static.fazenda.df.gov.brstatic.fazenda.df.gov.br/.../word/...executivo_arquitetura… · web...

GOVERNO DO DISTRITO FEDERALSECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDAUNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERALGERÊNCIA DE ENGENHARIANÚCLEO DE MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL

PROJETO BÁSICO

1 OBJETO

Obtenção de melhor proposta para Registro de Preços de contratação de empresa especializada em arquitetura e engenharia para a prestação de serviços técnicos profissionais relativos à elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura e de Engenharia composto de memorial descritivo, cadernos de especificações e de detalhes, memória de cálculo, planilha orçamentária e o orçamento detalhado visando atender as necessidades da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF/DF.

2 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A Gerência de Engenharia da Unidade de Administração Geral da SEF/DF tem com uma das suas atribuições no âmbito da arquitetura e engenharia o desenvolvimento e confecção dos layouts, dos projetos de obras, programar, coordenar e controlar a elaboração e execução, por intermédio de terceiros, dos projetos de construção civil; entre outras atividades relacionadas com os serviços de engenharia.

Para a execução da obra é necessário ter todos os projetos executivos de arquitetura e de engenharia bem como o orçamento quantitativo e os cadernos de detalhamentos e especificações. A elaboração dos projetos de arquitetura consiste na elaboração do pré-projeto, depois o projeto legal com aprovação junto aos órgãos, que possibilita gerar a matriz para a elaboração dos demais projetos de engenharia e por último os projetos executivos e seus complementos os cadernos de detalhamento de especificações que permite a elaboração do orçamento detalhado da obra.

Para tanto, a Gerência de Engenharia da SEF/DF deveria dispor de ferramental e pessoal habilitado nas áreas de arquitetura, estrutura, engenharia civil, elétrica, mecânica, e orçamento necessários para a execução dos referidos projetos e seus complementos. Além disso, não podemos perder de vista que os referidos projetos, cadernos e planilhas orçamentárias devem estar prontos tão logo o orçamento do GDF autorize a execução, exigindo no caso um volume de serviço comparativo com a demanda.

Diante do exposto, a melhor solução encontrada nos estudos foi a contratação do serviço por Sistema de Registro de Preços. Essa solução impede que se engesse o processo de contratação, demandando uma maior agilidade na solução, conforme a SEF/DF tenha disponibilidade financeira para o desembolso.

Unidade de Administração Geral - UAGSBS, Qd. 02, Bl. L, Ed. Lino Martins Pinto, CEP 70070-120 - Brasília-DF

Fone(s) (61) 3312-5151 - (61) 3312-5184

GOVERNO DO DISTRITO FEDERALSECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERALGERÊNCIA DE ENGENHARIA

3 DEFINIÇÕES E CONCEITOS

Para os estritos efeitos deste projeto básico, são adotadas as seguintes definições:

3.1.SEF/DF - Órgão setorial que contrata a elaboração de projeto de construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações.

3.2.Licitante - Empresa contratada para a elaboração de projeto de construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações.

3.3.Fiscalização - Atividade exercida de modo sistemático pelo SEF/DF e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

3.4.Programa de Necessidades - Conjunto de características e condições necessárias ao desenvolvimento das atividades dos usuários da edificação que, adequadamente consideradas, definem e originam a proposição para o empreendimento a ser realizado.

3.5.Estudo Preliminar - Estudo efetuado para assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental de um empreendimento, a partir dos dados levantados no Programa de Necessidades, bem como de eventuais condicionantes do SEF/DF.

3.6.Projeto Básico - Conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para caracterizar os serviços e obras objeto da licitação, elaborado com base no Estudo Preliminar, e que apresente o detalhamento necessário para a perfeita definição e quantificação dos materiais, equipamentos e serviços relativos ao empreendimento.

3.7.Ambiente de uso público e coletivo - espaço fisicamente determinado e aberto à utilização por muitas pessoas.

3.8.Ar condicionado - é o processo de tratamento do ar, destinados a manter os requerimentos de qualidade do ar Interior do espaço condicionado, controlando variáveis como a temperatura, umidade, velocidade, material particulado, partículas biológicas e teor de dióxido de carbono (CO2).

3.9.Diário de Ocorrências - é o documento no qual são registradas, cronologicamente, as ocorrências verificadas na execução dos serviços.

3.10. Equipamentos - conjunto de elementos agrupados fisicamente para executar determinada função.

3.11. Manutenção - é o conjunto de atividades técnico-administrativas, executadas com a finalidade de preservar as características e o desempenho originalmente especificados, assegurando a disponibilidade e a confiabilidade do funcionamento dos sistemas.

