caderno de questões ( … · 2020. 10. 19. · assunto: extinção dos contratos (conclusão,...

19/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19605481/imprimir 1/28

Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1KGHR )

Direito Administrativo

Questão 1: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administração/2020Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Determinado contrato administrativo para prestação de serviços de limpeza e copa, no valor de R$ 150.000, foi assinado pelas partes no ano de 2019. Contudo, após trêsmeses de vigência, descobriu-se que houvera conluio na licitação, além de não ter havido a publicação do resumo do contrato na imprensa oficial.

Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta.

a) A administração pública estava impedida de substituir o contrato por carta-contrato ou nota de empenho de despesa, dado que o valor estava acima do patamarprevisto em lei.

b) Embora haja previsão legal, a ausência de publicação do resumo na imprensa oficial não bastaria, por si só, para anular o contrato, porquanto não é condiçãopara sua eficácia.

c) É obrigatória a exigência de garantia nos contratos de terceirização, dado o elevado risco de descontinuidade contratual pela contratada. d) A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente e impede os efeitos que ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já

produzidos. e) A administração pública, em razão do conluio, está dispensada de indenizar a contratada pelos serviços já prestados e não pagos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1119030

Questão 2: QUADRIX - Adm (CFO)/CFO/2020Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A respeito da licitação pública, julgue o item. A declaração de nulidade do contrato administrativo tem efeito ex tunc, não desconstituindo os efeitos jurídicos por ele já produzidos.

Certo Errado


Questão 3: FEPESE - ACUrb (Pref Itajaí)/Pref Itajaí/2020Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Sobre os contratos administrativos, identifique as hipóteses que constituem motivo para a rescisão contratual:

1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos.

2. o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento.

3. a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, com justa causa e prévia comunicaçãoà Administração.

4. a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

a) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. b) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. c) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. d) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.


Questão 4: IDIB - Mb CI (CM Gravatá)/CM Gravatá/2020Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Assinale abaixo a única alternativa que prevê um motivo legal para a rescisão do contrato administrativo.

a) O falecimento do contratado. b) A paralisação da obra com ou sem justa causa. c) Qualquer modificação da finalidade ou da estrutura da empresa contratada. d) A paralisação do serviço com justa causa.


Questão 5: FCC - AGA (Pref Recife)/Pref Recife/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Suponha que uma empreiteira contratada pela Administração para construção de uma estrada esteja pleiteando em juízo o ressarcimento de custos de desmobilização emfunção de rescisão do contrato celebrado para tal objeto. De acordo com o disposto na Lei nº 8.666/1993, tal pleito afigura-se



a) procedente em quaisquer hipóteses de rescisão unilateral pela Administração, assegurado à contratada também pagamento de perdas e danos, incluindo os lucroscessantes.

b) procedente na hipótese, por exemplo, de a rescisão ter ocorrido em face de caso fortuito ou força maior impeditivo da execução do objeto, verificada ausência deculpa da contratada.

c) improcedente, salvo se a rescisão se der em face de atraso dos pagamentos devidos pela Administração, por período superior a 90 dias. d) improcedente, não sendo devido qualquer ressarcimento à contratada, o que não afasta a possibilidade de pagamento de indenização na hipótese de rescisão

amigável a título de multa compensatória. e) procedente na hipótese, por exemplo, de rescisão por iniciativa da contratada em face de quaisquer reduções quantitativas do objeto em relação ao valor

originalmente pactuado.Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758315

Questão 6: FCC - AGA (Pref Recife)/Pref Recife/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Os contratos administrativos são informados por um regime jurídico especial que confere à Administração contratante prerrogativas em face dos contratados, exorbitantedo direito comum. Não obstante, a Lei nº 8.666/1993 confere ao particular que contrata com a Administração o direito de

a) suspender, unilateralmente, o cumprimento de suas obrigações na hipótese de descumprimento das obrigações da Administração contratante, invocando aexceção do contrato não cumprido.

b) alterar unilateralmente o contrato, como forma de reestabelecer a equação econômico-financeira existente no momento da apresentação da proposta. c) recusar acréscimos ou supressões aos montantes originalmente contratados, em quaisquer percentuais, com base no princípio da vinculação ao instrumento

convocatório. d) rescindir, judicialmente, o contrato diante de atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela Administração, salvo em caso de calamidade pública, grave

perturbação da ordem interna ou guerra. e) retirar os equipamentos e instalações utilizados para a execução do objeto contratado na hipótese de recusa da Administração ao pagamento dos lucros cessantes

devidos na hipótese de anulação do contrato.Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/758316

Questão 7: IBFC - TCI (CGE RN)/CGE RN/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Dentre os motivos regidos pela Lei Federal nº 8.666/93 para rescisão do contrato, analise os itens abaixo e assinale a alternativa incorreta.

a) A paralisação da obra, do serviço ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração b) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos c) O atraso superior a 120 dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou

executados, salvo em caso de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a calamidade pública, grave perturbação da ordeminterna ou guerra , assegurado ao contratado o direito de situação

d) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratadoEsta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/763560

Questão 8: IDECAN - Adm (AGU)/AGU/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A respeito dos contratos administrativos, assinale a afirmativa incorreta.

a) A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. b) É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços

essenciais. c) A rescisão do contrato poderá ser amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a

Administração. d) Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado por até 120 (cento e vinte) dias. e) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.


Questão 9: CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ RS)/SEFAZ RS/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)De acordo com a legislação pertinente, se o objeto de um contrato administrativo for a construção de uma estrutura essencial para um evento internacional a ser sediadopelo país e, injustificadamente, o contratado atrasar a execução desse contrato, de modo que a conclusão da obra não seja mais possível em tempo hábil para o evento,poderá a administração pública

a) alterar unilateralmente o contrato, sem a possibilidade de aplicação de multa contratual. b) rescindir unilateralmente o contrato, com a possibilidade de aplicação de multa contratual. c) rescindir unilateralmente o contrato, sem a possibilidade de aplicação de multa contratual. d) alterar unilateralmente o contrato, com a possibilidade de aplicação de multa contratual. e) aplicar a multa contratual, o que exclui a possibilidade de rescisão unilateral do contrato.


Questão 10: FCC - Ana Fom (AFAP)/AFAP/Crédito/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Durante a execução de um contrato administrativo celebrado entre determinado órgão da Administração pública e uma empresa prestadora de serviços, foi apuradainsuficiência do atendimento do objeto contratado, pois a contratada não estava dando atendimento a todas as unidades abrangidas pelo contrato. Diante de tal cenário,



com base no disposto na Lei nº 8.666/1993, a Administração pública

a) deve primeiramente impor multa contratual à empresa, para, na recorrência da infração contratual, notificá-la sobre a rescisão do contrato. b) deve acionar a garantia obrigatoriamente concedida pela empresa em favor do contratante, para que o valor se consubstancie em forma de remuneração da

próxima empresa contratada, o que se dará mediante sucessão administrativa, escolhida em procedimento informal de seleção. c) deve encampar o serviço outrora contratado, para garantir a continuidade e a não interrupção, sem prejuízo da imposição de multa à contratada, que também

não faz jus ao recebimento de nenhuma remuneração. d) deve rescindir o contrato unilateralmente, demonstrada a ocorrência de situação que autorize tal medida, providenciando o pagamento da contratada pelos

serviços já executados, sem prejuízo da possibilidade de imposição de sanções à mesma. e) pode optar entre a rescisão unilateral do contrato ou a imposição de sanções legais ou contratuais à contratada, caso em que será necessário aguardar nova

hipótese para extinção do contrato.Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/790798

Questão 11: VUNESP - Cont (CM Serrana)/CM Serrana/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)De acordo com a Lei no 8.666/93, art. 78, o atraso injustificado no início de uma obra, serviço ou fornecimento de produtos motivará

a) aditamento contratual. b) ajustamento do contrato. c) rescisão de contrato. d) pagamento de multa, apenas. e) inexigibilidade para novas contratações.


Questão 12: VUNESP - Adm (UFABC)/UFABC/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Constitui motivo para rescisão do contrato, com base na Lei nº 8.666/1993,

a) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato. b) razões de interesse público de conhecimento da Administração justificadas por mudança na liderança do órgão público contratante em razão do resultado de

prévio pleito eleitoral. c) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, quando meramente alegada pela Administração ou comprovada pelo contratado, impeditiva da execução do

contrato. d) a suspensão de sua execução, por ordem verbal da Administração, por prazo superior a 90 (noventa) dias, salvo em caso de calamidade pública. e) a decretação de recuperação judicial ou a instauração de processo de intervenção administrativa.


Questão 13: IAUPE - Adv (UPE)/UPE/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A Administração Pública pode rescindir contratos. Assinale a alternativa que NÃO traz um motivo aceito pela Lei nº 8.666/93 para a rescisão das avenças administrativas.

a) O não cumprimento de projetos ou prazos. b) A violação positiva do contrato em virtude de cumprimento irregular de cláusulas contratuais. c) O atraso no início da obra em virtude de fato imputável à Administração Pública. d) A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração. e) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.


Questão 14: IBFC - Adv (MGS)/MGS/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A Lei nº 8.666 de 1993 dispõe sobre Normas para Licitações e Contratos da Administração Pública e trata das hipóteses em que poderá haver rescisão unilateral docontrato administrativo por parte da Administração. Sabendo disso, assinale a alternativa que não apresenta uma das hipóteses de rescisão unilateral do contratoadministrativo:

a) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ouincorporação, não admitidas no edital e no contrato

b) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores c) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos d) A alteração social da empresa contratada, em qualquer hipótese


Questão 15: QUADRIX - Adm I (CRA PR)/CRA PR/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Julgue o item, relativo às normas e aos sistemas de licitação, compras e contratos da Administração Pública. É vedado à Administração Pública rescindir determinado contrato, motivando a rescisão com o ritmo lento de execução do contrato, que suscita apenas a aplicação demultas.

Certo



ErradoEsta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/822510

Questão 16: CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Com relação a licitações e contratos administrativos e às disposições da Lei de Improbidade Administrativa, julgue o item que se segue. Em razão da supremacia do interesse público, é permitido que a administração pública rescinda unilateralmente contrato administrativo por razões de interesse público dealta relevância e amplo conhecimento, ficando isenta de reparar o contratado por eventuais prejuízos regularmente comprovados.

Certo Errado


Questão 17: IBFC - Ass Tec (IDAM)/IDAM/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Sobre o regime jurídico dos Contratos Administrativos, assinale a alternativa correta.

a) A rescisão dos contratos administrativos é prerrogativa da Administração Pública podendo fazê-lo, inclusive, de forma unilateral, por exemplo, no caso dacontratada paralisar a obra sem justo motivo e sem prévia comunicação à Administração Pública. A rescisão tambémpode ser judicial ou amigável na forma do art. 79 daLei de Licitações

b) A Administração Pública, nos casos de serviços prestados de forma continuada, poderá firmar contratos pela forma verbal c) O contrato administrativo, dado o princípio da supremacia do interesse público, configura espécie de relação jurídica em que assistem vantagens e poderes

apenas para uma das partes d) A garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, presente nas relações obrigacionais de Direito Privado, não se aplica aos contratos administrativos,

posto que, nestes últimos, deve prevalecer apenas o interesse público, independentemente dos interesses do contratadoEsta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/861117

Questão 18: CEBRASPE (CESPE) - AssP (PGE PE)/PGE PE/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Acerca de gestão de processos e contratos, julgue o item. Por razões de interesse público, um contrato administrativo pode ser rescindido unilateralmente pela administração pública.

