TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIAPA;-;" TJ/AIJ'\\/-2016/26027

N° 34/16-SINSTRUMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERViÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM ESTADO DA BAHIA,POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTiÇA DOESTADO DA BAHIA E A ACECO TI S.A

O ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nO13.937.032/0001-60,por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DA BAHIA, órgão doPoder Judiciário, inscrito no CNPJIMF sob nO13100722/0001-60,com sede e foro nestacidade do Salvador, Estado da Bahia, na Quinta Avenida, nO560, Centro Administrativoda Bahia - CAB, representado pela sua Presidente, Desembargadora MARIA DOSOCORRO BARRETO SANTIAGO, adiante denominado simplesmenteCONTRATANTE, e, do outro lado, A ACECO TI S.A, inscrita no CNPJ sob nO43.209.436/0001-06,com sede na Rua José Semião Rodrigues Agostinho, 1370, Unidade 04,Condomínio Centro Logístico Embu, Embu das Artes-SP, doravante designadasimplesmente CONTRATADA, representada pelos procuradores, KLEBER ALVES DASILVEIRA, inscrito no CPF/MF sob nO112.074.816-66, RG nO18.303.551-3 e PASCALCYRIL TOQUE, CPF/MF sob nO223.210.595-81,RNE nO289511-R, resolvem, tendo emvista o constante do PA n TJ/ADMI 2016/26027 que autoriza a Declaração deInexigibilidade nO18/16, com amparo nos art. 60, I, c/c art. 23, ] e VI, e art. 65 S 3° da LeiEstadual nO9.433/05 e, no que couber, na Lei Federal nO8.666/93 e demais dispositivoslegais aplicáveis, ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes cláusulas e condições:

'.

Constitui objeto deste contrato a manutenção preventiva-programada e corretiva da Sala-Cofre, compreendendo a infra-estrutura de segurança para proteção dos equipamentos da \Rede de Dados do Tribunal de Justiç do stado da BahiSl' a sala-cofre do Túbunal de

(

c. .• '.0CO-"",

li" .~. 0'\'~ ...,.."".....d-~ I'J '~

.~~o~ ~ \--£ ','",-y

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

-.

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIAPA N° T.JIAD~II-2016126027

Justiça da Bahia de 45 m2 certificada por entidade acreditada pelo INMETRO, com marcade Segurança ABNT, segundo a norma NBR 15.247, que acomoda os equipamentos doDataCenter.conforme condições e especificações constantes do Termo de Referência e proposta que

passam a integrar o presente instrumento de modo indissociável, por todo o período devigência deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

° objeto indicado na Cláusula Primeira será prestado pela CONTRATADA emconformidade com a descrição pormenorizada contida no Termo de Referência e Propostaobrigando-se a CONTRATADA, ainda, a:a)Fornecer o(s) objeto(s) conforme especificações, quantidades, prazos e demais condiçõesestabelecidas no Edital, na Proposta e no Contrato.b)Responsabilizar-se integralmente pela sua equipe técnica, primando pela qualidade,desempenho, eficiência e produtividade, visando à execução dos trabalhos durante toda avigência do Contrato, dentrodos prazos e condições estipulados, sob pena de serconsiderado infração passível de aplicação de penalidades previstas contratualmente, casoos prazos e condições não sejam cumpridos.c)Responsabilizar-se pela observância de Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias e normasfederais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato,bem como, aplicáveis aos casos de subcontratação.d)Atender prontamente às solicitações do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nofornecimento do objeto nas quantidades e especificações deste Termo de Referência, deacordo com a necessidade destaCorte, a partir da solicitação do gestor do contrato.e)Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificaçãoexigidas na licitação, em conformidade com art. 126, inciso XVI,da Lei nO9.433, de 2005,incluindo aatualização dedocumentos de controle da arrecadação de tributos,contribuições federais e outras legalmente exigíveis.f)Providenciar toda a infraestrutura necessária para garantia dos acordos de nível deserviço.g)Assumir responsabilidade irrestrita sobre a totalidade do fornecimento e dos serviçosassociados, inclusive os atos e omissões das empresas subcontratadas.h)lndicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto ao CONTRATANTE, quedeverá responderpela fiel execução do Contrato. ~

