diÁrio oficialdom.pmt.pi.gov.br/admin/upload/dom1100-1-26052006.pdf2 sexta-feira, 26 de maio de...

DO MUNICÍPIO - DOMÓrgão de Comunicação Oficial da PMT Ano 2006 - Nº 1.100 - 26 de maio de 2006

PrefeituraMunicipalde Teresina

Sumário

Serviço Financeiro

DIÁRIO OFICIAL

Atos do Poder Legislativo ......................... 1

Atos do Poder Executivo ........................... 5

Administração Direta ................................ 8

Administração Indireta ........................... 22

Comissão de Licitação ............................. 35

Diário Oficial da Câmara ....................... 44

LEI COMPLEMENTAR Nº 3.525, DE 26DE MAIO DE 2006.

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLE-MENTAR Nº 2.959, DE 26 DE DE-ZEMBRO DE 2000, QUE “DISPÕE SO-BRE A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, MODIFICADA

ATRAVÉS DAS LEIS COMPLEMENTARES

NOS 3.017, DE 23 DE JULHO DE

2001; 3.069, DE 28 DE DEZEM-BRO DE 2001; 3.114, DE 1º DE

AGOSTO DE 2002; 3.210, DE 31DE JULHO DE 2003; 3.253, DE 24DE DEZEMBRO DE 2003; E 3.332,DE 22 DE JUNHO DE 2004.

O PREFEITO MUNICIPAL DETERESINA, Estado do Piauí

Faço saber que a Câmara Municipal deTeresina aprovou e eu sanciono a seguinte LeiComplementar:

Art. 1º O art. 7º, da Lei Complemen-tar nº 2.959, de 26.12.2000, passa a vigorarcom a seguinte redação:

“Art. 7º É a seguinte a remuneraçãomensal dos cargos de:

I – Secretário Municipal, Procurador-Geral, Presidente do IPMT, Presidente daETURB, Superintendente da STRANS, Presi-dente da FCMC, Presidente da FWF, Superin-tendente da SDR, Presidente da PRODATER,Presidente da FMS e Superintendentes das SDUs– o valor de R$ 5.444,46 (cinco mil quatro-centos e quarenta e quatro reais e quarenta eseis centavos);

II – Diretores do IPMT,PRODATER, STRANS, Superintendentes daFWF e FCMC, Secretário Executivo,Subprocurador-Geral, Superintendente Exe-cutivo, Coordenador de Controle Interno,Coordenador Administrativo e Financeiroda FMS, Coordenador de Controle, Avalia-ção e Auditoria da FMS, Coordenador Exe-cutivo de Saúde da FMS, Coordenador deAções Estratégicas da FMS, CoordenadoresRegionais de Saúde e Assistente Jurídico doPrefeito – o valor de R$ 4.537,05 (quatromil quinhentos e trinta e sete reais e cincocentavos);

III – Assessor Técnico e Assessor Par-lamentar – o valor de R$ 3.629,64 (três milseiscentos e vinte e nove reais e sessenta equatro centavos);

IV – Coordenador de Ouvidoria, Co-ordenador da Assistência Militar e Defesa Ci-vil e Diretor da Rádio FM Cultura de Teresina– o valor de R$ 2.450,01 (dois mil quatrocen-

SALÁRIO MÍNIMO (R$)Outubro ......................................... 300,00Novembro ...................................... 300,00Dezembro ....................................... 300,00Janeiro ........................................... 300,00Fevereiro ........................................ 300,00Março ............................................. 300,00Abril ............................................... 350,00Maio ............................................... 350,00

TAXA SELIC (%)Outubro ............................................. 1,41Novembro .......................................... 1,38Dezembro ........................................... 1,47Janeiro ............................................... 1,43Fevereiro ............................................ 1,15Março ................................................. 1,42Abril ................................................... 1,08Maio ...........................................................

TJLP (% ao ano)Outubro ............................................. 9,75Novembro .......................................... 9,75Dezembro ........................................... 9,75Janeiro ............................................... 9,00Fevereiro ............................................ 9,00Março ................................................. 9,00Abril ................................................... 8,15Maio ................................................... 8,15

POUPANÇA (% - 1º dia do mês)Outubro ......................................... 0,7110Novembro ...................................... 0,6939Dezembro ....................................... 0,7280Janeiro ........................................... 0,7338Fevereiro ........................................ 0,5729Março ............................................. 0,7083Abril ............................................... 0,5859Maio ............................................... 0,6897

TR (% - 1º dia do mês)Outubro ......................................... 0,2100Novembro ...................................... 0,1929Dezembro ....................................... 0,2269Janeiro ........................................... 0,2326Fevereiro ........................................ 0,0725Março ............................................. 0,2073Abril ............................................... 0,0855Maio ............................................... 0,1888

Atos do Poder Legislativotos e cinqüenta reais e um centavo);

V – Secretário Imediato do Prefeito,Chefe do Cerimonial e Auditor da FMS – ovalor de R$ 1.905,56 (um mil novecentos ecinco reais e cinqüenta e seis centavos);

VI – Membros das Comissões Perma-nentes de Licitação, Gerentes das Superinten-dências de Desenvolvimento e o Administra-dor do Palácio da Cidade – o valor de R$1.088,89 (um mil e oitenta e oito reais e oi-tenta e nove centavos);

VII – Membros da JARI – o valor deR$ 653,34 (seiscentos e cinqüenta e três reaise trinta e quatro centavos);

VIII – Diretor Geral (Unidades doGrupo I) da FMS – o valor de R$ 3.629,64(três mil seiscentos e vinte e nove reais esessenta e quatro centavos); Diretor Geral(Unidades do Grupo II) da FMS – o valor deR$ 3.178,52 (três mil cento e setenta eoito reais e cinqüenta e dois centavos); As-sessor Especial 1 da FMS – o valor de R$2.269,76 (dois mil duzentos e sessenta e novereais e setenta e seis centavos); Assessor Espe-cial 2 da FMS – o valor de R$ 1.814,80 (ummil oitocentos e catorze reais e oitenta centa-vos); Assessor Especial 3 da FMS – o valorde R$ 1.361,10 (um mil trezentos e sessen-ta e um reais e dez centavos); Membro deEquipe Multiprofissional da FMS – o valorde R$ 1.088,89 (um mil e oitenta e oitoreais e oitenta e nove centavos);

IX – Gerentes Executivos das Se-cretarias Municipais, do IPMT, da STRANS,da FWF, da FCMC, da FMS, da ETURB e daPRODATER, Chefes de Gabinete, AssessorJurídico da SDR, Assessor Jurídico do IPMT,Assessor Jurídico da FMS, Assessor Jurídicoda FCMC, Assessor Jurídico da FWF, Asses-sor Jurídico da STRANS, Assessores Jurídi-cos das SDUs, Assistente Técnico do Pre-feito, Secretário do Vice-Prefeito, Chefe deProcuradoria, Chefe de Consultoria Jurídi-ca, Chefe do Contencioso Administrativo,Gerente do Fundo Municipal de Saúde, As-sessor de Comunicação da FMS, DiretorClínico da FMS, Diretor Técnico da FMS,Diretor de Enfermagem da FMS, DiretorAdministrat ivo da FMS, Chefe da UTINeonatal (Médico) da FMS, Diretor do Cen-tro de Convivência da Terceira Idade daFMS, Assessores da PRODATER – o valorde R$ 1.047,62 (um mil e quarenta e setereais e sessenta e dois centavos).

Parágrafo único. Os Secretários Exe-cutivos, os Superintendentes Executivos e oSubprocurador-Geral somente perceberão ovencimento do cargo de titular, quando o tem-po de substituição for igual ou superior a 30(trinta) dias consecutivos.”

Art. 2º Os ANEXOS 01 a 21, da LeiComplementar nº 2.959, de 26.12.2000, pas-sam vigorar com a seguinte redação:

Sexta-feira, 26 de maio de 2006 DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.1002

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃODEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Rua Firmino Pires, 121 - Centro - Teresina - Piauí

Diário Oficial do Município - TeresinaAno 2006 - Nº 1.100 - 26 de maio de 2006

Efrém Paulo Porfírio de Sá LimaSecretário de Administração

Sylvia Soares Oliveira PortelaDiretora

Gardene Batista FerreiraDivisão de Edição e Distribuição

Impresso na PRODATERpelo sistema laser/digital

D O MPrefeituraMunicipalde Teresina

Órgão destinado à publicação de atos normativos

INFORME ASSINATURA

Serviço de Assinatura e Circulação do D.O.M.Telefone: 215-7613 - ramal 310

Horário: 7:30 às 14:00 horas

Preço unitário: R$ 1,00

TIRAGEM: 200 EXEMPLARES

ESTA EDIÇÃO É COMPOSTA DE 44 PÁGINAS

ESTADO DO PIAUÍPREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHOPrefeito Municipal de TeresinaELMANO FERRER DE ALMEIDA

Vice-Prefeito

MÁRIO NICOLAU BARROSSecretário Municipal de GovernoSÉRGIO WILSON LOPES SOARESAssistente Jurídico do PrefeitoMOISÉS ÂNGELO DE MOURA REISProcurador Geral do MunicípioMUSSOLINE MARQUES DE SOUSA GUEDESSecretária Municipal de Comunicação SocialEFRÉM PAULO PORFÍRIO DE SÁ LIMASec. Mun. de Administração e Recursos HumanosFELIPE MENDES DE OLIVEIRASecretário Municipal de FinançasARTHUR JOSÉ DE FARIAS CARVALHOSec. Municipal de Planejamento e CoordenaçãoWASHINGTON LUIS DE SOUSA BONFIMSecretário Municipal de Educação e CulturaRENATO PIRES BERGERSecretário Municipal de Esportes e LazerPEDRO FERREIRA DE LIMASec. Municipal de Desenvolvimento EconômicoFRANCISCO CARLOS NOGUEIRA DA COSTASec. Mun. do Trabalho, Cidadania e Assistência SocialLOSANNE SOARES PAULOSecretário Municipal da Criança e do AdolescenteEDSON MOURA SAMPAIO MELOSec. Mun. Extraordinário de Projetos Estruturantes

JOÃO ORLANDO RIBEIRO GONÇALVESPresidente da Fundação Municipal de SaúdeJOSÉ REIS PEREIRAPresidente da Fundação Cultural Mons. ChavesANTONIO JOSÉ DE MIRANDA DANTASPresidente da Fundação Wall FerrazMIGUEL ANTONIO DE OLIVEIRA NETOPresidente da PRODATERLUIZ FELIPE DE CARVALHO CAMPOSPresidente da ETURBRAIMUNDO EUGÊNIO BARBOSA DOS S. ROCHAPresidente do IPMTPAULO FERNANDES FORTES FILHOSuperintendente de Desenvolvimento RuralJOSÉ JOÃO MAGALHÃES BRAGA JÚNIORSuperintendente de Desenv. Urbano e MeioAmbiente/Centro-NorteMARCO ANTONIO PARENTE ELVAS COELHOSuperintendente de Desenv. Urbano e MeioAmbiente/SulMARCO ANTÔNIO AYRES CORRÊA LIMASuperintendente de Desenv. Urbano e MeioAmbiente/LesteJOÃO EULÁLIO DE PÁDUASuperintendente de Desenv. Urbano e MeioAmbiente/SudesteFrancisco Gerardo da SilvaSuperintendente da STRANS

Anexo 01 ANEXO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SEMGOV) QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO

01 Secretário Especial 01 Secretário Executivo Especial 05 Assessor Técnico Especial 03 Assessor Parlamentar Especial 01 Chefe do Cerimonial Especial 01 Chefe de Gabinete Especial 01 Administrador do Palácio da Cidade Especial 02 Gerente Executivo Especial 04 Assistente Técnico DAM – 2 01 Chefe de Núcleo Financeiro DAM – 2 06 Chefe de Divisão DAM – 3 02 Assistente de Apoio ao Gabinete DAM – 3 02 Secretaria de Gabinete DAM – 3 06 Chefe de Serviço DAM – 4 06 Recepcionista DAM – 4 06 Chefe de Setor DAM – 5 01 Motorista do Secretário GE – 3 02 Servidor (Horário Especial) GE – 3 05 Servente do Gabinete, Servidor (Horário Especial) GE – 4 02 Servente (Horário Especial) GE – 6 02 Servente (Horário Especial) GE – 5

COORDENADORIA DE OUVIDORIA 01 Coordenador de Ouvidoria Especial 02 Assistente de Apoio ao Gabinete DAM – 3 01 Recepcionista DAM – 4 01 Servente de Gabinete GE – 4 COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA MILITAR E DEFESA CIVIL

01 Coordenador de Assistência Militar e Defesa Civil Especial 04 Secretário da Junta Militar DAM – 4 01 Recepcionista DAM – 4 04 Segurança (A) GE – 2 32 Segurança (B), Motorista do Coordenador, Servente de Gabinete GE – 4 01 Recepcionista GE – 4 08 Atendentes das Juntas Militares GE – 5 COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

01 Coordenador do Controle Interno Especial 02 Gerente Executivo Especial 04 Assistente Técnico DAM – 2 01 Secretária de Gabinete DAM – 3 02 Assistente de Apoio ao Gabinete DAM – 3 03 Recepcionista DAM – 4 01 Motorista do Coordenador GE – 3 01 Servente de Gabinete GE – 4

Anexo 02 ANEXO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO

GABINETE DO PREFEITO QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO

01 Secretário Executivo Especial 01 Secretário Imediato do Prefeito Especial 01 Assistente Jurídico do Prefeito Especial 08 Assistente Técnico do Prefeito Especial 02 Assistente de Apoio ao Gabinete DAM – 2 02 Secretária de Gabinete DAM – 3 02 Motorista GE – 1 07 Segurança do Palácio da Cidade GE – 1 02 Servidor (Horário Especial) GE – 2 02 Servidor (Horário Especial) GE – 3 04 Servidor (Horário Especial) GE – 4

ANEXO 03

ANEXO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO 01 Assessor Técnico Especial 01 Assessor Parlamentar Especial 01 Chefe de Gabinete Especial 01 Secretário do Vice-Prefeito Especial 04 Assistente Técnico DAM – 2 01 Chefe do Núcleo Financeiro DAM – 2 02 Chefe de Divisão DAM – 3 02 Assistente de Apoio ao Gabinete DAM – 3 02 Recepcionista DAM – 4 02 Motorista do Vice-Prefeito GE – 1 02 Servente (Horário Especial) GE – 4

ANEXO 04

ANEXO DE CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (SEMCOM)

QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO 01 Secretário Especial 01 Secretário Executivo Especial 01 Diretor da Rádio FM Cultura de Teresina Especial 01 Chefe de Gabinete Especial 04 Gerente Executivo Especial 04 Assistente Técnico DAM – 2 01 Chefe do Núcleo Financeiro DAM – 2 08 Chefe de Divisão DAM – 3 02 Assistente de Apoio ao Gabinete DAM – 3 01 Secretária de Gabinete DAM – 3 06 Chefe de Serviço DAM – 4 07 Recepcionista DAM – 4 01 Motorista do Secretário GE – 3 02 Servente de Gabinete GE – 4 02 Motorista (Horário Especial) GE – 4 01 Servente (Horário especial) GE – 6

Sexta-feira, 26 de maio de 2006DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.100 3ANEXO 05

ANEXO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (PGM)

QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO 01 Procurador-Geral Especial 01 Subprocurador-Geral Especial 01 Chefe de Gabinete Especial 05 Chefe de Procuradoria Especial 01 Chefe de Consultoria Jurídica Especial 04 Assistente Técnico DAM – 2 01 Chefe de Núcleo Financeiro DAM – 2 06 Chefe de Divisão DAM – 3 02 Assistente de Apoio ao Gabinete DAM – 3 05 Chefe de Unidade de Apoio DAM – 3 01 Secretário de Gabinete DAM – 3 08 Chefe de Serviço DAM – 4 08 Recepcionista DAM – 4 01 Motorista do Procurador-Geral GE – 3 01 Servente de Gabinete GE – 4 02 Servente (Horário Especial) GE – 6

ANEXO 06

ANEXO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS (SEMA)

QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO 01 Secretário Especial 01 Secretário Executivo Especial 10 Membro Comissão de Licitação Especial 01 Chefe de Gabinete Especial 05 Gerente Executivo Especial 04 Assistente Técnico DAM – 2 01 Chefe do Núcleo Financeiro DAM – 2 01 Administrador do Posto de Combustível DAM – 2 16 Chefe de Divisão DAM – 3 01 Secretária de Gabinete DAM – 3 04 Assistente de Apoio ao Gabinete DAM – 3 18 Chefe de Serviço DAM – 4 10 Recepcionistas DAM – 4 06 Chefe de Setor DAM – 5 02 Coordenador do NAPS GE – 2 03 Motorista do Secretário GE – 3

04 Motorista do Secretário Executivo, Responsável pelo depósito, Servente de Gabinete GE – 4

09 Motorista (Horário Especial), Servidor (Horário Especial) GE – 5

ANEXO 07 ANEXO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADAS DA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SEMEC) QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO

01 Secretário Especial 01 Secretário Executivo Especial 01 Chefe de Gabinete Especial 06 Gerente Executivo Especial 04 Diretor de Centro de Educação D/N DAM – 1 04 Assistente Técnico DAM – 2 04 Chefe de Coordenação DAM – 2 02 Secretário Executivo do Conselho DAM – 2 50 Diretor de Escola de Ensino até 8ª Série D/N DAM – 2 04 Diretor Adjunto de Centro de Educação D/N DAM – 2 02 Chefe de Programa Especial DAM – 3 22 Chefe de Divisão DAM – 3 01 Coordenador do NTHE DAM – 3 02 Assistente de Apoio ao Gabinete DAM – 3 01 Secretária de Gabinete DAM – 3 01 Secretário Executivo do Bolsa Escola DAM – 3 30 Diretor de Escola até 8ª Série D DAM – 3 17 Diretor de Escola Educação Infantil até 4ª Série D/N DAM – 3 50 Secretário de Escola até 8ª Série D/N DAM – 3 50 Diretor Adjunto de Escola de Ensino até 8ª Série D/N DAM – 3 06 Diretor Adjunto de Escola de Ensino até a 8ª Série D DAM – 4 17 Diretor Adjunto de Escola Educação Infantil até 4ª Série D/N DAM – 4 01 Secretário do NTHE DAM – 4 13 Chefe de Serviço DAM – 4 07 Recepcionista DAM – 4 50 Diretor de Escola Educação Infantil até 4ª Série D DAM – 4 20 Diretor de Escola de Educação Infantil D DAM – 4 30 Secretário de Escola até 8ª Série D DAM – 4 17 Secretário de Escola de Educação Infantil até 4ª Série D/N DAM – 4 04 Chefe de Setor DAM – 5 45 Responsável pela Escola DAM – 5 54 Secretário de Escola de Educação Infantil até 4ª Série D DAM – 5 10 Diretor Adjunto de Escola de Educação Infantil até 4ª Série D DAM – 5 20 GE – 1 10 GE – 2 30 GE – 3 35 GE – 4 25 GE – 5

120 GE – 6 08 GE – 7

ANEXO 08 ANEXO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (SEMCAD) QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO

01 Secretário Especial 01 Secretário Executivo Especial 01 Chefe de Gabinete Especial 04 Gerente Executivo Especial 04 Assistente Técnico DAM – 2 01 Secretária de Conselho DAM – 2 01 Chefe de Núcleo Financeiro DAM – 2 01 Chefe do Núcleo da Rede Teresina Cidadã DAM – 2

01 Chefe de Núcleo Financeiro DAM – 2 01 Chefe do Núcleo da Rede Teresina Cidadã DAM – 2 13 Chefe de Divisão DAM – 3 19 Administrador de Casa/Núcleo/Creche (A) DAM – 3 02 Assistente de Apoio ao Gabinete DAM – 3 01 Secretária de Gabinete DAM – 3 12 Chefe de Serviço DAM – 4 10 Administrador de Casa/Núcleo/creche (B) DAM – 4 06 Recepcionista DAM – 4 01 Motorista do Secretário GE – 3

21 Motorista do Secretário Executivo, Atendente de Creche/ Núcleo/ Casa (A), Servente de Gabinete GE – 4

13 Atendente de Creche / Núcleo / Casa (B), Motorista (Horário Especial) GE – 5 02 Servente (Horário Especial) GE – 6

ANEXO 09

ANEXO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (SEMEL)

QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO 01 Secretário Especial 01 Secretário Executivo Especial 01 Chefe de Gabinete Especial 02 Gerente Executivo Especial 04 Assistente Técnico DAM – 2 01 Chefe do Núcleo Financeiro DAM – 2 07 Chefe de Divisão DAM – 3 02 Assistente de Apoio ao Gabinete DAM – 3 01 Secretária de Gabinete DAM – 3 16 Chefe de Serviço DAM – 4 04 Recepcionista DAM – 4 06 Chefe de Ginásio Poliesportivo / Estádio (A) DAM – 4 04 Chefe de Ginásio Poliesportivo / Estádio (B) DAM – 5 01 Motorista de Secretário GE – 3 02 Motorista do Secretário Executivo, Servente de Gabinete GE – 4 04 Servidor (Horário Especial) GE – 5 02 Servente (Horário Especial) GE – 6

ANEXO 10

ANEXO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEMF)

QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO 01 Secretário Especial 01 Secretário Executivo Especial 01 Chefe de Gabinete Especial 01 Chefe do Contencioso Administrativo Especial 03 Gerente Executivo Especial 06 Assistente Técnico DAM – 2 01 Chefe do Núcleo Financeiro DAM – 2 12 Chefe de Divisão DAM – 3 03 Chefe de CAP DAM – 3 02 Assistente de Apoio ao Gabinete DAM – 3 01 Secretária de Gabinete DAM – 3 18 Chefe de Serviço DAM – 4 06 Recepcionista DAM – 4 02 Chefe de Setor DAM – 5 45 Cadastradores de Tributos Imobiliários GE – 2 01 Motorista do Secretário GE – 3 05 Motorista do Secretário executivo, Servente de Gabinete GE – 4

06 Motorista (Horário Especial), Servidor (Horário especial), Atendente de CAP

GE – 5

ANEXO 11

ANEXO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SEMDEC)

QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO 01 Secretário Especial 01 Secretário Executivo Especial 01 Chefe de Gabinete Especial 05 Gerente Executivo Especial 04 Assistente Técnico DAM – 2 01 Chefe de Núcleo Financeiro DAM – 2 01 Secretário de Conselho DAM – 2 18 Chefe de Divisão DAM – 3 02 Assistente de Apoio ao Gabinete DAM – 3 01 Secretária de Gabinete DAM – 3 36 Chefe de Serviço DAM – 4 07 Recepcionista DAM – 4 01 Motorista de Secretário GE – 3 02 Motorista do Secretário Executivo, Servente de Gabinete GE – 4 01 Motorista (Horário Especial) GE – 5 02 Servente (Horário Especial) GE – 6

ANEXO 12

ANEXO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO (SEMPLAN)

QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO 01 Secretário Especial 01 Secretário Executivo Especial 01 Chefe de Gabinete Especial 05 Gerente Executivo Especial 04 Assistente Técnico DAM – 2 01 Chefe do Núcleo Financeiro DAM – 2 02 Secretário de Conselho DAM – 2 12 Chefe de Divisão DAM – 3 02 Assistente de Apoio ao Gabinete DAM – 3 01 Secretária de Gabinete DAM – 3 24 Chefe de Serviço DAM – 4 08 Recepcionista DAM – 4 01 Motorista do Secretário GE – 3 02 Motorista do Secretário Executivo, Servente de Gabinete GE – 4 02 Servente (Horário Especial) GE – 6

Sexta-feira, 26 de maio de 2006 DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.1004ANEXO 13

ANEXO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, CIDADANIA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMTCAS) QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO

01 Secretário Especial 01 Secretário Executivo Especial 01 Chefe de Gabinete Especial 03 Gerente Executivo Especial 04 Assistente Técnico DAM – 2 01 Chefe do Núcleo Financeiro DAM – 2 01 Secretária de Conselho DAM – 2 15 Chefe de Divisão, Coordenação DAM – 3 02 Assistente de Apoio ao gabinete DAM – 3 01 Secretária de Gabinete DAM – 3 04 Chefe de Serviço DAM – 4 05 Recepcionista DAM – 4 07 Chefe de Centro de Convivência do Idoso / Mulher DAM – 5 01 Motorista do Secretário GE – 3

06 Motorista do Secretário Executivo, Servente de Gabinete, Servidor (Horário Especial) GE – 4

02 Servente (Horário Especial) GE – 6


SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESTRUTURANTES (SEMPE) QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO

01 Secretário ESPECIAL 01 Secretário Executivo ESPECIAL 01 Chefe de Gabinete ESPECIAL 03 Assistente Técnico DAM – 2 01 Chefe de Núcleo DAM – 2 01 Secretária de Gabinete DAM – 3 02 Recepcionista DAM – 4 01 Motorista do Secretário GE – 3 01 Servidor (Horário Especial) GE – 6

ANEXO 15

ANEXO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)

NÍVEL CENTRAL QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO

01 Presidente Especial 04 Coodenador Especial 19 Auditor Especial 01 Assessor Especial 1 Especial 01 Assessor Especial 2 Especial 01 Assessor Especial 3 Especial 05 Membro da Comissão Permanente de Licitação Especial 12 Membro de Equipe Multiprofissional Especial 01 Chefe de Gabinete da Presidência Especial 01 Gerente do Fundo Municipal de Saúde Especial 01 Assessor de Comunicação Especial 01 Assessor Jurídico Especial 14 Gerente Executivo Especial 05 Secretário Executivo DAM – 2 19 Chefe de Núcleo DAM – 2 01 Coordenador do CMS DAM – 2 22 Membro de Equipe Técnica DAM – 2 01 Assistente do Gabinete 1 DAM – 3 14 Secretário de Gerência DAM – 3 01 Assistente Técnico do FMS DAM – 3 01 Chefe de Protocolo DAM – 3 01 Secretário do CMS DAM – 4 01 Secretário da AJU DAM – 4 01 Secretário do Fundo Municipal de Saúde DAM – 4 01 Assistente de Gabinete 2 DAM – 5

COORDENADORIAS REGIONAIS DE SAÚDE QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO

03 Coordenador Regional de Saúde Especial 06 Gerente Executivo Especial 03 Secretário Executivo DAM – 2 12 Chefe de Núcleo DAM – 2 6 Secretário de Gerência DAM – 3

UNIDADES DE SAÚDE QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO

07 Diretor Geral (Unidades do Grupo I)* Especial 04 Diretor Geral (Unidade do Grupo II)** Especial 10 Diretor Clínico Especial 01 Diretor Técnico Especial 09 Diretor de Enfermagem Especial 07 Diretor Administrativo Especial 01 Chefe da UTI Neonatal (Médico) Especial 01 Diretor do Centro de Convivência da 3ª Idade Especial 01 Chefe da UTI Neonatal (Enfermeiro) DAM – 2 01 Chefe da CITOLOGIA (Raul Bacelar) DAM – 2 01 Administrador (Raul Bacelar) DAM – 2 11 Secretário (Unidades dos Grupos I e II) DAM – 3 01 Chefe de Processamento de Dados (R. Bacelar) DAM – 3 01 Secretário do Centro de Conv. Da 3ª Idade DAM – 4 79 Administrador (Centros de Saúde) DAM – 4 89 Chefe do SAME DAM – 4 10 Chefe de Produção DAM – 4 10 Chefe do Setor Financeiro DAM – 4 10 Chefe do Serviço de Pessoal DAM – 4 10 Chefe de Serviços Gerais DAM – 4 79 Secretário (Centros de Saúde) DAM - 5

*Unidades de Saúde do Grupo I: Buenos Aires, Dirceu, Parque Piauí, Promorar, Satélite, Wall Ferraz, Lineu Araújo **Unidades de Saúde do Grupo II: Primavera, Matadouro, Monte Castelo, C.C. Raul Bacelar


FUNDAÇÃO WALL FERRAZ (FWF) QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO

01 Presidente Especial 01 Superintendente Executivo Especial 01 Assessor Jurídico Especial 01 Chefe de Gabinete Especial 04 Gerente Executivo Especial 04 Assistente Técnico DAM – 2 01 Chefe do Núcleo Financeiro DAM – 2 08 Chefe de Divisão DAM – 3 02 Assistente de Apoio ao Gabinete DAM – 3 01 Secretária de Gabinete DAM – 3 06 Chefe de Serviço DAM – 4 05 Recepcionista DAM – 4 12 Chefe de Centro de Capacitação (A) DAM – 4 06 Chefe de Setor DAM – 5 03 Chefe de Centro de Capacitação (B) DAM – 5 01 Motorista do presidente GE – 3 02 Motorista do Superintendente Executivo, Servente de Gabinete GE – 4 02 Servente (Horário Especial) GE – 6

ANEXO 17

ANEXO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES (FCMC)

QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO 01 Presidente Especial 01 Superintendente Executivo Especial 01 Assessor Jurídico Especial 01 Chefe de Gabinete Especial 02 Gerente Executivo Especial 05 Membro de Comissão Permanente de Licitação Especial 04 Assistente Técnico DAM – 2 01 Chefe de Núcleo Financeiro DAM – 2 01 Secretária de Conselho DAM – 2 15 Chefe de Divisão, Coordenações DAM – 3 01 Secretária de Gabinete DAM – 3 06 Administrador de Casa de Cultura, Teatro, Biblioteca (A) DAM – 3 06 Chefe de Serviço DAM – 4 07 Recepcionista DAM – 4 10 Administrador de Casa de Cultura, Teatro, Biblioteca (B) DAM – 4 03 Chefe de Setor DAM – 5 01 Motorista do Presidente GE – 3

20 Motorista do Superintendente Executivo, Atendente de Casa de Cultura / Teatro / Biblioteca (A), Maestro GE – 4

15 Motorista (Horário Especial), Servidor (Horário Especial), Atendente de Casa de Cultura / Teatro / Biblioteca (B) GE – 5

09 Servente (Horário Especial) GE – 6


SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO (STRANS) QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO

01 Superintendente Especial 03 Diretor Especial 01 Assessor Jurídico Especial 01 Chefe de Gabinete Especial 08 Gerente Executivo Especial 06 Membro da JARI Especial 04 Assistente Técnico DAM – 2 03 Secretária de Conselho e Junta DAM – 2 16 Chefe de Divisão DAM – 3 01 Secretária de Gabinete DAM – 3 14 Chefe de Serviço DAM – 4 08 Recepcionista DAM – 4 50 Servidor (Incentivo à Educação do Trânsito) GE – 1 50 Pesquisador de Compra / Operador de Rádio GE – 3 01 Motorista do Superintendente GE – 3 12 Motorista de Diretor e Servente de Gabinete GE – 4 03 Motorista (Horário Especial) GE – 5 02 Servente (Horário Especial) GE – 6

ANEXO 19

ANEXO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA EMPRESA TERESINENSE DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PRODATER)

QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO 01 Presidente Especial 02 Diretor Especial 01 Chefe de Gabinete Especial 05 Gerente Executivo Especial 03 Assessor Especial 08 Chefe de Divisão Especial 04 Secretária Especial 02 Servente (Horário Especial) GE – 5

ANEXO 20

ANEXO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE TERESINA (IPMT)

QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO 01 Presidente Especial 02 Diretor Especial 01 Chefe de Gabinete Especial 06 Gerente Executivo Especial 01 Assessor Jurídico Especial 05 Membro Comissão Permanente de Licitação Especial 08 Assistente Técnico DAM – 2 03 Coordenador de Perícia DAM – 2 01 Administrador do prédio Sede do IPMT DAM – 3 10 Chefe de Divisão DAM – 3 02 Assistente de Apoio ao Gabinete DAM – 3

Sexta-feira, 26 de maio de 2006DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.100 502 Assistente de Apoio ao Gabinete DAM – 3 01 Secretária de Gabinete DAM – 3 01 Administrador da Colônia de Férias DAM – 3 15 Chefe de Serviço DAM – 4 08 Recepcionista DAM – 4 01 Motorista do Presidente GE – 3 03 Motorista dos Diretores, Servente de Gabinete GE – 4 02 Atendente da Colônia de Férias GE – 5 03 Servente (Horário Especial), Motorista (Horário Especial) GE – 6

ANEXO 21

ANEXO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL ( SDR )

QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO 01 Superintendente Especial 01 Superintendente Executivo Especial 06 Gerente Especial 05 Comissão Permanente de Licitação Especial 01 Assessor Jurídico Especial 01 Chefe de Gabinete Especial 04 Assistente Técnico DAM – 2 01 Secretária de Conselho DAM – 2 01 Chefe do Núcleo Financeiro DAM – 2 19 Chefe de Divisão DAM – 3 02 Assistente de Apoio ao Gabinete DAM – 3 01 Secretária de Gabinete DAM – 3 08 Chefe de Serviço DAM – 4 08 Recepcionista DAM – 4 01 Motorista do Superintendente GE – 3

68 Motorista do Superintendente Executivo, Servente de Gabinete, Servidor (Horário Especial) GE – 4

24 Motorista (Horário Especial), Tratorista, Servidor (Horário Especial) GE – 5 02 Servente (Horário Especial) GE – 6

ANEXO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (SDU-CENTRO/NORTE) QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO

01 Superintendente Especial 01 Superintendente Executivo Especial 06 Gerente Especial 01 Assessor Jurídico Especial 01 Chefe de Gabinete Especial 04 Assistente Técnico DAM – 2 01 Chefe do Núcleo Financeiro DAM – 2 13 Chefe de Divisão e CAP DAM – 3 02 Assistente de Apoio ao Gabinete DAM – 3 01 Secretária de Gabinete DAM – 3 08 Administrador de Mercado / Cemitério / Parque ( A ) DAM – 3 15 Chefe de Serviço DAM – 4 07 Recepcionista DAM – 4 04 Administrador de Mercado / Cemitério / Parque ( B ) DAM – 4 08 Chefe de Setor DAM – 5 02 Administrador de Mercado / Cemitério / Parque ( C ) DAM – 5 09 Motorista do Superintendente, Supervisor de Área GE – 3


85 Motorista (Horário Especial), Tratorista, Servidor (Horário Especial), Fiscal de Posturas e Mercados GE – 5

60 Gari ( Capina, Coleta , Varrição ) GE – 6

ANEXO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (SDU-LESTE) QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO

01 Superintendente Especial 01 Superintendente Executivo Especial 06 Gerente Especial 01 Assessor Jurídico Especial 01 Chefe de Gabinete Especial 04 Assistente Técnico DAM – 2 01 Chefe do Núcleo Financeiro DAM – 2 10 Chefe de Divisão e CAP DAM – 3 02 Assistente de Apoio ao Gabinete DAM – 3 01 Secretária de Gabinete DAM – 3 02 Administrador de Mercado, Cemitério, Parque ( A ) DAM – 3 15 Chefe de Serviço DAM – 4 08 Recepcionista DAM – 4 03 Administrador de Mercado, Cemitério, Parque ( B ) DAM – 4 06 Chefe de Setor DAM – 5 03 Administrador de Mercado, Cemitério, Parque ( C ) DAM – 5 04 Motorista do Superintendente, Supervisor de Área GE – 3



10 Servidor de Capina e Varrição GE – 6

ANEXO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (SDU-SUDESTE)

QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO 01 Superintendente Especial 01 Superintendente Executivo Especial 06 Gerente Especial 01 Assessor Jurídico Especial 01 Chefe de Gabinete Especial 04 Assistente Técnico DAM – 2 01 Chefe do Núcleo Financeiro DAM – 2 10 Chefe de Divisão e CAP DAM – 3 02 Assistente de Apoio ao Gabinete DAM – 3 01 Secretária de Gabinete DAM – 3 03 Administrador de Mercado, Cemitério, Parque ( A ) DAM – 3 15 Chefe de Serviço DAM – 4 08 Recepcionista DAM – 4

08 Recepcionista DAM – 4 01 Administrador de Mercado, Cemitério, Parque ( B ) DAM – 4 06 Chefe de Setor DAM – 5 04 Administrador de Mercado, Cemitério, Parque ( C ) DAM – 5 04 Motorista do Superintendente, Supervisor de Área GE – 3



10 Servidor de Capina e Varrição GE – 6

ANEXO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE (SDU-SUL) QUANTIDADE DENOMINAÇÃO SÍMBOLO

01 Superintendente Especial 01 Superintendente Executivo Especial 07 Gerente Especial 01 Assessor Jurídico Especial 01 Chefe de Gabinete Especial 04 Assistente Técnico DAM – 2 01 Chefe do Núcleo Financeiro DAM – 2 16 Chefe de Divisão e CAP DAM – 3 02 Assistente de Apoio ao Gabinete DAM – 3 01 Secretária de Gabinete DAM – 3 05 Administrador de Mercado, Cemitério, Parque ( A ) DAM – 3 19 Chefe de Serviço DAM – 4 08 Recepcionista DAM – 4 06 Administrador de Mercado, Cemitério, Parque ( B ) DAM – 4 02 Chefe de Setor DAM – 5 06 Administrador de Mercado, Cemitério, Parque ( C ) DAM – 5 06 Motorista do Superintendente, Supervisor de Área GE – 3

12 Motorista do Superintendente Executivo, Servente de Gabinete, Servidor (Horário Especial), Segurança GE – 4


15 Servidor de Capina e Varrição GE – 6”

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de suapublicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina, em 26 de maio de2006.

SÍLVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHOPrefeito de Teresina

Esta Lei Complementar foi sancionada e numerada aos vinte eseis dias do mês de maio do ano dois mil e seis.

MÁRIO NICOLAU BARROSSecretário Municipal de Governo

Atos do Poder Executivo

REPUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 6.725, DE 24/04/2006,POR CONTER INCORREÇÕES NA PUBLICAÇÃO DO DOM

Nº 1.095, DE 28/04/2006.

DECRETO Nº 6.725 DE 24 DE ABRIL DE 2006.

Abre crédito suplementar no Orçamento-Pro-grama vigente, no valor de R$11.075.024,24(ONZE MILHÕES, SETENTA E CINCO MIL,VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E QUA-TRO CENTAVOS).

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí,no uso de suas atribuições legais e com suporte nas Leis nos 4.320, de 17de março de 1964, 3.432, de 30 de junho de 2005 e 3.486 de 28 dedezembro de 2005,

D E C R E T A:

Art. 1°- Fica aberto crédito suplementar no Orçamento-Programa vigente, no montante de R$11.075.024,24 (ONZE MI-LHÕES, SETENTA E CINCO MIL, VINTE E QUATRO REAIS EVINTE E QUATRO CENTAVOS) para ocorrer com as despesasabaixo discriminadas:

0101.01.031.033.2001 - LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria R$ 10.000,00 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 20.000,00

(100) - Ordinário não Vinculado 0601.04.121.036.2022 - PROJETOS, PROGRAMAS E PLANOS ECONÔMICOS E SOCIAIS

3.3.90.35 - Serviços de Consultoria R$ 1.054.274,24 (210) - Convênios

0604.17.121.032.1174 - ESTUDOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PLN 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria R$ 200.000,00

(208) - Doações

Sexta-feira, 26 de maio de 2006 DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.10063.3.90.35 - Serviços de Consultoria R$ 200.000,00

(208) - Doações 0604.04.123.032.1195 - MELHORIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E FISCAL - PLN

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 10.000,00 (100) - Ordinário não Vinculado

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 70.000,00 (208) - Doações

0801.04.123.039.2038 - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física R$ 90.000,00

(100) - Ordinário não Vinculado 0901.12.365.006.2045 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 60.000,00 4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 458.450,00 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 800.000,00

(100) - Ordinário não Vinculado 3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 1.200.000,00

(210) - Convênios 1701.16.482.002.1151 - CONSTRUÇÃO/MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS

4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 3.500.000,00 (210) - Convênios

2201.10.122.040.2155 - ADMINISTRAÇÃO DA FMS 3.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 2.500.000,00 4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 150.000,00

(100) - Ordinário não Vinculado 2202.10.302.010.2158 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 119.300,00 (215) - Transferência de Recursos - SUS

2202.10.304.011.2164 - FISCALIZAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA 3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 50.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 3.000,00

(215) - Transferência de Recursos - SUS 2219.10.302.010.2186 - MANUTENÇÃO DO SAMU

3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 180.000,00 (215) - Transferência de Recursos - SUS

2501.09.122.040.2194 - ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA 3.3.90.05 - Outros Benefícios Previdenciários R$ 600.000,00

(207) - Contribuições Previdenciárias

Art. 2°-As despesas relacionadas no artigo anterior serão co-bertas com recursos provenientes de superávit financeiro de recursosordinários não vinculados (R$2.650.000,00) fonte 100 para FMS, deexcesso de arrecadação dos convênios PAT PROSANEAR celebradoentre a CAIXA e PMT, contrato de repasse nº0154542/2003(R$1.054.274,24) fonte 210, e Projeto Morar Melhor, Resolução nº460/04 (R$3.500.000,00) fonte 210, excesso de arrecadação de recursos daDoação Japonesa/Bird Programa “Lagoas do Norte” (R$270.000,00)fonte 208 e das anulações abaixo relacionadas:

0101.01.031.033.2001 - LEGISLAÇÃO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 30.000,00

(100) - Ordinário não Vinculado 0604.17.512.032.1161 - OBRAS DE MACRO-DRENAGEM-PLN

4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 10.000,00 (100) - Ordinário não Vinculado

0802.04.123.039.2041 - PAGTº. DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 90.000,00

(100) - Ordinário não Vinculado 1301.12.365.006.2103 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL


1301.12.365.006.2104 - AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS 3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 905.000,00

(100) - Ordinário não Vinculado 3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 1.200.000,00

(210) - Convênios 1301.12.365.006.2105 - APOIO E GERENCIAMENTO ESCOLAR


2201.10.122.040.2155 - ADMINISTRAÇÃO DA FMS 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 3.000,00

(215) - Transferência de Recursos - SUS 2202.10.301.009.2159 - IMPLEM./MANUTENÇÃO DO PACS/PSF

3.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 119.300,00 (215) - Transferência de Recursos - SUS

2216.10.122.040.2183 - MANUTENÇÃO DA CRS - SUL 3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 60.000,00

(215) - Transferência de Recursos - SUS 2217.10.122.040.2184 - MANUTENÇÃO DA CRS – CENTRO - NORTE

3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 60.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 50.000,00

(215) - Transferência de Recursos - SUS 2219.10.302.010.2185 - MANUTENÇÃO DA CRS – LESTE/SUDESTE

3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 60.000,00 (215) - Transferência de Recursos - SUS

2501.09.122.040.2194 - ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA 4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis R$ 600.000,00

(207) - Contribuições Previdenciárias

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina, em 24 de abril de2006.



ARTHUR JOSÉ DE FARIAS CARVALHOSecretário Municipal de Planejamento e Coordenação

DECRETO Nº 6.736, DE 28 DE ABRIL DE 2006.

Declara de interesse social, para fins de desa-propriação, os imóveis que especifica, e dáoutras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TERESINA, no uso daatribuição que lhe confere o art. 71, X, da Lei Orgânica do Município, c/c o disposto no art. 2º, inciso IV, da Lei nº 4.132/62, e tendo em vista oconstante dos Processos Administrativos nº 047.01656/01 e nº082.00786/03,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de desa-propriação, nos termos da legislação em vigor, o imóvel a seguirespecificado:

“O imóvel urbano constituído pelos lotes de nº 07, 08, 09 e 10,da quadra ‘E’ do loteamento denominado ‘Parque Uruguai’, zona sudes-te deste Capital, com os seguintes limites e confrontações: FRENTE:40,00 (quarenta) metros, limitando-se com a série poente da Rua 06;FUNDOS: 40,00 (quarenta) metros, limitando-se com os lotes 17, 18,19 e 20; F. DIREITO: 26,50 (vinte e seis vírgula cinqüenta) metros,limitando-se com o lote 11; F. ESQUERDO: 26,50 (vinte e seis vírgulacinqüenta) metros, limitando-se com o lote 06, conforme memorialdescritivo constante às fls. 17 do Processo Administrativo nº 047.01656/01. O referido imóvel possui área de 1.060,00 m² (hum mil e sessentametros quadrados) e acha-se registrado no Livro nº 02, às ficha 01, sobo nº R-1-18.567, do Cartório do 2º Ofício de Notas e Registro de Imó-veis, em nome de FRANCISCA MELO DE SOUSA BEZERRA”

Art. 2º O imóvel em tela, objeto do presente Decretoexpropriatório, destina-se ao assentamento de famílias carentes.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA,em 28 de abril de 2006.


DECRETO Nº. 6.778 DE 24 DE MAIO DE 2006.

Abre crédito suplementar no Orçamento-Pro-grama vigente, no valor de R$ 11.353.837,18(ONZE MILHÕES, TREZENTOS ECINQUENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS ETRINTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTA-VOS).

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí,no uso de suas atribuições legais e com suporte nas Leis nos 4.320, de 17de março de 1964, 3.432, de 30 de junho de 2005 e 3.486 de 28 dedezembro de 2005,

D E C R E T A:

Art. 1°- Fica aberto crédito suplementar no Orçamento-Pro-grama vigente, no montante de R$11.353.837,18 (ONZE MILHÕES,TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRIN-TA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS) para ocorrer com asdespesas abaixo discriminadas:

0604.17.512.032.1163 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PLN 4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 2.100.000,00

(102) - Operação de Crédito 0801.04.123.039.2038 - ADMINISTRAÇÃO DFA RECEITA

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 1.000.000,00 (100) - Ordinário não Vinculado

1501.17.512.002.1059 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 4.4.90.51 - Obras e Instalações. R$ 100.000,00

(100) - Ordinário não Vinculado 1501.15.451.003.1062 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO

4.4.90.51 - Obras e instalações R$ 1.500.000,00 (100) - Ordinário não Vinculado

1501.15.451.003.1064 - PARQUES, PRAÇAS, CANTEIROS E PASSEIOS 4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 300.000,00

Sexta-feira, 26 de maio de 2006DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.100 7

2201.10.122.040.2155 - ADMINISTRAÇÃO DA F. M. S 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 5.000,00

(215) - Transferências de Recursos - SUS 2202.10.302.010.2158 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 300.000,00 (210) - Convênios

2202.10.301.009.2159 - IMPLEM/ MANUTENÇÃO DO PACS/ PSF 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 145.000,00

(215) - Transferências de Recursos - SUS 2202.10.302.010.2166 - MUTIRÃO DA CATARATA

3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 50.000,00 (215) - Transferências de Recursos - SUS

1501.15.451.003.1064 - PARQUES, PRAÇAS, CANTEIROS E PASSEIOS 4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 300.000,00

(100) - Ordinário não Vinculado 1501.15.451.031.1072 - REFORMA DO MERCADO CENTRAL


1601.15.122.040.2090 - ADMINISTRAÇÃO DA SDU-SUL 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 610.000,00

(100) - Ordinário não Vinculado 1601.15.451.003.2091 - PRAÇAS, PARQUES, CANTEIROS E PASSARELAS


1801.26.782.019.1109 - MALHA VIÁRIA RURAL 4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 900.000,00

(100) - Ordinário não Vinculado 2202.10.302.010.2158 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

3.3.50.41 - Contribuições R$ 40.000,00 (215) - Transferências de Recursos - SUS

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 300.000,00 (210) - Convênios

2202.10.301.009.2160 - CONTROLE DE HANSENÍASE E TUBERCULOSE 3.3.90.14 - Diária - Civil R$ 5.000,00

(215) - Transferências de Recursos - SUS 2202.10.305.011.2163 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO

3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 100.000,00 (215) - Transferências de Recursos - SUS

2202.10.304.011.2164 - FISCALIZAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 5.000,00

(215) - Transferências de Recursos - SUS 2202.10.302.010.2166 - MUTIRÃO DA CATARATA

3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 50.000,00 (215) - Transferências de Recursos - SUS

2601.15.451.003.1085 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO 4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 1.000.000,00

(100) - Ordinário não Vinculado 2601.15.451.003.1087 - PRAÇAS, PARQUES, CANTEIROS E PASSEIOS

4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 1.191.004,42 (100) - Ordinário não Vinculado

4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 1.500.000,00 (210) - Convênios

Art. 2°- As despesas relacionadas no artigo anterior serão co-

bertas com recursos provenientes de excesso de arrecadação de ISS (R$7.253.837,18) fonte 100-ordinário não vinculado, de recursos de ope-ração de crédito BNDES/PMT (R$ 2.100.000,00) fonte 102, de recur-sos do convênio Caixa/PMT n° 0188163-28/2005 (R$ 1.500.000,00)fonte 210 e das anulações abaixo discriminadas:

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina, em 24 de maio de2006.



