relatório de demandas externas - auditoria.cgu.gov.br · secretaria federal de controle interno...
TRANSCRIPT
Secretaria Federal de Controle Interno
Unidade Examinada: PREFEITURA MUNICIPAL
Introdução
1. Introdução
Este Relatório trata do resultado de ação de controle desenvolvida em função de situações
presumidamente irregulares, ocorridas na Prefeitura Municipal de São Félix do Piauí - PI,
apontadas ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União -
CGU, que deram origem ao Processo nº 00216.000897/2015-31.
A fiscalização teve como objetivo analisar a paralisação dos serviços de construção de uma
escola, padrão FNDE, bem como possíveis pagamentos por serviços não executados, baseados
em transferências eletrônicas à empresa contratada.
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 19 a 22 de setembro de 2016 sobre a
aplicação de recursos federais do programa 2030 - Educação Básica / 12KU - Implantação de
Escolas para Educação Infantil no município de São Félix do Piauí/PI.
Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao
Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras, técnicas de inspeção física e
registros fotográficos, análise documental, realização de entrevistas e aplicação de
questionários.
Os executores dos recursos federais foram previamente informados sobre os fatos relatados,
não havendo manifestação até a data de conclusão deste relatório, cabendo ao Ministério
supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das
políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades.
Relatório de Demandas
Externas
Número do relatório: 201601858
1.1. Informações sobre a Ação de Controle
Ordem de Serviço: 201601858
Número do Processo: 00216.000897/2015-31
Município/UF: São Félix do Piauí/PI
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO
Instrumento de Transferência: Não se Aplica
Unidade Examinada: PREFEITURA MUNICIPAL
Montante de Recursos Financeiros: R$ 942.646,89
2. Resultados dos Exames
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito responsável pela
tomada de providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela existência
de monitoramento a ser realizada por esta Controladoria.
2.1 Parte 1
Os fatos apresentados a seguir destinam-se aos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal - gestores federais dos programas de execução descentralizada. A princípio, tais fatos
demandarão a adoção de medidas preventivas e corretivas por parte desses gestores, visando
à melhoria da execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente Tomada
de Contas Especial, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União.
2.1.1. Informações gerais sobre o Termo de Compromisso nº PAR Nº 17602 (ID
1003072), para a construção de uma escola com um pavimento e quatro salas de aula,
padrão FNDE.
Fato
Trata-se da análise do Termo de Compromisso PAR Nº 17602 (ID 1003072), firmado entre o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e a Prefeitura Municipal de São
Félix do Piauí - PI, cujo objeto é a contratação de empresa para construção de uma escola com
um pavimento e quatro salas de aula, padrão FNDE, na Rua Ulisses Pereira, bairro centro, no
valor total de R$ 942.648,00.
Os recursos para atender ao objeto do Termo de Compromisso foram repassados parcialmente
pelo FNDE por meio das seguintes ordens bancárias, creditadas no Banco do Brasil, agência
nº 788-9, conta corrente nº 21394-2:
Tabela: Repasses realizados pelo FNDE
Data de Pagamento Ordem Bancária Valor (R$)
02/jul/14 654251 282.794,40
18/fev/14 651398 188.529,60
Total: 471.324,00
Fonte:FNDE/Sigef
A Prefeitura Municipal de São Félix do Piauí disponibilizou, em atenção à Solicitação de
Fiscalização Prévia, de 13 de setembro de 2016, o processo licitatório Tomada de Preços nº
001/2014 (Processo Administrativo nº 004/2014-CPL), os extratos bancários da conta
específica e os documentos de despesas efetuadas, referente à contratação de empresa para
construção da escola.
Desse certame licitatório, participou com a entrega da documentação de habilitação e proposta
à comissão permanente de licitação somente a Brilhante Construtora, Imobiliária e
Incorporado Ltda. – EPP, CNPJ nº 17.316.018/0001-08. O referido certame licitatório foi
adjudicado à construtora e homologado pela autoridade competente em 07 de fevereiro de
2014, com a proposta no valor de R$ 942.646,89, que assinou o Contrato Administrativo nº
007/2014-CPL, em 07 de fevereiro de 2014.
A vigência do referido contrato com a Construtora Brilhante (Ordem de Serviço, emitida em
07 de fevereiro de 2014), de 240 dias de sua assinatura, encontra-se expirada desde 05 de
outubro de 2014, sem a emissão de termos aditivos de prazo.
Foram realizadas as seguintes movimentações financeiras (transferências eletrônicas) por
parte da Prefeitura, debitadas da conta específica do Termo de Compromisso:
Tabela: Movimentações financeiras
Doc BB nº Data Histórico Valor (R$)
Ordem Bancária STN 20/02/2014 Repasse 188.529,60
Transferência on line 25/02/2014 IRRF 2.827,80
Transferência on line 25/02/2014 ISS 2.262,29
TED-Transf.Eletrônica Disponível 25/02/2014 Construtora Brilhante 183.429,96
Saldo na conta específica (R$) 9,55
Ordem Bancária STN 04/07/2014 Repasse 282.794,40
Transferência on line 08/07/2014 IRRF 4.240,50
Transferência on line 08/07/2014 ISS 5.654,00
TED-Transf.Eletrônica Disponível 08/07/2014 Construtora Brilhante 272.805,50
Saldo na conta específica atualizado até mês 08/2016 (R$) 103,95
Fonte: Extratos bancários da conta corrente específica
Conforme visto na tabela anterior, o FNDE repassou o valor de R$ 471.324,00, que
corresponde a 50% do valor total do Termo de Compromisso (R$ 942.648,00), e o Município
já efetuou pagamentos no montante de R$ 471.220,05 (Construtora Brilhante mais impostos),
restando um saldo em conta corrente de R$ 103,95. Conforme se depreende da tabela anterior
e com base nos extratos bancários, os repasses do FNDE não foram aplicados no mercado
financeiro.
