tÍtulo: contratação por empreitada integral menor …...modalidade de tomada de preÇos, do tipo...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA ESTADO DO PARANÁ

________________________________________________________________________________

CNPJ 76.920.818/0001-94 Rua Leopoldo José Barbosa, nº 139 - Fone (043) 565-1252.

São José da Boa Vista - Paraná - C.E.P. 84.980-000

EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 Processo Administrativo nº. 64/2020

TÍTULO: Contratação por Empreitada Integral Tipo de Licitação: Menor Preço Regência: Lei nº 8666/93, Lei Estadual nº.

15.608/2007, Lei Municipal nº. 836/2015. 1) OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa especializada para serviços de pavimentação em bloquetes sextavados em concreto, serviços complementares e drenagem urbana na Rua Pedro Carvalho Silva, conforme memorial descritivo, projetos arquitetônicos e cronograma físico financeiro aprovados no Contrato de Repasse nº. 892591/2019/MDR/CAIXA, Convênio nº. 892591/2019.

2) CADASTRO EXIGIDO (SOMENTE PESSOA JURÍDICA): Certificado de Registro Cadastral, no ramo de comércio pertinente ao objeto da licitação, expedido pela licitadora.

3) DATA E HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia: 18/06/2020 às 14:00 Horas

4) LOCAL DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: Sede da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, sita a Rua Reinaldo Martins Gonçalves, nº 85 – Centro, na cidade de São José da Boa Vista, Estado do Paraná.

5) PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias.

6) PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.

NORMAS E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS A Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, em conformidade com a legislação e normas pertinentes, através de sua Comissão Permanente de Licitação – CPL, nomeada pela Portaria nº. 01/2020 torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do Tipo Menor Preço, execução sob regime de Empreitada Integral, pelo que dispõem no presente Edital as condições de sua realização. O presente Edital e seus Anexos poderão ser retirados junto à CPL, na Rua Reinaldo Martins Gonçalves, nº. 85, Centro, nesta cidade de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, desde que levado CD ou Pen-Drive ou poderá ainda ser solicitado através dos e-mails: [email protected] e licitaçã[email protected] bem como estarão disponíveis para download no site oficial do Município: https://www.saojosedaboavista.pr.gov.br/. Não havendo expediente na data marcada para abertura da licitação, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, salvo disposições em contrário. A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, Anexos e Instruções, bem como na observância dos Regulamentos Administrativos e das Normas Técnicas pertinentes. 1.0 DO OBJETO, FONTE DE RECURSOS, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FORMA DE EXECUÇÃO


________________________________________________________________________________



1.1 OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de pavimentação em bloquetes sextavados em concreto, serviços complementares e drenagem urbana nas Ruas João Teodoro Oliveira, Pedro Smagars e Raul Bento Furquim, conforme memorial descritivo, projetos arquitetônicos e cronograma físico financeiro aprovados no Contrato de Repasse nº. 887532/2019/MDR/CAIXA, Convênio nº. 887532/2019. 1.2. FONTE DOS RECURSOS: Recursos Federais e Recursos próprios. 1.3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes 706, 81 – Orçamento Municipal – (Código Reduzido). 1.4. FORMA DE EXECUÇÃO: Os serviços serão realizados por execução indireta, no regime de empreitada integral, na forma do artigo 6º, VIII, alínea “a” da Lei nº. 8.666/93. 1.5. As obras a serem executadas deverão atender às Normas Técnicas, Especificações e Métodos de Ensaio da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), ou outras normas similares indicadas pela Proponente e aceitas pela contratante que garantam, no mínimo, qualidade análoga à exigida pelas normas da ABNT. 2.0 DO CREDENCIAMENTO E DA PARTICIPAÇÃO 2.1. O credenciamento dos representantes se dará através de Carta de Credenciamento ou Procuração Pública ou Particular, passada pela licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisões que julgar necessárias, durante o procedimento de habilitação e abertura das propostas. 2.1.1. É necessário o reconhecimento de firma no caso de instrumento particular e carta credencial. 2.2. Poderão participar desta licitação, os interessados devidamente cadastrados na Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, nos termos do §2º ao art. 22 da Lei 8.666/93 e observada a necessária qualificação. O Cadastramento é realizado no endereço especificado no preâmbulo do Edital, para maiores informações ligar no telefone (43) 3565-1252. 2.2.1. O licitante deverá apresentar o Certificado de Registro Cadastral – CRC, regular, junto à Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, no ato do credenciamento. 2.2.1.1. ATENÇÃO: O CRC DEVE SER APRESENTADO FORA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS, PARA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CADASTRO. 2.2.2. Em caso de dúvidas sobre o CRC a CPL poderá solicitar, durante o certame, diligências junto ao Departamento emissor do CRC. 2.3. Poderão concorrer a esta licitação, empresas especializadas no ramo, legalmente constituídas, que satisfaçam às condições estabelecidas neste Edital e que, automaticamente aceitem na íntegra os termos do mesmo e seus anexos. 2.4. É expressamente vedada a participação de consórcio ou grupo de empresas. 2.5. Está impedido de participar da presente licitação, empresa ou firma entre cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo, administrativo ou sócios, seja funcionário do Município de São José da Boa Vista.


________________________________________________________________________________



2.6. É vedada a participação do autor do projeto básico ou executivo das obras e/ou serviços, pessoa física ou empresa da qual dito autor seja dirigente, gerente, acionista ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 2.7. De toda a documentação apresentada em fotocópia, poderá ser solicitado o original para conferência. 2.7.1. Toda documentação apresentada em fotocópia deverá estar autenticada. 2.7.2. Em decorrência da prerrogativa concedida pelo art. 32 da Lei Federal nº. 8.666/93 informamos que SERÃO AUTENTICADOS DOCUMENTOS PELA CPL SOMENTE ATÉ O DIA ÚTIL ANTERIOR A DATA DO CERTAME, salvo documentos de credenciamento. Desta forma, todas as cópias apresentadas deverão estar previamente autenticadas. 2.8. É vedada a participação de Empresas que se encontrem em falência ou recuperação judicial. 2.9. Para participar da licitação na condição de ME ou EPP, a licitante deverá apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial e Declaração de sua situação de ME ou EPP para fins do tratamento diferenciado de que trata a LC nº. 123/06. 2.9.1. A declaração deverá estar assinada pelo representante legal da empresa e, sob as penas da lei, deverá estar consignado não estarem inseridos nas restrições estabelecidas nos incisos do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/06. 2.9.2. Caso não o faça, a empresa será tratada sem os privilégios da citada LC 123/06. 2.9.3. No caso de Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, elas deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC 123/06). 2.9.4. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal das ME/EPP, será assegurado às mesmas o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública. 2.9.5. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº. 8.666/93, sendo facultado À Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 2.9.6. Se a melhor oferta não tiver sido apresentada por ME/EPP e não ocorrendo a contratação de ME/EPP em razão de irregularidade fiscal, serão convocados as remanescentes que porventura sejam consideradas empatadas (§1º, do art. 44, da LC 123/06), na ordem classificatória, para o exercício do direito de apresentar nova proposta de preços inferior àquela considerada originalmente vencedora do certame. 2.9.7. Se a contratação de ME/EPP que esteja dentro do critério de empate falhar é que será facultado à Administração convocar os demais licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação ((§1º, do art. 45, da LC 123/06). 3. DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA


________________________________________________________________________________



a) A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua proposta. A Prefeitura não será responsável por nenhum desses custos, independentemente do desenvolvimento do processo licitatório. b) A documentação e proposta exigidas serão entregues no local, data e hora fixada para a licitação, em envelopes opacos, separados e lacrados, contendo obrigatoriamente em sua parte externa, além da razão social da proponente, os dizeres: ENVELOPE Nº. 01 – HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 NOME DA LICITANTE: CNPJ: DATA: 18/06/2020

ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA COMERCIAL TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 NOME DA LICITANTE: CNPJ: DATA: 18/06/2020

c) Não será aceita proposta enviada pelo correio, fax, telex ou e-mail. d) Após o horário estabelecido neste Edital, nenhuma proposta será recebida, sob nenhuma hipótese. e) É vedado o credenciamento de um único representante para mais de uma licitante. Para melhor celeridade, cada licitante deverá ter apenas um representante nas sessões públicas. 3.1. DA DOCUMENTAÇÃO: 3.1.1. O envelope “DOCUMENTAÇÃO” deverá conter obrigatoriamente, sob pena de eliminação automática da proponente, a documentação abaixo discriminada, preferencialmente rubricada em todas as suas folhas. Todos os documentos exigidos deverão se referir à sede ou matriz da empresa. 3.1.1.1. As certidões que não tiverem especificado os prazos, de validade serão aceitas com até 60 (sessenta) dias a partir da data de sua expedição. 3.1.1.2. Todos os documentos referidos poderão ser apresentados, por qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão ou imprensa oficial desde que perfeitamente legíveis. Esta documentação, após ser colocada na ordem seqüencial do Edital, deverá, preferencialmente, ser numerada, fixada através de grampo trilho, de forma tal que nenhuma folha fique solta, e ainda ausente de rasuras ou entrelinhas. 3.1.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 3.1.2.1. Cédula de Identidade do representante legal da licitante; 3.1.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 3.1.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 3.1.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;


________________________________________________________________________________



3.1.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida por órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 3.1.3. DA REGULARIDADE FISCAL: 3.1.3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF; 3.1.3.2. Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 3.1.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da Dívida Ativa da União e da Receita Federal), ou outra equivalente, na forma da Lei; 3.1.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 3.1.3.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS – Certidão Conjunta Federal), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 3.1.3.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento do encargos sociais instituídos por Lei; 3.1.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) – Conforme Lei Federal nº. 12.440, de 07 de julho de 2011. 3.1.3.8. Para as empresas que tenham direito ao tratamento diferenciado a ser dado às ME e EPP, havendo alguma restrição em sua documentação fiscal, será obedecida a regra do artigo 43, § 1º, da LC 123/2006, sendo assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização de tal restrição, em conformidade ainda com o artigo 172, § 1º, da Lei 836/2015. O referido prazo começa a correr da data em que for declarada vencedora a empresa, ocorrendo com a cientificação em ata da sessão de julgamento das propostas ou, na ausência da empresa, da data da publicação no Diário Oficial do Município. 3.1.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 3.1.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo cartório competente, da sede da pessoa jurídica; 3.1.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei (com termo de abertura e encerramento e chancela de registro na junta comercial), que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 3.1.4.3. Apresentar garantia de 1% (um por cento) do valor previsto na contratação, nas modalidades previstas no caput e §1º do art. 56 da Lei nº. 8.666/1993. 3.1.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:


________________________________________________________________________________



3.1.5.1. Registro ou inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, com jurisdição sobre o domicílio da sede da licitante e prova de regularidade de situação junto ao CREA. 3.1.5.2. Declaração de que a licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os vínculos que mantêm com os membros da equipe técnica (responsável técnico, cuja qualificação técnico profissional foi comprovada nos termos do item 3.1.5.3. - §10, art. 30, Lei nº. 8.666/93) no caso de ser vencedora da licitação. 3.1.5.2.1. Quando da assinatura do contrato, o vínculo poderá ser comprovado através de uma das seguintes alternativas: a) Cópia a CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social); b) Contrato Social da Empresa; c) Ficha de empregado atualizada; d) Cópia de contrato de prestação de serviços; e) Anotação de responsabilidade técnica; f) Outra forma de comprovação, anteriormente não listada, desde que devidamente prevista pela legislação vigente. 3.1.5.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL/OPERACIONAL: Comprovação de que o(s) responsável(is) técnico(s) tenha(m) prestado, a qualquer tempo, serviços compatíveis, de características semelhantes e de complexidade equivalentes ou superiores com o objeto desta licitação. A referida comprovação dar-se-á através da apresentação de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA. 3.1.5.4. Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações necessárias para elaboração da proposta e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 3.1.5.5. Atestado de Visita Técnica emitido pelo Licitador. O licitante interessado deverá, obrigatoriamente, realizar visita técnica ao local onde serão executados os serviços. A visita técnica deverá ser agendada junto à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 16h30min, de segunda à sexta-feira, em dias úteis, ou pelo telefone: (43) 3565-1252 (Falar com Dircinei). 3.1.6. DOCUMENTOS DIVERSOS PARA HABILITAÇÃO: 3.1.6.1. Declaração da licitante onde conste que a mesma não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, conforme inc. XXXIII do art. 7º da CF/88. 3.1.6.2. Declaração expressa do responsável legal da proponente participante de que a mesma não se encontra inadimplente ou impedida de licitar e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no cadastro de fornecedores de quaisquer órgãos da administração pública direta ou indireta. 3.1.6.3. Declaração expressa de que facilitará de modo amplo e completo a ação dos fiscais da Prefeitura, permitindo-lhes livre acesso a todas as partes da obra, locais onde se encontram os materiais destinados aos serviços referidos no presente, comprometendo-se a fazer as correções solicitadas pela Prefeitura.


________________________________________________________________________________



3.2. DA PROPOSTA: 3.2.1. O envelope PROPOSTA deverá conter, sob pena de desclassificação, a proposta editada mecanicamente, em 1 (uma) via, em papel timbrado da empresa, elaborado em língua portuguesa, com linguagem clara, sem emenda, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo proponente, ou seu representante legal, ou procurador, contendo ainda: 3.2.1.1. Nome e endereço da proponente, carta proposta assinada por diretor ou pessoa legalmente habilitada por procuração, indicando o nº. do Edital, valor total (em algarismo e por extenso) expresso em reais, devidamente acompanhada do Orçamento detalhado, contendo os preços unitários e totais de cada item cotado e o preço global da proposta, com data base a da apresentação da mesma. 3.2.1.2. Prazo para execução dos serviços. 3.2.1.3. Cronograma físico-financeiro, devidamente preenchido, que espelhe o respectivo equilíbrio econômico financeiro. 3.2.1.4. Declaração de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, contados de sua abertura, findo este prazo, ficam os participantes liberados dos compromissos assumidos. 3.2.1.5. Declaração expressa de que nos preços propostos incluem, além da mão de obra, materiais, todas as despesas com transportes, encargos sociais e trabalhistas, seguros, enfim, todas as despesas diretas e indiretas necessárias à boa e fiel execução do objeto. 3.2.2. Os quantitativos das obras/serviços deverão ser os mesmos da planilha de quantitativos e preços apresentados pelo órgão licitador, não podendo, estes quantitativos serem alterados, sob pena de desclassificação. 3.3. Serão desclassificadas todas as propostas que se enquadrarem no art. 48 da Lei de Licitação. 3.3.1. O julgamento da planilha será por menor preço global na forma da Lei. Não serão aceitos preços global e unitário irrisórios, inexeqüível, de valor zero ou superiores aos apresentados na planilha de preços estimativos. 3.4. Os critérios para aceitabilidade da proposta são os dispostos nos itens 3.2.1., 3.2.2., 3.3., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 4.6., 4.8 a 4.11. e para efeito de inexequibilidade, adotar-se-á os dizeres do artigo 48, §1º da Lei Federal nº. 8.666/93. 3.4.1. No cálculo dos preços unitários e total propostos, deverão ser consideradas apenas duas casas decimais, desprezando-se as demais, considerando como invariáveis todos os quantitativos constantes do Orçamento Estimativo deste Edital. 3.4.2. Os preços unitários propostos deverão ser apresentados por item de serviços, de conformidade com o quantitativo e especificações dispostas na planilha orçamentária. 3.4.3. Não serão aceitas propostas apresentadas após a data e hora convencionadas para início da sessão pública de abertura.


________________________________________________________________________________



3.4.4. Deverá ainda, ser apresentado juntamente com a proposta, CD contendo a Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro, em formato Excel. 4. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 4.1. Na data agendada, a CPL receberá os envelopes nº. 01 e 02, os quais serão rubricados em suas emendas pela CPL e licitantes. Todo o conteúdo dos envelopes abertos será também rubricado pelos membros da CPL e pelos licitantes. 4.1.1. Os envelopes eventualmente não abertos permanecerão em poder da CPL. Após a conclusão do certame, as licitantes terão o prazo de 15 (quinze) dias para retirada dos referidos envelopes, após este prazo, não sendo retirados, os mesmos serão destruídos. 4.2. Em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação ou substituição de documentos exigidos e não inseridos nos envelopes nº. 01 e 02. No entanto, a seu exclusivo critério, a CPL poderá solicitar informações ou esclarecimentos complementares que julgar necessários, bem como solicitar o original de documento da proponente, devendo esta apresentá-lo num prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis seguintes ao pedido. 4.3. Serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de cumprir quaisquer das exigências de habilitação jurídica, regularidade fiscal e/ou previdenciária, aptidão econômico-financeira e/ou capacitação técnica. 4.4. O julgamento dos documentos de Habilitação será realizado pela CPL e o resultado será divulgado mediante aviso a ser enviado por fax-símile ou e-mail às licitantes credenciadas e publicado uma vez na imprensa oficial, salvo quando houver renúncia expressa ao direito de interpor recurso quanto à fase de habilitação. 4.5. Serão devolvidos aos representantes das licitantes inabilitadas os respectivos envelopes contendo as Propostas Comerciais. No caso de recusa ou se estiverem ausentes seus representantes, os referidos envelopes ficarão à disposição das mesmas junto a CPL, até o 15º (décimo quinto) dia após a conclusão do certame. Após esse prazo, os envelopes serão destruídos. 4.6. Serão desclassificadas as propostas que se enquadrarem no art. 48 da Lei de Licitação, e ainda: 4.6.1. As que não atenderem aos critérios e as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos; 4.6.2. As que contiverem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas; 4.6.3. As que contiverem o quantitativo de cada item orçado divergente daquelas da planilha orçamentária estimativa; 4.6.4. As que estejam acima do valor orçado pela Administração, qual seja, a média estimada para este objeto. 4.7. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO fará a conferência da planilha de serviços, que contém os preços unitários e as quantidades propostas. Constatado erro aritmético ou de anotação no preenchimento, serão efetuadas as devidas correções. Para fim de rejeição, comparação e classificação das propostas, prevalecerá o valor global corrigido, quer seja para mais ou para menos.


________________________________________________________________________________



4.8. No caso de haver divergência entre o valor global grafado em algarismos e o grafado por extenso, prevalecerá este último. 4.9. Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme art. 44 da Lei Complementar 123/2006. 4.10. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, cujo procedimento será conforme Lei Complementar nº. 123/2006. 4.11. Nos demais casos, ocorrendo igualdade de preços entre 02 (duas) ou mais propostas, após obedecido o disposto no §2º, do Art. 3º da Lei 8.666/93, o critério a ser adotado para o desempate será obrigatoriamente o SORTEIO, para o qual, as empresas que estejam empatadas. 5. DO CONTRATO 5.1. O prazo total de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da publicação do extrato no Diário Oficial do Município (considerando-se que o período de vigência compreende: a emissão da ordem de serviço + prazo para início da execução + prazo para a execução), podendo ser prorrogado caso a fiscalização identifique fatores relevantes que o exijam e nos casos do artigo 57 §1º da Lei 8.666/93. 5.1.1. O prazo para a emissão da ordem de serviços será de 05 (cinco) dias, o prazo para o início da execução será de até 05 (cinco) dias contados a partir da emissão da ordem de serviços e o prazo para a execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias. 6. DO PAGAMENTO 6.1. Os pagamentos serão realizados pela Prefeitura Municipal em conformidade com cronograma físico-financeiro após a emissão do respectivo boletim de medição devidamente atestado pelo fiscal do contrato e fiscal do órgão concedente dos recursos e após cumprimento de condições contratualmente previstas, sendo que o pagamento ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após a entrega da nota fiscal respectiva e correspondente à medição atestada. 6.2. A fiscalização procederá às medições mensais dos serviços realizados, com base nos preços unitários previstos na proposta da contratada, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. 6.3. Nos termos do artigo 40, XIII da Lei 8.666/93, os limites para pagamento de instalação e mobilização para execução do serviço estão definidos na Planilha Orçamentária estimativa, junto ao item: Serviços Preliminares. 6.4. Caso não haja até a data da liberação dos pagamentos a comprovação de que a empresa licitada tenha prestado a garantia exigida para execução, serão os pagamentos retidos pela Administração até o montante devido à integralização da garantia, a qual ficará retida até que se ateste o recebimento definitivo da obra nos termos da Lei e nos termos contratualmente previstos. 6.5. A empresa contratada é obrigada a apresentar mensalmente ao fiscal do contrato a relação dos trabalhadores vinculados à obra, os comprovantes de recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social, ao FGTS e comprovativos de quitação de salários e demais verbas e encargos trabalhistas e previdenciários incidentes, assim como o Diário de Obra devidamente assinado pelo responsável técnico pela execução da obra.


________________________________________________________________________________



6.6. A empresa contratada é obrigada a promover a imediata matrícula da obra junto ao INSS, bem como, para fins de finalização da obra, obter a respectiva CND da obra junto ao INSS para fins de averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis. 7. DO REAJUSTE DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA MONETÁRIA E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 7.1. Em caso de necessidade de reajuste de preços, por motivos de variação de preços dos insumos, será aplicado o índice setorial específico da construção civil que for o mais conservador, vedado o reajustamento antes de decorrido o período de vigência e execução de 12 (doze) meses. 7.2 Em caso de atraso de pagamentos das parcelas devidas por ato atribuível exclusivamente à Administração, ultimadas as providências a cargo do CONTRATADO, será devida a atualização monetária desde o implemento das condições necessárias ao pagamento até a data do efetivo pagamento. 7.3 Para a correção monetária será usado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE. 7.4 A qualquer tempo, mediante requerimento da empresa contratada, será admitida a recomposição de preços para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, a fim de garantir a estabilidade da relação entre as obrigações do contratado e a retribuição da Administração, para a justa remuneração pelos serviços e fornecimentos contratados, observadas as hipóteses previstas na legislação, nomeadamente no artigo 65 da Lei nº 8.666/1993 e artigo 116 da Lei municipal nº 836/2015. 8. DAS PENALIDADES 8.1. Pelo descumprimento na execução do serviço, a Adjudicatária sujeitar-se-á às seguintes penalidades, que só deixarão de ser aplicadas nos casos previstos: a) comprovação pela Adjudicatária, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento do ajuste; b) manifestação da unidade requisitante informando que a infração foi decorrente de fatos imputáveis à Administração. 8.1.1. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na execução do serviço, o qual incidirá sobre o valor do serviço que deveria ser efetivado. 8.1.2. Multa de 5% (cinco por cento) por inexecução parcial do ajuste a qual incidirá sobre o valor da parcela não executada. 8.1.3. Multa de 10% (dez por cento) por inexecução total do ajuste a qual incidirá sobre o valor do contrato. 8.1.4. Multa de 1% (um por cento) por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens acima, a qual incidirá sobre o valor do contrato. 8.2. As multas são independentes. A aplicação de uma multa não exclui a das outras. 8.3. Todas as demais sanções previstas na legislação em vigor. 8.4. Da aplicação das multas previstas neste item DAS PENALIDADES, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme o disposto no artigo 109 da Lei Federal 8.666, de 21/06/93.