ARTHUR JOSÉ DE FARIAS CARVALHOSecretário Municipal de Planejamento e Coordenação

TERMO DE CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO TER-MO DE CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO que celebram,de um lado, como CONCEDENTE, o MUNICÍPIO DE TERESINA-PI,representado pelo Exmo. Prefeito Municipal, SILVIO MENDES DEOLIVEIRA FILHO, e de outro, como CONCESSIONÁRIA, a IGREJAEVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS – SETOR “D” NORTE. Pelopresente ajuste, o Município de Teresina- Pi, pessoa jurídica de direitopúblico interno, inscrito no CGC sob o nº 06.554.869/0001-64, comsede e foro nesta Capital, à Praça Marechal Deodoro da Fonseca, nº860, Palácio da Cidade, neste ato representado pelo Exmo. Sr. PrefeitoMunicipal, Silvio Mendes de Oliveira Filho, CONCEDE, em favor daIgreja Evangélica Assembléia de Deus – Setor “D” Norte, instituiçãoreligiosa sem fins lucrativos, inscrita no C.N.P.J. nº 06.679.617/0001-61, neste ato representada por seu representante, Ev. Antonio de FreitasMelo, CPF nº 395.739.823-15, o uso do imóvel público a seguir discri-minado, nos termos da Lei nº 8.666/93, dos arts. 109 e 113 da LeiOrgânica do Município, tendo em vista o constante do Processo Admi-

nistrativo nº 082.02055/04, fazendo-o consoante as cláusulas a seguirelencadas: CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente concessão de uso tempor objeto o imóvel pertencente ao patrimônio público municipal, aseguir descrito: “Um imóvel urbano, situado em área pertencente aoMunicípio de Teresina, do loteamento denominado, localizado na RuaMirandiba, loteamento Anita Ferraz, Quadra C, Lote 30, Bairro PedraMole, zona leste desta cidade, com os seguintes limites e confrontações:FRENTE: 10,00m (dez metros), limitando-se com a série nascente daRua Mirandiba; FUNDOS: 10,00m (dez metros), limitando-se com olote 31; FLANCO DIREITO: 22,00m (vinte e dois metros), limitando-se com a série sul da Rua Hortolândia; FLANCO ESQUERDO: 22,00m(vinte e dois metros), limitando-se com o lote 29, apresentando umforma regular, perímetro de 64,00 (sessenta e quatro) metros e área de220,00 (duzentos e vinte) metros quadrados, conforme memorial des-critivo elaborado pela SDU- LESTE, às fls. 05 do Processo Administra-tivo nº 082.02055/04. CLÁUSULA SEGUNDA: O imóvel ora concedi-do destinar-se-á, exclusivamente, para fins de construção de uma crechecomunitária, não podendo ter seu uso desvirtuado para outro fim, pormais especial que seja, sob pena de imediata e automática extinção daconcessão. CLÁUSULA TERCEIRA: A presente concessão é firmadapelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogável a critério do Poder Concedente,contado a partir da data da assinatura deste ajuste. CLÁUSULA QUAR-TA: O presente termo poderá, a qualquer tempo, ser rescindido unilate-ralmente pelo Poder Concedente, tão logo o interesse público o reco-mende, respeitados os direitos da Concessionária. CLÁUSULA QUIN-TA: É vedada a cessão do uso do imóvel a terceiros, sem prévia eexpressa anuência do Poder Concedente, sob pena da imediata rescisãodeste termo. CLÁUSULA SEXTA: O Poder Concedente não assume,pela concessão em tela, qualquer ônus relativo ao soerguimento ou àconservação das benfeitorias e acessões introduzidas no imóvel. CLÁU-SULA SÉTIMA: É vedada à Concessionária, sem prévia concordânciado Poder Concedente, abandonar o imóvel autorizado, ou deixar deafetá-lo ao uso previsto neste termo. CLÁUSULA OITAVA: A conces-sionária se obriga a comunicar ao Poder Concedente, tão logo ocorram,quaisquer investidas de terceiros tendentes à turbação ou ao esbulho daposse do imóvel. CLÁUSULA NONA: A presente concessão de uso éconferida a título gratuito. Competirá à Concessionária, no entanto,proceder pontualmente ao pagamento de todos os ônus ou tributos cujofato gerador seja a posse ou domínio do bem concedido, facultando-seao Poder Concedente rescindir unilateralmente esta concessão na hipó-tese de inadimplemento da Concessionária em relação a qualquer tributoque integre a sua competência impositiva. CLÁUSULA DÉCIMA: Overtente contrato será extinto, sem qualquer ônus para o PoderConcedente ou para à Concessionária, na hipótese da ocorrência deevento decorrente de caso fortuito ou de força maior que torne inviávelo emprego do bem aos fins estabelecidos, desde que para a ocorrência doevento um ou outro não tenham concorrido. CLÁUSULA DÉCIMAPRIMEIRA: A retomada do imóvel, por iniciativa do Poder Concedente,dar-se-á mediante ato fundamentado do Chefe do Executivo, em cujostermos será obrigatoriamente declinado o interesse público que se queiraresguardar ou, se for o caso, a obrigação eventualmente descumpridapela Concessionária, podendo o ato de rescisão ser executado unilateral-mente. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Tão logo publicado o resu-mo deste ajuste no Diário Oficial do Município, faculta-se à Concessio-nária imitir-se no uso do imóvel concedido, por cuja integridade a partirde então se responsabilizará. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: In-cumbe ao Poder Concedente, dentre outras atribuições previstas nestecontrato, fiscalizar permanentemente a execução desta concessão, apli-car as penalidades cabíveis, bem como cumprir e fazer cumprir as cláu-sulas contratuais desta concessão. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:Incumbe à Concessionária, dentre outras atribuições previstas nestecontrato, zelar pela integridade do imóvel concedido, bem como cum-prir e fazer cumprir as cláusulas contratuais desta concessão. CLÁUSU-LA DÉCIMA QUINTA: As obras de construção da creche comunitáriadeverão ser iniciadas dentro do prazo de 02 (dois) anos, contado daassinatura do presente contrato de concessão, sob pena de imediata eautomática rescisão deste. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os casosomissos serão resolvidos de acordo com a legislação pertinente, especi-almente a Lei nº 8.666/93. E, por estarem as partes de pleno acordo emtudo o que aqui se encontra disposto, assinam o presente TERMO DECONCESSÃO DE USO, perante 02 (duas) testemunhas, em 05 (cinco)vias de igual teor e forma, destinando-se uma via para cada uma daspartes. Teresina, 14 de fevereiro de 2006. SILVIO MENDES DE OLI-VEIRA FILHO Prefeito de Teresina CONCEDENTE Ev. ANTONIODE FREITAS MELO Representante da Concessionária

TERMO DE DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL O MUNICÍPIO DE

Sexta-feira, 26 de maio de 2006 DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.1008TERESINA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, representadoneste ato pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, SÍLVIO MENDES DEOLIVEIRA FILHO, de um lado, na qualidade de DOADOR, e, de outro,como DONATÁRIA, a FUNDAÇÃO PADRE ANTÔNIO DANTECIVIERO, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no C.N.P.J sob onº 35.145.432/0001-75, com sede nesta Capital, na Rodovia PI- 112,Km 09, neste ato representado por seu Presidente, PADRE HUMBERTOPIETROGRANDE, inscrito no CPF nº 317.834.657-00, celebram en-tre si o presente TERMO DE DOAÇÃO, de acordo com a Lei 8.666/93,Lei municipal nº 3.476, de 19 de dezembro de 2005 e Processo Adminis-trativo nº 048-1631/2033, e consoante as cláusulas a seguir explicitadas.CLÁUSULA PRIMEIRA: O ora DOADOR é legítimo senhor e possui-dor de um imóvel apresentando a seguinte descrição: “Uma área deterreno situada no Bairro Pedra Mole, Zona Norte desta cidade, apre-sentando as seguintes medidas e confrontações: FRENTE: 82,50 (oi-tenta e dois vírgula cinqüenta) metros, limitando-se com a série norte daRua 06; FUNDO: 82,50 (oitenta e dois vírgula cinqüenta) metros, limi-tando-se com a série norte da Rua Ver. Joel Loureiro (antiga Av. Sudes-te); F. DIREITO: 108,00 (cento e oito) metros, limitando-se com asérie poente da Rua 08; F. ESQUERDO: 107,00 (cento e sete) metros,limitando-se com a série nascente da Rua 07, perfazendo uma área de8.896,05 (oito mil, oitocentos e noventa e seis vírgula zero cinco)metros quadrados e perímetro de 380,00 (trezentos e oitenta) metros,conforme Memorial Descritivo elaborado pela Secretaria Municipal dePlanejamento e Coordenação- SEMPLAN, constante às fls. 07 do Pro-cesso Administrativo nº 048.1631/03” CLÁUSULA SEGUNDA:Que,assim como o tem, o Doador doa à Donatária o imóvel assinalado,como todos os seus acessórios, com a finalidade exclusiva de que estaúltima construa um hospital com capacidade para 25 (vinte e cinco)leitos, não podendo ser conferida ao imóvel destinação diversa da pre-vista, sob pena de rescisão deste contrato e automático retorno do bemao patrimônio municipal. CLÁUSULA TERCEIRA: A Donatário seobriga a dar início às obras previstas na Cláusula anterior dentro doprazo máximo de 02 (dois) anos, contado a partir da data de assinaturado presente ajuste. CLÁUSULA QUARTA: Que, assim, o Doador cede etransfere à Donatária todo domínio, posse, direito ou ação ao imóvelreferido, em cuja posse fica a Donatária, desde já imitido, por força dopresente Termo, obrigando-se a fazer o presente sempre bom, firme evalioso, e a responder pela evicção do direito; CLÁUSULA QUINTA:Em face da assinatura do presente Termo, o Doador autoriza expressa-mente, em caráter irrevogável à Donatária, que mande proceder àlavratura da escritura pública definitiva de doação junto ao Cartório deRegistro Imobiliário competente; CLÁUSULA SEXTA: O presenteTermo deverá, como condição de sua eficácia, ser publicado em resumono Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte aode sua assinatura, de acordo com o parágrafo único do art. 61 da Lei nº8.666/93; CLÁUSULA SÉTIMA: Os contratantes elegem como forocompetente para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes destecontrato, o da comarca de Teresina- PI, em prejuízo de qualquer outro,por mais especial que seja. CLÁUSULA OITAVA: Os casos omissosserão resolvidos consoante as disposições constantes da Lei nº 8.666/93e a legislação civil, especialmente o Código Civil brasileiro; E, porestarem as partes de pleno acordo em tudo que aqui se encontra dispos-to, elegendo desde já como competente o foro desta cidade, assinam opresente TERMO DE DOAÇÃO, perante 02 (duas) testemunhas, em05 (cinco) vias de igual teor e forma, destinando-se uma via para cadauma das partes.Teresina (PI), 29 de março de 2006. SÍLVIO MENDESDE OLIVEIRA FILHO Prefeito de Teresina Doador FUNDAÇÃO PA-DRE ANTÔNIO DANTE CIVIERO Presidente Donatária

CONTRATO Nº 02/2006 Contrato N° 02/2006 de prestação deserviços técnicos especializados objetivando a realização de Con-curso Público, que entre si fazem a PREFEITURA MUNICIPALDE TERESINA - PI e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERALDO PIAUÍ, tendo como interveniente a FUNDAÇÃO CULTURALE DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO – FADEX.Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março do ano de dois mil e seis,a PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, doravante denomi-nada PREFEITURA, com sede em Teresina - PI, representada peloPrefeito Municipal, Dr. Sílvio Mendes de Oliveira Filho, brasileiro,médico, casado, R.G. n.º 9.606.384 - SP, CPF n.º 082.286.634-04,e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ,doravante denominada UNIVERSIDADE, entidade de ensino supe-rior instituída pela Lei n° 5.528 de 12.11.68, com sede em Teresina- Piauí, Planalto Ininga, inscrita no CNPJ n° 06.517.387/0001-34,representada pelo Reitor, Prof. Dr. Luiz de Sousa Santos Junior,brasileiro, casado, professor universitário, residente na Rua José

Eduardo Pereira, 1566, Ininga, em Teresina-PI, CEP: 64.049-650,RG nº 120.848-SSP/PI , CPF nº 065.945.653-20, com ainterveniência da FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO ÀPESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO – FADEX, inscrita no CNPJnº 07.501.328/0001-30, com sede na Rua Olavo Bilac, 1148, Cen-tro, CEP: 64.001-280, doravante denominada FADEX, neste atorepresentada por seu Superintendente Prof. Dr. Cristovam ColomboBelfort, brasileiro, separado judicialmente, professor universitário,residente na Rua Itália, 2500, Planalto Ininga, em Teresina-PI,CEP: 64.052-495, RG nº 74.072-SSP/PI, CPF nº 036.076.823-72,denominados contratados, resolvem celebrar este Contrato de con-formidade com as cláusulas e condições abaixo. CLÁUSULA PRI-MEIRA - DO OBJETO O objeto deste Contrato é a prestação deserviços técnicos especializados em Concurso Público, a ser reali-zado pela UNIVERSIDADE para provimento de cargo de Procura-dor do Município de Teresina. Teresina, 21 de março de 2006.PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA Dr. Sílvio Mendes deOliveira Filho Prefeito FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERALDO PIAUÍ Prof. Dr. Luiz de Sousa Santos Junior Reitor FUNDA-ÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO EEXTENSÃO – FADEX Prof. Dr. Cristovam Colombo Belfort, Su-perintendente

PORTARIA N° 304/2006 O PREFEITO MUNICIPAL DETERESINA, Estado do Piauí, no uso de sua competência privativafixada no art. 71, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município, e combase no Processo n° 042-1829/06, de 25/04/2006, resolve EXO-NERAR, a pedido, ÉRIKA PAIVA DE VASCONCELOS DANTAS,do cargo de Chefe do Serviço de Programação Orçamentária, Sím-bolo DAM-4, da Secretaria Municipal de Planejamento e Coorde-nação – SEMPLAN –, retroagindo seus efeitos a 28 de abril de2006. Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina, em 09 de maiode 2006. SÍLVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO Prefeito deTeresina ARTHUR JOSÉ DE FARIAS CARVALHO Secretário Mu-nicipal de Planejamento e Coordenação

PORTARIA N° 305/2006 O PREFEITO MUNICIPAL DETERESINA, Estado do Piauí, no uso de sua competência privativafixada no art. 71, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município, e combase no Processo n° 042-1826/06, de 25/04/2006, resolve NOME-AR BRUNO CHAVES SOARES, para exercer o cargo de Chefe doServiço de Programação Orçamentária, Símbolo DAM-4, da Se-cretaria Municipal de Planejamento e Coordenação – SEMPLAN–, retroagindo seus efeitos a 28 de abril de 2006. Gabinete doPrefeito Municipal de Teresina, em 09 de maio de 2006. SÍLVIOMENDES DE OLIVEIRA FILHO Prefeito de Teresina ARTHURJOSÉ DE FARIAS CARVALHO Secretário Municipal de Planeja-mento e Coordenação

Administração Direta

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 207/2006-GS-SEMA O SECRETÁRIO MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atri-buições legais, e considerando as informações constantes no Processo nº042-1970/06, de 03.05.2006, RESOLVE Lotar na Secretaria Municipaldo Trabalho, Cidadania e de Assistência Social – SEMTCAS, o servidorJosé Noronha Alves de Holanda, matricula nº 04210-4, cargo Auxiliarde Administração, nível – 07, lotado anteriormente na Secretaria Muni-cipal da Criança e do Adolescente – SEMCAD. Gabinete do SecretárioMunicipal de Administração, em Teresina, 19 de maio de 2006. Francis-co Canindé Dias Alves Secretário Municipal de Administração e Recur-sos Humanos – em Exercício

PORTARIA Nº 208/2006-GS-SEMA O SECRETÁRIO MUNICI-PAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, no uso desuas atribuições legais, e considerando as informações constantesno Processo nº 042-1970/06, de 03.05.2006, RESOLVE Lotar naSecretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e de Assistência Social– SEMTCAS , a servidora Rosilene Marques Sobrinho de França,matricula nº 12689-8, cargo Professor Classe – “D”, nível – 01,

Sexta-feira, 26 de maio de 2006DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.100 9lotada anteriormente na Secretaria Municipal da Criança e do Ado-lescente – SEMCAD. Gabinete do Secretário Municipal de Adminis-tração, em Teresina, 19 de maio de 2006. Francisco Canindé DiasAlves Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos– em Exercício

PORTARIA Nº 209/2006-GS-SEMA O SECRETÁRIO MUNICI-PAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, no uso desuas atribuições legais, e de acordo com o que consta no Processo nº048-0474/06, de 18.04.2006;; RESOLVE Lotar na Secretaria Mu-nicipal de Governo - SEMGOV, a servidora Elizabeth Maria RodriguesLeite, matricula nº 08471-X,, cargo de Auxiliar de Serviços, nível –05, lotada anteriormente na Secretaria Municipal da Criança e doAdolescente – SEMCAD. Gabinete do Secretário Municipal de Ad-ministração e Recursos Humanos, em Teresina, 19 de maio de 2006.Francisco Canindé Dias Alves Secretário Municipal de Administra-ção e Recursos Humanos – em Exercício

PORTARIA Nº 210/2006-GS-SEMA O SECRETÁRIO MUNICI-PAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, no uso desuas atr ibuições legais, e com base no Decreto nº 6.478 de01.09.2005, e de acordo com o que consta no Processo nº 048-0474/06, de 18.04.2006;; RESOLVE Exonerar a servidora ElizabethMaria Rodrigues Leite, matricula nº 08471-X, do cargo de Atendentede CRECHE, Classe – (B), gratificação especial GE-05, da Secreta-ria Municipal da Criança e do Adolescente – SEMCAD. Gabinete doSecretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, emTeresina, 19 de maio de 2006. Francisco Canindé Dias Alves Secre-

tário Municipal de Administração e Recursos Humanos – em Exer-cício Losanne Soares Paulo Secretária Municipal da Criança e doAdolescente

PORTARIA Nº 211/2006-GS-SEMA O SECRETÁRIO MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atri-buições legais, e de acordo com o que consta no Ofício nº 830/06-GAB-SEMEC, de 16.05.2006; RESOLVE Lotar, na Secretaria Municipal deAdministração – SEMA, a servidora Alzirene Borges Pereira, matriculanº 08967-4, cargo de Auxiliar de Administração, nível – 06, lotadaanteriormente na Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC.Gabinete do Secretário Municipal de Administração e Recursos Huma-nos, em Teresina, 22 de maio de 2006. Éfren Paulo Porfírio de Sá LimaSecretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 212/2006-GS-SEMA O SECRETÁRIO MUNICI-PAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, no uso desuas atr ibuições legais, e com base no Decreto nº 6.478 de01.09.2005, e de acordo com o que consta no Processo nº 048-0617/2006, de 12.05.2006; RESOLVE Nomear a servidora MauriciaNeta Vasconcelos, matrícula nº 08283-1, para exercer o cargo deAtendente da Junta Militar do Parque Piauí, da Coordenadoria deAssistência Militar, Gratificação Especial GE-05, da SecretariaMunicipal de Governo – SEMGOV. Gabinete do Secretário Munici-pal de Administração e Recursos Humanos, em Teresina, 22 demaio de 2006. Éfren Paulo Porfírio de Sá Lima Secretário Munici-pal de Administração e Recursos Humanos Mário Nicolau BarrosSecretario Municipal de Governo

Secretaria Municipal de Finanças

PREF. DE TERESINA/CONSOLIDADO PAG: 1

RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO DE REFERENCIA: JAN/ABR-2006

LRF, Art.55, inciso I, alinea ‘a’, Anexo I em Reais —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— I DESPESA LIQUIDADA DESPESA COM PESSOAL I—————————————————— I ULTIMOS I 12 MESES —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL [I] 202.043.744,42

Pessoal Ativo 192.901.854,79

Pessoal Inativo e Pensionistas 25.465.190,92

[-]Despesas nao Computadas <art.19 par.1 da LRF 16.323.301,29 Indenizacoes por Demissao e Incent. a Demis. Volunt. 17.338,04 Decorrentes de Decisao Judicial 42.745,48 Despesas de Exercicios Anteriores 35.255,28 Inativos com Recursos Vinculados 16.227.962,49

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL [II] 655.164,70

REPASSES PREVIDENCIARIOS AO REGIME PROPRIO [III] 0,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL [IV] = [I+II+III] 202.698.909,12 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RECEITA CORRENTE LIQUIDA [RCL] [V] 584.915.067,94 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— % DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL/RCL [IV/V*100] 34,65 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— LIMITE MAXIMO <inciso I, II, III, art.20 da LRF> 350.949.040,76 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— LIMITE PRUDENCIAL <paragrafo unico, art.22 da LRF> [%] 333.401.588,73 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Sexta-feira, 26 de maio de 2006 DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.10010 PREF. DE TERESINA/CONSOLIDADO RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL REFERENCIA: JAN/ABR - 2006

LRF, Art.55, inciso I, alinea ‘b’ - Anexo II em Reais —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— I I SALDO DO EXERCICIO DE 2006 I SALDO DO I———————————————————————————————————————————————————————— ESPECIFICACAO I EXERCICIO I ATE O 1o. I ATE O 2o. I ATE O 3o. I ANTERIOR I QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DIVIDA CONSOLIDADA - DC [I] 125.795.261,86 119.017.668,18 Em Contratos 62.897.630,93 59.508.834,09 Obrigacoes Exigiveis a Longo Prazo 62.897.630,93 59.508.834,09 OPERACOES DE CREDITO INFERIORES A 12 MESES PARCELAMENTOS COM A UNIAO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS DEDUCOES [II] 62.618.277,61 117.517.184,69 Disponivel 66.414.365,18 118.820.310,82 R Pagar processados/2005 3.796.087,57 1.303.126,13 OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC INSUFICIENCIA FINANCEIRA —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA [I - II] 63.176.984,25 1.500.483,49 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL 944.323.292,82 852.618.119,63 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— % DA DIVIDA CONSOLIDADA SOBRE A RCL 13,32 13,95 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— % DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA SOBRE A RCL 6,69 0,17 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL: <120%> 1.133.187.951,38 1.023.141.743,55 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PREF. DE TERESINA/CONSOLIDADO RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL REFERENCIA: JAN/ABR - 2006

LRF, Art.55, inciso I, alinea ‘c’ e Art.40, Paragrafo 1 - Anexo III em Reais —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— I I SALDO DO EXERCICIO DE 2006 I SALDO DO I———————————————————————————————————————————————————————— GARANTIAS I EXERCICIO I ATE O 1o. I ATE O 2o. I ATE O 3o. I ANTERIOR I QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE I QUADRIMESTRE —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— AVAIS [I]

FIANCAS [II]

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL DAS GARANTIAS [I+II] —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL 982.496.149,06 886.551.372,62 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE RCL —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL [22%] 216.149.152,79 195.041.301,97 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— CONTRAGARANTIAS —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— AVAIS [I]

FIANCAS [II]

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS [I+II] ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PREF. DE TERESINA/CONSOLIDADO RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL REFERENCIA: JAN/ABR - 2006

LRF, Art.55, inciso I, alinea ‘d’ e inciso III alinea ‘c’ - Anexo IV em Reais —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— I ARRECADADO ATE O RECEITAS DE CAPITAL I QUADRIMESTRE —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— OPERACOES DE CREDITO [I] INTERNAS EXTERNAS POR ANTECIPACAO DE RECEITA [II] —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL DAS OPERACOES DE CREDITO [I+II] ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Sexta-feira, 26 de maio de 2006DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.100 11 RECEITA CORRENTE LIQUIDA 852.618.119,63 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— % DAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS SOBRE A RCL —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— % DAS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA SOBRE A RCL —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS 136.418.899,14 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS (16%) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA (7%) 59.683.268,37 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— OPERACOES DE CREDITO NAO SUJEITAS A LIMITE I RECEITA ATÉ O QUADRIMESTRE (Art.7, paragrafo 3 RESOLUCAO N.43,DE 2001) I————————————————————————————————— I VALOR I % SOBRE A RCL —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— OPERACOES DE CREDITO I I EXTERNAS I I INTERNAS I I ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PREF. DE TERESINA/CONSOLIDADO RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS LIMITES ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL REFERENCIA: JAN/ABR - 2006

LRF, Art.54 - Anexo VII Em Reais —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DESPESA COM PESSOAL I VALOR I % SOBRE A RCL —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL DA DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL ULT.12 MESES 202.698.909,00 23,77 LIMITE LEGAL (INCISOS I, II E III, ART.20 DA LRF) 350.949.041,00 41,16 LIMITE PRUDENCIAL (PARAGRAFO UNICO, ART.22 DA LRF) 333.401.589,00 39,10 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DIVIDA I VALOR I % SOBRE A RCL —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 1.500.483,49 0,18 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 1.023.141.743,55 120,00 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— GARANTIAS DE VALORES I VALOR I % SOBRE A RCL —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL DAS GARANTIAS LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 195.041.301,97 22,88 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— OPERACOES DE CREDITO I VALOR I % SOBRE A RCL —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA LIMITE DEFINIDO P/SENADO FEDERAL PARA OPERACAO DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS 136.418.899,14 16,00 LIMITE DEFINIDO P/SENADO FEDERAL PARA OPERACAO DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA 59.683.268,37 7,00 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RESTOS A PAGAR I INSCRICAO I SUFICIENCIA —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— VALOR APURADO NOS DESMONSTRATIVOS RESPECTIVOS ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Sexta-feira, 26 de maio de 2006 DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.10012 PREF. DE TERESINA/CONSOLIDADO PAGINA: 1 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO DE REFERENCIA: MAR/ABR-2006

LRF, Art.52, inciso I, alineas ‘a’ e ‘b’ do inciso II e Paragrafo 1 - Anexo I Em Reais—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— I I I RECEITAS REALIZADAS I I PREVISAO I PREVISAO I———————————————————————————————————————————————————————I SALDO A RECEITAS I INICIAL I ATUALIZADA I NO BIMESTRE I % I ATE O BIMESTRE I % I REALIZAR I I I I I I I I I (a) I (b) I (b/a) I (c) I (c/a) I (a-c)——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————RECEITAS CORRENTES 590.071.812,00 590.071.812,00 112.058.413,76 18,99 220.151.190,02 37,30 369.920.621,98 RECEITA TRIBUT-RIA 67.172.514,00 67.172.514,00 20.510.875,01 30,53 29.729.326,01 44,25 37.443.187,99 Impostos 64.957.246,00 64.957.246,00 20.286.110,24 31,22 29.326.660,54 45,14 35.630.585,46 Taxas 2.215.268,00 2.215.268,00 224.764,77 10,14 402.665,47 18,17 1.812.602,53 RECEITAS DE CONTRIBUICiES 35.700.000,00 35.700.000,00 4.680.851,07 13,11 6.792.289,27 19,02 28.907.710,73 Contribuiþ§es Sociais 23.700.000,00 23.700.000,00 4.506.377,55 19,01 6.351.923,92 26,80 17.348.076,08 Contribuiþ§es Economicas 12.000.000,00 12.000.000,00 174.473,52 1,45 440.365,35 3,66 11.559.634,65RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS PATRIMONIAIS 7.833.988,00 7.833.988,00 2.036.391,64 25,99 4.138.800,18 52,83 3.695.187,82 Receitas Imobilißrias 1.316.988,00 1.316.988,00 286.670,86 21,76 493.777,73 37,49 823.210,27 Receitas de Valores Mobilißrios 6.517.000,00 6.517.000,00 1.749.720,78 26,84 3.645.022,45 55,93 2.871.977,55 RECEITAS DE SERVICOS 0,00 0,00 44.093,79 0,00 90.821,77 0,00 -90.821,77RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de serviþos 0,00 0,00 44.093,79 0,00 90.821,77 0,00 -90.821,77 TRANSFERENCIAS CORRENTES 461.042.914,00 461.042.914,00 80.938.568,04 17,55 172.420.599,88 37,39 288.622.314,12 Transferencias Intergovernamentai 457.744.914,00 457.744.914,00 80.285.248,20 17,53 171.239.779,31 37,40 286.505.134,69 Transf.de Institui¦oes Privadas 186.000,00 186.000,00 82.150,64 44,16 90.990,92 48,91 95.009,08 Transferencia de Convenios 3.112.000,00 3.112.000,00 571.169,20 18,35 1.089.829,65 35,02 2.022.170,35 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18.322.396,00 18.322.396,00 3.847.634,21 20,99 6.979.352,91 38,09 11.343.043,09 Multas e Juros de Mora 8.436.510,00 8.436.510,00 1.414.313,70 16,76 2.817.844,80 33,40 5.618.665,20 Indenizaþ§es e Restuiþ§es 5.000,00 5.000,00 608,48 12,16 3.223,81 64,47 1.776,19 Receita da Divida Ativa 8.787.263,00 8.787.263,00 2.263.833,11 25,76 3.754.944,52 42,73 5.032.318,48 Receitas Diversas 1.093.623,00 1.093.623,00 168.878,92 15,44 403.339,78 36,88 690.283,22RECEITAS DE CAPITAL 44.327.596,00 44.327.596,00 1.213.793,44 2,73 1.804.698,00 4,07 42.522.898,00 OPERACiES DE CREDITO 6.269.000,00 6.269.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.269.000,00 Operaþ§es de CrÚdito Internas 1.355.000,00 1.355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355.000,00 Operaþ§es de CrÚdito Externas 4.914.000,00 4.914.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.914.000,00 ALIENACAO DE BENS 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 AlienaþÒo de Bens M¾veis 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 AMORTIZAÃ+O DE EMPRESTIMOS 2.650.000,00 2.650.000,00 442.040,34 16,68 881.641,50 33,26 1.768.358,50RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÃ+O DE EMPRESTIMO FUNGER 0,00 0,00 442.040,34 0,00 881.641,50 0,00 -881.641,50 AmortizaþÒo de EmprÚstimos 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.278.596,00 35.278.596,00 743.563,31 2,10 875.493,04 2,48 34.403.102,96 Transf. Intergovernamentais 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Transfer. de InstituiþÒo Privadas 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Transferencia de Convenios 35.258.596,00 35.258.596,00 743.563,31 2,10 875.493,04 2,48 34.383.102,96 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 90.000,00 90.000,00 28.189,79 31,32 47.563,46 52,84 42.436,54 Outras Receitas 90.000,00 90.000,00 28.189,79 31,32 47.563,46 52,84 42.436,54——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 634.399.408,00 634.399.408,00 113.272.207,20 17,85 221.955.888,02 34,98 412.443.519,98——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (II) - - - - 0,00 - -——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PREF. DE TERESINA/CONSOLIDADO PAGINA: 2 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO DE REFERENCIA: MAR/ABR-2006

LRF, Art.52, inciso I, alineas ‘a’ e ‘b’ do inciso II e Paragrafo 1 - Anexo I Em Reais—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— I I I RECEITAS REALIZADAS I I PREVISAO I PREVISAO I———————————————————————————————————————————————————————I SALDO A RECEITAS I INICIAL I ATUALIZADA I NO BIMESTRE I % I ATE O BIMESTRE I % I REALIZAR I I I I I I I I I (a) I (b) I (b/a) I (c) I (c/a) I (a-c)——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————SUBTOTAL (III) = (I + II) - - - - 221.955.888,02 - -——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————DEFICIT (IV) - - - - 0,00 - -——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————TOTAL DAS RECEITAS (III + IV) 634.399.408,00 634.399.408,00 113.272.207,20 17,85 221.955.888,02 34,98 412.443.519,98——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PREF. DE TERESINA/CONSOLIDADO PAGINA: 3 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO DE REFERENCIA: MAR/ABR-2006

LRF, Art.52, inciso I, alineas ‘a’ e ‘b’ do inciso II e Paragrafo 1 - Anexo I Em Reais———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— I I I I DESPESAS REALIZADAS I I I I I———————————————————————————————————————————————————————————————————————————I I DOTACAO I CREDITO I DOTACAO I EMPENHADA I LIQUIDADA I SALDO DESPESAS I INICIAL I ADICIONAL I ATUAL I———————————————————————————————————————————————————————————————————————————I I I I I NO I ATE O I NO I ATE O I I I I I I BIMESTRE I BIMESTRE I BIMESTRE I BIMESTRE I % I I (a) I (b) I (c) I (d) I (e) I (f) I (g) I (g/c) I (c/g)————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————Despesas Correntes 526.288.742,00 6.232.998,96 532.521.741,00 85.394.184,98 187.675.065,06 84.448.489,34 152.418.470,10 28,62 380.103.270,90 Pessoal e Enc. Sociais 243.284.215,00 -2.021.930,00 241.262.285,00 31.454.703,35 79.112.530,60 37.121.248,87 64.469.056,05 26,72 176.793.228,95 Juros e Encargos da Divida 3.035.000,00 0,00 3.035.000,00 560.366,96 1.072.467,67 560.366,96 1.072.467,67 35,33 1.962.532,33 Outras Despesas Correntes 279.969.527,00 8.254.928,96 288.224.456,00 53.379.114,67 107.490.066,79 46.766.873,51 86.876.946,38 30,14 201.347.509,62Despesas de Capital 105.124.666,00 6.527.676,00 111.652.342,00 10.597.477,08 22.848.782,73 7.203.663,39 12.023.658,43 10,76 99.628.683,57 Investimentos 92.254.666,00 6.627.676,00 98.882.342,00 8.445.721,94 18.981.435,91 5.054.265,39 8.159.633,58 8,25 90.722.708,42 Invers§es Financeiras 3.840.000,00 -100.000,00 3.740.000,00 630.700,00 940.000,00 628.300,00 937.600,00 25,06 2.802.400,00 AmortizaþÒo da Divida 9.030.000,00 0,00 9.030.000,00 1.521.055,14 2.927.346,82 1.521.098,00 2.926.424,85 32,40 6.103.575,15Res. Regime Pr¾prio Previd. Social 1.986.000,00 -185.000,00 1.801.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.801.000,00 Reserva do RPPS 1.986.000,00 -185.000,00 1.801.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.801.000,00Reserva de Contingencia 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Reserva de Contingencia 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————SUBTOTAL DAS DESPESAS (I) 634.399.408,00 12.575.674,96 646.975.082,96 95.991.662,06 210.523.847,79 91.652.152,73 164.442.128,53 25,41 482.532.954,43————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————SUPERAVIT (II) - - - - - - 57.513.759,49 - -————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————TOTAL (I + II) 634.399.408,00 12.575.674,96 646.975.082,96 95.991.662,06 210.523.847,79 91.652.152,73 221.955.888,02 34,30 425.019.194,94————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Sexta-feira, 26 de maio de 2006DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.100 13 PREF. DE TERESINA/CONSOLIDADO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO DE REFERENCIA: MAR/ABR-2006

LRF, Art.52, Inciso II, alinea ‘c’ - Anexo II Em Reais————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————FUNCAO DOTACAO DOTACAO EMPENHADO EMPENHADO LIQUIDADO LIQUIDADO % % SUBFUNCAO INICIAL ATUAL NO BIMESTRE ATE BIMESTRE NO BIMESTRE ATE BIMESTRE Saldo (a) (b) (c) (d) (e) (e/f) (e/a)————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————LEGISLATIVA 17.918.250,00 17.918.250,00 3.018.024,62 5.702.254,48 3.233.120,11 5.647.176,46 3,43 0,87 12.271.073,54 AÇÃO LEGISLATIVA 17.918.250,00 17.918.250,00 3.018.024,62 5.702.254,48 3.233.120,11 5.647.176,46 3,43 0,87 12.271.073,54

JUDICIÁRIA 2.519.806,00 2.519.806,00 390.553,04 1.017.736,70 390.002,85 1.013.424,69 0,61 0,15 1.506.381,31 AÇÃO JUDICIÁRIA 2.519.806,00 2.519.806,00 390.553,04 1.017.736,70 390.002,85 1.013.424,69 0,61 0,15 1.506.381,31

ADMINISTRAÇÃO 60.171.725,00 60.707.725,00 12.679.822,31 20.631.500,57 9.026.476,05 16.389.352,91 9,96 2,53 44.318.372,09 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 447.792,00 477.792,00 27.188,44 93.378,44 35.178,44 64.278,44 0,03 0,00 413.513,56 ADMINISTRAÇÂO GERAL 39.531.418,00 40.453.962,00 8.654.115,73 12.671.652,79 5.257.277,88 8.920.560,13 5,42 1,37 31.533.401,87 ADMINISTRAÇÂO FINANCEIRA 13.009.133,00 12.531.133,00 2.486.374,96 4.936.699,50 2.423.588,00 4.701.782,14 2,85 0,72 7.829.350,86 CONTROLE INTERNO 37.000,00 37.000,00 2.200,12 4.162,06 2.200,12 3.662,06 0,00 0,00 33.337,94 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.785.000,00 3.785.000,00 355.132,50 635.951,23 341.522,69 621.618,43 0,37 0,09 3.163.381,57 ORDENAMENTO TERRITORIAL 900.000,00 1.094.000,00 127.426,90 870.550,67 127.426,90 870.550,67 0,52 0,13 223.449,33 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.461.382,00 2.328.838,00 1.027.383,66 1.419.105,88 839.282,02 1.206.901,04 0,73 0,18 1.121.936,96

ASSISTÊNCIA SOCIAL 16.046.550,00 16.046.550,00 1.523.016,95 1.979.588,89 1.468.424,32 1.910.152,19 1,16 0,29 14.136.397,81 ADMINISTRAÇÂO GERAL 4.286.650,00 4.286.650,00 687.895,12 971.605,38 660.813,76 931.200,46 0,56 0,14 3.355.449,54 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 28.000,00 28.000,00 710,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 710.000,00 710.000,00 139.969,84 140.040,07 128.725,64 128.795,87 0,07 0,01 581.204,13 ASSIST. AO PORT. DEFICIÊNCIA 411.000,00 411.000,00 45.298,92 45.748,98 45.298,92 45.748,98 0,02 0,00 365.251,02 ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESC 8.423.000,00 8.423.000,00 554.571,72 718.611,52 556.092,23 718.611,52 0,43 0,11 7.704.388,48 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.187.900,00 2.187.900,00 94.571,35 102.872,94 77.493,77 85.795,36 0,05 0,01 2.102.104,64

PREVIDÊNCIA SOCIAL 34.844.500,00 35.029.500,00 5.276.707,42 10.275.401,40 4.805.674,56 9.042.162,03 5,49 1,39 25.987.337,97 ADMINISTRAÇÂO GERAL 7.543.500,00 7.593.500,00 1.630.502,64 2.989.511,64 1.159.469,78 1.756.272,27 1,06 0,27 5.837.227,73 PREVID. DO REGIME ESTATUTÁRIO 27.301.000,00 27.436.000,00 3.646.204,78 7.285.889,76 3.646.204,78 7.285.889,76 4,43 1,12 20.150.110,24

SAÚDE 219.339.750,00 220.439.750,00 38.024.707,24 83.210.810,84 37.721.051,08 66.823.226,51 40,63 10,32 153.616.523,49 ADMINISTRAÇÂO GERAL 57.847.640,00 57.787.640,00 9.640.747,27 20.213.524,79 10.219.776,34 15.712.217,40 9,55 2,42 42.075.422,60 ATENÇÃO BÁSICA 33.733.779,00 33.763.779,00 7.038.641,01 10.962.037,31 4.260.349,32 6.364.094,28 3,87 0,98 27.399.684,72 ASSIST. HOSPITALAR E AMBULAT. 120.982.831,00 122.132.831,00 20.599.592,27 50.476.222,22 22.502.300,05 43.505.674,05 26,45 6,72 78.627.156,95 SUPORTE PROFIL. E TERAPÊUTICO 700.500,00 700.500,00 52.622,76 168.453,17 80.408,82 119.967,73 0,07 0,01 580.532,27 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 46.000,00 56.000,00 5.862,90 19.840,30 10.662,29 19.675,30 0,01 0,00 36.324,70 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 6.029.000,00 5.999.000,00 687.241,03 1.370.733,05 647.554,26 1.101.597,75 0,66 0,17 4.897.402,25

TRABALHO 5.382.458,00 5.738.629,00 789.662,39 1.517.341,27 810.058,49 1.447.927,84 0,88 0,22 4.290.701,16 ADMINISTRAÇÂO GERAL 3.061.500,00 2.991.500,00 671.608,55 1.224.019,92 623.938,95 1.162.740,79 0,70 0,17 1.828.759,21 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 ORDENAMENTO TERRITORIAL 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 EMPREGABILIDADE 864.750,00 1.220.921,00 7.035,45 27.385,76 6.785,45 25.935,76 0,01 0,00 1.194.985,24 FOMENTO AO TRABALHO 1.335.208,00 1.405.208,00 111.018,39 265.935,59 179.334,09 259.251,29 0,15 0,04 1.145.956,71

EDUCAÇÃO 112.162.539,00 119.077.282,96 18.395.243,50 45.187.313,55 17.841.160,76 33.784.866,32 20,54 5,22 85.292.416,64 ADMINISTRAÇÂO GERAL 3.894.900,00 3.894.900,00 324.749,71 766.867,29 227.097,86 490.900,16 0,29 0,07 3.403.999,84 ENSINO FUNDAMENTAL 89.034.949,00 94.119.592,96 14.524.433,61 38.396.324,29 15.220.292,28 28.643.629,88 17,41 4,42 65.475.963,08 EDUCAÇÃO INFANTIL 15.988.690,00 17.818.790,00 3.107.028,05 5.141.333,39 1.953.114,49 3.849.220,50 2,34 0,59 13.969.569,50

PREF. DE TERESINA/CONSOLIDADO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO DE REFERENCIA: MAR/ABR-2006

LRF, Art.52, Inciso II, alinea ‘c’ - Anexo II Em Reais————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————FUNCAO DOTACAO DOTACAO EMPENHADO EMPENHADO LIQUIDADO LIQUIDADO % % SUBFUNCAO INICIAL ATUAL NO BIMESTRE ATE BIMESTRE NO BIMESTRE ATE BIMESTRE Saldo (a) (b) (c) (d) (e) (e/f) (e/a)———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2.760.000,00 2.760.000,00 439.032,13 882.788,58 440.656,13 801.115,78 0,48 0,12 1.958.884,22 EDUCAÇÃO ESPECIAL 484.000,00 484.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.000,00

CULTURA 8.224.400,00 8.304.400,00 1.168.038,04 2.585.477,58 1.206.796,26 2.532.932,03 1,54 0,39 5.771.467,97 DIFUSÃO CULTURAL 8.224.400,00 8.304.400,00 1.168.038,04 2.585.477,58 1.206.796,26 2.532.932,03 1,54 0,39 5.771.467,97

DIREITOS DA CIDADANIA 128.800,00 128.800,00 11.447,14 11.963,55 11.497,14 11.713,55 0,00 0,00 117.086,45 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 31.300,00 31.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.300,00 DIR. INDIV. COLETIV. E DIFUSOS 97.500,00 97.500,00 11.447,14 11.963,55 11.497,14 11.713,55 0,00 0,00 85.786,45

URBANISMO 76.510.878,00 76.088.153,00 5.068.935,42 18.186.057,01 6.231.491,10 10.849.907,85 6,59 1,67 65.238.245,15 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 184.638,00 184.638,00 70.351,82 87.351,82 44.616,50 50.416,50 0,03 0,00 134.221,50 ADMINISTRAÇÂO GERAL 16.412.843,00 17.605.743,00 1.846.149,42 10.107.220,95 2.639.310,33 5.704.936,63 3,46 0,88 11.900.806,37 INFRA-ESTRUTURA URBANA 38.791.047,00 37.175.422,00 1.802.656,85 6.096.872,90 2.241.915,40 3.462.191,29 2,10 0,53 33.713.230,71 SERVIÇOS URBANOS 20.479.240,00 20.479.240,00 1.306.217,33 1.838.991,34 1.289.283,87 1.614.993,43 0,98 0,24 18.864.246,57 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 543.110,00 543.110,00 43.560,00 55.620,00 16.365,00 17.370,00 0,01 0,00 525.740,00 RECUP. DE ÁREAS DEGRADADAS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

HABITAÇÃO 19.227.999,00 22.427.949,00 2.356.163,64 4.591.008,84 216.827,02 306.499,40 0,18 0,04 22.121.449,60 INFRA-ESTRUTURA URBANA 235.000,00 235.000,00 0,00 82.552,38 0,00 26.237,74 0,01 0,00 208.762,26 HABITAÇÃO RURAL 810.394,00 810.394,00 15.166,52 83.798,66 23.180,32 78.093,46 0,04 0,01 732.300,54 HABITAÇAO URBANA 18.182.605,00 21.382.555,00 2.340.997,12 4.424.657,80 193.646,70 202.168,20 0,12 0,03 21.180.386,80

SANEAMENTO 30.250.356,00 30.574.391,00 2.851.774,10 7.230.121,62 4.146.586,34 6.536.269,43 3,97 1,01 24.038.121,57 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 650.000,00 829.035,00 159.000,00 183.610,00 15.900,00 40.510,00 0,02 0,00 788.525,00 ADMINISTRAÇÂO FINANCEIRA 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 ORDENAMENTO TERRITORIAL 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 FOMENTO AO TRABALHO 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 521.652,00 1.421.652,00 261.947,97 361.413,71 202.448,70 230.083,09 0,13 0,03 1.191.568,91 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 28.013.704,00 27.258.704,00 2.430.826,13 6.685.097,91 3.928.237,64 6.265.676,34 3,81 0,96 20.993.027,66 PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL 195.000,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00

GESTÃO AMBIENTAL 1.069.005,00 1.069.005,00 17.928,60 52.413,59 51.999,89 52.413,59 0,03 0,00 1.016.591,41 PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL 552.005,00 552.005,00 928,60 5.252,30 4.838,60 5.252,30 0,00 0,00 546.752,70 CONTROLE AMBIENTAL 437.000,00 437.000,00 17.000,00 47.161,29 47.161,29 47.161,29 0,02 0,00 389.838,71 RECUP. DE ÁREAS DEGRADADAS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 MINERAÇÃO 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

CIENCIA E TECNOLOGIA 33.000,00 33.000,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 0,00 0,00 28.350,00 DIF. DO CONHEC. CIENT E TECNOL 33.000,00 33.000,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 0,00 0,00 28.350,00

