governo do estado do acre secretaria de estado de … n 203... · avenida getúlio vargas, n° 300,...

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

Secretaria de Estado de Gestão Administrativa Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Públicas

Departamentos de Licitações CONCORRÊNCIA N.º 203/2008

Comissão Permanente de Licitação – CPL 01

1

Avenida Getúlio Vargas, n° 300, sobreloja, Bairro Centro, Cep.: 69.900-660, Rio Branco – Ac Fax:(68) 3212-7536 E-mail: [email protected]

EDITAL Nº 203/2008-CPL 01

RODOVIA: BR-364 /AC.

TRECHO: D IV ISA RO/AC – ENTR. AC-090 (FRONTEIRA BRASIL /PERU) (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA) .

SUBTRECHO: ENTRONCAMENTO BR – 409 /AC-170 (FE IJÓ) –

ENTR. AC-321 (TARAUACÁ) .

SEGMENTO: km 533 ,60 ao km 538 ,70 .

EXTENSÃO DA PONTE: 300 ,00 m.

EXTENSÃO DO ACESSO: 5 ,10 Km

LOTE ÚNICO.

ÓRGÃO L IC ITANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ACRE - DERACRE.

PREÇO UNITÁRIO





2


Í N D I C E CAPÍTULO I - INSTRUÇÕES AOS LICITANTES PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS A - Considerações Gerais B - Condições para Participação na Licitação C - Preparação e Forma de Apresentação das Propostas D - Abertura e Critérios de Julgamento E - Notificação dos Resultados, Procedimentos Recursais e Adjudicação do Contrato F - Medições e Forma de Pagamento G – Penalidades H – Disposições Gerais CAPÍTULO II - LEIS, DECRETOS E ESPECIFICAÇÕES VINCULADAS À LICITAÇÃO E AO CONTRATO Leis, Decretos e Especificações Vinculadas a Licitação e ao Contrato. CAPÍTULO III - DOCUMENTOS PADRÃO Minuta do contrato Minuta de carta de fiança bancária para garantia do contrato Minuta de carta de fiança bancaria para participação na licitação Minuta da declaração do disposto no inciso v do art. 27 da lei 8.666/93 Minuta de declaração de ME/EPP Minuta de atestado de visita





3


ANEXOS: ANEXO I – QUADROS ANEXO II – ORÇAMENTO E CRONOGRAMA ANEXO - III – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE LEIS SOCIAIS ANEXO – IV – COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.) ANEXO – V – MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANEXO – VI – MODELO DE PLANILHA DE PRODUÇÃO DE EQUIPES MECÂNICA ANEXO – VII – RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA ANEXO – VIII – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS ANEXO – IX – PROJETO EXECUTIVO: VOLUME 1 - RELATÓRIO DE PROJETO E DOCUMENTOS PARA LICITAÇÃO, VOLUME 2 – PROJETO DE EXECUÇÃO, VOLUME 3 – MEMÓRIA JUSTIFICATIVA, VOLUME 3A – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL, VOLUME 3B – ESTUDOS GEOTÉCNICOS, VOLUME 3D – NOTAS DE SERVIÇOS E CÁLCULO DE VOLUMES E VOLUME 4 – ORÇAMENTO PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA. ANEXO X – TERMO DE ENCERRAMENTO


Secretaria de Estado de Gestão Administrativa Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Públicas.

Departamento de Licitações Comissão Permanente de Licitação – CPL 01

CONCORRÊNCIA - Nº 203/2008

Avenida Getúlio Vargas, 300, Centro - sobreloja – Rio Branco/AC Fone/Fax: (068) 3212 7500 E-mail: [email protected]

1

CAPÍTULO I - INSTRUÇÕES AOS LICITANTES PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS A - CONSIDERAÇÕES GERAIS 1 - PREÂMBULO O Estado do Acre, através de sua Comissão Permanente de Licitação (Decreto N.º 3.393 e 3.394, de 10/09/2008, publicado no D.O. Estado Ano XLI N.º 9.886, de 11/09/2008), torna público, para o conhecimento dos interessados que estará reunida no dia 16 de janeiro de 2009, as 08h:30min, na sala de reunião de sua sede, situada na Avenida Getúlio Vargas, n° 300, sobreloja, Bairro Centro, Cep.: 69.900-660, Rio Branco – Ac, nesta cidade, e receberá os Envelopes contendo os Documentos e as Propostas dos interessados em participar da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA N.º 203/2008 CPL 01, do tipo “Menor Preço”, sob regime de empreitada por preço unitário, podendo o presente Edital ser retirado acessando o site www.ac.gov.br/sga/seadj ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Compras e Licitações e Públicas do Estado do Acre, situada na Avenida Getúlio Vargas, n° 300, Centro - sobreloja – Rio Branco-AC – CEP: 69.900-660 no horário de 08:00 às 18:00, no período de 06/11 a 07/01/2009, no local acima indicado As empresas, os representantes ou interessados que acessaram o Edital via internet se obrigam a acompanhar o Diário Oficial do Estado com vistas a possíveis alterações. A presente Licitação será regida de conformidade com o que dispõe a Lei N.º 8.666/93, e demais alterações e, na forma, condições e especificações a seguir estabelecidas. Esta licitação foi regularmente autorizada pelo Diretor Geral do DERACRE, CONFORME consta do processo administrativo de N.º 0024754-4/2008 – CPL, após exame e aprovação pela Procuradoria Geral do Estado – PGE, bem como regularmente autorizada pela Diretoria do DNIT. O Edital foi devidamente analisado e aprovado pela Procuradoria Especializada junto ao DNIT. 2 - LOCAL E DATA A licitação realizar-se-á no local na data e hora indicados no "Aviso de Licitação", perante a Comissão de Licitação e em conformidade com o abaixo relacionado: Local: Avenida Getúlio Vargas, n° 300, sobreloja, Bairro Centro, Cep.: 69.900-660, Rio Branco – Ac. Data: 16/01/2009 Hora: 08h:30min 3 - OBJETO E LOCALIZAÇÃO Será objeto da presente licitação, é a execução, sob o regime de empreitada por preço unitário dos serviços necessários à realização da obra de Construção de Ponte sobre o

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE Secretaria de Estado de Gestão Administrativa

Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Públicas. Comissão Permanente de Licitação – CPL 01

CONCORRÊNCIA Nº 203/2008

2

Av. Getúlio Vargas, 300 – Centro - sobreloja – Rio Branco/AC Fone/Fax: (068) 3212 7500 E-mail: [email protected]

Rio Tarauacá e Acessos, em concreto protendido nos tramos principais e estrutura mista nos acessos, Extensão da Ponte: 300,00 m, na Rodovia Federal BR-364/AC, Trecho: Divisa RO/AC – Entr. AC-090 (Fronteira Brasil/Peru) (Boqueirão da Esperança), Sub-Trecho: Entroncamento BR – 409/AC-170 (Feijó) – Entroncamento AC-321 (Tarauacá), Segmento: km 533,60 ao km 538,70, Extensão do Acesso: 5,10 Km, (Lote Único), a saber: LOTE ÚNICO. RODOVIA: BR-364 /AC. TRECHO: D IV ISA RO/AC – ENTR. AC-090 (FRONTEIRA

BRASIL /PERU) (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA) . SUBTRECHO: ENTRONCAMENTO BR – 409 /AC-170 (FE IJÓ) –

ENTR. AC-321 (TARAUACÁ) .

SEGMENTO: km 533 ,60 ao km 538 ,70 . EXTENSÃO DA PONTE: 300 ,00 m. EXTENSÃO DO ACESSO: 5 ,10 Km JURISDIÇÃO: 22ª UNIT /RO-AC ORÇAMENTO: DATA BASE MARÇO DE 2008 . 4 - CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS. Na execução dos serviços objeto do presente Edital, deverão ser observadas, de modo geral, as Especificações e as Normas Técnicas vigentes no DNIT e/ou DERACRE, Normas Técnicas da ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes à(s) obra(s) em licitação, constantes dos respectivos projetos, as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização e, quando houver, da Supervisão e dos Órgãos Ambientais.

5 - FONTES DOS RECURSOS




3


5.1. As despesas decorrentes dos serviços contratados com base na presente licitação correrão à conta dos recursos orçamentários da Dotação Orçamentária de 2008, Programa de Trabalho – 26.7821013.1151.0000 – Construção de Rodovia Federal BR - 364 e Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações, Fontes de Recursos: 01 – RP e 02 - Convênio de Delegação Nº. TT-080/2008-00, firmado o Departamento Nacional de Infra-Estrutura Terrestre – DNIT e o Governo do Estado do Acre através do DERACRE. Nos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, as despesas correrão à conta dos créditos próprios consignados no Orçamento Geral da União/Estado a cargo do DNIT/DERACRE ou no Plano Plurianual de Investimentos. 6 - SUPORTE LEGAL 6.1 - A presente licitação reger-se-á pela Lei nº. 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 6.2 - Esta licitação foi regularmente autorizada pela Diretoria Geral do DERACRE, conforme consta do processo administrativo de nº. 005.270/2008. O Edital foi devidamente analisado e aprovado pela Procuradoria Geral do Estado do Acre e pela Procuradoria Federal Especializada junto ao DNIT, conforme despachos PFE/DNIT/RO/AC: Nº. 086/2008 PFE, acostado às fls. 435 a 437, do processo administrativo nº. 50622.000595/2008-10.

7 - TIPO E REGIME DA LICITAÇÃO 7.1 - A presente licitação obedecerá ao tipo de "menor preço", sob a forma de execução indireta por empreitada a preço unitário, conforme o Art. 45, § 1º, inciso I, e Art. 10, inciso II, alínea “b”, da Lei n.º 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 8 - PRAZOS 8.1 - Para Assinar o Contrato

8.1.1 - O Licitante vencedor deverá comparecer para prestar garantia, na forma do artigo 56 da Lei n° 8.666/93, assinar o contrato e retirar o respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 4 (quatro) dias úteis, contados da notificação feita pelo DERACRE.

8.1.2 - A Administração deverá promover, no prazo legal, a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União – DOU e Diário Oficial do Estado do Acre – DOE.




4


8.2 - Para Início

8.2.1 - O prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir da data de entrega da Ordem de Serviço. O contratado obriga-se a promover a Anotação do Contrato no CREA com jurisdição do local da obra (Art. 1º da Lei nº. 6.496/77 de 7/12/1977).

8.3 - Ordem de Serviço

8.3.1 - Deverá ser expedida dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos, contados do dia seguinte ao da publicação do extrato do contrato. A ordem de serviço não expedida neste prazo será considerada, para todos os efeitos, como expedida no último dia do mesmo prazo.

8.4 - Para Conclusão

8.4.1. Os serviços contratados deverão estar executados e concluídos dentro do prazo a seguir estipulado para o objeto licitado, em meses consecutivos contados a partir da data da Emissão da Ordem de Serviço.

PRAZO (meses)

20 8.5 - Prorrogação

8.5.1. O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, em conformidade com o disposto no Art.57, Inciso I, §§ 1º e 2º da Lei no 8.666, de 21.06.93 e suas alterações.

8.6 - Condições para Recebimento da Obra

8.6.1. O recebimento da obra, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei nº. 8.666, de 21.06.93 e suas alterações.

B - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 9 - FORMA 9.1. Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que comprovem possuir




5


os requisitos mínimos de qualificação exigidos no item 14 (Documentos de Habilitação – envelope nº. 2) e que tenha especificado como objetivo social da empresa, expresso no Estatuto ou Contrato Social, atividades de serviços compatíveis com o objeto do edital.

9.1.1. A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação/entrega, simultaneamente na data, hora e local expressamente indicados no Aviso de Licitação, e no item 1 deste edital, da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços, endereçadas ao Presidente da Comissão de Licitação.

9.1.2 – As Micro-empresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar, no ato da licitação, declaração de comprovação de enquadramento em um dos dois regimes, para que possa ter o beneficio do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, conforme Minuta de Declaração de Micro-Empresa e Empresa de Pequeno Porte.

9.2 – Poderão participar da presente licitação toda e qualquer empresa que satisfaça plenamente todas as condições do presente Edital e seu(s) anexo(s), na forma da Lei nº. 8.666/93. 9.3 – Será admitida a participação de consórcios, atendidas as condições previstas no Art. 33 da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, e aquelas estabelecidas neste Edital. 9.4 – A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, bem como das Normas vigentes no DNIT/DERACRE, ressalvado ao disposto no parágrafo 3º, do artigo 41, da Lei 8666/93, de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 9.5 – Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação, além dos elencados no art. 9º da lei 8.666/93:

a) Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.

b) Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócios sejam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DERACRE.

c) Grupos de sociedade.

d) Empresas que estiverem sob falência, recuperação judicial, dissolução,




6


liquidação ou tenha sido suspensa de licitar ou declarada inidônea para licitar com qualquer órgão ou entidade da administração pública, de qualquer dos poderes da União, dos Estados e dos Municípios, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município quando for o caso, pelo órgão que o praticou.

e) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto

básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou sub contratado.

f) Empresa suspensa de licitar e contratar com o DERACRE.

g) pessoa física ou jurídica que tenha sido indicada, nesta mesma licitação como subcontratada de outra licitante.

h) Empresa que possua em seus quadros sócios, diretores, responsáveis legais ou

técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, comuns aos quadros de outra empresa que esteja participando desta licitação,

i) Empresas que estiverem sob recuperação judicial, dissolução, liquidação ou tenha sido suspensa de licitar ou declarada inidônea para licitar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer dos poderes da União, dos Estados e dos Municípios, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, ou em seus correspondentes nas demais unidades da Federação, pelo ente que o praticou.

