cÂmara municipal de castelo branco ata …...2017/05/05 · cÂmara municipal de castelo branco ii...
TRANSCRIPT
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.° 13
REUNIÃO ORDINÁRIA —5 MAIO 2017
OCAMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°13
Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e dezassete, na sala privada de reuniões dos Paços do
Município, por convocação ordinária, reuniu a Câmara Municipal sob a Presidência do Excelentíssimo
Senhor Presidente Dr. Luis Manuel dos Santos Correia, estando presentes o Senhor Vice-Presidente
Arnaldo Jorge Pacheco Brás e os Senhores Vereadores, Eng. João Nuno Marques Carvalhinho, Dr.
Fernando Manuel Raposo, Dra. Maria Teresa Rodrigues Martins, Dr. Jorge Manuel Carrega Pio, Eng.
Paulo Alexandre Martins Moradias e Eng. João Paulo Martins Infante Pereira Benquerença.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a falta da Senhora Vereadora Dra. Maria
José Barata Baptista que não esteve presente na reunião por se encontrar em serviço oficial.
A reunião foi secretariada pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração Geral, Dr.
Francisco José Alveirinho Correia.
ABERTURA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara Municipal a
tratar dos assuntos constantes da ordem de trabalhos.
— PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Presidente iniciou o periodo antes da ordem do dia e deu a palavra ao Senhor Vereador
Eng. Paulo Moradias que sugeriu fazer-se uma análise das zonas da cidade onde existem árvores
suscitadoras de alergias, de modo a que, com tempo e ponderação, a autarquia promovesse a sua
substituição. O Senhor Vereador Eng. Carvalhinho, disse que também ele é vitima das alergias e
esclareceu que a autarquia tem vindo a substituir, nos arruamentos. os tipos de árvores provocadoras de
alergias. Contudo, explicou, as alergias, desta época do ano, são fundamental causadas, não pelas
árvores dos arruamentos, mas pelas outras espécies circundantes à cidade, tais como oliveiras,
azinheiras e vegetação que cresce nos muros. Admitiu, eventualmente, poderem existir algumas árvores
provocadoras de alergias em alguns lugares da cidade, tais como choupos-brancos e/ou choupos
negros, mas as principais arvores dos arruamentos não provocam tal efeito. Concluiu, aludindo ao facto
de que o pá originário do deserto Saara alcança Castelo Branco e que, por isso, seja normal que o pólen
das oliveiras da região também o faça.
Não havendo outros pedidos para intervir, o Senhor Presidente deu por encerrado o periodo antes da
ordem do dia e conduziu os trabalhos da reunião para o periodo da ordem do dia.
Ata n.° 13/2017, de 5 de Maio Página 1/13
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
II — PERIODO DA ORDEM DO DIA
Ponto 1 — APROVAÇÃO DE ATA
Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 27 de abril de 2017 (Ata
n.° 12) que, posta a votação, foi aprovada por unanimidade.
Ponto 2 — TRANSFERÉNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL
2.1. Transferências Correntes
2.1.1. Instituto Politécnico de Castelo Branco
2.1.1.1. Olimpíadas da Saúde 2017
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsidio de € 500,00, ao Instituto Politécnico de Castelo Branco, como apoio flnanceiro destinado a
comparticipar a realização o evento Olimpíadas da Saúde 2017, organizado pela Escola Superior de
Saúde Dr. Lopes Dias, a ter lugar no dia 3 de maio,
2.1.1.2. Desfile de Moda da Escola Superior de Artes Aplicadas
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 1.000,00, ao Instituto Politécnico de Castelo Branco, como apoio financeiro destinado a
comparticipar a realização do desfile de moda organizado pela Escola Superior de Artes Aplicadas.
2.1.2. Horizontes no Pinhal Actividades Turístico Desportivas, Lda
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsidio de € 2.460,00, ao Horizontes no Pinhal Actividades Turístico Desportivas, Lda, como apoio
financeiro destinado a comparticipar a organização do evento desportivo Território Circuito Centro — IV
Etapa — Castelo Branco.
2.1.3. AVISO—Associação de Apoio Voluntário ao Idoso Só
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsidio de € 2.500,00, à AVISO — Associação de Apoio Voluntário ao Idoso Só, como apoio financeiro
destinado ao desenvolvimento das suas atividades, durante o ano 2017.
2.1.4. Agrupamento de Escolas Nuno Álvares
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsidio de € 14.500,00, ao Agrupamento de Escolas Nuno Álvares, como apoio financeiro destinado à
Ata nY 13/2017, de 5 de Maio Página 2/13
4LCÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
organização da 2. Festa de Encerramento das Atividades Letivas 2016/2017 do Concelho de Castelo
Branco.
