evoluÇÃo das obras pÚblicas · - execução de massa + pintura acrílica sobre alvenaria de...
TRANSCRIPT
Processo TCMRJ 40/001680/2014
Data 09/04/2014 Fls
Rubrica
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\632f.doc
ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS
Órgão / entidade RIOURBE
Data da 3ª visita
19/03/2015
Contrato selecionado Contrato nº 68/2013 – Construção de EDI (2P – 10S) – Rua Dário de Paulo Coelho s/nº - Campo Grande.
Critérios da seleção
Valor da obra
Equipe
Maria Beatriz de Oliveira Neuenschwander Auditora de Controle Externo Matrícula nº 40/900.751 Marcio Antônio Braga de Sousa Auditor de Controle Externo Matr. nº 40/901.878
Processo TCMRJ 40/001680/2014
Data 09/04/2014 Fls
Rubrica
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\632f.doc
CONTRATO Nº 68/2013 – RIOURBE
RELATÓRIO DA 3ª VISITA TÉCNICA
19 de março de 2015
SUMÁRIO
1) DADOS GERAIS CONSOLIDADOS
2) MATERIAL FORNECIDO PELA FISCALIZAÇÃO À EQUIPE DE VISITA:
3) RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES
4) SÍNTESE DA VISITA
5) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
6) ANÁLISE DOCUMENTAL
7) CONCLUSÃO:
Anexos
1. Ofício de apresentação
2. Relatório FINCON
3. Relatório SISCOB
4. Cronograma físico-financeiro atualizado
5. Medições e Memórias de Cálculo
6. Folhas de faturas
7. Documentos do processo
Processo TCMRJ 40/001680/2014
Data 09/04/2014 Fls
Rubrica
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\632f.doc
RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 19/03/2015
1) DADOS GERAIS CONSOLIDADOS
1.1) Identificação e origem:
CONTRATO Nº: 68/2013 – TCMRJ Nº 40/5959/13
OBJETO: Construção de EDI (2P – 10S) – Rua Dário de Paulo Coelho s/nº -
Campo Grande.
EMPRESA: L.M. ENGENHARIA LTDA.
FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Dispensa de licitação.
Art. 24, XI, da Lei nº 8666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 007/004.832/2011
PT: 16.01.12.365.0317.1.024
1.2) Prazos:
PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 255 dias.
DATA DE INÍCIO (memorando de início): 01/11/2013
PRORROGAÇÕES: -150 dias (redução de 05 etapas)
+120 dias (criação de 04 etapas)
+ 45 dias (acréscimo na 7ª etapa)
SUSPENSÕES: de 07/01/14 a 27/04/14 e
15/07/14 a 28/12/14
PREVISÃO DE TÉRMINO: 17/04/2015
1.3) Valor:
VALOR ORIGINAL CONTRATADO: R$ 3.590.170,86
VALOR ATUAL CONTRATADO: R$ 4.391.175,99 (incluindo aditivos)
VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 3.947.531,12
Processo TCMRJ 40/001680/2014
Data 09/04/2014 Fls
Rubrica
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\632f.doc
1.4) Medições realizadas:
MEDIÇÕES REALIZADAS:
Medição Etapa Período de Execução Valor (R$) %
1ª a 8ª 1ª Normal a 4ª Interm.
