diÁrio oficialdom.teresina.pi.gov.br/admin/upload/dom1233-1-08082008.pdf · 2013-09-09 · de 52...

DO MUNICÍPIO - DOMÓrgão de Comunicação Oficial da PMT R$ 2,00 Ano 2008 - Nº 1.233 - 08 de agosto de 2008

PrefeituraMunicipalde Teresina

Serviço Financeiro

DIÁRIO OFICIAL

Atos do Poder Legislativo ......................... 1

Atos do Poder Executivo ........................... 3

Administração Direta .............................. 11

Administração Indireta ............................ 19

Comissão de Licitação ............................. 44

Diário Oficial da Câmara ....................... 49

Sumário

LEI Nº 3.787, DE 16 DE JULHO DE 2008.

Modifica o caput do art. 1ºda Lei nº 3.144, de 03 dedezembro de 2002, que“Concede o Passe Livre àspessoas portadoras de de-ficiência no sistema detransporte coletivo do Mu-nicípio e dá outras provi-dências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DETERESINA, Estado do Piauí

Faço saber que a Câmara Municipal deTeresina aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O caput do art. 1º da Lei nº3.144, de 03 de dezembro de 2002, passa avigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica estabelecida a concessãodo Passe Livre nos ônibus do Sistema de Trans-portes Coletivos do Município de Teresina paraportadores de deficiências, assim definidos con-forme Decreto Federal nº 5.296, de 02 de de-zembro de 2004, em seu art. 70.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor nadata de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições emcontrário.

Gabinete do Prefeito Municipal deTeresina (PI), em 16 de julho de 2008.

SÍLVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHOPrefeito de Teresina

Esta Lei foi sancionada enumerada aos dezesseis dias do mêsde julho do ano dois mil e oito.

CHARLES CARVALHO CAMILLO DASILVEIRA

Secretário Municipal de Governo


RECONHECE DE UTILI-DADE PÚBLICA A ASSO-CIAÇÃO COMUNITÁRIADO LOTEAMENTO JOÃOPAULO II - ACLJP.

O PREFEITO MUNICIPAL DETERESINA, ESTADO DO PIAUÍ


Art. 1° Fica reconhecida de UtilidadePública a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOLOTEAMENTO JOÃO PAULO II - ACLJP,com sede e foro na Rua João Paulo II s/n,Santo Antonio, Teresina-PI, e inscrita no CNPJsob o nº 09.013.545/0001-07.

SALÁRIO MÍNIMO (R$)Janeiro ........................................... 380,00Fevereiro ........................................ 380,00Março ............................................. 415,00Abril ............................................... 415,00Maio ............................................... 415,00Junho ............................................. 415,00Julho .............................................. 415,00Agosto ............................................ 415,00

TAXA SELIC (%)Janeiro ............................................... 0,93Fevereiro ............................................ 0,80Março ................................................. 0,84Abril ................................................... 0,90Maio ................................................... 0,88Junho ................................................. 0,95Julho .................................................. 0,99Agosto ................................................ 1,04

TJLP (% ao ano)Janeiro ............................................... 6,25Fevereiro ............................................ 6,25Março ................................................. 6,25Abril ................................................... 6,25Maio ................................................... 6,25Junho ................................................. 6,25Julho .................................................. 6,25Agosto ................................................ 6,25

POUPANÇA (% - 1º dia do mês)Janeiro ........................................... 0,6015Fevereiro ........................................ 0,5244Março ............................................. 0,5411Abril ............................................... 0,5960Maio ............................................... 0,5740Junho ............................................. 0,6152Julho .............................................. 0,6924Agosto ............................................ 0,6582

TR (% - 1º dia do mês)Janeiro ........................................... 0,1010Fevereiro ........................................ 0,0243Março ............................................. 0,0409Abril ............................................... 0,0955Maio ............................................... 0,0736Junho ............................................. 0,1146Julho .............................................. 0,1914Agosto ............................................ 0,1574

Art. 2° Esta Lei entra em vigor nadata de sua publicação.




Esta Lei foi sancionada e numeradaaos vinte e oito dias do mês de julho do anodois mil e oito.




RECONHECE DE UTILI-DADE PÚBLICA A ASSO-CIAÇÃO DOS MORADO-RES DO LOTEAMENTOSANTA MARIA DACODIPE.



Art. 1° Fica reconhecida de UtilidadePública a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORESDO LOTEAMENTO SANTA MARIA DACODIPE, com sede e foro no LoteamentoSanta Maria da Codipe, Quadra “E”, Casa 3133,Santa Rosa, Teresina-PI, e inscrita no CNPJsob o nº 06.315.250/0001-05.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor nadata de sua publicação.




Esta Lei foi sancionada e numeradaaos vinte e oito dias do mês de julho do anodois mil e oito.




RECONHECE DE UTILI-DADE PÚBLICA O CON-SELHO COMUNITÁRIODO RESIDENCIAL DOMAVELAR - CCRDA.



Atos do Poder Legislativo

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008 DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.2332

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃODEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Rua Firmino Pires, 121 - Centro - Teresina - Piauí

Diário Oficial do Município - TeresinaAno 2008 - Nº 1.233 - 08 de agosto de 2008

Luciano Nunes Santos FilhoSecretário de Administração

Sylvia Soares Oliveira PortelaDiretora

Gardene Batista FerreiraDivisão de Edição e Distribuição

Impresso na PRODATERpelo sistema laser/digital

D O MPrefeituraMunicipalde Teresina

Órgão destinado à publicação de atos normativos

Preço unitário:

R$ 2,00

TIRAGEM: 200 EXEMPLARES

ESTA EDIÇÃO É COMPOSTA DE 52 PÁGINAS

ESTADO DO PIAUÍPREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHOPrefeito Municipal de TeresinaELMANO FERRER DE ALMEIDA

Vice-Prefeito

CHARLES CARVALHO CAMILO DA SILVEIRASecretário Municipal de GovernoSÉRGIO WILSON LOPES SOARESAssistente Jurídico do PrefeitoMOISÉS ANGELO DE MOURA REISProcurador Geral do MunicípioCRISTIANE LIMA VENTURASecretária Municipal de Comunicação SocialLUCIANO NUNES SANTOS FILHOSec. Mun. de Administração e Recursos HumanosFELIPE MENDES DE OLIVEIRASecretário Municipal de FinançasANTÔNIO DE ALMENDRA FREITAS NETOSec. Municipal de Planejamento e CoordenaçãoWASHINGTON LUIS DE SOUSA BONFIMSecretário Municipal de Educação e Cultura

FABRÍCIO AURÉLIO PIMENTEL SOARES

Secretário Municipal de Esportes e LazerMARIA DO PERPÉTUO SOCORRO AYREMORAIS SOARESBARBOSASec. Municipal de Desenvolvimento EconômicoSÂMMIA FAWSIA DE DEUS BARROS

Sec. Mun. do Trabalho, Cidadania e Assistência SocialJOAQUIM DE ALENCAR BEZERRA FILHOSecretário Municipal da Juventude

WALDEMAR RODRIGUESSec. Mun. de Meio Ambiente e Recursos HídricosJOÃO ORLANDO RIBEIRO GONÇALVESPresidente da Fundação Municipal de SaúdeJOSÉ REIS PEREIRAPresidente da Fundação Cultural Mons. ChavesANTONIO JOSÉ DE MIRANDA DANTASPresidente da Fundação Wall FerrazMIGUEL ANTONIO DE OLIVEIRA NETOPresidente da PRODATERACELINO MARTINS PORTELAPresidente da ETURBRAIMUNDO EUGÊNIO BARBOSA DOS S. ROCHAPresidente do IPMTPAULO FERNANDES FORTES FILHOSuperintendente de Desenvolvimento RuralJOSÉ JOÃO MAGALHÃES BRAGA JÚNIORSuperintendente de Desenvolvimento Urbano/Centro-NorteMARCO ANTONIO PARENTE ELVAS COELHOSuperintendente de Desenvolvimento Urbano/SulMARCO ANTÔNIO AYRES CORRÊA LIMASuperintendente de Desenvolvimento Urbano/LesteJOÃO EULÁLIO DE PÁDUASuperintendente de Desenvolvimento Urbano/SudesteFRANCISCO GERARDO DA SILVASuperintendente da STRANS

Art. 1° Fica reconhecido de Utilidade Pública o CONSELHOCOMUNITÁRIO DO RESIDENCIAL DOM AVELAR - CCRDA, comsede e foro na Quadra “A”, Casa 11, Residencial Dom Avelar, Teresina-PI, e inscrito no CNPJ sob o nº 08.787.728/0001-17.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 28 dejulho de 2008.


Esta Lei foi sancionada e numerada aos vinte e oito dias domês de julho do ano dois mil e oito.

CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRASecretário Municipal de Governo


Institui o dia 24 de junho como “Dia dasAssociações de Moradores, Conselhos Comu-nitários, Ligas Esportivas, Clubes de Mães eAssociações de Mulheres” no Município deTeresina.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí

Faço saber que a Câmara Municipal de Teresina aprovou e eusanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído no Município de Teresina o Dia dasAssociações de Moradores, Conselhos Comunitários, Ligas Esportivas,Clubes de Mães e Associações de Mulheres, a ser comemorado, anual-mente, em 24 de junho.

Art. 2º As comemorações de que trata o artigo anterior serãoincluídas no Calendário Oficial de Eventos do Município de Teresina.

Art. 3º As despesas com a execução desta Lei correrão por contadas dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 30 de julhode 2008.


Esta Lei foi sancionada e numerada aos trinta dias do mês dejulho do ano dois mil e oito.


LEI Nº 3.795, DE 01 DE AGOSTO DE 2008.

RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA AASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA SOPA - AMI-GOS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, ESTADO DOPIAUÍ


Art. 1° Fica reconhecida de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃODOS AMIGOS DA SOPA - AMIGOS, com sede e foro na Rua FranciscoNunes da Rocha, nº 1868, Santa Maria da Codipi, Teresina-PI, e inscritano CNPJ sob o nº 09.012.625/0001-48.



Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 01 de agos-to de 2008.


Esta Lei foi sancionada e numerada ao primeiro dia do mês deagosto do ano de dois mil e oito.


Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 3

Atos do Poder Executivo

LEI Nº 3.796, DE 01 DE AGOSTO DE 2008.

RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA OCONSELHO COMUNITÁRIO DO PORTAL DAALEGRIA - CCPA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, ESTADO DOPIAUÍ


Art. 1° Fica reconhecido de Utilidade Pública o CONSELHOCOMUNITÁRIO DO PORTAL DA ALEGRIA - CCPA, com sede e forona Rua José Ulisses Leal, s/n, Portal da Alegria, Teresina-PI, e inscritono CNPJ sob o nº 09.005.663/0001-73.



Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 01 deagosto de 2008.


Esta Lei foi sancionada e numerada ao primeiro dia do mês deagosto do ano de dois mil e oito.


DECRETO Nº 7.826, DE 7 DE JULHO DE 2008.

Institui o Grupo Gestor Municipal do Progra-ma de Acompanhamento e Monitoramentodo Acesso e Permanência na Escola das Pes-soas com Deficiência, Beneficiárias do Bene-fício de Prestação Continuada da AssistênciaSocial - Programa BPC na Escola e designaos seus membros, na forma que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí,no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXV, do art. 71 da LeiOrgânica do Município, e com fundamento na Lei Federal nº 8.742, de7 de dezembro de 1993, e

CONSIDERANDO a adesão do Município de Teresina ao Pro-grama de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanên-cia na Escola das Pessoas com Deficiência Beneficiárias do Benefício dePrestação Continuada da Assistência Social - Programa BPC na Escola,instituído e normatizado pelas Portarias Interministeriais nº 18, de 24de abril de 2007, e nº 01, de 12 de março de 2008, e, ainda, tendo emvista o que consta do Ofício nº 0782/2008-GS/SEMTCAS,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Grupo Gestor Municipal do Programade Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência naEscola das Pessoas com Deficiência, Beneficiárias do Benefício de Pres-tação Continuada da Assistência Social - Programa BPC na Escola, deexecução articulada das políticas de Assistência Social, Educação e Saú-de.

Art. 2º Ficam designados para compor o Grupo Gestor Munici-pal do Programa BPC na Escola, instituído por este Decreto, os seguin-tes membros:

I - Teresa Cristina Moura Costa – Assistente Social – represen-tante da Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e de AssistênciaSocial - SEMTCAS;

II - Daniela Coutinho de Morais Escórcio – Assistente Social /Coordenadora da Divisão de Educação Inclusiva – representante daSecretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC;

III - Alzira Almeida de Sousa Castro – Médica Neuropediatra –representante da Fundação Municipal de Saúde - FMS.

Art. 3º A coordenação do Grupo Gestor Municipal do ProgramaBPC na Escola ficará a cargo da Secretaria Municipal do Trabalho,Cidadania e de Assistência Social - SEMTCAS.

Art. 4º O Grupo Gestor Municipal do Programa BPC na Escolaterá as seguintes responsabilidades, de acordo com a PortariaInterministerial nº 01/2008 e seus anexos:

I - gerir e coordenar, no Município, o Programa BPC na Escola;II - realizar a articulação com o Governo Federal com vistas à

viabilização dos objetivos do Programa BPC na Escola, no âmbito doMunicípio;

III - coordenar a aplicação do questionário para identificar asprincipais barreiras de acesso e permanência de crianças e adolescentesà rede de ensino regular no Município;

IV - informar ao Governo Federal, por meio eletrônico, sobreos dados resultantes da aplicação do Questionário;

V - informar ao Governo Federal a relação dos beneficiários doBPC que não foram localizados para aplicação do Questionário, com asdevidas justificativas;

VI - registrar e repassar ao Governo Federal, por meio eletrôni-co, as informações sobre as ações desenvolvidas pelo Município, refe-rentes ao Programa BPC na Escola;

VII - viabilizar a instituição de equipe multiprofissional dasáreas de educação, assistência social e saúde, para o desenvolvimentodas ações relacionadas ao Programa BPC na Escola na esfera do Muni-cípio, em consonância com o disposto na Portaria NormativaInterministerial nº 18/2007.

Art. 5º Os membros do Grupo Gestor Municipal do ProgramaBPC na Escola integram o quadro de recursos humanos da PrefeituraMunicipal de Teresina, portanto não serão remunerados pelo desempe-nho de suas funções específicas relacionadas ao Programa.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 7 de julhode 2008.



SAMMIA FAWSIA DE DEUS BARROSSecretária Municipal do Trabalho, Cidadania e de Assistência Social

DECRETO N.º 7.842 DE 16 DE JULHO DE 2008.

Revigora o Decreto nº 7.493, de 13 de dezem-bro de 2007, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí,no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o que prescre-ve os incisos XXV e XXXI do art.71, da Lei Orgânica do Município c/co contido na Lei Federal nº 6766/79, art. 19 da Lei Municipal nº 3.561de 20 de outubro de 2006 e a CF/88, tendo em vista o que consta doprocesso n.º 050.04312/03 bem como:

CONSIDERANDO que o referido loteamento manteve seu pro-jeto original;

CONSIDERANDO que as obras do referido loteamento já seacham devidamente concluídas;

CONSIDERANDO que compete ao Município proteger os in-teresse dos eventuais adquirentes dos lotes, assim como zelar pela pre-servação dos padrões urbanísticos da cidade;

DECRETA:

Art.1º Fica revigorado o Decreto nº 7.493, de 13 de dezembrode 2007, que aprova o Loteamento denominado “PSH – CENTRO/NORTE”, localizado na zona leste, Bairro Santa Maria das Vassouras,Data Covas, nesta capital, com os seguintes limites e confrontações:roteiro do perímetro – começa o levantamento da gleba no marco M-1cravado no limite desta gleba de terra do grupo João Santos de ondesegue com AZ – 90º21’18" e 1.166,27 metros, limitando-se com ogrupo João Santos até o M-2 de onde segue com AZ – 348º41’07" e1141,21 metros, limitando-se com espólio de Anísio Martins Maia atéo M-3, de onde segue com AZ – 295º23’21" e 99,99 metros até o M-4com AZ – 305º09’11" e 116,79 metros até o M-5 com AZ – 354º29’15"e 211,99 metros até o M-6 com AZ – 9º44’15" 68,93 metros até o M-7 com AZ – 358º00’47" e 36,18 metros até o M-8 com AZ – 8º27’58"e 155,89 metros até o M-9, todos com limite anterior de onde seguecom AZ – 270º08’53"e 109,56 metros, limitando-se com o Parque

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008 DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.2334Wall Ferraz até o M-10, de onde segue com AZ – 180º16’50"e 477,31metros, limitando-se com o Parque Firmino Filho até o M-11 de ondesegue com AZ – 268º58’48" e 820,29 metros, limitando-se com oParque Firmino Filho e Jackson Ronaldo Pagedes Sá até o M-12, deonde segue com 180º21’18" e 340,67 metros, limitando-se com Fazen-da Santa Rosa, Alberto Pessoa Rios até o marco inicial (M-1); ficandoassim o polígono com o perímetro de 3.745,08 metros e área de10.000,04 ha, remembrado de três glebas de terras, com área de 18.16.96,8.16.92 e 13.66.16 hectares, respectivamente, hoje dentro do períme-tro urbano, apresentando 40.000,40 m² (quarenta mil vírgula quarentametros quadrados) de Área Verde que corresponde a 10,00%(dez porcento) da área loteada, bem como 20.000,20m² (vinte mil vírgula vintemetros quadrados) de Área para Uso Institucional que corresponde a5,00% (cinco por cento); 114.280,90 m² (cento e quatorze mil duzen-tos e oitenta vírgula noventa metros quadrados) de área para Vias deCirculação que corresponde a 28,57% (vinte e oito vírgula cinquenta esete por cento); 225.722,550 m² (duzentos e vinte e cinco mil setecen-tos e vinte e dois vírgula cinqüenta metros quadrados) de área de Quadras(Lotes) que corresponde a 56,45% (cinqüenta e seis vírgula quarenta ecinco por cento); perfazendo um total de 400.004,00 m² (quatrocentosmil e quatro metros quadrados) que correspondem a 100% (cem porcento) da área do Loteamento, de acordo com o Parecer Técnico/Descritivo á fls. 17-20 constante dos autos do Processo Administrativonº 050.04312/2003.

Art.2º O registro do Loteamento no Cartório Imobiliário com-petente é da inteira responsabilidade do loteador ou de quem se lheequipare, obedecidas as disposições pertinentes à espécie contidas nalegislação federal (Lei nº 6.766/79) e legislação municipal (Lei nº 3.561/06).

Art.3º Constitui crime qualificado contra a Administração Pú-blica, nos termos do art. 50, parágrafo único, I, da Lei 6766/79, a venda,a promessa de venda, a reserva de lote ou quaisquer outros instrumentosque manifestem a intenção de vender o lote em loteamento oudesmembramento não registrado no Registro de Imóveis competente.

Art.4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art.5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA,

SÍLVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHOPREFEITO DE TERESINA


Revigora o Decreto nº 7.494, de 13 de dezem-bro de 2007, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí,no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o que prescre-ve os incisos XXV e XXXI do art.71, da Lei Orgânica do Município c/co contido na Lei Federal nº 6766/79, art. 19 da Lei Municipal nº 3.561de 20 de outubro de 2006 e a CF/88, tendo em vista o que consta doprocesso n.º 047.04614/03 bem como:

CONSIDERANDO que o referido loteamento manteve seu pro-jeto original;


CONSIDERANDO que compete ao Município proteger os in-teresse dos eventuais adquirentes dos lotes, assim como zelar pela pre-servação dos padrões urbanísticos da cidade;

DECRETA:

Art.1º Fica revigorado o Decreto nº 7.494, de 13 de dezembrode 2007, que aprova o Loteamento denominado “PSH – TABOCAS”,localizado na zona sudeste, Data Cuidos desta Capital, ZR2, com limitepara a Estrada de Ferro Teresina-Altos. O terreno tem área de 26.30.52ha (vinte e seis hectares, trinta ares e cinquenta e dois centiares) sendoformado por uma gleba registrada no Cartório Naila Bucar, 2º Ofício,sob o nº de ordem R-4-28.962, ficha 01, Livro 02, desapropriada emfavor do Município de Teresina, conforme Decreto Municipal nº 5.179,de 24 de Maio de 2002. O referido parcelamento é composto de 623(seiscentos e vinte e três) lotes, distribuídos em 24 (vinte e quatro)quadras, 01(uma) área verde, 02 (duas) áreas para uso institucional e 23(vinte e três) vias de circulação, sendo 21 (vinte e uma) ruas e 02 (duas)

avenidas, apresentando 29.556,33 m2 (vinte e nove mil e quinhentos ecinquenta e seis vírgula trinta e três metros quadrados) de áreas verdes,que corresponde a 11,24% (onze vírgula vinte e quatro por cento) daárea loteada, bem como 14.789,63 m2 (quatorze mil e setecentos eoitenta e nove vírgula sessenta e três metros quadrados) de áreas parauso institucional, que corresponde a 5,62% (cinco vírgula sessenta e doispor cento), 73.209,96 m2 (setenta e três mil e duzentos e nove vírgulanoventa e seis metros quadrados) de áreas para via de circulação, quecorresponde a 27,83%(vinte e sete vírgula oitenta e três por cento);145.486,08 m2 ( cento e quarenta e cinco mil e quatrocentos e oitentae seis vírgula zero oito metros quadrados) de quadras (lotes), quecorrespondem a 55,31% (cinquenta e cinco vírgula trinta e um porcento), perfazendo um total de 263.052,00 m2 ( duzentos e sessenta etrês mil e cinquenta e dois metros quadrados), que correspondem a 100%(cem por cento) da área do loteamento, de acordo com o ParecerTécnico Descritivo emitido pela SDU-LESTE ás fls. 03-06, constantedos autos do Processo Administrativo nº 047.04614/03. A aprovação docitado loteamento não fica condicionada à retenção de lotes para garan-tia de execução de obras.

Art.2º O registro do Loteamento no Cartório Imobiliário com-petente é da inteira responsabilidade do loteador ou de quem se lheequipare, obedecidas as disposições pertinentes à espécie contidas nalegislação federal (Lei nº 6.766/79) e legislação municipal (Lei nº 3.561/06).

Art.3º Constitui crime qualificado contra a Administração Pú-blica, nos termos do art. 50, parágrafo único, I, da Lei 6766/79, a venda,a promessa de venda, a reserva de lote ou quaisquer outros instrumentosque manifestem a intenção de vender o lote em loteamento oudesmembramento não registrado no Registro de Imóveis competente.

Art.4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art.5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação


SÍLVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHOPREFEITO DE TERESINA

DECRETO Nº 7.844 DE 16 DE JULHO DE 2008.

APROVA O DESCAUCIONAMENTO DE LO-TES REFERENTES AO LOTEAMENTO DE-NOMINADO “PARQUE DOS CANELEIROS”,CAUCIONA NOVOS LOTES E DÁ OUTRASPROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA- Estado do Piauí,no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o que prescre-ve os incisos XXV e XXXI do art. 71, da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Federal nº 6.766/79, art. 19 da Lei Municipal nº 2.642, de 07 deabril de 1998 e a CF/88, bem como tendo em vista o que consta doProcesso Administrativo nº 097.01112/08

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o descaucionamento de 24 lotes, relati-vos ao Loteamento denominado “PARQUE DOS CANELEIROS”, lo-calizado na Zona Sudeste da Cidade, Bairro Gurupi, cuja aprovação cons-ta nos termos do Decreto Nº 5.691 de 21 de Junho de 2003. Quais sejam:Quadra F(Lotes 01 ao 10) e Quadra G(lotes 01 ao 14).

Art.3º Fica aprovado o caucionamento de 08 lotes, relativos aoLoteamento denominado “PARQUE DOS CANELEIROS”, localizadona Zona Sudeste da Cidade, Bairro Gurupi, cuja aprovação consta nostermos do Decreto Nº 5.691 de 21 de Junho de 2003. Quais sejam:Quadra A(lotes 16,17,18,19,29,30,31,32).

Art. 2º O registro do Descaucionamento no Cartório Imobiliá-rio competente é da inteira responsabilidade do loteador ou de quem selhe equipare, obedecidas às disposições pertinentes a espécie contida nalegislação federal (Lei nº 6.766/79) e legislação municipal (Lei nº 2.642/98).




SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHOPrefeito de Teresina

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 5DECRETO Nº 7.845 DE 16 DE JULHO DE 2008.

Revigora o Decreto nº 7.492, de 13 de De-zembro de 2007, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí,no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o que prescre-ve os incisos XXV e XXXI do art. 71, da Lei Orgânica do Município, c/c o contido na Lei Federal nº 6.766/79, art. 19 da Lei Municipal nº2.642, de 07 de abril de 1998 e a CF/88, tendo em vista o que consta doProcesso Administrativo nº 047.03708/08, bem como:

CONSIDERANDO que o referido loteamento manteve o seuprojeto original;


CONSIDERANDO que compete ao Município proteger os in-teresses dos eventuais adquirentes dos lotes, assim como zelar pela pre-servação dos padrões urbanísticos da cidade;

DECRETA:

Art. 1º Fica revigorado o Decreto nº 7.492, de 13 de Dezembrode 2007, que aprova loteamento denominado “ALEGRE”, localizadonas Zonas Residenciais 01 e 02 e Distrito Industrial, na zona norte dacidade, bairro Santa Rosa, com frente para a série norte do Rio Poty,com área de 313.550,00 m² (trezentos e treze mil quinhentos e cinqüen-ta metros quadrados). O terreno loteado possui os seguintes limites econfrontações: AO NORTE, faz divisa com propriedade do Municípiode Teresina; AO SUL, com o Rio Poty; AO NASCENTE, com JoséAdolfo de Albuquerque Carvalho e Rua Amadeus Paulo; e AO POENTE,com Claudino S.A. Lojas de Departamentos. O referido loteamento écomposto de 654 (seiscentos e cinquenta e quatro) lotes, distribuídos em33 (trinta e três) quadras, 01 (uma) área verde, 02 (duas) áreas para usoinstitucional, 26 (vinte e seis) vias de circulação, 01 (uma) avenida e 01(uma) área de Preservação Ambiental, apresentando 32.210,66m² (trintae dois mil duzentos e dez vírgula sessenta e seis metros quadrados) deárea verde, que corresponde a 11,16% (onze vírgula dezesseis por cen-to) da área loteada, bem como 14.771,06m² (quatorze mil quatrocentose setenta e um vírgula zero seis metros quadrados) de área para usoinstitucional, que corresponde a 5,11% (cinco vírgula onze por cento);83.670,84m² (oitenta e três mil seiscentos e setenta vírgula oitenta equatro metros quadrados) de áreas para vias de circulação , que correspondea 28,99% (vinte e oito vírgula noventa e nove por cento); 24.890,43m² (vinte e quatro mil oitocentos e noventa vírgula quarenta e trêsmetros quadrados) de área de preservação ambiental, que corresponde a8,62% (oito vírgula sessenta e dois por cento); 158.007,01m² (cento ecinquenta e oito mil e sete vírgula zero um metros quadrados) dequadras(lotes), que corresponde a 54,74% (cinquenta e quatro vírgulasetenta e quatro por cento); perfazendo um total de 288.659,57m²(duzentos e oitenta e oito mil seiscentos e cinquenta e nove vírgulacinquenta e sete metros quadrados), que corresponde a 100% (cem porcento) de área loteada, totalizando o terreno uma área de 313.550,00m²(trezentos e treze mil quinhentos e cinquenta metros quadrados), deacordo com Parecer Técnico de fls. 05 a 08, constante dos autos doProcesso Administrativo nº 047.05938/07. Ficam caucionados, paragarantia da execução de obras infra-estrutura do loteamento, os lotesseguintes: 18(dezoito) lotes da Quadra “C1”, 20 (vinte) lotes da Quadra“D1”, 02(dois) lotes da Quadra “B1”, 03(três) lotes de da Quadra “A1”,11(onze) lotes da Quadra “I1”, 10 (dez) lotes da Quadra “O”, [comexceção dos lotes 09(nove) e 10 (dez)], e os lotes 07(sete) e 10(dez) daQuadra “K”, num total de 66(sessenta e seis) lotes. Os lotes caucionadosserão liberados na medida que as obras forem concluídas, segundo prévioParecer Técnico da SDU CENTRO/NORTE.”

Art. 2º O registro do Loteamento no Cartório Imobiliário com-petente é da inteira responsabilidade do loteador ou de quem e lhe equipa-re, obedecidas ás disposições pertinentes à espécie contida na legislaçãofederal (Lei nº 6.766/79) e legislação municipal (Lei nº 3.561/06)

Art. 3º Constitui crime qualificado contra a Administração Pú-blica, nos termos do art. 50, parágrafo único, I, da Lei 6.766/79, avenda, a promessa de venda, a reserva de lote ou quaisquer outros instru-mentos que manifestem a intenção de vender o lote em loteamento oudesmembramento não registrado no Registro de Imóveis competente.






Permite o uso gratuito dos centros Comunitá-rios de Produção e Comercialização.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA- Estado do Piauí,no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o que prescre-ve os incisos XXV e XXXI do art. 71, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que os Centros Comunitários de Produção eComercialização têm por finalidade a promoção do desenvolvimentoeconômico municipal;

CONSIDERANDO o interesse público em permitir a utilização,por terceiros, dos espaços dos referidos Centros Comunitários de Produ-ção e Comercialização;

DECRETA:

Art. 1º Fica permitido o uso, a título gratuito, dos boxes dosCentros Comunitários de Produção e Comercialização.

§ 1º Os Centros Comunitários de Produção e Comercializaçãotêm por principal finalidade proporcionar melhores condições de traba-lho aos produtores locais, transferindo a atividade econômica da resi-dência ou de um espaço inadequado para um espaço público, visando,com isso, o aumento do nível de renda e a geração de postos de trabalhopara a comunidade.

§ 2º A regulamentação das atividades exercidas nos CentrosComunitários de Produção e Comercialização será objeto de ato própriodo Secretário Municipal dde Desenvolvimento Econômico.

Art. 2º A permissão gratuita de uso somente será concedida àspessoas interessadas devidamente habilitadas em prévio procedimentode seleção, cujos critérios serão estabelecidos no regulamento constanteno § 2º do artigo anterior, sem prejuízo de outros requisitos exigidos poresse último, bem como pelo presente decreto.

Parágrafo Único: Os critérios do prévio procedimento de sele-ção será estabelecidos de modo a garantir a mais ampla concorrência, ea análise dos resultados deverá sempre se pautar de maneira objetivacom a devida justificativa pela escolha do permissionário.

Art. 3º O termo de permissão gratuita de uso será formalizadopela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEMDEC),através de seu Secretário, nos estritos moldes da minuta de termo cons-tante do anexo I, ficando esse também incumbido de fiscalizar-lhe o uso,bem como de rescindi-lo, caso sejam desrespeitadas as disposições desseDecreto, do Regulamento referido no §2º do artigo 1º e as constantes dorespectivo termo.

Parágrafo Único: O acompanhamento, fiscalização e coorde-nação das atividades dos Centros Comunitários de Produção eComercialização ficarão a cargo do Departamento da Micro e Pe-quena Empresa (DMPE) da Secretaria Municipal de Desenvolvi-mento Econômico(SEMDEC), sem prejuízo das atribuições constan-tes no caput.

Art. 4º Será vedada a transferência da permissão gratuita de uso,uma vez que a propriedade é da Prefeitura Municipal de Teresina e só aesta cabe autorizar seu uso.

Art. 5º A manutenção do imóvel, incluindo consumo de energiaelétrica, água, telefone, correrá por conta dos permissionários, inclusi-ve a conservação dos banheiros e pagamento de vigias.

Art. 6º Terá prioridade para a permissão gratuita de uso, aquelesque já utilizarem do imóvel, onde houver.

Art. 7º A permissão gratuita de uso será sempre de prazo deter-minado, não superior a 01 (um) ano, a contar da data de sua formalização,podendo ser prorrogado se assim determinar o interesse público e hou-ver interesse do permissionário.

Parágrafo Único: A prorrogação será objeto de to próprio doSecretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, onde justifiqueo interesse público na prorrogação em detrimento de nova seleção, emcomo o atendimento do permissionário aos requisitos do artigo 2º.

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008 DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.2336Art. 8º O termo de permissão de uso poderá ser revogado unila-

teralmente pela Administração, através do Secretário Municipal de De-senvolvimento Econômico, por ato devidamente motivado, caso so-brevenha interesse público a justifica tal medida.






Revigora o Decreto nº 7.674 de 18 de Abril de2008, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí,no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o que prescre-ve os incisos XXV e XXXI do art.71, da Lei Orgânica do Município c/co contido na Lei Federal nº 6766/79, art. 19 da Lei Municipal nº 2.642de 07 de abril de 1998 e a CF/88, bem como tendo em vista o que constado processo n.º 082.4793/06:

DECRETA:

Art. 1º O art.1º, do Decreto nº 7.674 de 18 de Abril de 2008,passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica declarado de interesse social, para fins de desapro-priação, na forma da legislação em vigor, um terreno de nº 04, da QuadraR-1, Setor 1, localizado no Loteamento VerdeLar, Data Cuidos desteMunicípio, zona leste desta capital, com as seguintes medidas e con-frontações: NORTE: 30,00metros, limitando-se com o lote 10; AOSUL: 30,00 metros, limitando-se com R-1-13; AO LESTE: 50,00 metros,limitando-se com o lote 5; AO OESTE: 50,00 metros, limitando-secom o lote 3, perfazendo uma área total de 1.500,00m² (mil e quinhen-tos metros quadrados) e perímetro de 160,00m (cento e sessenta metros).O referido imóvel encontra-se registrado no Cartório do 2º Tabelionatode Notas e Registro de Imóveis- 3ª Circunscrição, sob o nº de ordem R-1-11.169, à folha 175 do Livro de Registro Geral nº 2-S, em nome deMARIO BOLIVAR DE ALENCAR FREITAS”.

Art. 2º A referida área de terreno, objeto da presente desapro-priação, destina-se à regularização fundiária, tendo em vista o fato deque famílias se assentaram no local e de o terreno ter sido atingido poruma via denominada Rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro conformeprocesso administrativo nº 082.4793/06.

Art.3º Revogam-se as disposições em contrário.

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


SÍLVIO MENDES DE OLIEIRA FILHOPrefeito de Teresina


Declara de utilidade pública, para fins dedesapropriação, o imóvel que especifica, e dáoutras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, no uso da atribui-ção que lhe confere o art. 71, X, da Lei Orgânica do Município, c/c odisposto no art. 5º, alínea “m”, do Decreto- Lei nº 3.365/41, e tendo emvista o constante do Processo Administrativo n.º 082.00979/07,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapro-priação, pela via administrativa ou judicial, nos termos da legislação emvigor, “Dois lotes de terreno de nrs. 29 e 30, da Quadra “T”, noLoteamento “Porto do Centro”, Data Covas deste Município, com asseguintes medidas e confrontações: FRENTE: 30,00m (trinta metros),para a rua H; FUNDOS: 30,00m (trinta metros), limitando-se com olote 31; L. DIREITO: 30,00m ( trinta metros), limitando-se com o lote16; L. ESQUERDO: 30,00m ( trinta metros), para a Rua B, perfazendouma área total de 900,00m² (novecentos metros quadrados). O referidoimóvel encontra-se registrado no Cartório do 2º Tabelionato de Notas eRegistro de Imóveis desta Capital- Naila Bucar, sob o nº de ordem R-1-

28.074, no Livro 02, à ficha 01.

Art. 2º O imóvel em tela, objeto da presente declaração deutilidade pública, destina-se à regularização da construção de uma cre-che, efetuada pela Prefeitura Municipal de Teresina.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.





Institui o Grupo Especial de Trabalho com afunção específica de executar medidas de ra-cionalização na tramitação dos processos ju-diciais de natureza fiscal em curso na 3ª Varados Feitos da Fazenda Pública, visando a re-cuperação dos créditos tributários, sob aresponsabilidade da Procuradoria-Geral doMunicípio.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí,no uso de sua competência privativa fixada no inciso XXV, do art. 71,da Lei Orgânica do Município e

CONSIDERANDO que tramitam cerca de 30 (trinta) mil pro-cessos relativos a tributos municipais na 3ª Vara dos Feitos da FazendaPública da Comarca de Teresina, o que enseja o envolvimento de váriosmilhões de reais a serem recuperados.

CONSIDERANDO que a 3ª Vara da Fazenda não dispõe derecursos humanos adequados para proporcionar o andamento dos pro-cessos com a tempestividade desejada;

CONSIDERANDO que, atualmente, a morosidade das execu-ções fiscais vem resultando na incidência da prescrição dos créditosfiscais, resultando em significativa perda de receita,

CONSIDERANDO que foi celebrado convênio entre o Municí-pio de Teresina e o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (Convênio nº.01/2007) para otimizar o trâmite das execuções fiscais, prevendo-se,inclusive, a cessão de funcionários para auxiliar o serviço cartorário,

CONSIDERANDO o dever de conferir eficiência e efetividadeao serviço público,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica instituído o Grupo Especial de Trabalho para otimizara tramitação dos processos de natureza fiscal do Município de Teresina.

§ 1º A execução do trabalho acima descrito contempla:

I - o aperfeiçoamento da rotina administrativa de acompanha-mento dos processos fiscais do Município, simplificando-se os procedi-mentos;

II - a cessão de membros da equipe do Grupo Especial para oTribunal de Justiça do Piauí, com base no Convênio 01/2007;

III - o recadastramento em banco de dados eletrônico de todosos processos fiscais, especialmente as execuções;

IV - a emissão periódica de relatório sobre a movimentação dosprocessos, a ser remetido ao Chefe da Procuradoria Fiscal do Município;

V - a análise sobre os créditos em execução, a fim de identificar-se quais são recuperáveis;

VI - a extinção dos processos de execução de créditos prescritos.

§ 2º A extinção das execuções por prescrição de crédito tributá-rio será feita com base em critérios estabelecidos em parecer normativodo Conselho Superior de Procuradores, a ser homologado nos termos doart. 10, inciso V, da Lei nº 2.626, de 30 de dezembro de 1997.

§ 3º O referido Grupo é constituído de uma equipe, com 10 (dez)membros, e tem a seguinte composição:

QUANTIDADE QUALIFICAÇÃO 01 Coordenador Geral 01 Técnico de Nível Superior I01 Técnico de Nível Médio IV 06 Técnico de Nível Médio III 01 Auxiliar administrativo

Art. 2° Os valores das remunerações relativas aos cargos espe-cificados no § 3°, do art. 1°, deste Decreto, correspondem ao estabele-

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 7cido no Decreto n° 7.285 de 13 de junho de 2007, com alteraçõesposteriores.

Art. 3º O Grupo Especial de Trabalho instituído por este Decre-to funcionará pelo prazo de 12 (doze) meses, permitida a prorrogação,de acordo com os interesses da Administração Municipal.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,com efeitos retroativos a 01 de julho de 2008.


GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA (PI),em 17 de julho de 2008.


MOISÉS ÂNGELO DE MOURA REISProcurador-Geral do Município


Nomeia os membros do Grupo Especial deTrabalho para executar medidas junto à Pro-curadoria Geral do Município e no âmbito da3ª Vara dos Feitos da Fazenda, com vistas aracionalizar e otimizar a tramitação dos pro-cessos judiciais, visando a recuperação decréditos tributários de interesse do Municípiode Teresina.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí,no uso de sua competência privativa fixada no inciso XXV, do art. 71,da Lei Orgânica do Município e tendo em vista o Decreto n° 7.850, de17 de julho de 2008,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam nomeados para compor o Grupo Especial deTrabalho para otimizar a tramitação dos processos de natureza fiscal noâmbito do Município de Teresina, os seguintes membros:

1. MAMEDE RODRIGUES DE SOUSA JÚNIOR Coordenador Geral 2. LÍVIA DE ALMEIDA MACEDO Técnico de Nível Superior I 3. GUSTAVO BARBOSA NUNES Técnico de Nível Médio IV 4. DAVID RIBEIRO E SILVA JÚNIOR Técnico de Nível Médio III 5. THIAGO MORAIS MENDES Técnico de Nível Médio III 6. FLÁVIO JOSÉ GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA Técnico de Nível Médio III 7. MARIA APARECIDA AMORIM Técnico de Nível Médio III 8. EUDA MARIA BATISTA DE HOLANDA E SILVA Auxiliar Administrativo

Art. 2° O Grupo Especial de Trabalho instituído por este Decre-

to funcionará pelo prazo de 12 (doze) meses, permitida a prorrogação,de acordo com os interesses da Administração Municipal.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,com efeitos retroativos a 01 de julho de 2008.


GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA (PI),em 17 de julho de 2008.


MOISÉS ÂNGELO DE MOURA REISProcurador-Geral do Município


O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí,no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso XXV, do art. 71, daLei Orgânica do Município, e, ainda, com base na Lei Federal nº 8.666,de 21.06.1993 (com suas alterações posteriores), na Lei Complementarnº 2.959, de 26.12.2000 (com suas alterações posteriores), na Lei Com-plementar nº 3.527, de 07.06.2006, e nos Decretos nºs 7.617, de31.03.2008, e 7.805, de 30.06.2008,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam exonerados dos seguintes cargos da Comissão deLicitação de Obras e Serviços de Engenharia, da Central de Compras doMunicípio de Teresina, subordinada à Secretaria Municipal de Adminis-tração e Recursos Humanos - SEMA:

I - RENATO SOARES PESSOA – membro titular – OBRAS I;II - LEONEL DA COSTA ALENCAR – membro titular – OBRAS II.

Art. 2º Ficam nomeados para os seguintes cargos da Comis-são de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, da Central deCompras do Município de Teresina, subordinada à Secretaria Muni-cipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA, em conso-nância com os Decretos nºs 7.617 e 7.618, ambos de 31.03.2008,respectivamente:

I - LEONEL DA COSTA ALENCAR – membro titular – OBRASI ;

II - RENATO SOARES PESSOA – membro titular – OBRAS II.


Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.




O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí,no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 71, XXV, da LeiOrgânica do Município, e com base na Lei Complementar nº 2.959, de26 de dezembro de 2000 (com alterações posteriores), na Lei nº 3.600,de 22 de dezembro de 2006, e no Decreto nº 7.039, de 23 de janeiro de2007, resolve

EXONERAR,

a pedido, THYAGO RIBEIRO SOARES do cargo de Dire-tor-Presidente da Agência Municipal de Regulação de Serviços Pú-blicos de Teresina – ARSETE, tendo este Decreto efeitos retroati-vos a 15.07.2008.




DECRETO Nº 7.860, DE 1º DE AGOSTO DE 2008.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí,no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 71, XXV, da LeiOrgânica do Município, e com base na Lei Complementar nº 2.959, de26 de dezembro de 2000, com alterações posteriores, em especial na LeiComplementar nº 3.751, de 4 de abril de 2008, resolve

NOMEAR

RENATO DOUGLAS E SILVA SOUZA para exercer o cargo deGerente de Enfermagem do HUT (Gerência da Clínica Traumatológica),da Fundação Municipal de Saúde - FMS.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 1º deagosto de 2008.



DECRETO Nº 7.861, DE 06 DE AGOSTO DE 2008

Abre Crédito Suplementar no Orçamento-Pro-grama vigente, no valor de R$ 11.354.000,00(ONZE MILHÕES E TREZENTOS ECINQUENTA E QUATRO MIL REAIS).

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí,no uso de suas atribuições legais e com suporte nas Leis nos 4.320, de 17de março de 1964, 3.651, de 09 de julho de 2007 e 3.725 de 26 dedezembro de 2007,

D E C R E T A:

Art. 1° Fica Aberto Crédito Suplementar no Orçamento-Pro-grama vigente, no montante de R$ 11.354.000,00 (ONZE MILHÕESE TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS), para ocor-rer com as despesas abaixo discriminadas:

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008 DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.23380901.12.361.0008.2047 - ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 1.000.000,00 (0101) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos – Educação - Tesouro

0902.12.365.0006.2050 - ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil R$ 1.000.000,00 3.1.91.13 - Obrigações Patronais – IPMT R$ 480.000,00

(0218) - Transferência do FUNDEB – 60% Magistério 3.1.91.13 - Obrigações Patronais – IPMT R$ 170.000,00

(0219) - Transferência do FUNDEB – 40% Outras Despesas 0902.12.366.0007.2052 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB

3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil R$ 820.000,00 (0218) - Transferência do FUNDEB – 60% Magistério

0902.12.361.0008.2053 - ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3.1.91.13 - Obrigações Patronais – IPMT R$ 1.000.000,00

(0218) - Transferência do FUNDEB – 60% Magistério 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil R$ 1.244.000,00 3.1.91.13 - Obrigações Patronais – IPMT R$ 800.000,00

(0219) - Transferência do FUNDEB – 40% Outras Despesas 1202.08.244.0012.1049 - BOLSA FAMÍLIA / IGD

3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 200.000,00 (0229) - Transferência de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS

1202.08.243.0012.2069 - AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS C/ FAMÍLIAS DE CRIANÇAS DE 0-6 ANOS 3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 400.000,00

(0229) - Transferência de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS 3.3.50.41 - Contribuições R$ 25.000,00

(0100) - Recursos Ordinários - Tesouro 1202.08.244.0013.2076 - IMPLANTAÇÃO / IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CREAS

3.3.50.41 - Contribuições R$ 97.000,00 (0100) - Recursos Ordinários - Tesouro

1301.04.122.0040.2085 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMJUV 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 100.000,00

(0100) - Recursos Ordinários - Tesouro 1501.15.451.0003.1070 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO

4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 475.000,00 (0100) - Recursos Ordinários - Tesouro

1501.15.122.0040.2094 - ADMINISTRAÇÃO DA SDU-CENTRO / NORTE 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 75.000,00 3.1.91.13 - Obrigações Patronais – IPMT R$ 305.000,00 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P. Civil R$ 318.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 500.000,00 3.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 78.000,00

(0100) - Recursos Ordinários - Tesouro 1601.15.451.0003.1087 - CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO


1601.15.451.0003.1089 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 200.000,00

(0100) - Recursos Ordinários - Tesouro 4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 476.000,00

(0211) - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 261.000,00

(0216) - Cota-Parte da CIDE 1601.17.512.0004.2100 - ATERRO SANITÁRIO

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 650.000,00 (0100) - Recursos Ordinários - Tesouro

Art. 2° As despesas relacionadas no artigo anterior serão cober-

tas com recursos provenientes do superávit financeiro do exercício2007 da Cota Parte do Fundo Especial(R$216.000,00) e da Cota Parteda CIDE(R$261.000,00), de excesso de arrecadação da Cota Parte doFundo Especial(260.000,00), de excesso de arrecadação de Recursos doFUNDEB(R$5.514.000,00) e das anulações parciais e totais de dota-ções orçamentárias abaixo discriminadas:

0901.12.306.0007.2044 - MERENDA ESCOLAR 3.3.50.41 - Contribuições R$ 268.000,00 3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 232.000,00

(0100) - Recursos Ordinários - Tesouro 0901.12.122.0040.2049 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMEC

4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 100.000,00 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 400.000,00

(0100) - Recursos Ordinários - Tesouro 1202.08.244.0012.1044 - BOLSA AGENTE JOVEM / CAPACITAÇÃO / AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS

3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 400.000,00 (0229) - Transferência de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS

1202.08.244.0012.1049 - BOLSA FAMÍLIA / IGD 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 200.000,00

(0229) - Transferência de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS 1202.08.243.0012.2069 - AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS C/ FAMÍLIAS DE CRIANÇAS DE 0-6 ANOS

3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 10.000,00 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 10.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 5.000,00

(0100) - Recursos Ordinários - Tesouro 1202.08.244.0013.2076 - IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CREAS

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 37.000,00 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 60.000,00

(0100) - Recursos Ordinários - Tesouro 1301.10.301.0009.1053 - AÇÕES DE SAÚDE PARA A JUVENTUDE

3.3.50.41 - Contribuições R$ 50.000,00 (0100) - Recursos Ordinários - Tesouro

1301.04.131.0041.1058 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DESENV. PELA SEMJUV 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 50.000,00

(0100) - Recursos Ordinários - Tesouro 1501.15.451.0031.1078 - REFORMA DE PRAÇA


1501.15.451.0003.1226 - IMPL. DA ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 300.000,00

(0100) - Recursos Ordinários - Tesouro 1501.15.452.0004.2088 - LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 500.000,00 (0100) - Recursos Ordinários - Tesouro

1501.15.452.0005.2089 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES

1501.15.452.0005.2089 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES 4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 75.000,00

(0100) - Recursos Ordinários - Tesouro 1501.15.452.0005.2090 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS


1501.15.122.0040.2094 - ADMINISTRAÇÃO DA SDU-CENTRO / NORTE 3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 150.000,00 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 400.000,00 4.4.90.92 - Despesas de exercícios Anteriores R$ 20.000,00

(0100) - Recursos Ordinários - Tesouro 1601.16.482.0002.1080 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS


1601.17.512.0002.1085 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS 4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 25.000,00

(0100) - Recursos Ordinários - Tesouro 1601.17.512.0003.1093 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE GALERIAS


1601.15.128.0040.1097 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 5.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 15.000,00

(0100) - Recursos Ordinários - Tesouro 1601.15.451.0003.1227 - IMPL. DA ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS


1601.17.512.0005.1095 - SANEAMENTO EM VILAS E FAVELAS 4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 400.000,00

(0100) - Recursos Ordinários - Tesouro 1601.15.452.0005.2101 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS


1601.15.452.0005.2103 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANO 3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 8.000,00 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 7.000,00

(0100) - Recursos Ordinários - Tesouro 1601.15.122.0040.2106 - ADMINISTRAÇÃO DA SDU-SUL

3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 300.000,00 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 250.000,00

(0100) - Recursos Ordinários - Tesouro

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina, em 06 de agosto de2008.



ANTÔNIO DE ALMENDRA FREITAS NETOSecretário Municipal de Planejamento e Coordenação

DECRETO Nº 7.862, DE 08 DE AGOSTO DE 2008

Abre Crédito Suplementar no Orçamento-Pro-grama vigente, no valor de R$ 1.915.000,00(HUM MILHÃO E NOVECETOS E QUINZEMIL REAIS).

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí,no uso de suas atribuições legais e com suporte nas Leis nos 4.320, de 17de março de 1964, 3.651, de 09 de julho de 2007 e 3.725 de 26 dedezembro de 2007,

D E C R E T A:

Art. 1° Fica Aberto Crédito Suplementar no Orçamento-Pro-grama vigente, no montante de R$ 1.915.000,00 (HUM MILHÃO ENOVECETOS E QUINZE MIL REAIS), para ocorrer com as despesasabaixo discriminadas:

2201.10.122.0040.2130 - ADMINISTRAÇÃO DA FMS 3.1.91.13 - Obrigações Patronais – IPMT R$ 1.500.000,00

(0100) - Recursos Ordinários - Tesouro 2202.10.302.0010.2138 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 400.000,00 (0214) - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

2202.10.304.0011.2142 - FISCALIZAÇÃO E EXPEDIÇÃO DA LICENÇA SANITÁRIA 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 15.000,00

(0214) - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Art. 2° As despesas relacionadas no artigo anterior serão cober-tas com recursos provenientes do superávit financeiro do exercício2007, Recursos Ordinário-Tesouro(R$ 1.500.000,00), e das anulaçõesparciais de dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

2202.10.301.0009.1139 - PROESF 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 300.000,00 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 100.000,00

(0214) - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 2202.10.304.0011.2142 - FISCALIZAÇÃO E EXPEDIÇÃO DA LICENÇA SANITÁRIA

3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 15.000,00 (0214) - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 9Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina, em 08 de agosto de2008.



ANTÔNIO DE ALMENDRA FREITAS NETOSecretário Municipal de Planejamento e Coordenação

R E T I F I C A Ç Ã O

( DECRETO Nº 5.711, DE 11 DE AGOSTO DE 2003 )

Conforme o disposto no Ofício nº 0350/07-GAB-SDU-Leste,constante do Processo nº 048-0302/2008, e com base no Anexo Único,do Decreto nº 5.711, de 11.08.2003, publicado no DOM nº 945, de15.08.2003, referente, apenas, à localização do logradouro público de-nominado RUA FRANCISCO LINS DA TRINDADE, em razão de in-correções nas informações técnicas do referido logradouro, descritas noDecreto nº 5.711/2003:

onde se lê:“ LOCALIZAÇÃO BAIRRO Código

Atual rua s/d 110, com início na Avenida Zequinha Freire e término na rua s/d 2286. Novo Horizonte 01817 ”

“ LOCALIZAÇÃO BAIRRO Código Atual Rua 01 (cód. 04384), com início na Avenida Zequinha Freire e término na Rua 40 (cód. 02218). Uruguai 04384 ”

CARGO NOME MATRÍCULA CATEGORIA DAM Diretor Fernando José dos Santos Brito 02076-3 11 a 24 turmas 02

Diretor Adjunto Vicente de Paulo Pereira da Silva 11202-1 11 a 24 turmas 03 Secretário Maria Lúcia Muniz Pereira da Silva 14879-4 - 03

leia-se:

Teresina, 31 de julho de 2008.


