proc. nº 50.600.001.898/2002-12 repÚblica federativa do … · 2004. 12. 23. · proc. nº...

Proc. nº 50.600.001.898/2002-12

Edital 020-02-00 carta convite Rev1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES - MT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

Edital n.º 020/02-00 (2ª Fase)

- CARTA CONVITE INTERNACIONAL -

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DE RESTAURAÇÃO

Modalidade de Seleção: Melhor Técnica Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário

Proc. nº 50.600.001.898/2002-12

ÍNDICE SEÇÃO 1 . CARTA CONVITE.........................................................................................................................................3

1. CONVITE ...............................................................................................................................................................3 2. OBJETO..................................................................................................................................................................3 3. PRAZO DE EXECUÇÃO.......................................................................................................................................3 4. CONTATOS COM O DNIT ...................................................................................................................................4 5. LOCAL E DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA .................................................................................4 6. EMPRESAS DE CONSULTORIA CONVIDADAS..............................................................................................4 7. FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS............................................................................................5 8. PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE N.º 1) .............................................................................................................5 9. PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N.º. 2) ........................................................................................................7 10. SESSÕES PÚBLICAS PARA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇOS..................7 11. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.................................................................................................................8 12. ADJUDICAÇÃO................................................................................................................................................9 13. MOBILIZAÇÃO ..............................................................................................................................................10 14. REGIME DE EMPREITADA..........................................................................................................................10 15. GARANTIA E ASSINATURA........................................................................................................................10 16. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ASSINATURA DO CONTRATO............................................10 17. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS.........................................................................................................................11 18. REAJUSTAMENTO........................................................................................................................................11 19. PAGAMENTOS...............................................................................................................................................11 20. FISCALIZAÇÃO .............................................................................................................................................11 21. ACEITAÇÃO DE PROPOSTAS .....................................................................................................................11 22. ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS................................................................................................12 23. FONTES DOS RECURSOS.............................................................................................................................12 24. SUPORTE LEGAL ..........................................................................................................................................12 25. IDIOMA DA PROPOSTA ...............................................................................................................................12 26. SUFICIÊNCIA TÉCNICA ...............................................................................................................................12 27. PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS..................................................................................................................12 28. ANEXOS..........................................................................................................................................................12

SEÇÃO 2 . TERMO DE REFERÊNCIA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DE RESTAURAÇÃO ..............................................................................................................................................................29

1. OBJETIVO............................................................................................................................................................29 2. NATUREZA .........................................................................................................................................................29 3. ABRANGÊNCIA..................................................................................................................................................29 4. RESPONSABILIDADES .....................................................................................................................................29 5. ESCOPO................................................................................................................................................................29 6. DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE E SERVIÇOS ..........................................................................................30 7. ANEXOS...............................................................................................................................................................30

SEÇÃO 3 . MINUTA DE CONTRATO DE SUPERVISÃO ........................................................................................32

TERMO DE ENCERRAMENTO....................................................................................................................................37

Seção1.–Carta Convite Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 3

SEÇÃO 1 . CARTA CONVITE

Carta Convite no 020/2002-00

Brasília, ..... de.................de 2004 À ................................................... Rua ............................................

Referência: Supervisão de Obras de Restauração Rodoviária.

1. CONVITE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, Autarquia Federal vinculada ao Ministério dos Transportes, com sede no SAN Quadra: 3 Lote A - Edifício Núcleo dos Transportes, Brasília (DF), doravante denominado DNIT, fax (061) 315-4095 fone (061) 315-4151 e 315-4149, para conhecimento dos interessados, comunica que está realizando licitação sob a modalidade de CONVITE, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, doravante denominado BID, nos termos e condições fixados neste convite e convida essa Empresa a apresentar sua proposta para execução dos serviços, nas condições descritas nesta Carta-convite e documentos que a acompanham.

2. OBJETO Os serviços de consultoria objeto da presente Carta Convite são a prestação de serviços de Consultoria Técnica para a Supervisão de Obras Rodoviárias de Restauração para o Lote de Obra descrito abaixo. Para orientar a preparação da proposta, anexamos à presente Carta as Instruções para Elaboração da Proposta, os Termos de Referência - TOR e a minuta do contrato a ser celebrado entre o DNIT e a Empresa vencedora.

Descrição do Lote de Supervisão

SEGMENTO (KM) LOTE SUP

LOTE OBRA DRF BR/UF TRECHO/SUBTRECHO

INÍCIO FIM

EXT. (KM)

PRAZO (*)

36 56 12 153/GO Div. TO/GO – Entr. GO-448 0,0 31,7 31,7 330

Observação: (*) PRAZO: duração do serviço em dias consecutivos.

Valor Estimado dos Serviços: R$ 626.090,94 (Seiscentos e vinte e seis mil e noventa reais e noventa e quatro centavos) a preços de maio de 2004.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO O prazo para a execução dos serviços do Lote de supervisão está indicado no item 2, acima.

Seção1.–Carta Convite Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 4 4. CONTATOS COM O DNIT 4.1. Para facilitar a obtenção de informações adicionais eventualmente requeridas, assim como para tomar conhecimento das condições locais de trabalho, é recomendável que um representante dessa Empresa visite o local das obras a supervisionar antes de submeter sua proposta. O contato indicado em nossa sede é:

Sebastião Donizete de Souza Tel. (061) 315-4156 Fax (061) 315-4055 SAN Q. 3 Lote A - Ed. Núcleo dos Transportes - Mezanino Sul Brasília-DF-Brasil

4.2. Um Licitante poderá requerer quaisquer esclarecimentos sobre os documentos por meio de comunicação por escrito ao Contratante, com confirmação de recebimento, endereçada à pessoa mencionada no item 4.1., até 10 (dez) dias antes da data limite para a entrega das propostas técnica e de preços. “Por escrito” entende-se a comunicação por carta, cabograma, fac-símile ou correio eletrô-nico. O Contratante responderá a todos os pedidos de esclarecimentos, desde que feitos tempestiva-mente, até 5 (cinco) dias antes da data limite para a entrega das propostas. Cópias das respostas do Contratante serão encaminhadas a todos os licitantes, incluindo transcrição das perguntas sem identi-ficação de sua autoria. 5. LOCAL E DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA A proposta completa deverá ser entregue à Comissão de Licitação até as 09h30 de 26 Janeiro de 2005, no endereço abaixo:

Miniauditório do Mezanino Sul - Edifício Núcleo dos Transportes SAN Q. 3 Lote A - Ed. Núcleo dos Transportes – Mezanino Sul – Brasília/DF É permitido o encaminhamento das propostas por via postal, desde que sejam entregues à Comissão no prazo estabelecido. Não serão aceitas propostas entregues após a data e hora indicadas acima.

6. EMPRESAS DE CONSULTORIA CONVIDADAS 6.1. As empresas convidadas para esta licitação, vencedoras da Concorrência de Pré-qualificação,

cujo resultado foi publicado nos DOU de 12/02/2004 fls. 484, e retificado pelo DOU de 13/02/2004, fls. 518 e estão relacionadas abaixo:

- Magna Engenharia Ltda - Engespro Engenharia Ltda - Astep Engenharia Ltda - Enecon S.A. Engenheiros e Economistas Consultores - Iguatemi Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda - Esteio Engenharia e Aerolevantamentos S.A.

