page 1 of 19 e 7 7 9 -...

Projeto Rio Criança Maravilhosa E 7 7 9 of 19

[fechar]

PROJETO RIO CRIANÇA MARAVILHOSA

PROGRAMA DE EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DACIDADE DO RIO DE JANEIRO

CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS

a. Considerações gerais quanto ao meio ambiente e entorno dos prédios escolares

1. OBJETIVOS

São orientações que devem ser levadas em conta em todas as etapas de implantação de umaunidade escolar, com o objetivo de reduzir os impactos ambientais negativos em todo oprocesso de implementação do empreendimento. Tais medidas devem levar em conta osaspectos físicos e sociais em todas etapas do processo, a saber:

1.1. Escolha dos prédios e sua localização;

1.2. Espaços dos prédios escolares;

1.3. Execução das obras;

1.4. Acompanhamento após a obra.

2. CONCEITOS BÁSICOS

2.1. Impacto ambiental: é o conjunto das alterações das características físicas, químicas oubiológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia, resultantedas atividades humanas e que afetam:

o a saúde, a segurança e o bem estar da população;o as atividades sociais e econômicas;

o as condições estéticas do meio ambiente;o a qualidade dos recursos ambientais; FL E CO PYo as condições sanitárias da área;o a biota.

O impacto ambiental pode ser visto como parte de uma relação de causa e efeito. Do pontode vista analítico, o impacto ambiental pode ser considerado como a diferença entre ascondições ambientais que existiriam com a implantação de um projeto proposto e ascondições ambientais que existiriam sem essa ação.

2.2 Medidas mitigadoras: São aquelas destinadas a prevenir impactos negativos ou reduzirsua magnitude.

http://www.rio.rj.gov.br/sme/destaques/riocrianca.htm 7/11/2003

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Projeto Rio Criança Maravilhosa of 19

2.3. Riscos: são os danos causados por incidentes naturais ou tecnológicos que colocamuma determinada comunidade exposta aos efeitos desfavoráveis que estes desencadeiam.

2.4 Risco natural: entende-se por risco natural os possíveis incidentes provenientes defatores ambientais, tais como condições meteorológicas, geológicas, entre outros, queocorrem independente das ações do homem.

2.5 Risco tecnológico: são os possíveis incidentes derivados de atividades desenvolvidaspelo homem e que de qualquer forma pode prejudicar a população na sua saúde, segurança eseu bem estar.

2.6. Condições restritivas: são aquelas que deverão ser obrigatoriamente cumpridas nasunidades escolares, com o objetivo de evitar os impactos negativos nos usuários, bem comono meio ambiente do entorno.

2.7 Condições eletivas: são aquelas que são recomendáveis que sejam cumpridas, porémnão restringe a implantação de uma unidade escolar, caso não seja viável o cumprimento dasmesmas.

3. ASPECTOS OPERACIONAIS

3.1. LOCALIZAÇÃO DE TERRENOS E SELEÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

Nas novas unidades serão utilizados terrenos livres, próprios municipais destinados a escolaou serviço público, que dispensam a necessidade de quaisquer tipo de reassentamentos.

Em casos eventuais de terrenos localizados em áreas de habitat natural será consultada aSecretaria Municipal de Meio Ambiente quanto à efetividade do projeto, uma vez que taisáreas não são passíveis de ocupação de acordo com o disposto na legislação AmbientalBrasileira.

Nas obras de acréscimo serão utilizadas as áreas do terreno da própria unidade escolar.

Em relação à escolha de terrenos para prédios públicos, deveremos levar em conta ascondições restritivas e eletivas, que listaremos a seguir, sendo que, para cada etapa derealização de uma construção, serão apresentados documentos que comprovam que a infra-estrutura básica do local terá capacidade de atender à nova edificação. São elas:

3.1.1 Condições legais: os terrenos deverão atender a todas as leis municipais urbanísticase de uso do solo.

A manifestação de cunho ambiental é de competência da Secretaria Municipal de MeioAmbiente, órgão municipal integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, oqual é constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dosTerritórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público,responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, conforme determina o artigo60 da Lei Federal N.O 6.938, de 31 de agosto de 1981 que dispõe sobre a Política Nacional doMeio Ambiente - cópia anexa.



Somente serão submetidos à apreciação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente osprojetos em que houver exigência formal da Secretaria Municipal de Urbanismo, quanto aoparecer ambiental, para liberação da licença de obras.

Os projetos de expansão e melhoria das escolas de educação infantil da Cidade do Rio deJaneiro, não comportam a exigência de apresentação de prévio licenciamento ambiental postoque a atividade não se enquadra no que dispõe o Art.20, e Anexo 1, da RESOLUÇÃOCONAMA N° 237, de 19 de dezembro de 1997 - cópia anexa, o qual exige a apresentação delicença ambiental somente para a localização, construção, instalação, ampliação, modificaçãoe operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientaisconsideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes,sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.

