1

EDITAL N°°°° 004/2010

MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS

FUNDAMENTO LEGAL

O Prefeito Municipal de Pitangueiras – SP, no exercício de sua competência legal, faz saber que determinou a abertura de procedimento licitatório, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço global, nos termos e condições deste Edital, com fundamento na Lei Federal 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei 9.648/98.

I - DO OBJETO

O Objeto da presente licitação constitui-se na contratação de empresa, com emprego de material e mão de obra, para execução no regime de empreitada por menor preço global, de serviços de engenharia civil, para a construção da Creche do Jardim Pedro de Felício, conforme especificações constantes nos anexos ao Edital:- - ANEXO I – PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇO UNITÁRIO; - ANEXO II – PROPOSTA FINANCEIRA; - ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO; - ANEXO IV – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO; - ANEXO V – AVISO DE RECEBIMENTO; -ANEXO VI- MEMORIAL DESCRITIVO; -ANEXO VII- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CRECHE JARDIM PEDRO DE FELÍCIO; - ANEXO VIII- PLANTA BAIXA CRECHE JARDIM PEDRO DE FELÍCIO; -ANEXO IX- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO;

II - ESPECIFICAÇÕES GERAIS

2.1 - Os recursos orçamentários necessários à cobertura da presente licitação, correrão à conta da dotação:

02.00.00 – Executivo 02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação 02.07.01 – Ensino Infantil 75 – 4.4.90.51.00 12.365.0009.1.015 – CONST. AMPL/REF U.E. INF. CREC

2

2.2 - Data de Abertura do processo licitatório: Dia 09/04/2010 2.3- Prazo final para entrega da proposta: Dia 27/04/2010, até às 11:00 horas. 2.4 - Sessão de Abertura das propostas: Dia 27/04/2010, às 14:00 horas, na sala de reuniões do Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Pitangueiras, sito à Rua Dr. Euclides Zanini Caldas n. 66, no Município de Pitangueiras - SP. 2.5 Da Publicidade: O presente Edital e seus anexos estarão disponíveis no site da prefeitura: www.pitangueiras.sp.gov,br onde poderá ser consultado pelos interessados, o mesmo segue os termos do artigo 22, parágrafo 2°°°° da Lei 8.666/93.

III - DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO

3.1 Os interessados em participar da presente licitação deverão estar devidamente cadastrados nesta Prefeitura, com seu ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação. As empresas ainda não cadastradas nesta prefeitura, poderão fazê-lo até o terceiro dia útil antes da data fixada para entrega das propostas, mediante à apresentação dos documentos indicados nos artigos 27 ao 31 da Lei Federal Nº 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais Nº 8.883/94 e 9.032/95. 3.2 O Certificado de Registro Cadastral fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS e/ou de outros Órgãos ou entidade Pública poderá ser utilizado como prova de habilitação, desde que vigente à época da abertura dos envelopes de proposta, com ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação e emitido na forma da Lei reguladora deste certame. O Certificado de Registro Cadastral fornecido por outros Órgãos ou entidade Pública deverá constar a comprovação da regularidade da empresa quanto a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômica-financeira e regularidade fiscal. 3.3 Os documentos (certidões negativas: Municipal, Estadual e Federal) deverão estar com suas validades atualizadas na data de encerramento do certame,sendo que os mesmos deverão ser atualizados até o terceiro dia anterior à data de abertura dos envelopes. 3.4 Os documentos necessários para a habilitação ou emissão do Registro Cadastral pela Prefeitura Municipal de Pitangueiras às empresas são: 3.4.1 - COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA: 3.4.1.1– Cédula de identidade do representante legal com o devido instrumento procuratório, que assina a documentação;

3

3.4.1.2– Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas alterações, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus administradores, além da cópia do Estatuto em vigor, devidamente registrados; 3.4.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova da diretoria em exercício; 3.4.1.4- Declaração do licitante de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 3.5 COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL 3.5.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ( CNPJ); 3.5.2 – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação; 3.5.3 – Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, com as seguintes certidões: 3.5.4 – Certidão Conjunta Negativa de Débito Relativo a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 3.5.5 – Certidão de quitação com a Fazenda Estadual, da sede da licitante. 3.5.6 – Certidão de quitação com a Fazenda Municipal da sede da licitante. 3.5.7 Prova de regularidade para com a Seguridade Social (INSS); 3.5.8 Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 3.6 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 3.6.1- Prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente (CREA), em nome da empresa; 3.6.2 A licitante deverá comprovar o Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) de pelos menos 1 (um) Responsável Técnico por sua empresa, apto a exercer as atribuições relacionadas no artigo 7º da Resolução

4

número 218, de 29 de junho de 1973 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA. 3.6.3 Para as empresas não registradas no Estado de São Paulo a certidão de Registro deverá estar vistada pelo CREA-SP, autorizando-a a participar da licitação. 3.6.4 Comprovação de capacitação técnico-profissional, em nome de profissional (ais) na modalidade de Engenheiro Civil, pertencente(s) ao quadro permanente da licitante, mediante a apresentação de atestado(s) ou certidão(ões) de responsabilidade técnica, devidamente acervadas na entidade profissional competente (CREA), pela execução de obra ou serviço de características semelhantes às relacionadas no objeto. 3.6.5 O(s) profissional(ais) detentor(es) do(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica referido, deverá(ao) integrar a equipe técnica que se responsabilizará pela execução dos trabalhos. 3.6.6 Declaração de que possui aparelhamento e pessoal técnico disponível para a realização da obra objeto desta licitação. 3.7 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 3.7.1.Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social; 3.7.2 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,expedida no domicílio da pessoa física. 3.7.3 Além dos documentos de habilitação ou Certificado de Registro Cadastral (CRC) que comprove a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômica-financeira e regularidade fiscal, deverá constar no ENVELOPE - 1, as seguintes declarações: 3.7.3.1 - Declaração de que conhece e aceita as condições desta licitação e as normas contidas na Lei Federal nº 8666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8883/94 e posteriores alterações. 3.7.3.2- Declaração de que está apto a cumprir a prestação de serviços licitados, dentro dos prazos contidos neste Edital e na minuta do contrato.

3.7.3.3 Declaração de vistoria dos locais de prestação dos serviços, de que tomou conhecimento da situação do mesmo:

5

Rua Benedita Maggio Piazentini esquina com a Rua Antonio Seramim

3.7.3.4- Atestado de capacidade Técnica, comprovando que prestou, ou está prestando serviços compatíveis com o objeto da presente licitação, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado. 3.8- Todos os documentos necessários à habilitação da empresa deverão estar contidos em envelope lacrado, dispostos separadamente e apresentados em uma única via, no original, ou em cópia autenticada ou por publicação em órgão da imprensa oficial, sem emendas, rasuras ou entrelinhas em pontos essenciais, ainda que expressamente ressalvados, com os seguintes dizeres.

ENVELOPE – 1 NOME/RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

ENDEREÇO DO PROPONENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2010

DOCUMENTAÇÃO

IV - DA PROPOSTA

A Proposta, bem como os demais documentos exigidos deverão estar contidos em envelope lacrado de forma indevassável, rubricado em seus fechos e subscritado com os dizeres:

ENVELOPE 2 NOME OU RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

ENDEREÇO DO PROPONENTE TOMADA DE PREÇOS Nºººº 004/2010 PROPOSTA FINANCEIRA

A proposta obedecerá as seguintes normas:

Deverá ser única por proponente, apresentada em 01 (uma) via, redigida com clareza, sem emendas, borrões, rasuras ou ressalvas, nem condições escritas à margem, rubricadas em todas as folhas, de tal sorte que permita à Comissão de Licitação o seu perfeito entendimento, para fins de julgamento;

4.1 - Os valores financeiros serão expressos em moeda corrente do País - REAL -

especificando o valor total para a execução dos serviços constantes no Anexo I;

6

4.2 - As empresas interessadas na participação do certame deverão especificar em suas propostas, o preço total para as obras licitadas, entregando-as prontas e acabadas para o fim que se destina.

4.3- Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 4.4- Os proponentes deverão apresentar os valores financeiros de suas propostas,

no próprio Anexo - II, parte integrante do presente edital;

4.5- O licitante convidado quando da entrega de sua proposta, estará concorde com todas as normativas do Edital, e em especial: 4.5.1- Que os preços propostos são fixos e irreajustáveis e que nele estão incluídas todas as obrigações trabalhistas financeiras e tributárias incidentes; 4.5.2- Que se submete a todas as condições do presente edital.

V - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 5.1 Os envelopes contendo as propostas serão abertos em sessão pública, na presença da Comissão de Licitação, dos licitantes e demais interessados em participar, no dia e na hora aprazados neste Edital. 5.2 Os representantes dos licitantes deverão apresentar procuração formal emanada de suas respectivas empresas, salvo em se tratando do proprietário ou sócio-diretor, devidamente identificado, sob pena de perderem a legitimidade de parte para atuarem ativamente no procedimento. 5.3 A Comissão procederá à abertura dos envelopes Proposta, apresentados pelas empresas, sendo esses documentos examinados e rubricados pelos proponentes e demais pessoas interessadas que estejam presentes à sessão. 5.4 Não serão admitidas impugnações que versem sobre o Edital, por intempestividade, sendo as demais impugnações e protestos, se houver, lavrados em ata, assim como todas as ocorrências que se verificarem no evento. 5.5 Em havendo impugnações pertinentes e aceitas pela Comissão de Licitações, será encerrada a Ata e suspensa a sessão para julgamento das mesmas. 5.6 Não havendo impugnações que possam levar à suspensão dos trabalhos, será encerrada a Ata a qual será assinada pelos interessados.

7

VI - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas de vantagens não previstas no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes.

6.2 Não serão admitidas propostas que apresentem preços irrisórios, simbólicos ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado. 6.3 Na hipótese de todas as propostas apresentarem-se com preços considerados abusivos, acima dos valores de mercado, correntemente aceitos, a Comissão de Licitações poderá marcar novo prazo, de três dias úteis, para que os proponentes apresentem novas propostas, nos termos do artigo 48 da Lei 8.666/93. 6.4 Em qualquer das fases da sessão de julgamento, serão desclassificados os licitantes cujas propostas estiverem em desconformidade com o Ato convocatório. 6.5 Após o julgamento do certame e dos recursos, será adjudicado o objeto à empresa vencedora, sendo homologado o procedimento pelo Prefeito Municipal. 6.6 Todos os procedimentos desta licitação estão embasados na Lei Federal 8.666/93 com as alterações introduzidas pela Lei 8.883/94, aplicando-se subsidiariamente e naquilo que não for conflitante, a legislação civil brasileira. 6.7 A Prefeitura Municipal poderá revogar esta licitação, por interesse público ou anulá-la por vício insanável, motivando sua decisão, nos termos da Legislação citada. 6.8 Não será admitido o consorciamento de empresas ou a cessão de direitos e obrigações do objeto da licitação. 6.9 Fica fixado o Foro de Pitangueiras para dirimir litígios decorrentes deste certame ou da execução do futuro contrato. VII - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE PRESTAÇÃO

DO OBJETO DA LICITAÇÃO

7.1 O contrato decorrente da presente licitação vigorará pelo período de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da respectiva formalização, ou seja, com início em __/__/2010 e seu término em __/__/2011;

8

7.2 A execução da obra deverá ter início no máximo em 05 (cinco) dias após a emissão da ordem de serviço pela Secretaria Municipal de Educação.

7.3 A obra será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. VIII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO / PRESTAÇÃO DO

OBJETO/SERVIÇO

8.1 Na hipótese de ficar constatada qualquer anormalidade nas prestações dos serviços, no que se refere à qualidade dos mesmos, a contratada poderá sofrer penalidades previstas em lei e neste edital, sem nenhum ônus à Prefeitura de Pitangueiras.

IX - DA FORMA DE PAGAMENTO.

9.1 Os pagamentos, serão realizados até o 15º dia útil de cada mês, subseqüente ao mês da prestação dos serviços, através de documentos fiscais apresentados pela empresa contratada. 9.2 O início da contagem do prazo para os pagamentos será a data do recebimento da parcela dos serviços prestados no mês, no quantitativo requisitado, com a devida emissão da nota fiscal correspondente.

9.3 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas Contratada e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 9.4 A Prefeitura Municipal de Pitangueiras deverá reter 11% do valor total da nota de serviços de mão de obras, que será recolhido pelo município ao INSS. 9.5 Será retida também I.R. de acordo com a legislação vigente; 9.6 Se optante pelo regime do SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições), após documentos comprobatórios, não será descontado I.R. conforme legislação vigente; 9.7 Também será retido da empresa contratada o valor correspondente ao ISS. 9.8 Para o recebimento de seus pagamentos, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar à Prefeitura Municipal de Pitangueiras, cópias autenticadas das guias

9

de recolhimento dos encargos trabalhistas como: INSS, FGTS e a relação dos empregados que prestam serviço à Prefeitura de Pitangueiras, bem como as Certidões Negativas de Débitos do FGTS e INSS atualizadas.

X - DA VARIAÇÃO DE PREÇOS

10.1 Os valores apresentados pela empresa vencedora, será fixa e irreajustável durante toda a vigência deste contrato.

10.1.1 Da Alteração Contratual

10.1.1.1 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do § 1º do art. 65 da lei federal 8.666/93.

XI - DO CONTRATO

11.1 A Prefeitura Municipal de Pitangueiras, na qualidade de contratante, convocará a adjudicatária, via fax, após a devida adjudicação do objeto nos termos e para efeitos do art. 64 da Lei nº 8.666/93, para assinar o Termo de Contrato, conforme minuta em anexo, devendo fazê-lo no prazo de 05 dias, a partir do recebimento do chamamento, sob pena de incidir na multa de 30% sobre o valor global do contrato, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis, com base na lei federal 8.666/93. 11.2 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o “Termo de Contrato”, no prazo e condições determinados, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e à multa prevista no tópico antecedente. 11.3 Na hipótese da adjudicatária se recusar a assinar o Contrato, no prazo e condições fixados, a Administração procederá a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, obedecido o disposto no § 2º do art. 64 da Lei n.º 8.666/93.

XII DAS SANÇÕES E PENALIDADES

12.1 No caso de inadimplência da empresa adjudicatória das obrigações e cláusulas estabelecidas no presente Edital, poderá a Prefeitura Municipal de Pitangueiras, unilateralmente, aplicar as penalidades previstas na Lei das Licitações.

12.2 Sem prejuízo da cláusula acima e das sanções administrativas do artigo 87 da Lei Federal nº 8666/93, a Administração poderá aplicar as seguintes sanções:

10

12.3 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo estipulado pela Administração, caracteriza descrumprimento total da obrigação assumida, ensejando a aplicação de multa de 30%, sobre o valor global da proposta.

12.4 Pelo atraso na prestação dos serviços, considerando as condições e o prazo de entrega definido, será aplicada à CONTRATADA multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso até o limite de 10% (dez por cento) do valor global do contrato.

12.5 A recusa em cumprir com a prestação dos serviços equivale a inadimplência contratual, sujeitando a adjudicatária a multa de 30% sobre o valor global da proposta adjudicada.

XIII DA CAUÇÃO CONTRATUAL

13.1 A empresa a que vier a ser adjudicado o objeto da presente licitação deverá apresentar, na data de assinatura do contrato, garantia para assegurar o cumprimento das exigências contratuais, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nas formas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 13.2 A garantia deverá ser mantida atualizada e corrigida monetariamente durante toda a vigência do contrato e será depositada em conta personalizada.

13.3 A garantia será devolvida no final da execução contratual, descontadas eventuais multas ou outros débitos pendentes junto à Prefeitura. 13.4 A empresa que não apresentar a Garantia Contratual (caução) na data da assinatura do contrato perderá o direito de contratar com esta Prefeitura e incorrerá sobre a mesma, as sanções das clausulas XII com a aplicação de multa no percentual de 30% do valor do contrato.

XIV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 14.2 Todo o procedimento do presente certame será divulgado no site desta Prefeitura – www.pitangueiras.sp.gov.br.

11

14.3 As empresas que retirarem o edital por meio eletrônico serão responsáveis pelo envio do aviso de recebimento ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Pitangueiras. Se não enviado este aviso, a empresa poderá ser notificada sobre eventuais alterações do presente edital ou informações prestadas pela Comissão de Licitações. 14.4 Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário Oficial do Estado. 14.5 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada no Departamento de Licitações, desta Prefeitura, após a homologação do certame. 14.6 Eventuais esclarecimentos ou impugnações ao edital deverão ser dirigidas ao Presidente da Comissão de Licitações e protocolizados nos dias úteis, das 08:00 às 17:00 horas, na rua Dr. Euclides Zanini Caldas nº 66 – Centro, nesta cidade, observando o prazo previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 e seguintes. 14.7 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 14.8 Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pitangueiras o direito de no interesse da administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 14.9 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão de Licitações em contrário. 14.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Pitangueiras. 14.11 As empresas poderão, caso queiram, retirar o edital na prefeitura recolhendo uma taxa no balcão de atendimento pelo valor de R$ 50,00.

