modulo_i-_ley de ocntrataciones y adquisiciones del estado en obras

5/28/2018 Modulo_i-_ley de Ocntrataciones y Adquisiciones Del Estado en Obras.

1/162

MODULO I: LEY DECONTRATACIONES DEL

ESTADO Y SU REGLAMENTOAPLICADO EN OBRA

MARZO 2014

Ing. Felipe Villavicencio [email protected]

Total Qualit Internationale Consultores SAC.COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH -CHIMBOTE

DIPLOMADO EN RESIDENCIA, SUPERVISIN Y SEGURIDAD EN OBRAS


2/162

Total Qualit Internationale Consultores SAC.COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERCONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH -

CHIMBOTE


Que es la Ley deContrataciones delEstado?

Ing. CIP Felipe Villavicencio Gonzlez


3/162

Es una norma que contiene las

disposiciones y lineamientos

que deben observar lasEntidades del Sector Pblico

en los procesos de

contrataciones de bienes,

servicios u obrasy regula lasobligaciones y derechos que

se derivan de los mismos.


Ar t. 1 LCE. N 1017


CHIMBOTE



4/162


CHIMBOTE



Establecer las normas orientadas a

maximizar el valor del dinero delcontribuyente en las contrataciones

que realicen las Entidades del Sector

Pblico, de manera que stas se

efecten en forma oportuna y bajo las

mejores condiciones de precio ycalidad, a travs del cumplimiento de

los principios que la regulan.

Objeto

Ar t. 2 LCE. N 1017


5/162


CHIMBOTE



MBITO DE APLICACINa) El Gobierno Nacional, sus dependencias y reparticiones.

b) Los Gobiernos Regionales, dependencias y reparticiones

c) Los Gobiernos Locales, dependencias y reparticiones.d) Los Organismos Constitucionales Autnomos.

e) Las Universidades Pblicas.

f) Sociedades de Beneficencia y Juntas de Participacin

Social.

g) Fuerzas Armadas y Polica Nacional del Per.

....Ar t. 3 LCE. N 1017


6/162


CHIMBOTE



h) Fondos de Salud, de Vivienda, de Bienestar y

dems de naturaleza anloga de las FFAA y PNP.

i) Empresas del Estado de Derecho Pblico o

Privado.

j) Los proyectos, programas, fondos, rganos

desconcentrados, organismos pblicos del

Poder Ejecutivo, instituciones y dems unidades

orgnicas, funcionales, ejecutoras y/o operativas

de los Poderes del Estado.

Ar t. 3 LCE. N 1017


7/162

PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES.


CHIMBOTE



Imparcialidad

Razonabilidad

Eficiencia

Publicidad

Transparencia

Economa

Vigencia Tecnolgica

Trato Justo e Igualitario

Equidad

Sostenibilidad Ambiental

Promocin del Desarrollo Humano

Moralidad

Libre Concurrencia y Competencia

Ar t. 4 LCE. N 1017


8/162

Evolucin de la normatividad


CHIMBOTE



30 JUL 1997: Ley N 26850 Ley de Adquisiciones y Contrataciones(LACE)

15 MAR 2001: DS 012-2001-PCM - TUO de la LACEDS 013-2001-PCM - Reg. de la LACE

03 JUL 2004: Ley N 28267 - Modif. el TUO de la LACE29 NOV 2004: DS 083-2004-PCM - TUO de la LACE

DS 084-2004-PCM - Reg. de la LACE

1

2

3

01 JUL 2012: Ley N 29873 - Modif. El DL 1017 LCE07 AGO 2012: DS 138-2012-EFModif al DS 184-2008-EF

4
http://f/LEY%20DE%20CONTRAT.%20Y%20ADQ.%20(CONSUCODE)/DECRETO%20LEGISLATIVOS%201017%201018%20DEL%204%20DE%20JUNIO%202008.pdfhttp://f/LEY%20DE%20CONTRAT.%20Y%20ADQ.%20(CONSUCODE)/DECRETO%20LEGISLATIVOS%201017%201018%20DEL%204%20DE%20JUNIO%202008.pdf


9/162

QU ES UNA OBRA ?


Construccin

Reconstruccin

Remodelacin

Renovacin

Habilitacin

DE BIENESINMUEBLES


CHIMBOTE



10/162


QU REQUIERE UNA OBRA ?

Direccin Tcnica

Expediente Tcnico Mano de Obra.

Materiales y/o Equipos

Total Qualit Internationale Consultores SAC.DIPLOMADO EN RESIDENCIA, SUPERVISIN Y SEGURIDAD EN OBRAS

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PER

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ANCASH -

CHIMBOTE


11/162


QU ES UNA OBRA PBLICA?




CHIMBOTE


12/162


MODALIDADES DE EJECUCIN DE OBRAS

Art. 59.- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

EjecucinPresupuestaria

indirecta

EntidadPrivada

Contrato

LCE yReglamento

EntidadPblica

Convenio

DefinirNorma

EjecucinPresupuestaria

Directa

La PropiaEntidad(con sus

recursos)

R.C. N 195-88-CG




CHIMBOTE


13/162



CHIMBOTE


EJECUCION DE OBRASPUBLICAS CON LA LEY DE

CONTRATACIONES

Total Qualit Internationale Consultores SAC.



14/162





CHIMBOTE

SUSCRIPCION DEL CONTRATO


15/162





CHIMBOTE

CONTRATODE OBRA

1.-Marco legal

El contrato de obra es regulado de manera especfica por los artculos 1771 al1789 del Cdigo Civil. Asimismo, son aplicables a este contrato lasdisposiciones generales sobre prestacin de servicios contenidas en losartculos 1755 al 1763 del referido Cdigo. Y, como a todos los contratos, se leaplican tambin las disposiciones relativas a la parte general de contratos,obligaciones y acto jurdico contenidas en el Cdigo Civil.

Reglamento del Decreto Supremo N 184-2008-EF.


16/162





CHIMBOTE

2. Definicin:Es el acuerdo para crear, regular,modificar o extinguir una relacin

jurdica dentro de los alcances de la Leyy del Reglamento.

Contrato ori ginal:

Es el contrato suscrito como consecuencia delotorgamiento de la Buena Pro en las condicionesestablecidas en las Bases y la oferta ganadora.

Contr ato actual izado o vigente:El contrato original afectado por las variaciones realizadaspor los reajustes, prestaciones adicionales, reduccin deprestaciones, o por ampliacin o reduccin del plazo.

