edital tomada de preÇos nº 07/2018 exclusiva À...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Página 1 de 24

CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI

Praça Emancipação, s/n – CEP 95170-444 – Farroupilha – RS

Caixa Postal 241 – Telefone: (54) 3268 1611 – Fax: (54) 3268 1240 – www.farroupilha.rs.gov.br

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2018

EXCLUSIVA À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS/EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

1 – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1 – O MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará LICITAÇÃO, na modalidade de Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, sob o regime de empreitada por preço unitário, para a seleção de propostas visando à con-tratação de pessoa jurídica para a execução de obra pública, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, Lei Comple-mentar nº 147, de 07.08.2014, regulamentadas pela Lei Municipal 4.167, de 14 de outubro de 2015, e demais disposições legais pertinentes e mediante o estabelecido neste Edital.

1.2 – Os interessados deverão entregar os invólucros de nº 01 (Documentos de Habilita-ção) e de nº 02 (Proposta de Preços), devidamente fechados e lacrados, na sala de Licita-ções do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Farroupilha, na Praça da Emancipação, s/nº, Farroupilha, RS, em 20 de março de 2018, às 9h, local, data e horário em que realizar-se-á a sessão de abertura do invólucro nº 01.

2 – DO OBJETO

O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando a contratação de pessoa jurídica, sob regime de empreitada por preço global, para a construção de 30 (trinta) car-neiras (gavetas) no Cemitério Público Municipal, conforme especificações contidas neste Edital e seus anexos.

3 – DA PARTICIPAÇÃO

3.1 – Poderão participar deste Pregão todas as empresas jurídicas interessadas, enqua-dradas como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme benefício advindo da Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação e que atendam aos requisitos e condições constantes neste edital e seus anexos. As empresas deverão apresentar documento comprovando que se enquadram como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), con-forme descrito no item 5.2.4.

3.2 – Para participação da presente licitação as empresas interessadas deverão estar de-vidamente cadastradas nesta Prefeitura, observada a qualificação exigida neste Edital para a execução de seu objeto.

3.3 – Para fins de emissão do CRC, os interessados poderão apresentar os documentos exigidos até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas desta licitação.

3.4 – Estão impedidas de participar da presente licitação:



Página 2 de 24




a) as empresas suspensas do direito de licitar com a Administração Pública Municipal de Farroupilha;

b) aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Municipal, Estadual ou Federal, abrangendo a administração direta e indireta e as entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

c) aquelas que estiverem em regime de concordata ou de falência.

3.5 – É vedada a participação de empresas em consórcio.

4 – DO CADERNO DE LICITAÇÃO

4.1 – O caderno de licitação, incluindo o edital e seus anexos, deverá ser obtido eletroni-camente através do site http://farroupilha.rs.gov.br/servicos/licitacoes/.

5 – DOS INVÓLUCROS

5.1 – Os documentos e a proposta deverão ser entregues à Comissão de Licitação no lo-cal, data e horário indicados no subitem 1.2 deste Edital, em dois envelopes distintos, fe-chados e com a seguinte inscrição:

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO


NOME DA EMPRESA LICITANTE

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS


NOME DA EMPRESA LICITANTE

5.2 – Os documentos de credenciamento ou procurações das empresas que quiserem se fazer representar e participar dos trabalhos nas sessões públicas e o documento compro-batório de microempresas ou empresas de pequeno porte deverão ser entregues em sepa-rado dos invólucros, diretamente à Comissão de Licitações, no local, data e horário desig-nados para a sessão de abertura do invólucro nº 01, juntamente com a respectiva cédula de identidade do credenciado, procurador ou representante legal, obedecendo, ainda, o seguinte:

5.2.1 – Se representada por procurador, deverá apresentar instrumento particular de pro-curação ou carta-credencial com firma reconhecida, além do contrato/estatuto social da empresa, no original ou cópia autenticada.

5.2.2 – Quando a empresa se fizer representar por diretor ou sócio, deverá ser apresenta-do apenas o contrato/estatuto social da empresa, no original ou cópia autenticada.



Página 3 de 24




5.2.3 – Os documentos de credenciamento, procurações e cartas-credenciais serão retidos pela Comissão de Licitações e juntados aos autos do certame.

5.2.4 – A empresa deverá apresentar, no momento do credenciamento, a certidão expedida pela Junta Comercial ou declaração assinada pelo contador (conforme modelo do Anexo IV), do ano corrente (2018), comprovando enquadramento como microempresa/empresa de pequeno porte, para fins de aplicação dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. No caso do licitante se enquadrar com Microempreendedor Individual (MEI), a comprovação do enquadramento será realizada através do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI).

