prefeitura municipal de sÃo brÁs do suaÇuÍ... 3.1.3.1 - escada: no local existe uma escada com...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS

BRUNO RENATO SANTOS VIEIRA

WBS CONTRUÇÕES

ELIAS RIBEIRO DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

~ 1 ~

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº 37/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 171/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2015

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2015

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para execução de obra de

complementação da quadra da “Escola Municipal d’Anunciação Pyramo”,

localizada na zona urbana do Município de São Brás do Suaçuí.

Contrato de execução de obra de construção civil que entre si celebram, de

um lado o Município de São Brás do Suaçuí, Pessoa Jurídica de Direito Público

Interno, por sua Prefeitura, sediada na Avenida Doutor Aprígio Ribeiro de Oliveira, nº

150 - centro - São Brás do Suaçuí, MG, CEP: 35.495-000, inscrita no CNPJ sob o nº

20.356.754/0001-96, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor Elias

Ribeiro de Souza, doravante denominado CONTRATANTE e de outro a empresa

INDÚSTRIA DE FERRO ALUMÍNIO VIEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME,

Pessoa Jurídica que atua no ramo de serralheria e indústria, comércio de artefatos

de ferro, aço e alumínio, sem tratamento químico e construção de edifícios, inscrita

no CNPJ sob o nº 05.062.904/0001-65, com sede na cidade de Belo Horizonte, no

estado de Minas Gerais, estabelecida na Rua Caldas da Rainha, nº 740, bairro São

Francisco, CEP 31.255-180, representada neste ato por seu sócio Bruno Renato

Santos Vieira, portador do documento de identidade nº MG-6.704.837 e do CPF nº

053.495.416-25, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente

contrato de execução de obra, que se rege pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E DO

FUNDAMENTO LEGAL

1.1- A celebração deste contrato se dá em conformidade com o processo

administrativo nº 171/2015, processo licitatório nº 52/2015, na modalidade Tomada

de Preços nº 06/2015 e de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

1.2- Integra este Contrato, independentemente de transcrição, o Edital de Tomada

de Preços nº 06/2015 com os seus Anexos.

1.3- Faz parte também deste contrato a Proposta de Preços apresentada pelo

Contratado que consta dos autos do Processo Administrativo nº 0171/2015,

Processo Licitatório nº 52/2015, na modalidade Tomada de Preços nº 06/2015, a

qual configura anexo único do termo contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO



WBS CONTRUÇÕES


PREFEITO MUNICIPAL

~ 2 ~

2.1- O presente contrato será executado de forma indireta em regime de empreitada

integral.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO:

3.1- Constitui objeto da presente licitação a execução de obra de engenharia,

consistente na execução de obra de complementação da quadra da Escola

Municipal “Amélia d’Anunciação Pyramo”, localizada na Rua Francisco de Assis, nº

122, no centro do Município de São Brás do Suaçuí/MG, conforme as especificações

a seguir:

3.1.1- a obra compreende: as instalações iniciais; a padronização dos degraus da

escada; o reparo da arquibancada; a construção de rede de drenagem da quadra; a

construção de depósito de materiais esportivos; o fechamento lateral da varanda do

vestiário; e a construção de cobertura da arquibancada em estrutura metálica.

3.1.2 - INSTALAÇÔES INICIAIS

3.1.2.1 - Barracão de obra: Será construído um barracão de obras para

armazenagem de ferramentas com área de 7,50 m².

3.1.3 - ESCADA

3.1.3.1 - Escada: No local existe uma escada com medidas de piso e espelho fora do

padrão, para melhorar sua funcionalidade, haverá correção das medidas através de

demolição e enchimento com concreto, dessa maneira a escada ficará com 17

degraus com piso de 30 cm e altura de 18,35 cm.

3.1.3.2 – Corrimão: Em toda extensão da escada será colocado corrimão simples em

tubo galvanizado D = 1 ½” sendo 5,50 metros fixados em alvenaria e 4,50 metros

fixados em piso.

3.1.4 - REPARO DA ARQUIBANCADA

3.1.4.1 – Reboco: Haverá reboco com argamassa 1:7 de cimento e areia em toda a

extensão dos espelhos da arquibancada.

3.1.4.2 – Pintura: Toda a área da arquibancada (pisos e espelhos) será pintada com

tinta acrílica própria para pintura de piso de quadras com cor a definir.

3.1.5 - DRENAGEM DA QUADRA

3.1.5.1 – Retirada calçamento: No local existe calçamento em bloquete que deverá

ser retirado e reassentado após o término da construção da drenagem.