6.2. Para que suas propostas sejam consideradas, as empresas convidadas devem possuir prévia inscrição e regularidade cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), nas condições previstas no Decreto no 3.722, de 9 de janeiro de 2001. O interessado deverá atender a todas as condições exigidas para cadastramento no SICAF, até o terceiro dia útil anterior à data do recebimento das propostas.

Seção1.–Carta Convite Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 5 6.2.1. A inscrição e a regularidade cadastral no SICAF serão verificadas pela Comissão de Licitação no dia e horário estabelecidos no item 5 desta Carta-convite, mediante a indicação pelo licitante do número de seu Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), na forma do item 7. adiante. 6.2.2. Para a revalidação ou atualização de documentos inerentes ao cadastramento no SICAF, o prazo de sua efetivação é de 1 (um) dia útil, anterior à data do recebimento das propostas, na forma do item 8.2.1, da Instrução Normativa no 05 de 21/07/1995, do MARE. 6.2.3. A empresa estrangeira está dispensada de registro no SICAF. 7. FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS As Propostas Técnica e de Preços para cada lote (cada uma em 4 vias) deverão ser apresentadas lacradas, em envelopes no 1 e no 2, respectivamente, endereçados ao Presidente da Comissão de Licitação e indicando, clara e visivelmente, nome do licitante, no do envelope, no de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), a titulação do seu conteúdo, o número do Edital, o objeto da licitação e o Lote de Supervisão a que a proposta se refere (nota: escrever em ambos “Não abrir esse envelope antes das 09h30 do dia 26 de Janeiro de 2005”). A proposta de preços (envelope no 2) ficará com o Presidente da Comissão de Licitação e só será aberta após a conclusão do julgamento das propostas técnicas (envelope no 1). 7.1. Todos os volumes deverão ser apresentados em formato A-4 (210 mm x 297 mm), textos digitados em fonte Arial, corpo 12, espaçamento simples, com encadernação tipo livro, preferencialmente em espiral, com todas as folhas rubricadas e numeradas, em ordem crescente, apresentando ao final um termo de encerramento, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o n.º do edital, o nome do lote a que concorre e o objeto da licitação. 7.2. Documentos não digitados diretamente pelo próprio licitante, tais com atestados, certidões, cópias de D.O.U. e outros semelhantes constituirão exceção às regras estabelecidas pelo item 7.1 acima.

8. PROPOSTA TÉCNICA (Envelope n.º 1) A Proposta Técnica deverá ser apresentada em capa de cor amarela, assinada por Diretor(es) da Licitante ou por pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público), em envelope lacrado, identificado com o n.º 1, em 4 (quatro) vias, de igual teor e para o mesmo efeito, datilografadas ou digitadas em papel que identifique o Licitante, em linguagem clara e objetiva, sem erros e rasuras ou entrelinhas, devendo atender às condições contidas nesta Carta-convite e sua elaboração deverá apresentar a seguinte disposição: 8.1. Índice 8.2. Apresentação: Será nominada a Consultora Licitante, informando o objetivo da proposta, o n.º do edital e nome do lote a que concorre. 8.3. Credenciamento do Representante: Procuração por meio de instrumento público, registrada na Procuradoria do DNER, comprovando delegação de poderes para assinatura e rubrica dos documentos integrantes das Propostas, quando estas não forem representadas por Diretor(es). 8.4. Conhecimento do Problema

Seção1.–Carta Convite Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 6 8.4.1. Objetiva demonstrar que o licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos a que concorre, bem como experiência em projetos similares. A abordagem correspondente, envolvendo os temas abaixo mencionados, deverá estar contida em um número máximo de 10 (dez) páginas de texto e 5 (cinco) páginas de gráficos e quadros, de conformidade com a formatação estabelecida em 7.1. 8.4.2. Temas a serem abordados:

- histórico do trecho; - situação atual do trecho; - conhecimento do projeto; e - conhecimento do modelo do Plano de Gestão da Qualidade da Construtora (PGQ).

8.5. Plano de Trabalho: 8.5.1. Apresentar Plano de Trabalho para todas as atribuições constantes do Termo de Referência, incluindo aplicação dos Procedimentos para Controle de Execução e de Resultados, do Plano de Gestão da Qualidade e de outras atribuições e responsabilidades que se julgue necessárias, utilizando exemplos ou modelos em textos, planilhas, desenhos e gráficos. 8.5.2. O Plano de Trabalho deve compreender a metodologia de execução e o programa de execução. Em especial, deverá apresentar um modelo para verificar se a Gestão da Qualidade da Construtora obedece ao respectivo Plano de Gestão da Qualidade (PGQ), de acordo com a Norma DNIT 014/2004-PRO, Norma DNIT 011/2004-PRO e Norma DNIT 013/2004-PRO. 8.5.3. É anexo obrigatório do Plano de Trabalho o Cronograma Geral dos Serviços (Quadro 2) 8.5.4. A apresentação do Plano de Trabalho poderá ocupar até 25 (vinte e cinco) páginas de texto, acrescidas de mais 10 páginas, no máximo, com planilhas, desenhos e gráficos, excluído o Quadro 2, tudo de conformidade com a formatação estabelecida em 7.1. 8.6. Equipe Técnica: 8.6.1. A composição da Equipe Técnica é a indicada nos Anexos I e II, da Seção 2, deste Edital. 8.6.2. Para cada profissional de nível superior deverá ser preenchido um quadro “Identificação e Formação Profissional de Técnico”, conforme modelo constante do Quadro 1. 8.6.3. A experiência de cada profissional de nível superior da Equipe Técnica deverá ser comprovada por pelo menos 2 (dois) atestados técnicos emitidos por órgão(s) contratante(s) da execução de serviços de supervisão de obras rodoviárias na área da especialidade indicada: engenheiro residente. 8.6.4. Para fins deste Edital, entende-se como “obras rodoviárias” quaisquer obras, em rodovias com pavimentação asfáltica, dos tipos: (a) construção; (b) duplicação; (c) adequação de capacidade; (d) melhoramentos; (e) restauração; (f) recuperação; (g) reabilitação. Entende-se, ainda, que as obras aeroportuárias em pistas de pouso ou pátios, ambos com pavimentação asfáltica, são similares às “obras rodoviárias”. 8.6.5. O profissional deverá ter pelo menos 2 (dois) anos de vínculo empregatício com a licitante. 8.6.6. Toda a equipe técnica deve comunicar-se corretamente em Português.

