edital tomada de preÇos nº 16/2018 exclusiva À...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI Praça Emancipação, s/n – CEP 95170-444 – Farroupilha – RS

Caixa Postal 241 – Telefone: (54) 3261 6912 – www.farroupilha.rs.gov.br Página 1 de 21

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2018

EXCLUSIVA À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS/EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

1 – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1 – O MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará LICITAÇÃO, na modalidade de Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, sob o regime de empreitada por preço global, para a seleção de propostas visando à contratação de pessoa jurídica para a execução de obra pública, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, Lei Complementar nº 147, de 07.08.2014, regulamentadas pela Lei Municipal 4.167, de 14 de outubro de 2015, e demais disposições legais pertinentes e mediante o estabelecido neste Edital.

1.2 – Os interessados deverão entregar os invólucros de nº 01 (Documentos de Habilitação) e de nº 02 (Proposta de Preços), devidamente fechados e lacrados, na sala de Licitações do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Farroupilha, na Praça da Emancipação, s/nº, Farroupilha, RS, em 1º de novembro de 2018, às 9h, local, data e horário em que realizar-se-á a sessão de abertura do invólucro nº 01.

2 – DO OBJETO

O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando a contratação de pessoa jurídica, sob regime de empreitada por preço global, para a continuidade da implantação da Pista de Caminhada Caravaggio – 5ª Etapa, conforme especificações contidas neste Edital e seus anexos.

3 – DA PARTICIPAÇÃO

3.1 – Poderão participar deste Pregão todas as empresas jurídicas interessadas, enquadradas como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme benefício advindo da Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação e que atendam aos requisitos e condições constantes neste edital e seus anexos. As empresas deverão apresentar documento comprovando que se enquadram como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme descrito no item 5.2.4.

3.2 – Para participação da presente licitação as empresas interessadas deverão estar devidamente cadastradas nesta Prefeitura, observada a qualificação exigida neste Edital para a execução de seu objeto.

3.3 – Para fins de emissão do CRC, os interessados poderão apresentar os documentos exigidos até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas desta licitação.

3.4 – Estão impedidas de participar da presente licitação:

http://www.farroupilha.rs.gov.br/





a) as empresas suspensas do direito de licitar com a Administração Pública Municipal de Farroupilha;

b) aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Municipal, Estadual ou Federal, abrangendo a administração direta e indireta e as entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

c) aquelas que estiverem em regime de concordata ou de falência.

3.5 – É vedada a participação de empresas em consórcio.

4 – DO CADERNO DE LICITAÇÃO

4.1 – O caderno de licitação, incluindo o edital e seus anexos, deverá ser obtido eletronicamente através do site http://farroupilha.rs.gov.br/servicos/licitacoes/.

5 – DOS INVÓLUCROS

5.1 – Os documentos e a proposta deverão ser entregues à Comissão de Licitação, designados pela Portaria nº 412/2018, no local, data e horário indicados no subitem 1.2 deste Edital, em dois envelopes distintos, fechados e com a seguinte inscrição:

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2018 NOME DA EMPRESA LICITANTE ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2018 NOME DA EMPRESA LICITANTE

5.2 – Os documentos de credenciamento ou procurações das empresas que quiserem se fazer representar e participar dos trabalhos nas sessões públicas e o documento comprobatório de microempresas ou empresas de pequeno porte deverão ser entregues em separado dos invólucros, diretamente à Comissão de Licitações, no local, data e horário designados para a sessão de abertura do invólucro nº 01, juntamente com a respectiva cédula de identidade do credenciado, procurador ou representante legal, obedecendo, ainda, o seguinte:

5.2.1 – Se representada por procurador, deverá apresentar instrumento particular de procuração ou carta-credencial com firma reconhecida, além do contrato/estatuto social da empresa, no original ou cópia autenticada.

5.2.2 – Quando a empresa se fizer representar por diretor ou sócio, deverá ser apresentado apenas o contrato/estatuto social da empresa, no original ou cópia autenticada.

5.2.3 – Os documentos de credenciamento, procurações e cartas-credenciais serão retidos pela Comissão de Licitações e juntados aos autos do certame.






5.2.4 – A empresa deverá apresentar, no momento do credenciamento, a certidão expedida pela Junta Comercial ou declaração assinada pelo contador (conforme modelo do Anexo IV), do ano corrente (2018), comprovando enquadramento como microempresa/empresa de pequeno porte, para fins de participação no certame e aplicação dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. No caso do licitante se enquadrar com Microempreendedor Individual (MEI), a comprovação do enquadramento será realizada através do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI).

Obs.: Se a empresa apresentar declaração assinada pelo contador, esta deverá estar acompanhada da Certidão de Regularidade Profissional do contador signatário em vigor, emitida pelo site http://sistema.crcrs.org.br/SPW/crpentrada_mod01.htm.

6 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 – No invólucro nº 01 deverão constar os seguintes documentos:

I – Certificado de Registro Cadastral fornecido pelo Município de Farroupilha, em vigor.

a) O CRC não será considerado para efeito de habilitação em certame licitatório, quando apresentar documentação com prazo de validade vencido, inclusive documentação contábil. Neste caso, a licitante poderá providenciar, com antecedência, junto ao Departamento de Compras e Licitações, as atualizações que se fizerem necessárias no CRC OU anexar ao CRC (no envelope Documentação) os documentos atualizados.

b) Para efeito de atualização, as provas de regularidade com a fazenda federal, estadual, municipal e FGTS que não expressarem o prazo de validade deverão ter a data de expedição não superior a 6 (seis) meses e a Certidão Negativa de Falência e Concordata terá validade de 90 (noventa) dias, da data marcada para abertura da sessão, exceto quando o seu conteúdo expressar prazo diverso, devendo ser expedida pelo distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica.

c) Somente serão habilitadas as licitantes que apresentarem, além de toda a documentação exigida, o ramo pertinente ao objeto desta licitação no seu objeto social (Ato Constitutivo ou CRC).

II – prova de registro ou inscrição do licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) na entidade profissional competente.

III – comprovação, do(s) responsável(is) técnico(s) integrante(s) do quadro permanente, de aptidão para a execução de obras de características semelhantes às do objeto desta licitação, através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades profissionais competentes, contendo, no mínimo, as seguintes informações: identificação do(s) contratante(s) e do(s) contratado(s); tipo ou natureza da obra; localização da obra; período de execução, incluindo as datas de início e término, descrição dos serviços executados e suas quantidades;

a) a comprovação de que o(s) responsável(is) técnico(s) integra(m) o quadro permanente do licitante, para os fins do disposto no item “III”, acima, dar-se-á






através de citação do(s) responsável(is) técnico(s) no mesmo documento comprobatório do registro ou inscrição do licitante na entidade profissional competente;

b) Observação: Não serão aceitas licitantes com o responsável técnico comum a outra (s) empresas participantes do mesmo certame, sendo desclassificadas ambas as empresas.

IV – atestado de visita ao local da obra fornecido pelo Município de Farroupilha, comprovando que o licitante está ciente das peculiaridades do local e das necessidades especificas, sendo que as visitas ao local da obra serão de 15 a 26 de outubro de 2018, previamente agendado pelo telefone (54) 3261.6966 com o Engenheiro Alex Gobbato.

V – declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, IV, da Lei de Licitações (vide Anexo II);

VI – declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02 (vide Anexo III).

6.2 – Os documentos exigidos no invólucro n° 1 (Documentos de Habilitação), poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração Municipal de Farroupilha ou publicação em órgão da imprensa oficial.

7 – DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1 – Para participação neste certame as empresas interessadas deverão estar enquadradas como microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e suas alterações, e deverão apresentar, separado de qualquer dos envelopes exigidos no subitem 5.1, a certidão expedida pela Junta Comercial ou declaração assinada pelo contador (conforme modelo do Anexo IV), do ano corrente (2018), comprovando enquadramento como microempresa/empresa de pequeno porte.

Obs.: Se a empresa apresentar declaração assinada pelo contador, esta deverá estar acompanhada da Certidão de Regularidade Profissional do contador signatário em vigor, emitida pelo site http://sistema.crcrs.org.br/SPW/crpentrada_mod01.htm.

7.2 – As pessoas jurídicas consideradas microempresas e empresas de pequeno porte que não apresentarem o documento previsto no subitem 7.1 não poderão participar do certame.

7.3 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida neste Edital, mesmo que haja alguma restrição.

7.3.1 – Havendo alguma restrição na documentação da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme subitem 7.3.2, observar-se-á o disposto nos subitens 9.7 e seguintes deste Edital.

7.3.2 - Documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se






houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 e obtida pelo site http://www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm);

c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, emitida pelo www.tst.jus.br/certidao.

8 – DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1 – No invólucro nº 02 deverá constar proposta de preços expressa em moeda corrente nacional, conforme formulário modelo de proposta (Anexo I), com o conjunto de informações solicitadas, sob pena de desclassificação.

8.2 – A proposta deverá ser legível, carimbada, assinada, sem rasuras ou retificações, sob pena de desclassificação.

8.3 – O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias contados da data de sua apresentação.

8.4 – Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos, ferramentas e transporte, bem como qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.

8.5 – Deverá ser apresentado junto à proposta financeira o cronograma físico financeiro da obra e a planilha de B.D.I. assinados pelo representante legal da empresa, conforme modelo do Anexo I.

9 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

9.1 – A Comissão de Licitações procederá à abertura do invólucro nº 01, conferirá toda a documentação que, em seguida, será também examinada e rubricada pelos licitantes presentes.

9.2 – A Comissão de Licitações examinará a documentação e decidirá acerca da habilitação ou inabilitação dos licitantes, dando-lhes ciência na própria sessão ou em






outra, oportunamente designada, ou através de publicação no Diário Oficial do Município.

9.3 – Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação completa, nos termos exigidos neste Edital, sendo-lhes devolvido o invólucro nº 02, depois de esgotados os prazos de recurso administrativo.

9.4 – Ocorrendo desistência expressa, por parte dos licitantes, de recursos quanto à habilitação ou à inabilitação, a Comissão de Licitação procederá à abertura dos invólucros nº 02 dos licitantes habilitados.

9.5 – O julgamento das propostas far-se-á pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL, classificando-se em 1º lugar a proposta que apresentar o menor preço global constante do formulário modelo de proposta (Anexo I) e assim sucessivamente.

9.6 – Ocorrendo empate far-se-á sorteio, nos termos do art. 45, § 2°, da Lei Federal n° 8.666, de 21.6.1993.

9.7 – Caso uma microempresa ou empresa de pequeno porte declarada vencedora da licitação possua alguma restrição na comprovação da sua regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da autoridade contratante, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.8 – O termo inicial do prazo para regularização da documentação corresponderá à data em que o proponente for declarado o vencedor.

9.9 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.7, implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para apresentar nova proposta de preço, ou revogar a licitação.

9.10 – O proponente será considerado vencedor na data de publicação da decisão relativa aos recursos eventualmente interpostos quanto à classificação final ou na data em que expirar o prazo recursal sem interposição de recursos ou na data da desistência expressa à interposição de recursos quanto à fase de classificação por parte dos licitantes.

9.11 – Serão desclassificadas as propostas:

a) que não atenderem as disposições deste Edital; ou

b) que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48, II, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993; ou

c) com valor total superior ao Preço Orçado (PO) pela Administração no total de R$ 70.706,87 (setenta mil, setecentos e seis reais e oitenta e sete centavos); já incluso o BDI;

10 – DOS PAGAMENTOS

Os pagamentos, observadas as disposições do art. 5º da Lei Federal nº 8.666, de 21.6.1993, serão efetuados após a vistoria e posterior liberação pelo fiscal responsável.






11 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

O prazo de execução da obra objeto desta licitação é 90 (noventa) dias, de acordo com o cronograma físico financeiro da obra, anexo a este edital, e com início a contar do recebimento da ordem de serviço expedida pelo Município.

12 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1 – O objeto desta licitação será recebido pelo representante do Município de Farroupilha, qual seja, o servidor Alex Gobbato, conforme Portaria nº 788/2018, sendo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização:

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada;

b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.2 – O Município rejeitará, no todo ou em parte, a obra executada em desacordo com o estabelecido neste edital.

13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 – As despesas decorrentes desta licitação e de competência do Município correrão por conta da dotação orçamentária sob o código:

ÓRGÃO: 07 – Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Despesa: 1040/819.2 – Recurso: 0001 Despesa: 1040/822.1 – Recurso: 1208

14 – DO CONTRATO

14.1 - As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas através de contrato, cuja minuta é fornecida juntamente com este Edital (Anexo V).

14.2 - O licitante vencedor será convocado para assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da convocação.

15 – DAS PENALIDADES

15.1 – A licitante ou contratada que cometer qualquer conduta que infrinja as condições e prazos estabelecidos no edital, em contrato ou na legislação atinente a execução do objeto ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções, nos parâmetros a seguir estabelecidos:

15.1.1 – ADVERTÊNCIA ESCRITA em razão de reiteração de falhas que não caibam a aplicação de sanção mais grave em virtude de serem corrigidas no prazo estipulado pela fiscalização.

15.1.2 – MULTA quando descumprido os prazos e condições ajustados, nos seguintes






termos:

15.1.2.1. - em decorrência do atraso na execução na razão de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela da obra inadimplida, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor do contrato;

15.1.2.2 - em decorrência da execução da prestação de serviços em desacordo com o projeto executivo e respectivos cadernos técnicos, na razão de 3% a 10% (três a dez por cento), conforme classificação de gravidade da inconformidade diagnosticada pela fiscalização designada, seguindo a tabela de classificação de inconformidades a seguir sobre o valor total da parcela inadimplida;

Inconformidade Multa

Grave: quando coloca em risco a segurança da edificação e/ou a integridade física do usuário ou de terceiros; quando são utilizados componentes estruturais ou de segurança distintos das especificações técnicas contempladas no projeto executivo ou normas especializadas; quando há inexecução total ou parcial do projeto; em qualquer dos casos indicados no subitem 15.1.3;

10,00%

Moderada: evidenciada pela perda da funcionalidade (parcial ou total) e/ou durabilidade do elemento, sem afetar a segurança da edificação e/ou a integridade física do usuário ou de terceiros; quando é executada parcela da obra sem a prévia autorização do fiscal, impedindo a fiscalização de parcela que a antecedia;