- i)Rrestar todos os esclareciment s técnicos que lhe forem solicitados .Relo~/~ I ?"' (ci/,u'j-""'v,,"

. :£r;r' ~ Qpç.y -,{.,1./ ~-'/~<-.---

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIAPA N° TJ/AIl~I/-2016126027

CONTRATANTE, relacionados com as características e funcionamento do objeto, inclusiveem relação aos problemas detectados.j)Comunicar, imediatamente, por escrito, qualquer anormalidade, prestando aoCONTRATANTEos esclarecimentos julgados necessários

k) Manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionaisdevidamente habilitados; treinados e qualificados para prestação dos serviços.I)Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional, não podendo, sob qualquerhipótese, transferir para outra empresa a responsabilidade por eventuais problemas naprestação do objeto.m)Reparar integralmente quaisquer perdas ou danos causados ao CONTRATANTE ou aterceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus profissionaisem razão da execução do(s)serviço(s) contratado(s), independentemente de outrascominações contratuais ou legais a que estiversujeito.n)Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médicae de pronto socorro de seus empregados.o)promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, materiais e utensíliosnecessários à execução dos serviços objeto do contrato, até as instalações doCONTRATANTE.p)Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança dotrabalho, disciplina e demais regulamentos vigentes no Poder Judiciário da Bahia, bemcomo atentar para as regrasde cortesia no local onde serão executados os serviços objetodo contrato.q)Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados, mantendo recursostécnicos e humanos de reserva para evitar a interrupção indesejada dos mesmos.r)Contar com profissionais de reserva nos mesmos perfis e cuidar para que os mesmosestejam constantemente a par das atividades em curso, evitando-se, assim, a interrupçãoe/ou queda na qualidadedos serviços.s)Facilitar por todos os meios a seu alcance a ampla ação fiscalizadora dos prepostosdesignados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente as observações e exigênciasque lhe forem dirigidas.t)Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo equalquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomarconhecimento em razão da execução do Contrato, respeitando todos os critériO\)estabelecid~s, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documento._ entr \outros pertmentes '"D" ", .:'~- . v, '/. ' ~(, ~~",If- .

(' .. (lj~ GA

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIAPA N" T.J/AD~I/-2016126027

u) Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora dopessoa designado para execução dos serviços contratados, incluindo indenizaçõesdecorrentes de acidentes de trabalhos, demissões, vales-transporte, entre outros,obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias,sendo-lhes defeso invocar a existência deste contrato para eximir-se destas obrigações outransferi-las para o CONTRATANTE.v)Responder perante o CONTRATANTE, pela conduta dos seus empregados designadospara execução dos serviços objeto do contrato.w)Adotar critérios adequados para o processo seletivo dos profissionais, com o propósitode evitar a incorporação de pessoas com características e/ou antecedentes que possamcomprometer a segurança ou credibilidade do CONTRATANTE.x)Manter seus profissionais adequadamente trajados para o ambiente de trabalho noCONTRATANTE, com trajes em bom estado de conservação e portando crachá deidentificação da Prestadora de Serviço, arcando com o ônus de sua confecção.y) Utilizar as melhores práticas, capacidade técnica, materiais, equipamentos, recursoshumanos e supervisão técnica e administrativa, para garantir a qualidade do serviço e oatendimento às especificações contidas no Contrato, Edital e seus Anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA - SUBCONTRATAÇÃONão é admitida subcontratação.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além das obrigações legais, a CONTRATANTE obriga-se ainda, a:a)Disponibilizar todas as informações necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos.b)Fornecer a infraestrutura necessária para a realização das atividades que devam serexecutadas em suas instalações.c)Validar e aprovar os produtos e serviços liberados.d)Providenciar o acesso controlado à sala cofre para os profissionais da CONTRATADA.e)Definir o Gestor do Contrato, responsável por gerir a execução contratual e, sempre quepossível e necessário, o Fiscal Administrativo, responsáveis por fiscalizar a execuçãocontratual, conforme disposto no Art. 16 da Resolução 182/2013do Conselho Nacional deJustiça - CNJ.