Seção1.–Carta Convite Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 7 9. PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope n.º. 2) A proposta de Preços deverá ser apresentada em capa de cor vermelha, assinada por Diretor(es) da Licitante ou por pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público), em envelope lacrado, identificado com o n.º 2, em 4 (quatro) vias, de igual teor e para o mesmo efeito, datilografadas ou digitadas em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, e atender às condições contidas nesta Carta-convite, contendo os elementos a seguir relacionados: 9.1. Índice: O índice indicará as páginas de cada um dos componentes da proposta, de 9.2 a 9.6. 9.2. Carta proposta: Assinada por Diretor(es) da Licitante ou por pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público), em papel timbrado identificando os serviços a que a Empresa está concorrendo, o número do edital e do lote a que está concorrendo, o prazo de execução e o preço global proposto para os serviços, em algarismos arábicos e por extenso, em Reais, esclarecendo que se refere ao mês de apresentação da documentação e que a mesma permanece válida e em condições de aceitação por um período de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da sua abertura. 9.3. Quadro “Orçamento do Projeto”: Conforme modelo constante do Quadro 3, do Anexo I. 9.4. Quadro “Salários da Equipe”: Conforme modelo constante do Quadro 4, do Anexo I. 9.5. Quadro “Despesas Gerais”: Conforme modelo constante do Quadro 5, do Anexo I. 9.6. Quadro “Resumo da Composição do Preço Orçado”: Conforme modelo constante do Quadro 6, do Anexo I. 10. Sessões Públicas para Abertura da Documentação das Propostas Técnica e de Preços 10. 1. Os envelopes dos licitantes serão abertos em sessões públicas a iniciar, a primeira delas, imediatamente após o término do prazo de entrega dos mesmos, fixado no item 5 desta Carta-convite, e a segunda em data a ser marcada pela Comissão, após divulgado o resultado do exame das Propostas Técnicas. 10. 2. As sessões serão realizadas no local indicado no item 5 desta Carta-convite, com a partici-pação dos membros da Comissão de Licitação e representantes de cada Licitante que se interessarem em assistir. 10. 3. Poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada Licitante, porém apenas um único participará de cada sessão. Nestas sessões as empresas licitantes deverão ser representadas por um dos Diretores ou Procuradores, estes munidos das respectivas procurações por instrumento público. No caso de representação por procurador, o instrumento de mandato deverá ser previamente registrado na Procuradoria do DNER, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data marcada para a realização da licitação. 10.4. Na primeira sessão, após a verificação da inscrição e da regularidade cadastral no SICAF, conforme indicado no item 6.2.1. desta Carta-convite, serão abertos os envelopes contendo as Pro-postas Técnicas dos licitantes devidamente regularizados para participação no certame, as quais serão rubricadas pelos membros da Comissão e pelos representantes interessados dos licitantes presentes. 10.5. Nesta mesma sessão, serão devolvidos os envelopes nos 1 e 2, fechados, dos licitantes não regularizados no SICAF.

Seção1.–Carta Convite Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 8 10.6. Na segunda sessão, os envelopes fechados contendo as Propostas de Preços (envelopes nos 2) serão devolvidos aos licitantes desclassificados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recursos, ou tenha havido desistência expressa da interposição de recursos, ou após o julgamento dos recursos. 10.7. Nesta mesma sessão, o licitante 1o colocado na avaliação das Propostas Técnicas será convocado para, na sua presença, a Comissão abrir sua Proposta de Preços e iniciar-se a negociação para definir o valor do contrato respectivo. Se as negociações com o 1o colocado não forem satisfató-rias para o Contratante, será convocado o 2o colocado para abertura de sua proposta de preços na sua presença, e assim sucessivamente. 10.8. Serão lavradas atas das sessões acima referidas, as quais serão lidas em voz alta e, após aprovadas, assinadas pela Comissão de Licitação e pelos representantes dos licitantes presentes. 10.9. As condições das propostas deverão ser mantidas válidas por um período de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua apresentação, assim como o programa de trabalho apresentado e os respectivos custos unitários propostos. Os custos para a preparação e negociação das propostas, inclusive viagens, não são reembolsáveis como custo direto dessa possível contratação. 10.10. No caso de se apresentar apenas uma Concorrente, deverá ser realizada nova licitação. 11. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 11. 1. Exame da Proposta Técnica e Classificação das Proponentes: 11.1.1. As Propostas Técnicas das empresas licitantes serão examinadas quanto ao atendimento das condições estabelecidas nesta Carta-convite. Será atribuída pela Comissão de Licitação a “Nota da Proposta Técnica” (NPT), variando de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, observados os critérios do “Quadro de Pontuação” do item 11.2.1. 11.1.2. Serão desclassificadas as Propostas Técnicas dos licitantes que não atingirem a nota mínima de 70 (setenta) pontos, no total e, no mínimo 60% (sessenta por cento) das notas máximas em qualquer um dos três quesitos discriminados no “Quadro de Pontuação” abaixo.

QUADRO DE PONTUAÇÃO

REQUISITOS NOTA MÁXIMA (PONTOS)

A – Conhecimento do Problema 25 a.1 – Histórico do trecho 2 a.2 – Situação atual do trecho 3 a.3 – Conhecimento do projeto 10 a.4 – Conhecimento do Modelo do Plano de Gestão de Qualidade (PGQ)

da Construtora 10

B – Plano de Trabalho 45 b.1 – Planejamento e Estrutura Organizacional da Supervisora 10 b.2 – Plano de Execução da Supervisão 15 b.3 – Modelo de Verificação da Efetividade do PGQ da construtora 20

Seção1.–Carta Convite Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 9 C – Equipe Técnica 30

c.1 – Engenheiro Residente Até 5 anos de experiência em supervisão de obras rodoviárias 18 Até 10 anos de experiência 25 Acima de 10 anos de experiência 30

TOTAL MÁXIMO 100 11.1.3. Será considerada vencedora do certame a proposta que obtiver a maior NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA (NPT). 11.2. Exame da Proposta de Preço: O licitante vencedor do certame de acordo com o item 11.1.3, terá sua Proposta de Preços verificada quanto a erros aritméticos, os quais serão corrigidos pelo DNER da forma seguinte: 11.2.1. Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso; 11.2.2. Erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços: o produto será corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total; 11.2.3. Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto; 11.2.4. Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma; 11.2.5. Verificada, em qualquer momento, até o término do contrato, incoerência ou divergência de qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a correção que resultar em menor valor. 11.2 O valor total da proposta será ajustado pelo DNER em conformidade com os procedimentos acima para correção de erros. Se o licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será rejeitada. O valor resultante constituirá o valor limite para o contrato, observado o disposto no item 12 abaixo. 11.3. Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pelo DNER, necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas ou rasuras. 11.5. Serão desclassificadas as propostas com preços unitários cuja composição não considere os valores de mão-de-obra iguais ou superiores ao piso salarial normativo fixado por dissídio coletivo, Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho, do município onde está localizado o objeto da licitação ou quando este abranger mais de um município, o daquele onde será executado o maior trecho da obra ou serviço (OS DG Nº 03, de 09/11/2001). 12. ADJUDICAÇÃO Conhecida a empresa melhor classificada, prevê-se um período de um mês para efeito de negociações, se necessárias, e aprovação do contrato. Em caso de insucesso, a Empresa classificada em segundo lugar será chamada para negociações e, assim, sucessivamente, até a última classificada.