PORTARIA No 241/2008 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA,Estado do Piauí, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 71,XXV, da Lei Orgânica do Município; o art. 107 e seus parágrafos, da Leinº 2.138, de 21 de julho de 1992; o art. 29, V, da Lei nº 2.972, de 17 dejaneiro de 2001, e tendo em vista o que consta do Processo nº 44-1247/08, de 10 de março de 2008, RESOLVE conceder o afastamento integralà servidora pública municipal JULIANA DE OLIVEIRA LIMA, ocupan-te do cargo de Professor, Classe “E”, Nível “02”, matrícula nº 15077-2,lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC, a fim decontinuar freqüentando, regularmente, as aulas do Curso de Capacitaçãoem Educação para o Trânsito, do Instituto Tecnológico de Transportese Trânsito - ITT, em Curitiba/ Paraná, no período de 01.01.2008 a31.08.2008, retroagindo os efeitos desta Portaria a 01.01.2008. Gabi-nete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 24 de abril de 2008.SÍLVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO Prefeito de Teresina WA-SHINGTON LUÍS DE SOUSA BONFIM Secretário Municipal de Educa-ção e Cultura

PORTARIA Nº 473/2008 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA,Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.71, XXV, da Lei Orgânica do Município; com base na Lei Complemen-tar nº 2.959, de 26.12.2000 (com alterações posteriores, em especialpela Lei Complementar nº 3.640, de 25.05.2007), e, ainda, tendo emvista o que consta das Portarias nos 392/2007 e 396/2007, ambas de14.06.2007, bem como da Portaria nº 054/2008, de 01.02.2008, e dosOfícios GAB/SEMEC nos 1308/2008, de 16.07.2008, e 1348/2008, de22.07.2008, RESOLVE Art. 1o Ficam exonerados dos seguintes cargos,referentes à Escola Municipal Mariano Alves de Carvalho, da RedeMunicipal de Ensino, vinculada à Secretaria Municipal de Educação eCultura - SEMEC:

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na presente data. Art. 3o Ficamrevogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipalde Teresina (PI), em 23 de julho de 2008. ELMANO FÉRRER DEALMEIDA Prefeito de Teresina, em exercício WASHINGTON LUÍSDE SOUSA BONFIM Secretário Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA Nº 474/2008 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA,

Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.71, XXV, e pelo art. 106, II, “a”, ambos da Lei Orgânica do Município;com base na Lei Complementar nº 2.959, de 26.12.2000 (com altera-ções posteriores, em especial pela Lei Complementar no 3.640/2007),e, ainda, tendo em vista o que consta da Portaria nº 170/2008, de27.03.2008, e do Ofício no 1363/2008/GAB/SEMEC, de 23.07.2008,do Secretário da SEMEC, resolve EXONERAR, a pedido, MARIA DOCARMO SILVA BARRETO, matrícula nº 02289-8, do cargo de DiretorAdjunto da Escola Municipal Machado de Assis, Símbolo DAM-3 (Dire-tor Adjunto de Escola categoria 11 a 24 turmas), da Secretaria Munici-pal de Educação e Cultura - SEMEC. Gabinete do Prefeito Municipal deTeresina (PI), em 23 de julho de 2008. ELMANO FÉRRER DEALMEIDA Prefeito de Teresina, em exercício WASHINGTON LUÍSDE SOUSA BONFIM Secretário Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA Nº 477/2008 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA,Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.71, XXV, da Lei Orgânica do Município; com base na Lei Complemen-tar nº 2.959, de 26.12.2000 (com alterações posteriores, em especialpela Lei Complementar nº 3.640, de 25.05.2007), e, ainda, tendo emvista o que consta do Ofício no 1308/2008/GAB/SEMEC, de 16.07.2008,do Secretário da SEMEC, e das Portarias nos 473/2008 e 474/2008,ambas de 23.07.2008, resolve NOMEAR MARIA DO CARMO SILVABARRETO, matrícula nº 02289-8, para exercer o cargo de Diretor daEscola Municipal Mariano Alves de Carvalho, Símbolo DAM-2 (Dire-tor de Escola categoria 11 a 24 turmas), da Rede Municipal de Ensino,vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC. Gabi-nete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 23 de julho de 2008.ELMANO FÉRRER DE ALMEIDA Prefeito de Teresina, em exercícioWASHINGTON LUÍS DE SOUSA BONFIM Secretário Municipal deEducação e Cultura

PORTARIA No 486/2008 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA,Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, XXV,e o art. 106, II, “a”, todos da Lei Orgânica do Município, e tendo emvista o que consta do Processo nº 041-02657/2007, de 10.12.2007,resolve APOSENTAR MARIA DOS REMÉDIOS RODRIGUES DACOSTA, servidora pública municipal, ocupante do cargo de AssistenteTécnico Administrativo, especialidade Atendente, referência “B3”,matrícula nº 01941-6, regime estatutário, lotada na Fundação Munici-pal de Saúde - FMS, por invalidez, nos termos do art. 40, § 1º, I, daConstituição Federal, c/c o art. 182, I, § 1º, da Lei Municipal nº 2.138/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina), econforme a Lei Complementar Municipal nº 3.746/2008, com osproventos integrais no valor de R$ 581,12 (quinhentos e oitenta e umreais e doze centavos) mensais, na forma discriminada no verso, segun-do cálculos elaborados pela Divisão de Pessoal do Instituto de Previdên-cia dos Servidores do Município de Teresina - IPMT. Gabinete do Pre-feito Municipal de Teresina (PI), em 28 de julho de 2008. SÍLVIOMENDES DE OLIVEIRA FILHO Prefeito de Teresina JOÃO ORLANDORIBEIRO GONÇALVES Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA Processo nº 041-02657/2007

DISCRIMINAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DE PROVENTOS MENSAIS SERVIDOR (A): MARIA DOS REMÉDIOS R. DA COSTA MATRÍCULA: 01941-6 CARGO: Assistente Técnico Administrativo ESPECIALIDADE: Atendente REFERÊNCIA: “B3” LOTAÇÃO: FMS

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1) Vencimentos, de acordo com a Lei Comp. Mun. nº 3.746/2008 ..................................... R$ 581,12 TOTAL A RECEBER .......................................................................................................... R$ 581,12

Teresina, 28 de julho de 2008. SÍLVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO

Prefeito de Teresina CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRA


PORTARIA No 490/2008 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA,Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, XXV,e o art. 106, II, “a”, todos da Lei Orgânica do Município, e tendo emvista o que consta do Processo nº 041-0766/2008, de 14.04.2008,resolve APOSENTAR CONRADO FRANCISCO DE MELO, servidorpúblico municipal, ocupante do cargo de Técnico de Nível Superior,especialidade Dentista Plantonista, referência “C1”, matrícula nº 00378-1, regime estatutário, lotado na Fundação Municipal de Saúde - FMS,por invalidez, nos termos do art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal, c/c o art. 182, I, § 1º, da Lei Municipal nº 2.138/1992 (Estatuto dosServidores Públicos do Município de Teresina), e conforme a Lei Com-plementar Municipal nº 3.746/2008, com os proventos integrais novalor de R$ 2.623,19 (dois mil seiscentos e vinte e três reais e dezenovecentavos) mensais, na forma discriminada no verso, segundo cálculos

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008 DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.23310elaborados pela Divisão de Pessoal do Instituto de Previdência dos Ser-vidores do Município de Teresina - IPMT. Gabinete do Prefeito Muni-cipal de Teresina (PI), em 28 de julho de 2008. SÍLVIO MENDES DEOLIVEIRA FILHO Prefeito de Teresina JOÃO ORLANDO RIBEIROGONÇALVES Presidente da Fundação Municipal de Saúde

inciso XXV, e pelo art. 106, inciso II, alínea “a”, ambos da Lei Orgânicado Município; pelo art. 45, da Lei n° 2.138/1992 (Estatuto dos Servido-res Públicos do Município de Teresina), e, ainda, com base no Processon° 042-3064/2008, de 18 de julho de 2008, resolve EXONERAR, apedido, a servidora pública municipal RAIMUNDA MARIA DE OLI-VEIRA, matrícula n° 014692-9, do cargo de Pedagoga, Classe “D”,Nível “01”, regime estatutário do quadro permanente, lotada na Secre-taria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC –, retroagindo osefeitos desta Portaria a 18 de julho de 2008. Gabinete do PrefeitoMunicipal de Teresina/PI, em 28 de julho de 2008. SÍLVIO MENDESDE OLIVEIRA FILHO Prefeito de Teresina WASHINGTON LUÍS DESOUSA BONFIM Secretário Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA N° 495/2008 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA,Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.71, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município; de acordo com a LeiComplementar n° 2.959, de 26/12/2000 (com alterações posteriores,em especial pela Lei Complementar n° 3.640, de 25/05/2007), e, ainda,tendo em vista os termos constantes do Ofício n° 1371/2008/GAB/SEMEC, de 25 de julho de 2008, resolve NOMEAR MARIA LÚCIAMUNIZ PEREIRA DA SILVA , matrícula nº 14879-4, para exercer ocargo de Secretário da Escola Municipal Mariano Alves de Carvalho,Símbolo DAM-3, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC–, retroagindo os efeitos desta Portaria a 24 de julho de 2008. Gabinetedo Prefeito Municipal de Teresina/PI, em 28 de julho de 2008. SÍLVIOMENDES DE OLIVEIRA FILHO Prefeito de Teresina WASHINGTONLUÍS DE SOUSA BONFIM Secretário Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA N° 496/2008 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA,Estado do Piauí, usando das atribuições que lhe confere o art. 71, incisoXXV, da Lei Orgânica do Município; com base na Lei Municipal nº 2.138,de 21.07.1992, e tendo em vista o que consta do Processo n° 041-0759/2008, de 14.04.2008, em especial o Parecer no 0387/2008, da AssessoriaJurídica do IPMT, às fls. 18-22, e os cálculos elaborados pela Divisão dePessoal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina- IPMT, às fls. 24, RESOLVE conceder pensão a MARIA HILDENÊARAÚJO DA SILVA, nos termos do art. 10, I, da Lei Municipal nº 2.969/2001, com a nova redação dada pela Lei Municipal nº 3.415/2005, c/c oart. 105, II, do Decreto Federal nº 3.048/1999, nos valores especificadosno verso, por motivo do falecimento, em 10.03.2008, de seu cônjuge,MANOEL RODRIGUES DA SILVA – ocupante do cargo de AuxiliarOperacional Administrativo, especialidade Agente de Portaria, referência“B3”, matrícula nº 00635-7, da Fundação Municipal de Saúde-FMS –, e derequerimento formulado em 11.04.2008, devendo o referido benefícioser concedido retroativamente ao mês de abril do corrente ano, cabíveisas devidas compensações financeiras se houver. Gabinete do PrefeitoMunicipal de Teresina (PI), em 29 de julho de 2008. SÍLVIO MENDESDE OLIVEIRA FILHO Prefeito de Teresina CHARLES CARVALHOCAMILLO DA SILVEIRA Secretário Municipal de Governo


DISCRIMINAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DE PROVENTOS MENSAIS SERVIDOR (A): CONRADO FRANCISCO DE MELO MATRÍCULA: 00378-1 CARGO: Técnico de Nível Superior ESPECIALIDADE: Dentista Plantonista REFERÊNCIA: “C1” LOTAÇÃO: FMS

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1) Vencimentos, de acordo com a Lei Comp. Mun. nº 3.746/2008 ..................................... R$ 2.623,19 TOTAL A RECEBER .......................................................................................................... R$ 2.623,19




PORTARIA N° 492/2008 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA,Estado do Piauí, no uso de sua competência privativa fixada no art. 71,inciso XXV, da Lei Orgânica do Município; com base nas Leis Comple-mentares números 2.959, de 26/12/2000 (com alterações posteriores),e 3.616, de 23/03/2007, e, ainda, tendo em vista os termos constantesdo Ofício n° 159/2008-SEMAM , de 15 de julho de 2008, resolveNOMEAR AMANI CAROLINE LIMA DA COSTA, para exercer ocargo de Chefe de Divisão, Símbolo DAM-2, da Secretaria Municipal deMeio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAM –, retroagindo os efeitosdesta Portaria a 15 de julho de 2008. Gabinete do Prefeito Municipal deTeresina/PI, em 28 de julho de 2008. SÍLVIO MENDES DE OLIVEIRAFILHO Prefeito de Teresina VALDEMAR RODRIGUES SecretárioMunicipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

PORTARIA N° 493/2008 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA,Estado do Piauí, no uso de sua competência privativa fixada no art. 71,


DISCRIMINAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DE PROVENTOS MENSAIS SERVIDOR (A): JOSÉ DE ARIMATÉA LEITE SILVA MATRÍCULA: 00104-1 CARGO: Técnico de Nível Superior ESPECIALIDADE: Engenheiro Civil REFERÊNCIA: “B3” LOTAÇÃO: SDR

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1) Vencimentos, de acordo com a Lei Comp. Mun. nº 3.746/2008 .................................... R$ 2.841,01 2) Gratificação de DAM-01, conforme o art. 185, da Lei Municipal nº 2.138/1992 ............. R$ 758,14 TOTAL A RECEBER .......................................................................................................... R$ 3.599,15





DISCRIMINAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DE PENSÃO MENSAL POR MORTE DEPENDENTE/PENSIONISTA: MARIA HILDENÊ ARAÚJO DA SILVA CATEGORIA: Cônjuge RG: 3.152.355-SSP/PI CPF: 686.418.853-15 SEGURADO (A) FALECIDO (A): MANOEL RODRIGUES DA SILVA MATRÍCULA: 00635-7 CATEGORIA: Ativo, até 10,03.2008 CARGO: Auxiliar Oper. Administrativo ESPECIALIDADE: Agente de Portaria REFERÊNCIA: “B3” LOTAÇÃO: FMS

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ---------- ABRIL/2008 ----------

(quatrocentos e quinze reais) 1) Vencimentos, de acordo com a Lei Municipal nº 3.745/2008 ............................................ R$ 326,67 2) Adicional de Tempo de Serviço, conforme o art. 222-A, contido na Lei Municipal nº 3.121/2002 (16%) R$ 52,27

3) Complementação, pelo art. 7º, VII, c/c o art. 39, §3º, da Constituição Federal/1988.......... R$ 36,06 TOTAL A PAGAR ................................................................................................................... R$ 415,00

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ---------- MAIO/2008 ----------

(quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos) 1) Vencimentos, de acordo com a Lei Comp. Mun. nº 3.746/2008 ......................................... R$ 535,92 TOTAL A PAGAR ................................................................................................................... R$ 535,92

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ---------- JUNHO/2008 ----------

(quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos) Mesma discriminação, fundamentação e valor do mês de maio/2008

TOTAL A PAGAR ................................................................................................................... R$ 535,92 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

---------- JULHO/2008 ---------- (quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos)

Mesma discriminação, fundamentação e valor do mês de maio/2008 TOTAL A PAGAR ................................................................................................................... R$ 535,92




PORTARIA No 491/2008 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA,Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, XXV,e o art. 106, II, “a”, todos da Lei Orgânica do Município, e tendo emvista o que consta do Processo nº 041-01410/2007, de 27.06.2007, emespecial os cálculos elaborados pela Divisão de Pessoal do Instituto dePrevidência dos Servidores do Município de Teresina - IPMT, às fls. 18,RESOLVE Art. 1o Fica aposentado o servidor público municipal JOSÉDE ARIMATÉA LEITE SILVA, inativo do cargo atualmente denomi-nado de Técnico de Nível Superior, especialidade Engenheiro Civil,referência “B3”, matrícula nº 00104-1, regime estatutário, da Superin-tendência de Desenvolvimento Rural - SDR, por invalidez, nos termosdo art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal, c/c o art. 182, I, § 1º, da LeiMunicipal nº 2.138/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Municí-pio de Teresina), e conforme a Lei Complementar Municipal nº 3.746/2008, com os proventos integrais no valor de R$ 3.599,15 (três milquinhentos e noventa e nove reais e quinze centavos) mensais, na formadiscriminada no verso. Art. 2o Ficam incluídos os valores referentes àGratificação de DAM-01 nos proventos de aposentadoria do servidorpúblico municipal JOSÉ DE ARIMATÉA LEITE SILVA, inativo docargo atualmente denominado de Técnico de Nível Superior, especiali-dade Engenheiro Civil, referência “B3”, matrícula nº 00104-1, regimeestatutário, da Superintendência de Desenvolvimento Rural - SDR, comefeitos retroativos a 9 de abril de 2007, por constituir-lhe direito adqui-rido, de acordo com a Lei Municipal nº 2.138/1992 (Estatuto dos Servi-dores Públicos do Município de Teresina). Art. 3o Esta Portaria entra emvigor na data de sua publicação, observado o disposto no art. 2o. Art. 4o

Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria deaposentadoria nº 238/2007, de 9 de abril de 2007. Gabinete do PrefeitoMunicipal de Teresina (PI), em 28 de julho de 2008. SÍLVIO MENDESDE OLIVEIRA FILHO Prefeito de Teresina PAULO FERNANDESFORTES FILHO Superintendente de Desenvolvimento Rural - SDR

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 11PORTARIA No 497/2008 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA,Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe confere o art. 71, XXV,e o art. 106, II, “a”, todos da Lei Orgânica do Município, e tendo emvista o que consta do Processo nº 041-01016/2008, de 15.05.2008,resolve APOSENTAR ANTONIO JOSÉ RIBAMAR FEITOSA DA SIL-VA, servidor público municipal, ocupante do cargo de AuxiliarOperacional de Infra-Estrutura, especialidade Artífice de Obras, refe-rência “B6”, matrícula nº 03990-1, regime estatutário, lotado na Secre-taria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC, por invalidez, nostermos do art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal, c/c o art. 182, I, § 1º,da Lei Municipal nº 2.138/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos doMunicípio de Teresina), e conforme a Lei Complementar Municipal nº3.746/2008, com os proventos integrais no valor de R$ 585,61 (qui-nhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos) mensais, naforma discriminada no verso, segundo cálculos elaborados pela Divisãode Pessoal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município deTeresina - IPMT. Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em29 de julho de 2008. SÍLVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO Prefeitode Teresina WASHINGTON LUÍS DE SOUSA BONFIM SecretárioMunicipal de Educação e Cultura

inciso XXV, da Lei Orgânica do Município, com base na Lei n° 2.960/2000, de 26/12/2000 (com alterações posteriores), e tendo em vista ostermos constantes do Ofício n° 469/2008-GAB-SDU-CENTRO/NOR-TE, de 25 de junho de 2008, resolve DESIGNAR FRANCISCO DEASSIS BARBOSA, para responder pelo cargo de Administrador do Par-que Encontro dos Rios, Símbolo DAM-3, da Superintendência de Desen-volvimento Urbano/Centro-Norte – SDU/CENTRO-NORTE –, enquantodurar o afastamento da titular, CREUSA DOS SANTOS SOARES, queentrou em gozo de Licença Especial, no período de 02/06/2008 a 30/08/2008, retroagindo os efeitos desta Portaria a 02 de junho de 2008.Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina/PI, em 01 de agosto de2008. SÍLVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO Prefeito de TeresinaCHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRA Secretário Munici-pal de Governo


DISCRIMINAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DE PROVENTOS MENSAIS SERVIDOR (A): ANTONIO JOSÉ RIBAMAR F. DA SILVA MATRÍCULA: 03990-1 CARGO: Auxiliar Operacional de Infra-Estrutura ESPECIALIDADE: Artífice de Obras REFERÊNCIA: “B6” LOTAÇÃO: SEMEC

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1) Vencimentos, de acordo com a Lei Comp. Mun. nº 3.746/2008 ..................................... R$ 585,61 TOTAL A RECEBER .......................................................................................................... R$ 585,61




PORTARIA N° 498/2008 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA,Estado do Piauí, usando das atribuições que lhe confere o art. 71, incisoXXV, da Lei Orgânica do Município; com base na Lei Municipal nº2.138, de 21.07.1992, e tendo em vista o que consta do Processo n°041-1566/2008, de 24.06.2008, em especial o Parecer nº 0413/2008,da Assessoria Jurídica do IPMT, às fls. 14-16, e os cálculos elaboradospela Divisão de Pessoal do Instituto de Previdência dos Servidores doMunicípio de Teresina - IPMT, às fls. 18, RESOLVE conceder pensão aFRANCISCO ALVES PIRES, nos termos do art. 10, I, da Lei Municipalnº 2.969/2001, com a nova redação dada pela Lei Municipal nº 3.415/2005, c/c o art. 105, I, do Decreto Federal nº 3.048/1999, nos valoresespecificados no verso, por motivo do falecimento, em 10.06.2008, desua cônjuge, MARIA DAS DORES E SILVA PIRES – inativa do cargo deProfessor, Classe “A”, Nível “07”, matrícula nº 01115-2, da SecretariaMunicipal de Educação e Cultura-SEMEC –, devendo o referido benefí-cio ser concedido retroativamente ao mês de junho do corrente ano,cabíveis as devidas compensações financeiras se houver. Gabinete doPrefeito Municipal de Teresina (PI), em 31 de julho de 2008. SÍLVIOMENDES DE OLIVEIRA FILHO Prefeito de Teresina CHARLES CAR-VALHO CAMILLO DA SILVEIRA Secretário Municipal de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

Processo nº 041-1566/2008

DISCRIMINAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DE PENSÃO MENSAL POR MORTE

DEPENDENTE/PENSIONISTA: FRANCISCO ALVES PIRES CATEGORIA: Cônjuge RG: 63.882-SSP/PI CPF: 053.543.583-53 SEGURADO (A) FALECIDO (A): MARIA DAS DORES E SILVA PIRES MATRÍCULA: 01115-2 CATEGORIA: Inativa CARGO: Professor CLASSE: “A” NÍVEL: “07” LOTAÇÃO: SEMEC (IPMT - Inativos)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ---------- JUNHO/2008 ----------

(quinhentos e oitenta e três reais e dezoito centavos) 1) Vencimentos, de acordo com a Lei Municipal nº 3.745/2008 ....................................................... R$ 343,052) Gratificação de Regência, segundo o art. 81, contido na Lei Comp. Mun. nº 3.394/2004 ............. R$ 154,373) Adicional de Tempo de Serviço, pelo art. 222-A, contido na Lei Municipal nº 3.121/2002 (25%) ... R$ 85,76TOTAL A PAGAR ............................................................................................................................ R$ 583,18 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

---------- JULHO/2008 ---------- (quinhentos e oitenta e três reais e dezoito centavos)

Mesma discriminação, fundamentação e valores do mês de junho/2008 TOTAL A PAGAR ........................................................................................................................... R$ 583,18




PORTARIA N° 506/2008 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA,Estado do Piauí, no uso de sua competência privativa fixada no art. 71,

Administração Direta

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Secretaria Municipal de Finanças

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 004 DO CONTRATO Nº. 001/2005 (ref. Pregão nº. 001/2005) CONTRATANTE: Secretaria Munici-pal de Administração e Recursos Humanos – SEMA CONTRATADA:TIM Nordeste Telecomunicações S/A OBJETO: alteração da CláusulaQuarta “DA VIGÊNCIA” do Contrato nº. 001/2005/SEMA, para per-mitir a sua renovação por mais um período de 12 (doze) meses e altera-ção do objeto e do valor contratado: fornecimento de até 200 (duzen-tos) terminais de acesso móvel com disponibilização de 27.000 (vinte esete mil) minutos de conversação compartilhados pelos referidos termi-nais, e, ainda, o valor estimado do Contrato passa a ser de R$ 116.040,00(cento e dezesseis mil e quarenta reais) referentes ao ano contratado.ASSINAM: PELA CONTRATANTE: Luciano Nunes Santos Filho PELACONTRATADA: Raquel de Araújo de Morais Batista.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 003 AO CONTRATO Nº. 002/2005 (ref. Processo Administrativo nº. 042-2530/08) CONTRATAN-TE: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMACONTRATADA: Microserv Comércio e Serviços Ltda. OBJETO: Alte-ração da Cláusula Sexta “DA VIGÊNCIA” do Contrato nº. 002/2005,para permitir a sua renovação por mais um período de 12 (doze) meses.ASSINAM: PELA CONTRATANTE: Luciano Nunes Santos Filho PELACONTRATADA: Cláudio José de Freitas Sampaio

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 003 AO CONTRATO Nº. 003/2005 CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração e Re-cursos Humanos – SEMA CONTRATADA: Lourival Rodrigues Lopes –M.E. OBJETO: Alteração da Cláusula Quinta “DO PREÇO” do Contra-to nº. 003/2005 permitindo o reajuste de preço para o valor totalmensal de R$ 552,70 (quinhentos e cinqüenta e dois reais e setentacentavos), de acordo com o IGP-M (FGV) ASSINAM: PELA CONTRA-TANTE: Luciano Nunes Santos Filho PELA CONTRATADA: LourivalRodrigues Lopes.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 004 AO CONTRATO Nº. 003/2005 (ref. Processo Administrativo nº. 042-2531/08) CONTRATAN-TE: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMACONTRATADA: Lourival Rodrigues Lopes –M.E. OBJETO: Alteraçãoda Cláusula Sexta “DA VIGÊNCIA” do Contrato nº. 003/2005, parapermitir a sua renovação por mais um período de 12 (doze) meses.ASSINAM: PELA CONTRATANTE: Luciano Nunes Santos Filho PELACONTRATADA: Lourival Rodrigues Lopes

ADITIVO CONTRATUAL DE LOCAÇÃO LOCADOR: JOSÉMARTINS LOPES LOCATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FI-NANÇAS ENDEREÇO DO IMÓVEL AV. DOM SEVERINO, Nº 2121/SALAS-103 E 104 DESTINAÇÃO: COMERCIAL Pelo presenteADITIVO CONTRATUAL, o Locador e Locatário acima identifica-dos, aquele legalmente representado pela firma E. MATOS E CIA LTDA.,registrada no CRECI PJ 093, com escritório sito à Av. Jockey Clube, nº1947/Jockey, telefone (86) 3233-4040, representado por seu Sócio-


Item Quanti dade

Uni dade Especificação Vr.

Unit Vr.

Total

1 2.000 Livros CORDÉIS PRODUZIDOS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO R$-4,913 R$-9.826,00

2 1.000 Livros SANTA TEREZA E SÃO JOÃO EM BUSCA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL R$-7,06 R$-7.060,00

TOTAIS 3.000 Livros R$-16.886,00

Gerente EVALDO ALVARENGA DE MATOS, brasileiro, casado, advo-gado, portador da carteira de identidade nº 149.931-SSP/PI, inscrito noCPF sob o nº 244.466.884-72, tem justo e contratado aditar o contratode locação 1320, com início em 01/07/2005 à 01/07/2008, através darenovação automática, ficando o inquilino no imóvel até 01/07/2008.Mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRAPor este ato fica renovado por mais 30 (trinta) meses o contrato delocação, com início em 01/07/2008 com término em 01/01/2011. CLÁ-USULA SEGUNDA No presente aditivo, conforme a variação do IGP-M FGV, o citado contrato foi submetido a reajuste de aluguel, onde onovo valor mensal foi reajustado para R$ 1.426,67 (Hum mil, quatro-centos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos) a partir de 01/08/2008, sendo que o próximo reajuste será 01/07/2009, devendo ser pagotodo dia 01 de cada mês. Este termo aditivo não quita débitos anteriores.CLÁUSULA ESPECIAL Permanecem em vigor todas as demais cláusu-las do contrato firmado e seus aditivos. Para que produza os efeitoslegais, o presente aditamento será assinado em 02 (duas) vias de igualteor, na presença de 02 (duas) testemunhas. Teresina, 21 de julho de2008. LOCADOR: JOSÉ MARTINS LOPES SECRETARIA MUNICI-PAL DE FINANÇAS LOCATÁRIO: FELIPE MENDES DE OLIVEIRA(Representante legal) TESTEMUNHAS: Daniely Torres Leite CPF646.559.703-91 Noeli Vitorino Lustosa CPF 227.619.693-91

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

vés da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC e os servido-res Fernando José dos Santos Brito e Vicente de Paulo Pereira da Silva,respectivamente Diretor e Diretor Adjunto da Escola Municipal MarianoAlves de Carvalho. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESILIÇÃO Por forçada presente rescisão, a SEMEC dá por terminado o Contrato de que trataa Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar as partes uma da outra, aqualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumi-das no ajuste ora rescindido. CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO Paradirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente oforo da Comarca de Teresina Capital do Estado da Piauí, com renúncia dequalquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem de acordocom todas as condições e termos aqui explicitados, assina SEMEC opresente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, juntamentecom 02(duas) testemunhas. Teresina(PI), 23 de julho de 2008. WA-SHINGTON LUIS DE SOUSA BONFIM Secretário - SEMEC

CONTRATO Nº 158/2008/SEMEC (Processo Licitatório nº 042-1429/2008 – Pregão Eletrônico nº 042/2008) CONTRATANTE: SecretariaMunicipal de Educação e Cultura – SEMEC CONTRATADA: Sierdovski& Sierdovski Ltda OBJETO: fornecimento pela CONTRATADA deEquipamentos e Materiais de informática destinados aos Laboratóriosde Informática das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino e dasnecessidades da SEMEC VALOR: R$ 24.868,68 (vinte e quatro miloitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos) sendo R$-23.271,00 (vinte e três mil duzentos e setenta e um reais) referente aoLote IV e R$- 1.597,68 (um mil quinhentos e noventa e sete reais esessenta e oito centavos) referente ao Lote V. RECURSOS:municipalidade, fonte 0101, classificação orçamentária09.001.12.122.0040-2049 – Administração da SEMEC, elemento dedespesa 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente e 33.90.30 –Material de Consumo. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses ASSINAM: PELACONTRATANTE – Washington Luís de Sousa Bonfim PELA CON-TRATADA – Edílson Sierdovski

CONTRATO Nº 162/2008/SEMEC (Processo Licitatório nº 042-1278/2008 – Pregão Eletrônico nº 038/2008) CONTRATANTE: SecretariaMunicipal de Educação e Cultura – SEMEC CONTRATADA: Sierdovski& Sierdovski Ltda OBJETO: fornecimento pela CONTRATADA deEquipamentos e Materiais destinados às Escolas, alunos e professorespremiados nos “Eventos da Gente”, promovidos pela SEMEC nos anosde 2.005, 2.006 e 2.007. VALOR: R$ 4.823,90 (quatro mil, oitocentose vinte e três reais e noventa centavos) referente ao Lote VI. RECUR-SOS: municipalidade, fonte 0101, classificação orçamentária09.001.12.122.0040-2049 – Administração da SEMEC, elemento dedespesa 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente e 33.90.30 –Material de Consumo. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses ASSINAM: PELACONTRATANTE – Washington Luís de Sousa Bonfim PELA CON-TRATADA – Edílson Sierdovski

CONTRATO Nº 173/2008/SEMEC (Processo Administrativo nº 44-3772/2008/SEMEC) CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Edu-cação e Cultura – SEMEC CONTRATADA: PRODAPI – Produtos Agrí-colas do Piauí Ltda OBJETO: Locação de um imóvel comercial, depropriedade da locadora, situado nesta Capital, no Povoado Cajaíba,onde funcionará, provisoriamente, a Escola Municipal Coração de Je-sus, que passa por reforma. VALOR: R$ 500,00 (quinhentos reais) men-salmente RECURSOS: Municipalidade, fonte 0101, dotação orçamen-tária 09.001.12.122.040-2.049 – Administração da SEMEC, elementode despesa 33.90.39 –Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.VIGÊNCIA: 03 (três) meses ASSINAM: PELA CONTRATANTE –Washington Luís de Sousa Bonfim PELA CONTRATADA – JoséBonifácio de Carvalho Trindade Júnior

CONTRATO Nº 184/2008/SEMEC (Processo Licitatório nº 042-2395/2008/SEMEC – Inexigibilidade de Licitação nº 005/2008) CONTRA-TANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC CON-TRATADA: Fundação Nordestina do Cordel - FUNCOR OBJETO: for-necimento pela CONTRATADA de 3.000 (três mil) LIVROS DE COR-DÉIS, destinados aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino deTeresina, constante do quadro abaixo, de acordo com o procedimentolicitatório já referido acima.

PORTARIA Nº 386/2008/GAB/SEMEC O SECRETÁRIO MUNICI-PAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de suas atribuições legais,com base no art. 154 da Lei nº 2.138, de 21.07.1992, e considerando oteor do processo nº 44-0645/2008, relativo a Inquérito Administrativoinstaurada pela Portaria nº 080/2008/GAB/SEMEC que apurou respon-sabilidade da servidora Patrícia Chaves Nogueira Barros. RESOLVE: I –Aplicar penalidade de ADVERTÊNCIA ESCRITA, a servidora PatríciaChaves Nogueira Barros, de acordo com os arts. 136, I C/C 154, II daLei nº 2.138/1992, em razão da infrigência aos deveres funcionais capi-tulados nos incisos I, II, III, IV, V, IX, X e XIII, todos do art. 4º C/C osincisos I, III, IX, X e XI do art. 128, e também por violação dasproibições previstas nos incisos I e XIV do art. 129, todos da Lei nº2.138/1992; II – Revogadas as disposições em contrário, esta Portariaterá seus efeitos a partir da data de sua publicação. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDU-CAÇÃO E CULTURA, em 24 de Julho de 2008. WASHINGTON LUISDE SOUSA BONFIM Secretário – SEMEC/PMT

RESCISÃO DO CONTRATO DE GESTÃO A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE TERESINA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO E CULTURA – SEMEC, sediada na Rua Areolino de Abreu,1507, Centro, CEP-64000-180, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06554869/0005-98, neste ato representada pelo Sr. Secretário Washington Luis deSousa Bonfim, CPF nº 347.261.443-91, RG Nº 848.935 - SSP-PI, resi-dente e domiciliado na Rua Anfrísio Lobão, 1433, apto. 1001, EdifícioMillenium Tower, bairro Jockey Clube, nesta Capital, doravante denomi-nada SEMEC, e, Considerando a Lei nº 3.513, de 19 de maio de 2006, quedispõe sobre o processo de seleção de diretores das escolas da Rede PúblicaMunicipal de Ensino de Teresina; o Decreto nº 6.826, de 30 de junho de2006, que regulamentou a Lei nº 3.513, de 19 de maio de 2006; a Portarianº 379/2006/GAB/SEMEC, que fixa normas complementares para sele-ção de Diretores das Escolas Públicas Municipais no ano de 2006, nostermos do art. 15 do Decreto nº 6.826, de 30 de junho de 2006; a Portarianº 479/2002/GAB/SEMEC, que define o Regime de Autonomia Pedagógi-ca das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino; a Portaria nº 481/2002/GAB/SEMEC, que define o Regime de Autonomia Administrativadas Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino e demais normas aplicá-veis, Considerando o Processo nº 44. 2878/2008, Considerando o Parecernº 273/2008 – PGM/Procuradoria Administrativa, resolve Rescindir oContrato de Gestão celebrado com os servidores Fernando José dos SantosBrito, matrícula nº 02076-3, CPF nº 145.127.853-53, RG nº 207.957,nomeado (a) através da Portaria nº 392/2007, de 14 de fevereiro de 2007,Diretor da Escola Municipal Mariano Alves de Carvalho, o servidor Vicentede Paulo Pereira da Silva, matrícula nº 11202-1, CPF nº 099.177.213-04,RG nº 280.822-CE, nomeado através da Portaria nº 054/2008, de 01 defevereiro de 2008, Diretor Adjunto da Escola Municipal Mariano Alves deCarvalho, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRI-MEIRA - DO OBJETO O presente termo tem por objeto rescindir oContrato de Gestão firmado entre Prefeitura Municipal de Teresina atra-

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 13VALOR: R$ 16.886,00 (dezesseis mil, oitocentos e oitenta e seis reais)RECURSOS: Municipalidade, fonte 0100, classificação orçamentária09.001.12.361.0007.2.045 – Administração da SEMEC, elemento dedespesa 33.90.39 –Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VI-GÊNCIA: 06 (seis) meses ASSINAM: PELA CONTRATANTE – Wa-shington Luís de Sousa Bonfim PELA CONTRATADA – Pedro Nonatoda Costa

CONTRATO Nº 186/2008/SEMEC (Adesão ao Sistema de Registro dePreços do Estado do Piauí - Processo Administrativo nº 042-2523/2008) CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura –SEMEC CONTRATADA: Focus Comércio Representações e ServiçosLtda OBJETO: Prestação de Serviços de reproduções xerográficas emtamanho normal, reduzido ou ampliado na quantidade estimada de 0 a100.000 (cem mil) cópias mensais VALOR: R$ 6.000,00 (seis mil reais)mensalmente RECURSOS: municipalidade, Fonte 0101, classificaçãoorçamentária 09.001.12.122.0040.2.049 – Administração da SEMEC,elemento de despesa 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PessoaJurídica. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2008 ASSINAM: PELACONTRATANTE – Washington Luís de Sousa Bonfim PELA CON-TRATADA – José Bezerra Veras Júnior

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 097C/2008/SEMEC (ref.Contrato nº 161/2007/SEMEC – Processo Administrativo nº 44-3790/2008) CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura –SEMEC CONTRATADA: Altos Engenharia Ltda OBJETO: Com o pre-sente Segundo Termo Aditivo fica: 1. RENOVADO o Contrato 161/2007, de 18/11/2007, vencível em 21/06/2008, por mais um período de60 (sessenta) dias, vencendo, portanto, em 20/08/2008; 2. PRORRO-GADO o prazo de EXECUÇÃO dos serviços de construção de CrechePadrão com 03 salas de aula no Parque Stael Freire, bairro Santa Mariada Codipi, especificados no Contrato n.0 161/2007, até 20/08/2008.ASSINAM: PELA CONTRATANTE – Washington Luís de Sousa BonfimPELA CONTRATADA – Antônio da Fonseca Castelo Branco

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 112/2008/SEMEC (ref. Con-trato nº 019/2008/SEMEC – Processo Administrativo nº 44-3894/2008)CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMECCONTRATADA: Altos Engenharia Ltda OBJETO: Com o presentePrimeiro Termo Aditivo fica PRORROGADO o prazo de EXECUÇÃODOS SERVIÇOS de CONSTRUÇÃO DO CMEI – Centro Municipal deEducação Infantil com 04 (quatro) salas de aula, localizada à AvenidaMaranhão, s/nº, Vila Nova Parnaíba estabelecido pelo Contrato nº 019/2008, de 21/01/2008, por mais 45 (quarenta e cinco) dias, vigorando,portanto até 01/09/2008. ASSINAM: PELA CONTRATANTE – Wa-shington Luís de Sousa Bonfim PELA CONTRATADA – Antônio daFonseca Castelo Branco

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 113/2008/SEMEC (ref. Con-trato nº 196/2007/SEMEC – Processo Administrativo nº 44-4720/2008)CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMECCONTRATADA: Construtora Oliveira Ltda OBJETO: Com o presenteTerceiro Termo Aditivo fica: 1. RENOVADO o Contrato nº 196/2007por mais um período de 30 (trinta) dias a partir de 05/08/2008, comvigência, portanto, até 04/09/2008. 2. PRORROGADO o prazo deEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, estabelecido no Contrato nº 196/2007,pelo período de 30 (trinta) dias a partir de 20/07/2008, com vigência,portanto, até 19/08/2008. 3. ALTERADO a Cláusula Terceira “DOPREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO”, para permitir aexecução de serviços extras não previstos no orçamento original, novalor de R$ 8.586,84 (oito mil quinhentos e oitenta e seis reais e oitentae quatro centavos) correspondendo a 3,4% (três inteiros e quatro déci-mos por cento) sobre o valor do contrato de R$ - 252.878,39 (duzentose cinqüenta e dois mil oitocentos e setenta e oito reais e trinta e novecentavos) ASSINAM: PELA CONTRATANTE – Washington Luís deSousa Bonfim PELA CONTRATADA – José Ribeiro de Oliveira

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 115/2008/SEMEC (ref. Con-trato nº 018/2008/SEMEC - Processo nº 44-3866/08) CONTRATAN-TE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC CONTRA-TADA: Construtora Fundamental Ltda OBJETO: Por este PrimeiroTermo Aditivo fica: 1. RENOVADO o Contrato nº 018/2008, vencívelem 13/08/2008, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 14/08/2008, vigorando, portanto, até 13/10/2008; 2. PRORROGADO o pra-zo de EXECUÇÃO dos serviços de CONSTRUÇÃO de CMEI – CentroMunicipal de Educação Infantil com 04 (quatro) salas de aula, localizadono Residencial Taquari, bairro Vale Quem Tem, pelo prazo de 60 (ses-

senta) dias, vigorando, portanto, até 19/09/2008. ASSINAM: PELACONTRATANTE – Washington Luís de Sousa Bonfim PELA CON-TRATADA – Fernando Torres Burity

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 116/2008/SEMEC (ref. Con-trato nº 055/2008/SEMEC) CONTRATANTE: Secretaria Municipal deEducação e Cultura – SEMEC CONTRATADA: Construtora RGE LtdaOBJETO: Com o presente Primeiro Termo Aditivo fica ACRESCEN-TADA à Cláusula Sétima “Da Fonte de Recursos”, do Contrato nº 055/2008 de 22/02/2008, a fonte FUNDEB – 0219, classificação orçamen-tária 09.002.12.365.0006.2.050 – Administração da Educação Infan-til, permanecendo inalteradas as demais fontes. ASSINAM: PELA CON-TRATANTE – Washington Luís de Sousa Bonfim PELA CONTRATA-DA – Ethel Maiza Vieira Barros

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 117/2008/SEMEC (ref. Con-trato nº 170/2008/SEMEC – Processo Administrativo nº 44-4459/2008)CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMECCONTRATADA: J.E. Esquadrias de Ferro e Alumínio Ltda-ME OBJE-TO: Com o presente Primeiro Termo Aditivo fica: 1. ALTERADA aCláusula Terceira “Da Fonte de Recursos”, do Contrato nº 170/2008 de24/06/2008, passando a ter a seguinte redação: CLÁUSULA TERCEI-RA - DA FONTE DE RECURSOS As despesas decorrentes da execuçãodos serviços, objeto deste contrato, correrão à conta do FUNDEB,fonte 0219, classificação orçamentária 09.002.12.365.0006.2050 –Administração da Educação Infantil, elemento de despesa 44.90.51 –Obras e Instalações. ASSINAM: PELA CONTRATANTE – WashingtonLuís de Sousa Bonfim PELA CONTRATADA – José Ernandes Oliveirade Sousa

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 118/2008/SEMEC (ref. Con-trato nº 188/2007/SEMEC – Processo Administrativo nº 070-4352/2008) CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura –SEMEC CONTRATADA: C.P. Engenharia Ltda OBJETO: Com o pre-sente Terceiro Termo Aditivo fica: 1. ALTERADA a Cláusula Terceira“Da Fonte de Recursos”, do Contrato nº nº 188/2007 de 10/12/2007,passando a ter a seguinte redação: CLÁUSULA TERCEIRA - DA FON-TE DE RECURSOS As despesas decorrentes da execução dos serviços,objeto deste contrato, correrão à conta da municipalidade, fonte 100,classificação orçamentária 09.01.12.365.006.2043 – Administração daEducação Infantil, e do FUNDEB, fonte 0219, classificação orçamentá-ria 09.002.12.365.0006.2050 – Administração da Educação Infantil, ele-mento de despesa 44.90.51 – Obras e Instalações. 2. PRORROGADO oprazo de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS de CONSTRUÇÃO de CentroMunicipal de Educação Infantil com 06 (seis) salas de aula, localizada àRua 05, Residencial João Paulo II, Bairro Santo Antônio, estabelecidopelo Contrato nº 188/2007, de 10/12/2007, por mais 30 (trinta) dias, apartir da assinatura deste Termo, vigorando, portanto, até 22/08/2008.ASSINAM: PELA CONTRATANTE – Washington Luís de Sousa BonfimPELA CONTRATADA – Pedro Ribeiro Soares Filho

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 119/2008/SEMEC (ref. Con-trato nº 058/2008/SEMEC – Processo Administrativo nº 44-4561/2008)CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMECCONTRATADA: J.R. Teixeira Construções e Comércio Ltda OBJETO:Com o presente Primeiro Termo Aditivo fica ACRESCENTADA à Clá-usula Sexta “Da Fonte de Recursos”, do Contrato nº 058/2008 de 28/02/2008 a fonte FUNDEB – 0219, classificação orçamentária09.002.365.0006.2.050 – Administração da Educação Infantil, per-manecendo inalteradas as demais fontes. ASSINAM: PELA CONTRA-TANTE – Washington Luís de Sousa Bonfim PELA CONTRATADA –José Rozendo de Sousa Teixeira Filho

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 120/2008/SEMEC (ref. Con-trato nº 079/2008/SEMEC – Processo Administrativo nº 44-4559/2008)CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMECCONTRATADA: Design Construções e Empreendimentos Ltda OBJE-TO: Com o presente Primeiro Termo Aditivo fica ACRESCENTADA àCláusula Terceira “Da Fonte de Recursos”, do Contrato nº 079/2008 de09/04/2008, a fonte FUNDEB – 0219, classificação orçamentária09.002.12.365.0006.2.050 – Administração da Educação Infantil, per-manecendo inalteradas as demais fontes. ASSINAM: PELA CONTRA-TANTE – Washington Luís de Sousa Bonfim PELA CONTRATADA –Láudio de Alencar Sousa

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 121/2008/SEMEC (ref. Con-trato nº 112/2007/SEMEC – Processo Administrativo nº 44-3807/2008)


ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID. VALOR ORIGINAL

ACRESCIMO R$-

VALOR ATUAL R$-

01 Carne bovina de 2ª moída, posta gorda ou palheta Kg 4,94 2,07 7,01 02 Carne bovina de 2ª (peça, posta gorda ou palheta Kg 5,10 2,70 7,80

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMECCONTRATADA: Lima e Almeida Ltda OBJETO: Com este PrimeiroTermo Aditivo fica RENOVADO o contrato nº 112/2007 de 01/08/2007, vencível em 31/07/2008, por mais um período de 12 (doze)meses, contando a sua vigência de 01/08/2008 a 31/07/2009. ASSI-NAM: PELA CONTRATANTE – Washington Luís de Sousa BonfimPELA CONTRATADA – Reuri Barbosa de Almeida

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 122/2008/SEMEC (ref. Con-trato nº 077/2008/SEMEC – Processos Administrativos nº 050-3790/2008/SEMEC/SDU-CENTRO/NORTE/SEMEC) CONTRATANTE: Se-cretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC CONTRATADA: F.R. Construções Ltda OBJETO: Com o presente Segundo Termo Aditivofica: 1. PRORROGADO o prazo de EXECUÇÃO dos serviços, especifi-cados no Contrato nº 077/2008, de 07/04/2008, de REFORMA E AM-PLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MURILO BRAGA, por mais umperíodo de 30 (trinta) dias, a partir da assinatura deste Termo Aditivo,vencível, portanto, em 23/08/2008; 2. ACRESCENTADA à CláusulaTerceira “Da Fonte de Recursos”, do Contrato nº 077/2008, de 07/04/2008, a fonte FUNDEB – 0219, classificação orçamentária09.002.12.361.0008.2.053 – Administração do Ensino Fundamental,permanecendo inalteradas as demais fontes. ASSINAM: PELA CON-TRATANTE – Washington Luís de Sousa Bonfim PELA CONTRATA-DA – Fernando Rola Ferreira

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 123/2008/SEMEC (ref. Con-trato nº 153/2007/SEMEC – Processos Administrativos nº 44-4115/2008/SEMEC) CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação eCultura – SEMEC CONTRATADA: J. Brito Engenharia Ltda OBJETO:Com este Quinto Termo Aditivo: 1. Fica RENOVADO o Contrato nº153/2007, de 29/10/2007, a contar de 28/07/2008, por mais um prazode 30 (trinta) dias, com vigência, portanto, até 27/08/2008; 2. FicamACRESCIDOS os serviços especificados nas Planilhas juntadas ao Pro-cesso Administrativo nº 44-4115/2008, de 04/07/2008, no valor de R$-70.386,93 (setenta mil trezentos e oitenta e seis reais e noventa e trêscentavos), que somado ao valor do Termo Aditivo nº 023/2008, novalor de R$-45.957,45 (quarenta e cinco mil novecentos e cinqüenta esete reais e quarenta e cinco centavos), correspondem a 37,57% (trintae sete inteiros e cinqüenta e sete décimos por cento), sobre o valor docontrato original, de R$-308.703,00 (trezentos e oito mil setecentos etrês reais). ASSINAM: PELA CONTRATANTE – Washington Luís deSousa Bonfim PELA CONTRATADA – João de Brito Coelho

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 125/2008/SEMEC (ref. Con-trato nº 161/2007/SEMEC – Processo Administrativo nº 44-4574/2008)CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMECCONTRATADA: Altos Engenharia Ltda OBJETO: Com o presenteTerceiro Termo Aditivo fica ACRESCENTADA à Cláusula Terceira “DaFonte de Recursos”, do Contrato nº 161/2007 de 08/11/2007, a fonteFUNDEB – 0219, classificação orçamentária 09.002.12.365.0006.2.050– Administração da Educação Infantil, permanecendo inalteradas asdemais fontes. ASSINAM: PELA CONTRATANTE – Washington Luísde Sousa Bonfim PELA CONTRATADA – Antônio da Fonseca CasteloBranco

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 128/2008/SEMEC (ref. Con-trato nº 067/2008/SEMEC – Processo Administrativo nº 44-4641/2008)CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMECCONTRATADA: Silvia Pinto Vilarinho-ME OBJETO: Com o presentePrimeiro Termo Aditivo fica ACRESCENTADA à Cláusula Quarta “DaFonte de Recursos”, do Contrato nº 067/2008 de 10/03/2008, a fonteFUNDEB – 0219, classificação orçamentária 09.002.12.365.0006.2.050– Administração da Educação Infantil, permanecendo inalteradas asdemais fontes. ASSINAM: PELA CONTRATANTE – Washington Luísde Sousa Bonfim PELA CONTRATADA – Silvia Pinto Vilarinho

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 130/2008/SEMEC (ref. Con-trato nº 054/2008/SEMEC – Processo Administrativo nº 44-4639/2008)CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMECCONTRATADA: V.F. Sousa e Cia Ltda OBJETO: Com o presenteSegundo Termo Aditivo fica ACRESCENTADA à Cláusula Sétima“Da Fonte de Recursos”, do Contrato nº 054/2008 de 22/02/2008,a fonte FUNDEB – 0219, classif icação orçamentária09.002.12.361.0008.2.053 – Administração do Ensino Fundamen-tal, permanecendo inalteradas as demais fontes. ASSINAM: PELA CON-TRATANTE – Washington Luís de Sousa Bonfim PELA CONTRATA-DA – Jusselino Almeida de Sousa

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 131/2008/SEMEC (ref. Con-trato nº 030/2008/SEMEC – Processo Administrativo nº 44-3872/2008e 44-3873/2008) CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educaçãoe Cultura – SEMEC CONTRATADA: Carneirril Comercial Ltda OBJE-TO: Com o presente Primeiro Termo Aditivo fica recomposto o preçopara os itens demonstrados no quadro abaixo, respaldado em parecer daPGM – Procuradoria Geral do Município e nos documentos que provama alteração no preço do produto, tudo de conformidade com o art. 65,II, “d” da Lei 8.666/93, a seguir: Gêneros Alimentícios:

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID. VALOR ORIGINAL

ACRESCIMO R$-

VALOR ATUAL R$-

01 Óleo refinado de soja Lata 2,60 0,42 3,02 02 Flocos de Cereais 500gr Kg 9,92 2,08 12,00 03 Biscoito maisena 400gr Kg 3,50 0,50 4,00 04 Biscoito CreamCracker 400gr Kg 3,44 0,36 3,80

ASSINAM: PELA CONTRATANTE – Washington Luís de Sousa BonfimPELA CONTRATADA – Francisco das Chagas Viana de Arruda

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 132/2008/SEMEC (ref. Con-trato nº 029/2008/SEMEC – Processo Administrativo nº 44-4192/2008)CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMECCONTRATADA: Organização Cearense de Distribuição Ltda OBJETO:Com o presente Segundo Termo Aditivo fica recomposto o preço para oitem “almôndegas em conserva ao molho de tomate” respaldado emparecer da PGM – Procuradoria Geral do Município e nos documentos queprovam a alteração no preço do produto, tudo em conformidade com oart. 65, II, “d” da Lei 8.666/93, gerando um acréscimo de R$-1,40 (umreal e quarenta centavos) por quilo, ao preço original estabelecido pelocontrato, de R$-3,90 (três reais e noventa centavos), passando o preçodo produto, para o valor atual de R$-5,30 (cinco reais e trinta centavos).ASSINAM: PELA CONTRATANTE – Washington Luís de Sousa BonfimPELA CONTRATADA – José Lopes Cavalcante Junior

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 133/2008/SEMEC (ref. Con-trato nº 033/2008/SEMEC – Processo Administrativo nº 44-3929/2008)CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMECCONTRATADA: Eanes C.B. Torres (Tomatel) OBJETO: Com o pre-sente Primeiro Termo Aditivo fica recomposto o preço para o itemdemonstrado no quadro abaixo, respaldado em parecer da PGM – Procu-radoria Geral do Município e nos documentos que provam a alteraçãono preço do produto, tudo de conformidade com o art. 65, II, “d” da Lei8.666/93, a seguir: Gêneros Alimentícios: ITEM 01 DESCRIÇÃO DOMATERIAL Frango congelado ou resfriado (não temperado) UNID.Kg VALOR ORIGINAL 2,62 ACRESCIMO R$- 0,45 VALOR ATUALR$- 3,07 ASSINAM: PELA CONTRATANTE – Washington Luís deSousa Bonfim PELA CONTRATADA – Eanes Castelo Branco Torres

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 134/2008/SEMEC (ref. Con-trato nº 181/2007/SEMEC – Processo Administrativo nº 44-3806/2008)CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMECCONTRATADA: M. de Jesus de A. Almeida OBJETO: Com o presentePrimeiro Termo Aditivo fica recomposto o preço para o item demons-trado no quadro abaixo, respaldado em parecer da PGM – ProcuradoriaGeral do Município e nos documentos que provam a alteração no preçodo produto, tudo de conformidade com o art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93, a seguir: Gêneros Alimentícios:

ASSINAM: PELA CONTRATANTE – Washington Luís de Sousa BonfimPELA CONTRATADA – Maria de Jesus de Araújo Almeida

CONVÊNIO Nº 076/2008/SEMEC CONVENENTE: Secretaria Mu-nicipal de Educação e Cultura – SEMEC CONVENIADA: Ordem dosAdvogados do Brasil – Seção do Piauí – OAB/PI OBJETO: cooperaçãomútua visando à conscientização dos alunos das Escolas Públicas Muni-cipais sobre direito e deveres básicos e seu preparo para o exercício dacidadania, através do projeto educacional “OAB na Escola”. VIGÊN-CIA: até 31/12/2008 ASSINAM: PELA CONVENENTE – WashingtonLuís de Sousa Bonfim PELA CONVENIADA – José Norberto LopesCampelo

TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 081/2008/SEMEC (ref. Con-vênio nº 004/2006/SEMEC; T.A.056/2006/SEMEC; T.A. 013/2007/SEMEC e T.A. 043/2008/SEMEC) CONVENENTE: Secretaria Munici-pal de Educação e Cultura – SEMEC CONVENIADA: Centro SocialPedro Arrupe filial da Associação Nacional de Instrução OBJETO: Fica

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 15alterada a Cláusula Terceira do Convênio nº 004/2006/SEMEC/PMTque passa a vigorar com a seguinte redação: “CLÁUSULA TERCEIRA –DO REPASSE A SEMEC repassará ao Centro Social Pedro Arrupe ovalor de R$ 7.822,54 (sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinqüen-ta e quatro centavos), em razão do aumento do piso salarial concedidopara os profissionais cujos salários são estabelecido pela ConvençãoColetiva de Trabalho SENALBA – PI e FENAC 2008/2009...............................” ASSINAM: PELA CONVENENTE - WashingtonLuís de Sousa Bonfim PELA CONVENIADA – Andrade José da Silva

TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 082/2008/SEMEC (ref. Con-vênio nº 011/2007/SEMEC e T.A.030/2006/SEMEC) CONVENENTE:Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC CONVENIADA:Escola Agrícola Santo Afonso Rodriguez OBJETO: Fica alterada a Clá-usula Terceira do Convênio nº 011/2007/SEMEC/PMT que passa a vi-gorar com a seguinte redação: “CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALORDE REPASSE E SUAS CONDIÇÕES a) No mês de julho de 2008, aSEMEC repassará à Escola Agrícola Santo Afonso Rodriguez o valor deR$ 8.160,91 (oito mil, cento e sessenta reais e noventa e um centavos)e a partir de agosto a SEMEC repassará o valor de R$ 7.329,35 sete mil,trezentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), em razão doaumento do piso salarial concedido para os profissionais cujos saláriossão estabelecido pela Convenção Coletiva de Trabalho SENALBA – PIe FENAC 2008/2009. .................................” ASSINAM: PELACONVENENTE - Washington Luís de Sousa Bonfim PELACONVENIADA – Pe. Plutarco de Souza Almeida

TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS S/N-2008 CEDENTE:Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC CESSIONÁRIA:Coordenadoria de Assistência Militar e Defesa Civil OBJETO: a SEMEC,por meio do presente Termo de Cessão de Bens Móveis, cede 04 (qua-tro) computadores para a utilização nas Juntas de Serviço Militar doCentro, Parque Piauí, Mocambinho e Dirceu Arcoverde. VIGÊNCIA: apartir de 01 de agosto de 2008, e vigorará até 31 de julho de 2009.ASSINAM: - PELA SEMEC: Washington Luís de Sousa Bonfim PELACOORDENADORIA: Major QOPM John Roberto Feitosa da Silva

CONTRATADO: F. C. Alves da Silva OBJETO: O presente termo aditivovisa o acréscimo em 25 % (vinte e cinco por cento) do objeto do contra-to, qual seja R$ 1.125,00 (um mil cento e vinte e cinco reais) de gênerosalimentícios perecíveis (ovos). VALOR: R$ 1.125,00 (um mil cento evinte e cinco reais). FONTE DE RECURSOS: Fonte de Recursos: 229,Elemento de Despesa: 33.90.30 (Material de Consumo), Projeto Ativida-de: 2070. DATA: 14/07/2008 VIGENCIA: O presente aditivo será vigen-te até o termo final de seu contrato original, dia 11/08/2008. ASSINAM:Pela contratante, Sammia Fawsia de Deus Barros, Secretária da SEMTCAS,e pela contratada, Fabio Crisóstomo Alves da Silva.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO TERMOADITIVO Nº.: 038/2008 do Contrato 047/2007 CONTRATANTE:Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e de Assistência Social –SEMTCAS CONTRATADO: F. C. Alves da Silva OBJETO: O presentetermo aditivo visa o acréscimo em 25 % (vinte e cinco por cento) doobjeto do contrato, qual seja R$ 5.559,40 (cinco mil quinhentos ecinqüenta e nove reais e quarenta centavos) de gêneros alimentíciosperecíveis (frango). VALOR: R$ 5.559,40 (cinco mil quinhentos e cin-qüenta e nove reais e quarenta centavos). FONTE DE RECURSOS:Fonte de Recursos: 229, Elemento de Despesa: 33.90.30 (Material deConsumo), Projeto Atividade: 2074. DATA: 14/07/2008 VIGENCIA:O presente aditivo será vigente até o termo final de seu contrato origi-nal, dia 11/08/2008. ASSINAM: Pela contratante, Sammia Fawsia deDeus Barros, Secretária da SEMTCAS, e pela contratada, FabioCrisóstomo Alves da Silva.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO TERMOADITIVO N° 040/08 A CONTRATO ALUGUEL Nº 040/06 CONTRA-TANTE: Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e AssistênciaSocial – SEMTCAS. CONTRATADO: ALUISIO PIRES REBELOGAYOSO FREITAS OBJETO: O presente termo aditivo visa prorrogaro contrato de aluguel,por mais 01 (UM) ano,tendo como termo Inicialdia 31 de julho de 2008 A 31 DE JULHO DE 2009,bem como atualiza-ção monetária do valor do aluguel para a quantia de R$ 873,28 (oitocen-tos e setenta e três reais e vinte e oito centavos),e ainda a alteração dascláusulas nona,décima segunda e décima terceira. FONTE DE RECUR-SO: 100 PMT DATA INICIAL: 15/07/2008 VIGÊNCIA: 01(UM) ANOASSINAM: Pela Locatária, Sammia Fawsia de Deus Barros, Secretariada SEMTCAS, e pelo locador, Aluisio Pires Rebelo Gayoso Freitas

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO TERMOADITIVO N.º: 041/2008 do Contrato 12/08 CONTRATANTE: Se-cretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e de Assistência Social –SEMTCAS CONTRATADO: L. M. Aquino Melo - MEE OBJETO: Opresente termo aditivo visa o acréscimo em 25 % (vinte e cinco porcento) do objeto do contrato, qual seja R$ 600,00 (seiscentos reais) defornecimento de serviços de cópias de chaves e confecção de carimbos.VALOR: R$ 600,00 (seiscentos reais). FONTE DE RECURSOS: Fontede Recursos 100, Projeto atividade 2063 / Administração da SEMTCAS,Elemento de despesa 339039 ou serviços de terceiros pessoa jurídica.DATA: 29/07/2008 VIGENCIA: O presente aditivo será vigente até otérmino do material acrescido pelo aditivo, ou seja, dos 25 % (vinte ecinco por cento). ASSINAM: Pela contratante, Sammia Fawsia de DeusBarros, Secretária da SEMTCAS, e pela contratada, Lídia Maria deAquino Melo.

