florianópolis, 00 de junho de 1997 - documentos.mpsc.mp.br... servidor público, portador da...

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINAFundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do MP

Coordenadoria de Operações Administrativas

PROCESSO Nº 009/08/FERMP

CONTRATO Nº 002/2008 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E VIRTUAL OFFICE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA., VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL DE SISTEMAS OPERACIONAIS E APLICATIVOS DE REDE, E BANCO DE HORAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS CORRESPONDENTES NO AMBIENTE DE REDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REFERENTE AO PROCESSO DE PREGÃO Nº 04/08/FERMP.

Por este instrumento, de um lado o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Bocaiúva, 1750, Paço da Bocaiúva, Centro, nesta Capital, CNPJ 76.276.849/0001-54, neste ato representado pelo Coordenador do Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Ministério Público/SC, Senhor Adauto Viccari Júnior, brasileiro, casado, servidor público, portador da Cédula de Identidade RG nº 749007 - SSI/SC, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado Virtual Office Comércio e Indústria de Produtos de Telecomunicação e Informática Ltda., com sede na Rua Lauro Linhares, 589, sobreloja, Bairro trindade, Florianópolis/SC, e CNPJ 01.312.265/0001-98, neste ato representado pelo Senhor Flávio Pedroso Gonçalves, brasileiro, casado, diretor administrativo, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.958.341, doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista o que dispõe a Lei nº 8.666/93, com as alterações das Leis nº 8.883/94 e 9.648/98 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRADO OBJETO

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de suporte técnico remoto e presencial de sistemas operacionais e aplicativos de rede, e banco de horas para implantação de projetos correspondentes no ambiente de rede do Ministério Público de Santa Catarina.

CLÁUSULA SEGUNDADO REGIME DE EXECUÇÃO

O objeto deste contrato será executado na forma de execução indireta, no regime tarefa, conforme determina o art. 6º, inciso VIII, alínea "d" e o art. 10, inciso II, alínea "d" da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRADO PREÇO

Dá-se a este contrato o valor global de R$ 65.308,33 (sessenta e cinco mil trezentos e oito reais e trinta e três centavos), para os serviços previstos na Cláusula Primeira e para a totalidade do período mencionado na Cláusula Vigésima Terceira. Trata-se de R$ 22.100,00 (vinte

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINAFundo Especial De Modernização e Reaparelhamento do MP

Coordenadoria de Operações AdministrativasContrato n° 002/2008

e dois mil e cem reais) para o item 01 do Lote 01, sendo R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) mensais, e R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) para o item 01 do Lote 02, sendo R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais. Foram reservados ao item 02 do Lote 01 R$ 27.625,00 (vinte e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais), referentes a 212,5h (duzentas e doze horas e meia), e ao item 02 do Lote 02, R$ 7.083,33 (sete mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos), referentes a 70,83h (setenta inteiros e oitenta e três centésimos de hora), cujo pagamento será feito conforme a utilização. Segue tabela com demonstrativo dos gastos fixos (franquia) e estimados (banco de horas):

LOTE ITEM OBJETO Qtde Valor V.OFFICE

1

1

Franquia em HORAS / MÊS para os serviços descritos no Edital, referentes à plataforma NOVELL

20

Unit. R$ 130,00

Total Mensal R$ 2.600,00

Total Anual R$ 22.100,00

2

Banco de HORAS / ANO para implantação de projetos, conforme descrito no Edital, referentes à plataforma NOVELL

212,5

Unit. R$ 130,00


Valor Total do Lote R$ 49.725,00

LOTE ITEM OBJETO Qtde Valor V.OFFICE

2

1

Franquia em HORAS / MÊS para os serviços descritos no Edital, referentes à plataforma MICROSOFT

10

Unit. R$ 100,00

Total Mensal R$ 1.000,00


2

Banco de HORAS / ANO para implantação de projetos, conforme descrito no Edital, referentes à plataforma MICROSOFT

70,83

Unit. R$ 100,00


Valor Total do Lote R$ 15.583,33

CLÁUSULA QUARTADA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta dos recursos dos orçamentos do COAD/fmr



orçamento do Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Ministério Público, Unidade Orçamentária 04093, Funcional Programática 03.122.0910.0410.A.006614 – Modernização e Desenvolvimento Institucional – FERMP, Fonte 0.2.69 e elemento orçamentário 3.3.90.39.08 (Manutenção de Software).