D.S. N 138-2012-EF -ANEXOS DE DEFINICIONES


17/162





CHIMBOTE

El contrato de obra tiene por objeto la elaboracinde un bien determinado, de manera tal que unapersona denominada contratistase obliga frente alcomitente a elaborar dicho bien con lascaractersticas que se hayan establecido en elcontrato, y este ltimo se obliga a pagar la

retribucin pactada a favor del contratista.

La obligacin del contratista implica la elaboracin de la obra en su integridad, segn las especificaciones que sehubieran establecido en el contrato, por lo que, si faltara alguna pieza, parte, medida u otra de las caractersticas de laobra, se considerar que el contratista ha incumplido el contrato.

La obra o bien objeto del contr ato

Al definir al contrato de obra, el artculo 1771 del Cdigo Civil establece que la labor del contratista debe ser retribuida.Sin embargo, consideramos que no existe impedimento alguno para que el contrato se celebre a ttulo gratuito, es decir,que el comitente no pague una retribucin a favor del contratista.

La retr ibucin

El Cdigo Civil define de manera concisa al contrato de obra en su artculo 1771 al sealar que porel contrato de obra el

contratista se obliga a hacer una obra determinada y el comitente a pagarle una retribucin.


18/162





CHIMBOTE

PODREMOS:SI CONOCEMOS:

EL MEJOR CONTRATO

OCURRENCIAS Y/OCIRCUNSTANCIAS

PREVER SUTRATAMIENTO

Mas sencilla ser la ADMINISTRACION CONTRACTUAL

A mayores previsiones en el contrato:


19/162





CHIMBOTE

CLAUSULAS OBLIGADAS

Se INCLUIRAN NECESARIAMENTEy bajo responsabilidad clausulas

referidas a:

Garantas Solucin De Controversias

Resolucin De Contratos PorIncumplimiento


20/162





CHIMBOTE

CLAUSULAS OBLIGADAS - GARANTIAS

Garantas de ser iedad de ofer ta

Garantas de fiel cumplimiento Garantas por el diferencial de la propuesta. Garantas por adelantos

Permiten asegurar una buena ejecucin y cumplimiento delcontrato:

Ar t. 156 DS. N 138-2012-EF


21/162





CHIMBOTE

CLAUSULAS OBLIGADAS - CONTROVERSIAS

Toda controversia surgida durante la ejecucin del contratodebe resolverse mediante conciliacin o arbitraje.

SI LAS BASES o el contrato no incluyen un convenio arbitral seentender incorporada de pleno derecho el arbitraje institucional delOSCE


22/162





CHIMBOTE

CLAUSULAS OBLIGADASRESOLUCION PORINCUMPLIMIENTO

Cuando se produce incumplimiento de una parte de alguna

obligacin, no obstante haber sido observada y/o requerida porla otra parte; esta ultima puede resolver el contrato, remitiendopor va notarial el documento donde manifieste tal decisin y elmotivo que la justifica.

Cualquiera de las partes puede ponre f in al contrato pero debe star

previsto expresamente en el contrato

Ar t. 169 RLCE


23/162





CHIMBOTE

Ar t. 141 RLCE

CONTRATO DE CONSULTORIA-REQUISITOS

El ganador de al buena pro adems de lo indicado en la bases, debe presentarpara la firma de contrato:

1. Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.(salvo AMC y PSR tems)2. Garantas fiel cumplimiento (salvo: AMC) .3. Contrato de consorcio (con firmas legalizadas )4. Cdigo de cuenta interbancaria (CCI).

5. Traduccin oficial (documentos ne idioma extranjero)


24/162





CHIMBOTE

CONTRATO DE OBRA-REQUISITOS

Ar t. 183 RLCE

El ganador de la buena pro, adems de lo indicado en el artculo141, deber presentar para la firma del contrato:

1. Constancia de Capacidad Libre de Contratacin ( RNP).2. Designar al residente de la obra, (si no form parte de la propuesta tcnica).3. calendario de avance de obra valorizado (segn PERT-CPM).4. Calendario de adquisicin de materiales oinsumos (concordancia con el

CAO valorizado).5. Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta (caso: sumaalzada).


25/162





CHIMBOTE

SISTEMAS DECONTRATACION


26/162

Cules son los Sistemas de Contratacin ?





CHIMBOTE

Sistemas de Contratacin son:

1. Sistema a suma alzada.2. Sistema de precios unitarios, tarifas o

porcentajes.3. Esquema mixto de Suma Alzada y Precios

Unitarios

Las bases deben precisar el sistema y/o modalidad de ejecucin.

Ar t. 26 LCEy Arts. 40 y 41 RLCE


27/162





CHIMBOTE

RECOMENDACIN

Emplear el sistema a suma alzada cuando debi elegirse el deprecios unitarios o viceversa, genera problemas y

controversias que desgastan a las partes, pueden incrementarcostos en la obra y hasta pueden poner en riesgo lacontinuidaddela ejecucin contractual.

No ir contra la corriente


28/162





CHIMBOTE

SISTEMA DE SUMA ALZADA:En obras pblicas se aplica cuando las cantidades (metrados),

magni tudes y cal idades (especificaciones tcnicas) estn definidas en losplanos y especificaciones tcnicas. Se considerara los trabajos que resultennecesarios para el cumplimiento de la prestacin requerida . Este sistema se aplicatcnicamente a las obras de edificacin.

a. El Postor oferta un monto fijo integral por la obra.

b. El Contratista est obligado a ejecutar la obra segn el siguiente ordende prelacin:

1. Mandanlos planos (sin prelacin entre ellos a su vez).2. Mandanlas especificaciones tcnicas.3. Mandanlas memorias descriptivas.4. Mandanlos presupuestos. Ar t. 40 RLCE


29/162

De acuerdo con la prelacin de

ejecucin establecida en el Reglamentoel Contratista ejecutar los pisos deterrazo pulido y cobrara como losetaveneciana.





CHIMBOTE

a. En los planos indica que los pisos sean de terrazo pulido.b. En las especificaciones tcnicas se indica que los pisos deben usar cermicos.c. En las memorias descriptivas se menciona que los pisos de la Posta son de

losetas vinlicas.d. Finalmente en los presupuestos la partida establece que los pisos son deloseta veneciana.

Se tiene una obra de una Posta de Saluda suma alzada.