Obs.: Se a empresa apresentar declaração assinada pelo contador, esta deverá estar acompanhada da Certidão de Regularidade Profissional do contador signatário em vigor, emitida pelo site http://sistema.crcrs.org.br/SPW/crpentrada_mod01.htm.

6 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 – No invólucro nº 01 deverão constar os seguintes documentos:

I – Certificado de Registro Cadastral fornecido pelo Município de Farroupilha, em vigor.

a) O CRC não será considerado para efeito de habilitação em certame licitatório, quando apresentar documentação com prazo de validade vencido, inclusive docu-mentação contábil. Neste caso, a licitante poderá providenciar, com antecedência, junto ao Departamento de Compras e Licitações, as atualizações que se fizerem ne-cessárias no CRC OU anexar ao CRC (no envelope Documentação) os documentos atualizados.

b) Para efeito de atualização, as provas de regularidade com a fazenda federal, es-tadual e municipal que não expressarem o prazo de validade deverão ter a data de expedição não superior a 6 (seis) meses e a Certidão Negativa de Falência e Con-cordata terá validade de 90 (noventa) dias, da data marcada para abertura da ses-são, exceto quando o seu conteúdo expressar prazo diverso, devendo ser expedida pelo distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica.

c) Somente serão habilitadas as licitantes que apresentarem, além de toda a docu-mentação exigida, o ramo pertinente ao objeto desta licitação no seu objeto social (Ato Constitutivo ou CRC).

II – prova de registro ou inscrição do licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) na en-tidade profissional competente.

III – comprovação, do responsável(is) técnico(s) integrante(s) do quadro permanente, de aptidão para a execução de obras de características semelhantes às do objeto desta licita-ção, através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devi-damente registrado nas entidades profissionais competentes, contendo, no mínimo, as se-guintes informações: identificação do(s) contratante(s) e do(s) contratado(s); tipo ou natu-reza da obra; localização da obra; período de execução, incluindo as datas de início e tér-mino, descrição dos serviços executados e suas quantidades;

a) a comprovação de que o(s) responsável(is) técnico(s) integra(m) o quadro perma-



Página 4 de 24




nente do licitante, para os fins do disposto no item “III”, acima, dar-se-á através de citação do(s) responsável(is) técnico(s) no mesmo documento comprobatório do registro ou inscrição do licitante na entidade profissional competente;

b) Observação: Não serão aceitas licitantes com o responsável técnico comum a ou-tra (s) empresas participantes do mesmo certame, sendo desclassificadas ambas as empresas.

IV - atestado de visita ao local da obra fornecido pelo Município de Farroupilha, compro-vando que o licitante está ciente das peculiaridades do local e das necessidades especifi-cas, sendo que as visitas ao local da obra serão de 5 a 13 de março de 2018, previamente agendado pelo telefone (54) 3261.6966 com o Engenheiro Diogo Soprana.

V - declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, IV, da Lei de Licitações (vide Anexo II);

VI - declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02 (vide Anexo III).

6.2 – Os documentos exigidos no invólucro n° 1 (Documentos de Habilitação), poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório compe-tente ou por servidor da Administração Municipal de Farroupilha ou publicação em órgão da imprensa oficial.

7 – DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1 – Para participação neste certame as empresas interessadas deverão estar enquadra-das como microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e suas alterações, e deverão apresentar, separado de qualquer dos envelopes exigidos no subitem 5.1, a certidão expedida pela Junta Co-mercial ou declaração assinada pelo contador (conforme modelo do Anexo IV), do ano corrente (2018), comprovando enquadramento como microempresa/empresa de pequeno porte.

Obs.: Se a empresa apresentar declaração assinada pelo contador, esta deverá estar acompanhada da Certidão de Regularidade Profissional do contador signatário em vigor, emitida pelo site http://sistema.crcrs.org.br/SPW/crpentrada_mod01.htm.

7.2 – As pessoas jurídicas consideradas microempresas e empresas de pequeno porte que não apresentarem o documento previsto no subitem 7.1 não poderão participar do certa-me.

7.3 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a docu-mentação exigida neste Edital, mesmo que haja alguma restrição.

7.3.1 – Havendo alguma restrição na documentação da regularidade fiscal da microempre-sa ou empresa de pequeno porte, conforme subitem 7.3.2, observar-se-á o disposto nos subitens 9.7 e seguintes deste Edital.

