informe de avance mensual n°7cdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub... · informe...
TRANSCRIPT
Av. Alonso de Córdova 5670, Of.1202 - Las Condes - Santiago
Informe de Avance Mensual N°7 Julio 2014
DEFINITIVO
Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito
Preparado para:
- Dirección de Peajes del CDEC-SING
2 de septiembre 2014
Informe Mensual Julio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 2 de 21
CONTENIDO
1 Descripción del proyecto ............................................................................................................. 3
2 Estado de Avance de las Actividades .......................................................................................... 4
2.1 Movilización y Estudios Preliminares .................................................................................. 6
2.2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ................. 6
2.3 Ingeniería Básica y Detallada .............................................................................................. 6
2.3.1 Ingeniería de Subestaciones: ....................................................................................... 6
2.3.2 Ingeniería de Líneas ..................................................................................................... 7
2.4 Seguros Contratados ......................................................................................................... 11
2.5 Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS ............................................................................. 11
2.6 Obtención de Concesiones y Servidumbres ...................................................................... 12
2.6.1 Servidumbres Voluntarias ......................................................................................... 12
2.7 Suministro de Equipos y Materiales .................................................................................. 13
2.8 Construcción, Montaje y Pruebas ..................................................................................... 13
2.9 Entrada en Operación ....................................................................................................... 13
3 Cronología de Eventos Relevantes ............................................................................................ 19
3.1 Listado de Propiedades ..................................................................................................... 20
3.2 Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones. ........................................ 20
3.3 Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud. ............................... 21
3.4 Cuadro de Indicadores de Avance en la Constitución de Servidumbre, tramos continuos
21
3.5 Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno. ................................................... 21
3.6 Cuadro de Control de Avance de Notificaciones. .............................................................. 21
Informe Mensual Julio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 3 de 21
1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Mediante decreto N°5T del Ministerio de Energía, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicado en
el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 2013, se otorgaron a Interconexiones Eléctricas S.A.
E.S.P, en adelante el Adjudicatario, los Derechos de Explotación y Ejecución de la Nueva Línea 2x220
Encuentro-Lagunas primer circuito, fijando además las características técnicas del Proyecto y la
fecha de entrada en operación.
El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kV, entre las
subestaciones Encuentro y Lagunas, en el SING, incluyendo los paños de línea en ambos extremos
del primer circuito, un reactor de línea y su paño de conexión instalados en el extremo S/E Lagunas.
La nueva línea deberá poseer las siguientes características técnicas mínimas:
- Tensión de operación 220 kV
- Longitud aproximada según decreto N°57, 174 km.
- Número de circuitos 2 (tendido del primer circuito), dispuestos en estructuras para doble
circuito.
- Capacidad de diseño de la línea por circuito 290 MVA, a 35°C de temperatura ambiente con
sol, con una velocidad de viento de 0,61 m/s y una resistencia c.c. máxima de 0,073 ohm/km
a 20° C
- Cable de guardia OPGW o equivalente
- Transposiciones 1 ciclo completo
- Reactores de línea 30 MVAr en S/E Lagunas
- Sensores de Medida de Temperatura y Corriente al menos 6 equipos de monitoreo, con sus
correspondientes suministros y estaciones asociadas
- Conjunto de aislación vidrio o porcelana
No obstante lo anterior, el Proyecto tendrá todas las otras características técnicas que, no habiendo
sido señaladas explícitamente en el decreto N°5T, fueron incluidas en la Oferta Técnica del
Adjudicatario y son señaladas en las Bases de Licitación y su proceso.
Interchile S.A filial de ISA en Chile, será el responsable por el diseño, la adquisición de los bienes, la
construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación de la línea de transmisión y las
subestaciones asociadas.
Informe Mensual Julio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 4 de 21
2 ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. El primer Hito Relevante que debe ser cumplido por el Adjudicatario tiene como fecha 13 de octubre de 2014. Las ponderaciones asignadas a cada una de las Actividades Principales del Proyecto se pueden apreciar en la Tabla 1. Tabla 1: Ponderaciones de actividades principales
ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN
Movilización y Estudios Preliminares 0,4%
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial 2%
Ingeniería Básica y Detallada 7%
Seguros contratados 0,6%
Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 2%
Obtención de Concesiones y Servidumbres 12%
Suministro de Equipos y Materiales 35%
Construcción, Montaje y Pruebas 40%
Entrada en Operación 1%
Los avances calculados por el Adjudicatario al 31 de julio de 2014 son:
Programado: 10,96%
Real: 19,12%. El detalle del avance en cada actividad del Cronograma se puede apreciar en la Tabla 2.
De acuerdo con los cálculos efectuados por este Auditor, el avance real llega a un 13,82%. Las
principales diferencias con el avance establecido por el Adjudicatario tienen su origen en los
siguientes factores:
El Adjudicatario consideró un 100% de avance en las especificaciones de detalle de la estructuras. Este Auditor considera que existe sólo un 22,2% de avance en esta actividad en función del total de especificaciones técnicas que deben ser elaboradas.
El Adjudicatario informa un 98% de avance en la subactividad 4.1.1.2.1 “Estudios Sistémicos”. Este Auditor considera que este avance corresponde a un 80%, debido a que estos estudios aún se encuentran en revisión.