Certo Errado


Questão 19: VUNESP - JE TJAC/TJ AC/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Com base no que dispõe a Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/93), a declaração de nulidade de um contrato administrativo

a) é dotada de efeitos retroativos, impedirá os efeitos jurídicos que ele deveria produzir e desconstituirá os já produzidos, mas não exonera a Administração dodever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data da declaração e por outros comprovados prejuízos que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

b) é dotada de efeitos retroativos, impedirá os efeitos jurídicos que ele deveria produzir, mas não desconstituirá os já produzidos, e exonera a Administração dodever de indenizar o contratado pelo que este houver executado pelo período do contrato e por outros comprovados prejuízos que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

c) não é dotada de efeitos retroativos, não cancela os efeitos jurídicos já constituídos ou produzidos e obriga a Administração a indenizar o contratado pelo que estehouver executado até a data da declaração e pelos prejuízos que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

d) é dotada de efeitos retroativos, impedirá os efeitos jurídicos que ele deveria produzir e desconstituirá os já produzidos, e exonera a Administração do dever deindenizar o contratado pelo que este houver executado pelo período do contrato e por outros eventuais prejuízos, independentemente de sua culpa, promovendo-se aresponsabilidade de quem lhe deu causa.


Questão 20: FUNDATEC - ALAA (Pinheiro Pto)/Pref Pinheiro Preto/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Segundo as disposições da Lei nº 8.666/1993, quando a rescisão de contrato administrativo com o contratado for pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior,regularmente comprovada, impeditiva de execução do contrato, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos comprovados que houver sofrido,tendo ainda direito a:

I. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. II. Pagamento do custo da desmobilização. III. Devolução de garantia.

Quais estão corretas?

a) Apenas I. b) Apenas I e II.



c) Apenas I e III. d) Apenas II e III. e) I, II e III.


Questão 21: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPC TCE-PA)/TCE-PA/Controle Externo/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Determinado ministério, mediante adequado procedimento licitatório, contratou a empresa Serviços Gerais Ltda. A administração pública emitiu recebimento definitivo doserviço; posteriormente, no entanto, foram apuradas incompatibilidades entre o serviço executado e o projeto básico, o que configurou inexecução parcial do contrato.

Nessa situação hipotética, a administração pública, após o regular processo administrativo,

a) não poderá pleitear administrativamente os prejuízos, devido à emissão do recebimento definitivo e à legítima expectativa gerada na contratada. b) poderá revogar, observado o prazo prescricional, o ato de recebimento definitivo do serviço e pleitear administrativamente o prejuízo apurado. c) poderá anular, observado o prazo prescricional, o ato de recebimento definitivo do serviço, aplicar multa e descontar da garantia que foi necessariamente prevista

em edital. d) não poderá pleitear administrativamente os prejuízos caso já estejam ultrapassados três anos da emissão do recebimento definitivo, ante a preclusão

administrativa. e) poderá anular o ato de recebimento definitivo do serviço, aplicar multa e descontá-la da garantia eventualmente prestada.


Questão 22: FCC - Proc (SANASA)/SANASA/Jurídico/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Diante de situação de inexecução contratual inequívoca por parte de empresa contratada por uma autarquia por meio de licitação para a prestação de serviços, àcontratante assiste, nos termos da Lei no 8.666/1993,

a) o direito de imposição de sanções à contratada e de prazo para finalização dos serviços, somente após o quê lhe será facultada a extinção do ajuste. b) o dever de rescindir o contrato, prosseguindo diretamente na execução dos serviços, vedada indenização ou remuneração à contratada. c) o direito de encampar os serviços, desde que haja autorização do Chefe do Executivo e a contratada seja indenizada pelos prejuízos concretos comprovados. d) o poder de assumir as instalações da contratada para prestar os serviços diretamente, em razão da rescisão do contrato fundada na inexecução do objeto. e) a possibilidade de rescisão pelo descumprimento contratual, cabendo indenizar a empresa pelos serviços executados, vedada a imposição de multa, em razão da

extinção da avença.Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/989688

Questão 23: FEPESE - Cont Cons (Campos N)/Pref Campos Novos/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Considere que a Secretaria de Saúde firmou contrato administrativo com particular para o fornecimento durante um ano de material de limpeza para os postos de saúde.

Decorridos três meses da execução do contrato ele foi declarado nulo. Nesse caso:

a) O contratado não tem direito ao recebimento dos valores já fornecidos, pois a nulidade implica o cancelamento dos atos praticados, promovendo-se aresponsabilidade de quem lhe deu causa.

b) Se a Secretaria de Saúde tiver realizado o empenho global da despesa referente ao contrato, então o contratado não tem direito ao recebimento dos valores jáfornecidos, pois a dotação orçamentária foi comprometida.

c) A Secretaria de Saúde deve indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data da declaração de nulidade e por outros prejuízos regularmentecomprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

d) O contratado tem direito ao recebimento do valor total do contrato, mesmo que só tenha fornecido durante três meses, desde que o tipo de empenho utilizadopela Secretaria de Saúde para atender à despesa tenha sido o ordinário.

e) O valor total do contrato deve ser inscrito em restos a pagar processados e a Secretaria da Saúde deve abrir procedimento interno para apurar a responsabilidadeda nulidade do contrato.


Questão 24: CONSULPAM - AFTb (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/Ciências Contábeis/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)O atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras já recebidas assegura ao contratado:

a) O direito de suspender o cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação daordem interna ou guerra.

b) O direito de suspender o cumprimento de suas obrigações por prazo indeterminado, salvo em caso de calamidade pública ou guerra. c) O direito de rescindir unilateralmente o contrato, com direito à indenização por danos emergentes, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da

ordem interna ou guerra. d) O direito de anular o contrato, com direito à indenização por danos emergentes, salvo em caso de guerra, grave perturbação da ordem ou calamidade pública.


Questão 25: VUNESP - Ana GP (Campinas)/Pref Campinas/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A empresa “ABC” firmou com o Munícipio um contrato administrativo, mas este, durante a sua execução, acabou sendo declarado nulo por circunstâncias alheias àvontade das partes contratantes. Nessa situação hipotética, considerando as características dos contratos administrativos, a Lei nº 8.666/1993 dispõe que a declaração denulidade



a) não terá efeitos retroativos, preservando os efeitos jurídicos efetivamente produzidos até a declaração de nulidade do contrato, e a empresa “ABC”, por não terdado causa ao cancelamento contratual, terá direito a ser indenizada pelo valor correspondente a todo o período do contrato.

b) não terá efeitos retroativos, preservando os efeitos jurídicos efetivamente produzidos até a declaração de nulidade do contrato, mas a empresa “ABC”, não terádireito a ser indenizada pelo que houver executado e nem pelo restante do período do contrato.

c) terá efeitos retroativos, impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, e a empresa “ABC” terádireito a ser indenizada pelo que já houver executado até a data da declaração de nulidade do contrato, desde que ela não seja a responsável pela nulidade.

d) terá efeitos retroativos, impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, e a empresa “ABC” terádireito a ser indenizada em dobro pelo valor previsto no contrato por ter sido prejudicada com o seu cancelamento.

e) terá efeitos retroativos, impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, mas a empresa “ABC”não terá direito a ser indenizada pelo que já houver executado, uma vez que a Administração não deu causa à nulidade contratual.


Questão 26: VUNESP - ACI (Campinas)/Pref Campinas/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Durante a execução de contrato administrativo de prestação de serviços celebrado nos termos da Lei federal nº 8.666/93 (Lei Geral de Licitações e Contratos), nomomento de realizar o pagamento da fatura apresentada pela contratada, o departamento de administração do poder público contratante verifica que a empresa nãomais possui certidão negativa de débitos tributários e da dívida ativa, apresentada por ocasião da habilitação em licitação. Nesse cenário hipotético, o poder públicocontratante poderá

a) anular o contrato administrativo. b) revogar o contrato administrativo. c) denunciar o contrato administrativo. d) manter a execução do contrato e reter o pagamento devido à contratada, em sua integralidade. e) rescindir o contrato administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa.


Questão 27: CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-RO)/TCE-RO/Direito/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)O TCE/RO celebrou contratos administrativos com as empresas Alfa, Beta, Gama e Delta. A empresa Alfa não está cumprindo as cláusulas contratuais. A empresa Betaestá cumprindo irregularmente as cláusulas contratuais. A empresa Gama, injustificadamente, por motivos da própria empresa, está atrasada para o início do serviçocontratado. A Delta não iniciou a obra contratada, porque a administração ainda não liberou o local para sua execução.

Nessas situações, de acordo com a Lei n.º 8.666/1993, a administração poderá rescindir o contrato unilateralmente e por escrito somente com as empresas

a) Alfa e Beta. b) Gama e Delta. c) Alfa, Gama e Delta. d) Alfa, Beta e Gama. e) Beta, Gama e Delta.


Questão 28: IDECAN - PEBTT (IF PB)/IF PB/Infraestrutura Construção Civil/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)O art. 79 das Lei de Licitações trata da rescisão contratual. Esta poderá ser, exceto

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da mesma lei. b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração. c) judicial, nos termos da legislação. d) amigável, por acordo entre as partes, por intimação coletiva, desde que haja conveniência para a Administração. e) ser solicitada quando do não cumprimento dos prazos e especificações de projeto.


Questão 29: Unifil - Proc (Pref Sengés)/Pref Sengés/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 – Dos Contratos, assinale a alternativa incorreta.

a) A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outrosprejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

b) A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, nãodesconstituindo os já produzidos.

c) É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. d) Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta.


Questão 30: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Judiciária/Sem Especialidade/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Nos termos da Lei nº 8.666/1993, a rescisão dos contratos administrativos

a) sempre ocorrerá por ato unilateral da Administração pública, em vista da supremacia do interesse público.



b) pode decorrer de alteração societária do contratado que prejudique a execução do contrato. c) pode ocorrer de forma unilateral, pelo contratado, quando se configurar caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do

contrato. d) pode decorrer de razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera

administrativa a que está subordinado o contratante, e necessariamente mediante processo judicial ajuizado para essa finalidade. e) implica em imediata devolução da garantia, seja qual for a causa da rescisão.


Questão 31: FCC - Ana JD (DPE AM)/DPE AM/Ciências Jurídicas/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Determinado órgão da Administração Pública Estadual celebrou contrato de prestação de serviços de limpeza com determinada empresa, com prazo de vigência inicial de15 meses. No quinto mês de execução do contrato, lei de iniciativa do Governador foi aprovada, determinando a absorção deste órgão por outro órgão estadual, de maiorenvergadura. Em decorrência dessa absorção, a repartição será desativada e os seus serviços serão transferidos para outro edifício, que já conta com o serviço delimpeza, por meio de outro contrato. Diante dessa situação, a Administração

a) não poderá rescindir o contrato, pois trata-se de ato jurídico perfeito. b) deverá anular o contrato, pois houve vício de motivo na contratação. c) deverá manter o contrato que foi assinado em primeiro lugar, em virtude do princípio da antiguidade. d) poderá rescindir o contrato, mediante decisão justificada apresentada pela mais alta autoridade da esfera administrativa, exarada no processo administrativo do

contrato. e) deverá determinar a cessão do contrato à empresa que presta o serviço no novo endereço.


