Av. Alonso de Córdova 5670, Of.1202 - Las Condes - Santiago
Informe de Avance Mensual N°6 Junio 2014
DEFINITIVO
Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito
Preparado para:
- Dirección de Peajes del CDEC-SING
25 de julio 2014
Informe Mensual Junio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 2 de 19
CONTENIDO
1 Descripción del proyecto ............................................................................................................. 3
2 Estado de Avance de las Actividades .......................................................................................... 4
2.1 Movilización y Estudios Preliminares .................................................................................. 5
2.2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ................. 5
2.3 Ingeniería Básica y Detallada .............................................................................................. 5
2.3.1 Ingeniería de Subestaciones: ....................................................................................... 5
2.3.2 Ingeniería de Líneas ..................................................................................................... 6
2.4 Seguros Contratados ........................................................................................................... 9
2.5 Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS ............................................................................... 9
2.6 Obtención de Concesiones y Servidumbres ...................................................................... 10
2.6.1 Servidumbres Voluntarias ......................................................................................... 10
2.7 Suministro de Equipos y Materiales .................................................................................. 11
2.8 Construcción, Montaje y Pruebas ..................................................................................... 11
2.9 Entrada en Operación ....................................................................................................... 12
3 Cronología de Eventos Relevantes ............................................................................................ 17
3.1 Listado de Propiedades ..................................................................................................... 18
3.2 Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones. ........................................ 18
3.3 Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud. ............................... 18
3.4 Cuadro de Indicadores de Avance en la Constitución de Servidumbre, tramos continuos
19
3.5 Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno. ................................................... 19
3.6 Cuadro de Control de Avance de Notificaciones. .............................................................. 19
Informe Mensual Junio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 3 de 19
1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Mediante decreto N°5T del Ministerio de Energía, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicado en
el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 2013, se otorgaron a Interconexiones Eléctricas S.A.
E.S.P, en adelante el Adjudicatario, los Derechos de Explotación y Ejecución de la Nueva Línea 2x220
Encuentro-Lagunas primer circuito, fijando además las características técnicas del Proyecto y la
fecha de entrada en operación.
El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kV, entre las
subestaciones Encuentro y Lagunas, en el SING, incluyendo los paños de línea en ambos extremos
del primer circuito, un reactor de línea y su paño de conexión instalados en el extremo S/E Lagunas.
La nueva línea deberá poseer las siguientes características técnicas mínimas:
- Tensión de operación 220 kV
- Longitud aproximada según decreto N°57, 174 km.
- Número de circuitos 2 (tendido del primer circuito), dispuestos en estructuras para doble
circuito.
- Capacidad de diseño de la línea por circuito 290 MVA, a 35°C de temperatura ambiente con
sol, con una velocidad de viento de 0,61 m/s y una resistencia c.c. máxima de 0,073 ohm/km
a 20° C
- Cable de guardia OPGW o equivalente
- Transposiciones 1 ciclo completo
- Reactores de línea 30 MVAr en S/E Lagunas
- Sensores de Medida de Temperatura y Corriente al menos 6 equipos de monitoreo, con sus
correspondientes suministros y estaciones asociadas
- Conjunto de aislación vidrio o porcelana
No obstante lo anterior, el Proyecto tendrá todas las otras características técnicas que, no habiendo
sido señaladas explícitamente en el decreto N°5T, fueron incluidas en la Oferta Técnica del
Adjudicatario y son señaladas en las Bases de Licitación y su proceso.
Interchile S.A filial de ISA en Chile, será el responsable por el diseño, la adquisición de los bienes, la
construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación de la línea de transmisión y las
subestaciones asociadas.
Informe Mensual Junio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 4 de 19
2 ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. El primer Hito Relevante que debe ser cumplido por el Adjudicatario tiene como fecha 13 de octubre de 2014. Las ponderaciones asignadas a cada una de las Actividades Principales del Proyecto se pueden apreciar en la Tabla 1. Tabla 1: Ponderaciones de actividades principales
ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN
Movilización y Estudios Preliminares 0,4%
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial 2%
Ingeniería Básica y Detallada 7%
Seguros contratados 0,6%
Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 2%
Obtención de Concesiones y Servidumbres 12%
Suministro de Equipos y Materiales 35%
Construcción, Montaje y Pruebas 40%
Entrada en Operación 1%
Los avances calculados por el Adjudicatario al 30 de junio de 2014 son:
Programado: 9,41%
Real: 17,61%. El detalle del avance en cada actividad del Cronograma se puede apreciar en la Tabla 2.
