repÚblica federativa do brasil tribunal regional … eletronico 32-2012.pdf · portaria nº 348 de...

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PORTARIA Nº 348 de 31/03/2011 e PORTARIAS Nº 116 e 117 de 02/02/2012

TRF da 5ª Região Pregão Eletrônico nº 32/2012 PA 01704/2012

PREGÃO ELETRÔNICO n. 32/2012 – TRF 5ª Região

RECIBO

Recebi do pregoeiro do TRF da 5ª Região o edital e os seus anexos referentes ao Pregão Eletrônico nº 32/2012 – CPL, que tem por objeto a contratação de serviço de acesso à internet e serviço de interligação entre os prédios das Seções Judiciais com tecnologia MPLS para o TRF 5ª Região, cuja sessão de abertura será no dia 06 de dezembro de 2012, às 9:00h.

Recife, de de 2012.

_______________________________________

(Assinatura e carimbo da Empresa Licitante)

EMPRESA INTERESSADA: ___________________________________________

ENDEREÇO: __________________________________________________

__________________________________________________

FONE/FAX: __________________________________________________

E-MAIL: __________________________________________________

Observações: 1) Este recibo poderá ser enviado através do e-mail [email protected], bem como do fax (081-3425-9431), quando o edital for retirado pela internet; 2) Pedidos de esclarecimentos e informações poderão ser obtidos através do e-mail [email protected], bem como nos telefones (081) 3425-9853/3425-9851.


TRF DA 5ª REGIÃO Pregão Eletrônico nº 32/2012 PA 01704/2012 2

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2012 – TRF 5ª REGIÃO

E D I T A L

A UNIÃO, pelo presente edital e através do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, torna público, por intermédio do(s) Pregoeiro(s) designado(s)s pelas Portarias nos 348 e 117 do Exmo. Senhor Desembargador Federal Presidente, datadas de 31 de março de 2011 e 02 de fevereiro de 2012, respectivamente, para conhecimento de quem interessar possa, que no dia 06 de dezembro de 2012, às 9:00h, horário de Brasília, no sítio: www.comprasnet.gov.br, ou no 1º dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data, realizará licitação na modalidade de PREGÃO, por meio eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de serviço de acesso à internet e serviço de interligação entre os prédios das Seções Judiciais com tecnologia MPLS para o TRF 5ª Região. O procedimento licitatório obedecerá às disposições contidas na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Dec. nº 6.204/07, bem como consoante o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicada subsidiariamente, e ainda nas condições e exigências estabelecidas neste edital.

1. DO OBJETO 1.1 - O objeto deste Pregão é a contratação de serviço de acesso à internet e serviço de interligação entre os prédios das Seções Judiciais com tecnologia MPLS para o TRF 5ª Região, cujas especificações técnicas detalhadas e os respectivos quantitativos encontram-se expostos no Termo de Referência e nas demais disposições deste Edital e seus anexos; 1.2 – Descrição sucinta do objeto;

1.2.1 – Item 01: Serviço de acesso à Internet para o TRF 5a Região;



1.2.2 – Item 02: Serviço de Interligação entre os prédios das Seções Judiciárias da 5ª Região com utilização da tecnologia MPLS;

1.2.3 – Item 03: Serviço de acesso à Internet para o TRF 5a Região (contingência);

1.3 – Os preços máximos estimados e admitidos pela Administração para o período de 01 (um) ano de execução dos serviços objetos desta licitação, incluindo despesas com instalações, são de R$ 466.048,76 (quatrocentos e sessenta e seis mil quarenta e oito reais e setenta e seis centavos) para o Item 01; R$ 1.169.316,44 (um milhão cento e sessenta e nove mil trezentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos) para o Item 02 e de R$ 344.487,98 (trezentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos) para o Item 03. 1.4 – Nos termos do subitem 3.4.6 do Anexo 01 – Termo de Referência, por ser um link de contingência, as empresas interessadas em participarem deste certame NÃO PODERÃO CONCORRER, concomitantemente, para os objetos descritos nos itens 01 e 03 deste Edital.

2 – DOS ANEXOS 2.1 – Integram o presente edital os documentos abaixo relacionados:

a) ANEXO 01 - Termo de Referência; b) ANEXO 02 – Acordo de Confidencialidade; c) ANEXO 03 - Declaração relativa ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; d) ANEXO 04 - Declaração relativa à determinação contida no art. 3º da

Resolução nº 07 (18/10/2005) do Conselho Nacional de Justiça, com nova redação dada pela Resoluçãonº09-06/12/2005;

e) ANEXO 05 - Minuta contratual;



f) ANEXO 06 – Código de Conduta.

3 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Pregão correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da União do corrente exercício, estando classificadas no Programa de Trabalho nº. 000868/000821 e no Elemento de Despesa: 33.90.39.

4 – DA PUBLICIDADE

4.1 – O aviso deste Pregão será publicado no Diário Oficial da União e em Jornal de Grande Circulação Regional ou Nacional, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto nº 5.450/2005, bem como por meio eletrônico, (nos endereços comprasnet.gov.br e www.trf5.jus.br), onde também será disponibilizada a íntegra deste instrumento convocatório.

5 – DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 5.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão;

5.1.1 – As impugnações deverão ser preferencialmente feitas por meio eletrônico, do endereço eletrônico institucional [email protected] ou, para os licitantes cadastrados no Comprasnet, através de site www.comprasnet.gov.br; eventuais impugnações poderão também ser enviadas através do fax (81) 3425.9315 ou protocoladas diretamente neste TRF;

5.2 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por qualquer meio previsto no subitem 5.1.1; 5.3 – Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame;



5.4 – Qualquer modificação deste edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

6 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 6.1 – Poderão participar deste Pregão quaisquer interessados, cujo ramo de atividade guarde pertinência e compatibilidade em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF – e perante o sistema eletrônico promovido pela secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasnet.gov.br;

6.1.1 – Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação da proposta; 6.1.2 – O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das Autarquias e das Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais – SISG – localizadas nas Unidades da Federação, esclarecendo-se que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região não é unidade cadastradora; 6.1.3 – Como requisito de participação neste pregão, a licitante deverá, em campo próprio do sistema eletrônico, declarar o pleno conhecimento e atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital e seus anexos e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento convocatório; 6.1.4 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e neste edital;

6.2 – Não será permitida a participação de:



6.2.1 – Empresas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição; 6.2.2 – Empresas que tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, cujo ato tenha sido publicado em órgão de Imprensa Oficial; 6.2.3 – Empresas cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores em dissolução ou em liquidação;

7 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 7.1 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasnet.gov.br.

7.1.1 – Compete exclusivamente ao interessado em participar do pregão eletrônico providenciar o seu credenciamento junto ao provedor do sistema, até 03 (três) dias úteis antes da realização da sessão;

7.2 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica; 7.3 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Tribunal Regional Federal – 5ª Região, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1 - A licitante será responsável formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou órgão promotor da licitação



responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 8.2 – A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 8.3 – A licitante interessada em participar do pregão eletrônico deverá cumprir os requisitos do art. 13, do Decreto 5.450, de 31.5.2005; 8.4 - A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, com valor unitário e total em formulário eletrônico específico, até a data e horário marcado para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.

8.4.1 - O envio da proposta poderá ocorrer a partir da publicação deste edital, até o horário limite de início da sessão pública; 8.4.2 - Durante este período, o fornecedor poderá incluir ou excluir sua proposta; 8.4.3 - O início das etapas de lances, em sessão pública, será no dia 06 de dezembro de 2012, às 9:00h, horário de Brasília, no sítio: www.comprasnet.gov.br, exclusivamente por meio do sistema eletrônico;

8.5 – A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, consignar os preços unitários, total e global, assim com a descrição do produto ou serviço ofertado para o item que deseja enviar proposta, indicando marca, modelo e prazo de garantia, quando for o caso;

8.5.1 – Nos preços ofertados já deverão estar consignados e inclusos os tributos, fretes e as demais despesas decorrentes da execução do objeto; 8.5.2 – As propostas deverão ter prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias, contado da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital; 8.5.3 – Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta;



8.6 – A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico;

9 - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

9.1 – A divulgação das propostas de preços ocorrerá na sessão pública do portal COMPRASNET, na etapa de lances, cujos dados para acesso são os seguintes:

DATA E HORA DE INÍCIO DA SESSÃO: 06 de dezembro de 2012, às 9:00h, horário de Brasília, no sítio: www.comprasnet.gov.br. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br. UASG: 090031 – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.

10 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

10.1 - Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 10.2 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste edital; 10.3 – A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema; 10.4 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar; 10.5 – Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante; 10.6 – No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa de lances do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;



10.6.1 - O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados; 10.6.2 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação;

10.7 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes;

10.7.1 – Será determinado pelo pregoeiro ao sistema eletrônico o momento da emissão do aviso de fechamento, a partir do qual o item entrará no horário de encerramento aleatório, que poderá ocorrer no prazo de 01 (um) a 30 (trinta) minutos;

10.8 – Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital;

10.8.1 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes;

10.9 – Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à conformidade com as especificações técnicas e quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação;

10.9.1 – O pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte; 10.9.2 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste ato convocatório, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;



10.9.3 – Será rejeitada a proposta que apresentar preço global acima do valor estimado pela Administração, simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 10.9.4 – O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro pessoal do TRF - 5ª Região ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão; 10.9.5 – Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, o pregoeiro solicitará da respectiva licitante o encaminhamento da documentação de habilitação; 10.9.6 – Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subseqüente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até apuração de uma proposta que atenda o edital;

10.10 – Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por estas até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:

10.10.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de cinco minutos, contado do envio da mensagem pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste certame; 10.10.2 – Não sendo vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da referida condição, o sistema de modo automático, convocará os licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06; 10.10.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do art. 44 da Lei Complementar nº



123/06, o sistema fará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá oferecer melhor oferta;

10.11 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originariamente vencedora do certame.

11 – DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 11.1 - A proposta de preço do licitante vencedor deverá ser atualizada, conforme o último lance ofertado, e remetida por e-mail ou fax, inclusive quando houver necessidade de envio de anexos, no prazo de 01 (uma) hora, contado da solicitação do pregoeiro a ser manifestada após o encerramento da etapa de lances, com posterior encaminhamento da proposta original, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da solicitação do pregoeiro.

11.1.1 – o e-mail para o qual deverá ser enviada a proposta é [email protected] fax é o (81) 3425 9315 ou (81) 3425 9854. 11.1.2 – A documentação relativa à proposta comercial deverá ser enviada em envelope lacrado, tendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

Ao Pregoeiro do Tribunal Regional Federal da 5ª Região PREGÃO ELETRÔNICO N º 32/2012 ENVELOPE 1 – DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL. (razão social ou nome comercial do licitante e endereço completo)

11.2 - A proposta do licitante vencedor a ser enviada deverá conter, no mínimo, os seguintes requisitos:

11.2.1 – Ser impressa através de editoração eletrônica de texto, em papel timbrado, escrita em português, sem emendas, rasuras ou



entrelinhas, contendo razão social, CNPJ, telefone, fax, e-mail, se houver, e endereço do licitante; 11.2.2 – Estar datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal da empresa; 11.2.3 - Conter as especificações claras e detalhadas do objeto licitado, inclusive com a indicação da marca e fabricante, quando for o caso, de acordo com as especificações exigidas neste edital e seus anexos, não sendo aceitas propostas que se afastem das especificações do objeto desta licitação; 11.2.4 – Informar o prazo de validade da proposta, que será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar do seu recebimento; 11.2.5 – Declarar-se ciente de que o contrato referente aos serviços ora licitados vigerá, a partir da sua assinatura, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, até o limite de 60 (sessenta) meses; 11.2.6 – Ofertar para cada item licitado, discriminado em moeda nacional vigente, o preço total do serviço para um período contratual de 12 (doze) meses, incluindo a instalação, em algarismos e por extenso, devendo prevalecer no caso de dissenso o unitário sobre o global e o por extenso sobre o numérico;

11.2.6.1 – Os itens que compõem o objeto deste certame encontram-se definidos e quantificados nos itens 2 e 3 do Anexo 01- Termo de Referência. 11.2.6.2 – Os lances deverão ser ofertados, por item, diretamente no sistema comprasnet ao tempo e modo definidos no item 10 (dez) deste edital; 11.2.6.3 – Quando da remessa da proposta ajustada ao lance vencedor, os preços deverão ser expressos por item e em conformidade com o item 10 do Anexo 01 - Termo de Referência (Planilha de Composição de Preços);



11.2.7 – Juntar Planilha de Composição de Preços para cada item ofertado (conforme item 10 do Anexo 01 - Termo de Referência); 11.2.8 – Declarar que o prazo de ativação dos serviços, incluindo instalação e configuração, para os item 01 e 03 será de, no máximo, 60 (sessenta) dias corridos, e, para o item 02 será de, no máximo, 120 (cento e vinte) dias corridos, todos contados a partir da assinatura do Instrumento Contratual;

11.3 – Apresentar preços correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custos financeiros, compreendidos todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como: impostos, fretes, seguros, taxas, etc e deduzidos os descontos eventualmente concedidos; 11.4 – FICA VEDADA À LICITANTE, por razões técnicas, ofertar proposta, concomitantemente, para os objetos descritos nos itens 01 e 03 deste Edital, conforme determinação contida no seu subitem 1.4, devendo a empresa optar, se for o caso, para qual item pretende concorrer. 11.5 - Indicar a modalidade de garantia que será prestada, nos termos do §1º do art. 56 da Lei 8.666/93, declarando, ainda, que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados a partir da assinatura do Instrumento contratual, a mesma será protocolada no TRF da 5ª Região. 11.6 – Indicar, se for o caso, os dados (nacionalidade, estado civil, profissão, identidade, CPF, endereço, telefones e e-mail) do(s) representante(s) legal(is) da empresa que assinará(ão) o Instrumento Contratual, dentre aqueles constantes do estatuto/contrato social, ou do procurador, que deverá apresentar instrumento de mandato especifico para tal finalidade, com firma reconhecida em cartório, quando da assinatura do instrumento contratual. 11.7 – No momento da assinatura do contrato, a empresa vencedora deverá Juntar a Declaração relativa à determinação contida no art. 3º da Resolução nº 07 (18/10/2005) do Conselho Nacional de Justiça, com nova redação dada pela Resolução nº 09-06/12/2005; 11.8 – Quaisquer incongruências existentes entre as previsões deste edital e as do termo de referência prevalecerão as primeiras.



