processo de concurso - centro de informação ren · 2.1.2. a pedido dos concorrentes a ren...

PC-001

Edição: 03

Junho/2007

PÁG. 1/23 PC – PROGRAMA DE CONCURSO

PROCESSO DE CONCURSO

Programa de Concurso

PC-001 Edição: 03

Junho/2007

PC-001

Edição: 03

Junho/2007


ÍNDICE

1. OBJECTO DO CONCURSO ............................................................................................. 3

2. PROCESSO DE CONCURSO ............................................................................................ 3

2.1. DOCUMENTOS ENVIADOS AOS CONCORRENTES......................................................................... 3 2.2. ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÕES AO PROCESSO DE CONCURSO ....................................................... 4

3. DOCUMENTOS DA PROPOSTA ........................................................................................ 4

3.1. FORMA DA PROPOSTA E DOCUMENTOS QUE A INSTRUEM ............................................................... 4 3.2. VARIANTES E ALTERNATIVAS.......................................................................................... 7 3.3. NORMAS E SISTEMAS DE UNIDADES .................................................................................... 7

4. VISITAS A INSTALAÇÕES OU LOCAIS DE OBRA ..................................................................... 8

5. ENTREGA DAS PROPOSTAS ........................................................................................... 8

5.1. ENTREGA DAS PROPOSTAS............................................................................................ 8 5.2. LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS .......................................................................... 8

6. APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS ....................................................................................... 9

6.1. ESCLARECIMENTOS ÀS PROPOSTAS .................................................................................... 9 6.2. NEGOCIAÇÃO DAS PROPOSTAS ........................................................................................ 9 6.3. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS ................................................................................. 9 6.4. CONFIDENCIALIDADE DAS PROPOSTAS ................................................................................. 9 6.5. CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO.......................................................................................... 9 6.6. RESERVA DO DIREITO DE NÃO ADJUDICAÇÃO ........................................................................ 10 6.7. CORRESPONDÊNCIA ................................................................................................ 10

7. RESULTADO DO CONCURSO. ADJUDICAÇÃO ..................................................................... 10

7.1. RESULTADO DO CONCURSO. ADJUDICAÇÃO ......................................................................... 10

8. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO.................................................................................... 11

8.1. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ..................................................................................... 11

9. OUTRA DOCUMENTAÇÃO PROCESSUAL ........................................................................... 11

9.1. DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA.................................................................................. 11

ANEXO I – CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO .................................................................................. 13

ANEXO II - MINUTAS E MODELOS DE DOCUMENTOS ..................................................................... 16

A) MINUTA DE DECLARAÇÃO DE PROPOSTAS .............................................................................. 17 B) MODELO DE TÍTULO CONTRATUAL .................................................................................... 18 C) MINUTA DE GARANTIA BANCÁRIA DO CONTRATO EM EUROS............................................................ 20 D) MINUTA DE GARANTIA BANCÁRIA CONTRATO EM MOEDA ESTRANGEIRA ................................................ 21 E) MODELO DE APÓLICE DE SEGURO – CAUÇÃO DO CONTRATO ........................................................... 22

PC-001

Edição: 03

Junho/2007


1. OBJECTO DO CONCURSO

A REN - Rede Eléctrica Nacional, SA, adiante designada por REN, aceita propostas para o fornecimento e prestação de serviços de acordo com expresso na Carta de Consulta e descrito nos termos do presente Processo de Concurso.

2. PROCESSO DE CONCURSO 2.1. DOCUMENTOS ENVIADOS AOS CONCORRENTES 2.1.1. As peças que instruem o Processo de Concurso são as seguintes:

PC - PROGRAMA DE CONCURSO

- Anexo I – Critérios de Adjudicação

- Anexo II – Minuta dos Documentos

CDE - CADERNO DE ENCARGOS

- Condições Gerais do Contrato (CGC)

- Condições Especiais do Contrato (CEC) (se aplicável)

- Condições Técnicas Gerais (CTG) (se aplicável)

- Condições Técnicas Especiais (CTE) (se aplicável)

- Especificações Técnicas (ET) (se aplicável)

- Documentação de Projecto: Peças escritas e desenhadas (se aplicável)

- Disposições Sobre Medicina e Segurança no Trabalho (se aplicável)

- Especificações de Qualidade, Ambiente e Segurança (se aplicável) São ainda incluídos no Anexo II, os modelos das minutas dos documentos a apresentar pelos con-

correntes com a sua Proposta e pelo Adjudicatário para posterior formalização do Contrato:

− DECLARAÇÃO DE PROPOSTA − GARANTIA BANCÁRIA − APÓLICE SEGURO - CAUÇÃO − MAPAS DE PREÇOS − TÍTULO CONTRATUAL (se aplicável)

2.1.2. A pedido dos concorrentes a REN fornecerá cópias de qualquer destes documentos e dos desenhos originais que tenham sido apresentados sob forma reduzida, mediante pagamento de quantia a indicar.

2.1.3. Considera-se que o concorrente tomou perfeito conhecimento de todos os documentos do Processo

de Concurso, não só para preparação da sua Proposta, mas também para, em caso de adjudicação, ficar àqueles contratualmente vinculado.

2.1.4. As informações contidas nos documentos do Processo de Concurso serão consideradas pelos

concorrentes como confidenciais, não podendo portanto, sem o acordo da REN, ser transmitidas a terceiros.

PC-001

Edição: 03

Junho/2007


2.2. ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÕES AO PROCESSO DE CONCURSO 2.2.1. Os concorrentes poderão formular por escrito pedidos de esclarecimento de dúvidas surgidas ou de

correcção de erros detectados no exame dos documentos do Processo de Concurso e dirigi-los ao representante da REN designado na carta de consulta, a tempo de por ele serem recebidos antes de decorridos 2/3 do prazo concedido para apresentação das propostas. Os esclarecimentos e correcções que daí decorram serão enviados pela REN a todos os concorrentes sem indicação da origem do pedido. Estes esclarecimentos e correcções terão a forma de "Notas Suplementares" e serão apensos ao Processo de Concurso.

2.2.2. Igualmente poderá a REN, por iniciativa própria, formular esclarecimentos ou introduzir alterações

que venha a julgar convenientes nos elementos do Processo de Concurso, para o que fará, com a devida antecedência, a correspondente comunicação a todos os concorrentes. Estes esclarecimentos ou alterações terão também a forma de "Notas Suplementares" que serão igualmente apensas ao Processo de Concurso.

