LICITACION PBLICA NACIONAL

L.P.N. N 004-2013-AdP

OBRA:

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PAVIMENTOS DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE PISCO

BASES DE SELECCION

LIMA - PERU

2

BASES DE SELECCION DE LICITACION PBLICA NACIONAL L.P.N. N 004-2013-AdP

OBRA:

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PAVIMENTOS DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PISCO

INDICE GENERAL

ANTECEDENTES 05 CAPITULO I: GENERALIDADES 05

Entidad convocante 05 Domicilio legal 05 Del comit del concurso 05 Objeto de la convocatoria 05 Monto mximo referencial del presupuesto 05 Fuente de Financiamiento 06 Sistema de contratacin 06 Localizacin de Obra 06 Plazo de ejecucin de la obra 06 Base legal 06 De la participacin en el proceso de seleccin 06

CAPITULO II: PROCESO DE SELECCIN, EVALUACIN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Cronograma del proceso de seleccin 08 Convocatoria 09 Inscripcin de participantes y entrega de bases 09 Formulacin de consultas a las bases de seleccin 09 Absolucin de consultas a las bases de seleccin 09 Integracin de Bases 09 Prrrogas y postergaciones 10 Cancelacin del proceso 10 De las acciones y obligaciones de los postores 10 Presentacin de propuestas 10 Contenido de las propuestas 12 Evaluacin de propuestas 13 Requerimientos tcnicos mnimos 14 Relacin de equipo mnimo 14 Evaluacin de propuesta tcnica 15 Acto pblico de otorgamiento de la buena pro 18 Notificacin del otorgamiento de la buena pro 18 Requisitos para la suscripcin del contrato 18 Plazo para la suscripcin del contrato 19 Adelantos 19 Proceso de seleccin declarado desierto 19 Controversias precontractuales 20 Suspensin, extensin, cancelacin o anulacin del proceso 20

CAPITULO III: INFORMACIN ADICIONAL Validez de la Oferta 21

De las garantas por fiel cumplimiento 21

3

Vigencia del Contrato 21 De las penalidades e incumplimiento del contrato 21 Del Precio 21

CAPITULO IV: DEFINICIONES COMPLEMENTARIAS Ingeniero residente 22 Inspector 22 Supervisor 22 Computo de plazo de ejecucin 22 Inspeccin y Gerencia 22 Valorizaciones y Metrados 22 Discrepancias respecto a valorizaciones o metrados 22 Ampliaciones de Plazo 23 Efectos de la modificacin del plazo contractual 23 Recepcin de obra y plazos 23 Liquidacin de contrato 24 Resolucin de Contrato 26 Efectos de la Resolucin de Contrato de obra 27 Disposiciones varias 27 Solucin de controversias durante la ejecucin contractual 27 Cumplimiento de lo pactado 27 Responsabilidad del contratista 28

CAPITULO V: DISPOSICONES FINALES 29

CAPITULO VI: ESPECIFICACIONES TECNICAS 31 Aspectos generales 31 Memoria Descriptiva 31 Valor referencial 32 Plazo de ejecucin 32 Generalidades 32 Materiales y mano de obra 33 Cambios autorizados por el inspector 33 Responsabilidad por materiales 33 Retiro de equipos o materiales 33 Descripcin de partidas 33 Planos de ejecucin de obras 49 Metrados 50 Presupuesto referencial 51 Valor referencial 52

4

FORMATOS

FORMATO N 01 Carta de Acreditacin del Representante FORMATO N 02 Carta de Presentacin del Postor FORMATO N 03 Declaracin Jurada de Datos del Postor FORMATO N 04 Carta de compromiso de Plazo de Ejecucin de obra FORMATO N 05 Promesa Formal de Consorcio FORMATO N 06 Cumplimiento de Requerimientos Tcnicos Mnimos FORMATO N 07 Relacion de Equipo Ofertado FORMATO N 08 Experiencia del Postor en Obras en General FORMATO N 09 Experiencia del Postor en Obras Similares FORMATO N 10 Cartas Compromiso del Ingeniero Residente y Asistentes FORMATO N 11 Experiencia del personal profesional propuesto (Residente y Asistentes) FORMATO N 12 Carta de Propuesta Econmica FORMATO N 13 Presupuesto Detallado FORMATO N 14 Modelo de Contrato de ejecucin de Obras.

5

ANTECEDENTES

Estas bases rigen la conduccin del proceso de seleccin que determinar al contratista que se encargar de la ejecucin de la obra indicada en el presente documento, convocada por Aeropuertos del Per S.A., (en adelante AdP) a travs del "Comit de Concurso", designado por la Gerencia General de AdP. y que cuenta con la participacin del representante designado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como Concedente (en adelante MTC).

CAPTULO I

GENERALIDADES AdP en su condicin de empresa concesionaria del primer grupo de aeropuertos de provincia del Per, inicia el proceso de seleccin cuyo objeto es la eleccin del contratista que tendr a su cargo la ejecucin de la Obra: Mantenimiento Peridico de los Pavimentos del Lado Aire del Aeropuerto Internacional de PISCO.

a travs de la LICITACION PBLICA NACIONAL L.P.N. N 004-2013-AdP En cumplimiento al Programa de Mantenimiento Peridico, que forma parte de las presentes bases de seleccin, aprobado segn los Oficios N 4335-09-GS-OSITRAN y N 01414-2009-MTC/12.08

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE

AEROPUERTOS DEL PERU S.A. RUC: N 20514513172

1.2 DOMICILIO LEGAL

Calle Choquehuanca N 710, San Isidro, Lima, Per, con telfono de contacto: 51-1-5133800, o e-mail: concursos.compras@adp.com.pe

1.3 DEL COMIT DE CONCURSO El Comit de Concurso est integrado por cuatro miembros: tres (03) representantes de AdP y un (01) representante del MTC en su calidad de Concedente en el Contrato de Concesin suscrito entre AdP y el Estado Peruano. Son funciones del Comit de Concurso las indicadas en el Anexo 27 del Contrato de Concesin, "Reglamento para Ejecucin y Contratacin de las Obras, Actividades de Mantenimiento Peridico, Equipamiento, Servicios y Consultoras". El Comit de Concurso es el nico que definir cualquier consulta y/o controversia que se presente y sus decisiones sern definitivas e inapelables.

1.4 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El objeto de la presente licitacin, es seleccionar a la empresa o consorcio que tenga a su cargo la ejecucin de la Obra: Mantenimiento Peridico de los Pavimentos del Lado Aire del Aeropuerto internacional de PISCO, de acuerdo a las labores identificadas en el Programa de Mantenimiento Peridico para los aeropuertos regionales operados por Aeropuertos del Per y los requisitos tcnicos mnimos.

1.5 MONTO MAXIMO REFERENCIAL DE PRESUPUESTO El monto mximo referencial de presupuesto asignado a la ejecucin de la presente obra, asciende a la suma de S/.6,829,556.01 (Seis millones ochocientos veintinueve mil quinientos cincuenta y seis con 01/100 Nuevos Soles) incluido el I.G.V. y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la obra. En dicho valor se han considerado los Gastos Generales y la Utilidad. Siendo el monto mximo

6

asignado a la obra no se podr ofertar suma mayor a dicho monto, bajo ningn argumento o circunstancia.

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La obra se financia con recursos administrados por AdP

1.7 SISTEMA DE CONTRATACION El presente proceso se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS.

1.8 LOCALIZACIN DE LA OBRA

La obra se encuentra localizada en:

Distrito : San Andrs Provincia : Pisco Departamento : Ica

1.9 PLAZO DE EJECUCIN DE OBRA El plazo total de ejecucin de la obra es de 120 (ciento veinte) das calendarios. El plazo se inicia a partir del da siguiente de la entrega del terreno, pago del adelanto -siempre que sea tramitado oportunamente por el contratista- y se cuente con el servicio de inspeccin y gerencia de obra de AdP, la que ser la encargada de entregar el terreno. De no tramitarse el adelanto en su debida oportunidad, el plazo de ejecucin de la obra comenzar a correr a partir del da siguiente de entregado el terreno por parte de la Inspeccin representante de AdP en el aeropuerto. Dentro del plazo de ejecucin se incluye, sin que esto sea una limitante, todas las actividades preliminares (trmites de pases, presentacin de fianzas y plizas de seguros de acuerdo a los formatos entregados, etc.), las que son requisitos indispensables para dar inicio a las obras de movilizacin, fabricacin, suministro, construccin, pruebas, ingeniera y desmovilizacin que resulten necesarias para la ejecucin completa de la obra a satisfaccin de AdP. Sin perjuicio de ello, y en caso de empate en la oferta econmica, los postores podrn ofertar un plazo menor para la entrega de la obra, debiendo en este caso, fundamentar tcnicamente el sealado menor plazo. No se aceptar plazo mayor al establecido para la entrega final de obra

El terreno se entregar libre de impedimentos dentro de los horarios establecidos en las bases para la ejecucin de la obra.

1.10 BASE LEGAL

El presente proceso de seleccin se rige exclusivamente por las condiciones establecidas en el Contrato de Concesin suscrito entre AdP y el Estado Peruano con fecha 11 de diciembre de 2006 y sus modificaciones, las presentes Bases que incluye el modelo de contrato, y supletoriamente el Cdigo Civil.

1.11 DE LA PARTICIPACION EN EL PROCESO DE SELECCIN

1.11.1 Podrn participar en el presente proceso de seleccin las personas naturales o jurdicas, de manera individual o asociadas, nacionales o extranjeras, previa inscripcin como participante en el Registro de Proveedores de AdP mediante la Ficha de Inscripcin de Proveedores de AdP si es que no presentaron anteriormente, el formato se encuentra disponible en la pgina web de AdP: www.adp.com.pe, seccin Informacin de Inters - Concursos Pisco - Obras. Una vez completado deber ser enviado a la siguiente direccin electrnica: concursos.compras@adp.com.pe Los que se registraron con anterioridad debern enviar un correo a concursos.compras@adp.com.pe; comunicando su inters de participar en el proceso de

7

seleccin indicando que ya se encuentran registrados como proveedores de AdP por procesos anteriores.

