contrato de prestaÇÃo de serviÇos de manutenÇÃo … · 2020. 8. 20. · do trabalho da 21ª...

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

1

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CHAMADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X, MODELO VMI SPECTRUM 5030, QUE ENTRE SI FAZEM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO E A EMPRESA VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

CONTRATO TRT/DLC Nº 018/2020

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO, com sede nesta Capital, na Av. Capitão-Mor Gouveia, nº 1738, Lagoa Nova, CEP 59063-400, inscrito no CNPJ sob o nº 02.544.593/0001-82, neste ato representado por Sua Excelência o Desembargador Presidente BENTO HERCULANO DUARTE NETO, inscrito no CPF/MF sob o nº 444.518.224-91 e portador da Cédula de Identidade nº 607142 - ITEP/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, com sede na Av. Hum, 55 - Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, Lagoa Santa/MG, CEP:33400-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.293.074.0001-87, neste ato representada pelo Sócio ALAN MORAES VIEGAS, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.759.966-65 e portador da Cédula de Identidade nº 14.402.132 SSP/MG, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento, na forma constante no PROAD nº 614/2020, mediante Inexigibilidade de Licitação nº 009/2020, realizado com fundamento na Lei nº 8.666/93, c/c suas alterações posteriores, Lei n° 12.846/2013, Resolução n° 103/2012 do CSJT, e nas demais legislações pertinentes, e, ainda, no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil Brasileiro, no que couber, o Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva por chamada, com fornecimento de peças, dos equipamentos de inspeção por raios X, modelo VMI Spectrum 5030, o qual se regerá pelas condições e cláusulas adiante discriminadas: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de de manutenção preventiva e corretiva por chamada, com fornecimento de peças, dos equipamentos de inspeção por raios X, modelo VMI Spectrum 5030, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O CONTRATANTE dispõe de 4 (quatro) equipamentos de inspeção por raios X, modelo VMI Spectrum 5030, sendo 3 (três) instalados no Complexo

PODER JUDICIÁRIO


2

Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto-CJTMFF, em Natal-RN e 1 (um) que será instalado no Fórum Desembargador Silvério Soares, em Mossoró-RN.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O equipamento que será instalado no Fórum Desembargador Silvério Soares, em Mossoró-RN possui uma garantia de fábrica vigente até 18 de dezembro de 2020, de modo que a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva objeto deste contrato passarão a vigorar a partir desta data. PARÁGRAFO TERCEIRO

Os serviços de manutenção deverão ser prestados na modalidade on-site,

nos quantitativos de equipamentos e endereços constantes do quadro abaixo:

QUANTIDADE EQUIPAMENTOS

ENDEREÇO

03 Avenida Capitão Mor Gouveia, 3104 – Lagoa Nova, Natal/RN

01 Rua Alameda das Carnaubeiras, 833 – Conjunto Wrick Graff, Mossoró/RN

PARÁGRAFO QUARTO

A autorização do início da prestação dos serviços será feita por Ordem de Serviço, nos termos do item 7 do Termo de Referência, Anexo I deste contrato.

PARÁGRAFO QUINTO

É facultado ao CONTRATANTE o direito de fazer acréscimos ou

supressões nas quantidades inicialmente previstas, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da contratação, nas mesmas condições propostas, na forma dos parágrafos 1º e seguintes do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SEXTO

São Anexos do presente contrato:

I - Termo de Referência;

II - Cópia da Nota de Empenho.

PODER JUDICIÁRIO


3

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PROCEDIMENTOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os procedimentos para a realização dos serviços de manutenção preventiva e corretiva estão previstos no subitens 7.1 e 7.2 do Termo de Referência - Anexo I do presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REPOSIÇÃO, TROCA E DESFAZIMETO DE PEÇAS As condições para reposição, troca e desfazimento de peças durante a vigência do contrato estão previstas no item 8 do Termo de Referência - Anexo I do presente contrato. CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA Os prazos e condições dos serviços de manutenção corretiva executados estão definidos no item 11 do do Termo de Referência - Anexo I do presente contrato. CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

As condições de recebimento dos serviços estão definidas nos subitens

13.2 e 13.3 do Termo de Referência - Anexo I deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO Pela prestação dos serviços de manutenção preventiva e

corretiva/fornecimento de peças, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal estimado de R$ 4.166,67 (quatro mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

O valor total estimado do presente contrato é de R$ 50.000,00 (cinquenta

mil reais).

PARÁGRAFO ÚNICO Nos preços contratados estão inclusos todos os custos relacionados à

prestação dos serviços, inclusive o fornecimento de peças e componentes, além de despesas diretas e indiretas, tais como: salários, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos na execução dos serviços objeto do contrato; deslocamento e alimentação de pessoal, transporte de equipamentos e materiais, fretes, seguros, garantia, custos com impressões, entre outros, observando-se, inclusive, os dias e horários de atendimento aos chamados técnicos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

PODER JUDICIÁRIO


4

Os preços contratuais poderão ser reajustados pelo IPCA/IBGE ou por outro índice que vier a ser adotado pelo Governo Federal, e que reflita a variação dos custos dos insumos utilizados, observando-se para tanto o interregno de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta, mediante solicitação da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA - DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

O faturamento deverá ocorrer no primeiro dia útil do mês seguinte ao da prestação dos serviços, no valor correspondente aos serviços prestados/peças fornecidas, contendo o detalhamento dos serviços realizados e peças efetivamente fornecidas e corretamente recebidos, devendo a correspondente nota fiscal/fatura ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O primeiro faturamento será proporcional aos serviços prestados/peças fornecidas no período decorrido entre a data do início da execução do contrato e o último dia deste mesmo mês. PARÁGRAFO SEGUNDO

O pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva/peças

fornecidas será feito à CONTRATADA em moeda corrente nacional, por meio de ordem bancária, em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente ao da prestação de serviços/peças fornecidas, mediante apresentação da respectiva nota fiscal/fatura, emitida no 1º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O valor pago à CONTRATADA será creditado na conta corrente por ela indicada, mediante ordem bancária, ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no contrato.