SOLUCIN

Ejemplo:


30/162





CHIMBOTE

d. El sistema suma alzada ,se debe elegir cuando el riesgo de incertidumbre esnulo prcticamente nulo.

c. El desagregado por partidas que da origen a la propuesta es referencial.

e. Es requisito fundamental que los documentos que describen el objeto seansuficientes para que los postores, tengan pleno conocimiento del alcance delcompromiso, tanto en calidad como en cantidad.

d. Pensar en riesgos de incertidumbre debe asumirlo el contratista cuando el

expediente tcnico no tiene las condiciones, es un error. Se arriesga la ejecucinde obra, con la calidad esperada.

SISTEMA DE SUMA ALZADA:

e. Se valorizar hasta el total de los metrados del presupuesto de obra.Ar t. 40 RLCE


31/162

En las obras Contratadas a Suma Alzada se tiene:

No se reconocen los mayores metrados (adicional)

por diferencia de metrados(del Contratado contra lorealmente ejecutado).

No se descuentan los menores metrados (deductivo)por diferencia de metrados (del Contratado contra lorealmente ejecutado).





CHIMBOTE


32/162





CHIMBOTE

Se tiene una obra de una Posta de Salud,duracin 5 meses, a Suma Alzada.En el Presupuesto de Obra se tiene:

Partida. Cant. Unit. Parcial

Piso de terrazo 200 m2 S/. 20 / m2 S/. 4,000.00

Ejemplo:

Valorizacin No. 01: 20 m2 Valorizacin No. 02: 50 m2

Valorizacin No. 03: 80 m2 Valorizacin No. 04: 40 m2 Valorizacin N0. 05:

Se ejecuta la obra segn los siguientes avances o valorizaciones:

Cuanto debe ser la Valorizacin N0. 05: ?


33/162





CHIMBOTE

SOLUCIN


34/162





CHIMBOTE

OBRA POR AJUSTE ALZADO- CDIGO CIVIL:Si:las variaciones pactadas por escrito

El comitenteDerecho al ajustecompensatorio

Significan:

Menor trabajo o Menor costo de obra

Significan:

Mayor trabajo o Mayor costo de obra

El obligadoDerecho de compensacin

Ar t. 1776 del CC

Ar t. 40 RLCE


35/162





CHIMBOTE

SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS:Se utiliza en las obras pblicas cuando las cantidades (metrados) ycalidades (especificaciones tcnicas) no estn definidas en los planos yespecificaciones tcnicas. Este sistema se aplica tcnicamente a las obrasdonde hay grandes movimientos de tierras como carreteras, saneamiento,

canales, presas, etc.

En este sistema se tienen tres puntos bsicos:

a. El Postor oferta Precios Unitarios de cada una de las partidas que

proporciona la Entidad en sus bases (Partidas con sus metrados).

b. No hay prelacin de ejecucin de la obra.

Ar t. 40 RLCE


36/162





CHIMBOTE

En los planos indica que el asfalto es de 1 pulgada de espesor. En las especificaciones tcnicas se indica que el asfalto es de 1.5 pulgadas

de espesor. En las memorias descriptivas se menciona que el asfalto es de 2 pulgadas

de espesor. Finalmente en los presupuestos la partida establece que el pavimento es

un monocapa de media pulga de espesor.

Ejemplo: Se tiene una obra de una Carretera asfaltadaa Precios Unitarios encontrando lo sgte:

Al no existir prelacin de ejecucin lorecomendable es hacer la consulta alproyectista para que determine cul es lasolucin a utilizar en obra.

SOLUCIN


37/162





CHIMBOTE

c. Se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados

Partida.Pavimento de asfaltoen caliente de 2 pulg.

Ejemplo:Se tiene una obra de una Carretera Asfaltada, duracin10 meses, a Precios Unitarios.En el Presupuesto de Obra se tiene:

Se ejecuta la obra segn los siguientes avances o valor izaciones:

Metrado13000 m2 Costo unitario:S/. 100 / m2. Costo parcial:S/. 1300,000.00

Valorizacin No. 05: 1500 m2 Valorizacin No. 07: 2000 m2 Valorizacin No. 08: 2000 m2 Valorizacin No. 09: 2000 m2.12,000 m2 Valorizacin No. 10: m2

Valorizacin No. 01: 500 m2 Valorizacin No. 02: 1000 m2 Valorizacin No. 03: 1500 m2 Valorizacin No. 04: 1500 m2

Cuanto debe ser la Valorizacin N0. 10: ?

Ar t. 40 RLCE


38/162





CHIMBOTE

SOLUCIN


39/162





CHIMBOTE

Si se reconocen los mayores metrados (adicional,

previa gestin) por diferencia de metrados (delContratado contra lo realmente ejecutado).

Si se descuentan los menores metrados (deductivo) por

diferencia de metrados (del Contratado contra lorealmente ejecutado).

En las obras Contratadas a Precios Unitarios se tiene:


40/162





CHIMBOTE

Las Entidades podrn optar por este sistema si en el

Expediente Tcnico uno o varios componentes tcnicoscorresponden a magni tudes y cantidades no definidascon precisin, los que podrn ser contratados bajo elsistema de precios unitar ios, en tanto, los componentescuyas cantidades y magnitudes estn totalmente definidas

en el Expediente Tcnico, sern contratados bajo elsistema de suma alzada

ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA Y PRECIOSUNITARIOS:

Ar t. 40 RLCE


41/162





CHIMBOTE

Sistema a suma alzada. Sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes. Esquema mixto de Suma Alzada y Precios Unitarios

Sistemas de Contratacin :

Modalidad de Ejecucion Contratactual:

Llave en mano Concurso oferta

Tipos de Ejecucion Presupuestal de Proyectos:

Ejecucin Presupuestaria Indirecta Ejecucin Presupuestaria Directa

Ar t. 26 .LCE y Art. 40 RLCE

Ar t. 59 Ley N 28411-L GSNP

Ar t. 26 .LCE y Art. 41 RLCE


42/162





CHIMBOTE

INICIO DEL PLAZOCONTRACTUAL


43/162





CHIMBOTE

QUE ES EL PLAZO CONTRACTUAL?

Periodo de tiempo, en que se debe concluir el objeto del contrato

Las condiciones para su inicio (computo deben estar claramente definidas.