7,00%

Leve: evidenciados aspectos estéticos e execuções construtivas distintas das especificações técnicas contempladas no projeto executivo, sem afetar a segurança e a solidez da obra;

3,00%

15.1.2.3 - em decorrência do descumprimento das obrigações inerentes ao contrato, assumidas pela empresa que não tenham valor definido em item de custo, tais como ausência de organização e higiene no canteiro de obras; ausência de uniforme ou identificação de funcionário da empresa; descumprimento de técnicas e normas de segurança do trabalho e da segurança do trânsito; inadequação ou ausência de equipamento e ferramentas adequadas a execução da obra; ausência de entrega de documentação exigida, entre outros, após o prazo definido pela fiscalização para regularização, na razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por infração;

15.1.3. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com a Administração Municipal pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses e cancelamento do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Município, bem como demais cominações legais, quando a empresa executora:

a) ensejar o retardamento do procedimento licitatório ou da execução do objeto, sem motivo justificado;

b) der causa à inexecução total ou parcial da obra, caracterizado pela recusa






injustificada a assinatura do contrato, recusa injustificada a entrega da documentação exigida para assinatura de contrato e/ou pagamento, recusa injustificada ao início da execução dos serviços ou, ainda, pela paralisação ou abandono da obra;

c) praticar atos fraudulentos na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) reiteração em falhas contratuais que caracterizem a incapacidade da empresa para execução dos serviços;

f) nas situações previstas no art. 88 da Lei 8.666-93;

g) nos casos de subcontratação sem autorização contratual.

15.1.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a empresa executora ressarcir o Município pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior;

15.2. Será assegurado à empresa executora o direito a ampla defesa e ao contraditório, previamente a aplicação das penalidades.

15.3. O valor correspondente a qualquer multa aplicada a empresa executora, poderá ser descontado da garantia contratual apresentada, caso houver, ou dos créditos decorrentes do contrato, ou, ainda, ser cobrada pelos meios cabíveis;

15.4. As multas e seu pagamento não eximirão a empresa executora de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos, decorrentes das infrações cometidas.

15.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

15.6. Após a concessão do contraditório e ampla defesa, as penalidades terão efeitos jurídicos com a publicação no Diário Oficial do Município, exceto a discriminada no subitem 15.1.1, a qual terá efeito com a comunicação formal diretamente a empresa executora.

16 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 - Dos atos decorrentes desta licitação serão observadas, quanto a eventuais recursos administrativos, as normas previstas no art. 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993.

16.2 - Impugnações referentes a este edital deverão ser protocoladas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data marcada para recebimento dos envelopes, no Setor de Expediente da Secretaria Municipal de Finanças, localizado na Praça da Emancipação, s/nº. Não serão aceitas impugnações enviadas por e-mail ou via postal (correios).






17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – A participação na presente licitação implica em concordância, por parte do licitante, com todos os termos e condições deste Edital e das cláusulas contratuais já estabelecidas.

17.2 – Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentos e propostas não apresentados na sessão de recebimento.

17.3 – Não serão admitidas modificações ou substituições de documentos ou propostas.

17.4 – Iniciada a abertura dos invólucros relativos à documentação, não serão admitidos na licitação eventuais retardatários.

17.5 – Somente terão direito de rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações, impugnações ou recursos e assinar atas, os representantes legais e/ou credenciados das licitantes, com poderes para tal, e os membros da Comissão de Licitações.

17.6 – É facultada à Administração, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

17.7 – A divulgação dos atos desta licitação será procedida nas sessões designadas ou através de publicação no Diário Oficial do Município.

17.8 – No interesse da Administração, a licitação poderá ser revogada ou anulada, nos termos da legislação pertinente.

17.9 – O foro da cidade de Farroupilha, RS, é o competente para dirimir eventuais dúvidas ou conflitos originados pelo presente Edital.

17.10 – Maiores informações serão prestadas aos interessados nos dias úteis, das 09:00 às 16:00 horas, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Farroupilha, na Praça Emancipação, s/nº, Farroupilha, RS, ou pelo e-mail [email protected].

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, 11 de outubro de 2018.

CLAITON GONÇALVES Prefeito Municipal

Senhor Prefeito: O presente edital de tomada de preços 16/2018, possui condições de publicação no que tange aos seus aspectos jurídicos. Procuradoria-Geral do Município, 11/10/2018. Gelso Priotto Assessor Jurídico – Licitações OAB/RS 85.998


mailto:[email protected]





ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS 16/2018

OBRA: Contratação de empresa para a implantação da Pista de Caminhada de Caravaggio – 5ª Etapa na RSC 453 – acesso à Caravaggio – Farroupilha/RS.

Empresa: ____________________________________________________________________

Endereço:_________________________________Cidade:_______________ Estado: ______

Telefone: _________________________________ CNPJ: ____________________________

E-mail: ______________________________________________________________________

ORÇAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DE CARAVAGGIO – 5ª ETAPA NA RSC 453 – ACESSO À CARAVAGGIO – FARROUPILHA/RS.

ID ITEM QUANT. UNID. VALOR

UNITÁRIO COM BDI

VALOR TOTAL COM

BDI

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

21,19 m²

1.2 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

80,15 m²

1.3 LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

14,00 un

1.4 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4, P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

14 un

1.5 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W

14 un

1.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

56 m

1.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA 500 m²

1.8 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20 ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO

3 mês

1.9 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO C M3 CR 379,38 OM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENS

23,72 m³

1.10 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

1758,41 m²

1.11 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN AS 746,21

2 un

1.12 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 KG AS 6,44

616,57 kg

1.13 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO C M3 CR 379,38OM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENS

4,40 m³

1.14 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MAD M2 CR 41,30 EIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

6,17 m²

1.15

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM KG CR 5,48 A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTA

671,33 kg

1.16 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL M2 CR 35,99 USO IÇAMENTO. AF_06/2016

55,00 m²

1.17 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALH KG CR 7,42A 10X10CM

22,50 m²

1.18 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 76,00 m²






ORÇAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DE CARAVAGGIO – 5ª ETAPA NA RSC 453 – ACESSO À CARAVAGGIO – FARROUPILHA/RS.

ID ITEM QUANT. UNID. VALOR

UNITÁRIO COM BDI

VALOR TOTAL COM

BDI

SUPERFICIE METALICA, INCLUSO M2 CR 15 , 43 UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIM IDO).

1.19 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN CR 8,47

18,00 un

1.20 Lixeiras 5,00 un

1.21 Tampa p/ caixa coletora de 120x120cm com vão 60x60cm 5,00 un

1.22 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS 462,42 m²

TOTAL GERAL com BDI

MODELO DE PLANILHA ABERTA DE B.D.I:

PARÂMETROS DE TAXAS DE BDI

TIPO DE OBRA: Construção de Edifícios

PARÂMETROS % CÁLCULO DE BDI

AG ADMINISTRAÇÃO GERAL

SG SEGUROS E GARANTIAS

R RISCOS

DF DESPESAS FINANCEIRAS

L LUCRO

I IMPOSTOS: PIS / COFINS

I IMPOSTOS: Contribuição Previdenciária

I IMPOSTOS: ISS (alíquota somente sobre serviço)

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO – IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DE CARAVAGGIO – 5ª ETAPA NA RSC 453 – ACESSO À CARAVAGGIO – FARROUPILHA/RS.

