recebemos em 18 de fevereiro de 2000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO GODÓI – RS

Rua Liberato Salzano, 387 E-mail: [email protected]

1

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2014

TOMADA DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ SOBRE CALÇAMENTO, NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, CÂNDIDO GODÓI – RS, CONVÊNIO 799933/2013, REPASSE 1013.572.30/2013 MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAIXA.

O MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI, RS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores, torna público para conhecimento dos interessados que às 09horas do dia 29 de outubro de 2014, na Sala de Reuniões, da Prefeitura Municipal de Cândido Godói, RS, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de receber propostas para a contratação do objeto abaixo descrito: 1- DO OBJETO: 1.1 - Execução de pavimentação/capeamento asfáltico sobre calçamento, Rua Presidente Costa e Silva, Cândido Godói – RS, num total de 3.517,50m² (Três mil, quinhentos e dezessete metros quadrados). Com sinalização vertical e horizontal, passeios com rampas de acessibilidade; piso tátil de alerta e direcional e drenagem pluvial. 1.2 – A obra deverá ser executada conforme memorial descritivo, orçamento discriminado de serviços e croquis das vias anexas ao presente edital e disponíveis em arquivo PDF no site do Município. 1.3 – Os licitantes deverão vistoriar o local de execução dos serviços e fornecer Declaração de Pleno Conhecimento do Local e de suas Condições, conforme modelo do Anexo IV, assinado pelo responsável técnico da empresa licitante, cujo nome, título e inscrição no CREA deverá constar do documento (Lei nº 5194/66 e resolução nº 218/73 – CONFEA). 1.3.1 – O responsável técnico poderá assinar exclusivamente por uma única empresa licitante, ficando vetado a sua representação por mais de uma empresa, caso o responsável técnico assine por mais de uma empresa serão desclassificadas as propostas. 1.4 – Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório, deverá formalizar uma carta de credenciamento ou procuração com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para recebimento de intimação de decisão sobre a desistência ou não de recurso contra a habilitação e classificação de proposta. 1.4.1 – A não apresentação da procuração ou carta de credenciamento não implica na inabilitação do licitante, mas o impede de se manifestar durante os trabalhos. 1.4.2 – Será admitida, em todas as etapas da licitação, a presença de somente 1 (um) representante de cada proponente. 1.5 - Início da Obra: O início da obra está condicionado à liberação pela Caixa Federal – GIDUR/PF e autorização do início de obra emitida pelo Município de Cândido Godói, RS. 1.6 – Local: trecho da Rua Presidente Costa e Silva, da Av. Alvorada até a Industrial KF, Cândido Godói – RS. 1.7 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, cadastradas no Município de Cândido Godói, ou que apresentarem toda a



2

documentação necessária para o cadastro, conforme item 2 desse edital, até o terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta. 1.7.1 - Na presente licitação é vedada à participação de empresas em consórcio 1.7.2 – Valor estimado da obra: R$266.333,32 (Duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos). 1.7.3 - Fazem parte deste Edital os anexos: Anexo I – Minuta do Contrato; Anexo II – Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII, art. 7º DA CF; Anexo III – Declaração de Inexistência de Serv. Púb. Municipal nos quadros da Empresa; Anexo IV – Declaração de pleno conhecimento do local da obra; Anexo V – Memorial Descritivo; Anexo VI – Memorial descritivo Drenagem Pluvial; Anexo VII – Cronograma Físico-Financeiro; Anexo VIII – Orçamento Discriminado; os croquis e plantas necessários à execução da obra estão disponíveis em arquivo PDF no site do Município: www.candidogodoi.rs.gov.br ou no setor de Licitações.

2 - DO CADASTRO: 2.1 - Para efeito de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 24/10/2014, os seguintes documentos:

2.1.1 - Habilitação Jurídica:

Registro comercial, no caso de empresa individual;

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ / MF);

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

2.1.2 - Regularidade Fiscal:

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ / MF);

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

Prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN (Certidão Conjunta Negativa);

Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, relativas ao domicílio ou sede do licitante;

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;

Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

2.1.3 - Qualificação Econômico-Financeira: a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já

exigível e apresentado na forma da lei, com a indicação do nº do Livro Diário, número de registro na Junta comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa:

http://www.candidogodoi.rs.gov.br/



3

a1) para a comprovação da boa situação financeira da empresa, a mesma deverá apresentar o índice de Liquidez Geral, pela aplicação da seguinte fórmula:

*A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR OS CÁLCULOS

AC + ARLP LIQUIDEZ GERAL: --------------------- = índice mínimo: 1,00 PC + PELP PC + PELP GRAU DE ENDIVIDAMENTO: -------------------- = índice máximo: 0,51 AT Onde: AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo;

b) É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório. c) Licitantes que utilizam a Escrituração Contábil Digital - ECD e que aguardam a

autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil.

d) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do documento.

2.1.4) - Qualificação técnica:

a) Certidão atualizada de registro da empresa e do responsável técnico na área de Engenharia Civil no CREA — Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul, com prazo de validade em vigor.

b) Atestado de Capacidade Técnica para pavimentação asfáltica. c) Declaração de disponibilidade dos seguintes equipamentos:

Retroescavadeira;

Caminhões Basculantes;

Caminhão Pipa;

Rolo Compactador Liso;

Placa Vibratória;

Caminhão Espargidor de Asfalto;

Mini carregadeira com vassoura recolhedora;

Usina de mistura asfáltica para Concreto Betuminoso Usinado a Quente;

Vibroacabadora com nivelamento eletrônico;

Rolo Compactador de Pneus;



4

2.1.5) A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinado no item 8 deste edital, deverão apresentar, no envelope de habilitação, documento comprobatório, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos no item 3.1 deste edital.

a) As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinado no item 8 deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, documento comprobatório, de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos nos itens 3.1.1 à 3.1.7 deste edital.

