contrato nro. 74-psm-2021

CONTRATO Nro. 74-PSM-2021

“ASFALTADO DE LA CALLE BABAHOYO, CUENCA, MANTA Y AV, JOSE MIGUEL VACA

DEL CANTON IBARRA”

COTO-GAD-I-002-2021

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte EL GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA, representado por la Msc.

ANDREA SCACCO CARRASCO, en calidad de Alcaldesa del Cantón San Miguel de Ibarra, a quien

en adelante se le denominará contratante; y, por otra el Ing. David Alejandro Arandy López

representante legal del CONSORCIO IBARRA VIAL con RUC Nro. 1793148263001, a quien en

adelante se le denominará contratista. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor

de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera: ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública LOSNCP, 25 y 26 del Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones Gobierno

Autónomo Descentralizado de San Miguel de Ibarra, contempla la Contratación de “ASFALTADO DE

LA CALLE BABAHOYO, CUENCA, MANTA Y AV. JOSE MIGUEL VACA DEL CANTON IBARRA”.

1.2 Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad del Municipio de Ibarra,

RESOLVIÓ: Aprobar los pliegos mediante Resolución de Inicio Nro. RI-027-GAD-I-2021 del 14 de

marzo del 2021, del proceso de COTIZACIÓN DE OBRAS COTO-GAD-I-002-2021, para la

contratación de “ASFALTADO DE LA CALLE BABAHOYO, CUENCA, MANTA Y AV. JOSE MIGUEL

VACA DEL CANTON IBARRA”.

1.3 Se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos de conformidad con la certificación de fondos

No. 000172 de 25 de febrero del 2021, con la que se certifica la existencia del presupuesto en el valor

de USD 553.322,12 aplicable a la partida presupuestaria 750105 ASAFALTADO Y ADOQUINADOS

DE LA CIUDAD (BDE), 750105 IVA ASAFALTADO Y ADOQUINADOS DE LA CIUDAD (BDE), 730605

PRESUPUESTO PARA SOCIALIZACIÓN CONTRAPARTE CREDITO BDE ADOQUINADO Y

ASFALTOS DE VARIAS VIAS DEL CANTON DE IBARRA, 730605 IVA PRESUPUESTO PARA

SOCIALIZACIÓN CONTRAPARTE CREDITO BDE ADOQUINADO Y ASFALTOS DE VARIAS VIAS

DEL CANTON DE IBARRA, conferida por la Mgs. Lorena Hernández, Directora Financiera, con lo que

se cumplen con las disposiciones legales pertinentes.

1.4 Se realizó la respectiva convocatoria electrónica el 14 de marzo del 2021, a través del portal

Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

1.5 Luego del procedimiento correspondiente, la Msc. Andrea Scacco Carrasco, Alcaldesa del Cantón

San Miguel de Ibarra en su calidad de máxima autoridad de la contratante, mediante resolución RA-

GAD-I-104-2021 del 04 de mayo de 2021, adjudicó el contrato para la contratación de ASFALTADO

DE LA CALLE BABAHOYO, CUENCA, MANTA Y AV. JOSE MIGUEL VACA DEL CANTON IBARRA

por el valor de CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 19/100

DOLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (470.889,19 USD), más IVA, con un

plazo de ejecución de 240 días, ya que SI CUMPLE con los requisitos mínimos requeridos en este

proceso y la evaluación por puntaje.

Cláusula Segunda: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego

CGP) incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de referencia del objeto de la

contratación.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos publicados y vigentes a la fecha de la

invitación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

c) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la conforman.

d) La resolución de adjudicación.

e) La certificación que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de

recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

f) Las garantías presentadas por el contratista.

Cláusula Tercera: INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.-

3.1 Los términos del contrato deben interpretarse en un sentido literal, a fin de revelar claramente la

intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

Cuando los términos están definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública LOSNCP, o en ese contrato se atenderá su tenor literal.

Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural de

conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De no existir

contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del

contrato.