2.2. Transferências de Capital
2.2.1. Associação Cultural e Recreativa As Palmeiras
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou! por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 9.000,00 à Associação Cultural e Recreativa As Palmeiras, como apoio financeiro
destinado à comparticipação de obras de reparação de alvenaria e telhado do seu edifício sede.
2.2.2. Associação das Festas da Lardosa
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio de € 1.000,00, à Associação das Festas da Lardosa, como apoio financeiro à comparticipação
de obras de beneficiação no recinto de festas propriedade da associação.
2.2.3. Rancho Folclórico de Juncal do Campo
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsidio de € 5043,00, ao Rancho Folclórico de Juncal do Campo, como apoio financeiro destinado a
comparticipar obras de requalificação do seu edificio sede.
2.2.4. ARFO — Associação Recreativa, Cultural e Social de Ferrarias e Outeiro
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsidio de €23.985,00, à ARFO — Associação Recreativa, Cultural e Social de Ferrarias e Outeiro, como
apoio financeiro destinado a comparticipar obras de requalificação do espaço exterior do seu edifício
sede, mediante assinatura de protocolo.
2.2.5. lnovcluster— Associação Cluster Agro-Industrial do Centro
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, transferir o valor
de € 59.775,00 para a lnovcluster — Associação Clusler Agro-Industrial do Centro, como apoio financeiro
destinado a comparticipar a organização da i9agri — Feira de Inovação Agroalímentar, a ter lugar no
centro de exposições da AEBB, dos dias 4 a 6 de maio de 2017, mediante assinatura de protocolo.
Ponto 3 — CONTRATAçÃO PÚBLICA
3.1. Conservação, Reparação e Melhoramentos em Edifícios e Equipamentos — Outros:
Adaptação de Fração de Edifício a Contact Center. Proposta de Adjudicação de
Procedimento Concursal
Ata n.° 13/2017, de 5 de Maio Página 3/13
1CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta de adjudicação do concurso público referência CP E
50/2017 — Conservação, Reparação e Melhoramentos em Edifícios e Equipamentos — Outros: Adaptação
de Fração de Edifício a Contact Center, pelo valor de € 847.290,05, à empresa Construtora Jerónimo
Reis & Afonso, Lda, no uso das competências conferidas a este árgão pela alínea f) do n.° 1 do artigo
33Y da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a alinea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-
Lei n,° 197/99, de 8 de junho e para os efeitos previstos no artigo 76.° do Código dos Contratos Públicos.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 76.° do Código dos Contratos
Públicos, adjudicar o procedimento de concurso público referência CP E 50/2017 — Conservação,
Reparação e Melhoramentos em Edifícios e Equipamentos — Outros: Adaptação de Fração de Edifício a
Contact Conter, pelo valor de € 847.290,05, à empresa Construtora Jerónimo Reis & Afonso, Lda.
3.2. Liberação de Cauções
3.2.1. Fornecimento de Refeições Confecionadas a Estabelecimentos de Educação Pré-escolar
e 1? Ciclo, Ano Letivo 2015/2016
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento proveniente da firma Gertal — Companhia Geral
de Restaurantes e Alimentação, SA, datado de 15/03/2017, para cancelamento da garantia bancária
N00397992, no valor de € 11.964,60, emitida pelo Novo Banco, SA, que caucionava o contrato de
Fornecimento de Refeições Confecionadas a Estabelecimentos de Educação Pré-escolar e 1.0 Ciclo,
Ano Letivo 2015/2016 — Procedimento CP 3 109/2015, por motivo de cobrança de juros bancários
enquanto a mesma se mantém ativa, Sendo a garantia bancária respeitante ao ano letivo 2015/2016 e
estando verificados os preceitos legais estabelecidos no n.° 1 do artigo 296.° do Código dos Contratos
Públicos (CCP), os serviços responsáveis pela execução do contrato não encontram qualquer
impedimento à devolução/libertação, nos termos previstos no contrato e no artigo 295.° do CCP.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento da garantia bancária
N00397992, emitida pelo Novo Banco, SA e a devolução do seu valor de € 11.964,60 à firma Gedal —
Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, SA, estando verificados os preceitos legais
estabelecidos no n.° 1 do artigo 296.° do Código dos Contratos Públicos (CCP) e nos termos previstos no
contrato e no artigo 295.° do CCP.
