254 17 - pri - tomada de pre os - fossas s pticas s o sim...

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO "JOSÉ GOMES DA SILVA”

SEDE: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 554 – Bela Vista – CEP: 01318-000 – São Paulo/SP.

PABX: (0xx11) 3293-3300 – www.itesp.sp.gov.br

1

REPUBLICADO COM DEVOLUÇÃO DE PRAZO

(ALTERAÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS

ORÇAMENTÁRIAS)

PROCESSO ITESP Nº 254/2017

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS ( COM INVERSÃO DE FASES ) Nº 001/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E HIDRÔMETROS, C OM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OB RA ESPECIALIZADA NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA, A SEREM EXECUTADOS NO ASSENTAMENTO MÁRIO COVAS, NO MUNICÍPI O DE SÃO SIMÃO.

DATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:

Somente dia 28/06/2017, até as 10:00hs

DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 28/06/2017 , às 10:00hs





2

REPUBLICADO COM DEVOLUÇÃO DE PRAZO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 PROCESSO Nº 254/2017 DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: 28/06/2017 HORÁRIO: a partir das 10:00 horas LOCAL: Fundação ITESP – Fundação Instituto de Terra s do Estado de São Paulo – “José Gomes da Silva” – Auditório Mário Covas – 1º andar A Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” , inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.598.715/0001-86, criada pela Lei Estadual nº 10.207/99, instituída pelo Decreto Estadual nº 44.294/99, regida por tais diplomas e seus estatutos aprovados pelo Decreto Estadual nº 44.944/00 vinculada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania , localizada na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº. 554, São Paulo – Capital, neste ato representada pelo Senhor Marco Aurélio Pilla Souza, usando a competência do artigo 7º, item 20 de seu Regulamento Geral, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Estadual nº 6.544/89 e do Decreto Estadual 54.010/09, com as alterações posteriores, torna público que se encontra aberta a licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS ITESP nº 001/2017 , do tipo MENOR PREÇO GLOBAL objetivando a prestação de serviços de engenharia para instalação de fossas sépticas e hidrômetros, com fornecimento de equipam entos, materiais e mão-de-obra especializada necessários para a execução da o bra, a serem executados no assentamento Mario Covas, no município de São Simão , nas condições previstas no presente Edital, ficando desde já estabelecido que os envelopes “A” (PROPOSTA) e “B” (HABILITAÇÃO) serão recebidos em sessão pública que será realizada na sede da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva“ – ITESP, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 554, Bela Vista - São Paulo/SP, sendo a sessão pública de abertura do certame realizada na mesma data e local, às 10:00 horas, conduzida pela Comissão Julgadora de Licitação devidamente designada.

1. DO OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços de engenharia para instalação de fossas sépticas e hidrômetros, com fo rnecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra especializada necessários p ara a execução da obra, a serem executados no assentamento Mario Covas, no mu nicípio de São Simão , conforme especificações técnicas constantes dos Anexos I – Memorial Descritivo , II – Projeto Básico , III – Cronograma Físico, IV – Cronograma Financeir o e V – Planilha Orçamentária , que integram este edital, observadas as normas técnicas da ABNT. 2. DA PARTICIPAÇÃO Poderão participar do certame: 2.1 Os interessados do ramo pertinente ao objeto, cadastrados no “Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo” - CAUFESP, na correspondente especialidade, observada as disposições dos subitens 5.2.1 e 5.2.1.1 deste Edital. 2.2 Não será admitida a participação, neste certame licitatório, de pessoas físicas ou jurídicas:





3

2.2.1 Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública estadual, direta e indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993; 2.2.2 Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993; 2.2.3 Que possuam vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista com o presidente da comissão de licitação ou algum dos membros da respectiva equipe de apoio, nos termos do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993; 2.2.4 Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativamente ou judicialmente; 2.2.5 Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 2.2.6 Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações promovidas pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta, em virtude de prática de infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da Lei Federal n° 12.529/2011; 2.2.7 Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do art. 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605 /1998; 2.2.8 Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992; 2.2.9 Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 108, da Lei Complementar Estadual nº 709/1993; 2.2.10 Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública estadual, direta e indireta,por desobediência à Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, da Lei Federal nº 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, do Decreto Estadual nº 58.052/2012; 3. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DO CUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 3.1 As licitantes deverão apresentar fora do envelope “A” indicado no subitem 3.2, declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo abaixo.





4

DECLARAÇÃO

Eu (nome completo) , representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica) , interessada em participar do processo licitatório Tomada de Preços ITESP nº 001/2017 da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva", DECLARO sob as penas da lei, que, nos termos do artigo 40, inciso I da Lei estadual nº 6.544/89 com atualizações posteriores, a (nome da pessoa jurídica) atende plenamente todos os requisitos de Habilitação.

São Paulo, XX de XXXXX de 2017.

Representante legal (com carimbo da empresa)

3.2 Os envelopes “A” (PROPOSTA) e “B” (HABILITAÇÃO) deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis , contendo em sua parte externa, além da razão social e endereço da licitante, os seguintes dizeres: FUNDAÇÃO ITESP GRUPO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS TOMADA DE PREÇOS ITESP Nº 001/2017 DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: DIA 28/06/2017, às 10:0 0 HS. ENVELOPE “A” (PROPOSTA) RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE E FUNDAÇÃO ITESP GRUPO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS TOMADA DE PREÇOS ITESP Nº 001/2017 DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: DIA 28/06/2017, às 10:0 0 HS. ENVELOPE “B” (HABILITAÇÃO) RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 3.3 A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou procurador, juntando-se cópia do instrumento de procuração. 3.4 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação por membro da Comissão Julgadora de Licitação. 3.5 Todas as declarações, a proposta comercial e quaisquer documentos que importem assunção de responsabilidade da licitante deverão ser assinados pelo representante legal da empresa, em conformidade com as condições de representação ativa ou passiva previstas em seu estatuto ou contrato social, sendo que o(s) signatário(s) deverá(ão)





5

estar devidamente identificado(s), ou por procurador, desde que juntada a respectiva procuração, por instrumento público ou particular em vigor. 3.6 Após a entrega dos envelopes não serão admitidas alegações de erro na cotação dos preços ou nas demais condições ofertadas, bem como na documentação apresentada. 4. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 4.1 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 4.1.1 Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal do licitante. 4.1.2 Número do processo e número desta Tomada de Preços. 4.1.3 Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações técnicas constantes do Anexo I – Memorial Descritivo , II – Projeto Básico , Anexo III – Cronograma Físico , Anexo IV – Cronograma Financeiro e Anexo V – Planilha Orçamentária desta Tomada de Preços. 4.1.4 Preço total, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 4.1.4.1 Os preços incluem todas as despesas diretas ou indiretas e as margens de lucro da CONTRATADA , que se refiram ao objeto descrito e caracterizado no Memorial Descritivo e seus complementos, tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de terceiros, aplicados à própria obra ou em atividade de apoio, como vigilância e transporte; locações de máquinas e equipamentos, ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; consumo de água, energia e telecomunicações; seguros legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; impostos e taxas incidentes sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; depreciações e amortizações; despesas administrativas e de escritório; testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica etc. 4.1.5 Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 4.2 A proposta de preço deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: a) Planilha conforme modelo constante do Anexo VI – Proposta Comercial , preenchida em todos os itens, com seus respectivos preços unitários e global, grafados em moeda corrente nacional, assinada pelo representante legal da licitante; b) Cronograma físico, conforme modelo constante do Anexo III , assinado pelo representante legal da licitante; c) Cronograma financeiro, conforme modelo constante do Anexo IV , assinado pelo representante legal da licitante; c) Planilha conforme modelo constante do Anexo VII – Planilha de Composição do BDI, especificando a composição dos custos designados como Benefícios e Despesas





6

Indiretas – BDI, demonstrando o cálculo acerca das contribuições para a previdência social que estão considerando em seus preços, assinada pelo representante legal da licitante. 5. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇ ÃO” 5.1 O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito à: 5.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI; b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado à Lei Federal nº 12.690/2012; c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas; d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. f) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, em se tratando de sociedade cooperativa. 5.1.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Certidão de registro da empresa e de responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA; b) Comprovação, em nome da empresa, de aptidão para atender ao objeto da presente licitação, o que dar-se-á por meio de atestado (s) fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificado (s)/acervado (s) pela entidade profissional competente, que comprove (m) que já realizou anteriormente a execução de obras com características compatíveis ao objeto licitado, considerando de maior relevância a comprovação de execução de obras de saneamento; b.1) Somente será (ao) considerado(s) atestado(s) de capacidade técnica que indique(m) a que contrato se refere(m), a vigência contratual e a especificação dos serviços prestados em consonância com o objeto da presente licitação, e , no mínimo:

a) nome da CONTRATANTE ;

b) período dos serviços atestados;





7

c) local de prestação dos serviços;

d) identificação do contrato (tipo ou natureza);

e) serviços executados de saneamento (com respectivos totais);

f) nomes dos responsáveis técnicos. c) A CONTRATADA deverá anexar cópia de 01(uma) ART, de obras de características semelhantes e de no mínimo de complexidade tecnológica semelhante à licitada, em nome do profissional, engenheiro civil, que será indicado como responsável técnico pela obra, devidamente habilitado; d) Certificado de visita técnica, conforme item Título XV do presente edital; e) Relação da equipe técnica especializada e disponível para a execução da obra ora licitada, acompanhada do Curriculum Vitae de cada profissional; f) Deverá apresentar relação de máquinas e/ou equipamentos disponíveis para a execução da obra licitada. Os equipamentos para o desenvolvimento e teste, deverão estar à disposição no canteiro de obras antes dos trabalhos da descida da coluna de revestimento. g) Certidão de registro da empresa e de seu responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, conforme Resolução Confea nº 266/79, em vigor e devidamente atualizada em todos os seus dados. 5.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual; a.1) Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea “a” deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil. a.2) Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso. 5.1.4 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ); b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS); d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);





8

e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; f) Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Estadual; g) Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio da licitante que comprove a regularidade de débitos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN; 5.1.5 OUTRAS COMPROVAÇÕES: 5.1.5.1 Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em papel timbrado, atestando que: a) sua proposta foi elaborada de maneira independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014 – Anexo IX b) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo ao Decreto estadual nº 42.911, de 06/03/1998 – Anexo X ; b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração – Anexo XI ; c) a licitante atende às normas relativas a saúde e segurança do trabalho – Anexo XII ; d) disponibilidade da licitante em contratar, nos limites estabelecidos no artigo 4º, do Decreto nº 55.126, de 07/11/2009, os beneficiários do Programa de Inserção de Egressos do Sistema Penitenciário no Mercado de Trabalho – Pró- Egresso) – Anexo XIII; e) não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista – Anexo XIV ; f) Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do Anexo XV , declarando seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal. g) Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do Anexo XVI , declarando que seu estatuto foi adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006 e que está registrada na entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107 da Lei Federal nº5.764, de 14 de julho de 1971. h) Além das declarações exigidas nos itens “f” e “g”, a comprovação da condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverá ser realizada da seguinte forma:





9

h.1) Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial competente; h.2) Se sociedade simples, pela apresentação da “Certidão de Breve Relato de Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”, expedida pelo Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas; h.3) Se sociedade cooperativa, pela Demonstração do Resultado do Exercício ou documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006 . 5.2 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 5.2.1 Os interessados cadastrados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP, na correspondente especialidade, informarão o respectivo cadastramento. 5.2.1.1 Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 5.2.1, a Comissão Julgadora diligenciará junto ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP. 5.2.2 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data da apresentação das propostas. 5.2.3 As microempresas e empresas de pequeno porte, assim como as cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei federal n° 11.488, de 15.06.2007 deverão apresentar a documentação prevista no subitem 5.1.4. para fins de comprovação de sua regularidade fiscal, ainda que tais documentos apresentem alguma restrição. 6. DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA 6.1 No local, data e horário indicados no preâmbulo desta Tomada de Preços, em sessão pública, a Comissão Julgadora receberá a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação e, na seqüência, procederá à abertura dos envelopes “A” PROPOSTA, sendo que estes envelopes e as propostas, após verificados e rubricados por todos os presentes, serão juntados ao respectivo processo. 6.1.2 Os envelopes “B” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO , após rubricados por todos os presentes, ficarão sob a guarda da Comissão Julgadora da Licitação fechados e inviolados, até as respectivas aberturas em sessão pública. 6.2 A licitante poderá apresentar-se ao ato por seu representante legal ou pessoa devidamente credenciada, mediante procuração com poderes específicos para intervir no processo licitatório, inclusive para interpor recursos ou desistir de sua interposição. 6.3 Os representantes das proponentes deverão identificar-se exibindo a Carteira de Identidade, acompanhada do contrato social da licitante e do instrumento de procuração, quando for o caso, para que sejam verificados os poderes do outorgante e do mandatário.





