município de loulé - câmara municipal de loulé - acta nº 44 de 24 de novembro de … ·...

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Código Postal 8104-001

ACTA Nº 44 Fls. __________

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010

ACTA

Ao vinte e quatro dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dez no Salão

Nobre desta Edilidade, compareceram pelas 14h40m os Excelentíssimos Senhores

Dr. Sebastião Francisco Emídio Seruca, Eng.º José Manuel Valente Graça, Dr.ª

Maria Teresa Francisco Menalha, Joaquim José Ramos Guerreiro, Dr. Aníbal Sousa

Moreno, Dr.ª Maria de Fátima Catarina Coelho, Eng.º Luís Carlos Custódio de

Oliveira e Dr.ª Hortense Amador Morgado, respectivamente Presidente, Vice-

Presidente e Vereadores deste Corpo Administrativo, comigo Maria Aurinda da Silva

Vaz, Técnica Superior do Departamento de Administração e Assuntos Jurídicos, a

fim de realizar-se a reunião ordinária semanal, convocada nos termos do n.º 2 artigo

62º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º

5-A/2002 de 11 de Janeiro, das quais esta é a pública mensal que trata o n.º 2 do

artigo 84.º da mesma lei, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------

1- Período antes da ordem do dia; -------------------------------------------------------------------

2- Plano de Pormenor de Vale do Lobo 3 – Alteração. Aprovação da proposta de

alteração do Plano. Abertura do período de discussão pública; -----------------------------

4- Assuntos dos diversos departamentos municipais (conforme convocatória); ---------

5- Assuntos para conhecimento da Câmara. -----------------------------------------------------

FALTAS À REUNIÃO – Pelo Senhor Presidente foi informado que a Senhora

Vereadora Dr.ª Brígida Cavaco não comparecia à reunião por se encontrar de férias.

APROVAÇÃO DE ACTA – Pelo Senhor Presidente foi presente para aprovação a

acta n.º 43 de 17 de Novembro de 2010, aprovada por unanimidade. ---------------------

ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Vereador Eng.º Luís Oliveira pergunta se a obra prevista no orçamento e

plano de actividades da Câmara referente ao Parque Municipal estará concluída no

prazo indicado e concretizado dizendo que seria de interesse de todos que a mesma



ACTA Nº 44 Fls. __________


estivesse concluída até final de Junho. -------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente respondeu que concordava e passou a palavra ao Senhor

Vice-Presidente que informou que em princípio estará concluída até final de Junho,

uma vez que não existe derrapagens na mesma. -----------------------------------------------

DELIBERAÇÕES VÁRIAS

Seguidamente foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------

PLANO DE PORMENOR DE VALE DO LOBO 3 – ALTERAÇÃO. A PROVAÇÃO DA

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PLANO ; ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA -

Pelo Departamento de Administração do Território foi presente o assunto acima

citado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por maioria e em minuta, de acordo com a informação técnica

n.º 71/2010/DPP de 22.Nov. e respectivo despacho superior que sobre ela recaiu: ---

1. Tomar conhecimento do (a): -----------------------------------------------------------------------

1.1 Acta de Conferência de Serviços de 8 de Novembro de 2010; -------------------------

1.2 Resultado da fase de concertação, consubstanciado na respectiva acta e

parecer emitida, em 8 de Novembro de 2010 pela Comissão de Coordenação e

Desenvolvimento Regional do Algarve; ------------------------------------------------------------

2. Aprovar a proposta de plano actualizada, com as alterações introduzidas face ao

referido no ponto 1, incluído nomeadamente: ----------------------------------------------------

2.1 Adenda de fundamentação da não apresentação do relatório de Avaliação

Ambiental Estratégica. ----------------------------------------------------------------------------------

3. Determinar a abertura do período de discussão pública do plano, por um período

de 22 dias, a divulgar nos termos do n.º 3 e n.º 4 do art.º 77.º do RJIGT. ----------------

4. Dar conhecimento da presente proposta às entidades presentes na Conferência

de Serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Dar conhecimento da presente deliberação à Exma. Assembleia Municipal, à

Junta de Freguesia de Almancil e à Empresa Vale do Lobo, Resort Turísticos de

Luxo, S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente ao assunto Alterações ao Plano de Pormenor de Vale de Lobo III, o



ACTA Nº 44 Fls. __________


Sr. Arq.º. Manuel Vieira começou por pedir desculpa em virtude da documentação

relativa a este assunto ter sido disponibilizada tardiamente. De facto, só há dois dias

atrás foi recebido o parecer da CCDR Algarve e não houve tempo para preparar toda

a documentação em tempo útil. De seguida passou a explicar tecnicamente as

principais componentes da alteração à proposta de Plano de Pormenor. -----------------

A Senhora Vereadora Dr.ª Fátima Catarina pediu a palavra e lamentou o facto da

documentação ter sido apresentada apenas no dia anterior o que dificultou a sua

análise. Referiu que mais vale apresentar uma proposta de Plano correctamente

elaborada do que deixar passar um documento que não cumpre o Regulamento

Geral de Ruído e que mais tarde pode ter repercussões negativas neste processo.

Nesse sentido, em nome dos vereadores eleitos pelo PS, apresentou a seguinte

Proposta : --------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Considerando o teor da acta da Conferência de Serviços e da Reunião de

Concertação realizadas em 8 de Novembro de 2010 e o parecer emitido pela CCDR

Algarve, complementado pelo ofício nº S06712-201011-ORD. ------------------------------

2. Considerando que, no referido ofício, a CCDR emitiu um parecer desfavorável à

componente acústica do Plano, recomendando a sua reformulação por forma a dar

cumprimento ao Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo Decreto Lei nº 9/2007,

de 17/01. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Os Vereadores do PS propõem que a Câmara Municipal delibere remeter a Proposta

de Plano para reformulação do Mapa de Ruído, dando cumprimento à

recomendação da CCDR Algarve.” ------------------------------------------------------------------

O Senhor Director do Departamento de Administração do Território, Arq.º Manuel

Vieira informou: “A própria CCDR na sequência da discussão pública poderá ver que

serão feitas as alterações relacionadas com o mapa de ruído. O mesmo vai ser

afinado e enviado à CCDR e quando voltar à Câmara para aprovação, esta questão

terá de estar resolvida e ultrapassada.” ------------------------------------------------------------

Em face do exposto pelo Sr. Director a Senhora Vereadora Dr.ª Fátima Catarina

considerou que seria preferível o Plano ser corrigido e apresentado a respectiva



ACTA Nº 44 Fls. __________


proposta já em condições, atrasando a aprovação da documentação agora presente

ao que o Sr. Arq.º informou que agora não ia ser aprovado o Plano, pois o mesmo

irá para discussão pública e que posteriormente seria revista esta situação, pois do

ponto de vista legal pode ser difícil atrasar esta situação. Antes da aprovação final, a

questão do mapa de ruído deverá estar resolvida. ----------------------------------------------

O Senhor Presidente , referente a este assunto, disse que tendo o Senhor Director

dado já uma explicação perfeitamente aceitável, o processo deverá ter o andamento

necessário, pois não se pode penalizar o investidor com questões e situações

desnecessárias. Pergunta ainda se a posição do PS se mantém após a explicação

técnica dada e se pretendem apresentar a proposta atrás transcrita, ao que os

Senhores Vereadores respondem que sim. Em face do exposto, o Senhor

Presidente respondeu que não valia a pena continuar a discutir o assunto, uma vez

que as posições são diferentes em relação à matéria e a Proposta apresentada

pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista não foi aprovada. -----------------------

Não tendo a proposta sido aceite pelo Sr. Presidente, a Senhora Vereadora Dr.ª

Fátima Catarina, passou a ler a seguinte Declaração de Voto : -----------------------------

“ Os Vereadores do Partido Socialista estão conscientes da importância da

aprovação de um plano, ou simplesmente das alterações a um plano já em vigor. No

caso em apreciação, trata-se da alteração ao Plano de Pormenor Vale do Lobo 3,

cuja proposta foi votada favoravelmente na reunião de 19 de Agosto de 2010. ---------

Pese embora a responsabilidade da contratação da equipa técnica que elaborou o

plano ser da empresa Vale do Lobo, compete a esta Câmara Municipal e aos seus

serviços fazerem uma avaliação rigorosa do cumprimento das normas legais

aplicáveis. --------------------------------------------------------------------------------------------------

E, quanto ao cumprimento das normas legais, não subsistem quaisquer dúvidas de

que o Mapa de Ruído não foi elaborado em conformidade com as normas legais

aplicáveis. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Os Vereadores do PS manifestam a suas reservas quanto à opção tomada

relativamente à desconformidade do Mapa de Ruído com o Regulamento Geral do



ACTA Nº 44 Fls. __________


Ruído, expresso no parecer emitido pela Direcção de Serviços de Ambiente da

CCDR Algarve, comunicado à Câmara Municipal através do ofício nº S06712-

201011-ORD. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Com efeito, aqueles serviços puseram em causa a metodologia utilizada na recolha

de informação e emitiu um parecer do seguinte teor " Face à ausência de

regulamentação legal sobre a elaboração técnica dos mapas de ruído, a apreciação

efectuada sobre a componente acústica do plano, constitui um juízo de carácter

técnico, fundamentando o parecer desta CCDR.." ..." Alerta-se, porém, vivamente, a

CM de que, caso se confirme ( por exemplo, num contexto de impugnação do plano,

por qualquer cidadão interessado) a justeza da apreciação técnica desta CCDR, a

questão convola-se em incumprimento das disposições legais em causa e, nesta

medida, afecta também o plano, pondo em causa a sua legalidade, por preterição de

formalidade legal. ----------------------------------------------------------------------------------------

Face ao exposto, por razões de prudência e cautela, sugere-se à CM que reformule

as elementos do plano em apreço, de acordo com a normativa sobre mapas de

ruído, retirando daí as consequências necessárias caso o resultado dessa

reformulação suscite a necessidade de ajustar/adaptar o conteúdo do plano, no que

respeita à protecção do bem estar da população em matéria de ruído, de acordo

com o DL nº 9/2007, de 17/01, e do RGR, por este aprovado. -------------------------------

Com efeito, recomenda-se que a componente acústica do Plano seja reformulada

em consonância com o conteúdo do presente parecer ....". ----------------------------------

Estranha-se, assim, que ao invés de seguir a recomendação expressa no parecer da

CCDR Algarve, reformulando a componente acústica do Plano, se tenha optado por

seguir o caminho alternativo admitido pela CCDR : " Contudo, e considerando que

esta componente técnica não tem reflexos directos na interpretação da proposta de

alteração do Plano de Pormenor de Vale do Lobo 3, em alternativa, e caso assim o

entenda, deliberar juntar à proposta de Plano que irá ser sujeita à Consulta Pública o

presente parecer desta CCDR, de forma a disponibilizar para os cidadãos toda a

informação necessária à adequada do Plano em causa".



