condomÍnio alpha stay instrumento particular de … · metros do cruzamento dos alinhamentos dos...
TRANSCRIPT
1/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
CONDOMÍNIO ALPHA STAY
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA
E COMPRA DE UNIDADE CONDOMINIAL A SER CONSTRUÍDA,
E OUTRAS AVENÇAS
NORMAS GERAIS
Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Venda e Compra de
Unidade Condominial a ser Construída e outras Avenças, de um lado, como promitente
VENDEDORA, HESA 84 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
qualificada e representada conforme item 01 do quadro resumo que segue em apenso, e,
de outro lado, como promissário(s) COMPRADOR(ES), identificado(s) e
qualificado(s) no item 01 do Quadro Resumo que segue em anexo, por todos assinado e
rubricado, o qual faz parte integrante do presente para todos os efeitos de direito,
doravante chamadas, abreviadamente, de VENDEDORA e COMPRADOR(ES), têm,
entre si, justo e contratado a promessa de venda e compra do imóvel neste especificado
e individualizado no quadro resumo, mediante cláusulas e condições que se obrigam a
cumprir e respeitar, entre si, herdeiros e sucessores a qualquer título, a saber:
PARTE I – DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO
DO EMPREENDIMENTO
I - DO TERRENO - LOCALIZAÇÃO
1.1 A VENDEDORA é titular do domínio útil, livre e desembaraçado de
quaisquer ônus, judiciais ou extrajudiciais, de imóvel situado na cidade de
Barueri, estado de São Paulo, na Alameda Mamoré, nº 809, Alphaville, objeto da
matrícula nº 59.612, do Registro de Imóveis de Barueri– SP.
II - DESCRIÇÃO DO TERRENO
2.1 O imóvel onde será incorporado e construído o CONDOMÍNIO ALPHA
STAY assim se descreve e caracteriza:
“IMÓVEL: O domínio útil por aforamento da União, de um terreno urbano,
integrante do Quinhão 03, da propriedade denominada Sítio Tamboré, localizada
na antiga Parnaíba, hoje Distrito de Aldeia, Município e Comarca de Barueri,
Estado de São Paulo, designado pelo Lote nº 15, da Quadra 12, que assim se
descreve, caracteriza e confronta: “Imóvel localizado a Alameda Mamoré, lado
esquerdo de quem se dirige para a Alameda Purus. Inicia sua descrição no ponto
2/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
1, situado no alinhamento dos imóveis da Alameda Mamoré, distante 145,00
metros do cruzamento dos alinhamentos dos imóveis das alamedas Rio Negro e
Mamoré. Deste ponto segue com frente para a alameda Mamoré, na distância de
35,00 metros até o ponto 2; deste ponto deflete a esquerda e segue confrontando
com o imóvel nº 16, de propriedade da Construtora Albuquerque, Takaoka S.A.,
na distância de 64,00 metros até o ponto 3; deste ponto deflete a esquerda e
segue confrontando com o imóvel de nº 07, de propriedade da Construtora
Albuquerque, Takaoka S.A., na distância de 35,00 metros até o ponto 4; deste
ponto deflete à esquerda e segue confrontando com o imóvel de nº 14, de
propriedade da Construtora Albuquerque, Takaoka S.A., e compromissado a
Engeplac Ltda., na distância de 64,00 metros até o ponto 1, do início desta
descrição, encerrando a área de 2.240,00 metros quadrados.
2.2 Referido imóvel tem a seguinte inscrição cadastral: nº
24453.61.63.0331.00.000.3.
III - DOS TÍTULOS AQUISITIVOS
3.1 O imóvel onde será incorporado e construído o CONDOMÍNIO ALPHA STAY
veio ao domínio útil e posse da VENDEDORA da seguinte forma:
(a) pela escritura lavrada aos 13.09.2011, no 26º Tabelião de Notas do
Município e Comarca de São Paulo, Capital, livro nº 2.847, folhas 23, Rose
Marie Cialfi Ornelas, vendeu uma parte ideal correspondente a 80% do domínio
útil do imóvel à HESA 84 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
registrada em 23/09/2011, sob o R.28/M.59.612, do Registro de Imóveis de
Barueri (SP);
(b) pela escritura lavrada aos 17.10.2011, no 26º Tabelião de Notas do
Município e Comarca de São Paulo, Capital, livro nº 2.855, folhas 301, Rose
Marie Cialfi Ornelas, vendeu uma parte ideal correspondente a 3,0609% do
domínio útil do imóvel à HESA 84 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., registrada em 25/11/2011, sob o R.29/M.59.612, do Registro de Imóveis
de Barueri (SP);
(c) pela escritura lavrada aos 22.10.2011, no 26º Tabelião de Notas do
Município e Comarca de São Paulo, Capital, livro nº 2.877, páginas 07/031,
Rose Marie Cialfi Ornelas, vendeu uma parte ideal correspondente a 16,9391%
do domínio útil do imóvel à HESA 84 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., registrada em 30/11/2011, sob o R.30/M.59.612, do Registro de Imóveis
de Barueri (SP).
IV - DA DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO (características gerais)
3/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
4.1 O Empreendimento imobiliário denominado CONDOMÍNIO ALPHA STAY,
a ser incorporado e construído pelo sistema preconizado pela Lei nº 4.591, de 16
de dezembro de 1964, e legislação complementar.
4.1.1 O CONDOMÍNIO ALPHA STAY será um empreendimento de uso misto,
com unidades destinadas ao uso residencial com serviços e unidades comerciais,
conforme aprovado pela Prefeitura de Barueri (SP), consoante Alvará de
Aprovação de Edificação Nova nº 257/2012, emitido em data de 22/06/2012 e
extraído do processo nº SEURB 00551/2010.
4.2. DO REGISTRO DA INCORPORAÇÃO
O memorial de incorporação de dito empreendimento imobiliário encontra-se
registrado no Registro de Imóveis de Barueri-SP, sob o no 34, na matrícula
59.612 da referida serventia.
4.3 DISCRIMINAÇÃO DO CONDOMÍNIO
(I) DAS DIFERENTES PARTES DO CONDOMÍNIO: O empreendimento
imobiliário, denominado CONDOMÍNIO ALPHA STAY, será submetido ao
regime de condomínio edilício, em decorrência de processo de incorporação
imobiliária, abrangerá e será composto de 02 (duas) partes distintas: (A) Aquela
que consubstancia coisas de propriedade e uso comuns de todos os Condôminos,
sendo inalienáveis e indivisíveis, acessórios e indissoluvelmente ligadas às
unidades autônomas ou propriedades exclusivas previstas no Art. 3º da Lei nº
4.591/64 e § 2º do artigo 1331 da Lei 10.406/02; sendo que constituem ainda
partes comuns, tudo aquilo que se preste à serventia comum dos condôminos, as
fundações e estruturas dos edifícios, paredes externas, áreas internas de
ventilação, vigas, colunas e pisos, paredes externas das janelas, rede primária das
instalações de água, luz, gás, força e esgoto, condutores de lixo, condutores de
águas pluviais e todas as instalações de fim proveitoso à totalidade ou grupo de
unidades autônomas; (B) Aquelas consistentes em coisas de propriedade e uso
exclusivos dos Condôminos, que serão representadas pelas Unidades Autônomas
(273 unidades autônomas destinadas ao uso residencial com serviços e 02 salas
comerciais).
(II) DA CONCEITUAÇÃO DAS PARTES DE PROPRIEDADE E USO
COMUNS
As partes de propriedade e uso comuns de todos os Condôminos serão aquelas
assim previstas no Art. 3º da Lei nº 4.591/64 e § 2º do artigo 1331 da Lei
10.406/02 (Código Civil); e ainda aquelas mencionadas no instrumento e na
futura Convenção de Condomínio. As partes de propriedade e uso comuns de
todos os Condôminos não serão suscetíveis de divisão ou alienação destacada de
cada unidade autônoma ou de utilização exclusiva por qualquer condômino, não
4/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
podendo ser alteradas, retiradas ou substituídas, salvo se houver disposição
expressa prevista na Convenção do Condomínio ou consentimento dos
Condôminos, manifestado em Assembleia Geral na forma, condições e quórum
previstos na respectiva Convenção do Condomínio.
O CONDOMÍNIO ALPHA STAY será constituído de partes comuns,
conforme a seguinte discriminação:
(a) 3º subsolo: 82 (oitenta e duas) vagas cobertas para veículos automotores,
distribuídas entre: 67 (sessenta e sete) vagas pequenas e 15 (quinze) vagas
grandes, todas em locais individuais e indeterminados, podendo ter o auxílio de
manobrista, rampa de acesso ao 2º subsolo, reservatório inferior com 5 (cinco)
caixas d’água, 02 (duas) caixas de escadas com porta corta fogo, projeção duto
de ventilação dos subsolos, 02 (dois) elevadores, sendo 01 (um) acessível para
portadores de necessidades especiais e área de circulação de veículos e de
pedestres;
(b) 2º subsolo: 84 (oitenta e quatro) vagas cobertas para veículos automotores,
assim distribuídas: 60 (sessenta) vagas pequenas e 22 (vinte e duas) vagas
grandes e 02 (duas) vagas para portadores de necessidades especiais, todas em
locais individuais e indeterminados, podendo ter auxílio de manobrista, rampa de
acesso ao 3º e 1º subsolos, dutos de ventilação dos subsolos, 02 (duas) caixas de
escadas com porta corta fogo, 02 (dois) elevadores com parada, sendo 01 (um)
acessível para portadores de necessidades especiais, caixa de dois elevadores
sem parada, e área de circulação de veículos e pedestres;
(c) 1º subsolo: 67 (sessenta e sete) vagas para veículos automotores, das quais 57
(cinquenta e sete) serão cobertas, distribuídas entre: 43 (quarenta e três) vagas
pequenas e 14 (quatorze) vagas grandes e 10 (dez) vagas serão descobertas, para
veículos automotores do tamanho pequeno, todas em locais individuais e
indeterminados, podendo ter auxílio de manobrista, rampa de acesso ao térreo e
ao 2º subsolo, dutos de ventilação dos subsolo, acesso e saída de veículos,
rampas, lixo, medidor de água e de gás natural, entrada de energia, gerador com
porta corta fogo, quadros de medição com porta corta fogo, sala de DG com
porta corta fogo, pressurização escada dotada de porta corta fogo, 02 (duas)
escadas com porta corta fogo, pressurização escada e elevador de segurança,
reservatório de águas pluviais, vazio, 01 (um) elevador de segurança acessível ao
portador de necessidades especiais dotado de antecâmara com porta corta fogo,
caixa de 04 (quatro) elevadores sem parada no andar, e área de circulação de
veículos e pedestres;
(d) Pavimento Térreo: 43 (quarenta e três) vagas para veículos automotores
descobertas, distribuídas entre: 34 (trinta e quatro) vagas pequenas e 05 (cinco)
vagas grandes e 04 (quatro) vagas para portadores de necessidades especiais,
todas individuais e indeterminadas, podendo ter auxílio de manobrista, calçadas,
jardins, cobertura com laje impermeabilizada, rampas para veículos e pedestres
5/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
portadores de necessidades especiais, espelhos d’água, casa de bombas, floreiras,
áreas de recreação descobertas, dutos de pressurização, duto de tomada de ar,
duto de ventilação permanente, rampa de acesso ao 1º subsolo, recepção,
telefonia, depósito, 02 (duas) escadas com porta corta fogo, circulação, elevador
de segurança dotado de antecâmara com porta corta fogo, C.P.D., sala de
administração com dados, refeitório, cozinha com almoxarifado e depósito,
restaurante, 02 (dois) sanitários, sendo 01 (um) feminino e 01 (um) masculino
adaptados para portadores de mobilidade reduzida, plataforma elevatória para
portadores de necessidades especiais, hall de elevadores com escada de acesso
ao restaurante, 04 (quatro) elevadores, sendo 01 (um) acessível para portadores
de necessidades especiais;
(e) 1º Pavimento: 02 (duas) escadas com porta corta fogo, hall de serviço,
elevador de segurança dotado de antecâmara com porta corta fogo, circulação de
serviço, dutos de pressurização, 02 (dois) vestiários dotados de antecâmara,
sendo 01 (um) feminino e 01 (um) masculino, salão de festas, 02 (dois)
sanitários dotados de antecâmara, sendo 01 (um) feminino e 01 (um) masculino,
lavanderia coletiva, circulação, foyer, 02 (dois) sanitários para portadores de
necessidades especiais, sendo 01 (um) feminino e 01 (um) masculino, salão de
jogos, hall de elevadores e 04 (quatro) elevadores, sendo um acessível para
portadores de necessidades especiais;
(f) 2º ao 22º Pavimentos-Tipo: 02 (duas) escadas com porta corta fogo, rouparia,
elevador de segurança dotado de antecâmara com porta corta fogo, 04 (quatro)
elevadores, sendo 01 (um) acessível para portadores de necessidades especiais,
área de circulação e hall de circulação;
(g) ático: áreas de recreação descobertas dotadas de guarda corpo e platibanda,
dutos de pressurização, escada com porta corta fogo, elevador de segurança com
porta corta fogo, áreas técnicas, barrilete, 01 (um) elevador com acesso ao
pavimento, 03 (três) elevadores sem parada no andar e circulação;
(h) caixa d´água + casa de máquinas: casa de máquinas, escada marinheiro, 02
(dois) reservatórios e escada para acesso ao pavimento ático;
(i) cobertura: laje impermeabilizada, telha metálica e área de recreação
descoberta.
