TERMOS DE REFERNCIA

(Ministrio da Integrao Nacional MICompanhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnabarea de Revitalizao das Bacias Hidrogrficas AR)

TERMO DE REFERNCIA

ELABORAO DE PROJETO BSICO DE ENGENHARIA PARA APROVEITAMENTO HIDRO-AGRCOLA, COM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GUA BRUTA, DA BARRAGEM DE POO DO MAGRO, EM BENEFCIO DE COMUNIDADES RURAIS LOCALIZADAS NO ENTORNO DA REGIO DO BAIXIO DO POO DO MAGRO E ADJACNCIAS, NO MUNICPIO DE GUANAMBI, NO ESTADO DA BAHIA.

OUTUBRO / 2017

TERMO DE REFERNCIA

NDICE

1. FINALIDADE

2. CONCEITUAO

3. COMPETNCIAS

4. LOCALIZAO

5. INFORMAES E DOCUMENTOS DISPONVEIS

6. ESCOPO DOS SERVIOS

7. CONDIES DE PARTICIPAO

8. HABILITAO / DOCUMENTAO

9. VALOR DA CONTRATAO

10. PRAZO DE EXECUO

11. ELABORAO DAS PROPOSTAS

12. CRITRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13. CONDIES DE PAGAMENTO

14. REAJUSTAMENTO

15. ATUALIZAO MONETRIA

16. DOTAO ORAMENTRIA

17. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAO

18. ELABORAO DE RELATRIOS

19. APRESENTAO DOS TRABALHOS

20. RECEBIMENTO DO OBJETO

21. OBRIGAES DA LICITANTE VENCEDORA

22. CONDIES GERAIS

1. FINALIDADE

Estabelecer normas, critrios e condies contratuais, alm de fornecer informaes que permitam a elaborao de edital e a apresentao de propostas tcnicas e comerciais, possibilitando posteriormente, a celebrao de contratos de prestao de servio de elaborao de projeto bsico de engenharia para aproveitamento hidro-agrcola, com sistema de abastecimento de gua bruta, em benefcio de comunidades rurais localizadas no entorno da regio do Baixio de Poo do Magro e adjacncias, no municpio de Guanambi, no Estado da Bahia.

Deve contemplar: captao, redes de distribuio, travessias, elevatrias de gua bruta, linhas de recalque, adutoras, para o atendimento de aproximadamente 600 propriedades rurais, a serem cadastradas, visando a dessedentao animal, implantao de kit de irrigao para 500 m, e outros usos agropecurios, que no demandem o tratamento da gua para consumo humano.

A presente licitao na modalidade Concorrncia, do tipo Tcnica e Preo.

2. CONCEITUAO

Neste Termo de Referncia sero utilizadas as expresses relacionadas adiante, com os seguintes significados e interpretaes:

a) rea de Empreendimentos de Irrigao - unidade da administrao superior da CODEVASF qual esto afetas as demais unidades tcnicas que tem por competncia a fiscalizao e a coordenao dos servios de engenharia, objeto deste Termo de Referncia;

b) Concorrente Licitante - empresa de engenharia consultiva, interessada na execuo dos servios objeto deste Termo de Referncia;

c) Contratada - empresa vencedora do certame, contratada para a execuo dos servios objeto deste Termo de Referncia;

d) Contrato - documento subscrito pela CODEVASF e pela concorrente vencedora, que define as obrigaes de ambas, em relao execuo de servios;

e) Cronograma Fsico-Financeiro - representao grfica da programao parcial ou total de um trabalho ou servio, no qual so indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluso, aliados aos custos ou preos;

f) Especificao Tcnica - documentao destinada a estabelecer as caractersticas, condies ou requisitos exigveis para matrias primas, manufaturados, produtos semifabricados, elementos de construo, materiais ou produtos industriais. Contero, entre outros, normas e critrios para execuo de um determinado servio, a descrio do mtodo construtivo e o controle tecnolgico e geomtrico;

g) Diagnstico e Estudo de Alternativas - documento destinado a demonstrar a sustentabilidade do projeto em termos tcnicos, econmicos, ambientais e sociais;

h) Estudos Ambientais - documentos para caracterizar a situao do meio ambiente frente ao projeto de engenharia elaborado e exigido pela legislao ambiental municipal, estadual, federal e outros tambm, definidos pela legislao de recursos hdricos em todos os nveis da administrao pblica;

i) Fiscalizao - equipe da CODEVASF designada para exercer, em sua representao, o acompanhamento do contrato;

j) Nota de Empenho - documento usado para registrar operaes que envolvam despesas oramentrias, constando nome do credor, especificao e valor da despesa, bem como a deduo desta do saldo da dotao prpria;

k) Programa de Trabalho - documento que descreve a sequncia de fases de uma tarefa ou a sequncia de tarefas referentes a um determinado servio, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

l) Projeto Bsico - conjunto de elementos necessrios e suficientes, com nvel de preciso adequado, para caracterizar a obra ou servio, ou complexo de obras ou servios, elaborado com base nas indicaes de estudos tcnicos preliminares, que assegurem a viabilidade tcnica e de adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliao do custo, a definio dos mtodos e prazos de execuo do mesmo;

m) Projeto Executivo - conjunto de elementos necessrios e suficientes execuo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associao Brasileira de Normas Tcnicas;

n) Proposta Tcnica - documento apresentado, fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo de Referncia, subsidiado por justificativas metodolgicas, bem como dos recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critrio da concorrente licitante, segundo os quais a mesma se prope a executar os servios;

o) Relatrio de Andamento - documento a ser emitido pela contratada, com o resumo da situao fsica e financeira, contendo: cumprimento da programao, ocorrncias, recomendaes, alm de concluses e projees a respeito de prazos e custos;

p) Servios Similares - projetos de saneamento elaborados com o mesmo grau de dificuldade e controle dos propostos neste Termo;

q) Sistema de Abastecimento de gua - projeto e obra civil concebida para atender as comunidades definidas neste instrumento, com: ligaes domiciliares, redes de distribuio, adutoras, elevatrias e linhas de recalque;

r) Superintendncia Regional - unidade executiva descentralizada subordinada diretamente presidncia da CODEVASF, situada em Bom Jesus da Lapa - BA, em cuja jurisdio territorial se localiza os servios deste Termo de Referncia;

s) Termo de Referncia - conjunto de informaes e prescries estabelecidas pela CODEVASF com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou servio a ser executado;

t) Relatrio de Reconhecimento - documento a ser elaborado pela contratada, relativo justificativa tcnica e/ou desenvolvimento dos servios, bem como do reconhecimento da situao atual da estao, alm dos que forem estabelecidos em carter sistemtico, para efeito de fiscalizao;

u) Estudo de Concepo conjuntos de estudos e concluses referentes ao estabelecimento das diretrizes, parmetros e definies necessrias suficientes para a caracterizao do projeto bsico a ser elaborado.

v) Minuta do projeto bsico - documento elaborado pela contratada, previsto ao trmino dos trabalhos objeto deste Termo de Referncia, no qual apresentado o relato dos servios executados e a serem contratados para aprovao da fiscalizao;

w) Relatrio Projeto bsico - documento elaborado pela contratada, previsto ao trmino dos trabalhos objeto deste Termo de Referncia, no qual apresentado o relato dos servios executados e a serem contratados com as correes solicitadas pela fiscalizao;

x) Oramento, quantitativos e especificaes documento com memria de quantitativos, cotaes de insumos ou preos baseados no SINAPI, composies de preos dos servios, planilha oramentria em Excel ou software livre com caractersticas semelhantes com a funo ARRED com duas casas decimais e especificaes dos servios e materiais com os critrios de medies;

y) Detalhamentos eltricos e estruturais - documento a ser apresentado pela concorrente licitante, que evidencia o resultado a execuo dos servios ou de componentes dos servios contendo o projeto eltrico, estrutural, automao, vigilncia e outros necessrios.

3. COMPETNCIAS

3.1. Compete CODEVASF a responsabilidade pela licitao, contratao, fiscalizao, inspeo e pagamento dos servios objeto dos contratos a que se referem este Termo de Referncia.

3.2. Compete rea de Empreendimentos de Irrigao, fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, os servios objeto deste Termo de Referncia.

4. LOCALIZAO

A seguir a indicao do municpio objeto do estudo a ser atendido:

Municpio

Comunidade

1. Guanambi/BA

Comunidades Rurais da Regio do Baixio de Poo do Magro e Adjacncias

Compreende as comunidades de Lagoa do Av, Caldeiro, Pedra do Sobrado e Tanque do Juazeiro e demais, a jusante da barragem de Poo do Magro, no sentido oeste, com extenso aproximada de 16 km. A barragem de Poo do Magro, em cujo reservatrio ser feita a captao, est localizada a 08 km da sede do municpio de Guanambi - BA, com coordenadas geogrficas 14o15 de latitude sul e 42o48 de longitude oeste de Greenwich.

O acesso barragem se d atravs de 4,0 km percorridos a partir de Guanambi - BA em direo a Pinda - BA, pela BR 122, seguindo direita em estrada vicinal at a barragem.

5. INFORMAES E DOCUMENTAO DISPONVEL

As concorrentes licitantes podero consultar toda a documentao tcnica disponvel na sede da 2 SR da CODEVASF, em Bom Jesus da Lapa/BA. No entanto, a CODEVASF no se obriga a fornecer aos interessados, cpia ou reproduo da documentao consultada. Esto disponveis: 1) Levantamento planialtimtrico preliminar at os centros das comunidades, realizado para estudo de viabilidade da obra. 2) Projeto Executivo da Barragem de Poo do Magro.

6. ESCOPO DOS SERVIOS

A elaborao dos servios objeto deste Termo de Referncia dever ser em conformidade legislao vigente e, em especial a:

Regulamentaes de oramento da CODEVASF, definidos pela tabela divulgada pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e ndices da Construo Civil - SINAPI;

Normas NR-10, NR -18 e NR -35 do Ministrio do Trabalho e Emprego;

Portaria N 518/04 do Ministrio da Sade;

Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e respectivas alteraes;

Lei Federal n 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteraes;

Normas Tcnicas da CODEVASF para apresentao de desenhos em CAD;

Normas tcnicas existentes na CODEVASF para elaborao de projeto bsico de engenharia e executivo, projetos estruturais, projetos eltricos, projetos hidrulicos, estudos hidrolgicos, topogrficos, sondagens e oramentos;

Normas tcnicas da Empresa Baiana de guas e Saneamento do Estado da Bahia - EMBASA;

Normas tcnicas do Servio Autnomo de guas e Esgoto do municpio;

Normas da Associao Brasileira de Normas Tcnicas ABNT.

Normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial INMETRO

Normas ISO 14.000 da Organizao Internacional para a Padronizao.

A CODEVASF no se obriga a fornecer os documentos relacionados nos subitens anteriores, dispondo-se, apenas, a facilitar a consulta dos documentos disponveis no acervo da Biblioteca, cujo nus de reproduo caber aos interessados.

6.1 Os servios objeto deste Termo de Referncia compreendem a elaborao dos projetos bsicos de engenharia, possibilitando a verificaes, avaliaes, retificaes de servios para as concluses dos sistemas de abastecimento de gua de comunidades rurais citadas no item 4.

Os servios esto previstos em duas etapas, a saber:

a) Etapa 1 Levantamento topogrfico e geotcnico, cadastro das unidades produtivas a serem beneficiadas (em torno de 600) e estudo de concepo, considerando-se que os servios topogrficos devero tomar como referncia o levantamento planialtimtrico preliminar, disponibilizado em arquivo digital anexo, sobre o qual os trabalhos tero continuidade.

b) Etapa 2 - elaborao de projeto bsico de engenharia atualizado, oramento, especificaes e detalhamentos construtivos da opo selecionada na Etapa 1.

6.2 Diagnstico e estudo de alternativas

Devero descrever a situao atual, contemplando histrico simplificado das comunidades envolvidas, considerando em especial, os seguintes aspectos:

6.2.1 Relatrio de reconhecimento

Os estudos preliminares devem abranger os aspectos sociais, econmicos, ambientais e polticos (legal e institucional), a caracterizao fsica, operacional, administrativa e financeira, bem como outros aspectos identificados no diagnstico, abordando, no mnimo:

6.2.1.1Dados gerais das localidades como: localizao no estado, caractersticas climticas da regio, caracterizao dos acessos s localidades, dados populacionais, perfil scio-econmico e demais relevantes.

6.2.1.2 Apresentar diagnstico do sistema de abastecimento de gua, se existente, com vistas ao seu aproveitamento total e/ou parcial no novo sistema.

6.2.1.3 Diagnstico detalhado das estruturas e unidades como elevatrias e adutoras. Avaliao dos servios executados pela Prefeitura Municipal ou outros rgos.

6.2.1.4Levantamentos de campo e ensaios de laboratrio (topografia e geotecnia), os quais devero ser executados conforme especificaes tcnicas constantes do Anexo IX do edital.

6.2.1.5Parmetros bsicos:

Todas as unidades domiciliares devero ser atendidas simultaneamente, atravs de condutos forados, em regime de demanda livre, com presso mnima final de 5mca.

6.2.2 Estudo de concepo

6.2.2.1O estudo de concepo de alternativas dever contemplar a concepo, o desenvolvimento e a seleo das alternativas, baseado em estudos ambientais, custos operacionais e funcionalidade e na estimativa de custos de implantao da alternativa selecionada, com a apresentao de anteprojetos.

6.2.2.2As alternativas tcnicas formuladas devero solucionar o problema, avaliar as solues adotadas no projeto existente, de maneira completa e integrada, baseando-se em conceitos de comprovada eficincia tcnica envolvendo as diferentes partes dos sistemas, sob os aspectos tcnicos, econmico, financeiro e ambiental.

6.2.2.3Durante o processo de seleo de alternativa dever ser considerada a viabilidade global, em todas as suas dimenses, contendo minimamente os seguintes aspectos:

a) Caracterizao dos estados atual e o desejado para a localidade, bem como a situao da operao e a manuteno dos sistemas propostos;

b) Estudo da captao, fonte hdrica, sua disponibilidade e capacidade, bem como a anlise fsico-qumica e bacteriolgica da qualidade da gua da mesma;

c) Viabilidade ambiental para as obtenes das autorizaes de rgos competentes para implantao de redes eltricas, acessos e travessias;

d) Estudo de suprimento de energia eltrica para as unidades do sistema;

e) Objetivos e a forma de consecuo;

f) Custos e benefcios identificados e quantificados;

g) Planejamento para implementao do empreendimento em sua totalidade, considerando-se as fases e etapas de implantao;

h) Avaliao prvia dos impactos ambientais de interveno, com as sugestes de medidas mitigadoras e compensatrias para minimizao ou maximizao dos impactos identificados;

i) Identificao da intensidade dos diferentes impactos na rea de interveno, considerando sua amplitude, ou seja, irrelevante, moderado ou significativo;

j) Apresentar a documentao tcnica necessria ao processo de obteno de licenciamento ambiental prvio junto aos rgos Ambientais competentes em todos os nveis da administrao pblica ou mesmo declarao de iseno de licenciamento, incluso outorgas;

k) Informaes que auxiliem na obteno da liberao de reas, identificando os detentores da titularidade das reas (direito de domnio ou posse) que sejam afetadas diretamente pelo empreendimento, bem como memoriais descritivos e georeferenciamento das reas;

l) Estudo de reaproveitamento ou substituio de pavimentao em logradouros, bem como o estudo de caracterizao e quantificao de jazidas para emprstimo de reaterros dos pavimentos e valas;

m) Padronizao de ligaes parcelares de gua com as determinaes da metodologia de localizao de ligaes existentes e execuo/substituio das mesmas;

n) Avaliao tcnica com ensaios e diagnsticos de servios executados como estruturas de concreto, aterros, implantao de redes e adutoras e materiais utilizados;

o) Estudo de reaproveitamento ou substituio de pavimentao em logradouros, bem como o estudo de caracterizao e quantificao de jazidas para emprstimo de reaterros dos pavimentos e valas;

p) Identificao de interferncias com redes de esgoto, eltricas e telefonia, caso seja possvel.

6.3 Projeto bsico de engenharia

Compreende a execuo de servios de campo e de escritrio, necessrios para detalhar a alternativa escolhida na Etapa 1 que proporcione a implantao das obras do sistema, em conformidade com o estabelecido na concepo definitiva das obras e, posterior preparao da documentao para a licitao das obras de engenharia e aquisio de materiais e equipamentos especificados.

6.3.1 Aps avaliao das condies fsicas, sociais, econmicas e ambientais da rea do empreendimento, devero ser apresentados para anlise:

a) Solues tcnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas;

b) Descrio dos servios a executar, os materiais a incorporar obra, equipamentos necessrios e, respectivas especificaes que assegurem os resultados eficientes e eficazes para o empreendimento, sem frustrar o carter competitivo da execuo;

c) Informaes que possibilitem a utilizao de mtodos construtivos, instalaes provisrias e definitivas, procedimentos organizacionais, programao, estratgia de suprimento, normas de fiscalizao e superviso, normas de inspeo dos bens e equipamentos a serem aplicados, enfim, todas as informaes necessrias perfeita gesto da obra;

d) Oramento detalhado, contendo os valores unitrios, alm do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servios, materiais e equipamentos utilizados no empreendimento, inclusive, servios especializados ou decorrentes de exigncia ambiental;

e) Relao das condicionantes e restries ambientais para implantao da alternativa selecionada, inclusive determinao e detalhamento da soluo no projeto;

f) Caracterizao de jazidas e bota-fora, bem como fornecer a documentao e estudos para a liberao de explorao das mesmas junto ao rgo competente.

6.3.2 Com o objetivo de obter detalhamento amplo da alternativa proposta relativa execuo das obras, inclusive no que tange a identificao de todos os elementos constitutivos, devem ser produzidos de forma elucidativa os seguintes documentos:

a) Layout, desenhos e detalhes das estruturas, rede de distribuio e aduo, elevatrias, recalque, reservao de gua, ligaes parcelares, demais obras complementares como: acessos, travessias, redes eltricas, pavimentos, drenagens, urbanizao, perfis hidrulicos, interligaes e etc., com a apresentao dos seguintes desenhos:

Planta de Layout do sistema e elevatrias;

Plantas de cadastro das bacias e identificao de pavimento nos logradouros, cotas da rede de distribuio, linha de recalque e adutoras e perfis longitudinais das adutoras e recalques;

Projetos de padronizao de ligaes parcelares de gua;

Projeto terraplenagem, arquitetnico, hidrulico, drenagem, urbanizao, eltrico, automao, estrutural das elevatrias;

Projetos auxiliares de travessias, redes eltricas de alta tenso, acessos, drenagem pluvial em logradouros, identificao de interferncias, pavimentao e outros necessrios.

b) Dimensionamento das estruturas anteriormente mencionadas, bem como especificao e inspeo inicial e final de equipamentos a serem aplicados, acompanhados de memorial descritivo de clculo e dimensionamento;

c) Custos unitrios e totais, quantitativos de servios e materiais necessrios execuo do empreendimento;

d) Plantas e detalhamentos tpicos de localizao, vias de acesso, topografia, canteiro de obras, caminho de acesso, estradas de servio, escavaes (cortes, aterros, emprstimos), e estruturas mencionadas no item 6.3.2., letra a).

6.3.3 Desenvolvimento do Projeto Bsico de Engenharia

A elaborao de projeto bsico de engenharia, para a implantao de sistema de abastecimento de gua bruta, dever envolver as seguintes etapas: estudos de reconhecimento e preliminares, estudo de demanda hdrica para atividade agropecuria local, concepo do sistema proposto e oramento.

