companhia de Água e esgoto do cearÁ – cagece...

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE__________________________________________________________________________________________________

ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 0506.000051/2014-56ORIGINÁRIA DA CAGECE/GEAPE

1. APRESENTAÇÃO

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE está contratando a Ampliação do Sistema Adutor de Ibiapaba/CE – Ramal Sul, com fornecimento de materiais e equipamentos.

A proposta de ampliação do Sistema Adutor da Ibiapaba baseia-se na sua importância regional, considerando que atualmente o mesmo é responsável pelo abastecimento de cerca de 110.000 habitantes (são quatorze localidades), e o nível de atendimento satisfatório encontra-se próximo da sua capacidade máxima operacional. Tendo em vista o porte do sistema e a infraestrutura existente, a SRH priorizou a sua ampliação para um horizonte de mais 30 anos com a incorporação de novas demandas de cidades não atendidas pelo atual projeto em operação.

As comunidades atendidas atualmente pelo Ramal Sul do Sistema Adutor são: as cidades de Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Carnaubal e Guaraciaba do Norte e os distritos de Betânia, Inhuçu, Nova Veneza, Janeiro, Pituba e Sussuanha. O manancial responsável pelo abastecimento do sistema é o açude Jaburu com capacidade de armazenamento de 210 milhões de m³.

1.2. INDICAÇÕES PARTICULARES

1.2.1. Orçamento estimado: Sigiloso, conforme Art. 6º da Lei n. 12.462 de 05 de agosto de 2011 c/c Art. 9º do Decreto n. 7.581/2011. O orçamento estimado para as contratações pelo RDC será tornado público apenas após a adjudicação do objeto, sem prejuízo da divulgação no instrumento convocatório das informações necessárias e suficientes para a elaboração das propostas. No entanto, à disposição dos órgãos de controle interno e externo para consulta.

1.3. JUSTIFICATIVA

1.3.1 - DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Este empreendimento é parte integrante do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, de onde se elenca que é prioridade de Governo sua efetivação. Integra os empreendimentos do eixo Água e Luz para todos. Tipo: água em áreas urbanas. Subtipo: Abastecimento de água.

O Sistema Adutor da Ibiapaba foi implantado pelo governo do estado do Ceará através da SRH - Secretaria dos Recursos Hídricos e sua operação teve início no segundo semestre de 1994.

Mesmo apresentando um tempo relativamente curto de operação, o sistema apresenta um déficit de atendimento e necessita de ampliação no seu sistema de

________________________________________________________________________________________RDC PRESENCIAL Nº 20140007/CAGECE/CEL-06 1

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE__________________________________________________________________________________________________reservação, distribuição e ligações prediais.

A necessidade de ampliação do sistema é fundamentada nos seguintes aspectos: As principais unidades implantadas tiveram como horizonte de atendimento o ano de 2001 (com exceção da ETA), portanto, além da capacidade do Ramal Sul estar no seu limite de atendimento, recebeu a incorporação das demandas das cidades de Mucambo, Pacujá e Graça, justificando a ampliação a ampliação desse ramal, com horizonte de projeto de 30 anos. A capacidade atual do Ramal Sul é de 152,37 l/s. A ampliação do mesmo para final de plano (2035) será de 173,15 l/s, totalizando 325,52 l/s.

1.3.2. DA OPÇÃO PELO USO DO RDC

A opção é pelo RDC Presencial, conforme Art. 13 da Lei Federal nº. 12.462/2001 e o art. 8º, II c/c art. 13, do Decreto Federal nº. 7.581/2011.

O Decreto que regulamenta o RDC estabelece um elenco a ser seguido pela Administração Pública, a fim de que esta possa definir, de modo preciso e satisfatório, as condições da disputa e do contrato a ser executado.

Alguns itens foram significativos para escolha da modalidade:

- Busca por maior simplificação, celeridade, transparência e eficiência nos procedimentos para dispêndio de recursos públicos.

- Aplicar ao Setor Público procedimentos semelhantes ao Setor Privado, fazendo com que a celeridade no trâmite administrativo se reflita em economia e benefício à população.

1.4. DA FONTE DE RECURSOS:

1.4.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão por conta de recursos do PAC-BNDES / TESOURO DO ESTADO, alocado na seguinte dotação orçamentária:

Fonte (71) Dotação: 43.200002.17.512.032.19845.03.449051.71.1.4Fonte (00) Dotação: 43.100001.17.512.032.19845.03.449051.00.2.4

1.4.2. O valor estimado para execução total dos serviços é calculado a partir de cotações de preço de mercado, da Tabela ORSE (fevereiro de 2014), da Tabela de Preços da SEINFRA (nº 22.1, data base abril de 2014, disponibilizada na Internet através do site www.seinfra.ce.gov.br), de composições de preços com base nos insumos da Tabela SEINFRA, além de, tendo sido utilizado BDI de 24% para serviços e 12% para materiais e equipamentos.

2. EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES A SEREM ATENDIDAS

A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

2.1. A CAGECE só emitirá a Ordem de Serviço, após a entrega, análise e aprovação dos anexos especificados a seguir, na Gerência de Gestão e Apoio de Contratos de Obras - ________________________________________________________________________________________RDC PRESENCIAL Nº 20140007/CAGECE/CEL-06 2

http://www.seinfra.ce.gov.br/

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE__________________________________________________________________________________________________GECOB.

2.1.2. ANEXO F - RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA COM MODELO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO, ou seja, relação nominal da equipe mínima de trabalho com compromisso de participação, de cada um dos componentes do pessoal técnico qualificado conforme atribuições profissionais discriminadas abaixo, no qual os profissionais indicados pela VENCEDORA, para fins de comprovação de capacitação técnica, declarem que participarão, a serviço da VENCEDORA, das obras objeto desta licitação, conforme modelo do ANEXO F, admitindo-se no decorrer da obra a substituição destes profissionais por outros de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CAGECE.

- 02 (dois) Engenheiros Civis, responsável técnico e residente, devidamente habilitados pelo órgão competente (CREA), com experiência em execução de obras de abastecimento de água. A comprovação desta experiência será feita por atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA;

- 01 (um) engenheiro eletricista e/ou mecânico com experiência em obras de esgotamento sanitário e/ou montagem industrial de conjunto motor-bomba. A comprovação desta experiência será feita por atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA;

- 01 (um) técnico para campo com experiência em obras de abastecimento de água. A comprovação desta experiência será feita, mediante apresentação de declaração de pessoa jurídica de direito público ou privado, constando que o referido técnico participou de tais obras;

- 01 (um) topógrafo com experiência em obras de abastecimento de água. A comprovação desta experiência será constatada, mediante a apresentação de declaração de empresas públicas e/ou privadas, constando de que o referido técnico participou de tais obras;

- 02 (dois) auxiliares de topógrafo.

2.1.3. ANEXO O – PLANO DE TRABALHO contemplando todas as etapas do processo construtivo adotado, frentes de trabalho e seqüência dos serviços, conforme as diretrizes constantes no ANEXO O deste Edital.

2.1.4. ANEXO P - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS para cada serviço constante do ANEXO C – PLANILHA DE QUANTITATIVOS, contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade de cada serviço, quais sejam: equipamentos, mão-de-obra (direta e indireta), totalização de encargos sociais, insumos, transportes, totalização de impostos e taxas e quaisquer outros necessários à execução dos serviços, devendo o valor total da Composição de Preços Unitários de cada serviço ser igual ao valor proposto na Planilha de Orçamento Detalhado (preço unitário sem BDI).

2.1.5. Caso alguma Composição de Preços Unitários, item do Plano de Trabalho ou membro da Equipe Mínima de Trabalho apresentado pela vencedora, seja considerado inadequado para a execução do serviço, ou em desacordo com as exigências do edital, esta deverá apresentar no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, nova documentação.


COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE__________________________________________________________________________________________________2.1.6. Nas Composições de Preços Unitários deverão ser considerados os valores de mão de obra não inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por Dissídio Coletivo, Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho.

2.1.7. Recomenda-se 24,00% (vinte e quatro por cento) como limite máximo para taxa de BDI constante no ANEXO M.1 – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI (SERVIÇOS) e 12% (doze por cento) como limite máximo para taxa de BDI constante no ANEXO M.2 – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI (MATERIAIS) Em caso de taxas superiores, deverá ser juntada aos referidos Anexos justificativa da necessidade de ultrapassar tais limites.

2.2. Implantar as obras e serviços de acordo com os Projetos de Engenharia, que estarão à disposição da Contratada na CAGECE e poderão ser reproduzidos à custa da Contratada.

2.3. Atender o Edital e seus Anexos.

2.4. Atender as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

2.5. Atender o Manual de Encargos de Obras de Saneamento - MEOS da Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, 4ª Edição de agosto de 2004.

2.6. Instalação da Obra

2.6.1. A contratada fica responsável, até o final da obra, pela manutenção adequada e boa apresentação do local da obra e de todas as instalações.

2.6.2. O entulho e outros materiais resultantes de escavações, perfurações e demolições inaproveitáveis na obra ou instalação deverão ser removidos pela contratada imediatamente ou durante o andamento dos trabalhos. Concluídos os serviços, a contratada deverá remover do local todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra.Durante a execução das obras, a contratada deverá manter os ralos e sarjetas sem obstrução, passagens e acessos de pedestres e veículos às residências circunvizinhas desimpedidos. Os trabalhos deverão ser conduzidos de forma a evitar a mínima intervenção possível nas propriedades vizinhas ao local de trabalho.

2.7. Quando for necessária a utilização de explosivos, na abertura de cavas, é necessário que o serviço seja executado por uma empresa habilitada junto ao Exército, com certificado de registro para executar o serviço de detonação, quer na área urbana ou rural, conforme Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 2000, Ministério da Defesa Exército Brasileiro – Região Militar de vinculação: Comando Militar do Nordeste – 10ª Região Militar e registrar no CREA-CE.