De acuerdo con los cálculos efectuados por este Auditor, el avance real llega a un 12,71%. La
diferencia con el avance establecido por el Adjudicatario tiene su origen en los siguientes factores:
El Adjudicatario consideró un 100% de avance en las especificaciones de detalle de la estructuras. Este Auditor considera que existe sólo un 22,2% de avance en esta actividad en función del total de especificaciones técnicas que deben ser elaboradas.
El Adjudicatario informa un 35% de avance en la subactividad 4.1.1.2.1 “Estudios Sistémicos”. Este avance aún no ha podido ser verificado por este Auditor.
Informe Mensual Junio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 5 de 19
La discrepancia en la metodología utilizada por Interchile para medir el avance de la Gestión Ambiental. Interchile tomó como estado de avance el informe mensual elaborado por GAC, sin embargo el método acordado toma como referencia los documentos terminados.
De acuerdo a lo informado en el Informe Mensual N°4, a diferencia del Adjudicatario, este Auditor considera que existe un 50% de avance en las subactividades “Licitación de Equipos” y “Orden de Proceder” de los equipos de subestaciones (Equipos Primarios, Control y Protecciones, Telecomunicaciones).
El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 9.1 “Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones” y 9.3 “Licitación Contratos de Construcción Subestaciones”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 50% de acuerdo a lo informado en el Informe Mensual N°4.
El Adjudicatario informa un 100% de avance en la subactividad 8.3.1.2 “Orden de Proceder Estructuras”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 0% por las razones que se indican en el punto 2.8 del presente Informe Mensual.
El Adjudicatario informa un 100% de avance en la subactividad 9.5.4 “Adjudicación Contratistas de Obra Línea de Trasmisión”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 50% por las razones que se indican en el punto 2.8 del presente Informe Mensual.
El avance presentado se debe principalmente a la adjudicación de los contratistas de subestaciones y líneas, actividades que no afectan a la ruta crítica del Proyecto. Transcurridos 8 meses desde el inicio del Proyecto, el estado de avance de las actividades iniciadas es el siguiente:
2.1 MOVILIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES Finalizada.
2.2 ADJUDICACIÓN CONTRATISTAS DE INGENIERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN PREDIAL Finalizada en las adjudicaciones que debe realizar Interchile de manera directa, faltando las
subcontrataciones que debe realizar Siemens para el desarrollo del EPC de subestaciones.
2.3 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA
2.3.1 Ingeniería de Subestaciones:
Esta actividad presenta un atraso de 7 meses. Al 31 de mayo presenta un avance del 4,95%.
Informe Mensual Junio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 6 de 19
Interchile informó que existe un 35% de avance en la subactividad 4.1.1.2.1 Estudios Sistémicos, y
un 8% de avance en la subactividad 4.1.1.2.2 Estudios Dinámicos, debido a que ya se realizó la
proyección de la base de datos del CDEC-SING al año 2023, y a que se tienen resultados preliminares
de los estudios cortocircuitos y de flujos. Dado a que aún no se han podido verificar estos avances,
este Auditor considera que los porcentajes de avance se deben mantener en los valores indicados
en el Informe Mensual N°4, esto es 3% y 4% para las subactividades de Estudios Sistémicos y
Dinámicos respectivamente.
De acuerdo al cronograma de los Estudios Sistémicos entregado por Interchile, esta actividad
debiese finalizar el 27 de julio. Este Auditor solicitará los siguientes estudios, que debiesen estar
finalizados:
- Flujos de Carga
- Cortocircuito
- Análisis Modal
- Armónicos
- Estabilidad
La subactividad 4.1.1.2.1 “Estudios Sistémicos” debiese haber sido completada el 28 de abril de
2014, mientras que la subactividad 4.1.1.2.2 “Estudios Dinámicos” debiese haber sido completada
el 16 de mayo de 2014.
2.3.2 Ingeniería de Líneas
Al 30 de junio de 2014 la subactividad 4.2.1.1 Ingeniería Básica, iniciada el día 06 de enero de 2014,
presenta un avance del 63,1%. Este avance se explica por la entrega de los siguientes documentos:
Antecedentes:
- Revisión de antecedentes (Aprobado por Interchile).
- Selección de ruta óptima (Aprobado por Interchile).
Antecedentes:
- Informe de topografía
Informes Técnicos:
- Criterios básicos de diseño.