12 – DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO

12.1 – Juntamente com a proposta de que trata o item 11 deste edital, deve ser enviada, por e-mail ou fax, até 01(uma) hora, contadas da solicitação do pregoeiro, a ser manifestada após o encerramento da etapa de lances, os documentos necessários ao suprimento de habilitação parcial no SICAF referidos no subitem 12.2, na hipótese de não apresentar habilitação parcial válida ou de vencimento de algum documento abrangido pelo SICAF, bem como a documentação complementar de habilitação referida neste edital, com posterior encaminhamento da documentação remetida em originais ou cópias autenticadas, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da referida solicitação do pregoeiro.

12.1.1 - o e-mail para o qual deverá ser enviada a documentação de habilitação é o [email protected], e o fax é o (81) 3425-9315 ou 3425-9854.

12.1.1.1 – Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar, ainda, os documentos abaixo discriminados e da seguinte forma:

Ao Pregoeiro do Tribunal Regional Federal da 5ª Região PREGÃO ELETRÔNICO N º 32/2012 ENVELOPE 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (razão social ou nome comercial do licitante e endereço completo) Nesse Envelope, deverá constar, necessariamente, o original ou a cópia, previamente autenticada, 12.2 – A documentação relativa à HABILITAÇÃO dos licitantes será verificada por meio do SICAF, quanto aos documentos por ele abrangidos, e por meio dos documentos complementares especificados neste edital;

12.2.1 – A licitante deverá apresentar habilitação parcial válida no SICAF ou apresentar os documentos que supram tal habilitação, quais sejam:



12.2.1.1 – Quanto à habilitação jurídica:

a) Tratando-se de sociedade empresarial, ato constitutivo consolidado, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, com todas as suas alterações, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; b) Tratando-se de sociedades simples, inscrição do ato constitutivo, com todas as suas alterações, acompanhado de prova da diretoria em exercício; c) Tratando-se de empresa ou sociedade estrangeiras em funcionamento no País, decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 12.2.1.2 – Quanto à regularidade fiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativa às Contribuições Previdenciárias, emitida pela Receita Federal do Brasil – RFB; c) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); d) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, que se dará mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de negativa, relativa a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal do Brasil –RFB e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN; d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; e) As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão juntar toda a documentação fiscal exigida. Havendo qualquer restrição tributária, essas empresas terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período, contado do dia da declaração do vencedor provisório do certame, para regularizar sua situação junto ao fisco, nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006 c/c art. 4º, §1º, do Dec.



6.204/07, prorrogáveis por igual período, à critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positiva com efeito de negativa;

12.2.2 – Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar, ainda, a seguinte DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

12.2.2.1 - Declaração da licitante de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1988 (ANEXO 02); 12.2.2.2 – Qualificação econômico-financeira:

a) Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício financeiro, apresentados na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação das propostas, tomando como base a variação do IGP-DI ocorrida no período;

a.1) A comprovação de possuir boa situação financeira, será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser iguais ou superiores a 1,0 (um), apurados pelas seguintes fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo SG = ________ Ativo Total__________________ Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo LC = Ativo Circulante__ Passivo Circulante

a.2) A proponente que não alcançar os índices previstos no subitem acima, poderá supri-los com a comprovação de que possui Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação dos



respectivos itens, conforme previsto no inciso III, § 2º e 3º do art. 31 da Lei nº 8.666/93;

b) Certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da pessoa jurídica, há menos de 180 (cento e oitenta) dias da data de recebimento dos envelopes, mencionada no preâmbulo deste Edital, especificamente, para as certidões sem prazo de validade expresso.

b.1) Caso a certidão negativa de falência e recuperação judicial contenha prazo de validade expresso, só serão aceitas as certidões cujo prazo de validade esteja vigente.

12.2.2.3 – Qualificação Técnica: a) A licitante, pessoa jurídica, deverá apresentar atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento de solução e serviços similares ao especificado neste documento. Na descrição deverão conter informações que permitam o entendimento dos trabalhos realizados, bem como aferir o grau de sua compatibilidade, semelhança ou afinidade com o serviço licitado. Os atestados serão analisados em conformidade com os aspectos correspondentes no Termo de Referência;

a.1) Para os links de Internet (principal e/ou contingência) será avaliado se a licitante já forneceu link para acesso à Internet com características semelhantes às solicitadas.

a.2) Para o link WAN (MPLS) será avaliado se a contratada já forneceu serviço de conectividade WAN baseado na tecnologia MPLS com o grau de complexidade e requisitos apresentados neste termo de referência (QoS, quantidade de sites, serviços, etc.);

b) Indicar, expressamente, no mínimo, um profissional com formação superior em uma das graduações exigidas no Art. 9 da Resolução nº 218/73 do CONFEA, que será o responsável técnico pela execução dos serviços;



b.1) O profissional de nível superior, indicado como responsável técnico na alínea “b” deste subitem, deverá, no início da execução do serviço, possuir vínculo empregatício com a empresa licitante, comprovado, caso sócio, através do contrato social e sua ultima alteração; caso empregado permanente da empresa, através de contrato de trabalho por tempo indeterminado, carteira de trabalho, CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e a Relação dos trabalhadores constantes no Arquivo SEFIP e a GFIP do ultimo mês correspondente, ou, ainda, contrato civil de prestação de serviço.

12.2.2.4 – Regularidade Fiscal complementar ao SICAF:

a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, emitida através do site http://www.tst.jus.br/certidao;

12.3 – A verificação em sítios oficiais, em órgãos e em entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova para fins de habilitação; 12.4 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora; 12.5 – Se a proposta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 12.6 - A licitante participante do certame que houver oferecido o menor lance terá sua habilitação, referente ao descrito no item 12, confirmada por meio de consulta on line ao SICAF, tão logo seja identificada, sendo válida, para efeito de habilitação, a tela impressa extraída do sistema, atestada pelo pregoeiro ou membro da equipe de apoio;



12.7 - Tratando-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, caso haja alguma restrição quanto à comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, à critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;

12.7.1 – A irregularidade da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei n° 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato ou revogar a licitação;

12.8 – Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço;

12.8.1 – Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, e se for a filial em nome desta, exceto aqueles documentos, que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da Matriz; 12.9.1 – Havendo incongruências entre as normas deste Edital e as do Termo de Referência, prevalecerão as primeiras.

13 – DOS RECURSOS

13.1 – Ao final da sessão, declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, imediata e motivadamente a intenção de recorrer, registrando-se em ata a síntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentarem contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos e dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses;

13.1.1 – Ter-se-á como não interposto o recurso se, não obstante manifestada a intenção de recorrer, não forem apresentadas as razões escritas de que trata o item 13.1, no prazo ali indicado;



13.2 – O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Presidente do TRF 5ª Região, por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo interregno, encaminhá-lo(s), devidamente informado(s), à autoridade superior para apreciação e decisão no mesmo prazo; 13.3 – O acolhimento de recurso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 13.4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, após a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor, homologará a presente licitação.

14 – DA ACEITABILIDADE, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO

14.1 – Esta licitação submete-se ao tipo MENOR PREÇO POR ITEM, e será processada e julgada em estrita observância ao disposto no art. 4º da Lei n. 10.520/2002, no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Dec. nº 6.204/07, bem como consoante o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicada subsidiariamente; 14.2 – Será desclassificada a proposta cujo objeto ou demais elementos compositivos não corresponderem às especificações do objeto, que ultrapasse os valores orçados pela Administração ou descumpra quaisquer outras exigências contidas neste Edital, no termo de referência ou na legislação de regência; 14.3 – Não serão aceitas as propostas que ultrapassem os valores estimado pela Administração, nos termos do subitem 1.3 deste Edital; 14.4 – Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente, classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e condições estabelecidas neste edital, apresente o menor preço por item;

15 – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA



15.1 - É responsabilidade da CONTRATADA a execução dos serviços em estreita observância da legislação vigente para contratações públicas, as especificações técnicas contidas no edital e seus anexos, bem como em suas propostas técnica e comercial, além de assumir integralmente as seguintes obrigações:

15.1.1 - Possuir política de segurança com vistas a garantir a integridade dos dados acessados via roteador e dos dados do CONTRATANTE. Será exigido que o prestador possua em suas instalações Sistema de "Firewall" ou similar; 15.1.2 - Iniciar a prestação dos serviços de acordo com o prazo informado na proposta; 15.1.3 - Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 15.1.4 - Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto do CONTRATANTE; 15.1.5 - Arcar com todos os ônus necessários à completa execução dos serviços, inclusive com a implantação e configuração dos softwares e hardwares, se for o caso; 15.1.6 - Assegurar ao CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, o repasse de descontos e ofertas pecuniárias, quando fornecidos a outros usuários do mesmo sistema; 15.1.7 - Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, como assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços praticados no contrato; 15.1.8 - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica;



15.1.9 - Implantar, adequadamente, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz; 15.1.10 - Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem; 15.1.11 - Comunicar ao departamento de TI do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 15.1.12 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 15.1.13 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências do CONTRATANTE; 15.1.14 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 15.1.15 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do contrato; 15.1.16 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

15.1.16.1 - Na hipótese do inadimplemento do subitem anterior, a contratada será notificada, no prazo definido pelo TRF da 5ª Região, para regularizar a situação, sob pena de rescisão do Contrato e execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração e dos valores das multas e indenizações a ela devidos (Arts. 78, inciso I, 80, inciso III e 87, da Lei nº 8.666/1993), além das penalidades previstas no Edital, no Termo de Referência, no Instrumento do Contrato e na Lei.



15.1.17 - Aceitar, durante a vigência do Contrato, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, durante a sua vigência (§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93). 15.1.18 - Fornecer, na assinatura do contrato, endereço de correspondência, telefone, email e procedimentos para o encaminhamento de ofício por parte do CONTRATANTE; 15.1.19 - Manter seu endereço de correspondência e telefones atualizados durante toda a vigência do contrato; 15.1.20 - Responder, em prazo máximo de 48 horas corridas, quaisquer questionamentos realizados pelo Tribunal; 15.1.21 - Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem interrupção, seja por motivos de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 15.1.22 - Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 15.1.23 - Tratar como “confidenciais” quaisquer informações, dados, processos, fórmulas ou códigos a que tenha acesso para execução do objeto, utilizando-os apenas para as finalidades previstas no CONTRATO, não podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros. A obrigação assumida por força desta condição permanecerá válida durante o período de vigência contratual e nos doze meses subseqüentes ao seu término, e o seu descumprimento implicará em sanções administrativas e judiciais contra a CONTRATADA, previstas no CONTRATO e, cumulativamente, na legislação pertinente; 15.1.24 - Exigir de todos os seus empregados, colaboradores ou prestadores de serviços, que façam parte, a qualquer título, da equipe executante do Objeto do Termo de Referência a assinatura de Termo de Ciência e Confidencialidade, onde o signatário declara-se, sob as penas da lei, ciente e solidário das obrigações assumidas pela



CONTRATADA no que se refere às condições de propriedade e confidencialidade; 15.1.25 - Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no CONTRATO;

15.1.26 - Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários.

15.1.27 - A CONTRATADA obriga-se a não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

15.1.28 - A CONTRATADA deverá observar o inserto no art. 3º da Resolução nº 07 (18/10/2005), com nova redação dada pela Resolução nº 09 (06/12/2005), ambas do Conselho Nacional de Justiça, no tocante a vedação de manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que contrate empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo na ocorrência de quaisquer umas das hipóteses suso descritas, comunicar, de imediato e por escrito, a este Sodalício.

15.1.29 – A empresa vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado a partir da comunicação da Administração, para assinar o contrato.

15.1.30 – A Contratada na data da assinatura do contrato, através de seu representante, deverá assinar o “Acordo de Confidencialidade de Informação” e dar ciência do mesmo a toda sua equipe de profissionais que participarão da execução do contrato.

15.1.31 - Cumprir todas as obrigações exigidas neste Edital, no Termo de Referência nele constante, além de todos os seus anexos;

16 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE



16.1 - Permitir acesso dos empregados da contratada às suas dependências para execução de serviços, quando necessário; 16.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da contratada; 16.3 - Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho; 16.4 - Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas demais prestadoras dos serviços objeto do contrato, de forma a garantir que lhe continuem a ser os mais vantajosos; 16.5 - Controlar as ligações realizadas e documentar as ocorrências havidas; 16.6 - Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos, não devem ser interrompidas; 16.7 - Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente dos preços na data da emissão das contas mensais; 16.8 - Tornar disponível as instalações e os equipamentos necessários à prestação dos serviços, quando for o caso; 16.9 - Relacionar as dependências das instalações físicas, bem como os bens de sua propriedade que serão disponibilizados para a execução dos serviços, quando for o caso, com a indicação do respectivo estado de conservação; 16.10 - Providenciar a publicação resumida do contrato e de seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial da União. 16.11 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto do Contrato.

16.12 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

16.13 - Efetuar o pagamento na forma ajustada no Contrato.



16.14 - Cumprir com as demais obrigações constantes deste Edital, no Termo de Referência e outras previstas no Contrato.

17 – DA FISCALIZAÇÃO E INDICAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO 17.1 - A responsabilidade pela fiscalização da execução do Contrato ficará a cargo da Subsecretaria de Tecnologia da Informação, através do Diretor da Divisão de Produção e Suporte Técnico, que também será responsável pelo atesto do documento de cobrança. 17.2 - O gestor dos contratos será o supervisor assistente do Setor de Gerência de Serviços de Redes e o gestor substituto será o supervisor da Seção de Gestão da Segurança da Informação do TRF5.

17.3 - Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da contratada, os titulares da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito ao órgão de administração do contratante, que tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas na lei, neste Edital, no Termo de Referência, bem como no Contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.

18 – DA GARANTIA

18.1 - Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA apresentará garantia anual de 5% (cinco) por cento em uma das modalidades estabelecidas no art. 56 da Lei n° 8.666/1993, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após assinatura do Contrato.

18.1.1 - Havendo opção pela modalidade caução em dinheiro, o valor deverá ser depositado em conta-caução na Caixa Econômica Federal. 18.1.1 - A garantia deverá vigorar durante todo o período de vigência contratual, mantendo-se válida até 3 (três) meses após o término do contrato.



18.2 - A garantia ficará sob a responsabilidade e à ordem do contratante. 18.3 - A garantia somente será restituída à contratada após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais. 18.4 - Havendo repactuação de preços, acréscimo ou supressão de serviços, a garantia será acrescida ou devolvida, guardada a proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor resultante da alteração, conforme o art. 56 §4º, da Lei 8.666/1993. 18.5 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data em que for notificada, pelo contratante;

19 – DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO

19.1 - DO DOCUMENTO DE COBRANÇA

19.1.1 - Para efeitos de pagamento, a contratada deverá apresentar documento de cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização do objeto contratado, informando o nome e numero do banco, a agência e o número da conta-corrente em que o crédito deverá ser efetuado.