3. DOCUMENTOS DA PROPOSTA 3.1. FORMA DA PROPOSTA E DOCUMENTOS QUE A INSTRUEM 3.1.1. Os documentos da proposta serão redigidos em língua portuguesa. A REN, todavia, poderá aceitar

documentos em inglês, francês ou castelhano, reservando-se o direito de exigir traduções em português que serão, então, consideradas como únicos documentos válidos.

3.1.2. A DECLARAÇÃO DE PROPOSTA será redigida em conformidade com a minuta anexa, sem rasuras,

entrelinhas ou palavras riscadas, em conformidade com o modelo constante do Anexo respectivo, indicará o endereço comercial completo do concorrente, será por ele assinada e datada e levará aposto selo branco ou carimbo identificador.

3.1.3. As disposições divergentes do estabelecido no Processo de Concurso só serão consideradas quando

expressamente referidas na parte da DECLARAÇÃO DE PROPOSTA destinada a observações. 3.1.4. Além do documento indicado na cláusula 3.1.2, a proposta deverá obrigatoriamente ser instruída

com os seguintes DOCUMENTOS GERAIS a apresentar em dois exemplares, quando aplicável: a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha sido lançado ou no

mês anterior, que mencione as responsabilidades da empresa no sistema financeiro, e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou na qual se situe o seu estabelecimento principal;

b) Declaração, no caso do concorrente ser estrangeiro, de que se submete à legislação portuguesa

e ao foro do tribunal Português que for competente, com a renúncia a qualquer outro, feita por forma autêntica no País onde reside ou tenha sede;

c) Declaração de que o concorrente, no caso de lhe ser adjudicado o fornecimento e/ou prestação

relativa à empreitada, se compromete a apresentar documento oficialmente reconhecido que indique o seu representante(s) com poderes bastantes para a celebração do contrato;

d) Acordo estabelecido entre empresas que declarem a intenção de se constituírem juridicamente

numa única entidade, ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a realização do contrato. Deverá ser indicado o tipo de associação prevista bem como o tempo necessário para a sua constituição;

PC-001

Edição: 03

Junho/2007


3.1.5. Farão ainda parte da Proposta os seguintes DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS, a apresentar

em três exemplares, excepto quando um número de exemplares diferente é indicado na carta de consulta, designadamente os necessários para permitir uma avaliação adequada de acordo com os CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO definidos:

PROGRAMA E ORGANIZAÇÃO

a) PROGRAMA DE EXECUÇÃO - Documento ou documentos, apresentados com o pormenor suficiente

para poder ser apreciada a metodologia, sequência e duração das diferentes actividades de estudo. Este programa deverá respeitar as datas indicadas na carta de consulta, definir com precisão as datas de início e de conclusão do fornecimento, sequência e escalonamento no tempo.

b) PLANO DE MÃO-DE-OBRA (EXCEPTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE COMANDO, CONTROLO E PROTECÇÕES) -

Constituição nominativa das equipas técnicas e respectivo organigrama. Identificação dos técnicos previstos e com disponibilidade para integrar o fornecimento em causa, nomeadamente do Director de Obra, Engenharia e Encarregados de Obra, e demais recursos cujos perfis de competência sejam relevantes para a garantia do bom desempenho dos fornecimentos. Explicitação das respectivas taxas de afectação previstas, apresentadas com o rigor suficiente para poder ser apreciada a sequência e a duração dos diferentes recursos afectos às actividades. Devem ainda, ser especificados quaisquer outros recursos não exigidos no Programa de Concurso mas que sejam mobilizados para a realização do fornecimento.

c) PLANO DE EQUIPAMENTOS (EXCEPTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS DE COMANDO, CONTROLO E PROTECÇÕES E

PROJECTO DE LINHAS) - Plano de afectação de recursos materiais, integrando listas de afectação de máquinas, equipamentos e demais dispositivos de monitorização e medição que serão afectos às diferentes fases de realização das empreitadas de obra.

d) METODOLOGIA E PONTOS CRÍTICOS DE EXECUÇÃO - Metodologia para a realização do fornecimento,

evidenciando o cumprimento do disposto no Caderno de Encargos e nas Especificações Técnicas. Identificação, em antecipação, de pontos críticos que previsivelmente possam vir a ocorrer na fase de execução dos fornecimentos e propostas de solução.

e) CONDICIONALISMOS E MAIS-VALIAS AO FORNECIMENTO - Aspectos técnicos, logísticos, administrativos e

financeiros, que possam ser considerados de valor acrescentado ao fornecimento, ou que se afigurem como condicionantes ou desvantajosos das soluções propostas. Grau de cumprimento das disposições do processo de consulta, omissões ou exclusões identificadas. Avaliação dos planos e programas da qualidade, ambiente e segurança relativos à execução dos fornecimentos.

f) ASSISTÊNCIA TÉCNICA – (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE COMANDO, CONTROLO E PROTECÇÕES) -

Identificação dos meios técnicos, capacidade logística e nível de prontidão da assistência técnica pós-venda, nas fases de instalação e exploração dos equipamentos.

g) QUESTIONÁRIOS E MEMÓRIA – (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE COMANDO, CONTROLO E PROTECÇÕES) -

Descrição dos equipamentos e evidências do cumprimento das especificações técnicas aplicáveis. Registos detalhados com a Identificação, características genéricas e específicas de cada um dos equipamentos.

h) PROGRAMA DE GESTÃO DE SUBFORNECIMENTOS – (EXCEPTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE COMANDO,

CONTROLO E PROTECÇÕES) - Relação de subempreiteiros e subfornecedores, com os seus elementos de identificação e restante documentação e alvarás exigíveis. Este programa deverá estabelecer a participação prevista de cada um deles em conformidade com o programa de execução apresentado.

i) SUBFORNECIMENTOS DE ESTUDOS DE IMPACTE AMBIENTAL – (PROJECTO DE LINHAS) - Plano de afectação dos

meios humanos associados aos descritores ambientais relevantes, designadamente, ecologia, arqueologia, socio-economia, ordenamento do território, paisagem e ambiente sonoro. Indicação do responsável pela coordenação do EIA (função específica).