Informe Mensual Julio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 5 de 21
El Adjudicatario informa un 45% de avance en la subactividad 4.1.1.2.1 “Estudios Dinámicos”. Este Auditor considera que este avance corresponde a un 4%, debido a que aún no se han recibido secciones terminadas de estos estudios.
El Adjudicatario informa un 98% de avance en la subactividad 4.2.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto”. Este Auditor mantiene este avance en un 63,10%, quedando a la espera de que se incorporen las actividades mencionadas en el punto 2.3.2 del presente informe.
El Adjudicatario informa un 39% de avance en la subactividad 4.2.2 “Ingeniería Detallada Líneas de Transmisión”. Este Auditor considera que este avance corresponde a un 20%, debido a que aún falta incorporar la elaboración de los planos de detalle de las torres al listado documentos de la ingeniería de detalle.
La discrepancia en la metodología utilizada por Interchile para medir el avance de la Gestión Ambiental. Interchile tomó como estado de avance el informe mensual elaborado por GAC, sin embargo el método acordado toma como referencia los documentos terminados.
De acuerdo a lo informado en el Informe Mensual N°4, a diferencia del Adjudicatario, este Auditor considera que existe un 50% de avance en las subactividades “Licitación de Equipos” y “Orden de Proceder” de los equipos de subestaciones (Equipos Primarios, Control y Protecciones, Telecomunicaciones).
El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 9.1 “Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones” y 9.3 “Licitación Contratos de Construcción Subestaciones”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 50% de acuerdo a lo informado en el Informe Mensual N°4.
El Adjudicatario informa un 100% de avance en la subactividad 8.3.1.2 “Orden de Proceder Estructuras”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 0% de acuerdo a lo informado en el Informe Mensual N°6.
El Adjudicatario informa un 100% de avance en la subactividad 9.5.4 “Adjudicación Contratistas de Obra Línea de Trasmisión”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 50% de acuerdo a lo informado en el Informe Mensual N°6.
El avance presentado se debe principalmente a la adjudicación de los contratistas de subestaciones y líneas, actividades que no afectan a la ruta crítica del Proyecto. Transcurridos 9 meses desde el inicio del Proyecto, el estado de avance de las actividades iniciadas es el siguiente:
Informe Mensual Julio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 6 de 21
2.1 MOVILIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES Finalizada.
2.2 ADJUDICACIÓN CONTRATISTAS DE INGENIERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN PREDIAL Finalizada en las adjudicaciones que debe realizar Interchile de manera directa, faltando las
subcontrataciones que debe realizar Siemens para el desarrollo del EPC de subestaciones.
2.3 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA
2.3.1 Ingeniería de Subestaciones:
Esta actividad, al 31 de julio, presenta un avance del 12,77%. Este avance se explica por las
actividades correspondientes a: Estudios Sistémicos (Estáticos y Dinámicos); Especificaciones
Técnicas para la Compra de: Interruptores; Reactores; otros equipos.
La subactividad 4.1.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto”, presenta un atraso de 4
meses con respecto a la fecha de término establecida en el Cronograma del Proyecto. Debido a lo
señalado, Interchile ha reprogramado esta actividad quedando como fecha de finalización el
10/11/14. Con esta modificación se ha consumido prácticamente la totalidad de la holgura que
presentaba respecto a la actividad a la cual precede y que corresponde a la Fabricación de los
Equipos Primarios, sin embargo esta última actividad así como las pruebas en fábrica y el transporte
a lugar de las obras, presentan holguras, ya sea respecto al Hito Relevante N°4 o al inicio del montaje
de estos equipos en terreno, de aproximadamente cuatro (4) meses.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, el Cronograma Específico presentado por Siemens,
muestra como fecha de término de la Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto, el 19 de enero
de 2015, en tanto que las pruebas en fábrica las ha programado para abril de 2016 lo que incumple
con la fecha del Hito Relevante N°4, 16 de enero de 2016. Estas situaciones serán presentadas a
Interchile para que proceda a tomar las medidas que correspondan para no afectar el cumplimiento
de las fechas establecidas en el Decreto de Adjudicación.
Con relación a la subactividad 4.1.1.2.1 “Estudios Sistémicos”, Interchile informó que existe un 98%
de avance, producto de la entrega preliminar de los informes correspondientes a los estudios
estáticos. Esta actividad presenta un atraso de 3 meses respecto al Cronograma del Proyecto, sin
embargo fue reprogramada por Interchile para finalizar el 25 de julio de 2014. Debido a que este
documento aún se encuentra en revisión, este Auditor considera que el porcentaje de avance debe
ser 80%, quedando a la espera de la versión revisada y definitiva. Estos estudios deben estar
finalizados y aprobados por el Auditor a la fecha de cumplimiento del Hito Relevante N°1 (13/10/14).
Con relación a la subactividad 4.1.1.2.2 Estudios Dinámicos, Interchile informó que existe un 45% de
avance sin embargo, debido a que este Auditor no ha podido verificar este avance, se mantiene en
4%. Esta actividad presenta un atraso de 2,5 meses respecto al Cronograma del Proyecto, sin
Informe Mensual Julio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 7 de 21
embargo fue reprogramada por Interchile para finalizar el día 7 de agosto de 2014. Lo estudios
deben estar finalizados y aprobados por el Auditor a la fecha de cumplimiento del Hito Relevante
N°1.