19.1.2 - A contratada deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:

a) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativa às Contribuições Previdenciárias, emitida pela Receita Federal do Brasil – RFB-; b) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); c) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, que se dará mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou



Positiva com efeitos de negativa, relativa a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal do Brasil –RFB- e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN;

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

19.1.3 - Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela contratada, no Setor de Protocolo do contratante, localizado térreo do edifício sede, situado na Av. Martin Luther King, s/nº, Recife-PE.

19.1.4 - Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas neste Edital, no Termo de Referência e no instrumento contratual ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, a contratada deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança, não configurando atraso no pagamento.

19.1.5 A fatura quando chegar ao TRF5 deverá ter data de vencimento com prazo mínimo de pagamento de 10 (dez) dias úteis após o fechamento do mês de serviço. Por exemplo, se o período de um mês de serviço for de 11 (onze) de janeiro a 10 (dez) de fevereiro, a fatura deverá chegar ao TRF5 com data de vencimento mínima para 10 (dez) dias úteis após 10 (dez) de fevereiro.

19.1.6 - Após o atesto do documento de cobrança, que deverá ocorrer no prazo de até 02 (dois) dias úteis contado do seu recebimento, o gestor do contrato deverá encaminhá-lo para pagamento.

19.2. DO PAGAMENTO

19.2.1 - O pagamento do valor correspondente à instalação dos links deverá ser efetuado em conjunto com a primeira parcela (1/12) do pagamento do serviço de acesso (link); 19.2.2 - O pagamento deverá ser realizado em parcelas correspondendo a 1/12 ávos do valor dos serviços do link; 19.2.3 - O pagamento será efetuado na forma estabelecida no item 11 do Termo de Referência, Anexo do Edital, mediante crédito em conta-



corrente até o 5º (quinto) dia útil após o atesto do documento de cobrança, mediante prévia verificação da regularidade fiscal da CONTRATADA, perante a Fazenda Nacional, o Sistema de Seguridade Social e o FGTS.

19.2.3.1 - Durante a vigência contratual o objeto está sujeito ao Acordo de Nível de Serviços com descontos na fatura do mês de ocorrência nos níveis estabelecidos no Termo de Referência (item 4).

19.2.4 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da obrigação, terá a aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100) → I = (6/100) → I = 0,0001644 365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

20 – DAS PENALIDADES

20.1– Na hipótese de a empresa contratada não iniciar ou deixar de executar o objeto nos prazos estabelecidos, o TRF da 5ª Região poderá convocar os demais licitantes classificados, observada a ordem de classificação, para assumir o contrato licitado, nos prazos e condições constantes de sua



proposta, inclusive no tocante aos preços atualizados, consoante o disposto no art. 4º, incisos XVI e XXIII, da Lei n° 10.520/02; 20.2 – O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar durante a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenciado no SICAF, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e das demais cominações legais; 20.3 - Serão aplicadas à contratada, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades, conforme a seguir: Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações 20.4 - Na hipótese da contratada não executar o objeto contratado nos prazos estabelecido nos subitens 3.2.5, 3.3.11 e 3.4.5 do Anexo 01 - Termo de referência, contados a partir da data de assinatura do contrato, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 1% (um por cento) por dia, sobre o valor mensal pago pelo contratante, até o limite máximo de 10% (dez por cento). 20.5 - Caso o subitem 3.1.3 do Anexo 01 - Termo de Referência não seja atendido, a partir do primeiro dia de atraso será aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do Contrato. A cada dia adicional de atraso, será acrescido em 1%(um por cento) sobre o valor acima até o limite máximo de 10%.

20.5.1 - O contratante a partir do 10º (décimo) dia de atraso poderá recusar o objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança.

20.5.1.1 - Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento).



20.5.1.2 - Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo estabelecido no subitem 9.1 do Anexo 01 - Termo de Referência, as hipóteses em que a contratada não apresenta situação regular conforme exigências contidas no Edital, no Termo de Referência e no instrumento contratual.

20.6 - Na hipótese de descumprimento de qualquer item do Acordo de Confidencialidade de Informação (Anexo 02) do Edital, será aplicada multa de 2,5% (dois e meio por cento) do valor total do Contrato por evento. 20.7 - Caso a contratada não atenda aos demais prazos e obrigações constantes neste Edital, no Termo de Referência e no instrumento contratual, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento). Parágrafo Único - A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em lei. Multa por Rescisão 20.8 - Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação.

20.8.1 - Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa específica prevista para outra inexecução que enseje rescisão. Nessa hipótese, deve ser aplicada a multa de maior valor.

20.9 - As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da garantia, quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente. 20.10 - O contratante poderá suspender os pagamentos devidos até a conclusão dos processos de aplicação das penalidades. 20.11 - Além das penalidades citadas, à contratada ficará sujeita ainda ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do contratante, bem como será descredenciada do SICAF e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da lei 8.666/1993. 20.12 - As penalidades aplicadas à contratada serão registradas no SICAF.



20.13 - A contratada não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias expressamente concedidas pelo contratante, em virtude de caso fortuito, força maior ou de impedimento ocasionado pela Administração

21 – DO RECEBIMENTO

21.1 – O objeto do Contrato será recebido, provisoriamente, pelo período máximo de 10 (dez) dias úteis, pelo Diretor da Divisão de Produção e Suporte Técnico para que seja verificada a sua conformidade com as especificações e exigências contidas no Edital, no Anexo 01 - Termo de Referência e no Contrato.

21.1.1 - Transcorrido o prazo do recebimento provisório e confirmadas as especificações técnicas exigidas pelo ato convocatório, o setor responsável receberá definitivamente o objeto da contratação, do que emitirá documento comprobatório.

21.1.2 - A avaliação do objeto do Contrato será objetiva e seguirá os procedimentos, imposições, fórmulas e parâmetros estabelecidos no acordo de nível de serviços (ANS) contido no Termo de Referência, Anexo do Edital.

21.2 - Na hipótese de ser verificada impropriedade, deficiência ou desconformidade de quaisquer dos serviços com as previsões editalícias ou contratuais, os mesmos serão rejeitados no todo ou em parte, sendo a contratada de tudo notificada.

22 – DA ASSINATURA DO CONTRATO

22.1 – Após a homologação do resultado deste pregão, a Administração do TRF 5ª Região convocará a licitante vencedora, durante a validade de sua proposta, para a assinatura do instrumento contratual, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e no art. 81 da Lei n° 8.666/93; 22.2 – O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela vencedora durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração;



22.3 – A assinatura do contrato está condicionada à verificação da regularidade da habilitação parcial da licitante junto ao SICAF; 22.4 – Poderá ser acrescido ao futuro contrato qualquer condição apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que pertinente e compatível com os termos deste edital; 22.5 – É facultado ao pregoeiro, quando a convocada não assinar o contrato, no prazo e nas condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificação, para assiná-lo, após aceitabilidade da proposta e comprovação dos requisitos de habilitação;

23 - DA REPACTUAÇÃO

23.1 - A cada 12 (doze) meses será admitida a repactuação do Contrato em conformidade com regras e condições a seguir delineadas:

23.1.1. O interregno mínimo de 12 (doze) meses para a primeira repactuação será contado a partir da data limite para a apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir, conforme o caso, consoante às condições seguintes: 23.1.2. No momento da apresentação do primeiro pedido de repactuação deverá ser computada pela contratada a variação dos custos dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço, se houver, devendo, neste caso, ser considerada, como data base para os cálculos, a data limite para a apresentação da proposta comercial. 23.1.3. Nas repactuações subsequentes, a anualidade será contada a partir da data da última repactuação. 23.1.4. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo acordo, convenção e/ou dissídio coletivo que fundamentar a repactuação e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de mercado em cada um dos itens da planilha a serem alterados.



23.1.5. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo, convenção ou coletiva. 23.1.6. As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de apostilamento, e não poderão alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento. 23.1.7. As repactuações a que a contratada fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do Contrato, ou durante a anualidade a que se refere o item 23.1.1, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual, com o termo da anualidade ou com o encerramento do contrato, conforme o caso.

24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1 – O Tribunal poderá revogar a presente licitação, por interesse público, e deverá anulá-la por ilegalidade, "de ofício" ou mediante provocação de terceiros, sempre em despacho fundamentado; 24.2 – A participação nesta licitação implica aceitação plena e irrevogável das normas constantes do presente edital; 24.3 – Fica assegurado ao Tribunal o direito de verificar a exatidão das informações prestadas pelas licitantes, antes e após a adjudicação; 24.4 – É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste pregão, promover diligências destinadas a esclarecer ou a completar a instrução deste processo, vedada a inclusão posterior de informações e de documentos que deveriam constar originalmente da proposta ou da documentação; 24.5 – No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos apresentados, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos;



24.6 – Os casos omissos neste Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro, que se baseará nas disposições contidas na Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Dec. nº 6.204/07, bem como consoante o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicada subsidiariamente, e ainda nas condições e exigências estabelecidas neste edital. 24.7 – Maiores esclarecimentos serão fornecidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no 8º andar do edifício Djaci Falcão, sede deste Tribunal, situado na Av. Martin Luther king, s/n, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP nº 50030-230, de 2ª a 6ª feira, no horário das 09:00 às 18:00 horas, ou pelo telefone (81) 3425.9851

Recife, 09 de novembro de 2012.

MARCELO NOBRE TAVARES Pregoeiro



ANEXO 01

TERMO DE REFERÊNCIA

1. JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

Atualmente, o Tribunal Regional Federal da 5º Região possui como empresa operadora especializada na prestação de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) a Embratel, fornecendo acesso à Internet e interligação com as Seções Judiciárias. Estes serviços são prestados de forma satisfatória por esta empresa, no que se refere à disponibilidade da rede, qualidade e dimensionamento dos serviços ofertados.

As velocidades dos circuitos são: 34 Mbps para acesso à Internet e 12 Mbps/2 Mbps para a interligação do Tribunal com as Seções Judiciárias (JFPE, JPPB, JFRN, JFSE, JFAL, JFCE). Estas velocidades foram ampliadas recentemente devido a vários motivos, como: aumento da demanda de videoconferências simultâneas, aumento no volume de tráfego de dados entre o Tribunal e as Seções Judiciárias, transmissão das sessões plenárias pela Internet, o Processo Judicial Eletrônico, Diário de Justiça Eletrônico, Consulta Processual, Consulta a Jurisprudência, Acórdãos, Precatórios, RPV, entre outros.

Além disso, estabelece a Resolução CNJ n. 90 que links de transmissão entre a sede do Tribunal e suas seccionais devem suportar o tráfego de dados de forma eficiente e possuir no mínimo 2 Mbps para download.

Durante a cotação de preços para a renovação do contrato, foi constatado que uma das propostas apresentou preços inferiores aos preços praticados atualmente pela Embratel. Além disso, o atual contrato não permitirá uma nova renovação a partir de 2012, o que implicaria de qualquer modo em uma nova contratação no próximo ano.

Portanto, diante do que foi exposto anteriormente, este projeto visa à contratação de circuito principal de acesso à Internet na velocidade de 50 Mbps, circuito de contingência de acesso à Internet de 34 Mbps e de Rede MPLS interligando o Tribunal e as Seções Judiciárias, com as seguintes velocidades: 48 Mbps no TRF5 e 8 Mbps nas Seções.

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO Pregão, por item, para: 2.1 – ITEM 01: Serviço de acesso à Internet para o TRF 5a Região;



2.2 – ITEM 02: Serviço de Interligação entre os prédios das Seções Judiciárias da 5ª Região com utilização da tecnologia MPLS;

2.3 – ITEM 03: Serviço de acesso à Internet para o TRF 5a Região (contingência); 3. CARACTERÍSTICAS DOS OBJETOS Os custos devem abranger a utilização de todos os equipamentos necessários à comunicação, tais como modems, roteadores, rádio, etc, e linhas de transmissão de dados que venham a ser necessárias. Os custos envolvidos na sua disponibilização (tais como alocação de profissionais, instalação dos equipamentos, etc.) deverão estar inclusos na taxa de instalação do respectivo link. Os custos pelo uso destes equipamentos ou linhas, e sua manutenção, devem estar compreendidos no valor da mensalidade do respectivo link. A substituição dos equipamentos em caso de problemas é de inteira responsabilidade da contratada. 3.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

As seguintes descrições são válidas para todos os itens:

3.1.1 Os roteadores instalados deverão suportar o padrão IEEE 802.1p, e ainda, permitir a configuração dos parâmetros de qualidade (QoS) através do protocolo DiffServ;

3.1.2 Os roteadores instalados deverão ter capacidade para suportar o tráfego com banda completamente ocupada, sem exceder a 70% de utilização de CPU e memória;

3.1.3 A contratada deverá proceder às atualizações de hardware/software que se fizerem necessárias para retornar ao limite estabelecido de 70% toda vez que qualquer das medidas calculadas ultrapassarem 70%, por duas semanas seguidas, aferidas em dias úteis, no período de 09h às 18h, com intervalos máximos de 5 (cinco) minutos e por software específico de gerência previamente homologado pelo contratante (e disponibilizado pela contratada), se a taxa de transmissão implicar em uma situação de desconformidade com este parâmetro de desempenho, o(s) roteador(es) deverá(ão) ser substituído(s) ou reconfigurado(s), sem ônus para o contratante. A contratada deverá promover a adequação do equipamento em um prazo máximo de 10(dez) dias corridos;



3.1.4 A versão do sistema operacional dos roteadores deverá ser a mais atual disponível, quando da assinatura do contrato;

3.1.5 A atualização do sistema operacional do roteador deverá ser efetivada sempre que houver lançamento de novas versões, que agreguem melhorias ou correções do software, inclusive de segurança, aos serviços prestados. Tais atualizações deverão ser executadas em um prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, após solicitação do TRF5, sem ônus para o contratante. O não cumprimento de tal procedimento acarretará aplicação de penalidade respeitado o devido processo legal;

3.1.6 O TRF5 terá senha de acesso a todos os roteadores (CPE) dispostos na sua unidade e nas seções judiciárias, com privilégios de leitura, exclusivamente (read only) onde deve estar habilitado comando para obter as informações das configurações dos equipamentos, inclusive rotas, parâmetros de QoS e a versão do sistema operacional;

3.1.7 A Contratada deverá configurar comunidade SNMP v3 para a leitura, pelo TRF5, das configurações e monitoramento do equipamento (consumo de CPU, memória e tráfego das interfaces);

3.1.8 Os roteadores deverão ser fornecidos com todos os acessórios e programas necessários à sua instalação, operação e monitoração;

3.1.9 O serviço deverá incluir instalação e fornecimento de qualquer equipamento necessário para a interligação, inclusive fibras ópticas, roteadores e modems se a solução a ser adotada impuser o uso destes equipamentos. O aluguel deste tipo de equipamento deverá vir destacado na proposta;

3.1.10 A contratada deverá encaminhar ao TRF5, em prazo máximo de 10 (dez) dias úteis ao da assinatura do contrato, documento informando todos os procedimentos e números de contato necessários para abertura de chamados de suporte técnico;

3.1.11 A contratada deverá encaminhar ao TRF5, em prazo máximo de 10 (dez) dias úteis ao da assinatura do contrato, documento informando todos os procedimentos, sites e login/senha dos portais de monitoramento dos links;



3.1.12 A contratada deverá prover portal web disponível através de acesso pela Internet em que o mesmo possua gráficos mostrando a taxa de utilização dos links, atualizáveis em períodos máximos de 5 minutos;

3.1.13 A contratada deverá configurar os roteadores para proibirem o acesso via SSH/HTTPS/SNMP através da Internet;

3.1.14 O acesso às configurações deverá ser realizada apenas por protocolos que implementem criptografia (ex.: https e ssh v2). Deverá ser proibido o acesso via Telnet aos dispositivos.

