ac, Águas de coimbra eem · ac, Águas de coimbra, eem programa do concurso pág.5/31 adquirido....

AC, ÁGUAS DE COIMBRA, EEM

DESIGNAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PROGRAMA DE CONCURSO EMPREITADA: “SANEAMENTO BÁSICO DA FREGUESIA DE ALMALAGUÊS –

4ª FASE – RIO DE GALINHAS E MONFORTE”

Versão: Outubro de 2012

AC, Águas de Coimbra, EEM Programa do Concurso Pág.1/31

CONCURSO PÚBLICO

ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO .....................................................................................3

2. CONSULTA E FORNECIMENTO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO .....................................3

3. ESCLARECIMENTOS E RETIFICAÇÃO SOBRE AS PEÇAS DO PROCEDIMENTO ..........4

4. ERROS E OMISSÕES DO CADERNO DE ENCARGOS .....................................................4

5. TIPO DE EMPREITADA E PRAZO DE EXECUÇÃO ...........................................................5

6. PREÇO BASE E PREÇO ANORMALMENTE BAIXO ..........................................................5

7. DOCUMENTOS DA PROPOSTA ........................................................................................6

8. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL .........................................................................................8

9. PROPOSTAS VARIANTES .............................................................................................. 11

10. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO .................................................................................. 11

11. IDIOMA DOS DOCUMENTOS DA CANDIDATURA .......................................................... 11

12. MODO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS................................................................ 11

13. ENTREGA DAS PROPOSTAS ........................................................................................... 11

14. PRAZO DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PROPOSTAS ....................................... 11

15. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA .............................................................. 12

16. RELATÓRIO PRELIMINAR ................................................................................................ 12

17. DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO ........................................................................................... 12

18. NÃO ADJUDICAÇÃO ........................................................................................................ 13

19. NOTIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO ................................................................................... 13

20. CAUÇÃO .......................................................................................................................... 13

21. APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO ................................................ 14

22. DEVOLUÇÃO DO PREÇO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO ............................................ 14

23. DESPESAS ....................................................................................................................... 14

24. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ................................................................................................ 15


DESIGNAÇÃO





ANEXOS:

ANEXO I – MODELO DAS PROPOSTAS

ANEXO II – DECLARAÇÃO DO CONCORRENTE DE ACEITAÇÃO DO CONTEÚDO DO CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

ANEXO IV – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS


DESIGNAÇÃO





CONCURSO PÚBLICO

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO

O Programa do Concurso diz respeito à execução da empreitada “Saneamento Básico da Freguesia de Almalaguês – 4ª Fase – Rio de Galinhas e Monforte”.

1.1 A entidade adjudicante é a AC, Águas de Coimbra, EEM, com a morada na Rua da Alegria, n.º

111, 3000 – 018 Coimbra e com os seguintes contactos para efeito do presente concurso:

Telefone: +351 239 096 000,

Fax: +351 239 096 198,

Correio Eletrónico: [email protected]

Plataforma Eletrónica de Contratação: www.compraspublicas.com

1.2 A decisão de contratar foi tomada pelo Conselho de Administração da AC, Águas de Coimbra,

EEM na reunião do dia 10 de Outubro de 2012, como consta da respetiva ata.

2. CONSULTA E FORNECIMENTO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO

2.1 O Programa do Procedimento encontra-se patente na morada indicada no nº.1.2, onde pode ser

consultado – nos termos do disposto no nº 1 do artigo 133º do Código dos Contratos Públicos, aprovado

pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro (doravante designado abreviadamente CCP) até ao termo

do prazo fixado para a apresentação das candidaturas – entre as 9.00 h – 12.30h / 14.00h – 16.00h de

cada dia útil, salvo interrupções normais de expediente, encontrando-se ainda disponível para consulta,

na plataforma eletrónica da entidade adjudicante cujo acesso é www.compraspublicas.com .

2.2 O Programa do Procedimento é constituído pelas seguintes peças:

a) O presente Programa de Concurso, que inclui 4 anexos;

b) O Caderno de Encargos, que inclui 14 anexos.

2.3 Os interessados podem também descarregar gratuitamente as peças do concurso a partir da

plataforma eletrónica referida no n.º 2.1, devendo para tanto proceder ao respetivo registo de acordo

com as indicações constantes do mesmo.


DESIGNAÇÃO





3. ESCLARECIMENTOS E RETIFICAÇÃO SOBRE AS PEÇAS DO PROCEDIMENTO

3.1 Os concorrentes podem apresentar pedidos de esclarecimento de quaisquer dúvidas surgidas na

compreensão e na interpretação das peças concursais previstas no n.º 2.2, os quais devem ser

solicitados, por escrito, ao Júri do Procedimento, dentro do primeiro terço do prazo fixado para a entrega

das propostas, até ao dia e hora determinadas na plataforma eletrónica.

3.2 Os esclarecimentos a que se refere o número anterior são prestados, por escrito, pelo Júri do

Procedimento, até ao fim do segundo terço do prazo fixado para a entrega das candidaturas, até ao dia

e hora determinadas na plataforma eletrónica.

3.3 Dos esclarecimentos prestados é junta cópia ao Programa do Procedimento, procedendo-se à

publicitação de que os mesmos foram prestados, através de publicação de aviso na plataforma

eletrónica da entidade adjudicante.

3.4 A falta de resposta a qualquer pedido de esclarecimento até à data prevista no n.º3.2, desde que

o mesmo tenha sido apresentado com observância do prazo previsto no n.º 3.1, obriga à prorrogação

do prazo para a entrega das candidaturas, no mínimo, por período equivalente ao do atraso verificado.

3.5 A prorrogação do prazo de entrega das propostas aproveita a todos os interessados.

4. ERROS E OMISSÕES DO CADERNO DE ENCARGOS

4.1 Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 61.º do CCP, até ao 5/6 do prazo para apresentação

das propostas (dia e hora determinadas na plataforma eletrónica), os interessados devem apresentar,

por escrito, ao Júri do Procedimento, uma lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os

erros e as omissões detetados no caderno de encargos, relativos aos elementos previstos no n.º 1 do

artigo 61.º do CCP, respeitando ainda as condições previstas no n.º 7 do mesmo artigo.

4.2 A apresentação, por qualquer interessado, da lista prevista no número anterior suspende o prazo

fixado no artigo anterior para a apresentação das propostas, desde o último dia de apresentação da

identificação dos erros e omissões, até ao dia em que o Júri do Procedimento se pronuncie sobre os

erros e omissões identificados pelos interessados.

4.3 A decisão do Júri do Procedimento, sobre os erros e omissões identificados pelos interessados

deve ser proferida até ao termo do prazo previsto no para a apresentação das propostas, considerando-

se rejeitados todos os que não sejam expressamente aceites.