Plazo =160 d.c

Inicio Computo alCumplirse

Condiciones

Inicio de ComputoPlazo12-10-2013


44/162





CHIMBOTE

CONDICIONES PARA INICIO DEL PLAZO

1. Que se designe al inspector o al supervisor2. Que la Entidad entregue el expediente tcnico completo3. Que la Entidad haya entregado el terreno4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos(de

ser su obligacin segn las Bases)5. Que se haya entregado el adelanto directo.

El plazo de ejecucin de obra comienza a al da siguiente de que se cumplirse:

De estar previsto entregas parciales del adelanto directo,con el primer desembolso se da por cumplida tal condicin

Ar t. 184 RLCE


45/162





CHIMBOTE

PARTICULARIDADPARA INICIO DEL PLAZO

Si cumplidas las condiciones antes mencionadas, la estacionalidad climticano permitiera el inicio de la ejecucin de la obra , la entidad podr acordarcon el contratista la fecha para el inicio de la ejecucin . Dicha decisin

deber ser expuesta en un informe tcnico que formara parte del expedientede contratacin.

Ar t. 184 RLCE


46/162





CHIMBOTE

La entidad debe cumpl ir las condiciones dentro de los 15dc siguientes ala suscripcin del contrato.

De no haber solicitud de adelanto directo ,el plazo se inicia cumpliendolas dems condiciones.

Si la entidad no cumple con las condiciones en el plazo:

CONDICIONES PARA INICIO DEL PLAZO

El contratista podr resolver el contrato en los siguientes 15 d.c. Tendr derecho a solicitar daos y perjuicios acreditados, equivalentes a

5/10,000 del MC por da , hasta 75/10,000 La entidad debe pronunciarse en 10d.h. Vencido los 10dh., el Contratista podr iniciar la conciliacin y/o

arbitraje, dentro de los das siguientes 15 d.h

Ar t. 184 RLCE


47/162

SUPERVISION DE OBRA





CHIMBOTE


48/162





CHIMBOTE

La palabra supervisin es compuesta y viene del latn:

SUPER: Preeminencia ,pr ivil egio, ventaja o preferencia por razn o meri to especial

VISUS: Examinar un instrumento ponindole el visto bueno

EL SUPERVISOR

Es la actividad de vigilar y apoyar la coordinacin deactividades de tal manera que se realicen en formasatisfactoriamente

persona representante de la entidad que financia laobra que realiza la actividad de supervisar la ejecucinde obra su objetivo es controlar el tiempo, la calidad yel costo de la obra

SUPERVISION :


49/162





CHIMBOTE

INSPECTOR :Profesional funcionario o Servidor de laentidad

SUPERVISOR:Persona Natural o especialmente contratada

para dicho fin.

INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRASArt. 190, 191, 192

PRESENCIA PERMANENTE Y DIRECTA HABILTADO Y ESPECIALIZADO

Por incumplimiento del contratista en el plazo dela obra, ste asume los costos de la supervisin

DEBE ESTUDIAR A PROFUNDIDAD EL PEDIDODE AMPLIACIN DE PLAZO ADICIONALES DEOBRA!

REQUIERE PROFUNDOS CONOCIMIENTOS

TCNICOADMINISTRATIVOSLEGALES!


50/162





CHIMBOTE

D.S. N 184-2008-EF / Artculo N 190.- Inspector oSupervisor de Obras

INSPECTOR

Profesional funcionario o servidor de la Entidad. No menos de 2 aos de ejercicio Profesional.

No requiere Registro de Consultor de Obras del OSCE.

SUPERVISOR Persona natural o jurdica especialmente contratada. Persona natural: No menos de 2 aos en el ejercicio profesional. Si requiere Registro de Consultor de Obras del OSCE.


51/162





CHIMBOTE

COSTOS DE LA SUPERVISINNo exceda del 10% del valor Referencial de la obra o del montovigente del contrato de obra, el que sea mayor.

costo supervisin< 10%V.R.

GASTOS DE LA INSPECCIN

Los gastos que genere la inspeccin no deber superar el 5% delValor Referencial de la obra o monto vigente del contrato de obra, el

que sea mayor.

Adicional del Servicio Supervisin > 15% contrato Supervisin Requiere

Aprobacin Previa de la Contralora

(Art.191 D.S. N 138-2012-EF LEY DE PRESUPUESTO DEL 2014


52/162





CHIMBOTE

ROL DE LA SUPERVISIN


53/162





CHIMBOTE

I ETAPA: ANTES DEL INICIO DE LA OBRA


54/162

II ETAPA: DURANTE LA EJECUCIN DE LA OBRA





CHIMBOTE


55/162

ENTREGA DELTERRENO





CHIMBOTE


56/162

ENTREGA DEL TERRENO

El evento denominado Entregade Terrenoconsiste en la entregaal Contratista, por parte de la Entidad, del lugar fsico donde se

ejecutar la obra. En este acto deben participar el Residente y/oContratista, el Inspector y/o Supervisor y los funcionariosdesignados por la Entidad para esta entrega.

Pueden estar en calidad solo de observadores vecinos del comit pro

obra por ejemplo, mas no tienen derecho a voz alguna y nuncadeben suscribir el Acta de Entrega de Terreno.





CHIMBOTE

O O S C S S S G O S


57/162





CHIMBOTE

Concluido el acto se debe plasmar en un Actade Entrega de terreno, la cual puede ser sin ocon observaciones (de existir algn elemento

fsico en el terreno que no consta en los planos oexpediente tcnico, o no hay libredisponibilidad de todo o parte o algncomponente del terreno, por ejemplo unacantera).

(segn Art. N 184 D.S. N 138-2012-EF)

DIPLOMADO EN RESIDENCIA SUPERVISIN Y SEGURIDAD EN OBRAS


58/162





CHIMBOTE

Condiciona el inicio del pazo de ejecucin de obra

Adems de las caractersticas tcnicas, en obras deber contar con ladisponibil idad fsica del terr eno o lugar donde se ejecutara la misma y con elexpediente tcnico aprobado.

Constituyen interferencias: Presencia de edificaciones, cercos, almacenes, etc. Instalaciones varias( elctricas, sanitarias, telefnicas, etc) Derrumbes, montculos desmonte residuos varios, etc.

Verificar los limites y niveles del terreno destinado a la obra

Registrar interferencias y/o diferencias, en el acta de entrega.