2.8. As quantidades para a formação dos preços deverão ser extraídas do ANEXO C, dos projetos, das especificações e das demais peças fornecidas pela CAGECE. Caso a Proponente julgue insuficientes os elementos fornecidos, deverá complementá-los por conta própria e justificá-los, não sendo aceitos alterações de preços motivadas por desconhecimento, omissões, enganos, erros ou outros fatores para alterar posteriormente o preço proposto de qualquer característica de obra, inclusive geológicas do maciço.


COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE__________________________________________________________________________________________________3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Conforme subitem 8.4.3. do edital.

4. SÍNTESE DA OBRA

Em síntese serão executados os seguintes serviços:

Estações Elevatórias (inclusive automação): EE-3A; EE-4A; EE-5A (Ibiapina); EE-6A.

E.E.3A. – Localizada em Caruataí (Olinda), pressuriza água para dois ramais: Tinguá (Ramal Norte) e Ubajara (Ramal Sul), alimentada por um único reservatório de controle localizado a montante desta, fornecendo a vazão máxima de 274,71 l/s, sendo 152,37 l/s do Ramal Sul e 122,34 do Ramal Norte. Cinco conjuntos eletrobombas horizontais sendo um de reserva, com vazão unitária de 68,88 l/s( 247,96 m³/h) altura manométrica de re-calque de 106,23m e potência unitária de 175 CV.

E.E.4A. Localizada em Ubajara, recalca água para a E.E.5, com vazão máxima de 113,40 l/s. 03 (quatro) conjuntos eletrobombas horizontais sendo 01 (um) de reserva, ali-mentados pelo reservatório apoiado de controle localizado à montante desta, com vazão unitária de 56,70 l/s (204,12 m³/h), HMT = 90,71 m e potência unitária de 125 CV.

E.E.5A – Localizada em Ibiapina, recalca água para E.E.6, com vazão máxima de 89,62 l/s. 03 (três) conjuntos eletrobombas horizontais sendo 01 (um) de reserva, alimen-tados pelo reservatório apoiado de controle localizado à montante desta, com vazão uni-tária de 44,81 l/s (161,31 m³/h), HMT = 80,95 m e potência unitária de 75 CV.

E.E.6A – Localizada em Inhuçu, recalca água para o reservatório de distribuição em Guaraciaba do Norte, com vazão máxima de 25,61 l/s. 02 (dois) conjuntos eletrobombas horizontais sendo 01 (um) de reserva, alimentados pelo reservatório apoiado de controle localizado à montante desta, com vazão unitária de 25,61 l/s (92,20m³/h), HMT = 123,96 m e potência unitária de 75 CV.

Adutoras de Água Tratada – em tubos de FoFo – DN variando de 150mm a 400mm (Inclusive Travessias):

Adutora de Água Tratada (da EE-3A (Caruataí) até EE-4A (Ubajara); Adutora trecho: Estação Elevatória EE-4A(Ubajara) até Estação EE-5A (Ibiapina); Adutora de Água Tratada (AAT) - trecho: EE-5A (Ibiapina) – RAP 500m3 (São

Benedito); Adutora de Água Tratada (AAT) - trecho: São Benedito – Inhuçu; Adutora de Água Tratada (AAT) - trecho: Inhuçu - Guaraciaba do Norte.

Reservatório Apoiado 300m³ em São Benedito

Tanques Unidirecionais One Way:

Tanque Unidirecional - One Way - Trecho: Caruataí



Tanque Unidirecional - One Way - Localizado na Estaca 30, Trecho: Ubajara - Ibiapina

Tanque Unidirecional - One Way - Estaca 127 - Trecho: Ubajara - Ibiapina Tanque Unidirecional - One Way - Localizado na Estaca 463 - Trecho: Ibiapina - São

Benedito Tanque Unidirecional - One Way - Localizado na Estaca 302 - Trecho: São Benedito -

Inhuçu Tanque Unidirecional - One Way (3x) - Estaca 669 (One Way 1), Estaca 770 (One

Way 2), Estaca 1020 (One Way 3) - Trecho Inhuçu - Guaraciaba

Caixas: Caixa Tipo 1 (1x) - Trecho: Caruataí - Ubajara Caixa Tipo 2 (4x) - Trechos: Ramal Ubajara(X01), Ibiapina - São Benedito(X02),

Inhuçu – Guaraciaba (x01) Caixa Tipo 3 (1x) - Trecho: Ubajara - Ibiapina Caixa Tipo 5 (1x) - São Benedito Inhuçu Caixa Tipo 6 (1x) - Trecho: Inhuçu - Guaraciaba

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5.1. As principais especificações técnicas de serviços a serem executados são as descritas neste anexo e no Manual de Encargos de Obras de Saneamento – MEOS – 4ª Edição – agosto/2004, que está à disposição na internet no site: www.cagece.com.br ou consulta na Gerência de Projetos - Setor de Arquivo da CAGECE. As especificações técnicas, regulamentação de preços e critérios de medição dos serviços, não contemplados no MEOS, encontram-se a seguir neste capítulo.

5.2. As especificações técnicas para o fornecimento de materiais são objeto das normas técnicas brasileiras (ABNT) ou outras que assegurem igual ou maior qualidade dos materiais.

5.3. Os equipamentos, com especificações anexas, deverão ter proposta técnica avaliada e aprovada pela CAGECE, antes de se efetivar a aquisição. As propostas técnicas deverão ser encaminhadas, através de carta, protocoladas e encaminhada a GECOB – Gerência de Gestão e Apoio de Contratos de Obras, em duas vias, contemplando todos os materiais e equipamentos de cada Unidade Construtiva. Os materiais e equipamentos fornecidos serão submetidos à aprovação da Coordenação de Administração e Controle de Materiais (GELOG) da CAGECE, e para tanto, a CONTRATADA deverá comunicar previamente a procedência de tais materiais e agendar as vistorias e testes necessários.

5.4. É obrigatório o fornecimento dos manuais de operação e manutenção, notas fiscais, termos de garantia e cadastro “as built” (como construído) de todos equipamentos fornecidos, instalados e montados pela contratada.

5.5. Os procedimentos quanto à segurança do trabalho, são objeto da legislação vigente nas normas de segurança do trabalho e especificadas no MEOS.


COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE__________________________________________________________________________________________________6. PLANILHA PARA CONTRATO

6.1. O contrato será elaborado de acordo com a planilha do Anexo C apresentado na Proposta;

6.2. Para obras lineares, será fornecida aos proponentes a quantidade linear da metragem das tubulações a serem assentadas, conforme Anexo C;

6.3. Para as obras localizadas, a proponente deverá seguir fielmente as dimensões físicas e as instalações preconizadas no projeto, não alterando o objeto do contrato;

6.4. As quantidades para a formação dos preços deverão ser extraídas do ANEXO C – PLANILHA DE QUANTITATIVOS, dos projetos, das especificações e das demais peças fornecidas pela CAGECE. Caso a Proponente julgue insuficientes os elementos fornecidos, deverá complementá-los por conta própria e justificá-las, não sendo aceitas alterações de preços motivadas por desconhecimento, omissões, enganos, erros ou outros fatores para alterar posteriormente o preço proposto de qualquer característica de obra, inclusive geológicas do maciço;

6.5. Todos os serviços inerentes à execução deste objeto ficarão a cargo da contratada, sendo que os seus custos deverão ser computados nos preços propostos e detalhados através de planilhas de composição de preço. Não serão admitidos quaisquer pedidos de ressarcimento para os mesmos sob alegação de não terem sido previstos na proposta apresentada.

7. CRITÉRIOS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E ACEITAÇÃO DA OBRA

7.1. Caberá à empresa executora a responsabilidade de executar as obras de acordo com as exigências contidas neste edital e seus anexos, bem como nos seus documentos integrantes, independente de sua transcrição, destacando-se entre outros: projetos técnicos, especificações, planilhas, notas de serviços, MEOS, normas técnicas e demais procedimentos, devendo ainda atentar para os seguintes aspectos:

7.1.1. Instalar e desmobilizar o canteiro de obras;

7.1.2. Participar da abertura do Diário de Obras, atualizando-o diariamente. Semanalmente deverão ser destacadas as vias devidamente já assinadas, sendo a primeira via (branca) arquivada pela DEN, a segunda via (verde) pela contratada e a terceira via (rosa) permanecendo no livro;

7.1.3. Participar da interface da obra com os órgãos e entidades prestadoras de serviços públicos;

7.1.4. Atentar para o cumprimento dos aspectos contratuais conforme rotinas aprovadas pela CAGECE;

7.1.5. Revisar e complementar o planejamento de fornecimento de materiais e equipamentos, atendendo ao planejamento da execução das obras;


COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE__________________________________________________________________________________________________7.1.6. Fornecer à DEN programação mensal atualizada das obras, priorizando para o período as notas de serviços dos respectivos trechos a serem executados, de acordo com o planejamento aprovado;

7.1.7. Manter no canteiro de obras cópias atualizadas mensalmente dos projetos, com plantas iluminadas indicando os trechos executados, a executar e notas de serviços;

7.1.8. Executar as obras e serviços de acordo com os projetos;

7.1.9. Executar o controle tecnológico das obras e serviços de acordo com as exigências contidas neste edital durante todo o período de execução;

7.1.10. Participar juntamente com a fiscalização, dos estudos de interferências; adaptação de projetos e especificações ditadas pela CAGECE;

7.1.11. Receber, analisar, aprovar e controlar os certificados de ensaios de materiais e produtos fornecidos para as obras e serviços, inclusive certificados dos testes em fábrica;

7.1.12 -Executar a sistemática de apoio topográfico a ser utilizada nos processos executivos; inspecionar, acompanhar e aprovar os serviços;

