tomada de preÇos€¦ · memorial fotogrÁfico..... 33 anexo ii - proposta comercial ..... 95...

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES

1/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2015

CONCORRÊNCIA Nº 01/2015

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de ampliação do Edifício Anexo II do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG, compreendendo o fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, conforme especificações técnicas previstas no Projeto Básico/Projeto Executivo, planilhas e cronograma físico-financeiro do Edital e disponíveis em mídia eletrônica.

ENTREGA E PROTOCOLIZAÇÃO DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” E “PROPOSTA COMERCIAL”:

DATA: até o dia 03/09/2015 HORÁRIO: até às 9horas. LOCAL: protocolo na sala da Coordenadoria de Licitações ou enviado via postal e endereçado à Coordenadoria de Licitações, devendo, neste último caso, os envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta comercial estarem disponíveis para a Comissão Permanente de Licitação na data e hora prevista para abertura dos envelopes.

ABERTURA DOS ENVELOPES : na sala de reunião da Diretoria de Administração, Av. Raja Gabaglia nº. 1305, 4º andar, Ed. Anexo I, Bairro Luxemburgo, BH, MG. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DATA: dia 03/09/2015 HORÁRIO: às 9h30min.

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E CONSULTAS AO EDITAL: encaminhados para o e-mail [email protected], ou via fac-símile (31) 3296-3456, ou pessoalmente, na sala da Coordenadoria de Licitações.

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: efetuados pela Coordenadoria de Licitações por e-mail ou fac-símile, ou disponibilizados no site www.tce.mg.gov.br, link “licitações”, ficando acessíveis a todos os interessados

ENDEREÇO PARA PUBLICAÇÕES: em jornal diário de grande circulação no Estado, em jornal de circulação no Município, no Diário Oficial de Contas – DOC, site doc.tce.mg.gov.br, e no site do Tribunal, www.tce.mg.gov.br, link Licitações.

ENDEREÇO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: sala da Coordenadoria de Licitações, Av. Raja Gabaglia, 1.305, 4º andar do Edifício Anexo I, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG, CEP 30.380-435 - telefones (31) 3348-2241 / 3348-2300.

mailto:[email protected]

http://www.tce.mg.gov.br/




2/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

ÍNDICE

PREÂMBULO ....................................................................................................................................................... 4

I - OBJETO ............................................................................................................................................................ 4

II – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO ................................................................................................................. 4

III - ÁREA SOLICITANTE ................................................................................................................................... 5

IV – CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL ............................................... 5

V - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO ............................................................................................................. 6

VI - APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA COMERCIAL 8

VII - ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES ....................................................................................... 8

VIII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ................................................................................................ 10

IX - PROPOSTA COMERCIAL ........................................................................................................................ 17

X – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO ............................................................................................................... 20

XI – PRAZOS ...................................................................................................................................................... 23

XII – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO ............................................................................................................... 23

XIII – RECURSOS E CONTRARRAZÕES ..................................................................................................... 24

XIV - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO .................................................................................................. 24

XV - CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO ....................................................................................... 25

XVI – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ........................................................................................................... 25

XVII – SEGURO E GARANTIA CONTRATUAL ........................................................................................... 26

XVIII – RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO ................................................................... 27

XIX – GESTÃO/FISCALIZAÇÃO/ATESTAÇÃO ........................................................................................... 27

XX –RECEBIMENTO DA OBRA ..................................................................................................................... 27

XXI – ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA ............................................................................................................................................................ 28

XXII – PAGAMENTO ......................................................................................................................................... 28

XXIII – SUBCONTRATAÇÃO .......................................................................................................................... 30

XXIV – DISPOSIÇÕES GERAIS ...................................................................................................................... 30



3/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

ANEXO I – PROJETO BÁSICO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ELABORADA PELO TCEMG E MEMORIAL FOTOGRÁFICO ........................................................................................................................... 33

ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL .......................................................................................................... 95

ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO ................................................................... 96

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP ........................................ 97

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA ......................... 98

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO .......... 99

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO ...................................... 100

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA ............................................................................................................................................................................. 101

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS ..................................................................................................................................... 102

ANEXO X – MINUTA CONTRATUAL .......................................................................................................... 103

ANEXO XI – ARQUIVO CONTENDO DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DO ANEXO I - PROJETO BÁSICO: PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO EM MÍDIA ELETRÔNICA, MEMORIAIS DESCRITIVOS DA OBRA, PLANILHA DE QUANTITATIVOS E COMPOSIÇÃO DE TODOS OS CUSTOS UNITÁRIOS E VALOR GLOBAL, QUADROS DETALHADOS DE COMPOSIÇÃO DO BDI, PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ELABORADOS PELO TCEMG................................................................................................................................................... 122

ANEXO XII – ARQUIVO CONTENDO MODELOS DE QUADROS A SEREM PREENCHIDOS PELAS LICITANTES: PLANILHA DE QUANTITATIVOS E COMPOSIÇÃO DE TODOS OS CUSTOS UNITÁRIOS E VALOR GLOBAL, QUADROS DETALHADOS DE COMPOSIÇÃO DO BDI E PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS ......................................................................................................... 123



4/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

PREÂMBULO

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais TCE/MG, com endereço à Av. Raja Gabaglia, 1.305 e 1.315, Luxemburgo, Belo Horizonte, MG, CEP 30.380-435, inscrito no CNPJ sob o nº 21.154.877/0001-07, isento de inscrição estadual, por sua Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria Presidencial nº 67/2015 publicada em 01/07/2015, torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 07/2015, na modalidade Concorrência nº 01/2015, do tipo: menor preço global, na forma de execução indireta, em regime de execução: empreitada por preço unitário, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21/6/1993, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei Estadual nº 20.826 de 31/7/2013, Decreto Estadual nº 44.630, de 3/10/2007, Lei Estadual nº 13.994, de 18/09/2001, Decreto Estadual nº 45.902, de 27/01/2012, Decreto Estadual nº 46.105, de 12/12/2012 e demais condições fixadas neste Edital.

I - OBJETO

1. Contratação de empresa especializada para a execução de obras de ampliação do Edifício Anexo II do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG, compreendendo o fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, conforme especificações técnicas previstas no Projeto Básico/Projeto Executivo, planilhas e cronograma físico-financeiro do Edital e disponíveis em mídia eletrônica.

II – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

1 - Devem ser observadas as especificações técnicas previstas no Projeto Básico/Projeto Executivo, planilhas e cronograma físico-financeiro constantes dos Anexos I e XI deste Edital e disponíveis em mídia eletrônica.

2 - Todas as informações apresentadas nas especificações técnicas e memoriais descritivos são complementares às planilhas orçamentárias e aos desenhos do Projeto Básico/Projeto Executivo.

3 - Os serviços serão executados nos seguintes espaços:

a) parte posterior do Edifício Sede do Tribunal, situado na Av. Raja Gabaglia, nº 1315, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte;

b) a construção será erguida sobre a laje do pilotis do Edifício Anexo II do Tribunal.

4 - No pavimento térreo a ser construído estarão a recepção geral, sanitários para visitantes e acesso aos demais pavimentos, por escada ou elevadores, totalizando área de 160m². Os demais 3 pavimentos a serem construídos somam área de 2.545,50m², divididos igualmente em 848,50m², cada.

5 - Conforme Anexos I e XI deste Edital, o Projeto Básico/Projeto Executivo estão disponíveis no endereço eletrônico www.tce.mg.gov.br, link licitações, em mídia eletrônica, em extensão DWG (versão Autodesk AutoCAD), bem como a cópia dos memoriais



5/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

descritivos e dos modelos de planilhas e de cronograma físico-financeiro a serem preenchidos pelas licitantes.

5.1 - Caso queiram, os interessados poderão comparecer à sala da Coordenadoria de Manutenção e Obras do TCEMG, munidos de um CD virgem ou pen drive para efetuar a cópia dos documentos supra citados.

5.2 - O Projeto Básico/Projeto Executivo disponibilizado no Anexo XI é composto dos seguintes documentos:

-Memorial Descritivo;

- Memorial Descritivo:

- Instalações Elétricas – Projeto Detalhado;

- Concreto Armado – Execução;

- Instalações Elétricas – Projeto Detalhado;

- Instalações Hidrossanitárias;

- Projeto Climatização Ar Condicionado;

- Cronograma Físico-Financeiro da Obra;

- Planilha de Quantitativos e Preços Unitários;

- Projeto Arquitetônico;

- Projeto Estrutural;

- Projeto de Instalação de Circuito Fechado de Televisão (CFTV)/Som;

- Projeto de Climatização;

- Projeto de Instalações Hidrossanitárias;

- Projeto de Cabeamento Estruturado (dados e voz);

- Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA);

- Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PCIP);

- Projeto Executivo de Iluminação e Tomadas;

- Projeto Executivo – Rota de Cabos;

- Projeto Executivo – Alimentadores;

- Projeto de Subestação Abrigada.

III - ÁREA SOLICITANTE

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG).

IV – CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

1 - Cópia deste Edital estará disponível na internet, no site www.tce.mg.gov.br deste Tribunal, podendo ser obtida na sala da Coordenadoria de Licitações, no 4º andar do Edifício-Anexo I, no horário de 8 às 12 horas e de 14 às 18 horas, ao custo de R$ 0,20 (vinte centavos) por página reprográfica.




6/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

1.1 - Os interessados em participar do certame obrigam-se a acompanhar as informações referentes ao processo divulgadas no site www.tce.mg.gov.br e as publicações no Diário Oficial de Contas - DOC, endereço doc.tce.mg.gov.br, com vista a possíveis alterações e avisos.

2 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail [email protected] ou via fac-símile (31) 3296-3456, até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura das propostas ou pessoalmente na sala da Coordenadoria de Licitações.

2.1 - Os esclarecimentos serão efetuados pela Coordenadoria de Licitações, por e-mail ou

fac-símile, ou disponibilizados no site www.tce.mg.gov.br, link “licitações”, ficando acessíveis a todos os interessados.

3 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia útil, e por licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a data fixada para abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação, mediante petição a ser protocolizada na sala da Coordenadoria de Licitações, dirigida a Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 3.1 - A petição deverá ser assinada pelo cidadão, acompanhada de cópia de seu

documento de identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com indicação de sua razão social, número do CNPJ e endereço, acompanhado de cópia autenticada, ou cópia simples com apresentação dos originais para autenticação, do documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal (contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se procurador, somente procuração, se pública).

3.2 - O Tribunal não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas e

entregues em locais diversos do mencionado no item 3, e que, por isso, sejam consideradas intempestivas.

3.3 - A decisão da Comissão Permanente de Licitação será enviada ao impugnante, no

prazo de 3 (três) dias úteis, via fac-símile ou e-mail, e será divulgada no site deste Tribunal para conhecimento de todos os interessados.

3.4 - Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame,

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, conforme art. 21, §4º, da Lei nº 8.666/93.

V - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado que atenderem as exigências deste Edital e seus Anexos. 2 - Não poderá participar da presente licitação pessoa jurídica: 2.1 - suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com o TCE-MG; 2.2 - declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a


mailto:[email protected]




7/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, conforme art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93;

2.3 - impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais; 2.4 - enquadrada nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93;

2.5 - compostas de deputados, senadores e vereadores que sejam proprietários,

controladores ou diretores, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituição Federal /1988;

2.6 - em consórcio1;

2.7 - com falência decretada; 2.8 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação.

3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.

4 - É facultativa a VISITA TÉCNICA dos licitantes ao Tribunal. Caso os licitantes optem pela visita técnica, será fornecido o Termo de Visita Técnica, documento a ser apresentado junto à “Declaração de Conhecimento de Todas as Informações e das Condições Locais”, conforme subitem 1.12 do Título VIII. 4.1 - A finalidade da visita é a complementação de informações com o objetivo de sanar

possíveis dúvidas de interpretação do projeto e o conhecimento das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

4.2 - A “declaração de conhecimento de todas as informações e das condições locais” para

o cumprimento das obrigações objeto da Concorrência nº 01/2015 – Anexo IX do Edital -, independente da visita técnica ter ocorrido, ou não, é documento obrigatório e indispensável a ser apresentado junto à “Documentação de Habilitação”, conforme exigência constante do subitem 1.12 do título “VIII – Documentação de Habilitação”.

4.3 - As visitas poderão acontecer até o dia útil anterior à data marcada para protocolizar os

envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta comercial, devendo ser agendadas na Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal, instalada no 4º andar do Edifício Anexo I, à Av. Raja Gabaglia, 1.305, telefones 3348-2201 e 3348-2258, nos dias úteis, de 8h30min às 11h e de 13h às 17h.

4.4 - O licitante deverá nomear um representante devidamente qualificado para este fim, por meio de documento, com autorização para realizar a visita técnica em companhia de servidor da Coordenadoria de Manutenção e Obras do TCE-MG.

1 NOTA EXPLICATIVA SOBRE CONSÓRCIO: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; considerando que a obra não é de tão grande porte; considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficientes para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital; e considerando que a admissão do consórcio na licitação poderá ocasionar dificuldades de gestão da obra, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consócio” na Concorrência nº 01/2015.



8/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

4.4.1- Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não

serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.

VI - APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA COMERCIAL

1 - Os Documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser apresentados em envelopes distintos, indevassáveis e colados, contendo em sua parte externa as seguintes informações:

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” PROCESSO LICITATÓRIO N.º 07 /2015

CONCORRÊNCIA N.º 01 /2015 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE

“PROPOSTA COMERCIAL” PROCESSO LICITATÓRIO N.º 07/2015

CONCORRÊNCIA N.º 01/2015 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO

ESTADO DE MINAS GERAIS

VII - ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

1 - Os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta Comercial” deverão ser protocolizados na sala da Coordenadoria de Licitações ou enviados via postal, endereçados à Coordenadoria de Licitações, devendo, neste último caso, estarem disponíveis na data e horário previstos para abertura dos envelopes.

1.1 - O Tribunal de Contas não se responsabilizará por envelopes endereçados por outra forma e entregues e protocolizados em local diverso da sala da Coordenadoria de Licitações e que, por isso, não cheguem até o horário previsto para o início da sessão.

2 - No dia, horário e local designados neste Edital para a abertura dos envelopes de documentação, o interessado ou seu representante legal deverá proceder ao respectivo credenciamento junto à Comissão Permanente de Licitação. 3 - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão por seu sócio, proprietário ou dirigente, desde que apresente o original ou cópia autenticada do contrato social atualizado ou registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de documento de identidade. 3.1 - A representação também poderá ser feita por procurador munido de documentação

que comprove a outorga pelo licitante de poderes necessários para a prática dos atos



9/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

inerentes ao procedimento licitatório, podendo ser (a) instrumento público, (b) instrumento particular ou (c) carta de credenciamento, conforme modelo do Anexo III, juntamente com documento que comprove a representação legal e contenha a assinatura do outorgante, além de cópia do documento de identidade do credenciado ou procurador, em todos os casos.

3.2 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto à Comissão

Permanente de Licitação implica a presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao certame e a responsabilidade legal pelos atos praticados.

3.3 - Os interessados que não se credenciarem devidamente como representantes de

licitantes poderão participar das sessões, mas não poderão manifestar-se como tal, sendo possível realizar o credenciamento no decorrer do certame.

3.4 - O credenciado poderá representar apenas um licitante. 3.5 - Serão admitidas cópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais

sejam apresentados à Comissão Permanente de Licitação para autenticação. 4 - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e que não esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do parágrafo 4º deste artigo, deverá apresentar, fora do envelope de habilitação, declaração, conforme modelo do Anexo IV, relativa a sua condição de ME ou EPP, caso tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 45 da citada lei, acompanhada da Certidão Específica emitida pela Junta Comercial. 4.1 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos civil, penal e

administrativamente. 5 - Após o credenciamento e a declaração de condição de ME e EPP, serão abertos os envelopes “Documentação de Habilitação” e a Comissão analisará os documentos e decidirá sobre a habilitação dos licitantes. 6 - Após a divulgação do julgamento da habilitação, serão abertos os envelopes contendo as Propostas Comerciais, exclusivamente dos licitantes habilitados. 7 - A Comissão Permanente de Licitação analisará as Propostas Comerciais e divulgará o resultado, como licitantes classificados e desclassificados, pelos critérios estabelecidos no edital. 8 - Conforme art. 43, III, da Lei nº 8.666/93, a abertura dos envelopes “Proposta Comercial" somente ocorrerá com a divulgação do resultado da fase anterior e após: 8.1 - renúncia expressa de todos os licitantes ao direito de interposição de recurso na fase

anterior, registrada em ata ou formalizada por escrito, nos termos do art. 109, § 1º, da Lei nº 8.666/93; ou

8.2 - transcorrer o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso; ou 8.3 - publicação da decisão de recursos interpostos.



10/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

9 - A abertura dos envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta Comercial” será realizada em sessão pública, da qual lavrar-se-á ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos presentes, consignando, se for o caso, as manifestações dos representantes credenciados. 9.1 - A abertura dos envelopes de fases distintas poderá ocorrer na mesma sessão, na

ocorrência da previsão contida no subitem 8.1. 9.2 - Em caso de necessidade de esclarecimentos que não possam ser dirimidos de

imediato, demandando análises complementares ou diligências, estas serão consignadas em ata, podendo a sessão ser suspensa para julgamento.

9.3 - Na hipótese de a sessão ser suspensa, os envelopes da fase subsequente ficarão sob

a guarda da Comissão, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes credenciados dos licitantes presentes, sendo a decisão do julgamento publicada no Diário Oficial de Contas e/ou no site deste Tribunal, quando então será marcada a próxima sessão com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, ocasião em que poderão ser abertos os envelopes da fase subsequente.

9.4 - Toda a documentação e as propostas serão rubricadas pelos membros da Comissão

Permanente de Licitação e pelos representantes legais dos licitantes presentes à sessão.

10 - A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase subsequente. 11 - Ultrapassada a fase de habilitação e abertos os envelopes “Proposta Comercial”, não caberá desclassificação por motivos relacionados à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

VIII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

1 - Os licitantes deverão apresentar os documentos a seguir relacionados no envelope “Documentação de Habilitação”: 1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores;

1.2.1 - os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva; 1.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da

diretoria em exercício; 1.4 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;



11/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

1.5 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 1.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

1.7 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do

licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;

1.8 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do

licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;

1.9 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante

a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 ;

1.10 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,

emitida pela Caixa Econômica Federal; 1.11 - declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas

situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo representante legal do licitante, conforme modelo do Anexo V;

1.12 - declaração de conhecimento de todas as informações e das condições locais para o

cumprimento das obrigações objeto da Concorrência nº 01/2015 – Anexo IX do Edital2;

1.12.1 - Caso seja realizada a visita técnica, o Termo de Visita Técnica deve ser

apresentado junto com a “Declaração de Conhecimento de Todas as Informações e das Condições Locais”.

1.13 - comprovação de registro ou inscrição da licitante e de seu(s) responsável(is)

técnico(s) na entidade profissional competente da região a que estiverem vinculados.

1.13.1 - No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos na entidade profissional competente do Estado de Minas Gerais, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

2 NOTA EXPLICATIVA: O TCU tem admitido a realização de visita técnica facultativa, entendendo,

inclusive, que é suficiente a declaração do licitante de que conhece as condições locais para a

execução do objeto, a conferir: “9.2.4. nas próximas licitações, abstenha-se de exigir visita técnica em

seus instrumentos convocatórios como requisito de habilitação do certame, em dissonância com os

arts. 3º, caput e § 1º, inciso I, e 30, inciso III, da Lei n. 8.666/1993 c/c art. 5º do Decreto n.

5.450/2005, a não ser quando for condição imprescindível ao conhecimento das particularidades do

objeto a ser licitado e desde que esteja justificada essa opção, sendo suficiente a declaração do

licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto” (Acórdão 1955/2014 –

Plenário). Nesse sentido o Acórdão 1084/2015 - Plenário do TCU.



12/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

1.14 - A qualificação técnica da licitante deverá ser demonstrada mediante a comprovação da aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, devendo as licitantes comprovarem a disponibilidade de pessoal técnico especializado e a capacitação técnico-profissional e técnico-operacional por meio da apresentação de:

1.14.1 - quanto à disponibilidade de pessoal técnico especializado:

1.14.1.1 - declaração formal de disponibilidade de pessoal técnico especializado para

integrar a equipe que executará os serviços objeto da licitação, assinada pelo representante legal da licitante, conforme modelo do Anexo VI, devendo fazer parte da equipe:

1.14.1.1.1 - 1 (um) profissional formado em engenharia Civil com experiência profissional

comprovada em supervisão de serviços de natureza compatível com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo permanecer no Tribunal em tempo integral, durante todo o período de execução dos serviços;

1.14.1.1.2 - 1 (um) encarregado de serviços, com experiência profissional comprovada em

serviços de natureza compatível com o objeto da presente licitação, para permanecer no Tribunal em tempo integral, durante todo o período de execução dos serviços.

1.14.2 - quanto à capacitação técnico-profissional: 1.14.2.1 - A capacitação técnica do(s) profissional(is) será(ão) atestada(s) mediante a

apresentação de Certidão(ões) de Acervo Técnico - (CAT) expedida(s) pela entidade profissional competente da região onde os serviços foram executados, que comprove(m) a execução de obra ou serviço de características semelhantes às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto deste Edital, em nome do(s) responsável(is)técnico(s). O(s) profissional(is) deverá(ão) comprovar a execução dos seguintes tipos de serviço:

1.14.2.1.1 - execução de estrutura em concreto; 1.14.2.1.2 - instalações elétricas e cabeamento estruturado (dados de voz) em edificação; 1.14.2.1.3 - serviço de revestimento de alvenaria.

1.14.2.2 - A Certidão de Acervo Técnico – CAT será exigida dos seguintes profissionais, legalmente habilitados, os quais responderão como responsáveis técnicos pela execução da obra:

1.14.2.2.1 - Engenheiro Civil/Arquiteto (para comprovação da execução estrutura em concreto e de serviço de revestimento de alvenaria);

1.14.2.2.2 - Engenheiro Eletricista (para comprovação da execução de serviços de Instalações elétricas e cabeamento estruturado (dados de voz) em edificação.

1.14.2.2.3 - Consta do Anexo VII o “Modelo de Declaração de Responsável Técnico” a ser

preenchido pelas licitantes.



13/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

1.14.2.3 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverão participar da obra ou serviço objeto deste Edital, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que seja solicitada formalmente e aprovada pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TCE-MG.

1.14.2.4 - Os responsáveis técnicos acima elencados deverão pertencer ao quadro

permanente3 da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio, o administrador ou o diretor, o empregado e o prestador de serviços.

1.14.2.5 - A comprovação de vínculo profissional far-se-á com a apresentação de cópia do

contrato social/estatuto social, da carteira de trabalho (CTPS), do contrato de trabalho ou contrato de prestação de serviço.

1.14.3 - quanto à capacitação técnico-operacional: 1.14.3.1 - a capacitação técnica operacional da licitante será comprovada mediante a

apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado identificada, devidamente registrado(s) na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), em nome da licitante, em papel timbrado, (constando o endereço do contratante, ou ser informado pelo licitante de forma a permitir possível diligência) que comprove(m) a aptidão da licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste Edital. A licitante deverá comprovar a execução dos serviços e quantitativos mínimos abaixo descritos, os quais se referem às parcelas de maior relevância e valor significativo da obra:

1.14.3.1.1 - execução de estrutura em concreto com pelo menos 500m3 de concreto; 1.14.3.1.2 - instalações elétricas e cabeamento estruturado (dados de voz) em edificação

com área construída mínima de 1.300m2; 1.14.3.1.3 - serviço de revestimento de alvenaria em área de no mínimo 700m2.

1.14.3.2 - Os quantitativos mínimos exigidos em cada situação deverão constar de apenas 1 (um) único atestado, não sendo admitidos somatórios de áreas para efeito de comprovação de qualificação técnica operacional4. É possível, porém, que a licitante apresente atestados diversos para itens distintos.5

3 NOTA EXPLICATIVA: A definição de “quadro permanente da licitante” para fins de cumprimento do requisito de qualificação técnica, previsto no art. 30, § 1º, I da Lei nº 8.666/93, foi extraída da jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Nesse sentido, Acórdão n° 2.297/2005 – Plenário. Outro não é o entendimento do TCE-MG, conforme Acórdão 875554/2012, da relatoria do Conselheiro Cláudio Terrão. 4 NOTA EXPLICATIVA: A exigência visa comprovar a qualificação técnico-operacional que é requisito

referente à capacidade operativa da empresa licitante para executar o objeto da licitação. Logo, o atestado referente à comprovação técnico-operacional da empresa pode exigir quantitativos mínimos ou prazos máximos, desde que a exigência seja compatível com o objeto da licitação, nos termos do inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666/93. O estabelecimento de limites tem o intuito de evitar que a adição de quantitativos irrisórios venha a amparar experiência inexistente no curriculum da empresa licitante. Em razão disto a soma de atestados com demandas menores pode não atender aos interesses da Administração, além de não ser suficiente a comprovar a qualificação técnico-



14/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

1.15 - Certidão negativa de falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa

jurídica. 1.16 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

1.16.1 - O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis supra citados poderão ser

atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3(três) meses da data de apresentação da proposta, devendo ser utilizado o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que o venha substituir, mediante apresentação, junto à documentação, de memorial de cálculo assinado pelo contador da empresa.