10

6.4 É vedada a representação de mais de uma licitante por uma mesma pessoa. 6.5 A entrega dos envelopes configura a aceitação de todas as normas e condições estabelecidas nesta Tomada de Preços, bem como implica a obrigatoriedade de manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, obrigando-se a licitante a declarar, sob as penas da lei, a superveniência de fato impeditivo a participação, quando for o caso. 6.6 Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrada a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 6.7 Para fruição dos benefícios previstos no item 7.5, a qualidade de microempresa e empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá estar expressa nos documentos indicados no item 5.1.1 ou 30 de abril de 2007, no Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, certidão expedida pela Junta Comercial nos termos da Lei Complementar federal nº 123/06, especialmente em seu artigo 3º, ou documento equivalente emitido pelo Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica, assim demonstrando que está apta a exercer o direito de preferência, conforme previsto em seus artigos 42 a 49. 6.7.1 Tal comprovação deverá ser apresentada, junto com os documentos indicados no item 6.3 acima, quando da entrega dos envelopes. 6.8 As cooperativas que pretendam auferir, os benefícios assegurados pelos artigos 42 a 45, da Lei Complementar federal nº 123/2006, poderão apresentar, e substituição aos documentos citados no item 6.7 acima, declaração, sob as penas da lei, firmada por representante legal, de que preenche as condições fixadas no artigo 34, da Lei federal nº 11.488/2007. 6.9 De cada sessão pública será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, a qual deverá ser assinada pelos membros da Comissão Julgadora de Licitação e pelos representantes das licitações presentes ao ato. 7. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABIL ITAÇÃO 7.1 As propostas de preço serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas apresentadas, que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções correspondentes nos casos de eventuais erros encontrados, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para a apuração do valor final da proposta e classificação. O mesmo procedimento poderá, conforme o caso, ser adotado em relação aos cronogramas físico e financeiro propostos pelas licitantes. 7.2 A análise das propostas visará o atendimento das condições estabelecidas nesta Tomada de Preços, sendo desclassificada a proposta que: a) Estiver em desacordo com qualquer das exigências estabelecidas neste edital; b) Apresentar preços unitários ou total simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos ou salários de mercado, ou que se revelar manifestamente inexeqüível, nos termos do artigo 48, inciso II, da Lei federal n° 8.666/93;





11

c) Apresentar valores totais que superem a previsão contida no orçamento de quantitativos e preços que integra este edital como Anexo V . 7.2.1 A Comissão Julgadora poderá a qualquer momento solicitar aos licitantes a composição de preços unitários dos serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários. 7.3 Não será considerada para fins de julgamento da proposta: a) Oferta de vantagem não prevista neste instrumento convocatório e nem preço e/ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes; b) Oferta de prazo ou condições diferentes dos fixados nesta Tomada de Preços. 7.4 O julgamento das propostas será efetuado pela Comissão Julgadora de Licitação, que elaborará a lista de classificação das propostas, observada a ordem crescente dos preços apresentados. 7.4.1 No caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á a classificação por sorteio público na mesma sessão, ou em dia e horário a ser comunicado aos licitantes pela imprensa oficial, na forma estatuída no artigo 45, parágrafo segundo, da Lei federal nº 8.666/93. 7.5 Com base na classificação de que trata o subitem 7.4. será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte, assim como as cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15.06.2007 preferência à contratação, observadas as seguintes regras: 7.5.1. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos moldes indicados no subitem 7.5, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 10% (dez por cento) ao valor da proposta melhor classificada, será convocada para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 30 (trinta) minutos. 7.5.2. A convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do subitem 7.5.1. 7.5.3. O exercício do direito de que trata o subitem 7.5.1 ocorrerá na própria sessão pública de julgamento das propostas, sob pena de preclusão. Não ocorrendo o julgamento em sessão pública ou na ausência de representante legal ou procurador da licitante que preencha as condições indicadas no subitem 7.5.1 na mesma sessão, o exercício do referido direito ocorrerá em nova sessão pública, a ser realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias, para a qual serão convocadas todas as licitantes em condições de exercê-lo, mediante publicação na Imprensa Oficial. 7.5.3.1. Não havendo a apresentação de novo preço inferior ao da proposta melhor classificada, por parte da licitante que preencha as condições do subitem 7.5.1, as demais microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas, nos moldes indicados no subitem 7.5, cujos valores das propostas se enquadrem nas mesmas condições, poderão exercer o direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, observados os procedimentos previstos no subitem 7.5.3.





12

7.5.4. O não comparecimento à nova sessão pública de que trata o subitem 7.5.3 ensejará a preclusão do direito de preferência da licitante faltante. 7.5.5. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 7.4, seja microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos moldes indicados no subitem 7.5, não será assegurado o direito de preferência. 7.6 Havendo o exercício do direito de preferência a que alude o subitem 7.5, será elaborada nova lista de classificação, nos moldes do subitem 7.4 e considerando o referido exercício. 7.7 Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a Administração poderá proceder consoante faculta o § 3º do artigo 48, da Lei federal nº 8.666/93 e parágrafo único do artigo 43, da Lei estadual n° 6.544/89, ma rcando-se nova data para sessão de abertura dos envelopes, mediante publicação no DOE. 7.8 Os envelopes “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das licitantes que tiveram propostas desclassificadas serão devolvidos fechados, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 7.9 Não se admitirá desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Julgadora da Licitação. 7.10 O julgamento da habilitação se fará a partir do exame dos documentos indicados no item 5 deste edital. 7.11 Serão abertos os envelopes “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO dos licitantes cujas propostas ocupem os três primeiros lugares da classificação, com a observância das seguintes situações: a) em seguida à classificação das propostas, na mesma sessão pública, a critério da Comissão Julgadora, se todos os licitantes desistirem da interposição do recurso em face do julgamento das propostas. b) em data previamente divulgada na imprensa oficial, nos demais casos. 7.12 Respeitada a ordem de classificação e o previsto no subitem 7.11, serão abertos tantos envelopes “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO de licitantes classificadas, quantos forem as inabilitadas com base no julgamento de que trata o subitem 7.10. 7.13 Admitir-se-á o saneamento de falhas relativas aos documentos de habilitação, desde que, a critério da Comissão Julgadora da Licitação, esse saneamento possa ser concretizado no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de inabilitação e aplicação das sanções cabíveis. 7.14 Para habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, assim como de cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei federal n° 11.488, de 15.06.2007 não será exigida a comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 5.1.4 deste edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.





13

7.14.1 A licitante habilitada nas condições do subitem 7.14, deverá comprovar sua regularidade fiscal, decaindo do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no artigo 81, da Lei federal n° 8.666/1993. 7.14.2 A comprovação de que trata o subitem 7.14.1 deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração. 7.15 Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes, poderá proceder-se consoante faculta o § 3º do artigo 48, da Lei federal nº 8.666/93, marcando se nova data para abertura dos envelopes contendo a documentação, mediante publicação no DOE. 7.16 Será considerada vencedora do certame a licitante que, atendendo a todas as condições da presente licitação, oferecer o menor preço. 7.17 A adjudicação será feita pelo MENOR VALOR GLOBAL. 7.18 Se a vencedora do certame for licitante que exerceu o direito de preferência de que trata o subitem 7.5, deverá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis contado da data de adjudicação do objeto, os novos preços unitários e total para a contratação, a partir do valor total final obtido no certame. 7.18.1 Esses novos preços serão apresentados em nova planilha, nos moldes do Anexo V deste edital, a ser entregue diretamente Fundação ITESP situada na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº. 554, 3º andar, São Paulo – Capital. 7.18.2 Na hipótese de não cumprimento da obrigação estabelecida no subitem 7.18, no prazo ali mesmo assinalado, os preços unitários finais válidos para a contratação serão apurados pelo CONTRATANTE , com a aplicação do percentual que retrate a redução obtida entre o valor total oferecido na proposta inicial e o valor total final obtido no certame, indistintamente, sobre cada um dos preços unitários ofertados na referida proposta observando-se, ainda, o disposto no subitem 7.18.2. 7.19 Com a publicação do julgamento habilitatório no Diário Oficial terá início o prazo legal do recurso, estando toda a documentação juntada aos autos com vista aos interessados. Não havendo interposição de recursos, a Comissão Especial de Licitação encaminhará os autos à autoridade superior para homologação do certame e adjudicação do objeto à licitação vencedora no prazo de 10 (dez) dias úteis. 7.20 Compete ao Diretor Executivo da Fundação ITESP a homologação do procedimento licitatório e a adjudicação de seu objeto a quem tenha ofertado o menor preço total válido, em atendimento às exigências editalícias, sendo-lhes permitida, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, a anulação ou revogação da licitação. 7.21 É facultado à Comissão Julgadora de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada à criação de exigência não prevista no Edital. 7.22 Poderá a autoridade superior, até a assinatura do contrato, excluir o licitante ou o próprio adjudicatório, motivando sua decisão, se, após a fase de habilitação, tiver ciência





14

de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, documentalmente comprovada nos autos, que releve inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira. 8. DO PRAZO, CONDIÇÕES E ENTREGA DO OBJETO DA LICIT AÇÃO 8.1 Os serviços desta licitação deverão ser executados e concluídos no prazo de 09 (nove) meses contados a partir da data da ordem de início dos serviços, conforme as condições estabelecidas no Anexo III – Cronograma Físico e Anexo IV – Cronograma Financeiro desta tomada de preços. 8.2 O objeto desta licitação deverá ser executado no assentamento Mário Covas, no município de São Simão, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto do contrato. 8.3 Todos os projetos executivos e legais elaborados pela CONTRATADA deverão ser aprovados pelo CONTRATANTE . O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao Cronograma Físico apresentado na proposta. 9. DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS 9.1 Serão realizadas vistorias pelo CONTRATANTE ou prepostos devidamente qualificados, que terão por objetivo: a avaliação da qualidade e do andamento dos serviços prestados; a medição dos serviços executados para efeito de faturamento; e a recepção de serviços concluídos, especialmente ao final da obra. 9.2 Todas as vistorias deverão ser acompanhadas pelo arquiteto ou engenheiro indicado pela CONTRATADA . 9.3 A realização das vistorias deverá ser registrada no diário da obra, e as anotações da fiscalização no mesmo terão validade de comunicação escrita,devendo ser rubricadas pelos representantes de ambas as partes. 9.4 A CONTRATADA manterá no local o livro diário da obra, devendo o CONTRATANTE receber as segundas vias das folhas do mesmo. Nesse livro estarão registrados os trabalhos em andamento, as condições especiais que afetem o desenvolvimento dos trabalhos e os fornecimentos de materiais, fiscalizações ocorridas e suas observações, anotações técnicas etc, servindo de meio de comunicação formal entre as partes. 10. DAS MEDIÇÕES 10.1 As medições para faturamento deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias a partir da ordem de início dos serviços. Sob pena de não realização, as medições devem ser precedidas de solicitação da CONTRATADA , com antecedência de 5 (cinco) dias, instruída com os seguintes elementos: a) relatórios escrito e fotográfico; b) cronograma refletindo o andamento da obra;





15

10.2 Serão medidos apenas os serviços ou as parcelas dos serviços executados e concluídos conforme o disposto nos documentos que integram o presente edital. 10.3 As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos, memórias de cálculo, desenhos, catálogos etc. 10.4 As medições serão acompanhadas por representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA , sendo que eventuais divergências serão sanadas pelo representante do CONTRATANTE. 11. DO PAGAMENTO 11.1 Os pagamentos referentes à execução dos serviços serão efetuados em conformidade com as medições, correspondendo às etapas concluídas do cronograma da obra, mediante a apresentação dos originais da fatura, em conformidade com o termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo XVII deste edital. 12. DA CONTRATAÇÃO 12.1 O presente contrato terá a vigência de 09 (nove) meses . Os prazos iniciar-se-ão a partir da emissão, pela CONTRATANTE , da Ordem de Início dos Serviços - O.S, podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente, condicionada a existência de recursos orçamentários. 12.2 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui Anexo XVII do presente ato convocatório. 12.2.1 Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débitos para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União), estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 12.2.1.1 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada para no prazo de 03 (três) dias , comprovar sua situação de regularidade de que trata o subitem 12.2.1, mediante apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 12.2.2. Constitui ainda condição para a celebração do contrato, a inexistência de registros em nome da adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL” , o qual deverá ser consultado por ocasião da respectiva celebração. 12.2.3 O “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e o “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis,





16

deverão ser consultados previamente à celebração da contratação, observando-se os itens 2.2.1 e 2.2.2 deste Edital. 12.3 A adjudicatária deverá, no prazo de 05 dias corridos contados da data da convocação, comparecer na Fundação ITESP para assinar o termo de contrato. 12.4 O não cumprimento da obrigação estabelecida no subitem 12.3, ou a não apresentação dos documentos indicados nos subitens 7.14.2, 12.2.1.1 e 12.2.2, nos prazos indicados nos referidos subitens, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, nos termos do artigo 81, da Lei federal nº 8.666/93 e artigo 79, da Lei estadual nº 6.544/89, sujeitando a adjudicatária às penalidades legalmente estabelecidas e à aplicação de multa, conforme item 13.1.c. 12.5 Nas hipóteses previstas no subitem 12.4 fica facultado à Administração convocar os demais participantes, nos termos do artigo 64, § 2°, da Lei federal nº 8.666/93, para a assinatura do contrato. 13. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devida e formalmente justificados/comprovados, o não cumprimento por parte da CONTRATADA das obrigações assumidas, no caso de inexecução total ou parcial do ajuste ou na infringência de preceitos legais pertinentes, poderão ser aplicadas segundo a gravidade da falta as seguintes penalidades:

a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;

b) Multa;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior.

