poder judiciÁrio do estado da bahia tribunal de … · 1601, fax 3372-1602/1617 ou pelo site . os...

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIAPODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

1Concorrência Pública nº 004/2013

Comissão Permanente de Licitação

RESUMO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIOI. Processo Administrativo no 12506/2013 I I . CO NCO RR ÊN CI A P ÚBLI CA N º004 / 2013

III. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia paraexecução da Construção do Fórum da Comarca de Vitória da Conquista, situado na Av. Luís Fernandesde Oliveira, limite com a Av. Edmundo Silveira Flores, Loteamento Caminho da Universidade Vitória daConquista, pertencente ao Poder Judiciário do Estado da Bahia, conforme condições elencadas no Anexo I– (Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha de Custos, Cronogramas e Projetos), Anexo II (Modelo deProcuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame), Anexo III (Modelo de Declaração da Proteçãoao Trabalho do Menor), Anexo IV (Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar e/ou Contratar), AnexoV (Modelo de Indicação das Instalações do Aparelhamento e do Pessoal Técnico), Anexo VI (Minuta doContrato); Anexo VII (Modelo de Declaração de Conhecimento e Enquadramento) e Anexo VIII (Modelo deRequerimento para o Pagamento dos Serviços Efetuados).

IV. Prazo de execução do serviço:

O prazo para execução dos serviços objeto deste instrumento é de 225 (duzentos e vinte e cinco)dias corridos, contados a partir do 2º dia útil após o recebimento da Ordem de Serviço.

V. Data e Local:Data da abertura da licitação: 11/04/2013 às 09:00hsLocal da realização da sessão: 5ª Av. do CAB (Centro Administrativo da Bahia - CAB), Edifícioanexo ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nº 560, térreo, sala – 10, auditório do Núcleo deLicitação, Salvador- Bahia, CEP 41.745-971

VI. Disponibilidade de Edital, local e meio de comunicação para esclarecimentos aoslicitantes:1. O edital se encontra disponível no portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na páginawww.tjba.jus.br,/seções/ editais/ publicações/acompanhamento de processos, podendo ser também, adquiridono endereço: no endereço na 5ª Av. do CAB (Centro Administrativo da Bahia - CAB), Edifício anexo ao Tribunalde Justiça do Estado da Bahia, nº 560, térreo, sala – 10, Núcleo de Licitação, Salvador- Bahia, CEP 41.745-971, onde estaremos funcionando de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h.Fones: 71 - 3372-1600/1699/1617, Telefax. 71 - 3372-1602/1617/1877.

2. Os interessados poderão encaminhar questionamentos à Comissão Permanente de Licitação através doendereço eletrônico [email protected] ou através de fac-símile.

3. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serãoprestados pela Comissão Permanente de Licitação, através dos telefones: (071) 3372-1699, 3372-1600, 3372-1601, fax 3372-1602/1617 ou pelo site www.tjba.jus.br. Os licitantes deverão acompanhar as informaçõesencaminhadas pela Comissão Permanente de Licitação no Portal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia(www.tjba.jus.br) em todas as etapas da licitação, até a sua finalização (homologação), ficando responsáveispelo ônus decorrente da inobservância de quaisquer mensagens/informações emitidas pela Comissão.

4. Da Vistoria: O licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços, com o objetivo de seinteirar das condições e do grau de dificuldade existentes. Tendo em vista a faculdade da realização de vistoria,os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes comojustificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência desta Concorrência.


Comissão Permanente de Licitação

EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 004/2013

1. PREÂMBULO

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, órgão do Poder Judiciário, inscrito no CNPJ/MF sob nº13.100.722/0001-60, situada na 5ª Av. do CAB (Centro Administrativo da Bahia - CAB), nº 560, térreo/anexo, Sala10, Salvador- Bahia, CEP 41.745-971, torna público a quantos o presente edital virem ou dele conhecimentotomarem, que realizará licitação, conforme processo PA 12506/2013 do tipo MENOR PREÇO (menormultiplicador único “k”), execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, processada e julgadaem conformidade com a Lei Estadual nº 9.433/2005 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/06 esuas alterações posteriores, Resolução do CNJ n°114/2010, e, no que couber, com a Lei Federal nº 8.666/93,Decreto Judiciário nº 13/06 e demais dispositivos legais aplicáveis.

2. DO OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para execução daConstrução do Fórum da Comarca de Vitória da Conquista, situado na Av. Luís Fernandes de Oliveira,limite com a Av. Edmundo Silveira Flores, Loteamento Caminho da Universidade Vitória da Conquista,pertencente ao Poder Judiciário do Estado da Bahia, conforme condições elencadas nos Anexo I – (ProjetoBásico, Memorial Descritivo, Planilha de Custos, Cronogramas e Projetos), Anexo II (Modelo de Procuração paraa Prática de Atos Concernentes ao Certame), Anexo III (Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho doMenor), Anexo IV (Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar e/ou Contratar), Anexo V (Modelo deIndicação das Instalações do Aparelhamento e do Pessoal Técnico), Anexo VI (Minuta do Contrato); Anexo VII(Modelo de Declaração de Conhecimento e Enquadramento) e Anexo VIII (Modelo de Requerimento para oPagamento dos Serviços Efetuados).

3. LOCAL DATA E HORA

Os envelopes relativos à Proposta Comercial e Habilitação serão recebidos pela Comissão Permanente deLicitação, em ato público, na data e local indicados no resumo do Item V do Resumo do Instrumento Convocatório,quando será dado o início da sessão pública.

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderá participar da Licitação toda e qualquer empresa especializada na prestação de serviços e/ oufornecedora do objeto do presente Edital desde que preencha as exigências e requisitos deste, sendo vedado oconsórcio de empresas.

4.2. É vedada a participação de empresa cujo dirigente ou sócio majoritário, participe como acionista sóciomajoritário, procurador ou representante legal de outra do mesmo ramo, também concorrente nesta licitação.

4.3. Fica vedada a participação de cooperativas fornecedoras de mão de obra, uma vez que o objeto do contrato,por sua natureza técnica e jurídica, torna-se incompatível com esta forma de organização.

4.4. Não serão admitidas empresas em consórcio, nem as que estejam suspensas temporariamente de participar ede licitar com a Administração Pública ou as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II e III do art. 186 da LeiEstadual nº 9.433/95.

4.5. Em consonância com o art. 200 da Lei Estadual nº 9.433/95, fica impedida de participar desta licitação e decontratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em dataanterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administraçãoou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.

4.6. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrarcontratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade,ressalvadas as exceções legais, conforme o art. 125 da Lei Estadual nº 9.433/95.

4.7. É defeso ao servidor público transacionar com o Estado quando participar de gerência ou administração deempresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio, na forma do inc. XI do art. 176 da Lei Estadual nº6.677/94.

4.8. Consoante o art. 18 da Lei Estadual nº 9.433/05, não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, daexecução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários os demais agentes públicos, assim



definidos no art. 207 do mesmo diploma, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedaçãoconstitucional ou legal.

5. CREDENCIAMENTO E PROCEDIMENTOS INICIAIS

5.1. Na sessão de abertura dos envelopes ou em outra que se fizer necessária, cada licitante será representadopor apenas uma pessoa que, devidamente munida de documento hábil, será admitida a intervir nas fases doprocedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no atode entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a cédula de identidade.

5.2. Por documento hábil entende-se:

1) Procuração específica para a presente licitação, nesta caso, será necessário a apresentaçãodo contrato social para a confirmação da condição de outorgante ou Procuração Pública, compoderes para representá-la em qualquer processo licitatório;

2) Quando se tratar de Titular, Diretor ou Sócio da licitante, deverá ser apresentado documentocomprobatório de sua capacidade para representá-la (ex.: contrato social, cópia de ata, procuração).

5.3. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará a licitante, masimpedirá o representante de se manifestar e responder pela empresa a qual está vinculado.

5.4. Não será admitida a participação de uma única pessoa como representante de mais de um licitante (art. 78, §8º, da Lei Estadual nº 9.433/05).

6. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARAÇÕES E PROPOSTA

6.1. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes entregarão à Comissão de Licitação o envelope I –Proposta Comercial e o envelope II – Documentos de Habilitação, que deverão ser apresentados, separadamente,fechados, contendo, na parte externa, os seguintes dizeres:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOTribunal de Justiça do Estado da Bahia

End. 5ª Av. do CAB, nº 560, anexo do TJBA, térreo, sala 10, Salvador-BA.

ENVELOPE ..... – (..........) referente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2013

LOTE ÚNICO

Data de abertura: ......................Razão Social do Licitante/ Endereço do Licitante

6.2. Além dos envelopes I e II, os licitantes devem apresentar, separadamente, no momento do credenciamento, asseguintes declarações:

a) Modelo de Declaração de Enquadramento e Atendimento às Exigências de Habilitação, conforme o modelo constante do Anexo VII.

b) Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar e/ou Contratar, conforme modelo do Anexo IV.

6.2.1. Sendo constatado, mesmo após a contratação, que houve falsidade nas retromencionadas declarações, alicitante ou CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções previstas nos art. 184, inciso V, 186 e 195 da Lei nº 9.433/05.

6.3. ENVELOPE I – PROPOSTA COMERCIAL

6.3.1. As propostas deverão ser entregues em original, datilografada apenas no anverso, sem rasuras, emendas,ressalvas ou entrelinhas, e devidamente assinada, pelo representante legal ou mandatário especificamentecredenciado. No caso de ser assinada por mandatário, será necessária a juntada do instrumento de procuração.

6.3.2. Todas as páginas da proposta de preços deverão ser rubricadas pelo signatário da mesma ou pelo seurepresentante legal.

6.3.3. Ao apresentar a sua proposta, o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:



a) Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se acondição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o períodode processamento das faturas;

b) Nos preços apresentados estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços, constituindo-se, portanto, na única remuneraçãodevida pela CONTRATANTE, ficando estabelecido que o CONTRATANTE não admitirá quaisqueralegações posteriores que visem o ressarcimento de custos não apresentados no preço. Os tributos eencargos, mesmo que não destacados expressamente na proposta, entendem-se como incluídos nospreços a serem praticados;

c) A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentaresem vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital,sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados emqualquer fase da licitação;

d) Que tomou conhecimento das condições locais e de todos os elementos técnicos necessários aocumprimento do objeto da licitação, não admitindo-se, posteriormente, qualquer alegação dedesconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximiremdas obrigações assumidas em decorrência desta Concorrência.

e) O prazo de validade da proposta comercial não pode ser inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua abertura;

f) O valor global estimado para a contratação é de R$6.078.912,65 (seis milhões, setenta e oito mil,novecentos e doze reais e sessenta e cinco centavos).