PC-001

Edição: 03

Junho/2007


j) PLANO DE ENGENHARIA E RECURSOS INFORMÁTICOS – (PROJECTO DE LINHAS) - Plano de afectação de meios

técnicos e de recursos informáticos, explicitando o conjunto de programas de software utilizados em actividades de cálculo e projecto de engenharia com relevância para o fornecimento. Organigrama de coordenação das diversas actividades (EIA, Cartografia e Projecto) com indicação do responsável pela coordenação.

k) PROJECTO E SUBFORNECIMENTO DE CARTOGRAFIA – (PROJECTO DE LINHAS) - Constituição nominativa das

equipas técnicas e respectivos organigramas. Identificação dos técnicos que integram os fornecimentos em causa, nomeadamente de Engenharia e demais recursos cujos perfis de competência sejam relevantes para a garantia do bom desempenho dos fornecimentos. Explicitação das respectivas taxas de afectação previstas, apresentadas com o rigor suficiente para poder ser apreciada a sequência e a duração dos diferentes recursos afectos às actividades. Indicação do interlocutor responsável pela actividade.

l) PLANO DA QUALIDADE - Este plano deve estabelecer e por em prática o conjunto de acções

programadas e sistemáticas relevantes para a garantida da qualidade, devendo evidenciar as metodologias de controlo, nomeadamente referindo as actividades relativas à comprovação de conformidade dos equipamentos ou dos serviços a prestar. Devem ser anexados a este documento os plano de inspecção e ensaios e Lista de Dispositivos de Medição e Monitorização;

m) LISTA DOS EQUIPAMENTOS OU MATERIAIS A FORNECER - Quando aplicável, especificados nos mapas de

preços, cujos direitos de importação serão encargo da REN, descriminando:

- País de origem; - Preço em divisas dos equipamentos ou materiais a importar; - Estimativa do valor dos direitos de importação, consignados na Pauta de Direitos de

Importação (PDI) e Artº 10º da Tabela II anexa à Tabela Aduaneira; - Peso Líquido.

n) OUTROS DOCUMENTOS - Documentos que o concorrente julgue importantes para demonstração das

suas capacidades ou quando se justifique:

Normas de fabrico e listas de ensaios de materiais e equipamentos. Plano geral do estaleiro e projectos ou esquemas funcionais das principais instalações,

meios e processos de construção. Memória descritiva e justificativa dos processos de execução que o concorrente se

propõe adoptar, ponderando vantagens e inconvenientes das várias soluções quando entender considerar alternativas.

Relação de equipamentos a utilizar pelo concorrente com indicação das suas principais

características e programa de utilização, referindo as respectivas situações à data da proposta: propriedade do concorrente, a comprar, a alugar, localização em parque, em trabalho ou em reparação.

Programa de devolução do equipamento posto à disposição pela REN nos termos do

Caderno de Encargos, quando seja o caso. Descrição sumária das medidas que o concorrente se propõe adoptar para cumprimento

do Plano de Medicina e Segurança no Trabalho.

PC-001

Edição: 03

Junho/2007


PROPOSTA DE PREÇOS a) MAPA DE MEDIÇÕES E DE FORMAÇÃO DE PREÇOS – Documentos preenchidos com o pormenor previsto,

não sendo permitido englobar elementos que neles se apresentem discriminados. Os preços da proposta não incluirão o IVA;

b) NOTA JUSTIFICATIVA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS – Tendo em vista a análise do preço, deve ser

explicitada a evolução de preços e efeitos comparativos, com fornecimentos anteriores de idêntica natureza;

c) PLANOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Documento em que sejam expressos os Planos e Condições de

Pagamento pretendidos, tendo por base as datas chave do fornecimento, cronograma financeiro e correspondentes garantias;

d) NATUREZA PREÇOS - Documento em que seja expressa a natureza firme ou revisivel dos preços. Se

o prazo de execução do contrato for inferior a um ano a proposta deverá ser apresentada com preços firmes, embora possa ser acompanhada de proposta(s) alternativa(s) com preços revisíveis.

3.2. VARIANTES E ALTERNATIVAS 3.2.1. É obrigatória a apresentação da Proposta em conformidade com o Processo de Concurso, pelo que a

não satisfação deste requisito implicará a exclusão do concorrente.

Este poderá, no entanto, em Proposta Alternativa, apresentada nos termos do disposto nas cláusulas 3.1.2 e 3.1.3, propor condições alternativas ou soluções variantes devidamente caracterizadas, justificadas e assinaladas como tais.

3.2.2. Cada Proposta Alternativa deverá ser acompanhada de uma descrição pormenorizada das

características principais. 3.2.3. O concorrente incluirá também uma relação comparativa de alterações introduzidas às Condições

Técnicas e Mapas de preços resultantes da Proposta Alternativa. 3.3. NORMAS E SISTEMAS DE UNIDADES 3.3.1. Os materiais e equipamentos a usar, bem como, os serviços a prestar e os processos associados ao

projecto, fabrico e construção, deverão estar em conformidade com a legislação aplicável, e de acordo com a última edição das Normas, Regulamentos, Recomendações e seus Complementos, nomeadamente os que são referidos nos documentos de concurso.

3.3.2. Poderá o concorrente recorrer à utilização de normas equivalentes que assegurem qualidade e

garantia idênticas ou superiores às das Normas referidas nos documentos de concurso, desde que previamente aceites pela REN.

3.3.3. Todas as grandezas serão expressas em unidades do Sistema Internacional de Unidades (SI).

PC-001

Edição: 03

Junho/2007


4. VISITAS A INSTALAÇÕES OU LOCAIS DE OBRA

Durante o estudo e elaboração das suas propostas os concorrentes poderão, mediante aviso prévio, visitar as instalações da REN ou visitar locais de obra para verificação directa das condições aí existentes e recolha de elementos necessários à formulação das propostas.

5. ENTREGA DAS PROPOSTAS 5.1. ENTREGA DAS PROPOSTAS 5.1.1. A DECLARAÇÃO DE PROPOSTA, constituída como referido na cláusula 3.1.2, será apresentada em

exemplar único num invólucro opaco, fechado e lacrado, no rosto do qual se indicará o nome do concorrente, a designação do concurso e o Departamento da REN que lançou o concurso. O mesmo invólucro conterá as DECLARAÇÕES DE PROPOSTA relativas a eventuais Alternativas ou Variantes, como referido na cláusula 3.1.2. Neste invólucro serão ainda inscritas as palavras "DECLARAÇÃO DE PROPOSTA" como identificação.

5.1.2. Em separado, em invólucro/s apresentado/s nas condições anteriores e identificado/s pela inscrição

"DOCUMENTOS GERAIS", serão encerrados os documentos referidos na cláusula 3.1.4. 5.1.3. Os documentos referidos na cláusula 3.1.5, identificados com a designação "DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS" serão igualmente apresentados nas condições anteriores.