AGRICULTURA 3.647.992,00 3.627.992,00 665.660,54 1.306.007,67 724.493,29 1.158.978,48 0,70 0,17 2.469.013,52 ADMINISTRAÇÂO GERAL 3.090.992,00 3.090.992,00 585.270,01 1.200.900,47 649.832,03 1.068.831,89 0,64 0,16 2.022.160,11 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 457.000,00 437.000,00 78.110,53 102.827,20 73.781,26 89.266,59 0,05 0,01 347.733,41 PROMOÇÃO DA PRODUÇÂO ANIMAL 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 EXTENSÃO RURAL 80.000,00 80.000,00 2.280,00 2.280,00 880,00 880,00 0,00 0,00 79.120,00

Sexta-feira, 26 de maio de 2006 DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.10014 PREF. DE TERESINA/CONSOLIDADO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO DE REFERENCIA: MAR/ABR-2006

LRF, Art.52, Inciso II, alinea ‘c’ - Anexo II Em Reais————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————FUNCAO DOTACAO DOTACAO EMPENHADO EMPENHADO LIQUIDADO LIQUIDADO % % SUBFUNCAO INICIAL ATUAL NO BIMESTRE ATE BIMESTRE NO BIMESTRE ATE BIMESTRE Saldo (a) (b) (c) (d) (e) (e/f) (e/a)————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 REFORMA AGRÁRIA 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

INDÚSTRIA 954.000,00 954.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 953.400,00 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 954.000,00 954.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 953.400,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.873.000,00 3.823.000,00 639.119,25 954.713,23 636.719,25 952.313,23 0,57 0,14 2.870.686,77 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 57.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 PROMOÇÃO COMERCIAL 1.071.000,00 1.071.000,00 4.725,00 9.215,00 4.725,00 9.215,00 0,00 0,00 1.061.785,00 SERVIÇOS FINANCEIROS 2.690.000,00 2.690.000,00 634.394,25 945.498,23 631.994,25 943.098,23 0,57 0,14 1.746.901,77

ENERGIA 171.000,00 171.000,00 11.938,66 25.454,97 6.747,66 19.588,67 0,01 0,00 151.411,33 ENERGIA ELÉTRICA 171.000,00 171.000,00 11.938,66 25.454,97 6.747,66 19.588,67 0,01 0,00 151.411,33

TRANSPORTE 1.263.900,00 1.113.900,00 211.099,30 398.710,34 200.946,96 321.377,70 0,19 0,04 792.522,30 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.263.900,00 1.113.900,00 211.099,30 398.710,34 200.946,96 321.377,70 0,19 0,04 792.522,30

DESPORTO E LAZER 3.678.500,00 4.580.000,00 458.400,41 840.216,85 447.056,13 822.090,81 0,49 0,12 3.757.909,19 ADMINISTRAÇÂO GERAL 1.683.000,00 1.794.500,00 262.722,40 520.075,31 266.085,65 519.575,31 0,31 0,08 1.274.924,69 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.811.000,00 2.549.000,00 176.179,52 268.934,96 161.230,94 253.986,38 0,15 0,03 2.295.013,62 LAZER 184.500,00 236.500,00 19.498,49 51.206,58 19.739,54 48.529,12 0,02 0,00 187.970,88

ENCARGOS ESPECIAIS 13.960.000,00 13.766.000,00 2.469.773,47 4.814.504,84 2.469.773,47 4.814.504,84 2,92 0,74 8.951.495,16 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 13.960.000,00 13.766.000,00 2.469.773,47 4.814.504,84 2.469.773,47 4.814.504,84 2,92 0,74 8.951.495,16

RESERVA DO RPPS 1.986.000,00 1.801.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.801.000,00 RESERVA DO RPPS 1.986.000,00 1.801.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.801.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— T O T A L 634.399.408,00 646.975.082,96 95.991.662,06 210.523.847,79 91.652.152,73 164.442.128,53 100,00 25,41 482.532.954,43————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PREF. DE TERESINA/CONSOLIDADOPAGINA: 1 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO DE REFERENCIA: ABRILLRF, Art.53, inciso I - Anexo IIIEm Reais—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————ESPECIFICACAO MAI/05 JUN/05 JUL/05 AGO/05 SET/05 OUT/05 NOV/05 DEZ/05JAN/06 FEV/06 MAR/06 ABR/06 TOTAL PREVISAO—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————1-RECEITAS CORRENTES 47.732.871,32 50.631.784,38 50.845.576,88 48.109.272,93 50.789.366,91 48.865.163,62 51.614.115,26 62.149.111,2364.250.139,32 52.181.711,15 53.930.553,11 65.527.262,61 646.626.928,72 630.474.564,00 RECEITA TRIBUTÁRIA 4.594.254,25 4.426.689,43 5.651.897,45 4.912.304,26 4.734.099,73 4.382.781,19 4.499.559,68 6.051.745,454.414.061,52 4.804.389,48 5.373.331,92 15.137.543,09 68.982.657,45 67.172.514,00 RECEITAS DE CONTRIBUICÕES 1.417.223,71 1.267.761,06 1.623.736,47 1.200.147,18 1.451.453,02 1.452.635,49 1.599.948,74 3.840.497,821.530.314,27 621.801,50 3.173.408,22 1.532.213,99 20.711.141,47 35.700.000,00 RECEITAS PATRIMONIAIS 855.125,34 943.112,87 810.893,73 1.113.677,11 1.740.536,01 1.071.585,11 1.008.282,53 1.862.671,01956.561,99 1.146.045,55 1.137.301,65 899.188,99 13.544.981,89 7.833.988,00 RECEITAS DE SERVICOS 7.808.963,19 7.808.963,19 8.097.298,19 8.097.289,19 8.097.298,19 8.178.386,38 8.234.976,38 8.416.317,4127.243,55 19.484,43 25.670,01 18.423,78 64.830.313,89 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 31.781.757,38 34.818.303,05 33.557.608,41 31.289.891,54 33.407.818,85 32.447.587,82 34.855.687,91 39.701.811,9555.727.793,65 44.052.435,83 41.475.971,67 46.837.128,19 459.953.796,25 501.445.666,00 Cota Parte do FPM 11.952.139,25 11.579.715,72 9.508.850,95 9.783.092,55 8.171.925,59 9.463.068,32 11.439.162,60 16.005.798,6817.307.831,13 14.886.052,61 11.946.013,24 15.005.308,30 147.048.958,94 138.015.944,00 Cota Parte do ICMS 10.174.856,80 10.244.976,34 11.827.002,28 10.062.977,10 9.903.025,88 11.354.952,66 11.605.129,12 10.945.365,1812.718.063,01 10.375.727,30 10.480.888,62 11.708.254,87 131.401.219,16 129.678.089,00 Cota Parte do IPVA 954.988,78 1.073.617,50 923.167,48 928.771,31 5.466.906,00 1.214.861,73 845.170,74 599.871,11726.300,47 1.062.853,36 1.368.265,06 1.220.302,34 16.385.075,88 11.729.390,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES 8.699.772,55 11.919.993,49 11.298.587,70 10.515.050,58 9.865.961,38 10.414.705,11 10.966.225,45 12.150.776,9824.975.599,04 17.727.802,56 17.680.804,75 18.903.262,68 165.118.542,27 222.022.243,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.275.547,45 1.366.954,78 1.104.142,63 1.495.963,65 1.358.161,11 1.332.187,63 1.415.660,02 2.276.067,591.594.164,34 1.537.554,36 2.744.869,64 1.102.764,57 18.604.037,77 18.322.396,00

2-DEDUCOES 4.757.145,57 4.560.821,92 4.747.969,38 4.196.122,64 4.182.920,27 4.594.608,46 5.078.407,68 7.903.198,525.805.655,61 4.419.642,54 6.377.443,51 5.553.107,14 62.177.043,24 64.102.752,00 Cont. Previd. do Regime Próprio 905.822,51 881.690,04 913.613,54 885.880,14 994.023,09 996.429,35 1.050.194,27 2.653.218,22835.868,81 62.307,88 1.744.950,84 838.536,90 12.762.535,59 12.300.000,00 Compensação Prev. entre Regimes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00192.717,07 192.717,07 251.555,18 210.894,57 847.883,89 4.500.000,00 Contrib. p/ Assist. Méd. dos Ser 511.401,20 386.071,02 614.659,62 314.267,04 457.429,93 456.206,14 549.754,47 1.187.279,60235.836,56 366.776,55 1.002.428,68 482.782,52 6.564.893,33 6.900.000,00 FUNDEF 3.339.921,86 3.293.060,86 3.219.696,22 2.995.975,46 2.731.467,25 3.141.972,97 3.478.458,94 4.062.700,704.541.233,17 3.797.841,04 3.378.508,81 4.020.893,15 42.001.730,43 40.402.752,00————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————3-RECEITA CORRENTE LIQUIDA <1-2> 42.975.725,75 46.070.962,46 46.097.607,50 43.913.150,29 46.606.446,64 44.270.555,16 46.535.707,58 54.245.912,7158.444.483,71 47.762.068,61 47.553.109,60 59.974.155,47 584.449.885,48 566.371.812,00————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PREF. DE TERESINA/CONSOLIDADO PAGINA: 1 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO DE REFERENCIA: MAR/ABR-2006

LRF, Art.53, inciso II - Anexo V Em Reais ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— I I I RECEITAS REALIZADAS I PREVISAO I PREVISAO I—————————————————————————————————————————————————— RECEITAS I INICIAL I ATUAL I I ATE O I ATE O I I I NO BIMESTRE I BIMESTRE I BIMESTRE I I I I (ANO ATUAL)I (ANO ANTERIOR) ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RECEITAS PREVIDENCIARIAS 25.762.611,00 25.762.611,00 5.196.241,18 8.782.976,74 3.826.656,70 CONTRIBUICAO PATRONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO 12.285.000,00 12.285.000,00 2.558.198,46 3.431.145,01 1.822.213,01 CONT. SERVIDOR INATIVO/PENSIONISTA 10.000,00 10.000,00 20.282,29 40.379,01 0,00

Sexta-feira, 26 de maio de 2006DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.100 15 RECEITAS PATRIMONIAIS 7.833.988,00 7.833.988,00 2.036.490,64 4.139.098,18 1.736.154,88 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.593.623,00 5.593.623,00 581.269,79 1.172.354,54 268.288,81 Compensacoes Previdenciarias 4.500.000,00 4.500.000,00 462.449,75 847.883,89 0,00 Outras 1.093.623,00 1.093.623,00 118.820,04 324.470,65 268.288,81 ALIENACAO DE BENS 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS <I> 25.762.611,00 25.762.611,00 5.196.241,18 8.782.976,74 3.826.656,70 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— I I I DESPESAS LIQUIDADAS I DOTACAO I DOTACAO I—————————————————————————————————————————————————— DESPESAS I INICIAL I ATUALIZADA I I ATE O I ATE O I I I NO BIMESTRE I BIMESTRE I BIMESTRE I I I I (ANO ATUAL)I (ANO ANTERIOR) ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DESPESAS PREVIDENCIARIAS 15.904.020,85 15.904.020,85 2.696.724,84 4.227.371,42 5.632.577,25 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDENCIA SOCIAL 15.904.020,85 15.653.920,85 2.696.724,84 4.227.371,42 5.632.577,25 Segurados 9.504.020,85 9.253.920,85 1.693.996,15 2.232.979,37 4.738.075,01 Inativos e Pensionistas 6.400.000,00 6.400.000,00 1.002.728,69 1.994.392,05 894.502,24 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS <II> 15.904.020,85 15.653.920,85 2.696.724,84 4.227.371,42 5.632.577,25 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RESULTADO PREVIDENCIARIO 9.858.590,15 10.108.690,15 2.499.516,34 4.555.605,32 1.805.920,55 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PREF. DE TERESINA/CONSOLIDADO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO DE REFERENCIA: MAR/ABR

LRF, Art.53, inciso III - Anexo VI Em Reais —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— I S A L D O S ESPECIFICACAO I—————————————————————————————————————————————————————————————————— I EM DEZ I EM FEV I EM ABR I DE 2005 I DE 2006 I DE 2006 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DIVIDA CONSOLIDADA [I] 62.897.630,93 61.259.019,25 59.508.834,09 DEDUCOES [II] 334.597.092,27 373.334.646,68 396.875.652,63 ATIVO DISPONIVEL 66.414.365,18 101.706.663,59 118.820.310,82 APLICACOES FINANCEIRAS 271.978.814,66 272.970.916,97 279.358.467,94 [-] RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3.796.087,57 1.342.933,88 1.303.126,13 DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA [III=I-II] -271.699.461,34 -312.075.627,43 -337.366.818,54 RECEITA DE PRIVATIZACOES [IV] 0,00 0,00 0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS [V] 0,00 0,00 0,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DIVIDA FISCAL LIQUIDA [III+IV-V] -271.699.461,34 -312.075.627,43 -337.366.818,54 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— I REFERENCIA ESPECIFICACAO I———————————————————————————————————————————————————————— I NO BIMESTRE I ATE O BIMESTRE ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RESULTADO NOMINAL I 25.291.191,11- I 65.667.357,20- ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PREF. DE TERESINA/CONSOLIDADO PAGINA: 1 RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO DE REFERENCIA: MAR/ABR

LRF, Art.53, inciso III - Anexo VII Em Reais —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— I RECEITAS REALIZADAS RECEITAS FISCAIS PREVISAO I———————————————————————————————————————————————————————————————— ATUALIZADA I NO BIMESTRE I JAN A ABR DE 2006 I JAN A ABR DE 2005 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RECEITAS CORRENTES 590.071.812,00 112.058.413,76 220.151.190,02 181.279.874,88 RECEITAS FISCAIS CORRENTES 586.621.812,00 110.874.363,11 217.641.536,44 178.677.185,73 RECEITA TRIBUT-RIA 67.172.514,00 20.510.875,01 29.729.326,01 25.071.487,71 Impostos 64.957.246,00 20.286.110,24 29.326.660,54 24.704.381,50 Taxas 2.215.268,00 224.764,77 402.665,47 367.106,21 ContribuiþÒo de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CONTRIBUICiES 35.700.000,00 4.680.851,07 6.792.289,27 5.328.487,94 Contribuiþ§es Sociais 23.700.000,00 4.506.377,55 6.351.923,92 5.328.487,94 Contribuiþ§es Economicas 12.000.000,00 174.473,52 440.365,35 0,00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS FISCAIS CORRENTES -3.450.000,00 -1.184.050,65 -2.509.653,58 -2.602.689,15 RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA 4.383.988,00 852.340,99 1.629.146,60 450.352,26 RECEITAS PATRIMONIAIS 7.833.988,00 2.036.391,64 4.138.800,18 3.053.041,41 Receitas Imobilißrias 1.316.988,00 286.670,86 493.777,73 433.315,10 Receitas de Valores Mobilißrios 6.517.000,00 1.749.720,78 3.645.022,45 2.619.726,31 RECEITAS DE SERVICOS 0,00 44.093,79 90.821,77 31.235.852,76 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS FISCAIS CORRENTES -3.450.000,00 -1.184.050,65 -2.509.653,58 -2.602.689,15 Receitas de serviþos 0,00 44.093,79 90.821,77 31.235.852,76 TRANSFERENCIAS CORRENTES 461.042.914,00 80.938.568,04 172.420.599,88 111.941.245,32

Sexta-feira, 26 de maio de 2006 DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.10016 Transferencias Intergovernamentais 457.744.914,00 80.285.248,20 171.239.779,31 111.178.104,52 Transf.de Institui¦oes Privadas 186.000,00 82.150,64 90.990,92 115.028,92 Transf. do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferencia de Convenios 3.112.000,00 571.169,20 1.089.829,65 648.111,88 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18.322.396,00 3.847.634,21 6.979.352,91 4.649.759,74 Multas e Juros de Mora 8.436.510,00 1.414.313,70 2.817.844,80 1.682.830,19 Indenizaþ§es e Restuiþ§es 5.000,00 608,48 3.223,81 443,85 Receita da Divida Ativa 8.787.263,00 2.263.833,11 3.754.944,52 2.584.804,00 Receitas Diversas 1.093.623,00 168.878,92 403.339,78 381.681,70 RECEITAS DE CAPITAL 44.327.596,00 1.213.793,44 1.804.698,00 2.534.012,82 RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL 35.368.596,00 1.213.793,44 1.804.698,00 2.534.012,82 OPERACiES DE CREDITO 6.269.000,00 0,00 0,00 0,00 Operaþ§es de CrÚdito Internas 1.355.000,00 0,00 0,00 0,00 Operaþ§es de CrÚdito Externas 4.914.000,00 0,00 0,00 0,00 ALIENACAO DE BENS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 AlienaþÒo de Bens M¾veis 40.000,00 0,00 0,00 0,00 AlienaþÒo de Bens IPMT 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÃ+O DE EMPRESTIMOS 2.650.000,00 442.040,34 881.641,50 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL -8.959.000,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÃ+O DE EMPRESTIMO FUNGER 0,00 442.040,34 881.641,50 0,00 AmortizaþÒo de EmprÚstimos 2.650.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.278.596,00 743.563,31 875.493,04 2.490.310,00 Transf. Intergovernamentais 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Transfer. de InstituiþÒo Privadas 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferencia de Convenios 35.258.596,00 743.563,31 875.493,04 2.490.310,00


LRF, Art.53, inciso III - Anexo VII Em Reais —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— I RECEITAS REALIZADAS RECEITAS FISCAIS PREVISAO I———————————————————————————————————————————————————————————————— ATUALIZADA I NO BIMESTRE I JAN A ABR DE 2006 I JAN A ABR DE 2005 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 90.000,00 28.189,79 47.563,46 43.702,82 Outras Receitas 90.000,00 28.189,79 47.563,46 43.702,82 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL [1] 606.131.408,00 109.720.055,25 214.426.927,28 176.005.820,25 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


LRF, Art.53, inciso III - Anexo VII Em Reais —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— I DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS FISCAIS PREVISAO I———————————————————————————————————————————————————————————————— ATUALIZADA I NO BIMESTRE I JAN A ABR DE 2006 I JAN A ABR DE 2005 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Despesas Correntes 532.521.740,96 84.448.489,34 152.418.470,10 139.616.676,22 DESPESAS FISCAIS CORRENTES 529.486.740,96 83.888.122,38 151.346.002,43 138.533.376,17 Pessoal e Enc. Sociais 241.262.285,00 37.121.248,87 64.469.056,05 65.670.599,51 Juros e Encargos da Divida 3.035.000,00 560.366,96 1.072.467,67 1.083.300,05 Outras Despesas Correntes 288.224.455,96 46.766.873,51 86.876.946,38 72.862.776,66 Despesas de Capital 111.652.342,00 7.203.663,39 12.023.658,43 8.696.879,51 DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL 102.622.342,00 5.682.565,39 9.097.233,58 5.743.782,34 Investimentos 98.882.342,00 5.054.265,39 8.159.633,58 5.674.780,34 Invers§es Financeiras 3.740.000,00 628.300,00 937.600,00 69.002,00 AmortizaþÒo da Divida 9.030.000,00 1.521.098,00 2.926.424,85 2.953.097,17 Res. Regime Pr¾prio Previd. Social 1.801.000,00 0,00 0,00 0,00 Reserva do RPPS 1.801.000,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingencia 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingencia 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL [2] 632.109.082,96 89.570.687,77 160.443.236,01 144.277.158,51 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - - 0,00 - ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RESULTADO PRIMARIO [1-2] -25.977.674,96 20.149.367,48 53.983.691,27 31.728.661,74 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PREF. DE TERESINA/CONSOLIDADO PAGINA: 1 RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO DE REFERENCIA: MAR/ABR

LRF, Art.53, inciso V - Anexo IX Em Reais ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— I RESTOS A PAGAR PROCESSADOS I RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS I————————————————————————————————————————————————————————————————I—————————————————————————————————————————————— PODER / ORGAO I INSCRITOS I I I I I I————————————————————————————————I I I I I I EXERCICIOS I I PAGOS I A PAGAR I INSCRITOS I PAGOS I A PAGAR I ANTERIORES I 2005 I I I I I ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 189.022,48 189.022,48 0,00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 29.720,27 26.691,67 3.028,60 11.606,82 4.358,00 7.248,82 GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 PROCURADORIA GERAL 0,00 14.686,81 0,00 14.686,81 0,00 0,00 0,00

Sexta-feira, 26 de maio de 2006DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.100 17 SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 0,00 17.096,83 11.596,23 5.500,60 42.968,90 40.000,00 2.968,90 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO 0,00 31.360,00 31.360,00 0,00 138.530,00 55.233,51 83.296,49 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 149.179,51 119.010,70 30.168,81 91.169,90 89.642,48 1.527,42 SEC. MUN. DE FINANÇAS 0,00 242.061,22 136.169,14 105.892,08 64.214,01 49.474,01 14.740,00 SEC. MUNIC. DE EDUC. E CULTURA 0,00 959.391,83 959.390,33 1,50 4.998.681,89 2.370.844,68 2.627.837,21 SEC. M. DE DESENV. ECONÔMICO 0,00 5.602,95 5.602,95 0,00 0,00 0,00 0,00 SEC. M. TRABALHO C. A. SOCIAL 0,00 975.714,38 80.775,58 894.938,80 27.874,42 6.580,00 21.294,42 SEC. M. CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 5.136,85 1.760,00 3.376,85 0,00 0,00 0,00 SDU CENTRO/NORTE 0,00 318.666,37 222.437,07 96.229,30 2.642.216,27 925.796,68 1.716.419,59 SDU - LESTE 0,00 8.767,00 8.767,00 0,00 81.983,94 53.946,39 28.037,55 SUP. DE DESENVOL. RURAL - SDR 0,00 116.460,90 113.916,50 2.544,40 429.286,36 366.889,34 62.397,02 SUP. MUN. DE TRÂNSITO/TERESINA 0,00 0,00 0,00 0,00 165.256,68 165.256,68 0,00 EMP. TERES. DESENVOL. URBANO 0,00 1.654,80 1.654,80 0,00 0,00 0,00 0,00 EMP. TERES. DE PROC. DE DADOS 0,00 7.378,80 0,00 7.378,80 0,00 0,00 0,00 FUNDAÇÃO MUN. DE SAÚDE - FMS 0,00 786.623,57 716.561,46 70.062,11 5.480.141,87 2.883.572,19 2.596.569,68 FUNDAÇÃO WALL FERRRAZ 0,00 1.047,60 1.047,60 0,00 57.594,50 49.869,50 7.725,00 INST. PREVID. E ASSISTÊNCIA 0,00 30.660,78 29.022,16 1.638,62 247.213,84 242.263,01 4.950,83 SDU - SUDESTE 0,00 99.520,10 3.500,00 96.020,10 74.328,64 21.414,99 52.913,65

TOTAL: 0,00 3.800.730,57 2.469.263,19 1.331.467,38 14.742.990,52 7.514.163,94 7.228.826,58

PREF. DE TERESINA/CONSOLIDADO PAGINA: 1 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO DE REFERENCIA: MAR/ABR-2006 LEI 9.394. Art.72, Anexo X Em Reais —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— I I I RECEITAS REALIZADAS RECEITAS VINCULADAS A MANUTENCAO E I PREVISAO I PREVISAO I—————————————————————————————————————————————————— DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (CF, art. 212) I INICIAL I ATUALIZADA I NO BIMESTRE I ATE O BIMESTRE I % I I (a) I I (b) I (b/a) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS [I] 355.904.576,00 355.904.576,00 74.304.725,00 141.947.627,90 39,88 RECEITA DE IMPOSTOS 74.791.509,00 74.791.509,00 22.548.596,51 33.077.910,98 44,22 IMPOSTOS 64.957.246,00 64.957.246,00 20.286.110,24 29.326.660,54 45,14 IPTU 13.429.909,00 13.429.909,00 10.206.539,90 10.213.996,27 76,05 ITIV 3.549.602,00 3.549.602,00 792.649,07 1.296.099,63 36,51 IRRF 10.017.891,00 10.017.891,00 1.401.593,31 2.694.557,17 26,89 ISS 37.959.844,00 37.959.844,00 7.885.327,96 15.122.007,47 39,83 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 8.784.263,00 8.784.263,00 2.262.486,27 3.751.250,44 42,70 MULTA/JUROS/OUTROS ENCARGOS DIV.ATIVA 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 281.113.067,00 281.113.067,00 51.756.128,49 108.869.716,92 38,72 ICMS EXP 1.466.500,00 1.466.500,00 0,00 0,00 0,00 FPM 138.015.944,00 138.015.944,00 26.951.321,54 59.145.205,28 42,85 ICMS 129.678.089,00 129.678.089,00 22.189.143,49 45.282.933,80 34,91 IPI EXP 191.144,00 191.144,00 23.080,96 56.724,96 29,67 ITR 32.000,00 32.000,00 4.015,10 7.131,65 22,28 IPVA 11.729.390,00 11.729.390,00 2.588.567,40 4.377.721,23 37,32 DEDUCOES PARA FUNDEF [II] 40.402.752,00 40.402.752,00 7.374.531,82 15.672.729,46 38,79 ICMS EXP 219.975,00 219.975,00 0,00 0,00 0,00 FPM 20.702.392,00 20.702.392,00 4.042.698,14 8.871.780,62 42,85 ICMS 19.451.713,00 19.451.713,00 3.328.371,53 6.792.440,09 34,91 IPI EXP 28.672,00 28.672,00 3.462,15 8.508,75 29,67 RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO [III] 43.400.000,00 43.400.000,00 7.629.816,04 15.803.036,95 36,41 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS [IV] 43.400.000,00 43.400.000,00 7.629.816,04 15.803.036,95 36,41 RECEITA DO FUNDEF 40.402.752,00 40.402.752,00 7.629.816,04 15.803.036,95 39,11 COMPLEMENTO DA UNIAO 2.997.248,00 2.997.248,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS VINCULADAS A EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL DAS RECEITAS [V]=[I+III-II] 358.901.824,00 358.901.824,00 74.560.009,22 142.077.935,39 39,58 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— I I I DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS C/ MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO I DOTACAO I PREVISAO I—————————————————————————————————————————————————— DO ENSINO POR VINCULACAO I INICIAL I ATUALIZADA I NO BIMESTRE I ATE O BIMESTRE I % I I (c) I I (d) I (d/c) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— VINCULADAS AO FUNDEF [VI] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REMUNERACAO DOS PROF. MAGISTERIO [6.1] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESP. ENSINO FUNDAMENTAL [6.2] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VINCULADAS A MANUTENCAO DO ENSINO [VII] 112.162.539,00 119.077.282,96 17.841.160,76 33.784.866,32 28,37 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO [VIII] 112.162.539,00 119.077.282,96 17.841.160,76 33.784.866,32 28,37 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— PERDA NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEF [IX] I 0,00 I 0,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— GANHO NAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEF [X] I 255.284,22 I 130.307,49 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/FINS LIMITE CONSTITUCIONAL [XI] I 18.096.444,98 I 33.915.173,81 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PREF. DE TERESINA/CONSOLIDADO PAGINA: 2 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO DE REFERENCIA: MAR/ABR-2006 LEI 9.394. Art.72, Anexo X Em Reais —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— PARTICIPACAO DAS PESSOAS COM ENSINO NAS RECEITAS CORRESPONDENTES I NO BIMESTRE % I ATE O BIMESTRE % —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM RELACAO AS RECEITAS I I RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS (25%) [XII] = [XI/I] I 24,35% I 23,89% —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DESPESAS COM MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM RELACAO AS RECEITAS I I CORRESPONDENTES (60%) [XIII] = [VIII/(I*0,25)] I 96,04% I 95,20% —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DESPESAS COM REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EM RELACAO AS RECEITAS I I VINCULADAS AS FUNDEF (60%) [XIV] = [6.1/VI] I 0,00% I 0,00%

Sexta-feira, 26 de maio de 2006 DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.10018 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— OUTRAS DESPESAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL EM RELACAO AS RECEITAS VINCULADAS AO I I FUNDEF (40%) [XV] = [6.2/VI] I 0,00% I 0,00% ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— I I I DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS C/ MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO I DOTACAO I PREVISAO I—————————————————————————————————————————————————— DO ENSINO POR SUB-FUNCAO I INICIAL I ATUALIZADA I NO BIMESTRE I ATE O BIMESTRE I % I I (c) I I (d) I (d/c) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Administracao Geral 3.894.900,00 3.894.900,00 227.097,86 490.900,16 12,60 Normatizacao e Fiscalizacao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formacao de Rec Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracao e Nutricao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Difusao Cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ensino Fundamental 89.034.949,00 94.119.592,96 15.220.292,28 28.643.629,88 30,43 Ensino Medio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ensino Infantil 15.988.690,00 17.818.790,00 1.953.114,49 3.849.220,50 21,60 Educacao de Jovens e Adultos 2.760.000,00 2.760.000,00 440.656,13 801.115,78 29,02 Educacao Especial 484.000,00 484.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Sub-Funcoes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— TOTAL DAS DESPESAS 112.162.539,00 119.077.282,96 17.841.160,76 33.784.866,32 28,37 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PREF. DE TERESINA/CONSOLIDADO PAGINA: 1 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO DE REFERENCIA: MAR/ABR-2006

LRF, Art.48 - Anexo XVII Em Reais———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITAS NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————PREVISAO INICIAL DA RECEITA 634.399.408,00 634.399.408,00PREVISAO ATUALIZADA DA RECEITA 634.399.408,00 634.399.408,00RECEITAS REALIZADAS 113.272.207,20 113.272.207,20SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - 0,00DEFICIT ORCAMENTARIO - 0,00———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— BALANCO ORCAMENTARIO - DESPESAS NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————DOTACAO INICIAL 634.399.408,00 634.399.408,00DOTACAO ATUALIZADA 646.975.082,96 646.975.082,96DESPESAS EMPENHADAS 95.991.662,06 95.991.662,06DESPESAS LIQUIDADAS 91.652.152,73 91.652.152,73SUPERAVIT ORCAMENTARIO - 57.513.759,49———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————DESPESAS EMPENHADAS 95.991.662,06 95.991.662,06DESPESAS LIQUIDADAS 91.652.152,73 91.652.152,73———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RECEITA CORRENTE LIQUIDA ATE O BIMESTRE————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————RECEITA CORRENTE LIQUIDA 584.449.885,48———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS (I) 0,00 0,00 DESPESAS PREVIDENCIARIAS (II) 0,00 0,00 RESULTADO PREVIDENCIARIO (I-II) 0,00 0,00REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (III) 5.196.241,18 5.196.241,18 DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IV) 2.696.724,84 2.696.724,84 RESULTADO PREVIDENCIARIO (III-IV) 2.499.516,34 2.499.516,34———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— META FIXADA NO RESULTADO % EM RELACAO RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO ANEXO DE METAS APURADO ATE O A META DA LDO (a) BIMESTRE (b) (b/a)————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————RESULTADO NOMINAL 0,00 65.667.357,20 0,00RESULTADO PRIMARIO 0,00 53.983.691,27 0,00————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PREF. DE TERESINA/CONSOLIDADO PAGINA: 2 BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO DE REFERENCIA: MAR/ABR-2006

LRF, Art.48 - Anexo XVII Em Reais———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— CANCELAMENTO PAGAMENTO MOVIMENTACAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO ATE O ATE O SALDO BIMESTRE BIMESTRE————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————POR PODER E MINISTERIO PUBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 PODER JUDICIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 MINISTERIO PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00

Sexta-feira, 26 de maio de 2006DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.100 19 PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 PODER JUDICIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 MINISTERIO PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO VALOR APURADO % MINIMO % APLICADO ATE O BIMESTRE A APLICAR ATE O BIMESTRE————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————MIN ANUAL DE 18%-25% DOS IMP NA MANUT E DESENV DO ENSINO 0,00 25% - 18% 0,00MIN ANUAL DE 60% DAS DESP COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 60% 0,00MIN ANUAL DE 60% DO FUNDEF NA REMUN DOS PROF DO ENS FUND 0,00 60% 0,00———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL APURADO ATE BIMESTRE SALDO A REALIZAR————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————RECEITA DE OPERACAO DE CREDITO 0,00 0,00DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA 0,00 0,00———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— PROJECAO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA EXERCICIO ATUAL 10.EXERCICIO 20.EXERCICIO 35.EXERCICIO————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PREVIDENCIARIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PREVIDENCIARIO (I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS PREVIDENCIARIAS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PREVIDENCIARIO (III-IV) 0,00 0,00 0,00 0,00———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS APURADO ATE BIMESTRE SALDO A REALIZAR————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————RECEITA DE CAPITAL RESULTANTE DA ALIENACAO DE ATIVOS 0,00 0,00APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS 0,00 0,00———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— LIMITE CONSTITUCIONAL ANUAL DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE VALOR APURADO % MINIMO % APLICADO ATE O BIMESTRE A APLICAR ATE O BIMESTRE————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————DESPESAS PROPRIAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE 0,00 0,00 0,00————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

INSTRUÇÃO NORMATIVA GDR Nº 0005/2006 Teresina 22 deMaio 2006 A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA RECEITA,da Secretaria Municipal de Finanças, no uso de suas atribuiçõeslegais, e tendo em vista o art. 39, do decreto nº594/84. RESOLVE:I - Aprovar o regime de estimativa fixa para o contribuinte doImposto Sobre serviços de Qualquer Natureza - ISS, constante noAnexo Unico, conforme suas especificações. II - Fixar os períodosde durações das estimativas e os respectivos valores em reais, deacordo com o estabelecimento Anexo Unico. Gabinete do Diretorda Receita, Teresina 22 de Maio de 2006 HENRY PORTELA LOPESDiretor da receita VISTO: FELIPE MENDES DE OLIVEIRA SE-CRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANEXO ÚNICO - IN GDR Nº 0005/2006 CMC RAZÃO PERÍODO R$ 1 0924237 RAIMUNDA GOMES DE LOIOLA 01/06/2006 31/05/2007 122,50 2 0924245 LEANDRO DINIZ DONATO GONCALVES 01/06/2006 31/05/2007 133,72 3 0924458 LIDIA MARIA DRUMOND DE CARVALHO 01/06/2006 31/05/2007 42,41 4 0924466 MAWRA MILENA KLINGER 01/06/2006 31/05/2007 113,56 5 0128635 JOSUE RODRIGUES BONFIM 01/06/2006 31/05/2007 546,24 6 0090212 LIA MARIA ESCOCIO PEREIRA E SILVA 01/06/2006 31/05/2007 484,16 7 0199311 NORTUR NORDESTE TURISMO LTDA 01/06/2006 31/05/2007 753,04 8 0247375 J S SOUSA E SILVA LTDA 01/06/2006 31/05/2007 606,09 9 0310115 FRANCISCO DAS CHAGAS MACHADO SOBRINHO 01/06/2006 31/05/2007 47,17 10 0331520 COMERCIAL MATRICHAN LTDA 01/06/2006 31/05/2007 582,73 11 0342378 HENRICAR VEICULOS E EMPLACAMENTOS LTDA 01/05/2006 30/04/2007 115,72 12 0421677 F ALVES DE OLIVEIRA 31/05/2006 30/05/2007 546,63 13 0435015 J F BRITO 01/06/2006 31/05/2007 123,19 14 0447900 S D PAIVA 01/06/2006 31/05/2007 56,47 15 0460281 J BARROS E CIA LTDA 01/06/2006 31/05/2007 110,36 16 0461911 S M QUARESMA 01/06/2006 31/05/2007 468,91 17 0480185 W MATOS E PALMEIRA LTDA 01/06/2006 31/05/2007 412,35 18 0640662 P G L NETO 01/06/2006 31/05/2007 92,22 19 0646512 DEMV LTDA 01/06/2006 31/05/2007 140,45

20 0745626 RECUPERADORA DE VEICULOS E PECAS TABOCA LTDA

01/06/2006 31/05/2007 394,02

21 0581780 RUFINO ALVES DE ALENCAR 01/06/2006 31/05/2007 27,43 22 0593311 R ARGOLO PIMENTA 01/06/2006 31/05/2007 360,90 23 0948799 TANIA MARIA LEITE DA SILVA 01/05/2006 30/04/2007 91,78 24 0652130 M DO S M DE ASSUNCAO COSTA 01/06/2006 31/05/2007 370,02 25 0671258 CASA DA FOTO E FOTOPROCESSAMENTO LTDA 01/06/2006 31/05/2007 1.335,40 26 0676489 FREITAS E RAMOS LTDA 01/06/2006 31/05/2007 116,93 27 0686662 HERMANNI LUIZ ROCHA DE CARVALHO 01/06/2006 31/05/2007 364,94 28 0691240 A L MEDEIROS LTDA 01/06/2006 31/05/2007 72,77 29 0691410 MAX INFORMATICA LTDA 01/06/2006 31/05/2007 96,50 30 0725811 R R RODRIGUES LTDA 01/06/2006 31/05/2007 106,63 31 0730408 LUIS FILHO DE FREITAS LIMA 01/06/2006 31/05/2007 101,94 32 0748226 JOSUE RODRIGUES BONFIM 01/06/2006 31/05/2007 287,28 33 0754480 FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO OFICINA 01/06/2006 31/05/2007 803,22 34 0794805 MARIA S A LINHARES SANTOS 01/06/2006 31/05/2007 109,60 35 0924474 DAVID TEIXEIRA TAJRA MELO 01/06/2006 31/05/2007 128,12 36 0924482 RENNYSON SOARES DE CARVALHO 01/06/2006 31/05/2007 77,29 37 0948683 ELBERT DE CARVALHO MOURA 01/05/2006 30/04/2007 213,46 38 0948586 DANIEL NAPOLEAO DO REGO ALENCAR 01/05/2006 30/04/2007 1.500,00

38 0948586 DANIEL NAPOLEAO DO REGO ALENCAR 01/05/2006 30/04/2007 1.500,00 39 0948675 LOURISVALDO NASCIMENTO DIAS 01/05/2006 30/04/2007 112,45 40 0948780 MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO DOS ANJOS 01/05/2006 30/04/0207 73,91 41 0948616 FRANKLANDIO DE SOUSA SILVA 01/05/2006 30/04/2007 126,36 42 0948934 LOURISVALDO MELO DO LAGO 01/05/2006 30/04/2007 80,00 43 0948969 KELFAINER LAERCIO SOUSA SANTOS 01/05/2006 30/04/2007 72,47 44 0949019 DAVID DHALLYSON NUNES DA SILVA 01/05/2006 30/04/2007 40,43 45 0948977 WANDEGLEISON LEANDRO DA SILVA MOURAO 01/05/2006 30/04/2007 67,60 46 0616680 HILDENEIDE PINTO ALVES 01/05/2006 30/04/2007 121,72 47 0948012 OLAVO SANTOS OLIVEIRA 01/05/2006 30/04/2006 50,26 48 0948667 JOSE OSMAR DA SILVA CARVALHO 01/05/2006 30/04/2007 56,81 49 0948624 MARIO FRANCISCO DAS CHAGAS 01/05/2006 30/04/2007 59,41 50 0947199 S - 8 CAFE LTDA 01/05/2006 30/04/2007 1.018,42

51 0874825 CFCL CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA 01/05/2006 30/04/2007 78,92

52 0898627 M A PEREIRA DOS REIS 01/05/2006 30/04/2007 63,31 53 0948594 ANTONIO JOSE DA ROCHA 01/05/2006 30/04/2007 110,76 54 0948608 ANTONIO LOPES DA SILVA 01/05/2006 30/04/2007 151,71 55 0855995 M L LEAL LEITE ME 01/05/2006 30/04/2007 325,00 56 0948004 ROGERIO DE JESUS GOMES DA ROCHA 01/05/2006 30/04/2007 52,83

57 0916382 SOCIEDADE DE ENSINO PREPARATORIO PARA CONCURSOS

01/05/2006 30/04/2007 555,34

58 0947989 MARIA DOS REMEDIOS FARIAS LIMA 01/05/2006 30/04/2007 55,00 59 0900915 NEVES E EULALIO S/C LTDA 01/05/2006 30/04/2007 107,11 60 0758086 IRINEU FERNANDES VIEIRA 01/06/2006 31/05/2007 281,95 61 0759856 HERMANNI LUIZ ROCHA DE CARVALHO 01/06/2006 31/05/2007 400,80 62 0760986 A T FONTENELE 01/06/2006 31/05/2007 375,02 63 0770582 COLEGIO BASE DEZ LTDA 01/06/2006 31/05/2007 444,03 64 0772852 ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS 01/06/2006 31/05/2007 63,33 65 0792250 EMILIANA DA SILVA NUNES SATURNINO 01/06/2006 31/05/2007 431,41 66 0799564 RAIMUNDO R MARTINS 07/05/2006 06/05/2007 114,93 67 0820440 SILVIA P SAMPAIO DE CARVALHO 01/06/2006 31/05/2007 1.195,18 68 0823880 F L E SILVA ME 01/06/2006 31/05/2007 147,21 69 0840157 MARCOS AIRTON E SILVA LIMA 01/06/2006 31/05/2007 119,00 70 0840769 M H PIRES CASTELO BRANCO 01/06/2006 31/05/2007 78,78 71 0849340 M F AMORIM MADEIRA CABRAL 01/06/2006 31/05/2007 224,24 72 0856495 MARCELO VALERIO ANTAO ARRAIS 01/06/2006 31/05/2007 126,76 73 0857262 SAMPAIO E ANDRADE LTDA 01/06/2006 31/05/2007 525,29 74 0874779 REGINALDO GOMES DE OLIVEIRA 01/06/2006 31/05/2007 62,83 75 0874914 A M A DE MENESES 01/06/2006 31/05/2007 162,44 76 0875040 ZICO BARBOSA VIEIRA 01/06/2006 31/05/2007 58,13 77 0875058 MARCOS VIEIRA DOS SANTOS 01/06/2006 31/05/2007 49,34 78 0875155 MARIA DA CRUZ BARROS CHAVES 01/06/2006 31/05/2007 56,39 79 0875171 ANA LUCIA SOUSA DA SILVA 01/06/2006 31/05/2007 36,26 80 0875368 ANTONIA DE BRITO PINHEIRO 01/05/2006 30/04/2007 31,52 81 0898430 KARINE MARQUES CAMPELO 01/06/2006 31/05/2007 103,15 82 0902195 TERESINHA RODRIGUES PEREIRA 01/06/2006 31/05/2007 77,32 83 0902225 FRANCISCO HILDO SOARES DA COSTA 01/06/2006 31/05/2007 74,00 84 0923702 EVANGELINA MOREIRA DE MOURA FERRAZ 01/06/2006 31/05/2007 167,24 85 0923729 ANTONIO DA COSTA SOBRINHO 01/06/2006 31/05/2007 103,92

Gabinete do Diretor do Departamento da Receita, em Teresina 22 deMaio 2006 HENRY PORTELA LOPES Diretor da Receita VISTO:Secretário Municipal de Finanças


Secretaria Municipal de Educação e Cultura

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO PRIMEI-RO TERMO ADITIVO DE CONTRATO CONTRATANTE: Se-cretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC CONTRA-TADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos OBJETO:Proceder, no Contrato Originário, alterações em função de in-clusão de serviços e atualizações necessárias. ASSINAM: PELACONTRATANTE - Washington Luís de Sousa Bonfim PELACONTRATADA – Adelmo Cavalcante Ferreira e Benedito MartinsAlves Neto

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 071/2006/SEMEC(Pregão Eletrônico nº 035/2006 – Processo Administrativo nº042-0802 /2006) CONTRATANTE: Secre ta r i a Munic ipa l deEducação e Cultura – SEMEC CONTRATADA: Monte CristoComércio Ltda OBJETO: Fornecimento pela Contratada de uni-formes (Lote I) e material esportivo para premiação (Lote V),tudo de acordo com especificações do edital , dest inados aosalunos da Rede Pública Municipal de Ensino que participarãodos XII Jogos Estudantis, no período de 19/06/2006 a 17/08/2006, com recursos oriundos da Municipalidade. VALOR: ValorTotal R$ 19.460,00 (dezenove mil quatrocentos e sessenta re-ais) VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. RECURSOS: PMT Fonte100, dotações orçamentárias 33.90.30, 33.90.32 e 44.90.52 –Material de Consumo. ASSINAM: PELA CONTRATANTE –Washington Luís de Sousa Bonfim PELA CONTRATADA – Afon-so Carlos da Silva Melo

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 075/2006 (Pro-cesso nº 042-1787/2006 – Inexigibi l idade de Lici tação 005/2006) CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação eCultura – SEMEC CONTRATADA: Autolabor Indústria e Co-mércio Ltda OBJETO:. A aquisição de 01(um) Laboratório Di-dático Móvel, destinado à Escola Municipal Nossa Senhora daPaz , i n t eg ran te da r ede mun ic ipa l de ens ino . VALOR: R$25.083,00(vinte e cinco mil e oitenta e três reais) VIGÊNCIA:12 (doze) meses RECURSOS: PMT Fonte 100, – Elemento deDespesa 44.90-52 – Mater ia l Permanente ASSINAM: PELACONTRATANTE – Washington Luís de Sousa Bonfim PELACONTRATADA – Jair Carminati

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 077/2006 (Pro-cesso nº 042-0560/2006 – Carta Convite nº 038/2006) CON-TRATANTE: Secretar ia Municipal de Educação e Cul tura –SEMEC CONTRATADA: HERTZ – Empreendimentos Elétr i-cos Ltda OBJETO:. Execução dos serviços de construção desubestação e dos alimentadores de energia para os prédios daSecretaria Municipal de Educação - SEMEC, localizados à RuaAreo l ino de Abreu , n º 1507 , ba i r ro Cen t ro . VALOR: R$31.728 ,89( t r in ta e um mi l se tecentos e v in te e o i to rea i s eoitenta e nove centavos) VIGÊNCIA: 165 (cento e sessenta ecinco) dias RECURSOS: Fonte de Recurso 100 – Elemento deDespesa 44.90.51 ASSINAM: PELA CONTRATANTE – Wa-shington Luís de Sousa Bonfim PELA CONTRATADA – Bene-dito Gomes Rodrigues Filho

EXTRATO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO TERMOADITIVO DE CONVÊNIO Nº 031/2006/SEMEC (Ref. Con-vênio nº 038/2005/SEMEC) CONVENENTE: Secretaria Muni-cipal de Educação e Cultura – SEMEC CONVENIADA: Coope-rativa Educacional dos Funcionários da Universidade Federal doPiauí (CEUFPI) OBJETO: Prorrogação do Convênio nº 038/2005/SEMEC e alteração no valor do repasse. ASSINAM: PELACONVENENTE - Washington Luís de Sousa Bonf im PELACONVENIADA – João da Cruz Pereira Sena

EXTRATO TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO TERMO ADITIVODE CONVÊNIO Nº 034/2006/SEMEC (Ref. Convênio nº 032/2005/SEMEC) CONVENENTE: Secretaria Municipal de Educaçãoe Cultura – SEMEC CONVENIADA: Centro Social Satélite OBJE-TO: Prorrogação do Convênio nº 032/2005/SEMEC. ASSINAM:PELA CONVENENTE - Washington Luís de Sousa Bonfim PELACONVENIADA – Maria das Graças Macedo Franco

Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente

EXTRATO TERMO ADITIVO TERMO ADITIVO AO CONTRATON.º060/2006 CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Criança e doAdolescente- SEMCAD CONTRATADA: GERALDO ALVES DA SIL-VA. ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato n.º060/2005 - SecretariaMunicipal da Criança e do Adolescente - SEMCAD/Empresa GERALDOALVES DA SILVA. OBJETO: Fornecimento de Gênero Não Perecíveis,destinada às Creches Municipais e Comunitária, pelo período de 05 (cin-co) meses, de acordo com o edital e do Processo Licitatório n.º 042-3087/2005. VALOR: 17.306,40 (dezessete mil, trezentos e seis reais e quarentacentavos) FONTE DE RECURSO: PMT/ 001 OU MPAS/SEAS/CRECHEMANUTENÇÃO . DATA:07/05/2006 VIGÊNCIA: 07/10/2006 ASSI-NAM: Pela CONTRATANTE, Losanne Soares Paulo, Secretária daSEMCAD e pela CONTRATADA, seu titular, Geraldo Alves da Silva .