2.2 - Os documentos constantes dos itens 2.1.1 a 2.1.5, poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. Sendo que os documentos do item 2.1.2 e 2.1.3 poderão, ainda, ser extraídos de sistemas informatizados, mediante uso da tecnologia da certificação digital, ficando sujeitos a verificação de sua autenticidade pela Administração. 2.3 - Os documentos apresentados em nome do licitante deverão ter sido expedidos em nome da mesma sede, exceto aqueles válidos para matriz e filiais, sob pena de desclassificação. 3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 3.1 - Os licitantes deverão apresentar no local, dia e hora mencionados no preâmbulo, dois envelopes denominados, respectivamente de nº 01 – Habilitação e nº 02 – Proposta, os quais deverão estar lacrados, e indevassáveis, para o que se sugere a seguinte inscrição: Envelope nº 01: AO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI - RS EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2014 ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO PROPONENTE (NOME COMPLETO) FONE/e-mail: Envelope nº 02: AO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI - RS EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2014 ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA PROPONENTE (NOME COMPLETO) FONE/e-mail: 4 – HABILITAÇÃO 4.1 - Para habilitação, o envelope número 001 – Habilitação - deverá conter:



5

4.1.1 - Certificado de Cadastro atualizado junto ao município. Se o Certificado de Registro Cadastral - CRC do licitante estiver dentro do prazo de validade, mas houver vencido alguma das certidões previstas nos itens 2.1.2 e 2.1.3, poderá apresentar, juntamente ao CRC, a correspondente certidão atualizada, podendo as mesmas ser apresentadas em original, por cópia autenticada por Tabelião ou por funcionário do município de Cândido Godói, ou por publicação em órgão da imprensa oficial. 4.1.2 - Declaração de Idoneidade: que a empresa não está impedida de contratar com qualquer órgão público. 4.1.3 - DECLARAÇÃO de que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista (ANEXO III). 4.1.4 - Termo de Compromisso de garantia pela obra, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos; 4.1.4 - Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação. 4.1.5 - REGULARIDADE TRABALHISTA E DO TRABALHO DO MENOR: a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. b) declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal nº 4.358/2002, que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República (Anexo II); 4.1.6 - Declaração de Pleno Conhecimento do Local e de suas Condições (Anexo IV), conforme modelo em anexo, assinado pelo responsável técnico da empresa licitante, cujo nome, título e inscrição no CREA deverá constar do documento ( Lei nº 5194/66 e resolução nº 218/73 – CONFEA). 4.2 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos no item 2.1 deste edital. 4.3 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinado no item 6 deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador ou documento comprobatório, de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos no item 2.1 deste edital. 4.4 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 4.2 e 4.3, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 2.1.2 deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 5 dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 4.6 - O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, no envelope nº 01, ainda que apresentem alguma restrição.



6

4.7 - O prazo de que trata o item 4.5 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 4.8 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.6, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 12, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 5 – DA PROPOSTA: 5.1 O envelope nº 002 – Proposta - deverá conter a proposta financeira completa nos termos do presente edital (item 5.1), com prazo de validade até 31/12/2014, as folhas deverão estar rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:

a) Proposta financeira contendo dados da Empresa (CNPJ, Razão social, Endereço), valor referente à mão de obra; valor referente aos materiais, valor total da obra (que deverá ser igual ao valor total constante na planilha financeira); data da proposta e ASSINATURA do responsável legal da proponente;

b) Planilha orçamentária de preço com os respectivos quadros quantitativos, valores expressos em reais, contendo os preços unitários bem como os seus somatórios, com cotação de todos os itens conforme planilha física financeira anexa ao edital, para execução do objeto, digitadas em uma via, se possível em papel timbrado, sem entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões que afetem a sua idoneidade, deverão ser rubricadas em todas as folhas e assinadas na última, pelo representante legal da proponente.

c) Cronograma Físico Financeiro. d) Nos preços deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e

contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte, deslocamentos ou terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor.

5.2 – A empresa licitante deverá considerar a fim de cotação de preço todos os detalhamentos e serviços a serem realizados conforme previsão no memorial descritivo, orçamento discriminado dos serviços e plantas anexas ao presente edital. 5.3 – Os materiais deverão ser de primeira qualidade. 5.4 – A Sinalização das vias (de trânsito interrompido) será de responsabilidade da Empresa contratada para executar os serviços, assumindo qualquer responsabilidade de danos causados a terceiros. 5.5 – A empresa vencedora deverá instalar placa da obra conforme modelo previsto no Manual de Placas de Obras do Governo Federal. (http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/gestao_urbana/manual_placa_obras/Manual_PlacadeObras.pdf). 5.6 - Conforme a disponibilidade da dotação orçamentária dos recursos financeiros e a necessidade as quantidades poderão ser aumentadas ou diminuídas. 6 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS: 6.1 – Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem como com preços globais superestimados ou inexeqüíveis.

http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/gestao_urbana/manual_placa_obras/Manual_PlacadeObras.pdf




7

6.2 Consideram-se superestimadas as propostas cujos valores unitários excedam o valor estimado nas planilhas orçamentárias em anexo aprovadas pelo Município, incluindo-se neste computo o BDI. 6.3 – Considera-se manifestamente inexeqüíveis, em conformidade com o disposto no § 1º do artigo 48 da Lei nº 8.666/1993, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do orçado. 7 - DO JULGAMENTO: 7.1. Esta licitação é do tipo menor preço GLOBAL e o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando em consideração o menor preço global para a execução da obra. 7.2. A presente licitação será processada e julgada com observância do seguinte procedimento: 7.2.1 - Abertura dos envelopes da "Documentação de Habilitação” e sua apreciação; 7.2.2 - Todos os documentos retirados dos envelopes serão rubricados por todos os membros da comissão de licitação e representantes dos proponentes presentes; 7.2.3 - Devolução dos envelopes "Propostas" fechados aos concorrentes inabilitados, desde que não tenha havido recursos ou após sua denegação; 7.2.4 - Caso a comissão de licitação julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião, a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando nova reunião, ocasião em que será apresentado o resultado da habilitação; 7.2.5 - Abertura dos envelopes "Propostas" dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recursos, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos; 7.2.6 - As propostas dos licitantes habilitados atendidas as condições prescritas neste Edital, serão julgadas com observância do menor preço global cotado; 7.2.7 - Todos os documentos do Envelope “Proposta” serão rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão de Licitação; 7.2.8 - É facultada à Comissão, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo; 7.2.9 - Ultrapassada a fase de “habilitação” e abertas às propostas, não mais cabe desclassificar as licitantes, por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento; 7.2.10 - No término dos trabalhos a comissão julgadora concluirá pela proposta mais vantajosa para o município, podendo ainda, quando julgar conveniente, propor a revogação ou anulação da Licitação, justificando a proposição; 7.2.11 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo 2° do art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93, a classificação se fará por sorteio, em ato Público, com a convocação prévia de todos os licitantes; 7.2.12 - O Município de Cândido Godói irá desconsiderar qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Licitação, baseada nas ofertas dos demais licitantes; 7.2.13 - A comissão julgadora desclassificará: a) As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; b) As propostas com preço manifestadamente inexequível; c) As propostas que apresentarem preços acima do preço máximo fixado. 7.2.14 - Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Município de Cândido Godói, poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras escoimadas das causas referidas no sub-item anterior;