________________________________________________________________________________



8.5. A Contratada fica sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações previstas na lei e no contrato, às penalidades legalmente previstas, conforme disposto na Lei nº 8666/1993 e Lei municipal nº 836/2015. 9. DA RESCISÃO 9.1. O Contrato oriundo desta licitação poderá ser rescindido nos seguintes casos, além das situações previstas nos Artigos 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93. 9.1.1. Por mútuo acordo entre as partes. 9.1.2. Por iniciativa da PREFEITURA, independentemente da interpelação judicial ou extrajudicial, quando ocorrer. 9.1.2.1. Por falência ou recuperação judicial da Contratada. 9.1.2.2. Por descumprimento pela CONTRATADA de qualquer cláusula contratual. 9.1.2.3. Atraso no cronograma de entrega da obra por motivo não justificado, se superior a 30 (trinta) dias. 9.2. Consistirá em motivo para rescisão contratual as hipóteses elencadas no artigo 78 da Lei nº 8666/1993 e no artigo 133 da Lei municipal nº 836/2015, assim ações ou omissões dolosas ou culposas que prejudiquem o bom andamento da obra, coloquem em risco sua segurança e solidez, violem deveres de boa-fé objetiva e contrariem o interesse público. 10. DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DE SERVIÇOS 10.1. A critério da PREFEITURA poderão ser suprimidos ou acrescidos serviços até o limite estabelecido no art. 65, §1 da Lei nº 8.666/93, não previstos e necessários. 10.2. Os acréscimos não previstos no orçamento estimativo da PREFEITURA serão efetuados através de Termo Aditivo, e o seu preço unitário será elaborado em conformidade com os preços de mercado praticados à época do acréscimo. 11. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 11.1. O recebimento dos serviços será feito pela PREFEITURA, ao término das obras, após verificação da sua perfeita execução, da seguinte forma: 11.1.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. 11.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente em até 90 (noventa) dias do recebimento provisório. 12. DA SUBCONTRATAÇÃO 12.1. O construtor não poderá sub-empreitar a obra e serviços contratados no seu todo ou em parte, salvo quando expressamente autorizado pela Administração, desde que a justificativa técnica aponte como estritamente necessário à qualidade da obra e dos serviços a serem executados, sob a integral responsabilidade da empresa terceirizadora.


________________________________________________________________________________



13. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 13.1. As impugnações ou recursos serão interpostos mediante petição, dirigida ao Presidente da CPL, devidamente fundamentados e protocolados junto ao Protocolo Geral da Prefeitura, situado a Rua Reinaldo Martins Gonçalves, nº. 85, Centro, São José da Boa Vista, Estado do Paraná. 13.2. Qualquer cidadão ou licitante poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar o pedido devidamente fundamentado até 05 (cinco) idas úteis e 02 (dois) dias úteis, respectivamente, antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, conforme dispõe o artigo 41, Parágrafo 1º e 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93. 13.3. Os eventuais recursos deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 109, Inciso I, da Lei Federal nº. 8.666/93. 13.4. Os recursos intempestivos não terão análise de mérito. 14. DA GARANTIA 14.1. Na fase de execução do objeto do contrato se exigirá do licitante vencedor que se preste a garantia no valor de 5% do valor global do contrato, podendo optar por uma das opções previstas no artigo 56 da Lei nº 8666/2015 e artigo 106, § 1º, da Lei nº 836/2015. A não prestação da garantia ou sua não comprovação ensejará a retenção, por parte da Administração, dos pagamentos devidos até o montante exigido como garantia. 15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 15.1. As obras a serem executadas encontram-se definidas nos projetos, orçamentos e demais elementos anexos, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparáveis deste Edital, podendo ser examinados e adquiridos junto a CPL, na Rua Reinaldo Martins Gonçalves, nº. 85, Centro, em São José da Boa Vista, Estado do Paraná. 15.1.1. Deverão ser obedecidas pela contratada, todas exigências do artigo 20, § 4º, da Lei nº 836/2015 que assim dispõe: I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas; II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental; III - utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos naturais; IV - avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística; V - proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; e VI - acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 15.2. Em respeito ao artigo 40, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93, os projetos poderão ser examinados e adquiridos no endereço disposto no preâmbulo do Edital. 15.3. Subsidiariamente, para solução de eventuais omissões e controvérsias, será aplicada a Lei Estadual nº. 15.608/2007 e a Resolução nº. 032/2011 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná-SEIL. 15.4. No caso de eventual divergência entre este Edital e seus Anexos, prevalecerão às disposições contidas no Edital. 15.5. É facultado à CPL ou Autoridade Superior, em qualquer fase desta Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.


________________________________________________________________________________



15.6. Quaisquer consultas ou pedidos de esclarecimentos só serão atendidos mediante solicitação formal à CPL, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à abertura do certame, no horário comercial. 14.8. Integram este Edital os seguintes anexos: Anexo I: Projeto Básico/Memorial Descritivo; Anexo II: Planilha Orçamentária; Anexo III: Cronograma Físico-Financeiro; Anexo IV: Minuta de Contrato.

São José da Boa Vista, Paraná, em 29 de maio de 2020.

Julhana Barbosa da Silva Presidente da CPL Portaria nº 01/2020

Willys Manoel Barbosa Secretário

Lucélia Juc Dias Membro


________________________________________________________________________________



ANEXO I TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA – PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO


________________________________________________________________________________



MEMORIAL DESCRITIVO - CADERNO DE ENCARGOS PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM CONCRETO – SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM URBANA – ÁREA URBANA LOCAL:

01. INTRODUÇÃO: O projeto de pavimentação urbana contempla duas vias públicas com os trechos conforme projeto e dados abaixo.

RELAÇÃO DE RUAS CONTEMPLADAS

ITEM RUA TRECHO

1 PEDRO CARVALHO SILVA Vide Projeto

02. PLANO DE REALIZAÇÃO DA OBRA

O presente memorial tem por objetivo a fixação das características gerais da obra, dos materiais e a maneira geral da execução da obra. Após os trâmites previstos no convênio, será realizado o processo licitatório pelo município. Os serviços a serem executados nas vias contempladas não afetarão o funcionamento do tráfego no bairro, devido haver meios alternativos de tráfego. O cronograma estabelece a sequência de serviços a serem desenvolvidos. 02.1 - DISPOSIÇÕES GERAIS: A execução da obra obedecerá rigorosamente as normas e especificações contidas neste memorial. Todos os materiais a serem empregados na obra serão de primeira qualidade e enquadrando-se rigorosamente nas Normas Brasileiras. Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto sem o consentimento por escrito da Prefeitura Municipal, mesmo que tal modificação possa influir ou não no valor da construção. 03 - CARACTERÍSTICAS DA OBRA E DO LOCAL: A obra trata-se da execução de pavimentação em piso de concreto – tipo pré-moldado - bloco sextavado 25 cm (ou menor dimensão), com serviços complementares de meio fio com sarjeta, calçada e rampa de acessibilidade. Complementa se a obra com a rede de drenagem composta de galerias de águas pluviais, incluindo bocas de lobo, caixas de ligações, poços de visitas, boca de bueiro. Está previsto sinalização de trânsito na modalidade vertical (placas de regulamentação) e placas para identificação das ruas contempladas no projeto. 04 - INSTALAÇÃO DA OBRA: Ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo os equipamentos e ferramentas utilizadas na execução dos serviços. PLACA DA OBRA/CONVÊNIO: A CONTRATADA deverá instalar em local visível a placa do programa conforme modelo a ser fornecido pelo município e atendendo padrão a ser disponibilizado pelo órgão governamental. Os serviços de escavação, terraplanagem inicial, aterro, reaterro, compactação, preparo do sub-leito, base, piso em concreto pré-moldado, fornecimento de tubos de concreto, acessórios e materiais necessários para execução dos dispositivos da rede de drenagem, serviços complementares de meio-fio com sarjeta, interligação de rede de drenagem, sinalização, rampas de acessibilidade, ficarão a cargo da CONTRATADA.


________________________________________________________________________________



Feita a movimentação de terra (quando necessária) que proporcione condições de locação da obra (pavimentação e/ou drenagem) será procedida pela CONTRATADA os serviços que deverão obedecer rigorosamente às especificações do projeto. A CONTRATADA será responsável por qualquer discordância de alinhamento e ou nivelamento. Nota: A locação deverá atender as dimensões dos alinhamentos prediais existente. Os passeios terão largura variável porém, em hipótese alguma, inferior a 1,20 metros. 05 – REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA 05.01 – Regularização da Superfície com Motoniveladora Nos locais de intervenção será removida camada superficial que atualmente é composta em determinados pontos, de cascalho e solo natural, em locais isolados ao longo do trecho da futura obra. Trata-se de regularização preparatório para a regularização do subleito. 06 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO No projeto está previsto que o subleito será formado especificamente pelo solo natural existente, com característica predominante – tipo argiloso. Na maior parte da faixa de execução o solo está consolidado visto o tempo de uso da via pública, no entanto, deverá ser regularizado para formar o greide em conformidade com as declividades transversais e alinhamentos longitudinais. Destaca-se que a largura da seção para a regularização e compactação do subleito engloba a faixa do meio fio com sarjeta, visando uma uniformidade da superfície. Na planilha orçamentária está considerada a área efetiva destes serviços. Regularização do subleito é o conjunto de operações que visa conformar a camada final de terraplenagem (corte e aterro), conferindo-lhes condições adequadas em termos geométricos e de compactação. O equipamento básico para a execução da regularização do subleito compreende as seguintes unidades:

A) Motoniveladora pesada, equipada com escarificador; B) Caminhão-tanque irrigador; C) Rolos compactadores ou compactação mecânica para pequenas áreas;

Para execução dos serviços de pulverização e homogeneização dos materiais secos, seguirão os seguintes passos: A) O material espalhado será pulverizado e homogeneizado, mediante ação da

motoniveladora ou manualmente para pequenas áreas de intervenção; B) Estas operações deverão prosseguir até que o material apresente-se

visualmente homogêneo e isento de grumos ou torrões.