EXTRATO TERMO ADITIVO TERMO ADITIVO AO CONTRATON.º062/2006 CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Criança e doAdolescente- SEMCAD CONTRATADA: ADEMIR RODRIGUES DEMENESES. ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato n.º062/2005 - Secre-taria Municipal da Criança e do Adolescente - SEMCAD/Empresa ADEMIRRODRIGUES DE MENESES. OBJETO: Fornecimento de Gêneros NãoPerecíveis, destinada às Creches Municipais e Comunitária, pelo períodode 05 (cinco) meses, de acordo com o edital e do Processo Licitatório n.º042-3087/2005. VALOR: 867,50 (oitocentos e sessenta e sete reais ecinqüenta centavos) FONTE DE RECURSO: PMT/ 001 OU MPAS/SEAS/CRECHE MANUTENÇÃO . DATA:07/05/2006 VIGÊNCIA: 07/10/2006ASSINAM: Pela CONTRATANTE, Losanne Soares Paulo, Secretária daSEMCAD e pela CONTRATADA, seu procurador, Aldir Gonçalves Alvesde Meneses.

EXTRATO TERMO ADITIVO TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO N.º063/2005 CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Cri-ança e do Adolescente- SEMCAD CONTRATADA: DPME - FRAN-CISCO DAS CHAGAS ROCHA COMÉRCIO. ESPÉCIE: TermoAditivo ao Contrato n.º063/2005 - Secretaria Municipal da Crian-ça e do Adolescente - SEMCAD/Empresa DPME - FRANCISCODAS CHAGAS ROCHA COMÉRCIO. OBJETO: Fornecimento deGêneros Não Perecíveis, destinada às Creches Municipais e Comu-nitária, pelo período de 05 (cinco) meses, de acordo com o edital edo Processo Licitatório n.º 042-3087/2005. VALOR: 18.418,22(dezoito mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos)FONTE DE RECURSO: PMT/ 001 OU MPAS/SEAS/CRECHEMANUTENÇÃO . DATA:07/05/2006 VIGÊNCIA: 07/10/2006ASSINAM: Pela CONTRATANTE, Losanne Soares Paulo, Secretá-ria da SEMCAD e pela CONTRATADA, seu titular, Francisco dasChagas Rocha.

EXTRATO TERMO ADITIVO TERMO ADITIVO AO CONTRATON.º064/2005 CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Criança e doAdolescente- SEMCAD CONTRATADA: SP COMÉRCIO ATACADIS-TA LTDA. ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato n.º064/2005 - Secre-taria Municipal da Criança e do Adolescente - SEMCAD/Empresa SPCOMÉRCIO ATACADISTA LTDA. OBJETO: Fornecimento de Gêne-ros Não Perecíveis, destinada às Creches Municipais e Comunitária,pelo período de 05 (cinco) meses, de acordo com o edital e do ProcessoLicitatório n.º 042-3087/2005. VALOR: 9.825,00 (nove mil, oitocen-tos e vinte e cinco reais) FONTE DE RECURSO: PMT/ 001 OU MPAS/SEAS/CRECHE MANUTENÇÃO . DATA:07/05/2006 VIGÊNCIA: 07/10/2006 ASSINAM: Pela CONTRATANTE, Losanne Soares Paulo,Secretária da SEMCAD e pela CONTRATADA, seu procurador, RozielLopes de Lima.

EXTRATO TERMO ADITIVO TERMO ADITIVO AO CONTRATON.º066/2005 CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Criança e doAdolescente- SEMCAD CONTRATADA: C. FERNANDES PESSOA.ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato n.º066/2005 - Secretaria Muni-cipal da Criança e do Adolescente - SEMCAD/Empresa C. FERNANDESPESSOA. OBJETO: Fornecimento de Gêneros Não Perecíveis, destina-da às Creches Municipais e Comunitária, pelo período de 05 (cinco)meses, de acordo com o edital e do Processo Licitatório n.º 042-3087/2005. VALOR: 24.452,30 (vinte e quatro mil, quatrocentos e cinqüentae dois reais e trinta centavos) FONTE DE RECURSO: PMT/ 001 OUMPAS/SEAS/CRECHE MANUTENÇÃO . DATA:07/05/2006 VIGÊN-

Sexta-feira, 26 de maio de 2006DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.100 21CIA: 07/10/2006 ASSINAM: Pela CONTRATANTE, Losanne SoaresPaulo, Secretária da SEMCAD e pela CONTRATADA, seu procurador,Antônio Ivonildo de Sousa.

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

PORTARIA GS/SEMPLAN - Nº 001/2006 O Secretário Munici-pal de Planejamento e Coordenação, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE: Definir o valor de R$ 10.000.000,00 (dez mi-lhões de reais) como limite máximo da programação de investimen-tos do Orçamento Popular de Teresina para o ano de 2007, conformedispõe art.4º do Decreto nº. 6.775 de 22 de maio de 2006. Esta portariaentra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Secretário Muni-cipal de Planejamento e Coordenação, em Teresina, 22 de maio de2006 Arthur José de Farias Carvalho SECRETÁRIO MUNICIPALDE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Secretaria Municipal de Comunicação Social

CONTRATO Nº 009/2006/ SEMCOM TERMO DE CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE QUE ENTRE Si cele-bram A SECRETARIA MUNICIPAL DE Comunicação social e a EM-PRESA R. F. De A. FARIAS. A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMU-NICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM, órgão da Prefeitura Municipal deTeresina - PMT, com sede à Praça Marechal Deodoro, N° 860, Centro,Teresina - PI, neste ato representada por seu titular, jornalistaMUSSOLINE MARQUES DE SOUSA GUEDES, CPF nº 286989913-00, RG nº 730316 – SSP-PI, residente e domiciliado nesta capital, naQuadra 82, Casa 13, Conjunto Bela Vista II, CEP 64.030-100, doravantedenominada CONTRATANTE, e de outro lado a EMPRESA R. F. DE A.FARIAS, CNPJ n° 03709221/000121, com sede na Rua Santa Luzia, nº1453, salas C e D, Centro, neste ato representada por seu representantelegal, Renato Ferreira de Assunção Farias, CPF nº 714.330.073-04, RG.Nº 1.396.000 SSP/PI, residente e domiciliado na Rua Quintino Bocaiúva,Centro/Sul, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvemde comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços,considerando o resultado do Processo Licitatório Concorrência Públicanº 011/2005, Processo Administrativo nº 042-1829/2005, de acordocom a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações,mediante cláusulas e condições que se seguem: CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO Contratação de veículo tipo passeio, 1.0 de cc, quatroporta, 05 lugares de assento, motorista qualificado, ar condicionado,manutenção mecânica permanente, no máximo 1(hum) ano de fabrica-ção, com documentação, imposto, taxas e multas em dias, seguro deresponsabilidade civil facultativa contra terceiros devidamente formali-zado, garantias plenas trabalhistas e previdenciárias dos funcionários,com prévia aprovação do cadastro e vistoria dos veículosdisponibilizados, efetuadas pela STRANS, para a Prefeitura Municipalde Teresina, sob a coordenação da Secretaria Municipal de ComunicaçãoSocial-SEMCOM. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXE-CUÇÃO A prestação dos serviços objeto deste Contrato, serão executa-dos pela CONTRATADA, sob o regime de execução indireta conformeindicado em Ordem de Serviços/Nota de Empenho expedida pela Se-cretaria Municipal de Comunicação Social - SEMCOM, sem nenhumadespesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta. CLÁ-USULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO A CONTRA-TADA receberá pelos serviços prestados a importância de R$0,89 (oi-tenta e nove centavos), por km rodado em via com ou sem pavimenta-ção asfáltica . § 1º – O pagamento será feito mensalmente de acordocom a quilometragem rodada no período, até o dia 10(dez) do mêssubseqüente. CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS Oreajustamento do preço somente se dará, se necessário for, no momen-to de eventual prorrogação do pacto, tomando-se por base o índice geralde preços da Fundação Getúlio Vargas – FGV para o objeto deste contra-to. PARÁGRAFO ÚNICO – Verificado algum dos casos previstos naalínea d, II, do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, será possível arecomposição de preços a fim de manter o equilíbrio econômico finan-ceiro do Contrato. CLÁUSULA QUINTA – DA FONTE DE RECURSOAs despesas decorrentes deste Contrato serão atendidas com recursos

oriundos da fonte (100) Recursos Próprios. Elemento de Despesa:33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. CLÁUSULASEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL O presente Contrato, terávigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, poden-do ser prorrogado por igual ou inferior período, desde que devidamentejustificado por escrito, mediante autorização do Ordenador da Despesada Contratante, de acordo com as partes e nos termos do art. 57, capute §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666/93. CLÁUSULA SÉTIMA – ACRÉS-CIMO OU SUPRESSÃO A Secretaria Municipal de Comunicação Social- SEMCOM reserva-se o direito de aumentar ou reduzir o valor inicialatualizado do Contrato em até 25% (vinte e cinco por cento), previstosno parágrafo 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93, sem que dessadecisão caiba, às licitantes, direito a qualquer indenização. CLÁUSULAOITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES – Compete à CONTRA-TANTE: fornecer os dados e endereço completo dos locais de execuçãodos serviços pela CONTRATADA; prestar as informações e os esclare-cimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; efetuar opagamento conforme estipulado neste Contrato; exercer rigoroso con-trole de qualidade sobre os serviços objeto da presente licitação. Compe-te à CONTRATADA: executar fielmente os serviços objeto deste Con-trato, de modo que os mesmos sejam efetuados nos termos e condiçõesprevistas; prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelaCONTRATANTE; atender as reclamações quanto à qualidade dos servi-ços nos locais previamente indicados; cumprir as obrigações financeirase fiscais decorrentes da execução do presente Contrato, bem como asatinentes às legislações do trabalho, previdenciárias, acidentes do traba-lho e quaisquer outras despesas relativas a pessoal admitido para a exe-cução do mesmo; manter, durante a vigência do Contrato, todas ascondições de habilitação e qualificação, obtidas no processo licitatório;prover os custos com a manutenção dos veículos, reposição de peças,com pessoal, inclusive remuneração, encargos sociais e multas, nãocabendo à CONTRATANTE nenhuma forma de desembolso; ter segurocom Cobertura de Terceiros e Passageiros, contemplando Responsabili-dade Civil Facultativa (RCF) e Acidentes Pessoais de Passageiros (APP),além dos seguros obrigatórios, mantendo-os atualizados, durante a vi-gência do Contrato, devendo os respectivos comprovantes ser apresen-tados junto à CONTRATANTE. em caso do veículo apresentar proble-ma a CONTRATADA deverá providenciar sua substituição imediata-mente, sem prejuízos para a CONTRATANTE; não transferir no todoou em parte a execução deste Contrato, sem prévia anuência da CON-TRATANTE. a sublocação dos serviços previstos neste contrato, ob-servado o disposto no item anterior, somente será aceita de pessoajurídica que atenda a todos os requisitos estabelecidos no Edital e nalegislação competente; o(s) veículo(s) e funcionário(s) deverá(ão) estarno local solicitado até 30 minutos antes dos horários estabelecidos; noscasos de micro-ônibus e ônibus para a zona rural a contratada se obrigaa disponibilizar para os veículos sistema de comunicação móvel (telefo-ne, rádio, etc.) 13- identificar os veículos, com adesivo fornecido pelaPMT, no qual constará, obrigatoriamente, a expressão “uso exclusivoem serviço”. CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO Constituem moti-vos para rescisão do Contrato: a) O não cumprimento de cláusulascontratuais; b) Atrasos injustificados nos horários de prestação dos ser-viços; c) Paralisação na prestação dos serviços sem a devida justificati-va; d) A decretação de falência ou instauração de insolvência civil daempresa; e) A dissolução da sociedade; f) a não observância da legislaçãopertinente ao transporte escolar; g) Por razões de interesse público dealta relevância, a Contratante poderá promover a rescisão unilateral docontrato mediante notificação por escrito à Contratada, que acontecerácom antecedência mínima de 30 (trinta) dias; § 1º. A rescisão unilateraldar-se-á, sempre, tomando como Termo Final do Contrato o último diado mês, após o decurso do prazo determinado no item anterior; § 2º. AContratante, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos XII aXVII, do art. nº 78, da Lei Federal nº 8.666/93, pagará a Contratadaconforme dispõe o § 2º, do art. 79, da referida Lei; § 3°. Havendo multacontratual ainda não liquidada, o montante do valor será deduzido daimportância a ser paga à firma Contratada. § 4º. No caso de rescisão dopresente Contrato, a CONTRATADA receberá somente o valor corres-pondente aos serviços prestados, deduzidos o valor de multa contratualprevista na cláusula seguinte. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALI-DADES a) Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujei-to a CONTRATADA à multa de mora 2,0% ao dia, sobre o valor total daproposta, não ultrapassando a 20% (vinte por cento). Pela inexecuçãototal ou parcial do Contrato, pela CONTRATADA, poderá a CON-TRATANTE, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar asseguintes penalidades, sem exclusão das demais sanções previstas no art.87, II, da Lei Federal nº 8.666/93; b1. Advertência; b2. Multa equivalen-te a 5% (cinco por cento), sobre o valor do Contrato pela inexecução

Sexta-feira, 26 de maio de 2006 DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.10022total, ou 5% (cinco por cento) sobre o valor remanescente do mesmo,no caso de inexecução parcial. Suspensão temporária do direito de par-ticipar em licitações e impedimento de contratar com a AdministraçãoPública, por prazo não superior a 02(dois) anos; Declaração deinidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Públicaenquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até queseja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicoua penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir aAdministração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo dasanção aplicada com base no inciso anterior, ensejando ainda o respec-tivo cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores daPMT; Rescisão contratual, no termos dos artigos 77, 78, 79 e 80 da Leidas Licitações Públicas. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAVINCULAÇÃO Integram o presente Contrato e a eles são remissivos, oEdital e seus Anexos, a Proposta de Preços e Anexos apresentados pelaCONTRATADA, no processo Licitatório, a Lei nº 8.666/93, suas alte-rações posteriores e demais legislação aplicável. CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS Os casos omissos serão submetidosa parecer do Órgão Jurídico da PREFEITURA MUNICIPAL DETERESINA, e resolvidos de conformidade com o preceituado na LeiFederal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e demais legislaçãovigente. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO ACONTRATANTE, até o 5º(quinto) dia do mês subseqüente à assinaturadeste Contrato, providenciará a sua publicação, no Diário Oficial doMunicípio (DOM), visando garantir, a eficácia do ato. CLÁUSULADÉCIMA QUARTA – DO FORO Fica eleito o foro da cidade de Teresina,Estado do Piauí, como competente para dirimir as questões decorrentesda execução deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, pormais privilegiado que seja. E, por estarem de acordo, firmam o presenteinstrumento juntamente com 02(duas) testemunhas, em 03(três) viasde igual teor e forma, para que surtam os efeitos reais e jurídicos neleprevistos. Teresina, 20 de março de 2006. MUSSOLINE MARQUESDE SOUSA GUEDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICA-ÇÃO SOCIAL - SEMCOM CONTRATANTE RENATO FERREIRADE ASSUNÇÃO FARIAS CONTRATADA

Administração Indireta

Superintendência de Desenvolvimento Rural

PORTARIA Nº 047/2006 GAB – SDR CRIA COMITÊ DE AVALIA-ÇÃO DA PROPOSTA DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SA-LÁRIOS DA PMT. O Superintendente da Superintendência de Desen-volvimento Rural-SDR, do Município de Teresina, no uso das suas atri-buições legais. Considerando o Ofício Circ. no 049/06-GS-SEMA, queencaminha a proposta do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS)da PMT; Considerando que a proposta deve ser amplamente discutidano intuito de receber críticas e contribuições que permitam melhordefinir seu formato final, respeitando os limites da legislação vigente; RE S O L V E Art.1º. Fica instituído o Comitê de Avaliação da Proposta doPCCS da PMT. Parágrafo I – O Comitê será constituído exclusivamentepor servidores do Quadro de Pessoal Permanente da SDR ou da PMT àdisposição da SDR; Parágrafo II – A presidência do Comitê será exercidapor um de seus membros eleito entre seus pares. Art. 2º. O referidoComitê será formado da seguinte forma: Um representante da áreajurídica – Assessoria Jurídica da SDR; Um representante da área de recur-sos humanos – Chefe de Divisão Administrativa; Um representante dosservidores de cada Gerência, escolhido pelos próprios servidores; Umrepresentante dos servidores de cada categoria, a seguir especificadas:Engenheiro Civil, Engenheiro Agrônomo e Bovinocultor e demais clas-ses de Nível Superior; Técnico de Nível Médio e Técnico Agrícola;Auxiliar Técnico, Agente de Administração Financeira, Auxiliar de Ad-ministração Tributária e Assistente de Administração; Auxiliar de Admi-nistração; Motorista e Operador de Máquinas; Trabalhador, Auxiliar deServiço e Agente de Portaria (vigia). Um representante do SINDSERM,servidor da SDR ou da PMT à disposição da SDR; Um representante daUSMT, servidor na SDR ou da PMT à disposição da SDR; Art. 3º.Atribuições do Comitê: Avaliar a proposta do PCCS da PMT, fazendocríticas e sugestões para melhoramento ou modificação à proposta;Produzir documento formal para encaminhamento à SEMA Art. 4º. Osserviços prestados pelo Comitê de Avaliação são de exercício obrigató-rio e gratuito, sendo considerados como serviço público relevante. Art.

5º. Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. Art.6º.Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete da Superintendênciade Desenvolvimento Rural, em 15 de maio de 2006. PAULOFERNANDES FORTES FILHO Superintendente

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 005/2006, CELE-BRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTORURAL – SDR E A EMPRESA V.F. SOUSA & CIA LTDA. A SUPERIN-TENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR, com sede, foroe administração nesta capital, à Rua Firmino Pires, N.º 165, inscrita noCGC do MF sob o Nº 06.859.722/0001-82, denominada CONTRA-TANTE, neste ato representada por seu Superintendente EngenheiroAgrônomo PAULO FERNANDES FORTES FILHO, brasileiro, casado,CPF N.º 183.940.863-49, residente e domiciliado em Teresina –PI e aempresa V.F. SOUSA & CIA LTDA, com sede à Avenida Universitária,nº 202, sala A, Bairro Ininga, nesta cidade, denominada CONTRATA-DA, inscrita no CGC do MF sob o N.º 12.190.146/0001-26, aqui repre-sentada por seu Responsável Sr. Jusselino Almeida de Sousa, brasileiro,viúvo, professor, CPF N.º 096.705.053-72 RG Nº 174.490 SSP-PI,residente e domiciliado em Teresina-PI, têm justo e acordado celebrar opresente TERMO ADITIVO, conforme as cláusulas e condições seguin-tes: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR ACRESCIDO O presenteaditivo tem a finalidade de acrescentar serviços adicionais à PlanilhaOrçamentária do contrato em tela quanto a infraestrutura, pavimenta-ção e serviços diversos, totalizando o valor de R$2.764,94 (dois milsetecentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), con-forme planilha em anexo. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAISCLÁUSULAS ANTERIORES Ajustam as partes, CONTRATANTE eCONTRATADA, que o Contrato nº 005/2006-SDR, não sofrerá nenhu-ma espécie de reajuste ou correção monetária em razão das alteraçõesautorizadas pela Cláusula Primeira, deste TERMO ADITIVO. Integramo presente TERMO ADITIVO, todas as condições do Contrato nº 005/2006-SDR. E, por estarem, assim, justos e contratados, foi lavrado opresente TERMO ADITIVO, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma,assinado pelas partes e por 02 (duas) testemunhas. Teresina(PI), 11 demaio de 2006. Paulo Fernandes Fortes Filho Superintendente SDR CON-TRATANTE Jusselino Almeida de Sousa V.F. SOUSA & CIA LTDACONTRATADA TESTEMUNHAS: Claceana Maria Monteiro deA.P.Landim Gerente de Obras SDR

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 013/2005, CELE-BRADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTORURAL – SDR E A EMPRESA KM COMÉRCIO LTDA. A SUPERIN-TENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR, com sede, foroe administração nesta capital, à Rua Firmino Pires, N.º 165, inscrita noCGC do MF sob o Nº 06.859.722/0001-82, denominada CONTRA-TANTE, neste ato representada por seu Superintendente EngenheiroAgrônomo PAULO FERNANDES FORTES FILHO, brasileiro, casado,CPF N.º 183.940.863-49, residente e domiciliado em Teresina –PI e aempresa KM COMÉRCIO LTDA, com sede à Av. União, n° 2360, sala02, Bairro Real Copagre, nesta cidade, denominada CONTRATADA,inscrita no CNPJ N.º 04.423.054./0001-10 aqui representada por seuAdministrador o Sr. KELSON RAFAEL MATOS DO NASCIMENTO,brasileiro, solteiro, empresário, CPF N.º 017.998.743-70, R.G.2.363.616-PI, residente e domiciliado em Teresina-PI, têm justo e acor-dado celebrar o presente TERMO ADITIVO, conforme as cláusulas econdições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR ACRESCI-DO O presente aditivo tem a finalidade de acrescentar serviços adicio-nais e troca da qualidade das caixas d’água de fibrocimento, por fibra devidro modificando a Planilha Orçamentária do contrato em tela,totalizando o valor de R$ 1.235,90 (um mil duzentos e trinta e cincoreais e noventa centavos), conforme planilha em anexo. CLÁUSULASEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS ANTERIORES Ajustam aspartes, CONTRATANTE e CONTRATADA, que o Contrato nº 013/2005-SDR, não sofrerá nenhuma espécie de reajuste ou correção mone-tária em razão das alterações autorizadas pela Cláusula Primeira, desteTERMO ADITIVO. Integram o presente TERMO ADITIVO, todas ascondições do Contrato nº 013/2005-SDR. E, por estarem, assim, justose contratados, foi lavrado o presente TERMO ADITIVO, em 05 (cin-co) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e por 02 (duas)testemunhas. Teresina(PI), 02 de maio de 2006. Paulo Fernandes For-tes Filho Superintendente SDR CONTRATANTE Kelson Rafael Matosdo Nascimento KM COMÉRCIO LTDA CONTRATADA TESTEMU-NHAS: Claceana Maria Monteiro de A.P.Landim Gerente de Obras SDR

CONTRATO N.º 25/2006 - SDR TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2006 CPL/SDR-PMT PROCESSO Nº 083.00079/2006/SDR - PMT

Sexta-feira, 26 de maio de 2006DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.100 23CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SICELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTORURAL E A EMPRESA PREMOLCON CONSTRUÇÕES LTDA. ASUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR, comsede, foro e administração nesta capital, à Rua Firmino Pires, N.º 165 –Centro, inscrita no CGC do MF sob o Nº 06.859.722/0001-82 denomi-nada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Superintenden-te Paulo Fernandes Fortes Filho, brasileiro, casado, CPF N.º 183.940.863-49, residente e domiciliado em Teresina -PI e a empresa PREMOLCONCONSTRUÇÕES LTDA, com sede à Avenida Lindolfo Monteiro Nº303 Sala 02, bairro de Fátima nesta cidade, denominada CONTRATA-DA, inscrita no CGC do MF sob o N.º 04.633.328/0001-04, aqui repre-sentada por seu Responsável Sr. Rogério Augusto Correia Gomes, brasi-leiro, solteiro, comerciante, CPF N.º 497.538.193-15 RG Nº 1.110.268SSP-PI, residente e domiciliado em Teresina-PI, tendo em vista a ho-mologação do Processo Licitatório N.º 083.0079/2006, referente alicitação Tomada de Preços Nº 06/2006, têm justo e acordado celebraro presente contrato com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de1993 e suas alterações, mediante cláusulas e condições que se seguem:CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO Confecção e Montagem de 57(cinqüenta e sete) unidades sanitárias na Localidade Formosa % ZonaRural Sudeste, Teresina-PI (lote I). CLÁUSULA SEGUNDA – DA FOR-MA E PRAZO DO SERVIÇO I. O início do serviço dar-se-á após aassinatura do contrato e após a emissão da Ordem Serviço, em até 05(cinco) dias úteis, contados da data de entrega, sendo este prazoimprorrogável, salvo por motivos de força maior devidamente com-provados pela empresa e aceito expressamente pela SDR. II. A contra-tada compromete-se a entregar os serviços que lhes forem adjudicados,nas condições especificadas pela SDR e na Ordem de Serviço, sem ne-nhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da propos-ta de preços. III. Os serviços solicitados devem, obrigatoriamente, apre-sentar as características e especificações contidas nos Anexo I - (Lotes01, 02, 03, 04 e 05) e Anexo II - Planilha Orçamentária de 01 (uma)Unidade Sanitária, Anexo III - Projeto e Anexo IV - EspecificaçõesTécnicas, da Tomada de Preços Nº 06/2006 somente sendo aceitos pelaSDR nestas condições. IV. O prazo previsto para execução dos serviçosé de 120 (cento e vinte) dias para o Lote 01 - Formosa. V. Os serviçoscontratados, eventualmente recebidos fora das especificações técnicos,detectados posteriormente ao seu recebimento, deverão ser corrigidosno prazo de 05 (cinco) dias após a comunicação da ocorrência. VI.Todas as despesas e obrigações decorrentes e necessárias ao cumprimen-to dos serviços são de inteira responsabilidade da Contratada. CLÁUSU-LA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTOA Contratante pagará a Contratada pela execução do objeto deste Con-trato o valor de R$ 51.391,95 (cinqüenta e um mil, trezentos e noventae um reais e noventa e cinco centavos). Parágrafo único % O pagamen-to será realizado mediante relatório de medições, parciais (mensais) ouglobal, após a conclusão do serviço informado pela Gerência de Obrasdesta SDR. CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE O reajuste dopreço dos serviços, somente se dará, se necessário for, no momento deeventual prorrogação do pacto, tornando-se por base a variação doíndice oficial que reflita a evolução dos custos dos serviços executados.Parágrafo único – Verificando-se algum caso dos previstos na alínea d,inciso II, do art. 65 da Lei 8.666/93, será possível a recomposição depreços a fim de manter o equilíbrio econômico financeiro do Contrato.CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA O Contrato terá vigência de 12(doze) meses, contado da data da assinatura podendo ser prorrogado porigual período com vistas à obtenção de preços e condições mais vanta-josas para a Administração, limitada a 12 (doze) meses (caput art. 57 daLei 8.666/93); CLÁUSULA SEXTA – DA FONTE DOS RECURSOS Asdespesas decorrentes deste contrato serão atendidas através da Classifi-cação Orçamentária 5010, Elemento de Despesas 4.4.90.51.09.00, Fontede Recursos 058/00 - OP. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕESDAS PARTES 7.1 Compete a Contratante: Efetuar o pagamento àCONTRATADA após a entrega dos serviços de que trata este contrato,de acordo com as medições parciais (mensais) ou global, informada pelaGerência de Obras desta SDR; Prestar as informações e os esclarecimen-tos que venham a ser solicitados pela contratada Exercer rigoroso con-trole na execução dos serviços ora contratados, no prazo e forma esti-pulados neste Contrato. 7.2 Compete a Contratada Cumprir fielmentetodas as cláusulas contratuais; Disponibilizar informações técnicas àcontratante sempre que solicitadas; Prover os custos totais da execuçãoda obra, inclusive encargos sociais, trabalhistas e tributários; Manter,durante a vigência do Contrato, todas as condições exigidas para ahabilitação e contratação; Apresentar a Certidão de Acervo Técnico(CAT), no inicio da execução do Contrato; Providenciar a instalação deplaca contendo a identificação da obra Conforme modelo padrão da

SDR; Responsabilizar-se pela limpeza permanente e final da obra. CLÁ-USULA OITAVA – DA RESCISÃO A Contratante fica reservado o direi-to de rescindir, unilateralmente o presente Contrato, independente deinterpelação judicial ou extrajudicial sem que ao(s) fornecedor(es) caibaqualquer indenização ou reclamação nos seguintes casos: a)Inadimplemento de qualquer cláusula ou condição contratual e tambémdas condições estabelecidas no presente Processo Licitatório; b)Inobservância das especificações ou normas técnicas; c) Falência, liqui-dação judicial ou extrajudicial, requerida, homologada ou decretada; d)Superveniência de incapacidade técnica do contratado, devidamentecomprovada; e) Atraso de serviços superior a 15 (quinze) dias, excluídaa hipótese de força maior; Parágrafo primeiro - Por razões de interessepúblico de alta relevância, a Contratante poderá promover a rescisãounilateral do contrato mediante notificação por escrito à Contratada,que acontecerá com antecedência mínima de 30(trinta) dias; Parágrafosegundo - A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como TermoFinal do Contrato o último dia do mês, após o decurso do prazo determi-nado no item anterior; Parágrafo terceiro - A Contratante, no caso darescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do art. nº 78, da LeiFederal nº 8.666/93, pagará a Contratada conforme dispõe o § 2º, do art.79, da referida Lei; Parágrafo quarto - Havendo multa contratual aindanão liquidada, o montante do valor será deduzido da importância a serpaga à firma Contratada. Parágrafo quinto - No caso de rescisão doContrato, a Contratada receberá somente o valor correspondente aosserviços entregues e aceitos, deduzido o valor de multa contratual pre-vista na cláusula seguinte. CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADESNa infrigência das Cláusulas Contratuais, ficará a Contratada sujeita àsseguintes penalidades: a) Pelo atraso injustificado na execução do Con-trato, fica sujeito a Contratada à multa de mora de 2% (dois por cento),ao dia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassando a 20% (vintepor cento) ao mês: b) Pela inexecução total ou parcial do Contrato pelaContratada, poderá a Contratante garantida a defesa prévia da Contra-tada, aplicar as seguintes penalidades, sem exclusão das demais sançõesprevista no art. 87 da Lei 8.666/93; b.1) Advertência; b.2) Multa equi-valente a 5% (cinco por cento), pela inexecução total ou parcial doContrato, aplicado sobre o valor total do Contrato; b.3) Suspensãotemporária do direito de participar em licitações e impedimento deContratar com a Administração Publica, por prazo não superior a 02(dois anos); b.4) Declaração de inidoneidade para licitar ou Contratarcom a Administração Publica, enquanto perdurarem os motivosdeterminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação,perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedi-da sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízosresultantes e após decorrido prazo de sanção aplicada com base noinciso anterior. b.5) rescisão contratual, nos termos do art. 77 da Lei nº8.666/93 e alterações. CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃOIntegram o presente Contrato e a eles são remissivos, o Edital e seusanexos, a proposta de preços e anexos apresentada pela Contratada noProcedimento Licitatório Tomada de Preços Nº 06/2006 e processo n.º083.0079/2006, as ordens de serviço, a Lei nº 8.666/93, suas alteraçõesposteriores e demais legislação aplicável. CLÁUSULA DÉCIMA PRI-MEIRA - DA PUBLICAÇÃO A SDR, até o 5º (quinto) dia útil do mêssubseqüente da assinatura deste Contrato, providenciará sua publicaçãono Diário Oficial do Município visando garantir eficácia do ato. CLÁU-SULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS O presenteContrato somente poderá ser rescindido pelo inadimplemento de suascláusulas e/ou condições, ou de comum acordo entre as partes Contra-tantes, resilido pela superveniência de normas legais que o tornem for-mal ou inexeqüível e alterado mediante termo aditivo. É vedado à Con-tratada ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigaçõesregulados por este instrumento, a não ser com a prévia e expressaautorização da SDR, caso em que permanecerá aquela solidariamenteresponsável com a nova CONTRATADA. A Superintendência de De-senvolvimento Rural reserva-se o direito de aumentar ou reduzir o valorinicial atualizado do Contrato em até 25% (vinte e cinco por cento),previstos no parágrafo 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, sem que dessadecisão caiba à CONTRATADA, direito a qualquer indenização. Os ca-sos omissos são submetidos a parecer do Órgão Jurídico da PREFEITU-RA MUNICIPAL DE TERESINA, e resolvidos observando o preceitu-ado na Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e demais legislaçãovigente. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO Fica eleito oforo da Comarca de Teresina, com renúncia a qualquer outro por maisprivilegiado que for, para discutir e dirimir dúvidas ou pendênciasporventura surgidas, originárias deste Contrato, desde que não possamser solucionadas pela mediação administrativa, prévia e amigavelmentepelas partes Contratantes. Ficando, assim, certos e ajustados, Contra-tante e Contratado, por seus representantes legais, rubricam e assinam o

Sexta-feira, 26 de maio de 2006 DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.10024presente Instrumento Contratual, com 05 (cinco) vias de igual teor eforma, juntamente com 02 (duas) testemunhas. Teresina(PI), 05 demaio de 2006. PAULO FERNANDES FORTES FILHO Superintenden-te de Desenvolvimento Rural ROGÉRIO AUGUSTO CORREIA GO-MES Premolcon Construções LTDA

CONTRATO N.º 26/2006 - SDR TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2006 CPL/SDR-PMT PROCESSO Nº 083.00079/2006/SDR - PMTCONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SICELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTORURAL E A EMPRESA J. BRITO ENGENHARIA LTDA. ASUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR, comsede, foro e administração nesta capital, à Rua Firmino Pires, N.º 165 –Centro, inscrita no CGC do MF sob o Nº 06.859.722/0001-82 denomi-nada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Superintenden-te Paulo Fernandes Fortes Filho, brasileiro, casado, CPF N.º 183.940.863-49, residente e domiciliado em Teresina -PI e a empresa J. BRITOENGENHARIA LTDA, com sede à Rua Agnelo Pereira da Silva, nº3.497, Bairro São João, nesta cidade, denominada CONTRATADA,inscrita no CGC do MF sob o N.º 11.646.007/0001-00, aqui representa-da por seu Responsável Técnico e Sócio Administrador o Sr. JOÃO DEBRITO COELHO, brasileiro, casado, CPF N.º 043.667.863-20, resi-dente e domiciliado em Teresina-PI, tendo em vista a homologação doProcesso Licitatório N.º 083.0079/2006, referente a licitação Tomadade Preços Nº 06/2006, têm justo e acordado celebrar o presente contra-to com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suasalterações, mediante cláusulas e condições que se seguem: CLÁUSULAPRIMEIRA – DO OBJETO Confecção e Montagem de 16 (dezesseis)unidades sanitárias situadas na Localidade Boa Hora % Zona Rural Nor-te, Teresina-PI (lote II). CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA E PRA-ZO DO SERVIÇO I. O início do serviço dar-se-á após a assinatura docontrato e após a emissão da Ordem Serviço, em até 05 (cinco) diasúteis, contados da data de entrega, sendo este prazo improrrogável,salvo por motivos de força maior devidamente comprovados pela em-presa e aceito expressamente pela SDR. II. A contratada compromete-se a entregar os serviços que lhes forem adjudicados, nas condiçõesespecificadas pela SDR e na Ordem de Serviço, sem nenhuma despesaadicional além do valor adjudicado constante da proposta de preços. III.Os serviços solicitados devem, obrigatoriamente, apresentar as caracte-rísticas e especificações contidas nos Anexo I - (Lotes 01, 02, 03, 04 e05) e Anexo II - Planilha Orçamentária de 01 (uma) Unidade Sanitária,Anexo III - Projeto e Anexo IV - Especificações Técnicas, da Tomadade Preços Nº 06/2006 somente sendo aceitos pela SDR nestas condi-ções. IV. O prazo previsto para execução dos serviços é de 30 (trinta)dias para o Lote 02 – Boa Hora. V. Os serviços contratados, eventual-mente recebidos fora das especificações técnicos, detectados posterior-mente ao seu recebimento, deverão ser corrigidos no prazo de 05 (cin-co) dias após a comunicação da ocorrência. VI. Todas as despesas eobrigações decorrentes e necessárias ao cumprimento dos serviços sãode inteira responsabilidade da Contratada. CLÁUSULA TERCEIRA –DO PREÇO E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO A Contratantepagará a Contratada pela execução do objeto deste Contrato o valor deR$ 15.486,08 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitocentavos). Parágrafo único % O pagamento será realizado medianterelatório de medições, parciais (mensais) ou global, após a conclusão doserviço informado pela Gerência de Obras desta SDR. CLÁUSULAQUARTA – DO REAJUSTE O reajuste do preço dos serviços, somentese dará, se necessário for, no momento de eventual prorrogação dopacto, tornando-se por base a variação do índice oficial que reflita aevolução dos custos dos serviços executados. Parágrafo único – Verifi-cando-se algum caso dos previstos na alínea d, inciso II, do art. 65 da Lei8.666/93, será possível a recomposição de preços a fim de manter oequilíbrio econômico financeiro do Contrato. CLÁUSULA QUINTA –DA VIGÊNCIA O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contadoda data da assinatura podendo ser prorrogado por igual período comvistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Adminis-tração, limitada a 12 (doze) meses (caput art. 57 da Lei 8.666/93);CLÁUSULA SEXTA – DA FONTE DOS RECURSOS As despesas decor-rentes deste contrato serão atendidas através da Classificação Orçamen-tária 5010, Elemento de Despesas 4.4.90.51.09.00, Fonte de Recursos005/03 - OP. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PAR-TES 7.1 Compete a Contratante: Efetuar o pagamento à CONTRATA-DA após a entrega dos serviços de que trata este contrato, de acordocom as medições parciais (mensais) ou global, informada pela Gerênciade Obras desta SDR; Prestar as informações e os esclarecimentos quevenham a ser solicitados pela contratada Exercer rigoroso controle naexecução dos serviços ora contratados, no prazo e forma estipulados

neste Contrato. 7.2 Compete a Contratada Cumprir fielmente todas ascláusulas contratuais; Disponibilizar informações técnicas à contratan-te sempre que solicitadas; Prover os custos totais da execução da obra,inclusive encargos sociais, trabalhistas e tributários; Manter, durante avigência do Contrato, todas as condições exigidas para a habilitação econtratação; Apresentar a Certidão de Acervo Técnico (CAT), no ini-cio da execução do Contrato; Providenciar a instalação de placa con-tendo a identificação da obra Conforme modelo padrão da SDR; Res-ponsabilizar-se pela limpeza permanente e final da obra. CLÁUSULAOITAVA – DA RESCISÃO A Contratante fica reservado o direito derescindir, unilateralmente o presente Contrato, independente de inter-pelação judicial ou extrajudicial sem que ao(s) fornecedor(es) caiba qual-quer indenização ou reclamação nos seguintes casos: a) Inadimplementode qualquer cláusula ou condição contratual e também das condiçõesestabelecidas no presente Processo Licitatório; b) Inobservância dasespecificações ou normas técnicas; c) Falência, liquidação judicial ouextrajudicial, requerida, homologada ou decretada; d) Superveniência deincapacidade técnica do contratado, devidamente comprovada; e) Atra-so de serviços superior a 15 (quinze) dias, excluída a hipótese de forçamaior; Parágrafo primeiro - Por razões de interesse público de altarelevância, a Contratante poderá promover a rescisão unilateral docontrato mediante notificação por escrito à Contratada, que acontecerácom antecedência mínima de 30(trinta) dias; Parágrafo segundo - Arescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como Termo Final doContrato o último dia do mês, após o decurso do prazo determinado noitem anterior; Parágrafo terceiro - A Contratante, no caso da rescisãounilateral com base nos incisos XII a XVII, do art. nº 78, da Lei Federalnº 8.666/93, pagará a Contratada conforme dispõe o § 2º, do art. 79, dareferida Lei; Parágrafo quarto - Havendo multa contratual ainda nãoliquidada, o montante do valor será deduzido da importância a ser pagaà firma Contratada. Parágrafo quinto - No caso de rescisão do Contrato,a Contratada receberá somente o valor correspondente aos serviçosentregues e aceitos, deduzido o valor de multa contratual prevista nacláusula seguinte. CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES Nainfrigência das Cláusulas Contratuais, ficará a Contratada sujeita às se-guintes penalidades: a) Pelo atraso injustificado na execução do Contra-to, fica sujeito a Contratada à multa de mora de 2% (dois por cento), aodia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassando a 20% (vinte porcento) ao mês: b) Pela inexecução total ou parcial do Contrato pelaContratada, poderá a Contratante garantida a defesa prévia da Contra-tada, aplicar as seguintes penalidades, sem exclusão das demais sançõesprevista no art. 87 da Lei 8.666/93; b.1) Advertência; b.2) Multa equi-valente a 5% (cinco por cento), pela inexecução total ou parcial doContrato, aplicado sobre o valor total do Contrato; b.3) Suspensãotemporária do direito de participar em licitações e impedimento deContratar com a Administração Publica, por prazo não superior a 02(dois anos); b.4) Declaração de inidoneidade para licitar ou Contratarcom a Administração Publica, enquanto perdurarem os motivosdeterminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação,perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedi-da sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízosresultantes e após decorrido prazo de sanção aplicada com base noinciso anterior. b.5) rescisão contratual, nos termos do art. 77 da Lei nº8.666/93 e alterações. CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃOIntegram o presente Contrato e a eles são remissivos, o Edital e seusanexos, a proposta de preços e anexos apresentada pela Contratada noProcedimento Licitatório Tomada de Preços Nº 06/2006 e processo n.º083.0079/2006, as ordens de serviço, a Lei nº 8.666/93, suas alteraçõesposteriores e demais legislação aplicável. CLÁUSULA DÉCIMA PRI-MEIRA - DA PUBLICAÇÃO A SDR, até o 5º (quinto) dia útil do mêssubseqüente da assinatura deste Contrato, providenciará sua publicaçãono Diário Oficial do Município visando garantir eficácia do ato. CLÁU-SULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS O presenteContrato somente poderá ser rescindido pelo inadimplemento de suascláusulas e/ou condições, ou de comum acordo entre as partes Contra-tantes, resilido pela superveniência de normas legais que o tornem for-mal ou inexeqüível e alterado mediante termo aditivo. É vedado à Con-tratada ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e obrigaçõesregulados por este instrumento, a não ser com a prévia e expressaautorização da SDR, caso em que permanecerá aquela solidariamenteresponsável com a nova CONTRATADA. A Superintendência de De-senvolvimento Rural reserva-se o direito de aumentar ou reduzir o valorinicial atualizado do Contrato em até 25% (vinte e cinco por cento),previstos no parágrafo 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, sem que dessadecisão caiba à CONTRATADA, direito a qualquer indenização. Os ca-sos omissos são submetidos a parecer do Órgão Jurídico da PREFEITU-RA MUNICIPAL DE TERESINA, e resolvidos observando o preceitu-

Sexta-feira, 26 de maio de 2006DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.100 25ado na Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e demais legislaçãovigente. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO Fica eleito oforo da Comarca de Teresina, com renúncia a qualquer outro por maisprivilegiado que for, para discutir e dirimir dúvidas ou pendênciasporventura surgidas, originárias deste Contrato, desde que não possamser solucionadas pela mediação administrativa, prévia e amigavelmentepelas partes Contratantes. Ficando, assim, certos e ajustados, Contra-tante e Contratado, por seus representantes legais, rubricam e assinam opresente Instrumento Contratual, com 05 (cinco) vias de igual teor eforma, juntamente com 02 (duas) testemunhas. Teresina(PI), 25 demaio de 2006. PAULO FERNANDES FORTES FILHO Superintenden-te de Desenvolvimento Rural JOÃO DE BRITO COELHO J. BritoEngenharia LTDA

CONTRATO N.º 27/2006 - SDR TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2006CPL/SDR-PMT PROCESSO Nº 083.00079/2006/SDR - PMT CON-TRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELE-BRAM A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURALE A EMPRESA J. BRITO ENGENHARIA LTDA. ASUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR, comsede, foro e administração nesta capital, à Rua Firmino Pires, N.º 165 –Centro, inscrita no CGC do MF sob o Nº 06.859.722/0001-82 denomina-da CONTRATANTE, neste ato representada por seu SuperintendentePaulo Fernandes Fortes Filho, brasileiro, casado, CPF N.º 183.940.863-49, residente e domiciliado em Teresina -PI e a empresa J. BRITO ENGE-NHARIA LTDA, com sede à Rua Agnelo Pereira da Silva, nº 3.497, BairroSão João, nesta cidade, denominada CONTRATADA, inscrita no CGC doMF sob o N.º 11.646.007/0001-00, aqui representada por seu Responsá-vel Técnico e Sócio Administrador o Sr. JOÃO DE BRITO COELHO,brasileiro, casado, CPF N.º 043.667.863-20, residente e domiciliado emTeresina-PI, tendo em vista a homologação do Processo Licitatório N.º083.0079/2006, referente a licitação Tomada de Preços Nº 06/2006, têmjusto e acordado celebrar o presente contrato com fundamento na Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, mediante cláusulas econdições que se seguem: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO Con-fecção e Montagem de 20 (vinte) unidades sanitárias na LocalidadeCaeiras\Crispim % Zona Rural Sul, Teresina-PI (lote III). CLÁUSULASEGUNDA – DA FORMA E PRAZO DO SERVIÇO I. O início do serviçodar-se-á após a assinatura do contrato e após a emissão da Ordem Serviço,em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de entrega, sendo este prazoimprorrogável, salvo por motivos de força maior devidamente compro-vados pela empresa e aceito expressamente pela SDR. II. A contratadacompromete-se a entregar os serviços que lhes forem adjudicados, nascondições especificadas pela SDR e na Ordem de Serviço, sem nenhumadespesa adicional além do valor adjudicado constante da proposta depreços. III. Os serviços solicitados devem, obrigatoriamente, apresentaras características e especificações contidas nos Anexo I - (Lotes 01, 02,03, 04 e 05) e Anexo II - Planilha Orçamentária de 01 (uma) UnidadeSanitária, Anexo III - Projeto e Anexo IV - Especificações Técnicas, daTomada de Preços Nº 06/2006 somente sendo aceitos pela SDR nestascondições. IV. O prazo previsto para execução dos serviços é de 30(trinta) dias para o Lote 03 – Caeiras/Crispim. V. Os serviços contratados,eventualmente recebidos fora das especificações técnicos, detectados pos-teriormente ao seu recebimento, deverão ser corrigidos no prazo de 05(cinco) dias após a comunicação da ocorrência. VI. Todas as despesas eobrigações decorrentes e necessárias ao cumprimento dos serviços são deinteira responsabilidade da Contratada. CLÁUSULA TERCEIRA – DOPREÇO E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO A Contratante pagará aContratada pela execução do objeto deste Contrato o valor de R$ 19.245,11(dezenove mil, duzentos e quarenta e cinco reais e onze centavos). Pará-grafo único % O pagamento será realizado mediante relatório de medi-ções, parciais (mensais) ou global, após a conclusão do serviço informadopela Gerência de Obras desta SDR. CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUS-TE O reajuste do preço dos serviços, somente se dará, se necessário for,no momento de eventual prorrogação do pacto, tornando-se por base avariação do índice oficial que reflita a evolução dos custos dos serviçosexecutados. Parágrafo único – Verificando-se algum caso dos previstos naalínea d, inciso II, do art. 65 da Lei 8.666/93, será possível a recomposi-ção de preços a fim de manter o equilíbrio econômico financeiro doContrato. CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA O Contrato terá vi-gência de 12 (doze) meses, contado da data da assinatura podendo serprorrogado por igual período com vistas à obtenção de preços e condiçõesmais vantajosas para a Administração, limitada a 12 (doze) meses (caputart. 57 da Lei 8.666/93); CLÁUSULA SEXTA – DA FONTE DOS RE-CURSOS As despesas decorrentes deste contrato serão atendidas atravésda Classificação Orçamentária 5010, Elemento de Despesas4.4.90.51.09.00, Fonte de Recursos 003/05 - OP. CLÁUSULA SÉTIMA

– DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 7.1 Compete a Contratante: Efetu-ar o pagamento à CONTRATADA após a entrega dos serviços de quetrata este contrato, de acordo com as medições parciais (mensais) ouglobal, informada pela Gerência de Obras desta SDR; Prestar as informa-ções e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratadaExercer rigoroso controle na execução dos serviços ora contratados, noprazo e forma estipulados neste Contrato. 7.2 Compete a ContratadaCumprir fielmente todas as cláusulas contratuais; Disponibilizar informa-ções técnicas à contratante sempre que solicitadas; Prover os custostotais da execução da obra, inclusive encargos sociais, trabalhistas e tribu-tários; Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições exigidaspara a habilitação e contratação; Apresentar a Certidão de Acervo Técni-co (CAT), no inicio da execução do Contrato; Providenciar a instalaçãode placa contendo a identificação da obra Conforme modelo padrão daSDR; Responsabilizar-se pela limpeza permanente e final da obra. CLÁ-USULA OITAVA – DA RESCISÃO A Contratante fica reservado o direitode rescindir, unilateralmente o presente Contrato, independente de inter-pelação judicial ou extrajudicial sem que ao(s) fornecedor(es) caiba qual-quer indenização ou reclamação nos seguintes casos: a) Inadimplementode qualquer cláusula ou condição contratual e também das condiçõesestabelecidas no presente Processo Licitatório; b) Inobservância dasespecificações ou normas técnicas; c) Falência, liquidação judicial ouextrajudicial, requerida, homologada ou decretada; d) Superveniência deincapacidade técnica do contratado, devidamente comprovada; e) Atrasode serviços superior a 15 (quinze) dias, excluída a hipótese de força maior;Parágrafo primeiro - Por razões de interesse público de alta relevância, aContratante poderá promover a rescisão unilateral do contrato mediantenotificação por escrito à Contratada, que acontecerá com antecedênciamínima de 30(trinta) dias; Parágrafo segundo - A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como Termo Final do Contrato o último dia domês, após o decurso do prazo determinado no item anterior; Parágrafoterceiro - A Contratante, no caso da rescisão unilateral com base nosincisos XII a XVII, do art. nº 78, da Lei Federal nº 8.666/93, pagará aContratada conforme dispõe o § 2º, do art. 79, da referida Lei; Parágrafoquarto - Havendo multa contratual ainda não liquidada, o montante dovalor será deduzido da importância a ser paga à firma Contratada. Pará-grafo quinto - No caso de rescisão do Contrato, a Contratada receberásomente o valor correspondente aos serviços entregues e aceitos, deduzi-do o valor de multa contratual prevista na cláusula seguinte. CLÁUSULANONA – DAS PENALIDADES Na infrigência das Cláusulas Contratuais,ficará a Contratada sujeita às seguintes penalidades: a) Pelo atrasoinjustificado na execução do Contrato, fica sujeito a Contratada à multade mora de 2% (dois por cento), ao dia, sobre o valor total da proposta,não ultrapassando a 20% (vinte por cento) ao mês: b) Pela inexecuçãototal ou parcial do Contrato pela Contratada, poderá a Contratante ga-rantida a defesa prévia da Contratada, aplicar as seguintes penalidades,sem exclusão das demais sanções prevista no art. 87 da Lei 8.666/93; b.1)Advertência; b.2) Multa equivalente a 5% (cinco por cento), pelainexecução total ou parcial do Contrato, aplicado sobre o valor total doContrato; b.3) Suspensão temporária do direito de participar em licita-ções e impedimento de Contratar com a Administração Publica, porprazo não superior a 02 (dois anos); b.4) Declaração de inidoneidade paralicitar ou Contratar com a Administração Publica, enquanto perduraremos motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabi-litação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que seráconcedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos preju-ízos resultantes e após decorrido prazo de sanção aplicada com base noinciso anterior. b.5) rescisão contratual, nos termos do art. 77 da Lei nº8.666/93 e alterações. CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO In-tegram o presente Contrato e a eles são remissivos, o Edital e seus anexos,a proposta de preços e anexos apresentada pela Contratada no Procedi-mento Licitatório Tomada de Preços Nº 06/2006 e processo n.º 083.0079/2006, as ordens de serviço, a Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriorese demais legislação aplicável. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAPUBLICAÇÃO A SDR, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente daassinatura deste Contrato, providenciará sua publicação no Diário Oficialdo Município visando garantir eficácia do ato. CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS O presente Contrato somentepoderá ser rescindido pelo inadimplemento de suas cláusulas e/ou condi-ções, ou de comum acordo entre as partes Contratantes, resilido pelasuperveniência de normas legais que o tornem formal ou inexeqüível ealterado mediante termo aditivo. É vedado à Contratada ceder ou transfe-rir, no todo ou em parte, os direitos e obrigações regulados por esteinstrumento, a não ser com a prévia e expressa autorização da SDR, casoem que permanecerá aquela solidariamente responsável com a nova CON-TRATADA. A Superintendência de Desenvolvimento Rural reserva-se odireito de aumentar ou reduzir o valor inicial atualizado do Contrato em

Sexta-feira, 26 de maio de 2006 DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.10026até 25% (vinte e cinco por cento), previstos no parágrafo 1º, do art. 65,da Lei nº 8.666/93, sem que dessa decisão caiba à CONTRATADA, direitoa qualquer indenização. Os casos omissos são submetidos a parecer doÓrgão Jurídico da PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, e resol-vidos observando o preceituado na Lei nº 8.666/93, suas alterações poste-riores e demais legislação vigente. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –DO FORO Fica eleito o foro da Comarca de Teresina, com renúncia aqualquer outro por mais privilegiado que for, para discutir e dirimir dúvidasou pendências porventura surgidas, originárias deste Contrato, desde quenão possam ser solucionadas pela mediação administrativa, prévia e ami-gavelmente pelas partes Contratantes. Ficando, assim, certos e ajustados,Contratante e Contratado, por seus representantes legais, rubricam eassinam o presente Instrumento Contratual, com 05 (cinco) vias de igualteor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas. Teresina(PI), 25 demaio de 2006. PAULO FERNANDES FORTES FILHO Superintendentede Desenvolvimento Rural JOÃO DE BRITO COELHO J. Brito Enge-nharia LTDA

CONTRATO N.º 28/2006 - SDR TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2006CPL/SDR-PMT PROCESSO Nº 083.00079/2006/SDR - PMT CON-TRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELE-BRAM A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURALE A EMPRESA J. BRITO ENGENHARIA LTDA. ASUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR, comsede, foro e administração nesta capital, à Rua Firmino Pires, N.º 165 –Centro, inscrita no CGC do MF sob o Nº 06.859.722/0001-82 denomina-da CONTRATANTE, neste ato representada por seu SuperintendentePaulo Fernandes Fortes Filho, brasileiro, casado, CPF N.º 183.940.863-49, residente e domiciliado em Teresina -PI e a empresa J. BRITO ENGE-NHARIA LTDA, com sede à Rua Agnelo Pereira da Silva, nº 3.497, BairroSão João, nesta cidade, denominada CONTRATADA, inscrita no CGC doMF sob o N.º 11.646.007/0001-00, aqui representada por seu Responsá-vel Técnico e Sócio Administrador o Sr. JOÃO DE BRITO COELHO,brasileiro, casado, CPF N.º 043.667.863-20, residente e domiciliado emTeresina-PI, tendo em vista a homologação do Processo Licitatório N.º083.0079/2006, referente a licitação Tomada de Preços Nº 06/2006, têmjusto e acordado celebrar o presente contrato com fundamento na Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, mediante cláusulas econdições que se seguem: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO Con-fecção e Montagem de 28 (vinte e oito) unidades sanitárias na LocalidadeSoturno (Malha Alta) % Zona Rural Leste, Teresina-PI (lote IV). CLÁU-SULA SEGUNDA – DA FORMA E PRAZO DO SERVIÇO I. O início doserviço dar-se-á após a assinatura do contrato e após a emissão da OrdemServiço, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de entrega, sendoeste prazo improrrogável, salvo por motivos de força maior devidamentecomprovados pela empresa e aceito expressamente pela SDR. II. A con-tratada compromete-se a entregar os serviços que lhes forem adjudicados,nas condições especificadas pela SDR e na Ordem de Serviço, sem nenhu-ma despesa adicional além do valor adjudicado constante da proposta depreços. III. Os serviços solicitados devem, obrigatoriamente, apresentaras características e especificações contidas nos Anexo I - (Lotes 01, 02,03, 04 e 05) e Anexo II - Planilha Orçamentária de 01 (uma) UnidadeSanitária, Anexo III - Projeto e Anexo IV - Especificações Técnicas, daTomada de Preços Nº 06/2006 somente sendo aceitos pela SDR nestascondições. IV. O prazo previsto para execução dos serviços é de 30(trinta) dias para o Lote 04 – Soturno (Malha Alta). V. Os serviçoscontratados, eventualmente recebidos fora das especificações técnicos,detectados posteriormente ao seu recebimento, deverão ser corrigidos noprazo de 05 (cinco) dias após a comunicação da ocorrência. VI. Todas asdespesas e obrigações decorrentes e necessárias ao cumprimento dos ser-viços são de inteira responsabilidade da Contratada. CLÁUSULA TER-CEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO A Contra-tante pagará a Contratada pela execução do objeto deste Contrato o valorde R$ 26.763,15 (vinte e seis mil, setecentos e sessenta e três reais equinze centavos). Parágrafo único % O pagamento será realizado median-te relatório de medições, parciais (mensais) ou global, após a conclusão doserviço informado pela Gerência de Obras desta SDR. CLÁUSULA QUAR-TA – DO REAJUSTE O reajuste do preço dos serviços, somente se dará,se necessário for, no momento de eventual prorrogação do pacto, tor-nando-se por base a variação do índice oficial que reflita a evolução doscustos dos serviços executados. Parágrafo único – Verificando-se algumcaso dos previstos na alínea d, inciso II, do art. 65 da Lei 8.666/93, serápossível a recomposição de preços a fim de manter o equilíbrio econômi-co financeiro do Contrato. CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA OContrato terá vigência de 12 (doze) meses, contado da data da assinaturapodendo ser prorrogado por igual período com vistas à obtenção de pre-ços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a 12

(doze) meses (caput art. 57 da Lei 8.666/93); CLÁUSULA SEXTA – DAFONTE DOS RECURSOS As despesas decorrentes deste contrato serãoatendidas através da Classificação Orçamentária 5010, Elemento de Des-pesas 4.4.90.51.09.00, Fonte de Recursos 042/04 - OP. CLÁUSULASÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 7.1 Compete a Contra-tante: Efetuar o pagamento à CONTRATADA após a entrega dos servi-ços de que trata este contrato, de acordo com as medições parciais (men-sais) ou global, informada pela Gerência de Obras desta SDR; Prestar asinformações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela con-tratada Exercer rigoroso controle na execução dos serviços ora contrata-dos, no prazo e forma estipulados neste Contrato. 7.2 Compete a Contra-tada Cumprir fielmente todas as cláusulas contratuais; Disponibilizar in-formações técnicas à contratante sempre que solicitadas; Prover os cus-tos totais da execução da obra, inclusive encargos sociais, trabalhistas etributários; Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condiçõesexigidas para a habilitação e contratação; Apresentar a Certidão de Acer-vo Técnico (CAT), no inicio da execução do Contrato; Providenciar ainstalação de placa contendo a identificação da obra Conforme modelopadrão da SDR; Responsabilizar-se pela limpeza permanente e final daobra. CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO A Contratante fica reserva-do o direito de rescindir, unilateralmente o presente Contrato, indepen-dente de interpelação judicial ou extrajudicial sem que ao(s) fornecedor(es)caiba qualquer indenização ou reclamação nos seguintes casos: a)Inadimplemento de qualquer cláusula ou condição contratual e tambémdas condições estabelecidas no presente Processo Licitatório; b)Inobservância das especificações ou normas técnicas; c) Falência, liquida-ção judicial ou extrajudicial, requerida, homologada ou decretada; d)Superveniência de incapacidade técnica do contratado, devidamente com-provada; e) Atraso de serviços superior a 15 (quinze) dias, excluída ahipótese de força maior; Parágrafo primeiro - Por razões de interessepúblico de alta relevância, a Contratante poderá promover a rescisãounilateral do contrato mediante notificação por escrito à Contratada, queacontecerá com antecedência mínima de 30(trinta) dias; Parágrafo se-gundo - A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como TermoFinal do Contrato o último dia do mês, após o decurso do prazo determi-nado no item anterior; Parágrafo terceiro - A Contratante, no caso darescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do art. nº 78, da LeiFederal nº 8.666/93, pagará a Contratada conforme dispõe o § 2º, do art.79, da referida Lei; Parágrafo quarto - Havendo multa contratual aindanão liquidada, o montante do valor será deduzido da importância a serpaga à firma Contratada. Parágrafo quinto - No caso de rescisão doContrato, a Contratada receberá somente o valor correspondente aosserviços entregues e aceitos, deduzido o valor de multa contratual previstana cláusula seguinte. CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES Nainfrigência das Cláusulas Contratuais, ficará a Contratada sujeita às se-guintes penalidades: a) Pelo atraso injustificado na execução do Contrato,fica sujeito a Contratada à multa de mora de 2% (dois por cento), ao dia,sobre o valor total da proposta, não ultrapassando a 20% (vinte porcento) ao mês: b) Pela inexecução total ou parcial do Contrato pelaContratada, poderá a Contratante garantida a defesa prévia da Contrata-da, aplicar as seguintes penalidades, sem exclusão das demais sançõesprevista no art. 87 da Lei 8.666/93; b.1) Advertência; b.2) Multa equiva-lente a 5% (cinco por cento), pela inexecução total ou parcial do Contra-to, aplicado sobre o valor total do Contrato; b.3) Suspensão temporáriado direito de participar em licitações e impedimento de Contratar com aAdministração Publica, por prazo não superior a 02 (dois anos); b.4)Declaração de inidoneidade para licitar ou Contratar com a Administra-ção Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçãoou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade queaplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcira Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido prazo desanção aplicada com base no inciso anterior. b.5) rescisão contratual, nostermos do art. 77 da Lei nº 8.666/93 e alterações. CLÁUSULA DÉCIMA– DA VINCULAÇÃO Integram o presente Contrato e a eles são remissi-vos, o Edital e seus anexos, a proposta de preços e anexos apresentadapela Contratada no Procedimento Licitatório Tomada de Preços Nº 06/2006 e processo n.º 083.0079/2006, as ordens de serviço, a Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e demais legislação aplicável. CLÁUSULADÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO A SDR, até o 5º (quinto) diaútil do mês subseqüente da assinatura deste Contrato, providenciará suapublicação no Diário Oficial do Município visando garantir eficácia doato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Opresente Contrato somente poderá ser rescindido pelo inadimplementode suas cláusulas e/ou condições, ou de comum acordo entre as partesContratantes, resilido pela superveniência de normas legais que o tornemformal ou inexeqüível e alterado mediante termo aditivo. É vedado àContratada ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e obriga-

Sexta-feira, 26 de maio de 2006DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.100 27ções regulados por este instrumento, a não ser com a prévia e expressaautorização da SDR, caso em que permanecerá aquela solidariamenteresponsável com a nova CONTRATADA. A Superintendência de Desen-volvimento Rural reserva-se o direito de aumentar ou reduzir o valorinicial atualizado do Contrato em até 25% (vinte e cinco por cento),previstos no parágrafo 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, sem que dessadecisão caiba à CONTRATADA, direito a qualquer indenização. Os casosomissos são submetidos a parecer do Órgão Jurídico da PREFEITURAMUNICIPAL DE TERESINA, e resolvidos observando o preceituado naLei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e demais legislação vigente.CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO Fica eleito o foro daComarca de Teresina, com renúncia a qualquer outro por mais privilegia-do que for, para discutir e dirimir dúvidas ou pendências porventura surgidas,originárias deste Contrato, desde que não possam ser solucionadas pelamediação administrativa, prévia e amigavelmente pelas partes Contra-tantes. Ficando, assim, certos e ajustados, Contratante e Contratado, porseus representantes legais, rubricam e assinam o presente InstrumentoContratual, com 05 (cinco) vias de igual teor e forma, juntamente com 02(duas) testemunhas. Teresina(PI), 25 de maio de 2006. PAULOFERNANDES FORTES FILHO Superintendente de DesenvolvimentoRural JOÃO DE BRITO COELHO J. Brito Engenharia LTDA

CONTRATO N.º 29/2006 - SDR TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2006CPL/SDR-PMT PROCESSO Nº 083.00079/2006/SDR - PMT CON-TRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELE-BRAM A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURALE A EMPRESA J. BRITO ENGENHARIA LTDA. ASUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR, comsede, foro e administração nesta capital, à Rua Firmino Pires, N.º 165 –Centro, inscrita no CGC do MF sob o Nº 06.859.722/0001-82 denomina-da CONTRATANTE, neste ato representada por seu SuperintendentePaulo Fernandes Fortes Filho, brasileiro, casado, CPF N.º 183.940.863-49, residente e domiciliado em Teresina -PI e a empresa J. BRITO ENGE-NHARIA LTDA, com sede à Rua Agnelo Pereira da Silva, nº 3.497, BairroSão João, nesta cidade, denominada CONTRATADA, inscrita no CGC doMF sob o N.º 11.646.007/0001-00, aqui representada por seu Responsá-vel Técnico e Sócio Administrador o Sr. JOÃO DE BRITO COELHO,brasileiro, casado, CPF N.º 043.667.863-20, residente e domiciliado emTeresina-PI, tendo em vista a homologação do Processo Licitatório N.º083.0079/2006, referente a licitação Tomada de Preços Nº 06/2006, têmjusto e acordado celebrar o presente contrato com fundamento na Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, mediante cláusulas econdições que se seguem: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO Con-fecção e Montagem de 22 (vinte e duas) unidades sanitárias na LocalidadeTaboca do Pau Ferrado % Zona Rural Sudeste, Teresina-PI (lote V).CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA E PRAZO DO SERVIÇO I. Oinício do serviço dar-se-á após a assinatura do contrato e após a emissãoda Ordem Serviço, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data deentrega, sendo este prazo improrrogável, salvo por motivos de forçamaior devidamente comprovados pela empresa e aceito expressamentepela SDR. II. A contratada compromete-se a entregar os serviços que lhesforem adjudicados, nas condições especificadas pela SDR e na Ordem deServiço, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado cons-tante da proposta de preços. III. Os serviços solicitados devem, obrigato-riamente, apresentar as características e especificações contidas nos Ane-xo I - (Lotes 01, 02, 03, 04 e 05) e Anexo II - Planilha Orçamentária de01 (uma) Unidade Sanitária, Anexo III - Projeto e Anexo IV -Especificações Técnicas, da Tomada de Preços Nº 06/2006 somente sen-do aceitos pela SDR nestas condições. IV. O prazo previsto para execuçãodos serviços é de 30 (trinta) dias para o Lote 05 – Taboca do Pau Ferrado.V. Os serviços contratados, eventualmente recebidos fora das especificaçõestécnicos, detectados posteriormente ao seu recebimento, deverão sercorrigidos no prazo de 05 (cinco) dias após a comunicação da ocorrência.VI. Todas as despesas e obrigações decorrentes e necessárias ao cumpri-mento dos serviços são de inteira responsabilidade da Contratada. CLÁU-SULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇOES DE PAGAMEN-TO A Contratante pagará a Contratada pela execução do objeto desteContrato o valor de R$ 21.124,62 (vinte e um mil cento e vinte e quatroreais e sessenta e dois centavos). Parágrafo único % O pagamento serárealizado mediante relatório de medições, parciais (mensais) ou global,após a conclusão do serviço informado pela Gerência de Obras desta SDR.CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE O reajuste do preço dos servi-ços, somente se dará, se necessário for, no momento de eventual prorro-gação do pacto, tornando-se por base a variação do índice oficial quereflita a evolução dos custos dos serviços executados. Parágrafo único –Verificando-se algum caso dos previstos na alínea d, inciso II, do art. 65 daLei 8.666/93, será possível a recomposição de preços a fim de manter o

equilíbrio econômico financeiro do Contrato. CLÁUSULA QUINTA –DA VIGÊNCIA O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contado dadata da assinatura podendo ser prorrogado por igual período com vistas àobtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração,limitada a 12 (doze) meses (caput art. 57 da Lei 8.666/93); CLÁUSULASEXTA – DA FONTE DOS RECURSOS As despesas decorrentes destecontrato serão atendidas através da Classificação Orçamentária 5010,Elemento de Despesas 4.4.90.51.09.00, Fonte de Recursos 004/03 - OP.CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 7.1 Competea Contratante: Efetuar o pagamento à CONTRATADA após a entregados serviços de que trata este contrato, de acordo com as medições parci-ais (mensais) ou global, informada pela Gerência de Obras desta SDR;Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadospela contratada Exercer rigoroso controle na execução dos serviços oracontratados, no prazo e forma estipulados neste Contrato. 7.2 Competea Contratada Cumprir fielmente todas as cláusulas contratuais;Disponibilizar informações técnicas à contratante sempre que solicitadas;Prover os custos totais da execução da obra, inclusive encargos sociais,trabalhistas e tributários; Manter, durante a vigência do Contrato, todasas condições exigidas para a habilitação e contratação; Apresentar a Cer-tidão de Acervo Técnico (CAT), no inicio da execução do Contrato;Providenciar a instalação de placa contendo a identificação da obra Con-forme modelo padrão da SDR; Responsabilizar-se pela limpeza perma-nente e final da obra. CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO A Contra-tante fica reservado o direito de rescindir, unilateralmente o presenteContrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial sem queao(s) fornecedor(es) caiba qualquer indenização ou reclamação nos se-guintes casos: a) Inadimplemento de qualquer cláusula ou condiçãocontratual e também das condições estabelecidas no presente ProcessoLicitatório; b) Inobservância das especificações ou normas técnicas; c)Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, requerida, homologada oudecretada; d) Superveniência de incapacidade técnica do contratado, devi-damente comprovada; e) Atraso de serviços superior a 15 (quinze) dias,excluída a hipótese de força maior; Parágrafo primeiro - Por razões deinteresse público de alta relevância, a Contratante poderá promover arescisão unilateral do contrato mediante notificação por escrito à Con-tratada, que acontecerá com antecedência mínima de 30(trinta) dias;Parágrafo segundo - A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando comoTermo Final do Contrato o último dia do mês, após o decurso do prazodeterminado no item anterior; Parágrafo terceiro - A Contratante, nocaso da rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do art. nº 78,da Lei Federal nº 8.666/93, pagará a Contratada conforme dispõe o § 2º,do art. 79, da referida Lei; Parágrafo quarto - Havendo multa contratualainda não liquidada, o montante do valor será deduzido da importância aser paga à firma Contratada. Parágrafo quinto - No caso de rescisão doContrato, a Contratada receberá somente o valor correspondente aosserviços entregues e aceitos, deduzido o valor de multa contratual previstana cláusula seguinte. CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES Nainfrigência das Cláusulas Contratuais, ficará a Contratada sujeita às se-guintes penalidades: a) Pelo atraso injustificado na execução do Contrato,fica sujeito a Contratada à multa de mora de 2% (dois por cento), ao dia,sobre o valor total da proposta, não ultrapassando a 20% (vinte porcento) ao mês: b) Pela inexecução total ou parcial do Contrato pelaContratada, poderá a Contratante garantida a defesa prévia da Contrata-da, aplicar as seguintes penalidades, sem exclusão das demais sançõesprevista no art. 87 da Lei 8.666/93; b.1) Advertência; b.2) Multa equiva-lente a 5% (cinco por cento), pela inexecução total ou parcial do Contra-to, aplicado sobre o valor total do Contrato; b.3) Suspensão temporáriado direito de participar em licitações e impedimento de Contratar com aAdministração Publica, por prazo não superior a 02 (dois anos); b.4)Declaração de inidoneidade para licitar ou Contratar com a Administra-ção Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçãoou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade queaplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcira Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido prazo desanção aplicada com base no inciso anterior. b.5) rescisão contratual, nostermos do art. 77 da Lei nº 8.666/93 e alterações. CLÁUSULA DÉCIMA– DA VINCULAÇÃO Integram o presente Contrato e a eles são remissi-vos, o Edital e seus anexos, a proposta de preços e anexos apresentadapela Contratada no Procedimento Licitatório Tomada de Preços Nº 06/2006 e processo n.º 083.0079/2006, as ordens de serviço, a Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e demais legislação aplicável. CLÁUSULADÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO A SDR, até o 5º (quinto) diaútil do mês subseqüente da assinatura deste Contrato, providenciará suapublicação no Diário Oficial do Município visando garantir eficácia doato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Opresente Contrato somente poderá ser rescindido pelo inadimplemento

Sexta-feira, 26 de maio de 2006 DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.10028de suas cláusulas e/ou condições, ou de comum acordo entre as partesContratantes, resilido pela superveniência de normas legais que o tornemformal ou inexeqüível e alterado mediante termo aditivo. É vedado àContratada ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e obriga-ções regulados por este instrumento, a não ser com a prévia e expressaautorização da SDR, caso em que permanecerá aquela solidariamenteresponsável com a nova CONTRATADA. A Superintendência de Desen-volvimento Rural reserva-se o direito de aumentar ou reduzir o valorinicial atualizado do Contrato em até 25% (vinte e cinco por cento),previstos no parágrafo 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, sem que dessadecisão caiba à CONTRATADA, direito a qualquer indenização. Os casosomissos são submetidos a parecer do Órgão Jurídico da PREFEITURAMUNICIPAL DE TERESINA, e resolvidos observando o preceituado naLei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e demais legislação vigente.CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO Fica eleito o foro daComarca de Teresina, com renúncia a qualquer outro por mais privilegia-do que for, para discutir e dirimir dúvidas ou pendências porventura surgidas,originárias deste Contrato, desde que não possam ser solucionadas pelamediação administrativa, prévia e amigavelmente pelas partes Contra-tantes. Ficando, assim, certos e ajustados, Contratante e Contratado, porseus representantes legais, rubricam e assinam o presente InstrumentoContratual, com 05 (cinco) vias de igual teor e forma, juntamente com 02(duas) testemunhas. Teresina(PI), 25 de maio de 2006. PAULOFERNANDES FORTES FILHO Superintendente de DesenvolvimentoRural JOÃO DE BRITO COELHO J. Brito Engenharia LTDA

CONTRATO N.º 30/2006 - SDR TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2006 CPL/SDR-PMT PROCESSO Nº 083.0133/2006/SDR - PMTCONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA CONS-TRUÇÃO DE CASAS EM REGIME DE MUTIRÃO HABITACIONAL,QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA DE DESEN-VOLVIMENTO RURAL E A EMPRESA ACLA CENTER COMERCIO& SERVIÇOS LTDA. A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVI-MENTO RURAL-SDR, com sede, foro e administração nesta capital, àRua Firmino Pires, N.º 165 – Centro, inscrita no CGC do MF sob o Nº06.859.722/0001-82 denominada CONTRATANTE, neste ato repre-sentada por seu Superintendente Paulo Fernandes Fortes Filho, brasilei-ro, casado, CPF N.º 183.940.863-49, residente e domiciliado em Teresina-PI e a empresa ACLA CENTER COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA,com sede à Rua Jacutinga, 3565 / Parque Mão Santa % Bairro Vem QuemTem nesta cidade, denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ (MF)N.º 07.293.068/0001-55, aqui representada por seu Responsável Sr.Albino Carlos Lino de Alencar, brasileiro, casado, comerciante, CPF N.º217.385.213-20, residente e domiciliado em Teresina-PI, tendo emvista a homologação do Processo Licitatório N.º 083.0133/2006, refe-rente a licitação Tomada de Preços Nº 007/2006, têm justo e acordadocelebrar o presente contrato com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 dejunho de 1993 e suas alterações, mediante cláusulas e condições que seseguem: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO Fornecimento dematerial para a Construção de 25 Unidades Habitacionais, em regime demutirão na Localidade Santa Helena, Zona Rural Norte de Teresina.CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA E PRAZO DO SERVIÇO I. Oinício do serviço dar-se-á 05 (cinco) dias úteis contado da data de entre-ga da Ordem de Fornecimento sendo este prazo improrrogável, salvopor motivos de força maior devidamente comprovados pela empresa eaceito expressamente pela SDR. II. A contratada compromete-se a en-tregar os materiais que lhes forem adjudicados, nas condiçõesespecificadas pela SDR e na Ordem de Fornecimento, sem nenhumadespesa adicional além do valor adjudicado constante da proposta depreços. III. Os produtos solicitados devem, obrigatoriamente, apresen-tar as características e especificações contidas nos Anexos I, II e III daTomada de Preços Nº 007/2006 somente sendo aceitos pela SDR nestascondições. IV. A Contratada compromete-se a entregar os Materiaiscontratados de acordo com o cronograma de execução, no período de180 (cento e oitenta) dias conforme liberação e fiscalização da SDR eCaixa Econômica Federal - PI (Anexo IV) do Edital. V. Todas as despe-sas e obrigações decorrentes e necessárias ao cumprimento dos serviçossão de inteira responsabilidade da Contratada. CLÁUSULA TERCEIRA– DO PREÇO E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO A Contratantepagará a Contratada pela execução do objeto deste Contrato o valor deR$ 158.102,62 (cento e cinqüenta e oito mil cento e dois reais e sessen-ta e dois centavos). Parágrafo único % Será realizado, após a entrega domaterial no local, aplicado pelos beneficiários e liberado pela fiscaliza-ção da SDR e Caixa Econômica Federal - PI. CLÁUSULA QUARTA –DO REAJUSTE O reajuste do preço dos materiais, somente se dará, senecessário for, no momento de eventual prorrogação do pacto, tornan-do-se por base a variação do índice oficial que reflita a evolução dos

custos dos serviços executados. Parágrafo único – Verificando-se algumcaso dos previstos na alínea d, inciso II, do art. 65 da Lei 8.666/93, serápossível a recomposição de preços a fim de manter o equilíbrio econô-mico financeiro do Contrato. CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIAO Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contado da data da assina-tura podendo ser prorrogado por igual período com vistas à obtenção depreços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a 12(doze) meses (caput art. 57 da Lei 8.666/93); CLÁUSULA SEXTA – DAFONTE DOS RECURSOS As Despesas decorrentes deste contrato serãoatendidas através do Convênio PMT/Caixa Econômica Federal (PSHRural), Classificação Orçamentária 1110, Elemento de Despesas:4.4.90.51.00.00, Fonte de Recurso: 100. CLÁUSULA SÉTIMA – DASOBRIGAÇÕES DAS PARTES 7.1 Compete a Contratante: Efetuar opagamento à CONTRATADA, parceladamente, após a entrega dos ma-teriais de que trata este contrato; Prestar as informações e os esclareci-mentos que venham a ser solicitados pela contratada; Exercer rigorosocontrole na execução dos serviços ora contratados, no prazo e formaestipulados neste Contrato. 7.2 Compete a Contratada Prestar todos osesclarecimentos que forem solicitados pela Contratante; Cumprir asobrigações financeiras e fiscais decorrentes do fornecimento dos produ-tos objeto deste contrato; Manter, durante a vigência do Contrato,todas as condições de habilitação e qualificação, obtidas no processolicitatório. CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO A Contratante ficareservado o direito de rescindir, unilateralmente o presente Contrato,independente de interpelação judicial ou extrajudicial sem que ao(s)fornecedor(es) caiba qualquer indenização ou reclamação nos seguintescasos: a) inadimplemento de qualquer cláusula ou condição contratual etambém das condições estabelecidas no presente Processo Licitatório;b) Inobservância das especificações ou normas técnicas; c) Falência,liquidação judicial ou extrajudicial, requerida, homologada ou decretada;d) Superveniência de incapacidade técnica do contratado, devidamentecomprovada; e) Atraso de serviços superior a 15 (quinze) dias, excluídaa hipótese de força maior; Parágrafo primeiro - Por razões de interessepúblico de alta relevância, a Contratante poderá promover a rescisãounilateral do contrato mediante notificação por escrito à Contratada,que acontecerá com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; Parágrafosegundo - A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como TermoFinal do Contrato o último dia do mês, após o decurso do prazo determi-nado no item anterior; Parágrafo terceiro - A Contratante, no caso darescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do art. nº 78, da LeiFederal nº 8.666/93, pagará a Contratada conforme dispõe o § 2º, do art.79, da referida Lei; Parágrafo quarto - Havendo multa contratual aindanão liquidada, o montante do valor será deduzido da importância a serpaga à firma Contratada. Parágrafo quinto - No caso de rescisão doContrato, a Contratada receberá somente o valor correspondente aosprodutos entregues e aceitos, deduzido o valor de multa contratual pre-vista na cláusula seguinte. CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADESNa infrigência das Cláusulas Contratuais, ficará a Contratada sujeita àsseguintes penalidades: a) Pelo atraso injustificado na execução do Con-trato, fica sujeito a Contratada à multa de mora de 2% (dois por cento),ao dia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassando a 20% (vintepor cento) ao mês: b) Pela inexecução total ou parcial do Contrato pelaContratada, poderá a Contratante garantida a defesa prévia da Contra-tada, aplicar as seguintes penalidades, sem exclusão das demais sançõesprevista no art. 87 da Lei 8.666/93; b.1) Advertência; b.2) Multa equi-valente a 5% (cinco por cento), pela inexecução total ou parcial doContrato, aplicado sobre o valor total do Contrato; b.3) Suspensãotemporária do direito de participar em licitações e impedimento deContratar com a Administração Publica, por prazo não superior a 02(dois anos); b.4) Declaração de inidoneidade para licitar ou Contratarcom a Administração Publica, enquanto perdurarem os motivosdeterminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação,perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedi-da sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízosresultantes e após decorrido prazo de sanção aplicada com base noinciso anterior. b.5) rescisão contratual, nos termos do art. 77 da Lei nº8.666/93 e alterações. CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃOIntegram o presente Contrato e a eles são remissivos, o Edital e seusanexos, a proposta de preços e anexos apresentada pela Contratada noProcedimento Licitatório Tomada de Preços Nº 007/2006 e processon.º 083.0133/2006, as ordens de fornecimento, a Lei nº 8.666/93, suasalterações posteriores e demais legislação aplicável. CLÁUSULA DÉ-CIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO A SDR, até o 5º (quinto) dia útildo mês subseqüente da assinatura deste Contrato, providenciará suapublicação no Diário Oficial do Município visando garantir eficácia doato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAISO presente Contrato somente poderá ser rescindido pelo inadimplemento

Sexta-feira, 26 de maio de 2006DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.100 29de suas cláusulas e/ou condições, ou de comum acordo entre as partesContratantes, resilido pela superveniência de normas legais que o tor-nem formal ou inexeqüível e alterado mediante termo aditivo. É vedadoà Contratada ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos eobrigações regulados por este instrumento, a não ser com a prévia eexpressa autorização da SDR, caso em que permanecerá aquela solidari-amente responsável com a nova CONTRATADA. A Superintendênciade Desenvolvimento Rural reserva-se o direito de aumentar ou reduzir ovalor inicial atualizado do Contrato em até 25% (vinte e cinco porcento), previstos no parágrafo 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, semque dessa decisão caiba à CONTRATADA, direito a qualquer indeniza-ção. Os casos omissos são submetidos a parecer do Órgão Jurídico daPREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, e resolvidos observandoo preceituado na Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e demaislegislação vigente. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO Ficaeleito o foro da Comarca de Teresina, com renúncia a qualquer outro pormais privilegiado que for, para discutir e dirimir dúvidas ou pendênciasporventura surgidas, originárias deste Contrato, desde que não possamser solucionadas pela mediação administrativa, prévia e amigavelmentepelas partes Contratantes. Ficando, assim, certos e ajustados, Contra-tante e Contratado, por seus representantes legais, rubricam e assinam opresente Instrumento Contratual, com 05 (cinco) vias de igual teor eforma, juntamente com 02 (duas) testemunhas. Teresina(PI), 12 demaio de 2006. PAULO FERNANDES FORTES FILHO Superintenden-te de Desenvolvimento Rural ALBINO CARLOS LINO DE ALENCARAcla Center Comércio & Serviços LTDA TESTEMUNHAS: ClaceanaMaria Monteiro de A.P.Landim Gerente de Obras SDR

Fundação Municipal de Saúde

PORTARIA/PRES/Nº 0188/06 Teresina, 17de maio de 2006. O Presi-dente da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, no uso de suas atri-buições legais e considerando necessidade de efetivar a política de aten-ção à Saúde Bucal no âmbito municipal; RESOLVE: Art.1 – Instituir oGRUPO TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DETERESINA – PI. Art.2 – O Grupo tem natureza técnica, constituindo-se com os objetivos: a) Apresentar diagnóstico do setor saúde bucal nomunicípio de Teresina, com a finalidade de apresentar a realidade paraanálise, que permita transpor as dificuldades a ser transformada; b) Suge-rir a construção do modelo de atenção em saúde bucal, em todos osníveis de atenção, em consonância com os princípios do SUS; c) Elabo-rar o Plano de Reorganização das Ações de Saúde Bucal, integrado aoPlano Municipal de Saúde do município de Teresina. Art. 3 – A Comissãoserá composta de servidores da instituição, podendo, ainda, valer-se decolaboradores técnicos e científicos para a elaboração de estudos, pes-quisas, pareceres e consulta.

Supervisor Odontologia CR Leste Sudeste Carlos Alberto da Silva Rodrigues Supervisor Odontologia CR Sul Maria Raimunda Nunes de Sousa Coelho Supervisor Odontologia C R Centro Norte Maria das Graças Lima Ramos Técnico Francisco Carlos de Brito Técnico Francisco das Chagas de Sá e Pádua

$ 1 – O Grupo Técnico de Saúde Bucal do Município de Teresina serácoordenado por Francisco Carlos de Brito Art. 6 O grupo terá o prazo de120 (cento e vinte) dias para apresentar os trabalhos Art.7 – Estaportaria retroage a 24 de março de 2006. Teresina, 27 de março de2006. JOÃO ORLANDO RIBEIRO GONÇALVES Presidente da Funda-ção Municipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO N.º 65/06 REFERENTE AO PROCESSON.º 042. 0653/06 E CARTA CONVITE N.º 019/06; CONTRATANTE:FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA: NETLUXINSTALAÇÕES, COMÉRCIO E IND. LTDA; OBJETO: EXECUÇÃODE SERVIÇOS DA INSTALAÇÃO DA REDE DE FBRA, LÓGICA EELÈTRICA DA FMS ( BLOCOS 01 e 02). VIGÊNCIA : 60 DIAS VA-LOR: R$ 59.924,00. ASSINAM PELA CONTRATANTE: JOÃOORLANDO RIBEIRO GONÇALVES. PELA CONTRATADA: LAÉR-CIO NOGUEIRA SEABRA.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃOSEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 209/2005 CON-TRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATA-DA: MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO OBJETO: PRORROGAÇÃODA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL POR MAIS UM ANO VI-

GÊNCIA: 01 (UM) ANO ASSINAM PELA CONTRATANTE: JOÃOORLANDO RIBEIRO GONÇALVES PELA CONTRATADA: MARIAOLIVEIRA DE CARVALHO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO COM O CEN-TRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SÃO CAMILO (CEPROSC);REFERNTE AO PROCESSO N.º 045.01.973/2006 CONVENENTE:FMS Fundação Municipal de Saúde; CONVENIADA: Centro de Educa-ção Profissional São Camilo; OBJETO: prorrogação da vigência doconvênio inicial por mais um ano. ASSINAM PELA CONVENENTE:Dr. João Orlando Ribeiro Gonçalves; PELA CONVENIADA: OzirinaGracildes do Espírito Santo.

Fundação Cultural Monsenhor Chaves

PROJETO APROVADO PELO CMC ORD. PROJETO SEGMENTO INTERESSADO VALOR

1

Quadrinhas populares - Através de pesquisa de campo, a autora fez apanhado de quadras usadas pelo povo em diversas manifestações. O projeto é a publicação dessa pesquisa em livro.

Literatura Maria Áurea Mesquita Queiroz 5.000,00

2

A Incrível Pedra Fina - montagem de peça de teatro voltada para crianças e adolescentes, buscando valorizar questões éticas, amizade etc.

Teatro Francisco Ací Gomes Campelo 7.520,00

3 Conselho ao Coração - gravação de CD com 12 canções do gênero popular da viola nordestina. Música Antônio Raimundo da Silva 9.430,00

4 Chapeuzinho Vermelho - montagem de peça infantil a partir da história de Chapeuzinho Vermelho.

Teatro Antonio Siris Sousa 15.977,50

5

A mensagem do Salmo (Saga Dramática do Cristianismo ) - quarta edição da peça de teatro, escrita em 1967 e várias vezes encenada no Rio de Janeiro.

Literatura Júlio Romão da Silva 7.350,00

6 Confidências de Jorgethe - montagem do monólogo escrito por Benjamin Santos especialmente para o ator.

Teatro Tarciso Prado 14.660,00

7 Proletarium - montagem de peça de teatro que analisa a situação do proletariado piauiense. Teatro Companhia Teatro

Renascer 20.043,37

8 Na Levada do Boi - gravação de CD com músicas de Bumba-meu-boi feitas por piauienses.

Música José Rodrigues 13.350,00

9

Revista Feira HQ - publicação de revista de histórias em quadrinhos primiadas e mostradas durante a VII Feita de HQ, realizada em 2005 em Teresina.

Artes Plásticas

Bernardo Aurélio de Andrade Oliveira 4.000,00

10 Alegria de Viver - gravação de CD de Maria da Inglaterra, com músicas suas. Música Maria Luiza dos Santos

Silva 11.330,00

11 CD da Banda INTO MORPHIN - Gravação de CD de música 'heavy metal'. Música Antonio Francisco Petillo

Junior 9.593,32

12 CD Serra das Confusões - CD de música instrumental, com a música regional colorida por forte dose jazzística.

Música Márcio Meneses Barros 5.600,00

13 Vapor do Parnaiba - gravação em CD de músicas de Climério Lima por vários cantores piauienses.

Música Francisco Assai Gomes Campelo 13.150,00

14

Hermes Vieira: O Casal-Fantasma e Pequeno Vocabulário da Língua Tupi - publicação em livro do conto "Casa-Fantasma" e do dicionário de língua Tupi, de autoria de Hermes Vieira.

Literatura Luis Carlos Sotero Costa 6.714,00

15 BULL DANCING - espetáculo de dança + teatro + música, partindo do Bumba-meu-boi, com participação de artistas piauienses e europeus.

Dança Marcelo Evelin de Carvalho 33.200,00

16 Poti Velho: Um Novo Olhar - publicação de livro com fotos em preto e branco do Poti Velho, berço de Teresina.

Fotografia Antonio Darci Bastos Júnior 22.000,00

17

CD instrumental Mike Soares - gravação de CD com música instrumental (gruitarra), com influências desde a música regional, passando pelo jazz, até o rock.

Música Sergio Michelle de Oliveira Soares 5.600,00

18 Humor Sangrento - reedição do livro de desenhos e HQ lançado em 1977, que foi pioneiro do gênero no Piauí

Artes Plásticas e Literatura

Arnaldo da Costa Albuquerque 7.000,00

19 Mar de Rosas - publicação de livro de poesias. Literatura Humberto Alves Pequeno 7.374,00

20 Os Emboladores do Brasil - gravação de CD com os emboladores Jota, Jotinha e Jotão. Música Francisco Jovanildo de

Freitas Araújo 7.860,00

21 Um Ponto Fora Da Curva - publicação de livro de poesias com CD de poemas musicados.

Literatura e Música

Francisco Laerte Juvêncio Magalhães 17.600,00

22

Tributo à Luiz Gonzaga – obra, Arte e História -espetáculo de dança, poesia, teatro e multimídia, a partir da obra do compositor nordestino.

Dança Sidelmonio Alves Ribeiro 14.340,00

23 CD – Hip Hop Nordestimente Afro “Gil BV” -gravação de CD com músicas relacionadas ao movimento hip hop.

Música Gil Custódio Araújo Ferreira 8.384,00

24 Via Sacra Especial - montagem da Via Sacra com crianças atendidas pela APAE. Teatro Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais 5.000,00

25 Ela - espetáculo de dança sobre a condição da mulher atual. Dança Manoel da Cruz do

Nascimento 11.340,00

26

Reconstrução do Reisado de Manuel Antônio -recomposição, com artistas e intelectuais, do reisado de Manuel Antônio, gravando-o em DVD.

Cinema e Vídeo Fundação Quixote 24.668,00


Superintendência de DesenvolvimentoUrbano e Meio Ambiente - Centro/Norte

EXTRATO DE TERMO ADITIVO. 4º Aditivo ao Contrato nº. 018/2005 – A.J. SDU Centro/Norte. Contratante: Superintendência deDesenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SDU Centro/Norte. Con-tratada: Construtora Carnib Matos Ltda. Objeto: modificar a CláusulaSegunda – Do Preço. Valor: R$ 8.693,03 (oito mil, seiscentos e noventae três reais e três centavos). Data: 17 de abril de 2006. Assinam: PelaContratante, Sr. José João DE Magalhães Braga Júnior e Pela Contrata-da Sr. José Wallace Reis Carnib Sobrinho, Sócio-Gerente.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO. 1º Aditivo ao Contrato nº. 005/2006 – A.J. SDU Centro/Norte. Contratante: Superintendência deDesenvolvimento Urbano e Meio Ambiente SDU Centro/Norte. Con-tratada: J. Brito Engenharia Ltda. Objeto: modificação da Cláusula Se-gunda – Do Preço. Valor: R$ 4.352,43 (quatro mil, trezentos e cinqüen-ta e dois reais e quarenta e três reais). Data: 05 de maio de 2006.Assinam: Pela Contratante, Sr. José João de Magalhães Braga Júnior ePela Contratada, Sr. João de Brito Coelho, Sócio-Administrador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO. 2º Aditivo ao Contrato nº. 005/2005 – A.J. SDU Centro/Norte. Contratante: Superintendência deDesenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SDU Centro/Norte. Con-tratada: STEL – Serviços Terceirizados Ltda. Objeto: modificação daCláusula Sétima – Da Vigência e Prorrogação, prorrogando o contratopor mais de 6 (seis) meses. Data: 02 de Maio de 2006. Assinam: PelaContratante Sr. José João de Magalhães Braga Júnior e Pela ContratadaJosé Ribeiro de Araújo Filho, Sócio-Gerente.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO. 2º Aditivo ao Contrato nº. 004/2005 – A.J. SDU Centro/Norte. Contratante: Superintendência deDesenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SDU Centro/Norte. Con-tratada: STEL Serviços Terceirizados Ltda. Objeto: modificação da Clá-usula Sétima – Da Vigência e Prorrogação, prorrogando o Contratoreferido por mais 6 (seis) meses. Data: 02 de Maio de 2006. Assinam:Pela Contratante, Sr. José João de Magalhães Braga Júnior, Superinten-dente e Pela Contratada Sr. José Ribeiro de Araújo Filho, Sócio-Gerente.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO. 2º Aditivo ao Contrato nº. 003/2005 – A.J. SDU Centro/Norte. Contratante: Superintendência deDesenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SDU Centro/Norte. Con-tratada: Empresa Morais, Marques e Cia. Ltda. Objeto: modificação daCláusula Sétima – Da Vigência e Prorrogação, prorrogando o Contratopor mais 6 (seis) meses. Data: 02 de Maio de 2006. Assinam: PelaContratante, Sr. José João de Magalhães Braga Júnior e Pela ContratadaSr. Joaquim de Araújo Marques, Sócio-Gerente.