(III) DA CONCEITUAÇÃO DAS PARTES DE PROPRIEDADE AUTÔNOMA
E DE USO EXCLUSIVO
Constituem partes de propriedade autônoma, privativa e exclusiva de cada
Condômino e, como tais, alienáveis independentemente do consentimento dos
demais, as 273 (duzentas e setenta e três) unidades autônomas residenciais com
serviços (ou apartamentos) e as 02 (duas) salas comerciais, totalizando 275
6/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
(duzentas e setenta e cinco) unidades, localizadas do 1º ao 22º pavimentos,
conforme abaixo identificadas:
(1)
LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES AUTÔNOMAS:
- 1º Pavimento ou 1º andar: unidades autônomas salas comerciais nºs 01 e 02;
- 2º Pavimento ou 2º andar: unidades autônomas apartamentos nºs 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 e 113;
- 3º Pavimento ou 3º andar: unidades autônomas apartamentos nºs 201, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 e 213;
- 4º Pavimento ou 4º andar: unidades autônomas apartamentos nºs 301, 302, 303,
304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 e 313;
- 5º Pavimento ou 5º andar: unidades autônomas apartamentos nºs 401, 402, 403,
404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412 e 413;
- 6º Pavimento ou 6º andar: unidades autônomas apartamentos nºs 501, 502, 503,
504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512 e 513;
- 7º Pavimento ou 7º andar: unidades autônomas apartamentos nºs 601, 602, 603,
604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612 e 613;
- 8º Pavimento ou 8º andar: unidades autônomas apartamentos nºs 701, 702, 703,
704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712 e 713;
- 9º Pavimento ou 9º andar: unidades autônomas apartamentos nº 801, 802, 803,
804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812 e 813;
- 10º Pavimento ou 10º andar: unidades autônomas apartamentos nº 901, 902,
903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912 e 913;
- 11º Pavimento ou 11º andar: unidades autônomas apartamentos nº 1001, 1002,
1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012 e 1013;
- 12º Pavimento ou 12º andar: unidades autônomas apartamentos nº 1101, 1102,
1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112 e 1113;
- 13º Pavimento ou 13º andar: unidades autônomas apartamentos nº 1201, 1202,
1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212 e 1213;
- 14º Pavimento ou 14º andar: unidades autônomas apartamentos nº 1301, 1302,
1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312 e 1313;
7/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
- 15º Pavimento ou 15º andar: unidades autônomas apartamentos nº 1401, 1402,
1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412 e 1413;
- 16º Pavimento ou 16º andar: unidades autônomas apartamentos nº 1501, 1502,
1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512 e 1513;
- 17º Pavimento ou 17º andar: unidades autônomas apartamentos nº 1601, 1602,
1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612 e 1613;
- 18º Pavimento ou 18º andar: unidades autônomas apartamentos nº 1701, 1702,
1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712 e 1713;
- 19º Pavimento ou 19º andar: unidades autônomas apartamentos nº 1801, 1802,
1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 e 1813;
- 20º Pavimento ou 10º andar: unidades autônomas apartamentos nº 1901, 1902,
1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912 e 1913;
- 21º Pavimento ou 21º andar: unidades autônomas apartamentos nº 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013;
- 22º Pavimento ou 22º andar: unidades autônomas apartamentos nº 2101, 2102,
2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112 e 2113.
(2) ÁREAS E FRAÇÕES IDEAIS
Unidade
autônoma
Área
privativa
Principal
Área
privativa
Total
Área
de uso
comum
Área
real
total
Fração
Ideal no
terreno
Total
de uni-
dades
(m²) (m²) (m²) (m²)
sala
comercial
01
32,40 32,40 34,88 67,28 0,003169428 1
sala
comercial
02
32,99 32,99 35,50 68,49 0,003227143 1
Aptos.
Final 01
42,37 42,37 45,58 87,95 0,004144710 21
Aptos. 28,29 28,29 30,43 58,72 0,002767379 21
8/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
Final 02
Aptos.
Final 03
28,19 28,19 30,34 58,53 0,002757596 21
Aptos.
Final 04
56,67 56,67 60,96 117,63 0,005543562 21
Aptos.
Aptos.
Final 05
56,30 56,30 60,56 116,86 0,005507367 21
Aptos.
Aptos.
Final 06
57,83 57,83 62,21 120,04 0,005657035 21
Aptos.
Aptos.
Final 07
34,19 34,19 36,78 70,97 0,003344527 21
Aptos.
Aptos.
Final 08
29,18 29,18 31,39 60,57 0,002854440 21
Aptos.
Finais 09,
10 e 11
29,16 29,16 31,37 60,53 0,002852484 63
Aptos.
Final 12
29,83
29,83
32,09
61,92
0,002918024
21
Aptos.
Final 13
33,35 33,35 35,88 69,23 0,003262357 21
A fração ideal no solo e nas outras partes comuns atende ao artigo 58 da Lei
10.931/2004, que alterou o parágrafo 3º do artigo 1.331 do Código Civil em vigor.
(3) COMPOSIÇÃO DAS SALAS COMERCIAIS E DOS
APARTAMENTOS
As salas comerciais localizadas no 1º Pavimento serão compostas por: sala
Os apartamentos finais 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 localizados do 2º ao 22º
pavimentos serão compostos por: sala/quarto, WC e sacada.
Os apartamentos finais 4, 5 e 6 localizados do 2º ao 22º pavimentos serão
compostos por: quarto, sala, 02 (dois) WC e sacadas.
(IV) VAGAS DE GARAGEM
9/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
O CONDOMÍNIO ALPHA STAY conterá garagem coletiva com 276
(duzentas e setenta e seis) vagas nas áreas comuns, para estacionamento de
veículos automotores, de uso comum dos condôminos, todas em locais
indeterminados, numeradas conforme projeto arquitetônico, sendo
obrigatoriamente utilizadas com auxílio de manobrista, conforme estabelecido
na Convenção de Condomínio, sendo assim divididas: 270 (duzentas e setenta)
vagas para veículos de passeio e 06 (seis) vagas para veículos de portadores de
necessidades especiais.
Será atribuído o direito ao uso de 01 (uma) vaga por unidade autônoma.
Havendo pessoas portadoras de necessidades especiais, essas terão preferência aos
outros condôminos no uso das vagas destinadas aquele fim.
PARTE II – DA PROMESSA DE VENDA, COMPRA E DEMAIS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE CONTRATO
V – DA OBRA, DATA DE SUA CONCLUSÃO E MEIOS DE CONSTRUÇÃO
5.1 O (s) COMPRADOR (ES) tomou (aram) conhecimento: a) do projeto de
construção aprovado, do respectivo memorial descritivo, bem assim da composição da
própria unidade condominial ora negociada, com os quais concordou (aram), de forma
que lhe(s) será vedado quaisquer pedidos de modificação ou acréscimos; e, b) de que
para a construção do empreendimento serão contratadas uma ou mais empresas
especializadas em obras de grandes estruturas, as quais poderão ser substituídas a
qualquer tempo, vez que ficarão submetidas ao critério, fiscalização e necessidade da
VENDEDORA. À (s) construtora (s) contratada (s) caberá (ão) exclusivamente a
responsabilidade técnica pela execução das obras, inclusive para os efeitos do artigo 618
do Código Civil e artigo 26 da Lei 8.078/90.
5.2. A unidade modelo em exibição no estande de vendas é aquela que se acha
ilustrada em folhetos de publicidade e estão de acordo com o projeto aprovado. Para
facilitar a compreensão do referido projeto, os decoradores criaram ambientes com
realces estéticos, usando materiais não integrantes do projeto e memorial descritivo, tais
como pisos em tábua corrida ou carpete, molduras de gesso, forro suspenso e etc.
Portanto, os materiais de decoração que compõem a unidade modelo e os ilustrados nos
folhetos, panfletos e demais peças de divulgação, inclusive móveis, armários,
eletrodomésticos, gabinetes, boxes, espelhos, luminárias, tapetes, carpetes, adornos em
geral e etc., foram utilizados com a finalidade meramente demonstrativa e ilustrativa,
não fazendo parte integrante deste Contrato, posto que a unidade e áreas comuns serão
entregues rigorosamente segundo o projeto aprovado e especificação constante do
memorial descritivo que acompanha este Contrato.