3.1.2 Condições ambientais:

Restritivas:

* Terrenos com área inferior às recomendações técnicas para o padrão de construçãopretendida;

• Terrenos situados em áreas consideradas de risco, próximas a encostas;• Áreas de preservação ambiental, da fauna e flora nativas;• Áreas de preservação permanente;

Eletivas:

. Deverão ser evitados terrenos com cobertura vegetal expressiva e que implicará emretirada de vegetação. Caso não seja possível, o projeto deverá atender as normasmunicipais no que diz respeito ao pedido de autorização para supressão de vegetaçãomediante execução de medida compensatória.

• Deverão ser evitados terrenos de topografia acidentada, que implique em grandes cortese aterros. Caso não seja viável, a Georio* deverá ser consultada previamente.

Após a definição do prédio, deverá ser apresentada proposta de ocupação do mesmo, bemcomo demonstração de que a área será capaz de suportar a demanda agregada no que dizrespeito aos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e energiaelétrica.

No caso de existir deficiência no atendimento dos serviços acima mencionados, deverá serapresentada uma proposta com solução para o problema.

* A Georio é a Fundação Instituto de geotécnica do município do RJ, pertencente à SMO,responsável pela análise das condições de solos de encosta.

3.1.3. Condições de risco:

Restritivas:

Não deverão ser implantadas unidades:


l'rojeto Rio Criança Maravilhosa of 19

* Em áreas consideradas "non aedificandi";• Em áreas consideradas de risco pela proximidade de locais de processamento de

substâncias tóxicas, inflamáveis ou explosivas e que possuem quantidadessignificativas;

• Em áreas próximas a depósitos de lixo hospitalares ou especiais;• Em áreas próximas a vazadouros de lixo domiciliar e urbano;

Eletivas:

Deverão ser evitados terrenos:

• Ao lado com acesso por vias de tráfego intenso, de rotas nacionais. Caso não sejaviável, deverá ser adotado afastamento frontal conforme legislação edilícia municipal eque assegure níveis de ruído dentro dos limites permitidos pela legislação em vigor;

• Em locais próximos a aeroportos, onde o ruído dos aviões possa interferir no rendimentoescolar. Caso não seja viável, deverá ser consultado o Departamento de Aviação Civil;

• Onde o uso para atividades de ensino não seja adequado ou tolerado, de acordo com ozoneamento da cidade, conforme o estabelecido pela legislação urbanística vigente;

3.1.4 . Condições topográficas e geológicas

Restritivas:

As edificações não poderão estar localizadas em:

• Zonas sujeitas a inundações, com cotas altimétricas de implantação inferiores àsdefinidas pelo órgão competente. Caso contrário, as cotas deverão ser elevadas osuficiente para a drenagem do terreno;

• Zonas próximas a cursos de água (rios, lagoas, etc), em áreas consideradas "nonaedificandi" pelos órgãos responsáveis, seja municipal ou estadual;

. Terrenos com desníveis superiores a 3,00 metros de altura, deverá ser consultado oórgão competente, devendo-se seguir suas orientações para obras de contenção.

3.1.5. Infra-estrutura básica

Os terrenos deverão estar localizados em áreas que tenham preferencialmente a infra-estrutura básica no que diz respeito a abastecimento de água potável, esgotamento sanitárioe abastecimento de energia elétrica.

3.1.6. Abastecimento de água potável

No caso de prédios localizados em áreas que não são atendidas pela concessionária deabastecimento de água potável, deverão ser adotadas as seguintes medidas:

• Consultar a concessionária para verificar se é viável a construção do ramal de redenecessário para o abastecimento da escola.

. Em casos onde não é viável atender ao item acima, deverá ser avaliada tecnicamente apossibilidade de construção de poço artesiano, com avaliação prévia da qualidade daágua.



3.1.7. Esgotamento sanitário

Em locais onde não haja rede de esgotamento sanitário, deverão ser adotadas as seguintesmedidas:

Elaborar sistema de tratamento de esgoto de fácil manutenção e operação, com suarespectiva aprovação no órgão competente.

3.1.8. Drenagem

A destinação das redes de drenagem existentes para servir de corpo receptor para o efluenteda área de projeto, pode indicar a demanda de intervenções nas redes e/ou corpos hídricosexistentes, devendo ser consultado neste caso o órgão competente no município para melhoravaliação.

Deverá ser prevista a implantação de grelhas e caixa de retenção de sólidos.

Considerando o aumento do escoamento superficial provocado pela impermeabilização dosolo, recomenda-se a adoção, sempre que possível, de pavimentação semipermeável emanutenção de áreas livres permeáveis, conjugado com sistemas de infiltração, o quepermitirá, dentre outros aspectos uma maior retenção do deflúvio pluvial e maior confortoambiental.

3.1.9. Coleta de lixo

Deverão ser adotados dispositivos coletores dos resíduos sólidos produzidos peloempreendimento de acordo com as orientações da COMLURB - Companhia Municipal deLimpeza Urbana.

3.2. ESPAÇOS ESCOLARES E DE SAúDE

Os projetos deverão ser contratados pela Riourbe - Empresa Municipal de Urbanização daSMO e atender à legislação edilícia da prefeitura e as orientações de projeto da SecretariaMunicipal de Urbanismo, devendo ser apresentada comprovação de que as exigências estãosendo cumpridas.

