estaqueamento 2 - riodooeste.com.br · as barras de aço, antes de serem montadas, devem ser limpas...

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO OESTER u a S e t e d e S e t e m b r o , n º 8 2 8 - C e n t r o

C E P 8 9 1 8 0 - 0 0 0 - R i o d o O e s t e - S CF o n e / F a x : ( 4 7 ) 3 5 4 3 - 0 2 6 1

E - m a i l : p m r o @ r i o d o o e s t e . c o m . b rI n t e r n e t : w w w . r i o d o o e s t e . c o m . b r

EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO ........................................................................................................... Nº755/2007MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS........................................................................................................... Nº031/2007DATA DA EMISSÃO:........................................................................................................................06 de setembro de 2007

A Prefeitura Municipal de Rio do Oeste (SC), torna público que se acha aberta até as 8 horas e 45 minutos do dia 25 de outubro 2007, no departamento de administração, situado na Rua 7 de setembro, 828 - Centro, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 031/2007, PROCESSO LICITATÓRIO 755/2007. (Lei 8666/93 e alterações), para fornecimento do objeto abaixo especificado. Sendo que a presente Tomada de Preços tem como objetivo selecionar a melhor proposta para a execução da seguinte obra:

DO OBJETO : CONSTRUÇÃO (EM ETAPAS) DO CENTRO DE CULTURA E SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE RIO DO OESTE FASE I – ESTAQUEAMENTO E FUNDAMENTO DA OBRA E FASE II - INFRA E SUPER ESTRUTURA E COBERTURA DE ACORDO COM O PROJETOS TÉCNICOS EM ANEXO.

FASE I - FUNDAMENTO

1 – ESTAQUEAMENTO

Para suportar as sapatas, pilares, vigas, lajes e toda a estrutura de fechamento e cobertura, serão utilizadas estacas pré-moldadas de concreto, dimensionadas e executadas por empresa especializada, com fornecimento de ART e acompanhamento técnico. No caso das instalações da Câmara, e por ter sido executada uma obra anexa, a profundidade média das estacas será de 8,00 m, com a utilização de estacas de no máximo 0,18 m de seção quadrada.

2 - ESCAVAÇÃO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO

Após ter sido executado o estaqueamento, para apoio das sapatas pré-moldadas e as diversas peças estruturais, serão executadas cavas com profundidades que possam garantir o apoio das mesmas.

3- REATERRO DAS CAVAS DE FUNDAÇÃO:

Após a execução das fundações as cavas serão devidamente aterradas e compactadas, em camadas de 20 cm em grau de umidade ótimo.

FASE II-PRÉ MOLDADO

1 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.1 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.

Este projeto se constitui em uma edificação de um único bloco, a ser construído na Rua Paulo Sardagna, Centro de Rio do Oeste, assim discriminadas as áreas: ÁREA DE PLENARIO E ESCRITÓRIOS - 563,28 m2 ÁREA DE EXPOSIÇÕES E ESCRITÓRIOS - 489,28 m2 ÁREA TOTAL - 1.052,56 m2

Processo Licitatório n° 755/2007-1

mailto:[email protected]





2 - INFRA E SUPER ESTRUTURA.

As sapatas, pilares vigas e laje pré-moldadas serão fornecidas por empresa especializada, com o fornecimento de ART e acompanhamento técnico. Deverá ser anexado ao projeto arquitetônico o projeto estrutural, contendo projetos gráficos, memorial descritivo. Todas as peças estruturais deverão ser perfeitamente acabadas, com dimensões que possam suportar os carregamentos que lhe serão atribuídas; a laje treliçada deverá ter carga acidental de 1.000 Kg/cm2.

As observações a seguir foram elaboradas no intuito de orientar a execução da estrutura de concreto armado, no caso da laje, assim evitando algumas falhas, decorrentes na grande maioria da falta de informações dos executores das mesmas. Em caso de dúvida, deverá ser consultado e autor do projeto.

2.1 - Substituição de barras de armaduras.

Na falta de uma bitola de aço, a substituição poderá ser feita por outras barras com seção igual ou superior da barra substituída observando o espaçamento entre as barras. A substituição só poderá ser feita com a prévia autorização do responsável técnico.

2.2 - Formas.

As formas dos pilares deverão ser bem contraventadas, seguindo duas direções ortogonais entre si, com os contraventos bem fixados no terreno ou na forma do pavimento inferior. Em caso de pilares altos recomenda-se contraventá-los em mais de um ponto na sua altura. Na base da forma dos pilares, deixar uma janela para limpeza e lavagem do fundo, limpando-a de serragem, cavacos etc.

Na base dos pilares a distância das gravatas não poderá exceder 40 cm. Antes do lançamento do concreto as formas deverão ser bem molhadas afim de não absorverem a água de amassamento. Deverão se ter controle contínuo dos responsáveis da obra na preparação do concreto, sendo que o fck a ser adotado é o de 200 kg/cm2. É de suma importância o controle da reação água/cimento uma vez que ela influi diretamente na resistência final do concreto que deverá ter a especificada anteriormente.

2.3 - Armaduras.

As barras de aço, antes de serem montadas, devem ser limpas retirando-se qualquer substância prejudicial a sua aderência ao concreto tais como gorduras, óleos, graxas e ferrugem. As emendas deverão seguir os detalhes do projeto ou na falta destes, serão feitas na zona de menor esforço de tração e alternadamente, e no máximo em 50% das barras com diâmetro maior que 12,5 mm (1/2”).

2.4 - Distância entre as barras.

As barras de armadura deverão estar afastadas entre si com uma distância mínima igual a um diâmetro ou 2,00 cm, a fim de permitir a penetração do concreto em todos os pontos da forma.

2.5 - Areia.







No caso de preparo do concreto no canteiro, a areia deve ser grossa, lavada e limpa, livre de torrões, argilas e demais restos orgânicos. Para concreto aparente deve-se usar o mesmo tipo de areia para evitar diferentes colorações e aspectos no concreto.

2.6 - Pedra britada.

A granulação da pedra britada deve ser escolhida de acordo com as dimensões do elemento estrutural. Para peças esbeltas ou com alta concentração de armaduras deve-se escolher a brita número.

2.7 - Cimento.

O armazenamento do cimento deve ser feito em local seco, em pilhas de menos de 10 sacas e protegidos das intempéries, e de modo a permitir o uso do cimento mais antigo até o seu término antes de usar o cimento mais novo.

2.8 - Lançamento do concreto.

O concreto deve ser lançado logo após o seu preparo, não sendo permitido intervalo maior do que uma hora entre o preparo e o lançamento, salvo no caso de uso de retardadores de pega, seguindo-se as instruções do fabricante. Em nenhuma hipótese deverá ser utilizado o concreto com pega já iniciada. A fim de se evitar a desagregação do concreto, recomenda-se aplicar na base dos pilares uma camada de argamassa de cimento e areia no traço 1:1 com 2,00 cm de espessura que servirá para amortecer a queda e envolver os agregados que caem antes. Nos pilares com altura superior a 3,00 m o lançamento deverá ser feito em etapas, por janelas na lateral das formas.

2.9 - Adensamento.

O adensamento do concreto deverá ser feito de maneira cuidadosa a fim de preencher todos os vazios e sem formação de ninhos ou bicheiras, evitando-se a vibração da armadura, formando vazios em torno das barras com prejuízo da aderência.

2.10 - Juntas de concretagem.

Quando for preciso interromper o lançamento do concreto, os melhores locais para serem feitas juntas de concretagem ficam a aproximadamente a 1/5 do vão de lajes e vigas, a partir dos apoios, deixando-se os restante 4/5 do vão para a próxima etapa da concretagem. A junta deverá ser quase na vertical, executada com auxílio de sarrafo ou tábua. Quando se tratar de junta entre concreto velho e novo ou em elementos de grande responsabilidade da estrutura, faz-se necessário o tratamento da superfície da junta com o aditivo específico a base de epoxi, seguindo-se as orientações do fabricante. Nos casos mais comuns basta remover da superfície do concreto endurecido a nata de cimento e os fragmentos soltos, limpando-a bem antes do novo lançamento do concreto, que deverá ser executado somente 72 horas após a interrupção, afim de não prejudicar a pega do concreto na fase de endurecimento.

2.11 - Cura do concreto.







A fim de garantir uma boa resistência, o concreto deve manter-se úmido por pelo menos 7 dias após a concretagem e ser protegido de mudanças bruscas de temperatura. A proteção da superfície do concreto em fase de cura poderá ser feita com serragem ou areia umedecidas, lona plástica ou mesmo sacas se cimento vazios mantidos molhados ou lâmina de água.