1.11.2 La evaluacin de las propuestas estar sujeta a la verificacin de la inscripcin previa del postor en el Registro de Proveedores de AdP.

1.11.3 Las Bases estarn tambin disponibles en formato pdf en la pgina web de AdP: www.adp.com.pe;

1.11.3.1 Los postores debern:

a) No estar incluidos en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado del Registro Nacional de Proveedores.

b) No haber estado involucrado directa ni indirectamente en la preparacin del proyecto. c) No tener como accionistas o director o representante a persona alguna accionista o

funcionario de AdP, OSITRAN o del MTC. d) No tener ninguna controversia pendiente de resolucin judicial o arbitral con AdP o

incumplimientos en contratos anteriores.

1.11.3.2 En cuanto a la participacin de postores en consorcio, se rige por los siguientes criterios: a) Podrn participar distintos contratistas asociados en consorcio, sin que ello implique crear

una persona jurdica diferente. Para ello ser necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio, la que se perfeccionar luego del otorgamiento de la buena pro.

b) Las partes del consorcio respondern solidariamente ante AdP por todas las consecuencias derivadas de su participacin individual en el consorcio durante el proceso de seleccin, o de su participacin en conjunto en la ejecucin del contrato derivado de ste, con independencia del porcentaje de participacin que establezcan en el contrato de consorcio.

c) Debern designar a una persona natural como representante o apoderado comn con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato hasta la liquidacin del mismo, incluyendo de modo expreso la facultad de suscribir el correspondiente Contrato

d) Queda claramente entendido que la terminacin de la ejecucin de la obra no extingue la responsabilidad civil individual y colectiva solidaria de todos los integrantes.

e) Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio.

f) Cada postor es responsable de ejecutar la visita al sitio de obra para verificar las condiciones en que se ejecutara la obra.

8

CAPITULO II

PROCESO DE SELECCIN, EVALUACION Y REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIN

tem Descripcin Fecha estimada

1

Publicacin en diario y pgina web de AdP

18/07/2013

2

Inscripcin segn formato de pagina web AdP

09/08/2013

3

Formulacin de consultas

Del 12/08/13 hasta el 14/08/13 hasta las 18.00 hrs SOLAMENTE va correo

electrnico dirigidas a:

concursos.compras@adp.com.pe

4

Absolucin de consultas y aclaracin de las bases de seleccin

Por correo electrnico el 21/08/2013

5

Presentacin de propuestas Propuesta Tcnica y Propuesta

econmica (acto pblico) 06/09/2013 a las 14 hrs.

6

Apertura y Evaluacin de propuestas tcnicas (Sobre 1 )

06/09/2013 desde las 14:30 hrs.

7

Apertura y Evaluacin de propuestas econmica (Sobre 2) de aquellos postores cuya propuesta tcnica

calificara tcnicamente.

06/09/2013 desde las 15:00 hrs.

8

Otorgamiento de la buena pro ( En mesa)

06/09/2013 Culminada la evaluacin tcnica y econmica.

La presentacin de propuestas se har en la fecha y hasta la hora indicada en el cronograma del proceso, las cuales debern ser presentadas en dos (02) sobres CERRADOS que contengan: el primero, la propuesta tcnica, y el segundo, la propuesta econmica.

La apertura de los sobres de las propuestas tcnicas y econmicas ser un acto pblico, con la presencia de los representantes de los postores.

La verificacin de la existencia de documentos correspondientes en el sobre uno (1) NO da conformidad a la calificacin requerida para proceder a abrir los sobres econmicos.

El Comit de Concurso evaluar y calificar los documentos presentados por cada postor. Slo se proceder a abrir las ofertas econmicas de los postores que califiquen tcnicamente.

9

2.2 CONVOCATORIA Se efectuar a travs de la publicacin en dos das consecutivos en el diario oficial El Peruano, en un diario de circulacin nacional y en la pgina web de AdP: www.adp.com.pe

2.3 INSCRIPCIN DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuar segn se indica en el cronograma del proceso de seleccin. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastar con que se registre uno de sus integrantes. Para tal efecto los interesados debern llenar y remitir, de modo previo a la presentacin de propuestas, el Formato de Inscripcin de Proveedores (Formato 15) que se encuentra disponible en la pgina web de AdP: www.adp.com.pe, seccin Informacin de Inters / Concursos / Pisco / Obras / Ficha de inscripcin y enviarlo a la siguiente direccin electrnica: concursos.compras@adp.com.pe hasta la fecha que indica el cronograma. La evaluacin de las propuestas estar sujeta a la verificacin de la inscripcin del postor en el Registro de Proveedores. Al registrarse, el participante deber sealar la siguiente informacin: razn social (persona jurdica), nmero de RUC o similar del pas de la empresa extranjera, de ser el caso, representante legal, domicilio legal, telfono y correo electrnico de contacto. Es responsabilidad de los participantes el descargar de la pgina web de AdP las bases del proceso sin costo alguno.

2.4 FORMULACIN DE CONSULTAS A LAS BASES DE SELECCION DE LICITACION PBLICA

NACIONAL Las consultas a las bases de seleccin sern formuladas nicamente a travs del correo electrnico a la siguiente direccin: concursos.compras@adp.com.pe y en el periodo que se indica en el cronograma del proceso de seleccin. El asunto deber ser el nmero de L.P.N. N 004-2013-AdP . No se absolvern consultas a las bases de seleccin que se presenten extemporneamente o que sean formuladas por quienes no estuvieran inscritos para participar en el proceso.

2.5 ABSOLUCIN DE CONSULTAS A LAS BASES DE SELECCIN DE LICITACIN PBLICA

NACIONAL

Las respuestas a las consultas sern puestas en conocimiento de todos los postores en la fecha indicada en el cronograma del proceso, mediante comunicacin que ser cursada a los correos electrnicos de los postores Las respuestas a las consultas y las decisiones que se adopten respecto de las consultas se considerarn como parte integrante de los presentes bases de seleccin y del contrato. El Comit de Concurso tiene la facultad de disponer o solicitar cualquier aclaracin de informacin o subsanacin de deficiencias que considere apropiadas a efecto de poder dar respuesta a las consultas formuladas. Contra la decisin que adopte el Comit de Concurso, no se puede interponer recurso alguno de ninguna naturaleza, en razn que el citado Comit es autnomo en sus decisiones y est facultado para efectuar, en su calidad de conductor del proceso y nico autorizado a interpretar las bases de seleccin, las aclaraciones, correcciones y modificaciones que resulten pertinentes.

2.6 INTEGRACION DE BASES

El texto de las bases iniciales y las decisiones asumidas por el Comit de Concurso comunicadas a los postores constituyen una sola unidad y, por ende, las reglas definitivas del proceso de seleccin a las

10

cuales se sujetan, sin excepcin, todos los participantes. Los cambios se consignarn en las bases integradas.

2.7 PRRROGAS Y POSTERGACIONES

El Comit de Concurso podr prorrogar las etapas del proceso de seleccin, siempre y cuando medien causas debidamente justificadas. En este caso, deber registrar en la pgina web de AdP la modificacin del cronograma del proceso de seleccin y dar aviso a los participantes inscritos mediante correo electrnico.

2.8 CANCELACIN DEL PROCESO

En cualquier estado del proceso de seleccin, hasta antes del otorgamiento de la buena pro, AdP puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o de caso fortuito. En ningn caso, AdP, sus accionistas, directores, funcionarios, el MTC, miembros del Comit de Concurso o sus asesores asumirn responsabilidad alguna como consecuencia directa o indirecta de cualquier decisin de cancelacin del proceso.

2.9 DE LAS ACCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS POSTORES

2.9.1 Los postores revisarn detenidamente las bases de seleccin, planos y todos los dems documentos. La modalidad de contratacin es a Precios Unitarios,

2.9.2 La presentacin de una propuesta implica el sometimiento del postor a todas las disposiciones y normas establecidas en las presentes bases de seleccin y dems documentos de la Licitacin Pblica Nacional convocada por AdP, sin necesidad de declaracin expresa. La informacin suministrada por los postores tiene el carcter de Declaracin Jurada.

2.10 PRESENTACIN DE PROPUESTAS

Forma de Presentacin de Propuestas Las propuestas se presentarn en las oficinas de AdP ubicadas en Choquehuanca 710, San Isidro, en la fecha y hora sealada en el cronograma del proceso, debiendo estar dirigidas al Comit de Concurso, mediante dos sobres CERRADOS, uno denominado: Sobre 01 - Propuesta Tcnica y el otro: Sobre 02 - Propuesta Econmica. Todos los documentos que contengan informacin esencial de las propuestas del proceso de seleccin se presentarn en idioma castellano o, en su defecto, acompaados de traduccin fidedigna, salvo el caso de la informacin tcnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catlogos o similares, que podr ser presentada en el idioma original. El postor ser responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. No son necesarias traducciones legalizadas notarialmente como tampoco la certificacin notarial de los documentos que se presenten SALVO indicacin expresa de hacerlo. El acto de apertura de sobres, y otorgamiento de la Buena Pro, se llevarn a cabo por el Comit de Concurso en UN Acto Pblico en presencia de un Notario Pblico con los asesores tcnicos que pueda requerir dicho Comit, adems de los representantes de los postores Las propuestas se presentarn en un (1) original y una (1) copia en formato impreso, en idioma espaol, ms un USB editable con el contenido de cada sobre, en sobres debidamente cerrados. El postor ser responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. El primero contendr la propuesta tcnica (Sobre 1) y el segundo la propuesta econmica + USB (Sobre 2). Los sobres debern ser rotulados de la siguiente manera:

11

SOBRE 1: Propuesta Tcnica. ORIGINAL/ COPIA

Seores

Aeropuertos del Per S.A.

Att.: Comit de Concurso

LICITACION PBLICA NACIONAL L.P.N. N 004-2013-AdP

OBRA: Mantenimiento Peridico de los Pavimentos del Lado Aire del Aeropuerto

Internacional de PISCO

Sobre 1: Propuesta Tcnica Nombre / Razn Social del Postor

ORIGINAL / COPIA

SOBRE 2: Propuesta Econmica. ORIGINAL/ COPIA

Seores

Aeropuertos del Per S.A.