ACTA Nº 44 Fls. __________


Os Vereadores do PS entendem, que o assunto a deliberar deveria admitir a

possibilidade de ser a Câmara Municipal a decidir qual das duas opções deveria ser

tomada : (i) adoptar a recomendação da CCDR promovendo a reformulação da

componente acústica do Plano; ou (ii) prosseguir com o plano, apesar da sua

desconformidade com o Regulamento Geral do Ruído, correndo o risco de ele poder

vir a ser impugnado. -------------------------------------------------------------------------------------

Optou a maioria do executivo municipal por aprovar o Plano, com as irregularidades

já referidas. Os Vereadores do Partido Socialista abstêm-se, pelas seguintes razões:

A metodologia utilizada para submeter o assunto a deliberação da Câmara Municipal

peca por omitir informação relevante para a decisão. ------------------------------------------

Desde logo, a informação técnica omite a parte do parecer da CCDR que

fundamenta a desconformidade do Mapa de Ruído com as normas regulamentares,

transcrevendo apenas a parte do parecer em que se admite poder prosseguir o

plano, com uma condição - "deliberar juntar à proposta de Plano que irá ser sujeita à

Consulta Pública o parecer da CCDR, de forma a disponibilizar para os cidadãos

toda a informação necessária à adequada apreciação do Plano em causa" -------------

Finalmente, consideram os Vereadores do PS que a aprovação do Plano com as

condicionantes fixadas pela CCDR no seu parecer, constitui um risco desnecessário

para o promotor que poderá ver atrasada a sua aprovação, e um péssimo serviço à

economia do concelho, por não se acautelarem os direitos e a boa fé de um futuro

investidor que pretenda promover a construção do estabelecimento hoteleiro previsto

pelo Plano. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Pelas razões expostas os Vereadores do Partido Socialista abstêm-se.” -----------------

Na sequência desta declaração de voto apresentada, o Sr. Presidente referiu que a

Senhora Vereadora Dr.ª Fátima Catarina e o Senhor Vereador Eng.º Luís Oliveira,

esclareceram bem a sua posição sobre a matéria em questão e que nunca

exercerão funções nesta Câmara porque as atitudes que têm vindo a tomar são

contra os técnicos da Câmara. Acrescentou que estes vereadores ainda não

tomaram consciência das suas reais funções, pondo em causa o desempenho dos



ACTA Nº 44 Fls. __________


técnicos deste município. Apesar do Director de Departamento ter facultado as

informações necessárias, estes vereadores continuam a manter a sua posição, a

qual, se fosse tomada, atrasaria todo o processo deste Plano de Pormenor. ------------

A Senhora Vereadora Dr.ª Fátima Catarina refutou as acusações do Presidente no

sentido de que estão sempre contra os funcionários camarários, afirmando que a

sua posição sobre esta matéria nada tem a ver com esses técnicos. Referiu: "Se o

Sr. Presidente diz que nós pretendemos atrasar o processo, porque é que este

assunto não foi apresentado antes? Só agora é que tem pressa? Nós não estamos

contra o Plano; pretendemos apenas que os procedimentos e processos estejam

feitos com correcção de forma a salvaguardar os interesses dos munícipes e dos

investidores. É preferível alterar já o que está mal, do que manter uma situação

irregular". ---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º Luís Oliveira disse ainda que a posição dos vereadores

do PS não foi entendida, pois não votam contra o plano mas sim apresentam uma

proposta concreta no sentido de ajudar o plano. Não pode ser posto em causa o

sentido de voto e que o Senhor Presidente com esta atitude pretende confundir a

posição do P.S. -------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente referiu que estes vereadores estão a tomar posições que vão

contra as indicações da ARH, da CCDR e do Turismo de Portugal e que era

lamentável a posição do PS, quando todas as entidades intervenientes estão de

acordo. O mapa de ruído não vai atrasar o processo pois o solicitado vai ser revisto

durante a discussão pública e que a posição dos Senhor Vereadores põe em causa

não só a competência dos serviços técnicos assim como a sua idoneidade. ------------

A Senhora Vereadora Dr.ª Fátima Catarina respondeu que essa afirmação é

estranha dado que a ARH e o Turismo de Portugal não se manifestaram

relativamente ao Mapa de Ruído. É apenas isso que está em causa na nossa

posição. Quanto à posição da CCDR, estamos a ir de encontro ao parecer desta

entidade e não o contrário. E que nunca a sua posição foi por em causa a

competência ou idoneidade de quem quer que fosse. -----------------------------------------



ACTA Nº 44 Fls. __________


O Senhor Vereador Eng.º Luís Oliveira pediu a palavra e disse: “O Senhor

Presidente com toda a certeza não será eternamente presidente da Câmara e não

fica bem o Senhor ter essa atitude e por em causa a nossa posição no que respeita

à idoneidade dos serviços desta Edilidade. Nesse sentido o respeito deve ser mútuo,

que é o que pretendemos sempre, sendo esta conversa uma amena cavaqueira,

com certeza sem o sentido de ofender quem quer que seja, pois o Senhor

Presidente sempre que é contrariado tem este tipo de atitude.” -----------------------------

O Senhor Presidente respondeu: “Para mim não é uma amena cavaqueira e

agradeço que, por respeito e educação, não interrompa o presidente do órgão

quando o mesmo está a falar. A minha posição é defender as pessoas com que

trabalho, a sua competência, seriedade e idoneidade e não vou permitir outra

atitude. As pessoas que defendem o município de Loulé, merecem ser defendidas e

não focar refém das posições partidárias. Irei sempre defender os técnicos e

funcionários desta Edilidade.” -------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º Luís Oliveira continuou a pedir a palavra, tendo-lhe sido

recusada pelo S. Presidente, que argumentou: “Quem dá a palavra sou eu. O Sr.

Vereador não se pode dirigir a esta mesa sem antes me pedir a palavra. Assim, não

lha darei enquanto não a pedir como mandam as regras.” ------------------------------------

Após várias tentativas, finalmente o Sr. Presidente considerou que o pedido de

palavra do Vereador Luís Oliveira cumpria os requisitos e deu-lhe a palavra. -----------

O Vereador Luís Oliveira manifestou o seu desagrado por toda esta situação e

perguntou ao Senhor Director do Departamento de Administração do Território qual

era o número de processo e assunto a aprovar seguidamente ao que o Senhor

Director deu a informação solicitada. ---------------------------------------------------------------

REQUERIMENTOS

Seguidamente foram presentes os seguintes requerimentos: --------------------------------

PEDIDO DE APROVAÇÃO - De António Castanheira das Ne ves Barnabé (Proc.

n.º 440/09 – Ent.ªs n.ºs 72/10, 7920/10, 8562/10 e 9221/10 ) solicitando à Câmara a

informação prévia referente à construção de um edifício de Supermercado, sito no



ACTA Nº 44 Fls. __________


Lote 1 A.J/2, - Freguesia de Quarteira. -------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o pedido de informação

prévia referente à construção de um supermercado, condicionado ao estabelecido

no respectivo alvará de loteamento, à construção de um parque de estacionamento

público com 350 lugares e ao cumprimento dos demais condicionamentos referidos

na informação técnica da Divisão de Edificação do Departamento de Administração

do Território. -----------------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dr.ª Fátima Catarina perguntou ainda ao Senhor Director do

Departamento de Administração do Território se sabia qual o Supermercado que se

pretendia abrir no local e o Senhor Arq.º respondeu que não sabia. O pedido era

uma informação prévia para saber a posição da Câmara para essa possibilidade. ----

PEDIDO DE APROVAÇÃO - De Esmeralda Properties, LLc (Proc. N.º 452/10 -

Ent.ªs n.ºs 8687/10, 9250/10 e 9251/10) solicitando à Câmara aprovação do

projecto de arquitectura referente à alteração e ampliação ao prédio existente sito no

Lote 905, Zona 9 – 4.ª fase – Loteamento Dunas Douradas – Freguesia de Almancil.

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o pedido de alteração e

ampliação ao prédio existente, nos termos e condições referidas na informação

técnica da Divisão de Edificação do Departamento de Administração do Território. ---

PEDIDO DE APROVAÇÃO - De Construções António Sousa & Silva, Ldª (Proc.

S/N.º 03 - Ent.ª n.º 7733 de 13.Set.2010) solicitando à Câmara emissão de alvará

de obras de urbanização e aceitação da garantia bancária. ----------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a emissão do alvará de

obras de urbanização e aceitar a garantia bancária N.º 192-43.010108-4 emitida pela

Caixa Económica Montepio Geral no montante de 136.441,00€, como forma de

caução para garantir a boa e regular execução das obras de urbanização, nos

termos e condições da informação da Divisão de Urbanização do Departamento de

Administração do Território. ---------------------------------------------------------------------------

PEDIDO DE APROVAÇÃO - De Armando José Ramos Rocheta Cassiano e

outros (Proc. N.º 3/07 - Ent.ª n.º 2949 de 31.Mar.2 010) solicitando à Câmara



ACTA Nº 44 Fls. __________


reaprovação de licenciamento de uma operação de loteamento. ---------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, reaprovar a proposta de

loteamento, nos termos e condições da informação da Divisão de Urbanização do

Departamento de Administração do Território presentes nas reuniões de Câmara de

06.08.2008 e de 02.06.2010. --------------------------------------------------------------------------

PEDIDO DE APROVAÇÃO - De Cândido Cavaco Coelho (Pro c. N.º 11/09 - Ent.ª

n.º 5862 de 05.Jul.2010) solicitando à Câmara licenciamento de uma operação de

loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a proposta de

loteamento, nos termos e condições das informações da Divisão de Urbanização e

do Departamento de Administração do Território presente a reunião de Câmara de

28.07.2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------

PEDIDO DE APROVAÇÃO - De Hélder Alexandre Vidal Qui nzinco / A. Santo –

Empreendimentos Industriais e Turísticos, S.A. e Lu sofundo – Fundo de

Investimento Imobiliário Fechado (Ent.ª n.º 4531 de 21.Maio.2010 e Índex 33491

de 17.Ste.2010) apresentando à Câmara Ponderação da participação em sede de

discussão pública, referente à proposta de loteamento e Aprovação da proposta de

loteamento requerida (Proc. N.º 17LT/04). --------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta: -------------------------------------------

a) Aprovar a ponderação do resultado da discussão pública da proposta de

loteamento, que decorreu entre 01 de Setembro e 21 de Setembro de 2010, de

acordo com a informação técnica n.º 100929 de 01 de Outubro de 2010 da Divisão

de Urbanização, do Departamento de Administração do Território. ------------------------

b) Remeter ao participante a informação técnica n.º 100929 de 01 de Outubro de

2010. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou ainda, por unanimidade e em minuta, aprovar a proposta de

loteamento, nos termos e condições da informação técnica da Divisão de

Urbanização, do Departamento de Administração do Território, presente a reunião

de Câmara de 14 de Setembro de 2010. ----------------------------------------------------------