• _' "0 f)Responsabilizar-se p~la ~bservância às .L~is,.Decretos, Regulamentos, Portarias ~,~W'~I~\\'~" ri. '\ normas legaIS,dIreta e mdl na nte aphcavels ao contrato. . G" Ir \ .I \ . li1 ,/' ~: ~ . .----:t f -....,;..,-i"__': ~ ~~ ,v:~/

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIAPA N° T.J/ADM/-2016/26027

Parágrafo Primeiro: Caso haja impugnação, a CONTRATANTE poderá promover diligências,devendo apresentar relatório final com indicação do efetivo valor devido.

Parágrafo Segundo: Caso a avaliação da impugnação não seja concluída até o dia 15 (quinze) domês de sua apresentação, considerar-se-á, para efeito de emissão da Nota Fiscal para pagamento, ovalor apontado originalmente pela CONTRATANTE. Caso o resultado da avaliação daimpugnação, posteriormente obtido, contemple ajuste de valor em favor da CONTRATADA, estapoderá emitir Nota Fiscal complementar e apresentar à CONTRATANTE, para pagamento dasdiferenças.

Parágrafo Terceiro: Se houver alguma pendência ímpedítiva do pagamento, será considerada adata da apresentação da Nota Fiscal e início da contagem do prazo para pagamento aquela na qualocorreu a comprovação da regularização da pendência por parte da CONTRATADA. OCONTRATANTE poderá promover deduções no pagamento devido à CONTRATADA, conformeprevisão na parte final do artigo 164 da Lei Estadual n". 9.433/05, e em decorrência de serviçosprestados abaixo dos critérios qualitativos máximos estabelecidos na descrição dos serviçoscontratados.

Parágrafo Quarto Caberá à CONTRATADA, proceder, sem õnus para o CONTRATANTE,eventuais adequações, de forma a propiciar a perfeita execução dos serviços contratados.

Parágrafo Quinto: A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, emcaso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal e a do seu efetivopagamenlo, de acordo com a variação do INPC do IBGEpro rota tempore.

Parágrafo Sexto: A nota fiscal deverá ser emitida em nome do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DOESTADO DA BAHIA, CNPJ: 13.100.722/0001-60.End. 5' Av. do CAB, 560, CEP-41.745-971 -Salvador Bahia.

CLÁUSULA OITAVA - Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazode 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta, após o quê, a concessão dereajustamento, nos termos do inc. XXV do art. 8" da Lei Estadual n" 9.433/05, relativo àparcela que diz respeito à proporção de materiais e insumos envolvidos na Prestação deServiços, será feita mediante a aplicação do lNPC/l GE, quandQor o caso, observan. do:

/.-~> )ç~

~

• i<' __.:)~í\:S,Jj'Ç£d~\.. ,. , --. _./ -------

' ..

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIA

PA N° TJ/ADM/-2016/26027

a) a revisão de preços, nos termos do inc. XXVIdo art. 8° da Lei Estadual nO9.433/05,dependerá de requerimento da CONTRATADAquando visar recompor o preço quese tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrioeconômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própriaadministração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.

b) o requerimento de revisão de preços deverá ser formulado pela CONTRATADAno prazo máximo de um ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de decadência,em consonância com o art. 211da Lei 10.406/02.