Secretaria Municipal do Trabalho,Cidadania e Assistência Social

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO TERMOADITIVO N.º: 033/2008 do Contrato 039/2007 CONTRATANTE:Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e de Assistência Social –SEMTCAS CONTRATADO: S.C.S. Tomas da Rocha. OBJETO: O pre-sente termo aditivo visa o acréscimo em 25 % (vinte e cinco por cento)do objeto do contrato, qual seja R$ 4.674,92 (quatro mil seiscentos esetenta e quatro reais e noventa e dois centavos) de refrigerantes. VA-LOR: R$ 4.674,92 (quatro mil seiscentos e setenta e quatro reais e noven-ta e dois centavos). FONTE DE RECURSOS: Fonte de Recursos 229,Elemento de despesa: 33.90.30 (material de consumo), Projeto Ativida-de: 2074. DATA: 14/07/2008 VIGENCIA: O presente aditivo será vi-gente até o termo final de seu contrato original, dia 08/08/2008. ASSI-NAM: Pela contratante, Sammia Fawsia de Deus Barros, Secretária daSEMTCAS, e pela contratada, Sumaia Cláudia Soares Tomas da Rocha.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO TERMOADITIVO Nº.: 036/2008 do Contrato 044/2007 CONTRATANTE:Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e de Assistência Social –SEMTCAS CONTRATADO: F. C. Alves da Silva. OBJETO: O presentetermo aditivo visa o acréscimo em 25 % (vinte e cinco por cento) doobjeto do contrato, qual seja R$ 3.230,00 (três mil duzentos e trintareais) de gêneros alimentícios perecíveis (pães). VALOR: R$ 3.230,00(três mil duzentos e trinta reais). FONTE DE RECURSOS: Fonte deRecursos: 229, Elemento de Despesa: 33.90.30 (Material de Consumo),Projeto Atividade: 2074. DATA: 14/07/2008 VIGENCIA: O presenteaditivo será vigente até o termo final de seu contrato original, dia 11/08/2008. ASSINAM: Pela contratante, Sammia Fawsia de Deus Barros,Secretária da SEMTCAS, e pela contratada, Fabio Crisóstomo Alves daSilva.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO TERMO ADITIVONº.: 037/2008 do Contrato 046/2007 CONTRATANTE: SecretariaMunicipal do Trabalho, Cidadania e de Assistência Social – SEMTCAS

VALORES ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. Und. Total FIRMA

01 CABO ISOLANTE FLEXIVEL 35,00MM Met 25 13,20 330,00 TOTAL 330,00

K V COMERCIO LTDA

02 CAMISA EM MALHA PV PINK Und. 100 10,00 1.000,00 TOTAL 320,00

J P DE OLIVEIRA NETO

03 ÁGUA MINERAL DE STA. GARRAFÃO 20 LT. Und 28 4,50 126,00 04 ÁGUA MINERAL DE COPO 48/200 ML. Cx 05 11,00 55,00 TOTAL 181,00

05 ENVELOPE SACO KN 260X360 80G 100U 236 AGAPRINT Und 20 0,20 4,00 06 KRAFT FITA KRAFT USO GERAL 38X10 Und 03 1,45 4,35 07 PASTA REG. AZ OF LL C/V BASICA TIGRADA FRAMA Und 10 4,65 46,50 08 PASTA PLAST. C/ABA EST. TRANSP. AM/AZ/FM/VD/VM 18MM Und 10 1,65 16,50 09 PASTA C/ CANELETA AM C/10 7695 POLIBRAS Und 05 1,45 7,25 10 PASTA C/ CANELETA AM C/10 7695 POLIBRAS Und 15 1,45 21,75 11 TECLADO MULTIMIDIA BLACK PS2 /4540 Und 01 20,00 20,00 12 CLIPS BINDER COLORIDOS UFFIZI 19MM CX C/40 Und 01 5,10 5,10

Recicle Express

Ind. E Com. Ltda

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Visando cumprir o que dispõe o Artigo 16 da Lei Federal nº 8.666 de21.06.93, vimos dar publicidade das compras mensais efetuadas por esteórgão.


TERMO ADITIVO Nº001/08 TERMO ADITIVO Nº001 AOCONTARTO Nº015/08 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETA-RIA MUINICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO E AEMPRE AS J.J. E SILVA – MEE. A SECRETARIA MUNICIPALDE´PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO – SEMPLAN, entidademunicipal de direito público, vinculada à Prefeitura Municipal de Teresina–PMT, com sede na Praça Marechal Deodoro, 860 – Centro, Teresina– PI, inscrita no CNPJ sob nº06.554.869./0002-45, doravante denomi-nada CONTRATANTE, neste ato representada por seu titular, Antôniode Almendra Freitas Neto, Economista, portador da Cédula de Identida-de nº57.069-PI e do CPF nº 025.476.603-00, residente e domiciliadonesta capital, e, do outro lado, a Empresa J.J. E SILVA MEE, CNPJnº69607729/0001-27, Insc. Estadual nº19.429.246-4, com sede na Av.Henry Wall de Carvalho, 4572/Sul, neste ato representada por seu re-presentante legal, Josiel Jerônimo e Silva, CPF nº534.833.833-32, RG.nº1.066.667-SSP-PI, residente e domiciliado nesta capital, doravantedenominada apenas CONTRATADA, resolvem, de comum acordo, soba coordenação da Secretaria Municipal de Administração e RecursosHumanos – SEMA, a qual transfere total autonomia para a SEMPLAN,firmar o presente TERMO, considerando o resultado do ProcessoLicitatório Pregão Presencial nº091/2007 – SRP-SEMA, Processo Ad-ministrativo nº042-4532/2007, de acordo com a lei Federal nº8.666, de21 de junho de 1993 e suas alterações, mediante cláusulas e condiçõesque se seguem: CLÁUSULA PRIMEIRA O Presente Aditivo tem porobjeto, considerando o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato nº015/08, a prorrogação, por um período de 01(um)mês, do referido contrato,a contar da data de assinatura deste. CLÁUSULA SEGUNDA Ficammantidas as demais cláusulas do Contrato nº015/08, não dispostas nopresente Termo. E, por estarem de acordo, as partes firmam o presenteinstrumento, juntamente com duas testemunhas, em 03(três) vias , deigual teor e forma, para que surtam seus efeitos reais e jurídicos. Teresina– PI, 05 de agosto de 2008 CONTRATANTE: Antônio de AlmendraFreitas Neto SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECOORDENAÇÃO CONTRATADA: Josiel Jerônimo e Silva J. J. E SIL-VA MEE TESTEMUNHAS: 1. Diana Almendra Fontinele RGnº1.144.509 - PI CPF nº470.554.803-53 2. José Afrânio da Silva DiasRG nº503.115 -PI CPF nº226.374.433-91

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

TERMO ADITIVO Nº 001/08 TERMO ADITIVO Nº 001/08 AOCONTRATO Nº 003/08 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO E AEMPRESA LOURIVAL RODRIGUES LOPES - ME, NA EXECUÇÃODOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS: A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO –SEMPLAN –inscrita no CGC nº 06.554.869/0002-45, com seda na praça MarechalDeodoro, 860, Palácio da Cidade, 4º Pavimento, Centro, doravantedenominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu titularAntônio de Almendra Freitas Neto, Economista, portador da Cédula deIdentidade nº 57.069 - PI e do CPF Nº 025.476.603-00 residente edomiciliado nesta Capital, e a firma, LOURIVAL RODRIGUES LOPES- ME, inscrita no CNPJ – 01.095.146/0001-20, com sede na rua LucrécioDantas Avelino, 942 Bairro Água Mineral, CEP: 64.007-500, nestacidade, representado legalmente na pessoa do Sr. Lourival RodriguesLopes, brasileiro, casado, empresário, portador de RG nº 1.102.994 - PIe inscrito no CPF 470.999.843-49, residente e domiciliado na RuaLucrécio Dantas Avelino, 942 Bairro Água Mineral, CEP: 64.007-500,nesta Capital, denominada CONTRATADA, vencedora através de Pes-quisa de Mercado, com fundamento no art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93e posteriores alterações e de acordo com as cláusulas e condições, fir-mam o presente termo, mediante as seguintes cláusulas e condições:CLÁUSULA PRIMEIRA O Presente Aditivo tem por objeto, conside-rando o que dispõe a Cláusula Terceira do Contrato nº 003/08, a prorro-gação, por um período de 06 (seis) meses, do referido contrato, a contarda data de assinatura deste. CLÁUSULA SEGUNDA Ficam mantidas asdemais cláusulas do Contrato nº 003/08, não dispostas no presenteTermo. E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente instru-mento, juntamente com duas testemunhas, em 03 (três) vias de igualteor e forma, para que surtam seus efeitos reais jurídicos. Teresina (PI),19 de julho de 2008 CONTRATANTE: Antônio de Almendra FreitasNeto SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COOR-DENAÇÃO CONTRATADA: LOURIVAL RODRIGUES LOPES Pro-prietário EMPRESA LOURIVAL RODRIGUES LOPES - ME TESTE-MUNHAS: Luciana Gonçalves Véras e Silva RG nº 1.044.331-SSP-PICPF nº:393.978.153-34 José Afrânio da Silva Dias RG nº 503.115-SSP-PI CPF nº:226.374.433-91

TERMO ADITIVO Nº001/08 TERMO ADITIVO Nº001 AOCONTARTO Nº010/08 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETA-RIA MUINICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO EMARIA LÚCIA DE LIRA, PARA SERVIÇO DE DIGITAÇÃO, RELATIVO AO ORÇAMENTO POPULAR DE TERESINA, NOS TER-MOS SEGUINTES: A SECRETARIA MUNICIPALDE´PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO – SEMPLAN, entidademunicipal de direito público, vinculada à Prefeitura Municipal de Teresina–PMT, com sede na Praça Marechal Deodoro, 860 – Centro, Teresina– PI, inscrita no CNPJ sob nº06.554.869./0002-45, doravante denomi-nada CONTRATANTE, neste ato representada por seu titular, Antôniode Almendra Freitas Neto, Economista, portador da Cédula de Identida-de nº57.069-PI e do CPF nº 025.476.603-00, residente e domiciliadonesta capital, e, do outro lado, MARIA LÚCIA DE LIRA, brasileira,portadora da Carteira de Identidade nº790.305-PI, do CPFnº260.703.323-34 e do PIS/PASEP nº122.30359.23-3, residente edomiciliada na Rua 24, Parque Manoel Evangelista, nº4751, BairroNovo Horizonte, nesta cidade, doravante denominada CONTRATA-DA, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente TERMO ADITIVO,mediante as condições que se seguem: CLÁUSULA PRIMEIRA O Pre-sente Aditivo tem por objeto, considerando o que dispõe a CláusulaQuinta do Contrato nº010/08, a prorrogação, por um período de 03(três)meses, do referido contrato, a contar da data de assinatura deste. CLÁ-USULA SEGUNDA Ficam mantidas as demais cláusulas do Contratonº010/08, não dispostas no presente Termo. E, por estarem de acordo,as partes firmam o presente instrumento, juntamente com duas teste-munhas, em 03(três) vias , de igual teor e forma, para que surtam seusefeitos reais e jurídicos. Teresina – PI, 05 de agosto de 2008 CONTRA-TANTE: Antônio de Almendra Freitas Neto SECRETÁRIO MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃOCONTRATADA:Maria Lúcia de Lira TESTEMUNHAS: 1. Diana Almendra FontineleRG nº1.144.509 - PI CPF nº470.554.803-53 2. José Afrânio da SilvaDias RG nº503.115 -PI CPF nº226.374.433-91

TERMO ADITIVO Nº001/08 TERMO ADITIVO Nº001 AOCONTARTO Nº011/08 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETA-RIA MUINICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO E LÍLIASA MIRA SANTOS DA SILVA, PARA SERVIÇO DE DIGI - TAÇÃORELATIVO AO ORÇAMENTO POPULAR DE TERESINA NOS TER-

11 TECLADO MULTIMIDIA BLACK PS2 /4540 Und 01 20,00 20,00 12 CLIPS BINDER COLORIDOS UFFIZI 19MM CX C/40 Und 01 5,10 5,10 13 CABO P/TEL./FAX MODEM RJ11M X RJ11M 2M /5036 Und 01 2,65 2,65 14 PASTA C/ CANELETA AM C/10 7695 POLIBRAS Und 15 1,45 21,75 15 PASTA C/ CANELETA AM C/10 7695 POLIBRAS Und 10 1,45 14,50 16 PASTA C/ CANELETA AZ C/10 7664 POLIBRAS Und 10 1,45 14,50 17 PAPEL DE PRESENTE SANTA CLARA Und 22 0,25 5,50 18 ENVELOPE P/ CD COLORIDOS /0202 Und 10 0,20 2,00 19 PASTA PLAST. C/ABA FINA OF TRANSP. AZ/CR/FM/VD/VM Und 05 1,30 6,50

Ind. E Com. Ltda

20 PASTA CLIP UFFIZI M306 FUME/CRISTAL Und 02 2,80 5,60 21 CD-R KELPEX 80MIN 700MB Und 10 1,00 10,00 22 CABECA DE IMPRESSAO VAZIO/RECICLADO Und 01 40,00 40,00

23 CABECA DE IMPRESSAO VAZIO/RECICLADO C9351A/21A Und 01 35,00 35,00 24 CABECA DE IMPRESSAO VAZIO/RECICLADO C6615A Und 01 35,00 35,00

25 FITA ADESIVA DUREX 12X30 Und 01 0,70 0,70 26 PAPEL DE PRESENTE SANTA CLARA Und 12 0,25 3,00 27 CARTUCHO DE TONER VAZIO/RECICLADO LEXMARK E250 Und 01 150,00 150,00 28 ENVELOPE SACO 23 KO 162X229 CX 500 Und 20 0,15 3,00 29 PASTA PLAST. C/ABA MED OF TRANSP.AM/AZ/CR/FM/VD/VM 30M Und 03 2,25 6,75 30 PAPEL A4 210X297 500FLS Und 10 13,90 139,00 31 PASTA PLAST. C/ABA FINA OF TRANSP. AZ/CR/FM/VD/VM Und 06 1,30 7,80 32 ETIQUETA INKJET/LASER A4 2S62 16ETC/25FL 210 x 297mm Und 01 10,40 10,40 33 COLA BRANCA 40GR OFFICE LINE Und 04 0,40 1,60 34 COLA BRANCA 1000GR OFFICE LINE Und 01 6,00 6,00 35 PORTA CD ENVELOPE BRANCO /2099 Und 10 0,20 2,00 36 CD-R KELPEX 80MIN 700MB PINO Und 10 1,00 10,00 37 MARCA PERMANENTE CONCEPT C700 C/ AZ/PR/VM Und 05 1,40 7,00 38 PAPEL CAR CONCEPT DUPLA FACE C124 A4 AZUL Und 100 0,25 25,00 39 BOBINA P/ FAX MAXPRINT 215 X 30 19914 Und 05 5,00 25,00 40 PORTA CD ENVELOPE BRANCO /2099 Und 10 0,20 2,00 41 DISQUETE 1.44 PT C/10UN Und 20 0,90 18,00 42 CD-R KELPEX 80MIN 700MB PINO Und 10 1,00 10,00 43 CARTUCHO DE TONER VAZIO/RECIC. HP Q2612A Und 02 120,00 240,00 TOTAL 985,70

Recicle Express

Ind. E Com. Ltda

44 FORNECIMENTO DE QUENTINAS Und 146 4,00 584,00 TOTAL 584,00

Constança s. da Silva

45 CAFÉ SANTA CLARA Und 02 50,00 100,00 46 LENÇO Pct 15 0,50 7,50 47 PAPEL HIGIÊNICO Frd 03 38,00 114,00 48 COPO DESCARTÁVEL 180 ML Cx 05 50,00 250,00 49 DESINFETANTE Cx 02 22,50 45,00 50 AÇÚCAR Frd 02 37,00 74,00 51 BOM AR Und 02 6,50 13,00 TOTAL 603,00

M.D. Barbosa Vieira

TOTAL GERAL: R$: 2.984,70 VALOR POR EXTENSO:(DOIS MIL NOVECENTOS OITENTA QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 17MOS SEGUINTES: A SECRETARIA MUNICIPALDE´PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO – SEMPLAN, entidademunicipal de direito público, vinculada à Prefeitura Municipal de Teresina–PMT, com sede na Praça Marechal Deodoro, 860 – Centro, Teresina– PI, inscrita no CNPJ sob nº06.554.869./0002-45, doravante denomi-nada CONTRATANTE, neste ato representada por seu titular, Antôniode Almendra Freitas Neto, Economista, portador da Cédula de Identida-de nº57.069-PI e do CPF nº 025.476.603-00, residente e domiciliadonesta capital, e, do outro lado, LÍLIA SAMIRA SANTOS DA SILVA,brasileira, portadora da Carteira de Identidade nº1.560.806-PI, do CPFnº821.136.533-20 e do PIS/PASEP nº13224065191, residente edomiciliada na Rua Franco da Rocha, nº325, Bairro Cabral, nesta cidade,doravante denominada CONTRATADA, resolvem, de comum acordo,celebrar o presente TERMO ADITIVO, mediante as condições que seseguem: CLÁUSULA PRIMEIRA O Presente Aditivo tem por objeto,considerando o que dispõe a Cláusula Quinta do Contrato nº011/08, aprorrogação, por um período de 03(três) meses, do referido contrato, acontar da data de assinatura deste. CLÁUSULA SEGUNDA Ficammantidas as demais cláusulas do Contrato nº011/08, não dispostas nopresente Termo. E, por estarem de acordo, as partes firmam o presenteinstrumento, juntamente com duas testemunhas, em 03(três) vias , deigual teor e forma, para que surtam seus efeitos reais e jurídicos. Teresina– PI, 05 de agosto de 2008 CONTRATANTE: Antônio de AlmendraFreitas Neto SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECOORDENAÇÃO CONTRATADA: Lília Samira Santos da Silva TES-TEMUNHAS: 1. Diana Almendra Fontinele RG nº1.144.509 - PI CPFnº470.554.803-53 2. José Afrânio da Silva Dias RG nº503.115 -PI CPFnº226.374.433-91

TERMO ADITIVO Nº001/08 TERMO ADITIVO Nº001 AOCONTARTO Nº012/08 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETA-RIA MUINICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO EGLÁUCIA DA COSTA MIRANDA, PARA SERVIÇO DE DIGI - TAÇÃORELATIVO AO ORÇAMENTO POPULAR DE TERESINA NOS TER-MOS SEGUINTES: A SECRETARIA MUNICIPALDE´PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO – SEMPLAN, entidademunicipal de direito público, vinculada à Prefeitura Municipal de Teresina–PMT, com sede na Praça Marechal Deodoro, 860 – Centro, Teresina– PI, inscrita no CNPJ sob nº06.554.869./0002-45, doravante denomi-nada CONTRATANTE, neste ato representada por seu titular, Antôniode Almendra Freitas Neto, Economista, portador da Cédula de Identida-de nº57.069-PI e do CPF nº 025.476.603-00, residente e domiciliadonesta capital, e, do outro lado, Gláucia da Costa Miranda, brasileira,portadora da Carteira de Identidade nº1.492.322-PI, do CPFnº738.183.303-44 e do PIS/PASEP nº12731635489-01, residente edomiciliada na Rua Gov Raimundo Artthur de Vasconcelos, nº2630,Bairro Primavera.,nesta cidade, doravante denominada CONTRATA-DA, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente TERMO ADITIVO,mediante as condições que se seguem: CLÁUSULA PRIMEIRA O Pre-sente Aditivo tem por objeto, considerando o que dispõe a CláusulaQuinta do Contrato nº012/08, a prorrogação, por um período de 03(três)meses, do referido contrato, a contar da data de assinatura deste. CLÁ-USULA SEGUNDA Ficam mantidas as demais cláusulas do Contratonº012/08, não dispostas no presente Termo. E, por estarem de acordo,as partes firmam o presente instrumento, juntamente com duas teste-munhas, em 03(três) vias , de igual teor e forma, para que surtam seusefeitos reais e jurídicos. Teresina – PI, 05 de agosto de 2008 CONTRA-TANTE: Antônio de Almendra Freitas Neto SECRETÁRIO MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO CONTRATADA:Gláucia da Costa Miranda TESTEMUNHAS: 1. Diana Almendra FontineleRG nº1.144.509 - PI CPF nº470.554.803-53 2. José Afrânio da SilvaDias RG nº503.115 -PI CPF nº226.374.433-91

TERMO ADITIVO Nº001/08 TERMO ADITIVO Nº001 AOCONTARTO Nº013/08 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETA-RIA MUINICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO E AN-TÔNIO RIBEIRO DAMASCENO NETO PARA SERVIÇO DEDIGITAÇÃO RELATIVO AO ORÇAMENTO POPULAR TERESINANOS TERMOS SEGUINTES: A SECRETARIA MUNICIPALDE´PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO – SEMPLAN, entidademunicipal de direito público, vinculada à Prefeitura Municipal de Teresina–PMT, com sede na Praça Marechal Deodoro, 860 – Centro, Teresina –PI, inscrita no CNPJ sob nº06.554.869./0002-45, doravante denominadaCONTRATANTE, neste ato representada por seu titular, Antônio deAlmendra Freitas Neto, Economista, portador da Cédula de Identidadenº57.069-PI e do CPF nº 025.476.603-00, residente e domiciliado nestacapital, e, do outro lado, Antônio Ribeiro Damasceno Neto, brasileiro,

portador da Carteira de Identidade nº2.277.834-PI, do CPF nº020105633-01 e do NIT nº1.686.141.289-0, residente e domiciliado no ResidencialEsplanada, Q-G, Casa 34 .,nesta cidade, doravante denominado CON-TRATADO, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente TERMOADITIVO, mediante as condições que se seguem: CLÁUSULA PRIMEI-RA O Presente Aditivo tem por objeto, considerando o que dispõe aCláusula Quinta do Contrato nº013/08, a prorrogação, por um período de03(três) meses, do referido contrato, a contar da data de assinatura deste.CLÁUSULA SEGUNDA Ficam mantidas as demais cláusulas do Contratonº013/08, não dispostas no presente Termo. E, por estarem de acordo,as partes firmam o presente instrumento, juntamente com duas teste-munhas, em 03(três) vias , de igual teor e forma, para que surtam seusefeitos reais e jurídicos. Teresina – PI, 05 de agosto de 2008 CONTRA-TANTE: Antônio de Almendra Freitas Neto SECRETÁRIO MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO CONTRATADO:Antônio Ribeiro Damasceno Neto TESTEMUNHAS: 1. Diana AlmendraFontinele RG nº1.144.509 - PI CPF nº470.554.803-53 2. José Afrânioda Silva Dias RG nº503.115 -PI CPF nº226.374.433-91

TERMO ADITIVO Nº001/08 TERMO ADITIVO Nº001 AOCONTARTO Nº014/08 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETA-RIA MUINICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO EWELLIO CAMILO DE SOUSA PARA SERVIÇO DE DIGITAÇÃORELATIVO AO ORÇAMENTO POPULAR DE TERESI - NA, NOSTERMOS SEGUINTES: A SECRETARIA MUNICIPALDE´PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO – SEMPLAN, entidademunicipal de direito público, vinculada à Prefeitura Municipal de Teresina–PMT, com sede na Praça Marechal Deodoro, 860 – Centro, Teresina– PI, inscrita no CNPJ sob nº06.554.869./0002-45, doravante denomi-nada CONTRATANTE, neste ato representada por seu titular, Antôniode Almendra Freitas Neto, Economista, portador da Cédula de Identida-de nº57.069-PI e do CPF nº 025.476.603-00, residente e domiciliadonesta capital, e, do outro lado, Wellio Camilo de Sousa, brasileiro, por-tador da Carteira de Identidade nº2426642-PI, do CPF nº031.915.183-20 e do NIT nº1.169.954.625-2., residente e domiciliado no AngelimIII, Rua E, Casa 8830 .,nesta cidade, doravante denominado CON-TRATADO, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente TERMOADITIVO, mediante as condições que se seguem: CLÁUSULA PRI-MEIRA O Presente Aditivo tem por objeto, considerando o que dispõea Cláusula Quinta do Contrato nº014/08, a prorrogação, por um períodode 03(três) meses, do referido contrato, a contar da data de assinaturadeste. CLÁUSULA SEGUNDA Ficam mantidas as demais cláusulas doContrato nº014/08, não dispostas no presente Termo. E, por estaremde acordo, as partes firmam o presente instrumento, juntamente comduas testemunhas, em 03(três) vias , de igual teor e forma, para quesurtam seus efeitos reais e jurídicos. Teresina – PI, 05 de agosto de 2008CONTRATANTE: Antônio de Almendra Freitas Neto SECRETÁRIOMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO CONTRA-TADO: Wellio Camilo de Sousa TESTEMUNHAS: 1. Diana AlmendraFontinele RG nº1.144.509 - PI CPF nº470.554.803-53 2. José Afrânioda Silva Dias RG nº503.115 -PI CPF nº226.374.433-91

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS A ÓRGÃO PÚBLICO,Nº 3400004404 QUE ENTRE SI FAZEM TERESINA PREFEITURAATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E A EMPRE-SA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CONTRATANTE:Razão Social: TERESINA PREFEITURA CNPJ/MF: 06.554.869/0002-45 Inscrição Estadual: ISENTO Nome Fantasia: PREFEITURA COOR-DENAÇÃO DE PLANEJAMENTO Ramo de Atividade: ADMINIS-TRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL Endereço: RUA FIRMINO PIRES,121 CENTRO Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64.001-070 Telefone:86.3215-7520/7524 FAX: 86.3215-7522 Endereço Eletrônico:[email protected] Nome do Responsável: ANTÔNIO DEALMENDRA FREITAS NETO Cargo: SECRETÁRIO RG: 57.069 SSP/PI CPF: 025.476.603-00 CONTRATADA: ECT – Empresa Pública,constituída nos termos do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969.Nome da Diretoria Regional: PIAUI CNPJ/MF/DR: 34.028.316/0022-38 Endereço: AV. ANTONINO FREIRE 1407 CENTRO Cidade:TERESINA UF: PI CEP: 64001-927 Telefone: 86.3215-3572/3574FAX: 86.3215-3595 Endereço Eletrônico: [email protected] Regional: JOSÉ ROSA DE ALMEIDA RG: 369.951 - SSP/PICPF: 182.468.933-00 Gerente de Vendas: BENEDITO MARTINS ALVESNETO RG: 639.876-SSP/PI CPF: 340.691.193-53 As partes, acimaidentificadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força dopresente instrumento, elaborado conforme disposto no art. 62, § 3º, II,da Lei 8.666/93 e demais alterações posteriores, o QUARTO TERMO

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008 DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.23318ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, de acor-do com as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogaçãoda vigência do Contrato original por mais 12 meses. CLÁUSULA SE-GUNDA – DA ALTERAÇÃO A vigência prevista na Cláusula Sexta doContrato ora aditado fica prorrogada para o período de 31 de julho de2008 a 30 de julho de 2009. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA 4.1. Os recursos orçamentários previsto na Cláusula9ª – Dotação Orçamentária do contrato ora aditado para a cobertura dasdespesas decorrentes deste Contrato têm seu valor estimado em R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). 4.2. A classificação destas despesas se daráda seguinte forma: Elemento de Despesa: 3390.39 Projeto/Atividade:2022 Nº. do Empenho: 7907 Data do Empenho: 11/07/2008 Valor: R$.3.000,00 (Três mil reais) CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO:Caberá à CONTRATANTE, por sua conta, a publicação resumida dopresente Termo Aditivo na imprensa oficial e no prazo legal. CLÁUSU-LA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e ratificadas, em seuinteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato originá-rio, não modificadas pelo presente instrumento. E, por estarem justas econtratadas, firmam as partes o presente Instrumento em 03 (três) vias,de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. Teresina, 31de julho de 2008. CONTRATANTE: ANTÔNIO DE ALMENDRAFREITAS NETO SECRETÁRIO ECT: JOSÉ ROSA DE ALMEIDA DI-RETOR REGIONAL ADJUNTO RESP. INTERINAMENTE PELA DR/PI BENEDITO MARTINS ALVES NETO GERENTE DE VENDAS

CONTRATO Nº 020/08 TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SICELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECOORDENAÇÃO E A COOERATIVA DOS TAXISTAS DE TERESINA– TELETÁXI, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMI-NADOS: A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CO-ORDENAÇÃO -SEMPLAN, entidade municipal de direito público, vin-culada a Prefeitura Municipal de Teresina - PMT, com sede na PraçaMarechal Deodoro, 860 – Centro, Teresina - PI, inscrita no CNPJ nº06.554.869/0002-45, doravante denominada CONTRATANTE, nesteato representada pelo seu Secretário-Executivo, AUGUSTO CÉSAR BA-SÍLIO SOARES, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade nº122.975 - PI e do CPF Nº 043.620.203-49, residente e domiciliado nestaCapital, e de outro lado, a COOPERATIVA DOS TAXISTAS DETERESINA - TELETÁXI, CNPJ/MF 01.905.398/0001-78, com sede narua Heráclito de Sousa, nº 1174 bairro Monte Castelo nesta capital, nesteato representada por seu representante legal, Pedro Ferreira dos Santos,portador da Cédula de Identidade Nº 413.141 – SSP-PI e do CPF Nº200.098.603-04, doravante denominada apenas CONTRATADA, resol-vem celebrar o presente CONTRATO para prestação de serviços, paraesta secretaria. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO O presentecontrato têm por objetivo a prestação de serviços de transporte de passa-geiro (servidores/SEMPLAN), durante 24 horas / dia, incluindo sábados,domingos e feriados, através do Sistema de rádio Táxi, na região metro-politana da cidade de Teresina, de acordo com as necessidades da CON-TRATANTE. CLÁUSULA SEGUNDA - RESPONSABILIDADES 2.1.Caberá a CONTRATADA: 2.1.1. Prestar os serviços objeto deste contra-to com veículos em perfeita condições de uso e tráfego. Substituir osveículos por outros, na ocorrência de dano, avaria ou defeito, de forma anão comprometer a prestação de serviços objeto deste contrato. Quandosolicitado pela CONTRATANTE fornecer, sem ônus, os talões deVOUCHER, numerados, os quais deverão ficar sob a responsabilidade daCONTRATANTE. Atender as solicitações no endereço ou local determi-nado, após a chamada telefônica. Acionar o taxímetro apenas quando oveículo estiver no local solicitado. 2.1.6. Apresentar as faturas dos servi-ços prestados, acompanhadas das respectivas autorizações que geraram asdespesas, conforme disposto na Cláusula Quarta. 2.2. Caberá a CONTRA-TANTE: 2.2.1. Autorizar o translado de seus funcionários ou pessoas porela autorizadas através de VOUCHER cujo preenchimento e distribuiçãoserá de sua responsabilidade. 2.2.2. Comunicar, imediatamente, à CON-TRATADA, a perda ou extravio dos talões de VOUCHER sob sua guarda,cessando desde então a sua responsabilidade. 2.2.3. Efetuar os pagamentoconforme o disposto na Cláusula Quarta. 2.2.4. O valor deste contrato émeramente estimativo, não cabendo a CONTRATADA quaisquer direi-tos, caso o mesmo não seja atingido durante sua vigência. 2.2.5. Osserviços ora contratados correrão à conta dos recursos próprios da CON-TRATANTE. CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE PAGAMENTO3.1. Os valores dos serviços serão expressos em moeda corrente, deacordo com o preço oficial da Prefeitura Municipal de Teresina. 3.2. Serápraticado o desconto de 10 % (dez por cento) sobre cada faturamento.3.3. Os serviços serão faturados mensalmente e os pagamentos serãoefetuados em até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação da fatura no

escritório da CONTRATANTE sempre após o dia 1º (primeiro) de cadamês. 3.4. Na existência de erros, a CONTRATANTE devolverá a faturaà CONTRATADA passando o prazo de pagamento a ser contado da datade reapresentação. 3.5. A não apresentação, por parte da CONTRATA-DA, da documentação de cobrança no prazo mínimo de 10 (dez) diasantes do vencimento, isenta a CONTRATANTE de qualquer obrigaçãoreferente a juros e/ou multas pelo período de atraso. CLÁUSULA QUAR-TA - VIGÊNCIA DO CONTRATO O presente Contrato terá vigência de06 (seis) meses, contados a partir da data de assinatura deste Termo,ficando ressalvado o direito de a Contratante rescindí-lo durante suavigência, caso ocorra o descumprimento de qualquer cláusula contratual;PARÁGRAFO ÚNICO - O presente Contrato poderá ser prorrogado porigual ou inferior período, em caráter essencial, devidamente justificadopor escrito, mediante autorização do Ordenador da Despesa da Contra-tante, de acordo com as partes e nos termos do art. 57, caput e §§ 1º e 2ºda Lei Nº 8.666/93. CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE Os preços serãoreajustados conforme aumento autorizados pela Prefeitura Municipal deTeresina. CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES 6.1. A ocorrência deinadimplência contratual de que possa ser responsabilizada a CONTRA-TADA, implicará na aplicação das seguintes penalidades: 6.1.1. Adver-tência 6.1.2. Multa 6.1.3. Suspensão temporária de participação e impe-dimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de 02 (dois)anos consecutivos. 6.2. As multas por inadimplência de qualquer uma dasCláusulas Contratuais e que porventura venham a ser aplicadas por quais-quer das partes serão de um décimo por cento, por dia corrido de atraso,limitadas a 10% (dez por cento) do valor total sobre cada parcela mensal.6.3. Ocorrendo a aplicação de multas à CONTRATADA, as mesmas serãodescontadas dos recebimentos a que esta tiver direito, competindo-lhe nocaso de insuficiências ou inexistência de créditos, liquidá-las no prazo de10 (dez) dias, contando da data de entrega da notificação. 6.4. As penali-dades não são aplicáveis nos casos fortuitos que, alegados, forem aceitospela outra parte. CLÁUSULA SÉTIMA – DA RECISSÃO 7.1. A CON-TRATANTE poderá rescindir o presente contrato, independente de in-terpelação judicial ou extrajudicial, e de qualquer indenização nos seguin-tes casos: 7.1.1. O atraso injustificado no início da execução do contrato;7.1.2. O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulascontratuais; 7.1.3. Decretação de falência ou a instauração de insolvênciacivil da CONTRATADA; 7.1.4. Sub-contratação total ou parcial dosserviços contratados; 7.1.5. Paralisação dos serviços, sem justa causa, ajuízo da CONTRATANTE; 7.1.6. Razões de interesse público ou qualquermotivo superveniente a critério da CONTRATANTE; 7.1.7.Desatendimento das determinações regulares da CONTRATANTE; 7.1.8.Ultrapassar o limite de multas acumuladas de 20% (vinte por cento) dovalor do contrato e seus reajustes. 7.1.9. A lentidão no cumprimento docontrato. 7.2. Em qualquer caso de rescisão, exceto a originada pelaCONTRATADA, a CONTRATANTE não pagará quaisquer serviço inici-ados e não concluídos na data da rescisão. 7.3. A rescisão do contratopoderá ser: 7.3.1. Determinada por ato unilateral da CONTRATANTE,nos casos enumerados no item 7.1. desta cláusula. 7.3.2. Amigável, poracordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRA-TANTE. 7.3.3. Judicial, nos termos da legislação processual. CLÁUSU-LA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS 8.1. A CONTRATADA se isenta dequalquer responsabilidade, no tange a transporte de objetos de valores daCONTRATANTE e de seus prepostos. 8.2. Corridas efetuadas e exigidaspela CONTRATANTE serão de inteira responsabilidade da mesma. 8.3.Os empregados da CONTRATANTE serão identificados mediante apre-sentação da sua identidade funcional. 8.4. A CONTRATADA deverá exi-gir, quando do uso do serviço, que os empregados da CONTRATANTEprocedam as anotações de todas as informações constantes do VOUCHER,para fins de processamento e controle, visando o pagamento das faturas.8.5. Não será permitido, pela CONTRATADA, o uso de recibo, excetopor autorização expressa da CONTRATANTE. 8.6. A CONTRATADAdeverá repassar as vantagens obtidas neste contrato aos empregados dasdemais Operadoras da CONTRATANTE, quando em viagem, medianteapresentação, pelo empregado, da sua identificação funcional. 8.7. (Des-crever outras condições ou vantagens adicionais negociadas com a CON-TRATADA). Exemplo: Não cobrança de bandeira 2, independente do dia,local e horário. Não cobrança de taxa de deslocamento do local da saída doveículo ao início da corrida. CLÁUSULA NONA – DO FORO 9.1. Ficaeleito o foro da cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, comocompetente para dirimir dúvidas oriundas do presente contrato. E porestarem, assim, justas e acordadas, as partes assinam este contrato em trêsvias de igual teor e forma e para um só efeito perante as testemunhasabaixo: Teresina - PI, 21 de julho de 2008 CONTRATANTE: AugustoCésar Basílio Soares SECRETÁRIO-EXECUTIVO SEMPLAN CONTRA-TADA: Pedro Ferreira dos Santos COOPERATIVA DOS TAXISTAS DETERESINA – TELETÁXI TESTEMUNHAS: Luciana Gonçalves Véras

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 19e Silva RG nº 1.044.331 – SSP-PI CPF nº:393978153-34 José Afrânio daSilva Dias RG nº 503.115 – SSP-PI CPF nº:226.374.443-91

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7523-BR BIRD/PMT PROGRAMALAGOAS DO NORTE ESPÉCIE: Contratos de Empréstimo Externoe de Garantia, Contrato nº 7523-BR. FINALIDADE: Financiamentoparcial do Programa Lagoas do Norte. PARTES: A República Federativado Brasil, como Garantidora; o Município de Teresina, como Mutuário;e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD,como Mutuante. PROCESSO Nº: 17944.001258/2007-51. VALOR: US$31,130,000.00 (trinta e um milhões, cento e trinta mil dólares dosEstados Unidos da América). DATA DE CELEBRAÇÃO: 24 de julho de2008. REPRESENTANTES: Pela República Federativa do Brasil, aProcuradora da Fazenda Nacional, WANNINE DE SANTANA LIMA;pelo Município, seu Prefeito, SÍLVIO MENDES DE OLIVEIRA FI-LHO; pelo Banco, a Representante Legal, PAMELA COX .

EXTRATO DO CONTRATO DE CONTRAGARANTIAS DO PRO-GRAMA LAGOAS DO NORTE ESPÉCIE: Contrato de Vinculação deReceitas e de Cessão e Transferência de Crédito, em Contragarantia.FINALIDADE: Constituir garantias, em favor da União, relativamenteà garantia prestada no empréstimo a ser concedido pelo Banco Interna-cional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD (Banco Mundial),ao Município de Teresina, Estado do Piauí, para o financiamento doProjeto Lagoas do Norte. PARTES: A República Federativa do Brasil, oMunicípio de Teresina; o Banco do Estado do Piauí, a Caixa EconômicaFederal; na qualidade de intervenientes depositários e o Banco do BrasilS.A., na qualidade de Agente Financeiro da União. PROCESSO Nº:17944.001258/2007-51. VALOR: US$ 31,130,000.00 (trinta e ummilhões, cento e trinta mil de dólares dos Estados Unidos da América).DATA DE CELEBRAÇÃO: 17 de julho de 2008. REPRESENTANTES:Pela União, a Procuradora da Fazenda Nacional, ANA LÚCIA GATTODE OLIVEIRA; pelo Município de Teresina, seu Prefeito Municipal,SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO; Pelo Banco do Estado, seuPresidente, MARCOS ANTONIO SIQUEIRA LEITE; Pela CAIXA, seuSuperintendente Regional, HÉRBERT BUENOS AIRES DE CARVA-LHO; pelo Banco do Brasil, seu Diretor, SÉRGIO RICARDO M.NAZARÉ. Testemunhas, ESTER LOPES R. DE OLIVEIRA e MARIASANTANA CHAGAS.

VILARINHO; Suporte Técnico: FÁBIO MARCELINO COSTA DONASCIMENTO. Art. 5º. Os trabalhos serão realizados fora do horárionormal de expediente e serão remunerados com os valores de R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais) mensais para os coordenadores e R$ 500,00(quinhentos reais) para o suporte técnico. Art. 6º. Esta portaria temduração prevista de 6 (seis) meses podendo ser renovada por igual perí-odo. Art. 7º. A presente portaria retroage seus efeitos a 01/01/08. Art.8º. Gabinete da Presidência da Fundação Municipal de Saúde, aos 07/07/08. Dê ciência e cumpra-se. JOÃO ORLANDO RIBEIRO GONÇAL-VES, Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

PORTARIA/PRES/Nº 550/08 Teresina (PI), 29 de julho de 2008. OPRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso desuas atribuições legais e; CONSIDERANDO: O inicio do atendimentoexterno das Urgências e Emergências pelo Hospital de Urgência deTeresina Prof. Zenon Rocha; As transferências desses atendimentos doPronto Socorro do Hospital Getúlio Vargas para o Hospital de Urgênciade Teresina Prof. Zenon Rocha; A necessidade da tomada de providên-cias pelo Hospital de Urgência de Teresina Prof. Zenon Rocha paragarantir á população de Teresina, do Piauí e de outros Estados no seudireito de acesso aos serviços de saúde adequados. RESOLVE: Art. 1ºFicam suspensas provisoriamente todas as internações eletivas noshospitais municipais, dando prioridades aos atendimentos de ur-gência e emergência, como suporte complementar ao Hospital deUrgência de Teresina Prof. Zenon Rocha. Art. 2º O SAMU deTeresina colocará 02 (duas) ambulâncias extras, á disposição doPronto Socorro do Hospital Getúlio Vargas, para auxiliar e garantiras transferências dos pacientes para o Hospital de Urgência deTeresina Prof. Zenon Rocha. Art. 3º o SAMU de Teresina ficaresponsável pelas transferências de pacientes entre o Hospital deUrgência de Teresina Prof. Zenon Rocha e os hospitais municipais.Art. 4º Fica autorizada a instalação de um terminal exclusivo daCentral de Marcação de Consultas e Exames no Hospital de Urgênciade Teresina Prof. Zenon Rocha, para agendar o seguimento dos pacien-tes que receberam alta hospitalar. Art. 5º Ficam suspensas todas as pror-rogações de posse dos concursados e aprovados aos cargos necessáriosao Hospital de Urgência de Teresina Prof. Zenon Rocha de acordo coma Lei. Art. 6º Gabinete de Presidente da Fundação Municipal de Saúde,aos 29/07/08. Dê ciências e cumpra-se João Orlando Ribeiro GonçalvesPRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA/PRES/N° 551/08 Teresina, 30 de Julho de 2008. O PRE-SIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suasatribuições legais e, CONSIDERANDO, os Termos do art. 151 combi-nado com o art. 156 da Lei n° 2.138 de 21 de Julho de 1992 dosServidores Públicos Municipais; CONSIDERANDO as denúncias de irre-gularidades na conduta da servidora ANTÔNIA LAURILENE DA SILVA– mat.00111-8 , com possível enquadramento nos arts. 128, I, II, III e IXda Lei acima mencionada, Resolve: Determinar a instauração de ProcessoAdministrativo para apurar responsabilidades; O presente Inquérito Ad-ministrativo será realizado pela Comissão Permanente de Inquérito Ad-ministrativo da Fundação Municipal de Saúde, que terá prazo de 90 (no-venta) dias para sua conclusão; Revogadas as disposições em contrário, apresente Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação; Gabinete doPresidente da Fundação Municipal de Saúde, aos 30.07.2008. Dê ciênciae cumpra-se. JOÃO ORLANDO RIBEIRO GONÇALVES PRESIDEN-TE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA/PRES/Nº 557/2008 Teresina, 31 de julho de 2008. OPRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso desuas atribuições legais, CONSIDERANDO a Política Nacional de Aten-ção às Urgências, por intermédio da implantação do Serviço de Atendi-mento Móvel de Urgência – SAMU em municípios e regiões de todo oterritório brasileiro; CONSIDERANDO as Portarias n.º 1100/04 e n.º041/06, do Gabinete da Presidência da FMS; CONSIDERANDO o inícioda regulação da microrregião do município de Piripiri (PI) através dacentral de regulação do SAMU de Teresina, RESOLVE: I – Ratificar ainstituição da Produtividade SAMU, nos valores abaixo discriminados,que será paga aos servidores lotados no Serviço de Atendimento Móvelde Urgência – SAMU, inclusive aos que fazem segundo turno: - médicos:R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); - enfermeiros: R$ 1.000,00 (ummil reais); - nível médio: R$ 180,00 (cento e oitenta reais). II – Osservidores continuarão recebendo a gratificação acima referida mesmonas seguintes circunstâncias: a) licença médica; b) licença maternidade;c) afastamentos para treinamento ou cursos de qualificação profissio-nal, com duração máxima de 02 (dois) meses; d) férias; e) licença espe-cial. III – Os servidores perderão o direito de receber a produtividade

Administração Indireta

Fundação Municipal de Saúde

PORTARIA/PRES/Nº 520/08. Teresina (PI), 07 de julho de 2008. OPRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso desuas atribuições legais e; CONSIDERANDO: Possibilitar maior agilidadena atualização de versões e manutenção do Sistema HOSPUB no Hospi-tal de Urgência de Teresina – HUT; A necessidade de criar um cadastro deinformações sobre pacientes; A coleta de dados relativos ao atendimen-to nos diversos setores da unidade; Emissão do faturamento de formamais fácil e confiável; Obtenção de informações para gerenciamento,visando a melhoria do funcionamento do EAS – Estabelecimento deAssistência à Saúde; Integrar os dados retirados do sistema através derelatórios periódicos para facilitar a tomada de decisão pelos setores doHospital; Aprimorar o uso da tecnologia de informação na Administra-ção Pública. RESOLVE: Art. 1º. Instituir Comissão de Acompanhamen-to do Sistema HOSPUB para viabilizar sua operacionalização no Hospi-tal de Urgência de Teresina – HUT. Art. 2º. A Comissão constitui-se comobjetivo de automatizar e integrar as principais atividades operacionaisexecutadas no HUT através do Sistema HOSPUB. Art. 3º. A Comissãoterá as seguintes atribuições: I. Facilitar a difusão de informações, rela-tivas ao dia-a-dia do Hospital, de interesse para o planejamento e aavaliação das ações. II. Responsabilizar-se pela formação,operacionalização e elaboração de grupos de trabalho, bem como pelaconsolidação do material resultante. III. Disponibilizar resultados obti-dos pelo Hospital. IV. Articular-se com a Direção do Hospital visandomaior integração das informações geradas. V. Impressão de relatóriosperiódicos de todos os setores contemplados com o referido sistema deinformação. Art. 4º. A Comissão, para a realização das atividades eatribuição, contará com os seguintes componentes: Coordenador:HELTON GÍRIO MATOS; Coordenador: MARCO ANTONIO SOARESCAVALCANTE; Suporte Técnico: BERNARDINA GRAMOSA

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008 DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.23320SAMU nos seguintes casos: a) cessão ou disposição para outros órgãos;b) aplicação de punição disciplinar, conforme o Estatuto dos Servidores;c) faltas não justificadas, com descontos proporcionais aos dias falta-dos. IV – Nos afastamentos legais, previstos no item II, o pagamento daprodutividade aos substitutos será proporcional aos dias e horas traba-lhados. V – Eventual reajuste nos valores da produtividade SAMU estarácondicionado ao reajuste no valor do repasse do Governo Federal desti-nado ao custeio do serviço. VI – E em virtude do inicio da regulação damicrorregião do município de Piripiri (PI) através da central de regulaçãodo SAMU de Teresina, a produtividade SAMU dos profissionais direta-mente envolvidos terá um acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento)em seu valor; VII – O acréscimo referido no item anterior poderá sersuspenso, caso haja cancelamento da regulação da microrregião do mu-nicípio de Piripiri (PI) pela central de regulação do SAMU de Teresina;VIII – Ficam revogadas as disposições em contrário, bem como asPortarias n.º 1100/04 e n.º 041/06, do Gabinete da Presidência da FMS;IX – A presente Portaria entrará em vigor a partir de sua assinatura, masproduzindo efeitos retroativos a 23 de junho de 2008; X – Gabinete doPresidente da Fundação Municipal de Saúde, aos vinte e um dias do mêsde julho de dois mil e oito (31.07.2008). Dê-se ciência e cumpra-se.JOÃO ORLANDO RIBEIRO GONÇALVES Presidente da FundaçãoMunicipal de Saúde

EXTRATO DO CONTRATO Nº 166/08; REFERENTE PROCESSON.º 045.03.596/08; CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DESAÚDE; CONTRATADA: J.K.DA S. PAULA: OBJETO: FORNECI-MENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNE BO-VINA); VALOR:R$ 365.889,60; ASSINAM PELA CONTRATANTE:JOÃO ORLANDO RIBEIRO GONÇALVES, E PELA CONTRATADA:JOSINO TERCIO DA SILVA PAULA.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº. 008/08; PRIMEIRA CONVENENTE:FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE; SEGUNDA CONVENENTE:ASSOCIAÇÃO TERESINENSE DE ENSINO S/C LTDA; OBJETO:PARCERIA PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS CURRICULARESPELOS ALUNOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚ-DE DA SEGUNDA CONVENENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DAPRIMEIRA CONVENENTE; VIGÊNCIA: 02 (DOIS) ANOS; DATA DEASSINATURA: 02/05/2008; ASSINA PELA PRIMEIRACONVENENTE: JOÃO ORLANDO RIBEIRO GONÇALVES; ASSINAPELA SEGUNDA CONVENENTE: ÁTILA DE MELO LIRA.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DELOCAÇÃO CELEBRADO EM 29 DE JULHO DE 2004. REF. PROC.Nº 045.500.837/08. LOCATÁRIA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DESAÚDE. LOCADOR: FRANCISCA ALVES DE ARAÚJO. OBJETO:PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ACIMA MENCIO-NADO POR MAIS UM ANO, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁ-USULA TERCEIRA DO CONTRATO INICIAL, REAJUSTANDO-SEO VALOR MENSAL DO ALUGUEL PARA R$ 220,00 (DUZENTOS EVINTE REAIS). DATA: 28/07/08. ASSINAM PELA LOCATÁRIA:JOÃO ORLANDO RIBEIRO GONÇALVES E PELA LOCADORA:FRANCISCA ALVES DE ARAÚJO.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATON.º 209/06. CONTRATANTE: FMS. CONTRATADA: EUROPAINCORPORADORA LTDA. OBJETO: ALTERAÇÃO DAS CLÁUSU-LAS QUINTA E SEXTA DO CONTRATO INICIAL, PRORROGAN-DO-SE EM MAIS 60 (SESSENTA) DIAS O PRAZO DE CONCLUSÃODOS SERVIÇOS , E EM 180 (CENTO E OITENTA DIAS) O PRAZODE VIGÊNCIA CONTRATUAL. DATA DE ASSINATURA: 25/02/2008.ASSINAM: PELA CONTRATANTE: JOÃO ORLANDO RIBEIROGONÇALVES E PELA CONTRATADA: MANUEL ARREY OLIVER.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º033/08. REF. PROCESSO N.º 045.500.917/08. CONTRATANTE: FMS.CONTRATADA: GREINER BIO – ONE BRASIL PROD. MED. HOSP.LTDA, OBJETO: ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CEN-TO) NOS QUANTITATIVOS DE FORNECIMENTO PREVISTOS NOCONTRATO INICIAL. DATA DE ASSINATURA: 10/07/2008. ASSI-NAM PELA CONTRATANTE: JOÃO ORLANDO RIBEIRO GONÇAL-VES E PELA CONTRATADA: GUSTAVO J. DE NADAI.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATON.º 034/08. REF. PROCESSO N.º 045.500.916/08. CONTRATAN-TE: FMS. CONTRATADA: DIAGNOCEL COMÉRCIOREPESENTAÇÕES LTDA. OBJETO: ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE

E CINCO POR CENTO) NOS QUANTITATIVOS DE FORNECIMEN-TO PREVISTOS NO CONTRATO INICIAL. DATA DE ASSINATU-RA: 10/07/2008. ASSINAM PELA CONTRATANTE: JOÃOORLANDO RIBEIRO GONÇALVES E PELA CONTRATADA: EUDESJOSÉ BASTOS.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 001/2005 CE-LEBRADO EM 02 DE FEVEREIRO DE 2005. REFERENTE AO PRO-CESSO N.º 045.01.453/08. CONVENENTE: FUNDAÇÃO MUNICI-PAL DE SAÚDE. CONVENIADA: HOSPITAL INFANTIL LUCÍDIOPORTELA. OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONVÊ-NIO INICIAL POR MAIS SETE MESES E ALTERAÇÃO NA CLÁU-SULA DÉCIMA SEGUNDA. DATA DE ASSINATURA: 01/02/2008.ASSINAM PELA CONVENENTE: JOÃO ORLANDO RIBEIRO GON-ÇALVES E PELA CONVENIADA: ANTÔNIO DA SILVA MACÊDO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 161/08. PREGÃO ELETRÔNICON° 054/08. REFERENTE PROCESSO Nº 045.400.2365/07. CON-TRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATA-DA: LEON HEIMER S/A. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) GE-RADORES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DO BUENOS AIRESE HOSPITAL GERAL DO SATÉLITE. TOTAL GERAL: R$99.930,00(NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS). ASSI-NAM PELA CONTRATANTE: JOÃO ORLANDO RIBEIRO GON-ÇALVES E PELA CONTRATADA: CHEVA HEIMER.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 167/08. REF. PROCESSO Nº045.04.874/08. PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/08. CONTRATAN-TE: FMS. CONTRATADA: A F. ROCHA COMERCIO. OBJETO: FOR-NECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, ASEREM ENTREGUES NAS UNIDADES DE SAÚDE. VALOR: R$97.355,52 (NOVENTA E SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA ECINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). ASSINAM PELACONTRATANTE: JOÃO ORLANDO RIBEIRO GONÇALVES E PELACONTRATADA: FRANCISCO DAS CHAGAS B. DE SOUSA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 168/08. REF. PROCESSO Nº045.04.874/08. PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/08. CONTRATAN-TE: FMS. CONTRATADA: ADEMIR RODRIGUES DE MENESES.OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃOPERECÍVEIS, A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES DE SAÚDE.VALOR: R$ 90.646,47(NOVENTA MIL SEISCENTOS E QUARENTAE SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS). ASSINAM PELACONTRATANTE; JOÃO ORLANDO RIBEIRO GONÇALVES E PELACONTRATADA: ALDIR GONÇALVES ALVES DE MENESES.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 169/08. REF. PROCESSO Nº045.04.874/08. PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/08. CONTRATAN-TE: FMS. CONTRATADA: CR DISTRIBUIDORA PRODUTOS GE-RAIS LTDA. OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-CIOS NÃO PERECÍVEIS, A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES DESAÚDE. VALOR: R$ 59.699,40 (CINQUENTA E NOVE MIL SEIS-CENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E QUARENTA CENTAVOS).ASSINAM PELA CONTRATANTE: JOÃO ORLANDO RIBEIRO GON-ÇALVES E PELA CONTRATADA: LAÉRCIO MIRANDA DE SÁ.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 170/08. REF. PROCESSO Nº045.04.874/08. PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/08. CONTRATAN-TE: FMS. CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃOPERECÍVEIS, A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES DE SAÚDE.VALOR: R$ 21.813,20(VINTE E UM MIL OITOCENTOS E TREZEREAIS E VINTE CENTAVOS). ASSINAM PELA CONTRATANTE:JOÃO ORLANDO RIBEIRO GONÇALVES E PELACONTRATADA:AURICEIA LIDIA NEVES DA COSTA GOMES.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 171/08. REF. PROCESSO Nº045.04.874/08. PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/08. CONTRATAN-TE: FMS. CONTRATADA: REMAX DISTRIBUIDORA LTDA. OBJE-TO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERE-CÍVEIS, A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES DE SAÚDE. VA-LOR: R$ 122.689,20(CENTO E VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS EOITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS). ASSINAM PELACONTRATANTE: JOÃO ORLANDO RIBEIRO GONÇALVES E PELACONTRATADA: PAULO ROGERIO SILVA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 172/08. REF. PROCESSO Nº

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 21045.04.874/08. PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/08. CONTRATAN-TE: FMS. CONTRATADA: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORALTDA. OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSNÃO PERECÍVEIS, A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES DESAÚDE. VALOR: R$ 52.840,00(CINQUENTA E DOIS MIL OITO-CENTOS E QUARENTA REAIS). ASSINAM PELA CONTRATANTE:JOÃO ORLANDO RIBEIRO GONÇALVES E PELA CONTRATADA:SEBASTIAO PAULINO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 172/08. REF. PROCESSOS Nº045.02.228/2008 – 045.01.755/2008 – GEAP/SAMU. PREGÃOPRESENCIAL Nº 067/08. CONTRATANTE: FMS. CONTRATADA:ÁSIA COMPUTADORES LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUI-PAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR, IMPRESSORA ENO-BREAK) DESTINADOS À GERÊNCIA DE AÇÕESPROGRAMÁTICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA E AO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA). VALOR:R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). ASSINAM PELA CONTRATAN-TE: JOÃO ORLANDO RIBEIRO GONÇALVES E PELA CONTRATA-DA: DANIEL FRANKLIN P. DAVI.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 176/08. REF. PROC. Nº 045.03.607/08 E 045.04.060/08. PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/08. CONTRA-TANTE: FMS. CONTRATADA: REMAX DISTRIBUIDORA LTDA.OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA NUALP. VALOR: R$ 530,00(QUINHENTOS E TRINTA REAIS).ASSINAM PELA CONTRATANTE: JOÃO ORLANDO RIBEIRO GON-ÇALVES E PELA CONTRATADA: PAULO ROGERIO SILVA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 177/08. REF. PROC. Nº 045.03.607/08 E 045.04.060/08. PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/08. CONTRA-TANTE: FMS. CONTRATADA: CR DISTRIBUIDORA DE PRODU-TOS GERAIS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIM-PEZA, DESTINADO A NUALP. VALOR: R$57.000,00(CINQUENTAE SETE MIL REAIS). ASSINAM PELA CONTRATANTE: JOÃOORLANDO RIBEIRO GONÇALVES E PELA CONTRATADA: LAÉR-CIO MIRANDA DE SÁ.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 178/08. REF. PROC. Nº 045.03.607/08 E 045.04.060/08. PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/08. CONTRA-TANTE: FMS. CONTRATADA: RT DISTRIBUIDORA DE MOVEISLTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DES-TINADO A NUALP. VALOR: R$11.648,00 (ONZE MIL SEISCEN-TOS E QUARENTA E OITO REAIS). ASSINAM PELA CONTRA-TANTE: JOÃO ORLANDO RIBEIRO GONÇALVES E PELA CON-TRATADA: RAIMUNDO FAUSTINO VILARINHO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 179/08. REF. PROC. Nº 045.03.607/08 E 045.04.060/08. PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/08. CONTRA-TANTE: FMS. CONTRATADA: E G PEREIRA. OBJETO: AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A NUALP. VA-LOR: R$ 8.249,50 (OITO MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVEREAIS E CINQUENTA CENTAVOS). ASSINAM PELA CONTRATAN-TE: JOÃO ORLANDO RIBEIRO GONÇALVES E PELA CONTRATA-DA: EDILSON GOMES PEREIRA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 181/08. REF. PROCESSO Nº045.04.210/08. PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/08. CONTRATAN-TE: FMS. CONTRATADA: PAVEL SÃO LUIS LTDA. OBJETO: AQUI-SIÇÃO DE VEÍCULO (TIPO CAMINHÃO 3/4 BAÚ), PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MEDICAMENTO EMCASA E ANTENDER A DEMANDA DE SERVIÇO NOS SETORES DEFARMÁCIA E ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DE URGÊNCIASDE TERESINA PROF. ZENON ROCHA E MARIANO CASTELOBRANCO - FMS – PMT. ASSINAM PELA CONTRATANTE: JOÃOORLANDO RIBEIRO GONÇALVES E PELA CONTRATADA: JOSEMARCONI DO NASCIMENTO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 182/08. REF. PROCESSO Nº045.03.606/08. PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/08. OBEJTO: AQUI-SIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DOS CENTROS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA,UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADORIAS, GERÊNCIAS E NÚ-CLEO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TERESINA DA FMS. VALOR:R$ 1.200,00(UM MIL E DUZENTOS REAIS). ASSINAM PELA CON-TRATANTE: JOÃO ORLANDO RIBEIRO GONÇALVES E PELACONTRATADA: LAERCIO MIRANDA DE SÁ.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 183/08. REF. PROCESSO Nº045.03.606/08. PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/08. OBEJTO: AQUI-SIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DOS CENTROS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA,UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADORIAS, GERÊNCIAS E NÚ-CLEO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TERESINA DA FMS. VALOR:R$ 4.050,00(QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS). ASSINAM PELACONTRATANTE: JOÃO ORLANDO RIBEIRO GONÇALVES E PELACONTRATADA: PAULO ROGERIO SILVA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 184/08. REF. PROCESSO Nº045.03.606/08. PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/08. OBEJTO: AQUI-SIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DOS CENTROS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA,UNIDADES DE SAÚDE, COORDENADORIAS, GERÊNCIAS E NÚ-CLEO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TERESINA DA FMS. VALOR:R$ 30.153,00 (TRINTA MIL CENTO E CINQÜENTA E TRÊSREAIS);ASSINAM PELA CONTRATANTE: JOÃO ORLANDO RI-BEIRO GONÇALVES E PELA CONTRATADA: FRENILDO DEFREITAS VARÃO.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 185/08. REF. PROCESSO Nº045.03.493/08. CARTA CONVITE Nº 010/08. CONTRATANTE: FMS.CONTRATADA: COMSEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJE-TO: AQUISIÇÃO DE TNT (TECIDO NÃO TECIDO) DEGRAMATURA 60G/M2 EM ROLOS COM 50M NA COR VERDE)PARA ATENDER AO HUT – HOSPITAL DE URGÊNCIA DETERESINA PROF. ZENON ROCHA. VALOR: R$ 3.744,00 (TRÊSMIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS). ASSINAMPELA CONTRATANTE: JOÃO ORLANDO RIBEIRO GONÇALVESE PELA CONTRATADA: GISELE PEREIRA DA SILVA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 186/08. REF. PROCESSO Nº045.07.240/08. PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/08. CONTRATAN-TE: FMS. CONTRATADA: R. F. DE ASSUNÇÃO JÚNIOR-ME. OBJE-TO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE PESSOAL DU-RANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA.DATA DE ASSINATURA: 01/08/2008. VIGENCIA: 01/08 A 13/09/2008. ASSINAM PELA CONTRATANTE: JOÃO ORLANDO RIBEI-RO GONÇALVES E PELA CONTRATADA: RAIMUNDO FARIAS DEA. JUNIOR.