Questão 32: IBFC - Ana (FSA)/FSA/Administrativo de Contratos e Convênios/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Leia o texto abaixo: “Os contratos administrativos poderão ser extintos por meio de______________, ou seja, quando tiver expirado o prazo de duração previsto; ou também por meio de quando o contrato é declarado nulo em razão da constatação de algum vício de nulidade de ordem insanável.”

a) Anulação / Rescisão b) Rescisão / Conclusão do Objeto c) Advento do termo contratual / Anulação d) Conclusão do Objeto / Rescisão


Questão 33: IBFC - AACC (FSA)/FSA/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Quanto aos contratos administrativos e aspectos de extinção, leia as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) Os contratos administrativos poderão ser extintos por meio de anulação: quando for executado o objeto contratual ou expirado o prazo de duração previsto. ( ) Os contratos administrativos poderão ser extintos por meio de rescisão judicial: quando o particular, nas hipóteses do art. 78, incisos XIII a XVI, requerer, viademanda judicial, a rescisão do contrato por não ter obtido a aceitação amigável por parte da Administração ( ) Os contratos administrativos poderão ser extintos por meio de advento do termo contratual: quando o contrato é declarado nulo em razão da constatação dealgum vício de nulidade de ordem insanável.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

a) V, F, V b) F, V, V c) F, F, F d) F, V, F


Questão 34: IBFC - PNS (SMASDH Cuiabá)/Pref Cuiabá/Administrador/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Sobre as situações em que um Contrato Administrativo pode ser considerado nulo, assinale a alternativa incorreta.

a) Realizado sem concorrência, quando a lei a exige b) Mediante concorrência fraudada no seu procedimento ou julgamento c) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos d) Quando o ajuste contraria normas legais


Questão 35: COVEST-COPSET - Ass (UFPE)/UFPE/Administração/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Constitui motivo para rescisão do contrato administrativo, exceto:



a) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, não admitida no edital e no contrato. b) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil. c) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato. d) a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais. e) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, já recebidos ou executados,

independentemente da causa.Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1133719

Questão 36: MetroCapital - PJur (Pref Conchas)/Pref Conchas/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)No que se refere à Lei n. 8.666/1993, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – No caso de desfazimento do procedimento licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. II – A anulação ou revogação da licitação não pode ser realizada de ofício, ainda que por motivo de ilegalidade. III – Toda anulação de procedimento licitatório gera obrigação de indenizar.

a) Apenas o item I é verdadeiro. b) Apenas o item II é verdadeiro. c) Apenas o item III é verdadeiro. d) Apenas os itens II e III são verdadeiros. e) Todos os itens são verdadeiros.


Questão 37: DIRECTA - PLeg (CM Cosmópolis)/CM Cosmópolis/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Sobre a rescisão contratual com a Administração Pública, é correto afirmar:

a) Poderá ser amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que o contratado assuma a responsabilidade sobre o serviçoprestado.

b) Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução poderá ser prorrogado por até 12 meses. c) A rescisão acarretará assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração. d) A rescisão acarretará a execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, com exceção dos valores das multas. e) É proibido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato.


Questão 38: Instituto Consulplan - ProcM (Pitangueiras)/Pref Pitangueiras/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Segundo a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, constituem motivos para rescisão do contrato:

I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos.

II. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.

III. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento.

IV. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.

V. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil.

Estão corretas apenas as afirmativas

a) I, II, III, IV e V. b) II e V, apenas. c) I, III e IV, apenas. d) II, IV e V, apenas.


Questão 39: QUADRIX - AuxFF (CRP 8)/CRP 8 (PR)/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Com base na Lei n.º 8.666/1993, julgue o item. A nulidade do contrato administrativo retroage à sua formalização, desonerando a Administração de indenizar o contratado pelos serviços já executados.

Certo



ErradoEsta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1201267

Questão 40: QUADRIX - AuxFF (CRP 8)/CRP 8 (PR)/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Com base na Lei n.º 8.666/1993, julgue o item. As razões de interesse público, de alta relevância e de amplo conhecimento autorizam a rescisão do contrato administrativo pela Administração, dispensando ajustificativa dada à notoriedade dos motivos ensejadores da extinção.

Certo Errado


Questão 41: QUADRIX - Cont (CRP 8)/CRP 8 (PR)/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)À luz da Lei n.º 8.666/1993, julgue o item. É admitida a rescisão consensual do contrato administrativo quando for conveniente para a Administração.

Certo Errado


Questão 42: QUADRIX - Cont (CRP 8)/CRP 8 (PR)/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)À luz da Lei n.º 8.666/1993, julgue o item. A rescisão do contrato administrativo não autoriza a retenção de créditos pela Administração para fazer frente a eventuais prejuízos, sendo dependente essa providênciade decisão judicial.

Certo Errado


Questão 43: QUADRIX - Ass (CRO AC)/CRO AC/Jurídico/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Quanto aos contratos administrativos, julgue o item. Suponha‐se que os sócios administradores de uma determinada empresa, que possua um contrato administrativo em vigor com uma autarquia, tenham sido condenadosdefinitivamente por crime doloso de frustrar o caráter competitivo da respectiva licitação. Nesse caso, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelaAdministração, bem como poderá ser aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração.

Certo Errado


Questão 44: FAFIPA - Ag ProfS (CREA PR)/CREA PR/2019Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Conforme disposto na Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão. Desta forma, constituem, segundo essa Lei,motivo para rescisão de contrato:

a) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ouincorporação, não admitidas no edital e no contrato.

b) A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, ainda que com justa causa e prévia comunicação à Administração. c) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, ainda que não prejudique a execução do contrato. d) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 90 (noventa) dias, inclusive em caso de calamidade pública, grave

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório deindenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito deoptar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.

e) A decretação de recuperação judicial ou a instauração de insolvência civil.Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1335994

Questão 45: CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria eTransparência/Infraestrutura/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Para a construção de um prédio público, foi contratada uma empresa pelo regime de empreitada por preço global, mediante licitação regida pela Lei n.º 8.666/1993.Durante a execução do contrato, a fiscalização determinou a mudança de especificação do piso, de vinílico para porcelanato, visando à melhor adequação técnica, o que



gerou um aditivo contratual de acréscimo de valores. Além disso, a administração atrasou o pagamento em sessenta dias, período após o qual a empresa contratadadecidiu unilateralmente paralisar a obra até a regularização dos pagamentos. Por falta de recursos para concluir a obra, a administração decidiu pela rescisão contratual.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item a seguir à luz da lei nela mencionada. A rescisão contratual por falta de recursos é considerada uma rescisão amigável, tendo a contratada direito a ser ressarcida por todos os prejuízos sofridos e, entre outroscustos, ao pagamento da desmobilização.

Certo Errado


Questão 46: CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria eTransparência/Infraestrutura/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Para a construção de um prédio público, foi contratada uma empresa pelo regime de empreitada por preço global, mediante licitação regida pela Lei n.º 8.666/1993.Durante a execução do contrato, a fiscalização determinou a mudança de especificação do piso, de vinílico para porcelanato, visando à melhor adequação técnica, o quegerou um aditivo contratual de acréscimo de valores. Além disso, a administração atrasou o pagamento em sessenta dias, período após o qual a empresa contratadadecidiu unilateralmente paralisar a obra até a regularização dos pagamentos. Por falta de recursos para concluir a obra, a administração decidiu pela rescisão contratual.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item a seguir à luz da lei nela mencionada. A contratada atuou de forma legalmente correta ao paralisar unilateralmente a obra até a regularização dos débitos, pois ela tem o direito de fazê-lo quando o atraso depagamento é superior a sessenta dias.

Certo Errado


Questão 47: FUNDEP - Aud (TCE-MG)/TCE-MG/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Avalie a proposição (1) e a razão (2) a seguir.

1. A declaração de nulidade do contrato administrativo não obriga a Administração a indenizar o contratado,

PORQUE 2. essa declaração de nulidade opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato administrativo, ordinariamente, deveria produzir, além dedesconstituir os já produzidos.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) A proposição e a razão são verdadeiras, e a razão justifica a proposição. b) A proposição e a razão são verdadeiras, mas a razão não justifica a proposição. c) A proposição é verdadeira, mas a razão é falsa. d) A proposição é falsa, mas a razão é verdadeira. e) A proposição e a razão são falsas.


Questão 48: FUNRIO - Ass CI (CGE RO)/CGE RO/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Francisco, advogado da sociedade empresaria VCVC, é consultado sobre os termos da rescisão contratual nas relações com o Estado. De acordo com a Lei nº 8.666/93, arescisão do contrato administrativo poderá ocorrer, dentre outros motivos, quando ocorrer o atraso superior a:

a) noventa dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras. b) oitenta dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras. c) setenta dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras. d) sessenta dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras. e) cinquenta dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras.


Questão 49: FGV - AnaLM (CM Salvador)/CM Salvador/Administrativa/Serviços Gerais/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A Câmara Municipal de Salvador, observados os ditames legais, contratou sociedade empresária especializada para prestação de serviços de paisagismo, jardinagem ededetização da área externa, com fornecimento de materiais. No curso do contrato, ficou comprovado que o contratado, além de ter paralisado sem justa causa e préviacomunicação à Câmara a execução do serviço, não realizou a dedetização, na forma contratual. Diante dos fatos narrados, a Câmara Municipal pode:

a) rescindir o contrato administrativo, desde que previamente recorra ao Poder Judiciário e comprove seu descumprimento parcial; b) extinguir bilateralmente o contrato e aplicar ao contratado as sanções administrativas previstas em lei, desde que já tenha pago a integralidade do valor do

contrato; c) extinguir unilateralmente o contrato e aplicar ao contratado as sanções cíveis previstas em lei, desde que haja prévia decisão judicial autorizativa;



d) rescindir unilateralmente o contrato e aplicar ao contratado as sanções administrativas previstas em lei, garantida a prévia defesa, sem necessidade de préviadecisão judicial;

e) requerer ao Tribunal de Contas que autorize a imediata suspensão dos pagamentos relativos ao contrato, com o objetivo de evitar prejuízos ao erário. Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/610947

Questão 50: FAUEL - Adv (SJ dos Pinhais)/Pref SJ dos Pinhais/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)De acordo com a Lei 8.666 de 1993, assinale, abaixo, hipótese que NÃO constitui motivo para a rescisão do contrato administrativo:

a) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte.) dias, salvo em caso de calamidade pública, graveperturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório deindenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito deoptar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.

b) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, járecebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pelasuspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

c) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que estásubordinado o contratante e exaradas em processo judicial.

d) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou

incorporação, não admitidas no edital e no contrato.Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/612020

Questão 51: CEBRASPE (CESPE) - OTI (ABIN)/ABIN/Área 5/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Determinada empresa foi contratada pela administração pública para construir um prédio. Durante a construção, houve atrasos no cronograma, para os quais a empresaapresentou as seguintes justificativas: alterações de projeto propostos pela fiscalização; dias de chuva durante a fase de terraplenagem e fundações, atividades críticasda obra; e dificuldades de obtenção de mão de obra qualificada na região. No que se refere a essa situação hipotética, julgue o item seguinte, de acordo com a legislação vigente. Se a contratada absorver os custos oriundos da dilação de prazo de execução, não haverá penalidades, ainda que as justificativas não sejam aceitas pela fiscalização.