PARÁGRAFO QUARTO

O pagamento será realizado desde que a CONTRATADA efetue a

cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

PARÁGRAFO QUINTO

Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto

houver pendência de quitação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, ressalvando-se o disposto no Parágrafo Quarto desta

PODER JUDICIÁRIO


5

cláusula.

PARÁGRAFO SEXTO Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de deduzir do pagamento

devido à CONTRATADA as importâncias correspondentes a multas, faltas ou débitos a que porventura tiver dado causa, mediante oportunidade de contraditório e ampla defesa à CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO

Sobre o valor faturado será retido na fonte, quando for o caso, o correspondente a:

I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS-PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96;

II - Contribuição Previdenciária, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

III - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2013, combinada com a legislação municipal e/ou distrital sobre o tema. PARÁGRAFO OITAVO

As empresas optantes pelo SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos

de Impostos e Contribuições) não sofrerão a retenção na fonte dos valores acima citados (exceto o ISSQN), devendo apresentar, para fins de comprovação da condição de optante, cópia do Termo de Opção e a declaração em duas vias, assinadas pelo representante legal, no ato de assinatura do contrato e nas prorrogações contratuais, e sempre que a Administração solicitar para fins da referida comprovação, podendo ser utilizado também, a consulta ao Portal do Simples. PARÁGRAFO NONO

A regularidade fiscal e trabalhista traduz-se na detenção das seguintes certidões atualizadas:

I - CRF (Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS, emitido pela CEF);

II - Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais e Negativa da Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a

PODER JUDICIÁRIO


6

"d" do Parágrafo Único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991;

III - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

IV - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

V - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440/2011).

PARÁGRAFO DÉCIMO

O CONTRATANTE também poderá verificar a situação do fornecedor por meio de consulta online no SICAF, cujo resultado será impresso e juntado aos autos. PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO

Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE. PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO

Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura

ou crédito existente em favor da CONTRATADA, somente após a notificação de decisão administrativa irrecorrível, relacionado ao presente contrato e, caso seja de valor superior ao crédito existente, a diferença será cobrada administrativa ou judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO

Na hipótese de atraso no pagamento da nota fiscal devidamente atestada,

a importância devida pela Administração será atualizada financeiramente até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação da TR (Taxa de Referência), pro rata die. Contudo, se o inadimplemento for provocado pela CONTRATADA, o CONTRATANTE ficará isento de promover tal atualização monetária.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses observado o interesse público e a critério do CONTRATANTE, na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente contrato será atendida com

recursos provenientes do Programa de Trabalho nº 02122003342560024, PTRES 168218, Elemento de Despesa 339039, Nota de Empenho 2020NE000420 e

PODER JUDICIÁRIO


7

Programa de Trabalho nº 02122003342560024, PTRES 168218, Elemento de Despesa 339030 e Nota de Empenho 2020NE000421 .

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA, as previstas no item 16 do

Termo de Referência e no presente contrato, afora outras que por lei lhe couberem, as seguintes:

I - Indicar, formalmente e no prazo de 3 (três) dias úteis contados a partir da assinatura do contrato, o responsável pelo acompanhamento, devidamente qualificado, a ser aceito pelo CONTRATANTE, conferindo-lhe poderes para representá-la comercialmente durante a execução do contrato e orientando-o sobre suas funções e responsabilidades. Ao responsável, nominado de Preposto, caberá promover de forma harmoniosa a ligação e integração entre a CONTRATADA e a área gestora designada pelo CONTRATANTE;

II - Caso seja optante do SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), apresentar para fins de comprovação dessa condição, cópia do Termo de Opção e a declaração em duas vias, assinadas pelo representante legal, tanto no momento da assinatura do contrato, quanto em cada eventual prorrogação;

III - Observar boas práticas de sustentabilidade elencados no item 12 do Termo de Referência – Anexo I deste contrato;

IV - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, tais como: equipamentos de segurança, salários, vales-refeição, transporte de pessoal, equipamentos e materiais, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que porventura existam ou venham a ser criadas e exigidas pela Administração Pública, que forem devidas a seus empregados ou prepostos no desempenho dos serviços objeto do presente contrato, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer vínculo empregatício com eles;

V - Abster-se de contratar para atuarem no presente contrato empregados que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao CONTRATANTE (art. 3º da Resolução nº 07/2005, com a nova redação que lhe foi dada pela Resolução nº 09/2005, do Conselho Nacional de Justiça);

VI - Abster-se de colocar à disposição do CONTRATANTE, para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos artigos 1º e 2º da Resolução nº 156/2012 do Conselho Nacional de Justiça (art. 4º da Resolução 156/12 – CNJ);

VII - Manter-se, durante a vigência do contrato, livre de inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria nº 540/2004;

PODER JUDICIÁRIO


8

VIII - Não ser condenada, a CONTRATADA ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão dos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da Organização Internacional do Trabalho - OIT nº 29 e nº 105;

IX - Observar os critérios de sustentabilidade previstos no item 8 do Termo de Referência – Anexo I do presente contrato;

X - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;

XI - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, na forma do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, observando-se o disposto no § 2º e seguintes do referido artigo;

XII - Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores;

XIII - Responder diretamente por todas e quaisquer danos causados em bens ou pessoas, e pelas perdas decorrentes, em virtude de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como pelas despesas originadas de infrações ou da inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que este seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora. PARÁGRAFO PRIMEIRO

O CONTRATANTE poderá conceder um prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As partes poderão, de forma fundamentada, solicitar, entre si, a substituição de pessoal, empregados ou não, que estejam obstruindo a realização do contrato, ou que estejam atentando contra o patrimônio institucional ou material de uma ou de ambas as partes. PARÁGRAFO TERCEIRO

Sob nenhum pretexto ou hipótese, aceitará o CONTRATANTE a

transferência de qualquer responsabilidade sua para terceiros. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

PODER JUDICIÁRIO


9

Constituem obrigações da CONTRATADA, as previstas no item 15 do Termo de Referência e no presente contrato, afora outras que por lei lhe couberem, as seguintes:

I - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA em relação ao objeto contratado;

II - Designar, em conformidade com o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93, um representante ou comissão responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços;

III - Fiscalizar, sem prejuízo da total responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou para com terceiros, os serviços contratados, seguindo as orientações deste contrato e seus anexos;