4.4 As listas apresentadas pelos interessados nos termos do n.º 4.1, bem como a decisão do Júri do

Procedimento prevista no nº. 4.3, são publicitadas na plataforma eletrónica referida no n.º 2.1, devendo

ainda aquela decisão ser junta às peças do procedimento que se encontrem patentes para consulta e

imediatamente notificada, através da plataforma eletrónica, a todos os interessados que as tenham


DESIGNAÇÃO





adquirido.

5. TIPO DE EMPREITADA E PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1 A empreitada, de acordo com o modo de remuneração ao Empreiteiro, será executada no regime

de série de preços.

5.2 Caso a adjudicação recaia sobre uma variante ao projeto (ou a parte dele) aplicar-se-á à parte

que constitui a variante, o regime de preço global.

5.3 A proposta de preço, elaborada em conformidade com o modelo do Anexo I deste Programa de

Concurso será redigida em língua portuguesa, sem rasuras, entrelinhas ou palavras riscadas, sempre

com o mesmo tipo de máquina, se for datilografada ou processada informaticamente, ou com a mesma

caligrafia e tinta, se for manuscrita.

5.4 O preço da proposta será expresso em euros, e não incluirá o imposto sobre o valor

acrescentado.

5.5 A proposta de preço deverá ser sempre acompanhada pela lista de preços unitários que lhe serviu

de base.

5.6 O concorrente deve indicar na proposta os preços parciais dos trabalhos que se propõe executar

correspondentes às habilitações contidas nos alvarás ou nos títulos de registo ou nas declarações

emitidas pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P., nos termos do disposto na alínea a) do n.º 5

do artigo 81.º do CCP, para efeitos da verificação da conformidade desses preços com a classe

daquelas habilitações.

5.7 O disposto no ponto anterior é aplicável aos agrupamentos concorrentes, devendo estes, para o

efeito, indicar na proposta os preços parciais dos trabalhos que cada um dos seus membros se propõe

executar.

5.8 O prazo de execução é de 420 (quatrocentos e vinte) dias de calendário, a contar da data de

consignação. Este prazo inclui os Sábados, Domingos e Feriados.

6. PREÇO BASE E PREÇO ANORMALMENTE BAIXO

6.1 O preço base para efeito do concurso, com a exclusão do IVA, é de 1.500.000,00€ (um milhão e

quinhentos mil euros).

6.2 Considera-se que o preço total resultante de uma proposta é anormalmente baixo quando for 40

% ou mais inferior ao preço base.


DESIGNAÇÃO





7. DOCUMENTOS DA PROPOSTA

7.1 A proposta é constituída pelos seguintes documentos:

a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos, elaborada em conformidade com o modelo constante do Anexo I do CCP, e Anexo II deste Programa de Concurso.

b) Proposta de preço, elaborada em conformidade com o modelo do Anexo I deste Programa de Concurso.

c) Declaração com os preços parciais dos trabalhos que se propõe executar correspondentes às habilitações contidas nos alvarás ou nos títulos de registo ou nas declarações emitidas pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I. P., nos termos do disposto na alínea a) do n.º 5 do artigo 81.º do CCP.

d) Lista dos preços unitários, com o ordenamento dos mapas resumo de quantidades de trabalho, em conformidade com as quantidades de trabalho apresentados neste procedimento, disponíveis em www.compraspublicas.com , devendo os preços unitários ser arredondados a duas casas decimais.

e) Plano de trabalhos, tal como definido no artigo 361.º do CCP, incluindo:

e1) Memória descritiva e justificativa, que incluirá a identificação do número de frentes de trabalho, sua natureza, constituição em termos de mão de obra e equipamentos e locais de execução, a caracterização das interdependências e encadeamentos das diferentes atividades e, em geral, todos os elementos necessários para demonstrar a garantia do cumprimento dos prazos parcelares e do prazo global da empreitada.

e2) Plano de trabalhos, executado com diagrama de barras, ilustrando o desenvolvimento das atividades a partir da assinatura do contrato até ao auto de receção provisório, com escala temporal de uma semana, no qual se assinalem, entre outros, os acontecimentos, discriminados por cada conjunto de trabalhos previstos no mapa de quantidades de trabalho, com indicação da interdependência das atividades, datas de início e fim, duração e caminho crítico;

e3) Plano de pagamentos e Cronograma financeiro;

Para elaboração do plano de trabalhos os concorrentes devem considerar que a consignação será efetuada no mês de Fevereiro de 2013. Esta indicação não vincula, de modo nenhum, o Dono da Obra, destinando-se apenas a conferir ao plano de trabalhos uma referência objetiva, que permitirá aferir os meios oferecidos por cada concorrente e comparar os respetivos programas.


DESIGNAÇÃO





f) Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra

� Indicar as interligações entre as várias vertentes que compõem a estrutura da proposta, que poderá incluir, se aplicável, a justificação para o desfasamento de preços unitários para trabalhos de espécie semelhante na Lista dos preços unitários;

� Apresentar a análise global da obra e os locais onde irá decorrer;

� Desenvolver os tipos de trabalhos previstos, incluindo, entre outros, a descrição das soluções construtivas previstas e o modo de desenvolvimento dos trabalhos, tendo em vista a minimização do tempo de interrupção do funcionamento dos atuais sistemas (se aplicável);

g) Documentação relativa ao Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho a que se refere o ponto 8 deste Programa de Concurso.

Para além do referido nesse ponto, os concorrentes devem apresentar:

� Objetivos em matéria de segurança, saúde e higiene no trabalho;

� Planos de ações de controlo e verificação do cumprimento das adequadas regras, a sua adaptação às reais condições de execução e programação previstas pelo concorrente;

� Planos de sinalização necessários, descrevendo as medidas de minimização dos impactes na circulação rodoviária a ter em conta durante a execução dos trabalhos e as medidas a tomar para uma rápida reposição do estado final dos arruamentos;

� Projeto de estaleiro proposto pelo Empreiteiro;

h) Documentação relativa ao Sistema de Gestão de Qualidade, a que se refere o ponto 8 deste Programa de Concurso.

Para além do referido nesse ponto, os concorrentes devem apresentar:

� Objetivos em matéria de qualidade;

� As responsabilidades dos intervenientes no âmbito da qualidade;

� As soluções que propõe para a integração dos intervenientes e seu envolvimento num sistema geral de qualidade;

� O programa de ação para a qualidade, estabelecendo os requisitos que deverão ser seguidos por cada interveniente;


DESIGNAÇÃO





� As fichas representativas das principais atividades a realizar ao longo das obras (exemplo: descrição da atividade, descrição da metodologia de trabalho, rendimentos das máquinas, rendimento da mão de obra, etc.);

� Fluxogramas de ligação entre entidades, ações, interfaces e resultados;

� Programas de inspeção e ensaio específicos e requisitos para a Qualidade.

i) Documentação relativa ao Sistema de Gestão de Ambiente e Responsabilidade Social, a que se refere o ponto 8 deste Programa de Concurso.