Certo Errado


Questão 52: FCC - TJ TRT6/TRT 6/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Constatada pela Administração a inexecução do contrato pela empresa contratada, a Lei no 8.666/1993 autoriza a

a) rescisão do ajuste na hipótese de descumprimento total e a aplicação de sanções, previstas na lei e no instrumento convocatório, no descumprimento parcial, esteque, no entanto, não autoriza a sua rescisão.

b) rescisão do contrato tanto na hipótese de descumprimento total como na de descumprimento parcial do ajuste. c) aplicação de sanções, previstas na lei e no instrumento convocatório, não sendo possível a rescisão do ajuste, em razão do princípio da continuidade da prestação

do serviço público. d) anulação do contrato e o pagamento de indenização ao contratado pela parte executada do ajuste. e) anulação do contrato e o levantamento da garantia prestada, esta como forma de indenização pela parte não executada do ajuste.


Questão 53: CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (TCM-BA)/TCM-BA/Infraestrutura/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Caso, por motivos devidamente registrados no processo, o contrato de uma obra pública tenha sido rescindido amigavelmente, sem culpa da contratada, de acordo com aLei n.º 8.666/1993, a contratada terá direito a

a) devolução da garantia e pagamento de serviços realizados, mas arcará com os custos dos insumos adquiridos e não aplicados. b) pagamento de serviços realizados, custos de desmobilização e demais custos comprovados, mas haverá retenção da garantia dada para cobrir os custos de

rescisão. c) devolução da garantia, pagamento de serviços realizados, custos de desmobilização e os demais custos comprovados. d) pagamento de serviços realizados, mas a contratada deve arcar com todos os demais custos da obra. e) devolução da garantia, pagamento de serviços realizados, custos de desmobilização e demais gastos comprovados, além da multa pela rescisão contratual.


Questão 54: CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (TCM-BA)/TCM-BA/Infraestrutura/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Durante um processo licitatório ocorreu uma ilegalidade nas exigências do edital, e tal fato só foi constatado pelo controle no decurso da execução do contrato, não tendoa empresa contratada nenhuma responsabilidade direta pela ilegalidade. Nessa situação, a administração deve

a) manter o contrato vigente, pois já havia iniciado a sua execução. b) manter o contrato vigente, por não haver culpa ou dolo da contratada.



c) anular o contrato e penalizar a contratada, pois esta tem responsabilidade solidária por não constatar possíveis irregularidades no edital. d) manter o contrato vigente e penalizar a comissão de licitação pelo erro cometido. e) anular o contrato e indenizar a contratada por todos os seus prejuízos comprovados.


Questão 55: CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)No que diz respeito a agentes públicos, licitações e contratos administrativos, improbidade administrativa e desapropriação, julgue o item a seguir. Situação hipotética: Determinado município contratou, sem procedimento licitatório e com comprovada má-fé do contratado, um escritório de advocacia. Assertiva:De acordo com o STJ, o contrato é nulo, contudo o ente público fica obrigado a pagar pelos serviços prestados.

Certo Errado


Questão 56: FGV - AMCI (CGM Niterói)/Pref Niterói/Auditoria Governamental/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A sociedade empresária José Barão de Andrade Engenharia Ltda., contratada pelo Município de Torre Alta para a construção de um posto de saúde, já está atrasada maisde um ano em relação ao cronograma pactuado, a despeito das inúmeras notificações que recebeu.

Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.

a) A situação descrita configura motivo para a rescisão do contrato administrativo, por ato unilateral e escrito da Administração, além de permitir a execução dagarantia contratual, para ressarcimento dos danos causados.

b) O atraso da construtora não configura motivo para a rescisão do contrato administrativo, mas autoriza a execução de garantia contratual e a retenção de créditosdecorrentes do contrato, até a regularização do cronograma.

c) O atraso da sociedade empresária contratada autoriza a rescisão do contrato, mas tal medida somente poderia ser tomada após a aplicação, sucessivamente, deadvertência e multa, o que não ocorreu.

d) A situação descrita configura motivo para a rescisão do contrato administrativo, mas, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampladefesa, tal medida deve ser decretada judicialmente.

e) O atraso da construtora não configura motivo para a rescisão do contrato administrativo, mas autoriza a aplicação de multa de mora, na forma prevista noinstrumento convocatório ou no contrato.


Questão 57: FUNDEP - PJ (MPE MG)/MPE MG/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Assinale a alternativa INCORRETA:

a) As obras, serviços, compras e alienações, ressalvados os casos especificados na legislação, serão contratados mediante processo de licitação pública que assegureigualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos dalei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

b) Na licitação, a exigência de manutenção das condições efetivas da proposta guarda relação com a necessidade de respeito ao equilíbrio econômico-financeiro docontrato.

c) De acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública eparticulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

d) Nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, são nulos, e de nenhuns efeitos, os contratos verbais com a Administração Pública, salvo os pactuados comfornecedores internacionais para a aquisição de víveres em tempo de guerra ou de comoção intestina.


Questão 58: FCC - AFT I (São Luís)/Pref SL/Abrangência Geral/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Firmado contrato para fornecimento de refeições aos alunos da rede de ensino municipal e iniciada execução, começaram a chegar à Administração pública municipaldenúncias sobre reiterados atrasos na entrega, bem como sobre desatendimento dos critérios de variedade estabelecidos desde o edital. Diante desse cenário fático, aAdministração pública contratante

a) deverá rescindir o contrato judicialmente, considerando que se trata de prestação de serviços essenciais, protegidos da interrupção administrativa como forma detutela do interesse público.

b) poderá multar a contratada com base em arbitramento administrativo, pois, em razão da natureza pecuniária da sanção, não é necessária previsão contratual. c) poderá rescindir o contrato administrativamente, sem prejuízo da imposição de multa e de outras sanções previstas no instrumento. d) deverá assumir a prestação do serviço diretamente, independentemente de rescisão contratual, por se tratar de prerrogativa do ente público referida avocação de

competências dos entes privados. e) depende do transcurso de, pelo menos, 12 meses de execução contratual para impor rescisão unilateral, providenciando, até lá, o acionamento da garantia

prestada pela concessionária.Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/660031

Questão 59: CEBRASPE (CESPE) - Ana Port I (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Acerca dos atos e dos contratos administrativos, julgue o item que se segue.



A comprovada inexecução do contrato administrativo em razão da ocorrência de caso fortuito é motivo de rescisão contratual por ato unilateral e escrito daadministração.

Certo Errado


Questão 60: CEBRASPE (CESPE) - Ana Port II (EMAP)/EMAP/Contratos/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Julgue o item seguinte, relativo a contratos administrativos. A rescisão de contrato administrativo por ato unilateral do contratado motivado por culpa exclusiva da administração pública não é possível, restando ao contratadobuscar o acordo com a administração ou recorrer à justiça.

Certo Errado


Questão 61: CEBRASPE (CESPE) - Ass Port (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Acerca de atos administrativos e de contratos administrativos, julgue o item a seguir. A rescisão contratual, mesmo que amigável, isto é, acordada entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada de autoridade competente.

Certo Errado


Questão 62: FGV - Ana (MPE AL)/MPE AL/Administrador de Banco de Dados/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A sociedade empresária XK pretendia participar de licitação destinada ao fornecimento de serviços à Administração Pública. Ao analisar a minuta de contrato anexada aoato convocatório, constatou a possibilidade de rescisão do contrato, ressalvadas certas exceções, caso haja atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pelaAdministração Pública.

Segundo a sistemática da Lei nº 8.666/93, assinale a opção que indica o motivo que permite a rescisão do contrato administrativo.

a) Fato da Administração. b) Alteração unilateral. c) Fato do príncipe. d) Álea econômica. e) Álea ordinária.


Questão 63: FCC - Tec Leg (CL DF)/CL DF/Fotógrafo/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Considere hipoteticamente que a Administração pública celebrou contrato não precedido de procedimento licitatório, pois se cuidava de hipótese legal autorizativa decontratação direta, por dispensa de licitação. Durante a execução do ajuste, a contratada deixou de cumprir obrigações contratuais, fato que

a) não autoriza a administração a rescindir a avença, por se tratar de contratação direta. b) autoriza apenas a aplicação de multa contratual caso a dispensa tenha se pautado no valor do ajuste. c) obriga a Administração a rescindir o ajuste, independentemente da natureza do inadimplemento, em razão do princípio da supremacia do interesse público. d) autoriza a Administração a rescindir unilateralmente o ajuste e também a aplicar as sanções previstas na lei e no contrato, a depender do grau e natureza do

inadimplemento, garantida a prévia defesa. e) autoriza a aplicação de sanções previstas na lei e no contrato, independentemente de defesa prévia, por se tratar de contratação direta.


Questão 64: CRS (PM MG) - Of (PM MG)/PM MG/Cadete (CFO)/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Marque a alternativa CORRETA. Nos termos da Lei n. 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, arescisão do contrato administrativo poderá:

a) Ocorrer por ato informal unilateral da Administração, em qualquer caso. b) Acarretar, a depender do caso, na ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários

à sua continuidade. c) Ocorrer de forma amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que o objeto da avença seja inferior a R$8.000,00 (oito

mil reais). d) Ocorrer somente pela via judicial.


Questão 65: CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia/Engenharia Civil/2018



Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Uma empresa construtora, contratada mediante regular processo licitatório pela administração pública para construir uma edificação, recebeu ordem de serviço parainiciar, no local, a instalação do canteiro de obras em quinze dias, conforme previsto no edital de licitação. Entretanto, findo o prazo estipulado, a empresa não haviainiciado a execução das atividades no local, sob as alegações de que a fiscalização não havia providenciado as ligações provisórias de água e energia elétrica nem haviaanalisado e aprovado o cronograma executivo detalhado dos serviços. Com relação a essa situação hipotética, julgue o item subsequente de acordo com as normas pertinentes. Se, na situação dada, o atraso para o início da obra caracterizar-se como injustificado, tal fato, do ponto de vista legal, será considerado motivo suficiente para a rescisãodo contrato pertinente.

Certo Errado


Questão 66: IBGP - Eng C (Pref Sarzedo)/Pref Sarzedo/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)“A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.”

De acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, constituem motivo para rescisão do contrato, EXCETO:

a) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. b) O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento. c) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil. d) A interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da administração.


