Edital nº 110/2014 - Tomada de Preço nº 020/2014 de 15 de maio de 2014.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELA PELLEGRINI PALUDO.

 

VOLNEI MINOZZO, NA CONDIÇÃO DE PREFEITO DE NOVA PRATA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que determina a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883, de 08 de junho de 1994, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 10 horas do dia 03 de junho de 2014, na Sala/Secretaria de Administração, se reunirá a Comissão de Licitações, na Prefeitura Municipal, com a finalidade de receber propostas para CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELA PELLEGRINI PALUDO, conforme segue:

1 - OBJETO:

Constitui objeto da presente licitação contratação de empresa para CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELA PELLEGRINI PALUDO, numa extensão total de 627,00 m², conforme projetos e memoriais descritivos em anexo, a ser executada em regime de empreitada por preço global, conforme especificações técnicas, anexas deste edital.

2 - DA HABILITAÇÃO:

Para efeitos de cadastramento e recadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 29 de maio de 2014, 03 (três) dias úteis antes da data aprazada para o recebimento das propostas, os seguintes documentos:

2.1 - Para a habilitação o licitante deverá apresentar:

a) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal, e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;

d) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

e) certidão de registro no CREA;

f) atestado de capacitação técnico-profissional em nome do responsável técnico da empresa, registrado no CREA, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que

executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível em características com o ora licitado;

g) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, com a indicação do n.° do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação da seguinte fórmula:

AD

LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: ----------- = índice mínimo: (1,00)

PC

 

AC

LIQUIDEZ CORRENTE: ---------- = índice mínimo: (1,00)

PC

AC + ARLP

LIQUIDEZ GERAL: --------------------- = índice mínimo: (1,00)

PC + PELP

  PC + PELP

GRAU DE ENDIVIDAMENTO: -------------------- = índice máximo: (0,51)

AT

Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo; PL = Patrimônio Líquido.

É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

h) Certidão Negativa Cível da Justiça Estadual de 1º Grau on-line ou de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, válida ou emitida em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data da apresentação do documento;

i) Declaração, conforme o modelo instituído pelo Decreto Federal n.° 4.358-028, que atende ao disposto no art. 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal. j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, conforme Lei nº 12.440/2011.

2.2 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 2.3 e 4.1 a 4.4 deste edital, deverão apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos no item 2.1 deste edital.

2.2.1 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 2.3 e 4.1 a 4.4 deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos no item 2.1 deste edital.

2.3 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 2.2.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos nas alíneas a, b e c, do item 2.1, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

2.3.1 - O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

2.3.2 - O prazo de que trata o item 2.3 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

2.3.3 - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 2.3, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 7.3 deste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

2.4 - Os documentos constantes dos itens 2.1, letras “a” ao “h” poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. Sendo que os documentos do item 2.1, letras “a”, “b” e “c”, poderão, ainda, serem extraídos de sistemas informatizados (internet) ficando sujeitos à verificação de sua autenticidade pela Administração.

2.5 - Se o proponente se fizer representar deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, outorgando com poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação.2.6 - A documentação referente à habilitação poderá ser substituída por Registro Cadastral emitido por qualquer órgão ou entidade pública desde que esteja em conformidade com o disposto na Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações pela Lei Federal n.º 8.883/94, de 08 de junho de 1994.2.7 - No caso de Registro Cadastral em outro órgão ou entidade pública, que não o MUNICÍPIO DE NOVA PRATA, anexar no envelope N.º 01 os seguintes documentos: Certidões de FGTS, INSS, Certidão Negativa Cível da Justiça Estadual de 1º Grau on-line ou de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, válida ou emitida em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data da apresentação do documento, CNPJ/MF, Negativas União, Federal, Estadual e Municipal, esta última da sede do licitante em cópia autenticada que provem as mesmas estarem em vigor, prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, validades conforme itens do presente Edital. Balanço Patrimonial, registrado na Junta Comercial, e Declaração de enquadramento no artigo 3º e não incursão nos impedimentos do parágrafo 4º do mesmo artigo da Lei Complementar 123/2006, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.