ID ITEM VALOR

TOTAL COM BDI

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

Percent. Valor Percent. Valor Percent. Valor


Prazo de validade da proposta: __________________________________________________

Local e data: _________________________________________________________________

Assinatura e Carimbo






ANEXO II

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

(Razão Social da Licitante) ....................................................., por meio de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, IV, da Lei de Licitações.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_______________________, em ____ de ______________________ de 2018.

__________________________________________________________

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa






ANEXO III

À COMISSÃO

DECLARAÇÃO

(Razão Social da Licitante) ....................................................., por meio de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, para os fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório, que, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7.º da Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a contar dos 14 (quatorze) anos).


_______________________, em ____ de ______________________ de 2018.

__________________________________________________________







ANEXO IV

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP

(Razão Social da Licitante) ....................................................., por meio de seu Responsável Legal e, Contador ou Técnico Contábil, declaram, sob as penas da lei, que:

a) enquadra-se na situação de:

( ) microempresa;

( ) empresa de pequeno porte;

b) o valor da receita bruta anual, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3.º da Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações;

c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3.º, § 4.º, incisos I a X, da mesma Lei.


_______________________, em ____ de ______________________ de 2018.

__________________________________________________________


__________________________________________________________

Nome completo do contador, assinatura e número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade

LEMBRETE: Essa declaração deverá ser entregue à Comissão fora dos envelopes de proposta e documentação, juntamente com o Credenciamento e junto a esta deverá estar acompanhada a Certidão de Regularidade Profissional do contador.






ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº ......../ 2018

O MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça da Emancipação, s/nº, nesta cidade de Farroupilha, RS, inscrito no CNPJ sob nº 89.848.949/0001-50, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. CLAITON GONÇALVES, domiciliado e residente nesta cidade, doravante denominado abreviadamente MUNICÍPIO, e ......, com sede na Rua ....., inscrita no CNPJ sob nº ......, representada por seu sócio administrador Sr. ..., brasileiro, ....., inscrito no CPF sob nº ...., residente e domiciliado na Rua ......adiante denominada simplesmente CONTRATADA, nos termos da Tomada de Preços nº 16/2018, sob o regime de empreitada por preço global, julgamento menor preço total, que julgou vencedora a proposta desta, cujas partes encontram-se vinculadas, resolvem celebrar o presente contrato, de conformidade com os dispositivos instituídos pela Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, suas posteriores alterações e demais disposições legais pertinentes, aos quais se sujeitam, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a execução, pela CONTRATADA, sob regime de empreitada por preço global, para a implantação da Pista de Caminhada Caravaggio – 5ª Etapa, no Edital de Tomada de Preços nº 16/2018 e seus anexos.

Parágrafo único. Fazem parte integrante do presente contrato, independentemente de sua transcrição, a proposta da CONTRATADA, bem como os demais elementos constantes na Tomada de Preços nº 16/2018, aos quais as partes acham-se vinculadas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São responsabilidades e obrigações da CONTRATADA:

a) executar as obras de acordo com as especificações constantes neste contrato e no edital da tomada de preços nº 16/2018, seus anexos e proposta apresentada;

b) cumprir todas as orientações do MUNICÍPIO para o fiel desempenho das obrigações assumidas;

c) sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do órgão municipal encarregado de acompanhar a execução da obra, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas;

d) corrigir, reparar, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, conforme preceitua o artigo 69 da Lei 8.666/93;

e) todas as despesas decorrentes do contrato, tais como, materiais, mão-de-obra,






máquinas, equipamentos, instrumentos, locomoções, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos relativamente à execução da obra e aos empregados;

f) manter-se, durante toda a execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

g) responder por danos e desaparecimentos de bens patrimoniais, bem como avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou prepostos a terceiros ou ao MUNICÍPIO, desde que comprovada a culpa daqueles, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, e demais disposições legais pertinentes;

h) responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurarem e demais exigências legais para o exercício da atividade objeto do presente contrato, ficando, ainda, isento o MUNICÍPIO de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

i) responsabilizar-se, no que se refere aos seus empregados, pela alimentação, transporte, atendimento médico ou outro benefício de qualquer natureza, ficando tais encargos por conta da CONTRATADA, de acordo com a legislação em vigor;

j) adotar todos os critérios de segurança, tanto para os funcionários quanto para a execução da obra;

l) manter preposto, aceito pelo MUNICÍPIO, no local da obra, para representá-lo na execução do contrato;

m) afixar, por sua conta e conforme modelo fornecido pelo MUNICÍPIO, no local de execução das obras, placa de identificação do empreendimento.

n) providenciar o acompanhamento do engenheiro/arquiteto responsável técnico pela obra (conforme ART/RRT) nas fases mais importantes da obra e também quando a fiscalização solicitar esse acompanhamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA, pela execução da obra, a importância total e suficiente de R$......... pela obra objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento, observadas as disposições do art. 5º da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, será efetuado após vistoria e posterior liberação pelo fiscal do contrato.

Parágrafo primeiro. O pagamento será realizado mediante a entrega da respectiva Nota Fiscal/Fatura e comprovação de regularidade perante a Fazenda Municipal de Farroupilha, INSS e FGTS.

Parágrafo segundo. O primeiro pagamento somente será realizado mediante a






apresentação de matrícula no INSS relativa à obra objeto deste contrato, e o último pagamento, mediante a apresentação da respectiva Certidão Negativa de Débitos para com o INSS.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução do presente contrato e de competência do MUNICÍPIO serão suportadas por recursos orçamentários próprios, cujas verbas acham-se alocadas nas seguintes rubricas: ÓRGÃO: 07 – Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Despesa: 1040/819.2 – Recurso: 0001. Despesa: 1040/822.1 – Recurso: 1208

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor Alex Gobatto, o qual foi designado como representante do MUNICÍPIO, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993.

Parágrafo único. O representante do MUNICÍPIO anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O presente contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e como termo final 90 (noventa) dias após a emissão da ordem de serviço expedida pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

A obra objeto deste contrato será recebida pela representante do MUNICÍPIO, sendo responsáveis pelo seu acompanhamento e fiscalização, da seguinte forma:

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA;

b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993.

Parágrafo único. O MUNICÍPIO rejeitará, no todo ou em parte, a obra executada em desacordo com o contrato.

CLÁUSULA NONA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências






contratuais, legais e regulamentares.

Parágrafo primeiro. No caso de rescisão administrativa de que trata o art. 79 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, fica o MUNICÍPIO, desobrigado, desde já, com plena concordância da CONTRATADA, de qualquer ônus decorrente de tal, previsto ou não em lei, declarando esta reconhecer todos os direitos daquele, previstos na legislação pertinente.