10/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
5.3. A VENDEDORA fica autorizada a proceder à substituição dos materiais de
acabamento constantes do memorial descritivo de construção da unidade condominial,
mas desde que por outros similares, de mesma, ou melhor, qualidade.
5.3.1. A VENDEDORA, quando da implantação do projeto de montagem, equipagem
e decoração do Empreendimento, promoverá testes de funcionalidade de
operacionalidade nas unidades autônomas e áreas comuns, a ser realizado em data
próxima ao término das obras civis do Empreendimento, o que poderá implicar na
eventual substituição ou supressão de quaisquer materiais ou peças que se apresentem
no memorial descritivo das especificações da obra (art. 32, letra “g”, da Lei 4591/64),
no Memorial de Decoração, em folders, materiais publicitários e em unidade decorada
existente no stand de vendas, aplicando os recursos em materiais ou peças equivalentes
e/ou durabilidade similar ou em outras não equivalentes, mas que se mostrem mais
adequadas à operacionalidade e funcionalidade das atividades do Empreendimento que
serão desenvolvidas no Empreendimento.
5.3.2. Fica facultado à VENDEDORA realizar modificações em qualquer unidade
e/ou nas áreas comuns, inclusive naquela objeto deste Contrato, para atender às
necessidades técnicas, de segurança do projeto, às exigências da Administração Pública
e/ou da Operadora Hoteleira.
5.4. Eventual diferença de metragem que resultar da execução da obra, de até 5%
(cinco por cento) da área constante do projeto aprovado e memorial de incorporação,
para mais ou para menos, não outorgará direitos a indenizações, ressarcimentos ou
compensações a qualquer das Partes.
5.5. Sem prévia autorização, por escrito, da VENDEDORA, o(s) COMPRADOR
(ES) não poderá (ão) entrar ou permanecer na obra, nem interferir nos trabalhos de
execução das obras civis e/ou nas atividades de montagem, equipagem e decoração do
Empreendimento. Fica vedado ao(s) COMPRADOR (ES), também, introduzir(em) na
obra operários ou materiais estranhos àqueles contratados e adquiridos pela
VENDEDORA, respectivamente. O(S) COMPRADOR(ES) estará(ão) sujeito(s) aos
horários de visitação que forem organizados pela direção da obra, sem possibilidade de
modificação da programação de dia e hora agendada, com base no princípio da
segurança e disciplina que deve ser respeitada no complexo ambiente de trabalho da
construção civil.
5.6. Tão logo a unidade autônoma objeto do presente contrato fique pronta,
devidamente decorada, montada e equipada nos termos da Cláusula Dezesseis abaixo,
ou prestes a estar pronta, a critério da administração da VENDEDORA, o(s)
COMPRADOR (ES) receberá (ão), desta comunicação do referido evento, no endereço
constante do presente contrato, ou outro que o(s) COMPRADOR (ES) expressamente
vier (em) a indicar.
5.7. A data de conclusão das obras civis está prevista para 31/05/2016 (trinta e um
de maio de dois mil e dezesseis), a qual poderá ser antecipada ou prorrogada por até
11/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
180 (cento e oitenta) dias, sem necessidade de justificativa. Pela prorrogação limitada a
180 (cento e oitenta) dias “do prazo de carência” nenhuma indenização será devida ou
caberá ao (s) COMPRADOR (ES), quer moratória ou compensatória, vez que tal ajuste
é formalizado como condição básica deste negócio.
5.7.1. Concluídas as obras civis, serão iniciados, pela Implantadora, os serviços de
decoração, montagem e equipagem das unidades autônomas e das áreas comuns do
CONDOMÍNIO “ALPHA STAY”, com previsão para conclusão em 30/07/2016
(trinta de julho de dois mil e dezesseis).
5.7.2. A VENDEDORA encaminhará ao (s) COMPRADOR (ES) relatório sobre o
andamento das obras através do informativo “Helbor News” e manterá o seu site
atualizado com informações sobre o desenvolvimento da respectiva obra. Embora isso,
o intervalo máximo das informações não poderá superar 180 (cento e oitenta) dias.
5.7.3. A VENDEDORA, na hipótese de vir a precisar usar do prazo de tolerância, ou
carência, comunicará este fato antecipadamente ao(s) COMPRADOR (ES) com
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias.
5.8. Os prazos de conclusão das obras, decoração, montagem e equipagem das
unidades autônomas e respectivas áreas, todavia, poderão ser estendidos além do prazo
de tolerância, livre de compensação ao(s) COMPRADOR (ES), na hipótese de
ocorrerem e enquanto não cessarem, comprovadamente, motivos de caso fortuito ou de
força maior, além de culpa exclusiva do(s) COMPRADOR (ES) por inadimplência
injustificada, a semelhança das seguintes situações: a) greves na indústria da
construção civil; b) guerra, revolução, epidemias que atinjam o regular desenvolvimento
das obras; c) suspensão, falta de transportes e mudanças nas regras do trânsito de
insumos; d) falta de materiais ou mão de obra na região; e) chuvas prolongadas que
venham a interferir no andamento normal da obra; f) atraso na concessão do "Auto de
Conclusão" por motivos que independam de providências da VENDEDORA; e, g) falta
ou racionamento de água, de energia elétrica ou de combustíveis.
5.8.1. Não se confunde a data de conclusão das obras civis do CONDOMÍNIO
“ALPHA STAY” com a data de início da fase pré-operacional do Empreendimento,
necessária à implantação dos serviços para o inicio da operação hoteleira que será ali
realizada, haja vista que para que este início ocorra sob a responsabilidade da Operadora
Hoteleira contratada pela VENDEDORA, há a condição de que haja o adimplemento
dos adquirentes de unidades autônomas quanto às obrigações assumidas relativas ao
custeio da implementação da montagem, equipagem e decoração do Empreendimento,
bem como do pagamento das demais verbas indicadas no item 07 (sete) do Quadro
Resumo. Adicionalmente, para fins de início da operação hoteleira, deverão ser
observadas as disposições constantes dos contratos celebrados com a Operadora
Hoteleira.
12/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
5.8.2. Não caberá qualquer reclamação do(s) COMPRADOR(ES) perante a ou
pagamento pela VENDEDORA em caso de atraso no início das atividades do
Empreendimento, salvo se decorrente de ato de sua comprovada responsabilidade.
5.9. A construção do CONDOMÍNIO “ALPHA STAY” será realizada em parte por
meio de recursos próprios e em parte com recursos a serem tomados de um dos agentes
do Sistema Financeiro da Habitação ou do Sistema de Financiamento Imobiliário, de
modo que o terreno atrás descrito e caracterizado, acessões e benfeitorias serão, na
oportunidade própria, entregues em hipoteca em primeiro grau para garantia de
financiamento a ser tomado em montante não superior ao orçamento da obra. Dentre
os bens a serem ofertados em garantia hipotecária, portanto, inclui-se a fração ideal do
terreno vinculada à unidade condominial objeto deste instrumento, bem assim todas as
benfeitorias e acessões a serem edificadas sobre o terreno incorporado. O(s)
COMPRADOR (ES) toma (aram) ciência desse fato, declarando que com ele
concorda(m) e desde já concede(m) respectivas anuência(s), outorgando poderes para
que a VENDEDORA, em seu(s) nome(s) possa agir, em sendo necessário, junto ao
Agente Financeiro que vier a conceder o crédito para a produção do empreendimento,
ficando certo que a exceção somente é pertinente a créditos destinados à construção do
empreendimento cuja unidade objeto deste contrato é integrante, de modo que são
vedadas quaisquer outras garantias prestadas com a utilização do domínio sobre o
imóvel incorporado, suas acessões e benfeitorias.
VI – DA PROMESSA DE VENDA, COMPRA E DO PREÇO
6.1. Por este instrumento, a VENDEDORA promete vender ao (s) COMPRADOR
(ES), livre de ônus, embaraços, restrições e encargos vencidos, o(s) qual (is) dela se
obriga (m) a adquirir a especificada unidade autônoma que integra o empreendimento
imobiliário denominado “CONDOMÍNIO “ALPHA STAY””, objeto integrante da
incorporação identificada e descrita no item “03” do quadro resumo.
6.2. O preço ajustado para a promessa de venda e compra da unidade autônoma é o
constante do item 04 (quatro) do Quadro Resumo, o qual não inclui valores
relacionados à montagem, equipagem, decoração da unidade autônoma e das áreas
comuns, tampouco as despesas pré-operacionais, de capital de giro e devidas à
Operadora Hoteleira e à Implantadora. Desta forma, não está incluído no preço
convencionado para o presente Contrato o custeio de tudo aquilo que não se encontra
expressamente relacionado nas especificações constantes do Memorial Descritivo das
especificações da obra (art. 32, letra “g”, da Lei 4591/64), previsto na alínea “g” do
artigo 32 da Lei 4.591/64, e o que se relacione aos gastos antes mencionados, sendo que
em caso de dúvida, a responsabilidade do custeio caberá ao(s) COMPRADOR(ES).
6.2.1. O preço acertado para a venda e compra é o vigente para pagamento à vista no
primeiro dia do mês em curso, o qual, no entanto, o (s) COMPRADOR (ES) contrata
(m) para ser liquidado a prazo, mediante as condições adiante estabelecidas e acertadas
pelas partes, as quais se constituem em obrigação indivisível.
13/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
6.2.2. As prestações e parcelas terão vencimento no dia 25 (vinte e cinco) de cada
mês subsequente ao da assinatura deste contrato. Em caso de o vencimento ocorrer em
dia sem expediente bancário, o pagamento deverá ser feito no primeiro dia útil seguinte
a esta data.
6.2.3. O pagamento das prestações em que se desdobra o preço independe de cobrança
da VENDEDORA, quer por avisos ou notificações, de modo que cumprirá ao (s)
COMPRADOR (ES) efetivar (em) a liquidação delas no dia e forma marcada para os
vencimentos, nos escritórios da VENDEDORA, ou em outro local ou pessoa expressa e
previamente por ela indicada.
VII - DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1. A forma de pagamento do preço ajustado para o compromisso ora formalizado
entre as partes é o constante desta cláusula, resumida no item “04” do Quadro Resumo
que a este contrato se acha integrado para todos os efeitos de direito e segue assinado e
rubricado pelas partes.
7.1.1.As parcelas e prestações correspondentes ao saldo do preço que se vencerem no
mês de expedição do “Habite-se” serão acrescidas de juros à razão de 12% (doze
por cento) ao ano (efetivos), por fração de mês, calculados de acordo com o Sistema
Francês de Amortização - “Tabela Price”. A data base para o início da incidência dos
juros, portanto, será o mês anterior ao da expedição do “Habite-se”. Após a instalação
do condomínio “sem uso”, inicia-se a responsabilidade do(s) COMPRADOR(ES) pelas
despesas indicadas no item 7.5 do Quadro Resumo.