9.6 – Subcontratações e cessões:

9.6.1. A critério exclusivo do DERACRE e mediante prévia e expressa autorização da Diretoria Geral, sob proposta do Diretor de Obras, o objeto do contrato poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, ser subcontratado ou cedido parcialmente, até o limite admitido de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, desde que não alterem substancialmente as cláusulas pactuada. 9.6.2. No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal do serviço de que trata este Edital, assumindo a




7


responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados. 9.6.3. A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável perante o DERACRE, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser subcontratada ou cessionária para a execução de determinados serviços integrantes desta licitação.

9.6.4. A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre ao DERACRE e a Contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a Autarquia e a subcontratada, inclusive no que pertine a medição e pagamento direto a subcontratada, com exceção das Micro-empresas e Empresas de Pequeno Porte (EPP), para as quais os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados diretamente.

9.6.5. O DERACRE se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas e/ou cessionárias se submetam à comprovação de suficiência a ser por ele realizada e de determinar a substituição de qualquer membro da equipe que não esteja apresentando o rendimento desejado.

9.6.6. A CONTRATADA ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços deverá comprovar perante a Administração a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato. 9.6.7. Somente serão permitidas as subcontratações e/ou cessões regularmente autorizadas pela Diretoria Geral do DERACRE, sendo causa de rescisão contratual aquela não devidamente formalizada por aditamento.

9.7 – Possibilidade de Fusão, Cisão e/ou Incorporação Empresarial:

9.7.1. Em conformidade com o artigo 78, inciso VI, será admitida a fusão, cisão e/ou incorporação da empresa contratada (item incluído em atendimento à determinação contida no subitem 9.4.1. do Acórdão 739/2006-TCU-PLENÁRIO).

10 - CUSTOS DA LICITAÇÃO 10.1 O Licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e apresentação de sua proposta. O DERACRE em nenhuma hipótese será responsável




8


por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta. 11 - VISITA AO CAMPO 11.1. A visita técnica será realizada em conformidade com o previsto no item 11.1.1, alínea “a”, sendo que a licitante, através de pelo menos um de seus Responsáveis Técnicos, que faça(m) parte do Quadro de Responsável(is) Técnico(s) da mesma, que tenha atribuições profissionais compatíveis com o objeto da licitação, deverá procurar o DERACRE e visitar o local da obra referido no item 1 e discriminados nos Anexos, para constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes ao subtrecho e à natureza dos trabalhos. Os responsáveis técnicos da empresa somente poderão realizar a visita munido da “Autorização para visita ao local da obra“, que será emitido no ato do credenciamento que posteriormente será trocado pelo Atestado de Visita Técnica. Esse atestado será juntado à Documentação de Habilitação, nos termos do inciso III, do Artigo 30, da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93). Será inabilitada a licitante que não apresentar no envelope de documentação o Atestado de Visita Técnica assinado pelo Diretor Geral do DERACRE.

11.1.1. A visita técnica deverá ser efetuada por engenheiro civil ou técnico equivalente, responsável técnico integrante do quadro técnico da empresa. O Atestado de Visita Técnica comprovará que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação, sendo que a visita ao trecho será realizada da seguinte forma:

a.1) A visita técnica será efetuada no dia 13 de janeiro de 2009;

a.2) O técnico responsável pela firma deve se credenciar na sede do DERACRE, na Diretoria de Obras do DERACRE, sito na Via Chico Mendes, 805, 2° Distrito, Rio Branco – Acre, das 07:00h às 12:00h e das 14:00 às 17:00h, até o dia 08/01/2009, previamente, munido de: a.2.1) documento de identificação profissional (cópia autenticada ou cópia e original); a.2.2) documento que identifique que o técnico faz parte do quadro de responsável técnico da empresa, através da Certidão de Registro emitida pelo CREA atualizada/2008 (cópia autenticada ou cópia e original).




9


a.2.3) Carta de credenciamento do profissional com reconhecimento de firma da pessoa que a assinou.

a.3) O responsável técnico somente poderá realizar a visita munido da “Autorização para Visita ao Local da Obra”, que será emitido no ato do credenciamento que posteriormente será trocado pelo Atestado de Visita Técnica;

a.4) A saída para a Visita ao trecho será efetuada no dia citado na alínea “a.1” as 09:00h, na sede do DERACRE em Tarauacá, conjuntamente com o técnico do DERACRE, que deverá visitar o subtrecho, e ainda prestará esclarecimentos sob eventuais dúvidas e/ou apoio;

a.5) Os Atestados de Visita Técnica estarão à disposição das empresas a partir do dia seguinte da realização da Visita, na sede do DERACRE – Rio Branco - AC.

12 - CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DO EDITAL 12.1 - O licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, quadros, projetos, documentos-padrão, exigências, decretos, normas e especificações citados neste Edital e em seu(s) anexo(s). Toda a documentação relativa a esta licitação poderá ser consultada e/ou adquirida pelo licitante junto a Comissão Permanente de Licitação, no endereço indicado no preâmbulo. 12.2 - Esclarecimentos sobre os Documentos.

12.2.1 Os interessados poderão solicitar, até o quinto dia útil anterior a data de entrega dos envelopes de Documentação e Proposta de Preços, quaisquer esclarecimentos e informações, através de comunicação direta à Comissão Permanente de Licitação – CPL, por carta registrada, endereço eletrônico [email protected], transmissão de fac-símile(fax) no endereço da Comissão indicado no "Aviso de Licitação". O DERACRE, através da CPL responderá por escrito, pelas mesmas vias. Serão afixadas no Quadro de Avisos da CPL cópias das respostas do DERACRE a tais perguntas, sem identificação de sua autoria. Estes documentos serão denominados “CADERNOS DE PERGUNTAS E RESPOSTAS” e serão considerados partes integrantes deste Edital, devendo o DERACRE através da CPL, disponibilizá-los para consulta.

12.3 - Deficiências no atendimento aos requisitos para apresentação da Documentação de Habilitação e Propostas de Preços correrão por conta e risco do licitante.




10


Documentação de Habilitação e Propostas de Preços que não atenderem aos requisitos dos documentos integrantes do Edital e seu(s) anexo(s) implicarão na inabilitação ou desclassificação do licitante. 12.4 - Retificação dos Documentos

12.4.1. Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, o DERACRE através da CPL poderá, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em conseqüência de respostas fornecidas a solicitações de esclarecimentos, modificar os referidos documentos mediante a emissão de uma errata, que será publicada nos mesmos meios de comunicação em que foi publicado o Aviso da Licitação.

12.5 - Visando permitir aos Licitantes prazo razoável para levarem em conta a errata na preparação da Documentação e Proposta de Preços, o DERACRE através da CPL deverá prorrogar a entrega da mesma, na forma da Lei, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas (documentação e preço). 12.6 - Impugnação do Edital

12.6.1 - A impugnação dos termos do Edital se efetivará em conformidade com Art. 41 da lei 8.666/93. Deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão de Licitação e protocolada no Setor responsável pela Licitação, localizado no endereço da Comissão Permanente de Licitação – CPL __, indicado no item preâmbulo deste Edital e no "Aviso de Licitação", nos seguintes prazos:

a) por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para

abertura dos envelopes de habilitação; b) pela licitante, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura

dos envelopes de habilitação.

12.6.2 – A Comissão de Licitação, na qualidade de órgão julgador do certame licitatório e no exercício de sua função decisória, deliberará a respeito.

12.6.3 – A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta licitação até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

12.6.4 – A decisão do julgamento da impugnação Administrativa será publicada




11


nos mesmos meios em que o “Aviso de Licitação” foi publicado e cópia integral da mesma será disponibilizada pela Comissão Permanente de Licitação – CPL01 aos licitantes.

C. PREPARAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 13 – INSTRUÇÕES GERAIS 13.1. Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em 1 (uma) via, em um único envelope, fechado, denominado Envelope nº 1, Deverá ser endereçado ao Presidente da Comissão de Licitação, indicando clara e visivelmente o nome do licitante, o número do envelope, a titulação do seu conteúdo (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), o número do Edital, o objeto da licitação e o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ. Essa via deverá ser, obrigatoriamente, em original ou, por qualquer processo de cópia autenticada. Todos documentos deverão ser assinados e/ou rubricados por pessoa legalmente autorizada a fazê-lo.

13.2. As Propostas de Preços deverão ser apresentadas em 3 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, datilografadas ou digitadas em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em envelopes fechados distintos e separados para cada lote, denominado Envelope nº 2, e endereçados ao Presidente da Comissão de Licitação, indicando clara e visivelmente o nome do licitante, o número do envelope, a titulação do seu conteúdo (PROPOSTA DE PREÇOS), o número do Edital, o objeto da licitação e o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ. Uma das vias deverá ser obrigatoriamente, apresentada em original, as outras poderão ser apresentadas em cópia simples.

13.2.1. As empresas deverão apresentar ainda, uma via em arquivo eletrônico (disquete ou CD) da Proposta de Preços e demais documentos constantes do envelope nº 02, com a finalidade de facilitar a análise da referida proposta por parte da Comissão, não sendo motivo de inabilitação.

13.3. Os Documentos de Habilitação e Proposta(s) de Preços deverão ser apresentados em envelopes distintos e separados, endereçados ao Presidente da Comissão de Licitação e indicando, clara e visivelmente, o nome do licitante, número do envelope, a titulação do seu conteúdo, o número do Edital e o objeto da licitação. 13.4. Todos os volumes deverão ser encadernados, preferencialmente, em espiral contínua com todas as folhas rubricadas e numeradas, em ordem crescente,




12


apresentando ao final um termo de encerramento, declarando o nº de folhas que o compõem, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto da obra em licitação com a indicação dos elementos cadastrais, ou seja: rodovia, trecho, subtrecho, segmento, extensão e jurisdição. 13.5. Os Licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis evitando duplicidade e a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 13.6. Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, propostas emitidas por meio de correio, telex, fax, telegrama ou qualquer outro meio que não seja previsto no presente Edital. 13.7. A empresa licitante interessada em participar desta licitação apresentará, exclusivamente, os documentos requeridos neste Edital, não se considerando quaisquer outros documentos e/ou envelopes não solicitados, inclusive, orçamento estimativo. 13.8. Índice

13.8.1. No volume relativo à "Documentação de Habilitação" deverá constar preferencialmente, um Índice com a discriminação de cada documento apresentado com a indicação de suas respectivas folhas, obedecida a seqüência das solicitações deste Edital.

14 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 1) 14.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados em uma única via, em envelope fechado identificado com o número 1, indicando também o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e o número da licitação, devendo conter a documentação a seguir listada, sob pena de inabilitação na licitação.

a) Procuração, conforme subitem 14.2, letra “f”; b) Todos os documentos listados nos subitens 14.2; 14.3; 14.4; 14.5, 14.6 e 14.7;

c) Deverá ser observado o disposto no subitem 14.5 alínea “a”.

14.2. As micro-empresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar, além dos documentos citados no item anterior, declaração de comprovação de enquadramento em um dos dois regimes, para que possa ter o beneficio do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123 de




13


14/12/2006, conforme Minuta de Declaração de Micro-Empresa e Empresa de Pequeno Porte.