Transcribir el acta en el cuaderno de obra

(Art.183 y 194 D.S. N 138-2012-EF y Art.13 LCE

LA ENTREGA DEL TERRENO



59/162





CHIMBOTE

ADELANTOS



60/162





CHIMBOTE

La Entidad slo puede entregar los adelantos previstos en las Bases ysolicitados por el contratista, contra la presentacin de una garanta emitidapor idntico monto y un plazo mnimo de vigencia de tres (3) meses, renovabletrimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacin

total del adelanto otorgado. La presentacin de esta garanta no puede serexceptuada en ningn caso.

ADELANTOS

Artculo 162.RLCEAdelanto Directo

Mximo 20%monto del contrato original El contratista dentro de los ocho (8) das siguientes a la suscripcin del contrato, podr

solicitar formalmente la entrega del adelanto, adjuntando a su solicitud la garanta y elcomprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no proceder la solicitud. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) das En el caso que las Bases hubieran previsto entregas parciales del adelanto directo, se

considerar que la condicin establecida en el inciso 5) del artculo 184 Artculo 187.RLCE



61/162





CHIMBOTE

Adelanto para Materiales e Insumos

Mximo 40% monto del contra original La Entidad debe establecer en las Bases el plazo en el cual el contratista

solicitar el adelanto, as como el plazo en el cual entregar el adelantooportunidad prevista en el calendario de adquisicin de materiales o insumos.

Las solicitudes de otorgamiento de adelantos para materiales o insumosdebern ser realizadas una vez iniciada la ejecucin contractual, teniendo enconsideracin el calendario de adquisicin de materiales o insumospresentado por el contratista y los plazos establecidos en las Bases parasolicitar y entregar dichos adelantos.



62/162





CHIMBOTE

Amortizacin de Adelantos

La amortizacin del adelanto directo se har mediante descuentosproporcionales en cada una de las valorizaciones de obra.

La amortizacin del adelanto para materiales e insumos se realizarde acuerdo el Decreto Supremo N 011-79-VC y sus modificatorias,ampliatorias y complementarias

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacin

de los adelantos se tomar en cuenta al momento de efectuar el pagosiguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidacin.



63/162





CHIMBOTE

CUADERNO DE OBRA



64/162





CHIMBOTE

El C.O es un documento oficial que registra todos los acontecimientos importantesque se producen en el decorrer de la construccin de una obra de ingeniera.

Documento firmado en todas sus pginas por el inspector osupervisor, y por el residente.

Consta de 1 hoja original con 3 copias, correspondiendo una destas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector osupervisor; finalizada la obra el original queda con la entidad.

Documento que, debidamente foliado, se abre al inicio de todaobra y en el que el inspector o supervisor y el residente anotanlas ocurrencias, rdenes, consultas y las respuestas a lasconsultas.

Ar t. 194 de la RL CE



65/162





CHIMBOTE

(Art. 1 de la Resolucin de Contralora N 195-88-CG del 18 de jul io de 1988). Este concepto se

aplica a las obras ejecutadas por administracin

directa.

Documento que dispone la Entidad en laetapa de construccin, debidamente foliadoy legalizado en el que se anotar la fecha deinicio y trmino de los trabajos, lasmodificaciones autorizadas los avancesmensuales, los controles diarios de ingreso ysalida de materiales y personal, las horas detrabajo de los equipos, as como losproblemas que viene afectando elcumplimiento de los cronogramasestablecidos y las constancias de lasupervisin de la obra.



66/162





CHIMBOTE

PRINCIPALES ERRORES, FALTAS Y DELITOS QUE SECOMETEN EN EL MANEJO DEL CUADERNO DE OBRA

De las Responsabilidades:

Administrativa

Civil

Cuando no registro de manera oportuna losacontecimientos importantes del proyecto.

cuando registro una accin que no ha ocurrido y que ocasionar unpago a la institucin.

Aprobar por parte del supervisor un adicional de obra por viciosocultos, sin que esta dificultad en obra haya ocurrido.

Supletor iamente cuando corr esponda, se aplica tambin lo expresado por l a Ley

N27815- Ley del Cdigo de tica en l a Funcin Pbli ca.

Penal



67/162





CHIMBOTE

PRINCIPALES ERRORES, FALTAS Y DELITOS QUE SE COMENTEN EN

EL MANEJO DEL CUADERNO DE OBRA

De los Delitos:

Peculado

Malversacin

Con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 15 aos.Ejem. Cuando el Residente y el Supervisor de manera concertada, registran

en el cuaderno de obra que la obra se ha concluido al 100%, sin que ello

haya ocurrido de manera real.

Con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 8 aos. Ejem.cuando se registra el ingreso de materiales a almacn de obra sin que el hecho haya

ocurrido, generando el pago al proveedor por la irreal entrega de los bienes

registrados en el cuaderno de obra.

con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayorde cuatro aos. Un ejemplo de este delito es cuando se registra en elcuaderno de obra la utilizacin de materiales, sin que ellos se usen en laobra, dndole un fin distinto, como por ejemplo destinarlo a otra obra.

Colusin



68/162





CHIMBOTE

Qu sucede si el Residente (Contratista ) no permite elacceso al cuaderno de obran al inspector o supervisor ?

Si el Contratista no permite el acceso al

cuaderno de obra al inspector osupervisor, impidindole anotar lasocurrencias, ser causal de aplicacin demulta del cinco por mil (5 / 1000) delmonto de la valorizacin por cada da de

dicho impedimento.Se entiende que la valorizacin es lavalorizacin del periodo.

(A rt.194 del D.S. N 184-2008-E F



69/162

Qu pasa con el cuaderno de obra al concluir la obra? El cuaderno de obra ser cerrado por el inspector o supervisor cuando la

obra haya sido recepcionada definitivamente por la Entidad.

El original del cuaderno de obra ms una de sus hojas de copia ser

entregado por el inspector o supervisor a la Entidad oportunamente.

Segn necesidad en una obra puede haber ms de un cuaderno de obra.

Los nmeros de los asientos o anotaciones son un nico correlativo.




CHIMBOTE



70/162

Cmo son las anotaciones en el cuaderno de obra?