Secretaria de Estado de Fazenda - SEFSBS, Qd. 02, Bl. L, Ed. Lino Martins Pinto, CEP 70070-120 - Brasília-DF

Fone(s) (61) 3312-5151 - (61) 3312-5184


3.12. Normas Técnicas - é a designação genérica do conjunto de métodos, especificações, padronizações e terminologia estabelecida pelos órgãos competentes para a execução dos serviços de reforma e construção.

3.13. Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Desenvolvido a partir do projeto arquitetônico aprovado nos órgãos competentes, apresentando especificações técnicas e incorporando as alterações exigidas para a harmoniosa integração de todos os subprojetos. Formando um conjunto de documentos técnicos com memorial descritivo, planilhas de custo e orçamento detalhado que permite a completa execução da obra.

4 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 Projeto de arquitetura, urbanismo e arquitetura paisagística

o Planta de Situação em escala 1:1000 ou 1:2000;o Planta de Locação em escala 1:200 ou 1:500;o Plantas Baixas em escala 1:50 e/ou 1:100;o Planta de Forro com luminotécnico em escala 1:50 e/ou 1:100;o Planta de Paginação de Piso em escala 1:50 e/ou 1:100;o Planta de Cobertura em escala 1:50 e/ou 1:100;o Cortes em escala 1:50 e/ou 1:100;o Fachadas em escala 1:50 e/ou 1:100;o Mapa de Áreas Molhadas em escala 1:20 ou 1:25;o Mapa de Divisórias em escala 1:20 ou 1:25;o Mapa de Esquadrias em escala 1:20;o Detalhes em escala 1:5 ou 1:10;

4.2 Projeto de fundação e sondagens

o Planta de Situação em escala 1:1000 ou 1:2000;o Planta de Locação e Cargas em escala 1:50 e/ou 1:100;o Plantas de Armação dos Elementos de Fundação em escala 1:25;o Detalhes em escala 1:5 ou 1:10;o Tabela com resumo de Aço;o Relatório Técnico contendo descrição e justificativa do sistema

adotado.

4.3 Projeto de estrutura de concreto

o Planta de Forma em escala 1:50 e/ou 1:100;o Planta de Cortes em escala 1:50 e/ou 1:100;


Fone(s) (61) 3312-5151 - (61) 3312-5184

http://www.patriciamellilo.com.br/

http://www.patriciamellilo.com.br/


o Plantas de Sobreposição a Arquitetura em escala 1:50 e/ou 1:100;

o Plantas de Armação em escala 1:25;o Detalhes em escala 1:5 ou 1:10;o Tabela com resumo de Aço;o Relatório Técnico com Memória de Cálculo.

4.4 Projeto de estrutura metálica

o Planta de Situação em escala 1:1000 ou 1:2000;o Plantas Baixas em escala 1:50 e/ou 1:100;o Planta de Cortes em escala 1:50 e/ou 1:100;o Detalhes em escala 1:5 ou 1:10;o Tabela com Tipos de perfis;o Relatório Técnico com Memória de Cálculo.

4.5 Projeto de instalações hidrossanitárias

o Planta de Situação em escala 1:1000 ou 1:2000;o Plantas Baixas em escala 1:50 e/ou 1:100;o Projeto isométrico da instalação;o Detalhes em escala 1:5 ou 1:10;o Projeto de Sumidouro e Fossas sépticas se for o caso.o Relatório Técnico com Memória de Cálculo.

4.6 Projeto de instalações de drenagem de águas pluviais

o Planta de Situação em escala 1:1000 ou 1:2000;o Plantas Baixas em escala 1:50 e/ou 1:100;o Planta de Cobertura em escala 1:50 e/ou 1:100;o Plantas de Corte dos condutores verticais em escala 1:50 e/ou

1:100;o Detalhes em escala 1:5 ou 1:10;o Relatório Técnico com Memória de Cálculo.

4.7 Projeto de instalações elétricas e grupo gerador

o Planta de Situação em escala 1:1000 ou 1:2000;o Planta Elétrica Geral com o Diagrama Elétrico Unifilar Geral

completo;o Plantas de Distribuição de Iluminação em escala 1:50 e/ou 1:100;o Plantas de Tomadas em escala 1:50 e/ou 1:100;o Planta de Proteção contra Descargas Atmosférica em escala 1:50

e/ou 1:100;o Detalhes em escala 1:5 ou 1:10;


Fone(s) (61) 3312-5151 - (61) 3312-5184


o Relatório Técnico com Memória de Cálculo.