Con relación al desarrollo de la Ingeniería de Subestaciones, Interchile ha señalado que para contar
con toda la información que requiere para su desarrollo, está firmando un convenio con la
propietaria de éstas, TRANSELEC. Este Auditor le ha reiterado que el acceso a esta información no
debiese estar condicionado a la firma de este convenio, y por lo tanto su obtención en tiempo y
forma es de absoluta responsabilidad de Interchile, por lo cual no debiese ser utilizado como
argumento para explicar eventuales atrasos. Interchile ha manifestado que no afectará el
Cronograma del Proyecto.
2.3.2 Ingeniería de Líneas
Al 31 de julio de 2014, la actividad 4.2.1 “Ingeniería Básica”, presenta un avance del 58%, el cual se
explica por las actividades correspondientes a: Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto;
Especificaciones de Detalles del Proyecto; Estructuras; Conductor; Especificaciones de Compra de
Equipos y Materiales. La fecha de término de la Ingeniería Básica de la línea estaba programada para
finalizar el 4 de mayo de 2014, sin embargo fue reprogramada por Interchile quedando esta fecha
para el 19 de diciembre de 2014. Este atraso no afecta la Ruta Crítica del Proyecto.
Por su parte la Ingeniería de Detalle, presenta un avance del 20% que se explica por la elaboración
de los documentos listados más adelante. Esta actividad se encuentra programada para finalizar el
1 de septiembre de 2014, lo cual de acuerdo al avance mostrado no sucederá. Sin embargo y debido
a que presenta holguras superiores a los 4 meses, no debiese impactar la Ruta Crítica. Se analizará
con Interchile esta situación con la finalidad de contar con una reprogramación.
La subactividad 4.2.1.1 Ingeniería Básica iniciada el día 06 de enero de 2014, presenta un avance del
63,1%. Este avance se mantuvo desde el mes anterior, ya que a pesar de que se haya avanzado en
la ingeniería básica de líneas, aún deben ser incluidas en el Cronograma y en el Listado de
Entregables las actividades relacionadas con el diseño de torres. Entre las actividades por incluir
destacan:
Especificaciones Técnicas de Pruebas de Carga de Estructuras: son 7 documentos según lo
establecido en la reunión mensual con Interchile del mes de mayo.
Diseño de Estructuras, ítem que debe considerar los siguientes subítems:
o Dimensiones mínimas
o Cuadros de Cargas
o Elaboración del Diseño Básico de Torres
o Elaboración de Planos de Fabricación
o Ejecución de Pruebas de Carga
A la fecha Interchile ha entregado los siguientes documentos:
Informe Mensual Julio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 8 de 21
Ingeniería Básica:
Antecedentes:
- Revisión de antecedentes
- Selección de ruta óptima
Antecedentes:
- Informe de topografía
- Estudio preliminar de interferencia con otras obras
Informes Técnicos:
- Criterios básicos de diseño.
- Diseño electromecánico
- Estudio faja de seguridad
- Estudio preliminar de transposición
- Estudio preliminar de interferencia con otras obras
- Localización preliminar de las estructuras
- Criterio de localización de las estructuras
- Lista de estructuras
- Lista de materiales
- Antecedentes para evaluación ambiental
Especificaciones Técnicas:
- E.T. Cable conductor
- E.T. Cable de guardia
- E.T. Aislación
- E.T. Estructuras
- E.T. Ferretería cable conductor
- E.T. Ferretería cable de guardia
- E.T. Sistema de amortiguación cable conductor
- E.T. Sistema de amortiguación cable de guardia
Planos:
- Geometría Mínima de las estructuras
- Placa de numeración
- Placa de peligro de muerte
- Señales viales
- Conjuntos de suspensión y anclaje para cable conductor
- Conjuntos de suspensión y anclaje para cable de guardia
- Puesta a tierra preliminar
Informe Mensual Julio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 9 de 21
- Planta general
- Perfil longitudinal
Ingeniería de Detalles:
Informes Técnicos:
- Estudio de suelos y geología
- Estudio de resistividad
- Memoria de diseño de puesta a tierra
Especificaciones Técnicas:
- E.T. Generales de construcción y montaje de líneas eléctricas
- E.T. Particulares de construcción y montaje de líneas eléctricas
Planos:
- Puesta a tierra
Está pendiente el inicio de la actividad “Diseño de Torres”, actividad subcontratada a Skipper, y que
para su inicio requiere de los siguientes antecedentes:
- Criterios Básicos de Diseño, documento ya entregado
- Geometría Mínima de las Estructuras, documento entregado y observado por el
Auditor
- Cuadros de Carga: documentos pendientes de entrega
Además y de acuerdo con el listado de entregables de la ingeniería, Concol debiese estar
desarrollando, las siguientes actividades:
Ingeniería Básica:
Informes Técnicos:
- Programa del Proyecto
- Presupuesto del Proyecto
Ingeniería de Detalles:
Informes Técnicos:
Informe Mensual Julio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 10 de 21
- Tabla de tensado para cable conductor
- Tabla de tensado para cable de guardia
- Informe de cruces
- Informe de paralelismos
- Informe de selección de patas de las estructuras
Planos:
- Montaje de señales viales
- Montaje de dispositivo antipájaros
- Montaje de dispositivo antitrepado
- Montaje de balizas aéreas
- Pintado especial de estructuras
- Montaje de conjuntos de suspensión y anclaje para cable conductor
- Montaje de conjuntos de suspensión y anclaje para cable de guardia
- Abatimiento y secuencia de fases
- Cruce con línea eléctrica y de comunicación
- Cruce con camino y ruta
- Cruce con vía férrea
- Cruce con cauce de agua
- Paralelismo con línea eléctrica y de comunicación
Con relación a los avances de las actividades que debiesen estar en desarrollo o finalizadas a la fecha
de este informe, Interchile informa:
Un 100% de avance en las especificaciones de detalle del conductor. Interchile envió la
Orden de Entrega para la adquisición del cable conductor.