Seção1.–Carta Convite Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 10 13. MOBILIZAÇÃO Os serviços contratados deverão ser iniciados até o 15º dia após o dia da expedição da ordem de serviço pelo Fiscal do Contrato. Os serviços serão executados no prazo indicado no item 3 desta Carta, salvo prorrogação. 14. REGIME DE EMPREITADA Os serviços serão executados sob o regime de empreitada por preços unitários, baseados no tempo de utilização de recursos humanos (homens-mês), na utilização de equipamentos de topografia, de veículos, imóveis e mobiliário e serviços gráficos. Deverão ser utilizados os percentuais referentes a encargos e taxas vigentes no DNIT, ou será demonstrada a necessidade de percentuais diferentes, sujeita a aceitação pelo Contratante. 15. GARANTIA E ASSINATURA O licitante vencedor deverá comparecer ao DNIT dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação para prestar garantia e assinar o contrato. 15.1. Para assinar o contrato, o vencedor deverá prestar uma garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à contratação. O valor da garantia será atualizada por meio de reforço, na mesma proporção e prazo da atualização do valor do contrato. 15.2. A garantia poderá ser feita à escolha dos proponentes da seguinte forma: cheque garantido (visado/certificado), fiança bancária, carta de crédito bancária ou garantia de um Banco localizado no Brasil, ou um banco estrangeiro que tenha sido aprovado antecipadamente pelo DNIT para emitir tal garantia. Cartas de crédito, fiança ou garantias bancárias deverão ter uma validade mínima de 28 dias além do prazo de validade da proposta, e deverão seguir o modelo incluído no Anexo II. 15.3. Os serviços serão recebidos de acordo com a Lei 8666/93 e a devolução da caução de garantia será feita 30 dias após a emissão do Termo de Recebimento dos Serviços. 16. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ASSINATURA DO CONTRATO 16.1. A Empresa vencedora da licitação, sendo nacional ou estrangeira estabelecida no país, para assinatura do Contrato, deverá estar inscrita e em situação regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e apresentar a seguinte documentação: • Certificado de Registro Cadastral do DNIT; • Certidões de Quitação com as Fazendas Estadual ou Municipal, do domicílio ou sede do licitante,

ou outra equivalente, na forma da lei; • Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

• Comprovação do vínculo empregatício do profissional detentor do Atestado Técnico apresentado na Proposta Técnica;

• Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

16.2. As Empresas estrangeiras ainda não estabelecidas no país atenderão, tanto quanto possível, as exigências de documentação, traduzidas por tradutor juramentado.

Seção1.–Carta Convite Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 11 16.3. As empresas estrangeiras deverão ter representação legal no Brasil, com poderes expressos para assinar contrato, receber citação, e responder administrativa ou judicialmente. 17. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS Os serviços serão medidos conforme instruções vigentes sobre o assunto no DNIT. Os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços aprovada. A medição constará de folhas resumo, contendo a relação de homens-mês quantificados, unidades, preços unitários, parciais e totais acompanhada do Relatório Mensal correspondente. 18. REAJUSTAMENTO O Contrato será reajustado de acordo com o item 15 do Edital de Pre-Qualificação no 020/02-00, ao qual está vinculada esta Carta-convite.

19. PAGAMENTOS 19. 1. Forma de Pagamento: O DNIT pagará à contratada, pelos serviços contratados e executa-dos, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento. Fica expressamente estabelecido que os preços indicados nos quadros da proposta incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos Termos de Referência contidos nesta Carta-convite e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 19. 2. Pagamento da última parcela: O pagamento da última parcela estabelecida no cronograma do contrato estará sujeito à aceitação do relatório final da Contratada pelo contratante ou pelo Gerente do Contrato e pelo Banco. 19. 3. Pagamento com atraso: Se, por motivo não imputável à contratada, o prazo de pagamento da fatura exceder a 30 (trinta) dias consecutivos a partir da data de apresentação da referida fatura ao DNIT, o respectivo valor será atualizado de acordo com o índice utilizado pelo DNIT, não se admitindo, portanto, nenhum outro encargo financeiro. 19. 4. Pagamento em Moeda Estrangeira: Os pagamentos em moeda estrangeira serão efetuados de acordo com os itens 13.5, 14, 15 e 16 do Edital de Pré-qualificação no 020/02-00, ao qual está vinculada esta Carta-convite. 20. FISCALIZAÇÃO A Fiscalização dos serviços ficará a cargo do Coordenador da 12a UNIT/GO. Qualquer comunicação do DNIT ou para o DNIT se fará por intermédio da Fiscalização. 21. ACEITAÇÃO DE PROPOSTAS O DNIT se reserva o direito de revogar o processo licitatório e não aceitar quaisquer das propostas apresentadas, não cabendo às empresas proponentes qualquer tipo de indenização ou reparação pela revogação, eliminação ou não aceitação de sua proposta, em qualquer época.

Seção1.–Carta Convite Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 12 22. ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS Na execução dos serviços objeto da presente Carta-convite, deverão ser observadas, de modo geral:

• as Especificações Técnicas do DNIT; • as Especificações Gerais Para Obras Rodoviárias do DNIT; e • as Especificações constantes dos Projetos de Engenharia para o trecho de rodovia objeto da

presente licitação. 23. FONTES DOS RECURSOS Os serviços contratados serão pagos com recursos do Projeto de Restauração e de Descentralização de Rodovias Federais negociado com o BID, à conta da Verba 26.782.0220.2834.0052 (BR-153/GO) do DNIT para 2004. Nos exercícios seguintes, os recursos correrão à conta dos créditos próprios consignados no Orçamento Geral do DNIT ou no Orçamento Plurianual de Investimentos. 24. SUPORTE LEGAL A presente licitação reger-se-á pelas orientações do BID contidas no ANEXO C – “Procedimento para a Seleção e Contratação de Firmas Consultoras e Especialistas Individuais”, do Contrato de Empréstimo nº 1046/OC-BR, e pela Lei 8.666 de 21/06/93, no que couber. 24. 1. Em caso de conflito de legislação, prevalece o disposto no parágrafo 5°, do artigo 42, da Lei 8666, de 21/06/93. 24. 2. Esta licitação foi regularmente autorizada pelo Diretor Geral do DNIT, após exame e apro-vação pela Procuradoria Geral do DNIT, conforme consta no processo no 50600.001898/2002-12. 25. IDIOMA DA PROPOSTA As empresas apresentarão suas propostas obrigatoriamente em português. 26. SUFICIÊNCIA TÉCNICA O DNIT se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico e auxiliar alocados ao objeto desta licitação se submetam à comprovação de suficiência a ser por ele realizada e de determinar a substituição de qualquer membro da equipe que não esteja apresentando o rendimento desejado. 27. PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS Solicitamos informar via fac-símile: (i) confirmação quanto ao recebimento dessa carta; (ii) a decisão de participar, ou não, desse processo licitatório. 28. ANEXOS Constituem Anexos a esta Seção do presente Edital os seguintes documentos: ANEXO I – Modelos de quadros a serem preenchidos: • QUADRO 1 – IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO

Seção1.–Carta Convite Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 13 • QUADRO 2 – CRONOGRAMA GERAL DOS SERVIÇOS • QUADRO 3 – ORÇAMENTO DO PROJETO • QUADRO 4 – SALÁRIO DA EQUIPE • QUADRO 5 – DESPESAS GERAIS • QUADRO 6 – RESUMO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO ORÇADO

ANEXO II – Modelo de carta fiança.