El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya

entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

En su falta se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación

Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

3.2 Definiciones: Los términos en el presente contrato serán interpretados de la siguiente manera:

a) “Adjudicatario”, es el oferente a quien la máxima autoridad de la CONTRATANTE, le

adjudica el contrato.

b) “Comisión técnica”, es la responsable de llevar adelante el proceso, a la que le corresponde

actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados y las

disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c) “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.

d) “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

e) “RLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública

f) “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a

través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicado, a suscribir el contrato

Cláusula Cuarta: OBJETO DEL CONTRATO

4.1 El Consorcio Ibarra Vial, con RUC. 1793148263001, se compromete con el GAD-Ibarra, para la

ejecución de: “ASFALTADO DE LA CALLE BABAHOYO, CUENCA, MANTA Y AV, JOSE MIGUEL

VACA DEL CANTON IBARRA”, de acuerdo con las características y especificaciones técnicas

constantes en la oferta que se agrega y forma parte integrante de este contrato, con el objeto de Brindar

a los habitantes del cantón Ibarra obras de mejoramiento vial y mejorar las rutas de conectividad local,

a través del cambio de capa de rodadura en las vías de interconexión local en la ciudad de Ibarra.

Cláusula Quinta.- ALCANCE

5.1 El crecimiento histórico urbano de la ciudad ha generado vías de conexión entre las diferentes parroquias y barrios, por lo que existen muchas vías que siguen el trazado vial que no cuentan aún con la capa de rodadura, y otras que aún no están abiertas lo que no permite una circulación y conectividad vial adecuada, es por ello que es de mucha importancia generar un plan de mejoramiento de barrios que está enfocado en adoquinados, asfaltos y mejoramiento vial.

5.2 PRESUPUESTO DE LA OBRA

No Código

CPC

Rubro / Descripción Unidad Cantidad Precio

unitario

Precio global

1 542100018 Replanteo y nivelacion con

equipo de topografía.

m 966.94 0,74000 715,53560

2 542100018 Levantamiento de empedrado

(incl. desalojo Km. d< 5 Km.)

m2 6742.83 0,55000 3.708,55650

3 542100018 Levantado de adoquín m2 20 1,22000 24,40000

4 542100018 Transportede adoquin,

desadoquinado m3-Km.

m3 10 0,42000 4,20000

5 542100018 Excavación sin clasificar (no

incluye desalojo, no incluye

conformación de subrasante)

m3 4178.058 1,68000 7.019,13744

6 542100018 Transportede material de

excavación m3-Km.

m3 20890.29 0,30000 6.267,08700

7 542100018 Acabado de la obra básica m2 6963.43 0,64000 4.456,59520

8 542100018 Sub-base clase 3 ( tendido,

conformado, y compactado incl.

transporte.)

m3 1392.686 14,04000 19.553,31144

9 542100018 Base clase 2 ( tendido,


transporte)

m3 1353.718 15,48000 20.955,55464

10 542100018 Imprimación (no incluye arena de

secado)

l 10152.885 0,57000 5.787,14445

11 542100018 Arena para protección y secado m3 13.53718 17,16000 232,29801

12 542100018 Carpeta asfáltica en caliente

mezclada en planta, e= 7.5cm. (

incl. transporte )

m2 6768.59 11,54000 78.109,52860

13 542100018 Bordillos de hormigón (f'c=210

Kg/cm2) Tipo III

m 375 18,01000 6.753,75000

14 542100018 Aceras de hormigón

- rampa (f'c =180 Kg/cm2, e=

8cm, piedra e= 15cm.)

m2 1450.41 15,99000 23.192,05590

15 542100018 Reparación bordillos en calzada

por daños de vehículos.

m 30 14,88000 446,40000

16 542100018 Sumidero: rejilla hierro, taza y 6

m. de tubería de 200mm. incluye

excavación.

u 22 297,65000 6.548,30000

17 542100018 Limpieza de sumidero y tubería u 6 17,64000 105,84000

18 542100018 Cerco y rejilla de hierro fundido

para sumidero.

u 22 143,87000 3.165,14000

19 542100018 Refacción de pozo de acceso

(subida o bajada)

u 10 69,55000 695,50000

20 542100018 Cerco y tapa de hierro pozo de

revisión.

u 10 163,56000 1.635,60000

21 542100018 Reparación o reposición de

acometidas de agua potable y

alcantarillado.

u 20 49,30000 986,00000

22 542100018 Marca de pavimento ( línea

continua a= 12 cm.)