A compactação do subleito seguirá os seguintes passos: A) Concluída a correção da umidade, a camada será conformada pela ação da

motoniveladora ou equipamento de menor porte, e em seguida liberada para a compactação;

B) O equipamento de compactação utilizado deverá ser compatível com o tipo de material e as condições de densificação pretendidas para a regularização do subleito;

C) A compactação deverá evoluir longitudinalmente, iniciando no bordo mais baixo e progredindo no sentido do bordo mais alto da seção transversal, exigindo-se que em cada passada do equipamento seja recoberta, no mínimo, a metade da largura da faixa anteriormente comprimida, ou no caso em tela, de forma homogênea;


________________________________________________________________________________



D) O grau de compactação mínimo a ser atingido será de 100%, em relação a massa específica aparente seca máxima obtida no ensaio de compactação adotada como referência – Proctor Normal

E) Nota: Havendo necessidade de material complementar (solo) para execução do serviço, a Contratada deverá proceder junto à Fiscalização da Obra o local para retirada do respectivo material.

Para execução do acabamento, seguirão os seguintes passos:

A) O acabamento será executado pela ação conjunta da motoniveladora e do rolo compactador, no caso em tela, para os locais próximos ao meio-fio com sarjeta será realizado através de compactador mecânico manual;

B) A motoniveladora atuará exclusivamente em operação de corte, sendo vedada a correção de depressões por adição de materiais

C) As pequenas depressões e saliências resultantes da atuação de rolo pé-de-carneiro de pata curta, poderão ser toleradas, desde que o material não se apresente solto sob a forma de lamelas

D) Em complementação às operações de acabamento, deverá ser procedida a remoção das “leiras” que se formam lateralmente à pista acabada, como resultado da conformação da superfície da regularização do sub leito. Esta remoção poderá ser feita pela ação da motoniveladora (nos casos de seção em aterros) ou de pá-carregadeira e caminhões basculantes (nos casos de seção em corte). Neste último caso o material removido poderá ser depositado em áreas próximas aos pontos de passagem, de forma a não prejudicar o escoamento das águas superficiais. Deverá ser evitada a liberação da regularização do subleito ao tráfego usuário, face à possibilitar do mesmo causar danos ao serviço executado, em especial sob as condições climáticas.


________________________________________________________________________________



O acabamento final do greide do subleito deve ser regularizado com compactação com placa vibratória, caso o rolo compactador não atenda a declividade da seção transversal conforme projeto.

07 – BASE – COLCHÃO DE AREIA – OU - ARGILA/SAIBRO A base, camada de assentamento, será formada por um colchão de areia, podendo ter como alternativa, material tipo saibro, que deverá obedecer o greide e seção transversal do projeto. Tem como função de acomodar as peças de concreto, proporcionando correto nivelamento do pavimento. Nunca a camada de areia/saibro deve ser usada para corrigir falhas na superfície final do subleito. A compactação dos bordos externos para o centro da pista de rolamento.

Eventuais deformações na colchão de areia/saibro deverão ser regularizadas antes da execução definitiva dos blocos sextavados.

08 - PAVIMENTAÇÃO BLOCO SEXTAVADO - CAMADA DE REVESTIMENTO

Camada composta pelos blocos sextavados de concretos e material de rejuntamento. Os blocos deverão ter 8,0 cm de espessura e resistência igual ou superior a 35 Mpa e estar de acordo com a NBR 9781. Nota: A Contratada deverá apresentar Laudo Técnico comprovando as características exigíveis no projeto e na norma por ocasião da execução da obra. O assentamento dos blocos de concreto serão sobre a base conforme descrito no item 07. Após o assentamento, o mesmo deverá receber compactação mecânica. Ocorrendo ondulações ou depressões o trecho deverá ser refeito com correções da base e posterior instalação dos blocos de concreto pré-moldado. NOTA: 1) A empresa Contratada deverá apresentar comprovação do fabricante

sobre a resistência das peças em concreto através de Laudo Técnico Laboratorial constando o traço do concreto utilizado na confecção dos


________________________________________________________________________________



blocos de concreto, assinado por profissional técnico e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica.

2) A empresa contratada deverá apresentar com antecedência à execução da pavimentação sobre o documento acima solicitado;

3) Na hipótese da empresa Contratada produzir o bloco de concreto o item 1 deverá ser, igualmente, atendido na íntegra.

8.1 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

Para execução da pavimentação, deverá ser seguido o seguinte procedimento: O subleito deverá ser escarificado, regularizado e compactado, tomando as formas de perfil transversal, greide e alinhamentos indicados no projeto, conforme já descrito. Onde o subleito não apresentar condições favoráveis à compactação, como baixo suporte ou material saturado, o material existente deverá ser retirado e substituído por material selecionado. O material utilizado como base deverá ser espalhado manualmente, de modo a tingir uma espessura mínima de 0,06 m, podendo ser maior conforme a localização e conformação da camada do sub-leito. Transporte do Material: O serviço de transporte dos blocos sextavados até o local da obra, está considerado na planilha orçamentária e é de responsabilidade da contratada devendo estes ser assentados de modo que as faces coincidam com as juntas vizinhas, observando-se um espaçamento entre os blocos entre 0,5 cm para posterior rejunte. Após a conclusão do assentamento dos blocos, executar o rejunte pelo espalhamento de uma camada do mesmo material especificado para a base, com espessura de +/- 0,5 cm, forçando a penetração do material nas juntas, com auxílio de vassourões adequados. A compactação será executada após o rejuntamento, progredindo dos bordos para o eixo nos trechos em tangente. Em cada passada, o equipamento deverá recobrir, no mínimo, metade da faixa anteriormente compactada. Após a rolagem final, o pavimento deverá estar apto para receber o tráfego. NOTA: Após a execução do pavimento será executado um teste de carga supervisionado pelo fiscal da obra, com a presença do representante da empresa Contratada. Trata-se de um veículo com carga de 8,2 tf por eixo. A pavimentação não deverá ser executada quando o material do colchão estiver saturado. NOTA:


________________________________________________________________________________



1) O Greide da seção transversal deverá ser rigorosamente aferido conforme projeto, atendendo a sua inclinação do eixo para as bordas, e estas, deverão ser compatibilizadas com o nível da sarjeta. FISCALIZAÇÃO: A execução do colchão de areia/saibro somente será iniciada pela Contratada após a autorização do fiscal da obra.

2) A medição somente será conclusa conforme o atendimento do item 1; 3) A medição da pavimentação deverá ser concomitante com a medição

da execução do passeio (calçada), conforme diretrizes do Convênio.

9 - DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA – 01 – OBJETIVO Esta especificação tem por objetivo definir e orientar a execução de drenagem pluvial urbana. 02 – DEFINIÇÃO A drenagem pluvial urbana consiste em um sistema de coleta e condução das águas pluviais precipitadas nas áreas urbanizadas. Os dispositivos de captação e direcionamento constituintes do sistema de drenagem pluvial urbana são os seguintes:

- Bocas de lobo: são dispositivos executados junto aos meios-fios com sarjeta, para captar as águas pluviais, conduzindo-as à rede coletora. Vide projeto.

- Poços de visita: dispositivos cuja função é permitir a inspeção, limpeza e desobstrução da rede coletora. Vide projeto.

- Caixa de Ligação: dispositivo para ligação entre uma Boca de Lobo e a rede coletora. A execução das caixas de ligação é composta de alvenaria e concreto. Vide projeto.

- Rede coletora: a rede coletora é responsável pela condução das águas pluviais até o Emissário ou até o ponto de lançamento.

Nota: Para a Rua Raul Furquim - A rede de galeria a ser executada será interligada com a rede existente. Verificou-se que a vazão dos respectivos trechos pode ser absorvida pelas redes de galerias existentes. - Emissário: Rede de tubulação em concreto armado com interligação ao ponto

de lançamento junto ao corpo receptor. Nota: A rede de galerias de águas pluviais das Ruas João Teodoro e Pedro Smager serão interligas através de uma rede a partir do Poço de Visita P02 até o ponto de lançamento através da Boca de Bueiro.

- 03 – MATERIAIS

Os dispositivos executados em alvenaria deverão utilizar tijolos maciços, requeimados, de categoria “c”, atendendo ao disposto na norma NBR 7.170 da ABNT. O concreto utilizado nos dispositivos deverá ser dosado experimentalmente para uma resistência característica à compressão simples, aos 28 dias, de 25 Mpa. O concreto deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NBR 6.118 e NBR 7.187 da ABNT. O material utilizado no tampão de ferro utilizado nos poços de queda deverá atender ao disposto na NBR 6598 da ABNT e será de ferro fundido. 03 – EXECUÇÃO – ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO A execução da rede de drenagem e serviços complementares compreende as seguintes etapas:

• Locação da obra, de acordo com os elementos especificados no projeto;


________________________________________________________________________________



• Escavação das trincheiras necessárias à instalação da linha de tubos, devendo ser prevista uma largura suficiente para o trabalho manual. Para este projeto foi considerado uma largura mínima de 80 cm para a execução dos serviços de instalação dos tubos de concreto e respectivos serviços complementares de rejuntamento.

• Os seguintes aspectos deverão ser observados: 1) A escavação será executada de forma a garantir a segurança dos operários

envolvidos - nos locais com solo de 1ª e 2ª categoria. 2) Deverá ser prevista a segurança do trabalhador conforme disposição normativa

atendendo a legislação vigente. • Após a escavação deverá ser realizada a regularização da superfície da escavação

com estabelecimento dos níveis indicados no projeto e efetivada a compactação manual do fundo de vala;

• Após a instalação da tubulação será realizado o rejuntamento dos tubos internamente (porção inferior) e externamente (porção superior), com argamassa de cimento e areia, traço 1:3

• Execução do reaterro: a) para os locais com solo de 1ª categoria: poderá ser utilizado o mesmo solo

proveniente das escavações para execução da própria rede de drenagem, desde que estejam isentos de impurezas e de materiais granulares. Necessária a verificação da qualidade do solo, caso haja impurezas, detritos, deverá ser importado solo considerando a qualidade necessária para a devida compactação. Nota: A fiscalização deverá acompanhar os serviços de compactação nas laterais da vala até o nível superior da tubulação. Somente com autorização da fiscalização poderá a Contratada dar início na compactação (reaterro) da camada final da vala.

b) A compactação do material de reaterro deverá ser executada em camadas individuais de no máximo 15 cm de espessura, por meio de “soquetes manuais” para as laterais das valas com o corpo da tubulação e nas duas primeiras camadas sucessivas de 15cm. Após esta camada poderá ser utilizado placas vibratórias. O equipamento utilizado deverá ser compatível com o espaço previsto no projeto-tipo entre a linha do bueiro e as paredes escavadas. Especial atenção deverá ser dada a compactação junto às paredes dos tubos. Para o reaterro, recomenda-se a compactação até atingir uma espessura mínima de 60 cm acima da geratriz superior da linha da tubulação.