Seção1.–Carta Convite Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 14

ANEXO I – MODELOS DE QUADROS • QUADRO 1 – IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO • QUADRO 2 – CRONOGRAMA GERAL DOS SERVIÇOS • QUADRO 3 – ORÇAMENTO DO PROJETO • QUADRO 4 – SALÁRIO DA EQUIPE • QUADRO 5 – DESPESAS GERAIS • QUADRO 6 – RESUMO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO ORÇADO

Seção1.–Carta Convite Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 15 Quadro 1 – IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO

– INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO – a) Deverá ser preenchido um quadro por técnico em cada folha, sendo cada via obrigatoriamente assinada por ele; b) Cursos - Deverão ser listados apenas os quatro principais cursos; c) Experiência Profissional - Devem ser listados apenas os últimos serviços, nos quais o técnico participou, sendo obrigatória a descrição dos elementos que identifiquem os serviços, suas datas de início e término, o nível da função (C, P0, P1, P2, P3 ou P4), a sua descrição sucinta e a firma ou órgão em que atua ou atuou; d) Verso da Folha - Deve ser utilizado para outras indicações, principalmente para o Engenheiro Residente e demais Graduados. Neste caso, deve ficar demonstrado com exatidão a experiência na especificação correspondente; deverá ser indicado o domínio da língua portuguesa; e) O não preenchimento pela Consultora de qualquer campo indicado neste modelo poderá, a critério da Comissão Julgadora, conduzir à sua eliminação da licitação; f) O enquadramento dos técnicos no nível sênior da equipe será procedido atendendo à qualificação definida no Quadro 6. Não é necessário preencher fichas curriculares para o pessoal de apoio. g) Os técnicos de nível superior deverão atender aos requisitos listados a seguir:

• Consultor - nível funcional C - profissional altamente especializado, com mais de 10 (dez) anos de experiência profissional, com notório saber na área de atuação, sobretudo tendo atuado como Consultor ou Coordenador Geral em serviços semelhantes aos do Objeto desta licitação; • Coordenador Geral - nível funcional P0 - profissional com, no mínimo 10 (dez) anos de experiência na área de estudos, pesquisas e projetos rodoviários, inclusive em serviços semelhantes aos do objeto desta licitação; • Técnico de Nível Superior - nível funcional P1 - técnico com, no mínimo, 7 (sete) anos de experiência profissional em estudos, pesquisas e projetos rodoviários, incluindo serviços na área de especialização para a qual está sendo indicado; • Técnico de Nível Superior - nível funcional P2 - técnico com no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência profissional, especializado na área para a qual está indicado; • Técnico de Nível Superior - nível funcional P3 - técnico com, no mínimo, 3 (três) anos de experiência profissional.

Seção 1. – Carta Convite Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 16

Quadro 1

IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO

DATA: ....../....../..... FOLHA: .........

NOME DA FIRMA:

CÓDIGO: NOME DO TÉCNICO: No. DO CPF: VÍNCULO/CÓDIGO:

1..... 2...... 3...... 4...... 5..... DATA DE ADMISSÃO:

ESPECIALIZAÇÃO POSIÇÃO NA FIRMA: DATA DE NASCIMENTO: NACIONALIDADE ENDEREÇO:

INSTRUÇÃO, CURSOS DE EXTENSÃO, PÓS-GRADUAÇÃO ETC.

No. DE ORDEM ESPECIFICAÇÃO ESTABELECIMENTO DE ENSINO

OU ENTIDADE LOCALIDADE DURAÇÃO ANO DE CONCLUSÃO

EXPERIÊNCIA NO SETOR RODOVIÁRIO

EXTENSÃO PARTICIPAÇÃO DO TÉCNICO NO ESTUDO OU PROJETO

DISCRIMINAÇÃO DO ESTUDO OU PROJETO QUE PARTICIPOU KM DATA DE INÍCIO

DATA DO FIM

FUNÇÃO C, P0,P1,P2,P3,P4

ITEM DE SERVIÇO FIRMA RESPONSÁVEL

INDICADO PARA OS LOTES:

ATUANDO COMO:

ASSINATURA DO TÉCNICO: DATA:

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICAÇÃO ASSINATURA DO INFORMANTE: DATA:

VÍNCULO: 1- acionista; 2- sócio; 3- func. CLT; 4- autônomo; 5- compromisso futuro A ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTA: 1 - SEU CONHECIMENTO E ANUÊNCIA SOBRE OS DADOS FORNECIDOS OBS: OUTRAS INFORMAÇÕES DEVEM SER DADAS NO VERSO DA FOLHA 2 - SUA CONCORDÂNCIA PARA SER INCLUÍDO NA EQUIPE, NAS ATIVIDADES, E NÍVEIS DEFINIDOS 3 - SEU COMPROMISSO DE ESTAR DISPONÍVEL NO PERÍODO PROPOSTO


Quadro 2 - CRONOGRAMA GERAL DOS SERVIÇOS

1. OBJETIVO Fornecer uma visão de conjunto do cronograma de todos os serviços e das respectivas quantidades de equipe a serem empregadas.

2. PREENCHIMENTO

Serão apresentadas: a) Listagem dos serviços correspondentes às atribuições do Termo de Referência; b) Definição dos períodos de execução dos serviços, separadas as fases; c) Equipes da empresa, de nível auxiliar e de pessoal administrativo, em homens-mês, que

serão utilizados.

OBS.: Este Modelo poderá ser preenchido no formato A-3 e apresentado reduzido no formato A-4. O número de Quadros 2 será o necessário para definir o cronograma dos serviços no prazo estipulado no item 2 da Carta-convite. (cada Quadro 2 abrange seis meses).


Quadro 2

CRONOGRAMA GERAL DOS SERVIÇOS

CÓDIGO: NOME DA FIRMA: EDITAL: LOTE:

ITEM DO ESCOPO SERVIÇOS CRONOGRAMA ( DIAS CORRIDOS) NÚMERO DE HOMENS x MÊS

30 60 90 120 150 180 NÍVEL SUPERIOR

NÍVEL AUXILIAR

TOTAL

TOTAIS


Quadro 3 – ORÇAMENTO DO PROJETO

Se a empresa licitante não concordar com as percentagens apresentadas no modelo para cálculo dos itens B (Encargos sociais) e F (Despesas Fiscais), devem ser apresentadas em separado demonstrações das percentagens indicadas. Essas demonstrações objetivam possibilitar o exame do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em caso de alterações nas legislações correspondentes, bem como estão sujeitas a aceitação pelo Contratante.


Quadro 3 Quantidade Preço Preço

DESCRIÇÃO Nível Func.

Unid. Func. (h)

Prazo (meses)

Total Unitário (R$)

Total (R$)

(1) (2) (3)=(1)*(2) (4) (5)=(3)*(4)A) Pessoal Engenheiro Residente P2 Engenheiro Auxiliar P4 Topógrafo T2 Auxiliar de Topografia T6 Laboratorista T1 Inspetor de campo T1 Calculista/Desenhista T4 Chefe de Escritório A0 Motorista A2 Servente SM Total A B) ENCARGOS SOCIAIS - 84,7% de A Total B C) CUSTOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS

DESPESAS INDIRETAS - _____% de A .... (*1) Total C

D) DESPESAS GERAIS D.1) Veículos Automóvel (SEDAN) Soma D1 Total D E) HONORÁRIOS DA CONSULTORA - _____%

de (A+B+C+D) ............................................. (*2) Total E

F) DESPESAS FISCAIS –10,68% de (A+B+C+D+E) Total F

TOTAL GERAL (A + B+ C+ D + F)

OBSERVAÇÕES: (*1) Limite Máximo Admissível : C = 75%

(*2) Limite Máximo Admissível : E = 12%


Quadro 4 - SALÁRIO DA EQUIPE 1. OBJETIVO

Fornecimento dos salários unitários por nível funcional, custos globais e total. Entende-se como salário unitário o valor correspondente ao salário nominal acrescido das taxas incidentes sobre o mesmo.