m 966.94 0,54000 522,14760

23 542100018 Pintura amarilla señalización

bordilos limpieza superficie, 2

manos pint.tráfico a brocha sin

thiner .30m2 xm.

m 1933.88 2,40000 4.641,31200

24 542100018 Pintura acrílica microesferas paso

cebra y otros ( limpieza superficie,

pintado con franjeadora).

m2 262 6,88000 1.802,56000

25 542100018 Afiches y folletos informativos. u 26 0,84000 21,84000

26 542100018 Cominicados radiales. u 17 63,00000 1.071,00000

27 542100018 Comunicados de prensa u 0.39 540,00000 210,60000

28 542100018 Señal: prohibido el paso

(.60x1.20m)

u 1 127,19000 127,19000

29 542100018 Señal: hombres trabajando

(.60x1.20m.)

u 1 127,19000 127,19000

30 542100018 Cono vial altura .70 m. u 2 18,00000 36,00000

31 542100018 Agua para control de polvo m3 153.13 3,39000 519,11070

32 542100018 Letrina movil u 0.19 1.155,04000 219,45760



m 443.08 0,74000 327,87920



m2 3931.64 0,55000 2.162,40200

35 542100018 Levantado de adoquín m2 190.53 1,22000 232,44660



m3 95.265 0,42000 40,01130




m3 2446.89 1,68000 4.110,77520


excavación m3-Km.

m3 12234.45 0,30000 3.670,33500


40 542100018 Sub-base clase 3 (tendido,


Transporte.)

m3 815.63 14,04000 11.451,44520



transporte)

m3 797.54 15,48000 12.345,91920


secado)

l 5981.55 0,57000 3.409,48350




incl. transporte )

m2 3987.7 11,54000 46.018,05800


Kg/cm2) Tipo III

m 552.08 18,01000 9.942,96080




m2 1104.16 15,99000 17.655,51840



m 138 14,88000 2.053,44000



excavación.

u 20 297,65000 5.953,00000


(subida o bajada)

u 10 69,55000 695,50000



alcantarillado.

u 10 49,30000 493,00000

51 542100018 Marca de pavimento

( línea continua a= 12 cm.)

m 443.08 0,54000 239,26320




thiner 30m2 xm.

m 886.16 2,40000 2.126,78400




m2 157.2 6,88000 1.081,53600

54 542100018 Reubicación de postes. u 3 355,05000 1.065,15000





(.60x1.20m)

u 1 127,19000 127,19000


(.60x1.20m.)

u 1 127,19000 127,19000



62 542100018 Letrina movil u 0.19 1.155,04000 219,45760



m 341.38 0,74000 252,62120



m2 2322.52 0,55000 1.277,38600




m3 10.675 0,42000 4,48350



conformación de subrasante)

m3 1549.2 1,68000 2.602,65600


excavación m3-Km.

m3 7746 0,30000 2.323,80000

69 542100018 Acabado de la obra básica m2 2582 0,64000 1.652,48000



transporte.)

m3 516.4 14,04000 7.250,25600



transporte)

m3 555.694 15,48000 8.602,14312


secado)

l 4167.705 0,57000 2.375,59185




incl. transporte )

m2 2778.47 11,54000 32.063,54380


Kg/cm2) Tipo III

m 136.17 18,01000 2.452,42170




m2 272.34 15,99000 4.354,71660



m 13.12 14,88000 195,22560



excavación.

u 20 297,65000 5.953,00000



para sumidero.

u 20 143,87000 2.877,40000


(subida o bajada)

u 2 69,55000 139,10000


revisión.

u 6 163,56000 981,36000



alcantarillado.

u 8 49,30000 394,40000



m 341.38 0,54000 184,34520




thiner .30m2 xm.

m 682.76 2,40000 1.638,62400




m2 340.6 6,88000 2.343,32800

87 542100018 Reubicación de postes. u 2 355,05000 710,10000





(.60x1.20m)

u 1 127,19000 127,19000


(.60x1.20m.)

u 1 127,19000 127,19000



95 542100018 Letrina movil u 0.19 1.155,04000 219,45760



m 259.61 0,74000 192,11140


(incl. desalojo Km. d< 5Km.)

m2 1951.23 0,55000 1.073,17650




m3 33.675 0,42000 14,14350




m3 1122.402 1,68000 1.885,63536


excavación m3-Km.