3.2 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS PARA O ITEM 01

3.2.1 Serviço de ACESSO PRINCIPAL À INTERNET, através de um link de velocidade de 50 (cinquenta) Mbps, e deverá possibilitar o incremento na velocidade do link, em múltiplos de 01 (um) Mbps até no máximo 100(cem) Mbps (respeitando-se o limite de aumento de 25% no valor do contrato);

3.2.2 Este LINK deverá disponibilizar uma faixa de no mínimo 32 endereços IP válidos e disponibilizar DNS Primário (se o Tribunal quiser), Secundário e Reverso, DNS (Domain Name System) para tradução de domínios da INTERNET;

3.2.2.1 O Serviço DNS deverá suportar o protocolo DNSSEC.bis; 3.2.2.2 Os endereços IP disponibilizados pela contratada não deverão ser

da mesma faixa utilizada pelos usuários de IP’s dinâmicos (ex.: Oi Velox, GVT Residencial/Condominial, etc.) ou terem sido anteriormente de faixa de endereços IP utilizados para este fim; 3.2.2.3 Caso os endereços IPs fornecidos pela contratada estiverem relacionados em blacklists como IPs suspeitos de origem de spam ou algo similar (sites maliciosos) a mesma deverá fornecer outra faixa em, no máximo, 5 dias úteis, sem qualquer ônus para o Tribunal;

3.2.2.3.1 A contratada deverá enviar, previamente à instalação/disponibilização do link, para o TRF5 qual a faixa de endereços IPs que serão utilizados pela corte;

3.2.3 A contratada deverá prover tecnologias que permitam bloquear ataques DDoS (Distributed Denial of Service) aos endereços IP’s disponibilizados para o TRF5;



3.2.3.1 A tecnologia da contratada deverá monitorar o comportamento de acesso aos endereços IP do TRF5 e criar uma linha base que permita identificar automaticamente ataques de Negação de Serviço (DoS ou DDoS) e tomar as ações necessárias de forma que o tráfego do ataque não sobrecarregue o link da Contratante; 3.2.3.2 A contratada deverá comunicar de forma imediata o TRF5 sempre que um ataque de Negação de Serviço for detectado;

3.2.3.3 O monitoramento e ações devem funcionar em regime 24x7; 3.2.3.4 A contratada deverá encaminhar, junto com a proposta técnica, qual a estratégia e tecnologia (fabricante, modelo, etc.) utilizada para mitigação de ataques DDoS;

3.2.4 A contratada deverá prover o acesso ao TRF5 através de link de fibra óptica que deverá partir do ponto de acesso da contratada até o prédio sede da corte; 3.2.4.1 Não será aceito link sem fio para conexão do TRF5 à Internet;

3.2.4.2 A conexão final da contratada à contratante deverá ser através de conexão UTP em switch da contratante;

3.2.5 O prazo de ativação do serviço, incluindo instalação e configuração, será de no máximo 60 (sessenta) dias corridos, todos contados da assinatura do contrato;


3.3.1 Serviço de interligação entre os prédios do TRF5 e das Seções Judiciárias integrantes da Justiça Federal da 5a Região, de forma que todos os integrantes do serviço possam se comunicar entre si; 3.3.2 Estes LINK`s deverão fazer uso de recursos de MPLS da operadora proponente; 3.3.3 Deverão ser utilizados mecanismos de Qualidade de Serviço (QoS) utilizando-se o padrão DiffServ para realizar a priorização de tráfegos de voz e vídeo-conferência em relação ao tráfego de dados; 3.3.4 Cada Seção Judiciária deverá possuir um link de 8 (oito) Mbps de acesso à rede e o TRF5 deverá possuir link de acesso referente ao somatório das seções, no caso, 48 (quarenta e oito) Mbps;



3.3.5 Deverá possibilitar o incremento na velocidade do link de cada Seção Judiciária, em múltiplos de 512 (quinhentos e doze) Kbps até no máximo 10(dez) Mbps, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos (respeitando-se o limite de aumento de 25% no valor do contrato). O incremento nos links das Seções Judiciárias implica em automático incremento no link do TRF5 para suportar o somatório das bandas das seções; 3.3.6 Deverá haver priorização (reserva) de banda de, pelo menos, 896 Kbps para tráfego de vídeo-conferência e voz; 3.3.7 O TRF5 disponibilizará para a contratada o esquema de endereçamento IP e rotas dos roteadores disponibilizados pela contratada, que deverá compor a rede de interligação, havendo endereços de redes IP’s diferentes para tráfego de dados e tráfego de vídeo-conferência e voz;

3.3.7.1 Haverá faixas de endereços de rede distintos para tráfego de dados e tráfego de VoIP/Videoconferência;

3.3.8 Todo o tráfego entre as Seções Judiciárias e entre estas e o TRF5 deverão estar confinados na rede MPLS configurada para essa comunicação, não podendo ser obtido/capturado por outros clientes da contratada; 3.3.9 Os endereços das seções, onde devem ser instalados os equipamentos e disponibilizados os links são:

3.3.9.1 Tribunal Regional Federal da 5ª Região – Av. Martin Luther King, S/N, Cais do Apolo, Recife-PE. CEP 50030-908

3.3.9.2 JUSTIÇA FEDERAL DO CEARÁ Praça Murilo Borges, S/N - Centro - Fortaleza - CE CEP: 60035-210

3.3.9.3 JUSTIÇA FEDERAL DO RG NORTE Rua Dr. Lauro Pinto, 245 - Lagoa Nova – Natal – RN CEP: 59064-250

3.3.9.4 JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA Rua João Teixeira de Carvalho, 480 - Brisamar – João Pessoa – PB CEP: 58031-900

3.3.9.5 JUSTIÇA FEDERAL DE PERNAMBUCO Av. Recife, 6250 - Jiquiá – Recife – PE CEP: 50781-000



3.3.9.6 JUSTIÇA FEDERAL DE ALAGOAS Av. Menino Marcelo, S/N – Via Expressa Serraria – Maceió – AL CEP: 57046-000 3.3.9.7 JUSTIÇA FEDERAL DE SERGIPE Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1500 - Capucho – Aracaju – SE CEP 49080-902

3.3.10 O link de acesso da contratada ao TRF5 deverá ser provido por fibra óptica;

3.3.11 O prazo de ativação do serviço, incluindo instalação e configuração, será de no máximo 120 (cento e vinte) dias corridos, todos contados da assinatura do contrato;


3.4.1 Serviço de ACESSO CONTINGÊNCIA À INTERNET, através de um link de velocidade de 34 (trinta e quatro) Mbps, e deverá possibilitar o incremento na velocidade do link, em múltiplos de 01 (um) Mbps até no máximo 68(sessenta e oito) Mbps (respeitando-se o limite de aumento de 25% no valor do contrato);

3.4.2 Este LINK deverá disponibilizar uma faixa de no mínimo 16 (dezesseis) endereços IP válidos e disponibilizar DNS Primário (se o Tribunal quiser), Secundário e Reverso, DNS (Domain Name System) para tradução de domínios da INTERNET; 3.4.2.1 O Serviço DNS deverá suportar o protocolo DNSSEC.bis;

3.4.2.2 Os endereços IP disponibilizados pela contratada não deverão ser da mesma faixa utilizada pelos usuários de IP’s dinâmicos (ex.: Oi Velox, GVT Residencial/Condominial, etc.) ou terem sido anteriormente de faixa de endereços IP utilizados para este fim; 3.4.2.3 Caso os endereços IPs fornecidos pela contratada estiverem relacionados em blacklists como IPs suspeitos de origem de spam ou algo similar (sites maliciosos) a mesma deverá fornecer outra faixa em, no máximo, 5 dias úteis, sem qualquer ônus para o Tribunal;

3.4.2.3.1 A contratada deverá enviar para o TRF5 qual a faixa de endereços IPs que serão utilizados pelo TRF5

3.4.3 A contratada deverá prover tecnologias que permitam bloquear ataques DDoS (Distributed Denial of Service) aos endereços IP’s disponibilizados para o TRF5;

3.4.3.1 A tecnologia da contratada deverá monitorar o comportamento de acesso aos endereços IP do TRF5 e criar uma linha base que permita



identificar automaticamente ataques de Negação de Serviço (DoS ou DDoS) e tomar as ações necessárias de forma que o tráfego do ataque não sobrecarregue o link da Contratante; 3.4.3.2 A contratada deverá comunicar de forma imediata o TRF5 sempre que um ataque de Negação de Serviço for detectado;

3.4.3.3 O monitoramento e ações devem funcionar em regime 24x7; 3.4.3.4 A contratada deverá encaminhar, junto com a proposta técnica, qual a estratégia e tecnologia (fabricante, modelo, etc.) utilizada para mitigação de ataques DDoS.

3.4.4 A contratada deverá prover o acesso ao TRF5 através de link de fibra óptica que deverá partir do ponto de acesso da contratada até o prédio sede da corte; 3.4.4.1 Não será aceito link sem fio para conexão do TRF5 à Internet;

3.4.4.2 A conexão final da contratada à contratante deverá ser através de conexão UTP em switch da contratante;

3.4.5 O prazo de ativação do serviço, incluindo instalação e configuração, será de no máximo 60 (sessenta) dias corridos, todos contados da assinatura do contrato; 3.4.6 Por ser um link de contingência, a contratada deste link deverá ser diferente da contratada do item 01;

4. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO Os serviços da conexão de acesso à Internet (principal e contingência) e interligação entre TRF5 e Seções Judiciárias deverão estar disponíveis 24 horas por dia e 7 dias por semana, durante toda vigência do contrato, e estarão cobertos por um Acordo de Nível de Serviço (SLA), com previsão para descontos na fatura do mês na ocorrência de descumprimento dos níveis estabelecidos a seguir: 4.1 INSTALAÇÃO/ALTERAÇÃO DE VELOCIDADE DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO

4.1.1 Após a implantação inicial da conexão de acesso à Internet (principal e contingência) e interligação entre TRF5 e Seções Judiciárias, todas as solicitações de instalação, retirada ou alteração de características do sistema, dar-se-ão por solicitação formal do contratante, e deverão ser executadas em um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos;



4.2 CRIAÇÃO/ALTERAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES DE ROTEAMENTO E QoS

4.2.1 Todas as alterações/inclusões/exclusões de roteamento e QoS deverão ser realizadas em prazo máximo de 4 (quatro) horas após abertura de chamado;

4.3 DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS

4.3.1 Disponibilidade mínima mensal do serviço de 99,7%. Esta disponibilidade indicará o percentual de tempo em que os serviços permanecerem em condições normais de funcionamento durante o período de um mês de operação;

4.3.2 A disponibilidade corresponde ao percentual de tempo, durante um período de 30 dias de operação, em que um serviço esteve em condições normais de funcionamento. Mensalmente, deverá ser calculado o percentual de disponibilidade para cada um dos serviços (links) descritos a seguir, com base na seguinte fórmula:

D=[(43200–Ti)/43200]*100, onde: D= Percentual de disponibilidade

Ti= Somatório dos minutos de interrupção observados para o serviço durante o período de faturamento (30 dias)

4.3.3 Sempre que forem apurados percentuais de disponibilidade de link que estejam abaixo dos limites mínimos estabelecidos, os somatórios dos tempos de inoperância, dentro do período de faturamento, serão descontados dos custos mensais dos serviços, tomando-se como base a seguinte fórmula:

Dc=(Cm*Ti)/43200 Onde: Dc= Valor do desconto Cm= Custo mensal do serviço

Ti= Somatório dos minutos de interrupção observados para o serviço durante o período de faturamento (30) dias.