7.3.2 - Documentos de Regularidade Fiscal:

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se



Página 5 de 24




houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contri-buições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 e obtida pelo site http://www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm);

c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, emitida pelo www.tst.jus.br/certidao.

8 – DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1 – No invólucro nº 02 deverá constar proposta de preços expressa em moeda corrente nacional, conforme formulário modelo de proposta (Anexo I), com o conjunto de informa-ções solicitadas, sob pena de desclassificação.

8.2 – A proposta deverá ser legível, carimbada, assinada, sem rasuras ou retificações, sob pena de desclassificação.

8.3 – O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias contados da data de sua apresentação.

8.4 – Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos, ferramentas e transporte, bem como qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada nes-te Edital.

8.5 – Deverá ser apresentado junto à proposta financeira o cronograma físico finan-ceiro da obra e a planilha de B.D.I. assinados pelo representante legal da empresa, conforme modelo do Anexo I.

9 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

9.1 – A Comissão de Licitações procederá à abertura do invólucro nº 01, conferirá toda a documentação que, em seguida, será também examinada e rubricada pelos licitantes pre-sentes.

9.2 – A Comissão de Licitações examinará a documentação e decidirá acerca da habilita-



Página 6 de 24




ção ou inabilitação dos licitantes, dando-lhes ciência na própria sessão ou em outra, opor-tunamente designada, ou através de publicação na Imprensa Oficial do Município.

9.3 – Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação completa, nos termos exigidos neste Edital, sendo-lhes devolvido o invólucro nº 02, depois de esgotados os prazos de recurso administrativo.

9.4 – Ocorrendo desistência expressa, por parte dos licitantes, de recursos quanto à habili-tação ou à inabilitação, a Comissão de Licitação procederá à abertura dos invólucros nº 02 dos licitantes habilitados.

9.5 – O julgamento das propostas far-se-á pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL, classifi-cando-se em 1º lugar a proposta que apresentar o menor preço global constante do formu-lário modelo de proposta (Anexo I) e assim sucessivamente.

9.6 – Ocorrendo empate far-se-á sorteio, nos termos do art. 45, § 2°, da Lei Federal n° 8.666, de 21.6.1993.

9.7 – Caso uma microempresa ou empresa de pequeno porte declarada vencedora da lici-tação possua alguma restrição na comprovação da sua regularidade fiscal, será assegura-do o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da autoridade contratante, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débi-to, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negati-va.

9.8 – O termo inicial do prazo para regularização da documentação corresponderá à data em que o proponente for declarado o vencedor.

9.9 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.7, implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitan-tes remanescentes, na ordem de classificação, para apresentar nova proposta de preço, ou revogar a licitação.

9.10 – O proponente será considerado vencedor na data de publicação da decisão relativa aos recursos eventualmente interpostos quanto à classificação final ou na data em que expirar o prazo recursal sem interposição de recursos ou na data da desistência expressa à interposição de recursos quanto à fase de classificação por parte dos licitantes.

9.11 – Serão desclassificadas as propostas:

a) que não atenderem as disposições deste Edital; ou

b) que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48, II, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993; ou

c) com valor total superior ao Preço Orçado (PO) pela Administração no total de R$ 55.617,84 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta e quatro centa-vos); já incluso o BDI; ou

10 – DOS PAGAMENTOS

Os pagamentos, observadas as disposições do art. 5º da Lei Federal nº 8.666, de



Página 7 de 24




21.6.1993, serão efetuados após a vistoria e posterior liberação pelo fiscal responsável.

11 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

O prazo de execução da obra objeto desta licitação é 90 (noventa) dias, de acordo com o cronograma físico financeiro da obra, anexo a este edital, e com início a contar do recebi-mento da ordem de serviço expedida pelo Município.

12 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1 – O objeto desta licitação será recebido pelo representante do Município de Farroupi-lha, qual seja, o servidor Diogo Soprana, conforme Portaria nº 542/2017, sendo responsá-vel pelo seu acompanhamento e fiscalização:

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada;

b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos con-tratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.2 – O Município rejeitará, no todo ou em parte, a obra executada em desacordo com o estabelecido neste edital.

13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 – As despesas decorrentes desta licitação e de competência do Município correrão por conta da dotação orçamentária sob o código:

ÓRGÃO: 05 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trânsito

Despesa: 1016/551.1 – Recurso: 0001

14 – DO CONTRATO

14.1 - As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas através de con-trato, cuja minuta é fornecida juntamente com este Edital (Anexo V).