4.8 Projeto de instalações de cabeamento estruturado

o Planta de Situação em escala 1:100 ou 1:500;o Plantas Baixas em escala 1:50 e/ou 1:100;o Esquema vertical em escala 1:50 e/ou 1:100;o Detalhes em escala 1:5 ou 1:10;o Relatório Técnico com Memória de Cálculo.

4.9 Projeto de instalações de circuito fechado de televisão (CFTV) e alarme

o Planta de Situação em escala 1:100 ou 1:500;o Plantas Baixas com os Pontos CFTV e Alarme em escala 1:50

e/ou 1:100;o Esquema vertical em escala 1:50 e/ou 1:100;o Detalhes em escala 1:5 ou 1:10;o Relatório Técnico com Memória de Cálculo.

4.10 Projeto de instalações de climatização

o Plantas Baixas contendo indicação dos dutos de insuflamento e retorno de ar, localização dos equipamentos e quadro de consumo em escala 1:50 e/ou 1:100;

o Esquema vertical em escala 1:50 e/ou 1:100;o Detalhes em escala 1:5 ou 1:10;o Memória da carga térmica;o Relatório Técnico com Memória de Cálculo.

4.11 Projeto de prevenção e combate a Incêndio e SPDA

o Planta de Situação em escala 1:1000 ou 1:2000;o Plantas Baixas em escala 1:50 e/ou 1:100;o Detalhes em escala 1:5 ou 1:10;o Relatório Técnico com Memória de Cálculo.

4.12 Laudos e pareceres de engenharia

o Relatório técnico informando o problema encontrado, suas causas e proposta de solução;

o Memória de cálculo, planilhas e projeto básico da solução.

4.13 Avaliação imobiliária por inferência estatística

o Avaliação dos imóveis a serem locados, comprados ou vendidos e considerações sobre os valores praticados – custo/ benefício.


Fone(s) (61) 3312-5151 - (61) 3312-5184


o Laudo de viabilidade econômico-financeiro.

4.14 Projeto de programação visual

o Planta de Situação em escala 1:100 ou 1:500;o Plantas Baixas com os Pontos;o Esquema vertical em escala 1:50 e/ou 1:100;o Detalhes em escala 1:5 ou 1:10;o Relatório técnico com diagramas.

4.15 Projeto de regularização junto aos órgãos competentes

o Regularização das obras e imóveis da SEF junto aos órgãos competentes (Administração Regional, CBMDF, concessionárias, IBRAM, entre outros);

o Obtenção dos Alvarás de Construção, Carta de Habite-se, licenças/autorizações do CBMDF e órgãos de fiscalização.

4.16 Fiscalização do Projeto elaborado

o O autor dos respectivos projetos, acima elencados, poderão ser convocados para prestar serviços de acompanhamento, fiscalização e suporte técnico, junto às obras.

4.17 Memorial descritivo da obra

Memorial descritivo da obra deve apresentar todas as características da edificação proposta no projeto, com as especificações dos materiais empregados em cada serviço e seus respectivos locais de aplicação, além das referências às Normas Técnicas a serem consultadas para a metodologia de execução dos serviços da obra, bem como todos os detalhes necessários para a boa execução dos serviços da obra.

Este documento deve apresentar todas as características necessárias para identificação dos produtos a serem aplicados, como traço de argamassa, resistência característica do concreto, tipo de fôrmas, tipo de aço, material, dimensões e características físicas dos elementos de alvenaria (blocos cerâmicos, blocos de concreto, tijolos maciços, divisórias), classificação, dimensão e cor dos pisos e azulejos, entre outras informações pertinentes.

Não é permitida a citação de uma marca específica para um determinado produto, de modo a não restringir a liberdade de escolha do construtor e não excluir a possibilidade de outras empresas do mercado apresentarem produtos que atendam às características mínimas solicitadas, preservando a qualidade dos materiais, vetado o emprego de matérias de baixa qualidade.


Fone(s) (61) 3312-5151 - (61) 3312-5184


Os materiais de acabamento especificados neste memorial deverão ser devidamente indicados na planta baixa do projeto, nos cortes e fachadas, devendo estar associados a uma legenda.

As soluções adotadas em cada fase serão objeto de esclarecimento ao SEF/DF por meio de relatório contendo as soluções/justificativas técnicas e estudos custo-benefício, sempre que necessário.

Deverão ser fornecidos amostras, protótipos e catálogos técnicos dos materiais, equipamentos e softwares especificados.

4.18 Orçamento detalhado e planilhas de custo e serviços

A Memória de Cálculo é o documento no qual serão apresentados todos os levantamentos realizados junto aos projetos da obra para a obtenção dos quantitativos a serem orçados na planilha orçamentária.