c) a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto nopróprio contrato, quando for o caso, as atualizações, compensações ou apenaçõesfinanceiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como oempenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valorcorrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados porsimples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃOCompetirá ao CONTRATANTE, através da Secretaria da Tecnologia da Infomatização eModernização-SETIM- proceder ao acompanhamento da execução do objeto contratado,na forma do art. 154 da Lei Estadual nO9.433/05, bem assim receber o objeto segundo odisposto no art. 161 da Lei Estadual 9.433/05, quando for o caso, competindo ao servidorou comissão designados, primordialmente:

a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato,determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;b) transmitir à CONTRATADA, através de seu preposto, instruções e comunicar alteraçõesde prazos e cronogramas de execução, quando for o caso;c) dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamentoe avaliação financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execuçãoque possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;d) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execuçãodo contrato;e) promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da execução já realizada,\X

,_"emitindo o competente opinativo para o recebimento de pagamentos;

~',' ') 'i.)\eSclarecer prontamente as dúv'das da CONTRATADA, solicitando ao setor comF'ç,t~~e(. -': d--' '"d"" /. ~J",' ,~j/ ~ crv ( /1./ f

~ b/

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIAPA N° TJ/ADM/-2016126027

g)Receber O objeto de acordo com as disposições deste Termo de Referência.h)Comunicar imediatamente a CONTRATADA qualquer incorreção apresentada com oobjeto entregue.i)Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.j}Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições daLei.k)Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os bens adquiridos epromover os pagamentos dentro dos prazos convencionados neste Termo de Referência,de acordo com os ANS definidos no Edital.I)Processar e liquidar a fatura correspondente aos valores, através de Ordem Bancária oucrédito em conta-correntem)Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigaçõesassumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições dehabilitação e qualificação exigidas.n)Manter arquivo, junto ao processo administrativo ao qual está vinculado o presentetermo, toda adocumentação referente ao mesmo.o)Aplicar as sanções conforme previsto no contrato

CLÁUSULA QUINTA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura,admitida a sua prorrogação, nos termos do artigo 140 da Lei Estadual nO9.433/05, quandocomprovadamente vantajosos para a Administração, desde que haja autorização formal daautoridade competente e observados os requisitos:

I. os serviços tenham sido prestados regularmente;11. a Administração mantenha o interesse na realização do serviço;111. o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; eIV. a CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.

Parágrafo primeiro: A publicação resumida do contrato no Diário da Justiça Eletrônico écondição indispensável para sua validade e eficácia, devendo ocorrer no prazo de até 10(dez) dias corridos da sua assinatura. '~-: . ç.,,;;:

l, --''''\ I:~' "".•• _) J '-od ''õ~~/Q;\ltcf\ I\::y

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIAP'\ N" TJ/'\Il~t/-2016/26027

Parágrafo segundo: A prorrogação deverá ser previamente justificada e autorizada pelaautoridade competente para celebrar o ajuste e será realizada através de termo aditivo,condicionada à obtenção de preços e condições mais vantajosas, devendo o pedido serrealizado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes do termo final do contrato.

Parágrafo terceiro: O CONTRATANTE não prorrogará o contrato caso a CONTRATADAtiver sido declarada inidônea no âmbito da Administração Pública ou suspensa no âmbitodo Poder Judiciário, enquanto perdurarem os seus efeitos.

CLÁUSULA SEXTA- DO PREÇO

O preço estimado deste contrato é de R$ 705.319,95 (setecentos e cinco mil e trezentos edezenove reais e noventa e cinco centavos) nas condições previstas na Proposta:

Parágrafo Primeiro: Nos preços referidos no caput desta cláusula estão inclusos todos oscustos inerentes à prestação dos serviços contratados, inclusive salários, encargos sociais,previdenciários, trabalhistas e rescisórios dos empregados da CONTRATADA, assimcomo uniforme, insumos em geral, administração.