8

7.2.15 - Decairá do direito de impugnar, perante o Município de Cândido Godói, os termos do Edital de Tomada de Preços, aquele licitante que tendo-o aceito sem objeção venha a apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades, que o viciaram ou tenham causado prejuízo ao impugnante; hipótese em que tal comunicação não caberá do recurso. 8. CRITÉRIO DE DESEMPATE: 8.1. Como critério de desempate será assegurado preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 4.3 e 4.4, deste edital. 8.1.1 Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 8.1.2. A situação de empate somente será verificada depois de ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto. 8.2. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 8.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item. c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 8.3. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 8.1 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 8.4. O disposto no item 8.1, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do item 4.3 e 4.4, deste edital). 8.5. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, na abertura das propostas. 9. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 9.1 - O contrato a ser firmado entre a entidade promotora da licitação e a licitante vencedora, observadas as condições constantes deste Edital, terá suas cláusulas estabelecidas pela primeira. 9.2 – O contrato deverá ser firmado em até 05 (cinco) dias após a homologação da presente licitação. 9.3 - A firmatura do contrato fica condicionada ao pagamento e a apresentação da taxa ”ART” (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução da obra pela licitante. 9.4 – A contratada deverá efetuar a matrícula da obra junto ao INSS. 9.5 - O prazo de vigência do contrato será até 31.12.2014 ou até o término da obra.



9

10 – DO PAGAMENTO: 10.1 - No ato do pagamento, o Município efetuará todas as retenções previstas em Lei como o (ISSQN), Imposto de Renda na Fonte e INSS calculados conforme orientação do Setor Financeiro do Município. 10.2 – O pagamento será efetuado contra empenho, por intermédio da Tesouraria do Município e mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa na dotação orçamentária: 05.01-SMOVSU ATIVIDADE: 1545102001.013.000- ABERTURA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE VIAS URBANAS ELEMENTO DESPESA: 44905100.000 - Obras e Instalações ELEMENTO DESPESA: 44905100.000- Obras e Instalações. 10.3 – Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o cronograma físico-financeiro, após vistoria “in loco” pelo Engenheiro Civil do Município e vistoria da REDUR/CEF/PF autorizando o pagamento dos serviços realizados e emissão da Nota Fiscal.

a) Os pagamentos somente serão efetuados após a liberação dos recursos pelo Governo Federal/Ministério do Turismo e a apresentação dos seguintes documentos: cópia da matricula da obra, cópia da folha de pagamento da obra, cópia da GPS recolhida na matrícula da obra, cópia da GEFIP com comprovante de entrega, declaração de que possui escrituração contábil firmada pelo contador e responsável pela empresa e que os valores ora apresentados encontram-se devidamente contabilizados.

b) Na apresentação da fatura a empresa deverá discriminar o material e mão-de-obra.

c) Para a quitação total a contratada deverá apresentar a CND – Certidão Negativa de Débitos do INSS. 10.4 – A Nota Fiscal/Fatura (de acordo com o protocolo ICMS 85) emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número da Tomada de Preço 05/2014 e Contrato Repasse 799933/2013, Convênio 1013.572.30/2013 MINISTÉRIO DAS CIDADES, conforme exigências da Caixa e para acelerar o trâmite e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 10.5 – Serão processadas as retenções previdenciárias, taxas e impostos nos termos da legislação que regula a matéria (Lei Federal n°12.546 de 14/12/2011 e alterações posteriores): INSS - 11% (onze por cento) ou percentual definido em Lei de acordo com CNAE, ISQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) – 3% (três por cento) e IRRF (Imposto de Renda Retido Fonte) 1,5% (um vírgula cinco por cento). 10.6 – Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

11 – DOS PRAZOS, DA GARANTIA E FISCALIZAÇÃO: 11.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará a vencedora para a assinatura do contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo as sanções previstas neste edital. 11.2 – O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 11.3 – O prazo de entrega da obra é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da autorização do início da Obra expedida pelo Município e autorizado pela REDUR/CEF/PF. 11.4 – O início da obra será autorizado, através de termo específico, pela Prefeitura Municipal.