01/11/2013 a 31/05/2014 2.564.984,59 58,41
9 4ª compl. 01/06/14 a 19/06/14 0,00 -
10 5ª Interm. 20/06/14 a 02/07/14 82.158,48 1,87
11 5ª compl. 03/07/14 a 14/07/14 546.656,88 12,45
12 5ª interm. 29/12/14 a 31/12/14 0,00 -
13 5ª compl. 01/01/15 a 02/01/15 0,00 -
14 6ª normal 03/01/15 a 01/02/15 753.731,17 17,17
Total da 9ª a 14ª medições 1.382.546,53 31,49
Total da 1ª a 14ª medições 3.947.531,12 89,90
1.5) Contatos:
FISCAIS DA OBRA:
Matric. Fiscais Situação Eficácia
0101821-7 CHRISTOPH WALTER MUELLER Nomeado 26/03/2014 30/08/2015
0156525-8 JULIO CESAR VIEIRA BERNARDINO
Nomeado 05/11/2013 30/08/2015
0202392-7 RICARDO ALHADEFF COUTINHO
Nomeado 26/03/2014 30/08/2015
Matric. Fiscais substituídos Situação Eficácia
0248577-9 RENATO LUIZ LEPSCH Nomeado 05/11/2013 30/08/2015
0248577-9 RENATO LUIZ LEPSCH Substituído 26/03/2014 26/03/2014
0248698-3 JOSÉ RICARDO PEDROSO DA SILVA
Nomeado 05/11/2013 30/08/2015
0248698-3 JOSÉ RICARDO PEDROSO DA SILVA
Substituído 26/03/2014 26/03/2014
Fonte: SISCOB
Processo TCMRJ 40/001680/2014
Data 09/04/2014 Fls
Rubrica
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\632f.doc
1.6) Termos relacionados e situação:
Nº termo Nº TCM Data da
realização/ assinatura
Objeto Valor (R$)
Prazo (dias)
Decisão
Edital CO nº 44/11
40/6548/11 04/04/2012 Realização das obras de construção de EDI
(2P – 10S)
3.852.528,07
180
Arquivado em sessão de 29/02/2012
Contrato nº 49/12
40/3477/12 04/06/2012 3.749.545,72 Arquivado em
sessão de 19/09/2012
1º T.A. nº 016/13
40/0926/13 18/02/2013 Prorrogação de prazo - 60 Arquivado em
sessão de 19/08/2013
Contrato nº 68/13
40/5959/13 01/11/2013 Realização das obras de construção de EDI
(2P – 10S) 3.590.170,86 240
Arquivado em sessão de 02/09/2014
1º T.A. nº 263/13
40/0007/14 20/12/2013
Alteração dos percentuais do
cronograma físico-financeiro
- -
2º T.A. nº 274/13
40/0558/14 30/12/2013 Alteração do Parágrafo 1º da Cláusula Décima
(Cronograma) - -
3º T.A nº 48/14
40/2627/14 26/05/2014
Aumento de 4 etapas, com alteração do
cronograma físico-financeiro
- 120 Arquivado em
sessão de 02/09/2014
4º T.A nº 132/14
40/5429/14 13/10/2014 Modificação de
quantidades - -
Em trâmite 5º T.A nº 194/14
40/0684/15 30/12/2014 Modificação de
quantidades com acréscimo de valor
801.005,13 -
1.7) Serviços a executar de acordo com Memorial Descritivo:
A obra em questão tem como objetivo a construção de EDI tipo 2P 10S - dois
pavimentos, 08 salas e 02 berçários.
PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA:
- Execução de serviços em concreto armado; - Execução de serviços de instalações prediais; - Execução de serviços de revestimentos; - Execução de serviços de esquadrias; - Execução de serviços de cobertura metálica; - Execução de serviços de impermeabilização;
Processo TCMRJ 40/001680/2014
Data 09/04/2014 Fls
Rubrica
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\632f.doc
GENERALIDADES: - Execução de pisos: vinílico; porcelanato; cimentado; granito serrado; em laje impermeabilizada; plaqueado em concreto - Execução de massa + pintura acrílica sobre alvenaria de bloco de concreto. - Execução de cerâmica 10x10cm Portobello, acima de rodapé de madeira (h= 10cm) com acabamento em pintura esmalte + roda-meio em madeira (h= 10cm), com acabamento em pintura esmalte branco + pintura acrílica, com detalhe em painel fórmica com 1,00x1,00m com programação visual + arremate em madeira (l= 5cm) com acabamento em pintura esmalte branco, acima pintura acrílica, cor a ser definida; - Execução de laminado melamínico fórmica texturizada, cor a ser definida, (h= 50cm), acima de rodapé em madeira (h= 10cm) com acabamento em pintura esmalte branco + roda-meio em madeira (h = 10cm) com acabamento em pintura esmalte + pintura acrílica, cor a ser definida até o teto; - Execução de azulejo branco 15x15 cm do piso ao teto, e nos sanitários infantis cerâmica 5 x 5 cm na parede dos lavatórios do piso ao teto, cor a definir; - Execução de cerâmica 10 x 10 cm Portobello linha Arquiteto cor azul médio na parede interna e cerâmica 