Parágrafo Segundo: Caberá à CONTRATADA,CONTRATANTE, eventuais adequações, de forma aserviços contratados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

proceder,propiciar a

sem ônus para operfeita execução dos

o processo para pagamento dos serviços prestados deverá observar o roteiro, devidamentedetalhado nos parágrafos desta cláusula:

1- IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS - Terminado o mês de prestação dos serviços, orepresentante do CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA até o dia 7 (sete) do mês seguinteo "Relatório de Serviços Verificados e Qualidade Percebida", onde já constará a indicação do valora ser pago devido à qualidade avaliada pelos serviços executados e indicação do valor final paraemissão da nota fiscal. A CONTRATADA poderá então, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, impugnaro respectivo Relatório, devendo indicar cada item de sua discordãncia acompanhada de provas, e o~valor final para faturamento que entende adequado. A não impugnação implica em aceitação do

, --:-:". seu conteúdo. T

R:S}""\ A /...._,,,,,L 0'1,:.,',~ if ~- " ."\ .:<:.>! t,í'f (~/j/' f

l",,.., I

~

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DD ESTADO DA BAHIA1',\ i'ó" T.JlADM/-2016/26027

da Administração, se necessário, parecer de especialistas;g) cumprir as diretrizes traçadas pelo Órgão Central de Controle, acompanhamento eavaliação financeira de contratos e convênios;h) solicitar da CONTRATADA, a qualquer tempo, a apresentação de documentosrelacionados com a execução do objeto deste edital.Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE,não eximirá à CONTRATADAde total responsabilidade na execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIAEm garantia de plena, fiel e segura execução de tudo o que se há obrigado, aCONTRATADA prestará garantia de 5% (cinco por cento) sobre o preço global do objetodo contrato.

Parágrafo Primeiro: A garantia será prestada em caução em dinheiro ou títulos da dívidapública, seguro garantia ou fiança bancária, pelo prazo equivalente ao deste contratoacrescido de mais 03 (três) meses do término da vigência contratual, devendo ser renovadaa cada prorrogação.

Parágrafo Segundo: A liberação da garantia ou sua restituição se dará após o recebimentodefinitivo do objeto do contrato e a comprovação de quitação de todas as obrigaçõestrabalhistas e previdenciária dos recursos humanos envolvidos na Prestação de Serviços,inclusive garantidas eventuais demandas judiciais decorrentes da presente contratação,nos termos do Instrumento Contratual.

Parágrafo Terceiro: A garantia será obrigatoriamente revista e complementada quandohouver redução da sua representatividade percentual por variação econômica do contratoou descontos de valores devidos ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ÍLICITOS EDAS PENALIDADESA CONTRATADA cumprirá, rigorosamente, as condições estabelecidas neste contrato ena proposta, para execução do serviço objeto deste contrato, inclusive obrigaçõesadicionais estabelecidas neste instrumento, sob pena de, descumprindo as obrigaçõescontratuais .o.u com:tendo .os ilícitos .previstos nos artigos 184 e~~5 da Lei Estadual no. (:')9.433/05,sUJeitar-seas segumtes penalIdades: (ÇN; _ ,i";""""',",,:: \ !(

••,~./) "J ~ T.

d""';'/;/'""''Y''-' ,~\ '.'

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIAPAN° TJ/ADM/-2016/26027

A) MULTA que será graduada de acordo com a gravidade da infração, da seguinte forma:I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso dedescumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato. ouainda na hipótese de negar-se a efetuaro reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da datade sua convocação;11- 0.3% (três décimos por cento) ao dia. até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dofornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras nãocumprido:IJJ - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizadoou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido, por cada dia subseqüente aotrigésimo.

B) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE CADASTRAR E LICITAR EIMPEDIMENTO DECONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO aos que incorrerem nosilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e I, IV, VI e VIl do art. 185 da Lei EstadualnO. 9.433/05.

C) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM AADMINISTRAÇÃO, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou atéque seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição,os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184 e lI, III e V do art. 185 daLei Estadual nO.9.433/05.