Tais documentos relativos a cada eventual Proposta Alternativa ou Variante deverão ser apresentados em separado e identificados.

5.1.4. No caso de o volume dos documentos que constituem a proposta permitir que o conjunto possa ser

encerrado num invólucro exterior único, denominado "INVÓLUCRO EXTERIOR" poderá este ser remetido pelo correio, sob registo, com aviso de recepção. Caso contrário, ou por desejo dos concorrentes, a proposta deverá ser entregue directamente, contra recibo (onde conste data e hora de entrega) ao representante da REN para este Programa de Concurso. O invólucro exterior indicará o nome do concorrente, a designação do concurso e o Departamento da REN que o lançou.

5.1.5. Uma vez entregue, a Proposta só poderá ser retirada se os seus lacres de selagem ainda não tiverem

sido quebrados e sempre por pedido escrito do concorrente. 5.2. LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS 5.2.1. As propostas deverão ser entregues ao representante da REN, até à hora e data limites indicadas na

carta de consulta, e no seguinte endereço:

REN - Rede Eléctrica Nacional, SA Avenida dos Estados Unidos da América, 55 1749-061 LISBOA

5.2.2. Quando as propostas tiverem sido enviadas pelo correio, é considerada com válida apenas a data e

hora da sua recepção pela REN e não a da sua expedição pelo concorrente. 5.2.3. As propostas recebidas depois de esgotado o prazo de entrega indicado na carta de consulta serão

devolvidas, considerando-se, em qualquer caso, o concorrente como único responsável pelos atrasos verificados.

PC-001

Edição: 03

Junho/2007


6. APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS 6.1. ESCLARECIMENTOS ÀS PROPOSTAS 6.1.1. Os concorrentes obrigam-se a prestar verbalmente ou por escrito os esclarecimentos que a REN

considere necessários à apreciação das propostas e à análise da formação dos preços. 6.1.2. Quando a REN o entender conveniente, os esclarecimentos prestados e os compromissos assumidos

durante a apreciação das propostas serão condensados em documento único (Acta Adicional) cuja minuta a REN remeterá ao concorrente, dando-lhe o prazo de 10 dias para definitivo acerto dos respectivos termos e assinatura por representante qualificado do concorrente.

6.1.3. A REN poderá promover a elaboração de documentos semelhantes relativos a vários concorrentes. 6.2. NEGOCIAÇÃO DAS PROPOSTAS 6.2.1. A REN reserva-se o direito de negociar as propostas posteriormente à sua entrega. 6.2.2. Apenas serão admitidos novos preços para qualquer item da proposta, decorrentes de correcções de

erros ou de negociação, desde que solicitado pela REN e dentro do prazo predefinido. 6.3. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS 6.3.1. As propostas serão válidas pelo período de 120 dias contados a partir da data limite fixada para a

sua entrega. Decorrido este prazo cessa, para os concorrentes que não hajam recebido comunicação de lhes ter sido adjudicada a empreitada, a obrigação de manterem as respectivas propostas.

6.3.2. Quando para a apreciação das propostas e decisão pela REN tenha que ser excedido o prazo de

validade inicialmente fixado, tal será comunicado pela REN aos concorrentes. Os concorrentes terão de declarar por escrito, no prazo de 10 dias após a recepção da comunicação da REN, se desejam manter as suas propostas dentro das condições em que foram apresentadas ou se desejam retirá-las.

6.4. CONFIDENCIALIDADE DAS PROPOSTAS 6.4.1. Toda a documentação será considerada privada e confidencial e utilizada pela REN debaixo do sigilo

que daí decorre. 6.5. CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 6.5.1. A avaliação das propostas terá por base a utilização de critérios de custo e benefícios. Estes

critérios estão de acordo com o disposto na legislação em vigor, que estabelece os regimes de contrato administrativo em que os fornecimentos e empreitadas da REN se enquadram. A avaliação de cada um dos critérios é feita através de ponderação conforme explicitado no Anexo I.

PC-001

Edição: 03

Junho/2007


6.6. RESERVA DO DIREITO DE NÃO ADJUDICAÇÃO 6.6.1. A REN reserva-se o direito de não efectuar a adjudicação, nomeadamente quando ocorra qualquer

das seguintes situações:

- O valor de todas as propostas, ou a mais conveniente, seja consideravelmente superior ao valor estimado para o concurso;

- Tenha de proceder-se à revisão e alteração do projecto posto a concurso por grave

circunstância superveniente;

- Haja forte presunção de conluio entre os concorrentes;

- Todas as propostas ofereçam preço anormalmente baixo e as respectivas notas justificativas não sejam tidas como esclarecedoras.

- A obra seja adiada.

6.7. CORRESPONDÊNCIA 6.7.1. Toda a correspondência, referente às cláusulas 6.1 e 6.3, será enviada sob registo com aviso de

recepção ou entregue com protocolo. 7. RESULTADO DO CONCURSO. ADJUDICAÇÃO 7.1. RESULTADO DO CONCURSO. ADJUDICAÇÃO 7.1.1. Escolhido o Adjudicatário, a REN comunicar-lhe-á por carta a adjudicação e enviar-lhe-á, quando for

caso disso, o documento referido na cláusula 6.1.2, o qual depois de assinado pela REN passará a constituir uma Acta Adicional à Proposta, fazendo parte integrante da mesma. Com esta carta de adjudicação, a REN devolverá ainda cópia da DECLARAÇÃO DE PROPOSTA do Adjudicatário com a indicação da sua aceitação, ressalvados os aspectos porventura modificados pela referida Acta Adicional ou que sejam alterados pelos termos da carta de adjudicação.

7.1.2. No prazo de 10 dias após a data da carta de adjudicação o Adjudicatário formalizará a aceitação da

adjudicação nos termos que lhe tenham sido indicados pela REN, verificando a sua conformidade e devolvendo uma cópia da referida carta com a sua declaração de aceitação assinada pelo seu representante ou representantes legais.

Com a aceitação da adjudicação deverá o Adjudicatário prestar a Caução do Contrato, de acordo com o disposto nas CGC, sem o que a adjudicação não produzirá efeito.

7.1.3. No mesmo prazo do número anterior, deverá o Adjudicatário apresentar documento oficialmente

reconhecido que indique o/s seu/s representante/s com poderes bastantes para a formalização da adjudicação, nomeadamente assinatura do titulo contratual nas condições expressas no documento anexo.