EXTRATO DO CONVÊNIO N.º 004/2008. CONCEDENTE: FUN-DAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONVENENTE: PARÓQUIANOSSA SENHORA DO CARMO, BAIRRO SANTA MARIA DA CODIPI.OBJETO: VIABILIZAÇÃO DO PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁ-VEL MEDIANTE O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DACONCEDENTE A CONVENENTE PARA CUSTEIO DE MÃO-DE-OBRA, INGREDIENTES E INSUMOS PARA A PRODUÇÃO DAMULTIMISTURA E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NE-CESSÁRIAS. VIGÊNCIA: 12 MESES. DATA DE ASSINATURA: 28/02/2008. ASSINA PELA CONCEDENTE: JOÃO ORLANDO RIBEIROGONÇALVES. ASSINA PELA CONVENENTE: PE. JOSÉ SOARES DASILVA.

EXTRATO DO CONVÊNIO N.º 010/2008. CONVENENTE: FUN-DAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONVENIADA: CENTRO DEENSINO UNIFICADO DE TERESINA - CEUT. OBJETO: PARCERIAPARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS CURRICULARES PELOS ALU-NOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE DA SE-GUNDA CONVENENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA PRIMEI-RA CONVENENTE. VIGÊNCIA: 02 (DOIS) ANOS. DATA DE ASSI-NATURA: 02/05.2008. ASSINA PELA PRIMEIRA CONVENENTE:JOÃO ORLANDO RIBEIRO GONÇALVES E PELA SEGUNDACONVENENTE: HONÓRIO JOSÉ NUNES BONA.

Instituto de Previdência e AssistênciaSocial dos Servidores do Município de Teresina

PORTARIA N.º. 022/2008 – GP – IPMT O PRESIDENTE DO INSTI-TUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DETERESINA- IPMT, no uso de suas atribuições legais, fixadas no artigo48, inciso V, da Lei n.º 2.969, de 11 de janeiro de 2001, RESOLVE: Art.

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008 DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233221.º EXONERAR, SORAYA DE OLIVEIRA FALCÃO MARREIROS,como tomadora de suprimentos de fundos deste Instituto. Art. 2.º estaportaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3.º Ficam revogadasas disposições em contrário. Gabinete do Presidente do IPMT, emTeresina (PI), 06 de agosto de 2008. Raimundo Eugênio Barbosa dosSantos Rocha. PRESIDENTE DO IPMT

PORTARIA N.º. 023/2008 – GP – IPMT O PRESIDENTE DO INSTI-TUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DETERESINA- IPMT, no uso de suas atribuições legais, fixadas no artigo48, inciso V, da Lei n.º 2.969, de 11 de janeiro de 2001, RESOLVE: Art.1.º DESIGNAR, RAIMUNDO NONATO XAVIER, portador de RG475615 SSP PI e de CPF 246 056 972-68 como tomador de suprimen-tos de fundos deste Instituto, para atender a despesa de pequeno vulto,correspondente ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para materialde consumo e R$ 300,00 (trezentos reais) para serviços, tendo o prazomáximo de 30 (trinta) dias para aplicação e de 15 (quinze) dias paraprestação de contas. Art. 2.º esta portaria entra em vigor na data de suapublicação. Art. 3.º Ficam revogadas as disposições em contrário. Gabi-nete do Presidente do IPMT, em Teresina (PI), 06 de agosto de 2008.Raimundo Eugênio Barbosa dos Santos Rocha. PRESIDENTE DO IPMT

Fundação Cultural Monsenhor Chaves

CONTRATO Nº. 009/2008 – FCMC CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇO QUE CELEBRAM ENTRE SI A FUNDAÇÃO CULTU-RAL MONSENHOR CHAVES – FCMC E A EMPRESA DFA PRODU-ÇÕES E EVENTOS. Pelo presente instrumento de CONTRATO, de umlado a FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES – FCMC,inscrita no CNPJ sob nº. 10.332.617/0001-68, com sede e administra-ção nesta capital, na Rua Eliseu Martins, 1426, doravante denominadaCONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Presidente, JOSÉREIS PEREIRA, CPF nº. 007.548.113-87, RG nº. 45.782 – SSP (PI),residente nesta cidade na Rua Aviador Irapuan Rocha, 1482, bairro deFátima, CEP 64048-230, doravante denominada CONTRATANTE, e,de outro lado, a empresa DFA PRODUÇÕES E EVENTOS, CNPJ nº.07.563.015/0001-07, com sede na Rua Professora Lídia Cunha, nº.2339, bairro Primavera I, representada por RAIMUNDO MARQUESDE OLIVEIRA, Identidade 1.500.614 (SSP-PI) e CPF nº. 646.448.983-68, residente no mesmo endereço acima especificado, doravante deno-minada CONTRATADA, têm justo e contratado na forma de direito ede acordo com o Processo nº. 047.04651/2008 (Inexigibilidade de Lici-tação), o qual integra este Contrato, o seguinte que, mutuamente, acei-tam e outorgam, a saber: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO Oobjeto do presente instrumento é a contratação direta, baseada nainexigibilidade de licitação atestada no parecer nº. 408/2008, da Procu-radoria Geral do Município de Teresina, nos termos da ConstituiçãoFederal da Lei 8.666/93, da empresa DFA PRODUÇÕES E EVENTOS,mediante as condições abaixo estipuladas, em razão das comemoraçõesdos 156 anos de Teresina. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃODOS SERVIÇOS CONTRATADOS As festividades realizar-se-ão nosdias 14, 15 e 16 de agosto de 2008, quinta-feira, sexta-feira e sábado,respectivamente, com acesso gratuito a população. § 1º. A empresaContratada responsabilizar-se-á pela prestação dos seguintes serviços: -Shows de 08 (oito) bandas de forró, conforme especificado no processo047-04651/2008, que integra este Contrato; - Apresentações de diver-sos artistas, incluindo dança, performances teatrais, artes plásticas, apre-sentações de filmes, músicos, bandas e outros, durante toda a noite dodia 15 até o amanhecer do dia 16; - Atividades lúdicas e artísticas duranteo dia 16, no Parque da Cidade; - Contratação do cantor paulista ArnaldoAntunes, com banda, para encerramento do Teresina é Pop, que seestenderá do dia 14 ao dia 16 de agosto; - Palco, som, luz e banheirosquímicos para todos os eventos. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALORE DA FORMA DE PAGAMENTO O valor do investimento é de R$183.600,00 (cento e oitenta e três e seiscentos reais), de acordo com oseguinte cronograma: a) R$ 126.600,00 (cento e vinte e seis mil eseiscentos reais) imediatamente após a assinatura do Contrato; b) Orestante R$ 57.000,00 (cinqüenta e sete mil reais) após o dia 17 deagosto de 2008. CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDA-DES DA CONTRATA-DA. Compete à Contratada: I – executar fiel-mente aos serviços objetos deste Contrato, de modo que os mesmossejam efetuados nos termos e condições previstas; II – prestar todos osesclarecimentos solicitados pela Contratante; III – responder pelo pa-gamento de todos os tributos, taxas, emolumentos, encargos trabalhis-

tas e quaisquer outros ônus de natureza federal, estadual e / ou municipalvigentes que se relacionem direta ou indiretamente com a execução dosserviços objeto deste contrato, e pelos respectivos adicionais incidentessobre o pagamento por ela recebido, bem como pela quitação e recolhi-mento das obrigações sociais; IV – na vigência do presente contrato,repassar à Secretaria Municipal de Comunicação Social, caso sejam cri-ados novos encargos ou tributos ou majorados os já previstos até omomento, os acréscimos correspondentes; V – Pagar direitos autoraisao ECAD. CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES DACONTRATANTE Compete à Contratante: I – prestar as informações eos esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; II –efetuar pagamento conforme estipulado neste Contrato; III – exercerrigoroso controle de qualidade sobre os serviços objeto do presenteinstrumento; IV – obter as autorizações dos órgãos de licenciamentoambiental para realização dos shows especificados na Cláusula Segunda.CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO O presente contrato poderá serrescindido por qualquer das partes, mediante comunicação escrita à ou-tra parte, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. CLÁUSULASÉTIMA – DO FORO As partes, de comum acordo, elegem o foro deTeresina, capital do Estado do Piauí, para nele discutirem quaisquerdúvidas ou litígios oriundos da execução ou inexecução deste contrato,que não possam ser resolvidos administrativamente, renunciado a qual-quer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim, justose contratados, os ora contratantes firmam o presente instrumento em03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02(duas) testemu-nhas, para que produza seus efeitos legais. Teresina, 08 de agosto de2008. José Reis Pereira Presidente da FCMC RAIMUNDO MARQUESDE OLIVEIRA DFA PRODUÇÕES E EVENTOS.

Superintendência de DesenvolvimentoUrbano e Meio Ambiente - Sul

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATANTE: SUPERINTEN-DÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO/SDU-SUL CONTRA-TADA: CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA. ESPÉCIE: Termo Aditivonº 001/2008 ao Contrato nº 090/2007-A.J.-SDU-SUL OBJETO: Alte-ração da Cláusula Segunda – Do Preço. DATA: 03 de julho de 2008.ASSINAM: Pela CONTRATANTE, Marcos Antônio Parente ElvasCoelho, Superintendente, e pela CONTRATADA, José Ribeiro de Oli-veira, Procurador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATANTE: SUPERINTEN-DÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO/SDU-SUL CONTRA-TADA: J. BRITO ENGENHARIA LTDA. ESPÉCIE: Termo Aditivo nº001/2008 ao Contrato nº 011/2008-A.J.-SDU-SUL OBJETO: Altera-ção da Cláusula Sexta – Dos Prazos. DATA: 17 de junho de 2008.ASSINAM: Pela CONTRATANTE, Marcos Antônio Parente ElvasCoelho, Superintendente, e pela CONTRATADA, João de Brito Coe-lho, Sócio Administrador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATANTE: SUPERINTEN-DÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO/SDU-SUL CONTRA-TADA: J. BRITO ENGENHARIA LTDA. ESPÉCIE: Termo Aditivo nº002/2008 ao Contrato nº 011/2008-A.J.-SDU-SUL OBJETO: Altera-ção da Cláusula Segunda – Do Preço. DATA: 20 de junho de 2008.ASSINAM: Pela CONTRATANTE, Marcos Antônio Parente ElvasCoelho, Superintendente, e pela CONTRATADA, João de Brito Coe-lho, Sócio Administrador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATANTE: SUPERINTEN-DÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO/SDU-SUL CONTRA-TADA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA LTDA. ESPÉCIE: TermoAditivo nº 002/2008 ao Contrato nº 057/2007-A.J.-SDU-SUL OBJE-TO: Alteração das Cláusulas Segunda e Nona – Dos Prazos e Da Vigên-cia. DATA: 14 de maio de 2008. ASSINAM: Pela CONTRATANTE,Marcos Antônio Parente Elvas Coelho, Superintendente, e pela CON-TRATADA, Carlos Eduardo Duff da Motta Pereira, Gerente Regional aConsumidores do Nordeste, e Nivaldo Bitencort,Gerente de Vendas aConsumidores de Fortaleza.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATANTE: SUPERINTEN-DÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO/SDU-SUL CONTRA-TADA: COSTA E CARVALHO LTDA ESPÉCIE: Termo Aditivo nº

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 23001/2008 ao Contrato nº 008/2008-A.J.-SDU-SUL OBJETO: Altera-ção da Cláusula Segunda – Do Preço. DATA: 18 de junho de 2008.ASSINAM: Pela CONTRATANTE, Marcos Antônio Parente ElvasCoelho, Superintendente, e pela CONTRATADA, Paixão de Maria daCosta Santos Carvalho, Sócia Gerente.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATANTE: SUPERINTEN-DÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO/SDU-SUL CONTRA-TADA: FRANCA CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÃO E SERVIÇOSLTDA ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 002/2008 ao Contrato nº 010/2008-A.J.-SDU-SUL OBJETO: Alteração da Cláusula Segunda – DoPreço. DATA: 18 de junho de 2008. ASSINAM: Pela CONTRATAN-TE, Marcos Antônio Parente Elvas Coelho, Superintendente, e pelaCONTRATADA, Cássia Gabrielle Alves Torres, Sócia Administradora.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATANTE: SUPERINTEN-DÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO/SDU-SUL CONTRA-TADA: V. F. SOUSA & CIA LTDA ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 001/2008 ao Contrato nº 013/2008-A.J.-SDU-SUL OBJETO: Alteração daCláusula Segunda – Do Preço. DATA: 12 de Maio de 2008. ASSINAM:Pela CONTRATANTE, Marcos Antônio Parente Elvas Coelho, Supe-rintendente, e pela CONTRATADA, Jusselino Almeida de Sousa Filho,Sócio Gerente.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATANTE: SUPERINTEN-DÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO/SDU-SUL CONTRA-TADA: FRANCA CONSTRUÇÕES, MANUTENÇÃO E SERVIÇOSLTDA ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 001/2008 ao Contrato nº 010/2008-A.J.-SDU-SUL OBJETO: Alteração da Cláusula Sexta – Dos Pra-zos. DATA: 05 de junho de 2008. ASSINAM: Pela CONTRATANTE,Marcos Antônio Parente Elvas Coelho, Superintendente, e pela CON-TRATADA, Cássia Gabrielle Alves Torres, Sócia Administradora.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATANTE: SUPERINTEN-DÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO/SDU-SUL CONTRA-TADA: CCR CONSTRUÇÕES LTDA ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 001/2008 ao Contrato nº 007/2008-A.J.-SDU-SUL OBJETO: Alteração daCláusula Sétima – Dos Prazos. DATA: 24 de junho de 2008. ASSINAM:Pela CONTRATANTE, Marcos Antônio Parente Elvas Coelho, Supe-rintendente, e pela CONTRATADA, Cloves José de Morais, Sócio Ad-ministrador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATANTE: SUPERINTEN-DÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO/SDU-SUL CONTRA-TADA: KELSON RODRIGUES DOS SANTOS – DISK FOSSAFLORIANO. ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 003/2008 ao Contrato nº070/2007-A.J.-SDU-SUL OBJETO: Alteração da Cláusula Nona – DaVigência. DATA: 26 de maio de 2008. ASSINAM: Pela CONTRATAN-TE, Marcos Antônio Parente Elvas Coelho, Superintendente, e pelaCONTRATADA, Kelson Rodrigues dos Santos,Titular.

Superintendência de DesenvolvimentoUrbano e Meio Ambiente - Sudeste

presente Contrato, com fundamento na Lei n.º 8.666/93, suas altera-ções, e de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 1. CLÁUSULAPRIMEIRA - DO OBJETO: 1.1 Constitui objeto da presente licitação acontratação de empresa construtora para execução dos serviços de pa-vimentação em paralelepípedo roxo, rejuntado com brita, meio-fio,sarjeta, canaleta e outros com (ext=316,10m), na rua Altair, trechoentre a rua Correntina e rua Santa Helena, Alto da Ressurreição, bairroGurupi. 1.2 O Edital, seus anexos e a proposta da CONTRATADA,fazem parte integrante deste instrumento, independentemente de trans-crição. 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO: A CONTRATADAexecutará a obra objeto do presente Contrato, pelo valor de R$65.346,86 (Sessenta e Cinco Mil Trezentos e Quarenta e Seis ReaisOitenta e SeisCentavos). O preço proposto indicado no item 2.1, incluitodos os ônus e custos de materiais, encargos trabalhistas e sociais coma mão-de-obra e equipamentos necessários à perfeita conclusão da obra.3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA FONTE DE RECURSOS As despesasdecorrentes da execução dos serviços, objeto desta licitação correrão àconta da Classificação Orçamentária: 5023; Elemento de Despesa:4.4.90.51 e Fonte de Recurso: 100. 4. CLÁUSULA QUARTA - DOREGIME DE EXECUÇÃO: 4.1 Os serviços terão a forma de execuçãoindireta, no regime de empreitada por preços unitários, do tipo menorpreço. 5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA: O pra-zo de vigência do contrato será de 195 (cento e noventa e cinco) dias,com eficácia a contar da data de sua assinatura, conforme estabelecidono Edital, e a correspondente publicação no Diário Oficial do Municí-pio; A vigência do contrato, prevista no caput desta cláusula fica condi-cionada à existência de créditos orçamentários para o exercício em queocorrerão as despesas. 6. CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS: O prazomáximo de execução da obra objeto do presente Contrato é de 90(noventa) dias, contados da data do recebimento da Ordem de Serviço,expedida pelo Departamento Competente, podendo ser prorrogadomediante solicitação expressa, devidamente justificado e aceito pelaCONTRATANTE, nos termos do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suasalterações; O Departamento Competente emitirá a Ordem de Serviçoem 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do Contrato assina-do; Depois de comunicada, a CONTRATADA, terá 03 (três) dias úteispara receber a Ordem de Serviço e iniciar as obras, do objeto do Contra-to. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a CONTRA-TANTE, até 15 (quinze) dias antes da data do término do prazo contratual.7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO E MEDIÇÕES: O paga-mento será efetuado em 03 (três) parcelas conforme medições realiza-das pelo Departamento Competente da Contratante; 7.1.1 O pagamen-to do mês subseqüente ao vencido, após a medição, só será efetuadomediante a apresentação, pela CONTRATADA: do comprovante deregularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal; do comprovante deregularidade às Contribuições Previdenciárias, expedido pelo INSS; docomprovante de quitação dos demais encargos trabalhistas e tributáriosdecorrentes da execução dos serviços contratados. O contratado é res-ponsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerci-ais resultantes da execução do Contrato; 7.1.3 A inadimplência do Con-trato, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscaise comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidadedo seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringira regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante oRegistro de Imóveis; 7.1.4 O contrato poderá ser rescindido, pela CON-TRATANTE, unilateralmente, por justa causa, quando a CONTRATA-DA deixar de cumprir obrigações trabalhistas previstas em lei, inclusiveàquelas atinentes à segurança e saúde do trabalho. 7.1.5 O preço doContrato é irreajustável, salvo alterações supervenientes na legislaçãovigente e dependendo da repactuação entre CONTRATANTE e CON-TRATADA. 7.3 Serviços Extras: Os serviços extras, porventura exis-tentes, após devidamente autorizados pelo CONTRATANTE, respei-tando-se os limites legais previstos no Artigo 65, inciso I, da Lei nº8.666/93, serão pagos na proporção em que forem executados, cujospreços unitários obedecerão às seguintes condições: a.1) serviços consi-derados extras por excederem aos quantitativos existentes na propostavencedora terão seus preços unitários iguais aos preços daquela propostavencedora; a.2) serviços não previstos na proposta vencedora, masnecessários à execução da obra, terão seus preços fixados medianteacordo entre as partes. 8. CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO DAOBRA: A execução da obra deverá ser acompanhada e fiscalizada por umrepresentante da CONTRATANTE especialmente designado; O repre-sentante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas asocorrências relacionadas com a execução da obra, determinando o quefor necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. Asdecisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscaliza-

CONTRATO N.º 026/2008 - SDU SUDESTE CONVITE Nº 005/2008 - CPL OBRAS II/SEMA/PMT PROCESSO Nº 042-0707/2008- SEMA - PMT CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃODE OBRA POR PREÇO UNITÁRIO CELEBRADO ENTRE A SUPE-RINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SU-DESTE E A EMPRESA ARCON ENGENHARIA LTDA. A SUPERIN-TENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBI-ENTE - SDU/SUDESTE, com sede, foro e administração nesta capitalà Av. Deputado Paulo Ferraz, nº 2241,Bairro Dirceu Arcoverde, inscritano CNPJ do MF sob o nº06.056.770/0001-32, denominada CONTRA-TANTE, neste ato representada por seu Superintendente, o Sr. JoãoEulálio de Pádua , brasileiro, casado, CPF nº 099.821.593-72, residentee domiciliado em Teresina -PI e a Empresa Arcon Engenharia Ltda ,com sede à rua Firmino Pires,nº643/N,Sala 103,Centro, nesta cidade,denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ do MF sob o nº07.137.727/0001-64, aqui representada por seu Sócio Administrador oSr. Antonio Richard F. França , Eng.º Civil, CPF nº 474.041.673-53,residente e domiciliado em Teresina - PI, tendo em vista a homologaçãodo processo licitatório acima referido, têm justo e acordado celebrar o

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008 DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.23324ção, por parte do representante da CONTRATANTE, deverão ser soli-citadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidasconvenientes. Quando o objeto licitado tratar-se de: terminais rodoviá-rios e ferroviários; serviços de assistência à saúde; serviços educacionais;praças e centros culturais; centros esportivos; conjuntos habitacionais eprincipais vias; será exigido, quando da contratação, cumprimento doArt. 1º da Lei Municipal nº 2.557 de 18/07/97, que prevê como obriga-tórias as adaptações de acessibilidade para as pessoas portadoras dedeficiências. 9. CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DA OBRA:A fiscalização receberá os serviços após a constatação de que a obra estáde acordo com o Contratado: Provisoriamente, pelo responsável porseu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita doContratado; Definitivamente, por servidor ou comissão designada pelaautoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pe-las partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que com-prove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando odisposto no Artigo 69, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. O recebi-mento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pelasolidez e segurança da obra objeto da licitação que originou o presenteContrato, e nem ético-profissional pela perfeita execução do mesmo,dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato. 10. CLÁU-SULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: Compete à CON-TRATANTE: Proceder as vistorias técnicas e de medições dos serviços;Efetuar os pagamentos dos valores solicitados de acordo com as infor-mações da medição; Prestar os esclarecimentos necessários à execuçãodo Contrato. Compete à CONTRATADA: Cumprir fielmente todas ascláusulas contratuais; Disponibilizar informações técnicas à contratan-te sempre que solicitadas; Prover os custos totais da execução da obra,inclusive encargos sociais, trabalhistas e tributários; Manter, durante avigência do Contrato, todas as condições exigidas para a habilitação econtratação; Apresentar a anotação de responsabilidade técnica (ART),no inicio da execução do Contrato; Sinalizar o local das obras e/ouserviços adequadamente, tendo em vista o trânsito de veículos e pedes-tres; Providenciar a instalação de placa contendo a identificação da obrae/ou serviços, nome da empresa contratada e seus responsáveis técni-cos; Responsabilizar-se pela atuação efetiva dos profissionais indicadosna alínea “g” acima, durante toda a execução da obra e/ou serviços doobjeto deste contrato. 11. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA-DASSANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 11.1 O descumprimento das obriga-ções e demais condições do Edital sujeitará a Licitante às seguintessanções: Pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderá a CON-TRATANTE, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar asseguintes sanções, sem exclusão das demais penalidades previstas no art.87, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; Advertência; Multa; Rescisão;Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedi-mento de contratar com a Administração Pública, por prazo não supe-rior a 02 (dois) anos; e) Declaração de inidoneidade para licitar oucontratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os moti-vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação,perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedi-da sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízosresultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base noinciso anterior. 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS MULTAS:12.1 Pelo atraso injustificado ou inadimplemento na execução do Con-trato, fica a CONTRATADA sujeita à multa de 0,33 % por dia de atraso,sobre o valor total do Contrato, não ultrapassando a 20 % (vinte porcento) ao mês, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, notadamentenos seguintes casos: Atraso no início dos serviços; Quando os serviçosestiverem em desacordo com as especificações e normas técnicas; Atra-so na conclusão da obra. Em caso de reincidência da alínea b, a multaserá cobrada em dobro; As multas serão dispensadas nos seguintes casos:Ocorrência de circunstância prevista em Lei, de caso fortuito ou forçamaior, nos termos da Lei Civil, impeditiva da execução do Contrato emtempo hábil; Ordem escrita da CONTRATANTE, para paralisar ourestringir a execução dos serviços contratados. 13. CLÁUSULA DECIMATERCEIRA - DA RESCISÃO: 13.1 À CONTRATANTE cabe rescindiro presente Termo Contratual, independentemente de interpelação judi-cial ou extrajudicial se a firma CONTRATADA inexecutar total ouparcialmente o que foi Contratado, com o advento das conseqüênciasContratuais e as previstas em Lei. Constituem motivos para rescisão doContrato: O não cumprimento ou o cumprimento irregular de CláusulasContratuais com relação às especificações, projetos, normas técnicasou prazos estipulados; O atraso injustificado em iniciar a obra; A parali-sação da obra por mais de 05 (cinco) dias, injustificadamente e semprévia comunicação à CONTRATANTE; A cessão ou transferência daobra Contratado, total ou parcialmente, não admitido no Contrato e

sem prévia autorização da CONTRATANTE; A reincidência nas multasprevistas na Cláusula Décima Segunda do presente Termo; A decretaçãode falência ou concordata decretada, ainda que preventiva; Odesatendimento das determinações regulares da fiscalização designadapela CONTRATANTE para acompanhar a execução da obra objeto dopresente Contrato; 13.3 Ocorrendo à rescisão Contratual, a firma con-tratada receberá somente os pagamentos devidos pela execução dosserviços até a data da referida rescisão, descontadas as multas por acasoaplicadas. 14. CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO:Este Contrato e quaisquer alterações que lhe venham a ocorrer subordi-na-se à Lei nº 8.666/93 bem como suas alterações posteriores. 15.CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS: A CONTRA-TADA é obrigada a remover, após a conclusão dos serviços, restos demateriais de qualquer natureza, provenientes da execução da obra; ACONTRATANTE reserva-se o direito de exigir a exclusão do Quadro deEmpregados da CONTRATADA, de elemento subordinado à mesma,que por ato inequívoco de insubordinação mau conduta ou desídia, sejainconveniente ao bom desempenho dos serviços; Ficarão a cargo daCONTRATADA todas as despesas legais, junto ao CREA, Prefeitura,INSS e demais órgãos, que se fizerem necessários à perfeita execução daobra; O inadimplemento de quaisquer das obrigações Contratuais poderáimportar na declaração expressa de Inidoneidade da CONTRATADApara pactuar com a CONTRATANTE, sem prejuízo de quaisquer outrassanções previstas no presente Termo Contratual; A Contratada mante-rá, obrigatoriamente em toda a EXECUÇÃO DO CONTRATO, suacompatibilidade com as obrigações por elas assumidas, e exigidas naLicitação como Habilitação e Qualificação; A Contratada será a únicaresponsável por danos e prejuízos que venha a causar à Contratante oua terceiros, em decorrência da execução do serviço referente ao Contra-to; A CONTRATANTE fará publicar extrato deste Contrato, no DiárioOficial do Município, até o 5.º (quinto) dia do mês subseqüente ao de suaassinatura, para que possa surtir os efeitos legais previstos. 16. CLÁU-SULA DÉCIMA SEXTA - SUCESSÃO E FORO: As partes Contratantesaceitam este instrumento na sua totalidade e se obrigam, por si e seussucessores, ao fiel cumprimento do mesmo, e elegem o foro da cidade eComarca de Teresina, para dirimir as dúvidas e controvérsias do presen-te Termo Contratual. E, por estarem justos e contratados, assinam opresente termo, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presençadas testemunhas abaixo. Teresina, 13 de Maio de 2008. Visto: TalissaAmorim Rocha Monteiro Chefe da Assessoria Jurídica da SDU/SUDES-TE João Eulálio de Pádua Superintendente da SDU/SUDESTE CON-TRATANTE Antonio Richard F. França Arcon Engenharia Ltda CON-TRATADA

CONTRATO N.º 027/2008 - SDU SUDESTE CONVITE Nº 008/2008 - CPL OBRAS II/SEMA/PMT PROCESSO Nº 042-1351/2008- SEMA - PMT CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃODE OBRA POR PREÇO UNITÁRIO CELEBRADO ENTRE A SUPE-RINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SU-DESTE E A EMPRESA HORIZONTE CONSTRUÇÕES LTDA. A SU-PERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIOAMBIENTE - SDU/SUDESTE, com sede, foro e administração nestacapital à Av. Deputado Paulo Ferraz, nº 2241,Bairro Dirceu Arcoverde,inscrita no CNPJ do MF sob o nº06.056.770/0001-32, denominadaCONTRATANTE, neste ato representada por seu Superintendente, oSr. João Eulálio de Pádua , brasileiro, casado, CPF nº 099.821.593-72,residente e domiciliado em Teresina -PI e a Empresa Horizonte Cons-truções Ltda, com sede à rua Noronha Almeida n°2543, sala 7, BairroSão João , nesta cidade, denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJdo MF sob o nº09.168.400/0001-85, aqui representada por seu SócioGerente o Sr. Helder Alves dos Reis, Eng.º Civil, CPF nº 478.934.433-91, residente e domiciliado em Teresina - PI, tendo em vista a homolo-gação do processo licitatório acima referido, têm justo e acordado cele-brar o presente Contrato, com fundamento na Lei n.º 8.666/93, suasalterações, e de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 1. CLÁ-USULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 1.1 Constitui objeto da presentelicitação a contratação de empresa construtora para execução dos servi-ços de pavimentação em paralelepípedo roxo, rejuntado com brita, narua 01 e 03, com extensão de 95m(noventa e cinco metros) e Rua 02,com extensão de 94m(noventa e quatro metros), todas no trecho entrea Rua Vereador Omatti e Rua 100 (Cem),vila Nossa Senhora da Guia,bairroBeira Rio. 1.2 O Edital, seus anexos e a proposta da CONTRATADA,fazem parte integrante deste instrumento, independentemente de trans-crição. 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO: A CONTRATADAexecutará a obra objeto do presente Contrato, pelo valor de R$82.091,90 (Oitenta e Dois Mil Noventa e Um Reais e Noventa Centa-vos). O preço proposto indicado no item 2.1, inclui todos os ônus e

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 25custos de materiais, encargos trabalhistas e sociais com a mão-de-obra eequipamentos necessários à perfeita conclusão da obra. 3. CLÁUSULATERCEIRA - DA FONTE DE RECURSOS As despesas decorrentes daexecução dos serviços, objeto desta licitação correrão à conta da Classi-ficação Orçamentária: 5023; Elemento de Despesa: 4.4.90.51 e Fontede Recurso: 100. 4. CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECU-ÇÃO: 4.1 Os serviços terão a forma de execução indireta, no regime deempreitada por preços unitários, do tipo menor preço. 5. CLÁUSULAQUINTA - DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA: O prazo de vigência do con-trato será de 195 (cento e noventa e cinco) dias, com eficácia a contarda data de sua assinatura, conforme estabelecido no Edital, e a corres-pondente publicação no Diário Oficial do Município; A vigência docontrato, prevista no item 5.1, fica condicionada à existência de crédi-tos orçamentários para o exercício em que ocorrerão as despesas. 6.CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS: O prazo máximo de execução daobra objeto do presente Contrato é de 90 (noventa) dias, contados dadata do recebimento da Ordem de Serviço, expedida pelo DepartamentoCompetente, podendo ser prorrogado mediante solicitação expressa,devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, nos termos doArt. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; O Departamento Compe-tente emitirá a Ordem de Serviço em 05 (cinco) dias úteis, contados dorecebimento do Contrato assinado; Depois de comunicada, a CONTRA-TADA, terá 03 (três) dias úteis para receber a Ordem de Serviço e iniciaras obras, do objeto do Contrato. Os pedidos de prorrogação de prazosserão dirigidos a CONTRATANTE, até 15 (quinze) dias antes da data dotérmino do prazo contratual. 7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGA-MENTO E MEDIÇÕES: O pagamento será efetuado em 03 (duas) par-celas conforme medições realizadas pelo Departamento Competente daContratante; 7.1.1 O pagamento do mês subseqüente ao vencido, apósa medição, só será efetuado mediante a apresentação, pela CONTRA-TADA: do comprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantiapor Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Fede-ral; do comprovante de regularidade às Contribuições Previdenciárias,expedido pelo INSS; do comprovante de quitação dos demais encargostrabalhistas e tributários decorrentes da execução dos serviços contrata-dos. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas,previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contra-to; 7.1.3 A inadimplência do Contrato, com referência aos encargostrabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais não transferem à Ad-ministração Pública a responsabilidade do seu pagamento, nem poderáonerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dasobras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis; 7.1.4 Ocontrato poderá ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmen-te, por justa causa, quando a CONTRATADA deixar de cumprir obriga-ções trabalhistas previstas em lei, inclusive àquelas atinentes à seguran-ça e saúde do trabalho. 7.1.5 O preço do Contrato é irreajustável, salvoalterações supervenientes na legislação vigente e dependendo darepactuação entre CONTRATANTE e CONTRATADA. 7.3 ServiçosExtras: Os serviços extras, porventura existentes, após devidamenteautorizados pelo CONTRATANTE, respeitando-se os limites legais pre-vistos no Artigo 65, inciso I, da Lei nº 8.666/93, serão pagos na propor-ção em que forem executados, cujos preços unitários obedecerão àsseguintes condições: a.1) serviços considerados extras por excederemaos quantitativos existentes na proposta vencedora terão seus preçosunitários iguais aos preços daquela proposta vencedora; a.2) serviçosnão previstos na proposta vencedora, mas necessários à execução daobra, terão seus preços fixados mediante acordo entre as partes. 8.CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO DA OBRA: A execução da obradeverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da CON-TRATANTE especialmente designado; O representante da CONTRA-TANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadascom a execução da obra, determinando o que for necessário à regulariza-ção das falhas ou defeitos observados. As decisões e providências queultrapassarem a competência da fiscalização, por parte do representan-te da CONTRATANTE, deverão ser solicitadas a seus superiores emtempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. Quando o objetolicitado tratar-se de: terminais rodoviários e ferroviários; serviços deassistência à saúde; serviços educacionais; praças e centros culturais;centros esportivos; conjuntos habitacionais e principais vias; será exigi-do, quando da contratação, cumprimento do Art. 1º da Lei Municipal nº2.557 de 18/07/97, que prevê como obrigatórias as adaptações de aces-sibilidade para as pessoas portadoras de deficiências. 9. CLÁUSULANONA - DO RECEBIMENTO DA OBRA: A fiscalização receberá osserviços após a constatação de que a obra está de acordo com o Contra-tado: Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento efiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes ematé 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado; Definiti-

vamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade compe-tente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após odecurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequaçãodo objeto aos termos contratuais, observando o disposto no Artigo 69,da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. O recebimento provisório oudefinitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança daobra objeto da licitação que originou o presente Contrato, e nem ético-profissional pela perfeita execução do mesmo, dentro dos limites esta-belecidos pela Lei ou pelo Contrato. 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DASOBRIGAÇÕES DAS PARTES: Compete à CONTRATANTE: Procederas vistorias técnicas e de medições dos serviços; Efetuar os pagamentosdos valores solicitados de acordo com as informações da medição; Pres-tar os esclarecimentos necessários à execução do Contrato. Compete àCONTRATADA: Cumprir fielmente todas as cláusulas contratuais;Disponibilizar informações técnicas à contratante sempre que solicita-das; Prover os custos totais da execução da obra, inclusive encargossociais, trabalhistas e tributários; Manter, durante a vigência do Contra-to, todas as condições exigidas para a habilitação e contratação; Apre-sentar a anotação de responsabilidade técnica (ART), no inicio da exe-cução do Contrato; Sinalizar o local das obras e/ou serviços adequada-mente, tendo em vista o trânsito de veículos e pedestres; Providenciara instalação de placa contendo a identificação da obra e/ou serviços,nome da empresa contratada e seus responsáveis técnicos; Responsabi-lizar-se pela atuação efetiva dos profissionais indicados na alínea “g”acima, durante toda a execução da obra e/ou serviços do objeto destecontrato. 11. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA-DAS SANÇÕES AD-MINISTRATIVAS: 11.1 O descumprimento das obrigações e demaiscondições do Edital sujeitará a Licitante às seguintes sanções: Pelainexecução total ou parcial do Contrato, poderá a CONTRATANTE,garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes san-ções, sem exclusão das demais penalidades previstas no art. 87, da Lein.º 8.666/93 e suas alterações; Advertência; Multa; Rescisão; Suspensãotemporária do direito de participar em licitações e impedimento decontratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02(dois) anos; e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar coma Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantesda punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própriaautoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que acontratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e de-pois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anteri-or. 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS MULTAS: 12.1 Peloatraso injustificado ou inadimplemento na execução do Contrato, fica aCONTRATADA sujeita à multa de 0,33 % por dia de atraso, sobre ovalor total do Contrato, não ultrapassando a 20 % (vinte por cento) aomês, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, notadamente nos se-guintes casos: Atraso no início dos serviços; Quando os serviços estive-rem em desacordo com as especificações e normas técnicas; Atraso naconclusão da obra. Em caso de reincidência da alínea b, a multa serácobrada em dobro; As multas serão dispensadas nos seguintes casos:Ocorrência de circunstância prevista em Lei, de caso fortuito ou forçamaior, nos termos da Lei Civil, impeditiva da execução do Contrato emtempo hábil; Ordem escrita da CONTRATANTE, para paralisar ourestringir a execução dos serviços contratados. 13. CLÁUSULA DECIMATERCEIRA - DA RESCISÃO: 13.1 À CONTRATANTE cabe rescindiro presente Termo Contratual, independentemente de interpelação judi-cial ou extrajudicial se a firma CONTRATADA inexecutar total ouparcialmente o que foi Contratado, com o advento das conseqüênciasContratuais e as previstas em Lei. Constituem motivos para rescisão doContrato: O não cumprimento ou o cumprimento irregular de CláusulasContratuais com relação às especificações, projetos, normas técnicasou prazos estipulados; O atraso injustificado em iniciar a obra; A parali-sação da obra por mais de 05 (cinco) dias, injustificadamente e semprévia comunicação à CONTRATANTE; A cessão ou transferência daobra Contratado, total ou parcialmente, não admitido no Contrato esem prévia autorização da CONTRATANTE; A reincidência nas multasprevistas na Cláusula Décima Segunda do presente Termo; A decretaçãode falência ou concordata decretada, ainda que preventiva; Odesatendimento das determinações regulares da fiscalização designadapela CONTRATANTE para acompanhar a execução da obra objeto dopresente Contrato; 13.3 Ocorrendo à rescisão Contratual, a firma con-tratada receberá somente os pagamentos devidos pela execução dosserviços até a data da referida rescisão, descontadas as multas por acasoaplicadas. 14. CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO:Este Contrato e quaisquer alterações que lhe venham a ocorrer subordi-na-se à Lei nº 8.666/93 bem como suas alterações posteriores. 15.CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS: A CONTRA-TADA é obrigada a remover, após a conclusão dos serviços, restos de

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008 DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.23326materiais de qualquer natureza, provenientes da execução da obra; ACONTRATANTE reserva-se o direito de exigir a exclusão do Quadro deEmpregados da CONTRATADA, de elemento subordinado à mesma,que por ato inequívoco de insubordinação mau conduta ou desídia, sejainconveniente ao bom desempenho dos serviços; Ficarão a cargo daCONTRATADA todas as despesas legais, junto ao CREA, Prefeitura,INSS e demais órgãos, que se fizerem necessários à perfeita execução daobra; O inadimplemento de quaisquer das obrigações Contratuais poderáimportar na declaração expressa de Inidoneidade da CONTRATADApara pactuar com a CONTRATANTE, sem prejuízo de quaisquer outrassanções previstas no presente Termo Contratual; A Contratada mante-rá, obrigatoriamente em toda a EXECUÇÃO DO CONTRATO, suacompatibilidade com as obrigações por elas assumidas, e exigidas naLicitação como Habilitação e Qualificação; A Contratada será a únicaresponsável por danos e prejuízos que venha a causar à Contratante oua terceiros, em decorrência da execução do serviço referente ao Contra-to; A CONTRATANTE fará publicar extrato deste Contrato, no DiárioOficial do Município, até o 5.º (quinto) dia do mês subseqüente ao de suaassinatura, para que possa surtir os efeitos legais previstos. 16. CLÁU-SULA DÉCIMA SEXTA - SUCESSÃO E FORO: As partes Contratantesaceitam este instrumento na sua totalidade e se obrigam, por si e seussucessores, ao fiel cumprimento do mesmo, e elegem o foro da cidade eComarca de Teresina, para dirimir as dúvidas e controvérsias do presen-te Termo Contratual. E, por estarem justos e contratados, assinam opresente termo, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presençadas testemunhas abaixo. Teresina, 13 de Maio de 2008. Visto: TalissaAmorim Rocha Monteiro Chefe da Assessoria Jurídica da SDU/SUDES-TE João Eulálio de Pádua Superintendente da SDU/SUDESTE CON-TRATANTE Helder Alves dos Reis Horizonte Construções Ltda CON-TRATADA

CONTRATO N.º 028/2008 – SDU – SUDESTE CONVITE Nº 008/2008 - CL/OBRAS III/SEMA-PMT PROCESSO Nº 042-1056/08 -SEMA - PMT CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃODE OBRA CELEBRADO COM A EMPRESA SÃO ROQUECONSTRUCOES LTDA. A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOL-VIMENTO URBANO - SDU SUDESTE, com sede, foro e administra-ção nesta capital, à Av. Deputado Paulo Ferraz,nº2241,inscrita no CNPJdo MF sob o nº 06.056.770/0001-32,denominada CONTRATANTE,neste ato representada por seu Superintendente o Sr. João Eulálio dePádua, brasileiro, casado, CPF nº 099.821.593-72 , residente e domiciliadoem Teresina -PI e a empresa São Roque Const. Ltda, com sede à Av. JoãoXXIII, nº 1517, sala 101, Edifício Angelina Sampaio, Bairro Jockey,nesta cidade, denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ do MF sobo nº 08.111.325/0001-53, aqui representada por seu Sócio Gerente o Sr.Diógenes de Melo Lemos, Eng.º Civil, CPF nº 470.360.443-49, residen-te e domiciliado em Teresina - PI, tendo em vista a homologação doprocesso licitatório acima referido, têm justo e acordado celebrar opresente Contrato, com fundamento na Lei n.º 8.666/93, suas altera-ções, e de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 1. CLÁUSULAPRIMEIRA - DO OBJETO: 1.1 Constitui objeto do presente contrato acontratação de empresa para execução dos serviços de pavimentaçãoem paralelepípedo roxo, rejuntado com brita, sarjeta em paralelo, meio-fio, canaletas e outros, na Rua 10 (trecho da Rua 04 a Rua 02) e Rua 11(trecho da Rua 03 a Rua 02), no loteamento Renascença III, zonasudeste de Teresina. 1.2 O Edital, seus anexos e a proposta da CON-TRATADA, fazem parte integrante deste instrumento, independente-mente de transcrição. 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO: A CON-TRATADA executará a obra objeto do presente Contrato, pelo valor deR$ 53.251,01 (Cinqüenta e Três Mil Duzentos e Cinqüenta e Um ReaisUm Centavo) O preço proposto indicado no item 2.1, inclui todos osônus e custos de materiais, encargos trabalhistas e sociais com a mão-de-obra e equipamentos necessários à perfeita conclusão da obra. 3. CLÁ-USULA TERCEIRA - DA FONTE DE RECURSOS 3.1 As despesasdecorrentes da execução do serviço objeto desta licitação correrão àconta da Classificação Orçamentária: 5023; Fonte de Recursos: 100;Elemento de Despesa: 4.4.90.51. 4. CLÁUSULA QUARTA - DO REGI-ME DE EXECUÇÃO: 4.1 Os serviços terão a forma de execução indi-reta; 5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA: 5.1 Oprazo de vigência do Contrato será o de 465 (quatrocentos e sessenta ecinco) dias, com eficácia a contar da data de sua assinatura conformeestabelecido na minuta do Edital e a correspondente publicação noDiário Oficial do Município. A vigência do contrato, prevista no caputdesta cláusula fica condicionada à existência de créditos orçamentáriospara o exercício em que ocorrerão as despesas. 6. CLÁUSULA SEXTA- DOS PRAZOS: O prazo previsto para entrega do objeto é de 90(noventa) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Serviço,

podendo ser prorrogado mediante solicitação expressa, devidamentejustificado e aceito pela CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; O Departamento Competente emitirá a Ordem deServiço em 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do Contratoassinado; Depois de comunicada, a CONTRATADA, terá 03 (três) diasúteis para receber a Ordem de Serviço e iniciar as obras, do objeto doContrato. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a CON-TRATANTE, até 15 (quinze) dias antes da data do término do prazocontratual. 7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO E MEDI-ÇÕES: O pagamento será efetuado em 03 (três) Parcelas, após mediçõesrealizadas pelo Departamento Competente da Contratante; 7.1.1 Opagamento só será efetuado mediante a apresentação, pela CONTRA-TADA: Do comprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantiapor Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Fede-ral; Do comprovante de regularidade às Contribuições Previdenciárias,expedido pelo INSS; Do comprovante de quitação dos demais encargostrabalhistas e tributários decorrentes da execução do serviço contrata-do. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas,previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contra-to; 7.1.3 A inadimplência do contrato, com referência aos encargostrabalhistas, fiscais e comerciais não transferem à Administração Públi-ca a responsabilidade do seu pagamento, nem poderá onerar o objeto docontrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,inclusive perante o Registro de Imóveis; 7.1.4 A Administração Públicaresponde solidariamente com o contratado pelos encargosprevidenciários resultantes da execução do contrato, nos termos doArtigo 31 da Lei nº 8.812, de 24 de julho de 1991. 7.1.5 O contratopoderá ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por jus-ta causa, quando a CONTRATADA deixar de cumprir obrigações traba-lhistas previstas em lei, inclusive àquelas atinentes à segurança e saúdeno trabalho. 7.2 O preço do Contrato é irreajustável, salvo alteraçõessupervenientes na legislação vigente e dependendo da repactuação entreCONTRATANTE e CONTRATADA. 7.3 Serviços Extras: Os serviçosextras, porventura existentes, após devidamente autorizados pelo CON-TRATANTE, respeitando-se os limites legais previstos no Artigo 65,inciso I, da Lei nº 8.666/93, serão pagos na proporção em que foremexecutados, cujos preços unitários obedecerão às seguintes condições:a.1) serviços considerados extras por excederem aos quantitativos exis-tentes na proposta vencedora terão seus preços unitários iguais aospreços daquela proposta vencedora; a.2) serviços não previstos na pro-posta vencedora, mas necessários à execução da obra, terão seus preçosfixados mediante acordo entre as partes. 8. CLÁUSULA OITAVA - DAEXECUÇÃO DA OBRA: A execução da obra deverá ser acompanhada efiscalizada por um representante da CONTRATANTE especialmentedesignado; O representante da CONTRATANTE anotará em registropróprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da obra,determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitosobservados. As decisões e providências que ultrapassarem a competên-cia da fiscalização, por parte do representante da CONTRATANTE,deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoçãodas medidas convenientes. Quando o objeto licitado tratar-se de: termi-nais rodoviários e ferroviários; serviços de assistência à saúde; serviçoseducacionais; praças e centros culturais; centros esportivos; conjuntoshabitacionais e principais vias; será exigido, quando da contratação,cumprimento do Art. 1º da Lei Municipal nº 2.557 de 18/07/97, queprevê como obrigatórias as adaptações de acessibilidade para as pessoasportadoras de deficiências. 9. CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMEN-TO DA OBRA: A fiscalização receberá os serviços após a constatação deque a obra está de acordo com o Contratado: Provisoriamente, peloresponsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termocircunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comu-nicação escrita do Contratado; Definitivamente, por servidor ou comis-são designada pela autoridade competente, mediante termo circunstan-ciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ouvistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,observando o disposto no Artigo 69, da Lei nº 8.666/93 e suas altera-ções. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabili-dade civil pela solidez e segurança da obra objeto da Licitação que origi-nou o presente Contrato, e nem ético-profissional pela perfeita execu-ção do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contra-to. 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:Compete à CONTRATANTE: Proceder às vistorias técnicas e de medi-ções dos serviços; Efetuar os pagamentos dos valores solicitados deacordo com as informações da medição; Prestar os esclarecimentosnecessários à execução do Contrato. Compete à CONTRATADA: Cum-prir fielmente todas as cláusulas contratuais; Disponibilizar informa-ções técnicas à contratante sempre que solicitadas; Prover os custos

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 27totais da execução da obra, inclusive encargos sociais, trabalhistas etributários; Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condiçõesexigidas para a habilitação e contratação; Apresentar a Certidão deAcervo Técnico - CAT, no início da execução do Contrato; Sinalizar olocal das obras e/ou serviços adequadamente, tendo em vista o trânsitode veículos e pedestres; Providenciar a instalação de placa contendo aidentificação da obra e/ou serviços, nome da empresa contratada e seusresponsáveis técnicos; Responsabilizar-se pela atuação efetiva dos pro-fissionais indicados na alínea “g” acima, durante toda a execução da obrae/ou serviços do objeto deste contrato. 11. CLÁUSULA DÉCIMAPRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 11.1 Odescumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará alicitante às seguintes sanções: Pela inexecução total ou parcial do Con-trato, poderá a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa da CON-TRATADA, aplicar as seguintes sanções, sem exclusão das demais pena-lidades previstas no Artigo 87, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações;Advertência; Multa; Rescisão; Suspensão temporária do direito de par-ticipar em licitações e impedimento de contratar com a AdministraçãoPública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e) Declaração deinidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até queseja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicoua penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir aAdministração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazoda sanção aplicada com base no inciso anterior. 12. CLÁUSULA DÉCI-MA SEGUNDA - DAS MULTAS: 12.1 Pelo atraso injustificado ouinadimplemento na execução do Contrato, fica a CONTRATADA sujei-ta à multa de 0,33 % por dia de atraso, sobre o valor total do Contrato,não ultrapassando a 20 % (vinte por cento) ao mês, sem prejuízo dasdemais sanções aplicáveis, notadamente nos seguintes casos: Atraso noinício dos serviços; Quando os serviços estiverem em desacordo com asespecificações e normas técnicas; Atraso na conclusão da obra. Em casode reincidência da alínea “b”, a multa será cobrada em dobro; As multasserão dispensadas nos seguintes casos: Ocorrência de circunstância pre-vista em Lei, de caso fortuito ou força maior, nos termos da Lei Civil,impeditiva da execução do Contrato em tempo hábil; Ordem escrita daCONTRATANTE, para paralisar ou restringir a execução dos serviçoscontratados. 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO:13.1 À CONTRATANTE cabe rescindir o presente Termo Contratual,independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial se a firmaCONTRATADA inexecutar total ou parcialmente o que foi Contratado,com o advento das conseqüências Contratuais e as previstas em Lei.13.2 Constituem motivos para rescisão do Contrato: O não cumpri-mento ou o cumprimento irregular de Cláusulas Contratuais com rela-ção às especificações, projetos, normas técnicas ou prazos estipulados;O atraso injustificado em iniciar a obra; A paralisação da obra por maisde 05 (cinco) dias, injustificadamente e sem prévia comunicação à CON-TRATANTE; A cessão ou transferência da obra Contratada, total ouparcialmente, não admitida no Contrato e sem prévia autorização daCONTRATANTE; A reincidência nas multas previstas na Cláusula Dé-cima Terceira do presente Termo; A decretação de falência ou concordatadecretada, ainda que preventiva; O desatendimento das determinaçõesregulares da fiscalização designada pela CONTRATANTE para acom-panhar a execução da obra objeto do presente Contrato; 13.3 Ocorren-do à rescisão Contratual, a firma contratada receberá somente os paga-mentos devidos pela execução dos serviços até a data da referida resci-são, descontadas as multas por acaso aplicadas. 14. CLÁUSULA DÉCI-MA QUARTA - DA VINCULAÇÃO: Este Contrato e quaisquer altera-ções que lhe venham a ocorrer subordina-se à Lei nº 8.666/93, bemcomo suas alterações posteriores. 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DISPOSIÇÕES FINAIS: A CONTRATADA é obrigada a remover, apósa conclusão dos serviços, restos de materiais de qualquer natureza, pro-venientes da execução da obra; A CONTRATANTE reserva-se o direitode exigir a exclusão do Quadro de Empregados da CONTRATADA, deelemento subordinado à mesma, que por ato inequívoco de insubordina-ção mau conduta ou desídia, seja inconveniente ao bom desempenho dosserviços; Ficarão a cargo da CONTRATADA todas as despesas legais,junto ao CREA, Prefeitura, INSS e demais órgãos, que se fizerem neces-sários à perfeita execução da obra; O inadimplemento de quaisquer dasobrigações Contratuais poderá importar na declaração expressa deInidoneidade da CONTRATADA para pactuar com a CONTRATAN-TE, sem prejuízo de quaisquer outras sanções previstas no presenteTermo Contratual; A Contratada manterá, obrigatoriamente em toda aEXECUÇÃO DO CONTRATO, sua compatibilidade com as obrigaçõespor elas assumidas, e exigidas na licitação como Habilitação e Qualifica-ção; A Contratada será a única responsável por danos e prejuízos quevenha a causar à Contratante ou a terceiros, em decorrência da execu-

ção do serviço referente ao Contrato; A CONTRATANTE fará publicarextrato deste Contrato, no Diário Oficial do Município, até o 5º (quin-to) dia do mês subseqüente ao de sua assinatura, para que possa surtir osefeitos legais previstos. 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SUCES-SÃO E FORO: As partes Contratantes aceitam este instrumento na suatotalidade e se obrigam, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento domesmo, e elegem o foro da cidade e Comarca de Teresina, para dirimiras dúvidas e controvérsias do presente Termo Contratual. E, por esta-rem justos e contratados, assinam o presente termo, em 04 (quatro) viasde igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. Teresina(PI),03 de Junho de 2008. Visto: Talissa Amorim Rocha Monteiro Chefe daAssessoria Jurídica da SDU/SUDESTE João Eulálio de Pádua Superin-tendente - SDU SUDESTE CONTRATANTE Diógenes de Melo LemosSão Roque Const. Ltda CONTRATADA

