aviso de licitaÇÃo tomada de preÇos nº 008/2018 … · evitando duplicidade e a inclusão de...

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00 8 /2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 524/2018

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento e aplicação de emulsão asfáltica RR1C e CBUQ – Concreto Betuminoso usinado a quente para operação “Tapa Buraco”, a serem aplicados em ruas e Avenidas Asfaltadas do Município, de acordo com as normas técnicas do DNIT/DER, em conformidade com as condições e especificações constantes no Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais anexos partes integrantes e inseparáveis do Edital de Tomada de Preços nº 008/2018.O valor máximo para a contratação do objeto do presente certame é de: R$ 1.072.878,81 (um milhão, setenta e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos)

CADASTRAMENTO: Os interessados deverão requerer o cadastro prévio exclusivo (Certificado de Registro Cadastral), junto à Comissão de Licitação, no 1º andar, na Secretaria de Administração do Município de Itaúna, no horário de 08h00 às 11h00 e de 13h00 às 16h00, até o 3º dia anterior à data de abertura da licitação.

DATA E HORÁRIO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes de “Documentação” e “Proposta Comercial” deverão ser entregues e protocolados até as 08:15hs do dia 21/01/2019 no Setor de Protocolo, localizado no andar térreo do prédio da Prefeitura Municipal de Itaúna.

Fernanda Alves dos Santos Pereira OAB/MG 186.141 – MAT.112.999-6

Praça. Dr. Augusto Gonçalves, 538 - 1º andar, Centro – Itaúna/MG CEP 35.680-054

CNPJ 18.309.724/0001-87/ Fone: 37.3241-1212 – ramais: 232, 336 e 317 1 / 40



DATA E HORÁRIO PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: Às 0 8: 30 hs, do dia 21 /01/201 9 na sala de Licitações, no 2° andar do Prédio da Prefeitura Municipal de Itaúna.LOCAL DO CADASTRAMENTO/PROTOCOLO/SESSÃO: Prédio da Prefeitura Municipal de Itaúna, sito na Praça Dr. Augusto Gonçalves, 538, Centro, Itaúna, CEP: 35.680-054.

ESCLARECIMENTOS: Os interessados que necessitarem de quaisquer esclarecimentos sobre o Edital, documentos e outros procedimentos desta licitação, poderão solicitá-los, por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, através do telefone 37 3241 1212, ramais 357 e 336, pelo e-mail [email protected], ou diretamente no Setor de Gerência Superior de Compras e Contratações, na Secretaria Municipal de Administração, no seguinte endereço: Praça Dr. Augusto Gonçalves, 538 – Centro, Itaúna-MG, no horário de 08:00 às 11:00 horas e 13:00 às 16:00 horas.A Comissão Permanente de Licitação tomará conhecimento das consultas e pedidos de esclarecimentos que lhe tenham sido enviados até 03 (três) dias úteis antes da data prevista para abertura dos envelopes.

Os interessados poderão obter o Edital e seus anexos no site oficial do Município de Itaúna: www.itauna.mg.gov.br .

Itaúna/MG, 17 de dezembro de 2018.

DALTON LEANDRO NOGUEIRASecretário Municipal de Administração

SILMAR MOREIRA DE FARIA Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços




http://www.itauna.mg.gov.br/

mailto:[email protected]



TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2018Processo Licitatório nº: 524/2018

DATA LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: 21/01/2019HORÁRIO LIMITE PARA PROTOCOLO: 08h15HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 08h30

O Município de Itaúna – MG, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços, torna público aos interessados que promoverá o presente certame licitatório na modalidade de Tomada de Preços, destinado a selecionar a proposta mais vantajosa, nos termos e condições fixados neste Edital e seus anexos:

1 – DA LEGISLAÇÃO:1.1. A presente licitação será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei Complementar Federal nº 123/06, pela Lei Complementar Municipal nº 47/08, e demais condições a seguir estabelecidas e integrantes do presente Edital.

2 – DO OBJETO: 2.1. Constitui objeto deste Edital Contratação de empresa especializada para fornecimento e aplicação de emulsão asfáltica RR1C e CBUQ – Concreto Betuminoso usinado a quente para operação “Tapa Buraco”, a serem aplicados em ruas e Avenidas Asfaltadas do Município, de acordo com as normas técnicas do DNIT/DER, em conformidade com as condições e especificações constantes no Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais anexos partes integrantes e inseparáveis do Edital de Tomada de Preços nº 008/2018.2.2. O valor máximo estimado para a prestação dos serviços é de R$ R$ 1.072.878,81 (um milhão, setenta e dois reais mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos)

3 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DO REGIME DE EXECUÇÃO:3.1. No julgamento, a Comissão de Licitação observará a melhor proposta, tendo como CRITÉRIO DE JULGAMENTO o MENOR PREÇO GLOBAL. 3.2. O objeto será executado sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO com o fornecimento dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a prestação dos serviços e tudo mais que se fizer bom e necessário para sua execução em estrita conformidade com este Edital e seus anexos.

4 – DO CREDENCIAMENTO E DA PARTICIPAÇÃO:4.1. Poderão participar desta licitação, pessoas jurídicas que atendam às condições e às exigências deste Edital, inclusive com cadastro prévio obrigatório perante o Município de Itaúna, e cujo objetivo social esteja relacionado com o objeto deste certame. O CADASTRO SERÁ EXCLUSIVO PARA ESSE PROCEDIMENTO. A EXISTÊNCIA






DE CRC EMITIDO ANTERIORMENTE NÃO EXCLUI A NECESSIDADE DE NOVO CADASTRO EXCLUSIVO PARA A TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018.4.2. Os interessados deverão requerer o cadastro prévio exclusivo (Certificado de Registro Cadastral), junto à Comissão de Licitação, na Pça. Dr. Augusto Gonçalves, 538, 1º andar, Secretaria Municipal de Administração do Município de Itaúna, no horário de 08h00 às 10:30h e de 13h00 às 16h00, até o dia 16/01/2019, observada a necessária qualificação, apresentando os seguintes documentos para cadastro:

4.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA:a)Cédula de identidade e CPF dos responsáveis legais da licitante;b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;c) Inscrição do Ato Constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício;d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou Sociedade estrangeira em funcionamento no País, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para a prática dos demais atos inerentes ao certame.e) Se empresa individual, o registro comercial.

4.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; b) prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou à sede da empresa licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual; c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal/INSS (Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal (Débitos e Dívida Ativa) do domicílio ou sede da empresa licitante; d) prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;e) prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), na forma do art. 29, V da Lei Federal nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei Federal nº 12.440/11;4.4.1. Se licitante, enquadrada na categoria de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá apresentar toda a documentação exigida neste EDITAL, inclusive os documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme dispõe os artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.5. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF/88:a) Declaração de regularidade quanto ao emprego de menores, conforme Anexo I deste Edital.






4.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:a) Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei (com termo de abertura e encerramento), com chancela de arquivamento na junta comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;b.1) O Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado de Exercício, no caso de pessoas jurídicas enquadrados ou que utilizam o SPED contábil deverão ser apresentados através de demonstrativos impressos a partir do SPED, acompanhados de comprovação de entrega dos arquivos magnéticos perante a Receita Federal; b.2) O Balanço Patrimonial deverá estar assinado por Contador ou por outro profissional equivalente devidamente registrado no Conselho Federal de Contabilidade;b.3) A microempresa e a empresa de pequeno porte devem elaborar, ao final de cada exercício social, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado;b.4) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do Balanço ou cópia do Livro Diário, contendo o Balanço de Abertura;b.5) Comprovação da boa situação financeira da empresa, mediante a apresentação da memória de cálculo, em folha separada, assinada por profissional competente e pelo representante legal da licitante, demonstrando o atendimento ao índice que se segue, calculado conforme a respectiva fórmula:

1 - Índice de Liquidez Imediata (ILI)

ILI = Disponível ≥ 1,0Passivo Circulante

b.6) Caso o índice de liquidez corrente não alcançar o exigido no item anterior, este poderá ser substituído pela comprovação do patrimônio líquido, com valor mínimo de 10% do valor estimado para a contratação;b.7) Será considerada inabilitada a licitante que não conseguir comprovar a boa situação financeira da empresa conforme acima exposto;b.8) No caso de sociedade anônima, apresentar também a comprovação de publicação na Imprensa Oficial do balanço e demonstrações contábeis e da ata de aprovação devidamente arquivada na Junta Comercial.