13.1 - A penalidade de multa será aplicada nos termos da Portaria do Diretor Executivo nº. 003, de 11-2-2011, Anexo XVIII deste Edital e disponível no endereço eletrônico www.itesp.sp.gov.br/licitacao. 13.2 - A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta do Estado de São Paulo poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) Não manter a proposta, lance ou oferta;

b) Deixar de entregar documentação exigida no edital;





17

c) Apresentar documentação falsa ou falsificada;

d) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;

e) Retardar ou dar ensejo a retardamento da execução do objeto da contratação;

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;

g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 13.3 - A aplicação da penalidade ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, conforme disposto no artigo nº 87 da Lei Federal nº 8.666/93; 13.4 - Das penalidades de que trata esta cláusula, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, consoante o disposto no artigo 109, inciso I, alínea “e” e §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666/93 c/c artigo 83, item 1, alínea “e” e §§ 1º e 2º da Lei Estadual nº 6.544/89. 13.5 - Nenhuma penalidade será aplicada sem que se conceda à CONTRATADA, o direito do contraditório, da defesa prévia e dos recursos cabíveis, nos termos da legislação vigente e deverá ser registrada no CAUFESP, no endereço eletrônico www.esancoes.sp.gov.br, e também no “Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis. 14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 14.1 Os serviços serão recebidos pelo CONTRANTE, após inspeção física de qualidade por comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto nos artigos 70 e 71, da Lei estadual nº 6.544/89 e 73 e 74, da Lei federal nº 8.666/93 e as regras específicas estabelecidas neste edital e seus anexos. 14.2 A vistoria para recebimento da obra será feita quando ela tiver plena condição de uso, limpa e higienizada; constatada a conclusão dos serviços de acordo com o projeto, as especificações e as recomendações da fiscalização, o CONTRATANTE fornecerá o Termo de Recebimento Provisório da Obra, que terá validade por 45 (quarenta e cinco) dias. 14.3 Decorrido esse período sem necessidade de quaisquer reparos, será entregue o Termo de Recebimento Definitivo; se houver ocorrências que justifiquem o refazimento no todo ou em parte da obra ou dos serviços, a contagem do período de 180 (cento e oitenta) dias será recomeçada. 14.4 O recebimento da obra, bem como a aceitação dos serviços das etapas intermediárias, atesta o cumprimento das exigências contratuais, mas não afasta a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA , que permanece regida pela legislação pertinente. 14.5 Havendo rejeição dos serviços no todo ou em parte estará a CONTRATADA obrigada a refazê-los, no prazo fixado pelo CONTRATANTE , observando as condições estabelecidas para a execução.





18

15. CERTIFICADO DE VISTORIA TÉCNICA 15.1 A empresa deverá indicar representante devidamente credenciado, para apresentar-se no local da obra, para realização de vistoria técnica, com o objetivo de cientificar-se das condições do local, no qual serão realizados os serviços, para elaboração de sua proposta de preço, cuja apresentação é obrigatória para a participação neste certame. 15.2 A vistoria deverá ser realizada até o dia anterior ao do início da sessão pública destinada à recepção dos envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação. 15.3 A realização da vistoria técnica deverá ser previamente agendada no GTC – Grupo Técnico de Campo de Bebedouro com o sr. Antonio Carlucci Neto ou Nilton Rodrigues da Silva Junior , pelo telefone (17) 3343-9851/3343-9547, no seguinte endereço: Avenida Raul Furquim, nº 553, Centro, Bebedouro. 15.4 A empresa receberá comprovante de sua vistoria técnica a ser fornecido pela Fundação ITESP, devendo constar do envelope “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 16. DOS RECURSOS 16.1 Dos atos praticados pela Administração nas diversas fases desta licitação caberão os recursos previstos nos artigos 109 e seguintes da Lei federal nº 8.666/93, dirigidos à autoridade competente, por intermédio da que praticou o ato recorrido, que deverão ser protocolados no Grupo Técnico de Licitações e Contratos da Fundação ITESP situado na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº. 554, 3º andar, São Paulo – Capital 2ª à 6ª feiras, das 9:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:30, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação daquele ato ou da lavratura da ata. 17. GARANTIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL 17.1 Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da contratação, a licitante vencedora deverá prestar garantia correspondente a 3% (três por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com o disposto no art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993. 17.2 A garantia deverá assegurar, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 17.2.1 prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas; 17.2.2 prejuízos causados à contratante ou a terceiro durante a execução do contrato; 17.2.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela contratante à contratada; 17.2.4 obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, relacionadas à execução do Contrato, não adimplidas pela contratada; 17.3 A cobertura prevista no item 17.2 abrangerá todos os fatos ocorridos durante a vigência contratual, ainda que o sinistro seja comunicado pela contratante após a superação do termo final de vigência da garantia.





19

17.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da contratante por meio de guia própria de recolhimento em conta do Tesouro do Estado no Banco do Brasil, que contemple a devida correção monetária do valor depositado. 17.5 Se a adjudicatária optar pela modalidade seguro-garantia, das condições especiais da respectiva apólice deverá constar expressamente a cobertura de todos os eventos descritos nos itens 17.2 e 17.3 deste Edital. Caso a apólice não seja emitida de forma a atender a cobertura prevista neste item, a licitante vencedora poderá apresentar declaração, firmada pela seguradora emitente da apólice, atestando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos descritos nos itens 17.2 e 17.3 deste Edital. 17.6 No caso de alteração do valor do contrato,reajuste ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições e parâmetros, mantido o percentual de que trata o item 17.1. 17.7 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada, sob pena de rescisão do contrato e aplicação das sanções nele previstas. 17.8 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as seguintes: 17.8.1 Caso fortuito ou força maior; 17.8.2 Descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes de atos ou fatos imputáveis exclusivamente à Contratante; 17.9 Após a aferição do cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993. 17.10 A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa, observado o disposto neste Edital e em seus anexos. 18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 18.1 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante aceita, irrestritamente, todas as condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos. 18.2 - Esta Tomada de Preços deverá ser anulada se ocorrer ilegalidade no seu processamento ou julgamento e poderá ser revogada a juízo exclusivo da Administração, caso seja julgada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, devidamente justificado.





20

18.3 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 18.4 - A Comissão ou autoridade superior solicitará informações complementares que se julgar necessárias. 18.5 - Após abertura da licitação, não cabe desistência de proposta, sob pena de sujeição a penalidades, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 18.6 - Das reuniões lavrar-se-ão atas que deverão conter todas as declarações que desejarem fazer as licitantes e demais anotações julgadas importantes pela Comissão. 18.7 - A proponente vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, a juízo da Administração, até o limite de 25%, conforme Artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. 18.8 - No interesse da FUNDAÇÃO ITESP, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser: a) Adiada a abertura desta licitação; ou b) Alterado o edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 18.9 - As licitantes terão direito ao exame imediato dos autos e à obtenção de cópia dos elementos deles constantes, mediante simples requerimento. 18.10 - Tendo em vista o disposto no artigo 97 da Lei Federal n° 8.666/93, fica implícito a cada participante da licitação encontrar-se em pleno gozo de seus direitos para contratar com a Administração Pública, isto é, reunir condições de idoneidade, incidindo, em hipótese contrária, nas cominações do parágrafo único do mesmo artigo. 18.11 - A simples participação das licitantes, caracterizada pelo oferecimento da proposta, implicará a sujeição das mesmas a todas as exigências e condições estabelecidas neste edital. 18.12 - O Edital poderá ser consultado e retirado por completo no site: www.itesp.sp.gov.br, ou pessoalmente, na sede da Fundação ITESP na Av. Brigadeiro Luís Antonio, 554 – Bela Vista – São Paulo, Grupo Técnico de Licitações e Contratos, no 3º andar, a partir do dia 19/05/2017 até o dia 07/06/2017, das 8hs às 16:30hs. 18.13 – A participação no procedimento licitatório implica aceitação integral da licitante de todas as condições determinadas por este Edital e seus Anexos, ressalvado o dispositivo no artigo 41, parágrafo terceiro, da Lei federalnº 8.666/93 e suas alterações. 18.14 - As dúvidas referentes a este Edital serão solucionadas, nos dias e horários de expediente, na sede da Fundação ITESP na Av. Brigadeiro Luís Antonio, 554 – Bela Vista – São Paulo, no Grupo Técnico de Licitações e Contratos, 3º andar, pelos telefones (11) 3293-3337 e 3293-3329, mencionando sempre o número desta Tomada de Preços e seu objeto.





21

18.15 – As licitantes poderão solicitar, por escrito, quaisquer esclarecimentos, até 2 (dois) dias úteis antes da data de entrega dos envelopes, mediante requerimento endereçado à Comissão Julgadora de Licitação, mencionando sempre o número desta Tomada de Preços e seu objeto, encaminhando-o através de e-mail ([email protected] e [email protected] ) ou mediante protocolo diretamente na sede da Fundação ITESP na Av. Brigadeiro Luís Antonio, 554 – Bela Vista – São Paulo. 18.16 - As licitantes poderão impugnar o Edital, até 2 (dois) dias úteis antes da data de entrega dos envelopes, mediante requerimento endereçado à Comissão Julgadora de Licitação, mencionando sempre o número desta Tomada de Preços e seu objeto, a ser protocolizado somente na sede da Fundação ITESP, acompanhado dos documentos que comprovem os poderes de seu signatário. 18.17 - Acolhida à impugnação conta o ato convocatório, será designada nova data para realização da sessão pública. 18.18 - Integram o presente edital: Anexo I – Memorial Descritivo; Anexo II – Projeto Básico; Anexo III – Cronograma Físico; Anexo IV – Cronograma Financeiro; Anexo V – Planilha Orçamentária; Anexo VI – Proposta Comercial Anexo VII – Planilha de Composição do BDI; Anexo VIII – Modelo do Atestado de Vistoria; Anexo IX – Modelo de Declaração de elaboração independente de proposta e atuação conforme Marco Legal Anticorrupção; Anexo X – Modelo de Declaração de regularidade perante o Ministério do Trabalho; Anexo XI – Modelo de Declaração de Inexistência de Impedimento para Licitar ou Contratar com a Administração Pública; Anexo XII – Modelo de Declaração de pleno atendimento às normas de saúde e segurança do trabalho; Anexo XIII – Modelo de Carta de Compromisso afirmando a disposição da licitante em contratar, nos limites estabelecidos no artigo 4º do Decreto nº 55.126, de 07/11/2099, os beneficiários do Programa de Inserção de Egresso do Sistema Penitenciário no Mercado de Trabalho – Pró-Egresso; Anexo XIV – Modelo de Declaração de que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista; Anexo XV – Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno de Porte; Anexo XVI – Declaração de enquadramento como Cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007; Anexo XVII – Minuta de Termo de Contrato; Anexo XVIII – Portaria do Diretor Executivo nº 003, de 11-2-2011. 18.19 - Os casos omissos da presente Tomada de Preços serão solucionados pela Comissão Julgadora de Licitação.





22

18.20 - A publicidade dos atos pertinentes a esta licitação será efetuada mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 18.21 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

São Paulo, 09 de junho de 2017.

MEMBROS DA COMISSÃO

Sara Soares Coutinho Presidente

Thais Sato Loures Grupo de Licitações e Contratos

Beatriz Helena de Albuquerque Penteado (Advocacia e Consultoria Jurídica)

José Renato de Faria Avansini Grupo de Obras

Eduardo de Ávila Prado Grupo de Obras





23

ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO

1-INTRODUÇÃO: 1.1 - OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem como finalidade estabelecer as diretrizes gerais e definir as características técnicas mínimas a serem seguidas para a aquisição com instalação de unidades sanitárias individuais, aquisição de hidrômetros com instalação e instalações complementares no Assentamento Maria Covas município de São Simão – SP, assistido pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” – ITESP. 1.2 - CARACTERÍSTICAS

Trata-se de serviços de aquisição com instalação de unidades sanitárias individuais, aquisição de hidrômetros com instalação e de seus complementos no Assentamento Mário Covas município de São Simão - SP.

1.3 - RELAÇÃO DOS ELEMENTOS DOS PROJETOS

O projeto em questão é composto pelo presente memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma físico, projeto básico.

2 - NORMAS APLICÁVEIS:

A execução das obras bem como os materiais empregados deverão atender aos requisitos das Normas Técnicas Brasileiras aplicáveis e manuais das concessionárias locais.

Os materiais a serem empregados nos serviços serão de qualidade que não comprometam o desempenho e resultado geral e a finalidade para a qual se destina.

3 - GENERALIDADES:

Os serviços de aquisição e instalação das unidades individuais sanitárias e hidrômetros em referência deverão ser executados conforme indicação deste memorial e demais projetos executivos.

A terminologia para identificação das empresas/instituições citadas neste memorial será:

PROJETISTA: Empresa que elaborou o projeto – Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva”

CONTRATADA: Empresa responsável pela execução dos serviços de reforma. FISCALIZAÇÃO: Será executada pelos engenheiros e técnicos da Fundação

Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” – ITESP. A elaboração deste memorial foi feita de acordo com estudos tendo em vista

todos os sistemas que compõem os serviços, não devendo, portanto, haver modificação alguma sem prévia autorização da fiscalização.

A contratada, antes do início, deverá conferir todos os desenhos, especificações, confirmar cotas e detalhes de montagem e demais elementos.

A contratada é diretamente responsável pela exatidão e observância das medidas e características técnicas do objeto deste projeto.

Quaisquer dúvidas em relação aos desenhos, especificações, normas, medidas, recomendações ou interpretações, deverão ser dirimidas em consultas por escrito à fiscalização.

Qualquer omissão verificada pela contratada nos desenhos ou especificações deverá ser comunicada à fiscalização para as providências necessárias.





24

A contratada deverá substituir por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricação ou má instalação.

Todos os desenhos ou detalhes elaborados pela contratada ou por seus fornecedores deverão ser aprovados pela fiscalização, antes da execução.