CONTRATO N.º 029/2008 - SDU SUDESTE PREGÃOPRESENCIAL Nº 036/2008 – SDU/SUDESTE PROCESSO Nº 042-1350/2008 - SEMA - PMT CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRANS-PORTE E ESVAZIAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS FIRMADO EN-TRE A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANOE MEIO AMBIENTE – SDU SUDESTE E A EMPRESA JORGE R DOSSANTOS (ABC LIMPA FOSSA) . A SUPERINTENDÊNCIA DE DE-SENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE, com sede, foro eadministração nesta capital, à Av. Deputado Paulo Ferraz,nº2241,DirceuArcoverde,inscrita no CNPJ do MF sob o nº 06.056.770/0001-32, de-nominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Superin-tendente o Sr. João Eulálio de Pádua, brasileiro, casado, CPF nº099.821.593-72, residente e domiciliado em Teresina -PI e a empresaJorge R. dos Santos (ABC Limpa Fossas), com sede na Rua 13 de Maio,n°850, Bairro Centro, nesta cidade, denominada CONTRATADA, inscri-ta no CNPJ do MF sob o nº 09.513.947/0001-70, aqui representada poro Sr. Jorge R dos Santos, CPF nº 276.383.673-91, residente e domiciliadoem Teresina - PI, tendo em vista a homologação do processo licitatórioacima referido, têm justo e acordado celebrar o presente Contrato, comfundamento na Lei n.º 8.666/93, suas alterações, e de acordo com ascláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJE-TO Serviços de transportes e esvaziamento de fossas sépticas destina-dos ao atendimento de famílias residentes em vilas e favelas nas áreas dejurisdição da SDU-SUDESTE, conforme especificações e quantidadeestabelecidas no Anexo I. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DEEXECUÇÃO O prazo de prestação dos serviços relacionados na Cláusu-la anterior é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual ouinferior período. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica estabelecido que oprazo de execução supra, começa a contar a partir da data de assinaturado presente contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica estipulado tam-bém que a contratada deverá dispor de no mínimo um veiculo limpafossa. CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Osserviços descritos na Cláusula Primeira serão executados pela CON-TRATADA, nos locais designados pela contratante. PARÁGRAFOPRIMEIRO – Os serviços serão atestados por servidor(es) especialmen-te designado(s) pelo CONTRATANTE. PARÁGRAFO SEGUNDO – Osdejetos serão transportados e depositados de acordo com as normasvigentes e sob a orientação da contratante atendendo rigorosamente asespecificações estabelecidas. PARÁGRAFO TERCEIRO - Junto com anota fiscal deverão ser apresentados o Relatório com as informaçõestécnicas expedidas pela Gerência de Serviços Urbanos – GSU. CLÁUSU-LA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As despesas corre-rão por conta de recursos oriundos da municipalidade, Fonte 100, Ele-mento de Despesa Nº 33.90.39. Serviços de terceiros – pessoa jurídica;Classificação Orçamentária 2170. CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRI-GAÇÕES DA CONTRATANTE a) Proporcionar todas as facilidadesnecessárias a execução do serviço, inclusive comunicando à CONTRA-TADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança, inclusive deendereço. b) Promover o acompanhamento e fiscalização da prestaçãodo serviço sob os aspectos qualitativos e de continuidade, que não deve-rão ser interrompidos, ressalvados os casos de força maior, justificadose aceitos pela CONTRATANTE. c) Efetuar o pagamento das NotasFiscais /Faturas devidamente atestadas. d) Assegurar-se da boa prestaçãodos serviços e ou da qualidade dos produtos, verificando sempre o seubom desempenho. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CON-TRATADA a) Assumir todos os encargos legais (previdenciários, traba-lhistas, sociais) e judiciais e por todas as despesas decorrentes da execu-ção do contrato. b) Prestar os serviços de acordo com o estabelecido noEdital e sua proposta. c) Zelar pela perfeita execução dos serviçoscontratados, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer seremsanadas dentro dos prazos estabelecidos pela Contratante. d) Executaros serviços e ouprestar os serviços dentro dos parâmetros e das rotinas

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008 DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.23328estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicá-veis e às recomendações aceitas pela boa técnica. e) Atender dentro dosprazos previamente acordados a quaisquer exigências da fiscalização doCONTRATANTE, inerentes ao objeto. f) Manter, durante toda a exe-cução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificaçãoexigidas na licitação. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DA FOR-MA DE PAGAMENTO A Contratada executará os serviços acima dis-criminados pelo valor de R$ 76.200,00 (Setenta e Seis Mil e DuzentosReais). O pagamento será efetuado através de informações técnicasmensais expedidas pela Gerencia de Serviços Urbanos da CONTRA-TANTE . PARÁGRAFO ÚNICO – A quantia expressa nesta cláusulasofrerá todas as retenções e descontos legais, em especial os descontosrelativos ao Imposto de Renda, COFINS, CSLL, PIS/PASEP, ICMS eISS, no que couber. CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTAMENTOEsta contratação não admite reajuste de preços. Verificado algum doscasos previstos na alínea d, II, do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, serápossível a recomposição de preços a fim de manter o equilíbrio econô-mico financeiro do Contrato. CLÁUSULA NONA - PRAZO DE VI-GÊNCIA O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze)meses, podendo ser prorrogado por igual ou inferior período medianteTermo Aditivo. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES O objetodeste contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformida-de com o art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. PARÁGRAFO ÚNICO- Este instrumento poderá ser alterado, a critério da contratante e comas devidas justificativas, na ocorrência de qualquer das hipóteses previs-tas no art. 65, I e II da Lei Federal nº 8.666/93. CLÁUSULA DÉCIMAPRIMEIRA – DAS PENALIDADES Pelo descumprimento de quaisquerdas cláusulas ou condições do presente contrato ficará a contratada,garantida a prévia defesa, sujeita às penalidades previstas na Lei n°10.520/02, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, quais sejam: a)Multa de 02%(dois por cento) ao dia pelo atraso injustificado, nãoultrapassando a 20% (vinte por cento). b) Pela inexecução total ouparcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa,aplicar as seguintes sanções: c) Advertência. d) Multa de até 05% (cincopor cento) sobre o valor homologado, no caso de inexecução total, ousobre o valor do empenho no caso de inexecução parcial. e) Suspensãotemporária de participação em licitação e impedimento de contratarcom a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos. f) Decla-ração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraçãoPública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ouaté que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade queaplicou a penalidade. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCI-SÃO A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o pre-sente Contrato nas hipóteses previstas no art. 78, I a XII e XVII, da Leinº 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA o direito a qualquer inde-nização, ressalvados os casos especificados no art. 79, § 2º, da Lei nº8.666/93, sem prejuízo das penalidades pertinentes. PARÁGRAFO PRI-MEIRO- Nos casos enumerados no art. 78, I a XII e XVII, da Lei nº8.666/93, a rescisão dar-se-á por ato unilateral da Administração, medi-ante notificação, através de ofício, entregue diretamente ou por viapostal, com prova de recebimento, sem prejuízo do disposto na Cláusuladécima segunda. PARÁGRAFO SEGUNDO- Ficará o presente contratorescindido, mediante formalização, ainda, nos casos previstos no art.78, XIII a XVI, da Lei nº 8.666/93, assegurados o contraditório e aampla defesa. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA CESSÃO OUTRANSFERÊNCIA O presente instrumento não poderá ser objeto decessão ou transferência, no todo ou em parte, sem anuência prévia daCONTRATANTE. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAVINCULAÇÃO O presente Contrato encontra-se vinculado aos termosdo Procedimento Licitatório, proposta da contratada, Lei Federal n°10.520/02, subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93 e demais legislaçãoaplicável. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS Oscasos omissos serão submetidos a parecer do Órgão Jurídico da PREFEI-TURA MUNICIPAL DE TERESINA, e resolvidos de conformidadecom o preceituado na Lei nº 10.520/2002 e na Lei nº 8.666/93 e suasalterações posteriores e demais legislação vigente. CLÁUSULA DÉCI-MA SEXTA - DO FORO Para dirimir questões derivadas deste contrato,fica nomeado o foro da Comarca de Teresina, excluído qualquer outro,por mais privilegiado que seja. E por estar justo e acordado, depois delido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em quatrocópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.Teresina, 03 de junho de 2008. Visto: Talissa Amorim Rocha MonteiroChefe da Assessoria Jurídica da SDU/SUDESTE João Eulálio de PáduaSuperintendente da SDU/SUDESTE CONTRATANTE Jorge R. dos SantosSócio Administrador Jorge R. dos Santos (ABC Limpa Fossas) CON-TRATADA

CONTRATO N.º 030/2008 - SDU SUDESTE CONVITE Nº 022/2008 - CPL OBRAS I/SEMA/PMT PROCESSO Nº 042-1593/2008- SEMA - PMT CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃODE OBRA POR PREÇO UNITÁRIO CELEBRADO ENTRE A SUPE-RINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SU-DESTE E A EMPRESA JWR COMERCIO E CONST. LTDA. A SUPE-RINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-SDU SUDES-TE, com sede, foro e administração nesta capital, à Av. Deputado PauloFerraz,nº 2241,inscrita no CNPJ do MF sob o nº 06.056.770/0001-32,denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Superin-tendente o Sr. João Eulálio de Pádua, brasileiro, casado, CPF nº099.821.593-72, residente e domiciliado em Teresina -PI e a EmpresaJWR Comércio e Construções Ltda, com sede à rua Licurgo de Paiva,nº909,Recanto das Palmeira, nesta cidade, denominada CONTRATADA,inscrita no CNPJ do MF sob o nº 07.489.429/0001-33, aqui representa-da por seu Sócio Gerente o Sr. Walter Ramos de Resende Neto, Eng.ºCivil, CPF nº 306.168.323-20, residente e domiciliado em Teresina -PI, tendo em vista a homologação do processo licitatório acima referi-do, têm justo e acordado celebrar o presente Contrato, com fundamentona Lei n.º 8.666/93, suas alterações, e de acordo com as cláusulas econdições seguintes: 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 1.1Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa cons-trutora para execução dos serviços pavimentação em paralelo roxo,reg.c/brita, sarjeta em paralelo e outros (ext.=121m) na rua São Leopoldotrecho:entre a rua Carajás e rua São Pedro Alto da Ressurreição bairroGurupi e trecho com (ext.=177,20) na rua São Domingos, trecho entreas ruas Alto da Ressurreição no bairro Gurupi zona Sudeste de Teresina-Pi.(Orçamentos n° 116/2008 e n°9/2008). 1.2 O Edital, seus anexos e aproposta da CONTRATADA, fazem parte integrante deste instrumen-to, independentemente de transcrição. 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOPREÇO: A CONTRATADA executará a obra objeto do presente Con-trato, pelo valor de R$ 54.926,37 (Cinqüenta e Quatro Mil, Novecen-tos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos). O preço propostoindicado no item 2.1, inclui todos os ônus e custos de materiais, encar-gos trabalhistas e sociais com a mão-de-obra e equipamentos necessári-os à perfeita conclusão da obra. 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA FON-TE DE RECURSOS As despesas decorrentes da execução dos serviços,objeto desta licitação correrão à conta do Classificação Orçamentária:5023; Elemento de Despesa: 4.4.90.51 e Fonte de Recurso: 100. 4.CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 4.1 Os servi-ços terão a forma de execução indireta, no regime de empreitada porpreços unitários, do tipo menor preço. 5. CLÁUSULA QUINTA - DAVIGÊNCIA E EFICÁCIA: O prazo de vigência do contrato será de 195(cento e noventa e cinco) dias, com eficácia a contar da data de suaassinatura, conforme estabelecido no Edital, e a correspondente publi-cação no Diário Oficial do Município; A vigência do contrato, previstano caput desta cláusula fica condicionada à existência de créditos orça-mentários para o exercício em que ocorrerão as despesas. 6. CLÁUSU-LA SEXTA - DOS PRAZOS: O prazo máximo de execução da obraobjeto do presente Contrato é de 90 (noventa) dias, contados da data dorecebimento da Ordem de Serviço, expedida pelo Departamento Com-petente, podendo ser prorrogado mediante solicitação expressa, devida-mente justificado e aceito pela CONTRATANTE, nos termos do Art.57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; O Departamento Competenteemitirá a Ordem de Serviço em 05 (cinco) dias úteis, contados do rece-bimento do Contrato assinado; Depois de comunicada, a CONTRATA-DA, terá 03 (três) dias úteis para receber a Ordem de Serviço e iniciar asobras, do objeto do Contrato. Os pedidos de prorrogação de prazos serãodirigidos a CONTRATANTE, até 15 (quinze) dias antes da data dotérmino do prazo contratual. 7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGA-MENTO E MEDIÇÕES: O pagamento será efetuado 03 (três) parcelasconforme medições realizadas pelo Departamento Competente da Con-tratante; 7.1.1 O pagamento do mês subseqüente ao vencido, após amedição, só será efetuado mediante a apresentação, pela CONTRATA-DA: do comprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia porTempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal; docomprovante de regularidade às Contribuições Previdenciárias, expedi-do pelo INSS; do comprovante de quitação dos demais encargos traba-lhistas e tributários decorrentes da execução dos serviços contratados. Ocontratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato; 7.1.3 Ainadimplência do Contrato, com referência aos encargos trabalhistas,previdenciários, fiscais e comerciais não transferem à AdministraçãoPública a responsabilidade do seu pagamento, nem poderá onerar oobjeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras eedificações, inclusive perante o Registro de Imóveis; 7.1.4 O contratopoderá ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por jus-

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 29ta causa, quando a CONTRATADA deixar de cumprir obrigações traba-lhistas previstas em lei, inclusive àquelas atinentes à segurança e saúdedo trabalho. 7.1.5 O preço do Contrato é irreajustável, salvo alteraçõessupervenientes na legislação vigente e dependendo da repactuação entreCONTRATANTE e CONTRATADA. 7.2 Serviços Extras: Os serviçosextras, porventura existentes, após devidamente autorizados pelo CON-TRATANTE, respeitando-se os limites legais previstos no Artigo 65,inciso I, da Lei nº 8.666/93, serão pagos na proporção em que foremexecutados, cujos preços unitários obedecerão às seguintes condições:a.1) serviços considerados extras por excederem aos quantitativos exis-tentes na proposta vencedora terão seus preços unitários iguais aospreços daquela proposta vencedora; a.2) serviços não previstos na pro-posta vencedora, mas necessários à execução da obra, terão seus preçosfixados mediante acordo entre as partes. 8. CLÁUSULA OITAVA - DAEXECUÇÃO DA OBRA: A execução da obra deverá ser acompanhada efiscalizada por um representante da CONTRATANTE especialmentedesignado; O representante da CONTRATANTE anotará em registropróprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da obra,determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitosobservados. As decisões e providências que ultrapassarem a competên-cia da fiscalização, por parte do representante da CONTRATANTE,deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoçãodas medidas convenientes. Quando o objeto licitado tratar-se de: termi-nais rodoviários e ferroviários; serviços de assistência à saúde; serviçoseducacionais; praças e centros culturais; centros esportivos; conjuntoshabitacionais e principais vias; será exigido, quando da contratação,cumprimento do Art. 1º da Lei Municipal nº 2.557 de 18/07/97, queprevê como obrigatórias as adaptações de acessibilidade para as pessoasportadoras de deficiências. 9. CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMEN-TO DA OBRA: A fiscalização receberá os serviços após a constatação deque a obra está de acordo com o Contratado: Provisoriamente, peloresponsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termocircunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comu-nicação escrita do Contratado; Definitivamente, por servidor ou comis-são designada pela autoridade competente, mediante termo circunstan-ciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ouvistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,observando o disposto no Artigo 69, da Lei nº 8.666/93 e suas altera-ções. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabili-dade civil pela solidez e segurança da obra objeto da licitação que origi-nou o presente Contrato, e nem ético-profissional pela perfeita execu-ção do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contra-to. 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:Compete à CONTRATANTE: Proceder as vistorias técnicas e de medi-ções dos serviços; Efetuar os pagamentos dos valores solicitados deacordo com as informações da medição; Prestar os esclarecimentosnecessários à execução do Contrato. Compete à CONTRATADA: Cum-prir fielmente todas as cláusulas contratuais; Disponibilizar informa-ções técnicas à contratante sempre que solicitadas; Prover os custostotais da execução da obra, inclusive encargos sociais, trabalhistas etributários; Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condiçõesexigidas para a habilitação e contratação; Apresentar a anotação deresponsabilidade técnica (ART), no inicio da execução do Contrato;Sinalizar o local das obras e/ou serviços adequadamente, tendo em vistao trânsito de veículos e pedestres; Providenciar a instalação de placacontendo a identificação da obra e/ou serviços, nome da empresa con-tratada e seus responsáveis técnicos; Responsabilizar-se pela atuaçãoefetiva dos profissionais indicados na alínea “g” acima, durante toda aexecução da obra e/ou serviços do objeto deste contrato. 11. CLÁUSU-LA DECIMA PRIMEIRA-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 11.1O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitaráa Licitante às seguintes sanções: Pela inexecução total ou parcial doContrato, poderá a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa daCONTRATADA, aplicar as seguintes sanções, sem exclusão das demaispenalidades previstas no art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações;Advertência; Multa; Rescisão; Suspensão temporária do direito de par-ticipar em licitações e impedimento de contratar com a AdministraçãoPública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e) Declaração deinidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até queseja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicoua penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir aAdministração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazoda sanção aplicada com base no inciso anterior. 12. CLÁUSULA DÉCI-MA SEGUNDA - DAS MULTAS: 12.1 Pelo atraso injustificado ouinadimplemento na execução do Contrato, fica a CONTRATADA sujei-ta à multa de 0,33 % por dia de atraso, sobre o valor total do Contrato,

não ultrapassando a 20 % (vinte por cento) ao mês, sem prejuízo dasdemais sanções aplicáveis, notadamente nos seguintes casos: Atraso noinício dos serviços; Quando os serviços estiverem em desacordo com asespecificações e normas técnicas; Atraso na conclusão da obra. Em casode reincidência da alínea b, a multa será cobrada em dobro; As multasserão dispensadas nos seguintes casos: Ocorrência de circunstância pre-vista em Lei, de caso fortuito ou força maior, nos termos da Lei Civil,impeditiva da execução do Contrato em tempo hábil; Ordem escrita daCONTRATANTE, para paralisar ou restringir a execução dos serviçoscontratados. 13. CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO:13.1 À CONTRATANTE cabe rescindir o presente Termo Contratual,independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial se a firmaCONTRATADA inexecutar total ou parcialmente o que foi Contratado,com o advento das conseqüências Contratuais e as previstas em Lei.Constituem motivos para rescisão do Contrato: O não cumprimento ouo cumprimento irregular de Cláusulas Contratuais com relação àsespecificações, projetos, normas técnicas ou prazos estipulados; O atra-so injustificado em iniciar a obra; A paralisação da obra por mais de 05(cinco) dias, injustificadamente e sem prévia comunicação à CONTRA-TANTE; A cessão ou transferência da obra Contratado, total ou parci-almente, não admitido no Contrato e sem prévia autorização da CON-TRATANTE; A reincidência nas multas previstas na Cláusula DécimaSegunda do presente Termo; A decretação de falência ou concordatadecretada, ainda que preventiva; O desatendimento das determinaçõesregulares da fiscalização designada pela CONTRATANTE para acom-panhar a execução da obra objeto do presente Contrato; 13.3 Ocorren-do à rescisão Contratual, a firma contratada receberá somente os paga-mentos devidos pela execução dos serviços até a data da referida resci-são, descontadas as multas por acaso aplicadas. 14. CLÁUSULA DECIMAQUARTA - DA VINCULAÇÃO: Este Contrato e quaisquer alteraçõesque lhe venham a ocorrer subordina-se à Lei nº 8.666/93 bem como suasalterações posteriores. 15. CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DISPOSI-ÇÕES FINAIS: A CONTRATADA é obrigada a remover, após a conclu-são dos serviços, restos de materiais de qualquer natureza, provenientesda execução da obra; A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigira exclusão do Quadro de Empregados da CONTRATADA, de elementosubordinado à mesma, que por ato inequívoco de insubordinação mauconduta ou desídia, seja inconveniente ao bom desempenho dos servi-ços; Ficarão a cargo da CONTRATADA todas as despesas legais, juntoao CREA, Prefeitura, INSS e demais órgãos, que se fizerem necessáriosà perfeita execução da obra; O inadimplemento de quaisquer das obriga-ções Contratuais poderá importar na declaração expressa de Inidoneidadeda CONTRATADA para pactuar com a CONTRATANTE, sem prejuízode quaisquer outras sanções previstas no presente Termo Contratual; AContratada manterá, obrigatoriamente em toda a EXECUÇÃO DOCONTRATO, sua compatibilidade com as obrigações por elas assumi-das, e exigidas na Licitação como Habilitação e Qualificação; A Contra-tada será a única responsável por danos e prejuízos que venha a causar àContratante ou a terceiros, em decorrência da execução do serviçoreferente ao Contrato; A CONTRATANTE fará publicar extrato desteContrato, no Diário Oficial do Município, até o 5.º (quinto) dia do mêssubseqüente ao de sua assinatura, para que possa surtir os efeitos legaisprevistos. 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SUCESSÃO E FORO: Aspartes Contratantes aceitam este instrumento na sua totalidade e seobrigam, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do mesmo, eelegem o foro da cidade e Comarca de Teresina, para dirimir as dúvidase controvérsias do presente Termo Contratual. E, por estarem justos econtratados, assinam o presente termo, em 04 (quatro) vias de igualteor e forma, na presença das testemunhas abaixo. Teresina(PI), 06 deJunho de 2008. Visto: Talissa Amorim Rocha Monteiro Chefe da Asses-soria Jurídica da SDU/SUDESTE João Eulálio de Pádua Superintendenteda SDU/SUDESTE CONTRATANTE Walter Ramos de Resende NetoJWR Comércio e Construções Ltda CONTRATADA

CONTRATO N.º 031/2008 - SDU SUDESTE TOMADA DE PRE-ÇOS Nº 008/2008 - CPL/OBRAS II/SEMA/PMT PROCESSO Nº042-0924/2008 - SEMA/PMT CONTRATO DE EMPREITADA PARAEXECUÇÃO DE OBRA POR PREÇO UNITÁRIO CELEBRADO EN-TRE A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU SUDESTE E A EMPRESA V F SOUSA E CIA LTDA. A SUPE-RINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIOAMBIENTE – SDU/SUDESTE, com sede, foro e administração nestacapital, a Av. Deputado Paulo Ferraz, nº 2241 Dirceu Arcoverde, inscri-ta no CNPJ do MF sob o nº 06.056.770/0001-32, denominada CON-TRATANTE, neste ato representada por seu Superintendente Sr. JoãoEulálio de Pádua, brasileiro, casado, CPF nº 099.821.593-72 , residentee domiciliado em Teresina -PI e a Empresa V. F. Sousa & Cia Ltda , com

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008 DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.23330sede à Av. Universitária 202/Sala A –Bairro Ininga, nesta cidade, deno-minada CONTRATADA, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 12.190.146/0001-26, aqui representada por seu Representante Legal o Sr. JusselinoAlmeida de Sousa Filho, CPF nº 934.912.393-20 , residente e domiciliadoem Teresina - PI, tendo em vista a homologação do processo licitatórioacima referido, têm justo e acordado celebrar o presente Contrato, comfundamento na Lei n.º 8.666/93, suas alterações, e de acordo com ascláusulas e condições seguintes: 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJE-TO: 1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresaconstrutora para execução dos serviços de escavação, transporte dematerial de jazida, empiçarramento e regularização de leitos, melhoriase/ou implantação de vias coletoras em diversos bairros na área de atua-ção da SDU-Sudeste. O Edital, seus anexos e a proposta da CONTRA-TADA fazem parte integrante deste instrumento, independentementede transcrição. 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO: A CONTRA-TADA executará a obra objeto do presente Contrato, pelo valor de R$428.850,00 (Quatrocentos e Vinte Oito Mil, Oitocentos e CinqüentaReais). O preço proposto indicado no item 2.1, inclui todos os ônus ecustos de materiais, encargos trabalhistas e sociais com a mão-de-obra eequipamentos necessários à perfeita conclusão da obra. 2.3 Os preços doContrato serão irreajustáveis no período de um ano a partir da data deapresentação das propostas. 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA FONTEDE RECURSOS As despesas decorrentes da execução do serviço, respec-tivamente, objeto desta licitação correrão à conta da Classificação Or-çamentária: 1154; Fonte de Recursos: 100; Elemento de Despesa:4.4.90.51. 4. CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO:4.1 Os serviços terão a forma de execução indireta, no regime de em-preitada por preço unitário do tipo menor preço; 5. CLÁUSULA QUINTA- DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA: O prazo de vigência do contrato será de285 (duzentos e oitenta e cinco) dias, com eficácia a contar da data desua assinatura, conforme estabelecido no Edital, e a correspondentepublicação no Diário Oficial do Município; A vigência do contrato,prevista no caput desta cláusula fica condicionada à existência de crédi-tos orçamentários para o exercício em que ocorrerão as despesas. 6.CLÁUSULA SEXTA - DAS GARANTIAS 6.1.GARANTIA DE EXE-CUÇÃO CONTRATUAL 6.2. A Licitante vencedora prestará Garantiade Execução, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Con-trato, numa das seguintes modalidades: seguro garantia, fiança bancária,caução em dinheiro. 6.3. Caso a Licitante vencedora preste garantia pormeio de fiança bancária deverá utilizar o modelo constante do AnexoIII. 6.4. O depósito da garantia referente à caução em dinheiro deveráser depositado na Caixa Econômica Federal. 6.5. O depósito da garantiade execução contratual deverá ser entregue conforme instruções daEntidade de Licitação. 6.6. A Garantia de Execução será liberada e resti-tuída pela Entidade de Licitação à Licitante no prazo de 30 (trinta) diasdo efetivo cumprimento das obrigações contratuais. 7. CLÁUSULASÉTIMA - DOS PRAZOS: O prazo máximo de execução da obra objetodo presente Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da datado recebimento da Ordem de Serviço, expedida pelo DepartamentoCompetente, podendo ser prorrogado mediante solicitação expressa,devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, nos termos doArt. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; O Departamento Compe-tente emitirá a Ordem de Serviço em 05 (cinco) dias úteis, contados dorecebimento do Contrato assinado; Depois de comunicada, a CONTRA-TADA, terá 03 (três) dias úteis para receber a Ordem de Serviço e iniciaras obras, do objeto do Contrato. Os pedidos de prorrogação de prazosserão dirigidos a CONTRATANTE, até 15 (quinze) dias antes da data dotérmino do prazo contratual. 8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGA-MENTO E MEDIÇÕES: O pagamento será efetuado em 06 (seis) par-celas mensais conforme medições realizadas pelo Departamento Com-petente da Contratante; 8.1.1 O pagamento do mês subseqüente aovencido, após a medição, só será efetuado mediante a apresentação,pela CONTRATADA: do comprovante de regularidade relativa ao Fun-do de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CaixaEconômica Federal; do comprovante de regularidade às ContribuiçõesPrevidenciárias, expedido pelo INSS; do comprovante de quitação dosdemais encargos trabalhistas e tributários decorrentes da execução dosserviços contratados. O contratado é responsável pelos encargos traba-lhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução docontrato; 8.3 A inadimplência do contrato, com referência aos encargostrabalhistas, fiscais e comerciais não transferem à Administração Públi-ca a responsabilidade do seu pagamento, nem poderá onerar o objeto docontrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,inclusive perante o Registro de Imóveis; 8.4 O contrato poderá serrescindido, pela contratada, unilateralmente, por justa causa, quando acontratada deixar de cumprir obrigações trabalhistas previstas em lei,inclusive àquelas atinentes à segurança e saúde no trabalho. 8.5 O preço

do Contrato é irreajustável, salvo alterações supervenientes na legisla-ção vigente e dependendo da repactuação entre CONTRATANTE eCONTRATADA. 8.6 Serviços Extras: Os serviços extras, porventuraexistentes, após devidamente autorizados pelo CONTRATANTE, res-peitando-se os limites legais previstos no Artigo 65, inciso I, da Lei nº8.666/93, serão pagos na proporção em que forem executados, cujospreços unitários obedecerão às seguintes condições: a.1) serviços consi-derados extras por excederem aos quantitativos existentes na propostavencedora terão seus preços unitários iguais aos preços daquela propostavencedora; a.2) serviços não previstos na proposta vencedora, masnecessários à execução da obra, terão seus preços fixados medianteacordo entre as partes. 9. CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO DAOBRA: A execução da obra deverá ser acompanhada e fiscalizada por umrepresentante da CONTRATANTE especialmente designado; O repre-sentante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas asocorrências relacionadas com a execução da obra, determinando o quefor necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. Asdecisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscaliza-ção, por parte do representante da CONTRATANTE, deverão ser soli-citadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidasconvenientes. 10 CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DAOBRA: 10.1 A fiscalização receberá os serviços após a constatação deque a obra está de acordo com o Contratado: Provisoriamente, peloresponsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termocircunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comu-nicação escrita do Contratado; Definitivamente, por servidor ou comis-são designada pela autoridade competente, mediante termo circunstan-ciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ouvistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,observando o disposto no Artigo 69, da Lei 8.666/93. O recebimentoprovisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solideze segurança da obra objeto da Licitação que originou o presente Contra-to, e nem ético-profissional pela perfeita execução do mesmo, dentrodos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato. 11. CLÁUSULADÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: Compete àCONTRATANTE: proceder às vistorias técnicas e de medições dosserviços; efetuar os pagamentos dos valores solicitados de acordo comas informações da medição; prestar os esclarecimentos necessários àexecução do Contrato. Compete à CONTRATADA: cumprir fielmentetodas as cláusulas contratuais; disponibilizar informações técnicas à con-tratante sempre que solicitadas; prover os custos totais da execução daobra, inclusive encargos sociais, trabalhistas e tributários; manter, du-rante a vigência do Contrato, todas as condições exigidas para a habili-tação e contratação; sinalizar o local das obras e/ou serviços adequada-mente, tendo em vista o trânsito de veículos e pedestres; providenciar ainstalação de placa contendo a identificação da obra e/ou serviços, nomeda empresa contratada e seus responsáveis técnicos; responsabilizar-sepela atuação efetiva dos profissionais indicados na alínea “g” acima,durante toda a execução da obra e/ou serviços do objeto deste contrato.12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINIS-TRATIVAS: 12.1. O descumprimento das obrigações e demais condi-ções do Edital sujeitará a Licitante às seguintes sanções: Pela inexecuçãototal ou parcial do Contrato, poderá a CONTRATANTE, garantida aprévia defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes sanções, semexclusão das demais penalidades previstas no art. 87, da Lei n.º 8.666/93; Advertência; Multa; Rescisão; Suspensão temporária do direito departicipar em licitações e impedimento de contratar com a Administra-ção Pública, por prazo não superior a 02(dois) anos; e) Declaração deinidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até queseja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicoua penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir aAdministração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazoda sanção aplicada com base no inciso anterior. 13. CLÁUSULA DÉCI-MA TERCEIRA - DAS MULTAS: 13.1. Pelo atraso injustificado ouinadimplemento na execução do Contrato, fica a CONTRATADA sujei-ta à multa de 0,33% por dia de atraso, sobre o valor total do Contrato,não ultrapassando a 20%(vinte por cento) ao mês, sem prejuízo dasdemais sanções aplicáveis, notadamente nos seguintes casos: atraso noinício dos serviços; quando os serviços estiverem em desacordo com asespecificações e normas técnicas; atraso na conclusão da obra. Em casode reincidência da alínea b, a multa será cobrada em dobro; As multasserão dispensadas nos seguintes casos: Ocorrência de circunstância pre-vista em Lei, de caso fortuito ou força maior, nos termos da Lei Civil,impeditiva da execução do Contrato em tempo hábil; Ordem escrita daCONTRATANTE, para paralisar ou restringir a execução dos serviçoscontratados. 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO:

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 3114.1 À CONTRATANTE cabe rescindir o presente Termo Contratual,independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial se a firmaCONTRATADA inexecutar total ou parcialmente o que foi Contratado,com o advento das conseqüências Contratuais e as previstas em Lei.14.2 Constituem motivo para rescisão do Contrato: O não cumprimen-to ou o cumprimento irregular de Cláusulas Contratuais com relação àsespecificações, projetos, normas técnicas ou prazos estipulados; O atra-so injustificado em iniciar a obra; A paralisação da obra por mais de 05(cinco) dias, injustificadamente e sem prévia comunicação à CONTRA-TANTE; A cessão ou transferência da obra Contratada, total ou parcial-mente, não admitida no Contrato e sem prévia autorização da CON-TRATANTE; A reincidência nas multas previstas na Cláusula DécimaTerceira do presente Termo; A decretação de falência ou concordatadecretada, ainda que preventiva; O desatendimento das determinaçõesregulares da fiscalização designada pela CONTRATANTE para acom-panhar a execução da obra objeto do presente Contrato; 14.3. Ocorren-do à rescisão Contratual, a firma contratada receberá somente os paga-mentos devidos pela execução dos serviços até a data da referida resci-são, descontadas as multas por acaso aplicadas. 15. CLÁUSULA DÉCI-MA QUINTA - DA VINCULAÇÃO: Este Contrato e quaisquer altera-ções que lhe venham a ocorrer subordina-se à Lei 8.666/93 bem comosuas alterações posteriores. 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DIS-POSIÇÕES FINAIS: A CONTRATADA é obrigada a remover, após aconclusão dos serviços, restos de materiais de qualquer natureza, prove-nientes da execução da obra; A CONTRATANTE reserva-se o direito deexigir a exclusão do Quadro de Empregados da CONTRATADA, deelemento subordinado à mesma, que por ato inequívoco de insubordina-ção, má conduta ou desídia, seja inconveniente ao bom desempenho dosserviços; Ficarão a cargo da CONTRATADA todas as despesas legais,junto ao CREA, Prefeitura, INSS e demais órgãos, que se fizerem neces-sários à perfeita execução da obra; O inadimplemento de quaisquer dasobrigações Contratuais poderá importar na declaração expressa deInidoneidade da CONTRATADA para pactuar com a CONTRATAN-TE, sem prejuízo de quaisquer outras sanções previstas no presenteTermo Contratual; A Contratada manterá, obrigatoriamente em toda aEXECUÇÃO DO CONTRATO, sua compatibilidade com as obrigaçõespor elas assumidas, e exigidas na Licitação como Habilitação e Qualifi-cação; A Contratada será a única responsável por danos e prejuízos quevenha a causar à Contratante ou a terceiros, em decorrência da execu-ção do serviço referente ao Contrato; A CONTRATANTE fará publicarextrato deste Contrato, no Diário Oficial do Município, até ocinco.º(quinto) dia do mês subseqüente ao de sua assinatura, para quepossa surtir os efeitos legais previstos. 17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTI-MA - SUCESSÃO E FORO: As partes Contratantes aceitam este instru-mento na sua totalidade e se obrigam, por si e seus sucessores, ao fielcumprimento do mesmo, e elegem o foro da cidade e Comarca de Teresina,para dirimir as dúvidas e controvérsias do presente Termo Contratual.E, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, em 04(quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.Teresina(PI), 13 de Junho de 2008. Visto: Talissa Amorim RochaMonteiro Chefe da Assessoria Jurídica da SDU/SUDESTE João Euláliode Pádua Superintendente - SDU SUDESTE CONTRATANTE JusselinoAlmeida de Sousa Filho V F Sousa Cia Ltda CONTRATADA

CONTRATO N.º 032/2008 - SDU SUDESTE CONVITE Nº 009/2008 - CPL OBRAS II/SEMA/PMT PROCESSO Nº 042-1479/2008- SEMA - PMT CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃODE OBRA POR PREÇO UNITÁRIO CELEBRADO ENTRE A SUPE-RINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SU-DESTE E A EMPRESA HORIZONTE CONSTRUÇÕES LTDA. A SU-PERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIOAMBIENTE - SDU/SUDESTE, com sede, foro e administração nestacapital à Av. Deputado Paulo Ferraz, nº 2241,Bairro Dirceu Arcoverde,inscrita no CNPJ do MF sob o nº06.056.770/0001-32, denominadaCONTRATANTE, neste ato representada por seu Superintendente, oSr. João Eulálio de Pádua , brasileiro, casado, CPF nº 099.821.593-72,residente e domiciliado em Teresina -PI e a Empresa Horizonte Cons-truções Ltda, com sede à rua Noronha Almeida n°2543, sala 7, BairroSão João , nesta cidade, denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJdo MF sob o nº09.168.400/0001-85, aqui representada por seu SócioGerente o Sr. Helder Alves dos Reis, Eng.º Civil, CPF nº 478.934.433-91, residente e domiciliado em Teresina - PI, tendo em vista a homolo-gação do processo licitatório acima referido, têm justo e acordado cele-brar o presente Contrato, com fundamento na Lei n.º 8.666/93, suasalterações, e de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 1. CLÁ-USULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 1.1 Constitui objeto da presentelicitação a contratação de empresa construtora para execução dos servi-

ços de pavimentação em paralelepípedo roxo, rejuntado com brita, narua 01 do loteamento Cidade Verde, com extensão de 428m (quatrocen-tos e vinte e oito metros), bairro Novo Horizonte. 1.2 O Edital, seusanexos e a proposta da CONTRATADA, fazem parte integrante desteinstrumento, independentemente de transcrição. 2. CLÁUSULA SE-GUNDA - DO PREÇO: A CONTRATADA executará a obra objeto dopresente Contrato, pelo valor de R$ 74.597,47 (Setenta e Quatro MilQuinhentos e Noventa e Sete Reais Quarenta e Sete Centavos). O preçoproposto indicado no item 2.1, inclui todos os ônus e custos de materi-ais, encargos trabalhistas e sociais com a mão-de-obra e equipamentosnecessários à perfeita conclusão da obra. 3. CLÁUSULA TERCEIRA -DA FONTE DE RECURSOS As despesas decorrentes da execução dosserviços, objeto desta licitação correrão à conta da Classificação Orça-mentária: 5023; Elemento de Despesa: 4.4.90.51 e Fonte de Recurso:100. 4. CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 4.1 Osserviços terão a forma de execução indireta, no regime de empreitadapor preços unitários, do tipo menor preço. 5. CLÁUSULA QUINTA -DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA: O prazo de vigência do contrato será de195 (cento e noventa e cinco) dias, com eficácia a contar da data de suaassinatura, conforme estabelecido no Edital, e a correspondente publi-cação no Diário Oficial do Município; A vigência do contrato, previstano item 5.1, fica condicionada à existência de créditos orçamentáriospara o exercício em que ocorrerão as despesas. 6. CLÁUSULA SEXTA- DOS PRAZOS: O prazo máximo de execução da obra objeto do pre-sente Contrato é de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimentoda Ordem de Serviço, expedida pelo Departamento Competente, po-dendo ser prorrogado mediante solicitação expressa, devidamente justi-ficado e aceito pela CONTRATANTE, nos termos do Art. 57 da Lei nº8.666/93 e suas alterações; O Departamento Competente emitirá aOrdem de Serviço em 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento doContrato assinado; Depois de comunicada, a CONTRATADA, terá 03(três) dias úteis para receber a Ordem de Serviço e iniciar as obras, doobjeto do Contrato. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidosa CONTRATANTE, até 15 (quinze) dias antes da data do término doprazo contratual. 7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO EMEDIÇÕES: O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas confor-me medições realizadas pelo Departamento Competente da Contratan-te; 7.1.1 O pagamento do mês subseqüente ao vencido, após a medição,só será efetuado mediante a apresentação, pela CONTRATADA: docomprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempode Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal; do com-provante de regularidade às Contribuições Previdenciárias, expedidopelo INSS; do comprovante de quitação dos demais encargos trabalhis-tas e tributários decorrentes da execução dos serviços contratados. Ocontratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato; 7.1.3 Ainadimplência do Contrato, com referência aos encargos trabalhistas,previdenciários, fiscais e comerciais não transferem à AdministraçãoPública a responsabilidade do seu pagamento, nem poderá onerar oobjeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras eedificações, inclusive perante o Registro de Imóveis; 7.1.4 O contratopoderá ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmente, por jus-ta causa, quando a CONTRATADA deixar de cumprir obrigações traba-lhistas previstas em lei, inclusive àquelas atinentes à segurança e saúdedo trabalho. 7.1.5 O preço do Contrato é irreajustável, salvo alteraçõessupervenientes na legislação vigente e dependendo da repactuação entreCONTRATANTE e CONTRATADA. 7.3 Serviços Extras: Os serviçosextras, porventura existentes, após devidamente autorizados pelo CON-TRATANTE, respeitando-se os limites legais previstos no Artigo 65,inciso I, da Lei nº 8.666/93, serão pagos na proporção em que foremexecutados, cujos preços unitários obedecerão às seguintes condições:a.1) serviços considerados extras por excederem aos quantitativos exis-tentes na proposta vencedora terão seus preços unitários iguais aospreços daquela proposta vencedora; a.2) serviços não previstos na pro-posta vencedora, mas necessários à execução da obra, terão seus preçosfixados mediante acordo entre as partes. 8. CLÁUSULA OITAVA - DAEXECUÇÃO DA OBRA: A execução da obra deverá ser acompanhada efiscalizada por um representante da CONTRATANTE especialmentedesignado; O representante da CONTRATANTE anotará em registropróprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da obra,determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitosobservados. As decisões e providências que ultrapassarem a competên-cia da fiscalização, por parte do representante da CONTRATANTE,deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoçãodas medidas convenientes. Quando o objeto licitado tratar-se de: termi-nais rodoviários e ferroviários; serviços de assistência à saúde; serviçoseducacionais; praças e centros culturais; centros esportivos; conjuntos

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008 DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.23332habitacionais e principais vias; será exigido, quando da contratação,cumprimento do Art. 1º da Lei Municipal nº 2.557 de 18/07/97, queprevê como obrigatórias as adaptações de acessibilidade para as pessoasportadoras de deficiências. 9. CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMEN-TO DA OBRA: A fiscalização receberá os serviços após a constatação deque a obra está de acordo com o Contratado: Provisoriamente, peloresponsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termocircunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comu-nicação escrita do Contratado; Definitivamente, por servidor ou comis-são designada pela autoridade competente, mediante termo circunstan-ciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ouvistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,observando o disposto no Artigo 69, da Lei nº 8.666/93 e suas altera-ções. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabili-dade civil pela solidez e segurança da obra objeto da licitação que origi-nou o presente Contrato, e nem ético-profissional pela perfeita execu-ção do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contra-to. 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:Compete à CONTRATANTE: Proceder as vistorias técnicas e de medi-ções dos serviços; Efetuar os pagamentos dos valores solicitados deacordo com as informações da medição; Prestar os esclarecimentosnecessários à execução do Contrato. Compete à CONTRATADA: Cum-prir fielmente todas as cláusulas contratuais; Disponibilizar informa-ções técnicas à contratante sempre que solicitadas; Prover os custostotais da execução da obra, inclusive encargos sociais, trabalhistas etributários; Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condiçõesexigidas para a habilitação e contratação; Apresentar a anotação deresponsabilidade técnica (ART), no inicio da execução do Contrato;Sinalizar o local das obras e/ou serviços adequadamente, tendo em vistao trânsito de veículos e pedestres; Providenciar a instalação de placacontendo a identificação da obra e/ou serviços, nome da empresa con-tratada e seus responsáveis técnicos; Responsabilizar-se pela atuaçãoefetiva dos profissionais indicados na alínea “g” acima, durante toda aexecução da obra e/ou serviços do objeto deste contrato. 11. CLÁUSU-LA DECIMA PRIMEIRA-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 11.1O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitaráa Licitante às seguintes sanções: Pela inexecução total ou parcial doContrato, poderá a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa daCONTRATADA, aplicar as seguintes sanções, sem exclusão das demaispenalidades previstas no art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações;Advertência; Multa; Rescisão; Suspensão temporária do direito de par-ticipar em licitações e impedimento de contratar com a AdministraçãoPública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e) Declaração deinidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até queseja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicoua penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir aAdministração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazoda sanção aplicada com base no inciso anterior. 12. CLÁUSULA DÉCI-MA SEGUNDA - DAS MULTAS: 12.1 Pelo atraso injustificado ouinadimplemento na execução do Contrato, fica a CONTRATADA sujei-ta à multa de 0,33 % por dia de atraso, sobre o valor total do Contrato,não ultrapassando a 20 % (vinte por cento) ao mês, sem prejuízo dasdemais sanções aplicáveis, notadamente nos seguintes casos: Atraso noinício dos serviços; Quando os serviços estiverem em desacordo com asespecificações e normas técnicas; Atraso na conclusão da obra. Em casode reincidência da alínea b, a multa será cobrada em dobro; As multasserão dispensadas nos seguintes casos: Ocorrência de circunstância pre-vista em Lei, de caso fortuito ou força maior, nos termos da Lei Civil,impeditiva da execução do Contrato em tempo hábil; Ordem escrita daCONTRATANTE, para paralisar ou restringir a execução dos serviçoscontratados. 13. CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO:13.1 À CONTRATANTE cabe rescindir o presente Termo Contratual,independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial se a firmaCONTRATADA inexecutar total ou parcialmente o que foi Contratado,com o advento das conseqüências Contratuais e as previstas em Lei.Constituem motivos para rescisão do Contrato: O não cumprimento ouo cumprimento irregular de Cláusulas Contratuais com relação àsespecificações, projetos, normas técnicas ou prazos estipulados; O atra-so injustificado em iniciar a obra; A paralisação da obra por mais de 05(cinco) dias, injustificadamente e sem prévia comunicação à CONTRA-TANTE; A cessão ou transferência da obra Contratado, total ou parci-almente, não admitido no Contrato e sem prévia autorização da CON-TRATANTE; A reincidência nas multas previstas na Cláusula DécimaSegunda do presente Termo; A decretação de falência ou concordatadecretada, ainda que preventiva; O desatendimento das determinaçõesregulares da fiscalização designada pela CONTRATANTE para acom-

panhar a execução da obra objeto do presente Contrato; 13.3 Ocorren-do à rescisão Contratual, a firma contratada receberá somente os paga-mentos devidos pela execução dos serviços até a data da referida resci-são, descontadas as multas por acaso aplicadas. 14. CLÁUSULA DECIMAQUARTA - DA VINCULAÇÃO: Este Contrato e quaisquer alteraçõesque lhe venham a ocorrer subordina-se à Lei nº 8.666/93 bem como suasalterações posteriores. 15. CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DISPOSI-ÇÕES FINAIS: A CONTRATADA é obrigada a remover, após a conclu-são dos serviços, restos de materiais de qualquer natureza, provenientesda execução da obra; A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigira exclusão do Quadro de Empregados da CONTRATADA, de elementosubordinado à mesma, que por ato inequívoco de insubordinação mauconduta ou desídia, seja inconveniente ao bom desempenho dos servi-ços; Ficarão a cargo da CONTRATADA todas as despesas legais, juntoao CREA, Prefeitura, INSS e demais órgãos, que se fizerem necessáriosà perfeita execução da obra; O inadimplemento de quaisquer das obriga-ções Contratuais poderá importar na declaração expressa de Inidoneidadeda CONTRATADA para pactuar com a CONTRATANTE, sem prejuízode quaisquer outras sanções previstas no presente Termo Contratual; AContratada manterá, obrigatoriamente em toda a EXECUÇÃO DOCONTRATO, sua compatibilidade com as obrigações por elas assumi-das, e exigidas na Licitação como Habilitação e Qualificação; A Contra-tada será a única responsável por danos e prejuízos que venha a causar àContratante ou a terceiros, em decorrência da execução do serviçoreferente ao Contrato; A CONTRATANTE fará publicar extrato desteContrato, no Diário Oficial do Município, até o 5.º (quinto) dia do mêssubseqüente ao de sua assinatura, para que possa surtir os efeitos legaisprevistos. 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SUCESSÃO E FORO: Aspartes Contratantes aceitam este instrumento na sua totalidade e seobrigam, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do mesmo, eelegem o foro da cidade e Comarca de Teresina, para dirimir as dúvidase controvérsias do presente Termo Contratual. E, por estarem justos econtratados, assinam o presente termo, em 04 (quatro) vias de igualteor e forma, na presença das testemunhas abaixo. Teresina, 03 deJunho de 2008. Visto: Talissa Amorim Rocha Monteiro Chefe da Asses-soria Jurídica da SDU/SUDESTE João Eulálio de Pádua Superintendenteda SDU/SUDESTE CONTRATANTE Helder Alves dos Reis HorizonteConstruções Ltda CONTRATADA

Superintendência de DesenvolvimentoUrbano e Meio Ambiente - Leste

Portaria nº 0007/08-GAB/SDU-Leste Teresina, 31 de julho de 2008.O SUPERINTENDENTE DA SDU LESTE, no uso de suas atribuiçõeslegais; DECLARA AFASTADO, da função de fiscal, o servidor AntônioCarlos Barbosa, matrícula nº 0133-5, lotado na Gerência de Controle eFiscalização – Leste, a partir do dia 04 de julho de 2008 até 01 denovembro de 2008, para concorrer a mandato de cargo eletivo. Teresina,31 de julho de 2008. Eng° Marco Antônio Ayres Corrêa Lima Superin-tendente da SDU Leste

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CON-TRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2008-SDU/LESTE, ENTRE ASDU-LESTE E A EMPRESA PREST SERVIS LTDA. Aos 30 dias do mêsde julho o Superintendente da SDU/Leste, decidiu pelo não acolhimentoda defesa interposta defesa pela empresa PREST SERVIS LTDA, quantoà não conclusão dos serviços abaixo relacionados e conseqüente rescisãodo instrumento contratual. Objeto da rescisão: Contrato nº 005/2008,celebrado entre a Superintendência de Desenvolvimento Urbano Lestee a empresa PREST SERVIS LTDA, tendo por objeto a execução dos depavimentação em paralelepípedo da Rua 07 (sete), entre a rua semdenominação 383 (rua que divide o Loteamento Uruguai da Vila SantaBárbara) e o grotão existente, Loteamento Planalto Uruguai, BairroVale Quem Tem. Fundamento da rescisão: os constantes do processo,mais art. 77, combinado com os incisos I, II, III e V do art. 78, e incisoI do art. 79, todos da Lei nº 8.666/93, garantido o contraditório prévionos termos do parágrafo único do art. 78 da mesma lei. Efeitos darescisão: todos os efeitos indicados nos art. 80 da Lei nº 8.666/93,demais conseqüências estabelecidas no contrato rescindido, bem comomulta no valor de R$ 17.613,00 (dezessete mil, seiscentos e treze reais),suspensão temporária de participação em licitação e impedimento decontratar com a Administração por um período de 01 (um) ano, bemcomo declará-la inidônea para licitar ou contratar com a Administração

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 33Pública, cujos efeitos desta última perdurarão, após o citado prazo, atéo adimplemento da multa acima referida. Data e assinatura: o instru-mento está datado de 10 de julho, assinado pelo Superintendente, o Sr.Marco Antônio Ayres Corrêa Lima.