m3 5612.01 0,30000 1.683,60300




transporte.)

m3 374.134 14,04000 5.252,84136



transporte)

m3 363.462 15,48000 5.626,39176


secado)

l 2725.965 0,57000 1.553,80005




incl. transporte )

m2 1817.31 11,54000 20.971,75740


Kg/cm2) Tipo III m 72 18,01000 1.296,72000




m2 233.65 15,99000 3.736,06350



m 20 14,88000 297,60000



excavación.

u 10 297,65000 2.976,50000



para sumidero.

u 10 143,87000 1.438,70000


(subida o bajada)

u 4 69,55000 278,20000


revisión.

u 4 163,56000 654,24000



alcantarillado.

u 6 49,30000 295,80000



m 259.61001 0,54000 140,18941




thiner .30m2 xm.

m 519.22 2,40000 1.246,12800




m2 130.9994 6,88000 901,27587

120 542100018 Reubicación de postes. u 7 355,05000 2.485,35000





(.60x1.20m)

u 1 127,19000 127,19000


(.60x1.20m.)

u 1 127,19000 127,19000



128 542100018 Letrina movil u 0.19 1.155,04000 219,45760

TOTAL($) 470.889,18869

Cláusula Sexta: PRECIO DEL CONTRATO

6.1 El valor del presente contrato, que el GAD-Ibarra, cancelará al Contratista es de

CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 19/100 DOLARES

DE LOS ESTADO UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (470.889,19 USD), más IVA.

6.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al contratista por todos

sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto

al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato.

Cláusula Séptima: FORMA DE PAGO

7.1 El GAD-Ibarra, cancelará al contratista de la siguiente manera:

Anticipo: Se otorgará un anticipo del 40% del presupuesto ofertado por el proveedor

Valor restante de la obra: Se lo hará mediante pago contra presentación de planillas

MENSUALES debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador

del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo

al contratista, que sea en legal aplicación del contrato. El monto del anticipo entregado por la

entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la

terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma

pertinente que es parte del contrato.

Cláusula Octava: PLAZO

8.1 El plazo estimado para la ejecución del contrato es de Doscientos Cuarenta (240 días), contados a

partir desde la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible.

8.2 La recepción definitiva se realizará en función de lo previsto en los incisos primero y segundo del

artículo 123 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública), la cual establece para contratos de obras que el tiempo no podrá ser menor a un término de

Seis Meses (6), a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última

recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas.

Cláusula Novena: PRORROGAS DE PLAZO

9.1 La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y

siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud,

dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato, previo

informe de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito,

el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que

medie notificación por parte del Administrador del Contrato;

Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se

produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de

Cantidades y Precios, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario,

diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la

LOSNCP;

Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma,

motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no

se deban a causas imputables al CONTRATISTA; y,

Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos - contractuales

o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de

los trabajos

9.2.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas,

sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

9.3.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del

administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe de la

Fiscalización.

Cláusula Décima: MULTAS

10.1.- De acuerdo a lo estipulado en el Art. 71 de la LOSNCP, las multas se impondrán por retardo en

la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por

incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de

retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes

de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo

hubiere, el o los cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los

respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.

10.2.- El GAD-Ibarra queda autorizado por el contratista para que haga efectiva la multa impuesta, de

los valores establecidos en el presente instrumento contractual, sin requisito o trámite previo alguno.

Las multas causadas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto al contratista.

Cláusula Décima Primera.- REAJUSTE DE PRECIOS: 11.1 EL valor del anticipo y de las planillas de ejecución de la obra, se reajustarán si se produjeren variaciones en los componentes de los precios unitarios estipulados, de acuerdo con lo establecido en los Art. 82 y 83 de la LOSNCP, y a los Art. Desde el 126 hasta 139 de su reglamento.

Cláusula Décima Segunda: GARANTIAS

12.1 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública, el CONSORCIO IBARRA VIAL, con RUC Nro. 1793148263001, se compromete

a entregar a favor de GAD-Ibarra, las siguientes garantías:

Garantía de Buen Uso del Anticipo, póliza N° BU-0410385 de la ASEGURADORA SEGUROS

CONFIANZA S.A, por la suma de 188,355.68 USD, con vigencia desde 03/06/2021 hasta

29/01/2022.