10 x 10 cm Portobello linha Arquiteto cor branca nas paredes laterais até a altura de 3,90m do piso do pavimento térreo, acima pintura acrílica. Considerar montante em mármore branco (l= 15cm), para arremate nos limites das paredes da escada; - Execução de cerâmica 10 x 10 cm Portobello linha Arquiteto até h= 1,70m + arremate em madeira (L= 5cm), em todas as paredes e pastilha porcelana 5x 5 cm na parede dos lavatórios; - Execução de pintura acrílica sobre massa corrida na cor branco neve; - Execução de pintura acrílica sobre forro em gesso na cor branco neve; - Fornecimento e colocação de telha metálica trapezoidal termoacústica, com acabamento em alumínio pintado na cor branco neve em ambas as faces; - Execução de cobertura em policarbonato translúcido sobre estrutura metálica, com acabamento em pintura esmalte na cor branco neve; - Execução de rodapé em madeira (h= 10cm) com acabamento em pintura esmalte branco neve; - Execução de rodapé em porcelanato (h= 10cm); - Execução de rodapé em granito cinza, conforme padrão do piso (h= 10cm)
DETALHES: -Fornecimento de painéis em chapa metálica, fórmica brancoline, fórmica texturizada colorida e espelho, separados por peças em madeira, com acabamento em pintura esmalte branco neve, - Fornecimento de prateleiras em marcenaria e expositores para livros, com acabamento em pintura esmalte branco neve. - Fornecimento de cabides em madeira fixados no roda-meio (pintura esmalte branco neve), conforme detalhe padrão RioUrbe; - Fornecimento de painel para exposição de trabalhos, em marcenaria, com acabamento em pintura esmalte branco neve, com cabos metálicos tensionados, - Fornecimento de quadro mural em chapa metálica - Fornecimento de carrinhos em marcenaria revestidos em fórmica colorida, com rodízios, - Fornecimento de painéis em chapa metálica, fórmica brancoline, fórmica texturizada colorida, separados por peças de madeira; -Fornecimento de painéis em cerâmica 5 x 5 cm, a definir; - Fornecimento de estante com bancada em marcenaria (pintura esmalte) e caixas em madeira (fórmica texturizada colorida); - Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado Split, nas salas, berçários, biblioteca e administração; - Fornecimento de armário em marcenaria (fórmica branca) e prateleiras internas.
DETALHES DE ACESSIBILIDADE
- Fornecimento e colocação de guarda-corpo; placas com sinalização visual e tátil; barras de apoio, bacia sanitária, lavatório e assento para deficiente físico; - Fornecimento de bebedouro; elevador; - Execução de rampas; Rebaixamento do meio-fio e marcação de vagas;
Processo TCMRJ 40/001680/2014
Data 09/04/2014 Fls
Rubrica
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\632f.doc
Do projeto de situação em CD, fornecido na 1ª Visita técnica, retiramos a seguintes informações:
PISOS E FORRAÇÕES - Calçada externa com piso cimentado em concreto 11MPa, vassourado, com 0,10m de espessura; - Piso intertravado, tipo uni-verde, que possui 2 aberturas permitindo plantar grama; - Calçada interna com piso cimentado em concreto 11MPa, vassourado, com 0,10m de espessura; - Saibro; - Grama tipo esmeralda colocada sobre a terra adubada; - Área do chuveiro com piso plástico exapiso, exapiso na cor pink sobre piso de cerâmica tipo portobello linha laser; - Piso sintético para atletismo, moldado no local sem juntas ou emendas, item SCO=BP 10.05.450; - Piso premoldado em concreto pisograma-concregrama modelo pavigrade 0,60 x 0,45m, incluindo plantio de grama; - Piso concregrama 50x50m esp. 9CM modelo (pavi-tela) consumo 4pç/m2 – peso 26,5kg/pç.
PAREDE - Muro em bloco de concreto argamassado com chapim e pingadeira, acabamento em pintura, cerca de H=3,03m; - Mureta em bloco de concreto argamassado com H=0,60m e preparado para pintura epóxi cor branca e gradil 3D Nylofor, cor branca, H=2,43 (altura total = 3,03m).
BRINQUEDOS – Casinha de boneca; – Mesa de desenho; – Rodinha hora do conto; – Labirinto/Parede de desenho de giz; – Xilofone; – Chuveiro; – Pista para carrinhos; – Amarelinha.