De acuerdo con la prctica la anotacin (a veces denominada asiento) tiene lasiguiente estructura:

1. N de la anotacin (la cual es correlativa para ambos profesionales)2. Fecha de la anotacin (da, mes, ao)3. Identificacin de quien formula la anotacin (Residente, Inspector o supervisor)4. Texto u ocurrencia. Se consideran entre las ms resaltantes las siguientes:

Ar t.195 del D.S. N 184-2008-EF

Apertura del Cuaderno Transcripcin del Acta de Entrega de terreno Da de inicio de los trabajos Da de entrega del adelanto directo (de haber sido solicitado)

Da de inicio y trmino del plazo Avances de obra. Consultas Absolucin de consultas





CHIMBOTE



71/162





CHIMBOTE

Solicitudes de avance u autorizaciones de trabajo. Aprobaciones de avance u rdenes de trabajo. Ingreso de materiales, equipo, etc. Toma de muestras para ensayos de materiales, etc. Metrados de avance para valorizaciones. Generacin de adicionales. Causales y pedido de ampliacin de plazo Trmino de obra Recepcin de obra y pliego de observaciones (de ser

el caso)

Trabajos y fin de levantamiento de observaciones Cierre del cuaderno

Ar t.195 del D.S. N 184-2008-EF



72/162





CHIMBOTE

METRADO YVALORIZACIONES



73/162





CHIMBOTE

Metrados

En trminos generales podemos definir a los metrados como el clculo ocuantificacin por partidas, cantidad de trabajo (obra) por ejecutar.

Constituye expresin cuantificada de trabajo que se prev ejecutar en un plazodeterminado, por tanto, determina el Costo de Obra, por cuanto representa elvolumen de trabajo por cada partida.

El metrado debe realizarse con un proceso ordenado y sistemtico de clculo, enbase a partidas.

(Gl osari o de trminos del D. S. N 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y Art. 43 de la LCE ).

Glosario de Norma Tcnica ,Metrados Para Obras De Edif icacin Y Habili taciones Ur banas



74/162





CHIMBOTE

Es la cuantificacin econmica de un avancefsico en la ejecucin de la obra en un periododeterminado.

Son pagos a cuenta

Glosari o de trminos del D. S. N 184-2008-EF

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado -Num. 53)

VALORIZACION



75/162





CHIMBOTE

se valoriza el ltimo da de cada perodo previsto en las bases (mes quincena uotro).

Los metrados ejecutados sern formulados y valorizados conjuntamente, por elcontratista (residente) y el inspector o supervisor.

si el inspector/supervisor no se presenta, lo efectuar el contratista (residente). En tal caso, el supervisor/inspector revisara los metrados durante el periodo de

aprobacin de la valorizacin. El inspector/supervisor, aprueba y remite a la Entidad la valorizacin, dentro de

05 das, contados desde el 1er da hbil del mes siguiente.

La Entidad deber pagar la valorizacin como mximo, el ltimo da del messiguiente.

Si las valorizaciones tienen periodos distintos, las Bases establecern eltratamiento correspondiente.

Ar t. 197 RLCE

VALORIZACIONES Y METRADOS



76/162





CHIMBOTE

PLAZOS DE UNA VALORIZACIN



77/162





CHIMBOTE

DEMORAS EN PAGO DE VALORIZACIONES

Vencido el plazo de pago el contratista tiene derecho al pago deInters Legal.

Art. 1244.-La tasa de inters Legal es fijada por el BCR.

Art. 1245.-Cuando corresponda pagar interese y no se fijo la tasa, eldeudor debe abonar el Inters Legal. Art. 1246.-Si no se ha convenido el inters moratorio el deudor solo

esta obligado a pagar por causa de mora el inters compensatoriopactado y, en su defecto , el inters legal.

Para el cobro se formula una valorizacin por inters Se tramita con las valorizaciones siguientes al mes de cobro

Ar t. 197 RLCE



78/162


Total Qualit Internationale Consultores SAC.,



CHIMBOTE

TIPOS DE VALORIZACIONES

De obra principal (art. 197 RLCE))

De Intereses por demora en pago(Art .197 RLCE))

De Mayores Gastos Generales Variables (Ar t. 204 RLCE)

De obras Adicionales (Ar t. 207 y 208 RLCE)



79/162

VALORIZACION DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS.

Ar tcul o 197 RLCE

Se valor iza hasta el total de los metrados realmente ejecutado

V = ( Mtdo.ejecutado x P.U.Ofertado) + Gt.Grl.Ofertado + Utilidad ofertada

V = (( Mtdo.ejecutado contrat. x P.U. Del V.R.) + Gt.Grl.V.R. + Utilidad V.R. ) x F.R.





CHIMBOTE

VALORIZACION DE OBRA A SUMA ALZADA.

Se valor iza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra



80/162





CHIMBOTE

RESIDENTE DE OBRA


81/162

RESIDENTE DE OBRAPRESENCIA PERMANENTE Y DIRECTA COLEGIADO, HABILITADO Y ESPECIALIZADO

Profesional colegiado : Ingeniero o Arquitecto; previaconformidad de la entidad

Experiencia: = > 2 aos ejercicio profesional

Calificaciones y Experiencias Adicionales Bases que

deber cumplir el Residente en funcin de lanaturaleza de la obra

Representa al Contratista en obra (en efectosordinarios).

No est facultado a pactar modificaciones al contrato

DEBE SABER SUSTENTAR A

PROFUNDIDAD EL PEDIDO DEAMPLIACIN DE PLAZO ADICIONALES DE OBRA!

REQUIERE PROFUNDOSCONOCIMIENTOS TCNICO ADMINISTRATIVOSLEGALES!

Art cu lo 185d e l DL CE


DIPLOMADO EN RESIDENCIA, SUPERVISIN Y SEGURIDAD EN OBRAS PUBLICAS YPRIVADAS



82/162


EJERCICIO LEGAL DE LA PROFESIN(D.S. N 016-2008-VIVIENDA-Reglamento de Ley N 28858)

REQUISITOS PARA EJERCER LAPROFESIN:

1. Poseer Grado Acadmico y TituloProfesional de Ingeniero.

2. Contar con Nmero del CIP.

3. Estar Habilitado por el CIP (segn suestatuto)

Documentos suscritos por Ingenieros noinscritos en el CIP y sin tener el Certificado deHabilidad, no tendrn efecto administrativo.

Quien ejerce la profesin sin tales requisitos,sern pasibles de la sancin penal (Art. 363 delcdigo Penal).

Total Qualit Internationale Consultores SAC.PRIVADAS


Total Qualit Internationale Consultores SAC.COLEGIO DE INGENIEROS DEL PER


CHIMBOTE




83/162


PERFIL DEL RESIDENTE DE OBRA

El Residente debe ser: LIDER, no JEFE

COMPETENCIAS TCNICAS

HABILIDADES INTERPERSONALES

VALORES Y ACTITUDES


1. Ser reprimido de su libertad (1 a 4 aos) quien: Sin tener ttulo ejerce la profesin, o Teniendo ttulo, no rene los requisitos legales para ejercerlo.