Este avance fue verificado mediante la revisión de las Especificaciones Técnicas para la
compra, las que incluyen entre otras cosas: las pruebas en fábrica, el método de entrega,
los certificados a entregar, requerimientos constructivos, etc.
Un 100% de avance en las especificaciones de detalle de las estructuras. Interchile envió la
Orden de Entrega para la adquisición de las estructuras de acero galvanizado.
Este Auditor considera que este avance no corresponde, ya que de los nueve (9)
documentos que deben ser elaborados, dos (2) han sido recibidos por este Auditor, lo que
representa un 22,2% de avance.
Concol debió haber finalizado las especificaciones técnicas de las estructuras el 27 de mayo,
de acuerdo al listado de entregables. En el cronograma del proyecto se estableció que esta
actividad debió finalizar el 13 de abril pasado.
Informe Mensual Julio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 11 de 21
Un 0% de avance en las especificaciones de detalle de la aislación. Esta actividad está
programada para haber finalizado el pasado 13 de abril.
Un 0% de avance en la elaboración de los Cuadros de Carga para el diseño de las torres,
estos se espera que sean recibidos a mediados de agosto. Esta actividad está programada
para haber finalizado el 11 de junio.
2.4 SEGUROS CONTRATADOS La actividad “Seguros Contratados”, presenta un avance del 86,49%, estando a la espera de la
revisión del CDEC-SING de los seguros contratados.
Se envió la primera parte de la documentación necesaria para dar cumplimiento al “Hito Relevante
N°1. Seguros contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle del Proyecto”. En
ella se adjuntó copia de las pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros y Seguro
de Catástrofe, que se han contratado para el proyecto, las cuales se evidencian en las siguientes
pólizas enviadas con sus correspondientes endosos:
- Póliza de Seguro N° 205-13-00001110: Todo Riesgo construcción y montaje.
- Póliza de Seguro N° 303-13-00017852: Responsabilidad Civil General
- Póliza de Seguro N° 101-13-00132646: Incendio
2.5 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS El Adjudicatario ha informado que la actividad “Elaboración EIA” presenta un avance del 50,39%.
Este avance se basa en el informe de avance mensual elaborado por GAC para ISA, en el que se
detallan las actividades realizadas hasta la fecha.
Este Auditor considera que el avance medible es de un 68%, basándose en las ponderaciones
acordadas, basado en la verificación de los siguientes documentos terminados y que constituyen
parte del EIA:
- Línea Base de Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios
- Línea Base de Calidad del Aire
- Línea Base Meteorología
- Línea Base Geología
- Línea Base Geomorfología
- Línea Base Hidrogeología
- Línea Base Hidrología
- Línea Base de Luminosidad
Informe Mensual Julio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 12 de 21
- Línea Base Paisaje
- Línea base del componente fauna
- Línea Base de Atractivos Naturales y Culturales
- Línea Base de Uso del Territorio
- Línea Base Medio Humano
- Línea Base Arqueología
- Línea Base Paleontología
- Línea Base Ruido y Vibraciones
- Línea Base Suelos
- Línea Base Hongos
- Línea Base Flora y Vegetación
- Capítulo 6: Potenciales riesgos que el proyecto podría generar en la salud de las personas
- Capítulo 11: Descripción de Relación entre Proyecto y Políticas, Planes y Programas de
Desarrollo Regional y Comunal
- Capítulo 12: Descripción de Relación entre Proyecto y Planes evaluados estratégicamente
Este Auditor ha considerado un 90% de avance para cada uno de los documentos revisados, ya que
aún deben ser revisados por Interchile, también ha considerado un 5% de avance para aquellos
capítulos que hayan sido comenzados.
2.6 OBTENCIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES La subactividad “Determinación de propiedades”, presenta un avance del 95%. Se prepara la
solicitud de concesión definitiva con las propiedades identificadas en la actividad de estudio de
títulos.
La subactividad de “Estudio de Títulos – Investigación de Pertenencias y Títulos Mineros”, presenta
un avance del 90%. Se tiene la totalidad de estudios de títulos e investigación de pertenencias
mineras intervenidas. Se congela avance esperando las observaciones que se puedan levantar en el
trámite de concesión definitiva.
2.6.1 Servidumbres Voluntarias
Se acordó con la representante de la Sucesión Palape, propietaria del único predio particular, el
valor de indemnización por servidumbre y caminos de acceso. Se logró el acuerdo con todos los
herederos.
Informe Mensual Julio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 13 de 21
2.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES Al 31 de julio de 2014, la actividad “Suministro de Equipos y Materiales” presenta un avance de
4,48%. El ligero avance en el último mes se explica por la adjudicación y firma del contrato con ABB
por la compra del reactor.