6.3.4. Além dos requisitos essenciais para a elaboração da proposta, devem ser apresentados:

a) Multiplicador único “k”, que incidirá sobre o total da planilha de custos unitários– Orçamento SintéticoGlobal, com dois decimais, menor ou igual a 1,10 (um inteiro e dez centésimos);

b) Indicação de um representante, com atribuições de Gerente de Contrato, que terá plenos poderes dedecisão por parte da empresa.

c) Apresentar cronograma Físico-Financeiro, detalhado, em parcelas mensais, contendo valores simples eacumulados, totalizados horizontal e verticalmente, por etapas de serviços, ficando reservado aoCONTRATANTE o direito de proceder às alterações que julgar convenientes no decorrer da execução dasobras e serviços de engenharia.

6.4. ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

As licitantes deverão incluir no Envelope II – HABILITAÇÃO a documentação abaixo que poderá ser apresentadaem original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para ser autenticada pela ComissãoPermanente de Licitação, podendo a Comissão, antes da homologação, solicitar o documento original paraverificação.

6.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, comprovada mediante a apresentação de:

a) de registro público no caso de empresário individual.

b) em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suaseventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for ocaso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuaisadministradores.

c) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuaisalterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios deeleição e investidura dos atuais administradores.

d) decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e atode registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividadeassim o exigir.



6.4.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, comprovada mediante a apresentação de:

Regularidade Fiscal:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede dolicitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

d) Certidão Negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, relativa a contribuições administradas pela Secretaria da ReceitaFederal do Brasil e a inscrições em Dívida Ativa do Instituto Nacional de Seguridade Social, emitida pelaSecretaria da Receita Federal;

e) Certidão Conjunta Negativa (ou positiva, com efeitos de negativa) de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil epela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, sendo este último datado dos últimos 180 dias, desde queoutro prazo não esteja estipulado neste documento;

f) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante aapresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.

Regularidade Trabalhista:

a) Certidão Negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pelaJustiça do Trabalho, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011.

6.4.2.1. A prova da inscrição a que se referem os itens “a” e “b” será suprida com a apresentação das certidões aque se referem os itens “c” e “d”, respectivamente, se estas contiverem o número de inscrição da licitante.

6.4.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecidoprevisto na Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito decomprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

6.4.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA, comprovada mediante a apresentação de:

6.4.3.1. Apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício financeiro, jáexigível, na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizada por índicesoficiais na hipótese de encerrados a mais de 03 (três) meses da data de sua apresentação, vedada a substituiçãopor Balancetes e Balanços Provisórios.

6.4.3.1.1. O Balanço Patrimonial deverá ser acompanhado de fotocópia autenticada do Termo de Abertura ede Encerramento, extraídos do LIVRO DIÁRIO, devidamente registrado na Junta Comercial.

6.4.3.1.2. Para as Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço na formada lei, cópias da publicação de:

a) Balanço Patrimonial;b) Demonstração do Resultado de Exercício;c) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos;d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;e) Notas Explicativas do Balanço.

6.4.3.2. Demonstração de Patrimônio Líquido mínimo de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), relativamente àdata da apresentação das propostas, na forma da lei, admitida a sua atualização por índices oficiais.

6.4.3.5. Se a licitante tiver sido constituída a menos de 01 (um) ano, a documentação referida nos subitensanteriores deverá ser substituída pela demonstração contábil relativa ao período de funcionamento.

6.4.3.6. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede dolicitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data darealização da licitação, caso o documento não consigne prazo de validade.

6.4.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, comprovada mediante a apresentação de:

6.4.4.1. Comprovação de o licitante possuir, em seu quadro permanente e na data prevista para a entrega daproposta, profissional (is) de nível superior, na área de Engenharia ou Arquitetura e detentor (es) de atestado(s)



de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, por execução deserviço pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, devidamentecertificado(s) pelo CREA ou CAU da Unidade Federativa do licitante ou da região onde a obra tenha sidoexecutada.

6.4.4.2. A comprovação do vínculo de que trata o item anterior poderá ser feita através de:

6.4.4.2.1. Apresentação de cópia autenticada da Guia de Recolhimento do F.G.T.S. e Informações àPrevidência Social (G.F.I.P.), juntamente com a Relação dos Trabalhadores constantes no Arquivo(SEFIP), do mês de referência anterior ao da licitação, na qual deverá constar o nome do profissional denível superior, detentor das certidões de acervo técnico (C.A.T’s), ou carteira de trabalho, ou ficha doempregado, quando se tratar de empregado da empresa, permitida a comprovação através de contrato deprestação de serviço, ou outro meio que possa comprovar o vínculo empregatício.

6.4.4.2.2. Se pertencente ao quadro societário da empresa, apresentar cópia autenticada do atoconstitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedadescomerciais e em se tratando de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos seusadministradores.

6.4.4.3. O(s) técnico(s) indicado para atendimento do item 6.4.4.1, deverá(ão) declarar expressamente a aceitaçãoda inclusão do(s) seu(s) nome(s) na presente licitação, como membros da equipe técnica que seresponsabilizará(ão) pelos trabalhos, cujo documento contenha o nome completo do signatário e suaassinatura, que deverá estar expressa, conforme cópia da Carteira de Identidade ou Contrato Social(quando sócio), anexada a referida declaração.

6.4.4.4. Apresentação de atestado(s), em nome da empresa, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito públicoou privado, devidamente registrado(s) no CREA da Unidade Federativa do licitante ou da região onde a obra tenhasido executada, comprovando aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em característicassemelhantes, aos serviços licitados.

6.4.4.5. Prova de registro ou inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -CREA, (empresa e responsável (is) técnico (s)).

6.4.5. Relação explícita de máquinas, equipamentos, instalações e pessoal técnico especializado adequados edisponíveis, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica, conforme anexo Anexo V.

6.5. DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º daConstituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, conforme modeloconstante do Anexo III deste Edital.

6.6. O Certificado de Registro Cadastral/CRC, expedido pela Secretaria da Administração do Estado daBahia/SAEB, dentro do seu prazo de validade, substituirá os documentos relativos à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Econômico - Financeira e o item 6.5. condicionado à verificação da validade dos documentos cadastrais, através do sistema SIMPAS . O CRC não substitui a comprovação de qualificaçãotécnica exigida no item 6.4.4.

7. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO

7.1. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre emato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelacomissão ou servidor responsável.

7.2. A Comissão Permanente de Licitação – C.P.L. abrirá o envelope I (Proposta Comercial) na data e horárioestabelecido no edital, do que se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão,seguindo os procedimentos definidos no art. 78 da Lei 9.433/2005.

7.3. Julgará as propostas, de acordo com os critérios de avaliação constantes deste ato convocatório, e asclassificará por ordem crescente do multiplicador proposto:

7.3.1. A Comissão verificará a conformidade e compatibilidade de cada proposta, com os requisitos eespecificações do edital, com os preços fixados pela Administração e com menor multiplicador único“K”, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis, motivadamente.

7.3.2. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste edital e seus anexosou que propuserem o multiplicador “K” superior ao estabelecido no mesmo, assim como aqueles em queo referido multiplicador não seja único para todos os valores propostos, ou que sejam inexequíveis,conforme art. 97 da Lei nº 9.433/05.



7.3.3. Serão desclassificadas as propostas com alternativas, devendo os licitantes se limitarem a umaúnica especificação dos serviços.

7.4. Indeferirá qualquer pedido de desistência de proposta, após iniciada a sessão de abertura, salvo por motivojusto, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão, nos termos do art. 78, § 10, da Lei Estadual9.433/05.

7.5. Devolverá os envelopes II, fechados, aos concorrentes desclassificados, contendo a respectivadocumentação de habilitação, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação. 7.6. Em caso de empate ficto, será assegurado, nos termos da Lei complementar nº 123/06, a preferência decontratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado efavorecido, nos termos que se seguem:

7.6.1. Entende-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelasmicroempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores àproposta mais bem classificada.

7.6.1.1. O disposto no subitem 7.6.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sidoapresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.6.2. Em qualquer destas hipóteses, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bemclassificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

7.6.3. O direito de ofertar proposta de preço inferior deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) dia útilapós a comunicação do fato pela CPL à empresa beneficiada, sob pena de preclusão, quando deveráser apresentada nova proposta comercial com o novo valor.

7.6.4. No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços iguais, serárealizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.7. Ocorrendo empate real de propostas formuladas por licitantes que não detenham a condição de microempresaou de empresa de pequeno porte, será observado o disposto no §2º do art. 3º da Lei Estadual nº 9.433/05,procedendo-se, sucessivamente, a sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados, vedadoqualquer outro critério de desempate.

7.8. Sempre que houver sorteio deverá ser registrado em ata.

7.9. Em seguida, a Comissão promoverá a abertura dos envelopes e apreciará a documentação relativa àhabilitação, dos concorrentes classificados nos três primeiros lugares.

7.10. Deliberará sobre a habilitação dos três primeiros classificados:

7.10.1. A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresasde pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica na inabilitaçãoautomática da licitante.

7.10.2. Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, seráassegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que oproponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério daAdministração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, eemissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa, aguardando-seos prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.

7.10.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadênciado direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em Lei, sendo facultado à Administraçãoconvocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

7.11. Convocará, se for o caso, tantos licitantes classificados quantos forem os inabilitados no julgamento previstono item 7.10.

7.12. Rubricará todos os documentos contidos nos envelopes, solicitando aos licitantes presentes e servidor(es)designado(s) que, também rubriquem.

7.13. É facultado à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinadaa esclarecer ou complementar a instrução do processo (art. 78 § 5º da Lei Estadual 9.433/05).



7.14. A Comissão de Licitação poderá conceder aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para a juntadaposterior de documentos cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação daproposta (art. 78, § 6º da Lei Estadual 9.433/5).

7.15. Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da ComissãoPermanente de Licitação (art. 78 § 7º da Lei Estadual 9.433/05). O desatendimento às exigências formais nãoessenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação ea exata compreensão da sua proposta.

7.16. Desde que não tenha havido recurso da fase habilitatória ou após a sua denegação, será consideradavencedora a proposta do licitante que, tendo atendido todas as condições desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA,proponha menor multiplicador único “K”. Os demais licitantes habilitados serão classificados em ordem crescentedo multiplicador proposto.

7.17. O multiplicador único “K” incidirá linearmente em todos os preços unitários dos serviços constantes daplanilha orçamentária desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA .

7.18. O CONTRATANTE se encarregará de gerar a planilha com os preços unitários resultantes da aplicação domultiplicador único “K”, proposto e respectivo valor global a contratar, a qual será incluída como anexo doprocesso correspondente.