Somente poderão ser empregados materiais novos, que atendam às normas aprovadas ou recomendadas, especificações e métodos de ensaio, conforme a ABNT, se houver, ou a métodos internacionais de acordo com as associações filiadas à ISO.

A contratada deverá fornecer mão-de-obra qualificada necessária, mantendo no local uma equipe homogênea, adequadamente dimensionada e, tanto quanto possível, mantendo os mesmos elementos durante a execução, de forma a cumprir rigorosamente o cronograma estabelecido. Deverá ser concatenado o serviço de forma que não haja prejuízo para o andamento dos serviços. Para tanto, deverá ser seguido o cronograma, com orientação da fiscalização, quanto à ordem dos serviços.

A contratada deverá manter no local, permanentemente, um responsável geral que responderá pela mesma, na ausência de seu engenheiro responsável.

A contratada deverá apresentar no início dos serviços a guia de recolhimento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao CREA-SP das instalações das fossas sépticas no recebimento do objeto

A contratada poderá manter serviço de vigilância durante a execução, até o seu recebimento final, cabendo-lhe a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência ou omissão.

As unidades sanitárias individuais deverão ser entregues em perfeita condição de funcionamento, cabendo à contratada todo o fornecimento de peças complementares, mesmo que não tenham sido objeto de especificação neste memorial (suportes, miudezas em geral, etc.).

A fiscalização dos serviços em nada eximirá a contratada das responsabilidades assumidas.

4 - DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS A execução da obra referida compreende os seguintes serviços:

4.1 – Serviços Preliminares; 4.2 – Unidade Sanitária Individual (USI); 4.3 – Hidrômetros e Ligações Complementares; 4.4 – Serviços Complementares. 4.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES:

A contratada deverá efetuar as instalações provisórias de apoio necessário à sua execução. A instalação da Placa de Identificação dos serviços de reforma deverá ocorrer na primeira semana dos serviços, escolhendo local de boa visibilidade. Sua confecção deverá ser por conta da contratada, segundo modelo fornecido pela Fundação ITESP, como descrito mais detalhadamente no próximo item (4.1.1). A critério da contratada poderão ser implantadas instalações provisórias para canteiro de obras, para a guarda de materiais e ferramentas no local, sendo que a mesma se responsabiliza pela instalação, manutenção e desmobilização das mesmas ao final da obra, sem ônus para a contratante. 4.1.1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA A Placa de Identificação da obra será executada em duas partes denominadas: principal e de apoio; a principal deverá ter dimensões de 1,50 m de altura por 3,00 m de largura, a de apoio dimensões de 1,50 m de altura por 1,0 m de largura, ambas em chapa preta nº 16, protegida com 2 demãos de pintura antioxidante e duas demãos de esmalte sintético. As inscrições, bem como os logotipos, deverão seguir o modelo





25

fornecido em anexo, pela FUNDAÇÃO ITESP. O local de instalação deverá ser escolhido de modo a garantir boa visibilidade. 4.1.2 – LIMPEZA DO TERRENO

A limpeza do terreno será feita através de ferramentas próprias para este tipo de serviço onde deverá estar equipado com todos os EPIS necessários,

A execução da limpeza do local onde será instalada cada USI é de inteira responsabilidade da contratada, sendo que, em caso de erros eventuais, a mesma arcará com as correções. 4.2 – UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL (USI):

A Unidade Sanitária Individual (USI) consistirá em sistema de tratamento de efluentes domésticos, composto por caixa de gordura, caixa de inspeção, tanque séptico e sumidouro.

Deverão possuir capacidade para até 06 (seis) pessoas por Unidade Sanitária Individual (USI), com volume mínimo nominal de 1.990 Litros para fossa séptica, conforme a NBR 7229/93.

O tanque séptico deve ser construído em plástico (PEAD) ou fibra de vidro de alta resistência, de modo a garantir estanqueidade e apresentar resistência mecânica ao ataque de substâncias químicas, presentes no esgoto (NBR 7229/93 e NBR 13969/97).

Para instalação da Unidade Sanitária Individual (USI), sua localização no terreno deverá Ievar em consideração a disponibilidade de área, tipo de solo, distância e posicionamento em relação às instalações hidráulicas residenciais, proximidade com divisas, córregos, valas e fontes de água potável, dentre outros, devendo ainda propiciar, tanto o esgotamento sanitário residencial, quanto a disposição do efluente final por gravidade, prevenindo-se potenciais riscos de degradação ao meio ambiente.

Para instalação do conjunto fossa séptica e sumidouro, deverá seguir os seguintes passos:

– Escavar o buraco onde o conjunto ficará enterrado; – O fundo do buraco deve ser compactado, nivelado e coberto com uma camada de

5cm de concreto magro, (1 saco de cimento, 8 latas de areia, 11 latas de brita e 2 latas de água, a lata de medida é de 18 litros). Cuidado: não deixe nenhuma pedra na base;

– A fossa deverá ser 10 cm mais alta na base/fundo, em relação ao sumidouro, para haver caimento;

– Após feito o fundo, colocar a fossa séptica, deixando um espaço entre a parede do buraco e a fossa de aproximadamente 10cm;

– Encaixar os canos da entrada, saída e da junção da fossa séptica e sumidouro; – Testar se a fossa não possui qualquer vazamento, enchendo-os de água e

aguardando aproximadamente 1 hora; – Preencher as laterais, somente após a fossa estar cheia. Cuidado: Não preencher

o espaço com a fossa vazia, pois poderá ocorrer o rompimento da parede lateral. Acima disso deverá ser feito uma laje ou ser colocado um pré-moldado para sustentar o peso, caso seja colocado terra ou peso sobre a fossa.

A instalação deverá obedecer rigorosamente às instruções do fabricante, sendo recomendado cuidado especial com os seguintes itens:

• No transporte e depósito dos equipamentos deverão ser evitados arrastes e impactos de cargas concentradas.

• As ligações hidráulicas devem ser efetuadas sem esforço das conexões, seguindo o detalhamento do fabricante, observando o caimento e a entrada (mais alta) e saída (mais baixa).

• Todas as tubulações e conexões serão em PVC, classe A esgoto série normal, fabricados em conformidade com a NBR5688 de 01/01/1999;





26

• É imprescindível a colocação de um suspiro entre as instalações sanitárias e a fossa. Para isso deverá ser instalada na tubulação, de preferência junto à parede da edificação, uma luva de 100mm com saída superior reduzida para 50mm. Nesta saída coloca-se o tubo de 50mm em PVC com altura mínima de 3 metros.

A construção do sumidouro começa pela escavação do buraco, a cerca de 3m da fossa séptica e num nível um pouco mais baixo, para facilitar o escoamento dos efluentes por gravidade. A profundidade do buraco deve ser 70 cm maior para permitir a colocação de uma camada de brita n° 4 (diâmetro máx imo de 76 mm) e de uma camada de terra, de 20cm, sobre a tampa do sumidouro. Os tijolos ou blocos só devem ser assentados com argamassa de cimento e areia nas juntas horizontais. As juntas verticais devem ter espaçamentos (no caso de tijolo maciço de um tijolo e no caso de bloco de 2 cm, sem preenchimento), e se em pré-moldados, eles devem ser apenas colocados uns sobre os outros, sem nenhum rejuntamento, para permitir o escoamento dos efluentes. A laje da tampa do sumidouro deverá ser executada em placas de concreto pré-moldado, no traço 1:3:4 (cimento, areia grossa lavada e brita ou seixo n. º 0) com espessura mínima de 7cm. Devendo ser executada de acordo com as dimensões de projeto, de modo que será prevista uma abertura de acesso, com tampa removível, destinada à manutenção do sumidouro, cuja menor dimensão em seção, será de 0,60m, a mesma deverá ser chumbada à tampa principal através de argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Com relação ao ferro da armadura será na bitola 5,0mm tipo CA-60 a cada 10cm, nos dois sentidos. Após a conclusão do sumidouro deverá ser procedido o reaterro dos espaços vazios com o material proveniente da escavação que deverá ser apiloado com a utilização de estacas com diâmetro de 10cm.

Após a conclusão dos serviços deverá ser realizada pela CONTRATADA juntamente com a FISCALIZAÇÃO uma inspeção de todo o sistema, que constará na apresentação de funcionamento, manutenção e normas de segurança.

Todos os componentes da USI, atendendo questões de segurança, devem apresentar tampas em PEAD ou fibra de vidro de alta resistência, conforme modelo apresentado pela Fundação ITESP.

Observações complementares A USI deverá assegurar a qualidade do efluente tratado de forma a não

comprometer o uso dado às águas dos mananciais e atendendo a NBR 13969/97. A Unidade Sanitária Individual (USI) deverá atender rigorosamente às prescrições

das Normas Técnicas Brasileiras: NBR 7229/93 (Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos), NBR 13969/97 (tanques sépticos — unidade de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos — projeto, construção e operação), NBR 8160/99 (Sistemas prediais de esgoto sanitário — projeto e execução), NBR 12209/11 (Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de estações de tratamento de esgotos sanitários), além das orientações das concessionárias e órgãos ambientais.

O sistema de disposição do efluente deve ser realizada de acordo como propõe o modelo apresentado, o material da unidade sanitária individual deverá ser em fibra de vidro de alta resistência que causa menor impacto ambiental, que causando melhor qualidade e uso dado ao corpo receptor, da porosidade do solo, da existência de poço de água na proximidade, da altura do lençol freático, em pleno atendimento às normas ambientais vigentes.

A distância mínima entre os sumidouros e os poços de água de abastecimento de ser no mínimo de 20 m, dependendo da natureza do solo. O fundo do sumidouro deve estar no mínimo a 3 m acima do lençol freático

A equipe de instalação e execução de obras deverá ser treinada, em especial, no aspecto relacionado ao uso correto dos uniformes, crachás de identificação, EPI‘s e EPC‘s, tais como: botas de PVC, coletes, luvas, capas de chuva, óculos, recipiente com água para higienização das mãos, agente desinfetante como álcool iodado, sabão, papel





27

toalha, dentre outros indicados, hábitos de higiene, direção defensiva, eliminação de atos inseguros, proteção ambiental e prevenção de danos ao meio ambiente, e promoção da integridade física de pessoas, equipamentos e instalações.

Esquema Básico da USI

4.3 – HIDRÔMETRO E LIGAÇÕES COMPLEMENTARES: 4.3.1 – HIDRÔMETROS

Os hidrômetros e as conexões deverão ser construídos, com materiais de resistência mecânica e químicas, adequados a sua utilização e inalteráveis pelas variações de temperatura e pressão nos limites metrológicos estabelecidos nas normas ABNT NBR8193 e 8194. Todas as partes do hidrômetro e conexões em contato com a agua que os atravessa devem ser de comprovada inocuidade do ponto de vista sanitária. Os hidrômetros e as conexões devem ser fabricados com materiais resistentes e/ou protegidos contra as diversas formas de corrosão interna e externa causadas pela agua medida pelas impurezas que a agua possa trazer pelas intempéries. Os componentes plásticos sujeitos a incidência de luz devem ser submetidos ao ensaio de radiação ultravioleta conforme descrito na NBR 8195, sendo que, após o ensaio tais componentes não devem apresentar alterações que dificultem a leitura do medidor. A carcaça deve ser em liga de no mínimo 60% de cobre, de acordo com a NBR 6314, outros materiais podem ser empregados, desde que atendam as Normas internacionais reconhecidas ou Normas Brasileiras. A carcaça deve ser fabricada de forma a suportar uma pressão estática de 2,0 Mpa equivalente a duas vezes a pressão nominal, sem sofrer deformação e sem apresentar exsudação.

Todos os parâmetros e demais condições especificas dos hidrômetros, com relação a construção, funcionamento, inspeção e critérios de aceitação e rejeição, devem estar de acordo com a NBR 8193.

4.3.2 – LIGAÇÕES COMPLEMENTARES





28

A Fundação ITESP irá fornecer os materiais necessários para as ligações complementares. Será fornecido os seguintes materiais: Abrigos para cavaletes pré-moldado em concreto dimensões (560 x 480 x 280) mm, kit cavaletes em PVC, Colar tomada PVC, com travas, saída com rosca, 50 mm x ½””, para ligação de agua, Tubo PE80 ramal predial azul 20 mm, Adaptador de compressão em polipropileno (PP), rosca macho, para tubo em PEAD, 20 mm x ¾”” e Adaptador de compressão em polipropileno (PP), rosca macho, para tubo em PEAD, 20 mm x ½””. A contratada será responsável pela instalação das ligações completares utilizando os materiais fornecidos pela Fundação ITESP. A instalação dos hidrômetros e ligações complementares deverão ser feitas na entrada (porteira) de cada lote do Assentamento. Cada abrigo de cavalete para hidrômetros deve ser assentado em uma base de concreto magro com 5 cm de espessura, em terreno devidamente nivelado, conforme especificação de NTS/Sabesp. O abrigo deve ser instalado no alinhamento frontal do lote, junto a porteira principal da propriedade.

A instalação dos hidrômetros e das ligações completares deve ocorrer conforme, orientação da FISCALIZAÇÃO, caso haja alguma instalação em desacordo, a deverá refazer os serviços sem qualquer custo para a Fundação ITESP.