7.2. É assegurado ao (s) COMPRADOR (ES) o direito de liquidar antecipadamente
as prestações e/ou parcelas vincendas, na ordem cronológica inversa dos vencimentos,
ou seja, das últimas para as primeiras. As antecipações, contudo, não poderão gerar
prejuízos para a VENDEDORA, de modo que deverão ser solvidas no dia acertado para
os vencimentos, ou com os acréscimos contratuais calculados proporcionalmente.
7.2.1. Em ocorrendo antecipação de pagamento de parcelas e prestações com
vencimento a partir do mês de expedição do “Habite-se”, os juros que tiverem sido a
elas acrescidos deverão ser rebatidos proporcionalmente ao tempo da antecipação, ou
seja, rateados até o dia da respectiva liquidação. A correção monetária deverá, também,
ser calculada e acrescida proporcionalmente até o dia da respectiva liquidação.
7.3. O recebimento por antecipação de qualquer prestação ou parcela do saldo do
preço não significará novação, nem modificação do avençado e alteração do vencimento
daquelas remanescentes.
7.4. A VENDEDORA não será obrigada a receber prestações e/ou parcelas
subsequentes sem que tenham sido pagas as anteriores, com seus respectivos encargos,
na forma ajustada.
14/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
7.5. As parcelas e prestações em que se desdobra o preço não são representadas por
notas promissórias. Seus pagamentos deverão ser realizados contra recibo passado nos
escritórios da VENDEDORA, ou em local que esta vier a indicar. A VENDEDORA,
contudo, fica expressamente autorizada a efetivar a cobrança de seu crédito por meio do
sistema escritural, utilizando a rede bancária, de modo a facilitar a cobrança/liquidação
das parcelas e prestações que compõem o saldo do preço.
7.5.1. A VENDEDORA poderá optar, contudo, que as prestações e parcelas sejam
representadas por notas promissórias. Neste caso, convocará (ão) o (s) COMPRADOR
(ES) para que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da comunicação,
compareça(m) ao seu escritório, ou de seus representantes, e emita as notas promissórias
representativas das parcelas e prestações vincendas.
7.6. O pagamento do principal de qualquer prestação ou parcela, diretamente ou por
meio de ordem de pagamento, depósito bancário, transferência eletrônica ou outra
forma assemelhada, sem os encargos contratuais, não desobrigará (ão) o(s)
COMPRADOR (ES) da liquidação dos acréscimos acordados, dentre eles os juros de
mora, multa moratória (2% sobre o débito em atraso) e da correção monetária, caso em
que a quitação plena dependerá do pagamento da diferença contratual pendente.
7.7. A quitação do saldo devedor não implicará na obrigação de imediata outorga da
escritura de venda e compra. A escritura será formalizada quando já averbada a
construção e instituído o Condomínio, consoante ajustado na cláusula XVII, adiante
redigida. Na hipótese de a obra vir a ser realizada com recursos tomados de Agente
Financeiro, a VENDEDORA terá que apresentar, para o ato notarial, a baixa da
eventual hipoteca ainda existente sobre a unidade que por este contrato é negociada.
7.8. Os pagamentos realizados por cheque receberão quitação automática, da
respectiva importância, no momento em que vier a ser efetivamente compensado pelo
banco sacado. A responsabilidade pela boa compensação dos cheques emitidos ou
entregues em pagamento, contudo, será (ão) sempre do(s) COMPRADOR(ES).
7.9. Os recibos passados pela VENDEDORA contra pagamentos efetivados por
meio de cheques que vierem a ser devolvidos pelo banco sacado por falta de provisão
ou por força de contra ordem do emitente, não terão valor jurídico. Na hipótese de o
cheque devolvido vier a ser com base em um dos motivos atrás especificados (falta de
provisão ou contra ordem) e tenha sido emitido para pagamento do sinal e princípio de
pagamento, ou primeira parcela deste contrato, convencionam que o recibo e o contrato
respectivo não terão, de pleno direito, nenhum efeito jurídico, considerados que serão
como não formalizados, porquanto o imóvel correspondente estará liberado para
imediata venda para terceiros.
VIII - DO FINANCIAMENTO, DAS DESPESAS E DOS DOCUMENTOS.
8.1. Parte do preço do imóvel, objeto do presente contrato, poderá ser pago mediante
financiamento a ser tomado pelo (s) COMPRADOR (ES) preferencialmente por meio
15/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
de repasse do Agente Financiador do Empreendimento. O (s) COMPRADOR (ES)
dará (ão) início ao processo de financiamento assim que convocado (s) pela
VENDEDORA, apresentando em 10 (dez) dias da solicitação que ela lhe fizer, por
carta dirigida ao endereço constante deste contrato ou outro que for previamente
indicado, os documentos hábeis que forem exigidos pelo Agente Financiador.
8.2. Como condição do negócio especialmente combinado entre as partes, fica
acertada que o financiamento não poderá acarretar despesas para a VENDEDORA, de
forma que correrão por conta exclusiva do (s) COMPRADOR (ES) todos os custos
decorrentes deste contrato, por mais especiais que sejam ou se tornem, tais como
impostos, taxas, seguros, despesas com assessoria técnica, deságio e outros encargos
que vierem a ocorrer para liberação do financiamento, ainda que venham a ser
atribuídos à VENDEDORA.
8.3. Os custos para a obtenção, preparação e tramitação dos documentos pessoais e
necessários para o financiamento serão de responsabilidade exclusiva do (s)
COMPRADOR (ES).
8.4 O(S) COMPRADOR (ES) declaram ter ciência e concordam que enquanto não
ocorrer a quitação do saldo devedor, em razão da sua opção por financiamento bancário,
o saldo devedor contratual continuará a ser corrigido na forma estabelecida no capítulo
X, cláusula 10.1, acrescido dos juros estabelecidos no capítulo VII, cláusula 7.1.1.
8.5. O(s) COMPRADOR(ES) declara(m) que se interessou(aram) e tomou(aram)
conhecimento adequado das normas atualmente vigentes para a concessão de
financiamento, assim como dos prazos de financiamento, encargos, seguros, juros,
correção das prestações, renda e documentos necessários para a sua obtenção. Por causa
disso, declara (m) ter, presentemente, condições de atender (erem) todas as exigências e
regras do Sistema Financeiro da Habitação ou do Sistema de Financiamento Imobiliário
para obtenção do crédito necessário à liquidação da parcela a ser financiada.
8.6. Na hipótese do Agente Financeiro, todavia, vir a financiar em quantia inferior à
prevista neste contrato, por efeito de enquadramento do negócio às suas normas e
sistemática vigentes, as partes ficam obrigadas a adequarem-se às suas exigências. Em
caso de o (s) COMPRADOR (ES) não se enquadrar (em) nas regras do Agente
Financeiro, motivando financiamento em importância inferior àquela prevista neste
contrato, toda e qualquer diferença deverá por ele ser liquidada com recursos próprios,
até o ato da assinatura do contrato definitivo de venda e compra.
8.7. A liberação do FGTS, caso a aquisição se enquadre nas regras vigentes por
ocasião da sua utilização, será de competência e responsabilidade exclusiva do (s)
COMPRADOR (ES).
8.8. O contrato de venda e compra com financiamento obedecerá todas as normas
vigentes à época de sua contratação, expedidas pelos órgãos competentes, de modo que
as partes deverão atendê-las integralmente.
16/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
8.9. A VENDEDORA poderá optar, antes de transferir a posse da unidade condominial
ao (s) COMPRADOR (ES), por conceder-lhe financiamento direto do saldo do preço,
usando, para tanto, as regras da Lei Federal nº 9.514/97, outorgando a escritura de
venda e compra ao (s) COMPRADOR (ES), nos termos do artigo 22 e seguintes da
citada lei federal, ficando o saldo devedor do presente contrato, com os seus acréscimos,
fiduciariamente garantido pelo mesmo imóvel objeto deste negócio jurídico, hipótese
em que as condições de liquidação serão ajustadas e reguladas com base nessa Lei
Federal nº 9.514/97. Em se consumando esta opção, o(s) COMPRADOR (ES) será (ão)
imitido na posse de sua unidade autônoma, com o recebimento das respectivas chaves,
por meio da Mandatária, nos termos da Cláusula Dezesseis abaixo, depois de
registrada a escritura de venda e compra com pacto de alienação fiduciária.
8.9.1. Caso ocorra a hipótese prevista na cláusula 8.9., valerão as regras especificadas
nos itens 8.1 e 8.2, atrás redigidos.
IX - DO REAJUSTAMENTO DO SALDO DO PREÇO
9.1. O preço ajustado para o negócio objeto deste contrato tem por referência o custo
dos insumos necessários para a edificação da unidade autônoma ora compromissada.
Tendo em vista as características deste negócio, estruturado em contrato de promessa de
venda de imóvel a ser construído a “preço fechado”, porquanto com promessa de
entrega futura da unidade autônoma negociada, convencionam que o saldo do preço
deverá ser atualizado mensal e cumulativamente de acordo com a variação percentual
mensal do Índice Nacional da Construção Civil – INCC (coluna 35), calculado e editado
pela Fundação Getúlio Vargas. Essa atualização, com base no citado índice setorial,
portanto, incidirá sobre todas as prestações e parcelas do saldo do preço contratado, até
o mês que antecede o mês de expedição do “Habite-se”, inclusive.
9.1.1 Em virtude de o índice adotado (INCC-FGV) ser divulgado no mês seguinte ao
vencido, bem assim para atender operações administrativas em tempo adequado,
ajustam que a correção monetária das prestações e parcelas em que se desdobra o saldo
do preço serão calculadas segundo a variação decorrida entre o índice de dois (02)
meses anteriores à data base (primeiro dia do mês da assinatura do contrato) e o índice
de dois (02) meses anteriores ao vencimento da obrigação.
9.2. A atualização monetária terá início na data base deste contrato, que
convencionam ser o primeiro dia do mês em que ele é assinado, com periodicidade de
aplicação mensal, de acordo com a autorização contida no artigo 46 da Lei 10.931, de
02 de agosto de 2004. O seu cálculo observará o efeito cumulativo, sendo contado e
incorporado automaticamente ao saldo do preço, até final liquidação, segundo a
variação percentual mensal do índice combinado. O (s) COMPRADOR (ES), além de
tomar (em) ciência desse fato, declara(m) que concorda(m) com referida metodologia,
bem assim de que os índices de correção monetária avençados serão empregados de
forma integral, mês a mês, independentemente da data da formalização deste contrato.
17/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
9.3. Portanto, enquanto não encerrado o contrato, a prestação mensal seguinte deverá
ser considerada já com a correção monetária agregada, cumulativamente, do mês
anterior.