4.3.3.1 O Cm (Custo mensal do serviço) inclui todos os componentes integrantes de cada conexão (ex.: aluguel de roteador, modem, link de dados, etc.); 4.3.3.2 No caso dos links de comunicação entre TRF5 e Seções Judiciárias, o Dc (Valor do desconto) será realizado sobre o custo mensal do respectivo link que apresentou indisponibilidade (ex.: Caso haja indisponibilidade no link de comunicação com a Seção Judiciária de Pernambuco, o Dc será calculado sobre o custo mensal desse link);



4.3.4 Ficam também estabelecidos limites de tolerância para os percentuais de disponibilidade calculados, que ao serem excedidos, determinarão glosas específicas nos custos dos serviços, conforme demonstrado a seguir:

4.3.4.1 Percentuais de disponibilidade inferiores a 90%, ensejarão a glosa de 25% do custo mensal do circuito; 4.3.4.2 Percentuais de disponibilidade inferiores a 80%, ensejarão a glosa de 50% do custo mensal do circuito;

4.3.5 O TRF5 manterá sistema que irá monitorar a disponibilidade dos links. O sistema testará a conectividade do TRF5 à Internet e entre TRF5 e Seções Judiciárias utilizando protocolo de rede que teste a conectividade/disponibilidade da conexão. Caso seja constatado, através dos relatórios mensais, que a disponibilidade contratada não foi alcançada, o gestor do contrato enviará o relatório de disponibilidade juntamente com a fatura para que o setor competente do TRF5 efetue os cálculos dos descontos e efetue o pagamento com a glosa correspondente;

4.4 TAXA DE ERRO

4.4.1 A contratada deverá realizar aferições do total de pacotes trafegados e do total de pacotes com erro. Para tal, a contratada deverá coletar informações de pacotes trafegados e pacotes com erro em intervalos de, no máximo, 5 minutos e calcular a taxa de erros em cada dia dentro do período de faturamento (30 dias);

4.4.2 A taxa de erro máxima admitida para os canais de comunicação é de 10-2 pacotes e esta é considerada como condições normais de funcionamento;

4.4.3 Mensalmente, ao encaminhar as notas fiscais da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá tornar disponível, em portal disponível para acesso pelo TRF5, as 288 medições de pacotes trafegados e pacotes com erro, bem como o cálculo das taxas de erros verificadas em cada um dos dias do período de faturamento (30 dias) 4.4.4 Para cada canal de comunicação deverá ser calculado o valor a ser descontado do faturamento, com base na seguinte fórmula:

Dc=[(Cm*Td)/30] onde: Dc= Valor do desconto Cm= Custo mensal do canal de comunicação Td= Somatório de dias, dentro do período de faturamento, em que a taxa de erros calculada esteve acima da taxa de erros máxima admitida



4.4.4.1 O Cm (Custo mensal do serviço) inclui todos os componentes integrantes de cada conexão (ex.: aluguel de roteador, modem, link de dados, etc.); 4.4.4.2 No caso dos links de comunicação entre TRF5 e Seções Judiciárias, o Dc (Valor do desconto) será realizado sobre o custo mensal do respectivo link que apresentou alta taxa de erro (ex.: Caso haja taxa de erros excedentes no link de comunicação com a Seção Judiciária de Pernambuco, o Dc será calculado sobre o custo mensal desse link);

4.4.5 Ficam estabelecidos limites de tolerância para a quantidade de dias, que venham a apresentar taxas de erros superiores ao valor máximo admitido, conforme demonstrado a seguir:

4.4.5.1 Quando Td for maior que 4 (quatro) será efetuada a glosa de 15% do custo mensal do canal de comunicação. 4.4.5.2 Quando Td for maior que 8 (oito) será efetuada a glosa de 30% do custo mensal do canal de comunicação. 4.4.5.3 Os descontos descritos acima somente serão considerados para as correlações, que dentro do período de observação (09h00 às 19h00), apresentarem taxas de utilização de banda inferiores a 70%.

4.5 RETARDO DE REDE

4.5.1 Entende-se com retardo da rede o tempo gasto entre a transmissão do primeiro bit de um pacote até a recepção do último bit do mesmo pacote, em apenas um dos sentidos da transmissão de dados;

4.5.2 A apuração do retardo na rede do CONTRATANTE será efetuada com o envio de pacotes ICMP de tamanho fixo de 32 octetos de dados, entre terminais de origem e destino localizados em Unidades regionais da rede dentro do mesmo backbone (principal ou regional) e retornando à origem onde será realizada a medição do tempo de resposta destes pacotes. Como o tempo de resposta corresponde ao tempo de ida e volta do pacote, o tempo de retardo será considerado como o tempo de resposta dividido por dois.

Retardo = Tempo_de_Resposta / 2 Onde: Retardo = medida do retardo Tempo_de_Resposta = tempo de resposta de um pacote ICMP



Cada medida deverá ser realizada através do envio de uma série de 4 pacotes ICMP por vez. O valor instantâneo do retardo referente a uma medida será igual à média aritmética dos quatro valores dos tempos de resposta referentes à série de pacotes ICMP enviados, dividida por dois, pois será considerado o retardo apenas em um dos sentidos da comunicação.

Valor_da_medida=∑4

1

Retardo ) / 4

Onde: Valor_da_medida = valor instantâneo de uma medida de 4 pacotes Retardo = retardo de cada pacote Os intervalos de observação deverão ser de 10 minutos no horário entre 07h e 12h00 e entre 14h00 e 19h00. Todos os resultados obtidos através das medições deverão ser disponibilizados e considerados no indicador diário de Retardo. Para garantir a validade das medidas a CONTRATADA poderá configurar os roteadores da rede (nível 3 da camada OSI) para tratarem os pacotes ICMP com prioridade, porém nunca superior ao restante do tráfego. Os valores das médias diárias das medidas deverão ser inferiores ao valor estabelecido para o Retardo máximo permitido (limiar de qualidade);

4.5.3 A periodicidade da aferição deve ser diária;

4.5.4 Retardo máximo permitido: 20 ms; 4.5.5 As medições devem ser realizadas pela CONTRATADA, permitindo auditoria pelo CONTRATANTE para aferição dos valores deste indicador; 4.5.6 A CONTRATADA deverá disponibilizar mensalmente à CONTRATANTE um relatório com os diversos valores apurados. 4.5.7 Os relatórios deverão fornecer os valores diários medidos e as médias de retardo para cada par de Unidades regionais escolhido, que espelhem todas condições/medidas/resultados da fórmula de cálculo. A CONTRATADA deverá apresentar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação do CONTRATANTE, relatórios diários com os valores de Retardo para medição realizada, com a finalidade de acompanhamento, averiguação ou auditoria;

5. SUPORTE



5.1 Os chamados de suporte devem ser feitos através de número telefônico 0800 ou equivalente à ligação gratuita, fornecendo neste momento o número, data e hora de abertura do chamado. Este será considerado o início para contagem dos prazos estabelecidos. A estrutura de atendimento, a problemas relacionados com o fornecimento do serviço contratado, deve ser disponível 24 horas, todos os dias da semana independente de feriados, dias santos ou finais de semana; 5.2 tempo de solução ou tempo para reparo, que compreende o tempo entre a abertura do chamado técnico até a sua efetiva solução, será no máximo de 6 (seis) horas, excetuando-se as configurações de roteamento e QoS que são de 4 (quatro) horas; 5.3 Comunicação prévia, com intervalo de no mínimo sete dias, das paradas programadas para manutenção preventiva e adaptações na rede da licitante, sendo o limite anual para as paralisações de 24 (vinte e quatro) horas; 5.4 Deve ser disponibilizado para os técnicos do TRF5, o monitoramento do tráfego do link de provimento à internet via WEB on line; 5.5 O fornecedor do serviço deverá prestar diretamente ou através de suas assistências técnicas autorizadas os serviços de manutenção dos equipamentos, que por ventura sejam fornecidos, e suporte técnico durante o período de vigência do contrato; 5.6 Os atendimentos de hardware, que por ventura sejam fornecidos, deverão ser efetuados no local onde os equipamentos foram entregues; 5.7 A garantia técnica deverá abranger a manutenção corretiva com a cobertura de todo e qualquer defeito de hardware apresentado, inclusive substituição de peças, partes, componentes de acessórios, sem representar qualquer ônus para a contratante.

6. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES A SEREM EXIGIDAS DA EMPRESA A SER CONTRATADA Obriga-se a CONTRATADA a: 6.1 Possuir política de segurança com vistas a garantir a integridade dos dados acessados via roteador e dos dados do CONTRATANTE. Será exigido que o prestador possua em suas instalações Sistema de "Firewall" ou similar.

6.2 Iniciar a prestação dos serviços de acordo com o prazo informado na proposta;



6.3 Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 6.4 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto do CONTRATANTE; 6.5 Arcar com todos os ônus necessários à completa execução dos serviços, inclusive com a implantação e configuração dos softwares e hardwares, se for o caso; 6.6 Assegurar ao CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, o repasse de descontos e ofertas pecuniárias, quando fornecidos a outros usuários do mesmo sistema; 6.7 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, como assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços praticados no contrato; 6.8 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica; 6.9 Implantar, adequadamente, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz; 6.10 Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem; 6.11 Comunicar ao departamento de TI do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 6.12 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 6.13 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência



da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências do CONTRATANTE; 6.14 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 6.15 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do contrato; 6.16 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.16.1 Na hipótese do inadimplemento do subitem anterior, a contratada será notificada, no prazo definido pelo TRF da 5ª Região, para regularizar a situação, sob pena de rescisão do Contrato e execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração e dos valores das multas e indenizações a ela devidos (Arts. 78, inciso I, 80, inciso III e 87, da Lei nº 8.666/1993), além das penalidades previstas no Edital, no Termo de Referência, no Instrumento do Contrato e na Lei.

6.17 Aceitar, durante a vigência do Contrato, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, durante a sua vigência (§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93). 6.18 Fornecer, na assinatura do contrato, endereço de correspondência, telefone, email e procedimentos para o encaminhamento de ofício por parte do CONTRATANTE; 6.19 Manter seu endereço de correspondência e telefones atualizados durante toda a vigência do contrato; 6.20 Responder, em prazo máximo de 48 horas corridas, quaisquer questionamentos realizados pelo Tribunal; 6.21 - Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem interrupção, seja por motivos de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente;



6.22 - Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

6.23 - Tratar como “confidenciais” quaisquer informações, dados, processos, fórmulas ou códigos a que tenha acesso para execução do objeto, utilizando-os apenas para as finalidades previstas no CONTRATO, não podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros. A obrigação assumida por força desta condição permanecerá válida durante o período de vigência contratual e nos doze meses subseqüentes ao seu término, e o seu descumprimento implicará em sanções administrativas e judiciais contra a CONTRATADA, previstas no CONTRATO e, cumulativamente, na legislação pertinente;

6.24 - Exigir de todos os seus empregados, colaboradores ou prestadores de serviços, que façam parte, a qualquer título, da equipe executante do Objeto do Termo de Referência a assinatura de Termo de Ciência e Confidencialidade, onde o signatário declara-se, sob as penas da lei, ciente e solidário das obrigações assumidas pela CONTRATADA no que se refere às condições de propriedade e confidencialidade;

6.25 - Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no CONTRATO;

6.26 - Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários. 6.27 - A CONTRATADA obriga-se a não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 6.28 - A CONTRATADA deverá observar o inserto no art. 3º da Resolução nº 07 (18/10/2005), com nova redação dada pela Resolução nº 09 (06/12/2005), ambas do Conselho Nacional de Justiça, no tocante a vedação de manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que contrate empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo na ocorrência de quaisquer umas das hipóteses suso descritas, comunicar, de imediato e por escrito, a este Sodalício. 6.29 – A empresa vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado a partir da comunicação da Administração, para assinar o contrato.



6.30 – A Contratada na data da assinatura do contrato, através de seu representante, deverá assinar o “Acordo de Confidencialidade de Informação” e dar ciência do mesmo a toda sua equipe de profissionais que participarão da execução do contrato.

7. EXECUÇÃO DO CONTRATO 7.1 - Prestação ininterrupta, de acordo com este referido Termo, de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) para este Tribunal, com todos os requisitos necessários à prestação do serviço constantes neste referido Termo, permitindo o acompanhamento e a cobrança por parte do Gestor do Contrato, com vistas a qualquer documento e informação que seja relevante ao objeto supracitado. 8. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE Obriga-se o TRF5 a: 8.1. Permitir acesso dos empregados da contratada às suas dependências para execução de serviços, quando necessário; 8.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da contratada; 8.3. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho; 8.4. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas demais prestadoras dos serviços objeto do contrato, de forma a garantir que lhe continuem a ser os mais vantajosos; 8.5. Controlar as ligações realizadas e documentar as ocorrências havidas;

8.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos, não devem ser interrompidas;

8.7. Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente dos preços na data da emissão das contas mensais;



8.8. Tornar disponível as instalações e os equipamentos necessários à prestação dos serviços, quando for o caso;

8.9. Relacionar as dependências das instalações físicas, bem como os bens de sua propriedade que serão disponibilizados para a execução dos serviços, quando for o caso, com a indicação do respectivo estado de conservação;

8.10. Providenciar a publicação resumida do contrato e de seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial da União. 8.11 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto do Contrato. 8.12 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 8.13 - Efetuar o pagamento na forma ajustada no Contrato. 9. PENALIDADES Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades, conforme a seguir: Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações 9.1. Na hipótese da contratada não executar o objeto contratado nos prazos estabelecido nos subitens 3.2.5, 3.3.11 e 3.4.5 deste Termo de referência, contados a partir da data de assinatura do contrato, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 1% (um por cento) por dia, sobre o valor mensal pago pelo contratante, até o limite máximo de 10% (dez por cento). 9.2. Caso o subitem 3.1.3 deste Termo de Referência não seja atendido, a partir do primeiro dia de atraso será aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do Contrato. A cada dia adicional de atraso, será acrescido em 1%(um por cento) sobre o valor acima até o limite máximo de 10%.

9.2.1. O contratante a partir do 10º (décimo) dia de atraso poderá recusar o objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança.



9.2.1.1. Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento).

9.2.1.2. Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo estabelecido no subitem 9.1 deste Termo de Referência, as hipóteses em que a contratada não apresenta situação regular conforme exigências contidas no Edital, no Termo de Referência e no instrumento contratual.

9.3. Na hipótese de descumprimento de qualquer item do Acordo de Confidencialidade de Informação (Anexo 02) do Edital, será aplicada multa de 2,5% (dois e meio por cento) do valor total do Contrato por evento. 9.4. Caso a contratada não atenda aos demais prazos e obrigações constantes no Edital, neste Termo de Referência e no instrumento contratual, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento). Parágrafo Único - A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em lei. Multa por Rescisão 9.5. Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação.

9.5.1. Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa específica prevista para outra inexecução que enseje rescisão. Nessa hipótese, deve ser aplicada a multa de maior valor.

9.6. As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da garantia, quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente. 9.7. O contratante poderá suspender os pagamentos devidos até a conclusão dos processos de aplicação das penalidades. 9.8. Além das penalidades citadas, à contratada ficará sujeita ainda ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do contratante, bem como será descredenciada do SICAF e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da lei 8.666/1993. 9.9. As penalidades aplicadas à contratada serão registradas no SICAF.



9.10. A contratada não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias expressamente concedidas pelo contratante, em virtude de caso fortuito, força maior ou de impedimento ocasionado pela Administração. 10. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 10.1 - A licitante deverá apresentar planilha de composição de preços semelhante à apresentada abaixo em sua proposta de preços. A licitante pode complementar a planilha com informações mais detalhadas caso julgue necessário. A licitante deverá apresentar planilha apenas para os itens em que for concorrer.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO

ITEM 01 – Acesso à Internet (Principal) Descrição Valor

Serviço de Instalação R$ Custo Mensal do Link R$ Custo Total Item 01 ((Custo Mensal x 12) + Instalação)

R$

ITEM 02 - Serviço de Interligação entre os prédios das Seções Judiciárias da 5ª Região com utilização da tecnologia MPLS

Descrição Valor

Serviço Instalação TRF5 R$ Custo Mensal TRF5 R$ Serviço Instalação JFCE R$ Custo Mensal JFCE R$ Serviço Instalação JFRN R$ Custo Mensal JFRN R$ Serviço Instalação JFPB R$ Custo Mensal JFPB R$ Serviço Instalação JFPE R$ Custo Mensal JFPE R$



Serviço Instalação JFAL R$ Custo Mensal JFAL R$ Serviço Instalação JFSE R$ Custo Mensal JFSE R$ Custo Total Item 02 ((Custos Mensais X 12) + ΣΣΣΣServiços de Instalação)

R$

ITEM 03 – Acesso à Internet (Contingência)

Descrição Valor Serviço de Instalação R$ Custo Mensal do Link R$ Custo Total Item 03 ((Custo Mensal x 12) + Instalação)

R$

11. PAGAMENTO 11.1 - DO DOCUMENTO DE COBRANÇA

11.1.1 - Para efeitos de pagamento, a contratada deverá apresentar documento de cobrança constando de forma discriminada, a efetiva realização do objeto contratado, informando o nome e numero do banco, a agência e o número da conta-corrente em que o crédito deverá ser efetuado.