Att.: Comit de Concurso

LICITACION PBLICA NACIONAL L.P.N. N 004-2013-AdP

OBRA: Mantenimiento Peridico de los Pavimentos del Lado Aire del Aeropuerto

Internacional de PISCO

Sobre 2: Propuesta Econmica Nombre / Razn Social del Postor

ORIGINAL / COPIA

12

Todos los folios de la propuesta del postor debern estar debidamente sellados y rubricados por el representante legal del postor y sern foliadas correlativamente empezando por el nmero uno (01). El CONTRATO (Formato N 14), ser el ltimo documento de la propuesta tcnica, el mismo que deber foliarse empezando de nuevo desde el nmero 1 (UNO) Los formularios o formatos podrn ser llenados o completados por cualquier medio, incluyendo el manual en letra imprenta y de manera legible, debiendo llevar el sello y la rbrica del representante legal. Los documentos presentados sern ejemplares legibles (las copias ilegibles se consideraran como no presentadas), y no requerirn ser autenticadas, ni legalizadas por Notario Pblico, ya que tienen carcter de Declaracin Jurada. Cualquier omisin en el cumplimiento de las presentes indicaciones podr ser motivo de descalificacin del postor. El da y la hora sealada en el cronograma para el acto pblico de presentacin y aperturas de propuestas, el mismo se iniciar cuando el Comit solicite a los postores presentes que entreguen los sobres conteniendo ambas propuestas.

Despus de recibidas las propuestas, el Comit de Concurso proceder a abrir los sobres que contienen la propuesta tcnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases. En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, se devolver la propuesta, tenindola por no admitida. Despus de abierto cada sobre que contiene la propuesta tcnica, el Notario proceder a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la misma. Inmediatamente, el Comit de Concurso proceder en un cuarto intermedio a la calificacin de las propuestas tcnicas recibidas Luego, se comunicar a los postores el resultado de dicha evaluacin a fin de proceder a abrir las propuestas econmicas de los postores que hayan cumplido con la calificacin mnima propuesta en las Bases. Al terminar el acto pblico, se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario, por todos sus miembros del Comit de Concurso, as como los postores que lo deseen.

2.11 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

SOBRE N 1 - PROPUESTA TCNICA Ser presentada conteniendo un ndice, en el orden que se indica:

Carta de presentacin del postor, conforme al Formato N 02

Declaracin jurada de datos del postor conforme al Formato N 03, presentar adjunto copia de poderes simple del representante legal, en el caso de consorcio deber presentar los poderes de ambas empresas.

Carta compromiso de plazo de ejecucin de obra Formato N 04

Promesa de Constitucin de Consorcio, de ser el caso, conforme al Formato N 05

Declaracin jurada de cumplimiento de equipo mnimo y personal requerido segn el Formato N 06

Relacin de equipo ofertado Formato N 07

Relacin que acredite experiencia en obras civiles en general, conforme al Formato N 08

Relacin que acredite experiencia en obras similares, conforme al Formato N 09 Carta de compromiso suscrita por los profesionales propuesto:

Ingeniero Residente propuesto conforme al Formato N 10

Profesionales asistentes propuestos conforme al Formato N 10 Dichas cartas debern ser firmadas por cada uno de los profesionales y el representante legal de la empresa.

Datos y experiencia de los profesionales propuestos:

Ingeniero Residente de obra propuesto conforme al Formato N 11

Profesionales asistentes propuestos conforme al Formato N 11

13

Dichos formatos debern ser firmados por el Ingeniero propuesto y el representante legal de la empresa.

Garanta de Seriedad de Oferta a favor de AdP, mediante carta fianza o Cheque de Gerencia, equivalente a la suma de S/. 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 Nuevos Soles) conforme a los requisitos ah sealados y con una vigencia mnima de treinta das posteriores a la fecha de presentacin de propuestas. Esta garanta ser ejecutada, en caso el contratista no cumpla con presentar los documentos requeridos para la firma del contrato segn las presentes bases.

Plan de trabajo para ejecutar la obra.

Cronograma de ejecucin de obra GANTT y PERT CPM con indicacin de ruta crtica y para el plazo de ejecucin) que ofrece el postor en el Formato N 04, el mismo que deber ser tcnicamente fundamentado en el caso que sea sustancialmente menor al establecido en los presentes bases de seleccin

Planes de salud ocupacional, seguridad industrial, calidad y medio ambiental para su implementacin durante la ejecucin de la obra.

SOBRE N 02: PROPUESTA ECONOMICA La propuesta econmica ser presentada en formato impreso en un (01) original y una (01) copia fsica, ms un (01) USB editable, los mismos que debern contener la siguiente informacin:

La carta oferta del monto total de la propuesta econmica, conforme al Formato N 12 del presente documento. El monto total de la propuesta econmica deber incluir todos los impuestos, IGV, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas o cualquier otro concepto actualizados al mes de presentacin de la propuesta econmica. Este documento no podr presentar borradura, enmendadura o correccin alguna, caso contrario se considerar como no presentado. El valor de la propuesta econmica estar consignado en nuevos soles.

Presupuesto detallado de la obra a ejecutar Formato N 13. El presupuesto deber ser presentado con costos unitarios actualizados a la fecha de la presentacin de la propuesta.

Cronograma valorizado de avance de obra del presupuesto por partidas.

Dos (02) originales del Modelo contrato de obra segn el Formato N 14 y sus respectivos anexos debidamente completados y firmados y sellados por el representante legal del postor. Este contrato incluye el presupuesto, planes de trabajo y calendario valorizado. El contrato de obra deber ser presentado en papel bond tamao A4, sin membrete alguno y debidamente foliado segn se indica en 2.10.

2.12 EVALUACIN DE PROPUESTAS

La evaluacin de la propuesta se realizar en dos (02) etapas: la evaluacin tcnica y la evaluacin econmica.

2.12.1 Evaluacin Tcnica

Se verificar que la propuesta tcnica cumpla con la presentacin de los documentos obligatorios detallados en el tem Sobre N 1 - Propuesta Tcnica de los presentes las bases de seleccin. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos sern descalificadas. Slo a aquellas propuestas admitidas y que cumplan con los requerimiento tcnicos mnimo, pasarn a la segunda etapa de apertura de sobres econmicos.

14

En ningn caso, AdP, el Concedente, sus funcionarios o los asesores del Comit de Concurso asumirn responsabilidad alguna como consecuencia directa o indirecta de cualquier decisin respecto a la evaluacin de las propuestas.

2.13 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

2.13.1 Relacin de equipo mnimo: Cumple / No Cumple

LICITACION PBLICA NACIONAL L.P.N. N 004-2013-AdP MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PAVIMENTOS DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE PISCO

RELACIN DE EQUIPO MNIMO OFERTADO

ITEM DESCRIPCIN DEL EQUIPO UND MED CANTIDAD

1 Mquina para pintar pavimentos UND 2

2 Camin Micro Pavimentador UND 1

3 Retro excavadora. capac min 2 m3 UND 1

4 Rodillo neumtico peso 4,000 kg UND 2

5 Camioneta de servicio (van, pick up, camioncito, etc.)

UND 2

6 Camin Volquete min 10m3 UND 2

7 Compresora de alta presin UND 1

8 Arenadora y/o Granalladora con accesorios para la remocin de caucho, retexturado y borrado de sealizacin horizontal

UND 1

9 Maquina derretidora y aplicadora de elastomerico en caliente

UND 3

10 Ruteadora UND 4

11 Equipo de iluminacin UND 2

12 Compresora UND 2

13 Barredora UND 1

14 Equipo de topografa (nivel, estacin total, etc). UND 1

Notas: Es potestad del Postor ofertar equipos y/o vehculos de igual o mayor capacidad y/o potencia que el mnimo,

siempre lo que no implica mayor pago por movilizacin y desmovilizacin u cualquier otro concepto. El postor deber presentar una carta de compromiso de alquiler de los equipos mnimos y/o declaracin

jurada indicando la disponibilidad inmediata de los equipos.

15

En caso de verificarse, al momento de la entrada en vigencia del contrato y/o inicio de obra que no cuentan con la disponibilidad del equipo mecnico mnimo ofertado o que el mismo se encuentra inoperativo, dicha situacin ser causal para resolver el contrato y se cobrara las penalidades y ejecutar las fianzas, adjudicndose de inmediato al postor que qued en segundo lugar en la propuesta econmica. 2.13.2 Cumplimiento de Requisitos tcnicos mnimos

Evaluacin de la Propuesta Tcnica Los criterios de evaluacin son los siguientes: En caso de Consorcios todos los integrantes del mismo deben cumplir los requisitos que anteceden.

Cumplimiento de Requisitos Tcnicos Mnimos

A. Carta de presentacin del Postor (Formato N 02)

B. Plazo de ejecucin de Obra (Formato N 04) Plazo mximo de ejecucin ser de 120 das calendarios.

C. Relacin de equipo mnimo ofertado (Formato N 07)

D. Experiencia de Obras en General del postor (Formato N 08)

Se tomarn en cuenta las Obras en General ejecutadas en los ltimos diez (10) aos. El Postor deber haber ejecutado Obras en General por un monto acumulado mayor o igual a 05 veces el valor referencial (S/. 34,147,780.06 Nuevos Soles) incluye IGV

E. Experiencia de Obras Similares del Postor (Formato N 09)

El Postor deber haber ejecutado Obras Similares (construccin, mantenimiento y/o rehabilitacin de pavimentos) por un monto acumulado mayor o igual 03 veces el valor referencial (S/. 20,488,668.04 Nuevos Soles) incluye IGV

Cumple / No Cumple Cumple / No Cumple Cumple / No Cumple Cumple / No Cumple Cumple / No Cumple

16

F. Experiencia y calificacin del personal profesional propuesto

Para el Residente de Obra (Formato N 11)

Ttulo de Ingeniero Civil Con no menos de 10 aos de colegiadoNo menos de 8 aos de experiencia en obra. Experiencia como residente de obras similares (construccin, mantenimiento y/o rehabilitacin de pavimentos) por un monto acumulado mayor o igual a 05 veces el valor referencial (S/. 34,147,780.06 Nuevos Soles) incluye IGV

Para los Ingenieros Asistentes en obra (Formato N 11)

Sern dos (02) asistentes de obra:

Un (01) Ingeniero Civil con no menos de 5 aos de colegiado Con no menos de 2 aos de experiencia en obra similares. .