10

11.5 – A empresa deverá apresentar no ato da assinatura do contrato cópia da taxa de pagamento da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente à execução da obra. 11.6 – Os materiais utilizados deverão ser de primeira qualidade, garantia contra defeitos de fabricação e a obra deverá ter garantia de 5 (cinco) anos contra defeitos de uso da má aplicação de materiais e emprego incorreto de mão-de-obra e técnicas construtivas. 11.7 – Os serviços e materiais serão vistoriados através Secretaria Municipal de Obras, Viação, Serviços Urbanos e Trânsito por pessoa indicada pelo Executivo Municipal e pelo Engenheiro Civil do Município. 11.8 - Todos os funcionários registrados na obra deverão estar usando equipamento de segurança. 11.09 - A empresa deverá manter o Diário de Obra junto à obra. 11.10 – A empresa licitante vencedora deverá permitir o livre acesso dos servidores do Município, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis. 12 - DO RECEBIMENTO DA OBRA: 12.1 – Depois de concluída a obra o Responsável Técnico da Prefeitura Municipal fará vistoria e emitirá Laudo para recebimento definitivo da obra. 12.2 – Verificada a desconformidade de item ou especificação, a contratada deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 13 - DOS RECURSOS: 13.1 - Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94. 13.2 - O prazo para interposição de recurso relativo às decisões da Comissão de Licitação, ao julgamento da habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão objeto do recurso. 13.3 - Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser protocolados, dentro do prazo previsto no item 13.2, no Setor de Licitações, durante o horário de expediente, das 08hs às 11:30hs e das 13:30 às 17hs. 13.4 - Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na forma prevista no item 13.3. 13.5 - Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto no item 13.3. 13.6 Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão. 13.7 - A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível. 13.8 - Os prazos previstos nos itens 13.5 e 13.6 poderão ser prorrogados, a critério da Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação deverá ser devidamente justificada nos autos da licitação. 14 - DAS SANÇÕES:



11

14.1 - O licitante vencedor deverá fornecer os serviços dentro do prazo estabelecido neste Edital, sob pena de decair do direito ao fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e, se o licitante vencedor não cumprir o prazo, a Administração fará o chamamento aos demais classificados da presente Licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa conforme artigo 87, inciso II da Lei nº 8.666/93.

14.2 - Se, dentro do prazo, o licitante vencedor não executar a obra, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a execução da obra, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital ao licitante vencedor. 14.3 – Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante da licitação ou de contratante, os licitantes, conforme a infração, obedecido o competente processo administrativo, estará sujeito às seguintes penalidades:

a) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência e ressarcimento ao erário público dos prejuízos causados;

b) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato;

c) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

d) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato;

e) Causar prejuízo material resultante diretamente da execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato.

f) Em caso do licitante não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação.

g) As penalidades serão registradas no cadastro da contratada quando for o caso. 14.4 – Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. 15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 15.1 - Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 07 às 13horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Cândido Godói, RS, sito à Rua Liberato Salzano, nº 387, município de Cândido Godói, RS, pelos fone/fax 0xx55 3548-1200 e 3548-1205 ramal 204 (Setor de Licitações) ou e-mail: [email protected]. 15.2 - Fazem parte deste Edital os anexos: Anexo I – Minuta do Contrato; Anexo II – Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII, art. 7º DA CF; Anexo III – Declaração de Inexistência de Serv. Púb. Municipal nos quadros da Empresa; Anexo IV – Declaração de pleno conhecimento do local da obra; Anexo V – Memorial Descritivo; Anexo VI – Memorial descritivo Drenagem Pluvial; Anexo VII –



12

Cronograma Físico-Financeiro; Anexo VIII – Orçamento Discriminado; os croquis e plantas necessários à execução da obra estão disponíveis em arquivo PDF no site do Município: www.candidogodoi.rs.gov.br ou no setor de Licitações. 15.3 - O proponente que vir a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1°, da Lei Federal n°. 8666/1993, sobre o valor inicial contratado; 15.4 - A apresentação dos envelopes por parte do licitante interessado implica na total concordância com as condições do edital de licitação e da minuta do termo de contrato; 15.5 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer outros documentos. 15.6 - Só terá direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados na forma do item 4.2, e os membros da Comissão Julgadora. 15.7 - A Comissão de licitações, em qualquer fase da licitação poderá promover diligências para esclarecer ou completar a instrução da licitação, bem como solicitar esclarecimentos adicionais aos licitantes os quais deverão ser satisfeitos no prazo máximo de 24 Horas. 15.8 - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da lei n°. 8.666/93). 15.9 - Fica eleito o Foro da Comarca de Campina das Missões/RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. Cândido Godói, RS, 08 de outubro de 2014. GUERINO BACKES Prefeito Municipal Registre-se e Publique-se Lauri Antonio Royer

Secretário da Administração

Este edital foi examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Em _______/________/2014

____________________________ Bel. Homero L. Seibel – OAB/RS

52.678 Assessor Jurídico

http://www.candidogodoi.rs.gov.br/



13

ANEXO I

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS Nº ........../2014

Que entre si fazem, de um lado o Município de Cândido Godói, RS, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, inscrita no CNPJ sob nº 87.612.842/0001-82, com sede administrativa à Rua Liberato Salzano, nº 387, cidade de Cândido Godói, RS, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. GUERINO BACKES, doravante denominado de CONTRATANTE, e, de outro lado a Empresa ....................................................................., estabelecida à ................................ nº ......... , cidade de ................................., RS, inscrita no CNPJ sob nº ......................................., neste ato representada pelo Sr.(a) ......................................., inscrito no cadastro das pessoas físicas sob nº ..............................., e RG nº ........................................... doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, estabelecem o que segue nas seguintes cláusulas. CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto - Através do presente instrumento, a CONTRATANTE, acorda com a CONTRATADA, execução de pavimentação/capeamento asfáltico sobre calçamento com CBUQ, Rua Presidente Costa e Silva, Cândido Godói – RS, num total de 3.517,50m² (Três mil, quinhentos e dezessete metros quadrados). Com sinalização vertical e horizontal, passeios com rampas de acessibilidade; piso tátil de alerta e direcional e drenagem pluvial nos exatos termos, prazos e condições estabelecidas pelo Processo Licitatório modalidade Tomada de Preços nº 05/2014. CLÁUSULA SEGUNDA – Do preço e do Pagamento – Pela execução total dos serviços a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ .................( ..................................... ), conforme Licitação modalidade Tomada de Preços nº 05/2014, cujo pagamento será realizado nas exatas condições do item 10 do edital. A Nota Fiscal/Fatura (de acordo com o protocolo ICMS 85) emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número da Tomada de Preço 05/2014 e Contrato Repasse 799933/2013, Convênio 1013.572.30/2013 MINISTÉRIO DAS CIDADES, conforme exigências da Caixa e para acelerar o trâmite e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. Parágrafo Único – Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o cronograma físico-financeiro, após vistoria “in loco” pelo Engenheiro Civil do Município e vistoria da REDUR/CEF/PF autorizando o pagamento dos serviços realizados e emissão da Nota Fiscal. Os pagamentos somente serão efetuados após a liberação dos recursos pelo Governo Federal/Ministério do Turismo e a apresentação dos seguintes documentos: cópia da matricula da obra, cópia da folha de pagamento da obra, cópia da GPS recolhida na matrícula da obra, cópia da GEFIP com comprovante de entrega, declaração de que possui escrituração contábil firmada pelo contador e responsável pela empresa e que os valores ora apresentados encontram-se devidamente contabilizados. Na apresentação da fatura a empresa deverá discriminar o material e mão-de-obra. Para a quitação total a contratada deverá apresentar a CND – Certidão Negativa de Débitos do INSS. A Nota Fiscal/Fatura, (de acordo com o protocolo ICMS 85), emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número da Tomada de Preço, a fim de acelerar o trâmite e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. Serão processadas as retenções previdenciárias, taxas e impostos nos termos da legislação que regula a matéria (Lei