10 - MEIOS-FIOS E SARJETAS 01 – OBJETIVO Esta especificação tem por objetivo definir e orientar a execução de meio-fio de concreto com sarjeta em conjunto. NOTA: Para os locais com entrada de veículos e rebaixos para acessibilidade está previsto o meio fio rebaixado e com sarjeta. 02 – DEFINIÇÃO

A) Meio-fio com sarjeta é o dispositivo posicionado lateralmente aos pavimentos com o duplo objetivo de direcionar fisicamente o tráfego atuante e conduzir as águas precipitadas sobre a pista e passeios para bocas de lobo, caixas coletoras ou descidas d’água em aterros, assim como, proteger o passeio.

03 – CONCRETO O concreto utilizado deverá ser dosado experimentalmente para uma resistência à compressão, aos 28 dias, de 15 Mpa. O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NBR 6.118 e NBR 7.187 da ABNT. 04 – EXECUÇÃO


________________________________________________________________________________



MEIOS-FIOS DE CONCRETO MOLDADOS “IN LOCO” – VIDE PROJETO O processo executivo considerado como básico envolve a moldagem “in loco” dos meios-fios de concreto, de acordo com as seguintes etapas:

a) Escavação da porção anexa ao bordo do pavimento; b) Instalação das guias e formas de madeira. As guias devem estar espaçadas de

2 m. Esse espaçamento deverá ser reduzido nos trechos em curva, para permitir melhor concordância. As guias e as formas deverão ser convenientemente travadas, de modo a impedir seu deslocamento e assegurar o bom acabamento;

c) Lançamento e vibração do concreto; d) Retirada das guias e das formas laterais; e) Preenchimento das juntas com argamassa cimento e areia no traço 1:4; f) Execução das juntas de dilatação, a intervalo médio de 12 m

11 – URBANISMO DO PASSEIO

01 - CALÇADAS Consistirá na execução de calçadas em concreto simples, com espessura de 6 cm, executada paralela ao meio fio, separadas por juntas de dilatação, sobre o solo devidamente apiloado, nos locais indicados em projeto. A largura da calçada não poderá ser inferior a 1,20 metros. Vide projeto. 02 - RAMPAS – 2.1 - Serão executadas em concreto simples - conforme projeto. Serão longitudinais devido à largura do passeio ser em média inferior a 2,0 metros impossibilitando a execução da rampa convencional. As rampas serão executadas com espessura de 6 cm. Vide projeto. 2.2 – Piso Tátil: Será instalado piso tátil – em peças cerâmicas – assentadas sobre a superfície da rampa. Vide projeto. NOTA: Na planilha orçamentária as rampas estão consideradas em conformidade com as composições. As composições para cada largura de rampa atendem a implantação das rampas entre os alinhamentos prediais e a largura da pista de rolamento. Logo, para o projeto em pauta há composições da seguinte ordem: Rampa com largura de 1,20 metros. Rampa com largura de 1,38 metros. Rampa com largura de 1,45 metros. Rampa com largura de 1,50 metros.

12 – SINALIZAÇÃO VERTICAL Conforme o Anexo II da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que aprovou o CBT – Código Brasileiro de Trânsito, tem-se: 12.1 – PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA

Dimensão: Regulamentação: Círculo de 0,50 m de diâmetro

Octógno de 0,25 de lado Triângulo eqüilátero de 0,75 de lado Advertência: Quadrado de 0,50 de lado

Especificações: Chapa de aço 1010/1020, bitola 18, aço comum, fabricada de acordo com o disposto na NBR – 11904 – da ABNT. Tratamento:


________________________________________________________________________________



Após o corte e furação a chapa deverá ser desengraxada, decapada e fosfatizada, recebendo “primer” anti-oxidante compatível com o sistema a ser utilizado na confecção da placa. Pintura: REFLEXIVA é obrigatório.

Característica do símbolo: Dimensão: Regulamentação: a) Círculo: com diâmetro de 0,50 m; orla interna com 0,05m e tarja de proibição com 0,05m. b) Triângulo: lado com 0,75m; orla com 0,10m e; c) Octógono: lado com 0,25m; orla externa com 0,01m e interna com 0,02m Advertência: Quadrado com lado de 0,50 m e orla externa com 0,01 e interna com 0,02m. Características das cores: Regulamentação: Círculo: fundo branca, tarja vermelha, orla vermelha, símbolo preta e letras preta. Triângulo: fundo branca, tarja vermelha e; Octógno: fundo vermelha e legenda branca – Orla externa branca e interna vermelha Advertência: Quadrado: fundo amarela, símbolo/legenda preta, orla externa amarela e interna preta. Sistema de fixação: através de dois parafusos de cabeça sextavada, zincado eletroliticamente, diâmetro de 8mm, comprimento de 75mm, dotado de porca e duas arruelas também zincadas eletrolicamente.

12.2 - POSTE DE SUPORTE Tubo metálico – aço 1010/1020, galvanizado, com seção circular, espessura de parede de 2mm (dois milímetros), diâmetro de 2 ” e comprimento de 3m, com sistema antigiro constituído por aletas metálicas fixadas a 30cm da base do poste. Tratamento: após corte e furação o poste deverá ser zincado a fogo. Fixação: em sapata de concreto – moldada no local.

12.3 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA E POSTE DE SUPORTE As placas de identificação de rua serão instaladas em poste suporte conforme projeto. A placa deverá esmaltada com 45x25 com identificação da rua – conforme detalhe em projeto. Tubo metálico – aço 1010/1020, galvanizado, com seção circular, espessura de parede de 2mm (dois milímetros), diâmetro de 2” e comprimento de 3m, com sistema antigiro constituído por aletas metálicas fixadas a 30cm da base do poste. Tratamento: após corte e furação o poste deverá ser zincado a fogo. Fixação: em sapata de concreto – moldada no local.

13 - ENSAIOS NECESSÁRIOS: A empresa contratada deverá ser responsável pela execução dos ensaios e disponibilizar para a fiscalização os resultados obtidos através de documento devidamente assinado por profissional qualificado para a certificação dos ensaios.

14. RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS. Concluídos todas as obras e serviços, objetos deste memorial, se estiverem em perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente pelo município e o órgão gerenciador do convênio, através de Termo de Recebimento Provisório, emitido juntamente com a última medição. Aceita a obra e os serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei e será expedido o Termo de Recebimento Definitivo, 15 - CONSIDERAÇÕES FINAIS


________________________________________________________________________________



Para a execução da obra a CONTRATADA deverá obedecer as disposições da Norma Regulamentadora NR-18 e demais legislações aplicadas à execução da obra e segurança do trabalhador. São José da Boa Vista, 31 de março de 2020

Edson Jackson Yêra Oliveira Eng.º. Civil – CREA 9603 – D Pr.

Responsável Técnico - Memoriais e Planilha Orçamentárias


________________________________________________________________________________



ANEXO II TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


________________________________________________________________________________




________________________________________________________________________________



ANEXO III TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


________________________________________________________________________________




________________________________________________________________________________



ANEXO IV TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

MINUTA DE CONTRATO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DRENAGEM, PELO REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL A PREÇO FIXO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, ESTADO DO PARANÁ E ............................., NA FORMA ABAIXO: Contrato nº. **/2020

Pelo presente instrumento contratual, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.920.818/0001-94, com sede à Rua Reinaldo Martins Gonçalves, nº. 85, neste ato legalmente representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Sérgio Kronéis, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n.º ........... e RG sob n.º ....... (PR), residente e domiciliado nesta cidade e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro ..................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ...................., com sede na rua ........, nº. ..., na cidade de................, Estado do .......... doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas às normas da Lei nº 8.666/1993 e Lei municipal nº 836/2015 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência do processo de licitação nº 63/2020, através do qual se processou a Tomada de preços nº 01/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa especializada para serviços de

pavimentação em bloquetes sextavados em concreto, serviços complementares e drenagem urbana na Rua Pedro Carvalho Silva, conforme memorial descritivo, projetos arquitetônicos e cronograma físico financeiro aprovados no Contrato de Repasse nº. 892591/2019/MDR/CAIXA, Convênio nº. 892591/2019.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As condições de execução do presente Contrato cujo local foi inspecionado previamente pela CONTRATADA que examinou detalhadamente o projeto, as especificações e toda a documentação da licitação respectiva e que se declara em condições de executar os serviços em estreita observância com o indicado no projeto, nas especificações e na documentação levada a efeito pela licitação através do edital Processo Licitatório nº 64/2020 – Tomada de Preços p/ Obras e serviços de Engenharia nº 02/2020, da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, devidamente homologada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A entrega das obras contratadas deverá ser executada em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao edital Processo Licitatório nº 64/2020 – Tomada de Preços p/ Obras e Serviços de Engenharia nº 02/2020.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: atos convocatórios e edital de licitação, (planilha de serviços e cronograma físico-financeiro, Projeto Padrão, pastas técnicas com planta de localização, projetos arquitetônicos e projeto estrutural), legislação pertinente à espécie. Será incorporada a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas


________________________________________________________________________________



pela CONTRATADA, alterações nos projetos, especificações, prazos ou normas gerais de serviços da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO – O regime de execução adotado é o da empreitada integral,

devendo a CONTRATADA responder pela execução do empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA até a sua entrega ao CONTRATANTE em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos, legais e documentais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional, com as características adequadas às finalidades para que foi contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO O preço ajustado para a execução do objeto desta licitação discriminados no Edital ao qual o

CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R$..............., sendo correspondente ao valor da mão de obra: R$..... ( ); materiais e outras despesas diversas R$ .....( ).

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO Os pagamentos da obra contratada serão efetuados de acordo com a execução do

cronograma físico-financeiro, em parcelas, conforme o recebimento das etapas dos serviços, através de Boletim de Medição emitido pelo Fiscal do Contrato e repasse dos recursos financeiros do Estado do Paraná.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As medições serão realizadas conforme os prazos definidos no cronograma físico-financeiro, aferindo, assim, a etapas a serem cumpridas conforme cronograma e após a prestação dos serviços em sua conformidade e emissão da Nota Fiscal acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão de Tributos Municipais e Diário de Obra.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Apresentada a documentação pela CONTRATADA e estando em conformidade conforme atestado pelo fiscal do contrato, a CONTRATANTE terá um prazo de até 30 (trinta) dias úteis para realizar o pagamento mediante crédito em conta-corrente da CONTRATADA.

PARAGRAFO TERCEIRO – Os recursos financeiros correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 81, 706 (Códigos reduzidos).

PARAGRAFO QUARTO - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.

PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento será efetuado mediante transferência bancária on-line diretamente à Conta Bancária da CONTRATADA, Banco ....., Agência....., Conta corrente nº..........., e somente se dará mediante a comprovação da regularidade das obrigações a que fica sujeita, em especial no que se refere aos prazos de entrega, conformidade dos quantitativos de entrega com as solicitações e apresentação dos documentos exigidos.

PARÁGRAFO SEXTO- Os pagamentos serão realizados conforme liberação dos recursos financeiros pelo organismo concedente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso se verifique erro, o pagamento será sustado até que providências pertinentes sejam tomadas por parte da CONTRATADA.

PARÁGRAFO OITAVO - As Notas Fiscais e demais documentos deverão ser entregues na sede da CONTRATANTE, no endereço já declinado no preâmbulo da presente.