Un (01) Ingeniero con especialidad en Medio Ambiente y/o Seguridad Industrial y/o salud Ocupacional.

Con Ttulo de Ingeniero (Civil y/o industrial y/o sanitario) con no menos de 3 aos de colegiado

Con no menos de 2 aos de experiencia en obras similares -

G. Plan de Trabajo para ejecutar la Obra (inicio de obra mximo (15) quince das

despus de la adjudicacin). Si el contratista no inicia obras dentro de los das que se indica lneas anteriores se cancelara el contrato haciendo efectivo de las fianzas respectivas y se adjudicara inmediatamente al postor que quedo en el segundo lugar de la propuesta econmica del presente proceso de seleccin.

H. Plan de seguridad, calidad y medio ambiente para la ejecucin de la obra

I. Diseo de mortero asfaltico, con emulsin CQS + aditivo retardador (slurry seal) elaborado por un laboratorio especializado y con agregado de la zona (departamento de Ica) de acuerdo a las especificaciones tcnicas, el diseo no deber tener una antigedad mayor a 60 das calendarios a la fecha de presentacin del sobre de la propuesta tcnica (si el diseo no responde adecuadamente en obra, la responsabilidad ser enteramente del contratista).

Cumple / No Cumple

Cumple / No Cumple

Cumple / No Cumple Cumple / No Cumple Cumple / No Cumple

Tratndose de Consorcios, la participacin de los integrantes del mismo deber estar en proporcin a la experiencia que aportan en obras, los requerimientos mnimos para el personal propuesto se acreditarn mediante declaracin jurada en la que se declare el nmero y tiempo de colegiatura y se detalle las obras en las que ha adquirido la experiencia que se solicita, consignando una referencia especfica que permita, de ser el caso, verificar esa informacin. Slo se validar la experiencia obtenida despus de la fecha de colegiatura.

Slo se aceptar acreditar a profesionales extranjeros para el puesto de residente de obra, cuando adems de haber acreditado la condicin profesional exigida de acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, estn debidamente inscritos en el Colegio de Ingenieros del Per.

17

El ingeniero residente y los especialistas sern calificados nicamente por su experiencia en obras. Tratndose del especialista en medio ambiente, se le aceptar tambin como parte de su calificacin, su experiencia en supervisin de obras similares.

La evaluacin de la experiencia y calificacin del ingeniero residente se realizar en las bases de seleccin a la sumatoria del tiempo efectivo, como ingeniero residente de obras.

La evaluacin de la experiencia y calificacin de los especialistas se realizarn en base a la sumatoria del tiempo efectivo en la especialidad.

Una vez otorgada y consentida la buena pro, los profesionales propuestos por el contratista que se encuentren comprometidos en otros trabajos, estarn en la obligacin de resolver o renunciar a dichos compromisos.

Los profesionales no pueden participar con ms de un postor, siendo motivo de descalificacin para el postor y el profesional.

Los postores podrn proponer la experiencia de los profesionales de este proceso de seleccin para otros procesos de seleccin. Sin embargo, en caso de que un postor gane ms de un proceso de seleccin deber presentar para las dems obras, cuadros de profesionales diferentes al personal propuesto, dado que el personal podr trabajar en una sola obra. Para efectos de evaluacin no se considerarn experiencias ejecutadas en forma paralela o que se traslapen (El tiempo de traslape no se considerar en uno de los servicios presentados). Para la experiencia en obras generales y obras similares solo se aceptarn obras que estn culminadas, sin sancin o penalidad. Se aceptar una declaracin jurada de obras terminadas en proceso de liquidacin donde no se prevea una penalidad. En caso de ser posteriormente detectada alguna falsedad en los documentos presentados, la propuesta ser anulada en su totalidad y el hecho ser comunicado al OSCE.

La presentacin de los certificados de habilidad de los profesionales propuestos por el postor que resulte ganador, se realizar dentro de los siete (7) das siguientes a la adjudicacin de la buena pro y para la firma del contrato. El Requerimiento Tcnico Mnimo del tiempo de colegiatura de los Ingenieros propuestos como Residente y Asistentes de Obras, se computa contra la presentacin de una copia del diploma de incorporacin al CIP, sujeto a fiscalizacin posterior. Los Ingenieros NO podrn presentarse como participantes en ms de una empresa.

Evaluacin Econmica

No cabe subsanacin alguna por omisiones o errores en la propuesta econmica.

Las ofertas que no fueran rechazadas en la evaluacin tcnica, sern evaluadas cuantitativamente otorgndose la buena pro a la propuesta que oferte el precio ms bajo. En esa medida, las propuestas econmicas que sean superiores al cien por ciento del monto mximo referencial, que asciende S/.6,829,556.01 (Seis millones ochocientos veintinueve mil quinientos cincuenta y seis con 01/100 Nuevos Soles) incluido I.G.V. y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la obra sern descalificadas por el Comit de Concurso

18

La evaluacin econmica A PRECIOS UNITARIOS consistir en efectuar un cuadro comparativo de las ofertas presentadas en funcin de su monto y al plazo ofertado.

2.14 ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO El Comit de Concurso har de conocimiento el otorgamiento de la buena pro en la fecha y hora prevista

en el cronograma del proceso, a travs de un cuadro comparativo, en el que se consignar el orden de prelacin de los postores.

Se levantar un acta, la cual ser suscrita por todos los miembros del Comit de Concurso y los representantes de los postores que deseen hacerlo.

2.15 NOTIFICACION DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO a) Los resultados sern notificados al postor ganador el da siguiente del otorgamiento de la buena por

el Comit de Concurso, b) La buena pro quedar consentida el mismo da de su notificacin, toda vez que no es factible

impugnar la decisin del Comit de Concurso respecto a la calificacin de las propuestas.

2.16 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO Dos (2) originales del contrato y sus anexos debern presentarse como parte del Sobre N 2, debidamente firmado y sellado en cada una de sus pginas por el representante legal del postor y segn el modelo de contrato que se adjunta como parte de las presentes Bases. Los documentos a presentar sern los siguientes: a) Para personas jurdicas, nacionales o extranjeras, copia simple del Certificado de Vigencia de

Sociedad y copia simple del Certificado de Vigencia de Poderes, con una antigedad no mayor a treinta (30) das calendario en ambos casos.

b) De tratarse de una persona natural, se deber presentar copia legalizada del Documento Nacional de Identidad y el Certificado de Habilidad CIP o CAP segn corresponda.

c) En caso de Consorcio, se deber presentar el contrato de consorcio con las firmas legalizadas de las empresas que lo conforman.

d) Garanta de Fiel Cumplimiento del Contrato ser igual al 20% del monto contratado (incluyendo impuestos), con vigencia equivalente al del plazo de ejecucin ms treinta (30) das calendario posteriores, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final. Las cartas fianzas de fiel cumplimiento debern ser renovadas en un plazo mnimo quince (15) das calendario de anticipacin a su vencimiento. La referida garanta deber mantenerse vigente hasta la aprobacin y pago de la liquidacin del contrato, constituyendo por tanto obligacin del contratista el cumplimiento de esta estipulacin.

e) Certificado de habilidad de todos los profesionales propuestos emitidos por su respectivo colegio profesional.

f) Copia del Registro nico de Contribuyentes (RUC). g) Fotocopia simple del documento de identidad del representante legal de la empresa o consorcio. h) Carta de solicitud de las plizas de seguros conforme el contrato de ejecucin de obra. Las plizas de

seguros debern estar vigentes en la fecha de inicio de obra. El contrato est conformado por el documento que lo contiene, las bases, el expediente tcnico, las consultas y su absolucin as como la oferta ganadora (propuesta tcnica y econmica), y por los documentos derivados del proceso de seleccin que establezcan obligaciones para las partes. En caso no se cumpla con la presentacin de los documentos arriba indicados, el ganador pierde la buena pro, se ejecutar la fianza seriedad de oferta y se entregar la buena pro al postor que quedo en segundo lugar. Si este segundo postor incumpliera con la presentacin de documentos, se ejecutar la fianza de seriedad de oferta y el proceso ser declarado desierto.

19

2.17 PLAZO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Dentro de los siete (07) das hbiles siguientes del otorgamiento de la buena pro y sin mediar citacin alguna por parte de AdP, el postor declarado ganador de la Buena Pro deber presentar los documentos indicados en el tem 2.16 del presente captulo de las seccin especfica a fin de que a su vez AdP le haga entrega de un ejemplar del Contrato suscrito por ambas partes, siempre y cuando los documentos se encuentren conforme, caso contrario deber subsanar errores u omisiones dentro de los siguientes tres (03) das hbiles.

2.18 ADELANTOS 2.18.1 Adelanto Directo Dentro de los 7 das de firmado el contrato, AdP podr otorgar hasta un mximo del 20 % del monto del contrato por adelanto directo. Dicho adelanto deber ser garantizado mediante carta fianza con los requisitos indicados en 2.18.3 y la factura correspondiente. Independientemente del cronograma de ejecucin e inicio de la obra establecida en las presentes bases, dentro del plazo establecido en la seccin especfica, luego del consentimiento de la buena pro, el contratista deber presentar a AdP su solicitud por el adelanto directo, a travs de la inspeccin y gerencia de obra, debidamente garantizada mediante carta fianza. La no presentacin oportuna de la solicitud de adelanto no es causal de ampliacin de plazo. La amortizacin del adelanto se har mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacin de los adelantos se tomar en cuenta al momento de efectuarse el pago siguiente que le corresponda al contratista o en la liquidacin. 2.18.2 Adelanto para materiales AdP podr otorgar hasta un mximo del 20 % del monto del contrato como adelanto para materiales. Dicho adelanto deber ser garantizado mediante carta fianza y factura correspondiente. AdP podr entregar adelanto para la adquisicin de materiales e insumos que se utilizarn de acuerdo a su respectivo calendario de utilizacin de materiales, previa aprobacin del Inspector, una vez entregada la garanta segn 2.18.3 y la factura correspondiente. La amortizacin del adelanto de materiales se har mediante descuentos proporcionales a lo indicado en el calendario de utilizacin del adelanto. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacin de los adelantos se tomar en cuenta al momento de efectuarse el pago siguiente que le corresponda al contratista o en la liquidacin. 2.18.3 Cartas Fianza Las cartas fianzas ya sea por adelanto directo, de materiales y/o de fiel cumplimiento debern ser a nombre de Aeropuertos del Per S.A, adems de cumplir con los requisitos de ser: incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusin y de realizacin automtica a slo requerimiento de la Aeropuertos del Peru, siempre y cuando haya sido emitida a satisfaccin de AdP por una empresa del sistema bancario nacional, autorizada y sujeta al mbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de calificacin A o 1 categora.