14.2 – Habilitação Jurídica

a) cédula de identidade dos responsáveis legais da empresa; b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e) os formulários de identificação da empresa, devidamente preenchidos, conforme os modelos constantes do(s) Anexo(s) - (preencher os Quadros n°s 01 e 02); f) procuração por instrumento público ou particular, em original ou copia autenticada, comprovando a delegação de poderes para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e propostas, quando estas não forem assinadas por Diretor(es); g) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; h) os consórcios indicarão o seu representante, por carta de credenciamento, com a mesma delegação de poderes estabelecida na alínea “f”, passada pelos representantes legais das empresas consorciadas.

i) Alvará de funcionamento da empresa;

14.3 - Regularidade Fiscal

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ; b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se




14


houver relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; c) prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c.1) a prova de regularidade com Fazenda Federal é feita através da

Certidão Conjunta Negativa ou da Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, com fulcro nos artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional, no artigo 62 e seu parágrafo único do Decreto-Lei nº. 147/67, no artigo 1º do Decreto nº. 5.586/05 e nos artigos 2º e 3º da portaria Conjunta PGFN/SRF nº. 03, 02/05/2007;

c.2) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos Negativa

da Dívida Ativa do Estado, emitida pela Procuradoria da Fazenda Estadual da Secretaria da Fazenda, comprovando sua regularidade com a Fazenda Estadual

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

14.3.1 – A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação. 14.3.2 – Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação constante do item 13.3 e suas alíneas, que será devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de dois dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 14.3.3 – No caso da participação de consórcios, serão exigidas as comprovações da regularidade fiscal de cada uma das empresas participantes do consórcio. 14.4 - Qualificação Técnica




15


14.4.1. Registro ou inscrição da empresa e do(s) responsável (is) técnico(s) Engenheiro Civil ou Técnico Equivalente, Técnico em Segurança do Trabalho e Topógrafo, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante, sendo que o licitante vencedor por ocasião da assinatura do contrato deverá apresentar os respectivos Vistos dos responsáveis técnicos no CREA/AC.

a) Para os profissionais em Segurança do Trabalho que não estejam de acordo com a Resolução do CONFEA n. 358/91, os licitantes deverão apresentar:

a.l – Cópia da Carteira do Técnico em Segurança do Trabalho expedido pelo Ministério do Trabalho; a.2 – Contrato de prestação de serviços entre a licitante e o Técnico em Segurança do Trabalho; a.3 – Documento do Técnico em Segurança do Trabalho autorizando sua inclusão na equipe técnica da empresa. 14.4.2. Relação, mediante o preenchimento do Quadro 03, dos serviços executados por profissionais de nível superior vinculados permanentemente à empresa e constante do seu Registro/Certidão de inscrição no CREA ou Conselho Profissional competente, como Responsável Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidões de capacidade técnica por execução de serviços compatíveis, ou similares, ou de complexidade tecnológica igual ou superior, a seguir relacionados:

ITENS DOS SERVIÇOS

Estaca escavada Ø≥120 cm, inclusive concreto submerso e lama bentonítica Concreto estrutural Fck > 40 Mpa Fornecimento, preparo e colocação de Aço CA 50

CBUQ Fornecimento e Montagem de Estrutura Metálica c/aço AR-COR-345

14.4.2.1. Somente serão aceitos atestado(s) e/ou certidão(es) fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente




16


certificados pelo CREA da região onde foram executados os serviços. 14.4.2.2. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências. 14.4.2.3. Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos Atestados:

14.4.2.3.1. A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações básicas:

a) Nome do contratado e do contratante; b) Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da

obra);

c) Localização da obra (rodovia, trecho, subtrecho, extensão);

d) Serviços executados (discriminação e quantidades).

14.4.2.3.2. O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições acima, não será considerado pela Comissão de Licitação.

14.4.2.4. Os atestados e/ou certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo CREA ou Conselho Profissional competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços.

14.4.3. Comprovação pela licitante de ter executado, a qualquer tempo, obras rodoviárias compatíveis, ou similares, ou de complexidade tecnológica igual ou superior ao objeto desta licitação, contendo os seguintes quantitativos:

ITENS DOS SERVIÇOS UN QUANTIDADES MÍNIMAS

Estaca escavada Ø≥120 cm, inclusive concreto submerso e lama bentonítica m 350,00




17


Concreto estrutural Fck > 40 Mpa m³ 1.400,00Fornecimento, preparo e colocação de Aço CA 50 kg 300.000,00CBUQ t 3.000,00Fornecimento e Montagem de Estrutura Metálica c/aço AR-COR-345 kg 65.000,00

14.4.3.1. Os quantitativos mínimos exigidos deverão constar de apenas um único atestado, não sendo admitidos somatórios de atestados para comprovação de cada item. É possível, porém, que a licitante apresente atestados diversos para itens distintos. Por exemplo, um atestado comprovando a execução do quantitativo mínimo de Estaca escavada e um outro comprovando a execução de Concreto estrutural.

14.4.4. Comprovação de a licitante ter executado, a qualquer tempo, obras rodoviárias de complexidade equivalente ou superior com o objeto desta licitação, contendo os seguintes quantitativos:

ITENS DOS SERVIÇOS UN QUANTIDADES MÍNIMAS

OAE - Ponte estaiada em balanços sucessivos com apoio náutico (área mínima de tabuleiro ≥)

m² 2.000,00

14.4.4.1. Para atendimento das exigências relacionadas acima será permitida a apresentação de tantos atestados quantos forem necessários, admitindo-se o somatório dos quantitativos para atendimento de cada item individualmente, desde que se refiram à experiência pertinente e compatível com o objeto da licitação.

14.4.4.2. O item relacionado acima deverá ser comprovado através de certidões e/ou atestados fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente certificado pelo CREA.

14.4.5. Deverá ser preenchido e apresentado o Quadro 04, intitulado “Relação dos Serviços Executados pela Proponente Similares ao Objeto da Licitação” constante do Anexo I.

14.4.6. Entende-se por serviços de obras rodoviária, os serviços de implantação, terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais (OAE) executados em rodovias, e vias urbanas, de complexidade tecnológica e operacional equivalente




18


ou superior aos executados em rodovias federais, desde que a empresa possa comprovar, através de documentos, que os mesmos tenham sido executados de acordo com as Normas e Especificações do DNIT/DERACRE ou de Normas e Especificações cujas exigências sejam iguais ou superiores às do DNIT/DERACRE.

14.4.7. Nos atestados de obras executados em consórcio serão considerados, para comprovação das quantidades de serviços constantes nos subitens 14.4.3 e 14.4.4, os serviços executados pela licitante caso estejam discriminados separadamente no atestado técnico, para cada participante do consórcio; caso as quantidades de serviços não estejam separadas será adotado a quantidade em relação à proporção da participação da licitante na composição inicial do consórcio, devendo, para tanto juntar cópia do instrumento de constituição do consórcio à certidão/atestado.

14.4.8. A equipe técnica que participará da execução das obras ou serviços, constantes do projeto de engenharia, conforme Anexo VII estará sujeita à aprovação do DERACRE, por ocasião da contratação e sempre que necessário, bastando para tanto o compromisso assumido na alínea "b" do item 14.6.1.

14.4.9. Os equipamentos necessários para execução das obras ou serviços de que trata o projeto de engenharia, conforme Anexo VIII, estarão sujeitos a vistoria "in loco" pelo DERACRE, por ocasião da contratação e sempre que necessário, bastando para tanto o compromisso assumido na alínea "c" do item 14.6.1; 14.4.10. Apresentação de Atestado de Visita Técnica, expedido na forma do item 11.

14.4.11. apresentar metodologia de execução que deverá incluir todas as informações que a licitante julgar relevantes e que darão suporte à sua proposição, devendo contemplar sem a isso se limitar, às seguintes informações:

a) Conhecimento do problema:

a.1) Situação atual: localização, acessos e travessias fluviais; condições climáticas e de navegação; praticabilidade de trabalho no local e condições de início;




19


a.2) Conhecimentos básicos: Exposição apresentando

Plano de logística, armazenamento de insumos (Combustíveis, lubrificantes, graxas, materiais betuminosos, cimento, brita, areia média e fina, aço e cal) e transporte de equipamentos (Conforme Relação de Equipamentos apresentados pela licitante); a.2.1) O referido Plano de Logística deverá abordar

detalhadamente os seguintes itens para cada um dos pontos acima relacionados:

a.2.1.1) Origem; a.2.1.2) Destino; a.2.1.3) Via (fluvial ou rodoviária);

a.2.1.4) Capacidade/característica dos equipamentos que farão o transporte;

a.2.1.5) Período de transporte;

a.2.1.6) Quantidade de viagens (somente para os insumos); e

a.2.1.7) Armazenamento (somente para os insumos).

b) Planejamento e programação:

b.1) Caracterização, qualificação e proposição dos métodos construtivos para os serviços qualificativos;

b.2) Plano geral de ataque; plano de utilização dos

principais equipamentos; detalhamento do cronograma básico de execução;

b.3) Instalações e aparelhamento dos canteiros;




20


localização e arranjo geral dos canteiros; padrão de construção; suficiência das instalações propostas.

c) Organização, pessoal e equipamentos:

c.1) Organograma da licitante e seu nível de apoio à estrutura local; organograma da equipe de execução do conjunto de obras, com identificação das atribuições de cada unidade;

c.2) Cronograma mensal de permanência de todo o

pessoal ao longo do prazo de duração do contrato; c.3) Logística de apoio ao pessoal da licitante, quanto à

alimentação, transporte, moradia, segurança, higiene e medicina do trabalho;

c.4) Caracterização e dimensionamento dos

equipamentos a serem utilizados nos serviços significativos; cronograma mensal de permanência desses equipamentos.

d) A avaliação da metodologia de execução proposta pela licitante somente será considerada aceitável, se a mesma atingir no mínimo 60 (sessenta) pontos, conforme abaixo discriminado:

e) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA DE

EXECUÇÃO:

e.1) Será atribuída nota à “AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA DE EXECUÇÃO – NAM”, variando de 0,0 a 100,0 pontos, sendo assim constituída:

ITEM DESCRIÇÃO IDENTIFICAÇÃO NOTA

MÁXIMA a Conhecimento do Problema N1 50,0 pontos b Planejamento e programação N2 25,0 pontos c Organização, pessoal e equipamentos N3 25,0 pontos Total 100,0 pontos




21


e.1.1) COMPOSIÇÃO DOS PONTOS DE ANÁLISE DA

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO:

e.1.1.1) Conhecimento do Problema - ( N1 ), neste quesito, a nota será atribuída em função da capacidade de análise e de visão da proponente dos serviços objeto da Licitação.

ITEM DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO

(Nota Máxima) A Conhecimento do problema

a.1 Situação atual 5,00 a.2 Conhecimentos Básicos-Exposição 3,00

a.2.1 Plano de logística a.2.1.1 Origem 6,00 a.2.1.2 Destino 6,00 a.2.1.3 Via (fluvial ou rodoviária) 6,00 a.2.1.4 Capacidade e característica dos equipamentos que

farão o transporte 6,00 a.2.1.5 Período de transporte 6,00 a.2.1.6 Quantidade de viagens (somente para os insumos) 6,00 a.2.1.7 Armazenamento (somente para os insumos) 6,00

TOTAL ( N1 ) 50,00

e.1.2) Planejamento e programação - ( N2 ) , i dea l i zado con fo rme descr i to na sub-a l ínea “b ” re lac ionados aba ixo :

ITEM DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO (Nota Máxima)

b Planejamento e Programação b.1 Caracterização 5,00 b.2 Plano geral de ataque 10,00 b.3 Instalações e aparelhamento dos canteiros 10,00

TOTAL ( N2 ) 25,00




22


e.1.3) Organização, Pessoal e Equipamentos (N3),

avaliação dos itens conforme tabela a seguir:

ITEM DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO (Nota Máxima)

c Organização, Pessoal e Equipamentos c.1 Organograma da licitante 2,50 c.2 Cronograma mensal 2,50 c.3 Logística de apoio ao pessoal da licitante 10,00 c.4 Caracterização e dimensionamento dos equipamentos 10,00

TOTAL ( N3 ) 25,00

f) Será inabilitada a licitante que não atingir a pontuação mínima estipulada na sub-alínea “g.4”, bem como a licitante que não apresentar a Metodologia de execução na forma da alínea “g” supra.