________________________________________________________________________________



PARÁGRAFO NONO - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A CONTRATANTE reterá o valor devido a título de ISSQN incidente sobre a prestação de serviços contratados, transferindo efetivamente à conta da CONTRATADA o valor líquido decorrente, devendo constar da Nota Fiscal a alíquota incidente de 5% (cinco por cento) nos termos da Lei tributária municipal (Lei nº 568/2003 e Código Tributário Municipal) ou aquela que incidir por força de legislação superveniente.

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A fiscalização procederá, a contar da data de expedição da ordem de serviços: a) à medição baseada nos serviços executados nos prazos definidos no cronograma físico-financeiro; b) elaborará o respectivo boletim de medição; c) verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para que se permita a elaboração do processo de faturamento; d) realizará o cadastramento das informações necessárias nos sistemas de acompanhamento, caso haja; e) Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro ou estejam em desconformidade com os elementos constantes do projeto, bem como em referência à qualidade dos materiais empregados, será registrada a situação inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso; f) A CONTRATADA deverá apresentar laudo técnico da resistência característica do material do pavimento (bloquete pré-moldado) em conformidade com o estabelecido em memorial descritivo, não sendo aceito simples declaração do fornecedor do produto, o referido laudo deverá ser emitido por órgão devidamente credenciado acompanhado de ART de responsabilidade técnico pelo laudo.

PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Se os serviços previstos numa parcela mensal do cronograma físico-financeiro não foram executados, qualquer serviço da parcela mensal seguinte não será pago.

PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - No caso em que o valor dos serviços executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no cronograma físico-financeiro, estes poderão ser faturados desde que todos os serviços das parcelas mensais anteriores estejam concluídos.

PARAGRAFO DÉCIMO QUARTO – A Nota Fiscal deverá ser apresentada, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação: Nota fiscal com discriminação resumida dos serviços executados de acordo com o cronograma físico – financeiro, período de execução da etapa, número da licitação e termo de contrato de empreitada, e outros dados que julgar conveniente, não apresente rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal.

PARAGRAFO DÉCIMO QUINTO – Conjuntamente à Nota Fiscal a CONTRATADA apresentará demonstrativo de dados referentes a todos os trabalhadores da obra e ao FGTS e INSS respectivo com comprovativo da quitação salarial; cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GEFIP do último recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS; Cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, do último recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS.

PARAGRAFO DÉCIMO SEXTO - A liberação da primeira parcela fica condicionada à matricula da obra junto ao INSS e à quitação junto ao: (i) CREA/PR ou CAU/PR, através da ART; (ii.) INSS, através de matrícula da obra; (iii) FGTS/CEF; (iv) comprovação da prestação da garantia exigida na forma da cláusula vigésima quinta.

PARAGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A liberação da última parcela fica condicionada a apresentação: (i) da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído (CND da obra); (ii.) do Termo de Recebimento Definitivo; e (iii) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto licitado, são de inteira responsabilidade da Contratada.


________________________________________________________________________________



PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Em caso de atraso de pagamentos das parcelas devidas por ato atribuível exclusivamente à Administração, ultimadas as providências previstas conforme constante desta cláusula, será devida a atualização monetária até a data do efetivo pagamento. Para a correção monetária será usado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE.

CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES Constituem direitos da CONTRATANTE receber e fazer cumprir o objeto deste Contrato

nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações da CONTRATANTE: I - efetuar o pagamento ajustado; II - esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com referência ao

fornecimento do objeto do contrato; III - manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto

contratado. IV - É obrigação da fiscalização manter arquivo próprio, junto a Engenharia, de toda a

documentação relacionada às execução do contrato bem como aquelas previstas na Resolução n° 04/2006 do Tribunal de Contas do Paraná, a qual dispõe sobre a guarda e o acesso aos documentos necessários ao efetivo exercício do controle externo das obras públicas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O arquivo do engenheiro fiscal deverá conter cópia de todas as peças necessárias ao controle e fiscalização da obra;

V - é obrigação do responsável pela fiscalização solicitar, conferir e encaminhar para o departamento competente todos os documentos hábeis para prorrogação de prazo, aumento ou redução de meta física e demais aditivos do contrato;

VI - manter os documentos a disposição dos órgãos de controle interno e externo em boa ordem, pelo prazo de 10 anos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA: I - Registrar o Contrato no CREA/e ou CAU e apresentar o comprovante de pagamento da

Anotação de Responsabilidade Técnica-ART (RTT) de execução da obra e cadastro da obra junto ao INSS, antes da emissão da primeira fatura.

II - Manter canteiro de obras / serviços com instalações compatíveis, inclusive escritórios para seus representantes, bem como para a Fiscalização, com a observância da legislação pertinente.

III - Planejar as obras / serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas no local e em seu entorno.

IV - Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários, não só para a Licitação e assinatura do Contrato, como também para execução das obras / serviços.

V - Matricular os serviços no INSS e entregar mensalmente à CONTRATANTE as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, bem como relação de trabalhadores e respectivo comprovante de quitação dos encargos trabalhistas e previdenciários, bem como os salariais, nos termos da legislação específica em vigor. As referidas guias serão acompanhadas de declaração elaborada em papel timbrado da CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados.

VI - Não permitir, em nenhuma hipótese, a instalação de barracas ou quitandas na periferia do canteiro da obra, sendo de sua inteira responsabilidade a adoção de todas as medidas e providências visando impedi-las.

VII - Manter no local das obras / serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que


________________________________________________________________________________



requeiram solução, por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA, em todas as vias, ficará em poder da CONTRATANTE após a conclusão das obras / serviços.

VIII - Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.

IX - Arcar, sem ônus para a CONTRATANTE, com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação e pagamento de horas-extras ou adicionais devidos aos trabalhadores.

X - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho. Caso seja a CONTRATANTE condenada judicialmente a arcar com indenizações e/ou verbas trabalhistas e previdenciárias decorrentes da execução do objeto, fica a CONTRATADA obrigada a ressarcir em regresso a CONTRATANTE.

XI - Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados ao Município ou terceiros, em razão da execução das obras / serviços.

XII - Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários), exerçam as suas atividades devidamente uniformizados e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente.

XIII - Executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram o processo administrativo e Edital, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, assim como as determinações da CONTRATANTE.

XIV - Não transferir no todo ou em parte, serviços ou obras objeto do Contrato, ressalvadas as subcontratações de serviços especializados, as quais serão previamente submetidas à CONTRATANTE para autorização, sendo que a subcontratação não exime a CONTRATADA dos seus deveres contratuais.

XV - Comunicar à Fiscalização e proceder às suas expensas as correções necessárias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram o processo administrativo, assumindo a responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará os autores dos projetos para efeito de autorização.

XVI - Quando, por motivo de força maior ou caso fortuito, houver a necessidade de aplicação de material "similar" ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização, para que a mesma, através de laudos, pareceres e levantamento de custos, possam se pronunciar pela aprovação ou não do mesmo.

XVII - Manter permanentemente no local das obras / serviços, equipe técnica suficiente, composta pelos profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados, que assuma perante a Fiscalização a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária.

XVIII - Manter no local das obras / serviços, além da equipe técnica, auxiliares necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas, e a critério da Fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços.

XIX - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, obras / serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às especificações.

XX - Retirar todo o entulho decorrente da execução das obras / serviços, deixando o local totalmente limpo, observando a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas; a mitigação por condicionantes e compensação ambiental; a utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos naturais; a avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação


________________________________________________________________________________



urbanística; a proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; e a acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

XXI - Obter o Alvará de Construção e/ou "Habite-se" da obra, quando solicitado, de acordo com a legislação local.

XXII - A CONTRATADA é obrigada a obedecer na integra os projetos técnicos e padrão construtivos fornecidos pela Administração, sendo vedada qualquer alteração sem prévia autorização da CONTRATANTE com a respectiva anuência do Paraná Edificações.

XXIII - A CONTRATADA deverá fornecer e instalar 1 (uma) placa de obra conforme o modelo. A CONTRATADA deverá observar o modelo da Placa de Obra, executando-a conforme o Projeto Específico fornecido. A empresa também deverá instalar às suas expensas as placas identificadoras da empresa e demais placas exigidas pela legislação.

XXIV - Apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT, de conformidade com a Portaria N.º 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e modificações posteriores.

XXV - Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condição de única e responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato.

XXVI - Garantir livre acesso dos servidores e órgãos de controle do Município e do Estado, do controle interno e do Tribunal de Contas aos processos, documentos e registros contábeis da CONTRATADA.

XXVII - Demais obrigações constantes dos documentos técnicos e outras decorrentes da legislação ou determinadas por ato da Autoridade Administrativa municipal.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre os serviços objeto deste contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização da Prefeitura.

PARÁGRAFO QUINTO - Será de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de toda e qualquer situação decorrente da execução dos serviços a que se refere o presente contrato, inclusive eventuais reclamatórias trabalhistas que venham a ser formuladas decorrentes dessa respectiva execução, não responde a CONTRATANTE solidariamente ou subsidiariamente.

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES GERAIS DA OBRA Todos os materiais e/ou serviços utilizados na obra deverão atender às exigências de

qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO - atentando-se a CONTRATADA, principalmente, para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), especificações técnicas, memoriais e projetos fornecidos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais/serviços que se verificarem defeituosos ou incorretos, resultantes da execução, nos termos do art. 69, da Lei nº 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - Todos os materiais/serviços a serem entregues e ou confeccionados deverão ser de 1ª qualidade e com garantia de reposição caso seja identificado divergências com relação às propostas.

PARAGRAFO TERCEIRO - A execução dos projetos serão acompanhados e supervisionados pela equipe de engenharia do Município que emitirão os boletins de medição e demais documentos relacionados ao acompanhamento da obra.


________________________________________________________________________________



PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA se responsabilizará pela remoção de entulhos e/ou adoção de outras providências exigidas pelos órgãos de fiscalização, decorrentes da execução dos serviços.

PARÁGRAFO QUINTO - Serão descontadas da fatura da CONTRATADA, eventuais multas aplicadas pelo Município, pela inobservância de normas e posturas municipais, de segurança do trabalho ou quaisquer outras decorrentes dos serviços objeto deste edital, inclusive as penalidades contratuais, bem como aquelas aplicadas por outros órgãos em desfavor do Município pela inobservância de normas pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA deverá se responsabilizar por todas as despesas exigidas pelos órgãos competentes como Tributos Municipais, CREA, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, assistência médica, taxas, alvará, licença sanitária, ART, transporte de materiais e funcionários, bem como quaisquer outras despesas necessárias para a execução da obra.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA é responsável por danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços.

PARAGRAFO OITAVO - A CONTRATADA ficará obrigada a trocar, à suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará sua aceitação.