7.19. Poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir licitante, motivadamente, se tiverciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou faltade capacidade técnica ou financeira.

7.20. Se todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes classificados forem inabilitados, poderá aAdministração fixar um prazo de 08 (oito) dias úteis aos licitantes para apresentação de nova proposta ou novadocumentação (art.97, parágrafo 3º). Persistindo os vícios constatados a licitação deverá ser declaradaFracassada.

7.21. Deliberação final da autoridade competente quanto à homologação do procedimento licitatório e adjudicaçãodo objeto da licitação ao licitante vencedor, no prazo de até 10 (dez) dias após o julgamento.

8. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

8.1. Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, as falhas ou irregularidades do edital de licitação, olicitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista no edital para recebimento dosenvelopes e início da abertura dos envelopes das propostas, hipótese em que tal impugnação não terá efeito derecurso.

8.2. Eventuais recursos contra atos e decisões da Comissão Permanente de Licitação, bem como da autoridadecompetente superior, respeitará naquilo que couber, o disposto no art. 202 da Lei nº 9.433/05, assim como asdisposições regimentais do CONTRATANTE.

9. DOS PRAZOS

9.1. O prazo de vigência do contrato se iniciará com a sua assinatura e se encerra com a emissão do Termo deRecebimento Definitivo pela CONTRATANTE, sem prejuízo das hipóteses de prorrogação permitidas em lei.

9.1.1. A publicação resumida do contrato no Diário da Justiça Eletrônico é condição indispensável parasua validade e eficácia, devendo ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias corridos da sua assinatura.

9.2. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis para recebimento da Ordem de serviço, contadosda publicação do resumo do respectivo contrato no Diário de Justiça Eletrônico - DJE, e iniciará os serviços até nomáximo o 10º dia após recebimento da Ordem de Serviço, sob pena de sofrer as sanções e penalidades previstasneste instrumento.

9.3. O prazo para execução da obra objeto deste instrumento é de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias corridoscontados a partir do 2º dia útil após o recebimento da Ordem de Serviço, observando o disposto em item anterior eos prazos parciais discriminados no cronograma físico-financeiro.

9.4. O prazo de conclusão estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do contrato, na forma prevista naLei nº. 9.433/2005, desde que tenha sido previamente aprovado pelo TJBA.

10. CONTRATAÇÃO

10.1. A adjudicatária será convocada para assinar o termo de contrato no prazo de até 05 (cinco) dias corridos,após notificação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no inciso I do



art. 192 da Lei Estadual 9.433/05, podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceitopela Administração.

10.1.1. Em havendo prorrogação contratual, e desde que transcorrido o prazo de 12 (doze) meses, a contar doinício da vigência deste, o reajuste poderá ser concedido à CONTRATADA, a critério do CONTRATANTE, sempretomando como limite máximo, a variação do INCC/FGV, verificada no período precedente à data da prorrogação.

10.2. Como condição para celebração do contrato, o adjudicatário deverá manter todas as condições dehabilitação.

10.3. Se a adjudicatária, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, éfacultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar everificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelolicitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.

10.4. A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário compoderes expressos.

10.5. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões,que se fizerem no objeto do contrato, mediante solicitação por escrito do CONTRATANTE, até o limite legalmenteprevisto, conforme disposto no § 1º, art. 143, da Lei Estadual nº 9433/05.

10.6. . As supressões poderão ser superiores ao limite estabelecido no disposto no § 1º, art. 143, da Lei Estadualnº 9433/05, desde que resultante de acordo entre os contratantes.

10.7. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, quando for ocaso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento neleprevistas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, nãocaracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração deaditamento.

10.8. Em garantia de plena, fiel e segura execução de tudo o que se há obrigado, a CONTRATADA prestará, ematé 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, caução correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço/valor global dos serviços contratados, em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária,cuja liberação ou restituição dar-se-á 90 (noventa) dias após a execução total do contrato, caracterizada esta apósa liquidação e o pagamento da última fatura relativa ao cumprimento do objeto contratado.

10.9. Fica estabelecido que a presente garantia não poderá ser parcelada nas faturas pagas à CONTRATADA..

10.10. A garantia será obrigatoriamente revista e complementada quando houver redução da suarepresentatividade percentual por variação econômica do contrato ou descontos de valores devidos aoCONTRATANTE.

11. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento do valor global contratado será efetuado em parcelas mensais correspondentes àsetapas efetivamente concluídas, conforme Boletim de Medição e Cronograma Físico-Financeiro aprovado,no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, contados da data de aprovação das respectiva Nota Fiscal pelafiscalização, que deverão ser protocolados junto ao TJBA, conforme Anexo VIII.

11.1.1. A data prevista para apresentação das faturas referentes às medições mensais não deverá ultrapassar odia 25 (vinte e cinco) de cada mês.

11.1.2. A nota fiscal/ fatura a que se refere o item anterior deverá ser apresentada com pelo menos 08 (oito) diasúteis de antecedência dos respectivos vencimentos, acompanhada do Requerimento para Pagamento dosServiços Efetuados.

11.1.3. Admitir-se-á, para efeito de pagamento, o fracionamento do último período, consoante respectiva medição edemais disposições contidas no item 11.1.

11.2. Os preços deverão ser apresentados em moeda nacional, sendo o pagamento efetuado até 08 (oito) diasúteis contados da liberação das faturas pela DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.

11.3. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da faturaaquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da CONTRATADA.



11.4. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculadaconsiderando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variaçãodo INPC do IBGE, pro rata temporis.

11.5. Qualquer pagamento, somente será efetuado mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal emitida emnome do TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DA BAHIA, acompanhada da Fatura correspondente. Além disso,deverão ser também apresentadas as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS,juntamente com declaração elaborada em papel timbrado da CONTRATADA, carimbada e assinada por pessoalegalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao totalda mão de obra empregada nas obras/serviços contratados.

11.6. O prazo referido no item 11.1 será interrompido na ocorrência de erros ou qualquer outra irregularidade nafatura apresentada, voltando o prazo de pagamento a ser contabilizado, na íntegra, depois de efetuadas asdevidas correções.

11.7. O pagamento da primeira parcela está condicionado obrigatoriamente, ao cumprimento do estabelecido nositens 11.1 e seu subitem, e apresentação de comprovante de matrícula da obra junto ao INSS, ART da obra, alemdos documentos pertinentes.

11.08. O pagamento da última parcela somente será efetuado após o RECEBIMENTO PROVISÓRIO eentrega/aceitação do “AS BUILT” das obras/serviços, no mesmo prazo estabelecido para as demais.

11.09. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará emaprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.

11.10. O acompanhamento do cronograma será feito proporcionalmente ao número de dias decorridos na data deencerramento de cada período.

11.11. O período de competência referente às medições será a cada 30 (trinta) dias após a data de início dosserviços.

12. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis na vigência do contrato após o que a concessão de reajustamento, nostermos do inc. XXV do art. 8º da Lei Estadual nº 9.433/05 será feita mediante a aplicação do INCC/FGV, quando foro caso.

12.2. A revisão de preços, nos termos do inc. XXVI do art. 8º da Lei Estadual nº 9.433/05 dependerá derequerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com adocumentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pelaprópria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.

13. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO/ RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do objeto contratado,primordialmente, na forma do art. 154 da Lei Estadual 9.433/05, bem assim receber o objeto segundo o dispostono art. 161 da Lei Estadual 9.433/05, assim como:

1. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas Técnicas da ABNT, eoutros porventura aplicáveis;

2. Rejeitar todo e qualquer material da má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para suaretirada da obra;

3. Exigir a imediata substituição de técnicos, mestres ou operários que não correspondam tecnicamente oudisciplinarmente às necessidades dos serviços;

4. Decidir quanto à aceitação de material “equivalente” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forçamaior;

5. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;

6. Estabelecer e expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada;

7. Promover com presença da Contratada, as medições dos serviços executados;

8. Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura venham a ser feitos,bem como as alterações de prazo e cronograma;



9. Relatar oportunamente a Diretoria de Engenharia e Arquitetura do TJBA, ocorrências ou circunstânciasque possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros;

10. Dar à Diretoria de Engenharia e Arquitetura do TJBA imediata ciência de fatos que possam levar àaplicação de penalidades contra a Contratada, ou mesmo à rescisão de Contrato.

11. Com relação ao “Diário de Ocorrência”, compete à fiscalização:

I. Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pela Contratada;

II. Registrar o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, as especificações, o prazo e ocronograma;

III. Fazer observações cabíveis decorrentes dos registros da Contratada no referido diário;

IV. Dar solução às consultas feitas pela Contratada, quando dirigidas à fiscalização;

V. Registrar as restrições que lhe pareçam cabíveis quanto ao desempenho da Contratada, seus prepostos esua equipe;

VI. Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes, das Especificaçõese das Normas Técnicas da ABNT;

VII. Anotar os fatos ou alegações cujo registro se faça necessário;

VIII. Anotar as infrações nos dias da ocorrência e notificar a penalidade que será cobrada na mediçãosubsequente.

13.2. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE, não eximirá à CONTRATADA detotal responsabilidade na execução do contrato.

14. DOS ILÍCITOS E PENALIDADES

14.1. Os licitantes e contratados cumprirão, rigorosamente as condições estabelecidas neste edital e seus anexose na proposta vencedora, para a participação neste certame e execução do serviço objeto desta licitação, inclusiveobrigações adicionais estabelecidas neste instrumento, sob pena de, sujeitar-se às penalidades cabíveis.

14.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184 e 185 da Lei Estadual 9.433/05,sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma,garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

14.3. Constitui ilícito administrativo a conduta praticada pelo licitante ou contratado que, nos termos dos arts. 184,V, e 185, II, da Lei Estadual nº 9.333/05, apresentar declaração ou qualquer outro documento falso exigido para ocertame, sujeitando-se o infrator, com fundamento nos arts. 195 c/c 186 III, parágrafo único, da Lei nº 9.433/05, àdeclaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

14.4. Aos licitantes e ao contratado que incorrerem nas faltas administrativas previstas na Legislação serãoaplicadas, sem prejuízo do disposto no art. 186, parágrafo único, da Lei Estadual nº 9.433/05, as penalidades aseguir:

I. MULTA, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, conforme previsão legal eparâmetros estabelecidos no item 12 do Anexo I deste Edital.

II. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE CADASTRAR E LICITAR E IMPEDIMENTO DECONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO aos que incorrerem nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII doart. 184 e I,IV,VI e VII do art. 185 da Lei Estadual nº 9.433/05.