14.5 - Qualificação econômico-financeira a) Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial, expedida na sede da pessoa jurídica; a.1) Os Licitantes cuja sede esteja situada fora da Capital do Rio Branco, deverá apresentar, relação dos Cartórios de Distribuição da Comarca que expedem a certidão, emitida pelo órgão competente;

b) Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei; b.1) Para Sociedades Anônimas, cópia autenticada da publicação do Balanço em Diário Oficial ou jornal de grande circulação da sede do Licitante;

b.2) Para as demais empresas, cópia autenticada do balanço patrimonial, devendo ser assinado por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária.

b.3) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham Balanço de final de exercício, deverão apresentar Demonstrações Contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua existência.

c) Índice de Liquidez Geral (LG), de Solvência Geral (SG) e de Liquidez Corrente (LC) igual ou




23


maior que um (= ou > 1), sendo necessário a assinatura do contador da empresa na planilha, apurado através das seguintes fórmulas:

d) Comprovação de Patrimônio Líquido da empresa licitante, na data da apresentação da proposta, no valor equivalente ao percentual de 10% do valor estimado pelo órgão para a obra.

a.2) As empresas licitantes deverão apresentar PLANILHA demonstrando sua boa situação financeira, conforme alínea “c”, acima, e deverá ser assinada pelo contador da empresa; a.3) A documentação necessária para a comprovação da Capacidade Econômico Financeira do licitante será constituída pelas demonstrações contábeis constantes do Balanço Patrimonial, referido ao último exercício encerrado, já exigível na forma da Lei, acompanhadas da publicação em Diário Oficial do balanço referente ao exercício encerrado, quando se tratar de Sociedade Anônima; a.4) Não será habilitada a empresa cujos índices LG, SG e LG forem inferiores a 1 (um).

b) Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada, a CPL se reservará o direito de exigir a apresentação do livro diário onde o balanço fiscal foi transcrito, para efeito de extração dos parâmetros para o julgamento e verificação dos valores apresentados e calculados pelos licitantes;

c) Guia de recolhimento de garantia de participação na licitação, nas mesmas modalidades previstas nas sub-alíneas abaixo. O valor da garantia, será de

LG = __ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO_ PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO SG = __ ATIVO TOTAL_______________________ PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO LC = _ ATIVO CIRCULANTE_______________ PASSIVO CIRCULANTE




24


R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) que corresponde a, aproximadamente a 1% do valor estimado para a execução da obra. A(s) garantia(s) deverá (ao) ser recolhida(s) à Tesouraria da Secretaria de Estado de Fazenda e Gestão Pública - SEFAZ, até o terceiro dia útil anterior ao da data entrega dos envelopes contendo a documentação e a proposta de preço;

d.1) Caso a garantia de participação for do tipo “Carta de Fiança Bancária”, deverá obedecer ao modelo constante do anexo ao presente Edital e com firma devidamente reconhecida em cartório, exceto no caso de documento emitido por via digital, para o qual não será necessária a autenticação da firma; d.2) No caso de opção pela garantia de participação do tipo “Seguro Garantia”, o mesmo deverá ser feito mediante entrega da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no país, em nome do DERACRE, com firma devidamente reconhecida em cartório, exceto no caso de documento emitido por via digital, para o qual não será necessária a autenticação da firma;

d.3) No caso de opção pela garantia em títulos da dívida pública, deverão tais títulos serem acompanhados de documento emitido pela SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no qual este atestará a sua validade, exeqüibilidade e avaliação de resgate atual. d.4) A garantia tratada nas sub-alíneas acima, deverá ter validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a partir da data marcada para entrega das propostas;

e) A garantia de participação poderá ser levantada da seguinte forma:

e.1) pelo licitante inabilitado ou desclassificado: após declarar oficialmente estar de acordo com o resultado e desistindo do prazo de recurso ou após encerramento da fase de habilitação ou classificação das propostas;

e.2) pelos demais licitantes, inclusive o vencedor, após a assinatura do(s) contrato(s) decorrente(s) desta licitação.

f) Nos casos de consórcios, a garantia de participação ma licitação, poderá ser prestada por qualquer uma das empresas integrantes do consórcio.




25


14.6 - Carta da Empresa Licitante 14.6.1. A documentação deverá ser acompanhada por uma carta assinada por Diretor(es), ou pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público ou particular), comprovando a delegação de poderes para fazê-lo em nome da empresa, claramente afirmando:

a) estar ciente das condições da licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pelo DERACRE; b) Que executará a(s) obra(s) de acordo com o Projeto de Engenharia, Especificações Gerais para Obras Rodoviárias e demais Normas e Instruções do DNIT, Normas Técnicas da ABNT, às quais alocará todos os equipamentos, pessoal e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e os moradores vizinhos, que demonstrará rotineiramente a Fiscalização o alcance em todos os serviços e na obra como um todo; c) que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização; d) que a qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fará a alocação de qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem executados por solicitação do DERACRE, sem ônus de mobilização para este, ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou a solicitação; e) que se compromete a estar instalado e pronto para a execução das obras no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, sob pena da configuração da hipótese disposta no inciso IV do art. 78 da Lei nº 8.666/93; f) que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação e obteve os documentos necessários à formulação da proposta. g) que executará os serviços de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s)




26


no Edital; h) que providenciará, no primeiro mês de vigência do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica do (s) responsável (is) técnico (s) indicados em sua proposta, junto ao CREA; i) que implantará, no prazo determinado pelo eng.º fiscal do DERACRE, as placas de obra e institucionais nas quantidades e modelos estabelecidos pelo Órgão; j) que cumprirá as determinações constantes da NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção); k) que respeitará a Convenção Coletiva do Trabalho.

14.7 – Declaração do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo constante do Capítulo III deste Edital. 14.8 – Consórcios 14.8.1 – Os consorciados deverão apresentar, além dos documentos exigidos, compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder, bem como a participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos praticados por qualquer deles, tanto na fase da licitação quanto na de execução do contrato dela eventualmente decorrente. 14.8.2 – Para prova de habilitação jurídica e regularidade fiscal cada consorciando deverá apresentar os documentos exigidos no subitem 14.2 e 14.3. 14.8.3 – Para prova de qualificação técnica, cada consorciando deverá apresentar o documento indicado no subitem 14.4.1. 14.8.4 - Quanto à qualificação técnico-profissional e qualificação técnico-operacional, exigidas nos subitens 14.4.2, 14.4.3 e 14.4.4, será admitido o simples somatório dos acervos de cada consorciando para atendimento do Edital. 14.8.5 – Para fazer prova de qualificação econômico-financeira referente ao subitem 14.5, cada consorciando deverá apresentar suas demonstrações financeiras e possuir os índices contábeis mínimos indicados neste Edital (LG, LC e SG). Da mesma forma, cada consorciando deverá apresentar a certidão negativa de falência ou recuperação




27


judicial indicada na alínea “d”. Quanto à garantia referida na alínea “e”, esta poderá ser prestada por qualquer um dos consorciandos. 14.8.6 – O documento referido no subitem 14.6 deverá ser assinado pelo responsável legal da empresa líder, que o fará em nome do consórcio. A declaração prevista no subitem 14.7 deverá ser apresentada por cada consorciando 14.8.7 - O prazo de duração de consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto licitado, até sua aceitação definitiva. 14.8.8 – Os consorciandos deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o compõe. Em qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à anuência e aprovação do DERACRE, visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original. 14.8.9 – Os consorciandos deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria diferente da de seus integrantes. 14.8.10 – Os consorciandos deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato eventualmente decorrente da licitação, o instrumento de constituição do consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas para autorizar a alienação de bens do ativo fixo, e registrado no órgão oficial competente. Dito instrumento deverá observar, além dos dispositivos legais, as cláusulas deste Edital, especialmente as constantes deste subitem. 14.8.11 – Qualquer empresa que integrar um consórcio para concorrer a um lote, quando o certame for assim dividido, não poderá participar, neste mesmo lote, isoladamente ou compondo outro consórcio. 15 - PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 2) 15.1 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada individualmente, assinada por Diretor(es) da licitante, ou pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público ou particular), em envelope(s) lacrado(s), identificado(s) com o nº 02, em 3 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito uma cópia em meio eletrônico (CD), datilografada em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, contendo os elementos a seguir relacionados:




28


15.2 - Carta Proposta assinada por Diretor ou pessoa legalmente habilitada, (procuração por instrumento público ou particular) em papel timbrado, identificando a obra a que a Empresa está concorrendo, o nº do Edital, o prazo de execução e o preço global para a obra, em algarismos arábicos e por extenso, em reais, esclarecendo que o Orçamento se refere ao mês de março de 2008, preestabelecido no Edital. 15.3 - Quadro "Resumo dos Preços" conforme modelo constante do(s) Anexo(s), preenchidos com os preços parciais e totais das Planilhas de Preços Unitários (preencher o Quadro 05). 15.4 - Planilha de "Preços Unitários" conforme modelo constante do(s) Anexo(s), preenchendo os campos destinados aos preços unitários propostos escritos em algarismos arábicos e por extenso, e calculados os preços parciais e totais. O licitante deverá propor um único preço unitário para cada tipo de tarefa ou serviço, constante do Quadro de Quantidades do Projeto de Engenharia ou do orçamento do DERACRE (conforme o caso). Caso contrário, a Comissão recalculará a proposta, adotando sempre o menor preço apresentado. Deverá ser observado o parágrafo 3º do artigo 44, bem como o inciso II do artigo 48, da Lei no 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores (preencher o Quadro 06) 15.5 – Os Licitantes deverão, obrigatoriamente, apresentar os documentos relacionados a seguir:

a) Planilhas de "Composição de Preço Unitário", conforme modelo constante do(s) anexo(s) para os itens constantes da Planilha de Preços Unitários.(preencher o Quadro 07);

a.1) Será desclassificada a Empresa que apresentar composição de preços unitários, cujos valores de mão de obra, estejam inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por Dissídio Coletivo, Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho do Município onde ocorrerá a obra, ou, quando esta abranger mais de um Município, o daquele que contemplar a maior extensão do trecho a ser contratado.

b) Escala Salarial de mão-de-obra (preencher o Quadro 08);

c) Cronograma físico-financeiro. (preencher o Quadro 09);




29


d) Demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para o item "BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI”, inclusive com relação às parcelas que o compõe; e) Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante.

15.6 - Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e da aquisição de materiais. Considerar-se-á, assim, que a não indicação no conjunto de composições de custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário para a execução dos serviços conforme projetados, significa tacitamente que seu custo está diluído pelos demais itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação. 15.7 - Todos aqueles serviços auxiliares, não diretamente remuneráveis, de acordo com os documentos da licitação, deverão ser relacionados com seus respectivos preços totais, em folha separada, discriminando-se, ainda, sua incidência nos serviços para os quais o licitante está ofertando composição de preços, apresentando a seguir, as suas respectivas composições de preços. 15.8 – Fica entendido que os projetos, as especificações e toda documentação relativa à obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro, será considerado especificado e válido. 15.9 - Validade das Propostas:

15.9.1. As propostas deverão permanecer válidas e em condições de aceitação por um período de 60 (sessenta) dias corridos contados da data da entrega das mesmas. Findo este prazo, ficam os participantes liberados dos compromissos assumidos, se o desejarem.

D. ABERTURA E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 16 - SESSÕES PÚBLICAS PARA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E

PROPOSTAS DE PREÇOS. 16.1 - Os envelopes dos licitantes serão abertos em tantas sessões públicas quantas necessárias, a primeira delas, imediatamente após o término do prazo de entrega dos




30


mesmos. As sessões serão realizadas no local constante do “Aviso de Licitação” e do item 2 deste Edital, com a participação dos membros da Comissão de Licitação e representantes de cada licitante que se interessar em assistir, além dos demais interessados. O número de sessões públicas a serem realizadas será aquele suficiente para realização do processo licitatório, na forma da Lei. 16.2 – Na sessão ou sessões poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, porém apenas um único poderá participará efetivamente da mesma. Neste momento, as empresas licitantes deverão ser representadas por um dos Diretores ou Procuradores, estes munidos das respectivas procurações por instrumento público ou privado. Demais interessados poderão estar presentes desde que não tumultuem o procedimento, sendo convidados pela Comissão de Licitação a se retirarem da sessão aqueles que assim procederem. O representante somente responderá por uma das licitantes, sendo proibida a representação de mais de um concorrente pela mesma pessoa física. 16.3 – Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos na presença dos participantes, pela Comissão de Licitação, que fará a conferência e dará vista à documentação, e posteriormente serão rubricadas pelos membros da Comissão e pelos representantes legais das licitantes presentes. 16.4 - A documentação será apreciada pela Comissão de Licitação, em conformidade com as exigências deste Edital e seu(s) anexo(s), visando a habilitação das empresas licitantes. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentação de Habilitação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Concorrência ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 16.5 – Encerrada a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente devidamente relatado em ata e aceito pela Comissão de Licitação. 16.6 - Depois de divulgado o resultado da habilitação, os envelopes fechados contendo as Propostas de Preços serão devolvidos aos licitantes não habilitados caso todos os licitantes manifestem a desistência expressa de recurso contra a decisão proferida, na mesma sessão. Caso contrário, depois de transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou, ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, será marcada uma nova sessão onde os referidos envelopes serão devolvidos. 16.7 - Em seguida serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços dos




31


licitantes classificados. Os valores das propostas serão lidos em voz alta devendo as mesmas ser rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação e disponibilizadas para vistas e rubrica e pelos representantes dos licitantes presentes. 16.8 – Para cada sessão pública realizada será lavrada uma Ata, a qual será lida em voz alta e assinada pela Comissão de Licitação e pelos representantes dos licitantes presentes. 16.9 - Após a abertura pública da Documentação e Propostas de Preços, não serão fornecidos aos licitantes ou quaisquer outras pessoas não oficialmente relacionadas ao processo licitatório, quaisquer informações referentes à análise, esclarecimentos, avaliação e comparação das Propostas, bem como as recomendações sobre a adjudicação do Contrato, antes do aviso oficial do resultado da licitação, obedecidas as fases distintas da licitação. 16.10 - Qualquer tentativa de um licitante em influenciar a Comissão de Licitação ou o DERACRE quanto ao processo de exame, esclarecimentos, avaliação e comparação de propostas e na tomada de decisões para a adjudicação de qualquer obra, resultará na rejeição de sua Proposta. 16.11 - Será inabilitada ou desclassificada a Empresa que deixar de apresentar qualquer documento exigido neste Edital e seu(s) anexo(s).

17 - EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 17.1 - A Comissão de Licitação analisará a documentação para verificar a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal do licitante para executar eficazmente os serviços objeto do presente Edital e seu(s) anexo(s). 17.2 – As exigências mínimas de habilitação são as constantes do presente Edital e seus anexos e observadas, no que couber, as leis, decretos e demais especificações constantes do capítulo II. 17.3 – A não apresentação de qualquer exigência formulada neste edital implicará na inabilitação da licitante. 18 - EXAME DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS 18.1 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores unitários e/ou




32


global, superiores ao limite estabelecido, tendo-se como limite estabelecido o orçamento estimado do serviço, ou ainda com preços unitários ou global, manifestamente inexeqüíveis, a teor do disposto no Art. 48, § 1º da Lei nº. 8.666/93. Serão ainda, desclassificadas as propostas que não atenderem ao disposto no Art. 44, § 3º, da Lei nº. 8.666/93.

18.1.1 – Em cumprimento ao artigo 115, §1° da Lei n.° 11.514 de 13.08.2007 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2008), serão desclassificadas, também, as propostas que tiverem seus custos unitários de materiais e serviços acima da mediana do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI. 18.1.2 – Aqueles custos unitários de materiais e serviços presentes no orçamento-base desta licitação que não estiverem disponíveis no sistema acima mencionado, serão comparados com custo unitário básico – CUB, e, sendo omisso este, aplicar-se-á, subsidiariamente, o SICRO-2 do DNIT adequado às condições do local da obra, e em sendo omisso este último, aplicar-se-á o orçamento base do DERACRE. 18.1.3 – Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, aprovado pela Diretoria-Geral do DERACRE, poderão os respectivos custos ultrapassar o limite fixado nos subitens acima, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo. 18.1.4 – Os subitens acima foram adicionados em cumprimento à determinação contida no subitem 9.4.1, do Acórdão 1.837/2006-TCU-PLENÁRIO.

18.2 – Será desclassificada a empresa que apresentar na composição de preços unitários, valores de mão de obra inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por Dissídio Coletivo, Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho do Município onde ocorrerá o serviço, ou, quando esta abranger mais de um Município, o daquele que contemplar a maior extensão do trecho a ser contratado. 18.3 - As Propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital serão verificadas quanto aos seguintes erros, os quais serão corrigidos pela Comissão de Licitação na forma indicada abaixo:

a) discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso;

b) erros de transcrição das quantidades do Projeto para a proposta: o produto




33


será corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total.

c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será

retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto;

d) erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e

trocando-se a soma; e) verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou

divergências de qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a correção que resultar no menor valor.

18.4 - O valor total da proposta será ajustado pela Comissão de Licitação em conformidade aos procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor contratual. Se o licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será rejeitada. 18.5 - Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão de Licitação, necessárias para corrigir erros cometidos pelos Licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas ou rasuras. 18.6 - As Propostas de Preços serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por ordem crescente de valores corrigidos. 18.7 – Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preço. A avaliação das propostas de preços será feita da seguinte maneira:

a) Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar, no prazo de 2 dias úteis , proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;

b) Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,

com base na alínea a, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e




34


c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e

empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

18.8 – Atendida as condições do item acima, será considerado vencedora a proposta que resulte o menor preço global para a obra, e caso ocorra empate entre duas ou mais propostas, a decisão será feita por sorteio. E. NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, PROCEDIMENTOS RECURSAIS E ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 19 - NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO 19.1 - Os resultados de cada fase da licitação e o valor da proposta vencedora serão publicados nos mesmos meios em que o “Aviso de Licitação” foi publicado, ou se presentes todos os representantes das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, comunicado diretamente aos interessados e lavrado em ata. Estas publicações constituirão os avisos dos resultados dos julgamentos das documentações e propostas. 19.2 - Das decisões e atos da Comissão de Licitação as partes poderão interpor os recursos previstos na Lei n° 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 19.3 – Os Recursos do resultado deverão ser formalizados por escrito ao Diretor Geral do DERACRE, através do Presidente da Comissão de Licitação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia útil imediatamente após a intimação do ato de inabilitação ou desclassificação ou da lavratura da ata ou de sua referida publicação, ou daquele que ocorrer por ultimo, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente para decisão definitiva. 19.4 - O resultado da licitação será submetido à homologação pela Diretoria Geral do DERACRE. 20 - ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO 20.1 - O DERACRE adjudicará o contrato ao licitante cuja proposta atender em sua essência aos requisitos do presente Edital e seu(s) anexo(s) e também for a de menor valor após correções eventuais. Preliminarmente a assinatura do contrato e de termos




35


aditivos, a administração deverá anexar nos autos, declarações impressas relativas (Art.55, inciso XIII da Lei 8.666/93) acerca da situação da contratada, que deverá ser repetida, todas às vezes, antes do pagamento das faturas, relativas a contratação. Em havendo irregularidade, esta deverá ser formalmente comunicada a interessada, para que apresente justificativas e comprovação de regularidade, sob pena de decair direito e/ou enquadrar-se nos motivos do Art. 78, da Lei nº 8.666/93. 20.2 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo previsto no item 8.1, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas na Lei n° 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 20.3 - Deixando o proponente vencedor de assinar o contrato no prazo fixado por qualquer motivo poderá o DERACRE, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro) classificado. 20.4 - A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos termos previstos pela Lei no 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 20.5 - O DERACRE se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-lo por ilegalidade, sem que aos licitantes caiba qualquer direito a indenização ou ressarcimento. 20.6 - Em caso de anulação, os licitantes terão direito ao recebimento da documentação que acompanhou a respectiva proposta, mediante requerimento ao Presidente da Comissão. 21 - GARANTIA DO CONTRATO 21.1 - Para assinar o contrato, deverá o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à contratação. Antes da assinatura do contrato, a Contratante deverá anexar nos autos o comprovante da garantia prestada. 21.2 - A garantia inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais reajustamento se houver).




36


21.3 - A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes modalidades:

a) caução em dinheiro ou título da dívida pública;

b) seguro garantia;

c) carta de fiança bancária, conforme minuta constante do Edital;

21.4 - No caso de fiança bancária, esta deverá ser a critério da licitante, fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo prazo mínimo de duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação do DERACRE, sob pena de rescisão contratual, ressalvados os casos em que a duração do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando deverá a caução ser feita pelo prazo contratual. Durante o período em que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso não poderá ser exigida a prorrogação das fianças bancárias. 21.5 - No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome do DERACRE, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação do DERACRE. 21.6 - No caso de opção pelo Titulo da Dívida Publica, este deverão estar acompanhados de laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a exeqüibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização, condições de resgate. 21.7 - No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá procurar a Tesouraria da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, em Rio Branco/AC, para obter instruções de como efetuar caução em dinheiro; 21.8 - A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe será restituída ou liberada após o Recebimento Definitivo da Obra. 21.9 – No caso de consórcio, fica obrigada a empresa líder do consórcio ou o representante do mesmo a oferecer caução garantia do contrato, em atendimento ao Art. 33 § 1º da Lei 8.666/93.




37


22 - A contratada é responsável por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, na forma do art. 70, da lei 8.666/93. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, cabendo a ele a fiscalização do cumprimento destas obrigações. F. MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 23 - MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS 23.1 - Os serviços serão medidos mensalmente, conforme instrução vigente sobre o assunto. Os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços Unitários aprovada. 23.2 - As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação de serviços, quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais. 24 - FORMA DE PAGAMENTO 24.1 - O DERACRE pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que no preço global estejam incluídos todos os custos diretos e indiretos para a execução da obra, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 24.2 – Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida à medição dos serviços. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá apresentar na sede do DERACRE, as notas fiscais correspondentes à medição, que será encaminhada à Diretoria de Obras, para atesto em conjunto com a fiscalização. 24.3 - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da emissão do Atestado de Execução dos Serviços, que equivale ao correspondente aceite na nota fiscal ou fatura recebida pelo DERACRE. 24.4. O pagamento somente será efetuado se a nota fiscal ou fatura estiver acompanhada dos seguintes comprovantes devidamente quitados já exigíveis, pertinentes ao contrato, em original ou cópia autenticada por Cartório competente, respeitada a periodicidade de exigências de documentos: Folha de Pagamento dos funcionários acompanhada das Guias: GPS – Guia de Previdência Social e GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e informação a




38


Previdência Social, a Prova de regularidade com o FGTS e o INSS, e ainda documento que comprove a baixa da matrícula do INSS quando se tratar do pagamento da última parcela do contrato da obra, bem como da certidão de tributos federais, da certidão da dívida ativa da União, certidão de tributos estaduais e municipais de sua sede. 24.5. O pagamento às contratadas que tenham participado na licitação por meio de consórcios será efetuado a cada uma na proporção de sua participação indicada no Termo de Consórcio, sem prejuízo das exigências referidas no item anterior para cada uma das mesmas. O referido pagamento será efetuado mediante a apresentação das notas fiscais de cada um dos integrantes do consórcio, na forma do disposto no item 24.4. 25 - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 25.1 - Os preços contratuais, em Reais, poderão ser reajustados pelos Índices utilizados pelo DNIT, para o setor Rodoviário, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, depois de decorrido 01(um) ano do mês base da proposta que deverá ser o mesmo do orçamento preestabelecido no Edital, nos termos do Art. 3º § 1º da Lei nº. 10.192, de 14/02/01, sendo o índice inicial (Io) referente ao mês do Orçamento do DERACRE de março 2008. 25.2 Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula:

R = Ii – Io x V Io

Onde: R = Valor da parcela de reajustamento procurado Io = Índice de preço verificado no mês do orçamento

do DERACRE e da proposta Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

25.3 Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as parcelas que compõem esses itens deverão ser desmembrados passando cada parcela




39


a ser corrigida pelo seu respectivo índice. Aplica-se a Instrução de Serviço DG/DNIT N° 02/2002 de 09/09/2002. 25.4 Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 25.5 - Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 24.3, deverão ser atualizados financeiramente, pelos índices de variação do IPCA / IBGE em vigor, adotados pela legislação federal regedora da ordem econômica, depois de decorridos 30 dias da data da emissão do Atestado de Execução dos Serviços que equivale ao correspondente aceite na nota fiscal ou fatura recebida pelo DERACRE, até a data do efetivo pagamento, ressalvada a responsabilidade da Contratada, estabelecida no subitem 20.1 deste Edital. 26 - CRONOGRAMAS a) Cronograma de desembolso

a.1) O Cronograma máximo por período, deverá estar em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros dos Orçamentos Federal e Estadual, e do respectivos PPA 2008/2011. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos créditos próprios consignados no Orçamento do Estado do Acre a cargo do DERACRE, respectivamente, ou no Plano Plurianual de Investimento, dos referidos entes.

b) Cronograma físico-financeiro

b.1) O cronograma Físico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigências deste Edital e seu(s) anexo(s) e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da assinatura do contrato ou de outro documento hábil.

b.1.1) Este ajuste poderá se repetir, gerando novos cronogramas, desde que devidamente justificado pelo Diretor de Obras e aprovado pelo Diretor Geral do DERACRE, devendo os mesmos receberem números seqüenciais.

27 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS




40


27.1 - Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e seu(s) anexo(s), decorrem as obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas à(s) obra(s) objeto desta licitação. Sendo que os serviços do presente Edital serão fiscalizados pela Diretoria de Obras. 27.2 - A Contratada deverá manter a Regularidade Fiscal conforme exigido no item 14.3 e 20.1 deste Edital, inclusive do recolhimento do ISSQN ao município do local da Prestação do Serviço durante toda execução do contrato. 27.3 - A Contratada poderá ser aplicada sanções e penalidades expressamente previstas na Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores.

I- Em caso de inadimplemento ou inexecução total: 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei;

II- Em caso de inexecução parcial da obra ou serviço: 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do Contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

III- Em caso de mora ou atraso na execução: 2% (dois por cento) incidente sobre

o valor da etapa ou fase em atraso.

IV- Demais Sanções administrativas, estabelecidas nos art. 86,87 e 88 da Lei 8666/93.

27.4 - O contrato compreenderá a totalidade da obra, baseado no preço global proposto pelo licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificações. 27.5 - A contratado deverá manter um Preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato (art. 68 da Lei 8.666/93). 27.6 - A empresa contratada deverá instalar e manter, sem ônus para o DERACRE, no canteiro de obras, um escritório e os meios necessários (veículos, equipamentos de informática etc) à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte do DERACRE com área mínima de 15 m². 27.7 - A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas, de acordo com os modelos adotados pelo DERACRE, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos serviços.