Apresentamos a seguir o quadro de áreas constante do projeto de situação fornecido
na 1ª Visita técnica:
QUADRO DE ÁREAS
Área do terreno 2.150,00 m2
Área total edificada (ATE) 1.511,91 m2
Área de projeção 734,37 m2
Taxa de ocupação (=Área de ocupação/Área do terreno) 0,34
Área de pisos permeáveis 1.192,80 m2
Área de pisos impermeáveis 319,11 m2
Área de concreto 139,24 m2
Área de forração em grama 139,31
Área de intertravado 228,47 m2
Área de concregrama 115,49 m2
Área de saibro 509,03 m2
Piso para atletismo 61,29 m2
Processo TCMRJ 40/001680/2014
Data 09/04/2014 Fls
Rubrica
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\632f.doc
2) MATERIAL FORNECIDO PELA FISCALIZAÇÃO À EQUIPE DE VISITA:
Em consequência do comunicado de visita, entregue à fiscalização em 05/03/2015, conforme documento inserido no anexo 7, foi recebido o material abaixo relacionado em 19/03/2015, analisado e destinado segundo quadro a seguir:
DESCRIÇÃO Destino
Medições efetuadas até a data da visita (da 9ª à 14ª medição)
Volume arquivado em papéis de
trabalho (caixa 68)
01 via do diário de obras das medições 12ª à 14ª.(folha rosa)
Cópias do contrato 68/2013 e termos aditivos do 1º ao 5º
Cópia das folhas de processo referentes às suspensões e prorrogações
Cópias das planilhas de alteração contratual relativo aos 4º e 5º aditivos e correspondentes memórias de cálculos e orçamento vigente.
Folhas de faturas Volume arquivado
no anexo do presente processo
Cronograma físico-financeiro atualizado
Relatório gerencial SISCOB
3) RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES
3.1) 1ª Visita – 18/02/2014 - Abrangência da 1ª a 2ª medição
Os pontos de questionamento abaixo listados foram encaminhados à jurisdicionada por meio do ofício TCM/GPA/SCP/00303/2014, às fls. 19, sendo:
Providências Situação
Itens 1,2 e 3 do fax do anexo 6: “Foi solicitado que a jurisdicionada encaminhasse a documentação descrita abaixo”
Atendido Fls. 24
Itens 1, 7, 9 e 11do fax do anexo 6: “Foi solicitado que a jurisdicionada encaminhasse a documentação descrita abaixo:”
Memórias de cálculo de todas as medições efetuadas até a data da visita;
Projetos executivos atualizados, com a inscrição clara nas pranchas e documentos integrantes que os diferencie do projeto básico, na falta do projeto executivo, enviar o projeto básico;
Licenciamento ambiental dos locais utilizados como destino final dos resíduos da obra (Decreto Municipal nº 27.078/2006);
Licenciamento ambiental das jazidas, saibreiras e pedreiras que fornecem material para a obra (Decreto Municipal nº 21.682/2002, artigo 27);
Pendente
Processo TCMRJ 40/001680/2014
Data 09/04/2014 Fls
Rubrica
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\632f.doc
3.2) 2ª Visita – 27/08/2014 - Abrangência da 3ª a 8ª medição
Os pontos de questionamento abaixo listados, referentes à visita anterior, foram encaminhados à jurisdicionada por meio do ofício TCM/GPA/SCP/00623/2014, às fls. 40.
Providências Situação
Item 7.1 folha 37: Ratifica-se a pendência apontada na 1ª Visita Técnica: Resta pendente o envio das memórias de cálculo individualizadas por medição;
Pendente Item 7.2 folha 37: Esclarecer o motivo para não ter sido encaminhada a 10ª medição, conforme relatório SISCOB, constante do anexo 5, tendo em vista que esta ocorreu em período anterior à Visita Técnica;
.
4) SÍNTESE DA VISITA
Percorridos e verificados os trechos da obra objetos do Contrato nº 68/2013. A equipe de Visita Técnica observou que, em geral, os serviços estão sendo executados adequadamente. Tais fatos são evidenciados no relatório fotográfico presente no item 5.
5) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
5.1) Comparativo entre condições antigas e atuais.
2ª visita – 27/08/2014 3ª visita – 19/03/2015
Foto 01 – Evolução do revestimento. Foto 02 – Revestimento externo da fachada frontal.
Processo TCMRJ 40/001680/2014
Data 09/04/2014 Fls
Rubrica
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\632f.doc
2ª visita – 27/08/2014 3ª visita – 19/03/2015
Foto 03 – Teto de gesso, reboco e saídas de iluminação concluídas.
Foto 04 –Teto de gesso e reboco concluídos. Instalação da iluminação em execução.
