contrato por instrumento particular de · pdf filepagina: 2 continuação do(a)...

48
CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE TERRENO E FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL COM FIANÇA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS OBRIGAÇÕES - PESSOA FÍSICA - COM RECURSOS DO FGTS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PMCMV COM UTILIZAÇÃO DO FGTS DO(S) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) Por este instrumento particular, com caráter de escritura pública, na forma do artigo 61 e seus Parágrafos, da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, alterada pela Lei nº 5.049, de 29 de junho de 1966, as partes adiante mencionadas e qualificadas têm, entre si, justo e contratado a presente operação de venda e compra de terreno, financiamento para construção e constituição de garantia mediante alienação fiduciária do imóvel, no âmbito do Programa de Habitação Popular integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, na forma da Lei nº 11.977, de 07 de julho de 2009, alterada pela Lei 12.424, de 16 de junho de 2011, e Decreto 7.499, de 16 de junho de 2011, mediante cláusulas, termos e condições seguintes: A - QUALIFICAÇÃO DAS PARTES : A.1 CREDOR FIDUCIÁRIO / CREDOR HIPOTECÁRIO - BANCO DO BRASIL S.A., instituição financeira sob a forma de sociedade de economia mista, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco G, Lote S/N, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.000.000/0001-91, por sua Agência ..........., prefixo ......, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número .................., representado por seu procurador substabelecido, ..........................., BRASILEIRO(A), BANCARIO E ECONOMIARIO, CASADO(A) - COMUNHAO PARCIAL, residente em ............, portador do(a) CARTEIRA NACIONAL HABILITACAO nr. ......................... e inscrito(a) no CPF/MF sob o nr. .............., conforme substabelecimento anexo , doravante designado BB, ora Credor Fiduciário, ora Credor Hipotecário. A.2 COMPRADOR(ES)/DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) ........................, Brasileiro(a), ................... ..............................................., separado(a) judicialmente, não convivente em União Estável, nascido em em ..........., portador(a) do(a) carteira de identidade ........., emissão de ......, em .........., inscrito(a) no no CPF/MF sob o número .............. residente e domicilia- do em ...................................................... ............................................................ A.3 VENDEDOR (INCORPORADORA/FIADORA): - continua na página 2 - ===================== QUEBRA DE PAGINA =====================

Upload: lynhan

Post on 08-Feb-2018

219 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DETERRENO E FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADEHABITACIONAL COM FIANÇA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM G ARANTIA EOUTRAS OBRIGAÇÕES - PESSOA FÍSICA - COM RECURSOS DO FGTS, NOÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PMCMV COMUTILIZAÇÃO DO FGTS DO(S) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) Por este instrumento particular, com caráter de escriturapública, na forma do artigo 61 e seus Parágrafos, da Lei nº4.380, de 21 de agosto de 1964, alterada pela Lei nº 5.049,de 29 de junho de 1966, as partes adiante menc ionadas equalificadas têm, entre si, justo e contratado a presenteoperação de venda e compra de terreno, financiam ento paraconstrução e constituição de garantia mediante alienaçãofiduciária do imóvel, no âmbito do Programa de HabitaçãoPopular integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida -PMCMV, na forma da Lei nº 11.977, de 07 de julho de 2 009,alterada pela Lei nº 12.424, de 16 de junho d e 2011, eDecreto nº 7.499, de 16 de junho de 2011, mediantecláusulas, termos e condições seguintes: A - QUALIFICAÇÃO DAS PARTES : A.1 CREDOR FIDUCIÁRIO / CREDOR HIPOTECÁRIO - BANCO DO BRASILS.A. , instituição financeira sob a forma de socieda de deeconomia mista, regendo-se pelo Estatuto vigente n a data dapresente contratação, com sede no Setor Bancário Su l, Quadra01, Bloco G, Lote S/N, em Brasília-DF, CN PJ/MF nº00.000.000/0001-91, por sua Agência ........... , prefixo......, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Ju rídica doMinistério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o número.................., representado por seu p rocuradorsubstabelecido, ..........................., BRASI LEIRO(A),BANCARIO E ECONOMIARIO, CASADO(A) - COMUNHAO PARCIAL,residente em ............, portador do(a) CARTEIRA NACIONALHABILITACAO nr. ......................... e inscr ito(a) noCPF/MF sob o nr. .............., conforme substabe lecimentoanexo , doravante designado BB, ora Credor Fiduciário , oraCredor Hipotecário . A.2 COMPRADOR(ES)/DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) ........................, Brasileiro(a), .......... ........................................................, se parado(a)judicialmente, não convivente em União Estável, nas cido emem ..........., portador(a) do(a) carteira de i dentidade........., emissão de ......, em .........., inscri to(a) nono CPF/MF sob o número .............. residente e d omicilia-do em ............................................. ............................................................ .........

A.3 VENDEDOR (INCORPORADORA/FIADORA): - continua na p ágina 2 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 2: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

Pagina: 2Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------..........................................., com se de em ...................................................... ...................................., CEP ..........., inscr ito(a) noCNPJ/MF sob o número ............................, neste atorepresentado(a) pelo(a,s,as) senhor(a,es,as) ...... ..........................................., Estrangeiro(a) com vistopermanente, ................., divorciado(a), resi dente em................................................... ......................, portador(a) da carteira de ident idade nr......................... emitido em .......... e in scrito noCPF/MF sob o nr. ............... e/ou ......... ........,Brasileiro(a), ............, casado(a) - comunhão parcial,residente em ..................................... ....................., portador(a) da carteira de identi dade nr......................, emitida em .......... e in scrito noCPF/MF sob o nr. ................, com poderes esta belecidosconforme Contrato Social, registrado na Junta Com ercial de.............., sob o número ..........., em ...... ...... A.4 INTERVENIENTE CONSTRUTORA: ..........................................., com se de e forona cidade de .................., à Rua .......... .................., número ......, conjunto ................ ...., CEP..........., inscrita no CNPJ/MF sob o número..................., neste ato representado(a) pel o(a,s,as)senhor(a,es,as) ..........................., Brasi leiro(a),.........., Casado(a), portador(a) da carteira de i dentidadenúmero ..........., emissão ............, em .... ........,inscrito(a) no CPF/MF sob o número .............., residentee domiciliado(a) em ..............., na Rua ...... ........,número ...., apartamento ....., CEP ............... ........,com poderes estabelecidos conforme Contato Social,registrado na Junta Comercial de .............. .., sob onúmero ..........., em .......... B - VALOR DE AQUISIÇÃO DA UNIDADE HABITACIONAL, VALOR DEVENDA E COMPRA DO TERRENO, DESTINAÇÃO DA OPERAÇ ÃO, PRAZOPARA CONCLUSÃO DAS OBRAS: B.1 - VALOR DE AQUISIÇÃO DA UNIDADE HABITACIONAL - O valorde aquisição da unidade habitacional objeto deste CONTRATOequivale a R$ ......... (......................... ...........................................................) , a serintegralizado pelas parcelas abaixo mencionadas: B.1.1 - Recursos próprios já pagos em moeda corrente: - continua na p ágina 3 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 3: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

Pagina: 3Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------R$ ......... (..................................... ........)B.1.2 - Recursos da conta vinculada do FG TS do(s)COMPRADOR(ES): R$ .......... (.................... ........................................) B.1.3 - Recursos concedidos pelo FGTS na forma do desconto:R$ ......... (..................................... ........)B.1.4 - Financiamento concedido pelo BB: R$ ....... .........(.................................................. ........) B.2 - VALOR DA VENDA E COMPRA DO TERRENO: R$ ... .........(.................................................. .................), cujo pagamento será efetivado mediante c rédito emconta titulada pelo VENDEDOR e liberado após aprese ntação dopresente instrumento devidamente registrado no Ca rtório deRegistro de Imóveis, de acordo com as dispos ições dacláusula LEVANTAMENTO DE RECURSOS do presente CONTR ATO. B.3 - DESTINAÇÃO DA OPERAÇÃO: Os recursos da ope ração oracontratada destinam-se à aquisição do terreno de scrito noitem "VALOR DA VENDA E COMPRA DO TERRENO" deste in strumentoe construção de uma das unidades habitacionais que compõem oempreendimento. O valor do financiamento, excet o o valorcorrespondente ao de venda e compra do terre no, serácreditado à INCORPORADORA, nas épocas das liber ações, emconformidade com o cronograma físico-financeiro das obrasaprovado pelo BB, que fica desde já expr essamenteautorizado. B.4 - PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS: O prazo para o términoda construção será .. (........) meses. Os prazos e etapaspara as medições e conclusões das obras serã o aquelesprevistos no Cronograma Físico-Financeiro e nã o poderãoultrapassar o estipulado nos atos normativos do ConselhoCurador do FGTS, do Sistema Financeiro da Habitação e do BB. C - FINANCIAMENTO/RESGATE/PRESTAÇÕES/DATAS/DEMAIS VALORES ECONDIÇÕES: C.1 - Origem de recursos: FGTS/União C.2 - Norma regulamentadora: Lei nº 11.977/2009 C.3 - Valor da operação: R$ .......... (........... ...................................................) C.4 - Valor do desconto: R$ .......... (........... ...................................................) - continua na p ágina 4 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 4: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

Pagina: 4Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------C.5 - Valor do financiamento: R$ ......... (..... .......................................................) C.6 - Valor da garantia fiduciária: R$ ......... (.......................................................... ..) C.7 - Sistema de amortização: SAC C.8 - Dia do mês designado para vencimento das p restaçõesmensais: .. (.....) C.9 - Prazo restante para a conclusão da obra: .. ( ........)meses C.10 - Data Prevista para o término do prazo de co nstrução:.......... C.11 - Prazo de carência: corresponde ao "Prazo restantepara a conclusão da obra" C.12 - Prazo de amortização: ... (............... ........)meses C.13 - Data de vencimento previsto da primeira p restação:.......... C.14 - Prazo total: ... (......................... ........)meses C.15 - Vencimento final do financiamento: ......... . C.16 - Taxa de Juros/Normalidade C.16.1 - Nominal/Anual: .....% (................... ...............................................) C.16.2 - Efetiva/Anual: .....% (................... ...............................................) C.17 - Taxa de Juros/Inadimplemento: incidirão à m esma taxade juros prevista na forma do item "C.16", deste CONTRATO,isto é, "Taxa de Juros/Normalidade" C.18 - Juros de Mora: 1% a.m.(um por cento ao mês) C.19 - Multa Moratória: 2% (dois por cento) C.20 - Época de reajuste dos encargos: De aco rdo com aCLÁUSULA RECÁLCULO DO ENCARGO MENSAL. C.21 - Encargos financeiros no perí odo deconstrução/carência: De acordo com a CLÁUSULA ENCARGOSMENSAIS INCIDENTES SOBRE O FINANCIAMENTO. C.22 - Encargos no período de amortização: C.22.1 - Prestação (Parcela de amortização da primeiraprestação mensal do financiamento + Parcela de juros daprimeira prestação mensal do financiamento): R$ ...... +R$ ...... = R$ ......(............................. ...............................) C.22.2 - Taxa de administração e manutenção do co ntrato daprimeira prestação do financiamento: R$ ...... (. ...............................) - continua na p ágina 5 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 5: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

Pagina: 5Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------C.22.3 - Valor Total da Prestação (Valor Total da PrimeiraPrestação + Valor da Primeira Taxa de Admini stração):R$ ...... (........................................ ....................) C.23 - Tarifa de alteração contratual: vide T abela deTarifas do BB, disponível para consulta no sitewww.bb.com.br e nas agências do BB. C.24 - Tarifa de avaliação física da garantia - F GTS: videTabela de Tarifas do BB, disponível para consult a no sitewww.bb.com.br e nas agências do BB. C.25 - Tarifa de vistoria extraordinária: vide Tabela deTarifas do BB, disponível para consulta no sitewww.bb.com.br e nas agências do BB. D - COMPOSIÇÃO DE RENDA/ENCARGO MENSAL/FUNDO GARANTIDOR DAHABITAÇÃO: D.1 - COMPOSIÇÃO DE RENDA INICIAL PARA PAGAMENTO D O ENCARGOMENSAL: DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S): ........................ .........Comprovada: R$ ....... (........................... ........)Total: R$ ............ (........................... ........)D.2 - COMPOSICAO DE RENDA PARA FINS DE COBERTURA DO FUNDOGARANTIDOR DA HABITACAO - FGHAB - NO AMBITO DO PROGRAMAMINHA CASA, MINHA VIDA DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S): ........................ .........Percentual: ...,..% E - DESCRIÇÃO DA UNIDADE HABITACIONAL OBJE TO DESTECONTRATO: UNIDADE ..... do BLOCO ............, do CONJUNTO RE SIDENCIAL............., situado em ..........., na Rua ..... ........,número ..., CEP ....................., com área pri vativa de......m², área comum de divisão não proporcional de .....m²,área comum de divisão proporcional de .......m², á rea totalde ........m², e uma fração ideal no terreno corre spondentea .........%, equivalente a .....m², com direito a ... vagade garagem indeterminada e descoberta, localizada no térreodo condomínio, em local próximo do prédio, e conf rontaçõesconforme Memorial de Incorporação, arquivado em pastaprópria no ... Cartório de Registro de Imóveis de ................... As características são as constantes na matrícula........., do ... Cartório de Registro de ......... ......... F - AVERBAÇÃO (EVENTUAL ÔNUS QUE PESE SOBRE O IMÓVEL): - continua na p ágina 6 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 6: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

Pagina: 6Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------Conforme Contrato Particular, com efeito de EscrituraPública, de Mútuo para Construção de Empre endimentoImobiliário, com Hipoteca e Fiança em Garantia e OutrasAvenças, firmado no âmbito do SFH, Programa Minha C asa MinhaVida - PMCMV, datado e assinado pelos contra tantes etestemunhas em ... de ...... de ...., mencionado no registronº ....., da matrícula nº ......, a Proprietária, t endo comoobjetivo financiar a construção do empreendimento ...................................., deu fração ideal de t erreno de.........% do imóvel da matrícula mencionada, em PRIMEIRAE ESPECIAL HIPOTECA, transferível a terceiros, o s imóveisconsistentes nas futuras unidades autônomas a saber : Blocos:1 ".......", 2 "......", 34 "...." e 36 "........", a favordo BANCO DO BRASIL S.A., já qualificado, para ga rantia dadívida de R$ .............., que será paga por me io de ...prestações mensais a contar do ... dia do mês subse quente aotérmino da obra, definido no cronograma físico-f inanceirodo empreendimento, com data de vencimento pre visto daprimeira prestação em ... de .... de .... e vencime nto finaldo financiamento em ... de ........ de ...., com os recursosdo FGTS e as demais cláusulas e condições cons tantes notítulo. G - IMPOSTOS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES SO BRE ESTECONTRATO - Valor de recolhimento do ITBI: H - CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO, DESCR IÇÃO ECARACTERÍSTICAS DO TERRENO OBJETO DA VENDA E CO MPRA E DAGARANTIA FIDUCIÁRIA: H.1 - CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO: O VENDEDOR na qualidadede proprietário de um terreno constituído da ...... .., partedos lotes ..., ..., ..., ..., ... e ..., da quadra ........,......., da Vila ........., ..........., situado na Rua ..........., número ....., contendo a área de ......... .. metrosquadrados, localizados dentro do limites, me tragens econfrontações conforme matrícula nº ........ O referidoterreno foi adquirido pelo VENDEDOR, através do s títulosaquisitivos transcritos sob números ....... e ..... .., ambosna matrícula nº ............, do ... Cartório de Re gistro deImóveis de ................., implantou conforme Me morial deIncorporação, arquivado em pasta própria no .... Ca rtório deRegistro de Imóveis de .............. No terreno me ncionado,foi autorizada, pela .............................. ....... a - continua na p ágina 7 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 7: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

