especificaÇÕes e normas tÉcnicas - bauru.sp.gov.br · prefeitura municipal de bauru secretaria...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO / DEPLAN

Contratação de empresa especializada em projetos de reforços e recuperação de estrutura – Bauru/SP 1

MEMORIAL E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL,

REFORÇO EM FUNDAÇÕES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESTRUTURA DE CONCRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU PAÇO MUNICIPAL - PRAÇA DAS CEREJEIRAS

COORDENADAS GOOGLE 22°19'52.3"S 49°04'11.9"W

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E PROPOR SOLUCÕES PARA CORREÇÕES E REFORÇOS NA ESTRUTURA DE CONCRETO E SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE

PROJETOS EXECUTIVOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR INVESTIGAÇÃO E LEVANTAMENTO GERAL DA ESTRUTURA EXISTENTE DA ÁREA DO PRÉDIO AFETADA POR RECALQUES DECORRENTES DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA COM IDENTIFICAÇÃO DAS CAUSAS E PROPOSTA DE SOLUÇÃO COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS (REFORÇO DE FUNDAÇÕES E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL) NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, SITUADO À PRAÇA DAS CEREJEIRAS, Nº 1-59, VILA NOEMY, BAURU/SP, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,

MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER BOM E NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS, RELATÓRIOS, DESENHOS E AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS

OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

Foto do local [Google Maps e Street View]: Vista do local onde está localizada o prédio do Paço Municipal, localizado à Praça das Cerejeiras, n.º 1-59 – Vila Noemy – Cep 17014-900 – Bauru/SP – Coordenadas Google 22°19'52.3"S 49°04'11.9"W

DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ELABORAÇÃO DE LAUDOS, LEVANTAMENTOS, DESENHOS E PROJETOS EXECUTIVOS LOCAL: PRAÇA DAS CEREJEIRAS, N.º 1-59 – VILA NOEMY – CEP 17014-900 – BAURU/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 17.844/2017 E 42.910/2017




MEMORIAL E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM INFORMAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS E

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO PARA IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE ANOMALIAS, REPAROS, REFORÇO EM FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PARA O PRÉDIO ONDE ESTÃO INSTALADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL – PAÇO MUNICIPAL DE

BAURU-SP.

Foto do local [Google Maps e Street View]: Vista do local (face oeste do prédio onde houve o recalque das fundações) onde está localizada o prédio do Paço Municipal, localizado à Praça das Cerejeiras, n.º 1-59 – Vila Noemy – Cep 17014-900 – Bauru/SP - Coordenadas Google 22°19'52.3"S 49°04'11.9"W

1. INTRODUÇÃO: O conjunto de Memorial Técnico Especificações e Normas Técnicas tem por objetivo estabelecer as condições que presidirão o desenvolvimento dos serviços de engenharia e projetos executivos de estrutura em concreto armado (identificação, reparos e reforço) para propiciar a futura obra de reforma do prédio sede da Prefeitura Municipal de Bauru – Paço Municipal na região afetada por recalques decorrentes da infiltração de água no solo. O projeto de básico (layout) de arquitetura foi elaborado pelo DEPLAN (Depto de Planejamento) da Secretaria Municipal de Planejamento – DEPLAN – DEPP - Divisão de Execução de Planos e Projetos - Bauru-SP.

2. DO LOCAL: O terreno com 3.066,42 m² (área ocupada pelo prédio) e o prédio (térreo e mais 3 pavimentos) com área total 4.367,92 m² de área construída, está localizado na Praça das Cerejeiras, n.º 1-59 – Vila Noemy – Cep 17014-900 – Bauru/SP.

3. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO [SEPLAN] FORNECERÁ (EM ANEXO AO EDITAL)

3.1. O projeto arquitetônico básico (layout) do prédio do Paço Municipal [arquivo digital em Auto-Cad / extensão .pdf] será fornecido à empresa licitante pela Secretaria Municipal de Planejamento [em anexo ao edital].

3.2. Projeto original de estrutura de concreto armado (projeto original em desenho sobre papel / incompleto, somente formas, será fornecido digitalização em arquivo .pdf)




3.3. Laudos e relatórios técnicos que foram elaborados em relação a parte afetada do prédio (em anexo ao edital em arquivos digitais .pdf)

3.4. – Sondagem do terreno: A Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria Municipal de Planejamento fornecerá as empresas licitantes [em anexo ao edital] o relatório técnico e os perfis das sondagens de reconhecimento à percussão tipo STP inclusive as peças gráficas e relatórios pertinentes.

4. RELATÓRIO DOS TRABALHOS QUE DEVERÃO SER REALIZADOS: 4.1. Identificação das causas e proposta de solução com elaboração de projeto de recuperação das

estruturas (reforço de fundações e recuperação estrutural), conforme descrição: a) Investigação “in loco” da fundação existente no prédio, através de escavação de, no mínimo, 01

(um) poço de inspeção, com apresentação de relatório com fotos e planta com indicação dos pontos onde foi realizada a investigação (Item 4.6 – Prospecção das fundações).

b) Inspeção técnica com detecção, caracterização e registro das anomalias encontradas nas estruturas e nos revestimentos da edificação, bem como demais dados relevantes.

c) Na inspeção técnica deverão ser investigadas, todas as estruturas em concreto armado, inclusive, as vigas de sustentação existentes em “caixões perdidos”.

d) As anomalias constatadas e demais dados coletados serão relacionados, documentados por fotografias e transcritos em croquis para melhor caracterização.

e) Deverá ser indicado em planta baixa o posicionamento em que os registros fotográficos foram realizados.

f) Deverá ser executada a medição da espessura de todas as fissuras e trincas, com apresentação de relatório.

g) Descrição e análise do sistema estrutural existente no prédio, incluindo a fundação, com parecer quanto à estabilidade da edificação.

h) Apresentação de relatório conclusivo com descrição e causa detalhada das patologias encontradas bem como projeto executivo dos serviços a serem executados para recuperação/reforço da estrutura e dos revestimentos, e também para resolução dos problemas geradores das anomalias.

i) Caso seja constatada a necessidade de execução de reforço de fundação, além da descrição dos serviços e métodos a serem empregados, deverá ser apresentado projeto com indicação dos pontos de reforço necessários e demais detalhes necessários à execução da obra.

j) Execução de planilha detalhada contendo todos os serviços previstos no projeto, discriminando o custo unitário e total estimado para cada serviço.

k) Cronograma para execução da obra e/ou serviços previstos no projeto. l) A empresa especialista contratada, deverá providenciar, às suas expensas e sob sua supervisão e

responsabilidade, toda a mão-de-obra, material e equipamentos necessários à investigação e identificação dos elementos estruturais embutidos (escadas, andaimes, furadeira, talhadeira, etc...), bem como os serviços de extração de testemunhos e testes de rompimento (em laboratório), reparos, recomposição do revestimento, limpeza e retirada dos resíduos decorrentes da prospecção.

4.2. VISTORIA NO LOCAL PARA CONHECIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DOS PROBLEMAS E ELABORAÇÃO

DE RELATÓRIO COM ANÁLISE E PROPOSTAS PARA RESOLVÉ-LOS: - O laudo deverá discorrer, de forma conclusiva e precisa, acerca das condições da estrutura, em especial: a) Análise e diagnóstico de todas as anomalias encontradas; b) Capacidade resistente da estrutura de concreto armado: fundações, dos pilares, vigas e lajes; c) Quantificação da sobrecarga admissível;

4.3. Conforme recomendação dos “Laudos Técnicos em anexo ao edital”, a empresa especialista deverá

proceder a uma ampla, minuciosa e exaustiva vistoria, investigando e analisando, principalmente, a




estrutura de concreto, afim de encontrar avarias e defeitos na estrutura relatando nos laudos e relatórios técnicos e elaborar projeto de reparos e reforços na estrutura recompondo a estabilidade e solidez natural da edificação. - A recomendação dos laudos de vistorias são: “Que sejam realizadas por empresa especialista as prospecções, detecção de danos e análise das patologias. Esta deverá desenvolver também o competente projeto de recuperação estrutural e de reforço de fundações com a finalidade de garantir a estabilidade futura do prédio”.

4.4. Para a avaliação estrutural, a empresa a ser contratada pela Prefeitura Municipal de Bauru deverá

proceder a uma prospecção por amostragem na estrutura existente, utilizando-se de técnicas para avaliação dos danos à estrutura do prédio e investigação para detecção das dimensões, armações existentes e valores de “Fck” do concreto utilizado na construção original. Podendo utilizar de tecnologia e recursos disponíveis para a área de engenharia, como “varredura esclerométrica”, aparelhos de ultra-som, retiradas de testemunhos, fazendo levantamento de prumos, verificando alinhamentos, mapeamento de fissuras e trincas, etc.

A empresa especializada, quando contratada, deverá proceder a uma ampla, minuciosa e exaustiva vistoria, no prédio, especificamente na área afetada por recalques, em todos os pavimentos, investigando e analisando, principalmente, a estrutura de concreto armado, afim de levantar e identificar problemas nas estruturas existentes, e encontrar possíveis avarias e defeitos na estrutura relatando nos laudos e relatórios técnicos e elaborar projeto de reparos e reforços na estrutura recompondo a estabilidade e solidez natural da edificação.

4.5. Prospecção e investigação da estrutura existente e projeto executivo de recuperação da estrutura:

A empresa especialista deverá proceder a uma ampla, minuciosa e exaustiva vistoria, investigando e analisando, principalmente, a estrutura de concreto, afim de encontrar avarias e defeitos na estrutura relatando nos laudos e relatórios técnicos e elaborar projeto de reparos e reforços na estrutura recompondo a estabilidade e solidez natural da edificação. A investigação, identificação e levantamento geral da estrutura em concreto armado será realizado em toda a região afetada do prédio compreendida entre a primeira e a quarta linha de pilares a partir do extremo sudoeste do prédio (pilares números P11, P12, P13, P14, P25, P26, P27, P28, P39, P40, P41 e P42 do projeto estrutural original – Folha 04). O trabalho a ser consubstanciado na elaboração de desenhos técnicos da estrutura existente: fundação (tipo e dimensões), blocos, vigas, pilares e lajes, verificando e identificando as dimensões, armações existentes, resistência do concreto (Fck) e cálculo da sobrecarga admissível. Para investigação e avaliação da estrutura executada, a empresa deverá proceder a uma prospecção estrutural por amostragem, inicialmente, utilizando aparelho de ultra-som para identificar a presença de armaduras, de modo a poder escolher peças para abertura de janelas. O trabalho deverá compreender ainda levantamento de prumos de pilares, alinhamentos das peças, bem como mapeamento de trincas e fissuras e outras patologias existentes em todo o prédio. Os resultados desse trabalho deverão ser apresentados em laudos, relatórios, desenhos, projetos técnicos e na planilha de serviços e quantitativos apresentados à Prefeitura Municipal de Bauru.




Inspeção técnica com detecção, caracterização e registro das anomalias encontradas nas estruturas e nos revestimentos da edificação, bem como demais dados relevantes. Na inspeção técnica deverão ser investigadas, inclusive, as vigas de sustentação existentes em “caixões perdidos”. As anomalias constatadas e demais dados coletados deverão ser relacionados, documentados por fotografias e transcritos em desenhos para melhor caracterização. Deverá ser indicado em planta baixa o posicionamento em que os registros fotográficos foram realizados. Deverá ser executada a medição da espessura de todas as fissuras e trincas, com apresentação de relatório.

4.6. Prospecção de Fundações

Na área afetada, a empresa especialista deverá realizar a identificação das causas e proposta de solução técnica com elaboração de projeto de recuperação das estruturas (reforço de fundações e recuperação estrutural) no prédio do Paço Municipal, com o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução dos serviços. Constatado que não há informações seguras de projeto ou de obra quanto à profundidade atingida pelas estacas, e sendo essa informação indispensável para as análises, a empresa contratada deverá proceder à abertura de tubulão a céu-aberto (poço de inspeção) com borda de escavação a cerca de 40 cm da borda da estaca, ou medida que entenda como segura para a realização do teste, evitando-se assim um possível desconfinamento da estaca e agravamento dos recalques. Para pesquisar a continuidade da estaca deverá ser cravado elemento metálico horizontalmente até que se identifique o final da mesma. Nessa operação é importante também verificar e avaliar a integridade das estacas, podendo-se identificar descontinuidades. Escavação de um poço de inspeção: A empresa contratada, deverá efetuar a investigação “in loco” da fundação existente no prédio, através de escavação de, no mínimo, 01 (um) poço de inspeção, com apresentação de relatório técnico conclusivo com fotos, desenhos e planta com a descrição e indicação dos pontos onde foi realizada a investigação.

Na área afetada, a empresa especialista deverá realizar a identificação das causas e proposta de solução técnica com elaboração de projeto de recuperação das estruturas (reforço de fundações e recuperação estrutural) no prédio do Paço Municipal (conforme destaque em figura acima), na área afetada por recalques, compreendida entre os 12 pilares, com o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução dos serviços.

5. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E NORMAS TÉCNICAS: 5.1. Definição da sobrecarga útil que a estrutura poderá suportar após a recuperação estrutural e reforço

das fundações através do aumento gradativo virtual dos carregamentos obtendo-se assim os valores de sobrecargas admissíveis para a situação existente;




5.2. - Na análise estrutural deve ser considerada a influência de todas as ações que possam produzir efeitos significativos para a estrutura, levando-se em conta os possíveis estados limites últimos e de serviço por meio de combinações de ações;

5.3. - A análise estrutural para verificação da capacidade portante da edificação frente às ações permanentes e acidentais deverá ser elaborada em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT pertinentes ao tema, a saber: NBR 6120:1980 - Cargas para o Cálculo de Estruturas; NBR 6122:2010 - Projeto e Execução de Fundações; NBR 6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações; NBR 6118:2014 - Projeto de Estrutura de Concreto; NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas.

5.4. - Apresentação de memorial de cálculo contendo todas as informações técnicas necessárias para análise do corpo técnico da Prefeitura Municipal de Bauru;

5.5. - É de responsabilidade da empresa especializada e do projetista estrutural conhecer todas as instalações e utilidades implantadas na edificação que sejam condicionantes na escolha do modelo a ser adotado para simular o esquema estático estrutural da edificação o mais próximo possível da realidade, bem como a obtenção dos parâmetros necessários a esta verificação seja por meio de prospecções e/ou ensaios laboratoriais, como por exemplo, dimensões e armações dos elementos estruturais, resistência característica à compressão do concreto - Fck, entre outros.

5.6. A empresa contratada, deverá providenciar, às suas expensas e sob sua supervisão e responsabilidade, toda a mão-de-obra, material e equipamentos necessários à investigação e identificação dos elementos estruturais embutidos (estacas, andaimes, furadeira, talhadeira, etc...), bem como os serviços de extração de testemunhos e testes de rompimento (em laboratório), reparos, recomposição do revestimento, limpeza, e retirada dos resíduos decorrentes da prospecção.

6. DESCRIÇÃO, DETALHAMENTO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS

6.1. LEVANTAMENTO DA ESTRUTURA 6.1.1. O levantamento da estrutura consiste na representação gráfica de toda a estrutura do

prédio, executada em aplicativo AutoCAD, identificando (por numeração) e dimensionando todos os elementos estruturais (pilares, vigas, lajes, escadas, caixas d’água, etc);

6.1.2. O levantamento deverá conter todas as informações e detalhamentos necessários à compreensão e análise da estrutura, com a indicação, nas plantas, de todas as anomalias verificadas (trincas, fissuras, deformações, corrosão etc);

6.1.3. Deverá, ainda, ser acompanhado do registro fotográfico de todas as anomalias, relacionando as fotografias com os locais (posicionamento) indicados nas plantas;

6.1.4. A empresa contratada deverá providenciar, às suas expensas e sob sua supervisão e responsabilidade, toda a mão-de-obra, material e equipamentos próprios e necessários à identificação dos elementos estruturais embutidos (maquinário, ferramentas, escadas, andaimes, furadeira, talhadeira etc), bem como os reparos, limpeza e retirada dos resíduos decorrentes da prospecção;

6.1.5. O trabalho deverá ser entregue em papel sulfite e em arquivos digitais (AutoCAD), atendendo ao disposto no item 04.

6.2. LAUDO DE ANÁLISE

6.2.1. Laudo de análise situacional das fundações e estruturas: Executar vistorias “In loco” com análise e prospecções das peças de fundação e estrutura de edificações que estejam comprometidas; Elaborar laudos e pareceres técnicos, ilustrados com fotos, que demonstre o comprometimento das fundações e estruturas, além das condições do terreno e riscos projetados que possam surgir objetivando o esclarecimento e soluções de aspectos técnico-científicos;




6.2.2. A Contratada deverá registrar ART – Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/SP referente serviço de elaboração de laudo;

6.2.3. Deverá ser elaborado laudo da estrutura da edificação, com apontamento da solução técnica para utilização do prédio, de forma segura, pela Prefeitura Municipal, considerando o seguinte: a) O prédio destina-se ao funcionamento da Prefeitura Municipal e unidades de apoio, distribuídas conforme layout em anexo (anexo ao edital). b) Para a quantificação da sobrecarga nas áreas ocupadas pela Prefeitura Municipal de Bauru, deverá ser considerado o layout fornecido (em anexo), sem prejuízo da eventual redistribuição do mobiliário/equipamentos no pavimento (com exceção de alguma carga móvel que seja possível sua retirada e/ou deslocamento); O laudo deverá discorrer, de forma conclusiva e precisa, acerca das condições da estrutura, em especial: a) Análise e diagnóstico de todas as anomalias encontradas; b) Capacidade resistente das estacas e dos pilares, vigas e lajes; c) Quantificação da sobrecarga admissível;

6.2.4. As soluções propostas devem estar solidamente fundamentadas e atender, entre outros, aos seguintes critérios: a) Adequação à arquitetura da edificação, considerado o uso do espaço previsto pela Prefeitura Municipal de Bauru; b) Melhor custo/benefício.

6.2.5. Deverá igualmente expor, de forma clara, a metodologia empregada na sua elaboração, com menção às normas técnicas de referência;

6.2.6. Correrão às expensas e sob a supervisão e responsabilidade da contratada, a realização de ensaios do concreto e outros testes e serviços necessários à elaboração do laudo, aplicando-se as disposições contidas neste memorial.

6.3. PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL [REFORÇO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA]:

6.3.1. Projeto executivo de reforço em fundações e recuperação de estrutura de concreto armado, para o prédio à ser reformado, constituído de: reforços de fundação, nova fundação (se necessário) e recuperação de estrutura em concreto armado, levantamento da estrutura em concreto armado existente no local e cálculo da sobre carga admissível.

6.3.2. - Planta de locação, fôrmas, especificações e detalhamento de ferragens das fundações [estacas, blocos e vigas baldrames], detalhes das estacas [dimensionamentos, cargas, profundidades, cotas de arrasamento, detalhes da armação], paredes estruturais, muretas e/ou muros de arrimo (fundação, vigas e pilaretes), pilares, vigas, vigas cobertura, vergas e contra-vergas, platibandas, lajes maciças, lajes pré-moldadas, fundações e estrutura também de partes do prédio, escadas e rampas e demais elementos que se fizerem necessários.

6.3.3. Observações: 1). - Nas etapas de execução das infraestruturas e superestruturas a empresa deverá prever na planilha de quantitativos e no memorial técnico específico a realização do controle tecnológico do concreto empregado na obra. Deverá ser utilizado, obrigatoriamente, concreto usinado, que deverão ter sua garantia especificada na nota fiscal. 2). - Deverão constar nos projetos técnicos os resumos de formas (m²), ferragens (Kg) e concreto (m³) a serem utilizadas em cada etapa na obra (estacas, blocos, vigas baldrames, pilares, vigas, lajes, etc...). 3). – Todas as lajes de concreto armado deverão ser apresentadas em pranchas separadas das demais estruturas e com os resumos de formas (m²), ferragens (Kg) e concreto (m³). 4). O concreto a ser empregado terá resistência característica à compressão mínima Fck de acordo com o projeto técnico de execução. 5). O calculista (no projeto estrutural) e a empresa construtora (na execução da obra) deverão obedecer as Normas Técnicas: NBR 6122/10 e NBR 6.118/14 e demais normas pertinentes.

6.3.4. Projeto e apresentação:




- Será composto de desenhos, detalhes, especificações e resumos: com o lay-out do arquitetônico em cor cinza claro, com os eixos do projeto arquitetônico, com anotações do projeto de estrutura em destaque (preto ou coloridos) constituído de pranchas individuais, apresentadas separadamente, por etapas [estacas/ blocos e baldrames/vigas/pilares/lajes, etc...] com os projetos de infraestrutura [estacas, sapatas, blocos, etc...] detalhes das estacas [cargas, profundidades, cotas de arrasamento, detalhes da armação], detalhes dos blocos, resumos de aço, concreto e forma, etc... E a superestrutura (vigas, pilares, vigas-cintamento, vigas-calhas, vigas-testeiras, platibandas, lajes maciças, lajes pré-moldadas, etc...), fundações e estrutura de escadas e rampas, etc..., em detalhes, com desenhos das ferragens, formas, etc... Com resumos do aço, concreto e forma por etapas. Respeitando as Normas Técnicas da ABNT. Os desenhos deverão ser entregues em duas vias no padrão DEPLAN de tamanhos: duas ou três alturas de 29,7 cm por cinco, sete ou nove dobras de 18,5 cm. - Memorial Técnico Descritivo em arquivo digital (extensão .doc) - Relação de Materiais em arquivo digital (extensão .xls)

7. ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS [TABELA SINAPI/CEF]:

7.1. A empresa de projetos deverá sintetizar/reunir em uma única planilha de quantitativos e preços todas as quantidades de todos os serviços necessários para obra de reforma do prédio do Paço Municipal à serem contratados em uma licitação futura.

7.2. A modalidade de licitação das obras será provavelmente a de Regime de Empreitada Por Preço Global - Tipo Menor Preço Global, portanto a planilha a ser elaborada deverá conter todas as quantidades necessárias para a execução integral da obra, com obediência aos projetos executivos [conjunto de projetos contratados junto à empresa de especialista em projetos].

7.3. A empresa de projetos deverá conhecer o prédio existente e vistoriar, analisar e prever serviços e etapas de obra relativas a reparos e reformas de diferentes serviços, partes e acessórios nos prédios existentes a serem reformados, conforme item 4 (quatro) que descreve os serviços deste MEMORIAL TÉCNICO, como por exemplo: 1). Reparos nas paredes existentes, interna e externamente, identificando onde está o problema e

propor soluções e prevendo no projeto e planilha, por exemplo, alguns serviços necessários que devem fazer parte da planilha de quantitativos: o travamento das paredes com a retirada de parte do revestimento e alvenaria, limpeza do local, abertura na parede de sulcos para a instalação de barras de aço (travamento), aplicação de tela de reforço, preenchimento do espaço com argamassa de cimento e areia ou outro material, recomposição do revestimento existente (reboco, azulejos, pastilhas, etc...).

7.4. A planilha de quantitativos e preços [planilha orçamentária] será apresentada com colunas com: números dos itens, discriminação dos serviços, quantidades [levantadas nos projetos], unidades [metro, M², M³, Kg, Unidade], preços de custo/unitário sem BDI [mas com mão de obra com encargos e material], preço unitário com BDI, preço total sem BDI, preço total com o BDI, código da tabela SINAPI [CEF], tudo em colunas próprias. Deverá também apresentar a fórmula/tabela de composição do BDI e suas frações e as Despesas Indiretas, de acordo com as orientações mais recentes do Tribunal de Contas TCU e o TCE/SP [consultar a Secretaria de Planejamento, o Deplan com os Engenheiros Orçamentistas*] * Contato: Eng.º Civil Silvio Uehara / email: [email protected] – Tel.: (14) – 3235-1143

7.5. - Planilha com quantidades, composição e preços atualizados com indicação da fonte de pesquisa de preços, pela ordem: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI Tabela SINAPI-CEF (obrigatoriamente), somente em algumas exceções, caso não tenha o item na tabela SINAPI, poderá ser: Tabela CPOS, Tabela FDE-SP [sem o BDI que já está embutido no preço unitário da tabela] ou substituído por três cotações. A planilha já pronta deverá ser apresentada em 02 vias impressas em papel tipo sulfite, tamanho A4 e em arquivo eletrônico (Windows Excel - extensão .xls) destravado, com demonstrativo de composição dos preços e do cálculo.

mailto:[email protected]




Observação: Caso o serviço, material ou equipamento não seja encontrado nas tabelas citadas, será necessária a cotação em três fornecedores com a descrição detalhada do item, preço, data, razão social, CNPJ, inscrição estadual, endereço completo, telefone/email, identificação completa e assinatura.

7.6. O orçamento deverá ser realizado baseado na tabela SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, de custos de composições sintéticos dos serviços, disponível no site da Caixa Econômica Federal. Segundo o texto da Lei 12.017/2009, “o custo global de obras e serviços contratados e executados com recursos dos orçamentos da União será obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, mantido e divulgado na Internet, pela Caixa Econômica Federal.” Nos casos em que o SINAPI não ofereça custos unitários de insumos ou serviços, poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal. A Empresa Contratada deverá apresentar Memória de Cálculo das composições da Planilha Orçamentária. Além disso, deverá apresentar uma planilha com o detalhamento da composição do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas), com seus respectivos percentuais praticados, segundo a metodologia preconizada pelo Acórdão 2369/2011 do Tribunal de Contas da União (TCU) e/ou publicação mais atualizada. O valor do BDI não pode ser arredondado, sugerindo-se que sejam apresentados com dois significativos.

7.7. Memória do cálculo [do levantamento] com todas as quantidades e composições que constarem na planilha, com código da fonte utilizada, entregue em arquivo digital (Windows Excel - .xls).

7.8. A Planilha de quantitativos e preços unitários [orçamentária] deverá conter: - Serviços iniciais/preliminares discriminados: (demolições, remoções, limpeza do terreno, locação de obra, ligações provisórias, tapumes, instalação do canteiro de obras, sondagem do terreno, locação de estacas, despesas indiretas*, etc...). * Despesas Indiretas: Todos os serviços com as instalações provisórias ou de caráter geral da obra serão de responsabilidade da empreiteira licitante [sendo que alguns destes constam na planilha de quantidades e preços] tais como: - placas da obra (dados da empresa Construtora/CREA/SP) - placa informativa [dados da obra] com tamanho padrão de 2,00 x 3,00 m [conforme modelo da Prefeitura] - maquinaria, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços; - ligações provisórias de água, esgoto, luz e telefone; - locação da obra; - barracão ou containers [provisório] para guarda de materiais e equipamentos; - escritório da obra; - instalações sanitárias para operários. - taxas e despesas relacionadas com a obra até sua entrega final. - administração local da obra (engenheiro, auxiliares, mestre, encarregados, etc...); - pessoal de arrumação da obra (seguranças, vigias, etc.); - consumos mensais de água, luz, força e telefone; - despesas diversas tais como: alimentação, medicamento de urgência, etc. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 1). A planilha de quantitativos e custos deverá conter as quantidades que foram previstas no projeto básico arquitetônico e em todos os projetos técnicos complementares contratados. 2). Deverá ser utilizada a tabela de preços SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – CEF. 3). A planilha deverá ser entregue igual ao modelo padrão do DEPLAN, destravada, em arquivo digital (Windows Excel – extensão .xls).

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




8.1. O Cronograma Físico-Financeiro deve apresentar a previsão de gastos mensais com cada uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma análise da evolução física e financeira da mesma. Este Cronograma deve conter o percentual mensal de execução dos serviços, e a aplicação dos recursos de cada item relativos ao valor total da obra, de forma compatível à Planilha Orçamentária apresentada.

8.2. Para a elaboração do Cronograma Físico Financeiro é importante realizar um estudo do processo de implantação do programa proposto para definição do tempo disponível para a realização da obra.

8.3. Deverá ser apresentado e entregue em 02 vias impressas em papel sulfite A4, com assinatura do autor e arquivo eletrônico (Windows Excel - .xls).

