307os 008-2016 - fibra optica) - prefeitura de itumbiara -...

MUNICÍPIO DE ITUMBIARA

ESTADO DE GOIÁS

1

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2016

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL Processo n. 2016011816

1. PREÂMBULO 1.1 – O MUNICÍPIO DE ITUMBIARA, Estado de Goiás, de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21/06/93, atualizada pela Lei nº 8.883 de 08/06/94 e suas alterações, torna público para conhecimento de todas as empresas que estão de acordo com o Parágrafo Primeiro do art. 22 da Lei Federal nº 8.666/93 e modificações posteriores, que fará realizar em sua sede à Rua Paranaíba, nº 117, às 14:00 horas do dia 06 de JUNHO de 2016, licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, com execução por preço unitário, para a contratação de uma empresa visando a realização de obra de engenharia, sob o regime de empreitada global, para execução de LANÇAMENTO, INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA para interligação de vários prédios públicos do Município de Itumbiara/GO, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Itumbiara, com VISITA AOS LOCAIS DA OBRA nos termos do item 10 deste edital, tudo em acordo com, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei Complementar n° 123/2006 e respectivas alterações dadas pela Lei Complementar 147/2014, e ainda, com as condições gerais e especiais deste Edital e seus Anexos. 1.2 TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 1.3 LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS: O Edital será fornecido gratuitamente em dispositivo multimídia do tipo CD/DVD/PEN DRIVE, a ser fornecido pelo próprio licitante interessado, onde serão gravados os arquivos contendo as instruções e condições para participação aos interessados. Podem os interessados obter melhores informações junto a Comissão de Licitação, situada na Rua Paranaíba, n. 117, Centro, em horário de expediente, das 08h às 11h e das 13h às 17h e 30m pelo telefone 64-3433-0425. 1.4 DIA E LOCAL PARA VISITA OBRIGATÓRIA AO LOCAL DA OBRA: A visitação obrigatória aos locais das obras será realizada pelo responsável técnico ou preposto da Licitante, devidamente credenciado, juntamente com um profissional do município entre os dias 31 de MAIO de 2016, 01 e 02 de JUNHO de 2016, das 09h as 11h e das 13h as 16h, sendo o lugar de encontro no Departamento de Compras, no endereço supra mencionado, no qual deverá ser agendado PREVIAMENTE a data e horário da visita a ser realizada. 1.5 DIA, HORA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES Nº 1 – DOCUMENTOS E Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS: no DIA 06 DE JUNHO DE 2016, às 14h00m, no Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Itumbiara/GO, localizado na Rua Paranaíba, n. 117, Centro, Itumbiara – GO . 1.6 O Edital Tomada de Preços nº 008/2016 e seus Anexos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, especificações de serviços e materiais, projeto de localização das obras/serviços e demais documentos pertinentes encontram-se à disposição dos interessados, para exame, junto ao Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Itumbiara/GO, localizada no endereço constante do preâmbulo deste.


ESTADO DE GOIÁS

2

1.7 A Comissão Permanente de Licitação e Contratos fornecerá elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação, no departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Itumbiara/GO, localizado na Rua Paranaíba, n. 117, Centro, na cidade de Itumbiara – GO, das 8:00 às 11:00 horas e das 08:00 às 17:00 horas. 1.8 As consultas deverão ser formuladas por escrito e dirigidas ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Contratos, através do protocolo, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital. 1.9 Nos termos do §2º, art. 41, Lei nº 8.666/93, decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal de Itumbiara o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação. 1.10 Os pedidos de impugnações relacionados com a licitação deverão ser solicitados por escrito e encaminhados à Comissão Permanente de Licitações, através do protocolo, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital. Somente serão aceitos documentos por escrito, vedado o uso de “fax símile”, e-mail e semelhantes. 1.11 DO CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – A despesa oriunda do presente contrato atende aos requisitos da Lei Complementar n.º 101/2000, na medida em que existe dotação especifica para acudir a despesa, com saldo orçamentário, há disponibilidade financeira, e esta encontra prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e PPA. 2. OBJETO 2.1. Contratação de uma empresa visando a realização de obra de engenharia, sob o regime de empreitada global, com execução por preço unitário, para execução de LANÇAMENTO, INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA para interligação de vários prédios públicos do Município de Itumbiara/GO, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Itumbiara, tudo em acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, e projeto de localização da obra/serviços pertinentes. 2.2 - Integram o Edital todos o projeto de localização da obra/serviços, planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico financeiros da obra, especificações de serviços e materiais, e demais documentos pertinentes anexos a este Edital, os quais fazem parte integrante deste objeto para todos os fins, independentemente de transcrição. 2.3. O valor estimado da obra é de R$ 1.391.382,46 (um milhão, trezentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos). 3. REGIME DE EXECUÇÃO 3.1 O regime de execução será indireto, na modalidade de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL COM EXECUÇÃO POR PREÇO UNITÁRIO, compreendendo material e mão de obra, conforme especificações, planilhas de quantitativos, cronograma físico - financeiro e integrantes deste Edital. 4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL


ESTADO DE GOIÁS

3

4.1 A presente Tomada de Preços e conseqüente contratação serão regidas pela Lei n. 8.666/93 e respectivas alterações, Lei Complementar n° 123/2006 e respectivas alterações dadas pela Lei Complementar 147/2014, e demais normas regulamentares da matéria, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e seus Anexos e demais disposições legais aplicáveis à espécie. 5. COMPROMETIMENTO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 5.1 O valor orçado pela Administração encontra-se devidamente compromissado conforme inciso III, § 2º, artigo 7º da lei n.º 8666/93 e alterações. As despesas decorrentes do contrato originado desta licitação têm previsão legal no orçamento para o presente exercício financeiro com vinculação respectiva na(s) rubrica(s) orçamentária(s) municipal: 0204 – Secretaria Municipal de Administração 04.122.0022. 1544 – Reestruturação/Ampliação da Rede de Comunicação 449051 (100) – Obras e Instalações 6. VALIDADE DA PROPOSTA 6.1 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias da abertura do Envelope n.º 2 - PROPOSTA. 7. PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA E RECEBIMENTO 7.1 Os prazos de execução da obra são os seguintes: a) em até 120 (cento e vinte) dias após a emissão e recebimento da respectiva ORDEM DE SERVIÇO. b)para recebimento provisório pelo responsável por seu acompanhamento/fiscalização e/ou Comissão de Vistoria, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicação escrita da conclusão da obra por parte da CONTRATADA; c) para observação da obra: 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento provisório; d) para recebimento definitivo pela Comissão designada pela Direção da Unidade, até 15 (quinze) dias corridos após o decurso do prazo de observação, nos termos do artigo 73, I, “b”, da Lei n.º 8.666/93, e alterações, considerando esta data como término da obra. 7.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço e dos materiais empregados, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos no contrato e nas leis pertinentes. 7.3. O Município de Itumbiara-GO rejeitará, no todo ou em parte, a obra / serviço executado em desacordo com o contrato. 8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 8.1. O Município de Itumbiara-GO pagará ao contratado pelo cumprimento da integralidade do objeto contratado a importância total de R$ [preço definido pelo licitante no valor global da proposta]. 8.2. O pagamento será efetuado através de medições parciais, em moeda corrente do país, após a expedição do Termo de Recebimento vistado pelo gestor responsável pela fiscalização do contrato e em acordo com cronograma físico-financeiro do Município e Itumbiara/GO.


ESTADO DE GOIÁS

4

8.3. Para que se dê início ao procedimento de pagamento, o contratado deverá entregar ao o Município de Itumbiara-GO os seguintes documentos: a) nota fiscal / fatura referente à parcela executada / liberada; b) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF); b) prova de regularidade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (CND); c) Certidão negativa de débito relativo à tributos federais, estaduais e municipais; d) Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT. 8.4. Caso o contratado não cumpra o disposto no que se refere às contribuições e regularização perante o INSS ou for apurada alguma divergência nos documentos apresentados, o Município de Itumbiara-GO, de acordo com o art. 31 da Lei Federal nº 8.212/91 com a redação dada pela Lei nº 9.711/98, reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal / fatura de prestação de serviços e recolherá ao INSS a importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal / fatura, em nome do contratado. 8.5. O pagamento será efetuado, através de depósito em conta-corrente a ser indicada por escrito pelo contratado. 8.6. Caso o contratado não cumpra o disposto no item 8.3 e não for o caso de adoção da providência prevista no item 8.5, o Município de Itumbiara-GO não efetuará o pagamento, não incorrendo em qualquer cominação por atraso de pagamento até o regular cumprimento das obrigações pelo contratado. 8.7. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto pendente liquidação de multa ou qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta em virtude de penalidade ou inadimplência. 8.8. Não haverá qualquer atualização financeira dos valores a serem pagos entre a data de execução das obras e a data de apresentação das notas fiscais / faturas e desta até a data de vencimento. 9. AQUISIÇÃO DO EDITAL E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS 9.1 O EDITAL será fornecido gratuitamente a qualquer interessado no Setor de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Itumbiara/GO, localizada no endereço constante do preâmbulo deste, em dispositivo multimídia do tipo CD/DVD/PEN DRIVE, a ser fornecido pelo próprio licitante interessado, onde serão gravados os arquivos contendo as instruções e condições para participação aos interessados. Podem os interessados obter melhores informações junto a Comissão de Licitação, situada na Rua Paranaíba, n. 117, Centro, em horário de expediente, das 08h às 11h e das 13h às 17h e 30m pelo telefone 64-3433-0425. 10. VISITA AO LOCAL DA OBRA 10.1 Os licitantes deverão vistoriar os locais de execução da obra. 10.1.1 A visitação obrigatória aos locais das obras será realizada pelo responsável técnico ou preposto da Licitante, devidamente credenciado, juntamente com um profissional do município entre os dias 31 de MAIO de 2016, 01 e 02 de JUNHO de 2016, das 09h as 11h e das 13h as 16h, sendo o lugar de encontro no Departamento de Compras, no endereço supra mencionado, no qual deverá ser agendado PREVIAMENTE a data e horário da visita a ser realizada. Todos os representantes dos licitantes interessados serão devidamente conduzidos pelo Diretor de Tecnologia de Informática do município, para constatar as condições de execução, efetuar levantamentos e tomar conhecimento de


ESTADO DE GOIÁS

5

todos os elementos necessários à elaboração da proposta e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, os quais visitarão os locais das obras e serviços referidos neste edital. A licitante não poderá alegar, à posterior, desconhecimento de qualquer fato. 10.1.2 Serão emitidos ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA conforme modelo do Anexo III. Tal atestado será juntado no envelope “DOCUMENTAÇÃO”. 11. ESCLARECIMENTOS RELATIVOS À LICITAÇÃO 11.1 Os esclarecimentos administrativos e técnicos eventualmente considerados indispensáveis para formulação da PROPOSTA e apresentação da DOCUMENTAÇÃO poderão ser solicitados por escrito, pela licitante à Comissão Permanente de Licitações DURANTE a visita ao local da obra sem prejuízo de outras informações requeridas no decorrer da reunião. 11.2 Podem os interessados obter melhores informações junto a Comissão Permanente de Licitações, sediada na Rua Paranaíba, n. 117, Centro, em horário de expediente, das 08h às 11h e das 13h às 17h e 30m pelo telefone 64-3433-0425. 12. CREDENCIAMENTO DA EMPRESA PARA VISITA AO LOCAL DA OBRA 12.1 O credenciamento da empresa licitante, para participar de VISITA AO LOCAL DA OBRA, nos termos do item 10. e subitens, consoante previsão contida no item 11, far-se-á mediante autorização por escrito do(s) representante(s) legal(is) da proponente, devidamente comprovada esta qualificação e a autorização assinada pela pessoa competente. 12.2 Os documentos a que se referem os subitem anterior, a critério do(s) representante(s) legal(is) do proponente, poderão ser substituídos por instrumentos de procuração pública, facultando-se a utilização do modelo de CREDENCIAL contemplado no ANEXO IV. 12.3 A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, para a visita ao local da obra, não impedirá a empresa de realizá-la devendo a licitante no prazo máximo até a data de abertura dos envelopes apresentar o documento faltante, sob pena de ser excluída da participação do certame.

13. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 13.1 A empresa licitante interessada deverá apresentar ao departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Itumbiara/GO, localizado na Rua Paranaíba, n. 117, na cidade de Itumbiara – GO, de acordo com a indicação do item 1, subitem 1.6., deste EDITAL, ou seja, até 06 de JUNHO de 2016, às 14h00min, em 02 (dois) envelopes separados e devidamente fechados, a PROPOSTA exigida no item 14 e subitens, e a DOCUMENTAÇÃO conforme item 15, subitem 15.1, letras e subitens 15.2. e 15.2.1., identificados da seguinte forma: ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇAO ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA 13.2 Os envelopes deverão apresentar, em sua parte externa, a razão social e/ou timbre da empresa proponente e os seguintes dizeres: _________________________________________________________________


ESTADO DE GOIÁS

6

Envelope 1 - DOCUMENTAÇÃO Ao MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO Tomada de Preços nº 008/2016 [Nome do licitante: razão social ou denominação e nome fantasia, se houver] ______________________________________________________________ Envelope 2 – PROPOSTA DE PREÇOS Ao MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO Tomada de Preços nº 008/2016 [Nome do licitante: razão social ou denominação e nome fantasia, se houver] 13.3 Apresentar no ENVELOPE 01 - DOCUMENTOS a Declaração constante no ANEXO I deste Edital; 13.4 Os envelopes previstos neste instrumento convocatório serão abertos em sessão pública pela Comissão de Julgamento, observadas as disposições indicadas no item 17 e subitens deste EDITAL. 13.5 Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de empresas que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Itumbiara, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das proibições elencadas no art. 9º, da Lei Federal 8.666/93 e alterações. 13.6 Os documentos integrantes do ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO poderão ser apresentados em original, por cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração (mediante apresentação do respectivo original para cotejo da Comissão Permanente de Licitação), ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet, preferencialmente encadernados em pasta, para que não existam folhas soltas, numeradas e rubricados pelo responsável ou representantes legal da proponente. 13.6.1 A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original, por ocasião da abertura dos ENVELOPES, nos termos do item 16, ou da formalização da CONTRATAÇÃO, nos termos do item 23, para fim de conferência e autenticação pela Comissão Permanente de Licitações e/ou servidor responsável. 13.6.1.1 Para fim da previsão contida no subitem 13.6.1., o documento original a ser apresentado não deve integrar os ENVELOPES. 13.6.2 Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, suas autenticidades/validades comprovadas por parte da Comissão Permanente de Licitações, mediante consulta ao “site” do órgão emissor. 13.7. A PROPOSTA - ENVELOPE N. 2 - deverá ser datilografada ou impressa, sempre em 01 (uma) via, em língua portuguesa, salvo quanto as expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras que prejudiquem sua análise, entrelinhas ou cláusulas resolutivas, assinada pelo responsável ou representante legal, com a indicação do cargo, contendo, ainda, as especificações estabelecidas no item 14, subitem 14.1., letras e subitens 14.2. e 14.2.1.


ESTADO DE GOIÁS

7

13.8 Os documentos integrantes da PROPOSTA também deverão ser, preferencialmente, encadernados/preparados em pasta, para que não existam folhas soltas, numeradas e rubricadas pelo responsável ou representantes legal da proponente. 13.9 A apresentação dos documentos integrantes do ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA obedecerá também os comandos contemplados nos subitens 13.6, 13.6.1., 1ª parte, 13.6.1.1., 13.6.3. e 13.7. 13.10 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, não serão admitidas quaisquer retificações e nem será permitida a participação de proponente retardatário. 13.11 Nos termos do art. 43, §3º, da Lei nº 8.666/93, é facultada à Comissão Permanente de Licitação e Contratos ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 13.11.1. Se necessário serão diligenciadas as respectivas certificações dos equipamentos/marcas apresentados na proposta de preços das licitantes, junto ao site oficial da ANATEL ou outro site oficial, a fim de confirmar o cumprimento das exigências contidas no ANEXO VIII do presente edital. 14. APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE PROPOSTA 14.1 Os documentos que integrarão a proposta deverão ser elaborados em língua portuguesa de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e apresentados em uma via, datilografada ou digitada, datada, assinada pelo representante do licitante na última folha da carta proposta e rubricada nas demais, devendo conter as seguintes especificações: a) CARTA PROPOSTA CONTENDO: I. o nome do licitante (razão social ou denominação e nome fantasia, se houver), nº do CNPJ e endereço; II. menção de que a proposta refere-se a Tomada de Preços nº 008/2016 e a indicação sucinta do objeto; III. indicação, em moeda nacional (Real) e em algarismos e por extenso, do PREÇO GLOBAL ou VALOR GLOBAL DA PROPOSTA; IV. planilha dos serviços, quantidades e preços unitários de cada item, conforme Planilhas de Quantitativos (Preços Unitários e Percentuais); V. preço global de cada item e das diversas etapas dos serviços previstos; VI. preço global da obra e dos serviços; VII. declaração expressa de que o preço proposto inclui todos os custos e despesas com material, equipamento, ferramenta, mão-de-obra, locomoção, transporte, hospedagem, seguro, leis sociais, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa do objeto deste Edital; VIII. declaração expressa de atendimento a todas as especificações do objeto da Tomada de Preços nº 008/2016 e de conhecimento de todas as cláusulas e condições expressas na Minuta do Contrato; IX. prazo para conclusão da obra/serviços, respeitado o limite fixado no item 07, subitem 7.1, letra “a”;; X. prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta dias), contados da data de entrega da proposta; XI. planilha com quantitativos e respectivos preços unitários, totais parciais e preço global da proposta, com todas as folhas rubricadas pelo representante da licitante; XII. cronograma físico-financeiro de desenvolvimento da obra/serviços, observado o prazo fixado do item 7, subitem 7.1, letra “a”.