7.1.4. Se o Adjudicatário tiver celebrado um acordo com outras empresas deverá com a aceitação da

adjudicação, apresentar documento comprovativo da constituição legal do tipo de associação escolhido com indicação do respectivo chefe.

7.1.5. O resultado do concurso, com a indicação do Adjudicatário e do montante da adjudicação, será

publicitado.

PC-001

Edição: 03

Junho/2007


7.1.6. Toda a correspondência referente aos nºs 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 será enviada sob registo com aviso de recepção ou entregue com protocolo.

8. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 8.1. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 8.1.1. O acordo traduzido pelos documentos referidos nas cláusulas 7.1.1 e 7.1.2 deste Programa de

Concurso constituirá vínculo contratual bastante entre a REN e o Adjudicatário, como tal sendo considerado por ambas as partes.

8.1.2. Se vier a ser julgada conveniente por qualquer das partes a celebração formal do contrato por

documento particular ou escritura notarial, a parte interessada promoverá as diligências necessárias a essa celebração, decorrendo de sua conta as respectivas despesas fiscais e notariais.

9. OUTRA DOCUMENTAÇÃO PROCESSUAL 9.1. DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA 9.1.1. Os documentos a seguir referidos, não sendo de apresentação com a proposta, deverão ter sido

previamente entregues à REN, no âmbito da manutenção do processo de qualificação de fornecedores, até Junho de cada ano, com periodicidade anual, com excepção dos documentos que têm prazos de validade inferiores, e que portanto devem ser atempadamente renovados e enviados à REN para registo. a) CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO DE EMPREITEIRO DE OBRAS PÚBLICAS (ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO) contendo as

autorizações relativas à classe, categorias e subcategorias;

b) DOCUMENTO COMPROVATIVO DA INSCRIÇÃO DO CONCORRENTE NA LISTA OFICIAL DE EMPREITEIROS aprovados no país de estabelecimento, no caso de concorrente estabelecido noutro Estado membro da UE e não inscrito na lista oficial da Comissão de Alvarás de Empresas de Obras Públicas e Particulares (CAEOPP);

c) ALVARÁ DO IPCC de autorização de execução de fotografia aérea, aquisição e edição de

fotogrametria e cadastro se aplicável;

d) DOCUMENTO COMPROVATIVO DA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA para com a segurança social portuguesa, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento das quotizações para a segurança social no espaço da União Europeia;

e) DOCUMENTO COMPROVATIVO DA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA perante o Estado Português, e,

se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento de impostos e taxas no espaço da União Europeia;

f) BALANÇO OU EXTRACTOS DE BALANÇO sempre que a publicação dos balanços seja exigida pela

legislação do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;

PC-001

Edição: 03

Junho/2007


g) DOCUMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA nomeadamente, balanço, demonstração de resultados, ultima declaração de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais;

h) CÓPIA AUTENTICADA DA ÚLTIMA DECLARAÇÃO PERIÓDICA DE RENDIMENTOS para efeitos de IRS ou IRC, na

qual se contenha o carimbo ”recibo” e, se for o caso, documento equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou na qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia autenticada da respectiva declaração;

i) DECLARAÇÃO SOBRE O VOLUME DE NEGÓCIOS GLOBAL DA EMPRESA e o seu volume de negócios em

fornecimentos nos três últimos exercícios, assinada pelo representante legal da empresa;

j) CERTIFICADOS DE HABILITAÇÕES LITERÁRIAS E PROFISSIONAIS dos quadros da empresa e dos responsáveis no âmbito das classes de fornecimento aplicáveis;

k) DECLARAÇÃO RELATIVA AOS EFECTIVOS médios anuais da empresa e ao número dos seus quadros nos

três últimos anos, assinada pelo representante legal da empresa. Deve também ser acompanhada de listagem nominativa e curriculum dos técnicos, (Director de Obra, Encarregado de Obra, Chefe de Equipa ou Engenharia), e ainda os respectivos vínculos contratuais;

l) DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE A EMPRESA NÃO SE ENCONTRA EM ESTADO DE FALÊNCIA, de liquidação, de

CESSAÇÃO de actividade, nem se encontra sujeita a qualquer meio preventivo da liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, ou tenha o respectivo processo pendente, emitido pela autoridade judicial ou administrativa competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;

m) LISTA DE FORNECIMENTOS E CERTIFICADOS DE BOA EXECUÇÃO - Declaração, assinada pelo representante

legal da empresa, que inclua a lista dos fornecimentos executados nos últimos cinco anos, acompanhada de certificados de boa execução relativos aos fornecimentos mais importantes; os certificados devem referir o montante, data e local de execução dos fornecimentos e se os mesmos foram executados de acordo com as regras da arte e regularmente concluídos;

n) DIREITOS DE AUTOR OU DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Documento comprovativo de que se encontram

salvaguardados os direitos de autor ou de propriedade industrial, se aplicável;

9.1.2. A REN reserva-se o direito de não consultar as empresas que não cumpram com os requisitos

estabelecidos no ponto 9.1.1.

PC-001

Edição: 03

Junho/2007


ANEXO I – CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS E PONDERAÇÕES

Na estruturação da árvore de critérios associada a cada tipo de fornecimento, é estabelecida uma distribuição das ponderações relativas entre o critério custo e o conjunto dos critérios de benefício, de acordo com o indicado na tabela seguinte:

CRITÉRIO DO CUSTO DAS PROPOSTAS

Em função da dimensão e natureza do fornecimento, é considerado um diferencial de custo (∆Custo), a aplicar a um preço de referência (Pref) estabelecido internamente pela REN para cada concurso, para a definição de um intervalo de custos balizado entre o designado preço neutro (preço de uma proposta que não é nem atractivo nem repulsivo), e o preço bom (preço de uma proposta francamente atraente).

A tabela seguinte estabelece os diferenciais de custo (∆Custo) em função da dimensão e da natureza do fornecimento, necessário à determinação do Preço Bom e do Preço Neutro, para aplicação directa no modelo de avaliação:

DIMENSÃO / NATUREZA DO FORNECIMENTO INTERVALOS DE CUSTO ∆Custo PREÇO

NEUTRO PREÇO BOM

<= 1 000 000 € 10% Empreitadas de Linhas e de Subestações

> 2 000 000 € 5%

<= 500 000 € 10% Aquisição de Equipamentos

> 1 000 000 € 5%

Projecto de Linhas

Serviços de Gestão de Servidões - 20%

Pref Pref – ∆custo x Pref

Entre os intervalos estabelecidos, o diferencial de custo (∆custo) considera-se ter uma variação linear com o custo.