Questão 67: INAZ do Pará - Aux Adm (CORE MS)/CORE MS/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Em caso de rescisão do Contrato Administrativo, excetuada a culpa do contratado, este terá direito a ressarcimento dos prejuízos regularmente comprovados, tendo aindadireto a: devolução da garantia, pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de rescisão e pagamento do custo de desmobilização, exceto, no caso de:

a) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que estásubordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

b) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. c) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. d) Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido de 25% nas

obras, serviços ou compras do valor inicial atualizado do contrato.Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/706316

Questão 68: COPEVE UNIFAL - Ass (UNIFAL)/UNIFAL/Administração/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Os contratos com a administração pública são passíveis de rescisão, desde que se encaixem em alguns dos motivos elencados pelo art. 78 da Lei 8.666/93. Tendo emvista o preceituado na legislação vigente, não corresponde a caso ensejador de rescisão do contrato administrativo a rescisão:

a) Judicial nos termos da legislação. b) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados na referida Lei. c) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração. d) Determinada a pedido do contratado, dirigido diretamente à Administração, quando esta tornar-se inadimplente com suas obrigações gerando prejuízos ao

contratado.Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/712237

Questão 69: IADES - Sold (PM DF)/PM DF/Músico/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Considerando que o ato administrativo é a manifestação de vontade unilateral da Administração Pública, é correto afirmar que ele se extingue com

a) exaurimento do efeito. b) caducidade. c) rescisão judicial. d) encampação. e) advento do termo.


Questão 70: FAURGS - Prog (TJ RS)/TJ RS/Classe M/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Quando a desconstituição do contrato administrativo provier de decisão emanada de autoridade investida na função jurisdicional, a hipótese é de

a) rescisão amigável. b) rescisão judicial.



c) rescisão administrativa. d) aditamento contratual. e) cumprimento do objeto do contrato.


Questão 71: IBADE - Ana (CM Vilhena)/CM Vilhena/Licitação/Direito/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Com relação à rescisão do contrato administrativo, ela pode ocorrer:

a) de forma amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração. b) de forma amigável, por ato unilateral e escrito, independentemente da conveniência para a Administração. c) unilateralmente pela Administração, no caso de supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do

contrato além do limite permitido em lei. d) unilateralmente pela Administração, no caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras ou serviços

já recebidos ou executados. e) administrativamente, ainda que sem a devida autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.


Questão 72: MS CONCURSOS - Ana Admin (SAP SP)/SAP SP/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)À luz da Lei Federal nº 8.666/93, responda à questão.

O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva,a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa. conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartiçãointeressada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento dadocumentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará o objeto da licitação, prazo e condições, e demais informações conformeestabelecido na Lei 8.666. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Constituem motivo para rescisãodo contrato:

I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos.

II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.

III - A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazosestipulados.

IV - O atraso justificado no início da obra, serviço ou fornecimento.

De acordo com o art. 78, é correto afirmar:

a) Apenas o item IV está incorreto. b) Apenas os itens II e IV estão corretos. c) III é o único item incorreto. d) I, III e IV são os únicos itens corretos. e) Todos os itens estão corretos.


Questão 73: INAZ do Pará - Ass Adm (CRF PE)/CRF PE/Operacional/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A inexecução total ou parcial do contrato administrativo enseja na rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em base legal. Qual alternativa constitui motivo para rescisão de contrato?

a) O objeto e seus elementos característicos. b) Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. c) Garantias para assegurar sua plena execução. d) Crédito pelo qual correrá a despesa. e) Regime de execução.


Questão 74: FUNDATEC - ACI (Pref Sta Rosa)/Pref Santa Rosa/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)De acordo com a Lei nº 8.666/1993, os contratos administrativos podem ser rescindidos unilateralmente pela administração. Qual das alternativas abaixo apresenta umadessas hipóteses de rescisão contratual unilateral pela Administração Pública?

a) A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no §1º doartigo 65 da Lei.

b) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, járecebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela



suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. c) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório deindenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito deoptar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.

d) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como dasfontes de materiais naturais especificadas no projeto.

e) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que estásubordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.


Questão 75: FEPESE - Ag Adm (IPMM)/IPMM/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Com base nas regras atinentes à contratação administrativa, contemplam hipóteses legalmente admitidas para a rescisão unilateral do contrato pela AdministraçãoPública:

1. a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.3. a paralisação da obra, do serviço ou fornecimento, acompanhada de justa causa e prévia comunicação à Administração.4. o atraso legítimo e justificado no início da obra, serviço ou fornecimento.


a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. b) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4. c) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. d) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. e) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.


Questão 76: INSTITUTO MAIS - Comp (CM Sumaré)/CM Sumaré/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)De acordo com a Lei de Licitação, um contrato poderá ter sua rescisão unilateral pela administração, bem como, quando houver

I. acordo mútuo. II. validade, se não for possível a convalidação. III. decisão judicial. IV. invalidade e for possível a convalidação.

É correto o que se afirma, apenas, em

a) I e II. b) I e III. c) II e IV. d) III e IV.


Questão 77: DIRENS Aeronáutica - EAGS (EEAR)/EEAR/Obras/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Assinale a alternativa correta que contém um motivo para rescisão de um contrato.

a) O cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos b) O atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução c) A liberação, por parte da administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais d) O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento


Questão 78: SETA - Cont (CM Ferraz V)/CM Ferraz V/2018Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A possibilidade de a administração poder, de modo unilateral, extinguir o contrato administrativo é, indiscutivelmente, poder exorbitante que, no entanto, deverá serutilizado dentro das hipóteses autorizadas em lei. Enquadram-se nessa primeira modalidade de rescisão unilateral, dentre outras, as seguintes hipóteses, EXCETO:

a) o atraso no início da execução do contrato; b) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; c) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; d) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos

estipulados; e) a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;




Questão 79: FCC - AJ TRT11/TRT 11/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A União Federal celebrou contrato administrativo com a empresa vencedora de determinado procedimento licitatório para a construção de importante obra pública. Noentanto, no curso da execução contratual, houve a paralisação da obra, sem justa causa e sem prévia comunicação à Administração, razão pela qual foi determinada arescisão do contrato administrativo por ato unilateral e escrito da Administração. Uma das consequências da rescisão contratual será a retenção dos créditos decorrentesdo contrato até

a) 100% do valor contratual, isto é, serão retidos todos os créditos ainda existentes, sem qualquer limitação de valor. b) metade do valor contratual, independentemente de prejuízos eventualmente causados à Administração. c) o limite dos prejuízos causados à Administração. d) 90% do valor contratual, pois destinam-se ao pagamento de todos os valores devidos à Administração. e) um terço do valor contratual, independentemente de prejuízos eventualmente causados à Administração.


Questão 80: FCC - Esp RT (ARTESP)/ARTESP/Direito/I/2017Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Determinada empresa foi contratada pela Administração pública para construção de um viaduto em uma rodovia estadual. Por ocasião da correspondente licitação, foramexigidos atestados que comprovassem a qualificação técnica para a realização da obra, bem como a capacidade econômico-financeira dos licitantes. No curso daexecução da obra, o controle acionário da empresa foi alterado, em face da aquisição por um grupo estrangeiro. De acordo com as disposições da Lei nº 8.666/1993,

a) o contrato deverá ser rescindido, obrigatoriamente, sob pena de burla ao procedimento licitatório. b) o contrato deverá ser rescindido, dado que é vedada a celebração de contratos administrativos com empresas sob controle estrangeiro. c) o contrato deverá ser rescindido se não forem mantidas as condições técnicas para execução do objeto contratual. d) somente caberá a rescisão contratual se a transferência do controle acionário não tiver sido previamente comunicada à contratante. e) o contrato poderá ser rescindido, a critério da contratante, se vislumbrar risco de insolvência da empresa contratada.


Questão 81: FCC - AJ TRE PR/TRE PR/Judiciária/2017Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A Administração pública contratou, mediante regular licitação, a construção de um muro de contenção numa encosta ao longo de um trecho de uma rodovia, de forma aevitar deslizamentos de terras, especialmente nos períodos de chuvas. Aproximando-se o verão e estando em mora comprovada a contratada, inclusive já lhe tendo sidoimposta multa moratória, o administrador

a) deve optar entre a cobrança da multa moratória e a rescisão do contrato, tendo em vista que a imposição e exigência da penalidade depende da vigência docontrato.

b) pode rescindir o contrato, independentemente da imposição das sanções contratualmente previstas, tal como a multa moratória, cujo valor pode ser deduzido dagarantia ofertada pela contratada.

c) deve rescindir o contrato e em razão do rompimento da avença, impor todas as sanções legalmente previstas, independentemente de sua natureza,cumulativamente.

d) pode prosseguir com a execução do contrato, desde que prorrogue o prazo de vigência e de entrega da obra, a fim de afastar a mora que obriga a imposição dassanções contratuais originalmente previstas.

e) deve providenciar a execução da obra por contratação emergencial, rescindindo o contrato em vigência, cuja contratada arcará com as sanções contratuais eprejuízos causados, desde que demonstrados, não lhe cabendo remuneração ou indenização.


Questão 82: FCC - AGP (FUNAPE)/FUNAPE/2017Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A contratação de serviços de pavimentação de estradas municipais está sob responsabilidade de empresa selecionada mediante procedimento de licitação. Diante da crisefinanceira, no entanto, o Município pagou algumas parcelas do contrato, ainda que com atraso, mas há mais de 120 dias suspendeu os pagamentos. A contratada,

a) considerando que se trata de contrato de prestação de serviço público, não é permitida a rescisão unilateral do contrato, cabendo pleitear a medidajudicialmente.

b) diante do princípio da continuidade do serviço público, não pode interromper a prestação do serviços, não obstante possa cobrar posteriormente a diferença devalores.

c) pode interromper a prestação dos serviços, diante do tempo de inadimplência sucessiva, sem prejuízo de lhe ser facultado demandar judicialmente o pagamentodos valores em aberto.

d) depende de autorização do Judiciário para suspender a prestação dos serviços, mas a rescisão contratual somente pode ser efetivada mediante concordância dopoder público contratante.

e) deve rescindir unilateralmente o contrato, não lhe sendo permitido, entretanto, cobrar os atrasados nessa hipótese, cabível somente em caso de suspensão.Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/532547

Questão 83: IBFC - TJ (TJ PE)/TJ PE/Administrativa/2017Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Não se configura motivo para a rescisão do contrato entre o particular e administração pública para realização de alguma obra ou serviço.

a) A cessão parcial não admitida no edital de licitação b) A decretação da falência c) Atraso inferior a 90 (noventa) dias por parte da Administração Pública



d) Ausência de liberação, por parte da Administração Pública, de local de execução de obra pública e) Lentidão no cumprimento da obra capaz de impossibilitar a conclusão de uma obra pública


Questão 84: VUNESP - Ana Prev (IPRESB)/IPRESB/Administração/2017Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Com relação à extinção dos contratos administrativos, é correto afirmar que

a) a extinção dos contratos, por meio de sua invalidação, não poderá estar alicerçada na ausência de licitação prévia. b) o cumprimento do objeto não é considerado uma forma de extinção dos contratos. c) a extinção dos contratos, por meio de sua invalidação, somente ocorrerá diante da impossibilidade material da execução. d) a impossibilidade jurídica não poderá alicerçar eventual extinção dos contratos. e) a extinção dos contratos, por meio da rescisão amigável, decorrerá da manifestação bilateral dos contratantes.


Questão 85: FEPESE - Ag Pol (PC SC)/PC SC/2017Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A rescisão dos contratos administrativos poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos seguintes casos:

1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos.2. a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como dasfontes de materiais naturais especificadas no projeto.3. a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.4. o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento.


a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4. b) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. c) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. d) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. e) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.