11.1.2 - A contratada deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:

a) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativa às Contribuições Previdenciárias, emitida pela Receita Federal do Brasil – RFB-;

b) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);



c) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, que se dará mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de negativa, relativa a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal do Brasil –RFB- e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN;

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

11.1.3 - Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela contratada, no Setor de Protocolo do contratante, localizado térreo do edifício sede, situado na Av. Martin Luther King, s/nº, Recife-PE.

11.1.4- Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas no Edital, neste Termo de Referência e no instrumento contratual ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, a contratada deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança, não configurando atraso no pagamento.

11.1.5 - A fatura quando chegar ao TRF5 deverá ter data de vencimento com prazo mínimo de pagamento de 10 (dez) dias úteis após o fechamento do mês de serviço. Por exemplo, se o período de um mês de serviço for de 11 (onze) de janeiro a 10 (dez) de fevereiro, a fatura deverá chegar ao TRF5 com data de vencimento mínima para 10 (dez) dias úteis após 10 (dez) de fevereiro.

11.1.6 - Após o atesto do documento de cobrança, que deverá ocorrer no prazo de até 02 (dois) dias úteis contado do seu recebimento, o gestor do contrato deverá encaminhá-lo para pagamento.

11.2 - DO PAGAMENTO

11.2.1 - O pagamento do valor correspondente à instalação dos links deverá ser efetuado em conjunto com a primeira parcela (1/12) do pagamento do serviço de acesso (link);

11.2.2 - O pagamento deverá ser realizado em parcelas correspondendo a 1/12 ávos do valor dos serviços do link;



11.2.3 - O pagamento será efetuado na forma estabelecida no item 11 deste Termo de Referência, mediante crédito em conta-corrente até o 5º (quinto) dia útil após o atesto do documento de cobrança, mediante prévia verificação da regularidade fiscal da contratada, perante a Fazenda Nacional, o Sistema de Seguridade Social e o FGTS.

11.2.3.1- Durante a vigência contratual o objeto está sujeito a um Acordo de Nível de Serviços, com descontos na fatura do mês de ocorrência nos níveis estabelecidos no Termo de Referência (item 4).

11.2.4 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da obrigação, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:





I = (TX/100) → I = (6/100) → I = 0,0001644 366 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

12. GARANTIAS

12.1 - Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA apresentará garantia anual de 5% (cinco) por cento em uma das modalidades estabelecidas no art. 56 da Lei n° 8.666/1993, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após assinatura do Contrato.



12.1.1 - Havendo opção pela modalidade caução em dinheiro, o valor deverá ser depositado em conta-caução na Caixa Econômica Federal. 12.1.2 - A garantia deverá vigorar durante todo o período de vigência contratual, mantendo-se válida até 03 (três) meses após o término do contrato.

12.2 - A garantia ficará sob a responsabilidade e à ordem do CONTRATANTE. 12.3 - A garantia somente será restituída à CONTRATADA após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais. 12.4 - Havendo repactuação de preços, acréscimo ou supressão de serviços, a garantia será acrescida ou devolvida, guardada a proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor resultante da alteração, conforme o art. 56 §4º, da Lei 8.666/1993. 12.5 - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data em que for notificada, pelo contratante;

13. SIGILO E PROPRIEDADE DAS INFORMAÇÕES 13.1 - Todas as informações obtidas e/ou produzidas decorrentes da contratação execução das atividades são de propriedades do Tribunal; 13.2 - A contratada e todos os funcionários envolvidos no processo de contratação e execução das atividades deverão manter sigilo absoluto sobre quaisquer informações do Tribunal; 13.3 - É proibida a interceptação de qualquer tráfego oriundo ou destinado ao Tribunal ou qualquer Seção Judiciária sem autorização judicial; 13.4 - A contratada, através de seu representante, deverá assinar o Acordo de Confidencialidade de Informação presente no Anexo 02 do Edital e dar ciência do mesmo a toda sua equipe de profissionais e subcontratados que participarão da execução do contrato.



14. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 14.1 - A licitante deverá apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por órgão público da Administração direta ou indireta ou empresa privada, que comprovem a aptidão da licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação. 14.2 - O Julgamento da compatibilidade deverá ocorrer pela conferência da capacidade técnico-profissional nas disciplinas externadas no objeto deste termo de referência. 14.3 - Para os links de Internet (principal e/ou contingência) será avaliado se a licitante já forneceu link para acesso à Internet com características semelhantes às solicitadas. 14.4 - Para o link WAN (MPLS) será avaliado se a contratada já forneceu serviço de conectividade WAN baseado na tecnologia MPLS com o grau de complexidade e requisitos apresentados neste termo de referência (QoS, quantidade de sites, serviços, etc.); 14.5 - A licitante deverá indicar, expressamente, no mínimo, um profissional com formação superior em uma das graduações exigidas no Art. 9 da Resolução nº 218/73 do CONFEA, que será o responsável técnico pela execução dos serviços;

14.5.1 - O profissional de nível superior, indicado como responsável técnico na alínea “b” deste subitem, deverá, no início da execução do serviço, possuir vínculo empregatício com a empresa licitante, comprovado, caso sócio, através do contrato social e sua ultima alteração; caso empregado permanente da empresa, através de contrato de trabalho por tempo indeterminado, carteira de trabalho, CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e a Relação dos trabalhadores constantes no Arquivo SEFIP e a GFIP do ultimo mês correspondente, ou, ainda, contrato civil de prestação de serviço.

15. VIGÊNCIA 15.1 - Prazo de vigência contratual de 12 (doze) meses, considerando as possíveis prorrogações, nos termos do art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93. A prorrogação será sempre precedida de pesquisa para verificar se as condições oferecidas pela licitante vencedora continuam vantajosas para o TRF.



16. FISCALIZAÇÃO E INDICAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO 16.1 - A responsabilidade pela fiscalização da execução dos Contratos ficará a cargo da Subsecretaria de Tecnologia da Informação, através do Diretor da Divisão de Produção e Suporte Técnico, que também será responsável pelo atesto do documento de cobrança.

16.2 - O gestor dos contratos será o supervisor assistente do Setor de Gerência de Serviços de Redes e o gestor substituto será o supervisor da Seção de Gestão da Segurança da Informação do TRF5. 16.3 - Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da contratada, os titulares da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito ao órgão de administração do contratante, que tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas na lei, no Edital, neste Termo de Referência, bem como no Contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.

17. DO RECEBIMENTO

17.1 – O objeto do Contrato será recebido, provisoriamente, pelo período máximo de 10 (dez) dias úteis, pelo Diretor da Divisão de Produção e Suporte Técnico para que seja verificada a sua conformidade com as especificações e exigências contidas no Edital, neste Termo de Referência e no Contrato.

17.1.1 - Transcorrido o prazo do recebimento provisório e confirmadas as especificações técnicas exigidas pelo ato convocatório, o setor responsável receberá definitivamente o objeto da contratação, do que emitirá documento comprobatório.

17.1.2 - A avaliação do objeto do Contrato será objetiva e seguirá os procedimentos, imposições, fórmulas e parâmetros estabelecidos no acordo de nível de serviços (ANS) contido neste Termo de Referência.

7.2 - Na hipótese de ser verificada impropriedade, deficiência ou desconformidade de quaisquer dos serviços com as previsões editalícias ou contratuais, os mesmos serão rejeitados no todo ou em parte, sendo a contratada de tudo notificada.



Roberto Cícero da Silva

Supervisor Assistente do Setor de Gerência de Serviços de Redes

De acordo: Wagner Albuquerque Menezes Silva

Supervisor Seção de Gestão da Segurança da Informação

De acordo: Arnaldo Leite Pereira

Diretor da Divisão de Produção e Suporte Técnico



ANEXO 02

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÃO

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede na Av. Martin Luther King,

s/n, Cais do Apolo, Recife/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.130.072/0001-11, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor Administrativo, XXXXXXXX, CPF nº <CPF>, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas e <EMPRESA CONTRATADA>, inscrita no CNPJ/MF nº <CNPJ>, com endereço na <endereço completo>, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio <ou diretor ou procurador>, Sr. <nome do representante>, <nacionalidade>, CPF nº <CPF>, residente e domiciliado na <localidade de domicílio>, firmam o presente ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÃO, decorrente da realização do Contrato nº <número do contrato>, que entra em vigor neste dia ____ de _____________ de 20__ e é regido mediante as cláusulas e condições seguintes: 1. DA INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL Para fins do presente Acordo, são consideradas INFORMAÇÕES SIGILOSAS, os documentos e informações transmitidos pela CONTRATANTE e recebidos pela CONTRATADA através de seus diretores, sócios, administradores, empregados, prestadores de serviço, prepostos, ou quaisquer representantes. Tais documentos e informações não se limitam, mas poderão constar de dados digitais, desenhos, relatórios, estudos, materiais, produtos, tecnologia, programas de computador, especificações, manuais, planos de negócio, informações financeiras, e outras informações submetidas oralmente, por escrito ou qualquer outro tipo de mídia. Adicionalmente, a expressão INFORMAÇÕES SIGILOSAS inclui toda informação que CONTRATADA possa obter através da simples visita às instalações da CONTRATANTE. 2. DOS LIMITES DA CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES Para fins do presente Acordo, não serão consideradas INFORMAÇÕES SIGILOSAS as que:



2.1 são ou tornaram-se públicas sem ter havido a violação deste Acordo pela CONTRATADA; 2.2 eram conhecidas pela CONTRATADA, comprovadas por registros escritos em posse da mesma, antes do recebimento delas pela CONTRATANTE; 2.3 foram desenvolvidas pela CONTRATADA sem o uso de quaisquer INFORMAÇÕES SIGILOSAS; 2.4 venham a ser reveladas pela CONTRATADA quando obrigada por qualquer entidade governamental jurisdicionalmente competente;

2.4.1 tão logo inquirida a revelar as informações, a CONTRATADA deverá informar imediatamente, por escrito, à CONTRATANTE, para que este requera medida cautelar ou outro recurso legal apropriado; 2.4.2 a CONTRATADA deverá revelar tão somente as informações que forem legalmente exigidas;

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA Consiste nas obrigações da CONTRATADA: 3.1 garantir que as Informações Confidenciais serão utilizadas apenas para os propósitos do contrato nº <número do contrato>, e que serão divulgadas apenas para seus diretores, sócios, administradores, empregados, prestadores de serviço, prepostos ou quaisquer representantes, respeitando o princípio do privilégio mínimo; 3.2 não divulgar, publicar, ou de qualquer forma revelar qualquer INFORMAÇÃO SIGILOSA recebida através da CONTRATANTE para qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE; 3.3 garantir que qualquer INFORMAÇÃO SIGILOSA fornecida por meio tangível não deve ser duplicada pela CONTRATADA exceto para os propósitos descritos neste acordo; 3.4 a pedido da CONTRATANTE, retornar a ele todas as INFORMAÇÕES SIGILOSAS recebidas de forma escrita ou tangível, incluindo cópias, reproduções ou outra mídia contendo tais informações, dentro de um período máximo de 10 (dez) dias após o pedido;



3.4.1 como opção para CONTRATADA, em comum acordo com a

CONTRATANTE, quaisquer documentos ou outras mídias possuídas pela CONTRATADA contendo INFORMAÇÕES SIGILOSAS podem ser destruídas por ela;

3.4.1.1 a destruição de documentos em papel deverá seguir

recomendação da norma DIN 32757-1: 4, ou seja, destruição do papel em partículas de, no mínimo, 2 x 15mm;

3.4.1.2 a destruição de documentos em formato digital deverá seguir a norma DoD 5220.22-M (ECE) ou o método descrito por Peter Gutmman no artigo “Secure Deletion of Data From Magnetic and Solid-State Memory” ou através da utilização de desmagnetizadores (degausser);

3.4.1.3 a destruição das INFORMAÇÕES SIGILOSAS que não

estiverem nos formatos descritos nos itens 3.4.1.1 e 3.4.1.2 deverá ser previamente acordada entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA;

3.4.1.4 a CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE certificado com respeito à destruição, confirmando quais as informações que foram destruídas e os métodos utilizados, dentro de um prazo máximo de 10 (dez) dias;

3.5 A CONTRATADA deverá dar ciência deste acordo a todos seus sócios, empregados, prestadores de serviço, prepostos, ou quaisquer representantes que participarão da execução dos serviços objetos do contrato e, será responsável solidariamente por eventuais descumprimentos das cláusulas aqui descritas;

4. DA PROPRIEDADE DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS 4.1 a CONTRATADA concorda que todas as INFORMAÇÕES SIGILOSAS permanecem como propriedade da CONTRATANTE e que este pode utilizá-las para qualquer propósito sem nenhuma obrigação com ela;

4.2 a CONTRATADA concorda ter ciência de que este acordo ou qualquer INFORMAÇÕES SIGILOSAS entregues pela CONTRATANTE a ela, não poderá ser



interpretado como concessão a qualquer direito ou licença relativa à propriedade intelectual (marcas, patentes, copyrights e segredos profissionais) à CONTRATADA;

4.3 a CONTRATADA concorda que todos os resultados dos trabalhos prestados

por ela à CONTRATANTE, inclusive os decorrentes de especificações técnicas, desenhos, criações ou aspectos particulares dos serviços prestados, são reconhecidos, irrestritamente, neste ato, como de exclusiva propriedade do CONTRATANTE, não podendo a CONTRATADA reivindicar qualquer direito inerente à propriedade intelectual; 5. DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA CONTRATANTE 5.1 a CONTRATADA declara que recebeu cópia e está ciente da Política de Segurança da Informação da CONTRATANTE, definida pelo Conselho da Justiça Federal através da Resolução Nº 006 de 07 de abril de 2008, e de todos os seus documentos acessórios já criados; 5.2 a CONTRATADA declara que seguirá todas as políticas, normas e procedimentos de segurança da informação definidos e/ou seguidos pela CONTRATANTE; 6. DO PRAZO DE VALIDADE DO ACORDO As obrigações tratadas neste acordo subsistirão permanentemente, mesmo após a conclusão dos serviços ou até que a CONTRATANTE comunique expressa e inequivocadamente, por escrito, à CONTRATADA, que as informações já não são mais sigilosas. 7. DAS PENALIDADES

Qualquer divulgação de dados, materiais, desenhos ou informações, obtidos em razão dos serviços por CONTRATADA, ou prepostos, sem a respectiva autorização prévia, expressa e escrita da CONTRATANTE, implicará na obrigatoriedade de CONTRATADA ressarcir as perdas e danos experimentados pela CONTRATANTE, sem prejuízo das penalidades civis e criminais previstas em lei. 8. DO FORO



Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Pernambuco, na cidade do Recife, para dirimir dúvidas decorrentes do presente Acordo. E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que se produzam os necessários efeitos legais.