Parágrafo Primeiro: A multa a que se refere este artigo não impede que a Administração rescindaunilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas nesta Lei.

Parágrafo Segundo: A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dagarantia do contratado faltoso.

Parágrafo Terceiro: Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta. ocontratado responderá pela sua diferença. que será descontada dos pagamentos eventualmentedevidos pela Administração ou, ainda. se for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto: O atraso no pagamento das parcelas trabalhistas, previdenciárias etributárias é considerado falta gravíssima, podendo ensejar a rescisão contratual, serepetida mais de uma vez a cada anualidade contratual, se houver prorrogações. \)

-'_ Parágrafo Quinto: Para a apli ção das penalidades previstas serão levadas em C9r\'t~úá"~"~

/F":\ ~ ~~ (J t, \\,,-~ ~l/ ~). - :.!=j/ Q; "~/

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIAPA N° TJfAI)~1I-2016f26027

natureza e a gravidade das possíveis faltas, os prejuízos dela advindos para aAdministração Pública e a reincidência na prática do ato.

Parágrafo Sexto: As multas previstas neste artigo não têm caráter compensatório e o seupagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentesdas infrações cometidas.

presente contrato, aserviços fornecidos, jádevida indenização a

antecipada doda parcela dosnão lhe sendo

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDO - DA RESCISÃO:O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo ao longo da vigência do presenteinstrumento, rescindir unilateralmente o presente contrato, nas hipóteses previstas noartigo 167, da Lei Estadual nO9.433/05, ou ainda, à conveniência e em preservação dointeresse público, sem que lhe seja imposta qualquer multa ou indenização, a que títulofor, bastando, para tanto, comunicar previamente a CONTRATADA, com pelo menos 30(trinta) dias de antecedência.Parágrafo Primeiro: No caso de rescisãoCONTRATADA receberá apenas o pagamentoaprovados e atestados pelo CONTRATANTE,qualquer título por força deste ato.Parágrafo Segundo: O presente instrumento poderá ainda ser rescindido, em qualquerépoca, se a CONTRATADA:a) deixar de atender as determinações do CONTRATANTE;b) atrasar ou retardar os serviços objeto deste contrato;c) paralisar a execução dos serviços sem motivo justificado;

d) prejudicar a qualidade do objeto contratado, desviando-se das especificações constantesda sua Proposta;e) entrar em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, ou falência, conformedisposto na Lei n011.10l/2005, c/c o art. 167, XIV da Lei nO9.433/05, não cabendo aCONTRATADAo direito a qualquer indenização.

d-..~.""-:",'t. .:_'

i..... ~ .•• •.~ ~,..:...

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIAPA N° T.J/A()~1/-2016/26027

Parágrafo Terceiro: No caso de resolução do presente contrato em decorrência dashipóteses previstas no parágrafo anterior, a CONTRATADA receberá apenas o pagamentoda parcela dos serviços já elaborados e aprovados pelo CONTRATANTE, não gerando,este ato de rescisão, qualquer direito à CONTRATADA de cobrança de multa, indenizaçãoou ressarcimento a que título for.

CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA - DA REGÊNCIA LEGALSubmete-se, o presente contrato às disposições contidas nas Leis Estaduais nOs9.433/05,9.658/05 e 10.967/08, Leis Complementares nOs123/06, 127/07 e 128/08, Decreto Federal nO6.204/07, Leis Federais nOs8.666/93, 8.212/91 e 10.520/02,Decretos Judiciários do Tribunalde Justiça do Estado da Bahia nOs12/03, 44/03 e 13/06; e todas as legislações aplicáveis queregulam a tributação das relações laborais de prestação de serviços e outros dispositivoslegais aplicáveis à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente do presente instrumento no valor total de: R$ 705.319,95(setecentose cinco mil e trezentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos), comdisponibilidade orçamentária através da Unidade Orçamentária 02.04.601, UnidadeGestora 0004-SETIM, Atividade 2002/2034/2035 Elemento de Despesa 3.3.90.39,Subelemento de Despesa 39.38e Fonte 120/113/313/320.