14

Federal n°12.546 de 14/12/2011 e alterações posteriores): INSS - 11% (onze por cento), ISQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) – 3% (três por cento) e IRRF (Imposto de Renda Retido Fonte) 1,5% (Um vírgula cinco por cento). Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. CLÁUSULA TERCEIRA – Do prazo de vigência – O presente contrato entrará em vigor no momento da assinatura e vigorará pelo até 31/12/2014 ou até o término da obra. CLÁUSULA QUARTA – Dos Prazos de Execução, da Garantia e Fiscalização. O prazo de entrega da obra é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da autorização do início da Obra expedida pelo Município e autorizado pela REDUR/CEF/PF. Os materiais utilizados deverão ser de primeira qualidade, garantia contra defeitos de fabricação e a obra deverá ter garantia de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contra defeitos de uso da má aplicação de materiais e emprego incorreto de mão-de-obra e técnicas construtivas. Os serviços e materiais serão vistoriados através Secretaria Municipal de Obras, Viação, Serviços Urbanos e Trânsito por pessoa indicada pelo Executivo Municipal e pelo Engenheiro Civil do Município. Todos os funcionários registrados na obra deverão estar usando equipamento de segurança. A empresa deverá manter o Diário de Obra junto à obra. A empresa licitante vencedora deverá permitir o livre acesso dos servidores do Município, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis. Conforme a disponibilidade da dotação orçamentária dos recursos financeiros e a necessidade as quantidades poderão ser aumentadas ou diminuídas. CLÁUSULA QUINTA – O fornecimento de materiais e a Execução da obra serão integralmente suportados pela EMPRESA contratada, que deverá executar a obra conforme memorial descritivo e plantas anexas ao edital da Tomada de Preços. A Sinalização das vias (de trânsito interrompido) será de responsabilidade da CONTRATADA, assumindo qualquer responsabilidade de danos causados a terceiros. A empresa vencedora deverá instalar placa da obra conforme modelo previsto no Manual de Placas de Obras do Governo Federal. (http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/gestao_urbana/manual_placa_obras/Manual_PlacadeObras.pdf). A CONTRATADA deverá efetuar a matrícula da obra junto ao INSS, e deverá fazer o pagamento da taxa de ART referente à execução da obra devidamente preenchida e assinada pelo responsável técnico da contratada. CLÁUSULA SEXTA – As despesas decorrentes deste contrato correrão à seguinte conta de recursos do orçamento vigente: : 05.01-SMOVSU ATIVIDADE: 1545102001.013.000- ABERTURA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE VIAS URBANAS ELEMENTO DESPESA: 44905100.000 - Obras e Instalações ELEMENTO DESPESA: 44905100.000- Obras e Instalações. CLÁUSULA SETIMA – Das Sanções – Pelo inadimplemento das obrigações a CONTRATADA conforme a infração, obedecido o competente processo administrativo, estará sujeita às seguintes penalidades: a) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem

prejuízo ao resultado: advertência e ressarcimento ao erário público dos prejuízos causados; b) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após

os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato;

c) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;





15

d) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato;

e) Causar prejuízo material resultante diretamente da execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato.

f) Em caso do licitante não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação.

g) As penalidades serão registradas no cadastro da contratada quando for o caso. 14.4 – Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato. CLÁUSULA OITAVA – O Município CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores da referida Lei. CLÁUSULA NONA – E para dirimir as dúvidas emergentes do presente contrato, as partes de comum acordo elegem do Foro da Comarca de Campina das Missões, RS. E por estarem assim justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, lavrado em quatro vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, dando fiel cumprimento ao estabelecido.

Cândido Godói, RS, ... de ..................... de 2014.

______________________________ _______________________________ MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI EMPRESA CONTRATADA GUERINO BACKES CONTRATANTE



16

ANEXO II

DECLARAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços 05/2014 ............................................, inscrito no CNPJ nº ........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) .........................................., portador da Carteira de Identidade nº ............................... e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). ......................................................................... (data) ......................................................................... (representante legal) (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)



17

ANEXO III

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2014 MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS

QUADROS DA EMPRESA (Item 4.1.3)

A Empresa (..............Razão social.......), inscrita no CNPJ nº (...........inserir número) por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

(inserir local e data) _____________________________________

(assinatura do representante legal)

Observação: Esta Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu representante legal ou mandatário.



18

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS LOCAIS E DE SUAS CONDIÇÕES

À Prefeitura Municipal de Cândido Godói

Comissão Permanente de Licitações

Tomada de Preço nº 05/2014.

A Empresa [Razão Social da Licitante], através da Presente, declara para os devidos fins, que

realizou vistorias nos locais de execução dos serviços e obras, realizando um exame detalhado,

verificando todas as dificuldades dos serviços, tendo pleno conhecimento de todas as informações,

das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e

ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra o trecho para a realização dos

serviços a que se refere à Tomada de Preço nº 05/2014.