14.2 - O licitante vencedor será convocado para assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da convocação.

15 – DAS PENALIDADES

15.1. A licitante ou contratada que cometer qualquer conduta que infrinja as condições e prazos estabelecidos no edital, em contrato ou na legislação atinente a execução do objeto ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções, nos parâmetros a seguir estabelecidos:



Página 8 de 24




15.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA em razão de reiteração de falhas que não caibam a aplicação de sanção mais grave em virtude de serem corrigidas no prazo estipulado pela fiscalização.

15.1.2. MULTA quando descumprido os prazos e condições ajustados, nos seguintes ter-mos:

15.1.2.1. - em decorrência do atraso na execução na razão de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela da obra inadimplida, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor do contrato;

15.1.2.2 - em decorrência da execução da prestação de serviços em desacordo com o projeto executivo e respectivos cadernos técnicos, na razão de 3% a 10% (três a dez por cento), conforme classificação de gravidade da inconformidade diagnostica-da pela fiscalização designada, seguindo a tabela de classificação de inconformida-des a seguir sobre o valor total da parcela inadimplida;

Inconformidade Multa

Grave: quando coloca em risco a segurança da edificação e/ou a integridade física do usuário ou de terceiros; quando são utilizados componentes estruturais ou de segurança dis-tintos das especificações técnicas contempladas no projeto executivo ou normas especializadas; quando há inexecução total ou parcial do projeto; em qualquer dos casos indicados no subitem 15.1.3;

10,00%

Moderada: evidenciada pela perda da funcionalidade (parcial ou total) e/ou durabilidade do elemento, sem afetar a segu-rança da edificação e/ou a integridade física do usuário ou de terceiros; quando é executada parcela da obra sem a prévia autorização do fiscal, impedindo a fiscalização de parcela que a antecedia;

7,00%

Leve: evidenciados aspectos estéticos e execuções constru-tivas distintas das especificações técnicas contempladas no projeto executivo, sem afetar a segurança e a solidez da obra;

3,00%

15.1.2.3 - em decorrência do descumprimento das obrigações inerentes ao contrato, assumidas pela empresa que não tenham valor definido em item de custo, tais como ausência de organização e higiene no canteiro de obras; ausência de uniforme ou identificação de funcionário da empresa; descumprimento de técnicas e normas de segurança do trabalho e da segurança do trânsito; inadequação ou ausência de equipamento e ferramentas adequadas a execução da obra; ausência de entrega de documentação exigida, entre outros, após o prazo definido pela fiscalização para re-gularização, na razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por



Página 9 de 24




infração;

15.1.3. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com a Administração Municipal pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses e cancelamento do Certificado de Registro Cadas-tral emitido pelo Município, bem como demais cominações legais, quando a empresa exe-cutora:

a) ensejar o retardamento do procedimento licitatório ou da execução do objeto, sem moti-vo justificado;

b) der causa à inexecução total ou parcial da obra, caracterizado pela recusa injustificada a assinatura do contrato, recusa injustificada a entrega da documentação exigida para assi-natura de contrato e/ou pagamento, recusa injustificada ao início da execução dos serviços ou, ainda, pela paralisação ou abandono da obra;

c) praticar atos fraudulentos na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

e) reiteração em falhas contratuais que caracterizem a incapacidade da empresa para exe-cução dos serviços;

f) nas situações previstas no art. 88 da Lei 8.666-93;

g) nos casos de subcontratação sem autorização contratual.

15.1.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE enquanto perdurarem os motivos determinan-tes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a empresa executora ressarcir o Município pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior;

15.2. Será assegurada à empresa executora o direito a ampla defesa e ao contraditório, previamente a aplicação das penalidades.

15.3. O valor correspondente a qualquer multa aplicada a empresa executora, poderá ser descontado da garantia contratual apresentada, caso houver, ou dos créditos decorrentes do contrato, ou, ainda, ser cobrada pelos meios cabíveis;

15.4. As multas e seu pagamento não eximirão a empresa executora de ser acionada judi-cialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos, decorrentes das infra-ções cometidas.

15.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isola-das ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

15.6. Após a concessão do contraditório e ampla defesa, as penalidades terão efeitos jurí-dicos com a publicação na Imprensa Oficial do Município, exceto a discriminada no subi-tem 15.1.1, a qual terá efeito com a comunicação formal diretamente a empresa executora.