Questão 86: FEPESE - Esc Pol (PC SC)/PC SC/2017Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Sobre a rescisão dos contratos administrativos, analise as afirmativas abaixo:

1. É inadmissível a rescisão contratual amigável, por acordo entre as partes. 2. A rescisão do contrato administrativo poderá ser judicial, nos termos da legislação. 3. No caso de rescisão administrativa, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 4. Em caso de cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos, a rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito daAdministração.


a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4. b) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. c) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. d) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.


Questão 87: FCC - AJ TST/TST/Apoio Especializado/Contabilidade/2017Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A invalidação de um contrato administrativo pode acarretar distintas consequências em relação às partes da relação jurídica, tais como

a) dever da Administração pública indenizar o contratado por investimentos feitos e lucros cessantes sempre que houver invalidação contratual. b) impossibilidade de indenização do contratado quando este der causa ou concorrer com a Administração pública para a invalidação do contrato. c) a obrigatoriedade da reversibilidade fática e financeira dos efeitos do contrato, independentemente de seu objeto. d) a impossibilidade de indenização do contratado nos casos em que este agir com má-fé e der causa à invalidação do instrumento, ressalvada remuneração pelos

serviços já executados. e) dever de indenização do contratado, sob pena de enriquecimento ilícito, independentemente da natureza do objeto e da reversibilidade dos efeitos gerados pelo

contrato.Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/584407



Questão 88: UFMT - Tec (UFMT)/UFMT/Secretariado/2017Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Sobre motivos para rescisão de contrato, de acordo com a Lei n.º 8.666/1993, marque V para os verdadeiros e F para os falsos.

( ) O cumprimento regular das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. ( ) A lentidão do cumprimento contratual, levando a Administração a comprovar impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazosestipulados. ( ) O atraso justificado no início da obra, serviço ou fornecimento. ( ) A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.

Assinale a sequência correta.

a) V, F, F, V b) V, F, V, F c) F, V, V, F d) F, V, F, V


Questão 89: FUNRIO - Asst (Pré-Sal)/Pré-Sal Petróleo SA/Licitações e Contratos II/Gestão Técnica e Comercial de Contratos/2017Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A seguinte situação NÃO constitui motivo para rescisão contratual, nos termos da Lei nº 8666/93:

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. b) o não cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. c) o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento. d) a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração. e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou

incorporação, não admitidas no edital e no contrato.Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/597838

Questão 90: FUNRIO - Asst (Pré-Sal)/Pré-Sal Petróleo SA/Licitações e Contratos II/Gestão Técnica e Comercial de Contratos/2017Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)De acordo com a Lei nº 8666/93, em caso de rescisão cabe o ressarcimento dos prejuízos ao contratado, dando-lhe direito ainda ao pagamento do custo dadesmobilização, desde que não haja culpa do contratado, na seguinte situação:

a) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. b) supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido na Lei. c) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato. d) decretação de falência ou a instauração de insolvência civil. e) dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.


Questão 91: FUNRIO - Asst (Pré-Sal)/Pré-Sal Petróleo SA/Licitações e Contratos II/Gestão Técnica e Comercial de Contratos/2017Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A execução da garantia contratual para ressarcimento da Administração e dos valores das multas e indenizações a ela devidos é uma das consequências previstas na Leinº 8666/93, em face da ocorrência das seguintes situações, EXCETO:

a) rescisão do contrato determinada por ato unilateral e escrito da Administração no caso de atraso superior a 90 (noventa.) dias dos pagamentos devidos pelaAdministração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados.

b) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. c) paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração. d) subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou

incorporação, não admitidas no edital e no contrato. e) lentidão do cumprimento do objeto do contrato, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos

prazos estipulados.Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/597841

Questão 92: FGV - Tec NS (Salvador)/Pref Salvador/Suporte Administrativo/Operacional/2017Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Sobre a fiscalização dos contratos administrativos, analise as afirmativas a seguir.

I. Constitui motivo para avaliação acerca de rescisão do contrato administrativo, a fusão, cisão ou incorporação da empresa contratada, mesmo que admitidas noedital e no contrato. II. É permitida a participação do autor do projeto (ou do termo de referência para licitação de obra ou serviço) como consultor ou técnico nas funções defiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.



III. A pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou do executivo poderá participar indiretamente da execução daobra contratada, exclusivamente no interesse da Administração Pública.

Está correto o que se afirma em:

a) I, somente. b) II, somente. c) III, somente. d) I e II, somente. e) I, II e III.


Questão 93: FUMARC - Adv P (CM Sta Luzia)/CM Sta Luzia (MG)/2017Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Considerando a hipótese de rescisão unilateral de contrato pela Administração Pública, motivada pelo descumprimento culposo de cláusulas contratuais pelo contratado, éINCORRETO o que consta na alternativa:

a) A Administração Pública não deverá indenizar o contratado pelos danos sofridos em razão da rescisão antecipada. b) A Administração Pública não deverá pagar pela parcela executada do objeto. c) O contratado deverá indenizar a Administração Pública pelos danos causados. d) Os efeitos para fins de indenização são diversos da hipótese em que a rescisão se dá por conduta não culposa do contratado.


Questão 94: Legalle - Proc (CM Guaíba)/CM Guaíba/2017Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Constitui motivo para rescisão do contrato o atraso superior a quantos dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento,ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direitode optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação?

a) 45 (quarenta e cinco) dias. b) 60 (sessenta) dias. c) 75 (setenta e cinco) dias. d) 90 (noventa) dias. e) 120 (cento e vinte) dias.


Questão 95: Legalle - Proc (CM Guaíba)/CM Guaíba/2017Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A inexecuçào total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei, nesse sentido, constituem motivo para rescisãodo contrato:

I. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais;

II. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço nos prazos estipulados;

III. O atraso injustificado no início do serviço;

IV. A decretação de falência do contratado.

Assinale a opção correta:

a) Nenhuma assertiva está correta. b) Apenas o que se afirma em I e II podem ser considerados corretos. c) Somente IV está incorreto. d) Todas as assertivas estão corretas. e) O que se afirma em II está correto ao passo que o que se afirma em IV está incorreto.


Questão 96: CPCC UFES - Ass (UFES)/UFES/Administração/2017Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)De acordo com a Lei nº. 8.666/1993, NÃO é motivo para rescisão do contrato com a Administração Pública

a) a necessidade de modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidadedos termos contratuais originários.

b) a dissolução da sociedade. c) a subcontratação total ou parcial, pelo contratado, do objeto previsto no contrato. d) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato. e) a não liberação, por parte da administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das

fontes de materiais naturais especificadas no projeto.Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1079982



Questão 97: FUNDEP - Proc Mun (Uberaba)/Pref Uberaba/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Analise a seguinte situação hipotética.

Um prestador de serviços contratado pelo município das Flores manifesta-se contrariamente à rescisão do contrato sem a ocorrência de procedimento administrativoprévio.

O município sustenta que a exigência de prévio procedimento administrativo, assegurado o amplo direito de defesa, é incompatível com a hipótese específica do inciso XIIdo art. 78 da Lei Nº 8.666/1993, que admite a rescisão unilateral do contrato administrativo com base em razões de interesse público, de alta relevância e amploconhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativoa que se refere o contrato.

A respeito dos contratos administrativos e da situação exposta, assinale a alternativa CORRETA.

a) A Súmula 473 do STF resguarda o ato rescisório praticado pela administração municipal. b) A ausência de procedimento administrativo ou de prévia notificação acarreta o restabelecimento da relação contratual, em razão da nulidade do ato rescisório

realizado com ofensa ao contraditório e à ampla defesa, que devem ser observados quando se tratar de ato administrativo com repercussão na esfera jurídica doprestador de serviços.

c) O interesse do contratado está protegido mediante a indenização dos danos decorrentes da rescisão contratual, conforme estabelece o art. 79, § 2º, da Lei Nº8.666/1993, a serem apurados por meio do devido processo administrativo.

d) A falta de efeito rescisório automático não inibe o município de promover medidas administrativas específicas tendentes a rescindir o contrato conforme autoriza aLei Nº 8.666/93, observadas as formalidades contidas nos arts. 77 a 80 da referida lei.


Questão 98: CEBRASPE (CESPE) - JD (TJDFT)/TJDFT/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Um prefeito, no curso de seu mandato e atendendo a promessa de campanha, realizou e finalizou a construção de uma ponte sobre o rio que corta a cidade,inaugurando-a na metade de seu mandato. Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta.

a) Em consonância com o princípio constitucional da eficiência, o contrato administrativo deveria ser anulado caso fosse ultrapassado o lapso temporal estipulado noinstrumento contratual para a execução do objeto.

b) Em atenção ao princípio da impessoalidade, o prefeito não poderá apresentar propaganda em que conste vinculação direta de seu nome à realização da obra,mas nada obsta que sua imagem seja veiculada no outdoor da publicidade da conclusão da ponte.

c) O princípio da autotutela autorizaria o prefeito a anular ou revogar a licitação de ofício caso fosse constatada ilegalidade no procedimento. d) Caso houvesse descumprimento de cláusulas contratuais pela empresa contratada, o princípio da supremacia do interesse público facultaria a rescisão unilateral

do contrato pela administração pública. e) A decretação, pelo prefeito, do sigilo dos atos referentes à contratação e à execução do contrato, com a finalidade de evitar a pressão de grandes empreiteiras e

de prestigiar pequena empresa sediada no município, contratada diretamente para execução da obra, não configura desrespeito ao princípio constitucional da publicidade.Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/332266

Questão 99: FGV - AFTRM (Cuiabá)/Pref Cuiabá/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Após sagrar-se vencedor em procedimento licitatório e assinar contrato administrativo para a o recapeamento de rua no município de Cuiabá, a sociedade empresária XYZLtda. atrasa injustificadamente o início da obra.

Nesse caso, a Administração Pública

a) não pode rescindir o contrato, salvo se configurado ter havido subcontratação total ou parcial do objeto da obra. b) não pode rescindir o contrato, salvo se o atraso for decorrente de falência ou dissolução da sociedade contratada. c) não pode rescindir o contrato, salvo se tiver havido reiteração de faltas no cumprimento de cláusulas contratuais. d) pode rescindir o contrato por meio de ato unilateral e escrito da Administração. e) pode rescindir o contrato por meio de autorização judicial, sob pena de frustação do procedimento licitatório.