2.12 - Desforma.

A retirada das formas e escoramento não deverá se dar antes dos seguintes prazos, salvo se for usado aditivo acelerador de pega, reduzindo-se então esses prazos segundo as recomendações do fabricante: Faces laterais 3 dias Retiradas de algumas escoras 7 dias Faces inferiores deixando algumas escoras 14 dias Desforma total 21 dias O trabalho deverá ser executado com cuidado, retirando-se as formas e escoramentos conforme planos de trabalho de descimbramento se for o caso.

3– COBERTURA3– COBERTURA

3.1 - Estrutura.

Para a cobertura será fornecido pela empresa que irá fazer a instalação toda a estrutura do tipo metálica, que deverá vir acompanhada de projeto, ART e Memorial Descritivo. As peças deverão ser com perfis de aço galvanizado, bem acabado. Na área da escadaria e Saguão, a estrutura ficará a vista e deverá ser pintada com tinta esmalte sintético, na cor Azul Marinho.

3.2 Telhas. As telhas para a cobertura da área de do plenário e escritórios será com telhas de fibro-cimento com espessura de 6,00 mm, do tipo ondulado, da marca ETERNIT, BRASILIT ou similar. O transpasse longitudinal entre as telhas será no mínimo 20,00 cm. Os encaixes, métodos e orientações no sentido de sua fixação, vedações dos parafusos, etc., deverão obedecer a recomendações do fabricante, obedecendo a normas técnicas de colocação. Os parafusos serão de rosca soberba, de 8/110 mm, com arruela de PVC preto. Na área da escadaria e Saguão, as telhas serão de fibra, transparentes e levemente coloridas com pigmento azul claro. Observação:

As especificações contendo Projetos arquitetônicos, memorial descritivo, orçamento individual e cronograma físico financeiro constam dos anexos, parte integrante do presente edital.

Local: A Obra será realizada na Rua Paulo Sardagna, Rio do Oeste, Santa Catarina.







Rio do Oeste (SC), 06 de setembro de 2007

ODENIR FELIZARI Prefeito Municipal







1 – PREÂMBULO

1.1 - A Prefeitura Municipal de Rio do Oeste, inscrita no CNPJ sob nº 83.102.715/0001-82, de conformidade com a Lei 8.666 de 21/06/93, torna público este Edital na Modalidade Tomada de Preços do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, para Execução do Objeto abaixo especificado. Os envelopes contendo “documentação” e “proposta” deverão ser entregues até às 8 horas e 45 minutos do dia 25 de outubro de 2007, no protocolo da Secretaria da Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Oeste, situada na Rua 7 de Setembro, 828 - Centro, em Rio do Oeste - SC, CEP 89.180.000, ou remetidas pelo correio para o endereço acima citado, sendo que a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação dar-se-á a partir das 9 horas do dia 25 de outubro de 2007, no setor de licitações no mesmo endereço, e a abertura dos envelopes das propostas dos proponentes habilitados será feita em conformidade com o art. 43, inciso III, da Lei 8.666/93.

1.2 - A presente licitação dar-se-á na modalidade de Tomada de Preços regendo-se pelas normas da Lei nº. 8666/93 e alterações posteriores, podendo dele participar todas as pessoas físicas e jurídicas estabelecidas no país, desde que satisfaçam as condições desse instrumento. Sendo que a presente Tomada de Preços tem como objetivo selecionar a melhor proposta para a execução da seguinte obra:

2 - DO OBJETO: CONSTRUÇÃO (EM ETAPAS) DO CENTRO DE CULTURA E SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE RIO DO OESTE FASE I – ESTAQUEAMENTO E FUNDAMENTO DA OBRA E FASE II - INFRA E SUPER ESTRUTURA E COBERTURA DE ACORDO COM O PROJETOS TÉCNICOS EM ANEXO.

3 – DA PARTICIPAÇÃO

3.1 – Poderão participar do certame todos as empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, desde que preencham todas as condições constantes neste edital.

3.2 – Não poderão participar da presente licitação as empresas que: a) se encontram com os impedimentos previstos nos incisos I, II e III do artigo 9º, incisos III e IV

do artigo 87 e incisos I, II e III do artigo 88 da Lei 8666/93b) se encontrem em processo de falência, concordata, concurso de credores em fase de liquidação e dissolução ou as que estejam em recuperação judicial ou extrajudicial.

3.3 – As empresas poderão participar do certame através de representantes por elas designados desde que os mesmos apresentem os seguintes documentos (fora do envelope):

a) tratando-se de proprietário ou representante legal : o estatuto social, contrato social ou instrumento de registro comercial, registrado na junta comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado em cartório, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;







b) tratando-se de procurador: carta de credenciamento (procuração) conforme Anexo VI, na qual constem poderes específicos para assinar propostas, atas, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, com firma reconhecida e devidamente assinada pelo representante legal da empresa.

3.4 – O representante legal e/ou procurador deverá estar munido de documento hábil de identificação (carteira de identidade ou outro).

3.5 - Somente será admitida a participação de um único representante credenciado de cada licitante durante os trabalhos.

3.6 – A ausência de credenciamento não constituirá motivo para a inabilitação ou desclassificação de proposta da licitante.

3.7 – Não credenciando representante, a licitante não poderá fazer consignar em ata suas observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos licitatórios.

4– DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

4.1 – Os envelopes contendo a documentação para a habilitação e a proposta deverão ser encaminhados em envelopes separados, lacrados e opacos com os seguintes dizeres na parte frontal:

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃOPREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO OESTEÁ COMISSÃO ESPECIAL MUNCIPAL DE LICITAÇÃONome do Proponente (CNPJ,endereço completo,telefone)Tomada de Preços n° 031/2007 – Processo n° 755/2007 Data da Abertura: 25/10/2007

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTAPREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO OESTEÁ COMISSÃO ESPECIAL MUNCIPAL DE LICITAÇÃONome do Proponente (CNPJ,endereço completo,telefone)Tomada de Preços n° 031/2007 – Processo n° 755/2007 Data da Abertura: 25/10/2007

5– DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO (Envelope Nº 01)

5.1 – HABILITAÇÃO:

5.1.1 – O envelope Nº 01 deverá conter os documentos de habilitação que deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada por cartório de notas ou funcionário devidamente credenciado, desde que sejam apresentadas os originais para confrontação.







5.1.2 – Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras, bem como aqueles que não atenderem as exigências deste edital e, ainda, serão considerados inservíveis os protocolos referentes á solicitação feita às repartições competentes, quanto aos documentos mencionados neste edital.

5.1.3 – Os documentos que forem emitidos via internet terão sua autenticidade verificada nos respectivos sítios eletrônicos.

5.1.4 – Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de emissão.

5.1.5 – Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou apresentá-los em desacordo com as exigências deste Edital.

5.1.6 – Para fins de habilitação, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos dentro do envelope Nº 01:

5.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA

5.2.1 – Registro Comercial, no caso de empresa individual;

5.2.2 - Para sociedades Comerciais apresentar: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e última alteração. Nas sociedades por ações apresentar: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, seguido da última alteração contratual;

5.2.3 - No caso de sociedades civis apresentar: Inscrição do Ato Constitutivo acompanhado de prova de diretoria em exercício, seguido da última alteração contratual.

5.3 – REGULARIDADE FISCAL

5.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – (CNPJ); 5.3.2 - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), através da apresentação de Certidão negativa de Débito (CND) expedida pelo Instituto Nacional da Seguridade Social;

5.3.3 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) através da apresentação do CRF-Certificado de regularidade do FGTS expedido pela Caixa Econômica Federal

5.3.4 – Prova de Regularidade fiscal com a Fazenda Municipal da sede do proponente, através da apresentação da Certidão Negativa de Débitos Municipais;







5.3.5 – Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual através da apresentação de Certidão Negativa de Débitos Estaduais,fornecida pela Secretaria de Estado da Fazenda;

5.3.6 – Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional;

5.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

5.4.1 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata da sede da licitante em data não anterior a 60 (sessenta) dias da data da entrega dos envelopes de documentação e proposta.