- Diseño electromecánico
- Estudio faja de seguridad
- Estudio preliminar de transposición
- Estudio preliminar de interferencia con otras obras
- Localización preliminar de las estructuras
Especificaciones Técnicas:
Informe Mensual Junio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 7 de 19
- E.T. Cable conductor
- E.T. Cable de guardia
- E.T. Aislación
- E.T. Estructuras
- E.T. Ferretería cable conductor
- E.T. Ferretería cable de guardia
- E.T. Sistema de amortiguación cable conductor
- E.T. Sistema de amortiguación cable de guardia
Planos:
- Geometría Mínima de las estructuras
- Placa de numeración
- Placa de peligro de muerte
- Señales viales
- Conjuntos de suspensión y anclaje para cable conductor
- Conjuntos de suspensión y anclaje para cable de guardia
Está pendiente el inicio de la actividad “Diseño de Torres”, actividad subcontratada a Skipper, y que
para su inicio requiere de los siguientes antecedentes:
- Criterios Básicos de Diseño, documento ya entregado
- Geometría Mínima de las Estructuras, documento entregado y observado por el
Auditor
- Cuadros de Carga: documentos pendientes de entrega
Además y de acuerdo con el listado de entregables de la ingeniería, Concol debiese estar
desarrollando, las siguientes actividades:
Ingeniería Básica:
Informes Técnicos:
- Programa del Proyecto
- Presupuesto del Proyecto
- Estudio preliminar de interferencia con otras obras
- Criterio de localización de las estructuras
- Cuadros de Cargas
- Lista de estructuras
- Lista de materiales
- Antecedentes para evaluación ambiental
Informe Mensual Junio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 8 de 19
Planos:
- Puesta a tierra preliminar
- Planta general
- Perfil longitudinal
Ingeniería de Detalles:
Informes Técnicos:
- Estudio de suelos y geología
- Estudio de resistividad
- Tabla de tensado para cable conductor
- Tabla de tensado para cable de guardia
- Informe de cruces
- Informe de paralelismos
- Informe de selección de patas de las estructuras
- Informe de diseño de puesta a tierra
Especificaciones Técnicas:
- E.T. Generales de construcción y montaje de líneas eléctricas
- E.T. Particulares de construcción y montaje de líneas eléctricas
Planos:
- Montaje de señales viales
- Montaje de dispositivo antipájaros
- Montaje de dispositivo antitrepado
- Montaje de balizas aéreas
- Pintado especial de estructuras
- Montaje de conjuntos de suspensión y anclaje para cable conductor
- Montaje de conjuntos de suspensión y anclaje para cable de guardia
- Puesta a tierra
- Abatimiento y secuencia de fases
- Cruce con línea eléctrica y de comunicación
- Cruce con camino y ruta
- Cruce con vía férrea
- Cruce con cauce de agua
- Paralelismo con línea eléctrica y de comunicación
Con relación a los avances de las actividades que debiesen estar en desarrollo o finalizadas a la fecha
de este informe, Interchile informa:
Informe Mensual Junio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 9 de 19
Un 100% de avance en las especificaciones de detalle del conductor. Interchile envió la
Orden de Entrega para la adquisición del cable conductor.
Este avance fue verificado mediante la revisión de las Especificaciones Técnicas para la
compra, las que incluyen entre otras cosas: las pruebas en fábrica, el método de entrega,
los certificados a entregar, requerimientos constructivos, etc.
Un 100% de avance en las especificaciones de detalle de las estructuras. Interchile envió la
Orden de Entrega para la adquisición de las estructuras de acero galvanizado.
De los nueve (9) documentos que deben ser elaborados, dos (2) han sido recibidos por este
Auditor, lo que representa un 22,2% de avance.
Concol debió haber finalizado las especificaciones técnicas de las estructuras el 27 de mayo,
de acuerdo al listado de entregables. En el cronograma del proyecto se estableció que esta
actividad debió finalizar el 13 de abril pasado.
Un 0% de avance en las especificaciones de detalle de la aislación. Esta actividad está
programada para haber finalizado el pasado 13 de abril.
Un 0% de avance en la elaboración de los Cuadros de Carga para el diseño de las torres. Esta
actividad está programada para haber finalizado el 11 de junio.
2.4 SEGUROS CONTRATADOS Mantiene el avance obtenido al 31 de mayo para la actividad “Seguros Contratados”, 81,08%.
2.5 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS El Adjudicatario ha informado que la actividad “Elaboración EIA” presenta un avance del 49,04%.