EXTRATO DE CONTRATO. Contrato nº. 028/2006 – A.J. SDUCentro/Norte. Contratante: Superintendência de DesenvolvimentoUrbano e Meio Ambiente – SDU Centro/Norte. Contratada: MoanaPremoldados e Construções Ltda. Objeto: execução dos serviços deconstrução de terraplenagem e pavimentação das vias de circulaçãointerna do Loteamento PSH Norte, localizado no bairro Santa Maria daCodipi. Valor: R$ 854.293,81 ( oitocentos e cinqüenta e quatro mil,duzentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos). Fonte deRecurso: 100. Classificação Orçamentária: 15.001.16.482.4.1057 –subsídio habitacional/PSH. Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – obras einstalações. Data: 28 de março de 2006.. Assinam: Pela Contratante, Sr.José João de Magalhães Braga Júnior e Pela Contratada Sr. Elano SampaioSantos, Diretor Financeiro.

EXTRATO DE CONTRATO. Contrato nº. 033/2006 – A.J SDUCentro/Norte. Contratada: CONTAK Construções Ltda. Objeto: exe-cução dos serviços de construção de 264m de galeria tubular de concretocom d: 1,2m (178m) e d: 1,5m (86m – parcial), início na Rua Fronteirase final Final após a Rua Dom Avelar, Vila Risoleta Neves, bairro ÁguaMineral. Preço: R$ 106.312,27 (cento e seis mil, trezentos e doze reais evinte e sete centavos). Fonte de Recurso: 100. Classificação Orçamentá-ria: 15.17.512.002.1065 – construção/ampliação de galerias pluviais.Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – obras e instalações. Data: 09 de maiode 2006. Assinam: Pela Contratante , Sr. José João de Magalhães BragaJúnior e Pela Contratada, Sr. Carlos Alberto de Aguiar, Procurador.

EXTRATO DE CONTRATO. Contrato nº. 032/2006 – A.J. SDU Centro/Norte. CONTRATANTE: Superintendência de Desenvolvimento Urbano eMeio Ambiente SDU Centro/Norte. CONTRATADA: Empresa J. L. M. deAlmeida – ME (4X4 Rent a Car). OBJETO: contratação de empresa prestadorade serviços de transporte que colocará à disposição da Contratante, 2 (dois)veículos tipo Camionete/Van , mínima para 12 (doze) passageiros sentados,com ar condicionado, com motorista qualificado, com combustível, commanutenção mecânica permanente, com no máximo 03 (três) anos de fabri-cação; 04 (quatro) veículos tipo moto, com dois lugares, com motoqueiro,com potência mínima de 125 cc, com bagageiro de transporte removível, commanutenção mecânica permanente, com no máximo 01 (um) ano de fabrica-ção; 01 (um) veículo tipo caminhão ¾, a diesel, com carroceria de madeira,capacidade mínima de carga 4000 kg, com motorista qualificado, com com-bustível, com manutenção mecânica permanente, com no máximo 05 (cinco)anos de fabricação, todos com documentação, impostos, taxas e multas emdia, com seguro de responsabilidade civil facultativa contra terceiros (RCF)devidamente formalizado, com garantias plenas trabalhistas e previdenciáriasdos funcionários, com a prévia aprovação do cadastro e vistoria dos veículosdisponibilizados, efetuados pela STRANS, a serem utilizados pela SDU Centro/Norte, no desempenho diário de funções inerentes aos seus diversos setores.VALOR: R$ 1,48 (um real e quarenta e oito centavos) pelos veículosutilitários tipo Van, por cada unidade de quilômetro rodado e cujo valortotal estimado mês será de R$ 5.920,00 (cinco mil, novecentos e vintereais) pagos pela quantidade estimada de 4000 km rodados ao mês pelos 2(dois) veículos; a importância de R$ 0,58 (cinqüenta e oito centavos),pelo veículo tipo moto, por cada unidade de quilômetro rodado e cujovalor total estimado mês será de R$ 4.640,00 (quatro mil, seiscentos equarenta reais) pagos pela quantidade estimada de 8000 km rodados aomês pelos 4 (quatro) veículos; a importância de R$ 2,30 (dois reais e trintacentavos), pelo caminhão, por cada unidade de quilômetro rodado e cujo valortotal estimado mês será de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) pagospela quantidade estimada de 2000 km rodados ao mês. FONTE DE RECUR-SO: 100 (próprios). ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – outros serviçosde terceiros – Pessoa Jurídica. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:15.122.040.2117 – Administração da SDU C/N. DATA: 05 de Maio de 2006.ASSINAM: Pela Contratante, Sr. José João de Magalhães Braga Júnior, Supe-rintendente e Pela Contratada, Sr. José Lael Marques de Almeida, Titular.

EXTRATO DE CONTRATO. Contrato nº. 034/2006 – A.J. SDU Centro/Norte. CONTRATANTE: Superintendência de Desenvolvimento Urbano eMeio Ambiente SDU Centro/Norte. CONTRATADA: Lima e Almeida Ltda.OBJETO: contratação de empresa prestadora de serviços de transporte paraatuar junto a esta SDU Centro/Norte, na forma a saber: a Contratada colocaráà disposição da Contratante 02 (dois) veículos tipo Caminhão (09 toneladas),com carroceria de madeira, com capacidade mínima de carga de 09 toneladas,com motorista qualificado, combustível, com manutenção, com mecânicapermanente, com no máximo dez anos de fabricação, com documentação,impostos, taxas e multas em dia, com seguro de responsabilidade civil faculta-tiva contra terceiros (RCF) devidamente formalizado, com garantias plenastrabalhistas e previdenciárias dos funcionários, com a prévia aprovação docadastro e vistoria dos veículos disponibilizados, efetuadas pela STRANS,aserem utilizados pela SDU/CENTRO-NORTE, no desempenho diário de fun-ções inerentes aos seus diversos setores. VALOR: R$ 2,52 (dois reais e cinqüen-ta e dois centavos) por veículo tipo Caminhão (09 toneladas), que serão pagosà vista, por cada unidade de quilômetro rodado, cujo valor total estimado mêsserá de R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais), correspondente a quantidadeestimada de 4000 km rodados ao mês pelos dois veículos. FONTE DE RE-CURSO: 100 - Recursos Próprios. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 –Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. CLASSIFICAÇÃO ORÇA-MENTÁRIA: 15.122.040.2117 – Administração da SDU – C/N. DATA: 18de maio de 2006. ASSINAM: Pela Contratante Sr. José João de MagalhãesBraga Júnior, Superintendente, e Pela Contratada, Reuri Barbosa de Almeida.

Superintendência de DesenvolvimentoUrbano e Meio Ambiente - Sudeste

TERMO ADITIVO N.º 001 AO CONTRATO N.º 002/2006 - A. J. - SDU-SUDESTE CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE DESEN-VOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE – SDU-SUDESTE E AEMPRESA CONST. IPANEMA ENG. COM. E SERVIÇOS LTDA. A SUPE-RINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBI-ENTE – SDU-SUDESTE, com sede, foro e administração nesta capital, na Av.

Sexta-feira, 26 de maio de 2006DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.100 31Deputado Paulo Ferraz, 2241, Dirceu Arcoverde, inscrita no CNPJ sob o N.º06.056.770/0001-32, denominada CONTRATANTE, neste ato representa-da por seu Superintendente o Sr. João Eulálio de Pádua, engenheiro, casado,residente nesta cidade, CPF 099.821.593-72, portador da Cédula de Identidadenº 122.065 – SSP-PI, e a Empresa Const. Ipanema Eng. Com. e ServiçosLTDA denominada CONTRATADA, inscrita no CGC sob o Nº 03.807.970/0001-91 com sede à Av. Valter Alencar, 120, bairro São Pedro, nesta cidade,neste ato representada por seu Sócio Gerente, o Sr. Luis Pires Lages, CPF nº218.703.577-87,doravante denominada CONTRATADA, celebram o pre-sente TERMO ADITIVO, conforme as Cláusulas e condições seguintes: CLÁ-USULA I Continuam em pleno vigor e validade todas as Cláusulas e Condiçõesfirmadas no Contrato Nº 002/2006 – AJ – SDU-SUDESTE, exceto as queestejam neste TERMO ADITIVO, ou que a ele contrariem. CLÁUSULA IISerá acrescido ao valor inicial do Contrato, previsto na Cláusula Segunda, ovalor de R$ 2.496,19 (Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Seis Reais eDezenove Centavos), segundo necessidade demonstrada e justificada no pro-cesso n° 097.00662/2006. E, por estarem, assim, justos e contratados, foilavrado o presente TERMO ADITIVO, em 04 (quatro) vias de igual teor eforma, assinado pelas partes e por 02 (duas) testemunhas. Teresina(PI), 09 deMaio de 2006. Visto: Christiana Gomes Martins de Sousa Chefe da AssessoriaJurídica da SDU-SUDESTE Eng.º João Eulálio de Pádua Superintendente daSDU-SUDESTE CONTRATANTE Luis Pires Lages Representante LegalEmpresa Const. Ipanema Eng. Com. e Serviços LTDA CONTRATADA

CONTRATO N.º 016/2006 – SDU/ SUDESTE CONCORRÊNCIA N.º011/2005 – SEMA PROCESSO Nº 042. 1829/2005 - SEMA - PMT TER-MO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEQUE ENTRE Si celebram A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVI-MENTO URBANO E MEIO AMBIENTE – SDU/SUDESTE e a EMPRESAR. F. de A. FARIAS. A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTOURBANO E MEIO AMBIENTE – SDU-SUDESTE, com sede, foro e admi-nistração nesta capital, na Av. Deputado Paulo Ferraz, 2241, Dirceu Arcoverde,inscrita no CNPJ sob o N.º 06.056.770/0001-32, denominada CONTRA-TANTE, neste ato representada por seu Superintendente o Sr. João Eulálio dePádua, engenheiro, casado, residente nesta cidade, CPF 099.821.593-72, por-tador da Cédula de Identidade nº 122.065 SSP-PI, e de outro lado a EMPRESAR. F. DE A. FARIAS, CNPJ nº 03.709.221/0001-21, com sede na Rua SantaLuzia, 1453, Salas C e D, Centro, Teresina/PI, neste ato representada por seuSócio Gerente o Sr. Renato Ferreira de A. Farias, CPF nº 714.330.073-04, RG.nº 1.396.000, residente e domiciliado nesta capital, doravante denominadaCONTRATADO, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato dePrestação de Serviços, considerando o resultado do Processo Licitatório Con-corrência Pública nº 011/2005, Processo Administrativo nº 042-1829/2005,de acordo com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações,mediante cláusulas e condições que se seguem: CLÁUSULA PRIMEIRA - DOOBJETO Contratação de 05(CINCO) veículos tipo passeio, com 1.0 de c.c,quatro portas, com cinco lugares de assento, motorista qualificado, ar condici-onado e demais especificações previstos no Edital, a serem utilizados de acordocom as necessidades da SDU/SUDESTE, tendo como quantidade 1.000 (ummil) Km rodados ao mês. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXE-CUÇÃO A prestação dos serviços objeto deste Contrato, serão executadospela CONTRATADA, sob o regime de execução indireta conforme indicadoem Ordem de Serviços/Nota de Empenho expedida pela Superintendência deDesenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SDU/SUDESTE, sem nenhumadespesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta. CLÁUSU-LA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO A CONTRATADAreceberá pelos serviços prestados a importância de R$ 0,89 (Oitenta e NoveCentavos), por km rodado em via com pavimentação asfáltica, totalizandoR$ 8.900,00 (Oito Mil e Novecentos Reais) mensais por cada carro. § 1º – Opagamento será feito mensalmente de acordo com a quilometragem rodada noperíodo, até o dia 10(dez) do mês subseqüente. CLÁUSULA QUARTA – DOREAJUSTE DE PREÇOS O reajustamento do preço somente se dará, senecessário for, no momento de eventual prorrogação do pacto, tomando-sepor base o índice geral de preços da Fundação Getúlio Vargas – FGV para oobjeto deste contrato. PARÁGRAFO ÚNICO – VERIFICADO ALGUM DOS CASOS

PREVISTOS NA ALÍNEA D, II, DO ART. 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, SERÁ POSSÍVEL A

RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS A FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO.CLÁUSULA QUINTA – DA FONTE DE RECURSO As despesas decorrentesdeste Contrato serão atendidas com recursos oriundos da fonte (001) RecursosPróprios. Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL Opresente Contrato, terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de suaassinatura, podendo ser prorrogado por igual ou inferior período, desde quedevidamente justificado por escrito, mediante autorização do Ordenador daDespesa da Contratante, de acordo com as partes e nos termos do art. 57,caput e §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666/93. CLÁUSULA SÉTIMA – ACRÉS-CIMO OU SUPRESSÃO A Superintendência de Desenvolvimento Urbano e

Meio Ambiente – SDU/SUDESTE reserva-se o direito de aumentar ou reduziro valor inicial atualizado do Contrato em até 25% (vinte e cinco por cento),previstos no parágrafo 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93, sem que dessadecisão caiba, às licitantes, direito a qualquer indenização. CLÁUSULA OITA-VA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES – Compete à CONTRATANTE:fornecer os dados e endereço completo dos locais de execução dos serviçospela CONTRATADA; prestar as informações e os esclarecimentos que ve-nham a ser solicitados pela CONTRATADA; efetuar o pagamento conformeestipulado neste Contrato; exercer rigoroso controle de qualidade sobre osserviços objeto da presente licitação. - Compete à CONTRATADA: executarfielmente os serviços objeto deste Contrato, de modo que os mesmos sejamefetuados nos termos e condições previstas; prestar todos os esclarecimentosque forem solicitados pela CONTRATANTE; atender as reclamações quantoa qualidade dos serviços nos locais previamente indicado; cumprir as obriga-ções financeiras e fiscais decorrentes da execução do presente Contrato, bemcomo as atinentes às legislações do trabalho, previdenciárias, acidentes dotrabalho e quaisquer outras despesas relativas a pessoal admitido para a execu-ção do mesmo; manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições dehabilitação e qualificação, obtidas no processo licitatório; prover os custoscom a manutenção dos veículos, reposição de peças, com pessoal, inclusiveremuneração, encargos sociais e multas, não cabendo à CONTRATANTEnenhuma forma de desembolso; ter seguro com Cobertura de Terceiros ePassageiros, contemplando Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) e Aci-dentes Pessoais de Passageiros (APP), além dos seguros obrigatórios, manten-do-os atualizados, durante a vigência do Contrato, devendo os respectivoscomprovantes ser apresentados junto à CONTRATANTE. em caso do veícu-lo apresentar problema a CONTRATADA deverá providenciar sua substitui-ção imediatamente, sem prejuízos para a CONTRATANTE; não transferir notodo ou em parte a execução deste Contrato, sem prévia anuência da CON-TRATANTE. a sublocação dos serviços previstos neste contrato, observado odisposto no item anterior, somente será aceita de pessoa jurídica que atenda atodos os requisitos estabelecidos no Edital e na legislação competente; o(s)veículo(s) e funcionário(s) deverá(ão) estar no local solicitado até 30 minutosantes dos horários estabelecidos; nos casos de micro-ônibus e ônibus para azona rural a contratada se obriga a disponibilizar para os veículos sistema decomunicação móvel (telefone, rádio, etc.) Identificar os veículo, com adesivofornecido pela PMT, no qual constará, obrigatoriamente, a expressão “usoexclusivo em serviço”. CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO Constituemmotivos para rescisão do Contrato: a). O não cumprimento de cláusulascontratuais; b). Atrasos injustificados nos horários de prestação dos serviços;c). Paralisação na prestação dos serviços sem a devida justificativa; d). Adecretação de falência ou instauração de insolvência civil da empresa; e). Adissolução da sociedade; f) a não observância da legislação pertinente ao trans-porte escolar; g) Por razões de interesse público de alta relevância, a Contra-tante poderá promover a rescisão unilateral do contrato mediante notificaçãopor escrito à Contratada, que acontecerá com antecedência mínima de 30(trinta) dias; § 1º. A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como TermoFinal do Contrato o último dia do mês, após o decurso do prazo determinadono item anterior; § 2º. A Contratante, no caso da rescisão unilateral com basenos incisos XII a XVII, do art. nº 78, da Lei Federal nº 8.666/93, pagará aContratada conforme dispõe o § 2º, do art. 79, da referida Lei; § 3º. Havendomulta contratual ainda não liquidada, o montante do valor será deduzido daimportância a ser paga à firma Contratada. § 4º. No caso de rescisão dopresente Contrato, a CONTRATADA receberá somente o valor correspon-dente aos serviços prestados, deduzidos o valor de multa contratual prevista nacláusula seguinte. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES a)- Peloatraso injustificado na execução do contrato, fica sujeito a CONTRATADA àmulta de mora 2,0% ao dia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassandoa 20% (vinte por cento). Pela inexecução total ou parcial do Contrato, pelaCONTRATADA, poderá a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa daCONTRATADA, aplicar as seguintes penalidades, sem exclusão das demaissanções previstas no art. 87, II, da Lei Federal nº 8.666/93; b.1. Advertência;b.2. Multa equivalente a 5% (cinco por cento), sobre o valor do Contrato pelainexecução total, ou 5% (cinco por cento) sobre o valor remanescente domesmo, no caso de inexecução parcial. - Suspensão temporária do direito departicipar em licitações e impedimento de contratar com a AdministraçãoPública, por prazo não superior a 02(dois) anos; - Declaração de inidoneidadepara licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem osmotivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação,perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedidasempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantese após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior,ensejando ainda o respectivo cancelamento de sua inscrição no Cadastro deFornecedores da PMT; - Rescisão contratual, no termos dos artigos 77, 78, 79e 80 da Lei das Licitações Públicas. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAVINCULAÇÃO INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO E A ELES SÃO REMISSIVOS, O EDITAL E SEUS

ANEXOS, A PROPOSTA DE PREÇOS E ANEXOS APRESENTADOS PELA CONTRATADA, NO

Sexta-feira, 26 de maio de 2006 DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.10032PROCESSO LICITATÓRIO, A LEI Nº 8.666/93, SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES E DEMAIS LEGISLA-ÇÃO APLICÁVEL. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS Oscasos omissos serão submetidos a parecer do Órgão Jurídico da PREFEITURAMUNICIPAL DE TERESINA, e resolvidos de conformidade com o preceitu-ado na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e demais legislaçãovigente. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO A CON-TRATANTE, até o 5º(quinto) dia do mês subseqüente à assinatura deste Con-trato, providenciará a sua publicação, no Diário Oficial do Município (DOM),visando garantir, a eficácia do ato. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOFORO Fica eleito o foro da cidade de Teresina, Estado do Piauí, como compe-tente para dirimir as questões decorrentes da execução deste Contrato, renun-ciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estaremde acordo, firmam o presente instrumento juntamente com 02(duas) testemu-nhas, em 04(quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos reaise jurídicos nele previstos. Teresina, 3 de Abril de 2006 Visto: CHRISTIANAGOMES MARTINS DE SOUSA Chefe da Assessoria Jurídica da SDU-SUDES-TE Eng.º João Eulálio de Pádua Superintendente da SDU-Sudeste CONTRA-TANTE Renato Ferreira de A. Farias Sócio Gerente R. F. De A. Farias CON-TRATADA

CONTRATO N.º 017/2006 – SDU/ SUDESTE CONCORRÊNCIA N.º011/2005 – SEMA PROCESSO Nº 042. 1829/2005 - SEMA - PMT TER-MO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEQUE ENTRE Si celebram A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVI-MENTO URBANO E MEIO AMBIENTE – SDU/SUDESTE e a EMPRESAJ. L. M. de ALMEIDA - ME. A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVI-MENTO URBANO E MEIO AMBIENTE – SDU-SUDESTE, com sede, foroe administração nesta capital, na Av. Deputado Paulo Ferraz, 2241, DirceuArcoverde, inscrita no CNPJ sob o N.º 06.056.770/0001-32, denominadaCONTRATANTE, neste ato representada por seu Superintendente o Sr. JoãoEulálio de Pádua, engenheiro, casado, residente nesta cidade, CPF 099.821.593-72, portador da Cédula de Identidade nº 122.065 SSP-PI, e de outro lado aEMPRESA J. L. M DE ALMEIDA - ME, CNPJ nº 86.960.721/0001-69, comsede na Av. Centenário, s/n, Praça do Aeroporto, neste ato representada porseu Sócio proprietário o Sr. José Leal Marques de Almeida, CPF nº 386.942.553-91, RG. nº 933.823, residente e domiciliado nesta Capital, doravante denomi-nada a CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Con-trato de Prestação de Serviços, considerando o resultado do Processo LicitatórioConcorrência Pública nº 011/2005, Processo Administrativo nº 042-1829/2005, de acordo com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suasalterações, mediante cláusulas e condições que se seguem: CLÁUSULA PRI-MEIRA - DO OBJETO Contratação de 01(Um) veículo tipo Camionete/Van,com capacidade mínima para 12 passageiros sentados, com ar condicionado,com motorista qualificado e demais especificações previstas no Edital, a seremutilizados de acordo com as necessidades da SDU/SUDESTE, tendo comoquantidade 2.000 (Dois mil) Km rodados ao mês. CLÁUSULA SEGUNDA –DO REGIME DE EXECUÇÃO A prestação dos serviços objeto deste Contra-to, serão executados pela CONTRATADA, sob o regime de execução indiretaconforme indicado em Ordem de Serviços/Nota de Empenho expedida pelaSuperintendência de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SDU/SUDESTE, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constan-te da Proposta. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMEN-TO A CONTRATADA receberá pelos serviços prestados a importância de R$1,48 (Um Real e Quarenta e Oito Centavos), por km rodado em via compavimentação asfáltica, totalizando R$ 2.960,00 (Dois Mil e Novecentos eSessenta Reais) mensais por cada carro. § 1º – O pagamento será feito mensal-mente de acordo com a quilometragem rodada no período, até o dia 10(dez) domês subseqüente. CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS Oreajustamento do preço somente se dará, se necessário for, no momento deeventual prorrogação do pacto, tomando-se por base o índice geral de preçosda Fundação Getúlio Vargas – FGV para o objeto deste contrato. PARÁGRA-FO ÚNICO – VERIFICADO ALGUM DOS CASOS PREVISTOS NA ALÍNEA D, II, DO ART. 65 DA LEI

FEDERAL Nº 8.666/93, SERÁ POSSÍVEL A RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS A FIM DE MANTER O

EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO. CLÁUSULA QUINTA – DA FON-TE DE RECURSO As despesas decorrentes deste Contrato serão atendidascom recursos oriundos da fonte (001) Recursos Próprios. Elemento de Despe-sa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. CLÁUSULASEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL O presente Contrato, terá vigên-cia de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo serprorrogado por igual ou inferior período, desde que devidamente justificadopor escrito, mediante autorização do Ordenador da Despesa da Contratante, deacordo com as partes e nos termos do art. 57, caput e §§ 1º e 2º da Lei Federalnº 8.666/93. CLÁUSULA SÉTIMA – ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO A Su-perintendência de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SDU/SU-DESTE reserva-se o direito de aumentar ou reduzir o valor inicial atualizado doContrato em até 25% (vinte e cinco por cento), previstos no parágrafo 1º, doart. 65, da Lei Federal nº 8.666/93, sem que dessa decisão caiba, às licitantes,

direito a qualquer indenização. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕESDAS PARTES – Compete à CONTRATANTE: fornecer os dados e endereçocompleto dos locais de execução dos serviços pela CONTRATADA; prestar asinformações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CON-TRATADA; efetuar o pagamento conforme estipulado neste Contrato; exer-cer rigoroso controle de qualidade sobre os serviços objeto da presente licita-ção. - Compete à CONTRATADA: executar fielmente os serviços objetodeste Contrato, de modo que os mesmos sejam efetuados nos termos e condi-ções previstas; prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelaCONTRATANTE; atender as reclamações quanto a qualidade dos serviços noslocais previamente indicado; cumprir as obrigações financeiras e fiscais decor-rentes da execução do presente Contrato, bem como as atinentes às legislaçõesdo trabalho, previdenciárias, acidentes do trabalho e quaisquer outras despesasrelativas a pessoal admitido para a execução do mesmo; manter, durante avigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação, obtidasno processo licitatório; prover os custos com a manutenção dos veículos,reposição de peças, com pessoal, inclusive remuneração, encargos sociais emultas, não cabendo à CONTRATANTE nenhuma forma de desembolso; terseguro com Cobertura de Terceiros e Passageiros, contemplando Responsabi-lidade Civil Facultativa (RCF) e Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), alémdos seguros obrigatórios, mantendo-os atualizados, durante a vigência do Con-trato, devendo os respectivos comprovantes ser apresentados junto à CON-TRATANTE. em caso do veículo apresentar problema a CONTRATADAdeverá providenciar sua substituição imediatamente, sem prejuízos para aCONTRATANTE; não transferir no todo ou em parte a execução desteContrato, sem prévia anuência da CONTRATANTE. a sublocação dos servi-ços previstos neste contrato, observado o disposto no item anterior, somenteserá aceita de pessoa jurídica que atenda a todos os requisitos estabelecidos noEdital e na legislação competente; o(s) veículo(s) e funcionário(s) deverá(ão)estar no local solicitado até 30 minutos antes dos horários estabelecidos; noscasos de micro-ônibus e ônibus para a zona rural a contratada se obriga adisponibilizar para os veículos sistema de comunicação móvel (telefone, rádio,etc.) Identificar os veículos, com adesivo fornecido pela PMT, no qual cons-tará, obrigatoriamente, a expressão “uso exclusivo em serviço”. CLÁUSULANONA – DA RESCISÃO Constituem motivos para rescisão do Contrato: a).O não cumprimento de cláusulas contratuais; b). Atrasos injustificados noshorários de prestação dos serviços; c). Paralisação na prestação dos serviçossem a devida justificativa; d). A decretação de falência ou instauração deinsolvência civil da empresa; e). A dissolução da sociedade; f) a não observânciada legislação pertinente ao transporte escolar; g) Por razões de interessepúblico de alta relevância, a Contratante poderá promover a rescisão unilate-ral do contrato mediante notificação por escrito à Contratada, que acontecerácom antecedência mínima de 30 (trinta) dias; § 1º. A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como Termo Final do Contrato o último dia do mês, apóso decurso do prazo determinado no item anterior; § 2º. A Contratante, no casoda rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do art. nº 78, da LeiFederal nº 8.666/93, pagará a Contratada conforme dispõe o § 2º, do art. 79,da referida Lei; § 3º. Havendo multa contratual ainda não liquidada, o montan-te do valor será deduzido da importância a ser paga à firma Contratada. § 4º. Nocaso de rescisão do presente Contrato, a CONTRATADA receberá somente ovalor correspondente aos serviços prestados, deduzidos o valor de multacontratual prevista na cláusula seguinte. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PE-NALIDADES a)- Pelo atraso injustificado na execução do contrato, ficasujeito a CONTRATADA à multa de mora 2,0% ao dia, sobre o valor total daproposta, não ultrapassando a 20% (vinte por cento). Pela inexecução totalou parcial do Contrato, pela CONTRATADA, poderá a CONTRATANTE,garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes penalidades,sem exclusão das demais sanções previstas no art. 87, II, da Lei Federal nº8.666/93; b.1. Advertência; b.2. Multa equivalente a 5% (cinco por cento),sobre o valor do Contrato pela inexecução total, ou 5% (cinco por cento)sobre o valor remanescente do mesmo, no caso de inexecução parcial. -Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento decontratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02(dois)anos; - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra-ção Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou atéque seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou apenalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administra-ção pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicadacom base no inciso anterior, ensejando ainda o respectivo cancelamento desua inscrição no Cadastro de Fornecedores da PMT; - Rescisão contratual, notermos dos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei das Licitações Públicas. CLÁUSULADÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO E A

ELES SÃO REMISSIVOS, O EDITAL E SEUS ANEXOS, A PROPOSTA DE PREÇOS E ANEXOS APRESENTA-DOS PELA CONTRATADA, NO PROCESSO LICITATÓRIO, A LEI Nº 8.666/93, SUAS ALTERA-ÇÕES POSTERIORES E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DOS CASOS OMISSOS Os casos omissos serão submetidos a parecer doÓrgão Jurídico da PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, e resolvidos

Sexta-feira, 26 de maio de 2006DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.100 33de conformidade com o preceituado na Lei Federal nº 8.666/93, suas altera-ções posteriores e demais legislação vigente. CLÁUSULA DÉCIMA TER-CEIRA – DA PUBLICAÇÃO A CONTRATANTE, até o 5º(quinto) dia domês subseqüente à assinatura deste Contrato, providenciará a sua publicação,no Diário Oficial do Município (DOM), visando garantir, a eficácia do ato.CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO Fica eleito o foro da cidade deTeresina, Estado do Piauí, como competente para dirimir as questões decor-rentes da execução deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, pormais privilegiado que seja. E, por estarem de acordo, firmam o presenteinstrumento juntamente com 02(duas) testemunhas, em 04(quatro) vias deigual teor e forma, para que surtam os efeitos reais e jurídicos nele previstos.Teresina, 3 de Abril de 2006 Visto: CHRISTIANA GOMES MARTINS DESOUSA Chefe da Assessoria Jurídica da SDU-SUDESTE Eng.º João Eulálio dePádua Superintendente da SDU-Sudeste CONTRATANTE José Leal Marquesde Almeida Sócio proprietário J. L. M. de Almeida CONTRATADA

CONTRATO N.º 018/2006 – SDU/ SUDESTE CONCORRÊNCIA N.º011/2005 – SEMA PROCESSO Nº 042. 1829/2005 - SEMA - PMT TER-MO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEQUE ENTRE Si celebram A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVI-MENTO URBANO E MEIO AMBIENTE – SDU/SUDESTE e a EMPRESAJ. L. M. de ALMEIDA - ME. A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVI-MENTO URBANO E MEIO AMBIENTE – SDU-SUDESTE, com sede, foroe administração nesta capital, na Av. Deputado Paulo Ferraz, 2241, DirceuArcoverde, inscrita no CNPJ sob o N.º 06.056.770/0001-32, denominadaCONTRATANTE, neste ato representada por seu Superintendente o Sr. JoãoEulálio de Pádua, engenheiro, casado, residente nesta cidade, CPF 099.821.593-72, portador da Cédula de Identidade nº 122.065 SSP-PI, e de outro lado aEMPRESA J. L. M DE ALMEIDA - ME, CNPJ nº 86.960.721/0001-69, comsede na Av. Centenário, s/n, Praça do Aeroporto, neste ato representada porseu Sócio proprietário o Sr. José Leal Marques de Almeida, CPF nº 386.942.553-91, RG. nº 933.823, residente e domiciliado nesta Capital, doravante denomi-nada a CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Con-trato de Prestação de Serviços, considerando o resultado do Processo LicitatórioConcorrência Pública nº 011/2005, Processo Administrativo nº 042-1829/2005, de acordo com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suasalterações, mediante cláusulas e condições que se seguem: CLÁUSULA PRI-MEIRA - DO OBJETO Contratação de 01(Um) veículo tipo Caminhão 3/4,a diesel, com carroceria de madeira, capacidade de carga 4.000 Kg, commotorista qualificado e demais especificações previstas no Edital, a seremutilizados de acordo com as necessidades da SDU/SUDESTE, tendo comoquantidade 2.000 (Dois mil) Km rodados ao mês. CLÁUSULA SEGUNDA –DO REGIME DE EXECUÇÃO A prestação dos serviços objeto deste Contra-to, serão executados pela CONTRATADA, sob o regime de execução indiretaconforme indicado em Ordem de Serviços/Nota de Empenho expedida pelaSuperintendência de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SDU/SUDESTE, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constan-te da Proposta. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMEN-TO A CONTRATADA receberá pelos serviços prestados a importância de R$2,30 (Dois Reais e Trinta Centavos), por km rodado em via com pavimenta-ção asfáltica, totalizando R$ 4.600,00 (Quatro Mil e Seiscentos Reais) men-sais por cada carro. § 1º – O pagamento será feito mensalmente de acordo coma quilometragem rodada no período, até o dia 10(dez) do mês subseqüente.CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS O reajustamento dopreço somente se dará, se necessário for, no momento de eventual prorroga-ção do pacto, tomando-se por base o índice geral de preços da FundaçãoGetúlio Vargas – FGV para o objeto deste contrato. PARÁGRAFO ÚNICO –VERIFICADO ALGUM DOS CASOS PREVISTOS NA ALÍNEA D, II, DO ART. 65 DA LEI FEDERAL Nº8.666/93, SERÁ POSSÍVEL A RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS A FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔ-MICO FINANCEIRO DO CONTRATO. CLÁUSULA QUINTA – DA FONTE DE RECUR-SO As despesas decorrentes deste Contrato serão atendidas com recursos oriundosda fonte (001) Recursos Próprios. Elemento de Despesa: 33.90.39 – OutrosServiços de Terceiros – Pessoa Jurídica. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊN-CIA CONTRATUAL O presente Contrato, terá vigência de 12 (doze) meses,contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual ouinferior período, desde que devidamente justificado por escrito, mediante auto-rização do Ordenador da Despesa da Contratante, de acordo com as partes enos termos do art. 57, caput e §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666/93. CLÁUSU-LA SÉTIMA – ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO A Superintendência de Desen-volvimento Urbano e Meio Ambiente – SDU/SUDESTE reserva-se o direitode aumentar ou reduzir o valor inicial atualizado do Contrato em até 25%(vinte e cinco por cento), previstos no parágrafo 1º, do art. 65, da Lei Federalnº 8.666/93, sem que dessa decisão caiba, às licitantes, direito a qualquerindenização. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES –Compete à CONTRATANTE: fornecer os dados e endereço completo doslocais de execução dos serviços pela CONTRATADA; prestar as informaçõese os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

efetuar o pagamento conforme estipulado neste Contrato; exercer rigorosocontrole de qualidade sobre os serviços objeto da presente licitação. - Competeà CONTRATADA: executar fielmente os serviços objeto deste Contrato, demodo que os mesmos sejam efetuados nos termos e condições previstas;prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATAN-TE; atender as reclamações quanto a qualidade dos serviços nos locais previa-mente indicado; cumprir as obrigações financeiras e fiscais decorrentes daexecução do presente Contrato, bem como as atinentes às legislações dotrabalho, previdenciárias, acidentes do trabalho e quaisquer outras despesasrelativas a pessoal admitido para a execução do mesmo; manter, durante avigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação, obtidasno processo licitatório; prover os custos com a manutenção dos veículos,reposição de peças, com pessoal, inclusive remuneração, encargos sociais emultas, não cabendo à CONTRATANTE nenhuma forma de desembolso; terseguro com Cobertura de Terceiros e Passageiros, contemplando Responsabi-lidade Civil Facultativa (RCF) e Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), alémdos seguros obrigatórios, mantendo-os atualizados, durante a vigência do Con-trato, devendo os respectivos comprovantes ser apresentados junto à CON-TRATANTE. em caso do veículo apresentar problema a CONTRATADAdeverá providenciar sua substituição imediatamente, sem prejuízos para aCONTRATANTE; não transferir no todo ou em parte a execução desteContrato, sem prévia anuência da CONTRATANTE. a sublocação dos servi-ços previstos neste contrato, observado o disposto no item anterior, somenteserá aceita de pessoa jurídica que atenda a todos os requisitos estabelecidos noEdital e na legislação competente; o(s) veículo(s) e funcionário(s) deverá(ão)estar no local solicitado até 30 minutos antes dos horários estabelecidos; noscasos de micro-ônibus e ônibus para a zona rural a contratada se obriga adisponibilizar para os veículos sistema de comunicação móvel (telefone, rádio,etc.) Identificar os veículos, com adesivo fornecido pela PMT, no qual cons-tará, obrigatoriamente, a expressão “uso exclusivo em serviço”. CLÁUSULANONA – DA RESCISÃO Constituem motivos para rescisão do Contrato: a).O não cumprimento de cláusulas contratuais; b). Atrasos injustificados noshorários de prestação dos serviços; c). Paralisação na prestação dos serviçossem a devida justificativa; d). A decretação de falência ou instauração deinsolvência civil da empresa; e). A dissolução da sociedade; f) a não observânciada legislação pertinente ao transporte escolar; g) Por razões de interessepúblico de alta relevância, a Contratante poderá promover a rescisão unilate-ral do contrato mediante notificação por escrito à Contratada, que acontecerácom antecedência mínima de 30 (trinta) dias; § 1º. A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como Termo Final do Contrato o último dia do mês, apóso decurso do prazo determinado no item anterior; § 2º. A Contratante, no casoda rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do art. nº 78, da LeiFederal nº 8.666/93, pagará a Contratada conforme dispõe o § 2º, do art. 79,da referida Lei; § 3º. Havendo multa contratual ainda não liquidada, o montan-te do valor será deduzido da importância a ser paga à firma Contratada. § 4º. Nocaso de rescisão do presente Contrato, a CONTRATADA receberá somente ovalor correspondente aos serviços prestados, deduzidos o valor de multacontratual prevista na cláusula seguinte. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PE-NALIDADES a)- Pelo atraso injustificado na execução do contrato, ficasujeito a CONTRATADA à multa de mora 2,0% ao dia, sobre o valor total daproposta, não ultrapassando a 20% (vinte por cento). Pela inexecução totalou parcial do Contrato, pela CONTRATADA, poderá a CONTRATANTE,garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes penalidades,sem exclusão das demais sanções previstas no art. 87, II, da Lei Federal nº8.666/93; b.1. Advertência; b.2. Multa equivalente a 5% (cinco por cento),sobre o valor do Contrato pela inexecução total, ou 5% (cinco por cento)sobre o valor remanescente do mesmo, no caso de inexecução parcial. -Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento decontratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02(dois)anos; - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra-ção Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou atéque seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou apenalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administra-ção pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicadacom base no inciso anterior, ensejando ainda o respectivo cancelamento desua inscrição no Cadastro de Fornecedores da PMT; - Rescisão contratual, notermos dos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei das Licitações Públicas. CLÁUSULADÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO E A

ELES SÃO REMISSIVOS, O EDITAL E SEUS ANEXOS, A PROPOSTA DE PREÇOS E ANEXOS APRESENTA-DOS PELA CONTRATADA, NO PROCESSO LICITATÓRIO, A LEI Nº 8.666/93, SUAS ALTERA-ÇÕES POSTERIORES E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DOS CASOS OMISSOS Os casos omissos serão submetidos a parecer doÓrgão Jurídico da PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, e resolvidosde conformidade com o preceituado na Lei Federal nº 8.666/93, suas altera-ções posteriores e demais legislação vigente. CLÁUSULA DÉCIMA TER-CEIRA – DA PUBLICAÇÃO A CONTRATANTE, até o 5º(quinto) dia domês subseqüente à assinatura deste Contrato, providenciará a sua publicação,

Sexta-feira, 26 de maio de 2006 DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.10034no Diário Oficial do Município (DOM), visando garantir, a eficácia do ato.CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO Fica eleito o foro da cidade deTeresina, Estado do Piauí, como competente para dirimir as questões decor-rentes da execução deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, pormais privilegiado que seja. E, por estarem de acordo, firmam o presenteinstrumento juntamente com 02(duas) testemunhas, em 04(quatro) vias deigual teor e forma, para que surtam os efeitos reais e jurídicos nele previstos.Teresina, 3 de Abril de 2006 Visto: CHRISTIANA GOMES MARTINS DESOUSA Chefe da Assessoria Jurídica da SDU-SUDESTE Eng.º João Eulálio dePádua Superintendente da SDU-Sudeste CONTRATANTE José Leal Marquesde Almeida Sócio proprietário J. L. M. de Almeida CONTRATADA

CONTRATO N.º 019/2006 – SDU/ SUDESTE CONCORRÊNCIA N.º011/2005 – SEMA PROCESSO Nº 042. 1829/2005 - SEMA - PMT TER-MO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEQUE ENTRE Si celebram A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVI-MENTO URBANO E MEIO AMBIENTE – SDU/SUDESTE e a EMPRESAJERÔNIMO E NUNES LTDA. A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOL-VIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE – SDU-SUDESTE, com sede,foro e administração nesta capital, na Av. Deputado Paulo Ferraz, 2241,Dirceu Arcoverde, inscrita no CNPJ sob o N.º 06.056.770/0001-32, denomi-nada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Superintendente o Sr.João Eulálio de Pádua, engenheiro, casado, residente nesta cidade, CPF099.821.593-72, portador da Cédula de Identidade nº 122.065 SSP-PI, e deoutro lado a EMPRESA JERÔNIMO E NUNES LTDA, CNPJ nº 86.960.721/0001-69, com sede na Av. João Ferreira, 846, Centro, Água Branca/PI, nesteato representada por seu Sócio proprietário o Sr. Josué Jerônimo e Silva, CPFnº 288.037.793-53, RG. nº 837.631, residente e domiciliado nesta Capital,doravante denominada a CONTRATADA, resolvem de comum acordo fir-mar o presente Contrato de Prestação de Serviços, considerando o resultadodo Processo Licitatório Concorrência Pública nº 011/2005, Processo Admi-nistrativo nº 042-1829/2005, de acordo com a Lei Federal nº 8.666, de 21 dejunho de 1993 e suas alterações, mediante cláusulas e condições que se seguem:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO Contratação de 01(Um) veículotipo Camionete PICK-UP, com cabine dupla, com capacidade mínima decarga de 500 Kg, com motorista qualificado e demais especificações previstasno Edital, a serem utilizados de acordo com as necessidades da SDU/SUDES-TE, tendo como quantidade 2.000 (Dois mil) Km rodados ao mês. CLÁUSU-LA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO A prestação dos serviçosobjeto deste Contrato, serão executados pela CONTRATADA, sob o regimede execução indireta conforme indicado em Ordem de Serviços/Nota de Em-penho expedida pela Superintendência de Desenvolvimento Urbano e MeioAmbiente – SDU/SUDESTE, sem nenhuma despesa adicional além do valoradjudicado constante da Proposta. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO EDO PAGAMENTO A CONTRATADA receberá pelos serviços prestados aimportância de R$ 1,98 (Um Real e Noventa e Oito Centavos), por kmrodado em via com pavimentação asfáltica, totalizando R$ 3.960,00 (TrêsMil e Novecentos e Sessenta Reais) mensais por cada carro. § 1º – O pagamen-to será feito mensalmente de acordo com a quilometragem rodada no período,até o dia 10(dez) do mês subseqüente. CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUS-TE DE PREÇOS O reajustamento do preço somente se dará, se necessário for,no momento de eventual prorrogação do pacto, tomando-se por base o índicegeral de preços da Fundação Getúlio Vargas – FGV para o objeto deste contrato.PARÁGRAFO ÚNICO – VERIFICADO ALGUM DOS CASOS PREVISTOS NA ALÍNEA D, II, DO

ART. 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, SERÁ POSSÍVEL A RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS A FIM DE

MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO. CLÁUSULA QUINTA – DAFONTE DE RECURSO As despesas decorrentes deste Contrato serão atendi-das com recursos oriundos da fonte (001) Recursos Próprios. Elemento deDespesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. CLÁU-SULA SEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL O presente Contrato, terávigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo serprorrogado por igual ou inferior período, desde que devidamente justificadopor escrito, mediante autorização do Ordenador da Despesa da Contratante, deacordo com as partes e nos termos do art. 57, caput e §§ 1º e 2º da Lei Federalnº 8.666/93. CLÁUSULA SÉTIMA – ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO A Su-perintendência de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SDU/SU-DESTE reserva-se o direito de aumentar ou reduzir o valor inicial atualizado doContrato em até 25% (vinte e cinco por cento), previstos no parágrafo 1º, doart. 65, da Lei Federal nº 8.666/93, sem que dessa decisão caiba, às licitantes,direito a qualquer indenização. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕESDAS PARTES – Compete à CONTRATANTE: fornecer os dados e endereçocompleto dos locais de execução dos serviços pela CONTRATADA; prestar asinformações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CON-TRATADA; efetuar o pagamento conforme estipulado neste Contrato; exer-cer rigoroso controle de qualidade sobre os serviços objeto da presente licita-ção. - Compete à CONTRATADA: executar fielmente os serviços objetodeste Contrato, de modo que os mesmos sejam efetuados nos termos e condi-

ções previstas; prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelaCONTRATANTE; atender as reclamações quanto a qualidade dos serviços noslocais previamente indicado; cumprir as obrigações financeiras e fiscais decor-rentes da execução do presente Contrato, bem como as atinentes às legislaçõesdo trabalho, previdenciárias, acidentes do trabalho e quaisquer outras despesasrelativas a pessoal admitido para a execução do mesmo; manter, durante avigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação, obtidasno processo licitatório; prover os custos com a manutenção dos veículos,reposição de peças, com pessoal, inclusive remuneração, encargos sociais emultas, não cabendo à CONTRATANTE nenhuma forma de desembolso; terseguro com Cobertura de Terceiros e Passageiros, contemplando Responsabi-lidade Civil Facultativa (RCF) e Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), alémdos seguros obrigatórios, mantendo-os atualizados, durante a vigência do Con-trato, devendo os respectivos comprovantes ser apresentados junto à CON-TRATANTE. em caso do veículo apresentar problema a CONTRATADAdeverá providenciar sua substituição imediatamente, sem prejuízos para aCONTRATANTE; não transferir no todo ou em parte a execução desteContrato, sem prévia anuência da CONTRATANTE. a sublocação dos servi-ços previstos neste contrato, observado o disposto no item anterior, somenteserá aceita de pessoa jurídica que atenda a todos os requisitos estabelecidos noEdital e na legislação competente; o(s) veículo(s) e funcionário(s) deverá(ão)estar no local solicitado até 30 minutos antes dos horários estabelecidos; noscasos de micro-ônibus e ônibus para a zona rural a contratada se obriga adisponibilizar para os veículos sistema de comunicação móvel (telefone, rádio,etc.) Identificar os veículos, com adesivo fornecido pela PMT, no qual cons-tará, obrigatoriamente, a expressão “uso exclusivo em serviço”. CLÁUSULANONA – DA RESCISÃO Constituem motivos para rescisão do Contrato: a).O não cumprimento de cláusulas contratuais; b). Atrasos injustificados noshorários de prestação dos serviços; c). Paralisação na prestação dos serviçossem a devida justificativa; d). A decretação de falência ou instauração deinsolvência civil da empresa; e). A dissolução da sociedade; f) a não observânciada legislação pertinente ao transporte escolar; g) Por razões de interessepúblico de alta relevância, a Contratante poderá promover a rescisão unilate-ral do contrato mediante notificação por escrito à Contratada, que acontecerácom antecedência mínima de 30 (trinta) dias; § 1º. A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como Termo Final do Contrato o último dia do mês, apóso decurso do prazo determinado no item anterior; § 2º. A Contratante, no casoda rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do art. nº 78, da LeiFederal nº 8.666/93, pagará a Contratada conforme dispõe o § 2º, do art. 79,da referida Lei; § 3º. Havendo multa contratual ainda não liquidada, o montan-te do valor será deduzido da importância a ser paga à firma Contratada. § 4º. Nocaso de rescisão do presente Contrato, a CONTRATADA receberá somente ovalor correspondente aos serviços prestados, deduzidos o valor de multacontratual prevista na cláusula seguinte. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PE-NALIDADES a)- Pelo atraso injustificado na execução do contrato, ficasujeito a CONTRATADA à multa de mora 2,0% ao dia, sobre o valor total daproposta, não ultrapassando a 20% (vinte por cento). Pela inexecução totalou parcial do Contrato, pela CONTRATADA, poderá a CONTRATANTE,garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes penalidades,sem exclusão das demais sanções previstas no art. 87, II, da Lei Federal nº8.666/93; b.1. Advertência; b.2. Multa equivalente a 5% (cinco por cento),sobre o valor do Contrato pela inexecução total, ou 5% (cinco por cento)sobre o valor remanescente do mesmo, no caso de inexecução parcial. -Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento decontratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02(dois)anos; - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra-ção Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou atéque seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou apenalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administra-ção pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicadacom base no inciso anterior, ensejando ainda o respectivo cancelamento desua inscrição no Cadastro de Fornecedores da PMT; - Rescisão contratual, notermos dos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei das Licitações Públicas. CLÁUSULADÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO E A

ELES SÃO REMISSIVOS, O EDITAL E SEUS ANEXOS, A PROPOSTA DE PREÇOS E ANEXOS APRESENTA-DOS PELA CONTRATADA, NO PROCESSO LICITATÓRIO, A LEI Nº 8.666/93, SUAS ALTERA-ÇÕES POSTERIORES E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DOS CASOS OMISSOS Os casos omissos serão submetidos a parecer doÓrgão Jurídico da PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, e resolvidosde conformidade com o preceituado na Lei Federal nº 8.666/93, suas altera-ções posteriores e demais legislação vigente. CLÁUSULA DÉCIMA TER-CEIRA – DA PUBLICAÇÃO A CONTRATANTE, até o 5º(quinto) dia domês subseqüente à assinatura deste Contrato, providenciará a sua publicação,no Diário Oficial do Município (DOM), visando garantir, a eficácia do ato.CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO Fica eleito o foro da cidade deTeresina, Estado do Piauí, como competente para dirimir as questões decor-rentes da execução deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por

Sexta-feira, 26 de maio de 2006DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.100 35mais privilegiado que seja. E, por estarem de acordo, firmam o presenteinstrumento juntamente com 02(duas) testemunhas, em 04(quatro) vias deigual teor e forma, para que surtam os efeitos reais e jurídicos nele previstos.Teresina, 3 de Abril de 2006 Visto: CHRISTIANA GOMES MARTINS DESOUSA Chefe da Assessoria Jurídica da SDU-SUDESTE Eng.º João Eulálio dePádua Superintendente da SDU-Sudeste CONTRATANTE Josué Jerônimo eSilva Sócio proprietário Jerônimo e Nunes Ltda CONTRATADA

Superintendência de DesenvolvimentoUrbano e Meio Ambiente - Sul

11 de abril de 2006. ASSINAM: Pela CONTRATANTE, Marcos AntônioParente Elvas Coelho, Superintendente, e pela CONTRATADA, EdgarCarneiro Machado, Sócio-Gerente.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATANTE: SUPERINTEN-DÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTESDU-SUL CONTRATADA: SEBASTIÃO MENDES DE OLIVEIRA.ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 001/2006 ao Contrato nº 003/2005-A.J.-SDU-SUL OBJETO: Alteração da Cláusula Segunda e Terceira – Do Valore da Vigência. DATA: 04 de maio de 2006. ASSINAM: Pela CONTRA-TANTE, Marcos Antônio Parente Elvas Coelho, Superintendente, e pelaCONTRATADA, Sebastião Mendes de Oliveira, Locador.