III.DECLARAÇAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO,enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaçãoperante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisosI a V do art. 184 e II, III e V do art. 185 da Lei Estadual nº 9.433/05.

14.4.1. As multas a que se refere o Inciso I deste artigo, não impedem que a Administração rescinda unilateralmenteo contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

14.5. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente dopagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa por ventura imposta, sendo garantido a prévia eampla defesa em processo administrativo.



14.6. As multas previstas neste artigo não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá aCONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

14.7. Para a aplicação das penalidades previstas será levada em conta a natureza e a gravidade da falta, osprejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.

15. RESCISÃO

15.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e asprevistas em lei ou regulamento.

15.2. O CONTRATANTE ao longo da vigência do contrato poderá rescindi-lo conforme disposto no art. 168, da Leinº 9.433/09, motivadamente, desde que seja a CONTRATADA notificada, por escrito, com antecedência de 30(trinta) dias corridos, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

15.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167, da Lei nº 9.433/09, sem que hajaculpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendoainda direito a:

a) devolução da garantia;b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;c) pagamento do custo da desmobilização.

15.4. No caso de rescisão determinada por ato unilateral da CONTRATADA ficam asseguradas à CONTRATANTE,sem prejuízo das sanções cabíveis:

a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à CONTRATANTE;b) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

15.5. O contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para oCONTRATANTE, consoante o disposto no inciso II do art. 168 da Lei nº 9.433/05.

16. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO

16. 1. O se reserva ao direito de, com base no art. 122 da Lei Estadual nº 9.433/05, revogar esta licitação, porrazões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficientepara justificar a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado em parecerescrito e devidamente fundamentado.

16.2. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da presente licitação,ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente ao licitante/contratado.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Fica facultado a CPL, em qualquer fase do procedimento licitatório, promover a suspensão dos trabalhos,restando obrigada a efetuar o registro da mesma, bem como convocar os licitantes para a continuidade dostrabalhos em nova data.

17.2. A qualquer tempo, antes da data fixada para a apresentação das propostas, poderá a Comissão, senecessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder a divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmenteestabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

17.3. Poderá a licitante ser desclassificada até a contratação se a Administração tiver conhecimento de fato oucircunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantesremanescentes, em conformidade com o disposto neste edital.

17.4. É facultado à Administração, quando o convocado desistir de assinar o contrato, dentro do prazoestabelecido, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nasmesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou ainda, revogar esta licitação, independentemente dascominações previstas na Lei Estadual 9.433/05.

17.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre osinteressados, desde que não comprometam o princípio do interesse público, a finalidade e a segurança da futuracontratação.



17.6. A(s) licitante(s) desclassificadas(s) deverá(ão) retirar seu(s) envelope(s) de habilitação no prazo de até 30(trinta) dias contados da data da intimação do ato, caso não tenha comparecido à sessão respectiva. Decorridoeste prazo, sem que o(s) envelope(s) seja(m) retirado(s), a Administração providenciará a sua destruição.

17.7. O licitante deverá indicar, na proposta comercial, opção bancária, Agência, Conta Corrente, para que sejaefetuado o devido crédito.

17.8. A despesa decorrente do presente instrumento será atendida no presente exercício através da: UnidadeGestora 002 – Diretoria de Engenharia e Arquitetura, Unidade Orçamentária 02.04.601 Atividade/Projeto 5336,Elemento de Despesa 4.4.90.51, Sub elemento 51.03-9, Fonte 13/20, do orçamento vigente. Quando for o caso,no exercício subsequente, o respectivo orçamento consignará dotação própria para atender à despesa.

17.9. Para quaisquer questões oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da Comarca de Salvador-BA, comexclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.10. São partes indissociáveis deste Instrumento os seguintes anexos:

I. Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilhas de Custo, Cronogramas e Plantas;II. Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame;III. Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;IV. Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar e/ou Contratar;V. Modelo de Indicação das Instalações do Aparelhamento e do Pessoal Técnico;VI. Minuta do Contrato;VII. Modelo de Declaração de Enquadramento e Atendimento às Exigências do Edital;VIII. Modelo de Requerimento para o Pagamento dos Serviços Efetuados;

Salvador, de de 2013.

Júlia Karina Galvão Morais TelesPresidente de Comissão de Licitação

Portaria nº 048/2012



ANEXO I

PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E PLANILHA DE CUSTO

Modalidade de LicitaçãoCONCCORRÊNCIA PÚBLICA

Número004/2013

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO2. OBJETO3. ESCOPO DOS SERVIÇOS

3.1. NOVOS SERVIÇOS 4. EQUIPE TÉCNICA5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA6. HORÁRIO DE TRABALHO7. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO8. PRAZOS9. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTOS10. BOLETIM DE MEDIÇÃO11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA12. MULTAS E PENALIDADES13. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS14. RECEBIMENTO DAS OBRAS15. MEMORIAL DESCRITIVO 16. PLANILHA DE CUSTOS 17. COMPOSIÇÃO DO B.D.I.18. CRONOGRAMNA FÍSICO-FINANCEIRO19. DA VISTORIA20. PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES

1. INTRODUÇÃO

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA vem tornar público a quem interessar a presente licitação dotipo menor preço, regime de execução de empreitada por preço unitário, de acordo com as condiçõesestabelecidas neste Projeto Básico.

2. OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para execução da Construção doFórum da comarca de Vitória da Conquista, situado na Av. Luís Fernandes de Oliveira, limite com a Av. EdmundoSilveira Flores, Loteamento Caminho da Universidade Vitória da Conquista, pertencente ao Poder Judiciário doEstado da Bahia.

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Os serviços a serem executados compreendem:

1. SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA;2. MOVIMENTO DE TERRA;3. SERVIÇOS GERAIS INTERNOS;4. INFRA-ESTRUTURA;5. SUPERESTRUTURA;6. PAREDES E PAINEIS;7. ESQUADRIAS;8. ELEMENTOS DE FACHADA;9. VIDROS E COMPLEMENTOS;10. COBERTURA;11. IMPERMEABILIZAÇÃO;12. PAVIMENTAÇÃO;13. FORRO;14. REVESTIMENTO DE PAREDES;15. PINTURA;16. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS;17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;



18. TELEFONIA E LÓGICA;19. AR-CONDICIONADO;20. EQUIPAMENTOS;21. SEGURANÇA;22. URBANIZAÇÃO E ÁREA EXTERNA;23. LIMPEZA DE OBRA;24. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA.

3.1 NOVOS SERVIÇOS

3.1.1. Podem ainda, serem acrescidos novos itens destas ou de outras áreas da engenharia, de acordo com préviaautorização e formalização de aditivo por parte do Contratante, incidindo sobre os novos valores unitários dosserviços o fator multiplicador “K” apresentado pela CONTRATADA. Ressaltando, que todo novo serviço utilizará acomposição de preço da SINAPI, PINI ou da COOBA - Coordenação de Obras, o de menor valor, na data base doorçamento apresentado pelo Tribunal de Justiça para esta Licitação.

3.1.2. Os custos de mobilização e desmobilização deverão ser previstos pela contratada na apuração do fatormultiplicador único “K” a ser proposto.

3.1.3. Nenhum serviço novo deverá ser executado sem o prévio ajuste de preço e autorização da Fiscalização.

4. EQUIPE TÉCNICA

4.1 A empresa contratada deverá dispor na equipe técnica/administrativa permanente o responsável técnico,apresentado neste certame, conforme estabelecido no item de qualificação técnica, bem como todos os técnicosprevistos em planilha, na carga horária ali estabelecida, e operários, identificados com Crachá. A permanência defuncionários sem crachá no local da obra constituirá uma infração de natureza leve conforme tabela 02 do Item12.12.

4.2 Os profissionais apresentados só poderão ser substituídos em casos excepcionais, por outros de currículosequivalentes, mediante justificativa e/ou solicitação prévia do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, que poderáaceitar ou não a sua substituição. A comprovação de currículo deverá ser feita com a apresentação da CAT(Certidão de Acervo Técnico) emitida pelo CREA ou certidão equivalente emitida pelo CAU. A substituição doresponsável técnico sem a prévia anuência da fiscalização constitui infração de natureza grave conforme tabela 02do Item 12.12.

4.3 Durante a execução dos serviços, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA poderá, a seu critérioexclusivo, determinar a substituição da equipe, quando julgar necessário.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1 Comprovação de o licitante possuir, em seu quadro permanente e na data prevista para a entrega da proposta,profissional (is) de nível superior, na área de Engenharia ou Arquitetura e detentor (es) de atestado(s) deresponsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, por execução deserviço pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, devidamentecertificado(s) pelo CREA ou CAU da Unidade Federativa do licitante ou da região onde a obra tenha sidoexecutada.

5.2 Apresentação de atestado(s), em nome da empresa, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ouprivado, devidamente registrado(s) no CREA da Unidade Federativa do licitante ou da região onde a obra tenhasido executada, comprovando aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em característicassemelhantes, aos serviços licitados.

5.3 Relação explícita de máquinas, equipamentos, instalações e pessoal técnico especializado adequados edisponíveis, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica.

6. HORÁRIO DE TRABALHO

6.1 O horário de trabalho estará em conformidade as condições de Jornada de Trabalho estabelecidas na CLT –Consolidação da Lei Trabalhista e em comum acordo com a CONTRATANTE.

6.2. O contratado deverá prever nos seus custos as despesas com possíveis horas extras e outras decorrentespara serviços que identifique a necessidade de serem realizados fora do horário normal acima estabelecido,prevendo-os no seu plano de trabalho, não podendo ser apresentada cobrança em separado dos referidos custos.

7. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO



7.1 Os serviços serão executados com estrito respeito à preservação dos elementos construtivos considerados deinteresse artístico, evitando danos e destruição dos mesmos.

8. PRAZOS

8.1 A CONTRATADA terá o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis para recebimento da Ordem de serviço, contadosda publicação do resumo do respectivo contrato no Diário de Justiça Eletrônico - DJE, e iniciar os serviços até nomáximo o 10º dia após recebimento da Ordem de Serviço, sob pena de sofrer as sanções e penalidades previstasneste instrumento.

8.2 O prazo para execução da obra objeto deste instrumento é de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias corridoscontados a partir do 2º dia útil após o recebimento da Ordem de Serviço, observando o disposto em item anterior eos prazos parciais discriminados no cronograma físico-financeiro.

8.3 O prazo de conclusão estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do contrato, na forma prevista naLei nº. 9.433/2005, desde que tenha sido previamente aprovado pelo TJBA.

8.4 O prazo de vigência do contrato, sem prejuízo das hipóteses de prorrogação permitidas em lei, se encerra coma emissão do Termo de Recebimento Definitivo pela CONTRATANTE.