Este avance se basa en el informe de avance mensual elaborado por GAC para ISA, en el que se
detallan las actividades realizadas hasta la fecha.
Este Auditor considera que el avance medible es de un 38,4%, basándose en las ponderaciones
acordadas, basado en la verificación de los siguientes documentos terminados y que constituyen
parte del EIA:
- Línea Base de Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios
- Línea Base de Calidad del Aire
- Línea Base Meteorología
- Línea Base Geología
Informe Mensual Junio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 10 de 19
- Línea Base Geomorfología
- Línea Base Hidrogeología
- Línea Base Hidrología
- Línea Base de Luminosidad
- Informe de Paisaje
- Línea base del componente fauna
- Línea Base de Atractivos Naturales y Culturales
- Línea Base de Uso del Territorio
- Línea Base Medio Humano
- Capítulo 6: Potenciales riesgos que el proyecto podría generar en la salud de las personas
- Capítulo 11: Descripción de Relación entre Proyecto y Políticas, Planes y Programas de
Desarrollo Regional y Comunal
- Capítulo 12: Descripción de Relación entre Proyecto y Planes evaluados estratégicamente
Este Auditor ha considerado un 90% de avance para cada uno de los documentos revisados, ya que
aún deben ser revisados por Interchile, y en varios de ellos falta agregar algunas figuras e
ilustraciones.
Se solicitará a Interchile la entrega de los siguientes capítulos que, de acuerdo a su informe mensual,
debiesen estar terminados.
- Línea Base Flora y Vegetación
- Línea Base Arqueología
- Línea Base Paleontología
Una vez verificados estos documentos, se actualizará el avance de la actividad.
2.6 OBTENCIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES Mantiene el avance obtenido al 31 de enero para la subactividad “Determinación de propiedades”,
88%.
Mantiene el avance obtenido al 31 de marzo para la subactividad de “Estudio de Títulos –
Investigación de Pertenencias y Títulos Mineros”, 80%.
2.6.1 Servidumbres Voluntarias
Se acordó con la representante de la Sucesión Palape, propietaria del único predio particular, el
valor de indemnización por servidumbre y caminos de acceso.
Informe Mensual Junio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 11 de 19
2.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES Se mantiene avance de 4,2% para la actividad “Suministro de Equipos y Materiales”.
Interchile informa que ABB se ha adjudicado el contrato para la fabricación del reactor, debido a
esto Interchile ha indicado que la subactividad 8.2.1.1 “Licitación de Equipos Primarios” posee un
100% de avance. Este avance aún no ha podido ser verificado por este Auditor, por lo que se
mantiene el avance en un 86% para la Licitación de Equipos Inductivos.
Interchile informa un avance del 100% para las subactividades 8.3.1.1 “Licitación Estructuras” y
8.3.1.2 “Orden de Proceder Estructuras”. Este Auditor considera 100% al ítem 8.3.1.1 “Licitación
Estructuras” debido a que ya de definió la fábrica que hará el suministro y considera 0% para la
subactividad 8.3.1.2 “Orden de Proceder Estructuras” debido a que no se puede iniciar fabricación
del suministro porque están pendientes todas las actividades previas, tales como: diseño de las
torres, elaboración de planos de fabricación, ejecución de las pruebas de carga, entre otras; la Orden
de Compra dada por Interchile es sólo referencial en cuanto a toneladas comprometidas. De hecho,
la subactividad 8.3.1.2 está programada para junio 2015 precisamente porque se requieren
actividades previas para su inicio.
2.8 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS Debido a las razones indicadas en el Informe Mensual N°4, este Auditor considera que las siguientes
actividades poseen un 50% de avance:
- Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones
- Licitación Contratos de Construcción Subestaciones
El Adjudicatario ha informado que para la construcción y montaje de la línea, se contrató a la
empresa Unión Eléctrica, lo cual fue verificado por el Auditor. Debido a esto se dan por completadas
las siguientes subactividades:
- Hito Inicio Licitación de Contratos de Obra Línea de Transmisión
Por otra parte, Interchile informa un 100% de avance en las siguientes subactividades:
- 9.5.2 “Licitación Obras Líneas de Transmisión”
- 9.5.3 “Revisión de Ofertas Líneas de Transmisión”
- 9.5.4 “Adjudicación Contratistas de Obra Línea de Trasmisión”
Este Auditor considera que mientras no se confirme que Unión Eléctrica no subcontratará parte de
las obras de construcción de la línea, el avance de las tres subactividades anteriores
corresponde a un 50%.