2. PREENCHIMENTO

Caberá ao licitante transcrever as quantidades de homens x mês por nível funcional, seus custos unitários e totais. O enquadramento dos técnicos nos níveis funcionais da equipe será feito de acordo com a instrução a seguir:

NÍVEL SUPERIOR Consultor ..............................................>C Coordenador..........................................>P0 Técnico Sênior.......................................>P1 Técnico Sênior.......................................>P2 Técnico Júnior.......................................>P3 Técnico Júnior.......................................>P4 NÍVEL MÉDIO Técnico..................................................>T0 Técnico..................................................>T1 Técnico..................................................>T2 Técnico..................................................>T3 Técnico..................................................>T4 Técnico..................................................>T5 Servente................................................>T6 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO Secretário e Chefe de Escritório...........>A0 Auxiliar Administrativo........................>A1 Datilógrafo............................................>A2 Motorista..............................................>A3 Servente...............................................>SM


Quadro 4

SALÁRIO DA EQUIPE CÓDIGO _____________________ MÊS BASE: NOME DA FIRMA ______________ _______________________________________

NÍVEL FUNCIONAL

HOMENS x MÊS GLOBAL

QUANTIDADE SALÁRIO C P0 P1 P2 P3 P4

SUBTOTAL T0 T1 T2 T3 T4

SUBTOTAL A0 A1 A2 A3 A4

SUBTOTAL

TOTAL


Quadro 5 - DESPESAS GERAIS

1. OBJETIVO

Fornecimento dos custos de: - Utilização de Equipamentos; - Utilização de veículos inerentes ao serviço; - Utilização de imóveis e instalação inerentes ao serviço - escritório, mobiliário, etc.; - Utilização de mobiliário; - Custos de Serviços Gráficos e material de consumo.

2. PREENCHIMENTO

Caberá ao licitante a discriminação das despesas, unidades, quantidades, custos mensal e total. Os custos unitários serão os custos nominais acrescidos das taxas incidentes.


Quadro 5

DESPESAS GERAIS (INCLUI TODAS AS TAXAS INCIDENTES)

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL GERAL

SERVIÇO: MÊS BASE: EDITAL: FIRMA: LOTE:


Quadro 6 - RESUMO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO ORÇADO 1. OBJETIVO

Apresentar um resumo dos preços orçados para todos os serviços e encargos. 2. PREENCHIMENTO

Constará da transcrição dos valores obtidos na composição de preços.


Quadro 6

RESUMO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO ORÇADO (INCLUI TODOS OS ENCARGOS E TAXAS)

CÓDIGO:

FIRMA:

MÊS BASE: LOTE: EDITAL:

A – PESSOAL R$ ___________________

A1.1 – Pessoal de Nível Superior R$ __________________

A1.2 – Pessoal Auxiliar R$ __________________

A1.3 – Pessoal Administrativo R$ __________________

B – PESSOAL R$ ___________________

B1 – Utilização de Equipamentos R$ __________________

B2 – Utilização de Veículos R$ __________________

B3 – Aluguel de Imóveis R$ __________________

B4 – Outras Despesas R$ __________________

TOTAL R$ __________________

Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 27

ANEXO II – MODELO DE FIANÇA BANCÁRIA

Seção 1. – Carta Convite Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 28 MODELO C: Modelo de Formulário GARANTIA BANCARIA DE EXECUÇÃO (INCONDICIONAL) A:_________________________________________________ (nome do Contratante) __________________________________________________ (endereço do Contratante) Considerando que_________________(nome e endereço do Contratado) (daqui por diante chamado "O Contratado") assumiu o compromisso de, na execução do Contrato No._________________________ datado __________, executar ________________________ (nome do Contrato e breve descrição das obras) (daqui por diante chamado "o Contrato"); E considerando que foi estabelecido por V.S.as. no dito Contrato que o Contratado supri-los-á com uma Garantia Bancária de um Banco reconhecido e na importância ali especificada como garantia para cumprimento das suas obrigações de acordo com o Contrato; E considerando que nós concordamos em dar ao Contratado uma tal Garantia Bancária; Agora e conseqüentemente nós pela presente afirmamos ser os Garantidores e responsáveis diante de V.S.as., em nome do Contratado até um total de______________(*) (montante da garantia) ______________________ (por extenso), sendo tal importância pagável nos tipos e proporções de moedas nas quais o Preço do Contrato é pagável e nós assumimos a obrigação de pagar a V.S.as., contra a vossa primeira solicitação por escrito e sem cavilação ou discussão, qualquer importância ou importâncias até o limite de_____________________(montante da garantia) como anteriormente dito e sem que V.S.as., precisem provar ou mostrar base ou razões para a sua exigência da importância ali especificada. Pela presente nós dispensamos V.S.as. da necessidade de exigir o dito débito do Contratado antes de exigi-lo de nós. Nós ainda mais concordamos em que nenhuma mudança ou acréscimo ou outra modificação aos termos do Contrato ou das Obras a serem executadas de conformidade com ele, ou a qualquer dos documentos do Contrato, que possam ser feitos entre V.S.as. e o Contratado por nenhum modo livrar-nos-ão de qualquer responsabilidade sob esta garantia e nós, pela presente, dispensamos notificação de quaisquer tais mudanças, adições ou modificações. Esta garantia será válida até a data da emissão do Certificado de Responsabilidade por Defeitos. Assinatura e carimbo do Garantidor:___________________________________ Nome do Banco:____________________________ Endereço:_____________________ Data :________________________ (*) Um montante será inserido pelo Garantidor, representando 5% (cinco por cento) do Preço do Contrato nele especificado e designado tanto na(s) moeda(s) do Contrato como numa moeda livremente conversível e aceitável pelo Contratante.

Seção 2. – Termo de Referência Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 29 SEÇÃO 2 . TERMO DE REFERÊNCIA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DE RESTAURAÇÃO