IV - Receber os serviços, observando o disposto nos subitens 13.2 e 13.3 do Termo de Referência - Anexo I deste contrato

V - Efetuar o pagamento das faturas no prazo estabelecido neste contrato;

VI - Encaminhar à Coordenadoria de Orçamento e Finanças documentação que relacione as importâncias relativas a multas aplicadas contra a CONTRATADA;

VII - Aplicar as punições e sanções devidas à CONTRATADA, no caso de comprovação de irregularidades, garantindo-lhe a prévia defesa e observando a licitude dos demais procedimentos administrativos adotados. PARÁGRAFO ÚNICO

O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os serviços feitos em desacordo com este contrato e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A execução das atividades contratuais, em conformidade com as disposições contidas no art. 67 da Lei nº 8.666/93, será acompanhada por um representante do CONTRATANTE especialmente designado para esse fim, a ser oportunamente indicado pela área gestora, na forma prevista no item 10 do Termo de Referência – Anexo I deste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO

A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a

responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

Em caso de descumprimento das condições estabelecidas neste contrato

PODER JUDICIÁRIO


10

ou de não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA, garantida prévia defesa, estará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais relacionadas no art. 87 da Lei nº 8.666/93:

I - Advertência;

II - Multa conforme especificado abaixo:

a) Multas por atrasos:

a.1) Pelo atraso no início da prestação dos serviços, ou na correção das falhas, vícios, imperfeições ou defeitos apontados pela Fiscalização durante a execução do contrato, ou durante o prazo de garantia dos serviços/peças, em relação aos prazos estipulados: 0,3% (três décimos por cento) do valor anual do serviço de manutenção preventiva, por dia decorrido, até o limite de 9% (nove por cento). O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução do objeto e o contrato poderá ser rescindido a critério do CONTRATANTE, aplicando-se, nesse caso, a sanção prevista no alínea a.4;

a.2) Pelo atraso no cumprimento de outras obrigações previstas neste termo de referência e seus anexos que fixem expressamente prazo de atendimento: 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor anual do serviço de manutenção preventiva, por dia decorrido, até o limite de 2% (dois por cento);

a.3) Pela inexecução parcial do objeto: 10% (dez por cento) sobre a parcela inadimplida correspondente, caso esta possa ser individualizada e desde que não prejudique o aproveitamento das parcelas executadas ou a executar;

a.4) Pela inexecução total do objeto: 10% (dez por cento) sobre o valor anual do serviço de manutenção preventiva;

a.5) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na legislação pertinente às licitações e aos contratos administrativos ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: até 2% (dois por cento) do valor anual do serviço de manutenção preventiva, para cada evento, que será dobrada em caso de reincidência;

III - Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato e das demais cominações legais, quando a CONTRATADA apresentar documentação falsa, ensejar retardamento da execução de seu objeto, falhar ou fraudar a execução no contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. PARÁGRAFO PRIMEIRO

As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de

circunstâncias excepcionais, e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais comprovados, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE.

PODER JUDICIÁRIO


11

PARÁGRAFO SEGUNDO

Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “f”, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO TERCEIRO

As penalidades aplicadas serão registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

PARÁGRAFO QUARTO

O valor da multa e/ou da publicação da penalidade de que trata o inciso III

do caput desta cláusula será descontado da fatura a que fizer jus a CONTRATADA. Não tendo nenhum valor a receber, o valor deverá ser recolhido pela CONTRATADA. Caso o valor não seja recolhido, os dados serão encaminhados à área competente para cobrança judicial. PARÁGRAFO QUINTO

O CONTRATANTE aplicará as penalidades previstas neste contrato sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

Respeitado, no que couber, o amplo direito de defesa, o presente contrato

poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, c/c suas alterações posteriores, nas seguintes formas: I – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;

II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

III – Judicial, nos termos da legislação. PARÁGRAFO PRIMEIRO

Na hipótese de rescisão administrativa, são assegurados à Administração os direitos previstos no art. 80 da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO SEGUNDO

A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada de Sua Excelência o Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região.

PODER JUDICIÁRIO


12

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA será responsabilizada objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos na Lei nº 12.846/2013 praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não, na forma ali prevista.

PARÁGRAFO ÚNICO No tocante ao presente contrato, constituem atos lesivos à Administração

Pública: a) Fraudar o presente contrato;

b) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações do presente contrato, sem autorização em lei, no edital da licitação ou no próprio instrumento contratual;

d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA NOVAÇÃO

Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão íntegras. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO

A contratação dos serviços de que trata o presente contrato foi feita por

meio de Inexigibilidade de Licitação nº 009/2020, nos autos do Proad nº 614/2020, com fundamento no art. 25 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO

De conformidade com o disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº

8.666/93, o presente contrato será publicado, na forma de extrato, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Fica o presente contrato sujeito ao efetivo cumprimento de suas cláusulas

contratuais, bem como ao regime da Lei nº 8.666/93, c/c suas alterações posteriores, Lei n° 12.846/2013, Resolução n° 103/2012 do CSJT, no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil Brasileiro, no que couber, e nas demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro do Juízo Federal da cidade de Natal, Estado do Rio

PODER JUDICIÁRIO


13

Grande do Norte, competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, após haverem lido e concordado, as partes assinam o presente

contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal. Natal/RN, de de 2020.

________________________________________________ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

BENTO HERCULANO DESEMBARGADOR PRESIDENTE

CONTRATANTE

_______________________________________________ VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. ALAN MORAES VIEGA

SÓCIO CONTRATADA

PODER JUDICIÁRIO


14

CONTRATO TRT/DLC Nº 018/2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2020