Este documento deve indicar todas as estimativas e considerações necessárias à definição da medida dos materiais, equipamentos e serviços a serem mencionados na planilha orçamentária, especificando as dimensões, os parâmetros de cálculo e considerações em geral, adotados na obtenção dos valores dos quantitativos do orçamento.

A planilha orçamentária é o documento que permite a avaliação dos custos da obra. Estes valores são obtidos através do levantamento das quantidades de materiais, custo de equipamentos e mão-de-obra, que por sua vez compõem os preços unitários dos serviços.

A planilha orçamentária deverá pautar-se pelos preços de mercado praticados na região na data de apresentação do Projeto. Como referência para análise, será adotado o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI/IBGE, banco de dados mantido pela Caixa Econômica Federal, conforme o art. 93 da Lei Federal nº 10.524 de 25 de julho de 2002. A taxa de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) deverá ser obrigatoriamente informada na planilha orçamentária.

O BDI consiste em uma taxa correspondente às despesas de itens que não podem ser incluídos na planilha de custos, pelo fato de não estarem relacionados diretamente aos serviços efetivamente realizados no canteiro de obras, mas que implicam de forma indireta no funcionamento destas atividades, como administração central, ensaios tecnológicos, ferramentas, equipamentos de proteção individual – EPI, seguros, tributos, entre outros. Este custo, que contempla tanto os benefícios (lucro bruto da empresa a ser empresa contratada), quanto às despesas indiretas, deverá ser somado ao valor da planilha orçamentária para se obter o custo total da obra.

5 ORDENS DE SERVIÇO

5.1.Fica estabelecido como autorização para inicio dos serviços deste Projeto Básico os procedimentos definidos em O.S. – Ordens de Serviço elaborados pelo Gerente de Engenharia da UAG/SEF e


Fone(s) (61) 3312-5151 - (61) 3312-5184


devidamente autorizado pelo Chefe da UAG – Unidade de Administração Geral da SEF.

5.2.Quando se tratar de serviços de maior complexidade de execução, seja por questões técnicas ou pelo volume do serviço, a empresa contratada deverá estabelecer e registrar, de comum acordo com a Fiscalização, em cada "O.S.", as datas de início e conclusão do serviço nela solicitado, que só poderão ser prorrogadas, em caráter excepcional, mediante prévia concordância da UAG/SEF ou por outro servidor por ele designado.

6 CONDIÇÕES DE PRAZOS

Todos os prazos aqui apresentados são contados em dias corridos.A empresa contratada deverá apresentar cronograma de trabalho

elaborado em software tipo MS Project contendo o detalhamento das fases e das etapas previstas para a fase de execução e o prazo de entrega dos serviços solicitados.

O prazo máximo para a elaboração dos serviços contidos no item 4 (DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS) será de 90 (noventa) dias partir da solicitação do serviço. A empresa contratada deverá apresentar todos os projetos executivos que deverão estar vistados e/ou aprovados pelos órgãos competentes, os orçamentos, os cadernos de especificações e de detalhes e as ART’s de todos os serviços solicitados.

Qualquer alteração dos prazos definidos no cronograma de trabalho, mediante justificativa fundamentada, será analisada e aprovada pela Gerência de Engenharia da SEF/DF.

7 CONDIÇÕES DE ENTREGA

Cada projeto será acompanhado obrigatoriamente de memorial descritivo, especificações técnicas e memória de cálculo, quando for o caso.

Os projetos deverão apresentados devidamente registrados no CREA/CAU (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), bem como aprovados nos demais órgãos do GDF.

É obrigatório o recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto apresentada pelo respectivo Responsável Técnico (arquiteto ou engenheiro) junto ao CREA e CAU local.

Em cada fase intermediária do trabalho deverá ser entregue pela empresa contratada:

02 jogos completos de cópias de todos os projetos e arquivos gravados em CD e/ou pen-drive, em formato “DWG”, compatível para leitura com software AutoCAD 2000 (deve ser mencionado o software e versão utilizados na geração dos arquivos);

Todas as mídias digitais, CD-ROM de 700MB ou DVD de 4,7GB, deverão possuir etiqueta adesiva de identificação do conteúdo e data de elaboração e capa com rótulos identificando o seu conteúdo.