ESTADO DE GOIÁS

8

14.2 Os preços cotados deverão ser expressos em reais, vedada a inclusão de encargo financeiro ou previsão inflacionária, tendo como data base o mês da apresentação da PROPOSTA. 14.2.1. O preço unitário deverá ser expresso em algarismo e o total em algarismo e por extenso. 14.3. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, sendo que o Município de Itumbiara/GO não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do resultado do processo licitatório.

14.4 Os licitantes DEVERÃO apresentar, sob pena de desclassificação, os prospectos (Folha de Dados ou Folder ou Manual) dos insumos e dispositivos listados abaixo:

14.4.a. Concentrador de Assinantes (OLT)

14.4.b Terminal de Rede Óptica (ONT/ONU)

14.4.c. Distribuidor Interno Óptico (DIO)

14.4.d. Comutador de Rede (Switch)

14.4.e Cabo de Fibra Óptica I

14.4.f. Cabo de Fibra Óptica II

15. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS” 15.1 - As licitantes interessadas serão consideradas habilitadas no certame se atenderem os requisitos deste edital e ainda: 15.1.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, conforme exigido no Art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006 e respectivas alterações dadas pela Lei Complementar 147/2014, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da Regularidade Fiscal de que trata o subitem 15.2.2 abaixo, mesmo que esta documentação apresente alguma restrição: b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. c) a não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará na decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 15.2.1 Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA: a. cédula de identidade dos diretores ou sócios responsáveis pela empresa; b. certidão de registro comercial, no caso de empresa individual; c. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (expedido pelo Registro de Comércio ou Junta Comercial);


ESTADO DE GOIÁS

9

d. prova de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de registro do ato de eleição da diretoria em exercício (expedida pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas); 15.2.2 Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL. a. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (C.N.P.J.); b. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação; c. prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débito) e Fazenda Municipal (Certidão de Regularidade de Tributos Mobiliários do domicílio ou sede da proponente), com prazo de validade em vigor (Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não ultrapassem a 60 (sessenta) dias da data final da entrega dos envelopes); d. prova de regularidade com a Fazenda Federal, por meio da Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal, e Certidão de Quitação da Divida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, com prazo de validade em rigor (Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não ultrapassem a 60 (sessenta) dias da data final da entrega dos envelopes); e. prova de regularidade relativa à seguridade social, com apresentação da Certidão Negativa de Débito, fornecida pelo INSS, com prazo de validade em vigor; f. prova da regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (F.G.T.S.), com a apresentação do Certificado de Regularidade de Situação - CRS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, com prazo de validade em vigor. g. prova de regularidade com o a justiça do trabalho mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (www.tst.gov.br – Lei 12.440/2011) 15.2.4 Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 15.2.4.a. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada e sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03(três) meses da data de apresentação da proposta 15.2.4.b Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, onde conste o prazo de validade e não havendo somente será aceita com data de emissão não superior a 60(sessenta) dias. 15.2.4.c - Comprovação de capital mínimo no valor de R$ 139.138,24 (cento e trinta e nove mil, cento e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos), totalmente subscrito, integralizado e registrado até a data de abertura indicada neste Edital, correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado para a obra (§ 3º do artigo 31 da Lei nº 8.999/93); 15.2.4.d Comprovante de recolhimento de garantia de participação na licitação deverá ser protocolado e endereçado à tesouraria do município até o final de expediente do dia 03 de JUNHO de 2016 (um dia antes da abertura da licitação), nas modalidades previstas no inciso III do art. 31, combinado com o § 1° do art. 56, da Lei 8.666/93, no valor de R$ 13.913,82 (treze mil, novecentos e treze reais e oitenta e dois centavos). 15.2.4.e - Caso o licitante opte pela modalidade de fiança bancaria ou de seguro garantia, a validade mínima de garantia deverá ser de 60(sessenta) dias, a partir da data prevista para abertura da Documentação de habilitação.


ESTADO DE GOIÁS

10

15.2.4.f – Os Títulos da Dívida Pública somente serão aceitos se a proponente apresentar prova de que os mesmos foram escriturados no sistema centralizado de liquidação e custódia (SELIC) e seu valor econômico será aquele certificado pelo Ministério da Fazenda, conforme o artigo 61 da Lei complementar nº 101/2000. 15.2.5 Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

15.2.5.a - Certidão de Registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA de sua sede, atualizados, em observância ao art. 69 da Lei Federal Nº. 5.194/66 e art. 1º, inciso II da Resolução Nº. 413/97 do CONFEA, no qual conste no quadro de Responsáveis Técnicos pelo menos 01 (um) técnico profissional de nível superior, habilitado em uma das áreas de Engenharia Elétrica, ou Engenharia Eletrônica ou Engenharia de Telecomunicações.

15.2.5.b - Certidão de Registro de seu(s) responsável(is) técnico(s), que irão elaborar e acompanhar o(s) projeto(s) que se fizerem necessários para execução dos serviços ora licitados, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA de sua sede, atualizados, em observância ao art. 69 da Lei Federal Nº. 5.194/66 e art. 1º, inciso II da Resolução Nº. 413/97 do CONFEA

15.2.5.c Atestado(s) de capacidade técnica operacional, acompanhada da certidão de acerco técnico (CAT), devidamente registrada no CREA, que comprove a execução de obra de Lançamento de Fibra Óptica em Vias Urbanas com quantitativo mínimo de 10.000 metros.

15.2.5.d Atestado(s) de capacidade técnica operacional, acompanhada da certidão de acerco técnico (CAT), devidamente registrada no CREA, que comprove a Elaboração de Projeto de Uso Mútuo de Infraestruturas de Concessionária de Energia Elétrica com quantitativo mínimo de 10.000 metros.

15.2.5.e Certificado profissional de conclusão de treinamento na solução de rede óptica do Fabricante apresentado pelo Licitante, em nome de profissional técnico que tenha vínculo profissional com a licitante/empresa. A comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, devendo essa comprovação acompanhar o certificado profissional apresentado no momento da licitação.

15.2.5.f Certificado profissional de conclusão de treinamento do Fabricante da solução de rede metro ethernet (Comutador) apresentada, em nome de profissional técnico que tenha vínculo profissional com a licitante/empresa. A comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, devendo essa comprovação acompanhar o certificado profissional apresentado no momento da licitação

15.2.5.g - Atestado de VISITA AO LOCAL DA OBRA, na forma do subitem 1.4 e item 10 deste EDITAL.

15.2.6. Declaração de que a empresa licitante não tem, em seu quadro funcional, menor de 18 (dezoito) anos cumprindo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 (dezesseis) anos desempenhado qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, podendo ser utilizado o ANEXO II (modelo referencial de declaração de regularidade em relação ao Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF/88). 15.2.7. Declaração que preenche os requisitos da Lei Complementar n° 123/2006 e respectivas alterações dadas pela Lei Complementar 147/2014, no caso das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme modelo do ANEXO VI, a ser apresentada dentro do envelope DOCUMENTAÇÃO.


ESTADO DE GOIÁS

11

15.2.8 Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação. A não apresentação desta declaração será entendida pela Comissão de Julgamento como concordância com o teor do EDITAL; 16. HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO DA LICITANTE 16.1 A habilitação destina-se a verificar se a licitante atendeu às exigências previstas no item 15 e subitens. 16.2 Será considerada INABILITADA a licitante que: 16.2.1 Não apresentar documentação em conformidade com as exigências ou deixar de apresentá-la; 16.2.2 Apresentar documentação cuja regularidade esteja vinculada à abertura e exame do conteúdo do envelope nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS. 16.3 Ocorrendo a inabilitação de todas as licitantes, a Administração poderá solicitar a apresentação de nova documentação, escoimada(s) a(s) causa(s) que deu(ram) origem à ocorrência. 16.3.1 Na hipótese de adoção da previsão do subitem 16.3., o procedimento indicado deverá ser levado a efeito no prazo de até 8 (oito) dias úteis, contados do recebimento da notificação por parte da licitante, implicando, ainda, na apresentação de todos os documentos exigidos no item 15 e subitens, independentemente do(s) documento(s) que tenha(m) dado causa à inabilitação. 16.4 A licitante que for considerada desclassificada poderá retirar o envelope n.º 02- PROPOSTA DE PREÇOS, devidamente fechado e indevassado, após o decurso do prazo para recurso ou depois de seu julgamento. 16.4.1 O envelope PROPOSTA DE PREÇOS das licitantes desclassificadas, ficará à disposição das mesmas no Setor de Compras, durante o prazo de 30 (trinta) dias, contado da previsão estabelecida no subitem anterior. Não sendo retirado no aludido prazo, será incinerado. 16.4.2 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte tenha qualquer restrição quanto à documentação apresentada para sua habilitação relativa a sua regularidade fiscal, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de sua declaração de vencedora da licitação, para sanar a irregularidade pendente, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 16.4.3 O prazo acima poderá ser prorrogado por até mais dois dias úteis a pedido da licitante ficando a critério da Administração a sua concessão. 16.4.4 As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006 e respectivas alterações dadas pela Lei Complementar 147/2014 deverão apresentar DECLARAÇÃO assinada pelo REPRESENTANTE LEGAL da empresa, manifestando essa condição, conforme modelo constante do Anexo VI, acompanhada de ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ou documento expedido pela Receita Federal, onde conste que o licitante é microempresa ou empresa de pequeno porte. A não apresentação dessa declaração implicará no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, esse tratamento diferenciado e favorecido para o certame. 16.4.5 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou por membro da Comissão Permanente de Licitação do MUNICÍPIO DE ITUMBIARA mediante cotejo com o documento original (desde que perfeitamente legíveis, no momento da fase processual que esteja em andamento ou antes do início do certame público à critério do Presidente da Comissão Permanente de Licitações), ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.


ESTADO DE GOIÁS

12

16.4.5.a. A Comissão Permanente de Licitações não autenticará cópias de documentos autenticados em cartório, somente cópia de documentos apresentados em ORIGINAL para cotejo da mesma. 16.4.5.a. Cópias autenticadas em cartório NÃO serão consideradas como documentos "originais". 16.4.6 As certidões que não tiverem especificados os seus prazos de validade, serão aceitas com 60 (sessenta dias) a partir da data de expedição. 16.4.7 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 17. ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 17.1 No dia, hora e local indicados no item 1, subitem 1.6. deste EDITAL, na presença dos representantes, a Comissão de Julgamento procederá à abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO. Abertos os envelopes DOCUMENTAÇÃO, os documentos serão rubricados pelos integrantes da Comissão permanente de Licitações e pelos representantes e analisados nos termos dos itens 15, 16 e 17. 17.2 O julgamento das propostas poderá ser levado a efeito na mesma sessão prevista (atendidas as exigências legais) no subitem 17.7., ou em data a ser definida pela Comissão Permanente de Licitações, sendo que a comunicação do resultado da licitação será objeto de publicação no Diário Oficial do Município e no placar do átrio da Prefeitura Municipal de Itumbiara da rua Paranaíba, n. 117, Centro, inclusive com a indicação e a ordem do(s) licitante(s) classificado(s), bem como o apontamento daquele(s) que tenha(m) sido desclassificado(s). 17.3 Abertos os envelopes contendo a proposta comercial das licitantes, havendo a participação de microempresas ou empresas de pequeno porte lhes será assegurada preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 17.3.1 A Presidente da Comissão no momento de abertos os envelopes contendo as propostas comerciais convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte que estiver participando da licitação, e detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 10% (dez por cento) ao valor da proposta mais bem classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, durante a sessão de abertura dos envelopes, sob pena de preclusão do direito de preferência. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do item anterior. 17.3.2 Não havendo a apresentação de novo preço inferior ao preço da proposta mais bem classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte cujos valores das propostas enquadrem nas condições do item 17. 17.3.3 No caso da melhor oferta na licitação já ter sido feita por uma microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à fase seguinte do procedimento. 17.4 Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas dos trabalhos desenvolvidos, as quais deverão ser assinadas pelos Membros da Comissão e pelos representantes das empresas. 17.5 O instrumento que credencia o responsável legal ou representante da empresa na licitação, inclusive dando-lhe autoridade para desistir de recursos, deverá ser apresentado juntamente com a documentação constante no envelope 01-DOCUMENTOS.


ESTADO DE GOIÁS

13

17.6 Decorrido o prazo de recurso contra o julgamento da classificação ou não providos aqueles que foram interpostos, a Comissão marcará local, hora e dia, através e-mail dos interessados, para a sessão de abertura dos envelopes PROPOSTA DE PREÇOS das empresas classificadas e devolução dos mesmos às empresas não classificadas. 17.7 Havendo desistência expressa de recurso contra o julgamento da classificação , por parte de TODOS os licitantes (participantes e presentes na sessão), poderá a Comissão, na mesma sessão em que comunicar o resultado da classificação, proceder à abertura dos envelopes PROPOSTA DE PREÇOS das empresas classificadas, ou marcar outra sessão pública especialmente para esse fim. 18. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO/JULGAMENTO DE PROPOSTA 18.1 Compete à Comissão Julgadora processar, julgar e classificar as propostas. 18.2 No julgamento das propostas levar-se-ão em consideração o atendimento às especificações do edital e a conformidade com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão competente, sendo a classificação com base no critério de menor preço global, observando-se as seguintes regras: a) abertos os envelopes proposta, verificar-se-á se todas as propostas atendem os requisitos formais e materiais fixados no edital. As propostas que não atendam às exigências formais e materiais e que ofertarem preços acima do orçamento elaborado pelo Município de Itumbiara/GO serão desclassificadas. 18.3 A Comissão de Julgamento da Licitação reserva-se o direito de, durante a fase de julgamento, após a abertura dos envelopes PROPOSTAS, solicitar das empresas licitantes classificadas a apresentação da PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil do recebimento do pedido. 18.4 No caso de igualdade dos preços globais entre as propostas, far-se-á a classificação por sorteio público, na mesma sessão, ou em dia e horário a ser comunicado pela imprensa oficial, na forma estatuída no artigo 45, § 2º da Lei 8.666/93. 19. CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA 19.1 A classificação destina-se a verificar se o licitante atendeu as exigências relativas à proposta. 19.2 Será desclassificada: a. proposta que não atenda às exigências da EDITAL; b. proposta com preço excessivo, com valor superior ao orçamento (planilha orçamentária) elaborado pela Prefeitura Municipal de Itumbiara/GO ou manifestamente inexeqüível, assim considerado, pela Comissão Permanente de Licitações, aquele que não venha a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, cuja análise situar-se-á nos termos dos subitens 18.3. c. proposta que ofereça vantagem não prevista no instrumento convocatório, ou ainda vantagem baseada na oferta das demais licitantes. d. proposta que apresente emenda, rasura, borrão, ressalva, entrelinhas ou cláusulas resolutivas, não permitindo sua identificação clara e precisa, de modo que fique prejudicada sua análise. e. que não apresentar os prospectos exigidos no item 14.4 e respectivos subitens deste Edital.


ESTADO DE GOIÁS

14

19.3 Ocorrendo a desclassificação de todas as licitantes, a Administração poderá solicitar a apresentação de nova proposta, escoimada(s) a(s) causa(s) que deu(ram) origem à ocorrência, mantendo-se os valores apresentados. 19.3.1 Na hipótese de adoção da previsão do subitem 19.3., o procedimento indicado deverá ser levado a efeito no prazo de até 8 (oito) dias úteis, contados do recebimento da notificação por parte da licitante, implicando, ainda, na apresentação de todos os documentos exigidos no item 16., subitem 16.1., letras, e subitens 16.2. e 16.2.1. independentemente do(s) documento(s) que tenha(m) dado causa à desclassificação. 19.4. Qualquer custo direto ou indireto omitido na proposta ou incorretamente indicado, será considerado como incluso no preço; não serão aceitos pleitos de acréscimos a esse título, devendo a obra ser executada sem custo adicional. 20. HOMOLOGAÇÃO 20.1 Havendo desistência expressa de recurso(s), por parte de todos os representantes credenciados, contra o ato de inabilitação ou habilitação das licitantes, bem como fase de julgamento, a licitação será homologada. 20.1.1 Não se verificando a hipótese colacionada no subitem anterior, decorrido o prazo legal sem interposição de recurso(s) contra o ato de inabilitação ou julgamento das propostas, ou decidido(s) aquele(s) interposto(s), a licitação será homologada. 21. ADJUDICAÇÃO 21.1 Após a publicidade do ato de homologação, o objeto da licitação será adjudicado à licitante classificada em primeiro lugar. 22. RECURSOS 22.1 Dos atos e decisões exarados nesta licitação, bem como em relação ao contrato, caberá recurso, nos termos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, e alterações, sendo os seguintes recursos administrativos (devendo ser observado o prazo, a forma, o processamento e o julgamento disciplinados no Capítulo V da Lei nº 8.666/93): a) recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: I. habilitação ou inabilitação do licitante; II. julgamento das propostas; III. anulação ou revogação da licitação; IV. indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; V. rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93; VI. aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; b) representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 22.2. A intimação dos atos referidos no item 22.1, incisos I, II, III e V, excluídos os relativos a advertência e multa de mora, será feita mediante publicação no Diário Oficial do Município, salvo para os casos previstos nos incisos I e II, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.