2ª visita – 27/08/2014 3ª visita – 19/03/2015
Foto 05 – Sala com paredes, teto de gesso e saída para ar condicionado concluídas.
Foto 06 – 2º Pavimento: sala de aula (vista do corredor). Piso concluído e luminárias instaladas, janelas e portas em execução.
Processo TCMRJ 40/001680/2014
Data 09/04/2014 Fls
Rubrica
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\632f.doc
2ª visita – 27/08/2014 3ª visita – 19/03/2015
Foto 07 – Paredes, reboco e teto de gesso concluídos (vista transversa).
Foto 08 – Área de convivência: pátio e entrada do refeitório.
2ª visita – 27/08/2014 3ª visita – 19/03/2015
Foto 09 – Área de circulação no primeiro pavimento com reboco nas paredes.
Foto 10 – Área de circulação no primeiro pavimento, colocação de cerâmica.
Processo TCMRJ 40/001680/2014
Data 09/04/2014 Fls
Rubrica
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\632f.doc
2ª visita – 27/08/2014 3ª visita – 19/03/2015
Foto 11– Reboco nas paredes e contrapiso executados.
Foto 12 - Sem alteração. Material estocado.
2ª visita – 27/08/2014 3ª visita – 19/03/2015
Foto 13 – Segundo pavimento com reboco concluído.
Foto 14 –Área de circulação do segundo pavimento: piso e faixa de cerâmica executada.
Processo TCMRJ 40/001680/2014
Data 09/04/2014 Fls
Rubrica
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\632f.doc
2ª visita – 27/08/2014 3ª visita – 19/03/2015
Foto 15 – Sala de atividades com reboco nas paredes (vista reversa)
Foto 16 – Sala de atividades: piso executado, quadro de aula, luminárias e porta em execução.
2ª visita – 27/08/2014 3ª visita – 19/03/2015
Foto 17 – Cerâmica, esquadrias e reboco concluídos.
Foto 18 – Banheiro, instalações hidráulicas em execução.
Processo TCMRJ 40/001680/2014
Data 09/04/2014 Fls
Rubrica
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\632f.doc
2ª visita – 27/08/2014 3ª visita – 19/03/2015
Foto 19 – Solário com esquadrias, reboco, contrapiso e gesso.
Foto 20 – Primeiro pavimento: solário com piso colocado.
2ª visita – 27/08/2014 3ª visita – 19/03/2015
21 –– Evolução do banheiro com reboco e revestimento cerâmico.
Foto 22 - Banheiro do 2º pavimento, instalações hidráulicas em execução.
Processo TCMRJ 40/001680/2014
Data 09/04/2014 Fls
Rubrica
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\632f.doc
2ª visita – 27/08/2014 3ª visita – 19/03/2015
Foto 23 – Estrutura coberta destinada aos condensadores do sistema de arrefecimento.
Foto 24 – Estrutura coberta destinada aos condensadores do sistema de arrefecimento. (sem alterações)
2ª visita – 27/08/2014 3ª visita – 19/03/2015
Foto 25 – Cobertura com vão destinado à limpeza e circulação.
Foto 26 – Cobertura em telha metálica dupla executada.
Processo TCMRJ 40/001680/2014
Data 09/04/2014 Fls
Rubrica
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\632f.doc
2ª visita – 27/08/2014 3ª visita – 19/03/2015
Foto 27 – Evolução da fachada frontal com reboco e estrutura externa de acesso universal.
Foto 28 - Fachada frontal e estrutura externa, revestimento cerâmico em execução.
2ª visita – 27/08/2014 3ª visita – 19/03/2015
Foto 29 – Evolução da fachada lateral com reboco e paredes.
Foto 30 – Fachada lateral, revestimento cerâmico
em execução.
Processo TCMRJ 40/001680/2014
Data 09/04/2014 Fls
Rubrica
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\632f.doc
2ª visita – 27/08/2014 3ª visita – 19/03/2015
Foto 31 – Entrada de serviço com reboco, piso intertravado e acesso universal.
Foto 32 – Entrada de serviço e acesso universal.
5.2) Principais observações durante a visita:
3ª visita – 19/03/2015 3ª visita – 19/03/2015
Foto 33 – Cobertura com telha solta/danificada. Foto 34 – Cobertura em telha metálica dupla executada. Resta pendente no detalhe acabamento chapim sobre o muro.