9. MEMORIAL TÉCNICO ESPECÍFICO (REFORÇO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS):

9.1. - Memorial técnico descritivo completo de acordo com o projeto técnico acrescentando informações para uma melhor compreensão do projeto e sua aplicação na execução da obra. Descrição das etapas e serviços à serem executados pela empresa construtora com especificação de materiais, de traços de argamassas, material a ser empregado na obra, descrição detalhada das ações, orientando e direcionando a obra em cada uma de suas especialidades. Todos os documentos e os projetos deverão ter a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART/RRT do profissional e seguir os padrões e as diretrizes e especificações técnicas da Secretaria Municipal de Planejamento de Bauru-SP.

9.2. Em algumas situações o projeto e a planilha apresentam restrições de espaço [para uma descrição pormenorizada] para uma melhor especificação de um material ou de um serviço, portanto é no memorial técnico que este material ou serviço deverá ser amplamente descrito e explicado, etapa por etapa, com detalhes técnicos e especificações detalhadas.

9.3. Deverá ser apresentado e entregue em 02 vias impressas em papel sulfite A4, com assinatura do autor e arquivo eletrônico (mídia CD - Windows Word - .doc).

10. COMO ENTREGAR - PRAZO DE ENTREGA:

10.1. - A empresa licitante vencedora da concorrência, após a assinatura do contrato, deverá receber a autorização para início dos serviços [Ordem de Serviço] e deverá entregar todos os serviços, projetos e documentos no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, a partir da data em que recer a notificação para início dos serviços (ordem de serviço).

10.2. Os projetos executivos deverão estar de acordo com as Normas Técnicas da ABNT e conforme este memorial técnico (Especificações e Normas Técnicas). Os projetos técnicos executivos deverão ser entregues conferidos, corrigidos e revisados e pela empresa licitante.

10.3. Todos os projetos técnicos executivos (complementares) necessários à execução da obra deverão ser entregues em 02 (duas) cópias impressas em papel sulfite (impressas/plotadas) em pranchas padrão DEPLAN e assinadas pelo calculista. Os arquivos digitais (Auto Cad 2008 / extensão .dwg), laudos técnicos, documentos técnicos e respectivas anotações de responsabilidade técnica (ART) deverão ser entregues ao Departamento de Planejamento (DEPLAN) da Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN) da Prefeitura Municipal de Bauru/SP. A empresa de projetos deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de serviços de engenharia e execução de projeto executivo (recolhida sobre o valor do contrato e assinada pelo mesmo profissional que forneceu os acervos técnicos). OBSERVAÇÕES: 1). Padrão DEPLAN de tamanhos: duas ou três alturas de 29,7 cm por cinco, sete ou nove dobras de 18,5 cm. 2). A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) é um documento que somente o profissional habilitado (no caso, o engenheiro responsável pelo serviço) poderá emitir. É o documento que vincula o trabalho executado à responsabilidade profissional. Ele é amparado por lei e órgão competente, neste caso, o CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). A ART deve estar devidamente preenchida com os dados do cliente, endereço e descrição completa e correta dos serviços executados, além da identificação do profissional. Para que a ART tenha validade ela deve ser assinada e a respectiva taxa, recolhida.




3). *Publicação pela internet; http://www.bauru.sp.gov.br/juridico/diariooficial.aspx?a=2017 - Com publicação: 3ª feira, 5ª feira e aos sábados.

10.4. Compatibilização dos diferentes projetos executivos contratados: - A empresa especialista em projetos deverá ao final da elaboração dos projetos executivos, deverá compatibilizar os projetos entre si. Conferindo e verificando se entre os projetos técnicos há discordâncias ou incompatibilidades, devendo a empresa revisar os projetos e resolver as diferenças compatibilizando, conferindo e revisando todos os projetos a fim de evitar conflito e distorções de informações e incompatibilidades durante a execução da obra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP Bauru, 11 de setembro de 2017 Secretaria Municipal de Planejamento Departamento de Planejamento - DEPLAN Arq.º Luciano M. Sciuli [email protected] [14] 3235-1134

http://www.bauru.sp.gov.br/juridico/diariooficial.aspx?a=2017

mailto:[email protected]

especificaÇÕes e normas tÉcnicas - bauru.sp.gov.br · prefeitura municipal de bauru secretaria...

Documents