Em 23 de setembro de 2015, foi firmada a rescisão do Contrato Administrativo nº 007/2014-
CPL, com a Construtora Brilhante, por meio de Termo de Rescisão Unilateral/Amigável do
Contrato Administrativo nº 007/2014, motivada pelo não cumprimento das obrigações quanto
às metas previstas, pela alegação por parte da empresa de dificuldades financeiras, e também
pela paralisação da execução por muito tempo, ocasionando transtornos ao município.
Quando da inspeção física, realizada em 21 de setembro de 2016 pela CGU/PI, para aferir a
situação atual da construção e efetuar levantamento dos quantitativos de serviços realizados e
a realizar, constatou-se que a construção da escola estava de fato paralisada.
Com vistas a regularizar a situação da obra, o município realizou novo certame licitatório, a
Tomada de Preços nº 002/2016, objetivando a contratação de empresa para a conclusão da
escola de 4 salas, o que resultou na celebração do Contrato Administrativo nº 017/2016-CPL,
de 13 de maio de 2016, entre o município e a GDA Construtora Ltda,, CNPJ nº
00.699.820/0001-13, no valor de R$ 471.426,89.
##/Fato##
2.1.2. Verificação de situações que caracterizam restrições à competitividade nos
processos de Tomada de Preços nº 001/2014 e nº 002/2016.
Fato
Trata-se do exame dos Processos Licitatórios referentes à Tomada de Preços nº 001/2014 (ref.
Processo Administrativo nº 004/2014-CPL) e à Tomada de Preços nº 002/2016 (ref. Processo
Administrativo nº 014/2016-CPL), que têm como objeto a contratação de empresa para
construção de uma escola com um pavimento e quatro salas de aula, padrão FNDE, e a
conclusão da obra de construção dessa escola, respectivamente.
O Contrato Administrativo nº 007/2014 (referente à Tomada de Preços nº 001/2014) sofreu
rescisão unilateral/amigável, conforme Termo de Rescisão, datado de 23 de setembro de 2015.
Por conta disso, foi instaurada a Tomada de Preços nº 002/2016 com vistas à conclusão da
escola de quatro salas.
Na análise do edital da Tomada de Preços nº 001/2014, foram identificadas as seguintes
situações caracterizadoras de restrições à competitividade no processo licitatório, em
desconformidade com o art. 3º da Lei nº 8666/93:
I – Da Documentação de Habilitação
O Edital exigiu no item 5.1.4 – Documentos relativos à regularidade fiscal:
“a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da Certidão Negativa quanto a
Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;”
A Prefeitura Municipal deve abster-se de exigir prova de quitação com a fazenda pública, em
atendimento ao inc. III, do art. 29, da Lei nº 8666/93, à Súmula TCU 283, e aos Acórdãos
TCU nº 1265/2010 e nº 1.613/2013, ambos Plenário.
O Edital exigiu no item 5.1.5 – Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
“c) Comprovação de depósito como garantia de participação na tesouraria desta prefeitura, no
montante de 1% (um por cento) do valor estimado da contratação, a ser entregue até 02 (dois)
dias úteis anteriores à data marcada para o recebimento e abertura da documentação e
proposta de preço, de acordo com o art. 31, III da Lei 8666/93. Optando o licitante por
qualquer outro meio de caução legalmente reconhecida, esta também deverá ser comprovada
até 02 (dois) dias úteis anteriores a abertura...;”
A Prefeitura Municipal de São Félix do Piauí deve abster-se de exigir em edital a apresentação
da garantia de proposta em data anterior a de abertura do certame, conforme se depreende dos
arts. 4º; 21, § 2º; 31, inciso III; 40, inciso VI, e 43, inciso I, da Lei 8.666/93. Portanto, é
irregular a exigência de apresentação de garantia da proposta antes do prazo para entrega dos
demais documentos de habilitação.
O Edital exigiu no item 5.1.6 – Outros documentos:
“a) Alvará de licença de funcionamento;”
A Prefeitura Municipal deve abster-se de exigir a apresentação de alvará de funcionamento,
em atendimento ao art. 28 da Lei nº 8666/93 e aos Acórdãos TCU nº 2194/2007 e nº
2.591/2013, ambos Plenário.
Na formalização legal do Processo Administrativo nº 004/2014-CPL (ref. Tomada de Preços
nº 001/2014), foi verificada situação que pode configurar simulação de processo licitatório:
trâmite interno do processo realizado em apenas um dia, ou seja, dia 13 de janeiro de 2014,
envolvendo despacho de autorização de execução dos serviços (fls. 25), despacho à tesouraria
para verificar a existência de recursos para a construção da escola (fls. 26), informação pela
tesouraria à comissão permanente de licitação informando a existência de recursos financeiros
para a realização da despesa (fls. 27), despacho encaminhado pela comissão permanente de
licitação à assessoria jurídica para emissão de parecer sobre o edital e a minuta do contrato
(fls. 28), e emissão de parecer jurídico (fls. 49 e 50).
Ademais, o Termo de Rescisão Unilateral/Amigável do Contrato Administrativo nº 007/2014,
originalmente celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Félix do Piauí e a Brilhante
Construtora, Imobiliária e Incorporadora Ltda. – EPP, CNPJ nº 17.316.018/0001-08 foi
assinado por pessoa (de iniciais P.T.F.N) que não figura como responsável ou representante
legal da referida empresa, conforme documentos de regularidade documental no Processos
Administrativo nº 004/2014-CPL.
Quanto ao edital da Tomada de Preços nº 002/2016, foram identificadas as seguintes
irregularidades que caracterizam restrições à competitividade no processo licitatório, em
desconformidade com o art. 3º da Lei nº 8666/93:
I – Da Documentação de Habilitação
O Edital exigiu no item 5.1.4 – Documentos relativos à regularidade fiscal:
“a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da Certidão Negativa quanto a
Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;”
A Prefeitura Municipal deve abster-se de exigir prova de quitação com a fazenda pública, em
atendimento ao inc. III, do art. 29, da Lei nº 8666/93, à Súmula TCU 283, e aos Acórdãos
TCU nº 1265/2010 e nº 1.613/2013, ambos Plenário.
O Edital exigiu no item 5.1.5 – Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
“c) Comprovação de depósito como garantia de participação na tesouraria desta prefeitura, no
montante de 1% (um por cento) do valor estimado da contratação, a ser entregue até 02 (dois)
dias úteis anteriores à data marcada para o recebimento e abertura da documentação e
proposta de preço, de acordo com o art. 31, III da Lei 8666/93. Optando o licitante por
qualquer outro meio de caução legalmente reconhecida, esta também deverá ser comprovada
até 02 (dois) dias úteis anteriores a abertura...;”
A Prefeitura Municipal de São Félix do Piauí deve abster-se de exigir em edital a apresentação
da garantia de proposta em data anterior a de abertura do certame, conforme se depreende dos
arts. 4º; 21, § 2º; 31, inciso III; 40, inciso VI, e 43, inciso I, da Lei 8.666/93. Portanto, é
irregular a exigência de apresentação de garantia da proposta antes do prazo para entrega dos
demais documentos de habilitação.
O Edital exigiu no item 5.1.6 – Outros documentos:
“a) Alvará de licença de funcionamento;”
A Prefeitura Municipal deve abster-se de exigir a apresentação de alvará de funcionamento,
em atendimento ao art. 28 da Lei nº 8666/93 e aos Acórdãos TCU nº 2194/2007 e nº
2.591/2013, ambos Plenário.
##/Fato##
Manifestação da Unidade Examinada
Não houve manifestação da unidade examinada.
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##
Análise do Controle Interno
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’.
##/AnaliseControleInterno##
2.1.3. Pagamento por serviços não executados, no montante de R$ 323.771,57.
Fato
Procedeu-se à análise dos processos de pagamentos relativos à obra de construção de uma
escola com um pavimento e quatro salas de aula, padrão FNDE, no município de São Félix
do Piauí.
Dos serviços constantes das planilhas de medições, verificou-se in loco que houve medição e
pagamento de serviços não executados, no valor de R$ 323.771,57. A tabela abaixo apresenta
o cotejo entre a planilha proposta, as medições realizadas pela fiscalização da obra e a
estimada pela CGU/PI:
Tabela: Comparativo entre as planilhas orçamentárias
Serviços Previsto na
Planilha
Orçamentária
Proposta (R$)
Medido e
pago pelo
Serviço de
Engenharia
da Prefeitura
(R$)
Medido em
campo pela
CGU (R$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Placa de obra em chapa zincada, instalada 1.722,66 1.722,66 0,00
1.2 Barracão p/ escritório de obra (porte pequeno) 6.083,83 6.083,83 0,00
1.3 Locação de construção de edificação com gabarito de
madeira
5.461,87 5.461,87 5.461,87
1.4 Ligação provisória de energia elétrica no canteiro 1.393,77 1.393,77 1.393,77
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 Escavação manual p/ baldrames e sapatas, em
material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m
4.115,82 4.115,82 4.115,82
2.2 Apiloamento de fundo de valas 2.183,19 2.183,19 2.183,19
2.3 Reaterro manual de valas, com compactação
utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação
2.444,22 2.444,22 2.444,22
2.4 Aterro interno com apiloamento e transportado em
carrinho de mão
4.261,63 4.261,63 4.261,63
3.0 INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES
3.1 SAPATAS
3.1.1 Lastro em concreto magro e=3cm, preparo mecânico,
inc. aditivo
4.116,51 4.116,51 2.857,83
3.1.2 Concreto armado em sapatas (fck 25MPa) inc.
preparo, lançamento, adensamento, cura, formas p/
reutilização 2x, conf. Projeto
137.572,89 137.572,89 101.564,98
3.1.3 Concreto armado vigas baldrame (fck 25MPa) inc.
preparo, lançamento, cura, formas p/ reutilização 2x,
conf. Projeto
31.232,47 31.232,47 15.625,38
4.0 SUPERESTRUTURA
4.1 CONCRETO
4.1.1 Concreto armado fabricado na obra adensado e
lançado p/ pilar com formas planas em compensado
resinado 12mm (5 usos)
28.359,89 28.359,89 2.287,10
4.1.2 Concreto armado fabricado na obra adensado e
lançado p/ viga com formas planas em compensado
resinado 12mm (5 usos)
29.658,95 29.658,95 0,00
4.1.3 Laje premoldada, treliçada p/ forro (fck 25MPa) inc.
capeamento e escoramento
71.197,25 71.197,25 0,00
5.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
5.6 DIVERSOS - ÁGUA FRIA
5.6.1 Caixa d'água metálica c/ capacidade p/ 20.000 lt,
incluindo estrutura em concreto do suporte e
instalações, conf. Projeto
57.575,26 57.575,26 0,00
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
TELEFÔNICAS
6.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
6.1.1 Eletroduto de pvc rígido roscável d=40mm 17.424,00 17.424,00 0,00
6.14 LUMINÁRIAS
6.14.4 Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w,
completa conforme especificações
11.677,50 11.677,50 0,00
7.0 PAREDES E PAINÉIS
7.1 ALVENARIA
7.1.1 Alvenaria de blocos cerâmicos (9x19x25)cm,
e=0,09m com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e
areia)
27.385,74 27.385,74 5.253,61
7.4 IMPERMEABILIZAÇÕES
7.4.1 Impermeabilização de baldrame com emulsão
asfáltica
417,45 417,45 0,00
8.0 ESQUADRIAS
8.2 METÁLICA
8.2.1 Basculante de ferro (dimensões e detalhes nos
ambientes conforme projeto - ver quadro de
esquadrias)
25.347,77 25.347,77 0,00
8.3 FERRAGEM DE ESQUADRIAS DE MADEIRAS
8.3.2 Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado
brilhante, tipo média 3 x 2 1/2" com anéis e parafusos
conforme especificações
1.781,40 1.588,30 0,00
TOTAIS 471.414,07 471.220,97 147.449,40
Pagamento por serviços não executados (R$) 323.771,57
Fonte: Planilhas de medições e inspeção física
Quantos aos itens da tabela acima, constatou-se in loco:
a) Placa da obra (item 1.1): encontrado somente uma parte, que estava destruída. É
obrigação da compromitente mantê-la em bom estado enquanto o Termo de
Compromisso estiver vigente. Por isso não foi levada em consideração;
b) Fundações (item 3.0): não foram feitas no bloco administrativo (sapatas e vigas-
baldrame) e no bloco de serviços (vigas-baldrame). Para efeito de cálculo do volume
de concreto das sapatas e das vigas-baldrame, levou-se em consideração as medidas
do projeto estrutural;
c) Superestrutura (item 4.1.1): pilares concretados até altura da alvenaria construída, de
1,10m, no bloco pedagógico;
d) Paredes e painéis (item 7.1.1): alvenaria somente no bloco das quatro salas de aula
(bloco pedagógico), até a altura de 1,10m a partir da viga-baldrame;
e) Os itens 1.2, 4.1.2, 4.1.3, 5.6.1, 6.1.1, 6.14.4, 7.4.1, 8.2.1 e 8.3.2 não foram executados.
A análise comparativa entre os quantitativos indicados nos boletins de medições e os
quantitativos de serviços executados até a data da vistoria realizada pela CGU-PI, conduziu à
constatação de pagamento por serviços não executados, em afronta aos artigos 62 e 63, § 2º,
inciso II, da Lei 4.320/1964, bem como o artigo 65, inciso II, alínea 'c', da Lei 8.666/1993,
que vedam a antecipação do pagamento sem a correspondente execução do serviço. Além
disso, ressalta-se que o procedimento adotado contraria farta jurisprudência do TCU, a
exemplo dos Acórdãos 48/2007 - TCU - Plenário, 1.619/2008 - TCU - Plenário, 1.341/2010 -
TCU - Plenário e 1.879/2011 -TCU - Plenário.
Diante disso, a Prefeitura realizou um novo processo licitatório na modalidade Tomada de
Preços 002/2016 para a prestação de serviços de conclusão da obra de construção da escola,
utilizando apenas o valor residual dos recursos e alterando os quantitativos do projeto padrão
que não foram executados, sem levar em conta também o valor resultante da aplicação
financeira.
Para tanto, a Administração elaborou planilha orçamentária-base no valor global de R$
471.426,89, sem identificação do responsável técnico pela mesma, também não elaborando
um novo projeto para a conclusão da obra. Conforme dados do SIMEC, este Termo de
Compromisso está vencido, embora tenha sido realizado novo processo licitatório (TP nº
002/2016) para conclusão dos serviços restantes.
Ressalte-se que não foram levados em consideração na planilha orçamentária dessa nova
licitação (Tomada de Preços nº 002/2016) os serviços que foram medidos e pagos, mas que
não foram executados, no montante de R$ 323.771,57, conforme descritos na tabela acima.
O objetivo do Termo do Compromisso não foi alcançado, haja vista que a obra, quando da
vistoria in loco por parte da CGU, estava paralisada e com execução física muito abaixo do
que já foi desembolsado.
A seguir, apresentam-se os registros fotográficos da inspeção física realizada na referida obra
da escola, mostrando a atual situação do empreendimento.
Foto 1 – Vista geral do bloco pedagógico (salas de
aula) – São Félix do Piauí, 21 de setembro de 2016.
Foto 2 – Placa da obra está destruída – São Félix do
Piauí, 21 de setembro de 2016.
Foto 3 – Bloco das salas de aula – São Félix do Piauí,
21 de setembro de 2016.
Foto 4 – Bloco das salas de aula, lado oposto – São
Félix do Piauí, 21 de setembro de 2016.
Foto 5 – Pátio central (interior) - São Félix do Piauí,
21 de setembro de 2016.
Foto 6 – Pátio central - São Félix do Piauí, 21 de
setembro de 2016.
Foto 7 – Bloco de serviços - São Félix do Piauí, 21
de setembro de 2016.
Foto 8 – Local onde seria construído o bloco
administrativo (só escavações) - São Félix do Piauí,
21 de setembro de 2016.
Foto 9 – Interior da sala de aula - São Félix do Piauí,
21 de setembro de 2016.
Foto 10 – Bloco de serviços - São Félix do Piauí, 21
de setembro de 2016.
##/Fato##
Manifestação da Unidade Examinada
Não houve manifestação da unidade examinada. ##/ManifestacaoUnidadeExaminada##
Análise do Controle Interno
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’.
##/AnaliseControleInterno##
2.1.4. Irregularidades no processo licitatório Tomada de Preços nº 002/2016.
Fato
O novo processo licitatório (Tomada de Preços 002/2016) apresenta irregularidades
insanáveis por não considerar o pagamento indevido, apontado no item 4 deste relatório, e por
não apresentar planilha orçamentária coerente com os serviços que necessitam serem
executados, apresentando quantitativos divergentes da planilha padrão FNDE.
A prefeitura municipal de São Félix do Piauí não fez o devido levantamento dos serviços que
já foram executados, nem daqueles a serem efetivamente executados, bem como os serviços
a serem reexecutados, com os respectivos projetos, planilhas e memórias de cálculo.
Dessa forma, a planilha de referência apresentada junto ao edital da TP nº 002/2016, não
reflete todos os serviços que faltam ser executados, considerando que dela constam:
1. Serviços executados, medidos e pagos (itens de nº 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4);
2. Serviços medidos e pagos na sua totalidade, porém com execução parcial e que estão
sendo orçados novamente (itens nº 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 4.1.1 e 7.1.1);
3. Serviços medidos e pagos, mas não executados (itens nº 1.1 em duplicidade - barracão
da obra, 4.1.2, 4.1.3, 5.6.1, 6.1.1, 6.14.14, 7.4.1, 8.2.1 e 8.3.2);
4. Divergência nos quantitativos previstos na planilha referência TP nº 002/2016, em
relação à planilha padrão FNDE, a serem executados (itens nº 1.1 – em duplicidade -
placa da obra, 5.7.4, 6.2.2, 6.7.2, 9.1.1, 9.1.3, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.2.1, 11.1.1,
11.2.1, 13.1.2 e 14.6.1);
5. Itens de nº 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4 e 6.8.5, suprimidos da planilha padrão FNDE, que
não constam na planilha de referência;
6. Quanto aos itens:
a. 5.6.1 (Caixa d’água metálica com capacidade p/ 20.000 litros, incluindo
estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto): no contrato
anterior, este item foi medido e pago na sua totalidade, no valor de R$
57.575,26, sem ter sido construído. No entanto, está sendo orçado novamente,
no valor de R$ 18.947,00;
b. 8.2.1 (Basculante de ferro): item medido e pago integralmente no contrato
anterior, porém não executado. Contudo, foi orçado novamente, com o
quantitativo diferente da planilha padrão FNDE.
A título de ilustração, a tabela a seguir aponta as divergências entre os quantitativos previstos
na planilha orçamentária de referência (ref. TP nº 002/2016) e os da Proposta vencedora
(adotada na TP nº 002/2016), com os quantitativos estimados pela CGU-PI, com base na
planilha padrão FNDE, que faltam ser executados:
Tabela: Divergências entre as planilhas de quantitativos de serviços a serem executados
Serviços und Quantitativo
previsto na
Planilha
Orçamentária
de Referência
TP nº 002/2016
Quantitativo
previsto na
planilha
orçamentári
a Proposta
TP nº
002/2016
Quantitativo
estimado
pela CGU
com base na
planilha
padrão
FNDE que
faltam ser
executados
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Placa de obra em chapa zincada,
instalada
m² 4,38 4,38 6,00
1.1 Barracão para escritório de obra
(pequeno porte)
und 1,00 1,00 1,00
1.2 Locação de construção de edificação
com gabarito de madeira
m² 530,91 530,91 0,00
1.4 Ligação provisória de energia elétrica no
canteiro
und 1,00 1,00 0,00
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 Escavação manual p/ baldrames e
sapatas, em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m
m³ 82,30 82,30 0,00
2.2 Apiloamento de fundo de valas m² 108,64 108,64 0,00
2.3 Reaterro manual de valas, com
compactação utilizando sêpo, sem
controle do grau de compactação
m³ 45,61 45,61 0,00
2.4 Aterro interno com apiloamento e
transportado em carrinho de mão
m³ 78,90 78,90 0,00
3.0 INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES
3.1 SAPATAS
3.1.1 Lastro em concreto magro e=3cm,
preparo mecânico, inc. aditivo
m² 175,12 175,12 71,97
3.1.2 Concreto armado em sapatas (fck
25MPa) inc. preparo, lançamento,
adensamento, cura, formas p/
reutilização 2x, conf. Projeto
m³ 12,56 12,56 19,55
3.1.3 Concreto armado vigas baldrame (fck
25MPa) inc. preparo, lançamento, cura,
formas p/ reutilização 2x, conf. Projeto
m³ 3,21 3,21 8,54
4.0 SUPERESTRUTURA
4.1 CONCRETO
4.1.1 Concreto armado fabricado na obra
adensado e lançado p/ pilar com formas
planas em compensado resinado 12mm
(5 usos)
m³ 3,65 3,65 14,26
4.1.2 Concreto armado fabricado na obra
adensado e lançado p/ viga com formas
planas em compensado resinado 12mm
(5 usos)
m³ 2,40 2,40 16,21
4.1.3 Laje premoldada, treliçada p/ forro (fck
25MPa) inc. capeamento e escoramento
m² 200,56 200,56 500,86
5.0 INSTALAÇÕES HIDRO-
SANITÁRIAS
5.7 TUBO PVC SOLDÁVEL P/ ESGOTO
5.7.4 Tubo PVC rígido c/ anéis, PB p/ esgoto
secundário d=100mm
m 47,00 47,00 87,00
6.1 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
6.1.1 Eletroduto de PVC rígido roscável
d=40mm (1 1/4")
m 596,00 596,00 900,00
6.2 FIOS E CABOS
6.2.2 Fio isolado em pvc seção 2,5mm² -
750V/70°C
m 1.800,00 1.800,00 2.300,00
6.7 CAIXA DE EMBUTIR DE PVC
6.7.2 Fornecimento e assentamento de caixa de
pvc 4" x 4"
und 3,65 3,65 5,00
6.8 QDL BLOCO ADMINISTRATIVO -
380/220V
6.8.1 Quadro de distribuição de embutir com
barramento, com chapa de aço, para até
12 disjuntores padrão europeu (linha
branca)
und não consta da
planilha
não consta da
planilha
1,00
6.8.2 Disjuntor termomagnético tripolar 63A,
padrão DIN (linha branca)
und não consta da
planilha
não consta da
planilha
1,00
6.8.3 Disjuntor termomagnético monopolar
16A, padrão DIN (linha branca)
und não consta da
planilha
não consta da
planilha
3,00
6.8.4 Disjuntor termomagnético monopolar
20A, padrão DIN (linha branca)
und não consta da
planilha
não consta da
planilha
3,00
6.8.5 Disjuntor termomagnético tripolar 32A,
padrão DIN (linha branca)
und não consta da
planilha
não consta da
planilha
1,00
6.14 LUMINÁRIAS
6.14.4 Luminária fluorescente de embutir aberta
2 x 32w, completa, conforme
especificações
und 55,00 55,00 75,00
7.0 PAREDES E PAINÉIS
7.1 ALVENARIA
7.1.1 Alvenaria de bloco cerâmico
(9x19x25cm), e=0,09m, com argamassa
traço 1:2:8 (cimento/cal/areia)
m² 143,56 143,56 602,95
7.4 IMPERMEABILIZAÇÕES
7.4.1 Impermeabilização de baldrame com
emulsão asfáltica
m² 43,47 43,47 59,55
8.2 METÁLICA
8.2.1 Basculante de ferro (dimensões, detalhes
e nos ambientes conforme o projeto -
vide quadro de esquadrias)
m² 10,24 10,24 60,60
9.0 COBERTURA
9.1 TELHAS E ESTRUTURA DE
MADEIRA
9.1.1 Telhado em telha colonial de primeira
qualidade
m² 456,23 456,23 1.021,83
9.1.3 Estrutura para telha cerâmica, em
madeira de lei aparelhada
m² 921,58 921,58 1.021,83
10.0 REVESTIMENTO
10.1 MASSA
10.1.3 Emboço de parede com argamassa no
traço 1:2:6 (cimento/cal/areia) e=2cm
m² 689,70 689,70 815,76
10.1.4 Emboço de parede com argamassa no
traço 1:2:8 (cimento/cal/areia) e=1,5cm
m² 587,30 587,30 673,00
10.1.5 Reboco para teto, com argamassa no
traço 1:2:6 (cimento/cal/areia) e=1,5cm
m² 189,70 189,70 508,38
10.2 ACABAMENTO
10.2.1 Revestimento cerâmico para parede,
PEI-4, dimensões 10x10cm, aplicado
com argamassa industrializada ac-i,
rejuntado, exclusive emboço, conforme
especificações
m² 226,00 226,00 673,00
11.0 PAVIMENTAÇÃO
11.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA
11.1.1 Lastro de concreto simples regularizado
para piso, inclusive impermeabilização
m³ 18,98 18,98 53,28
11.2 ACABAMENTO
11.2.1 Revestimento cerâmico para piso,
dimensões 40x40cm, PEI-4, aplicado
com argamassa industrializada ac-i,
rejuntado, exclusive regularização de
base, conforme especificações
m² 174,41 174,41 666,07
13.0 PINTURAS
13.1 ACRÍLICA
13.1.2 Pintura sobre teto, com lixamento,
aplicação de 01 demão de selador
acrílico, duas demãos de massa acrílica
de tinta acrílica
m² 456,20 456,20 508,38
14.0 ELEMENTOS DECORATIVOS E
OUTROS
14.6 VIDROS
14.6.1 Vidro liso incolor 4mm m² 39,80 39,80 50,58
Fonte: Planilha Referência e Proposta da TP nº 002/2016 e Planilha Padrão FNDE
Portanto, esse processo licitatório contém vícios que infringem o art. 6º, inc. IX, alínea “f”, e
art. 7º, § 2º, inc. II, da Lei 8.666/93, tendo em vista que não possui orçamento detalhado do
custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos
propriamente avaliados.
Ressalte-se que o Contrato Administrativo nº 017/2016-CPL (referente à TP nº 002/2016) para
a conclusão da escola de um pavimento com quatro salas padrão FNDE, entre o município de
São Félix do Piauí e a GDA Construtora Ltda., foi assinado em 13 de maio de 2016, com
vigência de 240 dias a partir de sua assinatura. Entretanto, até o momento não foi emitida a
Ordem de Serviço correspondente. Portanto, já se passaram quatro meses e ainda não foram
iniciados os serviços de conclusão da escola.
##/Fato##
Manifestação da Unidade Examinada
Não houve manifestação da unidade examinada.
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##
Análise do Controle Interno
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’.
##/AnaliseControleInterno##
2.1.5. Deficiência na fiscalização/acompanhamento dos serviços de execução de escola
com um pavimento e quatro salas de aula, padrão FNDE, objeto do Termo de
Compromisso PAR Nº 17602 (ID 1003072).
Fato
A despeito do que consta nos boletins das duas medições realizadas, serviços que não foram
executados foram dados como concluídos. Os quantitativos pagos, indicados nessas medições
(acumulados), diferem dos quantitativos levantados pela equipe da CGU/PI, o que reforça a
tese de deficiência na fiscalização do contrato nº 007/2014, de 07 de fevereiro de 2014, que
tem por objeto a prestação de serviços de construção de escola com um pavimento e quatro
salas de aula, padrão FNDE, na sede do município de São Félix do Piauí.
O serviço de acompanhamento e fiscalização do referido contrato esteve por conta do
Engenheiro Civil, CPF nº ***.513.223-**, sem Portaria de nomeação para tal função, mas
consta seu nome como responsável pela ART de fiscalização da obra, com nº
00019064648635022017, em 16 de abril de 2014.
Conforme relatórios de acompanhamento da obra inseridos no portal simec.mec.gov.br, pelo
engenheiro fiscal da prefeitura, verifica-se que na data de 20 de setembro de 2016, em sua
última atualização, a obra estava em execução e com percentual físico executado de 38,47%,
ou seja, não refletia a real situação da obra, pois a mesma encontra-se paralisada, e com
execução física de somente 16%.
A equipe da CGU-PI, em visita realizada no dia 21 de setembro de 2016, constatou que o
volume de serviços realizados está muito aquém do que foi informado nas planilhas de
medições e nos relatórios de acompanhamento inseridos no portal SIMEC. As informações
não condizem com a situação real encontrada no local da obra.
A seguir, um quadro resumo com as vistorias realizadas e anexadas ao portal SIMEC, pelo
engenheiro fiscal da obra.
Quadro - Vistorias inseridas no portal SIMEC
Data do acompanhamento % exec. física Situação da obra Valor executado (R$)
13/03/2014 14,30 Em execução 134.769,20
05/04/2014 17,50 Em execução 164.982,99
23/04/2014 24,00 Em execução 226.244,75
24/04/2014 26,20 Em execução 246.927,66
15/05/2014 38,47 Em execução 362.604,64
19/07/2014 38,47 Em execução 362.604,64
23/09/2014 38,47 Em execução 362.604,64
24/10/2014 38,47 Em execução 362.604,64
20/12/2014 38,47 Em execução 362.604,64
03/02/2015 38,47 Em execução 362.604,64
05/03/2015 38,47 Em execução 362.604,64
04/05/2015 38,47 Em execução 362.604,64
02/07/2015 38,47 Em execução 362.604,64
01/09/2015 38,47 Em execução 362.604,64
11/11/2015 38,47 Paralisado 362.604,64
28/01/2016 38,47 Paralisado 362.604,64
21/06/2016 38,47 Paralisado 362.604,64
20/09/2016 38,47 Em execução 362.604,64
Fonte: Portal SIMEC/Obras 2.0
Na tabela a seguir são discriminados os pagamentos já realizados pelo Município à construtora
contratada para execução da obra:
Tabela: Movimentações financeiras
Doc BB nº Data Histórico Valor (R$)
Ordem Bancária STN 20/02/2014 Repasse 188.529,60
Transferência on line 25/02/2014 IRRF 2.827,80
Transferência on line 25/02/2014 ISS 2.262,29
TED-Transf.Eletrônica Disponível 25/02/2014 Construtora Brilhante 183.429,96
Saldo na conta específica (R$) 9,55
Ordem Bancária STN 04/07/2014 Repasse 282.794,40
Transferência on line 08/07/2014 IRRF 4.240,50
Transferência on line 08/07/2014 ISS 5.654,00
TED-Transf.Eletrônica Disponível 08/07/2014 Construtora Brilhante 272.805,50
Saldo na conta específica atualizado até mês 08/2016 (R$) 103,95
Fonte: Extratos bancários da conta corrente específica
Conforme visto, confrontando-se a execução física do primeiro acompanhamento, em
13/03/2014, com a execução financeira da obra, já se percebe que o pagamento da primeira
medição foi indevido, uma vez que a nota fiscal foi emitida em 20/02/2014, no valor de R$
188.520,00, cuja medição não possui data e nem o atesto do fiscal da obra.
Em consulta ao extrato bancário da conta específica nº 21.394-2, agência nº 788-9, do Banco
do Brasil, constatou-se que ordem bancária no valor de R$ 188.529,60, referente à 1ª parcela
liberada pelo FNDE, foi creditada no dia 20/02/2014, e o pagamento à empresa, no valor de
188.520,05, ocorreu dia 25/02/2016, a apenas 5 dias da data da ordem bancária e a 18 dias da
assinatura da ordem de serviço.
Percebe-se também, com relação à segunda medição, que o percentual físico encontrado não
reflete a real situação da obra. No período do pagamento desta medição, em 08/07/2014, o
percentual da obra estava em 38,47%, no valor acumulado de R$ 362.604,64, contrastando
com o valor acumulado das duas medições, em R$ 471.220,00, correspondente a 50% do valor
contratado. Da mesma forma que na primeira medição, esta segunda não possui data e nem o
atesto do fiscal da obra.
Na documentação das despesas, referente aos pagamentos realizados, não há
recebimentos/atestos por parte do engenheiro fiscal da Prefeitura Municipal, o que indica que
os pagamentos das despesas foram efetuados sem cumprir a regular liquidação, em detrimento
do que determina o art. 62 da Lei nº 4320/64.
Ainda conforme os acompanhamentos por parte do FNDE, inseridos no portal SIMEC, a obra
encontra-se com várias inconformidades de ordem executiva a serem superadas e que ainda
continua aguardando providências por parte da Prefeitura. Dentre elas podemos destacar:
a) fundações executadas em desconformidade com o projeto;
b) baldrames executados acima do nível do terreno, apoiados sobre alvenarias não
especificadas;
c) sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) executado em
desconformidade com o projeto. Não há haste nas fundações conforme especificado;
d) considerando os recursos financeiros repassados pelo FNDE, o percentual físico
executado da obra e o saldo bancário, verificou-se desequilíbrio físico-financeiro no
processo 23400008604201310, que contempla a obra 1003072.
A atividade de acompanhamento e fiscalização do Contrato nº 007/2014, embora exercida por
responsável técnico, não está observando a compatibilidade entre a execução física do objeto
e o desembolso realizado, infringindo o § 1º, art. 67, e art. 68, da Lei n.º 8666/93, bem como os
artigos 67 a 71 da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011.
##/Fato##
Manifestação da Unidade Examinada
Não houve manifestação da unidade examinada.
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##
Análise do Controle Interno
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’.
##/AnaliseControleInterno##
2.2 Parte 2
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de
medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal descentralizado.
3. Consolidação de Resultados
Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais não está
adequada e exige providências de regularização por parte dos gestores federais.
A fiscalização realizada demonstrou a procedência de fatos relatados à Controladoria-Geral
da União – CGU, uma vez que houve irregularidades relacionadas a pagamentos antecipados,
com a ocorrência de pagamentos por serviços não executados, subsistindo, por conseguinte,
as situações irregulares apontadas pelos vereadores, conforme informação contida neste
Relatório.
Do montante fiscalizado de R$ 942,648,00 (novecentos e quarenta e dois mil, seiscentos e
quarenta e oito reais), foi identificado prejuízo potencial de R$ 323.771,57 (trezentos e vinte
e três mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos), referente ao item 2.1.4.
Destaca-se, a seguir, as situações de maior relevância quanto aos impactos sobre a efetividade
do Programa/Ação fiscalizado:
2.1.2. Verificação de situações que caracterizam restrições à competitividade nos processos
de Tomada de Preços nº 001/2014 e nº 002/2016;
2.1.3. Deficiência na fiscalização/acompanhamento dos serviços de execução de escola com
um pavimento e quatro salas de aula, padrão FNDE, objeto do Termo de Compromisso PAR
Nº 17602 (ID 1003072);
2.1.4. Pagamento antecipado de serviços, no montante de R$ 323.771,57; e
2.1.5. Irregularidades no processo licitatório nº 002/2016.