PARÁGRAFO NONO - Ao final a CONTRATADA deverá entregar o local da intervenção das obras limpo, ou seja, deverão ser removidos do canteiro todo e qualquer material que não for mais utilizado no término da execução.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Deverá também a CONTRATADA submeter-se à fiscalização na qual se compromete a acatar qualquer ordem, quando a mesma constatar qualquer inconformidade em relação ao projeto fornecido.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um e se omita em outro será considerado especificado e válido.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Após a entrega da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE, a empresa contratada passa a ser responsável pela sinalização, bem como por eventuais acidentes e/ou danos a terceiros, que venham a ocorrer no local onde os serviços foram solicitados.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - O recolhimento das anotações de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao CREA/PR referente ao responsável pela execução, ficará a cargo da CONTRATADA, sendo indispensável e obrigatória a apresentação para a fiscalização e como condição prévia para os pagamentos.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras responsável técnico com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, durante todo período de execução e em período integral, profissional este que deverá estar devidamente registrado no quadro de funcionários da empresa ou com contrato de prestação de serviços entre as partes.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Caso a CONTRATADA não execute total ou parcialmente qualquer dos itens ou serviços previstos, a CONTRATANTE reserva-se no direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada a CONTRATADA responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou cauções, e/ou pagamento direto à CONTRATANTE, inclusive será declarada inidônea, ficando suspensa de firmar contrato com a Administração pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, conforme gravidade da infração e dos danos decorrentes.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência às prescrições e exigências contidas no memorial descritivo e todas as peças fornecidas pela CONTRATANTE, independente de seu quantitativo.


________________________________________________________________________________



PARAGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A ocorrência de erros na locação da obra projetada implicará, para a CONTRATADA, obrigação de proceder por sua conta e nos prazos contratuais às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da Fiscalização, ficando, além disso, sujeito às sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular.

PARAGRAFO DÉCIMO OITAVO: Todos os tapumes devem estar de acordo com o disposto na legislação vigente, sendo que todos serão executados e custeados pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – A CONTRATADA deverá observar na obra: I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras

contratadas; II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental; III - utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o

consumo de energia e recursos naturais; IV - avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística; V - proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio

da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; e VI - acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida,

devendo promover as adequações nos projetos inicialmente propostos caso se verifique inadequação a esta finalidade, mediante aprovação do Paraná Edificações e da Fiscalização.

CLÁUSULA SEXTA – DO INICIO DOS SERVIÇOS, PRAZO DE CONCLUSÃO

DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO A obra deverá ser executada num prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir

da emissão da ordem de serviço pela CONTRATANTE. PARAGRAFO PRIMEIRO - O início da obra e/ou serviço deverá ocorrer imediatamente

após a emissão da ordem de serviço. PARAGRAFO SEGUNDO - Somente será admitida alteração dos prazos, com anuência

expressa da CONTRATANTE, quando: I - Houver serviços extraordinários que altere as quantidades, os serviços complementares e

obedecidos os dispositivos regulamentares, atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio à obra e/ou serviços, que estejam sob responsabilidade expressa da CONTRATANTE, por atos da CONTRATANTE, atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pela CONTRATANTE.

II - Por motivos de força maior ou caso fortuito, compreendendo: perturbações industriais, greves, guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, avalanches, terremotos e enchentes, explosões, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, que fujam ao controle seguro de qualquer uma das partes interessadas. O motivo da força maior pode ser caracterizado por legislação, regulamentação ou atos governamentais.

III - Enquanto perdurar a paralisação da(s) obra(s) e/ou serviços por motivo de força maior ou caso fortuito, bem como suspensão por ordem da CONTRATANTE, ficarão suspensos os deveres e responsabilidades de ambas as partes com relação à obra e/ou serviços contratados, não cabendo, ainda, a nenhuma das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes ao período de paralisação.

IV - Os atrasos provenientes da ocorrência de simples chuvas ou de greve do pessoal da CONTRATADA não poderão ser alegados como decorrentes de força maior e, portanto, não poderão ser utilizados como argumentos para prorrogação de prazo. Após a aceitação dos motivos alegados deverá haver acordo entre as partes para prorrogação do prazo com a anuência expressa da CONTRATANTE.

V - Os motivos de força maior ou caso fortuito deverão ser comunicados por escrito e devidamente comprovados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua ocorrência.

VI - Os motivos de força maior ou caso fortuito serão julgados, posteriormente, pela CONTRATANTE após a constatação da veracidade da sua ocorrência.


________________________________________________________________________________



VII - Após a aceitação dos motivos de força maior ou caso fortuito, haverá acordo entre as partes para a prorrogação do prazo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO O presente contrato terá vigência de 180(cento e oitenta) dias, e sua eficácia dar-se-á a partir

da data de sua publicação, por extrato do contrato, junto ao Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado mediante celebração de Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes e justificativa devidamente aprovada pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO DE VALORES A obra será contratada por empreitada integral incluindo fornecimento de mão-de-obra e

material com as planilhas de serviços e custos e com o memorial descritivo. O valor será fixo e inalterável pelo prazo de 12 (doze) meses, garantindo-se, entretanto, o direito ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

PARAGRAFO PRIMEIRO – O reajuste de preços não poderá dar-se em prazo inferior a 01 (um) ano e este reajustamento observará o índice setorial específico da construção civil aplicado e que seja o mais conservador possível.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro poderá ser requerida pelo CONTRATADO, nos termos e hipóteses previstas na Lei.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES A CONTRATA está sujeita às penalidades administrativas aplicáveis em caso de alguma

inobservância de suas obrigações, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, decorrentes da lei e do presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções administrativas:

I. advertência; II. multas: a) de 0,5 % por dia de atraso na entrega da obra, calculada sobre o valor total das etapas não

concluídas até o término do prazo de execução, limitada a 10% do mesmo valor; b) de 5,0 % sobre o valor dos serviços não executados, no caso de inexecução parcial do

contrato; c) de 0,2 % sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do

contrato não especificada nas alíneas “a” e “b” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência; d) de 5,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral

da Administração, motivado por culpa da CONTRATADA, não se eximindo a mesma das demais sanções cabíveis;

e) de 10,0 % sobre o valor total da proposta, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato.

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a dois anos;

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II.


________________________________________________________________________________



PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação.

PARAGRAFO QUARTO - Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA o valor devido será descontado da garantia prestada, sem prejuízo da cobrança administrativa e/ou judicial.

PARÁGRAFO QUINTO - Multa de até 5% (cinco por cento) do valor total da fatura do mês da ocorrência quando a contratada não cumprir as exigências relativas aos equipamentos de proteção individual – EPIs.

PARÁGRAFO SEXTO - A multa será cobrada pela CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente, caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida, dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia (Art. 86 e 87 da Lei 8666/93 e suas posteriores alterações).

PARÁGRAFO SÉTIMO - Impõe-se declaração de inidoneidade para licitar e contratar junto ao CONTRATANTE e a rescisão de pleno direito do contrato desta licitação, pela falência da CONTRATADA, ou rescisão administrativa ou judicial do contrato por culpa da mesma ou ainda, nos casos em que fato(s) ou infração(ões) de responsabilidade da CONTRATADA, anteriores ou posteriores à assinatura do contrato, indiquem a tomada dessa medidas para o resguardo do interesse público.

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA deverá apresentar, quando solicitada, os elementos a seguir relacionados, que instruirão a elaboração do contrato.

- Nome do representante legal; - Estado civil; - Profissão; - Endereço residencial e número do telefone; - Cédula de identidade (CI); - Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda

(CPF/MF); - Outros que se fizerem necessários, a critério da CONTRATANTE. CLÁUSULA DÉCIMA – DA APLICAÇÃO DE MULTAS Quando da aplicação de multas a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA que terá

prazo de 5 (cinco) dias úteis para recolher à CONTRATANTE, a importância correspondente sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis.

PARÁGRAFO ÚNICO – O processo de aplicação de penalidade e multas observará o disposto na Lei nº 836/2015, sendo assegurado o direito de defesa e o contraditório

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO A CONTRATADA reconhece o direito da Administração de rescindir unilateralmente o

Contrato independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, quando assim agir a Administração para a salvaguarda do interesse e dos recursos públicos, bem como nos seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA falir, entrar em concordata ou for dissolvida; b) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o contrato sem a prévia

anuência do CONTRATANTE; c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, por parte da

CONTRATADA sem justificativa aceita; d) quando houver paralisação total do canteiro de obras por parte da CONTRATADA pelo

período de 15 (quinze) dias corridos sem justificativa aceita.


________________________________________________________________________________



PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contrato quando, motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará na apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação da demais providencias legais cabíveis.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE, por conveniência e oportunidade exclusiva e independente de cláusulas expressas, poderá rescindir o contrato desde que efetue os pagamentos devidos aos serviços efetivamente executados, conforme medição atestada pela fiscalização.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Declarada a rescisão do Contrato, quer vigorará a partir da data da sua declaração, a CONTRATADA se obriga expressamente, como ora o faz, a entregar a obra inteiramente desembaraçada não criando dificuldades de qualquer natureza, responde pela mora no cumprimento desta obrigação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/1993

e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor, na Lei municipal nº 836/2015, aplicando-se subsidiariamente, em caso de omissões, a Lei Estadual nº 15.608/2007 e a resolução 032/2011 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná –SEIL, bem como a Lei federal nº 10.406/2002- Código Civil Brasileiro, e em outras ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA TRASMISSÃO DE DOCUMENTOS A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será

feita por meio de protocolo, Aviso de Recebimento – AR ou comunicação eletrônica através de e-mail fornecido pela CONTRATADA. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos, notificações ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do

Município, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Todos os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem utilizados na(s) obra (s)

e/ou nos serviços serão fornecidos pela CONTRATADA, e todos os custos da aquisição, de transporte, de armazenamento ou de utilização deverão estar incluídos nos preços unitários propostos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todos os materiais que forem utilizados na(s) obra(s) e/ou nos serviços deverão ser da melhor qualidade, obedecer às especificações e serem aprovados pela fiscalização, antes de sua aquisição ou confecção.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais, máquinas e equipamentos será exclusivamente da CONTRATADA. Ela não poderá solicitar prorrogação do prazo de execução, nem justificar retardamento na conclusão da (s) obra(s) e/ou serviços em decorrência do fornecimento deficiente dos mesmos.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO A Fiscalização da execução dos serviços, objeto deste contrato será feita pela

CONTRATANTE, através de profissionais qualificados e devidamente credenciados pelo Município como PROFISSIONAL DESIGNADO PARA A FISCALIZAÇÃO, em conjunto ou individualmente, o qual deverá adotar todas as medidas técnicas necessárias à supervisão da obra, supervisionar a execução da obra conforme cronograma físico-financeiro programado, solicitar documentos à empresa, emitir relatório das vistorias e emitir termo de recebimento provisório e definitivo referente a conclusão da obra. É obrigação da fiscalização manter em arquivo próprio


________________________________________________________________________________



toda a documentação relacionada à fase de execução do objeto bem como os documentos exigidos na Resolução n° 04/2006 do Tribunal de Contas do Paraná, a qual dispõe sobre a guarda e o acesso aos documentos necessários ao efetivo exercício do controle externo das obras públicas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no Contrato, no Edital, nas Especificações, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras / serviços em questão e seus complementos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Independentemente da equipe de fiscalização designada para fiscalização das obras/serviços, poderão ser contratados pela CONTRATANTE técnicos ou firmas especializadas para apoio da mesma, embora a ela subordinados.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da CONTRATANTE, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, sendo que na sua ocorrência, não deverá implicar co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissão funcional por parte destes.