ESTADO DE GOIÁS

15

22.3. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 22.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 23. DA CONTRATAÇÃO E GARANTIA 23.1 O objeto da licitação será contratado com a licitante classificada em primeiro lugar. Não sendo celebrado com esta, poderá a CONTRATANTE convocar os demais licitantes, obedecendo a ordem de classificação, ou revogar a licitação, nos termos do § 2º, do artigo 64, da Lei no 8.666/93, e alterações. 23.2 A licitante vencedora será convocada para assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação. 23.2.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela CONTRATANTE. Não havendo decisão, o contrato deverá ser assinado até o 10º (décimo) dia da data da convocação. 23.3 Na retirada da nota de empenho e assinatura do contrato, a empresa adjudicatária cadastrada junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública deverá apresentar declaração de que atende as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, sendo que os comprovantes relativos às regularidades com a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), oferecidos no envelope DOCUMENTAÇÃO, deverão estar em plena validade, sob pena de se exigir, para a prática dos atos indicados nos subitens 23.1., 23.2., e, se for o caso, no subitem 23.2.1., a apresentação dos documentos referidos, devidamente revalidados, independentemente de confirmação via Internet, na forma indicada no subitem 13.6.3. 23.4 Em se tratando de empresa adjudicatária não cadastrada junto à Administração Pública, além do cumprimento das exigências estabelecidas no subitem 23.3., impõe-se também, se ultrapassada a validade, a apresentação dos documentos pertinentes à regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal, e Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Federal) e certidão de débitos trabalhistas; o que, dependendo da possibilidade, igualmente poderá ensejar a confirmação via Internet. 23.5 Nos termos do §2º, art. 64, Lei nº 8.666/93, é facultado ao Prefeito do Município de Itumbiara-GO, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da mesma Lei. 23.6 O contrato a ser firmado entre o Município de Itumbiara-GO e o licitante vencedor (adjudicatário) obedecerá, ainda, todas as demais cláusulas, condições obrigações e responsabilidades expressas na minuta contratual que é parte integrante deste Edital. 23.7 Recomposição. Excepcionalmente, poderá ocorrer a alteração dos preços ou do valor estipulados no contrato caso o contratado demonstre a ocorrência de alguma(s) das situações previstas na alínea


ESTADO DE GOIÁS

16

“d”, inciso II, do art. 65 e seu § 6º da Lei nº 8.666/93 e assim seja julgado por decisão fundamentada do Município de Itumbiara-GO. 23.8. Na hipótese indicada no item 23.7, caberá ao contratado requerer a recomposição de preços em petição escrita e devidamente fundamentada, acompanhada de planilha de cálculos que indiquem a forma e o critério utilizado para a recomposição dos preços. 23.9. A CONTRATADA se obriga a depositar na tesouraria da Prefeitura Municipal de Itumbiara, antes da assinatura do contrato, a título de garantia para cumprimento de suas obrigações contratuais, a importância correspondente a 5,0% (cinco por cento) do seu valor global, de acordo o art. 6º inciso VI e art. 56 parágrafo segundo da Lei 8.666/93 e com suas posteriores alterações. 23.9.a. Esta garantia poderá ser através de caução em dinheiro (REAL), título da dívida pública, seguro garantia ou carta fiança bancária. 24. RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 24.1 A CONTRATANTE somente receberá a obra/serviço quando estiver perfeitamente de acordo com o contrato e demais documentos que dele fazem parte. 24.2 Durante o prazo de observação, que abrange o período entre o recebimento provisório e o definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a fazer, às suas custas, as substituições e reparações reclamadas em conseqüência de vícios de construção porventura existentes, que forem identificados nessa fase. 24.3 Os recebimentos provisório e definitivo da obra processar-se-ão de acordo com as normas vigentes, observados os prazos estipulados no subitem 7.1., letras “b”,“c”, “d”, com lavratura dos termos correspondentes. 24.4 Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção, solidez e segurança dos trabalhos subsiste na forma da lei. 25. PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS, INDIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS E OUTRAS 25.1 Em caso de recusa injustificada em assinar o Contrato, ou aceitar ou retirar os instrumentos formais a ele correspondente, inexecução do objeto da licitação, erro de execução, execução imperfeita, mora na execução, inadimplemento contratual, e não atendimento às determinações do Município de Itumbiara/GO, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada pelas Leis nºs. 8.883/94, e alterações. 25.2 O Licitante que ensejar o retardamento do certame, não mantiver a proposta ou fizer declaração falsa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das demais multas previstas, nos termos do art. 87, parágrafo 2° da Lei de Licitações. 25.3 – Sem prejuízo das sanções previstas decorrentes de processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de atos de improbidade administrativa previstas na Lei n. 8429/92 e atos ilícitos alcançados pela Lei 8666/93, poderão ser aplicadas as sanções previstas pela Lei Federal n. 12.846/2013 às pessoas jurídicas que praticarem atos lesivos contra a administração pública definidos em seu Art. 5º nos seguintes termos:


ESTADO DE GOIÁS

17

25.3.1 - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 25.3.2 - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos na Lei 12.846/2013; 25.3.3 - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados 25.3.4 - no tocante a licitações e contratos:

25.3.4.a - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

25.3.4.b - impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

25.3.4.c - afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

25.3.4.d - fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 25.3.4.e - criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de

licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 25.3.4.f - obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações

ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou;

25.3.4.g - manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública. 25.3.5 - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

26. DISPOSIÇÕES GERAIS 26.1 Os licitantes devem ter pleno conhecimento do projeto de localização da obra/serviços, memorial descritivo, planilha de serviços e quantitativos (custos unitários e percentuais) e dos demais elementos constantes do EDITAL e ANEXOS, bem como de todas as condições gerais e peculiaridades dos locais onde será(ão) executada(s) a(s) obra(s). 26.2 Os licitantes devem levantar/verificar eventuais discrepâncias entre o projeto de localização da obra/serviços, memorial e planilha de quantitativos, apresentando-as no momento da visita ao local da obra, não podendo invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos. 26.3 A CONTRATANTE reserva-se o direito de poder executar, no mesmo local, obras e serviços distintos dos abrangidos no presente EDITAL, sem qualquer interferência na obra e serviços objeto desta licitação. 26.4 Quanto à qualidade dos materiais, a CONTRATADA obriga-se, de um lado, a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e exames em ensaios de materiais a serem empregados na obra, que serão realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de marcas indicadas ou aceitas pela fiscalização. 26.5 Os preços para serviços decorrentes de modificações de projeto ou das especificações, para efeito de acréscimos, serão os que houverem sido contemplados no contrato. 26.6 Toda alteração contratual deverá ser previamente aprovada pela autoridade competente e compromissada por meio de termo de aditamento.


ESTADO DE GOIÁS

18

26.7 É facultada à Comissão Permanente de Licitações ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 26.8 Pela elaboração e apresentação da “PROPOSTA”, o licitante não terá direito a auferir vantagem, remuneração ou indenização de qualquer espécie. 26.9 A aceitação da proposta vencedora obrigará seu proponente à execução integral do objeto desta TOMADA DE PREÇOS, pelo prazo e condições oferecidas, não cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos e/ou serviços não cotados. 26.10 O preço contratado para execução da obra não será reajustado. 26.11 A apresentação da proposta por parte dos licitantes implica na aceitação das condições dispostas neste edital. 26.12 Não caberá desistência de proposta durante o processo licitatório, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente aceito pela Comissão. 26.13 Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da Comissão de Licitação. 26.14 É vedada a participação de uma única pessoa como representante de mais de um licitante. 26.14.a. O credenciado será o único a intervir nas fases do Procedimento Licitatório respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com foto. 26.14.b. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o preposto de se manifestar e por ela responder durante os trabalhos licitatórios. 26.15. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 26.16 Esta licitação poderá ser anulada se ocorrer ilegalidade em seu processamento ou julgamento, e revogada, a juízo exclusivo da CONTRATANTE, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, nos termos do artigo 49 da Lei no 8.666/93, e alterações. 26.17. Não poderá participar da presente licitação o interessado: a) que esteja sob os efeitos das sanções disciplinadas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, aplicadas por qualquer dos órgãos ou entes Federais, Estaduais e Municipais de qualquer dos Poderes; b) cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa licitante; c) que esteja reunido em consórcio ou coligação; d) que esteja em situação de concordata, falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação. 26.18. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução da obra: a) o autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, ressalvado o disposto no §2º do art. 9º da Lei nº 8.666/93; b) a empresa responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a


ESTADO DE GOIÁS

19

voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado, ressalvado o disposto no §2º do art. 9º da Lei nº 8.666/93; c) servidor ou dirigente do MUNICÍPIO DE ITUMBIARA, bem como a empresa da qual participe direta ou indiretamente. 26.19. Considera-se participação indireta, para os fins dispostos no item 26.19, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 26.20. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 26.21. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Itumbiara-GO. 26.22 Ocorrendo fato impeditivo estranho ao procedimento licitatório que impeça a realização da sessão pública na data designada no preâmbulo deste Edital, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, independentemente de publicação de novo aviso ou de notificação aos interessados, desde que não haja comunicação da Comissão Permanente de Licitação em contrário. 26.23 Constituem parte integrante deste Edital: Anexo I - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo; Anexo II - Modelo referencial de declaração de regularidade em relação ao Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF/88; Anexo III – Modelo de declaração de visita ao local da obra; Anexo IV – Modelo de credenciamento para visitação do local da obra; Anexo V – Modelo de Procuração para participação na abertura dos envelopes; Anexo VI – Modelo de Declaração de enquadramento na Lei Complementar n° 123/2006 e respectivas alterações dadas pela Lei Complementar 147/2014; Anexo VII - Minuta do contrato; Anexo VIII – MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Anexo IX – Planilha Orçamentária Anexo X – Cronograma físico-financeiro Anexo XI – Projeto de localização da obra/serviços

Para conhecimento de todos, lavrou-se o presente Edital (Tomada de Preços nº 008/2016) que ficará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Itumbiara no endereço constante no preâmbulo deste.

MUNICÍPIO de Itumbiara/GO, aos 12 de maio de 2016.

DIONÍZIO RODRIGUES NEVES Presidente da Comissão Permanente de Licitações


ESTADO DE GOIÁS

20

ANEXO I

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA


Processo n. 2016011816

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), interessada em participar da TOMADA DE PREÇOS nº 008/2016, promovida pelo MUNICÍPIO de Itumbiara, declaro, sob as penas da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações que, em relação à empresa mencionada acima, inexiste fato impeditivo para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica.

-----, -- de ----- de 2016

(assinatura) (nome do representante legal da empresa proponente)

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).


ESTADO DE GOIÁS

21

ANEXO II

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE EM RELAÇÃO AO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF/88



Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), interessada em participar da TOMADA DE PREÇOS nº 008/2016, promovida pela MUNICÍPIO de Itumbiara, declara sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações que, nos termos do § 6º, do artigo 27, da Lei nº 6.544, de 22 de Maio de 1989, a (razão social da proponente) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, artigo 7º, da Constituição Federal Brasileira e ainda ao item 6.2., “e”, declaramos que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

---------------, -- de ----- de 2016

(assinatura) (nome e RG do representante legal da empresa proponente)

Obs1: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima Obs2: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).


ESTADO DE GOIÁS

22

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA (MODELO)

Licitação: TOMADA DE PREÇOS nº 008/2016

Processo n. 2016011816 Objeto: Contratação de uma empresa visando a realização de obra de engenharia, sob o regime de empreitada global, para execução de LANÇAMENTO, INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA para interligação de vários prédios públicos do Município de Itumbiara/GO, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Itumbiara, tudo em acordo com as disposição contidas na Lei n. 8.666/93 e respectivas alterações e demais normas regulamentares da matéria e constantes deste Edital e seus anexos. Data de abertura pública: 06/06/2016 – 14h:00m Em cumprimento ao estabelecido no Ato convocatório, declaramos, para os devidos fins, que a empresa ______________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________________, representada neste ato pelo Sr. ____________________________, CPF N°______________, realizou nesta data visitação ao local da obra e inspeção prévia nos locais e cercanias, tomando conhecimento de todos os aspectos relevantes que possam influir direta ou indiretamente na execução da obra de engenharia, ficando ciente de todas as condições a serem consideradas na formulação da proposta financeira, referente ao Ato convocatório supra mencionado.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração. Itumbiara/GO, XXX de XXXX de 2016.

Assinatura do responsável (preposto do Município de Itumbiara)


ESTADO DE GOIÁS

23

ANEXO IV

MODELO DE CREDENCIAL VISITAÇÃO DA OBRA (Apresentar em papel timbrado da empresa)



A Firma/Empresa______________________, sediada na rua _______________, no ______ ,________Cidade_______, _____Estado_____ , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o no ________ , por seu representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), constitui, para fins de VISITA AO LOCAL DA OBRA, na forma dos itens 10,11 e 12 deste edital TOMADA DE PREÇOS n. 008/2016 no dia ____/___ - ______h, respectivamente, o Senhor (a) _________________, R.G.________________ (ou outro documento de identificação), podendo para tanto praticar todos os atos necessários à concretização da finalidade e, em nome desta, representá-la. ________, ____ de _______ de _____. ______________________________ assinatura


ESTADO DE GOIÁS

24

ANEXO V

MODELO DE PROCURAÇÃO (Apresentar em papel timbrado da empresa)

Ao MUNICÍPIO DE ITUMBIARA Comissão Permanente de Licitação Tomada de Preços nº 008/2016 Processo n. 2016011816 Proponente: Razão Social ............................................................................. CNPJ nº. ..................................................................................

PROCURAÇÃO

Na qualidade de representante legal da empresa acima qualificada (Diretor, Gerente Proprietário, etc.), venho por meio deste instrumento de procuração, indicar o(a) Sr.(a) ..................................................................., documento de identidade nº ................................., CPF nº .............................como representante autorizado a praticar todos os atos necessários à nossa participação no certame licitatório Tomada de Preços n. 008/2016, podendo para tanto, inclusive com amplos poderes, participar da abertura dos ENVELOPES: DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, prestar esclarecimentos, interpor e renunciar a recursos, receber intimações, notificações, concordar e discordar, renunciar, assinar, declarar e desempenhar tudo quanto for pertinente ao mandato que lhe é conferido por este instrumento. LOCAL E DATA NOME/ASSINATURA E QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL A ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE ESTAR RECONHECIDA EM CARTÓRIO


ESTADO DE GOIÁS

25

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006

(Apresentar em papel timbrado da empresa) Ao MUNICÍPIO DE ITUMBIARA Comissão Permanente de Licitação Tomada de Preços nº 008/2016 Processo n. 2016011816 Proponente: Razão Social ............................................................................. CNPJ nº. .................................................................................. _________________________________, sediada na rua_____, n._____,(cidade), __ (Estado), inscrita no CNPJ sob n. __________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) _____________________, portador(a) da Carteira de Identidade n. _____ e do CPF n. ______, DECLARA EXPRESSAMENTE, para fins de participação na licitação TOMADA DE PREÇOS N. 008/2016, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que:

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar n° 123/2006 e respectivas alterações dadas pela Lei Complementar 147/2014.

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006 e alterações, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar n° 123/2006 e respectivas alterações dadas pela Lei Complementar 147/2014. ______________________________________________ (Data) ______________________________________________ (Representante legal –carimbo do CGC)

*Esta declaração deverá ser entregue dentro do envelope DOCUMENTAÇÃO e estar devidamente assinada pelo REPRESENTANTE LEGAL da empresa.

OBS.: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar n° 123/2006 e respectivas alterações dadas pela Lei Complementar 147/2014 anexando também a Certidão da Junta Comercial comprobatório de seu enquadramento como ME ou EPP, conforme artigo 8º da DNRC nº 103 de 30/04/2007, com data de emissão não superior a 60 dias consecutivos ou Comprovação de Inscrição como Optante pelo Simples Nacional.


ESTADO DE GOIÁS

26

ANEXO VII

MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA LANÇAMENTO, INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITUMBIARA E A EMPRESA __________

Pelo presente instrumento de prestação de serviços sob o regime de execução por preço global, que entre si celebram: o MUNICÍPIO DE ITUMBIARA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Paranaíba nº 117, Centro, nesta cidade de Itumbiara, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 02.204.196/0001-61, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. FRANCISCO DOMINGUES DE FARIA, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o nº 596.484.657-20, RG nº 52350 SSP-GO, residente na rua Ilídio Floriano de Paula, nº 300, bairro Alto da Boa Vista, nesta cidade de Itumbiara, Estado de Goiás, neste ato designado simplesmente de CONTRATANTE e, _______________, empresa cadastrada no CNPJ Sob o nº _____________, instalada no (endereço), neste ato representada por quem de direito, simplesmente designada de CONTRATADA, observado o dispositivo na Lei nº.8.666/93, e Tomada de Preços nº 008/2016, ficam justos e contratados sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS O presente contrato tem fundamento firmado nos termos do processo n. 2016011816,

procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 008/2016, cuja homologação e adjudicação do objeto, deu-se a favor da empresa ora CONTRATADA obedecida as normas dispostas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2 - O objeto da presente contratação trata-se da realização de obra de engenharia, sob o regime de empreitada global, para execução de LANÇAMENTO, INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA para interligação de vários prédios públicos do Município de Itumbiara/GO, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Itumbiara, tudo em acordo, tudo em acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e demais projetos pertinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - NORMAS DE EXECUÇÃO 3.1 – O regime de execução da obra e serviços especificadas na CLÁUSULA

SEGUNDA será indireto, na modalidade de sob o regime de empreitada global com execução por preço unitário, compreendendo material e mão de obra, ficando a CONTRATADA responsável pelo fornecimento de material e mão de obra.

3.2 - A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços de acordo com os

respectivos projetos, observando as normas técnicas exigidas, material, mão-de-obra e o estabelecido nos documentos infra mencionados, integrantes do processo de licitação e agora deste instrumento, como se transcrito fossem em sua íntegra:


ESTADO DE GOIÁS

27

a) Tomada de Preços nº 008/2016; b) Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Projetos, especificações de serviços e materiais, e demais documentos pertinentes. c) proposta de preços da Contratada.

3.3 - A CONTRATADA se obriga a realizar as obras, objeto deste contrato, dentro da

melhor técnica, devendo dispor no local de todo equipamento necessário, e o que se fizer necessário ao desenvolvimento do cronograma físico proposto, ainda que não relacionados totalmente na proposta, prestando rigorosa observância às normas, ordens e instruções de fiscalização, observando quanto aos materiais o critério de melhor qualidade e resistência, e quanto aos cálculos, as normas técnicas rigorosamente em vigor.

3.4- No que se refere aos materiais, o controle de sua qualidade será feito pela

fiscalização do Município de Itumbiara e, em concordância com normas específicas e aprovação final do Gestor da obra especialmente designado para tal.

3.5- Caso a CONTRATADA utilize material sem a prévia fiscalização, os serviços

serão desfeitos e refeitos novamente utilizando-se os materiais aprovados, não havendo por isso qualquer indenização ou compensação.

2.6 – Toda a execução da obra/serviços deverá seguir rigorosamente as especificações

técnicas dos serviços e equipamentos, contidas no ANEXO VIII – MEMORIAL DESCRITIVO do edital de licitação

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 4.1) DA CONTRATANTE: 4.1.1) liberar as áreas destinadas ao serviço; empenhar os recursos necessários aos

pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro; proceder às medições periódicas dos serviços efetivamente executados;

4.1.1) efetuar o pagamento na forma e prazo previsto na contratação; 4.1.2) acompanhar e fiscalizar por um representante da Administração especialmente

designado, a execução dos serviços ora contratados; 4.1.3) averiguar as condições e a qualidade dos serviços de engenharia que serão

entregues e se os mesmos atendem ao exigido na Cláusula Terceira deste instrumento. 4.1.4) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços de engenharia que estiverem fora do

prazo das especificações previstas nesta contratação. 4.2) DA CONTRATADA: 4.2.1) Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais, mão-de-

obra (especializada ou não), máquinas, ferramentas, equipamentos, transporte em geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais e contribuições de qualquer natureza e quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessárias;

4.2.2) Observar a legislação vigente sobre a proteção do meio ambiente, as determinações das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer com que sejam respeitadas, nos locais dos serviços, a disciplina, a segurança do trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislação em vigor;

4.2.3) Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos; 4.2.4) responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, por si

e/ou seus prepostos;


ESTADO DE GOIÁS

28

4.2.5) executar os serviços de acordo com o estipulado na Cláusula Terceira deste instrumento;

4.2.6) Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informações e elementos relativos aos serviços executados ou em execução;

4.2.7) Atender prontamente às reclamações da CONTRATANTE, executando, refazendo e corrigindo, quando for o caso e às suas expensas, as partes dos serviços que não atenderem às especificações/normas técnicas exigidas e a qualidade estabelecida;

4.2.8) Submeter-se ao controle periódico das atividades constantes do Cronograma Físico-Financeiro, atendendo às convocações da CONTRATANTE;

4.2.9) sempre que solicitada, apresentar os ensaios dos materiais que estiverem sendo utilizados nas obras;

4.2.10) cumprir todas as normas de segurança do trabalho e manter permanentemente um posto de primeiros socorros para atendimento de eventuais acidentes, a cargo de pessoa habilitada e com disponibilidade de condução;

4.2.11) Manter a guarda e a vigilância da obra/serviços até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, inexistindo, por parte da CONTRATANTE, qualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou deteriorações;

4.2.12) Responsabilizar-se por quaisquer diferenças, erros ou omissões em informações que vier a fornecer à CONTRATANTE;

4.2.13) entregar os serviços no prazo estipulado neste instrumento. 4.2.14) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 4.2.15) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a

terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

4.2.16) Cumprir fielmente o estabelecido no ANEXO VIII – MEMORIAL DESCRITIVO do Edital de licitação que é parte integrante deste instrumento independente de transcrição.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - A inadimplência da Contratada, com referencia aos

encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR GLOBAL E FORMA DE PAGAMENTO 5.1) Pelos serviços contratados e efetivamente executados o CONTRATANTE pagará

a CONTRATANTE o VALOR GLOBAL de R$ ____________ 5.2) O pagamento será efetuado através de medições parciais, em moeda corrente do

país, após a expedição do Termo de Recebimento Parcial vistado pelo gestor responsável pela fiscalização do contrato e em acordo com cronograma do Município e Itumbiara/GO.

5.3) Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a completa execução dos serviços, inclusive mão de obra e material

CLÁUSULA SEXTA - RECEBIMENTO E MANUTENÇÃO

6.1 - RECEBIMENTO PROVISÓRIO - Será feito em caráter provisório o recebimento das obras e serviços pelo responsável por seu acompanhamento/fiscalização e/ou Comissão de Vistoria, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos de comunicação escrita da conclusão da obra por parte da CONTRATADA; 6.2 - O recebimento DEFINITIVO da obra processar-se-á de acordo com as normas vigentes, observados os seguintes prazos com lavratura dos termos correspondentes:


ESTADO DE GOIÁS

29

a) para observação da obra: 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento provisório; a.1) Durante o prazo de observação, que abrange o período entre o recebimento provisório e o definitivo, fica a CONTRATADA obrigada a fazer, às suas custas, as substituições e reparações reclamadas em conseqüência de vícios de construção porventura existentes, que forem identificados nessa fase. b) para recebimento definitivo, até 15 (quinze) dias corridos após o decurso do prazo de observação, nos termos do artigo 73, I, “b”, da Lei n.º 8.666/93, e alterações, considerando esta data como término da obra. 6.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço e dos materiais empregados, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos no contrato e nas leis pertinentes. 6.4. O Município de Itumbiara-GO rejeitará, no todo ou em parte, a obra / serviço executado em desacordo com o contrato. 6.5 - A CONTRATADA se obriga a desfazer e refazer dentro do prazo assinalado pelo Município, qualquer dos serviços que, a juízo de fiscalização, apresente defeito ou erro de execução. 6.6. Recebida a obra, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção, solidez e segurança dos trabalhos subsiste na forma da lei. 6.7. A CONTRATANTE somente receberá a obra/serviço quando estiver perfeitamente de acordo com o contrato e demais documentos que dele fazem parte.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO 7.1 - Os serviços contratados deverão ser concluídos dentro do prazo de 120 (cento e

vinte) dias contados do recebimento da ORDEM DE SERVIÇO respectiva. 7.2 - À CONTRATADA será facultado pedir prorrogação de prazo somente quando

ocorrer interrupção dos serviços determinada por um dos seguinte atos ou fatos: a) falta de elementos técnicos para o andamentos dos trabalhos, quando o fornecimento

deles couber ao CONTRATANTE; b) ordem escrita do CONTRATANTE para restringir ou paralisar os serviços no

interesse da administração; c) motivo de força maior. 7.3 - Nos casos acima mencionados, o requerimento da CONTRATADA deverá ser

protocolado em prazo não superior a 30(trinta) dias corridos da data do ato, fato ou evento alegado como causa do atraso.

7.4 - As prorrogações autorizadas serão concedidas independente de alteração contratual, mas sempre precedidas de comunicação escrita do CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8.1. - As despesas decorrentes desta contratação ocorrerão através de recursos

consignados na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

0204 – Secretaria Municipal de Administração 04.122.0022. 1544 – Reestruturação/Ampliação da Rede de Comunicação 449051 (100) – Obras e Instalações

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO


ESTADO DE GOIÁS

30

9.1 - O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos, além das situações previstas na Lei Federal N.º8666/93:

a) por mútuo acordo entre as partes; b) por iniciativa do Município, independente de interpelação judicial ou extrajudicial,

quando ocorrer: - falência ou concordata; - descumprimento pela CONTRATADA de qualquer cláusula contratual; - atraso no cronograma dos serviços, por motivo não justificado, se superior a 30

(trinta) dias. 9.2 - Na hipótese da ocorrência da rescisão a CONTRATADA receberá o valor dos

serviços já executados. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES/PRORROGAÇÕES 10.1 - DA ALTERAÇÃO – Qualquer modificação de forma, qualidade e quantidade

(supressão ou acréscimo), poderá ser determinada pela Administração Pública ou por acordo das partes nos casos previstos no artigo 65, I e II, da Lei n° 8.666./93, observado o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido dispositivo legal.

10.2 - Toda alteração ou prorrogação deverá ser procedida por termo aditivo atendido ao disposto nos arts. 57 e 65 da Lei nº 8.666, de 21 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS MULTAS 11.1 - Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II, do Capítulo IV

da Lei nº 8.666/93 a Contratada poderá incorrer nas seguintes multas: a) 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor global do contrato por dia de atraso

na entrega do objeto licitado ou se a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer outra cláusulas do respectivo contrato;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, se por culpa da CONTRATADA for o mesmo rescindido, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes.

11.2 - Os valores acima mencionados serão atualizados à época da infração contratual. 11.3 - O valor referente às multas será descontado do pagamento a que fizer jus a

CONTRATADA. 11.4 - As multas previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas

ou cumulativamente. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 12.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, além da aplicação da multa prevista

no item 11.1 deste Edital, poderá a CONTRATANTE, garantida prévia defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em processo administrativo, aplicar as seguintes sanções à contratada: 12.1.1 - Advertência;

12.1.2 - Suspensão do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE em função da natureza e da gravidade da falta cometida, sendo:

a) Por 6 (seis) meses - quando a contratada incidir em atraso de obra ou serviços que lhe tenham sido adjudicados, através de licitação, ou recusar, injustificadamente, assinar o contrato ou recusar a cumprir com a proposta apresentada no processo licitatório.

b) Por 1 (um) ano - quando a contratada fornecer material(is) de qualidade inferior ou diferente das especificações contidas no contrato. c) Por até 2 (dois) anos, nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos à CONTRATANTE.


ESTADO DE GOIÁS

31

12.2) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE, considerando para tanto, reincidência de faltas, a sua natureza e a sua gravidade, bem como, por desacato a servidor da CONTRATANTE.

12.3) O ato de declaração de inidoneidade, será proferido pelo Prefeito Municipal e publicado no Diário Oficial do Estado, e perdurará enquanto durarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que a contratada ressarcir à CONTRATANTE os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

12.4) Sem prejuízo das sanções previstas decorrentes de processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de atos de improbidade administrativa previstas na Lei n. 8429/92 e atos ilícitos alcançados pela Lei 8666/93, poderão ser aplicadas as sanções previstas pela Lei Federal n. 12.846/2013 às pessoas jurídicas que praticarem atos lesivos contra a administração pública definidos em seu Art. 5º.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO Fica eleito o foro da Comarca de Itumbiara, Estado de Goiás, com expressa renúncia

de qualquer outro, para dirimir os eventuais litígios oriundos do presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 14.1) O contrato poderá ser rescindido nos termos da cláusula nona, atendida a

conveniência administrativa na ocorrência dos motivos elencados nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

14.2) Os casos omissos, assim como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei nº 8.666/93, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que dela não se faça menção expressa, bem como na Legislação que rege as normas Administrativas.

14.3) A presente contratação vincula-se em todos os seus termos ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor.

E por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento, em 03 (três) vias de

igual teor e forma, para os efeitos legais, perante 02 (duas) testemunhas.

Itumbiara-GO, aos _____ dias do mês de _________ do ano de 2016.

MUNICÍPIO DE ITUMBIARA Prefeito Municipal

CONTRATADA TESTEMUNHAS: RG: CPF: RG: CPF:


ESTADO DE GOIÁS

32

ANEXO VIII (Parte I e II)

MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO VIII - PARTE I – CONSIDERAÇÕES GERAIS

1. PLANEJAMENTO DAS OBRAS As obras serão executadas de acordo com o cronograma físico-financeiro – ANEXO X, devendo a CONTRATADA, realizar os serviços com o devido acompanhamento de preposto indicado pela Prefeitura Municipal de Itumbiara, dentro da melhor técnica de segurança.

2. CONTROLE TECNOLÓGICO A CONTRATADA se obrigará a efetuar um rigoroso controle tecnológico dos elementos utilizados na obra, seguindo recomendações das normas técnicas pertinentes, notadamente deste Anexo VIII.

3. AMOSTRAS A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da Fiscalização, antes da execução da obra, amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra. As despesas com reposição dos materiais e/ou acabamentos eventualmente danificados no processo de verificação ocorrerão por conta da CONTRATADA.

4. ASSISTÊNCIA TÉCNICA Após o recebimento provisório da obra/serviço, e até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final, bem como às surgidas neste período, independente de sua responsabilidade civil.

5. APROVAÇÃO DE PROJETOS A aprovação dos projetos necessários a execução da obra/serviço será de responsabilidade da CONTRATADA.

6. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Todas as licenças, taxas e exigências da Prefeitura Municipal de Itumbiara, AMMAI, Agências Ambientais, Celg e/ou Administração Regional serão a cargo da CONTRATADA.

7. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CREA-GO A CONTRATADA deverá apresentar ART do CREA-GO referente à execução da obra ou serviço, com a respectiva taxa recolhida, antes do início da obra.

8. LIGAÇÕES DEFINITIVAS Após o término da obra ou serviço, a CONTRATADA deverá providenciar as ligações definitivas de energia elétrica, telefone e quaisquer outras que se fizerem necessárias.

9. IMPOSTOS Correrão por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral.

10. MATERIAIS DE ESCRITÓRIO As despesas referentes a materiais de escritório serão por conta da CONTRATADA.

11. TRANSPORTE DE PESSOAL


ESTADO DE GOIÁS

33

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operários, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

12. DESPACHANTES Toda e qualquer despesa referente a serviços de despachantes inerentes à execução da obra/serviços, ocorrerá por conta da CONTRATADA.

13. TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS O transporte de materiais e equipamentos inerentes à execução da obra ou serviço será de responsabilidade da CONTRATADA.

14. CÓPIAS E PLOTAGENS As despesas referentes a cópias heliográficas, plotagens e outras correrão por conta da CONTRATADA. A CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente na obra, no mínimo, dois conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminações Técnicas e Planilha de Quantidades.

15. ARREMATES FINAIS Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA se obrigará a executar todos os retoques e arremates necessários, apontadas pela área técnica da Prefeitura Municipal de Itumbiara.

16. ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL As despesas decorrentes de estadia e alimentação de pessoal no local de realização das obras ou serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA.

17. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

18. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários. NOTA: TODOS OS CUSTOS REFERENTES AOS SERVIÇOS ACIMA QUE NÃO ESTIVEREM CONTEMPLADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DEVERÃO FAZER PARTE DO BDI.

19. OUTRAS DISPOSIÇÕES

20.1. Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência às exigências contidas neste Caderno de Especificações (ANEXO VIII) e das Normas Técnicas da ABNT.

20.2 Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos no presente caderno, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

20.3 Nenhuma alteração nos detalhes fornecidos, bem como nas Especificações, poderá ser feita sem a autorização da Prefeitura Municipal de Itumbiara.


ESTADO DE GOIÁS

34

20.4 Salvo o que for expressamente excluído adiante, o orçamento da CONTRATADA compreenderá o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra para a execução de serviços, obras e instalações necessárias à completa e perfeita edificação do conjunto referido neste Caderno e pranchas do projeto.