1.16.2 - As empresas com menos de um exercício financeiro deverão apresentar Balanço

de Abertura ou último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso. 1.16.3 - Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial (inclusive o de

abertura) e as demonstrações contábeis apresentados da seguinte forma: a) publicados em Diário Oficial; ou b) publicados em Jornal; ou c) por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou no órgão de registro equivalente; ou d) por cópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou e) na forma de escrituração contábil digital (ECD) prevista na Instrução Normativa da RFB nº 787, de 19/11/20007, acompanhada da autenticação pela Junta Comercial, conforme disposto no artigo 14, inciso II, da Instrução Normativa nº 107/2008 do DNRC. 1.16.4 - O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis apresentados deverão conter

assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou, caso apresentadas por meio de publicação, permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - são indispensáveis.

1.17 - Prova de possuir Patrimônio Líquido, cujo valor deve corresponder a 10% do valor

estimado para a contratação, comprovado na data da apresentação da proposta, admitida a atualização na forma do subitem 1.16.1 acima.

1.18 - Análise contábil-financeira da empresa, para a avaliação de sua situação financeira,

a ser apresentada em memorial de cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG),

operacional, prevista dentro do limite de 50% (cinquenta por cento) da quantidade máxima prevista na planilha de quantitativos. Considerando, pois, a complexidade, a amplitude e o contexto da execução do objeto, é razoável a vedação ao somatório de atestados, o que configura legítima cautela por parte da Administração para se precaver de ameaças e sobressaltos na execução contratual, notadamente no que tange ao inadimplemento das obrigações pactuadas em face da má execução da obra.

5 Por exemplo, um atestado comprovando a execução de estrutura em concreto com pelo menos 500m3 de concreto e um outro comprovando a execução de Instalações elétricas e cabeamento estruturado (dados de voz) em edificação com área construída mínima de 1.300m2.



15/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), assinada pelo contador responsável, com as seguintes fórmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO LC = _ATIVO CIRCULANTE__

PASSIVO CIRCULANTE SG = ATIVO TOTAL_________________

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

1.18.1 - Será considerada apta financeiramente a empresa que tiver os índices6 de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e o índice de Solvência Geral (SG) igual ou maior que 1,5 (um vírgula cinco).

1.18.2 - As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado

ao balanço. 1.18.3 - Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar

os cálculos. 1.19 - Declaração expressa de que o licitante elaborou sua proposta de forma

independente, assinada pelo representante legal do licitante, conforme modelo do Anexo VIII7.

2 - Os documentos relacionados no item 1 deste Título poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral - CRC, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG, em vigor na data da entrega dos envelopes, desde que expressamente indicados no referido cadastro.

2.1 - A apresentação do CRC não dispensa a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou

contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, ou instrumento público ou particular de procuração, ou carta de credenciamento, com vistas à conferência da assinatura do representante legal aposta nos documentos, salvo se houver reconhecimento de firma nos documentos apresentados.

2.2 - No caso de não constar no CRC da SEPLAG quaisquer documentos exigidos no item

1, o licitante deverá complementar a documentação exigida. 2.3 - Se os documentos relacionados no item 1, indicados no CRC da SEPLAG, estiverem

com os prazos vencidos, deverão ser apresentados novos documentos atualizados, em original, cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial, nos termos do art. 32, caput, da Lei nº 8.666/93.

6 NOTA EXPLICATIVA: O índice apurado é justificado pela necessidade de superávit econômico-financeiro necessário para cumprir compromissos que a Licitante tenha que assumir, caso lhe seja adjudicado o objeto deste certame e ainda tendo em vista a relevância do serviço público objeto desta licitação, e com vistas à qualidade, continuidade e confiabilidade dos serviços. Consta do processo administrativo a íntegra do termo de justificativa para o índice contábil. 7 REFERÊNCIA: Instrução Normativa nº 02, de 16 de setembro de 2009 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.



16/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

2.4 - O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação,

observadas as penalidades cabíveis.

3 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

3.1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 3.2 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 3.3 - se o licitante for matriz e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados

tanto os documentos da matriz quanto os da filial; 3.4 - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

4 - A Comissão Permanente de Licitação efetuará consulta ao site da Receita Federal para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à legislação pertinente, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 5 - A Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição fiscal.

5.1 - No caso de Microempresas – (ME), ou Empresas de Pequeno Porte – (EPP), nos

termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, a comprovação da condição de ME ou EPP deverá ser efetuada mediante apresentação da certidão expedida pela Junta Comercial.

5.2 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para sua regularização pelo licitante, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Tribunal, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento,

devidamente fundamentado, a ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação. 5.4 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis

inicialmente concedidos. 5.5 - A não regularização da documentação no prazo previsto neste item, implicará na

inabilitação da ME ou EPP.



17/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

6 - Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação.

6.1 - Serão admitidas cópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais

sejam apresentados na sessão de abertura dos envelopes “Documentação de Habilitação” para autenticação pela Comissão Permanente de Licitação.

6.2 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão

expedidor, deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data de abertura dos envelopes, exceto os atestados de capacidade técnica exigidos nos itens 1.14.2 e 1.14.3 deste Título.

7 - Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo ou apresentados por meio de discos magnéticos.

7.1 - Os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues

acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

8 - A ausência ou a apresentação de documentos em desacordo com o previsto neste Título ou a verificação de irregularidade nas consultas na internet previstas no item 4 acima, inabilitarão o licitante, impossibilitando a abertura do envelope “Proposta Comercial”, respectivo.

9 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.

9.1 - Considera-se vencida a fase de habilitação quando todos os licitantes desistirem da

faculdade de recorrer ou quando, transcorrido o prazo legal, não houver interposição de recursos ou, ainda, quando interpostos, estes forem decididos.

IX - PROPOSTA COMERCIAL

1 - O licitante deverá encaminhar a Proposta Comercial, conforme modelo Anexo II, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, com identificação da empresa proponente, nº do CNPJ, endereço, números de telefone e fac-símile, e-mail e assinatura do seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado, sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.

2 - Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, em algarismo e por extenso, com 2 (duas) casas decimais.

3 - A proposta deverá referir-se à integralidade do objeto especificado, não se admitindo propostas para a execução parcial do objeto.



18/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

4 - No envelope “Proposta Comercial” deverão constar também: a planilha de quantitativos e composição de todos os custos unitários e valor global, o quadro detalhado da composição analítica do BDI (bonificação e despesas indiretas), a planilha de encargos sociais, preenchidos conforme modelos, Anexo XII, e o cronograma físico-financeiro proposto pela licitante.

4.1 - Nestes documentos deverão constar, além do nome da licitante, nome e assinatura do

representante legal da licitante, menção explícita do nome e a assinatura do(s) responsável(is) técnico(s) pela elaboração destes documentos, título do(s) profissional(is) que os subscrevem e número do registro deste(s) profissional(is) na entidade profissional competente, conforme preceitua o art. 14 da Lei Federal nº 5.194/66.

5 - A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 6 - Todos os licitantes deverão apresentar, como parte integrante de suas propostas, composição analítica do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, segundo a fórmula:

]

BDI = [ (1+ AL + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)-1]X 100

(1 - I) onde:

AL = administração central; AC = taxa de rateio da administração central; S = taxa representativa de seguros; R = corresponde aos riscos e imprevistos; G = taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital; DF = taxa representativa das despesas financeiras; L = corresponde à remuneração bruta do construtor; I = taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, ISSQN). 7 - No orçamento estimado pelo Tribunal foram adotados os seguintes valores, que conduziram aos seguintes percentuais para o BDI - Edificação e para o BDI - Equipamentos:

7.1 - BDI - Edificação8: 29,12% (vinte e nove vírgula doze por cento), sendo:

AL = 3,00% I = 7,15%; AC = 3,00 %; DF = 1,20%; G (Garantias) + S (Seguro) + R (risco)= 2,27 L = 7,05%. Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram: PIS = 0,65% COFINS = 3,00%

8 A referência utilizada para a definição dos índices de composição do BDI foi a tabela da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP, de dezembro de 2014, que utilizou como referência o Acórdão 2.622/13 do TCU.



19/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

ISSQN = 3,5 %9 CPRB10 = desoneração = 2%

7.2 - BDI reduzido - Equipamentos : 19,28% (dezenove vírgula vinte e oito), para os

equipamentos: Elevadores e Transformadores, (itens 16.1, 16.2, 17.88 e 17.89 da planilha de quantitativos e composição unitária dos custos) sendo:

I = 3,65%; AC = 4,5 %; DF = 1,00%; G (Garantias) + S (Seguro) + R (risco)= 1,62 L = 5,00%. Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram11: PIS = 0,65% COFINS = 3,00% ISSQN = 0,00 CPRB = desoneração = 2%

8 - Os preços unitários e o valor global da obra estimados pelo TCE-MG, referem-se aos preços e valor máximos admitidos pelo TCE-MG para a contratação.

8.1 - O custo global de referência da obra foi obtido a partir das composições dos custos

unitários previstos no projeto que integra o Edital de Licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência previstos na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), divulgada pela Caixa Econômica Federal, excetuados os casos de inviabilidade de adoção do sistema SINAPI em que a estimativa de custo global foi apurada por meio da utilização de dados contidos em tabelas de referência formalmente aprovadas por órgãos ou entidades da administração pública, ou seja: planilha referencial de preços unitários para obras de edificação e infraestrutura, publicada pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (SETOP);

9 De acordo com o art. 9 º e art. 25 da Lei n. 8.725/03 e com o Art. 1º do Decreto Municipal nº 11.956/05, deve ser excluído da base de cálculo do ISSQN o valor do material fornecido pelo prestador do serviço de execução da obra de construção civil até o limite de 30% do valor total fatura. O ISSQN a ser retido na fonte será de 5% sobre o faturamento, excluindo-se as despesas com materiais fornecidos pelo prestador de serviço (que permanecerão incorporadas na obra após sua conclusão) até o limite de 30% do valor total do respectivo documento fiscal. Para tal, o valor do material deverá ser discriminado no documento fiscal emitido em decorrência da prestação do serviço. Desta forma, o percentual do ISSQN adotado como referência pelo TCE-MG no quadro do BDI foi de 5% x (0,7)= 3,5% sobre o faturamento. 10 CPRB = Contribuição Previdenciária Patronal sobre Receita Bruta - trata-se da desoneração - em substituição aos 20% de INSS pagos sobre a folha de pagamento são pagos 2% sobre o faturamento. 11 Por meio de diligencia poderá ser solicitada das empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS a apresentação dos demonstrativo de apuração de contribuições sociais, com o objetivo de comprovar que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.



20/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

tabelas de preço da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP) ou preços do mercado local12.

8.2 - No preço global de referência deverá constar o valor correspondente ao BDI, que será

composto, no mínimo, dos seguinte elementos: I - taxa de rateio da administração central; II - despesas financeiras; III - percentuais de tributos/impostos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado; IV - seguros e garantia do empreendimento; e V - taxa de lucro.

8.3 - Os preços unitários e global deverão ser propostos considerando-se para a execução

do objeto licitado a inclusão de todos os custos e valores de quaisquer despesas diretas e indiretas, como: mão-de-obra, encargos previdenciários e trabalhistas, seguros, tributos, materiais, equipamentos, serviços, dentre outros.

9 - O Tribunal efetuará as retenções tributárias e previdenciárias sobre o faturamento nos termos da legislação vigente. 10 - A Proposta Comercial terá validade por, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 10.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o

mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento. 11 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para a contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos. 11.1 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de

validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada prorrogação da validade das mesmas a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse deste Tribunal;

11.2 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem

anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.

12 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante no ato da entrega de sua Proposta Comercial. 13 - A apresentação da proposta significa pleno conhecimento e integral concordância com as cláusulas e atendimento às condições deste edital e seus anexos e total sujeição à legislação pertinente.

X – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

1 - O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor valor global ofertado, desde que observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

12 Referência: Decreto Federal nº 7.983/2013, arts. 3º e 6º.



21/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

2 - Para análise dos documentos e das propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar à Coordenadoria de Manutenção e Obras do TCE-MG manifestação por meio de parecer conclusivo, ou por meio de manifestação verbal emitida por seus membros que estiverem presentes na sessão, hipótese em que a manifestação será consignada em ata. 3 - Será desclassificada a proposta que: 3.1 - não se refira à integralidade do objeto licitado; 3.2 - não atenda às exigências estabelecidas neste Edital ou em diligências; 3.3 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II da Lei Federal nº 8.666/93.

3.3.1 - Se a Comissão Permanente de Licitação entender que há indícios de

inexequibilidade do preço, fixará prazo para que o licitante apresente suas justificativas.

3.3.1.1 - Não havendo a comprovação da exequibilidade da proposta, esta será

desclassificada.

3.4 - contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, defeito de linguagem ou outros que impossibilitem o julgamento.

4 - Serão classificadas em ordem crescente de valor as propostas consideradas aceitáveis, sendo estas as que atendam às exigências deste Edital. 5 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no §2º do art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93, o desempate far-se-á por sorteio em sessão pública, nos termos do art. 45, § 2º, da citada lei. 6 - Se a proposta de menor preço, considerada classificada, não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e houver proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 10% (dez por cento) superior ao melhor preço, estará configurado o empate ficto previsto no art. 44, § 1º, da Lei Complementar nº 123/06, procedendo-se da seguinte forma: 6.1 - Se o representante da ME ou EPP mais bem classificada estiver presente na sessão,

o mesmo será convocado para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência;

6.2 - Se o representante da ME ou EPP não estiver presente na sessão, a Comissão

Permanente de Licitação encaminhará ofício ao licitante, podendo ser por meio eletrônico, fixando prazo para apresentação de nova proposta comercial, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência.



22/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

6.3 - Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize seu direito de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão.

6.4 - Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de preferência, na

forma dos subitens anteriores, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, cujas propostas estiverem no limite estabelecido no item 6, na ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência.

6.5 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se

encontrem nesse limite, a Comissão Permanente de Licitação realizará sorteio, entre essas empresas, para definir a que primeiro poderá apresentar nova proposta comercial.

6.6 - Não havendo ME ou EPP em situação de empate ficto, que utilize o direito de

preferência, prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação das propostas comerciais.

7 - Será classificada em primeiro lugar a proposta que, após aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar nº 123/06, quando houver, ofertar o menor valor global. 8 - A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar de todas as licitantes classificadas, para fins de exequibilidade da proposta, e caso entenda necessário, a apresentação da relação da marca e do modelo dos materiais considerados na composição dos preços ofertados. 9 - A Comissão Permanente de Licitação efetuará análise individual dos preços unitários cotados nas propostas das licitantes, comparando com os preços estimados na planilha orçamentária anexa ao presente Edital. 10 - Após a análise das propostas apresentadas em confronto com as exigências deste Edital, será considerada como licitante vencedora aquela detentora do “menor valor global”. 10.1 - Considera-se “menor valor global” o valor total apurado na proposta, ou seja, o

somatório de todos os itens da planilha de preços apresentada. 11 - Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Concorrência, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes. 12 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 12.1 - Erros de soma e/ou multiplicação apurados nas planilhas e no quadro de composição do BDI, parte integrante dos documentos que deverão constar no envelope “Proposta Comercial”, poderão ser corrigidos de forma a prevalecer, sempre, o valor total menor ou igual ao valor global apontado no documento “Proposta Comercial”, Anexo II deste Edital, após diligência e anuência do licitante. 12.2 - A correção efetuada constará da ata de julgamento, podendo ser objeto de diligência, se necessário.



23/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

12.3 - Serão desconsiderados valores apresentados a partir da terceira casa decimal. 13 - A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e com poderes para esse fim, sendo desclassificada a licitante que não satisfizer tal exigência. 14 - A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 - DOCUMENTAÇÃO.

XI – PRAZOS

1 - A CONTRATADA deverá executar e entregar os serviços contratados no prazo máximo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contados da data de emissão da Ordem de Serviço a ser emitida pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal em até 5 (cinco) dias após a data da assinatura do Contrato, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 57, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

2 - O Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, com eficácia legal a partir da publicação de seu extrato.

2.1 - Este Contrato poderá ter sua vigência prorrogada nos termos do que dispõe o art. 57, I, da Lei Federal nº 8.666/93.

XII – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

1 - A CONTRATADA deverá executar e entregar os serviços contratados no prazo máximo, fixado no item XI deste Edital.

2 - Os trabalhos serão realizados, preferencialmente, de 7 horas às 17 horas, de segunda a sábado.

2.1 - Os serviços que apresentarem índice elevado de ruído ou de odor não poderão ser

executados nos horários das Sessões Plenárias do Tribunal e de acordo com o previsto em lei, visando, desta forma, não prejudicar o andamento das atividades desenvolvidas neste Tribunal, nem provocar incômodos para a vizinhança.

2.2 - Caso haja necessidade de execução dos serviços aos domingos e feriados por

necessidade da CONTRATADA, esta arcará com todo o custo adicional. 2.3 - Quaisquer serviços a serem realizados fora dos referidos horários dependerão de

prévia e formal comunicação à Coordenadoria de Manutenção e Obras do TCE-MG, e não implicarão nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado para a execução da obra ora licitada, razão pela qual não será aceita a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a licitante vencedora obrigar-se-á a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados nesta Concorrência.

3 - A contratada deverá encaminhar à Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatórios do registro do contrato de execução da obra, bem como as Anotações das Responsabilidades Técnicas de execução da obra na entidade profissional competente.



24/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

XIII – RECURSOS E CONTRARRAZÕES

1 - O licitante poderá apresentar recursos contra as decisões da Comissão Permanente de Licitação, nos termos e prazos do art. 109 da Lei Federal no 8.666/93. 1.1 - A interposição de recurso será comunicada aos demais licitantes, que poderão

impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 2 - Os recursos e as respectivas impugnações deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não serem conhecidos: 2.1 - ser dirigido ao Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas, aos cuidados da

Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a publicação dos resultados no Diário Oficial de Contas;

2.2 - ser encaminhado da seguinte forma: (a) endereço eletrônico [email protected], com

assinatura digital; (b) correio; (c) protocolizado na sala da Coordenadoria de Licitação, no endereço à fl.01, em uma via original e datilografada.

2.3 - conter indicação da razão social, número do CNPJ e endereço da licitante, rubricado

em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal.

3 - O Tribunal não se responsabilizará por memoriais de recursos e impugnações endereçados por outras formas, entregues em locais diversos do indicado acima, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 5 - O recurso será apreciado pela Comissão Permanente de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco)dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade superior, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento. 6 - Recursos contra decisão de anulação ou revogação do certame devem ser dirigidos ao Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas, protocolizados na Coordenadoria de Protocolo, à Av. Raja Gabaglia, 1.315, segundo subsolo do Edifício Anexo I, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG, CEP 30.380-435, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, observando-se os requisitos indicados nos subitens 2.2 e 2.3 acima. 7 - A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação no “Diário Oficial de Contas” - DOC e no site deste Tribunal, podendo ser aplicado o disposto no § 1º, do art. 109 da Lei n.º 8.666/93.

XIV - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO



25/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

Inexistindo interposição de recursos ou decididos os recursos porventura interpostos, a Comissão Permanente de Licitação encaminhará o processo à autoridade competente para homologar o procedimento licitatório e adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

XV - CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO

1 - Homologado o procedimento licitatório, o representante legal da adjudicatária será convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme o caso, conforme Minuta constante do Anexo X. 2 - Se a empresa adjudicatária, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de assinar o contrato no prazo de 5 dias contados da convocação, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pelo Tribunal, sem prejuízo das sanções cabíveis, a Comissão Permanente de Licitação poderá convocar os licitantes subsequentes, segundo a ordem de classificação das propostas, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da proposta classificada em primeiro lugar, podendo optar por revogar a licitação, nos termos do art. 64, §2o, da Lei no 8.666/93. 3 - O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 64, § 2º, da Lei n. 8666/93, que não aceitarem a contratação nas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço.

XVI – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, nos termos do art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sujeitando-o às sanções legalmente estabelecidas e às penalidades discriminadas na Minuta de Contrato, Anexo X do edital.

2 - Inexistindo justificativa aceita pelo TCE-MG, o descumprimento de qualquer prazo determinado para a concretização das etapas e atividades previstas no cronograma físico-financeiro aprovado configurará inexecução contratual, podendo ensejar a retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA: (I) a imediata aplicação das penalidades estabelecidas contratualmente, (II) a execução da garantia prestada e (III) a rescisão do contrato.

3 - Pela inexecução total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, e/ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, de acordo com o previsto nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, garantindo-se a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento contratual:

4.1 - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos determinados no cronograma físico-financeiro aprovado, até o 30o (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência;



26/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

4.2 - No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos determinados no cronograma físico-financeiro aprovado, será aplicada uma multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, com a possível rescisão contratual;

4.3 - Na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, será aplicada uma multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato;

4.3.1 - Incorre na mesma sanção na hipótese da CONTRATADA, preenchida a “Declaração de Conhecimento de Todas as Informações e das Condições Locais”, descumprir as obrigações contratuais em razão do desconhecimento do objeto licitado.

4.3.2 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos civil, penal e administrativamente.

5 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pelo TRIBUNAL. Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção.

6 - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

XVII – SEGURO E GARANTIA CONTRATUAL

1 - A contratada deverá fazer em companhia idônea e apresentar ao TCE-MG, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do Contrato, seguro contra riscos de engenharia, com validade para todo o período de execução da obra, constando como beneficiária o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 1.1 - Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a contratada responderá

pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar à coisa pública, propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução da obra.

2 - A contratada deverá, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado na condição imediatamente anterior, seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo a sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice. 3 - A contratada deverá, ainda, responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços contratados, ou com estes conexos.

4 - A contratada deverá prestar garantia de execução contratual no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/93.

5 - A contratada deverá entregar ao TCE-MG o termo de garantia dos equipamentos. O prazo de garantia dos equipamentos será o estabelecido pelo fabricante, a contar do recebimento definitivo da instalação e após verificação de seu regular funcionamento. A garantia incluirá mão-de-obra e substituição de peças ou materiais, desde que não fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuário. 6 - O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior ao prazo de 05 (cinco) anos, contado a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido pela



27/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

Coordenadoria de Manutenção e Obras do TCE-MG, conforme art. 618 do Código Civil Brasileiro.

XVIII – RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO

1 - Nos termos do art. 28, §1º, da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA, a ART deverá ser registrada em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, desde que não esteja caracterizado o início do serviço. 2 - O(s) responsável(is) técnico(s) pelos serviços a serem desenvolvidos deverão ter vínculo profissional formal com a contratada, que pode ser por meio de contrato social/estatuto social, da carteira de trabalho (CTPS), do contrato de trabalho ou contrato de prestação de serviço, conforme item 1.14.2.5 deste Edital (Documentação de Habilitação), e deverá(ão) ser o(s) indicado(s) na fase de habilitação do certame licitatório.

2.1 - É admitida a substituição do responsável técnico a que alude a condição supra por

profissional de experiência equivalente ou superior, desde que solicitado formalmente e aprovado pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TCE-MG.

XIX – GESTÃO/FISCALIZAÇÃO/ATESTAÇÃO

1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a gestão/fiscalização do contrato será realizada pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal.

2 - O Coordenador de Manutenção e Obras atuará como gestor/fiscal do contrato. 3 - A atestação das faturas referente às etapas da obra objeto deste contrato caberá à Coordenadoria de Manutenção e Obras do TCE-MG.

XX –RECEBIMENTO DA OBRA

1 - Ao considerar concluídos os serviços, a CONTRATADA solicitará à Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal, em até 15 (quinze) dias, que proceda a vistoria para fins de recebimento provisório dos serviços. O recebimento dar-se-á pelo CONTRATANTE, através de vistoria conjunta realizada pelo engenheiro civil da empresa e pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal.

2 - No Termo de Recebimento Provisório serão registradas eventuais pendências constatadas na vistoria realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde que aquelas não impeçam a sua utilização imediata.

3 - Caso as eventuais pendências impeçam a utilização imediata e plena dos serviços executados, o Termo de Recebimento Provisório só será firmado após a solução completa e definitiva dos problemas, dentro do prazo estabelecido pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do CONTRATANTE.

4 - Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias após a assinatura do Termo de Recebimento Provisório, desde que não haja qualquer defeito, falha ou imperfeição nos serviços executados, será firmado o Termo de Recebimento Definitivo dos serviços objeto desta licitação.



28/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

5 - A obra somente será considerada concluída e em condições de ser recebida, após cumpridas todas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, inclusive a limpeza final, e atestada sua conclusão pelo TCE-MG.

XXI – ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA

1 - O Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012/2015, Lei n. 21.694/2015, que dispõe sobre a revisão do PPAG referente ao exercício de 2015, prevê, dentre as estratégias de implementação do Programa 0746 - “Controle Externo das Gestão dos Recursos Públicos”, “ampliar as instalações físicas das unidades de fiscalização do Tribunal e investir em sistemas tecnológicos, equipamentos e infraestrutura necessários à modernização das ações fiscalizatórias”. 2 - A Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 21.447/2014 contém, dentre outras ações, as metas e ações prioritárias deste Tribunal, encaminhadas à SEPLAG, por meio do OF/GAB.PRES/Nº 7.938/2014. 3 - A Lei Orçamentária Anual (Lei nº 21.695/2015) inclui o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, onde consta no Grupo de Despesa Investimento elemento de despesa 51 (obras e Instalações) no valor de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais). 4 - Para a execução da obra, em cumprimento do Contrato n. 058/2014, a empresa Fase 3 Engenharia Ltda, responsável pela elaboração da planilha orçamentária, apurou o valor total médio estimado de R$12.672.002,74 (doze milhões, seiscentos e setenta e dois mil, dois reais e setenta e quatro centavos), conforme planilha constante do Anexo I deste Edital. A planilha foi elaborada com base na Planilha Referencial de Preços unitários para obras de edificação e infraestrutura, publicada pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (SETOP), na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), divulgada pela Caixa Econômica Federal, nas tabelas de preço da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP) e nos preços do mercado local. 5 - O desembolso se fará mediante rubrica de dotação orçamentária nº 1021 01 122 701 2009 0001 449051 03 101, ocorrendo adequação orçamentária e financeira com o orçamento aprovado para o órgão, conforme Estimativa Orçamentária e Financeira (EOF) de fl.594, emitida pela área competente, devidamente autorizada pelo Exmº. Sr. Conselheiro Presidente.