Informe Mensual Junio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 12 de 19
2.9 ENTRADA EN OPERACIÓN Sin avance, según Cronograma.
Tabla 2: Cuadro de avance
EDT Actividad Duración
días corridos
Comienzo Fin
Estado de Avance
Informado por el
Adjudicatario
Estado de Avance de Acuerdo al
Auditor
0 Resumen del proyecto Encuentro - Lagunas
1274,5 d mié 16-10-13
mié 12-04-17
17,61% 12,71%
1 General 1 d mié 16-10-13
mié 16-10-13
100% 100%
1.1 Proceso Dirección de Peajes - DP 1 d mié 16-10-13
mié 16-10-13
100% 100%
1.1.1 Decreto de Adjudicación por la Autoridad
1 d mié 16-10-13
mié 16-10-13
100% 100%
2 Movilización y Estudios Preliminares 30 d jue 17-10-13
vie 15-11-13
100% 100%
2.1 Movilización (Organización, recursos iniciales, preparación cronograma detallado)
20 d jue 17-10-13
mar 05-11-13
100% 100%
2.2 Estudios preliminares (Desarrollo de Ingeniería Preliminar)
15 d jue 17-10-13
jue 31-10-13
100% 100%
2.3 Preparación Bases y Licitaciones de Ingeniería
15 d vie 01-11-13
vie 15-11-13
100% 100%
3 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial
122 d sáb 16-11-13
lun 17-03-14
100% 100%
3.1 Adjudicación Contratista Ingeniería Subestaciones
122 d sáb 16-11-13
lun 17-03-14
100% 100%
3.2 Adjudicación Contratista Ingeniería Líneas de Transmisión
20 d sáb 16-11-13
jue 05-12-13
100% 100%
3.3 Adjudicación Contratista Gestión Ambiental
20 d sáb 16-11-13
jue 05-12-13
100% 100%
3.4 Adjudicación Contratista Gestión Predial
20 d sáb 16-11-13
jue 05-12-13
100% 100%
4 Ingeniería Básica y Detallada 385 d vie 06-12-13
mié 12-11-14
17,45% 10,75%
4.1 Subestaciones 300 d vie 06-12-13
mié 12-11-14
6,79% 4,95%
4.1.1 Ingeniería Básica 120 d vie 06-12-13
mar 03-06-14
15,17% 11,06%
Informe Mensual Junio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 13 de 19
4.1.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto
120 d vie 06-12-13
vie 04-04-14
0% 0%
4.1.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto 78 d jue 27-02-14
vie 16-05-14
44,33% 32,33%
4.1.1.2.1 Estudios sistémicos 60 d jue 27-02-14
lun 28-04-14
35% 3%
4.1.1.2.2 Estudios dinámicos 60 d lun 17-03-14
vie 16-05-14
8% 4%
4.1.1.2.3 Interruptores 30 d mié 16-04-14
vie 16-05-14
90% 90%
4.1.1.2.4 Reactores 30 d mié 16-04-14
vie 16-05-14
90% 90%
4.1.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales
30 d dom 04-05-14
mar 03-06-14
0% 0%
4.1.2 Ingeniería Subestaciones 180 d sab 05-04-14
mie 01-10-14
0% 0%
4.1.3 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1
12 d jue 02-10-14
lun 13-10-14
0% 0%
4.1.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING
30 d mar 14-10-14
mie 12-11-14
0% 0%
4.2 Línea de Transmisión 315 d vie 06-12-13
jue 16-10-14
29,02% 23,75%
4.2.1 Ingeniería Básica 150 d vie 06-12-13
dom 04-05-14
66,76% 54,62%
4.2.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto
120 d vie 06-12-13
vie 04-04-14
68,27% 63,1%
4.2.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto
60 d jue 27-02-14
lun 28-04-14
73,05% 37,18%
4.2.1.2.1 Estructuras 60 d jue 27-02-14
lun 28-04-14
100% 22,2%
4.2.1.2.2 Conductor 45 d jue 27-02-14
dom 13-04-14
100% 100%
4.2.1.2.3 Aislación 45 d jue 27-02-14
dom 13-04-14
0% 0%
4.2.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales
30 d vie 04-04-14
dom 04-05-14
40% 40%
4.2.2 Ingeniería Líneas de Transmisión 150 d sáb 05-04-14