Pagina: 7Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------edificação do conjunto de residências, contendo unidadeshabitacionais, com os recursos mencionados no it em "B.1 -VALOR DE AQUISIÇÃO DA UNIDADE HABITACIONAL" deste CONTRATO,através do BANCO DO BRASIL. Referido empreendiment o integrao PROGRAMA APOIO À PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES, a tualmenteregulamentado pela norma mencionada no i tem "C -FINANCIAMENTO/RESGATE/PRESTAÇÕES/DATAS/DEMAIS VALORES ECONDIÇÕES", subitem "NORMA REGULAMENTADORA" tam bém desteCONTRATO e normas do Conselho Curador do FGTS - CCF GTS. H.2 - DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO TERRENO OBJETO DA VENDAE COMPRA E DA GARANTIA FIDUCIÁRIA: Unidade Autônoma nº ..., do BLOCO ..., com fração ideal noterreno de ........%. CLÁUSULA PRIMEIRA - VENDA E COMPRA DO TERR ENO PARACONSTRUÇÃO DA(S) UNIDADE(S) HABITACIONAL(IS) - O VENDEDOR ouINTERVENIENTE ANUENTE declara-se senhor legítimo possuidordo terreno descrito e caracterizado no subite m "H.2 -DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO TERRENO OBJETO D A VENDA ECOMPRA E DA GARANTIA FIDUCIÁRIA", do item "H" do preâmbulodeste instrumento, livre e desembaraçado de quaisq uer ônus,e, assim, o vende pelo preço constante no item "B - VALOR DEAQUISIÇÃO DA UNIDADE HABITACIONAL, VALOR DE VENDA E COMPRADO TERRENO", DESTINAÇÃO DA OPERAÇÃO, PRAZO PARA CONCLUSÃODAS OBRAS) do preâmbulo deste CONTRATO, cujo pa gamento ésatisfeito na forma referida no mencionado item, se ndo certoque o levantamento da parcela do respectivo p reço seráefetuado conforme previsto na CLÁUSULA LEVANTA MENTO DERECURSOS a seguir, e o(s) COMPRADOR(ES) declara(m) aceitar apresente venda e compra nos termos em que é efetiva da. Parágrafo Primeiro - Satisfeito o preço da venda, o VENDEDORou INTERVENIENTE ANUENTE dá ao(s) COMPRADOR(ES ) plena eirrevogável quitação e, por força deste CONTR ATO e dacláusula "constituti", transmite ao( s) COMPRADOR(E S) toda aposse, domínio, direito e ação sobre o imóvel or a vendidoobrigando-se por si e seus sucessores, a fazer a presentevenda sempre firme, boa e valiosa e, ainda, a respo nder pelaevicção de direito. Parágrafo Segundo - Todos os impostos, taxas e demaistributos que venham a incidir sobre o (s) im óvel (is)vendido (s), a partir desta data, correrão p or contaexclusiva do(s) COMPRADOR(ES). Parágrafo Terceiro - O VENDEDOR, quando pessoa jurídica,apresentará a necessária Certidão Negativa de Débi to - CND, - continua na p ágina 8 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 8: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

Pagina: 8Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e aCertidão de Quitação de Tributos da Receita Federal - CQTRF,por ocasião do registro deste contrato no Ca rtório deRegistro de Imóveis competente, desde que não este ja isentode apresentação de tais documentos, na forma da l egislaçãovigente. Parágrafo Quarto - O VENDEDOR, pessoa física, declara, sobas penas da Lei, que não está vinculado à Pr evidênciaSocial, como empregador, e que não é contrib uinte daPrevidência Social, na qualidade de produtor r ural, nãoestando, portanto, sujeito às obrigações previd enciáriasabrangidas pelo Instituto Nacional do Seguro Socia l - INSS.Na hipótese de estar e/ou ser, obriga-se a aprese ntar, porocasião de registro deste contrato no Cartório de Registrode Imóveis competente, a correspondente Certidão Ne gativa deDébito - CND , expedida pelo INSS. Parágrafo Quinto - Fica fazendo parte integrante destecontrato a guia de recolhimento referente ao Impo sto sobreTransmissão de Bens Imóveis - ITBI, recolhido pelo(s)COMPRADOR(ES), juntada à primeira via deste instrum ento. Parágrafo Sexto - O VENDEDOR e/ou o COMPRADOR, enquantopessoa física, declara que seu estado civil é o con stante desuas qualificações indicadas neste instrumento e qu e não temquaisquer responsabilidades provenientes de tutela, curatelaou interdição. Parágrafo Sétimo - O VENDEDOR e/ou o(s) COMPRADOR(ES), nostermos da lei, declara(m) que, contra ele(s), pess oa físicaou jurídica, não existem ações reais, pessoais,reipersecutórias, possessórias, reivindicatórias, embargos,arrestos, sequestros, depósitos, protestos, f alências,pedidos de recuperação judicial/extrajudicial e/ou concursosde credores, dívidas fiscais, penhoras ou exec uções quepossam atingir o imóvel objeto da garantia e comp rometer opresente contrato. Parágrafo Oitavo - O VENDEDOR apresentará ao Oficial deRegistro de Imóveis competente, as certidões negat ivas e dequitação fiscal, exigidas pela legislação vigente. Parágrafo Nono - O VENDEDOR e o(s) COMPRADOR(ES) seresponsabilizam, expressa e solidariamente, por eventuaisdébitos preexistentes, oriundos de impostos, taxas e outrosencargos incidentes sobre o imóvel ora transacionad o. Parágrafo Décimo - Foram apresentadas as certidões de açõesreais e pessoais reipersecutórias, bem como a(s ) de ônusreais, relativas ao referido imóvel, extraídas da matrícula - continua na p ágina 9 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 9: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