5.4.2 - Balanço Patrimonial do último exercício social, respeitando-se a Legislação pertinente ou Balanço Patrimonial de Abertura da Sociedade ou Empresa, que tenha sido constituída após a data acima exigida, devidamente assinado por Contador com registro no Conselho Regional de Contabilidade de onde serão extraídos os seguintes índices:

ILG = Índice de Liquidez Geral, igual ou superior a 1,5.IE = Índice de Endividamento, igual ou inferior a 0,30.PL = Patrimônio Líquido, igual ou superior a 9% do valor da obra a ser contratada.Fórmulas: ILG = AC + RLP / PC + ELP

IE = PC + ELP / PL.

Observação:Os índices solicitados no ítem “5.4.2”, deverão ser apresentados devidamente calculados, em folha anexa, sendo este ítem imprescindível para a qualificação da proponente.

5.5– QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.5.1 – Registro da empresa e do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA, com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante, com suas anuidades devidamente quitadas e com a indicação do objeto social compatível com o objeto desta licitação;

5.5.2 – Comprovação de que a licitante possui, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, em condições de responder tecnicamente pela obra;

5.5.2.1 – A prova da licitante possuir no seu quadro permanente um profissional de nível superior acima exigida, será feita, em se tratando de sócio ou proprietário da empresa, por intermédio da apresentação do Registro Comercial, no caso de empresa individual através do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedades comerciais, e, no







caso de sociedades por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores; e no caso de empregado, mediante cópia da carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Contrato de Prestação de serviços devidamente registrado em cartório;

5.5.2.2 – Demonstração de capacidade técnica-profissional através de comprovação de a proponente possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, sendo que este deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, por execução de obras ou serviços de características semelhantes ás do objeto deste edital, com área superior ou equivalente a 1.052,56 M².

5.5.3 – Declaração do Responsável Técnico da empresa onde deve constar que a proponente tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto desta licitação; em folha timbrada do proponente ou tipo ofício assinada pelo Responsável Técnico e pelo representante legal da empresa;

5.5.4 - Relação da equipe administrativa e técnica que ficarão vinculados à obra (descrevendo a função de cada um), devendo fazer parte da equipe técnica, pelo menos um profissional formado em engenharia civil devidamente registrado no CREA;

5.6 – DECLARAÇÕES

5.6.1 - Declaração de Acatamento aos termos do presente Edital, em folha timbrada do proponente ou tipo ofício com carimbo do CNPJ e assinada; (Anexo III)

5.6.2 - Declaração de Idoneidade declarando que o proponente não tem nenhum impedimento em contratar com o Poder Público, conforme Lei 8666/93 e alterações posteriores, em folha timbrada do proponente ou tipo ofício com carimbo do CNPJ, assinada; (Anexo IV)

5.6.3 - Declaração atendendo ao disposto no Inciso XXXIII do art.7º da CF/88 afirmando que a a empresa não possui em seu quadro funcional menores de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos; (Anexo V)

Parágrafo Primeiro – Os documentos retro relacionados não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo.

Parágrafo Segundo – uma vez incluído no processo, nenhum documento será devolvido, exceto os originais, se substituídos por cópias autenticadas.







Parágrafo Terceiro – a Prefeitura Municipal de Rio do Oeste reserva-se o direito de analisar a credibilidade dos documentos apresentados, mediante a solicitação de novos documentos da licitante e/ou através de sindicâncias e auditorias.

6.- DA PROPOSTA COMERCIAL (Envelope nº. 02)

6.1 - No envelope nº. 02, o da "Proposta Comercial", os participantes desta licitação deverão apresentar proposta impressa em papel timbrado, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, rasuras ou entre linhas, devendo constar os seguinte documentos:

6.1.1- Orçamento com detalhamento do preço de custo;6.1.2 - Cronograma Físico-Financeiro;6.1.3 - Prazo de execução proposto, o qual não poderá ser superior a 45 (quarenta e cinco) dias

corridos;6.1.4 - Prazo de validade da proposta, não inferior a 30 (trinta) dias, contados da data de sua

abertura.6.1.5 -Declaração de estar ciente de ter que iniciar a obra no máximo em até 10 (dias), após o recebimento da ordem de serviço, emitida pelo contratante, ao proponente vencedor.

6.2 - Serão desqualificadas as propostas que deixarem de cumprir inteiramente ou em parte qualquer um dos itens dos Envelopes número 01 e 02.

7 - O RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS E DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

7.1- Na data, horário e local indicados neste Edital, a comissão de licitação receberá dos proponentes, os envelopes contendo a documentação e as propostas de execução e preços.

7.2- Após o Presidente da Comissão Especial Municipal de Licitação ter declarado estar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito.

7.3 - Os documentos retirados do envelope, para análise da habilitação, serão rubricados por todos os presentes facultando aos interessados o exame dos mesmos.

7.4 - Em nenhuma hipótese, será concedido novo prazo para apresentação da documentação exigida no Edital e não apresentada na reunião destinada à habilitação.

7.5 - Do resultado da habilitação caberá recurso, com efeito suspensivo, na forma definida neste Edital.

7.6 - Julgada a habilitação e os recursos que tenham sido interpostos, somente serão abertos os envelopes contendo as propostas dos licitantes declarados habilitados, e os demais devolvidos aos respectivos interessados.







7.7 - As propostas das empresas, habilitadas ou não, permanecerão em poder da Comissão, com os envelopes devidamente lacrados e rubricados por todos participantes, até o termino final do prazo recursal.

7.8 – Serão consideradas desclassificadas as propostas que deixarem de atender a quaisquer das disposições deste Edital.

7.9 - Caso a Comissão Especial Municipal de Licitação julgue necessário, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião, a fim de que tenha melhores condições de apreciar as propostas, marcando na oportunidade nova data e horário em que voltará a reunir-se com os interessados, ocasião em que será apresentado o resultado do julgamento das propostas.

7.10 - O não comparecimento de qualquer dos representantes dos proponentes a nova reunião marcada não impedirá que ela se realize.

7.11 - Das reuniões de recebimento, abertura e julgamento da habilitação e das propostas serão lavradas atas circunstanciadas, contendo o registro de todas as ocorrências, impugnações ou protestos eventualmente havidos, as quais serão assinadas pelos membros da Comissão e pelos proponentes presentes.

7.12 - O acolhimento para exame das propostas que se situam nas condições expressas deste edital, não implica na obrigatoriedade da Licitante adjudicar ao autor de quaisquer delas os serviços objeto deste edital.

7.13 - Reserva-se ainda a licitante o direito de rejeitar todas as propostas apresentadas, ou ainda de tornar nula ou revogar a Tomada de Preços, sem que disso resulte pelos proponentes qualquer direito de indenização.

8.0 - DISPOSIÇÕES PARTICULARES DA PROPOSTA

8.1 - Nos preços propostos deverão constar e ser computadas todas as despesas, inclusive instalação de canteiro de serviço, sinalização, energia elétrica, consumo de combustíveis, expediente, mão de obra, materiais, máquinas e equipamentos, encargos das Leis Sociais e quaisquer despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e relativas aos trabalhos objeto desta licitação. Considerar-se-á que os preços nele fixados são completos e suficientes para pagar todas as obras. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se for devido a qualquer erro ou equivocada interpretação, por parte do proponente.

8.2 - Poderão ser aceitas propostas em que se constatam erros de cálculo no Quadro de Quantidades e Preços reservando-se a licitante o direito de corrigi-los na forma seguinte:

8.2.1- Erro na multiplicação de preços unitários, pelas quantidades correspondentes, será retificado mantendo-se o preço unitário e quantidade, corrigindo-se o produto.







8.2.2 -Erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto pelo concorrente calculado.

8.3 - Qualquer item dos Quadros de Quantidades e Preços não cotados será considerado como valor “0” (zero) o que ocasionará a eliminação da proposta por não atender as normas do presente Edital.

8.4 - No caso de discordância entre o preço unitário e o total de cada item, prevalecerá o primeiro, ocorrendo discordância entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá este último.

8.5 - Todas as propostas que contenham ressalvas, emendas, rasuras e entrelinhas ou que sejam em desacordo com as normas e prescrições que regem a presente licitação serão desclassificadas.

8.6 - Não serão admitidas, sob pretexto algum, modificação ou substituição da proposta ou qualquer documento.

8.7 - As propostas de preços, bem como o orçamento de custo, e o cronograma físico-financeiro deverão ser assinados pelo representante legal da empresa.

9.0 - DO TIPO DA LICITAÇÃO

9.1 - A presente licitação é do tipo “Menor Preço Global”, portanto será considerada vencedora a proponente que cotar o menor preço total para execução da obra, nas suas duas fases previstas, sob regime de empreitada por Preço Global.