Recife, de de 20

_______________________________________ XXXXXXXXXXXXXXXX

Diretor Administrativo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a Região

CONTRATANTE

CONTRATADA



ANEXO 03

Pregão Eletrônico nº. 32/2012

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de participação na licitação em epígrafe, que não empregamos menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que não empregamos menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Recife, de de 2012.

______________________________________________________ Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa



Pregão Eletrônico nº 32/2012

ANEXO 04

Declaração relativa à determinação contida no art. 3º da Resolução nº 07 (18/10/2005) do Conselho Nacional de Justiça, com nova redação dada pela Resoluçãonº09-06/12/2005.

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de participação na licitação em epígrafe, que não possuímos em nossos quadros funcionais, empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a esse Tribunal, conforme determinação contida no art. 3º da Resolução nº 07, de 18 de outubro de 2005, com nova redação dada pela Resolução nº 09 (06/12/2005)

Recife, de de 2012.

______________________________________________________ Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa



Pregão Eletrônico nº 32/2012

ANEXO 05

TERMO DE CONTRATO Nº /20__

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E ______, NA FORMA ABAIXO.

A UNIÃO, através do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, com sede na Av. Martin Luther King, s/n, Cais do Apolo, Recife/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.130.072/0001-11, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor Geral, _______, brasileiro, ___, CPF/MF nº ______, RG nº ______residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e _____ inscrita no CNPJ/MF nº ___, com endereço na ____CEP nº ___ Fone/Fax nº ___, e-mail _______, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a)___, CPF/MF nº ____, RG nº _____residente e domiciliado nesta Capital (ou outra), firmam o presente Contrato, decorrente do Pregão nº 32/2012 – PA nº 01704/2012, conforme as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos nos 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e 3.784, de 06 de abril de 2001, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007, bem como consoante o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicada subsidiariamente, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1.1. Constitui objeto deste instrumento a contratação por item de serviço de acesso à internet e serviço de interligação entre os prédios das Seções Judiciarias com tecnologia MPLS para o TRF 5ª Região, conforme as previsões e exigências contidas no Edital, no Termo de Referência e neste Contrato. 1.2. Os itens serão compostos de:



1.2.1. Serviço de acesso à internet para o TRF 5ª Região. 1.2.2. Serviço de interligação entre os prédios das Seções Judiciárias da 5ª Região com utilização da tecnologia MPLS. 1.2.3. Serviço de acesso à Internet para o TRF 5ª Região (contingência). CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES As características e especificações do objeto deste Contrato encontram-se detalhadas e dispostas no Termo de Referência, Anexo do Edital. CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 3.1. As despesas decorrentes do objeto deste Contrato correrão a conta de recursos específicos consignados no Orçamento da União, estando classificadas no Programa de Trabalho 000868/000821 e no Elemento de Despesa: 339039 3.2. Foi emitida Nota de Empenho de nº ______ datada de ______, na modalidade _______, no valor de R$ _____(________). CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 4.1. O valor do objeto do presente Contrato corresponde a: R$ _____ (___). 4.2. O valor do contrato inclui todos os equipamentos necessários à comunicação, tais como modems, roteadores, rádio, etc, e linhas de transmissão de dados que venham a ser necessárias. Os custos envolvidos na sua disponibilização (tais como alocação de profissionais, instalação dos equipamentos, etc.) deverão estar inclusos na taxa de instalação do respectivo link. Os custos pelo uso destes equipamentos ou linhas, e sua manutenção, devem estar compreendidos no valor da mensalidade do respectivo link. 4.2.1. A substituição dos equipamentos em caso de problemas é de inteira responsabilidade da CONTRATADA. CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 5.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a



CONTRATADA apresentará garantia anual de 5% (cinco) por cento em uma das modalidades estabelecidas no art. 56 da Lei n° 8.666/1993, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após assinatura deste Contrato. 5.1.1. Havendo opção pela modalidade caução em dinheiro, o valor deverá ser depositado em conta-caução na Caixa Econômica Federal. 5.1.2. A garantia deverá vigorar durante todo o período de vigência contratual, mantendo-se válida até 3 (três) meses após o término do contrato. 5.2. A garantia ficará sob a responsabilidade e à ordem do CONTRATANTE. 5.3. A garantia somente será restituída à CONTRATADA após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais. 5.4. Havendo repactuação de preços, acréscimo ou supressão de serviços, a garantia será acrescida ou devolvida, guardada a proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor resultante da alteração, conforme o art. 56 §4º, da Lei 8.666/1993. 5.5. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data em que for notificada, pelo CONTRATANTE. CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE EXECUÇÃO 6.1. O objeto deste Contrato será realizado na forma de execução indireta. 6.2. A forma de execução exigida para o objeto deste Contrato encontra-se detalhada e disposta no Termo de Referência, Anexo do Edital. CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACORDO DO NÍVEL DE SERVIÇO As metas de níveis de serviços, a periodicidade de aferição e avaliação, bem como o acordo inicial e ajustes de indicadores, são os previstos no item 4 do Termo de Referência, Anexo do Edital. CLÁUSULA OITAVA - DO SIGILO E PROPRIEDADE DAS INFORMAÇÕES 8.1. Todas as informações obtidas e/ou produzidas decorrentes desta contratação são de propriedade do CONTRATANTE.



8.2. A CONTRATADA, através de seu representante, deverá assinar o Acordo de Confidencialidade, anexo a este Contrato e dar ciência do mesmo a toda sua equipe de profissionais que participarão de sua execução. CLÁUSULA NONA – DOS PRAZOS 9.1. DE VIGÊNCIA O presente Contrato terá vigência por 12(doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo a critério da Administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inciso II da Lei 8.666/1993. 9.2. DE INÍCIO Item 01 - O prazo de ativação do serviço, incluindo instalação e configuração será de, no máximo, 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da assinatura deste Contrato. Item 02 - O prazo de ativação do serviço, incluindo instalação e configuração será de, no máximo, 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da assinatura deste Contrato. Item 03 - O prazo de ativação do serviço, incluindo instalação e configuração será de, no máximo, 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da assinatura deste Contrato. 9.3. DE SUPORTE Os chamados de suporte devem ser feitos através de número telefônico 0800 ou equivalente à ligação gratuita, fornecendo neste momento o número, data e hora de abertura do chamado. Este será considerado o início para contagem dos prazos estabelecidos. A estrutura de atendimento, a problemas relacionados com o fornecimento do serviço contratado, deve ser disponível 24 horas, todos os dias da semana independente de feriados, dias santos ou finais de semana. CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO 10.1. O objeto do Contrato será recebido, provisoriamente, pelo período máximo de 10 (dez) dias úteis, pelo Diretor da Divisão de Produção e Suporte Técnico para que



seja verificada a sua conformidade com as especificações e exigências contidas no Edital, no Termo de Referência e neste Contrato. 10.1.1. Transcorrido o prazo do recebimento provisório e confirmadas as especificações técnicas exigidas pelo ato convocatório, o setor responsável receberá definitivamente o objeto da contratação, do que emitirá documento comprobatório. 10.1.2. A avaliação do objeto do Contrato será objetiva e seguirá os procedimentos, imposições, fórmulas e parâmetros estabelecidos no acordo de nível de serviços (ANS) contido no Termo de Referência, Anexo do Edital. 10.2. Na hipótese de ser verificada impropriedade, deficiência ou desconformidade de quaisquer dos serviços com as previsões editalícias ou contratuais, os mesmos serão rejeitados no todo ou em parte, sendo a CONTRATADA de tudo notificada. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 11.1. É responsabilidade da CONTRATADA a execução dos serviços em estreita observância da legislação vigente para contratações públicas, as especificações técnicas contidas no edital e seus anexos, bem como em suas propostas técnica e comercial, além de assumir integralmente as seguintes obrigações: 11.1.1. Possuir política de segurança com vistas a garantir a integridade dos dados acessados via roteador e dos dados do CONTRATANTE. Será exigido que o prestador possua em suas instalações Sistema de "Firewall" ou similar; 11.1.2. Iniciar a prestação dos serviços de acordo com o prazo informado na proposta; 11.1.3. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRANTANTE; 11.1.4. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto do CONTRATANTE; 11.1.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa execução dos serviços, inclusive com a implantação e configuração dos softwares e hardwares, se for o caso;



11.1.6. Assegurar ao CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, o repasse de descontos e ofertas pecuniárias, quando fornecidos a outros usuários do mesmo sistema; 11.1.7. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, como assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços praticados neste Contrato; 11.1.8. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa técnica; 11.1.9. Implantar, adequadamente, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz; 11.1.10. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem; 11.1.11. Comunicar ao departamento de TI do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 11.1.12. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 11.1.13. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências do CONTRATANTE; 11.1.14. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência; 11.1.15. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato;



11.1.16. Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.1.16.1. Na hipótese do inadimplemento do subitem anterior, a CONTRATADA será notificada, no prazo definido pelo CONTRATANTE, para regularizar a situação, sob pena de rescisão do Contrato e execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração e dos valores das multas e indenizações a ela devidos (Arts. 78, inciso I, 80, inciso III e 87, da Lei nº 8.666/1993), além das penalidades previstas no Edital, no Termo de Referência, neste Instrumento e na Lei.

11.1.17. Aceitar, durante a vigência do Contrato, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato, durante a sua vigência (§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93). 11.1.18. Fornecer, na assinatura do contrato, endereço de correspondência, telefone, email e procedimentos para o encaminhamento de ofício por parte do CONTRATANTE; 11.1.19. Manter seu endereço de correspondência e telefones atualizados durante toda a vigência deste Contrato; 11.1.20. Responder, em prazo máximo de 48 horas corridas, quaisquer questionamentos realizados pelo CONTRATANTE; 11.1.21. Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem interrupção, seja por motivos de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 11.1.22. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 11.1.23. Tratar como “confidenciais” quaisquer informações, dados, processos, fórmulas ou códigos a que tenha acesso para execução do objeto, utilizando-os apenas para as finalidades previstas neste Contrato, não podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros. A obrigação assumida por força desta condição permanecerá válida durante o período de vigência contratual e nos doze meses subseqüentes ao seu término, e o seu descumprimento implicará em sanções administrativas e judiciais



contra a CONTRATADA, previstas neste Contrato e, cumulativamente, na legislação pertinente; 11.1.24 - Exigir de todos os seus empregados, colaboradores ou prestadores de serviços, que façam parte, a qualquer título, da equipe executante do objeto do Termo de Referência a assinatura de Termo de Ciência e Confidencialidade, onde o signatário declara-se, sob as penas da lei, ciente e solidário das obrigações assumidas pela CONTRATADA no que se refere às condições de propriedade e confidencialidade; 11.1.25. Apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido neste Contrato; 11.1.26. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários. 11.1.27. A CONTRATADA obriga-se a não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 11.1.28. A CONTRATADA deverá observar o inserto no art. 3º da Resolução nº 07 (18/10/2005), com nova redação dada pela Resolução nº 09 (06/12/2005), ambas do Conselho Nacional de Justiça, no tocante a vedação de manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que contrate empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo na ocorrência de quaisquer umas das hipóteses suso descritas, comunicar, de imediato e por escrito, a este Sodalício. 11.1.29. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado a partir da comunicação da Administração, para assinar o contrato. 11.1.30. A CONTRATADA na data da assinatura deste Contrato, através de seu representante, deverá assinar o “Acordo de Confidencialidade de Informação” e dar ciência do mesmo a toda sua equipe de profissionais que participarão da execução deste Contrato. 11.1.31. Cumprir com as demais obrigações constantes do Edital, no Termo de Referência e outras previstas neste Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE



12.1. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para execução de serviços, quando necessário; 12.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA; 12.3. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho; 12.4. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas demais prestadoras dos serviços objeto do contrato, de forma a garantir que lhe continuem a ser os mais vantajosos; 12.5. Controlar as ligações realizadas e documentar as ocorrências havidas; 12.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos, não devem ser interrompidas; 12.7. Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente dos preços na data da emissão das contas mensais; 12.8. Tornar disponível as instalações e os equipamentos necessários à prestação dos serviços, quando for o caso; 12.9. Relacionar as dependências das instalações físicas, bem como os bens de sua propriedade que serão disponibilizados para a execução dos serviços, quando for o caso, com a indicação do respectivo estado de conservação; 12.10. Providenciar a publicação resumida do contrato e de seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial da União. 12.11. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto deste Contrato. 12.12. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 12.13. Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Contrato.