PROAD Nº 614/2020

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO 1.1. O presente processo destina-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva por chamada, com fornecimento de peças, dos equipamentos de inspeção por raio X, modelo VMI Spectrum 5030, adquiridos por este Tribunal. 1.1.1. O Tribunal dispõem de quatro equipamentos de inspeção por raio X, modelo VMI Spectrum 5030, sendo 3 (três) instalados em Natal-RN e 1 (um) que será instalado em Mossoró-RN, assim que CEA concluir as obras do átrio das Varas daquele Fórum. 1.1.2. O equipamento que será instalado em Mossoró possui uma garantia de fábrica vigente até 18 de dezembro de 2020, motivo pelo qual os efeitos do contrato, quanto a este equipamento passarão a vigorar a partir desta data. 1.1.3. Os equipamentos instalados em Natal-RN já estão fora da garantia desde 19 de julho de 2018. 2. JUSTIFICATIVA 2.1 A contratação justifica-se em razão da necessidade de se manter em perfeito funcionamento os equipamentos de inspeção através de raios-X das unidades do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, permitindo proceder com as inspeções para a detecção de objetos metálicos, que são expressamente proibidos nas dependências das unidades, tais como: armas de fogo, armas brancas, narcóticos etc. 2.2. A contratação se enquadra como serviço continuado, pois ampara a realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional do TRT/RN. 2.3. O serviço a ser contratado não exige dedicação exclusiva de mão-de-obra de funcionários da CONTRATADA, sendo desnecessária a presença contínua de um técnico especializado no local onde se encontra o equipamento. No caso, a CONTRATADA é a responsável por prover todos os meios necessários à perfeita consecução dos serviços de manutenção. 2.4. A Resolução 175/2016 do CSJT regulamentou as medidas mínimas de segurança, as quais os tribunais devem se adequar, e propôs equipamentos para impedir a entrada de armas ou outros artefatos em suas dependências. Dentre esses mecanismos estão previstos o uso de esteiras de raio x. 2.5. A Portaria Presidência nº 983, de 4 de dezembro de 2017, dispõe sobre as atividades de Segurança Institucional, que visem à prevenção e à obstrução de ações adversas de qualquer natureza contra pessoas, áreas, instalações, documentos, materiais do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região – TRT21, também prevê a utilização de vários equipamentos para controlar e garantir a segurança, dentre eles: as esteiras de raio x. 2.6. A presente contratação justifica-se pela necessidade de funcionamento permanente das esteiras de raio x, para auxiliar na segurança de magistrados, servidores e usuários deste TRT-21, através da identificação de quaisquer objetos suspeitos que o público em geral possa portar quando do ingresso no interior dos edifícios equipados com esses aparelhos.

NAILSON

ARAUJO

DE

OLIVEIRA

2.7. O pedido de contratação com fornecimento de peças pela Contratada justifica-se pela diminuição do tempo de paralisação dos aparelhos, pois a empresa realiza as correções e substituições de peças especializadas de imediato, conforme orientações do Tribunal de Contas da União. 2.8. Os serviços são essenciais à manutenção da segurança do Tribunal, visando atender suas necessidades. Ademais, há de se dizer que a interrupção de funcionamento dos equipamentos descritos pode comprometer, seriamente, a segurança dos usuários e do Tribunal diante do escasso número de agentes de segurança e vigilantes atuando nas unidades. 3. DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 3.1. No que diz respeito à RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR em atendimento ao que preconiza o art. 26, II, da Lei nº 8.666/1993, informamos que se trata de equipamentos da marca/modelo VMI Spectrum 5030, o qual requer manutenção especializada, mediante assistência técnica especializada, visando garantir a segurança de outros componentes do sistema. 3.2. Para isso foi juntado ao PROAD o documento oficial emitido pela ABIMAQ -SINDIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos - Sindicato Nacional da Industria de Máquinas) declarando que a VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA detém exclusividade, no território nacional, na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de inspeção por raio x, da marca/modelo citado no tópico 3.1 . 3.3. Assim justifica-se a escolha do fornecedor, tendo em vista que os bens e serviços almejados não podem ser prestados e fornecidos por outra empresa, a não ser pela referida. 4. DO ENQUADRAMENTO LEGAL 4.1. Mediante ao exposto, a contratação dos serviços em tela será realizada pela modalidade de inexigibilidade de licitação, enquadrada caput, do art. 25, da Lei 8.666/93. 4.1.1. É importante ressaltar, que mesmo a contratada possuindo a exclusividade na manutenção dos equipamentos da marca/modelo VMI Spectrum 5030, existe a impossibilidade do enquadramento da despesa no inciso I do art. 25, pois conforme dispõe a ON nº 15 da AGU, este permissivo legal seria restrito para os casos de compras. Orientação Normativa/AGU nº 15, de 01.04.2009 (DOU de 07.04.2009, S.1, p14) “ A contratação direta com fundamento na inexigibilidade prevista no art. 25, inc.I. da Lei nº 8.666, de 1993, é restrita aos casos de compras, não podendo abranger serviços” 4.1.2. Igualmente inviável a contratação direta com fundamento no art. 25, inciso II, em razão de que os serviços buscados não estarem enquadrados no rol de serviços técnicos numerados no art.13 da mesma Lei de Licitações. 5. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 5.1. Com relação à JUSTIFICATIVA DO PREÇO, em atendimento ao que preconiza o art. 26, III, da Lei nº 8.666/1993, informamos que a empresa VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA disponibilizou a Administração o contrato

que possui com o TRT5, onde constam os mesmos valores de manutenção preventiva e corretiva, para comprovação da prática de preço de mercado. 6. DEFINIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 6.1. Entende-se por manutenção preventiva a série de procedimentos destinados a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas para o equipamento e evitando avarias com o uso inadequado. 6.2. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a remover todos os defeitos apresentados pelos equipamentos, compreendendo, nesse caso, o fornecimento e a substituição de peças, inclusive reparos, componentes e outros materiais necessários para o seu pleno funcionamento. 7. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 7.1. Procedimentos para realização dos serviços de manutenção preventiva: 7.1.1. A primeira manutenção preventiva deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento de ordem de serviço, no horário das 08h às 16:30h, nas dependências do TRT21 e do Fórum de Mossoró. 7.1.2. As manutenções preventivas subseqüentes deverão ocorrer semestralmente (da mesma forma, o pagamento pelas manutenções preventivas, será semestral), sendo obrigatório o acionamento de todos os equipamentos definidos no contrato, com acompanhamento de um funcionário da Coordenadoria de Segurança Institucional – CSI. Todos os esclarecimentos necessários ao melhor funcionamento e manutenção dos equipamentos deverão ser prestados no ato da visita. 7.1.3. As visitas preventivas deverão ser marcadas na primeira semana, após cada semestre, com antecedência mínima de um dia, preferencialmente, das 08h às 16:30h, a fim de que os equipamentos estejam disponíveis para teste e nas unidades em que estejam instalados. 7.2. Procedimentos para realização dos serviços de manutenção corretiva: 7.2.1. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados sob demanda, os quais serão requisitados por meio de abertura de chamado técnico (Ordem de Serviço), emitido pela CSEIT, a ser transmitida à empresa contratada por meio de e-mail. 7.2.2. A contratada deverá anotar em ordem de serviço os dados relevantes aos itens revisados, consertados ou substituídos, a hora de início do atendimento e os diagnósticos técnicos dos problemas que possam ter ocasionado defeitos tanto dos serviços quanto das peças. 7.2.3. Os serviços de manutenção corretiva deverão ser prestados, no horário das 8h às 16:30h, nas dependências do TRT21. 7.2.4. O atendimento do chamado técnico (Ordem de Serviço) deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) dia útil, contado da hora de abertura do chamado, entretanto na Vara de Mossoró este prazo se dilata para 2 (dois) dias úteis, sem causar prejuízo ao atendimento prestado pela Coordenadoria de Segurança Institucional; 7.2.5. No atendimento do chamado técnico, a contratada deverá solucionar o problema detectado no equipamento, salvo se houver necessidade de substituição de peças no equipamento;