XXII – PAGAMENTO

1 - Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, a licitante vencedora solicitará à Coordenadoria de Manutenção e Obras do TCE-MG – CMO, a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os serviços pela fiscalização, a licitante vencedora apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa a ser efetuada pela Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade do TCEMG, mediante ordem bancária creditada em conta corrente, no prazo de 7 (sete) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal/fatura. 1.1- Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos e aprovados pela fiscalização.



29/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

1.2 - As medições serão efetuadas pela fiscalização, mensalmente, em cumprimento ao cronograma físico-financeiro, quando serão feitas as medições pelo gestor do contrato, considerando-se a fabricação e os serviços efetivamente executados e por ele aprovados, tomando por base as especificações e os desenhos do projeto. 1.2.1 - Mediante autorização expressa do TCE-MG poderá haver medições e os respectivos pagamentos em intervalos menores. 1.2.2 - Serão emitidos os “Boletins de Medição dos Serviços”, em duas vias, que deverão ser assinadas com o “De acordo” do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias. 2 - O TCE-MG reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 3 - O TCE-MG poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora nos termos desta Concorrência.

4 - O pagamento à CONTRATADA somente será realizado mediante a efetiva prestação dos serviços nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio de atestação de inspeção a ser expedido pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL.

5 - A Nota Fiscal fatura deverá ser emitida pela contratada em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.

6 - O gestor/fiscal e/ou a Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade do Tribunal, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.

7 - O pagamento devido pelo Tribunal será efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.

8 - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dará ao Tribunal plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

9 - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

10 - O cumprimento do cronograma físico-financeiro aprovado e a atualização dos registros no diário de obras serão conferidos mensalmente, ou em prazo menor, constituindo elementos para averiguação do cumprimento de prazos e para a realização de pagamentos à CONTRATADA, sendo que se o prazo estabelecido não for cumprido e inexistindo justificativa para tanto e aceita pelo TCE-MG, a CONTRATADA estará submetida à sanção de multas.



30/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

XXIII – SUBCONTRATAÇÃO

1 - É vedada a subcontratação total dos serviços objeto desta concorrência, nos termos do art. 72 da Lei nº 8.666/93. 2 - A subcontratação parcial dos serviços só será admitida mediante autorização prévia e expressa da Administração do TCE-MG, nos seguintes limites: exclusivamente nos casos de notória especialização, execução de atividade-meio e/ou de serviços em atraso. 2.1 - A autorização de subcontratação estará condicionada ao exame e aprovação, pelo

TCE-MG, da documentação do pretendente subcontratado, que deverá ser apresentada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data prevista para início dos trabalhos.

2.2 - Deverá ser exigido das empresas subcontratadas a apresentação dos documentos de

habilitação exigidos na Concorrência 01/2015, especialmente quanto à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica.

2.3 - À CONTRATADA caberá a fiscalização da regularidade trabalhista em relação ao

serviço subcontratado. 3 - A subcontratação de partes do objeto não libera a CONTRATADA de quaisquer responsabilidades legais e contratuais, respondendo a CONTRATADA, perante o TCEMG, pela parte subcontratada. 3.1 - A CONTRATADA não poderá transferir ou ceder, ainda que parcialmente, os direitos

ou obrigações decorrentes deste Contrato.

XXIV – DISPOSIÇÕES GERAIS

1 – Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:

Anexo I - Projeto Básico/Projeto Executivo; Anexo II - Modelos de Proposta Comercial; Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento; Anexo IV - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP; Anexo V - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica; Anexo VI - Modelo de Declaração de Disponibilidade de Pessoal Técnico; Anexo VII - Modelo de Declaração de Responsável Técnico; Anexo VIII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; Anexo IX - Modelo de Declaração de Conhecimento de Todas as Informações e das Condições Locais; Anexo X - Minuta de Contrato; Anexo XI - Arquivo contendo documentos diversos:

a) cópia das pranchas de desenhos e detalhamentos - Projeto Básico/Projeto Executivo em mídia eletrônica em extensão DWG (versão Autodesk autocad);

b) memoriais descritivos; c) modelo de Cronograma Físico-Financeiro a ser proposto pela licitante.

Anexo XII - Arquivo contendo modelos de quadros a serem preenchidos pelas licitantes: planilha de quantitativos e composição de todos os custos unitários e valor global, quadros detalhados de composição do BDI e planilha de encargos sociais.



31/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

2 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do TCE-MG durante a vigência do contrato. 3 - É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca desta Concorrência, salvo se houver prévia autorização do TCE-MG. 4 - O Tribunal convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme o caso, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da convocação, observado o prazo de validade da proposta. 5 - A contratada, imediatamente após a assinatura do contrato deverá indicar um preposto com plenos poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questões relativas aos serviços, atender aos chamados da Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal, principalmente em situações de urgência, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz.

6 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 7 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes “Documentos de Habilitação” de licitantes inabilitados ou de envelopes “Proposta Comercial” de licitantes desclassificados.

8 - Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.

9 - A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observados na documentação ou na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes ou outrem, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme disposto no art. 43, §3°, da Lei Federal nº 8.666/93.

9.1 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a desclassificação da proposta.

10 - A Comissão de licitação poderá determinar a apresentação de documento original, com vistas à confirmação da autenticidade de cópia apresentada no certame, quando julgar necessário ou se o documento for impugnado por algum licitante, em prazo a ser definido para cumprimento da diligência.

10.1 - Poderá ser apresentado o original para autenticação da cópia pela Comissão de Licitação, ou cópia autenticada por cartório.

11 - A CONTRATADA deve observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas cláusulas, de modo a favorecer



32/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando o TRIBUNAL de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade dela.

12 - A participação do licitante implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.

13 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Tribunal revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes.

14 - As decisões do Presidente do Tribunal de Contas e da Comissão Permanente de Licitação serão publicadas no Diário Oficial de Contas - DOC, no endereço eletrônico doc.tce.mg.gov.br, quando for o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei nº 8.666/93 e divulgadas no site www.tce.mg.gov.br.

15 - Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Belo Horizonte, 07 de julho de 2015.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ana Paula Milanez Braga Presidente

Membros:

Eurico Basílio Pereira

Cristiana Martins da Costa Canaverde



33/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

ANEXO I – PROJETO BÁSICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ELABORADA PELO TCEMG E MEMORIAL FOTOGRÁFICO

PROJETO BÁSICO 1 OBJETO

Contratação de empresa especializada para a execução de obras de ampliação do Edifício Anexo II do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE/MG, compreendendo o fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, conforme especificações técnicas previstas no Projeto Básico/Projeto Executivo, planilhas e cronograma físico-financeiro do Edital e disponíveis em mídia eletrônica.

2 JUSTIFICATIVAS DA CONTRATAÇÃO

No expediente encaminhado pelo Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (GAB.PRES./103/2015), parte integrante do processo, foi requisitada a instauração de procedimento licitatório para a construção do Centro Tecnológico de Fiscalização Integrada do TCEMG, assim justificado:

O Plano Estratégico 2010-2014 do Tribunal elegeu como um dos objetivos da instituição, implantar a gestão do conhecimento e da informação, visando assegurar o seu aproveitamento de forma sistematizada e, ainda, o aprimoramento das ações de controle externo, tornando-o eficiente, eficaz e efetivo.

Neste sentido, foi aprovada a Política de Fiscalização Integrada – SURICATO (Resoluções TCEMG n. 10/11 e 1/11), que se funda no ideal de incremento da fiscalização preventiva, concomitante e proativa, bem como na ampliação do volume de recursos e de entes fiscalizados.

Na operacionalização dessa política, as ações centraram-se, inicialmente, na efetiva instalação de uma comissão técnica na estrutura do TCEMG, ligada diretamente à Presidência, hoje diretoria denominada Centro de Integração da Fiscalização e de Gestão de Informações Estratégicas – SURICATO; e, ainda, na elaboração de malhas eletrônicas de fiscalização a partir de cruzamentos de dados e informações obtidos por meio de bancos do próprio TCEMG e daqueles disponibilizados por órgãos parceiros, dentre outras fontes, além da produção de relatórios de inteligência que visam subsidiar o Tribunal na tomada de decisão.

O Plano Estratégico para o período de 2015 a 2019 visa dar continuidade a esta política, tendo como objetivos, dentre outros, os de:

Alcançar eficácia e efetividade nas ações de controle externo, que inclui a iniciativa estratégica de incrementar as ações da política da Fiscalização Integrada SURICATO;



34/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

Garantir a tempestividade e a qualidade do controle externo, que inclui a iniciativa de promover a integração dos sistemas informatizados relacionados ao controle externo;

Implantar a gestão do conhecimento, que inclui a iniciativa de desenvolver e implantar ferramentas de tecnologia da informação para suporte à gestão do conhecimento;

Aprimorar a gestão da informação, que inclui a iniciativa de implementar as soluções tecnológicas necessárias ao controle externo.

A construção do Centro Tecnológico de Fiscalização Integrada do TCEMG consiste em etapa fundamental para o devido implemento e integração dos sistemas informatizados e das diretorias técnicas relacionadas ao controle externo.

Contando, ainda com amparo nos seguintes dispositivos legais orçamentários:

1) O Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2012/2015, Lei nº 21.694/2015, que dispõe sobre a revisão do PPAG referente ao exercício de 2015, prevê, dentre as estratégias de implementação do Programa 0746 – “Controle Externo da Gestão dos Recursos Públicos”, e de “ampliar as instalações físicas das unidades de fiscalização do Tribunal e investir em sistemas tecnológicos, equipamentos e infraestrutura necessários à modernização das ações fiscalizatórias”;

2) A Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 21.447/2014, que contém, dentre outras ações, as metas e ações prioritárias deste Tribunal, encaminhadas à SEPLAG, por meio do OF/GAB.PRES/Nº 7.938/2014;

3) A Lei Orçamentária Anual (Lei n. 21.695/2015), inclui o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, onde consta no Grupo de Despesa Investimento, elemento de despesa 51 (Obras e Instalações).

3 REQUISITOS NECESSÁRIOS

3.1 Comprovação de registro ou inscrição da licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) na entidade profissional competente da região a que estiverem vinculado.

3.1.1 No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos na entidade profissional competente do Estado de Minas Gerais, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

3.2 A qualificação técnica da licitante deverá ser demonstrada mediante a comprovação da aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, devendo as licitantes comprovarem a disponibilidade de pessoal técnico especializado e a capacitação técnico-profissional e técnico–operacional por meio da apresentação de:

3.2.1 Quanto à disponibilidade de pessoal técnico-especializado: deverá ser apresentada declaração formal de disponibilidade de pessoal técnico especializado



35/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

para integrar a equipe que executará os serviços objeto da licitação, assinada pelo representante legal da licitante, devendo fazer parte da equipe:

a) 1 (um) profissional formado em engenharia civil com experiência profissional comprovada em supervisão de serviços de natureza compatível com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo permanecer no Tribunal em tempo integral, durante todo o período de execução dos serviços;

b) 1 (um) encarregado de serviços, com experiência profissional comprovada em serviços de natureza compatível com o objeto da presente licitação, para permanecer no Tribunal em tempo integral, durante todo o período de execução dos serviços.

3.2.2 Quanto à capacitação técnico-profissional: apresentação de Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), expedida(s) pela entidade profissional competente da região onde os serviços foram executados, que comprove(m) a execução de obra ou serviço de características semelhantes às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto deste Projeto Básico, em nome do)s) responsável(is) técnico(s). O(s) profissional(is) deverá(ao) comprovar a execução dos seguintes tipos de serviço:

a) Execução de serviços de estrutura em concreto; b) Instalações elétricas e cabeamento estruturado (dados e voz) em edificação; c) Serviço de revestimento de alvenaria.

3.2.2.1 A Certidão de Acervo Técnico (CAT) será exigida dos seguintes profissionais, legalmente habilitados, os quais responderão com responsáveis técnicos pela execução da obra:

a) Engenheiro Civil;

b) Engenheiro Eletricista.

3.2.2.2 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverão participar da obra ou serviço objeto deste Projeto Básico, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja solicitada formalmente e aprovada pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal.

3.2.3 Quanto à Capacitação técnico-operacional: apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado identificada, devidamente registrado(s) na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), em nome da licitante, em papel timbrado (constando o endereço do contratante, ou ser informado pelo licitante de forma a permitir possível diligência) que comprove(m) a aptidão da licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. A licitante deverá comprovar a execução dos serviços e quantitativos mínimos abaixo descritos, os quais se referem às parcelas de maior relevância e valor significativo da obra:

a) Execução de serviços de estrutura em concreto com pelo menos 500m³; b) Instalações elétricas e cabeamento estruturado (dados e voz) em edificação com área construída, mínima, de 1.300m²; c) Serviço de revestimento de alvenaria em área de 700m².



36/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

3.3 Os quantitativos mínimos exigidos em cada situação, deverão constar de apenas 1 (um) único atestado, não sendo admitidos somatórios de área para comprovação de qualificação técnico-operacional. É possível, porém, que a licitante apresente atestados diversos para itens distintos. Por exemplo, 1 (um) atestado comprovando a execução de estrutura em concreto com pelo menos 500m³ de concreto e 1 (um) outro comprovando a execução de cabeamento estruturado (dados e voz) em edificação com área construída mínima de 1.300m².

3.4 Da participação em consórcio: considerando que a obra não é de grande porte; considerando que a vedação de participação de empresas em consórcio não resultará em risco à competitividade do certame, pois existem, no mercado, diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficientes para atender satisfatoriamente às exigências previstas no edital; e considerando que a admissão do consórcio na licitação poderá ocasionar dificuldades de gestão da obra, entende-se conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio”.

3.5 É facultativa a VISITA TÉCNICA dos licitantes ao Tribunal. Caso os licitantes optem pela visita técnica, será fornecido o Termo de Visita Técnica, documento a ser apresentado junto à “Declaração de Conhecimento de Todas as Informações e das Condições Locais”.

3.6 A finalidade da visita é a complementação de informações com o objetivo de sanar possíveis dúvidas de interpretação do projeto e o conhecimento das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

3.7 A “declaração de conhecimento de todas as informações e das condições locais” para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, independentemente da visita técnica ter ocorrido, ou não, é documento obrigatório e indispensável a ser apresentado junto à “Documentação de Habilitação”.

3.8 As visitas poderão ocorrer até o dia útil anterior à data marcada para protocolizar os envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta comercial, devendo ser agendadas na Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal, no 4º andar do Edifício Anexo I, à Av. Raja Gabaglia, 1.305, telefones (31) 3348 2258 ou 3348 2201, nos dias úteis, de 8h30min às 11h ou de 13 às 17h.

3.9 O licitante deverá nomear um representante legal devidamente qualificado para este fim, por meio de documento, com autorização para realizar a visita técnica em companhia de servidor da Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal.

3.10 Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.

3.11 O Projeto Básico/Executivo estarão disponíveis em mídia eletrônica, em extensão DWG (versão Autodesk AutoCAD), bem como cópia do caderno de encargos, dos modelos de planilhas e do cronograma físico-financeiro a serem preenchidos pelos licitantes.

3.12 Na proposta comercial, a licitante deverá apresentar o cronograma físico-financeiro por ela proposto, para efeito de julgamento da proposta pela Comissão de Licitação do TCE MG.



37/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

3.13 Caso queiram, os interessados poderão comparecer à sala da Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal, munidos de um CD virgem ou pen drive para efetuar a cópia dos documentos supracitados.

3.14 O Projeto Básico/Executivo a ser disponibilizado compõe-se dos seguintes projetos:

a) Arquitetônico;

b) Cálculo de estrutura em concreto;

c) Instalações hidrossanitárias;

d) Instalações elétricas;

e) Cabeamento estruturado (dados e voz);

f) Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA);

g) Circuito Fechado de Televisão(CFTV)/som;

h) Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PCIP);

i) Ar condicionado;

j) Projeto elétrico de ampliação da subestação.

3.15 A CONTRATADA deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nas modalidades previstas na Lei. 4 CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

4.1 A Coordenadoria de Manutenção e Obras não aceitará ou receberá qualquer serviço com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes deste Projeto Básico ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à CONTRATADA efetuar os reparos necessários em prazo a ser determinado, sem direito a indenização, sob pena de aplicação de sanções previstas e/ou rescisão contratual.

4.2 Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer todos os trabalhos rejeitados pelo CONTRATANTE, logo após o recebimento da comunicação correspondente, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas demolições e reconstruções.

4.3 Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos e estarem de acordo com as especificações.

4.4 Os serviços somente serão considerados entregues, após o término, por completo, de todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada a vistoria pelo CONTRATANTE. 5 ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA



38/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

Em cumprimento do Contrato nº 058/2014, a empresa Fase 3 Engenharia Ltda. elaborou as planilhas orçamentárias dos serviços, com base na Planilha Referencial de preços unitários para obras de edificação e infraestutura, publicada pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (SETOP), nos preços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), divulgada pela Caixa Econômica Federal, nas tabelas de preço da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP) e em preços do mercado local.

Para a execução da obra, apurou-se o valor médio estimado de R$12.672.002,74 (doze milhões seiscentos e setenta e dois mil dois reais e setenta e quatro centavos), distribuídos conforme planilha constante do item 15 deste Projeto Básico.

A Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal realizou a análise e aprovou as planilhas, documentos, projetos e cronograma físico-financeiro apresentados pela empresa Fase 3 Engenharia Ltda., decorrentes do Contrato nº 058/2014 e concluiu que os preços apresentados encontram-se compatíveis com os de mercado.

O desembolso se fará mediante a rubrica da dotação orçamentária 1021 01 122 701 2009 0001 449051 03 101 ocorrendo adequação orçamentária e financeira com o orçamento aprovado para o Órgão, conforme Estimativa Orçamentária e Financeira (EOF), emitida pela área competente, devidamente autorizada pelo Exmo. Sr. Conselheiro Presidente. 6 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

6.1 A CONTRATADA deverá executar e entregar os serviços contratados no prazo máximo de 12 (doze) meses, contados da data de emissão da Ordem de Serviço, que será emitida pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal em até 5 (cinco) dias após a data da assinatura do Contrato, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 57, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

6.2 Os trabalhos serão realizados, preferencialmente, de 7 horas às 17 horas, de segunda a sábado.

6.3 Os serviços que apresentarem índice elevado de ruído ou de odor, não poderão ser executados nos horários das Sessões Plenárias do Tribunal e de acordo com o previsto em Lei, visando, dessa forma, não prejudicar o andamento das atividades desenvolvidas neste Tribunal, nem provocar incômodos para a vizinhança.

6.4 Caso haja necessidade de execução dos serviços aos domingos e feriados por necessidade da CONTRATADA, esta arcará com todo o custo adicional.

6.5 O cronograma aprovado somente poderá ser ajustado mediante justificativa aprovada pela Coordenadoria de Manutenção e Obras.

6.6 Inexistindo justificativa aceita pelo TCEMG, o descumprimento de qualquer prazo determinado para concretização das etapas e atividades previstas no cronograma físico-financeiro aprovado configurará inexecução contratual, podendo ensejar a retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA, a imediata aplicação das penalidades estabelecidas contratualmente, a execução da garantia prestada e a rescisão do contrato.



39/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

6.7 No prazo de 10 (dez) dias da assinatura do contrato, a Contratada deverá apresentar o “DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO DA OBRA” a ser executado, abordando a descrição de todas as etapas de serviços a serem executados e métodos construtivos a serem aplicados, para que a obra seja concluída com segurança e com a adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança no trabalho, no prazo de 1 (um) ano.

6.7.1 Trata-se de documento informando sobre o roteiro de execução do empreendimento. Pode ser demonstrado, por exemplo, com cronograma de barras, mapas, gráficos, projetos, croquis etc.

6.8 O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subcontratados, etc.

6.9 A CONTRATADA poderá subcontratar parcialmente os serviços, desde que haja autorização formal do CONTRATANTE.

6.9.1 A subcontratação parcial dos serviços só será admitida mediante autorização prévia e expressa da Administração do TCEMG, nos seguintes limites: exclusivamente nos casos de notória especialização, execução de atividades-meio e/ou de serviços em atraso.

6.9.2 A autorização de subcontratação estará condicionada ao exame e aprovação, pelo TCEMG, da documentação do pretendente subcontratado, constante da Minuta de Contrato, que deverá ser apresentada cm antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data prevista para início dos trabalhos.

6.10 A responsabilidade da CONTRATADA pela execução dos serviços não será reduzida, ou alterada, em decorrência da existência da Coordenadoria de Manutenção e Obras do CONTRATANTE.

6.11 O TRIBUNAL reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso implique alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

6.12 A execução de todos os serviços contratados obedecerá às normas técnicas aplicáveis aos projetos e à presente especificação técnica.

6.13 Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente às normas e especificações constantes deste Projeto Básico, as normas da ABNT e dos fabricantes e às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

6.14 Material similar ou equivalente a ser utilizado deverá ser apresentado com antecedência ao CONTRATANTE para a competente autorização.

6.15 As cores, padronagens e texturas de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas serão definidas ou confirmadas pelo CONTRATANTE, em momento oportuno, de forma a não prejudicar o cronograma físico-financeiro aprovado.

6.16 Os casos omissos serão definidos pelo CONTRATANTE, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para o objeto contratado. Nenhuma modificação



40/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

poderá ser feita nas especificações sem autorização expressa da Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal.

6.17 Os representantes do CONTRATANTE e toda pessoa autorizada pelo mesmo terão livre acesso aos serviços e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos ao objeto contratado, ainda que nas dependências da CONTRATADA.

6.18 A CONTRATADA deverá providenciar Diário de Obras, onde serão registradas todas as atividades, ocorrências e demais fatos relativos aos serviços. A Coordenadoria de Manutenção e Obras anotará no Diário de Obras todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

6.19 Caberá ao responsável técnico da CONTRATADA o seu preenchimento. Diariamente será dada ciência do preenchimento do Diário à Coordenadoria de Manutenção e Obras dos serviços que, após efetuar no Diário as anotações devidas, destacará a primeira via de cada página, para seu controle e arquivo. A segunda via será destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no próprio Diário. Ao final da obra, o Diário será de propriedade da Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal.

6.20 Os serviços serão considerados provisoriamente entregues, após o término, por completo, de todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada a vistoria pelo CONTRATANTE.

6.21 O barracão de obras será em área a ser definida pelo CONTRATANTE, com paredes em chapas tipo “madeirit” espessura 10mm, coberto com telhas de fibrocimento, espessura 6mm, com ligações de água, energia elétrica e esgotos, às redes do Tribunal. Para isso, a Coordenadoria de Manutenção e Obras do CONTRATANTE indicará os locais para as instalações de ponto de energia elétrica, ponto de água e de esgoto sanitário, ficando as ligações por conta do CONTRATANTE.

6.22 Todas as informações apresentadas nas especificações técnicas e caderno de encargos são complementares às planilhas orçamentárias e aos desenhos do Projeto Básico.

6.23 Prevalência de dados:

a) Cotas escritas sobre medidas em escala.

b) Quanto à forma e disposições: projetos e detalhes sobre especificações.

c) Quando à denominação e métodos: especificações sobre projeto.

d) Projeto e especificações sobre planilha e orçamento.

e) As medidas tomadas em projeto prevalecem sobre as indicações em orçamento.

f) Nenhuma medida tomada por escala nos desenhos poderá ser considerada como precisa. Em caso de divergência entre suas dimensões medidas no local e as cotas assinaladas no projeto prevalecerão, em princípio, as primeiras.

g) Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre as de maior escala.



41/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

h) Em caso de ambigüidade ou incompatibilidade de dados, durante o certame licitatório, o licitante poderá solicitar esclarecimentos ao Presidente da Comissão de Licitação ou, se após a contratação, a Coordenadoria de Manutenção e Obras deverá ser consultada.

6.24 Os projetos, detalhes e especificações do presente Projeto Básico conterão as informações necessárias à boa execução dos serviços e confecção da proposta.

6.25 O Tribunal poderá introduzir, durante a execução do Contrato, alterações para melhor adequação técnica aos seus objetivos, nos projetos e especificações, nos termos da Lei.

6.26 Todas as ocorrências relativas à execução dos serviços, tais como serviços em execução, estado do tempo, reclamações, notificações, paralisações, acidentes, decisões, observações e outras, serão registradas, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, no Diário de Obras.

6.27 A Coordenadoria de Manutenção e Obras verificará a qualidade do material colocado nos serviços pela CONTRATADA, notificando-a a retirar todo aquele que for de qualidade inferior à especificada, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

6.28 Os materiais de construção colocados no Tribunal pela CONTRATADA ficarão sob sua guarda e inteira responsabilidade, não sendo permitida sua retirada da área dos serviços, senão em casos especiais e mediante autorização escrita da Coordenadoria de Manutenção e Obras.