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da Lei.

............................, em ... de .......................... de 2014.

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal]

[Dados da Declarante:

Razão Social e Carimbo do CNPJ]

_____________________________________________

Ass./ Carimbo do responsável técnico da empresa licitante (nome, título e inscrição no CREA)



19

ANEXO V

MEMORIAL DESCRITIVO Secretaria de Planejamento

Setor de Engenharia

Obra – Pavimentação asfáltica com CBUQ sobre pavimento com pedras irregulares. Local – Trecho da Rua Presidente Costa e Silva, Cândido Godói – RS. Área Total a ser Pavimentada = 3.517,50 m²

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O presente memorial tem por objetivo descrever os serviços, técnicas e materiais a

serem empregados na execução de recapeamento asfáltico nos trechos citados acima. A empresa participante desta licitação deverá declarar a disponibilidade dos seguintes

equipamentos para a execução dos serviços do presente com as respectivas quantidades:

Retroescavadeira;

Caminhões Basculantes;

Caminhão Pipa;

Rolo Compactador Liso;

Placa Vibratória;

Caminhão Espargidor de Asfalto;

Mini carregadeira com vassoura recolhedora;

Usina de mistura asfáltica para Concreto Betuminoso Usinado a Quente;

Vibroacabadora com nivelamento eletrônico;

Rolo Compactador de Pneus;

1 – Limpeza do Leito

Para maximizar a aderência do novo revestimento asfáltico será executada limpeza completa no pavimento existente, removendo-se totalmente pó, agregados soltos, substâncias orgânicas, minerais, gramíneas e/ou outras substâncias que possam comprometer a aderência do novo pavimento. A limpeza será executada por meio varredura da pista de rolamento com vassoura mecânica rebocável, com o apoio de vassouras manuais e posterior utilização de caminhão pipa com jato d’água.

2 – Preparação da Base

O logradouro deverá ter suas imperfeições corrigidas e niveladas, sendo executada a reperfilagem da pista com a imprimação da base, colocação de CBUQ, densidade de 2,4 T/m³, teor



20

de CAP de 6%, com espessura final de 4 cm após a compactação, esparrame e compactação do material. Deverá ser fornecido laudo tecnológido do CBUQ.

A inclinação no sentido transversal deverá ser de 5% a partir do eixo da rua para as laterais. A declividade no sentido longitudinal deverá ser no mínimo 2%. As cotas e gabaritos deverão ser fornecidos pelo serviço de topografia da Prefeitura Municipal.

Antes da execução do revestimento asfáltico, deverá se proceder à imprimação da base, caracterizada pela aplicação de pintura de ligação com emulsão CM-30, com o objetivo de impermeabilizar a superfície e aumentar a coesão da mesma, promovendo uma boa adesão com o novo pavimento. A aplicação deverá ser realizada com caminhão espargidor. 3 – Pintura de Ligação

Consiste a pintura de ligação na aplicação de uma pintura de material betuminoso sobre a superfície de uma base ou de um pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando promover a aderência entre este revestimento e a camada subjacente.

A taxa de emulsão a ser aplicada deverá ser de 1,0 l/m² de emulsão asfáltica RR 2C, aplicada com caminhão espargidor.

4 – Revestimento

O revestimento será de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, densidade de 2,4 T/m³, teor de CAP de 6%, com espessura final de 4 cm, após a compactação. A distribuição do material na pista será realizada por intermédio de vibroacabadora na espessura e largura indicadas no projeto. Imediatamente após a aplicação do material deverá ser iniciada a rolagem e compactação do revestimento, através de rolo compactador pneumático.

O material de revestimento (CBUQ) produzido deverá ser transportado da usina ao ponto de aplicação em caminhões caçamba basculante. A fim de evitar aderência, a superfície interna das caçambas deverá ser untada com óleo queimado. Toda a carga deverá ser coberta com lonas ou encerada, de modo a evitar o resfriamento da massa, bem como a protegê-la contra umidade e poeira.

Deverá ser fornecido laudo tecnológico do CBUQ. Sempre que ocorrer alguma falha na aplicação e/ou compactação do revestimento asfáltico, deverá ser providenciada a recuperação imediata com placa vibratória ou rolo compactador.

5 – Meio-Fios e Sarjetas

Serão utilizados os meio-fios existentes. As sarjetas estarão de acordo com o definido no projeto. Serão em concreto de cimento, areia grossa e pedrisco, no traço 1:3:3. 6 - Escavação, Carga e Transporte de Material

Serão executadas as escavações de empréstimo para o aterro do passeio, e a origem do material será definido pela o departamento técnico em local com DMT entre 800 a 1000 m do local. As operações de escavação compreendem:

a) escavação dos materiais constituintes do terreno natural até a cota definida para o empréstimo;



21

b) carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras. O local a ser tomado o empréstimo será definido pela prefeitura e não terá custos à

empresa contratada.

7 - Regularização do Passeio com 20 cm de altura

O material vindo do empréstimo será descarregado, espalhado e compactado manualmente.

Será utilizado o apoio de retro-escavadeira quando necessário, além de ferramentas manuais para a execução deste serviço.

8 - Fornecimento e Espalhamento de Brita nos Passeios

Como lastro para a execução da calçada de concreto no passeio, será fornecido e

espalhado uma camada de brita 1 com espessura de 5,0 cm. Será utilizada retro-escavadeira além de ferramentas manuais para a execução deste

serviço.

9 - Piso Rústico de Concreto

Sobre a brita uniformemente espalhada será feito um piso de concreto simples, com 7 cm de espessura e fck = 15 Mpa. No contrapiso serão executadas juntas de dilatação de madeira em panos de 3,00 em 3,00m.

10 - Rampas de Acessibilidade

As calçadas devem serão rebaixadas junto às travessias de pedestres sinalizadas.

Não deve haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável. Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de pedestres.