3 - DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitações no dia, hora e local mencionados no preâmbulo do Edital, em duas (02) vias datilografadas, assinadas em sua última folha e rubricadas nas demais pelos proponentes ou seus procuradores constituídos, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos, fechados, contendo, na sua parte externa fronteira, a seguinte descrição:

AOMUNICÍPIO DE NOVA PRATA - RSEDITAL Nº 110/2014 - TOMADA DE PREÇO Nº 020/2014 ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃOPROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA). AOMUNICÍPIO DE NOVA PRATA - RSEDITAL Nº 110/2014 - TOMADA DE PREÇO Nº 020/2014 ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTAPROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA). 3.1 - O envelope N.º 01 deverá conter:a) Certificado de Registro Cadastral fornecido pelo Município ou por outro Órgão Público, conforme item 2.7;b) Apresentar um dos documentos abaixo, conforme o caso:b.1) registro comercial, no caso de empresa individual;b.2) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;b.3) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;b.4) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);d) Se o proponente for representado por procurador, deverá juntar procuração com poderes para decidir a respeito dos atos constantes da presente Licitação, se for sócio ou proprietário, juntar o Contrato Social;e) Declaração conforme item 2.1 “i”, menores de 18 anos.f) Declaração conforme item 2.2;g) CREA atualizado;h) Atestado de Capacidade Técnica profissional, com vistas do CREA;i) Atestado de Visita;j) Indicação de responsável Técnico;k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, conforme Lei nº 12.440/2011;l) Apresentar documento com o cálculo abaixo, firmado por contador:

  AD

LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: ----------- =

PC

 

AC

LIQUIDEZ CORRENTE: ---------- =

PC

AC + ARLP

LIQUIDEZ GERAL: --------------------- =

PC + PELP

  PC + PELP

GRAU DE ENDIVIDAMENTO: -------------------- =

AT

Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo; PL = Patrimônio Líquido.

3.2 - O envelope Nº 02 deverá conter:

a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo representante legal da empresa.

b) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo representante legal da empresa, mencionando o preço global dos serviços, objeto desta licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.).

c) planilha de quantitativos e custos unitários;

3.2.1 - O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data aprazada par a sua entrega, deverá constar também o número do banco, agência e conta corrente.

3.2.2 - Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

3.2.3 - Nas Notas fiscais deverá constar o número do PAC 204773/2013.

4. DO JULGAMENTO

4.1 - Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando em consideração o menor preço global.

4.2 - Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho, serão acrescidos 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor bruto, correspondente ao encargo previdenciário a ser suportado pelo Município, deduzidos daquele os valores, expressos na planilha de quantitativos e custos unitários, relativos ao fornecimento de material e aluguel de equipamentos a serem utilizados na obra.

4.2.1. - Os valores da dedução acima indicada, relativos ao fornecimento de material e aluguel de equipamentos da licitante a serem utilizados na obra, deverão fazer parte do contrato e comprovadas, no momento da liquidação da fatura, por documento fiscal.

4.3 - Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93.

5. CRITÉRIO DE DESEMPATE

5.1 - Como critério de desempate será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 2.2.1, deste edital.

5.1.2. - Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.

5.1.3. - A situação de empate somente será verificada após a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.

5.2 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 4.1.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item.

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.

5.3 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa satisfizer as exigências do item 4.2 deste edital será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

5.4 - O disposto nos itens 4.1 a 4.3 deste edital não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do item 2.2.1, deste edital).

5.5 - As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

6 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

6.1 - Somente serão aceitas as propostas cujo preço não exceda o valor de R$ 198.767,87 (cento e noventa e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos), valor estimado pelo Município, incluindo-se neste cômputo o BDI.

6.2 - Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem como com preços unitários e/ou global superestimados ou inexeqüíveis.

7 - DOS RECURSOS

Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93.

8 - DOS PRAZOS

8.1 - Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 08 (oito) dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

8.2 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante do item 7.1.

8.3 - Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos.