20.5 Os orçamentos a serem apresentados pelas Licitantes deverão ser elaborados com base nas especificações contidas na Planilha Orçamentária – ANEXO IX e Cronograma Físico-financeiro – ANEXO X, bem como nas demais especificações fornecidas, tanto em relação aos quantitativos quanto aos preços unitários, constando custo total fundamentado nos quantitativos e preços unitários, para atendimento do inciso II, parágrafo 2º do Art. 7º da Lei 8666/93.

20.6 A responsabilidade pelos quantitativos e composição dos preços unitários dos serviços é de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

20.7 A CONTRATADA assumirá a obra no estado em que se encontra, conforme atestado de visita aos locais onde os serviços serão executados, exigido da empresa quando da participação do certame, não podendo, portanto, alegar desconhecimento da situação física e nem das eventuais dificuldades para a implantação dos serviços necessários, de sua utilização para a execução das obras ou para elaboração de sua proposta de preços.

20.8 A vistoria/visita ao local da obra mencionada no item precedente terá por objetivo a conferência de todas as especificações técnicas relativas ao objeto da presente contratação (Memorial Descritivo, Projeto de localização, planilha orçamentária, detalhes e etc.), ficando sob a responsabilidade da licitante quaisquer ônus futuros decorrentes de dificuldades e/ou dados que porventura não tenham sido questionados durante a vistoria/visitação.

21. DISCREPÂNCIAS E PRIORIDADES

21.1. Todas as dúvidas quanto aos elementos técnicos deverão ser sanadas junto a Diretoria de Informática da Prefeitura Municipal de Itumbiara/GO, situada na Rua Paranaíba, n. 117, por escrito, com o devido protocolo, endereçadas ao Sr. Wellington Santos Ramos/Diretor de TI – Fones (64)3433-0437 / (64)3433-0438 – cabendo à CONTRATADA aguardar deliberação do citado Departamento para prosseguir nas atividades daí decorrentes.

21.2 A CONTRATADA deverá, ao fim da obra, providenciar a atualização dos projetos segundo sua execução (“as built”) e fornecer, para arquivo da Prefeitura, 01 (um) jogo de cópia plotada de todos os projetos atualizados, bem como seus arquivos digitais, inclusive, e quando for o caso, os oriundos de detalhamentos e de modificações eventualmente ocorridas no decorrer da obra por exigência de outros órgãos de fiscalização e controle para tal competentes, com a devida autenticação de aprovação desses órgãos e do Município de Itumbiara/GO.

22. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

22.1 A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem e os materiais de melhor qualidade na execução dos serviços.

22.2 A CONTRATADA deverá operar como uma organização completa, fornecendo todo o material, mão de obra, ferramentas, equipamentos e transportes necessários à execução das obras, dos serviços e das instalações.

22.3 Os materiais a empregar serão sempre de primeira qualidade, entendendo-se como tal, a gradação de qualidade superior, quando existirem diferentes gradações de qualidades de um mesmo produto.

22.4 A CONTRATADA designará Engenheiro e Encarregado Geral para atuarem profissionalmente na obra contratada, respeitadas as seguintes premissas básicas: Todos deverão ter experiências


ESTADO DE GOIÁS

35

anteriores na execução de obras de complexidade técnica e administrativa igual ou superior ao objeto da contratação, onde tenham desempenhado a função para a qual estejam sendo designados.

23. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

23.1 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela execução de todas as obras, serviços e instalações, respondendo pela sua perfeição, segurança e solidez, nos termos do CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO e demais legislação pertinente.

23.2 A CONTRATADA providenciará a contratação de todo o pessoal necessário, bem como o cumprimento às leis trabalhistas e previdenciárias e à legislação vigente sobre saúde, higiene e segurança do trabalho. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas, resultantes de caso fortuito ou por qualquer coisa, a destruição ou danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação dos serviços e obras contratados pelo Município de Itumbiara/GO.

23.3 A CONTRATADA deve manter na obra, o Diário de Obras, uma via do Contrato e de suas partes integrantes (inclusive este memorial descritivo), bem como o cronograma de execução permanentemente atualizado, os desenhos e detalhes de execução, inclusive projetos aprovados pelas concessionárias de serviços públicos (água, esgoto, energia e telefone), bem como a(s) Anotação(ções) de Responsabilidade Técnica de Execução (ções) e Projeto(s), expedida(s) pelo CREA do Estado de Goiás.

23.4 Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer serviço imprescindível à obtenção de autorização junto aos órgãos de controle e fiscalização para início dos serviços, inclusive as providências necessárias de aprovação de projetos, arcando com as despesas daí decorrentes.

23.5 Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pelo registro da obra e/ou projetos no CREA do Estado de Goiás e na Prefeitura Municipal, bem como execução e fixação de placas indicativas de obra nas exigências e padrões fixados pelo BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento.

23.6 A CONTRATADA responderá pelos danos causados aos órgãos, entidades e prédios públicos do Município de Itumbiara/GO, a prédios circunvizinhos, à via pública e a terceiros, e pela execução de medidas preventivas contra os citados danos, obedecendo rigorosamente às exigências dos órgãos competentes e fiscalizadores;

23.7 A CONTRATADA será responsável pela observância plena de leis, posturas e regulamentos dos órgãos públicos e/ou concessionárias;

23.8. Será de responsabilidade da CONTRATADA prejuízos e responsabilidades oriundos de acidentes e multas, e pela execução de medidas preventivas contra os referidos acidentes.

23.9 Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela FISCALIZAÇÃO do Município de Itumbiara ou não autorizados pelos órgãos fiscalizadores competentes, logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desta providência.

23.10. Nenhuma ocorrência de responsabilidade da CONTRATADA constituirá ônus a Prefeitura Municipal de Itumbiara, e nem motivará a ampliação dos prazos contratuais.

23.11. Na execução de todos os serviços deverão ser tomadas as medidas preventivas no sentido de preservar a estabilidade e segurança das edificações vizinhas existentes, pois, quaisquer danos causados às mesmas serão reparados pela CONTRATADA sem nenhum ônus para a contratante.


ESTADO DE GOIÁS

36

23.12. A CONTRATADA deverá contratar empregados necessários à execução dos serviços, devendo, todos serem devidamente registrados nos moldes estabelecido na legislação trabalhista, devendo ainda, fornecer uniformes e crachás que deverão ser usados durante todo o período laboral.

24. EXECUÇÃO DAS OBRAS, DOS SERVIÇOS E DAS INSTALAÇÕES

24.1 A CONTRATADA deverá executar, sob o regime de empreitada global, as obras, serviços e instalações constantes deste Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro constante na proposta da contratada, bem como em acordo com as demais especificações do Edital e seus anexos.

24.2 Os serviços a executar serão os previstos nos elementos técnicos acima indicados, incluindo-se aqueles que, eventualmente, sejam exigidos por órgãos de fiscalização e controle municipais, estaduais ou federais, mesmo que não tenham sido computados no orçamento da CONTRATADA, porém imprescindíveis para execução final dos serviços.

24.3. Além das Especificações da obra propriamente dita, deverão ser rigorosamente observadas pela CONTRATADA as Especificações e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

24.4 Quaisquer dúvidas da CONTRATADA poderão ser esclarecidas pela Prefeitura Municipal de Itumbiara, através de sua área técnica, descabendo dessa forma, qualquer alegação quanto ao entendimento parcial da execução das obras, serviços, instalações e materiais.

25. DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas peculiares às empreitadas globais, notadamente serviços gerais, transportes, materiais, mão de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas, impostos e seguros, despesas eventuais e quaisquer outros que se fizerem necessários à execução dos serviços contratados.

26. PRAZO E PROGRAMAÇÃO

26.1. A CONTRATADA obriga-se a concluir as obras, serviços e instalações dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados do recebimento da respectiva ordem de serviço.

26.2. A programação quanto às áreas prioritárias para execução da obra será feita mediante acordo com a Área Técnica da Prefeitura Municipal de Itumbiara, que poderá determinar a ordem das etapas e locais para a execução das obras, serviços e instalações.

26.3 Qualquer atraso na obra deverá ser justificado à FISCALIZAÇÃO do Município de Itumbiara/GO através de correspondência protocolada e encaminhada ao Gestor do Contrato, para análise e parecer, tendo em vista a possibilidade de cobrança de multa pelo atraso ou inexecução parcial do contrato a ser celebrado com a Prefeitura Municipal de Itumbiara.

27. FISCALIZAÇÃO

27.1 A FISCALIZAÇÃO será exercida por preposto expressamente designado pela Prefeitura Municipal de Itumbiara, o qual, além das atribuições legais inerentes a gestão do contrato, será investido de plenos poderes para:

27.1.1. Rejeitar serviços defeituosos ou materiais que não satisfaçam às exigências para as obras contratadas, obrigando-se a CONTRATADA a refazer os serviços ou substituir os materiais, sem ônus para a Prefeitura e sem alteração do cronograma da obra/serviços.

28. PAGAMENTO


ESTADO DE GOIÁS

37

28.1 O pagamento dos serviços será feito através de medições parciais, com base no cronograma físico-financeiro e na conclusão dos respectivos serviços previstos para cada etapa definida.

28.2 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de suas responsabilidades e obrigações, nem implicará na aprovação definitiva dos serviços executados.

29. SUBEMPREITEIRAS

29.1 A CONTRATADA não poderá sub empreitar as obras e serviços contratados no todo ou em parte.

29.2. No período entre os recebimentos provisório e definitivo a CONTRATADA deverá corrigir, com a máxima presteza possível, todas e quaisquer falhas construtivas apontadas pela FISCALIZAÇÃO do Município de Itumbiara/GO.

30. JUSTIFICATIVA DA LICITAÇÃO

30.1 A presente licitação objetiva suprir a demanda de comunicação entre os diversos órgãos e

entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Itumbiara, sendo instalada rede de fibra

óptica externa e aérea, em vias públicas, atendendo a demanda dos locais. A implantação da rede de

Fibra Óptica de alta velocidade visa aprimorar a comunicação entre os prédios da administração

pública, o que consequentemente trará benefícios no atendimento ao público em geral.

ANEXO VIII - PARTE II – DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA

DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA

Serão executados os serviços de Fornecimento, Instalação e Ativação de Rede de Comunicação

de Fibra óptica com Interligação até a rede de dados dos diversos órgãos e entidades públicas

previamente definidas pelo Município de Itumbiara e relacionados a seguir, bem como nas

especificações e intervenções que integram o objeto da licitação.

1. SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS TÉCNICOS E DESPESAS GERAIS

Será de responsabilidade da CONTRATADA, executar toda a obra, de acordo com as exigências do CREA-GO, do Município de Itumbiara/GO, dos órgãos e entidades municipais, estaduais e federais, bem como das Normas Brasileiras (NBRs) competentes.

2. INSTALAÇÕES

2.1 SERVIÇOS INICIAIS


ESTADO DE GOIÁS

38

2.1.1. Todas as instalações e ligações provisórias serão de responsabilidade da CONTRATADA.

2.1.2. Em toda a área interna e externa dos bens móveis e imóveis de abrangência e/ou circundantes da obra, que sofrer quaisquer danos durante a mesma, terão de ser recuperados na mesma forma e espécie que encontrados antes do início da obra. A CONTRATADA deverá FOTOGRAFAR, tantas vezes quantas necessárias, para caracterizar a situação atual, pois será responsabilizada por quaisquer danos causados na área.

3. INFRA-ESTRUTURA

3.1. A CONTRATADA deverá executar, às suas expensas, todos os projetos necessários e inerentes à execução dos serviços de implantação de rede de fibra óptica nos locais estabelecidos no mapa fornecido pela Prefeitura Municipal de Itumbiara/GO, procedendo também as suas expensas, a apreciação e aprovação pelos órgãos fiscalizadores competentes;

3.2. Todos os projetos elaborados pela CONTRATADA deverão ser elaborados por engenheiro técnico devidamente competente e registrado junto ao CREA, observada toda a legislação pertinente e vigorante.

3.3. A CONTRATADA deverá observar fielmente todas as considerações e recomendações quanto à execução de infraestrutura encontradas e detalhadas nos projetos por ela elaborados e devidamente aprovados pelos órgãos fiscalizadores competentes;

3.4. A CONTRATADA não poderá, sob hipótese alguma, realizar alterações no projeto sem que haja autorização expressa e por escrito da fiscalização da Prefeitura Municipal de Itumbiara.

3.5. Qualquer alteração e/ou modificação de projeto, necessária e exigida pelos órgãos municipais, estaduais e federais, competentes para fiscalização e autorização dos serviços, deverá ser submetido à devida aprovação posterior por esse mesmos órgãos.

3.6 Os serviços deverão ser executados por profissionais especializados, registrados no órgão de classe, e de experiência comprovada na execução dos serviços ora licitados.

4 INSTALAÇÕES DE REDES ÓPTICAS

4.1. Será realizada implantação da rede de Fibra Óptica de alta velocidade

4.2 Será utilizado neste projeto o conceito de redes FTTx (Fiber to the X, em português Fibra até o X),

que consiste na utilização de Fibra Óptica desde a Central até o ponto em que se deseja atender

(cliente).

4.3 Para atender a todas as Edificações da Prefeitura Municipal de Itumbiara, serão utilizadas redes do

tipo PON (Rede Óptica Passiva), que consistem na utilização de elementos passivos.


ESTADO DE GOIÁS

39

5 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE SEGURANÇA

5.1 A CONTRATADA deverá obedecer todas as Normas Regulamentadoras, com especial atenção aos dispostos na NR-10 e na NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.

5.2. Todos os trabalhadores envolvidos nos serviços de instalações elétricas deverão possuir equipamentos de proteção individual e coletivos, específicos e adequados às suas atividades.

5.3. Todos os equipamentos de proteção individual ou coletivos utilizados pelos trabalhadores executores dos serviços deverão possuir certificado de aprovação, e as vestimentas utilizadas para o trabalho deverão ser adequadas às atividades com contemplação de segurança quanto à condutibilidade, à inflamabilidade e às influências eletromagnéticas;

5.4 A CONTRATADA deverá registrar os trabalhadores envolvidos no processo de execução dos serviços como um todo, dentro das normas da legislação trabalhista e previdenciária em vigor.

5.5. A CONTRATADA deverá confeccionar um plano de emergência, onde deverá ficar explícito, com participação e conhecimento total do conteúdo a todos os envolvidos na execução dos serviços, bem como da disponibilidade dos recursos existentes para eventuais emergências.

6 HABILITAÇÃO TÉCNICA

6.1 Deverá ser apresentado no envelope de Habilitação

6.1.1. Certidão de Registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA de sua sede, atualizados, em observância ao art. 69 da Lei Federal Nº. 5.194/66 e art. 1º, inciso II da Resolução Nº. 413/97 do CONFEA, no qual conste no quadro de Responsáveis Técnicos pelo menos 01 (um) técnico profissional de nível superior, habilitado em uma das áreas de Engenharia Elétrica, ou Engenharia Eletrônica ou Engenharia de Telecomunicações.

6.1.2. Certidão de Registro de seu(s) responsável(is) técnico(s), que irão elaborar e acompanhar o(s) projeto(s) que se fizerem necessários, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA de sua sede, atualizados, em observância ao art. 69 da Lei Federal Nº. 5.194/66 e art. 1º, inciso II da Resolução Nº. 413/97 do CONFEA

6.1.3. Apresentar atestado(s) de capacidade técnica operacional, acompanhada da certidão de acerco técnico (CAT), devidamente registrada no CREA, que comprove a execução de obra de Lançamento de Fibra Óptica em Vias Urbanas com quantitativo mínimo de 10.000 metros.

6.1.4. Apresentar atestado(s) de capacidade técnica operacional, acompanhada da certidão de acerco técnico (CAT), devidamente registrada no CREA, que comprove a Elaboração de Projeto de Uso Mútuo de Infraestruturas de Concessionária de Energia Elétrica com quantitativo mínimo de 10.000 metros.

6.1.5. Apresentar certificado profissional de conclusão de treinamento na solução de rede óptica do Fabricante apresentado pelo Licitante.

6.1.6. Apresentar certificado profissional de conclusão de treinamento do Fabricante da solução de rede metro ethernet (Comutador) apresentada.

6.2. JUSTIFICATIVAS DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS:


ESTADO DE GOIÁS

40

6.2.1. As exigências técnicas acima se justificam pela singularidade da obra, considerada como tal pela sua ALTA COMPLEXIDADE e ALTO NÍVEL DE CONHECIMENTO TECNOLÓGICO necessário para seu desenvolvimento e execução.

7. ESPECIFICAÇŐES TÉCNICAS

7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS - Esta especificação estabelece os principais requisitos técnicos para o fornecimento dos materiais utilizados.

7.1.1 Todos os componentes da rede FTTX incluindo OLT, ONU, Cabo de Fibra Óptica I e II, Cordões de Fibra Óptica, Caixas de Emenda Óptica, Terminadores Ópticos e Distribuidores Internos Ópticos) deverão ser, obrigatoriamente da mesma marca, para melhor funcionamento da solução.

7.1.2 Será exigida, sob pena de desclassificação, a apresentação dos prospectos (Folha de Dados ou Folder ou Manual) dos insumos e dispositivos listados abaixo:

7.1.2.a. Concentrador de Assinantes (OLT)

7.1.2.b Terminal de Rede Óptica (ONT/ONU)

7.1.2.c. Distribuidor Interno Óptico (DIO)

7.1.2.d. Comutador de Rede (Switch)

7.1.2.e Cabo de Fibra Óptica I

7.1.2.f. Cabo de Fibra Óptica II

7.1.3. Exigências adicionais ou dispensa de atendimento das exigências desta especificação estarão sujeitas a prévia aprovação da Prefeitura Municipal de Itumbiara. O fornecimento compreenderá o equipamento relacionado, completo, testado e pronto para instalação, tudo de acordo com esta especificação, incluindo todos os componentes inclusive aqueles que, embora aqui não mencionados explicitamente, sejam necessários para seu bom funcionamento.

7.2. ESPECIFICAÇŐES DE MATERIAIS: 7.2.1. CABO DE FIBRA ÓPTICA I Cabo Óptico Externo Monomodo Autossustentado Totalmente Seco Descrição: • Este cabo óptico adotado para uso externo deverá ser do tipo “loose”, composto por 24 fibras

ópticas do tipo monomodo dentro de tubos de material termoplástico para acomodação das fibras. Unidades básicas reunidas ao redor de um elemento central dielétrico para formar o núcleo do


ESTADO DE GOIÁS

41

cabo. Fibras dielétricas de aramidas aplicadas sobre o núcleo do cabo, para fornecer ao cabo resistência contra os esforços de tração. Sobre este conjunto é aplicada uma capa externa em polietileno na cor preta;

• O interior do tubo deverá ser seco, livre de geléia, protegido por elementos hidroexpansíveis para evitar a penetração de umidade;

• O núcleo deverá ser seco protegido com materiais hidro-expansíveis para prevenir a entrada de umidade;

• Deverá ser totalmente dielétrico, ser resistente a intempéries e ação solar (proteção UV); • Este cabo deverá ser constituído por fibras monomodo 9/125 �m, proof-test 100Kpsi; • Apresentar diâmetro do campo modal: • 9,3 +/- 0,5�m em 1310�m; • 10,4 +/- 0,8�m em 1550�m. • Apresentar atenuação máxima de: • 0,37 dB/km em 1310�m; • 0,23 dB/km em 1550�m. • Fabricante deste cabo óptico preferencialmente deverá possuir certificação ISO 9001 E ISO

14001; • Apresentar Certificação Anatel; • Possuir raio mínimo de curvatura de 20 x diâmetro do cabo durante a instalação e de 10 x diâmetro

do cabo após instalado; • Temperatura de operação de -20 a 65 graus, comprovada através de teste ciclo térmico; • Permitir instalações aéreas entre postes com vãos livres de até 80 m sem cordoalha de aço; • Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação,

gravação seqüencial métrica (em sistema de medida internacional SI); • Demais características de acordo com a norma ABNT NBR 14160. 7.2.2. CABO DE FIBRA ÓPTICA II Cabo óptico adequado para aplicações internas e externas autossustentadas tipo “drop” para acesso ao assinante. Construção em figura oito, constituído por 02 fibras ópticas monomodo alojadas dentro de um tubo termoplástico (tipo loose) com gel para acomodação das fibras, revestido por fibras sintéticas dielétricas, fio de aço para sustentação e cobertos por uma capa externa em termoplástico especial para uso interno/externo; Descrição: • Deverá ser da mesma marca do Item Fibra Óptica I • Ser adequado para instalação em vãos máximos de 80 m para flecha de 1%; • Possuir fio de aço galvanizado de 1,3 mm de diâmetro nominal como elemento de sustentação; • Composto por: 02 fibras; • Apresentar carga máxima de operação 1250 N; • Fabricante deste cabo óptico preferencialmente deverá possuir certificação ISO 9001 E ISO 14001. • Apresentar Certificação Anatel; • Este cabo deverá ser constituído por fibras monomodo 9/125 �m, proof-test 100Kpsi. • Apresentar diâmetro do campo modal: • 9,3 +/- 0,5�m em 1310�m; • 10,4 +/- 0,8�m em 1550�m. • Apresentar atenuação máxima de: • 0,37 dB/km em 1310�m; • 0,23 dB/km em 1550�m.


ESTADO DE GOIÁS

42

• Possuir resistência à umidade, fungos, intempéries e ação solar (proteção UV); • Classe de flamabilidade: COG • Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação,

gravação sequencial métrica (em sistema de medida internacional SI); • Demais características de acordo com a norma ABNT NBR 15596. • Deverá ser, obrigatoriamente, da mesma marca do Item Cabo de Fibra Óptica I.

7.2.3. DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA RACK DE ATÉ 48 FIBRAS

Deve ser constituído de um gabinete metálico com gaveta deslizante, painel frontal de

adaptadores, tampa frontal para fechamento e proteção, bandejas de emenda, adaptadores ópticos e pigtails ópticos.

Na gaveta devem se localizar as bandejas de emenda que acomodam as fusões das fibras do cabo com os pigtails.

Deve ser obrigatoriamente da mesma marca do item Cabo Óptico I. Deve ser compatível com racks padrão 19" ou 23", e ter somente 1 unidade de rack de altura

(1U). Capacidade para até 48 conexões ópticas do tipo SC ou LC, até 16 conexões do tipo FC ou ST, ou até 32 conexões do tipo E2000. Também deve ter as seguintes características:

� Estrutura de aço SAE 1020 galvanizado;

� Proteção contra corrosão em ambientes internos;

� Constituído por gabinete metálico com gaveta deslizante através de trilhos;

� Sistema de trava nos trilhos da gaveta para não permitir a separação entre este elemento e o gabinete;

� Gaveta vazada que permite a visualização dos conectores mesmo quando o produto está instalado em unidades superiores do rack, sem a necessidade de abrir a tampa frontal;

� Instalação de até 4 bandejas de emenda com capacidade de até 12 fusões cada uma;

� Painel frontal para fixação dos adaptadores ópticos;

� Painel frontal com identificação numérica das portas;

� Tampa frontal articulável para melhor facilidade de manobra dos cordões;

� Tampa frontal com 2 parafusos (não se pode retirar da tampa) para fechamento;

� Tampa frontal com identificação numérica das portas;

� Tampa frontal com identificação de perigo de laser óptico impressa na estrutura (triângulo amarelo);

� Guia de fibras na parte frontal e saída lateral de cordões, que possibilitam raio de curvaturas para ótima performance das fibras ópticas;

� Fornecido com anéis que organizam os pigtails;

� Sistema de armazenamento de tubo loose (buffers) na parte inferior da bandeja deslizante, separado do ambiente de emendas, conectorização e ancoragem dos cabos;

� Raio de curvatura mínimo de 30 mm em toda sua estrutura;

� 2 acessos traseiros com sistema de fixação e ancoragem de cabos ópticos;

� Bandeja de emenda deve ser fabricada em material termoplástico – norma UL-94 V0;


ESTADO DE GOIÁS

43

� Bandeja de emenda deve possibilitar inversão de fibra no momento de armazenamento e encaminhamento;

� Bandeja de emenda deve possibilitar empilhamento;

� Bandeja de emenda com travas e ancoragem quando empilhadas, para que permaneçam como uma estrutura única;

� Bandeja de emenda deve possibilitar abertura por qualquer lado estando sozinha ou empilhada;

� Bandeja de emenda com todos os acessórios necessários para a realização de fusão;

� Fixadores de proteção de emendas removíveis para instalação de Splitters Ópticos;

� Kit de instalação completo fornecido como produto (acessórios para ancoragem dos cabos de entrada, bandejas e pigtails); Acessórios devem ser da mesma marca do DIO;

� Deverá ser, obrigatoriamente, da mesma marca do Item Cabo de Fibra Óptica I. 7.2.4. COMUTADOR CENTRAL DE REDE METRO ETHERNET Comutador Ethernet compatível com as seguintes características técnicas:

• Roteamento IP (Camada 3) • Fast Ethernet (802.3u) • Giga Ethernet (802.3ab, 802.3z) • 10 Giga Ethernet (802.3ae)

• Possuir no mínimo 24 portas 1GE 1000Base-X SFP e 4 portas 10GE (XFP ou SFP+).

• Apresentar juntamente com a proposta comercial, documento expedido pelo Fabricante, endereçado à Administração da Prefeitura Municipal de Itumbiara, contendo o número deste Edital que comprove que a empresa licitante é autorizada a instalar e prestar serviços de garantia e manutenção on-site durante 01 ano.

• O equipamento deve apresentar altura de 1U, montável em rack de 19’’ devendo este vir acompanhado dos devidos acessórios para tal.

• Suportar operação normal em temperaturas de 0 a 50°C. • Umidade Relativa 10% até 90% sem condensação. • O equipamento deverá possuir ventilação forçada e adequada à

operacionalização do equipamento. • O equipamento é de primeira qualidade, novo, sem uso, de fabricação recente

(fabricado no máximo a 6 meses antes da data de entrega) e com acabamento apropriado. • Possuir fonte de alimentação AC de 110/220 V / DC (-48V), com chaveamento

automático (Deve permitir a inserção de fonte redundante). • A fonte de alimentação instalada é interna ao chassis. • A fonte de alimentação instalada é do tipo “hot-insertable” e “hot-removable”. • A fonte de alimentação instalada alimenta e suporta a configuração solicitada. • O equipamento possui hardware específico com tecnologia ASICs (Application-

Specific Integrated Circuits) para tratar pacotes, filtros, policies e etc. • Possuir arquitetura non-blocking, wire-speed interna.

• Implementar capacidade de comutação agregada maior ou igual a 128 Gbps, entrando e saindo simultaneamente.

• Capacidade de encaminhamento de pacotes de no mínimo 95Mpps, com pacotes de, no máximo 64 bytes.


ESTADO DE GOIÁS

44

Funcionalidades L2:

• Implementar no mínimo 4.000 VLANs ativa (não considerar mecanismos multiplicadores como por exemplo Q-in-Q).

• Implementar no mínimo 32.000 endereços MAC. • Implementar 802.1Q Virtual Bridged LANs. • Implementar 802.1Q-in-Q (VLAN stacking). • Implementar 802.1ad (Provider Bridges). • Implementar jumbo frames (9000 Bytes). • Implementar 802.1p tagging. • Implementar 802.3x flow control.

• Implementar autonegociação. • Implementar modo Full Duplex. • Implementar 802.3ad (LACP). • Implementar 802.1D MAC Bridges. • Implementar 802.1w Rapid STP. • Implementar 802.1s Multiple Spanning Trees. • Implementar listas de acesso layer 2 em HW. • Implementar 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP). • Implementar dual-mode VLANs, isto é, VLANs cujas portas podem trabalhar

simultâneamente no modo “tagged” e “untagged”. • Implementar o tunelamento de protocolo L2 - STP e derivados. • Implementar controle do recebimento/filtragem de BPDU (BPDU Guard e Filtering). • Implementar entradas estáticas na tabela ARP. • Implementar Port-Based VLAN, com possibilidade de overlap de portas. • Deverá Implementar recurso de VLANs baseada em: Protocol-Based e MAC-Based. • Deverá reescrever, incluir ou retirar VLAN IDs do Frame Ethernet. • Implementar "Aging" de L2 (MAC) por VLAN/Bridge Domain. • Implementar definição de "Aging" por inatividade ou por tempo absoluto. • Implementar definição de VLAN em VLAN, seguindo IEEE802.1ad ou IEEE802.1QinQ. • Implementar IEEE 802.1QinQ seletivo. • Implementar tradução de VLANs (S-VLAN e C-VLAN). • Implementar Multicast IPv4. • Implementar no mínimo 1000 rotas multicast. • Implementar RFC 1112 IGMP. • Implementar RFC 2236 IGMP v2. • Implementar RFC 3376 IGMP v3.

Funcionalidades L3: • Implementar a configuração de rotas estáticas. • Implementar redistribuição de rotas entre diferentes protocolos. • Implementar geração de logs dos protocolos. • Implementar e suportar os seguintes protocolos:

- RFC 1723 ou RFC 2453 (RIPv2); - RFC 2328 (OSPFv2); - RFC 1587 ou RFC 3101 (OSPF NSSA); - RFC 3623 Graceful OSPF Restart; - RFC 4601 PIM-SM;


ESTADO DE GOIÁS

45

- RFC 4607 PIM-SSM; - pelo menos 8 áreas OSPFv2; - pelo menos 15 adjacências OSPFv2;

• Implementar autenticação via "simple-password" e/ou "MD5"; • Implementar e suportar RFC 2338 ou RFC 3768 – VRRP para IPv4 (Virtual Router

Redundancy Protocol ) ou funcionalidade similar. • Quando operar como um equipamento L3, a capacidade mínima de rotas IPV4: 12k.

Quando operar como um equipamento L3, a capacidade mínima de rotas IPV6: 6k. Implementa o switching de nível 3 (três) em Wire Speed.

‘ OAM:

• Implementar Ethernet Link OAM IEEE 802.3ah. • Implementar Ethernet CFM IEEE 802.1ag. • Implementar Ethernet Y.1731. • Implementar Ethernet LMI. MEF: • Possuir compatibilidade com os padrões MEF 9 e 14. Características Gerais de Interface • Suportar interface 1GE IEEE 802.3z para fibra óptica. • Suportar transceiver para fibra multimodo - 1000BASE-SX. • Suportar transceiver para fibra monomodo - 1000BASE-LX. • Suportar transceiver para fibra monomodo - 1000BASE-ZX (mínimo 80km). • Suportar portas UTP, 1000BASE-T - padrão IEEE 802.3ab. • Suportar transceiver para fibra monomodo - 1000BASEBX10 e 1000BASE-BX10-U para

aplicações bidirecionais em fibra única. • Implementar contadores de frames recebidos e descartados para interfaces 1GE. • Implementar agregação de enlaces Ethernet 1GE. • Implementar agregação de pelo menos 8 interfaces. • Implementar Auto-MDIX (automatic medium-dependent interface crossover) para as portas

elétricas. • Implementar no mínimo 128 grupos de interfaces agregadas por sistema. • Implementar o Link Flap Detection. Utilizado para detectar interfaces que

continuamente sinalizam “Up” e “Down” devido a algum problema. • Suportar interface 10GbE IEEE 802.3ae LAN PHY. • Suportar transceiver para fibra multimodo - 10GBASE-SR. • Suportar transceiver para fibra multimodo - 10GBASE-LR. • Suportar transceiver para fibra monomodo - 10GBASE-ER. • Suportar transceiver para fibra monomodo - 10GBASE-ZR (mínimo 80km ). • Implementar contadores de frames recebidos e descartados para interfaces 10GE. • Implementar agregação de enlaces Ethernet 10GE. QoS • Implementar QoS do nível L2 até L4.


ESTADO DE GOIÁS

46

• Implementar priorização de tráfego (QoS) por tipo de protocolo e por serviços da pilha TCP/IP.

• Implementar RFC 2474 - Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers.

• Implementar DiffServ - RFC 2475 - An Architecture for Differentiated Services. • Implementar RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port. • Implementar RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF). • Implementar RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF). • 8.8 Implementar RFC 2475 DiffServ Core and Edge Router Functions. • 8.9 Implementar pelo menos 8 filas de QoS (em hardware) por porta. • 8.10 Deverá implementar o Rate Shapping Bidirecional (Ingress e Egress) com

granularidade a partir de 64K bit/s por porta. • Implementar Egress Shaping. • Implementar Ingress Policing. • Implementar mecanismos para avaliação dos pacotes que excederem a especificação de

banda, configurando ações tais como: transmissão sem modificação, transmissão com remarcação e descarte.

• Implementar RFC 2697 A Single Rate Three Color Marker. • Implementar configuração de 2 rate 3 color policer ou shaper - RFC2698 - A Two Rate

Three Color Marker. • Implementar mecanismo de priorização baseado em classes. • Implementar mecanismos de QoS Strict Priority, WFQ(Weighted Fair Queuing) e WRR

(Weighted Round Robin). • Implementar WRED - Weighted Random Early Detection. • Implementar funcionalidades de controle e limitação de tráfego com garantia de banda por

classe de serviço. • Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em endereço de origem. • Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em porta de origem. • Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em endereço de destino. • Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em porta de destino. • Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em marcação DSCP. • Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em marcação IP Precedence. • Implementar classificação e marcação de pacotes baseada em CoS (“Class of Service” –

nível 2). • Implementar funcionalidade que permita o mapeamento do tráfego via lista de controle. • Implementar aplicação de políticas de QoS em todas as portas físicas do equipamento. • A aplicação de features de QoS e Rate shaping não deve causar impactos significativos no

sistema, a ponto de degradar os serviços. • 8.30 Implementar a leitura, classificação e remarcação de QoS (802.1p e DSCP).

Gerenciamento • Os Switches deverão possuir pelo menos uma porta serial RS-232 para acesso ao

equipamento, via console com conector DB-9 ou RJ45. • A Memória Flash instalada deve ser suficiente para comportar no mínimo duas imagens do

Sistema Operacional simultaneamente, permitindo que seja feito um upgrade de Software e a imagem anterior seja mantida.