Processo TCMRJ 40/001680/2014
Data 09/04/2014 Fls
Rubrica
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\632f.doc
3ª visita – 19/03/2015 3ª visita – 19/03/2015
Foto 35 – Caixas d’água instaladas diferentes dos itens medidos.
Foto 36 – Caixas d’água instaladas diferentes dos itens medidos.(detalhe da capacidade 3000L)
6) ANÁLISE DOCUMENTAL
6.1) Cronograma Físico-Financeiro
O cronograma físico-financeiro (anexo 4) apresenta prorrogação de prazo de 45 dias,
conforme autorização publicada no D.O.Rio de 19/03/2015. Foram executadas 06 das 07
etapas previstas, conforme quadro a seguir:
Etapa Orçamento
por etapa (%) Execução por
etapa (%) Orçamento
acumulado (%) Execução
acumulada (%)
1ª 18,39 18,39 18,39 18,39
2ª 18,17 18,17 36,56 36,56
3ª 9,04 10,67 45,6 47,23
4ª 9,04 11,18 54,64 58,41
5ª 15,12 14,32 69,76 72,73
6ª 15,12 17,17 84,88 89,90
7ª 15,12 100
O total acumulado medido até a 14ª medição (6ª etapa), representa 89,90% do total contratado. Esse percentual é superior ao previsto para essa etapa no cronograma físico- financeiro, 84,88%, conforme Relatório Siscob datado de 18/03/15.
Processo TCMRJ 40/001680/2014
Data 09/04/2014 Fls
Rubrica
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\632f.doc
6.2) Análise das medições:
A fiscalização apresentou Boletim Diário de Obras do dia 21/07/2014 e do período de
29/12/2014 até 19/03/2015, tendo em vista que a obra ficou suspensa de 15/07/2014 à
28/12/2014. Os diários de obra relativos aos períodos das 10ª e 11ª medições foram
enviados quando da 2ª Visita Técnica.
Registramos que o Relatório Siscob, datado de 18/03/15 e inserido em anexo, se
encontra desatualizado, pendente os registros da 14ª medição bem como do empenho
realizado. Foram fornecidas seis medições, sendo três zeradas.
6.2.1) Observações apontadas:
Foram fornecidas pela fiscalização as memórias de cálculo referentes aos 4º e
5º aditivos e não individualizadas por medição, conforme solicitado no e-mail de
agendamento da visita. Em função disso, as análises abordam, por amostragem, as
memórias de cálculo desses aditivos.
Item IT 15.50.0200 - Filtro anaeróbico para 200 contribuintes, em
concreto armado, inclusive escavação e reaterro, 02 unidades. Não
foram encontradas evidências de sua utilização nesta obra, solicitamos
maiores esclarecimentos, fotos do local da instalação e projeto
atualizado.
Item IT 15.45.0200 - Fossa séptica, de câmara submersa, tipo Inhoff de
concreto pré-moldado, com capacidade para 100 contribuintes, inclusive
escavação e reaterro, exclusive retirada do material excedente.
Fornecimento e instalação. Não foram encontradas evidências de sua
utilização nesta obra, solicitamos maiores esclarecimentos, fotos do
local da instalação e projeto atualizado.
Item MT 05.05.0100 - Escavação manual de vala em material de 1ª
categoria (areia, argila ou piçarra), acima de 1,50m ate 3m de
profundidade, exclusive escoramento e esgotamento. Segundo
considerações descritas na memória de cálculo do item Rerra, a
escavação se faz necessária para passagem de tubulações e caixas,
250m(cava) x 1,00m(prof.) x 1,20m(boca), conforme levantamento em
projeto. Considerando que a profundidade a ser escavada era de 1,00m
deveria ser utilizado o item MT 05.05.0050 - Escavação manual de vala
Processo TCMRJ 40/001680/2014
Data 09/04/2014 Fls
Rubrica
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\632f.doc
em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de
profundidade, exclusive escoramento e esgotamento, cujo valor é de
R$21,69/m³. Solicitamos esclarecimentos da utilização do item MT
05.05.0100 de custo de R$48,81/m³ no lugar do item MT 05.05.0050.
Ademais, solicitamos esclarecimentos adicionais sobre a largura
escavada manualmente, e se ela se deu em toda a extensão da cava de
maneira uniforme, uma vez que o diâmetro máximo de tubulação
utilizada, conforme projeto, é de 0,2m.