ACTA Nº 44 Fls. __________


PEDIDO DE RECEPÇÃO - De Lusotur – Empreendimentos I mobiliários e

Turísticos, S.A. (Ent.ª n.º 6743 de 05.Ago.2010) solicitando à Câmara a recepção

definitiva das infra-estruturas viárias, redes de abastecimento de águas, redes de

drenagem de águas residuais domésticas e águas pluviais, referentes ao Alvará de

Loteamento n.º 1/98 (Sector 6, Zona 2, Subzona 1 a 6). --------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, homologar o auto de recepção

definitiva e não receber definitivamente as infra-estruturas viárias, abastecimento de

águas, redes de drenagem de águas residuais domésticas e águas pluviais. -----------

PEDIDO DE APROVAÇÃO - De Lusotur – Empreendimentos Imobiliários e

Turísticos, S.A. (Proc. N.º 1LT/97 - Ent.ª n.º 6746 de 05.Ago.2010) solicitando à

Câmara a redução da garantia bancária referente ao Alvará de Loteamento n.º 1/98

(Sector 6, Zona 2, Subzona 1 a 6). ------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a redução da garantia

bancária para o valor global de 122.853,09€, de forma a garantir a boa

execução/manutenção das infra-estruturas, nos termos da informação da Divisão de

Urbanização do Departamento de Administração do Território. -----------------------------

PEDIDO DE APROVAÇÃO - De Jorge Costa Dias (Proc. S/ N.º/97 - Ent.ª n.º 8820

de 20.Out.2010) solicitando à Câmara averbamento de nome e alteração da

autorização de utilização temporária de zonas verdes em Vilamoura (Lote 4.12.2D/9

e 10). --------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o averbamento de nome

e autorizar a alteração da utilização temporária de zonas verdes em Vilamoura, nos

termos da informação da Divisão de Urbanização e do acordo estabelecido sobre

essas áreas. -----------------------------------------------------------------------------------------------

PEDIDO DE APROVAÇÃO - De Imocom Palácio Valverde – gestão e

Investimentos Turísticos, S.A. (Proc. N.º 6/07– En t.ª n.º 7376 de 31.Agos.2010)

solicitando à Câmara aprovação de alteração dos projectos de infra-estruturas – Via

Poente anexa ao empreendimento (VNC 535). --------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a solução provisória de



ACTA Nº 44 Fls. __________


alteração às obras de urbanização, ficando a solução provisória em apreço

condicionada à execução do projecto aprovada por deliberação de câmara de

31.10.2010, na sequência da decisão do processo que decorre em tribunal, nos

termos e condições da informação da Divisão de Urbanização, do Departamento de

Administração do Território. ---------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÕES VÁRIAS

Seguidamente foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------

SITUAÇÕES DE TRABALHO DE EMPREITADAS – Da Divisão d e Gestão

Financeira foram presentes para aprovação as situações de trabalhos que aqui se

dão por transcritas no valor total de € 295.793,82. ----------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar as situações de

trabalhos de empreitadas. -----------------------------------------------------------------------------

CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DO F ORNECIMENTO

CONTÍNUO DE PNEUS, CÂMARAS-DE-AR E RESPECTIVOS ACES SÓRIOS E

SERVIÇOS DE ROTAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTA GEM DE PNEUS E

ALINHAMENTO DE DIRECÇÃO – Pela Divisão de Gestão Pa trimonial e

Aprovisionamento foi presente informação sobre o assunto acima referido, assim

como a minuta de contrato que a seguir se transcreve: ----------------------------------------

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO

DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, RESPECTIVOS

ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE ROTAÇÃO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM DE PNEUS E ALINHAMENTO DE

DIRECÇÃO, PELO VALOR GLOBAL DE 152.795,04 €, AO

QUAL ACRESCE O IVA À TAXA LEGAL.

Aos ………. dias do mês de ………. do ano de 2010, em Loulé, no Edifício dos

Paços do Concelho, perante mim, Maria Ricardo Correia Pinto Guerreiro, oficial

público dos contratos, da Câmara Municipal de Loulé, conforme despacho emitido

pelo Senhor Presidente da Câmara no dia vinte e seis de Outubro de dois mil e

nove, é celebrado o presente contrato: -------------------------------------------------------------



ACTA Nº 44 Fls. __________


Entre o MUNICÍPIO DE LOULÉ , pessoa colectiva número 502098139, com sede na

Praça da República, em Loulé, representado por SEBASTIÃO FRANCISCO

SERUCA EMÍDIO, na qualidade de seu Presidente, com poderes para o acto, nos

termos legais e a firma NEPILUB – COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES

UNIPESSOAL, LDA , com sede em Estrada Nacional 125, Sítio das Baceladas,

freguesia de Quarteira, concelho de Loulé, com o capital social de 5.000,00 €,

matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Loulé, com o

número único de matrícula e pessoa colectiva 505516373, representada por

PEDRO MIGUEL PIRES GUERREIRO NETO, casado, natural da freguesia da

Sé, concelho de Faro, e residente na freguesia de Quarteira, concelho de Loulé,

portador do Bilhete de Identidade número 10371416, emitido em 15 de Janeiro de

2004, pela Direcção-Geral dos Registos e do Notariado, Serviços de Identificação

Civil de Lisboa, contribuinte número 203690702, na qualidade de Procurador da

empresa, com poderes para o acto conforme consta da Procuração, emitida em 12

de Junho de 2007, é celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato de

fornecimento que se rege pelas cláusulas seguintes: ------------------------------------------

PRIMEIRA: Por deliberação de Câmara de …. de ……. de 2010 , e na sequência de

concurso público, cujo anúncio foi publicado no Diário da República número 203, II

série de 19 de Outubro de 2010, foi adjudicado à empresa NEPILUB – COMÉRCIO

DE LUBRIFICANTES UNIPESSOAL, LDA , o FORNECIMENTO CONTÍNUO DE

PNEUS, CÂMARAS DE AR, RESPECTIVOS ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE

ROTAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E ALINHAMENTO DE

DIRECÇÃO, pelo montante máximo de 152.795,04€ (cento e cinquenta e dois mil

setecentos e noventa e cinco euros e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal

em vigor, conforme caderno de encargos e proposta do adjudicatário, e demais

elementos patentes no concurso que se consideram integrados no presente

contrato, tendo o encargo cabimento nas rubricas orçamentais 02/02.01.12 e

02/02.02.03, para o presente ano económico e seguintes; -----------------------------------

SEGUNDA: O presente contrato consiste no fornecimento de pneus, câmaras de ar,



ACTA Nº 44 Fls. __________


respectivos acessórios, serviços de rotação, montagem e desmontagem de pneus e

alinhamento de direcção, conforme descrito na parte II do caderno de encargos

(cláusulas técnicas) e na proposta do adjudicatário que se dá por inteiramente

reproduzida; -----------------------------------------------------------------------------------------------

TERCEIRA: O fornecimento é contínuo pelo que o fornecedor se obriga ao

fornecimento e montagem de pneus e câmaras de ar nas quantidades solicitadas

pela Câmara Municipal de Loulé, durante o período de vigência do contrato. -----------

No preço de cada pneu, deverão ser ainda incluídos os serviços de mão-de-obra: ----

Serviço de desmontagem do pneu velho; ----------------------------------------------------------

Serviço de montagem do pneu novo; ---------------------------------------------------------------

Serviço de calibragem de roda depois de montado o pneu novo (apenas para os

pneus referidos nos lotes A, B e D); -----------------------------------------------------------------

Entrega dos pneus velhos a um Sistema Integrado de Gestão de Pneus Usados

para posterior revalorização ou destruição, sendo facturada a respectiva ecotaxa; ----

Registo de histórico dos pneus fornecidos e montados em suporte informático

(ficheiro XML) a fornecer por esta Edilidade. -----------------------------------------------------

QUARTA: O contrato vigora até ao limite máximo de 152.795,04€ (cento e cinquenta

e dois mil setecentos e noventa e cinco euros e quatro cêntimos) ou pelo período de

três anos consoante o que ocorrer em primeiro lugar; -----------------------------------------

A Câmara municipal de Loulé não fica obrigada a recorrer em regime de

exclusividade absoluta; ---------------------------------------------------------------------------------

Durante o período de vigência do contrato a Edilidade pode solicitar quantidades

superiores às indicadas no respectivo item do mapa de quantidades, desde que em

caso algum se ultrapasse o valor do contrato; ----------------------------------------------------

Caso o contrato se extinga no término do prazo previsto, sem que se tenha adquirido

bens no valor global do contrato, não poderá em caso algum, por esse facto, o

fornecedor reclamar qualquer tipo de indemnização à Edilidade; ---------------------------

QUINTA: O fornecimento e montagem será executado nas instalações do

fornecedor, sendo o prazo de entrega e montagem dos bens imediato; ------------------



ACTA Nº 44 Fls. __________


SEXTA: O fornecedor garantirá o sigilo quanto a informações que os seus técnicos

venham a ter conhecimento relacionadas com a actividade da Edilidade; ----------------

SÉTIMA: Os valores unitários são os seguintes: ------------------------------------------------

CÓDIGO DESIGNAÇÃO UNIDADES

QUANTIDADE

ESTIMADA

PREÇO UNITÁR

IO

PREÇO TOTAL

Grupo A 1 13 R 22.5 Tubeless UN 6 430,00 2.580,00

2 315/80 R 22.5 Tubeless UN 180 380,00 68.400,00

3 295/80 R 22.5 Tubeless UN 12 355,00 4.260,00

4 285/70 R 19.5 Tubeless UN 6 297,00 1.782,00

5 265/70 R 19.5 Tubeless UN 6 256,00 1.536,00

6 245/70 R 17.5 Tubeless UN 18 250,00 4.500,00

7 215/75 R 17.5 Tubeless UN 6 171,00 1.026,00

8 205/75 R 17.5 Tubeless UN 48 178,00 8.544,00

9 10 R 17.5 Tubeless UN 6 248,00 1.488,00

Grupo B

10 7.50 R 16 C Tube Type UN 12 133,00 1.596,00

11 7.50 R 16 Tubeless UN 6 120,00 720,00

12 235/65 R 16 C Tubeless UN 6 157,00 942,00

13 215/75 R 16 C Tubeless UN 12 123,00 1.476,00

14 205/80 R 16 C Tubeless UN 12 95,00 1.140,00

15 195/75 R 16 C Tubeless UN 12 96,00 1.152,00

16 185/75 R 16 C Tubeless UN 18 96,00 1.728,00

17 225/70 R 15 C Tubeless UN 18 135,00 2.430,00

18 195 R 15 Tubeless UN 12 85,00 1.020,00

19 195/70 R 15 C Tubeless UN 12 88,00 1.056,00

20 175/65 R 14 C Tubeless UN 12 73,00 876,00

21 185 R 14 C Tubeless UN 12 70,00 840,00

22 165/70 R 14 C Tubeless UN 12 71,00 852,00

23 165/70 R 13 C Tubeless UN 12 68,00 816,00

Grupo C

24 18.4 - 26 Tubeless UN 12 640,00 7.680,00



ACTA Nº 44 Fls. __________


25 12.5/80 – 18 Tubeless UN 12 306,00 3.672,00

26 7.50 – 16 Tube Type UN 12 118,00 1.416,00

27 7.00 – 16 Tube Type UN 9 118,00 1.062,00

28 11.5/80 – 15.3 Tubeless UN 6 146,00 876,00

29 28 x 12.5 – 15 Tube Type UN 12 550,00 6.600,00

30 250 - 15 Tube Type UN 12 203,00 2.436,00

Grupo D

31 185/65 R 15 Tubeless UN 12 70,00 840,00

32 185/60 R 14 Tubeless UN 12 58,00 696,00

33 175/65 R 14 Tubeless UN 18 49,00 882,00

34 165/70 R 14 Tubeless UN 12 52,00 624,00

35 175/70 R 13 Tubeless UN 12 48,00 576,00

36 165/70 R 13 Tubeless UN 6 44,00 264,00

Grupo E

37 Rotação pneu pesado UN 18 9,091 163,64

38 Rotação pneu comercial e 4x4

UN 9 5,372 48,35

39 Rotação pneu ligeiro UN 6 4,132 24,79

40 Desmontagem/montagem de pneu de veículo pesado

UN 6 17,355 104,13

41 Desmontagem/montagem de pneu de veículo comercial/4x4

UN 6 5,785 34,71

42 Desmontagem/montagem de pneu de veículo ligeiro

UN 6 3,719 22,31

43 Equilibragens com pesos - veículo pesado

UN 72 12,810 922,32

44 Equilibragens com pesos - veículo ligeiro

UN 72 3,719 267,77

45 Reparação pneu pesado UN 90 21,488 1.933,92

46 Reparação pneu comercial/4x4

UN 48 10,744 515,71

47 Reparação pneu ligeiro UN 30 6,000 180,00

48 Válvulas para veículo pesado

UN 120 15,289 1.834,68

49 Válvulas para veículo comercial/4x4

UN 240 2,893 694,32

50 Válvulas para veículo UN 600 2,893 1.735,80



ACTA Nº 44 Fls. __________


ligeiro

51 Alinhamento de direcção - veículo pesado

UN 18 120,000 2.160,00

52 Alinhamento de direcção - veículo comercial/4x4

UN 54 33,058 1.785,13

53 Alinhamento de direcção - veículo ligeiro UN 96 20,661 1.983,46

OITAVA: As quantias devidas serão pagas no prazo de 60 dias após a recepção das

respectivas facturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da

obrigação respectiva; ------------------------------------------------------------------------------------

Os pagamentos serão efectuados de acordo com as quantidades requisitadas pelos

serviços e fornecidas pelo fornecedor, às quais será aplicado o respectivo preço

unitário. Os preços unitários apresentados são fixos durante o período de vigência

do contrato; ------------------------------------------------------------------------------------------------

Em caso de discordância por parte da Entidade Adjudicante quanto aos valores

indicados nas facturas, deve esta comunicar ao prestador de serviços por escrito, os

respectivos fundamentos, ficando o prestador de serviços obrigado a prestar os

esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova factura corrigida; --------

NONA: Se o fornecedor não cumprir o prazo de entrega estabelecido acrescido de

prorrogações legais ou graciosas que venham a ter lugar, ser-lhe-á aplicada um

pena pecuniária calculada sobre o valor da encomenda em atraso, de montante a

fixar nos seguintes termos: ----------------------------------------------------------------------------

� 2% no primeiro dia de atraso; ----------------------------------------------------------------

� +4% no segundo dia de atraso; --------------------------------------------------------------

� +6% no terceiro dia de atraso; ---------------------------------------------------------------

� +8% por cada dia de atraso, a partir do quarto dia de atraso em diante, até ao

limite de 36%; ------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMA: Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de

qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as

circunstâncias que impossibilitem a respectiva realização, alheias à vontade da parte



ACTA Nº 44 Fls. __________


afectada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato

e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar; ----------------

Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos acima referidos,

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens,

greves, embargos ou bloqueios internacionais, actos de guerra ou terrorismo, motins

e determinações governamentais ou administrativas injuntivas; -----------------------------

Não constituem motivos de força maior os previstos no ponto 3 do artigo 9 do

Caderno de Encargos; ----------------------------------------------------------------------------------

A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior

deve ser imediatamente comunicada à outra parte. A força maior determina a

prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afectadas pelo

período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

força maior; ------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMA PRIMEIRA: Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato

previstos na lei, a Edilidade pode resolver o contrato, a titulo sancionatório, no caso

de o fornecedor violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe

incumbem, designadamente nos seguintes casos: ----------------------------------------------

a) Quando se verificarem incumprimentos, ou seja atraso no fornecimento de 3

serviços consecutivos ou alternados por período superior a 5 dias; ------------------------

b) Quando se verificar que o objecto do contrato não corresponde às características

e especificações que lhe são atribuídas na proposta e restante documentação

apresentada pelo fornecedor; -------------------------------------------------------------------------

DÉCIMA SEGUNDA: A subcontratação pelo fornecedor e a cessão da posição

contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, nos termos do

Código dos Contratos Públicos; ----------------------------------------------------------------------

DÉCIMA TERCEIRA: Que, nos casos omissos ao presente contrato, ou aos

documentos a ele anexos, aplicar-se-ão as normas legais em vigor e supletivamente

o disposto no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e restante legislação

aplicável. ----------------------------------------------------------------------------------------------------



ACTA Nº 44 Fls. __________


Que este contrato foi precedido de minuta, aprovada por deliberação de Câmara de

…. de ….. de 2010, e aceite pela representada do segundo outorgante. -----------------

Do presente contrato fazem parte: -------------------------------------------------------------------

- Programa de Procedimento; -------------------------------------------------------------------------

- Caderno de Encargos; --------------------------------------------------------------------------------

- Proposta do fornecedor. ------------------------------------------------------------------------------

E, que ambos os outorgantes aceitem este contrato nos precisos termos exarados,

de que tomaram integral conhecimento, assim como dos documentos anexos, que

depois de lido vai ser assinado por todos os intervenientes.” --------------------------------

A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta, aprovar: --------------------------------

1- A adjudicação do fornecimento contínuo de pneus, câmaras de ar, respectivos

acessórios e serviços de rotação, montagem e desmontagem de pneus e

alinhamento de direcção, pelo período de 3 anos ou até ao montante máxima de

€152.795,04 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e cinco euros e

quatro cêntimos) acrescido do IVA à taxa de 21% (consoante o que ocorra em

primeiro lugar), à empresa NEPILUB – Comércio de Lubrificantes Unipessoal, Ldª.,

de acordo com o relatório final do Júri. -------------------------------------------------------------

2- Autorizar a realização da correspondente despesa. -----------------------------------------

3- Aprovar a minuta do contrato. ---------------------------------------------------------------------

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA CORRENTE À FÁBRICA DA IGREJA DE N.ª

SENHORA DA CONCEIÇÃO DE QUARTEIRA – Pelo Senhor Pre sidente foi

presente a proposta que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------

“ Tendo em conta a importância de que se revestem, em termos sócio-culturais, as

diversas actividades populares que se realizam um pouco por todo o Concelho,

sobretudo nesta fase de proximidade da Quadra Natalícia; ----------------------------------

Considerando que pelas suas origens e características tradicionais e religiosas, bem

como por aquilo que representam para as populações locais, merecem naturalmente

a atenção e o apoio correspondentes por parte das entidades publicas,

nomeadamente das Autarquias Locais, no âmbito das suas políticas culturais e de



ACTA Nº 44 Fls. __________


animação; --------------------------------------------------------------------------------------------------

Atendendo a que as festividades em honra de Nossa Senhora da Conceição, em

Quarteira, integram o conjunto de eventos que se reveste da mais genuína tradição

e popularidade no Concelho, proponho, em conformidade, que esta Câmara

Municipal delibere no sentido de aprovar uma comparticipação financeira no valor de

2.000,00€ (dois mil euros), à Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da

Conceição, com sede no Largo de Nossa Senhora da Conceição, 8125 – 625 em

Quarteira, e contribuinte n.º 501174150, visando apoiar o avento acima descrito.” ----

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a atribuição de uma

comparticipação financeira corrente no valor de 2.000,00€ (dois mil euros), à Fábrica

da Igreja Paroquial de N.ª Senhora da Conceição, de Quarteira. ---------------------------

HORAS EXTRAORDINÁRIAS DO DAAJ (DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS

HUMANOS E DA QUALIDADE) – Pelo Departamento de Admi nistração e

Assuntos Jurídicos foi presente informação sobre o assunto acima citado. -----------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, autorizar nos termos do n.º 2 do

artigo da Lei n.º 59/2008 de 11 de Setembro que os limites de trabalho extraordinário

estabelecidos no n.º 1 do mesmo artigo: cem horas por ano, duas horas por dia

normal de trabalho e em dias de descanso semanal obrigatório ou complementar e

nos feriados, sejam ultrapassadas com o limite máximo de 60% da remuneração

base do trabalhador respectivo, nos termos e para os efeitos da informação

apresentada pelo Departamento de Administração e Assuntos Jurídicos. ----------------

EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO REQUERIDA POR RIVERFIRE,

LDª., PARA REALIZAÇÃO DE MÚSICA AO VIVO NO ESTABELE CIMENTO

DENOMINADO “O SHEA’S IRISH PUB” EM VILAMOURA – Pelo Departamento

de Administração e Assuntos Jurídicos foi presente o requerimento com a

entrada n.º 39599 de 05.11.10 no qual vem requerer à Câmara que seja concedida

licença especial de ruído para a seguinte actividade ruidosa de carácter temporário:

música ao vivo. -------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nos termos do n.º 2 do art.º 15.º



ACTA Nº 44 Fls. __________


do Regulamento Geral de Ruído, anexo ao Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro,

emitir a Licença Especial de Ruído, em conformidade com o requerido por Riverfire,

Ldª., para a realização de música ao vivo no estabelecimento denominado “O Shea’s

Irish Pub” na Marina Plaza, Bloco 11, loja 7, em Vilamoura, de 25, 26, 27 de

Novembro de 2010, 1, 2, 3, 9, 19, 11, 16, 17 e 18 de Dezembro do corrente ano, das

21h30 às 00h30, deverá o titular respeitar os limites de ruído e a música

desenvolver-se no interior do estabelecimento e deportas e janelas fechadas. ---------

RATIFICAÇÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO REQUERIDA POR LOULÉ

CONCELHO GLOBAL EQUIPAMENTOS E EVENTOS MUNICIPAIS, S.A., PARA A

REALIZAÇÃO DE UM JANTAR COM ANIMAÇÃO NO MERCADO MUN ICIPAL –

Pelo Departamento de Administração e Assuntos Juríd icos foi presente o

requerimento com a entrada n.º 40425 de 10.11.10 no qual vem requerer à Câmara

que seja concedida licença especial de ruído para a seguinte actividade ruidosa de

carácter temporário: jantar com animação. --------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nos termos do n.º 3 do art.º 68.º

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, ratificar a autorização por despacho, proferida

pelo Senhor Presidente da Câmara, para emissão de licença especial de ruído, em

conformidade com o requerido por Loulé Concelho, Global Equipamentos e Eventos

Municipais, S.A., para a realização de um Jantar com Animação, sito no Mercado

Municipal, no dia 19 de Novembro 2010, entre as 20h00 e as 01h00, deverá o

requerente respeitar os limites de ruído. -----------------------------------------------------------

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – CLUB BTT TERRA DE LOULÉ - “RAID SERRA

MAR LOULÉ – TERCEIRA EDIÇÃO”, A REALIZAR NO DIA 4 D E DEZEMBRO DE

2010, NO CONCELHO DE LOULÉ – Pelo Departamento de C ultura e Desporto

foi presente o requerimento com a entrada n.º 39352 de 04.11.10 no qual vem

requerer à Câmara que seja concedida licença especial de ruído para a seguinte

actividade ruidosa de carácter temporário: “Raid Serra Mar Loulé Concelho”. ----------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a licença especial de

ruído concedida para a prova acima referida nos termos do n.º 1 do artigo 15.º do



ACTA Nº 44 Fls. __________


Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de

Janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

ISENÇÃO DE TAXAS – MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA “RAID SE RRA MAR

LOULÉ – TERCEIRA EDIÇÃO” NO DIA 4 DE DEZEMBRO – ORG ANIZAÇÃO

CLUBE BTT TERRA DE LOULÉ – Pelo Senhor Vereador Joa quim Guerreiro foi

presente a proposta que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------

“De acordo com o estabelecido no número 2 do artigo 7.º da Alteração do

Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças da Câmara Municipal de Loulé,

conforme aviso n.º 2179/2005 publicado em Diário da República, II Série, de 5 de

Abril de 2005, propõe-se que ao Club BTT Terra de Loulé fique isento de pagamento

de qualquer taxa ou licença ao Município para a prova “Raid Serra Mar Concelho –

Terceira Edição”, a realizar em Loulé, no dia 04 de Dezembro de 2010, por estar em

conformidade com os fins legalmente exigidos.” -------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a Isenção de Taxas ao

Club BTT Terra de Loulé para a realização da Manifestação Desportiva acima

referida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL COM A CASA

DO POVO DE ALTE – Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta que a

seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------

“ Considerando que a Casa do Povo de Alte: -----------------------------------------------------

- É uma das mais prestigiadas Instituições Socioculturais do nosso Concelho; -----

-Tem prestado um relevante serviço na difusão da Cultura e Arte Popular da sua

Região, tais como: -----------------------------------------------------------------------------------

� Festival de Musica Tradicional de Alte

� Comemorações do 72º Aniversário

� Difusão pelo país e estrangeiro das suas iniciativas culturais

� Escola de folclore – ensaios semanais de cântico, musica e dança

tradicional

� Pesquisa, recolha e tratamento do folclore da Freguesia



ACTA Nº 44 Fls. __________


� Carnaval de Alte

� Torneio de Futsal

� Semana Cultural de Alte

� Halloween

Debate-se esta instituição também com a necessidade de adquirir alguns meios para

o desenvolvimento das suas actividades, nomeadamente trajes tradicionais,

equipamento diverso e lançamento do livro do Grupo Folclórico. ---------------------------

Assim sendo, proponho que seja celebrado um Contrato Programa de

Desenvolvimento Cultural com a Casa do Povo de Alte no valor de 18.000€ (dezoito

mil euros), para o ano de 2010.” ---------------------------------------------------------------------

CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL ENTRE A

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ E A CASA DO POVO ALTE

PARA O ANO CIVIL DE 2010

Entre: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal de Loulé , pessoa colectiva n.º 502 098 139, representada

neste acto pelo seu Presidente, Sebastião Francisco Seruca Emídio e a Casa do

Povo de Alte, agremiação cultural, pessoa colectiva n.º 500 990 697, com sede na

Freguesia de Alte, Concelho de Loulé, doravante designado por Associação, neste

acto representado pelo Dr.ª Maria Irene Madeira Santinho Horta Figueiredo, na

qualidade de Presidente da Direcção, é acordado o seguinte: -------------------------------

a) Disposições Preambulares

1. A “Associação” desenvolve, no âmbito da sua actividade um conjunto importante

de actividades culturais e recreativas. ----------------------------------------------------------

2. Para a prossecução da sua actividade, a “Associação” conta com 300 associados

inscritos. ------------------------------------------------------------------------------------------------

3. A acção da “Associação” assume-se como de interesse para o concelho,

porquanto contribui de forma significativa para o desenvolvimento da sua acção

cultural, pelo que a Câmara Municipal, no âmbito das suas competências

próprias, propõe-se comparticipar e apoiar técnica e financeiramente o



ACTA Nº 44 Fls. __________


desenvolvimento das actividades regulares da “Associação”, nomeadamente das

áreas técnicas de formação e intervenção cultural e recreativa, apoio esse que

decorrerá nos termos e condições previstas no clausulado do presente contrato

assim como esta Associação deverá fazer-se representar em quaisquer

organizações promovidas pela Câmara, sempre que solicitado. ------------------------

4. A Câmara Municipal tem dedicado particular atenção às acções de

desenvolvimento no campo das infra-estruturas culturais do concelho, pela

manifesta relevância social e cultural que as mesmas assumem na melhoria da

qualidade de vida dos munícipes e residentes, de que a concretização da política

de celebração de Contratos Programa constitui paradigma. -----------------------------

5. Os termos do presente acordo têm cabimento no orçamento da Câmara

Municipal para 2010, encontrando-se esta Câmara Municipal com o Plano

Plurianual e de Investimento para 2010 aprovado pelo órgão deliberativo. ----------

b) Cláusulas Contratuais

1ª

1. O presente Contrato Programa tem como objectivo comparticipar e apoiar técnica

e financeiramente o desenvolvimento das actividades culturais da Casa do Povo

de Alte, que no seu todo constituem um autêntico plano de desenvolvimento

cultural, e vigora desde a data da sua assinatura até 31 de Dezembro de 2010. --

2. De entre as actividades que a “Associação” se obriga a desenvolver salienta-se o

prosseguir as suas actividades, no âmbito da formação e desenvolvimento

cultural da população, bem como a aquisição de equipamentos que possibilite tal

desenvolvimento. ------------------------------------------------------------------------------------

2ª

A Comparticipação da Câmara Municipal para as actividades da “Associação” é de

18.000 € (dezoito mil euros). ------------------------------------------------------------------------

3ª

1. Para a execução do plano de desenvolvimento cultural, a “Associação”

desenvolverá os seus melhores esforços no sentido de: ----------------------------------



ACTA Nº 44 Fls. __________


a) Apoiar e participar na organização de iniciativas de carácter cultural e recreativo,

promovidas pela Câmara. -------------------------------------------------------------------------

b) Participar em reuniões promovidas pela Câmara com o movimento associativo. --

2. A “Associação” obriga-se a manter actualizado o ficheiro de sócios inscritos. ------

3. A “Associação” obriga-se ainda a apresentar à Câmara os instrumentos de

gestão do presente contrato, bem como: ------------------------------------------------------

a) O seu programa anual de actividades. ---------------------------------------------------------

b) O seu projecto anual de orçamento. ------------------------------------------------------------

c) O(s) relatório(s) de actividades e contas, com o parecer do Conselho Fiscal e

aprovação da Assembleia Geral -----------------------------------------------------------------

4ª

O atraso da “Associação” no cumprimento de qualquer dos objectivos definidos no

presente contrato, confere à Câmara o direito a fixar ao primeiro novo prazo de

execução, sem prejuízo da verificação de fundamento para a resolução do Contrato

Programa. --------------------------------------------------------------------------------------------------

5ª

A resolução do presente contrato efectuar-se-á através da respectiva notificação à

“Associação”, por carta registada com aviso de recepção, e confere à Câmara o

direito à restituição das quantias já recebidas pela “Associação” a título de

participação financeira. ---------------------------------------------------------------------------------

6ª

1. O presente contrato caduca se e quando, por causa não imputável à

“Associação”, se tornar objectivamente impossível realizar o plano de

desenvolvimento cultural que constitui o seu objecto. -------------------------------------

2. Caso tal impossibilidade afecte apenas de forma parcial o referido plano, a

Câmara reserva-se o direito de deduzir o presente Contrato Programa, por forma

a adequá-lo à parte subsistente daquele plano. ---------------------------------------------

7ª

A “Associação” enviará à Câmara, relatórios regulares, com intervalos não



ACTA Nº 44 Fls. __________


superiores a seis meses, sobre a execução do plano de desenvolvimento cultural,

bem como um relatório final de síntese. ------------------------------------------------------------

8ª

O pagamento do estipulado na cláusula 2ª será efectuado em prestações mensais,

de acordo com as disponibilidades da tesouraria da Câmara. -------------------------------

Ambas as partes acordam nos termos do presente contrato, que vão assinar, em

duplicado.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a minuta do contrato

programa, a celebrar entre a Casa do Povo de Alte e a Câmara Municipal de Loulé,

no valor de 18.000€ (dezoito mil euros). -----------------------------------------------------------

PROPOSTA TOPONÍMICA PARA A FREGUESIA DE SÃO CLEMENT E – Pelo

Senhor Vereador Joaquim Guerreiro foi presente a proposta que a seguir se

transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Considerando que foi detectada a necessidade de atribuição toponímica a 4

artérias da freguesia de São Clemente – cidade de Loulé para as quais se propõe a

atribuição dos nomes Cerca do Convento Espírito Santo, Beco Afonso de

Albuquerque, Rua d Horta do José da Luz, Rua Manuel dos Santos Pinheiro e 6

artérias da freguesia de São Clemente – zona rural para as quais se propõe a

atribuição dos nomes Rua Bela Vista, Rua São Silvestre, Rua Caminho das Pereiras,

Rua Monte Raposo, Rua Cerro do Mocho, Travessa Cerro do Mocho, cujas

especificações de localização seguem em anexo. ----------------------------------------------

Considerando que foi ouvida a Junta de Freguesia de São Clemente e foram tidas

em conta algumas propostas por esta apresentadas. ------------------------------------------

Considerando as preocupações da população, no sentido de facilitar a intervenção

dos bombeiros, forças de segurança, correios, entre outras entidades. -------------------

Considerando que a proposta apresentada para as designações das artérias teve

em conta aspectos da história local, quanto aos topónimos locais e ás

personalidades propostas. -----------------------------------------------------------------------------

Propõe-se nos termos do Regulamento Municipal de Toponímia a aprovação desta



ACTA Nº 44 Fls. __________


proposta toponímica cuja localização segue em anexo. ---------------------------------------

À consideração da Exma. Câmara.” -----------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a atribuição de 4

artérias da freguesia de São Clemente – cidade de Loulé para as quais se propõe a

atribuição dos nomes Cerca do Convento Espírito Santo, Beco Afonso de

Albuquerque, Rua Horta do José da Luz, Rua Manuel dos Santos Pinheiro e 6

artérias da freguesia de São Clemente – zona rural para as quais se propõe a

atribuição dos nomes Rua Bela Vista, Rua São Silvestre, Rua Caminho da Pereiras,

Rua Monte Raposo, Rua Cerro do Mocho, Travessa Cerro do Mocho. --------------------

O Senhor Vereador Eng.º Luís Oliveira não participou na discussão e votação do

presente assunto por impedimento legal, tendo no entanto agradecido à Câmara o

facto deste assunto ter tido o andamento necessário para a sua concretização. -------

PROPOSTA TOPONÍMICA PARA A CIDADE DE QUARTEIRA – Pe lo Senhor

Vereador Joaquim Guerreiro foi presente a proposta que a seguir se transcreve: ---

“ Considerando o desenvolvimento urbanístico da cidade de Quarteira, nos últimos

anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerando que foi detectada a necessidade de atribuição toponímica a três

artérias para a qual se propõe a atribuição dos nomes Rua Manuel Correia (inicia na

Rua D. Dinis e termina na Rua do Sol), Rua José da Luz Morgado (inicia na Rua do

Portão e termina na Rua Capitão Salgueiro Maia) e Travessa da Abelheira (inicia no

entroncamento do Rua da Abelheira coma Rua Padre Elísio Dias e a Rua do Caracol

e termina sem saída). -----------------------------------------------------------------------------------

Considerando que a Junta de Freguesia de Quarteira apresentou como sugestão a

atribuição dos nomes atrás referidos, não tendo sido detectado nenhum problema na

sua aprovação. --------------------------------------------------------------------------------------------

Considerando que as preocupações da população, no sentido de facilitar a

intervenção dos bombeiros, forças de segurança, correios, entre outras entidades. ---

Considerando que a proposta apresentada para as designações das artérias teve

em conta personalidades ligadas à história local. -----------------------------------------------



ACTA Nº 44 Fls. __________


Propõe-se nos termos do Regulamento Municipal de Toponímia e aprovação desta

proposta toponímica cuja localização segue em anexo. ---------------------------------------

À consideração da Exma. Câmara.” -----------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a atribuição dos

seguintes topónimos à cidade de Quarteira: Rua Manuel Correia; Rua José da Luz

Morgado; Travessa da Abelheira. --------------------------------------------------------------------

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA SÉ DE

FARO PARA AUXÍLIOS ECONÓMICOS E ALIMENTAÇÃO DOS ALU NOS

SURDOS INTEGRADOS NUMA DAS ESCOLAS DO AGRUPAMENTO – Pela

Senhora Vereadora Dr.ª Teresa Menalha foi presente a proposta que a seguir se

transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------

“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------

Em anos anteriores já existiram situações idênticas, com a frequência de alunos

numa escola do Concelho de Faro, por não existir Ensino Bilingue para surdos no

Concelho de Loulé; --------------------------------------------------------------------------------------

A Acção Social Escolar, por se tratar de alunos do 1.º ciclo, é da competência da

Autarquia de origem dos alunos, uma vez que estes não são alunos da escola de

Faro, frequentam-na por imposição face à inexistência de qualquer alternativa no

Concelho de Loulé; --------------------------------------------------------------------------------------

Os dois alunos portadores de surdez a frequentar o Agrupamento de Escolas da Sé

de Faro, estão integrados no Escalão A para Auxílios económicos, sendo o valor

anual individual de 90,00€, perfazendo 180,00€; ------------------------------------------------

A alimentação em refeitório dos dois alunos perfaz o valor anual de 618,24€; ----------

Proponho, que esta Câmara delibere a atribuição do subsídio para o Agrupamento

de escolas da Sé de Faro, contribuinte n.º 600077861, no valor de 798,24€

(setecentos e noventa e oito euros e vinte e quatro cêntimos), para auxílios

económicos e alimentação dos alunos surdos integrados na escola deste

Agrupamento.” --------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o subsídio atribuído ao



ACTA Nº 44 Fls. __________


Agrupamento de Escolas da Sé de Faro, para auxílios económicos e alimentação

dos alunos surdos integrados numa das Escolas do Agrupamento, no valor de

798,24€ (setecentos e noventa e oito euros e vinte e quatro cêntimos), conforme

proposta da Sr.ª Vereadora Dr.ª Maria Teresa F. Menalha. -----------------------------------

REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE LOULÉ NO CONSELHO GE RAL

TRANSITÓRIO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª LAURA AY RES – Pelo

Senhor Presidente foi presente a proposta que a seguir se transcreve: -----------------

“Considerando que o Agrupamento de Escolas S. Pedro do Mar foi extinto na

sequência da constituição do Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres, por

despacho proferido em 25 de Junho de 2010 pelo Senhor Secretário de Estado da

Educação; --------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerando a constituição do Conselho Geral com carácter transitório no

Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres, no qual devem integrar representantes

do Município, de acordo com o disposto nos termos do n.º 3 do Artigo 14.º do

Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril; ------------------------------------------------------------

Proponho que esta Câmara delibere sobre a representatividade deste Município no

Conselho Geral Transitório do Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres com os

seguintes elementos: ------------------------------------------------------------------------------------

Câmara Municipal de Loulé – Divisão de Educação: -------------------------------------------

- Edite Maria Pinguinha Guerreiro de Carvalho Machado

- Dora Cristina Santos Assunção

Junta de Freguesia de Quarteira: --------------------------------------------------------------------

- José Coelho Mendes” ---------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a proposta dos

representantes do Município de Loulé no Conselho Geral Transitório do

Agrupamento Dr.ª Laura Ayres, ao abrigo do disposto do n.º 3 do art.º n.º 14 do

Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril. ------------------------------------------------------------

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES DESTINADO

AO PAGAMENTO D OS CONTRATOS DE ALUGUER DOS EQUIPAMENTOS E DE



ACTA Nº 44 Fls. __________


MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA INSTALA DOS NAS ESCOLAS

DO 1.º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA À EMPRESA CHARON – SOLUÇÕES

DE SEGURANÇA (PROSECOM SYSTEMS) – Pela Senhora Vere adora Dr.ª

Teresa Menalha foi presente a proposta que a seguir se transcreve: ---------------------

Considerando que, à semelhança dos anos anteriores, os edifícios escolares do 1.º

Ciclo do Ensino Básico e dos Jardins-de-Infância continuam ligados ao sistema

colectivo de segurança; ---------------------------------------------------------------------------------

Considerando que as Escolas têm de pagar os contratos de aluguer dos

equipamentos e de manutenção à Empresa Charon – Soluções de Segurança

(Prosecom Systems); -----------------------------------------------------------------------------------

Proponho que esta Câmara delibere sobre a atribuição de um subsídio aos

Agrupamentos Escolares, destinado ao pagamento dos contratos de aluguer dos

equipamentos e de manutenção dos sistemas de segurança instalados nas escolas

do 1.º Ciclo do Ensino Básico e nos Jardins de Infância, no valor global de

19.674,89€ (dezanove mil seiscentos e setenta e quatro euros e oitenta e nove

cêntimos), a ser pago até final do ano de 2010, conforme se discrimina no quadro

anexo.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a atribuição de subsídio

aos Agrupamentos Escolares, destinado ao pagamento dos contratos de aluguer

dos equipamentos e de manutenção dos sistemas de segurança instalados nas

escolas do 1.º Ciclo e dos Jardins de Infância à empresa Charon – Soluções de

Segurança (Prosecom Systems), no valor de 19.674,89€ (dezanove mil seiscentos e

setenta e quatro euros e oitenta e nove cêntimos), conforme proposta da Sr.ª

Vereadora Maria Teresa Francisco Menalha. -----------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dr.ª Fátima Catarina perguntou porque é que a Câmara

Municipal não assegura este tipo de contrato de forma a conseguir melhores

condições? Ganharia por economia de escala. --------------------------------------------------

O Senhor Presidente respondeu que é uma hipótese que poderão vir a considerar

no futuro. Esta situação prende-se com um pedido feito pela Associação de Pais e



ACTA Nº 44 Fls. __________


referente à segurança da escola. --------------------------------------------------------------------

TRANSPORTES ESCOLARES – ADITAMENTO AO CONTRATO PARA O

FORNECIMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES DA TRANSPORTADO RA