CLÁUSULA QUINTADO PAGAMENTO

O CONTRATANTE emitirá as Autorizações de Serviços, após a autorização de cada orçamento, conforme Cláusula Décima Quarta, constando os serviços a serem prestados. O CONTRATADO (matriz habilitada) deverá entregar as notas fiscais / faturas, ao representante credenciado do CONTRATANTE, após a conclusão dos serviços.

Os pagamentos devidos ao CONTRATADO serão efetuados por depósito no Bando do Brasil, Agência 001, Conta Corrente 14762-1, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados a partir da data do aceite das notas fiscais / faturas, atestadas e visadas pelo representante credenciado do CONTRATANTE.

O CONTRATADO que optar por receber seu pagamento em outra instituição bancária que não o BESC, arcará, por força do disposto no artigo 9º, § 4º, do Decreto Estadual 2.762, de 15/12/2004, com custo da operação de transferência do numerário entre os bancos envolvidos, sendo que o valor da referida tarifa bancária será descontado do montante devido ao CONTRATADO.

As notas fiscais / faturas que forem apresentadas com erro serão devolvidas ao CONTRATADO para retificação e reapresentação, acrescendo-se ao prazo fixado os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

A devolução das notas fiscais / faturas não aprovadas pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma servirá de pretexto para que o CONTRATADO suspenda os serviços.

O CONTRATANTE procederá ao pagamento apenas dos serviços efetivamente realizados e recebidos, única e exclusivamente por meio de sua Coordenadoria de Finanças e Contabilidade.

A não apresentação da documentação de habilitação e qualificação exigidas na Cláusula Vigésima Primeira implica necessariamente na suspensão do pagamento da nota fiscal / fatura, até a apresentação dos mesmos, não incidindo, neste caso, em hipótese alguma, quaisquer acréscimos de valores, referentes a juros, multa e correção monetária.

CLÁUSULA SEXTADA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR INADIMPLEMENTO

Não efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido, e desde que não haja culpa do CONTRATADO, os valores correspondentes à nota fiscal / fatura serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, conforme determina o art. 117 da Constituição Estadual.

CLÁUSULA SÉTIMADA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS

O CONTRATADO não pode interromper os serviços sob a alegação de não estar recebendo os pagamentos devidos. Pode ele, contudo, suspender o cumprimento de suas obrigações se os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE atrasarem por mais de 90 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra (art. 78, inciso XV, Lei nº 8.666/93).

CLÁUSULA OITAVA

COAD/fmr



DA SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO

O pagamento poderá ser sustado pelo CONTRATANTE, quando os serviços não estiverem de acordo com o estipulado ou por inadimplemento de qualquer cláusula deste contrato.

CLÁUSULA NONADO REAJUSTE

Na hipótese de prorrogação, este contrato poderá ser reajustado por acordo das partes, com base no art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/93, pela variação do IGP-M, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que venha a substituí-lo, conforme determinação contida no art. 2º da Lei nº 10.192/01, que dispõe sobre as medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências.