3.1.5.2 – Rede de drenagem: Haverá uma rede de drenagem em torno da quadra

(conforme projeto) que totalizará 65 metros de rede com tudo de D=300 mm de



WBS CONTRUÇÕES


PREFEITO MUNICIPAL

~ 3 ~

concreto. Para o assentamento do tudo, será necessária escavação das valas e

reaterro compactado após o término do serviço.

3.1.5.3 – Caixas de passagens e bocas de lobo: Serão feitas um total de 8 caixas de

alvenaria de 60 x 60 x 60 cm, sendo 6 com tampa de grelha que terá função de

coleta das águas de chuva vindas da cobertura através de tubos coletores existentes

e do solo próximo a quadra. As outras 2 caixas, será de tampa de concreto e terá

função de caixa de passagem para mudança do sentido da rede.

3.1.6 - CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO

3.1.6.1 - Haverá construção de um depósito de materiais esportivos com dimensão

de 2,90 x 2,75 x 2,95 x 2,75 m com pé direito de 2,80 m, construído de alvenaria em

tijolo cerâmico e laje maciça.

3.1.6.2 – Escavação – Haverá escavação no local para a execução da fundação que

serão compostas por blocos e viga baldrame de 0,2 m x 0,4 m.

3.1.6.3- Estrutura: Haverá concreto de FCK de 25 Mpa nos blocos, nas vigas

baldrames e vigas superiores (0,2 m x 0,4 m), serão quatro pilares 0,2 m x 0,2 m, a

forma será em tábuas de pinho com escoramento. A laje de cobertura será maciça

com 8 cm de espessura com concreto de 20 Mpa.

3.1.6.4 - Alvenaria: A alvenaria será de tijolo cerâmico furado com espessura de 15

cm a ser revestido. Em uma das paredes, já existe um muro de concreto com altura

de 2,10 m, que deverá receber mais 0,7 m de alvenaria em tijolo cerâmico furado

com espessura de 15 cm para que atinja o pé direito de 2,80m.

3.1.6.5 – Revestimento: Nas paredes haverá chapisco com argamassa de traço 1:3

de cimento e areia e reboco com argamassa de traço 1:7 de cimento e areia.

3.1.6.6 - Piso – Será executado piso em concreto FCK 9 Mpa com espessura de 10

cm.

3.1.6.7– Contra piso: Haverá contra piso de traço 1:3 com 3 cm de espessura e

assentado um piso cerâmico PEI 5 de 30 x 30 com argamassa pré-fabricada em

todo o cômodo, haverá rodapé do mesmo material com 10 cm de altura.

3.1.6.8 - Pintura: Após o chapisco e reboco haverá uma mão de selador em toda a

extensão da parede, logo após será feita duas demão de tinta acrílica de cor a

definir.

3.1.6.9 – Esquadrias: Haverá 2 portas no cômodo, uma na frente para acesso

principal, e outra na lateral para acesso ao corredor entre quadra e muro existente.

As duas terão dimensão de 1,00 x 2,10 m e ferro em chapa tipo lambri e receberá



WBS CONTRUÇÕES


PREFEITO MUNICIPAL

~ 4 ~

pintura óleo/esmalte em duas demãos. A janela será de ferro e metalom com chapa

e grade no padrão sedes com 1,54 m² (1,10 x 1,20) que também será pintada com

tinta óleo/esmalte em duas demãos com cor a definir.

3.1.6.10 – Elétrica: A elétrica do cômodo contará com um ponto de luz,

acompanhado por uma luminária chanfrada com duas lâmpadas de 16w ou 20w, um

ponto de interruptor que ficará próximo a porta.

3.1.7 – FECHAMENTO VARANDA

3.1.7.1 - Alvenaria: Haverá fechamento em alvenaria do vão entre os vestiários e a

quadra nas duas extremidades, sendo uma delas apenas complementação do

deposito a construir.

3.1.7.2 – Revestimento: Essa alvenaria será chapiscada, rebocada e pintada com

pintura acrílica em duas demãos com cor a definir.

3.1.7.3 – Portão: o portão de acesso à varanda será em ferro de chapa tipo lambri

com dimensão de 1,50 x 2,10 m e será pintada com tinta óleo/esmalte em duas

demãos com cor a definir.

3.1.8 – COBERTURA ARQUIBANCADA

3.1.8.1 – Fundação: a fundação será em blocos de concreto Fck=20Mpa com

dimensão de 0,50 x 0,50 x 1,20 m.