Parágrafo segundo. Constituem motivos para a rescisão do contrato todos aqueles mencionados acima, bem como os descritos no art. 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Na hipótese de a CONTRATADA infringir as condições e prazos estabelecidos no edital, em contrato ou na legislação atinente a execução do objeto ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal e das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, às seguintes sanções, nos parâmetros a seguir estabelecidos:

a - ADVERTÊNCIA ESCRITA em razão de reiteração de falhas que não caibam a aplicação de sanção mais grave em virtude de serem corrigidas no prazo estipulado pela fiscalização.

b - MULTA quando descumprido os prazos e condições ajustados, conforme classificação de gravidade da inconformidade diagnosticada pela fiscalização designada, seguindo, ainda a tabela de classificação de inconformidades integrante deste item, nos seguintes termos:

b.1 - em decorrência do atraso na execução na razão de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela da obra inadimplida, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor do contrato.

c - em decorrência da execução da prestação de serviços em desacordo com o projeto executivo e respectivos cadernos técnicos, na razão de 3% a 10% (três a dez por cento), conforme classificação de gravidade da inconformidade diagnosticada pela fiscalização designada, seguindo a tabela de classificação de inconformidades a seguir sobre o valor total da parcela inadimplida:


Grave: quando coloca em risco a segurança da edificação e/ou a integridade física do usuário ou de terceiros; quando são utilizados componentes estruturais ou de segurança distintos das especificações técnicas contempladas no projeto executivo ou normas especializadas; quando há inexecução total ou parcial do projeto; em qualquer dos casos indicados na alínea “e” desta cláusula do edital;

10,00%

Moderada: evidenciada pela perda da funcionalidade (parcial ou total) e/ou durabilidade do elemento, sem afetar a segurança da edificação e/ou a integridade física do usuário ou de terceiros;

7,00%







quando é executada parcela da obra sem a prévia autorização do fiscal, impedindo a fiscalização de parcela que a antecedia;

Leve: evidenciados aspectos estéticos e execuções construtivas distintas das especificações técnicas contempladas no projeto executivo, sem afetar a segurança e a solidez da obra;

3,00%

d - em decorrência do descumprimento das obrigações inerentes ao contrato, assumidas pela empresa que não tenham valor definido em item de custo, tais como, ausência de organização e higiene no canteiro de obras; ausência de uniforme ou identificação de funcionário da empresa; descumprimento de técnicas e normas de segurança do trabalho e da segurança do trânsito; inadequação ou ausência de equipamento e ferramentas adequadas a execução da obra; ausência de entrega de documentação exigida, entre outros, após o prazo definido pelo fiscalização para regularização, na razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por infração.

e - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com a Administração Municipal pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses e cancelamento do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Município, bem como demais cominações legais, quando a CONTRATADA:

I - ensejar o retardamento do procedimento licitatório ou da execução do objeto, sem motivo justificado;

II - der causa à inexecução total ou parcial da obra, caracterizado pela recusa injustificada a assinatura do contrato, recusa injustificada a entrega da documentação exigida para assinatura de contrato e/ou pagamento, recusa injustificada ao início da execução dos serviços ou, ainda, pela paralisação ou abandono da obra;

III - praticar atos fraudulentos na execução deste contrato;

IV - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

V - reiteração em falhas contratuais que caracterizem a incapacidade da empresa para execução dos serviços;

VI - nas situações previstas no art. 88 da Lei 8.666-93;

VII - nos casos de subcontratação sem autorização contratual.

f - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o Município os prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão descrito anteriormente;

Parágrafo primeiro. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias, contados da respectiva notificação.

Parágrafo segundo. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRADA poderá ser descontado da dos créditos decorrentes do contrato, ou, ainda, ser cobrada






pelos meios cabíveis.

Parágrafo terceiro. As multas e seu pagamento não eximirão a CONTRTADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

Parágrafo quarto. As sanções previstas no presente instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Parágrafo quinto. Após a concessão do contraditório e ampla defesa, as penalidades terão efeitos jurídicos com a publicação no Diário Oficial do Município, exceto a discriminada na letra “a” da presente cláusula, a qual terá efeito com a comunicação formal diretamente à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Da penalidade aplicada caberá recurso na forma e prazos previstos no art. 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, sempre através de termo aditivo, numerado em ordem crescente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

O foro da Comarca de Farroupilha, RS, é o competente para dirimir as questões resultantes do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, depois de lido e achado conforme, assinam o presente contrato em três vias, de igual teor e forma, para que surtam os devidos e legais efeitos.

Farroupilha, ... de .... de 2018.

CLAITON GONÇALVES, CONTRATADA Prefeito Municipal. (...) TESTEMUNHAS: 1) 2)


SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SEPLAN

CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI

Praça Emancipação s/nº - CEP 95180-000 – Farroupilha – RS – Brasil - Caixa Postal 241 – Telefone: (54) 3261.6990

1

MEMORIAL DESCRITIVO DA PISTA DE CAMINHADA DE CARAVAGGIO

OBRA: Implantação da Pista de Caminhada de Caravaggio – 5ª Etapa

CONTRATO DE REPASSE Nº 1008.758-10/2013

ENDEREÇO: RSC 453 Acesso a Caravaggio, Farroupilha/RS.

1. Concreto Armado (faixa elevada)

Deverão ser confeccionadas em concretos armado, conforme

especificações da justificativa técnica, com concreto classe C25, cobrimento

mínimo de 2,5 cm e dimensionamento atendendo o projeto estrutural. As

formas desses elementos devem estar bem travadas a fim de evitar falhas de

concretagem.

As dimensões das faixas elevadas devem atender as dimensões descritas em

projeto e as especificações da Resolução n° 495, de Junho de 2014, do

Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN

2. Pintura em concreto (vermelho)

A pintura na coloração vermelha deverá ocorrer nos locais que serão

implantadas as faixas elevadas. A pintura deverá acorres com tinta acrílica e

ser aplicada em três demãos, respeitando o intervalo de secagem da tinta.

3. Pintura em concreto (branco)

A pintura da identificação visual, ou seja, das fachas nas inclinações da

faixa elevada, deverão atender a color branca e ser aplicado em tinta acrílica,

aplicada em três demãos, respeitando o intervalo de secagem da tinta.

4. ILUMINAÇÃO:

4.1. POSTES:

Deverá ser utilizado os postes existentes no local.

4.2. LUMINÁRIAS:


SEPLAN



2

As luminárias serão comandadas individualmente, através de relé

fotoelétrico tipo eletrônico, tensão de alimentação em corrente alternada 220V,

frequência 60Hz com variação máxima de 10%. Deverá ser de ligação

instantânea no acionamento e desligamento com retardo de 2 a 5 segundos.

Serão utilizadas luminárias de alumínio estampado e anodizado, para lâmpada

vapor de sódio de 250W, com base de porcelana E-40 ligado ao corpo por

dispositivo de focalização regulável, com suporte de fixação em liga de

alumínio fundido, aparafusado ao corpo da luminária; com grade de proteção,

conforme modelo IP219 ou similar. A interligação da lâmpada à base do relé

fotoelétrico será com cabo flexível de 2,5mm² com isolação para altas

temperaturas. As lâmpadas de iluminação geral serão do tipo vapor de sódio

de 250W, tensão de operação 220V, frequência 60Hz, bulbo tubular, com base

para rosca do tipo E-40, fluxo luminoso de 27000 lúmens, eficiência luminosa

de 106Lm/W ou melhor.

4.3. REATORES:

Os reatores serão do tipo externo, com alça de fixação em poste, para

lâmpada a vapor de sódio a alta pressão 250Wx220Vx60Hz, com capacitor

para correção do fator de potência acima de 0.92, ignitor integrado e base para

relé fotoelétrico incorporado na base superior da peça.