10 - DAS PENALIDADES

10.1 - A empresa proponente vencedora, que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes penalidades.

10.1.1 – Multa;10.1.2 - Rescisão de contrato ou cancelamento da ordem de serviço;10.1.3 - Suspensão do direito de licitar junto a Prefeitura Municipal de Rio do Oeste;10.1.4 - Declaração de inidoneidade.

10.2 -A critério da autoridade competente, a aplicação de quaisquer das penalidades acima mencionadas acarretará perda da garantia, com todos os seus acréscimos.

10.3 - Será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido a obrigação assumida.

10.4 - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, quando a proponente vencedora:







10.4.1- Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de validade;10.4.2 - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros sem prévia autorização da

Prefeitura Municipal de Rio do Oeste;10.4.3 -Executar o objeto contratual em desacordo com o projeto, normas técnicas ou especificações,

independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias as suas expensas;10.4.4 - Desatender as determinações da fiscalização;10.4.5 - Cometer qualquer infração as normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo

ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida;10.4.6 - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual;10.4.7 - Não iniciar, sem justa causa, a execução do objeto contratual, no prazo fixado.

10.5 - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação, quando a proponente vencedora:

10.5.1 - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto contratual;10.5.2 - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto contratual;10.5.3 - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar dano a Prefeitura Municipal de Rio do Oeste, ou a terceiros, independentemente da obrigação da proponente vencedora em reparar os danos causados.

10.6 - Constituem motivos de rescisão unilateral do contrato independentemente das sanções legais e contratuais aplicáveis:

10.6.1 - A ocorrência de qualquer dos casos previstos nos ítens“10.3” e “10.4” deste capítulo, a critério da Prefeitura Municipal de Rio do Oeste;

10.6.2 - A decretação de falência, a solicitação de concordata, a liquidação ou dissolução da proponente vencedora, ou falecimento, no caso de firma individual;

10.6.3 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada, em forma que prejudiquem a execução do contrato, a juízo da Prefeitura Municipal de Rio do Oeste.

10.7 - A rescisão unilateral do contrato será formalizada por ato do Prefeito Municipal.

10.8 - Sem Prejuízo de qualquer sanção aplicável a critério da Prefeitura Municipal de Rio do Oeste, a rescisão importará em:

10.8.1 - Assunção imediata dos trabalhos no estado e local em que se encontrarem, pela própria Prefeitura Municipal de Rio do Oeste.

10.8.2 - Ocupação e utilização do local, das instalações, equipamentos e material empregados na execução do contrato, necessários a sua continuidade, mediante prévia avaliação para posterior ressarcimento ou devolução conforme o caso;

10.8.3 - Perda da garantia contratual;10.8.4 - Retenção dos critérios decorrentes do contrato;







10.8.5 - Responsabilização da contratada por prejuízos causados a Prefeitura Municipal de Rio do Oeste e a terceiros.

10.9 - Sem prejuízos de outras sanções, aplicar-se-á a proponente vencedora a pena de suspensão do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Rio do Oeste e seus órgãos centralizados, pelos prazos de 3 (três) meses, 6 (seis) meses e por maiores, em função da gravidade da falta cometida.

10.9.1 - Quando o objeto da licitação não for entregue e aceito até o vencimento do prazo estipulado, a suspensão será automática e perdurará até que seja feita a sua entrega, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei e neste edital.

10.10 - Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a proponente vencedora, não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo da Prefeitura Municipal de Rio do Oeste, independentemente das demais cabíveis.

10.11 - A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa do infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano, efetivo ou potencial.

11.0 - DA FONTE DE RECURSOS

11.1 - A execução da obra ocorrerá por conta dos recursos provenientes da dotação 0504.1060.449052.010096 para construção do Centro de Cultura e da Sede da Câmara de Vereadores de Rio do Oeste.

12 - DOS PRAZOS RECURSAIS

12.1 - Os recursos para impugnação deste Edital deverão ser impetrados de acordo com os §§ 1º e 2º, do art. 41, da Lei nº 8.666/93.

12.2 - Observado o disposto no artigo 109, da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante poderá apresentar recurso ao presidente da Comissão Especial Municipal de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação desta licitação, a qual deverá ser dirigido a autoridade Executiva Competente por intermédio da Presidência da Comissão Especial Municipal de Licitações.

13 - DO PAGAMENTO

13.1 - A Prefeitura Municipal de Rio do Oeste efetuará o pagamento relativo às medições aprovadas, em até 15 (quinze) dias após a assinatura do Laudo Técnico do responsável e parecer de medição, emitida pela comissão da obra.







13.2 - As medições serão efetuadas imediatamente após a conclusão de cada etapa, constante do Cronograma Físico-Financeiro.

14.0 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - A Prefeitura Municipal de Rio do Oeste se reserva o direito de anular ou revogar a presente licitação, nos casos previstos em Lei, ou adjudicar a execução da obra e serviços previstos neste Edital, no todo ou em parte, por conveniência Administrativa, Técnica ou Financeira, sem que, com isso, caiba aos concorrentes, o direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza.

14.2 - Qualquer impugnação por parte do proponente em relação ao edital deverá ser dirigida a Prefeitura, no endereço constante deste edital, até 48:00 (quarenta e oito) horas anteriores a Abertura da Documentação, e por qualquer cidadão, o prazo será de cinco dias.

14.3 - Não sendo feito nesse prazo, pressupõe-se que os elementos são suficientemente claros e precisos para permitir apresentação das propostas, não cabendo a proponente, direitos a qualquer reclamação posterior.

14.4 - Ao receberem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrados na Prefeitura Municipal de Rio do Oeste, o respectivo endereço para qualquer correspondência.

14.5 - Somente poderão usar da palavra no decorrer da reunião, os representantes das proponentes, desde que devidamente credenciados.

14.6 - A Minuta de contrato, as especificações e observações constantes dos Anexos, fazem parte do presente Edital, como se nele transcrito estivessem.

14.7 - A aceitação das obras será efetivada por uma comissão designada pela Prefeitura Municipal de Rio do Oeste e composta de pelo menos 3 (três) membros.

14.8 - A comissão de Aceitação de Obras, ao ser comunicada, pela proponente vencedora da conclusão dos serviços:

14.8.1 - Verificará se as obras foram executadas de acordo com as disposições do edital, contrato, projetos e especificações gerais;

14.8.2 - Comunicará diretamente a empresa contratada as irregularidades e as descreverá no verso do termo de recebimento Provisório, que será anexado ao processo original, ou, não se verificando irregularidades, assinara o termo de Recebimento Provisório, que será anexado ao processo original, para fins de pagamento, conforme cronograma físico-financeiro

14.9 - O ato de aceitação definitiva não exime a empresa contratada das obrigações definidas na legislação civil brasileira, consubstanciada na Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2003 (Código Civil).







14.10 - A proponente vencedora deverá, obrigatoriamente, colocar as suas expensas, placas de identificação da obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Rio do Oeste.

14.11 - A sinalização e segurança do objeto contratual será de responsabilidade da proponente vencedora a qual será a única responsável por eventuais ressarcimentos de quaisquer prejuízos causados a contratante ou a terceiros, sem que altere esta responsabilidade, o expresso e irrenunciável direito de acompanhamento e fiscalização da obra pela Prefeitura Municipal de Rio do Oeste.

15. – FAZEM PARTE DO PRESENTE EDITAL

Anexo I - Minuta de ContratoAnexo II- Cronograma Físico-Financeiro, Planilha com Estimativa de orçamento, Memorial Descritivo da Obra e projetos (disponível em CD Room no Departamento de Compras da Prefeitura);Anexo III - Modelo de Declaração de Acatamento;Anexo IV - Modelo de Declaração de Idoneidade; Anexo V - Modelo de Declaração que não emprega Menores;Anexo VI – Modelo de Carta de Credenciamento/Procuração.

Rio do Oeste,(SC) 06 de Setembro de 2007

ODENIR FELIZARIPrefeito Municipal







RECIBO DE RETIRADA DE EDITALProcesso N° 755/2007

Tomada de Preços N° 031/2007

Razão Social:__________________________________________________

CNPJ ou CPF:_________________________________________________

Endereço:_____________________________________________________

E-mail:_______________________________________________________

Cidade:____________________Estado:_____________________________

Telefone:__________________Fax:________________________________

Pessoa para contato:_____________________________________________

Recebemos, através do acesso á página da Prefeitura Municipal de Rio do Oeste,www.riodooeste.com.br, nesta data cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:_____________________,_____de______________de 2007.

___________________________________________

Assinatura do Responsável c/ carimbo do CNPJ

Caro interessado,

Visando comunicação futura entre esta Prefeitura e essa empresa, solicitamos de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter á Comissão Especial Municipal de Licitação por meio do Fax (47) 3543.0261 ou email:[email protected]. A não remessa do recibo exime a Comissão Especial Municipal de Licitação, da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Comissão Especial Municipal de Licitação




http://www.riodooeste.com.br/





ANEXO I – Minuta de Contrato

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CNT ...../2007

Contrato administrativo de prestação de serviços com fornecimento de material, que entre si celebram com fundamento na Lei 8666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e ato convocatório edital Tomada de Preço 031/2007, Processo Licitatório nº 755/2007. De um lado o Município de Rio do Oeste (SC), com sede na Rua 7 de setembro, 828 centro - Rio do Oeste(SC), inscrito no CGCMF sob nº 83.102.715/0001-82, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr.Odenir Felizari e de outro lado ..........................., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua .............. nº ........ - Centro, cidade de .................., inscrito no CGCMF sob. nº ............................, doravante denominado CONTRATADO, o qual reger-se-à mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO

1.1 - O presente contrato consiste na contratação da execução, com fornecimento de materiais da CONSTRUÇÃO (EM ETAPAS) DO CENTRO DE CULTURA E SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE RIO DO OESTE FASE I – ESTAQUEAMENTO E FUNDAMENTO DA OBRA E FASE II - INFRA E SUPER ESTRUTURA E COBERTURA DE ACORDO COM O PROJETOS TÉCNICOS EM ANEXO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

FASE I - FUNDAMENTO

1 - ESTAQUEAMENTOPara suportar as sapatas, pilares, vigas, lajes e toda a estrutura de fechamento e cobertura, serão utilizadas estacas pré-moldadas de concreto, dimensionadas e executadas por empresa especializada, com fornecimento de ART e acompanhamento técnico. No caso das instalações da Câmara, e por ter sido executada uma obra anexa, a profundidade média das estacas será de 8,00 m, com a utilização de estacas de no máximo 0,18 m de seção quadrada.

2 - ESCAVAÇÃO DE CAVAS DE FUNDAÇÃOApós ter sido executado o estaqueamento, para apoio das sapatas pré-moldadas e as diversas peças estruturais, serão executadas cavas com profundidades que possam garantir o apoio das mesmas.

3- REATERRO DAS CAVAS DE FUNDAÇÃO:Após a execução das fundações as cavas serão devidamente aterradas e compactadas, em camadas de 20 cm em grau de umidade ótimo.







FASE II – PRÉ MOLDADO

1 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.1 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.

Este projeto se constitui em uma edificação de um único bloco, a ser construído na Rua Paulo Sardagna, Centro de Rio do Oeste, assim discriminadas as áreas:

ÁREA DE PLENARIO E ESCRITÓRIOS - 563,28 m2 ÁREA DE EXPOSIÇÕES E ESCRITÓRIOS - 489,28 m2 ÁREA TOTAL - 1.052,56 m2

2 - INFRA E SUPER ESTRUTURA.

As sapatas, pilares vigas e laje pré-moldadas serão fornecidas por empresa especializada, com o fornecimento de ART e acompanhamento técnico. Deverá ser anexado ao projeto arquitetônico o projeto estrutural, contendo projetos gráficos, memorial descritivo. Todas as peças estruturais deverão ser perfeitamente acabadas, com dimensões que possam suportar os carregamentos que lhe serão atribuídas; a laje treliçada deverá ter carga acidental de 1.000 Kg/cm2.

As observações a seguir foram elaboradas no intuito de orientar a execução da estrutura de concreto armado, no caso da laje, assim evitando algumas falhas, decorrentes na grande maioria da falta de informações dos executores das mesmas. Em caso de dúvida, deverá ser consultado e autor do projeto.

2.1 - Substituição de barras de armaduras.

Na falta de uma bitola de aço, a substituição poderá ser feita por outras barras com seção igual ou superior da barra substituída observando o espaçamento entre as barras. A substituição só poderá ser feita com a prévia autorização do responsável técnico.

2.2 - Formas.

As formas dos pilares deverão ser bem contraventadas, seguindo duas direções ortogonais entre si, com os contraventos bem fixados no terreno ou na forma do pavimento inferior. Em caso de pilares altos recomenda-se contraventá-los em mais de um ponto na sua altura. Na base da forma dos pilares, deixar uma janela para limpeza e lavagem do fundo, limpando-a de serragem, cavacos etc.

Na base dos pilares a distância das gravatas não poderá exceder 40 cm. Antes do lançamento do concreto as formas deverão ser bem molhadas afim de não absorverem a água de amassamento. Deverão se ter controle contínuo dos responsáveis da obra na preparação do concreto, sendo que o fck a ser adotado é o de 200 kg/cm2. É de suma importância o controle da reação água/cimento uma vez que ela influi diretamente na resistência final do concreto que deverá ter a especificada anteriormente.

2.3 - Armaduras.







As barras de aço, antes de serem montadas, devem ser limpas retirando-se qualquer substância prejudicial a sua aderência ao concreto tais como gorduras, óleos, graxas e ferrugem. As emendas deverão seguir os detalhes do projeto ou na falta destes, serão feitas na zona de menor esforço de tração e alternadamente, e no máximo em 50% das barras com diâmetro maior que 12,5 mm (1/2”).

2.4 - Distância entre as barras.

As barras de armadura deverão estar afastadas entre si com uma distância mínima igual a um diâmetro ou 2,00 cm, a fim de permitir a penetração do concreto em todos os pontos da forma.

2.5 - Areia.No caso de preparo do concreto no canteiro, a areia deve ser grossa, lavada e limpa, livre de torrões, argilas e demais restos orgânicos. Para concreto aparente deve-se usar o mesmo tipo de areia para evitar diferentes colorações e aspectos no concreto.

2.6 - Pedra britada.

A granulação da pedra britada deve ser escolhida de acordo com as dimensões do elemento estrutural. Para peças esbeltas ou com alta concentração de armaduras deve-se escolher a brita número.

2.7 - Cimento.

O armazenamento do cimento deve ser feito em local seco, em pilhas de menos de 10 sacas e protegidos das intempéries, e de modo a permitir o uso do cimento mais antigo até o seu término antes de usar o cimento mais novo.

2.8 - Lançamento do concreto.

O concreto deve ser lançado logo após o seu preparo, não sendo permitido intervalo maior do que uma hora entre o preparo e o lançamento, salvo no caso de uso de retardadores de pega, seguindo-se as instruções do fabricante. Em nenhuma hipótese deverá ser utilizado o concreto com pega já iniciada. A fim de se evitar a desagregação do concreto, recomenda-se aplicar na base dos pilares uma camada de argamassa de cimento e areia no traço 1:1 com 2,00 cm de espessura que servirá para amortecer a queda e envolver os agregados que caem antes. Nos pilares com altura superior a 3,00 m o lançamento deverá ser feito em etapas, por janelas na lateral das formas.

2.9 - Adensamento.

O adensamento do concreto deverá ser feito de maneira cuidadosa a fim de preencher todos os vazios e sem formação de ninhos ou bicheiras, evitando-se a vibração da armadura, formando vazios em torno das barras com prejuízo da aderência.

2.10 - Juntas de concretagem.







Quando for preciso interromper o lançamento do concreto, os melhores locais para serem feitas juntas de concretagem ficam a aproximadamente a 1/5 do vão de lajes e vigas, a partir dos apoios, deixando-se os restante 4/5 do vão para a próxima etapa da concretagem. A junta deverá ser quase na vertical, executada com auxílio de sarrafo ou tábua. Quando se tratar de junta entre concreto velho e novo ou em elementos de grande responsabilidade da estrutura, faz-se necessário o tratamento da superfície da junta com o aditivo específico a base de epoxi, seguindo-se as orientações do fabricante. Nos casos mais comuns basta remover da superfície do concreto endurecido a nata de cimento e os fragmentos soltos, limpando-a bem antes do novo lançamento do concreto, que deverá ser executado somente 72 horas após a interrupção, afim de não prejudicar a pega do concreto na fase de endurecimento.

2.11 - Cura do concreto.A fim de garantir uma boa resistência, o concreto deve manter-se úmido por pelo menos 7 dias após a concretagem e ser protegido de mudanças bruscas de temperatura. A proteção da superfície do concreto em fase de cura poderá ser feita com serragem ou areia umedecidas, lona plástica ou mesmo sacas se cimento vazios mantidos molhados ou lâmina de água.

2.12 - Desforma.

A retirada das formas e escoramento não deverá se dar antes dos seguintes prazos, salvo se for usado aditivo acelerador de pega, reduzindo-se então esses prazos segundo as recomendações do fabricante: Faces laterais 3 dias Retiradas de algumas escoras 7 dias Faces inferiores deixando algumas escoras 14 dias Desforma total 21 dias O trabalho deverá ser executado com cuidado, retirando-se as formas e escoramentos conforme planos de trabalho de descimbramento se for o caso.

3– COBERTURA3– COBERTURA

3.1 - Estrutura.

Para a cobertura será fornecido pela empresa que irá fazer a instalação toda a estrutura do tipo metálica, que deverá vir acompanhada de projeto, ART e Memorial Descritivo. As peças deverão ser com perfis de aço galvanizado, bem acabado. Na área da escadaria e Saguão, a estrutura ficará a vista e deverá ser pintada com tinta esmalte sintético, na cor Azul Marinho.

3.2 Telhas. As telhas para a cobertura da área de do plenário e escritórios será com telhas de fibro-cimento com espessura de 6,00 mm, do tipo ondulado, da marca ETERNIT, BRASILIT ou similar. O transpasse longitudinal entre as telhas será no mínimo 20,00 cm. Os encaixes, métodos e orientações no sentido de sua fixação, vedações dos parafusos, etc., deverão obedecer a recomendações do fabricante, obedecendo a normas técnicas de colocação. Os parafusos serão de rosca soberba, de 8/110 mm, com







arruela de PVC preto. Na área da escadaria e Saguão, as telhas serão de fibra, transparentes e levemente coloridas com pigmento azul claro. Observação:

As especificações contendo Projetos arquitetônicos, memorial descritivo, orçamento individual e cronograma físico financeiro constam dos anexos, parte integrante do presente edital.

Local: A Obra será realizada na Rua Paulo Sardagna, Rio do Oeste, Santa Catarina.

1.2 – Pelo fornecimento dos materiais necessários e execução da Obra, no regime de empreitada global, a Prefeitura Municipal de Rio do Oeste, pagará à empresa vencedora da licitação, o Valor Global de R$...................(por extenso), conforme proposta da vencedora apresentado quando da abertura do processo licitatório (Edital de Tomada de Preços nº 031, Processo Licitatório nº. 755/2007).

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS2.1 - Os serviços serão realizados no município de Rio do Oeste(SC), conforme projetos, parte integrante do edital, no máximo em 45 (quarenta) dias, contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS GARANTIAS3.1 - Os serviços efetuados terão garantia dada pelo prestador, o qual também deverá garantir a qualidade dos materiais utilizados na obra, e por eles responsabilizar-se.

CLÁUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO4.1 - O faturamento será efetuado pelo contratado no valor cotado no Edital Tomada de Preços 031/2007, Processo licitatório nº. 755/2007, obedecendo-se aos laudos de medição das obras realizadas.

4.2 - Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a assinatura do laudo ou fatura de medição emitida pela comissão de obra.

CLÁUSULA QUINTA - DO ATRASO DE PAGAMENTO5.1 - Em caso de atraso nos pagamentos, a contratante não reajustará os valores cotados.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA6.1 - As despesas correrão a conta das dotações orçamentárias vigente conforme segue: 0504.1060.449052.010096.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE7.1 - Fiscalizar e controlar os serviços e materiais utilizados na obra;

7.2 - Efetuar pagamentos na forma e prazos estipulados nesse instrumento e no edital que o originou;







7.3 - Rejeitar os serviços e materiais fora das especificações

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA8.1 - Garantir a qualidade dos serviços efetuados, bem como do materiais utilizados;

8.2 - Efetuar os serviços conforme projetos anexos no Edital Tomada de Preços 031/2007, Processo Licitatório nº 755/2007;

8.3 - Emitir as Notas fiscais pertinentes aos serviços e materiais utilizados, de acordo com as medições efetuadas e registradas nos respectivos laudos;

8.4 - Atender a todas as exigências de que trata o Edital Tomada de Preços nº. 031/2007, Processo Licitatório nº 755/2007, bem como as cláusulas do presente contrato.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 9.1 - Justificará rescisão do contrato por parte do CONTRATANTE:

9.1.1 - A não realização das obras no tempo previsto neste instrumento e no Edital Tomada de Preços nº. 031/2007, Processo Licitatório nº 755/2007;9.1.2 - A não realização das obras conforme projeto anexo, parte integrante deste instrumento;9.1.3 - A utilização de materiais de baixa qualidade, ou a entrega menor do que o faturado;9.1.4 – Demais motivos expressamente citados no respectivo Edital de Tomada de Preços 031/2007, Processo Licitatório N° 755/2007.

9.2 - Justificará rescisão do presente contrato por parte do CONTRATADO:

9.2.1 - A falta de pagamento superior a noventa dias da data do vencimento;9.2.2- O descumprimento por parte da contratante de suas obrigações constantes no presente instrumento, ou no Edital Tomada de Preços nº. 031/2007, Processo Licitatório 755/2007.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES10.1 - Não cabe indenização de qualquer espécie à contratada se houver rescisão deste instrumento ou o não cumprimento de qualquer uma das cláusulas por parte da contratante.

10.2 - Cabe à contratante indenização de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato se a contratada não cumprir as cláusulas do presente instrumento ou as cláusulas do Edital Tomada de Preços nº. 031/2007, Processo Licitatório nº 755/2007.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA11.1 - O presente contrato terá vigência a partir da data da sua assinatura, vigendo até ...../...../...... ou, independentemente, até o término das obras, o que que primeiro ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORRO







Fica eleito o foro da comarca de Rio do Oeste SC), com renuncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas do presente contrato.

E, por assim estarem as partes, justas e acordes, assinam o presente instrumento lavrado em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Rio do Oeste(SC), .............. de ............. de 2007.

............................... .............................Prefeito Municipal CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Nome:.................... Nome:...........................CPF: CPF







ANEXO II

( Todos os documentos abaixo relacionados serão disponibilizados em CD Room podendo ser retirados diretamente no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal.)

• Cronograma Físico-Financeiro

• Planilha com Estimativa de Orçamento

• Memorial Descritivo da obra

• Projetos







ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACATAMENTO

Declaramos para todos os fins de direito, que acatamos os termos constantes no Edital de

Processo Licitatório n°....../2007, modalidade Tomada de Preços n°....../2007, da Prefeitura Municipal

de Rio do Oeste-SC e seus anexos, e que temos totais condições de atender e cumprir todas as

exigências de fornecimento ali contidas.

______________em_______de ____________de 2007.

________________________________________________ Assinatura do Representante legal com carimbo do CNPJ







ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para todos os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE no Processo

Licitatório n°.........../2007, instaurado pela Prefeitura Municipal de Rio do Oeste, na modalidade

Tomada de Preços n°......../2007, que não temos nenhum impedimento em contratar com o Poder

Público, conforme Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.

______________em_______de ____________de 2007.

_______________________________________________ Assinatura do Representante legal com carimbo do CNPJ







ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

....................................................(nome da empresa), inscrito no CNPJ

nº ......................................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666,

de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em

qualquer trabalho.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).*

______________em_______de ____________de 2007.

_______________________________________________ Assinatura do Representante legal com carimbo do CNPJ

*(Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)







ANEXO VI

CARTA DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO

ÁCOMISSÃO ESPECIAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕESDepartamento de Compras e LicitaçõesPrefeitura Municipal de Rio do OesteRua 7 de Setembro, 828 – CentroRio do Oeste-SC

PROCESSO Nº 755/2007TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2007DATA DA ABERTURA: 25/10/2007

Caros Senhores,

Pela presente, credenciamos o (a) Sr.(a)-x-x-x-x-x-x-x-(nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito no CPF sob nº-x-x-x-x-x-x-x-x-, e no RG sob nº-x-x-x-x-x-x-x-x-x, residente e domiciliado na cidade de-x-x-x-x-x-x-x-, a Rua-x-x-x-x-x-x-x-x-,Nº-x-x-x-x-x-x-, bairro-x-x-x-x-x-x-, CEP-x-x-x-x-x-x-, para representar a empresa -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- em todos os atos e reuniões relativas a Tomada de Preços Nº031/2007, ficando o (a) mesmo (a) autorizado (a) a assinar atas, rubricar documentos e propostas de licitantes, bem como apresentar impugnações, recursos e contestações.