3.1.8.2 – Cobertura: A cobertura será em estrutura metálica em arco, suas ligações

serão soldadas e todos os perfis metálicos deverão ser do tipo aço estrutural ASTM

A-36, conforme projeto arquitetônico parte integrante do processo. Todos os perfis

metálicos, após limpeza, deverão receber pintura prime anticorrosão, em duas

demãos, e pintura de acabamento. A cobertura será em forma de arco, com a

utilização de telhas de aço galvanizada ondulada de 0,5 mm de espessura, com

pintura eletrostática, na cobertura.

3.1.8.3 – Drenagem cobertura: Será construído um muro com altura de 0,80 m, rente

à parede existente, do degrau superior da arquibancada, em bloco de concreto de

20 cm, em cima desta alvenaria deverá ser feita uma laje de concreto Fck = 20 Mpa

com espessura de 6 cm acompanhado com uma borda também em concreto de 15

cm que servirá de calha para encaminhamento das águas de chuva da cobertura.

3.1.8.4 – Instalações Elétricas: As instalações elétricas serão feitas em fiação de

cobre, com revestimento anti-chama, sendo a distribuição aparente através de eletro

dutos. As luminárias deverão possuir proteção para as lâmpadas. A fixação dos

eletro dutos e luminárias deverão garantir segurança e correto alinhamento.



WBS CONTRUÇÕES


PREFEITO MUNICIPAL

~ 5 ~

CLÁUSULA QUARTA – DOS SUBSÍDIOS PARA INTERPRETAÇÃO DO

PRESENTE CONTRATO

4.1- Aplica-se na interpretação do presente contrato as disposições do Edital da

Tomada de Preços nº 06/2015 e as disposições contidas na Lei 8.666, de 21 de

junho de 1993 e suas alterações sobre qualquer outra norma, aplicando-se ainda,

em caso de omissão no Edital e na Lei Nacional de Licitações as disposições

contidas nas normas que regem os contratos públicos e em última instância, as

disposições constantes do Código Civil.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1- As despesas com a execução do presente contrato correrão por conta da

seguinte dotação orçamentária, constantes da Lei nº 1.215, de 21 de outubro de

2015, quais sejam:

02.007.002.12.361.0211.1.028 – Construção, Ampliações e reformas nas escolas.

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.

Fonte 100 – Recursos Ordinários

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E DO ADITAMENTO DO CONTRATO

6.1- O prazo de vigência deste contrato tem início na data da sua assinatura e

término na data de 09 de agosto de 2016, podendo ter seu prazo estendido por meio

de termo aditivo, desde que devidamente autorizado pela Administração Municipal.

6.2- Conforme disposto no subitem anterior, o prazo de vigência deste contrato é de

180(cento e oitenta) dias, iniciando-se em 12(doze) de fevereiro de 2016 e findando-

se em 09 de agosto de 2016.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR

7.1- O VALOR GLOBAL do presente contrato é de R$ 58.359,05 (Cinquenta e oito

mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), correspondente à execução

da obra de complementação da quadra da Escola Municipal “Amélia d’Anunciação

Pyramo”, localizada na Rua Francisco de Assis, nº 122, no Centro do Município de

São Brás do Suaçuí/MG.

7.2- No valor deste Contrato estão inclusas as despesas referentes à execução da

obra objeto deste contrato, a qual compreende: as instalações iniciais; a

padronização dos degraus da escada; o reparo da arquibancada; a construção de

rede de drenagem da quadra; a construção de depósito de materiais esportivos; o

fechamento lateral da varanda do vestiário; e a construção de cobertura da

arquibancada em estrutura metálica. Compreende também limpeza, desmontagem

do canteiro de obra, quando for o caso, utilização de materiais e/ou equipamentos

e/ou ferramentas, mão de obra, transporte, hospedagem, alimentação, encargos



WBS CONTRUÇÕES


PREFEITO MUNICIPAL

~ 6 ~

sociais, seguros, tributos e todos os demais custos diretos e indiretos necessários à

prestação de tais serviços.

7.3- O valor - por item – de toda a obra licitada vincula-se à proposta de preços da

Contratada, constante nos autos da Tomada de preços nº 06/2015, conforme

planilha de custos e cronograma físico-financeiro apresentado pela Contratada,

servindo também para fins de fiscalização e acompanhamento da obra.

CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

8.1- A execução do Contrato será feita diretamente à Secretaria Municipal de

Educação.

8.2- A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão

pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, em especial as

disposições da Lei 8.666/93, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria

Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da

Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55 do mesmo diploma legal.