6.3.3.1 Estudos Preliminares:

Devero ser identificadas e apresentadas as seguintes informaes, essenciais elaborao do projeto bsico de engenharia:

a) Identificao, definio e locao dos pontos das unidades do sistema;

b) Diagnstico situacional: unidades produtivas diretamente atendidas, consumo dirio de gua por unidade produtiva (uso na agropecuria) e sua adequao considerando a disponibilidade do reservatrio da barragem de Poo do Magro;

c) Se pertinente, avaliao da estrutura eventualmente existente: apresentar o diagnstico atravs de laudos das estruturas de concreto, aterro, execuo de redes de distribuio, poos profundos, reservatrios de concreto, plsticos ou metlicos e outras unidades j iniciadas nas obras executadas pela prefeitura ou outros rgos;

d) Podero ser executados testes de estanqueidade das estruturas implantadas, caso sejam identificados execues de servios em desacordo com as normas pertinentes e dever ser apresentada a soluo especfica com projeto e especificao de servios e materiais a serem utilizados;

e) Verificar e realizar estudos topogrficos, com perfis de toda a adutora e ramais do sistema;

f) Verificar e realizar estudos de investigao de solos (sondagens);

g) Avaliar o estudo de concepo do sistema proposto, bem como realizar as atualizaes e correes necessrias;

h) Relatrio de impacto scio-econmico na regio;

i) Preenchimento de toda a documentao necessria ao processo de licenciamento ambiental em todos os nveis da administrao pblica, bem como a obteno das autorizaes ambientais prvias e instalao e outorgas;

j) Os projetos de travessias e energizao no padro e especificaes das concessionrias;

k) Identificao das reas particulares e respectivos detentores da titularidade fundiria.

6.3.3.2 Concepo do Sistema Proposto

O projeto dever descrever todas as etapas do sistema proposto, desde descrio dos estudos, bem como as etapas da coleta nas ligaes parcelares, com o detalhamento das unidades do projeto (rede distribuidora, adutora gua bruta, elevatria e linha recalque), destacando os seguintes aspectos:

a) Memorial descritivo e justificativo do sistema proposto, contemplando a quantificao, caracterizao e respectivas unidades;

b) Redes de energia eltrica, (linhas de transmisso/subestao) e casa de mquinas (quadros de automao) de cada uma das estruturas previstas nos itens acima, bem como se referindo ao atendimento a NR-10 do MTE;

c) Estudo tcnico, econmico, financeiro e ambiental para a determinao dos dimetros e especificaes dos materiais das tubulaes e conjuntos moto-bombas, memorial descritivo, justificativo e de clculo do dimensionamento hidrulico com a apresentao das planilhas de clculo e dos esquemas de vazes de distribuio, detalhamento grfico das unidades componentes do projeto, como tambm estudos e/ou tratamentos especiais necessrios;

d) Memorial descritivo, justificativo e de clculo do dimensionamento eltrico, quadros de automao e conjuntos moto-bombas de cada uma das unidades projetadas, com apresentao de planilhas e detalhamento grfico e desenhos;

e) Memorial descritivo, justificativo e de clculo do dimensionamento estrutural do projeto, com apresentao de planilhas e detalhamento grfico e desenhos, de cada uma das unidades projetadas, com taxas de resistncia do terreno e do concreto armado;

f) Os desenhos devero ser apresentados em escalas apropriadas, na quantidade necessria, nos formatos A1 ou A3, de acordo com o tamanho da edificao e/ou sistema, para a perfeita compreenso e execuo da obra, e elaborados em meio digital de acordo com o conjunto de normas e especificaes da CODEVASF;

g) Ficha tcnica do projeto;

h) Se as obras iro intervir nas vias pavimentadas, devero ser fornecidos um projeto e estudo de viabilidade de recuperao dos pavimentos, bem como indicao das jazidas de emprstimos para a base;

i) Aprovao e autorizao da COELBA para implantao da nova rede eltrica.

6.3.3.3 Oramento do Projeto

O oramento do projeto objeto deste Termo dever estar em conformidade com os procedimentos para elaborao de planilha da CODEVASF, com utilizao de software especfico, a critrio da mesma, assegurada a disponibilizao deste por parte da contratante, separados por unidades projetadas.

6.3.3.3.1 No oramento devero constar as composies de custo, e a confeco de um anexo apresentando a relao de fornecedores consultados, com referncia de nome, endereo, indicao do preo e data de consulta, inclusive contendo a regulamentao dos servios.

6.3.3.3.2 Para os insumos de maior representatividade financeira, dever ser apresentada cpia de documento comprobatrio de coleta de preos acompanhada das composies de custo e das especificaes para aquisio de conjuntos moto-bombas especficos e, respectivos componentes eltricos.

6.3.3.3.3 Memria de clculos dos quantitativos com critrios.

6.3.3.4 Manual de manuteno, pr-operao e operao do sistema.

Dever ser objetivo e elucidativo, de fcil compreenso, objetivando orientar as atividades quanto aos procedimentos operacionais e de manuteno do sistema, devendo abordar minimamente os seguintes aspectos:

a) Descrio sucinta da concepo do sistema;

b) Fluxogramas dos processos e descrio das unidades operacionais;

c) Operao das unidades constituintes, indicando as aes necessrias ao desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecnicos;

d) Diagrama de deciso e de procedimentos dos processos operacionais nas situaes normais e emergenciais;

e) Manuteno preventiva das unidades;

f) Cautelas necessrias para manuteno da segurana e higiene do trabalho;

7. CONDIES DE PARTICIPAO

A concorrente licitante interessada neste Termo de Referncia deve estar de acordo com os requisitos descritos nos itens abaixo discriminados.

7.1. No ser permitida, no presente Termo, a participao de empresas em consrcio.

7.2. As atividades fins, objeto deste Termo de Referncia, no podero ser transformadas ou subcontratadas a terceiros. Apenas os trabalhos destinados obteno de dados complementares, tais como estudos bsicos (hidrologia, hidrogeologia, geotecnia e topografia) e ensaios de campo e de laboratrio, anlises laboratoriais (bacteriolgica, qumica e fsica), podero ser subcontratados total ou parcialmente junto a empresas especializadas, sob responsabilidade total da contratada perante CODEVASF, pela qualidade dos servios e a observncia de normas tcnicas e cdigos profissionais.

7.3. A concorrente licitante considera que a sua participao neste trabalho implica na verificao e no dimensionamento das dificuldades tcnicas inerentes execuo dos servios, inclusive com informaes adicionais s fornecidas pela CODEVASF, em decorrncia deste Termo de Referncia, de modo suficiente para assumir o compromisso de execut-lo conforme o contrato que vier a ser assinado.

7.4. A concorrente licitante, ao apresentar sua proposta, deve apresentar uma declarao de que conhece o local dos estudos e possui a avaliao das possveis dificuldades futuras. Ser de sua responsabilidade a verificao In loco das dificuldades e dimensionamento dos dados no fornecidos pela CODEVASF, pois o no conhecimento destes aspectos no poder ser avocado, no desenrolar da execuo dos servios, como motivo para a alterao dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobriro quaisquer dificuldades decorrentes da localizao do projeto.

a) s licitantes, recomenda-se visitar os locais onde sero executadas as obras/servios e suas circunvizinhanas, com a presena de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de seu Representante Legal ou Responsvel Tcnico, para tomar pleno conhecimento das condies e peculiaridades inerentes natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execuo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informaes que possam ser necessrias para a elaborao da proposta e execuo do contrato. A ausncia de manifestao quanto a dificuldades no poder ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alterao dos termos contratuais.

7.5. A concorrente licitante que desejar visitar as localidades objeto dos servios deste Termo de Referncia acompanhada pela CODEVASF dever estabelecer contato prvio junto 2 GRI Gerncia Regional de Empreendimentos de Irrigao, localizada Avenida Manoel Novaes, S/ n, centro Bom Jesus da Lapa - BA, telefone (0xx77) 3481-8040, de 2 6 feira, em horrio de expediente, compreendido entre 08:00 s 12:00 h e 14:00 s 18:00 h.

7.6. Somente podero participar deste processo licitatrio empresas, devidamente registradas ou inscritas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando sua habilitao legal para conduzir os servios objeto do presente Termo de Referncia;

7.7 QUALIFICAO TCNICA

7.7.1 Para a qualificao tcnica, conforme art. 30 da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, as licitantes devero apresentar:a) Empresa:Atestado(s) de capacidade tcnica em nome da empresa e Registro ou inscrio da licitante no Conselho Profissional que regula as atividades profissionais da empresa (CREA ou CAU), demonstrando o ramo de atividade em servios similares aos conceituados neste TR: Elaborao de projeto de engenharia, para aproveitamento hidro-agrcola, para implantao de sistema de abastecimento de gua bruta, contendo captao, rede adutora e distribuio, reservao, e estao de bombeamento.b) Profissional:Atestado(s) de capacidade tcnica, expedido por pessoas jurdicas de direito pblico ou privado, acompanhadas das respectivas Certides de Acervo Tcnico (CAT) ou documento similar emitidos pelos Conselhos Profissionais competentes, comprovando a execuo de servios em elaborao de Projeto de engenharia para implantao de sistema de abastecimento de gua bruta, contendo captao, rede adutora e distribuio, reservao, e estao elevatria.Devero constar do(s) atestado(s) de capacidade tcnica registrados nos Conselhos Profissionais, os seguintes dados:

Local de execuo;

Nome da contratante e da contratada;

Nome (s) do(s) responsvel(eis) tcnico(s), seu(s) ttulo(s) profissional(is); e;

A relao dos servios executados.

c) Comprovao de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de entrega das propostas os aspectos a seguir:

Profissional de nvel superior para atuar como Coordenador Geral do Contrato (P0), detentor de atestados de capacidade tcnica expedido por pessoas jurdicas de direito pblico ou privado, acompanhadas das respectivas Certides de Acervo Tcnico (CAT) ou documento similar emitidos pelos Conselhos Profissionais competentes, comprovando a execuo de servios similares;

Entende-se como pertencente ao quadro permanente o empregado, dirigente, o scio ou, ainda, empregado com contrato de regime de prestao de servios;

A comprovao do vnculo empregatcio ser por meio de cpias da ficha ou livro de registro do empregado ou cpia da carteira de trabalho ou contrato de prestao de servios;

Quando se tratar de dirigente ou scio, a comprovao ser por meio do ato constitutivo;

No caso de servios realizados no exterior, o atestado dever estar regularizado no pas de origem e registrado no consulado brasileiro, acompanhado de traduo juramentada;

Declarao do profissional indicado para fins de comprovao da capacitao tcnica que aceita participar dos servios, obrigatoriamente como coordenador-geral, admitindo-se sua substituio por profissional de experincia equivalente ou superior, desde que aprovada pela CODEVASF.

Declarao de contratao futura do profissional responsvel, acompanhada de anuncia deste, e sua indicao para coordenar as obras/servios, objeto deste edital.

7.7.2 A licitante dever declarar que ceder os direitos autorais e patrimoniais do projeto CODEVASF para utiliz-lo e que possam ser realizados ajustes quando do interesse da Administrao.

7.8 Dever ser apresentado pela Contratada, o Certificado de registro no cadastro tcnico federal de atividades e instrumentos de defesas ambientais do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovveis IBAMA de acordo com a Resoluo CONAMA n: 01 de 16/03/1988 e IN-IBAMA n 10, de 17/08/2001.

8. HABILITAO/DOCUMENTAO

8.1 HABILITAO JURDICA.

Conforme subitem 5.2.2.1 do edital.

8.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.

Conforme subitem 5.2.2.2 do edital.

8.3 QUALIFICAO ECONMICO-FINANCEIRA.

Comprovante de que os licitantes possuem capital social mnimo de 10 % do valor global orado pela CODEVASF, ou seja, R$ 23.420,11 (vinte e trs mil, quatrocentos e vinte reais e onze centavos), conforme o item 9.

9. VALOR DA CONTRATAO

O oramento apresentado no valor de R$ 234.201,08 (duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e um reais e oito centavos), j inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, consoante os valores medianos constantes no SINAPI, ORSE e Tabela FGV (reajustamento de valores).

9.1 O regime de contratao para estes servios de elaborao de projeto bsico de engenharia ser o de preo global para as partes do trabalho em escritrio e os trabalhos em campo.

10. PRAZO DE EXECUO

Prazo de Execuo dos servios contado em dias corridos, a partir da emisso, pela CODEVASF, da Ordem de Servios (O.S), com validade e eficcia legal aps publicao do extrato do contrato no Dirio Oficial da Unio, podendo ser prorrogado, mediante manifestao expressa das partes, na forma do art. 57, 1 e 2 da lei n 8.666/93.

O prazo mximo para a entrega do projeto bsico de engenharia, objeto deste Termo de Referncia, ser de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

As datas para concluso e entrega dos servios, objeto do presente Termo de Referncia, ocorrero em conformidade com os prazos estabelecidos a seguir:

Item

Descrio do Servio

Prazo de Entrega a partir da OS

a

Diagnstico, incluso cadastro de unidades parcelares (em torno de 600)

60 dias

b

Servios topogrficos

60 dias

c

Servios geotcnicos

90 dias

d

Minuta do projeto bsico

120 dias

e

Oramento

120 dias

f

Projeto bsico

180 dias

11. ELABORAO DE PROPOSTAS

As propostas tcnica e financeira devero conter informaes e documentos com base no detalhamento estabelecido neste Termo de Referncia, segundo os quais a licitante se prope a executar os servios, bem como o preo da contraprestao.

11.1 PROPOSTA TCNICA

A proposta tcnica o documento onde a Licitante consubstancia e justifica a metodologia para execuo dos servios, apresenta o programa de trabalho, os cronogramas e os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados, segundo os quais a mesma se prope a executar os trabalhos. Deve contemplar os diferentes tipos de trabalhos includos no escopo dos servios, compatibilizarem a equipe tcnica, auxiliares e meios materiais a utilizar, com o programa de trabalho, e ser elaborada conforme o sumrio a seguir, podendo ser ajustado nos aspectos em que a Licitante julgar adequado.

Sumrio

1.0 Apresentao da Proposta Tcnica

1.1 Consideraes prvias

1.2 Declarao de conhecimento e aceite

2.0 Proposta Tcnica

2.1 Conhecimento do Empreendimento

2.2 Procedimentos tcnicos e organizacionais

2.3 Plano Geral de Trabalho

2.3.1 Programa de Trabalho

2.3.2 Descrio das Atividades

2.3.3 Cronogramas/fluxogramas

2.4 Equipe Tcnica

2.5 Formulrios para Equipe Tcnica

11.1.1 Consideraes prvias e dados a respeito da licitante, nos aspectos organizacionais, institucionais e tcnicos;

11.1.1.1 Declarao assinada pelo responsvel tcnico de que tem pleno conhecimento das condies e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e que as aceita, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que no o utilizar para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenas tcnicas ou financeiras com a CODEVASF;

11.1.1.2 Conhecimento do Empreendimento

Demonstrar conhecimento do empreendimento, pleno conhecimento dos servios a serem executados, com a descrio sucinta e objetiva, com exposio baseada na anlise do acervo de informao existente e na visita aos locais dos servios, destacando os aspectos de relevncia e as solues e peculiaridades tcnicas e construtivas adotadas para fundamentar tecnicamente a proposta, visando otimizao e operacionalidade dos projetos. Relatar sucintamente o conhecimento da regio, com dados gerais de real interesse na execuo dos trabalhos, em especial sobre os aspectos que possam influir ou exigir especial ateno na execuo dos mesmos.

11.1.2Plano de TrabalhoPlano geral de trabalho contendo programao e estabelecendo diretrizes a serem observadas na execuo do mesmo, contendo:

a) Programa coerente com o escopo do trabalho e com a metodologia a ser utilizada;

b) Cronogramas detalhados por atividades e eventos, definidos operacionalmente e contemplando a desagregao dos trabalhos a serem executados;

c) Cronogramas e diagramas atualizados mensalmente ou quando necessrio, durante a execuo dos trabalhos, com software adequado ao atendimento. Expresso mediante cronogramas fsicos em fluxogramas PERT/CPM e cronogramas GANTT, correspondente ao planejamento previsto para os trabalhos, contendo as precedncias, interdependncias e inter-relaes das atividades, possibilitando, assim, a anlise do fluxo contnuo das aes.

11.1.3 Equipe tcnica

Representada pelos tcnicos e especialistas, definido e quantificado pela CODEVASF, contendo um Coordenador e a equipe chave composta pelos profissionais de nvel superior, referentes s reas de conhecimento relacionadas no item 12.3, os quais devero apresentar as Fichas Curriculares, com os respectivos comprovantes, bem como a estrutura organizacional.

11.1.3.1 O Coordenador dever ser profissional integrante do quadro de pessoal permanente da concorrente licitante atendendo s exigncias de prova de acervo tcnico (CAT), formao acadmica com experincia em planejamento e coordenao de servios de engenharia consultiva de carter multidisciplinar, notadamente em planejamento e coordenao de projetos e/ou obras hidrulicas de sistemas de abastecimento de gua e outro de saneamento bsico. Anexar at 5 (cinco) atestados registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA, juntamente com comprovao do vnculo empregatcio.

11.1.3.2 A equipe chave dever ser composta por profissionais com formao e experincia compatvel e comprovada em projetos de sistemas de abastecimento de gua e ou de irrigao, para fins de produo agropecuria, possuir as habilidades requeridas para o desenvolvimento dos servios em cada uma das seguintes reas de conhecimento do projeto: eltrica, estrutural, sanitrio, hidrologia, hidrulica, geotecnia e meio ambiente, onde sero indispensveis os profissionais com as seguintes funes e reas de especializao: engenheiro civil/hidrulico com experincia em elaborao de projetos de sistema de abastecimento de gua; engenheiro estrutural - estruturas diversas (concreto, ao, madeira, etc.); engenheiro eletricista - dimensionamento de rede de alta e baixa tenso, instalao e automao de sistema eletromecnico; engenheiro civil/ambiental/florestal/agrnomo/bilogo - experincia em estudos de avaliao de impacto ambiental, licenciamento ambiental de empreendimento, elaborao de estudos ambientais inclusive supresso de vegetao e outorga, avaliao scio-ambiental e scio-econmico. Anexar 1 (um) atestado por profissional descrito no item 12.3 deste T.R., registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA.

11.1.3.3 A estrutura organizacional dever contemplar a justificativa do desenho e o dimensionamento da estrutura proposta, em nvel operacional, mediante alocao e pessoal classificado por categorias profissionais, devendo apresentar:

a) Personograma da equipe, indicando a sua interligao com a estrutura de execuo de servios e as interfaces com a equipe da CODEVASF;

b) Descrio das funes, estabelecendo as atribuies e as responsabilidades dos grupos funcionais;

c) Cronograma de permanncia, estabelecendo a permanncia do pessoal da equipe proposta, sua suficincia e sua compatibilidade com a estrutura organizacional.

11.1.3.4 A substituio do Coordenador e/ou dos profissionais que comporo a equipe chave somente se dar nos casos supervenientes, fortuitos ou de fora maior, sempre por outro de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prvia e formal autorizao da CODEVASF, consoante o Art. 13 3 da Lei 8666/93.

11.1.4 Capacidade Tcnica

Representada pelo tempo de atuao do proponente na elaborao de projetos de sistemas de saneamento.

11.1.4.1 A proposta tcnica no dever exceder 150 (cento e cinqenta) folhas, utilizando-se a frente de cada folha, no formato A4, na fonte Arial, tamanhos 12 (texto), 14 (subttulo) e 16 (ttulo) do Microsoft Word ou equivalente. As folhas excedentes ao limite acima sero desconsideradas, no sendo computadas neste limite os documentos exigidos e apresentados em forma de anexo.

11.2 PROPOSTA FINANCEIRA

A proposta financeira ser elaborada em funo dos servios relacionados na proposta tcnica devendo conter as informaes e os documentos discriminados a seguir, podendo a mesma ser ajustada nos aspectos em que a Licitante julgar adequado. Na apresentao da proposta dever constar a apresentao em CD-ROM com utilizao da planilha eletrnica, com funo ARRED com 2 (duas) casas decimais, em todos os itens.

11.2.1 Apresentao, com consideraes prvias a respeito de generalidades, escopo e estrutura da proposta financeira.

11.2.2 Resumo dos principais itens integrantes da proposta, valor total evidenciado na primeira folha, em algarismos e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repeties, bem como as consideraes relativas s condies especficas da proposta e variantes consideradas.

11.2.3 Declarao expressa de que o prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a revalidao por idntico perodo.

11.2.4 Detalhamento da proposta, com apresentao dos Formulrios PFP, PFP-I, PFP-II, PFP-III, PFP-IV, PFP-V, PFP-VII, PFP-X, PFP-XII, PFP-XIII, PFP-XIV, PFP-XV, PTP-I, PTP-II, PTP-III, PTP-IV, PTP-V e Resumo, cujos modelos figuram em Anexo do presente edital. Se necessrio, a concorrente licitante poder adapt-los s particularidades de sua proposta, ajustando a itemizao mediante a introduo de itens adicionais. Para este item, apresentar tambm:

a) Detalhamento de salrios e honorrios praticados pela Licitante e os percentuais acrescidos, para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas e outros encargos, bem como os percentuais relativos a impostos e remunerao da empresa, incidente sobre o valor total orado;

b) Demonstrao dos percentuais dos encargos sociais bsicos previstos em lei. Os grupos de encargos que recebem incidncia e reincidncia dos encargos bsicos devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam servios em carter eventual, sem relao de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remunerao e 15% (quinze por cento) relativamente a servios prestados por intermdio de cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispe a lei 9876, de 26 de novembro de 1999;

c) Detalhamento, mediante quadros auxiliares, de informaes fornecidas nos formulrios solicitados pela CODEVASF at um grau de desagregao congruente com o detalhamento da proposta tcnica;

d) Detalhamento da proposta para cadastro e reconhecimento das estruturas existentes do sistema de abastecimento de gua;

e) Detalhamento da proposta para estudo de viabilidade;

f) Detalhamento da proposta para o projeto bsico;

g) Cronograma fsico-financeiro, baseado no elenco de eventos;

h) Detalhamento das despesas fiscais em quadro a parte;

i) A proposta financeira ser elaborada em funo dos servios e quantitativos relacionados na proposta tcnica, sob pena de desclassificao, caso haja qualquer divergncia entre as mesmas.

11.2.5 Os preos propostos devero contemplar as despesas necessrias para a realizao dos servios, como: impostos, tributos, taxas, encargos sociais, seguros, mo-de-obra, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execuo desses. Em caso de omisso, sero consideradas inclusas nos preos.

11.2.6 No podero ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais os tributos Imposto de Renda Pessoa Jurdica IRPJ e Contribuio Social sobre o Lucro Lquido CSLL, conforme recomendao do Tribunal de Contas da Unio, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O percentual do ISS dever ser do municpio sede onde sero realizados os servios e dever na proposta indicar o percentual e anexar cpia da Lei Orgnica municipal para verificao da comisso de julgamento.

12. CRITRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

A licitao ser do tipo Tcnica e Preo. As propostas tcnicas sero avaliadas atravs de pontuao, num intervalo de 0 (zero) a 100 (cem), e cotejadas entre si, considerando-se os parmetros estabelecidos a seguir, com os itens avaliados e suas pontuaes mximas.

12.1 Demonstrao do conhecimento do problema (total mximo de 20 pontos)

Item a ser avaliado

Pontuao Mxima

Conhecimento do empreendimento

20,00

Sub Total 1

20,00

12.2 Plano geral de trabalho (total mximo de 15 pontos)

Item a ser avaliado

Pontuao

Programa de trabalho

15,00

Sub Total 2

15,00

12.3 Equipe tcnica (total mximo de 45 pontos)

Itens a ser avaliados

Pontuao

1. Coordenador

---

a) formao acadmica e complementar

05,00

b) experincia geral

---

b.1) diversidade de projetos em que participou

05,00

b.2) complexidade de projetos em que participou

03,00

c) experincia especfica

---

c.1) estudo de viabilidade

04,00

c.2) projeto bsico

05,00

2. Equipe Chave

---

a) formao acadmica e complementar (1,00 por rea)

03,00

b) experincia geral

b.1) diversidade de projetos em que participou (1,00 por rea)

03,00

b.2) complexidade de projetos em que participou (1,00 por rea)

03,00

c) experincia especfica por rea de conhecimento

---

c.1) Hidrulica

03,00

c.2) Eltrica

03,00

c.3) meio ambiente

03,00

3. Estrutura Organizacional

---

a) personograma de equipe e descrio de funes

03,00

b) cronograma de permanncia

02,00

Sub Total 3

45,00

12.4 Tempo de atuao da proponente TAP (total mximo de 20 pontos)

Tempo

Pontuao

0 anos < TAP 02 anos

02,00

02 anos < TAP 04 anos

06,00

04 anos < TAP 06 anos

10,00

06 anos < TAP 08 anos

12,00

08 anos < TAP 10 anos

16,00

10 anos < TAP

20,00

Sub Total 4

20,00

Total (1+2+3+4)

100,00

A avaliao do coordenador est dividida em formao complementar, experincia geral eespecfica, as quais sero pontuadas mediante a apresentao de atestados tcnicos,conforme subitem 11.2.2, alnea f, item 1, considerando:

formao complementar, ps-graduao (lato senso e stricto senso). Relacionar gesto/coordenao de estudos ou projetos ou s reas de conhecimento listadas no subitem 11.2.2, alnea f, item 2, com carga horria mnima de 360 horas. O certificado deve indicar, no mnimo, a rea de conhecimento do curso, a carga horria e o perodo de realizao. O doutorado receber 2 pontos, o mestrado 1,5 pontos e a especializao 1 ponto, cumulativo;

a participao, no mnimo em 2 tipos diferentes de estudos ou projetos, na atividade de coordenao para receber a pontuao total da experincia geral (diversidade);

a experincia especfica, receber pontuao total (2 pontos) o profissional que possuir experincia em coordenao de projeto bsico similar ao conceituado na alnea b, subitem 2.1 deste TR.

A avaliao da equipe chave est dividida em formao complementar e experinciaespecfica, as quais sero pontuadas mediante a apresentao de atestados tcnicos,conforme subitem 11.2.2, alnea f, item 2, considerando:

1. na formao complementar, ps-graduao (lato senso e stricto senso), de cada membro da equipe chave dever ser relacionada rea de conhecimento com a respectiva funo na equipe, conforme lista do subitem 11.2.2, alnea f 2. O doutorado receber 2 pontos, o mestrado 1,5 pontos e a especializao 1 ponto, no cumulativo;

na experincia especfica, o membro da equipe chave receber 2,5 pontos se comprovar a participao na elaborao de Projeto bsico na respectiva rea de conhecimento, conforme lista do subitem 11.2.2, alnea f.

12.5 As propostas tcnicas que obtiverem pontuao total inferior a 80 (oitenta) pontos, sero desclassificadas.

12.6 As propostas financeiras classificadas tecnicamente sero examinadas para determinar se as mesmas esto completas, se houve erro de clculos, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas esto de acordo com as exigncias inclusive se o valor proposto Licitante no ultrapassa o valor global orado pela CODEVASF.

12.6.1 Os erros aritmticos sero retificados, desde que no importem em acrscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

a) Se houve discrepncia entre os preos unitrio e total, o qual obtido pela multiplicao do preo unitrio pela quantidade, o preo unitrio prevalecer e o preo total ser corrigido;

b) Se houver discrepncia entre o preo unitrio e seus componentes por extenso, prevalecero os valores descritos por extenso.

12.6.2 No caso do subitem 12.6.1, os erros ou distores que impliquem em acrscimo do valor estabelecido no Termo da Proposta, no sero considerados. A concorrente licitante ser comunicada e dever honrar formalmente o preo fixado nesse, sob pena de desclassificao.

12.7 Sero desclassificadas propostas nos seguintes casos:

a) Os preos mximos unitrios e global so os estimados pela CODEVASF;

b) Com valores unitrios exorbitantes ou com preos manifestamente inexequveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composio de custos unitrios, salrios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relao ao mercado e legislao ou, ainda, com quantidades de servios no compatveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados na proposta tcnica.

12.8 Ser feita a avaliao e a valorizao das propostas de preos. A classificao das propostas ser de acordo com a mdia ponderada das valorizaes, sendo declarada vencedora a Licitante que obtiver a maior nota final, combinando nota tcnica e nota financeira, conforme os critrios e pesos seguintes:

Nf = 100 - [(Po - Pm) / (Ve - Pm)] x 20

Onde:

Nf = nota financeira obtida pela Licitante (variando entre 80 e 100 pontos);

Po = preo ofertado pela Licitante;

Ve = Valor mximo orado pela CODEVASF; e

Pm = preo mnimo ofertado.

Ser considerada vencedora do certame a proposta que obtiver a maior nota

final, conforme a seguinte frmula:

NF = (0,7 x Nt) + (0,3 x Nf)

Onde:

NF = nota final da proposta (variando entre 80 e 100 pontos);

Nt = nota tcnica obtida pela Licitante (variando entre 80 e 100 pontos); e

Nf = nota financeira obtida pela Licitante.

12.8.1 Os preos mximos unitrios e global so os estimados pela CODEFASV.

13. CONDIES DE PAGAMENTO

A CODEVASF pagar concorrente licitante vencedora pelos servios efetivamente executados, de acordo com preos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicvel, a incidncia de reajustamento e atualizao financeira. O preo global inclui todos os custos diretos e indiretos para a execuo dos servios, de acordo com as condies previstas neste Termo de Referncia, constituindo-se na nica remunerao pelos trabalhos contratados e executados.

13.1 Os servios sero medidos nas datas finais de cada perodo de aferio estabelecidas nos cronogramas fsico-financeiros, incluindo-se nas medies os relatrios dos produtos fornecidos ou parcela destes, os servios executados, as tarefas mensurveis referentes a cada etapa da execuo do contrato, incluindo-se nas mesmas os servios executados no perodo, correspondente s parcelas de preo global constantes do cronograma financeiros, com base no quadro no item 10.0 deste Termo de referncia.

13.2 O pagamento dos servios se dar mediante faturamento mensal, sujeito s seguintes condies gerais:

a) O servio que no se adequar s formas de pagamento estabelecidas no subitem 13.1. e/ou que no seja executado em plena conformidade com eles, no ter faturamento;

b) As faturas exigiro o acompanhamento de documentao que justifique cada servio faturado, com a indicao do nmero da nota de empenho que lhe d cobertura. Para servios de campo, as medies sero atestadas pela fiscalizao da 2 Superintendncia Regional, com a indicao do perodo de sua execuo;

c) O prazo mximo de 30 (trinta) dias estimado para a efetivao dos pagamentos, contados a partir da data de entrada no Protocolo da Administrao Central da CODEVASF ou Superintendncia Regional, sendo 10 (dez) dias para a aprovao da fatura pela rea gestora e 20 (vinte) dias para a sua liquidao;

d) Qualquer erro detectado no documento de cobrana acarretar a devoluo do mesmo concorrente licitante, para acertos e correes, iniciando-se, na reapresentao da fatura, a contagem dos novos prazos de pagamento.

13.3 As formas de pagamento contempladas neste Termo de Referncia, preo global, sero aplicadas considerando-se a caracterstica do servio.

13.3.1 Servios de campo.

Os servios de campo e laboratrio destinados obteno de dados e ensaios para a elaborao dos diagnsticos e estudos preliminares e elaborao do projeto bsico de engenharia, e tero as seguintes caractersticas e condies:

a) Ser remunerado por aplicao, proporcional aos quantitativos realmente executados, constante da proposta comercial apresentada pela concorrente licitante;

b) Mediante a emisso de faturas mensais, condicionado a:

Autorizao formal e expressa da fiscalizao, atestando a realizao dos servios em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

Apresentao, anexa fatura, dos comprovantes tcnicos que lhes deram origem (cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de anlises e ensaios, relatrios, etc.), conforme padro estabelecido pela CODEVASF.

c) As variaes para mais ou para menos das previses apresentadas pela concorrente licitante em sua proposta, executados, no podero servir de pretexto para pleitos de modificao dos preos unitrios oferecidos;

d) Todos os custos necessrios como mo-de-obra, laboratrio, equipamentos, servios grficos, veculos, mobilizao e desmobilizao, despesas fiscais, remunerao de escritrio, etc., devero estar includos.

13.3.2 Servios de escritrio.

Os servios denominados de escritrio, com exceo os do subitem 13.3.1., necessrios para a elaborao dos estudos de viabilidade e projeto bsico de engenharia, e tero as seguintes caractersticas e condies:

a) Remunerao dos servios executados, mediante apresentao de faturas mensais, aps aprovao dos relatrios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com o programa de trabalho e o cronograma fsico; o coordenador do contrato autorizar a contratada a emitir os respectivos documentos de cobrana;

b) Caso existam dvidas acerca dos relatrios e documentos, a parcela referente a esses servios poder ser retida at que as mesmas sejam sanadas pela contratada; depois de sanados os motivos da reteno, a CODEVASF ter 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da referida parcela;

14. REAJUSTAMENTO

Os preos contratuais referentes aos servios objeto deste Termo de Referncia permanecero vlidos pelo perodo de um ano, contado da data de apresentao da proposta. Aps este prazo, podero ser reajustados, de acordo com a variao do ndice setorial publicado na revista Conjuntura Econmica da Fundao Getlio Vargas, correspondente coluna 39 (Custo Nacional da Construo Civil) - Servios de Consultoria, aplicando-se a seguinte frmula:

R = V [(I1 - Io )/ Io], onde:

R = valor do reajustamento procurado;

V = valor contratual a ser reajustado;

I1 = ndice correspondente ao ms de aniversrio da proposta;

Io = ndice inicial correspondente ao ms de apresentao da proposta.

15. ATUALIZAO MONETRIA

A atualizao monetria ser admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela CODEVASF, desde que a contratada no tenha concorrido de alguma forma para o atraso e s ser devida desde a data limite fixada no contrato para o pagamento at a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

Os encargos moratrios devidos em razo do atraso no pagamento podero ser calculados com a utilizao da seguinte frmula:

AM = P x I, onde:

AM = Atualizao Monetria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizao monetria, assim apurado:

I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde:

i = Variao do ndice de Preo ao Consumidor Amplo - IPCA no ms m;

d = Nmero de dias em atraso no ms m;

m = Meses considerados para o clculo da atualizao monetria

16. DOTAO ORAMENTRIA

As despesas com a execuo dos servios correro conta dos Programas de Trabalho: 15.244.2029.7k66.0029 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentvel Local Integrado - no Estado da Bahia. Os custos das obras/servios/fornecimentos, objeto desta licitao, atendem ao disposto do Projeto de Lei Oramentria Anual - PLOA 2017 e da Lei de Diretrizes Oramentrias LDO 2017, Lei n 13.414 de 10 de janeiro de 2017.

17. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAO

Objetivando a otimizao dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos, a contratada e a CODEVASF mantero a necessria comunicao durante a execuo do contrato. A contratada, anterior ao incio dos servios de campo, apresentar CODEVASF, para aprovao, programa de trabalho especfico para cada atividade, indicando o responsvel pelo setor, a equipe tcnica e sua localizao, tendo a CODEVASF direito de acompanhar e fiscalizar os servios prestados, com livre acesso aos locais de trabalho, para obteno dos esclarecimentos julgados necessrios execuo dos mesmos, tendo como base a relao de servios previstos na proposta e respectivo cronograma, instrumentos gerenciais para se alcanar os objetivos previstos.

17.1 A contratada dever sempre que necessrio, comunicar-se formalmente a CODEVASF. Mesmo as comunicaes por telefone devem ser ratificadas formalmente, posteriormente, pelo correio eletrnico.

17.2 A contratada ter ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado.

17.3 Os cronogramas fsico e financeiro podero ser revistos e ajustados, desde que aprovado entre as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogao do prazo de vigncia de contrato, nem acarrete mudanas no prazo final estabelecido.

17.3.1 A contratada dever apresentar, no primeiro relatrio (andamento ou especfico), novo cronograma atualizado, e assim sucessivamente, nos demais.

17.3.2 O cronograma fsico dever conter as datas previstas para o incio e trmino de cada etapa de trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro), estando separados os servios de campo dos servios de escritrio.

17.3.3 O cronograma fsico dever contemplar a participao dos diferentes setores e tcnicos envolvidos durante as etapas dos servios, bem como as datas previstas para as reunies a serem realizadas com a CODEVASF.

17.3.4 Os prazos para anlise, pela CODEVASF, dos relatrios e documentos apresentados, de 10 (dez) dias teis contados do dia seguinte do recebimento destes, devero estar previstos no cronograma. A contratada dever considerar este fato de forma que os servios no sofram soluo de continuidade.

17.4 Os relatrios e documentos no aprovados sero devolvidos para as correes e complementaes necessrias, de acordo com as anlises encaminhadas contratada.

17.5 As reunies a serem realizadas entre a contratada e a CODEVASF, devem ser previamente agendadas e registradas em ata formalizada, objetivando discutir problemas que possam surgir no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A contratada realizar exposies complementares e especficas sobre o desenvolvimento dos servios relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de orientaes;

b) A CODEVASF comunicar contratada as orientaes necessrias ao desenvolvimento dos servios referentes s matrias contidas na agenda da reunio, preferivelmente no decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma;

c) As reunies mensais previstas devem ser agendadas para aps a entrega dos relatrios e do prazo de anlise dos mesmos pela CODEVASF, sendo que os custos, despesas, reunies, devero estar previstos no valor total do contrato;

d) A CODEVASF poder convocar quantas reunies julgar convenientes, para fins de acompanhamento e fiscalizao dos servios.

17.6 Para o acompanhamento e fiscalizao dos servios, a CODEVASF designar uma equipe que atuar sob a responsabilidade de um coordenador, sendo que lhe caber estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalizao do contrato, conforme este Termo de Referncia.

17.6.1 A fiscalizao ter plenos poderes para agir e decidir perante a contratada, podendo inclusive rejeitar os servios que estiverem em desacordo com o contrato.

17.6.2 A fiscalizao dever verificar a ocorrncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, informando ao setor competente o fato, instruindo o seu relatrio com os documentos pertinentes e, em caso de multa, indicando o seu valor, podendo a contrtada recorrer rea de Empreendimentos de Irrigao das decises da fiscalizao, no prazo de 15 (quinze) dias teis da respectiva comunicao.

17.6.3 A CODEVASF e a contratada estabelecero procedimentos detalhados, com o objetivo de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere preparao e atualizao dos programas de trabalho, comunicaes, fiscalizao e faturamento.

17.6.4 A ao ou omisso, total ou parcial, da fiscalizao, no eximir a contratada da integral responsabilidade pela execuo dos servios contratados.

18. ELABORAO DE RELATRIOS

Os relatrios e documentos devero ser produzidos separadamente, em conjuntos, para cada etapa de desenvolvimento dos estudos, a saber: Estudo de Reconhecimento/Cadastro, Diagnstico e estudo de alternativas e Projeto Bsico de Engenharia.

18.1 Os produtos e relatrios finais referentes aos estudos objeto do presente TR, devem ser apresentados considerando as seguintes diretrizes:

a) Os dados e informaes que exigem tratamento espacial devero ser apresentados em sistema geogrfico de informaes, com utilizao de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a sobreposio de temas e a interpretao conjunta dos mesmos;

b) Os dados referentes s unidades espaciais do projeto e as reas de influncia devero ser apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de informaes e representao grfica associada ao sistema georreferenciado;

c) Os textos dos relatrios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio digital, de forma a serem editados e reeditados pela CODEVASF;

d) Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatrios sucintos, facilmente compreensveis, com material de apoio para divulgao e apresentao pblica.

18.2 A contratada emitir os seguintes relatrios parciais para cada evento concludo, conforme cronograma fsico e financeiro:

a) Relatrios de Andamento - a serem fornecidos por solicitao da CODEVASF, contendo resumo normalizado da situao fsica financeira do contrato em andamento (cumprimento da programao, ocorrncias, recomendaes, alm de concluses e projees de prazos e custos);

b) Relatrios Especficos - a serem apresentados por solicitao da CODEVASF, imprescindveis em determinados estgios de desenvolvimento dos trabalhos, para cada especialidade ou tema, com as informaes referentes s fontes de dados, metodologias, memrias de clculos e especificaes tcnicas adotadas, avaliao crtica sobre a adequao ou carncia dos dados disponveis, bem como recomendaes para aprimoramento, a serem integrados nos Relatrios Parciais de Projeto e Relatrios Finais;

c) Relatrios Parciais de Projeto - a serem apresentados mensalmente para os servios objeto deste Termo de Referncia, correspondentes aos produtos entregues, conforme cronograma financeiro e relao de eventos para efeito de faturamento (conforme Anexo VI do edital), com as informaes referentes s fontes de dados, metodologias e especificaes tcnicas adotadas, memrias de clculo e avaliao crtica dos dados disponveis;

d) Verso Preliminar do Relatrio Final - a ser apresentado, em forma de minuta, ao final dos servios, com integrao dos Relatrios Parciais de Projeto sintetizados, com nfase para os resultados obtidos, evitando-se descries e justificativa de metodologias, que devero ser includas como anexos, com as memrias de clculo e cpias dos desenhos produzidos, para exame e aprovao por parte da CODEVASF;

e) Verso Definitiva do Relatrio Final - dever ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do comunicado de aprovao e/ou solicitao, pela CODEVASF, de correo/reviso da Verso Preliminar;

f) Relatrio Sntese do Relatrio Final - dever fornecer as informaes referentes ao Projeto em questo, de modo sinttico, e a justificativa das alternativas selecionadas, a descrio destas e o arranjo institucional para a implantao e manuteno, assim como da sua insero regional, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgao, tecnicamente fundamentados.

18.3 Os Relatrios Finais de Estudos de Diagnstico e de Alternativas e Projeto bsico de engenharia devero ser apresentados, respectivamente, de acordo com modelo constante no Anexo VII do edital. Ficar a critrio da contratada sugerir complementaes e/ou alteraes no plano da obra e roteiros, para que estes fiquem adequados realidade dos estudos, os quais devero ser submetidas aprovao da CODEVASF.

18.4 A verso definitiva do Relatrio Final dever ser disponibilizada em DVD-ROM, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e softwares compatveis com os da CODEVASF. Caso a contratada tenha preferncia em gerar os trabalhos produzidos em softwares no disponibilizados pela CODEVASF, ficar obrigada a fornecer os originais dos mesmos, completos, com os respectivos manuais e garantias.

18.4.1 Os programas de computao utilizados na elaborao do projeto devero ser apresentados de modo sistemtico e completo, contendo as seguintes informaes, dentre outras: nome do programa, autor, descrio, modelo matemtico utilizado, fluxograma, comentrios referentes aos resultados, linguagem e programa fonte, de acordo com o exigido pela CODEVASF.

18.5 A contratada dever exercer controle de qualidade sobre as informaes apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza, objetividade, consistncia das informaes, justificativas de resultados, com texto isento de erros de portugus e de digitao.

19. APRESENTAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos de natureza tcnica devero observar, preferencialmente, as normas da Associao Brasileira de Normas Tcnica - ABNT, podendo substituir estas por outras aceitas internacionalmente, desde que a CODEVASF considere as substituies equivalentes ou superiores.

19.1 A contratada dever estar ciente de que as normas tcnicas relativas a mo-de-obra, materiais e equipamentos, referncias a marcas, nmero de catlogos e nomes de produtos citados nas Especificaes Tcnicas, tem carter didtico / pedaggico e no restritivo.

19.2 As normas, em qualquer hiptese, antes de sua efetiva aplicao, estaro sujeitas aceitao pela CODEVASF.

19.3 Os relatrios, desenhos, memoriais, etc., devero obedecer s unidades do Sistema Mtrico Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas sero indicados entre parnteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

19.4 O projeto e a documentao pertinente sero, obrigatoriamente, apresentados em Lngua Portuguesa, excludos os eventuais termos tcnicos especficos.

19.5 Os documentos sero apresentados com as seguintes quantidades de vias:

a) Relatrio de Reconhecimento: 01 (uma) via impressa, encadernada em espiral e 01 (um) DVD-ROM;

b) Cadastro da rede existente, incluso poos de visitas: 01 (uma) via impressa, encadernada e 01 (um) DVD-ROM;

c) Estudo de Concepo: 02 (duas) vias impressas, encadernadas em espiral e 01 (um) DVD-ROM;

d) Levantamentos topogrficos, incluso cadastro de pavimentos: 01 (uma) via impressa, encadernada e 01 (um) DVD-ROM;

e) Levantamentos geotcnicos: 01 (uma) via impressa, encadernada e 01 (um) DVD-ROM;

f) Minuta de projeto bsico: 01 (uma) vias impressa, encadernada em espiral e 01 (um) DVD-ROM;

g) Projeto bsico: 2 (duas) vias impressas, encadernadas em capa rgida, e 02 (duas) vias em DVD-ROM.

h) Oramento, quantitativos e especificaes: 2 (duas) vias impressas, encadernadas em capa rgida, e 02 (duas) vias em DVD-ROM.

i) Detalhamentos eltricos e estruturais: 2 (duas) vias impressas, encadernadas em capa rgida, e 02 (duas) vias em DVD-ROM.

j) Estudo Ambiental: 2 (duas) vias impressas, encadernadas em capa rgida, e 02 (duas) vias em DVD-ROM.

19.6 A composio e a sequncia a ser obedecida na apresentao dos documentos a seguinte, em cada elemento:

19.6.1 Capa (NBR 6029) - ser rgida, em papelo, revestida de papel cartolina, plastificada ou em tecido, com os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministrio da Integrao Nacional e da CODEVASF; no centro, ttulo do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o n do volume (algarismo arbico) e o ttulo do contedo, o n do tomo (algarismo romano) e ttulo do contedo e parte ou anexo (alfabeto) e ttulo do contedo e o(s) nome(s) do(s) autor(es).

19.6.2 Lombada (NBR 6029) - dever conter o seguinte, de acordo com a maneira de ser lida:

a) Na horizontal: na parte superior, o nome CODEVASF e sua logomarca; na parte inferior, o(s) nome(s) do(s) contratado(s), e logo abaixo o ms de publicao;

b) Na vertical: ttulo do projeto, a etapa contratada, o n do volume (algarismo arbico) e ttulo do contedo; o n do tomo (algarismo romano), ttulo do contedo e parte ou anexo (alfabeto) e ttulo do contedo.

19.6.3 Folha de rosto - os elementos essenciais identificao dos servios ou da obra esto na Folha de rosto, que dever conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministrio da Integrao Nacional e da CODEVASF; no centro, ttulo do projeto e etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o n do volume (algarismo arbico), e ttulo do contedo, o n do tomo (algarismo romano) e ttulo do contedo e parte ou anexo (alfabeto) e ttulo do contedo e, no rodap, o ms da publicao e nome(s) do(s) autor(es).

19.6.3.1 No verso desta folha, dever conter:

a) Ficha catalogrfica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American Cataloguing Rules;

b) Nome do contratante (CODEVASF) por extenso, seguido da sigla, endereo, telefone, fax, endereo na internet e e-mail desta.

19.6.4 ndice Geral - dever trazer cada volume/tomo e o ttulo referente a cada estudo, conforme sequncia do exemplo: Volume 1 - Relatrio Sntese do Projeto; Tomo I - Relatrios do Projeto; Tomo II - Servios de Campo e Laboratrio; Volume 2 - (especificar documentos); Volume 3 - (especificar documentos).

19.6.5 Sumrio - dever conter as principais divises, sees ou partes do Volume, na mesma ordem em que a matria apresentada.

19.6.6 Listas - NBR 6029.

19.6.7 Apresentao - dever conter esclarecimentos, justificativas ou comentrios, a data da licitao, o n do edital, o n do contrato, data de assinatura, e conter uma breve explicao a respeito do contedo de cada volume que compe o estudo.

19.6.8 Texto - dever conter introduo, corpo e concluso.

19.6.9 Apndices e Anexos (NBR 6029) - matria acrescentada no final do documento, a ttulo de esclarecimento ou complementao.

19.6.10 Referncias Bibliogrficas (NBR 6023) - elaboradas a partir do material consultado, devem vir dispostas em ordem alfabtica.

19.7 Disposio

A documentao dever estar disposta segundo os padres enunciados a seguir:

19.7.1 Formatos de papel (NBR 5339):

a) Os desenhos e plantas dos trabalhos devero ser produzidos em formato A1 e, posteriormente, reduzidos para apresentao em lbum formato A3;

b) A normografia apresentada no poder, quando reduzida, perder a legibilidade das informaes;

c) Os originais, em formato A1, devero ser entregues CODEVASF;

d) Especificaes, memrias de clculo, estudos e texto devero estar em formato A4.

19.7.2 Paginao e Numerao:

a) A numerao das pginas dever ser feita a partir da primeira pgina impressa, excluda(s) a(s) capa(s);

b) A numerao dever ser contnua e em algarismos arbicos.

19.7.3 Formulrios e Tabelas:

Estes dispositivos devero seguir os seguintes padres:

a) obedecer s Normas de Apresentao Tabular do IBGE;

b) Serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as respectivas sees, em sequncia no texto, logo aps a primeira citao referente ao formulrio ou tabela;

c) Apresentar ttulo;

d) Apresentar citaes da fonte.

19.7.4 Numerao progressiva das sees de um documento (NBR 6024):

a) Apresentar sistema de numerao progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposio mais clara da matria e a localizao imediata de cada parte;

b) As sees podero ser subdivididas, desde que no sacrifiquem a conciso do documento, limitando-se a quinria.

19.7.5 Numerao e Registro dos Documentos:

a) Numerao: os desenhos, especificaes, listas de ferro e material, etc., devero ser numerados cronologicamente e de acordo com as diversas reas;

b) Registro: os documentos emitidos devero ser registrados conforme padro da CODEVASF, permitindo o controle da emisso desses documentos pela contratada e pela CODEVASF.

19.7.6 Referncias

Indicar, em cada documento, aqueles que lhes so referentes.

19.7.7 Reviso de documentos

Os documentos revistos devero ter indicao e apresentarem, em local especfico, a descrio das alteraes efetuadas.

19.7.8 Escala (NBR 5984)

A escala do desenho dever, obrigatoriamente, constar na legenda.

19.7.9 Dobramento das folhas (NBR 5984)

O formato final da apresentao dever ser em A4 , mesmo que resulte no dobramento das folhas.

19.7.10 Legendas (NBR 5984)

As legendas utilizadas devero seguir os seguintes padres:

a) As folhas de documentos (desenho, lista ou especificao) devero conter, na extremidade inferior direita, um quadro destinado legenda, contendo, alm do ttulo, as indicaes necessrias sua identificao e interpretao;

b) Apresentarem disposio conveniente natureza do respectivo documento, no ultrapassando a largura de 175mm;

c) Devero conter, no mnimo, as seguintes indicaes, indispensveis para um determinado tipo de documento:

CODEVASF;

Ttulo do projeto;

Ttulo do documento;

Data (ms / ano);

Nome da contratada;

Nmero do documento e, se necessrio, outras indicaes para classificao e arquivamento;

Indicao de substitui ou substitudo por, quando for o caso;

Assinaturas dos responsveis pelo documento (projeto; desenho; verificao e aprovao);

Nmero de reviso;

Escala.

d) Descrio de modificaes e as indicaes suplementares, quando necessrias, devero ser apresentadas acima ou esquerda da legenda.

19.8 Codificao

As instrues contidas no Manual de Codificao, parte integrante dos Manuais de Operao e Manuteno da CODEVASF, devero ser seguidas quando da codificao de documentos.

20. RECEBIMENTO DO OBJETO

A finalizao dos trabalhos e, respectiva emisso, por parte da CODEVASF, do atestado de execuo dos servios e do termo de encerramento fsico, alm da liberao da cauo contratual, ser realizada mediante as seguintes condies:

20.1 O encerramento dos trabalhos da Etapa 1 se dar aps a seleo da alternativa e da aprovao dos relatrios finais, cujas edies sero autorizadas aps a aprovao de sua minuta, resultante da entrega, pela contratada, do nmero de vias contratadas, alm dos originais dos desenhos e documentos.

20.2 O encerramento dos servios da Etapa 2 (Projeto bsico de engenharia) se dar aps a aprovao dos relatrios finais, cujas edies sero autorizadas aps a aprovao de sua minuta, resultante da entrega, pela contratada, do nmero de vias contratadas, alm dos originais dos desenhos e documentos.

20.3 O encerramento dos servios, alm das exigncias contidas nos subitens 18.1 e 18.2, ficar condicionado realizao, pela contratada, de acordo com o escopo dos servios, sem custos adicionais para a CODEVASF, os ajustes de projeto, recomendados e condicionados, respectivamente, pelos rgos ambientais em todos os nveis da administrao pblica, durante e aps a emisso das licenas solicitadas.

20.4 Os resultados dos servios, incluindo os desenhos originais e as memrias de clculo, as informaes obtidas e os mtodos desenvolvidos no contexto dos servios, sero de propriedade da CODEVASF, e seu uso por terceiros s se realizar por expressa autorizao desta.

21. OBRIGAES DA LICITANTE VENCEDORA

21.1 Promover a substituio dos profissionais integrantes da equipe tcnica somente quando caracterizada a supervenincia das situaes de caso fortuito ou fora maior, sendo que a substituio dever ser feita por profissional de perfil tcnico equivalente ou superior e mediante prvia autorizao da CODEVASF.

21.2 Elaborar relao nominal, com a indicao de funo e remunerao, de todos os empregados da licitante vencedora que prestem servios no mbito do presente contrato, em regime de dedicao exclusiva destes aos servios contratados e enquanto perdurar tal exclusividade. A referida relao dever ser apresentada a CODEVASF quando do incio dos trabalhos, devendo ser atualizada sempre que houver alterao dos dados dela constantes.

21.3 Abster-se de contratar, para a prestao dos servios objeto desta licitao, familiar de agente pblico que exera cargo em comisso ou funo de confiana na CODEVASF (conforme artigo 7 do Decreto n 7.203/2010).

21.4 Acatar as orientaes da CODEVASF inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas de Segurana e Medicina do Trabalho.

21.5 Responder por quaisquer acidentes de que sejam vtimas seus empregados, bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato.

21.6 Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislaes Trabalhista, Previdenciria, Fiscal, Social, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em suas devidas pocas.

21.7 Desfazer e corrigir os servios rejeitados pela fiscalizao dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessrias.

21.8 Fornecer toda mo-de-obra, bem como todo material e equipamentos porventura necessrios execuo dos servios ora licitados.

21.9 Assumir toda a responsabilidade pela execuo dos servios contratados perante a CODEVASF e terceiros, na forma da legislao em vigor, bem como por dano resultante do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de qualquer penalidade e responsabilidade de qualquer natureza pela infringncia da legislao em vigor, por parte da licitante vencedora.

21.10 Manter, durante toda a execuo do contrato, todas as condies de habilitao e qualificao exigidas por ocasio da licitao, inclusive no que se refere a sua regularidade fiscal, em compatibilidade com as obrigaes por ela assumidas.

21.10.1 Em caso de verificao de descumprimento desta obrigao, a contratada ser notificada a proceder regularizao da situao em um prazo de 10 (dez) dias teis, a contar do recebimento da referida notificao, sob pena de resciso do contrato por descumprimento obrigao contratual, respeitados o contradito e a ampla defesa.

21.10.2 O prazo assinalado de convocao poder ser prorrogado uma nica vez, por igual perodo, quando solicitado pela contratada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 21.10.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela CODEVASF.

21.11 Apresentar cpia do acordo, conveno, dissdio coletivo ou equivalente que rege as categorias profissionais vinculadas execuo dos servios.

Apresentar declarao assinada por seu representante legal e pelo seu responsvel tcnico (RT) de que os quantitativos apresentados esto em total conformidade com o projeto de engenharia apresentado.

21.12 A Contratada deve apresentar, como garantia para a completa execuo das obrigaes contratuais e da liquidao das multas convencionais, uma Garantia de Execuo no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser apresentada no momento de assinatura do contrato, em espcie, em Ttulos da Dvida Pblica da Unio, com cotao de mercado devidamente comprovada por documento hbil expedido pela CVM Comisso de Valores Mobilirios, Seguro Garantia ou Fiana Bancria, a critrio da contratada.

22 CONDIES GERAIS

22.1 A concepo geral das estruturas, obras civis e outros dever estar fundamentada no princpio da simplicidade e da operacionalidade.

22.2 As definies devem ser baseadas em comparaes de alternativas, maximizando o uso das condies naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construo e da preservao ambiental.

22.3 Os trabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padro da CODEVASF (planilhas, cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam as informaes do padro estabelecido.

22.4 As especificaes, normas de medio e pagamento e oramento de obras devero estar em conformidade ao estabelecido no Caderno de Encargos, no Cadastro de Preos Unitrios e nos modelos de quadro padro da CODEVASF.

22.5 A contratada ser responsvel, perante CODEVASF, pela qualidade do total dos servios, bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito observncia de normas tcnicas e cdigos profissionais.

22.6 A CONTRATADA dever emitir uma Declarao concedendo CONTRATANTE os direitos patrimoniais em observao ao disposto na Lei 8.666/93 no Captulo VI - Disposies Finais e Transitrias, Art. 111, Pargrafo nico, transcrito abaixo:

Art. 111. A Administrao s poder contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou servio tcnico especializado desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e a Administrao possa utiliz-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaborao.

Pargrafo nico. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carter tecnolgico, insuscetvel de privilgio, a cesso dos direitos incluir o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informao pertinentes tecnologia de concepo, desenvolvimento, fixao em suporte fsico de qualquer natureza e aplicao da obra.

22.7 A contratada considera que conhece plenamente e integralmente o presente Termo de Referencia e que o aceita totalmente, ressalvando as excees que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a CODEVASF concordou previamente e formalmente.

22.8 A contratada dever tomar todas as providncias para proteger o meio ambiente, nos mbitos interno e externo ao local de execuo dos servios, obedecendo s instrues advindas da Fiscalizao, alm de evitar danos e aborrecimentos s pessoas e/ou propriedades privadas ou pblicas.

22.9 A contratada ser responsvel por quaisquer acidentes de trabalho, referentes a seu pessoal, decorrente em funo do servio contratado e/ou por ela causado a terceiros.

22.10 A contratada obrigada a obter, por sua conta, todas as licenas e franquias, e ao pagamento de encargos sociais, e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execuo dos servios.

22.11 A contratada assume integralmente a responsabilidade pela verificao in loco das dificuldades e dimensionamento dos elementos tcnicos indispensveis apresentao da proposta, de modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de execut-la conforme o contrato que vier a ser assinado.

22.12 Os custos das visitas aos locais do servio licitado, para elaborao do projeto bsico de engenharia, para a implantao do sistema de abastecimento de gua nas comunidades rurais da regio de Baixio do Poo do Magro e adjacncias, municpio de Guanambi, no estado da Bahia, correro por conta exclusiva das concorrentes licitantes.

22.13 Atendimento s condicionantes ambientais necessrias obteno das Licenas do Empreendimento, emitidas pelos rgos competentes, relativas execuo dos servios, Decreto 7.746/2012 e a IN 01 de 19/01/2010 SLTI/MOPG, os quais dispem sobre os critrios de sustentabilidade ambiental na aquisio de bens, contratao dos servios pela Administrao Pblica Federal direta, autarquia e fundacional e d outras providncias.

22.13.1 A Contratada se obriga a atender as diretrizes de sustentabilidade de modo a proporcionar a economia da manuteno e operacionalizao da edificao e a reduo do consumo de energia e gua, por meio de tecnologias, prticas e materiais que reduzam o impacto ambiental, entre outras:

I - menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e gua;

II - preferncia para materiais, tecnologias e matrias-primas de origem local;

III - maior eficincia na utilizao de recursos naturais como gua e energia;

IV - maior gerao de empregos, preferencialmente com mo de obra local;

V - maior vida til e menor custo de manuteno do bem e da obra;

VI - uso de inovaes que reduzam a presso sobre recursos naturais; e

VII - origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servios e obras.

22.13.2 A Contratada deve observar o disposto na Instruo Normativa n 1, artigo 4, 4:

No projeto bsico ou executivo para contratao de obras e servios de engenharia, devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial INMETRO e as normas ISO n 14.000 da Organizao Internacional para a Padronizao (International Organization for Standardization).