6.29 Findos os serviços, as instalações provisórias serão demolidas pela CONTRATADA e entregues ao CONTRATANTE, dentro de 10 (dez) dias contados da data da entrega provisória.

6.30 A administração dos serviços cuidará para que a descarga, transporte horizontal e vertical dos materiais se faça com regularidade, desimpedindo o passeio público. Não será permitido o uso de elevadores e escadas do prédio, salvo casos específicos com prévia autorização da Coordenadoria de Manutenção e Obras.

6.31 As multas e tarifas provenientes de autuações por órgãos públicos quanto ao depósito de materiais e equipamentos no passeio e via pública serão de ônus da CONTRATADA.

6.32 A CONTRATADA será obrigada a demolir ou a refazer, conforme o caso, qualquer porção de serviços contratados que, a juízo comprovado da Coordenadoria de Manutenção e Obras, não estiver de acordo com o contrato, sem que isso interfira no prazo de execução dos serviços estabelecidos neste Projeto Básico.

6.33 A remoção de entulhos, a cargo da CONTRATADA, deverá ocorrer por meio de caçambas, de acordo com o Código de Posturas do Município de Belo Horizonte, Lei Municipal 8.616/03, cujos custos ficarão também a cargo da CONTRATADA, devendo ser aprovado, junto à Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal, o local de instalação das mesmas. O destino final das caçambas e o seu transporte deverá ser o regulamentado pela Prefeitura, conforme Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010 (resíduos sólidos). Todos os móveis e equipamentos deverão ser cobertos com lona até o término dos trabalhos.



42/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

6.34 A CONTRATADA deverá locar os elementos construtivos com todo o rigor, sendo responsável por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível.

6.35 A ocorrência de erro na locação do serviço projetado implicará para a CONTRATADA a obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da Coordenadoria de Manutenção e Obras, ficando, além disso, sujeito às sanções, multas e penalidades aplicáveis, não podendo utilizar deste argumento para postergar o cronograma físico-financeiro aprovado.

6.36 Deverão ser observadas rigorosa obediência a todas as particularidades dos projetos fornecidos pelo Tribunal, suas especificações e detalhes, a fim de que haja perfeita concordância na execução dos serviços.

6.37 Os materiais a serem entregues na obra, tais como areia, brita, cimento e outros da mesma natureza serão depositados no passeio público e transportados imediatamente para local determinado pela Coordenadoria de Manutenção e Obras, face à proibição do acesso de veículos de carga no pilotis do Edifício Anexo II e pavimento térreo do Edifício Anexo I.

6.38 O prazo de garantia dos serviços e dos materiais deverá ser de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar da data de recebimento definitivo (artigo 618 do CCB).

6.39 O prazo de garantia de equipamentos serão os estabelecidos pelo fabricante, a contar do recebimento definitivo da instalação. A garantia incluirá mão de obra e substituição de peças ou materiais, desde que não fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuário.

6.40 Ao considerar concluídos os serviços a CONTRATADA solicitará à Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal, em até 15 (quinze) dias, que proceda a vistoria para fins de recebimento provisório dos serviços. O recebimento dar-se-á pelo CONTRATANTE, através de vistoria conjunta realizada pelo engenheiro civil da empresa e pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal.

6.41 No Termo de Recebimento provisório serão registradas eventuais pendências constatadas na vistoria realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde que aquelas não impeçam a sua utilização imediata.

6.42 Caso as eventuais pendências impeçam a utilização imediata e plena dos serviços executados, o Termo de Recebimento Provisório só será firmado após a solução completa e definitiva dos problemas, dentro do prazo estabelecido pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do CONTRATANTE.

6.43 Decorridos o prazo de 90 (noventa) dias após a assinatura do Termo de Recebimento Provisório, desde que não haja qualquer defeito, falha ou imperfeição nos serviços executados, será firmado o Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, objeto deste Projeto Básico.

6.44 A medição dos serviços será mensal, conforme o cronograma físico-financeiro. Somente será medido o serviço executado, observadas as respectivas especificações e preços de planilha e o cronograma físico-financeiro. Mediante autorização expressa do Tribunal, poderá haver medições e os respectivos pagamentos em intervalo menor.



43/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

6.45 A planilha de quantitativos e preços unitários é parte integrante deste Projeto Básico e apresenta todos os serviços e quantitativos a serem executados pela CONTRATADA.

6.46 A CONTRATADA deverá fazer em companhia idônea e apresentar ao Tribunal, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato, seguro contra riscos de engenharia, com validade para todo o período de execução da obra, constando como beneficiária o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

6.46.1 Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar à coisa pública, propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução da obra.

6.46.2 A CONTRATADA deverá, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado na condição imediatamente anterior, seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo a sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice.

6.46.3 A CONTRATADA deverá, ainda, responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços contratados, ou com estes conexos.

6.47 A CONTRATADA deverá providenciar a instalação de medidor individual de energia elétrica e hidrômetro de água para apuração do consumo mensal da obra, em locais a serem definidos pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal.

6.47.1 A medição do consumo será realizada pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal e descontada das medições mensais.

6.47.2 Sobre o volume de água consumido e de esgotamento serão aplicadas as tarifas da fatura do Tribunal, cobradas pela Copasa.

6.47.3 Sobre o consumo de energia elétrica serão aplicadas as tarifas da fatura do Tribunal, cobradas pela Cemig.

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Executar os serviços objeto deste Contrato nas condições estabelecidas, respeitando os prazos fixados no cronograma físico-financeiro.

7.2 Realizar todos os serviços necessários à perfeita execução do objeto contratado, mesmo que não tenham sido cotados serviços envolvidos na consecução dos itens discriminados na planilha.

7.3 Apresentar como responsável técnico um engenheiro civil e um engenheiro eletricista, providenciando as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/MG.

7.4 Acompanhar a execução dos serviços da seguinte forma, podendo apenas um profissional reunir as três funções:

01 (um) engenheiro civil, com experiência profissional comprovada em supervisão de serviços de natureza compatível com o objeto licitado,



44/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

devidamente registrado no CREA, devendo ficar residente no local dos serviços;

o profissional detentor da Certidão de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de Capacidade Técnica apresentados para habilitação, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Tribunal;

o responsável técnico indicado na ART.

7.5 Manter um encarregado, em tempo integral, durante o período de execução dos serviços, com experiência em trabalhos de natureza compatível com o objeto licitado.

7.6 Indicar, imediatamente à assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteração, um Preposto com plenos poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questões relativas aos serviços, e atender aos chamados da Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal, principalmente em situações de urgência, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz.

7.7 Fornecer números telefônicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato do TRIBUNAL com o Preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional.

7.8 Supervisionar os serviços realizados por sua equipe de trabalho, por meio de um engenheiro civil, que deverá ser residente no TRIBUNAL, se inteirando das condições de execução do serviço e promovendo as alterações necessárias, sempre com o acompanhamento da Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal.

7.9 Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à realização dos serviços, conforme especificações constantes deste Projeto Básico.

7.10 Fornecer toda mão de obra necessária à fiel e perfeita execução dos serviços, bem como os encargos previdenciários, trabalhistas e outros de qualquer natureza decorrentes da execução do Contrato.

7.11 Fornecer todos os equipamentos de proteção individual (EPI) para os seus empregados e equipamentos de proteção coletiva (EPC) necessários, de acordo com as normas da ABNT e Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

7.12 Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem qualquer custo adicional ao TRIBUNAL.

7.13 Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pelo TRIBUNAL com respeito à execução do objeto.

7.14 Entregar os serviços objeto do Contrato dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

7.15 Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeição técnica dos serviços prestados.



45/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

7.16 Providenciar crachás de identificação para todo o pessoal empregado na execução dos serviços, devendo constar o nome e foto recente do trabalhador, nome da CONTRATADA e a assinatura do responsável pela sua emissão. o uso do crachá será obrigatório durante todo o período de permanência do empregado no local de execução dos serviços.

7.17 Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.

7.18 Transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, às suas expensas, até o local dos trabalhos.

7.19 Utilizar materiais novos satisfazendo rigorosamente as especificações constantes deste Projeto Básico, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de regulamentação pela ABNT.

7.20 Encaminhar à Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatórios do registro do contrato de execução da obra, bem como as anotações das responsabilidades técnicas de execução no CREA/MG.

7.21 Utilizar, na execução dos serviços, somente profissionais qualificados, treinados e capacitados, observado o perfil básico exigido neste Projeto Básico.

7.22 Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser fixados pelo TRIBUNAL.

7.23 Manter o local dos serviços sempre limpo e desembaraçado, durante todo o decorrer dos serviços, providenciando, constantemente, a remoção dos entulhos e materiais excedentes que deverão ser acondicionados em caçambas, em local indicado pela Coordenadoria de Manutenção e Obras.

7.24 Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido do TRIBUNAL.

7.25 Assegurar e facilitar o acompanhamento pela equipe da Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, durante a sua execução.

7.26 Arcar com prejuízos decorrentes de eventuais sinistros, quando superiores ao valor do capital segurado.

7.27 Executar os serviços com a devida cautela, de forma a garantir a segurança de informações, dados e equipamentos do TRIBUNAL.

7.28 Providenciar Diário de Obras para registro de todas as atividades, ocorrências e demais fatos relativos aos serviços.

7.29 Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus empregados, respeitando sempre o limite legal, bem como os intervalos interjornada e intrajornada.

7.30 Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao TRIBUNAL, imediatamente, qualquer alteração que possa



46/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado.

7.31 Encaminhar ao Tribunal, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões de regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo gestor/fiscal de contrato do Tribunal.

7.32 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços contratados, ou com estes conexos.

7.33 Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas cláusulas, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando o TRIBUNAL de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

7.34 Assumir inteira e total responsabilidade pela execução da obra, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

7.35 Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

7.36 Instalar uma placa de identificação da obra, em local a ser definido pela Coordenadoria de Manutenção e Obras, com os dados necessários e na forma da legislação pertinente.

7.37 Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras construções provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas.

7.38 Submeter à aprovação da Coordenadoria de Manutenção e Obras o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado.

7.39 Quando solicitado, submeter à aprovação da Coordenadoria de Manutenção e Obras as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços, antes da sua execução.

7.40 Entregar o Termo de Garantia dos equipamentos, a contar da data de instalação, após verificação do regular funcionamento. A garantia incluirá mão-de-obra e substituição de peças ou materiais, desde que não fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuário.

7.41 Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra.

7.42 Providenciar a instalação de medidor individual de energia elétrica e hidrômetro de água para apuração do consumo mensal da obra, em locais a serem definidos pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal.



47/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

8 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la.

8.2 Emitir, por meio da Coordenadoria de Manutenção e Obras, a Ordem de Serviço.

8.3 Expedir, por meio da Coordenadoria de Manutenção e Obras, atestado de inspeção dos serviços prestados, que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos.

8.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da CONTRATADA, em relação aos serviços objeto do Contrato.

8.5 Proporcionar acesso e movimentação do pessoal da CONTRATADA às suas instalações, observadas as suas normas internas.

8.6 Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto, efetuem intervenção técnica nos equipamentos/instalações.

8.7 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas.

8.8 Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

8.9 Fiscalizar e acompanhar os serviços, por meio da Coordenadoria de Manutenção e Obras, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, observando o fiel cumprimento das exigências constantes deste Projeto Básico, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da Contratada com a execução, fiscalização e supervisão dos serviços por pessoas habilitadas.

8.10 Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo.

8.11 Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio da Coordenadoria de Manutenção e Obras.

8.12 Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, cujo comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou esteja em desconformidade com as disposições contratuais e legais.

8.13 Sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida for considerada necessária.

8.14 Recusar qualquer serviço que apresente incorreções de natureza construtiva e/ou de acabamento, ficando as correções às custas da CONTRATADA, inclusive material e horas gastas no trabalho.

8.15 Comunicar à CONTRATADA, imediatamente, a ocorrência de qualquer acidente com seus empregados.



48/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

8.16 Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços.

8.17 Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato, bem como dos termos aditivos que venham a ser firmados.

8.18 Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento.

9 GESTÃO / FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a gestão/fiscalização do contrato será realizada pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal.

O Coordenador de Manutenção e Obras atuará como gestor/fiscal do contrato.

10 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1 O pagamento à CONTRATADA somente será realizado mediante a efetiva prestação dos serviços nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio de atestação de inspeção a ser expedido pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL.

10.2 O pagamento decorrente da concretização do objeto licitado será efetuado pela Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade do Tribunal, por processo legal, em até 7 (sete) dias úteis após o recebimento da nota fiscal/fatura.

10.3 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.

10.4 O gestor/fiscal e/ou a Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade do Tribunal, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.

10.5 O pagamento devido pelo Tribunal será efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.

10.6 Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dará ao Tribunal plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

10.7 Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

10.8 Os pagamentos serão realizados, mensalmente, conforme medição da efetiva prestação dos serviços, em conformidade com o cronograma físico-financeiro.



49/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

Mediante autorização expressa do Tribunal, poderá haver medições e os respectivos pagamentos em intervalo menor.

10.9 O cumprimento do cronograma físico-financeiro aprovado e a atualização dos registros no diário de obras serão conferidos mensalmente, ou em prazo menor, constituindo elementos para averiguação do cumprimento de prazos e para a realização de pagamentos à CONTRATADA, sendo que se o prazo estabelecido não for cumprido e inexistindo justificativa para tanto, a CONTRATADA estará submetida à sanção de multas.

10.10 Quando da rescisão contratual, o gestor deverá verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias.

Parágrafo único. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no caput, fica

este TRIBUNAL, desde já, autorizado a reter os valores referentes à garantia prestada, bem como da(s) fatura(s) correspondente(s) a 1 (um) mês de serviços, podendo utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores no caso de a empresa não efetuar os pagamentos no prazo legal.

10.11 Até que a CONTRATADA comprove o pagamento das verbas rescisórias, fica o TRIBUNAL, desde já, autorizado a reter os valores referentes à garantia prestada, bem como da(s) fatura(s) correspondente(s) a 1 (um) mês de serviços, podendo utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores, no caso de a empresa não efetuar os pagamentos no prazo legal.

11 VIGÊNCIA CONTRATUAL

O Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, com eficácia legal a partir da publicação de seu extrato.

Este Contrato poderá ter sua vigência prorrogada nos termos do que dispõe o art. 57, I, da Lei Federal nº 8.666/93.

12 SANÇÕES

12.1 Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento contratual:

I - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos determinados no cronograma físico-financeiro aprovado, até o 30o (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência;

II - No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos determinados no cronograma físico-financeiro aprovado, será aplicada uma multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, com a possível rescisão contratual;

III - Na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento



50/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

contratual, será aplicada uma multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato;

IV - Incorre na mesma sanção na hipótese da CONTRATADA, preenchida a “Declaração de Conhecimento de Todas as Informações e das Condições Locais”, descumprir as obrigações contratuais em razão do desconhecimento do objeto licitado.

V - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos civil, penal e administrativamente.

12.2 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pelo TRIBUNAL. Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela CONTRATADA, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

12.3 As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

13 CONDIÇÕES GERAIS

13.1 Poderá ser reajustado o valor dos serviços contratados e não executados, mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado da data de apresentação da proposta, tendo como base a variação do INCC (Índice Nacional de Custo da Construção Civil e Obras Públicas) elaborado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Parágrafo único - Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da CONTRATADA, precluindo o seu direito após a execução dos serviços.

13.2 Em observância aos quesitos de sustentabilidade deverão ser atendidos, no que couber, as exigências do art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), Lei Estadual nº 18.031/09 (Política Estadual de Resíduos Sólidos), Decreto Estadual nº 46.105/12 (Desenvolvimento Sustentável nas contratações públicas de Minas Gerais) e demais legislações específicas, com destaque para:

a) economia no consumo de água e energia;

b) racionalização do uso de matérias-primas;

c) utilização de produtos atóxicos ou, quando não disponíveis no mercado, de menor toxidade;

d) utilização de produtos com origem ambiental sustentável comprovada;

e) utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizáveis ou biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção, conforme determina o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA);



51/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

f) utilização de madeira de origem comprovada (comprovação de que a madeira foi extraída de forma legal, com a respectiva autorização do órgão competente);

g) deve ser priorizado o emprego de mão de obra de origem local (eficiência econômica, sustentabilidade social, em atendimento ao inciso III, art. 6º do Decreto nº 46.105/12);

h) uso de agregados reciclados: material granular proveniente do beneficiamento de resíduos da construção civil de natureza mineral (concreto, argamassas, produtos cerâmicos e outros), designados com classe A, que apresenta características técnicas adequadas para aplicação em obras de edificação, nos termos da ABNT-NBR 15.116/2004, sempre que existir oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais (utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural).

i) uso de cimento CP3 ou CP4, que emitem menor quantidade de CO2 na produção;

j) redução de resíduos, reaproveitamento e destinação adequada dos materiais recicláveis. Para efeito de fiscalização, todos os resíduos removidos deverão estar acompanhados de controle de transporte de resíduos e em conformidade com as normas da ABNT, nº 15.112, 15.113, 15.114, 15.115, 15.116/2004;

k) utilização de equipamentos com baixo consumo energético e baixa emissão de ruído;

l) observação das normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO e da norma ISO 14.000.

14 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS

14.1 Documentos de Referência

14.1.1 Projeto Básico/Executivo

Em subsídio à execução dos serviços a serem contratados, a Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal disponibilizará cópia do Projeto Básico/Executivo, composto dos seguintes projetos, em mídia eletrônica, em extensão DWG (versão Autodesk AutoCAD) e do caderno de encargos, que poderá ser obtida na visita técnica ou com a Coordenadoria de Manutenção e Obras, pelo telefone (31) 3348-2201:

- Projeto arquitetônico;

- Projeto de cálculo para estrutura em concreto;

- Projeto de instalações hidrossanitárias;

- Projeto de instalações elétricas;

- Projeto de cabeamento estruturado (dados e voz);

- Projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA);

- Projeto de instalação de Circuito Fechado de Televisão (CFTV)/Som;

- Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PCIP);



52/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

- Projeto de ar condicionado;

- Projeto elétrico de ampliação da subestação.

14.1.2 Caderno de Encargos

Este caderno tem por objetivo apresentar as especificações dos materiais e serviços para a execução das obras de construção do edifício de ampliação do Anexo II, localizado atrás do Edifício Sede, à Av. Raja Gabáglia, nº 1315.

O documento contém a indicação de todos os materiais e serviços, incluindo as especificações técnicas e as normas de execução, bem como a descrição completa de todas as demais atribuições da CONTRATADA, desde a organização do canteiro de obra, até a conclusão dos serviços, enfim, tudo o que for necessário à perfeita condução dos serviços.

14.1.3 Considerações Gerais

A construção será erguida sobre a laje do pilotis do Edifício Anexo II do Tribunal. No pavimento térreo a ser construído, estarão a recepção geral, sanitários para visitantes e acesso aos demais pavimentos, por escada ou elevadores. Acima do térreo, serão construídos 3 pavimentos que, somados ao Pilotis, totalizarão área de 3.698,34m².

Acima dos 4 pavimentos, localizam-se a casa de máquinas e a caixa d’água em área de 48m².

Abaixo da laje do pilotis existem, já edificados, 4 níveis de garagem e 2 níveis de rampa de veículos para dar acesso à saída do Edifício Anexo II, até a Rua Flavita Bretas.



53/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

O prédio será construído em estrutura de concreto, com fechamento em alvenaria.

Externamente a construção será constituída por esquadrias de alumínio e vidro, alvenarias pintadas e revestidas em granito. Na fachada para a Rua Flavita Bretas, ainda será instalado o “Brise Soleil”.



54/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

15 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES UNID. QUANT. UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1.0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PROJETOS

1.1 As-Built dos projetos executivos A1 eq. 96,00 413,20 39.667,20

TOTAL ITEM 1.0 39.667,20

2.0 CANTEIRO DE OBRAS / LOCAÇOES

2.1 Barracão pessoal, vestiário tipo II, 67,76m2 (Obra de médio porte, efetivo de 30 a 60 homens)

UNID. 1,00 14.183,31 14.183,31

2.1.2 Ligação provisória de água e esgoto

UNID. 1,00 468,49 468,49

2.1.3 Ligação provisória de luz e força, padrão provisório 30kVA

UNID. 1,00 1.180,45 1.180,45

2.1.4

Tapume em chapa compensado de 12mm e pontaletes H=2,20m, fornedido com porta, fechadura e cadeado

m 25,00 83,87 2.096,75

2.1.5 Locação de andaime metálico para fachada (6 meses de locação)

m2/mês 21.190,04 4,10 86.879,16

TOTAL ITEM 2.0 104.808,16

3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3.1 Retirada de calha m 2,00 3,79 7,58

3.2 Retirada de esquadrias (4 unidades)

m2 6,00 8,22 49,32

3.3 Retirada de esquadrias nivel 103,91 m2 5,00 8,22 41,10

3.4 Retirada de esquadrias nivel 96,65 m2 5,00 8,22 41,10

3.5 Retirada de esquadrias do shaft m2 46,00 8,22 378,12

3.6

Demolição de alvenaria de tijolo, revestida ou não, sem reaproveitamento do material, espessura 15 cm

m3 30,00 52,07 1.562,10

3.7

Retirada de esquadrias e Demolição de alvenaria de tijolo, revestida ou não, sem reaproveitamento do material, espessura 15 cm. Do edificio sede

m3 3,00 60,56 181,68

3.8


m3 4,00 52,07 208,28

3.9

Demolição de alvenaria de tijolo, revestida ou não, sem reaproveitamento do material, espessura 20 cm. Da passarela existente

m3 3,00 52,07 156,21

3.10


m3 17,00 52,07 885,19



55/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

3.11 Demolição de piso revestido ou não m2 30,00 7,57 227,10

3.12 Demolição de piso granito cinza andorinha

m2 20,00 11,36 227,20

3.13 Demolição de laje de concreto armado, com equipamento elétrico

m3 15,00 67,04 1.005,60

3.14 Demolição de laje de concreto armado da passarela existente

m3 1,00 67,04 67,04

3.15 Demolição de laje pré moldada de fechamento do vão elevador

m3 1,00 67,04 67,04

3.16 Demolição de escada de concreto m3 5,00 67,04 335,20

3.17 Demolição de viga concreto armado nivel107,89

m3 6,00 67,04 402,24

3.18 Demolição de jardim com retirada do entulho e terra

m3 77,00 52,07 4.009,39

3.19 Demolição de alvenaria em volta dos arranque dos pilares

m3 14,00 52,07 728,98

3.20 Desmonte e retirada de telhado fibro-cimento

m2 40,00 5,60 224,00

3.21 Desmonte e retirada de divisória m2 3,00 9,47 28,41

3.22 Desmonte e retirada de forro de gesso

m2 14,00 8,05 112,70

3.23 Desmonte e retirada de escada de marinheiro

vb 1,00 1.350,00 1.350,00

3.24 Retirada de (PAVIs) pavimentação intertravada com reaproveitamento do PAVIs, exceto areia

m2 1.900,00 6,63 12.597,00

3.25

Remoção de proteção mecânica e manta de impermeabilização, inclusive arranque dos pilares do pilotis

m2 170,00 19,85 3.374,50

3.26

Carga, transporte vertical e horizontal em distância entre 50 a 100m de material proveniente de demolições ou desmontes para a área de bota-fora - DMT até 1000m

m3 750,00 100,98 75.735,00

3.27 Retirada e remanejamento de catracas existente

vb 1,00 850,00 850,00

3.28 Furo na laje unid. 20,00 37,02 740,40

TOTAL ITEM 3.0 105.592,48

4.0 ESTRUTURA

4.1 Corte, dobra e armação de aço CA-50 D<=12,5mm

kg 48.950,00 6,54 320.133,00

4.2 Corte, dobra e armação de aço CA-50 D>12,5mm

kg 58.630,00 6,33 371.127,90

4.3 Corte, dobra e armação de aço CA-60

kg 2.860,00 6,39 18.275,40

4.4

Armadura de tela de aço CA-60B, soldada, Tipo 159 (diâmetro do fio 4,5mm, trama 10x10cm, quadrangular)

kg 4.477,00 8,70 38.949,90

4.5

Armadura de tela de aço CA-60B, soldada, Tipo 283 (diâmetro do fio 6,0mm, trama 10x10cm, quadrangular)

kg 770,00 12,42 9.563,40



56/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

4.6 Forma e desforma de compensado resinado, espessura 14mm, exclusive escoramento (3x)

m² 2.917,38 48,29 140.880,28

4.7 Forma de papelão para pilar circular de concreto, diâmetro = 70cm

m 273,60 325,70 89.111,52

4.8 Escoramento tubular convencional (pilares)

m³ 76,00 37,14 2.822,64

4.9

Descarga, montagem, desmontagem e carga de escoramento metálico A e B para vigas e lajes, inclusive transporte

m³ 44.219,07 4,93 218.000,02

4.10

Fornecimento e lançamento de concreto Fck = 35MPa, a/c = 0,55, ECI 30GPA, usinado, bombeamento e adensamento

m³ 1.111,00 393,51 437.189,61

4.11

Locação, montagem e desmontagem de moldes plásticos para concretagem de lajes nervuradas, exclusive cimbramento