8.4 - O prazo de vigência do contrato será de 04 meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da Administração e com a anuência da contratada, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n.° 8.666-93.

9 - DA GARANTIA

No prazo de cinco dias úteis, a contar da assinatura do contrato a licitante vencedora deverá apresentar garantia, numa das modalidades previstas no artigo 56, § 1°, incisos I, II e III, da Lei n.° 8.666-93, correspondente a 1% (um por cento) do valor contratado.

10 - DAS PENALIDADES

10.1 - multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 15 (quinze) dias, após o qual será considerado inexecução contratual;

10.2 - multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos);

10.3 - multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos).

Observação: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

11 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1 - O pagamento será efetuado conforme cronograma físico financeiro no prazo de 10 dias após o desembolso do recurso financeiro pelo FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – PAC 204773/2013, mediante apresentação da Nota Fiscal (na qual deverá constar o número do PAC 204773/2013) referente ao percentual de serviço efetuado, acompanhada do Boletim de Medição e Laudo Técnico aprovado pelos servidores André Polesello, Fábio Golembieski, Liege Hoffmann Casanova, Evandro Tonin e

Etson Souza de Oliveira, responsáveis pela fiscalização do contrato, conforme Portaria Municipal nº 26/2014, de 20 de janeiro de 2014.

11.1.1 - A empresa vencedora deverá apresentar cópias autenticadas das Guias de Recolhimento do FGTS, da GFIP, do INSS, da FOLHA DE PAGAMENTO dos empregados envolvidos na realização da obra e LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO, do PPRA - Programa Prevenção de Riscos Ambientais e do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da obra contratada, documentos, estes, indispensáveis para efetivação do pagamento.

11.1.2 - O preenchimento das condições esposadas supra não inibem que a contratada venha a responder posteriormente, pelo regramento explicitado no CDC, artigos 6º, IV c/c art. 12, § 1º, incisos I, II e III, Lei Federal nº 8.078/90.

11.2 - Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativos aos empregados na prestação do serviço.

11.3 - Ocorrendo atraso no pagamento os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

11.4 - Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.

11.5 - A empresa vencedora deverá fazer matricula da obra no INSS.

12 - DO INÍCIO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão iniciados após a Ordem de Serviço emitida pela Engenheira Letícia Bortoluzzi ou responsável técnico, e ter seu término em até 120 dias.

13 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE

13.1 - Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.666-93, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual.

13.2 - No caso da execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, será concedido reajuste ao preço proposto, deduzido eventual antecipação concedida a título de reequilíbrio econômico-financeiro, tendo como indexador o IGPM/FGV. 14 - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO14.1 - A contratada se obriga:I - A substituir, no prazo máximo de uma semana, pessoa e/ou empregado cuja permanência no local de execução do objeto da licitação, seja de sua responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos.II - a refazer a suas expensas, quaisquer obras e serviços executados em desobediência às normas técnicas vigentes.III - A remover, após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer natureza, proveniente da obra ou serviço objeto da presente Licitação.IV - A cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentadoras sobre Medicina e segurança de trabalho.V - A reservar em seu canteiro de obras, instalações para uso da contratante, devendo estas instalações serem submetidas à aprovação desta.VI - Construir e manter seus escritórios, alojamentos e demais dependências, no canteiro da obra, dentro das condições de absoluta higiene.

VII - Sinalizar e iluminar convenientemente às suas exigências, o trecho de execução da obra ou serviço objeto deste edital, de acordo com as normas vigentes.VIII - A efetuar o registro de empreitada no CREA, em observância ao disposto na Lei N.º 6.496 de 07 de dezembro de 1977, bem como recolher todos os impostos e taxas.

15 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta das seguintes

dotações orçamentárias:

06 - Secretaria de Educação e Cultura;

Projeto/Atividade: 12.361.0375.1015 – Construção, Ampliação, reforma e Manutenção Imóveis;

Rubrica: 3.4.4.9.0.51.00.000000 – Obras e Instalações (719); Classificação secundária (1287).

Rubrica: 3.4.4.9.0.51.00.000000 – Obras e Instalações (720); Classificação secundária (1286).