Fone(s) (61) 3312-5151 - (61) 3312-5184


Cópias de todos os documentos técnicos;A entrega final dos projetos deverá ser feita em:

02 jogos completos de cópias de todos os projetos em papel sulfite; 02 jogos de CDs ou DVDs, identificados, com todos os documentos

gerados, os projetos em formato “DWG”, compatível para leitura com AutoCAD 2000, não compactados e os demais documentos em padrão Office 2003;

Maquete eletrônica com animação virtual em 3D do projeto aprovado; Desejável que todas as plantas fornecidas em formato DWG também

sejam entregues em cópia no formato PDF, para impressão em folha A3. Todas as mídias digitais, CD-ROM de 700MB ou DVD de 4,7GB,

deverão possuir etiqueta adesiva de identificação do conteúdo e data de elaboração.

A(s) Planilha(s) Orçamentária(s), Os Cadernos de Encargos e Especificações e Relatórios técnicos deverão ser fornecidos pela empresa contratada em via impressa e digital obedecendo aos seguintes padrões:

Formato A4 em papel sulfite na cor branca e gramatura de 90 g/m²; Fonte do texto Arial, tamanho 12; Espaçamento simples; Margem esquerda de 3 cm e demais margens de 2,5 cm; Encadernação simples com espiral e com capas plastificadas

transparente na face frontal e preta na face posterior; Todas as laudas deverão conter a numeração seqüencial de páginas e

identificação no rodapé do arquivo e data. Todas as mídias digitais, CD-ROM de 700MB ou DVD de 4,7GB,

deverão possuir etiqueta adesiva de identificação do conteúdo e data de elaboração e capa identificando o seu conteúdo.

8 ACOMPANHAMENTO E GARANTIA DE QUALIDADE NA EXECUÇÃO

A empresa contratada, após a elaboração do projeto executivo, deverá ainda prover serviços de acompanhamento e suporte técnico ao processo licitatório da contratação da empresa executora da obra ou serviço,.

Deverá ainda, sempre que solicitado, prover serviços como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da SEF.

Durante a fase de execução do obra/serviço, a empresa projetista Empresa contratada poderá realizar ainda, sempre que solicitado, as seguintes atividades de suporte, em casos específicos:

Suporte técnico à comissão de aceitação dos principais eventos de entregas de bens e serviços.

Garantir o perfeito entendimento e atendimento do projeto técnico/executivo pela empresa contratada para execução.

Verificar a adequação de todos os documentos pertinentes a execução da obra, incluindo planilhas de custos, alvarás, laudos técnicos, ART, etc, organizando os para posterior conferência pela SEF.


Fone(s) (61) 3312-5151 - (61) 3312-5184


Acompanhamento junto a empresa contratada para execução, da organização de toda a documentação técnica associada ao sistema, incluindo plantas, manuais de instrução e catálogos, permitindo o fácil acesso e entendimento, operação e configuração do sistema implantado.

9 VALOR ESTIMADO:

O valor estimado para a realização dos serviços consta de Planilha de Custos anexa a este Projeto Básico.

10 VIGÊNCIA DO CONTRATO

O registro de preços a ser formalizado na Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no DODF, improrrogáveis.

11 FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

A fiscalização será designada pela Gerência de Engenharia da SEF-DF e será composta por engenheiros e arquitetos devidamente credenciados juntos à Empresa contratada, com autoridade para exercer em nome da SEF/DF, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização dos serviços contidos no item 3 deste projeto básico.

A fiscalização, exercida no interesse exclusivo da SEF/DF, não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em co-responsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de ação ou omissão funcional, apurada na forma da legislação vigente.

12 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

12.1 Logo após a assinatura do Contrato, a empresa contratada deverá disponibilizar um arquiteto para, em conjunto com o Executor do contrato, proceder ao levantamento de necessidades da SEF e baseado nestes dados elaborar o programa de trabalho, planejamento e cronograma dos projetos de acordo com os códigos, normas e regulamentos vigentes por lei, no prazo máximo de trinta dias;

12.2 Dar início aos trabalhos em até 5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da Nota de Empenho NP ou assinatura do Contrato;

12.3 Os projetos ou trabalhos rejeitados pela Fiscalização devido ao uso de normas ou preceitos não autorizados e/ou qualificados como de primeira qualidade e novos, ou considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente com o emprego das normativas aprovadas pela Fiscalização e com mão-de-obra devidamente qualificada, com antecedência necessária para que não seja prejudicado o andamento


Fone(s) (61) 3312-5151 - (61) 3312-5184


cronológico dos serviços de instalação, arcando a Empresa contratada com o ônus decorrente do fato.