lun 01-09-14
0% 0%
4.2.3 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1
15 d mar 02-09-14
mar 16-09-14
0% 0%
4.2.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING
30 d mié 17-09-14
jue 16-10-14
0% 0%
5 Seguros Contratados 177 d dom 20-04-14
lun 13-10-14
81,08% 81,08%
Informe Mensual Junio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 14 de 19
5.1 Preparación de Bases y Licitaciones de Seguros
90 d mar 20-05-14
dom 17-08-14
100% 100%
5.2 Seguro Responsabilidad Civil por Daños a Terceros Contratado
45 d lun 18-08-14
mié 01-10-14
100% 100%
5.3 Seguro de Catástrofe - Todo Riesgo de Construcción
45 d lun 18-08-14
mié 01-10-14
100% 100%
5.4 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1
12 d jue 02-10-
14 lun 13-10-14
0% 0%
5.5 Revisión por parte del CDEC-SING de los Seguros Contratados
30 d mar 14-10-
14 mié 12-11-14
0% 0%
6 Elaboración EIA, obtención RCA y PAS 645 d mar 04-02-14
mar 10-11-15
17,16% 13,44%
6.1 Elaboración EIA 254 d mar 04-02-14
jue 16-10-14
49,04% 38,4%
7 Obtención de Concesiones y Servidumbres
515 d jue 19-06-14
dom 15-11-15
13,27% 13.27%
7.1 Determinación de Propiedades - Actualización de Catastro
60 d jue 19-06-14
dom 17-08-14
88% 88%
7.2 Estudios de Títulos - Investigación de pertenencias y títulos mineros
90 d mié 30-07-14
mar 28-10-14
80% 80%
7.3 Negociación de Servidumbres 455 d dom 17-08-14
dom 15-11-15
0% 0%
7.3.1 Servidumbres Voluntarias 270 d sáb 13-09-14
mié 10-06-15
0% 0%
7.3.1.1 Elaboración de escrituras y firmas servidumbres voluntarias
270 d sáb 13-09-14
mié 10-06-15
0% 0%
7.3.2 Imposición de Servidumbres 455 d dom 17-08-14
dom 15-11-15
0% 0%
7.3.2.1 Identificación Otras Servidumbres legalmente constituidas
0 d dom 17-08-14
dom 17-08-14
0% 0%
7.3.2.2 Imposición Servidumbre - Gestiones con Industria Minera
120 d dom 19-07-15
dom 15-11-15
0% 0%
8 Suministro de Equipos y Materiales 767 d vie 23-05-14
lun 27-06-16
4,88% 4,10%
8.1 Preparación Bases de Licitaciones de Suministros
30 d vie 23-05-14
sáb 21-06-14
56% 56%
8.2 Equipos y Materiales Subestaciones 752 d dom 22-06-14
sáb 09-07-16
5,02% 3,42%
8.2.1 Equipos Primarios (interruptor, Desconectador, TTCC, TTPP, Pararrayos)
722 d mié 18-06-
14
jue 09-
06-16 5,00% 3,12%
8.2.1.1 Licitación Equipos Primarios 20 d mié 18-06-
14
mar 08-
07-14 100% 50%
Informe Mensual Junio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 15 de 19
8.2.1.2 Orden de Compra Equipos Primarios 5 d jue 13-11-
14
lun 17-
11-14 0% 50%
8.2.2 Equipos Inductivos 737 d mié 18-06-14
vie 24-06-16
4,82% 4,14%
8.2.2.1 Licitación Equipos Inductivos 20 d mié 18-06-14
mar 08-07-14
100% 86%
8.2.2.2 Orden de Compra Equipos Inductivos 5 d jue 13-11-14
lun 17-11-14
0% 0%
8.2.3 Equipos Control, Protección y SS.AA 752 d mié 18-06-14
sáb 09-07-16
4,65% 2,9%
8.2.3.1 Licitación Equipos C&P y SS.AA 20 d mié 18-06-14
mar 08-07-14
100% 50%
8.2.3.2 Orden de Compra C&P y SS.AA 5 d jue 13-11-14
lun 17-11-14
0% 50%
8.2.4 Equipos Comunicaciones 707 d mié 18-06-14
mié 25-05-16
5,63% 3,52%
8.2.4.1 Licitación Equipos Comunicaciones 20 d mié 18-06-14
mar 08-07-14
100% 50%
8.2.4.2 Orden de Compra Telecomunicaciones 5 d jue 13-11-14
lun 17-11-14
0% 50%
8.3 Materiales Línea de Transmisión 740 d dom 22-06-14
lun 27-06-16
2,86% 2,63%
8.3.1 Estructuras 668 d dom 22-06-14
sáb 16-04-16