CONTRATO N.º 040/2008 - SDU LESTE CARTA CONVITE Nº017/2008 – CL/OBRAS III/SEMA- PMT PROCESSO Nº 042-1864/2008 - SEMA - PMT CONTRATO DE EMPREITADA PARAEXECUÇÃO DE OBRA POR PREÇO UNITÁRIO CELEBRADO EN-TRE A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE E A EMPRESA CONSTRUTORA LAURITA. A SUPE-RINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO LESTE - SDULESTE, com sede, foro e administração nesta capital, à Av. João XXIII,n.º 2715, Bairro São Cristóvão, Zona Leste, Teresina-PI, inscrita noCPNJ sob o n.º 04239805/0001-43, denominada CONTRATANTE,neste ato representada por seu Superintendente, o Sr. MARCO ANTÔ-NIO AYRES CORRÊA LIMA, CPF n.º 048.215.993-68, Cédula de Iden-tidade n.º 392.773-CE, brasileiro, casado, residente e domiciliado emTeresina - PI, e a empresa CONSTRUTORA LAURITA, com sede naAvenida João XXIII, n.º 2071, bairro São Cristóvão, nesta cidade, Piauí,denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.091.402/0001-01, aqui representada pela Engenheira Civil, a Sra. LAURITAMEDEIROS VALLE DE SOUSA, CPF N.º 079.229.493-91, Cédula deIdentidade nº 177.039 SSP/PI, residente e domiciliado em Teresina - PItendo em vista a homologação do Processo licitatório acima referido,têm justo e acordado celebrar o presente Contrato, com fundamento naLei n.º 8.666/93, suas alterações, e de acordo com as cláusulas e condi-ções seguintes: 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 1.1. Consti-tui objeto do presente instrumento a contratação de empresa construto-ra para execução de serviços de pavimentação e paralelepípedo, confor-me projeto básico, anexo ao Edital, das seguintes ruas do ConjuntoIAPEP, bairro Santa Lia, zona leste de Teresina. - Rua 01 (Um), entre aAvenida Horácio Ribeiro e a Rua 04 (Quatro); - Rua 02 (Dois), entre aAvenida Horácio Ribeiro e a Rua 04 (Quatro); - Rua 03 (Três), entre aAvenida Horácio Ribeiro e a Rua 04 (Quatro); - Rua 04 (Quatro), entreas Ruas 01 (Um) e 03 (Três). 1.2. O Edital, seus anexos e a proposta daCONTRATADA, fazem parte integrante deste instrumento, indepen-dentemente de transcrição. 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO:2.1. A CONTRATADA executará a obra objeto do presente Contrato,pelo valor de R$ 86.742,70 (oitenta e seis mil, setecentos e quarenta edois reais e setenta centavos). 2.2. O preço proposto indicado no item2.1, inclui todos os ônus e custos de materiais, encargos trabalhistas esociais com a mão-de-obra e equipamentos necessários à perfeita con-clusão da obra. 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA FONTE DE RECUR-SOS: 3.1. As despesas decorrentes da execução do serviço objeto destalicitação correrão à conta da Classificação Orçamentária:15.451.0003.1103; Fonte de Recursos: 100 – Recursos Próprios; Ele-mento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações. 4. CLÁUSULAQUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 4.1. Os serviços terão aforma de execução indireta. 5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIAE EFICÁCIA: 5.1. O prazo de vigência do contrato será de 165 (centoe sessenta e cinco) dias com eficácia a contar da data de sua assinatura,conforme estabelecido no Edital, e a correspondente publicação noDiário Oficial do Município; 5.2. A vigência do contrato, prevista nocaput desta cláusula fica condicionada à existência de créditos orçamen-tários para o exercício em que ocorrerão as despesas. 6. CLÁUSULASEXTA - DOS PRAZOS: 6.1. O prazo máximo de execução da obraobjeto do presente Contrato é de 60 (sessenta) dias, contados da data dorecebimento da Ordem de Serviço, expedida pelo Departamento Com-petente, podendo ser prorrogado mediante solicitação expressa, devida-mente justificado e aceito pela CONTRATANTE, nos termos do Art.57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 6.2. O Departamento Compe-tente emitirá a Ordem de Serviço em 05 (cinco) dias úteis, contados dorecebimento do Contrato assinado; 6.3. Depois de comunicada, a CON-TRATADA, terá 03 (três) dias úteis para receber a Ordem de Serviço einiciar as obras, do objeto do Contrato. 6.4. Os pedidos de prorrogaçãode prazos serão dirigidos a CONTRATANTE, até 15 (quinze) dias antesda data do término do prazo contratual. 7. CLÁUSULA SÉTIMA - DOPAGAMENTO E MEDIÇÕES: 7.1. O pagamento será efetuado men-salmente conforme medições realizadas pelo Departamento Compe-tente da Contratante; 7.1.1. O pagamento só será efetuado mediante aapresentação, pela CONTRATADA: a) do comprovante de regularidaderelativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecidopela Caixa Econômica Federal; b) do comprovante de regularidade àsContribuições Previdenciárias, expedido pelo INSS; c) do comprovantede quitação dos demais encargos trabalhistas e tributários decorrentes daexecução dos serviços contratados. 7.1.2. O contratado é responsável

pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resul-tantes da execução do Contrato; 7.1.3. A inadimplência do Contrato,com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e co-merciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade doseu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir aregularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Regis-tro de Imóveis; 7.1.4. A Administração Pública responde solidariamentecom o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execu-ção do contrato, nos termos do artigo 31 da Lei nº 8.812, de 24 de julhode 1991. 7.1.5. O contrato poderá ser rescindido, pela CONTRATAN-TE, unilateralmente, por justa causa, quando a CONTRATADA deixarde cumprir obrigações trabalhistas previstas em lei, inclusive àquelasatinentes à segurança e saúde do trabalho. 7.2. O preço do Contrato éirreajustável, salvo alterações supervenientes na legislação vigente edependendo da repactuação entre CONTRATANTE e CONTRATA-DA. 7.3. Serviços Extras: a) Os serviços extras, porventura existentes,após devidamente autorizados pelo CONTRATANTE, respeitando-seos limites legais previstos no Artigo 65, inciso I, da Lei nº 8.666/93,serão pagos na proporção em que forem executados, cujos preços unitá-rios obedecerão às seguintes condições: a.1.) serviços considerados ex-tras por excederem aos quantitativos existentes na proposta vencedoraterão seus preços unitários iguais aos preços daquela proposta vencedo-ra; a.2.) serviços não previstos na proposta vencedora, mas necessáriosà execução da obra, terão seus preços fixados mediante acordo entre aspartes. 8. CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO DA OBRA: 8.1. Aexecução da obra deverá ser acompanhada e fiscalizada por um repre-sentante da CONTRATANTE especialmente designado; 8.2. O repre-sentante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas asocorrências relacionadas com a execução da obra, determinando o quefor necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 8.3. Asdecisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscaliza-ção, por parte do representante da CONTRATANTE, deverão ser soli-citadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidasconvenientes. 8.4. Quando o objeto licitado tratar-se de: terminais ro-doviários e ferroviários; serviços de assistência à saúde; serviços educa-cionais; praças e centros culturais; centros esportivos; conjuntoshabitacionais e principais vias; será exigido, quando da contratação,cumprimento do Art. 1º da Lei Municipal nº 2.557 de 18/07/97, queprevê como obrigatórias as adaptações de acessibilidade para as pessoasportadoras de deficiências. 9. CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMEN-TO DA OBRA: 9.1. A fiscalização receberá os serviços após a constataçãode que a obra está de acordo com o Contratado: a) Provisoriamente,pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediantetermo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias dacomunicação escrita do Contratado; b) Definitivamente, por servidorou comissão designada pela autoridade competente, mediante termocircunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de ob-servação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termoscontratuais, observando o disposto no Artigo 69, da Lei nº 8.666/93 esuas alterações. 9.2. O recebimento provisório ou definitivo não excluia responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra objeto da licita-ção que originou o presente Contrato, e nem ético-profissional pelaperfeita execução do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Leiou pelo Contrato. 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕESDAS PARTES: 10.1. Compete à CONTRATANTE: a) Proceder às vis-torias técnicas e de medições dos serviços; b) Efetuar os pagamentos dosvalores solicitados de acordo com as informações da medição; c) Prestaros esclarecimentos necessários à execução do Contrato. 10.2. Competeà CONTRATADA: a) Cumprir fielmente todas as cláusulas contratuais;b) Disponibilizar informações técnicas à contratante sempre que solici-tadas; c) Prover os custos totais da execução da obra, inclusive encargossociais, trabalhistas e tributários; d) Manter, durante a vigência do Con-trato, todas as condições exigidas para a habilitação e contratação; e)Apresentar a anotação de responsabilidade técnica (ART), no inicio daexecução do Contrato; f) Sinalizar o local das obras e/ou serviços ade-quadamente, tendo em vista o trânsito de veículos e pedestres; g) Provi-denciar a instalação de placa contendo a identificação da obra e/ouserviços, nome da empresa contratada e seus responsáveis técnicos; h)Responsabilizar-se pela atuação efetiva dos profissionais indicados naalínea “g” acima, durante toda a execução da obra e/ou serviços doobjeto deste contrato. 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DASSANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 11.1. O descumprimento das obriga-ções e demais condições do Edital sujeitará a Licitante às seguintessanções: I) Pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderá aCONTRATANTE, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, apli-car as seguintes sanções, sem exclusão das demais penalidades previstasno art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; a) Advertência; b)

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008 DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.23334Multa; c) Rescisão; d) Suspensão temporária do direito de participar emlicitações e impedimento de contratar com a Administração Pública,por prazo não superior a 02 (dois) anos; e) Declaração de inidoneidadepara licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdu-rarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovidaa reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, queserá concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelosprejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicadacom base no inciso anterior. 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DAS MULTAS: 12.1. Pelo atraso injustificado ou inadimplemento naexecução do Contrato, fica a CONTRATADA sujeita à multa de 0,33 %por dia de atraso, sobre o valor total do Contrato, não ultrapassando a20 % (vinte por cento) ao mês, sem prejuízo das demais sanções aplicá-veis, notadamente nos seguintes casos: a) Atraso no início dos serviços;b) Quando os serviços estiverem em desacordo com as especificações enormas técnicas; c) Atraso na conclusão da obra. 12.2. Em caso dereincidência da alínea b, a multa será cobrada em dobro; 12.3. As multasserão dispensadas nos seguintes casos: a) Ocorrência de circunstânciaprevista em Lei, de caso fortuito ou força maior, nos termos da LeiCivil, impeditiva da execução do Contrato em tempo hábil; b) Ordemescrita da CONTRATANTE, para paralisar ou restringir a execução dosserviços contratados. 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RES-CISÃO: 13.1. À CONTRATANTE cabe rescindir o presente TermoContratual, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicialse a firma CONTRATADA inexecutar total ou parcialmente o que foiContratado, com o advento das conseqüências Contratuais e as previs-tas em Lei. 13.2. Constituem motivos para rescisão do Contrato: a) Onão cumprimento ou o cumprimento irregular de Cláusulas Contratuaiscom relação às especificações, projetos, normas técnicas ou prazosestipulados; b) O atraso injustificado em iniciar a obra; c) A paralisaçãoda obra por mais de 05 (cinco) dias, injustificadamente e sem préviacomunicação à CONTRATANTE; d) A cessão ou transferência da obraContratado, total ou parcialmente, não admitido no Contrato e semprévia autorização da CONTRATANTE; e) A reincidência nas multasprevistas na Cláusula Décima Segunda do presente Termo; f) A decreta-ção de falência ou concordata decretada, ainda que preventiva; g) Odesatendimento das determinações regulares da fiscalização designadapela CONTRATANTE para acompanhar a execução da obra objeto dopresente Contrato; 13.3. Ocorrendo à rescisão Contratual, a firma con-tratada receberá somente os pagamentos devidos pela execução dosserviços até a data da referida rescisão, descontadas as multas por acasoaplicadas. 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO:14.1. Este Contrato e quaisquer alterações que lhe venham a ocorrersubordina-se à Lei nº 8.666/93 bem como suas alterações posteriores.15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS: 15.1. ACONTRATADA é obrigada a remover, após a conclusão dos serviços,restos de materiais de qualquer natureza, provenientes da execução daobra; 15.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir a exclusãodo Quadro de Empregados da CONTRATADA, de elemento subordina-do à mesma, que por ato inequívoco de insubordinação mau conduta oudesídia, seja inconveniente ao bom desempenho dos serviços; 15.3.Ficarão a cargo da CONTRATADA todas as despesas legais, junto aoCREA, Prefeitura, INSS e demais órgãos, que se fizerem necessários àperfeita execução da obra; 15.4. O inadimplemento de quaisquer dasobrigações Contratuais poderá importar na declaração expressa deInidoneidade da CONTRATADA para pactuar com a CONTRATAN-TE, sem prejuízo de quaisquer outras sanções previstas no presenteTermo Contratual; 15.5. A CONTRATADA manterá, obrigatoriamenteem toda a EXECUÇÃO DO CONTRATO, sua compatibilidade com asobrigações por elas assumidas, e exigidas na Licitação como Habilitaçãoe Qualificação; 15.6. A CONTRATADA será a única responsável pordanos e prejuízos que venha a causar à CONTRATANTE ou a terceiros,em decorrência da execução do serviço referente ao Contrato; 15.7. ACONTRATANTE fará publicar extrato deste Contrato, no Diário Ofi-cial do Município, até o 5.º (quinto) dia do mês subseqüente ao de suaassinatura, para que possa surtir os efeitos legais previstos. 16. CLÁU-SULA DÉCIMA SEXTA - SUCESSÃO E FORO: 16.1. As partes Contra-tantes aceitam este instrumento na sua totalidade e se obrigam, por si eseus sucessores, ao fiel cumprimento do mesmo, e elegem o foro dacidade e Comarca de Teresina, para dirimir as dúvidas e controvérsias dopresente Termo Contratual. E, por estarem justos e contratados, assi-nam o presente termo, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, napresença das testemunhas abaixo. Teresina (PI), 24 de junho de 2008.Engº Marco Antônio Ayres Corrêa Lima Superintendente da SDU -LESTE Laurita Medeiros Valle de Sousa Engenheira Civil CONSTRU-TORA LAURITA Visto: Antonino Santana Barbosa Neto Chefe da As-sessoria Jurídica da SDU – LESTE

CONTRATO N.º 041/2008 - SDU LESTE CARTA CONVITE Nº 031/2008 – CPL OBRAS I/ SEMA/ PMT PROCESSO Nº 042-2310/2008- SEMA - PMT CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃODE OBRA POR PREÇO UNITÁRIO CELEBRADO ENTRE A SUPE-RINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU LESTEE A EMPRESA HORIZONTE CONSTRUÇÕES LTDA. A SUPERIN-TENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO LESTE - SDULESTE, com sede, foro e administração nesta capital, à Av. João XXIII,2715, Bairro São Cristóvão, Zona Leste, Teresina-PI, inscrita no CPNJsob o nº. 04239805/0001-43, denominada CONTRATANTE, neste atorepresentada por seu Superintendente, MARCO ANTÔNIO AYRESCORRÊA LIMA, CPF nº. 048.215.993-68, Cédula de Identidade nº.392.773-CE, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Teresina-PI, ea empresa HORIZONTE CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na RuaNoronha Almeida, 2543, Sala 07, Bairro São João, nesta cidade, Piauí,denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.168.400/0001-85, aqui representada por seu Sócio-administrador, HELDER ALVESDOS REIS, CPF nº. 478.934.433-91, Carteira de Identidade nº 1.222.222SSP-PI, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Teresina-PI, tendoem vista a homologação do Processo licitatório acima referido, têm justoe acordado celebrar o presente Contrato, com fundamento na Lei nº.8.666/93, suas alterações, e de acordo com as cláusulas e condições se-guintes: 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 1.1 Constitui objetodo presente instrumento a contratação de empresa construtora para exe-cução dos serviços de paralelepípedo nas seguintes ruas: 24 (vinte e qua-tro), entre a avenida Dom Bosco e rua 20 (vinte), bairro Satélite; eAraguanópolis, entre a avenida Zequinha Freire e rua Maria AntonietaFerraz, bairro Vale Quem Tem. 1.2 O Edital, seus anexos e a proposta doCONTRATADO, fazem parte integrante deste instrumento, independen-temente de transcrição. 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO: 2.1 ACONTRATADA executará a obra, objeto do presente contrato, pelovalor de R$ 41.717,40 (quarenta e um mil setecentos e dezessete reais equarenta centavos). 2.2 O preço proposto indicado no item 2.1, incluitodos os ônus e custos de materiais, encargos trabalhistas e sociais com amão-de-obra e equipamentos necessários à perfeita conclusão da obra. 3.CLÁUSULA TERCEIRA - DA FONTE DE RECURSOS 3.1 As despesasdecorrentes da execução dos serviços, objeto desta licitação correrão àconta da Classificação Orçamentária: 15.451.0003.1103; Elemento deDespesa: 4.4.90.51; e Fonte de Recurso: 100. 4. CLÁUSULA QUARTA -DO REGIME DE EXECUÇÃO: 4.1 Os serviços terão a forma de execu-ção indireta no regime de empreitada por preços unitários, do tipo menorpreço. 5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA: 5.1 Oprazo de vigência do contrato será de 150 (cento e cinqüenta) dias, comeficácia a contar da data de sua assinatura, conforme estabelecido noEdital, e a correspondente publicação no Diário Oficial do Município; 5.2A vigência do contrato, prevista no caput desta cláusula fica condicionadaà existência de créditos orçamentários para o exercício em que ocorrerãoas despesas. 6. CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS: 6.1 O prazo máxi-mo de execução da obra objeto do presente Contrato é de 45 (quarenta ecinco) dias, contados da data do recebimento da Ordem de Serviço, expedidapelo Departamento Competente, podendo ser prorrogado mediante soli-citação expressa, devidamente justificada e aceita pela CONTRATAN-TE, nos termos do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 6.2 ODepartamento Competente emitirá a Ordem de Serviço em 05 (cinco)dias úteis, contados do recebimento do Contrato assinado; 6.3 Depois decomunicado, a CONTRATADA, terá 03 (três) dias úteis para receber aOrdem de Serviço e iniciar as obras, do objeto do Contrato. 6.4 Os pedidosde prorrogação de prazos serão dirigidos a CONTRATANTE até 15 (quin-ze) dias antes da data do término do prazo contratual. 7. CLÁUSULASÉTIMA - DO PAGAMENTO E MEDIÇÕES: 7.1. O pagamento seráefetuado mensalmente conforme medições realizadas pelo Departamen-to Competente do Contratante; 7.1.1 O pagamento do mês subseqüenteao vencido, após a medição, só será efetuado mediante a apresentação,pela CONTRATADA: a) do comprovante de regularidade relativa aoFundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela CaixaEconômica Federal; b) do comprovante de regularidade às ContribuiçõesPrevidenciárias, expedido pelo INSS; c) do comprovante de quitação dosdemais encargos trabalhistas e tributários decorrentes da execução dosserviços contratados. 7.1.2 O contratado é responsável pelos encargostrabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execuçãodo Contrato; 7.1.3 A inadimplência do Contrato, com referência aosencargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais não transfe-rem à Administração Pública a responsabilidade do seu pagamento, nempoderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o usodas obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis; 7.1.4 Ocontrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, unilateralmente,por justa causa, quando a CONTRATADA deixar de cumprir obrigações

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 35trabalhistas previstas em lei, inclusive àquelas atinentes à segurança esaúde do trabalho. 7.1.5 O preço do Contrato é irreajustável, salvo altera-ções supervenientes na legislação vigente e dependendo da repactuaçãoentre CONTRATANTE e CONTRATADA.. 7.2 Serviços Extras: a) Osserviços extras, porventura existentes, após devidamente autorizadospela CONTRATANTE, respeitando-se os limites legais previstos no Ar-tigo 65, inciso I, da Lei nº 8.666/93, serão pagos na proporção em queforem executados, cujos preços unitários obedecerão às seguintes condi-ções: a.1) serviços considerados extras por excederem aos quantitativosexistentes na proposta vencedora terão seus preços unitários iguais aospreços daquela proposta vencedora; a.2) serviços não previstos na pro-posta vencedora, mas necessários à execução da obra, terão seus preçosfixados mediante acordo entre as partes. 8. CLÁUSULA OITAVA - DAEXECUÇÃO DA OBRA: 8.1 A execução da obra deverá ser acompanhadae fiscalizada por um representante da CONTRATANTE especialmentedesignado; 8.2 O representante da CONTRATANTE anotará em registropróprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da obra, deter-minando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos obser-vados. 8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência dafiscalização, por parte do representante da CONTRATANTE, deverãoser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidasconvenientes. 8.4 Quando o objeto licitado tratar-se de: terminais rodo-viários e ferroviários; serviços de assistência à saúde; serviços educacio-nais; praças e centros culturais; centros esportivos; conjuntos habitacionaise principais vias; será exigido, quando da contratação, cumprimento doArt. 1º da Lei Municipal nº 2.557 de 18/07/97, que prevê como obrigató-rias as adaptações de acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiên-cias. 9. CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DA OBRA: 9.1 Afiscalização receberá os serviços após a constatação de que a obra está deacordo com o contratado: a) Provisoriamente, pelo responsável por seuacompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assi-nado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita doContratado; b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pelaautoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelaspartes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprovea adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto noArtigo 69, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 9.2 O recebimento pro-visório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez esegurança da obra objeto da licitação que originou o presente Contrato, enem ético-profissional pela perfeita execução do mesmo, dentro doslimites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato. 10. CLÁUSULA DÉCI-MA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 10.1 Compete à CONTRA-TANTE: a) Proceder as vistorias técnicas e de medições dos serviços; b)Efetuar os pagamentos dos valores solicitados de acordo com as informa-ções da medição; c) Prestar os esclarecimentos necessários à execução doContrato. 10.2 Compete à CONTRATADA: a) Cumprir fielmente todasas cláusulas contratuais; b) Disponibilizar informações técnicas ao con-tratante sempre que solicitadas; c) Prover os custos totais da execução daobra, inclusive encargos sociais, trabalhistas e tributários; d) Manter, du-rante a vigência do Contrato, todas as condições exigidas para a habilita-ção e contratação; e) Apresentar a anotação de responsabilidade técnica(ART), no inicio da execução do Contrato; f) Sinalizar o local das obras e/ou serviços adequadamente, tendo em vista o trânsito de veículos e pedes-tres; g) Providenciar a instalação de placa contendo a identificação daobra e/ou serviços, nome da empresa contratada e seus responsáveis téc-nicos; h) Responsabilizar-se pela atuação efetiva dos profissionais indica-dos na alínea “g” acima, durante toda a execução da obra e/ou serviços doobjeto deste contrato. 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DASSANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 11.1 O descumprimento das obriga-ções e demais condições do Edital sujeitará a Licitante às seguintes san-ções: I) Pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderá o CON-TRATANTE, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar asseguintes sanções, sem exclusão das demais penalidades previstas no art.87, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; a) Advertência; b) Multa; c)Rescisão; d) Suspensão temporária do direito de participar em licitações eimpedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo nãosuperior a 02 (dois) anos; e) Declaração de inidoneidade para licitar oucontratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivosdeterminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, peran-te a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sem-pre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantese depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no incisoanterior. 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS MULTAS: 12.1Pelo atraso injustificado ou inadimplemento na execução do Contrato,fica a CONTRATADA sujeita à multa de 0,33 % por dia de atraso, sobreo valor total do Contrato, não ultrapassando a 20 % (vinte por cento) aomês, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, notadamente nos se-

guintes casos: a) Atraso no início dos serviços; b) Quando os serviçosestiverem em desacordo com as especificações e normas técnicas; c)Atraso na conclusão da obra. 12.2 Em caso de reincidência da alínea “b”,a multa será cobrada em dobro; 12.3 As multas serão dispensadas nosseguintes casos: a) Ocorrência de circunstância prevista em Lei, de casofortuito ou força maior, nos termos da Lei Civil, impeditiva da execuçãodo Contrato em tempo hábil; b) Ordem escrita da CONTRATANTA paraparalisar ou restringir a execução dos serviços contratados. 13. CLÁUSU-LA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO: 13.1 À CONTRATANTEcabe rescindir o presente Termo Contratual, independentemente de inter-pelação judicial ou extrajudicial se a firma CONTRATADA inexecutartotal ou parcialmente o que foi Contratado, com o advento das conseqü-ências Contratuais e as previstas em Lei. 13.2 Constituem motivos pararescisão do Contrato: a) O não cumprimento ou o cumprimento irregularde Cláusulas Contratuais com relação às especificações, projetos, normastécnicas ou prazos estipulados; b) O atraso injustificado em iniciar a obra;c) A paralisação da obra por mais de 05 (cinco) dias, injustificadamente esem prévia comunicação à CONTRATANTE; d) A cessão ou transferên-cia da obra Contratado, total ou parcialmente, não admitido no Contratoe sem prévia autorização da CONTRATANTE; e) A reincidência nasmultas previstas na Cláusula Décima Segunda do presente Termo; f) Adecretação de falência ou concordata decretada, ainda que preventiva; g)O desatendimento das determinações regulares da fiscalização designadapela CONTRATANTE para acompanhar a execução da obra objeto dopresente Contrato; 13.3 Ocorrendo à rescisão Contratual, a firma contra-tada receberá somente os pagamentos devidos pela execução dos serviçosaté a data da referida rescisão, descontadas as multas por acaso aplicadas.14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO: 14.1 EsteContrato e quaisquer alterações que lhe venham a ocorrer subordina-se àLei nº 8.666/93 bem como suas alterações posteriores. 15. CLÁUSULADÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS: 15.1 A CONTRATADA éobrigada a remover, após a conclusão dos serviços, restos de materiais dequalquer natureza, provenientes da execução da obra; 15.2 A CONTRA-TANTE reserva-se ao direito de exigir a exclusão do Quadro de Emprega-dos da CONTRATADA, de elemento subordinado à mesma, que por atoinequívoco de insubordinação mau conduta ou desídia, seja inconvenienteao bom desempenho dos serviços; 15.3 Ficarão a cargo da CONTRATA-DA todas as despesas legais, junto ao CREA, Prefeitura, INSS e demaisórgãos, que se fizerem necessários à perfeita execução da obra; 15.4 Oinadimplemento de quaisquer das obrigações Contratuais poderá importarna declaração expressa de Inidoneidade da CONTRATADA para pactuarcom a CONTRATANTE, sem prejuízo de quaisquer outras sanções pre-vistas no presente Termo Contratual; 15.5 A CONTRATADO manterá,obrigatoriamente em toda a EXECUÇÃO DO CONTRATO, sua compa-tibilidade com as obrigações por elas assumidas, e exigidas na Licitaçãocomo Habilitação e Qualificação; 15.6 A CONTRATADA será o únicoresponsável por danos e prejuízos que venha a causar à CONTRATANTEou a terceiros, em decorrência da execução do serviço referente ao Con-trato; 15.7 A CONTRATANTE fará publicar extrato deste Contrato noDiário Oficial do Município até o 5º (quinto) dia do mês subseqüente ao desua assinatura para que possa surtir os efeitos legais previstos. 16. CLÁU-SULA DÉCIMA SEXTA - SUCESSÃO E FORO: 16.1 As partes Contra-tantes aceitam este instrumento na sua totalidade e se obrigam, por si eseus sucessores, ao fiel cumprimento do mesmo, e elegem o foro da cidadee Comarca de Teresina, para dirimir as dúvidas e controvérsias do presen-te Termo Contratual. E, por estarem justos e contratados, assinam opresente termo, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença dastestemunhas abaixo. Teresina, 04 de julho de 2008. Engº Marco AntônioAyres Corrêa Lima Superintendente da SDU-Leste Helder Alves dos ReisSócio-Gerente HORIZONTE CONSTRUÇÕES LTDA Visto: AntoninoSantana Barbosa Neto Chefe da Assessoria Jurídica da SDU-Leste

CONTRATO N.º 042/2008 - SDU LESTE CONVITE Nº 020/2008 –CPL/ OBRAS III/ SEMA/ PMT PROCESSO Nº 042-2316/2008 -SEMA - PMT CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DEOBRA POR PREÇO UNITÁRIO CELEBRADO ENTRE A SUPERIN-TENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU LESTE E AEMPRESA AGRIMAZA – AGROINDUSTRIAL E MINERAÇÃO LTDA.A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO LES-TE - SDU LESTE, com sede, foro e administração nesta capital, à Av.João XXIII, 2715, Bairro São Cristóvão, Zona Leste, Teresina, Piauí,inscrita no CPNJ sob o nº. 04239805/0001-43, denominada CONTRA-TANTE, neste ato representada por seu Superintendente, MARCO AN-TÔNIO AYRES CORRÊA LIMA, CPF nº. 048.215.993-68, Cédula deIdentidade nº. 392.773-CE, brasileiro, casado, residente e domiciliado emTeresina-PI, e a empresa AGRIMAZA – AGROINDUSTRIAL E MINE-RAÇÃO LTDA, com sede na BR – 343 Km – 06 Contorno Rodoviário,

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008 DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233364041, Dirceu I, bairro Itararé, nesta cidade, Piauí, denominada CONTRA-TADA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.686.322/0001-85, aqui representa-da por seu Diretor Superintendente, o Sr. MAZERINE CRUZ LIMAJÚNIOR, CPF N.º 126.593.804-06, Cédula de Identidade N.º 1.628.506SSP/PE, residente e domiciliado em Teresina-PI, tendo em vista a homo-logação do Processo licitatório acima referido, têm justo e acordadocelebrar o presente Contrato, com fundamento na Lei nº. 8.666/93, suasalterações, e de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 01. CLÁ-USULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Constitui objeto do presente instru-mento a contratação de empresa para execução dos serviços de pavimen-tação asfáltica das seguintes ruas do bairro Uruguai, zona leste de Teresina:Rua Indiana, entre as Ruas Julieta Neiva e SD 3624; Rua SD 3624, entre aRua Indiana e o final do Conjunto O Sonho não Acabou. 1.2 O Edital, seusanexos e a proposta da CONTRATADA, fazem parte integrante desteinstrumento, independentemente de transcrição. 02. CLÁUSULA SE-GUNDA - DO PREÇO: 2.1 A CONTRATADA executará a obra, objeto dopresente contrato, pelo valor de R$ 96.427,76 (noventa e seis mil, qua-trocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos). 2.2 O preçoproposto indicado no item 2.1, inclui todos os ônus e custos de materiais,encargos trabalhistas e sociais com a mão-de-obra e equipamentos neces-sários à perfeita conclusão da obra. 03. CLÁUSULA TERCEIRA - DAFONTE DE RECURSOS 3.1 As despesas decorrentes da execução dosserviços, objeto desta licitação correrão à conta da Classificação Orça-mentária: 15.451.0003.1105; Fonte de Recurso: 100 – Recursos Própri-os; Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Instalações e Obras; 04. CLÁUSU-LA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 4.1 Os serviços terão aforma de execução indireta no regime de empreitada por preços unitários,do tipo menor preço. 05. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA EEFICÁCIA: 5.1 O prazo de vigência do contrato será de 165 (cento esessenta e cinco) dias, com eficácia a contar da data de sua assinatura,conforme estabelecido no Edital e, a correspondente publicação no Diá-rio Oficial do Município; 5.2 A vigência do contrato, prevista no caputdesta cláusula fica condicionada à existência de créditos orçamentáriospara o exercício em que ocorrerão as despesas. 06. CLÁUSULA SEXTA -DOS PRAZOS: 6.1 O prazo máximo de execução da obra objeto dopresente Contrato é de 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimen-to da Ordem de Serviço, expedida pelo Departamento Competente, po-dendo ser prorrogado mediante solicitação expressa, devidamentejustificada e aceita pela CONTRATANTE, nos termos do art. 57 da Lei nº8.666/93 e suas alterações; 6.2 O Departamento Competente emitirá aOrdem de Serviço em 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento doContrato assinado; 6.3 Depois de comunicado, a CONTRATADA terá 03(três) dias úteis para receber a Ordem de Serviço e iniciar as obras doobjeto do Contrato; 6.4 Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigi-dos a CONTRATANTE até 15 (quinze) dias antes da data do término doprazo contratual. 07. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO EMEDIÇÕES: 7.1. O pagamento será efetuado mensalmente conformemedições realizadas pelo Departamento Competente do Contratante;7.1.1 O pagamento do mês subseqüente ao vencido, após a medição, sóserá efetuado mediante a apresentação, pela CONTRATADA: a) do com-provante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo deServiço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal; b) do compro-vante de regularidade às Contribuições Previdenciárias, expedido peloINSS; c) do comprovante de quitação dos demais encargos trabalhistas etributários decorrentes da execução dos serviços contratados. 7.1.2 Ocontratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato. 7.1.3 Ainadimplência do Contrato, com referência aos encargos trabalhistas,previdenciários, fiscais e comerciais não transferem à Administração Pú-blica a responsabilidade do seu pagamento, nem poderá onerar o objeto docontrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,inclusive perante o Registro de Imóveis. 7.1.4 O contrato poderá serrescindido pela CONTRATANTE, unilateralmente, por justa causa, quandoa CONTRATADA deixar de cumprir obrigações trabalhistas previstas emlei, inclusive àquelas atinentes à segurança e saúde do trabalho. 7.1.5 Opreço do Contrato é irreajustável, salvo alterações supervenientes nalegislação vigente e dependendo da repactuação entre CONTRATANTEe CONTRATADA. 7.2 Serviços Extras: a) Os serviços extras, porventuraexistentes, após devidamente autorizados pelo CONTRATANTE, res-peitando-se os limites legais previstos no Artigo 65, inciso I, da Lei nº8.666/93, serão pagos na proporção em que forem executados, cujospreços unitários obedecerão às seguintes condições: a.1) serviços conside-rados extras por excederem aos quantitativos existentes na propostavencedora terão seus preços unitários iguais aos preços daquela propostavencedora; a.2) serviços não previstos na proposta vencedora, mas ne-cessários à execução da obra, terão seus preços fixados mediante acordoentre as partes. 08. CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO DA OBRA:

8.1 A execução da obra deverá ser acompanhada e fiscalizada por umrepresentante da CONTRATANTE especialmente designado; 8.2 O re-presentante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas asocorrências relacionadas com a execução da obra, determinando o que fornecessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 8.3 As deci-sões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização, porparte do representante da CONTRATANTE, deverão ser solicitadas aseus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.8.4 Quando o objeto licitado tratar-se de: terminais rodoviários e ferrovi-ários; serviços de assistência à saúde; serviços educacionais; praças e cen-tros culturais; centros esportivos; conjuntos habitacionais e principaisvias; será exigido, quando da contratação, cumprimento do Art. 1º da LeiMunicipal nº 2.557 de 18/07/97, que prevê como obrigatórias as adapta-ções de acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiências. 09. CLÁ-USULA NONA - DO RECEBIMENTO DA OBRA: 9.1 A fiscalizaçãoreceberá os serviços após a constatação de que a obra está de acordo como contratado: a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanha-mento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelaspartes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado; b)Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridadecompetente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apóso decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequaçãodo objeto aos termos contratuais, observando o disposto no artigo 69, daLei nº 8.666/93 e suas alterações. 9.2 O recebimento provisório ou de-finitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obraobjeto da licitação que originou o presente Contrato, e nem ético-profis-sional pela perfeita execução do mesmo, dentro dos limites estabelecidospela Lei ou pelo Contrato. 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGA-ÇÕES DAS PARTES: 10.1 Compete à CONTRATANTE: a) Proceder àsvistorias técnicas e de medições dos serviços; b) Efetuar os pagamentosdos valores solicitados de acordo com as informações da medição; c)Prestar os esclarecimentos necessários à execução do Contrato. 10.2Compete à CONTRATADA: a) Cumprir fielmente todas as cláusulascontratuais; b) Disponibilizar informações técnicas ao contratante sem-pre que solicitadas; c) Prover os custos totais da execução da obra, inclu-sive encargos sociais, trabalhistas e tributários; d) Manter, durante a vi-gência do Contrato, todas as condições exigidas para a habilitação econtratação; e) Apresentar a anotação de responsabilidade técnica (ART),no inicio da execução do Contrato; f) Sinalizar o local das obras e/ouserviços adequadamente, tendo em vista o trânsito de veículos e pedes-tres; g) Providenciar a instalação de placa contendo a identificação daobra e/ou serviços, nome da empresa contratada e seus responsáveis téc-nicos; h) Responsabilizar-se pela atuação efetiva dos profissionais indica-dos na alínea “g” acima, durante toda a execução da obra e/ou serviços doobjeto deste contrato. 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DASSANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 11.1 O descumprimento das obriga-ções e demais condições do Edital sujeitará a Licitante às seguintes san-ções: I) Pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderá a CON-TRATANTE, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar asseguintes sanções, sem exclusão das demais penalidades previstas no art.87, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; a) Advertência; b) Multa; c)Rescisão; d) Suspensão temporária do direito de participar em licitações eimpedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo nãosuperior a 02 (dois) anos; e) Declaração de inidoneidade para licitar oucontratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivosdeterminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, peran-te a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sem-pre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantese depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no incisoanterior. 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS MULTAS: 12.1Pelo atraso injustificado ou inadimplemento na execução do Contrato,fica a CONTRATADA sujeita à multa de 0,33 % por dia de atraso, sobreo valor total do Contrato, não ultrapassando a 20 % (vinte por cento) aomês, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, notadamente nos se-guintes casos: a) Atraso no início dos serviços; b) Quando os serviçosestiverem em desacordo com as especificações e normas técnicas; c)Atraso na conclusão da obra. 12.2 Em caso de reincidência da alínea “b”,a multa será cobrada em dobro; 12.3 As multas serão dispensadas nosseguintes casos: a) Ocorrência de circunstância prevista em Lei, de casofortuito ou força maior, nos termos da Lei Civil, impeditiva da execuçãodo Contrato em tempo hábil; b) Ordem escrita da CONTRATANTE paraparalisar ou restringir a execução dos serviços contratados. 13. CLÁUSU-LA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO: 13.1 À CONTRATANTEcabe rescindir o presente Termo Contratual, independentemente de inter-pelação judicial ou extrajudicial se a firma CONTRATADA inexecutartotal ou parcialmente o que foi Contratado, com o advento das conseqü-ências Contratuais e as previstas em Lei. 13.2 Constituem motivos para

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 37rescisão do Contrato: a) O não cumprimento ou o cumprimento irregularde Cláusulas Contratuais com relação às especificações, projetos, normastécnicas ou prazos estipulados; b) O atraso injustificado em iniciar a obra;c) A paralisação da obra por mais de 05 (cinco) dias, injustificadamente esem prévia comunicação ao CONTRATANTE; d) A cessão ou transferên-cia da obra Contratado, total ou parcialmente, não admitido no Contratoe sem prévia autorização do CONTRATANTE; e) A reincidência nasmultas previstas na Cláusula Décima Segunda do presente Termo; f) Adecretação de falência ou concordata decretada, ainda que preventiva; g)O desatendimento das determinações regulares da fiscalização designadapela CONTRATANTE para acompanhar a execução da obra objeto dopresente Contrato; 13.3 Ocorrendo à rescisão Contratual, a firma contra-tada receberá somente os pagamentos devidos pela execução dos serviçosaté a data da referida rescisão, descontadas as multas por acaso aplicadas.14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO: 14.1 EsteContrato e quaisquer alterações que lhe venham a ocorrer subordina-se àLei nº 8.666/93 bem como suas alterações posteriores. 15. CLÁUSULADÉCIMA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS: 15.1 A CONTRATADA éobrigada a remover, após a conclusão dos serviços, restos de materiais dequalquer natureza, provenientes da execução da obra; 15.2 A CONTRA-TANTE reserva-se ao direito de exigir a exclusão do Quadro de Emprega-dos da CONTRATADA, de elemento subordinado à mesma, que por atoinequívoco de insubordinação mau conduta ou desídia, seja inconvenienteao bom desempenho dos serviços; 15.3 Ficarão a cargo da CONTRATA-DA todas as despesas legais, junto ao CREA, Prefeitura, INSS e demaisórgãos, que se fizerem necessários à perfeita execução da obra; 15.4 Oinadimplemento de quaisquer das obrigações Contratuais poderá importarna declaração expressa de Inidoneidade da CONTRATADA para pactuarcom a CONTRATANTE, sem prejuízo de quaisquer outras sanções pre-vistas no presente Termo Contratual; 15.5 A CONTRATADA manterá,obrigatoriamente em toda a EXECUÇÃO DO CONTRATO, sua compa-tibilidade com as obrigações por elas assumidas, e exigidas na Licitaçãocomo Habilitação e Qualificação; 15.6 A CONTRATADA será a únicaresponsável por danos e prejuízos que venha a causar à CONTRATANTEou a terceiros, em decorrência da execução do serviço referente ao Con-trato; 15.7 A CONTRATANTE fará publicar extrato deste Contrato noDiário Oficial do Município até o 5º (quinto) dia do mês subseqüente ao desua assinatura para que possa surtir os efeitos legais previstos. CLÁUSU-LA DÉCIMA SEXTA - SUCESSÃO E FORO: 16.1 As partes contratantesaceitam este instrumento na sua totalidade e se obrigam, por si e seussucessores, ao fiel cumprimento do mesmo, e elegem o foro da cidade eComarca de Teresina, para dirimir as dúvidas e controvérsias do presenteTermo Contratual. E, por estarem justos e contratados, assinam o presen-te termo, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença dastestemunhas abaixo. Teresina, 04 de julho de 2008. Marco Antônio AyresCorrêa Lima Superintendente da SDU-Leste Mazerine Cruz Lima JúniorDiretor Superintendente AGRIMAZA AGROINDUSTRIAL E MINERA-ÇÃO LTDA Visto: Antonino Santana Barbosa Neto Chefe da AssessoriaJurídica da SDU – LESTE

CONTRATO N.º 043/2008 - SDU LESTE CONVITE Nº 019/2008 –CPL/ OBRAS III/ SEMA/ PMT PROCESSO Nº 042-2312/2008 -SEMA - PMT CONTRATO DE EMPREITADA CELEBRADO ENTREA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDULESTE E A EMPRESA DESIGN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMEN-TOS LTDA. A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO UR-BANO LESTE - SDU LESTE, com sede, foro e administração nestacapital, à Avenida João XXIII, 2715, Bairro São Cristóvão, Zona Leste,Teresina, Piauí, inscrita no CPNJ sob o nº. 04239805/0001-43, denomi-nada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Superintendente,MARCO ANTÔNIO AYRES CORRÊA LIMA, CPF nº. 048.215.993-68,Cédula de Identidade nº. 392.773-CE, brasileiro, casado, residente edomiciliado em Teresina-PI, e a empresa DESIGN CONSTRUÇÕES EEMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na Rua Gabriel Ferreira, 1233Centro/Sul, nesta cidade, Piauí, denominada CONTRATADA, inscrita noCNPJ sob o n.º 03.079.636/0001-69, aqui representada por seu sócio-gerente, LÁUDIO DE ALENCAR SOUSA, CPF nº. 412.170.983-72,residente e domiciliado em Teresina-PI, tendo em vista a homologaçãodo Processo licitatório acima referido, têm justo e acordado celebrar opresente Contrato, com fundamento na Lei nº. 8.666/93, suas alteraçõese, de acordo com as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRI-MEIRA - DO OBJETO: 1.1 Constitui objeto do presente instrumento acontratação de empresa construtora para execução de serviços de Pavi-mentação e paralelepípedo, conforme projeto básico, anexo ao Edital, daAvenida Brasil, entre as ruas Walter Tolentino e Caldas, Vila Cidade Leste,bairro Verde Lar. 1.2 O Edital, seus anexos e a proposta da CONTRATA-DA, fazem parte integrante deste instrumento, independentemente de

transcrição. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO: 2.1 A CONTRATA-DA executará a obra, objeto do presente contrato, pelo valor de R$83.973,00 (oitenta e três mil novecentos e setenta e três reais). 2.2 Opreço proposto indicado no item 2.1, inclui todos os ônus e custos demateriais, encargos trabalhistas e sociais com a mão-de-obra e equipa-mentos necessários à perfeita conclusão da obra. CLÁUSULA TERCEI-RA - DA FONTE DE RECURSOS 3.1 As despesas decorrentes da execu-ção dos serviços, objeto desta licitação correrão à conta da ClassificaçãoOrçamentária: 15.451.0003.1103; Fonte de Recurso: 100 – RecursosPróprios; Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Instalações e Obras; CLÁU-SULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 4.1 Os serviços terãoa forma de execução indireta. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA EEFICÁCIA: 5.1 O prazo de vigência do contrato será de 170 (cento esetenta) dias, com eficácia a contar da data de sua assinatura, conformeestabelecido no Edital e, a correspondente publicação no Diário Oficial doMunicípio; 5.2 A vigência do contrato, prevista no caput desta cláusulafica condicionada à existência de créditos orçamentários para o exercícioem que ocorrerão as despesas. CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS: 6.1O prazo máximo de execução da obra objeto do presente Contrato é de 75(setenta e cinco) dias, contados da data do recebimento da Ordem deServiço, expedida pelo Departamento Competente, podendo ser prorro-gado mediante solicitação expressa, devidamente justificada e aceita pelaCONTRATANTE, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alte-rações; 6.2 O Departamento Competente emitirá a Ordem de Serviço em05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do Contrato assinado; 6.3Depois de comunicado, a CONTRATADA terá 03 (três) dias úteis parareceber a Ordem de Serviço e iniciar as obras do objeto do Contrato; 6.4Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a CONTRATANTEaté 15 (quinze) dias antes da data do término do prazo contratual. CLÁ-USULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO E MEDIÇÕES: 7.1. O pagamentoserá efetuado mensalmente conforme medições realizadas pelo Departa-mento Competente do Contratante; 7.1.1 O pagamento do mês subse-qüente ao vencido, após a medição, só será efetuado mediante a apresen-tação, pela CONTRATADA: a) do comprovante de regularidade relativaao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela CaixaEconômica Federal; b) do comprovante de regularidade às ContribuiçõesPrevidenciárias, expedido pelo INSS; c) do comprovante de quitação dosdemais encargos trabalhistas e tributários decorrentes da execução dosserviços contratados. 7.1.2 O contratado é responsável pelos encargostrabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execuçãodo Contrato. 7.1.3 A inadimplência do Contrato, com referência aosencargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais não transfe-rem à Administração Pública a responsabilidade do seu pagamento, nempoderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o usodas obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 7.1.4 Ocontrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, unilateralmente,por justa causa, quando a CONTRATADA deixar de cumprir obrigaçõestrabalhistas previstas em lei, inclusive àquelas atinentes à segurança esaúde do trabalho. 7.1.5 O preço do Contrato é irreajustável, salvo alte-rações supervenientes na legislação vigente e dependendo da repactuaçãoentre CONTRATANTE e CONTRATADA. 7.2 Serviços Extras: a) Osserviços extras, porventura existentes, após devidamente autorizadospelo CONTRATANTE, respeitando-se os limites legais previstos no Ar-tigo 65, inciso I, da Lei nº 8.666/93, serão pagos na proporção em queforem executados, cujos preços unitários obedecerão às seguintes condi-ções: a.1) serviços considerados extras por excederem aos quantitativosexistentes na proposta vencedora terão seus preços unitários iguais aospreços daquela proposta vencedora; a.2) serviços não previstos na pro-posta vencedora, mas necessários à execução da obra, terão seus preçosfixados mediante acordo entre as partes. CLÁUSULA OITAVA - DAEXECUÇÃO DA OBRA: 8.1 A execução da obra deverá ser acompanhadae fiscalizada por um representante da CONTRATANTE especialmentedesignado; 8.2 O representante da CONTRATANTE anotará em registropróprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da obra, deter-minando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos obser-vados. 8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência dafiscalização, por parte do representante da CONTRATANTE, deverãoser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidasconvenientes. 8.4 Quando o objeto licitado tratar-se de: terminais rodo-viários e ferroviários; serviços de assistência à saúde; serviços educacio-nais; praças e centros culturais; centros esportivos; conjuntos habitacionaise principais vias; será exigido, quando da contratação, cumprimento doArt. 1º da Lei Municipal nº 2.557 de 18/07/97, que prevê como obrigató-rias as adaptações de acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiên-cias. CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DA OBRA: 9.1 A fisca-lização receberá os serviços após a constatação de que a obra está deacordo com o contratado: a) Provisoriamente, pelo responsável por seu

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008 DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.23338acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assi-nado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita doContratado; b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pelaautoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelaspartes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprovea adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto noartigo 69, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 9.2 O recebimento provi-sório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segu-rança da obra objeto da licitação que originou o presente Contrato, e nemético-profissional pela perfeita execução do mesmo, dentro dos limitesestabelecidos pela Lei ou pelo Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA - DASOBRIGAÇÕES DAS PARTES: 10.1 Compete à CONTRATANTE: a)Proceder às vistorias técnicas e de medições dos serviços; b) Efetuar ospagamentos dos valores solicitados de acordo com as informações damedição; c) Prestar os esclarecimentos necessários à execução do Contra-to. 10.2 Compete à CONTRATADA: a) Cumprir fielmente todas ascláusulas contratuais; b) Disponibilizar informações técnicas ao contra-tante sempre que solicitadas; c) Prover os custos totais da execução daobra, inclusive encargos sociais, trabalhistas e tributários; d) Manter, durantea vigência do Contrato, todas as condições exigidas para a habilitação econtratação; e) Apresentar a anotação de responsabilidade técnica (ART),no inicio da execução do Contrato; f) Sinalizar o local das obras e/ouserviços adequadamente, tendo em vista o trânsito de veículos e pedes-tres; g) Providenciar a instalação de placa contendo a identificação daobra e/ou serviços, nome da empresa contratada e seus responsáveis téc-nicos; h) Responsabilizar-se pela atuação efetiva dos profissionais indica-dos na alínea “g” acima, durante toda a execução da obra e/ou serviços doobjeto deste contrato. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SAN-ÇÕES ADMINISTRATIVAS: 11.1 O descumprimento das obrigações edemais condições do Edital sujeitará a Licitante às seguintes sanções: I)Pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderá a CONTRATAN-TE, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintessanções, sem exclusão das demais penalidades previstas no art. 87, da Lein.º 8.666/93 e suas alterações; a) Advertência; b) Multa; c) Rescisão; d)Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimen-to de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02(dois) anos; e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com aAdministração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantesda punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própriaautoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que acontratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depoisde decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS MULTAS: 12.1 Pelo atrasoinjustificado ou inadimplemento na execução do Contrato, fica a CON-TRATADA sujeita à multa de 0,33 % por dia de atraso, sobre o valor totaldo Contrato, não ultrapassando a 20 % (vinte por cento) ao mês, semprejuízo das demais sanções aplicáveis, notadamente nos seguintes casos:a) Atraso no início dos serviços; b) Quando os serviços estiverem emdesacordo com as especificações e normas técnicas; c) Atraso na conclu-são da obra. 12.2 Em caso de reincidência da alínea “b”, a multa serácobrada em dobro; 12.3 As multas serão dispensadas nos seguintes casos:a) Ocorrência de circunstância prevista em Lei, de caso fortuito ou forçamaior, nos termos da Lei Civil, impeditiva da execução do Contrato emtempo hábil; b) Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ourestringir a execução dos serviços contratados. CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA - DA RESCISÃO: 13.1 À CONTRATANTE cabe rescindir opresente Termo Contratual, independentemente de interpelação judicialou extrajudicial se a firma CONTRATADA inexecutar total ou parcial-mente o que foi Contratado, com o advento das conseqüências Contratuaise as previstas em Lei. 13.2 Constituem motivos para rescisão do Contra-to: a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de CláusulasContratuais com relação às especificações, projetos, normas técnicas ouprazos estipulados; b) O atraso injustificado em iniciar a obra; c) A para-lisação da obra por mais de 05 (cinco) dias, injustificadamente e semprévia comunicação ao CONTRATANTE; d) A cessão ou transferênciada obra Contratado, total ou parcialmente, não admitido no Contrato esem prévia autorização do CONTRATANTE; e) A reincidência nas mul-tas previstas na Cláusula Décima Segunda do presente Termo; f) A decre-tação de falência ou concordata decretada, ainda que preventiva; g) Odesatendimento das determinações regulares da fiscalização designada pelaCONTRATANTE para acompanhar a execução da obra objeto do pre-sente Contrato; 13.3 Ocorrendo à rescisão Contratual, a firma contratadareceberá somente os pagamentos devidos pela execução dos serviços atéa data da referida rescisão, descontadas as multas por acaso aplicadas.CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO: 14.1 Este Con-trato e quaisquer alterações que lhe venham a ocorrer subordina-se à Lei nº8.666/93 bem como suas alterações posteriores. CLÁUSULA DÉCIMA

QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS: 15.1 A CONTRATADA é obrigada aremover, após a conclusão dos serviços, restos de materiais de qualquernatureza, provenientes da execução da obra; 15.2 A CONTRATANTEreserva-se ao direito de exigir a exclusão do Quadro de Empregados daCONTRATADA, de elemento subordinado à mesma, que por ato inequí-voco de insubordinação mau conduta ou desídia, seja inconveniente aobom desempenho dos serviços; 15.3 Ficarão a cargo da CONTRATADAtodas as despesas legais, junto ao CREA, Prefeitura, INSS e demais órgãos,que se fizerem necessários à perfeita execução da obra; 15.4 Oinadimplemento de quaisquer das obrigações Contratuais poderá importarna declaração expressa de Inidoneidade da CONTRATADA para pactuarcom a CONTRATANTE, sem prejuízo de quaisquer outras sanções pre-vistas no presente Termo Contratual; 15.5 A CONTRATADA manterá,obrigatoriamente em toda a EXECUÇÃO DO CONTRATO, sua compa-tibilidade com as obrigações por elas assumidas, e exigidas na Licitaçãocomo Habilitação e Qualificação; 15.6 A CONTRATADA será a únicaresponsável por danos e prejuízos que venha a causar à CONTRATANTEou a terceiros, em decorrência da execução do serviço referente ao Con-trato; 15.7 A CONTRATANTE fará publicar extrato deste Contrato noDiário Oficial do Município até o 5º (quinto) dia do mês subseqüente ao desua assinatura para que possa surtir os efeitos legais previstos. CLÁUSU-LA DÉCIMA SEXTA – DA SUCESSÃO E DO FORO: 16.1 As partescontratantes aceitam este instrumento na sua totalidade e se obrigam, porsi e seus sucessores, ao fiel cumprimento do mesmo, e elegem o foro dacidade e Comarca de Teresina, para dirimir as dúvidas e controvérsias dopresente Termo Contratual. E, por estarem justos e contratados, assinamo presente termo, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presençadas testemunhas abaixo. Teresina, 04 de julho de 2008. Marco AntônioAyres Corrêa Lima Superintendente da SDU-Leste Láudio de AlencarSousa Sócio-gerente DESIGN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMEN-TOS LTDA Visto: Antonino Santana Barbosa Neto Chefe da AssessoriaJurídica da SDU-Leste

CONTRATO N.º 044/2008 - SDU LESTE CONVITE Nº 033/2008 –CPL/ OBRAS I/ SEMA/ PMT PROCESSO Nº 042-02315/2008 -SEMA - PMT CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DEOBRA POR PREÇO UNITÁRIO CELEBRADO ENTRE A SUPERIN-TENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU LESTE E AEMPRESA CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA. A SUPERINTENDÊN-CIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO LESTE - SDU LESTE, comsede, foro e administração nesta capital, à Avenida João XXIII, 2715,Bairro São Cristóvão, Zona Leste, Teresina, Piauí, inscrita no CPNJ sobo nº. 04239805/0001-43, denominada CONTRATANTE, neste ato re-presentada por seu Superintendente, MARCO ANTÔNIO AYRES CORRÊALIMA, CPF nº. 048.215.993-68, Cédula de Identidade nº. 392.773-CE,brasileiro, casado, residente e domiciliado em Teresina-PI, e a empresaCONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA, com sede na Rua Ari Barroso, n.º778, bairro Monte Castelo, nesta cidade, Piauí, denominada CONTRA-TADA, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.412.944/0001-00, aqui representa-da por seu procurador, o Sr. JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA, CPF N.º065.702.403-15, Cédula de Identidade nº 164.848 PI, residente edomiciliado em Teresina - PI, tendo em vista a homologação do Processolicitatório acima referido, têm justo e acordado celebrar o presente Con-trato, com fundamento na Lei nº. 8.666/93, suas alterações e, de acordocom as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - DOOBJETO: 1.1 Constitui objeto do presente instrumento a contratação deempresa construtora para execução de serviços de pavimentação poliédricana rua Beco da Amizade e ampliação da captação de galeria na rua Adão deCarvalho, bairro Piçarreira, zona leste de Teresina. 1.2 O Edital, seusanexos e a proposta da CONTRATADA, fazem parte integrante desteinstrumento, independentemente de transcrição. CLÁUSULA SEGUN-DA - DO PREÇO: 2.1 A CONTRATADA executará a obra, objeto dopresente contrato, pelo valor de R$ 25.203,00 (vinte e cinco mil, duzen-tos e três reais). 2.2 O preço proposto indicado no item 2.1, inclui todosos ônus e custos de materiais, encargos trabalhistas e sociais com a mão-de-obra e equipamentos necessários à perfeita conclusão da obra. CLÁU-SULA TERCEIRA - DA FONTE DE RECURSOS 3.1 As despesas decor-rentes da execução dos serviços, objeto desta licitação correrão à conta daClassificação Orçamentária: 15.451.0003.1103; Fonte de Recurso: 100– Recursos Próprios; Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Instalações eObras; CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 4.1 Osserviços terão a forma de execução indireta no regime de empreitada porpreços unitários, do tipo menor preço. CLÁUSULA QUINTA - DA VI-GÊNCIA E EFICÁCIA: 5.1 O prazo de vigência do contrato será de 150(cento e cinqüenta) dias, com eficácia a contar da data de sua assinatura,conforme estabelecido no Edital e, a correspondente publicação no Diá-rio Oficial do Município; 5.2 A vigência do contrato, prevista no caput

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 39desta cláusula fica condicionada à existência de créditos orçamentáriospara o exercício em que ocorrerão as despesas. CLÁUSULA SEXTA -DOS PRAZOS: 6.1 O prazo máximo de execução da obra objeto dopresente Contrato é de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data dorecebimento da Ordem de Serviço, expedida pelo Departamento Compe-tente, podendo ser prorrogado mediante solicitação expressa, devida-mente justificada e aceita pela CONTRATANTE, nos termos do art. 57da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 6.2 O Departamento Competenteemitirá a Ordem de Serviço em 05 (cinco) dias úteis, contados do recebi-mento do Contrato assinado; 6.3 Depois de comunicado, a CONTRATA-DA terá 03 (três) dias úteis para receber a Ordem de Serviço e iniciar asobras do objeto do Contrato; 6.4 Os pedidos de prorrogação de prazosserão dirigidos a CONTRATANTE até 15 (quinze) dias antes da data dotérmino do prazo contratual. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTOE MEDIÇÕES: 7.1. O pagamento será efetuado mensalmente conformemedições realizadas pelo Departamento Competente do Contratante;7.1.1 O pagamento do mês subseqüente ao vencido, após a medição, sóserá efetuado mediante a apresentação, pela CONTRATADA: a) do com-provante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo deServiço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal; b) do compro-vante de regularidade às Contribuições Previdenciárias, expedido peloINSS; c) do comprovante de quitação dos demais encargos trabalhistas etributários decorrentes da execução dos serviços contratados. 7.1.2 Ocontratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato. 7.1.3 Ainadimplência do Contrato, com referência aos encargos trabalhistas,previdenciários, fiscais e comerciais não transferem à Administração Pú-blica a responsabilidade do seu pagamento, nem poderá onerar o objeto docontrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,inclusive perante o Registro de Imóveis. 7.1.4 O contrato poderá serrescindido pela CONTRATANTE, unilateralmente, por justa causa, quandoa CONTRATADA deixar de cumprir obrigações trabalhistas previstas emlei, inclusive àquelas atinentes à segurança e saúde do trabalho. 7.1.5 Opreço do Contrato é irreajustável, salvo alterações supervenientes nalegislação vigente e dependendo da repactuação entre CONTRATANTEe CONTRATADA. 7.2 Serviços Extras: a) Os serviços extras, porventuraexistentes, após devidamente autorizados pelo CONTRATANTE, res-peitando-se os limites legais previstos no Artigo 65, inciso I, da Lei nº8.666/93, serão pagos na proporção em que forem executados, cujospreços unitários obedecerão às seguintes condições: a.1) serviços conside-rados extras por excederem aos quantitativos existentes na propostavencedora terão seus preços unitários iguais aos preços daquela propostavencedora; a.2) serviços não previstos na proposta vencedora, mas ne-cessários à execução da obra, terão seus preços fixados mediante acordoentre as partes. CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO DA OBRA: 8.1A execução da obra deverá ser acompanhada e fiscalizada por um repre-sentante da CONTRATANTE especialmente designado; 8.2 O represen-tante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrên-cias relacionadas com a execução da obra, determinando o que for neces-sário à regularização das falhas ou defeitos observados. 8.3 As decisões eprovidências que ultrapassarem a competência da fiscalização, por partedo representante da CONTRATANTE, deverão ser solicitadas a seussuperiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 8.4Quando o objeto licitado tratar-se de: terminais rodoviários e ferroviári-os; serviços de assistência à saúde; serviços educacionais; praças e centrosculturais; centros esportivos; conjuntos habitacionais e principais vias;será exigido, quando da contratação, cumprimento do Art. 1º da LeiMunicipal nº 2.557 de 18/07/97, que prevê como obrigatórias as adapta-ções de acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiências. CLÁU-SULA NONA - DO RECEBIMENTO DA OBRA: 9.1 A fiscalização rece-berá os serviços após a constatação de que a obra está de acordo com ocontratado: a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanha-mento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelaspartes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado; b)Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridadecompetente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apóso decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequaçãodo objeto aos termos contratuais, observando o disposto no artigo 69, daLei nº 8.666/93 e suas alterações. 9.2 O recebimento provisório ou defi-nitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obraobjeto da licitação que originou o presente Contrato, e nem ético-profis-sional pela perfeita execução do mesmo, dentro dos limites estabelecidospela Lei ou pelo Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕESDAS PARTES: 10.1 Compete à CONTRATANTE: a) Proceder às visto-rias técnicas e de medições dos serviços; b) Efetuar os pagamentos dosvalores solicitados de acordo com as informações da medição; c) Prestaros esclarecimentos necessários à execução do Contrato. 10.2 Compete à