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO: Nº 020/2006 - A.J – SDU-SUL CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVI-MENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SDU-SUL CONTRATADA:DYNAPAC BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: Cons-titui objeto da presente licitação a aquisição de 01(um) rolo compactadorvibratório TANDEM para aplicação de massa asfáltica. MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2006–SDU-SUL VALOR: R$315.000,00(trezentos e quinze mil reais) RECURSO: As despesas decor-rentes da execução dos serviços, objetos desta Licitação correrão porconta da Fonte de Recursos: 100; Elemento de Despesa: 44.90-52; Pro-jeto Atividade: 2090. DATA: 04 de maio de 2006 ASSINAM: Pela CON-TRATANTE, Marcos Antônio Parente Elvas Coelho, Superintendente,pela CONTRATADA: Wilton Nogueira de Queiroz, Procurador.

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO: Nº 021/2006 - A.J – SDU-SUL CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVI-MENTO URBANO E MEIO AMBIENTE SDU-SUL CONTRATADA:VENDOR COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a aquisição de 01(um) rolocompactador de pneus para aplicação de massa asfáltica. MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2006–SDU-SUL VALOR: R$294.000,00(duzentos e noventa e quatro mil reais) RECURSO: As despesasdecorrentes da execução dos serviços, objetos desta Licitação correrão porconta da Fonte de Recursos: 100; Elemento de Despesa: 44.90-52; ProjetoAtividade: 2090. DATA: 04 de maio de 2006 ASSINAM: Pela CONTRA-TANTE, Marcos Antônio Parente Elvas Coelho, Superintendente, pelaCONTRATADA:José de Arimatéia da Costa Pacheco, Procurador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATANTE: SUPERINTEN-DÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTESDU-SUL CONTRATADA: J.W.R e CONSTRUÇÕES LTDA. ESPÉCIE:Termo Aditivo nº 002/2006 ao Contrato nº 002/2006-A.J.-SDU-SULOBJETO: Alteração das Cláusulas Segunda – Do Preço. DATA: 12 demaio de 2006. ASSINAM: Pela CONTRATANTE, Marcos Antônio Pa-rente Elvas Coelho, Superintendente, e pela CONTRATADA, José Wil-son R. de Resende Sobrinho, Sócio Gerente.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATANTE: SUPERINTEN-DÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTESDU-SUL CONTRATADA: CONTAK CONSTRUÇÕES LTDA. ESPÉ-CIE: Termo Aditivo nº 002/2006 ao Contrato nº 004/2006-A.J.-SDU-SUL OBJETO: Alteração da Cláusula Segunda – Do Preço. DATA: 04 demaio de 2006. ASSINAM: Pela CONTRATANTE, Marcos Antônio Pa-rente Elvas Coelho, Superintendente, e pela CONTRATADA, CarlosAlberto de Aguiar, Procurador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATANTE: SUPERINTEN-DÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTESDU-SUL CONTRATADA: GEOCON – CONSTRUÇÕES SERV. E SON-DAGENS GEOLÓGICAS LTDA. ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 002/2006ao Contrato nº 034/2005-A.J.-SDU-SUL OBJETO: Alteração da CláusulaSexta – Dos Prazos. DATA: 22 de março de 2006. ASSINAM: PelaCONTRATANTE, Marcos Antônio Parente Elvas Coelho, Superinten-dente, e pela CONTRATADA, Manoel Machado de Amorim, Represen-tante Legal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATANTE: SUPERINTEN-DÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTESDU-SUL CONTRATADA: VIATEC – PROJETOS E CONSTRUÇÕESLTDA. ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 001/2006 ao Contrato nº 006/2006-A.J.-SDU-SUL OBJETO: Alteração da Cláusula Segunda – Do Valor. DATA:

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Comissão de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2006 –SDU’s LESTE E SUL Objeto: Aquisição de materiais de construção paramelhoria habitacional, destinado ao atendimento de 665(seiscentas esessenta e cinco) famílias residentes nas zonas Leste e Sul de Teresina,através do Programa de Urbanização, Regularização e Integração deAssentamentos Precários, conforme especificações e quantidadeestabelecidas nos Anexos I e II do Edital. Sessão Pública: às 09:00(nove) horas do dia 08/06/2006. Local dos eventos, retirada do Edital einformações : Rua Firmino Pires, nº 121-C/N, Térreo, Fone/Fax: 3215-7619. Retirada do Edital: A partir do dia 27/06/2006, trazer 01 CD ou01 disquete para cópia. Teresina(PI), 23 de maio de 2006. FranciscoSoares da Silva Neto Pregoeiro - PMT VISTO: Francisco Canindé DiasAlves Secretário Executivo Municipal de Adm. e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2006 –SEMEC Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados decapacitação de professores/profissionais na área deconcentração:Língua Brasileira de sinais- Libras, sob a coordena-ção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC, con-forme condições e especificações estabelecidas nos Anexos I doEdital. Sessão Pública: às 09:00 (nove) horas do dia 12/06/2006.Local dos eventos, retirada do Edital e informações : Rua FirminoPires, nº 121-C/N, Térreo, Fone/Fax: 3215-7619. Retirada do Edital: Apartir do dia 29/05/2006, trazer 01 CD ou 01 disquete para cópia.Teresina(PI), 26 de maio de 2006. Osvaldo de Carvalho neves Pregoei-ro – SEMA/PMT VISTO: Francisco Canindé Dias Alves Secretário Exe-cutivo Municipal de Adm. e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2006 –SDU CENTRO/NORTE Objeto: Fornecimento de materiais a seremutilizados no “Projeto Morar Melhor” na construção de 450(quatro-centas e cinqüenta) unidades habitacionais unifamiliares, referente àsegunda etapa de cadastramento junto a CEF, em várias áreas urbanas daregião Centro/Norte de Teresina, conforme especificações e quantida-des constantes no anexo I, II e III do Edital. Sessão Pública: às 09:00(nove) horas do dia 19/06/2006. Local dos eventos, retirada doEdital e informações : Rua Firmino Pires, nº 121-C/N, Térreo,Fone/Fax: 3215-7619. Retirada do Edital: A partir do dia 01/06/2006, trazer 01 CD ou 01 disquete para cópia. Teresina(PI), 26 de maiode 2006. Osvaldo de Carvalho neves Pregoeiro – SEMA/PMT VISTO:Francisco Canindé Dias Alves Secretário Executivo Municipal de Adm.e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2006 –SDU LESTE Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento dematerial de construção destinado ao reforço estrutural de 150(cento ecinqüenta) casas de taípa, em atendimento emergencial a famílias resi-dentes na zona Leste de Teresina prejudicadas pela ação das chuvas,conforme especificações e quantidade estabelecidas nos Anexos I e II doEdital. Sessão Pública: às 09:00 (nove) horas do dia 09/06/2006. Localdos eventos, retirada do Edital e informações : Rua Firmino Pires, nº121-C/N, Térreo, Fone/Fax: 3215-7619. Retirada do Edital: A partir dodia 30/05/2006, trazer 01 CD ou 01 disquete para cópia. Teresina(PI),26 de maio de 2006. Silvia Maria de Oliveira Brandão Pregoeira –SEMA/PMT VISTO: Francisco Canindé Dias Alves Secretário Executi-

Sexta-feira, 26 de maio de 2006 DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.10036vo Municipal de Adm. e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2006 –PRODATER Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços dedigitação, para atender aos órgãos da Prefeitura Municipal de Teresinaassessorados pela PRODATER, por um período de 12 (doze) meses,conforme especificações e condições constantes neste Edital e seusanexos. Abertura das propostas: às 09:00 (nove) horas do dia 12/06/2006 – horário de Brasília. Início da sessão de disputa de preços: às09:30 (nove e trinta) horas/minutos do dia 12/06/2006 - horário deBrasília. Disponível: a partir de 30/05/2006 Endereço eletrônico:www.licitacoes-e.com.br. Referência de tempo: horário de Brasília. In-formações: [email protected]; Fax: (0xx86) 3215-7619.Teresina(PI), 26 de maio de 2006. Silvia Maria de Oliveira BrandãoPregoeira –SEMA/ PMT VISTO: Francisco Canindé Dias Alves Secre-tário Executivo Municipal de Adm. e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2006 –SEMEC Objeto: Aquisição de Livros de Literatura Infantil, destinadosao atendimento de alunos matriculados em creches e pré-escolas sob acoordenação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC,conforme especificações e quantidades constantes no anexo I do Edital.Abertura das propostas: às 10:00 (dez) horas do dia 12/06/2006 – horá-rio de Brasília. Início da sessão de disputa de preços: às 10:30 (dez etrinta) horas/minutos do dia 12/06/2006 - horário de Brasília. Disponí-vel: a partir de 30/05/2006 Endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br.Referência de tempo: horário de Brasília. Informações:[email protected]; Fax: (0xx86) 3215-7619. Teresina(PI),26 de maio de 2006. Francisco Soares da Silva Neto Pregoeiro – SEMA/PMT VISTO: Francisco Canindé Dias Alves Secretário Executivo Mu-nicipal de Adm. e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2006 –SDU CENTRO/NORTE Objeto: Contratação de empresa prestadorade serviços xerográficos com operador e materiais necessários paraexecução dos serviços, com uma quantidade estimada de 12.000 (doze)mil cópias mês, para a Superintendência de Desenvolvimento Urbano eMeio Ambiente Centro/Norte, conforme especificações e condiçõesconstantes no anexo I do Edital. Abertura das propostas: às 11:00 (onze)horas do dia 12/06/2006 – horário de Brasília. Início da sessão de disputade preços: às 11:30 (onze e trinta) horas/minutos do dia 12/06/2006 -horário de Brasília. Disponível: a partir de 30/05/2006 Endereço eletrô-nico: www.licitacoes-e.com.br. Referência de tempo: horário de Brasília.Informações: [email protected]; Fax: (0xx86) 3215-7619.Teresina(PI), 26 de maio de 2006. Francisco Soares da Silva Neto Pre-goeiro – SEMA/PMT VISTO: Francisco Canindé Dias Alves SecretárioExecutivo Municipal de Adm. e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2006 –SEMA Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para a Secre-taria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMA, con-forme especificações e quantidades constantes no anexos I e II do Edital.Abertura das propostas: às 09:00 (nove) horas do dia 13/06/2006 –horário de Brasília. Início da sessão de disputa de preços: às 09:30 (novee trinta) horas/minutos do dia 13/06/2006 - horário de Brasília. Dispo-nível: a partir de 31/05/2006 Endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. Referência de tempo: horário de Brasília. Informações:[email protected]; Fax: (0xx86) 3215-7619. Teresina(PI),26 de maio de 2006. Elayne Christine de Sousa Alves Pregoeira – SEMA/PMT VISTO: Francisco Canindé Dias Alves Secretário Executivo Mu-nicipal de Adm. e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2006 –SDU CENTRO/NORTE Objeto: Aquisição de equipamentos deinformática para a Superintendência de Desenvolvimento Urbano eMeio Ambiente Centro/Norte – SDU CENTRO/NORTE, conformeespecificações e quantidades constantes no anexo I e II do Edital. Aber-tura das propostas: às 11:00 (onze) horas do dia 13/06/2006 – horáriode Brasília. Início da sessão de disputa de preços: às 11:30 (onze e trinta)horas/minutos do dia 13/06/2006 - horário de Brasília. Disponível: apartir de 31/05/2006 Endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. Re-ferência de tempo: horário de Brasília. Informações:[email protected]; Fax: (0xx86) 3215-7619. Teresina(PI),26 de maio de 2006. Francisco Soares da Silva Neto Pregoeiro – SEMA/PMT VISTO: Francisco Canindé Dias Alves Secretário Executivo Mu-nicipal de Adm. e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2006 –FWF Objeto: Aquisição de Material de Consumo (bens e serviços), parasuprir as necessidades da Fundação Wall Ferraz – FWF , conformeespecificações e quantidades constantes no anexo I do Edital. Aberturadas propostas: às 09:00 (nove) horas do dia 14/06/2006 – horário deBrasília. Início da sessão de disputa de preços: às 09:30 (nove e trinta)horas/minutos do dia 14/06/2006 - horário de Brasília. Disponível: apartir de 01/06/2006 Endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br.Referência de tempo: horário de Brasília. Informações:[email protected]; Fax: (0xx86) 3215-7619. Teresina(PI),26 de maio de 2006. Elayne Christine de Sousa Alves Pregoeira – SEMA/PMT VISTO: Francisco Canindé Dias Alves Secretário Executivo Mu-nicipal de Adm. e Recursos Humanos

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E RESULTADOCLASSIFICATÓRIO A Comissão Permanente de Licitação de Obrase Serviços de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos - SEMA, considerando os termos e procedimentosdo Processo Administrativo nº 042-0180/2006, referente à licitaçãomodalidade Convite n.º 034/2006, que objetiva a contratação de empre-sa construtora para execução dos serviços discriminados, conforme lo-tes a seguir: Lote I: construção de rampas de acesso e adequação debanheiros para deficientes nas Escolas Municipais “Delmira CoelhoMachado”, bairro Buenos Ayres; “José Nelson de Carvalho”, bairroParque Alvorada; “Darcy Carvalho”, bairro Santa Maria da Codipi; “AldaNeiva”, Vila do Avião; “Lindamir Lima”, bairro Satélite; “Fazenda Soa-res”, povoado Fazenda Soares; “Francílio Almeida”, vila Bandeirantes,Lote II: construção de rampas de acesso e adequação de banheiros paradeficientes nas Escolas Municipais “Alcides Lebre”, Vila da Paz;“Monsenhor Mateus Rufino”, bairro Parque Rodoviário; “BenjaminSoares de Carvalho”, bairro Macaúba; “Nelson do Amaral Sobreira”,bairro Bela Vista; “Cristina Evangelista”, bairro Três Andares; “LuísFortes”, bairro Lourival Parente; “Simões Filho”, bairro Cristo Rei eLote III: construção de rampas de acesso e adequação de banheiros paradeficientes nas Escolas Municipais “João Porfírio de Lima Cordão”,bairro Renascença; “José Auto de Abreu”, bairro São Pedro; “Ana Bugyjade Brito”, bairro Santo Antônio; “Nossa Senhora do Perpétuo Socorro”,povoado Nazária; “Joca Vieira”, localidade Estaca Zero; “ClodoaldoFreitas”, bairro Pedra Mole, torna público para o conhecimento dequem possa interessar e especialmente da(s) empresa(s) abaixorelacionada(s), o Mapa Comparativo e Resultado Classificatório da(s)proposta(s) de preços:

Lote I NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$)

1º Construtora Oliveira Ltda. 25.992,93 (discrepância ) 2º Andreya Sousa e Vasconcelos & Cia Ltda. 26.355,10 3º Construtora Padrão Ltda. 27.339,44 4º Construtora Ipanema Eng., Com. e Serv. Ltda. 31.150,50 5º JS Neto Construções. 32.385,83 6º J.W.R. Com. e Const. Ltda. 33.423,08 7º Focus Engenharia Ltda. 33.698,46 8º Carvalho e Santana Ltda. 35.909,70 9º Contak Construções Ltda. 35.961,93

Lote II NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$)

1º Construtora Oliveira Ltda. 28.436,07 (discrepância ) 2º Contak Construções Ltda. 30.568,60 3º Construtora Padrão Ltda. 31.023,36 4º Andreya Sousa e Vasconcelos & Cia Ltda. 32.000,00 5º JS Neto Construções. 36.396,44 6º J.W.R. Com. e Const. Ltda. 37.519,01 7º Focus Engenharia Ltda. 38.143,46 8º Carvalho e Santana Ltda. 39.135,94 9º Franca Const., Manut. e Serviços Ltda. 40.193,12

Lote III NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$)

1º Construtora Oliveira Ltda. 28.131,19 2º Construtora Padrão Ltda. 29.974,61 3º JS Neto Construções. 35.295,41 4º J.W.R. Com. e Const. Ltda. 36.114,30 5º Focus Engenharia Ltda. 36.230,80

Foi inabilitada a seguinte empresa, em todos os Lotes: Prest Servis, porapresentar Certidão de Registro e Quitação do CREA, pessoa física ejurídica, com prazo de validade vencidos. Ocorreram discrepâncias naspropostas de preços da empresa detentora do menor preço, cujos valo-res globais, após correções passaram no Lote I para R$ 25.272,93(vinte e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e trêscentavos) e Lote II para R$ 28.550,08 (vinte e oito mil, quinhentos ecinqüenta reais e oito centavos). Para a obtenção do resultado acima,esta Comissão considerou o critério de julgamento do menor preço.Todos os documentos que compõem o referido processo licitatório,encontram-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão Per-

Sexta-feira, 26 de maio de 2006DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.100 37manente de Licitação de Obras. Teresina (PI), 07 de abril de 2006.Comissão: Marcia Maria Vasconcelos Maria Cleonice da Costa Lima(suplente) Karina Maria Ferraz dos Santos Cadena Lilásia Chaves deÁrea Leão Reinaldo Saulo Sérvio Barbosa

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E RESULTADOCLASSIFICATÓRIO A Comissão Permanente de Licitação de Obrase Serviços de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos - SEMA, considerando os termos e procedimentosdo Processos Administrativos nºs 042-0408/2006 e 042-0409/06, refe-rente à licitação modalidade Convite n.º 036/2006, que objetiva acontratação de empresa construtora para execução dos serviços discri-minados, conforme lotes a seguir: Lote I: pavimentação em paralelepí-pedo, sarjeta e outros das ruas ferroviário, padre Isidoro e da Chesf,bairro Todos os Santos e Lote II: pavimentação em paralelepípedo,sarjeta e outros da rua 03, Bairro Renascença, torna público para oconhecimento de quem possa interessar e especialmente das empresasabaixo relacionadas, no Mapa Comparativo e Resultado Classificatóriodas propostas de preços:

Para a obtenção do resultado acima, esta Comissão considerou o critériode julgamento do menor preço. Todos os documentos que compõem oreferido processo licitatório, encontram-se à disposição dos interessa-dos, na sala da Comissão Permanente de Licitação de Obras. Teresina(PI), 08 de maio de 2006. Comissão: Marcia Maria Vasconcelos PriscilaRocha Ribeiro Karina Maria Ferraz dos Santos Cadena Lilásia Chaves deArêa Leão Reinaldo Saulo Sérvio Barbosa

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E RESULTADOCLASSIFICATÓRIO A Comissão Permanente de Licitação de Obrase Serviços de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos - SEMA, considerando os termos e procedimentos

do Processo Administrativo nº 042-807/2006, referente à licitação mo-dalidade Convite n.º 041/2006, que objetiva a contratação de empresaconstrutora para execução dos serviços de instalações elétricas do cam-po de futebol com 06 (seis) postes na vila Paraíso, bairro Santo Antôniotorna público para o conhecimento de quem possa interessar e especial-mente das empresas abaixo relacionadas, no Mapa Comparativo e Re-sultado Classificatório das propostas de preços:


1º Premolcon Construções Ltda. 37.584,26 2º Construtora Ipanema Eng., Com. e Serv. Ltda. 38.791,15 3º Construtora Laurita. 41.614,00 4º Contak Construções Ltda. 41.713,52 (desclassificada) 5º Arcon Engenharia Ltda. 43.026,20 6º Morais, Marques e Cia Ltda. 42.350,52 7º Franca Const. Manut. e Serviços Ltda. 44.252,20 8º Construtora Padrão Ltda. 44.550,04 9º Construtora Murar Ltda. 45.071,54 10º J.W.R. Com. e Const. Ltda. 47.828,18 11º Costa e Carvalho Ltda. 52.671,66

Lote II NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$) 1º Premolcon Construções Ltda. 38.072,38 2º Construtora Ipanema Eng., Com. e Serv. Ltda. 39.841,67 3º Arcon Engenharia Ltda. 41.684,50 4º Construtora Laurita. 42.095,10 5º Morais, Marques e Cia Ltda. 43.598,88 6º Construtora Padrão Ltda. 44.892,17 7º Construtora Murar Ltda. 45.532,65 8º J.W.R. Com. e Const. Ltda. 48.168,75 9º Contak Construções Ltda. 49.912,96 (desclassificada) 10º Costa e Carvalho Ltda. 53.364,93

NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$) 1º Construtora Monte Sinai Ltda. 80.000,00 2º Morais, Marques & Cia Ltda. 82.000,00 3º Arcon Engenharia Ltda. 82.100,00

Para a obtenção do resultado acima, esta Comissão considerou o critériode julgamento do menor preço. Foi desclassificada em ambos os lotes aseguinte empresa: Contak Construções Ltda., por apresentar prazo deexecução da obra divergente do exigido no Edital. Todos os documentosque compõem o referido processo licitatório, encontram-se à disposi-ção dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação deObras. Teresina (PI), 07 de abril de 2006. Comissão: Marcia MariaVasconcelos Priscila Rocha Ribeiro Karina Maria Ferraz dos SantosCadena Lilásia Chaves de Área Leão Reinaldo Saulo Sérvio Barbosa

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E RESULTADOCLASSIFICATÓRIO A Comissão Permanente de Licitação de Obrase Serviços de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos - SEMA, considerando os termos e procedimentosdo Processo Administrativo nº 042-0412/06, referente à licitação mo-dalidade Convite n.º 039/2006 (REPETIDA), que objetiva a contrataçãode empresa construtora para execução dos serviços de escavação e cargade material de jazida na região Sudeste de Teresina, torna público para oconhecimento de quem possa interessar e especialmente das empresasabaixo relacionadas, no Mapa Comparativo e Resultado Classificatóriodas propostas de preços:

NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$) 1º Hertz Empreendimentos Elétricos Ltda. 44.185,69 2º Franca Construções, Manutenção e Serviços Ltda. 45.931,24 3º Construtora Padrão Ltda. 47.752,11 4º Super Volt Ltda. 49.296,91 5º Netlux Inst., Com. e Ind. Ltda.. 50.209,78 6º Dôta Engenharia Ltda 51.180,24

NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$) 1º J. Brito Engenharia Ltda. 71.378,80 (discrepância) 2º Francisco H. R. Fernandes (Beta Engenharia) 71.901,32 3º J. R. Teixeira Engenharia 71.916,64 4º C.C.R. Construções Ltda. 75.064,30 5º Construtora Ipanema, Eng., Com. e Serv. Ltda. 77.034,67 6º Construtora Padrão Ltda. 77.716,47 7º Contak Construções Ltda. 77.745,15 8º Franca Const. Manut. e Serviços Ltda. 85.584,89

NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$) 1º J.R. Teixeira Engenharia 80.161,04 (discrepância) 2º Altos Eng. Ltda. 81.097,04 3º Jad Const. Ltda. 82.609,45 4º Padrão Eng. e Construções Ltda. 82.697,68 5º J.S. Neto Construções 83.992,44

Ocorreu discrepância na proposta da empresa J. Brito Engenharia Ltda.,cujo valor global após correção passou para R$ 71.380,72 (setenta e ummil, trezentos e oitenta reais e setenta e dois centavos). Para a obtençãodo resultado acima, esta Comissão considerou o critério de julgamentodo menor preço. Todos os documentos que compõem o referido proces-so licitatório, encontram-se à disposição dos interessados, na sala daComissão Permanente de Licitação de Obras. Teresina (PI), 02 de maiode 2006. Comissão: Marcia Maria Vasconcelos Priscila Rocha RibeiroKarina Maria Ferraz dos Santos Cadena Lilásia Chaves de Arêa LeãoReinaldo Saulo Sérvio Barbosa

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E RESULTADOCLASSIFICATÓRIO A Comissão Permanente de Licitação de Obrase Serviços de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos - SEMA, considerando os termos e procedimentos doProcesso Administrativo nº 042-416/2006, referente à licitação modali-dade Convite n.º 046/2006, que objetiva a contratação de empresa cons-trutora para execução dos serviços de construção de uma praça no conjun-to Dirceu I, localizada nas proximidades da BR-343, ao lado do depósitoda Brita, bairro Itararé, torna público para o conhecimento de quem possainteressar e especialmente das empresas abaixo relacionadas, o MapaComparativo e Resultado Classificatório das propostas de preços:

Foram inabilitadas as empresas: 1) Const. Monte Sinai Ltda., 2) J. S.Neto Construções por não comprovarem na Certidão de Acervo Técni-co-CAT a execução pelo profissional indicado, de obras ou serviçossimilares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ousuperior ao objeto ora licitado, descumprindo ao subitem 5.3.4, alíneab.2, do edital; e 3) Consulte Empreendimentos Imobiliários Ltda., porapresentar Certidão de Falência ou Recuperação Judicial com prazo devalidade vencido. Para a obtenção do resultado acima, esta Comissãoconsiderou o critério de julgamento do menor preço. Todos os docu-mentos que compõem o referido processo licitatório, encontram-se àdisposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licita-ção de Obras. Teresina (PI), 08 de maio de 2006. Comissão: MarciaMaria Vasconcelos Priscila Rocha Ribeiro Karina Maria Ferraz dos San-tos Cadena Lilásia Chaves de Arêa Leão Reinaldo Saulo Sérvio Barbosa

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E RESULTADOCLASSIFICATÓRIO A Comissão Permanente de Licitação de Obrase Serviços de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos - SEMA, considerando os termos e procedimentosdo Processo Administrativo nº 042-1267/2006, referente à licitaçãomodalidade Convite n° 045/2006, que objetiva a contratação de empre-sa construtora para execução dos serviços de confecção de grades emtubos de ferro galvanizados nos montantes, barras chatas nas horizon-tais e tubos de ferro industriais no fechamento, para o entorno doCentro de Produção do Mocambinho, bairro Mocambinho, torna públi-co para o conhecimento de quem possa interessar e especialmente dasempresas abaixo relacionadas, no Mapa Comparativo e ResultadoClassificatório das propostas de preços:

Sexta-feira, 26 de maio de 2006 DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.10038Foi desclassificada a empresa: J.S. Neto Construções, por apresentarvalor da proposta superior ao orçamento básico da SDU Sudeste,descumprindo o subitem 9.6 do edital. Ocorreu discrepância na propostada empresa detentora do menor preço, cujo valor global após correçõespassou para R$ 80.173,04 (oitenta mil, cento e setenta e três reais equatro centavos). Para a obtenção do resultado acima, esta Comissãoconsiderou o critério de julgamento do menor preço. Todos os docu-mentos que compõem o referido processo licitatório, encontram-se àdisposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licita-ção de Obras. Teresina (PI), 02 de maio de 2006. Comissão: MarciaMaria Vasconcelos Priscila Rocha Ribeiro Karina Maria Ferraz dos San-tos Cadena Lilásia Chaves de Arêa Leão Reinaldo Saulo Sérvio Barbosa

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E RESULTADOCLASSIFICATÓRIO A Comissão Permanente de Licitação de Obrase Serviços de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos - SEMA, considerando os termos e procedimentosdo Processo Administrativo nº 042-01237/2006, referente à licitaçãomodalidade Convite n.º 047/2006, que objetiva a contratação de empre-sa construtora para execução dos serviços de pavimentação em parale-lepípedos, sarjeta, canaletas e outros da rua 04, no trecho compreendidopela av. Itararé e rua 09; rua 07, entre as ruas 03 e 04; rua 09, entre asruas 03 e 04, no loteamento Cidade Verde, bairro Novo Horizonte,torna público para o conhecimento de quem possa interessar e especial-mente das empresas abaixo relacionadas, o Mapa Comparativo e Resul-tado Classificatório das propostas de preços:


MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E RESULTADOCLASSIFICATÓRIO A Comissão Permanente de Licitação de Obrase Serviços de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos - SEMA, considerando os termos e procedimentosdo Processo Administrativo nº 042-1324/2006, referente à licitaçãomodalidade Convite n.º 052/2006, que objetiva a contratação de empre-sa construtora para execução dos serviços de reforma do centro de saúdeCecy Fortes localizado na rua Jacob Almendra n° 630, bairro Porenquanto,torna público para o conhecimento de quem possa interessar e especial-mente das empresas abaixo relacionadas, no Mapa Comparativo e Re-sultado Classificatório das propostas de preços:

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E RESULTADOCLASSIFICATÓRIO A Comissão Permanente de Licitação de Obrase Serviços de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos - SEMA, considerando os termos e procedimentosdo Processo Administrativo nº 042-1202/2006, referente à licitaçãomodalidade Convite n° 053/2006, que objetiva contratação de empresaconstrutora para execução dos serviços de pavimentação em paralelepí-pedos da rua Teófilo dos Santos, entre as ruas Luis Mendes Ribeiro eMundinho Ferraz, bairro Morada do Sol, torna público para o conheci-mento de quem possa interessar e especialmente das empresas abaixorelacionadas, no Mapa Comparativo e Resultado Classificatório daspropostas de preços:


MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E RESULTADOCLASSIFICATÓRIO A Comissão Permanente de Licitação de Obrase Serviços de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos - SEMA, considerando o(s) termo(s) eprocedimento(s) do(s) Processo(s) Administrativo(s) nº(s) 042-1669/2006, referente à licitação modalidade Convite n.º 054/2006, que obje-tiva a contratação de empresa construtora para execução dos serviçosde REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DOS MORADORESDO RENASCENÇA III, LOCALIZADO POR TRÁS DA ESCOLAMUNICIPAL PROFESSOR “JOÃO PORFÍRIO DE LIMA CORDÃO”,BAIRRO RENASCENÇA, torna público para o conhecimento de quempossa interessar e especialmente das empresas abaixo relacionadas, noMapa Comparativo e Resultado Classificatório das propostas de preços:

NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$) 1º Arcon Engenharia Ltda. 88.572,71 2º J.S. Neto Construções 90.994,96 3º Construtora Padrão Ltda. 91.299,72

NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$) 1° Coopervendas - Coop. de Trab. Mult. e Serv. do Estado do

Piauí. (acréscimo 15%) 20.136,35

(23.156,80) 2° CCR Const. Ltda. 25.671,95 3° Contak Const. Ltda. 26.266,97 4° Construtora Ipanema Eng. Com. e Serv. Ltda. 27.002,18 5º Construtora Oliveira Ltda. 27.121,53 6° Altos Eng. Ltda. 28.067.86 7º JAJ - Construções Ltda. 33.465,26 8º Engeste Eng. Ltda. 34.333,42 9° Jad Construtora Ltda. 36.624,75

NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$) 1º Construtora Oliveira Ltda. 18.325,80 2º Construtora Ipanema, Eng., Com. e Serv. Ltda. 18.936,50 3º J. W. R. Com. e Const. Ltda. 19.841,64 4º Cleóbulo Vieira de Moura (GEL Eng. e Const.) 20.543,53 5º Altos Eng. Ltda. 22.003,99 6º Construtora Padrão Ltda. 22.246,65 7º V.F. Sousa & Cia. Ltda. 24.241,45 8º JAD Const. Ltda. 24.416,30

NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$) 1° Coopervendas-Cooperativa de Trab. Múlt. e Serv. Do

Estado do Piauí (acréscimo de 15 %) 24.886,22

(28.619,15) 2° Amorim Barros Construtora Ltda. 27.113,81 3° C.C.R. Construções Ltda. 27.384,40 4° Construtora Padrão Ltda. 27.669,22 5° Construtora Conorte Ltda. 27.861,46

(desclassificada) 6° Morais Engenharia 28.594,02 7º Franca Const., Manutenção e Serv. Ltda. 29.512,40 8º J. R. Teixeira Engenharia 30.155,63 9° Construtora Ipanema Eng., Com. e Serv. Ltda. 30.355,65

(desclassificada) 10º J.W.R. Com. e Const. Ltda. 31.487,16 11º J. Brito Engenharia Ltda. 32.339,11 12º Jad Construtora Ltda. 33.117,90 13º J. S. Neto Construções 35.999,61 14º Construmax Ind. e Com. Ltda. 36.098,13 15º Altos Engenharia Ltda. 37.015,42

Foi inabilitada a empresa: 1) Const. Conorte Ltda., por apresentarCertidão de falência e concordata vencida Foram desclassificadas asempresas: 1) Coopervendas - Coop. de Trab. Mult. e Serv. do Estadodo Piauí e 2) Contak Const. Ltda por não apresentarem planilhasde custos no que diz respeito aos serviços na sala de Coleta deExames e Espera. Para fins de classificação, em cumprimento aoitem 9, subitem 9.5 do Edital e conforme art. 22, inciso IV da Leinº 8.212/91 e suas alterações posteriores, foi calculado acréscimode 15%(quinze por cento) na proposta da Coopervendas – Coope-rativa de Trabalhos Múltiplos e Serv. do Estado do Piauí, cujo valorglobal passou para R$ 23.156,80 (vinte e três mil, cento e cinqüen-ta e seis reais e oitenta centavos). Para a obtenção do resultadoacima, esta Comissão considerou o critério de julgamento do me-nor preço. Todos os documentos que compõem o referido processolicitatório, encontram-se à disposição dos interessados, na sala daComissão Permanente de Licitação de Obras. Teresina (PI), 16 demaio de 2006. Comissão: Marcia Maria Vasconcelos Priscila RochaRibeiro Karina Maria Ferraz dos Santos Cadena Lilásia Chaves de ÁreaLeão Reinaldo Saulo Sérvio Barbosa

Foram inabilitadas as empresas: 1) Concreto-Projetos e ConstruçõesLtda. por não apresentar as Certidões Negativas: de Débito relativa aseguridade social da sede da licitante e de falência ou recuperação judici-al, descumprindo aos subitens 5.3.2, alínea “c”, e 5.3.3, alínea “b” doedital, respectivamente e 2) Construtora Ribeiro Veloso Ltda. por nãocomprovar vínculo empregatício do responsável técnico com a citadaempresa, descumprindo o subitem 5. 3. 4, alínea “b.1” do edital. Foramdesclassificadas as empresas: 1) Construtora Conorte Ltda. e 2) Cons-trutora Ipanema Eng., Com. e Serv. Ltda. por não apresentarem naspropostas os orçamentos das instalações elétricas e hidraúlicas. Emcumprimento ao item 9, subitem 9.5 do edital foi calculado acréscimode 15 % (quinze por cento), conforme art. 22, inciso IV da lei nº 8.212/91 e suas alterações posteriores, na proposta da Coopervendas-Coope-rativa de Trab. Múlt. e Serv. do Estado do Piauí, cujo valor global passoupara R$ 28.619,15 (vinte e oito mil, seiscentos e dezenove reais equinze centavos). Para a obtenção do resultado acima, esta Comissãoconsiderou o critério de julgamento do menor preço. Todos os docu-mentos que compõem o referido processo licitatório, encontram-se àdisposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licita-ção de Obras. Teresina (PI), 24 de maio de 2006. Comissão: Marcia

Sexta-feira, 26 de maio de 2006DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.100 39Maria Vasconcelos Priscila Rocha Ribeiro Karina Maria Ferraz dos San-tos Cadena Lilásia Chaves de Arêa Leão Reinaldo Saulo Sérvio Barbosa

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E RESULTADOCLASSIFICATÓRIO A Comissão Permanente de Licitação de Obrase Serviços de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos - SEMA, considerando os termos e procedimentosdo Processo Administrativo nº 042-0484/2006, referente à licitaçãomodalidade Tomada de Preços n.º 007/2006, que objetiva a contrataçãode empresa construtora para execução dos serviços de recuperação docalçadão às margens do rio Poti, na av. Marechal Castelo Branco entreas pontes das avenidas frei Serafim e Petrônio Portela, torna públicopara o conhecimento de quem possa interessar e especialmente dasempresas abaixo relacionadas, no Mapa Comparativo e ResultadoClassificatório das propostas de preços:

Ocorreu discrepância na proposta da empresa detentora do menor pre-ço, cujo valor global após correções passou para R$ 220.105,58 (duzen-tos e vinte mil cento e cinco reais e cinqüenta e oito centavos). Parafins de classificação, em cumprimento ao item 9, subitem 9.5 do Editale conforme art. 22, inciso IV da Lei nº 8.212/91 e suas alteraçõesposteriores, foi calculado acréscimo de 15%(quinze por cento) na pro-posta da Coopervendas – Cooperativa de Trabalhos Múltiplos e Serv. doEstado do Piauí, cujo valor global passou para R$ R$ 253.121,76 (du-zentos e cinqüenta e três mil cento e vinte um reais e setenta e seiscentavos). Para a obtenção do resultado acima, esta Comissão conside-rou o critério de julgamento do menor preço. Foi interposto RecursoProcesso n°042-1358/06 pela empresa Padrão Eng. e Const. Ltda con-tra a proposta da COOPERVENDAS – Cooperativa de Trabalhos Múl-tiplos e Serv. Do Estado do Piauí. Procedeu-se à pesquisa de preço demercado para averiguação do preço do item piso intertravado das pro-postas apresentadas, tendo a CPL/Obras,diante das informaçõesobtidas,desclassificado a empresa COOPERVENDAS – Cooperativa deTrabalhos Múltiplos e Serv. Do Estado do Piauí. Todos os documentosque compõem o referido processo licitatório, encontram-se à disposi-ção dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação deObras. Teresina (PI), 02 de maio de 2006. Comissão: Marcia MariaVasconcelos Karina Maria Ferraz dos Santos Cadena Priscila RochaRibeiro Lilásia Chaves de Arêa Leão Reinaldo Saulo Sérvio Barbosa

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E RESULTADOCLASSIFICATÓRIO A Comissão Permanente de Licitação de Obrase Serviços de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos - SEMA, considerando os termos e procedimen-tos dos Processos Administrativos nºs 042-0251/06, 0252/06, 0253/06 e 0374/06, referente à licitação modalidade Tomada de Preçosn.º 011/2006, que objetiva a contratação de empresa construtorapara execução dos serviços discriminados conforme lotes abaixo:Lote I reforma da creche Marcos Vilaça, localizada na rua AntônioLemos (lado) na vila São José da Costa Rica, bairro Três Andares;Lote II reforma da creche comunitária, localizada na rua Colombona vila Concórdia, bairro Bela Vista; Lote III reforma e ampliaçãoda creche comunitária, Santa Luzia localizada na rua Jacob Martinsno parque São João, bairro Santa Luzia e Lote IV reforma e ampli-ação da creche comunitária, localizada na vila Irmã Dulce, bairro SantoAntônio, torna público para o conhecimento de quem possa interessare especialmente das empresas abaixo relacionadas, o Mapa Comparati-vo e Resultado Classificatório das propostas de preços:

Foi inabilitada a seguinte empresa: Stel Serv. Emp. e Com. Ltda.,por ter colocado no envelope “documentação” as propostas depreços. Foram desclassificadas as seguintes empresas: Lote I - Cons-trutora Padrão Ltda., por apresentar cotação da mão-de-obra abai-xo do salário mínimo vigente, descumprindo o subitem 5.5.5.2 doEdital, Arcon Engenharia Ltda. e Jad Construtora Ltda., por nãoapresentarem composição de preços unitários, descumprindo osubitem 5.5.4 do Edital; Lote II - Franca Const., Manut. e ServiçosLtda., por apresentar cotação da mão-de-obra abaixo do saláriomínimo vigente, descumprindo o subitem 5.5.5.2 do Edital e ArconEngenharia Ltda., por não apresentar composição de preço unitá-rio, descumprindo o subitem 5.5.4 do Edital; Lote III – ArconEngenharia Ltda., por não apresentar composição de preço unitá-rio, descumprindo o subitem 5.5.4 do Edital e Lote IV - FrancaConst., Manut. e Serviços Ltda., por apresentar cotação da mão-de-obra abaixo do salário mínimo vigente, descumprindo o item5.5.5.2 do Edital e Arcon Engenharia Ltda., por não apresentarcomposição de preço unitário, descumprindo o subitem 5.5.4 doEdital. Para fins de classificação, em cumprimento ao item 9, subitem9.5 do Edital, conforme art. 22, inciso IV da Lei nº 8.212/91 e suasalterações posteriores, foi calculado acréscimo de 15%(quinze porcento) na proposta da Coopervendas - Coop. de Trab. Mult. e Serv.do Estado do Piauí, cujo valores globais passaram no Lote I para R$42.274,94( quarenta e dois mil, duzentos e setenta e quatro reais enoventa e quatro centavos) e no Lote II para R$ 31.877,50 (trintae um mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinqüenta centavos).Observou-se que ocorreram discrepâncias nas propostas da empre-sa detentora dos menores preços nos Lotes III e IV, cujos valoresglobais após correções passaram para R$ 59.302,52(cinqüenta enove mil, trezentos e dois reais e cinqüenta e dois centavos) e R$105.822,18 (cento e cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais edezoito centavos). Para a obtenção do resultado acima, esta Co-missão considerou o critério de julgamento do menor preço. Todosos documentos que compõem o referido processo licitatório, en-contram-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão Per-manente de Licitação de Obras. Teresina (PI), 04 de abril de 2006.Comissão: Marcia Maria Vasconcelos Luiza Lourdes Pinheiro LealNunes Ferreira Sílvia Maria de Oliveira Brandão Lilásia Chaves deArêa Leão Reinaldo Saulo Sérvio Barbosa

NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$) 1º Coopervendas – Cooperativa de Trabalhos Múltiplos e Serv. do Estado

do Piauí (acréscimo de 15%) - desclassificada 220.105,58

(253.121,76) 2° Padrão Eng. e Const. Ltda 364.536,35 3º V. F. Sousa & Cia. Ltda. 372.881,90 4º Contak Construções Ltda. 373.250,53 5º Costa e Carvalho Ltda. 380.934,20


1º Coopervendas - Coop. de Trab. Mult. e Serv. Do Estado do Piauí. (acréscimo 15%)

36.737,34 (42.247, 94)

2º Construtora Padrão Ltda. 44.100,58 (desclassificada)

3º Construtora Oliveira Ltda. 47.011,07 4º Arcon Engenharia Ltda. 49.409,76

(desclassificada) 5º Jad Construtora Ltda. 49.915,42

(desclassificada) 6° Altos Engenharia Ltda. 51.458,30 7º J.W.R. Com. e Const. Ltda. 52.775,85 8° J.S. Neto Construções. 52.995,04 9º Construmax Ind. e Comércio Ltda. 57.116,57

10º Construtora São Raimundo Ltda. 58.241,98 11º Cristal Engenharia Ltda. 59.081,59

10º Construtora São Raimundo Ltda. 58.241,98 11º Cristal Engenharia Ltda. 59.081,59 12º Costa e Carvalho Ltda. 59.347,20


1º Coopervendas - Coop. de Trab. Mult. e Serv. Do Estado do Piauí. (acréscimo 15%)

27.719,57 (31.877,50)

2º Morais Engenharia Ltda. 33.197,66 3º Construtora São Raimundo Ltda. 35.967,05 4º J.W.R. Com. e Const. Ltda. 36.290,35 5º Arcon Engenharia Ltda. 37.292,17

(desclassificada) 6° Jad Construtora Ltda. 38.010,43 7º J.S. Neto Construções. 39.998,01 8° STAFF de Const. e Dragagem Ltda. 43.224,16 9º Construmax Ind. e Comércio Ltda. 43.292,06

10º Franca Const., Manut. e Serviços Ltda. 43.746,45 (desclassificada)

11º Cristal Engenharia Ltda. 43.851,90 12º Costa e Carvalho Ltda. 44.444,81


1º Prest Servis Ltda. 59.299,49 (discrepância) 2º CCR Construções Ltda. 61.552,96 3º Arcon Engenharia Ltda. 67.379,27