Pagina: 9Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------referida no item "H" do preâmbulo do presente CONTRATO,expedidas pelo competente Cartório de Registro de I móveis, ea de tributos incidentes sobre o imóvel objeto da presentetransação, expedida pelo órgão competente da Munic ipalidadeonde localizado o referido imóvel, que permanecem a rquivadasem poder do BB. Parágrafo Décimo Primeiro - O VENDEDOR, se pessoa físicasolteira, viúva, divorciada ou separada judic ialmente,declara, sob responsabilidade civil e criminal, que o imóvelobjeto do presente contrato não foi adquirido na c onstânciade união estável prevista na Lei nº 9.278, de 10 d e maio de1996, e no art. 1.723 e seguintes do Código Civ il, razãopela qual é seu único e exclusivo proprietário e po ssuidor. Parágrafo Décimo Segundo - Em se tratando de regime de uniãoestável, comparece neste ato a(o) companhei ra(o) doVENDEDOR, qualificado (a) no item "III" do pre âmbulo dopresente CONTRATO, dando sua integral anuência, se m que talconcordância tenha qualquer reflexo de caráter reg istrário,pois não infringidos os princípios da espe cialidadesubjetiva e da continuidade. CLÁUSULA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DO ÔNUS SOBRE O IMÓVELOBJETO DO FINANCIAMENTO - O credor hipotecário, identificadono item "A", "QUALIFICAÇÃO DAS PARTES" deste instru mento, naqualidade de credor do crédito relacionado ao ônus que pesasobre o(s) imóvel(is) financiado(s), autoriza a li beração ea subseqüente baixa do gravame incidente sobre a fraçãoideal de ...... m², correspondente à unidade APART AMENTO nº..., do BLOCO ........, do empreendimento imobiliár io ............................, situado em ................ ........................................................., r egistradono Cartório de Registro de Imóveis de ........... sob o nº......., constituída por meio do Instrumento Partic ular, comEfeito de Escritura Pública, de Abertura de Crédi to para aConstrução de Unidades Habitacionais, com Pacto Adjeto deHipoteca e Outras Avenças nº ...... da matrícula n º ......,firmado em .........., descrito no item "AVERBAÇÃO (EVENTUALÔNUS QUE PESE SOBRE O(S) IMÓVEL(IS)". Parágrafo Único - Ressalva-se que a presente autorização deliberação e baixa objetiva tão-somente viab ilizar aaverbação de alienação fiduciária da unidade im obiliáriaacima identificada, nos termos e para os fins da Lei nº9.514, de 20.11.1997, não implicando em quitação do débitoque deu origem a hipoteca. - continua na pá gina 10 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 10: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 10Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- --------- CLÁUSULA TERCEIRA - FINANCIAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA -O(s) COMPRADOR(ES)/DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) declar a(m) que,necessitando de um financiamento destinado à integ ralizaçãodo preço do terreno e à construção de unidade hab itacionalno edifício/conjunto de residências denominado . ....................., recorreu ao BB e dele obteve um finan ciamento,segundo as normas do Conselho Curador do Fundo de Garantiado Tempo de Serviço - CCFGTS e do Sistema Fina nceiro daHabitação - SFH, no valor constante nas letras "B" (VALOR DEAQUISIÇÃO DA UNIDADE HABITACIONAL, VALOR DE VENDA E COMPRADO TERRENO, DESTINAÇÃO DA OPERAÇÃO, PRAZO PARA CONCLUSÃO DASOBRAS e "C" FINANCIAMENTO/RESGATE/PRESTAÇÕES/DAT AS/DEMAISVALORES E CONDIÇÕES) ambas deste CONTRATO. Parágrafo Primeiro - O(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S)confessa(m) dever ao BB a importância referida na letra "B"VALOR DE AQUISIÇÃO DA UNIDADE HABITACIONAL, VALOR D E VENDA ECOMPRA DO TERRENO, DESTINAÇÃO DA OPERAÇÃO, PR AZO PARACONCLUSÃO DAS OBRAS, sendo que a parcela referida na letra"B.2" VALOR DA VENDA E COMPRA DO TERRENO des tina-se àaquisição do terreno com liberação na forma da CLÁUSULALEVANTAMENTO DE RECURSOS, e o remanescente, cons tantes daLetra "B", para financiamento das obras, cujos recursosserão liberados na proporção do andamento da s obras,conforme disposto nas CLÁUSULAS LEVANTAMENTO DE RECURSOS,PRAZO DE CONSTRUÇÃO E LEVANTAMENTO DOS RECURSOS JUNTO AOFGTS deste CONTRATO. Parágrafo Segundo - O valor constante do item "C.4" VALOR DODESCONTO da letra "C" deste CONTRATO, referente ao descontoconcedido pelo FGTS, calculado em conformidade com as regrasestabelecidas pelo CCFGTS, incide sobre o valor dofinanciamento solicitado e será integralmente supor tado peloFGTS. Parágrafo Terceiro - O desconto acima referido, concedidoao(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTES(S) no ato da assinat ura desteinstrumento, tem a finalidade de reduzir o valor d o encargomensal a ser suportado pelo(s) DEVEDOR(ES) FIDUC IANTES(S)durante o prazo de amortização citado no item "C.1 2" (PRAZODE AMORTIZAÇÃO) da letra "C" deste CONTRATO. Parágrafo Quarto - O(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S)declara(m)-se ciente(s) dos fluxos referentes aos p agamentose recebimentos considerados no cálculo do Cust o EfetivoTotal - CET, para a presente operação de financiam ento, bemcomo da taxa percentual anual com valores em sua forma - continua na pá gina 11 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 11: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 11Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------nominal, demonstrado em planilha arquivada no BB , de cujoteor o(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) previamente to mou(aram)conhecimento, aceitou(aram) e anuiu(ram), e rec ebeu(ram)cópia, nos termos do que determina a Resolução n° 3.517, de06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário N acional -CMN, que produziu seus efeitos a partir de 03 de março de2008. Parágrafo Quinto - O(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S)declara(m)-se ciente(s), ainda, de que a taxa p ercentualanual constante da planilha mencionada no Parágra fo Quartodesta cláusula, cuja cópia lhe(s) foi previamente entregue,representa as condições vigentes na data de assinat ura desteinstrumento e que o saldo devedor e os encargo s mensaisserão atualizadas de acordo com as condições pactua das nesteCONTRATO. CLÁUSULA QUARTA - LEVANTAMENTO DE RECURSOS - O levantamentodos recursos referentes à operação ora contratada s erá feitona seguinte conformidade: I - a parcela referente ao terreno será paga mediantecrédito em conta titulada pelo VENDEDOR ou INTE RVENIENTEANUENTE, no BB, ficando o levantamento subor dinado àapresentação deste contrato de financiamento, de vidamenteregistrado no competente Cartório de Registro de Imóveis eao cumprimento das demais exigências ora estabeleci das; e II - os recursos destinados à construção serão cred itados naconta vinculada ao empreendimento, em parcelas mensais,condicionando-se ao andamento das obras, no p ercentualatestado no Relatório de Vistoria do Empree ndimento,conforme o cronograma físico-financeiro da ob ra e aocumprimento das demais exigências estabelecid as nesteinstrumento. Parágrafo Primeiro - O acompanhamento da execução das obras,para fins de liberação de parcelas, será efetuad o pelo BBe/ou Terceiro por este autorizado, ficando entend ido que avistoria será feita EXCLUSIVAMENTE para o efeito d e mediçãodo andamento da obra e verificação da aplic ação dosrecursos, sem qualquer responsabilidade técn ica pelaedificação, pelo que será cobrado, a título de tarifa devistoria com medição de obra, a cada visita ord inária, ovalor correspondente à tabela de tarifas fixada s pelo BBpara esse tipo de serviço, vigente na data do event o. Parágrafo Segundo - Os recursos próprios do(s) DEVEDOR(ES)FIDUCIANTE(S) e os recursos financeiros advindos da conta - continua na pá gina 12 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 12: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 12Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------vinculada do FGTS serão creditados, na data da assi natura dopresente instrumento, em conta de titularida de do(s)DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) e transferidos à conta vinculadaao empreendimento, na mesma data, sendo libe rados aoVENDEDOR de acordo com o andamento das obras, no p ercentualatestado no Relatório de Vistoria do Empree ndimento,conforme o cronograma físico-financeiro da obra aprovadopelo BB. Parágrafo Terceiro - Uma vez verificada a paralisação dasobras por período igual ou superior a 90 (noventa) dias, semprejuízo das demais penalidades previstas neste CO NTRATO, oBB providenciará o cancelamento, em caráter irrever sível, dautilização das quotas do FGTS , retornando à conta vinculadado(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S), os valores rema nescentesque se encontrarem na conta de titularidade do(s ) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S). Parágrafo Quarto - As eventuais sobras de recursos, na contade titularidade do(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S), terão asseguintes destinações: I - concluídas as liberações de parcela, se hou ver saldoremanescente, dos recursos próprios do(s) DEVEDOR(E S) e seusrendimentos, e/ou, estes serão utilizados para am ortizaçãodo saldo devedor deste financiamento; e II - se houver saldo remanescente dos rendimentos r eferentesaos recursos do FGTS do(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE( S), estesserão retornados à conta vinculada do FGTS. CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE CONSTRUÇÃO - O prazo para otérmino da construção será .............. meses, nã o podendoultrapassar ao estatuído nos atos normativos do ConselhoCurador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, doSistema Financeiro da Habitação - SFH, sob pen a de o BBconsiderar vencida a dívida. Parágrafo Único - Findo o prazo fixado para o t érmino daconstrução, ainda que não concluída a obra , os recursosremanescentes permanecerão indisponíveis. Em qualquerhipótese, exaurido o prazo em questão, inicia r-se-á ocronograma de vencimento das prestações de amorti zação, nadata prevista na próxima data de exigência de pre stação dopresente CONTRATO. CLÁUSULA SEXTA - LEVANTAMENTO DOS RECURSOS JUNTO AO FGTS -Além do disposto na CLÁUSULA LEVANTAMENTO DE RECUR SOS desteCONTRATO, o levantamento das parcelas do financiam ento para - continua na pá gina 13 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 13: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 13Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------a construção do empreendimento, se subordina às seguintescondições: I - apresentação do CONTRATO registrado no Re gistro deImóveis competente; II - comprovação de pagamentos de valores even tualmentedevidos ao BB; III - Relatório de Vistoria do Empreendimento at estando opercentual físico de obra executado; IV - atendimento de eventuais pendências apon tadas noRelatório de Vistoria do Empreendimento; V - apresentação do Alvará de Construção e do Certi ficado deMatrícula - CM da obra, expedido pelo INSS; VI - apresentação de documentos que comprovem a s atisfaçãodos encargos trabalhistas, previdenciários, soc iais e deregularidade fiscal, relativos à INTERVENIENTE CONS TRUTORA eao Empreendimento, quando exigidos pelo BB; VII - apresentação dos comprovantes de recolhimento do INSS,pela INTERVENIENTE CONSTRUTORA, no valor correspo ndente aopercentual de 3% (três por cento) incidente sobre o valor docusto da obra executado no mês e registrado na matr icula CEIda obra; VIII - manutenção de projetos, especificações, m emoriais,projetos aprovados pelos órgãos públicos compete ntes, bemcomo ART (Anotação de Responsabilidade Téc nica) defiscalização e execução das obras/serviços, CREA da região elicença para realização das obras ou serviços emit ida pelosórgãos competentes, à disposição do BB e/ou de Ter ceiro poreste autorizado; IX - comprovação de regularidade do FGTS pela INTE RVENIENTECONSTRUTORA; X - apresentação de projeto e a realização do TrabalhoTécnico Social realizado pela INTERVENIENTE CONSTRU TORA; XI - comprovação pelo BB e/ou Terceiros por este au torizado,da regularidade de execução dos serviços de infra estruturaexterna, quando for o caso. XII - comprovação do registro da escritura pú blica deempréstimo de até 30% à INTERVENIENTE CONSTRUTORA,q uando foro caso; XIII - colocação no local da obra, em lugar vi sível, daplaca indicativa de que a construção está sendo realizadacom recursos do FGTS. Parágrafo Primeiro - Além das exigências estipuladas no"caput" desta cláusula, a entrega da última p arcela dofinanciamento fica condicionada à verificação, pel o BB e/ou - continua na pá gina 14 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 14: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 14Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------Terceiro por este autorizado, do seguinte: I - conclusão total da obra e de que nela foram i nvestidastodas as parcelas anteriormente entregues; II - apresentação de comprovante de quitação d ada pelaINTERVENIENTE CONSTRUTORA; III - apresentação da certidão comprobatória da ave rbação daconstrução, "habite-se", à margem da respectiva mat rícula outranscrição, individualizadas por adquirentes; IV - apresentação da CND do INSS e compro vante derecolhimento do FGTS, relativos à obra; V - adimplência dos demais contratos; e VI - da apresentação da comprovação de regi stro dasEspecificações/Instituição de condomínio, nos casos deconstrução de unidades autônomas em regime da Lei nº4.591/64. Parágrafo Segundo - A INTERVENIENTE CONSTRUTORA dispõe deaté 60 (sessenta) dias após a data de conclusão das obraspara efetiva entrega das chaves do imóvel ao(s) DE VEDOR(ES)FIDUCIANTE(S), ficando sob sua responsabilidad e, nesteperíodo, a guarda e manutenção do imóvel no mesmo estado deocupação e conservação, em que o recebeu, imputan do-se-lheas despesas oriundas da necessidade de qualquer rep aração oueventual desocupação, inclusive a obrigação de prop or medidajudicial para desocupação, se for o caso. CLÁUSULA SETIMA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARAN TIA - Emgarantia do pagamento da dívida decorren te destefinanciamento, bem como do fiel cumprimento de todas asobrigações contratuais e legais, o(s) DE VEDOR(ES)FIDUCIANTE( S) aliena(m) ao BB, em caráter fidu ciário, oimóvel (terreno e respectiva unidade construíd a) objetodeste financiamento, descrito e caracterizado no it em "E" dopresente CONTRATO, nos termos e para os efeitos do s artigos22 e seguintes da Lei 9.514/97. Parágrafo Primeiro - Mediante o Registro do CONTRATO oracelebrado, no competente Cartório de Registro de Imóveis,estará constituída a propriedade fiduciária em no me do BB,efetivado o desdobramento da posse, tornando -se o(s)DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) possuidor(es) direto(s ) e o BBpossuidor indireto do imóvel objeto da garantia fid uciária. Parágrafo Segundo - Enquanto permanecer(em) adimplente(s)com as obrigações ora pactuadas, ao(s) DE VEDOR(ES)FIDUCIANTE(S) fica assegurada a livre utilização , por suaconta e risco, do imóvel objeto deste CONTRATO. - continua na pá gina 15 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 15: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 15Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------Parágrafo Terceiro - O(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S)obriga(m)-se a manter o imóvel alienado fiduciari amente emperfeito estado de conservação segurança e habita bilidade,em conformidade com o contido no respectivo laudo deavaliação/vistoria, bem como a fazer à(s) sua(s) custa(s),dentro do prazo de notificação que lhe foi feita, a s obras ereparos necessários, bem como as obras que forem so licitadaspelo BB para preservação da garantia, vedada, entr etanto, arealização de obras de demolição, alteração ou a créscimo,sem prévio e expresso consentimento do BB. Para co nstataçãodo exato cumprimento do disposto acima, fica asse gurado aoBB e/ou Terceiro por este autorizado a faculd ade de, aqualquer tempo, vistoriar o imóvel. Parágrafo Quarto - O(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S)obriga(m)-se, ainda , a pagar pontualmente todos osimpostos, taxas e quaisquer outras contribu ições ouencargos, inclusive tributários, que incidam ou venham aincidir sobre o referido imóvel ou que sejam in erentes àgarantia, tais como Imposto Predial e Territorial Urbano -IPTU, contribuições devidas ao condomínio, à asso ciação demoradores, dentre outras. Parágrafo Quinto - O BB reserva-se no direito de, a qualquertempo, exigir comprovantes de pagamentos dos referidosencargos fiscais e/ou tributários, ou quaisque r outrascontribuições relativas ao imóvel. Parágrafo Sexto - A garantia fiduciária, ora contratada,abrange o imóvel identificado na letra "H.2" DE SCRIÇÃO ECARACTERÍSTICAS DO TERRENO OBJETO DA VENDA E CO MPRA E DAGARANTIA FIDUCIÁRIA deste CONTRATO e todas as acessões,benfeitorias, melhoramentos, construções e instal ações quelhe forem acrescidas e vigorará pelo prazo nec essário àreposição total do capital financiado e seus re spectivosencargos, inclusive reajuste monetário, permanecend o íntegraaté que o( s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) cumpra(m) todas asobrigações contratuais e legais vinculadas ao presentenegócio, oportunidade em que se resolve, nos termos doprevisto no artigo 25 da Lei nº 9.514/97. Parágrafo Sétimo - Qualquer acessão ou benfeitorias (úteis,voluptuárias ou necessárias) que o(s) DE VEDOR(ES)FIDUCIANTE(S) deseje(m) efetuar, às suas expensa s, deveráser notificada e autorizada pelo BB, obrigand o-se o(s)DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) a obter as licençasadministrativas necessárias, a CND/INSS e a pr omover asnecessárias averbações junto ao Registro Im obiliário - continua na pá gina 16 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 16: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 16Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------respectivo, sendo que, em qualquer hipótese, int egrarão oimóvel e seu valor para fins de realização de leilãoextrajudicial Parágrafo Oitavo - Nos termos do disposto nos Parágrafos 4ºe 5º do artigo 27 da Lei nº 9.514/97 jamais haver á direitode retenção por benfeitorias, mesmo que est as sejamautorizadas pelo BB. Parágrafo Nono - Na hipótese de a propriedade do imóvel dadoem garantia se consolidar em nome do BB, a indeni zação porbenfeitorias nunca será superior ao saldo rema nescente,depois de deduzidos todo o saldo da dívida e demaisacréscimos legais, sendo que, não havendo a venda do imóvelnos leilões extrajudiciais, não haverá nenhum d ireito deindenização pelas benfeitorias. CLÁUSULA OITAVA - DA MORA E DO INADIMPLEMENTO - Decorrida acarência de 60 ( sessenta) dias, de que trata o ParágrafoPrimeiro desta cláusula, o BB ou seu cessionári o, poderáiniciar o procedimento de intimação e, mesmo que nãoconcretizada referida intimação, o(s) DE VEDOR(ES)FIDUCIANTE(S) que pretender(em) purgar a mora d everá(ão)fazê-lo mediante o pagamento dos encargos mensais v encidos enão pagos e os que vencerem no curso da intim ação, queincluem atualização monetária, juros remun eratórioscontratados, juros de mora e multa moratória, os demaisencargos e despesas de intimação, inclusive tributoscontribuições condominiais e associativas. Parágrafo Primeiro - Para os fins previstos no § 2º, Art.26, da Lei nº 9.514/ 97, fica estabelecido o pr azo de 60(sessenta) dias, contados da data de vencimento do Primeiroencargo mensal vencido e não pago. Parágrafo Segundo - Qualquer tolerância que venha a admitiratrasos maiores do que o pactuado neste CONTRATO será meraopção do BB, e não se constituirá em fato g erador dedireitos ao(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S). Parágrafo Terceiro - A mora do(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S)será ratificada mediante intimação com prazo de 15 (quinze)dias para sua purgação. Parágrafo Quarto - O simples pagamento dos encargos, sematualização monetária e sem os demais acréscimos mo ratórios,não exonerará(ão) o(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIAN TE(S) daresponsabilidade de liquidar tais obrigações, conti nuando emmora para todos efeitos legais e contratuais. Parágrafo Quinto - O procedimento de intimação obedecerá aosseguintes requisitos: - continua na pá gina 17 -