12

14.12 A Prefeitura Municipal de Pitangueiras não se responsabiliza por documentos (envelopes) enviados via correio ou por qualquer outro meio, que for entregue fora do prazo estipulado no presente Edital. 14.13 Integram o presente Edital os Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX.

Pitangueiras, 09 de abril de 2010.

_______________________ João Batista de Andrade

Prefeito Municipal

____________________________________ Ednei Drude Junior

Técnico em Licitações

__________________________ Daniel Joaquim Rodrigues

Secretário Municipal de Educação

13

ANEXO – I

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2010

PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇO UNITÁRIO (Como determina a §2º, inc.II do art. 40 da lei de licitações 8.666/93)

ITEM DISCRIMINAÇÃO

01

Contratação de empresa, com emprego de material e mão de obra, para execução no regime de empreitada por menor preço global, de serviços de engenharia civil, para Construção da Creche Jardim Pedro de Felício, conforme especificações constantes nas plantas e memoriais em anexo ao Edital.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 424.165,11

14

ANEXO II

PROPOSTA FINANCEIRA

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2010 Licitante Convidado: Endereço: Cidade: Cep: Fone: C.N.P.J: Inscr. Estadual:

ITEM DISCRIMINAÇÃO

01

Contratação de empresa, com emprego de material e mão de obra, para execução no regime de empreitada por menor preço global, de serviços de engenharia civil, para Construção da Creche Jardim Pedro de Felício, conforme especificações constantes nas plantas e memoriais em anexo ao Edital.

VALOR TOTAL R$:

Valor total por extenso: _______________________________________________ ___________________________________________________________________ Atenção: Os demais elementos da proposta poderão ser efetuados em folha(s) apartada(s).

__________________________________ Data, carimbo e assinatura

do Proponente

15

ANEXO - III

TOMADA DE PREÇOS Nºººº 004 /2010

MINUTA DE CONTRATO

I – DAS PARTES

CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Pitangueiras – SP. Pessoa Jurídica de direito público interno, CNPJ - 45.370.707/0001-28, com sede à rua Dr. Euclides Zanini Caldas nº 66, em Pitangueiras, SP, neste ato representada por seu Prefeito em exercício, Sr. João Batista de Andrade.

CONTRATADA (nome)_________________________________, CNPJ - _____________, com sede à Rua _________________________ nº ___, em ______________, Estado de ___, neste ato representada pelo seu ___________, senhor _______________________.

II – EMBASAMENTO LEGAL

2.1 Este contrato rege-se pelas normas do Direito Administrativo, especialmente pela Lei Federal 8.666/93, as alterações introduzidas pela Lei 8.883/94, estando vinculado ao Edital de licitação nºººº 004/2010, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, com suporte financeiro correndo as despesas à conta da seguinte dotação orçamentária:

02.00.00 – Executivo 02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação 02.07.01 – Ensino Infantil 75 – 4.4.90.51.00 12.365.0009.1.015 – CONST. AMPL/REF U.E. INF. CREC

III – OBJETO DESTE CONTRATO

3.1 O Objeto da presente contrato constitui-se na contratação de empresa, com emprego de material e mão de obra, para execução no regime de empreitada por

16

menor preço global, de serviços de engenharia civil, para construção da Creche do Jardim Pedro de Felício, conforme especificações constantes nas plantas e memoriais em anexos ao Edital.

IV – DOS PRAZOS, PREÇOS E PAGAMENTOS.

4.1 A execução da obra deverá ter início no máximo em 05 (cinco) dias após a emissão da ordem de serviço pela Secretaria de Municipal de Educação; 4.2 Os serviços deverão estar finalizados em até 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da emissão da ordem de serviços, pela Secretaria Municipal Educação; 4.3 O valor total dos preços descritos na cláusula III, do presente contrato, será de R$ __________________________(______________); 4.4 Os pagamentos, serão realizados até o 15º dia útil de cada mês, subseqüente ao mês da prestação dos serviços, através de documentos fiscais apresentados pela empresa contratada, contendo o histórico da parcela expedida pela Secretaria Municipal de Educação; 4.5 Os valores pactuados são fixos e irreajustáveis, em conformidade com a Legislação Federal em vigor; 4.6 A obra será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. 4.7 A Prefeitura Municipal de Pitangueiras deverá reter 11% do valor total dos serviços de mão de obras, que será recolhido pelo município ao INSS; 4.8 Será retido também I.R. de acordo com a legislação vigente. 4.9 Se optante pelo regime do SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições), após documentos comprobatórios, não será descontado I.R. conforme legislação vigente; 4.10 Também será retido da CONTRATADA o valor correspondente ao ISS. 4.11 Para o recebimento, a empresa deverá apresentar à Secretaria Municipal de Fazenda, os seguintes documentos: 4.12 Para o recebimento de seus pagamentos, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar a Prefeitura Municipal de Pitangueiras, cópias autenticadas das guias de recolhimento dos encargos trabalhistas como: INSS, FGTS e a relação dos

17

empregados que prestam serviço à Prefeitura de Pitangueiras, bem como as Certidões Negativas de Débitos do FGTS e INSS atualizadas. 4.13 Por ocasião do primeiro pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar cópia autenticada da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica referente a obra, emitida pelo CREA/RS;

V - CLÁUSULAS OPERACIONAIS

5.1 A CONTRATADA, por este instrumento de Contrato Administrativo, se obriga a executar a entrega dos serviços, descrito e caracterizado no objeto do presente contrato com zelo e eficiência. 5.2 Toda a mão-de-obra, equipamentos e demais meios operacionais necessários à entrega dos serviços, assim como o transporte, e alimentação do pessoal envolvido, correrão por conta da CONTRATADA, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, taxas, seguros e tributos incidentes sobre o seu pessoal. 5.3 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 5.4 Ficam expressamente reservadas à CONTRATANTE, as prerrogativas que lhe são conferidas pelos artigos 58 e 59 da Lei 8.666/93, no que tange às alterações contratuais rescisão nas hipóteses elencadas no inciso I do art. 79, fiscalização da execução e aplicação das sanções previstas. 5.5 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento exercitado pela CONTRATANTE. 5.6 Este Contrato rege-se pelas normas do direito administrativo, especialmente o disposto na Lei 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei 8.883/94, aplicando-se subsidiariamente, na omissão e naquilo que não lhe for conflitante, as normas da legislação civil brasileira.

VI – DAS SANÇÕES E PENALIDADES

6.1 No caso de inadimplência da empresa adjudicatória das obrigações e cláusulas estabelecidas no presente Edital, poderá a Prefeitura Municipal de Pitangueiras, unilateralmente, aplicar as penalidades previstas na Lei das Licitações.

18

6.2 Sem prejuízo da cláusula acima e das sanções administrativas do artigo 87 da Lei Federal nº 8666/93, a Administração poderá aplicar as seguintes sanções:- 6.2.1 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo estipulado pela Administração, caracteriza descrumprimento total da obrigação assumida, ensejando a aplicação de multa de 30%, sobre o valor global da proposta. 6.2.2 Pelo atraso na prestação dos serviços, considerando as condições e o prazo de entrega definido, será aplicada à CONTRATADA multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso até o limite de 10% (s) em atraso. 6.2.3 A recusa em cumprir com a prestação dos serviços equivale a inadimplência contratual, sujeitando a adjudicatária a multa de 30% sobre o valor global da proposta adjudicada. 6.2.4 O extrato deste contrato será publicado, na forma da legislação pertinente.

Pitangueiras, ______ de __________________ de 2.010

_____________________________ _____________________________ Contratante Contratada

TESTEMUNHAS: 1ª ____________________________________ 2ª ____________________________________

19

ANEXO IV

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Órgão ou Entidade: Prefeitura Municipal de Pitangueiras Contrato (de origem): TOMADA DE PREÇOS 004/2010 Objeto: Construção da Creche do Jardim Pedro de Felício Contratante: Prefeitura Municipal de Pitangueiras Contratada: _____________________________________________________________________ Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento, se necessário, ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Pitangueiras, ___ de ____________ de 2010.

____________________________________ Prefeitura Municipal de Pitangueiras

João Batista de Andrade

___________________________________

Contratada (Data, assinatura e carimbo da empresa).

20

ANEXO - V

Prefeitura do Município de Pitangueiras

Departamento de Licitações

ATENÇÃO

É de responsabilidade da empresa o envio de recibo do Edital ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Pitangueiras. A não comunicação imediata do recebimento poderá prejudicar a empresa, que não será notificada sobre eventuais alterações ocorridas no decorrer da licitação. O recebimento deverá ser comunicado via fac-símile em mensagem contendo necessariamente todos os elementos do modelo a seguir.

AVISO DE RECEBIMENTO

TOMADA DE PREÇOS nº 004/2010 – Construção da Creche do Jardim Pedro de Felício Empresa:

Endereço:

Cidade: CEP: Estado:

CNPJ:

Telefone: Fax:

E-mail: Data de transmissão:

Pessoa responsável:

Para Departamento de Licitações – Prefeitura Municipal de Pitangueiras – SP Rua Dr. Euclides Zanini Caldas nº 66, Centro, Pitangueiras – SP.

CEP 14.750-000

21

ANEXO - VI MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: CRECHE PROJETADA CONJUNTO HAB. PEDRO DE FELÍCIO CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ÁREA = 570,94m² LOCAL: RUA BENEDITA MAGGIO PIAZENTINI ESQUINA COM RUA ANTONIO SERAMIM TERRENO = 1.199,40m² CIDADE: PITANGUEIRAS - SP OBJETIVOS O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as condições que presidirão o desenvolvimento da referida obra e fixar obrigações e direitos das seguintes entidades envolvidas: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS, designada a seguir como MUNICÍPIO. A EMPRESA, encarregada da execução da obra, designada a seguir como CONSTRUTORA ou PROPONENTE. O acompanhamento técnico da obra será efetuado por um representante do MUNICÍPIO, designado a seguir como FISCALIZAÇÃO. As normas vigentes e aprovadas, as recomendações, as especificações, os métodos de ensaio, as padronizações estipuladas pela ABNT, referentes aos materiais empregados, à mão de obra especializada e aos equipamentos necessários para a perfeita execução da obra, serão rigorosamente exigidos pela FISCALIZAÇÃO. O SIMILAR será aceito pela FISCALIZAÇÃO desde que tenha as mesmas características e qualidades do especificado, e deverá atender as normas, ensaios e métodos estipulados pela ABNT. Deverão ser atendidas pela CONSTRUTORA além das determinações da FISCALIZAÇÃO, as prescrições das empresas concessionárias dos serviços públicos e demais entidades que por circunstância de lei devam ser acatados, inclusive a elaboração e a aprovação de projetos que porventura sejam necessários. A CONSTRUTORA não poderá suprimir, modificar ou acrescentar nada ao projeto, sem a autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.

22

A FISCALIZAÇÃO exercerá todos os atos necessários à verificação rigorosa do cumprimento dos projetos e especificações, tanto no que se refere à qualidade dos materiais, quanto na boa técnica de execução; ficando a CONSTRUTORA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, ocorrendo por sua conta exclusiva as despesas desses serviços. A execução da obra deverá ser realizada com a adição de todas as medidas relativas à proteção dos trabalhadores e pessoas ligadas à atividade da obra, observadas as normas e leis em vigor. A responsabilidade da CONSTRUTORA é integral para a obra contratada nos termos do Código Civil Brasileiro; a presença da FISCALIZAÇÃO não diminui a responsabilidade da CONSTRUTORA. A CONSTRUTORA não poderá em hipótese alguma usar o interior do canteiro de obras, ou quaisquer outras dependências para serem utilizadas como cozinha e ou dormitórios. A CONSTRUTORA deverá fazer no interior do canteiro de obras o seu barracão para almoxarifado, depósito de materiais e administração. Além de sua placa de identificação, a CONSTRUTORA, deverá executar e instalar a placa de padrão do município de acordo com modelo a ser fornecido. As planilhas quantitativas fornecidas deverão ser verificadas, podendo a CONSTRUTORA concordar ou não com as quantidades e itens apresentados. Contudo, a CONSTRUTORA deverá se responsabilizar integralmente pelas quantidades e itens constantes nas planilhas de sua proposta tendo como referência os projetos apresentados que, sempre prevalecerão sobre as planilhas quantitativas ora apresentadas. É obrigação da CONSTRUTORA visitar o local da obra, não podendo sob pretexto nenhum argumentar o desconhecimento de qualquer serviço a ser executado. É obrigação da CONSTRUTORA esclarecer toda e qualquer dúvida sobre o projeto de execução apresentado, bem como sobre o presente MEMORIAL DESCRITIVO, junto a FISCALIZAÇÃO; a fim de dirimir possíveis dúvidas no seu orçamento. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SERVIÇOS PRELIMINARES: A Obra contará com as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento, tais como: escritório local, sanitários, água, energia elétrica e todos os recursos, meios e equipamentos que permitam a execução do trabalho em boas condições de limpeza, higiene e segurança. Pontos para a ligação de água e de energia elétrica serão obtidos nas imediações de implantação do canteiro de obras. A locação e instalação do canteiro de obras deverão ser previamente autorizadas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. INFRA-ESTRUTURA:

23

A terraplanagem da área de implantação de que trata o objeto desta obra será entregue pelo MUNICÍPIO previamente limpa, retirando-se todos eventuais entulhos, vegetação, gramas e outros resíduos. O MUNICÍPIO realizará a raspagem superficial e nivelamento do solo nas cotas de níveis indicadas em projetos com equipamentos mecânicos tipo pá carregadeira e acabamentos finais com moto niveladora para início das obras. A terraplanagem será estendida ao entorno da edificação correspondente à largura de 4,00m onde a CONSTRUTORA realizará a pavimentação com calçadas de concreto desempenado, a implantação de canaletas de águas pluviais e a proteção de taludes com plantio de grama. Sob a responsabilidade integral da CONSTRUTORA que será devidamente verificada pela FISCALIZAÇÃO, serão demarcados os eixos planimétricos e as referências altimétricas de níveis, acompanhando com fidelidade todas as informações constantes no projeto executivo. Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de níveis, a CONSTRUTORA fará comunicação por escrito à FISCALIZAÇÃO que procederá a verificação e aferição dos marcos e piquetes. A ocorrência de erros na locação da obra projetada implicará à CONSTRUTORA, na obrigação de proceder por sua conta, nos prazos estipulados, as modificações, demolições e reposições que se fizerem necessárias, a juízo da FISCALIZAÇÃO, ficando, além disso, sujeita às sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o contrato firmado entre as partes e o presente MEMORIAL DESCRITIVO. Depois de atendidas pela CONSTRUTORA todas as exigências formadas pela FISCALIZAÇÃO, esta dará por aprovada a locação, sem que tal ato prejudique de qualquer modo o disposto no item anterior. A locação será constituída de um gabarito esquadrejado e nivelado em madeira, locado por coordenadas topográficas com equipamento de precisão, pintada com tinta látex e com os respectivos eixos devidamente marcados e identificados com tinta látex, deverão corresponder com fidelidade aos projetos de ARQUITETURA E ESTRUTURA. O trabalho deverá ser executado e conferido por instrumentos por profissional habilitado e de acordo com as coordenadas e cotas constantes nos projetos. As cavas para fundações e outras partes da obra prevista abaixo do nível do terreno serão executadas de acordo com as cotas indicadas em projeto, devidamente escoradas e protegidas de maneira a permitir a perfeita execução com segurança a céu aberto. Todos os trabalhos de aterro e reaterro das cavas de fundações, assim como as outras partes das obras previstas abaixo do nível do terreno, serão executadas com solo de boa qualidade, desprovido de resíduos vegetais ou entulhos, em especial argila arenosa, compactado mecanicamente em camadas sucessivas com espessura máxima de 30 cm, copiosamente molhado e devidamente apiloado. As fundações deverão ser executadas em estacas perfuradas e escavadas MECANICAMENTE no local de implantação demarcado. O concreto será usinado com resistência fck ≥ 15MPa, de acordo com a norma NBR-6118/82, segundo as cargas

24

indicadas em projeto. Confirmar com o projeto estrutural a montagem das armações em Aço CA-50A e Aço CA-60B que estarão devidamente indicadas nas bitolas especificadas. Sobre as estacas perfuradas, escavadas, arrasadas e concretadas serão executados os blocos e as vigas baldrames com formas de madeiramento comum, tratadas com desmoldantes apropriados instaladas as armaduras metálicas, devidamente dimensionadas em concreto usinado com resistência fck ≥ 20MPa, vibrado mecanicamente por equipamento tipo mangote com acionamento elétrico, com armações em Aço CA-50A e Aço CA-60B que estarão devidamente indicadas nas bitolas especificadas. Atendendo as normas da ABNT e os projetos estruturais específicos. Após a cura do concreto armado e a desforma de toda a infra-estrutura, as vigas baldrames deverão ser devidamente impermeabilizadas com argamassa polimérica para formar a cristalização. O material deverá ser aplicado em três demãos sucessivas e cruzadas. As cavas e as valas excedentes deverão ser preenchidas com reaterro apiloado com solo de boa qualidade desprovido de resíduos vegetais ou entulhos. ALVENARIA ESTRUTURAL: Conforme as indicações e ilustrações dos projetos de Arquitetura e Estrutura todos os pilares, vigas e lajes devidamente dimensionados, serão executados em concreto armado com resistência fck ≥ 20Mpa. Os painéis de formas serão confeccionados com placas plastificadas, em boa qualidade, devidamente inter-travados para resistir à vibração mecânica do concreto. As armaduras em aço receberão espaçadores plásticos ou em material similar como forma de atender aos cobrimentos mínimos estipulados pela norma e devidamente indicados em projetos. Os escoramentos de pilares e vigas poderão ser metálicos ou em madeira, desde que atendam aos esforços próprios e aos carregamentos completos da estrutura de concreto armado. A desforma não poderá ocorrer antes de 21 dias sendo que prazos diferenciados ou mudanças em materiais serão comunicados previamente à FISCALIZAÇÃO. licos ou em madeira, desde que atendam aos esforços pr cobrimentos mnte intertravados para resistir. As lajes serão pré-fabricadas em treliça armada, sendo as lajotas em material cerâmico, conforme os carregamentos discriminados nos projetos de estrutura, com suas respectivas sobrecargas indicadas para uma montagem perfeita e segura. O escoramento da laje recomendado poderá ser em estrutura metálica com desforma prevista para 21 dias após a concretagem de capeamento. Atentar para a concretagem simultânea das vigas e do capeamento de laje indicado em projeto para evitar junta de dilatação no sistema Viga/Laje. Prazos de escoramentos menores que o estipulado neste Memorial Descritivo deverão ser previamente autorizados pelo fabricante de lajes e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. Ao término do capeamento das lajes com concreto usinado bombeado, a CONSTRUTORA, deverá aguardar um tempo de no mínimo 4 horas para iniciar o processo de cura úmida

25

sobre a concretagem recém realizada. Toda a superfície da laje poderá receber uma camada de areia média ou sacos de estopas devidamente costurados ou amarrados, ancorados em pontos de apoio sobre paredes ou formas de vigas. Após a fixação dos sacos de estopa ou do espalhamento de areia, toda a superfície será molhada até que o material sobre o concreto fique totalmente saturado de água. Esta condição úmida deverá prorrogar-se pelo período mínimo de cinco dias consecutivos da concretagem. A Estrutura de madeira do pátio coberto será em uma água e deverá ser sustentada por pilares de concreto armado. O fornecedor da estrutura de madeira deverá fornecer o projeto das treliças em conjunto com as terças em madeira dimensionadas ao padrão arquitetônico concebido para a cobertura sem ultrapassar o limite das platibandas sobre a laje. O projeto será acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. Em caso de modificação de algum elemento estrutural a FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada e emitirá sua decisão para continuidade dos serviços. DIVISÓRIAS: Todos as divisórias serão de granito com espessura de 3 mm, assentadas com massa de cimentos e areia conforme especificações da ABNT e receberão ferragens em latão cromado. Os caixilhos metálicos receberão vidros em cristal comum, tipo canelado, incolores, na espessura de 4mm, assentados com duas demãos de massa na cor do caixilho especificada pelo padrão do MUNICÍPIO. COBERTURA: licos ou em madeira, desde que atendam aos esforços pr cobrimentos mnte intertravados para resistir As lajes serão pré-fabricadas em treliça armada, sendo as lajotas em material cerâmico, conforme os carregamentos discriminados nos projetos de estrutura, com suas respectivas sobrecargas indicadas para uma montagem perfeita e segura. O escoramento da laje recomendado poderá ser em estrutura metálica com desforma prevista para 21 dias após a concretagem de capeamento. Atentar para a concretagem simultânea das vigas e do capeamento de laje indicado em projeto para evitar junta de dilatação no sistema Viga/Laje. Prazos de escoramentos menores que o estipulado neste Memorial Descritivo deverão ser previamente autorizados pelo fabricante de lajes e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. Ao término do capeamento das lajes com concreto usinado bombeado, a CONSTRUTORA, deverá aguardar um tempo de no mínimo 4 horas para iniciar o processo de cura úmida sobre a concretagem recém realizada. Toda a superfície da laje poderá receber uma camada de areia média ou sacos de estopas devidamente costurados ou amarrados, ancorados em pontos de apoio sobre paredes ou formas de vigas. Após a fixação dos sacos de estopa ou do espalhamento de areia, toda a superfície será molhada até que o material sobre o concreto fique totalmente saturado de água. Esta condição úmida deverá prorrogar-se pelo período mínimo de cinco dias consecutivos da concretagem.

26

A estrutura madeira será executada em em vigas aparelhadas conforme projeto e receberá telhas cerâmicas tipo romana. Toda a estrutura de madeira estará apoiada em elementos estruturais de concreto ou blocos de concreto para a sua devida sustentação e travamento NOTAS PARA A MONTAGEM: Toda a peça da estrutura entregue na obra devem ser armazenadas e manuseadas de tal forma que não sejam submetidas a tensões excessivas, nem sofrerem danos. Nos serviços de montagem a estrutura deve ser fixada de forma que possa absorver as cargas permanentes de montagem e da ação dos ventos. As ligações permanentes soldadas ou parafusadas só devem ser completadas depois que à parte da estrutura, que vai se tornar rígida após a execução de tais ligações, seja devidamente alinhada, nivelada e aprumada. Entretanto a segurança durante a montagem deve ser garantida a todo o momento. As soldas devem ser executadas obedecendo fielmente o disposto nas normas da A.B.N.T. e A.C.I. Os rufos e as calhas de captação de águas pluviais completam serviços da estrutura metálica e poderão ser em chapa galvanizada ou em fibra de vidro, a ser escolhida e definida a critério da FISCALIZAÇÃO. A CONSTRUTORA deve identificar as peças para facilitar sua montagem, bem como fazer constar o tipo de aço empregado, para maior controle da inspeção. Além dos procedimentos de controle de qualidade do fabricante, o material e a qualidade dos serviços devem ficar permanentemente sujeitos à inspeção por parte da FISCALIZAÇÃO. DETALHES DA COBERTURA A cobertura será executada em telha cerâmica tipo romana e ou portuguesa, apoiadas em terças de madeiras sobre estrutura de madeira no comprimento de 3,05m devidamente indicada em projeto. Cuidados especiais deverão ser tomados com o recebimento, estocagem e manuseio das telhas afim de não provocarem danos e quebras nas mesmas. O fornecimento de material e mão de obra para execução da cobertura, deverá ser completo, incluindo todas as peças de arremates, e peças de fixações. Atenção especial deverá ser dada para a perfeita execução da obra a fim de garantir sua completa estanqueidade.