3.2.2. Caminho Agrícola de Ligação Entre Malhada do Cervo e Grade, Freguesia de Sarzedas
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2247, de 28/04/2017, da Divisão de Obras)
Equipamentos e lnfraestmturas, relativa à liberação de caução da empreitada de Construção e
Ata n.° 13/2017, de 5 de Maio Página 4/13
4jCÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Conservação de Caminhos Rurais, Agrícolas e Florestais: Caminho Agrícola de Ligação Entre Malhada
do Cervo e Grade, Freguesia de Satzedas, adjudicada à empresa António J. Cruchinho & Filhos, Lda. Da
informação consta o seguinte texto: tumpridas todas as obrigações contratuais por parte do
adjudicatário e feita a receção definitiva de toda a obra, deverá promover-se à liberação das cauções
prestadas e serem restituidas as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, ao abrigo do
disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbicos”, no montante total de €713,11.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação da caução prestada e a
restituição, à empresa António J. Cruchinho & Filhos, Lda, da quantia retida como garantia ou a qualquer
outro titulo, ao abrigo do disposto no artigo 398. do Código dos Contratos Púbicos, relativa à empreitada
de Construçâo e Conservação de Caminhos Rurais, Agrícolas e Florestais: Caminho Agrícola de Ligação
Entre Malhada do Cervo e Grade, Freguesia de Saaedas, no montante total de € 713,11.
3.2.3. Caminho Agrícola de Ligação Entre o Louriçal do Campo e EN 352
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2258, de 28/04/2017, da Divisão de Obras,
Equipamentos e lnfraestruturas, relativa à liberação de caução da empreitada de Construção e
Conservação de Caminhos Rurais, Agrícolas e Florestais: Caminho Agrícola de Ligação Entre o Louriçal
do Campo e EN 352, adjudicada à empresa António ,.J. Cruchinho & Filhos, Lda. Da informação consta o
seguinte texto: “Cumpridas todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário e feita a receção
definitiva de toda a obra, deverá promover-se à liberação das cauções prestadas e serem restituidas as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código
dos Contratos Púbicos”, no montante total de € 1.694,68.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a liberação da caução prestada e a
restituição, à empresa António J, Cwchinho & Filhos, Lda, da quantia retida como garantia ou a qualquer
outro titulo, ao abrigo do disposto no artigo 398.° do Código dos Contratos Púbiços, relativa à empreitada
de Construção e Conservação de Caminhos Rurais, Agrícolas e Florestais: Caminho Agrícola de Ligação
Entre o Louriçal do Campo e EN 352, no montante total de € 1.694,68.
3.3. Adaptação de Edifício Municipal para Centro de Criatividade. Prorrogação de Prazo de
Empreitada
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação com o n.° 2259, de 28/04/2017, da Divisão de
Obras, Equipamentos e lnfraestruturas, concernente a um pedido de prorrogação de prazo da
empreitada de Adaptação de Edifício Municipal Para Centro de Criatividade, onde se lê o seguinte texto:
Ata nY 13/2017, de 5 de Maio Página 5/13
4CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
“vem a firma Constrope — Congevia, Engenharia e Construção, SA, adjudicatária da empreitada referida,
em ofício datado de 13 de abril de 2017, solicitar a sua prorrogação por um prazo de 39 dias. Cumpre-
nos informar que, no entender destes serviços técnicos, se aceita a razão invocada para esta
prorrogação. Assim, relativamente à prorrogação, informa-se que a mesma poderá ser concedida, sendo
efetuada a título gracioso, ou seja, não resultarão quaisquer encargos para esta Câmara Municipal,
presentes ou futuros, relacionados com custos de estaleiro, revisão de preços ou quaisquer outros ónus
derivados da mesma”. No requerimento apresentado pela firma, constam as seguintes justificações: “a
empreitada em epigrafe incorpora o fornecimento, montagem e interligação de um conjunto considerável
de equipamentos muito especificos ligados à área audiovisual entre outros, na sua maioria de
fornecimento internacional. Apesar de se encontrarem aprovisionados os referidos equipamentos a sua
incorporação em obra obrigou ao seu pagamento antecipado, e devido a dificuldades de tesouraria o
mesmo ocorreu com algum atraso, assim a sua montagem, respetivos testes e ensaios não se nos
afigura possível no prazo contratual definido para a conclusão da empreitada”.
A Câmara Municipal deliberou, por maioria de seis votos a favor e dois votos contra, por parte dos
Senhores Vereadores eleitos na lista do P50, autorizar a prorrogação de prazo da empreitada de
Adaptação de Edificio Municipal Para Centro de Criatividade, solicitado pela firma Constrope — Congevia,
Engenharia e Construção, SA, pelo período de 39 dias, desde que feita a título gracioso, ou seja, que
não resultem quaisquer encargos para a Câmara Municipal, presentes ou futuros, relacionados com
custos de estaleiro, revisão de preços ou quaisquer outros ônus derivados da mesma.
Ponto 4 — SETOR EMPRESARIAL LOCAL
Albigec, EM/SA. Relatório Trimestral de Execução Orçamental — 1.° Trimestre de 2016
Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento, o Relatório Trimestral de Execução
Orçamental — 1.° Trimestre 2017, da Albigec — Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e de
Lazer, EM/SA, que apresenta os seguintes saldos finais constantes do seguinte quadro:
Execução Tesourada 2017
SedePiscinas Piscinas Parque Parque de Jardim ‘Cine-reabt] iiusü Museu pista de otaI
Alcains
asteIo Branco Cidade Campismo da Paço Avenida L.. Canteiro [Car9aieim Patnagem
Gt [€25.552,14 €14.520,98 €47.600$l €0.00 f€7.727.21 €&09615 €4068610 €737754 €19.562,97: €675,00 €17191966
Rendimentos j€69.460.32 €16358,46 €42.127,59 €243,90 1 €392,58 €3.526,02 €30.510,62 €2305 €901,22 €000 €16364876
ResuiladoLiquidoÇ€43808.I8 €1.837,48 -€5.473,32 €243,90 14733469H4Á7013 F€ 10.176,08-€7.349,49€ 18.681.75j 4675,00 48.270.90
A Câmara Municipal, tendo tomado conhecimento do Relatório Trimestral de Execução Orçamental—1.0 Trimestre 2017, da Albigec — Gestão de Equipamentos Culturais, Desportivos e de Lazer, EM/SA,
Ata n.° 13/2017, de 5 de Maio Página 6/13
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
deliberou dar dele conhecimento ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, remetendo-lhe um
exemplar.
Ponto 5— URBANISMO E OBRAS PARTICuLARES
5.1. Nomeação de Comissão de Vistorias (Artigo 71.0 do Estatuto dos Beneficios Fiscais —
Decreto-Lei n.°215189, dei de julho, com as sucessivas alterações)
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 15, de 26/04/2017, do Diretor do Departamento
de Técnico Operacional, cujo texto seguidamente se transcreve: “para efeitos do disposto no artigo 71.0
do Estatuto dos Beneficios Fiscais toma-se necessário que o executivo municipal proceda à nomeação
de uma comissão para realizar as vistorias e certificar o estado dos imóveis antes e após a realização
das obras de reabilitação urbana. Neste contexto, propõe-se que esta comissão integre os elementos da
Comissão de Vistorias que foi nomeada para efeitos do disposto nos artigos 74Y, 750, 89.° e 90.° do
RJUE ou seja pelo Eng. José Eduardo Cardoso Lourenço, Arq. João Riscado Santos e como suplentes o
Sr. Eduardo Caroça Justino e o Eng. Luís Alfredo Cardos Resende.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a presente proposta de constituição
da comissão de vistorias que certificará o estado dos imóveis antes e após a realização das obras de
reabilitação urbana, para efeitos do disposto no artigo 71.° do Estatuto dos Benefícios Fiscais, e que
integra os elementos da comissão de vistorias que foi nomeada para efeitos do disposto nos artigos 74°,750, 89Y e 90.° do RJUE, ou seja, o Eng. José Eduardo Cardoso Lourenço, Arq. João Riscado Santos e
como suplentes o Sr. Eduardo Caroça Justino e o Eng. Luís Alfredo Cardos Resende.
5.2. Declaraçães de Caducidade
5.2.1. Licenciamento de Obras de Edificação. Sérgio Filipe Frade Louro. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o processo de licenciamento de obras de edificação com o
número de registo LE-EDI n.° 50/2015, de 14/05/2015, requerido por Sérgio Filipe Frade Louro, para
proceder a obra de edificação nova na Quinta da Horta D’Alva, Lote 30, em Castelo Branco. Na listagem
do roteiro do processo pode ler-se a seguinte informação exarada pelos serviços, datada de 19/04/2017:
‘através do oficio n.° 10277 de 09/02/2016 e nos termos dos artigos 121.° e 122.° do Código do
Procedimento Administrativo, procedeu-se à audiência prévia dos interessados no licenciamento
aprovado em 20)1112015. O requerente alegou interesse em proceder ao levantamento do alvará de
licença de construção. Através do oficio n.° 329, de 09/01/2017, foi notificado para requerer por escrito
no prazo de 30 dias o respetivo alvará, decorrido esse prazo sem que o alvará tenha sido requerido, e
Ata n.° 13/2017, de 5 de Maio Página 7/13
1CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
urna vez que o requerente já se tenha pronunciado sabre o assunto, nos termos da alínea d) do n.° 3 do
artigo 100.0 do Código do Procedimento Administrativo, julga-se de não proceder a nova audiência dos
interessados, pelo que propõe-se a declaração de caducidade do licenciamento”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras de edificação com o número de registo LE-EDI n.° 50/2015, de 14/05/2015, requerido por Sérgio
Filipe Frade Louro, para proceder a obra de edificação nova na Quinta da Horta D’Alva, Lote 30, em
Castelo Branco.