Page 17: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 17Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------I - A intimação será requerida pelo BB, ou seu ces sionário,ao Oficial Delegado do Serviço de Registro de Imóveis,indicando o valor vencido e não pago e pe nalidadesmoratórias; II - A diligência de intimação será realizada pel o OficialDelegado do Serviço de Registro de Imóveis da circ unscriçãoImobiliária onde se localizar o imóvel, podendo, a critériodesse Oficial, vir a ser realizada por meio do s erviço deRegistro de Títulos e Documentos da Comarca da si tuação doimóvel, ou do domicílio de quem deva recebê-la, o u, ainda,pelo Correio, com aviso de recebimento a ser firmadopessoalmente ao(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S), ou por quemdeva receber a intimação; III - A intimação será feita pessoalmente ao(s) DE VEDOR(ES)FIDUCIANTE(S), ou a seu representante legal ou ao p rocuradorlegalmente constituído; IV - Se o destinatário da intimação encontrar-se em localincerto e não sabido, certificado pelo Oficial De legado doServiço de Registro de Imóveis ou pelo de T ítulos eDocumentos, competirá ao Primeiro promover sua inti mação poredital com prazo de 15(quinze) dias, contados da primeiradivulgação, publicado por três dias, ao menos, em um dosjornais de maior circulação no local do imóvel ou noutro decomarca de fácil acesso, se, no local do imóvel, n ão houverimprensa com circulação diária; V - Se ocorrer recusa dos destinatários em d ar-se porregularmente intimados, em função da não acei tação daintimação ou por ser furtarem a ser encontrados, ou ainda,por se recusarem a assinar a intimação, fica aut orizado oOficial do Registro de Imóveis corresponden te, apóscertificação da não consecução da intimação pessoal , a fazera publicação de editais, conforme previsto no Par ágrafo 4ºdo Artigo 26, da Lei nº 9.514/97. Parágrafo Sexto - Purgada a mora, convalescerá o contrato dealienação fiduciária, cabendo ao(s) DE VEDOR(ES)FIDUCIANTE(S) o pagamento das despesas de cobr ança e deintimação. Parágrafo Sétimo - Eventual diferença entre o valor objetoda purgação da mora e o devido no dia da purgação d everá serpaga pelo(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) juntamen te com aprimeira ou com o Segundo encargo que se venc er após apurgação da mora no serviço de Registro de Imóveis. Parágrafo Oitavo - O(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) nãopoderá(ão) pagar qualquer prestação do saldo do - continua na pá gina 18 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 18: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 18Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------financiamento enquanto não tiverem sido pagas e quitadasaquelas vencidas anteriormente. Se tal fato o correr, opagamento será imputado na liquidação ou amort ização daprimeira prestação vencida e não paga. Parágrafo Nono - O recibo de pagamento da última prestaçãovencida não presume quitação da anterior. Parágrafo Décimo - Havendo mais de um encargo em atrasosomente será permitida a purga da mora caso ocorra,simultaneamente, o pagamento de todos os encargos e m atraso,salvo de liberação do BB em autorizar o pagamento p arcelado.Parágrafo Décimo Primeiro - Se o BB vier a pagar algum dosencargos inerentes ao imóvel ou à garantia, o(s) DE VEDOR(ES)FIDUCIANTE(S) deverá(ão) reembolsá-lo dentro de 3 0(trinta)dias, contados do recebimento de sua comunicaç ão, sendoaplicáveis as mesmas penalidades para casos deinadimplemento. Parágrafo Décimo Segundo - Na hipótese de o(s) DEVEDOR(ES)FIDUCIANTE(S) deixar(em) de purgar a mora no prazoassinalado, o Oficial Delegado do Registro de Imóveiscertificará esse fato e, à vista da comprovação do pagamentodo Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis - ITBI,promoverá o registro da consolidação da propriedad e em nomedo BB, devendo ser o(s) DEVEDOR(ES) FIDU CIANTE(S)intimado(s) para conhecimento de tal fato. Parágrafo Décimo Terceiro - Se o imóvel estiver locado, alocação poderá ser denunciada com o prazo de 30 (trinta)dias para desocupação, salvo se tiver havido aqu iescênciapor escrito do fiduciário, devendo a denúncia ser realizadano prazo de noventa dias a contar da data da consol idação dapropriedade no fiduciário. CLÁUSULA NONA - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - Uma vez consolidada apropriedade em nome do BB, em virtude da mora não purgada etransformada em inadimplemento absoluto, deverá o i móvel seralienado pelo BB a Terceiros, com observân cia dosprocedimentos previstos na Lei nº 9.514 de 20.11.97 . Parágrafo Primeiro - A alienação far-se-á sempre por públicoleilão extrajudicialmente. Parágrafo Segundo - O primeiro público leilão será realizadodentro de 30(trinta) dias, contados da data do re gistro daconsolidação da plena propriedade em nome do BB, de vendo serofertado pelo valor para esse fim estabeleci do nesteCONTRATO e indicado na letra "C - FINANCIAMENTO /RESGATE/PRESTAÇÕES /DATAS /DEMAIS VALORES E CONDIÇÕES", "i tem C.6 - - continua na pá gina 19 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 19: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 19Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------Valor da Garantia Fiduciária", atualizado monet ariamenteconforme previsto no Parágrafo Sexto da presente CLÁUSULA,reservando-se ao BB o direito de pedir nova avaliaç ão. Parágrafo Terceiro - Não havendo oferta em valor igual ousuperior ao que as partes estabeleceram, conforme Parágrafoanterior, o imóvel será ofertado em 2º Leilã o, a serrealizado dentro de 15(quinze) dias contados d a data doPrimeiro público leilão, sendo aceito o mai or lanceoferecido, desde que igual ou superior ao valor d a dívida,das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargo s legais,inclusive tributos, e das contribuições condominiai s. Parágrafo Quarto - O público leilão, (Primeiro e/ou Segundo)será anunciado mediante edital único com prazo de 10 (dez)dias, contados da primeira divulgação, publicado po r 3(três)dias, ao menos, em um dos jornais de maior circ ulação nolocal do imóvel ou noutro de comarca de fácil acess o, se, nolocal do imóvel, não houver imprensa com circulação diária. Parágrafo Quinto - O BB, já como seu titular de domíniopleno, transmitirá o domínio e a posse, indi reta e/oudireta, do imóvel ao licitante vencedor. Parágrafo Sexto - Para fins do leilão extrajudicial, aspartes adotam os seguintes conceitos: I - Valor do imóvel é o valor da avaliação que a ntecede ofinanciamento imobiliário com alienação fiduc iária emgarantia, aqui incluído o valor das ben feitoriasnecessárias, executadas às expensas do(s) DE VEDOR(ES)FIDUCIANTE(S), obedecidos os demais requisitos previstosneste CONTRATO, sendo aquele e este at ualizadasmonetariamente de acordo com a variação percentual acumuladapelo mesmo índice e periodicidade que atualizam o valor dosaldo devedor do financiamento a partir da presente data atéa data da realização do leilão (Primeiro ou Segundo ); II - Valor da dívida é o equivalente à soma das seguintesquantias: Valor do saldo devedor, nele incluídas as p restaçõesatualizadas monetariamente até o dia da consol idação deplena propriedade na pessoa do BB e acresc idas daspenalidades moratórias e despesas abaixo elencadas: a) Comissão do leiloeiro; b) Despesas com intimação do(s) DEVEDOR(ES) FIDUCI ANTE(S) eeditais de publicação; c) Despesas com a consolidação da propriedade em favor doBB; d) Contribuições devidas ao condomínio de u tilização - continua na pá gina 20 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 20: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 20Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------(valores vencidos e não pagos à data do leilão), na hipótesede o imóvel ser unidade autônoma integrante de c ondomínioespecial; e) Mensalidades (valores vencidos e não pagos à data doleilão) devidas à associação de moradores ou entidadeassemelhada, se o imóvel integrar empreendiment o com talcaracterística; f) Despesas de água, luz e gás (valores vencidos e não pagosà data do leilão), se for o caso; g) IPTU, foro e outros tributos ou cont ribuiçõeseventualmente incidentes (valores vencidos e nã o pagos àdata do leilão), se for o caso; h) Taxa de ocupação devida ao mês ou fração, fix ada em 1%(um por cento) sobre o valor do imóvel, atuali zado pelomesmo índice aqui pactuado, reservando-se ao BB o d ireito depedir nova avaliação, e devida desde a data de ali enação doimóvel em leilão; i) Qualquer outra contribuição social ou tributo incidentesobre qualquer pagamento efetuado pelo BB em decor rência daintimação e da alienação em Leilão extrajudic ial e daentrega de qualquer quantia ao(s) DEVEDOR(ES) FIDUC IANTE(S);j) Custeio dos reparos necessários à reposição do imóvel emidêntico estado de quando foi entregue ao(s) DE VEDOR(ES)FIDUCIANTE(S), salvo se ele(s) já o tenha(m) dev olvido emtais condições ao BB ou aos adquirentes/devedores no leilãoextrajudicial; k) Imposto de transmissão e laudêmio que even tualmentetenham sido pagos pelo BB, em decorrência da consol idação daplena propriedade pelo inadimplemento do(s) DE VEDOR(ES)FIDUCIANTE(S). Parágrafo Sétimo - SE O MAIOR LANCE OFERECIDO NO PRIMEIROLEILÃO FOR INFERIOR AO VALOR DO(S) IMÓVEL(IS) OU DA DÍVIDA EDAS DESPESAS, SERÁ REALIZADO Segundo LEILÃO. Parágrafo Oitavo - No Segundo leilão será aceito o maiorlance oferecido, desde que igual ou superior ao valor dadívida e das despesas, hipótese em que, nos 5(ci nco) diassubseqüentes, ao integral e efetivo recebiment o, o BBentregará, ao(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) a import ância quesobrar, como adiante disciplinado. Parágrafo Nono - No Segundo leilão, na ausência de lancemaior ou igual ao valor da dívida, será considerad a extintaa dívida e exonerada o BB da obrigação de restitui ção ao(s)DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) de qualquer quantia, a q ue títulofor. - continua na pá gina 21 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 21: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 21Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------Parágrafo Décimo - Também será extinta a dívida se noSegundo leilão não houver solicitante. Parágrafo Décimo Primeiro - Extinta a dívida, dentro de 5(cinco) dias a contar da data da realização d o Segundoleilão, o BB disponibilizará ao(s) DEVEDOR(ES) FIDU CIANTE(S)termo de extinção da obrigação. Parágrafo Décimo Segundo - Se, em decorrência de Primeiro ouSegundo leilão, sobejar importância a ser restitu ída ao(s)DEVEDOR (ES) FIDUCIANTE(S), o BB colocará a difere nça à suadisposição, ou efetuará depósito em conta do(s) DE VEDOR(ES)FIDUCIANTE(S), considerando nela incluído o valor daindenização pelas benfeitorias, se for o caso. Parágrafo Décimo Terceiro - O BB manterá, à disposição do(s)DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S), a correspondente pre stação decontas pelo período de 12 (doze) meses, con tados darealização do(s) leilão(ões). Parágrafo Décimo Quarto - O(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S)deverá(ão) restituir o imóvel, no dia seguint e ao daconsolidação da propriedade em nome do BB, deixand o-o livree desimpedido de pessoas e coisas, sob pena de pag amento aoBB, ou àquele que tiver adquirido o imóvel em leilão, atítulo de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, ovalor correspondente a 1% (um por cento) do valor d o imóvel,atualizado na forma definida neste CONTRATO, sem pr ejuízo desua responsabilidade pelo pagamento de todas as de spesas decondomínio, tributos, mensalidades associativas, á gua, luz,e gás incorridas após a data da realização d o públicoleilão, bem como de todas as despesas neces sárias àreposição do imóvel ao estado em que o recebeu. Parágrafo Décimo Quinto - A Taxa de Ocupação incidirá desdea data da alienação do imóvel, perpetuando-se até a data emque o BB ou seus sucessores vier(em) a ser imiti da(os) naposse do imóvel. Parágrafo Décimo Sexto - Não ocorrendo a desocupação doimóvel no prazo e forma ajustados, o BB, seus cessi onários esucessores, inclusive o adquirente/devedor do imó vel, quertenha adquirido no leilão ou posteriormente, poderãorequerer a reintegração de posse (ou a imissão de posse, nocaso do adquirente/devedor), declarando-se o(s) DE VEDOR(ES)FIDUCIANTE(S) ciente de que, nos termos do artigo 30 da Leinº 9.514/97, a reintegração será concedida liminarm ente, comordem judicial, para desocupação no prazo máx imo de 60(sessenta) dias, desde que comprovada, mediante ce rtidão damatrícula do imóvel, a consolidação da plena propr iedade em - continua na pá gina 22 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 22: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 22Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------nome do BB, ou o registro do contrato cele brado emdecorrência da venda do imóvel no leilão ou poste riormenteao leilão, conforme quem seja o autor da ação dereintegração de posse, sem prejuízo da cobrança do valor dataxa diária de ocupação e demais despesas previs tas nesteCONTRATO. Parágrafo Décimo Sétimo - Não se aplica ao imóvel objeto dopresente contrato, o direito de preferência em favor dolocatário, estabelecido pelo artigo 27 da Lei nº 8. 245/91. CLÁUSULA DECIMA - DA VEDAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ALIENADOFIDUCIARIAMENTE - O(S) DEVEDOR(ES) está(ão) ciente(s) de queo imóvel alienado fiduciariamente é destinado à u tilizaçãoresidencial pelo(s) PRÓPRIO(S), sendo expressamente vedada asua locação ou sublocação a Terceiros, sob pena dedesclassificação da operação ora contratada pe lo agenteoperador do FGTS, o que, uma vez ocorrida, im plicará oimediato vencimento antecipado da dívida junto ao B B. CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - ENCARGOS MENSAIS INCIDEN TES SOBREO FINANCIAMENTO - Sobre os valores lançados na contavinculada ao presente financiamento, bem com o sobr e o saldodevedor daí decorrente, incidirão encargos básicos,calculados com base no Índice de Remuneração B ásica dasCadernetas de Poupança (IRP), na forma regulamen tada peloBanco Central do Brasil. Sobre os referidos valores,devidamente calculados pelos respectivos encargos básicos,incidirão encargos adicionais à taxa efetiva de 4 ,594 % aoano (quatro inteiros e quinhentos e noventa e quatromilesimos), constante do item "C16.2" TAXA DEJUROS/NORMALIDADE/DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIACONSTRUÇÃO/EFETIVA da letra "C"(FINANCIAMENTO/RESGATE/PRESTAÇÕES/DATAS/DEMAIS V ALORES ECONDIÇÕES) deste CONTRATO, calculados pel o métodoexponencial, com base na taxa equivalente diária (a no civil,365 ou 366 dias). Parágrafo Primeiro - Os encargos básicos e adicionais serãocalculados, debitados e capitalizados mensalment e, a cadadata-base, no vencimento e na liquidação da d ívida. Osencargos básicos serão exigidos proporcionalmente ao valoramortizado de capital, nas datas de amorti zação deprestações previstas na CLÁUSULA AMORTIZA ÇÃO, nasamortizações esporádicas, no vencimento e na liqu idação dadívida. Os encargos adicionais serão exigidos inte gralmente - continua na pá gina 23 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 23: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 23Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------nas datas de pagamento de juros e nas datas de am ortizaçãode prestações previstas na CLÁUSULA AMORTIZA ÇÃO, nasamortizações esporádicas, no vencimento e na liqu idação dadívida. Parágrafo Segundo - Nas remições, os encargos básicos eadicionais serão calculados, debitados e exigidosproporcionalmente aos valores de amortização remido s. Parágrafo Terceiro - Entende-se por data-base, para efeitodo que dispõe esta CLÁUSULA, o dia correspondente , em cadamês, ao do vencimento final da operação. Parágrafo Quarto - Caso o cálculo dos encargos e/ou aamortização de parcelas, ou a liquidação da dívid a ocorramantes da divulgação do Índice de Remuneração B ásica dasCadernetas de Poupança (IRP), os encargos básicos i ncidentessobre o saldo devedor apresentado na última data -base ou,sobre eventuais movimentações ocorridas neste perío do, serãocalculados com base na variação da Taxa Referencial (TR), naforma regulamentada pelo Banco Central do Brasil ou outroíndice que legalmente venha substituí-la. Parágrafo Quinto - Sobre os saldos devedores valores deparcelas a serem amortizadas e/ou liquidadas, acre scidos deencargos básicos apurados conforme o Parágrafo Quar to, destaCLÁUSULA, incidirão encargos adicionais às taxas pactuadasno "caput", desta CLÁUSULA, calculados, debitados e exigidosconforme disposto no Parágrafo Primeiro desta CLÁUS ULA. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - AMORTIZAÇÃO - Sem prejuízo dovencimento retro estipulado e das exigibilidades previstasnas demais cláusulas, inclusive encargos finan ceiros, opagamento do valor do financiamento e dos re spectivosencargos financeiros será efetuado mediante débito: I - peloDEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) em conta de sua titularid ade, cujodébito fica desde já autorizado, que ocorrerá no Primeiromomento da data selecionada para débito da prestaçã o mensal,tornando assim os respectivos valores indisponíve is, sendoem parcela única ou em prestações periódicas e suce ssivas; eII - pela INTERVENIENTE CONSTRUTORA, em conta de suatitularidade, cujo débito fica desde já autori zado, queocorrerá no Primeiro momento do dia autorizado pa ra débitoda operação, tornando assim os respectivos valoresindisponíveis, sendo em parcela única ou em p restaçõesperiódicas e sucessivas calculadas pelo Sistema de Amortização Constante - SAC, um plano de amortização de dívida em prestações pe riódicas, - continua na pá gina 24 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 24: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 24Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------variáveis e sucessivas, em que o valor de cada pre stação oupagamento e composto por três parcelas distinta s: uma deencargos básicos, outra de encargos adicionais e ainda umade capital, esta chamada amortização, admitind o-se, deacordo com a política de crédito do BB, o pagamentoantecipado, parcial ou total, das prestações pactua das. Parágrafo Primeiro - O pagamento dos encargos devidosdurante o período de construção, será realizado n a data deseu vencimento, independentemente de qualquer aviso ounotificação, mediante débito em conta titulada pelo(s)DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S). Parágrafo Segundo - A amortização do financiamento seráefetuada em prestações mensais e sucessivas, venc endo-se aprimeira prestação no mês subseqüente ao té rmino docronograma de obras e no dia correspondente ao da a ssinaturado presente CONTRATO de financiamento. Parágrafo Terceiro - Na fase de amortização, os jurosremuneratórios serão apropriados em primeiro l ugar e orestante imputado na amortização do saldo de vedor dofinanciamento. Parágrafo Quarto - Na fase de amortização, se o valor daprestação for insuficiente para a apropriação dos jurosremuneratórios, o excedente será incorporado ao saldodevedor do financiamento. Parágrafo Quinto - Durante a fase de CONSTRUÇÃO/CARÊNCIAe/ou AMORTIZAÇÃO o(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S), além dosencargos mencionados acima, pagará(ão): I - Tarifa de administração e manutenção do co ntrato emconformidade com a tabela de tarifas fixadas pel o BB paraeste tipo de serviço, vigente na data do evento; II - Tarifa de alteração contratual em conformid ade com atabela de tarifas fixadas pelo BB para este tipo de serviço,vigente na data do evento ; III - Tarifa de avaliação física da garantia - FGTS , no casode comercialização das unidades habitacionais, co m pessoasfísicas, financiadas pelo BB em conformidade com a tabela detarifas fixadas pelo BB para este tipo de serviço , vigentena data do evento; e IV - Tarifa de vistoria extraordinária, no caso dedescumprimento do Cronograma Físico-Financ eiro, emconformidade com a tabela de tarifas fixadas pel o BB paraeste tipo de serviço, vigente na data do evento. CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DECLARAÇÕES E ATRIBUIÇÕ ES - Para - continua na pá gina 25 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 25: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 25Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------todos os efeitos legais, as partes reconhecem que o presenteCONTRATO se subordina às normas legais e reg ulamentospresentes, podendo vir a ser alterado por l egislaçãoposterior, não podendo ser alegado direito adquiri do contratais modificações. Parágrafo Primeiro - Declara(m), o(s) DEVEDOR(ES)FIDUCIANTE(S), qualificado(s) na letra "A" (QUALIFI CAÇÃO DASPARTES) deste CONTRATO, que: I - no tocante ao IPTU e às quotas condominiais i ncidentesaté esta data, o(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) decl ara(m)-sesubsidiariamente responsável pelo pagamento de quaisquerdébitos apurados, assumindo, perante o BB, aresponsabilidade pelo pagamento, caso o (VEN DEDOR ouINTERVENIENTE ANUENTE) não cumpra com a obrigação de pagardiretamente, ressalvado o seu direito de cob rança emregresso, observando-se, sempre, o que a respeito dispõe opresente instrumento contratual; II - são verdadeiras todas as declarações feitas no corpodeste instrumento, bem como as declara ções queconsubstanciaram as condições prévias à assinat ura desteCONTRATO, as quais ratifica; III - reconhece a prioridade do crédito do BB, re nunciandoaos direitos e privilégios que a lei lhe conferir; IV - tem ciência de que as despesas em reconhec imento defirmas, registros, averbações, impostos, taxas, emo lumentos,custas e outros provenientes deste CONTRATO corre m por suaconta exclusiva. Parágrafo Segundo - Declara expressamente a INTERVENIENTECONTRUTORA, qualificada na letra "A" (QUALIFIC AÇÃO DASPARTES) deste CONTRATO que: I - tolerância por qualquer dos contratantes quanto a algumademora, atraso ou omissão da outra parte no cumpri mento dasobrigações ajustadas neste instrumento, ou a não a plicação,na ocasião oportuna, das cominações aqui consta ntes, nãoacarretará o cancelamento das penalidades, nem do s poderesora conferidos, podendo ser aplicadas aquelas e exercidosestes, a qualquer tempo, caso permaneçam as causas; II - são verdadeiras todas as declarações feitas no corpodeste instrumento, bem como as declara ções queconsubstanciaram as condições prévias à assinat ura desteCONTRATO, as quais ratifica; III - se acha quite com as Fazendas Federal, E stadual eMunicipal, INSS, FGTS, e quaisquer outros tributo s fiscaisou parafiscais, multas e contribuições a que po ssa estar - continua na pá gina 26 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 26: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 26Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------sujeito; IV - se obriga a cumprir todas as exigências das le gislaçõestrabalhista e previdenciária relativas à const rução doempreendimento, cuja comprovação poderá ser exigid a pelo BBa qualquer momento; V - se compromete a não usar o nome do BB em qual quer tipode publicidade sem sua prévia e expressa aprov ação, porescrito; VI - não omitiu ou ocultou fato de qualquer nat ureza queproduza ou venha a produzir a depreciação e dimi nuição dovalor dos bens e direitos integrantes das garantiasprestadas, ou que enseje discussão sobre a tit ularidadedo(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) sobre aqueles bens edireitos; VII - tem ciência de que o BB poderá repassar-lh e o valordos tributos e encargos, que venham a ser cr iados e oaumento dos atuais exigíveis pelas autoridades co mpetentesem razão deste CONTRATO; VIII - comunicará ao BB eventuais impugnação ao presenteCONTRATO; IX - comunicará à Seguradora os ca sos dereformulação/adiamento de parcela do cronograma que impliqueem dilatação do prazo de construção orig inalmentecontratado, para os devidos ajustes na Apólice; X - comunicará ao BB quaisquer ocorrências qu e possamafetar, direta ou indiretamente, os imóveis, nota damente amudança de sua numeração ou identificação, d urante avigência deste CONTRATO; XI - como FIADORA, concorda com o presente CONTRATO em todosos seus termos, cláusulas e condições, assumi ndo comoprincipal pagadora, a responsabilidade solidá ria pelopagamento da totalidade da dívida com os seus ac réscimos,até a efetiva entrega e recebimento, ao(s) DE VEDOR(ES)FIDUCIANTE(S), da última unidade construída/em issão do"habite-se", renunciando expressamente aos b enefíciosprevistos nos artigos 827, 835, 838 e 839 do Código Civil; XII - solenemente, sob as penas da lei, que até o presentemomento, inexistem em seu nome, referentemente ao imóveltransacionado, qualquer débito de natureza f iscal oucondominial, assumindo, em caráter irretra tável, aresponsabilidade exclusiva por eventuais débito s de taisnaturezas que possam ser devidos até a prese nte data.Afirma, para todos os efeitos de direito civil e p enal, queinexiste qualquer ação de natureza real e pessoal - continua na pá gina 27 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 27: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 27Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------reipersecutória, nem qualquer ônus de natureza real quevincule ou possa representar risco para o imóv el objetodesta operação; XIII - responderá pela segurança e solidez da co nstrução,bem como pelos requisitos técnicos indispensáve is ao bomandamento da obra; XIV - não se opõe à sua substituição se esta fo r julgadanecessária; XV - executará as obras mencionadas, de acordo com o projetoapresentado, não sendo permitida a subempreitada da s mesmas;e XVI - sem prejuízo das obrigações impostas pela l egislaçãocivil, compromete-se a atender prontamente quaisquerreclamações dos proprietários do imóvel, decor rente devícios de construção devidamente comprovados, so b pena deser considerado inidôneo para firmar novos contra tos com oBB. CLÁUSULA DECIMA QUARTA - SUBSTITUIÇÃO DA INTE RVENIENTECONSTRUTORA - A INTERVENIENTE CONSTRUTORA poderá sersubstituída por quaisquer dos motivos previstos em lei e,ainda: I - quando vier a ser comprovada a falsidade de qualquerdeclaração feita pela INTERVENIENTE CONSTRUTORA, no processode financiamento ou no CONTRATO; II - quando, contra a INTERVENIENTE CONSTRUTORA, f or movidaqualquer ação ou execução ou decretada qualqu er medidajudicial ou administrativa que, de algum modo , afete oandamento da obra; III - no caso de falência ou re cuperaçãojudicial/extrajudicial da INTERVENIENTE CONSTRUTORA ; IV - se houver infração, pela INTERVENIENTE CONSTR UTORA, dequalquer cláusula do presente CONTRATO de financiam ento; V - for modificado o projeto pela inobservância das plantas,memoriais descritivos, cronogramas de obras, orç amentos edemais documentos aceitos pelo BB e integrantes do presenteCONTRATO, sem o prévio e expresso consentimento do BB; VI - não for concluída a obra, objeto deste finan ciamento,dentro do prazo contratual; VII - ocorrer retardamento ou paralisação da o bra, porperíodo igual ou superior a 30 (trinta) dias, s em motivocomprovadamente justificado e aceito pel o BB; eVIII - ocorrer subempreitada da obra contratada. - continua na pá gina 28 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 28: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 28Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------CLÁUSULA DECIMA QUINTA - JUROS REMUNERATÓRIOS - Sobre aquantia financiada, até a solução final da dívida, incidirãojuros remuneratórios às taxas fixadas na l etra "C"FINANCIAMENTO/RESGATE/PRESTAÇÕES/DATAS/DEMAIS VALORES ECONDIÇÕES deste CONTRATO. Parágrafo Único - Sobre as importâncias eventualmentedespendidas pelo BB para a preservação de seus direitosdecorrentes do presente CONTRATO, a cargo do DEVE DOR, taiscomo pagamento de taxas e impostos, prêmios d e seguro,débitos condominiais e emolumentos, despesa com e xecução eas necessárias à manutenção e realização da g arantia ,incidirão, também, juros à taxa referida no "cap ut" destaCLÁUSULA. CLÁUSULA DECIMA SEXTA - ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE VEDOR - Osaldo devedor deste financiamento e todos os demai s valoresvinculados a este CONTRATO serão atualizados mensal mente, nafase de amortização, no dia correspondente ao da a ssinaturadeste instrumento, com base no coeficiente de at ualizaçãoaplicável às contas vinculadas do FGTS. Parágrafo Primeiro - Na apuração do saldo devedor, paraqualquer evento, será aplicada a atualização prop orcional,pelo critério "pro rata die", utilizando-se os ín dices queserviram de base para o reajustamento das contas v inculadasdo FGTS, no período compreendido entre a data da a ssinaturado CONTRATO ou da última atualização contratual do saldodevedor, se já ocorrida, e a data do evento. Parágrafo Segundo - Caso as contas vinculadas do FGTS deixemde ser atualizadas mensalmente, a atualização de qu e trata o"caput" desta CLÁUSULA operar-se-á mensalmente, m ediante aaplicação dos índices mensais oficiais que servire m de basepara a fixação do índice a ser aplicado na at ualizaçãomonetária das aludidas contas. CLÁUSULA DECIMA SETIMA - RECÁLCULO DO ENCARGO MENSAL - Nos02 (dois) Primeiros anos de vigência do prazo de am ortizaçãodeste CONTRATO, os valores da prestação de amo rtização,serão recalculados a cada período de 12 (doze) mese s, no diacorrespondente ao da assinatura do CONTRATO. Parágrafo Primeiro - Os recálculos da prestação deamortização serão efetuados com base no saldo devedoratualizado na forma da CLÁUSULA ATUALIZAÇÃO DO SALD O DEVEDORdeste CONTRATO, mantidos a taxa de juros, o s istema deamortização e o prazo remanescente deste CONTRATO. - continua na pá gina 29 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 29: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 29Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------Parágrafo Segundo - A partir do Terceiro ano de vigência doprazo de amortização, os valores da prestação de am ortizaçãopoderão ser recalculados, trimestralmente, no diacorrespondente ao da assinatura do CONTRATO, cas o venha aocorrer o desequilíbrio econômico-financeiro do CON TRATO. Parágrafo Terceiro - A parcela de juros componente doencargo mensal é recalculada mensalmente sobre o saldodevedor atualizado conforme CLÁUSULA ATUALIZAÇÃO DO SALDODEVEDOR, mantidos a taxa de juros, sistema de am ortizaçãocontratados e prazo remanescente. Parágrafo Quarto - A tarifa de administração e manutenção docontrato, se houver, é reajustada anualmemente no diacorrespondente à assinatura deste instrumento p elo mesmoíndice aplicado ao saldo devedor. Parágrafo Quinto - O recálculo do valor do encargo mensalprevisto neste CONTRATO, não está vinculado ao s alário ouvencimento da categoria profissional do(s) DE VEDOR(ES)FIDUCIANTE( S), tampouco a Planos de Equivalência S alarial. CLÁUSULA DECIMA OITAVA - SALDO RESIDUAL - Na eventualocorrência de saldo residual ao término do prazo deamortização, o(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) se ob riga(m) apagá-lo, com recursos próprios, de uma só vez, n a data dovencimento do último encargo previsto para este CONTRATO,independentemente de qualquer aviso, notifi cação ouinterpelação judicial ou extrajudicial. CLÁUSULA DECIMA NONA - INADIMPLEMENTO - Em caso dedescumprimento de qualquer obrigação legal ou conv encional,ou, no caso de vencimento antecipado da operaçã o , serãoexigidos, a partir do vencimento até a data das amo rtizaçõese/ou liquidação, sobre os valores inadimplidos, os encargosfinanceiros abaixo discriminados: I - encargos básicos, calculados com base no Índice deRemuneração Básica das Cadernetas de Poupança (IRP), naforma regulamentada pelo Banco Central do Brasil; II - encargos adicionais à taxa efetiva de 4,594 % (quatrointeiros e quinhentos e noventa e quatro milesimo s) ao anoconstante do item "C16.2" TAXA DE JUROS/NORMALIDAE/ DURANTE OPERÍODO DE AMORTIZAÇÃO/EFETIVA da let ra "C"FINANCIAMENTO/RESGATE/PRESTAÇÕES/DATAS/DEMAIS VALORES ECONDIÇÕES deste CONTRATO, calculados pel o métodoexponencial, com base na taxa equivalente diária (a no civil,365 ou 366 dias), incidente sobre o valor a tualizado - continua na pá gina 30 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 30: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 30Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ..... --------------------------------------------------- ---------conforme inciso I, desta CLÁUSULA (a taxa de encargosadicionais de inadimplemento corresponde a taxa c ontratadapara o período de normalidade); III - juros de mora a taxa efetiva de 1% a.m. (um por centoao mês), incidente sobre o somatório dos valores apuradosconforme incisos I e II, desta CLÁUSULA; IV - multa de 2% (dois por cento), incidente so bre totalapurado conforme incisos I, II e III, desta CLÁUSULA,prevista pela Lei nº 9.289/96. Parágrafo Primeiro - Caso as amortizações e/ou a liquidaçãoda dívida ocorram antes da divulgação do Í ndice deRemuneração Básica das Cadernetas de Poupança (IRP), osencargos básicos incidentes sobre o saldo devedorinadimplido serão calculados com base na variaçã o da TaxaReferencial (TR), na forma regulamentada pelo Banc o Centraldo Brasil - Bacen, ou outro índice que legalme nte venhasubstituí-la. Parágrafo Segundo - Sobre os saldos devedores a seremamortizados e/ou liquidados, acrescidos de encargo s básicosapurados conforme o Parágrafo Primeiro, desta CLÁUSULA,incidirão encargos adicionais, juros de mora e multaconforme pactuado no "caput", incisos II, III e IV, destaCLÁUSULA. CLÁUSULA VIGESIMA - VALOR DA GARANTIA FIDU CIÁRIA -Concordam as partes que o valor do imóvel ora alienadofiduciariamente para fins do disposto no inciso VI do artigo24 da Lei nº 9.514/97 é o constante do item "C.6" VALOR DAGARANTIA FIDUCIÁRIA da letra "C"FINANCIAMENTO/RESGATE/PRESTAÇÕES/DATAS/DEMAIS VALORES ECONDIÇÕES deste CONTRATO, sujeito à correção monet ária pelomesmo índice utilizado para atualização do saldo devedor,reservando-se ao BB o direito de pedir nova avaliaç ão. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - FIANÇA - Comparece, ainda,neste ato, a INTERVENIENTE CONSTRUTORA, qualificada na letra"A" (QUALIFICAÇÃO DAS PARTES) deste CONTRATO, como FIADORA eprincipal pagadora de todas as obrigações assumida s pelo(s)DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S), renunciando expressam ente aosbenefícios previstos nos artigos 827, 835, 838 e 8 39 CódigoCivil. Parágrafo Primeiro - A fiança prevalecerá durante a fase deconstrução e até que sejam entregues e recebidas as unidadeshabitacionais vinculadas ao empreendimento, momen to em quedeixará, a FIADORA, de responder pelas obrigaç ões do(s) - continua na pá gina 31 -