12.14. Cumprir com as demais obrigações constantes do Edital, no Termo de Referência e outras previstas neste Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 13.1. A responsabilidade pela FISCALIZAÇÃO da execução deste Contrato ficará a cargo da Subsecretaria de Tecnologia da Informação, através do Diretor da Divisão de Produção e Suporte Técnico, que também será responsável pelo atesto do documento de cobrança. 13.2. O gestor dos contratos será o supervisor assistente do Setor de Gerência de Serviços de Redes e o gestor substituto será o supervisor da Seção de Gestão da Segurança da Informação do CONTRATANTE. 13.3. Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da CONTRATADA, os titulares da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito ao órgão de administração do CONTRATANTE, que tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas na lei, no Edital, no Termo de Referência, bem como neste Contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO 14.1. DO DOCUMENTO DE COBRANÇA 14.1.1. Para efeitos de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar documento de cobrança, constando de forma discriminada a efetiva realização do objeto contratado, informando o nome e numero do banco, a agência e o número da conta-corrente em que o crédito deverá ser efetuado. 14.1.2. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente: a) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativa às Contribuições Previdenciárias, emitida pela Receita Federal do Brasil – RFB-; b) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); c) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, que se dará mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de



negativa, relativa a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal do Brasil –RFB- e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN; d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 14.1.3. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA, no Setor de Protocolo do CONTRATANTE, localizado térreo do edifício sede, situado na Av. Martin Luther King, s/nº, Recife-PE. 14.1.4. Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas no Edital, no Termo de Referência e neste instrumento ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, a CONTRATADA deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança, não configurando atraso no pagamento. 14.1.5. A fatura quando chegar ao CONTRATANTE deverá ter data de vencimento com prazo mínimo de pagamento de 10 (dez) dias úteis após o fechamento do mês de serviço. Por exemplo, se o período de um mês de serviço for de 11 (onze) de janeiro a 10 (dez) de fevereiro, a fatura deverá chegar ao CONTRATANTE com data de vencimento mínima para 10 (dez) dias úteis após 10 (dez) de fevereiro. 14.1.6. Após o atesto do documento de cobrança, que deverá ocorrer no prazo de até 02 (dois) dias úteis contado do seu recebimento, o gestor do contrato deverá encaminhá-lo para pagamento. 14.2. DO PAGAMENTO 14.2.1. O pagamento do valor correspondente à instalação dos links deverá ser efetuado em conjunto com a primeira parcela (1/12) do pagamento do serviço de acesso (link); 14.2.2. O pagamento deverá ser realizado em parcelas correspondendo a 1/12 ávos do valor dos serviços do link; 14.2.3. O pagamento será efetuado na forma estabelecida no item 11 do Termo de Referência, Anexo do Edital, mediante crédito em conta-corrente até o 5º (quinto) dia útil após o atesto do documento de cobrança, mediante prévia verificação da regularidade fiscal da CONTRATADA, perante a Fazenda Nacional, o Sistema de Seguridade Social e o FGTS.



14.2.3.1. Durante a vigência contratual o objeto está sujeito a um Acordo de Nível de Serviços, com descontos na fatura do mês de ocorrência nos níveis estabelecidos no Termo de Referência (item 4).

14.2.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da obrigação, terá a aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:





I = (TX/100) → I = (6/100) → I = 0,0001644 367 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES 15.1. Na hipótese da CONTRATADA não iniciar ou deixar de executar o objeto nos prazos estabelecidos, o CONTRATANTE poderá convocar os demais licitantes classificados, observada a ordem de classificação, para assumir o contrato licitado, nos prazos e condições constantes de sua proposta, inclusive no tocante aos preços atualizados, consoante o disposto no art. 4º, incisos XVI e XXIII, da Lei n° 10.520/02; 15.2. A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução do objeto deste contrato, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar durante a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a



reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenciado no SICAF, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e das demais cominações legais; 15.3. Serão, ainda, aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades, conforme a seguir: Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações 15.4. Na hipótese da CONTRATADA não executar o objeto contratado no prazo estabelecido no item 9.2 deste Contrato, contados a partir da data de assinatura, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 1% (um por cento) por dia, sobre o valor mensal pago pelo CONTRATANTE, até o limite máximo de 10% (dez por cento). 15.5. Caso o item 3.1.3 do Termo de Referência não seja atendido, a partir do primeiro dia de atraso será aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal do Contrato. A cada dia adicional de atraso, será acrescido em 1% (um por cento) sobre o valor acima até o limite máximo de 10% (dez por cento). 15.5.1. O CONTRATANTE a partir do 10º (décimo) dia de atraso poderá recusar o objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança. 15.5.1.1. Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento). 15.5.1.2. Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo estabelecido no item 15.4, as hipóteses em que a CONTRATADA não apresentar situação regular conforme exigências contidas no Edital, no Termo de Referência e neste instrumento. 15.6. Na hipótese de descumprimento de qualquer item do Acordo de Confidencialidade de Informação – Anexo I, deste Contrato, será aplicada multa de 2,5% (dois e meio por cento) do valor total do Contrato por evento. 15.7. Caso a CONTRATADA não atenda aos demais prazos e obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência e neste instrumento, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento). Parágrafo Único - A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em lei.



Multa por Rescisão 15.8. Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação. 15.8.1. Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa específica prevista para outra inexecução que enseje em rescisão. Nessa hipótese, deve ser aplicada a multa de maior valor. 15.9. As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da garantia, quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente. 15.10. O CONTRATANTE poderá suspender os pagamentos devidos até a conclusão dos processos de aplicação das penalidades. 15.11. Além das penalidades citadas, à CONTRATADA ficará sujeita ainda ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE, bem como será descredenciada do SICAF e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da lei 8.666/1993. 15.12. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no SICAF. 15.13. A CONTRATADA não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias expressamente concedidas pelo CONTRATANTE, em virtude de caso fortuito, força maior ou de impedimento ocasionado pela Administração. CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA REPACTUAÇÃO A cada 12 (doze) meses será admitida a repactuação deste Contrato em conformidade com regras e condições a seguir delineadas: 17.1. O interregno mínimo de 12 (doze) meses para a primeira repactuação será contado a partir da data limite para a apresentação da proposta ou da data do



orçamento a que a proposta se referir, conforme o caso, consoante às condições seguintes: 17.2. No momento da apresentação do primeiro pedido de repactuação deverá ser computada pela CONTRATADA a variação dos custos dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço, se houver, devendo, neste caso, ser considerada, como data base para os cálculos, a data limite para a apresentação da proposta comercial. 17.3. Nas repactuações subsequentes, a anualidade será contada a partir da data da última repactuação. 17.4. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo acordo, convenção e/ou dissídio coletivo que fundamentar a repactuação e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de mercado em cada um dos itens da planilha a serem alterados. 17.5. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo, convenção ou coletiva. 17.6. As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de apostilamento, e não poderão alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento. 17.7. As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência deste Contrato, ou durante a anualidade a que se refere o item 17.1, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual, com o termo da anualidade ou com o encerramento do contrato, conforme o caso. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL A rescisão deste Contrato se dará nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



19.1. A CONTRATADA responderá pelos danos eventuais que vier a causar em decorrência de descumprimento de quaisquer das condições previstas neste instrumento. 19.2. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato, conforme art. 71 da Lei nº 8.666/1993. 19.3. O objeto do presente Contrato inclui salários, encargos, taxas, vantagens pecuniárias especiais inerentes à categoria profissional e demais obrigações trabalhistas. 19.4. Na execução do presente Contrato, hão de ser observados os preceitos de direito público e os ditames da Lei Geral de Licitações, sendo aplicados supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 19.5. Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela Administração Superior do CONTRATANTE baseado na legislação vigente. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES Para melhor caracterizar o presente Contrato, integram também este instrumento como se nele estivessem transcritos, obedecidos aos termos da legislação sobre Contratos Públicos, os seguintes documentos: a) Pregão nº 32/2012 - Edital e Anexos - PA nº 01704/2012 b) Proposta da Contratada, datada de __/___/___ c) Planilha de Composição de Custos d) Termo de Acordo de Confidencialidade, Anexo 1 e) Resolução nº 147/2011 – CJF, Anexo 2 CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO Em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993, o presente instrumento contratual será publicado no Diário Oficial da União, na forma de extrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Pernambuco, na cidade do Recife, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.



E, por estarem assim justas e contratadas, firmam as partes contratantes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que se produzam os necessários efeitos legais.

Recife/PE, __ de _______de 2012

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO CONTRATANTE

CONTRATADA



ANEXO 1

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE

ANEXO 2

Conselho da Justiça Federal RESOLUÇÃO Nº 147, DE 15 DE ABRIL DE 2011

Institui o Código de Conduta do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, usando de suas atribuições legais e tendo em vista o decidido no Processo n. 2010.16.11758, na sessão realizada em 28 de março de 2011, resolve: Das Disposições Gerais Art. 1º Instituir o Código de Conduta do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, com as seguintes finalidades: I - tornar claras as regras de conduta dos servidores e gestores do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus; II - assegurar que as ações institucionais empreendidas por gestores e servidores do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus preservem a missão desses órgãos e que os atos delas decorrentes reflitam probidade e conduta ética; III - conferir coerência e convergência às políticas, diretrizes e procedimentos internos do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus; IV - oferecer um conjunto de atitudes que orientem o comportamento e as decisões institucionais. CAPÍTULO I Dos Destinatários Art. 2° O Código de Conduta aplica-se a todos os se rvidores e gestores do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, os quais devem observá-lo e firmar termo de compromisso declarando ciência e adesão. Parágrafo único. Cabe aos gestores, em todos os níveis, aplicar, como um exemplo de conduta a ser seguido, os preceitos estabelecidos no Código e garantir que seus subordinados - servidores, estagiários e prestadores de serviços - vivenciem tais preceitos. Art. 3° O Código de Conduta do Conselho e da Justiç a Federal de primeiro e segundo graus integrará todos os contratos de estágio e de prestação de serviços, de forma a assegurar o alinhamento entre os colaboradores. CAPÍTULO II Dos Princípios de Conduta Art. 4° A conduta dos destinatários do Código dever á ser pautada pelos seguintes princípios: integridade, lisura, transparência, respeito e moralidade. CAPÍTULO III Da Prática de Preconceito, Discriminação, Assédio ou Abuso de Poder Art. 5° O Conselho e a Justiça Federal de primeiro e segundo graus não serão tolerantes com atitudes discriminatórias ou preconceituosas de qualquer natureza, em relação a etnia, a sexo, a religião, a estado civil, a orientação sexual, a faixa etária ou a condição física especial, nem com atos que



caracterizem proselitismo partidário, intimidação, hostilidade ou ameaça, humilhação por qualquer motivo ou assédio moral e sexual. CAPÍTULO IV Do Conflito de Interesses Art. 6° Gestores ou servidores não poderão particip ar de atos ou circunstâncias que se contraponham, conforme o caso, aos interesses do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus ou que lhes possam causar danos ou prejuízos. Art. 7° Recursos, espaço e imagem do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus não poderão, sob qualquer hipótese, ser usados para atender a interesses pessoais, políticos ou partidários. CAPÍTULO V Do Sigilo de Informações Art.8° O servidor ou gestor que, por força de seu c argo ou de suas responsabilidades, tiverem acesso a informações do órgão em que atuam ainda não divulgadas publicamente deverão manter sigilo sobre seu conteúdo. Art. 9° Ao servidor ou gestor do Conselho e da Just iça Federal de primeiro e segundo graus é vedado aceitar presentes, privilégios, empréstimos, doações, serviços ou qualquer outra forma de benefício em seu nome ou no de familiares, quando originários de partes, ou dos respectivos advogados e estagiários, bem como de terceiros que sejam ou pretendam ser fornecedores de produtos ou serviços para essas instituições. Parágrafo único. Não se consideram presentes, para fins deste artigo, os brindes sem valor comercial ou aqueles atribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda ou divulgação, por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas. CAPITULO VI Do Patrimônio Tangível e Intangível Art. 10. É de responsabilidade dos destinatários do Código zelar pela integridade dos bens, tangíveis e intangíveis, dos órgãos onde atuam, inclusive sua reputação, propriedade intelectual e informações confidenciais, estratégicas ou sensíveis. CAPÍTULO VII Dos Usos de Sistemas Eletrônicos Art. 11. Os recursos de comunicação e tecnologia de informação disponíveis no Conselho e na Justiça Federal de primeiro e segundo graus devem ser utilizados com a estrita observância dos normativos internos vigentes, notadamente no que tange à utilização e à proteção das senhas de acesso. Parágrafo único. É vedada, ainda, a utilização de sistemas e ferramentas de comunicação para a prática de atos ilegais ou impróprios, para a obtenção de vantagem pessoal, para acesso ou divulgação de conteúdo ofensivo ou imoral, para intervenção em sistemas de terceiros e para participação em discussões virtuais acerca de assuntos não relacionados aos interesses do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundos graus. CAPÍTULO VIII Da Comunicação Art. 12. A comunicação entre os destinatários do Código ou entre esses e os órgãos governamentais, os clientes, os fornecedores e a sociedade deve ser indiscutivelmente clara, simples, objetiva e acessível a todos os legitimamente interessados. CAPÍTULO IX Da Publicidade de Atos e Disponibilidade de Informações Art. 13. É obrigatório aos servidores e gestores do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus garantir a publicidade de seus atos e a disponibilidade de informações corretas e atualizadas que permitam o conhecimento dos aspectos relevantes da atividade sob sua responsabilidade, bem como assegurar que a divulgação das informações aconteça no menor prazo e pelos meios mais rápidos. CAPÍTULO X Das Informações à Imprensa Art. 14. Os contatos com os órgãos de imprensa serão promovidos, exclusivamente, por porta-vozes autorizados pelo Conselho, tribunais regionais federais e seções judiciárias, conforme o caso.



CAPÍTULO XI Dos Contratos, Convênios ou Acordos de Cooperação Art. 15. Os contratos, convênios ou acordos de cooperação nos quais o Conselho, os tribunais regionais federais e as seções judiciárias sejam partes devem ser escritos de forma clara, com informações precisas, sem haver a possibilidade de interpretações ambíguas por qualquer das partes interessadas. CAPÍTULO XII Das Falhas Administrativas Art. 16. Servidores ou gestores do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus que cometerem eventuais erros deverão receber orientação construtiva, contudo, se cometerem falhas resultantes de desídia, má-fé, negligência ou desinteresse que exponham o Conselho, os tribunais regionais federais e as seções judiciárias a riscos legais ou de imagem, serão tratados com rigorosa correção. CAPÍTULO XIII Da Responsabilidade Socioambiental Art. 17. O Conselho e a Justiça Federal de primeiro e segundo graus exigirão de seus servidores, no exercício de seus misteres, responsabilidade social e ambiental; no primeiro caso, privilegiando a adoção de práticas que favoreçam a inclusão social e, no segundo, de práticas que combatam o desperdício de recursos naturais e evitem danos ao meio ambiente. CAPÍTULO XIV Do Comitê Gestor do Código de Conduta Art. 18. Fica instituído o comitê gestor do Código de Conduta, ao qual compete, entre outras atribuições, zelar pelo seu cumprimento. Art. 19. Cada tribunal terá um comitê gestor formado por servidores nomeados pelo seu presidente; outro tanto no Conselho da Justiça Federal. Art. 20. As atribuições do comitê gestor do Código de Conduta serão formalizadas por ato do presidente do Conselho da Justiça Federal. Art. 21. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Ministro ARI PARGENDLER Publicada no Diário Oficial da União De 18/04/2011 - Seção 1 – Pág. 133

repÚblica federativa do brasil tribunal regional … eletronico 32-2012.pdf · portaria nº 348 de...

Documents