A apresentação do projeto executivo de arquitetura deverá conter:

. projeto de arquitetura completo incluindo plantas baixas e cortes longitudinais etransversais, necessários à perfeita compreensão do projeto;

• atendimento à acessibilidade do deficiente ( cumprimento norma técnica NBR de n°9050 da ABNT);

* especificações detalhadas dos materiais utilizados por ambiente;• detalhamento urbanístico e paisagístico do terreno;• projetos das instalações do interior do prédio;• projetos de instalações do terreno (drenagem, iluminação pública, etc)• orçamento detalhado;. cronograma de execução das obras;• serviços de sinalização e proteção das obras (tapumes, cones, etc).



Os projetos de fundações deverão ser executados com base em levantamento de dadospreliminares de sondagem e topografia que identificam as características físicas do terreno.

Os projetos de estrutura, fundações e de instalações do interior da edificação (água, esgoto,incêndio, elétrica, entre outros) deverão atender às normas técnicas da ABNT -www.abnt.com.br. - e das concessionárias dos respectivos serviços.

Todas as aprovações de projetos serão de responsabilidade da empresa prestadora deserviço.

3.2.1. Tratamento de Resíduos (somente para unidades da Saúde)

Os resíduos de serviços de saúde gerados nos postos de atendimento deverão ter tratamentode acordo com as medidas descritas a seguir:

1- Quanto ao acondicionamento:

1.1- Os resíduos perfurantes ou cortantes serão colocados em embalagens rígidas, comtampas e posteriormente ensacados em sacos fáticos de cor branco leitoso, conformeespecificação da NBR-91 90 da ABNT.

1.2- Os demais resíduos infectantes serão acondicionados em sacos plásticos da cor brancoleitoso, conforme especificação da NBR-9190 da ABNT.

1.3- Os resíduos não infectantes serão colocados em sacos plásticos em cor não branca.

2- Quanto ao armazenamento:

2.1- O armazenamento comportará resíduos em quantidade equivalente à geração de 3 (três)dias.

2.2 - Os abrigos construídos para armazenamento externo terão áreas específicas para cadatipo de resíduo (infectado e não infectado) com acessos independentes, e obedecerá àsNormas e Padrões de Construções e Instalações de Serviços de Saúde do Ministério daSaúde, bem como às exigências contidas neste processo.

3- Quanto à destinação:

Os resíduos infectantes serão coletados diretamente do ponto de armazenamento externo,não sendo colocados previamente em calçadas e sarjetas dos logradouros públicos.

Para a destinação final deverá ser contratada Empresa habilitada que fará a coleta e otransporte em veículo fabricado especialmente para este fim.

No caso dos resíduos infectantes sofrerem algum tratamento no local, este deve serespecificado de modo a garantir a devida esterilização.

3.2.2. Educação Ambiental


)'rojeto Rio Criança Maravilhosa of 19

O projeto deverá prever programa de Educação Ambiental durante a execução das obras e nafase de operação das atividades escolares, divulgando medidas complementares de coletaseletiva de lixo, preservação das áreas que forem beneficiadas com as ações dearborização/reflorestamento, manutenção dos sistemas de esgoto e de drenagemdesobstruídos, bem como medidas de prevenção da poluição em suas diversas formas.

3.2.3. Areas de proteção ambiental e cultural

Para projetos de escolas localizadas em áreas de proteção ambiental ou cultural, deverá serfeita consulta prévia aos órgãos competentes, devendo tal projeto respeitar as condiçõesoriginais daquele ambiente natural e do caráter histórico.

3.3. EXECUÇÃO DAS OBRAS

A execução da obra poderá gerar uma série de impactos negativos no seu entorno, sobre osquais deveremos adotar medidas que os minimizem. Tais recomendações deverão levar emconta:

* Não modificar os projetos urbanísticos sem prévia autorização do órgão competente;• Adotar medidas de controle ambiental, quando necessário, de forma a evitar eventuais

danos ao meio ambiente como poluição hídrica, do ar, do solo ou sonora devido a ruídosnas obras e no fluxo de veículos em geral;

* Prever nos canteiros de obras locais apropriados de banheiros e vestiáros para ostrabalhadores;

• Fornecer os equipamentos de proteção individual para todos os trabalhadores paraevitar acidentes de trabalho;

• Evitar a remoção de vegetação. Caso não seja viável, deverá ser feita à SecretariaMunicipal de Meio Ambiente a solicitação de autorização para a execução dos serviços,bem como atender às exigências daquele órgão para replantio de espécies, medianteexecução de medida compensatória;

• Adotar medidas de segurança e utilizar os equipamentos necessários para evitaracidentes de trabalho;

• Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma de obra.

A obra deverá ter um fiscal nomeado de acordo com os regulamentos da prefeitura, para queeste verifique o cumprimento do projeto e acompanhe a execução dos serviços necessáriospara evitar os impactos ambientais negativos, sejam permanentes ou transitórios.

3.4. ACOMPANHAMENTO APÓS A OBRA

Após a conclusão da obra, será dada a aceitação provisória, de acordo com o regulamentomunicipal, período no qual a construtora deverá reparar quaisquer problemas de execução noque diz respeito às instalações do prédio.

A construção deverá obedecer rigorosamente aos itens descritos em projeto, de acordo comas Normas Técnicas do Código de Obras e o prazo de garantia será de 5 anos, a contar dadata de entrega da obra, contra qualquer dano estrutural relativo ao processo construtivo.

b. Prevenção de impactos ambientais transitórios - Contratação dos serviços e Obras


i'rojeto Rio Criança Maravilhosa of 19

No processo de licitação dos serviços deverão estar previstas todas as medidas a seremadotadas durante a obra para minimizar os impactos ambientais negativos, no que dizrespeito ao local dos serviços e sua vizinhança, a saber:

1. SEGURANÇA DA OBRA

Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra riscos de acidentes com opessoal da CONTRATADA e com terceiros, independentemente da transferência daquelesriscos a Companhias ou Institutos seguradores. Para isso, a CONTRATADA deverá cumprirfielmente o estabelecido na legislação nacional no que concerne à segurança (nesta cláusulaincluída a higiene do trabalho), bem como, obedecer a todas as normas, a critério daFISCALIZAÇÃO, apropriadas e específicas para a segurança da cada tipo de serviço.

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos osmateriais, equipamentos, ferramentas e utensílios e ainda pela proteção destes e dasinstalações da obra.

A CONTRATADA deverá manter livres os acessos aos equipamentos contra incêndio e aosregistros situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo naeventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie demadeira no local de obras.

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 horas,um sistema eficiente de vigilância, com homens, devidamente habilitados.

Em caso de acidente no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá:

a) prestar todo e qualquer socorro imediato às vitimas;

b) paralisar imediatamente a obra nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidadede mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente;

c) solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência,relatando o fato.

2. CANTEIRO DE OBRAS

2.1. BARRACÃO DE OBRA

As instalações de água, esgoto e energia elétrica (Instalações Provisórias) etc. estarão acargo da Contratada, de acordo com as disposições legais.

Serão solicitados, sob responsabilidade da Contratada, aos órgãos competentes econcessionárias as ligações provisórias de água, esgoto luz e força, necessários aoandamento da obra.

2.2. TAPUME

É de responsabilidade da Contratada, de acordo com as disposições legais, em áreasdefinidas em projeto, evitando acesso e riscos a terceiros.



2.3. TELA PARA PROTEÇÃO DE FACHADA

Será colocada tela para proteção de fachada, como elemento de segurança, durante aexecução da obra.

3. MOVIMENTO DE TERRA

Será realizado todo o movimento de terra necessário para nivelamento do terreno de acordocom as cotas e níveis apresentados no projeto. As áreas externas serão regularizadas deforma a permitir sempre fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais.

Os trabalhos de aterro e reaterro serão executados com material de boa qualidade, emcamadas sucessivas de altura máxima de 20 cm, molhadas e compactadas de modo a seremevitadas posteriores fendas, trincas e desníveis, por recalque, das camadas aterradas.

Na execução dos trabalhos de escavações, deverá ser obedecido, no que for aplicável as"Normas Técnicas para execução de Fundações e Escavações ".

As cavas de fundação deverão ser executadas com taludes na vertical, escorando-os senecessário. O esgotamento das cavas e valas deverá ser processado com o encaminhamentodas águas efluentes para fora do terreno (sem prejuízos a terceiros ou a logradouro público),podendo ser exigida a ligação direta com qualquer componente do sistema de drenagempluvial local.

As valas para assentamento das tubulações subterrâneas de esgotos serão escavadas comseção transversal trapezoidal com largura base igual ao diâmetro do tubo acrescido de 0,60m. Os materiais de má qualidade escavados serão removidos.

Os reaterros das cavas deverão ser de preferência manuais com o uso de materiais arenososou argilo-arenoso, de boa qualidade e na umidade ótima. A compactação será com empregode madeira ou metálicos em camadas de 0,20 m de altura, ou através de equipamentoscompactados mecânicos de 0,30 m de espessura.

As especificações devem ser detalhadas em projeto executivo.

4. TRANSPORTES

Ficam a cargo da Contratada as despesas com os transportes decorrentes da execução dopreparo do terreno, escavações, aterro, de andaime tubular, de elevador de obras e deequipamentos, bem como com qualquer natureza que se fizerem necessários à obra.

Os "bota-foras" de todas as obras necessárias à implantação do projeto, deverão sertransportados para local de destino final adequado, livres de cobertura vegetal, que nãopossuam corpo hídrico e que não sejam áreas frágeis de baixada ou de encostas.

Para quaisquer movimentos de massa para escavações, aterros e/ou bota-foras, deverão serconsideradas as seguintes medidas de proteção:

1) cuidados para evitar extravasamentos em vias públicas;



l) controle de emissão de materiais particulados;

Ill) cobrimento dos caminhões de carga;

IV) adoção de dispositivo para coleta de percolados líquidos oriundos dos materiaistransportados pelos caminhões de carga, afim de que os referidos efluentes não sejamlançados nas vias públicas;

V) implantação de sistema de sinalização visual nos acessos ao empreendimento e nos locaisde disposição final, indicando a entrada e a saída de caminhões, assim como a divulgação derecomendações aos transportadores dos "bota-foras" quanto ao cumprimento das medidas deproteção obrigatórias;

VI) umidificação das praças de trabalho;

VII) adoção de medidas preventivas contra a ocorrência de possíveis obstruções nas redespúblicas de águas pluviais e de esgotos sanitários, seja nas áreas do entorno das obras, ounas áreas envolvidas para o recebimento ou a manipulação dos materiais transportados;

ViII) no caso de adoção de jazidas para a execução de aterros, as mesmas deverão estarlicenciadas pelos orgãos competentes.

5. CUIDADO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES

A Contratada deverá zelar pelos espaços naturais e áreas verdes que estiverem localizadasno entomo das obras.

Na realização das obras a Contratada cuidará especialmente de:

a. evitar a destruição da cobertura vegetal;b. preservar as árvores;c. promover, sempre que possível, o transplantio da cobertura vegetal porventura

removida.

Para a remoção das espécies vegetais que possam interferir no projeto, a Contratada deveráconsultar previamente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, posteriormente, em caso depermissão ao corte de vegetação e sob orientação do referido órgão, deverá serprovidenciada a reposição correspondente, mediante implantação de medida compensatóriaou por meio de transplantio.

No caso de se identificar espécies vegetais de significativa relevância (no local das obras),deverá ser executado o levantamento da vegetação a ser removida, nos casos em que forinevitável a sua supressão, de modo a proceder ao devido licenciamento.

No caso de haver causado degradação ou deterioração nas áreas verdes e cobertura vegetalexistentes, a Contratada estará sujeita a aplicação das sanções previstas pela legislação emvigor e será responsável por sua recuperação com o emprego de espécies nativas,preferencialmente, com a prévia aprovação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

5.1. CONTROLE DE RUíDOS E POEIRA


-Projeto Rio Criança Maravilhosa of 19

A Contratada conduzirá suas operações e atividades de forma a reduzir ao mínimo aprodução de material particulado e ruídos.

Deverão ser tomados os seguintes cuidados durante a fase de implantação do projeto:

1) adotar itinerário para o deslocamento dos veículos utilizados para o transporte de cargas eequipamentos, que apresente menores impactos para a população, considerandoprincipalmente a existência de residências e estabelecimentos comerciais e de serviços;

11) compatibilização da frota de veículos a ser adotada com a capacidade de carga das viaspúblicas envolvidas para o itinerário projetado, afim de que sejam minimizados os danos ainfra-estrutura urbana, principalmente para os sistemas de drenagem, e para a arborização;

111) adoção de medidas de controle de poluição sonora em atendimento a legislação, queestabelece níveis de ruídos permitidos para os períodos diurno e noturno em conformidadecom o zoneamento da Cidade do Rio de Janeiro, visando sobretudo, a proteção das áreascom uso predominantemente residencial;

IV) adoção de medidas de controle contra a emissão de particulados, derramamentos demateriais sólidos ou líquidos nas vias públicas;

V) manutenção da frota de veículos adotada para o empreendimento especialmente comrelação a manutenção da regulagem dos motores, afim de minimizar a emissão de poluentesgasosos/particulados, ruídos e possíveis vazamentos de óleo sobre as vias públicas;

A Contratada aumentará as precauções para reduzir o nível de ruído de forma a minimizar osprejuízos aos vizinhos, sendo que estes níveis não devem superar o estabelecido pelalegislação em vigor.

A realização de atividades notumas com a utilização de máquinas ou equipamentos deveráconsiderar o confinamento dos mesmos, priorizando os dias úteis, bem como atender amedidas de controle de ruídos, seja na fonte ou na trajetória, observada a melhor tecnologiadisponível.

A Contratada tomará especial cuidado ao realizar tarefas em zonas onde se desenvolvamatividades relacionadas a residências, hospitais, abrigos de idosos, centros de ensino ebibliotecas.

5.2. EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS E UTILIZAÇõES

Os contratados deverão fazer prova junto à Prefeitura da documentação que ateste a origeme a legalidade do licenciamento ambiental para exploração mineral do material a ser utilizadonas obras.

No caso de serem encontrados objetos de valor material, científico arqueológico ou artísticoque se encontrem no local das obras, estes deverão ser entregues imediatamente àfiscalização da obra.


hrojeto Rio Criança Maravilhosa of 19

5. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

5.1. MATRIZ DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

As empresas contratadas deverão completar e apresentar a seguinte matriz sobre ascaracterísticas do prédio junto com as justificativas técnicas apresentadas com sua proposta,dispondo para isso do assessoramento técnico correspondente e qualificando em cada caso orisco, como:

Prédio

Impacto: Sim 1 NãoSinal do Impacto + / -Intensidade: A 1 B / CMagnitude: A / M / B

Impacto: Identificação de efeito significativo de ações do projeto.

S: sim afetaN: não afeta

Sinal do Impacto:

Sinal +: efeito positivo sobre o ambienteSinal -: efeito negativo sobre o ambiente

Intensidade: Severidade de um impacto em função do grau de modificação da qualidadeambiental.

Categorias qualitativas: A: alta M: media e B: baixa

Magnitude: Área de influência do efeito (afetação).

Categorias qualitativas:A: alta, afeta todo o bairroM: media, afeta um setor do bairroB: baixa, o efeito é circunscrito a um espaço pontual dentro do bairro.

Para aqueles casos em que existir algum risco (impactos negativos) se explicitarão edescreverão em detalhes uma memória, assim como as medidas dispostas para eliminá-los.

ECOSSISTEMAS 1 3


-Projeto Rio Criança Maravilhosa of 19

1.1)Poderia o projeto afetar lugares de valor ecológico particular?

11.2 ) Poderia o projeto afetar alguma característica natural do lugar ou da área adjacente?

[1.3) Poderia o projeto afetar áreas de encostas ou partes destas, com declividade igual ou superior a 25%?

1.4) Poderia o projeto afetar áreas frágeis de baixada sujeitas à inundação ?

1.5) Poderia o projeto afetar Unidades de Conservação Ambiental ?

1.6) Poderia o projeto afetar áreas que abriguem espécies ameaçadas de extinção ?

[ 1.7) Podera o projeto afetar sítios arqueológicos ?

1.8 ) Poderia o projeto proposto afetar a fauna silvestre? (Habitat ou ecologia da fauna silvestre)?

[ 1 9 ) Poderia o projeto afetar a vegetação natural? ( Áreas cobertas por matas/ florestas/ restingas ! manguezais)

1.10 ) O projeto modifica atividades de extração natural de madeira, lenha ou queimadas por parte da população atual?

RECURSOS HíDRICOS jlEj[2.1 ) Poderia o projeto contribuir para modificar a profundidade dos lençóis freátbcos?

2.2 ) Poderiam ser produzidas alterações na qualidade das águas subterrâneas aproveitáveis?

2.3) Poderia o projeto modificar a carga de sedimento nas águas superficiais?

2.4 ) Poderia o projeto causar diminuição do recurso hidríco subterrâneo por desvio dos cursos dos rios, impermeabilização desuperfícies ou consumo local?

2.5 ) As águas superficiais poderiam ser contaminadas por resíduos sólidos?

2.6 ) Poderia o projeto modificar a qualidade do recurso hidrico ao descarregar as águas servidas no sistema de deságüepluvial?

2.7 ) Poderia o projeto modificar a qualidade do recurso hidríco ao descarregar a água residual em corpos receptores?

2 8 ) Poderia o projeto afetar a provisão de água potável de outros usuários?

DRENAGEM JZW[3.1 ) Os dutos de drenagem pluvial modificam as condições de drenagem atuais?

[3.2 ) Os dutos de drenagem garantem que não se criem depósitos de água parada, que representam um perigo para a saúde?

3.3 ) Os dutos de drenagem evitam a obstrução com sedimentos, devido á erosão originada pelas águas de escoamento?

3.4 ) A drenagem superficial será interrompida nas zonas de escavação?

[3.5 ) A drenagem superficial será interrompida nas zonas de aterro?

3 6 ) Ao realizar atividades de consolidação, impermeabilização de solos ou eliminação de vegetação rasteira (cobertura vegetal)existirá o risco de alterar o grau de infiltração?

IM = IMPACTO

SI= SINAL DO IMPACTO

IN= INTENSIDADE DO IMPACTO

MG= MAGNITUDE

MELHORAMENTO AMBIENTAL


ltrojeto Rio Criança Maravilhosa of 19

O presente projeto que compreende a construção e reabilitação de edifícios isolados, não apresentacaracterísticas gerais de afetação de impacto negativo que antecipadamente possa ser assinalado. Este projetocorresponde à categoria "B" e é de se esperar afetações pontuais, que precisam ser diminuídas e monitoradasno processo de seleção de local, projeto e construção.

Definida a zona de implantação pela Autoridade Educativa se identifica uma localização precisa para esteestabelecimento

PLANO DE MITIGAÇÃO DE RISCO AMBIENTAL

FASE TEMA MITIGAÇÃO eCUSTO INSTITUIÇÃO 1 COMENTAIinstaiação xecução - _________ (Impactos Seci

| Instalação Execução Instalação Execução

Escolha Redução de O localização dos edifícios não PCRJ PCRJ PCRJ PCRJ Toda construçãáreas verdes afetará esta característica ambiental como resultado

mas sim a melhorará, melhorar suado local complementando-a com tratamento vegetação,

dos solos, ventos e orientação solar. incrementando-Será consultada a lista de Areas qualidade e quEProtegidas Secretaria Municipal deMeio Ambiente

Inundações Prioritariamente não serão PCRJ PCRJ PCRJ PCRJ Impacto positivcselecionados locais inundáveis, ou evitando os altomuito próximo dos limites de alcance de recuperação

Locais * 1] máximo das águas. locais que tenhNinundáveis inundados e a Fou com períodos escolariscos de Consultar: Rio Águas escolaseremafetado pelasinundações

I ~ ~ ~ ~ ~ - = 1 - . S;

Viabilidade Serão selecionados terrenos próprios PCRJ PCRJ PCRJ PCRJ Garantem maiode expansão municipais cujas dimensões flexibilidade e afutura permitam a expansão e ampliação. futura de atendi

Consultas com Secretaria Municipalde Urbanismo.

Escolha Delimitação e Serão terrenos com situação PCRJ PCRJ PCRJ PCRJ Fica assegurad.situação patrimonial saneada, próprios II eliminação de s

do patrimonial municipais, adquiridos através de fl conflitantes do do local compra, desapropriação ou doação. l vista legal e pat

Para verificar consulta com Registro II no futuro.de Bens Móveis e Imóveis:Secretaria Municipal deFazenda/Patrimônio

Aspectos Serão selecionados terrenos PCRJ PCRJ PCRJ PCRJ Diminuir ao má)topográficos regularizados, sem inclinação ou custos de const

com Inclinações inferiores a 30%. muros de conteConsultar Cadastro Digitalizado da movimentos dePrefeitura (fotos aéreas) etc.

Consultar Geo Rio para casos decontenções, cortes ou aterros

Acessibili- Deve existir uma infra-estrutura viária Secretaria PCRJ PCRJ PCRJ Aproximar o edidade, Infra- que permita assegurar o acesso do Municipal de comunidade a cestrutura público, funcionários e também o Obras Os e se tornar maizViária acesso de veículo de transportes de acessos do para essa comL

passageiros, entrada de prédio eabastecimento e de retirada de lixo. dentro deste

serãoconsiderados

Consultar Secretaria Municipal de no custo daUrbanismo e Secretaria Municipal de constru-çãoTransportes do pré-

dio público

http://www.rio.8.gov.br/sme/destaques/riocrianca.húl 7/ 1 1 i 2

http://wwwv.rio.rj.gov.br/sme/destaques/riocrianca.htm 7/11/2003


Caracteris- Será considerada a presença de PCRJ PCRJ PCRJ PCRJ Será utilizada aticas elementos históricos ou patrimoniais presença de eleHistóricas seguindo as diretrizes que os históricos para.

organismos pertinentes avaliem. afirmação dos 'culturais, divulg

Consultar: Secretaria Municipal das público.Cultural Diretoria Geral dePatrimônio Cultural

Escolha Ocupação Não serão aceitos terrenos com a PCRJ PCRJ PCRJ PCRJ Será evitada ado local presença de ocupantes precários. l 1 tramitação que

° desalojament(

Acustica Serão selecionadas em zonas PCRJ PCRJ PCRJ PCRJ Serão avaliada-protegidas de ruídos ambientais, possibilidades cconsiderando barreiras acústicas proteções com 1naturais e/ou artificiais, para evitar naturais ou elerruídos do entorno. arquitetônicos

específicos. Eviterrenos próximaeroportos e viEferroviárias.

Análise de Serão realizados estudos prévios PCRJ PCRJ PCRJ PCRJ Não serão sele(risco dos solos. Serão descartados os terrenos com siambiental terrenos que tenham sido utilizados contaminado, a,

como vazadouros de lixo e/ou padrões internaresíduos industriais. Os terrenos que de cada matériEse localizam em zonas de risco de (chumbo, etc.)sofrer alterações devido a efeitosdimáticos. (transbordamento derios). Deverão estar afastados daszonas industriais contaminantes.Consultar Secretaria Municipal deMeio Ambiente

Projeto Implantação Serão utilizadas as orientações mais Incluido no Empresa PCRJ PCRJ Economiza a scdos prédios favoráveis, protegendo da insolação custo de construtora arquitetônica e,de acordo construção manutenção errcom os I dos climatização epontos Cnar proteção dos ventos e ventilação.cardeais assegurar melhor ventilação e

melhor isolamento.

Projeto Critérios Serão cumpridos os critérios de Incluido no Empresa PCRJ PCRJ Unifica a produ<sobre custo de construtora iguala as condildisposições construção usuários, assegdos espaços o m2 por aluno condições de uw

* banheiros por aluno

* barreiras arquitetônicas

* níveis de ruido

1 níveis técnicos

* Critérios usados pela Rio

Urbe

* Pautas de projeto para

edifícios Arquitetura -ANEP

Saneamen-to O controle de efluentes será Incluído no Empresa PCRJ PCRJ Auxilia a oombarigoroso, ligado ao sistema de custo de construtora propagação desaneamento e quando não existir: construção enfermidades.

* será realizado um sistemaseguro de tratamento

* Com relação à dotação de

água:

* água da rede pública (que é

sempre potável)

Se não existir será:


P>rojeto Rio Criança Maravilhosa of 19

o águade perfuraçãoprofunda controlada e

purificada

Patrimônio Será respeitada a presença de Incluído no Empresa PCRJ PCRJ A presença deHistórico elementos culturais ou pressupos-to construtora elementos dest'

arqueológicos. As especificações da empresa darão carátermostrarão as etapas detalhadas a se é significativo ao 1serem seguidas pelos construtores. previsívelConsulta e aprovação da DiretoriaGeral de Patrimônio Cultural.

Projeto Relação com A todo momento a comunidade Incluido no Empresa PCRJ PCRJ Será buscada aa estará informada sobre o projeto e pressupos-to construtora identifica-comunidade oonstrução, participando nestas da empresa

etapas através de consultas. Será construtoradada atenção especial nos pontos de ção da oomunidrelação do prédio com a o prédio, o quecomunidade. seu respeito e c

fuituro.

* Acessos permitidos

* Locais de uso alternativo

comunitário

* Aspectos urbanos e de

integração do entorno.