7.1.13. Coordenar a interface suprimento x obra, dando solução, em tempo hábil, às questões técnicas e diligenciando a chegada na obra dos fornecimentos requeridos;

7.1.14. Diligenciar o processo de recebimentos das obras: provisório e definitivo;

7.1.15. Conhecer detalhadamente o projeto executivo, incluindo os detalhes construtivos com todas as informações técnicas pertinentes (fluxo, locação, cotas, distâncias, amarrações etc), em meio magnético, mantendo sempre atualizada;

7.1.16. Identificar e analisar os trechos críticos a serem executados, cadastrar as interferências e providenciar o encaminhamento das soluções a serem adotadas;

7.1.17. Verificar antes da execução dos serviços a locação das adutoras, levando em conta os imóveis a serem atendidos, interferência e outros, principalmente se a escavação for mecânica;

7.1.18 -A abertura de valas só poderá ser executada após sinalização do trecho e autoriza-ção da fiscalização;

7.1.19. Verificar topograficamente a conferência de todas as cotas de réguas antes do assentamento de tubulação;

7.1.20. O assentamento das adutoras só deverão ser executado na presença da fiscalização;

7.1.21. As tubulações devem ser assentadas sobre um berço adequado, cujo tipo deve ser antecipadamente autorizado pela fiscalização e deverá estar sem a presença de água para que seja executado o assentamento da rede;


COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE__________________________________________________________________________________________________7.1.22. Todas as adutoras devem ser testadas quanto a vazamento, infiltração e alinhamento. A documentação de aprovação dos testes deve ficar no arquivo técnico do canteiro de obras;

7.1.23. O reaterro deverá ser acompanhado pela fiscalização, devendo a substituição ou não do solo ser previamente autorizada;

7.1.24. Nos pavimentos – verificar a espessura, qualidade do pavimento, abatimentos, ondulações e fissuras;

7.1.25. Na limpeza – verificar a existência de material proveniente da obra;

7.1.26. Meio-Fio – verificar a caiação.

7.1.27 A sinalização das obras deverá estar consoante com o MEOS da CAGECE e prefeitu-ras municipais, considerando os seguintes itens, mas sem a eles se limitarem: placas de si-nalização de obras, sinalização noturna, tapume contínuos ou descontínuos, conforme de-terminação da fiscalização. Todas as placas deverão possuir indicação do nome da contrata-da, prazo de execução, início e término do trecho, bem como o n.º do telefone citado no item canteiro de obras para reclamações, padronizadas pela CAGECE.

8. INSPEÇÃO DE QUALIDADE

8.1 À CAGECE se reserva o direito de submeter todos os materiais/equipamentos a serem fornecidos à inspeção de qualidade.

8.2. A inspeção poderá ser feita por equipe técnica própria da CAGECE ou por empresas indicadas pela CAGECE, dentro das relacionadas no subitem 8.11 para este fim, tanto nas instalações do fornecedor quanto no local de destino, a critério exclusivo da CAGECE.

8.3.A Contratada deverá solicitar o serviço de inspeção, comunicando expressamente a CAGECE, 15 (quinze) dias antes da data prevista para a inspeção, a quantidade, os tipos de materiais/equipamentos, bem como o local para inspeção. Quando se tratar de entrega imediata, este prazo será reduzido para 10 (dez) dias, mas englobando, neste caso, o prazo necessário para inspeção.

8.4. Reserva-se à CAGECE o direito de recusar, no todo ou em parte, qualquer material/equipamento considerado não conforme, defeituoso, imprestável, ou que, após inspecionado, não venha acompanhado do laudo de aprovação pelo serviço de inspeção de qualidade, ou ainda, que tenha sido danificado no transporte ou na descarga, obrigando-se a Contratada a substituí-lo, sem qualquer ônus adicional.

8.5. Ocorrendo rejeição, total ou parcial, dos materiais/equipamentos pelos critérios de aceitação ou rejeição previstos, a CAGECE sustará o pagamento da Nota Fiscal correspondente no todo ou em parte, bem como poderá exigir a substituição do fornecedor do material, no todo ou em parte.

8.6. A recusa de material/equipamento pelo serviço de inspeção de qualidade não será motivo para prorrogação dos prazos de fornecimento dos materiais, parciais ou totais, fixados no contrato. ________________________________________________________________________________________RDC PRESENCIAL Nº 20140007/CAGECE/CEL-06 9

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE__________________________________________________________________________________________________8.7. Os materiais/equipamentos colocados à disposição da Contratada por qualquer motivo (rejeição pela Inspeção de Qualidade, danificados ou quebrados durante o transporte, recebidos a mais do que contratado, etc.) e que não forem apanhados dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da comunicação da CAGECE, serão devolvidos com frete a ser pago pela Contratada ou, então, serão considerados inservíveis pela CAGECE, e assim, inutilizados sem qualquer reembolso à Contratada.

8.8. A Contratada reembolsará a CAGECE das despesas resultantes da não efetivação das inspeções de qualidade por não ter o fornecedor material/equipamento disponível nas datas estabelecidas, ou quando da realização das inspeções em data diferente da acordada, quando do envio de funcionários da CAGECE para acompanhamento ou realização das inspeções.

8.9. As inspeções para certificação da qualidade e emissão dos laudos correrão à expensas da empresa Contratada.

8.10. A CAGECE se reserva do direito de liberar materiais de inspeção em fábrica para emissão do laudo conforme subitem 8.9, sendo que a contratada reembolsará a CAGECE através de desconto de 2% do valor da nota fiscal referente às expensas da inspeção.

8.11. Empresas credenciadas para emitirem laudos, certificados e homologação da qualidade: Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais - COPASA, Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC, Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco – ITEP, Instituto de Tecnologia do Paraná – TECPAR, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT, Centro Tecnológico de Controle da Qualidade LTDA - L.A. Falcão Bauer, Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial – NUTEC e a Universidade São Carlos – UFSCAR/CCDM. No caso de o fabricante de material cotado estiver localizado em outro país, a CAGECE, por solicitação da contratada, poderá credenciar outras empresas certificadoras no país correspondente, ou ainda designar um técnico da CAGECE para efetuar a inspeção em fábrica.

8.12. As inspeções para certificação da qualidade e emissão dos laudos correrão às expensas da empresa Contratada.

8.13. Toda a aquisição de materiais e equipamentos deverá ter previamente a aprovação por escrito da CAGECE por meio da Gerência de Gestão e Apoio de Contratos de Obras - GECOB e Coordenação de Administração e Controle de Materiais (GELOG), visando uma perfeita identificação dos equipamentos projetados.

8.14. A aprovação do material dependerá do processo de homologação de marcas, não implicando, porém, na liberação de inspeção de materiais cujas marcas já estejam homologadas.

8.15. Em materiais de ferro fundido dúctil será utilizado o ensaio metalográfico em cada lote. Se aprovado, continuar a inspeção. Em caso de rejeição, todo o lote será reprovado. As amostras para ensaio metalográfico deverão ser retiradas da peça através de corte por usinagem. As amostras do exame metalográfico deverão se comportar de acordo com a tabela 1 e 2.



GRAFITA ESFEROIDAL 95% (MÍNIMO)GRAFITA COMPACTA 5% (MÁXIMO)GRAFITA LAMELAR AUSENTE

TABELA 1 – CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO PARA O ENSAIO METALOGRÁFICO

TAMANHODO LOTE

TAMANHO DAAMOSTRA

PEÇASREJEITADAS SITUAÇÃO

1 a 50 10 Lote Aprovado1 Lote Reprovado

51 a 100 20 Lote Aprovado1 Lote Reprovado

101 a 200 40 Lote Aprovado1 Substituir peça rejeitada por outra1 Lote reprovado

201 a 300 60 Lote Aprovado1 Substituir peça rejeitada por outras 21 Lote reprovado

301 a 400 80 ou 1 Lote Aprovado

2 Lote Reprovado TABELA 2 – PLANO DE AMOSTRAGEM E CRITÉRIOS PARA PROVAÇÃO/REJEIÇÃO NOS ENSAIOS METALOGRÁFICO.

9. DAS MEDIÇÕES

9.1. Para obtenção do valor de cada medição deverão ser observadas as especificações e critérios constantes neste termo de referência.

9.2. As medições mensais serão efetuadas no 10º dia do mês ressalvadas a primeira e a última medição que dependem das datas de Ordem de Serviço e encerramento do contrato, respectivamente. Os serviços contratados e executados deverão ser aprovados pela Fiscalização da CAGECE designada pela Diretoria de Engenharia, através de medições parciais, mensais e/ou final, realizadas de acordo com os termos a seguir estabelecidos:

I Na apresentação da medição mensal deverá ser encaminhado anexo ao pedido de medição, a respectiva memória de cálculo dos serviços executados e medidos, balanço parcial de materiais, planta iluminada contendo os trechos e executados no período e o acumulado, relatório com fotografias das partes executadas mostrando o progresso em relação ao mês anterior, cópias das notas fiscais de fornecimento de materiais, justificativa técnica caso não seja cumprido os cronogramas físico e financeiro no mês de referência, e os cronogramas reprogramados de acordo com as normas da CAGECE, ressaltando que tal reprogramação não implica alteração do prazo contratual. Quando se tratar de serviços de obras lineares e adutoras, bem como nas ligações prediais, deverá ser encaminhado anexo ao pedido de medição o respectivo cadastro do mês anterior aprovado pela CAGECE, sob pena de não ser encaminhada a medição do mês corrente.

II Somente serão medidos serviços inteiramente concluídos dentro da programação estabelecida no cronograma físico do Contrato para o período de 01 (um) mês.

III Os serviços não executados no mês serão automaticamente adicionados ao mês seguinte, mediante justificativa técnica, analisada e aprovada pela CAGECE. Caso a


COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE__________________________________________________________________________________________________justificativa não seja procedente, serão aplicadas as sanções previstas no item 16, “DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS” do Edital.