1. OBJETIVO O presente Termo de Referência tem por finalidade definir a natureza, abrangência, responsabilidades e atribuições nos serviços de supervisão de obras rodoviárias de restauração contratadas com empresas de consultoria. 2. NATUREZA Os serviços de supervisão de obras rodoviárias são aqueles executados por empresa de Consultoria, especializada em Engenharia Rodoviária, objetivando apoiar e auxiliar a FISCALIZAÇÃO do DNIT no cumprimento das normas e especificações vigentes1. 3. ABRANGÊNCIA Os serviços de supervisão objeto deste Termo de Referência abrangem: a. qualidade da obra; b. medição e avaliação técnica de todos os serviços de engenharia; c. elaboração de relatórios parciais e final; d. serviços de consultoria rodoviária em geral; e e. monitoramento ambiental. 4. RESPONSABILIDADES A empresa contratada para supervisionar uma obra rodoviária de restauração, será responsável pelos dados, informações, registros, análises e conceitos que fornecer à FISCALIZAÇÃO do DNIT sobre a obra e sobre a empresa Construtora. 5. ESCOPO DOS SERVIÇOS

a. monitorar a implantação do Projeto de Engenharia, acompanhando a execução de cada etapa da obra, e o cumprimento das obrigações contratuais da Construtora, e informar à FISCALIZAÇÃO eventuais discrepâncias, através do correspondente registro no Diário de Obras, e nos Relatórios Mensais;

b. verificar a efetividade do Plano de Gestão da Qualidade - PGQ da Construtora, adotado na

obra, aplicando o modelo de verificação do PGQ de acordo com Norma DNIT 014/2004-PRO, Norma DNIT 011/2004-PRO e Norma DNIT 013/2004-PRO;

c. monitorar os levantamentos de campo necessários à elaboração das medições mensais de

serviços executados, fornecidos pela Construtora, e apresentar os resultados à FISCALIZAÇÃO;

d. acompanhar as medições deflectométricas a serem executadas pela Construtora, as quais

deverão ser realizadas em cada estaca inteira (dois bordos) de todo o segmento, no pavimento original (antes do início das obras), e em todo segmento onde for executada uma nova camada betuminosa no pavimento;

Seção 2. – Termo de Referência Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 30

e. elaborar e atualizar o controle físico-financeiro da obra;

f. prestar serviços de consultoria rodoviária e ambiental, para dirimir eventuais questões técnicas e contratuais surgidas durante a execução das obras, ou por solicitação da FISCALIZAÇÃO;

g. emitir parecer técnico sobre eventual revisão do projeto de engenharia, proposta pela

Construtora;

h. acompanhar a implantação das medidas de proteção ambiental, quer corretivas, quer preventivas, indicadas no Projeto Ambiental, objetivando garantir a reabilitação/recuperação do passivo ambiental e a execução das obras de forma ambientalmente correta, de acordo com as seguintes atividades:

• monitorar a obtenção das Licenças Ambientais necessárias à execução das obras, bem

como o cumprimento das condicionantes nelas expressas • monitorar a execução das soluções indicadas para reabilitação ambiental das áreas

degradas e cadastradas no projeto, visando a eficácia de sua implantação • monitorar as medidas de proteção ambiental adotadas para execução das obras,

visando a eficácia na minimização e mitigação dos possíveis impactos ambientais decorrentes

• acompanhar a reabilitação ambiental das áreas de uso (acampamento, locais de

instalação de usinas e de britagem, jazidas, areais, pedreiras, fontes de abastecimento, áreas de depósito de materiais, etc.)

i. elaborar relatório mensal, contendo informações técnicas, financeiras e administrativas sobre

o andamento da obra, abordando principalmente os seguintes aspectos: registro, em capítulo específico, das alterações efetuadas no projeto original; qualidade dos serviços executados no período; eficácia da sinalização e das medidas de segurança de trânsito adotadas para a execução das obras; avaliação dos resultados obtidos nas medidas deflectométricas, efetuadas pela Construtora; desempenho da Construtora em relação ao cronograma proposto; etc.

j. elaborar o Relatório Final de Supervisão, de acordo com modelo vigente no DNIT, incluindo

o “as built” da obra, executado em conformidade com a EB-114 /DNER-1999.

k. alocar a equipe dimensionada no item seguinte.

6. DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE E SERVIÇOS A planilha referente ao dimensionamento da equipe e serviço, encontra-se no Anexo I. 7. ANEXOS Constituem Anexos a esta Seção os seguintes documentos: • ANEXO I – Quadro de Alocação de Recursos para o Lote de Supervisão 36 (GO).

Seção 2. – Termo de Referência Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 31 ANEXO I – Quadro de Alocação de Recursos para o Lote de Supervisão 36 (GO)

DESCRIÇÃO Nível Func.

Quant. (1)

Participação Mensal Média

(2)

Nº Meses

(3)

Nº Homens-

Mês (4)=(1x2x3)

Preço Unitário

(R$)

Preço Total (R$)

A) Pessoal Engenheiro Residente P2 1 1 12 Engenheiro Auxiliar P4 Topógrafo T2 1 1 11 Auxiliar de Topografia T6 1 1 11 Laboratorista T1 1 1 11 Inspetor de campo T1 1 1 11 Calculista/Desenhista T4 1 1 12 Chefe de Escritório A0 1 1 11 Servente SM 2 1 11 Motorista A2 1 1 12 Motorista A2 1 1 11 Subtotal A B) ENCARGOS SOCIAIS - 84,7% de A Subtotal B C) CUSTOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS DESPESAS INDIRETAS - __% de A Subtotal C

D) DESPESAS GERAIS D.1) Veículos SEDAN 1 1 12 SEDAN 1 1 11

Subtotal D1 Subtotal D E) HONORÁRIOS DA CONSULTORA – ___% de (A+B+C+D) Subtotal E

F) DESPESAS FISCAIS – 10,68% de (A+B+C+D+E) Subtotal F TOTAL GERAL (A + B + C +D + F +E)

OBSERVAÇÕES: Limite Máximo Admissível : C = 75% Limite Máximo Admissível : E = 12%

Seção 3. – Minuta de Contrato de Supervisão Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 32 SEÇÃO 3 . MINUTA DE CONTRATO DE SUPERVISÃO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT/TT Nº________

CONTRATO DE EMPREITADA A PREÇOS UNITÁRIOS QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA A FIRMA ........................................... PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DE RESTAURAÇÃO.

PREÂMBULO DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES DA FINALIDADE E FUNDAMENTO LEGAL (1) DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES – O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, ente autárquico federal supervisionado pelo Ministério dos Transportes, com sede na capital do Distrito Federal - Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes Q-3, L-A, inscrito no CGC/MF sob o n.º 04.892.707/0001-00, doravante simplesmente denominado DNIT ou CONTRATANTE, representado pelo seu Diretor-Geral, Eng.º Alexandre Silveira de Oliveira, “ex vi” art. 23, inciso III da Estrutura Regimental do DNIT, brasileiro, casado, “ex-vi” inciso III do art. 33 do Regimento Interno do DNIT aprovado pela Resolução nº 01 de 02/05/2002, e, do outro lado, a firma ....................................... com sede ............................................ inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ........................., doravante simplesmente denominada CONTRATADA, representada por ....................... conforme ................................... que fica arquivado na Procuradoria do DNER, tendo como Responsável Técnico ............................. portador da carteira profissional n.º ........................ expedida pelo CREA - .................... ...a. Região. (2) DA FINALIDADE – O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual com vistas a execução dos trabalhos definidos e especificados na CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO sendo que sua lavratura foi regularmente autorizada pela Diretoria Executiva do DNIT, conforme Processo Administrativo n.º 50600.001898/2002-12. (3) DO FUNDAMENTO LEGAL – Esta adjudicação decorre de licitação sob modalidade de Concorrência Pública Internacional seguida de Carta-Convite nos termos e condições do EDITAL n.º 020/2002-00 cujo resultado foi homologado em data de .................... conforme despacho da Diretoria

Seção 3. – Minuta de Contrato de Supervisão Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 33 Executiva constante do Processo Administrativo acima mencionado, submetendo-se as partes às disposições constantes das Normas de Aquisições do BID, da Lei n.º 8.666 de 21.06.93, as cláusulas e condições aqui estabelecidas e as Normas vigentes no DNIT. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO – Constitui objeto deste Contrato, a execução pela CONTRATADA, dos trabalhos descritos em sua proposta, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos fossem, e assim resumidos quanto a seus elementos característicos: Natureza Rodovia Trecho Segmento PARÁGRAFO ÚNICO – Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação, aumento ou diminuição de quantidade ou de valores ou das especificações e disposições contratuais poderá ocorrer, salvo quando e segundo a forma e as condições previstas na Lei n.º 8.666 de 21.06.93 e nas “NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA” vigentes no DNIT e no edital de licitação.