Para além dos referidos nesse ponto, os concorrentes devem apresentar:

� Objetivos em matéria de ambiente e responsabilidade social

� Programa de ação proposto para a gestão ambiental e responsabilidade social

j) Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresentação de um preço anormalmente baixo, quando esse preço resulte, direta ou indiretamente, das peças do procedimento.

7.2 Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os

considerar indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final da alínea b) do nº 1 do artigo 57º do

CCP.

7.3 A declaração referida no nº. 7.1 a), deve ser assinada pelo concorrente ou por representante que

tenha poderes para o obrigar.

7.4 Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, a declaração referida no

n.º 7.1 a), deve ser assinada pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que

devem ser juntos à declaração os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros

ou, não existindo representante comum, deve ser assinada por todos os seus membros ou respetivos

representantes.

8. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE E

RESPONSABILIDADE SOCIAL

8.1 Todos os concorrentes deverão apresentar a Política de Qualidade, Ambiente, Segurança e

Saúde e Responsabilidade Social que propõem implementar na obra em apreço, devidamente datada e

assinada pelo representante da empresa.

8.2 Os concorrentes poderão apresentar a política a adotar por remissão ou referência aos princípios


DESIGNAÇÃO





gerais e requisitos das normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007, SA8000:2001

de sistemas equivalentes, ou dando provas de medidas de garantia de qualidade, ambiente e

segurança e saúde, que se enquadrem numa abordagem idêntica à dessas normas.

8.3 Os concorrentes poderão ainda instruir as respetivas propostas com quaisquer outros elementos

técnicos que julguem úteis para o completo esclarecimento das suas propostas, nomeadamente

elementos que indiquem condições especiais de execução da empreitada e obrigações adicionais que

pretendam assumir de modo a garantir a mais adequada execução e progressão dos trabalhos, não

devendo, em nenhum caso, esses elementos contrariar o estipulado neste Programa do Procedimento

e no Caderno de Encargos.

8.4 Todos os encargos decorrentes da implementação da política apresentada, bem como os

decorrentes do desenvolvimento dos Sistemas de Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde e

Responsabilidade Social a implementar em obra, referidos a seguir, consideram-se incluídos no preço

da empreitada.

8.5 Os referidos Sistemas, nos termos do Caderno de Encargos, serão desenvolvidos pelo

Empreiteiro, tendo em conta a necessária articulação, validação e acompanhamento pela Fiscalização.

8.6 Em caso de adjudicação, o adjudicatário compromete-se a apresentar, para além da

documentação detalhada nos pontos seguintes para as áreas do Sistema de Gestão a implementar em

obra, um Quadro com identificação dos meios humanos a afetar à obra com funções específicas

relacionadas com a Qualidade, Ambiente, a Segurança e a Responsabilidade Social (nomes,

qualificações, tempos de permanência e períodos), indicando explicitamente o(s) Técnico(s) que

assumirá(ão) as funções de Gestor(es) dos Sistemas de Qualidade, Ambiente, Segurança e

Responsabilidade Social e o Técnico de Segurança e Higiene do Trabalho (CAP Nível III a V) que

deverá possuir a qualificação da Autoridade para as Condições de Trabalho.

8.7 Qualidade

Em caso de adjudicação, o adjudicatário compromete-se a apresentar documentação que evidencie a

capacidade para dotar a obra de um Sistema de Gestão da Qualidade, através da apresentação do

Plano de Monitorização e Medição e do Plano de Verificação da Conformidade Legal a implementar em

obra, com base na análise do Caderno de Encargos e nas especificações do projeto.

8.8 Ambiente

Para a prevenção de impactes ambientais, em caso de adjudicação, o adjudicatário compromete-se a

apresentar documentação que evidencie a capacidade para dotar a obra de um Sistema de Gestão

Ambiental, através da apresentação do Plano de Monitorização e Prevenção e do Plano de Verificação

da Conformidade Legal a implementar em obra, com base na legislação em vigor, na análise do

Caderno de Encargos, na análise do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e

Demolição (PPG-RCD) da fase de projeto e no seu desenvolvimento para a fase de obra (Decreto-Lei


DESIGNAÇÃO





nº 46/2008, de 12 de março, Modelo de PPG-RCD disponível no sítio da Internet da Agência

Portuguesa do Ambiente, Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de setembro e Registo SIRER) e ainda nas

restantes componentes ambientais, tais como: ruído produzido pelos equipamentos usados no exterior

e a incomodidade provocada na vizinhança (Decreto-Lei nº 221/2006, de 8 de novembro e Decreto-Lei

nº 9/2007, de 17 de janeiro), ocupação do solo, tratamento dos efluentes líquidos provenientes das

instalações sociais ou dos trabalhos a executar, e prevenção da contaminação de solos ou aquíferos

durante o abastecimento de combustíveis, mudanças de óleo e reparações de equipamentos no

estaleiro.

Aqueles documentos devem ainda refletir o facto de que, uma vez concluída a obra, o adjudicatário

deverá proceder à criteriosa reposição das condições ambientais de referência (existentes antes da

obra) ou, nos casos em que tal não seja possível, assegurar a regularização das condições ambientais

da área de intervenção, de acordo com os pressupostos previamente definidos ou decorrentes da

legislação e com as instruções da Fiscalização.

8.9 Segurança e Saúde

Para a prevenção de acidentes e doenças profissionais, em caso de adjudicação, o adjudicatário

compromete-se a apresentar documentação que evidencie a capacidade para dotar a obra de um

Sistema de Gestão da Segurança e Saúde, através da apresentação do Plano de Monitorização e

Prevenção e do Plano de Verificação da Conformidade Legal a implementar em obra, com base na

análise do Plano de Segurança e Saúde (PSS) da fase de projeto, na Compilação Técnica (CT)

(Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de outubro), no Caderno de Encargos e no desenvolvimento do Plano

de Segurança e Saúde (PSS) para a fase de obra, referindo, objetivamente, face aos processos

construtivos ou métodos de trabalho a utilizar, eventuais propostas de alteração.

Os concorrentes deverão indicar claramente a metodologia de identificação de perigos e de avaliação

de riscos que pretendem utilizar para o desenvolvimento ou complemento do Plano de Segurança e

Saúde (PSS).

8.10 Responsabilidade Social

Para garantir o cumprimento do normativo SA8000, o adjudicatário deve cumprir as leis,

regulamentações nacionais e convenções internacionais relativas a condições sociais e laborais,

trabalho infantil, trabalho forçado, discriminação e proteção ambiental.

Os fornecedores e prestadores de serviços terão de cumprir os direitos humanos fundamentais e tratar

os seus trabalhadores justamente e com respeito, de acordo com o código de conduta incluído no

Caderno de Encargos.


DESIGNAÇÃO





9. PROPOSTAS VARIANTES

9.1 Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de variantes ao projeto (ou a parte dele)

10. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.1 O adjudicatário deve apresentar os seguintes documentos de habilitação:

a) Os previstos no nº 1 art. 81º do CCP, a saber:

– Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II do CCP e anexo III do Programa

de Concurso;

– Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b),

d), e) e i) do artigo 55.º do CCP;

b) Alvarás contendo as seguintes habilitações:

i) 6ª subcategoria da 2ª categoria e da classe correspondente ao valor global da proposta.

11. IDIOMA DOS DOCUMENTOS DA CANDIDATURA

11.1 Os documentos que constituem a proposta são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa.

12. MODO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

12.1 A proposta será apresentada diretamente na plataforma eletrónica da entidade adjudicante,

referida no ponto 1.2 do presente Programa de Concurso.

13. ENTREGA DAS PROPOSTAS

13.1 As propostas devem ser apresentadas na empresa AC, Águas de Coimbra, E.E.M., através da

plataforma eletrónica da entidade adjudicante, referida no ponto 1.2 do presente Programa de

Concurso.

14. PRAZO DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS PROPOSTAS

14.1 Os concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 90 dias contados

da data do termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, que se prorroga sucessivamente


DESIGNAÇÃO





por períodos de 30 dias no caso de, no decurso de cada período, os concorrentes nada declararem em

contrário.

15. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA

15.1 O critério de adjudicação da empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa, com

base nos seguintes fatores variáveis de apreciação e respetivas ponderações:

1) Preço _______________________________________________________________60%

2) Valia técnica da proposta ______________________________________________40%

15.2 Para a avaliação das propostas utilizar-se-á a metodologia constante do Anexo IV deste Programa

de Concurso.

16. RELATÓRIO PRELIMINAR

16.1 O júri elabora um relatório fundamentado sobre o mérito das propostas, ordenando-as

classificativamente de acordo com o critério de adjudicação referido no nº. 15.

16.2 No relatório mencionado no número anterior, o júri fundamenta as razões por que propõe a

exclusão de qualquer proposta, se for o caso.

16.3 O projeto de relatório é submetido a audiência prévia, a promover pelo júri do concurso, que fixa

prazo para pronúncia dos concorrentes, entre 5 (cinco) dias e 10 (dez) dias, em função da

complexidade da decisão projetada.

16.4 Exercido o direito de audiência prévia referido no número anterior, ou decorrido o respetivo prazo,

o júri pondera as observações formuladas e elabora relatório final de avaliação das propostas, que

submete à apreciação e decisão do órgão competente para a decisão de contratar, podendo ainda

propor a exclusão de qualquer proposta se verificar, nesta fase, a ocorrência de qualquer dos motivos

previstos no artigo 146.º, n.º 2, do CCP.

17. DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO

Cumpridas as formalidades previstas nos artigos anteriores, o órgão competente para a decisão de

contratar procede à adjudicação da proposta hierarquizada em primeiro lugar.


DESIGNAÇÃO





18. NÃO ADJUDICAÇÃO

18.1 Dado que a execução da presente empreitada depende também de financiamento comunitário -

na sua maior parte -, a adjudicação da mesma não terá lugar, por determinação da própria lei, nos

termos do disposto no artigo 79.º n.º 1 alínea d) do Código dos Contratos Públicos, se a respetiva

candidatura não for objeto de aprovação pela entidade competente.

18.2 Este dever de não adjudicar só não se verifica se, na data em que houver que proferir tal decisão,

a entidade adjudicante tiver, entretanto, assegurado as verbas indispensáveis à realização da

empreitada.

19. NOTIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO

19.1 A decisão de adjudicação é comunicada simultaneamente a todos os concorrentes, juntamente

com o relatório final de avaliação das propostas.

19.2 Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, a entidade adjudicante notifica o

adjudicatário para, no prazo de 7 (sete) dias, apresentar os seguintes documentos:

a) Os documentos a que se refere o n.º 1 do artigo 81.º do CCP;

b) Os restantes documentos exigidos no nº. 10.1.

c) No caso de a notificação de adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas, e,

obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, estas deverão associar-se, na modalidade de

consórcio, em regime de responsabilidade solidária, devendo apresentar o devido documento

comprovativo;

20. CAUÇÃO

20.1 Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações, é exigida ao adjudicatário a

prestação de caução no valor de 5 (cinco) % do preço total do contrato e será prestado por depósito em

dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado ou mediante garantia bancária, ou seguro

caução, conforme escolha do Empreiteiro e de acordo com os modelos constantes do caderno de

encargos - condições técnicas gerais.

20.2 Para reforço da caução prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das

obrigações contratuais, as importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos

parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento, exceto nos casos em

que o adjudicatário tenha prestado uma caução inicial no valor de 10 (dez) %, ou tenha prestado

contrato de seguro pelo preço total do contrato.


DESIGNAÇÃO





20.3 O desconto para reforço da caução pode, a todo o tempo, ser substituído por títulos emitidos ou

garantidos pelo Estado, por garantia bancária à primeira solicitação ou por seguro-caução, nos mesmos

termos estabelecidos para a caução destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações

contratuais.

20.4 O dono da obra deduzirá, ainda, nos pagamentos parciais/mensais a fazer ao empreiteiro:

a) as importâncias necessárias ao reembolso dos adiantamentos, à liquidação das sanções

contratuais que lhe tenham sido aplicadas, bem como todas as demais quantias que sejam

legalmente exigíveis;

b) as demais quantias que sejam legalmente exigíveis.

20.5 A caução deve ser prestada no prazo de 10 dias a contar da notificação a que se refere o artigo

anterior.

21. APROVAÇÃO E ACEITAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO

21.1 No prazo de 10 (dez) dias contados a partir da comprovação da prestação de caução, o órgão

competente para a decisão de contratar aprova, nos termos dos artigos 98.º e 99.º do CCP, a minuta de

contrato a celebrar.

21.2 Após a aceitação da minuta do contrato pelo adjudicatário, nos termos do artigo 101.º do CCP, a

entidade adjudicante notifica-o do local e data em que deve comparecer para a respetiva celebração.

22. DEVOLUÇÃO DO PREÇO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO

O preço pago pela disponibilização das peças do concurso é devolvido, nas situações previstas no

artigo 134.º do CCP, aos concorrentes que o requeiram no prazo de 30 (trinta) dias a contar da

notificação da decisão de adjudicação.

23. DESPESAS

Todas as despesas inerentes à elaboração e apresentação de propostas, bem como todas as despesas

relacionadas com a celebração do contrato, constituem encargo dos concorrentes ou do adjudicatário,

conforme o caso.


DESIGNAÇÃO





24. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A todas as matérias que não estiverem especialmente reguladas no presente Programa do Concurso,

aplica-se o disposto no CCP.


DESIGNAÇÃO





ANEXO I

MODELOS DAS PROPOSTAS

F ______________________________ (denominação social e sede da empresa concorrente ou de

cada uma das empresas do agrupamento concorrente), titular(es) do(s) alvarás (ou, se for o caso,

do(s) certificado(s) de inscrição na Lista Oficial de Empreiteiros Aprovados do Estado),

_______________ (indicar o(s) número(s)), contendo as habilitações __________________ (indicar

natureza e classe), depois de ter(em) tomado conhecimento do objeto da empreitada de execução de

“__________________________________________”, a que se refere o anúncio datado de ___ de

__________ de 20__, obriga(m)-se a executar os trabalhos que constituem essa empreitada, em

conformidade com o Caderno de Encargos, no prazo de ___ (__________) dias contínuos, incluindo

sábados, domingos e feriados, pela quantia de ______________ (por extenso e por algarismos, em

euros), que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado, conforme a lista de preços unitários

apensa a esta proposta e que dela faz parte integrante.

À quantia supramencionada acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.

Mais declara(m) que renuncia(m) a foro especial e se submete(m), em tudo o que respeita à execução

do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor.

Data __________

Assinatura(s) ________________


DESIGNAÇÃO





ANEXO II

DECLARAÇÃO DO CONCORRENTE DE ACEITAÇÃO DO CONTEÚDO DO CADERNO DE ENCARGOS

1. _____________ (nome, número de documento de identificação e morada) , na qualidade de

representante legal de (1) ,(firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de

agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes) (2), tendo tomado

inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar

na sequência do procedimento para a execução da empreitada de

____________________________________________ declara, sob compromisso de honra, que a

sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do

mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as

suas cláusulas.

2. Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos documentos referidos

no ponto 7.1 deste Programa de Concurso, que junta em anexo(3):

a) V

b) V

3. Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do

seu contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.

4. Mais declara, sob compromisso de honra, que:

a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou de cessação

de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer

situação análoga, nem tem o respetivo processo pendente;

b) Não foi condenado(a), por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afete a sua

honorabilidade profissional (4), (ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração,

direção ou gerência, não foram condenados por qualquer crime que afete a sua

honorabilidade profissional (5) ) (6);

c) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (7),

(ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência, não foram

objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional (8) ) (9);

d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em

Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal)

(10);

e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no Estado

de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (11);


DESIGNAÇÃO





f) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21.º do

Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na alínea b) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º

19/2012, de 8 de maio, e no n.º 1 do artigo 460.º do presente Código, durante o período de

inabilidade fixado na decisão condenatória (12);

g) Não foi objeto de aplicação de sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 627.º do

Código do Trabalho (13);

h) Não foi objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela

utilização ao seu serviço de mão de obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e

contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham

essa obrigação, em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu

estabelecimento principal) (14);

i) Não foi condenado(a), por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes crimes (15),

(ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência, não foram

condenados por alguns dos seguintes crimes (16) ) (17):

i. Participação em atividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 1 do

artigo 2.º da Ação Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho;

ii. Corrupção, na aceção do artigo 3.º do Ato do Conselho de 26 de maio de 1997 e do n.º

1 do artigo 3.º da Ação Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho;

iii. Fraude, na aceção do artigo 1.º da Convenção relativa à Proteção dos Interesses

Financeiros das Comunidades Europeias;

iv. Branqueamento de capitais, na aceção do artigo 1.º da Diretiva n.º 91/308/CEE, do

Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para

efeitos de branqueamento de capitais;

j) Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na

preparação e elaboração das peças do procedimento que lhe confira vantagem que falseie as

condições normais de concorrência.

5. O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica,

consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que

eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo

456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação de sanção acessória

da privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de

agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de

contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de

procedimento criminal.


DESIGNAÇÃO





6. Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no

artigo 81º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que constitui o anexo II do

referido Código, bem como os documentos comprovativos de que se encontra nas situações

previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 4 desta declaração.

7. O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos

solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a

caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui

contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual

pode determinar a aplicação de sanção acessória da privação do direito de participar, como

candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em

qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da

participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

_________ (local, data e assinatura (18)).

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta para além desta declaração, nos termos do disposto nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.ºs 2 e 3 do artigo 57.º.

(4) Indicar se, entretanto, ocorreu a respetiva reabilitação.


(6) Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva.




(10) Declarar consoante a situação.


(12) Indicar se, entretanto, decorreu o período de inabilidade fixado na decisão condenatória.






(18) Nos termos do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 57.º.


DESIGNAÇÃO





ANEXO III

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

1. _________ (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de

representante legal de (1) _________ (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso

de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), adjudicatário(a)

no procedimento de _________ (designação ou referência ao procedimento em causa), declara,

sob compromisso de honra, que a sua representada (2):

a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou

cessação de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou

em qualquer situação análoga, nem tem o respetivo processo pendente;

b) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria

profissional (3) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou

gerência não foram objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria

profissional (4)] (5);

c) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo

21.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, no artigo 45.º da Lei n.º 18/2003, de 11 de

junho, e no n.º 1 do artigo 460.º do Código dos Contratos Públicos (6);

d) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo

627.º do Código do Trabalho (7);

e) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo

21.º do Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na alínea b) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei

n.º 19/2012, de 8 de maio, e no n.º 1 do artigo 460.º do presente Código, durante o período

de inabilidade fixado na decisão condenatória (8);

f) Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na

preparação e elaboração das peças do procedimento que lhe confira vantagem que falseie

as condições normais de concorrência.

2. O declarante junta em anexo [ou indica _________ como endereço do sítio da Internet onde

podem ser consultados (9)] os documentos comprovativos de que a sua representada (10) não

se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do artigo 55.º do Código dos

Contratos Públicos.

3. O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a

caducidade da adjudicação e constitui contra -ordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º

do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de

privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de


DESIGNAÇÃO





agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de

contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de

procedimento criminal.

_________ (local), _________ (data), _________ [assinatura (11)].

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.








(9) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso.


(11) Nos termos do disposto nos n. os 4 e 5 do artigo 57.