12.4 Cumprir, rigorosamente o Código Civil, as Normas Técnicas da ABNT;12.5 Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que

cause a Empresa contratada e Prepostos seus ou terceiros, por ação ou omissão em decorrência da execução dos serviços, objeto deste projeto, não cabendo à SEF/DF, em hipótese alguma, responsabilidade por danos diretos e indiretos;

12.6 Responsabilizar-se perante a SEF/DF, pelos eventuais danos ou desvios causados aos bens que foram confiados ou os seus prepostos devendo efetuar o ressarcimento correspondente imediatamente após o recebimento da notificação da Fiscalização, sob pena de glosa de qualquer importância que tenha a receber; limitado ao valor do contrato entre as partes;

12.7 Utilizar na execução dos serviços, pessoal especializado, devidamente identificado;

12.8 Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços;

12.9 Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela SEF/DF e cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

12.10 Fornecer para seus funcionários, máquinas e equipamentos necessários para execução dos serviços relacionados;

12.11 Manter permanente entendimento com a fiscalização, objetivando evitar interrupções ou paralisações na execução dos serviços;

12.12 Todo e qualquer serviço que venha a atrapalhar o bom andamento dos serviços no horário comercial, deverá ser acordado com o responsável da unidade para não interromper as atividades normais.

12.13 A empresa contratada será responsável pela contratação de todo o pessoal necessário ao pleno desenvolvimento da obra/serviço e deverá cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas e da Previdência Social.

13 OBRIGAÇÕES DA SEF/DF

13.1 Notificar a Empresa contratada de qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços;

13.2 Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nos dispositivos legais;

13.3 Disponibilizar por meio de cópias plotadas sem ônus para a SEF/DF, o material de informações constante das medições e referências de projeto.

13.4 Disponibilizar plantas de leiaute por meio eletrônico.

14 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS


Fone(s) (61) 3312-5151 - (61) 3312-5184


Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições contratuais, serão aplicadas as penalidades previstas no Decreto 26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº. 103 de 31 de maio de 2005, pág. 5 a 7, que regulamentaram a aplicação das sanções administrativas previstas nas Leis Federais Lei n.º 8.666/93 e 10.520/2002.

15 PAGAMENTO

15.1. O pagamento será realizado de acordo com as normas de execução financeira, orçamentária e contábil do Distrito Federal.

15.2. Para efeito de pagamento, a SEF/DF consultará a regularidade da empresa junto ao SICAF. Se constar documentos vencidos ou não estando a mesma cadastrada no Sistema, deverá apresentar os seguintes documentos: I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições

Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.04.2007;

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);

III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;IV – Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio de

Certidão Conjunto de débitos relativo aos tributos federais e a Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.

16 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Deverá ser apresentado como prova, registro da licitante e dos seus responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto; e os seguintes documentos:

16.1. Atestado(s) de capacidade técnica-operacional devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprove(m) que a licitante tenha executado serviços em prédio público, comercial ou industrial, com o seguinte quantitativo mínimo de 1.000 m² (mil metros quadrados) de área construída para cada serviço contido no item 4 (DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS) deste projeto básico.


Fone(s) (61) 3312-5151 - (61) 3312-5184


16.1.1 Os quantitativos mínimos exigidos em cada situação deverão constar de apenas 1 (um) único atestado, não sendo admitidos somatórios de áreas para efeito de comprovação de qualificação técnica. É possível, porém, que a concorrente apresente atestados diversos para itens distintos. Por exemplo, um atestado comprovando a execução do quantitativo mínimo de Projeto de Arquitetura e outro comprovando o quantitativo mínimo de Projeto de Estrutura.

16.2. Comprovação da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissionais necessariamente um deles com formação em Arquitetura e outro com formação em Engenharia Civil, detentores de atestados de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados das respectivas certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado serviços relativos à execução de obra de construção em prédio público, comercial ou industrial, com características técnicas similares às do objeto da presente licitação.

16.2.1 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas, não cabendo qualquer alegação ou recurso;

16.3. Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta Concorrência;

17 DISPOSIÇÕES GERAIS

Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais:17.1 Subcontratação a empresa contratada somente poderá subcontratar

parte dos serviços nos casos de especialização se a subcontratação for admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pela SEF/DF.