Interchile informa que ABB se ha adjudicado el contrato para la fabricación del reactor, debido a
esto Interchile ha indicado que las subactividades 8.2.2.1 “Licitación de Equipos Inductivos” y 8.2.2.2
“Orden de Proceder Equipos Inductivos” poseen un 100% de avance. Este avance fue verificado por
este Auditor.
2.8 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS Debido a las razones indicadas en el Informe Mensual N°4, este Auditor considera que las siguientes
actividades poseen un 50% de avance:
- Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones
- Licitación Contratos de Construcción Subestaciones
El Adjudicatario ha informado que para la construcción y montaje de la línea, se contrató a la
empresa Unión Eléctrica, lo cual fue verificado por el Auditor. Debido a esto se dan por completadas
las siguientes subactividades:
- Hito Inicio Licitación de Contratos de Obra Línea de Transmisión
Por otra parte, Interchile informa un 100% de avance en las siguientes subactividades:
- 9.5.2 “Licitación Obras Líneas de Transmisión”
- 9.5.3 “Revisión de Ofertas Líneas de Transmisión”
- 9.5.4 “Adjudicación Contratistas de Obra Línea de Trasmisión”
Este Auditor considera que mientras no se confirme que Unión Eléctrica no subcontratará parte de
las obras de construcción de la línea, el avance de las tres subactividades anteriores corresponde a
un 50%.
2.9 ENTRADA EN OPERACIÓN Sin avance, según Cronograma.
Informe Mensual Julio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 14 de 21
Tabla 2: Cuadro de avance
EDT Actividad Duración
días corridos
Comienzo Fin
Estado de Avance
Informado por el
Adjudicatario
Estado de Avance de Acuerdo al
Auditor
0 Resumen del proyecto Encuentro - Lagunas
1274,5 d mié 16-10-13
mié 12-04-17
19,12% 13,82%
1 General 1 d mié 16-10-13
mié 16-10-13
100% 100%
1.1 Proceso Dirección de Peajes - DP 1 d mié 16-10-13
mié 16-10-13
100% 100%
1.1.1 Decreto de Adjudicación por la Autoridad
1 d mié 16-10-13
mié 16-10-13
100% 100%
2 Movilización y Estudios Preliminares 30 d jue 17-10-13
vie 15-11-13
100% 100%
2.1 Movilización (Organización, recursos iniciales, preparación cronograma detallado)
20 d jue 17-10-13
mar 05-11-13
100% 100%
2.2 Estudios preliminares (Desarrollo de Ingeniería Preliminar)
15 d jue 17-10-13
jue 31-10-13
100% 100%
2.3 Preparación Bases y Licitaciones de Ingeniería
15 d vie 01-11-13
vie 15-11-13
100% 100%
3 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial
122 d sáb 16-11-13
lun 17-03-14
100% 100%
3.1 Adjudicación Contratista Ingeniería Subestaciones
122 d sáb 16-11-13
lun 17-03-14
100% 100%
3.2 Adjudicación Contratista Ingeniería Líneas de Transmisión
20 d sáb 16-11-13
jue 05-12-13
100% 100%
3.3 Adjudicación Contratista Gestión Ambiental
20 d sáb 16-11-13
jue 05-12-13
100% 100%
3.4 Adjudicación Contratista Gestión Predial
20 d sáb 16-11-13
jue 05-12-13
100% 100%
4 Ingeniería Básica y Detallada 385 d vie 06-12-13
mié 12-11-14
34,43% 22,20%
4.1 Subestaciones 300 d vie 06-12-13
mié 12-11-14
15,79% 12,77%
4.1.1 Ingeniería Básica 120 d vie 06-12-13
mar 03-06-14
35,25% 28,53%
4.1.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto
120 d vie 06-12-13
vie 04-04-14
0% 0%
4.1.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto 78 d jue 27-02-14
vie 16-05-14
77,67% 58,00%
Informe Mensual Julio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 15 de 21
4.1.1.2.1 Estudios sistémicos 60 d jue 27-02-14
lun 28-04-14
98% 80%
4.1.1.2.2 Estudios dinámicos 60 d lun 17-03-14
vie 16-05-14
45% 4%
4.1.1.2.3 Interruptores 30 d mié 16-04-14
vie 16-05-14
90% 90%
4.1.1.2.4 Reactores 30 d mié 16-04-14
vie 16-05-14
90% 90%
4.1.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales
30 d dom 04-05-14
mar 03-06-14
66% 66%
4.1.2 Ingeniería Subestaciones 180 d sab 05-04-14
mie 01-10-14
0% 0%
4.1.3 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1
12 d jue 02-10-14
lun 13-10-14
0% 0%
4.1.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING
30 d mar 14-10-14
mie 12-11-14
0% 0%
4.2 Línea de Transmisión 315 d vie 06-12-13
jue 16-10-14
54,66% 32,43%
4.2.1 Ingeniería Básica 150 d vie 06-12-13
dom 04-05-14
86,72% 54,60%
4.2.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto
120 d vie 06-12-13
vie 04-04-14
98,41% 63,10%