PARÁGRAFO QUINTO - Compete especificamente à Fiscalização: I - Indicar à Contratada todos os elementos indispensáveis ao início das obras / serviços; II - Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigações da

Contratada constantes do Contrato; III - Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas

Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicáveis; IV - Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o

prazo para sua retirada da obra; V - Exigir a imediata substituição de técnicos, mestres ou operários que não correspondam

tecnicamente ou disciplinarmente às necessidades dos serviços; VI - Decidir quanto à aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer

motivo de força maior ou caso fortuito; VII - Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada; VIII - Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada; IX - Autorizar as providências necessárias junto a terceiros; X - Promover, com presença da Contratada, as medições dos serviços executados; XI - Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura

venham a ser feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma; XII - Relatar oportunamente à Contratante, ocorrências ou circunstâncias que possam

acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros; XIII - Dar à CONTRATANTE imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de

penalidades contra a CONTRATADA, ou mesmo à rescisão do Contrato. XIV - É responsabilidade da fiscalização providenciar a Anotação de Responsabilidade

Técnica – ART dos projetos e da fiscalização de obras e os boletins de medições e exigir da CONTRATADA a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de execução.

PARÁGRAFO SEXTO - A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta

pela CONTRATADA, durante a execução do contrato, somente será admitida, a critério da CONTRATANTE, mediante a comprovação de experiência equivalente ou superior do substituto proposto.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a CONTRATADA, sua equipe e a Fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do Contrato.


________________________________________________________________________________



PARÁGRAFO OITAVO - Com relação ao “Boletim Diário de Ocorrências – BDO” compete à Fiscalização: 1-Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pela CONTRATADA; 2-Registrar o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, as especificações, o prazo e o cronograma; 3-Fazer observações cabíveis decorrentes dos registros da CONTRATADA no referido diário; 4-Dar solução às consultas feitas pela CONTRATADA, quando dirigidas à Fiscalização; 5-Registrar as restrições que lhe pareçam cabíveis quanto ao desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; 6-Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes, das Especificações e das Normas Técnicas da ABNT; 7-Anotar os fatos ou alegações cujo registro se faça necessário. 8-A CONTRATADA deverá manter na(s) obra(s) e/ou serviços o boletim diário de ocorrências - BDO, o qual diariamente deverá ser preenchido pelo encarregado da contratada, e rubricado pela fiscalização.

PARÁGRAFO NONO - Reserva-se a CONTRATANTE o direito de intervir nas obras/serviços quando ficar comprovada a incapacidade técnica da CONTRATADA ou deficiência dos equipamentos e da mão-de-obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da mesma pleitear indenização, seja a que título for.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO A CONTRATADA não poderá ceder o contrato ou subcontratar sem autorização prévia por

escrito do CONTRATANTE. CLAUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA

CONTRATADA A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados a

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que se possam surgir com relação ao presente Contrato. Também obriga-se a CONTRATADA a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir às expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

CLAUSULA DECIMA NONA – DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA O Recebimento dos serviços e obras executados pela CONTRATADA será efetivado em

duas etapas sucessivas: PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação

oficial da CONTRATADA, mediante uma vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO e/ou Comissão de Recebimento de Obras e Serviços, será efetuado o Recebimento Provisório. 1. Nesta etapa, a CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive certificados de garantia; 2. Após a vistoria, através de comunicação oficial da FISCALIZAÇÃO, serão indicadas as correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na segunda etapa, após a conclusão das correções e complementações e solicitação oficial da CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO e/ou Comissão de Recebimento de Obras e Serviços, será realizado o Recebimento Definitivo.

I - O Recebimento Definitivo somente será efetivado pelo CONTRATANTE após a apresentação dos seguintes documentos:


________________________________________________________________________________



a) Relação nominal do(s) responsável(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminação de categoria(s) e número(s) de registro(s) profissional(is), função(ões) e período de atuação de cada um;

b) Cópia do diário de obra; c) Certidão Negativa de Débito perante o INSS / CND da obra; d) Certificado de Regularidade de Situação / CRS, junto ao FGTS; e) Habite-se; f) Aprovação do Corpo de Bombeiros. PARÁGRAFO TERCEIRO - Após o prazo de 30 (trinta) dias do recebimento provisório,

será procedido o recebimento definitivo, por comissão especificamente designada pela CONTRATANTE, ocasião em que será lavrado o termo de recebimento definitivo.

PARÁGRAFO QUARTO - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, da licitação, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE toma posse do Canteiro de Obras e do Objeto do contrato dentro de 3(três) dias da data da formalização do Termo de Recebimento Definitivo.

PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATADA deverá ainda providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos, como a Prefeitura Municipal (Certificado de Conclusão) e órgão estadual competente (Licença Ambiental de Operação - LAO), caso exigido;

PARAGRAFO SÉTIMO - Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo, do qual será lavrado o termo de recebimento definitivo, dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.

PARAGRAFO OITAVO - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, da licitação, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO NONO – As partes reconhecem o dever de respeito à boa-fé objetiva e seus efeitos anexos e decorrentes, ainda que na fase pós-contratual.

CLAUSULA VIGÉSIMA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI deverão ser fornecidos pela

CONTRATADA, todos os equipamentos de proteção individual necessário e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança, devendo a CONTRATADA seguir rigorosamente o que preconiza a Portaria n° 3214 com suas atualizações dos programas referentes à Saúde e Segurança do Trabalho, PPRA-PCMAT e PCMSO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá treinar os trabalhadores e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá obrigatoriamente conter a identificação da CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A contratada, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei n.º 6.514/1977, Portaria n.º 3.214/1978, Normas Regulamentares - Nrs. 01 a 28 e, em especial, as Nrs. 04,05,06 e 18 e demais disposições atualizadoras ou inovadoras na ordem jurídica.


________________________________________________________________________________



PARÁGRAFO QUARTO - A contratada não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores.

PARÁGRAFO QUINTO - Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao patrimônio da CONTRATANTE e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra e/ou serviço, de acordo com as Normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria n.º 3.214, de 09.06.78, Lei n.º 6.514/1977.

PARÁGRAFO SEXTO - Somente está autorizada a executar obra e/ou serviço para a CONTRATANTE a CONTRATADA que possuir profissionais qualificados e que estejam instruídos quanto às precauções relativas ao seu trabalho e apresentem estado de saúde compatível com as atividades desenvolvidas, portanto os trabalhos nunca deverão ser executados sem que sejam analisados os riscos, previstos os sistemas de proteção individual e coletiva e estado geral das ferramentas e equipamentos utilizados.

PARAGRAFO SÉTIMO - A CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas conforme contido neste edital, estando autorizada a interditar serviços ou em parte destes em caso do não cumprimento das exigências da lei se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na obra e/ou serviços.

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA deverá de imediato, providenciar o atendimento das exigências da contratante. Para os casos específicos em que à fiscalização conceder prazos de 48 (quarenta e oito) horas para atendimento das exigências, as prorrogações dos referidos prazos não poderão ultrapassar 15 (quinze) dias para o atendimento completo.

PARAGRAFO NONO - Esgotado o prazo descrito no item anterior, a contratante poderá promover as medidas que forem necessárias, cobrando da contratada as despesas daí decorrentes, sem prejuízo de outras penalidades previstas no termo de contrato de empreitada, inclusive a sua rescisão.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Cabe à CONTRATADA solicitar à CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente na obra e/ou serviço e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Caberá à CONTRATADA adotar todas as medidas relativas a Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, fornecendo às suas custas todos os equipamentos de proteção individual (EPI) visando à prevenção de acidentes de qualquer natureza no decorrer da obra.

PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá implantar em torno dos locais onde os serviços estiverem sendo executados os elementos de sinalização e proteção atendendo as Normas Regulamentadoras – NR, relativas à engenharia de segurança e medicina do trabalho, às exigências de proteção contra incêndio e de primeiros socorros, de forma a resguardar de acidentes os trabalhadores e transeuntes, sem prejuízo dos serviços em andamento.

PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A CONTRATADA fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução. Também deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC).

PARAGRAFO DÉCIMO QUARTO - A CONTRATADA manterá organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

PARAGRAFO DÉCIMO QUINTO - A CONTRATADA deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio.


________________________________________________________________________________



PARAGRAFO DÉCIMO SEXTO - A CONTRATADA manterá no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor.

PARAGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Caberá à CONTRATADA comunicar à FISCALIZAÇÃO e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio.

PARAGRAFO DÉCIMO OITAVO - Cumprirá à CONTRATADA manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos trabalhos, nos termos da NR 18.

PARAGRAFO DÉCIMO NONO - Caberá à CONTRATADA manter vigias que controlem a entrada e saída de materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviço.

PARAGRAFO VIGÉSIMO - A CONTRATANTE realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações

da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas na Lei 8.666/1993 e Lei nº 836/2015.

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.

c) Os casos omissos serão dirimidos com base na legislação em vigor. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES Nas contratações em que se façam necessárias inclusões de qualquer elemento não constante

do presente, serão efetuadas por “ANEXO OU TERMO ADITIVO”, que integrarão o Contrato para todos os fins e efeito de direito.

Parágrafo único – as alterações unilaterais promovidas pela Administração serão realizadas por mero apostilamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES As condições estabelecidas no edital do Processo Licitatório nº. 64/2020 – Tomada de

Preços nº. 02/2020 e na proposta de preços apresentada pela CONTRATADA são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente contrato e todos os termos constantes da Tomada de Preços nº 02/2020.

CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS


________________________________________________________________________________



A CONTRATANTE reserva-se o direito de acrescer ou reduzir, se julgar necessário, outros serviços até o limite de 25% no mesmo evento, não constantes nos projetos e especificações.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA GARANTIA A CONTRATADA fica obrigada ao oferecimento de garantia de 5% do valor do contrato

prevista no artigo 56 da Lei nº 8666/1993 e artigo 106 da Lei municipal nº 836/2015, optando por uma das seguintes modalidades I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; II - seguro-garantia; III - fiança bancária.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Havendo descumprimento contratual total ou parcial por parte da CONTRATADA ensejadora da rescisão, a garantia será levantada pelo Município.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não havendo a prestação da garantia ou não havendo sua comprovação até a liberação da primeira parcela, os pagamentos serão retidos pela CONTRATANTE até o limite da garantia exigida, a qual somente será liberada à CONTRATADA ao final da execução, após atestado o recebimento definitivo da obra nos termos da cláusula décima nona.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA SUCESSÃO E FORO As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença

das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo como Foro competente para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato, inclusive os de natureza trabalhista, o Juízo de Direito da Comarca de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

São José da Boa Vista-PR; em ..... de ........ de ........ MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA Contratante ........................................................ Contratado TESTEMUNHAS: 1)..................................... RG CPF 2).......................................... RG

CPF

tÍtulo: contratação por empreitada integral menor …...modalidade de tomada de preÇos, do tipo...

Documents