A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12). Os rebaixamentos das calçadas localizados em lados opostos da via devem estar

alinhados entre si. O detalhamento da rampa encontra-se em planta anexa. 11 - Sinalização Vertical e Suporte Metálico

A sinalização vertical é composta por placas de sinalização que tem por objetivo aumentar a segurança, ajudar a manter o fluxo de tráfego em ordem e fornecer informações aos usuários da via.

As placas de sinalização vertical deverão ser confeccionadas em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais à rodovia.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa será executada mediante a aplicação de películas refletivas, com coloração invariável, tanto de dia como à noite.

Todas as placas executadas devem obedecer as especificações descritas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (CONTRAN), Conselho Nacional de Trânsito.

A medição da sinalização vertical será feita por metro quadrado executado 12 - Sinalização Horizontal



22

Consiste na execução de faixas que tem a função de definir e orientar os

pedestres ordenando-os e orientando os locais de travessia na pista, sendo estas executadas na cor branca para faixa de pedestres (3,00 x 0,30 m com espaçamento de 0,40 m) e faixas de retenção com largura de 0,30m e comprimento variável conforme projeto, espessura de 0,6 mm e durabilidade de 2 ano

A pintura será com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro. A tinta deverá apresentar ótima aderência ao pavimento, alta resistência ao desgaste e boa flexibilidade, deverá atender as especificações da NBR 11862 e DER/PR ES-OC 03/05.

A sinalização deverá ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

13 – Limpeza

Após a execução dos serviços de pavimentação, os locais para depósito de materiais (passeios, terrenos) deverão ser limpos e consertados, de modo a reconstituir seu estado anterior. 14 – Observações

Em todas as etapas dos serviços deverão ser obedecidas as normas técnicas aplicáveis, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa executora as eventuais correções a serem feitas por falhas executivas nos serviços.

A empresa deverá manter na obra um Diário de Obras com registros de todas as ocorrências relevantes durante o andamento dos serviços.

A extensão dos trechos e a largura do leito podem ser verificados nas plantas e croquis em anexo. Detalhes omissos a este memorial serão discutidos e avaliados pelo departamento de engenharia deste município e pela empresa contratada.

Cândido Godói, maio de 2014.

Resp. Técnico: _____________________ _______________________ Daniel Rodrigo Goerlach Guerino Backes Engenheiro Civil Prefeito Municipal CREA/RS 130.189-D



23

ANEXO VI

MEMORIAL DESCRITIVO Secretaria de Planejamento

Setor de Engenharia

DRENAGEM PLUVIAL

1 – DADOS GERAIS Obra – Rede de drenagem pluvial

Local – Rua Presidente Costa e Silva, Cândido Godói - RS Resp. Técnico – Eng°. Civil Daniel Rodrigo Goerlach CREA/RS – 130189-D

Descrição geral – execução de bocas de lobo e rede de drenagem pluvial com assentamento de tubos de concreto. 2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1 – SERVIÇOS INICIAIS

Inicialmente deverá ser proceder á remoção de entulhos e demais materiais que possam vir a prejudicar o andamento das obras. Após deverá se realizar a locação do eixo da tubulação, para iniciar os serviços de escavação.

2.2 – MOVIMENTO DE TERRA

Nos locais onde se localizarão as tubulações, deverá ser realizada a escavação e remoção mecânica do solo, nas dimensões que possibilitem um recobrimento mínimo de 40 cm sob e sobre os tubos de concreto e um afastamento lateral de 20 cm.

O reaterro será executado com material oriundo da própria escavação, na umidade ótima e com camadas de 20 cm de espessura máxima.

2.3 – TUBULAÇÃO DE CONCRETO A tubulação será de seção circular, formada por tubos em concreto pré-moldado, de

qualidade, sem imperfeições, com diâmetro interno de 40 cm e com resistência mecânica suficiente para suportar o trânsito de veículos. Os tubos de concreto deverão atender as especificações da NBR 8890/2008. Serão do tipo simples, sem armadura, com classe de resistência PS2, tendo resistência mínima de 24 KN/m.

Os tubos serão do tipo macho e fêmea. O assentamento das tubulações deverá seguir concomitante a abertura das valas, e deverá ser executado no sentido de jusante para montante com a bolsa voltada para montante.

Antes do assentamento os tubos deverão ser totalmente limpos e verificar a sua regularidade, principalmente antes da execução da junta, a qual deverá ser também verificada se a ponta está perfeitamente centrada em relação à bolsa. A fim de evitar a possibilidade de



24

movimentação dos tubos por pressões hídricas, estes deverão ser assentados sobre um leito de terra fofa, com espessura de 15 cm

Atenção especial deverá ser dado ao encaixe dos tubos, que deve ser realizado de forma a manter a continuidade da rede de drenagem, com relação ao alinhamento, as cotas e a declividade da tubulação. As emendas dos tubos deverão ser rejuntadas internamente com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:3.

O deságue final da rede de drenagem será realizado nas valas pluviais já existentes ao final das tubulações. No trecho de término das tubulações e início das valas será executada camada de enrocamento com pedras de granulometria variada, a fim de proteger as valas e as tubulações da ação da erosão.

Ao longo do trecho a ser pavimentado já existem pontos com drenagem, entre as ruas Jonh Kennedy e Santa Rosa e junto a Avenida Alvorada. Será executada novo trecho no cruzamento da Rua Presidente Costa e Silva com a Rua Santa Rosa. Os serviços de drenagem pluvial se darão na forma de contrapartida física do Município.

2.4 – BOCAS DE LOBO

Serão em alvenaria de tijolos maciços inteiros, com espessura de 25 cm, assentados com

argamassa de cimento, areia média e aditivo aglutinante, no traço 1:4. O fundo será em concreto de cimento, areia média e brita 1, no traço 1:3:3, assim como a viga de coroamento. A superfície superior será em laje de concreto armado. Detalhes e dimensõe de acordo com o projeto específico.

3 – DISPOSIÇÕES FINAIS

Todos os materiais e técnicas a serem empregados na obra serão de primeira qualidade e dentro das normas da ABNT, obedecendo às determinações do responsável técnico da obra.

Cândido Godói, maio de 2014.