Item IT 15.05.0115 - Tubo de PVC rígido, soldável, para esgoto e águas
pluviais, com diâmetro de 200mm, inclusive conexões e emendas,
exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.
Este item foi incluído como item novo no 5º aditivo, porém não foi
evidenciada nenhuma alteração e/ou substituição de outra tubulação
antes prevista. Solicitamos esclarecimentos adicionais sobre a aplicação
deste item e se houve substituição total, ou parcial, de outra já existente.
Solicitamos envio de projeto atualizado e tabela com as quantidades de
tubulações utilizadas.
Item AP 35.05.0100 - Caixa d’água redonda, de fibra de vidro,
capacidade para 1000l, com tampa. Fornecimento. Evidenciamos que
foram instaladas 03 unidades de caixas d’água redondas com
capacidade de 3000L, ao contrario do item orçado descrito acima.
Solicitamos maiores esclarecimentos sobre o ocorrido.
Item ET 10.05.0106 - Aço CA-50 para armadura de concreto, com
saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo
(aderência) igual a 1,5, diâmetro de 10mm. Fornecimento, incluindo
10% de perdas e arame 18. Verificamos na memória de cálculo e projeto
executivo (exemplo presente no anexo 5), que nos cálculos de ferragens
necessárias para execução da obra foram acrescidos 10% de material,
entretanto o item de orçamento sco-rio utilizado já contempla em sua
composição de custo um acréscimo de 10% relativo a perdas.
Esse fato foi constatado em todos os itens de aço orçados (ET10.05.0106,
ET10.05.0109, ET10.05.0100, ET10.05.0103, ET10.05.0159, ET10.05.0112,
ET10.05.0115, ET10.05.0118) bem como nos itens de corte e dobra
Processo TCMRJ 40/001680/2014
Data 09/04/2014 Fls
Rubrica
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\632f.doc
(ET10.10.0061, ET10.10.0056, ET10.10.0068, ET10.10.0062) presentes no
orçamento.
Diante do exposto, solicitamos maiores esclarecimentos sobre os
quantitativos medidos de aços, bem como dos serviços de corte e dobra.
6.2.2) Medições antecipadas:
Observamos que na 14ª medição foram antecipadas algumas medições que descrevemos abaixo, a título exemplificativo:
Medições de produtos de simples fornecimento que ainda não se encontravam no canteiro de obras, a exemplo do item AP 10.20.0109 - Condicionador de ar, tipo Split convencional, 24.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa independente, Ever Confort ou similar. Fornecimento.(24 unidades).
Medições de itens de quantidade unitária, medido de forma decimal, porém ainda não entregue na obra, a exemplo do item AP 20.05.0100 - Elevador hidráulico, com capacidade para 6 pessoas, 420Kg, velocidade de 0,75m/s, paradas 2 (1 a 2), com motor de corrente alternada, 2 velocidades, tensão de iluminação de 110V, motriz de 220V, frequência de 60Hz, maquina de tração com engrenagem em cima da caixa, Otis ou similar. Fornecimento, montagem e instalação. (0,9 unidades).
Solicitamos à jurisdicionada justificativa para essas antecipações.
7) Conclusão
Uma vez que restam 10,10% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do
presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, para ciência do
verificado e envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de
prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada encaminhe a
documentação pendente do item 3 e se pronuncie quanto as solicitações do item 6.
Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a
4ª visita à obra.
2ª IGE, 06 de abril de 2015.
Maria Beatriz de Oliveira Neuenschwander Márcio Antônio Braga de Sousa
Auditora de Controle Externo Auditor de Controle Externo Matr. nº 40/900.751 Matrícula nº 40/901.878
Processo TCMRJ 40/001680/2014
Data 09/04/2014 Fls
Rubrica
SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
C:\users\sneves\appdata\local\temp\632f.doc
Sra. Inspetora Geral,
Reitero a conclusão apresentada no relatório da 3ª Visita Técnica às obras do Contrato nº 68/2013, opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães para ciência do verificado e envio de cópia da instrução, através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto ao apontado nos itens 3 e 6.
Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE, para que seja programada a 4ª Visita
Técnica. À consideração de V. Sª 2ª IGE, 07/05/2015
Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo
Inspetor Setorial Matricula 40/901.373
Sr. Secretário Geral da SGCE, De acordo. 2ª IGE,
SIMONE DE SOUZA AZEVEDO Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE
Matrícula 40/900326