TIPO DE FORNECIMENTO CRITÉRIO

CUSTO

CRITÉRIOS DE BENEFÍCIO

Empreitadas de Linhas Novas 50% 50%

Empreitadas de Uprate de Linhas 40% 60%

Aquisição de Equipamentos 50% 50%

Empreitadas de Instalação Eléctrica Geral 50% 50%

Empreitadas de Construção Civil 50% 50%

Aquisição de Sistemas de Controlo, Comando e Protecções 50% 50%

Projecto de Linhas de MAT 40% 60%

Serviços de Gestão de Servidões 40% 60%

PC-001

Edição: 03

Junho/2007


CRITÉRIOS DE BENEFÍCIO DAS PROPOSTAS

As tabelas seguintes estabelecem os critérios de benefício e os respectivos pesos relativos, determinados para cada tipologia de fornecimento:

EMPREITADA DE LINHAS NOVAS CRITÉRIOS DE BENEFÍCIO PONDERAÇÕES

Programa de Execução 12,50 % Metodologia e Pontos Críticos de Execução 11,00 % Plano de Mão-de-obra 10,00 % Plano de Equipamentos 6,50 % Condicionalismos ao Fornecimento 6,50 % Mais-Valias 3,50 %

TOTAL ……………. 50,00 %

EMPREITADA DE UPRATE DE LINHAS CRITÉRIOS DE BENEFÍCIO PONDERAÇÕES

Condicionalismos ao Fornecimento 12,50 % Metodologia e Pontos Críticos de Execução 12,00 % Mais-Valias 11,50 % Programa de Execução 10,00 % Plano de Mão-de-obra 8,50 % Plano de Equipamentos 5,50 %

TOTAL ……………. 60,00 %

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRITÉRIOS DE BENEFÍCIO PONDERAÇÕES

Assistência Técnica 18,75 % Mais-Valias 12,50 % Condicionalismos ao Fornecimento 8,75 % Questionários e Memória 7,50 % Programa de Execução 2,50 %

TOTAL ……………. 50,00 %

EMPREITADA DE INSTALAÇÃO ELÉCTRICA GERAL CRITÉRIOS DE BENEFÍCIO PONDERAÇÕES

Programa de Execução 13,00 % Programa de Gestão de Subfornecimentos 12,00 % Plano de Mão-de-obra 10,50 % Mais-Valias 6,50 % Condicionalismos ao Fornecimento 6,00 % Plano de Equipamentos 2,00 %

TOTAL ……………. 50,00 %

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO CIVIL CRITÉRIOS DE BENEFÍCIO PONDERAÇÕES

Programa de Execução 13,00 % Plano de Equipamentos 12,00 % Plano de Mão-de-obra 10,50 % Mais-Valias 6,50 % Condicionalismos ao Fornecimento 6,00 % Programa de Gestão de Subfornecimentos 2,00 %

TOTAL ……………. 50,00 %

PC-001

Edição: 03

Junho/2007


AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLO, COMANDO E PROTECÇÕES

CRITÉRIOS DE BENEFÍCIO PONDERAÇÕES

Desenvolvimento de Projectos e Assistência Técnica 17,00 % Mais-Valias 11,00 % Condicionalismos ao Fornecimento 9,00 % Questionários e Memória 8,00 % Programa de Execução 5,0 %

TOTAL ……………. 50,00 %

PROJECTO DE LINHAS CRITÉRIOS DE BENEFÍCIO PONDERAÇÕES

Subfornecimento de Estudos de Impacte Ambiental 14,00 % Plano de Engenharia e Recursos Informáticos 13,00 % Metodologia e Pontos Críticos para a Execução 11,00 % Projecto e Subfornecimento de Cartografia 9,00 % Mais-Valias 6,00 % Condicionalismos ao fornecimento 4,50 % Programa de Execução 2,50 %

TOTAL ……………. 60,00 %

SERVIÇOS DE GESTÃO DE SERVIDÕES CRITÉRIOS DE BENEFÍCIO PONDERAÇÕES

Plano de Mão-de-obra 16,00 % Metodologia e Pontos Críticos de Execução 13,00 % Programa de Execução 10,00 % Plano de Equipamentos 8,00 % Condicionalismos ao Fornecimento 7,00 % Mais-Valias 6,00 %

TOTAL ……………. 60,00 %

SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL CRITÉRIOS DE BENEFÍCIO PONDERAÇÕES

Plano de Mão-de-obra 16,00 % Metodologia e Pontos Críticos de Execução 13,00 % Programa de Execução 10,00 % Plano de Equipamentos 8,00 % Condicionalismos ao Fornecimento 7,00 % Mais-Valias 6,00 %

TOTAL ……………. 60,00 %

PC-001

Edição: 03

Junho/2007


ANEXO II - MINUTAS E MODELOS DE DOCUMENTOS

a) Minuta de Declaração de Propostas

b) Modelo de Título Contratual

c) Minuta de Garantia Bancária do Contrato em Euros

d) Minuta de Garantia Bancária do Contrato em Moeda Estrangeira

e) Modelo de Apólice de Seguro - Caução do Contrato

PC-001

Edição: 03

Junho/2007


a) Minuta de Declaração de Propostas

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ..(1).. . (2) ..........., com sede em ........................., representada por ..........................., na qualidade de

....................., com poderes para vincular a Sociedade, tendo tomado completo e perfeito

conhecimento do Processo de Concurso relativo a ....(3)......................................... compromete--se a

..(4)....................................... nas condições do Processo de Concurso e demais documentos a ele

apensos, pelo (s) seguinte (s) - preço (s) - conforme Mapas de Preços incluídos nesta Proposta e que dela

são parte integrante:

. (5) ..................................................................................................... ........................................................................................................... Observações: ................(6).................................................................... DATA: O Concorrente ......... (assinatura e carimbo) ________________________ (1) Proposta base ou Proposta alternativa (2) Identificação da firma concorrente, incluindo matrícula, nº de cartão de pessoa colectiva, tal como exigido no artº

171º do Código das Sociedades Comerciais (3) Identificação do concurso, local e características gerais da obra (4) Indicar o objectivo da Proposta (5) Indicar (por extenso e por divisa): . preço global de .............. . preço adicional para um conjunto de peças de reserva …….. . outras modalidades ( por exemplo, " valor base inicial " em empreitadas de engenharia civil) (6) no final da Declaração de Proposta o concorrente deverá formular as observações e derrogações às condições do

Processo de Concurso que entender convenientes.