7.2.6. No caso de haver necessidade de substituição de peças com vistas à completa execução dos serviços, ou seja, colocação do equipamento em operação, a manutenção corretiva deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da autorização de substituição; 7.2.7. A correção de serviços considerados falhos, incompletos ou insatisfatórios de um determinado chamado técnico deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) dia útil, estendendo-se para 2 (dois) dias úteis quando se tratar da Vara de Mossoró, contado da notificação; 7.2.8. Excepcionalmente, quando não houver a peça no mercado local, os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de cinco dias úteis a contar da autorização. Esse período poderá ser prorrogado, desde que solicitado por escrito mediante apresentação de justificativa do fabricante quanto ao prazo de entrega da peça; 7.2.9. Tanto na Capital quanto em Mossoró quando se fizer necessário retirar os equipamentos das respectivas dependências para conserto, o transporte para a oficina da Contratada será sem qualquer ônus para este Tribunal, devendo o equipamento ser devolvido no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da respectiva retirada, sendo possível prorrogá-lo, desde que solicitado por escrito em até 02 (dois) dias úteis após a retirada. A justificativa será submetida à apreciação da Coordenadoria de Segurança. 8. DA REPOSIÇÃO DE PEÇAS 8.1. São peças passíveis de troca, por desgaste ou quebra: todas as peças necessárias ao bom e correto funcionamento de todos os equipamentos constantes deste TR, quantas vezes se fizer necessário, incluindo-se: fiação elétrica dos equipamentos, rolamentos, fusíveis, barreira de luzes, transformador, tira de cortina de chumbo, botão, cabos e peças de reposição, dentre outras, conforme Anexo A deste termo de referência. 8.2. Não serão aceitos materiais de reposição com marcas distintas das existentes, exceto quando se caracterizar como material “fora de linha”, ou seja, que não for mais fabricado, ou comprovada a equivalência técnica de outra marca, o que, necessariamente, deverá ser comprovado através de testes e ensaios previstos por normas a serem submetidos à análise e aceite prévios do gestor do contrato. 8.3. A Contratada deverá providenciar o desfazimento das peças substituídas; 8.4. O Contratante poderá exigir da Contratada, a comprovação da procedência original de peças, componentes e outros materiais necessários, inclusive por meio de Notas Fiscais. 8.5. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, não podendo ser recondicionados ou reaproveitados e deverão estar de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação do gestor do contrato. 8.6. Detectada a necessidade de substituição de alguma peça, a Contratada deverá apresentar, para validação do TRT21, um laudo técnico atestando o defeito e suas prováveis causas, as peças a serem adquiridas visando à eventual substituição, bem como fazer a juntada do orçamento correspondente ao custo da peça. Após avaliação, o TRT21 emitirá autorização específica para substituição da peça visando à conclusão do serviço de manutenção corretiva. 8.7. Após cada execução de manutenção preventiva, uma etiqueta deverá ser afixada em local visível, constando a data do serviço e o nome do executor. Da

mesma forma, uma etiqueta deverá ser afixada sobre a nova peça que substituir a danificada, com as mesmas especificações. 8.8. A Contratada deverá manter em seu estoque uma quantidade de peças sobressalentes necessárias para assegurar a perfeita observância aos prazos estipulados neste Termo. 8.9. Para o reembolso, a Contratada deverá apresentar a nota fiscal/fatura específica de aquisição da(s) peça(s) substituída(s). 8.10. Para o pagamento dos serviços de manutenção corretiva, a contratada deverá apresentar notas fiscais separadas, uma para o serviço e outra para as peças. 8.11. Se julgar necessário, o gestor do contrato poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação, por escrito, sobre as condições dos equipamentos e dos locais onde estão instalados. 8.12. A Contratada efetuará, no período de garantia das peças utilizadas no conserto, a substituição das que apresentarem imperfeições, defeitos de fabricação, e quaisquer outras irregularidades ou divergências, ainda que constatada depois do recebimento do equipamento. 8.13 Os preços máximos unitários que a Administração se dispõe a pagar pelas peças de reposição são os dispostos nas planilhas do Anexo A do Termo de Referência. 9. DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.1. Os serviços de manutenção serão prestados nos locais a seguir, sendo que na cidade de Mossoró somente a partir de dezembro de 2020: Quantidade Endereço Cidade 03 Avenida Capitão Mor Gouveia, 3104 – Lagoa

Nova. Natal-RN

01 Rua Alameda das Carnaubeiras, 833 – Conjunto Wrick Graff.

Mossoró-RN

10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste. 10.1.1. Caberá ao CONTRATANTE indicar servidor ou comissão que ficará responsável pela fiscalização e gestão dos serviços prestados. 10.2. Caberá ao Fiscal do CONTRATO, realizar os chamados, acompanhar e fiscalizar os serviços, bem assim lavrar nas faturas atestadas sobre a efetiva prestação dos serviços. 11. PRAZO E CONDIÇÕES DA GARANTIA TÉCNICA 11.1. A Contratada ofertará garantia mínima de 03 (três) meses para os serviços corretivos executados. 11.2. As peças, componentes, materiais ou partes de peças substituídas, a garantia será a estipulada pelo fabricante, ou de, no mínimo, 3 (três) meses, o que for mais vantajoso para a Administração, devendo constar em etiqueta afixada no equipamento/aparelho, com a data de seu recebimento. 11.3. Durante a garantia, a Contratada deverá substituir todas as peças, componentes, materiais ou partes de peças que apresentarem defeitos.