9.4. Em qualquer hipótese de congelamento ou alteração da sistemática dos cálculos
do índice adotado, ou ainda, se ele vier a ser cancelado, suprimido, descontinuado ou
inaplicável, a atualização monetária contratada perdurará, caso em que, em sua
substituição, deverá ser utilizado os seguintes índices, na ordem estabelecida,
independentemente de formalidade especial, a saber:
9.4.1. Custo Unitário Básico - CUB, apurado e editado pelo Sindicato da Indústria da
Construção Civil de Grandes Estruturas do Estado de São Paulo – SINDUSCON.
9.4.2. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, editado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística; e,
9.4.3. Índice Pini de Custos de Edificações - IPCE - Editora Pini/Revista Construção
São Paulo.
X - DO REAJUSTAMENTO DO SALDO DO PREÇO A PARTIR DO MÊS DA
EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE.
10.1. A partir do mês da expedição do “Habite-se”, inclusive, caso perdure saldo
devedor, em substituição ao índice, até então vigente, deverá ser adotado o índice IGP-
M editado pela Fundação Getúlio Vargas. Se suprimido ou congelado este índice
escolhido, alternativamente deverá ser usado o Índice INPC, editado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou outro que venha a ser
compulsoriamente determinado pelo Governo Federal, na sua falta outro que reflita a
perda do poder aquisitivo da moeda.
10.1.1. Por força do índice adotado para esta fase do contrato (IGP/M-FGV) ser
divulgado no mês seguinte ao vencido, bem assim para atender em tempo adequado as
operações administrativas, ajustam que a correção monetária das prestações e parcelas
em que se desdobra o saldo do preço não sujeito à correção pelo índice INCC/FGV, será
calculada à semelhança do subitem 9.1.1., atrás redigido, ou seja, segundo a variação
decorrida entre o índice de dois (02) meses anteriores à nova data base (10.1.) e o índice
de dois (02) meses anteriores ao vencimento da obrigação.
10.2. Em caso de o (s) COMPRADOR (ES) vir(em) a tomar empréstimo para solução
do saldo devedor, as regras de reajustamento serão aquelas que acertar com o Agente
Financeiro em instrumento próprio.
10.3. Optando a VENDEDORA pela outorga da escritura de venda e compra com
garantia de alienação fiduciária nos termos da Lei Federal nº 9.514/97, conforme
explicitado no subitem 8.9 retro, o saldo devedor será pactuado segundo as mesmas
condições permitidas e autorizadas a operar no Sistema de Financiamento Imobiliário,
18/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
consoante autoriza o artigo 4º da mesma lei.
10.3.1. Assim decidindo, notificará o (s) COMPRADOR (ES) para que apresente (m)
os documentos pessoais de praxe e aqueles necessários para que a escritura venha a ser
lavrada, principalmente na hipótese de ser o COMPRADOR pessoa jurídica, para o qual
há, quanto aos documentos, regra específica na legislação federal, não somente para o
ato notarial, como também para oneração de bens em garantia. Em isso ocorrendo, em
garantia do pagamento do saldo do preço, a COMPRADORA ou o (s) COMPRADOR
(ES) outorgará (ão) à VENDEDORA a propriedade fiduciária do imóvel e seus
acessórios ora em aquisição.
10.3.1.1. O (s) COMPRADOR (ES) deverá (ão) comparecer na data marcada pela
VENDEDORA para assinatura da escritura de venda e compra de Alienação Fiduciária
mencionada no item 10.3. atrás redigido, sob pena de incorrer na obrigação de pagar
(em) multa equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época da
convocação, por dia de atraso.
XI - DA CONDIÇÃO DO NEGÓCIO
11.1. A eficácia do presente contrato está subordinada às seguintes condições:
(a) A não resolução do contrato nos termos ajustados na cláusula XIII adiante
redigida;
(b) A atualização monetária do saldo do preço, no índice e periodicidade acordados,
é condição deste negócio, o qual a ela ficam submetidos de forma irrevogável e
irretratável, para todos os efeitos de direito. Quer dizer, por conseguinte, que em caso de
edição de plano econômico ou legislação que venha a proibir a atualização do preço
avençado, este contrato não poderá ser atingido e modificado, por força do disposto no
artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal e artigo 6º da Lei de Introdução do Código
Civil Brasileiro.
(c) O (s) COMPRADOR (ES) não poderá (ão) negar o pagamento do valor
ajustado em virtude de falta de comunicação do índice de correção monetária que lhe
atualizou as parcelas ou prestações, já que tal prática ficou previamente estabelecida
neste contrato e resulta de simples operação aritmética. Os índices são publicados nos
principais jornais e revistas, pelos órgãos que os calculou e expediu, inclusive via
Internet. (c) Em caso de ocorrer deflação, ela não poderá superar a inflação decorrida no
período anterior afetando o preço, já que este, por convenção, é imutável e está
fundamentado no custo do empreendimento imobiliário.
XII - DA IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE
12.1. Com ressalva da hipótese de inadimplência do (s) COMPRADOR (ES),
conforme adiante previsto, o presente contrato encerra compromisso formalizado de
venda e compra irrevogável e irretratável, obrigando as partes contratantes, seus
19/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
herdeiros e sucessores a qualquer título, ficando sujeito à adjudicação compulsória, na
forma da legislação em vigor.
XIII - DO INADIMPLEMENTO E SUAS CONSEQÜÊNCIAS
13.1. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA
13.1.1. Caso o (s) COMPRADOR (ES) deixar (em) de efetivar o pagamento de 03
(três) prestações mensais, ou demorar no pagamento de qualquer delas por 90 (noventa)
dias do respectivo vencimento, a VENDEDORA poderá constituí-lo(s) em mora,
mediante notificação judicial ou extrajudicial, para que purgue(m) a mora no prazo de
15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação, sob pena de resolução do
presente contrato.
13.1.2. Expirado o prazo mencionado no item 13.1.1. sem que a mora tenha sido
purgada, será facultado à VENDEDORA, considerar a resolução deste contrato de
pleno direito, por inadimplemento do(s) COMPRADOR(ES).
13.1.3. Ficará assegurado ao (s) COMPRADOR (ES), todavia, o direito de purgar (em)
a mora, dentro do prazo mencionado no item 13.1.1., pagando a obrigação vencida
acrescida da correção monetária "pro rata dies" combinada, juros de 1% (um por cento)
por cada mês vencido e da multa de 2% (dois por cento) incidente sobre a obrigação
vencida atualizada.
13.1.3.1 A prestação objeto do atraso somente será considerada quitada quando
liquidada acrescida dos encargos acima especificados, assim como do reembolso das
despesas a que deu causa, inclusive custas da notificação e honorários do advogado que
vier a ser contratado.
13.1.4. Caso ocorra a resolução na forma ajustada (de pleno direito), a VENDEDORA
descontará a multa contratual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o montante
efetivamente pago pelos COMPRADOR (ES), por conta do preço, e devolverá a
este(s), o valor restante recebido, em tantas vezes quantas foram as prestações ou
parcelas pagas por conta do preço.
13.1.5. Consolidada a resolução do contrato pelo decurso do prazo sem purgação da
mora, à VENDEDORA será assegurado o direito de promover a venda do imóvel
para terceiros.
13.1.6. A VENDEDORA, embora não obrigada, endereçará correspondência para o
(s) COMPRADOR (ES), com aviso de recebimento ou por cartório de títulos e
documentos, comunicando a resolução do contrato e, ao mesmo tempo, que o(s)
notificará para que compareça(m) em seus escritórios para: (i) ajustar o
recebimento do seu crédito, na forma do item 13.1.6.1, abaixo, ou (ii) indicar conta
corrente bancária pessoal para receber a respectiva transferência do valor que
20/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
titulam de direito, valendo, neste caso, o recibo de transferência, como documento
de liquidação do contrato.
13.1.6.1 Considerando que o valor a ser restituído ao(s) COMPRADOR (ES) será feito
parceladamente, acordam as partes que a primeira parcela será paga em 60 (sessenta)
dias contados do comparecimento do(s) COMPRADOR(ES) no escritório da
VENDEDORA, ou da data da indicação da conta corrente, conforme item 13.1.6,
supra.
13.2. – DO INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA
13.2.1 Caso a demora no cumprimento da obrigação venha a ser causada pela
VENDEDORA, por força de atraso injustificado na conclusão das obras, ela estará
sujeita a duas penas pelo tempo que vier a exceder, contado a partir do final do prazo de
tolerância de 180 (cento e oitenta) dias), a saber : a) uma de caráter compensatória,
aplicável uma só vez, no percentual correspondente a 2% (dois por cento) calculado
sobre o valor pago, pelo (s) COMPRADOR (ES), por conta do preço até a data da
expedição do habite-se, excluídos do cálculo juros e multas moratórias por ele
eventualmente pagas; e, b) outra de caráter moratório, no valor correspondente a 0,5%
(meio por cento) ao mês, ou fração, calculada pro rata dies. Essa pena será mensal e
cumulativa, incidindo sobre o valor pago pelo(s) COMPRADOR (ES) até a data da
expedição do habite-se, excluídos do cálculo juros e multas moratórias por ele
eventualmente pagas, mas corrigido pelo mesmo índice de correção ajustado para este
contrato.
13.2.2. As cláusulas penais de responsabilidade da VENDEDORA serão calculadas a
partir da entrega das chaves da unidade autônoma ao (s) COMPRADOR (ES). Elas
deverão ser pagas simultaneamente com a assinatura do contrato definitivo de venda e
compra, ou em até 90 (noventa) dias contados da entrega das chaves, valendo o que
ocorrer primeiro, sendo facultado à VENDEDORA realizar a compensação das
penalidades com os valores devidos pelo(s) COMPRADOR (ES) pela aquisição da
unidade autônoma objeto do presente instrumento.
13.3. - DA RESCISÃO
13.3.1. Na hipótese de rescisão, a parte culpada deverá recompor os danos causados à
inocente.
13.3.2. Rescindido o contrato por transação, distrato ou trânsito em julgado de decisão
judicial, a VENDEDORA descontará a multa contratual de 20% (vinte por cento)
incidente sobre o montante efetivamente pago pelos COMPRADOR (ES), por
conta do preço, e devolverá a este(s), o valor restante recebido, em tantas vezes
quantas foram as prestações ou parcelas pagas por conta do preço, a primeira com
vencimento a 60 (sessenta) dias contados da resolução do contrato, e as demais no
mesmo dia dos meses subsequentes, até que ocorra a devida quitação.
21/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
13.3.3. A devolução da quantia na forma e prazo especificado no subitem “13.3.2.” atrás
redigido, foi justificada e aceita pelo (s) COMPRADOR (ES) por ter (em)
compreendido a impossibilidade da imediata reconversão do imóvel em moeda, vez que
o resultado da comercialização das unidades condominiais é aplicado em insumos e
serviços da obra, ou na amortização de financiamentos tomados para execução da obra,
não havendo, portanto, disponibilidade imediata, ou receita ociosa.