PC-001

Edição: 03

Junho/2007


b) Modelo de Título Contratual

TITULO CONTRATUAL (1) Entre a REN - Rede Eléctrica Nacional, SA com sede em Lisboa, Av. Estados Unidos da América, 55, 1749-

061 LISBOA, daqui em diante designada por REN, representada por................. e a firma

(2)......................., com sede em ............................ daqui em diante designada por Adjudicatário,

representada por ....................., é firmado um Contrato nos termos seguintes:

1. - Objecto

A REN confia e o Adjudicatário aceita a responsabilidade de .....(3).............. de acordo com as

características e com as condições especificadas nos documentos contratuais.

2. - Documentos e interpretação

2.1 - Os documentos a seguir designados são considerados, para todos os efeitos, como textos

contratuais de carácter vinculativo:

- Programa de Concurso;

- Caderno de Encargos, compreendendo os documentos especificados na cláusula 2.1.1 do

Programa de Concurso;

- Proposta e documentos que a instruem

2.2 - Serão também considerados textos contratuais de carácter vinculativo:

- Notas Suplementares;

- Esclarecimentos à Proposta solicitados durante a fase de apreciação e respectivas Actas

Adicionais;

- Carta de Adjudicação;

- Aceitação da Adjudicação;

e ainda os demais documentos que como tal forem havidos neste Título Contratual:

2.3 - As divergências que porventura existam entre os documentos referidos nos números anteriores,

se não puderem solucionar-se pelos critérios legais de interpretação, resolver-se-ão de acordo com o

estipulado nas Condições Gerais, salvo se de modo diferente vier a ser estabelecido neste Título Contratual.

________________________ (1) A adaptar considerando o ponto 8.1.2 do Programa de Concurso (2) Identificação da firma, incluindo matrícula e nº de cartão de pessoa colectiva, tal como exigido no artº 171º do

Código das Sociedades Comerciais (3) Indicar o objectivo do contrato

PC-001

Edição: 03

Junho/2007


3. - Preço Contratual

O preço contratual é .(4)............................................................................

Este preço é ..(5)........................................... nos termos da carta de Adjudicação:

4. - Condições de pagamento

A REN efectuará o pagamento ao Adjudicatário de acordo com as seguintes condições:

......................................................................................................................

5. - Prazo de conclusão

O Adjudicatário compromete-se a realizar os trabalhos de acordo com o programa contratual,

sendo o prazo de......... (6).............................................................................

6. - Alterações

As disposições do presente Contrato só poderão ser alteradas durante a sua execução por um

acordo adicional assinado pelos representantes das partes. Vale como acordo adicional a troca de

cartas assinadas por entidades com poderes para vincular as partes, contanto que dessas cartas

resulte, por forma inequívoca, a vontade de alterar o contrato e se faça expressa referência a

cláusula ou cláusulas a alterar.

7. - Prazo de vigência do Contrato

O presente contrato, sem prejuízo do estipulado para o seu integral cumprimento, vigora desde a

data da sua assinatura até à data da recepção definitiva.

Data: (assinaturas e carimbos) ________________________ (4) Indicar qual a modalidade de preço: global, valor base inicial, etc, por extenso e por divisa (5) Indicar se é firme ou revisível e qual o documento contratual que o define. (6) Indicar prazo de entrega ou data de conclusão ou data de recepção provisória

PC-001

Edição: 03

Junho/2007


c) Minuta de Garantia Bancária do Contrato em Euros

GARANTIA BANCÁRIA DO CONTRATO (1)

1. O Banco................. com sede em .., ....... em nome e a pedido da firma ..........(2)........... com

sede em .............., neste texto designada por Adjudicatário, declara prestar a favor de REN - Rede

Eléctrica Nacional, SA uma garantia bancária no valor de................................................

.(3)............................................ que constitui a caução necessária para a celebração do contrato

de .....(4).......................................... nos termos e para os efeitos especificados na (s) cláusula (s)

.... .. das Condições Gerais , conforme se estipula na cláusula 7.1.2 do Programa de Concurso.

2. Por força desta garantia, este Banco obriga-se a fazer a entrega imediata à REN - Rede Eléctrica

Nacional, SA, das importâncias até ao valor global acima referido, que esta solicitar por escrito,

incluindo a repetição do indevido.

3. O Banco compromete-se a pagar à REN a importância que esta lhe exigir em conformidade com o

disposto no nº 2, procedendo a esse pagamento imediatamente após o primeiro pedido escrito que dele

lhe faça a REN.

4. O Banco compromete-se a pagar a importância que a REN lhe exigir, sendo-lhe vedado deixar de a fazer

sob qualquer pretexto ou fundamento, nomeadamente, de que não está demonstrada a mora, a falta de

cumprimento ou o cumprimento defeituoso do Adjudicatário.

5. O Banco não pode, outrossim, opor à REN quaisquer meios de defesa de que o Adjudicatário possa

porventura prevalecer-se em face dele.

6. Esta garantia permanece válida até à aprovação definitiva / recepção definitiva, conforme se estabelece

em....... das Condições Gerais.

Data (assinatura e selo branco) ________ ________________________ ________________________ (1) Esta garantia bancária deverá ser passada de acordo com o estipulado nas C.G. de: . Fornecimento de Equipamentos..................................................cláusula 2.4 . Obras de Engenharia Civil...........................................................cláusula 2.6 . Empreitadas de Construção de Linhas e de Subestações..........cláusula 2.4 (2) Identificação da Firma, incluindo matrícula e nº de cartão de pessoa colectiva, tal como exigido no artº 171º do

Código das Sociedades Comerciais (3) Por extenso (4) Empreitada/fornecimento; descrever o objecto do contrato e explicitar o nº de encomenda

PC-001

Edição: 03

Junho/2007


d) Minuta de Garantia Bancária Contrato em Moeda Estrangeira

GARANTIA BANCÁRIA DO CONTRATO (1) (em moeda estrangeira)

1. O Banco................. com sede em ......... em nome e a pedido da firma ...................... (2)...........

com sede em .............., neste texto designada por Adjudicatário, declara prestar a favor de REN - Rede Eléctrica Nacional, SA uma garantia bancária no valor de ................................