41


27.8 - A empresa contratada deverá providenciar, sem ônus para o DERACRE e no interesse da segurança dos usuários da Rodovia e do seu próprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao serviço e de outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem como a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas Normas do DNIT. 27.9 - Constituem Anexos do Edital dele fazendo parte integrante: O projeto com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos; planilhas de quantitativos estimados e custos unitários demonstrativos do orçamento do projeto; minuta do contrato a ser firmado e as especificações complementares bem como minuta do contrato e da carta de fiança bancária, que poderá ser examinado junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL. 27.10 – A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade do contratado. 27.11 – A localização de jazida e fontes de materiais existentes nos projetos são apenas indicativos. Cabe exclusivamente ao licitante a responsabilidade pela localização, suficiência e viabilidade de utilização das jazidas, fontes de materiais e suas misturas, bem como pelos custos correspondentes. 27.12 – As distâncias de transportes de materiais de jazidas de solos, areia, pedreiras e quaisquer outras constantes dos projetos de engenharia fornecidos pelo DERACRE aos licitantes, bem como os traços ou projetos de misturas betuminosas, deverão ser verificados quanto à suficiência, qualidade e viabilidade, inclusive quanto a questões ambientais, referentes a estes itens e seus respectivos preços, que deverão ser previstos pelo licitante, quando da apresentação de sua proposta. 27.13 – Não serão admitidas, no decorrer da execução das obras, alterações das concepções estruturais e geométricas, constantes do Projeto Executivo, caso sejam necessárias revisões do Projeto. 27.14 – O contratado deverá manter no Canteiro de Obras, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 27.15 - Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de qualquer uma destas operações ficará condicionada a analise por esta Administração contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação contratual.




42


27.16 – Após a Homologação do resultado desta licitação “ANTES DA ASSINATURA DO(S) CONTRATO(S)” decorrente(s) ou durante a execução deste(s), poderá ser permitida que a(s) licitante(s) vencedora(s) ou contratada(s) sofram processo de Fusão, Incorporação ou Cisão. Desde que sejam observadas pela(s) nova(s) empresa(s) os requisitos de Habilitação previstos no item 14 deste Edital e que sejam mantidas as condições estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando já contratado, sendo que, em qualquer uma das hipóteses, o DERACRE deverá ser notificado do processo e deliberará sobre a sua aceitação, ou não, condicionada à análise por parte da Administração quanto à possibilidade de riscos de insucesso, além da comprovação dos requisitos contidos no item 14 do Edital. 27.17 – Os contratos oriundos deste Edital poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I – unilateralmente pelo DERACRE:

a) quando houver modificação do projeto ou especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este Edital;

II – por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária à modificação do regime de execução das obras, bem com do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da execução das obras;

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os

encargos do contratado e a retribuição do DERACRE para a justa remuneração das obras, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis ou impeditivos da




43


execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual.

d.1) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

d.2) Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item d.1, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes;

d.3) Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no item d.1 deste item; d.4) No caso de supressão de obras, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo DERACRE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados; d.5) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem com a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso;

d.6) Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contrato, o DERACRE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial; d.7) A variação do valor contratual para face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

Rio Branco –AC, 20 de novembro de 2008




44


Jader Maia Sobrinho Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL 01, em exercício





45


CAPÍTULO II - LEIS, DECRETOS E ESPECIFICAÇÕES VINCULADAS À LICITAÇÃO E AO CONTRATO

1. Lei nº. 8.666, de 21.06.93, e suas alterações posteriores no que couber.

2. Decreto nº 1054, de 07.02.94, e suas alterações posteriores - Regulamenta o reajuste de preços nos contratos da Administração Federal Direta e Indireta, no que couber.

3. Lei nº 8.880 de 27 de maio de 1994

4. Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001 - Dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real e dá outras providencias.

5. Decreto nº 1.110, de 13/04/1994, DOU de 14/4/94. Dispõe sobre a conversão para a Unidade Real de Valor dos bens e serviço, em que forem contratantes órgãos e entidades da Administração Federal direta e indireta, e dá outras providências.

6. Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do DNER

7. Normas e Procedimentos Administrativos sobre Licitações para Obras e Serviços de Engenharia (Norma CA/DNER nº 211/87), no que couber e não contrariar a Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, da Portaria do Gestor do DNIT, de nº 250, de 08/05/2003.

8. Normas e Procedimentos Administrativos sobre Contratações de Obras e Serviços de Engenharia (Norma CA/DNER nº 212/87), no que couber e não contrariar a Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, da Portaria do Gestor do DNIT, de nº 250, de 08/05/2003.

9. Roteiro de Procedimentos para a Comissão de Licitação para Concorrência e Tomada de Preços de Obras e Serviços de Engenharia (Norma CA/DNER nº 219/88), no que couber e não contrariar a Lei 8.666/93 e posteriores alterações, da Portaria do Gestor do DNIT, de nº 250, de 08/05/2003.

10. Política Ambiental do DNER, aprovada pelo Conselho de Administração em 05/09/2001, conforme Portaria do Gestor do DNIT de nº. 250 de 08/05/2003.

11. Decreto nº. 3722, de 09 de janeiro de 2001.

12. Lei nº 10.233, de 05.06.01, e suas alterações posteriores, no que couber - Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviários e terrestre, cria o CONIT, a ANTT, a ANTAQ e o DNIT, e dá outras providências.

13. Resolução DNIT nº 10 de 31.01.2007, aprova o Regimento Interno do





46


Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT.

14. Instrução Normativa DG nº 09, de 22 de Julho de 2003

15. Normas Técnicas da ABNT

16. Instrução Normativa MARE nº 05/95

17. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

18. Lei nº 9.784 de 29/01/1999 (trata do Processo Administrativo Federal)

19. Decreto nº 93.872/83 (trata do empenho das despesas provenientes dos contratos).

20. Lei nº 11.127, de 28 de junho de 2005 ( dispõe sobre a modificação do Art. 2.031 do Código Civil que trata das alterações dos contratos sociais).

21. Decreto nº. 5.765, de 27 de abril de 2006, que Trata da Estrutura Regimental do DNIT.

22. Lei Complementar nº.123/2006 (institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte).

23. Portaria nº 1046 de 06/09/2005/DG ( que segundo o art. 1º daquela norma se aplica a todo e qualquer contrato de obra e serviço firmado pelo DNIT)

24. Portaria nº 250, de 08/05/2003/DG ( trata de aplicação no DNIT das normas editadas pelo extinto DNER, enquanto o DNIT não editar suas próprias normas)

25. Norma regulamentadora de saúde e segurança do trabalho NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção).

26. Convenção Coletiva do Trabalho 27. Instrução Normativa MT/01/2007, do Ministério dos Transportes, de 05 /10/2007

28. Lei Complementar nº.123/2006 (institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte).

29. Decreto nº 6.204/2007(Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da administração pública federal.)

30. Lei nº. 11.127, de 28 de junho de 2005 ( dispõe sobre a modificação do Art. 2.031 do Código Civil que trata das alterações dos contratos sociais).

31. Instrução de Serviço DG/DNIT nº 07/2007, de 27 de dezembro de 2007.

32. Portaria DG/DNIT nº 108, 06 de fevereiro de 2008.





47


33. Portaria DG/DNIT nº 98, de 31 de janeiro de 2008.

34. Instrução de Serviço DG/DNIT nº 02/2008, de 13 de março de 2008. CAPÍTULO III – DOCUMENTOS PADRÃO A – DOCUMENTOS PADRÃO

1 – Minuta de declaração do disposto no inciso V do art. 27 da lei nº 8.666/93 2 – Minuta do Contrato 3 – Minuta da Carta de Fiança Bancaria para participação na Licitação 4 – Minuta de Carta de Fiança Bancária para Garantia de Execução do

Contrato. 5 – Minuta de Garantia de Execução (Seguro - Garantia) 6 – Minuta da Declaração de Enquadramento ME / EPP 7 – Modelo de Atestado de Visita





48


DECLARAÇÃO

Ref.: Edital nº .............................................................., inscrito no CNPJ nº............................... por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)......................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº.................................... e do CPF nº................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

................................................. (data)

................................................................... (representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)




CONCORRÊNCIA Nº 203/2008 MINUTA DE CONTRATO

49


CONTRATO DE EMPREITADA A PREÇO UNITÁRIO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ACRE - DERACRE, E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA A FIRMA ........................ NA FORMA ABAIXO:

PREÂMBULO DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES DA FINALIDADE E FUNDAMENTO LEGAL Aos ____________, do mês de _________, de dois mil e _____, o Estado do Acre, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CGC/MF sob ..., através do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ACRE – DERACRE, inscrito no CGC/MF sob o N° _____, com sede na Via Chico Mendes, 805, 2º Distrito, neste Município, neste ato representado por seu Diretor Geral, Senhor(a) _________________, brasileiro(a), casado(a), ____________, portador da cédula de identidade RG N.º ____________ SSP/___ e inscrito(a) no CGC/MF sob o N.º ________________, domiciliado e residente neste Município, doravante denominada simplesmente DERACRE ou CONTRATANTE, e do outro lado a firma ______________________________, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CGC/MF sob o N.º_________ / - e Inscrição Estadual N.º ______________, com sede na Rua ______________, N.º, Bairro __________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representado por seu _________________, brasileiro(a), casado(a), ____________, portador (a) da cédula de identidade RG N.º __________domiciliado(a) e residente na Rua _____________, N.º _________, Bairro __________, conforme documento que fica arquivado no departamento administrativo-financeiro do DERACRE, tendo como Responsável técnico ____________, portador da carteira profissional _______ expedida pelo CREA – Região ___, perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, doravante denominado processo. DA FINALIDADE - O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual com vistas à execução dos trabalhos definidos e especificados na CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO sendo que sua lavratura foi regularmente autorizada em despacho datado de ........................ do Diretor................................................. exarado no Processo Administrativo no ................





50


DO FUNDAMENTO LEGAL - Esta adjudicação decorre de licitação sob modalidade de ....................................... Nos termos e condições do EDITAL n° ..............cujo resultado foi homologado em data de ................... pelo Diretor Geral, conforme consta do Processo Administrativo acima mencionado, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei no 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições aqui estabelecidas e às Normas vigentes no DNIT. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto deste Contrato, a execução pela CONTRATADA, dos trabalhos descritos na proposta do Contrato, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, como se aqui integralmente reproduzidos, e assim resumidos quanto a seus elementos característicos: (1) EXTENSÃO: (2) NATUREZA DOS SERVIÇOS - PARÁGRAFO ÚNICO - Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação, aumento ou diminuição de quantidade ou de valores, ou das especificações e disposições contratuais poderá ocorrer, inclusive quanto a habilitação e qualificação do contratado no certame licitatório, antes dos pagamentos de medições, salvo quando e segundo a forma e as condições previstas na Lei no 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores, e no que couber, nas NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA vigentes no DNIT e no Edital de licitação. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO – Os serviços contratados serão executados sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com o Projeto e o Quadro de Quantidades constante do Edital, atendidas as especificações fornecidas pelo DERACRE, devendo a Contratada alocar todos os equipamentos, pessoal e materiais necessários e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado. Será observado o disposto nas cláusulas a seguir. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO UNITÁRIO - Os preços correspondentes às obras são os constantes da proposta da CONTRATADA, aceita na licitação acima referida, cujas planilhas constituem os anexos integrantes deste instrumento, devidamente rubricados pelos representantes das partes contratantes.





51


CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO - DO REAJUSTAMENTO – O DERACRE pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução da(s) obra(s), de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas contidas no Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. §1º - Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá apresentar na Diretoria de Operações do DERACRE, a nota fiscal correspondente à medição, que será encaminhada à Diretoria Geral, após devidamente atestada pela fiscalização. §2º - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados da data da emissão do Atestado de Execução dos Serviços, que equivale ao correspondente aceite na nota fiscal ou fatura recebida pelo DERACRE. §3º - Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso quanto à data prevista de pagamento, serão atualizados financeiramente, desde que o Contratado não tenha dado causa a atraso, pelos índices de variação do IPCA / IBGE em vigor, adotados pela legislação federal regedora da ordem econômica, desde a data da emissão do Atestado de Execução dos Serviços, que equivale ao correspondente aceite na nota fiscal ou fatura recebida pelo DERACRE até a data do efetivo pagamento, ressalvada a responsabilidade da Contratada, estabelecida no Subitem 24.4 do Edital. §4º - O pagamento às contratadas que tenham participado na licitação por meio de consórcios será efetuado a cada uma na proporção de sua participação indicada no Termo de Consórcio, sem prejuízo das exigências referidas no item anterior para cada uma das mesmas. O referido pagamento será efetuado mediante a apresentação das notas fiscais de cada um dos integrantes do consórcio, na forma do disposto no item 24.4. §5º – Os preços contratuais, em Reais, poderão ser reajustados pelos Índices utilizados pelo DNIT, para o setor Rodoviário, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após decorrido 01(um) ano do mês base da proposta que deverá ser o mesmo do orçamento preestabelecido no Edital, nos termos do ART. 3º § 1º da Lei nº. 10.192, de 14/02/01, sendo o índice inicial (Io) referente ao mês do Orçamento do DERACRE (DATA BASE DE MARÇO DE 2008).