CONCEIÇÃO DAS NEVES DE SÁ FERREIRA – ANO LECTIVO 20 10/2011 – Pela

Senhora Vereadora Dr.ª Teresa Menalha foi presente o Aditamento ao contrato

que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------

ADITAMENTO AO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE

“SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES EM

CIRCUITOS ESPECIAIS – ANO LECTIVO 2010/2011

Entre a Câmara Municipal de Loulé, adiante designada por entidade adjudicante,

pessoa colectiva n.º 502098139, representada pelo seu Presidente Sebastião

Francisco Seruca Emídio, com poderes para o ano nos termos legais, e Conceição

das Neves de Sá Ferreira, adiante designado por transportador, contribuinte n.º

115210598, com sede em Salir – 8100 Loulé, é celebrado e reciprocamente aceita o

presente aditamento ao contrato celebrado entre ambos os outorgantes, em 20 de

Setembro de 2010, nos termos das seguintes cláusulas: -------------------------------------

PRIMEIRA: Por contrato celebrado em 20/10/2010 o transportador obrigou-se à

realização dos circuitos especiais referidos na cláusula décima, número dois. ----------

SEGUNDA: Nos termos do disposto na cláusula Décima Terceira, a Câmara

Municipal poderá alterar unilateralmente a frequência diária dos circuitos, bem como

proceder à correcção de itinerário. ------------------------------------------------------------------

TERCEIRA: A Câmara Municipal deliberou na sua sessão de 24/11/2010,

acrescentar ao circuito n.º XLV, adjudicado ao transportador, 16 Km/dia e

consequentemente o acréscimo de 3.552,00€ (três mil, quinhentos e cinquenta e

dois euros) ao valor total anual do circuito, a este valor acresce o IVA com a taxa em

vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

O presente aditamento é reciprocamente aceite por ambos os outorgantes e produz

efeitos a partir do dia 20/09/2010, uma vez que foi feito o serviço na íntegra a partir

da referida data.” -----------------------------------------------------------------------------------------



ACTA Nº 44 Fls. __________


A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o aditamento ao

contrato para o fornecimento de serviços em transportes escolares em circuitos

especiais ano lectivo 2010/2011 – celebrado com Conceição das Neves de Sá

Ferreira ampliando o circuito n.º XLV que corresponde ao acréscimo do valor de

3.552,00€ (três mil quinhentos e cinquenta e dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa

de 6%, no valor de 213,12€ (duzentos e treze euros e doze cêntimos), totalizando o

valor de 3.765,12€ (três mil setecentos e sessenta e cinco euros e doze cêntimos).

Mais delibera dar poderes ao Sr. Presidente para outorgar esta adenda ao contrato

em nome do município. ---------------------------------------------------------------------------------


FORNECIMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES DA TRANSPORTA DORA

MARTINA RODRIGUES LUÍS – ANO LECTIVO 2010/2011 – Pe la Senhora

Vereadora Dr.ª Teresa Menalha foi presente a proposta que a seguir se transcreve:






Francisco Seruca Emídio, com poderes para o ano nos termos legais, e Martina

Rodrigues Luís, adiante designado por transportador, contribuinte n.º 166774480,

com sede em Clareanes – 8100 Loulé, é celebrado e reciprocamente aceita o

presente aditamento ao contrato celebrado entre ambos os outorgantes, em 20 de

Setembro de 2010, nos termos das seguintes cláusulas: -------------------------------------









ACTA Nº 44 Fls. __________


acrescentar ao circuito n.º XXXV, adjudicado ao transportador, 20 Km/dia e

consequentemente o acréscimo de 4.440,00€ (quatro mil quatrocentos e quarenta

euros) ao valor total anual do circuito, a este valor acresce o IVA com a taxa em

vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------



da referida data.” -----------------------------------------------------------------------------------------



especiais ano lectivo 2010/2011 – celebrado com Martina Rodrigues Luís ampliando

o circuito n.º XXXV que corresponde ao acréscimo do valor de 4.440,00€ (quatro mil

quatrocentos e quarenta euros) acrescido de IVA à taxa de 6%, no valor de 266,40€

(duzentos e sessenta e seis euros e quarenta cêntimos), totalizando o valor de

4.706,40€ (quatro mil setecentos e seis euros e quarenta cêntimos). Mais delibera

dar poderes ao Sr. Presidente para outorgar esta adenda ao contrato em nome do

município. --------------------------------------------------------------------------------------------------


FORNECIMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES DO TRANSPORTA DOR

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SALIR – ANO LECTIVO 2010/201 1 – Pela

Senhora Vereadora Dr.ª Teresa Menalha foi presente a proposta que a seguir se

transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------






Francisco Seruca Emídio, com poderes para o ano nos termos legais, e Associação

Cultural de Salir, adiante designado por transportador, contribuinte n.º 501542892,

com sede em Salir – 8100 Loulé, é celebrado e reciprocamente aceita o presente



ACTA Nº 44 Fls. __________


aditamento ao contrato celebrado entre ambos os outorgantes, em 20 de Setembro

de 2010, nos termos das seguintes cláusulas: ---------------------------------------------------







acrescentar ao circuito n.º VII, adjudicado ao transportador, 13 Km/dia e

consequentemente o acréscimo de 2.886,00€ (dois mil, oitocentos e oitenta e seis

euros) ao valor total anual do circuito, a este valor acresce o IVA com a taxa em

vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------



da referida data.” -----------------------------------------------------------------------------------------



especiais ano lectivo 2010/2011 – celebrado com Associação Cultural de Salir

ampliando o circuito n.º VII que corresponde ao acréscimo do valor de 2.886,00€

(dois mil oitocentos e oitenta e seis euros), acrescido de IVA à taxa de 6%, no valor

de 173,16€ (cento e setenta e três euros e dezasseis cêntimos), totalizando o valor

de 3.059,16€ (três mil e cinquenta e nove euros e dezasseis cêntimos). Mais

delibera dar poderes ao Sr. Presidente para outorgar esta adenda ao contrato em

nome do município. --------------------------------------------------------------------------------------

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE

EDUCAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO ENG.º

DUARTE PACHECO, COMO FORMA DE APOIO ÀS ACTIVIDADES

DESENVOLVIDAS – Pela Senhora Vereadora Dr.ª Teresa Menalha foi presente a

proposta que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------



ACTA Nº 44 Fls. __________


“Considerando que, a Associação de Pais e Encarregados de Educação do

Agrupamento de Escolas do Ensino Básico Eng.º Duarte Pacheco, desenvolve

actividades em prol do bom funcionamento das escolas do 1.º Ciclo e do Ensino Pré-

Escolar, do referido Agrupamento; ------------------------------------------------------------------

Proponho que esta Câmara delibere sobre a atribuição de um subsídio no valor de

3.000,00€ (três mil euros), à Associação de Pais e Encarregados de Educação do

Agrupamento de Escolas do Ensino Básico Eng.º Duarte Pacheco, contribuinte n.º

507461207, como forma de apoio às actividades desenvolvidas no 1.º Período

lectivo 2010.” ----------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a atribuição de subsídio

à Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas do

Ensino Básico Eng.º Duarte Pacheco, no valor de 3.000,00€ (três mil euros),

contribuinte n.º 507461207, como forma de apoio às actividades desenvolvidas,

conforme proposta da Sr.ª Vereadora Dr.ª Maria Teresa F. Menalha. ---------------------

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA DA EMPRE ITADA:

“SANITÁRIOS PÚBLICOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO ( 2007) – LARGO

DE S. FRANCISCO EM LOULÉ – ARRANJOS INTERIORES, ESGOTOS, LOIÇAS,

REVESTIMENTOS E PINTURAS (SANITÁRIOS MASCULINOS) ”, ADJUDICADA À

FIRMA J. GALAMBA – CONSTRUÇÃO, CARPINTARIA E SERVIÇ OS,

UNIPESSOAL, LDª. – Pelo Departamento de Obras e Ges tão de Infra-Estruturas

Municipais foi presente informação sugerindo a homologação acima citada. -----------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, homologar o Auto de Recepção

Definitiva referente à empreitada indicada em epígrafe. ---------------------------------------

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE REC EPÇÃO

PROVISÓRIA DA EMPREITADA: “ AMPLIAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E

CONSERVAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA: AMPL IAÇÃO DA

REDE DE ÁGUA DO AREEIRO” ADJUDICADA À FIRMA JOSÉ DE SOUSA

BARRA & FILHOS, LDª. – Pelo Departamento de Obras e Gestão de Infra-

Estruturas Municipais foi presente informação sugerindo a homologação acima



ACTA Nº 44 Fls. __________


citada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, homologar o Auto de Vistoria

para efeitos de Recepção Provisória referente à empreitada indicada em epígrafe. ---

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA PARA EF EITOS DE RECEPÇÃO

DEFINITIVA DA EMPREITADA DE: “AMPLIAÇÃO E CONSERVA ÇÃO DA REDE

DE ESGOTOS – ZONA DO CANIL S. FRANCISCO DE ASSIS”, ADJUDICADA À

FIRMA HIDRALGAR – EQUIPAMENTOS ELECTROMECÀNICOS, LD ª. – Pelo

Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estruturas Municipais foi presente

informação sugerindo a nomeação acima citada. -----------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nomear para a comissão de

vistoria para efeitos de Recepção Definitiva, referente à empreitada citada em

epígrafe, o Sr. Eng.º Custódio Guerreiro, a Sr.ª Eng.ª Teresa Delfino e o Sr. Assist.

Técn. Aníbal Pereira, de acordo com a informação do Departamento de Obras e

Gestão de Infra-Estruturas Municipais. -------------------------------------------------------------


DEFINITIVA DA EMPREITADA DE: “ARRUAMENTOS EM BOLIQU EIME –

REPAVIMENTAÇÃO DA RUA FRENTE AO CEMITÉRIO”, ADJUDIC ADA À FIRMA

HIDRALGAR – EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, LDª. – Pelo





epígrafe, o Sr. Eng.º Custódio Guerreiro, o Sr. Eng.º Eduardo Pacheco e o Sr. Eng.º

Eduardo Santos, de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão

de Infra-Estruturas Municipais. -----------------------------------------------------------------------


DEFINITIVA DA EMPREITADA DE: “AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE

QUARTEIRA – ZONA NASCENTE” ADJUDICADA À FIRMA HIDRA LGAR –

EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, LDª. – Pelo Departam ento de Obras e



ACTA Nº 44 Fls. __________


Gestão de Infra-Estruturas Municipais foi presente informação sugerindo a

nomeação acima citada. --------------------------------------------------------------------------------






NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA PARA EFE ITOS DE RECEPÇÃO

DEFINITIVA DA EMPREITADA DE: “AMPLIAÇÃO E REMODELA ÇÃO DAS

REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTOS DE QUAR TEIRA –

RUA FORTE NOVO” ADJUDICADA À FIRMA HIDRALGAR – EQUIPAMENTOS

ELECTROMECÂNICOS, LDª. – Pelo Departamento de Obras e Gestão de Infra-

Estruturas Municipais foi presente informação sugerindo a nomeação acima citada.