Ejercicio Legal de la Profesin(D.S. N 016-2008-VIVIENDA-Reglamento de Ley N 28858)

Art. 363CDIGO PENAL




CHIMBOTE




84/162



COMPETENCIAS TCNICAS:

Referidas al conocimiento y a la experiencia de las fichas tcnicas deplaneamiento, procedimientos constructivos, control, monitoreo y/oseguimiento de los trabajos y recursos, mejora de los procesos, logstica, etc.

Conocimientos Experiencia

Formacin Profesional Actualizacin Profesional Crecimiento Profesional

Ejercicio ProfesionalEXPERTIRSE

CAPACIDAD DE NEGOCIAR, DISCERNIR Y DAR SOLUCIONES TCNICAS





CHIMBOTE




85/162



HABILIDADES INTERPERSONALES:

Relacionadas con la capacidad de liderazgo, negociacin, trabajo en equipoy de interactuar con diferentes tipos de personas. En toda obra el principalrecurso es el "recurso humano" producto de la interaccin de estos, se generan

conflictos para cuya solucin, no basta un caso distinto o un fotocheck que lodistinga.

Trabajadores





CHIMBOTE




86/162

VALORES Y ACTITUDES:

Vinculadas a la conductatica profesional, honestidad y transparenciaquedebe demostrar en su desempeo






CHIMBOTE




87/162


ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES DELRESIDENTE

El residente de obra, por su sola designacin, representa al Contratista para losefectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones alcontrato.

El Residente, puede: El Residente, no puede:

Recibir el terreno donde ser

ejecutada la obra

Formular consultas en CO a lasupervisin

Formular a la Entidad, la

consulta cuando el supervisorno le responda(5dh) Solicitar a la Entidad,

Ampliacin de Plazo.

Ar t. 185 D.S. N 138-2012-EF





CHIMBOTE




88/162



CHIMBOTE



Art. 185 D.S. N 138-2012-EF







CHIMBOTE




89/162







CHIMBOTE




90/162


1. COMO REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA


2. COMO RESPONSABLE TCNICO DE LA OBRA

3. COMO RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DELA OBRA

4. COMO RESPONSABLE ADM. CONTRACTUAL.

FUNCIONES GENERALES DELRESIDENTE DE OBRA




CHIMBOTE



91/162




CHIMBOTE

AMPLIACION DE PLAZODE OBRA



92/162




CHIMBOTE

De conformidad con el artculo 41 de la Ley, el contratista podr solicitar laampliacin de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenasa la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crtica delprograma de ejecucin de obra vigente al momento de la solicitud de

ampliacin:

Causales De Ampliacin De Plazo

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestacionespor causas atribuibles a la Entidad.3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.

4. Cuando se aprueba la prestacin adicional de obra. En este caso, elcontratista ampliar el plazo de las garantas que hubiere otorgado.

Ar tcul o 200 RLCE



93/162




CHIMBOTE

Procedimiento De Ampliacin De Plazo

Para que proceda una ampliacin de plazo de conformidad con lo establecido enel artculo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, elcontratista, por intermedio de su residente, deber anotar en el cuaderno de obralas circunstancias que a su criterio ameriten ampliacin de plazo.

Dentro de los quince (15) das siguientes de concluido el hecho invocado, elcontratista o su representante legal solicitar, cuantificar y sustentar susolicitud de ampliacin de plazo ante el inspector o supervisor, segncorresponda, siempre que la demora afecte la ruta crtica del programa deejecucin de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la

culminacin de la obra.

En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecucincontractual, la solicitud se efectuar antes del vencimiento del mismo.



94/162




CHIMBOTE

El inspector o supervisor emitir un informe expresando opinin sobre la solicitud deampliacin de plazo y lo remitir a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) das,contados desde el da siguiente de presentada la solicitud.

La Entidad resolver sobre dicha ampliacin y notificar su decisin al contratista en un

plazo mximo de catorce (14) das, contados desde el da siguiente de la recepcin delindicado informe.

De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sealado, se considerarampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad.

La ampliacin de plazo obligar al contratista a presentar al inspector o supervisor uncalendario de avance de obra valorizado actualizado y la programacin PERTCPMcorrespondiente, considerando para ello slo las partidas que se han visto afectadas y enarmona con la ampliacin de plazo concedida, en un plazo que no exceder de diez (10)das contados a partir del da siguiente de la fecha de notificacin al contratista de laResolucin que aprueba la ampliacin de plazo

Evaluacin de la Ampliacin De Plazo



95/162




CHIMBOTE

El inspector o supervisor deber elevarlos a la Entidad, con los reajustes concordados con el residente,en un plazo mximo de siete (7) das, contados a partir de la recepcin del nuevo calendario presentadopor el contratista.

En un plazo no mayor de siete (7) das, contados a partir del da siguiente de la recepcin del informe delinspector o supervisor, la Entidad deber pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vezaprobado, reemplazar en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazosealado, se tendr por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor.

Cualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de la Entidad respecto a las solicitudes deampliacin de plazos podr ser sometida a conciliacin y/o arbitraje dentro de los quince (15) das

Las ampliaciones de plazo darn lugar al pago Mayores Gastos Generales Variables (MGGV) alcontratista

Evaluacin del Nuevo Calendario (CAOV)



96/162




CHIMBOTE

Pago de Gastos Generales

Para el pago de los mayores gastos generales se formular una Valorizacinde Mayores Gastos Generales, la cual deber ser presentada por el residente alinspector o supervisor; dicho profesional en un plazo mximo de cinco (5) dascontados a partir del da siguiente de recibida la mencionada valorizacin laelevar a la Entidad con las correcciones a que hubiere lugar para su revisin y

aprobacin.

La Entidad deber cancelar dicha valorizacin en un plazo mximo de treinta(30) das contados a partir del da siguiente de recibida la valorizacin porparte del inspector o supervisor.