4.4. BRAÇO

O braço será do tipo cisne com sapata de dois furos (diâmetro 18mm)

sem emendas, de material aço carbono com diâmetro externo de 31,75mm,

espessura de parede 1,5mm e 2,5m de comprimento. Vale ressaltar que o tubo

deverá estar isento de soldas, ranhuras, falhas e variações de espessura. O

acabamento deverá ser com galvanização à fogo de acordo com a norma NBR

6323 e suas atualizações, com cobertura uniforme.

4.5. REFLETOR

Luminária de alumínio estampado e anodizado, para lâmpada vapor de

sódio de 400W, com base de porcelana E-40 ligado ao corpo por dispositivo de

focalização regulável, com suporte de fixação em liga de alumínio fundido,

aparafusado ao corpo da luminária; com grade de proteção, conforme modelo


SEPLAN



3

IP219 ou similar. A interligação da lâmpada à base do relé fotoelétrico será

com cabo flexível de 2,5mm² com isolação para altas temperaturas.

As lâmpadas dos refletores para iluminação da pista de caminhada serão

do tipo vapor de sódio de 400w, com tensão de operação de 220V, frequência

de 60Hz.

4.6. CONDUTORES Os condutores pertencentes ao conjunto da luminária, deverão ser de

cobre eletrolítico (99,9%), anti-chama, isolamento para 750V, a uma

temperatura de 70ºC, com a seção de 2,5mm², de acordo com as

especificações da NBR6880 e 6148 da ABNT. Estes serão interligados aos

condutores da rede BT (baixa tensão) através de conectores de cobre/alumínio,

do tipo cunha para o neutro e conectores perfurantes para a fase, obedecendo

padronização da RGE.

4.7. GRELHA

Serão executadas tampas em grelhas de ferro fundido simples nas caixas coletoras incompletas da primeira seção, deverão ser assentadas com argamassa traço 1:4, cimento:areia.

5. COMPLEMENTAÇÕES E LIMPEZAS

5.1. LIXEIRAS

As lixeiras devem ser em polietileno de alta densidade (PEAD), com

capacidade de 50l (atendendo norma DIN 30.713) cada. Serão duas lixeiras, uma

para resíduos orgânicos na cor marrom e a outra para resíduos secos recicláveis,

na cor azul, abas com identificação por adesivo. Suporte metálico para duas

lixeiras com galvanização a fogo.

5.2. PARADA DE ÔNIBUS

Será executada uma parada de ônibus conforme detalhamento no projeto

arquitetônico.

6. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA:


SEPLAN



4

Durante a execução, a obra deverá permanecer limpa, devendo os entulhos e

restos ser removidos periodicamente.

7. ENTREGA DA OBRA:

Antes da entrega final da obra, deverão ser retirados os entulhos, restos de

materiais, remover Galpões de Obra, tudo deverá estar limpo, a critério da

Fiscalização da Prefeitura Municipal.

Farroupilha, março de 2018.

__________________________________ Pablo C. Uez

Arquiteto e Urbanista – CAU A49.470-4 SEPLAN

VALOR UNITÁRIO C/ BDI

23,48%

1.0 70.706,87R$

1.1 C 84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 21,19 m² 16,33R$ 20,16R$ 427,27

1.2 C 84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 80,15 m² 16,33R$ 20,16R$ 1.616,13

1.3 C 83475LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM

LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO14,00 un 327,26R$ 404,09R$ 5.657,27

1.4 C 83401BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4, P/ FIXACAO EM POSTE

OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO14 un 82,26R$ 101,57R$ 1.422,01

1.5 C 74246/001 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W 14 un 234,88R$ 290,02R$ 4.060,32

1.6 C 91926CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.56 m 2,35R$ 2,90R$ 162,50

1.7 C 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 500 m² 2,08R$ 2,57R$ 1.284,16

1.8 C 73847/001ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20 ALT=2,50M CHAPA ACO

C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO3 mês 312,50R$ 385,87R$ 1.157,60

1.9 C 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO C M3 CR

379,38

OM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENS

23,72 m³ 379,38R$ 468,45R$ 11.111,56

1.10 C 92788

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTA

GEM.

1758,41 m² 5,48R$ 6,77R$ 11.898,35

1.11 I 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN AS 746,21 2 un 746,21R$ 921,40R$ 1.842,79

1.12 C 73970/002 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 KG AS 6,44 616,57 kg 6,44R$ 7,95R$ 4.902,91

1.13 C 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO C M3 CR

379,38

OM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENS

4,40 m³ 379,38R$ 468,45R$ 2.061,17

1.14 C 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MAD

M2 CR 41,30

EIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

6,17 m² 41,30R$ 51,00R$ 314,65

1.15 C 92788

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM KG

CR 5,48

A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTA

671,33 kg 5,48R$ 6,77R$ 4.542,58

1.16 C 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL M2 CR

35,99

USO IÇAMENTO. AF_06/2016

55,00 m² 35,99R$ 44,44R$ 2.444,16

1.17 C 73994/001

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALH KG CR

7,42

A 10X10CM

22,50 m² 7,42R$ 9,16R$ 206,14

SERVIÇOS INICIAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PISTA DE CAMINHADA CARAVAGGIO 5ª ETAPA

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT. UNIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL DO ITEM

1.18 C 74145/001

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO M2 CR

15,43

UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIM

IDO).

76,00 m² 15,43R$ 19,05R$ 1.447,99

1.19 I 11975 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN CR 8,47 18,00 un 8,47R$ 10,46R$ 188,25

1.20 o Lixeiras 5,00 un 383,76R$ 473,86R$ 2.369,28

1.21 COMP.01 Tampa p/ caixa coletora de 120x120cm com vão 60x60cm 5,00 un 346,63R$ 428,0R$ 2.140,03

1.22 C 74236/001 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS 462,42 m² 16,55R$ 20,44R$ 9.449,75

70.706,87R$

OBRA:IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DE CARAVAGGIO - 5ª ETAPA (REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO)

ENDEREÇO:RSC 453 - ACESSO A CARAVAGGIO (RODOVIA DOS ROMEIROS) - FARROUPILHA - RS

CONTRATO:1.008.758-10/2013 AG ADMINISTRAÇÃO GERAL 4,00% CÁLCULO DE BDI

10/08/2018 SG SEGUROS E GARANTIAS 0,70%

R RISCOS 0,50%

PCI.817.01 DF DESPESAS FINACEIRAS 1,02%

16/04/2018 L LUCRO 7,30%

mar/18 I IMPOSTOS: PIS / COFINS 3,65%

I IMPOSTOS: CONT.PREVIDENCIÁRIA

47,54%(MÊS) I 4,00%

DATA SINAPI:

DESONERADO

84,16%(HORA IMPOSTOS: ISS * ALÍQUOTA

* Conforme Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União - TCU

TOTAL

PARÂMETROS DE TAXAS DE BDI *

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

DATA:

23,48%Versão 03

REFERÊNCIA SINAPI:

DATA DE EMISSÃO:

______________________________

Pablo C. Uez - Arquiteto e Urbanista CAU A49.470-4

QUANT. UNI. VALOR TOTAL


1.1C 84665

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO

CIMENTADO21,19 m² 427,27R$ 100% 427,27R$ 100,00%

1.2C 84665

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO

CIMENTADO80,15 m² 1.616,13R$ 100% 1.616,13R$ 100,00%

1.3C 83475

LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE

PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

14,00 un 5.657,27R$ 100% 5.657,27R$ 100,00%

1.4C 83401

BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4, P/

FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO14,00 un 1.422,01R$ 100% 1.422,01R$ 100,00%

1.5C 74246/001

REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO

400 W14,00 un 4.060,32R$ 100% 4.060,32R$ 100,00%

1.6C 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.56,00 m 162,50R$ 100% 162,50R$ 100,00%

1.7 C 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 500,00 m² 1.284,16R$ 100% 1.284,16R$ 100,00%

1.8C 73847/001

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL

TERMO/ACUSTICO

3,00 mês 1.157,60R$ 35% 405,16R$ 35% 405,16R$ 30% 347,28R$ 100,00%

1.9

C 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM

EDIFICAÇÃO C M3 CR 379,38

OM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² -

LANÇAMENTO, ADENS

23,72 m³ 11.111,56R$ 50% 5.555,78R$ 50% 5.555,78R$ 100,00%

1.10

C 92788

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTA

GEM.