(3).......................... que constitui a caução necessária para a celebração do contrato de (4)..................................................... nos termos e para os efeitos especificados na (s) cláusula

(s) ...... das Condições Gerais , conforme se estipula na cláusula 7.1.2 do Programa de Concurso.

2. Por força desta garantia, este Banco obriga-se a fazer a entrega imediata à REN - Rede Eléctrica

Nacional, SA, das importâncias até aos montantes acima referido, que esta solicitar por escrito,

incluindo a repetição do indevido. Esta liquidação será efectuada por conversão em euros, ao câmbio de venda à data do pedido escrito da REN.

3. O Banco compromete-se a pagar à REN a importância que esta lhe exigir em conformidade com o

disposto no nº 2, procedendo a esse pagamento imediatamente após o primeiro pedido escrito que dele lhe faça a REN.

4. O Banco compromete-se a pagar a importância que a REN lhe exigir, sendo-lhe vedado deixar de a fazer

sob qualquer pretexto ou fundamento, nomeadamente, de que não está demonstrada a mora, a falta de

cumprimento ou o cumprimento defeituoso do Adjudicatário.

5. O Banco não pode, outrossim, opor à REN quaisquer meios de defesa de que o Adjudicatário possa

porventura prevalecer-se em face dele.

6. Esta garantia permanece válida até à aprovação definitiva / recepção definitiva, conforme se estabelece

em....... das Condições Gerais.

Data (assinatura e selo branco) ________ ________________________ ________________________ (1) Esta garantia bancária deverá ser passada de acordo com o estipulado nas C.G. de: . Fornecimento de Equipamentos..................................................cláusula 2.4 . Obras de Engenharia Civil...........................................................cláusula 2.6 . Empreitadas de Construção de Linhas e de Subestações..........cláusula 2.4 (2) Identificação da Firma, incluindo matrícula e nº de cartão de pessoa colectiva, tal como exigido no artº 171º do

Código das Sociedades Comerciais (3) Por extenso (4) Empreitada/fornecimento; descrever o objecto do contrato e explicitar o nº de encomenda

PC-001

Edição: 03

Junho/2007


e) Modelo de Apólice de Seguro – Caução do Contrato

APÓLICE DE SEGURO-CAUÇÃO DO CONTRATO (1)

Artigo Preliminar A Seguradora.................................. com sede em ...................., tomando por base as cláusulas do contrato ...............................(2)...., referidas em ............(3) ..das Condições Gerais, e a firma .... (4)........com sede em ..........................., designada por Tomador do Seguro, estabelecem entre si um contrato de seguro-caução que se rege pelas condições particulares constantes dos artigos seguintes:

Artigo 1º (Objecto)

1. Pelo presente seguro-caução a Seguradora assume perante a REN - Rede Eléctrica Nacional, SA, na qua-lidade de Segurado, a obrigação de lhe pagar a indemnização que for contratualmente devida pelo Tomador por incumprimento das obrigações assumidas com a colaboração do contrato, nos termos do disposto na (s) cláusula (s) .......... das Condições Gerais, conforme se estipula na cláusula 7.2 do Programa de Concurso. 2. A inobservância de qualquer obrigação do Tomador para com a Seguradora não exclui nem diminui, em caso algum, a responsabilidade desta perante a REN. 3. A Seguradora não pode em caso algum opor à REN quaisquer meios de defesa de que o Tomador possa porventura prevalecer-se em face dela.

Artigo 2º (Montante garantido)

1. O montante garantido é de ..................................(5) ............................................ 2. Quando o montante garantido for expresso em moeda estrangeira a indemnização traduzirá o contra valor da moeda de conta em euros, ao câmbio de venda à data do pedido escrito da REN.

Artigo 3º (Vigência da Apólice)

A presente Apólice vigora desde a data da sua emissão até à data da recepção definitiva, conforme se estabelece em.....................(3) ..................... das Condições Gerais. ________________________ (1) Esta apólice de seguro-caução deverá ser passada por Seguradora legalmente autorizada (2) Empreitada/fornecimento; descrever o objecto do contrato. (3) Nas C.G. de: . Fornecimento de Equipamentos..................................................cláusula 2.4 . Obras de Engenharia Civil...........................................................cláusula 2.6 . Empreitadas de Construção de Linhas e de Subestações..........cláusula 2.4 (4) Identificação da firma, incluindo matrícula e o nº de cartão de pessoa colectiva, tal como exigido no artº 171º do

Código das Sociedades Comerciais (5) Por extenso e por divisa

PC-001

Edição: 03

Junho/2007


Artigo 4º

(Pagamento de indemnização) 1. A Seguradora obriga-se a pagar à REN, até ao limite do montante garantido, as indemnizações que lhe

forem contratualmente devidas pelo Tomador por incumprimento do contrato, designadamente o montante das penalidades aplicadas, o montante dos prejuízos sofridos pela REN e, bem assim, quaisquer outras importâncias que lhe devam ser restituídas incluindo a repetição do indevido.

2. A Seguradora compromete-se a pagar a importância que a REN lhe exigir, sendo-lhe vedado deixar de o

fazer sob qualquer pretexto ou fundamento, nomeadamente, de que não está demonstrada a mora, a falta de cumprimento ou o cumprimento defeituoso do tomador.

3. A indemnização será paga no prazo máximo de 30 dias após o recebimento pela Seguradora do pedido

escrito da REN que indique o montante da indemnização.

Artigo 5º (Reembolso da indemnização)

Uma vez paga a indemnização pela Seguradora, a REN, obriga-se, em caso de litígio e se a decisão que

vier a ser proferida lhe for desfavorável, a proceder ao reembolso do montante da indemnização e dos respectivos juros, devidos desde a data do pagamento pela Seguradora, calculados à taxa de desconto do Banco de Portugal.

Artigo 6º (Divergências)

Para os efeitos da presente apólice são revogadas todas as cláusulas das condições gerais e especiais do

seguro-caução naquilo em contrariem o disposto nestas condições particulares.

Artigo 7º (Foro competente)

O foro competente para a apreciação de qualquer questão emergente do presente Seguro-caução é o da

Comarca de ......................................................................................................... ........................................ de ....... de 20........ O Tomador do Seguro A Companhia Seguradora (assinatura e carimbo) (assinatura e selo branco)

processo de concurso - centro de informação ren · 2.1.2. a pedido dos concorrentes a ren...

Documents