4.2.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto
60 d jue 27-02-14
lun 28-04-14
73,05% 37,09%
4.2.1.2.1 Estructuras 60 d jue 27-02-14
lun 28-04-14
100% 22,2%
4.2.1.2.2 Conductor 45 d jue 27-02-14
dom 13-04-14
100% 100%
4.2.1.2.3 Aislación 45 d jue 27-02-14
dom 13-04-14
0% 0%
4.2.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales
30 d vie 04-04-14
dom 04-05-14
40% 40%
4.2.2 Ingeniería Detallada Líneas de Transmisión
150 d sáb 05-04-14
lun 01-09-14
39% 20%
4.2.3 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1
15 d mar 02-09-14
mar 16-09-14
0% 0%
4.2.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING
30 d mié 17-09-14
jue 16-10-14
0% 0%
5 Seguros Contratados 177 d dom 20-04-14
lun 13-10-14
86,49% 86,49%
5.1 Preparación de Bases y Licitaciones de Seguros
90 d mar 20-05-14
dom 17-08-14
100% 100%
5,2 Seguro Responsabilidad Civil por Daños a Terceros Contratado
45 d lun 18-08-14
mié 01-10-14
100% 100%
Informe Mensual Julio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 16 de 21
5,3 Seguro de Catástrofe - Todo Riesgo de Construcción
45 d lun 18-08-14
mié 01-10-14
100% 100%
5,4 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1
12 d jue 02-10-14
lun 13-10-14
100% 100%
5,5 Revisión por parte del CDEC-SING de los Seguros Contratados
30 d mar 14-10-14
mié 12-11-14
0% 0%
6 Elaboración EIA, obtención RCA y PAS 645 d mar 04-02-14
mar 10-11-15
17,64% 23,80%
6.1 Elaboración EIA 254 d mar 04-02-14
jue 16-10-14
50,39% 68,0%
6.3 Tramitación Resolución 270 d vie 17-10-14
lun 13-07-15
0% 0%
6.4 Obtención Resolución de Calificación Ambiental (RCA)
0 d lun 13-07-15
lun 13-07-15
0% 0%
6.5 Tramitación Permisos Ambientales Sectoriales
120 d mar 14-07-15
mar 10-11-15
0% 0%
6.6 Hito Decreto Aprobación RCA 0 d lun 13-07-15
lun 13-07-15
0% 0%
7 Obtención de Concesiones y Servidumbres
515 d jue 19-06-14
dom 15-11-15
14,68% 14,68%
7.1 Determinación de Propiedades - Actualización de Catastro
60 d jue 19-06-14
dom 17-08-14
95% 95%
7.2 Estudios de Títulos - Investigación de pertenencias y títulos mineros
90 d mié 30-07-14
mar 28-10-14
90% 90%
7.3 Negociación de Servidumbres 455 d dom 17-08-14
dom 15-11-15
0% 0%
7.3.1 Servidumbres Voluntarias 270 d sáb 13-09-14
mié 10-06-15
0% 0%
7.3.1.1 Elaboración de escrituras y firmas servidumbres voluntarias
270 d sáb 13-09-14
mié 10-06-15
0% 0%
7.3.2 Imposición de Servidumbres 455 d dom 17-08-14
dom 15-11-15
0% 0%
7.3.2.1 Identificación Otras Servidumbres legalmente constituidas
0 d dom 17-08-14
dom 17-08-14
0% 0%
7.3.2.2 Imposición Servidumbre - Gestiones con Industria Minera
120 d dom 19-07-15
dom 15-11-15
0% 0%
8 Suministro de Equipos y Materiales 767 d vie 23-05-14
lun 27-06-16
5,18% 4,48%
8.1 Preparación Bases de Licitaciones de Suministros
30 d vie 23-05-14
sáb 21-06-14
66% 66%
8.2 Equipos y Materiales Subestaciones 752 d dom 22-06-14
sáb 09-07-16
5,00% 3,90%
8.2.1 Equipos Primarios (interruptor, Desconectador, TTCC, TTPP, Pararrayos)
722 d mié 18-06-
14
jue 09-
06-16 5,00% 3,13%
Informe Mensual Julio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 17 de 21
8.2.1.1 Licitación Equipos Primarios 20 d mié 18-06-
14
mar 08-
07-14 100% 50%
8.2.1.2 Orden de Compra Equipos Primarios 5 d jue 13-11-
14
lun 17-
11-14 0% 50%
8.2.2 Equipos Inductivos 737 d mié 18-06-14
vie 24-06-16
6,02% 6,02%
8.2.2.1 Licitación Equipos Inductivos 20 d mié 18-06-14
mar 08-07-14
100% 100%
8.2.2.2 Orden de Compra Equipos Inductivos 5 d jue 13-11-14
lun 17-11-14
100% 100%
8.2.3 Equipos Control, Protección y SS.AA 752 d mié 18-06-14
sáb 09-07-16
4,65% 2,9%
8.2.3.1 Licitación Equipos C&P y SS.AA 20 d mié 18-06-14
mar 08-07-14
100% 50%
8.2.3.2 Orden de Compra C&P y SS.AA 5 d jue 13-11-14
lun 17-11-14
0% 50%
8.2.4 Equipos Comunicaciones 707 d mié 18-06-14
mié 25-05-16
5,63% 3,52%
8.2.4.1 Licitación Equipos Comunicaciones 20 d mié 18-06-14
mar 08-07-14
100% 50%
8.2.4.2 Orden de Compra Telecomunicaciones 5 d jue 13-11-14
lun 17-11-14
0% 50%
8.3 Materiales Línea de Transmisión 740 d dom 22-06-14
lun 27-06-16
2,86% 2,63%
8.3.1 Estructuras 668 d dom 22-06-14
sáb 16-04-16
6,02% 4,82%
8.3.1.1 Licitación Estructuras 20 d dom 22-06-14
vie 11-07-14
100% 100%
8.3.1.2 Orden de Proceder Estructuras 5 d mié 17-06-15
dom 21-06-15
100% 0%