11.4. A CONTRATADA se responsabilizará (durante o prazo de garantia) pela qualidade dos serviços, verificando a conformidade dos procedimentos e materiais aplicados, de acordo com os projetos e especificações, observando todos os critérios executivos estabelecidos pelas Normas Técnicas da ABNT, garantindo o bom nível de qualidade dos serviços executados. 11.5. A Contratada se obriga, dentro dos prazos estabelecidos em cada caso, a substituir ou refazer, sem ônus para a Contratante, as partes que apresentarem defeitos ou vícios de execução, não sendo permitido transferir sua responsabilidade a terceiros, desde que não sejam oriundos de utilização inadequada. 12. BOAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 12.1. Com o intuito de promover boas práticas sustentáveis, a CONTRATADA deverá: 12.1.1. Adotar práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento às normas internas e de segurança e medicina do trabalho para seus empregados. 12.1.2. Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, orientação sexual ou estado civil na seleção de funcionários no quadro da empresa. 12.1.3. Administrar situações emergenciais de acidentes com eficácia, mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usuários e ao meio ambiente. 12.1.4. Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços. 12.1.5. Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e equipamentos que foram utilizados na prestação de serviços. 13. PAGAMENTO 13.1. O pagamento será efetuado conforme a legislação vigente, em parcela correspondente ao valor dos serviços e peças efetivamente fornecidos e corretamente recebidos; 13.2 Em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, modificada pela lei 8.883/94, o objeto do presente contrato será recebido, mediante recibo do fiscal do contrato: a) provisoriamente, mediante termo de recebimento provisório, imediatamente após a prestação dos serviços nos locais indicados pela Fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade; b) definitivamente, mediante termo de recebimento definitivo, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório, ocasião em que se fará constar o ateste da nota fiscal. 13.3. A quantidade de serviços e peças será comprovada por relatórios de atendimento de manutenção preventiva (semestral) e de manutenções corretivas realizadas no período. 13.4. Lavrado o atestado, a fatura será encaminhada para pagamento, que será realizado através de Ordem Bancária no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data do atestado dos serviços na fatura pelo TRT21; 14. DO REAJUSTE DOS PREÇOS

14.1 Os preços contratuais poderão ser reajustados pelo IPCA/IBGE ou por outro índice que vier a ser adotado pelo Governo Federal, e que reflita a variação dos custos dos insumos utilizados, observando-se para tanto o interregno de 12 (doze) meses da data de apresentação da proposta, mediante solicitação da CONTRATADA. 15. OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO CONTRATANTE 15.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do TRT21; 15.2. Efetuar os pagamentos a Contratada, após a efetiva prestação dos serviços e as Notas Fiscais/Faturas terem sido devidamente atestadas pelo Fiscal/Gestor do contrato; 15.3. Promover o acompanhamento e fiscalização do contrato, através do Fiscal do contrato, comunicando a Contratada à ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma; 15.4. Receber e conferir todos os materiais fornecidos e serviços prestados pela Contratada, devolvendo os rejeitados imediatamente à Contratada; 15.5. Fica facultado ao TRT21 realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar a decisão quanto à revisão de preços; 15.6. Os preços estabelecidos poderão sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93; 15.7. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a Contratada não poderá suspender a entrega dos materiais solicitados e os pagamentos serão realizados com os preços vigentes; 15.8. Proceder à publicação resumida do instrumento contratual e de seus aditamentos na Imprensa Oficial; 16. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA 16.1. Prestar serviços de manutenção preventiva semestralmente e corretiva, por CHAMADA AVULSA, através de técnicos especializados, uniformizados e identificados, habilitados a manter os equipamentos devidamente ajustados e em perfeitas condições de funcionamento e de segurança; 16.2. Fornecer ao CONTRATANTE meios de comunicação direta com prepostos da CONTRATADA encarregados dos serviços, tais como: telefones fixo e celular, e-mail, fax; 16.3. Manter escritório ou posto de atendimento na cidade de Natal, visando o cumprimento dos prazos de atendimento previstos neste documento. 16.4. Fornecer fardamentos, EPIs e demais insumos necessários para o desempenho do serviço para os empregados, cujo uso será obrigatório quando em serviço; 16.5. Para serviços de manutenção que demandarem mais de 1 (um) dia úteis a empresa prestadora dos serviços deverá instalar no local, um equipamento de sua propriedade, de igual ou maior capacidade que a do aparelho retirado; 16.6. Providenciar o descarte das peças substituídas observando as regras ambientais vigentes; 16.7. A Contratada ficará responsável pela retirada e reinstalação dos aparelhos em garantia de serviço realizado pela Contratada, devendo enviar solicitação de autorização prévia por escrito ao Fiscal/Gestor do contrato para