CONTRATADA: a) Cumprir fielmente todas as cláusulas contratuais; b)Disponibilizar informações técnicas ao contratante sempre que solicita-das; c) Prover os custos totais da execução da obra, inclusive encargossociais, trabalhistas e tributários; d) Manter, durante a vigência do Contra-to, todas as condições exigidas para a habilitação e contratação; e) Apre-sentar a anotação de responsabilidade técnica (ART), no inicio da execu-ção do Contrato; f) Sinalizar o local das obras e/ou serviços adequadamen-te, tendo em vista o trânsito de veículos e pedestres; g) Providenciar ainstalação de placa contendo a identificação da obra e/ou serviços, nomeda empresa contratada e seus responsáveis técnicos; h) Responsabilizar-sepela atuação efetiva dos profissionais indicados na alínea “g” acima,durante toda a execução da obra e/ou serviços do objeto deste contrato.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATI-VAS: 11.1 O descumprimento das obrigações e demais condições do Editalsujeitará a Licitante às seguintes sanções: I) Pela inexecução total ouparcial do Contrato, poderá a CONTRATANTE, garantida a prévia defe-sa da CONTRATADA, aplicar as seguintes sanções, sem exclusão dasdemais penalidades previstas no art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e suas altera-ções; a) Advertência; b) Multa; c) Rescisão; d) Suspensão temporária dodireito de participar em licitações e impedimento de contratar com aAdministração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e) Decla-ração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraçãoPública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ouaté que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade queaplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcira Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazoda sanção aplicada com base no inciso anterior. CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA - DAS MULTAS: 12.1 Pelo atraso injustificado ouinadimplemento na execução do Contrato, fica a CONTRATADA sujeitaà multa de 0,33 % por dia de atraso, sobre o valor total do Contrato, nãoultrapassando a 20 % (vinte por cento) ao mês, sem prejuízo das demaissanções aplicáveis, notadamente nos seguintes casos: a) Atraso no iníciodos serviços; b) Quando os serviços estiverem em desacordo com asespecificações e normas técnicas; c) Atraso na conclusão da obra. 12.2Em caso de reincidência da alínea “b”, a multa será cobrada em dobro;12.3 As multas serão dispensadas nos seguintes casos: a) Ocorrência decircunstância prevista em Lei, de caso fortuito ou força maior, nos ter-mos da Lei Civil, impeditiva da execução do Contrato em tempo hábil; b)Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou restringir a execu-ção dos serviços contratados. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DARESCISÃO: 13.1 À CONTRATANTE cabe rescindir o presente TermoContratual, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicialse a firma CONTRATADA inexecutar total ou parcialmente o que foiContratado, com o advento das conseqüências Contratuais e as previstasem Lei. 13.2 Constituem motivos para rescisão do Contrato: a) O nãocumprimento ou o cumprimento irregular de Cláusulas Contratuais comrelação às especificações, projetos, normas técnicas ou prazos estipula-dos; b) O atraso injustificado em iniciar a obra; c) A paralisação da obrapor mais de 05 (cinco) dias, injustificadamente e sem prévia comunicaçãoao CONTRATANTE; d) A cessão ou transferência da obra Contratado,total ou parcialmente, não admitido no Contrato e sem prévia autoriza-ção do CONTRATANTE; e) A reincidência nas multas previstas na Clá-usula Décima Segunda do presente Termo; f) A decretação de falência ouconcordata decretada, ainda que preventiva; g) O desatendimento dasdeterminações regulares da fiscalização designada pela CONTRATANTEpara acompanhar a execução da obra objeto do presente Contrato; 13.3Ocorrendo à rescisão Contratual, a firma contratada receberá somente ospagamentos devidos pela execução dos serviços até a data da referidarescisão, descontadas as multas por acaso aplicadas. CLÁUSULA DÉCI-MA QUARTA - DA VINCULAÇÃO: 14.1 Este Contrato e quaisqueralterações que lhe venham a ocorrer subordina-se à Lei nº 8.666/93 bemcomo suas alterações posteriores. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DIS-POSIÇÕES FINAIS: 15.1 A CONTRATADA é obrigada a remover, apósa conclusão dos serviços, restos de materiais de qualquer natureza, prove-nientes da execução da obra; 15.2 A CONTRATANTE reserva-se aodireito de exigir a exclusão do Quadro de Empregados da CONTRATA-DA, de elemento subordinado à mesma, que por ato inequívoco de insu-bordinação mau conduta ou desídia, seja inconveniente ao bom desempe-nho dos serviços; 15.3 Ficarão a cargo da CONTRATADA todas as despe-sas legais, junto ao CREA, Prefeitura, INSS e demais órgãos, que se fize-rem necessários à perfeita execução da obra; 15.4 O inadimplemento dequaisquer das obrigações Contratuais poderá importar na declaração ex-pressa de Inidoneidade da CONTRATADA para pactuar com a CONTRA-TANTE, sem prejuízo de quaisquer outras sanções previstas no presenteTermo Contratual; 15.5 A CONTRATADA manterá, obrigatoriamenteem toda a EXECUÇÃO DO CONTRATO, sua compatibilidade com asobrigações por elas assumidas, e exigidas na Licitação como Habilitação e

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008 DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.23340Qualificação; 15.6 A CONTRATADA será a única responsável por danose prejuízos que venha a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, emdecorrência da execução do serviço referente ao Contrato; 15.7 A CON-TRATANTE fará publicar extrato deste Contrato no Diário Oficial doMunicípio até o 5º (quinto) dia do mês subseqüente ao de sua assinaturapara que possa surtir os efeitos legais previstos. CLÁUSULA DÉCIMASEXTA – DA SUCESSÃO E DO FORO: 16.1 As partes contratantesaceitam este instrumento na sua totalidade e se obrigam, por si e seussucessores, ao fiel cumprimento do mesmo, e elegem o foro da cidade eComarca de Teresina, para dirimir as dúvidas e controvérsias do presenteTermo Contratual. E, por estarem justos e contratados, assinam o presen-te termo, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença dastestemunhas abaixo. Teresina, 08 de julho de 2008. Marco Antônio AyresCorrêa Lima Superintendente da SDU-Leste José Ribeiro de Oliveira Pro-curador CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA Visto: Antonino SantanaBarbosa Neto Chefe da Assessoria Jurídica da SDU-Leste

CONTRATO N.º 045/2008 - SDU LESTE CONVITE Nº 032/2008 –CPL/ OBRAS I/ SEMA/ PMT PROCESSO Nº 042-02309/2008 -SEMA - PMT CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DEOBRA POR PREÇO UNITÁRIO CELEBRADO ENTRE A SUPERIN-TENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU LESTE E AEMPRESA CONSTRUTORA AMAZONAS LTDA. A SUPERINTEN-DÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO LESTE - SDU LESTE,com sede, foro e administração nesta capital, à Avenida João XXIII,2715, Bairro São Cristóvão, Zona Leste, Teresina, Piauí, inscrita noCPNJ sob o nº. 04239805/0001-43, denominada CONTRATANTE, nes-te ato representada por seu Superintendente, MARCO ANTÔNIO AYRESCORRÊA LIMA, CPF nº. 048.215.993-68, Cédula de Identidade nº.392.773-CE, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Teresina-PI, ea empresa CONSTRUTORA AMAZONAS LTDA, com sede na Av.Homero Castelo Branco, 1057, Jockey Clube, Piauí, denominada CON-TRATADA, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.102.573/0001-00, aqui repre-sentada por seu procurador, PAULO HENRIQUE NASCIMENTO SOUSA,CPF N.º 229.047.003-15, Cédula de Identidade nº 601.740 PI, residentee domiciliado em Teresina - PI, tendo em vista a homologação do Proces-so licitatório acima referido, têm justo e acordado celebrar o presenteContrato, com fundamento na Lei nº. 8.666/93, suas alterações e, deacordo com as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO: 1.1 Constitui objeto do presente instrumento a contrataçãode empresa construtora para execução de serviços de pavimentação emparalelepípedo nas seguintes ruas: Sem Denominação nº 3789 (rua 06),entre as ruas 02 e 03; 07 entre as ruas 02 e 03, todas localizadas noresidencial Dom Avelar e Acadêmico J. Miguel de Matos, entre as ruasJoão Evangelista Rocha e Cenotécnico Carlos B, localizada no loteamentoEsplanada do Uruguai, todas no bairro Vale Quem Tem. 1.2 O Edital, seusanexos e a proposta da CONTRATADA, fazem parte integrante desteinstrumento, independentemente de transcrição. CLÁUSULA SEGUN-DA - DO PREÇO: 2.1 A CONTRATADA executará a obra, objeto dopresente contrato, pelo valor de R$ 45.108,28 (quarenta e cinco mil,cento e oito reais e vinte e oito centavos). 2.2 O preço proposto indicadono item 2.1, inclui todos os ônus e custos de materiais, encargos trabalhis-tas e sociais com a mão-de-obra e equipamentos necessários à perfeitaconclusão da obra. CLÁUSULA TERCEIRA - DA FONTE DE RECUR-SOS 3.1 As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto destalicitação correrão à conta da Classificação Orçamentária:15.451.0003.1103; Fonte de Recurso: 100 – Recursos Próprios; Elemen-to de Despesa: 4.4.90.51 – Instalações e Obras; CLÁUSULA QUARTA -DO REGIME DE EXECUÇÃO: 4.1 Os serviços terão a forma de execu-ção indireta no regime de empreitada por preços unitários, do tipo menorpreço. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA: 5.1 O pra-zo de vigência do contrato será de 165 (cento e sessenta e cinco) dias,com eficácia a contar da data de sua assinatura, conforme estabelecido noEdital e, a correspondente publicação no Diário Oficial do Município; 5.2A vigência do contrato, prevista no caput desta cláusula fica condicionadaà existência de créditos orçamentários para o exercício em que ocorrerãoas despesas. CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS: 6.1 O prazo máximode execução da obra objeto do presente Contrato é de 60 (sessenta) dias,contados da data do recebimento da Ordem de Serviço, expedida peloDepartamento Competente, podendo ser prorrogado mediante solicita-ção expressa, devidamente justificada e aceita pela CONTRATANTE,nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 6.2 O Depar-tamento Competente emitirá a Ordem de Serviço em 05 (cinco) diasúteis, contados do recebimento do Contrato assinado; 6.3 Depois decomunicado, a CONTRATADA terá 03 (três) dias úteis para receber aOrdem de Serviço e iniciar as obras do objeto do Contrato; 6.4 Os pedidosde prorrogação de prazos serão dirigidos a CONTRATANTE até 15 (quin-

ze) dias antes da data do término do prazo contratual. CLÁUSULA SÉTI-MA - DO PAGAMENTO E MEDIÇÕES: 7.1. O pagamento será efetuadomensalmente conforme medições realizadas pelo Departamento Compe-tente do Contratante; 7.1.1 O pagamento do mês subseqüente ao vencido,após a medição, só será efetuado mediante a apresentação, pela CON-TRATADA: a) do comprovante de regularidade relativa ao Fundo deGarantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa EconômicaFederal; b) do comprovante de regularidade às ContribuiçõesPrevidenciárias, expedido pelo INSS; c) do comprovante de quitação dosdemais encargos trabalhistas e tributários decorrentes da execução dosserviços contratados. 7.1.2 O contratado é responsável pelos encargostrabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execuçãodo Contrato. 7.1.3 A inadimplência do Contrato, com referência aosencargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais não transfe-rem à Administração Pública a responsabilidade do seu pagamento, nempoderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o usodas obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 7.1.4 Ocontrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, unilateralmente,por justa causa, quando a CONTRATADA deixar de cumprir obrigaçõestrabalhistas previstas em lei, inclusive àquelas atinentes à segurança esaúde do trabalho. 7.1.5 O preço do Contrato é irreajustável, salvo alte-rações supervenientes na legislação vigente e dependendo da repactuaçãoentre CONTRATANTE e CONTRATADA. 7.2 Serviços Extras: a) Osserviços extras, porventura existentes, após devidamente autorizadospelo CONTRATANTE, respeitando-se os limites legais previstos no Ar-tigo 65, inciso I, da Lei nº 8.666/93, serão pagos na proporção em queforem executados, cujos preços unitários obedecerão às seguintes condi-ções: a.1) serviços considerados extras por excederem aos quantitativosexistentes na proposta vencedora terão seus preços unitários iguais aospreços daquela proposta vencedora; a.2) serviços não previstos na pro-posta vencedora, mas necessários à execução da obra, terão seus preçosfixados mediante acordo entre as partes. CLÁUSULA OITAVA - DAEXECUÇÃO DA OBRA: 8.1 A execução da obra deverá ser acompanhadae fiscalizada por um representante da CONTRATANTE especialmentedesignado; 8.2 O representante da CONTRATANTE anotará em registropróprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da obra, deter-minando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos obser-vados. 8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência dafiscalização, por parte do representante da CONTRATANTE, deverãoser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidasconvenientes. 8.4 Quando o objeto licitado tratar-se de: terminais rodo-viários e ferroviários; serviços de assistência à saúde; serviços educacio-nais; praças e centros culturais; centros esportivos; conjuntos habitacionaise principais vias; será exigido, quando da contratação, cumprimento doArt. 1º da Lei Municipal nº 2.557 de 18/07/97, que prevê como obrigató-rias as adaptações de acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiên-cias. CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DA OBRA: 9.1 A fisca-lização receberá os serviços após a constatação de que a obra está deacordo com o contratado: a) Provisoriamente, pelo responsável por seuacompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assi-nado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita doContratado; b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pelaautoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelaspartes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprovea adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto noartigo 69, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 9.2 O recebimento provi-sório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segu-rança da obra objeto da licitação que originou o presente Contrato, e nemético-profissional pela perfeita execução do mesmo, dentro dos limitesestabelecidos pela Lei ou pelo Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA - DASOBRIGAÇÕES DAS PARTES: 10.1 Compete à CONTRATANTE: a)Proceder às vistorias técnicas e de medições dos serviços; b) Efetuar ospagamentos dos valores solicitados de acordo com as informações damedição; c) Prestar os esclarecimentos necessários à execução do Contra-to. 10.2 Compete à CONTRATADA: a) Cumprir fielmente todas ascláusulas contratuais; b) Disponibilizar informações técnicas ao contra-tante sempre que solicitadas; c) Prover os custos totais da execução daobra, inclusive encargos sociais, trabalhistas e tributários; d) Manter, du-rante a vigência do Contrato, todas as condições exigidas para a habilita-ção e contratação; e) Apresentar a anotação de responsabilidade técnica(ART), no inicio da execução do Contrato; f) Sinalizar o local das obras e/ou serviços adequadamente, tendo em vista o trânsito de veículos e pedes-tres; g) Providenciar a instalação de placa contendo a identificação daobra e/ou serviços, nome da empresa contratada e seus responsáveis téc-nicos; h) Responsabilizar-se pela atuação efetiva dos profissionais indica-dos na alínea “g” acima, durante toda a execução da obra e/ou serviços doobjeto deste contrato. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SAN-

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 41ÇÕES ADMINISTRATIVAS: 11.1 O descumprimento das obrigações edemais condições do Edital sujeitará a Licitante às seguintes sanções: I)Pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderá a CONTRATAN-TE, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintessanções, sem exclusão das demais penalidades previstas no art. 87, da Lein.º 8.666/93 e suas alterações; a) Advertência; b) Multa; c) Rescisão; d)Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimen-to de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02(dois) anos; e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com aAdministração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantesda punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própriaautoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que acontratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depoisde decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS MULTAS: 12.1 Pelo atrasoinjustificado ou inadimplemento na execução do Contrato, fica a CON-TRATADA sujeita à multa de 0,33 % por dia de atraso, sobre o valor totaldo Contrato, não ultrapassando a 20 % (vinte por cento) ao mês, semprejuízo das demais sanções aplicáveis, notadamente nos seguintes casos:a) Atraso no início dos serviços; b) Quando os serviços estiverem emdesacordo com as especificações e normas técnicas; c) Atraso na conclu-são da obra. 12.2 Em caso de reincidência da alínea “b”, a multa serácobrada em dobro; 12.3 As multas serão dispensadas nos seguintes casos:a) Ocorrência de circunstância prevista em Lei, de caso fortuito ou forçamaior, nos termos da Lei Civil, impeditiva da execução do Contrato emtempo hábil; b) Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ourestringir a execução dos serviços contratados. CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA - DA RESCISÃO: 13.1 À CONTRATANTE cabe rescindir opresente Termo Contratual, independentemente de interpelação judicialou extrajudicial se a firma CONTRATADA inexecutar total ou parcial-mente o que foi Contratado, com o advento das conseqüências Contratuaise as previstas em Lei. 13.2 Constituem motivos para rescisão do Contra-to: a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de CláusulasContratuais com relação às especificações, projetos, normas técnicas ouprazos estipulados; b) O atraso injustificado em iniciar a obra; c) A para-lisação da obra por mais de 05 (cinco) dias, injustificadamente e semprévia comunicação ao CONTRATANTE; d) A cessão ou transferênciada obra Contratado, total ou parcialmente, não admitido no Contrato esem prévia autorização do CONTRATANTE; e) A reincidência nas mul-tas previstas na Cláusula Décima Segunda do presente Termo; f) A decre-tação de falência ou concordata decretada, ainda que preventiva; g) Odesatendimento das determinações regulares da fiscalização designada pelaCONTRATANTE para acompanhar a execução da obra objeto do pre-sente Contrato; 13.3 Ocorrendo à rescisão Contratual, a firma contratadareceberá somente os pagamentos devidos pela execução dos serviços atéa data da referida rescisão, descontadas as multas por acaso aplicadas.CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO: 14.1 Este Con-trato e quaisquer alterações que lhe venham a ocorrer subordina-se à Lei nº8.666/93 bem como suas alterações posteriores. CLÁUSULA DÉCIMAQUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS: 15.1 A CONTRATADA é obrigada aremover, após a conclusão dos serviços, restos de materiais de qualquernatureza, provenientes da execução da obra; 15.2 A CONTRATANTEreserva-se ao direito de exigir a exclusão do Quadro de Empregados daCONTRATADA, de elemento subordinado à mesma, que por ato inequí-voco de insubordinação mau conduta ou desídia, seja inconveniente aobom desempenho dos serviços; 15.3 Ficarão a cargo da CONTRATADAtodas as despesas legais, junto ao CREA, Prefeitura, INSS e demais órgãos,que se fizerem necessários à perfeita execução da obra; 15.4 Oinadimplemento de quaisquer das obrigações Contratuais poderá importarna declaração expressa de Inidoneidade da CONTRATADA para pactuarcom a CONTRATANTE, sem prejuízo de quaisquer outras sanções pre-vistas no presente Termo Contratual; 15.5 A CONTRATADA manterá,obrigatoriamente em toda a EXECUÇÃO DO CONTRATO, sua compa-tibilidade com as obrigações por elas assumidas, e exigidas na Licitaçãocomo Habilitação e Qualificação; 15.6 A CONTRATADA será a únicaresponsável por danos e prejuízos que venha a causar à CONTRATANTEou a terceiros, em decorrência da execução do serviço referente ao Con-trato; 15.7 A CONTRATANTE fará publicar extrato deste Contrato noDiário Oficial do Município até o 5º (quinto) dia do mês subseqüente ao desua assinatura para que possa surtir os efeitos legais previstos. CLÁUSU-LA DÉCIMA SEXTA – DA SUCESSÃO E DO FORO: 16.1 As partescontratantes aceitam este instrumento na sua totalidade e se obrigam, porsi e seus sucessores, ao fiel cumprimento do mesmo, e elegem o foro dacidade e Comarca de Teresina, para dirimir as dúvidas e controvérsias dopresente Termo Contratual. E, por estarem justos e contratados, assinamo presente termo, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presençadas testemunhas abaixo. Teresina, 08 de julho de 2008. Marco Antônio

Ayres Corrêa Lima Superintendente da SDU-Leste Paulo Henrique Nasci-mento Sousa Sócio-administrador CONSTRUTORA AMAZONAS LTDAVisto: Antonino Santana Barbosa Neto Chefe da Assessoria Jurídica daSDU-Leste

CONTRATO N.º 046/2008 - SDU LESTE CARTA CONVITE Nº 025/2008 CPL OBRAS III/SEMA/PMT PROCESSO Nº 042- 2613/2008- SEMA - PMT CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃODE OBRA POR PREÇO UNITÁRIO CELEBRADO ENTRE A SUPE-RINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO LESTE - SDULESTE E A EMPRESA J. GABRIEL CONSTRUTORA LTDA. A SUPE-RINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO LESTE - SDULESTE, com sede, foro e administração nesta capital, à Av. João XXIII,n.º 2715, Bairro São Cristóvão, Zona Leste, Teresina-PI, inscrita noCPNJ sob o n.º 04239805/0001-43, denominada CONTRATANTE, nes-te ato representado por seu Superintendente, o Sr. MARCO ANTÔNIOAYRES CORRÊA LIMA, CPF n.º 048.215.993-68, Cédula de Identidaden.º 392.773-CE, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Teresina -PI, e a empresa J. GABRIEL CONSTRUTORA LTDA, com sede na RuaDesembargador Cromwell de Carvalho, n.º 513, São Cristóvão, nestacapital, denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n.º08.442.207 /0001-28, aqui representada por sua Sócia Administradora, aSr. ENEDINA DE OLIVEIRA LIMA, CPF N.º 156.452.743.34, Cédula deIdentidade n.º 251.305 SSP-PI, residente e domiciliado em Teresina - PI,tendo em vista a homologação do Processo licitatório acima referido,têm justo e acordado celebrar o presente Contrato, com fundamento naLei n.º 8.666/93, suas alterações, e de acordo com as cláusulas e condiçõesseguintes: 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 1.1 Constitui obje-to do presente instrumento a contratação de empresa construtora paraexecução de serviços de pavimentação em paralelepípedo, conforme pro-jeto básico, anexo ao edital, da Rua Antônio Marcelo da Silva, bairroNoivos, zona leste de Teresina, nos trechos abaixo especificados: - RuaAntônio Marcelo da Silva, entre as Ruas Barão de Uruçuí e Bento ClarindoBastos; - Rua Antônio Marcelo da Silva, entre as Ruas Bento ClarindoBastos e Alarico Cunha. 1.2. O Edital, seus anexos e a proposta da CON-TRATADA, fazem parte integrante deste instrumento, independente-mente de transcrição. 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO: 2.1. ACONTRATADA executará a obra objeto do presente Contrato, pelo va-lor de R$ 31.258,57 (trinta e um mil duzentos e cinqüenta e oito reais ecinqüenta e sete centavos). 2.2. O preço proposto indicado no item 2.1,inclui todos os ônus e custos de materiais, encargos trabalhistas e sociaiscom a mão-de-obra e equipamentos necessários à perfeita conclusão daobra. 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA FONTE DE RECURSOS: 3.1. Asdespesas decorrentes da execução dos serviços, objeto desta licitaçãocorrerão à conta da Classificação Orçamentária: 15.451.0003.1103; Ele-mento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações e Fonte de Recursos:100. 4. CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 4.1. Osserviços terão a forma de execução indireta; 5. CLÁUSULA QUINTA -DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA: 5.1. O prazo de vigência do contrato seráde 135 (cento e trinta e cinco) dias com eficácia a contar da data de suaassinatura, conforme estabelecido no Edital, e a correspondente publica-ção no Diário Oficial do Município; 5.2. A vigência do contrato, previstano caput desta cláusula fica condicionada à existência de créditos orça-mentários para o exercício em que ocorrerão as despesas. 6. CLÁUSULASEXTA - DOS PRAZOS: 6.1. O prazo previsto para entrega do objeto éde 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Servi-ço, expedida pelo Departamento Competente, podendo ser prorrogadomediante solicitação expressa, devidamente justificado e aceito pela CON-TRATANTE, nos termos do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;6.2. O Departamento Competente emitirá a Ordem de Serviço em 05(cinco) dias úteis, contados do recebimento do Contrato assinado; 6.3.Depois de comunicada, a CONTRATADA, terá 03 (três) dias úteis parareceber a Ordem de Serviço e iniciar as obras, do objeto do Contrato. 6.4.Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a CONTRATANTE,até 15 (quinze) dias antes da data do término do prazo contratual. 7.CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO E MEDIÇÕES: 7.1. O paga-mento será efetuado mensalmente conforme medições realizadas peloDepartamento Competente da Contratante; 7.1.1. O pagamento do mêssubseqüente ao vencido, após a medição, só será efetuado mediante aapresentação, pela CONTRATADA: a) do comprovante de regularidaderelativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecidopela Caixa Econômica Federal; b) do comprovante de regularidade àsContribuições Previdenciárias, expedido pelo INSS; c) do comprovantede quitação dos demais encargos trabalhistas e tributários decorrentes daexecução dos serviços contratados. 7.1.2. O contratado é responsávelpelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultan-tes da execução do Contrato; 7.1.3. A inadimplência do Contrato, com

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008 DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.23342referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciaisnão transferem à Administração Pública a responsabilidade do seu paga-mento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regulariza-ção e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imó-veis; 7.1.4. A Administração Pública responde solidariamente com o con-tratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contra-to, nos termos do artigo 31 da Lei nº 8.812, de 24 de julho de 1991. 7.1.5.O contrato poderá ser rescindido, pela CONTRATANTE, unilateralmen-te, por justa causa, quando a CONTRATADA deixar de cumprir obriga-ções trabalhistas previstas em lei, inclusive àquelas atinentes à segurançae saúde do trabalho. 7.2. O preço do Contrato é irreajustável, salvoalterações supervenientes na legislação vigente e dependendo darepactuação entre CONTRATANTE e CONTRATADA. 7.3. ServiçosExtras: a) Os serviços extras, porventura existentes, após devidamenteautorizados pelo CONTRATANTE, respeitando-se os limites legais pre-vistos no Artigo 65, inciso I, da Lei nº 8.666/93, serão pagos na propor-ção em que forem executados, cujos preços unitários obedecerão às se-guintes condições: a.1.) serviços considerados extras por excederem aosquantitativos existentes na proposta vencedora terão seus preços unitári-os iguais aos preços daquela proposta vencedora; a.2.) serviços não pre-vistos na proposta vencedora, mas necessários à execução da obra, terãoseus preços fixados mediante acordo entre as partes. 8. CLÁUSULAOITAVA - DA EXECUÇÃO DA OBRA: 8.1. A execução da obra deveráser acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATAN-TE especialmente designado; 8.2. O representante da CONTRATANTEanotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com aexecução da obra, determinando o que for necessário à regularização dasfalhas ou defeitos observados. 8.3. As decisões e providências que ultra-passarem a competência da fiscalização, por parte do representante daCONTRATANTE, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempohábil, para a adoção das medidas convenientes. 8.4. Quando o objetolicitado tratar-se de: terminais rodoviários e ferroviários; serviços deassistência à saúde; serviços educacionais; praças e centros culturais; cen-tros esportivos; conjuntos habitacionais e principais vias; será exigido,quando da contratação, cumprimento do Art. 1º da Lei Municipal nº 2.557de 18/07/97, que prevê como obrigatórias as adaptações de acessibilidadepara as pessoas portadoras de deficiências. 9. CLÁUSULA NONA - DORECEBIMENTO DA OBRA: 9.1. A fiscalização receberá os serviçosapós a constatação de que a obra está de acordo com o Contratado: a)Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscaliza-ção, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15(quinze) dias da comunicação escrita do Contratado; b) Definitivamente,por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, median-te termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazode observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos ter-mos contratuais, observando o disposto no Artigo 69, da Lei nº 8.666/93e suas alterações. 9.2. O recebimento provisório ou definitivo não excluia responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra objeto da licitaçãoque originou o presente Contrato, e nem ético-profissional pela perfeitaexecução do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou peloContrato. 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PAR-TES: 10.1. Compete à CONTRATANTE: a) Proceder as vistorias técni-cas e de medições dos serviços; b) Efetuar os pagamentos dos valoressolicitados de acordo com as informações da medição; c) Prestar os escla-recimentos necessários à execução do Contrato. 10.2. Compete à CON-TRATADA: a) Cumprir fielmente todas as cláusulas contratuais; b)Disponibilizar informações técnicas à contratante sempre que solicitadas;c) Prover os custos totais da execução da obra, inclusive encargos sociais,trabalhistas e tributários; d) Manter, durante a vigência do Contrato,todas as condições exigidas para a habilitação e contratação; e) Apresen-tar a anotação de responsabilidade técnica (ART), no inicio da execuçãodo Contrato; f) Sinalizar o local das obras e/ou serviços adequadamente,tendo em vista o trânsito de veículos e pedestres; g) Providenciar ainstalação de placa contendo a identificação da obra e/ou serviços, nomeda empresa contratada e seus responsáveis técnicos; h) Responsabilizar-sepela atuação efetiva dos profissionais indicados na alínea “g” acima,durante toda a execução da obra e/ou serviços do objeto deste contrato.11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRA-TIVAS: 11.1. O descumprimento das obrigações e demais condições doEdital sujeitará a Licitante às seguintes sanções: I) Pela inexecução totalou parcial do Contrato, poderá a CONTRATANTE, garantida a préviadefesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes sanções, sem exclusão dasdemais penalidades previstas no art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e suas altera-ções; a) Advertência; b) Multa; c) Rescisão; d) Suspensão temporária dodireito de participar em licitações e impedimento de contratar com aAdministração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e) Decla-ração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ouaté que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade queaplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcira Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazoda sanção aplicada com base no inciso anterior. 12. CLÁUSULA DÉCI-MA SEGUNDA - DAS MULTAS: 12.1. Pelo atraso injustificado ouinadimplemento na execução do Contrato, fica a CONTRATADA sujeitaà multa de 0,33 % por dia de atraso, sobre o valor total do Contrato, nãoultrapassando a 20 % (vinte por cento) ao mês, sem prejuízo das demaissanções aplicáveis, notadamente nos seguintes casos: a) Atraso no iníciodos serviços; b) Quando os serviços estiverem em desacordo com asespecificações e normas técnicas; c) Atraso na conclusão da obra. 12.2.Em caso de reincidência da alínea b, a multa será cobrada em dobro; 12.3.As multas serão dispensadas nos seguintes casos: a) Ocorrência de circuns-tância prevista em Lei, de caso fortuito ou força maior, nos termos da LeiCivil, impeditiva da execução do Contrato em tempo hábil; b) Ordemescrita da CONTRATANTE, para paralisar ou restringir a execução dosserviços contratados. 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RES-CISÃO: 13.1. À CONTRATANTE cabe rescindir o presente TermoContratual, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicialse a firma CONTRATADA inexecutar total ou parcialmente o que foiContratado, com o advento das conseqüências Contratuais e as previstasem Lei. 13.2. Constituem motivos para rescisão do Contrato: a) O nãocumprimento ou o cumprimento irregular de Cláusulas Contratuais comrelação às especificações, projetos, normas técnicas ou prazos estipula-dos; b) O atraso injustificado em iniciar a obra; c) A paralisação da obrapor mais de 05 (cinco) dias, injustificadamente e sem prévia comunicaçãoà CONTRATANTE; d) A cessão ou transferência da obra Contratado,total ou parcialmente, não admitido no Contrato e sem prévia autoriza-ção da CONTRATANTE; e) A reincidência nas multas previstas na Cláu-sula Décima Segunda do presente Termo; f) A decretação de falência ouconcordata decretada, ainda que preventiva; g) O desatendimento dasdeterminações regulares da fiscalização designada pela CONTRATANTEpara acompanhar a execução da obra objeto do presente Contrato; 13.3.Ocorrendo à rescisão Contratual, a firma contratada receberá somente ospagamentos devidos pela execução dos serviços até a data da referidarescisão, descontadas as multas por acaso aplicadas. 14. CLÁUSULADÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO: 14.1. Este Contrato e quais-quer alterações que lhe venham a ocorrer subordina-se à Lei nº 8.666/93bem como suas alterações posteriores. 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUIN-TA - DISPOSIÇÕES FINAIS: 15.1. A CONTRATADA é obrigada a remo-ver, após a conclusão dos serviços, restos de materiais de qualquer nature-za, provenientes da execução da obra; 15.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir a exclusão do Quadro de Empregados da CONTRA-TADA, de elemento subordinado à mesma, que por ato inequívoco deinsubordinação mau conduta ou desídia, seja inconveniente ao bom de-sempenho dos serviços; 15.3. Ficarão a cargo da CONTRATADA todas asdespesas legais, junto ao CREA, Prefeitura, INSS e demais órgãos, que sefizerem necessários à perfeita execução da obra; 15.4. O inadimplementode quaisquer das obrigações Contratuais poderá importar na declaraçãoexpressa de Inidoneidade da CONTRATADA para pactuar com a CON-TRATANTE, sem prejuízo de quaisquer outras sanções previstas no pre-sente Termo Contratual; 15.5. A CONTRATADA manterá, obrigatoria-mente em toda a EXECUÇÃO DO CONTRATO, sua compatibilidadecom as obrigações por elas assumidas, e exigidas na Licitação como Habi-litação e Qualificação; 15.6. A CONTRATADA será a única responsávelpor danos e prejuízos que venha a causar à CONTRATANTE ou a tercei-ros, em decorrência da execução do serviço referente ao Contrato; 15.7.A CONTRATANTE fará publicar extrato deste Contrato, no Diário Ofi-cial do Município, até o 5.º (quinto) dia do mês subseqüente ao de suaassinatura, para que possa surtir os efeitos legais previstos. 16. CLÁUSU-LA DÉCIMA SEXTA - SUCESSÃO E FORO: 16.1. As partes Contratan-tes aceitam este instrumento na sua totalidade e se obrigam, por si e seussucessores, ao fiel cumprimento do mesmo, e elegem o foro da cidade eComarca de Teresina, para dirimir as dúvidas e controvérsias do presenteTermo Contratual. E, por estarem justos e contratados, assinam o presen-te termo, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença dastestemunhas abaixo. Teresina (PI), 22 de julho de 2008. Engº MarcoAntônio Ayres Corrêa Lima Superintendente da SDU - LESTE Enedinade Oliveira Lima Sócia Administradora J. GABRIEL CONSTRUTORALTDA. Visto: Yonara Melo Vieira Chefe da Assessoria Jurídica em exercí-cio da SDU/Leste

CONTRATO N.º 047/2008 - SDU LESTE CARTA CONVITE Nº 026/2008 CPL OBRAS II/SEMA/PMT PROCESSO Nº 042- 2308/2008 -SEMA - PMT CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DEOBRA POR PREÇO UNITÁRIO CELEBRADO ENTRE A SUPERIN-

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 43TENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU LESTE E AEMPRESA J. GABRIEL CONSTRUTORA LTDA. A SUPERINTEN-DÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO LESTE - SDU LESTE,com sede, foro e administração nesta capital, à Av. João XXIII, n.º 2715,Bairro São Cristóvão, Zona Leste, Teresina-PI, inscrita no CPNJ sob o n.º04239805/0001-43, denominada CONTRATANTE, neste ato represen-tado por seu Superintendente, o Sr. MARCO ANTÔNIO AYRES CORRÊALIMA, CPF n.º 048.215.993-68, Cédula de Identidade n.º 392.773-CE,brasileiro, casado, residente e domiciliado em Teresina - PI, e a empresa J.GABRIEL CONSTRUTORA LTDA, com sede na Rua DesembargadorCromwell de Carvalho, n.º 513, São Cristóvão, nesta capital, denominadaCONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.442.207 /0001-28, aquirepresentada por sua Sócia Administradora, a Sr. ENEDINA DE OLIVEI-RA LIMA, CPF N.º 156.452.743.34, Cédula de Identidade n.º 251.305SSP-PI, residente e domiciliado em Teresina - PI, tendo em vista a homo-logação do Processo licitatório acima referido, têm justo e acordadocelebrar o presente Contrato, com fundamento na Lei n.º 8.666/93, suasalterações, e de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 1. CLÁU-SULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 1.1 Constitui objeto do presente ins-trumento a contratação de empresa construtora para execução dos servi-ços de pavimentação em paralelepípedo das seguintes ruas: rua da quadraM; rua da quadra A; rua da quadra B, todas no loteamento Habitar Brasil,bairro Pedra Mole. 1.2. O Edital, seus anexos e a proposta da CONTRA-TADA, fazem parte integrante deste instrumento, independentementede transcrição. 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO: 2.1. A CON-TRATADA executará a obra objeto do presente Contrato, pelo valor deR$ 52.385,04 (cinqüenta e dois mil trezentos e oitenta e cinco reais equatro centavos). 2.2. O preço proposto indicado no item 2.1, incluitodos os ônus e custos de materiais, encargos trabalhistas e sociais com amão-de-obra e equipamentos necessários à perfeita conclusão da obra. 3.CLÁUSULA TERCEIRA - DA FONTE DE RECURSOS: 3.1. As despesasdecorrentes da execução dos serviços, objeto desta licitação correrão àconta da Classificação Orçamentária: 15.451.0003.5019; Elemento deDespesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações e Fonte de Recursos: 100. 4.CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 4.1. Os serviçosterão a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preçosunitários, do tipo menor preço. 5. CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊN-CIA E EFICÁCIA: 5.1. O prazo de vigência do contrato será de 165(cento e sessenta e cinco) dias com eficácia a contar da data de suaassinatura, conforme estabelecido no Edital, e a correspondente publica-ção no Diário Oficial do Município; 5.2. A vigência do contrato, previstano caput desta cláusula fica condicionada à existência de créditos orça-mentários para o exercício em que ocorrerão as despesas. 6. CLÁUSULASEXTA - DOS PRAZOS: 6.1. O prazo previsto para entrega do objeto éde 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento da Ordem deServiço, expedida pelo Departamento Competente, podendo ser prorro-gado mediante solicitação expressa, devidamente justificado e aceito pelaCONTRATANTE, nos termos do Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suasalterações; 6.2. O Departamento Competente emitirá a Ordem de Servi-ço em 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do Contrato assina-do; 6.3. Depois de comunicada, a CONTRATADA, terá 03 (três) diasúteis para receber a Ordem de Serviço e iniciar as obras, do objeto doContrato. 6.4. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos aCONTRATANTE, até 15 (quinze) dias antes da data do término do prazocontratual. 7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO E MEDI-ÇÕES: 7.1. O pagamento será efetuado mensalmente conforme mediçõesrealizadas pelo Departamento Competente da Contratante; 7.1.1. O pa-gamento do mês subseqüente ao vencido, após a medição, só será efetuadomediante a apresentação, pela CONTRATADA: a) do comprovante deregularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,fornecido pela Caixa Econômica Federal; b) do comprovante de regulari-dade às Contribuições Previdenciárias, expedido pelo INSS; c) do compro-vante de quitação dos demais encargos trabalhistas e tributários decorren-tes da execução dos serviços contratados. 7.1.2. O contratado é responsá-vel pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resul-tantes da execução do Contrato; 7.1.3. A inadimplência do Contrato, comreferência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciaisnão transferem à Administração Pública a responsabilidade do seu paga-mento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regulariza-ção e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imó-veis; 7.1.4. O contrato poderá ser rescindido, pela CONTRATANTE,unilateralmente, por justa causa, quando a CONTRATADA deixar decumprir obrigações trabalhistas previstas em lei, inclusive àquelas atinentesà segurança e saúde do trabalho. 7.1.5. O preço do Contrato é irreajustável,salvo alterações supervenientes na legislação vigente e dependendo darepactuação entre CONTRATANTE e CONTRATADA. 7.2. ServiçosExtras: a) Os serviços extras, porventura existentes, após devidamente

autorizados pelo CONTRATANTE, respeitando-se os limites legais pre-vistos no Artigo 65, inciso I, da Lei nº 8.666/93, serão pagos na propor-ção em que forem executados, cujos preços unitários obedecerão às se-guintes condições: a.1.) serviços considerados extras por excederem aosquantitativos existentes na proposta vencedora terão seus preços unitári-os iguais aos preços daquela proposta vencedora; a.2.) serviços não pre-vistos na proposta vencedora, mas necessários à execução da obra, terãoseus preços fixados mediante acordo entre as partes. 8. CLÁUSULAOITAVA - DA EXECUÇÃO DA OBRA: 8.1. A execução da obra deveráser acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATAN-TE especialmente designado; 8.2. O representante da CONTRATANTEanotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com aexecução da obra, determinando o que for necessário à regularização dasfalhas ou defeitos observados. 8.3. As decisões e providências que ultra-passarem a competência da fiscalização, por parte do representante daCONTRATANTE, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempohábil, para a adoção das medidas convenientes. 8.4. Quando o objetolicitado tratar-se de: terminais rodoviários e ferroviários; serviços deassistência à saúde; serviços educacionais; praças e centros culturais; cen-tros esportivos; conjuntos habitacionais e principais vias; será exigido,quando da contratação, cumprimento do Art. 1º da Lei Municipal nº 2.557de 18/07/97, que prevê como obrigatórias as adaptações de acessibilidadepara as pessoas portadoras de deficiências. 9. CLÁUSULA NONA - DORECEBIMENTO DA OBRA: 9.1. A fiscalização receberá os serviçosapós a constatação de que a obra está de acordo com o Contratado: a)Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscaliza-ção, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15(quinze) dias da comunicação escrita do Contratado; b) Definitivamente,por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, median-te termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazode observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos ter-mos contratuais, observando o disposto no Artigo 69, da Lei nº 8.666/93e suas alterações. 9.2. O recebimento provisório ou definitivo não excluia responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra objeto da licitaçãoque originou o presente Contrato, e nem ético-profissional pela perfeitaexecução do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou peloContrato. 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PAR-TES: 10.1. Compete à CONTRATANTE: a) Proceder as vistorias técni-cas e de medições dos serviços; b) Efetuar os pagamentos dos valoressolicitados de acordo com as informações da medição; c) Prestar os escla-recimentos necessários à execução do Contrato. 10.2. Compete à CON-TRATADA: a) Cumprir fielmente todas as cláusulas contratuais; b)Disponibilizar informações técnicas à contratante sempre que solicitadas;c) Prover os custos totais da execução da obra, inclusive encargos sociais,trabalhistas e tributários; d) Manter, durante a vigência do Contrato,todas as condições exigidas para a habilitação e contratação; e) Apresen-tar a anotação de responsabilidade técnica (ART), no inicio da execuçãodo Contrato; f) Sinalizar o local das obras e/ou serviços adequadamente,tendo em vista o trânsito de veículos e pedestres; g) Providenciar ainstalação de placa contendo a identificação da obra e/ou serviços, nomeda empresa contratada e seus responsáveis técnicos; h) Responsabilizar-sepela atuação efetiva dos profissionais indicados na alínea “g” acima,durante toda a execução da obra e/ou serviços do objeto deste contrato.11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRA-TIVAS: 11.1. O descumprimento das obrigações e demais condições doEdital sujeitará a Licitante às seguintes sanções: I) Pela inexecução totalou parcial do Contrato, poderá a CONTRATANTE, garantida a préviadefesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes sanções, sem exclusão dasdemais penalidades previstas no art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e suas altera-ções; a) Advertência; b) Multa; c) Rescisão; d) Suspensão temporária dodireito de participar em licitações e impedimento de contratar com aAdministração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e) Decla-ração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraçãoPública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ouaté que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade queaplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcira Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazoda sanção aplicada com base no inciso anterior. 12. CLÁUSULA DÉCI-MA SEGUNDA - DAS MULTAS: 12.1. Pelo atraso injustificado ouinadimplemento na execução do Contrato, fica a CONTRATADA sujeitaà multa de 0,33 % por dia de atraso, sobre o valor total do Contrato, nãoultrapassando a 20 % (vinte por cento) ao mês, sem prejuízo das demaissanções aplicáveis, notadamente nos seguintes casos: a) Atraso no iníciodos serviços; b) Quando os serviços estiverem em desacordo com asespecificações e normas técnicas; c) Atraso na conclusão da obra. 12.2.Em caso de reincidência da alínea b, a multa será cobrada em dobro; 12.3.As multas serão dispensadas nos seguintes casos: a) Ocorrência de circuns-


NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$) 1º Bangalô Construções Ltda, 59.929,01 2º CV Construções Ltda, 62.671,93 3º Construtora Arena Ltda, 66.781,47 4º Horizonte Construções Ltda, 67.403,53 5º Construtora Oliveira Ltda, 67.709,95 6º Construtora Amazonas Ltda, 67.746,39 7º JWM Comércio e Const. Ltda, 70.701,61 8º Construtora FM Ltda, 72.137,78 9º V.F. Sousa & Cia. Ltda, 73.439,37

NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$) 1º Construtora Arena Ltda, 54.694,86 2º RN Construtora Ltda, 56.995,91 3º J.E. Esquadrias de Ferro e Alumínio, 63.131,57 4º J.S. Neto Construções, 63.716,78

tância prevista em Lei, de caso fortuito ou força maior, nos termos da LeiCivil, impeditiva da execução do Contrato em tempo hábil; b) Ordemescrita da CONTRATANTE, para paralisar ou restringir a execução dosserviços contratados. 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RES-CISÃO: 13.1. À CONTRATANTE cabe rescindir o presente TermoContratual, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicialse a firma CONTRATADA inexecutar total ou parcialmente o que foiContratado, com o advento das conseqüências Contratuais e as previstasem Lei. 13.2. Constituem motivos para rescisão do Contrato: a) O nãocumprimento ou o cumprimento irregular de Cláusulas Contratuais comrelação às especificações, projetos, normas técnicas ou prazos estipula-dos; b) O atraso injustificado em iniciar a obra; c) A paralisação da obrapor mais de 05 (cinco) dias, injustificadamente e sem prévia comunicaçãoà CONTRATANTE; d) A cessão ou transferência da obra Contratado,total ou parcialmente, não admitido no Contrato e sem prévia autoriza-ção da CONTRATANTE; e) A reincidência nas multas previstas na Cláu-sula Décima Segunda do presente Termo; f) A decretação de falência ouconcordata decretada, ainda que preventiva; g) O desatendimento dasdeterminações regulares da fiscalização designada pela CONTRATANTEpara acompanhar a execução da obra objeto do presente Contrato; 13.3.Ocorrendo à rescisão Contratual, a firma contratada receberá somente ospagamentos devidos pela execução dos serviços até a data da referidarescisão, descontadas as multas por acaso aplicadas. 14. CLÁUSULADÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO: 14.1. Este Contrato e quais-quer alterações que lhe venham a ocorrer subordina-se à Lei nº 8.666/93bem como suas alterações posteriores. 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUIN-TA - DISPOSIÇÕES FINAIS: 15.1. A CONTRATADA é obrigada a remo-ver, após a conclusão dos serviços, restos de materiais de qualquer nature-za, provenientes da execução da obra; 15.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir a exclusão do Quadro de Empregados da CONTRA-TADA, de elemento subordinado à mesma, que por ato inequívoco deinsubordinação mau conduta ou desídia, seja inconveniente ao bom de-sempenho dos serviços; 15.3. Ficarão a cargo da CONTRATADA todas asdespesas legais, junto ao CREA, Prefeitura, INSS e demais órgãos, que sefizerem necessários à perfeita execução da obra; 15.4. O inadimplementode quaisquer das obrigações Contratuais poderá importar na declaraçãoexpressa de Inidoneidade da CONTRATADA para pactuar com a CON-TRATANTE, sem prejuízo de quaisquer outras sanções previstas no pre-sente Termo Contratual; 15.5. A CONTRATADA manterá, obrigatoria-mente em toda a EXECUÇÃO DO CONTRATO, sua compatibilidadecom as obrigações por elas assumidas, e exigidas na Licitação comoHabilitação e Qualificação; 15.6. A CONTRATADA será a única res-ponsável por danos e prejuízos que venha a causar à CONTRATANTEou a terceiros, em decorrência da execução do serviço referente aoContrato; 15.7. A CONTRATANTE fará publicar extrato deste Contra-to, no Diário Oficial do Município, até o 5.º (quinto) dia do mês subse-qüente ao de sua assinatura, para que possa surtir os efeitos legais previs-tos. 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SUCESSÃO E FORO: 16.1. Aspartes Contratantes aceitam este instrumento na sua totalidade e se obri-gam, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do mesmo, e elegem oforo da cidade e Comarca de Teresina, para dirimir as dúvidas e controvér-sias do presente Termo Contratual. E, por estarem justos e contratados,assinam o presente termo, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, napresença das testemunhas abaixo. Teresina (PI), 22 de julho de 2008.Engº Marco Antônio Ayres Corrêa Lima Superintendente da SDU - LES-TE Enedina de Oliveira Lima Sócia Administradora J. GABRIEL CONS-TRUTORA LTDA. Visto: Yonara Melo Vieira Chefe da Assessoria Jurídi-ca em exercício da SDU/Leste

7619. Teresina(PI), 06 de agosto de 2008. Elaynne Christine de SousaAlves Pregoeira - SEMA/PMT VISTO: Francisco Canindé Dias AlvesSecretário Executivo Mun. de Adm. e Recursos Humanos

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E RESULTADOCLASSIFICATÓRIO A Comissão Permanente de Licitação de (ObrasI) e Serviços de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos - SEMA, considerando os termos e procedimentos doProcesso Administrativo nº 042-2635/2008, referente à licitaçãomodalidade Convite nº 041/2008, que objetiva a contratação de em-presa especializada no ramo de engenharia para a prestação dos serviçosde pavimentação em paralelepípedo roxo, rejuntado com brita, meio-fioe sarjeta na rua 04, trecho compreendido entre a avenida I e a rua lateralao Comercial Carvalho da Noé Mendes, loteamento Manoel Evangelista,bairro Novo Horizonte, torna público para o conhecimento de quempossa interessar e especialmente das empresas abaixo relacionadas, noMapa Comparativo e Resultado Classificatório das propostas de preços:

Comissão de Licitação

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Para a obtenção do resultado acima, esta Comissão considerou o critériode julgamento do menor preço. Todos os documentos que compõem oreferido processo licitatório, encontram-se à disposição dos interessa-dos, na sala da Comissão Permanente de Licitação de Obras. Teresina(PI), 29 de julho de 2008. Comissão: Manoel Borges de Andrade NetoMaria de Fátima e Silva Rocha Renato Soares Pessoa Paulo Néri deAguiar Francisco Paulo da Silva Filho

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E RESULTADOCLASSIFICATÓRIO A Comissão Permanente de Licitação de (ObrasI) e Serviços de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos - SEMA, considerando os termos e procedimentosdo Processo Administrativo nº 042-2572/2008, referente à licitaçãomodalidade Convite nº 042/2008, que objetiva a contratação deempresa especializada no ramo de engenharia para a prestação dosserviços de construção de mureta e colocação de alambrado no campode futebol localizado na rua do Telégrafo, localizado na Vila Paraíso,bairro Santo Antonio, torna público para o conhecimento de quempossa interessar e especialmente das empresas abaixo relacionadas, noMapa Comparativo e Resultado Classificatório das propostas de preços:

Para a obtenção do resultado acima, esta Comissão considerou o critériode julgamento do menor preço. Todos os documentos que compõem oreferido processo licitatório, encontram-se à disposição dos interessa-dos, na sala da Comissão Permanente de Licitação de Obras. Teresina(PI), 29 de julho de 2008. Comissão: Manoel Borges de Andrade NetoMaria de Fátima e Silva Rocha Renato Soares Pessoa Paulo Néri deAguiar Francisco Paulo da Silva Filho

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 001/2008 – SEMECObjeto: Lote I: Construção de quadras poliesportiva nas seguintes Esco-las Municipais: José Nelson de Carvalho, localizada na rua Basílio A. deCarvalho, nº 1909, bairro Parque Alvorada; Gov. Chagas Rodrigues,localizada no residencial Francisca Trindade; Antonio DílsonFernandes,localizada na rua Alferes O. C. Veloso, nº 243, bairro SãoJoaquim; Conselheiro Saraiva, localizada no povoado Boa Hora; IolandaRaulino, localizada na rua São Domingos, nº 6581, bairro Mafrense;Campestre Norte, localizada no Campestre Norte, bairro Boqueirão eRaimundo Arêa Leão, localizada na rodovia PI 130, bairro Remanso.Lote II: Construção de quadras poliesportiva nas seguintes Escolas Mu-nicipais: Gurupá de Cima, localizada na fazenda Canaã, bairro Socopo;Tio Bentes, localizada no Morros (estrada União); Valter Alencar, loca-lizada na avenida Principal do Planalto Uruguai; Delfina B. Boa Vista,localizada no Parque Anita Ferraz; Noé Fortes, localizada na avenidaJuiz João Almeida, nº 2330, bairro Planalto Ininga; Cacimba Velha,localizada no povoado Cacimba Velha e Tomás de Oliveira Lopes, loca-lizada na Formosa Santana. Lote III: Construção de quadras poliesportivanas seguintes Escolas Municipais: Torquato Neto, localizada noloteamento Dário Queiroz Galvão, rua 04, S/N, bairro Vila Nossa Srª da

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2008 –FWF Objeto: Aquisição de equipamentos, móveis (cadeiras ergonômicas,mesas e tábua de apoio) e material de consumo para montagem de duascélulas de produção (jeans e malha), no espaço do Piauí Center Moda,conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I do Edital.Abertura das propostas: às 09:00 (nove horas) do dia 20/08/2008. Iní-cio da sessão de disputa de preços: às 09:30 (nove horas e trinta minu-tos) do dia 20/08/2008. Disponível: a partir de 08/08/2008. Endereçoeletrônico: www.licitacoes-e.com.br. Referência de tempo: horário deBrasília. Informações: [email protected]; Fax: (0xx86) 3215-

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 45Guia; Antilhon Ribeiro Soares, localizada na rua Delfina Moreira, nº1848, bairro Lourival Parente; Manoel Nogueira Lima, localizada nopovoado Chapadinha Sul; Francilio Almeida, localizada na rua D. Bosco,nº 4121; José Omatti, localizada na Piçarreira e Bom Principio, locali-zada na estrada Usina Santana, S/N. Recebimento dos envelopes docu-mentação/propostas: às 14:00 (quatorze) horas do dia 09 de setembrode 2008. Local dos eventos, retirada do Edital e informações: rua FirminoPires, nº 121, edifício Deolindo Couto, térreo, bairro Centro, telefone/fac-símile: (86) 3215-4516 e PABX: (86) 3215-7614/7615 - Ramais320 e 332, trazer o comprovante de depósito no valor de R$ 60,00(sessenta) reais recolhido junto a Caixa Econômica Federal, em favor daPrefeitura Municipal de Teresina-PI, agência nº 4024, operação nº 06,conta corrente nº 1-0. Não serão aceitos comprovantes de depósitosbancários realizados através de envelopes de auto-atendimento.Teresina(PI), 31 de julho de 2008. Manoel Borges Andrade Neto Presi-dente da CPL/OBRAS I/SEMA VISTO: Francisco Canindé Dias AlvesSecretário Executivo Municipal de Administração e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 046/2008 – SDU SUDESTEObjeto: Implantação de postes circulares e iluminação especial parasonorizadores nos seguintes endereços: BR-116 – próximo a rodoviáriados Pobres Km – 7; Em frente a Hidráulica; Próximo ao posto Avelinoe próximo a Randon. Recebimento dos envelopes documentação/pro-postas: às 14:00 (quatorze) horas do dia 25/08/2008. Local dos eventos,retirada do Edital e informações: rua Firmino Pires, nº 121, edifícioDeolindo Couto, térreo, bairro Centro, telefone/fac-símile: (86) 3215-4516 e PABX: (86)3215-7614/7615 – Ramais 320 e 332, trazer ocomprovante de depósito no valor de R$ 30,00 (trinta) reais recolhidojunto a Caixa Econômica Federal, em favor da Prefeitura Municipal deTeresina-PI, agência nº 4024, operação nº 06, conta corrente nº 1-0.Não serão aceitos comprovantes de depósitos bancários realizados atra-vés de envelopes de auto-atendimento. Teresina(PI), 05 de agosto de2008 Manoel Borges de Andrade Neto Presidente da CPL/OBRAS I/SEMA VISTO: Francisco Canindé Dias Alves Secretário ExecutivoMunicipal de Administração e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2008 –SEMEC Objeto: Reforma geral, construção de pátio, quadra de areia,fachada padrão e pintura geral na escola municipal João Emilio Falcão,localizada na rua 20, S/N, Residencial Vamos Ver o Sol. Recebimento dosenvelopes documentação/propostas: às 14:00 (quatorze) horas do dia26 de agosto de 2008. Local dos eventos, retirada do Edital e informa-ções: rua Firmino Pires, nº 121, edifício Deolindo Couto, térreo, bairroCentro, telefone/fac-símile: (86) 3215-4516 e PABX: (86) 3215-7614/7615 - Ramais 320 e 332, trazer o comprovante de depósito no valor deR$ 40,00 (quarenta) reais recolhido junto a Caixa Econômica Federal,em favor da Prefeitura Municipal de Teresina-PI, agência nº 4024,operação nº 06, conta corrente nº 1-0. Não serão aceitos comprovantesde depósitos bancários realizados através de envelopes de auto-atendi-mento. Teresina(PI), 05 de agosto de 2008. Manoel Borges AndradeNeto Presidente da CPL/OBRAS I/SEMA VISTO: Francisco CanindéDias Alves Secretário Executivo Municipal de Administração e RecursosHumanos

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E RESULTADOCLASSIFICATÓRIO A Comissão Permanente de Licitação de Obrase Serviços de Engenharia II da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos - SEMA, considerando os termos e procedimentosdo Processo Administrativo nº 042-2559/2008, referente à licitaçãomodalidade Tomada de Preços n.º 22/2008, que objetiva a contrataçãode empresa construtora para execução dos serviços de pavimentaçãoem paralelepípedo roxo, rejuntado com brita na rua 23, entre a ruaMacapá e avenida 02 no loteamento Manoel Evangelista, bairro NovoHorizonte, para conhecimento de quem possa interessar e especialmen-te das empresas abaixo relacionadas, no Mapa Comparativo e ResultadoClassificatório das propostas de preços:

disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licita-ção de Obras. Teresina (PI), 30 de julho de 2008. Comissão: MarciaMaria Vasconcelos (presidente) Alexandre Dumas de Castro Moura KarinaMaria Ferraz do Santos Cadena Aracelly de Freitas Marques AlencarRenato Soares Pessoa

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS E RESULTADOCLASSIFICATÓRIO A Comissão Permanente de Licitação de Obrase Serviços de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração eRecursos Humanos - SEMA, considerando os termos e procedimentosdo Processo Administrativo nº 042-2313/2008, referente à licitaçãomodalidade Convite N.º 024/2008 (REPETIDA), que objetiva àcontratação de empresa construtora para execução dos serviços de cons-trução de galeria na rua 09 (nove) com prolongamento até a Av. 05(cinco), na Vila Padre Cícero, bairro Santa Lia, torna público para oconhecimento de quem possa interessar e especialmente das empresasabaixo relacionadas, no Mapa Comparativo e Resultado Classificatóriodas propostas de preços:

NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$) 1º CV Construções Ltda. 144.489,63 2º Construtora FM Ltda. 149.353,45 3º Construtora Amazonas Ltda. 154.547,47 4º J.W.M. Comércio e Construções Ltda. 155.124,04 5º Horizonte Construções Ltda. 155.949,61 6º J.E. Esquadrias de Ferro e Alumínio Ltda 171.885,90

Para a obtenção do resultado acima, esta Comissão considerou o critériode julgamento do menor preço. Todos os documentos que compõem oreferido processo licitatório encontram-se à disposição dos interessa-dos, na sala da Comissão Permanente de Licitação de Obras. Teresina(PI), 24 de julho de 2008. Comissão: Marcia Maria Vasconcelos Alexan-dre Dumas de Castro Moura Maria Cleonice Costa Lima (suplente)Aracelly de Freitas Marques Alencar Leonel da Costa Alencar

AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 033/2008 – SDU LESTEObjeto: pavimentação em paralelepípedo na rua G, entre a rua Mendon-ça Clark e a estaca 6+11m, bairro Porto do Centro. Recebimento dosenvelopes documentação/propostas: às 09:00 (nove) horas do dia 19/08/2008. Local dos eventos, retirada do Edital e informações: rua FirminoPires, nº 121, edifício Deolindo Couto, térreo, bairro Centro, telefone/fac-símile: (86) 3215-4516 e PABX: (86) 3215-7614/7615 - Ramais320 e 332, trazer o comprovante de depósito no valor de R$ 30,00(trinta) reais recolhido junto a Caixa Econômica Federal, em favor daPrefeitura Municipal de Teresina-PI, agência nº 4024, operação nº 06,conta corrente nº 1-0. Não serão aceitos comprovantes de depósitosbancários realizados através de envelopes de auto-atendimento.Teresina(PI), 04 de agosto de 2008. Marcia Maria Vasconcelos Presi-dente da CPL/OBRAS II/SEMA VISTO: Francisco Canindé Dias AlvesSecretário Executivo Municipal de Administração e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 034/2008 – SDU SUL Obje-to: Construção de 14 (quatorze) unidades habitacionais, distribuídas naVila Nova Paraíba e residencial Mário Covas. Recebimento dos envelo-pes documentação/propostas: às 11:00 (onze) horas do dia 19/08/2008.Local dos eventos, retirada do Edital e informações: rua Firmino Pires,nº 121, edifício Deolindo Couto, térreo, bairro Centro, telefone/fac-símile: (86) 3215-4516 e PABX: (86) 3215-7614/7615 - Ramais 320 e332, trazer o comprovante de depósito no valor de R$ 30,00 (trinta)reais recolhido junto a Caixa Econômica Federal, em favor da Prefeitu-ra Municipal de Teresina-PI, agência nº 4024, operação nº 06, contacorrente nº 1-0. Não serão aceitos comprovantes de depósitos bancári-os realizados através de envelopes de auto-atendimento. Teresina(PI),04 de agosto de 2008. Marcia Maria Vasconcelos Presidente da CPL/OBRAS II/SEMA VISTO: Francisco Canindé Dias Alves Secretário Exe-cutivo Municipal de Administração e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2008 -SEMEC Objeto: reforma de banheiros dos alunos, cozinha, troca depiso, revestimento cerâmico e pintura geral, ampliações de duas salas deaula e um banheiro para funcionários, elevação do muro e construção dequadra de areia na Escola Municipal Padre Ângelo Imperialli, localizadana avenida Agnelo Martins Pessoa, nº 1891, Vila Amazônia, bairroSanta Lia. Recebimento dos envelopes documentação/propostas: às09:00 (nove) horas do dia 26/08/2008. Local dos eventos, retirada doEdital e informações: rua Firmino Pires, nº 121, edifício Deolindo Couto,térreo, bairro Centro, telefone/fac-símile: (86) 3215-4516 e PABX:(86) 3215-7614/7615 - Ramais 320 e 332, trazer o comprovante dedepósito no valor de R$ 40,00 (quarenta) reais recolhido junto a CaixaEconômica Federal, em favor da Prefeitura Municipal de Teresina-PI,agência nº 4024, operação nº 06, conta corrente nº 1-0. Não serãoaceitos comprovantes de depósitos bancários realizados através de en-velopes de auto-atendimento. Teresina(PI), 04 de agosto de 2008. Marcia

NOME(S) DA(S) EMPRESA(S) VALOR (R$) 1º Construtora Oliveira Ltda. 28.612,47 2º J. S. Neto Construções 28.637,41

Foi inabilitada a Construtora Arena Ltda. por não apresentar CertidãoNegativa de Débitos Previdenciária, descumprindo o subitem 5.6, alínea“d.1” do Edital. Para a obtenção do resultado acima, esta Comissãoconsiderou o critério de julgamento do menor preço. Todos os docu-mentos que compõem o referido processo licitatório, encontram-se à


DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA C.N.P.J. 06.872.949/0001-68 Av. Leônidas Melo, 188, Piçarra, Teresina - PI Ins Est 19.402.744-9 Repr. ADRIANA FERREIRA ALEX Fone 2106-8500

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT PR UNIT TOTAL

04 4.1

Otoscópio com cabo inox para 2 pilhas médias comum, cabeçote com especulo com lâmpada, regulador de baixa e alta luminosidade e encaixe para visor sobresalente, visor articulado ao cabeçote móvel, 05 (cinco) especulos com encaixe de metal cromado – reutilizáveis – de diferentes calibres – embalado em estojo apropriado. Com registro no Ministério da Saúde ou Certif. de Isenção, Mr. GOWLLANDS

Unid 01 318,00 318,00

TOTAL DO LOTE Nº 04.........R$ 318,00 KHRYSLAB COM. E DISTR. LTDA C.N.P.J. 00.697.841/0001-08 Rua Eliseu Martins, 1661, Centro, Teresina - PI Ins Est 19.434.335-9 Repr. GERISNALDO CABRAL DA PAZ Fone 2107-9000

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PR.UNIT TOTAL

01 1.1 Avental descartável com manga, abertura atrás, para adulto, Mr. Anadona

Unid 50 1,30 65,00

VALOR TOTAL DO LOTE Nº 01........R$ 65,00

Fundação Municipal de Saúde

Maria Vasconcelos Presidente da CPL/OBRASII/SEMA VISTO: Fran-cisco Canindé Dias Alves Secretário Executivo Municipal de Adminis-tração e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 032/2008 – STRANS Tipomenor preço Global Processo nº 042-3016/08 Objeto: Contratação deempresa especializada para construção e montagem de estruturas de açocom cobertura em telha metálica em 68 abrigos de ônibus na cidade deTeresina. Recebimento dos envelopes documentação/propostas: às 09:00(nove) horas do dia 19/08/2008. Local dos eventos, retirada do Edital einformações: Rua Firmino Pires, 165-C/N, sala CL: fone fax-(86) 3215-7832/7831. Para retirada do Edital é necessário apresentar comprovantede depósito no valor de R$ 30,00 (trinta reais), Caixa Econômica Federal,Agência nº 4.024, Conta nº 1-0, Operação nº 06, em favor da PrefeituraMunicipal de Teresina. Edital disponível a partir do dia 07/08/2008. OBS:Não serão aceitos depósitos realizados em terminais de auto-atendimen-to. Teresina (PI), 05 de Agosto de 2008. Dalva Veras da Cunha AraújoPresidente da CL/OBRAS III/SEMA VISTO: Francisco Canindé Dias AlvesSecretário Executivo de Administração e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 033/2008 – STRANS Tipomenor preço Global Processo nº 042-3132/08 Objeto: Contratação deempresa de obras e serviços de engenharia para execução dos serviços decorreção geométrica e implantação de iluminação pública em cruzamen-tos de ruas e avenidas de diversos bairros de Teresina. Recebimento dosenvelopes documentação/propostas: às 10:30 (dez horas e trinta minu-tos) do dia 19/08/2008. Local dos eventos, retirada do Edital e informa-ções: Rua Firmino Pires, 165-C/N, sala CL: fone fax-(86) 3215-7832/7831. Para retirada do Edital é necessário apresentar comprovante dedepósito no valor de R$ 30,00 (trinta reais), Caixa Econômica Federal,Agência nº 4.024, Conta nº 1-0, Operação nº 06, em favor da PrefeituraMunicipal de Teresina. Edital disponível a partir do dia 08/08/2008. OBS:Não serão aceitos depósitos realizados em terminais de auto-atendimen-to. Teresina (PI), 06 de Agosto de 2008. Dalva Veras da Cunha AraújoPresidente da CL/OBRAS III/SEMA VISTO: Francisco Canindé Dias AlvesSecretário Executivo de Administração e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 034/2008 – SDU SUL Tipomenor preço Global Processo nº 042-3178/08 Objeto: Contratação deempresa de engenharia para serviço de pavimentação em paralelepípe-do (pedra roxa) rejuntado com brita, no Residencial Betinho, BairroAngelim, Zona Sul de Teresina. Recebimento dos envelopes documen-tação/propostas: às 10:00 (dez horas) do dia 20/08/2008. Local doseventos, retirada do Edital e informações: Rua Firmino Pires, 165-C/N,sala CL: fone fax-(86) 3215-7832/7831. Para retirada do Edital é ne-cessário apresentar comprovante de depósito no valor de R$ 30,00(trinta reais), Caixa Econômica Federal, Agência nº 4.024, Conta nº 1-0, Operação nº 06, em favor da Prefeitura Municipal de Teresina. Editaldisponível a partir do dia 08/08/2008. OBS: Não serão aceitos depósitosrealizados em terminais de auto-atendimento. Teresina (PI), 06 de Agostode 2008. Dalva Veras da Cunha Araújo Presidente da CL/OBRAS III/SEMA VISTO: Francisco Canindé Dias Alves Secretário Executivo deAdministração e Recursos Humanos

AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 035/2008 – SEMEC Tipomenor preço Global Processo nº 042-2889/08 Objeto: Contratação deempresa de engenharia para execução dos serviços de ampliação de duassalas de aula no CMEI Chico Xavier, bairro Renascença III. Recebimentodos envelopes documentação/propostas: às 09:00 (nove) horas do dia 21/08/2008. Local dos eventos, retirada do Edital e informações: Rua FirminoPires, 165-C/N, sala CL: fone fax-(86) 3215-7832/7831. Para retiradado Edital é necessário apresentar comprovante de depósito no valor deR$ 30,00 (trinta reais), Caixa Econômica Federal, Agência nº 4.024,Conta nº 1-0, Operação nº 06, em favor da Prefeitura Municipal deTeresina. Edital disponível a partir do dia 14/08/2008. OBS: Não serãoaceitos depósitos realizados em terminais de auto-atendimento. Teresina(PI), 07 de agosto de 2008. Dalva Veras da Cunha Araújo Presidente daCL/OBRAS III/SEMA VISTO: Francisco Canindé Dias Alves SecretárioExecutivo de Administração e Recursos Humanos

FORNECEDOR(ES) / ITEM / PRODUTO / UNID. / QUANT. / PR. UNIT. / PR. TOTAL R$ LINHA MÉDICA – COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÃO LTDA C.N.P.J 02.595.545/0001-13

RUA DR. FÚLVIO ADUCCI, Nº 656-SALA 101 – ESTREITO – FLORIANÓPOLIS-SC INS.EST 253.737.451

REP. RESP. MAURICIO LUIZ SARTORI FONE: 48-3223-0222/3223-6756 LOTE ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT PR.UNIT. TOTAL

01 1.1

Lâmpada de Fenda, modelo de mesa, sem mesa, iluminação por lâmpada halógena, com dois aumentos, acompanhada de acessórios: ocular de 16X, ocular de 10X, lentes de Hruby. MR. ATLANTIS. MOD: SL-2000

UNID 01 11.430,00 11.430,00

1.2

Mesa Elétrica para Lâmpada de Fenda, com sistema de elevação e descida elétrico, ajuste preciso de altura, tomada para a lâmpada de fenda, capacidade máxima de 50 Kg, pés reguláveis e coluna central, pés reguláveis, em aço, pintada em tinta epóxi, pés reguláveis, Alimentação: 110/220V. MR. XENONIO. MOD: N

Unid 01 730,00 730,00

1.3

Tonômetro de Aplanação, para lâmpada de fenda, de contato, tipo Goldman, fixo no binóculo, com movimento, compatível com a lâmpada de fenda a ser adquirida. MR. ATLANTIS. MOD: SL-2000

Unid 01 3.420,00 3.420,00

TOTAL GERAL.......R$ 15.580,00 ( QUINZE MIL E QUINHENTOSE OITENTA REAIS ) O Presidente da Fundação Municipal de Saúde, nouso de suas atribuições legais, considerando que das propostas apresenta-das a que melhor atendeu aos interesses da Administração, conformeparecer da Comissão Permanente de Licitação, resolve ADJUDICARo(s) produto(s) da(s) empresa(s) abaixo relacionada(s): Teresina (PI),05 de agosto de 2008 João Orlando Ribeiro Gonçalves Presidente daFundação Municipal de Saúde –

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Aprovo e homologo, simultanea-mente, o resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitaçãoda Fundação Municipal de Saúde, relativo ao procedimento licitatórioda Carta Convite N.º 012/2008, Processo Nº. 045.07.304/08. Teresina(PI), 05 de agosto de 2008. João Orlando Ribeiro Gonçalves - Presiden-te da Fundação Municipal de Saúde

TERMO DE ADJUDICAÇÃO O (A) Pregoeiro (a) da FUNDAÇÃOMUNICIPAL DE SAÚDE – FMS designado (a) através do DecretoMunicipal Nº 7.758 de 10/06/2008 declara, para que possa ser conheci-do pelo público em geral e para fins de intimação e conhecimento dosinteressados, o resultado do julgamento e classificação da (s)proposta(s) referente(s) ao procedimento licitatório na Modali-dade PREGÃO PRESENCIAL nº 081/2008 – cujo objeto Aquisiçãode Material de Consumo e Equipamento Médico Hospitalar, para aten-der as necessidades do DST/AIDS-FMS–PMT, com sessão realizada nodia 03/07/2008 às 09:00 horas, adjudicando o objeto da Licitação, se-gundo o que segue:

CARTA CONVITE N.º 012/2008. PROCESSO N.º Nº. 045.07.304/08 TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TOTAL GERAL ADJUDICADO R$ 383,00 (TREZENTOS E OITEN-TA E TRES REAIS) Tudo devidamente comprovado através deste(a)Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio. O processo teve seu prosseguimentonormal estando, pois o presente procedimento concluso para aprecia-ção final por parte do Presidente da Fundação Municipal de Saúde deTeresina – FMS, deliberação quanto à homologação, bem como provi-dências relativas à publicidade. Teresina, 29 de Julho de 2008. José ReisFilho Pregoeiro-FMS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO O Presidente da FUNDAÇÃO MU-NICIPAL DE SAÚDE - FMS, no uso de suas atribuições legais, apósexaminar minuciosamente a documentação relativa ao Pregão nº 081/

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 472008, e tendo em vista o que sugere o Pregoeiro da FMS e os documen-tos apresentados. RESOLVE Concordar com a adjudicação proferidapelo Pregoeiro, e via de conseqüência HOMOLOGAR o resultado doreferido Pregão, em favor das empresas: DISTRIBUIDORA DE DRO-GAS LTDA e KHRYS-LAB COM. E DISTR. LTDA cujo objeto é relati-vo à Aquisição de Material de Consumo e Equipamento Médico Hospi-talar, para atender as necessidades do DST/AIDS-FMS–PMT, conformeanexo I do edital que integra no todo este procedimento licitatório,perfazendo um total de R$ 383,00 (TREZENTOS E OITENTA E TRESREAIS), descritos neste processo, vez que atendem todas as exigênciasexaradas no instrumento inicial. Teresina, 05 / agosto /2008. Dr. JoãoOrlando Ribeiro Gonçalves - Presidente da FMS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO O (A) Pregoeiro (a) da FUNDAÇÃOMUNICIPAL DE SAÚDE – FMS designado (a) através do DecretoMunicipal Nº 7.758 de 10/06/2008 declara, para que possa ser conheci-do pelo público em geral e para fins de intimação e conhecimento dosinteressados, o resultado do julgamento e classificação da (s)proposta(s) referente(s) ao procedimento licitatório na Modali-dade PREGÃO PRESENCIAL nº 084/2008 – cujo objeto Aquisiçãode Material Médico Hospitalar, para atender as necessidades do HospitalGeral do Promorar, com sessão realizada no dia 10/07/2008 às 09:00horas, adjudicando o objeto da Licitação, segundo o que segue:IBIAPINA E LOIOLA COM. E REPR. LTDA C.N.P.J. 07.847.381/0001-98 Rua Dês. Pires de Castro, 1405/Norte, Marquês, Teresina - PI Ins Est 19.461.170-1 Repr. ROBERT ARAÚJO DO NASCIMENTO Fone 3221-2893 LOTE ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PR.UNIT TOTAL

2.1 2.2

Frasco umidificador para O2 com tampa e corpo de nylon com rosca em metal, frasco plástico de 250ml, com níveis máximos e mínimos, conexão de entrada de oxigênio com rosca padrão 9/16 x 18 fios, adapta-se a qualquer válvula reguladora de cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada. MR. UNITEC

Unid 30 10,96 328,80

2.2

Vacuômetro com botão de regulagem, construído em corpo de metal cromado, frasco coletor de vidro de 500ml, manômetro de 0-30” de HG, botão de regulagem de vácuo, bóia de segurança (evita passagem de secreções para canalização), utilizando em rede de vácuo, MR. UNITEC

Unid 16 76,00 1.216,00

TOTAL DO LOTE Nº 02....................R$ 1.544,80 REMAC ODONTOMÉDICA HOSPITALAR LTDA C.N.P.J. 06.861.405/0001-09 Rua Barroso, 1009 Norte/Centro, Teresina - PI Ins Est 19.402.686-8 Repr. LUCIANA BORGES DA SILVA Fone 2106-3000 LOTE ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PR.UNIT TOTAL

01 1.1 Medidor de vazão 150 c/flux p/ar comprimido, Mr. PROTEC Unid 35 31,53 1.103,55

1.2 Medidor de vazão 150 c/flux p/oxigênio, Mr. PROTEC Unid 16 31,64 506,24

VALOR TOTAL DO LOTE Nº 01........R$ 1.609,79

dade PREGÃO PRESENCIAL nº 0882008 – cujo objeto é Aquisiçãode Leite em Pó integral, para atender ao Projeto Alimentação Saudável,com sessão realizada no dia 22/07/2008 às 09:00 horas, adjudicando oobjeto da Licitação, segundo o que segue:

FORNECEDOR(ES) / ITEM / PRODUTO / UNID. / QUANT. / PR. UNIT. / PR. TOTAL R$ REMAX DISTRIBUIDORA LTDA C.N.P.J. 23.621.014/0001-28 Av. Fco. Carlos Jansen, 1001, Pq. Piauí, Timon - MA Ins Est 12.221.582-6

Repr. PAULO ROGÉRIO SILVA Fone 99 - 3212-6050

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT PR UNIT TOTAL

01

Leite em pó integral enriquecido com vitamina A e D, lata com 400g, Mr. Itambé

Lata 1.250 5,10 6.375,00

TOTAL GERAL ADJUDICADO R$ 3.154,59 (TRÊS MIL CENTO ECINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTA-VOS) Tudo devidamente comprovado através deste(a) Pregoeiro(a) e suaequipe de apoio. O processo teve seu prosseguimento normal estando,pois o presente procedimento concluso para apreciação final por parte doPresidente da Fundação Municipal de Saúde de Teresina – FMS, delibera-ção quanto à homologação, bem como providências relativas à publicida-de. Teresina, 29 de Julho de 2008. José Reis Filho Pregoeiro-FMS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO O Presidente da FUNDAÇÃO MU-NICIPAL DE SAÚDE - FMS, no uso de suas atribuições legais, apósexaminar minuciosamente a documentação relativa ao Pregão nº 084/2008, e tendo em vista o que sugere o Pregoeiro da FMS e os documen-tos apresentados. RESOLVE Concordar com a adjudicação proferidapelo Pregoeiro, e via de conseqüência HOMOLOGAR o resultado doreferido Pregão, em favor das empresas: IBIAPINA E LOIOLA COM. EREPR. LTDA e REMAC ODONTOMÉDICA HOSPITALAR LTDA,cujo objeto é relativo à relativo à Aquisição de Material Médico Hospi-talar, para atender as necessidades do Hospital Geral do Promorar, con-forme anexo I do edital que integra no todo este procedimento licitatório,perfazendo um total de R$ $ 3.154,59 (TRÊS MIL CENTO ECINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTA-VOS), descritos neste processo, vez que atendem todas as exigênciasexaradas no instrumento inicial. Teresina, 05 / agosto /2008. Dr. JoãoOrlando Ribeiro Gonçalves - Presidente da FMS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO O (A) Pregoeiro (a) da FUNDAÇÃOMUNICIPAL DE SAÚDE – FMS designado (a) através do DecretoMunicipal Nº 7.758 de 10/06/2008 declara, para que possa ser conheci-do pelo público em geral e para fins de intimação e conhecimento dosinteressados, o resultado do julgamento e classificação da (s)proposta(s) referente(s) ao procedimento licitatório na Modali-

VALOR TOTAL ADJUDICADO......R$ 6.375,00 (SEIS MIL, TRE-ZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) Tudo devidamente compro-vado através deste(a) Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio. O processoteve seu prosseguimento normal estando, pois o presente procedimentoconcluso para apreciação final por parte do Presidente da FundaçãoMunicipal de Saúde de Teresina – FMS, deliberação quanto à homologa-ção, bem como providências relativas à publicidade. Teresina, 23 deJulho de 2008. José Reis Filho Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO O Presidente da FUNDAÇÃO MU-NICIPAL DE SAÚDE - FMS, no uso de suas atribuições legais, apósexaminar minuciosamente a documentação relativa ao Pregão nº 088/2008, e tendo em vista o que sugere o Pregoeiro da FMS e os documen-tos apresentados. RESOLVE Concordar com a adjudicação proferidapelo Pregoeiro, e via de conseqüência HOMOLOGAR o resultado doreferido Pregão, em favor da empresa: REMAX DISTRIBUIDORALTDA, relativo à Aquisição de Leite em pó integral, destinado a supriras necessidades do Projeto Alimentação Saudável, conforme anexo I doedital que integra no todo este procedimento licitatório, perfazendo umtotal de R$ 6.375,00, (SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCOREAIS), descritos neste processo, vez que atendem todas as exigênciasexaradas no instrumento inicial. Teresina, 31 / julho /2008. Dr. JoãoOrlando Ribeiro Gonçalves - Presidente da FMS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO O (A) Pregoeiro (a) da FUNDAÇÃOMUNICIPAL DE SAÚDE – FMS designado (a) através do DecretoMunicipal Nº 7.608 de 17/03/2008 declara, para que possa ser conheci-do pelo público em geral e para fins de intimação e conhecimento dosinteressados, o resultado do julgamento e classificação da (s)proposta(s) referente(s) ao procedimento licitatório na Modali-dade PREGÃO PRESENCIAL nº 091/2008 – cujo objeto PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, confecção de formulários do Sistemade Informação em Pré-Natal – Sisprenatal e Programa de Humanizaçãono Pré-Natal e Nascimento PHPN para atender as necessidades doGEAP - FMS, com sessão realizada no dia 25/07/2008 às 09:00 horas,adjudicando o objeto da Licitação, segundo o que segue:

GRÁFICA DO POVO LTDA C.N.P.J. 04.202.993/0001-35 Av. Centenário, 2110 – Aeroporto, Teresina - PI Insc Est 19.446.948-4 Repr. LUIS LELES VIANA Fone: 2107-5020 LOTE ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PR.UNIT TOTAL

02 2.1 Cartão da Gestante – em papel couchê Matte – 180gr, formato 8X4X1, em policromia

Cartão 30.000 0,56 16.800,00

TOTAL DO LOTE Nº 02....................R$ 16.800,00 R SILVA E SOUZA LTDA C.N.P.J. 86.913.951/0001-77 Av. Odilon Araújo, 528-A, Piçarra, Teresina - PI Insc Est 19.428.501-4 Repr. JOSÉ DE RIBAMAR VIANA DA SILVA Fone: 3222-7116 LOTE ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PR.UNIT TOTAL

01 1.1 Confecção de Cartão da Gestante – em papel couchê Matte – 180gr, formato 8X4X1, em policromia

Cartão 30.000 0,093 2.790,00

TOTAL DO LOTE Nº 01....................R$ 2.790,00 TOTAL GERAL ADJUDICADO R$ 19.590,00 (DEZENOVE MILQUINHENTOS E NOVENTA REAIS) Tudo devidamente comprovadoatravés deste(a) Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio. O processo teve seuprosseguimento normal estando, pois o presente procedimento conclusopara apreciação final por parte do Presidente da Fundação Municipal deSaúde de Teresina – FMS, deliberação quanto à homologação, bem comoprovidências relativas à publicidade. Teresina, 29 de Julho de 2008.Alessandro Eulálio Dantas Pregoeiro-FMS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO O Presidente da FUNDAÇÃO MU-NICIPAL DE SAÚDE - FMS, no uso de suas atribuições legais, apósexaminar minuciosamente a documentação relativa ao Pregão nº 091/2008, e tendo em vista o que sugere o Pregoeiro da FMS e os documentosapresentados. Concordar com a adjudicação proferida pelo Pregoeiro, evia de conseqüência HOMOLOGAR o resultado do referido Pregão, emfavor das empresas: GRÁFICA DO POVO LTDA e R SILVA E SOUZA

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008 DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.23348LTDA, cujo objeto é relativo à relativo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSGRÁFICOS, confecção de formulários do Sistema de Informação em Pré-Natal – Sisprenatal e Programa de Humanização no Pré-Natal e Nasci-mento PHPN para atender as necessidades do GEAP - FMS, conformeanexo I do edital que integra no todo este procedimento licitatório,perfazendo um total de R$ 19.590,00 (DEZENOVE MIL QUINHEN-TOS E NOVENTA REAIS), descritos neste processo, vez que atendemtodas as exigências exaradas no instrumento inicial. Teresina, 05 / agosto/2008. Dr. João Orlando Ribeiro Gonçalves - Presidente da FMS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO O (A) Pregoeiro (a) da FUNDAÇÃOMUNICIPAL DE SAÚDE – FMS designado (a) através do DecretoMunicipal Nº 7.758 de 10/06/2008 declara, para que possa ser conheci-do pelo público em geral e para fins de intimação e conhecimento dosinteressados, o resultado do julgamento e classificação da (s) proposta(s)referente(s) ao procedimento licitatório na Modalidade PREGÃOPRESENCIAL nº 092/2008 – cujo objeto é Prestação de Serviços(contratação de 30 (trinta) veículos para a Campanha de vacinaçãocontra rubéola, no período de 01/08 a 13/09/2008), com sessão realiza-da no dia 25/07/2008 às 09:00 horas, adjudicando o objeto da Licitação,segundo o que segue:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO O Presidente da FUNDAÇÃO MU-NICIPAL DE SAÚDE - FMS, no uso de suas atribuições legais, apósexaminar minuciosamente a documentação relativa ao Pregão nº 093/2008, e tendo em vista o que sugere o Pregoeiro da FMS e os documen-tos apresentados. RESOLVE Concordar com a adjudicação proferidapelo Pregoeiro, e via de conseqüência HOMOLOGAR o resultado doreferido Pregão, em favor das empresa: HOSPIFAR IND. E COM. PROD.HOSPITALARES LTDA , cujo objeto é relativo à relativo à objetoAquisição de Medicamento – Insulina NPH, para atender as Unidades eCentros de Saúde da Fundação Municipal de Saúde, conforme anexo I doedital que integra no todo este procedimento licitatório, perfazendo umtotal de R$ 181.530,00 (CENTO E OITENTA E HUM MIL E QUI-NHENTOS E TRINTA REAIS), descritos neste processo, vez que aten-dem todas as exigências exaradas no instrumento inicial. Teresina, 05 /agosto /2008. Dr. João Orlando Ribeiro Gonçalves - Presidente da FMS

TERMO DE RATIFICAÇÃO RATIFICO o entendimento exposto emparecer da Assessoria Jurídica desta Fundação, por considerar suficientesos argumentos contidos nos autos do Processo Administrativo n.º045.08.956/08 pela dispensa de licitação, para aquisição de 3.270 refei-ções tipo “quentinhas” para serem fornecidas ao pessoal que irá traba-lhar nas Campanhas de Vacinação contra Rubéola e contra ParalisiaInfantil, tudo de conformidade com o art. 24, inciso IV, e art. 26 da Lein.º 8.666/93. Publique-se, cientifique-se e convoque-se para contratação.Teresina, 07 de agosto de 2008. JOÃO ORLANDO RIBEIRO GON-ÇALVES Presidente da FMS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2008 Ob-jeto: Aquisição de Material de consumo (Papel A4) para atender àsnecessidades do NUALP. Credenciamento: A partir do dia 13/08/2008até às 9:00h do dia 25/08/2008. Abertura das Propostas: às 09:00 (novehoras) do dia 25.08.2008. Local da retirada do Edital e informações:Rua 1°. de Maio, 3006, Aeroporto, telefone: (86) 3215-7717, fax (086)3215-7718, das 8:00 às 13:00h, mediante apresentação de 01 (um)disquete, CD ou Pendrive. Edital disponível: A partir do dia 13/08/2008Teresina(PI), 07 de Agosto de 2008 Luis Carlos Pirajá Júnior - Pregoei-ro – VISTO: João Orlando Ribeiro Gonçalves - Presidente da FMS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2008 Obje-to: Aquisição de Material de Consumo (Copos descartáveis), para atenderàs necessidades do NUALP. Credenciamento: A partir do dia 13/08/2008até às 10:00 h do dia 25/08/2008. Abertura das Propostas: às 10:00 (dezhoras) do dia 25.08.2008. Local da retirada do Edital e informações: Rua1°. de Maio, 3006, Aeroporto, telefone: (86) 3215-7717, fax (086)3215-7718, das 8:00 às 13:00h, mediante apresentação de 01 (um) disquete,CD ou Pendrive. Edital disponível: A partir do dia 13/08/2008 Teresina(PI),07 de Agosto de 2008 Alessandro Eulálio Dantas - Pregoeiro – VISTO:João Orlando Ribeiro Gonçalves - Presidente da FMS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 113/2008 Ob-jeto: Aquisição de Material de Expediente (Almofada, Clips, Cola, Pin-cel, etc.) para atender às necessidades do NUALP. Credenciamento: Apartir do dia 13/08/2008 até às 9:00h do dia 26/08/2008. Abertura dasPropostas: às 09:00 (nove horas) do dia 26.08.2008. Local da retiradado Edital e informações: Rua 1°. de Maio, 3006, Aeroporto, telefone:(86) 3215-7717, fax (086) 3215-7718, das 8:00 às 13:00h, medianteapresentação de 01 (um) disquete, CD ou Pendrive. Edital disponível: Apartir do dia 13/08/2008 Teresina(PI), 07 de Agosto de 2008 LuisCarlos Pirajá Júnior - Pregoeiro – VISTO: João Orlando Ribeiro Gonçal-ves - Presidente da FMS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2008 Ob-jeto: Aquisição de Gênero Alimentício não perecível (Farinha Láctea),para atender às necessidades da GEAES. Credenciamento: A partir do dia13/08/2008 até às 10:00 h do dia 26/08/2008. Abertura das Propostas:às 10:00 (dez horas) do dia 26.08.2008. Local da retirada do Edital einformações: Rua 1°. de Maio, 3006, Aeroporto, telefone: (86) 3215-7717, fax (086) 3215-7718, das 8:00 às 13:00h, mediante apresenta-ção de 01 (um) disquete, CD ou Pendrive. Edital disponível: A partir dodia 13/08/2008 Teresina(PI), 07 de Agosto de 2008 Alessandro EulálioDantas - Pregoeiro – VISTO: João Orlando Ribeiro Gonçalves - Presi-dente da FMS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2008 Ob-jeto: Aquisição de Suprimentos para informática (Cartuchos, Toner´s,etc.) para atender às necessidades do NUALP. Credenciamento: A partirdo dia 13/08/2008 até às 9:00h do dia 27/08/2008. Abertura das Propos-

FORNECEDOR(ES) / ITEM / PRODUTO / UNID. / QUANT. / PR. UNIT. / PR. TOTAL R$ RF DE ASSUNÇÃO JÚNIOR – ME C.N.P.J. 00.633.937/0001-02 Av. Centenário, 1875, Aeroporto, Teresina - PI Insc.Est Repr. RDO. FARIAS DE A. JÚNIOR Fone 3223-4848

LOTE ITEM DESCRIÇÃO VALOR DO KM RODADO R$

01 01

Prestação de Serviços (contratação de 30 (trinta) veículos tipo automóvel, com ar condicionado, capacidade para 05 pessoas, ter no máximo 03 (três) anos de fabricação, com motoristas, para a campanha de vacinação contra rubéola, no período de 01/08 a 13/09/2008)

0,91

HOSPIFAR IND. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA C.N.P.J. 26.921.908/0001-21 Rua 03, 975, Qd. O, Lts. 05/07 e 08, Setor Morais – Goiânia – GO – CEP – 74.620-385 Insc.Est 102321086

Repr. ROOSEWELT OLIVEIRA LIMA - 8843-4939 Fone 62-3269-3500 LOTE ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PR.UNIT TOTAL

01 1.1 Insulina NPH, humana, 100UI, com 10ml, (Humulin N 100UI Susp Inj. Cx/1 F/A 10ml), Mr. Eli Lilly

frasco 9.000 20,17 181.530,00

TOTAL DO LOTE Nº 01....................R$ 181.530,00

Tudo devidamente comprovado através deste(a) Pregoeiro(a) e sua equipede apoio. O processo teve seu prosseguimento normal estando, pois opresente procedimento concluso para apreciação final por parte doPresidente da Fundação Municipal de Saúde de Teresina – FMS, delibera-ção quanto à homologação, bem como providências relativas à publici-dade. Teresina, 25 de Julho de 2008. José Reis Filho Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO O Presidente da FUNDAÇÃO MU-NICIPAL DE SAÚDE - FMS, no uso de suas atribuições legais, apósexaminar minuciosamente a documentação relativa ao Pregão nº 092/2008, e tendo em vista o que sugere o Pregoeiro da FMS e os documen-tos apresentados. RESOLVE Concordar com a adjudicação proferidapelo Pregoeiro, e via de conseqüência HOMOLOGAR o resultado doreferido Pregão, em favor da empresa: RF DE ASSUNÇÃO JÚNIOR –ME, relativo à Prestação de Serviços (contratação de 30 (trinta) veícu-los para a Campanha de vacinação contra rubéola, no período de 01/08a 13/09/2008), conforme anexo I do edital que integra no todo esteprocedimento licitatório, valor do Km rodado R$ 0,91 (NOVENTA EHUM CENTAVOS), descritos neste processo, vez que atendem todas asexigências exaradas no instrumento inicial. Teresina, 01 / agosto /2008.Dr. João Orlando Ribeiro Gonçalves - Presidente da FMS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO O (A) Pregoeiro (a) da FUNDAÇÃOMUNICIPAL DE SAÚDE – FMS designado (a) através do Decreto Muni-cipal Nº 7.758 de 10/06/2008 declara, para que possa ser conhecido pelopúblico em geral e para fins de intimação e conhecimento dos interessa-dos, o resultado do julgamento e classificação da (s) proposta(s)referente(s) ao procedimento licitatório na Modalidade PREGÃOPRESENCIAL nº 093/2008 – cujo objeto Aquisição de Medicamento –Insulina NPH, para atender as Unidades e Centros de Saúde da FundaçãoMunicipal de Saúde, com sessão realizada no dia 24/07/2008 às 09:00horas, adjudicando o objeto da Licitação, segundo o que segue:

TOTAL GERAL ADJUDICADO R$ 181.530,00 (CENTO E OITEN-TA E HUM MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS) Tudo devida-mente comprovado através deste(a) Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio.O processo teve seu prosseguimento normal estando, pois o presenteprocedimento concluso para apreciação final por parte do Presidente daFundação Municipal de Saúde de Teresina – FMS, deliberação quanto àhomologação, bem como providências relativas à publicidade. Teresina,29 de Julho de 2008. José Reis Filho Pregoeiro-FMS

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 49tas: às 09:00 (nove horas) do dia 27.08.2008. Local da retirada doEdital e informações: Rua 1°. de Maio, 3006, Aeroporto, telefone: (86)3215-7717, fax (086) 3215-7718, das 8:00 às 13:00h, mediante apre-sentação de 01 (um) disquete, CD ou Pendrive. Edital disponível: Apartir do dia 13/08/2008 Teresina(PI), 07 de Agosto de 2008 LuisCarlos Pirajá Júnior - Pregoeiro – VISTO: João Orlando Ribeiro Gonçal-ves - Presidente da FMS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2008 Ob-jeto: Preços a serem registrados em Ata com força de contrato queficará disponível para futuras aquisições de medicamentos.Credenciamento: A partir do dia 13/08/2008 até às 9:00 h do dia 28/08/2008 Abertura das Propostas: às 09:00 (nove horas) do dia 28.08.2008.Local dos eventos, retirada do Edital e informações: Rua 1°. de Maio,3006, Aeroporto, telefone: (86) 3215-7717, fax (086) 3215-7718, das8:00 às 13:00h, mediante apresentação de 01 (um) disquete, CD ouPendrive. Edital disponível: A partir do dia 13/08/2008 Teresina(PI),07 de Agosto de 2008 Gardênia Maria de Queiroz Leite - Pregoeira –VISTO: João Orlando Ribeiro Gonçalves - Presidente da FMS

Diário Oficial da Câmara

PORTARIA nº 0066/2008. Concede Licença Especial ao FuncionárioPEDRO NETO DA SILVA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICI-PAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legaise considerando o artigo 100 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992.RESOLVE: Conceder Licença Especial ao funcionário PEDRO NETODA SILVA, matrícula funcional nº 0420-8, referente ao qüinqüênio 2000/2005, com início em 01 de agosto de 2008 e término em 30 de outubrode 2008. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 04de agosto de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE.Ver. José Ferreira de Sousa PRESIDENTE

Portaria nº 0267/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, MARIA ISONETE DO VALE OLI-VEIRA, do cargo Assistente de Gabinete de provimento comissionado eSimbologia – AG-III, de indicação da Vereadora MARIA DAS GRAÇASDA SILVA AMORIM, a partir desta data. Gabinete da Presidência daCâmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE,DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presi-dente

Portaria nº 0268/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, MARIA MINALVA GONÇALVESVIEIRA, do cargo Assistente de Gabinete de provimento comissionado eSimbologia – AG-V, de indicação da Vereadora MARIA DAS GRAÇAS DASILVA AMORIM, a partir desta data. Gabinete da Presidência da CâmaraMunicipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVUL-GUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0269/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Nomear, MARIA MINALVA GONÇALVESVIEIRA, para exercer o cargo Assessor Parlamentar de provimentocomissionado e Simbologia – AP-II, de indicação da Vereadora MARIADAS GRAÇAS DA SILVA AMORIM, a partir desta data. Gabinete daPresidência da Câmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008.PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DESOUSA Presidente

Portaria nº 0270/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, ANTÔNIO FRANCISCO SOARES,do cargo Assistente de Gabinete de provimento comissionado e Simbologia– AG-I, de indicação do Vereador JOSÉ FERREIRA DE SOUSA, a partirdesta data. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina,01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE.JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0271/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Nomear, ANTÔNIO FRANCISCO SOARES,para exercer o cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionadoe Simbologia – AP-V, de indicação do Vereador JOSÉ FERREIRA DESOUSA, para servir junto à presidência, a partir desta data. Gabinete daPresidência da Câmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008.PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DESOUSA Presidente

Portaria nº 0272/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, CARLOS HENRIQUE BARBOSADA SILVA, do cargo Assistente de Gabinete de provimento comissionadoe Simbologia – AG-II, de indicação do Vereador JOSÉ FERREIRA DESOUSA, a partir desta data. Gabinete da Presidência da Câmara Munici-pal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SEE CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0273/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Nomear, CARLOS HENRIQUE BARBOSA DASILVA, para exercer o cargo Assistente de Gabinete de provimentocomissionado e Simbologia – AG-I, de indicação do Vereador JOSÉFERREIRA DE SOUSA, para servir junto à presidência, a partir destadata. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 01 demaio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉFERREIRA DE SOUSA Presidente

PORTARIA nº 0063/2008. Concede Licença Especial ao FuncionárioJOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO. O PRESIDENTE DA CÂMA-RA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atri-buições legais e considerando o artigo 100 da Lei 2.138 de 21 de julho de1992. RESOLVE: Conceder Licença Especial ao funcionário JOÃOBATISTA DE OLIVEIRA FILHO, matrícula funcional nº 0571-9, refe-rente ao qüinqüênio 2000/2005, com início em 01 de agosto de 2008 etérmino em 30 de outubro de 2008. Gabinete da Presidência da CâmaraMunicipal de Teresina, 30 de julho de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVUL-GUE-SE E CUMPRA-SE. Ver. José Ferreira de Sousa PRESIDENTE

Portaria nº 0064/2008 Concede Aposentadoria ao FuncionárioFERNANDO EURÍPEDES E SILVA LEITÃO. O PRESIDENTE DACÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso desuas atribuições legais e com base no artigo 39, inciso XXVII do Regi-mento Interno deste Poder Legislativo Municipal. Considerando o quedispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 40 eparágrafos 2º, 3º, 9º e 17º, c/c Lei Municipal nº 2.138/1992, artigo 115, incisos I e III e artigo 182, inciso I e artigo 185 e Lei Municipal 3.746/2008 e Resolução nº 04 de 04 de abril de 2008 e Portaria nº 005/2008GP. Considerando o parecer da Assessoria Jurídica no processo nº 041-02697/07. RESOLVE: I- Conceder Aposentadoria por Invalidez aFERNANDO EURÍPEDES E SILVA LEITÃO, matrícula funcional nº00036-9, no cargo Assistente Técnico Legislativo, II-E, com proventosintegrais de R$ 3.059,80 (Três mil, cinqüenta e nove reais e oitentacentavos), de acordo com os cálculos elaborados pelos departamentosdo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina –IPMT e Gestão de Pessoal da Câmara Municipal de Teresina. II- Estáportaria entra em vigor na data de sua publicação . PUBLIQUE-SE,DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. Câmara Municipal de Teresina, 01 deagosto de 2008. Vereador José Ferreira de Sousa PRESIDENTE

Portaria nº 0065/2008 Concede Aposentadoria ao Funcionário OSEASSOARES DE MORAES. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e combase no artigo 39, inciso XXVII do Regimento Interno deste PoderLegislativo Municipal. Considerando o que dispõe a Constituição daRepública Federativa do Brasil, artigo 40, parágrafo 1º, inciso I, c/c a LeiMunicipal 2.138/92, artigo 115, inciso I, artigo 182, inciso I, parágrafo1º, artigo 59, Lei Municipal nº 3.746/2008, Resolução nº 04/2008 de 04de abril de 2008 e Portaria nº 005/2008-GP. Considerando o parecer daAssessoria Jurídica no processo nº 041-0673/07. R E S O L V E : I-Conceder Aposentadoria por Invalidez a OSEAS SOARES DE MORAES,matrícula funcional nº 00061-0, no cargo Auxiliar Legislativo, Classe/Nível II-G, com proventos integrais de R$ 1.940,16 (Hum mil, nove-centos e quarenta reais e dezesseis centavos), de acordo com os cálculoselaborados pelos departamentos do Instituto de Previdência dos Servi-dores do Município de Teresina – IPMT e Gestão de Pessoal da CâmaraMunicipal de Teresina. II- Está portaria entra em vigor na data de suapublicação . PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. CâmaraMunicipal de Teresina, 01 de agosto de 2008. Vereador José Ferreira deSousa PRESIDENTE

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008 DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.23350Portaria nº 0274/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICI-PAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuiçõeslegais e regimentais, RESOLVE: Exonerar, FRANCISCO DE ASSISBARBOSA SANTOS, do cargo Assistente de Gabinete de provimen-to comissionado e Simbologia – AG-III, de indicação do VereadorJOSÉ FERREIRA DE SOUSA, a partir desta data. Gabinete da Pre-sidência da Câmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008.PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRADE SOUSA Presidente

Portaria nº 0275/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Nomear, FRANCISCO DE ASSIS BARBOSASANTOS, para exercer o cargo Assistente de Gabinete de provimentocomissionado e Simbologia – AG-I, de indicação do Vereador JOSÉFERREIRA DE SOUSA, para servir junto à presidência, a partir destadata. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 01 demaio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉFERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0276/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, ADAIL ULISSES DE OLIVEIRAFILHO, do cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionado eSimbologia – AP-V, de indicação do Vereador JOSÉ FERREIRA DESOUSA, a partir desta data. Gabinete da Presidência da Câmara Munici-pal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SEE CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0277/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Nomear, ADAIL ULISSES DE OLIVEIRA FI-LHO, para exercer o cargo Assessor Parlamentar de provimentocomissionado e Simbologia – AP-IV, de indicação do Vereador JOSÉFERREIRA DE SOUSA, para servir junto à presidência, a partir destadata. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 01 demaio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉFERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0278/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, NELVAN ALVES DE SOUSA, docargo Assistente de Gabinete de provimento comissionado e Simbologia– AG-III, de indicação do Vereador JOSÉ FERREIRA DE SOUSA, apartir desta data. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal deTeresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUM-PRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0279/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Nomear, NELVAN ALVES DE SOUSA, paraexercer o cargo Assistente de Gabinete de provimento comissionado eSimbologia – AG-I, de indicação do Vereador JOSÉ FERREIRA DESOUSA, para servir junto à presidência, a partir desta data. Gabinete daPresidência da Câmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008.PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DESOUSA Presidente

Portaria nº 0280/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, BÁRBARA GIANINA FERRAZ VAS-CONCELOS , do cargo Assistente de Gabinete de provimentocomissionado e Simbologia – AG-III, de indicação do Vereador JOSÉFERREIRA DE SOUSA, a partir desta data. Gabinete da Presidência daCâmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE,DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presi-dente

Portaria nº 0281/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, JOSÉ ALBERTO BEZERRA LIMA,do cargo Assistente de Gabinete de provimento comissionado e Simbologia– AG-IV, de indicação do Vereador JOSÉ FERREIRA DE SOUSA, apartir desta data. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal deTeresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUM-PRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0282/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Nomear, JOSÉ ALBERTO BEZERRA LIMA,para exercer o cargo Assistente de Gabinete de provimento comissionadoe Simbologia – AG-III, de indicação do Vereador JOSÉ FERREIRA DESOUSA, para servir junto à presidência, a partir desta data. Gabinete daPresidência da Câmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008.PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DESOUSA Presidente

Portaria nº 0284/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, MARIA AURICÉLIA DE SOUSA,do cargo Assessor Parlamentar Especial de provimento comissionado eSimbologia – AP-II, de indicação do Vereador JOSÉ PESSOA LEAL, apartir desta data. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal deTeresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUM-PRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0285/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, ANA CÉLIA DA SILVA ARAÚJO, docargo Assistente de Gabinete de provimento comissionado e Simbologia– AG-I, de indicação do Vereador JOSÉ PESSOA LEAL, a partir destadata. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 01 demaio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉFERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0286/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Nomear, LUIZ PEREIRA DA COSTA, do car-go Assistente de Gabinete de provimento comissionado e Simbologia –AG-I, de indicação do Vereador JOSÉ PESSOA LEAL, a partir destadata. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 01 demaio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉFERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0287/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, CLEONILSON DA COSTA BRITO,do cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionado e Simbologia– AP-V, de indicação do Vereador VALDINAR PEREIRA DOS SAN-TOS, a partir desta data. Gabinete da Presidência da Câmara Municipalde Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE ECUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0288/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, JAIRO DOMINGOS PEREIRA S.MOURA, do cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionadoe Simbologia – AP-II, de indicação do Vereador VALDINAR PEREIRADOS SANTOS, a partir desta data. Gabinete da Presidência da CâmaraMunicipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVUL-GUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0289/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, PATRÍCIA MARIA TORRES ARA-ÚJO GADELHA, do cargo Assessor Parlamentar de provimentocomissionado e Simbologia – AP-IV, de indicação do Vereador VALDINARPEREIRA DOS SANTOS, a partir desta data. Gabinete da Presidência daCâmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE,DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presi-dente

Portaria nº 0290/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Nomear, MAYARA EVERLYN DOS SANTOSMOURÃO, para exercer o cargo Assessor Parlamentar de provimentocomissionado e Simbologia – AP-IV, de indicação do Vereador VALDINARPEREIRA DOS SANTOS, a partir desta data. Gabinete da Presidência daCâmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE,DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presi-dente

Portaria nº 0291/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.233 51regimentais, RESOLVE: Nomear, THAÍS DE SOUSA BRITO, para exer-cer o cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionado eSimbologia – AP-V, de indicação do Vereador VALDINAR PEREIRADOS SANTOS, a partir desta data. Gabinete da Presidência da CâmaraMunicipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVUL-GUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0292/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, MARIA DA PAZ PEREIRA RO-CHA, do cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionado eSimbologia – AP-V, de indicação do Vereador OLÉSIO COUTINHOFILHO, a partir desta data. Gabinete da Presidência da Câmara Munici-pal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SEE CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0293/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, ERIKA BONA COUTINHO, do car-go Assessor Parlamentar de provimento comissionado e Simbologia –AP-V, de indicação do Vereador OLÉSIO COUTINHO FILHO, a partirdesta data. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina,01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE.JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0294/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, ANTÔNIO JOSÉ DA CRUZ, do car-go Assistente de Gabinete de provimento comissionado e Simbologia –AG-V, de indicação do Vereador OLÉSIO COUTINHO FILHO, a partirdesta data. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina,01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE.JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0295/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, HÉLCIO DANESE VERAS BAR-ROS, do cargo Assistente de Gabinete de provimento comissionado eSimbologia – AG-V, de indicação do Vereador OLÉSIO COUTINHOFILHO, a partir desta data. Gabinete da Presidência da Câmara Munici-pal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SEE CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0296/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Nomear, FRANCISCO DÉNIO MONTE DASILVA, para exercer o cargo Assessor Parlamentar de provimentocomissionado e Simbologia – AP-V, de indicação do Vereador OLÉSIOCOUTINHO FILHO, a partir desta data. Gabinete da Presidência daCâmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE,DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presi-dente

Portaria nº 0297/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Nomear, VALDERI LOPES DE LIMA, paraexercer o cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionado eSimbologia – AP-V, de indicação do Vereador OLÉSIO COUTINHOFILHO, a partir desta data. Gabinete da Presidência da Câmara Munici-pal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SEE CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0298/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Nomear, HELDER DANILO VERAS BAR-ROS, para exercer o cargo Assistente de Gabinete de provimentocomissionado e Simbologia – AG-V, de indicação do Vereador OLÉSIOCOUTINHO FILHO, a partir desta data. Gabinete da Presidência daCâmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE,DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presi-dente

Portaria nº 0299/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Nomear, REGINALDO JOSÉ ALVES DA SIL-VA, para exercer o cargo Assistente de Gabinete de provimentocomissionado e Simbologia – AG-V, de indicação do Vereador OLÉSIO

COUTINHO FILHO, a partir desta data. Gabinete da Presidência daCâmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE,DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presi-dente

Portaria nº 0300/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICI-PAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuiçõeslegais e regimentais, RESOLVE: Nomear, FLÁVIO ROCHA DA SIL-VA, para exercer o cargo Assessor Parlamentar de provimentocomissionado e Simbologia – AP-II, de indicação do VereadorOLÉSIO COUTINHO FILHO, a partir desta data. Gabinete da Pre-sidência da Câmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008.PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRADE SOUSA Presidente

Portaria nº 0301/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, AVELINA ALVES DA SILVA, docargo Assessor Parlamentar de provimento comissionado e Simbologia– AP-II, de indicação do Vereador URBANO LOPES NEIVA EULÁLIO,a partir desta data. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal deTeresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUM-PRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0302/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Nomear, AVELINA ALVES DA SILVA, paraexercer o cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionado eSimbologia – AP-II, de indicação do Vereador URBANO LOPES NEIVAEULÁLIO, a partir desta data. Gabinete da Presidência da Câmara Mu-nicipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0303/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Nomear, FRANCISCO PEREIRA DEALMEIDA, para exercer o cargo Assistente de Gabinete de provimentocomissionado e Simbologia – AG-II, de indicação do Vereador URBANOLOPES NEIVA EULÁLIO, a partir desta data. Gabinete da Presidênciada Câmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE,DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presi-dente

Portaria nº 0304/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, ELIEZER AMÂNCIO TEIXEIRA,do cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionado e Simbologia– AP-II, de indicação do Vereador URBANO LOPES NEIVA EULÁLIO,a partir desta data. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal deTeresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUM-PRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0305/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Nomear, JOSINEIDE FERNANDES DA SIL-VA, para exercer o cargo Assessor Parlamentar de provimentocomissionado e Simbologia – AP-II, de indicação do Vereador URBANOLOPES NEIVA EULÁLIO, a partir desta data. Gabinete da Presidênciada Câmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE,DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presi-dente

Portaria nº 0306/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, MARIA GORETE C. S. NOGUEI-RA, do cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionado eSimbologia – AP-III, de indicação do Vereador LUIZ HUMBERTOARAÚJO DA SILVEIRA, a partir desta data. Gabinete da Presidência daCâmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE,DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presi-dente

Portaria nº 0307/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Nomear, MARIA GORETE C. S. NOGUEIRA,para exercer o cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionadoe Simbologia – AP-II, de indicação do Vereador LUIZ HUMBERTO

Sexta-feira, 08 de agosto de 2008 DOM - Teresina - Ano 2008 - nº 1.23352ARAÚJO DA SILVEIRA, a partir desta data. Gabinete da Presidência daCâmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE,DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presi-dente

Portaria nº 0308/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, RAIMUNDA NONATA DE ARAÚ-JO RODRIGUES, do cargo Assessor Parlamentar de provimentocomissionado e Simbologia – AP-III, de indicação do Vereador LUIZHUMBERTO ARAÚJO DA SILVEIRA, a partir desta data. Gabinete daPresidência da Câmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008.PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DESOUSA Presidente

Portaria nº 0309/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Nomear, RAIMUNDA NONATA DE ARAÚJORODRIGUES, para exercer o cargo Assessor Parlamentar de provimen-to comissionado e Simbologia – AP-IV, de indicação do Vereador LUIZHUMBERTO ARAÚJO DA SILVEIRA, a partir desta data. Gabinete daPresidência da Câmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008.PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DESOUSA Presidente

Portaria nº 0310/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, FRANCISCA PEREIRA DA COS-TA, do cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionado eSimbologia – AP-II, de indicação do Vereador LUIZ HUMBERTO ARA-ÚJO DA SILVEIRA, a partir desta data. Gabinete da Presidência daCâmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE,DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presi-dente

Portaria nº 0311/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Nomear, FRANCISCA PEREIRA DA COSTA,para exercer o cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionadoe Simbologia – AP-IV, de indicação do Vereador LUIZ HUMBERTOARAÚJO DA SILVEIRA, a partir desta data. Gabinete da Presidência daCâmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE,DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presi-dente

Portaria nº 0312/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, JULIMAR ALVES NOGUEIRA, docargo Assessor Parlamentar de provimento comissionado e Simbologia– AP-IV, de indicação do Vereador LUIZ HUMBERTO ARAÚJO DASILVEIRA, a partir desta data. Gabinete da Presidência da Câmara Mu-nicipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0313/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Nomear, JULIMAR ALVES NOGUEIRA, paraexercer o cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionado eSimbologia – AP-III, de indicação do Vereador LUIZ HUMBERTO ARA-ÚJO DA SILVEIRA, a partir desta data. Gabinete da Presidência daCâmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE,DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presi-dente

Portaria nº 0314/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, ANTÔNIO R. CAVALCANTENETO, do cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionado eSimbologia – AP-IV, de indicação do Vereador LUIZ HUMBERTO ARA-ÚJO DA SILVEIRA, a partir desta data. Gabinete da Presidência daCâmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE,DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presi-dente

Portaria nº 0315/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, RESOLVE: Nomear, ANTÔNIO R. CAVALCANTE NETO,para exercer o cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionadoe Simbologia – AP-III, de indicação do Vereador LUIZ HUMBERTOARAÚJO DA SILVEIRA, a partir desta data. Gabinete da Presidência daCâmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE,DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presi-dente

Portaria nº 0316/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICI-PAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuiçõeslegais e regimentais, RESOLVE: Exonerar, GILBERTO AUGUSTODE SOUSA, do cargo Assessor Parlamentar de provimentocomissionado e Simbologia – AP-IV, de indicação do Vereador LUIZHUMBERTO ARAÚJO DA SILVEIRA, a partir desta data. Gabineteda Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 01 de maio de2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉFERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0317/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Nomear, GILBERTO AUGUSTO DE SOUSA,para exercer o cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionadoe Simbologia – AP-III, de indicação do Vereador LUIZ HUMBERTOARAÚJO DA SILVEIRA, a partir desta data. Gabinete da Presidência daCâmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE,DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presi-dente

Portaria nº 0318/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, ANTÔNIO RAIMUNDO TEIXEIRAROSA, do cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionado eSimbologia – AP-II, de indicação do Vereador LUIZ HUMBERTO ARA-ÚJO DA SILVEIRA, a partir desta data. Gabinete da Presidência daCâmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE,DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presi-dente

Portaria nº 0319/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Nomear, ANTÔNIO RAIMUNDO TEIXEIRAROSA, para exercer o cargo Assessor Parlamentar de provimentocomissionado e Simbologia – AP-III, de indicação do Vereador LUIZHUMBERTO ARAÚJO DA SILVEIRA, a partir desta data. Gabinete daPresidência da Câmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008.PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DESOUSA Presidente

Portaria nº 0320/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Exonerar, ELIZABETE VIEIRA DOS SAN-TOS, do cargo Assessor Parlamentar de provimento comissionado eSimbologia – AP-II, de indicação do Vereador LUIZ HUMBERTO ARA-ÚJO DA SILVEIRA, a partir desta data. Gabinete da Presidência daCâmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008. PUBLIQUE-SE,DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DE SOUSA Presiden-te

Portaria nº 0321/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DETERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e regimentais,RESOLVE: Exonerar, MARIA DOS REMÉDIOS NUNES DE SOUSA, docargo Assessor Parlamentar de provimento comissionado e Simbologia – AP-III, de indicação do Vereador LUIZ HUMBERTO ARAÚJO DA SILVEIRA, apartir desta data. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 01de maio de 2008. PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉFERREIRA DE SOUSA Presidente

Portaria nº 0322/2008 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPALDE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais eregimentais, RESOLVE: Nomear, MARIA DOS REMÉDIOS NUNESDE SOUSA, para exercer o cargo Assessor Parlamentar de provimentocomissionado e Simbologia – AP-IV, de indicação do Vereador LUIZHUMBERTO ARAÚJO DA SILVEIRA, a partir desta data. Gabinete daPresidência da Câmara Municipal de Teresina, 01 de maio de 2008.PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE. JOSÉ FERREIRA DESOUSA Presidente

diÁrio oficialdom.teresina.pi.gov.br/admin/upload/dom1233-1-08082008.pdf · 2013-09-09 · de 52...

Documents