8.3.2 Cable Conductor 740 d dom 22-06-14
lun 27-06-16
8,06% 8,06%
8.3.2.1 Licitación Cable Conductor 20 d dom 22-06-14
vie 11-07-14
100% 100%
8.3.2.2 Orden de Proceder Conductor 5 d dom 01-03-15
jue 05-03-15
100% 100%
8.3.3 Cable OPGW 725 d mié 18-06-14
dom 12-06-16
0% 0%
8.3.3.1 Licitación Cable OPGW 20 d mié 18-06-14
mar 08-07-14
0% 0%
8.3.3.2 Orden de Proceder OPGW 5 d dom 01-03-15
jue 05-03-15
0% 0%
8.3.4 Aisladores y Amortiguadores 725 d mié 18-06-14
dom 12-06-16
0% 0%
Informe Mensual Julio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 18 de 21
8.3.4.1 Licitación Aisladores y Amortiguadores 20 d mié 18-06-14
mar 08-07-14
0% 0%
8.3.4.2 Orden de Proceder Aisladores y Amortiguadores
5 d dom 01-03-15
jue 05-03-15
0% 0%
8.3.5 Ferretería 630 d mar 02-09-14
lun 23-05-16
0% 0%
8.3.5.1 Licitación Ferretería 60 d mar 02-09-14
vie 31-10-14
0% 0%
8.3.5.2 Orden de Proceder Ferretería 30 d sáb 01-11-14
dom 30-11-14
0% 0%
8.4 Adquisición Otros Suministros y Materiales
240 d mié 02-09-15
jue 28-04-16
4,28% 4,28%
8.4.1 Otros suministros y materiales subestaciones
180 d dom 22-06-14
lun 27-06-16
10% 10%
8.4.1.1 Marcos de estructuras de la subestación
120 d lun 14-09-15
lun 11-01-16
10% 10%
8.4.1.2 Otros suministros y materiales 180 d lun 14-09-15
vie 11-03-16
10% 10%
9 Construcción, Montaje y Pruebas 603,5 d dom 19-07-15
lun 13-03-17
24,65% 13,87%
9.1 Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones
30 d dom 19-07-15
lun 17-08-15
100% 50%
9.2 Preparación de Bases de Licitación para Obras Línea de Transmisión
30 d dom 19-07-15
lun 17-08-15
100% 100%
9.3 Licitación Contratos de Construcción Subestaciones
90 d lun 17-08-15
dom 15-11-15
100% 50%
9.3.1 Hito Inicio Licitación de Contratos de Obra Subestaciones
0 d lun 17-08-15
lun 17-08-15
100% 100%
9.3.2 Licitación Obras Subestaciones 30 d mar 18-08-15
mié 16-09-15
100% 50%
9.3.3 Revisión de Ofertas Obras Subestaciones
30 d jue 17-09-15
vie 16-10-15
100% 50%
9.3.4 Adjudicación Contratistas de Obra Subestaciones
30 d sáb 17-10-15
dom 15-11-15
100% 50%
9.3.5 Hito Orden de Proceder Contratos de Construcción Subestaciones
0 d dom 15-11-15
dom 15-11-15
0% 0%
9.4 Movilización a Obra e Instalación de faenas Subestaciones
30 d lun 16-11-15
mar 15-12-15
0% 0%
9.5 Licitación Contratos de Construcción Línea de Transmisión
90 d lun 17-08-15
dom 15-11-15
100% 50%
9.5.1 Hito Inicio Licitación de Contratos de
Obra Línea de Transmisión 0 d
lun 17-08-15
lun 17-08-15
100% 100%
9.5.2 Licitación Obras Línea de
Transmisión 30 d
mar 18-08-15
mié 16-09-15
100% 50%
Informe Mensual Julio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 19 de 21
9.5.3 Revisión de Ofertas Obras Línea de
Transmisión 30 d
jue 17-09-15
vie 16-10-15
100% 50%
9.5.4 Adjudicación Contratistas de Obra
Línea de Trasmisión 30 d
sáb 17-10-15
dom 15-11-15
100% 50%
9.5.5 Hito Orden de Proceder Contratos de
Construcción Línea de Transmisión 0 d
dom 15-11-15
dom 15-11-15
0% 0%
9.6 Movilización a Obra e Instalación de faenas Línea de Transmisión
30 d lun 16-11-15
mar 15-12-15
0% 0%
9.7 Licitación Inspección Técnica de Obras 60 d jue 17-09-15
dom 15-11-15
0% 0%
9.8 Subestaciones 160 d lun 11-07-16
sáb 17-12-16
0% 0%
9.9 Línea de Transmisión 453.5 d mié 16-12-15
lun 13-03-17
0% 0%
10 Entrada en Operación 30 d lun 13-03-17
mié 12-04-17
0% 0%
11 Resumen de Hitos Relevantes 938,5 d mar 16-09-14
mié 12-04-17
0% 0%
11.1 Hito relevante 1: Seguros Contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle del proyecto
0 d mar 16-09-14
mar 16-09-14
0% 0%
11.2 Hito relevante 2: Obtención de la RCA y Presentación de la Concesión Definitiva
0 d lun 13-07-15
lun 13-07-15
0% 0%
11.3 Hito relevante 3: Construcción del 50% de las fundaciones LT
0 d mié 03-08-16
mié 03-08-16
0% 0%
11.4 Hito relevante 4: Prueba de Equipos (FAT)
0 d lun 19-10-15
lun 19-10-15
0% 0%
11.5 Hito relevante 5: Entrada en Operación del Proyecto
0 d mié 12-04-17
mié 12-04-17
0% 0%
12 Ampliación de Instalaciones Comunes: Plataforma, malla de tierra, barramiento, SS.AA y Prot. Dif. De Barras
892 d mié 09-07-14
sáb 17-12-16
0% 0%
3 CRONOLOGÍA DE EVENTOS RELEVANTES
- 16 de octubre de 2013 fecha de publicación en el Diario Oficial de la República de Chile de
la adjudicación a ISA de los derechos de explotación y ejecución.