8.5 A publicação resumida do contrato no Diário de Justiça Eletrônico - DJE é condição indispensável para suavalidade e eficácia, devendo ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias corridos da sua assinatura.

9. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTOS

9.1 Só serão medidos os serviços efetivamente concluídos.

9.2 O pagamento do valor global contratado será efetuado em parcelas mensais correspondentes às etapasefetivamente concluídas, conforme Boletim de Medição e Cronograma Físico-Financeiro aprovado, no prazomáximo de 08 (oito) dias úteis, contados da data de aprovação da respectiva Nota Fiscal pela fiscalização, quedeverão ser protocolados junto ao TJBA conforme requerimento modelo (em anexo).

9.3 A data prevista para apresentação das faturas referentes às medições mensais não deverá ultrapassar o dia 25(vinte e cinco) de cada mês.

9.4 Admitir-se-á, para efeito de pagamento, o fracionamento do último período, consoante respectiva medição edisposições contidas no item 9.2.

9.5 O prazo de pagamento, referido no item 9.2, ficará suspenso na ocorrência de erros ou qualquer outrairregularidade nas faturas apresentadas, somente voltando a fluir depois de efetuadas as devidas correções.

9.6 O pagamento da primeira parcela está condicionado obrigatoriamente, ao cumprimento do estabelecido nositens 9.2 e 9.3, e apresentação de comprovante de matrícula da obra junto ao INSS, ART da obra, alem dosdocumentos pertinentes.

9.7 O pagamento da última parcela somente será efetuado após o RECEBIMENTO PROVISÓRIO eentrega/aceitação do “AS BUILT” das obras/serviços, no mesmo prazo estabelecido para as demais.

9.8 Qualquer pagamento, somente será efetuado mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal emitida emnome do contratante, acompanhada da Fatura correspondente em 03 (três) vias. Além disso, a partir da 2ª fatura,deverão também ser apresentadas guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS cujovencimento estabelecido em lei tenha ocorrido no mês anterior, juntamente com declaração específica daCONTRATADA.

9.9 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovaçãodefinitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.

9.10 O acompanhamento do cronograma será feito proporcionalmente ao número de dias decorridos na data deencerramento de cada período.

9.11 O período de competência referente às medições será a cada 30 (trinta) dias após a data de inicio dosserviços.

10. BOLETIM DE MEDIÇÃO

10.1 Os Boletins de Medição deverão ser apresentados conforme padrão fornecido pelo TJBA.



10.2 Quando a obra abranger períodos em dois exercícios simultaneamente, prevendo o “restos a pagar”, deveráapresentar medições distintas, sendo uma para o ano que se finda e outra para o ano que se inicia.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 Matricular a obra no INSS, e entregar ao TJBA as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS,de FGTS mês a mês em cada processo de pagamento de medição, nos termos da legislação específica em vigor,referente à equipe disponibilizada pela contratada para execução do serviço e lotada na referida obra, inclusive desubcontratados. Atrasos acarretados pelo não cumprimento deste item possuem suas penalidades previstas natabela 01 do item 12.3.

11.2 Registrar o contrato no CREA e/ou CAU, apresentar o comprovante de pagamento da “Anotação deResponsabilidade Técnica” e/ou “Registro de Responsabilidade Técnica” referente à execução da obra, antes doefetivo início da obra, inclusive ART de serviços subcontratados, bem como da Coordenação destassubcontratações. Atrasos acarretados pelo não cumprimento deste item possuem suas penalidades previstas natabela 01 do item 12.3.

11.3 Providenciar a liberação de Alvarás de Construção, junto Prefeitura Municipal de Salvador, e qualquer outroórgão que a legislação oficial exigir. Atrasos acarretados pelo não cumprimento deste item possuem suaspenalidades previstas na tabela 01 do item 12.3.

11.4 Manter nesta Capital, no mínimo, um escritório representativo independente do escritório do local da obra.

11.5 Fornecer e colocar no local da obra, placa e identificação, em conformidade com o modelo fornecido emanexo. O não cumprimento deste item constituirá mensalmente uma infração de natureza leve conforme tabela 02do Item 12.12.

11.6 Manter um Diário de Obras, conforme modelo entregue pela fiscalização, no qual serão feitas anotações emduas vias, referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, e mão de obra, como tambémreclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma daspartes. Este Diário, devidamente rubricado pela fiscalização e pela Contratada, terá uma das vias, em poder doTJBA após a conclusão da obra. O não cumprimento deste item constituirá semanalmente uma infração denatureza leve conforme tabela 02 do Item 12.12.

11.7 Planejar a obra de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas e em seuentorno.

11.8 Apresentar o planejamento de obra, de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado na licitação,antes do seu efetivo início, devendo este ser validado pela fiscalização. Atrasos acarretados pelo não cumprimentodeste item possuem suas penalidades previstas na tabela 01 do item 12.3.

11.9 Obedecer às normas vigentes de higiene, segurança do trabalho e prevenção de acidentes, a fim de garantir asalubridade e a segurança no canteiro da obra. O não cumprimento deste item, quando relativo a trabalhos queenvolvam risco de vida constituirá infração de natureza gravíssima conforme tabela 02 do Item 12.12.

11.10 Efetuar seguros contra incêndio e de responsabilidade civil, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar doinício das obras em nome do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja apólice será calculada sobre o valorglobal do Contrato, quando previsto em planilha orçamentária.

11.11 Fazer com que os componentes da equipe de mão de obra operacional (operários), exerçam as suasatividades devidamente uniformizados em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de segurançarequeridos para as atividades desenvolvidas - E.P.I (Equipamentos de Proteção Individual). Para o nãocumprimento deste item quando envolver risco de vida será aplicado o previsto no item 11.9. O não cumprimentodele em outros casos constituirá infração de natureza grave conforme tabela 02 do Item 12.12.

11.12 Executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demaiselementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT e dasconcessionárias de serviços públicos, assim como as determinações do TJBA e a Legislação pertinente. O nãocumprimento deste item quando acarretar em atraso por necessidade de demolição e/ou re-trabalho, constituiráinfração tendo a penalidade prevista na tabela 01.

11.13 Comunicar à Fiscalização em tempo hábil, e proceder às correções necessárias, sempre que ocorrer falhas,erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, assumindointegral responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadascom a aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará os autores dos projetos para efeito de autorização.



11.14 Quando por motivo de força, maior, houver a necessidade de aplicação de material “equivalente” aoespecificado, submeter o pretendido à Fiscalização, para que, através de laudos, pareceres e levantamentos decustos, se pronuncie pela aprovação ou não do material substituto.

11.15 Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção das obras em qualquer dia ou hora, prestando todas asinformações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa.

11.16 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, obras/serviçosobjeto do Contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, doemprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às especificações. Quando estasfalhas gerarem atrasos, constituirão infração tendo a penalidade prevista na tabela 01.

11.17 Entregar à CONTRATANTE quando do Recebimento Provisório das obras o “As Built” correspondente,registrando todas as alterações e complementações efetuadas no Projeto Executivo no decorrer do prazocontratual, observando obrigatoriamente as normas de desenho da ABNT e padrões da CONTRATANTE paraarquivos digitais. O não cumprimento desta obrigação no prazo previsto constituirá falta grave tendo a penalidadeprevista na tabela 02.

11.18 Retirar, diariamente, todo o entulho decorrente da execução das obras mantendo constantemente limpo olocal das obras. A retirada dos containeres de entulho, quando adotada esta solução, depois de cheios deverão serretirados no mesmo dia. O não cumprimento desta obrigação no prazo previsto constituirá falta mediana tendo apenalidade prevista na tabela 02.

11.19 A empresa contratada deverá colocar a disposição do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, meios decomunicação com o técnico responsável, todos os dias da semana, para atender as necessidades dos serviços.

12. MULTAS E PENALIDADES

12.1 Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execução dos serviçosprevistos no cronograma de execução físico-financeiro serão aplicadas multas conforme tabela 1.0. A apuraçãodos atrasos será feita mensalmente.

12.2 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os valores previstos para opagamento do mês em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma físico-financeiro.

12.3 O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA a sanções variáveis eprogressivas, a depender da gravidade e da freqüência do(s) atraso(s), conforme tabela 1:

TABELA 01

GRAU MULTA* TIPO DE ATRASO01 0,10% Brando e Eventual

02 0,30%Mediano e EventualBrando e Intermediário

03 0,50%Grave e EventualBrando e Constante

04 0,70% Mediano e Intermediário

05 0,90%Grave e IntermediárioMediano e Constante

06 1,10% Grave e Constante

*As multas serão aplicadas sobre do valor previsto para o mês.

12.4 Quanto à gravidade, o atraso será classificado como:

I - Brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execução dos serviços no mês;

II - Mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execução dos serviços no mês;



III - Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execução dos serviços no mês.

12.5 Quanto à frequência, o atraso será classificado como:

I - Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

II - Intermediário: quando ocorrer mais de uma vez, em medições não subseqüentes;

III - Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições subseqüentes;

12.6 A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa, procedendo-se à comparaçãoentre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA no cronograma físico-financeiro e o total acumuladoefetivamente realizado até a medição em questão

12.7 Se a CONTRATADA apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do atraso, recuperaçãosatisfatória ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZAÇÃO poderá, a seu exclusivo critério, optar pelanão abertura do respectivo processo de penalidade para apuração da infração constatada.

12.8 A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de incidência de novos atrasos.

12.9 Por atraso na conclusão da obra poderá ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do Contrato, por diade atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias. Após esse limite, considerando o percentual executado da obra,poderá será configurada a inexecução parcial do objeto.

12.11 O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o percentual de 10% sobre o valortotal do contrato.

12.12 Infrações relativas as obrigações contratuais previstas neste projeto básico são passíveis de multa, conformetabela 2:

TABELA 02:GRAU MULTA* NATUREZA DA INFRAÇÃO

01 0,10% LEVE02 0,30% MEDIANA03 0,50% GRAVE 04 1,00% GRAVÍSSIMA

*Os percentuais serão relativos ao valor total do contrato.

**As obrigações passíveis de aplicação de multas estão descritas no texto deste Projeto Básico.

13. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1 O TJBA exercerá a fiscalização das obras e serviços através de Equipe de Fiscalização ou Técnicoespecialmente designado para este fim, sem reduzir nem excluir a responsabilidade da CONTRATADA.

13.2 Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular,duvidoso ou omisso, não previsto no contrato, no Edital, nas Especificações, nos Projetos, nas Leis, nas Normas,nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras /serviços em questão e seus complementos.

13.3 Independentemente da Equipe de Fiscalização ou técnico designado para Fiscalização das obras / serviços,poderão ser contratados pelo TJBA técnicos ou firmas especializadas para apoio da mesma, embora a elasubordinados.