5.2.2. Licenciamento de Obras Particulares. Construções Aurélio & Candeias, Lda. Castelo
Branco
Pelo Senhor Presïdente foi presente o processo de licenciamento de obras particulares com o número
de registo LE-EDI n.° 425/2007, de 29/11/2007, requerido por Construções Aurêlio & Candeias, Lda, para
proceder á construção de um prédio de rendimento na Urbanização Quinta da Parrela, Lote 368, em
Castelo Branco. Na listagem do roteiro do processo pode ler-se a seguinte informação exarada pelos
serviços, datada de 24/04/2017: “através do oficio n.° 2524, de 17/03/2017, procedeu-se á audiência
prévia dos interessados no licenciamento aprovado. Decorrido o período de audiência prévia sem que o
requerente se tenha pronunciado e não existindo razões para alteração do sentido de decisão antes
anunciada, propõe-se a declaração de caducidade do licenciamento”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento
de obras particulares com o número de registo LE-EDI n.° 425/2007, de 29/11/2007, requerido por
Construções Aurélio & Candeias, Lda, para proceder à construção de um prédio de rendimento na
Urbanização Quinta da Parrela, Lote 368, em Castelo Branco.
5.3. António Amaral dos Santos. Lardosa. Certidão de Destaque
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento apresentado por António Amaral dos Santos,
para emissão de certidão de destaque relativa a uma parcela inserida em área situada dentro de
perimetro urbano, na Rua da Alverca, n.° 10— D, em Lardosa, inscrita na caderneta predial sob o artigo
1609, da freguesia de Lardosa e descrita na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco sob o
n.° 00826, com a área total de 5.625,00 m2, com as seguintes confrontações: a norte com Manuel Duarte
Silvares; a sul com Joaquim António Monteiro Duarte Preto; a nascente com caminho público; e a poente
com caminho público. Parcela a destacar com a área de 360,00 m2 com as seguintes controntações: a
norte com Manuel Duarte Silvares; a sul com Joaquim António Monteiro Duarte Preto; a nascente com
Ata n.° 13/2017, de 5 de Maio Página 8/13
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
caminho público; e a poente com caminho público. Parcela restante com a área de 5.265,00 m2 com as
seguintes confrontações: a norte com Manuel Duarte Silvares; a sul com Joaquim António Monteiro
Duarte Preto, a nascente com o próprio; e a poente com caminho público. Na listagem do roteiro do
processo, em 24/04/2017, os serviços informam que anão se vê do ponto de vista legal nada que obste
ao deferimento do requerido”.
A Càmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da certidão de destaque,
requerida por António Amaral dos Santos, relativa a uma parcela de 360,00 m2, a destacar de uma área
total de 5.625,00 m2 situada dentro de perimetro urbano, na Rua da Alverca, n.° 10 — D, em Lardosa,
inscrita na caderneta predial sob o artigo 1609, da freguesia de Lardosa e descrita na Conservatória do
Registo Predial de Castelo Branco soba n.° 00826.
Ponto 6— PATRIMÓNIO
Regularização da Afetação das Parcelas do Artigo 3785, da Freguesia de Castelo Branco, Sito
na Rua da Figueira, n.°s 1,3,5 ei, Tornejando para a Praça Rei O. José, n.°s Se 6 e para a Rua
da Amoreirinha, n.° 2
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 7042, de 02/12/2016, da Unidade Financeira e
do Património, elaborada com o objetivo de poder proceder-se à regularização da afetação das parcelas
do artigo 3785, da freguesia de Castelo Branco, propriedade da Câmara Municipal e Castelo Branco, por
aquisição, em 20/12/2010, a Joanaraquel Casa Agricola e Gestão Imobiliária, Lda/J, Costa Belo, Lda e
cuja localização se insere na Rua da Figueira, n°s 1, 3, 5 e 7, tornejando para a Praça Rei D. José, n.°s
5 e 6 e para a Rua da Anioreirinha, n.° 2. À data da informação, propunha-se que o Departamento
Técnico Operacional diligenciasse “no sentido de se saber a tipologia de cada parcela, nomeadamente
as áreas e divisões e que seja validada a afetação que atualmente cada parcela tem (serviços,
habitação ou comércio)”. Após averiguação e estando reunidos os elementos necessários à realização
da escritura de constituição de propriedade horizontal, por informaçâo inscrita no sistema de gestão
documental MyDoc, em 26/04/2017, propõe-se ao “executivo autorizar a escritura e delegar
competências para assinar a mesma”. As parcelas que compõem o prédio são as constantes no
seguinte mapa:
Situação Atual Arrendamento —Tipologia Inquilino
Praça Rei O. José n.° 6 Serviços A. Alves, Lda
Rua da Figueira n,° 3 Serviços Livre, faleceu o inquilino Anaro Santos Cabarrão
Rua da Figueira n.° 7 Serviços Manuel Rafael Fidalgo
Ata n.° 13/2017, de 5 de Maio Página 9/13
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Rua da Figueira n.° 5—l.° Direito Serviços Maria do Céu P. R. Semedo
Rua da Figueira n.° 5—1.° Frente Habitação Maria do Rosúrio M. Marques
Praça Rei D. José n.° 5 Serviços Soares & Irmã
CMCB, nunca foi paga renda desde a aquisição do imóvel porRua da Amoreirinha n.° 2 Serviços parte desta autarquia (anti9o Grilo & Matas)
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da escritura de constituição
de propriedade horizontal referente ao artigo 3765, da freguesia de Castelo Branco, propriedade da
Câmara Municipal e Castelo Branco, por aquisição, em 20/1212010, a Joanaraquel Casa Agrícola e
Gestão Imobiliária, Lda/J. Costa Belo, Lda e cuja localização se insere na Rua da Figueira, n.°s 1, 3, Se
7, tornejando para a Praça Rei D. José, n.°s 5 e 6 e para a Rua da Amoreirinha, n.° 2.