16 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 - Dos atos decorrentes desta licitação serão observadas, quanto a eventuais recursos administrativos, as normas previstas no art. 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993.



Página 10 de 24




16.2 - Impugnações referentes a este edital deverão ser protocoladas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data marcada para recebimento dos envelopes, no Setor de Expediente da Secretaria Municipal de Finanças, localizado na Praça da Emancipação, s/nº. Não serão aceitas impugnações enviadas por e-mail ou via postal (correios).

17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 – A participação na presente licitação implica em concordância, por parte do licitante, com todos os termos e condições deste Edital e das cláusulas contratuais já estabelecidas.

17.2 – Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentos e propostas não apresentados na sessão de recebimento.

17.3 – Não serão admitidas modificações ou substituições de documentos ou propostas.

17.4 – Iniciada a abertura dos invólucros relativos à documentação, não serão admitidos na licitação eventuais retardatários.

17.5 – Somente terão direito de rubricar a documentação e as propostas, apresentar re-clamações, impugnações ou recursos e assinar atas, os representantes legais e/ou cre-denciados das licitantes, com poderes para tal, e os membros da Comissão de Licitações.

17.6 – É facultada à Administração, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligên-cia destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

17.7 – A divulgação dos atos desta licitação será procedida nas sessões designadas ou através de publicação na Imprensa Oficial do Município.

17.8 – No interesse da Administração, a licitação poderá ser revogada ou anulada, nos termos da legislação pertinente.

17.9 – O foro da cidade de Farroupilha, RS, é o competente para dirimir eventuais dúvidas ou conflitos originados pelo presente Edital.

17.10 – Maiores informações serão prestadas aos interessados nos dias úteis, das 09:00 às 16:00 horas, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Farroupilha, na Praça Emancipação, s/nº, Farroupilha, RS, ou pelo e-mail [email protected].

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, 28 de fevereiro de 2018.

CLAITON GONÇALVES

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito: O presente edital de tomada de preços 07/2018, possui condições de publicação no que tange aos seus aspectos jurídicos. Procuradoria-Geral do Município, 28/02/2018. Gelso Priotto Assessor Jurídico – Licitações OAB/RS 85.998

mailto:[email protected]



Página 11 de 24




ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS 07/2018

OBRA: Contratação de empresa para a construção de 30 carneiras (gavetas) no Cemitério Público Municipal.

Empresa: _______________________________________________________________________

Endereço:_________________________________Cidade:_______________Estado:___________

Telefone: _________________________________ CNPJ: ________________________________

E-mail: _________________________________________________________________________

ORÇAMENTO CARNEIRAS (GAVETAS) – CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE FARROUPILHA

ID ITEM QUANT. UNIDADE VALOR

UNITÁRIO COM BDI

VALOR TOTAL COM

BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 LIMPEZA DO TERRENO 29,9 m²

2.0 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA

2.1 FUNDAÇÃO EM PEDRA GRÊS 43x21,5x15 (MÉDIA 2 FIADAS) 29,9 m²

2.2 VIGAS 7,03 m³

2.3 PILARES 0,4 m³

2.4 MANGUEIRAS DE PVC – TIPO CRISTAL (DN ½”) 57,24 m

3.0 ESTRUTURA

3.1 PISO (CONCRETO) 6,3 m³

3.2 ALVENARIA EM TIJOLO DERÂMICO MACIÇO 5X10X20cm 108,273 m²

3.3 LAJES TIPO 7,292 m³

4.0 REVESTIMENTO

4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 20,8 m²

4.2 MASSA ÚNICA EM ALVENARIA – TRAÇO 1:2:8 20,8 m²

5.0 COBERTURA

5.1 COBERTURA EM CONCRETO ARMADO 2,99 m³

5.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSÃO ASFÁLTICA

29,9 m²



Página 12 de 24




ORÇAMENTO CARNEIRAS (GAVETAS) – CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE FARROUPILHA

ID ITEM QUANT. UNIDADE VALOR

UNITÁRIO COM BDI

VALOR TOTAL COM

BDI

5.4 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO 29,9 m²

6.0 ACABAMENTOS

6.1 PINTURA EXTERNA 29,9 m²

TOTAL GERAL com BDI

MODELO DE PLANILHA ABERTA DE B.D.I:

PARÂMETROS DE TAXAS DE BDI

TIPO DE OBRA: Construção de Edifícios

PARÂMETROS % CÁLCULO DE BDI

AG ADMINISTRAÇÃO GERAL

SG SEGUROS E GARANTIAS

R RISCOS

DF DESPESAS FINANCEIRAS

L LUCRO

I IMPOSTOS: PIS / COFINS

I IMPOSTOS: Contribuição Previdenciária

I IMPOSTOS: ISS (alíquota somente sobre serviço)



Página 13 de 24




MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO:

CRONOGRAMA CARNEIRAS (GAVETAS) - Cemitério Público Municipal de Farroupilha

Etapas Descrição

Meses

1 mês 2 mês 3 mês Totais

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA DO TERRENO

2 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA

FUNDAÇÃO EM PEDRA GRÊS 43X21,5X15 (MÉDIA 2 FIADAS)

VIGAS

PILARES

MANGUEIRAS DE PVC – TIPO CRISTAL (DN ½”)

3 ESTRUTURA

PISO (CONCRETO)

ALVENARIA EM TIJOLO DERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM

LAJES TIPO

4 REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS

MASSA ÚNICA EM ALVENARIA – TRAÇO 1:2:8

5 COBERTURA

COBERTURA EM CONCRETO ARMADO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSÃO ASFÁLTICA

MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO

6 ACABAMENTOS PINTURA EXTERNA

Acumulado mensal

Total Geral

Prazo de validade da proposta: ___________________________________________________________

Local e data: ___________________________________________________________________________

Assinatura e Carimbo



Página 14 de 24




ANEXO II

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

(Razão Social da Licitante) ....................................................., por meio de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, IV, da Lei de Licitações.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_______________________, em ____ de ______________________ de 2018.

__________________________________________________________

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa



Página 15 de 24




ANEXO III

À COMISSÃO

DECLARAÇÃO

(Razão Social da Licitante) ....................................................., por meio de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, para os fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório, que, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7.º da Constituição Federal combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a contar dos 14 (quatorze) anos).


_______________________, em ____ de ______________________ de 2018.

__________________________________________________________




Página 16 de 24




ANEXO IV

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP

(Razão Social da Licitante) ....................................................., por meio de seu Responsá-vel Legal e, Contador ou Técnico Contábil, declaram, sob as penas da lei, que:

a) enquadra-se na situação de:

( ) microempresa;

( ) empresa de pequeno porte;

b) o valor da receita bruta anual, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3.º da Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações;

c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3.º, § 4.º, incisos I a X, da mesma Lei.


_______________________, em ____ de ______________________ de 2018.

__________________________________________________________


__________________________________________________________

Nome completo do contador, assinatura e número de inscrição no Conselho Regio-nal de Contabilidade

LEMBRETE: Essa declaração deverá ser entregue à Comissão fora dos envelopes de proposta e documentação, juntamente com o Credenciamento e junto a esta deverá estar acompanhada a Certidão de Regularidade Profissional do contador.



Página 17 de 24




ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº ......../ 2018

O MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça da Emancipação, s/nº, nesta cidade de Farroupilha, RS, inscrito no CNPJ sob nº 89.848.949/0001-50, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. CLAITON GONÇALVES, domiciliado e residente nesta cidade, doravante denominado abreviadamente MUNICÍPIO, e ......, com sede na Rua ....., inscrita no CNPJ sob nº ......, representada por seu sócio administrador Sr. ..., brasileiro, ....., inscrito no CPF sob nº ...., residente e domiciliado na Rua ......adiante denominada simplesmente CONTRATADA, nos termos da Tomada de Preços nº 07/2018, sob o regime de empreitada por preço unitário, julgamento menor preço total, que julgou vencedora a proposta desta, cujas partes encon-tram-se vinculadas, resolvem celebrar o presente contrato, de conformidade com os dispo-sitivos instituídos pela Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, suas posteriores alterações e demais disposições legais pertinentes, aos quais se sujeitam, mediante as seguintes cláu-sulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a execução, pela CONTRATADA, sob regime de emprei-tada por preço unitário, de construção de 30 (trinta) carneiras (gavetas) no Cemitério Públi-co Municipal, conforme especificações contidas neste contrato, no Edital de Tomada de Preços nº 07/2018 e seus anexos.

