informe de avance mensual n°6cdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get... · informe...

Av. Alonso de Córdova 5670, Of.1202 - Las Condes - Santiago

Informe de Avance Mensual N°6 Junio 2014

DEFINITIVO

Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito

Preparado para:

- Dirección de Peajes del CDEC-SING

25 de julio 2014

Informe Mensual Junio 2014 DEFINITIVO

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 2 de 19

CONTENIDO

1 Descripción del proyecto ............................................................................................................. 3

2 Estado de Avance de las Actividades .......................................................................................... 4

2.1 Movilización y Estudios Preliminares .................................................................................. 5

2.2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ................. 5

2.3 Ingeniería Básica y Detallada .............................................................................................. 5

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones: ....................................................................................... 5

2.3.2 Ingeniería de Líneas ..................................................................................................... 6

2.4 Seguros Contratados ........................................................................................................... 9

2.5 Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS ............................................................................... 9

2.6 Obtención de Concesiones y Servidumbres ...................................................................... 10

2.6.1 Servidumbres Voluntarias ......................................................................................... 10

2.7 Suministro de Equipos y Materiales .................................................................................. 11

2.8 Construcción, Montaje y Pruebas ..................................................................................... 11

2.9 Entrada en Operación ....................................................................................................... 12

3 Cronología de Eventos Relevantes ............................................................................................ 17

3.1 Listado de Propiedades ..................................................................................................... 18

3.2 Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones. ........................................ 18

3.3 Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud. ............................... 18

3.4 Cuadro de Indicadores de Avance en la Constitución de Servidumbre, tramos continuos

19

3.5 Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno. ................................................... 19

3.6 Cuadro de Control de Avance de Notificaciones. .............................................................. 19



Página 3 de 19

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Mediante decreto N°5T del Ministerio de Energía, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicado en

el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 2013, se otorgaron a Interconexiones Eléctricas S.A.

E.S.P, en adelante el Adjudicatario, los Derechos de Explotación y Ejecución de la Nueva Línea 2x220

Encuentro-Lagunas primer circuito, fijando además las características técnicas del Proyecto y la

fecha de entrada en operación.

El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kV, entre las

subestaciones Encuentro y Lagunas, en el SING, incluyendo los paños de línea en ambos extremos

del primer circuito, un reactor de línea y su paño de conexión instalados en el extremo S/E Lagunas.

La nueva línea deberá poseer las siguientes características técnicas mínimas:

- Tensión de operación 220 kV

- Longitud aproximada según decreto N°57, 174 km.

- Número de circuitos 2 (tendido del primer circuito), dispuestos en estructuras para doble

circuito.

- Capacidad de diseño de la línea por circuito 290 MVA, a 35°C de temperatura ambiente con

sol, con una velocidad de viento de 0,61 m/s y una resistencia c.c. máxima de 0,073 ohm/km

a 20° C

- Cable de guardia OPGW o equivalente

- Transposiciones 1 ciclo completo

- Reactores de línea 30 MVAr en S/E Lagunas

- Sensores de Medida de Temperatura y Corriente al menos 6 equipos de monitoreo, con sus

correspondientes suministros y estaciones asociadas

- Conjunto de aislación vidrio o porcelana

No obstante lo anterior, el Proyecto tendrá todas las otras características técnicas que, no habiendo

sido señaladas explícitamente en el decreto N°5T, fueron incluidas en la Oferta Técnica del

Adjudicatario y son señaladas en las Bases de Licitación y su proceso.

Interchile S.A filial de ISA en Chile, será el responsable por el diseño, la adquisición de los bienes, la

construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación de la línea de transmisión y las

subestaciones asociadas.



Página 4 de 19

2 ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. El primer Hito Relevante que debe ser cumplido por el Adjudicatario tiene como fecha 13 de octubre de 2014. Las ponderaciones asignadas a cada una de las Actividades Principales del Proyecto se pueden apreciar en la Tabla 1. Tabla 1: Ponderaciones de actividades principales

ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN

Movilización y Estudios Preliminares 0,4%

Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial 2%

Ingeniería Básica y Detallada 7%

Seguros contratados 0,6%

Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 2%

Obtención de Concesiones y Servidumbres 12%

Suministro de Equipos y Materiales 35%

Construcción, Montaje y Pruebas 40%

Entrada en Operación 1%

Los avances calculados por el Adjudicatario al 30 de junio de 2014 son:

Programado: 9,41%

Real: 17,61%. El detalle del avance en cada actividad del Cronograma se puede apreciar en la Tabla 2.

De acuerdo con los cálculos efectuados por este Auditor, el avance real llega a un 12,71%. La

diferencia con el avance establecido por el Adjudicatario tiene su origen en los siguientes factores:

El Adjudicatario consideró un 100% de avance en las especificaciones de detalle de la estructuras. Este Auditor considera que existe sólo un 22,2% de avance en esta actividad en función del total de especificaciones técnicas que deben ser elaboradas.

El Adjudicatario informa un 35% de avance en la subactividad 4.1.1.2.1 “Estudios Sistémicos”. Este avance aún no ha podido ser verificado por este Auditor.



Página 5 de 19

La discrepancia en la metodología utilizada por Interchile para medir el avance de la Gestión Ambiental. Interchile tomó como estado de avance el informe mensual elaborado por GAC, sin embargo el método acordado toma como referencia los documentos terminados.

De acuerdo a lo informado en el Informe Mensual N°4, a diferencia del Adjudicatario, este Auditor considera que existe un 50% de avance en las subactividades “Licitación de Equipos” y “Orden de Proceder” de los equipos de subestaciones (Equipos Primarios, Control y Protecciones, Telecomunicaciones).

El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 9.1 “Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones” y 9.3 “Licitación Contratos de Construcción Subestaciones”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 50% de acuerdo a lo informado en el Informe Mensual N°4.

El Adjudicatario informa un 100% de avance en la subactividad 8.3.1.2 “Orden de Proceder Estructuras”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 0% por las razones que se indican en el punto 2.8 del presente Informe Mensual.

El Adjudicatario informa un 100% de avance en la subactividad 9.5.4 “Adjudicación Contratistas de Obra Línea de Trasmisión”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 50% por las razones que se indican en el punto 2.8 del presente Informe Mensual.

El avance presentado se debe principalmente a la adjudicación de los contratistas de subestaciones y líneas, actividades que no afectan a la ruta crítica del Proyecto. Transcurridos 8 meses desde el inicio del Proyecto, el estado de avance de las actividades iniciadas es el siguiente:

2.1 MOVILIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES Finalizada.

2.2 ADJUDICACIÓN CONTRATISTAS DE INGENIERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN PREDIAL Finalizada en las adjudicaciones que debe realizar Interchile de manera directa, faltando las

subcontrataciones que debe realizar Siemens para el desarrollo del EPC de subestaciones.

2.3 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones:

Esta actividad presenta un atraso de 7 meses. Al 31 de mayo presenta un avance del 4,95%.



Página 6 de 19

Interchile informó que existe un 35% de avance en la subactividad 4.1.1.2.1 Estudios Sistémicos, y

un 8% de avance en la subactividad 4.1.1.2.2 Estudios Dinámicos, debido a que ya se realizó la

proyección de la base de datos del CDEC-SING al año 2023, y a que se tienen resultados preliminares

de los estudios cortocircuitos y de flujos. Dado a que aún no se han podido verificar estos avances,

este Auditor considera que los porcentajes de avance se deben mantener en los valores indicados

en el Informe Mensual N°4, esto es 3% y 4% para las subactividades de Estudios Sistémicos y

Dinámicos respectivamente.

De acuerdo al cronograma de los Estudios Sistémicos entregado por Interchile, esta actividad

debiese finalizar el 27 de julio. Este Auditor solicitará los siguientes estudios, que debiesen estar

finalizados:

- Flujos de Carga

- Cortocircuito

- Análisis Modal

- Armónicos

- Estabilidad

La subactividad 4.1.1.2.1 “Estudios Sistémicos” debiese haber sido completada el 28 de abril de

2014, mientras que la subactividad 4.1.1.2.2 “Estudios Dinámicos” debiese haber sido completada

el 16 de mayo de 2014.

2.3.2 Ingeniería de Líneas

Al 30 de junio de 2014 la subactividad 4.2.1.1 Ingeniería Básica, iniciada el día 06 de enero de 2014,

presenta un avance del 63,1%. Este avance se explica por la entrega de los siguientes documentos:

Antecedentes:

- Revisión de antecedentes (Aprobado por Interchile).

- Selección de ruta óptima (Aprobado por Interchile).

Antecedentes:

- Informe de topografía

Informes Técnicos:

- Criterios básicos de diseño.

- Diseño electromecánico

- Estudio faja de seguridad

- Estudio preliminar de transposición

- Estudio preliminar de interferencia con otras obras

- Localización preliminar de las estructuras

Especificaciones Técnicas:



Página 7 de 19

- E.T. Cable conductor

- E.T. Cable de guardia

- E.T. Aislación

- E.T. Estructuras

- E.T. Ferretería cable conductor

- E.T. Ferretería cable de guardia

- E.T. Sistema de amortiguación cable conductor

- E.T. Sistema de amortiguación cable de guardia

Planos:

- Geometría Mínima de las estructuras

- Placa de numeración

- Placa de peligro de muerte

- Señales viales

- Conjuntos de suspensión y anclaje para cable conductor

- Conjuntos de suspensión y anclaje para cable de guardia

Está pendiente el inicio de la actividad “Diseño de Torres”, actividad subcontratada a Skipper, y que

para su inicio requiere de los siguientes antecedentes:

- Criterios Básicos de Diseño, documento ya entregado

- Geometría Mínima de las Estructuras, documento entregado y observado por el

Auditor

- Cuadros de Carga: documentos pendientes de entrega

Además y de acuerdo con el listado de entregables de la ingeniería, Concol debiese estar

desarrollando, las siguientes actividades:

Ingeniería Básica:

Informes Técnicos:

- Programa del Proyecto

- Presupuesto del Proyecto

- Estudio preliminar de interferencia con otras obras

- Criterio de localización de las estructuras

- Cuadros de Cargas

- Lista de estructuras

- Lista de materiales

- Antecedentes para evaluación ambiental



Página 8 de 19

Planos:

- Puesta a tierra preliminar

- Planta general

- Perfil longitudinal

Ingeniería de Detalles:

Informes Técnicos:

- Estudio de suelos y geología

- Estudio de resistividad

- Tabla de tensado para cable conductor

- Tabla de tensado para cable de guardia

- Informe de cruces

- Informe de paralelismos

- Informe de selección de patas de las estructuras

- Informe de diseño de puesta a tierra

Especificaciones Técnicas:

- E.T. Generales de construcción y montaje de líneas eléctricas

- E.T. Particulares de construcción y montaje de líneas eléctricas

Planos:

- Montaje de señales viales

- Montaje de dispositivo antipájaros

- Montaje de dispositivo antitrepado

- Montaje de balizas aéreas

- Pintado especial de estructuras

- Montaje de conjuntos de suspensión y anclaje para cable conductor

- Montaje de conjuntos de suspensión y anclaje para cable de guardia

- Puesta a tierra

- Abatimiento y secuencia de fases

- Cruce con línea eléctrica y de comunicación

- Cruce con camino y ruta

- Cruce con vía férrea

- Cruce con cauce de agua

- Paralelismo con línea eléctrica y de comunicación

Con relación a los avances de las actividades que debiesen estar en desarrollo o finalizadas a la fecha

de este informe, Interchile informa:



Página 9 de 19

Un 100% de avance en las especificaciones de detalle del conductor. Interchile envió la

Orden de Entrega para la adquisición del cable conductor.

Este avance fue verificado mediante la revisión de las Especificaciones Técnicas para la

compra, las que incluyen entre otras cosas: las pruebas en fábrica, el método de entrega,

los certificados a entregar, requerimientos constructivos, etc.

Un 100% de avance en las especificaciones de detalle de las estructuras. Interchile envió la

Orden de Entrega para la adquisición de las estructuras de acero galvanizado.

De los nueve (9) documentos que deben ser elaborados, dos (2) han sido recibidos por este

Auditor, lo que representa un 22,2% de avance.

Concol debió haber finalizado las especificaciones técnicas de las estructuras el 27 de mayo,

de acuerdo al listado de entregables. En el cronograma del proyecto se estableció que esta

actividad debió finalizar el 13 de abril pasado.

Un 0% de avance en las especificaciones de detalle de la aislación. Esta actividad está

programada para haber finalizado el pasado 13 de abril.

Un 0% de avance en la elaboración de los Cuadros de Carga para el diseño de las torres. Esta

actividad está programada para haber finalizado el 11 de junio.

2.4 SEGUROS CONTRATADOS Mantiene el avance obtenido al 31 de mayo para la actividad “Seguros Contratados”, 81,08%.

2.5 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS El Adjudicatario ha informado que la actividad “Elaboración EIA” presenta un avance del 49,04%.

Este avance se basa en el informe de avance mensual elaborado por GAC para ISA, en el que se

detallan las actividades realizadas hasta la fecha.

Este Auditor considera que el avance medible es de un 38,4%, basándose en las ponderaciones

acordadas, basado en la verificación de los siguientes documentos terminados y que constituyen

parte del EIA:

- Línea Base de Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios

- Línea Base de Calidad del Aire

- Línea Base Meteorología

- Línea Base Geología



Página 10 de 19

- Línea Base Geomorfología

- Línea Base Hidrogeología

- Línea Base Hidrología

- Línea Base de Luminosidad

- Informe de Paisaje

- Línea base del componente fauna

- Línea Base de Atractivos Naturales y Culturales

- Línea Base de Uso del Territorio

- Línea Base Medio Humano

- Capítulo 6: Potenciales riesgos que el proyecto podría generar en la salud de las personas

- Capítulo 11: Descripción de Relación entre Proyecto y Políticas, Planes y Programas de

Desarrollo Regional y Comunal

- Capítulo 12: Descripción de Relación entre Proyecto y Planes evaluados estratégicamente

Este Auditor ha considerado un 90% de avance para cada uno de los documentos revisados, ya que

aún deben ser revisados por Interchile, y en varios de ellos falta agregar algunas figuras e

ilustraciones.

Se solicitará a Interchile la entrega de los siguientes capítulos que, de acuerdo a su informe mensual,

debiesen estar terminados.

- Línea Base Flora y Vegetación

- Línea Base Arqueología

- Línea Base Paleontología

Una vez verificados estos documentos, se actualizará el avance de la actividad.

2.6 OBTENCIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES Mantiene el avance obtenido al 31 de enero para la subactividad “Determinación de propiedades”,

88%.

Mantiene el avance obtenido al 31 de marzo para la subactividad de “Estudio de Títulos –

Investigación de Pertenencias y Títulos Mineros”, 80%.

2.6.1 Servidumbres Voluntarias

Se acordó con la representante de la Sucesión Palape, propietaria del único predio particular, el

valor de indemnización por servidumbre y caminos de acceso.



Página 11 de 19

2.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES Se mantiene avance de 4,2% para la actividad “Suministro de Equipos y Materiales”.

Interchile informa que ABB se ha adjudicado el contrato para la fabricación del reactor, debido a

esto Interchile ha indicado que la subactividad 8.2.1.1 “Licitación de Equipos Primarios” posee un

100% de avance. Este avance aún no ha podido ser verificado por este Auditor, por lo que se

mantiene el avance en un 86% para la Licitación de Equipos Inductivos.

Interchile informa un avance del 100% para las subactividades 8.3.1.1 “Licitación Estructuras” y

8.3.1.2 “Orden de Proceder Estructuras”. Este Auditor considera 100% al ítem 8.3.1.1 “Licitación

Estructuras” debido a que ya de definió la fábrica que hará el suministro y considera 0% para la

subactividad 8.3.1.2 “Orden de Proceder Estructuras” debido a que no se puede iniciar fabricación

del suministro porque están pendientes todas las actividades previas, tales como: diseño de las

torres, elaboración de planos de fabricación, ejecución de las pruebas de carga, entre otras; la Orden

de Compra dada por Interchile es sólo referencial en cuanto a toneladas comprometidas. De hecho,

la subactividad 8.3.1.2 está programada para junio 2015 precisamente porque se requieren

actividades previas para su inicio.

2.8 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS Debido a las razones indicadas en el Informe Mensual N°4, este Auditor considera que las siguientes

actividades poseen un 50% de avance:

- Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones

- Licitación Contratos de Construcción Subestaciones

El Adjudicatario ha informado que para la construcción y montaje de la línea, se contrató a la

empresa Unión Eléctrica, lo cual fue verificado por el Auditor. Debido a esto se dan por completadas

las siguientes subactividades:

- Hito Inicio Licitación de Contratos de Obra Línea de Transmisión

Por otra parte, Interchile informa un 100% de avance en las siguientes subactividades:

- 9.5.2 “Licitación Obras Líneas de Transmisión”

- 9.5.3 “Revisión de Ofertas Líneas de Transmisión”

- 9.5.4 “Adjudicación Contratistas de Obra Línea de Trasmisión”

Este Auditor considera que mientras no se confirme que Unión Eléctrica no subcontratará parte de

las obras de construcción de la línea, el avance de las tres subactividades anteriores

corresponde a un 50%.



Página 12 de 19

2.9 ENTRADA EN OPERACIÓN Sin avance, según Cronograma.

Tabla 2: Cuadro de avance

EDT Actividad Duración

días corridos

Comienzo Fin

Estado de Avance

Informado por el

Adjudicatario

Estado de Avance de Acuerdo al

Auditor

0 Resumen del proyecto Encuentro - Lagunas

1274,5 d mié 16-10-13

mié 12-04-17

17,61% 12,71%

1 General 1 d mié 16-10-13

mié 16-10-13

100% 100%

1.1 Proceso Dirección de Peajes - DP 1 d mié 16-10-13

mié 16-10-13

100% 100%

1.1.1 Decreto de Adjudicación por la Autoridad

1 d mié 16-10-13

mié 16-10-13

100% 100%

2 Movilización y Estudios Preliminares 30 d jue 17-10-13

vie 15-11-13

100% 100%

2.1 Movilización (Organización, recursos iniciales, preparación cronograma detallado)

20 d jue 17-10-13

mar 05-11-13

100% 100%

2.2 Estudios preliminares (Desarrollo de Ingeniería Preliminar)

15 d jue 17-10-13

jue 31-10-13

100% 100%

2.3 Preparación Bases y Licitaciones de Ingeniería

15 d vie 01-11-13

vie 15-11-13

100% 100%

3 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

122 d sáb 16-11-13

lun 17-03-14

100% 100%

3.1 Adjudicación Contratista Ingeniería Subestaciones

122 d sáb 16-11-13

lun 17-03-14

100% 100%

3.2 Adjudicación Contratista Ingeniería Líneas de Transmisión

20 d sáb 16-11-13

jue 05-12-13

100% 100%

3.3 Adjudicación Contratista Gestión Ambiental

20 d sáb 16-11-13

jue 05-12-13

100% 100%

3.4 Adjudicación Contratista Gestión Predial

20 d sáb 16-11-13

jue 05-12-13

100% 100%

4 Ingeniería Básica y Detallada 385 d vie 06-12-13

mié 12-11-14

17,45% 10,75%

4.1 Subestaciones 300 d vie 06-12-13

mié 12-11-14

6,79% 4,95%

4.1.1 Ingeniería Básica 120 d vie 06-12-13

mar 03-06-14

15,17% 11,06%



Página 13 de 19

4.1.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto

120 d vie 06-12-13

vie 04-04-14

0% 0%

4.1.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto 78 d jue 27-02-14

vie 16-05-14

44,33% 32,33%

4.1.1.2.1 Estudios sistémicos 60 d jue 27-02-14

lun 28-04-14

35% 3%

4.1.1.2.2 Estudios dinámicos 60 d lun 17-03-14

vie 16-05-14

8% 4%

4.1.1.2.3 Interruptores 30 d mié 16-04-14

vie 16-05-14

90% 90%

4.1.1.2.4 Reactores 30 d mié 16-04-14

vie 16-05-14

90% 90%

4.1.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales

30 d dom 04-05-14

mar 03-06-14

0% 0%

4.1.2 Ingeniería Subestaciones 180 d sab 05-04-14

mie 01-10-14

0% 0%

4.1.3 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1

12 d jue 02-10-14

lun 13-10-14

0% 0%

4.1.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING

30 d mar 14-10-14

mie 12-11-14

0% 0%

4.2 Línea de Transmisión 315 d vie 06-12-13

jue 16-10-14

29,02% 23,75%

4.2.1 Ingeniería Básica 150 d vie 06-12-13

dom 04-05-14

66,76% 54,62%

4.2.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto

120 d vie 06-12-13

vie 04-04-14

68,27% 63,1%

4.2.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto

60 d jue 27-02-14

lun 28-04-14

73,05% 37,18%

4.2.1.2.1 Estructuras 60 d jue 27-02-14

lun 28-04-14

100% 22,2%

4.2.1.2.2 Conductor 45 d jue 27-02-14

dom 13-04-14

100% 100%

4.2.1.2.3 Aislación 45 d jue 27-02-14

dom 13-04-14

0% 0%

4.2.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales

30 d vie 04-04-14

dom 04-05-14

40% 40%

4.2.2 Ingeniería Líneas de Transmisión 150 d sáb 05-04-14

lun 01-09-14

0% 0%

4.2.3 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1

15 d mar 02-09-14

mar 16-09-14

0% 0%

4.2.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING

30 d mié 17-09-14

jue 16-10-14

0% 0%

5 Seguros Contratados 177 d dom 20-04-14

lun 13-10-14

81,08% 81,08%



Página 14 de 19

5.1 Preparación de Bases y Licitaciones de Seguros

90 d mar 20-05-14

dom 17-08-14

100% 100%

5.2 Seguro Responsabilidad Civil por Daños a Terceros Contratado

45 d lun 18-08-14

mié 01-10-14

100% 100%

5.3 Seguro de Catástrofe - Todo Riesgo de Construcción

45 d lun 18-08-14

mié 01-10-14

100% 100%

5.4 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1

12 d jue 02-10-

14 lun 13-10-14

0% 0%

5.5 Revisión por parte del CDEC-SING de los Seguros Contratados

30 d mar 14-10-

14 mié 12-11-14

0% 0%

6 Elaboración EIA, obtención RCA y PAS 645 d mar 04-02-14

mar 10-11-15

17,16% 13,44%

6.1 Elaboración EIA 254 d mar 04-02-14

jue 16-10-14

49,04% 38,4%

7 Obtención de Concesiones y Servidumbres

515 d jue 19-06-14

dom 15-11-15

13,27% 13.27%

7.1 Determinación de Propiedades - Actualización de Catastro

60 d jue 19-06-14

dom 17-08-14

88% 88%

7.2 Estudios de Títulos - Investigación de pertenencias y títulos mineros

90 d mié 30-07-14

mar 28-10-14

80% 80%

7.3 Negociación de Servidumbres 455 d dom 17-08-14

dom 15-11-15

0% 0%

7.3.1 Servidumbres Voluntarias 270 d sáb 13-09-14

mié 10-06-15

0% 0%

7.3.1.1 Elaboración de escrituras y firmas servidumbres voluntarias

270 d sáb 13-09-14

mié 10-06-15

0% 0%

7.3.2 Imposición de Servidumbres 455 d dom 17-08-14

dom 15-11-15

0% 0%

7.3.2.1 Identificación Otras Servidumbres legalmente constituidas

0 d dom 17-08-14

dom 17-08-14

0% 0%

7.3.2.2 Imposición Servidumbre - Gestiones con Industria Minera

120 d dom 19-07-15

dom 15-11-15

0% 0%

8 Suministro de Equipos y Materiales 767 d vie 23-05-14

lun 27-06-16

4,88% 4,10%

8.1 Preparación Bases de Licitaciones de Suministros

30 d vie 23-05-14

sáb 21-06-14

56% 56%

8.2 Equipos y Materiales Subestaciones 752 d dom 22-06-14

sáb 09-07-16

5,02% 3,42%

8.2.1 Equipos Primarios (interruptor, Desconectador, TTCC, TTPP, Pararrayos)

722 d mié 18-06-

14

jue 09-

06-16 5,00% 3,12%

8.2.1.1 Licitación Equipos Primarios 20 d mié 18-06-

14

mar 08-

07-14 100% 50%



Página 15 de 19

8.2.1.2 Orden de Compra Equipos Primarios 5 d jue 13-11-

14

lun 17-

11-14 0% 50%

8.2.2 Equipos Inductivos 737 d mié 18-06-14

vie 24-06-16

4,82% 4,14%

8.2.2.1 Licitación Equipos Inductivos 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

100% 86%

8.2.2.2 Orden de Compra Equipos Inductivos 5 d jue 13-11-14

lun 17-11-14

0% 0%

8.2.3 Equipos Control, Protección y SS.AA 752 d mié 18-06-14

sáb 09-07-16

4,65% 2,9%

8.2.3.1 Licitación Equipos C&P y SS.AA 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

100% 50%

8.2.3.2 Orden de Compra C&P y SS.AA 5 d jue 13-11-14

lun 17-11-14

0% 50%

8.2.4 Equipos Comunicaciones 707 d mié 18-06-14

mié 25-05-16

5,63% 3,52%

8.2.4.1 Licitación Equipos Comunicaciones 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

100% 50%

8.2.4.2 Orden de Compra Telecomunicaciones 5 d jue 13-11-14

lun 17-11-14

0% 50%

8.3 Materiales Línea de Transmisión 740 d dom 22-06-14

lun 27-06-16

2,86% 2,63%

8.3.1 Estructuras 668 d dom 22-06-14

sáb 16-04-16

6,02% 4,82%

8.3.1.1 Licitación Estructuras 20 d dom 22-06-14

vie 11-07-14

100% 100%

8.3.1.2 Orden de Proceder Estructuras 5 d mié 17-06-15

dom 21-06-15

100% 0%

8.3.2 Cable Conductor 740 d dom 22-06-14

lun 27-06-16

8,06% 8,06%

8.3.2.1 Licitación Cable Conductor 20 d dom 22-06-14

vie 11-07-14

100% 100%

8.3.2.2 Orden de Proceder Conductor 5 d dom 01-03-15

jue 05-03-15

100% 100%

8.3.3 Cable OPGW 725 d mié 18-06-14

dom 12-06-16

0% 0%

8.3.3.1 Licitación Cable OPGW 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

0% 0%

8.3.3.2 Orden de Proceder OPGW 5 d dom 01-03-15

jue 05-03-15

0% 0%

8.3.4 Aisladores y Amortiguadores 725 d mié 18-06-14

dom 12-06-16

0% 0%

8.3.4.1 Licitación Aisladores y Amortiguadores 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

0% 0%



Página 16 de 19

8.3.4.2 Orden de Proceder Aisladores y Amortiguadores

5 d dom 01-03-15

jue 05-03-15

0% 0%

8.3.5 Ferretería 630 d mar 02-09-14

lun 23-05-16

0% 0%

8.3.5.1 Licitación Ferretería 60 d mar 02-09-14

vie 31-10-14

0% 0%

8.3.5.2 Orden de Proceder Ferretería 30 d sáb 01-11-14

dom 30-11-14

0% 0%

8.4 Adquisición Otros Suministros y Materiales

240 d mié 02-09-15

jue 28-04-16

4,28% 4,28%

8.4.1 Otros suministros y materiales subestaciones

180 d dom 22-06-14

lun 27-06-16

10% 10%

8.4.1.1 Marcos de estructuras de la subestación

120 d lun 14-09-15

lun 11-01-16

10% 10%

8.4.1.2 Otros suministros y materiales 180 d lun 14-09-15

vie 11-03-16

10% 10%

9 Construcción, Montaje y Pruebas 603,5 d dom 19-07-15

lun 13-03-17

24,65% 13,87%

9.1 Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones

30 d dom 19-07-15

lun 17-08-15

100% 50%

9.2 Preparación de Bases de Licitación para Obras Línea de Transmisión

30 d dom 19-07-15

lun 17-08-15

100% 100%

9.3 Licitación Contratos de Construcción Subestaciones

90 d lun 17-08-15

dom 15-11-15

100% 50%

9.3.1 Hito Inicio Licitación de Contratos de Obra Subestaciones

0 d lun 17-08-15

lun 17-08-15

100% 100%

9.3.2 Licitación Obras Subestaciones 30 d mar 18-08-15

mié 16-09-15

100% 50%

9.3.3 Revisión de Ofertas Obras Subestaciones

30 d jue 17-09-15

vie 16-10-15

100% 50%

9.3.4 Adjudicación Contratistas de Obra Subestaciones

30 d sáb 17-10-15

dom 15-11-15

100% 50%

9.3.5 Hito Orden de Proceder Contratos de Construcción Subestaciones

0 d dom 15-11-15

dom 15-11-15

0% 0%

9.4 Movilización a Obra e Instalación de faenas Subestaciones

30 d lun 16-11-15

mar 15-12-15

0% 0%

9.5 Licitación Contratos de Construcción Línea de Transmisión

90 d lun 17-08-15

dom 15-11-15

100% 50%

9.5.1 Hito Inicio Licitación de Contratos de

Obra Línea de Transmisión 0 d

lun 17-08-15

lun 17-08-15

100% 100%

9.5.2 Licitación Obras Línea de

Transmisión 30 d

mar 18-08-15

mié 16-09-15

100% 50%

9.5.3 Revisión de Ofertas Obras Línea de

Transmisión 30 d

jue 17-09-15

vie 16-10-15

100% 50%



Página 17 de 19

9.5.4 Adjudicación Contratistas de Obra

Línea de Trasmisión 30 d

sáb 17-10-15

dom 15-11-15

100% 50%

9.5.5 Hito Orden de Proceder Contratos de

Construcción Línea de Transmisión 0 d

dom 15-11-15

dom 15-11-15

0% 0%

9.6 Movilización a Obra e Instalación de faenas Línea de Transmisión

30 d lun 16-11-15

mar 15-12-15

0% 0%

9.7 Licitación Inspección Técnica de Obras 60 d jue 17-09-15

dom 15-11-15

0% 0%

9.8 Subestaciones 160 d lun 11-07-16

sáb 17-12-16

0% 0%

9.9 Línea de Transmisión 453.5 d mié 16-12-15

lun 13-03-17

0% 0%

10 Entrada en Operación 30 d lun 13-03-17

mié 12-04-17

0% 0%

11 Resumen de Hitos Relevantes 938,5 d mar 16-09-14

mié 12-04-17

0% 0%

11.1 Hito relevante 1: Seguros Contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle del proyecto

0 d mar 16-09-14

mar 16-09-14

0% 0%

11.2 Hito relevante 2: Obtención de la RCA y Presentación de la Concesión Definitiva

0 d lun 13-07-15

lun 13-07-15

0% 0%

11.3 Hito relevante 3: Construcción del 50% de las fundaciones LT

0 d mié 03-08-16

mié 03-08-16

0% 0%

11.4 Hito relevante 4: Prueba de Equipos (FAT)

0 d lun 19-10-15

lun 19-10-15

0% 0%

11.5 Hito relevante 5: Entrada en Operación del Proyecto

0 d mié 12-04-17

mié 12-04-17

0% 0%

12 Ampliación de Instalaciones Comunes: Plataforma, malla de tierra, barramiento, SS.AA y Prot. Dif. De Barras

892 d mié 09-07-14

sáb 17-12-16

0% 0%

3 CRONOLOGÍA DE EVENTOS RELEVANTES

- 16 de octubre de 2013 fecha de publicación en el Diario Oficial de la República de Chile de

la adjudicación a ISA de los derechos de explotación y ejecución.

- 21 de noviembre de 2013 Firma de contrato Felval S.A para la gestión predial

- Firma de contrato con GAC el 12 de diciembre de 2013

- El día 04-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición del cable conductor bajo

contrato de Alianza Estratégica con proveedor STERLITE.



Página 18 de 19

- El día 27-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición de las estructuras de acero

galvanizado bajo contrato de Alianza Estratégica con proveedor SKIPPER (toneladas de

estructura).

- 17 de marzo de 2014 Firma del contrato EPC con SIEMENS para la construcción de las

subestaciones.

- 27 de mayo, firma del contrato con HMV para la ingeniería de contraparte de subestaciones.

- 30 de junio, firma el contrato con Unión Eléctrica para la construcción de la línea de

trasmisión.

3.1 LISTADO DE PROPIEDADES A continuación se presenta el listado de propietarios disponible hasta la fecha.

Tabla 3: Listado de Propiedades

ID PROPIETARIO COMUNA REGIÓN CONSERVADOR FOJAS NÚMERO AÑO

1 FISCO POZO ALMONTE

TARAPACA POZO ALMONTE 1388 1365 1983


TARAPACA IQUIQUE 1078 1747 2011


TARAPACA POZO ALMONTE 481 417 1990

4 FISCO POZO ALMONTE / MARIA ELENA

TARAPACA/ ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA 133 129 1983

5 JULIO RIGOBERTO PALAPE GUAJARDO

MARIA ELENA

ANTOFAGASTA TOCOPILLA 541 470 1990

6 FISCO MARIA ELENA

ANTOFAGASTA MARIA ELENA 6 6 1996

7 FISCO MARIA ELENA

ANTOFAGASTA CALAMA 49 57 1928

8 FISCO MARIA ELENA

ANTOFAGASTA TOCOPILLA 108 126 1960

3.2 CUADRO DE AVANCE MENSUAL PARA EL ESTADO DE NEGOCIACIONES. Sin avance, según cronograma.

3.3 CUADRO DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, EN LONGITUD. Sin avance, según cronograma.



Página 19 de 19

3.4 CUADRO DE INDICADORES DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, TRAMOS

CONTINUOS Sin avance, según cronograma.

3.5 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE LAS OBRAS EN TERRENO. Sin avance, según cronograma.

3.6 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE NOTIFICACIONES. Sin avance, según cronograma.

informe de avance mensual n°6cdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get... · informe...

Documents