Deliberou ainda, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua, para outorgar
a escritura de constituição de propriedade horizontal.
Ponto 7—DELIBERAÇÕES DIVERSAS
7.1. Isenção de Pagamento de Licenças de Ruído
7.1.1. ACICB—Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento para isenção de pagamento de licença especial
de ruído, apresentado pela ACICB — Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa, para a
realização da edição 2017 do Dias Templários de Castelo Branco, evento agendado para os dias 11 a 14
de maio e a ter lugar no castelo de Castelo Branco e nas suas imediações, nomeadamente na Rua do
Mercado e no Miradouro. Pelo Gabinete Juridico foi elaborado o parecer que seguidamente se
transcreve: “Nos termos do n.° 2, do artigo 6°, do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do
Municipio, a Câmara Municipal pode dispensar ou reduzir parcialmente, mediante requerimento
fundamentado, o pagamento das taxas e de outras receitas municipais devidas pelas pessoas coletivas
de direito público, associações humanitárias, desportivas, recreativas, culturais, cooperativas ou
profissionais, que beneficiem de isenção ou redução de (IRC), o que deverá ser comprovado mediante a
apresentação do competente documento, desde que os atos ou factos se destinem à prossecução de
atividades de interesse público para o Município. Da documentação junta ao processo, nomeadamente,
cópia da declaração de rendimentos, Modelo 22, Anexa D, constata-se que a associação, beneficia de
isenção definitiva em relação ao regime de tributação dos rendimentos. A requerente, é uma pessoa
i coletiva de utilidade pública, dotada de personalidade jurídica, sem fins lucrativos, tendo como objetivo a
defesa e promoção das atividades económicas no seu território de atuação e, em particular, dos seus
associados, a nível regional, nacional e internacional. A requerente pretende obter Isenção de
Ata n.° 13/2017, de 5 de Maio Página 10/13
1CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
pagamento de taxas para realização do evento, “Os Dias Templários de Castelo Branco’, a realizar na
zona histórica de Castelo Branco, nos dias 11 a 14 de maio de 2017. Face ao exposto, considerando que
a atividade a desenvolver se insere no âmbito das atividades sócio-recreativas e culturais,
proporcionando aos participantes momentos de convívio e lazer, dinamizando dessa forma a
comunidade local, somos de opinião de que poderá a associação beneficiar da isenção solicitada, nos
termos do n.° 2, do artigo 6°, Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção de pagamento de licença
especial de ruido à ACICB — Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa, nos termos do n.° 2, do
artigo 6.° do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município, para a realização da
edição 2017 do evento, Os Dias Templários de Castelo Branco, a realizar na zona histórica de Castelo
Branco, nos dias 11 a 14 de maio de 2017.
7.1.2. Centro Social de Salgueiro do Campo
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento para isenção de pagamento de licença especial
de ruído, apresentado pelo Centro Social de Salgueiro do Campo, nos termos do n.° 2, do artigo 6.° do
Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio, para a realização das festas do Centro
Social e Salgueiro do Campo que decorrerão nos dias 23 e 24 de junho de 2017.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção de pagamento de licença
especial de ruído ao Centro Social de Salgueiro do Campo, nos termos do n.° 2, do artigo 6.° do
Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Municipio, para a realização das festas do Centro
Social e Salgueiro do Campo que decorrerão nos dias 23 e 24 de junho de 2017.