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender as disposições deste edital.

16.2 - Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e local estabelecidos neste edital.

16.3 - Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer outros documentos.

16.4 - Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão Julgadora.

16.5 - Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei n.° 8.666-93).

16.6 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à habilitação não serão admitidos à licitação retardatários.16.7 - Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas necessárias previstas no art. 55 e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei n.º 8.666/93.16.8 - Ficarão de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos sociais resultantes da prestação de serviços. De igual forma os encargos trabalhistas decorrentes deste contrato serão suportados pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para o Município. Todo e qualquer débito trabalhista que advenha da prestação dos serviços será de responsabilidade da CONTRATADA. Será de única, exclusiva e inteira responsabilidade da CONTRATADA, o quadro de funcionários necessários para a efetivação dos serviços contratados.

6.9. - A visita na obra deverá ser feita nas quartas e sextas-feiras, no período da tarde que antecedem a data de abertura dos documentos, isto é, até 30 de junho de 2014, com a presença da Eng. Leticia Bortoluzzi ou outro servidor da SEPLAM, em horário de expediente.

16.10 - Constituem anexos e integram este edital: I - Memorial Descritivo; II - Planilha de Orçamento; III - Cronograma Físico Financeiro; IV - Minuta do Contrato; V - Modelo de

Declaração (Decreto Federal n.° 4.358-028); VI - Declaração de Micro; VII - Indicação de Responsável Técnico; VIII - Atestado de visita.

16.11 - Informações serão prestadas aos interessados no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 17hs, na Prefeitura Municipal de Nova Prata, na Secretaria Municipal de Administração, sita na Avenida Fernando Luzzatto, n.º 158, em Nova Prata.

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA PRATA, 15 de maio de 2014.

Yanara A. R. Ely VOLNEI MINOZZO

Assessoria Jurídica Prefeito

 

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO PADRÃO PARA COBERTURA

DE QUADRA POLIESPORTIVA (19 x 33 m)

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se do projeto de cobertura de quadra poliesportiva a ser implantada nas escolas municipais e estaduais nas diversas regiões do Brasil, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.O referido projeto apresenta uma área total de 627 m² de área coberta, podendo ser adotado para quadras já existentes com dimensões máximas de 16 m x 29 m, observados os detalhamentos técnicos do projeto.Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a construção da estrutura metálica, cobertura e demais instalações, de forma a complementar as informações contidas nos projetos.Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser fixada, em local visível, placa da obra, conforme modelo disponibilizado pelo Governo Federal.Deverá ser executado tapume de chapa de madeira compensada de 6,0 mm, com altura mínima de 2,20 m (conforme NR 18), para impedir o acesso à obra de estranhos ou crianças que estejam

em horário escolar, já que esta obra de cobertura será executada dentro das dependências da mesma.

3. MOVIMENTO DE TERRA

Os serviços de escavação, compactação e reaterro deverão ser executadas de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras a fim estabelecer as cotas de níveis e condições previstas em projeto para execução da obra.

4. FUNDAÇÃO

Após compactação do fundo da vala, esta deverá estar limpa e isenta de material orgânico. Deverá ser executada uma camada de concreto magro com 5,0 cm de espessura, com traço 1:4:8.No caso da fundação dos pilares do oitão, será do tipo direto, por blocos de concreto armado, conforme dimensões em projeto. Dependendo da resistência do solo (esta deverá ser definida antes da etapa de escavação), poderá haver a necessidade de se executar uma broca de 25 cm de diâmetro, por bloco, com armação longitudinal de aço CA-50 com diâmetro de 8 mm e estribos de diâmetro 4,2 mm a cada 20 cm.No caso da fundação dos pilares dos arcos, será do tipo direto, por blocos de concreto armado, com alargamento de base, conforme projeto. Dependendo da resistência do solo (esta deverá ser definida antes da etapa de escavação), poderá haver a necessidade de se executar duas brocas de 25 cm de diâmetro, por bloco, com armação longitudinal de aço CA-50 com diâmetro de 8mm e estribos de 4,2mm a cada 20 cm.Todos os blocos de fundação serão interligados por uma viga baldrame com seção transversal de dimensões de 20 x 20 cm.Nos blocos e viga baldrame serão utilizados concreto com fck de 20 MPa e aço CA50 nos diâmetros 5, 8 e 10 mm, conforme disposição em projeto estrutural.

5. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

As ligações da estrutura metálica serão soldadas, e todos os perfis metálicos utilizados deverão ser do tipo aço estrutural ASTM A-36. Seguem abaixo os perfis utilizados:Perfil "U" 150 x 32 x 3,35 mm;Perfil "U" 35 x 35 x 3,00 mm;Perfil "U" 35 x 35 x 3,00 mm;Perfil "U" 130 x 50 x 2,65 mm;Perfil "L" 35 x 35 x 2,25 mm;Perfil "L" 35 x 35 x 2,25 mm;Terça tipo cartola 70 x 40 x 20 x 2 mm;Ferro redondo de 1/2'';Mão francesa em "U" 32 x 32 x 2 mm;Chapa plana 320 x 400 x 8 mm.Todos os perfis metálicos, após limpeza, deverão receber pintura prime anticorrosão, em duas demãos, e pintura de acabamento.Todos os pilares receberão enchimento de concreto com fck de 20 MPa até a altura de 2,0 m, e pintura sobre a superfície de concreto na cor amarela, conforme projeto arquitetônico e figura 1.A cobertura será em forma de arco, com a utilização de telhas de aço galvanizado ondulada de 0,5 mm de espessura, com pintura eletrostática, na cobertura e nos fechamentos laterais. As cores

das telhas deverão seguir as especificações constantes no projeto arquitetônico, sendo utilizada a cor amarela, conforme figura 1.Figura 1: cor amarela para pintura sobre concreto e telhas de aço.

Utilizar telhas translúcidas em fibra de vidro reforçada com fios de nylon e poliéster, com espessura de 1,2 mm, conforme indicado no projeto arquitetônico.

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A instalação elétrica obedece ao projeto e às normas da ABNT. A fiação será de cobre, com revestimento anti-chama, sendo a distribuição aparente através de eletrodutos de aço galvanizado. O quadro de distribuição será de sobrepor e a ligação das lâmpadas será através dos próprios disjuntores.As luminárias deverão possuir proteção para as lâmpadas.A fixação dos eletrodutos e luminárias deverão garantir segurança e alinhamento.Os quatro pilares de canto serão aterrados, com hastes tipo Coopperweld 5/8" de 3,00 m de comprimento.

7. SERVIÇOS DIVERSOS

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.Ao final da obra deverá haver especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos da quadra.

Leticia Bortoluzzi CREA nº 145914

ANEXO II - ORÇAMENTOObra: Cobertura quadra poliesportiva: 19x33=627m²Município: NOVA PRATAEndereço: Escola Ângela Pellegrini Paludo - Rua José Corrent nº 74 - Bairro Basalto - Nova Prata - RS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR (R$)

1.0

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme modelo Governo Federal m² 6,00 264,86 1.589,15

1.2 Tapume de chapa de madeira compensada com 6 mm, com altura de 2,20 m m² 66,00 45,71 3.016,791.3 Barracões provisórios m² 20,00 249,51 4.990,151.4 Locação de construção com gabarito de madeira m² 627,00 6,24 3.909,351.5 Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão un 1,00 1.427,60 1.427,601.6 Ligação provisória de água un 1,00 254,24 254,241.7 Ligação provisória de esgoto un 1,00 475,54 475,54

15.662,81

2.02.1 Escavação manual de valas, exceto rochas, até a profundidade de 1,5 m m³ 57,18 17,33 990,872.2 Regularização e compactação mecânica do fundo da vala m² 51,28 2,88 147,742.3 Reaterro de valas, com solo cimento, conforme projeto m³ 35,30 17,82 629,17