remover ou transferir bem, equipamento ou material pertencente ao Contratante; 16.8. Os serviços rejeitados pelo Fiscal do contrato, no caso de funcionamento indevido do aparelho, deverão ser refeitos corretamente em 1 (um) dia útil, arcando a Contratada com o ônus decorrente do fato; 16.9. Os locais afetados pelos serviços deverão ser mantidos pela Contratada em perfeito estado de limpeza no decorrer de sua realização; 16.10. Realizar as manutenções, conforme ORDEM DE SERVIÇO, objetivando a perfeita situação de funcionamento dos equipamentos, bem como daqueles que vierem a ser substituído; 16.11. Refazer às suas custas, todos os serviços que apresentarem defeitos, erros, omissões ou quaisquer outras irregularidades constatadas pela Fiscalização, inclusive com reposição de peças danificadas durante a manutenção; 16.12. Todo custo para realização dos serviços de manutenção: materiais auxiliares; tintas; lubrificantes; equipamentos; transportes; dentre outros, correrão por conta da Contratada; 16.13. Todos os serviços e peças correrão por conta da Contratada, que cobrará do TRT21, através de fatura de prestação de serviços e fornecimento de peças, estando incluídas e discriminadas os serviços e as peças e seus respectivos valores. 16.14. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: ferramentas, equipamentos, salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços, objeto do Contrato, ficando o TRT21 isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 16.15. Notificar o Contratante em qualquer momento da existência de ocorrências que venham a afetar a execução dos serviços contratados; 16.16. Observar rigorosamente às regras de acesso e segurança existentes no TRT21 inclusive para entrada ou saída de veículos, pessoal, materiais e equipamentos; 16.17. A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento), na forma do parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 17. DAS PENALIDADES 17.1. Pela inexecução total ou parcial, não veracidade das informações prestadas ou pelo atraso injustificado na execução do objeto desta peça, além das demais penalidades previstas na legislação pertinente, e sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, garantida a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades serão aplicadas, cumulativamente ou não: 17.1.1. Advertência; 17.1.2. Multa, nos seguintes termos: 17.1.2.1. pelo atraso no início da prestação dos serviços, ou na correção das falhas, vícios, imperfeições ou defeitos apontados pela Fiscalização durante a sua execução ou durante o prazo de garantia dos serviços/peças, em relação aos prazos estipulados: 0,3% (três décimos por cento) do valor anual do

serviço de manutenção preventiva, por dia decorrido, até o limite de 9% (nove por cento). O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução do objeto e o contrato poderá ser rescindido a critério do TRT da 21ª Região, aplicando-se, nesse caso, a sanção prevista no item 17.1.2.4; 17.1.2.2 pelo atraso no cumprimento de outras obrigações previstas neste termo de referência e seus anexos que fixem expressamente prazo de atendimento: 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor anual do serviço de manutenção preventiva, por dia decorrido, até o limite de 2% (dois por cento); 17.1.2.3. pela inexecução parcial do objeto: 10% (dez por cento) sobre a parcela inadimplida correspondente, caso esta possa ser individualizada e desde que não prejudique o aproveitamento das parcelas executadas ou a executar; 17.1.2.4. pela inexecução total do objeto: 10% (dez por cento) sobre o valor anual do serviço de manutenção preventiva; 17.1.2.5. pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na legislação pertinente às licitações e aos contratos administrativos ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: até 2% (dois por cento) do valor anual do serviço de manutenção preventiva, para cada evento, que será dobrada em caso de reincidência. 17.1.3- Impedimento de licitar e contratar com a União, e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, quando a CONTRATADA apresentar documentação falsa, ensejar retardamento da execução do objeto do contrato, falhar ou fraudar sua execução, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 18. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 18.1 Por se tratar de serviços a serem executados de forma contínua, com respaldo no inciso II do Art. 57 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, o contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, renovável por iguais períodos até o limite de 60 (sessenta) meses.

Natal, 26 de março de 2020.

NAILSON ARAÚJO DE OLIVEIRA Agente de Segurança Judiciária

308.21.1743

Após retificado aprovo o presente termo de referência para contratação

de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva

e corretiva por chamada, com fornecimento de peças, dos equipamentos de

inspeção por raio X, modelo VMI Spectrum 5030, de acordo com o Ato TRT/GP

nº 29 de 20/01/2009.

Natal/RN, 26/03/2020.

Mauro Tadeu de Oliveira

Coordenador da Segurança Institucional e Transporte

ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA

ROL DE PEÇAS E RESPECTIVOS VALORES Item Especificação Uni -

dade Valor

Unitário 1 CORREIA TRANSP.SS20P 2470X435X2MM UN. R$ 260,00 2 MOTOPOLIA 80S - Ø80MM RL418

MONOFASICO UN. R$ 2.730,00

3 FUSIVEL RETARDADO 1.6A 5X20MM CERTIFICADO

UN. R$ 7,80

4 COMUTADOR CHAVE 16MM A01 SERIES REDONDO

UN. R$ 260,00

5 TRAVA DA CHAVE UN. R$ 260,00 6 CORTINA PLUMBIFERA 5030 0,35MMPB

44X355MM UN. R$ 117,00

9 CABO DE ALIMENT. PP 3P 10A 1,5MMX1,5M C/ TOM. FEMEA IEC DE COMPUT. INJETADO 180° C/ DECAPE

UN. R$ 123,50

10 ROLETE LIVRE Ø60X2MM RL417 UN. R$ 162,50 11 ROLETE RETORNO Ø40X1,5MM RL457

R.I.M8X15 UN. R$ 247,00

12 BOTAO EMERG. 16MM A01 SERIES UN. R$ 97,50 14 BOTAO EMERGENCIA COGUMELO

C/TRAVA VERMELHO- 2NF UN. R$ 110,50

15 FILTRO EMC 10A TRANSFOMEC SFM 71-10/0

UN. R$ 585,00

18 CORTINA PLUMBIFERA 0,35MMPB LARG.88MM

UN. R$ 149,36

22 CORREIA TRANSP. 2975X470MMX2MM UN. R$ 471,94 23 SFM 61-20/4 20A MONO - FILTRO LINHA UN. R$ 1.832,45 24 CABO FLAT 10VIAS 28AWG 300V UN. R$ 6,53 25 MICROVENTILADOR 120X120MM - 220V UN. R$ 149,76 26 BPC-BDC225/030-INTER.DIF.2P 25A 30MA

G.E UN. R$ 288,99

27 XUM2APCNL2R - SENSOR FOTOELET. RECEP.

UN. R$ 310,10

28 XUM2AKCNL2T - SENSOR FOTOELET. EMISSOR

UN. R$ 200,35

31 EZ9F33216-DISJUNTOR BIP. 220V 16A UN. R$ 69,54 33 BOTAO EMERG. 16MM A01 SERIES UN. R$ 159,96 34 SUPRESSOR TRANSIENTE RC 110-240VAC UN. R$ 168,06 35 FUSIVEL RAPIDO 3.15A 5X20MM UN. R$ 2,06 36 FUSIVEL RAPIDO 2A 5X20MM UN. R$ 2,06 37 FUSIVEL RAPIDO 5A 5X20MM UN. R$ 5,28 38 FUSIVEL RETARDADO 1.6A 5X20MM