1758,41 m² 11.898,35R$ 50% 5.949,18R$ 50% 5.949,18R$ 100,00%

1.11I 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN AS 746,21 2,00 un 1.842,79R$ 100% 1.842,79R$ 100,00%

1.12C 73970/002

ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 KG

AS 6,44616,57 kg 4.902,91R$ 100% 4.902,91R$ 100,00%

1.13

C 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM

EDIFICAÇÃO C M3 CR 379,38

OM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² -

LANÇAMENTO, ADENS

4,40 m³ 2.061,17R$ 100% 2.061,17R$ 100,00%

1.14C 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA

BALDRAME, EM MAD M2 CR 41,30

EIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

6,17 m² 314,65R$ 100% 314,65R$ 100,00%

1.15

C 92788

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UM KG CR 5,48

A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5

MM - MONTA

671,33 kg 4.542,58R$ 100% 4.542,58R$ 100,00%

1.16C 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCL M2 CR 35,99

USO IÇAMENTO. AF_06/2016

55,00 m² 2.444,16R$ 100% 2.444,16R$ 100,00%

1.17C 73994/001

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-

60, 4,2MM, MALH KG CR 7,42

A 10X10CM

22,50 m² 206,14R$ 100% 206,14R$ 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PISTA DE CAMINHADA CARAVAGGIO 5ª ETAPA

ID REF* ITEM

QUANTITATIVO E VALORES FINAIS1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS TÉRMINO

1.18

C 74145/001

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE

METALICA, INCLUSO M2 CR 15,43

UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER

( AR-COMPRIM

IDO).

76,00 m² 1.447,99R$ 100% 1.447,99R$ 100,00%

1.19I 11975

CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM

PORCA UN CR 8,4718,00 un 188,25R$ 100% 188,25R$ 100,00%

1.20 0 o Lixeiras 5,00 un 2.369,28R$ 100% 2.369,28R$ 100,00%

1.21 0 COMP.01 Tampa p/ caixa coletora de 120x120cm com vão 60x60cm 5,00 un 2.140,03R$ 100% 2.140,03R$ 100,00%

1.22 C 74236/001 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS 462,42 m² 9.449,75R$ 100% 9.449,75R$ 100,00%

70.706,87R$ 14.050,15R$ 30.130,62R$ 26.526,11R$ 100,00%

DESONERADO

REFERÊNCIA SINAPI: 817.01

DATA DE EMISSÃO: 16/04/2018

DATA SINAPI: mar/18

TOTAL

Nº DO CONTRATO: 1.008.758-10/2013

DATA: 10/08/2018

______________________________

Pablo C. Uez - Arquiteto e Urbanista CAU A49.470-4

P

A

R

E

P

A

R

E

6,73

6,00

5

,

8

5

4

,

9

6

fa

ixa

d

e

d

o

m

ín

io

A

V

.

P

R

E

F

.

A

R

N

O

D

.

B

U

S

E

T

T

I

5ª ETAPA

A

C

E

S

S

O

A

O

C

O

L

É

G

I

O

A

C

E

S

S

O

S

E

C

U

N

D

Á

R

I

O

A

O

P

A

R

Q

U

E

C

I

N

Q

U

E

N

T

E

N

Á

R

I

O

Poste 01

Poste 02

Poste 03

Poste 04

Poste 05

Poste 06

Poste 07

Poste 08

Lixeira 02

Lixeira 01

Lixeira 03

calçada existente

1

8

,0

0

7

,

0

0

3,7

0

9,85

2

5

,5

0

9

,8

0

3

4

,2

5

1

2

,2

5

6

,

9

0

9,61

2

7

,5

1

9

,4

8

1,50

75,04

1

4

,8

2

8

,

3

3

3

,

1

0

5,16

5

,3

9

10,30

6

,4

24

,

2

0

3

,

0

0

4

,

0

0

1

8

,9

3

2

1

,1

2

8

,

6

4

75,09

3,56

1

5

,6

1

9

,

0

8

2

1

,5

6

7

,

7

5

1

3

,2

9

1

1

,

6

9

1

5

,

9

0

Parada de ônibus

a ser implantada

2

1

,1

7

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

Arq. e Urb. Pablo C. Uez CAU A49470-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA

SEPLAMSECRETARIA MUNICIPAL

DE PLANEJAMENTO

PROJETO GEOMÉTRICO - SEÇÃO 01

5ª ETAPA PISTA DE CAMINHADA DE CARAVAGGIO

PISTA DE CAMINHADA CARAVAGGIO - 5ªET.

FARROUPILHA / RS

SEÇÃO 01

ESC.: 1/750

LOCALIZAÇÃO

S/ESCALA

SEÇÃO 01

ARQUITETÔNICO

N

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

1

2

,

8

3

1

2

,5

0

6,88

RU

A ED

MU

ND

O H

ILG

ERT

A

C

E

S

S

O

A

O

S

E

N

A

I

RU

A STEFA

NO

CR

IPPA

Poste 10

Poste 11

Poste 12

Poste 13

Poste 14

Poste 09

Lixeira 04

Lixeira 05

G

E

O

M

E

T

R

I

A

E

X

I

S

T

E

N

T

E

D

A

R

O

D

O

V

I

A

futura implantação de rótulafutura implantação de rótula

futura alteração da rodovia para

implantação de rótula

1

8

,

6

0

3

7

,2

5

1

0

,

2

0

9

,7

7

1

4

,2

0

1

4

,2

6

2

3

,1

6

5

,3

0

4,93

1

,7

0

1

8

,

8

5

3

8

,8

6

1

0

,8

8

9

,

1

7

1

0

,

5

8

1

0

,

2

8

7

,0

0

1

,5

0

3

5

,0

5

8

,

5

1

9

,

8

1

1

2

,4

3

1

6

,

7

0

1

0

,

8

8

1

6

,

4

5

2

2

,8

0

1

4

,0

7

2

4

,3

2

1

,2

2

4

,

0

7

1

,

7

6

9

,

4

4

8

,

2

3

1,22

0

,9

1

5,78

3,05

5

,7

8

SEÇÃO 02

ESC.: 1/750

LOCALIZAÇÃO

S/ESCALA

SEÇÃO 02




DE PLANEJAMENTO

PROJETO GEOMÉTRICO - SEÇÃO 02



FARROUPILHA / RS

ARQUITETÔNICO

N

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

R

e

d

e

E

x

i

s

t

e

n

t

e

5ª ETAPA

CC DE LIGAÇÃO

(100x100xVar.)