27

REVESTIMENTO: Todas as paredes, pilares e vigas em geral receberão chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 de maneira a compor uma superfície homogênea para a perfeita aderência do emboço desempenado a ser aplicado. Nas paredes em geral, o emboço será desempenado e aprumado com argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:11. Nas junções entre as vigas de concreto com as alvenarias de tijolos cerâmicos o revestimento deverá receber uma tela metálica em sua composição, para evitar as fissuras de dilatação. Nas paredes onde houver azulejos, após a fase de chapisco, o emboço será executado no traço 1:2:9. Nas salas de aula se for necessário a instalação de quadro negro ou lousa, as paredes deverão ser revestidas com argamassa peneirada de cimento e areia no traço 1:3. Os compartimentos sanitários, a cozinha, a área de serviço e instalações de cantina receberão azulejos brancos 20x20cm, assentados com argamassa de cimento colante, com juntas a prumo até a altura de 2,02m. A critério da FISCALIZAÇÃO, os azulejos brancos poderão conter em seu painel de composição, faixas coloridas de destaque, ou assentamento em diagonal ou outro partido arquitetônico conforme as conveniências ou padrões do MUNICÍPIO. ESQUADRIAS: As portas de madeira com fechadura tipo chave com tambor, serão assentadas em batentes metálicos de ferro onde houver paredes em alvenaria conforme indicadas em projeto. Nas divisórias de granilite instaladas nos sanitários, os batentes serão de aço chumbados quando da confecção das placas de granilite e as portas de madeira fixadas com fechadura tipo trinco. As portas serão lixadas, masseadas e receberão acabamento em pintura tipo esmalte ou tinta a óleo. As dobradiças e fechaduras deverão ser cromadas. Os trincos dos compartimentos sanitários serão do tipo livre/ocupado. Todos os caixilhos e requadros de aço serão confeccionados em perfis e chapas metálicas padronizadas de acordo com as especificações em projeto. As portas metálicas em chapa poderão ser adquiridas como material padronizado em dimensões comerciais em lojas especializadas desde que aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. Todos os perfis e chapas metálicas deverão receber duas demãos de primer, independente de qualquer futura pintura que venha receber após a instalação. Conforme as indicações e ilustrações dos projetos de Arquitetura e Estrutura todos os pilares, vigas e lajes devidamente dimensionados, serão executados em concreto armado com resistência fck ≥ 20Mpa. Os painéis de formas serão confeccionados com placas plastificadas, em boa qualidade, devidamente inter-travados para resistir à vibração mecânica do concreto. Todas as cintas da creche serão edificadas em tijolo cerâmico maciço, assentadas com argamassa mista com cal hidratada no traço 1:2:8 nas espessuras devidamente indicadas em projeto.

28

PISO INTERNO / EXTERNO: Ao término de todas as instalações hidráulicas, elétricas, de lógica e de telefonia, onde houver necessidade haverá envelopamento de tubulação com concreto. Nas áreas externas após o reaterro apiloado de valas e valetas, a superfície será toda compactada mecanicamente para receber o piso em concreto usinado fck = 18,0Mpa, com tela em aço tipo Q92, desempenada e polida com equipamento rotativo, na espessura de 7cm com dilatação, através de corte mecânico a cada 2,00m, Nos compartimentos internos, após o reaterro apiloado de valas e valetas, a superfície será toda compactada mecanicamente para receber o contrapiso em concreto usinado fck = 18,0Mpa. Entre as superfícies de solo compactado e concreto usinado deverá ser instalado filme plástico para o devido isolamento dos materiais. Em todos os compartimentos haverá um rodapé desempenado, polido com altura de 7,0cm do mesmo material do piso de granilite com boa resistência. Nas rampas e nos acessos deverão ser previstos bordas de alvenaria de 20cm como forma de isolar o pavimento do jardim. Os acabamentos de pavimentação ficam definidos da seguinte maneira: Piso tipo granilite: salas de aula, sanitários masculino e feminino, cozinha, área de serviço coberta, sanitário para portador de deficiência, sanitários funcionários, circulação 1, sala de professores, entrada de professores e funcionários, diretoria, almoxarifado, secretaria, sala de reuniões, cantina, despensa, cozinha, circulação 2, área de serviço. Haverá rodapé de 7cm de altura do mesmo tipo de material, ou seja de granilite. Piso em concreto desempenado polido: no pátio coberto, no pátio descoberto e na entrada de alunos. Piso em concreto desempenado: nas rampas de acesso e nas calçadas externas. Haverá uma canaleta hidráulica tipo ½ cana de 30cm separando as áreas pavimentadas das áreas de jardim VIDROS: Todos os caixilhos metálicos receberão vidros em cristal comum, tipo canelado, incolores, na espessura de 4mm, assentados com duas demãos de massa na cor do caixilho especificada pelo padrão do MUNICÍPIO e espelhos de 0,40x0,60 de espessura de 4 mm. INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS: ÁGUA FRIA Toda a rede foi dimensionada e deverá ser executada de acordo com as especificações da NB-92, NBR 5680 da ABNT. Todas as tubulações e conexões serão executadas em PVC, soldável rígido, marrom, classe 15, tipo ponta e bolsa para os tubos, e bolsa para as conexões de acordo com as especificações da NBR 5680/ABNT, em cloreto de polivinila não plastificado, por aditivos, por extrusão.

29

ESGOTO SANITÁRIO Os coletores foram dimensionados de acordo com a NBR 8160 da ABNT. Deverão ser executados respeitando as declividades mínimas especificadas em projeto. As colunas de ventilação foram dimensionadas em função do número de aparelhos utilizados, e serão executados de acordo com o projeto. As caixas sifonadas e ralos secos, serão cilíndricos de PVC rígido EB-608, com grelha e porta grelha cromada nas dimensões indicadas em projeto. Todas as tubulações e conexões serão executadas em PVC rígido branco, tipo ponta e bolsa para tubos e bolsa para as conexões, em cloreto de polivinila não plastificado, com aditivos por extrusão fabricados conforme normas EB-608 ABNT, NB 8160/83. e dimensões segundo a NBR 5680 ABNT (PB 277777), com pontas e bolsas dotadas de virola para junta elástica com anel de borracha. Os esgotos serão captados por caixa de inspeção e serão ligados á rede pública, conforme indicado em projeto. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO A proteção contra incêndio será feita através de extintores, alarme, iluminação de emergência, sinalização adequada, rede de hidrantes, controle de materiais de acabamento, segurança estrutural e brigada de incêndio tudo de acordo com o Decreto 46.076/01 e Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiro e projeto executivo apresentado. Para rede de hidrantes foi dimensionada uma reserva de água e conjunto motor-bomba exclusivo. O conjunto motor - bomba será instalado quando da construção da escola. As tubulações e conexões serão de Ferro galvanizado, segundo especificações NBR 5580/84 ABNT. A execução das instalações de Prevenção e Combate à Incêndio deverá aguardar a orientação do projeto pelo Corpo de Bombeiros bem como confirmadas com o projeto aprovado, para serem atendidas rigorosamente todas as exigências. APARELHOS SANITÁRIOS Todas as louças serão brancas seguindo a linha standard. O fornecimento deverá incluir peças de fixações e conexões para interligação com a rede de água fria. As peças e acessórios de embutir, como papeleiras, saboneteiras e cabides serão de louças da mesma linha, cor e fabricação, salvo determinação contrária em projeto.

30

Os acabamentos hidráulicos em lavatórios, bancadas, divisórias, prateleiras serão granito polido. Serão aceitos os seguintes modelos: Cinza Andorinha, Arabesco, Cinza Mauá, Ocre Itabira, Marrom São Paulo, ou outras pedras similares a ser definida pela FISCALIZAÇÃO. METAIS SANITÁRIOS Os metais dos equipamentos hidráulicos serão constituídos de latão cromado de boa qualidade, devendo, os registros e acessórios acompanhar o acabamento dos metais principais de acordo com as bitolas especificadas em projeto. Canoplas metálicas farão o acabamento necessário entre os metais e as superfícies verticais. O fornecimento deverá incluir todas as peças e mão de obra necessária para a perfeita instalação de uso de todas as louças sanitárias, mictórios, pias, lavatórios e dos demais equipamentos hidráulicos. ÀGUAS PLUVIAIS: Todas as tubulações e conexões serão executadas em PVC, com junta elástica, branca, conforme normas EB-608, NB 611/81 ABNT. Para as tubulações em ferro fundido serão determinantes as normas NBR 9651/86 da ABNT. Todos os condutores verticais aparentes e suas conexões entre a laje impermeabilizada e a caixa de passagem no solo, serão executadas em ferro galvanizado 100mm (4”), embutidos e com roscas onde necessário, segundo especificações NBR 5580/84 ABNT. Após a instalação com os respectivos suportes de fixação, deverão ser tratados com primer específico para receber tinta esmalte na cor padrão do MUNICÍPIO. A captação das águas pluviais será feita através de caixas de passagem com grelhas metálicas e serão coletadas com redes horizontais com inclinação de 2% até serem lançadas a sarjeta do logradouro público. TESTES Todas as tubulações de água fria serão testadas de acordo com as Normas da ABNT, com pressão de 1,5 vezes a pressão máxima de serviço durante o mínimo de 24 horas, as tubulações não poderão apresentar vazamentos. Toda a tubulação deverá ser testada com ar comprimido, numa pressão de 3,00mca, no mínimo durante 20 minutos. Toda a impermeabilização dos baldrames será realizada com argamassa polimérica ou em outro material similar. Nas paredes externas, ao longo de todo seu perímetro na altura de 60cm deverá ser aplicado o impermeabilizante em três demãos cruzadas conforme instruções do fabricante. Observar que nesta faixa de alvenaria, as fiadas de tijolos cerâmicos não podem conter cal o seu traço de composição. A laje da marquise de entrada será impermeabilizada com manta asfáltica após prévio preparo superficial horizontal e vertical com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Após a aplicação da manta asfáltica deverá ser colocada uma proteção mecânica com