Esquema básico Hidrômetro e cavalete de PVC

4.4 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.4.1 – Reposição de piso cimentado





29

Todo calçamento que foi retirado para instalação da caixa de gordura e caixa d e inspeção, deverá ser refeito de acordo como estava anteriormente. O calçamento de reposição deverá ser feito em concreto simples 4.4.3 – Limpeza da obra A local onde foi instalado cada USI e hidrômetro, deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalações definitivas. Todo entulho deverá ser removido do terreno. A local deverá ser limpo convenientemente e de acordo com as conveniência de não causar transtorno aos moradores onde serão executados as instalações. 5 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA: Deverá ser providenciado o recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica “ART” por profissional habilitado, sobre a execução dos serviços da instalação das unidades sanitárias individuais e demais documentos de licenciamento. 6 - FISCALIZAÇÃO: Ficará a cargo dos engenheiros e técnicos da GIMA/DAPD/ITESP, que aprovarão a execução e receberão cada serviço. 7 - GARANTIA: A contratada após o término da obra deverá apresentar termo de garantia total dos serviços executados conforme legislação em vigor.

São Paulo, 07 de junho de 2017. Eduardo de Ávila Prado Analista de Desenvolvimento Agrário Engenheiro Civil – CREA/SP 5069244124 Fundação Itesp – GT Obras

ANEXO II – PROJETO BÁSICO

Anexo disponível no seguinte endereço eletrônico: www.itesp.sp.gov.br .





30

ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO

CRONOGRAMA FÍSICO Obra: Constratação de serviços para instalação de fossas sépticas e hidrometros

Local: Assentamento Mário Covas

Município: São Simão – SP

Fases da Obra 1ª Fase 2ª Fase

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS

SERVIÇOS PRELIMINARES 1 UNIDADE P

reta

ção

de

cont

as a

SS

RH

INSTALAÇÃO DAS USI's 5 UNIDADES 15 UNIDADES 6 UNIDADES 28 UNIDADES 29 UNIDADES 33 UNIDADES 11 UNIDADES 6 UNIDADES

INSTALALAÇÃO DOS HIDRÔMETROS E LIGAÇÕES COMPLEMENTARES

25 UNIDADES 59 UNIDADES 4 UNIDADES 20 UNIDADES 20 UNIDADES 23 UNIDADES 8 UNIDADES 4 UNIDADES

Total 9 MESES





31

ANEXO IV – CRONOGRAMA FINANCEIRO

CRONOGRAMA FINANCEIRO Obra: Constratação de serviços para instalação de fossas septicas e hidrometros

Local: Assentamento Mário Covas

Município: São Simão – SP

Fases da Obra % Valor por

Etapa

1ª Fase 2ª Fase

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS

SERVIÇOS PRELIMINARES 1% R$ 4.805,51 R$ 4.805,51

Pre

staç

ão d

e co

ntas

a

SS

RH

INSTALAÇÃO DAS USI's 94% R$ 654.409,48 R$ 25.337,59 R$ 70.333,90 R$ 28.384,75 R$ 141.923,75 R$ 141.923,75 R$ 170.308,50 R$ 56.769,50 R$ 28.384,75

INSTALALAÇÃO DOS HIDRÔMETROS E LIGAÇÕES COMPLEMENTARES 5%

R$ 38.117,75 R$ 4.508,28 R$ 10.519,32 R$ 706,66 R$ 3.533,29 R$ 3.533,29 R$ 4.239,94 R$ 1.413,32 R$ 706,66

Total Parcial R$ 34.651,38 R$ 80.853,22 R$ 29.091,41 R$ 145.457,04 R$ 145.457,04 R$ 174.548,44 R$ 58.182,82 R$ 29.091,41

Total Acumulado R$ 34.651,38 R$ 115.504,60 R$ 144.596,01 R$ 290.053,04 R$ 435.510,08 R$ 610.058,52 R$ 668.241,34 R$ 697.332,74

Total 100% R$ 697.332,74 9 MESES





32

ANEXO V – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Referência Item Discriminação dos Serviços Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalSINAPI

DEZ/2016

01

01.01 Placa de Obra

74209/001

01.01.01

Placa de Obra em chapa de aço

galvanizado - Conforme modelo

fornecido m² 6,00

R$ 332,84 R$ 1.997,04

01.02 Limpeza de Terreno

73948/01601.02.01

Limpeza manual do terreno (c/ raspagem

superficial) m² 399,00R$ 4,63 R$ 1.847,37

R$ 3.844,41

01

01.01

74051/002 01.01.01 Caixa de gordura - Medidas 30x30x30 cm unidade

133,00 R$ 146,41 R$ 19.472,53

74166/001 01.01.02

Caixa de inspeção - Medidas 60x60x60

cm unidade266,00 R$ 218,71 R$ 58.176,86

SSRH 01.01.03 Fossa séptica unidade 133,00 R$ 1.377,33 R$ 183.184,89

SSRH 01.01.05 Sumidouro unidade 133,00 R$ 885,52 R$ 117.774,16

R$ 378.608,44

01.029836* 01.02.01 Tubo de PVC 100 mm m 1995,00 R$ 9,99 R$ 19.930,05

89798* 01.02.02 Tubo de PVC 50 mm m 1330,00 R$ 9,27 R$ 12.329,10

4718* 01.02.03 Brita nº 02 - Filtro Anaeróbio m³ 66,50 R$ 48,28 R$ 3.210,62

4722* 01.02.04 Brita nº 03 - Sumidouro m³ 66,50 R$ 48,28 R$ 3.210,62

73923/002 01.02.05 Reposição de piso cimentado m² 266,00 R$ 60,18 R$ 16.007,88

94965 01.02.06 Concreto Fck = 25 Mpa - Base de apoio m³ 21,28 R$ 295,86 R$ 6.295,90

R$ 60.984,17

01.03

Composição

de Mão de

Obra 01.03.01

Instalação de fossa septica e serviços

complementares unidade

133,00 R$ 631,09 R$ 83.934,97

R$ 83.934,97

0295674 02.01 Aquisição de hidrômetros unidade 163,00 R$ 98,42 R$ 16.042,46

Composição

de Mão de

Obra

02.02Instalação de hidrometros e ligações

complementares unidade

163,00

R$ 88,66

R$ 14.451,74

R$ 30.494,20

*Tabela de insumos - SINAPI DEZ/2016 TOTAL R$ 557.866,19

BDI 25% R$ 139.466,55

TOTAL GERAL R$ 697.332,74

São Paulo, 07 de Junho de 2017.

Eduardo de Avila Prado

Analista de Desenvolvimento Agrário

Engenheiro Civil - CREA-SP 5069244124

GT- Obras - Fundação Itesp

Serviços de Instalação de fossa sépticas e serviços completares

SUBTOTAL

Aquisição com instalação de hidrometros e ligações complementares

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Aquisição com instalação de unidade sanitária individual

Unidade sanitária individual

SUBTOTAL

Materais complementares

SUBTOTAL

PLANILHA DE SERVIÇOSObjeto: Aquisição com instalação de unidades sanitárias individual e hidrômetrosLocal: Assentamento Mário covasMunicípio: Município de São Simão – SP

Serviços preliminares





33

ANEXO VI – PROPOSTA COMERCIAL

Referência Item Discriminação dos Serviços Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

01

01.01 Placa de Obra

01.01.01 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado -

Conforme modelo fornecido m² 6,00

R$ 0,00

01.02 Limpeza de Terreno

01.02.01Limpeza manual do terreno (c/ raspagem

superficial) m² 399,00R$ 0,00

R$ 0,00

01

01.01

01.01.01 Caixa de gordura - Medidas 30x30x30 cm unidade 133,00 R$ 0,00

01.01.02 Caixa de inspeção - Medidas 60x60x60 cm unidade266,00 R$ 0,00

01.01.03 Fossa séptica unidade 133,00 R$ 0,00

01.01.05 Sumidouro unidade 133,00 R$ 0,00

R$ 0,00

01.0201.02.01 Tubo de PVC 100 mm m 1995,00 R$ 0,00

01.02.02 Tubo de PVC 50 mm m 1330,00 R$ 0,00

01.02.03 Brita nº 02 - Filtro Anaeróbio m³ 66,50 R$ 0,00

01.02.04 Brita nº 03 - Sumidouro m³ 66,50 R$ 0,00

01.02.05 Reposição de piso cimentado m² 266,00 R$ 0,00

01.02.06 Concreto Fck = 25 Mpa - Base de apoio m³ 21,28 R$ 0,00

R$ 0,00

01.03

01.03.01

Instalação de fossa septica e serviços

complementares unidade133,00 R$ 0,00

R$ 0,00

0202.01 Aquisição de hidrômetros unidade 163,00 R$ 0,00

02.02Instalação de hidrometros e ligações

complementares unidade163,00 R$ 0,00

R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

BDI 25% R$ 0,00

TOTAL GERAL R$ 0,00

São Paulo, 26 de Janeiro de 2017.

Eduardo de Avila Prado

Analista de Desenvolvimento Agrário

Engenheiro Civil - CREA-SP 5069244124

GT- Obras - Fundação Itesp

Serviços de Instalação de fossa sépticas e serviços completares

SUBTOTAL

Aquisição com instalação de hidrometros e ligações complementares

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Aquisição com instalação de unidade sanitária individual

Unidade sanitária individual

SUBTOTAL

Materais complementares

SUBTOTAL

PLANILHA DE SERVIÇOSObjeto: Aquisição com instalação de unidades sanitárias individual e hidrômetrosLocal: Assentamento Mário covasMunicípio: Município de São Simão – SP

Serviços preliminares





34

ANEXO VII – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Administração CentralRisco

Total A

Seguro de risco de engenharia GarantiaLucro BrutoDespesas Financeiras

Total B

ISS (observar percentual da localidade)PISCOFINS

Total C

BDI (%)

Método de Cálculo:

Grupo C

Grupo B

MODELO - COMPOSIÇÃO DO BDI

Grupo A





35

ANEXO VIII – MODELO DO ATESTADO DE VISTORIA

ATESTADO DE VISTORIA

ATESTO para fins de participação na licitação Tomada de Preços ITESP nº 001/2017 –

Processo ITESP nº 254/2017, para instalação de fossas sépticas e hidrômetros, com

fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra especializada no assentamento

Mario Covas, no município de São Simão, que a empresa abaixo relacionada VISTORIOU

o(s) local (is) onde serão executados os serviços, objeto da licitação.

Empresa :

Representante :

R.G. nº : Entidade de Classe/Crea nº :

, de de 2017

______________________________________

Nome do servidor da Fundação ITESP que acompanhou a vistoria





36

ANEXO IX

Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de

elaboração independente de proposta e atuação conforme o Marco Legal Anticorrupção.

DECLARAÇÃO

Eu, ______________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº

_____________, representante legal do licitante (nome empresarial), interessado em

participar da Tomada de Preços nº 001/2017, Processo ITESP nº 254/2017, DECLARO, sob

as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com

qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente

procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer

outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento

licitatório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão

de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente

procedimento licitatório;

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em

potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do

objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado,

discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao

órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta

declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO , ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a

coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração





37

Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao

Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente

público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar

a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o

caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento

licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de

vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de

licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem

autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos

instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados

com a administração pública;

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e

dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

(Local e data)

_______________________________

(Nome/assinatura do representante legal)





38

ANEXO X

Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se

encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo abaixo:

DECLARAÇÃO

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica),

interessada em participar do processo licitatório Tomada de Preços ITESP nº 001/2017 da

Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva", DECLARO

sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de

novembro de 1.989, a (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o

Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo

7º da Constituição Federal.

(Local e data)

_______________________________






39

ANEXO XI

Declaração elaborada em papel em timbrado e subscrita pelo representante legal da

licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a

Administração, conforme modelo abaixo:

DECLARAÇÃO

(Nome da empresa), CNPJ n.º XXXXXXXXXX sediada (endereço completo), declara sob as

penas da lei, que até a presente data, inexiste fato impeditivo para sua habilitação no

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e data)

_______________________________






40

ANEXO XII

Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,

assegurando que a mesma atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho,

conforme modelo abaixo:

DECLARAÇÃO

Eu (Nome completo), representante legal da empresa (Nome da empresa), CNPJ nº

xxxxxxxxx, sediada (endereço completo), DECLARO , sob as penas da lei, que esta

empresa atende a todas as normas relativas à saúde e segurança do trabalho.

(Local e data)

_______________________________






41

ANEXO XIII

CARTA DE COMPROMISSO

Modelo de Carta de Compromisso afirmando a disposição da licitante em contratar, nos

limites estabelecidos no artigo 4º do Decreto Estadual nº 55.126, de 07/11/209, os

beneficiários do Programa de Inserção de Egresso do Sistema Penitenciário no Mercado de

Trabalho – Pró-Egresso

.....local......., data ..............

Ao .... responsável pela licitação ..........

..............órgão que realiza a licitação ou que firma o contrato em caso de dispensa ou

inexigibilidade...............

......Endereço completo......

Nos termos do item ...., subitem ...., do Edital de ..... .., referente à ....objeto....., a empresa

.................................., C.N.P.J. nº ................, por seu representante legal,

....................nome...................., estado civil, C.P.F. nº ..........................., com domicílio

(profissional) em ..................................... (cf. procuração anexa), vem, respeitosamente,

perante Vossa ............, manifestar seu compromisso em atender em sua integralidade, as

cláusulas referentes ao Programa de Inserção de Egressos do Sistema Penitenciário no

Mercado de Trabalho - PRÓ-EGRESSO, conforme disposto no Decreto nº 55.126, de 07 de

dezembro de 2009.

Atenciosamente,

...................assinatura......................