Page 31: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 31Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S). Parágrafo Segundo - Compromete(m)-se o(s) DEVEDOR(ES)FIDUCIANTE(S), em caso de falência e/ou insol vência doFIADOR, a substituí-lo imediatamente po r outro,independentemente de aviso, notificação ou int erpelaçãojudicial ou extrajudicial, exceto na hipótese e m que forexigido pelo BB, que desfrute de bom conceit o e tenhacondições econômicas capazes de suportar as o brigaçõesassumidas neste Instrumento. Parágrafo Terceiro - Concorda o FIADOR que o BB libere, aseu exclusivo critério , parcial ou totalmente, as garantiasconstituídas pelo(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S), per manecendoíntegra e em vigor a fiança ora prestada. CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA - LIQUIDAÇÃO/AM ORTIZAÇÃOANTECIPADA - É assegurado ao(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) odireito de liquidar a dívida antes de seu venci mento, ouefetuar amortizações antecipadas, o que poderá ter comoconseqüência a alteração do prazo ou do valor da p restação,conforme escolha do(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S). Parágrafo Primeiro - Na amortização antecipada serãoadotados os seguintes critérios: I - tratando-se de amortização antecipada para alt eração doprazo de financiamento: o saldo devedor apura do após aamortização antecipada será a base de cálculo para que,mantendo-se a mesma taxa de juros e a mesma prestaçãomensal, seja apurado o novo prazo remanes cente dofinanciamento; e II - tratando-se de amortização antecipada para alt eração dovalor das prestações mensais: o saldo devedor apura do após aamortização antecipada será a base de cálculo para que,mantendo-se a mesma taxa de juros e o prazo rema nescente,seja encontrado o novo valor da prestação mensal. Parágrafo Segundo - No caso de liquidação antecipada dadívida pelo(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S), ao saldo devedor aser pago acrescentar-se-ão, quando for o caso, asprestações, multas e demais acessórios em atraso,observando-se o disposto no Parágrafo Primei ro destaCLÁUSULA. CLÁUSULA VIGESIMA TERCEIRA - SEGUROS - O(s) DEVEDOR(ES)FIDUCIANTE(S) é (são) obrigado(s) a comprov ar(em) acontratação pela INTERVENIENTE CONSTRUTORA do Seguro deGarantia Conclusão de Obra (GCO) e Seguro de Riscos de - continua na pá gina 32 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 32: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 32Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------Engenharia (REN), no qual o BB deverá figu rar comosegurado/beneficiário e a INTERVENIENTE CONSTRU TORA comocontratante até a data de liberação da primeira p arcela definanciamento, por meio da apresentação da ApóliceDefinitiva. Parágrafo Primeiro - O seguro garante a conclusão das obrasde construção do empreendimento, a indenização de correntesde danos físicos nos imóveis, a indenização decor rentes deResponsabilidade Civil do Construtor e a cobertura de riscode engenharia, sendo mantido até sua consecução e obtençãodo respectivo "habite-se", expedido pelo Poder comp etente. Parágrafo Segundo - O(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) e aINTERVENIENTE CONSTRUTORA declaram estar ciente s de queatraso na obra por período igual ou superior a 30 (trinta)dias, constatado pelo BB e/ou Terceiro por este a utorizadoserá acionada a Seguradora, ensejará a substi tuição daINTERVENIENTE CONSTRUTORA. Parágrafo Terceiro -A contratação será feita em seguradorade livre escolha da INTERVENIENTE CONSTRUTORA, medianteaceitação do BB. As apólices não poderão sofrer quaisqueralterações ou modificações da obrigação contratual garantidapelas mesmas sem prévia análise e expressa anuênc ia do BB,sob pena de suspensão dos desembolsos e, a critér io do BB,de vencimento antecipado da dívida. Parágrafo Quarto - Na hipótese do BB julgar insuficiente acobertura dos riscos dada por qualquer das ap ólices deseguros existentes, ou julgar insuficiente o mo ntante daindenização estabelecida na referida apólice, pode rá exigirda INTERVENIENTE CONSTRUTORA a complementação do referidoseguro, a qual poderá ser feita em seguradora de sua livreescolha, mediante prévia aceitação do BB. CLÁUSULA VIGESIMA QUARTA - FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃOPOPULAR - Durante a vigência deste CONTRATO é prevista acobertura pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular -FGHAB, criado por força da Lei nº 11.977, de 07 de julho de2009, que tem como finalidade: I - garantir o pagamento da prestação m ensal dofinanciamento, em caso de desemprego e redução temp orária dacapacidade de pagamento do(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANT E(S), comrenda familiar mensal de até dez salários mí nimos; eII - assumir o saldo devedor do financiamento imo biliário,em caso de morte e invalidez permanente do(s) DE VEDOR(ES)FIDUCIANTE(S), e as despesas de recuperação re lativas a - continua na pá gina 33 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 33: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 33Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------danos físicos ao imóvel, financiados com renda mens al de atédez salários mínimos. Parágrafo Primeiro - A garantia de que trata o inciso I dapresente CLÁUSULA será realizada mediante as seguintescondições: I - comprometimento de renda familiar na data do eventomotivador da garantia do FGHAB de no mínimo 30% (t rinta porcento), mesmo se na contratação o perce ntual decomprometimento apurado for menor; II - número máximo de prestações por contrato, de a cordo coma renda familiar bruta verificada no ato da con tratação,conforme estabelece o regulamento do fundo; III - pagamento mínimo de 6 (seis) prestações do co ntrato definanciamento, para a primeira solicitação ao FGHAB ; IV - solicitação formal mediante comprovação de d esempregoe/ou perda de renda, a cada 3 (três) prestações req ueridas; V - pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da prestaçãodevida no mês em curso, a cada solicitação ao FGHAB ; VI - adimplência do contrato nos meses ante riores àsolicitação ao Fundo Garantidor da Habitação Popular -FGHAB; e VII - retorno das prestações honradas pe lo Fundoimediatamente após o término de cada período de u tilizaçãoda garantia, em conjunto com a prestação do finan ciamento,dentro do prazo remanescente do financiamento ou comprorrogação do prazo inicial, atualizadas pelo s mesmosíndices previstos no contrato de financiamento. Parágrafo Segundo - O(S) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S)concorda(m) e se responsabiliza(m) pelo ret orno dasprestações cobertas pelo Fundo, conforme citado no incisoVII do Parágrafo Primeiro desta CLÁUSULA, nas condiçõespactuadas neste CONTRATO. Parágrafo Terceiro - Ocorrendo impontualidade na satisfaçãoda obrigação de pagamento descrito no Parágrafo an terior, aquantia correspondente será acrescida de encargos m oratóriosna forma definida na CLÁUSULA INADIMPLEMENTO deste CONTRATO.Parágrafo Quarto - Na hipótese de constatação de culpa oudolo do(s) DEVEDOR(ES) que resulte na desclassif icação doenquadramento da operação no Fundo Garantidor da Habitação(FGHAB) por sua Administradora, Caixa Econômica Federal,o(s) DEVEDOR(ES) se compromete(m) a imediatamente r eembolsaro erário público pelos valores eventualmente aport ados peloFGHAB, com as cominações que forem aplicáveis, nos termos dalegislação em vigor. - continua na pá gina 34 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 34: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 34Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------Parágrafo Quinto - Para fazer jus às coberturas previstas noFundo Garantidor da Habitação, o(s) DEVEDOR(ES) d everá(ão)recolher, concomitantemente com as prestações m ensais, acomissão pecuniária fixa devida ao fundo e calcula da à basede 0,5%(zero vírgula cinco por cento) sobre o valor daprestação e comissão pecuniária variável, calc ulada deacordo com a(s) idade(s) do(s) DEVEDOR (E S) e emconformidade com as regras definidas no Manual de Normas eProcedimentos Operacionais do Fundo Garantidor da Habitaçãoe o estatuto do Fundo. CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA - COBERTURA DO SALDO DEVEDOR ERECUPERAÇÃO DA GARANTIA - O Fundo Garantidor da HabitaçãoPopular - FGHAB prevê cobertura parcial ou total do saldodevedor da operação de financiamento nas seguintescondições: I - morte do(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S), qualquer que sejaa causa; e II - invalidez permanente do(s) DEVEDOR(ES) FIDUC IANTE(S),ocorrida posteriormente à data da contratação da operação,causada por acidente ou doença. Parágrafo Primeiro - Na hipótese de não aceitação davinculação do presente contrato ao FGHAB, por qualquermotivo e mediante recusa da Caixa Econômica Fed eral, suaAdministradora, o(s) DEVEDOR(ES) se comprom ete(m) acontratar os seguros de Morte e Invalidez Permanent e (MIP) eDanos Físicos ao imóvel(DFI). Os reflexos decor rentes daagregação do seguro ao presente financiamento serão firmadosmediante ADITIVO ao presente CONTRATO. Parágrafo Segundo - A cobertura nas situações de invalidezpermanente está condicionada à comprovação por órgão deprevidência oficial ou avaliação previa pela Admini stradora,Caixa Econômica Federal, por meio de perícia médica . Parágrafo Terceiro - O valor assumido pelo Fundo Garantidorda Habitação Popular - FGHAB será equivalente ao saldodevedor do financiamento atualizado e capitalizado à taxa doCONTRATO até o efetivo pagamento da seguinte forma: I - a correção monetária "pro rata die", utiliza ndo-se osíndices aplicáveis aos depósitos de poupança com an iversáriono dia de vencimento da prestação, até o dia d o efetivopagamento; e II - capitalização a juros contratuais no períodocompreendido entre o mês da última prestação venc ida antesda ocorrência, inclusive, até o mês do paga mento da - continua na pá gina 35 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 35: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 35Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------garantia, exclusive. Parágrafo Quarto - Para fins da cobertura citada na presenteCLÁUSULA, considera-se como data da ocorrência do eventomotivador da garantia a data do óbito, no caso de m orte, e adata do exame médico que constatou a inc apacidadedefinitiva, no caso de invalidez permanente. Parágrafo Quinto - Para efeito do cálculo do saldo devedor aser pago, consideram-se como tendo sido pagos todos oscompromissos devidos pelo(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE (S) até odia anterior à data do de ocorrência do evento mot ivador dagarantia. Parágrafo Sexto - Quando houver mais de um garantido para amesma unidade residencial, inclusive marido e mulher, agarantia será proporcional à responsabilidade de cada um,expressa neste instrumento contratual. Parágrafo Sétimo - O Fundo Garantidor da Habitação Popular -FGHAB assumirá as despesas relativas ao valor nec essário àrecuperação dos danos físicos ao imóvel, li mitado àimportância do valor de avaliação do imóvel a tualizadomensalmente, na forma contratada, decorrentes de: I - incêndio ou explosão; II - inundação e alagamento, quando um rio ou canaltransbordar e a água atingir o imóvel ou al agamentoscausados por agentes externos ao imóvel, chuva ou canosrompidos fora da residência; III - desmoronamento parcial ou total de paredes, vigas ououtra parte estrutural, desde que causado por forças ouagentes externos; e IV - reposição de telhados, em caso de prejuízos causadospor ventos fortes ou granizos.Parágrafo Oitavo - Não terão cobertura as despesas derecuperação de imóveis por danos decorrentes de uso edesgaste verificados exclusivamente em razão do d ecurso dotempo e da utilização normal da coisa, a inda quecumulativamente, relativos a revestimentos, in stalaçõeselétricas, instalações hidráulicas, pintura; es quadrias,vidros, ferragens e pisos e ainda as seguintes desp esas: I - despesas decorrentes de providências toma das paracombate à propagação dos danos físicos ao imóvel, p ara a suasalvaguarda e proteção e para desentulho do local; II - encargos mensais devidos pelo(s) DE VEDOR(ES)FIDUCIANTE(S) ao agente financeiro, quando, em caso deocorrência de danos físicos ao imóvel, for con statada anecessidade de sua desocupação; - continua na pá gina 36 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 36: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 36Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------III - perda de conteúdo, em caso de perda do imóvel ; IV - despesas decorrentes de danos físicos nas part es comunse instalações de edifícios em condom ínio; eV - despesas de recuperação de imóveis por danos or iundos devícios de construção, comprovados pelo laudo de vistoriapromovido pela Administradora. Parágrafo Nono - Dispensada a contratação de seguro comcobertura de Morte, Invalidez Permanente - MI P e DanosFísicos ao Imóvel - DFI, conforme disposto no art igo 28 daLei nº 11.977/09. CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA - COMUNICAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS PARAHABILITAÇÃO À COBERTURA DO FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃOPOPULAR - O(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) declara(m) est arciente(s) e, desde já, se compromete(m) a informar aos seusfamiliares e/ou representantes legais que, em caso deocorrência de morte, os mesmos deverão comunicar o evento aoBB, por escrito e imediatamente, sob pena de perda decobertura depois de decorridos 03 (três) anos co ntados dadata do óbito. Parágrafo Primeiro - O(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S)declara(m) estar ciente(s), ainda, de que d everá(ão)comunicar ao BB a ocorrência de sua invalidez perm anente oudanos físicos no imóvel objeto deste CONTRATO. Parágrafo Segundo - No caso de cobertura para pagamento daprestação mensal de financiamento, em decorr ência dedesemprego, no mínimo, os seguintes documentos: I - cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Soc ial com aanotação de dispensa do emprego; II - termo de rescisão de contrato de tra balho; eIII - comprovante de inscrição no PIS/PASEP. Parágrafo Terceiro - No caso de cobertura para pagamento daprestação mensal de financiamento habitacional po r reduçãotemporária da capacidade de pagamento, no mí nimo, osseguintes documentos: I - documento emitido pelo órgão previdenciário, d eclarandoo início da incapacidade temporá ria; eII - copias dos comprovantes da renda mens al do(s)DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) no mês anterior ao evento . Parágrafo Quarto - No caso de cobertura por morte einvalidez permanente deverão ser apresentados, no m ínimo, osseguintes documentos: I - certidão de óbito, no caso de morte; II - carta de concessão da aposentadoria por invalidez - continua na pá gina 37 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 37: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 37Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------permanente, emitida pelo órgão previdenciário ou p ublicaçãoda aposentadoria no Diário Oficial, se for fu ncionáriopúblico; e III - declaração do Instituto de Previdência Social , no casode invalidez permanente. Parágrafo Quinto - No caso de cobertura para danos físicosao imóvel deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintesdocumentos: 3 (três) orçamentos; fatura; nota fiscal;memorial descritivo e fotos do imóvel. CLÁUSULA VIGESIMA SETIMA - SINISTRO - Em caso desinistro, fica o BB autorizado a receber diret amente doFundo Garantidor da Habitação Popular - FGHAB o valor daindenização, aplicando-o na solução ou na amort ização dadívida e colocando o saldo, se houver, à disposi ção do(s)DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S). CLÁUSULA VIGESIMA OITAVA - - ENCARGOS FISCAIS - Todos osimpostos, taxas, multas e demais encargos, que recaem ouvierem a recair sobre o imóvel alienado fiduciaria mente, ousobre a operação objeto deste CONTRATO, serão pago s pelo(s)DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S), nas épocas próprias,reservando-se ao BB o direito de, a qualquer tempo, exigir arespectiva comprovação. Parágrafo Primeiro - Na hipótese de atraso do(s) DEVEDOR(ES)FIDUCIANTE(S), no cumprimento das obrigações de qu e trata ocaput e caso o BB prefira não considerar vencida a dívida,fica-lhe reservado o direito de efetuar o pag amento dequalquer dos encargos referidos nesta CLÁUSULA,obrigando-se, neste caso, o(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIA NTE(S), areembolsá-lo de todas as quantias assim des pendidas,atualizadas monetariamente, e acrescidas d os jurosestipulados neste CONTRATO. CLÁUSULA VIGESIMA NONA - COMUNICAÇÕES E DECLA RAÇÕES DERESPONSABILIDADE DO(S) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) - O(s)DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) assume(m) a obrigação de comunicarao BB eventuais impugnações feitas a este CO NTRATO definanciamento, bem como quaisquer ocorrências qu e possam,direta ou indiretamente, afetar o imóvel alienadofiduciariamente, notadamente a mudança de sua num eração ouidentificação, durante a vigência do presente CO NTRATO definanciamento. O(s) DEVEDOR(ES) se responsabiliza (m) pelasdeclarações que consubstanciam condições p révias à - continua na pá gina 38 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 38: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 38Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------assinatura deste CONTRATO, quais sejam: I - inexistência de responsabilidade oriunda de tutela,curatela ou testamentária, porventura a seu encargo ; II - ausência de quaisquer ônus judiciais ou extra judiciaisincidentes sobre o imóvel alienado fiduciariamente; III - veracidade das indicações sobre o seu esta do civil,nacionalidade, profissão e ident ificação,responsabilizando-se, também, pelos comprovantes de rendaapresentados ou ainda, informações sobre a r enda nãocomprovada, no ato da proposta; IV - inexistência em seu(s) nome(s), referente mente aoimóvel objeto deste CONTRATO, de qualquer débito de naturezafiscal ou condominial, assumindo, em caráter irretr atável, aresponsabilidade exclusiva por eventuais débito s de taisnaturezas que possam ser devidos até a presente dat a; V - inexistência de qualquer ação de natureza real e pessoalreipersecutória e de qualquer ônus de natureza real quevincule ou possa representar risco para o imóv el objetodesta operação. CLÁUSULA TRIGESIMA - DECLARAÇÕES DO VENDED OR E DOINTERVENIENTE ANUENTE, se for o caso - O(s) VENDEDOR(ES) eo(s) INTERVENIENTE(S) ANUENTE(S), se for o caso, d eclara(m)solenemente, sob as penas da lei, que: I - até o presente momento, inexiste em s eu nome,referentemente ao imóvel transacionado, qualquer débito denatureza fiscal ou condominial, assumindo, em caráterirretratável, a responsabilidade exclusiva por eventuaisdébitos desta natureza que possam ser devidos até a presentedata; II - inexiste a seu encargo responsabilidade o riunda detutela, curatela ou testamentária, e que não respondepessoalmente a ações reais, pessoais, reiperse cutórias,possessórias, reivindicatórias, arrestos, embargos,depósitos, sequestros, protestos, falências, co ncordatase/ou concursos de credores, dívidas fiscais, pe nhoras ouexecuções, que possam comprometer o imóvel o bjeto dapresente transação e garantia em alienação f iduciáriaconstituída em favor do BB; III - inexistência de qualquer ônus de natureza real quevincule ou possa representar risco para o imóv el objetodesta operação; e IV - inexistência de débitos decorrentes de tr ibutos econtribuições federais em seu nome. - continua na pá gina 39 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 