Questão 100: FGV - Ana (IBGE)/IBGE/Processos Administrativos Disciplinares/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Consoante estabelece a Lei de Licitações, em tese, constitui motivo para rescisão do contrato:

a) o atraso justificado no início da obra, serviço ou fornecimento ou o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; b) a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, independentemente de justa causa e prévia comunicação à Administração; c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos

estipulados; d) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração que atenda ao interesse público, por prazo superior a 30 (trinta) dias; e) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos

ou executados.Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/355847

Questão 101: FCC - AJ TRF3/TRF 3/Administrativa/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)



A qualificação de um contrato firmado com a Administração pública como administrativo traz implicações para dotar a contratante de prerrogativas que, quandoutilizadas, garantem ao contratado determinadas e proporcionais contrapartidas ou direitos, como no caso

a) da Administração pública alterar unilateralmente o contrato administrativo, impondo ao contratado a concordância com as novas disposições e obrigações, sejapara aumento, seja para supressão de objeto, desde que com fundamento de interesse público e mediante indenização preestabelecida em favor do privado.

b) da rescisão unilateral, faculdade atribuída exclusivamente à Administração pública nos casos arrolados na lei, garantido ao contratado a remuneração pelosserviços prestados até a data da extinção do contrato, para evitar enriquecimento ilícito, vedado agregar ao montante a ser pago o custo da desmobilização.

c) da aplicação de sanções pela Administração pública em face do contratado diante dos casos de inexecução parcial, requisitos que permitem, no caso dereincidência, a rescisão unilateral do ajuste, vedada qualquer remuneração em favor do contratado, independentemente dos serviços prestados, em razão da culpa pelaextinção do ajuste.

d) de alteração unilateral do ajuste pela Administração pública, inclusive para supressão de objeto, nos casos em que assim justificar o interesse público, ficando ocontratado obrigado a aceitar a imposição nos casos de contrato de obras de reforma até o limite de 50% do valor contratado.

e) da Administração pública, nos casos legalmente previstos de rescisão de contratos cujo objeto seja a prestação de serviços essenciais, ocupar provisoriamentebens imóveis e móveis do contratado, bem como utilizar o pessoal empregado na execução do contrato, para garantir a continuidade do serviço, cabendo ao contratado aremuneração pelos serviços prestados, de cujo montante pode ser descontado o valor correspondente aos prejuízos causados pela inexecução adequada do contrato.


Questão 102: CEBRASPE (CESPE) - JE TJAM/TJ AM/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Os contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral doscontratos e as disposições de direito privado. Com base na legislação de regência dos contratos administrativos, assinale a opção correta.

a) São cláusulas implícitas de todos os contratos administrativos os direitos e as responsabilidades das partes. b) Não é condição indispensável para a eficácia do contrato a publicação, na imprensa oficial, do instrumento ou de seus aditamentos. c) É facultado ao contratado manter preposto, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato, estando a indicação desse proposto

condicionada à aceitação da administração. d) É vedada a subcontratação de partes da obra, de serviço ou fornecimento. e) A declaração de nulidade do contrato administrativo susta os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir.


Questão 103: VUNESP - Ana (AMLURB)/AMLURB SP/Fiscal de Serviços/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A Administração Pública atrasou os pagamentos devidos por serviços prestados, contratados por meio de processo licitatório. A Lei nº 8.666/93 estabelece, nessahipótese, que

a) o contratado poderá rescindir unilateralmente o contrato a qualquer tempo, pelo princípio do contrato não cumprido, independentemente do tempo de atraso dospagamentos.

b) o contratado deverá continuar prestando o serviço até o final do contrato, uma vez que o princípio da continuidade do serviço público impede que hajainterrupção do contrato.

c) o contratado deverá continuar prestando o serviço até o prazo máximo de 120 dias, sem interrupção, mas a Administração deverá ressarcir todos os eventuaisprejuízos que o contratado possa ter tido com o atraso no recebimento.

d) o contrato poderá ser rescindido, caso o atraso seja superior a 60 dias, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suasobrigações até que seja normalizada a situação.

e) se o atraso for superior a 90 dias, o contrato poderá ser rescindido, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suasobrigações até que seja normalizada a situação.


Questão 104: EXATUS - AJ (TRE SC)/TRE SC/Apoio Especializado/Arquitetura/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A questão versam sobre a Lei 8.666, de 21/06/1.993, que Regulamenta o Artigo 37, Inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos daAdministração Pública e dá outras providências. De acordo com o Artigo 79° a rescisão do contrato NÃO poderá ser:

a) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração. b) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Artigo 78. c) Judicial, nos termos da legislação. d) Requerida pelo contratado, nos casos enumerados nos incisos XIII a XVI do Artigo 78.


Questão 105: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Remoção/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Eventualmente, há hipóteses em que se torna possível a rescisão do contrato administrativo, independentemente de culpa do contratado, por exemplo, em virtude decaso fortuito, ou força maior. Nessas hipóteses, fará ele jus a uma série de garantias e direitos de cunho patrimonial, EXCETO:

a) Recebimento dos valores devidos em razão da execução do contrato até a data da rescisão. b) Recebimento da devolução da garantia. c) Recebimento do custo da desmobilização. d) Recebimento de multa compensatória, na razão do prazo contratual até a data da rescisão.




Questão 106: CESGRANRIO - Aud Jr (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Foi realizado um contrato com a administração pública que, tempos depois, foi rescindido sem culpa do contratado. Nos termos da Lei no 8.666/1993, o contratado

a) será penalizado por inexecução. b) terá sua inscrição registrada em cadastro de inadimplentes. c) terá direito à devolução de garantia. d) será impossibilitado de novas licitações. e) deixará de perceber quaisquer valores vinculados ao contrato.


Questão 107: CEBRASPE (CESPE) - Aud CE (TCE-PA)/TCE-PA/Administrativa/Administração/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Com relação à licitação pública, julgue o item seguinte. Está sujeita à nulidade a celebração de contrato com a administração pública que desrespeite a ordem de classificação das propostas ou que inclua terceiros estranhos aoprocedimento licitatório.

Certo Errado


Questão 108: FCC - Proc (PGE MA)/PGE MA/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Selecionada por meio de licitação, na modalidade tomada de preços, a empresa Tudolimpo Ltda. foi contratada para prestação de serviços contínuos de limpeza emdeterminada repartição estadual, sendo que o contrato tem prazo de vigência de doze meses, iniciado em 1º de fevereiro de 2016. Todavia, em virtude de constantesfalhas na execução contratual, a Administração decidiu, após regular processo administrativo, rescindir o contrato, a contar de 1º de maio. Nesse ínterim, convidou aempresa Limpabem Ltda., segunda colocada no certame, para assumir a execução do serviço, mediante a formalização de novo contrato.

A propósito de tal situação,

a) a Administração não poderia ter convidado a empresa Limpabem Ltda., ao contrário, deveria ter realizado nova licitação antes de promover nova contratação. b) a Administração deve determinar a requisição dos recursos humanos e materiais, que ficarão à disposição da nova contratada durante o restante da vigência

contratual. c) deveria ter sido reaberta a fase de julgamento da licitação, para que as demais empresas habilitadas pudessem oferecer lances, visando a assunção da relação

contratual de forma mais econômica para a Administração. d) em vista do caráter emergencial da contratação, o novo contrato deverá ter sua vigência limitada a cento e oitenta dias, vedada a prorrogação. e) a assunção da relação contratual pela empresa Limpabem Ltda. é facultativa, pois não está ela vinculada às condições oferecidas pela empresa vencedora do

certame.Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/394287

Questão 109: CEBRASPE (CESPE) - Ana Con (TCE-PR)/TCE-PR/Engenharia Civil/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)O governo de determinado estado da Federação promoveu licitação a fim de contratar uma empresa para executar uma obra pública. Quando a empresa licitada haviaconcluído 60% do contrato, foi constatado que ocorrera uma ilegalidade na fase licitatória, o que tornou o processo nulo. Comprovou-se que a empresa contratada nãoteve nenhuma responsabilidade pelas causas da nulidade. Nessa situação hipotética, a administração deve

a) declarar o contrato nulo e recontratar a empresa por inexigibilidade de licitação para conclusão do objeto do contrato. b) manter o contrato vigente, haja vista ter sido executado mais de 50% do contrato. c) declarar o contrato nulo e recontratar a empresa por dispensa de licitação para conclusão do objeto do contrato. d) declarar o contrato nulo e indenizar o contratado pelo que foi executado até a data da anulação e por outros prejuízos comprovados. e) manter o contrato vigente, haja vista não ter sido o contratado o responsável pela nulidade da licitação.


Questão 110: FUNRIO - Proc (CM NI)/CM Nova Iguaçu/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)NÃO constitui motivo para a rescisão do contrato administrativo, o(a)

a) suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, graveperturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório deindenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito deoptar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.

b) atraso, desde que superior a sessenta dias, dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, járecebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pelasuspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.



c) razão de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificada e determinada pela máxima autoridade da esfera administrativa a que estásubordinado o contratante e exarada no processo administrativo a que se refere o contrato.

d) lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazosestipulados.


Questão 111: FCC - TNS (ARSETE)/Pref Teresina/Administrador/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Determinada empresa de auditoria, contratada pelo Município para realizar levantamento de passivos contingentes em empresas municipais, subcontratou parcela dosserviços objeto do certame, relativos a passivos previdenciários, alegando que a empresa subcontratada detinha maior expertise no assunto, o que possibilitaria, ao final,a entrega de resultados mais precisos à Administração contratante. De acordo com o que dispõe a Lei nº 8.666/1993, a conduta da empresa de auditoria

a) é ilegal, eis que a legislação veda expressamente a subcontratação, que configura burla ao procedimento licitatório. b) pode ensejar a rescisão do contrato, se a subcontratação tiver ocorrido fora dos limites fixados no instrumento convocatório. c) é lícita, independentemente de previsão contratual, eis que, a partir da adjudicação do objeto o licitante adquire direito subjetivo passível de subrrogação a

terceiros. d) é legal, independentemente de previsão contratual, salvo se a contratação tiver ocorrido com inexigibilidade de licitação. e) pode ser admitida, a critério do gestor do contrato, que deverá ponderar o interesse público envolvido.


Questão 112: FCC - TNS (ARSETE)/Pref Teresina/Administrador/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A declaração de nulidade do contrato administrativo, regido pela Lei nº 8.666/1993,

a) opera retroativamente impedindo a produção dos efeitos jurídicos que o ajuste ordinariamente deveria produzir e desconstituindo os já produzidos. b) opera retroativamente, o que desonera a Administração de indenizar o contratado pelos serviços já executados, em razão do princípio da estrita legalidade. c) opera retroativamente, o que não desonera a Administração de indenizar o contratado pelos serviços já prestados, mas a desobriga de arcar com os prejuízos

eventualmente causados ao particular. d) tem efeitos ex nunc, razão pela qual a Administração deve indenizar os serviços já executados e arcar com os prejuízos causados ao contratado, mesmo que a ele

sejam imputados. e) tem efeitos ex nunc, razão pela qual a Administração deve indenizar os serviços já executados e arcar com os prejuízos causados ao contratado, desde que a ele

não sejam imputados.Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/410372

Questão 113: FCC - Ana RH (ALMS)/ALMS/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A Administração pública rescindiu, por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, contrato administrativo em execução, ajustado após regularato de dispensa de procedimento licitatório, fundamentado em permissivo legal autorizador de contratação direta. Considerando o fundamento da rescisão e a naturezada contratação, o contratado

a) terá direito aos pagamentos devidos pela execução do ajuste até a data da rescisão, desde que não tenha agido com culpa, mas não terá direito ao ressarcimentodos prejuízos regularmente comprovados, tampouco ao pagamento do custo da desmobilização.

b) não terá direito oponível à Administração, que tem a faculdade de indenizá-lo pelos serviços já prestados, desde que ele não tenha agido com culpa, decisãosujeita a juízo de conveniência e oportunidade do Administrador.

c) terá apenas o direito aos pagamentos devidos pela execução do ajuste até a data da rescisão e a devolução da garantia eventualmente prestada, desde que nãohaja culpa a ele atribuída.

d) terá direito a devolução da garantia, aos pagamentos pelos serviços prestados até a data da rescisão do ajuste, ao pagamento do custo da desmobilização e aoressarcimento dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido em razão da rescisão, se não houver agido com culpa.

e) não terá direito oponível à Administração, que está impedida, em razão do princípio da legalidade e da supremacia do interesse público, de indenizá-lo pelosserviços já prestados ou pelos prejuízos eventualmente sofridos.