52


§6° - Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula:

R = Ii – Io x V Io

Onde: R = Valor da parcela de reajustamento procurado Io = Índice de preço verificado no mês do orçamento do DERACRE e da proposta Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

§7° Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as parcelas que compõem esses itens deverão ser desmembrados passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo índice. Aplica-se a Instrução de Serviço DG/DNIT No 02/2002 de 09/09/2002. §8° Não se admitirá, nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO - EMPENHO E DOTAÇÃO DO VALOR - O valor estimado do presente Contrato, a preços iniciais, é de R$.................. (............................................................................). A despesa, no corrente exercício, na parte nele a ser executada, correrá a conta da dotação do Orçamento do DERACRE/200_ , Verba...................................................., conforme Nota(s) de Empenho n° ..................., emitidas em data de ...................., pela Diretoria Administrativa e Financeira, no valor de R$...........(...........), a qual fica fazendo parte integrante deste Contrato. PARÁGRAFO ÚNICO – Nos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, as despesas respectivas serão empenhadas, em relação à parte a ser executada, indicando-se os créditos e empenhos para sua cobertura em termos aditivos a serem então lavrados pelo DERACRE. CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E SUAS PRORROGAÇÕES - O prazo para a conclusão dos trabalhos definidos na CLÁUSULA PRIMEIRA é de __________, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, observados, durante a





53


sua execução, os prazos de etapas conforme previsto no cronograma físico que constitui parte integrante deste Contrato. §1º - Os prazos aqui referidos poderão ser prorrogados em conformidade com o disposto no Art. 57, Inciso I §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21/06/93. §2º - Durante a execução dos trabalhos não serão admitidas paralisações dos serviços por prazo, parcelado ou único, superior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, salvo motivo de força maior, aceito por ambas as partes contratantes, excluídas quaisquer indenizações. §3º - Os trabalhos executados serão recebidos pelo DERACRE em conformidade com as disposições constantes da Lei n° 8.666 de 21.06.93 e suas posteriores alterações e NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, anteriormente citadas. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO - Em garantia da fiel e efetiva execução dos trabalhos contratados, a CONTRATADA prestou garantia, sob a modalidade de ............................ no valor de R$ ....................( ...........................................................) CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO, conforme ..................... de número ...................., efetivada em data de .............., que integra o presente instrumento. §1º - Durante a execução dos trabalhos, a CONTRATADA reforçará a caução acima referida de modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor faturado a preços iniciais e reajustamentos, se os houver. §2º - A restituição dos valores caucionados ocorrerá na forma e segundo os procedimentos previstos na Lei n° 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores, e no que couber, nas NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, vigentes no DNIT. CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DO DERACRE - Constituem direitos e prerrogativas do DERACRE, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n° 8.666 de 21.06.93, e suas alterações posteriores, e no que couber, nas NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, vigentes no DNIT, que a CONTRATADA aceita e a eles se submete.





54


CLAUSULA NONA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA - A Contratada deverá manter a Regularidade Fiscal conforme exigido no item 14.3 e 20.1 deste Edital, inclusive do recolhimento do ISSQN ao município do local da Prestação do Serviço durante toda execução do contrato. §1º - O contratado deverá garantir a trafegabilidade do Segmento licitado com segurança para o usuário e com toda sinalização, no período de maio/outubro (verão amazônico). §2º - A firma contratada sempre que possível recrutará o pessoal envolvido na execução do contrato no município mais próximo da obra. §3º - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. §4º - O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. §5º - O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES - À CONTRATADA poderá ser aplicada as penalidades expressamente previstas na Lei n.º 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores, nas "NORMAS" vigentes no DNIT, e as especificadas no Edital da Licitação que originou o presente Contrato. PARÁGRAFO ÚNICO - O DERACRE poderá aplicar Multa à CONTRATADA em caso de atraso injustificado à execução total ou parcial, nos termos dos artigos 86 e 87, inciso II da Lei n.º 8.666/93, conforme a seguinte gradação:

I- Em caso de inadimplemento ou inexecução total: 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei;

II- Em caso de inexecução parcial da obra ou serviço: 2% (dois por cento) do

valor da parte não executada do Contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.





55


III- Em caso de mora ou atraso na execução: 2% (dois por cento) incidente sobre

o valor da etapa ou fase em atraso.

IV- Demais sanções administrativas, estabelecidas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/93.

CLÁUSULA UNDÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO - O presente Contrato poderá ser rescindido nos casos e na forma previstos na Lei n° 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores nas "NORMAS" vigentes no DERACRE. CLÁUSULA SEGUNDA - DA POSSIBILIDADE DE FUSÃO, CISÃO E/OU INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL - Em conformidade com o artigo 78, inciso VI, será admitida a fusão, cisão e/ou incorporação da empresa contratada, (Item incluído em atendimento à determinação contida no subitem 9.4.1. do Acórdão 739/2006-TCU-PLENÁRIO). CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO - O DERACRE fiscalizará a execução dos trabalhos, e, se assim entender, também através de supervisão contratada. As atribuições, deveres e obrigações dessa fiscalização e da supervisão, são especificadas nas "NORMAS" vigentes no DNIT, que a CONTRATADA declara conhecer e a elas se submeter. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SUBCONTRATAÇÕES E CESSÕES – A critério exclusivo do DERACRE e mediante prévia e expressa autorização da Diretoria Geral, sob proposta do Diretor de Obras, o contrato poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, ser subcontratado ou cedido parcialmente, até o limite admitido de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, desde que não alterem substancialmente as clausulas pactuada. § 1° – No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal do serviço de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados. § 2° – A CONTRATADA ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços deverá comprovar perante a Administração a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.





56


CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA APROVAÇÃO E DA EFICÁCIA DO CONTRATO - O presente Contrato terá eficácia plena a partir da data de publicação seu extrato, exclusive, no Diário Oficial da União, bem como no Diário Oficial do Estado – DOE. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO - O CONTRATANTE providenciará, até o quinto dia útil seguinte ao mês da assinatura, a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado, devendo esta ocorrer dentro dos 20 (vinte) dias daquela data, em consonância com o que dispõe o art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FÔRO – Fica eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Rio Branco-Acre, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por assim estarem justas e acertadas, as partes, por 4 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas identificadas.

Rio Branco, Acre, ___ de _____ de 20__

--------------------------------------- DIRETOR-GERAL DO DERACRE

--------------------------------------- ---------------------------------------- REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE TÉCNICO

CONTRATADA CONTRATADA

.......................................................... ............................................................ TESTEMUNHA TESTEMUNHA




CONCORRÊNCIA Nº 203/2008 MINUTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

57


Ao Departamento de Estradas de Rodagem do Acre - DERACRE Via Chico Mendes, 805 2º Distrito Rio Branco/AC

Brasil Carta de fiança - R$............. Pela presente, o Banco...............................com sede a rua ....................................... da cidade ..................... do Estado ................. por seus representantes infra-assinados, se declara fiador e principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 1.491, do Código Civil Brasileiro, da Firma ...................... sediada à rua ......................................... da cidade ....................... do Estado ..................... até o limite de R$ ................ (..........................................) para efeito de garantia de participação em licitação objeto do Edital n.º ....../ ..... Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado a atender dentro de 24 horas as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigidas pelo DERACRE, sem qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou judicial com respeito ao DERACRE. Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de ser esse Departamento compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de qualquer obrigação assumida por nossa afiançada. Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada depositar ou pagar o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança Bancária ou por nova carta de fiança, que seja aceita por esse Departamento. Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro n.º ............ ou outro registro usado deste Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as determinações do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetárias no país de origem. Os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza por força de disposto no Artigo ..........dos Estatutos do Banco, publicado no Diário Oficial, em ......... do ano ..........., tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembléia




CONCORRÊNCIA Nº 203/2008 MINUTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

58


................ realizada em ........... . A presente fiança vigorará, pelo menos, até 30 dias além da validade da proposta. ................., ...... de .......... de .... Banco ......................................... OBS: A carta deverá ser emitida em papel timbrado da emitente, devendo ainda, estar com a firma devidamente reconhecida. Por outro lado, deverá ser acompanhada de cópia do estatuto da emitente, se essa for sociedade anônima, ou de cópia do contrato social, se for limitada.




CONCORRÊNCIA Nº 203/2008 MINUTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DO CONTRATO

59


Ao Departamento de Estradas de Rodagem do Acre - DERACRE Via Chico Mendes, 805, 2º Distrito. Rio Branco/AC Brasil

Carta de fiança - R$............. Pela presente, o Banco...............................com sede a rua ....................................... da cidade ...................... do Estado ................. por seus representantes infra-assinados, se declara fiador e principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 1.491, do Código Civil Brasileiro, da Firma ...................... sediada à rua ......................................... da cidade ....................... do Estado ................... até o limite de R$ ................ (.......................................) para efeito de garantia para a execução do Contrato objeto do Edital n.º ....../200.....-..

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado a atender dentro de 24 horas as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigidas pelo DERACRE, sem qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou judicial com respeito ao DERACRE.

Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de ser este Departamento compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de qualquer obrigação assumida por nossa afiançada.

Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada depositar ou pagar o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança Bancária ou por nova carta de fiança, que seja aceita por este Departamento. Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro n.º ............ ou outro registro usado deste Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as determinações do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetárias no país de origem.

Os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza por força de disposto no Artigo ..........dos Estatutos do Banco, publicado no Diário Oficial, em ......... do ano ..........., tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembléia ................ realizada em ........... .

A presente fiança vigorará por um prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo das Obras pelo D E R A C R E .

................., ...... de .......... de ....

Banco .........................................





60


DECLARAÇÃO Ref.: _________/2008 – CPL __ ............... (nome da empresa).................., inscrito no CNPJ/MF sob n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF/MF sob o n° ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

(Local e data) : ____________________________ (Representante legal): _______________________________________ (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).




CONCORRÊNCIA Nº 203/2008 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

61


ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

Ilmº Sr. Presidente da Comissão de Licitação O Empresário / Os sócios,_______________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________

da empresa _____________________________________________________, com

sede à ______________________________________________________________,

na cidade de __________________, Estado de __________________, vem declarar

que:

O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limite fixados no art. 3°

da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em

qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Local e data: Assinatura(s) com a indicação do nome completo do(s) empresário/sócios:





62


MINUTA DO ATESTADO DE VISITA

Atesto que o Sr. Eng.º __________________________________________, portador da carteira do CREA n.º _______________da ___________Região, representando a empresa _______________________________________________________, nos termos do item 11 do Edital n.º , visitou o trecho rodoviário caracterizado: LOTE N.º: RODOVIA: BR- ____/____ TRECHO: SUBTRECHO: SEGMENTO: EXTENSÃO: JURISDIÇÃO: constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, recebendo as informações técnicas pertinentes. Em, / /200__

__________________________________ Carimbo e assinatura do Diretor





63


ANEXO I - QUADROS QUADROS A SEREM APRESENTADOS NA HABILITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E ESTRUTURA DA EMPRESA (QUADRO 01) ORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA (QUADRO 02) RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU EXECUTADOS POR PROFISSIONAL(IS) DETENTOR DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO (QUADRO 03)

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO (QUADRO 04)

QUADROS A SEREM APRESENTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS

QUADRO RESUMO DOS PREÇOS (QUADRO 05) PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS (QUADRO 06) COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (QUADRO 07) ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA (QUADRO 08) CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (QUADRO 09)




CONCORRÊNCIA Nº 203/2008 QUADRO 01

64


QUADRO 01 IDENTIFICAÇÃO E ESTRUTURA DA EMPRESA

EMPRESA: TIPO: ........ANÔNIMA .........LTDA ........INDIVIDUAL

ATOS CONSTITUTIVOS

DATA DA CONSTITUIÇÃO: REGISTRO NÚMERO: ÓRGÃO DE REGISTRO:

ÚLTIMA ALTERAÇÃO SOCIAL

REGISTRO NÚMERO: ÓRGÃO DE REGISTRO:

NACIONALIDADE DA EMPRESA:

INSCRIÇÃO NO CGC/MF (1)

RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS

MATRIZ ENDEREÇO:

FONE: FAX: E-MAIL:

GERENTE:

FILIAL (AIS) (2)

ENDEREÇO:

FONE: FAX: E-MAIL:

GERENTE:

ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA (3)

DATA DA POSSE: DATA DE REGISTRO: DATA DA PUBLICAÇÃO:

ÓRGÃO:

NOME:

CARGO: NACIONALIDADE:

NOME:

CARGO: NACIONALIDADE:





65


EDITAL: LOTE: DATA: RODOVIA TRECHO: SUBTRECHO: NOME DA EMPRESA: IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

(1) Quando houver mais de uma filial apresentar os dados em folha separada a ser anexada à documentação





66

Avenida Getúlio Vargas, n° 300, sobreloja, Bairro Centro, Cep.: 69.900-660, Rio Branco – Ac

Fax:(68) 3212-7536 E-mail: [email protected]

QUADRO 02 ORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA

EMPRESA:

PRINCIPAIS SÓCIOS (1)

PESSOAS JURÍDICAS COM AS QUAIS TEM VÍNCULO A QUALQUER TÍTULO (2)


1)Nominata dos sócios com participação acionária igual ou superior a 5% (cinco por cento) (2) Citação das pessoas jurídicas às quais o licitante vincula-se a título de: controladora, subsidiária, filiada ou outros; não considerar participações de pequeno vulto decorrentes de incentivos fiscais.