39: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 39Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------Parágrafo Único - No tocante ao IPTU e às quotascondominiais incidentes até esta data , o(s)COMPRADOR(ES)/DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) decl ara(m)-sesubsidiariamente responsáveis pelo pagamento de quaisquerdébitos apurados, assumindo, perante o BB, aresponsabilidade pelo pagamento, caso o(s) VENDE DOR(ES) eo(s) INTERVENIENTE(S) ANUENTE(S), se for o caso nãocumpra(m) com a obrigação de pagar diretamente conformeestipulado nesta CLÁUSULA, ressalvado o seu d ireito decobrança em regresso, observando-se, sempre, o que arespeito dispõe o presente instrumento contratual. CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - QUALIDADE DE PROPR IETÁRIO -O(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) declara(m) não ser(em)titulares de financiamento ativo no âmbito do SistemaFinanceiro da Habitação - SFH em qualquer mun icípio doterritório nacional. Declara(m), ainda, não ser(em)proprietário(s), cessionário(s) ou prom itente(s)comprador(es) de imóvel residencial, sem financiame nto ou jáquitado, localizado no atual local de domicílio e nem nomunicípio do imóvel objeto deste CONTRATO. Parágrafo Primeiro - Declara(m) que não é(são) detentor(es)de CONTRATO de arrendamento no Programa de Arr endamentoResidencial - PAR, no País, e que não recebeu(ram) subsídiosdiretos ou indiretos com recursos orçamentários da Uniãopara aquisição de moradia. Parágrafo Segundo - No caso de utilização dos recursos daConta Vinculada do FGTS, além do previsto no "cap ut" destaCLÁUSULA, o(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) declara(m ) não serpromitente(s) comprador(es) ou proprietários d e imóvelresidencial concluído ou em construção no munic ípio ondeexerçam sua ocupação principal, nos municípios lim ítrofes ena região metropolitana, e nem no atual muni cípio deresidência. Parágrafo Terceiro - Na hipótese de não ser verídica adeclaração mencionada no "caput" e no Parágrafo Primeirodesta CLÁUSULA, o fato implicará perda da cobertura do FundoGarantidor - FGHAB e devolução dos recursos, de vidamenteatualizados, à Conta Vinculada do FGTS, sem pr ejuízo daaplicação do disposto na CLÁUSULA VENCIMENTO ANTE CIPADO DADÍVIDA. CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - VENCIMENTO ANTEC IPADO DADÍVIDA - A DÍVIDA SERÁ CONSIDERADA ANTECIPADAMENTE VENCI DA, - continua na pá gina 40 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 40: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 40Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER NOTIFICAÇÃO JUD ICIAL OUEXTRAJUDICIAL, ENSEJANDO A EXECUÇÃO DESTE CONTR ATO, PARAEFEITO DE SER EXIGIDA DE IMEDIATO NA SUA TOTALI DADE, COMTODOS OS SEUS ACESSÓRIOS ATUALIZADOS, POR QUAI SQUER DOSMOTIVOS PREVISTOS EM LEI, E, AINDA: I - SE O(S) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S): a) FALTAR(EM) AO PAGAMENTO DE ALGUMA DAS PRESTAÇÕES DE JUROSOU DE CAPITAL, OU DE QUALQUER IMPORTÂNCIA DEVI DA EM SEUVENCIMENTO; b) CEDER(EM) OU TRANSFERIR(EM) A TERCEIROS, NO T ODO OU EMPARTE, OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES, VENDE R(EM) OUPROMETER(EM) À VENDA O IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAM ENTE, SEMPRÉVIO E EXPRESSO CONSENTIMENTO DO BB; c) NÃO MANTIVER(EM) O IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARI AMENTE EMPERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEGURANÇA E HABITABILIDADE,OU REALIZAR(EM) NO IMÓVEL, SEM PRÉVIO E EXPRESSOCONSENTIMENTO DO BB, OBRAS DE DEMOLIÇÃO, ALTE RAÇÃO OUACRÉSCIMO DE MODO A COMPROMETER A MANUTENÇÃO OU REALIZAÇÃODA GARANTIA DADA; d) CONSTITUIR(EM) SOBRE O IMÓVEL OFERECIDO EM GAR ANTIA, NOTODO OU EM PARTE OUTROS ÔNUS REAIS, SEM O CONS ENTIMENTOPRÉVIO E EXPRESSO DO BB; E e) DEIXAR(EM) DE APRESENTAR, QUANDO SOLICITADO PE LO BB, OSRECIBOS DE IMPOSTOS, TAXAS OU TRIBUTOS, BEM COMO DOSENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E SECURITÁRIOS QUE IN CIDAM OUVENHAM A INCIDIR SOBRE O IMÓVEL ALIENADO FIDUCIAR IAMENTE EQUE SEJAM DE SUA RESPONSABILIDADE. II - NA OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS SEGUINTES HIPÓT ESES: a) QUANDO VIER A SER COMPROVADA A FALSIDADE DE QUALQUERDECLARAÇÃO FEITA PELO(S) DEVEDOR(ES) FIDUC IANTE(S),CONSTANTE EM DOCUMENTO ESPECÍFICO PARA APURAÇÃO DE RENDA DOBENEFICIÁRIO, NO PROCESSO DE FINANCIAMENTO OU NO CONTRATO; b) QUANDO DESFALCADA A GARANTIA, EM VIRTUDE DE DE PRECIAÇÃOOU DETERIORAÇÃO, O(S) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S ) NÃO AREFORÇAR, DEPOIS DE DEVIDAMENTE NOTIFICADO(S); c) QUANDO CONTRA O(S) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S ) FOR(EM)MOVIDA(S) QUALQUER AÇÃO OU EXECUÇÃO OU DECRETADA QUALQUERMEDIDA JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA QUE, DE ALGUM MO DO, AFETEO IMÓVEL DADO EM GARANTIA, NO TODO OU EM PARTE; d) QUANDO FOR DESAPROPRIADO O IMÓVEL DADO EM GARANTIA; e) QUANDO FOR VERIFICADO QUE, A QUALQUER TEM PO, O(S)DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) ERA(M), NA DATA DESTE CONTRATO,PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL RESIDENCIAL FINANCIADO NAS CONDIÇÕESDO SFH OU MESMO SEM FINANCIAMENTO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO - continua na pá gina 41 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 41: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 41Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL ORA FINANCIADO; f) QUANDO FOR CONSTATADO POR QUALQUER FORMA QUE O(S)DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) SE FURTA(M) À F INALIDADEESTRITAMENTE SOCIAL E ASSISTENCIAL A QUE ESTE FINA NCIAMENTOOBJETIVOU, DANDO AO IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAME NTE OUTRADESTINAÇÃO QUE NÃO SEJA PARA SUA RESIDÊNCIA PRÓ PRIA E DESEUS FAMILIARES; g) NO CASO INSOLVÊNCIA DO(S) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE (S); h) SE HOUVER INFRAÇÃO D E QUALQUER CLÁUSULA DO PRESENTECONTRATO DE FINANCIAMENTO; i) QUANDO FOR MODIFICADO O PROJETO PELA INOBSERV ÂNCIA DASPLANTAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMAS D E OBRAS,ORÇAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ACEITOS PELO BB E INTEGRANTESDO PRESENTE CONTRATO, SEM O PRÉVIO E EXPRESSO CONSENTIMENTODO BB; j) QUANDO NÃO FOR CONCLUÍDA A OBRA, OBJE TO DESTEFINANCIAMENTO, DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL; k) QUANDO OCORRER RETARDAMENTO OU PARALISAÇÃO DA OBRA, SEMMOTIVO COMPROVADAMENTE JUSTIFICADO E ACEITO PE LO BB; El) QUANDO NÃO FOR AJUSTADA A APÓLICE DO SEGURO DE GARANTIADE CONCLUSÃO DE OBRA (GCO) NOS CASOS DE REFORM ULAÇÃO DOCRONOGRAMA OU ADIAMENTO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO. CLÁUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - DESAPROPRIAÇÃ O - No caso dedesapropriação do imóvel alienado, o BB receberá do poderexpropriante a indenização correspondente, imput ando-a nasolução desta dívida e pondo o saldo, se h ouver, àdisposição do(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S). Se a in denizaçãofor inferior ao saldo desta dívida, o BB cobrará a diferençado(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) e/ou co obrigadoscontratuais. Parágrafo Único - O(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S)declara(m)-se CIENTE(S) de que eventual desaprop riação doimóvel não gera direito a qualquer indenização secu ritária. CLÁUSULA TRIGESIMA QUARTA - CESSÃO E CAUÇÃO DE DIR EITOS - Ocrédito fiduciário decorrente do presente CONTRA TO poderáser cedido ou caucionado, no todo ou em parte, pel o BB, umavez notificado(s) o(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S). Parágrafo Primeiro - O BB poderá ainda, a seu critério,promover a cessão, parcial ou total do créd ito aquiconstituído, inclusive mediante securitização de créditosimobiliários, independentemente de nova anu ência ouinterveniência do(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANT E(S), em - continua na pá gina 42 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 42: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 42Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------conformidade com o disposto na Lei nº 9.514/97. Parágrafo Segundo - Ocorrendo a alienação e a securitizaçãode créditos imobiliários, o BB poderá ceder a uma companhiasecuritizadora os créditos originados do presente C ONTRATO. Parágrafo Terceiro - Os créditos imobiliários poderãolastrear a emissão, pela companhia securitizado ra, de umtítulo de crédito, denominado Certificado de R ecebíveisImobiliários - CRI, que será livremente negociado por meiode sistemas centralizados de custódia e li quidaçõesfinanceiras de títulos privados. Parágrafo Quarto - Assim, o(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) temciência que a operação de financiamento imobiliári o da qualé tomador, representa um dos elos de uma co rrente denegócios jurídicos que se inicia com a capt ação dosrecursos, pelo BB, prossegue com a conc essão definanciamento ao(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S), p assa pelasecuritização desses créditos e pela negoci ação doscertificados de recebíveis imobiliários - CRI, last reados emtais créditos. CLÁUSULA TRIGESIMA QUINTA - DA TOLERÂNCIA/INEXIS TÊNCIA DENOVAÇÃO - A tolerância, por parte da BB, em carát erexcepcional, com respeito a demora, atraso ou o missão nocumprimento das obrigações legais e contratuais, ou a nãoaplicação, no momento oportuno, das cominações aju stadas nopresente instrumento, assim como as transigências tendentesa facilitar a regularização dos débitos em at raso, nãoconstituirão novação, de modo que as penalidades e poderesconferidos poderão ser aplicadas e exercidos a qualquertempo, caso permaneçam as causas. CLÁUSULA TRIGESIMA SEXTA - REGISTRO - O (s) DEVEDOR(ES)FIDUCIANTE(S) apresentará(ão) ao BB exempl ar desteinstrumento com a respectiva certidão de seu re gistro nocompetente Registro Imobiliário, no prazo máxi mo de 30(trinta) dias, a contar da data de assinatu ra desteCONTRATO. Parágrafo Único - Na hipótese de não ser comprovado pelo(s)DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S), o registro do presente CONTRATO,no prazo estipulado no "caput" desta CLÁUSULA, a o BB ficafacultado considerar vencida antecipadamente a dív ida ou, aseu critério, promover tal registro imputan do ao(s)DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) as despesas inerentes ao ato. - continua na pá gina 43 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 43: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 43Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------CLÁUSULA TRIGESIMA SETIMA - DA QUITAÇÃO DA DÍ VIDA - Noprazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da liqu idação dadívida, o BB fornecerá o respectivo termo de quit ação, sobpena de multa em favor do(s) DEVEDOR(ES) FIDU CIANTE(S)equivalente a 0,5% (meio por cento) ao mês, ou fraç ão, sobreo valor do contrato de financiamento. Parágrafo Único - O(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) deverá(ão)apresentar ao Registro de Imóveis o termo de quitaç ão para ofim de tornar plena a propriedade em seu favor , estandociente(s) de que as despesas/emolumentos decor rentes doreferido ato serão de sua inteira responsabilid ade. O(s)DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S), se compromete(m), ainda, ainformar o seu endereço de correspondência atualiza do. CLÁUSULA TRIGESIMA OITAVA - TRANSFERÊNC IA DEDÍVIDA/DIREITOS - É facultada ao(s) DEVEDOR(ES)FIDUCIANTE(S), com prévia anuência do BB, a transfe rência dadívida e dos direitos de que seja titular sobre o imóvelaqui objetivado a Terceiros, desde que haja prévia eexpressa anuência do BB e o adquirente/devedo r assumaintegralmente as obrigações previstas neste ins trumento,após a conclusão das obras. Parágrafo Único - A dívida de que trata o caput serácomposta pelo saldo devedor atualizado de formaproporcional, com base no critério de ajuste " pro rata"definido em legislação específica, vigente à época doevento, referente ao período compreendido entre a data daassinatura do CONTRATO ou da última atualização co ntratual,se já ocorrida, e a data do evento. CLÁUSULA TRIGESIMA NONA - PENA CONVENCIONAL - A penaconvencional a que está(ão) sujeito(s) o(s) DE VEDOR(ES)FIDUCIANTE(S) na hipótese de execução da dívid a é de 2%(dois por cento) sobre o total da dívida, além doshonorários advocatícios e das demais cominações legais econtratuais. CLÁUSULA QUADRAGESIMA - EXTINÇÃO DO COEFIC IENTE DEATUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DAS CONTAS VINCULADAS DO FGTS - Osvalores constantes deste CONTRATO dependentes das variaçõesdo coeficiente de atualização das contas vinculadas do FGTS,na hipótese da extinção desses coeficientes, passa rão a seratualizados pelos índices que vierem a ser determ inados emlegislação específica. - continua na pá gina 44 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 44: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 44Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- --------- CLÁUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - AQUIESCÊNCIA DO CONTEÚDOCONTRATUAL - O(S) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) DECLARA(M), PARATODOS OS FINS DE DIREITO, QUE TEVE(TIVERAM ) PRÉVIOCONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, POR PERÍODO E MODOSUFICIENTES PARA O PLENO CONHECIMENTO DAS EST IPULAÇÕESPREVISTAS, AS QUAIS REPUTAM CLARAS E DESPRO VIDAS DEAMBIGÜIDADE, DUBIEDADE OU CONTRADIÇÃO, ESTANDO CIENTE(S) DOSDIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NESTE CONTRATO. CLÁUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA - O(a,s) COMPRADOR(A,S,ES)e VENDEDOR(A,S,ES), em comum acordo, declaram que dispensama apresentação dos documentos enumerados no D ecreto nº93.240/86, inclusive certidões fiscais e d e feitosajuizados, substituindo-as pela Certidão de Inteir o Teor daMatrícula, que fica arquivada no respectivo dossiê junto aoCredor. Parágrafo Único - Quando for expressamente previsto pelaLegislação Federal, Estadual ou Municipal, as certidõesfiscais e de feitos ajuizados deverão ser apresent adas parao registro, sem prejuízo de outras exigências pelo Registrode Imóveis. CLÁUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA - DA SOLIDARIEDADE / OUTORGADE PROCURAÇÕES - Havendo dois ou maisCESSIONÁRIO(S)/DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S), tod os estesdeclaram-se solidariamente responsáveis por todas asobrigações assumidas perante o BB e cons tituem-seprocuradores recíprocos, até o pagamento integral do saldodevedor, com poderes irrevogáveis para foro em g eral e osespeciais para requerer, concordar, recorrer, t ransigir,receber e dar quitação, desistir, receber citações,notificações, intimações, inclusive de penhora, leilão oupraça, embargar, enfim, praticar todos os atos ne cessáriosao bom e fiel desempenho do presente mandato. CLÁUSULA QUADRAGESIMA QUARTA - NORMAS - Aplicam-se a esteCONTRATO, em complementação, as normas do BB discip linadorasde operações de financiamento, bem como aquelas previstaspelas normas do Conselho Curador do Fundo de Ga rantia doTempo de Serviço - CCFGTS, do Sistema Finan ceiro daHabitação - SFH e do Programa Minha Casa, Minha Vida, asquais as partes declaram conhecer. - continua na pá gina 45 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 45: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 45Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------CLÁUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - DAS DECLARAÇÕES PARA FINS DEOBTENÇÃO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE CUSTAS E EM OLUMENTOSCARTORIAIS - ART. 43 DA LEI Nº 11.977/2009 - Para obtençãoda isenção ou da redução de custas e emolumentos c artoriaisprevistas no art. 43 da Lei nº 11.977/20009, em con formidadecom as disposições do art. 25 do Decreto nº 6.962/2 009: I - declara(m) o(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S), sob as penasda lei, que o imóvel objeto deste financiamento é o Primeiroimóvel residencial por este(s) adquirido; II - declara(m) o(s) VENDEDOR(ES), sob as penas da lei, queo imóvel objeto deste financiamento nunca foi ha bitado; eIII - declara o BB que a operação de financia mento oracontratada está enquadrada nas condições estabelec idas parao Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV. CLÁUSULA QUADRAGESIMA SEXTA - FISCALIZAÇÃO - Sem que lhepossa ser atribuída responsabilidade de qualquer natureza,fica assegurada ao Banco Central do Brasil - Bacen o direitode fiscalizar o inteiro cumprimento deste CONTRATO,obrigando-se o(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) a faci litar aosfiscais credenciados o acesso a todos os doc umentos eserviços, a fornecerem as informações e elemento s que lheforem solicitados e a cumprir as determinações que lhe foremfeitas, tudo dentro dos prazos estabelecidos nas re spectivasnotificações. QUADRAGESIMA SETIMA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE C RÉDITO DOBANCO CENTRAL - SCR - O(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S)Declara(m)-se ciente(s) que foi(ram) comunicado (s) que:I - os débitos e responsabilidades decorrentes de operaçõescom características de crédito por ele(s) realiza das serãoregistrados no Sistema de Informações de Crédito do BancoCentral - SCR; II - o SCR tem por finalidades fornecer informações ao Bacenpara fins de supervisão do risco de crédito a que estãoexpostas as instituições financeiras e pro piciar ointercâmbio de informações entre essas instituiç ões com oobjetivo de subsidiar decisões de crédito e de negó cios; III - poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seu(s)nome(s) no SCR por meio da Central de Atendimento a o Públicodo Bacen (CAP); IV - os pedidos de correções, de exclusõ es e demanifestações de discordância quanto às in formaçõesconstantes do SCR devem ser dirigidas ao Bac en ou à - continua na pá gina 46 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 46: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 46Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............., firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- ---------instituição responsável pela remessa das informa ções, pormeio de requerimento escrito e fundamentado, ou, q uando foro caso, pela respectiva decisão judicial; V - a consulta a quaisquer informações disponi bilizadaspelas instituições financeiras e registradas e m seu(s)nome(s), na qualidade de responsável(is) por d ébitos ougarantias de operações, depende de prévia autorizaç ão. QUADRAGESIMA OITAVA - CENTRAIS DE ATENDIMENTO TEL EFÔNICO -Para eventuais informações, sugestões, reclam ações ouquaisquer outros esclarecimentos que se fizerem ne cessáriosa respeito deste Instrumento, o BB coloca à disposi ção do(a)DEVEDOR FIDUCIANTE os seguintes telefones: Central de Atendimento BB-CABB: - Para capitais e regiões metropolitanas: 4004 000 1; - Demais regiões: 0800 729 0001; SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 72 9 0722; Central de Atendimento a pessoas com deficiência au ditiva oude fala: 0800 729 0088; Ouvidoria BB: 0800 729 5678. CLÁUSULA QUADRAGESIMA NONA - SUCESSÃO E FORO - As partesaceitam este CONTRATO tal como está redigido e se obrigam,por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento d o que oraficou ajustado, estabelecendo-se como foro a Capita l Federal(Brasília - DF), podendo o BB, se for o caso, o ptar peloforo desta Comarca, pelo do domicílio do(s) DE VEDOR(ES)FIDUCIANTE(S) ou pelo da localização do imóvel obj eto desteCONTRATO. E, por estarem justos e contratados, assinam o pr esente em04 (quatro) vias de igual teor e forma, na prese nça de 02(duas) testemunhas instrumentárias adiante nomeadas . _______________-___ , ___ de __________ de ____. - continua na pá gina 47 -===================== QUEBRA DE PAGINA ============ =========