CLÁUSULA DÉCIMADO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Este contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do CONTRATADO e a retribuição do CONTRATANTE para justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRADAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O contrato poderá ser alterado, através de termos aditivos, por acordo entre as partes, ou unilateralmente por parte do CONTRATANTE no caso de acréscimos ou supressões de quantidades em até 25% do valor total atualizado, conforme art. 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução do objeto deste contrato, que constitui obrigação do CONTRATADO, fica assim definida:

(Se for plataforma Novell – Lote 1)a) Franquia de 20 (vinte) horas/mês para suporte remoto e presencial em sistemas operacionais e aplicativos de rede na plataforma Novell, compreendendo todas as versões dos produtos Access Manager, iChain, eDirectory, Cluster Services, Groupwise, Groupwise Mobile Server, Suse Linux Enterprise Server, Xen Suse Linux Virtual Server, Open Enterprise Server e Zenworks outros que os vierem a suceder ou que os componham.

b) Banco de 300 (trezentas) horas/ano para implantação de projetos na plataforma Novell, sob demanda, mediante autorização da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, após manifestação prévia da Gerência de Rede e Banco de Dados, na qual deverá constar expressamente o escopo, o cronograma e a quantidade de horas alocadas para cada projeto.

(Se for plataforma Microsoft – Lote 2)a) Franquia de 10 (dez) horas/mês para suporte remoto e presencial em sistemas operacionais e aplicativos de rede na plataforma Microsoft, compreendendo todas as versões dos produtos Windows Server, Active Directory, Internet Information Services, Cluster, Network Load Balance e outros que os vierem a suceder ou que os componham.

COAD/fmr



b) Banco de 100 (cem) horas/ano para implantação de projetos na plataforma Microsoft, sob demanda, mediante autorização da Coordenadoria de Tecnologia da Informação, após manifestação prévia da Gerência de Rede e Banco de Dados, na qual deverá constar expressamente o escopo, o cronograma e a quantidade de horas alocadas para cada projeto.

(Características comuns mínimas)c) Dia mensal pró-ativo a fim de identificar melhorias e possíveis anomalias.

d) Para fins de atendimento presencial será considerado como tempo mínimo de atendimento 1 (uma) hora.

e) Os atendimentos telefônicos com duração de até 10 (dez) minutos não serão computados para fins de cobrança.

f) A cobrança das horas utilizadas para fins de suporte dar-se-á de acordo com a tabela abaixo:

Horário Fator de multiplicação para cobrança

Segunda à sexta-feira, durante horário normal de expediente do MPSC (das 9h às 19h)

1

Segunda à sexta-feira, fora do horário normal de expediente do MPSC

1,5

Sábados, domingos e feriados2

g) Métricas alinhadas aos parâmetros SLA (Service Level Agreement):

g.1) Abertura de chamado e atendimento, remoto ou presencial, de acordo com determinação da Gerência de Rede e Banco de Dados do Ministério Público de Santa Catarina, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h;

g.2) Reunião mensal com a Gerência de Rede e Banco de Dados do Ministério Público de Santa Catarina para avaliar os serviços prestados e propor melhorias;

g.3) Entrega de relatório baseado na metodologia ITIL, contemplando o histórico da evolução dos chamados do mês/ano, por categoria;

g.4) Acompanhamento dos serviços prestados através de software de help-desk do CONTRATADO, para que seja feito o registro das solicitações de serviços, a classificação e o acompanhamento do status do chamado, bem como o registro detalhado das atividades realizadas para a solução do chamado;

g.5) Deverão ser expedidas Ordens de Serviço assinadas pelo técnico executante e por representante da Gerência de Redes e Banco de Dados para todas as horas utilizadas para atendimento, exceto as consultas telefônicas de 10 (dez) minutos;

g.6) Quaisquer solicitações somente poderão ser realizadas e computadas oficialmente quando forem feitas por pessoal técnico autorizado a ser definido pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação;

g.7) O CONTRATADO deverá enviar mensalmente, junto com a fatura, uma planilha com o controle de todas as horas/técnico utilizadas no mês, incluindo também o saldo de horas.

h) Considerar-se-á suporte técnico, remoto ou presencial, toda ação de atendimento executado com o propósito de manter os serviços disponíveis e/ou implantar melhorias, compreendendo atividades de instalação, configuração, atualização, manutenção, avaliação, ajustes e esclarecimentos relacionados ao ambiente da infra-estrutura de sistemas operacionais de rede do Ministério Público de Santa Catarina, de acordo com solicitações da CONTRATANTE.