D

N

300

CC 06

(100x100xVar.)

D

N

300

CC 03

(100x100xVar.)

CC 04

(100x100xVar.)

CC 05

(100x100xVar.)

DN

300

CC 02

(100x100xVar.)

CC 01

(100x100xVar.)

DN

300

CC 07

(100x100xVar.)

CC 08

(100x100xVar.)

50,50

24,96

15,00

2,50

2

,5

0

TUBULAÇÃO EXECUTADA

SEÇÃO 01

ESC.: 1/750

LOCALIZAÇÃO

S/ESCALA

SEÇÃO 01




DE PLANEJAMENTO

PROJETO DE DRENAGEM - SEÇÃO 01



FARROUPILHA / RS

ARQUITETÔNICO

N

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

CC 10

(100x100xVar.)

CC 11

(100x100xVar.)

D

N

3

0

0

D

N

3

0

0

2

3

,1

6

1

3

,2

9

1

4

,1

7

1

0

,7

8

1

,0

0

SEÇÃO 01

ESC.: 1/750

LOCALIZAÇÃO

S/ESCALA

SEÇÃO 02




DE PLANEJAMENTO

PROJETO DE DRENAGEM - SEÇÃO 02



FARROUPILHA / RS

ARQUITETÔNICO

N

AV

.

PREF. A

RN

O

D

. BU

SETTI

VIA ASFALTADA

CANTEIRO

CICLOVIA

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO

COR VERMELHO

PISTA DE CAMINHADA


COR CINZA

ILUMINAÇÃO

POSTE DE CONCRETO EXISTENTE A MANTER

ILUMINAÇÃO


MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS SELETIVAS

6,7

0

1,5

0

15,00

CONCRETO ARMADO - A=55,50m²

RAMPAS: I = 7% | A = 22,50m²

1,5

0

3,7

0

+0.10

0.00

1,7

0

0,4

0

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

DETALHE 01

ESC.: 1/200

LOCALIZAÇÃO

S/ESCALA

DETALHE 01




DE PLANEJAMENTO

DETALHAMENTO 01



FARROUPILHA / RS

ARQUITETÔNICO

N

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

3

,

7

0

A

C

E

S

S

O

A

O

C

O

L

É

G

I

O

A

C

E

S

S

O

S

E

C

U

N

D

Á

R

I

O

A

O

P

A

R

Q

U

E

C

I

N

Q

U

E

N

T

E

N

Á

R

I

O

+0.10

0.00

0.00

+0.10

ILUMINAÇÃO



VIA ASFALTADA

RAMPA I=7% | A =10,50m²

CANTEIRO

CANTEIRO

CANTEIRO

CONCRETO ARMADO A= 67,66m²

CICLOVIA


COR VERMELHO

PISTA DE CAMINHADA


COR CINZA

INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS SELETIVAS

7

,

0

0

5

,5

0

7

,

5

0

1

1

,

8

9

8

,2

2

1,1

9

0

,

6

0

1

,5

0

9

,

0

0

9

,0

0

6

,

7

0

1

,

7

0

CONCRETO ARMADO A=24,85m²

1

,

5

0

1

,

5

0

1

,

7

0

RAMPAS I=7% | A = 10,59m²

RAMPAS I=7% | A = 8,39m²

RAMPAS I=7% | A = 31,33m²

3

,7

0

1

,5

0

9

,

0

0

9

,0

0

0

,

4

0

0

,

4

0

PARADA DE ÔNIBUS

DETALHE 02

ESC.: 1/200

LOCALIZAÇÃO

S/ESCALA

DETALHE 02




DE PLANEJAMENTO

DETALHAMENTO 02



FARROUPILHA / RS

ARQUITETÔNICO

N

a

c

e

s

s

o

a

o

S

E

N

A

I

0.00

+0.10

PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR

CONCRETO ARMADO

PISTA DE BICICLETA


COR VERMELHO

PISTA DE CAMINHADA


COR CINZA

CERCA EXISTENTE

LIXEIRAS

PARADA DE ÔNIBUS EXISTENTE

1

,5

0

5,70

7

,0

0

RAMPA I:7% | A= 10,50m²

CONCRETO ARMADO A=26,09m²

1

,7

0

0

,4

0

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

DETALHE 03

ESC.: 1/200

LOCALIZAÇÃO

S/ESCALA

DETALHE 04




DE PLANEJAMENTO

DETALHAMENTO 03



FARROUPILHA / RS

ARQUITETÔNICO

N

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

3,05

5,78

5

,8

6

1

,2

2

8

,

2

3

9

,

4

4

2

5

,

0

0

9

,5

3

RU

A ED

MU

ND

O H

ILG

ERT

0.00

+0.15

i

m

á

x

=

8

,6

6

%

i m

áx = 8,66%


PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS

INTERTRAVADOS DE CONCRETO CINZA

VIA ASFALTADA

PINTURA DO LIMITE DA PISTA

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS

DE CONCRETO VERMELHOS

PASSEIO EXISTENTE A MANTER

ILUMINAÇÃO


LIXEIRAS SELETIVAS

CANTEIRO

MEIO FIO PARA ORDENAMENTO DE TRÂNSITO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA

IDENTIFICAÇÃO DA CICLOVIA

FUTURA IMPLANTAÇÃO DE RÓTULA PARA

ORDENAMENTO DE TRÂNSITO

FUTURA INSTALAÇÃO DE TACHÕES

PARA ORDENAMENTO DE TRÂSITO

G

E

O

M

E

T

R

I

A

E

X

I

S

T

E

N

T

E

D

A

R

O

D

O

V

I

A

FUTURA INSTALAÇÃO DE TACHÕES

PARA ORDENAMENTO DE TRÂSITO

4

,

0

7

1

,

7

6

1,22

1

,

7

0

0

,9

1

1

2

,

7

1

0

,

4

0

FUTURA GEOMETRIA DA PISTA

P

A

R

E

P

A

R

E

DETALHE 04

ESC.: 1/200

LOCALIZAÇÃO

S/ESCALA

DETALHE 04




DE PLANEJAMENTO

DETALHAMENTO 04



FARROUPILHA / RS

ARQUITETÔNICO

N

0.1

5

i: 3

0

%

Ø0.15

2.2

5

10.00

0.5

0

10,50

4.37 0.60 4.37 0.60

0.20

3.8

0

TELHA METÁLICA ONDULADA

10.00

TELA METÁLICA PERFURADA

BARRA METÁLICA/ASSENTO Ø15cm

ESTRUTURA METÁLICA Ø7cm

BASE DE CONCRETO

BASE DE CONCRETO

ESTRUTURA METÁLICA Ø7cm

BARRA METÁLICA/ASSENTO Ø15cm

3,0

0

CONTRAPISO 3cm

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

P

A

R

E

DETALHE PARADA DE ÔNIBUS

ESC.: 1/50

LOCALIZAÇÃO

S/ESCALA

PARADA DE ÔNIBUS A

SER IMPLANTADA




DE PLANEJAMENTO

DETALHAMENTO DA NOVA PARADA DE ÔNIBUS


FARROUPILHA / RS

ARQUITETÔNICO

edital tomada de preÇos nº 16/2018 exclusiva À...

Documents