8.3- A ausência ou omissão da fiscalização do Contratante não eximirá a Contratada

das responsabilidades previstas neste contrato.

8.4- A Contratada poderá subcontratar outra empresa para a execução parcial ou total

do objeto deste contrato, sendo de total responsabilidade da Contratada a prestação

dos serviços conforme as exigências do objeto ora contratado.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA E DO PRAZO

PARA EXECUÇÃO DO OBJETO.

9.1- Os serviços serão executados sob a responsabilidade exclusiva da licitante

adjudicatária, que deverá atender às normas expedidas pelos órgãos que

regulamentam as suas atividades.

9.2- A obra objeto desta licitação será executada na Rua Francisco de Assis, nº 122,

no Centro deste Município.

9.3- Conforme previsto no cronograma físico–financeiro, a obra será executada em

duas etapas, sendo o prazo máximo para execução da obra de SEIS meses, sendo

tal prazo tido como parâmetro, podendo, entretanto, ser realizado em prazo superior

ou inferior, desde que justificada tal necessidade e autorizado tal pedido

previamente pela Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS PROCEDIMENTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

10.1- O Setor de Compras do CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato,

expedirá a Autorização de Serviços que será entregue à CONTRATADA para iniciar



WBS CONTRUÇÕES


PREFEITO MUNICIPAL

~ 7 ~

a execução da obra, obedecidas as disposições no edital da Tomada de Preços

06/2015.

10.2- A Autorização de Serviços, a Nota de Empenho e as Notas de Sub-empenhos

são os documentos hábeis para aperfeiçoar o presente CONTRATO e conterão:

a) o objeto e suas especificações;

b) o valor total da proposta a ser pago em decorrência da obra a ser

executada, no caso da nota de empenho e o valor total de cada etapa da obra a ser

pago em decorrência dos serviços prestados, no caso da nota de sub-empenhos;

c) o prazo de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega dos

serviços;

d) o prazo de pagamento.

10.3- Não será admitida a prestação de serviços pela CONTRATADA sem prévia

emissão da Nota de Empenho e da Autorização de Serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PRAZOS PARA RETIRADA DE

DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1- A CONTRATADA terá os seguintes prazos:

I – 2 (dois) dias úteis para retirada da Nota de Empenho e da respectiva

Autorização de Serviço, contadas da assinatura do respectivo contrato;

II – 2 (dois) dias úteis para iniciar a execução da obra, contados do

recebimento dos documentos acima citados;

III - 6 (seis) meses para concluir toda a obra, compreendendo a execução de

todos os serviços e de todas as etapas previstas na planilha orçamentária e no

cronograma físico-financeiro, sendo admitida prorrogação, desde que devidamente

motivada;

IV – até 20 (vinte) dias úteis para desmontar todo o canteiro de obra (quando

for o caso), montado no local da obra, após a conclusão de todo o objeto ora licitado,

estando tal prazo compreendido dentro dos 06 (seis) meses acima mencionados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO

OBJETO

12.1- Os serviços – referentes a cada etapa da obra - serão recebidos por Comissão

ou representante devidamente designado pelo Prefeito Municipal, provisoriamente,



WBS CONTRUÇÕES


PREFEITO MUNICIPAL

~ 8 ~

no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de emissão da nota fiscal por parte

da Contratada.

12.2- Por ocasião da entrega, será lavrado termo circunstanciado, do qual constará o

nome, o cargo, a assinatura e o número da identidade do servidor público municipal

responsável pelo recebimento.

12.3- Constatadas irregularidades nos serviços, a Administração poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-los no todo ou em parte,

determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das

penalidades cabíveis;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

12.4- Nas hipóteses de substituição ou complementação, a Contratada deverá fazê-

las em conformidade com a indicação da Administração, no prazo de 48 (quarenta e

oito) horas, contadas da notificação por escrito, sem alteração no preço.

12.5- O recebimento definitivo dos serviços dar-se-á no prazo de 5 (cinco) dias úteis

após o recebimento provisório, uma vez verificadas as perfeitas condições dos

serviços executados, mediante emissão de Laudo de Vistoria e Medição firmado e

assinado pelo servidor ou pela comissão indicada pela Administração Municipal e

executadas as possíveis substituições ou complementações, quando for o caso.

12.6- As notificações deverão ser sempre por escrito e poderão ser efetuadas no

momento do início da prestação dos serviços, em qualquer outro momento, ou

ainda, após a prestação de todo o serviço, antes do recebimento definitivo do objeto

deste Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DA

RETENÇÃO, DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, DA CORREÇÃO

MONETÁRIA E DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

13.1- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE

13.1.1- O pagamento será efetuado, obrigatoriamente, por meio de cheques

nominais, sendo vedado qualquer pagamento em espécie.