CLÁUSULA DÉCIMA -QUINTA - DO FOROAs partes elegem o foro da Comarca de Salvador, Estado da Bahia para dirimir quaisquerdúvidas ou questões resultantes do cumprimento do presente contrato, com expressarenúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

..•---o,. _. oWt

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIAPA N" TJ/AD~I/-2016/26027

E, por estarem justas e CONTRATADAS,as partes firmam ° presente instrumento, em 03(três) vias, de igual teor e forma, para um efeito, juntamente com as testemunhas, abaixoidentificadas.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:TOQUE

TESTEMUNHAS:

Caetano Fabrlnl NetoDiretor Presidente

TJBA - DIÁRIO DAJUSTIÇA ElETRÔNICO - N° 1.797 - Disponibilização; guarla~leira. 30 de novembro de 2016

DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

Cad 1 / Página 11

AFM ~Autorização de Fornecimento de Material nO296/2016Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa JONATAS NOGUEIRAPIRES - ME, inscrita no CNPJ/MF n' 22.934.827/0001-05. Objetos: Leite em pó, através da Dispensa de Licitação n' 078/2016. Prazo de entrega até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃOGABINETE

CONTRATO N'. 34/16 - SPartes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAHIAe ACECO TI LTDA., CNPJn.' 43.209.436/0001-06, localizada na Rua José Semião Rodrigues Agostinho, n'_1.370, Unidade 04, CondomlnioCentro Logístico Embu, Embu das Artes. São Paulo-SP. Objeto: Contratação de manutenção preventiva-programada ecorretiva da Sala.Cofre, compreendendo a infra-estrutura de segurança para proteção dos equipamentos da Rede deDados do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sala-cotre de 45 m' certificada por entidade acreditada pelo INMETRO,com marca de Segurança ABNT, segundo a norma NBR 15.247 que acomoda os equipamentos do DataCenter. Valor:R$705.319,95, que será atendido através da Unidade Orçamentãria 2.04.601, Unidade Gestora 0004, Atividades 2002/2034/2035, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Subelemento 39.38 e Fontes 113/120/313/320, consoante PA N': TJ-ADM-2016/26027, Data: 21/11/2016.

Republicação corretiva

NACP - NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÔRIOS

Requisição de Pequeno Valor n' 0000052-59.2015.8.05.0000Credor: Tiago Santos Castilho FontouraADV: Tiago Santos Castilho Fontoura OAB/BA 38806Devedor: Município de Aiquara

ATO ORDINATÓRIO

De ordem decorrente da Portaria nO03/2016 de lavra da Juíza Assessora Maria Verônica Moreira Ramiro, nos termos dacertidão supra, intimo a parte credora. para no prazo de 10 dias, trazer aos autos os seguintes documentos, sob pena decancelamento:I - Planilha de cãlculo no valor de R$ 4_390,00

Salvador, 23 de novembro de 2016

Jeferson Clistenes Oliveira Vilas BoasCAD. 900.705-9

Precatório n' 0007988-77.2011.8.05.0000Credor: Jurandir Roberto Goncalves de AlmeidaAdv: Arsênio Pereira da Fonseca OAB/BA 12422Devedor: Estado da BahiaProcurador: Ayrton Bittencourt

ATO ORDINATÓRIO

De ordem decorrente da Portaria nO03/2016 de lavra da Juiza Assessora Maria Verônica Moreira Ramiro. nos termos dacertidão supra, intimo Estado da Bahia, para no prazo de 10 dias. trazer aos aulos os seguintes documentos:I . Memória de cálculo com o destaque das parcelas de principal e juros moratórios.

Salvador, 29 de novembro de 2016

Jeferson Clislenes Oliveira Vilas BoasCAD: 900.705-9