Page 47: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

P agina: 47Continuação do(a) CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTIC ULAR, COMEFEITO DE ESCRITURA PÚBLICA, DE VENDA E COMPRA DE IMÓVELRESIDENCIAL - PMCMV nr. ............, firmado n esta dataentre o Banco do Brasil S.A. e ................ ....., novalor de R$ ........, com vencimento final em ..... ...... --------------------------------------------------- --------- CREDOR FIDUCIÁRIO/CREDOR HIPOTECÁRIO BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA .................... .........CNPJ: ......................... _______________________________ Nome: ......................... CPF: .......................... VENDEDOR(A)/FIADORA Razão ou Denominação Social: ...................... .........CNPJ: ......................... _______________________________ Nome: ......................... CPF/CNPJ: ..................... _______________________________ Nome: ......................... CPF/CNPJ: ..................... INTERVENIENTE CONSTRUTORA Razão ou Denominação Social: ...................... .........CNPJ: ......................... _______________________________ Nome: ......................... CPF: .......................... COMPRADOR(ES)/DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S) _______________________________ Nome: ......................... CPF/CNPJ: ..................... TESTEMUNHAS _________________________ ________________ _________Nome: Nome: CPF: CPF: =================== FINAL DO DOCUMENTO ============ =========

Page 48: CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE · PDF filepagina: 2 continuação do(a) contrato por instrumento particular, com efeito de escritura pÚblica, de venda e compra de imÓvel

DAS DECLARAÇÕES PARA FINS DE OBTENÇÃO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DECUSTAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS - Para obtenção da isenção ouda redução de custas e emolumentos cartoriais previ stas noart. 43 da Lei nº 11.977/2009, em conformidade com asdisposições do art. 20 do Decreto nº 7.499/2011:I - declara(m) o(s) DEVEDOR(ES) FIDUCIANTE(S), sob as penas dalei, que o imóvel objeto deste financiamento é o pr imeiroimóvel residencial por este(s) adquirido;II - declara(m) o(s) VENDEDOR(ES), sob as penas da lei, que oimóvel objeto deste financiamento nunca foi habitad o; eIII - declara o BB que a operação de financiamento oracontratada está enquadrada nas condições estabeleci das para oPrograma Minha Casa, Minha Vida - PMCMV.