13.1.2 – O pagamento será feito diretamente pela Prefeitura Municipal por meio de

depósito a ser efetuado na conta bancária de titularidade do Licitante Contratado

indicada pela mesma, logo após a emissão do boletim de medição pelo Contratante

referente à respectiva etapa executada.



WBS CONTRUÇÕES


PREFEITO MUNICIPAL

~ 9 ~

13.1.3- O pagamento será efetuado em duas parcelas, vencíveis em até 15 dias,

após a expedição do documento fiscal, o qual será emitido depois de expedida a

medição e declarada a aprovação de cada etapa da obra, respeitadas as condições

e os percentuais estabelecidos no Cronograma físico-financeiro.

13.1.4- O pagamento somente será efetuado após a emissão do documento fiscal

competente, desde que de acordo com as condições acima descritas.

13.1.5- Os boletins de medição e o Laudo de vistoria e fiscalização serão emitidos

por Comissão Especial, por servidor público municipal designado pela Prefeitura

Municipal de São Brás do Suaçuí ou ainda por Profissional habilitado contratado

pela Prefeitura Municipal Licitante, que emitirá parecer circunstanciado de que a fase

da obra executada atende as especificações técnicas e o cronograma físico-

financeiro.

13.1.6- A Contratada deverá emitir um documento fiscal para cada etapa da obra

executada para efetuação do respectivo pagamento.

13.1.7- Além do documento fiscal, a Contratada, até a finalização da primeira etapa,

deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa à obra,

comprovando a sua quitação junto ao CREA-MG.

13.1.8- Em caso de irregularidade na emissão do documento fiscal, o pagamento

ocorrerá somente após a regularização da documentação.

13.1.9- Se o documento fiscal apresentar incorreções ele será devolvido à

Contratante e o pagamento será feito somente após o saneamento das incorreções.

13.1.10- Por ocasião do pagamento, deverá a Contratada apresentar, em cada ato,

as Certidões Negativas referentes ao INSS, à Justiça do Trabalho e ao FGTS, sendo

que a não apresentação implicará na retenção do pagamento até que seja

regularizada a situação da empresa perante os órgãos competentes.

13.1.11- Constatadas irregularidades na prestação dos serviços, o pagamento ficará

sobrestado até que sejam apuradas as responsabilidades pelas irregularidades, sem

prejuízo das penalidades cabíveis.

13.1.12- Por força da Lei Federal 8.880, de 27 de maio de 1.994, os preços poderão

ser reajustados após a vigência contratual de 12 (doze) meses.

13.1.13- Conforme Lei Federal 8.666/93, os preços poderão ser reajustados para

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, desde que preenchidos os

requisitos legais.



WBS CONTRUÇÕES


PREFEITO MUNICIPAL

~ 10 ~

13.2- DA RETENÇÃO

13.2.1- No momento do pagamento, serão feitas as retenções impostas pela

legislação vigente.

13.3- DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

13.3.1- Os pagamentos serão dispendidos de forma parcelada, de acordo com o

prazo e as condições previstas no subitem 13.1.

13.4- DA CORREÇÃO MONETÁRIA

13.4.1- As faturas pagas com atraso sofrerão correção monetária de acordo com o

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, divulgado pelo IBGE, ou outro

índice que vier a substituí-lo, a partir do trigésimo dia de atraso.

13.5- DA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL

13.5.1- Os documentos fiscais deverão ser emitidos em conformidade com as

condições elencadas no subitem 13.1 deste edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO

ECONÔMICO FINANCEIRO

14.1- Por força da Lei Federal 8.880 de 27 de maio de 1.994, os preços poderão ser

reajustados após a vigência contratual de 12 (doze) meses.

14.2- Conforme Lei Federal 8.666/93, os preços poderão ser reajustados para

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, desde que preenchidos os

requisitos legais.

14.3- Conforme disposto no subitem anterior, os valores do presente contrato

poderão ser reajustados visando manter o equilíbrio econômico-financeiro contratual

de acordo com o aumento dos mesmos, a ser comprovado por meio de planilha de

custos do item a ser reajustado, comprovado por documentos que possibilitem

reconhecimento do aumento, sendo que, para todos os efeitos legais, deverá ser

formalizado um termo aditivo a este contrato no qual se atualizará os referidos

valores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

15.1- DO CONTRATANTE

15.1.1- O atraso no pagamento devido pelo Município sujeitá-lo-á,

independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, ao

pagamento dos valores devidos acrescidos de correção monetária de acordo com o



WBS CONTRUÇÕES


PREFEITO MUNICIPAL

~ 11 ~

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, divulgado pelo IBGE, ou outro

índice que vier a substituí-lo, a partir do trigésimo dia de atraso.