DESIGNAÇÃO





ANEXO IV

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

1. METODOLOGIA GERAL

De acordo com o n.º 15.1, deste programa de concurso, o critério de adjudicação da empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa, com base nos seguintes fatores de apreciação e respetivas ponderações:

Fatores de Apreciação Ponderação

Preço (P) 60 %

Valia Técnica da Proposta (VT) 40 %

A classificação final de cada proposta, de acordo com a metodologia adotada na análise de cada um dos fatores de apreciação, bem como dos coeficientes de ponderação dos mesmos, resultará do somatório das pontuações obtidas nesses fatores, a saber:

CF = 0.60xP + 0.40xVT

A todos os fatores e subfactores, bem como aos respetivos critérios de análise, será atribuída uma classificação entre 0 e 10 valores.

2. AVALIAÇÃO DO FATOR “PREÇO”

A classificação, neste fator, é atribuída pela aplicação da seguinte expressão:

- Se Valor da Proposta i <= PAB

- Se Valor da Proposta i > PAB

em que:

P (Proposta i) - é a pontuação a atribuir ao fator Preço, com um máximo de 10 pontos;

Vi - é o valor da proposta i;


DESIGNAÇÃO





PBC - Preço Base do concurso.

PAB - Limiar de Propostas Anormalmente Baixas, que se considera de 60% do PBC.

Antes da aplicação desta metodologia, será verificada a Lista de Preços Unitários de cada concorrente e retificado o respetivo custo final, quando se verificarem erros.

Para a avaliação deste fator, ter-se-á em consideração os documentos a apresentar pelos concorrentes de acordo com o n.º 7.1, deste Programa de Concurso.

3. AVALIAÇÃO DO FATOR “VALIA TÉCNICA DA PROPOSTA”

Os subfactores e respetivos critérios de análise, e respetivas ponderações, a considerar para a avaliação do fator “Valia Técnica da Proposta são os seguintes:

Plano de trabalhos (PT) _______________________________________________________ 40%

� Detalhe e adequação à obra em causa, da memória descritiva e justificativa do Plano de Trabalhos, considerando o definido na alínea e1) do ponto 7.1, deste Programa de Concurso (PT1) _________________________________________________________________40%

i. Muito bom detalhe da memória descritiva e justificativa do Plano de Trabalhos e muito

adequada à obra em causa, com muito boa justificação do dimensionamento das equipas

e rendimentos esperados, será atribuída a pontuação 10 (dez);

ii. Bom detalhe da memória descritiva e justificativa do Plano de Trabalhos e bem adequada

à obra em causa, com boa justificação do dimensionamento das equipas e rendimentos

esperados, será atribuída a pontuação 8 (oito);

iii. Detalhe satisfatório da memória descritiva e justificativa do Plano de Trabalhos e

adequada à obra em causa, com satisfatória justificação do dimensionamento das

equipas e rendimentos esperados, será atribuída a pontuação 6 (seis);

iv. Detalhe aceitável da memória descritiva e justificativa do Plano de Trabalhos e

razoavelmente adequada à obra em causa, com deficiente justificação do

dimensionamento das equipas e rendimentos esperados, será atribuída a pontuação 4

(quatro);

v. Pouco detalhe da memória descritiva e justificativa do Plano de Trabalhos e pouco

adequada à obra em causa sem justificação do dimensionamento das equipas e

rendimentos esperados, será atribuída a pontuação 2 (dois);

vi. Não apresentação de memória descritiva e justificativa do Plano de Trabalhos, será

atribuída a pontuação 0 (zero);

vii. As pontuações ímpares classificarão as apreciações intermédias.


DESIGNAÇÃO





� Detalhe e adequação à obra em causa do Plano de Trabalhos considerando o definido na alínea e2) do ponto 7.1, deste Programa de Concurso, e coerência da interdependência das atividades (PT2) _______________________________________________________40%

i. Muito bom detalhe do Plano de Trabalhos e muito adequado à obra em causa,

abrangendo a totalidade das atividades, identificando claramente o caminho crítico, com

interdependência e relações de precedência das atividades muito coerente, será atribuída

a pontuação 10 (dez);

ii. Bom detalhe do Plano de Trabalhos e bem adequado à obra em causa, abrangendo

cerca de 80% das atividades, identificando bem o caminho critico e com interdependência

e relações de precedência das atividades bem coerente, será atribuída a pontuação 8

(oito);

iii. Satisfatório detalhe do Plano de Trabalhos e adequado à obra em causa, abrangendo

cerca de 60% das atividades, identificando satisfatoriamente o caminho crítico e com

interdependência e relações de precedência das atividades satisfatoriamente coerente,

será atribuída a pontuação 6 (seis);

iv. Aceitável detalhe do Plano de Trabalhos e razoavelmente adequado à obra em causa,

abrangendo cerca de 40% das atividades, e com interdependência das atividades e

relações de precedência razoavelmente coerente, será atribuída a pontuação 4 (quatro);

v. Pouco detalhe do Plano de Trabalhos e pouco adequado à obra em causa, abrangendo

cerca de 20% das atividades, e com interdependência e relações de precedência das

atividades pouco coerente, será atribuída a pontuação 2 (dois);

vi. Plano de Trabalhos nada detalhado, com atividades nada adequadas à obra em causa, e

interdependência das atividades nada coerente, será atribuída a pontuação 0 (zero);


� Coerência do Plano de pagamentos ao plano de trabalhos apresentado (PT3) ________20%

i. Plano de pagamentos muito coerente com o plano de trabalhos apresentado, será

atribuída a pontuação 10 (dez);

ii. Plano de pagamentos bem coerente com o plano de trabalhos apresentado, será

atribuída a pontuação 8 (oito);

iii. Plano de pagamentos satisfatoriamente coerente com o plano de trabalhos apresentado,

será atribuída a pontuação 6 (seis);

iv. Plano de pagamentos aceitavelmente coerente com o plano de trabalhos apresentado,

será atribuída a pontuação 4 (quatro);


DESIGNAÇÃO





v. Plano de pagamentos pouco coerente com o plano de trabalhos apresentado, será

atribuída a pontuação 2 (dois);

vi. Plano de pagamentos nada coerente com o plano de trabalhos apresentado, será

atribuída a pontuação 0 (zero);


PT = 0.40xPT1 + 0.40xPT2 + 0.20xPT4

Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra (MJD) _________________30%