2.19 PROCESO DE SELECCIN DECLARADO DESIERTO El Comit de Concurso declarar desierto el presente proceso cuando: - No haya sido presentada ninguna oferta que cumpliera con lo establecido en los trminos de

referencia, o - Las ofertas evaluadas sobrepasen el presupuesto mximo. - No quede vlida ninguna oferta. En el caso que la licitacin sea declarada desierta, AdP comunicar tal decisin a los postores y podr realizar una nueva convocatoria bajo nuevas condiciones que aseguren una mayor competencia. El Comit de Concurso podr otorgar la buena pro an en los casos en que se declare como vlida una nica oferta

20

2.20 CONTROVERSIAS PRECONTRACTUALES

Cualquier reclamo o controversia en relacin al presente proceso distinto del otorgamiento de la buena pro, ser puesto en consideracin del Comit de Concurso quien deliberar y adoptar una decisin final. Las decisiones del Comit de Concurso son definitivas e inapelables. En ningn caso, AdP, sus funcionarios, los miembros o asesores del Comit de Concurso asumirn responsabilidad alguna como consecuencia directa o indirecta por la decisin que asuman.

2.21 SUSPENSIN, EXTENSIN, CANCELACIN O ANULACIN DEL PROCESO

AdP, a travs del Comit de Concurso se reserva el derecho de suspender, cancelar o anular el proceso en cualquier etapa del mismo hasta antes del otorgamiento de la buena pro, as como a extender los plazos establecidos en el cronograma del proceso. La decisin de suspensin, anulacin o extensin de plazos ser comunicada mediante circular digital a todos los postores al correo electrnico que hayan consignado en el registro de proveedores de AdP. En ningn caso, AdP, sus accionistas, directores, funcionarios, el MTC, miembros del Comit de Concurso o sus asesores asumirn responsabilidad alguna como consecuencia directa o indirecta de cualquier decisin de suspensin, cancelacin, anulacin o extensin de los plazos del proceso.

21

CAPTULO III

3 INFORMACIN ADICIONAL

3.1 VALIDEZ DE LA OFERTA Todos los postores debern mantener la validez de la oferta que presenten durante el proceso de seleccin hasta la firma del contrato. Tratndose del postor que obtiene la buena pro, la validez de la oferta se mantiene vigente hasta que reemplace la garanta de seriedad de oferta por la de fiel cumplimiento de contrato, dentro de los plazos establecidos en las bases. Todos los postores que continan el orden de prelacin debern mantener su oferta y garantas de seriedad de oferta, vlidas, hasta que AdP suscriba el contrato correspondiente con el ganador de la buena pro.

3.2 DE LAS GARANTIAS POR FIEL CUMPLIMIENTO El nico medio de garanta que AdP aceptar es carta fianza a nombre de Aeropuertos del Per S.A., la misma que deber ser incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusin y de realizacin automtica a slo requerimiento de la AdP, siempre y cuando haya sido emitida por una empresa bancaria de calificacin A o 1 categora El monto de la carta fianza deber ser igual al 20% del monto contratado (incluyendo impuestos) y con una vigencia mnima de treinta (30) das calendarios posteriores a la entrega de la obra, de acuerdo al cronograma presentado durante el concurso El postor adjudicado deber presentar la carta fianza dentro de los 5 das de comunicada la buena pro. De presentarse adicionales tendrn que ser cubiertos por Carta Fianza que respalde el diferencial del adicional a 20%

3.3 VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tiene vigencia desde su suscripcin hasta que la liquidacin final de la obra quede consentida y se efecte el pago correspondiente.

3.4 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Aeropuertos del Per S.A podr aplicar una penalidad ascendiente al S/.10,000.00 (Diez mil con 00/100 Nuevos soles) por cada da de atraso en: Plazo de entrega (de acuerdo a cronograma presentado por el contratista y aprobado por AdP). Independientemente de otras penalidades como ambientales, seguridad operacional y/o ocupacional, falta de residente etc., la penalidad mxima admitida por este concepto, ser del 10% del monto total adjudicado. Luego de este, AdP podr ejecutar las garantas, cobrar las penalidades, declarar resuelto el contrato y convocar nuevamente a concurso. La ejecucin de penalidades no exime al proveedor a cumplir, completar o corregir con los alcances de la obra.

3.5 DEL PRECIO

Al formular su propuesta, el Postor tendr en cuenta que en la misma debe considerar todos los recursos necesarios para la culminacin de la obra, por lo que no podr solicitar modificacin alguna sea cualquiera el argumento que exponga, derivado de ausencia u omisin, error o distorsin en la formulacin de la propuesta o cualquier otro argumento, puesto que constituye obligacin del postor, haber efectuado su propuesta con la mayor diligencia, mas an tratndose de un contrato a PRECIOS UNITARIOS. Los costos para cada una de las partidas sern ofertados en Nuevos Soles. En el presente contrato no habr reajuste de precios bajo ninguna modalidad.

22

CAPTULO IV DEFINICIONES COMPLEMENTARIAS

4.1 Ingeniero Residente

Persona natural designada por el Contratista y en concordancia con su propuesta tcnica, el cual ser un ingeniero civil colegiado que acredite que se encuentra hbil en el ejercicio de la profesin. El ingeniero residente, por su sola designacin representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. La sustitucin del residente solo proceder previa autorizacin escrita de la AdP y el reemplazante deber reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

4.2 Inspector

Persona natural o jurdica encargada por AdP de velar por la correcta ejecucin de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el ingeniero residente de la obra. Recibir todas las facilidades necesarias del contratista para el cumplimiento de su funcin, las cuales estarn estrictamente relacionadas con sta.

4.3 Supervisor Persona natural o jurdica encargada por OSITRAN para verificar que las obras se ejecuten observando reconocidos criterios tcnicos y respetando las especificaciones tcnicas y del diseo, y el Contrato de Concesin. El contratista deber darle facilidades permanentes para el mejor desarrollo de su funcin, incluyendo un espacio de al menos 12 m2 como oficina de obra (sin mobiliario)

4.4 Cmputo del plazo de Ejecucin El plazo de ejecucin de obra se computa por das naturales. El inicio del cmputo del plazo se regula conforme a lo sealado en el numeral 1.9 de las presentes Bases.

4.5 Inspeccin y Gerencia AdP designar un Inspector para el control del desarrollo de la obra. Adems habr una supervisin de parte de OSITRAN. El contratista deber brindar al Inspector todas las facilidades necesarias para el cumplimiento de su funcin, las cuales estarn ceidas a velar directa y permanentemente por la correcta ejecucin de la OBRA y el cumplimiento del contrato que se suscriba para tales efectos. El Inspector absolver las consultas que formule el contratista, estando facultado para rechazar y ordenar el retiro de equipos por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones tcnicas propuestas. El Inspector exigir el cumplimiento oportuno de todos los controles que sean necesarios para lograr la seguridad y calidad del servicio. El Inspector, no podr aprobar adicionales de obra sin la previa autorizacin por escrito de la Gerencia de Mantenimiento e Inversiones de AdP.

4.6 Valorizaciones y Metrados

Las valorizaciones sern mensuales y comprendern los avances realmente ejecutados en obra durante el mes de medicin y tienen el carcter de pagos a cuenta. Sern elaboradas por el contratista y verificadas por el inspector. El contratista deber presentar, una vez aprobadas las valorizaciones, el comprobante de pago correspondiente, acompaado de una copia de dicha valorizacin. El pago de la factura de cada valorizacin, ser efectuado por AdP, hasta el ltimo da til del mes siguiente de haberse presentado la factura con la correspondiente valorizacin aprobada al Centro de Recepcin de facturas de AdP (CRF). La ltima valorizacin del 20% estar sujeta a la revisin de la liquidacin y del dosier de la obra.

4.7 Discrepancias Respecto de Valorizaciones o Metrados

23

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacin, aprobacin o valorizacin de los metrados, entre el Contratista y el Inspector y/o AdP, segn sea el caso, se resolvern en la liquidacin del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

4.8 Ampliaciones de Plazo

El Contratista podr solicitar la ampliacin de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crtica del calendario de avance de obra vigente, segn el cronograma de obra PERT-CPM vigente, y que el plazo que solicite le resulte indispensable para la culminacin de la obra:

Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a AdP Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

Para que proceda una ampliacin de plazo, el Residente anotar tal hecho en el Libro de Ocurrencias de Obra y solicitar la ampliacin. Luego deber efectuarse la solicitud dentro del plazo vigente de ejecucin de la obra y ser presentada al inspector para su pronunciamiento y luego debe ser enviado a AdP, previa anotacin de ella en el Libro de Ocurrencias de Obra. AdP dispone de diez (10) das calendario para pronunciarse en relacin a lo solicitado y/o para derivar la solicitud de ampliacin a OSITRAN para su aprobacin correspondiente, de ser necesario. La ausencia de pronunciamiento dentro del plazo antes mencionado conlleva a que el Contratista considere que su solicitud ha sido denegada. Toda ampliacin del plazo requerir del consentimiento expreso y por escrito de la Gerencia de Mantenimiento e Inversiones de AdP. De otorgarse la ampliacin de plazo, el contratista deber inmediatamente presentar un nuevo calendario de avance de obra actualizado y una nueva programacin PERT-CPM. La ejecucin de obras adicionales ser causal de ampliacin de plazo slo si stas conllevan la modificacin de la ruta crtica del calendario de avance de obra.