1.767,78

3.03.1 Fôrma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x m² 106,13 36,60375 3.884,763.2 Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico m² 28,84 31,29 902,503.3 Concreto armado fck de 20 MPa, usinado, inclui lançamento m³ 24,07 1.771,82 42.647,59

47.434,84

4.04.1 Estrutura metálica em arco, vão de 16,70 m, inclui pintura m² 516,00 127,82 65.953,83

4.2 Concreto estrutural fck 20 MPa, usinado, inclui lançamento (enchimento pilares) m³ 5,40 1771,82 9.567,80

4.3 Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - cobertura em arco m² 594,86 50,79 30.215,174.4 Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura - fechamento lateral m² 248,16 50,79 12.604,984.5 Telha ondulada translúcida fibra vidro de 1,2 mm m² 61,20 37,5175 2.296,07

120.637,85

5.05.1 Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 ml 64,32 45,42 2.921,335.2 Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm ml 22,00 62,57 1.376,435.3 Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial un 12,00 58,91 706,925.4 Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico un 4,00 23,94 95,76

5.100,45

6.06.1 Luva de aço galvanizado 3/4'' un 10,00 9,84 98,366.2 Luva de aço galvanizado 1'' un 2,00 12,38 24,776.3 Condulete LB un 5,00 12,00 59,996.4 Condulete TA un 4,00 13,50 54,016.5 Condulete XA un 1,00 14,96 14,966.6 Abraçadeira metálica tipo D de 3/4'' un 40,00 0,95 37,846.7 Abraçadeira metálica tipo D de 1'' un 4,00 1,32 5,296.8 Condutor unipolar (cobre) isolação PVC/70°C 2,5 mm² ml 330,00 1,74 574,706.9 Disjuntor bipolar termomagnético 10 A un 5,00 57,80 289,016.10 Disjuntor tripolar termomagnético 20 A - 5 KA un 1,00 69,48 69,486.11 Eletroduto aço galvanizado de 1'' ml 10,00 18,01 180,066.12 Eletroduto aço galvanizado de 3/4'' ml 70,00 16,93 1.185,196.13 Luminária blindada para alta pressão, linha industrial projetor hermético un 10,00 309,06 3.090,636.14 Lâmpada de alta pressão - luz mista de 500 W un 10,00 39,56 395,60

6.15 Quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta tranca e acessórios - Cap. 5 disjuntores bipolar + 1 tripolar un 1,00 239,94 239,94

6.16 Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00 m un 4,00 47,67 190,666.17 Cordoalha de aço 35 mm² ml 8,00 35,05 280,366.18 Conector de bronze para haste de 5/8" un 4,00 1,94 7,74

6.798,58

7.07.1 Pintura em superfície de concreto m² 61,20 8,55 523,037.2 Limpeza geral m² 627,00 1,34 842,53

1.365,56

R$ 198.767,87

Nova Prata, 13 de maio de 2014.

Engª Civil Letícia Bortoluzzi

FUNDAÇÃO

ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

Subtotal item 7.0

Custo Total com BDI 25%

Subtotal item 4.0

Subtotal item 5.0

DRENAGEM PLUVIAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V

SERVIÇOS DIVERSOS

Planilha Orçamentária

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

Subtotal item 3.0

Subtotal item 1.0

Subtotal item 2.0

Nova Prata, Maio de 2014

Letícia BortoluzziEngª Civil CREA RS 145914-D

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ordem Descrição Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Valor do Item (R$)

(%) Referente a

Obra (A)

Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2

1 Serviços Preliminares x

15.662,81 7,88

2 Movimento De Terra x

1.767,78 0,89

3 Fundaçãox

47.434,84 23,86

4 Estrutura Metálica E Cobertura x

120.637,85 60,69

5 Dreanagem Pluvialx

5.100,45 2,57

6 Instalações Elétricas - 127/220v x

6.798,58 3,42

7 Serviços Diversosx

1.365,56 0,69

TOTAL 198.767,87 100%

ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO;