4.7. CAPACIDADE TÉCNICA:a) Comprovação de registro ou inscrição (e quitação) na entidade profissional competente (CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo), tanto da empresa quanto do(s) responsável(eis) técnico(s).






b) Capacitação Técnico-Operacional: Comprovação de aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, demonstrada por atestado(s) de serviço(s) realizado(s) e concluído(s), similares aos do objeto licitado, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.c) Comprovação da Capacitação Técnico-Profissional: Mediante a apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RTT, relativo à execução de serviços de características semelhantes ao ora licitado.4.7.1. Somente serão aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos parágrafos 1º e 3º do art. 30 da Lei Federal nº 8666/93 e suas posteriores alterações.4.7.2. Não serão considerados os atestados decorrentes da execução de serviços em regime de “subcontratação” que não tenham sido formalmente emitidos pelo órgão contratante.4.7.3. O responsável técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencado, deverá pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo empregatício por intermédio do Contrato Social/ Estatuto Social; o administrador ou diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com a licitante ou com declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante sagre vencedor do certame;4.7.4. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do art. 30, §10, da Lei n° 8.666/93, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração;

4.8. NÃO PODERÃO PARTICIPAR desta licitação as empresas que se enquadrarem em uma ou mais situações a seguir:a) Aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração.b) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme artigo 9º, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93.c) Empresas que tenham um ou mais sócios em comum.d) Cujos sócios se apresentem como representantes de outras empresas (é vedada a participação de empresas cujo sócio se apresente como representante de outra empresa na qual não figure no Contrato social, com o intuito de que ambas participem do procedimento licitatório).e) A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.f) Uma vez apresentado e protocolado e/ou incluso no processo, nenhum documento será devolvido;






4.8.1. Quando da participação das MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE serão adotados os critérios estabelecidos nos artigos. 43, 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006, bem como os dispositivos da Lei Complementar Municipal n.º 47/08, principalmente os artigos. 26, 31 e 32;4.8.2. A condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para efeito dos benefícios das Leis Complementares Federal e Municipal, será comprovada na SESSÃO DE ABERTURA DO CERTAME, mediante apresentação, dentro do envelope contendo a documentação para habilitação: da Certidão Simplificada da Junta Comercial ou Declaração de Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, devidamente registrada na Junta Comercial, sob pena de não aplicação dos benefícios da Lei Complementar nº123/06 e Lei Complementar Municipal nº: 47/08;4.8.3. A licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.4.9. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:a) Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física;b) Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;c) Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;d) Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmos autenticados, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços;e) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos exigidos neste Edital e seus Anexos.

5 – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL:5.1. O credenciamento dos representantes se dará através de Carta de Credenciamento, Anexo VII, Procuração Pública ou Particular, outorgando ao seu representante poder para responder por ela e tomar as decisões que julgar necessárias, durante o procedimento da habilitação e abertura das propostas. 5.2. É necessário o reconhecimento de firma no caso de procuração particular e carta credencial; 5.2.1. No caso do representante ser sócio da empresa, deverá apresentar documento de identificação e comprovação de que tem poderes para representar à empresa, no caso de cópias as mesmas deverão estar devidamente autenticadas;5.2.2. Os envelopes contendo a documentação para habilitação e contendo a proposta comercial, deverão ser protocolados até as 08h15 do dia 21 /01/2019 no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura, localizado na Pça. Dr. Augusto Gonçalves, 538, Centro, e a abertura dos envelopes contendo a habilitação se dará no mesmo dia às 08:30hs na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Itaúna;






5.2.3. Deverão ser protocolados dois envelopes distintos, opacos, lacrados, não grampeados, indevassáveis e rubricados pelo representante legal da licitante, trazendo em sua parte externa a seguinte identificação:

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃORAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE /CNPJENDEREÇO / TELEFONE / FAX / E-MAILTOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIALRAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE /CNPJENDEREÇO / TELEFONE / FAX / E-MAILTOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

5.3. Em nenhuma hipótese conceder-se-á prazo para apresentação de documentos previstos no Ato Convocatório e não apresentado no tempo hábil. Os envelopes não protocolados no setor acima mencionados ou protocolado fora do prazo estipulado para entrega serão devolvidos, intactos, mediante recibo.5.4. As licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis.5.5. Não será aceito para fins de HABILITAÇÃO protocolo de requerimento dos documentos exigidos.5.6. Não será aceito fac-símile da documentação exigida.

5.7. CONDIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:5.7.1. Para habilitar-se a licitante deverá apresentar no envelope “Habilitação” cópia autenticada dos seguintes documentos:a) CRC -Certificado de Registro Cadastral- (Anexo IV),conforme item 4.2 deste Edital. b) Certidão Simplificada da Junta Comercial ou Declaração de Microempresa/Empresa de Pequeno Porte devidamente registrada na Junta Comercial, quando for o caso.c) Declaração de Fato Impeditivo, conforme Anexo VI deste Edital.d) Declaração de Disponibilidade de Pessoal, Máquinas e Equipamentos, conforme Anexo V deste Edital.5.7.2. É de total responsabilidade da empresa manter todas as Certidões Válidas até a data do julgamento, podendo à Comissão verificar a regularidade das mesmas. Caso exista qualquer irregularidade na documentação do CRC, na data do julgamento, a empresa será inabilitada.5.7.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e ou trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme dispõe a Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar Municipal nº 47/08.

5.8. DA PROPOSTA COMERCIAL:5.8.1. A proposta comercial deverá ser legível, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,






formuladas com clareza datada e devidamente assinada por Representante Legal e ainda rubricada em todas as suas páginas e anexos. PODERÁ VIR EM FORMULÁRIO PRÓPRIO, DESDE QUE APRESENTE TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO FORMULÁRIO DO MUNICÍPIO. Deverá ainda conter as seguintes informações e/ou elementos:5.8.1.1. Razão Social e CNPJ da empresa participante, endereço completo, telefone e endereço eletrônico;5.8.1.2. Preço unitário e total, em moeda corrente, com duas casas decimais depois da vírgula;a) Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último;5.8.1.3. A Planilha de Custos deverá ser apresentada com o BDI da empresa de forma detalhada, admitindo-se em sua composição exclusivamente os seguintes itens: garantias, risco, despesas financeiras, administração central, tributos e lucro. 5.8.1.4. A fórmula para estipulação da taxa de BDI deverá ser a mesma apresentada na Planilha - Anexo VIII deste Edital.5.8.2. Declaração de validade da proposta a qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas;5.8.3. Os preços da proposta cobrirão todos os custos e serviços inerentes ao fornecimento dos materiais, pessoal, transporte, impostos e obrigações sociais e trabalhistas;5.8.4. O protocolo da proposta implica, independentemente de declaração expressa por parte da licitante, a aceitação integral e irretratável dos termos do edital, seus anexos e instruções, bem como a observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas, gerais ou especiais aplicáveis;5.8.5. A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidades adequadas à perfeita execução contratual.5.8.6. Serão desclassificadas Propostas Comerciais com valor superior ao citado no item 2.2 deste Edital.