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da Licitante





42

ANEXO XIV

Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,

atestando que a empresa licitante não possui em seu quadro societário servidor público da

ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

DECLARAÇÃO

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), nos termos

da Tomada de Preços ITESP nº 001/2017, da Fundação Instituto de Terras do Estado de

São Paulo “José Gomes da Silva” vinculada a Secretaria da Justiça, Defesa e Cidadania,

declaro, sob as penas da lei, que esta empresa não possui em seu quadro societário

servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia

mista.

(Local e data)

_______________________________






43

ANEXO XV

Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.

(em papel timbrado da licitante)

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENA S POR LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 5.1 .5, SUBITEM “f” DO EDITAL.

Eu, ___________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº


participar da Tomada de Preços ITESP nº 001/2017, Processo ITESP nº 254/2017

DECLARO , sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar

Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo

diploma legal.

(Local e data).

_______________________________ (Nome/assinatura do representante legal)





44

ANEXO XVI

Declaração de enquadramento como cooperativa que preencha as condições estabelecidas

no art. 34, da Lei Federal nº11.488/2007, conforme abaixo:

(em papel timbrado da licitante)

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENA S POR LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 5.1 .5, SUBITEM “g” DO EDITAL.

Eu, ___________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº


participar da Tomada de Preços ITESP nº 001/2017, Processo ITESP nº 254/2017

DECLARO , sob as penas da Lei, que:

a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado à Lei Federal nº

12.690/2012;

b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art.

3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, a ser c omprovado mediante

Demonstração do Resultado do Exercício ou documento equivalente;

(Local e data).

_______________________________ (Nome/assinatura do representante legal)





45

ANEXO XVII – MINUTA CONTRATUAL CONTRATO ITESP Nº XX/2017 PROCESSO ITESP Nº 254/2017 PARECER ACJ Nº 110/2017 e Nº155/2017 Contrato de prestação de serviços de engenharia par a instalação de fossas sépticas e hidrômetros, com fornecimento de equipamentos, mate riais e mão-de-obra especializada necessários para a execução da obra, que entre si firmam a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Go mes da Silva”, vinculada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX. Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” , criada pela Lei Estadual nº 10.207/99, instituída pelo Decreto Estadual nº 44.294/99, regida por tais diplomas e seus estatutos aprovados pelo Decreto Estadual nº 44.944/00 vinculada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.598.715/0001-86, com endereço na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 554 – São Paulo, Capital, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE , neste ato representada por seu Diretor Executivo, MARCO AURÉLIO PILLA SOUZA , portador da cédula de identidade RG sob nº 16.678.181-2, inscrito no CPF/MF sob nº 082.959.918-28 e de outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob Nº XXXXXXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXX, na cidade de XXXXXXXXX doravante denominada simplesmente CONTRATADA , neste ato representada por seus representantes legais, Sr. (nome, nacionalidade, estado civil, profissão), portador da cédula de identidade RG sob nº XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob nº XXXXXXX nos termos do Processo ITESP nº 254/2017 , que fica fazendo parte integrante deste, na forma da Lei Federal n° 8.666/ 93, de 21 de junho de 1993, para os fins da Tomada de Preços n° 001/2017, têm justo e contratado o seguinte: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de engenharia para instalação de fossas sépticas e hidrômetros, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra especializada necessários para a execuç ão da obra, a serem executados no Assentamento Mário Covas, no município de São Si mão , cuja descrição consta dos Anexo I – Memorial Descritivo, II – Projeto Básico, III – Cronograma Físico, IV – Cronograma Financeiro e V – Planilha Orçamentária, nas condições deste instrumento. CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Os serviços objeto do presente contrato deverão ser executados, tanto no que se refere a aspectos técnicos quanto a prazos, estritamente em conformidade com as condições pormenorizadamente definidas e especificadas na Proposta da CONTRATADA e Anexos I – Memorial Descritivo, II – Projeto Básico, III – Cronograma Físico, IV – Cronograma Financeiro e V – Planilha Orçamentária que, independentemente de suas transcrições, integram o presente instrumento. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATANTE obriga-se a:





46

1) Expedir ordem de início do serviço 2) Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do contrato, considerada a natureza dos mesmos. 3) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato. 4) Exercer fiscalização dos serviços. 5) Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo e livre acesso às áreas físicas da CONTRATANTE envolvidas na execução deste contrato, observadas as suas normas de segurança interna. 6) Providenciar a desocupação de ambientes, quando for o caso. 7) Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar. 8) Indicar gestor do contrato, nos termos do art. 67 da Lei federal nº 8.666/93. 9) A CONTRATANTE terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a aprovação, ou devolução para correções, do projeto apresentado pela CONTRATADA quando da medição final. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 1) Preliminarmente ao início da obra, apresentar: a) Carta de indicação do engenheiro responsável técnico pela obra, que deverá ser o profissional indicado para fins de comprovação da capacidade técnica, acompanhada da devida anotação de responsabilidade técnica - ART; b) Averbação de seu registro no CREA-SP, na hipótese de o mesmo ser de outra região, de acordo com a Lei n° 5.194/66; e c) Prova de Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T, referente ao registro do contrato no CREA-SP, conforme determina a resolução 194/70 daquela entidade; 2) Dar início à execução da obra a partir da data constante na Ordem de Início de Serviço - O.S. expedida pela CONTRATANTE ; 3) Os equipamentos para execução dos serviços deverão estar à disposição no local determinado na primeira semana do prazo; 4) Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presença no local da obra for julgada inconveniente pela CONTRATANTE , incluindo-se o responsável pela obra; 5) Analisar, do ponto de vista executivo, os documentos técnicos integrantes do contrato e comunicar por escrito a CONTRATANTE as discrepâncias, omissões ou erros, inclusive quaisquer transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou leis, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da assinatura deste instrumento. A comunicação não





47

ensejará à CONTRATADA o direito de reclamar, em que tempo for, quaisquer prejuízos que julgar haver sofrido, quer administrativa ou judicialmente; 7) Promover a organização técnica e administrativa da obra objeto do contrato de modo a conduzi-la eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o contrato, no prazo determinado; 8) Conduzir os trabalhos em estrita observância às normas da legislação Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpos e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 9) Manter no local dos serviços o Livro de Ocorrências para uso exclusivo da CONTRATANTE , bem como um jogo completo de todos os documentos técnicos; 10) Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento e os que apresentarem defeitos de material ou vício de construção, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 11) Responder por qualquer acidente de trabalho na execução da obra, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação defeitos ou incorreções da obra ou dos bens do Estado e/ou da CONTRATANTE , de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos na via pública junto à obra; 12) Comunicar a CONTRATANTE , no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da obra; 13) Cumprir todas as solicitações e exigências feitas pela CONTRATANTE no livro de ocorrências; 14) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE , ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local da obra, bem como aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução; 15) Paralisar, por determinação da CONTRATANTE , qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 16) Arcar com todos os custos das demolições, reparações e reconstruções que seja obrigada a fazer em conseqüência de negligência no cumprimento de suas obrigações contratuais ou legais; 17) Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão-de-obra empregada na obra, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deva satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade a observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho, impostos e outras providências e obrigações necessárias à execução da obra ora CONTRATADA ; 18) Arcar com todos os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre este contrato, bem como a sua atividade de construtora, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei;





48

19) Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta aos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes, em especial as subterrâneas pertencentes às concessionárias de energia elétrica, telefonia e saneamento; 20) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o mais necessário à execução dos serviços e de propriedade da mesma; 21) Tomar as providências relacionadas a obra junto às concessionárias de energia elétrica e saneamento para ligações provisórias e definitivas; 22) Executar os trabalhos de forma a não prejudicar o trânsito local, e de acordo com as especificações técnicas anexas ao edital, especificações estaduais, boas normas de higiene e segurança; 23) Respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite a legislação sobre segurança, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentação devendo fornecer aos seus empregados, quando necessário, os E.P.I.s básicos de segurança; 24) Promover o transporte de pessoal em veículos apropriados; 25) Realizar, às suas expensas, quando solicitado pela CONTRATANTE , os ensaios tecnológicos dos materiais empregados na obra, de acordo com o estabelecido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 26) Manter o local da obra sempre em ordem e segurança, inclusive no que diga respeito a operários, bem como pessoas autorizadas para fiscalização dos mesmos; e 27) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação que deu origem ao presente instrumento. 28) Cumprir e fazer cumprir com que todo o pessoal em serviço no canteiro de obras observe os regulamentos disciplinares, de segurança e de higiene existentes no local de trabalho devendo observar as exigências emanadas da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e, principalmente, as contidas na legislação em vigor. 29) A CONTRATADA deverá proceder à gestão de resíduos sólidos da construção civil, em conformidade com a legislação ambiental vigente (âmbitos Municipal, Estadual e Federal), em especial a Resolução CONAMA 307/2002 e a NBR 10.004/04, observando os seguintes procedimentos: a) A CONTRATADA deverá comprovar a correta designação dos resíduos, bem como a regularidade dos locais de descarte, por meio dos documentos e formulários correspondentes. b) A CONTRATADA deverá apresentar no mês da ocorrência as comprovações de transporte de resíduos por meio de formulários, conforme NBRs de nº 15.112/04 a 15.114/04, devidamente assinadas pelo gerador, transportador e destinatário.





49

c) A CONTRATADA deverá prover ao adequado acondicionamento temporário de resíduos, em especial os de natureza perigosa.

d) A CONTRATADA deverá providenciar, quando for o caso, as licenças ambientais de usinas de produção de concreto pré-misturado e de produção de concreto asfáltico.

e) A CONTRATADA deverá providenciar, quando for o caso, as aprovações no âmbito das competências específicas, relativas aos projetos de drenagem, acesso e sinalização viária, à regularização dos aspectos que forem alterados quando da execução das obras, dos aspectos que forem alterados quando da execução das obras, às outorgas de direito de uso, de lançamento superficial, e de travessia.

30) O não cumprimento ao que dispõe a legislação ambiental vigente implicará nas penalidades constantes da Lei federal nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

31) A CONTRATADA obriga-se por seus funcionários e/ou prepostos a cumprir com o dispositivo no Decreto nº 48.138, de 7/10/2003. que trata do uso racional de água. PARÁGRAFO ÚNICO - Será admitida a substituição do responsável técnico de que trata a alínea “a” do item 01 desta cláusula por outro de experiência equivalente ou superior, hipótese em que haverá prévia aprovação da CONTRATANTE . CLÁUSULA QUINTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES Para melhor caracterização dos serviços, bem como para definir procedimentos decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este instrumento, como se nele estivessem transcritos, o instrumento convocatório da licitação e seus anexos, bem como a proposta da CONTRATADA . CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO O valor total deste contrato é de R$ XXXXXX (XXXXX), consoante Proposta Comercial e Planilhas apresentadas pela CONTRATADA , partes indissociáveis deste instrumento. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 7.1 - O preço dos serviços é o praticado pela CONTRATADA no mês-base de XXXXX/2017. 7.2 - Para efeito de pagamento, após cada período mensal de prestação de serviços, a CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE , através do gestor formalmente designado nos autos, comprovante de pagamentos de salários, apólices de seguro contra acidente de trabalho, quitação de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, relativas aos seus empregados que estejam ou tenham estado a serviço da CONTRATANTE por força deste contrato; 7.3 - Para efeito de pagamento, as medições dos serviços realizar-se-ão: 7.3.1 - A primeira, no último dia do mês de início dos serviços; 7.3.2 - As medições subsequentes serão realizadas a cada período de 01 (um) mês, contado da data de término do período abrangido pela medição anterior;





50

7.3.3 - O valor das medições será obtido mediante a aplicação dos preços constantes deste contrato às correspondentes quantidades de serviços efetivamente executados, ou seja, o número de dias efetivamente trabalhados no período considerado; 7.3.4 - Serão descontados do valor da medição o equivalente à proporção da indisponibilidade dos serviços contratados por motivos imputáveis à CONTRATADA , sem prejuízo das sanções estabelecidas em Cláusula própria deste; 7.4 - Conforme os Anexos III – Cronograma Físico e IV – Cronograma Financeiro , durante o 3º mês da 1ª fase das instalações, os serviços serão suspensos para prestação de contas à Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, devendo os mesmos serem retomados a partir do 4º mês após o aval da SSRH. 7.5 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em conformidade com as medições, sendo obrigatório que a CONTRATADA apresente:

• Nota Fiscal de serviços ou Nota Fiscal – Fatura de Serviços;

• Guia comprovante de recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, correspondentes à mão-de-obra alocada para os serviços executados no período ;

• Prova de informações à Previdência Social – GFIP ;

• Guia comprovante de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer

Natureza – ISSQN, pertinente ao período de execução dos serviços a serem pagos; 7.5.1 – O CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja a indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores. 7.6 - As comprovações relativas ao FGTS, a serem apresentadas, deverão corresponder ao período de execução, conforme Manual da GEFIP, aprovado pela Instrução Normativa nº 107 INSS/DC, de 22.04.04, sendo compostas por:

• Comprovação de recolhimentos/declaração;

• Relação de Tomadores/Obras – RET, contendo Relação de Trabalhadores – RE. 7.7 - O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN é devido no município em que a prestação de serviço estiver envolvida, em consonância com as disposições contidas na Lei Complementar Federal nº 116, de 31.07.2003; 7.7.1 – O CONTRATANTE , na qualidade de responsável tributário, deverá reter a quantia correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente apresentada e recolher a respectiva importância em nome da CONTRATADA no prazo e alíquota previstos na legislação do Município de São Simão/SP. b) Para tanto, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente. Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução.