Parágrafo único. Fazem parte integrante do presente contrato, indepen-dentemente de sua transcrição, a proposta da CONTRATADA, bem como os demais ele-mentos constantes na Tomada de Preços nº 07/2018, aos quais as partes acham-se vincu-ladas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São responsabilidades e obrigações da CONTRATADA:

a) executar as obras de acordo com as especificações constantes neste contrato e no edi-tal da tomada de preços nº 07/2018, seus anexos e proposta apresentada;

b) cumprir todas as orientações do MUNICÍPIO para o fiel desempenho das obrigações



Página 18 de 24




assumidas;

c) sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do órgão municipal encarrega-do de acompanhar a execução da obra, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas;

d) corrigir, reparar, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultan-tes da execução ou dos materiais empregados, conforme preceitua o artigo 69 da Lei 8.666/93;

e) todas as despesas decorrentes do contrato, tais como, materiais, mão-de-obra, máqui-nas, equipamentos, instrumentos, locomoções, seguros de acidentes, impostos, contribui-ções previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos relativa-mente à execução da obra e aos empregados;

f) manter-se, durante toda a execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licita-ção;

g) responder por danos e desaparecimentos de bens patrimoniais, bem como avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou prepostos a terceiros ou ao MUNICÍPIO, desde que comprovada a culpa daqueles, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, e demais disposições legais pertinentes;

h) responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurarem e demais exigências legais para o exercício da atividade objeto do presente contrato, fi-cando, ainda, isento o MUNICÍPIO de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

i) responsabilizar-se, no que se refere aos seus empregados, pela alimentação, transporte, atendimento médico ou outro benefício de qualquer natureza, ficando tais encargos por conta da CONTRATADA, de acordo com a legislação em vigor;

j) adotar todos os critérios de segurança, tanto para os funcionários quanto para a execu-ção da obra;

l) manter preposto, aceito pelo MUNICÍPIO, no local da obra, para representá-lo na execu-



Página 19 de 24




ção do contrato;

m) afixar, por sua conta e conforme modelo fornecido pelo MUNICÍPIO, no local de execu-ção das obras, placa de identificação do empreendimento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA, pela execução da obra, a impor-tância total e suficiente de R$......... pela obra objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento, observadas as disposições do art. 5º da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, será efetuado após vistoria e posterior liberação pelo fiscal do con-trato.

Parágrafo primeiro. O pagamento será realizado mediante a entrega da respectiva Nota Fiscal/Fatura e comprovação de regularidade perante a Fazenda Municipal de Farroupilha, INSS e FGTS.

Parágrafo segundo. O primeiro pagamento somente será realizado medi-ante a apresentação de matrícula no INSS relativa à obra objeto deste contrato, e o último pagamento, mediante a apresentação da respectiva Certidão Negativa de Débitos para com o INSS.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução do presente contrato e de competência do MUNICÍPIO serão suportadas por recursos orçamentários próprios, cujas verbas acham-se alocadas nas seguintes rubricas: ÓRGÃO: 05 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trânsito, Despesa: 1016/551.1 – Recurso: 0001

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor Diogo Soprana, conforme Portaria nº 542/2017, o qual foi designado como representante



Página 20 de 24




do MUNICÍPIO, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de infor-mações pertinentes a essa atribuição, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993.

Parágrafo único. O representante do MUNICÍPIO anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O presente contrato terá como termo final 90 (noventa) dias após a emis-são da ordem de serviço expedida pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

A obra objeto deste contrato será recebida pela representante do MUNICÍPIO, sendo responsáveis pelo seu acompanhamento e fiscalização, da seguinte forma:

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA;

b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993.

Parágrafo único. O MUNICÍPIO rejeitará, no todo ou em parte, a obra executada em desacordo com o contrato.

CLÁUSULA NONA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, legais e regulamentares.

Parágrafo primeiro. No caso de rescisão administrativa de que trata o art. 79 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, fica o MUNICÍPIO, desobrigado, desde já, com plena concordância da CONTRATADA, de qualquer ônus decorrente de tal, previsto ou



Página 21 de 24




não em lei, declarando esta reconhecer todos os direitos daquele, previstos na legislação pertinente.