IV A medição das unidades construtivas localizadas será baseada no avanço físico das respectivas fases executivas, obedecendo aos percentuais estabelecidos no Anexo D.1 e Anexo D.2 deste edital, podendo cada fase ser medida parcialmente, caso seu prazo de execução seja superior a 1 (um) mês. A partir do preço global proposto, serão apurados os valores de medição de cada unidade Construtiva, conforme os percentuais estabelecidos no Anexo D.1 e Anexo D.2 e sobre os mesmos serão aplicados os percentuais executados das fases executivas.

V Constarão nas medições mensais os nomes dos profissionais que efetivamente participam na obra como representante da Contratada com a finalidade de registrar os períodos de atuação desses profissionais;

VI Vistoria e conferência (quantitativa e qualitativa) pela DEN – Diretoria de Engenharia, dos serviços executados de acordo com o Cronograma Físico e Cronograma Financeiro;

VII Elaboração e processamento da medição mensal, atendendo as exigências contidas neste edital, nas condições gerais dos critérios de medição, na Norma Interna de Balanço de Materiais de Obra (SPO 001), nas Especificações Técnicas, e no Manual de Encargos de Obras de Saneamento da Cagece – MEOS, como também, anexando obrigatoriamente à mesma memória de cálculo.

VIII Ofício protocolado da gerência de obra responsável, à GECOB solicitando a formatação e inclusão das medições dos serviços executados no sistema de contratos da Cagece.

9.3. A medição final deverá, obrigatoriamente, ter cobertura financeira igual ou superior ao somatório dos valores da caução contratual e do balanço de material de obras e só será liberada após a entrega pela CONTRATADA do “as built” geral da obra aprovada pela CAGECE bem como, a retirada de todas as pendências existentes e da emissão do Termo de Recebimento Provisório de Obras – TRPO.

9.3.1. A medição final só será liberada após a retirada de todas as pendências existentes e será efetivada obedecendo aos seguintes procedimentos:

I Ofício da gerência de obra, solicitando o Termo de Recebimento Provisório de Obras - TRPO;

II Boletim de medição;

III Memória de cálculo;

IV Termo de Recebimento Provisório de Obras TRPO, assinado pelo engenheiro fiscal, gerente da área, responsável técnico da contratada e diretoria de engenharia;

V Ata de reunião de encerramento do contrato, assinada pela gerência competente, fiscalização e contratada;

VI Termo de Aprovação de Cadastro – TAC;

VII Cópia da Certidão Negativa de Débitos Relativos à Contribuições Previdenciárias da obra concluída;


COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE__________________________________________________________________________________________________VIII Emissão pela contratada da fatura (recibo e nota fiscal) pertinente ao valor da medição final;

IX Declaração de Recebimento Operacional pela Unidade de Negócio;

X Declaração de recebimento de pavimentação pela Prefeitura Municipal.

9.4. Os preços dos serviços não contemplados no ANEXO C – PLANILHA DE QUANTITATIVOS, em virtude de alterações técnicas contratuais e observados os limites legais, serão calculados a partir das composições de preços da Tabela Unificada da SEINFRA, respeitadas as incidências e produtividades ali indicadas para a mão-de-obra e materiais, composta com os preços dos insumos, encargos sociais e BDI apresentados pela proponente em sua proposta comercial.

9.5. O novo item será inserido na planilha contratual no tipo de serviço / obra correspondente ao mesmo.

9.6. A Contratada obriga-se a executar os eventuais serviços não constantes no contrato, mas necessários à realização das obras contratadas. Esses serviços serão custeados por orçamento elaborado conforme subitem 9.4 do edital.

9.7. Não serão considerados nas medições quaisquer serviços executados, que não discriminados na Planilha do Contrato, ou em suas eventuais alterações no curso do Contrato.

10. REGULAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Todos os materiais, equipamentos, peças especiais e acessórios necessários à completa execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

10.1. Instalação do canteiro de obras

Para execução dos serviços, a fiscalização das obras deverá acompanhar e aprovar todas as etapas do processo construtivo, compreendendo:

10.1.1. A execução de todas as edificações necessárias ao canteiro de obras, inclusive eventual aluguel do imóvel, bem como:

10.1.1.1. Barracão para escritório Tipo A-4, barracão aberto, cerca com estacas de madeira – 6 fios de arame farpado; Construção das Unidades Administrativas – sala técnica para contratada e para fiscalização e banheiros;

10.1.1.2. Instalações funcionais: refeitórios, alojamentos, banheiros com sanitários e chuveiros, vestiários;

10.1.1.3. Placas de obras instaladas em locais definidos pela fiscalização e executadas em chapa de aço, conforme padrão CAGECE, Governo do Estado do Ceará e órgãos financiadores;

10.1.1.4. Serviços de manutenção e vigilância, ligações provisórias de energia (Luz e Força), de água, telefone e lógica e fossa sumidouro;

10.1.1.5. Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos.


COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE__________________________________________________________________________________________________10.1.2. Inclui também implantação de almoxarifado com instalações adequadas para o

armazenamento e guarda de todos os materiais a serem utilizados durante as obras, bem como fornecimento sem ônus para a CAGECE estrados e sarrafos de madeira, lona de proteção contra o sol, equipamentos adequados à descarga e movimentação e toda a mão de obra necessária e qualificada para o recebimento, conferência, armazenamento adequado, guarda e movimentação desses materiais.

10.1.3. A CONTRATADA deverá manter um canteiro de obras até a Emissão do Termo de Recebimento Definitivo de Obra (TRDO).

10.1.4. A CONTRATADA deverá manter sala técnica e instalações completas, incluindo mobiliário, materiais de escritório, microcomputador com impressora, telefone, Fax, fornecimento de 3 jogos de plantas do projeto em papel para uso da fiscalização, necessários e indispensáveis à execução dos serviços. Deverá ainda fornecer para utilização pela Gerência de Gestão e Apoio de Contratos de Obras – GECOB, Notebook e máquina fotográfica digital. Configurações mínimas do Notebook: Processador 3,5GHz; 04 GB de memória RAM; HD de 500GB; CD-RW; tela de 14,1”; porta USB. Configurações mínimas da máquina fotográfica digital: resolução de 14.1 Megapixels; zoom ótico 4x; zoom digital 8x; acompanhando: cabo para conexão USB; cabo A/V; memory stik (cartão de memória) 04 GB; bolsa; manual em português.

10.1.5. Medição:

Realizada em três etapas: a 1ª será medida quando da conclusão e aprovação pela fiscalização das instalações do canteiro correspondente a 50%, a 2ª etapa no segundo mês, correspondente a 30% e a 3ª etapa, os 20% restantes, quando da devolução da área completamente limpa e desimpedida. Os percentuais de cada etapa de medição estão definidos nos Anexo D.1 – Cronograma Físico e Anexo D.2 - Cronograma Financeiro – Cagece.

10.2. Execução de Obras Lineares

10.2.1. Abastecimento de Água: Adutoras de Água Tratada.

10.2.1.1. Fornecimento de todos os materiais e mão de obra especializada, necessários à completa execução das obras e serviços das adutoras de água tratada em consonância com o MEOS, com as especificações de projetos e normas pertinentes e de acordo com o ANEXO C – Planilha de Quantitativos, mas sem a eles se limitarem;

10.2.1.2. Execução das adutoras, conforme os diâmetros, quantidades e especificações dos projetos e das NS (Notas de Serviços);

10.2.1.3. Mobilização, operação e desmobilização de todo e qualquer equipamento necessário à execução das obras;

10.2.1.4. Locação de adutoras, incluindo planilhas, desenhos de perfis e elementos para cadastro e para elaboração das NS (Notas de Serviços);



10.2.1.5. Passadiço metálico, inclusive fornecimento, assentamento e manuseio, ao longo da obra, necessários ao deslocamento de pedestres e veículos ao local dos trabalhos;

10.2.1.6. Demolição e recomposição de pavimentos de qualquer tipo promovendo-se no mínimo, fiel às condições iniciais existentes comprovadas por fotografias;

10.2.1.7. Escoramento de postes, muros, edificações e árvores;

10.2.1.8. Escavação em qualquer tipo de solo, inclusive rocha, através de equipamentos mecânicos ou manualmente, nas profundidades indicadas nas NS (Notas de Serviço), acrescida da escavação do colchão;

10.2.1.9. Aterro/reaterro compactado mecânico ou manualmente, inclusive com substituição parcial ou total do solo escavado, conforme determinação da fiscalização, devendo neste caso, estar considerado os custos referentes à escavação de jazidas (areia grossa), fornecimento de material, carga, transporte e descarga, inclusive controle geotécnico dos reaterros executados;

10.2.1.10. Transporte de materiais, solos ou entulhos a locais apropriados aprovados pela fiscalização, a qualquer distância, utilizando-se equipamentos adequados, inclusive carga e descarga;

10.2.1.11. Lastros que, tecnicamente se mostrem necessários, a critério da fiscalização;

10.2.1.12. Escoramento de valas, qualquer tipo ou profundidade, de tal forma que garanta segurança, conforme normas vigentes e determinação da fiscalização;

10.2.1.13. Drenagem, esgotamento e rebaixamento de lençol freático, por qualquer processo e para qualquer profundidade necessários à execução da obra, empregando-se método adequado a cada caso, conforme normas vigentes e determinação da fiscalização;

10.2.1.14. Interferências com as redes das concessionárias: CAGECE, COELCE, OPERADORAS DE TELEFONIA OI, EMBRATEL, CLARO, GVT ETC e indenizações eventuais, para execução dos serviços, atendendo as exigências das concessionárias envolvidas, além do fornecimento de todos os materiais e recomposições necessárias, conforme o caso;

10.2.1.15. Cadastro de obras lineares: adutoras de acordo com o Cadastro Operacional da CAGECE;

10.2.1.16. Assentamento de tubos e conexões, inclusive transporte, teste hidrostático e com fornecimento de: tubos, conexões, pasta lubrificante e acessórios para qualquer tipo de material e diâmetro;

10.2.1.17. Retirada e colocação de meio-fio;


COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE__________________________________________________________________________________________________10.2.1.18. Recomposição de calçadas, muros e edificações, com fornecimento de todos os

materiais;

10.2.1.19. Limpeza de rua, inclusive caiação de meio-fio, em qualquer tipo de pavimentação, promovendo-se no mínimo fiel às condições iniciais existentes;

10.2.1.20. Placas de sinalização de acordo com o MEOS da CAGECE, sinalização noturna, tapume contínuos ou descontínuos, conforme determinação da fiscalização. Todas as placas deverão possuir indicação do nome da CONTRATADA, prazo de execução, início e término do trecho, bem como o nº do telefone citado no item Canteiro de Obras para reclamações, padronizadas pela CAGECE;

10.2.1.21. Pesquisa de interferências, sondagens complementares e ensaios de investigação de maciço, inclusive solicitações de liberações de execução, junto aos órgãos competentes;

10.2.1.22. Relatório com cobertura fotográfica dos trechos a serem executados, encaminhando à fiscalização, informando as características e situação do pavimento existente antes do início das obras.