Questão 114: FCC - TNS (SEMPLAN)/Pref Teresina/Analista em Gestão Pública/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A Prefeitura Municipal de Teresina, após o respectivo procedimento licitatório, celebrou contrato administrativo com a empresa Building S.A. para a construção deimportante obra pública. Passados três meses do início da execução contratual, a citada empresa sofreu alteração social que prejudicou a execução do contrato. No casonarrado e nos termos da Lei nº 8.666/1993, a rescisão do contrato

a) deverá ser judicial, nos termos da legislação pertinente. b) deverá ser amigável, por acordo entre as partes. c) deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. d) garante, independentemente de culpa da empresa, o ressarcimento dos prejuízos regularmente comprovados que esta houver sofrido. e) poderá ser determinada por ato unilateral e verbal da Administração.


Questão 115: FCC - TNS (PGM Teresina)/Pref Teresina/Administrador/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Suponha que a Administração tenha contratado a execução de uma obra pública, tendo por objeto a construção de um complexo penitenciário, em área que seriadesapropriada e, no prazo máximo de 60 dias, colocada à disposição do contratado. Ocorre que, decorridos vários meses do início da execução contratual, a



Administração não logrou obter a imissão na posse do terreno onde seria executada a obra, razão pela qual o contratado não pode cumprir o cronograma fixadocontratualmente. Diante de tal situação fática e de acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93, o contratado

a) somente poderá requerer a devolução da garantia de execução contratual, não lhe sendo devido qualquer pagamento a título indenizatório. b) não poderá rescindir o contrato, eis que tal prerrogativa é exclusiva da Administração, salvo na hipótese de atraso no pagamento superior a 90 dias. c) pode requerer a rescisão do contrato, fazendo jus ao pagamento dos prejuízos regulamente comprovados e custos de desmobilização. d) não incorrerá nas penalidades contratuais, como multa ou outra sanção pelo atraso no cronograma, não podendo, contudo, pleitear a rescisão do contrato. e) poderá rescindir o contrato, desde que judicialmente, fazendo jus ao recebimento dos custos de desmobilização e lucros cessantes.


Questão 116: VUNESP - Proc Jur (CM VP)/CM V Paulista/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A rescisão do contrato administrativo

a) poderá ocorrer unilateralmente e por via judicial, não havendo a possibilidade de ocorrer de forma amigável. b) não poderá ser motivada pela decretação de falência ou a instauração de insolvência civil. c) poderá ser amigável na hipótese de suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias. d) em qualquer hipótese somente poderá ocorrer por via judicial, assegurado o contraditório e a ampla defesa. e) poderá ocorrer unilateralmente, por ato da Administração ou do particular, quando houver atraso injustificável para o início da obra.


Questão 117: INCAB (ex-FUNCAB) - Del Pol (PC PA)/PC PA/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Sobre os contratos administrativos e seu regime jurídico de Direito Público, é correto afirmar que:

a) a nulidade do contrato administrativo não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado e por outros prejuízosregularmente comprovados, a partir da declaração.

b) na hipótese na necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado ou de rescisão do contrato administrativo, é admitida aocupação provisória de bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato.

c) a eles é vedada a aplicação de princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, mesmo que supletivamente. d) desde que haja acordo entre partes, é admitido o acréscimo ou a supressão do objeto contratado acima dos limites previstos para alterações unilaterais

promovidas pelo Poder Público. e) a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários não transfere à Administração Pública a

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registrode Imóveis.


Questão 118: INTEGRI BRASIL - Ana (CM Votorantim)/CM Votorantim/Administrativo/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Acerca da extinção dos Contratos Administrativos, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:

I. Rescisão Unilateral é aquela que somente a administração pode fazer, mas deve estar fundamentada/motivada. Em regra, decorre do descumprimento deobrigações contratuais pelo contratado, por motivo de interesse público ou em casos de caso fortuito ou força maior. Não é necessário assegurar a defesa préviado contratado. II. A rescisão bilateral ocorre mediante acordo entre as partes, quando for conveniente à administração fazê-lo, podendo ser tratada como rescisão consensual. III. A rescisão judicial se dá mediante ação ajuizada pelo particular contratado, que deve estar fundamentada no descumprimento de obrigações contratuais pelaadministração contratante.

a) Apenas I e II estão corretas b) Apenas II e III estão corretas c) Apenas I e III estão corretas d) Todas estão corretas


Questão 119: NC-UFPR - Ana TI (UFPR)/UFPR/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Considere o texto abaixo: A rescisão contratual configura a extinção do contrato antes do término final do prazo, em virtude da verificação de fato superveniente configurador da inutilidade, dainconveniência ou da impossibilidade da execução da prestação devida. O tema foi tratado pelo art. 78 da Lei n. 8.666/1993, que contempla um elenco de causas derescisão contratual.

(JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 407).

NÃO constitui motivo para rescisão do contrato:

a) a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, com justa causa e prévia comunicação à administração. b) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou

incorporação não admitidas no edital e no contrato.



c) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil. d) a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento nos prazos

estipulados. e) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.


Questão 120: VUNESP - Ges Cont (Suzano)/Pref Suzano/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)O Município realiza contrato de aquisição de veículos adaptados para transporte de crianças portadoras de deficiência e, após a prestação dos serviços por seis meses, oTribunal de Contas determina a anulação do contrato por ter sido realizado sem a necessária licitação. A partir desses fatos, assinale a alternativa correta.

a) A declaração de nulidade do contrato terá efeitos ex nunc, produzindo todos os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir até a data dadeclaração de nulidade.

b) Como houve a consumação do contrato com a sua assinatura e estando no curso da prestação de serviços, o contrato não poderá ser anulado. Deve vigorar até oseu término, sendo vedada a prorrogação.

c) A declaração de nulidade do contrato exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que a nulidadefor declarada.

d) A declaração de nulidade do contrato administrativo se operará retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além dedesconstituir os já produzidos.

e) Estando em plena vigência um contrato que garante direito fundamental do deficiente físico, não é possível a sua anulação em razão de vício na licitação.Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/822030

Questão 121: VUNESP - Ges Cont (Suzano)/Pref Suzano/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Quanto à rescisão do contrato administrativo, assinale a alternativa correta.

a) O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento pode constituir motivo para rescisão do contrato. b) O atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcela destes, já

recebidos ou executados pode constituir motivo para rescisão do contrato. c) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior não pode constituir motivo para rescisão do contrato. d) A rescisão administrativa ou amigável prescinde de autorização escrita e fundamentada da Administração. e) A rescisão do contrato administrativo não pode ser determinada por ato unilateral da Administração.


Questão 122: CRESCER - Proc Jur (CRF PI)/CRF PI/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Determinado ente público atrasou o pagamento durante 100 (cem) dias decorrente de serviço prestado por concessionária de serviço público. Nesse caso, de acordo coma legislação vigente, é correto afirmar que poderá a concessionária:

a) Rescindir unilateralmente o contrato. b) Suspender a execução do contrato. c) Rescindir judicialmente o contrato. d) Impedir a ocupação temporária da Administração.


Questão 123: FUNDEP - ACom (CM S Lourenço)/Cm São Lourenço/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Os casos de rescisão contratual são descritos de forma objetiva na Lei 8.666/93.

Com relação aos tipos de rescisão contratual previstos em Lei, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Rescisão determinada por ato unilateral e escrito do contratado. b) Rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração. c) Rescisão amigável, por acordo entre as partes. d) Rescisão judicial, nos termos da legislação vigente.


Questão 124: CSEP IFPI - Ana TI (IF PI)/IF PI/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Assinale a alternativa INCORRETA:

a) Na rescisão unilateral do contrato administrativo por parte da Administração e sem culpa do contratado, este deverá ser ressarcido dos prejuízos comprovados quehouver sofrido.

b) O contratado que não executar o objeto do contrato total ou parcialmente pode sofrer a sanção de impedimento definitivo de contratar com a AdministraçãoPública em todas as esferas.

c) A declaração de nulidade de um contrato administrativo possui efeitos retroativos, além de impedir os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir. d) O atraso justificado no início da obra não enseja a rescisão unilateral do contrato pela Administração.



e) É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado e toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridadecompetente para celebrar o contrato.


Questão 125: QUADRIX - Ass Adm (CRM PI)/CRM PI/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)A inexecução total ou parcial do contrato administrativo enseja sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Constituem motivopara rescisão do contrato, exceto:

a) a lentidão de seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazosestipulados.

b) a subcontratação, se parcial de seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, também apenas se parcial, bem como a fusão,cisão ou incorporação.

c) a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração. d) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato. e) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está

subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1032381

Questão 126: CEBRASPE (CESPE) - Ana (FUNPRESP-JUD)/FUNPRESP-JUD/Administrativa/Comunicação e Marketing/2016Assunto: Extinção dos contratos (conclusão, anulação, rescisão - arts. 58, II, 59, 77 a 80, Lei 8666)Julgue o item seguinte, acerca de contratos administrativos.

A rescisão unilateral de contrato administrativo pela administração em razão de interesse público não afasta o direito do contratado de ser ressarcido dos eventuaisprejuízos oriundos da extinção do vínculo.

Certo Errado




Gabarito1) D 2) Errado 3) B 4) A 5) B 6) D 7) C8) D 9) B 10) D 11) C 12) A 13) C 14) D15) Errado 16) Errado 17) A 18) Certo 19) A 20) E 21) E22) D 23) C 24) A 25) C 26) E 27) D 28) D29) B 30) B 31) D 32) C 33) D 34) C 35) E36) A 37) C 38) A 39) Errado 40) Errado 41) Certo 42) Errado43) Errado 44) A 45) Anulada 46) Errado 47) D 48) A 49) D50) C 51) Errado 52) B 53) C 54) E 55) Errado 56) A57) D 58) C 59) Certo 60) Certo 61) Certo 62) A 63) D64) B 65) Certo 66) D 67) C 68) D 69) Anulada 70) B71) A 72) A 73) B 74) E 75) A 76) B 77) D78) A 79) C 80) C 81) B 82) C 83) C 84) E85) D 86) D 87) D 88) D 89) B 90) B 91) A92) D 93) B 94) D 95) D 96) A 97) C 98) D99) D 100) C 101) E 102) E 103) E 104) D 105) D106) C 107) Certo 108) E 109) D 110) B 111) B 112) A113) D 114) C 115) C 116) C 117) B 118) B 119) A120) D 121) A 122) C 123) A 124) B 125) B 126) Certo

caderno de questões ( … · 2020. 10. 19. · assunto: extinção dos contratos (conclusão,...

Documents