6,02% 4,82%
8.3.1.1 Licitación Estructuras 20 d dom 22-06-14
vie 11-07-14
100% 100%
8.3.1.2 Orden de Proceder Estructuras 5 d mié 17-06-15
dom 21-06-15
100% 0%
8.3.2 Cable Conductor 740 d dom 22-06-14
lun 27-06-16
8,06% 8,06%
8.3.2.1 Licitación Cable Conductor 20 d dom 22-06-14
vie 11-07-14
100% 100%
8.3.2.2 Orden de Proceder Conductor 5 d dom 01-03-15
jue 05-03-15
100% 100%
8.3.3 Cable OPGW 725 d mié 18-06-14
dom 12-06-16
0% 0%
8.3.3.1 Licitación Cable OPGW 20 d mié 18-06-14
mar 08-07-14
0% 0%
8.3.3.2 Orden de Proceder OPGW 5 d dom 01-03-15
jue 05-03-15
0% 0%
8.3.4 Aisladores y Amortiguadores 725 d mié 18-06-14
dom 12-06-16
0% 0%
8.3.4.1 Licitación Aisladores y Amortiguadores 20 d mié 18-06-14
mar 08-07-14
0% 0%
Informe Mensual Junio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 16 de 19
8.3.4.2 Orden de Proceder Aisladores y Amortiguadores
5 d dom 01-03-15
jue 05-03-15
0% 0%
8.3.5 Ferretería 630 d mar 02-09-14
lun 23-05-16
0% 0%
8.3.5.1 Licitación Ferretería 60 d mar 02-09-14
vie 31-10-14
0% 0%
8.3.5.2 Orden de Proceder Ferretería 30 d sáb 01-11-14
dom 30-11-14
0% 0%
8.4 Adquisición Otros Suministros y Materiales
240 d mié 02-09-15
jue 28-04-16
4,28% 4,28%
8.4.1 Otros suministros y materiales subestaciones
180 d dom 22-06-14
lun 27-06-16
10% 10%
8.4.1.1 Marcos de estructuras de la subestación
120 d lun 14-09-15
lun 11-01-16
10% 10%
8.4.1.2 Otros suministros y materiales 180 d lun 14-09-15
vie 11-03-16
10% 10%
9 Construcción, Montaje y Pruebas 603,5 d dom 19-07-15
lun 13-03-17
24,65% 13,87%
9.1 Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones
30 d dom 19-07-15
lun 17-08-15
100% 50%
9.2 Preparación de Bases de Licitación para Obras Línea de Transmisión
30 d dom 19-07-15
lun 17-08-15
100% 100%
9.3 Licitación Contratos de Construcción Subestaciones
90 d lun 17-08-15
dom 15-11-15
100% 50%
9.3.1 Hito Inicio Licitación de Contratos de Obra Subestaciones
0 d lun 17-08-15
lun 17-08-15
100% 100%
9.3.2 Licitación Obras Subestaciones 30 d mar 18-08-15
mié 16-09-15
100% 50%
9.3.3 Revisión de Ofertas Obras Subestaciones
30 d jue 17-09-15
vie 16-10-15
100% 50%
9.3.4 Adjudicación Contratistas de Obra Subestaciones
30 d sáb 17-10-15
dom 15-11-15
100% 50%
9.3.5 Hito Orden de Proceder Contratos de Construcción Subestaciones
0 d dom 15-11-15
dom 15-11-15
0% 0%
9.4 Movilización a Obra e Instalación de faenas Subestaciones
30 d lun 16-11-15
mar 15-12-15
0% 0%
9.5 Licitación Contratos de Construcción Línea de Transmisión
90 d lun 17-08-15
dom 15-11-15
100% 50%
9.5.1 Hito Inicio Licitación de Contratos de
Obra Línea de Transmisión 0 d
lun 17-08-15
lun 17-08-15
100% 100%
9.5.2 Licitación Obras Línea de
Transmisión 30 d
mar 18-08-15
mié 16-09-15
100% 50%
9.5.3 Revisión de Ofertas Obras Línea de
Transmisión 30 d
jue 17-09-15
vie 16-10-15
100% 50%
Informe Mensual Junio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 17 de 19
9.5.4 Adjudicación Contratistas de Obra
Línea de Trasmisión 30 d
sáb 17-10-15
dom 15-11-15
100% 50%
9.5.5 Hito Orden de Proceder Contratos de
Construcción Línea de Transmisión 0 d
dom 15-11-15
dom 15-11-15
0% 0%
9.6 Movilización a Obra e Instalación de faenas Línea de Transmisión
30 d lun 16-11-15
mar 15-12-15
0% 0%
9.7 Licitación Inspección Técnica de Obras 60 d jue 17-09-15
dom 15-11-15
0% 0%
9.8 Subestaciones 160 d lun 11-07-16