(desclassificada) 4º Construtora São Raimundo Ltda. 67.735,79 5º J.W.R. Com. e Const. Ltda. 67.901,36 6° J.S. Neto Construções. 71.998,68 7º Construmax Ind. e Comércio Ltda. 77.723,46 8° Costa e Carvalho Ltda. 79.205,21 9º Cristal Engenharia Ltda. 80.301,22

Lote IV NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$)

1º Prest Servis Ltda. 105.818,04 (discrepância)

2º Stel Serv. Terceirizados Ltda. 115.324,79 3º Arcon Engenharia Ltda. 117.934,93

(desclassificada) 4º J.W.R. Com. e Const. Ltda. 121.739,47 5º CP Engenharia Ltda. 124.247,52 6° J.S. Neto Construções. 125.995,75 7º Franca Const., Manut. e Serviços Ltda. 135.207,57

(desclassificada) 8° Construmax Ind. e Comércio Ltda. 136.468,98 9º STAFF de Const. e Dragagem Ltda. 136.756,75

10º Costa e Carvalho Ltda. 138.684,18 11º Cristal Engenharia Ltda. 140.680,68

Sexta-feira, 26 de maio de 2006 DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.10040MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E RESULTADOCLASSIFICATÓRIO A Comissão Permanente de Licitação de Obrase Serviços de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos - SEMA, considerando os termos e procedimentosdo Processo Administrativo nº 042-0191/2006, referente à licitaçãomodalidade Tomada de Preços n.º 013/2006, que objetiva a contrataçãode empresa construtora para execução dos serviços de construção decreche com 06(seis) salas da aula, no terreno entre a Escola Municipal“Roberto Cerqueira Dantas” e posto de saúde “Mariano Mendes”, loca-lidade Monte Verde, bairro Cidade Industrial, torna público para o co-nhecimento de quem possa interessar e especialmente das empresasabaixo relacionadas, o Mapa Comparativo e Resultado Classificatóriodas propostas de preços:

Área Leão Reinaldo Saulo Sérvio Barbosa

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E DE RESULTADOCLASSIFICATÓRIO A Comissão Permanente de Licitação de Obrase Serviços de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos - SEMA, considerando os termos e procedimentosdos Processos Administrativos nºs 042-0718; 0719 e 0720/2006, refe-rentes à licitação modalidade Tomada de Preços n.º 019/2006, que obje-tiva a contratação de empresa construtora para execução dos serviçosdiscriminados conforme lotes a seguir: Lote I -Rua Capoeira, entre a ruaRealeza e o Grotão, Vila Madre Teresa de Calcutá;-Rua Canguru, entre arua Realeza e o Grotão, Vila Madre Teresa de Calcutá; -Rua Maria Quitéria,entre av. Maria Antonieta Burlamaqui e Rua José Torquato Viana, bairroPiçarreira, Lote II -Rua São Francisco entre as ruas Tancredo Neves ePenha Queiroz; -Rua Nossa Senhora De Fátima (Trecho I) entre as ruasTancredo Neves e Penha Queiroz; -Rua Nossa Senhora de Fátima (Tre-cho II) entre a rua Santo Antônio e a PI 112, bairro Socopo e Lote III- Rua 01, entre rua 09 e calçamento existente; - Rua 07, entre rua 07 eav. Zequinha Freire; -Rua 09, entre av. Zequinha Freire e estaca 3+0,bairro Santa Lia, torna público para o conhecimento de quem possainteressar e especialmente das empresas abaixo relacionadas, o MapaComparativo e de Resultado Classificatório das propostas de preços:

NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$) 1º Stel Serv. Terceirizados Ltda. 194.616,59

(discrepância) 2º Construtora Padrão Ltda. 204.227,72 3º J. Brito Engenharia Ltda. 209.961,14 4º Jad Construtora Ltda. 221.289,89 5º CCR Construções Ltda. 221.618,73 6º Coopervendas - Coop. de Trab. Mult. e Serv. Do

Estado do Piauí. (acréscimo 15%) 194.727,71

(223.936,86) 7º Stel Serv. Emp. Com. Ltda. 229.797,41 8º J.W.R. Com. e Const. Ltda. 230.135,16 9º Franca Const., Manut. e Serviços Ltda. 231.459,24

10º Contak Construções Ltda. 238.680,65 11º Arcon Engenharia Ltda. 253.677,94 12º RR Construções Ltda. 267.785,66 13º Moana Premoldados e Const. Ltda. 269.835,09 14º V. F. Sousa & Cia. Ltda. 274.953,36 15º CP Engenharia Ltda. 275.091,90 16º J.S. Neto Construções. 279.994,69


1º CP Engenharia Ltda. 289.067,48 2º RR Construções Ltda. 291.561,17


1º Construtora Murar Ltda. 218.946,10 2º Costa e Carvalho Ltda. 261.310,64 3º CP Engenharia Ltda. 289.067,48 4º RR Construções Ltda. 291.561,17


1º Altos Engenharia Ltda. 280.436,68 2º CP Engenharia Ltda. 289.067,48 3º RR Construções Ltda. 291.561,17

Foram desclassificadas as empresas no lote I: 1) Construtora IpanemaEng., Com. e Serv. Ltda., por não constar na sua proposta o itemrelativo a fornecimento de placas indicativas de obras e 2) MoanaPremoldados e Const. Ltda., por não atender aos itens 5.5.6 (não apre-sentar cronograma) e 5.5.4 do edital e Lotes II e III a empresa MoanaPremoldados e Const. Ltda., por não atender aos itens 5.5.6 (não apre-sentar cronograma) e 5.5.4 do edital. Ocorreram discrepâncias nas pro-postas da empresa detentora dos menores preços, que após correçõespassaram para: Lote I: Valor Global de R$ 64.972,64 (sessenta e quatromil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos); loteII: Valor Global de R$ 143.018,91 (cento e quarenta e três mil, dezoitoreais e noventa e um centavos) e lote III: Valor Global de R$ 38.276,92(trinta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e doiscentavos). Para a obtenção do resultado acima, esta Comissão conside-rou o critério de julgamento do menor preço. Todos os documentos quecompõem o referido processo licitatório, encontram-se à disposiçãodos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação de Obras.Teresina (PI), 17 de abril de 2006. Comissão: Marcia Maria VasconcelosPriscila Rocha Ribeiro Karina Maria Ferraz dos Santos Cadena LilásiaChaves de Área Leão Reinaldo Saulo Sérvio Barbosa

MAPA DE PREÇOS E RESULTADO CLASSIFICATÓRIO A Co-missão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia daSecretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA,considerando os termos e procedimentos do Processo Administrativo nº042-0410/2006, referente à licitação modalidade Tomada de Preços n.º


1º Construtora Ipanema Eng., Com. e Serv. Ltda. 61.566,04 (desclassificada) 2º Prest-Servis Ltda. 64.977,12 (discrepância) 3º Arcon Engenharia Ltda. 72.128,69 4º Construtora Laurita. 81.077,68 5º J.W.R. Comércio e Construções Ltda. 84.117,17 6º J.S. Neto Construções. 85.475,66 7º Padrão Eng. e Const. Ltda. 90.671,48 8º Contak Construções Ltda. 93.357,70 9º Dôta Engenharia Ltda. 94.206,67 (desclassificada)

10º Moana Premoldados e Const. Ltda. 95.181,90 Lote II

NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$) 1º Prest-Servis Ltda. 143.026,41 (discrepância) 2º Arcon Engenharia Ltda. 157.262,64 3º Construtora Laurita. 177.706,40 4º J.S. Neto Construções. 193.964,55 5º AFG Const., Manut. e Serviços Ltda. 205.930,10 6º Padrão Engenharia e Construções Ltda. 207.890,92 7º Altos Engenharia Ltda. 213.391,84 8º Dôta Engenharia Ltda. 215.806,79 9º J.W.R. Comércio e Construções Ltda. 216.225,70

10º Moana Premoldados e Const. Ltda. 217.555,65 (desclassificada) Lote III

NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$) 1º Prest-Servis Ltda. 38.279,60 (discrepância) 2º Arcon Engenharia Ltda. 45.510,17 3º Construtora Laurita. 47.368,38 4º J.W.R. Com. e Const. Ltda. 50.274,51 5º J.S. Neto Construções. 51.065,12 6º Padrão Eng. e Const. Ltda. 53.963,27 7º Costa e Carvalho Ltda. 54.194,14 8º Altos Engenharia Ltda. 56.313,93 9º Moana Premoldados e Const. Ltda. 57.362,98 (desclassificada)

Em cumprimento ao item 9, subitem 9.5 do Edital, conforme art. 22,inciso IV da Lei nº 8.212/91 e suas alterações posteriores, para fins declassificação foi calculado acréscimo de 15%(quinze por cento) na pro-posta da Coopervendas - Coop. de Trab. Mult. e Serv. do Estado doPiauí, cujo valor global passou para 223.936,86 (duzentos e vinte trêsmil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos). Obser-vou-se que ocorreu discrepância na proposta da empresa detentora domenor preço, cujo valor global após correções passou para R$ 194.612,34(cento e noventa e quatro mil, seiscentos e doze reais e trinta e quatrocentavos). Para a obtenção do resultado acima, esta Comissão conside-rou o critério de julgamento do menor preço. Todos os documentos quecompõem o referido processo licitatório, encontram-se à disposiçãodos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação de Obras.Teresina (PI), 24 de abril de 2006. Comissão: Marcia Maria VasconcelosPriscila Rocha Ribeiro Karina Maria Ferraz dos Santos Cadena LilásiaChaves de Arêa Leão Reinaldo Saulo Sérvio Barbosa

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E RESULTADOCLASSIFICATÓRIO A Comissão Permanente de Licitação de Obrase Serviços de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos - SEMA, considerando os termos e procedimentosdos Processos Administrativos nºs 042-0258/06, 0259/06 e 0260/06,referente à licitação modalidade Tomada de Preços n.º 015/2006, queobjetiva a contratação de empresa construtora para execução dos servi-ços discriminados conforme lotes a seguir: Lotes I, II e III: construçãode creche padrão com 06 (seis) salas de aula, nos bairros: Satélite, ValeQuem Tem (na Vila Santa Bárbara) e Porto do Centro (na Vila FirminoFilho), respectivamente, torna público para o conhecimento de quempossa interessar e especialmente das empresas abaixo relacionadas, oMapa Comparativo e Resultado Classificatório das propostas de preços:

Para a obtenção do resultado acima, esta Comissão considerou o critériode julgamento do menor preço. Todos os documentos que compõem oreferido processo licitatório, encontram-se à disposição dos interessa-dos, na sala da Comissão Permanente de Licitação de Obras. Teresina(PI), 13 de abril de 2006. Comissão: Marcia Maria Vasconcelos PriscilaRocha Ribeiro Karina Maria Ferraz dos Santos Cadena Lilásia Chaves de

Sexta-feira, 26 de maio de 2006DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.100 41020/2006, que objetiva a contratação de empresa construtora para exe-cução dos serviços de escavação, transporte de material de 1ª categoria(piçarra ou barro) para aterro e/ou limpeza e regularização de leitos deruas e terraplanagem, bairros diversos na área de atuação da SDU Sudes-te, torna público para o conhecimento de quem possa interessar e espe-cialmente da empresa abaixo relacionada, o Mapa de Preços e ResultadoClassificatório: Foram inabilitadas as empresas: 1) STEL-Serviços, Emp. e Com. Ltda.

por apresentar a proposta comercial no envelope nº 01 - “documenta-ção”, descumprindo o item 5 do edital, sendo lhe devolvido o envelopenº 02 - subscrito como “propostas”; 2) Construtora Kely Ltda. e 3) NetConstruções Ltda. apresentaram declaração de que não empregam me-nores de 14 (quatorze) anos, descumprindo o subitem 5.3.2, alínea “g”do edital. Esta Comissão salienta que a empresa Net Construções Ltda.,também, apresentou contrato de prestação de serviços com seu respon-sável técnico sem o devido registro no cartório, descumprindo o subitem5.3.4, sub-alínea “b.1” do edital; 4) Beta Engenharia Ltda. (FranciscoH. R. Fernandes) não apresentou declaração de que não empregamenor de 18 (dezoito) anos, descumprindo o subitem 5.3.2, alínea“g” do edital e 5) Construtora Padrão Ltda. não apresentou com-provante do CNPJ(MF) da sede da licitante, descumprindo o subitem5.3.2, alínea “a” do edital. Foram desclassificadas as empresas:Lote I: 1) C.C.R. Construções Ltda., 2) Engeste Eng. Ltda. e 3)Construtora Ipanema Eng., Com. e Serv. Ltda. por não apresenta-rem nas propostas os orçamentos (reforma e ampliação) das insta-lações elétricas e hidrosanitárias, bem como a empresa: 4) Concre-to-Proj. e Const. Ltda. por apresentar prazo de validade da propos-ta inferior ao exigido no edital; Lote II: 1) Construtora IpanemaEng., Com. e Serv. Ltda. por não apresentar na proposta os orça-mentos (reforma): geral (sem o item demolição) e das instalaçõeselétricas e hidrosanitárias, bem como a empresa: 2) Concreto-Proj.e Const. Ltda. por apresentar prazo de validade da proposta inferi-or ao exigido no edital; Lote III: 1) Construtora Village Ltda. e 2)Staff de Construções e Dragagem Ltda. por apresentarem na cartaproposta, prazo de execução da obra superior ao exigido no edital,bem como as empresas: 3) C.C.R. Construções Ltda. por não apre-sentar: os orçamentos das instalações elétricas e hidráulicas (refor-ma) e instalações elétricas (ampliação); o cronograma físico-fi-nanceiro (reforma e ampliação); a carta proposta e 4) Jad Constru-tora Ltda. por não apresentar orçamento (ampliação) das instala-ções elétricas. Em cumprimento ao item 9, subitem 9.5 do editalfoi calculado acréscimo de 15 % (quinze por cento), conforme art.22, inciso IV da lei nº 8.212/91 e suas alterações posteriores, naspropostas da Coopervendas-Cooperativa de Trab. Múlt. e Serv. do Esta-do do Piauí, cujos valores globais passaram para: Lote I: R$ 94.993,12(noventa e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e doze centa-vos); Lote II: R$ 73.785,93 (setenta e três mil, setecentos e oitenta ecinco reais e noventa e três centavos) e Lote III: R$ 45.194,16 (quaren-ta e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e dezesseis centavos). Paraa obtenção do resultado acima, esta Comissão considerou o critério dejulgamento do menor preço. Todos os documentos que compõem oreferido processo licitatório, encontram-se à disposição dos interessa-dos, na sala da Comissão Permanente de Licitação de Obras. Teresina(PI), 24 de maio de 2006. Comissão: Marcia Maria Vasconcelos PriscilaRocha Ribeiro Karina Maria Ferraz dos Santos Cadena Lilásia Chaves deArêa Leão Reinaldo Saulo Sérvio Barbosa

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E DE RESULTADOCLASSIFICATÓRIO A Comissão Permanente de Licitação de Obrase Serviços de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos - SEMA, considerando os termos e procedimentosdo Processo Administrativo nº 042-1214/2006, referente à licitaçãomodalidade Tomada de Preços n.º 026/2006, que objetiva a contrataçãode empresa construtora para execução dos serviços de pavimentaçõesem paralelepípedos, rejuntado com brita, discriminados, conforme lotesabaixo: Lote I: Rua 05 (cinco), entre as ruas 11 (onze) e 07 (sete); Rua05 (cinco), entre as ruas 11 (onze) e 12 (doze), todas no Planalto NovoBela Vista, bairro Bela Vista; Lote II: Rua São Francisco de Sales, entreas ruas Inácio Costa Filho e Deusdete Farias; Rua Francisco Alves dosReis, entre as ruas da Alegria e Francisca Portela, ambas no Km 07; RuaFrancisco Alves dos Reis, entre a rua Francisca Portela e Avenida Prefei-to Wall Ferraz (BR 316), todas no bairro Santo Antonio; Lote III: RuaNenen do Vale, entre as ruas José Steremberg e Elias do Vale, bairroBrasilar; Rua Malta, entre Avenida Comodoro e rua Brasiléia, noLoteamento Porto Alegre I, bairro Esplanada e Lote IV: Rua 06 (seis),entre Avenida Principal e rua 05 (cinco); Rua 03 (três), entre as ruasTenente Tadeu e rua 06 (seis), todas na Vila Francisco Gerardo, bairroPromorar., torna público para o conhecimento de quem possa interessar

NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$) 1º Morais, Marques e Cia. Ltda. 187.084,80

LOTE I NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$)

1° Coopervendas-Cooperativa de Trab. Múlt. e Serv. Do Estado do Piauí (acréscimo de 15 %)

82.602.71 (94.993,12)

2° Construtora Ipanema Eng., Com. e Serv. Ltda. 91.719,13 (desclassificada)

3° JAD Construtora Ltda. 91.974,52 4° Prest-Servis Ltda. 92.552,37 5° J. R. Teixeira Engenharia 96.394,64 6° Morais Engenharia 97.429,49 7º Franca Const., Manutenção e Serv. Ltda. 101.569,13 8º J.W.R. Com. e Const. Ltda. 102.739,56 9° Engeste Engenharia Ltda. 111.144,77

(desclassificada) 10º Staff de Construções e Dragagem Ltda. 112.364,83 11º Construmax Ind. e Com. Ltda. 114.907,06 12º Concreto-Projetos e Construções Ltda. 108.304,37

(desclassificada) 13º C.C.R. Construções Ltda. 109.578,01

(desclassificada) 14º Dôta Engenharia Ltda. 117.285,66 15º Altos Engenharia Ltda. 118.664,23 16º Construtora Village Ltda. 120.994,85

LOTE II NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$)


64.161,68 (73.785,93)

2° Prest-Servis Ltda. 69.195,84 3° Construtora Ipanema Eng., Com. e Serv. Ltda. 71.524,76

(desclassificada) 4° JAD Construtora Ltda. 74.166,18 5° J. R. Teixeira Engenharia 76.036,16 6° Morais Engenharia 77.772,52 7° C.C.R. Construções Ltda. 78.606,01 8° Franca Const., Manutenção e Serv. Ltda. 80.418,47 9° J.W.R. Com. e Const. Ltda. 82.427,03

10° Concreto-Projetos e Construções Ltda. 87.454,76 (desclassificada)

11º Staff de Construções e Dragagem Ltda. 91.352,61 12º Construmax Ind. e Com. Ltda. 92.789,02 13º Construtora Village Ltda. 97.733,20

LOTE III NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$)


39.299,27 (45.194,16)

2° Prest-Servis Ltda. 41.345,42 3° Morais Engenharia 44.959,55 4° J. R. Teixeira Engenharia 47.554,10 5° Franca Const., Manutenção e Serv. Ltda. 47.844,65 6° J.W.R. Com. e Const. Ltda. 49.403,58 7° Concreto-Projetos e Construções Ltda. 52.712,37 8° Staff de Construções e Dragagem Ltda. 55.172,02

(desclassificada) 9° Construmax Ind. e Com. Ltda. 55.733,21

Todos os documentos que compõem o referido processo licitatório,encontram-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão Per-manente de Licitação de Obras. Teresina (PI), 18 de abril de 2006.Comissão: Marcia Maria Vasconcelos Priscila Rocha Ribeiro KarinaMaria Ferraz dos Santos Cadena Lilásia Chaves de Arêa Leão ReinaldoSaulo Sérvio Barbosa

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E RESULTADOCLASSIFICATÓRIO A Comissão Permanente de Licitação de Obrase Serviços de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos - SEMA, considerando os termos e procedimentosdo(s) Processo(s) Administrativo(s) nº(s) 042-1208, 1209 e 1210/2006,referente à licitação modalidade Tomada de Preços n.º 024/2006, queobjetiva a contratação de empresa construtora para execução dos servi-ços discriminados, conforme lotes a seguir: LOTE I: REFORMA EAMPLIAÇÃO DA CRECHE DA VILA BANDEIRANTES, LOCALI-ZADA NA RUA DOM BOSCO, Nº 21, LOTE B, BAIRRO SATÉLITE;LOTE II: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO CONJUNTOPLANALTO URUGUAI, LOCALIZADA NA RUA 08 (OITO), Q-12,CASA 14, BAIRRO URUGUAI; LOTE III: REFORMA E AMPLIA-ÇÃO DA CRECHE DA VILA CIDADE LESTE, LOCALIZADA NARUA JATAÍ, Nº 5437, BAIRRO VERDE LAR, torna público para oconhecimento de quem possa interessar e especialmente das empresasabaixo relacionadas, no Mapa Comparativo e Resultado Classificatóriodas propostas de preços:

(desclassificada) 9° Construmax Ind. e Com. Ltda. 55.733,21

10° Jad Construtora Ltda. 57.824,01 (desclassificada)

11º C.C.R. Construções Ltda. 58.681,06 (desclassificada)

12º Construtora Village Ltda. 58.681,08 (desclassificada)

Sexta-feira, 26 de maio de 2006 DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.10042e especialmente das empresas abaixo relacionadas, o Mapa Comparati-vo e de Resultado Classificatório das propostas de preços:

Vista III), bairro Bela Vista; rua Beneditinos, entre as ruas Dr. Area Leãoe Domingos Monteiro, bairro Macaúba; rua Beneditinos, entre as ruasArlindo Nogueira e Dr. Area Leão, bairro Macaúba; rua Hermínio Con-de, entre a rua Valença e Centro Educacional Ana Cordeiro, bairroMacaúba. Recebimento dos envelopes documentação/propostas: às 11:00(onze) horas do dia 14/06/2006. Local dos eventos, retirada do Edital einformações: rua Firmino Pires, nº 121, edifício Deolindo Couto, tér-reo, bairro Centro, a partir do dia 24/05/2006, trazer 02 (dois) CD’spara cópia, telefone/fac-símile: (86) 3221-8250 e PABX: (86) 3215-7614/7615-Ramais. 320 e 332. Teresina(PI), 23 de maio de 2006.Marcia Maria Vasconcelos Presidente da CPL/OBRAS/SEMA/PMT VIS-TO: Francisco Canindé Dias Alves Secretário Executivo Municipal deAdministração e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 033/2006 -FWF Objeto: urbanização, instalação elétrica e hidrosanitárias (áreasexternas) e estacionamento interno do Centro de Tecnológico de Teresina– CTT, localizado na av. Pedro Freitas, s/n°, bairro Vermelha. Recebi-mento dos envelopes documentação/propostas: às 09:00 (nove) horasdo dia 16/06/2006. Local dos eventos, retirada do Edital e informações:rua Firmino Pires, nº 121, edifício Deolindo Couto, térreo, bairro Cen-tro, a partir do dia 25/05/2006, trazer 02 (dois) CD’s para cópia, telefo-ne/fac-símile: (86) 3221-8250 e PABX: (86) 3215-7614/7615-Ramais.320 e 332. Teresina(PI), 23 de maio de 2006. Marcia Maria Vasconce-los Presidente da CPL/OBRAS/SEMA/PMT VISTO: Francisco CanindéDias Alves Secretário Executivo Municipal de Administração e RecursosHumanos

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2006 –SDU LESTE Objeto: Contratação de empresa construtora para execu-ção dos serviços de pavimentações em paralelepípedos discriminados,conforme lotes abaixo: Lote I: Rua Fernando Lopes Sobrinho entre asruas Jaime da Silveira e Estevam Carvalho, bairro Santa Isabel; rua Gal.Fortes C. Branco entre as ruas Fernando Lopes Sobrinho e João Martinsdo Rêgo, bairro Santa Isabel; rua Basílio Bezerra entre as ruas AlaídeMarques e 31 de março, bairro Planalto; rua José Alves de Carvalhoentre Av. João XXIII e rua Cristóvão Colombo, bairro Recanto dasPalmeiras;Lote II: Rua Miguel Arcoverde entre a rua Pe. Cirilo Chavese a Av. Cajuína, bairro dos Noivos; rua Fernando Pires Leal entre a ruaPires Gayoso e a Av. Cajuína, bairro São João; rua João Martins do Rêgoentre as ruas Pinheiro Machado e Azar Chaib, bairro Santa Isabel; ruaDomício Magalhães entre a rua 11 e Av. dos Expedicionários, bairroRecanto das Palmeiras; rua 11 entre Domício Magalhães e rua SemDenominação, bairro Recanto das Palmeiras;Lote III: Rua Luís MendesR. Gonçalves, entre as ruas Cel. César e Helvídio Aguiar; rua Luís Men-des R. Gonçalves entre as ruas Major Sebastião Saraiva e Leôncio Ferraz;rua Luís Mendes R. Gonçalves entre as ruas Nilo Brito e LeonardoCastelo Branco; rua Cel. César entre as ruas Mundinho Ferraz e LuísMendes R. Gonçalves; rua Assis Veloso entre as ruas Odílio Ramos eMajor Sebastião Saraiva;Lote IV: Rua José Luis Fortes entre as ruas Drª.Alaíde Marques e Artur Soares Feitosa, bairro Ininga; rua Sem Denomi-nação 59 entre as ruas Drª. Alaíde Marques e Artur Soares Feitosa, bairroIninga; rua Artur Soares Feitosa entre a rua Antônio Ubiratan de Carva-lho e calçamento existente, bairro Ininga; rua Francisco Almeida entrea rua Domingos Soares e calçamento existente, bairro Ininga; rua MárioT. de Carvalho entre as ruas Antônio U. de Carvalho e rua Sem Denomi-nação 59, bairro Ininga; rua Cláudio Soares de Brito entre Av. HomeroC. Branco e rua Edvaldo Reinaldo, bairro Ininga; rua Demerval Lobãoentre a rua Lourival Ferreira Nery e calçamento existente, bairro Fáti-ma; rua Lourival Ferreira Nery entre as ruas Demerval Lobão e MarcosParente, bairro Fátima; rua Professora Teresinha Farias entre as ruasHonório Parente e General Lajes, bairro Fátima; rua Diamante entre asruas Cel. Costa Araújo e Lindolfo Monteiro, bairro Horto;Lote V: RuaHugo Napoleão entre as ruas Manoel Felício de Carvalho e Dirce Olivei-ra; rua José Alves Almeida entre as ruas Prof. Nodgi Nogueira e Dr.Adauto Coutinho; rua Nilo Soares da Silva entre as ruas Prof. NodgiNogueira e Benício O. de Melo; rua Des. César do Rêgo Monteiro entreas ruas Benício O. de Melo e Dr. Adauto Coutinho; rua Elesbão SoaresVeloso entre as ruas Des. César do Rêgo Monteiro e Nilo Soares da Silva;rua Dr. Adauto Coutinho entre as ruas Jornalista João da Rocha Marinhoe José João Magalhães Braga; rua José Ribeiro Gonçalves entre as ruasAlaíde Marques e Sem Denominação 05. Recebimento dos envelopesdocumentação/propostas: às 11:00 (onze) horas do dia 16/06/2006.Local dos eventos, retirada do Edital e informações: rua Firmino Pires,nº 121, edifício Deolindo Couto, térreo, bairro Centro, a partir do dia30/05/2006, trazer 02 (dois) CD’s para cópia, telefone/fac-símile: (86)3221-8250 e PABX: (86)3215-7614/7615 – Ramais 320 e 332.

NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$) 1º J.W.R. Comércio e Construções Ltda 46.546,53 2º Contak Construções Ltda. 49.343,25 3º Const. Monte Sinai Ltda 49.346,74 4º Costa e Carvalho Ltda. 50.032,90 5º Dôta Engenharia Ltda 50.869,33

Foram inabilitadas as seguintes empresas: 1) V. F. Sousa & Cia. Ltda.,por apresentar a declaração de que não emprega menor sem a assinaturado responsável pela empresa e 2) Construtora Laurita., por não apre-sentar CAT para o objeto licitado. Foi desclassificada nos lotes II e III aempresa Construtora Ipanema Eng., Com. e Serv. Ltda., por não apre-sentar na proposta orçamentária, cotação para o subitem 3/15 – “Esca-vação mecanizada em campo aberto, solo de qualquer categoria”, paranenhum dos trechos previstos no Edital. Ocorreu discrepância na pro-posta oferecida pela empresa detentora do menor preço no Lote II, oqual após correções passou para R$ 117.667,11 (cento e dezessete mil,seiscentos e sessenta e sete reais e onze centavos) Para a obtenção doresultado acima, esta Comissão considerou o critério de julgamento domenor preço. Todos os documentos que compõem o referido processolicitatório, encontram-se à disposição dos interessados, na sala da Co-missão Permanente de Licitação de Obras. Teresina (PI), 16 de maio de2006. Comissão: Marcia Maria Vasconcelos Priscila Rocha RibeiroKarina Maria Ferraz dos Santos Cadena Lilásia Chaves de Área LeãoReinaldo Saulo Sérvio Barbosa

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E RESULTADOCLASSIFICATÓRIO A Comissão Permanente de Licitação de Obrase Serviços de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos - SEMA, considerando os termos e procedimentosdo Processo Administrativo nº 042-1203/2006, referente à licitaçãomodalidade Convite n.º 049/2006, que objetiva a contratação de empre-sa construtora para execução dos serviços de recuperação e alargamentode pavimentação poliédrica da rua Lima Rebelo e recuperação da ruaDesembargador João Turíbio, bairro dos Noivos, torna público para oconhecimento de quem possa interessar e especialmente das empresasabaixo relacionadas, no Mapa Comparativo e Resultado Classificatóriodas propostas de preços:


1º J.W.R. Com. e Const. Ltda. 76.029,89 2º Contak Construções Ltda. 78.772,26 3º Construtora Padrão Ltda. 91.671,21 4º Construmax Ind. e Comércio Ltda. 93.538,11 5º Costa e Carvalho Ltda. 94.148,89 6º Construtora Village Ltda. 98.465,31


1º Construtora Ipanema Eng., Com. e Serv. Ltda. 112.622,06 (desclassificada) 2º Construtora Padrão Ltda. 122.670,83 (discrepância) 3º Contak Construções Ltda. 132.513,42 4º Construmax Ind. e Comércio Ltda. 147.817,34 5º J.W.R. Com. e Const. Ltda. 147.899,89 6º Costa e Carvalho Ltda. 150.080,40 7º Construtora Village Ltda. 155.898,14


1º Construtora Ipanema Eng., Com. e Serv. Ltda. 78.595,45 (desclassificada) 2º J.W.R. Com. e Const. Ltda. 83.244,22 3º Contak Construções Ltda. 86.852,44 4º Construmax Ind. e Comércio Ltda. 102.704,67 5º Costa e Carvalho Ltda. 103.335,94 6º Construtora Village Ltda. 108.565,53

Lote IV NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$)

1º J.W.R. Com. e Const. Ltda. 43.153,03 2º Contak Construções Ltda. 45.112,70 3º Construmax Ind. e Comércio Ltda. 53.543,87 4º Costa e Carvalho Ltda. 54.837,40


AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 032/2006 -SDU SUL Objeto: pavimentação em paralelepípedo nas seguintes ruas;Dom Avelar entre a rua do Passeio e Av. Valter Alencar, bairro SãoPedro; rua A, residencial Osvaldo Santos Parentes (Conj. Bela Vista III),bairro Bela Vista; rua D, residencial Osvaldo Santos Parentes (Conj. Bela

Sexta-feira, 26 de maio de 2006DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.100 43Teresina(PI), 26 de maio de 2006. Marcia Maria Vasconcelos Presiden-te da CPL/OBRAS/SEMA/PMT VISTO: Francisco Canindé Dias AlvesSecretário Executivo Municipal de Administração e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 062/2006 - SDUCENTRO NORTE Objeto: pavimentação em paralelepípedo na av.Freitas Neto (prolongamento), entre a rua 05 e rua do dique (E-8 à E-16+12), bairro Mocambinho. Recebimento dos envelopes documenta-ção/propostas: às 11:00 (onze) horas do dia 06/06/2006. Local doseventos, retirada do Edital e informações: rua Firmino Pires, nº 121,edifício Deolindo Couto, térreo, bairro Centro, a partir do dia 24/05/2006, trazer 02 (dois) CD’s para cópia, telefone/fac-símile: (86) 3221-8250 e PABX: (86)3215-7614/7615 – Ramais 320 e 332. Teresina(PI),23 de maio de 2006. Marcia Maria Vasconcelos Presidente da CPL/OBRAS/SEMA/PMT VISTO: Francisco Canindé Dias Alves SecretárioExecutivo Municipal de Administração e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 063/2006 - SDUCENTRO NORTE Objeto: de reforma do Estádio Lindolfo Monteiro(onde será instalada a Rodoviária Rural). Recebimento dos envelopesdocumentação/propostas: às 09:00 (nove) horas do dia 07/06/2006.

Local dos eventos, retirada do Edital e informações: rua Firmino Pires,nº 121, edifício Deolindo Couto, térreo, bairro Centro, a partir do dia25/05/2006, trazer 02 (dois) CD’s para cópia, telefone/fac-símile: (86)3221-8250 e PABX: (86)3215-7614/7615 – Ramais 320 e 332.Teresina(PI), 23 de maio de 2006. Marcia Maria Vasconcelos Presiden-te da CPL/OBRAS/SEMA/PMT VISTO: Francisco Canindé Dias AlvesSecretário Executivo Municipal de Administração e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 064/2006 - SDUCENTRO NORTE Objeto: pavimentação em paralelepípedo na ruaMarcelino Ribeiro (XVII), entre as ruas desembargador Caio de Oliveirae Edécio Bona Filho, loteamento Mocambinho. Recebimento dos enve-lopes documentação/propostas: às 11:00 (onze) horas do dia 07/06/2006. Local dos eventos, retirada do Edital e informações: ruaFirmino Pires, nº 121, edifício Deolindo Couto, térreo, bairro Cen-tro, a partir do dia 25/05/2006, trazer 02 (dois) CD’s para cópia,telefone/fac-símile: (86) 3221-8250 e PABX: (86)3215-7614/7615– Ramais 320 e 332. Teresina(PI), 23 de maio de 2006. MarciaMaria Vasconcelos Presidente da CPL/OBRAS/SEMA/PMT VIS-TO: Francisco Canindé Dias Alves Secretário Executivo Municipal deAdministração e Recursos Humanos

Fundação Municipal de Saúde

AVISO DE RESULTADO FINAL PREGÃO Nº 010/2006 PROCESSO Nº 045.00.977/06 - FMS A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE,torna público o resultado final do PREGÃO Nº 010/2006, para Registro de Preços de Material Odontológico, com recursos oriundos da FMS/PMT.EMPRESAS VENCEDORAS: CIRUNORTE COM REPR. LTDA, CRISTALIA PROD. FARMAC. LTDA, DENTAL SUDOESTE LTDA, DIMACIMATERIAL CIRURGICO LTDA, HOSPIFAR IND. E COM. LTDA, KAMPO SUPR. ODONTOL. LTDA, MEDFIO IND. COM. ART. ODONT.LTDA, PORTO ALEGRENSE LTDA, PRO-SAUDE COM. REPR. LTDA e TEC ODONT LTDA, conforme abaixo discriminado:

FORNECEDOR(ES) / ITEM / PRODUTO / UNID. / QUANT. / PR. UNIT. / PR. TOTAL R$ CIRUNORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA C.N.P.J. 04.759.346/0001-29

Travessa Angustura, 3098, Marco, Belém – PA Fone: 91-283-3060 ITEM DESCRIÇÃO UNID. PR.UNIT.

25 Luvas de látex para procedimento hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anotômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó biodegradável pelo organismo, atóxica, apirogênica, tamanho extra-pequeno. Acondicionadas em caixas com 100 unidades, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, tamanho, nº do lote e quantidade. Mr. OMNI Plus

caixa 6,18

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA C.N.P.J. 44.734.671/0004-02

Av. Paoletti, 363, Nova Itapira, Itapira – SP Fone: 19-3863-9500 ITEM DESCRIÇÃO UNID. PR.UNIT.

04 Anestésico odontológico com vasoconstrictor felipressina ou octapressin, com 3% de princípio ativo, em tubetes de 1,8 ml, para seringa carpule, caixa com 50 unidades, com registro no MS impresso na embalagem e na bula, Mr. Cristália caixa 16,70

DENTAL SUDOESTE COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA C.N.P.J. 06.075.286/0001-50

CLSW 102, BLOCO A LOJA 21, SUBSOLO – BRASÍLIA - DF Fone: 61-3963-3974 ITEM DESCRIÇÃO UNID. PR.UNIT.

24 Limalha de prata p/ amálgama sem zinco, fr. c/30 gramas, Mr. isenta de fase gama2 , , Mr. Duralloy frasco 22,14 DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA C.N.P.J. 90.251.109/0001-94

Rua João Guimarães, 182, Santa Cecília, Porto Alegre - RS Fone: 51-3330-6111 ITEM DESCRIÇÃO UNID. PR.UNIT.

02 Agulha hipodérmica estéril descartável, para seringa carpule (canhão plástico rosqueável), curta uso odontológico, caixa c/100 unidades. Mr. Eletro Light/Méd Dental caixa 18,00

22 Gorro cirúrgico descartável, confeccionado em material de fibras sintética, formato anatômico com elástico, 20 grama, branco, embalado em pacote com até 100 unidade, contendo dados de identificação e procedência na embalagem, Mr. Descarpack

um 0,065

26 Máscara cirúrgica descartável com 3 camadas, confeccionada em não tecido, com gramatura mínima de 30, com pregas horizontais, clip nasal embutido, hipoalergênica, atóxica, inodora, maleável, resistente , com prendedor auricular elástico e em pacotes com até 50 unidades. Mr. Descarpack Uma 0,099

HOSPIFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA C.N.P.J. 26.921.908/0001-21

Rua 3, 973, Setor Moraes, Goiânia – go Fone: 62-3269-3500 ITEM DESCRIÇÃO UNID. PR.UNIT.

05 Anestésico odontológico sem vasoconstrictor, com 2% de princípio ativo, em tubetes de 1,8 ml, para seringa carpule, caixa com 50 unidades, com registro no MS impresso na embalagem e na bula. Mr. Lidostesin caixa 10,65

KAMPO SUPR. MÉDICO ODONTOLÓGICOS LTDA C.N.P.J. 03.091.878/0001-78

BR 277, KM-114, 366, Rondinha, Campo Largo – PR Fone: 41-3555-1286 ITEM DESCRIÇÃO UNID. PR.UNIT.

19 Fio dental rolo com 100 metros, Mr. Medfio tubo 0,99 MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA C.N.P.J. 06.923.493/0001-18

Rod. Dep. João L. Jacomel, 11058, Vila Esplanada, Pinhais - PR Fone: 41-3286-4560 ITEM DESCRIÇÃO UNID. PR.UNIT.

16 Escova de Robson com cerdas em nylon uso odontológico. Mr. Preven uma 0,53

17 Escova dental adulto, embalagem individual, com três fileiras de cerdas macias de nylon aparadas uniformemente e arredondadas, cabo anatômico flexível, produto atóxico, com registro no MS ou o número do processo de isenção de registro impresso na embalagem. Mr. Leader Sanifill uma 0,22

18 Escova dental infantil, embalagem individual (caixa de cartolina), com três fileiras de cerdas macias de nylon aparadas uniformemente e arredondadas, cabo anatômico flexível, produto atóxico, com registro no MS ou o número do processo de isenção de registro impresso na embalagem, Mr. Leader Sanifill uma 0,28

21 Fluoreto de sódio acidulado em gel a 1,23%, frasco c/200 ml, uso odontológico, Mr. Iodontosul frasco 1,75

28 Resina composta fotopolimerizável microhíbrida, para dentes anteriores e posteriores com iniciador canforquinona na cor A2 (Escala Vita) com 4 gramas acondicionada em refil tipo seringa. Compatível com fotopolimerizador de LED. Mr. Fill Magic refil 17,40

29 Resina composta fotopolimerizável microhíbrida, para dentes anteriores e posteriores com iniciador canforquinona na cor A3 (Escala Vita) com 4 gramas acondicionada em refil tipo seringa. Compatível com fotopolimerizador de LED. Mr. Fill Magic

refil 17,40

30 Resina composta fotopolimerizável microhíbrida, para dentes anteriores e posteriores com iniciador canforquinona na cor A3,5 (Escala Vita) com 4 gramas acondicionada em refil tipo seringa. Compatível com fotopolimerizador de LED. Mr. Fill Magic refil 17,40

31 Sugador de saliva descartável plástico, pacote com 40 unidades, Mr. SS Plus/Biodont pacote 2,10 DENTÁRIA E DISTR. HOSP. PORTOALEGRENSE LTDA C.N.P.J. 91.083.212/0001-35

Rua Gal. Vitorino, 298, Porto Alegre – RS Fone: 51-3227-2744 ITEM DESCRIÇÃO UNID. PR.UNIT.

03 Agulha hipodérmica estéril descartável, para seringa carpule (canhão plástico rosqueável), longa, uso odontológico, caixa com 100 unid. Mr. Méd Dental Eletro Ligt caixa 21,50 11 Broca esférica diamantada nº 1013, Mr. Biodinâmica uma 1,20 12 Broca esférica diamantada nº 1014, Mr. Biodinâmica uma 1,20

Sexta-feira, 26 de maio de 2006 DOM - Teresina - Ano 2006 - nº 1.1004411 Broca esférica diamantada nº 1013, Mr. Biodinâmica uma 1,20 12 Broca esférica diamantada nº 1014, Mr. Biodinâmica uma 1,20 13 Broca para acabamento de resina nº 1190F, dourada, Mr. Biodinâmica uma 1,20 23 Hidróxido de cálcio radiopaco, estojo com pasta base de 13 g e pasta catalisadora de 11 g + bloco de papel para manipulação. Mr. Liner Vigodent caixa 9,25 27 Mercúrio vivo, uso odontológico, para restauração de amálgama, frasco com 100g, com registro no IBAMA impresso na embalagem e na bula. Mr. K-dent Quimidrol frasco 26,80

PRÓ-SAÚDE COM. E REPR. LTDA C.N.P.J. 06.354.629/0001-16

Rua Lisandro Nogueira, 1239, Centro, Teresina – PI Fone: 3221-2738 ITEM DESCRIÇÃO UNID. PR.UNIT.

01 Adesivo dentina-esmalte frasco único com mínimo de 4 ml. Primer Bond 2.1 c/4ml, Mr. Dentsply frasco 22,30 TEC ODONT LTDA C.N.P.J. 05.674.589/0001-27

Rua Lisandro Nogueira, 1439, Centro, Teresina – PI Fone: 3222-2519 ITEM DESCRIÇÃO UNID. PR.UNIT.

06 Broca diamantada cone invertido nº 1032, Mr. Vortex uma 1,20 07 Broca diamantada cone invertido nº 1033, Mr. Vortex uma 1,20 08 Broca diamantada cone invertido nº 1034, Mr. Vortex uma 1,20 09 Broca diamantada cone invertido nº 1035, Mr. Vortex uma 1,20 10 Broca esférica diamantada nº 1012, Mr. Vortex uma 1,20 14 Broca para acabamento ultra-fino nº 3118, dourada, Mr. Vortex uma 1,20 15 Broca para acabamento ultra-fino nº 3195, dourada, Mr. Vortex uma 1,20 20 Fita matriz de poliéster para restauração com resina composta, caixas c/ 50 tiras, Mr. Quimidrol caixa 0,70

Diário Oficial da Câmara

Teresina(PI), 12 de maio de 2006. José Reis Filho Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO O Presidente da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, no uso de suas atribuições legais, após examinarminuciosamente a documentação relativa ao Pregão nº 010/2006, e tendo em vista o que sugere o Pregoeiro da FMS e os documentos apresentados,RESOLVE Concordar com a adjudicação proferida pelo Pregoeiro, e via de conseqüência HOMOLOGAR o resultado do referido Pregão, em favordas empresas relativo à Registro de Preços para aquisição de material odontológico, conforme anexo I do edital que integra no todo esteprocedimento licitatório, descritos neste processo, vez que atendem todas as exigências exaradas no instrumento inicial. Teresina, 12 / maio /2006.Dr. João Orlando Ribeiro Gonçalves - Presidente da FMS

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2006 Ob-jeto: Aquisição de Material de Consumo Odontológico Recebimento dosenvelopes documentação /propostas: 9:00hs do dia 06/06/2006. Localdos eventos, retirada do Edital e informações: Rua 1°. de Maio, 3006,Aeroporto, telefone: (86) 3215-7717, fax (086) 3215-7718, das 8:00às 13:00hs, mediante apresentação de 01 (um) disquete. Teresina(PI),16 de maio de 2006 Gardênia Maria de Q. Leite - Presidente da CPL –VISTO: João Orlando Ribeiro Gonçalves - Presidente da FMS -

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETR\ÔNICO Nº 022/2006Objeto: Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado Abertura das Pro-postas: 09:00 (nove) horas do dia 31.05.06 horário de Brasília. Início dasessão pública de disputa de preços: às 10:00 (dez horas ) do dia 31.05.06.Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br Referência de tempo:Horário de Brasília Informações: [email protected] Fone/fax:(0XX86) 3215-7717/7718 Teresina(PI), 16 de maio de 2006 Luiz CarlosPirajá Júnior - Pregoeiro – VISTO: João Orlando Ribeiro Gonçalves -Presidente da FMS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETR\ÔNICO Nº 023/2006Objeto: Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado e RefrigeradoresAbertura das Propostas: 09:00 (nove) horas do dia 01.06.06 horário deBrasília. Início da sessão pública de disputa de preços: às 10:00 (dezhoras ) do dia 01.06.06. Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.brReferência de tempo: Horário de Brasília Informações:[email protected] Fone/fax: (0XX86) 3215-7717/7718Teresina(PI), 16 de maio de 2006 Luiz Carlos Pirajá Júnior - Pregoeiro– VISTO: João Orlando Ribeiro Gonçalves - Presidente da FMS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETR\ÔNICO Nº 024/2006Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Cartuchos p/ impressora)Abertura das Propostas: 09:00 (nove) horas do dia 05.06.06 horário deBrasília. Início da sessão pública de disputa de preços: às 10:00 (dezhoras ) do dia 05.06.06. Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.brReferência de tempo: Horário de Brasília Informações:[email protected] Fone/fax: (0XX86) 3215-7717/7718Teresina(PI), 19 de maio de 2006 Luiz Carlos Pirajá Júnior - Pregoeiro– VISTO: João Orlando Ribeiro Gonçalves - Presidente da FMS -

DECRETO LEGISLATIVO Nº 327 DE 18 DE MAIO DE2006 .

A P R O V A:

“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍ-TULO HONORÍFICO DE CIDADÃOTERESINENSE AO Sr . JOSÉ DEANCHIETA LIMA COSTA e dá outras pro-vidências”.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DETERESINA, CAPITAL DO ESTADO DO PIAUÍ.

Faço saber que o Plenário desta Casa aprovou e eu promulgo oseguinte decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica concedido o Título Honorífico de CidadãoTeresinense ao Sr. JOSÉ DE ANCHIETA LIMA COSTA, baseado no Art.21, inciso XX, da Lei Orgânica do Município de Teresina, pelos relevan-tes serviços prestados a nossa Capital.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de suapublicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Teresina(PI), 18 de maio de 2006.

JOSÉ FERREIRA DE SOUSAPresidente

LUIZ HUMBERTO ARAÚJO SILVEIRA1º Secretário

PAULO ROBERTO PEREIRA DANTAS2º Secretário

diÁrio oficialdom.pmt.pi.gov.br/admin/upload/dom1100-1-26052006.pdf2 sexta-feira, 26 de maio de...

Documents