CLÁUSULA SEGUNDA DO REGIME DE EXECUÇÃO – Os TRABALHOS contratados serão executados sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, bem como as especificações fornecidas pelo DNIT, às quais alocará todos os equipamentos, pessoal e materiais necessários e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado. Será observado o disposto nas cláusulas a seguir.

CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO – Os preços unitários a serem pagos ao contratado são os constantes da proposta da CONTRATADA, aceita na licitação acima referida, cujas planilhas constituem os anexos de números ............................... integrantes deste instrumento, devidamente rubricados pelos representantes das partes contratantes.

CLÁUSULA QUARTA DO PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO – Os serviços efetivamente executados, após efetuada a medição, serão pagos até 30 (trinta) dias corridos, contados da data final de cada período de aferição dos serviços, em conformidade com as “NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA”, vigentes no DNIT, que também integram o presente Contrato independentemente de transcrição e termos do edital de licitação.

Seção 3. – Minuta de Contrato de Supervisão Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 34 PARÁGRAFO ÚNICO DO REAJUSTAMENTO – Os preços unitários e o valor total do contrato, mencionado na CLÁUSULA QUINTA, poderão ser reajustados como previsto no ato licitatório.

CLÁUSULA QUINTA DO VALOR DO CONTRATO - EMPENHO E DOTAÇÃO (1) DO VALOR – O valor estimado do presente Contrato, a preços iniciais, é de R$ ................ (................................................................................). (2) DO EMPENHO E DOTAÇÃO – A despesa, no corrente exercício, na parte nele a ser executada, correrá a conta da dotação do Orçamento do DNIT/2004 Verba ......................., conforme Nota(s) de Empenho n.º ......................, datada de ......................... no valor de R$ ........................... (..................................................................), a(s) qual(is) fica(m) fazendo parte integrante deste contrato. PARÁGRAFO ÚNICO – Nos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, as despesas respectivas serão empenhadas, em relação a parte a ser executada, indicando-se os créditos e empenhos para a sua cobertura em termos aditivos a serem então lavrados pela Procuradoria do DNIT.

CLÁUSULA SEXTA DOS PRAZOS E SUAS PRORROGAÇÕES – O prazo para a conclusão dos trabalhos definidos na CLÁUSULA PRIMEIRA é de 330 (trezentos e trinta), dias consecutivos, contados a partir da data da publicação do extrato do Contrato, exclusive, observados, durante a sua execução, os prazos de etapas conforme previsto no cronograma físico que constitui parte integrante deste Contrato. PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos aqui referidos poderão ser prorrogados em conformidade com o disposto na Lei n.º 8.666 de 21.06.93. PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante a execução dos trabalhos não serão admitidas paralisações dos serviços por prazo, parcelado ou único, superior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, salvo motivo de força maior, aceito por ambas as partes contratantes, excluídas quaisquer indenizações. PARÁGRAFO TERCEIRO – Os trabalhos executados serão recebidos pelo DNIT em conformidade com as disposições da Lei n.º 8.666 de 21.06.93.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO – Em garantia da fiel e efetiva execução dos trabalhos contratados, a CONTRATADA prestou caução, sob a modalidade de ............................... no valor de R$ ........................ (........................................................), correspondente a 5% do valor deste

Seção 3. – Minuta de Contrato de Supervisão Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 35 contrato, conforme Guia de Recolhimento de número ............, efetivada em data de ....................., que integra o presente instrumento. PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor da garantia será atualizado, por meio de reforço, na mesma proporção e mesmo prazo da autorização do valor desse contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO – A restituição dos valores caucionados ocorrerá na forma e segundo os procedimentos previstos na Lei n.º 8.666 de 21.06.93.

CLÁUSULA OITAVA DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DO DNIT – Constituem direitos e prerrogativas do DNIT, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos, 58, 59 e 77 a 80 da Lei n.º 8.666 de 21.06.93. PARÁGRAFO ÚNICO: Caso haja paralisação ou diminuição do ritmo da obra fiscalizada, o Contratante poderá paralisar ou diminuir as despesas mensais com este contrato. CLÁUSULA NONA DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO – O CONTRATADO obriga-se a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Licitação. CLÁUSULA DÉCIMA DAS PENALIDADES – À CONTRATADA poderão ser aplicadas as penalidades expressamente previstas na Lei n.º 8.666 de 21.06.93 e as especificadas nas “NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA”. PARÁGRAFO ÚNICO – O DNIT poderá aplicar multa à CONTRATADA no caso de atraso injustificado na execução total ou parcial, nos termos dos artigos 86 e 87, inciso II da Lei n.º 8.666/93, conforme a seguinte gradação:

I - Em caso de inexecução parcial do serviço: 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do Contrato, sem prejuízo da

responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais. II - Em caso de inadimplência ou inexecução total: 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, independente de rescisão unilateral e demais

sanções previstas em lei. III - Em caso de mora ou atraso na execução: 2% (dois por cento) incidente sobre o valor da etapa ou fase em atraso.

Seção 3. – Minuta de Contrato de Supervisão Proc. nº 50.600.001.898/2002-12 36 CLÁUSULA UNDÉCIMA DA RESCISÃO DO CONTRATO – O presente contrato poderá ser rescindido nos casos e na forma previstos na Lei n.º 8.666 de 21.06.93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA FISCALIZAÇÃO – O DNIT fiscalizará a execução dos trabalhos, diretamente através do Distrito Rodoviário Federal. As atribuições, deveres e obrigações dessa fiscalização, são especificadas nas “NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA” vigentes no DNIT, que a CONTRATADA declara conhecer e a elas se submeter.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA APROVAÇÃO E DA EFICÁCIA DO CONTRATO – O presente Contrato terá eficácia plena a partir da data da sua publicação, exclusive.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO FORO – As partes elegem, de comum acordo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro Federal da capital de Brasília - Distrito Federal - para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato. E, por assim estarem justas e acertadas, as partes, por seus Representante Legal e Responsável Técnico, firmam o presente instrumento.

Brasília/DF,

________________________________________

DIRETOR-GERAL DO DNIT _________________________ ________________________________ REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE TÉCNICO CONTRATADA CONTRATADA __________________________ _____________________________ PROCURADOR VINCULADO PROCURADOR GERAL DO DNIT

Proc. n° 50.600.001.898/2002-12 37

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Edita! de n.9. 020/02-00, 37 (trinta e sete) folhas rubricadas e numeradas emordem seqüencial crescente.

Brasflia - DF. 23 de Dezembro de 2004

proc. nº 50.600.001.898/2002-12 repÚblica federativa do … · 2004. 12. 23. · proc. nº...

Documents