i) Considerar-se-á implantação de projetos no ambiente da infra-estrutura de sistemas operacionais de rede do Ministério Público de Santa Catarina o conjunto de ações previamente documentadas e homologadas pela Gerência de Rede e Banco de Dados para serem executadas de acordo com

COAD/fmr



escopo, cronograma e quantidade de horas alocadas para cada projeto, mediante autorização da Coordenadoria de Tecnologia da Informação.

j) O CONTRATADO deverá disponibilizar profissionais com a certificação mínima exigida no edital de licitação, para atendimento remoto, por telefone e presencial, sendo que a determinação do modo de atendimento para cada ocorrência ficará a cargo da Gerência de Redes e Banco de Dados.

k) O CONTRATADO deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade das informações que eventualmente possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e manutenção de seus equipamentos, bem como durante a operação do serviço.

l) O atendimento por conexão remota deverá ser efetuado, mediante prévia autorização, login personificado emitido pela Gerência de Rede e Banco de Dados, por intermédio de ferramentas disponibilizadas pelo Ministério Público de Santa Catarina.

m) A partir da abertura de chamado, o atendimento terá seu início dentro dos prazos abaixo discriminados:

Grau de severidade

Prazo para início de atendimento Telefônico

Prazo de início de atendimento Presencial

Prazo de início atendimento Remoto

Crítica Em até 30 minutos Em até 6 horas Em até 1 hora

Normal Em até 12 horas Em até 24 horas Em até 24 horas

Baixa Em até 24 horas Em até 72 horas Em até 48 horas

n) Em face do prazo para atendimento presencial, o CONTRATADO deverá comprovar ter sede ou filial e profissional com a certificação mínima exigida no edital de licitação, com residência fixa distante a menos de 500 quilômetros do Edifício-Sede do Ministério Público de Santa Catarina, para fins de atendimento presencial dos chamados de suporte de severidade crítica;

o) O prazo para início de atendimento poderá ser prorrogado e a severidade de um determinado chamado poderá ser alterada a critério da Gerência de Rede e Banco de Dados do Ministério Público de Santa Catarina;

p) A cada período de 4 (quatro) meses, as partes poderão solicitar inclusões, alterações ou revisões no parâmetro que selou os níveis de serviço;

q) Tempo para solução do atendimento:

Grau de severidade Tempo para solução do atendimento

Crítica Até 4 horas após o início do atendimento

Normal Até 24 horas após o início do atendimento

Baixa Até 48 horas após o início do atendimento

r) O tempo para solução do atendimento poderá ser estendido a critério da Gerência de Rede e Banco de Dados do Ministério Público de Santa Catarina;

s) No caso de chamado com grau de severidade crítica não poderá haver interrupção do atendimento até que seja implementada a solução, salvo melhor entendimento da Gerência de Rede e Banco de Dados do Ministério Público de Santa Catarina, a quem caberá, para chamados de qualquer grau de severidade, agendar os atendimentos para dias e horários que julgar mais oportuno;

t) As horas de suporte somente serão computadas mediante a solução do atendimento;

u) Os recursos físicos, como equipamentos para backup e contratos de garantia necessários ao cumprimento dos prazos descritos acima, serão definidos em comum acordo entre o CONTRATADO e a Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, que será responsável por manter equipamentos sobressalentes disponíveis para troca quando for o caso ou contrato de extensão de garantia 24x7x365 com os fornecedores dos mesmos;

COAD/fmr



v) As horas de franquia não utilizadas para suporte durante o mês poderão ser aproveitadas, dentro da vigência do contrato, a critério da Gerência de Redes e Banco do Dados, para a realização de atividade relacionada ao objeto deste edital no que tange à prestação de serviço de suporte.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRADA GARANTIA DOS SERVIÇOS

O CONTRATADO garantirá os serviços especificados na Cláusula Primeira por, no mínimo, 90 (noventa) dias consecutivos, contados da data do aceite da nota fiscal / fatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTADOS REPRESENTANTES DAS PARTES

As partes credenciarão, por escrito, responsáveis de seu quadro de empregados permanentes, com poderes para representá-las em todos os atos praticados referentes à execução do contrato, conforme Anexos I e II deste contrato.