4.9 Efectos de la Modificacin del Plazo Contractual Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra NO darn lugar al pago de mayores gastos generales.

4.10 Recepcin de Obra y Plazos En la fecha de la culminacin de la obra el Residente anotar tal hecho en el Libro de Ocurrencias de

Obra y solicitar a AdP la recepcin de la misma. El Inspector, en un plazo no mayor de cinco (05) das posteriores a la anotacin sealada, lo informar a la AdP, ratificando o no lo indicado por el residente.

Aprobada la recepcin de la obra, se levantar el acta de recepcin respectiva, la cual deber ser suscrita

por el contratista y su Residente, el Inspector y el representante del aeropuerto. De existir observaciones por parte de AdP o del Inspector, stas se consignarn en el acta respectiva y no

se recibir la obra. A partir del da siguiente, el contratista dispondr de dos dozavos (2/12) del plazo de ejecucin de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computar a partir del da siguiente de suscrita el acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darn derecho al pago de ningn concepto a favor del contratista ni a la aplicacin de penalidad alguna.

Todo retraso en la subsanacin de las observaciones, se considerar como demora para efecto de la

aplicacin de penalidades y podr dar lugar a que la AdP resuelva el contrato por incumplimiento. En caso que el Contratista o su Residente no estuvieran conformes con las observaciones formuladas,

anotar su discrepancia en el acta. El inspector de AdP elevar al Gerente de Mantenimiento e Inversiones de AdP, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en el plazo mximo de cinco (5) das. AdP deber pronunciarse sobre dichas observaciones. De persistir la discrepancia, sta se someter a conciliacin y/o arbitraje, dentro de los quince (15) das siguientes al pronunciamiento de la

24

AdP. Caso contrario, se entender que no existe controversia pendiente de solucin entre las partes. Interpuesta la solicitud de conciliacin o arbitraje y mientras la discrepancia se resuelve, AdP podr tomar

control de la obra, as como subsanar las observaciones formuladas. En caso de resultar la conciliacin o el lado arbitral favorable a AdP, el Contratista deber devolver a AdP los costos incurridos en la subsanacin de las observaciones.

Subsanadas las observaciones, el contratista y/o AdP solicitar nuevamente la recepcin de la obra en el

Libro de Ocurrencias de Obra, lo cual ser verificado por el Inspector e informado a AdP, segn corresponda, en el plazo de tres (03) das siguientes de la anotacin. De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comit de Recepcin, se suscribir el Acta de Recepcin de Obra y se proceder a liquidar la obra conforme a lo sealado en el numeral siguiente.

Sin perjuicio de lo sealado en los prrafos anteriores, si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo

establecido para la subsanacin y no existiendo controversias pendientes de solucin, AdP comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, dar por vencido dicho plazo, tomar el control de la obra, y subsanar las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago que por cualquier concepto se adeuden al Contratista o en la liquidacin de la obra. Mientras AdP se encuentre subsanando las observaciones antes sealadas quedar suspendido el proceso de liquidacin de obra. Slo una vez subsanadas las observaciones encontradas y determinados los costos incurridos por AdP, se reanudar la liquidacin correspondiente. Los montos incurridos por AdP en la subsanacin de las observaciones antes mencionadas sern deducidos de los saldos pendientes de pago a favor del Contratista. El resultado de esta liquidacin final ser notificado al Contratista, el cual podr ser observar la liquidacin final dentro de los plazos sealados en el numeral 4.11 siguiente.

4.11 Liquidacin del Contrato

Suscrita el acta de recepcin de obra, el Contratista presentar la liquidacin debidamente sustentada con la documentacin y clculos detallados, dentro de un plazo de quince (15) das calendario, contado desde el da siguiente de la recepcin de obra. Dentro del plazo de quince (15) das calendario de recibida la liquidacin, AdP deber pronunciarse, ya sea observando la liquidacin presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al Contratista para que ste se pronuncie dentro de los siete (07) das calendario siguientes. Cualquier discrepancia entre el monto final determinado por AdP y aqul determinado por el Contratista podr ser sometida a conciliacin y/o arbitraje dentro de los 30 das calendario siguientes. Si el Contratista no presenta su liquidacin en el plazo previsto o si AdP tomara el control de la obra conforme a alguno de los supuestos previstos en el presente documento, la elaboracin de la liquidacin ser responsabilidad exclusiva de AdP en idntico plazo, siendo los gastos que se deriven de dicho procedimiento de cargo del Contratista. AdP notificar la liquidacin al Contratista para que ste se pronuncie dentro de los siete (07) das calendario siguientes. De existir discrepancias con la liquidacin formulada por AdP, el Contratista podr llevar la controversia a conciliacin o arbitraje dentro de los siguientes 30 das calendario. Documentos que conforman la liquidacin de obra son: 1 . Copia de la propuesta econmica (Presupuesto). 2 . Copia de la carta de adjudicacin entregada por AdP. 3 . Copia de la Orden de Compra entregada por AdP. 4 . Copia del Contrato con todos los anexos que este incluye.

25

5 . Copia de todas las facturas, con las que se present los adelantos y valorizaciones. Estas facturas debern completar el monto contractual.

6 . Acta de Conformidad o Recepcin firmada. En caso de haberse aprobado adicionales de obra se adicionarn los siguientes documentos: a. Formato de Autorizacin de Cambio firmado por el personal designado por AdP. b. Presupuesto que haya sido aprobado por el Gerente General o Representante legal del Postor Ganador. c. Orden de Compra entregada por AdP. d. Copia de la Factura que haya sido aprobada por AdP. Toda la documentacin que corresponde a la LIQUIDACIN ser entregada en dos (02) ejemplares, en el orden y con los separadores, en un pioner universal color azul tamao A4. Adicionalmente se entregar un (01) USB con la informacin escaneada en un solo archivo en formato PDF. DOSSIER DE OBRA: Documentos que conforman la liquidacin de obra son: Para el caso de Obras: Actas de Obra: 1. 01 original del Acta de Entrega de Terreno, firmado por el residente de obra o un representante de

la empresa contratista y el representante de AdP. 2. 01 original del Acta de Recepcin de Obra, firmado por el Ingeniero residente de obra y el

representante de AdP. 3. 01 Original del Listado de Observaciones realizadas a la obra, firmado por el Ingeniero residente de

obra y representante de AdP 4. 01 original del Acta de Levantamiento de Observaciones, firmado por el Ingeniero residente de obra

y representante de AdP.

Memoria Descriptiva:

1. Memoria descriptiva final visada por el Ingeniero residente de obra, Gerente General o Representante legal de la empresa, incluido la situacin previa.

2. Registro de pruebas de control de calidad.

Planos Post Construccin:

1. Planos conforme a obra o replanteo de las especialidades que correspondan, a una escala adecuada firmados por el Ingeniero residente de obra. AdP, comunicar al contratista la codificacin de los planos.

2. Planos de Ubicacin y localizacin. firmados por el Ingeniero residente de obra. AdP, comunicar al contratista la codificacin de los planos.

En caso de haberse aprobado adicionales y/o deductivos de obra se complementarn los siguientes documentos, firmados por el Ing. Residente, Gerente General o Representante Legal del Postor Ganador.

a. Formato de Autorizacin de Cambio firmado por el personal designado por AdP. b. Presupuesto aprobado. c. Memoria descriptiva. d. Especificaciones Tcnicas. e. Planilla de Metrados.

26

f. Anlisis de Precios Unitarios del adicional y/o deductivo de partidas nuevas.

3. Planos conforme a obra de los trabajos ejecutado como materia del adicional y/o deductivo a una escala adecuada

Toda la documentacin que corresponde al Dossier de Obra ser entregada 01 original y 02 copias, en el orden y con los separadores, anillado de color negro, con mica transparente sobre la cartula y cartn plastificado negro en la tapa posterior. Adicionalmente se entregar 01 cd con la informacin escaneada en un solo archivo en formato PDF. Adicionalmente, se entregarn los archivos editables de la memoria descriptiva (Word) y de los planos en (Autocad). Documentos Anexos del Dosier:

Se entregarn los siguientes documentos en una presentacin aparte del dosier en 01 copia firmado por el Ingeniero Residente de Obra o Representante legal del contratista:

- Cuadro de Metrados Realmente Ejecutados - Certificados de No Adeudos - Copia del pago de las liquidaciones del personal obrero. - Carta de Garanta de la Obra firmada por el Gerente General o Representante Legal - Hoja de liquidacin. Firmada por el Ingeniero Residente de la Obra, el Gerente General o el

representante legal.

Toda discrepancia respecto a la Liquidacin se resuelve segn las disposiciones previstas para la solucin de controversias, sin prejuicio del cobro de la parte no controvertida.

No se proceder a la Liquidacin de la Obra mientras existan controversias pendientes de resolver, lo cual implica que la carta fianza de fiel cumplimiento deber mantenerse vigente. Si el postor no cumple ADP proceder a la ejecucin de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato a fin de cubrir los gastos que irrogue la elaboracin de la liquidacin de obra, penalidades y otros conceptos originados por el incumplimiento en la presentacin de la liquidacin de obra, devolviendo al Contratista el saldo luego de las deducciones de los gastos indicados.

4.12 Resolucin del Contrato

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deber requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de treinta (30) das calendario, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento contina, la parte perjudicada resolver el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial. La resolucin parcial solo involucrar a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolucin total del contrato pudiera afectar los intereses de la AdP. En tal sentido el requerimiento que se efecte deber precisar con claridad qu parte del contrato quedara resuelta si persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal precisin se entender que la resolucin ser total en caso de persistir el incumplimiento. Si la parte perjudicada es AdP, sta ejecutar las garantas que el contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnizacin por los mayores daos y perjuicios irrogados. Si la parte perjudicada es el contratista, la AdP deber reconocerle la respectiva indemnizacin por los daos y perjuicios irrogados. Cualquier controversia relacionada con la resolucin del contrato podr ser sometida por la parte interesada a arbitraje dentro de los quince (15) das hbiles siguientes de comunicada la resolucin. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entender que la resolucin del contrato ha quedado consentida.