sáb 17-12-16
0% 0%
9.9 Línea de Transmisión 453.5 d mié 16-12-15
lun 13-03-17
0% 0%
10 Entrada en Operación 30 d lun 13-03-17
mié 12-04-17
0% 0%
11 Resumen de Hitos Relevantes 938,5 d mar 16-09-14
mié 12-04-17
0% 0%
11.1 Hito relevante 1: Seguros Contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle del proyecto
0 d mar 16-09-14
mar 16-09-14
0% 0%
11.2 Hito relevante 2: Obtención de la RCA y Presentación de la Concesión Definitiva
0 d lun 13-07-15
lun 13-07-15
0% 0%
11.3 Hito relevante 3: Construcción del 50% de las fundaciones LT
0 d mié 03-08-16
mié 03-08-16
0% 0%
11.4 Hito relevante 4: Prueba de Equipos (FAT)
0 d lun 19-10-15
lun 19-10-15
0% 0%
11.5 Hito relevante 5: Entrada en Operación del Proyecto
0 d mié 12-04-17
mié 12-04-17
0% 0%
12 Ampliación de Instalaciones Comunes: Plataforma, malla de tierra, barramiento, SS.AA y Prot. Dif. De Barras
892 d mié 09-07-14
sáb 17-12-16
0% 0%
3 CRONOLOGÍA DE EVENTOS RELEVANTES
- 16 de octubre de 2013 fecha de publicación en el Diario Oficial de la República de Chile de
la adjudicación a ISA de los derechos de explotación y ejecución.
- 21 de noviembre de 2013 Firma de contrato Felval S.A para la gestión predial
- Firma de contrato con GAC el 12 de diciembre de 2013
- El día 04-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición del cable conductor bajo
contrato de Alianza Estratégica con proveedor STERLITE.
Informe Mensual Junio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 18 de 19
- El día 27-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición de las estructuras de acero
galvanizado bajo contrato de Alianza Estratégica con proveedor SKIPPER (toneladas de
estructura).
- 17 de marzo de 2014 Firma del contrato EPC con SIEMENS para la construcción de las
subestaciones.
- 27 de mayo, firma del contrato con HMV para la ingeniería de contraparte de subestaciones.
- 30 de junio, firma el contrato con Unión Eléctrica para la construcción de la línea de
trasmisión.
3.1 LISTADO DE PROPIEDADES A continuación se presenta el listado de propietarios disponible hasta la fecha.
Tabla 3: Listado de Propiedades
ID PROPIETARIO COMUNA REGIÓN CONSERVADOR FOJAS NÚMERO AÑO
1 FISCO POZO ALMONTE
TARAPACA POZO ALMONTE 1388 1365 1983
2 FISCO POZO ALMONTE
TARAPACA IQUIQUE 1078 1747 2011
3 FISCO POZO ALMONTE
TARAPACA POZO ALMONTE 481 417 1990
4 FISCO POZO ALMONTE / MARIA ELENA
TARAPACA/ ANTOFAGASTA
ANTOFAGASTA 133 129 1983
5 JULIO RIGOBERTO PALAPE GUAJARDO
MARIA ELENA
ANTOFAGASTA TOCOPILLA 541 470 1990
6 FISCO MARIA ELENA
ANTOFAGASTA MARIA ELENA 6 6 1996
7 FISCO MARIA ELENA
ANTOFAGASTA CALAMA 49 57 1928
8 FISCO MARIA ELENA
ANTOFAGASTA TOCOPILLA 108 126 1960
3.2 CUADRO DE AVANCE MENSUAL PARA EL ESTADO DE NEGOCIACIONES. Sin avance, según cronograma.
3.3 CUADRO DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, EN LONGITUD. Sin avance, según cronograma.
Informe Mensual Junio 2014 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 19 de 19
3.4 CUADRO DE INDICADORES DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, TRAMOS
CONTINUOS Sin avance, según cronograma.
3.5 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE LAS OBRAS EN TERRENO. Sin avance, según cronograma.
3.6 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE NOTIFICACIONES. Sin avance, según cronograma.