O representante do CONTRATANTE terá poderes para solicitar, fiscalizar, receber e aceitar os serviços e especialmente para:

a) Sustar os serviços, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que, a seu critério, considerar esta medida necessária à sua boa execução ou à salvaguarda dos interesses do CONTRATANTE;

b) Recusar os serviços realizados que não atendam às boas normas técnicas ou determinações do fabricante;

c) Questionar todos os problemas técnicos que se levantarem durante a execução dos serviços, bem como solicitar ao fabricante a presença de especialistas;

d) Ajustar com o representante do CONTRATADO, em caso comprovado de força maior, conforme estipulado no Código Civil Brasileiro, as alterações na ordem de seqüência ou no prazo de realização dos serviços ou de entrega das peças adquiridas;

e) Solicitar a substituição do representante credenciado pelo CONTRATADO, no prazo máximo de uma semana.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTADA FISCALIZAÇÃO

Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer, a qualquer tempo e por qualquer pretexto, da maneira como melhor lhe aprouver e convier, diretamente ou por intermédio de seus representantes especialmente nomeados, completa fiscalização dos serviços ou objeto deste contrato, para o que o CONTRATADO se compromete a permitir o livre acesso dele a todos os locais necessários e a fornecer todas as informações solicitadas. O exercício pelo CONTRATANTE do direito de fiscalização não exonera o CONTRATADO de suas obrigações, nem de qualquer forma diminui sua responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTADOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério e através do Coordenador de Operações Administrativas em conjunto com seu representante, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução dos serviços contratados, sem prejuízo da obrigação do CONTRATADO de fiscalizar seus prepostos ou subordinados.

a) A fiscalização do CONTRATANTE em nada restringe as responsabilidades únicas, integrais e exclusivas do CONTRATADO, no que concerne aos serviços contratados, e às suas conseqüências e

COAD/fmr



implicações próximas ou remotas.

b) As PARTES responderão por perdas e danos pelo inadimplemento de suas obrigações contratuais, além de outras cominações definidas na legislação em vigor.

c) O CONTRATADO assume, exclusivamente, os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento de mão-de-obra, aparelhos e equipamentos necessários à boa execução dos serviços contratados, responsabilizando-se, também, pela idoneidade e comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao CONTRATANTE ou a terceiros.

d) O CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato.

e) O CONTRATADO enviará, até o 5º (quinto) dia do mês subseqüente ao da realização dos serviços, em documento eletrônico via e-mail, para o endereço eletrônico da Gerência de Rede e Banco de Dados (GERED) – [email protected] -, o Relatório de Execução de Serviço do mês de faturamento e seu detalhamento.

h) Fica vedado ao CONTRATADO repassar a terceiros os serviços contratados, no todo ou em parte, salvo expressa autorização do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMADA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

I - O atraso injustificado na execução do contrato, por culpa do CONTRATADO, o sujeitará ao pagamento de multa de mora, sem prejuízo das demais sanções, que será aplicada na forma seguin-te:

a) atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2%;

b) atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo da rescisão unilateral por parte do CONTRATANTE;

c) no caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devi-do, equivalente a 0,2% até 10 (dez) dias de atraso e 0,4% acima desse prazo, calculado sobre o to-tal dos dias em atraso.

II - Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste contrato, o CONTRATAN-TE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO, sem prejuízo das demais cominações legais bem como das multas e penalidades previstas neste contrato, as seguintes sanções:

a) advertência por escrito, quando o CONTRATADO deixar de atender determinações necessári-as à regularização de faltas ou defeitos concernentes à execução dos serviços ou entrega dos bens;

b) multa compensatória com percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o CON-TRATANTE por prazo não superior a 5 (cinco) anos. Esta sanção sempre será aplicada, ressalvadas outras hipóteses não arroladas neste item, quando o CONTRATADO: deixar de entregar ou apresen-tar documentação falsa exigida; ensejar o retardamento da execução de seu objeto; falhar ou frau-dar a execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na for-ma da lei, perante o CONTRATANTE.

III - A multa será descontada pelo CONTRATANTE dos créditos existentes em nome do CONTRA-TADO e, não havendo esses, ou sendo ela maior do que o crédito, deverá ser recolhida na Coordena-doria de Finanças e Contabilidade do Ministério Público, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis após

COAD/fmr

mailto:[email protected]



a respectiva notificação por telegrama. Não solvida a multa, nos termos aqui previstos, será ela cob-rada judicialmente com ônus ao devedor.

IV - As penalidades previstas no inciso I desta Cláusula não serão aplicadas quando o descum-primento do estipulado no contrato decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente compro-vado e aceito pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVADA RESCISÃO DO CONTRATO

A rescisão contratual poderá ser:

I – determinada por ato unilateral e estrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;

II – amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência da Administração;

III – judicialmente, nos termos da legislação vigente.

§ 1º A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará sua rescisão pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, independentemente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei.

§ 2º A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as cominações previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA DA VINCULAÇÃO

Este contrato vincula-se ao edital do Pregão nº 04/08/FERMP e à proposta do CONTRATADO.

CLÁUSULA VIGÉSIMADAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

O CONTRATADO fica obrigado a manter, durante a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666, de 21/06/1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRADA LEGISLAÇÃO

Aplica-se à execução deste contrato, e especialmente aos casos omissos, a lei nº 8.666/93, com as alterações das leis 8.883/94 e 9.648/98 e demais disposições legais e regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDADA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste contrato será contado a partir da data de sua assinatura até o dia 31/12/2008, podendo ser prorrogado por conveniência das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e condições permitidas na legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRADA PUBLICAÇÃO

O extrato deste contrato será publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina,

COAD/fmr



conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTADO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca da Capital deste Estado, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo nominadas.

Florianópolis, 16 de abril de 2008.

ADAUTO VICCARI JÚNIOR FLÁVIO PEDROSO GONÇALVESCoordenador do Fundo Especial de Modernização e

Reaparelhamento do Ministério Público/SCCONTRATADO

Testemunhas:

1. Doris Mara Eller Brüggemann 2. Fernanda Mambrini Rudolfo Coordenadora de Operações Administrativas Técnico do Ministério Público RG 1.576.239 RG 3.524.057-1

COAD/fmr

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINAFundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Ministério Público


PROCESSO Nº 009/08/FERMP

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE credencia o Coordenador de Tecnologia da

Informação para representar o Ministério Público do Estado de Santa

Catarina conforme descrito na Cláusula Décima Quarta deste contrato.


_____________________________________________Coordenador do Fundo Especial de Modernização e

Reaparelhamento do Ministério Público/SC

COAD/fmr

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINAFundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Ministério Público


PROCESSO Nº 009 / 08 / FERMP

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DO CONTRATADO

O CONTRATADO credencia o senhor Daniel Warmling,

brasileiro, solteiro, Gerente de Suporte – Divisão de Sistemas

Operacionais, portador da cédula de identidade nº 2397767 - SSP, para

representar a empresa Virtual Office Comércio e Indústria de Produtos de

Telecomunicações e Informática Ltda., conforme descrito na Cláusula

Décima Quarta deste contrato.


___________________________________Contratado

COAD/fmr

florianópolis, 00 de junho de 1997 - documentos.mpsc.mp.br... servidor público, portador da...

Documents