31

argamassa armada com tela metálica composta de cimento e areia também no mesmo traço. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E SPDA: Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados, serão transportados, estocados, manuseados de acordo com as recomendações expressas de cada fabricante. As instalações elétricas serão efetuadas por empresa especializada que deverá incluir nos seus custos as ferramentas, andaimes, materiais, equipamentos de segurança e testes necessários para a perfeita execução da obra. A CONSTRUTORA deverá às suas expensas, elaborar, aprovar e se responsabilizar integralmente pela execução da obra, junto a CPFL inclusive emitindo ART do engenheiro responsável. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A execução dos serviços será feita de acordo com o que prescreve as Normas ABNT, NTU01 da CPFL. Eletrodutos: Os tubos que forem cortados deverão ser escareados a fim de serem removidas as rebarbas. Os eletrodutos nos diâmetros até 20 mm (3/4") , poderão ser curvados a frio, observando-se que não haja estrangulamento de sua secção. Para diâmetros acima de 20 mm (3/4") deverão ser utilizadas curvas pré-fabricadas. A ligação dos tubos entre si será executada por meio de luvas rosqueadas, que deverá aproximá-los até que se toquem, a fim de assegurar a continuidade na superfície da canalização, continuidade elétrica e resistência mecânica equivalente à da tubulação. As conexões dos eletrodutos às caixas serão obtidas com uso de buchas e arruelas, sendo que as tubulações deverão ter um desvio mínimo de 1% em direção à caixa para evitar o acúmulo de água. Enfiação A enfiação dos condutores na rede de eletroduto só será executada após a conclusão do emboço das paredes e tetos. Para facilitar a enfiação poderão ser empregados como lubrificantes: talco industrial ou parafina. As emendas somente poderão ser executadas nas caixas, devendo ser soldadas para manter-se a condutibilidade elétrica, e logo após, serão revestidas com fita autodifusão e fita isolante equivalente ao dos condutores. O condutor neutro não deverá ser interrompido em seu trajeto e tampouco ser colocado disjuntor para o mesmo.

32

OS MATERIAIS Os materiais a serem utilizados além de obedecerem às normas da ABNT deverão ter as seguintes características: Eletrodutos Curvas e luvas serão metálicas, esmaltados interna e externamente do tipo leve, com espessura mínima de parede de 1,50 mm. O diâmetro mínimo a ser utilizado será de 19 mm (3/4"). Caixas de derivação Serão em chapa n.16, esmaltadas interna e externamente, possuindo orelhas que farão parte do corpo das mesmas. Centros de Distribuição Serão executados em chapa de aço no 16 USG, dotados de porta externa com fechadura e espelho interno com porta etiquetas. Possuirão barramento para as fases e neutro, em dimensões adequadas para atender as cargas indicadas em projeto. Haverá barramento independente para o terra. Condutores Serão de cobre, sendo fio FLEX para todas as secções A secção mínima a ser empregada será de 1,5 mm2. Nas instalações abrigadas por eletrodutos , os condutores serão do tipo COPPERSTIC BWF ANTICHAMA ou similar, com isolamento para 750V. Para facilitar a identificação posterior ou manutenção, os condutores deverão obedecer ao seguinte padrão de cores: Fases - Preto/Vermelho Neutro - Azul-Claro Terra - Verde Retorno - Cinza Disjuntores Serão automáticos do tipo termomagnéticos para proteção contra sobrecarga e curtos-circuitos. Os disjuntores bi e trifásicos possuirão alavanca única de comando. Tomadas Todas as tomadas de 127V ou 220 V terão um aterramento de proteção e seus circuitos serão independentes do sistema de iluminação. ILUMINAÇÃO

33

O nível geral de iluminação foi calculado segundo a utilização dos espaços, atendendo as normas da ABNT. A iluminação interna e externa será feita conforme especificações do projeto elétrico. As luminárias quando não definidas em projeto serão especificadas pela FISCALIZAÇÃO. ATERRAMENTO Junto ao quadro de medição, deve ser executado o aterramento através de cabo de cobre nu diâmetro 25 mm2, sem emendas e hastes cobreadas tipo Cooperweld, diâmetro 5/8"e 3.00 m de comprimento. PÁRA-RAIOS – SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) Será instalado um sistema de Pára-Raios para proteção contra descargas atmosféricas, nos locais indicados em projeto. Ficará por conta da CONTRATADA o desenvolvimento de projeto com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do SPDA. O valor de resistência de terra não deverá exceder a 10 Ohms devendo para isto serem utilizadas o número de hastes necessárias. DIVERSOS A entrada de energia será aérea, através de poste em concreto DT 7,5/300daN, caixa para medição Tipo MT e instalados conforme norma NT01da CPFL. Os valores de carga instalada e demandas estão especificados em projeto, bem como o detalhamento do posto de medição, caixas de passagem subterrâneas, quadros de distribuição e aterramentos. Os pontos de tomada de telefonia deverão constar de tomada quatro pinos padrão Telebrás e tubulação deverão conter arame guia p/ futura instalação de fiação telefônica. PINTURA: Todas as superfícies de pilares, vigas e alvenarias, bem como as lajes, sejam nas áreas internas ou externas, serão pintadas com tinta látex acrílico nas cores a serem definidas pela FISCALIZAÇÃO em conformidade com o padrão do MUNICÍPIO. Antes de iniciar os serviços as superfícies serão preparadas, lixadas e limpas com o objetivo de remover todas as impurezas e oleosidades que prejudiquem a pintura a ser realizada.

34

A primeira demão será de fundo preparador de paredes ou selador conforme a necessidade e no mínimo duas demãos de tinta látex acrílico para o perfeito cobrimento das superfícies. A pintura será realizada diretamente sobre reboco de argamassa mista. As salas de aula e as paredes externas obrigatoriamente receberão uma barra impermeável em tinta esmalte ou a óleo. As Esquadrias de Madeira após preparação receberão massa a óleo, fundo sintético nivelador e no mínimo duas demãos em esmalte sintético ou tinta a óleo. As Esquadrias Metálicas após a preparação para remoção de graxas, óleos, poeiras e outras impurezas receberão fundo preparador antioxidante e no mínimo três demãos em esmalte sintético. As calçadas internas, o pátio interno coberto e o pátio descoberto receberão pintura em tinta apropriada para pavimentação com no mínimo duas demãos até o perfeito cobrimento superficial. A Estrutura Metálica poderá ser montada com a pintura previamente realizada. Entretanto nos locais arranhados ou nos encaixes, soldas e outras solidarizações realizados no local, deverão ser devidamente retocados para a perfeita homogeneização. Os quadros negros das salas de aula se definidos pela FISCALIZAÇÃO, deverão ser pintados diretamente sobre as paredes revestidas com argamassa de cimento e areia, regularizadas com massa corrida acrílica e tinta específica para tal uso na cor verde escuro em quantas demãos sejam necessárias até o perfeito cobrimento superficial. SERVIÇOS EXTERNOS: As alturas de todos os alambrados estão definidas no projeto (folha 01 – Arquitetura). O alambrado do quintal será instalado em locail definido em projeto e reformado (soldado) em todos os locais danificados. O alambrado do quintal será composto de telas de arame malha 3”x3” em acabamento galvanizado e será fixado em tubos metálicos de 2” chapa 16 na posição vertical e de 1 ½” na posição horizontal, devidamente engastados na extremidade inferior em brocas e alvenaria de blocos de concreto armado. Será de responsabilidade do MUNICÍPIO a confecção do alambrado completo com locais definidos no projeto e será com tela malha 3” e com mourões de concreto. Ressalto que o PAISAGISMO encontra- se em anexo em Memorial do paisagismo. CONDIÇÕES GERAIS 1. Todos os serviços estão sujeitos à fiscalização e aprovação da Divisão de Engenharia e Manutenção do MUNICÍPIO, para esse fim, que verificará a qualquer tempo, e para isso terá livre acesso ao local dos serviços. A Fiscalização poderá a qualquer