CERTIFICADO UN. R$ 11,85

39 FUSIVEL RETARDADO 0.3A 5X20MM CERTIFICADO

UN. R$ 2,71

40 FUSIVEL RETARDADO 4A 5X20MM UN. R$ 2,43 41 FUSIVEL RETARDADO 6.3A 5X20MM UN. R$ 2,43 43 CAPACITOR POLIPROPILENO 6UF 440V 5% UN. R$ 23,87 44 RELE JX2 DPDT 24V 5A 220V UN. R$ 53,05 45 FONTE WPS COM CONECTORES 24V 2.5A UN. R$ 538,20 46 X-CARD 1.5-64 DE-C1-13010022 UN. R$ 3.180,19 47 NOBREAK SENOIDAL GII 1500VA/1050W

220V UN. R$ 6.959,16

49 PCB1021-R01–PLACA INTERFACE SPECTRUM

UN. R$ 2.452,98

50 PCB1030-R01–PLACA INDICADOR LED UN. R$ 193,43 51 PCB1041-R01–PLACA TECLADO

SPECTRUM UN. R$ 5.000,00

52 PLACA REDE GIGABIT LOW PROFILE PCI EXPRE

UN. R$ 276,40

53 X –DAQ USB-2CH-13011883 UN. R$ 8.433,71 54 UDP INTEL CORE 13 4160 MEM 2GB HD

500GB UN. R$ 6.558,32

55 TECLADO OPERACAO LINHA SPECTRUM UN. R$ 6.400,00 56 MONITOR DELL 21.5" D2216H HDMI / VGA /

PIVOT UN. R$ 2.734,71

58 CONJUNTO GERADOR DE RAIOS-X AEROSINO SAXG1101A

UN. R$ 28.277,04

Valor Total: R$ 79.717,76

PODER JUDICIÁRIO


1

CONTRATO TRT/DLC Nº 018/2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2020

PROAD Nº 614/2020

ANEXO II – CÓPIA DA NOTA DE EMPENHO 2020NE000420 e 2020NE000421

SERVICO PUBLICO FEDERAL

SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 1

EMISSAO : 31Jul20 NUMERO: 2020NE000420

ESPECIE : 07 - ORIGINAL DOC. REFEREN: 2020PE000132

EMITENTE : 080021/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A.REGIAO

CNPJ : 02544593/0001-82 FONE: (084)4006.3000

ENDERECO : AV. CAPITAO MOR GOUVEIA, 3104 -LAGOA NOVA

MUNICIPIO : 1761 - NATAL UF: RN CEP: 59063-900

CREDOR : 05293074/0001-87 - VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

ENDERECO : UM 55 DIST. INDUST. GENES

MUNICIPIO : 4751 - LAGOA SANTA UF: MG CEP: 33400-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAçãO DE SERVIçOS DE MANUTENçãO

DOS EQUIPAMENTOS DE INSPEçãO POR RAIO-X DO TRT21ª. (PREVENTIVA E CORRETIVA).

CLASS : 1 15122 02122003342560024 168218 0100000000 339039 000000

TIPO : GLOBAL MODAL.LICIT.: INEXIGIBILIDADE

AMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: PROAD0006142020

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RN /

ORIGEM DO MATERIAL :

REFERENCIA: ART25/02 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 6.912,25

SEIS MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS********************

******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 17 -MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 3.458,17

VALOR DO SEQ. : 3.458,17

ITEM - 01 - CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAçãO DE SERVIçOS DE

MANUTENçãO DOS EQUIPAMENTOS DE INSPEçãO POR RAIO-X.

PREVENTIVA

OBS: VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO MENSAL ATé DEZEMBRO/2020

SUBTOTAL : 3.458,17

Documento juntado por: josedocarmo - JOSÉ DO CARMO DE ALMEIDA FILHO

ENOCKDE PAIVACAVALCANTE

MÁRCIODEMEDEIROS DANTAS




PAGINA: 2

EMISSAO : 31Jul20 NUMERO: 2020NE000420 PROCESSO: PROAD0006142020








CORRETIVA


T O T A L : 6.912,25

----------------------------- -----------------------------

MARCIO DE MEDEIROS DANTAS ENOCK DE PAIVA CAVALCANTE

ORDENADOR GESTOR FINANCEIRO





PAGINA: 1

EMISSAO : 31Jul20 NUMERO: 2020NE000421

ESPECIE : 07 - ORIGINAL DOC. REFEREN: 2020PE000133


CNPJ : 02544593/0001-82 FONE: (084)4006.3000

ENDERECO : AV. CAPITAO MOR GOUVEIA, 3104 -LAGOA NOVA

MUNICIPIO : 1761 - NATAL UF: RN CEP: 59063-900


ENDERECO : UM 55 DIST. INDUST. GENES

MUNICIPIO : 4751 - LAGOA SANTA UF: MG CEP: 33400-000

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAçãO DE SERVIçOS DE MANUTENçãO

DOS EQUIPAMENTOS DE INSPEçãO POR RAIO-X.

PARTE REFERENTE AO FORNECIMENTO EVENTUAL DE PEçAS.

CLASS : 1 15122 02122003342560024 168218 0100000000 339030 000000

TIPO : GLOBAL MODAL.LICIT.: INEXIGIBILIDADE

AMPARO: LEI8666 INCISO: 02 PROCESSO: PROAD0006142020

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RN /

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA: ART25/02 LEI8666/93 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 13.921,08

TREZE MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E OITO CENTAVOS**********************

******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************


ND: 339030 SUBITEM: 25 -MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS





PARTE REFERENTE A FORNECIMENTO EVENTUAL DE PEçAS.


T O T A L : 13.921,08

----------------------------- -----------------------------

MARCIO DE MEDEIROS DANTAS ENOCK DE PAIVA CAVALCANTE

ORDENADOR GESTOR FINANCEIRO


ENOCKDE PAIVACAVALCANTE

MÁRCIODEMEDEIROS DANTAS

contrato de prestaÇÃo de serviÇos de manutenÇÃo … · 2020. 8. 20. · do trabalho da 21ª...

Documents