� Detalhe e adequação da análise global da obra e dos locais onde irá decorrer (MJD1) __50%

i. Muito bom detalhe da análise global da obra e muito adequada considerando a referência

aos locais onde irá decorrer, será atribuída a pontuação 10 (dez);

ii. Bom detalhe da análise global da obra e bastante adequada considerando a referência

aos locais onde irá decorrer, será atribuída a pontuação 8 (oito);

iii. Satisfatório detalhe da análise global da obra e adequada considerando a referência aos

locais onde irá decorrer, será atribuída a pontuação 6 (seis);

iv. Aceitável detalhe da análise global da obra e razoavelmente adequada considerando a

referência aos locais onde irá decorrer, será atribuída a pontuação 4 (quatro);

v. Pouco detalhe da análise global da obra e pouco adequada considerando a referência

aos locais onde irá decorrer, será atribuída a pontuação 2 (dois);

vi. Inexistente detalhe da análise global da obra e nada adequada considerando a referência

aos locais onde irá decorrer, será atribuída a pontuação 0 (zero);


� Desenvolvimento dos tipos de trabalhos previstos e sua coerência com o tipo de obra a executar (MJD2)__________________________________________________________50%

i. Muito bom desenvolvimento dos tipos de trabalhos previstos, muito coerentes com o tipo

de obra a executar e com muito boa descrição das medidas de minimização de impactes

e condicionamentos viários, será atribuída a pontuação 10 (dez);

ii. Bom desenvolvimento dos tipos de trabalhos previstos, bastante coerentes com o tipo de

obra a executar, e com boa descrição das medidas de minimização de impactes e

condicionamentos viários, será atribuída a pontuação 8 (oito);


DESIGNAÇÃO





iii. Satisfatório desenvolvimento dos tipos de trabalhos previstos, coerentes com o tipo de

obra a executar, e com descrição satisfatória das medidas de minimização de impactes e

condicionamentos viários, será atribuída a pontuação 6 (seis);

iv. Aceitável desenvolvimento dos tipos de trabalhos previstos, algo coerentes com o tipo de

obra a executar, e com alguma descrição das medidas de minimização de impactes e

condicionamentos viários, será atribuída a pontuação 4 (quatro);

v. Pouco desenvolvimento dos tipos de trabalhos previstos, pouco coerentes com o tipo de

obra a executar, será atribuída a pontuação 2 (dois);

vi. Inexistente desenvolvimento dos tipos de trabalhos previstos, incoerentes com o tipo de

obra a executar, será atribuída a pontuação 0 (zero);


MJD = 0.50xMJD1 + 0.50xMJD2

Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST) _______________________10%

� Descrição Técnica sobre o Sistema de Gestão da segurança, saúde e higiene no trabalho,

com referência aos objetivos, bem como os planos de ações de controlo e intervenção em

matéria de segurança, saúde e riscos no trabalho (SGSST1) _____________________40%

i. Muito boa descrição do sistema de gestão da segurança, saúde e higiene no trabalho,

com muito boa referência aos objetivos, bem como apresentação de planos de ação

muito adequados de controlo e de intervenção, em matéria de segurança, saúde e riscos

no trabalho, será atribuída a pontuação 10 (dez);

ii. Boa descrição do sistema de gestão da segurança, saúde e higiene no trabalho, com boa

referência aos objetivos, bem como apresentação de planos de ação bem adequados de

controlo e de intervenção, em matéria de segurança, saúde e riscos no trabalho, será

atribuída a pontuação 8 (oito);

iii. Satisfatória descrição do sistema de gestão da segurança, saúde e higiene no trabalho,

com satisfatória referência aos objetivos, bem como apresentação de planos de ação

adequados de controlo e de intervenção, em matéria de segurança, saúde e riscos no

trabalho, será atribuída a pontuação 6 (seis);

iv. Aceitável descrição do sistema de gestão da segurança, saúde e higiene no trabalho,

com razoável referência aos objetivos, bem como apresentação de planos de ação


DESIGNAÇÃO





razoavelmente adequados de controlo e de intervenção, em matéria de segurança, saúde

e riscos no trabalho, será atribuída a pontuação 4 (quatro);

v. Fraca descrição do sistema de gestão da segurança, saúde e higiene no trabalho, com

insuficiente referência aos objetivos, bem como apresentação de planos de ação pouco

adequados de controlo e de intervenção, em matéria de segurança, saúde e riscos no

trabalho,será atribuída a pontuação 2 (dois);

vi. Não apresentação do sistema de gestão da segurança, saúde e higiene no trabalho, e

sem referência aos objetivos, bem como não apresentação de planos de ação de controlo

e de intervenção, em matéria de segurança, saúde e riscos no trabalho, será atribuída a

pontuação 0 (zero);


� Detalhe e adequação à obra em causa dos planos de sinalização necessários, descrevendo as medidas de minimização dos impactes na circulação rodoviária a ter em conta durante a execução dos trabalhos e as medidas a tomar para uma rápida reposição do estado final dos arruamentos (SGSST2) __________________________________________________40%

i. Planos de sinalização muito detalhados e muito adequados à obra em causa,

descrevendo as medidas de minimização dos impactes na circulação rodoviária a ter em

conta durante a execução dos trabalhos e as medidas a tomar para uma rápida reposição

do estado final dos arruamentos, será atribuída a pontuação 10 (dez);

ii. Planos de sinalização bem detalhados e bem adequados à obra em causa, descrevendo

as medidas de minimização dos impactes na circulação rodoviária a ter em conta durante

a execução dos trabalhos e as medidas a tomar para uma rápida reposição do estado

final dos arruamentos, será atribuída a pontuação 8 (oito);

iii. Planos de sinalização satisfatoriamente detalhados e adequados à obra em causa,



do estado final dos arruamentos, será atribuída a pontuação 6 (seis);

iv. Planos de sinalização razoavelmente detalhados e adequados à obra em causa,



do estado final dos arruamentos, será atribuída a pontuação 4 (quatro);

v. Planos de sinalização pouco detalhados e pouco adequados à obra em causa,



DESIGNAÇÃO






do estado final dos arruamentos, será atribuída a pontuação 2 (dois);

vi. Não apresentação de planos de sinalização, será atribuída a pontuação 0 (zero);


� Adequação do Projeto de estaleiro proposto pelo Empreiteiro ao definido no caderno de encargos (SGSST3) ____________________________________________________20%

i. Projeto de estaleiro muito adequado ao definido no caderno de encargos, será atribuída a

pontuação 10 (dez);

ii. Projeto de estaleiro bem adequado ao definido no caderno de encargos, será atribuída a

pontuação 8 (oito);

iii. Projeto de estaleiro satisfatoriamente adequado ao definido no caderno de encargos, será

atribuída a pontuação 6 (seis);

iv. Projeto de estaleiro pouco adequado ao definido no caderno de encargos, será atribuída

a pontuação 4 (quatro);

v. Projeto de estaleiro muito pouco adequado ao definido no caderno de encargos, será

atribuída a pontuação 2 (dois);

vi. Não apresentação de projeto de estaleiro, será atribuída a pontuação 0 (zero);