Parágrafo segundo. Constituem motivos para a rescisão do contrato to-dos aqueles mencionados acima, bem como os descritos no art. 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Na hipótese de a CONTRATADA infringir as condições e prazos estabele-cidos no edital, em contrato ou na legislação atinente a execução do objeto ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal e das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, às seguintes sanções, nos parâmetros a seguir estabelecidos:

a - ADVERTÊNCIA ESCRITA em razão de reiteração de falhas que não caibam a aplicação de sanção mais grave em virtude de serem corrigidas no prazo estipu-lado pela fiscalização.

b - MULTA quando descumprido os prazos e condições ajustados, confor-me classificação de gravidade da inconformidade diagnosticada pela fiscalização designa-da, seguindo, ainda a tabela de classificação de inconformidades integrante deste item, nos seguintes termos:

b.1 - em decorrência do atraso na execução na razão de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela da obra inadimplida, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor do contrato.

c - em decorrência da execução da prestação de serviços em desacordo com o projeto executivo e respectivos cadernos técnicos, na razão de 3% a 10% (três a dez por cento), conforme classificação de gravidade da inconformidade diagnosticada pela fiscalização designada, seguindo a tabela de classificação de inconformidades a seguir sobre o valor total da parcela inadimplida:

Inconformidade Multa

Grave: quando coloca em risco a segurança da edificação e/ou a in-tegridade física do usuário ou de terceiros; quando são utilizados componentes estruturais ou de segurança distintos das especifica-

10,00%



Página 22 de 24




ções técnicas contempladas no projeto executivo ou normas especia-lizadas; quando há inexecução total ou parcial do projeto; em qual-quer dos casos indicados na alínea “e” desta cláusula do edital;

Moderada: evidenciada pela perda da funcionalidade (parcial ou total) e/ou durabilidade do elemento, sem afetar a segurança da edificação e/ou a integridade física do usuário ou de terceiros; quando é execu-tada parcela da obra sem a prévia autorização do fiscal, impedindo a fiscalização de parcela que a antecedia;

7,00%

Leve: evidenciados aspectos estéticos e execuções construtivas dis-tintas das especificações técnicas contempladas no projeto executivo, sem afetar a segurança e a solidez da obra;

3,00%

d - em decorrência do descumprimento das obrigações inerentes ao con-trato, assumidas pela empresa que não tenham valor definido em item de custo, tais como, ausência de organização e higiene no canteiro de obras; ausência de uniforme ou identifi-cação de funcionário da empresa; descumprimento de técnicas e normas de segurança do trabalho e da segurança do trânsito; inadequação ou ausência de equipamento e ferramen-tas adequadas a execução da obra; ausência de entrega de documentação exigida, entre outros, após o prazo definido pelo fiscalização para regularização, na razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por infração.

e - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com a Administração Municipal pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses e cancelamento do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Município, bem como demais cominações legais, quando a CONTRATADA:

I - ensejar o retardamento do procedimento licitatório ou da execução do objeto, sem moti-vo justificado;

II - der causa à inexecução total ou parcial da obra, caracterizado pela recusa injustificada a assinatura do contrato, recusa injustificada a entrega da documentação exigida para as-sinatura de contrato e/ou pagamento, recusa injustificada ao início da execução dos servi-ços ou, ainda, pela paralisação ou abandono da obra;

III - praticar atos fraudulentos na execução deste contrato;

IV - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

V - reiteração em falhas contratuais que caracterizem a incapacidade da empresa para execução dos serviços;

VI - nas situações previstas no art. 88 da Lei 8.666-93;

VII - nos casos de subcontratação sem autorização contratual.

f - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria auto-ridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressar-cir o Município os prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspen-



Página 23 de 24




são descrito anteriormente;

Parágrafo primeiro. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias, contados da respectiva notificação.

Parágrafo segundo. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRADA poderá ser descontado da dos créditos decorrentes do contrato, ou, ainda, ser cobrada pelos meios cabíveis.

Parágrafo terceiro. As multas e seu pagamento não eximirão a CONTRTADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

Parágrafo quarto. As sanções previstas no presente instrumento são in-dependentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulati-vamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Parágrafo quinto. Após a concessão do contraditório e ampla defesa, as penalidades terão efeitos jurídicos com a publicação na imprensa oficial do Município, ex-ceto a discriminada na letra “a” da presente cláusula, a qual terá efeito com a comunicação formal diretamente à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Da penalidade aplicada caberá recurso na forma e prazos previstos no art. 109 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Fe-deral nº 8.666, de 21.06.1993, sempre através de termo aditivo, numerado em ordem cres-cente.



Página 24 de 24




CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

O foro da Comarca de Farroupilha, RS, é o competente para dirimir as questões resultantes do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, depois de lido e achado conforme, assinam o presente contrato em três vias, de igual teor e forma, para que surtam os devidos e legais efeitos.

Farroupilha, ... de .... de 2018.

CLAITON GONÇALVES, CONTRATADA

Prefeito Municipal. (...).

TESTEMUNHAS:

1) 2)

edital tomada de preÇos nº 07/2018 exclusiva À...

Documents