A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de esta valorizacin,el contratista tendr derecho al reconocimiento de los intereses legales, de pagode intereses se formular una Valorizacin de Intereses y se efectuar en lasvalorizaciones siguientes.

l l l l



97/162

INTERVENCINECONMICA




CHIMBOTE

T l Q li I i l C l SAC



98/162




CHIMBOTE

Intervencin Econmica de la Obra

La entidad podr intervenir econmicamente la obra en caso fortuito, fuerzamayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juiciono permitan la terminacin de los trabajos.La intervencin econmica de la obra es una medida que se adopta por

consideraciones de orden tcnicas y econmico con la finalidad de culminar laejecucin de los trabajos, sin llegar al extremo de resolver el contrato. Laintervencin econmica no deja al contratista al margen de su participacincontractual, y sus obligaciones correspondientes, perdiendo el derecho alreconocimiento de mayores gastos generales, indemnizacin o cualquier otroreclamo, cuando la intervencin sea consecuencia del incumplimiento del

contratista.Si el contratista rechaza la intervencin econmica, el contrato ser resuelto porincumplimiento.Para la aplicacin de lo establecido en el presente artculo deber tenerse encuenta lo dispuesto en la Directiva y dems disposiciones que dicte el OSCEsobre la materia.

T t l Q lit I t ti l C lt SAC



99/162




CHIMBOTE

Casos de Intervencin Econmica de la Obra

La Entidad podr intervenir econmicamente una obra si se presentancualquiera de los siguientes casos:

a) Las causales previstas en el Art. 168 del Reglamento que permiten laresolucin del contrato por parte de la Entidad.

b) Los casos previstos en el Art. 205 del Reglamento por falta depresentacin de calendario que contemple la aceleracin de los trabajos ypor el incumplimiento en alcanzar por lo menos el 80% del montoprogramado acumulado del nuevo calendario.

c) De producirse un caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de laEntidad no permitan la terminacin de los trabajos.

d) Si se produce lo previsto en el Art. 210, numeral 4 del Reglamento.e) A solicitud del Contratista, sujeto a la aprobacin de la Entidad.

Total Qualit Internationale Consultores SAC



100/162




CHIMBOTE

PRESUPUESTOSADICIONALES




101/162




CHIMBOTE

PRESTACIN ADICIONAL DE OBRA

Aquella prestacin no consideradaen el expediente tcnico) ni en elcontrato original, cuya realizacin

resulta INDISPENSABLE y/onecesaria para dar cumplimiento ala meta prevista de la obraprincipal

y que da lugar a un presupuestoadicional.

(Gl osari o de trminos del D. S. N 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contr ataciones del Estado -

Num. 40) .Di rectiva de Contralor a N 02-2010-CG/OEA




102/162




CHIMBOTE

Segn la CGR, proviene de dos fuentes:

Obras Complementarias y/o

Mayores Metrados

IMPORTANTE:

Obras que no se enmarcan en la definicin deprestacin adicional, deben ser materia de nuevos

contratos

FUENTES PRESTACIN ADICIONAL




103/162




CHIMBOTE

ADICIONAL DE OBRA POR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Prestacin o Actividad que sirve para complementar operfeccionar (accesorio,adicional,extra,aadido,agregado,aumentado)

Trabajo Complementario:

No es parte del presupuesto referencial, expedientes tcnicoo del contrato.

Existen en ambos sistemas de contratacin: Precios

Uni tar ios o Suma Alzada. Su presupuesto, pude estar conformado por partidas

contractuales y/o partidas nuevas.




104/162




CHIMBOTE

Trabajo Complementario

No Considerado

ADICIONAL DE OBRA POR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS




105/162




CHIMBOTE

ADICIONAL DE OBRA POR MAYORES METRADOS

Cantidad de unidades productivas de una partida contractual,que noforma parte del presupuesto contratado.

Mayor Metrado :

Surge cuando el metrado consignado en el presupuesto contratado, esmenor al metrado real necesario.

Existen en el sistema de contratacin a precios unitarios.

Origen:

Error u omisin en la determinacin del metrado Modificaciones y /o ajustes del Expediente Tcnico



106/162


QCOLEGIO DE INGENIEROS DEL PER


CHIMBOTE

EXPEDIENTE EJECUCIN



107/162




CHIMBOTE

PRESTACION NUEVA DE OBRA

La no Considerada en el expediente tcnico, ni en elcontrato original, cuya realizacin NO esindispensable y/o necesaria para dar cumplimiento ala meta prevista de la obra principal y que se ejecutarmediante un nuevo contrato



108/162




CHIMBOTE

PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE

Es el derivado de las sustituciones de obra directamenterelacionadas con las prestaciones adicionales de obra,siempre que ambas respondan a la finalidad del contratooriginal



109/162




CHIMBOTE

LEY DE CONTRATACIONES Y SU REGLAMENTO

Prestaciones adicionales 15%

La Entidad podr ordenar y pagar directamente la ejecucin de lasprestaciones adicionales hasta el 15%del MCO, siempre que sea indispensable

para alcanzar la finalidaddel contrato. Podr deducir Obras, hasta por el 25% Procede si previamente se cuenta con certificacin de Crdito Presupuestario

y Resolucin del Titular de la Entidad La Entidad autorizara por escrito al Supervisor/Inspector, para que este autorice

la ejecucin de las obras adicionales de emergencia.

Prestaciones Adicionales De Obra De Emergencia, Su no ejecucin pueda afectar el ambienteo poner en peligro a la poblacin, los trabajadores o a la integridad de la misma obraAr t. 41(LCE) Y 207 (RL CE)



110/162




CHIMBOTE

Prestaciones Adicionales De Obra 15% Considera al formular Presupuesto Adicional, lo Sgte

(*) Los GGs de adicionales de obra y servicios de supervisin, deben considerar, solo lonecesario para su ejecucin, y basarse en los GGs del Presupuesto Contratado o ValorReferencial (SA.)

Ar t. 207 (RLCE)



111/162




CHIMBOTE

EXPEDIENTE DEL ADICIONAL DE OBRA 15%


COL GIO ING NI OS L


112/162




CHIMBOTE

APROBACION DEL ADICIONAL DE OBRA 15%




113/162




CHIMBOTE

ESQUEMA - APROBACION PRESTACIONES ADICIONALES




114/162




CHIMBOTE

EFECTOS- APROBACION PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA

Ar t. 207 (RLCE)




115/162




CHIMBOTE

PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA > 15%

Ar t. 41(RLCE)




116/162




CHIMBOTE

Art. 41 y 2078(RLCE)

INAPLICABILIDAD DE ARBITRAJES EN ADICIONALES DEOBRA




117/162


COLEGIO DE IN

modulo_i-_ley de ocntrataciones y adquisiciones del estado en obras

Documents