15.2 – DA CONTRATADA

15.2.1- Pela inexecução total ou parcial do objeto pela Contratada, a Administração

poderá aplicar-lhe as seguintes sanções, garantida a prévia defesa:

15.2.1.1- Advertência;

15.2.1.2- Multa, conforme a seguir:

15.2.1.2.1- 0,3% (zero vírgula três por cento) incidente sobre o valor global do

contrato em caso de atraso no início da obra, por dia de atraso;

15.2.1.2.2- 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato em caso

de ocorrência de atraso superior a 20 dias contados a partir da emissão da ordem de

serviço para início da obra;

15.2.1.2.3- 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor global do contrato em caso

de rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93;

15.2.1.2.4- o valor da multa aplicada à licitante contratada, respeitado o princípio do

contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez)

dias, após o recebimento da notificação, na forma definida pela legislação, em favor

do Município de São Brás do Suaçuí, ficando a licitante contratada obrigada a

comprovar o pagamento mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito

efetuado;

15.2.1.2.5- decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito

será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês ou fração, inclusive

referente ao mês da quitação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60

(sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado

judicialmente;

15.2.1.2.6- o valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos devidos

pelo Município à Contratada bem como da garantia oferecida;

15.2.1.2.7- todas as multas poderão ser aplicadas cumulativamente na ocorrência

das hipóteses que permitam a sua aplicação;

15.2.1.2.8- se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente

devidos, a licitante contratada responderá pela sua diferença, podendo esta ser

cobrada judicialmente.



WBS CONTRUÇÕES


PREFEITO MUNICIPAL

~ 12 ~

15.2.1.2.9- as multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a

licitante contratada de ser acionada judicialmente para responder pela

responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao Município, decorrentes

das infrações cometidas;

15.2.1.3- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com a Prefeitura Municipal por prazo de até 02 (dois) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

16.1- A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

16.2- A rescisão deste contrato poderá ser:

16.2.1- por ato unilateral da Prefeitura Municipal;

16.2.2- amigavelmente, por acordo entre as partes;

16.2.3- por determinação judicial.

16.3- A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização

escrita e fundamentada da autoridade competente.

16.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

17.1- A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de reduzir ou acrescer a qualquer

tempo o quantitativo específico dos serviços a fim de melhor adaptá-la às

necessidades que surgirem.

17.2- A CONTRATADA se obriga a aceitar os acréscimos e supressões previstas no

artigo 65, parágrafo 1º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, nas mesmas condições

da proposta adjudicada.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

18.1- A Contratante terá o prazo legal para promover a publicidade do presente

contrato após a sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO



WBS CONTRUÇÕES


PREFEITO MUNICIPAL

~ 13 ~

19.1- Durante a sua vigência este contrato será acompanhado por servidor ou

comissão devidamente autorizado para tal, representando o CONTRATANTE.

19.2- O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

com a execução deste contrato, determinando o que for necessário à regularização

das faltas ou defeitos observados.

19.3- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante

deverão ser solicitadas à autoridade competente do Contratante, em tempo hábil para

a adoção das medidas convenientes.

19.4- Além do acompanhamento e da fiscalização, o gestor deste contrato designado

pelo Contratante poderá, ainda, sustar qualquer execução que esteja em desacordo

com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.

19.5- Não obstante a Contratada seja a única responsável pela execução deste

contrato, o Contratante reserva a si o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a

plenitude dessas responsabilidades, exercer a mais ampla e completa fiscalização

sobre a execução do objeto contratual, diretamente ou por prepostos designados.

19.6- A atuação da fiscalização não exime a licitante contratada de sua total e

exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços

executados.

19.7- A decisão tomada pela fiscalização deverá ser comunicada à licitante contratada

de forma escrita e oficial.