- 21 de noviembre de 2013 Firma de contrato Felval S.A para la gestión predial
- Firma de contrato con GAC el 12 de diciembre de 2013
- El día 04-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición del cable conductor bajo
contrato de Alianza Estratégica con proveedor STERLITE.
Informe Mensual Julio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 20 de 21
- El día 27-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición de las estructuras de acero
galvanizado bajo contrato de Alianza Estratégica con proveedor SKIPPER (toneladas de
estructura).
- 17 de marzo de 2014 Firma del contrato EPC con SIEMENS para la construcción de las
subestaciones.
- 27 de mayo, firma del contrato con HMV para el desarrollo de los Estudios Sistémicos.
Anteriormente se había informado erróneamente que se trataba de la firma del contrato
por la ingeniería de contraparte.
- 30 de junio, firma el contrato con Unión Eléctrica para la construcción de la línea de
trasmisión.
- 30 de julio de 2014: Se envió la primera parte de la documentación necesaria para dar
cumplimiento al “Hito Relevante N°1. Seguros contratados y Estudio que determina las
especificaciones de detalle del Proyecto”.
3.1 LISTADO DE PROPIEDADES A continuación se presenta el listado de propietarios disponible hasta la fecha.
Tabla 3: Listado de Propiedades
ID PROPIETARIO COMUNA REGIÓN CONSERVADOR FOJAS NÚMERO AÑO
1 FISCO POZO ALMONTE
TARAPACA POZO ALMONTE 1388 1365 1983
2 FISCO POZO ALMONTE
TARAPACA IQUIQUE 1078 1747 2011
3 FISCO POZO ALMONTE
TARAPACA POZO ALMONTE 481 417 1990
4 FISCO POZO ALMONTE / MARIA ELENA
TARAPACA/ ANTOFAGASTA
ANTOFAGASTA 133 129 1983
5 JULIO RIGOBERTO PALAPE GUAJARDO
MARIA ELENA
ANTOFAGASTA TOCOPILLA 541 470 1990
6 FISCO MARIA ELENA
ANTOFAGASTA MARIA ELENA 6 6 1996
7 FISCO MARIA ELENA
ANTOFAGASTA CALAMA 49 57 1928
8 FISCO MARIA ELENA
ANTOFAGASTA TOCOPILLA 108 126 1960
3.2 CUADRO DE AVANCE MENSUAL PARA EL ESTADO DE NEGOCIACIONES. En relación a los 8 predios indicados en la Tabla 3, las negociaciones presentan el siguiente avance:
Informe Mensual Julio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 21 de 21
Tabla 4: Estado de Negociaciones
ID PROPIETARIO COMUNA FOJAS NÚMERO AÑO AVANCE
1 FISCO POZO ALMONTE
1388 1365 1983 Se está preparando la solicitud de concesión eléctrica.
2 FISCO POZO ALMONTE
1078 1747 2011 Se está preparando la solicitud de concesión eléctrica.
3 FISCO POZO ALMONTE
481 417 1990 Se está preparando la solicitud de concesión eléctrica.
4 FISCO POZO ALMONTE / MARIA ELENA
133 129 1983 Se está preparando la solicitud de concesión eléctrica.
5 JULIO RIGOBERTO PALAPE GUAJARDO
MARIA ELENA
541 470 1990 Se acordó con la representante de la Sucesión Palape, propietaria del único predio particular, el valor de indemnización por servidumbre y caminos de acceso. Se logró el acuerdo con todos los herederos.
6 FISCO MARIA ELENA
6 6 1996 Se está preparando la solicitud de concesión eléctrica.
7 FISCO MARIA ELENA
49 57 1928 Se está preparando la solicitud de concesión eléctrica.
8 FISCO MARIA ELENA
108 126 1960 Se está preparando la solicitud de concesión eléctrica.
3.3 CUADRO DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, EN LONGITUD. Sin avance, según cronograma.
3.4 CUADRO DE INDICADORES DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, TRAMOS
CONTINUOS Sin avance, según cronograma.
3.5 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE LAS OBRAS EN TERRENO. Sin avance, según cronograma.
3.6 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE NOTIFICACIONES. Sin avance, según cronograma.