SGSST = 0.4xSGSST1 + 0.4xSGSST2 +0.2xSGSST3

Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) ___________________________________________10 %

� Descrição dos intervenientes no sistema da qualidade, do seu envolvimento, responsabilidades e requisitos, bem como coerência dos objetivos, dos fluxogramas de ligação entre entidades, ações, interfaces e resultados (SGQ1) __________________50%

i. Descrição muito adequada dos intervenientes no sistema da qualidade, do seu

envolvimento, responsabilidades e requisitos, bem como objetivos, fluxogramas de

ligação entre entidades, ações, interfaces e resultados muito coerentes, será atribuída a


ii. Descrição bem adequada dos intervenientes no sistema da qualidade, do seu


ligação entre entidades, ações, interfaces e resultados bem coerentes, será atribuída a


DESIGNAÇÃO






iii. Descrição adequada dos intervenientes no sistema da qualidade, do seu envolvimento,

responsabilidades e requisitos, bem como objetivos, fluxogramas de ligação entre

entidades, ações, interfaces e resultados satisfatoriamente coerentes, será atribuída a

pontuação 6 (seis);

iv. Descrição pouco adequada dos intervenientes no sistema da qualidade, do seu


ligação entre entidades, ações, interfaces e resultados pouco coerentes, será atribuída a

pontuação 4 (quatro);

v. Descrição nada adequada dos intervenientes no sistema da qualidade, do seu


ligação entre entidades, ações, interfaces e resultados nada coerentes, será atribuída a

pontuação 2 (dois);

vi. Não apresentação da descrição dos intervenientes no sistema da qualidade, do seu


ligação entre entidades, ações, interfaces e resultados, será atribuída a pontuação 0

(zero);


� Adequação à obra em causa das fichas representativas das principais atividades a realizar ao longo da obra, e dos programas de inspeção e ensaio específicos (SGQ2) _______50%

i. Fichas representativas das principais atividades a realizar ao longo da obra muito

adequadas à obra em causa, e programas de inspeção e ensaio específicos muito

adequados à obra em causa, será atribuída a pontuação 10 (dez);

ii. Fichas representativas das principais atividades a realizar ao longo da obra bem

adequadas à obra em causa, e programas de inspeção e ensaio específicos bem

adequados à obra em causa, será atribuída a pontuação 8 (oito);

iii. Fichas representativas das principais atividades a realizar ao longo da obra adequadas à

obra em causa, e programas de inspeção e ensaio específicos adequados à obra em

causa, será atribuída a pontuação 6 (seis);

iv. Fichas representativas das principais atividades a realizar ao longo da obra pouco

adequadas à obra em causa, e programas de inspeção e ensaio específicos pouco

adequados à obra em causa, será atribuída a pontuação 4 (quatro);


DESIGNAÇÃO





v. Fichas representativas das principais atividades a realizar ao longo da obra nada

adequadas à obra em causa, e programas de inspeção e ensaio específicos nada

adequados à obra em causa, será atribuída a pontuação 2 (dois);

vi. Não apresentação de fichas representativas das principais atividades a realizar ao longo

da obra, e dos programas de inspeção e ensaio específicos, será atribuída a pontuação 0

(zero);


SGQ = 0.5xSGQ1 + 0.5xSGQ2

Sistema de Gestão de Ambiente e Responsabilidade Social (SGARS) __________________ 10%

� Qualidade da descrição do programa de ação proposto para a gestão ambiental e coerência dos objetivos em matéria de ambiente (SGARS1) ______________________________50%

i. Descrição muito adequada do programa de ação proposto para a gestão ambiental e

objetivos em matéria de ambiente muito coerentes, será atribuída a pontuação 10 (dez);

ii. Descrição bem adequada do programa de ação proposto para a gestão ambiental e

objetivos em matéria de ambiente bem coerentes, será atribuída a pontuação 8 (oito);

iii. Descrição satisfatoriamente adequada do programa de ação proposto para a gestão

ambiental e objetivos em matéria de ambiente razoavelmente coerentes, será atribuída a

pontuação 6 (seis);

iv. Descrição pouco adequada do programa de ação proposto para a gestão ambiental e

objetivos em matéria de ambiente pouco coerentes, será atribuída a pontuação 4

(quatro);

v. Descrição nada adequada do programa de ação proposto para a gestão ambiental e

objetivos em matéria de ambiente nada coerentes, será atribuída a pontuação 2 (dois);

vi. Não apresentação do programa de ação proposto para a gestão ambiental e dos

objetivos em matéria de ambiente, será atribuída a pontuação 0 (zero);


� Qualidade da descrição do programa de ação proposto para a responsabilidade social e coerência dos objetivos em matéria de responsabilidade social (SGARS2) _________50%

i. Descrição muito adequada do programa de ação proposto para a responsabilidade social

e objetivos em matéria de responsabilidade social muito coerentes, será atribuída a


DESIGNAÇÃO






ii. Descrição bem adequada do programa de ação proposto para a responsabilidade social e

objetivos em matéria de responsabilidade social bem coerentes, será atribuída a


iii. Descrição satisfatoriamente adequada do programa de ação proposto para a

responsabilidade social e objetivos em matéria de responsabilidade social razoavelmente

coerentes, será atribuída a pontuação 6 (seis);

iv. Descrição pouco adequada do programa de ação proposto para a responsabilidade social

e objetivos em matéria de responsabilidade social pouco coerentes, será atribuída a

pontuação 4 (quatro);

v. Descrição nada adequada do programa de ação proposto para a responsabilidade social

e objetivos em matéria de responsabilidade social nada coerentes, será atribuída a

pontuação 2 (dois);

vi. Não apresentação do programa de ação proposto para a responsabilidade social e dos

objetivos em matéria de responsabilidade social, será atribuída a pontuação 0 (zero);


SGARS = 0.5xSGARS1 + 0.5xSGARS2 A pontuação relativa à Valia Técnica da Proposta (VT) será: VT = 0.4xPT + 0.3xMJD + 0.1xSGSST + 0.1xSGQ + 0.1xSGARS

com,

PT = 0.40xPT1 + 0.40xPT2 + 0.20xPT4

MJD = 0.50xMJD1 + 0.50xMJD2

SGSST = 0.4xSGSST1 + 0.4xSGSST2 +0.2xSGSST3

SGQ = 0.5xSGQ1 + 0.5xSGQ2

SGARS = 0.5xSGARS1 + 0.5xSGARS2

ac, Águas de coimbra eem · ac, Águas de coimbra, eem programa do concurso pág.5/31 adquirido....

Documents