19.8- Para realização do seu trabalho, o servidor ou a comissão poderá utilizar de

profissionais cedidos ou não pela Administração Pública.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20.1- São obrigações da CONTRATADA:

20.1.1- cumprir fielmente o contrato, de modo que no prazo estabelecido a obra seja

entregue inteiramente concluída e acabada, em perfeitas condições técnicas de uso;

20.1.2- cumprir todas as exigências da Lei e Normas de Segurança e Higiene do

Trabalho, fornecendo adequado equipamento de proteção individual (EPI) a todos

que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem na obra;

20.1.3- fornecer as ferramentas, material, equipamentos e maquinários apropriados

ao uso a que se destinam, em perfeitas condições de uso, além de mão-de-obra

especializada e comum para a execução, supervisão e administração das obras;



WBS CONTRUÇÕES


PREFEITO MUNICIPAL

~ 14 ~

20.1.4- arcar com todas as despesas inerentes à manutenção de pessoal ligado à

execução da obra, quais sejam sociais ou trabalhistas, além da remuneração,

transporte, alimentação, hospedagem e seguro contra acidente de trabalho,

responsabilidade civil por danos contra terceiros.

20.1.5- responsabilizar-se integralmente pelas obrigações sociais, trabalhistas e

previdenciárias do pessoal utilizado na execução da obra;

20.1.6- fornecer as guias de INSS e FGTS averbadas dos empregados que

prestarem serviços durante o prazo contratual;

20.1.7- fornecer as instalações necessárias para a utilização dos equipamentos e

para o pessoal que estiver a serviço do canteiro de obras;

20.1.8- manter no canteiro de obras, um livro para anotações diárias (Diário de

Obra), inclusive no que diz respeito a informações passadas à Prefeitura Municipal

licitante, quanto a quaisquer fatos, atos ou circunstâncias que possam atrasar ou

impedir a conclusão do objeto dentro do prazo previsto;

20.1.9- reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte os

serviços que comprovadamente não atenderem ou estiverem em desacordo com as

especificações técnicas vigentes;

20.1.10- remover as instalações provisórias da obra, no prazo máximo de 20 (vinte)

dias úteis, contados do término da obra;

20.1.11- fornecer todos os materiais a serem empregados na obra e arcar com todos

os custos decorrentes da aquisição dos mesmos;

20.1.12- cuidar para que todos os materiais sejam da melhor qualidade e obedeçam

às especificações e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

20.1.13- participar a Administração a ocorrência de qualquer fato e condição do

fornecimento que possa atrasar ou impedir a consequente entrega da obra,

sugerindo as medidas para corrigir a situação;

20.1.14- se responsabilizar pela qualidade dos serviços prestados prestando

garantia desses serviços pelo prazo legal, previsto no art. 618, do Código Civil

Brasileiro;



WBS CONTRUÇÕES


PREFEITO MUNICIPAL

~ 15 ~

20.1.15- propiciar o acesso da fiscalização da Administração ao local onde será

executada a obra, para verificação do efetivo cumprimento das condições

pactuadas.

20.1.16- prestar manutenção dos serviços prestados, durante o período de garantia,

da seguinte forma:

20.1.16.1- iniciar o atendimento em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, contados

da comunicação do defeito pela Administração, se outro prazo não for concedido;

20.1.16.2- concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela

Administração;

20.1.17- manter um encarregado geral em período integral, visando à administração

da obra.

20.1.18 - corrigir ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados pela

fiscalização da Administração, caso os mesmos não atendam às especificações

técnicas.

20.1.19- responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio do Município e/ou de

terceiros.

20.1.20- comunicar a conclusão da obra por escrito à fiscalização da Administração,

para que se possa proceder à vistoria do que foi executado, com vistas à sua

aceitação provisória.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

21.1- São obrigações da CONTRATANTE:

21.1.1- efetuar os pagamentos avençados nas datas e valores previstos neste edital;

21.1.2- acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento da execução da obra;

21.1.3- indicar o local onde a Contratada deverá executar a obra e prestar os

serviços necessários para tanto;

21.1.4- permitir que os empregados da licitante contratada tenham acesso ao local

de execução dos serviços;

21.1.5- notificar, por escrito, à licitante contratada, a ocorrência de eventuais

imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;



WBS CONTRUÇÕES


PREFEITO MUNICIPAL

~ 16 ~

21.1.6- fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que

atendidas as obrigações contratuais;

21.1.7- solicitar à Contratada, quando preciso, quaisquer outras providências para a

realização de tais serviços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA CONFORMAÇÃO COM A LEI

22.1- Cabe à Contratada observar a legislação que regula o tipo de serviço ora

contratado, em especial as leis que dispõem sobre os tributos, as contribuições, as

relações de trabalho do seu pessoal, os direitos à propriedade intelectual e os direitos

autorais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1- Se a contratada deixar de prestar ou não prestar os trabalhos tangentes à obra

ora licitada no prazo estipulado, sem que tenha solicitado prorrogação de prazo

mediante justificativa, por escrito, e aceita pela Administração Municipal, poderão ser

convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-la em

igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, podendo

optar a Prefeitura Municipal por revogar a licitação, nos termos do art. 64, § 2º da Lei

Federal 8.666/93, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

23.2- A licitante adjudicatária que, convocada dentro do prazo de validade da sua

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação

falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o

Município de São Brás do Suaçuí e será descredenciada no cadastro de

fornecedores pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas

neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.