m² 1.811,52 35,39 64.109,69

4.12 Controle Tecnológico de Concreto Estrutural

4.12.1 Ensaio à compressão und. 180,00 50,00 9.000,00

4.12.2 Ensaio de módulo de elasticidade und. 32,00 900,00 28.800,00

4.13 Ensaios não destrutivos em pilares existentes

4.13.1 Profundidade de carbonatação und. 20,00 110,00 2.200,00

4.13.2 Determinação de pH und. 20,00 160,00 3.200,00

4.13.3 Potencial de corrosão und. 20,00 260,00 5.200,00

4.13.4 Relatório técnico und. 1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL ITEM 4.0 1.761.063,36

5.0 IMPERMEABILIZAÇÕES

5.1 Impermeabilização de piso utilizando manta asfáltica

m2 2.000,00 72,02 144.040,00

5.2 Impermeabilização de laje utilizando manta asfáltica

m2 125,00 72,02 9.002,50

5.3 Proteção mecânica de superfície impermeabilizada

m2 2.125,00 32,67 69.423,75

TOTAL ITEM 5.0 222.466,25

6.0 ALVENARIAS

6.1 Alvenaria de tijolo cerâmico furado E=10cm

m2 650,00 27,98 18.187,00

6.2 Alvenaria de tijolo cerâmico furado E=15cm

m2 1.850,00 33,28 61.568,00

TOTAL ITEM 6.0 79.755,00

7.0 COBERTURAS

7.1

Cobertura completa, incluindo rufos, contra-rufos, acessórios de vedação, cantoneiras, perfil "U" e fechamento em telhas de chapa de aço galvanizado, tipo sanduíche

m2 910,00 123,60 112.476,00

7.2

Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica para telhado sobre laje para telhas metálicas

m2 910,00 71,98 65.501,80



57/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

7.3

Cobertura completa, incluindo vidro laminado 10mm, acessórios de vedação, cantoneiras, perfil "U" e fechamento

m2 50,00 306,53 15.326,50

7.4 Cobertura completa, incluindo policarbonato, acessórios de vedação e fechamento

m2 5,00 172,50 862,50

TOTAL ITEM 7.0 194.166,80

8.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES COM ARGAMASSA

8.1 Chapisco m2 4.200,00 4,27 17.934,00

8.2 Reboco paulista m2 3.400,00 20,14 68.476,00

8.3 Emboço m2 800,00 17,45 13.960,00

8.4 Cerâmica esmaltada, dimensões 33,5x45, cor branca

m2 820,00 61,41 50.356,20

8.5 Pastilha azul aracati 5,0x5,0 m2 75,00 131,36 9.852,00

TOTAL ITEM 8.0 160.578,20

9.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES COM INSERTS METÁLICOS

9.1 Granito branco escovado, esp. 2cm m2 1.700,00 253,27 430.559,00

9.2 Inserts metálicos em aço AISI 304 (total)

m2 1.700,00 171,05 290.785,00

9.3 Material de rejunte (silicone, tarucel, fita crepe)

m2 1.700,00 17,25 29.325,00

TOTAL ITEM 9.0 750.669,00

10.0 FORROS, DIVISÓRIAS e BANCADAS

10.1 Forro em fibra mineral (Colocado) m2 2.800,00 84,43 236.404,00

10.2 Forro de pvc em laminas m2 260,00 39,76 10.337,60

10.3 Forro de pvc em placas m2 850,00 39,76 33.796,00

10.4 Divisória granito branco siena polido, ou equivalente, esp. 2cm

m2 120,00 485,40 58.248,00

10.5 Divisória metálica com fechamento em tela metalica, incluindo porta, conforme projeto (Colocada)

m2 15,00 217,14 3.257,10

10.6 Divisória metálica com fechamento em tela mosqueteiro, incluindo porta, conforme projeto (Colocada)

m2 3,00 91,43 274,29

10.7 Bancada em granito polido completa (pia e rodopia)

m2 18,00 273,25 4.918,50

10.8 Suporte metalon bancada und. 54,00 35,00 1.890,00

TOTAL ITEM 10.0 349.125,49

11.0 ESQUADRIAS, PORTAS E VIDROS

11.1 JA1 - Janela basculante em perfis de alumínio anodizado, completa, incluindo ferragens, para vidro

m2 3,00 521,89 1.565,67


m2 6,00 521,89 3.131,34


m2 8,00 521,89 4.175,12



58/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG


m2 24,00 521,89 12.525,36

11.5

JA5 - Janela maximo-ar/correr em perfis de alumínio anodizado, completa, incluindo ferragens, para vidro

m2 9,00 521,89 4.697,01

11.6


m2 11,00 521,89 5.740,79

11.7


m2 47,00 521,89 24.528,83

11.8


m2 211,00 521,89 110.118,79

11.9


m2 117,00 521,89 61.061,13

11.10

PL1 - Painel de vidro fixa/maximo-ar em perfis de alumínio anodizado, completa, incluindo ferragens, para vidro

m2 62,00 521,89 32.357,18

11.11


m2 27,00 521,89 14.091,03

11.12


m2 23,00 521,89 12.003,47

11.13


m2 85,00 521,89 44.360,65

11.14


m2 31,00 521,89 16.178,59

11.15 Vidro comum verde, espessura 4 mm

m2 436,00 60,93 26.565,48

11.16 Vidro mini-boreal espessura 4 mm m2 50,00 45,01 2.250,50

11.17 Vidro comum verde, espessura 6 mm

m2 228,00 67,69 15.433,32

11.18 PA1 - Porta simples de abrir em laminado melaminico, cor argila, completa, incluindo ferragens

unid. 16,00 477,32 7.637,12

11.19

PA3 - Porta simples de abrir, em perfil de aluminio e fechamento em veneziana, completa, incluindo ferragens - 22 unidades

m² 22,44 295,06 6.621,15

11.20


m² 11,52 416,55 4.798,66



59/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

11.21


m² 6,30 364,48 2.296,22

11.22

PA6 - Porta 2 folhas de abrir, em perfil de aluminio e fechamento em veneziana, completa, incluindo ferragens - 1 unidade

m² 3,60 1.041,38 3.748,97

11.23

PA7 - Porta 4 folhas de abrir, em perfil de aluminio e fechamento em veneziana, completa, incluindo ferragens - 4 unidades

m² 21,12 1.527,36 32.257,84

11.24

PA8 - Porta 2 folhas de abrir, em perfil de aluminio e fechamento em vidro temperado 10mm, completa, incluindo ferragens - 3 unidades

m² 16,20 1.562,06 25.305,37

11.25

PA9 - Porta e folhas de correr, em perfil de aluminio e fechamento em vidro temperado, completa, incluindo ferragens - 1 unidade

m² 7,50 2.169,53 16.271,48

11.26

PA10 - Porta tipo corta-fogo completa, inclusive batentes e ferragens, em chapa metálica dobrada Nº 18, com quadro de Metalon 50x30, cantoneira perfil "L" e barra anti-pânico - 4 unidades

m² 7,56 874,24 6.609,25

11.27

PA11 - Porta 4 folhas de abrir, em perfil de aluminio e fechamento em veneziana, completa, incluindo ferragens - 4 unidades

m² 19,20 1.527,36 29.325,31

11.28 Termobrise 335 aluminio natural m2 700,00 802,99 562.093,00

11.29 Recomposição de esquadrias m2 6,00 466,38 2.798,28

TOTAL ITEM 11.0 1.090.546,91

12.0 ESTRUTURAS METÁLICAS

12.1

Escada metálica, tipo marinheiro, com degraus de 450mm em intervalos de 290mm conforme projeto

m 6,00 212,29 1.273,74

12.2 Escada metálica, com degraus de 1200mm em intervalos de 180mm conforme projeto

m2 1,00 212,29 212,29

12.3 Guarda-corpo tubular, tubo mecânico ASTM A 36 Ø variável , altura 900 a 1100mm

m 18,00 92,63 1.667,34

12.4 Plataforma Metálica em chapa Xadrez conforme projeto

m2 2,00 289,52 579,04

TOTAL ITEM 12.0 3.732,41

13.0 PISOS, PEITORIL, SOLEIRA, RODAPÉ E ADUELAS

13.1 Piso cerâmico, incluindo rejunte e regularização sobre contra-piso em argamassa

m2 280,00 68,16 19.084,80

13.2 Contra piso- espessura 2 cm em concreto

m2 3.295,00 17,89 58.947,55

13.3

Piso de concreto traço 1:3, espessura 3 cm polido com juntas acrílicas formando painéis de no máximo (1500 x 1500) mm

m2 28,00 34,64 969,92



60/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

13.4

Piso em granito branco siena polido, ou equivalente, espessura 2mm, incluindo rejunte e regularização sobre contra-piso em argamassa

m2 75,00 254,67 19.100,25

13.5 Piso em korodur, antiderrapante preto

m2 70,00 51,31 3.591,70

13.6

Piso elevado em placas cimentícias, sobre estrutura metálica, inclusive espaçadores e fixadores, altura 20cm e revestimento em piso vinílico

m2 2.700,00 328,80 887.760,00

13.7 Piso vinilico m2 170,00 132,42 22.511,40

13.8 Peitoril em granito polido m2 80,00 366,49 29.319,20

13.9 Soleira em granito polido m2 15,00 368,66 5.529,90

13.10 Rodapé em granito polido m 400,00 34,57 13.828,00

13.11 Rodapé em madeira h=7cm m 550,00 17,14 9.427,00

13.12 Aduela em granito polido m2 35,00 354,78 12.417,30

13.13 Reassentamento de PAVI's existente, com fornecimento de areia

m3 570,00 70,41 40.133,70

TOTAL ITEM 13.0 1.122.620,72

14.0 LOUÇAS, METAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

14.1 Espelho cristal nacional, espessura 4mm, instalado com parafusos finesson (60x50)cm

unid. 22,00 125,10 2.752,20

14.2

Saboneteira de plástico para sabonete líquido (capacidade: 490 ml / comprimento: 140 mm / largura: 100 mm / altura: 175 mm)

unid. 14,00 43,52 609,28

14.3 Toalheiro para papéis descartáveis unid. 8,00 83,93 671,44

14.4 Papeleira cromada unid. 30,00 52,45 1.573,50

14.5 Torneira para copa unid. 3,00 145,82 437,46

14.6 Torneira para lavatório unid. 22,00 79,56 1.750,32

14.7 Cuba de embutir oval de louça unid. 22,00 226,40 4.980,80

14.8 Vaso sanitário convencional unid. 22,00 381,26 8.387,72

14.9 Vaso sanitário convencional com abertura frontal

unid. 8,00 381,26 3.050,08

14.10

Cuba de aço inoxidável retangular simples (comprimento: 400,00 mm / largura: 340,00 mm / altura: 125,00 mm)

unid. 3,00 225,13 675,39

14.11 Barra de apoio inox cj 16,00 270,59 4.329,44

14.12 Ducha higiênica unid. 30,00 134,42 4.032,60

14.13 Mictório com sifão unid. 7,00 813,69 5.695,83

14.14 Tanque unid. 4,00 562,22 2.248,88

14.15 Lavatório pequeno unid. 8,00 224,70 1.797,60

14.16 Purificador de água unid. 7,00 1.269,50 8.886,50

TOTAL ITEM 14.0 51.879,04

15.0 PINTURAS

15.1 Pintura com tinta látex, em superfície sem emassamento, incluindo selador.

m2 2.550,00 13,64 34.782,00



61/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

15.2 Pintura com tinta texturatto, em superfície com emassamento, incluindo selador.

m2 800,00 19,10 15.280,00

15.3 Pintura para piso m2 100,00 11,07 1.107,00

TOTAL ITEM 15.0 51.169,00

16.0 ELEVADORES

16.1

Elevador capacidade para 11 pessoas, 825 kg, 4 paradas/entradas, incluindo todos os acessórios, motor, etc.

cj 2,00 125.500,00 251.000,00

16.2

Acréscimo de parada superior para elevador capacidade para 11 pessoas, 825 kg, 4 paradas/entradas, incluindo todos os acessórios, motor, etc.

cj 1,00 67.512,25 67.512,25

TOTAL ITEM 16.0 318.512,25

17.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

17.1

Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5 isolado em termoplástico de PVC sem chumbo antichama, 750V, 70°C, #2,5mm2, monopolar, preto

m 4.000,00 2,96 11.840,00

17.2

Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5 isolado em termoplástico de PVC sem chumbo antichama, 750V, 70°C, #2,5mm2, monopolar, branco

m 4.000,00 2,96 11.840,00

17.3

Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5 isolado em termoplástico de PVC sem chumbo antichama, 750V, 70°C, #2,5mm2, monopolar, vermelho

m 4.000,00 2,96 11.840,00

17.4

Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5 isolado em termoplástico de PVC sem chumbo antichama, 750V, 70°C, #2,5mm2, monopolar, verde

m 4.000,00 2,96 11.840,00

17.5

Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5 isolado em termoplástico de PVC sem chumbo antichama, 750V, 70°C, #2,5mm2, monopolar, cinza

m 4.000,00 2,96 11.840,00

17.6

Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5 isolado em termoplástico de PVC sem chumbo antichama, 750V, 70°C, #2,5mm2, monopolar, azul

m 4.000,00 2,96 11.840,00

17.7

Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5 isolado em termoplástico de PVC sem chumbo antichama, 750V, 70°C, #6mm2, monopolar, preto

m 5.200,00 4,65 24.180,00

17.8

Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5 isolado em termoplástico de PVC sem chumbo antichama, 750V, 70°C, #6mm2, monopolar, branco

m 5.200,00 4,65 24.180,00



62/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

17.9

Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5 isolado em termoplástico de PVC sem chumbo antichama, 750V, 70°C, #6mm2, monopolar, vermelho

m 5.200,00 4,65 24.180,00

17.10

Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5 isolado em termoplástico de PVC sem chumbo antichama, 750V, 70°C, #6mm2, monopolar, verde

m 5.200,00 4,65 24.180,00

17.11


m 300,00 8,67 2.601,00

17.12


m 100,00 12,18 1.218,00

17.13


m 100,00 16,36 1.636,00

17.14


m 100,00 31,53 3.153,00

17.15


m 300,00 41,74 12.522,00

17.16


m 1.000,00 53,43 53.430,00

17.17

Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5 isolado em HEPR, antichama, 0,6/1,0kV, 90°C, #50mm2, monopolar, preto

m 200,00 29,34 5.868,00

17.18


m 200,00 39,56 7.912,00

17.19


m 200,00 66,72 13.344,00

17.20


m 800,00 82,74 66.192,00

17.21


m 400,00 101,08 40.432,00



63/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

17.22


m 3.200,00 134,56 430.592,00

17.23

Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 5 isolado em HEPR, antichama, 0,6/1,0kV, 90°C, #6mm2, tetrapolar, preto

m 100,00 24,66 2.466,00

17.24


m 100,00 43,52 4.352,00

17.25


m 300,00 71,12 21.336,00

17.26

Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 2 isolado, EPR, 8,7/15kV, 90°C, #25mm2, monopolar, preto

m 400,00 26,84 10.736,00

17.27

Eletroduto em aço galvanizado, à fogo, tipo leve, rosca BSP, diâmetro Ø 3/4", sem luva, incluindo instalaçao de luvas e curvas

m 300,00 13,65 4.095,00

17.28

Eletroduto em aço galvanizado, à fogo, tipo semipesado, rosca BSP, diâmetro Ø 1.1/4", sem luva, incluindo instalaçao de luvas e curvas

m 50,00 25,27 1.263,50

17.29


m 50,00 41,76 2.088,00

17.30

Eletroduto em aço galvanizado, à fogo, tipo semipesado, rosca BSP, diâmetro Ø 2", sem luva, incluindo instalaçao de luvas e curvas

m 50,00 56,57 2.828,50

17.31


m 50,00 103,33 5.166,50

17.32

Eletroduto em aço galvanizado, à fogo, tipo pesado, rosca BSP, diâmetro Ø 4", sem luva, incluindo instalaçao de luvas e curvas

m 50,00 136,66 6.833,00

17.33 Curva em aço galvanizado, à fogo, 90 graus, rosca BSP, diâmetro Ø 3/4"

pç 75,00 16,13 1.209,75

17.34 Curva em aço galvanizado, à fogo, 90 graus, rosca BSP, diâmetro Ø 1.1/4"

pç 20,00 48,27 965,40


pç 20,00 55,65 1.113,00

17.36 Curva em aço galvanizado, à fogo, 90 graus, rosca BSP, diâmetro Ø 2"

pç 20,00 87,09 1.741,80



64/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG


pç 20,00 194,66 3.893,20


pç 20,00 307,09 6.141,80

17.39 Luva em aço galvanizado, à fogo, rosca BSP, diâmetro Ø 3/4"

pç 300,00 5,87 1.761,00

17.40 Luva em aço galvanizado, à fogo, rosca BSP, diâmetro Ø 1.1/4"

pç 50,00 12,22 611,00

17.41 Luva em aço galvanizado, à fogo, rosca BSP, diâmetro Ø 1.1/2"

pç 50,00 16,45 822,50

17.42 Luva em aço galvanizado, à fogo, rosca BSP, diâmetro Ø 2"

pç 50,00 24,75 1.237,50


pç 50,00 103,54 5.177,00

17.44 Perfilado perfurado, em chapa de aço pré-zincada com acessórios, dimensões 38x38mm

m 2.600,00 17,38 45.188,00

17.45

Junção rápida interna, tipo I, para perfilado perfurado, em chapa de aço pré-zincadas, dimensões 38x38mm

pç 400,00 15,23 6.092,00

17.46

Junção rápida interna, tipo L, para perfilado perfurado, em chapa de aço pré-zincadas, dimensões 38x38mm

pç 300,00 16,21 4.863,00

17.47

Junção rápida interna, tipo T, para perfilado perfurado, em chapa de aço pré-zincadas, dimensões 38x38mm

pç 250,00 17,03 4.257,50

17.48

Junção rápida interna, tipo X, para perfilado perfurado, em chapa de aço pré-zincadas, dimensões 38x38mm

pç 150,00 17,91 2.686,50

17.49

Gancho curto para fixação de luminária em perfilado perfurado, em chapa de aço pré-zincadas, dimensões 38x38mm

pç 875,00 4,49 3.928,75

17.50 Eletrocalha perfurada, com tampa, em chapa de aço pré-zincada com acessórios, dimensões 100x100mm

m 300,00 49,23 14.769,00


m 300,00 88,78 26.634,00


m 200,00 150,85 30.170,00

17.53

Curva Horizontal para eletrocalha perfurada, com tampa, em chapa de aço pré-zincada com acessórios, dimensões 600x100mm

pç 15,00 17,51 262,65

17.54

Curva Vertical para eletrocalha perfurada, com tampa, em chapa de aço pré-zincada com acessórios, dimensões 600x100mm

pç 5,00 17,51 87,55



65/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

17.55

Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, com tampa, em chapa de aço pré-zincada com acessórios, dimensões 200x100mm para 100x100mm

pç 6,00 12,02 72,12

17.56

Eletrocalha lisa, para intalação no piso, com septo divisor, em chapa de aço pré-zincada com acessórios, dimensões 100x100mm

m 20,00 48,75 975,00

17.57


m 80,00 87,08 6.966,40

17.58


m 1.400,00 166,50 233.100,00

17.59


m 60,00 150,85 9.051,00

17.60

Redução concêntrica para eletrocalha lisa, em chapa de aço pré-zincada com acessórios, dimensões 200x100mm para 100x100mm

pç 1,00 14,19 14,19

17.61


pç 13,00 26,97 350,61

17.62


pç 20,00 45,87 917,40

17.63


pç 5,00 36,94 184,70

17.64 "X" para eletrocalha lisa, em chapa de aço pré-zincada com acessórios, dimensões 600x100mm

pç 30,00 48,17 1.445,10

17.65 "T" para eletrocalha lisa, em chapa de aço pré-zincada com acessórios, dimensões 600x100mm

pç 6,00 43,98 263,88

17.66 Condulete tipo "LR" em liga de alumínio para eletroduto roscável, diâmetro Ø 3/4"

pç 10,00 16,35 163,50

17.67 Condulete tipo "T" em liga de alumínio para eletroduto roscável, diâmetro Ø 3/4"

pç 10,00 18,84 188,40



66/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

17.68 Condulete tipo "LR" em liga de alumínio para eletroduto roscável, diâmetro Ø 1.1/4"

pç 10,00 25,67 256,70

17.69 Condulete tipo "LR" em liga de alumínio para eletroduto roscável, diâmetro Ø 1.1/2"

pç 10,00 32,82 328,20

17.70 Condulete tipo "LR" em liga de alumínio para eletroduto roscável, diâmetro Ø 2"

pç 10,00 40,33 403,30


pç 10,00 103,48 1.034,80


pç 10,00 123,86 1.238,60

17.73

Tomada 2P+T, 250V, 20A, padrão brasileiro, instalação em caixa 2"x4", com tampa e placa indicativa de tensão: 127V

cj 93,00 16,71 1.554,03

17.74 Interruptor simples, bipolar, 10A, 250V, duas seções, instalada em caixa de aço esmaltada 2"x4"

cj 1,00 54,34 54,34

17.75 Interruptor simples, bipolar, 10A, 250V, uma seção, instalada em caixa de aço esmaltada 2"x4"

cj 28,00 27,17 760,76

17.76 Caixa de passagem metálica, de embutir, 2"x4"

pç 70,00 3,73 261,10

17.77

Caixa de piso com uma tomada 2P+T, 250V, 20A, padrão brasileiro e uma tomada RJ-45, com tampa basculante 2x25x70mm

cj 243,00 137,01 33.293,43

17.78

Caixa de piso com duas tomadas 2P+T, 250V, 20A, padrão brasileiro e dois conectores RJ-45, com tampa basculante 2x25x70mm

cj 181,00 295,96 53.568,76

17.79

Caixa de piso com duas tomadas 2P+T, 250V, 20A, padrão brasileiro e duas tomadas RJ-45, com tampa basculante 2x25x70mm

cj 21,00 61,11 1.283,31

17.80

Luminária de sobrepor, corpo de alumínio, difusor em policarbonato, com duas lâmpadas tubulares LED 18W, 220V, driver incorporado, vida útil 50.000 horas (completa)

cj 875,00 304,58 266.507,50

17.81 Quadro 15x15x12cm, tipo embutir, com 13 interruptores 10A, 250V, tecla simples

cj 3,00 398,89 1.196,67



67/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

17.82

Quadro distribuição de circuitos, tipo embutir, fabricado em chapa de aço 1,5 mm,com acabamento interno e externo em tinta cinza claro, provido de porta c/ fechadura,e dispositivo para colocação de cadeados, grau de proteção IP 55, isolação classe II,conforme normas NBR IEC 60439-1, NBR 54 10 e NR - 10, 220V, contendo os seguintes equipamentos; disjuntores termomagnéticos em caixas moldadas classe C, interruptores diferenciais, DPS e barramento de cobre eletrolítico, conforme diagrama unifilar e Folha de dados específica

pç 8,00 4.732,75 37.862,00

17.83

Quadro distribuição de circuitos de força tipo embutir para ar condicionado, fabricado em chapa de aço 1,5 mm,com acabamento interno e externo em tinta cinza claro, provido de porta c/ fechadura,e dispositivo para colocação de cadeados, grau de proteção IP 55, isolação classe II,conforme normas NBR IEC 60439-1, NBR 54 10 e NR - 10, 220V, contendo os seguintes equipamentos; disjuntores termomagnéticos em caixas moldadas classe C, interruptores diferenciais, DPS e barramento de cobre eletrolítico, conforme diagrama unifilar e Folha de dados específica

pç 1,00 4.519,55 4.519,55

17.84

Quadro distribuição de circuitos de força tipo embutir para casa de maquinas, fabricado em chapa de aço 1,5 mm,com acabamento interno e externo em tinta cinza claro, provido de porta c/ fechadura,e dispositivo para colocação de cadeados, grau de proteção IP 55, isolação classe II,conforme normas NBR IEC 60439-1, NBR 54 10 e NR - 10, 220V, contendo os seguintes equipamentos; disjuntores termomagnéticos em caixas moldadas classe C, interruptores diferenciais, DPS e barramento de cobre eletrolítico, conforme diagrama unifilar e Folha de dados específica

pç 1,00 9.098,80 9.098,80



68/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

17.85

Quadro distribuição de circuitos de força tipo embutir para elevadores, fabricado em chapa de aço 1,5 mm,com acabamento interno e externo em tinta cinza claro, provido de porta c/ fechadura,e dispositivo para colocação de cadeados, grau de proteção IP 55, isolação classe II,conforme normas NBR IEC 60439-1, NBR 54 10 e NR - 10, 220V, contendo os seguintes equipamentos; disjuntores termomagnéticos em caixas moldadas classe C, interruptores diferenciais, DPS e barramento de cobre eletrolítico, conforme diagrama unifilar e Folha de dados específica

pç 1,00 4.756,56 4.756,56

17.86

Quadro geral de baixa tensão (QGBT) autosuportado, fabricado em chapa de aço 1,5 mm,com acabamento interno e externo em tinta cinza claro, provido de porta c/ fechadura,e dispositivo para colocação de cadeados, grau de proteção IP 55, isolação classe II,conforme normas NBR IEC 60439-1, NBR 54 10 e NR - 10, 220V, contendo os seguintes equipamentos; disjuntores termomagnéticos em caixas moldadas classe C e barramento de cobre eletrolítico, conforme diagrama unifilar e Folha de dados específica

pç 1,00 80.101,72 80.101,72

17.87

No-break trifásico 220V, 3kVA com banco de baterias acoplado, conforme diagrama unifilar e folha de dados específica

pç 1,00 6.975,74 6.975,74

17.88

Transformador trifásico a seco, com isolação em epoxi, classe 15kV, 13,8-0,22kV, 1250kVA, conforme folha de dados específica

pç 1,00 64.418,40 64.418,40

17.89

Transformador trifásico a seco, com isolação em epoxi, classe 15kV, 13,8-0,22kV, 750kVA, conforme folha de dados específica

pç 1,00 45.120,25 45.120,25

17.90

Disjuntor a vácuo, montagem fixa, 17,5kV, 630A, 350mVA, 16kA, com acionamento automático na abertura através da bobina

pç 1,00 16.047,93 16.047,93

17.91 Chave seccionadora tripolar de ação simultânea, 400A, 17,5kA, abertura sob carga

cj 2,00 1.160,84 2.321,68

17.92 Fusível HH 15kV, 63A pç 3,00 122,65 367,95



69/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

17.93

Relé de Proteção secundária, funções 50/51 e 50N/51N, com curva característica de tempo extremamente inversa, em caixa própria, com no-break

cj 1,00 5.155,53 5.155,53

17.94 Chave seccionadora tripolar de ação simultânea, 400A, 17,5kA, abertura sem carga

cj 1,00 553,93 553,93

17.95 Terminação unipolar (Mufla), uso interno, 15kV, padrão CEMIG

pç 3,00 109,49 328,47

17.96 Terminação unipolar (Mufla), uso externo, 15kV, padrão CEMIG

pç 3,00 119,80 359,40

17.97 Caixa tipo Zc, padrão CEMIG pç 1,00 639,02 639,02

17.98 Suporte para mufla pç 1,00 82,14 82,14

17.99 Suporte para TC's e TP's de medição

pç 4,00 660,51 2.642,04

17.100 Transformador de potencial para medição, padrão CEMIG

pç 3,00 1.528,34 4.585,02

17.101 Transformador de corrente para medição, padrão CEMIG

pç 3,00 711,68 2.135,04

17.102 Isolador de pedestal, 15kV, uso interno

pç 6,00 29,91 179,46

17.103 Bucha de passagem, 15kV, uso interno

pç 6,00 259,60 1.557,60

17.104 Caixa de medição tipo CM4, padrão CEMIG

pç 1,00 219,80 219,80

17.105 Transformador de potencial para proteção, 500VA, padrão proteção, 13,8-0,22kV

pç 1,00 1.528,34 1.528,34

17.106 Transformador de corrente para proteção, 75-5A, padrão proteção, 15kV, em epoxi

pç 3,00 711,68 2.135,04

17.107 Haste de aterramento tipo cantoneira zincada 25x25x5x2400mm em caixa

pç 12,00 62,73 752,76

17.108 Suporte para punho de manobra pç 3,00 36,72 110,16

17.109 Punho de Manobra para seccionadora articulável para suporte

pç 3,00 163,78 491,34

17.110 Prolongador Manual para seccionadora tripolar uso interno

pç 3,00 49,13 147,39

17.111 Desmontagem de subestação existente

vb 1,00 17.250,00 17.250,00

17.112 Remontagem e adequação de equipamentos da subestação elétrica

vb 1,00 105.800,00 105.800,00

17.113 Testes, comissionamento e start-up da subestação elétrica

vb 1,00 17.250,00 17.250,00

TOTAL ITEM 17.0 2.082.364,26

18.0 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO / TELEFONIA

18.1 Eletroduto em PVC rígido, roscável, diâmetro Ø 1", sem luva, incluindo instalaçao de luvas e curvas

m 100,00 8,58 858,00

18.2


m 110,00 56,57 6.222,70



70/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

18.3


m 140,00 103,33 14.466,20

18.4 Curva em PVC rígido, 90 graus, roscável, diâmetro Ø 1",

pç 10,00 10,29 102,90


pç 10,00 62,21 622,10


pç 10,00 139,04 1.390,40

18.7 Luva em PVC rígido, roscável, diâmetro Ø 1"

pç 50,00 1,77 88,50


pç 50,00 17,68 884,00


pç 60,00 49,95 2.997,00


pç 10,00 40,33 403,30


pç 10,00 103,48 1.034,80

18.12 Condulete tipo "C" em liga de alumínio para eletroduto roscável, diâmetro Ø 2"

pç 1,00 40,33 40,33


pç 1,00 107,15 107,15

18.14 Condulete tipo "T" em liga de alumínio para eletroduto roscável, diâmetro Ø 2"

pç 1,00 46,08 46,08

18.15 Condulete tipo "T" em liga de alumínio para eletroduto roscável, diâmetro Ø 3"

pç 1,00 103,45 103,45


m 30,00 88,78 2.663,40

18.17 Um conector RJ-45, categoria 6, instalados em caixa 2"x4", com tampa

cj 20,00 31,72 634,40

18.18 Dois conectores RJ-45, categoria 6, instalados em caixa 2"x4", com tampa

cj 75,00 63,45 4.758,75

18.19 Conector RJ-45, categoria 6 pç 424,00 20,59 8.730,16

18.20 Caixa de passagem metálica, de embutir na parede, 4"x4"

pç 1,00 4,35 4,35

18.21 Caixa de passagem metálica, de embutir no piso, 100x100x60mm

pç 2,00 37,04 74,08

18.22 Cabo UTP 4 pares, categoria 6 m 25.000,00 5,36 134.000,00

18.23 Cabo telefônico, uso interno TP CI para 20 pares

m 100,00 9,76 976,00

18.24 Cabo telefônico, uso interno TP CI para 75 pares

m 200,00 39,74 7.948,00



71/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

18.25

Rack em chapa metálica 26 u. Com visor em acrílico. Chave tipo Yale fornecido com os seguintes equipamentos: Patch Panel 19" para 24 RJ - 45 - 02 un. Switch 24 portas - 02 un. Organizador 2 U, 19" - 03 un. Régua de alimentação elétrica de 6 tomadas, 19" - 01 un. Fornecimento completo, conforme detalhe em projeto

cj 1,00 8.478,75 8.478,75

18.26

Rack em chapa metálica 40 u. Com visor em acrílico. Chave tipo Yale fornecido com os seguintes equipamentos: Patch Panel 19" para 48 RJ - 45 - 06 un. Switch 24 portas - 02 un. Organizador 2 U, 19" - 07 un. Régua de alimentação elétrica de 6 tomadas, 19" - 01 un. Fornecimento completo, conforme detalhe em projeto

cj 3,00 16.060,14 48.180,42

18.27 Cabo Óptico Monomodo Sm Interno/externo 9/125 4 Fibras

m 200,00 6,03 1.206,00

18.28 Cabo Óptico Monomodo Sm Interno/externo 16 Fibras

m 150,00 24,10 3.615,00

TOTAL ITEM 18.0 250.636,22

19.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS DE ÁGUA FRIA

19.1 Tubo de PVC soldável na cor marron DN 20 mm

m 60,00 10,30 618,00

19.2 Tubo de PVC soldável, na cor marron DN 25 mm

m 200,00 12,25 2.450,00


m 60,00 17,03 1.021,80


m 200,00 8,61 1.722,00


m 60,00 10,65 639,00


m 50,00 16,31 815,50


m 50,00 22,73 1.136,50

19.8 Luva de PVC soldável, na cor marron DN 25 mm

pç 30,00 2,14 64,20


pç 40,00 3,18 127,20


pç 40,00 5,12 204,80


pç 10,00 18,94 189,40

19.12 Joelho 90G de PVC soldável, na cor marron DN 20 mm

pç 50,00 2,81 140,50


pç 150,00 3,35 502,50


pç 20,00 3,83 76,60


pç 50,00 6,10 305,00



72/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG


pç 20,00 7,55 151,00


pç 20,00 21,66 433,20


pç 30,00 64,96 1.948,80


pç 30,00 2,95 88,50


pç 50,00 3,08 154,00


pç 50,00 5,04 252,00


pç 30,00 6,83 204,90


pç 30,00 8,76 262,80


pç 30,00 21,27 638,10


pç 30,00 46,44 1.393,20

19.26 Joelho 90G com bucha de latão PVC soldável, na cor marron DN 25mm x 3/4"

pç 10,00 15,50 155,00

19.27 Joelho 90G com bucha de latão PVC soldável, na cor marron DN 20mm x 1/2"

pç 80,00 8,60 688,00

19.28 "T" de PVC soldável, na cor marron DN 25 mm

pç 20,00 3,72 74,40


pç 30,00 10,96 328,80


pç 20,00 33,30 666,00


pç 5,00 53,33 266,65

19.32 "T" de PVC soldável, na cor marron DN 32mm x 25mm

pç 1,00 7,98 7,98


pç 15,00 10,51 157,65


pç 45,00 8,05 362,25


pç 20,00 19,28 385,60


pç 10,00 42,01 420,10


pç 20,00 10,11 202,20

19.38 "T" soldável com bucha de latão na bolsa central, DN 25 x 1/2"

pç 25,00 11,86 296,50

19.39 Adaptador soldável curto PVC soldável marron, DN 20 x 1/2"

pç 20,00 2,44 48,80

19.40 Adaptador soldável curto PVC soldável marron, DN 25 x 3/4"

pç 50,00 2,83 141,50

19.41 Adaptador soldável curto PVC soldável marron, DN 75 x 2.1/2"

pç 5,00 20,25 101,25


pç 20,00 6,52 130,40

19.43 Adaptador soldável curto PVC soldável marron, DN 60 x 2"

pç 20,00 12,41 248,20


pç 50,00 5,09 254,50



73/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

19.45 Adaptador soldável curto PVC soldável marron, DN 32 x 1"

pç 10,00 5,65 56,50

19.46 Registro de gaveta bruto em latão forjado, DN 2.1/2"

pç 10,00 225,26 2.252,60

19.47 Registro de gaveta bruto em latão forjado, DN 2"

pç 12,00 116,48 1.397,76

19.48 Registro de gaveta bruto em latão forjado, DN 1.1/4"

pç 1,00 77,44 77,44

19.49 Registro de gaveta bruto em latão forjado, DN 1"

pç 3,00 53,47 160,41

19.50 Registro de gaveta com acabamento, DN 1.1/2"

pç 9,00 127,94 1.151,46

19.51 Registro de gaveta com acabamento, DN 1.1/4"

pç 9,00 116,91 1.052,19

19.52 Registro de gaveta com acabamento, DN 3/4"

pç 20,00 87,15 1.743,00

19.53 Registro de gaveta com acabamento, DN 1/2"

pç 8,00 87,15 697,20

19.54 Registro de PVC esfera roscavel, DN 2"

pç 9,00 72,51 652,59

19.55 Luva com bucha de latão PVC soldável, na cor marron DN 20mm x 1/2"

pç 10,00 6,69 66,90

19.56 Bucha de redução PVC soldável curta, na cor marron DN 75mm x 60mm

pç 10,00 13,13 131,30


pç 15,00 6,20 93,00


pç 20,00 5,70 114,00


pç 20,00 2,99 59,80


pç 5,00 4,99 24,95


pç 30,00 1,78 53,40


pç 15,00 0,77 11,55


pç 60,00 0,41 24,60

19.64 Válvula de descarga, D 1.1/4" com registro, acabamento em metal cromado

cj 33,00 213,93 7.059,69

19.65 Tubo de aço galvanizado com costura Classe Média, DN 2"

m 100,00 93,04 9.304,00

19.66 Joelho 90G de ferro galvanizado DN 2"

pç 20,00 36,02 720,40

19.67 Joelho 45G de ferro galvanizado DN 2"

pç 15,00 33,70 505,50

19.68 Niple duplo de ferro galvanizado DN 2"

pç 10,00 23,46 234,60



74/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

19.69 União ferro galvanizado com assento cônico bronze DN 2"

pç 9,00 137,13 1.234,17

19.70 "T" redução de ferro galvanizado DN 2" x 2" x 1.1/4"

pç 5,00 43,64 218,20

19.71 Luva de redução de ferro galvanizado DN 2" x 1.1/4"

pç 5,00 24,54 122,70

19.72 Luva de redução de ferro galvanizado DN 1.1/4" x 3/4"

pç 5,00 12,79 63,95

19.73 Válvula de retenção vertical DN 2", em bronze, 200 PSI, extremidades com rosca

pç 2,00 130,71 261,42

19.74

Conjunto de bombas para recalque, vazão 8,00m3/h, Hman: 30mca, diâmetro do recalque de 50mm, tipo submersível, trifásica, 220V, 2,0 cv, DN 1.1/4", 3 estágios

pç 2,00 3.830,70 7.661,40

19.75

Sistema de pressurização por 1 bomba, Hmanométrica 12mca, vazão 2,0m3/h, potência 1,0cv, trifásica, 220V, sucção 1", recalque 1"

pç 1,00 908,08 908,08

19.76 Reservatório de fibra, volume 25.000m3

pç 2,00 7.327,69 14.655,38

TOTAL ITEM 19.0 73.245,42

20.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS DE ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS

20.1 Tubo de PVC série R, para esgoto ou águas pluviais (NBR 5688), DN 150mm

m 110,00 42,41 4.665,10


m 130,00 32,27 4.195,10


m 130,00 20,83 2.707,90


m 60,00 14,27 856,20


m 100,00 10,52 1.052,00

20.6 Joelho 90G de PVC série R, para esgoto ou águas pluviais (NBR 5688), DN 100mm

pç 40,00 16,37 654,80


pç 30,00 16,37 491,10


pç 30,00 8,28 248,40


pç 50,00 5,82 291,00

20.10 Joelho 90G de PVC série R, para esgoto ou águas pluviais (NBR 5688), DN 40mm com anel

pç 40,00 8,68 347,20


pç 20,00 62,10 1.242,00



75/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG


pç 25,00 22,67 566,75


pç 20,00 14,85 297,00


pç 15,00 7,55 113,25


pç 50,00 5,48 274,00

20.16 Curva 87G 30' de PVC série R, para esgoto ou águas pluviais (NBR 5688), DN 150mm

pç 20,00 58,32 1.166,40

20.17 Junção simples de PVC série R, para esgoto ou águas pluviais (NBR 5688), DN 150mm x 150mm

pç 5,00 117,53 587,65


pç 50,00 44,41 2.220,50


pç 10,00 47,59 475,90


pç 10,00 52,62 526,20


pç 10,00 30,97 309,70


pç 5,00 30,63 153,15

20.23 "T" de PVC série R, para esgoto ou águas pluviais (NBR 5688), DN 100mm x 75mm

pç 10,00 51,35 513,50


pç 10,00 52,45 524,50


pç 15,00 41,06 615,90


pç 15,00 39,40 591,00


pç 10,00 34,35 343,50

20.28 Redução excêntrica de PVC série R, para esgoto ou águas pluviais (NBR 5688), DN 100mm x 75mm

pç 10,00 7,38 73,80


pç 5,00 3,40 17,00


pç 10,00 4,84 48,40

20.31 Luva simples de PVC série R, para esgoto ou águas pluviais (NBR 5688), DN 150mm

pç 50,00 36,14 1.807,00



76/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG


pç 100,00 16,23 1.623,00


pç 70,00 11,06 774,20


pç 20,00 8,17 163,40

20.35 Anel de Borracha para tubo de esgoto ou águas pluviais, DN 150mm

pç 100,00 5,66 566,00


pç 190,00 1,46 277,40


pç 120,00 1,16 139,20


pç 40,00 0,89 35,60

20.39 Caixa sifonada 150x185x75mm com tampa cega quadrada

pç 21,00 32,26 677,46

20.40 Caixa sifonada 100x150x50mm com tampa cega quadrada

pç 7,00 26,51 185,57

20.41 Bucha de redução longa D50 x 40mm

pç 10,00 11,11 111,10

20.42 Vedação para vaso sanitário, D100 mm

pç 26,00 1,81 47,06

20.43 Terminal de ventilação, D100 mm pç 2,00 46,48 92,96

20.44 Terminal de ventilação, D75 mm pç 2,00 39,43 78,86

20.45 Junção 45G tipo "Vinilfort", D 200mm x 200mm

pç 40,00 167,00 6.680,00

20.46 Redução excêntrica tipo "Vinilfort", D 200mm x 150mm

pç 3,00 35,46 106,38

20.47 Grelha Hemisférica, 6" pç 8,00 47,10 376,80

20.48 Tubo PVC tipo "Vinilfort", D 200mm m 180,00 35,88 6.458,40

20.49 Curva 90G, PVC tipo "Vinilfort", D 200mm

pç 5,00 148,71 743,55

20.50 Curva 45G, PVC tipo "Vinilfort", D 200mm

pç 20,00 138,60 2.772,00

20.51 Luva de correr, PVC tipo "Vinilfort", D 200mm

pç 40,00 66,49 2.659,60

20.52 Anel de Borracha, PVC tipo "Vinilfort", D 200mm

pç 50,00 5,41 270,50

TOTAL ITEM 20.0 52.814,94

21.0 INSTALAÇÕES DE CIRCUITO FECHADO DE T.V. (CFTV)

21.1

Eletroduto em aço galvanizado, à fogo, tipo leve, rosca BSP, diâmetro Ø 1", sem luva, incluindo instalaçao de luvas e curvas

m 80,00 16,78 1.342,40

21.2


m 110,00 103,33 11.366,30


pç 20,00 27,27 545,40



77/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG


pç 5,00 167,98 839,90


pç 5,00 107,15 535,75


pç 5,00 103,48 517,40


m 300,00 87,08 26.124,00

21.8

Curva Horizontal para eletrocalha perfurada, com tampa, em chapa de aço pré-zincada com acessórios, dimensões 200x100mm

pç 3,00 8,31 24,93

21.9

Curva vertical para eletrocalha perfurada, com tampa, em chapa de aço pré-zincada com acessórios, dimensões 200x100mm

pç 5,00 8,31 41,55

21.10

"T" para eletrocalha perfurada, com tampa, em chapa de aço pré-zincada com acessórios, dimensões 200x100mm

pç 5,00 11,45 57,25

21.11 Cabo Óptico Monomodo Sm Interno/externo 1 Fibra

m 3.000,00 3,71 11.130,00

21.12

Câmera tipo Domo, 1/3 "sensor CCD de alta sensibilidade e de 3,8 para 9,5 milímetros lente varifocal auto-íris (com o dia e noite de filtro mecânico),Produz imagens nítidas em resoluções de até 540 TVL (cor) e 580 TVL (B & W), Registros de imagens mesmo em 0,05 Luz (cor), 0,005 lux (B & W) e 0 Luz (IR sobre) iluminações, Comutação dia e noite ajuda a câmera a capturar imagens em condições de pouca luz, bem como em luz brilhante,Alcance de visão noturna de até 65 '(20 m), com a ajuda de 18 LEDs integrada IR

pç 1,00 2.019,70 2.019,70

21.13

Câmera tipo fixa, sensor CCD 1/3", NEXT DSP, resolução 540 linhas (Day Night Auto), IR-LED Distância Visível, consumo Regulado DC 12V. 1A Máx (LED On), lentes 2.8~12mm Lentes (padrão), ajuste de cor Ganho de Azul / Ganho de Vermelho,

pç 22,00 1.110,97 24.441,34

TOTAL ITEM 21.0 78.985,92

22.0 INSTALAÇÕES DE ALARME DE SEGURANÇA



78/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

22.1

Eletroduto em aço galvanizado, à fogo, tipo leve, rosca BSP, diâmetro Ø 3/4", sem luva, incluindo instalaçao de luvas e curvas

m 100,00 13,65 1.365,00

22.2


m 20,00 41,76 835,20

22.3

Eletroduto em aço galvanizado, à fogo, tipo leve, rosca BSP, diâmetro Ø 1", sem luva, incluindo instalaçao de luvas e curvas

m 150,00 16,78 2.517,00

22.4 Curva em aço galvanizado, à fogo, 90 graus, rosca BSP, diâmetro Ø 3/4"

pç 30,00 17,42 522,60


pç 10,00 30,10 301,00


pç 5,00 60,14 300,70

22.7 Condulete tipo "T" em liga de alumínio para eletroduto roscável, diâmetro Ø 3/4"

pç 5,00 18,84 94,20


pç 5,00 19,78 98,90


pç 10,00 19,64 196,40

22.10

Sensor IVP Infravermelho Dupla Tecnologia 15 metros, Anti-mascaramento, Contato de alarme forma A e dispositivo anti-violação, Análise de sinais digitais, Detecção por microondas baseada no conceito Doppler, Eletrônica baseada em ASIC avançado, Sensor PIR QUAD (4 elementos), Alta imunidade contra interferências, LED 3 cores

pç 22,00 303,04 6.666,88

22.11

Sirene Compacta Elétrica de Alta Potência, 1 toque com dois tons (bitonal) caneca em ABS, diafragma em poliuretano, branca, alimentação: 12 Volts, 250mA 120 dB, 12 / 24V

pç 2,00 373,34 746,68



79/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

22.12

Central de alarme com Placa PC-1832, 4 teclados LCD5511 e 1 Transformador 16V X 1,5Ap. Certificações: SAI CP 01, RoHS e ANATEL. Contact ID automático, 2 formas para programação dia e hora, Código de alarme cancelado, 8 zonas na placa, expansível até 32 zonas com ou sem fio, 13 tipos de zonas adicionais, 200 mA adicionais de fonte auxiliar, Capacidade de registro de 500 eventos em tempo real

cj 2,00 3.887,58 7.775,16

TOTAL ITEM 22.0 21.419,72

23.0 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

23.1 CONDENSADORA MULTISPLIT VRF, CAP. NOMINAL 90kW, ou equivalent, 330+330 KG

un 3,00 64.330,70 192.992,10

23.2 CONDENSADORA MULTISPLIT VRF, CAP. NOMINAL 78kW, ou equivalente, 250+350 KG

un 2,00 58.433,20 116.866,40

23.3 CONDENSADORA MULTISPLIT VRF, CAP. NOMINAL 56kW, ou equivalente, 250+250 KG

un 1,00 47.810,84 47.810,84

23.4

EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS, COM ENTRADA PARA AR EXTERNO, CAP. NOMINAL 14,0 KW ou equivalente com controle remoto, 26,5 KG

un 12,00 5.557,81 66.693,72

23.5

EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS, COM ENTRADA PARA AR EXTERNO, CAP. NOMINAL 11,2 KW ou equivalente com controle remoto, 26,5 KG

un 23,00 5.535,86 127.324,78

23.6

EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS, COM ENTRADA PARA AR EXTERNO, CAP. NOMINAL 8,0 KW ou equivalente com controle remoto, 26 KG

un 20,00 5.463,77 109.275,40

23.7

EVAPORADORA TIPO CASSETE 4 VIAS, COM ENTRADA PARA AR EXTERNO, CAP. NOMINAL 5,6 KW ou equivalente com controle remoto, 25 KG

un 1,00 5.295,15 5.295,15

23.8 EVAPORADORA TIPO HI-WALL, CAP. NOMINAL 5,6kW com controle remoto, 18 KG

un 1,00 3.150,01 3.150,01

23.9 EVAPORADORA TIPO TETO APARENTE, CAP NOMINAL 8,4kW com controle remoto, 35 KG

un 1,00 4.989,99 4.989,99

23.10 MULTIKIT PARA CONEXÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE, 0,1 KG, E-102SNB

un 15,00 187,32 2.809,80

23.11 MULTIKIT PARA CONEXÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE, , 0,1 KG, E-162SNB

un 12,00 300,54 3.606,48


un 12,00 399,82 4.797,84



80/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG


un 18,00 666,68 12.000,24

23.14 TUBO COBRE 1/4" m 10,00 6,12 61,20

23.15 TUBO COBRE 3/8" m 280,00 9,07 2.539,60

23.16 TUBO COBRE 1/2" m 80,00 12,73 1.018,40

23.17 TUBO COBRE 5/8" m 280,00 16,25 4.550,00

23.18 TUBO COBRE 3/4" m 160,00 19,01 3.041,60

23.19 TUBO COBRE 7/8" m 40,00 28,62 1.144,80

23,2 TUBO COBRE 1" m 50,00 17,02 851,00

23.21 TUBO COBRE 1 1/8" m 120,00 34,04 4.084,80

23.22 TUBO COBRE 1 1/4" m 100,00 60,31 6.031,00

23.23

REFRIGERANTE R-410 OU EQUIVALENTE (COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO FORNECIDO)

kg 55,00 58,57 3.221,35

23.24 CABO DE COMUNICAÇÃO PP 2X0,75 mm²

m 400,00 1,21 484,00

23.25 CABO DE CONTROLE PP 2X0,75 mm²

m 400,00 1,21 484,00

23.26 CALÇO PARA CONDENSADORA QUADRADO

un 48,00 5,98 287,04

23.27 HASTE DE SUSPENSÃO DAS EVAPORADORAS W1/2"

un 230,00 6,49 1.492,70

23.28 TUBO PVC SOLDÁVEL 32 mm, INCLUSIVE CONEXÕES

m 500,00 3,48 1.740,00


m 200,00 11,24 2.248,00


m 80,00 13,81 1.104,80

23.31

CAIXA DE VENTILAÇÃO EXTERNA DE EMBUTIR EM FORRO COM FILTRO G3, 1200 m³/h, 45 mmCA

un 3,00 4.485,00 13.455,00

23.32 DIFUSOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ADLQ/AG TAMANHO 02

un 1,00 79,70 79,70

23.33 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO PARA AR EXTERNO DIAM. 75 mm

m 60,00 79,70 4.782,00


m 30,00 6,90 207,00


m 30,00 10,93 327,90


m 30,00 16,33 489,90


m 30,00 17,83 534,90

23.38 CHAPA GALVANIZADA #18 PARA CONEXÕES DA REDE DE DUTOS, 10,53 kg/m³

kg 120,00 12,45 1.494,00

TOTAL ITEM 23.0 753.367,44

24.0

INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)



81/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

24.1 Cabo nu de cobre secao 35mm2, têmpera meio dura, fabricado conforme Norma NBR 7575

m 350,00 22,80 7.980,00

24.2

Cabo de cobre, fio de cobre têmpera mole, encordoamento classe 2 isolado em termoplástico de PVC sem chumbo antichama, 750V, 70°C, #16mm2, verde

m 80,00 8,67 693,60

24.3

Cabo de cobre, fio de cobre têmpera mole, encordoamento classe 2 isolado em termoplástico de PVC sem chumbo antichama, 750V, 70°C, #50mm2, verde

m 20,00 24,05 481,00

24.4

Eletroduto de PVC rígido ø 1", anti-chama, classe B, rosca gás nas extremidades, conforme norma ABNT NBR-6150, incluindo instalaçao de luvas e curvas

m 50,00 8,58 429,00

24.5

Curva de PVC rígido ø 1", anti-chama, classe B, rosca gás nas extremidades, conforme norma ABNT NBR-6150

pç 10,00 5,22 52,20

24.6

Luva de PVC rígido ø 1", anti-chama, classe B, rosca gás nas extremidades, conforme norma ABNT NBR-6150

pç 30,00 2,48 74,40

24.7 Conector Minigar em Latão Estanhado para cabos 16-50mm2

pç 70,00 13,48 943,60

24.8 Conector universal em latão estanhado

pç 70,00 39,68 2.777,60

24.9 Presilha de latao para alvenaria/concreto para fixação de cabo #35mm2

pç 350,00 0,66 231,00

24.10 Parafuso Inox 4,2x32mm pç 350,00 0,41 143,50

24.11 Concector Bimetálico com rabicho M12 para cabos de cobre nu até #70mm2

pç 40,00 13,78 551,20

24.12

Caixa de Equalização de Potencial com 8 saídas #16mm2 e uma saída #50mm2, tipo embutir, em aço, 200x200mm e barramento espessura 6mm

pç 1,00 215,26 215,26

24.13 Vergalhão de descida do pára-

raios, ∅3/8" galvanizado a fogo ("Re-bar")

m 300,00 28,24 8.472,00

24.14

Conector tipo "Aterrinsert", com disco em latão, rosca fêmea M12, com distância do condutor regulável de 25 a 40mm

pç 18,00 90,47 1.628,46

TOTAL ITEM 24.0 24.672,82

25.0 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

25.1 Central de alarme/fumaça endereçável/digital Pró 500 pontos, 24VTL, com bateria

cj 1,00 8.382,35 8.382,35

25.2 Detector de fumaça ótico endereçável/digital 24VTL

pç 83,00 195,50 16.226,50

25.3 Botoeira de alarme 24VTL endereçável/digital com martelo

pç 17,00 173,65 2.952,05



82/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

25.4 Sirene alarme, 24VTL preta conencional/analógica e enderçável/digital, 120 decibéis

pç 17,00 62,10 1.055,70

25.5 Extintor tipo pó químico ABC, carga 6 kg, 2A-20BC, uso comercial

pç 19,00 138,18 2.625,42

25.6

Abrigo para mangueira interno/externo em fibra de vidro, 90x60x18cm, com uma porta. Comporta uma mangueira de 30 metros, 1.1/2"

pç 8,00 849,85 6.798,80

25.7 Registro globo angular 45°, ∅75mm pç 8,00 144,79 1.158,32

25.8 Registro globo angular 45°,

∅63mm, saída com rosca 5fios pç 1,00 99,29 99,29

25.9 Adaptador ∅63mm R5F x Engate rápido tipo Storz ∅38mm

pç 8,00 99,29 794,32

25.10 Adaptador ∅63mm R5F x Engate rápido tipo Storz ∅63mm

pç 1,00 112,70 112,70

25.11

Mangueira de abra sintética com revestimento interno de borracha, diâmetro 38mm em um lance 30m, uniões de engate rápido Storz, montada em cesto basculante

cj 8,00 527,85 4.222,80

25.12

Esguicho cônico, tipo agulheta, diâmetro igual a 38mm, junta de engate Storz, requinte diâmetro 13mm

pç 8,00 55,20 441,60

25.13

Tampa de ferro fundido para passeio com inscrição "incêndio", pintada em esmalte sintético vermelho

pç 1,00 263,35 263,35

25.14 Tampão ∅63mm, engate rápido, tipo Storz

pç 1,00 263,35 263,35

25.15 Haste tipo válvula pública (sem volante)

pç 1,00 86,25 86,25

25.16 Niple duplo, rosca macho, BSP,

∅63mm, pintada na cor vermelha pç 32,00 17,71 566,72

25.17 Curva de raio longo, rosca fêmea,

BSP, ∅63mm, pintado na cor vermelha

pç 5,00 70,01 350,05

25.18 Tubo em aço galvanizado, ∅63mm, pintado na cor vermelha

m 200,00 55,46 11.092,00

25.19 Luminária de emergência, autônoma IE-16 com lâmpada fluorescente de 8 W

pç 48,00 76,63 3.678,24

25.20

Registro gaveta classe 125 PSI 2.1/2" com rosca de tomada.Pressão de serviço: 200 PSI e teste hidrostático: 300 PSI.

pç 1,00 327,75 327,75

25.21

Bomba do sistema de incêndio,

∅63mm, trifásica 220V, potência 5,0cv na cor vermelha, rotor fechado de alumínio SAE 323, Confeccionado em latão fundido NBR 6941 e acabamento usinado.

pç 1,00 2.075,06 2.075,06

25.22

Placa Fotoluminescente Escada Emergência Descendo Direita, confeccionado em PVC rígido anti-chama de 0,5mm de espessura, 38 x 19 cm

pç 4,00 23,19 92,76



83/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

25.23

Placa Fotoluminescente saída de emergência, confeccionado em PVC rígido anti-chama de 0,5mm de espessura, 38 x 19 cm

pç 16,00 23,19 371,04

25.24

Placa Fotoluminescente rota de fuga sentido a direita, confeccionado em PVC rígido anti-chama de 0,5mm de espessura, 38 x 19 cm

pç 20,00 23,19 463,80

25.25

Placa Fotoluminescente rota de fuga sentido a esquerda, confeccionado em PVC rígido anti-chama de 0,5mm de espessura, 38 x 19 cm

pç 20,00 23,19 463,80

25.26

Placa Fotoluminescente indicando proibição do uso de elevador, caso ocorra incêndio, confeccionado em PVC rígido anti-chama de 0,5mm de espessura, diâmetro 30 cm

pç 12,00 24,39 292,68

25.27

Placa Fotoluminescente indicando existência de extintor de incêndio, confeccionado em PVC rígido anti-chama de 0,5mm de espessura, 30x30 cm

pç 19,00 19,71 374,49

25.28

Placa Fotoluminescente indicando existência de hidrante, confeccionado em PVC rígido anti-chama de 0,5mm de espessura, 30x30 cm

pç 8,00 24,39 195,12

25.29

Placa Fotoluminescente indicando existência de acionador manual, confeccionado em PVC rígido anti-chama de 0,5mm de espessura, 30x30 cm

pç 17,00 19,71 335,07

25.30

Placa Fotoluminescente indicando existência de sinal sonoro, confeccionado em PVC rígido anti-chama de 0,5mm de espessura, 30x30 cm

pç 17,00 19,71 335,07

25.31

Placa Fotoluminescente indicando existência de painel da bomba de incêndio, confeccionado em PVC rígido anti-chama de 0,5mm de espessura, 30x30 cm

pç 1,00 19,71 19,71

25.32 Fornecimento e montagem de corrimão metálico

m 120,00 217,14 26.056,80

TOTAL ITEM 25.0 92.572,96

26.0 LIMPEZA

26.1 Limpeza geral de obra m2 3.698,04 2,79 10.317,53

TOTAL ITEM 26.0 10.317,53

TOTAL GERAL SEM BDI 9.846.749,50

Aplicação de BDI (Não incluso elevadores e transformadores)

%

Total BDI (Não incluso elevadores e transformadores)

29,12 2.742.725,03

Aplicação de BDI (Elevadores e transformadores)



84/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

Total BDI (Apenas elevadores e transformadores)

19,28 82.528,21

TOTAL GERAL COM BDI 12.672.002,74

OBS.: As planilhas SINAPI, SUDECAP e FDE são referentes ao mês 05/2015 (Não foi aplicado o índice INCC). A planilha SETOP é referente ao mês 12/2014, portanto foi aplicado nos valores unitarios o índice INCC, com reajuste de 1,033 (Dez/2014: 604,026 e Maio/2015: 623,951).



85/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

16 ENCARGOS SOCIAIS



86/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

17 COMPOSIÇÃO DO BDI

CÁLCULO DE BDI - EDIFICAÇÃO

ITEM COMPONENTES % % INCID.

1 Administração Local 3,00 CD

2 Administração Central 3,00 CD

3 Lucro 7,05 CD

4 Despesas Financeiras 1,20 CD

5 Seguros, garantias e risco 2,27 CD

5.1 Seguros 1,00

5.2 Garantias 0,00

5.3 Risco 1,27

6 Tributos 7,15 PV

6.1 ISS 3,50

6.2 PIS 0,65

6.3 COFINS 3,00

7 CPRB (INSS) 2,00 PV

TOTAL INCID. CD: 16,52%

TOTAL INCID. PV: 9,15%

BDI = (1+INCID(CD)) / (1-INCID(PV)) 29,12%



87/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

CÁLCULO DE BDI - EQUIPAMENTO

ITEM COMPONENTES % % INCID.

1 Administração Central 4,50 CD

2 Lucro 5,00 CD

3 Despesas Financeiras 1,00 CD

4 Seguros, garantias e risco 1,62 CD

4.1 Seguros 0,82

4.2 Garantias 0,00

4.3 Risco 0,80

5 Tributos 3,65 PV

5.1 ISS 0,00

5.2 PIS 0,65

5.3 COFINS 3,00

6 CPRB (INSS) 2,00 PV

TOTAL INCID. CD: 12,12%

TOTAL INCID. PV: 5,65%

BDI = (1+INCID(CD)) / (1-INCID(PV)) 19,28%



88/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

18 MEMORIAL FOTOGRÁFICO

VISTA SUPERIOR DO LOCAL DA OBRA

VISTA ED. SEDE (FUNDOS) E CAIXA DE ESCADA



89/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

CAIXA DE ESCADA A SER DEMOLIDA PARCIALMENTE

CAIXA DE ESCADA A SER DEMOLIDA PARCIALMENTE



90/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

VISTA POSTERIOR ED. SEDE (FUNDOS) E CAIXA DE

ESCADA

ARRANQUE DOS PILARES



91/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

RECORTE PARA NIVELAMENTO DE PISO AO NÍVEL DO

ED. SEDE

VISTA INTERNA DA CAIXA DE ESCADA A SER

DEMOLIDA



92/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

ESCADA A SER DEMOLIDA

ESCADA A SER DEMOLIDA ACESSO AO NÍVEL PILOTIS

ED. ANEXO II



93/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

VISTA FRONTAL DE ALVENARIA E PORTA A SER

DEMOLIDA PARA ACESSO À PASSARELA ENTRE OS

PRÉDIOS

NÍVEL PILOTIS ED. ANEXO II- ALVENARIA E PORTA A

SER DEMOLIDA PARA ACESSO À PASSARELA ENTRE

OS PRÉDIOS



94/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

DEGRAUS DE ACESSO Á CASA DE MÁQUINAS DO

ELEVADOR (A SEREM DEMOLIDOS)

DEGRAUS DE ACESSO Á CASA DE MÁQUINAS DO

ELEVADOR (A SEREM DEMOLIDOS)



95/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

ANEXO II - PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2015 CONCORRÊNCIA Nº 01/2015

Identificação da empresa proponente: N.º do CNPJ: Endereço: Telefone(s): Fac-símile: E-mail:

Ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais Apresentamos a nossa proposta de preços, detalhada na planilha de quantitativos e composição unitária dos custos e valor global, na planilha de encargos sociais, no quadro detalhado da composição analítica do BDI (bonificação e despesas indiretas) e no cronograma físico-financeiro, em anexo, para contratação de empresa especializada para a execução de obras complementares de ampliação do Ed. Anexo II do TCEMG pelo regime de empreitada por preço unitário de que trata a Concorrência n° 01/2015, conforme especificação constante do Projeto Básico/Projeto Executivo, Anexos I e XI deste edital.

Os prazos por nós indicados são os que se seguem: a) prazo de validade da proposta: ..... (....................) dias; b) prazo de execução dos serviços: ..... (....................) meses; c) prazo para início da obra: ..... (....................) dias; e d) prazo de garantia dos serviços: ..... (....................) anos. Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelo preço global de R$_______________ ( ___________________________________________________ ).

Assinatura do representante legal ou credenciado da licitante, devidamente identificado e qualificado

ATENÇÃO: 1 - Os modelos de: PLANILHA DE QUANTITATIVOS E COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS CUSTOS E VALOR GLOBAL DA OBRA, PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS, QUADRO DETALHADO DA COMPOSIÇÃO DO BDI E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO a serem elaborados pelas licitantes e anexados no envelope “Proposta Comercial” deverão ser preenchidos conforme modelo disponibilizados nos Anexo XI e XII deste Edital. 2 - Cada um destes documentos deverá conter identificação da licitante, nome e assinatura do representante legal da licitante, nome e assinatura do Responsável Técnico pela elaboração de cada um dos documentos, título profissional e número de sua carteira profissional. 3 - Observação: emitir todos os documentos da proposta comercial em papel que identifique a licitante.



96/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO


Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) ______________________

___________________________________, portador do Documento de Identidade n.º

___________________, inscrito no CPF sob o nº _____________________________, para

participar da licitação acima referenciada, instaurada pelo Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais, como representante da empresa _______________________________

_____________________________________________________, outorgando-lhe plenos

poderes para pronunciar-se em seu nome, bem como assinar proposta comercial, assinar

documentos, requerer vistas de documentos e propostas, desistir e interpor recursos e

praticar todos os atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso.

Belo Horizonte, ____ de _______________ de 2015. Assinatura: ____________________________________________________________ Nome legível: __________________________________________________________ Qualificação: __________________________________________________________ * Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.



97/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP



A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº

__________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)

________________________________________, portador do Documento de Identidade nº

___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob as

penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como

____________________________ (incluir a condição da empresa: Microempresa – ME - ou

Empresa de Pequeno Porte - EPP), art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está

sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento

favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

_______________________ , ____ de _____________ de 2015.

________________________________________________

(assinatura do representante legal)

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.



98/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA


CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 A empresa ____________________________________________________, inscrita no

CNPJ sob o nº ________________________, por intermédio de seu representante legal

o(a) Sr(a) ______________________________________________, portador do Documento

de Identidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº

______________________, DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República, que não emprega

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

______________________, ____ de _______________ de 2015.

________________________________ Assinatura do representante legal




99/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL

TÉCNICO


__________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _________________________________, portador do Documento de Identidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________, DECLARA que possui pessoal técnico disponível para integrar a equipe que executará os serviços objeto da licitação, fazendo parte da equipe:

I ) 1 (um) profissional formado em engenharia Civil com experiência profissional comprovada em supervisão de serviços de natureza compatível com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo permanecer na obra em tempo integral, durante todo o período da execução dos serviços;

II) 1 (um) encarregado de serviços, com experiência profissional comprovada em serviços de natureza compatível com o objeto da presente licitação, para permanecer no Tribunal em tempo integral, durante todo o período de execução dos serviços.

__________________, ____ de ____________ de 2015.

________________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da licitante)




100/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO


__________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº

________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

_________________________________, portador do Documento de Identidade nº

_________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________, DECLARA que o(a) Sr(a)

__________________________, portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e inscrito(a)

no CREA/___ sob o nº __________________ é o(a) nosso(a) indicado(a) como

Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em

apreço.

__________________, ____ de ____________ de 2015.

__________________________________________

Assinatura e carimbo do representante legal

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique. * Emitir uma declaração para cada RT.



101/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA


CONCORRÊNCIA Nº 01/2015 (Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item 1.19 do título VIII - “Documentação de Habilitação” do Edital Concorrência Pública nº 01/2015, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da Concorrência Pública nº 01/2015 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Pública nº 01/2015, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência Pública nº 01/2015 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Pública nº 01/2015 , por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Pública nº 01/2015 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Pública nº 01/2015 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Pública nº 01/2015 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Pública nº 01/2015 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do TCEMG antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

______________________________, em ___ de ___________________ de ________

____________________________________________________ (representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)




102/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS



Declaro, na qualidade de........................................................................da

firma................................................................ sediada à....................................

...................................................telefone:.................... que tomei conhecimento de todas as

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto do Processo

Licitatório nº 07/2015, Concorrência nº 01 /2015, relativa ao item 1.12 do Título VIII deste

Edital.

Belo Horizonte, .........de..........................de 2015

________________________________________________

Nome e assinatura do representante legal da licitante




103/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

ANEXO X – MINUTA CONTRATUAL

MINUTA

CONTRATO Nº _____/2015

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, inscrito no CNPJ sob o nº. 21.154.877/0001-07, com sede na Avenida Raja Gabaglia, 1315, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG, a seguir denominado TRIBUNAL, neste ato representado por seu Presidente, Conselheiro Sebastião Helvecio Ramos de Castro e, a _____., inscrita no CNPJ sob nº _____, situada na Rua _____, _____, Bairro _____, em _____/_____, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu _____, _____, inscrito no CPF sob nº _____e portador da Cédula de Identidade nº _____, resolvem celebrar o presente Contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº 07/2015, na modalidade Concorrência nº 01/2015, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preço unitário, sob a regência da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Estadual nº 13.994/01 e demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto Este Contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obras de ampliação do Edifício Anexo II do TRIBUNAL, compreendendo o fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada, conforme especificações técnicas previstas no Projeto Básico/Projeto Executivo, planilhas e cronograma físico-financeiro do Edital de Licitação e disponíveis em mídia eletrônica. Parágrafo Único - Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Projeto Básico e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, ambos constantes do Processo Licitatório nº 07/2015, Concorrência nº 01/2015. CLÁUSULA SEGUNDA – Do Acompanhamento e da Fiscalização O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência dos serviços prestados, serão realizados pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL. §1º - O Coordenador da Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL atuará como gestor e fiscalizador da execução do objeto contratual. §2º - A Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, tendo como base relatório mensal a ser elaborado pela CONTRATADA, expedirá atestado de inspeção dos serviços prestados, que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos.



104/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

§3º - A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização deste Contrato pelo TRIBUNAL, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pela Coordenadoria de Manutenção e Obras. §4º - O TRIBUNAL não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste Contrato. §5º - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato. CLÁUSULA TERCEIRA - Das Condições Gerais São condições gerais deste Contrato: I. Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93. II. Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia do TRIBUNAL, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.

III. Este Contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização do TRIBUNAL, em operações financeiras ou como caução/garantia em contrato ou outro tipo de obrigação, sob pena de sanção, inclusive rescisão contratual. IV. Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, deverão ser comunicadas ao TRIBUNAL e, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão do Contrato. V. O TRIBUNAL e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei nº 8.666/93, por repactuação precedidos de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de custos e formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral. VI. O TRIBUNAL reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. VII. O objeto deste Contrato será executado dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, respeitadas as normas legais e técnicas a ele pertinentes. VIII. O TRIBUNAL reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto ou serviço em desacordo com o previsto neste Contrato, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento. IX. Qualquer tolerância por parte do TRIBUNAL, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em



105/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e podendo o TRIBUNAL exigir o seu cumprimento a qualquer tempo. X. Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre o TRIBUNAL e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do seu objeto, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. XI. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao TRIBUNAL, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao TRIBUNAL o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos. XII. A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e documentos fornecidos pelo TRIBUNAL ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência deste Contrato e mesmo após o seu término. XIII. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela CONTRATADA durante a execução do objeto deste Contrato serão de exclusiva propriedade do TRIBUNAL, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização deste, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos da legislação pátria vigente. CLÁUSULA QUARTA – Da Responsabilidade Trabalhista Compete exclusivamente à CONTRATADA, na consecução do objeto deste Contrato, observar as normas que integram o regime jurídico da relação trabalhista celetista, em especial a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, legislação complementar, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e dispositivos contidos nas Convenções Coletivas de Trabalho das categorias envolvidas na execução dos serviços. §1º - A CONTRATADA obriga-se a responder por todas e quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações de seus empregados, sendo, em quaisquer circunstâncias, considerada como exclusiva empregadora e única responsável por qualquer ônus que o TRIBUNAL venha a arcar, em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações. §2º - Fica a CONTRATADA obrigada a comunicar ao TRIBUNAL, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da notificação/citação, qualquer reclamação trabalhista ajuizada por seus empregados e relacionada a serviços prestados no TRIBUNAL. §3º - Vindo o TRIBUNAL a responder por qualquer ação ou reclamação proposta por empregados da CONTRATADA, pessoas a seu serviço ou qualquer terceiro, estará expressamente autorizado a, mediante simples comunicação escrita, reter e utilizar os créditos de titularidade da CONTRATADA, até o montante necessário para o ressarcimento integral da obrigação exigida, incluindo custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Em face da insuficiência de créditos, o TRIBUNAL poderá utilizar a garantia prestada ou acionar a CONTRATADA.



106/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

§4º - A CONTRATADA, configurada sua inadimplência quanto a obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias, desde já, autoriza o TRIBUNAL a proceder o bloqueio de faturas, cujos créditos serão utilizados no pagamento das referidas obrigações, referentes ao trabalhadores que prestam/prestaram serviços no TRIBUNAL. §5º - O estabelecido no parágrafo acima não exclui a prerrogativa do TRIBUNAL de utilizar o valor da garantia para pagamento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias, caso a CONTRATADA não comprove a quitação dos mencionados encargos nos prazos legais. CLÁUSULA QUINTA – Da Responsabilidade por Danos A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado ao TRIBUNAL, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pelo TRIBUNAL, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas no presente Contrato. §1º - Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pelo TRIBUNAL, decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela CONTRATADA, de obrigações a ela atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, pagamentos ou ressarcimentos efetuados pelo TRIBUNAL a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros. §2º - Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações definidas contratualmente como de responsabilidade da CONTRATADA for apresentada ou chegar ao conhecimento do TRIBUNAL, este comunicará a CONTRATADA por escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a entregar ao TRIBUNAL a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATADA não a eximem das responsabilidades assumidas perante o TRIBUNAL, nos termos desta cláusula. §3º - Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas do TRIBUNAL, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pela CONTRATADA, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento ao TRIBUNAL, mediante a adoção das seguintes providências:

a) dedução de créditos da CONTRATADA;

b) execução da garantia prestada, se for o caso;

c) medida judicial apropriada, a critério do TRIBUNAL. CLÁUSULA SEXTA – Das Condições de Execução São condições de execução deste Contrato: I. A CONTRATADA deverá executar e entregar os serviços contratados no prazo máximo de 12 (doze) meses, contados da data de emissão da Ordem de Serviço, que será emitida pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL em até 5 (cinco) dias após a data da



107/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

assinatura do Contrato, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 57, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93. II. Os trabalhos serão realizados, preferencialmente, de 7 horas às 17 horas, de segunda a sábado.

III. Os serviços que apresentarem índice elevado de ruído ou de odor, não poderão ser executados nos horários das Sessões Plenárias do Tribunal e de acordo com o previsto em Lei, visando, dessa forma, não prejudicar o andamento das atividades desenvolvidas neste TRIBUNAL, nem provocar incômodos para a vizinhança.

IV. Caso haja necessidade de execução dos serviços aos domingos e feriados por necessidade da CONTRATADA, esta arcará com todo o custo adicional.

V. O cronograma aprovado somente poderá ser ajustado mediante justificativa aprovada pela Coordenadoria de Manutenção e Obras TRIBUNAL.

VI. Inexistindo justificativa aceita pelo TRIBUNAL, o descumprimento de qualquer prazo determinado para a concretização das etapas e atividades previstas no cronograma físico-financeiro configurará inexecução contratual, podendo ensejar a retenção dos pagamentos devidos à CONTRATADA, a imediata aplicação das penalidades estabelecidas contratualmente, a execução da garantia prestada e a rescisão do contrato.

VII. Juntamente com o cronograma físico-financeiro, a CONTRATADA deverá apresentar o “DETALHAMENTO DO PLANEJAMENTO DA OBRA” a ser executado por ela, abordando a descrição de todas as etapas de serviços a serem executados e métodos construtivos a serem aplicados, para que a obra seja concluída com segurança e com a adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança no trabalho no prazo de 01 (um) ano. Trata-se de documento informando sobre o roteiro de execução do empreendimento. Pode ser demonstrado, por exemplo, com cronograma de barras, mapas, gráficos, projetos, croquis etc.

VIII. O TRIBUNAL não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subcontratados etc.

IX. A CONTRATADA poderá subcontratar parcialmente os serviços, desde que haja autorização formal do TRIBUNAL. A subcontratação parcial dos serviços só será admitida mediante autorização prévia expressa do TRIBUNAL, nos seguintes limites: exclusivamente nos casos de notória especialização, execução de atividades-meio e/ou de serviços em atraso.

X. A autorização de subcontratação estará condicionada ao exame e aprovação, pelo TRIBUNAL, da documentação do pretendente subcontratado, constante da Minuta de Contrato, que deverá ser apresentada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data prevista para início dos trabalhos.

XI. A responsabilidade da CONTRATADA pela execução dos serviços não será reduzida, ou alterada, em decorrência da existência da Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL.

XII. A execução de todos os serviços contratados obedecerá às normas técnicas aplicáveis aos projetos e à presente especificação técnica.



108/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

XIII. Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente às normas e especificações constantes do Projeto Básico, as normas da ABNT e dos fabricantes e às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

XIV. Material similar ou equivalente a ser utilizado deverá ser apresentado com antecedência ao TRIBUNAL para a competente autorização.

XV. As cores, padronagens e texturas de quaisquer materiais e pinturas a serem executadas serão definidas ou confirmadas pelo TRIBUNAL, em momento oportuno, de forma a não prejudicar o cronograma físico-financeiro aprovado.

XVI. Os casos omissos serão definidos pelo TRIBUNAL, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para o objeto contratado. Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações sem autorização expressa da Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL.

XVII. Os representantes do TRIBUNAL e toda pessoa autorizada pelo mesmo terão livre acesso aos serviços e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos ao objeto contratado, ainda que nas dependências da CONTRATADA.

XVIII. A CONTRATADA deverá providenciar Diário de Obras, onde serão registradas todas as atividades, ocorrências e demais fatos relativos aos serviços. A Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL anotará no Diário de Obras todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

XIX. Caberá ao responsável técnico da CONTRATADA o seu preenchimento. Diariamente, será dada ciência do preenchimento do Diário à Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL dos serviços que, após efetuar no Diário as anotações devidas, destacará a primeira via de cada página, para seu controle e arquivo. A segunda via será destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no próprio Diário. Ao final da obra, o Diário será de propriedade da Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL.

XX. Os serviços serão considerados provisoriamente entregues, após o término, por completo, de todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada a vistoria pelo TRIBUNAL.

XXI. O barracão de obras será em área a ser definida pelo TRIBUNAL, com paredes em chapas tipo “madeirit” espessura 10mm, coberto com telhas de fibrocimento, espessura 6mm, com ligações de água, energia elétrica e esgotos, às redes do TRIBUNAL. Para isso, a Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL indicará os locais para as instalações de ponto de energia elétrica, ponto de água e de esgoto sanitário, ficando as ligações por conta do TRIBUNAL.

XXII. Todas as informações apresentadas nas especificações técnicas e caderno de encargos são complementares às planilhas orçamentárias e aos desenhos do Projeto Básico.

XXIII. Prevalência de dados:

a) Cotas escritas sobre medidas em escala.

b) Quanto à forma e disposições: projetos e detalhes sobre especificações.

c) Quando à denominação e métodos: especificações sobre projeto.

d) Projeto e especificações sobre planilha e orçamento.

e) As medidas tomadas em projeto prevalecem sobre as indicações em orçamento.



109/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

f) Nenhuma medida tomada por escala nos desenhos poderá ser considerada como precisa. Em caso de divergência entre suas dimensões medidas no local e as cotas assinaladas no projeto prevalecerão, em princípio, as primeiras.

g) Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre as de maior escala.

h) Em caso de ambigüidade ou incompatibilidade de dados, após a contratação, a Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL deverá ser consultada.

XXIV. Os projetos, detalhes e especificações do Projeto Básico conterão as informações necessárias à boa execução dos serviços e confecção da proposta. XXV. O TRIBUNAL poderá introduzir, durante a execução do Contrato, alterações para melhor adequação técnica aos seus objetivos, nos projetos e especificações, nos termos da Lei.

XXVI. Todas as ocorrências relativas à execução dos serviços, tais como serviços em execução, estado do tempo, reclamações, notificações, paralisações, acidentes, decisões, observações e outras, serão registradas, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, no Diário de Obras.

XXVII. A Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL verificará a qualidade do material colocado nos serviços pela CONTRATADA, notificando-a a retirar todo aquele que for de qualidade inferior à especificada, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

XXVIII. Os materiais de construção colocados no TRIBUNAL pela CONTRATADA ficarão sob sua guarda e inteira responsabilidade, não sendo permitida sua retirada da área dos serviços, senão em casos especiais e mediante autorização escrita da Coordenadoria de Manutenção e Obras.

XXIX. Findos os serviços, as instalações provisórias serão demolidas pela CONTRATADA e entregues ao TRIBUNAL, dentro de 10 (dez) dias contados da data da entrega provisória.

XXX. A administração dos serviços cuidará para que a descarga, transporte horizontal e vertical dos materiais se faça com regularidade, desimpedindo o passeio público. Não será permitido o uso de elevadores e escadas do prédio, salvo casos específicos com prévia autorização da Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL.

XXXI. As multas e tarifas provenientes de autuações por órgãos públicos quanto ao depósito de materiais e equipamentos no passeio e via pública serão de ônus da CONTRATADA.

XXXII. A CONTRATADA será obrigada a demolir ou a refazer, conforme o caso, qualquer porção de serviços contratados que, a juízo comprovado da Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, não estiver de acordo com o contrato, sem que isso interfira no prazo de execução dos serviços estabelecidos no Projeto Básico.

XXXIII. A remoção de entulhos, a cargo da CONTRATADA, deverá ocorrer por meio de caçambas, de acordo com o Código de Posturas do Município de Belo Horizonte, Lei Municipal 8.616/03, cujos custos ficarão também a cargo da CONTRATADA, devendo ser aprovado, junto à Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, o local de instalação das mesmas. O destino final das caçambas e o seu transporte deverá ser o regulamentado pela Prefeitura, conforme Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010 (resíduos sólidos). Todos os móveis e equipamentos deverão ser cobertos com lona até o término dos trabalhos.

XXXIV. A CONTRATADA deverá locar os elementos construtivos com todo o rigor, sendo responsável por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível.



110/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

XXXV. A ocorrência de erro na locação do serviço projetado implicará para a CONTRATADA a obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, ficando, além disso, sujeito às sanções, multas e penalidades aplicáveis, não podendo utilizar deste argumento para postergar o cronograma físico-financeiro aprovado.

XXXVI. Deverão ser observadas rigorosa obediência a todas as particularidades dos projetos fornecidos pelo TRIBUNAL, suas especificações e detalhes, a fim de que haja perfeita concordância na execução dos serviços.

XXXVII. Os materiais a serem entregues na obra, tais como areia, brita, cimento e outros da mesma natureza serão depositados no passeio público e transportados imediatamente para local determinado pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, face à proibição do acesso de veículos de carga no pilotis do Edifício Anexo II e pavimento térreo do Edifício Anexo I.

XXXVIII. O prazo de garantia dos serviços e dos materiais deverá ser de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar da data de recebimento definitivo (artigo 618 do CCB).

XXXIX. O prazo de garantia de equipamentos serão os estabelecidos pelo fabricante, a contar do recebimento definitivo da instalação. A garantia incluirá mão de obra e substituição de peças ou materiais, desde que não fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuário.

XL. Ao considerar concluídos os serviços a CONTRATADA solicitará à Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, em até 15 (quinze) dias, que proceda a vistoria para fins de recebimento provisório dos serviços. O recebimento dar-se-á pelo TRIBUNAL, através de vistoria conjunta realizada pelo engenheiro civil da empresa e pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL.

XLI. No Termo de Recebimento provisório serão registradas eventuais pendências constatadas na vistoria realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde que aquelas não impeçam a sua utilização imediata.

XLII. Caso as eventuais pendências impeçam a utilização imediata e plena dos serviços executados, o Termo de Recebimento Provisório só será firmado após a solução completa e definitiva dos problemas, dentro do prazo estabelecido pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL.

XLIII. Decorridos o prazo de 90 (noventa) dias após a assinatura do Termo de Recebimento Provisório, desde que não haja qualquer defeito, falha ou imperfeição nos serviços executados, será firmado o Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, objeto do Projeto Básico.

XLIV. A medição dos serviços será mensal, conforme o cronograma físico-financeiro. Somente será medido o serviço executado, observadas as respectivas especificações e preços de planilha e o cronograma físico-financeiro. Mediante autorização expressa do TRIBUNAL, poderá haver medições e os respectivos pagamentos em intervalo menor.

XLV. A planilha de quantitativos e preços unitários é parte integrante do Projeto Básico e apresenta todos os serviços e quantitativos a serem executados pela CONTRATADA.

XLVI. A CONTRATADA deverá fazer em companhia idônea e apresentar ao TRIBUNAL, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato, seguro contra riscos



111/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

de engenharia, com validade para todo o período de execução da obra, constando como beneficiária o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

XLVII. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar à coisa pública, propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução da obra.

XLVIII. A CONTRATADA deverá, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado na condição imediatamente anterior, seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo a sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice.

XLIX. A CONTRATADA deverá, ainda, responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços contratados, ou com estes conexos.

L. A CONTRATADA deverá providenciar a instalação de medidor individual de energia elétrica e hidrômetro de água para apuração do consumo mensal da obra, em locais a serem definidos pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL.

LI. A medição do consumo será realizada pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL e descontada das medições mensais.

LII. Sobre o volume de água consumido e de esgotamento serão aplicadas as tarifas da fatura do TRIBUNAL, cobradas pela Copasa.

LIII. Sobre o consumo de energia elétrica serão aplicadas as tarifas da fatura do TRIBUNAL, cobradas pela Cemig.

LIV. A Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL não aceitará ou receberá qualquer serviço com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes do Projeto Básico ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à CONTRATADA efetuar os reparos necessários em prazo a ser determinado, sem direito a indenização, sob pena de aplicação de sanções previstas e/ou rescisão contratual.

LV. Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer todos os trabalhos rejeitados pelo TRIBUNAL, logo após o recebimento da comunicação correspondente, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas demolições e reconstruções.

LVI. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos e estarem de acordo com as especificações.

LVII. Os serviços somente serão considerados entregues, após o término, por completo, de todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada a vistoria pelo TRIBUNAL.

CLÁUSULA SÉTIMA – Das Obrigações das Partes I. A CONTRATADA obriga-se a: 1) Executar os serviços objeto deste Contrato nas condições estabelecidas, respeitando os

prazos fixados no cronograma físico-financeiro.



112/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

2) Realizar todos os serviços necessários à perfeita execução do objeto contratado, mesmo que não tenham sido cotados serviços envolvidos na consecução dos itens discriminados na planilha.

3) Apresentar como responsável técnico um engenheiro civil e um engenheiro eletricista,

providenciando as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/MG.

4) Acompanhar a execução dos serviços da seguinte forma, podendo apenas um profissional

reunir as três funções:

01 (um) engenheiro civil, com experiência profissional comprovada em supervisão de serviços de natureza compatível com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo ficar residente no local dos serviços;

o profissional detentor da Certidão de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de Capacidade Técnica apresentados para habilitação, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo TRIBUNAL;

o responsável técnico indicado na ART.

5) Manter um encarregado, em tempo integral, durante o período de execução dos serviços, com experiência em trabalhos de natureza compatível com o objeto licitado.

6) Indicar, imediatamente à assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteração, um Preposto com plenos poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questões relativas aos serviços, e atender aos chamados da Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, principalmente em situações de urgência, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz.

7) Fornecer números telefônicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato do

TRIBUNAL com o Preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional.

8) Supervisionar os serviços realizados por sua equipe de trabalho, por meio de um

engenheiro civil, que deverá ser residente no TRIBUNAL, se inteirando das condições de execução do serviço e promovendo as alterações necessárias, sempre com o acompanhamento da Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL.

9) Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à realização dos

serviços, conforme especificações constantes do Projeto Básico.

10) Fornecer toda mão de obra necessária à fiel e perfeita execução dos serviços, bem como os encargos previdenciários, trabalhistas e outros de qualquer natureza decorrentes da execução do Contrato.

11) Fornecer todos os equipamentos de proteção individual (EPI) para os seus empregados e

equipamentos de proteção coletiva (EPC) necessários, de acordo com as normas da ABNT e Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

12) Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, às suas expensas, no todo ou em parte,

os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem qualquer custo adicional ao TRIBUNAL.



113/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

13) Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pelo TRIBUNAL com

respeito à execução do objeto.

14) Entregar os serviços objeto do Contrato dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

15) Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeição técnica dos serviços prestados.

16) Providenciar crachás de identificação para todo o pessoal empregado na execução dos

serviços, devendo constar o nome e foto recente do trabalhador, nome da CONTRATADA e a assinatura do responsável pela sua emissão. o uso do crachá será obrigatório durante todo o período de permanência do empregado no local de execução dos serviços.

17) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, imediatamente, aqueles

que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes do Termo, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.

18) Transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, às

suas expensas, até o local dos trabalhos.

19) Utilizar materiais novos que satisfaçam rigorosamente as especificações constantes do Termo, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de regulamentação pela ABNT.

20) Encaminhar à Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, no prazo de 10 (dez)

dias úteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatórios do registro do contrato de execução da obra, bem como as anotações das responsabilidades técnicas de execução no CREA/MG.

21) Utilizar, na execução dos serviços, somente profissionais qualificados, treinados e

capacitados, observado o perfil básico exigido no Projeto Básico.

22) Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser fixados pelo TRIBUNAL.

23) Manter o local dos serviços sempre limpo e desembaraçado, durante todo o decorrer dos serviços, providenciando, constantemente, a remoção dos entulhos e materiais excedentes que deverão ser acondicionados em caçambas, em local indicado pela Coordenadoria de Manutenção e Obras.

24) Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato,

durante toda a sua vigência, a pedido do TRIBUNAL.

25) Assegurar e facilitar o acompanhamento pela equipe da Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, durante a sua execução.

26) Arcar com prejuízos decorrentes de eventuais sinistros, quando superiores ao valor do

capital segurado. 27) Executar os serviços com a devida cautela, de forma a garantir a segurança de

informações, dados e equipamentos do TRIBUNAL.



114/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

28) Providenciar Diário de Obras para registro de todas as atividades, ocorrências e demais fatos relativos aos serviços.

29) Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus empregados, respeitando sempre

o limite legal, bem como os intervalos interjornada e intrajornada.

30) Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao TRIBUNAL, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado.

31) Encaminhar ao TRIBUNAL, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos

comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões de regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo gestor/fiscal de contrato do Tribunal.

32) Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços contratados, ou com estes conexos.

33) Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente,

especialmente a indicada no Contrato, e suas cláusulas, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando o TRIBUNAL de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

34) Assumir inteira e total responsabilidade pela execução da obra, pela resistência,

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

35) Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

36) Instalar uma placa de identificação da obra, em local a ser definido pela Coordenadoria

de Manutenção e Obras, com os dados necessários e na forma da legislação pertinente.

37) Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras construções provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas.

38) Submeter à aprovação da Coordenadoria de Manutenção e Obras o(s) nome(s) e o(s)

dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado.

39) Quando solicitado, submeter à aprovação da Coordenadoria de Manutenção e Obras as

amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços, antes da sua execução.

40) Entregar o Termo de Garantia dos equipamentos, a contar da data de instalação, após verificação do regular funcionamento. A garantia incluirá mão-de-obra e substituição de peças ou materiais, desde que não fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuário.



115/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

41) Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra.

42) Providenciar a instalação de medidor individual de energia elétrica e hidrômetro de água para apuração do consumo mensal da obra, em locais a serem definidos pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL.

II. O TRIBUNAL obriga-se a: 1) Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos

serviços, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la.

2) Emitir, por meio da Coordenadoria de Manutenção e Obras, a Ordem de Serviço.

3) Expedir, por meio da Coordenadoria de Manutenção e Obras, atestado de inspeção dos serviços prestados, que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos.

4) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos

funcionários da CONTRATADA, em relação aos serviços objeto do Contrato.

5) Proporcionar acesso e movimentação do pessoal da CONTRATADA às suas instalações, observadas as suas normas internas.

6) Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto, efetuem

intervenção técnica nos equipamentos/instalações.

7) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas.

8) Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

9) Fiscalizar e acompanhar os serviços, por meio da Coordenadoria de Manutenção e Obras,

permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, observando o fiel cumprimento das exigências constantes do Projeto Básico, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a execução, fiscalização e supervisão dos serviços por pessoas habilitadas.

10) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as

especificações do Projeto Básico.

11) Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio da Coordenadoria de Manutenção e Obras.

12) Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, cujo

comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou esteja em desconformidade com as disposições contratuais e legais.

13) Sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida for

considerada necessária.



116/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

14) Recusar qualquer serviço que apresente incorreções de natureza construtiva e/ou de acabamento, ficando as correções às custas da CONTRATADA, inclusive material e horas gastas no trabalho.

15) Comunicar à CONTRATADA, imediatamente, a ocorrência de qualquer acidente com seus empregados.

16) Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços. 17) Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato, bem como dos termos

aditivos que venham a ser firmados. 18) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. CLÁUSULA OITAVA – Do Preço e da Forma de Pagamento

I. Os pagamentos serão realizados, mensalmente, conforme medição da efetiva prestação dos serviços, em conformidade com o cronograma físico-financeiro. Mediante autorização expressa do TRIBUNAL, poderá haver medições e os respectivos pagamentos em intervalo menor.

II. O valor total deste Contrato está estimado em R$_____(______).

III. Os pagamentos serão efetuados pela Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade do TRIBUNAL em até 07 (sete) dias úteis após o recebimento da nota fiscal/fatura.

IV. Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados mediante a efetiva prestação dos serviços nas condições estabelecidas, o que será comprovado por meio de atestação de inspeção a ser expedido pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL;

V. A nota fiscal ou fatura deverão ser emitidas pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal;

VI. A Coordenadoria de Manutenção e Obras ou Diretoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade do TRIBUNAL identificando qualquer divergência na nota fiscal ou na fatura, deverá devolvê-las à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias; sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.

VII. O pagamento devido pelo TRIBUNAL será efetuado por meio de depósito em conta bancária

a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma, que vier a ser convencionada entre as partes.

VIII. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dará ao

Tribunal plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

IX. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste

nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

X. O cumprimento do cronograma físico-financeiro aprovado e a atualização dos registros no diário de obras serão conferidos mensalmente, ou em prazo menor, constituindo elementos para averiguação do cumprimento de prazos e para a realização de pagamentos à



117/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

CONTRATADA, sendo que se o prazo estabelecido não for cumprido e inexistindo justificativa para tanto, a CONTRATADA estará submetida à sanção de multas.

XI. Serão emitidos os “Boletins de Medição dos Serviços”, em duas vias, que deverão ser

assinados com o “De acordo” do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias.

XII. O TRIBUNAL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

XIII. O TRIBUNAL poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou

indenizações devidas pela CONTRATADA.

XIV. Quando da rescisão contratual, a Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL deverá verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias.

XV. Até que a CONTRATADA comprove o pagamento das verbas rescisórias, fica o TRIBUNAL,

desde já, autorizado a reter os valores referentes à garantia prestada, bem como da(s) fatura(s) correspondente(s) a 1 (um) mês de serviços, podendo utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores, no caso de a empresa não efetuar os pagamentos no prazo legal. CLÁUSULA NONA – Do Reajuste de Preços Poderá ser reajustado o valor dos serviços contratados e não executados, mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado da data de apresentação da proposta, tendo como base a variação do INCC (Índice Nacional de Custo da Construção Civil e Obras Públicas) elaborado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Parágrafo único - Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da CONTRATADA, precluindo o seu direito após a execução dos serviços. CLÁUSULA DÉCIMA - Da Dotação Orçamentária As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação orçamentária 1021.01.122. 701.2009.0001.449051.03-10.1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Prazo de Vigência Este Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura, com eficácia legal a partir da publicação do seu extrato. Parágrafo Único – Nos termos do previsto no inciso I do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, o prazo de vigência deste Contrato poderá ser prorrogado por meio de termo aditivo a ser firmado entre as partes. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Alteração Contratual Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que haja interesse do TRIBUNAL, com a apresentação das devidas e adequadas justificativas.



118/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Da Rescisão Contratual O presente Contrato poderá ser rescindido: I. Por ato unilateral e escrito do TRIBUNAL, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII, do artigo 78, da Lei nº 8.666/93. II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo. III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. §1º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. §2º - Ocorrendo a rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou restituição por parte da CONTRATADA, o TRIBUNAL responderá pelo preço dos serviços estipulado na Cláusula Oitava, devido em face dos trabalhos efetivamente executados pela CONTRATADA, ou dos produtos entregues, até a data da rescisão. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Garantia Contratual Como garantia à execução deste Contrato, a CONTRATADA deverá optar por uma das modalidades de garantia previstas no artigo 56 da Lei nº 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, o que equivale a R$__________ (_____). §1º – No prazo de 10 (dez) dias após a assinatura deste Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar à Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL o documento comprobatório da garantia prestada, sob pena de aplicação de sanção, inclusive multa e/ou rescisão contratual. §2º – O valor da garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais, obrigações trabalhistas, indenizações ao TRIBUNAL e a terceiros, e por todas as multas impostas à CONTRATADA, sem que isso inviabilize a aplicação de multas em valor superior ao da garantia prestada. §3º - Na hipótese de majoração do valor deste Contrato, a CONTRATADA fica obrigada a complementar ou substituir a garantia prestada. §4º - Se o valor da garantia de execução for utilizado para o pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a restabelecer o seu valor real, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for comunicada pelo TRIBUNAL. §5º - A garantia prestada deverá abranger toda a vigência do Contrato e, também, o período de 4 (quatro) meses após o término desta, quando será liberada ou restituída, nos termos da lei e em observância às demais disposições contratuais. §6º - A não comprovação, em até 3 (três) meses depois do término do Contrato, do cumprimento de todas obrigações legais e contratuais, bem como do pagamento aos empregados das verbas rescisórias devidas, autoriza o TRIBUNAL a acionar a garantia prestada.



119/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

§7º - A devolução da garantia não exime a CONTRATADA das responsabilidades administrativa, civil e penal, oriundas da execução do objeto do presente Contrato. §8º - O valor da garantia poderá ser utilizado para o pagamento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias, caso a CONTRATADA não comprove a quitação dos mencionados encargos. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das Sanções Pela inexecução total ou parcial das condições contratuais, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração e/ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, de acordo com o previsto nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, garantindo-se a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. §1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento contratual:

I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos determinados no cronograma físico-financeiro aprovado, até o 30o (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência.

II. No caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos determinados no cronograma físico-financeiro aprovado, será aplicada uma multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, com a possível rescisão contratual.

I. Na hipótese da CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, será aplicada uma multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato;

II. A CONTRATADA incorre na sanção acima na hipótese de preenchida a “Declaração de Conhecimento de Todas as Informações e das Condições Locais”, descumprir as obrigações contratuais em razão do desconhecimento do objeto licitado. §2º – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pelo TRIBUNAL. Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção. §3º - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Do Pagamento de Multas e Penalidades Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo TRIBUNAL à CONTRATADA, a título de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e certeza, para efeitos de execução judicial, nos termos do art. 586 do CPC. Reveste-se das mesmas características qualquer obrigação definida neste Contrato como de responsabilidade



120/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

da CONTRATADA e que, por eventual determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga pelo TRIBUNAL. §1º - Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas neste Contrato como de responsabilidade da CONTRATADA, o TRIBUNAL poderá reter parcelas de pagamentos contratuais ou eventuais créditos de sua titularidade, mediante simples comunicação escrita à CONTRATADA, bem como executar a garantia prestada ou interpor medida judicial cabível. §2º - As multas e penalidades previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, sendo que o seu pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao TRIBUNAL por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Da Vinculação Contratual Este Contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº 07/2015, Concorrência nº 01/2015 que lhe deu causa. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Da Publicação O extrato deste Contrato será publicado no “DOC”, Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Do Foro As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes do presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas. Belo Horizonte, _____ de _____________ de 2015.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Conselheiro Sebastião Helvecio Ramos de Castro

Presidente

EMPRESA Nome

Representante



121/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

Testemunha 1 Testemunha 2

Ass.: Nome: CI: CPF:

______________________ ______________________ ______________________ ______________________

Ass.: Nome: CI: CPF:

______________________ ______________________ ______________________ ______________________



122/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

ANEXO XI – ARQUIVO CONTENDO DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DO ANEXO I - PROJETO BÁSICO: PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO EM MÍDIA ELETRÔNICA,

MEMORIAIS DESCRITIVOS DA OBRA, PLANILHA DE QUANTITATIVOS E COMPOSIÇÃO DE TODOS OS CUSTOS UNITÁRIOS E VALOR GLOBAL, QUADROS DETALHADOS DE COMPOSIÇÃO DO BDI, PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS E

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ELABORADOS PELO TCEMG

Clique aqui para visualizar os documentos referentes ao Anexo XI

http://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1IUQ&tipo=2&url=ListaArquivosRelacaoLicitacoes.asp&cod_secao_menu=5O



123/123

Fls. ______

__________

CL/TCEMG

__________

_

TCEMG

ANEXO XII – ARQUIVO CONTENDO MODELOS DE QUADROS A SEREM PREENCHIDOS PELAS LICITANTES: PLANILHA DE QUANTITATIVOS E COMPOSIÇÃO DE TODOS OS CUSTOS UNITÁRIOS E VALOR GLOBAL, QUADROS DETALHADOS DE

COMPOSIÇÃO DO BDI E PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Clique aqui para visualizar os documentos referentes ao Anexo XII

http://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1IUQ&tipo=2&url=ListaArquivosRelacaoLicitacoes.asp&cod_secao_menu=5O

tomada de preÇos€¦ · memorial fotogrÁfico..... 33 anexo ii - proposta comercial ..... 95...

Documents