Resp. Técnico: ________________________ Eng. Civil Daniel R. Goerlach

CREA/RS 130.189-D



25

ANEXO VII Prefeitura Municipal de Cândido Godói Cronograma Físico-Financeiro

Obra: Pavimentação Asfáltica sobre

Calçamento

Local: Rua Presidente Costa e Silva, Cândido Godói/RS

Trecho: Avenida Alvorada até Industria KF

Área Total de Pavimentação: 3.517,50 m² BDI = 24,23%

Item Descrição dos Serviços Valor %/ Total Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 TOTAL

Físico 1 SERVIÇOS INICIAIS 1.363,68 0,51% 100,00% 100,00%

Financeiro 1.363,68 1.363,68

Físico 2 DRENAGEM 20.176,80 7,58% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

Financeiro 8.070,72 6.053,04 6.053,04 20.176,80

Físico 3 PAVIMENTAÇÃO 164.942,50 61,93% 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%

Financeiro 49.482,75 57.729,88 57.729,88 164.942,50

Físico 4 PASSEIOS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 74.532,84 27,98% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Financeiro 18.633,21 18.633,21 18.633,21 18.633,21 74.532,84

Físico 5 SINALIZAÇÃO 5.317,50 2,00% 100,00% 100,00%

Financeiro 5.317,50 5.317,50

Físico Geral

266.333,32 100,00% 10,54% 27,85% 30,94% 30,67% 100,00%

Financeiro Geral 28.067,61 74.169,00 82.416,13 81.680,59 266.333,32

Cândido Godói, 15 de setembro de 2014.

Daniel R. Goerlach

Guerino Backes

Eng. Civil / CREA-RS 130.189

Prefeito Municipal



26

ANEXO VIII Orçamento Discriminado

Obra: Pavimentação Asfáltica sobre Calçamento

Local: Rua Presidente Costa e Silva, Cândido Godói/RS

Trecho: Avenida Alvorada até a Industria KF

BDI = 24,23%

Área Total de Pavimentação: 3.517,50 m²

Candido Godói/RS, 15 de setembro de 2014.

Item Descrição dos Serviços Unid. Quant. Valor Unitário R$ Valor Total R$

Material Mão-de-obra Material Mão-de-obra Total

1 SERVIÇOS INICIAIS 977,63 386,05 1.363,68

1.1 Locação da obra m² 3.517,50 0,15 0,06 527,63 211,05 738,68

1.2 Placa de obra fixada em estrutura de madeira m² 2,50 180,00 70,00 450,00 175,00 625,00

2 DRENAGEM 14.932,60 5.244,20 20.176,80

2.1 Sajeta de concreto 30 cm m 616,00 12,10 5,00 7.453,60 3.080,00 10.533,60

2.2 Rede de drenagem com tubos de concreto / Ø= 40 cm - PA 1 m 63,00 83,00 18,40 5.229,00 1.159,20 6.388,20

2.3 Boca de lobo em alvenaria (sem grade metálica) unid. 3,00 750,00 335,00 2.250,00 1.005,00 3.255,00

3 PAVIMENTAÇÃO 137.602,54 27.339,96 164.942,50

3.1 Limpeza e lavagem da pista com jato de alta pressão m² 3.517,50 0,60 0,25 2.110,50 879,38 2.989,88

3.2 Pintura de ligação com emulsão CM-30 m² 3.301,50 3,50 1,06 11.555,25 3.499,59 15.054,84

3.3 Reperfilagem - CBUQ (4cm) ton 316,94 175,00 32,00 55.464,50 10.142,08 65.606,58

3.4 Pintura de ligação - para capa de revestimento final - RR2C m² 3.301,50 1,06 0,35 3.499,59 1.155,53 4.655,12

3.5 Revestimento asfáltico CBUQ (4cm) ton 316,94 175,00 32,00 55.464,50 10.142,08 65.606,58

3.6 Transporte Massa Asf. R$ 0,59/km x 30km ton.km 19.016,40 0,50 0,08 9.508,20 1.521,31 11.029,51

4 PASSEIOS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 39.547,62 15.290,52 74.532,84

4.1 ECT mat. 1ª CAT. DMT 5000m (aterro passeio) m³ 1.057,13 4,40 1,30 4.651,37 1.374,27 6.025,64



27

4.2 Regularização manual do passeio m² 948,75 1,00 0,50 948,75 474,38 1.423,13

4.3 Fornec.e espalham. lastro brita 1, esp. 5 cm comp. manual m³ 64,75 60,00 22,50 3.885,00 1.456,88 5.341,88

4.4 Execução contrapiso - calçada de concreto 5 cm m² 948,75 30,00 12,00 28.462,50 11.385,00 39.847,50

4.5 Rampas de acessibilidade 2,20m x 1,20 m x 1,20 m unid. 8,00 200,00 75,00 1.600,00 600,00 2.200,00

4.6 Piso tátil de alerta e direcional m² 346,25 39,82 17,06 13.787,68 5.907,03 19.694,70

5 SINALIZAÇÃO 3.658,50 1.659,00 5.317,50

5.1 Sinalização vertical L = 25 cm - "PARE" R 01 0,302 m² m² 1,21 300,00 150,00 363,00 181,50 544,50

5.2 Sinalização vertical - "PEDESTRE" A-32b 0,360 m² m² 2,16 300,00 150,00 648,00 324,00 972,00

5.3 Sinalização vertical placa "NOME DE RUA/BAIRRO" 0,125m² m² 0,75 300,00 150,00 225,00 112,50 337,50

5.4 Suporte metálico d=2" parede 2mm, 3,5m galvanizado a fogo unid. 12,00 140,00 62,00 1.680,00 744,00 2.424,00

5.5 Sinalização horizontal - Faixas de Pedestre 3,00m x 0,30m m² 49,50 15,00 6,00 742,50 297,00 1.039,50

Total Geral 196.718,89 49.919,73 266.333,32

Daniel R. Goerlach Guerino Backes

Eng. Civil / CREA-RS 130.189 Prefeito Municipal

recebemos em 18 de fevereiro de 2000

Documents