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, póliza N° CC-0452175 de la ASEGURADORA

SEGUROS CONFIANZA S.A, por la suma de 23,544.46 USD, con vigencia desde 03/06/2021

hasta 29/01/2022.

La garantía podrá ser ejecutada por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la

CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación

del contrato.

Cláusula Décima Tercera.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN

13.1 El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este

contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados materiales, previa autorización de la

CONTRATANTE y de acuerdo con lo determinado en el artículo 120 del Reglamento General de la

LOSNCP.

13.2 El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones

de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Cláusula Décima Cuarta: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

14.1 A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en la condiciones generales,

el Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto

del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento de él o en norma legal específicamente

aplicable al mismo.

14.2 El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en

los 5 días de cada periodo, y serán aprobadas por ella en el término de 5 días, luego de lo cual, en

forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha

autorización se procederá al pago.

14.3 El contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo

resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total

y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo anterior, y en el período

en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán

según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla

correspondiente.

14.4 El fiscalizador tendrá la obligación de supervisar el cumplimiento del porcentaje de

subcontratación, para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla verificará el cumplimiento

por parte del contratista, y adjuntará copias de los contratos o facturas que acrediten la efectiva

subcontratación incluyendo el origen nacional.

14.5 En las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de

verificación de origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios)

utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, declarado por la Fiscalización con base a

la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios

de pago de aportes al IESS de la mano de obra.

14.6 El contratista a su costo deberá considerar dentro de su oferta la presentación así como el

documento del “Protocolo de Bioseguridad para el manejo de la Pandemia por COVID-19”, mismo que

deberá apegarse irrestrictamente a las disposiciones emitas por el COE Cantonal, el cual será

documento habilitante dentro de sí, así como el obedecimiento respecto del cumplimiento de la

legislación en materia de seguridad industrial.

14.7 El contratista deberá colocar el letrero publicitario alucivo a la obra, así como sea responsable de

que se mantenga en buen estado el letrero y los logotipos alucivos al financiamiento. Los letreros

deberán permanecer en el lugar por lo menos 1 año contado a partir de la suscripción de la recepción

provisional del proyecto, de acuerdo al Manual de Aplicación – Normalización Vallas”, proporcionado

por el Banco de Desarrollo del Ecuador.

Cláusula Décima Quinta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

15.1 Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un

plazo 10 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

15.2 Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la

ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante,

ante los distintos organismos públicos, en un plazo de 5 días contados a partir de la petición escrita

formulada por el contratista.

15.3 En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar ordenes

de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de

cantidades de obra, respectivamente.

15.4 En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos

complementarios.

15.5 Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras los permisos de construcción, órdenes de

derrocamiento de ser el caso, y demás documentos contractuales requeridos y necesarios previstos

en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal

de sus trabajos; siendo dé cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones,

derechos de paso y otros conceptos similares.

15.6 Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva de las obras contratadas,

siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir

con las obligaciones derivadas del contrato.

15.7 Designar al administrador del contrato.

Cláusula Décima Sexta: RECEPCIONES

16.1 Recepción Provisional: La recepción provisional se realizara, a petición del Contratista, cuando se

hallen terminado los trabajos contratados y así se lo notifique a la contratante, en los términos previstos

en el artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 del RGLOSNCP.

16.2 Recepción Definitiva: Transcurrido 180 días desde la suscripción del acta de recepción provisional

total, el contratista solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de

que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar esta en el plazo de diez (10) días

contados desde la solicitud presentada por el contratista.

Cláusula Décima Séptima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

17.1 La CONTRATANTE designa al/la Director/a de Obras y Construcciones del GAD-I, en calidad de

Administrador del contrato, y la Unidad de Fiscalización se encargara de la fiscalización de la obra,

quienes velarán por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este

instrumento, adoptando las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá

las multas y sanciones a que hubiere lugar incluyendo la ejecución de las garantías, ateniéndose a las

condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.

Además, sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la

entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.

Respecto de su gestión reportará a la autoridad institucional señalada en el contrato, debiendo

comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren

afectar el cumplimiento del objeto del contrato.

Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación y validación de los productos e informes que emita y

presente el contratista y suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren.

Cláusula Décima Octava: DE LA TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS

18.1 Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales

del Contrato.

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales;

2. Por mutuo acuerdo de las partes, conforme lo dispuesto el artículo 93 de la LOSNCP.

3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del

mismo ha pedido del contratista.

4. Por declaración anticipada y unilateral del contratante, en los casos establecidos en el

artículo 94 de la LOSNCP, además se incluirán las siguientes causales:

Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE, acerca de la transferencia,

cesión, enajenación de sus acciones, participaciones o en general de cualquier cambio

en su estructura de propiedad, dentro de los cinco hábiles siguientes a la fecha en que

se produjo tal modificación.

Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la

LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción,

transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o

cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por

ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA.

5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origine

en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.

6. Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el

artículo 96 de la LOSNCP.

18.2.- Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación

unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública.

Cláusula Décima Novena.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

19.1.- Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre

las partes, éstas se someterán al procedimiento Contencioso Administrativo contemplado en el

Código Orgánico General de Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para

conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción

en el domicilio de la entidad contratante.

19.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista

declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el

mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Clausula Vigésima.- CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN

20.1 El Contratista declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento

General, y de las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Contratación Pública y más

disposiciones vigentes en el Ecuador, así como a los aspectos jurídicos posteriores que de cualquier

forma se deriven de la ejecución de la provisión de los bienes objeto del presente contrato.

Cláusula Vigésima Primera: COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

21.1 Todas las comunicaciones, sin excepción entre las partes, relativas a provisión de bienes serán

formulados por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre el administrador y el

contratista se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse

en la copia del documento.

Cláusula Vigésima Segunda: TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

22.1 La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes

tributarias, actuará como agente de retención del impuesto a la renta, de acuerdo a lo establecido en

el artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al valor Agregado,

procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social, publicada

en el Registro Oficial, Suplemento Nº 465, de 30 de noviembre de 2001.

Cláusula Vigésima Tercera: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO

23.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la

ciudad de Ibarra renunciando el contratista cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda

tener.

23.2 Para efectos de comunicación o notificaciones incluidas las de la cláusula decima séptima del

presente instrumento, las partes señalan como su dirección física y electrónica, las siguientes:

CONTRATISTA.- CONSORCIO IBARRA VIAL.- Con domicilio en la Provincia de Imbabura, Cantón

Ibarra, calle Dr. Juan José Paez 4-31 y Emperatriz Mejía, Teléfono: 0998554453, Correo electrónico:

[email protected]

CONTRATANTE: GAD-I.- Provincia de Imbabura, Cantón Ibarra, calle García Moreno 6-31 y Bolívar

Telf. (06) 2 950731

mailto:[email protected]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES.- Provincia

de Imbabura, Cantón Ibarra, calle García Moreno 6-31 y Bolívar Telf. (06) 2 950731

Cláusula Vigésima Cuarta: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

24.1 Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan

el texto íntegro de las Condiciones Generales del Contrato, publicado en el Portal Institucional del

Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la Invitación del procedimiento de

contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están

suscribiendo.

24.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo

convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado y suscrito en el Despacho de la Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del

Cantón Ibarra, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil veintiuno.

Ing. David Alejandro Arandy López

REPRESENTANTE LEGAL DE

CONSORCIO IBARRA VIAL

Msc. Andrea Scacco Carrasco

ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTÓN IBARRA

Elaborado por: Ab. Isamar Navarrete

Revisado por: Ab. Edwin Erazo E.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

SAN MIGUEL DE IBARRA

SECRETARIA GENERAL

En mi calidad de Secretario general del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra, tengo a bien en CERTIFICAR: Que el día miércoles, 23 de junio del 2021, la Msc. Andrea Scacco Carrasco, Alcaldesa del cantón Ibarra y el Ing. David Alejandro Arandy López Representante Legal del Consorcio Ibarra Vial, suscribieron el Contrato Nro. 74-PSM-2021 del proceso signado con el código N° COTO-GAD-I-002-2021.- LO CERTIFICO.- Ibarra, 23 de junio del 2021

Abg. Jaime Andrade Valverde SECRETARIO GENERAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE IBARRA

contrato nro. 74-psm-2021

Documents