(Cidade).........de..........................de 2007.

_____________________________________________________________ Assinatura do representante legal da empresa licitante com firma reconhecida

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:1. Constar carimbo do CNPJ2. Digitar ou datilografar a carta de credenciamento em papel timbrado da empresa ou, se for sem timbre, fazer

constar todos os dados da empresa licitante.







ATA DA REUNIÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 755/2007 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 031/20007 CONSTRUÇÃO (EM ETAPAS) DO CENTRO DE CULTURA E SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE RIO DO OESTE FASE I – ESTAQUEAMENTO E FUNDAMENTO DA OBRA E FASE II - INFRA E SUPER ESTRUTURA E COBERTURA DE ACORDO COM O PROJETOS TÉCNICOS EM ANEXO.Aos vinte e cinco dias do mês de Outubro do ano de dois mil e sete, às nove horas, reuniram-se na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Rio do Oeste os membros da Comissão Especial Municipal de Licitações, a saber, senhor Cleidir Eissmann exercendo as funções de Presidente da comissão, senhora Nádia Beatriz Depiné Berri exercendo as funções de Secretária da comissão e o senhor Gilmar Sofiati como membro da comissão, nomeados que foram pelo Decreto Municipal nº hum mil e vinte e sete (1.027) expedido em onze de setembro do ano de dois mil e sete pelo senhor Prefeito Odenir Felizari. Com o objetivo de avaliar a documentação para a habilitação, nos termos do ítem cinco do presente edital, o senhor Cleidir Eissmann iniciou os trabalhos, constatando a presença, além dos membros supra citados do senhor Fridolino Fontanive, este último como representante da empresa Águas Verdes Construções Civis Ltda participante do certame. A empresa Vallemar Construtora Ltda também participante do certame e não apresentou representante legal. Inicialmente foi verificado o cumprimento do ítem quatro que versa sobre a apresentação dos envelopes em sua parte externa tendo sido considerado correto para ambos: documentos de habilitação e proposta. Verificou-se ainda que o envelope número hum, documentos de habilitação da empresa Aguas Verdes Construções Civis Ltda foi protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Oeste sob número trezentos e setenta e oito do ano de dois mil e sete (378/2007) em vinte e cinco de outubro do ano de dois mil e sete e o envelope número dois, proposta, foi protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Oeste sob número trezentos e setenta e oito do ano dois mil e sete (378/2007) em vinte e cinco de outubro do ano de dois mil e sete.O envelope número hum, documento de habilitação da empresa Vallemar Construtora Ltda foi protocolado na Prefeitura Municipal de Rio do Oeste sob número trezentos e setenta e sete do ano de dois mil e sete (377/2007) e o envelope número dois, da proposta foi protocolado sob número trezentos e setenta e sete do ano de dois mil e sete (377/2007) ambos em vinte e cinco de outubro de dois mil e sete. Não havendo óbice quanto às preliminares o senhor Presidente abriu o envelope número hum da empresa Aguas Verdes Construções Civis Ltda contendo os documentos de habilitação tendo como foco o ítem cinco, ponto, dois (5.2) do edital, habilitação jurídica onde verificou-se que a empresa enquadra-se como sociedade comercial comprovado através da apresentação da Primeira Alteração Contratual. Continuando a verificação dos documentos passou-se para o ítem cinco, ponto, três (5.3) que trata da regularidade fiscal com a seguinte documentação: prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – (CNPJ) cuja cópia apresenta-se de acordo com o solicitado no edital; prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), através da apresentação de Certidão negativa de Débito (CND) expedida pelo Instituto Nacional da Seguridade Social cuja cópia apresenta validade até dois de janeiro do ano de dois mil e oito estando de acordo com o solicitado no edital; prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) através da apresentação do CRF-Certificado de regularidade do FGTS expedido pela Caixa Econômica Federal cuja cópia apresenta validade até quatorze de novembro do ano de dois mil e sete, estando de acordo com o solicitado no edital; prova de Regularidade fiscal com a Fazenda Municipal da sede do proponente, através da apresentação da Certidão Negativa de Débitos Municipais cuja cópia apresenta validade até dezesseis de janeiro do ano de dois mil e oito, estando de acordo com o solicitado no edital; prova de







Regularidade com a Fazenda Estadual através da apresentação de Certidão Negativa de Débitos Estaduais, fornecida pela Secretaria de Estado da Fazenda cuja cópia apresenta validade até vinte e dois de abril do ano de dois mil e oito, estando de acordo com o solicitado no edital; prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional cuja cópia apresenta validade até quinze de março do ano de dois mil e oito, estando de acordo com o solicitado no edital. Na seqüência passou-se a verificar o constante do ítem cinco, ponto, quatro (5.4) sobre a qualificação econômico-financeira. O documento Certidão Negativa de Falência ou Concordata da sede da licitante apresenta a data de expedição como dezoito de setembro do ano de dois mil e sete com validade para sessenta dias, estando portanto de acordo com o solicitado no edital. O documento Balanço Patrimonial do último exercício social, respeitando-se a Legislação pertinente ou Balanço Patrimonial de Abertura da Sociedade ou Empresa, que tenha sido constituída após a data acima exigida, devidamente assinado por Contador com registro no Conselho Regional de Contabilidade apresenta-se de acordo com o exigido pelo edital. Continuando os trabalhos iniciou-se a verificação da qualificação técnica conforme o ítem cinco, ponto, cinco (5.5) do presente edital tendo como primeiro documento conforme ítem 5.5.1 o registro da empresa e do responsável técnico o qual foi apresentado através da Certidão de Pessoa Jurídica número 01662/2007 emitida dia 23 de outubro de 2007 com validade até 22 de novembro de 2007 onde a mesma apresenta o senhor José Guilherme Bittencourt como responsável técnico registrado no CREA sob número SC S1 048530-6. Os documentos solicitados no item 5.5.2 foram atendidos através da apresentação dos seguintes documentos: Sub item 5.5.2.1 – Cópia autenticada do contrato de trabalho firmado entre a empresa Aguas Verdes Construções Civis Ltda e o engenheiro civil Senhor José Guilherme Bittencourt datado de 01 de outubro de 2007; Sub item 5.5.2.2 – Certidão de Acervo Técnico número 02472/2007 folhas um e dois emitida pelo CREA em 24 de outubro de 2007. Os itens 5.5.3 e 5.5.4 foram atendidos através da apresentação da respectiva Declaração de que a empresa tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações e da relação da equipe Administrativa e Técnica que ficará vinculada à obra. Dando continuidade foi verificado o item 5.6 que solicitava as declarações de acatamento, idoneidade e atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da CF/88 sendo que todas foram apresentadas de acordo com o edital. Em ato contínuo procedeu-se a abertura do envelope número hum da empresa Vallemar Construtora Ltda contendo os documentos de habilitação tendo como foco o ítem cinco, ponto, dois (5.2) do edital, habilitação jurídica onde verificou-se que a empresa enquadra-se como sociedade comercial comprovado através da apresentação da Primeira Alteração Contratual devidamente autenticada. Continuando a verificação dos documentos passou-se para o ítem cinco, ponto, três (5.3) que trata da regularidade fiscal com a seguinte documentação: prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – (CNPJ) cuja cópia apresenta-se de acordo com o solicitado no edital; prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), através da apresentação de Certidão negativa de Débito (CND) expedida pelo Instituto Nacional da Seguridade Social cuja cópia apresenta validade até trinta e um de dezembro do ano de dois mil e sete estando de acordo com o solicitado no edital; prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS) através da apresentação do CRF-Certificado de regularidade do FGTS expedido pela Caixa Econômica Federal cuja cópia apresenta validade até quatro de novembro do ano de dois mil e sete, estando de acordo com o solicitado no edital; prova de Regularidade fiscal com a Fazenda Municipal da sede do proponente, através da apresentação da Certidão Negativa de