7.2. Autorização para Constituição de Hipoteca sobre o Lote H—8A da Zona Industrial. Sérgio
M. F. Gralha, Sociedade Unipessoal Lda
Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento da Sérgio M. F. Gralha, Sociedade Unipessoal
Lda, para lhe ser concedida autohzação de constituição de hipoteca a favor da Caixa Geral de
Depósitos, SA, da Finova — Fundo de Apoio ao Financiamento à Inovação e da Garval — Sociedade de
Garantia Mútua, SA, para servir de garantia do empréstimo destinado à reconstrução do imóvel sito na
Zona Industrial de Castelo Branco Lote H—8A, descrito na Conservatória do Registo Predial de Castelo
Branco sob o n,° 5172/19980119, adquirido ao Instituto de Soldadura e Qualidade.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de hipoteca a favor da Caixa
Geral de Depósitos, SA, da Finova — Fundo de Apoio ao Financiamento à Inovação e da Garval —
Ata nY 13/2017, de 5 de Maio Página 11/13
1CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Sociedade de Garantia Mútua, SA, para servir de garantia do empréstimo destinado à reconstrução do
imóvel sito na Zona Industrial de Castelo Branco Lote H—8A, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Castelo Branco sob o n.° 5172/19980119.
7.3. Assembleia Municipal. Deliberações Tomadas em Sessão de 28 de Abril de 2017
A Câmara Municipal tomou conhecimento das deliberações tomadas em sessão da Assembleia
Municipal, de 28 de abril de 2017, através de ofício remetido por aquele órgão para o efeito.
Ponto 8— PAGAMENTOS
Comparticipação de Medicamentos
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do
respetivo regulamento, liquidar e pagar as despesas de reembolso dos medicamentos a seguir
discriminadas, que totalizam o montante de € 4.359,82.
Diamantino Barata Lourenço 7,58 1 Laurínda Peres Martins 12,18 Gregórta Milheiro Barroso 65,61Florentino AntóniD Rodrtgues Botas 6174 AméricD Gonçalves 12,20 José Aristides do Espirtto Santo Novo 17,19Marta dos Anjos Patrício Bolas 19,96 conceição Nunes 10,40 Marta da Piedade dos Santos Barata 5,38José Manuel Gamel 25,27 Noérnia Rosa Patrício 66,06 Manuel Mendes Duarte 21,38Marta caldeira Rijo 16,50 Marta Júlia Antunes Ribeiro 15,18 Delminda de Jesus Nunes Beirão 21,20João Pedro dos Santos 18,15 Maria Leontinados Reis Rola Lucas 114,65 Marta Salomé Moreira dos Santos 17,49Marta Brtzida Gama 18,15 Marta Celeste da Conceição de Deus 25,76 Rosa de Jesus Martins 28,59Lúcia Sanches Pereira 8,39 Marta Deolinda Antunes 44,14 João Daniel 20,66Arménio Pereira Tabarra 0,03 Ana Maria Folgado da Costa 22,06 Marta da Conceição Rodrtgues Ramalho 13,05
Marta Manuela Silva Saraiva 1,89 Marta do Rosário dos Santos 62,24 Isabel Marta Choucha 45,83Idalina do Carmo 48,89 Marta Emilia Roque 55,03 António Pires dos Santos 37,73Margartda Conceição Cravo 85,94 Laura Maria Ribeiro Ramas Rosa 43,45 Marta Antunes Ribeiro 35,36Manuel Pereira Mateus 9,00 Manuel Lopes Rosa 9,05 Marta da Conceição Firmino 37,46António Luis 38,24 Marta Vicência Diabão 22,02 lsmael Gonçalves 10,65Ana Lurdes Marques Silva Martins 11,82 Francisco José Pestana Sardinha 15,38 Martana de Jesus dos Santos 12.35José Pires Martins 29,00 António João Pardal de sã 13,63 Marta Celeste Joaquina Carneiro 5,16Dia Rosa Vicente 56.50 Marta Ribeira Marques 3,79 , Emilia Joaquim Femandes Nunes 16,43Isilda Beirão 40.30 Antón Roque Martins 14,65 Francisco Nunes 5,75Marta dos Santos 9,24 Lúcia de Jesus Roque 12,27 Marta Antónia Fegeira de Freitas Rolo 24,32Manuel Sequeira Pereira 14.00 Marta da Piedade Ribeiro Domingues 14,33 ‘ Alcides Augusto Couceiro Lourenço 35,48Marta do Carmo Ribeiro Delgado 53,76 Marta da Conceição Mateus Afonso 43,01 Marta Marques Nunes 36,33Marta do Rosárto Alves 