17.2 Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços, a Empresa contratada realizará a supervisão e coordenação das atividades da subempresa contratada, bem como responderá perante o SEF/DF pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

17.3 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato;

17.4 Diretrizes de Projeto - Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da edificação, e atendendo às seguintes diretrizes gerais de projeto:


Fone(s) (61) 3312-5151 - (61) 3312-5184


17.5 Apreender as aspirações do SEF/DF em relação ao empreendimento, o plano de desenvolvimento em que se insere, os incentivos e as restrições a ele pertinentes;

17.6 Considerar a área de influência do empreendimento, relacionada com a população e a região a serem beneficiadas;

17.7 Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e às condições do local de implantação;

17.8 Adotar solução construtiva racional, elegendo sempre que possível sistema de modulação e padronização compatíveis com as características do empreendimento;

17.9 Adotar soluções que ofereçam facilidades de operação e manutenção dos diversos componentes e sistemas da edificação;

17.10 Adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas e financeiras para a implantação do empreendimento.

18 DIVERGÊNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuais, fica estabelecido que:18.1 Em caso de divergências entre a Planilha Estimativa do Edital e o

Projeto Básico, prevalecerá este último;18.2 Em caso de divergências entre o Projeto Básico e as Normas da ABNT,

Associação Brasileira de Normas Técnicas, prevalecerão sempre estas últimas;

18.3 Em caso de dúvidas quanto à interpretação de qualquer documentação e das prescrições contidas no presente Projeto Básico, será consultada a Fiscalização;

18.4 Não caberá à Empresa contratada alegação de desconhecimento ou omissões em orçamento.

19 LICENÇAS E FRANQUIAS

19.1 A Empresa contratada deverá registrar no CREA, as Responsabilidades Técnicas da obra, e de autoria dos projetos executivos.

19.2 A obtenção de Licença/Alvará de Construção e Carta de Habite-se, quando for o caso, serão de responsabilidade da Empresa contratada.

20 VISTORIAS

A licitante poderá vistoriar o local dos serviços objeto da licitação, devendo verificar todos os seus aspectos quantitativos e qualitativos, bem como as condições necessárias para sua execução, tais como características de acesso, estocagem de equipamentos e ferramentas e outros. A vistoria deverá ser acompanhada por servidor designado pela Gerência de Engenharia/UAG/SEF, devendo ser agendada pelo telefone (0XX61) 33125152;


Fone(s) (61) 3312-5151 - (61) 3312-5184


Dos resultados desta verificação preliminar, que será feita antes da licitação da obra e/ou serviço deverá a licitante dar imediata comunicação por escrito à NUENG/UAG, apontando dúvidas e/ou irregularidades que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento das obras e serviços.

Após a assinatura do Contrato ficará pressuposta a concordância tácita de todos a documentos anexos ao edital, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.

21 LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS

Na execução dos projetos deverão ser obedecidas todas as leis de postura, acessibilidade e sustentabilidade, normas gerais e disposições transitórias relativas à construção de edifícios funcionais, institucionais e administrativos.

É obrigatório o recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da Planilha Orçamentária apresentada pelo respectivo Responsável Técnico (arquiteto ou engenheiro) junto ao CREA e CAU local.

De maneira geral, os principais documentos legais a serem observados são:

Representação de Projetos de Arquitetura NBR 6492/94; Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos

urbanos. NBR 9050/04; Projeto de Fundações segundo especificações da NBR 6122/96; Projeto Estrutural segundo especificações da NBR 6118/03 e NBR

14931/04 para estruturas de concreto, da NBR 7190/97 para estruturas de madeira e da NBR 8800/97 para estruturas de aço;

Projeto de Instalações Elétricas segundo especificações da NBR 5410/04;

Projeto de Instalações Hidrosanitárias segundo especificações da NBR 5626/98 (Água Fria), NBR 7198/93 (Água Quente) e NBR 8160/99 (Esgoto);

Projeto de Instalações de Ar Condicionado segundo especificações da NBR 6401;

Projeto de Instalações de Gás (GLP) de acordo com especificações da NBR 13932 e NBR 13523

Projeto de Instalações de Prevenção e Combate à Incêndio e SPDA segundo especificações da NBR 10897/90, NBR 10898/99, NBR 12693/93, NBR 13434/1:04, NBR 13434, NBR 13714/00.

Projetos Complementares - NBR 13531; Norma 224-3115-01/02 da TELEBRÁS - Tubulações Telefônicas em

Edifícios; Disposições e Normas Técnicas da ABNT; Demais normas pertinentes.