10.2.1.23. A medição de cada serviço deverá atender ao Critério de Medição referente previsto no Manual de Encargos de Obras de Saneamento da Cagece – MEOS, sendo considerados os serviços executados nos trechos efetivamente concluídos, aprovados e em concordância com os trechos estabelecidos no Anexo D.1 - Cronograma Físico do contrato.

10.2.1.24. Medição de materiais: A medição dos materiais deverá ser de acordo com os itens entregues e estocados no canteiro ou já aplicados desde que os mesmo tenham a aceitação da GELOG e da fiscalização da obra com a apresentação das notas fiscais de compra (cópia) que deverão fazer parte da solicitação de medição e em concordância com os Anexos D.1 - Cronograma Físico e D.2 – Cronograma Financeiro do contrato.

10.2.1.25. A medição de fornecimento de materiais antes da aplicação (assentamento) só será permitida caso o BDI para fornecimento de materiais, constante no ANEXO M.2 – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI (MATERIAIS) da proposta comercial da empresa contratada esteja dentro do limite máximo de 12% (doze por cento).

10.2.1.26. Fornecimento de “as built”.

NOTAS:

a) Os serviços estarão liberados para serem medidos, quando concluídos e aprovados os serviços de pavimentação e limpeza da área;

b) Para fins de aceitação e aprovação do conduto, deverão ser observadas e cumpridas todas as etapas, conforme a seguir:


COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE__________________________________________________________________________________________________b.1) O conduto deverá estar perfeitamente limpo e sem detritos ou qualquer outro material estranho a que se destina, comprovado através de inspeção local;

b.2) O conduto deverá estar perfeitamente íntegro, alinhado, estanque e com declividade em conformidade com o Projeto e Especificações e em condições de teste e operação;

c) A recomposição deverá ter concordância com a pavimentação existente;

d) As travessias serão executadas de acordo com o projeto fornecido pela CAGECE;

e) Na entrega do material de cadastro de redes de distribuição, será exigido o banco de dados contendo as informações de rede, entre outras características: material, tipo de rede, extensão; modelo Padrão CAGECE, através de Programa a ser entregue pela CAGECE, a empresa CONTRATADA;

f) A compactação de aterro/reaterro de valas será executada manualmente, em camadas de 20cm, até a altura mínima de 30cm da geratriz superior das tubulações, passando então, obrigatoriamente, a ser executada mecanicamente com utilização de equipamento tipo “sapo mecânico”, também em camadas de 20cm. As camadas deverão ser compactadas na umidade ótima (mais ou menos 3%) até se obter pelo ensaio normal de compactação grau igual ou superior a 95% do Proctor Normal comprovado por meio de laudo técnico.

g) Todos os serviços inerentes à execução deste objeto ficarão a cargo da contratada, sendo que os seus custos deverão ser computados nos preços propostos e detalhados através de planilhas de composição de preço. Não será admitida quaisquer pedidos de ressarcimentos para os mesmos sob alegação de não terem sido previstos na proposta apresentada;

h) Os materiais e equipamentos deverão ser adquiridos de fornecedores aprovados pela CAGECE

10.3. Execução de unidades construtivas localizadas

10.3.1. Abastecimento de Água: Estações Elevatórias – Fornecimento.

10.3.1.1. Fornecimento de todos os materiais, equipamentos elétricos, mecânicos e instrumentação, conforme especificações de projetos, normas pertinentes e de acordo com o ANEXO C – Planilha de Quantitativos, mas sem a eles se limitarem. Inclui fornecimento de embalagens apropriadas, transporte até o local da obra, descarga, estocagem em área adequada e aprovada pela Fiscalização, manuseio e guarda até a aceitação da unidade pela Fiscalização;

10.3.1.2. Deverão ser aprovados pela Fiscalização os materiais a serem utilizados, sistema de pintura e revestimento, planos e testes, manuais de montagem, operação e manutenção, ensaios de controle de qualidade e demais documentos técnicos que garantam a performance e qualidade dos materiais e equipamentos;

10.3.1.3. Inclui as despesas com inspeção inclusive dos técnicos da CAGECE (viagens, estadia, refeições) no local de fabricação/inspeção;



10.3.1.4. Medição de materiais: A medição dos materiais deverá ser de acordo com os itens entregues e estocados no canteiro ou já aplicados desde que os mesmo tenham a aceitação da Gelog e da fiscalização da obra com a apresentação das notas fiscais de compra (cópia) que deverão fazer parte da solicitação de medição e em concordância com o Cronograma Físico-Financeiro do contrato.

10.3.1.5. A medição dos equipamentos deverá ser de acordo com os itens entregues e estocados no canteiro ou já aplicados desde que os mesmos tenham a aceitação da Gelog e da fiscalização da obra com a apresentação das notas fiscais de compra (cópia) que deverão fazer parte da solicitação de medição e em concordância com o Cronograma Físico-Financeiro do contrato, respeitando os seguintes percentuais:

(i) 85% do valor, em parcelas mensais seguindo os percentuais estabelecidos no cronograma;

(ii) 10% após os testes finais;(iii) 5%, após operação e aceitação da unidade construtiva pela Fiscalização e entrega e

aprovação do “as built”.

10.3.1.6. As medições de fornecimento de materiais antes da aplicação (assentamento) só será permitida caso o BDI para fornecimento de materiais, constante no ANEXO M.2 – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI (MATERIAIS) da proposta comercial da empresa contratada esteja dentro do limite máximo de 12% (doze por cento).

QUADRO I – CARACTERÍSTICAS DOS CMB´S (ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS)

UNIDADE Q (l/s) Hman (mca)

P (CV) TIPO

Estação Elevatória EE-3A 62,89 105,66 150 Centrífuga de Eixo Horizontal



NOTAS:

a) Os materiais e equipamentos deverão ser adquiridos de fornecedores aprovados pela CAGECE;

b) Todos os materiais inerentes à execução do objeto desta obra ficarão a cargo da CONTRATADA, sendo que os seus custos deverão ser computados nos preços propostos e detalhados através de planilhas de composição de preço. Não serão admitidos quaisquer pedidos de ressarcimento para os mesmos, sob alegação de não terem sido previstos na proposta apresentada.


COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE__________________________________________________________________________________________________10.3.2. Abastecimento de Água: Estações Elevatórias, Reservatório Apoiado 300m3,

Tanques Unidirecionais One Way, Caixas - Obra Civil

10.3.2.1. Fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra especializada necessários à completa execução das Obras Civis e de acabamento da unidade construtiva em consonância com o MEOS, especificações, normas pertinentes e de acordo com o ANEXO C – Planilha de Quantitativos, mas sem a eles se limitarem;

10.3.2.2. Projeto do cálculo estrutural;

10.3.2.3. Limpeza e Locação da área a ser construída, incluindo planilhas, desenhos de perfis e elementos para cadastro;

10.3.2.4. Escavação em qualquer tipo de solo, inclusive rochas, através de equipamentos mecânicos ou manualmente, nas profundidades indicadas no projeto executivo;

10.3.2.5. Aterro/reaterro compactado mecânico ou manualmente, inclusive com substituição parcial ou total do solo escavado, conforme determinação da fiscalização, devendo neste caso, estar considerado os custos referentes à escavação de jazidas (areia grossa), fornecimento de material, carga, transporte e descarga, inclusive;

10.3.2.6. Transporte de materiais, solos ou entulhos a locais apropriados, a qualquer distância utilizando-se equipamentos adequado, inclusive carga e descarga;

10.3.2.7. Escoramento de cavas, qualquer tipo ou profundidade, de tal forma que garanta segurança, conforme normas vigentes e determinação da fiscalização;

10.3.2.8. Drenagem, esgotamento e rebaixamento de lençol freático, por qualquer processo e para qualquer profundidade, necessários à execução da obra, empregando-se método adequado a cada caso, conforme definido pela fiscalização;

10.3.2.9. Execução de estrutura de concreto armado incluindo preparo, lançamento, adensamento, confecção das formas e montagem das armaduras; tudo com fornecimento de todos os materiais necessários e mão de obra qualificada além de equipamentos de proteção e ferramentas para a execução dos serviços, obedecendo às especificações técnicas da CAGECE e Normas da ABNT relacionadas;

10.3.2.10. Controle tecnológico de toda estrutura de concreto armado;

10.3.2.11. Execução de impermeabilização, inclusive a proteção térmica, conforme projeto;


10.3.2.13. Medição: A medição de cada serviço deverá atender ao Critério de Medição referente previsto no Manual de Encargos de Obras de Saneamento da Cagece –



MEOS, acompanhados de memória de cálculo, aprovados e em concordância com o Cronograma Físico do contrato.