51

7.7.2 – Caso, por outro lado, não haja previsão de retenção do ISSQN pelo tomador de serviços: a) A CONTRATADA deverá apresentar declaração da Municipalidade competente com a indicação de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condição de isenção; b) Mensalmente a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de recolhimento do ISSQN por meio de cópias autenticadas das guias correspondentes ao serviço executado e deverá estar referenciado à data de emissão da nota fiscal, fatura ou documento de cobrança equivalente; c) Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobrança equivalente, não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento; d) A não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes. 7.8 – Na hipótese de não ter decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN, quando da apresentação do documento legal pertinente ao faturamento referente a determinado período mensal, poderá (ao) ser apresentada (s) cópia (s) de guia (s) de recolhimento (s) referente (s) ao mês imediatamente anterior. Em tal hipótese, a CONTRATADA deverá apresentar a documentação devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento. 7.9 - A não apresentação dos documentos que comprovem o cumprimento das obrigações trabalhistas, assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo bem como de reter os pagamentos seguintes. 7.10 – Nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 8.212/1991 e da Instrução Normativa MPS/RFB nº971, de 13 de novembro de 2009, a CONTRATANTE deverá efetuar a retenção de 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente, obrigando-se a recolher a importância retida, em nome da CONTRATADA , até o dia 02 (dois) do mês subseqüente ao da emissão do respectivo documento de cobrança ou, se não houver expediente bancário naquele dia, até o dia útil imediatamente anterior. 7.10.1 - Quando da emissão da nota fiscal de serviços ou da nota fiscal – fatura de serviços, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL” . a) Poderão ser deduzidos da base de cálculos da retenção, os valores dos custos de fornecimento incorridos pela CONTRATADA a título de Vale - Transporte e de Vale – Refeição, nos termos da legislação própria. Tais parcelas deverão estar discriminadas no documento de cobrança. b) A falta de destaque do valor da retenção no documento de cobrança, impossibilitará a CONTRATADA de efetuar sua compensação junto ao INSS, ficando a critério da CONTRATANTE proceder à retenção/recolhimento devidos sobre o valor bruto do documento de cobrança ou devolvê-lo à CONTRATADA.





52

7.11 – A CONTRATANTE emitirá uma GPS - Guia da Previdência Social para a CONTRATADA . Na hipótese de emissão no mesmo mês de mais de um documento de cobrança pela CONTRATADA, a CONTRATANTE se reserva ao direito de consolidar o recolhimento dos valores retidos em uma Única Guia. 7.12 - Quando da apresentação do documento de cobrança, a CONTRATADA deverá elaborar e entregar à CONTRATANTE cópia da: a) Folha de pagamento específica para os serviços realizados sob o contrato, identificando o número do contrato, a Unidade que o administra, relacionando respectivamente todos os segurados colocados à disposição desta e informando:

• Nome dos segurados;

• Cargo ou função;

• Remuneração, discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou não à incidência das contribuições previdenciárias;

• Descontos legais;

• Quantidade de quotas e valor pago a título de salário - família;

• Totalização por rubrica e geral;

• Resumo geral consolidado da folha de pagamento; e

b) Demonstrativo mensal assinado por seu representante legal, individualizado por CONTRATANTE , com as seguintes informações:

• Nome e CNPJ da CONTRATANTE;

• Data de emissão do documento de cobrança;

• Número do documento de cobrança;

• Valor bruto, retenção e valor líquido (recebido) do documento de cobrança;

• Totalização dos valores e sua consolidação. c) Os documentos solicitados nas alíneas a) e b) anteriores, deverão ser entregues à CONTRATANTE na mesma oportunidade da entrega do documento do faturamento mensal dos serviços prestados. 7.13 – O Pedido de Desembolso (PD) será realizado em até 30 (trinta) dias, pela Seção de Despesa desta Fundação, desde que a CONTRATADA tenha apresentado a fatura e demais documentos necessários e que tenha sido atestado pela autoridade competente o recebimento definitivo do objeto (art. 1º, § 1º do Decreto Estadual nº 38.484/94), sendo que o pagamento será efetuado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.





53

7.14 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente em conformidade com as medições, mediante a apresentação dos originais da fatura, bem como dos comprovantes de recolhimento do FGTS e de Previdência Social, correspondentes ao período do serviço, por meio de crédito em conta corrente da CONTRATADA junto ao BANCO DO BRASIL S/A ., na forma do Decreto Estadual,nº 55.357 de 18/01/2010, estando vedada a cobrança bancária. 7.15 - Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome da Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, que será obrigatoriamente consultado, por ocasião da realização de cada pagamento. 7.16 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária nos termos do artigo 74 da Lei Estadual nº 6.544/89, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata tempore, em relação ao atraso verificado. CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS Os recursos orçamentários para pagamento do serviço de instalação de fossas sépticas, de que trata o objeto da presente licitação, serão atendidos pela seguinte verba: Fonte de Recursos XXXXXXXXX; Unidade Gestora : 171201; Gestão: 17047; Natureza da Despesa : 339039; Programa de Trabalho : 21631173149600000; PTRES: 174728. CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO O presente contrato vigerá por até 09 (nove) meses , contados a partir da data da Ordem de Início dos Serviços, para execução dos serviços, podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE , nos termos e condições permitidos pela legislação vigente, condicionada a existência de recursos orçamentários. CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE O presente contrato não comporta reajuste anual de preços. 10.1 Só será admitido reajuste se o prazo de execução do objeto sofrer prorrogação, observados os termos desta Tomada de Preços e da Lei de Licitações, de modo que o contrato venha a atingir vigência superior a 12 (doze) meses, salvo se a prorrogação ocorrer por culpa exclusiva da CONTRATADA , hipótese em que não haverá reajuste. 10.2 Para o reajuste, serão observados: periodicidade de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação da proposta e o Índice Geral de Edificações – FIPE divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, bem como as disposições do Decreto estadual nº 27.133/87. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Os serviços, objeto do presente contrato, serão executados no prazo de até 09 (nove) meses . Os prazos iniciar-se-ão a partir da emissão, pela CONTRATANTE , da Ordem de Início dos Serviços - O.S, conforme anexos III – Cronograma Físico e IV – Cronograma Financeiro.





54

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA Para fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, a CONTRATADA prestou garantia sob a modalidade __________ no valor de R$ _________, correspondente a 3% (três por cento) do valor total da contratação, em conformidade com o disposto no artigo da Lei Federal nº 8.666/1993. 12.1 - A garantia deverá assegurar, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 12.1.1 - prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas; 12.1.2 - prejuízos causados à contratante ou a terceiro durante a execução do contrato; 12.1.3 - multas moratórias e punitivas aplicadas pela contratante à contratada; 12.1.4 - obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, relacionadas à execução do Contrato, não adimplidas pela contratada; 12.2 - A cobertura prevista no Parágrafo Primeiro abrangerá todos os fatos ocorridos durante a vigência contratual, ainda que o sinistro seja comunicado pela contratante após a superação do termo final de vigência da garantia. 12.3 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da contratante por meio de guia própria de recolhimento em conta do Tesouro do Estado no Banco do Brasil, que contemple a devida correção monetária do valor depositado. 12.4 - Se a CONTRATADA optar pela modalidade seguro-garantia, das condições especiais da respectiva apólice deverá constar expressamente a cobertura de todos os eventos descritos nos itens 12.1 e 12.2 desta Cláusula Décima Segunda. Caso a apólice não seja emitida de forma a atender a cobertura prevista neste Parágrafo Quarto, a licitante vencedora poderá apresentar declaração, firmada pela seguradora emitente da apólice, atestando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos descritos Parágrafos Primeiro e Segundo desta Cláusula Décima Quinta. 12.5 - No caso de alteração do valor do contrato, reajuste ou prorrogação de sua vigência, termos da CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA, subitem 18.2 deste contrato, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições e parâmetros, mantido o percentual de que trata o caput desta Cláusula Décima Quinta. 12.6 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada, sob pena de rescisão do contrato e aplicação das sanções nele previstas. 12.7 - Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as seguintes: 12.7.1 - Caso fortuito ou força maior;





55

12.7.2 - Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos imputáveis exclusivamente à CONTRATANTE; 12.8 - Após a aferição do cumprimento integral de todas as obrigações contratuais, será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ENCARGOS Os encargos trabalhistas, previdenciários, taxas, impostos, tributos, que incidam ou venham incidir neste contrato ou sobre seu objeto, ou serviço dele decorrente, ficam a cargo da CONTRATADA , que se compromete, se necessário, a apresentar comprovante de recolhimento. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO D O OBJETO DO CONTRATO 14.1 Os serviços serão recebidos pelo CONTRATANTE, após inspeção física de qualidade por comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto nos artigos 70 e 71, da Lei estadual nº 6.544/89 e 73 e 74, da Lei federal nº 8.666/93 e as regras específicas estabelecidas neste edital e seus anexos. 14.2 A vistoria para recebimento da obra será feita quando ela tiver plena condição de uso, limpa e higienizada; constatada a conclusão dos serviços de acordo com o projeto, as especificações e as recomendações da fiscalização, o CONTRATANTE fornecerá o Termo de Recebimento Provisório da Obra, que terá validade por 45 (quarenta e cinco) dias. 14.3 Decorrido esse período sem necessidade de quaisquer reparos, será entregue o Termo de Recebimento Definitivo; se houver ocorrências que justifiquem o refazimento no todo ou em parte da obra ou dos serviços, a contagem do período de 45 (quarenta e cinco) dias será recomeçada. 14.4 O recebimento da obra, bem como a aceitação dos serviços das etapas intermediárias, atesta o cumprimento das exigências contratuais, mas não afasta a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA , que permanece regida pela legislação pertinente. 14.5 Havendo rejeição dos serviços no todo ou em parte estará a CONTRATADA obrigada a refazê-los, no prazo fixado pelo CONTRATANTE , observando as condições estabelecidas, para a execução. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA A CONTRATANTE , por meio do GESTOR, efetuará a fiscalização da obra a qualquer instante, solicitando à CONTRATADA , sempre que achar conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar à CONTRATANTE quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos trabalhos, devendo o seu desenvolvimento obedecer a ritmo que satisfaça perfeitamente ao constante da proposta da CONTRATADA . 15.1 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao GESTOR o direito de verificar a perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições.





56

15.2 - As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução dos trabalhos serão registradas pelo GESTOR no livro de ocorrências, produzindo esses registros efeitos de direito. 15.2.1 - Ao assumir o encargo objeto da contratação, a CONTRATADA indicará formalmente um seu Preposto, o qual deverá ser mantido no local da obra para representá-la na sua execução. Eventual substituição de tal Preposto, deverá ser submetida antecipadamente à aprovação pela CONTRATANTE . 15.3 - A ação ou omissão total ou parcial do GESTOR não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade de executar os serviços de engenharia, com toda cautela e boa técnica. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONT RATADA A emissão dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço de engenharia, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES Salvo ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devida e formalmente justificados/comprovados, o não cumprimento por parte da CONTRATADA das obrigações assumidas, no caso de inexecução total ou parcial do ajuste ou na infringência de preceitos legais pertinentes, poderão ser aplicadas segundo a gravidade da falta as seguintes penalidades:

a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;

b) Multa;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2(dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra anterior. 17.1 - A penalidade de multa será aplicada nos termos da Portaria do Diretor Executivo nº. 003, de 11-2-2011, Anexo XVIII deste Edital e disponível no endereço eletrônico www.itesp.sp.gov.br/licitacao. 17.2 - A penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta do Estado de São Paulo poderá ser aplicada nos seguintes casos:

d) Não mantiver a proposta, lance ou oferta;

e) Deixar de entregar documentação exigida no edital;

f) Apresentar documentação falsa ou falsificada;





57

g) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;

h) Retardar ou dar ensejo a retardamento da execução do objeto da contratação;

i) Falhar ou fraudar na execução do contrato;

j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 17.3 - A aplicação da penalidade ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, conforme disposto no artigo nº 87 da Lei Federal nº 8.666/93; 17.4 - Das penalidades de que trata esta cláusula, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, consoante o disposto no artigo 109, item 1, alínea “e” e §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8.666/93 c/c artigo 83, item 1, alínea “e” e §§ 1º e 2º da Lei Estadual nº 6.544/89. 17.5 - Nenhuma penalidade será aplicada sem que se conceda à CONTRATADA, o direito do contraditório, da defesa prévia e dos recursos cabíveis, nos termos da legislação vigente e deverá ser registrada no CAUFESP, no endereço eletrônico www.sancoes.sp.gov.br. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, unilateralmente pela CONTRATANTE , ou por acordo das partes, nos casos previstos no artigo 65 da Lei federal n° 8.666/93. 18.1 - A decisão de alterar ou modificar o projeto ou suas especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, será uma prerrogativa unilateral dos técnicos da Fundação ITESP. 18.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na obra até 25% (Vinte e cinco por cento) calculados sobre o valor inicial do contrato, atualizado se assim a legislação permitir. 18.3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo as supressões resultantes de acordo entre as partes, e deverão ser feitos por meio de termos de aditamento, mantidos os preços unitários e demais condições contratuais. 18.4 - Os prazos de início e término da obra poderão ser prorrogados, se comprovadamente ocorrerem às circunstâncias a seguir descritas.

a) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato.

b) Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da CONTRATANTE.

c) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência.