27

4.13 Efectos de la Resolucin del Contrato de Obra

La resolucin del contrato de obra determina la inmediata paralizacin de la misma, salvo los casos en

que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construccin, no sea posible la inmediata paralizacin. En dicho supuesto, AdP y el Contratista coordinarn las acciones necesarias para garantizar la continuidad de la obra hasta que se desaparezca el motivo que impide la paralizacin inmediata o sta pueda ser asumida directamente por un tercero contratado por AdP.

La parte que resuelve deber indicar en su carta de resolucin, la fecha y hora para efectuar la

constatacin fsica e inventario de los bienes que permanecen en el lugar de la obra, con una anticipacin no menor de tres (3) das calendario. En esta fecha, las partes se reunirn en presencia de Notario Pblico quin levantar un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la otra levantar el acta con el Notario Pblico. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la AdP y se procede a la liquidacin, conforme a lo establecido en numeral 4.11 precedente.

En caso que la resolucin sea por incumplimiento del Contratista, en la liquidacin se consignarn las

penalidades que correspondan, las que se harn efectivas de los saldos a favor que pudiera tener en la liquidacin, o en caso contrario, de la fianza de fiel cumplimiento. AdP podr ejecutar la carta fianza antes de efectuada la respectiva liquidacin, si la garanta antes sealada estuviera por vencer y existen dudas razonables que la misma no ser renovada oportunamente por el contratista para respaldar el pago de las obligaciones patrimoniales contradas frente a AdP.

Cuando la resolucin sea por causa atribuible a AdP, ste reconocer al Contratista, en la liquidacin que

se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo que se deja de ejecutar.

Los gastos de la resolucin del contrato son de cargo de la parte que lo incumpli, salvo disposicin

distinta del laudo arbitral. 4.14 Disposiciones Varias Son de cargo del contratista todos los tributos y gravmenes que le correspondan de acuerdo a la Ley.

Toda responsabilidad de carcter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista. Asimismo, corresponde al contratista la contratacin de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestacin, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados por su actividad.

El contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccin civil. Los postores debern tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

4.15 Solucin de Controversias durante la Ejecucin Contractual

Las controversias derivadas o relacionadas de la ejecucin o interpretacin del contrato se resolvern mediante procedimiento arbitral de derecho, a travs de arbitraje institucional, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cmara de Comercio de Lima, a cuyas normas, administracin y decisin se someten las partes en forma incondicional. El Tribunal Arbitral estar conformado por tres (3) rbitros, uno (1) designado por cada una de las partes y, el tercero, de comn acuerdo por los rbitros designados

4.16 Cumplimiento de lo Pactado

Los contratistas estn obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacin formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de seleccin o en la formalizacin del contrato, as como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artculos

28

1774 del cdigo civil. 4.17 Responsabilidad del Contratista

Queda claramente establecido que el hecho de haber recibido las obras no exonera al contratista de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Cdigo Civil que establece, entre otros, un periodo de garanta y responsabilidad del ejecutor de las obras, el cual se fija en el presente caso en cinco (05) aos. Todos los dems aspectos relativos al presente proceso de seleccin, contratacin, construccin, ejecucin, recepcin de obra, liquidacin de obra, etc., no contemplados en las bases de seleccin y en el contrato se regirn por lo dispuesto en el Cdigo Civil.

29

CAPITULO V Disposiciones Finales

5.1 El presente proceso se rige por las bases de seleccin y el contrato y supletoriamente por el Cdigo Civil.

5.2 Se deber dar preferencia absoluta a la contratacin de personal local para la mano de obra no

calificada. 5.3 El rea de trabajo ser totalmente independizada del el rea operativa durante el horario de trabajo

gestionado y aprobado por Operaciones de AdP, mediante el cercado de la misma y a entera satisfaccin de AdP. Se deber tener toda la sealtica informativa y de seguridad necesaria.

5.4 El contratista solicitar y distribuir los espacios asignados para el campamento, maquinarias y otras

instalaciones menores que se requiera para la buena ejecucin de la obra. AdP proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los espacios libres para tales fines. No hay espacios para la colocacin de plantas industriales

5.5 De existir algn volumen de eliminacin de desmontes, este ser fuera del aeropuerto en un relleno

sanitario autorizado por la municipalidad de la localidad. Existen reas al interior del aeropuerto, para disponer de materiales limpios en exceso, los que debern ser luego extendidos y conformados apropiadamente

5.6 El contratista deber poner a disposicin los medios necesarios para mantener la seguridad y vigilancia

de todas las zonas de obra, tanto exterior e interior. Para situaciones extremas, deber efectuar las coordinaciones necesarias con la PNP y la FAP para implementar acciones de intervencin rpida.

5.7 Es indispensable la presentacin individual de todos los requisitos y de fichas de trabajadores para la

obtencin del fotocheck de ingreso al aeropuerto. La emisin del 1er fotocheck es por cuenta de AdP, siendo su costo de reposicin en caso de extravo o prdida de US $ 20.00 (Veinte con 00/100 Dlares Americanos).

5.8 El suministro de corriente elctrica as como el abastecimiento de agua y dems servicios que sean

necesarios para la ejecucin de la obra, incluyendo el de seguridad en la zona de trabajo (en caso fuera necesario), sern de cuenta y costo bajo responsabilidad del contratista. AdP brindar las facilidades del caso en caso de tenerlas disponibles, debiendo el postor ganador pagar la alcuota por los servicios utilizados. De no tenerlas disponibles, el suministro deber ser solicitado directamente por el Contratista a la empresa local proveedora del mismo para que habilite el mismo.

5.9 El costo de todas las pruebas, de cualquier naturaleza, que sean necesarias efectuar para verificar la

calidad y el buen cumplimiento del servicio corrern igualmente por cuenta y costo del contratista.

5.10 De ser necesario el contratista deber mantener - durante el periodo de ejecucin de la obra - el trnsito pblico y comercial de usuarios a travs de desvos provisionales que para tales efectos habilite debidamente, previa autorizacin de AdP, de tal manera que los trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la comodidad para el acceso, utilizacin y ocupacin de las vas. De ser necesario el contratista deber comunicar oportunamente y por medios adecuados a los vecinos y pblico en general sobre la ejecucin de los obras materia de la presente licitacin.

5.11 El horario de trabajo ser nocturno entre las 20 horas y hasta las 05 horas del dia siguiente La sealizacin diurna y nocturna debern ser coordinados y aprobados por el Inspector de AdP y la

30

Jefatura de Operaciones del Aeropuerto, por lo que el contratista deber presentar anticipadamente un plan de trabajo completo el que ser aprobado ye deber incluir TODAS las actividades necesarias para la total, correcta y oportuna ejecucin de los trabajos contratados dentro del plazo pactado.

5.12 En caso de atraso en la finalizacin de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la

fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente considerando que dicho atraso producir una extensin de los servicios de la inspeccin, lo que genera un mayor costo ste asumir el pago del servicio de inspeccin por los das adicionales que tal atraso genere. Dicho pago ser deducido del monto total contratado, lo que se har efectivo deduciendo dicha suma de la liquidacin de obra.

5.13 AdP, por intermedio de la inspeccin y la jefatura de seguridad de cada aeropuerto, velara estrictamente

por el cumplimiento de las normas de seguridad, salubridad (RNE G 050) y medio ambiente aplicables as como tambin por el uso de los correspondientes equipos de proteccin personal.

5.14 En todo lo no previsto en las bases de seleccin, y para efectos del desarrollo del proceso y hasta el

otorgamiento de la buena pro, ser de aplicacin lo que defina el Comit de Concurso.

31

CAPITULO VI ESPECIFICACIONES TECNICAS

6.1 ASPECTOS GENERALES

El presente pliego establece los materiales a emplear y procesos a seguir en la ejecucin de las obras de MANTENIMIENTO PERIDICO en actividades de remocin de caucho, retexturado, borrado de sealizacin horizontal, sellado de fisuras y grietas, aplicacin de slurry seal y sealizacin horizontal, en cumplimiento al Programa de Mantenimiento Peridico aprobado mediantes los Oficios N 4335-09-GS-OSITRAN y N 01414-2009-MTC/12.08

La superficie de rodadura de las pistas de aterrizaje y calles de rodajes, en trminos generales, presenta erosin superficial, fisuras y grietas longitudinales y transversales, acumulacin de caucho y zonas con un bajo coeficiente de friccin, asimismo las juntas de dilatacin requieren tratamiento, en este sentido se requiere realizar labores de remocin de caucho, retexturado, borrado de sealizacin horizontal, slurry seal, sellado de fisuras y grietas, aplicacin de slurry seal (mortero asfaltico tipo 2) sellado de juntas de dilatacin y sealizacin horizontal en los pavimentos del lado aire.

Estas intervenciones de mantenimiento peridico se realizaran en los pavimentos del lado aire previa indicacin de prioridades del Inspector de AdP.

6.2 MEMORIA DESCRIPTIVA

6.2.1 UBICACIN La presente memoria descriptiva general es para el proyecto denominado MANTENIMIENTO PERIODICO DE LOS PAVIMENTOS DEL LADO AIRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PISCO. La obra se ha proyectado en el Aeropuerto de Pisco, Distrito de San Andres, Provincia y Departamento de Ica, Per

6.2.2 OBJETIVO

El presente proyecto tiene como objetivo la ejecucin de labores de mantenimiento peridico con el fin de de garantizar la confiabilidad y efectividad de la Infraestructura Aeroportuaria tal como fue diseada tomando como base tcnica los programas de mantenimiento peridicos aprobados con Oficios N 4335-09-GS-OSITRAN y N 01414-2009-MTC/12.08

6.2.3 MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

El proyecto se desarrollar respetando las normas y recomendaciones contenidas en el Manual de Servicios de Aeropuertos (parte 9) y recomienda los materiales a emplear y procesos a seguir en la ejecucin de obras MANTENIMIENTO PERIDICO en actividades de remocin de caucho, retexturado, borrado de sealizacin horizontal, slurry seal, sellado de fisuras y grietas, sellado de juntas de dilatacin, sealizacin horizontal en los pavimentos del lado aire.