Segurança Serão cumpridas todas as Incluído no Empresa PCRJ PCRJ Garante que nãdisposições de segurança pessoal pressupos-to construtora ocorram acidendos usuários ou afetações por da empresa Cuida da saúdevandalismo e prevenção contra construtora usuários. Previrincêndios, de acordo com o disposto reclamações leipelo Corpo de Bombeiros e suaaprovação. Consultar: Corpo deBombeiros do Estado do Rio deJaneiro 11

PLANO DE MITIGAÇÃO DE RISCO AMBIENTAL

][ 1l CUSTO INSTITUIÇÃO COMEIFASE TEMA DIMINUIÇÃO .; (Imi

15 [1 51 15 Instalação Operação [Instalação 51 Operação Secu

Afeta-ções Nas disposições e organização Empresa Empresa É assegua terceiros da obra será dado cuidado Construtora Construtora uma afetE

especial para não afetar do amtterceiros (indivíduo ou tambén

comunidade). relaçÊIl II 11 11 11 1 1I D ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~comt

Em caso de riscos ouemergências momentâneas

serão avisados e serãotomadas medidas de

segurança e será indicado otempo da afetação solicitando

a autorização.

Serão retirados os entulhos daconstrução rapidamente e não

serão produzidos poeira ouruídos inoportunos/nocivos

Consultar: Ministério doTrabalho e Seguridade Social

Materiais Serão utilizados materiais Empresa mpresa PCRJ PCRJ Será objetpotencial- inócuos ou neutros em Construtora Construtora cuidado amente especial os derivados de contaminatóxicos processos tradicionais |metais pei

http://www.rio.r;.gov.br/sme/destaques/riocrianca.htm 7/11/2003

'Projeto Rio Criança Maravilhosa Page 18 of 19

o direta. possíveis prdio. longasocupantes. 1 tramitações na

________ I______________ __________________ ____________________ __________ justiça I___________justiç

Acústica Verificação direta Monitoramento das Antes da Proteção á PCRJ PCRJ Pno local condições seleção do saúde e melhor

acusticas. prédio funcionamento.

Análise do Correspondente Análise da Antes da Perigo de PCRJ PCRJ Prisco a Secretaria seleção do contaminaçãoambiental Municipal de Meio prédio futura 1 I

_Local; viz_nhança; Ambiente zoneamento. _

PLANO DE MONITORAMENTO - PROJETO

TEMA O QUÊ || ONDE T COMO QUANDO PORQUE CUSTO |RESPONSÁVEL

__________ _______________ 1 IL ____________ 11___________ 11 11 11___ [ Instalação opeIProjeto Implantação Planta de situação || Verificando a Na preparação Para o conforto PCRJ PCRJ -

dos edifícios || relação do do projeto ambiental e poredifício com a economiaorientação domesmo e dosventosdominantes

Dsposião ||Nas plantes gerais Verificação do Na preparação Para o conforto -

dosespaços do edifício ga melhor do projeto 1 ambiental e porNas plants ii 0funcionamento e 1 economia II

11 11 11 11 aproveitamento 1 11 1 dos espaços ] l 1!

Saneamento Elaborar projeto de Em cumprimento Na preparação Saúde e higiene PCRJ PCRJ Psistema de ás normas do projeto da coletividadetratamento de Municipais eefluentes e o de Nacionais naabastecimento de matéria. Verificarágua. projeto e normas

da AssociaçãoBrasileira deNormas Técnicas

Relação com *Vizinhança 'Volantes Na época do Para acolher PCRJ PCRJ Pa anteprojeto sugestões eComunidade iade 'Mídia informar

*Casa por casa reuniões

Segurança No projeto serão Projetando: Na confecção Para dar maior ANEP ANEP Aprevistas as do projeto segurançamedidas de individual esegurança- *guarda- corpos coletiva ao

usuário'Cercas e

* disposição proteções anti-do Corpo vandalismodeBombeiros | ferragens

* Disposi-ções do extintores eMinistério mangueiras dedo incêndioTrabalho eSegurida-de Social * sistema de

evacuação pelas

DL- 11 11 Iescadas


Projeto Rio Criança Maravilhosa Page 19 of 19

PLANO DE MONITORAMENTO - CONSTRUÇÃO

| TEMA || O0QUE || ONDE COMO | QUANDO | PORQUE T CUSTO |RESPONSÁVEL

____________ 1 ________________ J iL j ____________ Instalação O pei

Construção Afetação a Vizinhança, *licenciamento da Durante o Evitar litígios e Incremento Empresa Empresterceiros proximidades obra processo da maus relaciona- no Construtora Constrn

obra orçamentoda Empresa

Comissões 'Informando mentos Construtora

ONG s 'Consultandoassociações demoradores, etc.

Materiais No projeto e *Inspecionado Durante o Evitar futura Incremento Empresa Emprestóxicos na processo da contaminação no Construtora Constrn

construção obra orçamento*Em caso de da Empresafiscalização pedir Construtoraestudos doslaboratórios, aempresa estáobrigada arealizá-los

Segurança No edifício Medida de Durante a Garantir a saúde Incremento Empresa Empressegurança construção de todos no Construtora ConstrL

orçamentNa obra das

Divulgar a mesma Empresasem cartazes, Construtoras

No entorno 11outdoors, , etc.

tmpmiír f echzr


page 1 of 19 e 7 7 9 -...

Documents