6 – DO PROCESSAMENTO:6.1. O processamento desta licitação estará a cargo da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Prefeito de Itaúna, através da Portaria n° 5.673/2018.6.2. A Comissão de Licitação se reunirá em Sessão Pública para a abertura dos envelopes na sala de Licitações, na sede da Prefeitura de Itaúna, no endereço retrocitado, com a presença dos interessados.6.2.1. O não comparecimento de qualquer dos licitantes às reuniões não impedirá que as mesmas se realizem.6.3. Poderá manifestar-se no curso dos trabalhos de julgamento, em nome da empresa licitante, seu dirigente, preposto ou procurador, credenciado através de






Procuração que deverá ser entregue antes do início da sessão, à Comissão de Licitação.6.4. Aberta a reunião, os representantes das licitantes serão convidados a rubricar, juntamente com os membros da Comissão, os envelopes que contêm os documentos de habilitação e as propostas das licitantes. Após a rubrica dos envelopes, proceder-se-á a abertura do envelope nº 1 que contém os documentos de habilitação sendo analisados e rubricados os documentos neles contidos pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.6.4.1. A Comissão de Licitação eliminará da licitação a empresa que houver protocolado envelope após o horário e data mencionados neste Edital. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos requeridos no presente edital e anexo.6.4.2. Documentos apresentados com validade expirada acarretarão a inabilitação da proponente. Os documentos que por sua natureza devem possuir prazo de validade e não constarem esse prazo, somente serão aceitos com data de emissão não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das propostas. 6.5. Será facultado à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a juntada posterior de documentos que deveriam obrigatoriamente constar dos envelopes de documentação e proposta.6.6. Concluído o exame da documentação apresentada e dos questionamentos que tenham sido formulados, cumprirá à Comissão de Licitação anunciar sua decisão com respeito à habilitação das empresas licitantes e consultá-las sobre seu eventual interesse em renunciar ao prazo recursal. A Comissão de licitação, caso julgue necessário, poderá suspender a audiência para analisar detidamente a documentação, dando publicidade ao resultado da habilitação em ocasião oportuna.6.6.1. Não será inabilitada ou desclassificada a licitante pela simples ocorrência de vícios que, a juízo da Comissão Permanente de Licitação, possam ser sanados, sem a quebra da igualdade de tratamento oferecido a todas as licitantes.6.7. Divulgado o resultado da habilitação, julgados eventuais recursos interpostos e, ainda, caso haja a renúncia da faculdade recursal pelos representantes legais de todas as empresas licitantes, proceder-se-á a abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, observando-se para tanto os mesmos procedimentos nos itens anteriores.6.7.1. Será desclassificada a proposta que não atender às exigências deste Edital, seus Anexos, bem como a que tenha apresentado preços excessivos ou inexequíveis, na forma do artigo 48, I, II e §§, da Lei Federal nº 8.666/93.6.8. Havendo absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas o critério de desempate será o SORTEIO.6.9. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 6.10. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.






6.11. No caso de empate em duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma:6.11.1. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço igual ou inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.6.11.2. Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do subitem 6.11.1 deste Edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 6.9 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.6.11.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 6.11.1 deste Edital, será realizado SORTEIO entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 6.11.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos itens 6.11.1 e 6.11.2, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.6.12. O disposto no item 6.11 e seus subitens somente se aplicarão quando a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e houver Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 6.10 deste Edital.6.13. Nos demais casos, ocorrendo igualdade de preços entre 02 (duas) ou mais propostas, o critério a ser adotado para o desempate será obrigatoriamente o SORTEIO.6.14. À Comissão de Licitação compete consignar, em ata circunstanciada, todos os fatos ocorridos e pronunciamentos, submetendo o procedimento à homologação da autoridade competente.6.15. O Município de Itaúna se reserva o direito de, por despacho fundamentado da autoridade competente e, sem que caiba, em qualquer dos casos, direito a indenização à licitante interessada:a) Revogar a licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;b) Anular, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em seu curso.6.16. A Comissão de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços ou do quadro de servidores do Município para orientar sua decisão. Caso o Órgão não possua, no seu quadro de pessoal, profissionais habilitados para emitirem parecer técnico, poderá ser formulado por pessoa física ou jurídica qualificada.

7 – DAS RESPONSABILIDADES:7.1. DA LICITANTE VENCEDORA:7.1.1. Mobilização, desmobilização, fornecimento de todo o material, ferramentas, equipamentos e maquinários apropriados ao uso a que se destinam, em perfeitas condições, e mão de obra especializada para execução das obras;






7.1.2. Arcar com todas as despesas necessárias com o pessoal na execução das obras, tais como, remuneração, transporte, alimentação, hospedagem, seguro contra acidente de trabalho e responsabilidade civil por danos contra terceiros;7.1.3. Fornecer as guias de INSS e FGTS averbadas dos empregados que prestarem serviços durante o prazo contratual;7.1.4. Fornecer instalações necessárias para a utilização dos equipamentos e para o pessoal envolvido na execução das obras;7.1.5. Arcar com as obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias do pessoal utilizado na execução das obras;7.1.6. Arcar com os custos referentes ao frete dos materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução das obras;7.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte, os serviços que comprovadamente não atenderem ou estiverem em desacordo com as especificações descritas neste Edital e seus anexos. 7.1.8. Fornecer todas as ART's-CREA/RRT’-CAU exigíveis para execução da obra e também a matrícula da mesma, se for o caso, junto ao INSS, quando da apresentação da Nota Fiscal na 1ª medição;7.1.9. Seguir de forma criteriosa, as especificações gerais para materiais e serviços, considerando, especialmente, o consumo correto, a fim de se evitar desperdícios;7.1.10. Fornecer o protocolo de requisição da Certidão Negativa de Débito da obra (a certidão deve ser apresentada tão logo seja liberada pelo INSS), acompanhada da Nota Fiscal da última medição, cuja quitação estará condicionada à apresentação da CND;7.1.11. Atender integralmente ao estabelecido nas Planilhas de Custos, e no Cronograma Físico-Financeiro e demais anexos deste Edital;7.1.12. Apresentar laudo de medição com relatório fotográfico das obras, relacionando os seguintes dados: Data de fornecimento dos materiais utilizados para o serviço, placa do caminhão, tonelagem, trechos da via pavimentados com este fornecimento, peso acumulado e peso restante, conforme planilha (Anexo IX) da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços;7.1.13. Realizar a sinalização viária horizontal e vertical das vias públicas, nos locais das obras, atendendo as normas do CONTRAN/DENATRAN/MG;7.1.14. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Edital;7.1.15. Deverá ser apresentada planilha de medição com os quantitativos aplicados por trechos da via;7.1.16. É responsabilidade da contratada executar a sinalização da via pública e sua respectiva limpeza geral, inclusive remoção de materiais gerados ou sobras;7.1.17. Arcar com todas as despesas necessárias para a execução dos serviços mesmo que não explicitamente descritas na planilha orçamentária;7.1.18. Responder por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços;






7.1.19. Manter no local da prestação dos serviços um livro de anotações diárias, inclusive no que diz respeito a informações passadas ao Município, quanto a quaisquer fatos, atos ou circunstâncias que possam atrasar e impedir a conclusão das obras dentro do prazo previsto;7.1.20. Atender integralmente ao estabelecido neste Edital, no Termo de Referência e demais anexos deste Edital;7.1.21. Fornecer e instalar, a suas expensas, placa informativa no local da obra, conforme Anexo X; 7.1.22. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;7.1.23. Não transferir ou ceder direitos ou obrigações, salvo por autorização expressa do Município de Itaúna – MG;7.1.24. Responder pessoal, direta e exclusivamente pelas reparações decorrentes de acidentes de trabalho ocorridos durante a execução das obras contratadas. Os empregados da Contratada não terão, em hipótese alguma, relação de emprego com este Município;7.1.25. Manter, no local da prestação das obras, um responsável técnico devidamente habilitado, que será o responsável pela condução das obras;7.1.26. Designar Preposto com amplos poderes para representá-la formalmente durante a prestação das obras, em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos ao objeto deste Edital;7.1.27. Substituir, sempre que exigido pelo Município e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios;7.1.28. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e prevenção de acidentes no desempenho das obras.

7.2. DO MUNICÍPIO:7.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução das obras/serviços e notificar a licitante vencedora, por escrito, sobre a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições, ou o descumprimento de normas aqui fixadas, durante a realização das obras e serviços, fixando prazo para sua correção;7.2.2. Aplicar penalidades à licitante vencedora, nos termos do item 19 deste Edital, quando ocorrer a execução das obras em desacordo com as condições estabelecidas neste Edital da seguinte forma: advertência, multa, suspensão temporária e declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal;7.2.3. Acompanhamento, fiscalização e controle das obras, através de membros designados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços, devendo ser emitido laudo de medição ao final de cada etapa da prestação de serviços para fins de pagamento;7.2.3. A fiscalização exercida pelo Município não exime a licitante vencedora das responsabilidades administrativas, civis ou criminais, em decorrências da execução das obras/serviços, perante a Administração Pública ou terceiros;7.2.4. Liberação do local para execução das obras;7.2.5. Realizar os pagamentos nos termos do item 17 deste Edital.






8 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS/IMPUGNAÇÃO:8.1. É admissível, em qualquer fase da licitação a interposição de recursos para autoridade competente, em conformidade com os preceitos contidos no artigo 109 da Lei Federal 8.666/93;8.2. Os recursos serão dirigidos à Comissão de Licitação que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão, ou nesse mesmo prazo fazê-los subir à Autoridade Superior, devidamente informado, para decisão, que também será proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis;8.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, pelas falhas ou irregularidades que viciarem este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso;8.4. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente;8.5. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei n° 8.666/1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes da habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1° do art. 113 da referida Lei;8.6. Os recursos/impugnações deverão ser protocolado no Setor de Protocolo Geral, localizado na Praça Dr. Augusto Gonçalves, 538, Centro, Itaúna-MG, devidamente instruídos, em petição original.

9 – DOS PRAZOS:9.1. A prestação dos serviços pela licitante vencedora iniciará após a assinatura contrato e emissão da Ordem de Serviços, observando os prazos estipulados no cronograma físico-financeiro, assim como os desembolsos previstos, sob pena de inadimplemento.9.2. O prazo para a vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo sofrer alterações na ocorrência de algum dos motivos elencados nos arts. 57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

10 – DA FISCALIZAÇÃO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DAS OBRAS:10.1. A Fiscalização da execução das obras/serviços será feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços, através de seus servidores, ou por terceiros legalmente autorizados, quando for exigida especialização não disponível nos seus próprios quadros.10.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução das obras, serão registradas pela fiscalização em relatórios apropriados e notificadas à licitante vencedora;10.3. A licitante vencedora deverá facultar à fiscalização livre acesso a todas as suas dependências, equipamentos e pessoal, fornecendo, quando solicitado, todos os dados e elementos referentes aos serviços objeto do Contrato.






10.4. A licitante vencedora deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene pública;10.5. Quaisquer despesas para regularização ou autuação ficará a cargo da licitante vencedora.10.6. A execução das obras será conforme discriminado neste Edital, no Termo de Referência e no Contrato correspondente, com acompanhamento técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços. 10.7. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços fiscalizará e inspecionará os serviços, verificando cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-la, no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou não atenderem ao desejado ou especificado neste Edital e nos seus anexos. 10.8. A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilatação do prazo de entrega, salvo expressa concordância da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços neste sentido. 10.9. A fiscalização, através dos servidores responsáveis Secretaria de Infraestrutura e Serviços, terá poderes, dentre outros, para notificar a licitante vencedora, por escrito, sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas no decorrer da execução do objeto contratual, podendo exigir a correção de serviços que julgar inaceitáveis, sem aumento de despesas para o Município. 10.10. A ausência de comunicação por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços, referente as irregularidades ou falhas, não exime a licitante vencedora das responsabilidades determinadas neste Edital e no futuro Contrato.10.11. Correrão por conta da licitante vencedora todas as despesas e custos decorrentes da não aceitação de qualquer serviço, no todo ou em parte.10.12. A fiscalização dos trabalhos, por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços não exime a licitante vencedora de responsabilidade quanto à perfeita execução das obras contratados. 10.13. Somente serão considerados finalizados e possíveis de medição os serviços que compõem o edital que estiverem efetivamente executados e finalizados, não sendo considerados para medição e pagamento os materiais existentes no local das obras para uso futuro.10.14. Os serviços realizados que impliquem em ônus extra para o Município, e que não tenham sido autorizados e aprovados, serão desconsiderados para fins de pagamento, não cabendo a licitante qualquer alegação em contrário.10.15. Os serviços somente serão considerados executados mediante o recebimento definitivo pela Comissão designada para Acompanhamento, Vistoria, Fiscalização de Obras.10.16. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da empresa licitante pela solidez e segurança das obras e dos materiais empregados durante o período de garantia previsto para o serviço.

11 – DO RECEBIMENTO DAS OBRAS:11.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo responsável, por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, no prazo de 15 (quinze) dias.






11.1.1. Neste termo constarão, como anexos, os seguintes elementos, necessários para consecução do recebimento definitivo:a) Relação dos documentos exigíveis, a serem fornecidos pela licitante vencedora.b) Relação dos serviços de correções e complementações.11.2. O objeto da licitação será recebido definitivamente, por comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 30 (trinta) dias do recebimento provisório, no qual constará expressamente o atendimento aos elementos determinados no recebimento provisório, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.11.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Município poderá:a) Se disser respeito as especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou cancelar a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;a.1) Na hipótese de substituição, a licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação doMunicípio, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou cancelar a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;b.1) Na hipótese de complementação, a licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Município, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.b.2) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

1 2 – DAS MEDIÇÕES: 12.1. A licitante vencedora enviará a medição referente a cada etapa estipulada no Cronograma físico-financeiro, para conferência pela comissão de fiscalização de obras, ou outra indicada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços que por sua vez deverá emitir laudo e Planilha da referida medição.12.1.1. A licitante deverá encaminhar o laudo de medição em 4 (quatro) vias à Comissão de Fiscalização de Obras.12.2. Em hipótese alguma será recebida Nota Fiscal com data anterior a emissão do laudo de medição liberado pela Comissão de Fiscalização de Obras.12.3. Os serviços serão medidos conforme unidades especificadas nas planilhas.12.4. Os serviços não aceitos pela fiscalização não serão objeto de medição;12.5. Se porventura houver discordância sobre quaisquer dos dados (quantitativos, valores), após a emissão dos boletins de medição, deverá a Comissão expugná-los por escrito, dentro do prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento do documento;12.6. Eventual ajuste que se fizer necessário, será feito no Boletim de Memória de Medição da medição subsequente;

13 – DA GARANTIA DAS OBRAS:






13.1. O serviço prestado deverá possuir prazo de garantia de 5 (cinco) anos, conforme o Código Civil Brasileiro/2002.

1 4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS :14.1. As despesas decorrentes deste Edital correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 26.452.0075.2.0328-3390399 ficha 4502– Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços.

15 – DA HOMOLOGAÇÃO:15.1. Depois de decorridos 05 (cinco) dias úteis da data de comunicação do resultado do julgamento, se não houver recursos ou se este estiver definitivamente denegado, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços e/ou Administração, homologará o resultado da licitação;15.2. Caso todas os licitantes venham a declinar de sua faculdade recursal expressamente, a homologação do resultado da licitação poderá ocorrer, sem aguardar os 05 (cinco) dias úteis.

16 – DA ADJUDICAÇÃO:16.1. O objeto da presente licitação será adjudicado à licitante vencedora pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços e/ou Administração;16.2. Se a vencedora não aceitar a adjudicação, serão convidadas as demais participantes classificadas, segundo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços;16.3. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços e/ou Administração enviará Parecer à Comissão Julgadora, podendo revogar a presente licitação, sujeitando a empresa faltosa às sanções legais cabíveis.

17 – DA FORMA DE PAGAMENTO:17.1. Os pagamentos serão liberados respeitando-se os percentuais estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro, mediante apresentação de Nota Fiscal e emissão de Laudo de Vistoria e Medição, devendo-se aguardar 30 (trinta) dias para o recebimento;17.2. O pagamento referente à medição será efetuado após a entrega da Nota Fiscal respectiva, na seguinte forma:17.2.1. Nota Fiscal Eletrônica em conformidade com o Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009 ou17.2.2. Nota Fiscal Avulsa, emitida pela Administração Fazendária a que estiver circunscrito o estabelecimento, nos casos definidos no Comunicado da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais – SAIF nº 44/11 de 08/11/11, ou17.2.3. Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A para os produtos e/ou serviços não constantes do Anexo Único do Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009 ou






17.2.4. Nota Fiscal dos demais modelos dispensados da emissão da Nota Fiscal Eletrônica;17.2.5. O devido aceite na Nota Fiscal pela Secretaria requisitante, na respectiva nota fiscal, ou do devido aceite do órgão responsável pelo recebimento;17.3. Acompanhada das faturas deverá ser apresentada a “anotação de responsabilidade técnica” ART no CREA ou “registro de responsabilidade técnica” RRT no CAU;17.3.1. Em todas as faturas deverão ser anexadas as guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS) de todos os empregados alocados na execução dos serviços/obra objeto desta Licitação, ficando o pagamento das medições condicionadas à apresentação dessas;17.4. Dos pagamentos devidos à contratada, serão descontados os valores de multas e/ou eventuais débitos daquele para com a Administração Municipal, mediante prévio aviso;17.5. Os pagamentos somente serão efetuados por processo legal, através de depósito bancário, após recebimento provisório do objeto licitado nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos;17.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados;17.7. Despesas com deslocamento de profissionais da licitante vencedora ou de seus representantes serão de sua exclusiva responsabilidade.

18 – DA GARANTIA CONTRATUAL:18.1. A licitante vencedora efetuará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato, de acordo com o artigo. 56, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93;18.2. No caso de apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária, a licitante vencedora deverá providenciar sua prorrogação ou substituição, com antecedência ao seu vencimento, independentemente de notificação, de forma a manter a garantia contratual até o término do prazo contratual e de suas eventuais prorrogações.18.3. O valor caucionado responderá pelas multas aplicadas à Licitante vencedora, podendo a garantia ser retida para satisfação de perdas e danos ocorridos em decorrência de inadimplemento ou de ação ou omissão, dolosa ou culposa da licitante vencedora, no curso de vigência do Contrato.18.4. Não ocorrendo o disposto no item anterior, a garantia prestada pela licitante vencedora será liberada ou restituída após a execução do Contrato mediante requerimento da licitante vencedora.18.5. A garantia poderá ser reforçada, em caso de eventual acréscimo do valor contratual, e renovada quando se firmar Termo Aditivo com a prorrogação do prazo contratual.

19 – DAS PENALIDADES/SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:






19.1. Pela inexecução total ou parcial deste objeto, a Administração Municipal de Itaúna poderá, garantida a prévia defesa, aplicar o que dispõe o artigo 87, da Lei Federal no 8.666/93 e legislações posteriores. A licitante vencedora poderá também sofrer pelo descumprimento das Cláusulas do presente instrumento as seguintes sanções:a) NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES: Cada irregularidade apontada pela fiscalização da Administração será informada à licitante vencedora e deverá conter o tipo de irregularidade e demais informações pertinentes, sendo convertidas em multas, as notificações de irregularidades, cujas justificativas não forem aceitas pelo Município de Itaúna/MG;b) ADVERTÊNCIA: serão consideradas advertências os ofícios expedidos pela Administração ainda, devendo ser assinados pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços com a identificação de tratar-se de “ADVERTÊNCIA”, pela recusa do recebimento, o protocolo será suprido pela assinatura de duas testemunhas;c) MULTA: A empresa vencedora sujeitar-se-á à multa nos seguintes casos, calculada sobre o valor global do Contrato:c.1) 0,034% (zero vírgula zero trinta e quatro por cento) por dia de atraso no início ou término da execução das obras;c.2) 4% (quatro por cento), caso venha se conduzir culposamente no curso da execução do objeto, infringindo por negligência, imprudência ou imperícia, as cláusulas do edital;c.3) 5% (cinco por cento), por se conduzir dolosamente durante a execução do objeto licitado;c.4) 10% (dez por cento), caso venha desistir da execução do objeto, sem prejuízo de outras cominações legais.d) As multas serão automaticamente descontáveis dos créditos que a empresa tenha junto à Administração, devendo ser aplicadas por representação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços e aprovação do Prefeito.e) Serão considerados motivos de força maior para isenção de multa:e.1) greve generalizada dos empregados da licitante vencedora;e.2) interrupção dos meios normais de transporte;e.3) acidente que implique em retardamento da execução das obras sem culpa por parte da licitante vencedora;e.4) calamidade pública.f) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de contratar a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. g) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 19.2. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.






19.3. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

20 – DOS PREÇOS:20.1. Os preços serão os constantes da proposta comercial apresentada pela licitante vencedora do certame.20.2. Os valores apresentados pela licitante vencedora serão fixos e irreajustáveis, salvo desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, devidamente requerido e comprovado, na forma do art. 65 da Lei Federal 8.666/9320.3. Nos preços deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos para a execução das obras.20.4. Havendo alteração contratual que implique em prorrogação do prazo estabelecido, além do período de 12 meses, os preços poderão ser reajustados, com base no INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor – vigente à época20.5. Os preços reajustados permanecerão inalterados pelo prazo de 12 (doze) meses;

21 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:21.1. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execução das obras, se omitidos na proposta, serão interpretados como já incluídos no preço, não sendo considerados pleitos de acréscimos após a abertura da mesma.21.2. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços e/ou Administração, motivada no interesse público, poderá revogar a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, sempre em despachos fundamentados, sem que caibam às licitantes, quaisquer indenizações, reclamações ou ressarcimento.21.3. Fica entendido que as especificações e toda a documentação da licitação são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.21.4. Fica estabelecido que quaisquer débitos da licitante adjudicatária junto ao Município de Itaúna/MG, serão compensados com os pagamentos a serem feitos pelo mesmo, caso os débitos estejam vencidos na oportunidade da realização dos pagamentos.21.5. Fica assegurado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços, o direito de no interesse público e sem que caibam as licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização alterar as condições desta Tomada de Preços, especificações ou qualquer documento pertinente a esta licitação, fixando novo prazo.21.6. O Município de Itaúna/MG reserva-se o direito de adquirir tão somente parte das obras discriminados neste Edital, podendo mesmo rejeitá-los, havendo conveniência para a Administração.21.7. O foro para dirimir questões e demandas relativas ao presente Edital será o de Itaúna/MG, com exclusão de qualquer outro.21.8. A prática de quaisquer atos visando fraudar ou frustrar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo deste processo






licitatório, constitui crime, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas no artigo 90 Lei Federal 8.666/1993.21.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 21.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.21.11. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

2 2 – ANEXOS: 22.1. São partes integrantes deste Edital:a) ANEXO I – DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MENORES;b) ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL;c) ANEXO III – MINUTA CONTRATUAL;d) ANEXO IV – CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL EXCLUSIVO;e) ANEXO V – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS;f) ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO;g) ANEXO VII – CARTA DE CREDENCIAMENTO;h) ANEXO VIII – PLANILHA DE CÁLCULO DE BDI;i) ANEXO IX – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – NO SITE;j)ANEXO X – MODELO PLACA INFORMATIVA – NO SITE.

Itaúna-MG, 17 de dezembro de 2018.

DALTON LEANDRO NOGUEIRASecretário Municipal de Administração

SILMAR MOREIRA DE FARIA Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços






ANEXO ITOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO EMPREGO DE MENORES

A empresa _______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ______________________________________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________________ e CPF nº ___________________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

_____________________, _____________ de _________________de _____________

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA Nº DO RG/ Nº DO CPF

CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGALRAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PROPONENTE

(emitir em papel timbrado oficial da empresa)






ANEXO IITOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL

ÀCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOPREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA – MG

A empresa_______________________, situada à____________________, nº_______, Bairro__________, Município de _______________Estado de ____________, inscrita no CNPJ sob nº____________,Inscrição Estadual _____________________; apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação modalidade Tomada de Preços nº 008/2018 nos seguintes termos:

OBJETO VALOR TOTAL OFERTADO

Contratação de empresa especializada para fornecimento e aplicação de emulsão asfáltica RR1C e CBUQ – Concreto Betuminoso usinado a quente para operação “Tapa Buraco”, a serem aplicados em ruas e avenidas Asfaltadas do Município, conforme especificações dispostas na planilha de custas anexas, de acordo com as normas técnicas do DNIT/DER, em conformidade com as condições e especificações constantes no Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais anexos partes integrantes

R$ …. (por extenso)

1 – O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da licitação;2 – Declaramos estar de acordo com todas as normas e especificações do Edital e Anexos da Tomada de Preços nº 008/2018;3 – O valor total da proposta engloba todos os custos como: mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, benefícios estabelecidos em convenção, em dissídio ou em acordo coletivo, equipamentos de proteção, fornecimento dos materiais e equipamentos, tributos incidentes e demais despesas diretas e indiretas necessárias à prestação de serviços objeto da licitação;4 – O preço proposto é de nossa exclusiva responsabilidade, não nos assistindo o direito de pleitear, na vigência do contrato a ser firmado, nenhuma exceção, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;5 – Na eventualidade de ser considerada vencedora do certame, indica para assinatura do Contrato o (s) (seu) (s) representante (s) legais Sr (a). ________________________________CPF_________________CI____________Residente à Rua/AV____________________ Cidade de _____________________.

LOCAL E DATANOME REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA LICITANTE

Nº DO RG/ Nº DO CPF Fernanda Alves dos Santos Pereira

OAB/MG 186.141 – MAT.112.999-6

Praça. Dr. Augusto Gonçalves, 538 - 1º andar, Centro – Itaúna/MG CEP 35.680-054 CNPJ 18.309.724/0001-87/ Fone: 37.3241-1212 – ramais: 232, 336 e 317

23 / 40



NOME DA EMPRESA LICITANTE(Emitir em papel timbrado oficial da empresa)

ANEXO IIITOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018

MINUTA CONTRATUAL

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAÚNA E A EMPRESA___________________.

O MUNICÍPIO DE ITAÚNA, com sede na Praça Dr. Augusto Gonçalves, 538 - Centro/Itaúna-MG, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, sob o nº 18.309.724/0001-87, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração, o Sr. Dalton Leandro Nogueira, CPF………....., e pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços, o Sr. Silmar Moreira de Faria, CPF….…........, doravante denominado Contratante e a empresa …................., com sede na Rua/Av.......................nº .............., Bairro......................., na cidade de..................., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, sob o nº......................, neste ato representada pelo(a) o(a) senhor(a).......................... doravante denominada Contratada, celebram o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:1.1 Integram este Contrato, no que não contrariar as suas disposições:a) O Edital de Tomada de Preços nº 008/2018, e todos os seus Anexos;b) A proposta comercial da Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:2.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento e aplicação de emulsão asfáltica RR1C e CBUQ – Concreto Betuminoso usinado a quente para operação “Tapa Buraco”, a serem aplicados em ruas e Avenidas Asfaltadas do Município de acordo com as normas técnicas do DNIT/DER, em conformidade com as condições e especificações constantes no Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais anexos partes integrantes e inseparáveis do Edital de Tomada de Preços nº 008/2018.






CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL:3.1. A presente contratação é realizada com fulcro na Lei Federal nº 8.666/93, com as devidas alterações e demais normas pertinentes, sendo vinculado ao Edital de Tomada de Preços n.º 008/2018 (Processo Licitatório nº 524/2018) e de seus Anexos e proposta apresentada pela Contratada, que passam a fazer parte integrante deste Contrato, independentemente de transição, e subsidiariamente, pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO:4.1. A Contratada será remunerada pela prestação dos serviços descritos na Cláusula Segunda deste instrumento, conforme o valor disposto na Proposta Comercial e Planilha de Custos por ela apresentada.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:5.1. A Contratada deverá iniciar a execução do objeto após o recebimento da Ordem de Serviços, observando os prazos estipulados no cronograma físico-financeiro, assim como os desembolsos previstos, sob pena de inadimplemento.5.2. O prazo para a vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo sofrer alterações na ocorrência de algum dos motivos elencados nos arts. 57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RISCOS:6.1. Fica a cargo da contratada todos os riscos de perdas e danos relativos a materiais, propriedade física, de acidentes pessoais e/ou morte que ocorrerem durante a execução do contrato e aditivos que porventura vierem a ser firmados em consequência de tal execução.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:7.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 26.452.0075.2.0328.000 33903999 - Ficha 4502 – – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços.

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES:8.1. DA CONTRATADA:8.1.1 Realizar os serviços descritos no Termo de Referência / Especificação Técnica, na Planilha Orçamentária e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, empregando sempre mão de obra habilitada e compatível com o grau de especialização de cada serviço;8.1.2 Realizar a sinalização viária horizontal e vertical das vias públicas, nos locais das obras, atendendo as normas do CONTRAN/DENATRAN/MG;8.1.3 É responsabilidade da contratada executar a sinalização da via pública e sua respectiva limpeza geral, inclusive remoção de materiais gerados ou sobras.






8.1.4 E responsabilidade da contratada apresentar no ato da assinatura do contrato as Certificações ecalibrações dos aparelhos e equipamentos do laboratório de controles tecnológicos executados por órgãosregistrados na RBC – Rede Brasileira de Calibração – INMETRO;8.1.5 Apresentar no ato da assinatura do contrato a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), referente à obra em questão, bem como, o comprovante de recolhimento da garantia à execução da obra e seus complementos na hipótese de aditivos ou prorrogação do prazo de vigência contratual.8.1.6 Apresentar laudo de medição, relacionado aos seguintes dados: Data da saída do material da usina, placa do caminhão carregado, peso e volume, acumulado e restante, locais de aplicação do material retirado;8.1.7 Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos serviços previstos no Termo De Referência, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados, os quais não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com o Município de Itaúna;8.1.8 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme dispõe o art. 71 da Lei n.° 8.666/93;8.1.9 Responsabilizar-se pelas despesas com transporte e alimentação de seus empregados, nos termos da legislação vigente, devendo fornecer instalações necessárias para a utilização e guarda dos equipamentos e para o pessoal que estiver a serviço da obra;8.1.10 Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, comprovantes de pagamentos aos empregados e dos recolhimentos dos encargos sociais/trabalhistas;8.1.11 Fornecer todas as ART's-CREA exigíveis para execução da obra e também a matrícula da mesma, se for o caso, junto ao INSS, quando da apresentação da Nota Fiscal;8.1.12 Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de representante ou preposto, para tratar com a fiscalização sobre assuntos relacionados à execução dos serviços;8.1.13 Responder por quaisquer prejuízos, mediante a devida comprovação a ser apurada por representantes das partes, e indenizar o Município de Itaúna ou a terceiros, todo e qualquer dano pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente da execução do contrato. A indenização devida será procedida pela Contratada em favor da Contratante ou partes prejudicadas, independente de qualquer ação judicial;8.1.14 Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes;8.1.15 Efetuar, sem ônus para a Contratante, quando solicitado, testes e demais provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva realização dos serviços;8.1.16 Comunicar à Contratante qualquer irregularidade relacionada com a execução dos serviços;8.1.17 Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do presente contrato sem prévia anuência e autorização da Administração, que analisará o caso com base no que prevê o artigo 72 da Lei 8.666/93;






8.1.18 Atender prontamente as determinações da fiscalização, provendo as facilidades para o pleno desempenho de suas atribuições;8.1.19 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais, estaduais e municipais em consequência de fato a ela imputável e relacionados com os serviços e/ou fornecimentos contratados;8.1.20 Cumprir os prazos previstos neste Termo De Referência e no Cronograma Físico-Financeiro do Serviço;8.1.21 Utilizar modernos equipamentos e ferramentas, necessários à boa execução de todos os serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros, de acordo com as Normas vigentes, e especificações fornecidas;8.1.22 Responder pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de execução,comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham de má execução dos serviços ou má qualidade do material;8.1.23 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993;8.1.24 Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de telefone, endereço eletrônico ou endereço;8.1.25 Responsabilização pelo frete dos materiais, ferramentas e equipamentos necessários à realizaçãodos serviços;8.1.26 Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte, os serviços que, comprovadamente não atenderem ou estiverem em desacordo com as especificações técnicas da ABNT -Associação Brasileira de Normas Técnicas e DNIT/DER ;8.1.27 Seguir de forma criteriosa, as especificações gerais para materiais e serviços, considerando, especialmente, o consumo correto, a fim de se evitar desperdícios;8.1.28 Fornecer o protocolo de requisição da Certidão Negativa de Débito da obra (a certidão deve ser apresentada tão logo seja liberada pelo INSS), acompanhado da Nota Fiscal da última medição, cuja quitação estará condicionada à apresentação da CND;8.1.29 Apresentar para a Comissão Especial designada pela Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços, o competente laudo de medição com relatório fotográfico das obras, relacionando os seguintes dados: Data de fornecimento dos materiais utilizados para o serviço, placa do caminhão, tonelagem, trechos da via pavimentados com este fornecimento, peso acumulado e peso restante, conforme planilha exigida pelo Município.

8.2. DO MUNICÍPIO:8.2.1. Acompanhamento, e fiscalização e controle da prestação de serviços, através dos membros designados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços,






devendo ser emitido laudo de medição ao final de cada etapa da prestação de serviços, para fins de pagamento. 8.2.2 Notificar a Contratada, por escrito, sobre a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições, ou o descumprimento de normas aqui fixadas, durante a realização dos serviços, fixando prazo para sua correção. 8.2.3. Aplicar penalidades à Contratada, nos termos da Cláusula Décima Primeira deste Contrato, quando ocorrer a execução dos serviços em desacordo com as condições estabelecidas neste Contrato e Memorial Descritivo, da seguinte forma: advertência, multa, suspensão temporária e declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal;8.2.4. Acompanhamento, fiscalização e controle dos serviços, através de membros designados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços, devendo ser emitido laudo de medição ao final de cada etapa da prestação de serviços para fins de pagamento;8.2.5 Acompanhar, direta ou indiretamente, a qualidade dos serviços executados, verificando o atendimento às especificações e demais normas técnicas. 8.2.6 Promover o apontamento e aprovar as medições dos serviços executados. 8.2.5. A fiscalização exercida pela Contratante não exime a Contratada das responsabilidades administrativas, civis ou criminais, em decorrências da execução das obras, perante a Administração Pública ou terceiros.8.2.6. Liberação do local para execução das obras;8.2.7. Realizar os pagamentos nos termos da Cláusula Décima deste Contrato.8.2.8 Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS SERVIÇOS9.1. A Fiscalização da execução dos serviços será feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços, através de seus servidores, ou por terceiros legalmente autorizados, quando for exigida especialização não disponível nos seus próprios quadros;9.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, serão registradas pela fiscalização em relatórios apropriados e notificadas à Contratada;9.3. A Contratada deverá facultar à fiscalização livre acesso a todas as suas dependências, equipamentos e pessoal, fornecendo, quando solicitado, todos os dados e elementos referentes aos serviços objeto deste Contrato;9.4. A Contratada deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene pública;9.5. Qualquer despesa para regularização ou autuação fica a cargo da Contratada.9.6. A execução dos serviços será conforme discriminado no Edital de Tomada de Preços n° 008/2018 e seus anexos correspondentes com acompanhamento técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços. 9.7. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços fiscalizará e inspecionará os serviços, verificando cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-la, no






todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou não atenderem ao disposto neste Contrato e no Edital que o originou. 9.8. A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilatação do prazo de entrega, salvo expressa concordância da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços neste sentido. 9.9. A fiscalização, através dos servidores responsáveis Secretaria de Infraestrutura e Serviços, terá poderes, dentre outros, para notificar a Contratada, por escrito, sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas no decorrer da execução do objeto contratual, podendo exigir a correção de serviços que julgar inaceitáveis, sem aumento de despesas para o Município. 9.10. A ausência de comunicação por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços, referente as irregularidades ou falhas, não exime a Contratada das responsabilidades determinadas neste Contrato e seus anexos. 9.11. Correrão por conta da Contratada todas as despesas e custos decorrentes da não aceitação de qualquer serviço, no todo ou em parte.9.12. A fiscalização dos trabalhos, por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços não exime a Contratada da responsabilidade quanto à perfeita execução das obras contratados. 9.13. Somente serão considerados finalizados e possíveis de medição os serviços que compõem o objeto deste Contrato que estiverem efetivamente executados e finalizados, não sendo considerados para medição e pagamento os materiais existentes no local das obras para uso futuro.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FORMA DE PAGAMENTO:10.1. Os pagamentos serão liberados respeitando-se os percentuais estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro, mediante apresentação de Nota Fiscal e emissão de Laudo de Vistoria e Medição, devendo-se aguardar 30 (trinta) dias para o recebimento;10.2. O pagamento referente à medição será efetuado após a entrega da Nota Fiscal respectiva, na seguinte forma:10.2.1. Nota Fiscal Eletrônica em conformidade com o Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009 ou10.2.2. Nota Fiscal Avulsa, emitida pela Administração Fazendária a que estiver circunscrito o estabelecimento, nos casos definidos no Comunicado da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais – SAIF nº 44/11 de 08/11/11, ou10.2.3. Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A para os produtos e/ou serviços não constantes do Anexo Único do Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009 ou10.2.4. Nota Fiscal dos demais modelos dispensados da emissão da Nota Fiscal Eletrônica;10.2.5. O devido aceite na Nota Fiscal pela Secretaria requisitante, na respectiva nota fiscal, ou do devido aceite do órgão responsável pelo recebimento;10.3. Acompanhada das faturas deverá ser apresentada a “anotação de responsabilidade técnica” ART no CREA ou “registro de responsabilidade técnica” RRT no CAU;






10.3.1. Em todas as faturas deverão ser anexadas as guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS) de todos os empregados alocados na execução dos serviços/obra objeto desta Contratação, ficando o pagamento das medições condicionadas à apresentação dessas;10.4. Dos pagamentos devidos à contratada, serão descontados os valores de multas e/ou eventuais débitos daquele para com a Administração Municipal, mediante prévio aviso;10.5. Os pagamentos somente serão efetuados por processo legal, através de depósito bancário, após recebimento provisório do objeto contratado nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos;10.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados;10.7. Despesas com deslocamento de profissionais da Contratada ou de seus representantes serão de sua exclusiva responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES:11.1. Pela inexecução total ou parcial deste objeto, a Administração Municipal de Itaúna poderá, garantida a prévia defesa, aplicar o que dispõe o artigo 87, inciso IV e § 1o da Lei Federal no 8.666/93 e legislações posteriores. A Contratada poderá também sofrer pelo descumprimento das Cláusulas do presente instrumento as seguintes sanções:a) NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES: Cada irregularidade apontada pela fiscalização da Administração será informada à Contratada e deverá conter o tipo de irregularidade e demais informações pertinentes, sendo convertidas em multas, as notificações de irregularidades, cujas justificativas não forem aceitas pelo Município de Itaúna/MG;b) ADVERTÊNCIA: serão consideradas advertências os ofícios expedidos pela Administração ainda, devendo ser assinados pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços com a identificação de tratar-se de “ADVERTÊNCIA”. Pela recusa do recebimento o protocolo será suprido pela assinatura de duas testemunhas;c) MULTA: A Contratada sujeitar-se-á à multa nos seguintes casos, calculada sobre o valor global do Contrato:c.1) 0,034% (zero vírgula zero trinta e quatro por cento) por dia de atraso no início ou término da execução dos serviços;c.2) 4% (quatro por cento), caso venha se conduzir culposamente no curso da execução do objeto, infringindo por negligência, imprudência ou imperícia, as cláusulas do contrato;c.3) 5% (cinco por cento), por se conduzir dolosamente durante a execução do objeto contratual;c.4) 10% (dez por cento), caso venha desistir da execução do objeto, sem prejuízo de outras cominações legais.d) As multas serão automaticamente descontáveis dos créditos que a empresa tenha junto à Administração, devendo ser aplicadas por representação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços e aprovação do Prefeito.






e) Serão considerados motivos de força maior para isenção de multa:e.1) greve generalizada dos empregados da Contratada;e.2) interrupção dos meios normais de transporte;e.3) acidente que implique em retardamento da execução das obras sem culpa por parte da licitante vencedora;e.4) calamidade pública.f) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de contratar a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. g) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 11.2. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.11.3. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso de multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:12.1. Constituirão motivos para a rescisão do Contrato:12.1.1. O cumprimento irregular de suas Cláusulas;12.1.2. A decretação de falência da Contratada;12.1.3. A dissolução da sociedade jurídica;12.1.4. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a execução do Contrato;12.1.5. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento;12.2. Ocorrendo a rescisão de que trata os subitens anteriores, será observado e aplicado o disposto no artigo 80 da Lei Federal n.º 8.666/93.12.3. A rescisão contratual poderá ocorrer nos termos do artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL:13.1. Ao presente Contrato é dado o valor global de R$____________(_______________).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:14.1. Os valores apresentados pela Contratada serão fixos e irreajustáveis, salvo desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, devidamente requerido e comprovado.14.3. Nos preços deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos para a execução das obras.14.4. Havendo alteração contratual que implique em prorrogação do prazo estabelecido além do período de 12 meses os preços poderão ser reajustados, com base no INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor – vigente à época.






CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 15.1. Este Contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo Contratante, conforme disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.6666/93, ou bilateralmente mediante acordo entre as partes do Contrato conforme disposto no inciso II do referido artigo.15.2. Ocorrendo a prorrogação unilateral pelo Contratante ou bilateral, entre as partes do Contrato, esta far-se-á através de Termo Aditivo, reservando-se ao Contratante o direito de exigir, durante a prorrogação, o mesmo atendimento prestado ao Contrato inicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RECEBIMENTO DAS OBRAS:16.1. Concluídos o serviço, objeto deste Contrato, será efetuado o seu recebimento provisório, dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, após inspeção e se reconhecido o integral cumprimento das obrigações contratuais e a fiel observância das especificações e detalhes técnicos pertinentes;16.2. O recebimento provisório não isenta a Contratada das responsabilidades decorrente de defeito na execução, nem de sua obrigação pela conservação e proteção das obras realizados, tudo sem ônus para o Município de Itaúna/MG;16.3. O Município de Itaúna/MG, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços, rejeitará no todo ou em parte, o serviço ou fornecimento, se em desacordo com este Contrato e disposto no Edital, podendo, entretanto, recebê-lo, com abatimento no preço que couber, desde que lhe convenha;16.4. O recebimento definitivo do serviço será formalizado mediante termo assinado pelas partes, após o decurso do prazo não superior a 90 (noventa) dias, para observações e vistorias, que comprovem a adequação do objeto aos termos contratuais;16.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO:17.1. As condições resolutivas deste Contrato são:a)o integral cumprimento de seu objeto pelas partes;b)o acordo formal entre as partes, nos termos em que dispõe a Lei n.º 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS MEDIÇÕES:18.1. A Contratada enviará a medição referente a cada etapa estipulada no Cronograma físico-financeiro, para conferência pela comissão de fiscalização de obras, ou outra indicada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços que por sua vez deverá emitir laudo e Planilha da referida medição.18.1.1. A Contratada deverá encaminhar o laudo de medição em 4 (quatro) vias à Comissão de Fiscalização de Obras;18.2. Em hipótese alguma será recebida Nota Fiscal com data anterior a emissão do laudo de medição liberado pela Comissão de Fiscalização de Obras.18.3. Os serviços serão medidos conforme unidades especificadas nas planilhas.






18.4. Os serviços não aceitos pela fiscalização não serão objeto de medição;18.5. Se porventura houver discordância sobre quaisquer dos dados (quantitativos, valores), após a emissão dos boletins de medição, deverá a Comissão expugná-los por escrito, dentro do prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento do documento;18.6. Eventual ajuste que se fizer necessário, será feito no Boletim de Memória de Medição da medição subsequente;

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL:19.1. A Contratada efetuou garantia no valor de R$ _________(__________) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato, de acordo com o artigo. 56, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93;19.2. No caso de apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária, a Contratada deverá providenciar sua prorrogação ou substituição, com antecedência ao seu vencimento, independentemente de notificação, de forma a manter a garantia contratual até o término do prazo contratual e de suas eventuais prorrogações.19.3. O valor caucionado responderá pelas multas aplicadas à Contratada, podendo a garantia ser retida para satisfação de perdas e danos ocorridos em decorrência de inadimplemento ou de ação ou omissão, dolosa ou culposa da Contratada, no curso de vigência do Contrato.19.4. Não ocorrendo o disposto no item anterior, a garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após o recebimento definitivo das obras, mediante requerimento da Contratada;19.5. A garantia poderá ser reforçada, em caso de eventual acréscimo do valor contratual, e renovada quando se firmar Termo Aditivo com a prorrogação do prazo contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 20.1. Fica estabelecido que quaisquer débitos da Contratada junto ao Contratante serão compensados com os pagamentos a serem feitos pelo mesmo, caso os débitos estejam vencidos nos dias em que forem realizados referidos pagamentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO:21.1. Para dirimir dúvidas oriundas do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Itaúna/MG.E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor, junto às testemunhas que também o assinam, para que produza os devidos fins jurídicos

Itaúna-MG, ____ de _________________ de 2019.

DALTON LEANDRO NOGUEIRASECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SILMAR MOREIRA DE FARIA






SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

NOME REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATADA – Nº DO RG/ Nº DO CPFCARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATADA – NOME DA

EMPRESA CONTRATADA






ANEXO IVTOMADA DE PREÇO Nº 008/2018

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL EXCLUSIVO – TP 008/2018

A Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria Municipal nº 5.673/2018, CERTIFICA para os fins exclusivos do Processo Licitatório nº 524/2018, Modalidade Tomada de Preços nº 008/2018, que a empresa: ______________________________________________________com sede na _____________, CNPJ______________, realizou o Cadastro Prévio na presente data.

O presente Certificado só produz efeitos junto ao Processo Licitatório nº 524/2018, modalidade Tomada de Preços nº 008/2018.

Itaúna, _____ de _________ de _____.

Comissão de Licitação:

Leonardo Lopes DornasPresidente

Carlos Roberto G. MaltaMembro

Aliane Miria Alves RosaMembro

(Este Anexo deverá integrar o Envelope 1)






ANEXO VTOMADA DE PREÇO Nº 008/2018

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ÀPrefeitura Municipal de Itaúna – MG

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Para efeito de julgamento a ser realizado por esta Comissão de Licitação e de acordo com o dispositivo na Lei Federal nº 8.666/93, DECLARAMOS ter disponibilidade do pessoal técnico especializado, máquinas e equipamentos considerados essenciais para o adequado cumprimento do objeto do processo licitatório Tomada de Preço 008/2018.

____________________________, ______________ de _________________de _________.










ANEXO VIDECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2018

Prezada Comissão de Licitação,

Declaramos, para os fins do art. 9º da Lei 8.666/93, que a empresa __________________________, inscrita no CNPJ nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) ______________________________, (CPF) nº _______________, e portadora da carteira de identidade nº ______________________, vem informar que não há nenhum motivo impeditivo, podendo a mesma contratar e licitar com a Administração Pública.

Atenciosamente,

(carimbo CNPJ e assinatura do Representante legal da Empresa)







ANEXO VIITOMADA DE PREÇO Nº 008/2018

CARTA DE CREDENCIAMENTO

ÀPrefeitura Municipal de Itaúna – MGCOMISSÃO DE LICITAÇÃO

Apresentamos o Sr. (a) _________________________________________ portador (a) do RG ____________________, CPF ___________________________ para representar esta empresa na sessão de abertura dos envelopes de Documentação para Habilitação e Proposta da Tomada de Preço nº 008/2018 – Contratação de empresa especializada para fornecimento e aplicação de emulsão asfáltica RR1C e CBUQ – Concreto Betuminoso usinado a quente para operação “Tapa Buraco”, a serem aplicados em ruas e avenidas Asfaltadas do Município de acordo com as normas técnicas do DNIT/DER, em conformidade com as condições e especificações constantes no Termo de Referência, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais anexos partes integrantes e inseparáveis do Edital de Tomada de Preços nº 008/2018.

____________________________, ______________ de _________________de _________.










ANEXO VIII – PLANILHA DE CÁLCULO DE BDI




- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)ATENDE AOS LIMITES RECOMENDADOS

ITENS SIGLAS VALORES LIMITES? INFERIOR SUPERIOR

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,01% SIM 3,80% 4,67%

TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,40% SIM 0,32% 0,74%

TAXA DE RISCO R 0,56% SIM 0,50% 0,97%

TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,11% SIM 1,02% 1,21%

TAXA DE LUCRO L 7,30% SIM 6,64% 8,69%

TAXA DE TR PIS (geralmente 0,65%) I 0,65%

VariávelCOFINS (geralmente 3,00%) 3,00%ISS (legislação municipal) 2,40%CPRB (INSS) 5,51%

BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU 28,76% SIM 19,60% 24,23%

BDI RESULTANTE 22,26% SIM

FÓRMULA UTILIZADA:



ANEXO IXDOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – NO SITE

ANEXO XMODELO DE PLACA INFORMATIVA – NO SITE




aviso de licitaÇÃo tomada de preÇos nº 008/2018 … · evitando duplicidade e a inclusão de...

Documents