67






68


PERÍODO DE EXECUÇÃO

DATA: NOME DA FIRMA:

(1) Por ordem cronológica das datas de início

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

(2) Juntar cópias dos atestados/certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente certificados averbados pelo CREA ou CRA, indicando na coluna o número de ordem do atestado pertinente. Os serviços certif icados pelo DNER e/ou DNIT não precisam ser averbados pelo CREA ou CRA.

QUADRO 03

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM ANDAMENTO COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EM EXECUTADOS POR PROFISSIONAL(IS) DETENTOR DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO

ATESTADO/ CERTIDÃO

(2)

CONTRATANTE (Nome e Endereço)INÍCIO

(Mês/Ano)FIM

(Mês/Ano)

Nº DE

ORDEM (1)





69






70


QUADRO 04

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO

Nº DE ORDEM

IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS

SERVIÇOS

OBJETO OU NATUREZA DOS

SERVIÇOS

CONTRATANTE (Nome e Endereço)

QUANTIDADE/ UNIDADE ATESTADO E

(1) PÁGINA (2)


(1) Por ordem cronológica das datas de início. (2) Juntar cópias dos atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente certificados pelo CREA (vide Edital), indicando na coluna o número de ordem do atestado pertinente, bem como sua paginação na documentação de proposta.





71


OBS: Recomendamos destacar, nos atestados, os quantitativos usados para comprovar a capacidade técnica.





72


QUADRO 05

RESUMO DE PREÇOS - A PREÇOS INICIAIS (PI)

DISCRIMINAÇÃO

(subtotal dos itens do Quadro de Quantidades) DATA BASE:

R$

I- ITENS DA PROPOSTA

TOTAL DA PROPOSTA






73


QUADRO 06

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO

DISCRIMINAÇÃO

ESPECIF.

DNIT

DMT

UNID.

QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$

(em algarismos e por extenso)

TOTAL






74



QUADRO 07 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO Serviço: Código: Unidade:

EQUIPAMENTO QUANT UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.

CUSTO HORÁRIO

PROD.

IMPROD

PROD.

IMPROD.

(A) TOTAL

MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR K OU R QUANT. SALÁRIO BASE

CUSTO HORÁRIO

(B) TOTAL

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [ (A) + (B) ] / (C) = (D)

MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO

CUSTO UNITÁRIO

(E) TOTAL

TRANSPORTE

DMT (T) DMT (P) DMT (TOTAL)

CUSTO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

(F) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL: (D) + (E) + (F)

BONIFICAÇÃO:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:






75


QUADRO 08

ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO

CATEGORIA PROFISSIONAL

PADRÃO SALARIAL

SALÁRIO / HORA

R$

EDITAL: LOTE: DATA: RODOVIA: NOME DA EMPRESA: TRECHO: SUBTRECHO:

OBSERVAÇÕES:

SALÁRIO BASE: R$ ENCARGOS SOCIAIS: .............................. % DATA DE REFERÊNCIA:





76


QUADRO 09

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data Licitação/Proposta.: PRAZO INICIAL: EXTENSÃO (Km):

PERÍODO

1º. MÊS

2º. MÊS

3º. MÊS

4º. MÊS

5º. MÊS

6º. MÊS

7º. MÊS

...

...

...

...

...

...

enésimo mês

DIAS ACUMULADOS 30

60

90

120

150

180

210

... ... ... ... ... ... ...

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

FÍSICO *

PARCIAL FINANCEI-

RO

ACUMULADO


(*) Itens preenchidos pelo licitante constantes do QUADRO 04





77








78

ANEXO II

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA

SERÁ FORNECIDO EM MEIO DIGITAL




CONCORRÊNCIA Nº 203/2008 ANEXO III



79

COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE LEIS SOCIAIS Obra: Local: GRUPO A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 37,30%

A.1 PREVIDÊNCIA SOCIAL 20,00% A.2 FGTS 8,00% A.3 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% A.4 SESI/SESC 1,50% A.5 SENAI 1,00% A.6 SEBRAE 0,60% A.7 INCRA 0,20% A.8 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO 3,00%

GRUPO B ENCARGOS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 50,11%

B.1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,80% B2. AUXILIO ENFERMIDADE 1,86% B.3 LICENÇA PATERNIDADE 0,10% B.4 13 - SALÁRIO 11,16% B.5 FÉRIAS/ABONO DE FÉRIAS 14,87%

DIAS DE CHUVA/FALTAS JUSTIFICADAS/ACIDENTES DE TRABALHO/GREVES/FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAIS OU SERVIÇOS NA OBRA/OUTRAS DIFICULDADES

4,82%

GRUPO C ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS 19,93%

C. 1 INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA P/ DEMISSÂO (40% x (A.2 + A.2 x B)) 4,13%

C.2 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 14,13% C.3 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 1,67%

GRUPO D REINCIDÊNCIAS DE "A" SOBRE "B" 19,24%

D. 1 REINCIDÊNCIAS DE "A" SOBRE "B" 18,88% D.2 REINCIDÊNCIAS DE "A.2" SOBRE "C.3" 0,36%

TOTAL DA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA 126,58%,

* Fonte de informações - Revista CONSTRUÇAO - Ed. Editora Pini * Os dados constantes na presente Planilha, são exemplificativos, sendo de responsabilidade do licitante utilizar os mesmos índices que são fixados por Lei, e que incidem sobre o objeto licitado, sob pena de desclassificação.




CONCORRÊNCIA Nº 203/2008 ANEXO IV



80

COMPOSIÇÃO DE LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI)

Impostos e Taxas Incidencias % Sobre PV % Sobre CD

C. Impostos

1. PIS 0,65% do Preço de Venda 0,65 0,81

3. COFINS 3,00% do Preço de Venda 3,00 3,72

- -

Sub – Total 3,65 4,53

B. Taxas e Despesas Indiretas

1. ISS 2,00% do Preço de Venda 2,00 2,48

2. Administração Direta 3,24% do Preço de Venda (4,00% C.D) 3,24 4,01

3. Custos Financeiros SELIC/12 (PV-Margem) 1,05 1,30

4. Margem

4.1 IRPJ Ofício-Circular nº 066/2007/SECEX-AC - -

4.2 CSLL Ofício-Circular nº 066/2007/SECEX-AC - -

4.3 Lucro Liquido 9,35% do Preço de Venda 9,35 11,58

Sub – Total 15,64 19,37

LDI = 19,29 23,90

Custo Direto = 80,71

Custo de Venda = 100,00

BDI - TOTAL (%) 23,90

• Os dados constantes na presente Planilha são exemplificativos, sendo de responsabilidade do

licitante utilizar os mesmos índices que são fixados por Lei, e que incidem sobre o objeto licitado, sob pena de desclassificação.

• Não se encontram incluídos nesta composição os custos referentes: à mobilização de equipamentos e a implantação e manutenção do canteiro de obras.

• Excluído o IRPJ e a CSLL da margem, em atendimento à determinação contida no subitem 9.1 c/c o subitem 9.3, do Acórdão 325/2007-TCU-PLENÁRIO). Item - 9.1.1. os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do LDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos.




CONCORRÊNCIA Nº 203/2008 ANEXO V

81


% K Pot ên . V id a H oras Trab a- Val or d e D epre ci- M anu - O PERA ÇÃO(H P) ú til lh adas An o/M A qu isiç ão ação e ju ros ten ção Mat . M . O bra I mp rod . Pro d .

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12}

Energ ia elét ric a = R $ {7 } = {6}. {1} x10 {9 } = 0,18 x {3} x d ies el {1 0} = Salá rio/h + L eis s oc iaisD ies el = R $ {8 } = {6} / { 4}. {5} x { 2} = 0,245 x {3} x gaso lina {1 1} = {7} + { 10}G as oli na = R $ = 0,75 x { 3} x en. e lét ric a {1 2} = {7} + { 8} + {9} + {1 0}

P reç os

ANEXO V - CUSTO HORÁRIO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOSCONCORRÊNCIA Nº ____/200 _

CUST O HO RÁ RIOD iscrim in ação




CONCORRÊNCIA Nº 203/2008 ANEXO VI

82



PLANILHA DE PRODUÇÃO DAS EQUIPES MECÂNICA SERVIÇO: CÓDIGO: UNIDADE:

REF.: VARIANTES INTERVENIENTES

UNID. EQUIPAMENTOS

A Afastamento B Capacidade C Consumo D Distância E Espaçamento F Espessura G Fator de carga H Fator de conversão I Fator de eficiência J Largura de operação K Largura de superposição L Largura útil M Número de passadas N Profundidade O Carga, descarga e P Tempo de perc. (ida) Q Tempo de retorno R Tempo total de ciclo S Veloc. (ida) média T Velocidade de retorno U OBSERVAÇÕES: FORMULAS

PRODUÇÃO HORÁRIA

NÚMERO DE UNIDADES

UTIL PRODUTIVA IMPRODUTIVA PRODUÇÃODA EQUIPE




CONCORRÊNCIA Nº 203/2008 ANEXO VII

83



RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA

Discriminação 01 - Engenheiro Supervisor 01 - Engenheiro Residente 01 - Técnico de Segurança no Trabalho 01 - Laboratorista Chefe de concreto 01 - Topógrafo Chefe 01 - Encarregado de Obra de Arte Especial 01 - Engenheiro Agrônomo ou Florestal 01 - Encarregado de Obras de Terraplenagem 01 - Encarregado de Obras de Arte Corrente 01 – Técnico ou Especialista Ambiental




CONCORRÊNCIA Nº 203/2008 ANEXO VIII

84



RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS Ordem Discriminação Un. Quant. Tipo, Pot. ou

capacidade 01 Motoescavotransportadora (Moto Scraper) un 06 300 HP 02 Trator de esteira com lâmina, tipo D-8 ou similar un 03 300 HP 03 Trator de esteira, tipo D-6 ou similar un 04 150 hp 04 Escavadeira hidráulica un 02 120 hp 05 Pá carregadeira un 03 110 hp 06 Motoniveladora un 04 140 hp 07 Rolo compactador Pé de Carneiro un 03 140 hp 08 Rolo Liso Vibratorio auto propelido un 02 25 ton 09 Rolo Compactador de pneus un 01 26 ton 10 Rolo Liso auto propelido, tipo Tandem un 01 8 ton 11 Trator Agrícola, com grade de disco 24” x 24” un 03 100 HP 12 Vassoura Mecânica un 02 - 13 Tanque de estocagem de asfalto un 02 25.000 L 14 Tanque para Estocagem de óleo diesel 15 Caminhão distribuidor de asfalto un 01 6.000 L 16 Vibro acabadora de asfalto un 01 - 17 Usina de asfalto un 01 80L/100T/H 18 Caminhão basculante trucado, capacidade 10m3 un 10 150 hp 19 Caminhão irrigadeira, capacidade 10.000 litros un 03 120 hp 20 Caminhão guincho, tipo munck, trucado un 01 150 hp 21 Caminhão carroceria de madeira un 02 10 ton 22 Caminhão betoneira, capacidade 7,00 m3 un 02 180 hp 23 Conjunto de laboratorio de solos un 01 - 24 Conjunto de laboratorio de concreto un 01 - 25 Betoneira Auto-Carregável un 02 500 L 26 Grupo Gerador un 02 300 kva 27 Macaco hidráulico - 50 ton un 02 28 Silo c/ balança e dosador un 01 29 Perfuratriz para estaca escavada (equipamento para cravação de estaca com

lâmina bentoníca) un 01

30 Martelete un 01 31 Vibrador de imersão un 03 32 Maq. p/ dobra e corte de ferragem un 01 33 Conjunto serra circular un 01 34 Pick-up traçado 4x4 un 02 -





ANEXO IX

85



PROJETO DE ENGENHARIA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. OS ITENS DESTE ANEXO SERÃO FORNECIDOS EM MEIO DIGITAL




CONCORRÊNCIA Nº 203/2008 ANEXO X

86



TERMO DE ENCERRAMENTO

Este Volume do Edital de n.º............. /200__-____ possui ......... folhas numericamente ordenadas.

Rio Branco – Acre, ___ de _____ de 200_.

________________________________________________ Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL __

governo do estado do acre secretaria de estado de … n 203... · avenida getúlio vargas, n° 300,...

Documents