13.5. Como condição deste negócio, em ocorrendo inadimplemento do (s)
COMPRADOR (ES) em desrespeito a qualquer das obrigações na forma ajustada neste
contrato, ocorrerá o vencimento antecipado das obrigações vincendas e será facultado
a exclusivo critério da VENDEDORA: a) a resolução do presente instrumento
conforme cláusula “13.1” atrás redigida; b) a promoção de leilão dos direitos que o (s)
COMPRADOR (ES) titular de aquisição do imóvel objeto deste contrato, que se
formalizará de acordo com o artigo 63, parágrafos 1º ao 7º, da Lei Federal nº 4591/64,
mediante publicação em jornal de grande circulação da comarca do local do imóvel, por
02 (duas) vezes e com a antecedência mínima de 10 (dez) dias para a primeira praça e
de 05 (cinco) dias para a segunda praça; e, c) ou promover a execução do saldo do preço
para haver o seu crédito, considerando-se vencidas antecipadamente todas as parcelas
correspondentes ao saldo do preço.
13.5.1. À VENDEDORA ficará reservado o direito de preferência na arrematação, caso
opte pelo leilão, nos termos do artigo 63, §3º, da mesma Lei 4591/64.
13.5.2. Em optando a VENDEDORA pelo leilão, a ela ficará assegurado o direito e
poderes para, nos termos do especificado artigo 1º, incisos VI e VII, da Lei Federal nº
4591/64, efetivar a transferência para terceiros de todos os direitos havidos pelo (s)
COMPRADOR (ES) e decorrentes deste contrato, sempre observando, no que
pertinente, o disposto no artigo 63, parágrafos 1º ao 7º, da mesma Lei Federal
4591/64.
XIV - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
14.1. Por parte da VENDEDORA: a) entregar o imóvel objeto deste contrato no prazo
combinado, construído de acordo com o memorial de incorporação e memorial
descritivo; b) pagar todas as despesas e impostos incidentes sobre a unidade autônoma e
respectiva fração ideal, até o término do prazo da notificação em que marcar data para a
transferência da posse; c) informar a respeito do andamento da obra no máximo a cada
180 (cento e oitenta) dias; e, d) prestar esclarecimentos a respeito dos índices de
atualização monetária empregados nas parcelas e prestações em que se desdobrou o
preço contratado.
14.2. Por parte do (s) COMPRADOR (ES): a) pagar com pontualidade as parcelas e
prestações do preço, com os acréscimos contratuais, no prazo, forma e local acordado;
e, b) comunicar alterações de endereço em carta protocolizada na recepção da
VENDEDORA.
22/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
XV - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS
PELO (S) COMPRADOR (ES)
15.1. A cessão e transferência dos direitos e obrigações deste contrato, pelo (s)
COMPRADOR (ES), dependerá da prévia e expressa anuência da VENDEDORA e
desde que inexistam, na oportunidade, obrigações pendentes de pagamento, sub-
rogando-se o Cessionário em todas as obrigações assumidas pelo Cedente. À
VENDEDORA fica assegurado o direito de preferência em caso de cessão deste
contrato, preço por preço.
15.2. No ato da anuência o (s) COMPRADOR (ES) deverá (ão) exibir e entregar, para
a VENDEDORA, cópia autenticada das guias de recolhimento do ITBI e do laudêmio
devidos pela cessão, assim como do pagamento para a VENDEDORA da taxa de
3% (três por cento) sobre o total do presente contrato, devidamente atualizado, a título
de despesas administrativas da cessão com a sub-rogação que se formalizará no ato da
anuência.
PELA VENDEDORA
15.3. Embora permanecendo inteiramente responsável como incorporadora do
empreendimento, à VENDEDORA assistirá o direito de ceder e transferir,
fiduciariamente, ou não, o seu crédito decorrente da alienação do empreendimento ou
somente deste contrato, a quem achar por direito.
XVI - DA POSSE
16.1. O(s) COMPRADOR(ES) receberá(ão) a posse da unidade autônoma uma vez
tenha(m) cumprido todas as obrigações do presente instrumento, principais ou
acessórias, observando-se as disposições constantes para a vistoria e entrega de sua
unidade autônoma previstas neste Contrato.
16.1.1. A imissão do(s) COMPRADOR(ES) na posse da unidade será feita por meio da
Mandatária, nos termos e condições estabelecidos neste Contrato. Assim, caberá à
Mandatária nomeada e qualificada no Contrato de Mandato Civil, cuja cópia é entregue
ao(s) COMPRADOR(ES), promover os procedimentos de imissão do(s)
COMPRADOR(ES) na posse, mediante vistoria e assinatura do termo de recebimento
de chaves da unidade. Para tanto, o(s) COMPRADOR(ES) deverá(ão) estar em dia
com suas obrigações dispostas neste Contrato, inclusive com o pagamento das despesas
com as ligações definitivas, o IPTU, a taxa de foro, e cumprir os demais procedimento
previstos neste Contrato, tais como quitação dos gastos com aquisição de bens e
equipamentos para montagem, equipagem e decoração da unidade autônoma e das áreas
comuns do Condomínio, taxas devidas à Operadora Hoteleira e honorários da
VISTORIADORA, sob pena de a VENDEDORA exercer o direito de retenção da
unidade ora compromissada, conforme dispõe o artigo 52 da Lei nº 4591/64.
23/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
16.1.2. - Para os fins do ora disposto, o(s) COMPRADOR(ES), neste ato, confere(m)
especiais poderes à VENDEDORA para contratação de empresa de vistoria
(“VISTORIADORA”), para que esta faça a vistoria da sua unidade autônoma e das
áreas comuns do Empreendimento, nos termos da Cláusula Vinte abaixo.
16.1.3. A Mandatária, tendo recebido a posse da unidade autônoma, devidamente
montada, equipada e decorada, por conta e ordem do(s) COMPRADOR(ES), pelo
presente instrumento e na melhor forma de direito, fica autorizada por este(s) a
transferir a posse da unidade a Operadora Hoteleira, nos termos do Contrato de Locação
e Outras Avenças firmado com esta.
16.2. As despesas condominiais, impostos e taxas incidentes sobre a unidade
autônoma serão de responsabilidade do (s) COMPRADOR (ES) a partir da
Instalação do Condomínio, de modo que deverão estar em ordem e devidamente
solvidas para o recebimento das chaves (posse), nos termos do item 16.1.1. acima.
16.3. Enquanto não inteiramente cumpridas pelo(s) COMPRADOR(ES) suas
obrigações, este(s) não terá(ão) direito ao recebimento das chaves (posse) do imóvel
adquirido, assistindo, neste caso, o direito de a VENDEDORA reter o imóvel
negociado até o integral cumprimento das pendências, nos termos do artigo 52 da Lei
4.591/64, sem prejuízo da obrigação de o COMPRADOR(ES) pagar os impostos e
rateios condominiais em decorrência de sua demora no cumprimento das regras do
contrato.
16.4. Depois de transferida a posse das unidades autônomas, cumprirá ao (s)
COMPRADOR (ES) observar as disposições do Contrato de Locação e Outras
Avenças firmado com a Operadora Hoteleira.
XVII - DA ESCRITURA DE VENDA E COMPRA
17.1 Uma vez efetivada a instituição do condomínio e o (s) COMPRADOR (ES)
tenha(m) quitado o preço com recursos próprios na forma combinada, a VENDEDORA
outorgará a escritura de venda e compra para o (s) COMPRADOR (ES) do imóvel aqui
negociado, livre de ônus e dívidas, ou a quem ele vier a indicar.
17.1.1 A escritura pública deverá ser lavrada em Tabelião a ser indicado pela
VENDEDORA tendo em vista que nele já estarão arquivados todos os documentos
necessários para o ato notarial. Optando o (s) COMPRADOR (ES) pela lavratura em
outro Tabelião, arcará, além das despesas que lhe são próprias pelo ato, com aquelas
atinentes às cópias autenticadas e certidões exigidas pela legislação em vigor e pelo
tabelionato escolhido, como sua responsabilidade exclusiva, as quais deverão por ele
serem reembolsadas no ato da formalização de sua opção.
17.2. Usando o (s) COMPRADOR (ES) do (s) seu (s) direito (s) de quitar o saldo do
preço mediante financiamento bancário, a escritura de venda e compra será outorgada
nos moldes do Sistema Financeiro da Habitação ou Sistema de Financiamento
24/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
Imobiliário. No caso de o (s) COMPRADOR (ES) liquidar (em) o preço com recursos
próprios, a VENDEDORA outorgará a escritura de venda e compra para o (s)
COMPRADOR (ES), do imóvel aqui negociado, livre de ônus e dívidas, ou a quem ele
vier a indicar, em até 120 (cento e vinte dias) da averbação da obra e registro da
Instituição do Condomínio, a que se obriga a VENDEDORA. Em caso de indicação de
terceiro para receber a escritura, o (s) COMPRADOR (ES) nela deverá(ão)
necessariamente comparecer(em) como INTERVENIENTES (S) CEDENTE (S),
recolhendo o ITBI que lhe (s) competir, na forma da legislação em vigor.
17.3. Sem prejuízo do que estabeleceram no item atrás redigido, ajustam as partes,
todavia, que ficará facultado à VENDEDORA o direito de transferir ao (s)
COMPRADOR (ES), antecipadamente, a fração ideal do terreno vinculada à unidade
autônoma de que trata este contrato, eventuais acessões e benfeitorias, em alienação
fiduciária, nos termos da Lei Federal nº 9.514/97 e Lei Federal nº 10.931/04. Neste
caso, ao (s) COMPRADOR (ES) será(ão), por força da mesma lei, outorgada a
escritura definitiva de venda e compra com Alienação Fiduciária, e este(s), por sua vez,
outorgará(ão) à VENDEDORA a propriedade fiduciária do mesmo imóvel, em garantia
do pagamento do saldo do preço.
17.3.1 Ocorrendo o disposto descrito no item 17.3, compromete (m)-se o (s)
COMPRADOR (ES) a fornecer (em) os documentos necessários a comprovar a
respectiva regularidade cadastral junto ao MF, SPC, SERASA e Banco Central; bem
como contratar seguro de vida, invalidez permanente (MIP) e danos físicos do imóvel
(DFI). Em caso de o COMPRADOR for pessoa jurídica, deverá, também, apresentar,
previamente, os documentos pessoais de praxe, inclusive contrato social consolidado,
bem assim aqueles necessários para que a escritura venha a ser lavrada, para os quais há
regra específica na legislação federal.
17.3.2 Em qualquer das hipóteses versadas nesta cláusula, a transferência da posse da
unidade adquirida ao (s) COMPRADOR (ES) será realizada nos termos e na forma
previstos na Cláusula Dezesseis deste instrumento.