Débitos Municipais cuja cópia apresenta validade até quatro de novembro do ano de dois mil e sete, estando de acordo com o solicitado no edital; prova de Regularidade com a Fazenda Estadual através da apresentação de Certidão Negativa de Débitos Estaduais, fornecida pela Secretaria de Estado da Fazenda cuja cópia apresenta validade até quinze de março do ano de dois mil e oito, estando de acordo com o solicitado no edital; prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional cuja cópia apresenta validade até quinze de março do ano de dois mil e oito, estando de acordo com o solicitado no edital. Na seqüência passou-se a verificar o constante do ítem cinco, ponto, quatro (5.4) sobre a qualificação econômico-financeira. O documento Certidão Negativa de Falência ou Concordata da sede da licitante apresenta a data de expedição como dezessete de setembro do ano de dois mil e sete com validade para sessenta dias, estando portanto de acordo com o solicitado no edital. O documento Balanço Patrimonial do último exercício social, respeitando-se a Legislação pertinente ou Balanço Patrimonial de Abertura da Sociedade ou Empresa, que tenha sido constituída após a data acima exigida, devidamente assinado por Contador com registro no Conselho Regional de Contabilidade apresenta-se de acordo com o exigido pelo edital. Continuando os trabalhos iniciou-se a verificação da qualificação técnica conforme o ítem cinco, ponto, cinco (5.5) do presente edital tendo como primeiro documento conforme ítem 5.5.1 o registro da empresa e do responsável técnico o qual foi apresentado através da Certidão de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA no dia 25 de janeiro de 2007 com validade até 31 de março de 2008 onde a mesma apresenta o senhor Marilan Pedro Dumke como responsável técnico registrado no CREA sob número SC S1 057092-9. Os documentos solicitados no item 5.5.2 foram atendidos através da apresentação dos seguintes documentos: Sub item 5.5.2.1 – Cópia autenticada da A.R.T, ficha de registro de empregado e Carteira de Trabalho e Previdência Social comprovando que o senhor Marilan Pedro Dumke é engenheiro civil contratado pela empresa Vallemar Construtora Ltda; Sub item 5.5.2.2 – Certidão de Acervo Técnico número 01392/2006 folhas um e dois emitida pelo CREA em 30 de Junho de 2006 juntamente com o atestado técnico. Os itens 5.5.3 e 5.5.4 foram atendidos através da apresentação da respectiva Declaração de que a empresa tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações e da relação da equipe Administrativa e Técnica que ficará vinculada à obra. Dando continuidade foi verificado o item 5.6 que solicitava as declarações de acatamento, idoneidade e atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da CF/88 sendo que todas foram apresentadas de acordo com o edital. A comissão solicitou ao setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Rio do Oeste que fizesse uma avaliação referente ao item 5.4.2 do edital que exigia o cálculo dos seguintes itens: ILG = Índice de Liquidez Geral, igual ou superior a 1,5; IE = Índice de Endividamento, igual ou inferior a 0,30; PL = Patrimônio Líquido, igual ou superior a 9% do valor da obra a ser contratada. A avaliação foi feita com base no valor estimativo das fases I e II da obra que é de R$ 230.802,11 (duzentos e trinta mil oitocentos e dois reais e onze centavos). A avaliação conforme documento anexo ao processo demonstrou que as empresas Águas Verdes Construções Civis Ltda e Vallemar Construtora Ltda cumpriram as exigências do Edital. Após o término da avaliação de todos os documentos referentes a fase de habilitação a Comissão de comum acordo declara habilitadas para o processo as empresas Águas Verdes Construções Civis Ltda e Vallemar Construtora Ltda. Em face da ausência do representante legal da empresa Vallemar Construtora Ltda a Comissão suspende a reunião abrindo prazo recursal para ambas as concorrentes. Em caso de não haver por parte das proponentes referido recurso no prazo legal ou ainda se vierem as mesmas comunicar por escrito a







desistência expressa ao mesmo, a fase de abertura e julgamento das propostas será iniciada imediatamente. No aguardo dos prazos recursais determinados pela legislação o senhor Presidente determinou que os presentes assinassem sobre o fecho o envelope número dois onde consta as propostas das empresas proponentes. Nada mais havendo a tratar a reunião foi suspensa sendo feita em seguida a lavratura da presente ata que vai por todos os presentes assinada.

Rio do Oeste-SC, 25 de Outubro de 2007

CLEIDIR EISSMANNPresidente

NÁDIA BEATRIZ DEPINÉ BERRISecretária

GILMAR SOFIATIMembro

FRIDOLINO FONTANIVERepresenta da empresa - Águas Verdes

Construções Civis Ltda.







ATA DA REUNIÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 755/2007 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 031/20007 CONSTRUÇÃO (EM ETAPAS) DO CENTRO DE CULTURA E SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE RIO DO OESTE FASE I – ESTAQUEAMENTO E FUNDAMENTO DA OBRA E FASE II - INFRA E SUPER ESTRUTURA E COBERTURA DE ACORDO COM O PROJETOS TÉCNICOS EM ANEXO.Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e sete, às catorze horas, reuniram-se na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Rio do Oeste os membros da Comissão Especial Municipal de Licitações, a saber, senhor Cleidir Eissmann exercendo as funções de Presidente da comissão, senhora Nádia Beatriz Depiné Berri exercendo as funções de Secretária da comissão e o senhor Gilmar Sofiati como membro da comissão, nomeados que foram pelo Decreto Municipal nº 1027 (hum mil e vinte e sete) expedido em onze de setembro do ano de dois mil e sete pelo senhor Prefeito Odenir Felizari. Objetivando a abertura dos envelopes das Propostas de Preços, o senhor Cleidir Eissmann iniciou os trabalhos, constatando a presença, além dos membros supra citados, do senhor Fridolino Fontanive, este como representante da empresa Águas Verdes Construções Civis Ltda participante habilitado do certame. A empresa Vallemar Construtora Ltda também participante habilitado do certame não apresentou representante legal. Inicialmente foi verificado que, decorrido o prazo recursal, não foi apresentado nenhum recurso referente a documentação de ambas propostas. A primeira proposta de preços aberta foi da empresa Águas Verdes Construções Civis Ltda no valor global para as fases I e II de R$ 247.133,13 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e trinta e tres reais e treze centavos), sendo R$ 47.786,64 (quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)para serviços iniciais e fundação e R$ 199.346,49 (cento e noventa e nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos) para infra-estrutura e cobertura. A segunda proposta de preços a ser aberta foi da empresa Vallemar Construtora Ltda no valor global para as fases I e II de R$ 262.269,75 (duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), sendo R$ 46.794,75 (quarenta e seis mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos)para serviços iniciais e fundação e R$ 215.475,00 (duzentos e quinze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) para infra-estrutura e cobertura. A menor proposta apresentada foi da empresa Águas Verdes Construções Civis Ltda, no valor global de R$ 247.133,13 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e trinta e três reais e treze centavos). A seguir, foi aberto prazo recursal, nos termos da legislação, de cinco dias uteis. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que vai por todos os presentes assinada. Rio do Oeste-SC, 05 de Novembro de 2007.

CLEIDIR EISSMANNPresidente

NÁDIA BEATRIZ DEPINÉ BERRISecretária

GILMAR SOFIATIMembro

FRIDOLINO FONTANIVERepresenta da empresa - Águas Verdes

Construções Civis Ltda.







TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 755/2007-TOMADA DE PREÇO 031/2007

O Prefeito Municipal de Rio do Oeste, Senhor ODENIR FELIZARI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, a vista do parecer exarado pela Comissão de Licitações e pela Assessoria Jurídica do município resolve HOMOLOGAR a presente Licitação à empresa vencedora nos termos conforme segue abaixo:

OBJETO: CONSTRUÇÃO (EM ETAPAS) DO CENTRO DE CULTURA E SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE RIO DO OESTE FASE I – ESTAQUEAMENTO E FUNDAMENTO DA OBRA E FASE II - INFRA E SUPER ESTRUTURA E COBERTURA.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DOTAÇÃO: 0504.1060.449052.010096 DO ORÇAMENTO DE 2007. CONTRATO: CNT N° 053/2007

VALOR: R$ 247.133,13 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, CENTO E TRINTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS)

EMPRESA VENCEDORA: AGUAS VERDES CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA RUA SATURNINO CLAUDINO DOS SANTOS, N° 103 – SALA 03

BAIRRO CENTRO – CEP: 89.188-000 – AGRONÔMICA FONE: 8843-0868

REP. LEGAL: FRIDOLINO FONTANIVE

O VALOR GLOBAL DO PRESENTE PROCESSO É DE R$ 247.133,13 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, CENTO E TRINTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS)

Rio do Oeste (SC), 12 de Novembro de 2007.

ODENIR FELIZARI Prefeito Municipal



estaqueamento 2 - riodooeste.com.br · as barras de aço, antes de serem montadas, devem ser limpas...

Documents