13.4 A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do TJBA, não excluindo ou reduzindo a responsabilidadeda Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, sendo que sua ocorrência, não deveráimplicar corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

13.5 É função da fiscalização:



13.5.1 Exigir o comprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas Técnicas da ABNT, e outrosporventura aplicáveis;

13.5.2 Rejeitar todo e qualquer material da má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retiradada obra;

13.5.3 Exigir a imediata substituição de técnicos, mestres ou operários que não correspondam tecnicamente oudisciplinarmente às necessidades dos serviços;

13.5.4 Decidir quanto à aceitação de material “equivalente” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forçamaior;

13.5.5 Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;

13.5.6 Estabelecer e expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada;

13.5.7 Promover com presença da Contratada, as medições dos serviços executados;

13.5.8 Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura venham a ser feitos,bem como as alterações de prazo e cronograma;

13.5.9 Relatar oportunamente ao TJBA, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades nodesenvolvimento dos serviços em relação a terceiros;

13.5.10 Dar ao TJBA imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a Contratada,ou mesmo à rescisão de Contrato.

13.6 A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, durante a execução dasobras/serviços, somente será admitida, a critério do TJBA, mediante a comprovação de experiência equivalente ousuperior do substituto proposto.

13.7 Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a Contratada, suaequipe e a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do Contrato.

13.8 Aplicar todas as multas e penalidades previstas no projeto básico e no contrato.

13.9 Com relação ao “Diário de Obras”, compete à fiscalização:

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pela Contratada; Registrar o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, as especificações, o prazo e o

cronograma; Fazer observações cabíveis decorrentes dos registros da Contratada no referido diário; Dar solução às consultas feitas pela Contratada, quando dirigidas à fiscalização; Registrar as restrições que lhe pareçam cabíveis quanto ao desempenho da Contratada, seus prepostos e

sua equipe; Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes, das Especificações

e das Normas Técnicas da ABNT; Anotar os fatos ou alegações cujo registro se faça necessário; Anotar as infrações nos dias da ocorrência e notificar a penalidade que será cobrada na medição

subsequente.

14. RECEBIMENTO DA OBRA

14.1 O RECEBIMENTO PROVISÓRIO será efetuado pela Fiscalização, mediante termo circunstanciado, no prazode até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada de que a obras/serviços estão concluídos.

14.2 Efetuado o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, haverá um período de observação, máximo de 90 (noventa) dias,para cumprimento do disposto na Lei Estadual nº. 9.433/05, se for o caso, quando então será procedido oRECEBIMENTO DEFINITIVO mediante termo circunstanciado, elaborado por comissão designada pela Gerênciade Projetos e Obras.

14.3 São documentos necessários para o RECEBIMENTO PROVISÓRIO da referente obra;

A – Certidão Negativa de Débito perante o INSS/CND, referente à obra;B – Certificado de Regularidade de Situação, junto ao FGTS/CRS;C – Certidão de Quitação com o ISS;



15. MEMORIAIS DESCRITIVOS

Disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia: www.tjba.jus.br

16. PLANILHA DE CUSTOS


OBS: Na elaboração da proposta deverão ser observados, obrigatoriamente, os seguintes limites: o valorcorrespondente à mobilização e instalação de canteiro, quando for o caso, não poderá ser superior a 5% (cinco porcento) do valor global das obras, o BDI adotado na elaboração do orçamento não poderá ser superior a 24,80%(vinte e quatro ponto oitenta por cento).

17. COMPOSIÇÃO DE BDI


18. CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

O cronograma físico financeiro deverá ser apresentado pelas licitantes, juntamente com a proposta de preço,respeitando o prazo máximo de execução da obra, estipulado no item 8. PRAZOS, deste Projeto Básico.

19. DA VISTORIA

O licitante poderá vistoriar o local onde será executada a obra objeto desta licitação para inteirar-se das condiçõese graus de dificuldades existentes. A visita tem como objetivo a análise do local em que serão realizados osserviços, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos preços ofertados pelos licitantes.

20. PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES

Disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia : www.tjba.jus.br



ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Modalidade de LicitaçãoCONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número004/2013

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) .....................................................,(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela ..........,devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente àrua ..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes parapraticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociarpreços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todosos demais atos pertinentes ao certame etc).

Salvador _____de __________________ de 20___.

__________________________________________________RAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGALRAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA E ASSINATURA

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR


Número004/2013

........................................................(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº .........................., por intermédiodo seu representante legal sr (a).............................RG nº.....................DECLARA, sob as penas da lei, ematendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto noinciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigosoou insalubre e não emprega menor de 16 anos.

Assinalar em caso afirmativo:

Emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ( ).

Salvador _____de __________________ de 20___.

___________________________________________________________________RAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURARAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA



ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E/OU CONTRATAR


Número004/2013

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa .........................................................(razãosocial/CNPJ) .................................... não está impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e indiretada União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades compersonalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas oumantidas (art. 185, III, da Lei Estadual nº 9.433/05).

Salvador _____de __________________ de 20___.

_____________________________________________________RAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGALRAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURAE ASSINATURA

ANEXO V

MODELO DE INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO


Número004/2013

Indicamos, para os fins do inciso III do art. 101 da Lei Estadual nº 9.433/05, as instalações, o aparelhamento epessoal técnico adequados e disponíveis para realização do objeto da licitação, bem como da qualificação decada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará(ão) pelos trabalhos, como sendo:

Salvador _____de __________________ de 20___.

_____________________________________________________RAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURARAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA



ANEXO VI


Número004/2013

CONTRATO DE EMPREITADA QUE, ENTRE SI, CELEBRAMESTADO DA BAHIA, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DEJUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E .............................. NA FORMAABAIXO:

O ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.937.032/0001- 60, porintermédio do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, órgão do Poder Judiciário, inscrito no CNPJ/MF sob nº13100722/0001-60, com sede e foro nesta cidade do Salvador, Estado da Bahia, na Quinta Avenida, nº 560,Centro Administrativo da Bahia – CAB, representado pelo seu Secretário de Administração, IGOR CAIRESMACHADO, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado,....................................., inscritano CNPJ sob nº.................................................., doravante designada simplesmente CONTRATADA,representada por …................................, inscrito no CPF/MF sob nº …................................................., resolvem,tendo em vista o constante do PA nº...................., com arrimo nas normas pertinentes da Lei Estadual nº 9.433/05e, no que couber, na Lei Federal nº 8.666/93 e demais dispositivos legais aplicáveis, ajustando e reciprocamenteaceitando as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Habilitada nos termos da CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º …............, devidamente homologada em ......... epublicado no DJE – Diário de Justiça Eletrônico edição de ..........., obriga-se a CONTRATADA a executar, sob oregime de empreitada por preço unitário, a …......................................., tudo em perfeita observância às condiçõese especificações constantes do EDITAL, seus ANEXOS e PROPOSTA VENCEDORA, os quais passam a integraro presente instrumento de modo indissociável.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Os serviços indicados na cláusula primeira serão executados pela CONTRATADA em conformidade com adescrição pormenorizada contida(s) no(s) anexo(s), que faz(em) parte integrante deste contrato, e, concorrendoa(s) CONTRATADA(S) com mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais para os referidos serviços, sempagamento de quaisquer despesas adicionais por parte do CONTRATANTE, obrigando-se, ainda, a:

a) Matricular a obra no INSS, e entregar ao TJBA as guias de recolhimento das contribuições devidas aoINSS, de FGTS mês a mês em cada processo de pagamento de medição, nos termos da legislaçãoespecífica em vigor, referente à equipe disponibilizada pela contratada para execução do serviço e lotadana referida obra, inclusive de subcontratados. Atrasos acarretados pelo não cumprimento deste itempossuem suas penalidades previstas na tabela 01 do item 12.3, do Anexo I do Edital.

b) Registrar o contrato no CREA e/ou CAU, apresentar o comprovante de pagamento da “Anotação deResponsabilidade Técnica” e/ou “Registro de Responsabilidade Técnica” referente à execução da obra,antes do efetivo início da obra, inclusive ART de serviços subcontratados, bem como da Coordenaçãodestas subcontratações. Atrasos acarretados pelo não cumprimento deste item possuem suaspenalidades previstas na tabela 01 do item 12.3, do Anexo I do Edital.

c) Providenciar a liberação de Alvarás de Construção, junto Prefeitura Municipal de Salvador, e qualqueroutro órgão que a legislação oficial exigir. Atrasos acarretados pelo não cumprimento deste item possuemsuas penalidades previstas na tabela 01 do item 12.3, do Anexo I do Edital.

d) Manter nesta Capital, no mínimo, um escritório representativo independente do escritório do local da obra.

e) Fornecer e colocar no local da obra, placa e identificação, em conformidade com o modelo fornecido emanexo. O não cumprimento deste item constituirá mensalmente uma infração de natureza leve conformetabela 02 do Item 12.12, do Anexo I do Edital.

f) Manter um Diário de Obras, conforme modelo entregue pela fiscalização, no qual serão feitas anotaçõesem duas vias, referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, e mão de obra, comotambém reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram soluçãopor uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela fiscalização e pela Contratada, terá uma dasvias, em poder do TJBA após a conclusão da obra. O não cumprimento deste item constituirásemanalmente uma infração de natureza leve conforme tabela 02 do Item 12.12, do Anexo I do Edital.



g) Planejar a obra de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas e em seuentorno.

h) Apresentar o planejamento de obra, de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado nalicitação, antes do seu efetivo início, devendo este ser validado pela fiscalização. Atrasos acarretados pelonão cumprimento deste item possuem suas penalidades previstas na tabela 01 do item 12.3, do Anexo Ido Edital.

i) Obedecer às normas vigentes de higiene, segurança do trabalho e prevenção de acidentes, a fim degarantir a salubridade e a segurança no canteiro da obra. O não cumprimento deste item, quando relativoa trabalhos que envolvam risco de vida constituirão infrações de natureza gravíssima conforme tabela 02do Item 12.12, do Anexo I do Edital.

j) Efetuar seguros contra incêndio e de responsabilidade civil, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contardo início das obras em nome do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja apólice será calculada sobreo valor global do Contrato, quando previsto em planilha orçamentária.

k) Fazer com que os componentes da equipe de mão de obra operacional (operários), exerçam as suasatividades devidamente uniformizados em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos desegurança requeridos para as atividades desenvolvidas - E.P.I (Equipamentos de Proteção Individual).Para o não cumprimento deste item quando envolver risco de vida será aplicado o previsto no item 11.9, onão cumprimento dele em outros casos constituirão infrações de natureza grave conforme tabela 02 doItem 12.12, do Anexo I do Edital.

l) Executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demaiselementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT edas concessionárias de serviços públicos, assim como as determinações do TJBA e a Legislaçãopertinente. O não cumprimento deste item quando acarretar em atraso por necessidade de demoliçãoe/ou re-trabalho, constituirá infração tendo a penalidade prevista na tabela 01, do Anexo I do Edital.

m) Comunicar à Fiscalização em tempo hábil, e proceder às correções necessárias, sempre que ocorrerfalhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram esteEdital, assumindo integral responsabilidade pela correta execução de todos os serviços. Tais correçõessomente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará os autores dosprojetos para efeito de autorização.

n) Quando por motivo de força, maior, houver a necessidade de aplicação de material “equivalente” aoespecificado, submeter o pretendido à Fiscalização, para que, através de laudos, pareceres elevantamentos de custos, se pronuncie pela aprovação ou não do material substituto.

o) Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção das obras em qualquer dia ou hora, prestando todas asinformações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa.

p) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas,obras/serviços objeto do Contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes deexecução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes àsespecificações. Quando estas falhas gerarem atrasos, constituirão infração tendo a penalidade previstana tabela 01, do Anexo I do Edital.

q) Entregar à CONTRATANTE quando do Recebimento Provisório das obras o “As Built” correspondente,registrando todas as alterações e complementações efetuadas no Projeto Executivo no decorrer do prazocontratual, observando obrigatoriamente as normas de desenho da ABNT e padrões da CONTRATANTEpara arquivos digitais. O não cumprimento desta obrigação no prazo previsto constituirá falta grave tendoa penalidade prevista na tabela 02, do Anexo I do Edital.

r) Retirar, diariamente, todo o entulho decorrente da execução das obras mantendo constantemente limpo olocal das obras, a retirado dos containeres de entulho, quando adotada esta solução, depois de cheiosdeverão ser retirados no mesmo dia. O não cumprimento desta obrigação no prazo previsto constituiráfalta mediana tendo a penalidade prevista na tabela 02, do Anexo I do Edital.

s) A empresa contratada deverá colocar a disposição do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, meios decomunicação com o técnico responsável, todos os dias da semana, para atender as necessidades dosserviços.

Parágrafo Único: Obriga-se a CONTRATADA a indenizar o CONTRATANTE, no exato valor da condenação que omesmo venha a sofrer, em virtude de eventual AÇÃO TRABALHISTA, proposta em favor de empregado oupreposto da CONTRATADA, em razão do presente contrato, ainda que expirada a vigência deste.



CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Além das obrigações contidas nos anexos do edital, parte integrante deste contrato, por determinação legal, oCONTRATANTE obriga-se ainda a:

a) proceder a publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura;

b) facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execução dos serviços, objeto do presente contrato, às instalações onde os mesmos serão executados;

c) informar a CONTRATADA, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os problemas que venham a ocorrer, para a adoção das providências cabíveis;

d) efetuar, no prazo e condições estabelecidos na cláusula quarta, os pagamentos devidos à CONTRATADA;

h) verificar o fiel cumprimento das obrigações contratuais.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

A contraprestação devida à CONTRATADA será efetuada em parcelas correspondentes às etapas efetivamenteconcluídas, conforme Boletim de Medição e Cronograma Físico-financeiro aprovado, no prazo máximo de até 08(oito) dias úteis contados a partir da apresentação da nota fiscal/fatura aprovada pela DIRETORIA DEENGENHARIA E ARQUITETURA.

Parágrafo Primeiro: A nota fiscal/fatura que se refere o item anterior deverá ser apresentada com pelo menos 08(oito) dias úteis de antecedência dos respectivos vencimentos, acompanhada do Requerimento paraPagamento dos Serviços Efetuados, conforme modelo do Anexo VIII.

Parágrafo Segundo: Os preços deverão ser apresentados em moeda nacional, sendo o pagamento efetuado até08(oito) dias úteis contados da liberação da fatura pela DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.

Parágrafo Terceiro: Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data daapresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Quarta: A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, serácalculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com avariação do INPC do IBGE, pro rata temporis.

Parágrafo Quinto: Qualquer pagamento, somente será efetuado mediante apresentação da respectiva Nota Fiscalemitida em nome do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, acompanhada da Fatura correspondente.Além disso, deverão ser também apresentadas às guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e aoFGTS, juntamente com declaração elaborada em papel timbrado da CONTRATADA, carimbada e assinada porpessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmenteao total da mão de obra empregada nas obras/serviços contratados.

Parágrafo Sexto: O prazo referido no parágrafo primeiro será interrompido na ocorrência de erros ou qualqueroutra irregularidade na fatura apresentada, voltando o prazo de pagamento a ser contabilizado, na íntegra, depoisde efetuadas as devidas correções.

Parágrafo Sétimo: Só serão medidos os serviços efetivamente concluídos.

Parágrafo Oitavo: Admitir-se-á, para efeito de pagamento, o fracionamento do último período, consoanterespectiva medição e demais disposições contidas no parágrafo primeiro.

Parágrafo Nono: O pagamento da primeira parcela está condicionado obrigatoriamente, ao cumprimento doestabelecido no parágrafo primeiro e apresentação de comprovante de matrícula da obra junto ao INSS.

Parágrafo Décimo: O pagamento da última parcela somente será efetuado após o RECEBIMENTO PROVISÓRIOe entrega/aceitação do “AS BUILT” das obras/serviços, no mesmo prazo estabelecido para as demais.

Parágrafo Décimo Primeiro: Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.

Parágrafo Décimo Segundo O acompanhamento do cronograma será feito proporcionalmente ao número de diasdecorridos na data de encerramento de cada período.



Parágrafo Décimo Terceiro: A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, respeitados os limites legais previstos na forma do §1º do art.143 da Lei Estadual nº 9.433/05, sendo que nenhum acréscimo ou supressão poderá ser realizado sem a devidamotivação ou exceder os limites legais previstos no supracitado artigo, salvo as supressões resultantes de acordocelebrado pelos contratantes.

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização dos serviços ora contratado será executada pela DIRETORIA DE ENGENHARIA EARQUITETURA, denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:

a) O TJBA exercerá a fiscalização das obras e serviços através de Equipe de Fiscalização ou Técnicoespecialmente designado para este fim, sem reduzir nem excluir a responsabilidade da CONTRATADA.

b) Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular,duvidoso ou omisso, não previsto no contrato, no Edital, nas Especificações, nos Projetos, nas Leis, nasNormas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamentecom as obras / serviços em questão e seus complementos.

c) Independentemente da Equipe de Fiscalização ou técnico designado para Fiscalização das obras /serviços, poderão ser contratados pelo TJBA técnicos ou firmas especializadas para apoio da mesma,embora a ela subordinados.

d) A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do TJBA, não excluindo ou reduzindo aresponsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, sendo quesua ocorrência, não deverá implicar corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes eprepostos, salvo seja caracterizada a omissão funcional por parte destes.

e) Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas Técnicas da ABNT, eoutros porventura aplicáveis;

f) Rejeitar todo e qualquer material da má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para suaretirada da obra;

g) Exigir a imediata substituição de técnicos, mestres ou operários que não correspondam tecnicamente oudisciplinarmente às necessidades dos serviços;

h) Decidir quanto à aceitação de material “equivalente” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forçamaior;

i) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela CONTRATADA;

j) Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA;

k) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;

l) Promover com presença da CONTRATADA, as medições dos serviços executados;

m) Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura venham a ser feitos,bem como as alterações de prazo e cronograma;

n) Relatar oportunamente a Diretoria de Engenharia e Arquitetura do TJBA, ocorrências ou circunstânciasque possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros;

o) Dar à Diretoria de Engenharia e Arquitetura do TJBA imediata ciência de fatos que possam levar àaplicação de penalidades contra a CONTRATADA, ou mesmo à rescisão de Contrato;

p) A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela CONTRATADA, durante aexecução das obras/serviços, somente será admitida, a critério do TJBA, mediante a comprovação deexperiência equivalente ou superior do substituto proposto;

q) Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a CONTRATADA,sua equipe e a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento doContrato;

r) Com relação ao “Diário de Ocorrência”, compete à fiscalização:

1. Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pela CONTRATADA;



2. Registrar o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, as especificações, o prazo e ocronograma;

3. Fazer observações cabíveis decorrentes dos registros da CONTRATADA no referido diário;

4. Dar solução às consultas feitas pela CONTRATADA, quando dirigidas à fiscalização;

5. Registrar as restrições que lhe pareçam cabíveis quanto ao desempenho da CONTRATADA, seusprepostos e sua equipe;

6. Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes, das Especificaçõese das Normas Técnicas da ABNT;

7. Anotar os fatos ou alegações cujo registro se faça necessário.

Parágrafo Único: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do CONTRATANTE, não eximirá àCONTRATADA de total responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

Parágrafo Primeiro: O prazo de vigência do contrato, se iniciará com a assinatura do contrato, se encerra com aemissão do Termo de Recebimento Definitivo pela CONTRATANTE, sem prejuízo das hipóteses de prorrogaçãopermitidas em lei.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida do contrato no Diário da Justiça Eletrônico é condição indispensávelpara sua validade e eficácia, devendo ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias corridos da sua assinatura.

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA será notificada pelo CONTRATANTE, mediante publicação da Ordem deServiço no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, devendo acusar, formalmente, o seu recebimento no prazo máximode 02 (dois) dias úteis da publicação.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA terá até 02 (dois) dias úteis, contado do recebimento da Ordem de Serviço,para iniciar os trabalhos;

Parágrafo Quinto: O prazo para execução dos serviços objeto deste instrumento é de até 225 (duzentos e vintee cinco) dias corridos, contados a partir do 2º dia útil após o recebimento da Ordem de Serviço, compreendendoos prazos parciais constantes no cronograma físico-financeiro, podendo este prazo ser prorrogado medianteaditamento específico do contrato, observadas as hipóteses admitidas no artigo 141 da Lei Estadual nº 9.433/05,no que for pertinente.

Parágrafo Sexto: Em havendo prorrogação contratual, e desde que transcorrido o prazo de 12 (doze) meses, acontar do início da vigência deste, o reajuste poderá ser concedido à CONTRATADA, a critério doCONTRATANTE, sempre tomando como limite máximo, a variação do INCC/FGV, verificada no períodoprecedente à data da prorrogação.

Parágrafo Sétimo: O prazo para a adjudicatária assinar o termo de contrato é de 05 (cinco) dias corridos após anotificação.