58

d) Omissão ou atraso de providências relativas às obrigações contratuais da CONTRATANTE .

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO 19.1 - Este Contrato será rescindido e desconstituído, de pleno direito, ante a infração, pela CONTRATADA , do disposto em qualquer de suas Cláusulas ou na Lei, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, ficando a CONTRATADA sujeita às sanções e penalidades previstas, respectivamente, nos artigos 75 e 78 a 82, da Lei estadual nº. 6.544/89 e artigo 86 e seguintes da Lei federal nº 8.666/93. 19.2 - Em caso de rescisão do presente Contrato por parte da CONTRATANTE não caberá à CONTRATADA direito a qualquer indenização, salvo na hipótese do artigo 79, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO Não será permitida a subcontratação do todo, nem de parte, do objeto do presente ajuste.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1 - O presente contrato rege-se pela Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, pela Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, e pelos demais diplomas legais e regulamentares, que se aplicam, inclusive, em relação aos casos omissos. 21.2 - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação que deu origem ao presente instrumento. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, como único competente para conhecer e dirimir eventual dúvida ou controvérsia, na interpretação ou execução do presente Contrato, com expressa renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E por estarem de acordo , as partes assinam o presente instrumento, depois de lido e achado conforme, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos de direito.

São Paulo, de de 2017.

PELA CONTRATANTE :

MARCOS AURÉLIO PILLA Diretor Executivo FUNDAÇÃO ITESP





59

PELA CONTRATADA :

xxxxxxxx Cargo





60

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO ESTADO DE SÃO PAULO Órgão ou Entidade: Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo Contrato n°(de origem): xxx/2017 Objeto: Prestação de serviços de engenharia para instalação de fossas sépticas e hidrômetros, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra especializada necessários para a execução da obra, a serem executados no assentamento Mário Covas, no município de São Simão. CONTRATANTE: Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Advogado(s): (*) Na qualidade de CONTRATANTE e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. São Paulo, de de 2017. CONTRATANTE – FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO “JOSÉ GOMES DA SILVA” - ITESP

CONTRATADA – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (*) Facultativo. Indicar quando já constituído.





61

ANEXO XVIII

Portaria do Diretor Executivo Nº 003, de 11-2-2011

Publicado no D.O.E. em 16-2-2011 Regulamenta a aplicação de multas pela inexecução total ou parcial de ajustes, ou atraso injustificado no fornecimento de materiais, execução de serviços e obras, por parte de licitantes, adjudicatários ou contratados, no âmbito da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP O Diretor Executivo da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP, no uso de suas atribuições legais, Considerando a necessidade de regulamentar a aplicação de multas pela inexecução total ou parcial de ajustes, bem como a recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente e o atraso injustificado no fornecimento de materiais, execução de serviços e obras, por parte de licitantes, adjudicatários ou contratados, no âmbito desta Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP e Considerando que, tanto a multa de mora por atraso injustificado e recusa, como a decorrente de inexecução total ou parcial, deve ser aplicada na forma prevista no instrumento convocatório, resolve: Artigo 1º - Sem prejuízo do disposto no §1º do artigo 86, da Lei Federal 8.666, de 21.06.93 e posteriores alterações, poderá a Diretoria Adjunta de Administração e Finanças da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP aplicar ao contratado, pena de multa por inexecução total, parcial, ou por atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, a ser calculada com base no disposto na presente Portaria. Parágrafo único: A publicidade das sanções aplicadas nos termos desta Portaria observará o disposto no Decreto Estadual nº 61.751, de 23 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas, denominado e-Sanções. Artigo 2º - Pela recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP, será aplicada ao adjudicatário multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da compra, serviço ou obra, reajustado até a data da aplicação da penalidade, ou multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação realizada para o mesmo objeto. Parágrafo único - Se a recusa for motivada em fato impeditivo relevante, devidamente comprovado e superveniente à apresentação da proposta, a multa poderá ser relevada por ato fundamentado do Diretor Adjunto de Administração e Finanças da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP. Artigo 3º - Pela inexecução total do ajuste, será aplicada ao contratado multa compensatória de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente, reajustado até a data da aplicação da penalidade, ou multa compensatória no valor correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para o mesmo objeto.





62

Artigo 4º - Pela inexecução parcial do ajuste, será aplicada ao contratado multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) calculada sobre o valor dos materiais não entregues, dos serviços ou obras não executados, ou multa compensatória no valor correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para o mesmo objeto. Parágrafo único - Sem prejuízo do que consta no artigo 4º desta Portaria, considera-se inexecução parcial o inadimplemento de cláusula essencial do contrato que comprometa a obtenção do seu objeto. Artigo 5º - Sem prejuízo das demais sanções legais, inclusive a rescisão administrativa do contrato, conforme a Lei Federal nº 8.666/93, art. 86 caput e § 1º, pelo descumprimento injustificado de prazos fixados no instrumento convocatório, no contrato ou em instrumentos equivalentes, cujo objeto consista na entrega de materiais, na execução de etapas ou conclusão de obras determinadas, ou na prestação de serviços, serão aplicadas as seguintes multas moratórias à CONTRATADA , que incidirão sobre o valor da(s) obrigação(ões) em mora, atualizada(s): a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,2%, por dia de atraso; b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,3% por dia, desde o primeiro dia de atraso. § 1° - Salvo motivo de caso fortuito ou força maior , superveniente e devidamente justificado, na ocorrência da inexecução parcial ou total do objeto do contrato, sem prejuízo de outras penalidades, será aplicada, sob exclusivo critério da Administração, uma das seguintes sanções pecuniárias de natureza compensatória, cujo valor poderá ser cumulado com outras multas moratórias que possam ter sido aplicadas: a) multa, conforme prevista nos artigos 3º e 4º desta Portaria, ou b) pagamento correspondente à diferença de preço do licitante classificado na seqüência, ou decorrente de nova licitação para o mesmo fim. § 2° - Se o material entregue não for aceito pela F undação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP, o contratado deverá substituí-lo no prazo máximo de 05 dias úteis a contar da data da recusa, sendo o contratado considerado em atraso a partir do dia útil subseqüente ao término desse prazo. Artigo 6º - Pelo descumprimento injustificado de outras obrigações que não configurem inexecução total ou parcial do contrato ou mora no adimplemento, será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total faturado mensalmente pelo contratado, correspondente ao mês da ocorrência do ato ou fato irregular. § 1º - As obrigações às quais se refere o ‘caput’ deste artigo são aquelas que não comprometem diretamente o objeto principal do contrato, mas que ferem critérios e condições nele explicitamente previstos. § 2º - Caberá à Diretoria de Administração e Finanças, frente a anterior manifestação do Gestor do contrato, analisar mediante ato fundamentado, o ato ou fato irregular, classificando-o como inexecução total ou inexecução parcial, ou mero descumprimento de outras obrigações. Artigo 7º - As multas previstas nesta Portaria serão calculadas pela aplicação das seguintes fórmulas:





63

I - Recusa Injustificada - multa de 20% M = [TX1 x VTCSO] II - Inexecução Parcial - multa de 25% M = [TX2 x SD] III - Inexecução Total - multa de 30% M = [TX3 x VTCI] IV - Atraso até 30 dias - multa de 0,2% M = [TX4 x (DA x SD)] V - Atraso superior a 30 dias - multa de 0,3% M = [TX5 x (DA x SD)] VI - Descumprimento de condições de execução contratual - multa de 2% M = [TX6 x VM] Sendo: M = multa TX1 = 20% TX2 = 25% TX3 = 30% TX4 = 0,2% TX5 = 0,3% TX6 = 2% DA = dias de atraso SD = saldo devedor VM = valor mensal do contrato VTCSO = valor total da compra, serviço ou obra VTCI = valor total do contrato ou instrumento Artigo 8° - A contagem dos prazos de entrega ou de execução será feita em dias corridos, iniciando-se no primeiro dia útil subsequente à data estabelecida no contrato ou instrumento equivalente, configurando-se o atraso a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento deste prazo. § 1º - Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente na Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP. § 2º - Será considerada como entrega imediata aquela que ocorrer em até 3 (três) dias, contados na forma deste artigo. Artigo 9º - Na ocorrência de fato que dê ensejo à aplicação de qualquer das multas previstas nesta Portaria, a Diretoria Adjunta de Administração e Finanças notificará a CONTRATADA , consignando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa prévia. Decorrido tal prazo, com ou sem apresentação de defesa, em se tendo decidido pela aplicação da sanção, a decisão ser-lhe-á notificada expressamente, consignando-lhe prazo para recurso, conforme artigo 15, caput, desta Portaria. §1º - Com ou sem a apresentação de recurso, a decisão, se mantida, será notificada à CONTRATADA , informando-a que a importância correspondente à multa aplicada será descontada do pagamento eventualmente devido pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” – ITESP e que, se insuficiente, o complemento será descontado da garantia que possa ter sido prestada por força do contrato ou do instrumento equivalente. Caso não exista pagamento devido e/ou garantia prestada que comportem o desconto total do valor da multa aplicada, a mesma notificação deverá consignar prazo para que a CONTRATADA pague a importância que couber, sob pena





64

de encaminhamento do procedimento ao órgão jurídico interno, para que sejam tomadas as medidas judiciais pertinentes. §2º - Se a multa aplicada for superior ao valor do primeiro pagamento, antes de se proceder incidência sobre eventual garantia prestada, o excedente será descontado do pagamento seguinte e assim sucessivamente. Artigo 10 - Constatado o descumprimento das obrigações previstas nos artigos 2°, 3° e 4° desta Portaria - constatação que caberá ser feita pela Gerência Administrativa, ou pelas Diretorias Adjuntas, ou pelos Gestores de Contratos, conforme o caso – a CONTRATADA será notificada, expressamente quanto ao fato, pela Diretoria Adjunta de Administração e Finanças, que apontará, além de eventual aplicação de multa, as demais sanções cabíveis, assim como os dispositivos do instrumento convocatório, do contrato ou de instrumentos equivalentes que contenham sua previsão e sua graduação (Lei Federal nº 8.666/93, art. 87, inciso II). Da notificação deverá constar prazo para eventual defesa, o qual será de 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia subseqüente ao recebimento da notificação. §1º - As defesas prévias apresentadas serão analisados pela Advocacia e Consultoria Jurídica da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP e informados, quando necessário, de manifestações das Diretorias e/ou Gerências envolvidas ou Gestores de Contratos. §2º - O Diretor Adjunto de Administração e Finanças, mediante decisão fundamentada e publicada no Diário Oficial do Estado, aplicará ou relevará a multa, devendo a CONTRATADA ser notificada da decisão nos termos do artigo 109, I, “f”, da Lei Federal nº 8.666/93, que consignará o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia subsequente do recebimento da notificação, para apresentação de recurso contra o ato que aplicou a penalidade. Artigo 11 - Serão aplicados juros moratórios de 0,5% ao mês às multas não recolhidas até o vencimento. Artigo 12 - Se o pagamento da multa imposta ao contratado não for efetuado extrajudicialmente, dentro do prazo de 30 dias contados da data da publicação no Diário Oficial do Estado, sua cobrança será efetuada judicialmente, nos termos da legislação em vigor. Artigo 13 - As multas previstas nesta Portaria poderão ser aplicadas conjuntamente com as sanções estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93 e na Lei Federal nº 10.520/02, sem prejuízo da rescisão unilateral do ajuste. Parágrafo único: As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a aplicação de outras e, a aplicação da multa prevista no artigo 5º, caput, alíneas “a” e “b”, de natureza moratória, não impede a aplicação da multa de natureza compensatória prevista nos artigos 3º e 4° desta Portaria. Artigo 14 - Esta Portaria deverá ser mencionada em todos os instrumentos convocatórios, contratuais ou equivalentes, inclusive nos casos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, que tenham por objeto o fornecimento de materiais, obras ou serviços; e suas disposições deverão ser transcritas nos campos apropriados de tais instrumentos. Parágrafo único. Nos instrumentos mencionados no caput deverão constar a informação de que esta Portaria se encontra disponível no endereço eletrônico www.itesp.sp.gov.br/licitacao, inclusive para os fins do Decreto Estadual nº 46.074/2001,





65

que aprovou o Regulamento do Sistema BEC/SP e seu Anexo, na hipótese de licitação na modalidade Convite via BEC (Bolsa Eletrônica de Contratações). Artigo 15 - Da aplicação das multas previstas nesta portaria caberá recurso à Diretoria Executiva da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos da alínea “f”, inciso I, do artigo 109 da Lei Federal 8.666, de 21/06/93. §1º - Os recursos interpostos serão analisados pela Advocacia e Consultoria Jurídica da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP e informados, quando necessário, de manifestações das Diretorias e/ou Gerências envolvidas ou Gestores de Contratos, cabendo ao Diretor Executivo, nos termos do §4º do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, decidir quanto à manutenção ou a reforma da decisão. §2º - Após decisão final fundamentada e publicada no Diário Oficial do Estado, da qual não caiba mais recurso no âmbito administrativo, a CONTRATADA deverá, se o caso, efetuar o recolhimento do valor da penalidade de multa aplicada, devidamente atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data da publicação. Artigo 16 - Os casos não previstos nesta Portaria serão resolvidos pela Diretoria Executiva da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP. Artigo 17 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ITESP/GAB, 11 de fevereiro de 2011.

MARCO PILLA Diretor Executivo

254 17 - pri - tomada de pre os - fossas s pticas s o sim...

Documents