DEFINITIVA DA EMPREITADA DE: “ARRUAMENTOS EM SALIR –

REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NOS COVÕES” ADJUDICAD A À FIRMA








NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE RECEPÇÃO



ACTA Nº 44 Fls. __________


DEFINITIVA DA EMPREITADA DE: “ARRUAMENTOS EM BENAFI M –

REPAVIMENTAÇÃO DA RUA 11 DE MARÇO” ADJUDICADA À FIRMA









APROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A JUNTA DE

FREGUESIA DE TÔR, RELATIVA AO PROTOCOLO DE 2009 ESTABELECIDO

COM A C.M.L. RELATIVO A CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ESCOLAS, DE

ACORDO COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, NO MONTANTE DE

1.669,71€ - Pelo Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estruturas

Municipais foi presente informação dando conhecimento à Câmara que deverá ser

transferida a verba no montante de 1.669,71€ para a Junta de Freguesia em

epígrafe, de acordo com documentos apresentados pela mesma e no âmbito do

Protocolo celebrado entre a referida Junta e esta Edilidade. ---------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a transferência de verba

para a Junta de Freguesia de Tôr, no âmbito do Protocolo 2009, estabelecido com a

Câmara Municipal de Loulé, relativo a Conservação e Reparação de Escolas, para

aquela Junta de Freguesia, no montante de 1.669,71€ (mil seiscentos e sessenta e

nove euros e setenta e um cêntimos), conforme documentos apresentados por

aquela Junta de Freguesia e de acordo com a informação do Departamento de

Obras e Gestão de Infra-Estruturas Municipais. -------------------------------------------------


FREGUESIA DE TÔR, RELATIVA AO PROTOCOLO, ESTABELEC IDO COM A

C.M.L. RELATIVO A CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃ O DE ESCOLAS, DE



ACTA Nº 44 Fls. __________


ACORDO COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, NO MONTANTE DE

568,19€ RESPEITANTE A 2009 E 476,91€ RELATIVOS A 20 10 - Pelo


informação dando conhecimento à Câmara que deverá ser transferida a verba no

montante de 568,19€ (2009) e 476,91€ (2010) para a Junta de Freguesia em

epígrafe, de acordo com documentos apresentados pela mesma e no âmbito do

Protocolo celebrado entre a referida Junta e esta Edilidade. ---------------------------------


para a Junta de Freguesia de Tôr, no âmbito do Protocolo, estabelecido com a

Câmara Municipal de Loulé, relativo a Conservação e Reparação de Escolas, para

aquela Junta de Freguesia, no montante de 568,19€ (quinhentos e sessenta e oito

euros e dezanove cêntimos), respeitantes ao ano de 2009 e 476,91€ (quatrocentos e

setenta e seis euros e noventa e um cêntimos), relativos ao ano de 2010, conforme

documentos apresentados por aquela Junta de Freguesia e de acordo com a

informação do Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estruturas Municipais. ------

APROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VERBA PA RA A JUNTA DE

FREGUESIA DE ALMANCIL, RELATIVA AO CONTRATO PROGRAM A DE 2010

ESTABELECIDO COM A C.M.L. RELATIVO A OBRAS E DE ACO RDO COM OS

DOCUMENTOS APRESENTADOS, NO MONTANTE DE 23.392,20€ - Pelo


informação dando conhecimento à Câmara que deverá ser transferida a verba no

montante de 23.392,10€ para a Junta de Freguesia em epígrafe, de acordo com

documentos apresentados pela mesma e no âmbito do Contrato Programa

celebrado entre a referida Junta e esta Edilidade. -----------------------------------------------


para a Junta de Freguesia de Almancil, no montante de 23.392,10€ (vinte e três mil,

trezentos e noventa e dois euros e dez cêntimos), no âmbito do Contrato Programa

de 2010, estabelecido com a Câmara Municipal de Loulé, relativo a obras, conforme

documentos apresentados por aquela Junta de Freguesia e de acordo com a



ACTA Nº 44 Fls. __________




FREGUESIA DE ALMANCIL, RELATIVA AO CONTRATO PROGRAM A DE 2010

ESTABELECIDO COM A C.M.L. RELATIVO A AMPLIAÇÃO, CON SERVAÇÃO E

LIMPEZA DE VALETAS E DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS

APRESENTADOS, NO MONTANTE DE 5.151,60€ - Pelo Depar tamento de Obras

e Gestão de Infra-Estruturas Municipais foi presente informação dando

conhecimento à Câmara que deverá ser transferida a verba no montante de

5.151,60€ para a Junta de Freguesia em epígrafe, de acordo com documentos

apresentados pela mesma e no âmbito do Protocolo celebrado entre a referida Junta

e esta Edilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------


para a Junta de Freguesia de Almancil, no âmbito do Contrato Programa de 2010,

estabelecido com a Câmara Municipal de Loulé, relativo a Conservação e Limpeza

de valetas, para aquela Junta de Freguesia, no montante de 5.151,60 € (cinco mil,

cento e cinquenta e um euros e sessenta cêntimos), conforme documentos

apresentados por aquela Junta de Freguesia e de acordo com a informação do

Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estruturas Municipais. -------------------------

EMPREITADA DE: “REDE DE ÁGUA E REDE DE ESGOTOS DAS SARNADAS E

FREIXO VERDE”. APROVAÇÃO DA PRORROGAÇÃO LEGAL DE PRAZO ; APROVAÇÃO DO

NOVO PROGRAMA DE TRABALHOS E BOVO PLANO DE PAGAMENTOS - Pelo Departamento

de Obras e Gestão de Infra-Estruturas Municipais foi presente informação sobre

o assunto acima citado. ---------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a prorrogação legal do

prazo por 180 dias, o novo Programa de Trabalhos e o novo Plano de Pagamentos,

bem como conceder uma prorrogação de prazo por mais 90 dias, devendo o

empreiteiro apresentar o restante Programa de Trabalhos e Plano de Pagamentos

para posterior aprovação, perfazendo assim um total de 270 dias e estando o

términus do prazo da obra previsto para o dia 14.03.2011, de acordo com a



ACTA Nº 44 Fls. __________



EMPREITADA DE “REDE DE ÁGUAS E REDE DE E SGOTOS DA CRUZ DA

ASSUMADA”. A PROVAÇÃO DA 4.ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO GRACIOSA - Pelo


informação sobre o assunto acima citado. ---------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a 4.ª prorrogação de

prazo graciosa por 90 dias, com efeitos a partir de 01 de Dezembro de 2010, cuja

conclusão será em 28 de Fevereiro de 2011, sendo que o consórcio adjudicatário

deverá apresentar o respectivo Plano de Trabalhos e Cronograma Financeiro dos

trabalhos, de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão de

Infra-Estruturas Municipais. ----------------------------------------------------------------------------

SUBSTITUIÇÃO DO REFORÇO DA CAUÇÃO PREST ADA POR GARANTIA

BANCÁRIA, REFERENTE À EMPREITADA DE: “ARRANJOS EXTE RIORES EM

DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO – QUARTEIRA”, ADJUDIC ADA A

OBRECOL – OBRAS E CONSTRUÇÕES, S.A. - Pelo Departamento de Obras e

Gestão de Infra-Estruturas Municipais foi presente informação sobre o assunto

acima citado. ----------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a substituição do reforço

da caução prestada no valor de 1.372,05€ (mil, trezentos e setenta e dois euros e

cinco cêntimos), por garantia bancária n.º 656/2010-S emitida pelo BPN – Banco

Português de Negócios, S.A., datada de 05/11/2010, referente à obra indicada em

epígrafe, de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão de Infra-

Estruturas Municipais. -----------------------------------------------------------------------------------

EMPREITADA DE “REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTOS DE

VALE JUDEU”, ADJUDICADA AO CONSÓRCIO MONTEADRIANO –

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. / GONÇALVES & CACHADI NHO, S.A.

SUBSTITUIÇÃO DO VALOR CATIVO A TÍTULO DE REFORÇO DE GARANTIA , PELA GARANTIA

BANCÁRIA N .º 125-02-1412570 (ADITAMENTO) SOB O BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS , S.A.

APRESENTADA PELO MESMO CONSÓRCIO - Pelo Departamento de Obras e Gestão de



ACTA Nº 44 Fls. __________


Infra-Estruturas Municipais foi presente informação sobre o assunto acima citado.

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a substituição do valor

retido nas situações de trabalhos normais n.ºs 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 no

valor total de 38.092,89€ (trinta e oito mil, noventa e dois euros e oitenta e nove

cêntimos), pela Garantia Bancária n.º 125-02-1412570 (aditamento) do banco

Comercial Português, S.A., Sociedade Aberta, no valor máximo de 501.812,75€

(quinhentos e um mil, oitocentos e doze euros e setenta e cinco cêntimos),

respeitante à empreitada citada em epígrafe e conforme solicitado pelo mesmo

consórcio, de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão de

Infra-Estruturas Municipais. ----------------------------------------------------------------------------

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Sendo esta a reunião pública mensal, teve lugar a

1.ª Intervenção com o público abaixo indicado, às15h30: -------------------------------------

António Faísca -------------------------------------------------------------------------------------------

Manifesta contentamento pelo arranjo do caminho do Cadouço; Ponte Álamo;

Reconhecimento e agraciamento pela Câmara a Antonieta Pereira. -----------------------

Senhor Presidente : Agradece a sua intervenção. ----------------------------------------------

João Afonso - Romeirinhas ------------------------------------------------------------------------

Dejectos de cão nas ruas de Loulé. -----------------------------------------------------------------

Senhor Presidente : A Câmara está a tentar resolver esse problema. ---------------------

BALANCETE – Presente o Balancete de 23 de Novembro de 2010, que registava

um saldo no montante de € 8.029.543,65. -------------------------------------------------------

PAGAMENTOS – A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados por

despacho do Senhor Presidente que se encontram registados no livro respectivo do

dia 17 ao dia 23 de Novembro de 2010, no montante de € 3.727.113,61. ----------------

ENCERRAMENTO – Sendo 16h00m o Senhor Presidente declarou encerrada a

reunião da qual para constar se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo

Senhor Presidente e por mim Técnica Superior. -------------------------------------------------

município de loulé - câmara municipal de loulé - acta nº 44 de 24 de novembro de … ·...

Documents