Fone(s) (61) 3312-5151 - (61) 3312-5184


PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

O valor estimado por faixa de cálculo dos serviços contidos no item 4 – Descrição dos Serviços - deste Projeto Básico deverá incluir todos os insumos, serviços, taxas e impostos, bem como o valor da hora técnica para os serviços de fiscalização definidos no item 8 conforme planilha de custo que segue:

Para Projetos de ArquiteturaItem Faixa de cálculo por área de projeto Valor Unitário

01 1 a 500 m²02 501 a 1.000 m²03 1.001 a 2.000 m²04 2.001 a 5.001 m²05 5.001 a 10.000 m²06 10.001 acima

Para Projetos de Engenharia - Fundação com SondagemItem Faixa de cálculo por área de projeto Valor Unitário 01 1 a 500 m²02 501 a 1.000 m²03 1.001 a 2.000 m²04 2.001 a 5.001 m²05 5.001 a 10.000 m²06 10.001 acima

Para Projetos de Engenharia - Estrutura de Concreto ArmadoItem Faixa de cálculo por área de projeto Valor Unitário


Para Projetos de Engenharia - Estrutura MetálicaItem Faixa de cálculo por área de projeto Valor Unitário médio



Fone(s) (61) 3312-5151 - (61) 3312-5184


Para projetos de instalações hidrosanitáriasItem Faixa de cálculo por área de projeto Valor Unitário


Para projetos de instalações pluviaisItem Faixa de cálculo por área de projeto Valor Unitário


Para Projetos de Instalação Elétrica e grupo-geradorItem Faixa de cálculo por área de projeto Valor Unitário


Para Projetos de cabeamento estruturado

Item Faixa de cálculo por área de projeto Valor Unitário

01 1 a 500 m²

02 501 a 1.000 m²

03 1.001 a 2.000 m²

04 2.001 a 5.001 m²

05 5.001 a 10.000 m²

06 10.001 acima

Para Projetos de instalações CFTV e alarmeItem Faixa de cálculo por área de projeto Valor Unitário

01 1 a 500 m²02 501 a 1.000 m²03 1.001 a 2.000 m²04 2.001 a 5.001 m²


Fone(s) (61) 3312-5151 - (61) 3312-5184


05 5.001 a 10.000 m²06 10.001 acima

Para Projetos de climatizaçãoItem Faixa de cálculo por área de projeto Valor Unitário

01 7.000 a 480.000 Btu/hr - splits02 3 a 100 TR (toneladas de refrigeração)03 101 a 600 TR04 601 a 1.200 TR

Para Projetos de prevenção e combate a incêndio e SPDAItem Faixa de cálculo por área de projeto Valor Unitário


Para laudos e pareceres de engenharia Item Faixa de cálculo por área de projeto Valor Unitário


Para avaliação imobiliáriaItem Faixa de cálculo por área de projeto Valor Unitário


Para programação visualItem Faixa de cálculo por área de projeto Valor Unitário médio



Fone(s) (61) 3312-5151 - (61) 3312-5184


Projeto de regularização

Item Regularização Valor Unitário

01

8.16 Fiscalização de obrasItem Faixa de cálculo por área de projeto Valor Hora Técnica

01 Para Projetos de Arquitetura02 Para Projetos de Engenharia - Fundação com

Sondagem03 Para Projetos de Engenharia - Estrutura de

Concreto Armado04 Para Projetos de Engenharia - Estrutura Metálica

05 Para Projetos de Instalação Elétrica

06 Para Projetos de climatização

LOCAL AREA (mt2) VALOR (R$)Construção do Posto Fiscal da BR 040 1564,00Reforma da Agência de Atendimento da Receita do Gama 650,00

Reforma do Galpão da GEFMT (interditado) 833,00Adequação dos espaços do Ed. Vale do Rio Doce em função da nova Estrutura Orgânica

6.892,00

Construção da Agência de Atendimento da Receita do Núcleo Bandeirante

500,00

Construção da Escola Fazendária 500,00

Brasília-DF, de março de 2012.

Arqtª Ara Rúbia Aparecida FernandesNúcleo de Manutenção e Reforma Predial

ChefeMat.90769-3 CREA: 8137-D/DF


Fone(s) (61) 3312-5151 - (61) 3312-5184


Á Chefe da Unidade de Administração Geral – UAG/SEFEncaminho o presente Projeto Básico.


Eng. Francisco Corrêa RabelloGerente de Engenharia

Mat. 112.080-8

AUTORIDADE E APROVAÇÃO

APROVO:O presente Projeto Básico foi aprovado pela Ordenadora de Despesas da

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.


EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS Unidade de Administração Geral/SEF

Chefe

Autue-se.À Diretoria de Suprimento e Licitações para providências quanto à contratação sugerida, observando rigorosamente a legislação que rege a matéria.

Brasília-DF, de março de 2012

EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS Unidade de Administração Geral/SEF

Chefe


Fone(s) (61) 3312-5151 - (61) 3312-5184

static.fazenda.df.gov.brstatic.fazenda.df.gov.br/.../word/...executivo_arquitetura… · web...

Documents