• Implementar os seguintes grupos de RMON através da RFC1757: History, Statistics, Alarms e Events.


ESTADO DE GOIÁS

47

• Deverá armazenar simultaneamente mais de uma configuração do equipamento em memórias tipo Flash ou disco rígido.

• Deverá realizar o upload e download da configuração. • Implementar SNMPv2c. • Implementar SNMPv3. • Implementar pelo menos os seguintes níveis de segurança para SNMPv3: Com autenticação

e sem privacidade, com autenticação e com privacidade. • Implementar SSH v2 server. • Implementar cópia de arquivos de configuração e imagens de firmware usando no mínimo

um dos seguintes protocolos: TFTP/FTP/SFTP/SCP. • Implementar gerência fora de banda por interface dedicada. • Deverá possuir interface Console padrão RS232 (EIA/TIA 561 – conector RJ45), ou

disponibilizar adaptador, na quantidade de portas console, que atenda esse padrão. • Caso o equipamento possua funcionalidade de acesso por Telnet ou via HTTP, o

equipamento deverá permitir que estas sejam desabilitadas, através de configuração, sem prejuízo às demais funcionalidades do mesmo.

• Implementar criação de listas de acesso baseadas em endereços IP para limitar o acesso ao elemento de rede via Telnet ou SSH, possibilitando a definição dos endereços IP de origem das respectivas sessões:

• Implementar comandos de depuração. • Implementar recursos de segurança conforme IEEE 802.1X. • Implementar RFC 854 Telnet client and server. • Implementar RFC 2131 BOOTP/DHCP relay. • Implementar RFC 1157 SNMPv1. • Implementar RFC 1212, RFC 1215 MIB-II, Ethernet-Like MIB & TRAPs. • Implementar RFC 1573 Evolution of Interfaces Group of MIB II. • Implementar RFC 1650 Ethernet-Like MIB (update of RFC 1213 for SNMPv2). • Implementar RFC 1901 – 1908 SNMP Version 2c, SMIv2 and Revised MIB-II. • Implementar RFC 2570 – 2575 SNMPv3, user based security, encryption and

authentication. • Implementar RFC 2576 Coexistence between SNMP Version 1, Version 2- and Version3. • Implementar RFC 2665 Ethernet-Like-MIB. • Implementar RFC 2674 802.1p / 802.1Q MIBs. • Implementar RFC 2233 Interface MIB. • Implementar restrição de encaminhamento de frames somente para MACs específicos,

aprendidos dinamicamente (port security). • Implementar restrição de encaminhamento de frames somente para MACs específicos,

definidos estáticamente (port security). • Implementar DHCP Helper Address (definição de endereço de servidor DHCP). • Implementar DHCP Relay, com inserção de informações (option 82). • Implementar desativação de MAC Learning por interface. • Implementar desativação de MAC Learning por VLAN. • espelhamento de tráfego para portas locais. • Implementar espelhamento de tráfego para portas remotas (em outros equipamentos). • Implementar no mínimo 4 sessões simultâneas de espelhamento de tráfego. • Implementar mecanismo de isolamento de comunicação entre interfaces da mesma

VLAN/Bridge Domain. • Implementar protocolo otimizado para anéis baseados em L2: ITU-T G.8032, REP, EAPS

ou similar.


ESTADO DE GOIÁS

48

• Implementar reescrever, incluir ou retirar VLAN IDs do Frame Ethernet. • Implementar Syslog Local e Remoto, com capacidade de armazenamento de no mínimo 300

mensagens locais. • Implementar múltiplos servidores Syslog remotos. • Implementar RFC 1492 TACACS+. • Implementar RFC 2138 RADIUS Authentication. • Implementar RFC 2139 RADIUS Accounting. • Implementar autenticação dos administradores de rede usando RADIUS e TACACS+. • Implementar mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting) com

garantia de entrega. • Implementar mecanismo para controlar quais comandos usuários ou grupos de usuários

podem emitir. • Implementar autenticação mútua entre o servidor AAA e o cliente AAA. • Implementar RFC 1305 Network Time Protocol (Version 3) ou RFC 2030 –Simple

Network Time Protocol (version 4). • Implementar monitoração do uso de CPU do processador via SNMP. • Implementar monitoração do uso de memória do processador via SNMP. • Implementar monitoração do uso de CPU do processador via comando de operação. • Implementar monitoração do uso de memória do processador via comando de operação. • Implementar menos 1000 listas de controle de tráfego (ACLs) para Ipv4. • Implementar listas de controle complexas sem perda de desempenho. • Implementar contadores para as listas de acesso. • Implementar listas de acesso para o tráfego entrante e sainte. • Implementar o policiamento ou controle de acesso ao plano de controle. • Implementar recursos contra ataques do tipo Denial of Service. • Todos os requisitos, exceção àqueles de capacidade (prefixo IP e MAC), devem ser

atendidos de forma concomitante, ou seja, a conformidade de um requisito não pode afetar a disponibilidade dos demais.

• Implementar limites máximos de MAC por interface. • Implementar limites máximos de MAC por VLAN/bridge domain. • Deverá Implementar os mecanismos de proteção aos protocolos L2 contra ataques de rede

com limitação de banda para tráfegos de broadcast (storm), multicast e destination lookup failure (DLF). Quando um Mac de destino não se encontra na tabela FDB ocorre o DLF e então o pacote é descartado.

• Implementar taxa máxima de Broadcast, Multicast e Unicast-desconhecido controlada por porta (storm control).

7.2.5. OLT (TERMINAL DE LINHA ÓPTICA) Concentrador de Assinantes do tipo Standalone com as seguintes características técnicas:

Estrutura tipo standalone, que dispensa instalação de módulos separados de interfaces PON, gerência e alimentação elétrica;

2 slots para interface PON; 2 interfaces de uplink tipo combo, sendo cada uma constituída por um par de:

- 1 porta metálica RJ-45 Gigabit Ethernet; - 1 porta óptica SFP (Small Form Pluggable) Gigabit Ethernet;


ESTADO DE GOIÁS

49

Apenas uma interface de cada porta combo pode estar ativa. Em caso de operação simultânea, a porta óptica deve ter prioridade;

Deve atender às seguintes características EPON: - De acordo com o padrão EPON IEEE 802.3ah; - Atendimento a até 64 usuários por interface PON (128 por OLT); - Atendimento a usuários em até 20km a partir da OLT; - Velocidade de transmissão:

� Downstream: 1,25Gbps (EPON) / 970Mbps (Ethernet); � Upstream: 1,25Gbps (EPON) / 950Mbps (Ethernet);

- Suportar OAM conforme IEEE 802.3ah para Remote Failure Indication, Remote Loopback e Link Monitoring;

- Suportar FEC (Forward Error Correction) conforme IEEE 802.3ah; - Comprimento de onda de transmissão: 1490nm; - Comprimento de onda de recepção: 1310nm; - Suportar até 192 LLIDs por interface PON;

Deve atender às seguintes características de Layer 2: - Suportar 3072 endereços MAC por interface PON; - Suportar 802.1Q para mapeamento de VLAN por LLID; - Suportar até 4094 Vlans; - Deve operar em redes que tenham pacotes xSTP trafegando (802.1D, 802.1w,

802.1s); - Modos de configuração de VLANs:

� Simple Bridged; � Dedicated Single VLAN; � Dedicated Double VLAN; � Shared VLAN; � Transparent VLAN (até 63 Vlans); � Prioritized VLAN; � Priority Remapping Single VLAN; � Priority Remapping Double VLAN; � Priority Remapping Shared VLAN; � Priority Shared VLAN; � Transparent Priority Shared VLAN ; � Transparent Shared VLAN with Broadcast ; � Double Tagged Shared VLAN;

Características de QoS: - Suportar 802.1p com 7 filas de prioridade por LLID; - Permitir DBA (Dynamic Bandwidth Allocation) para gerenciamento da banda

dos usuários por porta da ONU; - Possibilitar configuração de largura de banda garantida (fixa) e tolerante

(mínima e máxima); Deve atender às seguintes características de Multicast:

- Apresenta funcionalidade de grupos multicast; - Suportar IGMP Proxy;

Deve atender às seguintes características de ACL:


ESTADO DE GOIÁS

50

- Suportar regras para classificação e filtragem de pacotes, com base em parâmetros de camada 2, 3 e 4;

Deve atender às seguintes características de Gerenciamento: - Sistema de gerência integrado ao hardware; - Apresentar as seguintes interfaces de conexão:

� 1 interface Fast Ethernet RJ-45 para acesso local ou remoto; � 1 interface console serial RJ-45;

- Gerência local via CLI e porta console; - Gerência remota via:

� Interface gráfica com acesso por web browser; � Protocolo SNMP; � CLI via Telnet;

- Permitir gerência in-band e out-of-band; - O software (interface gráfica) de gerência vem integrado na OLT, não sendo

necessária instalação em servidor externo; - Suportar MIB II, Enterprise MIB e traps SNMP com SNMP v1, v2c e v3; - Permitir atualização de firmware da OLT; - Permitir atualização remota de firmware das ONUs; - Suportar cliente DHCP para IP dinâmico da gerência ou configuração de IP

estático; - Possibilitar funcionalidade de restauração de configuração anterior salva;

Deve atender às seguintes características de Monitoramento: - Suportar grupos RMON 1, 2, 3 e 9; - Apresentar monitoramento de tráfego das interfaces PON e ONUs; - Possuir contadores para octetos transferidos, frames totais transferidos, frames

unicast transferidos, frames broadcast transferidos, frames multicast transferidos, erros CRC-32, frames subdimensionados, frames superdimensionados, colisões, frames perdidos (overflow) e frames parados.

- Apresentar monitoramento do status da fonte; - Apresentar monitoramento da temperatura da OLT; - Apresentar diagnóstico de conectividade da OLT via ping; - Apresentar diagnóstico da memória RAM, FLASH e EEPROM; - Apresentar monitoramento de status das ONUs; - Apresentar teste do link de fibra entre a OLT e ONUs; - Possuir log e alarmes das funções de monitoramento, configuráveis; - Suportar exportação de arquivo de log via TFTP, de duas maneiras:

� Exportação manual de log via interface gráfica ou CLI; � Exportação automática quando exceder a capacidade máxima de

entradas; - Possibilitar utilização de sistema externo de monitoramento de logs, via traps

SNMP; - Possibilitar utilização de sistema externo de monitoramento de logs, via servidor

de Syslog; Deve atender às seguintes características de Segurança:

- Autenticação para acesso à gerência via servidor remoto RADIUS e TACACS+;


ESTADO DE GOIÁS

51

- Suportar acesso à interface de gerência via HTTPS (SSL); - Suportar acesso à interface de gerência via SSH; - Ser possível filtrar conexões à gerência (aceitar ou negar) por faixa e tipo de

conexão (HTTP, Telnet e SNMP); - As contas de usuários com acesso à gerência do sistema devem poder ser

configuradas com 15 níveis de autoridade; - Possuir auto-logout com tempo configurável; - Apresentar criptografia de dados na camada PON para segurança dos usuários;

Suportar a IPv6; Deve atender às seguintes características de redução de consumo de energia:

- O sistema EPON deve permitir funcionalidade de redução de consumo de energia;

- A gestão de tal funcionalidade deve ser realizada pela OLT; - As ONUs que forem compatíveis com tal funcionalidade, devem operar da

seguinte maneira: quando é detectado que não há tráfego nas portas da ONU, esta deve entrar em estado de espera, desligando circuitos internos para economizar energia. Uma vez detectada a volta de tráfego, a ONU deve retornar à operação normal;

- A OLT deve poder ativar/desativar tal funcionalidade em cada ONU da rede, independentemente, para aquelas que tenham suporte a esta funcionalidade;

- A OLT deve possibilitar a configuração dos tempos de guarda de detecção de tráfego para a ONU entrar em estado de espera e retornar ao estado normal;

Deve atender às seguintes características Construtivas: - Apresentar possibilidade de alimentação redundante, composta por uma entrada

AC full-range (100-240VAC, 50/60Hz) e outra DC 12V; - Consumo máximo de 20W; - Dimensões máximas de 220 x 44 x 130 mm (1U de altura, possibilitando

instalação em racks 19” com acessório incluso); Atender os requisitos RoHS; Atender requisitos internacionais de compatibilidade eletromagnética; Deverá ser, obrigatoriamente, da mesma marca do Item Cabo de Fibra Óptica I. Possuir certificação ANATEL; Garantia de 1 ano.

7.2.6. ONT/ONU A ONU (Optical Network Unit) é um dispositivo utilizado em redes FTTx (Fiber To The X) para acesso ao cliente. Características Técnicas:

• Deve possuir 1 interface PON óptica SC-PC, fibra monomodo;

• Deve possuir 2 interfaces metálicas RJ-45, sendo: o 1 interface 100Base-TX (Fast Ethernet); o 1 interface 1000Base-T (Gigabit Ethernet);

• Deve atender as seguintes características EPON: o De acordo com o padrão EPON IEEE 802.3ah;


ESTADO DE GOIÁS

52

o Operação em até 20km a partir da OLT; o Velocidade de transmissão:

� Downstream: 1,25Gbps (EPON) / 970Mbps (Ethernet); � Upstream: 1,25Gbps (EPON) / 950Mbps (Ethernet);

o Comprimento de onda de transmissão: 1310nm; o Comprimento de onda de recepção: 1490nm; o Suportar OAM conforme IEEE 802.3ah para Remote Failure Indication, Remote

Loopback e Link Monitoring; o Suportar FEC (Forward Error Correction) conforme IEEE 802.3ah; o Suportar até 8 LLIDs por ONU;

• Deve atender as seguintes características de Layer 2: o Suportar 64 endereços MAC por porta Ethernet; o Suportar 802.1Q (VLANs) o Suportar pacotes VLAN tagged, untagged e QinQ; o Proteção contra broadcast storm; o 1,25Mb de buffer; o Pacotes de até 1536 bytes; o Velocidade de pacotes:

� 10Base: 14880 pps; � 100Base: 148800 pps; � 1000Base: 1413600 pps;

• Deve atender as seguintes características de QoS: o Suportar 802.1p (QoS); o 40 filas, sendo 20 de downstream e 20 de upstream; o Possibilitar configuração de largura de banda garantida (fixa) e tolerante (mínima e

máxima);

• Deve atender as seguintes características de Multicast: o Suportar IGMP Snooping;

• Deve atender as seguintes características de Gerenciamento: o Função de auto-descoberta na rede PON; o Habilitar/desabilitar portas a partir da OLT; o Habilitar/desabilitar serviços (LLIDs) a partir da OLT; o Autorização ou bloqueio do equipamento a partir da OLT; o Possibilitar configuração das portas Ethernet:

� Modo auto-negociação ou forçado; � Controle de fluxo habilitado ou desabilitado;

o Permitir gerência remota via SNMP;

• Deve atender as seguintes características de Monitoramento: o Apresentar monitoramento do status das portas; o Apresentar monitoramento do status do link de fibra; o Possuir LEDs indicadores de status de funcionamento e das portas; o Possuir contadores para octetos transferidos, frames totais transferidos, frames

unicast transferidos, frames broadcast transferidos, frames multicast transferidos, erros CRC-32, frames subdimensionados, frames superdimensionados, colisões, frames perdidos (overflow) e frames parados.


ESTADO DE GOIÁS

53

o Possuir alarme de power-off (dying gasp);

• Deve atender as seguintes características de Segurança: o Apresentar criptografia de dados na camada PON para segurança dos usuários;

• Deve atender as seguintes características Construtivas: o Corpo em material plástico; o Alimentação DC 12V, com adaptador AC/DC full-range (100-240VAC, 50/60Hz)

incluso; o Consumo máximo de 3,6W; o Dimensões máximas de 160 x 30 x 115mm;

• Atender os requisitos RoHS;

• Atender requisitos internacionais de compatibilidade eletromagnética;

• Possuir certificação ANATEL;

• Garantia de 1 ano.

• Deverá ser da mesma marca do Concentrador de Assinantes OLT. 7.2.7. CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO SC/APC Cordão Óptico Simplex Monofibra do tipo SC com as seguintes características:

• Deverá ser, obrigatoriamente, da mesma marca do Item Cabo de Fibra Óptica I. • Polimento APC; • Tipos de Fibra Monomodo;

-G.657A (9µm);

• Tipo de cabo; - Cabo Óptico Monofibra: deve ser totalmente dielétrico constituído por uma fibra óptica monomodo, com revestimento primário de acrilato e revestimento secundário em material polimérico e termoplástico. Sobre o revestimento secundário são colocados elementos de tração de fios dielétrico e capa em material não propagante à chama.

• Classe de Flamabilidade; -COG – Cabo Óptico Geral (classe padrão);

• Curvatura mínima; -Raio mínimo de curvatura: 50mm

• Quantidade de Ciclos; >500 inserções

• Carga Máxima Admissível; -Cordão monofibra ou duplex: 30N -Cordão reforçado 300N

• Tração de Ruptura; -Cordão monofibra – 200N; -Cordão duplex – 400N;

• Resistência a Tração;


ESTADO DE GOIÁS

54

>100N;

• Temperatura de Operação; -25ºC a 75ºC;

• Normas; -ISO 8877; -ANSI/TIA/EIA -568-C.1; -ANSI/TIA/EIA-568-C.3; -ABNT NBR 14433; -ABNT NBR 14106; -ABNT NBR 14705.