4,36 Deolinda de Jesus Afonso 6,35 Lúcia Marta Rodrtgues Lourenço 83,43Otilia Verissimo dos Santos Correia 65.99 Marta José Antunes Proença 29,57 Augusta Mateus 20,97José Marta de Carvalho Correia 26.45 Francisco Marques Mendes 46,22 Ilda Marta dos Santos (Filomena funcionária) 1,78Marta José Vieira Rodrigues 51.89 Isabel Maria Pires Pereira Vilela 3,45 Gracinda Roque Afonso Martins 33,74dite Lopes Poças de Sousa 49.85 , João Antunes vilela 36,00 João Ribeiro Mardns 5.75Marta da Ascensão Batista dos Santos 6.18 Marta José Ramalhinho Santos Braz 8,81 Mariana da Silva Rarnalhinho Pereira 24,29Jose Marques Leite 15.60 Joaquim de Oliveira Lalanda da Silva 14,31 Majia Barata 24,20Marta Eugénia Tomaz Pires da Silva 20,60 Marta da Luz Carvalho Henrtques 32,53 Marta Carolina Duarte Pires 114,24Luis Galvão Esteves 14,78 Marta Nunes Carnilia 22,58 José dos Santos Duarte 75,37Marta Helena Mergulho Esteves 24,73 1 José Ginja Afonso 2,46 Rosalina Rodrtgues 27,70António Nunes Pires Morão 4,10 Salete Marta 53,70 Lucilia Antunes de Almeida Neves 3,54
Ata n.° 13/2017, de 5 de Maio Página 12/13
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
OVa Ascensão de Matos Marão
Maria de Lurdes Jorge Correi Lalanda
Maria Améta Carreiro Pires A. R,beíro
JOãO Ribeiro Pjitôr.io
Maria Capitolina Cleto Ferreira
Maria do Céu Salgueiro Barata
Nooahan Amad Ferreim
Orada Maria
Otilia Sousa
Francisco Miranda Alves
Maria da Conceição Agostinho
José Madins
Maria do Céu Silvino
Maria Suzete Nunes
José Lopes Nunes
Maria de Lurdes da Costa Marques
Maria do Nascimento Conceição do Carmo
Joaquim Barata Barrela
Felcia Raimundo
Felicia dos Santos Lopes
José Foado Carvalho
8,71 José Carlos Gonçaes de Sousa
2,63 , Maria de Lurdes Antunes
23,94 Adelino Antunes
11.77 Maria Amélia Magueijo Cast&a
7,12 Maria da Lua Inácio
15,87 Albino Moreira
26,88 Maria Catarina
10,22 Saudade Morgado Dias Damas
26,00 António Damas
38,10 Maria Emestina Duarte Marques
19,11 Maria Rosa Alves
34,03
73,31
25,64
21,33
7,30
54,06
20,30
19,16
2,94
17.45
Manuel Mendonça Neves
Maria do Rosário Esperança
4,76 Leopoldbia Maria Apo:inário Nunes
42.21 Alfredo Martns Nunes
78,29 Maria Carmo Filipe Martins Clemente
61,93 Maria do Rosário Afonso Martins Rodrigues
42,40 Francisco dos Santos Rodrigues
4,22 Feliciana da Costa Mileu Ambrósia
32,06 Maria José Jorge Marques
46,66 Roséria de Jesus Cristóvão
583 Assunção Duarte Figueira
26,63 Manuel dos Santos Almeida
30,18 João Dias Antunes
17,41 Ilda Augusta Ramalho
6,11 João António Duarie
6,52 Emilia Rodrigues Gonçalves
64,67 José Roque Gonçaes
14,10 Luis Maria Santos
16,64 Maria José Alves Luzio
32,49 Luciano Candeias Duarte
71,21 j
Ponto 9—DIÁRIO DE TESouRARIA
Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia anterior:
Operações Orçamentais €29.441.688,52
Operações Não Orçamentais €392.828,86
A Câmara Municipal tomou conhecimento
APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA
De acordo com o disposto no n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta, a m das respetivas deliberações
produzirem efeitos imediatos.
CONCLuSÃO DE ATA
E não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram 9 horas
e 30 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Francisco José Alveirinho Correia, que a sec9riei.
O Presidente da Câmara
O Secretário
25,52
29,94.
2.89
62.40
2434
14,78
62.83
44,14
2,97
24,74
1.25
23,36
6,11
11,72
74,70
23,95
48,81
40,46
46,28
23,73
3,11
15,97
Abilio Mateus
Maria dos Santos Pires Colono
Vicente Cotovio
Maria de Fátima Mariins Reixa
Américo da Conceição Nabais
Maria JoséE
Deimüida Ameia Roque
Luis dos Ramos Simão
Maria dos Anjos N. Conceição Esteres
Valentim Jesus Esteves
Ata n.° 13/2017, de 5 de Maio Página 13/13