La superficie de rodadura de las pistas de aterrizaje y calles de rodajes, en trminos generales, el uso y la inclemencia del clima, con fisuras y grietas, erosin superficial, acumulacin de caucho, zonas con bajo coeficiente de friccin, el sello de juntas de dilatacin en mal estado y la sealizacin horizontal desgastada adicionalmente no cumple con la NTC 001-12- DGAC. Las intervenciones de mantenimiento peridico se realizaran en todos los pavimentos del lado aire previa indicacin de prioridades del Inspector de AdP en vista que la modalidad de contratacin ser a PRECIOS UNITARIOS.

32

6.2.4 ALCANCES Dentro de las actividades a ejecutar en los pavimentos del lado aire podemos mencionar los siguientes:

Remocin de caucho, retexturado y borrado de sealizacin horizontal.

Sellado de juntas de dilatacin.

Sellado de Fisuras y grietas.

Slurry Seal (mortero asfaltico) e= 10 mm.

Sealizacin horizontal.

Estos trabajos se debern realizar sin interrumpir el funcionamiento y la operatividad del aeropuerto, para lo cual el contratista deber efectuar todas las coordinaciones del caso con la inspeccin y la jefatura de operaciones del aeropuerto. 6.3 VALOR REFERENCIAL El presupuesto estimado para la obra es S/.6,829,556.01 (Seis millones ochocientos veintinueve mil quinientos cincuenta y seis con 01/100 Nuevos Soles) incluido I.G.V. y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la obra. 6.4 PLAZO DE EJECUCIN El plazo de ejecucin propuesto es de 120 (Ciento veinte) das calendarios.

6.5 GENERALIDADES Este documento tcnico se ha elaborado teniendo en consideracin los siguientes criterios: 6.5.1 CONSIDERACIONES GENERALES:

Estn orientadas para tomar y asumir criterios dirigidos al aspecto netamente constructivo al nivel de indicacin, material y metodologa de dosificacin, procedimientos constructivos y otros, los cuales por su carcter general capacitan este documento y las normas tcnicas vigentes a constituirse como auxiliar tcnico en el proceso de construccin.

6.5.2 COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS:

El contenido tcnico vertido en el desarrollo de las especificaciones tcnicas del sistema, es compatible con los siguientes documentos:

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Normas del A.C.I.

Normas de A.S.T.M.

Especificaciones vertidas por cada fabricante De los materiales principales de la obra

Especificaciones tcnicas generales para la construccin de carreteras (EG2000-MTC)

EG 050 normas de seguridad en obras.

6.5.3 ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES: El alcance de las especificaciones, est dirigido a fin de que constituya un documento tcnico que ayude a la seleccin del proceso constructivo, seleccin de materiales a utilizar, dosificacin de mezclas, utilizacin de equipos, etc., que permitan una buena ejecucin de los trabajos contemplados en el proyecto.

33

6.5.4 MEDIDAS DE SEGURIDAD: El Contratista adoptar las medidas de seguridad necesaria para evitar accidentes a su personal, terceros a la misma obra, cumpliendo con todas las disposiciones vigentes en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

6.5.5 CONSULTAS: Todas las consultas relativas a la construccin sern efectuadas por el Contratista al Inspector de Obra. 6.6 MATERIALES Y MANO DE OBRA

Todos los materiales o insumos suministrados para la obra que cubren estas especificaciones, deben ser nuevos, de primer uso, de utilizacin actual en el Mercado Nacional e Internacional, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase. Asimismo toda la mano de obra que se emplee en la ejecucin de los trabajos debe ser de primera clase. El Contratista tiene que notificar por escrito al Inspector de la obra, sobre la iniciacin de los trabajos. Deben a la iniciacin de la obra presentar las consultas tcnicas si hubiera para que sean debidamente absueltas. Cualquier cambio durante la ejecucin de la Obra que obligue a modificar el Proyecto original ser materia de consulta al Inspector mediante la presentacin de un plano original con la modificacin propuesta para su estudio, conformidad y aprobacin final de Aeropuertos del Per.

6.7 CAMBIOS AUTORIZADOS POR EL INSPECTOR

Aeropuertos del Per puede en cualquier momento por medio de una orden escrita, hacer cambios en los Planos o Especificaciones Tcnicas. Si dichos cambios significan un aumento o disminucin en el monto del contrato o en el tiempo requerido para la ejecucin de Obra, se har un reajuste equitativo de estos tomando como base los precios unitarios estipulados en el contrato y del plazo pactado. Lo tramitado no ser impedimento alguno para que el Contratista ejecute los cambios ordenados.

6.8 RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

Aeropuertos del Per no asume ninguna responsabilidad por prdida de materiales herramientas del Contratista. Si este lo desea puede establecer las guardianas que crea conveniente bajo responsabilidad y riesgo.

6.9 RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por el Inspector, el Contratista deber retirar de la obra el equipo o materiales excedentes que no vayan a tener utilizacin futura en su trabajo.

6.10 DESCRIPCIN DE PARTIDAS

A continuacin se describirn las partidas que forman parte del presente informe de necesidad.

6.10.1 REMOCION DE CAUCHO RETEXTURADO Y BORRADO DE SEALIZACION HORIZONTAL: Se debe realizar la remocin de caucho acumulado, retirar la pintura existente y mejorar la rugosidad de la superficie de rodadura con el fin de subir el coeficiente de ficcin y preparar las superficies asflticas antes de aplicar el slurry seal asegurando de esta manera una mejor adherencia del mortero asfaltico a la carpeta asfltica existente.

Se debe borrar la sealizacin horizontal antigua de la plataforma con el fin de pintar la nueva sealizacin horizontal en cumplimiento a la NTC -001-2012, Sealizacin de Plataformas de Aeronaves en Aerdromo.

34

Los metrados a ejecutar debern ser previamente identificado y se autorizados por la inspeccin de acuerdo a la necesidad y criticidad de la actividad a ejecutar.

Mtodos y procesos.

Se podr realizar mediante los siguientes mtodos:

Granallado: se deber utilizar equipo (s) de granallado los cuales deben contar de una turbinas centrifugadoras ajustadas a las cabezas limpiadoras (circuito cerrado), y mediante rotacin de alta velocidad, la turbina lanzar un abrasivo metlico sobre la superficie (granalla de acero S330) , el abrasivo, la pintura antigua y/o el caucho y parte de material superficial de la carpeta de rodadura, por medio de un sistema de aspiracin, sern absorbidos y mediante un chorro de aire sern separados; de esta forma la suciedad pasar al depsito de aspiracin y el abrasivo ser reciclado para ser reutilizado. El equipo deber estar provisto de un sistema de sellado alrededor de la base de la cabeza del granallado que ofrezca un sellado efectivo minimizando el consumo y dispersin del abrasivo. De presentarse un 15 % aproximadamente de pintura o caucho, al momento del borrado y/o retiro de caucho que no se desprende por una mayor penetracin dentro del pavimento u otros motivos, no se continuara con el proceso, Pues es recomendable dejar el 15 % aproximadamente de pintura y/o caucho que seguir erosionando la superficie del pavimento.

Debern contar con imanes y con personal de limpieza con el fin de recolectar las granallas que se hubieran esparcidos producto del granallado esta labor es muy importante para evitar la presencia de FOD (objeto extrao que pueda causar dao)

Arenado.- Se denomina Arenado al impacto de arena a alta velocidad contra una

superficie que se desea tratar. Puede ser utilizado para la eliminacin, pinturas en mal estado, caucho o retexturar la superficie de rodadura de la pista de aterrizaje con el fin de de mejorar el coeficiente de friccin, cambio de sealizacin horizontal y preparacin de la superficie para un tratamiento superficial tipo Slurry seal.

El arenado se realiza mediante la proyeccin de arena por medio de aire a presin.

La arena es un silicato de fcil obtencin, aunque sus granos al golpear la superficie tratada se parten formando un fino y penetrante polvo.

Al cabo de una o dos proyecciones, la arena en uso debe ser reemplazada porque adopta la caracterstica del talco o la harina. Si bien puede utilizar se arena proveniente de lecho fluvial. Se deber seleccionar cuidadosamente la granulometra, por los siguientes motivos:

o Es indispensable que la arena a utilizar est bien seca para que fluya muy bien

en la tolva de gravedad que normalmente se utiliza para expulsarla hacia la tobera, caso contrario se obturarn las lneas y se demorar la tarea.

o Como la granulometra, la presin del aire suministrado y el pico de la tobera de salida nos definen la profundidad o tamao de los orificios que producir la arena en su impacto contra la superficie, y que puede llegar en algunos casos hasta 3,5 milsimas de milmetro; ser importante definir previamente el tamao de los granos constitutivos de la arena a emplear.

35

Un correcto proceso de arenado y preparacin de superficie estar completo cuando la superficie ha sido trapeada y barrida de todo vestigio de polvo con aire seco a gran presin. En caso de aumento de la humedad ambiente se suspender el proceso inmediatamente.

Herramientas Necesarias

- Una tolva o columna para la arena, donde por gravedad y arrastre de aspiracin por efecto

Venturi, la arena se desplaza hasta la tobera. - Distintos tamaos o picos de toberas para proyectar la arena: mas concentrado, para cono de

barrido ms abierto, ms plano tipo esptula etc. Para resistir la abrasin que el paso de la arena le produce las toberas son de material cermico o de aleaciones de muy alta resistencia.

- Mangueras para alta presin y adecuada longitud para facilitar la tarea desde la posicin ms alejada del moto compresor (que requiere de aire limpio) y desde la tolva.

- Casco de proteccin presurizado con suministro de aire filtrado y presin siempre positiva en su interior para evitar la inhalacin por parte del operador del polvo de arena que puede daar los pulmones. De apariencia muy parecida al casco de los apicultores con visor frontal muy amplio de policarbonato traslcido.

- Compresor de aire de gran capacidad o volumen de reposicin y alta presin Normalmente se utilizan moto compresores que usan combustible diesel o LPG.

- Pantallas y carpas de proteccin para sectorizar la zona de trabajo y evitar la disipacin en el rea del polvo de arena residual.

- Buena iluminacin de la zona de trabajo. - Ropa de trabajo con proteccin adecuada. La arena proyectada a presin puede provocar

heridas en la piel fcilmente. El contratista deber realizar