• Deve ser fornecido com folha de testes (medidas de perda de inserção e perdas de retorno);

• Deve ter garantia de 1 ano. 7.2.8. RACK 19” 42U - Deve possuir Estrutura Soldada com Colunas em Perfil de Aço, com profundidade mínima 600MM,

fechamentos laterais e frontal removíveis em chapa de aço com aletas de ventilação e fecho rápido, porta possuindo perfil de aço, com visor em acrílico cristal e fechadura tipo cilindro com duas chaves;

7.2.9. FERRAGENS DE FIBRA ÓPTICA 7.2.9.a. As ferragens utilizadas na fixação do Cabo de Fibra Óptica nos postes deverão estar em conformidade com os padrões estabelecidos pela concessionária de energia Celg. 7.2.9.b. Deverão ser utilizados, obrigatoriamente suporte dielétricos ou grampo de suspensão apenas em angulações máximas de até 20º. 7.2.9.c. Em curvas com angulação >20º deverá ser utilizado Conjunto de Encabeçamento Duplo com Rack e Roldana 72x72 (Armação Pesada). 7.2.9.d. As reservas técnicas deverão ser fixadas em suporte tipo raquete, conforme norma NTC-15. 7.3 ESPECIFICAÇŐES DE SERVIÇOS

7.3.1 As instalações deverão ser executadas de acordo com as normas NTC-15 da CELG-DISTRIBUIÇÃO S/A.

7.3.2. O catálogo de montagem dos fabricantes dos equipamentos deverá ser consultado a todo instante no sentido de se conseguir o melhor resultado possível nas montagens mecânicas.

7.3.3. Os ativos de rede serão instalados em 03 POPs ou Centrais nos seguintes locais escolhidos pela Prefeitura Municipal de Itumbiara:

- Central 01: Prefeitura Municipal de Itumbiara – Palácio “Castelo Branco”


ESTADO DE GOIÁS

55

- Central 02: Centro de Manutenção e Apoio CMA

- Central 03: Escola Municipal Juca Andrade

7.3.4. As centrais deverão estar interligadas formando um anel óptico de 10Gbps através das portas SFP+ ou XFP dos Switches Comutadores.

7.3.5. Em cada uma das três centrais os Switches deverão ser devidamente interligados aos OLTs, de forma a prover redundância do Link.

7.3.6. Serão instaladas 03 centrais, em cada central deverão ser instalados, no mínimo, os seguintes equipamentos:

a) 01 x Rack 42U 19” completo com acessórios necessários a instalação e completa fixação de todos os dispositivos necessários para interligação da rede de fibra óptica/dados

b) 01 x OLT

c) 01 x Switch Central (comutador central de rede metro ethernet)

d) 01 x DIO 48 FO

7.3.7. Em cada edificação (cliente) deverão ser fornecidos e instalados os seguintes equipamentos:

a) 01 x Rack 19” 8U de Parede completo com acessórios necessários a instalação e completa fixação de todos os dispositivos necessários para interligação da rede de fibra óptica/dados

b) 01 x Terminador Óptico de até 12 Fibras Ópticas

c) 01 x ONU

7.3.8. Os equipamentos citados devem seguir especificação técnica recomendada e devem ser

fornecidos com todos os acessórios necessários a sua instalação e funcionamento.

7.3.9. Os serviços de Implantação de Fibra Óptica consistirão no Lançamento Aéreo, em vias urbanas,

de Fibra Óptica tipo CFOA-SM-AS80-24FO, com 24 Fibras, cabo homologado pela ANATEL;

Instalação reservas técnicas de cabo óptico de 30m ao longo da rede, conforme projeto a ser realizado

pela contratada; instalação de caixas de emendas ao longo da rede para atendimento dos prédios

públicos e onde houver necessidade nos casos de fim de bobina. A instalação de caixas de emenda não

deve ultrapassar o quantitativo previsto na planilha de materiais. Deverão ser instaladas etiquetas de

identificação de cabo óptico em todo o trecho da rede; Serviço de Fusão de Fibra Óptica onde se fizer

necessário, de acordo com quantitativo estimado; Instalação de três DIO (Distribuidor Interno Óptico)

equipados com 24 (vinte e quatro) conectores tipo SC, em rack de 19”; instalação de 24 cordões

ópticos duplex SM com conectores SC e 1,5m de comprimento; testes da rede de fibra óptica.


ESTADO DE GOIÁS

56

7.3.10. Para o atendimento dos prédios públicos, deverão ser utilizados Splitters Desbalanceados do

tipo FBT 20/80 ou 10/90, de forma a ter um bom aproveitamento do cabo de fibra óptica objetivando

atender todos os prédios com o menor número de fibras ópticas e com perdas aceitáveis.

7.3.11. Deverão ser realizados cálculos de potência para o atendimento de cada cliente. O cálculo

deverá ser demonstrado mediante apresentação de Diagrama Multifilar, em tempo hábil antes do ínicio

do fusionamento das fibras ópticas.

7.3.12. Os testes ópticos das redes de fibras ópticas deverão ser feita através de medidas com fonte de

luz e medidor de potência (Power Meter) ou OTDR nos comprimentos de onda de 1310nm e 1550nm.

Os testes finais deverão ser realizado após o cabo estar terminado no DIO. Não será aceito o

cruzamento de fibras ou grupos de fibras. Serão aceitos medidas de até -20 dB do lado do ONT/ONU

(cliente), já consideradas todas as perdas por fusão, splitter conectores e distância.

7.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.4.1 PROJETO “AS BUILT”

7.4.1.a. Ao final da obra, antes da sua entrega provisória, a CONTRATADA deverá apresentar o respectivo “as built”, sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:

1º) representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços resultaram após a sua execução; (As retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data).

2º) Caderno contendo as retificações e complementações das Discriminações Técnicas do presente Caderno, compatibilizando-as às alterações introduzidas nas plantas.

7.4.1.b. O “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções havidas durante a construção, devidamente autorizadas pela Prefeitura Municipal de Itumbiara, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposições Gerais deste Caderno.

7.5. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

7.5.1. A CONTRATADA alocará, para a gerência da obra, profissionais devidamente habilitados, que responderão a qualquer tempo pela integridade da obra e dos serviços ali executados.

7.5.2. O(s) responsável(veis) técnico(s) pelos serviços deverá(rão) ser engenheiro(s) eletricista(s), que deverá(rão) estar presente(s) nos horários de funcionamento da obra, diariamente, em carga horária mínima igual à prevista na planilha orçamentária, sendo o mesmo profissional indicado na fase de habilitação da licitante, podendo ser substituído por outro de igual ou superior qualificação técnica, desde que previamente aprovado pelo Município de Itumbiara.

7.5.3. Também deverá haver um Encarregado no local, em regime integral.


ESTADO DE GOIÁS

57

ANEXO IX PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA Unidade: Prefeitura Municipal de ITUMBIARA Orçamento Básico de Rede Óptica Endereço: Paço Municipal, ITUMBIARA -GO Extensão da Rede

(m): 25.000,00 Data: Novembro/2015

Processo:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REDE ÓPTICA ITUMBIARA

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UN. R$ M.D.O.

UNIT

R$ MATERIAL

UNIT

R$ TOTAL UNIT

R$ SUBTOTAIS R$ TOTAL %

1 SERVIÇOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS R$ M.D.O. R$

MATERIAL 131.601,61 11,82%

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 4,00 MÊS 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 18.000,00 18.000,00 1,62% 1.2 PLACA DE OBRA 2,00 M² 0,00 135,00 135,00 0,00 270,00 270,00 0,02% 1.3 EPI/EPC 1,00 VB 0,00 519,81 519,81 0,00 519,81 519,81 0,05% 1.4 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ENGENHEIRO ELETRICISTA) 2,00 UN 0,00 155,90 155,90 0,00 311,80 311,80 0,03% 1.5 PROJETO DE USO COMPARTILHADO P/ CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA CELG 25.000,00 M 4,50 0,00 4,50 112.500,00 0,00 112.500,00 10,11% 2 NOBREAKs 0,00 0,00%

2.1 Nobreak 6 kVA Rack Senoidal Dupla Conversão 220V/220V - UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 3 REDE DE DADOS 86.699,55 7,79%

3.1 CONVERSOR REDE ETHERNET ÓPTICA ONT 45,00 Un 157,55 428,44 585,99 7.089,75 19.279,80 26.369,55 2,37% 3.2 RACK PAREDE 8U, 19 POLEG. PROFUNDIDADE 60CM 40,00 Un 100,00 720,00 820,00 4.000,00 28.800,00 32.800,00 2,95% 3.3 TERMINADOR ÓPTICO METÁLICO PARA ATÉ 12 FO 40,00 Un 70,00 110,00 180,00 2.800,00 4.400,00 7.200,00 0,65% 3.4 CABO UTP 4P CAT.6 4.000,00 M 3,00 2,00 5,00 12.000,00 8.000,00 20.000,00 1,80% 3.5 CONECTOR RJ45 Macho 200,00 Un 1,15 0,50 1,65 230,00 100,00 330,00 0,03% 4 SWITCHES - REDE DE COMUNICAÇÃO 87.171,05 7,83%

4.5 SWITCH LAYER 3- 24 GIGABIT SFP + 4 10 GIGABIT XFP 3,00 Un 2.300,00 18.096,77 20.396,77 6.900,00 54.290,32 61.190,32 5,50% 4.6 FONTE DE ALIMENTAÇÃO (48-60VDC) OU (100-240VAC) 6,00 Un 120,00 585,12 705,12 720,00 3.510,74 4.230,74 0,38% 4.4 MODULO SFP ETHERNET RJ45 10/100/1000 10,00 Un 80,90 272,00 352,90 809,00 2.720,00 3.529,00 0,32% 4.7 MODULO ÓTICO TIPO SFP DUAS FIBRAS 1-GIGABIT 10 KM 10,00 Un 80,90 343,84 424,74 809,00 3.438,42 4.247,42 0,38% 4.8 MODULO ÓTICO TIPO SFP DUAS FIBRAS 10-GIGABIT 10 KM 6,00 Un 80,90 2.248,03 2.328,93 485,40 13.488,17 13.973,57 1,26% 5 ATIVOS FTTX - REDE DE COMUNICAÇÃO 78.060,06 5,61%

5.1 OLT GEPON MODULAR 2U RACK 19'' COM FONTE AC 3,00 Un 3.500,00 13.156,52 16.656,52 10.500,00 39.469,56 49.969,56 4,49% 5.2 MODULO EPON COM 2 PORTAS SFP 3,00 Un 80,90 5.015,00 5.095,90 242,70 15.045,00 15.287,70 1,37% 5.3 MODULO SFP GIGABIT EPON 1.25G 20KM 12,00 Un 80,90 986,00 1.066,90 970,80 11.832,00 12.802,80 1,15%


ESTADO DE GOIÁS

58

6 INSTALAÇÕES DE REDES ÓPTICAS - REDE DE COMUNICAÇÃO 656.834,10 59,01%

6.1 RACK 42U, 19 POLEG. (199cm x 60cm x 107cm) 3,00 Un 500,00 6.560,00 7.060,00 1.500,00 19.680,00 21.180,00 1,90% 6.2 CABO ÓPTICO CFOA-SM-AS80-36-S 25.000,00 M 5,80 9,12 14,92 145.000,00 228.000,00 373.000,00 33,51% 6.3 CABO ÓPTICO DROP FIG.8 SM-AS80 7.000,00 M 5,80 3,72 9,52 40.600,00 26.040,00 66.640,00 5,99% 6.4 CAIXA DE EMENDA DE FIBRA ÓPTICA, USO EXTERNO E AÉREO, PARA 24

FIBRAS MONOMODO 80,00 UN 13,33 250,00 263,33 1.066,40 20.000,00 21.066,40 1,89%

6.5 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX TIPO MONOMODO 9/125 TIPO LC-LC - 1,5M 70,00 UN 3,17 75,33 78,50 221,90 5.273,10 5.495,00 0,49% 6.6 FUSÃO FIBRA ÓPTICA MONOMODO 450,00 UN 90,00 8,35 98,35 40.500,00 3.757,50 44.257,50 3,98% 6.7 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 9/300 30,00 UN 700,00 850,00 1.550,00 21.000,00 25.500,00 46.500,00 4,18% 6.8 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE CABO ÓPTICO 1.000,00 UN 1,00 1,83 2,83 1.000,00 1.830,00 2.830,00 0,25% 6.9 CORDOALHA DIELÉTRICA C/DIÂMETRO EXTERNO DE 6,4MM E RESISTÊNCIA DE

TRAÇÃO DE 10.000N 1.500,00 M 5,00 3,57 8,57 7.500,00 5.355,00 12.855,00 1,15%

6.10 CONJUNTO DE SUSTENTAÇÃO COM ACESSÓRIOS 550,00 UN 6,50 42,30 48,80 3.575,00 23.265,00 26.840,00 2,41% 6.11 CONJUNTO DE ENCABEÇAMENTO DUPLO COM ACESSÓRIOS 350,00 UN 7,50 54,00 61,50 2.625,00 18.900,00 21.525,00 1,93% 6.12 CONJUNTO DE ENCABEÇAMENTO SIMPLES COM ACESSÓRIOS 120,00 UN 6,50 33,33 39,83 780,00 3.999,60 4.779,60 0,43% 6.13 SUPORTE PARA RESERVA TÉCNICA TIPO RAQUETE 80,00 UN 28,67 94,65 123,32 2.293,60 7.572,00 9.865,60 0,89%

7 DIVERSOS 72.739,60 6,53%

7.1 PROJETO "AS BUILT" 1,00 VB 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,27% 7.2 ENGENHEIRO - 40H MENSAIS 4,00 MÊS 11.721,50 0,00 11.721,50 46.886,00 0,00 46.886,00 4,21% 7.3 TÉCNICO - CONSIDERANDO 176 HORAS MENSAIS 4,00 MÊS 5.713,40 0,00 5.713,40 22.853,60 0,00 22.853,60 2,05%

CUSTO DA OBRA 1.113.105,97 80,00%

BDI (25,00%) 278.276,49 20,00%

CUSTO TOTAL DA OBRA

1.391.382,46

OBSERVAÇÕES: 1 As marcas constantes nesta planilha e no caderno de especificações são referências dos materiais especificados e que devem ser empregados na obra. Poderão ser utilizados materiais de marcas

diferentes, desde que esses materiais sejam equivalentes aos descritos acima, quanto à qualidade, linha de fabricação e características.

2 Este orçamento levou em consideração as leis sociais.

3 Foi estimado um BDI de 25,00% para esta obra, entretanto, o custo do BDI de cada empresa é individual e deverá contemplar todos os serviços previstos no Edital e que não estão diretamente contemplados nos serviços discriminados na presente planilha.

4 Os preços apresentados na coluna "Serviço" contemplam tanto o valor da mão de obra, quanto o valor do material necessários para a execução do item a que se referem, mesmo nos casos em que não esteja discriminado o preço da mão de obra na coluna "M.D.O.", ou que não esteja discriminado o preço do material na coluna "MATERIAL".

5 São consideradas parcelas de maior relevância os serviços de engenharia elétrica/telecomunicações (instalações elétricas e de cabeamento estruturado).

6 Prazo de obra: 04 (quatro) meses.


ESTADO DE GOIÁS

59

ANEXO X

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REDE DE FIBRA ÓPTICA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

1 SERVIÇOS INICIAIS/PROJETO DE USO COMPARTILHADO/SERVIÇOS DE ENGENHARIA

R$ 134.601,61 R$ 67.300,81 R$ 26.920,32 R$ 26.920,32 R$ 13.460,16

% 12,09% 50,00% 20,00% 20,00% 10,00%

2 FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

R$ 593.546,21 R$ 237.418,48 R$ 178.063,86 R$ 178.063,86 R$ 0,00

% 53,32% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00%

3 IMPLANTAÇÃO DOS POSTES DE CONCRETO R$ 21.000,00 R$ 0,00 R$ 21.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% 1,89% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 4

LANÇAMENTO DOS CABOS ÓPTICOS E FERRAGENS R$ 316.401,50 R$ 126.560,60 R$ 126.560,60 R$ 63.280,30 R$ 0,00

% 28,43% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00%

5 INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ATIVOS DE REDE R$ 47.556,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.778,33 R$ 23.778,33

% 4,27% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

TOTAL R$ 1.113.105,97 431.279,89 352.544,79 292.042,81 37.238,49

BDI 25% 278.276,49 107.819,97 88.136,20 73.010,70 9.309,62 TOTAL 1.391.382,46 539.099,86 440.680,98 365.053,51 46.548,11


ESTADO DE GOIÁS

60

ANEXO XI PROJETO DE LOCALIZAÇÃO DA OBRA

307os 008-2016 - fibra optica) - prefeitura de itumbiara -...

Documents