Parágrafo Oitavo: Se a ADJUDICATÁRIA, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebraro contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente,examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como oatendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento provisório será efetuado pela Fiscalização, mediante termo circunstanciado, no prazo de até 15(quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA de que a obras/serviços estão concluídos. Efetuado oRECEBIMENTO PROVISÓRIO, haverá um período de observação, máximo de 90 (noventa) dias, paracumprimento do disposto na Lei Estadual nº 9.433/05, se for o caso, quando então será procedido oRECEBIMENTO DEFINITIVO mediante termo circunstanciado, elaborado por comissão designada pelaDIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.

Parágrafo primeiro: O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelaexecução integral deste contrato, bem como pela solidez e segurança da obra CONTRATADA, nem tampouco sesubmete à vigência deste instrumento.

Parágrafo segundo: O Termo de Recebimento Definitivo somente será emitido após a apresentação da CND –Certidão Negativa de Débito do INSS, referente aos serviços prestados; Certidão de Regularidade para com oFGTS; Certidão de Quitação com o ISS; ART – Anotações de Responsabilidade Técnica, e, quando for o caso, do



competente Alvará de Habite-se. Em não sendo apresentado qualquer dos documentos acima indicados, aCONTRATADA será multada em 10% (dez por cento) sobre valor global do contrato, independentemente daadoção de outras medidas legais cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA: DA GARANTIA

Em garantia de plena, fiel e segura execução de tudo o que se há obrigado, a CONTRATADA prestará, em até 15(quinzes) dias da assinatura deste instrumento, caução correspondente a 5% (cinco por cento) sobre opreço/valor global dos serviços contratados, em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiançabancária, cuja liberação ou restituição dar-se-á 90 (noventa) dias após a execução total do contrato, caracterizadaesta após a liquidação e o pagamento da última fatura relativa ao cumprimento do objeto contratado.

Parágrafo Primeiro: Fica estabelecido que a presente garantia não poderá ser parcelada nas faturas pagas àCONTRATADA.

Parágrafo Segundo: A garantia será obrigatoriamente revista e complementada quando houver redução da suarepresentatividade percentual por variação econômica do contrato ou descontos de valores devidos aoCONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DOS ILÍCITOS E PENALIDADES

Parágrafo Primeiro: Os licitantes e contratados cumprirão, rigorosamente as condições estabelecidas neste editale seus anexos e na proposta vencedora, para a participação neste certame e execução do serviço objeto destalicitação, inclusive obrigações adicionais estabelecidas neste instrumento, sob pena de, sujeitar-se às penalidadescabíveis.

Parágrafo Segundo: Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184 e 185 da Lei Estadual9.433/05, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmodiploma, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

Parágrafo Terceiro:Constitui ilícito administrativo a conduta praticada pelo licitante ou contratado que, nos termosdos arts. 184, V, e 185, II, da Lei Estadual nº 9.333/05, apresentar declaração ou qualquer outro documento falsoexigido para o certame, sujeitando-se o infrator, com fundamento nos arts. 195 c/c 186 III, parágrafo único, da Leinº 9.433/05, à declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

Parágrafo Quarto: Aos licitantes e ao contratado que incorrerem nas faltas administrativas previstas na Legislaçãoserão aplicadas, sem prejuízo do disposto no art. 186, parágrafo único, da Lei Estadual nº 9.433/05, aspenalidades a seguir:

I. MULTA, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, conforme previsão legal e parâmetros estabelecidos no item 12 do Anexo I deste Edital.

II. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE CADASTRAR E LICITAR E IMPEDIMENTO DECONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO aos que incorrerem nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e I,IV,VI e VII do art. 185 da Lei Estadual nº 9.433/05.

III.DECLARAÇAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184 e II, III e V do art. 185 da Lei Estadual nº 9.433/05.

Parágrafo Quinto: As multas a que se refere o Inciso I deste artigo, não impedem que a Administração rescindaunilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

Parágrafo Sexto: Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamentedo pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa por ventura imposta.

Parágrafo Sétimo: As multas previstas neste artigo não têm caráter compensatório e o seu pagamento nãoeximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

Parágrafo Oitavo: Para a aplicação das penalidades previstas será levada em conta a natureza e a gravidade dafalta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro: A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequênciascontratuais e as previstas em lei ou regulamento.



Parágrafo Segundo: O CONTRATANTE ao longo da vigência do contrato poderá rescindi-lo conforme dispostono art. 168, da Lei nº 9.433/09, motivadamente, desde que seja a CONTRATADA notificada, por escrito, comantecedência de 30 (trinta) dias corridos, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Terceiro: Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167, da Lei nº 9.433/09,sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houversofrido, tendo ainda direito a:

a) devolução da garantia;b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;c) pagamento do custo da desmobilização.

Parágrafo Quarto: No caso de rescisão determinada por ato unilateral da CONTRATADA ficam asseguradas àCONTRATANTE, sem prejuízo das sanções cabíveis:

a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à CONTRATANTE;b) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

Parágrafo Quinto: O contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes, desde que haja conveniência parao CONTRATANTE, consoante o disposto no inciso II do art. 168 da Lei nº 9.433/05.

O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo ao longo da vigência do presente instrumento, rescindirunilateralmente o presente contrato, nas hipóteses previstas no artigo 167, da Lei Estadual nº 9.433/05, ou ainda, àconveniência e em preservação do interesse público, sem que lhe seja imposta qualquer multa ou indenização, aque título for, bastando, para tanto, comunicar previamente à CONTRATADA, com pelo menos 30 (trinta) dias deantecedência.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA REGÊNCIA LEGAL

Submete-se o presente contrato às disposições contidas nas Leis Estaduais n.º 9.433/05, 9.658/05 e 10.967/08,Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações vigentes, no que couber e das Leis Federais nº 8.666/93 e suasalterações posteriores, bem como aos demais dispositivos legais aplicáveis, obrigando-se a CONTRATADA afirmar todo e qualquer instrumento de retificação que tenha por objeto o cumprimento de prescrição legal e/oueditalícia.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA

“A CONTRATADA assume a obrigação que se define nos termos do art. 618, do Código Civil Brasileiro”.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente do presente instrumento, no valor de R$ ........., será atendida no presente exercícios atravésda Unidade Gestora 002 – DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, Unidade Orçamentária 02.04.601- FAJ, Atividade/Projeto …........., Elemento de Despesa …..........., Subelemento ….............., Fonte …........... doorçamento vigente. Quando for o caso, no exercício subsequente, o respectivo orçamento consignará dotaçãoprópria para atender à despesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias originárias do presente instrumento, fica eleito o foro da comarca de Salvador,Capital do Estado da Bahia.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante astestemunhas que no final se identificam.

Salvador, de ........................ de 2013.

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA:

CONTRATADA: ...................................................................................................................................

TESTEMUNHAS: ......................................................................................................…........................



ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO


Número004/2013

1) Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06,declaramos:

( ) Que NÃO POSSUÍMOS a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição deMICROEMPRESA e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Leicomplementar nº 123/06.

( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de EMPRESADE PEQUENO PORTE e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Leicomplementar nº 123/06.

2) No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos:

( ) para os efeitos do inciso II do art. 120, em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184, do mesmo diplomaestadual, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis deserem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.

( ) para os efeitos do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, HAVER RESTRIÇÃO NA COMPROVAÇÃODA NOSSA REGULARIDADE FISCAL, a cuja regularização procederemos no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujotermo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, acritério da Administração Pública, cientes de que a não-regularização da documentação, no prazo previstoimplicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Estadual nº 9.433/05,especialmente a definida no art. 192, inc. I.

A presente declaração deverá ser acompanhada com Certidão expedida pela Junta Comercial, no caso deempresas ali registradas, para comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte,(Art. 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio) ouCertidão específica do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, nos demais casos.

Salvador _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURARAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA



ANEXO VIII


Número004/2013

MODELO DE REQUERIMENTO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETUADOS

A – Coordenação de Projetos e Obras

Estamos encaminhando Nota Fiscal/Fatura, contendo descrição de serviços, indicação da medição, bem comotoda documentação exigida, para a devida conferência e pagamento.

NOME DA EMPRESACONTRATOS/ADITIVOS DE SERVIÇO Nº FISCAL RESPONSÁVELNOTA FISCAL Nº MEDIÇÃO Nº

DOCUMENTOS (CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO):

1. NOTA FISCAL CONTENDO: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS – INFORMANDO A MEDIÇÃO, O VALOREMPREGADO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL E VALOR DA RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL( )

2. MATRÍCULA C.E.I DA OBRA (1ª MEDIÇÃO) ( )

3. LICENÇAS E/OU ALVARÁS PERTINENTES À OBRA (1ª MEDIÇÃO) ( )

4. CARTA DE FIANÇA OU SEGURO GARANTIA (1ª MEDIÇÃO) ( )

5. A.R.T PARA EXECUÇÃO DA OBRA (1ª MEDIÇÃO) ( )

6. DECLARAÇÃO SOB AS PENAS DA LEI REF. AO INSS E FGTS ( )

7. GUIA FGTS/SEFIP ( )

8. GUIA PAGTº INSS : OUTRAS ENTIDADES ( )

9. GUIA PAGTº PIS ( )

10. GUIA PAGTº ISS ( )

11. DECLARAÇÃO DA EMPRESA E RELAÇÃO DE EMPREGADOS DA OBRA COM Nº CTPS ( )

12. FOLHA DE PAGAMENTO DOS OPERÁRIOS DA OBRA ( )

13. CÓPIA DA ORDEM DE SERVIÇO (OS) ( )

14. 12 (doze) FOTOS DA OBRA ( )

15. LIVRO ÁLBUM DAS FOTOS ( ÚLTIMA MEDIÇÃO) ( )

16. HABITE-SE (ÚLTIMA MEDIÇÃO, SE FOR O CASO) ( )

17. “AS BUILT” (ÚLTIMA MEDIÇÃO, SE FOR O CASO) ( )

18. DECLARO TER CONHECIMENTO DE QUE O PROTOCOLO DA NOTA FISCAL DEVERÁ SERREALIZADO NO MÁXIMO ATÉ O DIA 25 (VINTE E CINCO) DE CADA MÊS OU APÓS O DIA 10 (DEZ) DOMÊS SUBSEQUÊNTE EM VIRTUDE DA DATA DE VENCIMENTO DA GUIA DE PAGAMENTO DO INSS. OBS:

Declaro ter executado os serviços elencados no Boletim de Medição indicado, sendo verdadeiras asinformações acima prestadas e aquelas contidas nos documentos ora apresentados.

Solicito que seja efetuado o pagamento dos referidos serviços.

Salvador _____/______/__________________________________________________________

(Carimbo da empresa)


poder judiciÁrio do estado da bahia tribunal de … · 1601, fax 3372-1602/1617 ou pelo site . os...

Documents