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELA PELLEGRINI PALUDO

Por este instrumento Administrativo, que fazem de um lado o Município de Nova Prata/RS, inscrito no CNPJ/MF sob Nº 91.618.439/0001-38, neste ato representado pelo Prefeito VOLNEI MINOZZO, aqui denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa (Qualificar a empresa vencedora do processo licitatório), a qual passará a designar-se simplesmente CONTRATADA para a CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELA PELLEGRINI PALUDO, sob as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA compromete-se a construir a Quadra Poliesportiva Angela Pelegrini Paludo, numa extensão total de 627,00 mts², a serem executados em regime de empreitada por preço global, conforme Projetos, Memoriais, Cronograma físico-financeiro e especificações técnicas constantes no edital, iniciando a obra mediante Ordem de Serviço expedido pela Engª. Letícia Bortoluzzi ou servidor da SEPAM, após a homologação e assinatura do Contrato, e a conclusão em 04 (quatro) meses, sendo 120 (cento e vinte) dias. § ÚNICO: Havendo atraso na entrega dos serviços acima declinados, incidirá à CONTRATADA uma multa de 0,5% do valor dos serviços em atraso.CLAÚSULA SEGUNDA: A CONTRATADA fornecerá os serviços conforme solicitado no Processo nº 057/2014, Edital nº 110/2014, Tomada de Preço nº 020/2014. O presente contrato encontra-se vinculado ao referido Processo.

CLAÚSULA TERCEIRA: A CONTRATADA perceberá pelos Materiais o valor de R$ xxxxxxx e Serviços o valor de R$ xxxxxx, perfazendo um total de R$ xxxxxxx, que serão pagos conforme cronograma físico financeiro no prazo de 10 dias após o desembolso do recurso financeiro pelo FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – PAC 204773/2013, mediante apresentação da Nota Fiscal (na qual deverá constar o número do PAC 204773/2013) referente ao percentual de serviço efetuado, acompanhado do Boletim de Medição e Laudo Técnico aprovado pelos servidores André Polesello, Fábio Golembieski e Liege Hoffmann Casanova, responsáveis pela fiscalização do contrato, conforme Portaria nº 270/2014, de 20 de maio de 2014.

§ PRIMEIRO: A empresa vencedora deverá apresentar cópias autenticadas das Guias de Recolhimento do FGTS, da GFIP, do INSS, da FOLHA DE PAGAMENTO dos empregados envolvidos na realização da obra e LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO, do PPRA - Programa Prevenção de Riscos Ambientais e do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da obra contratada. Documentos, estes, indispensáveis para efetivação do pagamento.

§ SEGUNDO: O preenchimento das condições esposadas supra não inibem que a contratada venha a responder posteriormente, pelo regramento explicitado no CDC, artigos 6º, IV c/c art. 12, § 1º, incisos I, II e III, da Lei Federal nº 8.087/90.CLÁUSULA QUARTA: Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de rescisão contratual em virtude da inexecução do mesmo por parte da CONTRATADA, bem como todas as hipóteses

previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações conforme Lei 8.883/94 e Lei 8.078/90, no que for pertinente.CLAÚSULA QUINTA: Este Contrato Administrativo reger-se-á pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93 e alterações pela Lei nº 8.883/97 e Lei nº 8.078/90 no que for pertinente.CLAÚSULA SEXTA: A CONTRATADA se obriga: I - Substituir, no prazo mínimo de uma semana, pessoa e/ou empregado cuja permanência no local da execução do objeto da Licitação, seja de sua responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos;II- a refazer as suas expensas, quaisquer obras e serviços executados em desobediência às normas técnicas vigentes;III- a remover, após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de quaisquer natureza, provenientes da obra ou serviço objeto da presente licitação;IV- a cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho;V - a efetuar o registro de empreitada no CREA, em observância ao disposto na Lei nº 6.496 de 07 de dezembro de 1977, bem como recolher todos os impostos e taxas. CLÁUSULA SÉTIMA: No caso de rescisão contratual fica assegurada ao CONTRATANTE, além da aplicação da pena de advertência, uma multa contratual correspondente a 10% (dez por cento) do valor contratado e mais a de suspensão de participação em licitações e impedimento de contratar com esta Administração por prazo não superior a 02(dois) anos.CLÁUSULA OITAVA: No caso de atraso no pagamento dos valores previstos na Claúsula Terceira do presente Contrato, sofrerá a CONTRATANTE uma multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratado por dia de atraso.CLÁUSULA NONA: A CONTRATADA compromete-se a fornecer os serviços conforme o solicitado no Edital. CLÁUSULA DÉCIMA: As despesas orçamentárias decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária contida no processo que originou o presente instrumento contratual, do qual o presente passa a fazer parte integrante. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA obriga-se a manter as mesmas condições apresentadas e assumidas no processo ao qual este contrato está vinculado.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Prata/RS, com exclusão dos demais, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação do presente. Por estarem justos e acordados, assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma frente a 02(duas) testemunhas. Nova Prata/RS, XX de XXXXX de 2014.   C O N T R A T A D A C O N T R A T A N T E   VOLNEI MINOZZO Nome do Gerente Prefeito   TESTEMUNHAS:1.                                      2.

ANEXO V MODELO DE DECLARAÇÃO (DECRETO FEDERAL N.° 4.358-02), ART. 7º. CONSTITUIÇÃO

(Razão Social da Licitante), declara, para fins de direito, na qualidade de licitante do Processo nº 057/2014 - Edital nº 110/2014 - Tomada de Preço nº 020/2014, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal que não possui no quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

______________, ____de___________ de 2014.

_________________________________ Diretor Sócio-Gerente ou Equivalente. (Carimbo da Empresa – CNPJ)

 

ANEXO VI DECLARAÇÃO DE MICRO   MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (ME’s ou EPP’s)    Declaro sob as penas da Lei, que a licitante .........................................................., CNPJ/MF nº. .........................., se enquadra na definição do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06, pelo que pretende EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA, e, para tanto, atende suas condições e requisitos, não estando incursa em nenhum dos impedimentos constantes do § 4º, artigo 3º, da Lei Complementar 123/06.   Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.   __________________, ____ de ___________ de 2014.    Diretor Sócio-Gerente ou Equivalente. Contador (carimbo)

ANEXO VII

INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

A Empresa xxxxxxxxxxxxx, sediada na xxxxxxxxxxxxxxxxx, Município de xxxxxxxxxxx – RS, inscrita no CNPJ sob n.º xxxxxxxxxxxxxx, por seu Diretor/Sócio Gerente Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CPF n.º xxxxxxxxxxxxx e RG n.º xxxxxxxxxxxxxxxx que esta subscreve, INDICA como Responsável Técnico pela obra objeto da Licitação nº xxxxxxxxxxxxxx, CREA n.º xxxxxxxxxxx, CPF n.º xxxxxxxxxxxxxxxxx e RG n.º xxxxxxxxxxxx.   Nova Prata, xx de xxxxxxxxxx de 2014.  

  Nome e Assinatura do Representante Legal Carimbo do CNPJ da Empresa 

            

 ANEXO VII

  

ATESTADO DE VISITA

ATESTAMOS, para os devidos fins e sob a penas da Lei, em especial para atender ao disposto no Processo nº 057/2014, Edital nº 110/2014, Tomada de Preço nº 020/2014, que tem por objeto a contratação de empresa CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELA PELLEGRINI PALUDO, conforme especificações anexas ao Edital, que a Empresa XXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXX , localizada na Rua XXXXXXXXXX, cidade de XXXXXXXXXXXX, por meio do responsável técnico, Engenheiro XXXXXXXXXX, CREA nº XXXXXXXX, visitou na data de XXX de XXXXXX de 2014, o local onde serão realizadas as obras, os quais estão indicados no memorial descritivo do referido Processo, ficando ciente de todos os dados atinentes ao citado objeto, bem como das condições em que deverá prestar o serviço licitado, bem como lhe foi oportunizado a questionar sobre o mesmo.

Nova Prata, xx de xxxxxxxxxx de 2014.

 Engenheiro do Município Nome e Assinatura do Responsável Técnico visitante