NOTAS:

a) Todos os serviços inerentes à execução do objeto desta obra ficarão a cargo da CONTRATADA, sendo que os seus custos deverão ser computados no preço proposto e detalhados através de planilhas de composição de preço. Não serão admitidos quaisquer pedidos de ressarcimentos para os mesmos sob alegação de não terem sido previstos na proposta apresentada;

b) A execução da construção civil deverá seguir o projeto e as especificações do MEOS, as normas da ABNT e orientação da fiscalização.

10.3.3. Abastecimento de Água: Estações Elevatórias – Instalação Eletromecânica

10.3.3.1. Montagem completa de todos os materiais e equipamentos eletromecânicos, com fornecimento de toda mão de obra especializada, conforme especificações de projetos e de acordo com o ANEXO C – Planilha de Quantitativos, mas sem a eles se limitarem;

10.3.3.2. Locação, nivelamento, posicionamento, alinhamento, travamento, acompanhamento topográfico nas instalações de todos os materiais e equipamentos;

10.3.3.3. Execução de andaimes, e demais dispositivos necessários a movimentação dos materiais e equipamentos;

10.3.3.4. Fabricação e montagem de suportes em quaisquer materiais, inclusive acessórios e elementos de fixação;

10.3.3.5. Montagem de tubos, conexões, peças especiais e acessórios da unidade;

10.3.3.6. Montagem e instalação de tubos de qualquer material, inclusive execução de suas juntas, de eletrodutos com respectivas peças, acessórios, caixas de ligação e de passagem;

10.3.3.7. Execução do sistema de aterramento;

10.3.3.8. Montagem do sistema de entrada de energia elétrica conforme normas e procedimentos da concessionária de energia;

10.3.3.9. Execução dos serviços de pintura/revestimento inclusive preparo de superfície de qualquer substrato, limpeza, desengraxamento, aplicação de material base e acabamento nas demãos necessárias e na cor adequada, conforme norma pertinente;

10.3.3.10. Testes de estanqueidade em todas as linhas de condução de fluido;


COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE__________________________________________________________________________________________________10.3.3.11. Execução de testes de montagem, partida inicial e teste de performance;

10.3.3.12. Execução de reparos necessários bem como acompanhamento com equipe especializada nos primeiros 60 dias de operação contínua da Unidade Construtiva;

10.3.3.13. Limpeza total da área da Unidade Construtiva, reparos na pintura/revestimentos dos equipamentos e materiais;

10.3.4.14. Guarda dos materiais/equipamentos até a aceitação da Unidade Construtiva pela Fiscalização;

10.3.3.15. Manuseio, carga, transporte até o local de instalação;


10.3.3.17. Medição: A medição de cada serviço deverá atender ao Critério de Medição referente previsto no Manual de Encargos de Obras de Saneamento da Cagece – MEOS, acompanhados de memória de cálculo, aprovados e em concordância com o ANEXO D.1 – Cronograma Físico do contrato, respeitando os percentuais abaixo:

(i) 85% do valor, em parcelas mensais seguindo os percentuais estabelecidos no cronograma;(ii) 10% após os testes finais;(iii) 5%, após operação e aceitação da Unidade Construtiva pela Fiscalização e aprovação do “as built”.

NOTAS:

a) Todos os serviços inerentes à execução do objeto desta obra ficarão a cargo da CONTRATADA, sendo que os seus custos deverão ser computados no preço proposto e detalhados através de planilhas de composição de preço. Não serão admitidos quaisquer pedidos de ressarcimentos para os mesmos sob alegação de não terem sido previstos na proposta apresentada;

b) Os materiais e equipamentos deverão ser adquiridos de fornecedores aprovados pela CAGECE;

c) As instalações mecânicas, elétricas e de automação deverão seguir as especificações dos projetos, as normas da ABNT, o Termo de Referência - TR da CAGECE e a orientação da fiscalização.

d) A montagem completa de todos os materiais, equipamentos elétricos e acessórios para a execução completa dos serviços de instalações elétricas da Unidade Construtiva, deverão estar em conformidade com o projeto e as especificações.


COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE__________________________________________________________________________________________________10.4. Administração Local

A Contratada deverá disponibilizar pessoal e equipamentos constantes no Anexo C – Planilha de Quantitativos durante toda a execução da obra.

10.4.1 Medição:

A medição será realizada respeitando-se as parcelas estabelecidas nos Cronogramas Físico e Financeiro, sendo condicionada à comprovação por parte da Contratada de que os profissionais e equipamentos alocados na obra foram efetivamente utilizados no período.

11. SINALIZAÇÃO DE OBRAS

11.1 Placas de obra

As placas relativas às obras serão fornecidas pela CONTRATADA de acordo com modelos definidos pela CAGECE, devendo ser colocadas e mantidas durante a execução da obra em locais indicados pela fiscalização.

As placas de obra serão confeccionadas em chapas metálicas. A escolha de um ou de outro material será feita pela fiscalização, em função do tempo de execução da obra. Concluída a obra, a fiscalização decidirá o destino das placas, podendo exigir a permanência delas fixadas ou o seu recolhimento, pela CONTRATADA, ao escritório local da CAGECE.

As placas relativas às responsabilidades técnicas pelas obras ou serviços, exigidas pelos órgãos competentes, serão confeccionadas e colocadas pela CONTRATADA, sem ônus para a CAGECE e de acordo com o Manual de Identidade Visual de Placas de Obras do Governo do Estado, a ser fornecido em meio magnético por esta empresa, e as normas do CREA.

11.2 Trânsito e segurança

Nas áreas públicas afetadas pela construção das obras, como nas áreas privadas, tanto em ________________________________________________________________________________________RDC PRESENCIAL Nº 20140007/CAGECE/CEL-06 22

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE__________________________________________________________________________________________________relação à tráfego de veículo ou de pessoas, deverá ser providenciado junto aos órgãos competentes as respectivas liberação e aprovação necessárias, seja para as sinalizações e/ou para o tráfego, sem ônus para a CONTRATANTE.Em locais necessários, deverão ser providenciados passadiços, passarelas, cercas de pro-teção e tapumes ou outros sistemas de segurança, desde que seja necessário, e de acordo com a Fiscalização e as especificações da obra, ficando a CONTRATADA com a responsa-bilidade exclusiva do fornecimento e dos serviços de transporte, construção, montagem, desmontagem e remoção.A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para prevenir possíveis aciden-tes, assumindo total responsabilidade nessas ocorrências. A CAGECE se eximirá de toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes.

11.2.1 Tapume

Os tapumes serão empregados no isolamento da área necessária ao serviço, impedindo a entrada de pedestres e facilitando a visualização da obra a distância. Serão constituídos de chapas de compensado ou aglomerados, madeira ou chapa metálica.

Nos casos de proteção de valas, os tapumes serão dispostos ao longo da mesma. A critério da Fiscalização, serão colocados tapumes em um ou em ambos os lados da vala. As valas no meio da rua, obrigatoriamente, deverão ser protegidas em ambos os lados. Para proteção de cavas, os tapumes serão dispostos ao longo do seu perímetro.

A CONTRATADA se obrigará também a cumprir as determinações dos órgãos municipais sobre a utilização de tapumes.

Os tapumes deverão permanecer no local enquanto necessário, a critério da Fiscalização.

Os tapumes contínuos serão caracterizados pela continuidade da proteção, não havendo espaço entre as peças, enquanto que os descontínuos serão caracterizados pela descontinuidade da proteção, com espaço livre entre peças equivalente ao comprimento de uma peça.

11.2.2 Passadiços

Serão executados em madeira de lei ou em chapa de aço em todo o serviço de água e esgoto, e têm como função permitir a movimentação de pedestres e veículos em passagem de garagem, travessia de rua ou em outras situações julgadas necessárias pela fiscalização, a fim de garantir o fluxo contínuo. As laterais dos mesmos serão providas de corrimão e rodapé, visando à segurança dos transeuntes.

A espessura de chapa deve ser dimensionada pela CONTRATADA em função da carga a qual vai ser submetida. Qualquer dano ocorrido a terceiros e/ou obras públicas decorrentes do dimensionamento incorreto das chapas, será de responsabilidade da CONTRATADA.

Após o término das atividades, os equipamentos de sinalização de segurança utilizados devem permanecer no local até que os serviços de recomposição de pavimentação e limpeza tenham sido efetuados.


COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE__________________________________________________________________________________________________11.2.3 Sinalização de trânsito

Quando houver necessidade de desvio de tráfego para execução das obras, a CONTRATADA fará os contatos necessários com o órgão responsável, sob aprovação e assistência da CAGECE, com a antecedência necessária.

Qualquer obra que implique em desvio do trânsito ou redução da área de circulação deverá ser executada após prévia aprovação do órgão competente, que deverá ser consultado através de carta acompanhada da planta propondo as alterações necessárias, onde serão indicadas todas as informações julgadas imprescindíveis ao estudo e à implantação de sinalizações preventivas e complementares, necessárias ao impedimento ou à circulação no local da obra e nas zonas atingidas por seus efeitos.A CONTRATADA tomará todas as providências que julgar necessárias para prevenir possíveis acidentes que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou proteção das valas, assumindo total responsabilidade nessas ocorrências. A CAGECE se exime de toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes.

A sinalização dos obstáculos será feita em atendimento às normas, especificações e simbologias do Conselho Nacional de Trânsito e do órgão municipal competente.

A Fiscalização poderá solicitar a ampliação da sinalização já instalada, se for julgada que está deficiente para o volume dos serviços em execução e que possa comprometer a qualidade e segurança dos serviços ora em execução.

Principalmente à noite, os dispositivos de iluminação e alerta, devem apresentar visivelmente à distância, a indicação de bloqueios. A sinalização, portanto, deve estar associada a dispositivos visuais e sonoros nos padrões ideais e legais.

A quantidade de equipamentos para sinalização será em função da intensidade e direção do tráfego.

11.2.4 Placas de advertência

Todas as obras previstas ou projetadas em vias públicas e que representem obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres no leito da via devem ser precedidas de sinalização preventiva de advertência. Os bloqueios são classificados conforme a área que impedem e sua posição na via. Esse bloqueio é feito por meio de placas de advertência, em condições que permitam o fluxo de trânsito sem risco de acidentes para veículos e pedestres.

(I) Pista fechada a 50m

Adverte aos motoristas do fechamento à sua frente da pista pela qual trafega, com desvio à direita e à esquerda. Deve ser utilizada nos casos de fechamento total da via e deve ser colocada do lado direito da via e fixada em suportes ou em cavaletes.



(II) Desvio à direita a 50m/ Desvio à esquerda a 50m

Adverte aos motoristas da existência, à frente, de desvio obrigatório a direita ou a esquerda, conforme o caso. Deve ser utilizada para indicar desvio único e obrigatório, não podendo ser utilizada quando houver mais de uma opção. Deve ser instalada antes do desvio, no lado direito da via.

(III) Pista estreita a 50m

Adverte aos motoristas da existência, à frente, de circulação obrigatória em pista estreita.Deve ser utilizada quando o estreitamento da pista deixar somente uma faixa livre à circulação, tornando obrigatória a fila única. Deve ser colocada no lado direito da pista, antes do local onde a circulação se faz em fila única.

(IV) Cuidado com obra na via transversal


COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE__________________________________________________________________________________________________Adverte aos motoristas da existência de obra na via transversal, comunicando aos mesmos para tomar cuidado ao realizar a conversão.Deve ser utilizada nas aproximações das transversais para que o veículo, ao fazer a conversão, não colida com os tapumes e/ou barreiras, por falta de visibilidade. Será colocada no local direito do fluxo de veículos, anterior à transversal onde se processa a obra.

(V) Atenção mão dupla a 50m

Adverte aos motoristas da existência, à frente, de pista de rolamento com faixas de tráfego com fluxos opostos.Deve ser utilizada nos casos em que o fechamento de uma das pistas não permite o desvio do tráfego para as vias transversais e paralelas, obrigando que os veículos circulem pela outra pista, transformando esta pista de mão única em uma via reduzida de mão dupla. Deve ser colocada do lado direito da pista desobstruída, anterior ao local onde se processa o fluxo com direções opostas.


COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE______________________________________________________________________________________________

(VI) Tapume - Fluxo desviado à direita/ Fluxo desviado à esquerda

Serão utilizados para cercar o perímetro das obras a serem executadas nas vias da zona central, como também no início das demais obras, nos casos de fechamento da via.

(VII) Barreiras - Fluxo desviado à direita/ Fluxo desviado à esquerda

Serão utilizadas para cercar as laterais das obras, complementando a sinalização dos tapumes.Deve ser de madeira, ter a largura mínima de 30cm e ser colocada em pontaletes de sustentação a uma altura de 70 cm do leito da via, medidos entre a base da placa e o pavimento, conforme figuras abaixo.Os pontaletes de sustentação devem ser firmados no solo com toda a segurança e ter a altura mínima de 1,10 m desde a base (ao nível do pavimento) até o topo.

(VIII) Cones e Balizadores

São usados para canalizar suavemente o fluxo do tráfego na direção desejada ou para delimitar áreas pelas quais não se pode trafegar.

Devem ser dispostos de maneira a formar um conjunto linear, que dê a impressão de continuidade ao motorista.

Os cones, devido à sua leveza, podem mudar de posição ou virar. Convém portanto, sempre que possível, marcar sua posição na pista possibilitando facilmente recolocá-lo na posição _________________________________________________________________________________________RDC PRESENCIAL Nº 20140007/CAGECE/CEL-06 27


original.

(IX) Grades portáteis de proteção

Serão utilizadas nas obras de pequena duração, tais como serviços em caixas de visita ou câmaras nos passeios.

Quando os serviços forem executados no leito da via, serão também usados os cones ou balizadores para canalizar o tráfego de veículos.

As grades portáteis de proteção serão pintadas nas cores branco fosco e vermelho escarlate. Serão colocadas em volta da caixa de visita ou câmara, de modo a proteger os operários, pedestres e motoristas.

(X) Dispositivos luminosos

Serão usados para indicar durante a noite, a trajetória dos trechos em obra. Serão instalados sobre os tapumes e/ou barreiras em intervalos iguais ao comprimento das peças.

Devem-se utilizar semáforos constituídos por caixas, em metal ou madeira, com 30 cm de largura por igual altura, fixados por suportes com 40 cm de comprimento, com quatro visores laterais em vidro ou plástico de cor vermelha, ficando a parte inferior aberta para refletir o feixe de luz para o solo, de forma a iluminar as placas de barragem e dimensionar a obra. A parte superior deve ser fechada e pintada de cor branca. A iluminação deve ser feita por lâmpadas elétricas brancas, de intensidade igual ou superior a 100 watts, fixadas na parte inferior e superior da caixa do semáforo, em frente aos visores.

_________________________________________________________________________________________RDC PRESENCIAL Nº 20140007/CAGECE/CEL-06 28


(XI) Suportes da sinalização

São equipamentos destinados a fixação das placas de sinalização da obra. Terão sua estrutura feita em madeira, metal ou fibra de vidro e serão pintados de branco fosco. Serão colocados nas proximidades da obra, no lado direito do sentido do fluxo da via, comunicando com antecedência aos motoristas e pedestres, das ocorrências adiante.

11.2.5 Fita plástica

As fitas zebradas para sinalização devem ser empregadas para obras/serviços rápidos que ocorram somente no passeio, sendo que a fita deve estar disposta ao redor de toda a área. Devem ser utilizadas também nas obras internas da empresa no intuito de advertir e/ou impedir a passagem de pedestres. As fitas devem ser de polietileno, ter acabamento perfeito, isento de amassamento e furos e ter impressão em apenas uma face. As faixas devem ter pintura uniforme, isenta de falhas ou manchas.

Pintura Cor Código Munsell ColorFaixa Amarela 5y 8/12Faixa Preta -



Especificações:Material: PolietilenoLargura mínima da fita:7 cm.Largura mínima das faixas: 6 cm

11.2.6. Acessos

Os acessos provisórios são caminhos de serviço construídos para permitir o trânsito de equipamentos e veículos em operação, com a finalidade de assegurar o acesso ao local da obra, áreas de empréstimo, jazidas, etc. deverão ser executados com equipamentos adequados e possuir condições de rampa de desenvolvimentos e drenagem tão somente necessárias à utilização racional dos equipamentos e veículos. Somente serão executados mediante autorização prévia da Fiscalização.

11.2.7. Sustentações diversas

São escoramentos provisórios em estrutura e benfeitorias como postes, árvores, etc, exceto de solo.

Deverão ser verificadas as necessidades de sustentação, manutenção e proteção referente às canalizações, redes, instalações telefônicas, elétricas, etc, bem como edificações, postes, árvores e outras instalações ou elementos que possam sofrer danos em conseqüência das obras.

Sempre que preciso, a CONTRATADA deverá fazer sondagens complementares a fim de obter as informações necessárias.

A CAGECE se exime de toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes.

Todas as etapas devem ser previamente aprovadas pela Fiscalização.

12. Procedimentos para a execução e acompanhamento de obras em vias e logradouros públicos

12.1. Objetivos

Padronizar e racionalizar uso do Subsolo, Solo e Espaço Aéreo das Vias, interrelacionando as diversas instalações de utilidades e serviços públicos;

Estabelecer sistemática e critérios para Sinalização, Diurna e Noturna de Obras e Serviços nas Vias e Logradouros Públicos;

Dar a conhecer ao encarregado técnico das obras e serviços em execução nas, vias públicas, dos procedimentos necessários quando da implantação dessas obras ou serviços, como propósito de minimizar os transtornos causados à população e ao trânsito de veículos.

12.2. Disposições gerais

Este Manual se aplica a todas as obras e serviços nas vias e logradouros públicos dos



municípios beneficiados:- Infra-Estrutura: em Logradouros Públicos: drenos, sarjetas, canalizações e qualquer outro tipo de escavação;- Pavimentação;- Construção e ou reforma de Praças;- Drenagem através de galerias;- Escavação em vias públicas por corte de ligação de água e esgoto, religação por unidade, e retirada de fugas;

12.3. Documentação necessária para concessão de alvará

- Requerimento padrão;- Solicitação em papel timbrado da solicitante:- Cópia do Contrato ou Carta-Contrato;- Cópia da Ordem de Serviço;- Planilha Orçamentária fornecida por órgão oficial;- Projeto aprovado pelo órgão competente;- ART do CREA do Responsável Técnico e da Obra;- Certidão de Quitação com os Tributos Municipais;- Projeto de Sinalização e/ou Desvio de Tráfego aprovado na Prefeitura;- Licença Ambiental quando necessária expedida pela SEMACE.

12.4. Normas de execução de obras e serviços em vias e logradouros públicos

Compete ao órgão responsável, expedir licença para execução de obras e serviços em vias e logradouros públicos no perímetro urbano dos municípios beneficiados, mediante requerimento das empresas.

12.4.1. Deverá acompanhar o pedido inicial: A documentação acima relacionada;

12.4.2. No alvará a ser expedido, além dos dados essenciais à identificação da obra e seus executores, o órgão responsável indicará a data de início e o prazo para conclusão, bem como as condições gerais para execução dos serviços.

12.4.3. A licença será fornecida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do pedido caso não haja necessidade de consulta aos órgãos diretamente interessados.