35

momento, rejeitar qualquer material que julgar em desacordo com o projeto, memoriais e planilhas. 2. A CONSTRUTORA obriga-se a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela Fiscalização, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da correspondência pertinente ao assunto. 3. A CONSTRUTORA obriga-se a corrigir por conta própria, e sem ônus para o MUNICÍPIO, qualquer serviço que apresente defeitos ou vícios, devido ao emprego de material impróprio ou rejeitado pela Divisão de Engenharia do MUNICÍPIO, deficiência de mão-de-obra, etc., durante o prazo de 02 (dois) dias a contar da data do recebimento da ordem atinente ao assunto. 4. Os serviços impugnados pela Divisão de Engenharia do MUNICÍPIO na vistoria final da obra deverão ser refeitos pela CONSTRUTORA, num prazo de 02 (dois) dias, a contar do recebimento da notificação pertinente ao assunto, sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO. 5. É de inteira responsabilidade da CONSTRUTORA, na obra no que concerne à higiene e à observância às Normas de Segurança do Trabalho nas atividades de construção civil, 6. Deverá ser mantido pela CONSTRUTORA, perfeito e ininterrupto, serviço de vigilância, cabendo-lhe toda responsabilidade por qualquer dano decorrente de negligência durante a execução da obra, até sua entrega definitiva. 7. A CONSTRUTORA deverá manter na obra, pessoal capacitado e compatível, de maneira que a execução dos serviços não sofra interrupções até sua conclusão. 8. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem por ventura aconselhável a substituição de alguns dos materiais ou serviços, por outros equivalentes, esta substituição só poderá ser efetuada mediante expressa autorização por escrito da Divisão de Engenharia do MUNICÍPIO. 9. A CONSTRUTORA será responsável integralmente por danos causados a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão durante a execução dos serviços contratados pela Divisão de Engenharia do MUNICÍPIO. 10. Não será admitido a sub-empreitada total ou parcial dos serviços, e nem consórcios de firmas, sendo de exclusiva responsabilidade da CONSTRUTORA a execução de todos os serviços. 11. Todos os materiais a serem empregados nos serviços, deverão ser novos, comprovadamente de 1ª qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações do presente edital. 12. Os ajustes de cotas, bem como qualquer alteração do projeto de Arquitetura, devido a fatores imprevisíveis, só poderão ser determinados em acordo com a Divisão de engenharia do MUNICÍPIO. DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS “CIVIL” A Construção da ESCOLA PROJETADA JARDIM SUMARÉ com área de 1.154,63m², localizada na RUA RUBENS PETERNELI ESQUINA COM RUA FELÍCIO ABATE em terreno de 3.362,44m², na cidade de Pitangueiras, Estado de São Paulo, em conformidade com os Projetos de Arquitetura, os Projetos de Estrutura, os Projetos Hidráulicos, os Projetos Elétricos, os Projetos de Bombeiros, os Memoriais Descritivos e as Planilhas Orçamentárias, deverá atender ao conteúdo de todos os detalhes, especificações e orientações indicadas. Eventuais modificações nos projetos ou substituições de materiais

36

só poderão ser aceitas mediante prévia autorização por escrito da Divisão de Engenharia do MUNICÍPIO. CONSIDERAÇÕES GERAIS Generalidades: O presente memorial refere-se aos serviços discriminados acima, do qual são partes integrantes os seguintes projetos: Arquitetura A01A – Planta Baixa/Locação Arquitetura A02 – Planta cobertura Arquitetura A03 – Cortes/Fachada Arquitetura A04 – Implantação e detalhes construtivos Estrutura EST01 – Locação de estacas e pilares/Armação das estacas Estrutura EST02 – Forma da fundação, armação de blocos, vigas baldrames e pilares Estrutura EST03 – Formas da Cobertura e vista da platibanda Estrutura EST04 – Armação das vigas da cobertura – Parte 1 Estrutura EST05 – Armação das vigas da cobertura – Parte 2 Estrutura EST06 – Armação das vigas da cobertura – Parte 3 Estrutura EST07 – Armação das vigas da cobertura – Parte 4 Estrutura EST08 – Muro de divisa Hidráulica H01 – Planta baixa, distribuição de água fria, Captação de esgotos e àguas pluviais. Hidráulica H02 – Planta cobertura,Distribuição de AF/Barrilete e Captação de àguas Pluviais Hidráulica H03 – Água fria e isométricos Hidráulica H04 – Detalhes de esgoto Elétrica EL01 –Distribuição interna Elétrica EL02 – Distribuição externa e alimentação QDF Elétrica EL03 – Quadros de distribuição Projeto Técnico de Prevenção e Combate a Incêndios 01/02 Projeto Legal de Prevenção e Combate a Incêndios 02/02 Paisagismo 01*** Paisagismo 02*** ***NOTA: Projetos a serem desenvolvidos com a liberação de recursos CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS 1. Todo o serviço referente a qualquer das instalações deverá ser executado por profissional habilitado e as ferragens e ferramental devem ser de utilização apropriada e adequada ao material aplicado e serviços.

37

2. Qualquer alteração ou adaptação do projeto só poderá ser feita com a autorização escrita da Divisão de Engenharia do MUNICÍPIO. 3. A execução dos serviços deverá obedecer às prescrições contidas na A.B.T.N. peculiares a cada tipo de serviço, inclusive instalações em geral. 4. Obedecer rigorosamente às prescrições e recomendações dos fabricantes dos diversos materiais empregados. 5. Atender este caderno “MEMORIAL DESCRITIVO”. DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS 1. À Divisão de Engenharia do MUNICÍPIO caberá a montagem de uma planilha orçamentária e quantitativa, e os serviços que por ventura não tiverem quantificado nesta planilha, deverão ser considerados pela CONTRATADA nos cálculos unitários, inclusive os serviços tipo suportes: interligações, escoamentos, fixações, acabamentos até a pintura nas interligações e processos intermediários para atender o objetivo final da licitação. 2. Durante a execução deverá ser usado todo material especificado nos projetos, memoriais e anexos, inclusive marcas especificadas. O não atendimento significará a retirada do material aplicado incorretamente, sem ônus para o MUNICÍPIO. DISPOSIÇÕES FINAIS 1. O preço ofertado deverá prevalecer para a entrega definitiva de todos os serviços e fornecimento de material necessário a MUNICÍPIO. 2. A contratada responderá pela solidez, segurança e perfeições da obra e serviços por ela executados. 3. A contratada deverá recolher e apresentar à Divisão de Engenharia do MUNICÍPIO, a devida A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) da referida obra. 4. Deverão ser obedecidas as Normas Técnicas pertinentes da ABNT, para cada caso, bem como as normas pertinentes ao D.N.S.T. 5. No que concerne a segurança do trabalho, a firma contratada deverá acatar as recomendações da Divisão de Engenharia do MUNICÍPIO, para a boa execução dos trabalhos. 6. Os equipamentos de proteção individual e/ou coletiva, correrão por conta da contratada. 7. À contratada caberá a supervisão e Administração necessária à execução da obra. 8. Todos os encargos sociais regidos pela C.L.T., dissídios coletivos, acordos sindicais, etc., relativo aos trabalhadores envolvidos na obra correrão exclusivamente por conta da firma contratada, inclusive indenizações trabalhistas ou por acidente de trabalho diretamente ou indiretamente relacionado à obra. PLANILHAS QUANTITATIVAS - CONSIDERAÇÕES GERAIS As planilhas quantitativas fornecidas deverão ser verificadas, podendo a CONSTRUTORA concordar ou não com as quantidades, valores e itens apresentados. Contudo, a CONSTRUTORA deverá se responsabilizar integralmente pelas quantidades,

38

valores e itens constantes nas planilhas de sua proposta, tendo como referência os projetos apresentados que, sempre prevalecerão sobre as planilhas quantitativas ora apresentadas. É obrigação da CONSTRUTORA visitar o local da obra, não podendo sob pretexto nenhum argumentar o desconhecimento de qualquer serviço a ser executado. É obrigação da CONSTRUTORA esclarecer toda e qualquer dúvida sobre o projeto de execução apresentado, bem como sobre o presente MEMORIAL DESCRITIVO, junto a Divisão de Engenharia da PREFEITURA e a firma projetista, a fim de dirimir possíveis dúvidas.

Anderson Alexandre Engenheiro Civil Municipal

CREA N.º 5060332328 – ART N.º 92221220090462129

39

ANEXO VII PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CRECHE JARDIM PEDRO DE FELÍCIO CD/PDF

ANEXO VIII

PLANTA BAIXA CRECHE JARDIM PEDRO DE FELÍCIO

CD/PDF

ANEXO IX CRONOMAGRA FÍSICO FINANCEIRO CRECHE JARDIM PEDRO DE FELÍCIO

CD/PDF