17.3.3 Compromete (m)-se o (s) COMPRADOR (ES) a tomar(em) todas as
providências necessárias à outorga da Escritura Definitiva com Alienação Fiduciária
do bem objeto deste contrato, a fim de que esta seja formalizada, no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da convocação que lhe for dirigida pela VENDEDORA, sob pena
de pagamento de multa equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo,
vigente na época da convocação, por dia de atraso.
17.3.4. Uma vez quitado o saldo do preço nos contratos de venda e compra com
alienação fiduciária, a VENDEDORA providenciará e entregará ao (s)
COMPRADORA (ES) o termo de quitação, em até 15 (quinze) dias úteis, contados
daquele derradeiro pagamento, hábil para que ele proceda ao cancelamento do registro
da propriedade fiduciária junto ao Oficial do Registro de Imóveis competente.
25/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
17.4. Na eventualidade de o imóvel por este compromissado não se achar inteiramente
concluído na oportunidade da escritura de venda e compra com alienação fiduciária em
garantia, será obrigação de a VENDEDORA reiterar ou ratificar a sua obrigação de
concluir a edificação, na forma contratada.
17.5. Uma vez outorgada a escritura de venda e compra, ou documento equivalente,
obriga-se o (s) COMPRADOR (ES), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados do
respectivo registro, a efetivar(em) a inscrição imobiliária na repartição pública
competente da Municipalidade, transferindo a responsabilidade tributária para si, sob
pena de ficar(em) obrigado(s) ao pagamento de uma multa penal equivalente a 1/30 (um
trinta avos) de um salário mínimo por dia de atraso, até o efetivo cumprimento dessa
obrigação, sem prejuízo de responderem pelos danos que forem causados à
VENDEDORA pelo descumprimento dessa obrigação.
17.6. Estando quitado o preço do contrato e não tenha o (s) COMPRADOR (ES)
tomado providência para a outorga da escritura de venda e compra, fica assegurado o
direito de a VENDEDORA convocar o (s) COMPRADOR (ES) para receber (em), em
30 (trinta) dias, do ato do recebimento da convocação, a respectiva escritura, sob pena
de, não sendo atendida, obrigado(s) ao pagamento de uma multa penal equivalente a
1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo por dia de atraso, até o efetivo
cumprimento dessa obrigação, nos termos e com os efeitos do subitem 17.3.3.
XVIII - DAS DESPESAS
18.1. As despesas com a escritura de venda e compra, bem assim com aquelas delas
decorrentes (emolumentos, taxas, registros, averbações, imposto de transmissão – ITBI,
laudêmio e etc.), correrão por conta exclusiva do(s) COMPRADOR(ES).
XIX - DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO
19.1. A incorporação imobiliária do Condomínio foi submetida pela VENDEDORA, a
ao regime do patrimônio de afetação disciplinado pela Lei 10.931, de 02 de agosto de
2004, com sua averbação na matrícula correspondente.
19.2. A VENDEDORA fará cumprir todas as exigências à submissão de tal regime e
comunicará ao COMPRADOR de todos os atos e obrigações conforme se faça
necessário e realizará assembleia geral do condomínio de construção para a eleição da
comissão de representantes.
XX – DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS
20.1. O(s) COMPRADOR(ES) se compromete(m) a não contratar com terceiros, por
iniciativa própria, para a execução de qualquer serviço no local (mesmo que seja, por
exemplo, apenas a de armários ou repintura), considerando que a unidade autônoma
objeto do presente Contrato será e deverá ser mantida montada, equipada e decorada de
26/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
acordo com a decoração padrão a ser definida pela Operadora Hoteleira, conforme os
padrões da marca ADAGIO.
20.2. A vistoria da unidade autônoma objeto do presente será realizada por empresa
Vistoriadora homologada pela Operadora Hoteleira e contratada pela VENDEDORA,
com recursos aportados pelo(s) COMPRADOR(ES) e demais adquirentes de unidades
autônomas.
20.2.1. O(s) COMPRADOR(ES) ó terá(ão) direito ao recebimento de sua unidade
autônoma desde que este esteja(m) em dia com todas as obrigações assumidas neste
Contrato, inclusive aquelas relativas à montagem, equipagem e decoração e demais
indicadas no item 7(sete) do Quadro Resumo, sob pena de a VENDEDORA exercer o
direito de retenção da unidade ora compromissada, conforme dispõe o artigo 52 da Lei
nº 4591/64.
20.2.2. Caso a VENDEDORA exerça seu direito de retenção da unidade ora
compromissada, conforme dispõe o artigo 52 da Lei nº 4591/64 e este Contrato, fica
desde logo ajustado que até que o(s) COMPRADOR(ES) esteja(m) apto(s) a se imitir
na posse, eventuais valores recebidos em razão da exploração hoteleira de referida
unidade, pertencerão à VENDEDORA, não cabendo ao(s) COMPRADOR(ES)
qualquer direito de indenização ou compensação a que título e tempo forem.
20.2.3. Para os fins de vistoria, recebimento de chaves e transferência da posse da
unidade autônoma a Operadora Hoteleira, o(s) COMPRADOR(ES), neste ato,
confere(m) especiais poderes para:
(a) a VENDEDORA, para que esta promova a contratação da Vistoriadora;
(b) a Vistoriadora, para que esta faça a vistoria do Empreendimento;
(c) a Mandatária para, após a conclusão do laudo de vistoria e a certificação constante
de tal documento de que a unidade autônoma se encontra com suas obras civis
adequadamente concluídas, devidamente montada, equipada, decorada e apta a ter suas
atividades hoteleiras iniciadas pela Operadora Hoteleira, a considerá-la entregue e, por
consequência, recebida pelo(s) COMPRADOR(ES), desde que este tenha atendido às
obrigações previstas neste Contrato; e,
(d) a Mandatária para, após a consideração de entrega e recebimento da unidade
autônoma, transferi-la a Operadora Hoteleira, a fim de que esta dê início às atividades
hoteleiras.
20.3. A VENDEDORA informou de modo claro ao(s) COMPRADOR(ES) os
termos e condições abaixo, os quais foram orientadores da concepção e aprovação do
Empreendimento, conforme consta da Convenção de Condomínio, e que, portanto, são
essenciais à sua regular operação e utilização.
27/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
20.3.1. O(s) COMPRADOR(ES), por sua vez, declara(m) em caráter irretratável e
irrevogável que a VENDEDORA lhe(s) informou de forma clara e inequívoca as
condições relativas à operacionalidade do Empreendimento.
20.4. O(s) COMPRADOR(ES), neste ato e na melhor forma de direito,
DECLARA(M) que está(ao) de acordo, adere(m) e se sub-roga(m) integralmente
no Contrato de Locação e Outras Avenças firmado pela VENDEDORA com a
empresa HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A ( a “Operadora Hoteleira”), e no
Contrato de Mandato Civil firmado com a empresa JONES LANG LASALLE
HOTELS S/A (a “Mandatária”).
20.5. Em razão da adesão e sub-rogação de que trata o item anterior, o(s)
COMPRADOR(ES) DECLARA(M) ter conhecimento e aceitar que:
(a) só será vistoriada e considerada recebida unidade autônoma de COMPRADOR
que estiver adimplente com as obrigações assumidas nos termos deste Contrato,
conforme informação prestada pela VENDEDORA, para fins de recebimento e
celebração do respectivo Termo de Vistoria e Recebimento de Chaves, ficando
consignado que:
(b) a responsabilidade da Mandatária é limitada à constatação de eventuais defeitos
aparentes e de fácil constatação, os quais deverão ser apontados e reclamados perante a
VENDEDORA que, como incorporadora do Empreendimento, é a responsável por
saná-los ou determinar que sejam sanados;
(c) a Mandatária, quando do recebimento de mencionada unidade autônoma, não será
responsável por verificar se a VENDEDORA cumpriu com suas obrigações de
incorporadora do Empreendimento, atributo esse exclusivo dele(s),
COMPRADOR(ES);
(d) se estiver inadimplente com o pagamento dos valores indicados no item 7 do
Quadro Resumo, a VENDEDORA poderá exercer o direito de retenção previsto neste
Contrato, disponibilizando a unidade à operação, recebendo os valores eventualmente
decorrentes da operação, sem qualquer direito ao(s) COMPRADOR(ES) de pleitear
qualquer direito de reclamação, indenização, retenção ou compensação a que tempo e
título forem com relação a tais valores;
(d) a fase operacional do Empreendimento terá inicio após ocorrerem,
cumulativamente: (i) a expedição do auto de conclusão das obras e seu cadastramento
perante os órgãos públicos competentes, bem assim a expedição dos demais alvarás e
licenças exigidos por lei; (ii) ter ocorrido a montagem, equipagem e decoração das
unidades autônomas e áreas comuns do Empreendimento; (iii) a Assembleia de
Instalação de Uso do Empreendimento; (iv) ter sido realizada a vistoria no
Empreendimento, nos termos do Contrato de Locação e Outras Avenças firmado com a
Operadora Hoteleira; (v) terem sido quitados todos os valores previstos neste
instrumento, na Convenção de Condomínio e nos instrumentos de aquisição de unidades
28/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
autônomas; e, (vi) atendidas as demais exigências previstas no Contrato de Locação e
Outras Avenças firmado com a Operadora Hoteleira;
(e) a fase de pré-operação está estimada para ocorrer em 60 (sessenta) dias contados
da data de término das obras civis, esta certificada pelo habite-se e seu cadastramento
perante os órgãos públicos competentes, conforme disposições do item 5.7.1 acima;
(f) em razão das atividades que serão desenvolvidas no Empreendimento, certas
unidades autônomas dele integrantes, incluindo a ora compromissada, poderão ser
destinadas ao uso de portadores de necessidades especiais, de modo que tais unidades
poderão sofrer alterações físicas e de montagem, equipagem e decoração que se façam
necessárias ao atendimento de disposição legal e operacional, não lhe cabendo qualquer
direito de reclamação, indenização, retenção ou compensação a que tempo e título
forem;
(g) em razão das atividades que serão desenvolvidas no Empreendimento, certas
unidades autônomas dele integrantes, incluindo a ora compromissada, poderão ser
interligadas com outras, de modo que tais unidades poderão sofrer alterações físicas e de
montagem, equipagem e decoração que se façam necessárias ao atendimento de
disposição legal e operacional, não lhe cabendo qualquer direito de reclamação,
indenização, retenção ou compensação a que tempo e título forem;
(h) em razão das atividades que serão desenvolvidas no Empreendimento, certas
unidades autônomas dele integrantes, incluindo a ora compromissada, poderão ser
subdivididas pela Operadora Hoteleira para serem utilizadas operacionalmente como
duas unidades, de modo que tais unidades poderão sofrer alterações físicas e de
montagem, equipagem e decoração que se façam necessárias, não lhe cabendo qualquer
direito de reclamação, indenização, retenção ou compensação a que tempo e título
forem;
(i) em razão das atividades que serão desenvolvidas no Empreendimento, as
unidades autônomas dele integrantes, incluindo a ora compromissada, poderão ter sua
numeração alterada.