12.4.4. Para iniciar reparos, manutenção, implantação, remanejamento de redes, pavimentação ou obras de arte nas vias e logradouros públicos o executor deverá:- Possuir a licença expedida pelo órgão responsável, que deve ser mantida no local da obra até sua conclusão;- Obter cadastro das redes existentes, e no caso de sua falta realizar sondagens no local sem danificar o pavimento, e caso danifique deverá recompô-Io de imediato.- Dispor no local dos materiais, equipamentos e sinalização adequada suficientes para o inicio da execução.

12.4.5. É obrigatório o uso de sinalização conforme especificações do órgão responsável obrigando ao uso de três tipos, a seguir indicados: de advertência, de proteção ou balizamento e de identificação.



12.4.6. Quanto à vegetação:- Obter autorização Ambiental para qualquer interferência.

12.4.7. Quanto às redes e equipamentos existentes:- Caso haja algum tipo de interferência com redes ou equipamentos existentes, deve o

CAGECE entrar em contato com o órgão responsável a fim de que sejam tomadas diretrizes para o remanejamento destas;

- Caso haja danos decorrentes quando do remanejamento de redes ou equipamentos já existentes em vias públicas, durante a execução de obras ou serviços, a responsabilidade técnica e financeira (indenização) caberá a CAGECE.

12.4.8. Quanto ao local de obras:- Armazenar equipamentos e materiais em volume compatível com o local, protegendo-os por tapumes contínuos, a fim de evitar que se espalhem, cuidando para que não seja dificultado o acesso a imóveis;- Manter as áreas atingidas por obras ou serviços sempre limpas, removendo o lixo e materiais inservíveis, através de varrição, deixando nas mesmas condições existentes antes da intervenção;- Quando a obra for executada em vias drenadas, deverá ser feita a desobstrução de boca de lobo.

12.4.9. Quanto à carga e descarga:- Empregar métodos e equipamentos adequados, observando os horários e os locais permitidos por lei para o depósito de materiais inservíveis.

12.4.10. Quanto à circulação de pedestres:- Manter área livre no passeio ou na pista de rolamento, em ambos os casos, com colocação de placas obedecendo à sinalização específica;- Respeitar os pontos de travessia de pedestres, quando as obras ou serviços forem executados na pista de rolamento, com sinalização e construção de passadiço.

12.4.11. Quanto aos acessos a imóveis e equipamentos urbanos:- Liberar passagem para entrada e saída de pessoas e veículos, construindo, quando necessário, passarelas ou passadiços com proteções laterais;- Manter livre o acesso a hidrantes, telefones públicos, pontos de ônibus e outros.

12.4.12. Quanto ao escoramento:- As escavações deverão ser protegidas de acordo com as exigências técnicas,

garantindo a estabilidade do terreno, a segurança dos pedestres, dos operários e das edificações.

12.4.13. As ruas e avenidas que forem beneficiadas com alargamento: a rede de esgoto a ser implantada deverá seguir pela calçada desde que compatibilize diâmetro da tubulação, profundidade da vala, tipo de solo e largura do passeio.

12.4.14. Caso haja necessidade de suspender a execução da obra ou serviço, tal fato deverá ser comunicado imediatamente ao órgão responsável, através de relatório com justificativa do motivo, que ocasionou a paralisação da mesma.



12.4.15. Necessitam de análise prévia, as seguintes obras: lançamentos de cabos de comunicação, instalação de passarelas, metrô, redes com tensão nominal maior ou igual a 69KV e outras obras de impacto ambiental.

12.4.16. As obras e serviços emergenciais (que demandem prazo de execução inferior a dois dias) deverão ser primeiramente comunicadas ao órgão responsável, devendo o executor obedecer às normas de sinalização e segurança de tráfego.

12.4.17. A solicitação de drenagem para atender empreendimentos particulares nas vias onde não existe rede de esgoto, deverá obedecer ao seguinte trâmite:- Aprovação do projeto pelo órgão competente;- Fiscalização a cargo das Regionais;

- Apresentação do comprovante de pagamento da reposição do asfalto emitida pela Usina de Asfalto.

12.4.18. Obras ou serviços em ruas e avenidas com tráfego de ônibus ou intenso fluxo de veículos deverão:- Evitar intervenções nos horários de pico;- Iniciar as obras preferencialmente aos sábados, domingos ou feriados, conforme prévio

entendimento com o órgão responsável;- Os serviços de manutenção na rede elétrica deverão obedecer aos itens acima, exceto

quando forem realizados em caráter emergencial, quando a empresa de energia elétrica deverá solicitar através do telefone, o apoio da Prefeitura para o controle do tráfego.

12.4.19. Após conclusão das obras a firma responsável recolherá todas as placas de sinalização utilizadas no desvio do tráfego.

12.4.20. Nas obras em que sejam feitas remoções definitivas de postes ou barrotes com placas de sinalização de trânsito, estas deverão ser recolhidas e enviadas ao depósito da Prefeitura, inclusive os abrigos de ônibus.

12.4.21. Quando houver a necessidade de remoção ou deslocamento de poste de semáforo ou de placa luminosa, a Prefeitura deverá ser avisada para providenciar sua retirada.

12.4.22. A sinalização horizontal sobre o pavimento, quando danificada pela escavação e recapeamento asfáltico, a CONTRATADA deverá refazê-la de acordo com as especificações do órgão competente.

13. DEMOLIÇÕES

Os serviços de demolições serão executados de forma a atender o projeto. A Fiscalização definirá em cada caso, se os materiais serão reaproveitados ou não. A critério da CAGECE, os serviços poderão ser contratados e executados em troca parcial ou total dos materiais remanescentes.

Quando os materiais não forem reaproveitáveis poderão ser utilizados processos mecânicos de derrubada, coleta por arrasto, carga através de carregadeiras, transporte e descarga por meio de caminhões basculantes, etc.



Peças de madeira, esquadrias, telhas, tijolos, vidros, materiais de revestimentos, fios, tubos, peças, conexões, aparelhos de iluminação, sanitários, equipamentos e outros, em condições de eventual reaproveitamento, serão de propriedade da CAGECE. Deverão ser transportados para local definido pela fiscalização, com os devidos cuidados que cada material ou equipamento exigir.

O emprego de explosivos para a demolição estará sujeito à concordância da Fiscalização e à regulamentação, controle e autorização dos órgãos competentes, bem como, a um planejamento detalhado, a cargo de profissional especializado.

14. REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA

O remanejamento de interferência consiste na remoção provisória ou definitiva de obstáculos superficiais (postes, muros, cercas, árvores, etc) ou subterrâneos (redes de distribuição de água, de coleta de esgoto, de galerias de águas pluviais, de energia elétrica, telefônica, etc) que impeçam ou dificultem a execução de obras e serviços, previamente indicados no projeto.

Para efetuar os devidos remanejamentos, a CONTRATADA deverá apresentar um plano de execução à Fiscalização, que fará a devida avaliação.

Antes de iniciar os serviços, a CONTRATADA deverá manter contato com os diversos órgãos responsáveis por estes serviços, de modo a confirmar ou não a existência de interferências. As interferências superficiais serão objeto de todas as precauções para evitar danificá-las. No caso de impossibilidade de preservação, os serviços serão orçados nos grupos correspondentes e medidos conforme os respectivos critérios de medição.

Em qualquer caso de remanejamento, a CONTRATADA é a responsável pela obtenção das liberações e autorizações junto aos proprietários e órgãos responsáveis.No final dos serviços a CONTRATADA deverá providenciar toda a recuperação necessária a fim de restabelecer as condições anteriores de forma, funcionamento e de acabamento dos elementos remanejados.

15. TESTES OPERACIONAIS

Pré Operação - inicia-se após a conclusão de todos os trabalhos de construção e montagem, inclusive pintura e compreenderão as operações de limpeza, testes preliminares dos equipamentos, ajustes e verificação dos sistemas de operação, calibração das seguranças e ajustes dos controles. Destina-se essencialmente à verificação e correção de montagens dos equipamentos e ao preparo destes para os testes de aceitação. Nesta fase os operadores da CAGECE apenas acompanharão os trabalhos que serão desenvolvidos pela CONTRATADA e que deverão ser conduzidos por técnicos dos fabricantes de equipamentos.

Teste de Aceitação - será realizado com a finalidade de verificar o funcionamento dos vários elementos do sistema. Estes testes têm por objetivo a determinação da capacidade, eficiência, regulação e correção das demais condições operacionais dos vários equipamentos, e o confronto destes resultados com os valores e condições garantidos.



Durante o teste será feita inspeção visual com o objetivo de observar o comportamento operacional dos equipamentos e instrumentos. Os instrumentos necessários à execução dos testes serão de responsabilidade da CONTRATADA. Serão colocadas em teste de operação todas as unidades construídas, considerando testes de estanqueidade por um período mínimo de 60 (sessenta) dias, findo os quais, caso não se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo, será procedido o recebimento definitivo da obra, através de comissão especificamente designada pela CAGECE.

Qualquer teste de equipamento ou procedimento fora do objeto das obras deverá ser previamente aceito pela Fiscalização.

Se o resultado de um teste, ajuste, limpeza, lavagem, etc., for considerado pela Fiscalização como “não satisfatório” a CONTRATADA deverá repeti-lo sem ônus para a CAGECE.

16. PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

16.1. Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados e concluídos dentro do prazo de 720 (setecentos e vinte) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, após publicação de extrato de contrato no Diário Oficial, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações

16.2. O prazo de vigência do contrato será de 1.085 (mil e oitenta e cinco) dias, contados a partir da assinatura deste instrumento contratual, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993 como condição de sua eficácia.

17. DA FISCALIZAÇÃO

17.1. O objeto desta licitação será fiscalizado pela da Gerência de Obras – GEROB, ou preposto da CAGECE, devidamente credenciado para a realização da fiscalização desta obra.

18. CONSÓRCIOS

18.1. É permitida a participação direta ou indiretamente desta licitação de consorciadas ou grupo de empresas.


companhia de Água e esgoto do cearÁ – cagece...

Documents