23.3- Os materiais e serviços a serem utilizados e aplicados na obra deverão ser de

primeira qualidade ou qualidade superior, o que será verificado por profissional

indicado pela Prefeitura Municipal e pela Comissão designada pela Prefeitura

Municipal.

23.4- A Contratada poderá subcontratar os serviços de cada item, assumindo por

isso todas as responsabilidades e riscos decorrentes da subcontratação, não

cabendo à Administração Municipal efetuar qualquer pagamento em favor da

subcontratada.



WBS CONTRUÇÕES


PREFEITO MUNICIPAL

~ 17 ~

23.5- A Contratada é responsável solidariamente por todos os danos pessoais e/ou

materiais causados pela Subcontratada a terceiros e/ou à Administração Municipal

inclusive os decorrentes de encargos sociais e trabalhistas.

23.6- O cumprimento das condições exigidas na Planilha Orçamentária de Custos

do Edital vinculado a este Termo poderá ser fiscalizado por servidor designado ou

por comissão instituída pelo Poder Executivo Municipal.

23.7- Para realização do seu trabalho, o servidor ou a comissão poderá utilizar de

profissionais cedidos ou não pela Administração Pública.

23.8- O Adjudicatário, no momento da contratação, deverá prestar garantia do

cumprimento integral do contrato no valor de 5% (cinco por cento) do valor global do

contrato, nas condições estipuladas no edital vinculado a este termo.

23.9- No momento da assinatura do contrato, a Contratada deverá indicar o

Responsável Técnico para acompanhar a execução da obra bem como o

cumprimento das demais condições estipuladas no contrato, apresentando para

tanto o documento de identidade do preposto, a carteira do CREA e a carta de

preposição ou documento de procuração.

23.10- O preposto ou procurador deverá acompanhar toda a obra, durante as fases

de execução da mesma.

23.11- Em se tratando de sócio da empresa, bastará a apresentação do documento

de identidade.

23.12- A participação na licitação de Tomada de Preços 06/2015 e a assinatura

deste termo implicam em aceitação integral e irrestrita dos seus termos.

23.13- A Contratada é responsável por todos os danos pessoais e/ou materiais

causados pela mesma a terceiros e/ou à Administração Municipal, inclusive os

decorrentes de encargos sociais e trabalhistas.

23.14- A Contratada fica obrigada a cumprir a Autorização de Serviço, não se

admitindo a procrastinação da prestação dos serviços a que título for, salvo casos

fortuitos ou de força maior que independam da sua vontade.

23.15- A recusa da Contratada em retirar a nota de empenho e a autorização de

serviço, no prazo estabelecido neste termo caracterizará inexecução total e

acarretará a aplicação de multas previstas no Contrato, sem prejuízo das demais

sanções.



WBS CONTRUÇÕES


PREFEITO MUNICIPAL

~ 18 ~

23.16- No valor deste contrato estão incluídas todas as despesas diretas ou indiretas

que possam incidir sobre a prestação dos serviços.

23.17 - A atuação da fiscalização não exime a licitante contratada de sua total e

exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade da obra executada.

23.18- O local onde será executada a obra objeto desta licitação será liberado pela

Prefeitura Municipal a partir da data de assinatura do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO

24.1- As partes elegem o Foro da Comarca de Entre Rios de Minas - MG para dirimir

quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, com renúncia a qualquer outro,

por mais especial que seja.

E por estarem justos e contratados, à vista das testemunhas, as partes

assinam o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, para que

produza todos os efeitos legais.

São Brás do Suaçuí/MG, 12 de fevereiro de 2016.

________________________ _____________________________ Elias Ribeiro de Souza Bruno Renato Santos Vieira Prefeito Municipal WBS Construções.

TESTEMUNHAS: ______________________________ Nome: Antônio Mendes da Silva CPF: 245.219.906-06

__________________________________ Nome: Vicentina Sebatiana de Magalhães RG: M- 7.326.272

prefeitura municipal de sÃo brÁs do suaÇuÍ... 3.1.3.1 - escada: no local existe uma escada com...

Documents