XXI – DO MANDATO
21.1 - Por este mesmo instrumento e na melhor forma de direito, o COMPRADOR
nomeia e constitui a VENDEDORA sua bastante procuradora para exercer os mais
amplos, gerais e ilimitados poderes para praticar, em nome dele, todos os atos prescritos
pela Lei nº 4.591/64 e pelas demais legislações pertinentes.
21.1.1 - Entre esses poderes, incluem-se especialmente os seguintes:
(a) representá-lo perante o Registro de Imóveis competente; efetivar eventuais
retificações da incorporação; efetivar, no momento próprio, o registro da instituição,
29/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
divisão, especificação e convenção do condomínio; proceder a oportuna averbação das
construções faltantes; formular pedidos e requerimentos de qualquer natureza;
(b) modificar, retificar, ratificar, em qualquer de suas disposições, o memorial de
incorporação e a minuta da convenção de condomínio já registrados no competente
Registro de Imóveis, relativos ao condomínio onde se insere a unidade objetivada;
(c) elaborar a redação final da convenção de condomínio e os instrumentos de sua
instituição, divisão e especificação, assim como, todos os documentos que se fizerem
necessários à consecução destes fins; elaborar, aprovar e expedir os Regimentos
Internos ou Regulamentos Internos do Condomínio, estabelecendo cláusulas e
condições de qualquer natureza, subscrever e assinar esses instrumentos e documentos;
(d) elaborar quaisquer outros documentos, com as disposições necessárias, úteis ou
convenientes; modificá-los, retificá-los, ratificá-los, subscrevê-los e assiná-los; registrá-
los no Registro de Imóveis e órgãos competentes, podendo realizar esses atos por
instrumento particular ou escritura pública;
(e) representá-lo, igualmente, perante a Prefeitura Municipal onde o imóvel se localiza,
requerendo o quanto necessário em relação à transferência da inscrição fiscal da unidade
autônoma objeto desta contratação;
(f) apresentar documentos e prestar informações a qualquer órgão ou entidade
competentes;
(g) promover todas as medidas para a implementação e funcionamento do Condomínio,
incluindo-se nessas medidas a contratação da sua administradora e a contratação das
empresas de manutenção técnica, como a de elevadores, e as demais prestadoras de
serviços;
(h) efetuar a cessão de créditos e sua securitização perante sociedades securitizadoras ou
entidades financeiras interessadas nos créditos e na securitização; concordar
previamente com os termos dos citados contratos, que deverão ser lavrados conforme os
dispositivos da legislação própria; caucionar, ceder e securitizar os direitos creditícios
originados deste instrumento ou dos contratos que forem celebrados; custodiar, ceder
fiduciariamente e securitizar, se e quando necessário, as notas promissórias e/ou outros
títulos emitidos pelo COMPRADOR e vinculados a este instrumento, bem como
constituir garantias reais; sub-rogar o COMPRADOR nas relações com o agente
financiador da construção ou com a sociedade securitizadora, tão-só no que se refere aos
valores devidos por ele, comprador, em razão do presente instrumento, sem qualquer
alteração de tais valores e seus vencimentos, critérios e índices de atualização
monetária; para este fim a VENDEDORA poderá, igualmente contratar assinando os
documentos cabíveis;
(i) substabelecer o presente mandato, no todo ou em parte, com reservas.
30/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
(j) praticar todos os atos que se façam necessários por exigência dos órgãos públicos em
decorrência da instituição do patrimônio de afetação referido na cláusula XIX, anterior.
(k) promover todas as medidas para a implementação e funcionamento do
Empreendimento, incluindo-se nessas medidas a contratação da operadora de
estacionamento, bem como a contratação das empresas de manutenção técnica, como a
de elevadores, e as demais prestadoras de serviços;
(l) escolher e contratar a empresa que fará a operação das áreas de estacionamento do
Empreendimento;
(m) escolher e contratar a empresa que fará a vistoria do Empreendimento, dentre
aquelas homologadas pela Operadora Hoteleira;
(n) Considerando que o projeto aprovado poderá ser revisto e aprimorado em
decorrência de imposições legais, de questões técnicas ou mercadológicas, ou de
alterações solicitadas pela Operadora Hoteleira para fins de adequação aos padrões da
marca ADAGIO, tal fato necessariamente importará na adaptação do Memorial de
Incorporação às alterações impostas ou solicitadas, de modo que o(s)
COMPRADOR(ES) autoriza(m) a VENDEDORA, como sua procuradora, a
representá-lo(s) junto às repartições competentes, especialmente o Registro de Imóveis
e a Prefeitura de Barueri, visando acompanhar o processamento das modificações, bem
como, a promover as substituições que se fizerem necessárias na unidade autônoma,
ficando a VENDEDORA investida de poderes para assinar todos os documentos
necessários para tanto.
21.1.2 – O mandato acima é constituído em caráter irrevogável e irretratável,
extinguindo-se nas hipóteses do inciso IV, do artigo 682, do Código Civil Brasileiro.
XXII - DAS DECLARAÇÕES FINAIS
22.1. O (s) COMPRADOR (ES) declara(m) que:
(a) que recebeu(aram), neste ato, cópia da minuta da Convenção destinada a regular
o CONDOMÍNIO “ALPHA STAY”, a qual também se encontra devidamente
arquivado junto ao Registro de Imóveis de Barueri e que, após lida e entendida, a ela
aderiu(ram) para todos os efeitos de direito; do Contrato de Locação e Outras Avenças
firmado com a Operadora Hoteleira e do Contrato de Mandato Civil firmado com a
Mandatária;
(b) tiveram acesso à minuta prévia deste contrato e aos demais contratos mencionados
no item anterior, leram atentamente esses documentos, tomando conhecimento de seu
conteúdo, não tendo tido dificuldades na sua compreensão, inclusive sobre os efeitos em
caso de sua impontualidade;
31/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
(c) que concedeu(ram) à VENDEDORA o direito de manter, permanentemente, placa
indicativa de seu logotipo e, também, de seus objetivos sociais nas dependências do
empreendimento imobiliário.
(d) na hipótese de estar (em) adquirindo juntamente com mais pessoas, ou por seu casal,
conforme especificado no item 01 quadro resumo, declaram que outorgam entre si
poderes para, isoladamente, independentemente da nomeação, receberem
correspondências, notificações, intimações, interpelações e citações, quer de forma
extrajudicial ou judicial, por procedimentos decorrentes deste contrato, prometendo
fazer valer este mandato enquanto vigente este contrato, constituídos que ficam
mandatários uns dos outros;
(e) está(ão) ciente(s) de que o terreno onde será erigido o empreendimento referido na
cláusula primeira supra, bem assim que as futuras acessões e benfeitorias serão dadas
em garantia de financiamento a ser tomado de um dos agentes do Sistema Financeiro da
Habitação ou do Sistema de Financiamento Imobiliário, mediante registro da matrícula
junto ao Oficial de Registro de Imóveis competente, para a construção do
empreendimento; e,
(f) declara(m) ainda, que têm ciência de que os valores constantes deste instrumento,
relativos ao preço da promessa de venda e compra serão empenhados/caucionados pela
VENDEDORA a favor do Agente Financiador da obra a partir da data em que o
contrato vier a ser formalizado, cujos pagamentos respectivos deverão ser efetuados
junto ao referido agente, através de avisos que lhe (s) será (ão) remetido (s) para o
endereço declinado neste contrato, e terá a seguinte destinação: a) Na fase de construção
(pré-chaves), os valores serão disponibilizados mensalmente à VENDEDORA, para
utilizá-los na complementação do aporte necessário, visando o término da obra e sua
entrega no prazo determinado neste instrumento, desde que a VENDEDORA esteja em
dia com os encargos contratuais, decorrentes do financiamento contratado; e, b) Na fase
de amortização (pós-chaves), os valores serão disponibilizados mensalmente à
VENDEDORA, após o cumprimento das obrigações estabelecidas no Instrumento
Particular de Abertura de Crédito e Financiamento para a Construção e
Empreendimento Imobiliário com Garantia Hipotecária e Outras Avencas a ser firmado.
(h) Que tem ciência e concorda(m) expressamente que a VENDEDORA submeteu o
empreendimento ao regime do Patrimônio de Afetação, previsto na Lei Federal
10.931/2004, ficando desde já autorizada pelo (s) COMPRADOR (ES) a praticar todos
os atos necessários para tanto, conforme disposto na alínea “j” da cláusula 21.1.1 supra.
22.2. A VENDEDORA, por sua vez, declara, sob pena de responsabilidade civil e
criminal, que:
(a) não há, contra ela, nenhum processo, por ações reais ou pessoais, que envolvam
o imóvel objeto deste contrato ou que prejudiquem o negócio formalizado;
32/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
(b) a Certidão Negativa de Débito - CND/INSS, bem assim da Certidão de
Quitação/SRF e outros exigidos pela Lei 4591/64, acham-se depositados perante o
Registro de Imóveis de Barueri, juntamente com o registro do memorial de
incorporação, e que o imóvel objeto da presente não integra o seu ativo permanente; e,
(c) são de sua exclusiva responsabilidade as despesas com as ligações do
condomínio à Rede Pública, bem assim com a instituição do Condomínio, registros
pertinentes e averbação da construção.
XXIII - DO PLANTÃO DE VENDAS E MATERIAL PROMOCIONAL
23.1. Enquanto existirem unidades a venda, ficará assegurado à VENDEDORA, até o
inicio das atividades operacionais do Empreendimento, o direito de manter, no
CONDOMÍNIO “ALPHA STAY”, um plantão de vendas em área nobre, bem assim
de placas, faixas e luminosos promocionais, qualquer que tenha sido o tempo decorrido
deste contrato;
23.2. Os elementos decorativos (móveis, cortinas, tapetes, equipamentos, e etc..)
inseridos no material promocional constituem, apenas, sugestões decorativas, não
estando incluídas no preço deste negócio, ou constituem promessa de entrega do imóvel
guarnecido desses elementos; e,
23.3. O(s) COMPRADOR (ES) faculta(m) á VENDEDORA, em caráter definitivo e
irrevogável, instalar em local por ela escolhido, nas áreas de propriedade comum do
Condomínio, placas alusivas ao empreendimento, ou a Incorporadora, com dizeres,
material e dimensões a seu exclusivo critério, iluminadas ou não.
XXIV - DO FORO
24.1. As partes elegem o foro da Comarca da situação do imóvel, para nele dirimirem
todas as questões decorrentes deste contrato.
E, justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento Particular de Promessa
de Venda e Compra de Unidade Condominial a ser Construída, em duas vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Barueri (SP), xx de xx de 2016.
VENDEDORA:
__________________________________________________
HESA 84 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
33/37 RUBRICAS
VENDEDORA
COMPRADOR(ES)
COMPRADORES:
________________________________________________
________________________________________________
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
RG: RG:
CPF: CPF: