caderno de encargos e especificaÇÕes tÉcnicas … · dos nos preços unitários dos demais...

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REFERENTE A SERVI-

ÇOS DE DESMONTAGEM GERAL NO CONJUNTO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

DOS GUINDASTES DE PÓRTICO GP3531 E GP3533 DO PORTO ORGANIZADO DE

ILHÉUS-BA.

GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

ELABORADO EM OUTUBRO/2016

2

SUMÁRIO

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DISPOSIÇÕES GERAIS

PLANILHA DE PREÇOS

CRONOGRAMA

DESENHOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

3

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REFERENTE A

SERVIÇOS DE DESMONTAGEM GERAL NO CONJUNTO DE ESTRUTURAS ME-

TÁLICAS DOS GUINDASTES DE PÓRTICO GP3531 E GP3533 DO PORTO OR-

GANIZADO DE ILHÉUS - BA.

1.0 – OBJETO

Serviços de desmontagem geral no conjunto de estruturas metálicas dos guin-dastes GP-3531 e GP-3533 de pórtico móvel sobre rodas, com lança articula-da, ambos com capacidade de içamento de carga de 6,3 toneladas, instalados no cais do Porto Organizado de Ilhéus.

De maneira sumária os serviços compreenderão de:

Desconectar todos os equipamentos elétricos constantes nos guindastes (motores, painéis elétricos, eldros, consoles, etc.);

Folgar/liberar a fixação dos redutores;

Cortes nas estruturas metálicas obedecendo a ordem: nível superior (lança) para nível inferior (pórtico).

Içamento com retirada das diversas peças, dispositivos e perfis metálicos do guindaste;

Selecionamento das peças cortadas e arrumação para destino final;

Carga e transporte de todas as peças removidas/desmontadas/cortadas;

Estocagem na área estabelecida pela Fiscalização, de todas as peças re-movidas/desmontadas/cortadas dos três guindastes.

2.0 – PRAZO

O prazo para execução dos serviços será de 45 (quarenta e cinco) dias corri-dos, contados a partir da emissão da competente Ordem de Serviço.

3.0 – GENERALIDADES

Os equipamentos tipo guindastes portuários, com código de patrimônio n.º GP-3531 e GP-3533, instalados no cais do Porto de Ilhéus, já não corresponde sa-tisfatoriamente ao desempenho nas atividades operacionais, pois tratam-se de máquinas antigas de movimentos lentos, e onde muito das suas peças mecâ-nicas e elétricas não mais estão disponíveis no mercado, agravado ainda pela condição acentuada de desgaste físico/estrutural em seu conjunto metálico, re-forçado ainda pelo exposto no laudo técnico de avaliação fornecido pela firma LG anexo no processo.

5

A Contratada implantará e manterá durante a execução dos serviços sinaliza-ção de advertência, caminhos de serviços, etc. Seus custos deverão ser diluí-dos nos preços unitários dos demais serviços. Todo transporte interno/externo de materiais, equipamentos, ferramentas, ins-trumentos, mão de obra, etc. estão incluídos nos preços dos serviços constan-tes na planilha de preços.

A visita técnica à instalação portuária é imprescindível para o perfeito conheci-mento de todos os detalhes fundamentais referente à obra a fim do dimensio-namento correto e exato dos materiais e mão-de-obra necessários aos servi-ços, haja visto que se trata de um serviço complexo, em altura considerável en-tre 25 m a 30 m, e com detalhes técnicos especiais e criteriosos. Tratando-se de serviços desmontagem de guindastes portuários, a empresa a ser contratada deverá comprovar conhecimento em serviços equivalentes ou similares aos especificados neste Caderno de Encargos, de maneira que aten-da ao objeto deste, através de Certificado de Capacidade Técnica, fornecido pela entidade competente (CREA). A Contratada manterá nos serviços para direção geral dos trabalhos pessoas idôneas, capazes e que tenham experiência de serviços desta natureza, que o representarão junto à Fiscalização. Qualquer registro, irregularidade ou falha a ser corrigida será anotado pela Fiscalização em Diário de Obra, cabendo à Contratada providenciar o imediato atendimento dessas observações. A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a responsabilida-de única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne aos serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o Con-trato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes. A metodologia a ser adotada para execução dos serviços é de responsabilida-de da Contratada, devendo ser apresentada à Fiscalização após a emissão da Ordem de Serviço. A execução de qualquer serviço que possa interferir com a operação do Porto deverá ser previamente programada em comum acordo com a Fiscalização e a Gerência do Porto, porém a prioridade será sempre da operação portuária, sem que isso possa facultar nenhum ressarcimento finan-ceiro à Contratada. Os serviços, e materiais aqui especificados somente poderão ser substituídos por similares após a devida fundamentação, por escrito, da Contratada e da Fiscalização e após aprovação, também por escrito, da CODEBA. Todo mate-rial dos guindastes cortados, desmontados ou removidos durante o serviço es-tarão sob posse da CODEBA e não poderão ser descartados, doados ou ad-quiridos sem a prévia autorização da Fiscalização.

6

A Contratada deve atender às exigências ambientais, constantes neste cader-no de encargos.

A CODEBA adota os preços unitários não desonerados para os serviços.

Nos preços unitários contratuais deverão estar incluídos todos os custos, tais como, tributos, licenças, fretes, depreciações, custos diretos e indiretos, encar-gos sociais básicos, incidências e taxas de reincidências, transporte, equipa-mentos de proteção individual, treinamento nas NR’s necessárias para a ativi-dade, ferramental individual, refeições, bem como, todos os adicionais de peri-culosidade, insalubridade, etc., regulamentados em Lei e Convenção Coletiva de Trabalho/2016-2017 de cada Sindicato onde o serviço estiver sendo execu-tado, e que venham incidir sobre os serviços.

4.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4.1 – NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

As empresas a serem contratadas pela CODEBA para execução de qualquer obra ou serviços de engenharia devem prestar capacitação contínua dos seus empregados, seguindo periodicidade de reciclagem determinada pelas Normas Regulamentadoras. A execução dos serviços objeto deste caderno de encargos deverá atender às seguintes Normas e Práticas Complementares:

Normas da ABNT e do INMETRO;

Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Munici-pais, inclusive Normas de concessionárias de serviços públicos;

Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA;

NBR 14136 – Plugues e tomadas elétricas;

NBR 5471 – Condutores elétricos;

NBR 13249 – Cabos e cordões flexíveis;

NBR ISO 4309:2007 Emenda 1:2009 – Equipamentos de movimentação de carga: utilização, manutenção, inspeção e descarte de cabos de aço;

NBR ISO 4309:2007 Emenda 1:2009 – Equipamentos de movimentação de carga: Cuidados, manutenção, instalação, inspeção e descarte de cabos de aço;

NBR 13541-2:2015 – Orientações para utilização e inspeção em operação de linga de cabo de aço para uso geral;

NBR 13541-2:2012 Emenda 1:2015 – Utilização e inspeção de linga de cabo de aço;

NR 6 – Disciplina às regras aplicáveis aos equipamentos de proteção indivi-dual dos trabalhadores;

NR7 – Trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO. O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos

7

exames médico admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e admissional;

NR 09 – Trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA;

NR 10 – Módulo Básico, com carga horária mínima de 40 h para trabalhado-res que laborem com eletricidade;

NR 10 – Módulo Avançado com carga horária mínima de 40 h para treina-mento complementar aos trabalhadores que laborem em alta tensão;

NR 35 – Capacitação com carga horária mínima de 8 horas para os traba-lhadores que executam serviços em altura;

Demais NBR especifica de cada serviço a ser realizado.

4.2 – MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE SERVIÇOS

4.2.1 – Mobilização/Desmobilização

Compreende a mobilização e desmobilização de pessoal, equipamentos, fer-ramentas, veículos, instrumentos, utensílios e placa do serviço, necessários à execução de todos os serviços especificados neste caderno de encargos. A mobilização e a desmobilização são os conjuntos de providências e opera-ções que a Contratada tem que efetivar para transportar pessoal, equipamen-tos, instrumentos, ferramental, utensílios, etc. até o local dos serviços e, no fi-nal dos trabalhos, retorná-los para o ponto de origem. A Contratada mobilizará equipamentos pesados indispensáveis para execução da desmontagem geral dos dois guindastes, para carga e transporte de mão de obra peças e materiais, e demais equipamentos utilizados nesse tipo de serviço. Entre outros, citam-se alguns ou similares desde que atendam aos serviços especificados neste caderno de encargos:

Auto guindaste cap. de 75 t

Auto guindaste cap. de 100 t

Caminhão munck cap. 15 t

Plataforma móvel elevatória, alcance de lança de 25 m

Máquina de solda

Equipamento de oxiacetileno

Demais julgados necessários pela Contratada.

Nota:

1. O custo relativo a mobilização/desmobilização discriminado no presente

subitem, não deverá ultrapassar à 6,36% do valor global dos serviços especificados neste caderno de encargos e constantes da planilha de preços, exceto instalação de canteiro de obra e administração local. E justificamos que esse percentual é em função da distância de desloca-

8

mento dos equipamentos de grande porte, dado que na região incluindo a cidade onde os serviços serão realizados, não dispõe de locadoras pa-ra esses tipos de equipamentos, sendo necessário loca-los em regiões mais distantes desse centro.

2. O pagamento desse percentual será proporcional a realidade “in loco”

da obra/serviço para o período. Então, esta Companhia está abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um percentual fixo para o início e fim, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de mobilização/desmobilização já mencionados, em virtude da ausência de algum item.

3. Nessa fase dos serviços, a Contratada apresentará à Fiscalização, có-

pias do registro de empregado(s); identificação (crachá) contendo nome completo, cargo, data de admissão do trabalhador; ficha contendo o nome da Contratada devidamente assinada pelo(s) empregado(s); car-teira de trabalho e previdência social, atestando a contratação; compro-vante de cadastro no regime do PIS/PASEB; documento atestando for-necimento de EPI ao(s) funcionário(s); e ARTs’ do profissional respon-sável técnico e dos serviços objeto deste caderno de encargos.

4. A Contratada deverá apresentar e garantir o funcionamento do Progra-

ma de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA.

A forma de medição e pagamento será por unidade, dividida em duas par-celas a saber:

70% do valor deste item, quando da mobilização de pessoal, equipa-mentos, ferramentas, veículos, instrumentos e placa dos serviços, ob-servando-se a Nota 2. Incluso no preço todos os custos inerentes aos serviços.

30% do valor deste item, quando da desmobilização de pessoal, equi-pamentos, ferramentas, veículos, instrumentos e placa dos serviços, e entrega da área limpa e desimpedida, observando-se a Nota 2. In-cluso no preço todos os custos inerentes aos serviços.

4.2.2 – Instalação de Canteiro

4.2.2.1 - Área operacional do canteiro

Faz parte do canteiro de serviço, o conjunto de áreas destinadas à execução e

apoio dos trabalhos objeto deste caderno de encargos, divididas em área ope-

racional e de vivência. Nesta área de trabalho fixa e temporária, serão desen-

volvidas as operações de apoio e de execução dos serviços, sendo obedecidas

9

pela Contratada as exigências da ABNT e NR específicas para esse tipo de

instalação.

O Planejamento do Canteiro de Serviço também será de responsabilidade da

Contratada, esse deverá consistir na organização, segurança e manutenção, a

partir de estudo criterioso do “layout” e da logística, seguindo procedimentos

estruturados.

A Contratada usufruirá de um local cedido pela CODEBA para alocar seus ma-

teriais, equipamentos e equipe. A manutenção e conservação desse espaço é

de responsabilidade da Contratada, como também o fornecimento de todas as

benfeitorias necessárias para a execução do contrato.

A Contratada fará a delimitação da área de canteiro de serviço utilizando ta-

pumes e ou cerca e ou delimitará as áreas com sinalização (cones e ou fitas

de sinalização), de maneira que sejam obedecidas as recomendações do Có-

digo de Obra da cidade de Ilhéus e de Segurança do Porto.

Qualquer utilização da via de acesso e ou do cais para realização de serviços

(execução do desmonte, transporte de sucatas e ou materiais, car-

ga/transporte, etc.) contemplados neste caderno de encargos, só poderá acon-

tecer através de Plano de Ocupação da via/cais portuário. Esse plano terá co-

mo objetivo garantir a segurança dos utentes da via/cais, e a veda-

ção/sinalização dos locais de trabalho obedecendo ao disposto nos artigos do

Código de Obra da cidade/Porto, devendo ser submetido pela Contratada à

Fiscalização para aprovação junto a Gerência do Porto.

Os custos referentes às implantações e remoções das instalações de canteiro

de serviço, de tapumes ou cercas dos serviços e ou de sinalização, da limpeza

de logradouro/acessos/cais, de placas da obra, e de todas as demais necessi-

dades realizadas durante o período contratual, citadas nos subitens que com-

põem este item de Canteiro de Serviço, como também qualquer conserto nes-

sas instalações onde a causa tenha sido provocada pela empresa executora

dos serviços, serão de responsabilidade da Contratada e serão considerados

incluídos no valor para pagamento deste item Canteiro de Serviços, constante

em planilha.

4.2.2.2 – Construção e desmontagem de canteiro

A CODEBA cederá uma área localizada dentro do Porto, próxima do Cais para a Contratada instalar seu canteiro de serviço. Nessa área, serão erguidas pela

10

Contratada as edificações necessárias para atender aos serviços contratados, ou poderá também, ser instalados contêineres, desde que estes atendam a norma NR 18, Portaria 3214.

Os custos com fornecimento, estocagem e transporte interno dentro da área portuária e ou externo de todos os materiais, peças, instrumentos, equipamen-tos, veículo, mão de obra, etc. para instalação e manutenção de canteiro de obra, devem estar inseridos nos preços unitários dos serviços constantes em planilha. As instalações físicas devem atender a guarda de equipamentos, escritório, sanitários, refeitório, área de almoxarifado e outros espaços que a Contratada julgue necessários. Essas instalações devem ser adequadas aos serviços a serem realizados. Os sanitários do canteiro deverão ser do tipo químico, sem lançamento de efluentes nas redes locais, mar ou no solo; deverão ser em quantidade sufici-ente para atender a Administração, Fiscalização e Pessoal de Produção. Já os banheiros dotados com chuveiros para banho devem ser interligados a fossa séptica (do próprio empreendimento). Dois dias após a emissão da Ordem de Serviço, a Contratada encaminhará pa-ra CODEBA desenhos detalhados do canteiro de serviço, os quais serão sub-metidos à apreciação e aprovação da Fiscalização, estando sujeito a modifica-ções, caso a mesma julgue conveniente. Na fachada principal (entrada por terra) do Porto, a Contratada deve afixar a placa (no padrão estabelecido pelo Governo Federal) com dados dos serviços, contendo o número do processo/contrato, nome do responsável (eis) técni-co(s), valor dos serviços e o prazo de execução. A Contratada terá até 08 (oito) dias após a emissão da Ordem de Serviço para instalar seu canteiro de serviço. Já para remoção dessas instalações ficará condicionada a aceitação de todos os serviços pela Fiscalização, nesse caso a atestação da última medição dos serviços efetivamente realizados só poderá ser feita após limpeza geral da área que recebeu o canteiro.

Nota:

1. O custo relativo à instalação/construção ou adaptação e remoção do cantei-

ro de serviço discriminado neste subitem, não deverá ultrapassar a 2,5% do valor global dos serviços constantes na planilha de preços, exceto mobili-zação/desmobilização e administração local.

11

2. O pagamento desse percentual será proporcional a realidade “in loco” do serviço para o período. Então, esta Companhia está abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um percentual fixo para o início e fim, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de canteiro já menciona-dos, em virtude da ausência de algum item.

3. Os serviços de limpeza e conservação dessas instalações durante o período

contratual serão de responsabilidade da Contratada. O resíduo (lixo domés-tico: marmitas aluminizadas, copos e garrafas descartáveis, papéis, plásti-cos, etc.) deverá ser acondicionado em recipientes de plástico ou lixeiras in-dustriais; o lixo industrial (estopas e trapos contaminados, latas, vidros, fil-tros de óleo, etc.) deverá ser acondicionado em sacos plásticos; os resíduos industriais (óleo lubrificantes, graxas, detergentes, solventes, etc.) deverão ser acondicionados em tonéis metálicos ou plásticos. Os resíduos citados serão retirados para fora da área do Porto, incluindo carregamento, trans-porte e descarregamento, ficando inteiramente a cargo da Contratada, sem ônus para a CODEBA.

Todos estes deverão ter destino final fora da área portuária, mas, em local licenciado pelos órgãos ambientais.

A CODEBA não permitirá o lançamento de restos de concreto, nem a lava-gem de caminhões betoneira dentro da área do seu complexo portuário ou dentro de cursos d’água e mar.

Os custos destes serviços devem estar diluídos na verba disponível para es-te presente subitem.

4. As instalações de canteiro deverão ter boa aparência, e possuir padrões sa-nitários segundo a NR-18, Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – Nº. 3.214/78.

5. Findo o Contrato, caso a Fiscalização julgue necessário instalações (sala de apoio, oficina, sanitários, as benfeitorias realizadas pela Contratada nos pá-tios, áreas externas de instalações e ou vias de acesso) disponibilizadas pe-la Fiscalização, serão devolvidas à CODEBA, sem ônus adicionais para esta Companhia. As instalações que a CODEBA julgar inapropriadas deverão ser removidas pela Contratada quando o período contratual for concluído.

6. Caso a CODEBA necessite da área descrita neste subitem, para arrenda-mento, a Contratada entregará de imediato, sem nenhum tipo de ressarci-mento. Neste caso a CODEBA cederá outro local para servir de canteiro.

A Contratada deverá apresentar à Fiscalização a relação de todos os mate-riais, ferramentas e equipamentos que deverão compor o seu canteiro de obras, para fins de autorização de saída de material, quando necessário.

7. Ficará a cargo de a Contratada providenciar o abastecimento de água, ele-

tricidade, ar comprimido e outras utilidades necessárias à execução dos ser-viços objeto do Contrato, não previstas como obrigação da CODEBA.

12

Caso a Contratada julgue melhor utilizar água e ou energia do próprio Porto, deverá solicitar oficialmente à Fiscalização, a qual irá submeter à Diretoria e a Gerência da unidade Portuária para aprovação ou não. Neste caso, se aceito o pleito pela CODEBA, será instalado hidrômetro e ou medidor de energia para aferição de consumo mensal, cabendo a Contratada o ressar-cimento do valor consumido, acrescido de uma taxa de 30% (estabelecida pela área financeira da CODEBA).

8. Caberá a Contratada executar e manter sob sua responsabilidade os servi-

ços internos de sinalização, proteção, manutenção de caminho de serviços e outros, no local dos trabalhos e canteiro de serviços.

9. Caberá a Contratada manter as áreas de trabalho constantemente limpas e

desimpedidas, removendo, para local indicado pela Fiscalização, todos os entulhos ou sobras de materiais existentes, tais como madeiras, etc.

10. A Contratada deverá proceder a retirada do canteiro de serviço, arcando com as respectivas despesas, de suas máquinas, equipamentos e instala-ções, após o término do serviço ou a rescisão do Contrato. Para tanto, a CODEBA concederá um prazo de 30 (trinta) dias para retirada das referidas máquinas, equipamentos e instalações, findo o qual a CODEBA fica com o direito de promover tal retirada como puder ou lhe convier, debitando às respectivas despesas à Contratada, sem qualquer responsabilidade por per-das, danos, furtos ou extravio.

11. Os custos dos serviços de manutenção e limpeza de canteiro serviços de-

vem estar diluídos no preço da Administração Local, constante neste cader-no de encargos.

A forma de medição/pagamento para o item de canteiro será por unidade, di-vidida em duas parcelas, a saber:

70% do valor deste item quando da efetiva construção/instalação do canteiro observando-se a Nota 2. Incluso no preço todos os custos ine-rentes aos serviços.

30% do valor deste item quando da conclusão efetiva dos serviços, remoção do canteiro, limpeza do local e entrega da área e instalações observando-se a Nota 2. Incluso no preço todos os custos inerentes aos serviços.

4.2.2.3 – Administração Local

13

A administração local também é um componente do custo direto dos serviços e compreende a estrutura administrativa de condução e apoio à execução das atividades, objeto deste caderno de encargos e especificações técnicas, sendo composta de pessoal de direção técnica, técnicos (engenheiro, técnico de se-gurança, encarregado de mecânica), bem como, materiais de consumo, equi-pamentos de escritório e de fiscalização, na conformidade da necessidade de cada obra/serviço. Compreende as despesas decorrentes de manutenção com as equipes técnica e administrativa, com o canteiro de serviço, e com a infraestrutura necessária para consecução dos serviços objeto deste caderno de encargos. Está contemplado na Administração local os custos com com mão de obra (engenheiros residente, de segurança, encarregados de todas as disciplinas; técnico de segurança, etc.), com energia elétrica; com água bruta; telefonia móvel e ou fixa; com produtos de limpeza/higiene; com materiais de escritório; produtos para copa/cozinha (café, açúcar, suco, água mineral, etc.); com re-produção gráfica dos serviços; ferramentas manuais; manutenção de placas de obra/serviço e de equipamentos de sinalização; e limpeza geral. Sendo assim, os custos com a manutenção de canteiro de serviço, todas as demais facilida-des e a limpeza geral nos logradouros/cais/canteiro serão de responsabilidade da Contratada e considerar-se-ão incluídos no preço unitário deste subitem. A CODEBA computou para este serviço um determinado custo com mão de obra prevendo a equipe que está especificado na planilha de preços deste Ca-derno. Entretanto, caso a Contratada julgue necessária uma equipe com mais profissionais, poderá assim proceder o acréscimo dos mesmos em sua equipe, sob a ressalva de que o preço balizador constante na planilha com mão de obra não será alterado. Os custos com transporte de ida e volta dos funcionários para executarem seus serviços no Porto de Ilhéus, serão com o Vale Transporte, e esses estão nos Encargos Sociais Sendo assim, os custos com a manutenção de canteiro de serviço e todas as demais facilidades, serão de responsabilidade da Contratada e considerar-se-ão incluídos no preço unitário deste subitem. Os custos com os serviços de limpeza geral nos logradouros/cais/canteiro também devem estar diluídos no preço deste subitem.

NOTA:

1. O custo mensal relativo à Administração Local, discriminado neste subi-

tem, não deverá ser superior a 9,03% do valor global dos serviços de manutenções especificados neste caderno de encargos e constantes da

14

planilha de preços, exceto mobilização/desmobilização e instalação de canteiro de serviço/obra. Este percentual é em virtude da equipe técnica ter qualificação especializada nesse tipo de serviço, como também pela necessidade de carga horária suficiente para garantia da segurança do patrimônio público.

2. Para a Administração Local, será estipulado pagamentos proporcionais à

execução financeira da obra/serviço, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, as-sim, desembolsos indevidos de Administração Local em virtude de atra-sos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no arts. 55, inciso III, e 92 da Lei n. 8.666/1993. Sendo assim, caso ocorra algu-ma paralização e ou redução de produtividade, como também diminuição da quantidade de mão de obra/equipamentos e demais insumos, cuja responsabilidade seja da Contratada, em relação à proposta e ou crono-grama por ela apresentadas, a CODEBA irá estipular para o período da medição um percentual para o pagamento deste item. Esse percentual será proporcional a realidade “in loco” e ou de execução financeira do serviço para o mesmo período.

4.2.2.3.1 – Limpeza geral

Com a movimentação de veículos retirando materiais provenientes de remo-ções, cortes de estruturas metálicas, etc. no serviço contratado, poderá acon-tecer respingo dessas cargas nas vias dos acessos internos e externos, como também no cais do Porto, então, a limpeza da via e de demais locais, deve es-tar contemplada no planejamento do canteiro, devendo ser realizada pela Con-tratada durante todo período contratual.

Após o término dos serviços objeto deste caderno de encargos, a Contratada

se obriga a limpar e remover qualquer vestígio de restos de materiais nos

acessos (interno e externo), cais e ou área interna do Porto, e ainda a recom-

posição de pavimentação do cais e ou desses acessos, que tenham sofrido

danos durante a execução dos serviços de desmonte dos guindastes, de modo

a manter o patrimônio público em bom estado de uso.

A forma de medição e pagamento para Administração Local será por valor

fixo mensal, pelo período de execução dos serviços, observando-se a Nota 2.

Está incluso no preço deste item todos os custos necessários já especificados,

inclusive a limpeza geral.

15

4.3 – QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL

A Contratada deverá fornecer profissionais em número suficiente para cumprir a rotina de trabalho destes serviços. A equipe mínima de profissionais que executará os serviços contratados será formada por:

01 Engenheiro mecânico (residente e o responsável técnico pelo serviço) 01 Encarregado de mecânica 03 Maçariqueiros 01 Soldador 03 Ajudantes de montagem e de desmontagem mecânica 01 Ajudante de elétrica 01 Técnico de Segurança do Trabalho

Caberá à Contratada fornecer ao seu pessoal uniforme, cursos NR’s necessá-rios para a atividade e identidade funcional, a qual deverá ser portada em local visível sem o que não será permitido o acesso aos locais de trabalho. É de responsabilidade da Contratada, respeitar e fazer com que seu pessoal respeite a Legislação sobre segurança, meio ambiente e saúde do trabalho, e sua regulamentação, bem como as disciplinas, regulamentos e normas da CODEBA.

A identificação prévia de todo o pessoal a ser utilizado na execução dos servi-ços/Contrato se fará necessário junto ao órgão de segurança interno da CODEBA, e para tanto, a Contratada deverá apresentar toda documentação exigida pela Fiscalização. A Contratada apresentará na sua proposta técnica a relação do pessoal técni-co que irá executar os serviços. Para os profissionais registrados no CREA, deve ser apresentada a Certidão de Acervo Técnico - CAT acompanhada dos respectivos currículos; para os profissionais que não necessitam ser registra-dos no CREA, devem ser disponibilizados os currículos. Entretanto, quando emitida a Ordem de Serviço, caso algum desses profissionais venham ser substituídos, a Contratada deverá avisar oficialmente à Fiscalização e apresen-tar o currículo com a CAT do(s) substituto(s) para verificação da capacidade técnica igual ou maior ao apresentado na proposta, posteriormente será sub-metido à aprovação da Diretoria de Infraestrutura, não cabendo recurso, quan-do desaprovado qualquer profissional. Ficará a cargo da Contratada o dimensionamento das equipes, para atender aos serviços programados, como também o deslocamento na área do Porto desse pessoal, dos equipamentos, ferramentas e instrumentos por eles utiliza-dos.

A Contratada terá um Engenheiro Mecânico devidamente registrado no CREA, que será o engenheiro residente e o responsável técnico pelo serviço objeto deste caderno de encargos, portador de CAT emitida pelo CREA, que compro-

16

ve a qualificação técnica desse profissional neste tipo de serviço. Será função desse profissional: gerenciar o contrato, estabelecer os serviços a serem reali-zados, inspecionar, dar a solução para sanar os problemas técnicos, elaborar relatórios técnicos, elaborar medições de serviços. O Engenheiro deverá tam-bém ser o elo entre a Contratada e a Fiscalização.

A Contratada fornecerá a cada período de 15 dias um Relatório Fotográfico dos serviços executados, inclusive com Parecer Técnico dos serviços efetiva-mente realizados e a situação atual do cronograma de cada serviço. A libera-ção mensal de medição estará condicionada a apresentação desse relatório, após a aprovação pela Fiscalização.

O custo da mão de obra operacional para realização da desmonta-gem/carga/transporte/descarga/armazenamento dos materiais/equipamentos provenientes dos serviços objeto deste caderno de encargos está inserido nos preços unitários dos serviços constantes em planilha.

4.4 – FARDAMENTO E EPI

A Contratada fornecerá a todos os trabalhadores lotados nos serviços de des-montagem objeto deste caderno, o fardamento e os Equipamentos de Prote-ção Individual (óculos, máscaras, capacetes, cinto de segurança, luvas, etc.), necessários aos serviços realizados e ao ambiente portuário, de acordo as normas vigentes, sendo obrigada a sua utilização objetivando proteger a saúde e a integridade física do empregado. Os custos com os EPI’s/fardamento estão incluídos nos Encargos Sociais e Trabalhistas, constantes nas composições de preços.

4.5 – ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE

Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento das refeições – café da manhã e almoço para o seu pessoal locado nos canteiros de serviços. Co-mo também, o fornecimento do vale transporte para todos os empregados con-tratados, conforme determina a Lei e Convenção Coletiva de Sindicatos. Os custos com alimentação e vale transporte deverão estar incluídos nos Encar-gos Sociais e Trabalhistas.

4.6 – EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS

A Contratada deverá disponibilizar em seus canteiros de serviços, em quanti-dade suficiente, todo e qualquer tipo de equipamentos, instrumentos e ferra-mentas necessários à execução dos serviços. Na execução de alguns serviços que, porventura, necessite de algum equipa-mento, instrumento ou ferramenta não disponível no canteiro, caberá a Contra-tada providenciar para atender o prazo estabelecido do serviço. Os custos da

17

disponibilidade destes deverão estar incluídos no item correspondente a Admi-nistração de Local.

4.7 – MODO DE EXECUÇÃO

A metodologia a ser adotada para a execução dos serviços de desmontagem dos dois guindastes é de inteira responsabilidade da Contratada. Entretanto, a CODEBA sugere que a Contratada atente para os procedimentos básicos e necessários à desmontagem dos Guindastes, GP-3531, GP-3533.

Desconectar a parte elétrica (geral)

Executar travamento do pórtico (evitar o deslocamento da máquina)

Travar o sistema de giro (evitar giro)

Recolher a lança e executar o travamento da mesma com o guia de pressão

Corte/retirada do conjunto da lança

Corte/retirada do motor e redutor de basculamento

Corte/retirada dos motores e redutor da casa de máquina (sustenta-ção/abertura/fechamento)

Corte/retirada dos painéis elétricos e cabeamento

Corte/retirada da cabine do operador.

Corte/retirada da casa de máquina com o conjunto do contrapeso.

Corte/retirada da coluna superior

Retirada contrapeso móvel inferior e coluna inferior

Corte/retirada da coluna inferior

Corte/retirada do anel de giro

Corte/retirada das pernas do pórtico

Travamento no anel do pórtico com a coluna inferior

Retirada da plataforma de intertravamento entre truck’s e pórtico. A Contratada previamente submeterá à Fiscalização o Plano de Desmon-te/Metodologia a ser adotada, para que possa ser averiguado o cumprimento do cronograma físico-financeiro proposto pela Contratada, como também para atestação da segurança dos serviços a serem executados. Entretanto, a res-ponsabilidade por qualquer eventual dano ao patrimônio público e ou aos civis será da Contratada. A CODEBA está disponibilizando no Anexo I, informações sobre os pesos es-pecíficos das peças que compõem o conjunto dos guindastes, GP-3531, GP3533. Todo e qualquer material de apoio à desmontagem (cordas, lingas, cabos de aço, gaiolas para pessoal, talhas, montões, cintas, manilhas, tirfor, conjunto oxiacetileno, máquina de solda, lixadeiras, etc.) será de responsabilidade da Contratada.

18

Os procedimentos de corte, soldagem, içamento, etc. deverão obedecer às normas técnicas aprovadas e reconhecidas pela ABNT. O posicionamento dos guindastes no cais quando em serviço deverão obede-cer ao patolamento, apoiado sobre chapas de aço na dimensão 2,00 cm x 1,00

cm e espessura mínima de ¾”. Todos esses serviços preliminares e materiais

serão de responsabilidade da Contratada e deverão estar no preço unitário dos serviços constantes em planilha Observação:

1. As peças a serem cortadas no guindaste deverão ser em dimensões re-duzidas de modo a ser compatível com a capacidade de carga do cami-nhão Munck que irá transportá-las até o destino final (área de sucata no pátio de estocagem do Porto, distância em torno de 1,5 km).

2. A Contratada deve atentar e programar toda segurança para descida e

posicionamento das peças e perfis estruturais retirados sobre caminhão Munck/capacidade de 15 ton. para descarte final (bota fora).

A forma de medição e pagamento será unidade de guindaste efetivamente desmontado e transportado para estocagem em local estabelecido pela Fisca-lização. Estão inclusos no preço unitário todos os custos com equipamentos, ferramentas, instrumentos, veículo, mão de obra, materiais diversos necessá-rios a efetivação do serviço.

4.8 – FARDAMENTO E EPI

A Contratada fornecerá a todos os trabalhadores lotados nos serviços de des-montagem objeto deste caderno, o fardamento e os equipamentos de proteção individual (óculos, máscaras, capacetes, cinto de segurança, luvas, etc), ne-cessários aos serviços realizados e ao ambiente portuário, de acordo as nor-mas vigentes, sendo obrigada a sua utilização objetivando proteger a saúde e a integridade física do empregado. Os custos com os EPI’s/fardamento estão incluídos nos encargos sociais e tra-balhistas. A Contratada será responsável pelo deslocamento de ida e volta ao Porto de Ilhéus, de todos os funcionários.

19

4.9 – EQUIPAMENTOS DE APOIO A SEREM UTILIZADOS NA DESMONTAGEM

DOS GUINDASTES

Conforme já especificado, na execução dos serviços objeto deste caderno de encargos, será necessário que a Contratada faça a locação de equipamentos de apoio, entre outros citam-se:

Guindaste sobre rodas com lança telescópica (alcance de até 50 metros e capacidade de içamento de carga 100 t).

Guindaste sobre rodas com lança telescópica (alcance de até 50 metros e capacidade de içamento de carga 75 t).

Caminhão com munck (montado com capacidade de içamento de carga de 15 t).

Plataforma aérea móvel com alcance de 25 m de altura.

Observação:

1. Amparada em serviços semelhantes, já executados nesta Compa-

nhia, foram estimadas as quantidades diárias de uso dos equipa-mentos abaixo citadas, para compor o preço balizador dos serviços objeto deste caderno de encargos.

10 diárias Guindaste cap. 100 ton.

20 diárias Guindaste cap. 75 ton.

20 diárias Plataforma móvel aérea 25 m

22 diárias Caminhão Munck Cap. 15 ton.

Entretanto, a Contratada poderá locar a quantidade de diárias que julgar melhor para atender a sua metodologia, sem que isso traga nenhum custo adicional aos preços balizadores, ofertados pela CO-DEBA na planilha de preços dos serviços deste objeto em licitação.

2. Como a locação dos equipamentos são por diária, e essa tem dura-ção de 24 h/dia, a Contratada poderá trabalhar no horário que julgar necessário para cumprir o prazo dos serviços, sem que isso altere o preço balizador.

4.10 – REMOÇÃO DE MATERIAL IMPRESTÁVEL

Todo material removido dos sistemas/equipamentos, e considerado como im-prestável pela Contratada, desde que aprovado pela Fiscalização, será devol-vido oficialmente à CODEBA através da Fiscalização/Gerencia de Infraestrutu-ra, sendo transportados para Sede visando entrega ao Setor de Patrimônio pa-ra a baixa no controle de bens desta Companhia, e posteriormente destino fi-nal.

20

Esse serviço deve ser realizado através de documentação própria desta Cia, fornecida pela Fiscalização à Contratada. Nos Relatórios Mensais dos Serviços realizados devem conter a descrição e a quantidade desses materi-ais/equipamentos, inclusive n.º do patrimônio (se existir colado ao bem). O custo com esse serviço está incluso nos serviços de Administração Local constantes em planilha, deste caderno de encargos e especificações técnicas.

21

DISPOSIÇÕES GERAIS

22

DISPOSIÇÕES GERAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

1. DEFINIÇÃO

Entende-se por obra de engenharia toda construção, reforma, fabricação, re-cuperação ou ampliação.

Entende-se por serviços de engenharia toda atividade destinada a obter de-terminada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adapta-ção, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou traba-lhos técnico-profissionais.

2. PREÇOS

O preço global da proposta deverá ser em algarismo e por extenso, onde deve-rão estar incluídos todos e quaisquer custos, tais como: taxas, impostos, mão de obra, materiais, encargos sobre salários, custos indiretos, BDI, honorários, etc., acompanhado da composição não percentual.

Entende-se por composição não percentual a discriminação de todos os insu-mos (materiais, equipamentos, instrumentos, ferramenta, mão de obra) com encargos e B.D.I explicitados, correspondentes a todos os serviços constantes da Planilha de Preços. Os encargos, bem como as bonificações e despesas indiretas deverão também, apresentar composições detalhadas. Entende-se por Benefícios e Despesas Indiretas – BDI o coeficiente multiplica-dor que, aplicado ao custo direto dos insumos, calcula o preço dos servi-ços/obra. Este é composto de todas as taxas tipo administração central, des-pesas financeiras, contingências, benefícios do construtor, despesas tributá-rias, despesas comerciais.

O Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL não se consubstanciam em despesas indiretas passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI do orçamento-base, haja vista a natureza direta e personalista desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado.

A Administração Local não se consubstancia em despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI do orçamento-

23

base, devendo esse custo estar inserido no item de Canteiro de Obra ou num item especifico da planilha.

A Planilha de Preços deve ser preenchida, obedecendo-se aos percentuais constantes do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas.

Deverá ser apresentado cronograma físico-financeiro obedecendo os itens constantes da planilha de preços. O não cumprimento mensal do cronograma implicará em aplicação de multas.

3. ENCARGOS SOCIAIS E BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

ENCARGOS SOCIAIS

A CODEBA adota nas suas composições de preços para obras e serviços de en-genharia os Encargos Sociais, sem desoneração, estabelecidos no SINAPI e ou SICRO, em conformidade com a legislação específica, e ficam estabelecidos os seguintes percentuais máximos para os Encargos Sociais:

I. FGTS – Independente de condição Tributária - 8%;

II. INSS Contribuição Patronal:

Se optante pelo Simples Nacional e isento - 0%;

Se optante pelo Simples Nacional não isento e Lucro Real ou Lucro Pre-

sumido 20,00%.

III. SESI/SESC:


Se optante pelo Simples Nacional não isento e Lucro Real ou Lucro Presu-

mido - 1,50%.

IV. SENAI/SENAC:



mido Com MAIS de 500 empregados - 1,20%;


mido com MENOS de 500 empregados - 1,00%.

V. INCRA:

Se optante pelo Simples Nacional e isento 0%;

24


mido -0,20%.

VI. SEBRAE (Considerada CIDE pelo STF Contribuição de INTERVENÇÃO E

NÃO ENCARGO SOCIAL não há isenção para optantes pelo Simples Nacio-

nal) - 0,60%.

VII. SALÁRIO EDUCAÇÃO



mido 2,50%.

VIII. SAT/INSS SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (variável pelo tipo de atividade

1%, ou 2% ou 3%)



mido Risco Leve 1,00%;


mido Risco Médio 2,00%;


mido Risco Grave 3,00%.

Os custos relativos aos benefícios efetivamente concedidos aos empregados, tais como transportes, seguro de vida e saúde, alimentação, EPI, uniformes, treina-mentos, dentre outros deverão também ser discriminados pelos Licitantes, sem, entretanto, confundirem-se com os encargos sociais. O Licitante deverá apresentar a sua própria composição do LS, adotado na sua proposta, discriminando as diversas parcelas, atendendo as exigências legais.

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS Em conformidade com o Acórdão 2.622/2013 – TCU – Plenário, a CODEBA ado-ta os valores referenciais para a taxa de BDI.

4. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

A Contratada será responsável pelo transporte de todos os materiais e equi-pamentos desde os locais de compra até o armazenamento na área da obra, e no local de sua aplicação.

25

Ficará a cargo da Contratada manter sob sua guarda e responsabilidade todo o equipamento e material, cuja aplicação for objeto do Contrato, desde o mo-mento de sua entrega ou de sua instalação na obra até a data do Termo de Recebimento definitivo dos serviços.

A Contratada não poderá utilizar nas obras e serviços nenhum material ou arte-fato que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que na sua composição tenha fibras de amianto.

A Contratada deverá alocar à obra/serviço todos os equipamentos e ferramen-tas/instrumentos necessários à execução dos serviços.

5. PESSOAL

A Contratada deverá fornecer toda a supervisão, direção técnica e administra-tiva e mão de obra necessária à execução dos serviços contratados, sendo, para todos os efeitos, considerada como única e exclusiva empregadora.

A Contratada colocará o responsável técnico pela obra e ou serviço à disposi-ção da CODEBA, podendo, sem prejuízo de sua responsabilidade pessoal, fazer-se representar junto à Fiscalização por técnico, habilitado junto ao CREA ou órgão de classe competente, detentor de aptidão para desempenho da ati-vidade pertinente e compatível em características com o objeto do contrato, o qual permanecerá no local das obras e ou serviços para dar execução ao con-trato, nas condições por este fixadas.

O responsável técnico pela obra/serviço e seu representante, que permanece-rá no local da obra/serviço deve ser habilitado pelo CREA, e detentores de CAT (s) que os qualifiquem ao objeto do contrato. Terão seus nomes e “curri-culum vitae” submetidos à aceitação da CODEBA antes do início dos serviços, sem embargo da responsabilidade única e exclusiva da Contratada por quais-quer falhas ou defeitos que se verificarem nos mesmos.

A equipe de pessoal a ser utilizada na execução do serviço/obra será de livre contratação e remoção da firma Contratada, porém, à solicitação da Fiscaliza-ção, deverá despedir ou transferir qualquer trabalhador que a mesma julgue in-competente ou indesejável.

A Contratada deverá atender, pontualmente, aos encargos decorrentes das leis trabalhistas e da previdência social para o que deverá, na forma da lei, ins-crever a Obra no Órgão competente da Previdência Social, bem como ao pa-gamento de quaisquer adicionais que sejam ou venham a ser devidos ao seu pessoal, podendo a CODEBA, a qualquer momento, solicitar a comprovação destes, condicionando inclusive a liberação de medições ao seu atendimento.

26

A Contratada deverá apresentar à Fiscalização, semanalmente, a programa-ção de serviços, discriminando as tarefas a serem executadas, horários, pes-soal, equipamentos, etc.

Os serviços em horário extraordinário que necessitem de Fiscalização durante a sua execução deverão ser notificados, por escrito, com 24 horas de antece-dência, sob pena de não ser aceita a programação.

Os custos com pessoal da Fiscalização decorrentes de horários extraordinários programados e não cumpridos pelo empreiteiro serão debitados em medição ao mesmo.

6. MODO DE EXECUÇÃO

A Contratada deverá obedecer, rigorosamente, aos projetos e às especificações, fornecidos ou aprovados pela CODEBA, bem como às Normas Técnicas da As-sociação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou de outras entidades congêne-res nacionais ou estrangeiras, se reconhecidas pela ABNT, aplicáveis aos servi-ços objeto do Contrato.

Modificação alguma poderá ser introduzida nas especificações e projetos a que se refere o Contrato, sem o consentimento prévio, por escrito, da CODEBA, por seu representante credenciado junto à Contratada.

A CODEBA se reserva ao direito de, a qualquer tempo e mediante simples comu-nicação escrita à Contratada, introduzir alterações ou revisões nos projetos, obri-gando-se a Contratada a respeitar esse direito, mesmo que ocorram, como con-sequência, modificações nos serviços em andamento ou já realizados. Compete à Contratada programar e propor os métodos de trabalho a empregar na execução dos serviços, submetendo-os à aprovação da CODEBA que, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada, caso esta empregue métodos de trabalho inadequados e/ou mão de obra deficiente, de modo que não seja possí-vel executar os serviços de maneira satisfatória ou dentro dos prazos combina-dos, poderá notificá-la para que altere seus métodos ou melhore simplesmente sua mão de obra, sem qualquer ônus para a CODEBA.

Os serviços devem ser planejados pela Contratada, pela Fiscalização e a Gerên-cia do Porto no qual as obras estão sendo executadas, de forma que não criem problemas para operação do Porto, devendo, em cada caso de necessidade, os mesmos serem parcialmente ou totalmente paralisados para atender a referida operação. Na hipótese de execução parcial ou interrupção dos serviços para atender a operação, não caberá a Contratada qualquer ressarcimento ou indeni-zação.

27

Todos os trabalhos que acarretem interferência nas operações portuárias só poderão ser executados com prévia programação da Contratada / Fiscaliza-ção junto à Gerência do Porto.

Qualquer serviço não mencionado no Contrato porém indispensável à com-plementação dos trabalhos a cargo da Contratada, deverá ser objeto de instru-ções especiais da Fiscalização, devendo as condições de execução serem ajus-tadas, previamente, entre as partes contratantes.

Não será permitida a execução de serviços extras contrato, sem a prévia autori-zação da Diretoria Executiva da CODEBA.

Os serviços em causa só poderão ser realizados até o limite do valor contratual em vigor e nos prazos dos mesmos.

Em caso de ficar caracterizada a necessidade de Aditivo de valor e/ou de prazo, a Contratada deverá encaminhar o pedido à CODEBA, com uma antecedência mí-nima de 30 (trinta) dias da sua expiração.

Caso haja necessidade de execução de algum serviço não previsto no presente Caderno de Encargos/Planilha de Preços ou mesmo se houver acréscimo de quantitativo de serviço já previsto, deverá a Contratada quantificá-lo à parte, para fins de elaboração de Aditivos Contratuais, após aprovação da Diretoria da CO-DEBA.

Quaisquer erros omissões, incorreções ou discrepâncias eventualmente encon-trados pela Contratada nas normas, desenhos e especificações, em qualquer época, deverão ser comunicados, por escrito, à CODEBA, para que sejam corri-gidos, de modo a bem definir as intenções do projeto.

A Fiscalização poderá ordenar à Contratada a suspensão de qualquer trabalho que possa estar sujeito a danos, devido às circunstâncias climatológicas ou de qualquer outra natureza, cabendo à Contratada os ônus decorrentes da inobser-vância das recomendações, precauções e regulamentos aqui descritos.

A Contratada conduzirá seu trabalho com as precauções de evitar acidentes a seus empregados e aos empregados da CODEBA, e terceiros, de conformidade com as leis, regulamentos e ordens do Brasil e do Estado da Bahia.

A CODEBA exercerá ampla fiscalização dos serviços prestados pela Contrata-da, por meio do seu setor de Fiscalização, diretamente, ou através de firmas con-sultoras. Recorrendo a CODEBA, por conveniência de serviço, as firmas consul-toras para complementar o trabalho do setor da Fiscalização, todo o relaciona-mento com os fiscais destas dar-se-á através do setor de Fiscalização da CODE-BA.

28

A Contratada deverá refazer, sem custo algum para a CODEBA e dentro do prazo determinado pelo fiscal, qualquer trabalho inadequado, defeituoso ou que tenha sido realizado contrariando as determinações da Fiscalização ou ainda que venha a provocar danos a propriedades da CODEBA ou de terceiro. O ônus decorrente, correrá por conta da Contratada sendo portanto pago apenas aquilo que se refere ao projeto inicial.

A omissão ou recusa por parte da Contratada em refazer o trabalho inadequado ou defeituoso ou reparar os danos causados a propriedades de terceiros, autori-zará a CODEBA a realizar tais serviços de reparos com outros empreiteiros, de-duzindo aquele valor das cauções em seu poder, independente de outras medi-das cabíveis previstas em Contrato.

A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, provendo fácil acesso aos serviços em execução e atendendo prontamente às observações e exigências por ela apresentadas.

7. LICENÇAS E INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais) que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, do Contrato ou de sua exe-cução, serão de exclusiva responsabilidade da Contratada, sem direito a reem-bolso. A CODEBA, quando fonte retentora, descontará, nos prazos da lei, dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigen-te.

A Contratada deverá responsabilizar-se tecnicamente pela direção e execução dos serviços objeto do Contrato, na forma da legislação em vigor, por técnico res-ponsável, sendo apresentada à Fiscalização a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra e ou do serviço contratado.

As licenças junto às repartições competentes, necessárias à execução da obra/serviço objeto do Contrato, ficam a cargo e por conta da CODEBA que res-ponderá, a qualquer tempo, pelas consequências que a falta ou omissão das mesmas acarretarem.

Na execução da obra/serviço os Estudo Técnico e ou Projeto, que balizaram o objeto do contrato já devem ter sido analisados aprovados pelos órgãos externos tipo Marinha do Brasil, IBAMA- Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, IMA- Institu-to de Meio Ambiente, Prefeitura Municipal, IPHAN - Instituto do Patrimônio Histó-rico e Artístico Nacional, SEP – Secretaria de Portos e ou Comissões Especiais, e a CODEBA deve disponibilizar à Contratada as Licenças e ou instrumento legal que comprove a viabilidade/legalidade da obra/serviço.

29

As licenças junto às repartições competentes, referentes aos estudos técnicos e ou projetos complementares desenvolvidos pela empresa construtora, ficarão a cargo e por conta da Contratada, que responderá, a qualquer tempo, pelas con-sequências que a falta ou omissão das mesmas acarretarem.

A Contratada será responsável pela inscrição da obra/serviço no CREA e no INSS, arcando com todos os custos decorrentes, que responderá, a qualquer tempo, pelas consequências que a falta ou omissão das mesmas acarretarem.

Caberá à Contratada fornecer e fixar nos locais indicados pela CODEBA, 1 (uma) placa indicativa da obra/serviço, nas dimensões a serem indicadas, segun-do modelo padronizado da CODEBA, onde constará inclusive o nome da firma, o engenheiro responsável e sua inscrição do CREA.

8. PAGAMENTO

A Fiscalização, assistida por preposto credenciado da Contratada, procederá, mensalmente, à medição dos serviços concluídos e reunirá os resultados encon-trados em "Boletim de Medição", que deverá ser assinado por ambas as partes.

O pagamento dos serviços constantes da obra/serviço será feito multiplicando-se o preço unitário proposto pela Contratada na Planilha de Preços pela quantidade de serviço efetivamente medido, e de acordo com as formas de medição e paga-mento estabelecidas neste caderno.

Executado o serviço conforme estabelecido no Cronograma Físico - Financeiro, a Contratada apresentará Nota Fiscal de Serviços, para liquidação e pagamento da despesa mediante Ordem Bancária, creditada em conta corrente da Contratada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data constante do atesto na Nota Fiscal.

A Contratada fornecerá à CODEBA Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, conforme determinado na Legislação Municipal do seu domicilio.

Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam liquidação da despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empre-sa providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamen-to iniciar-se-á, após a regularização da situação e/ou a reapresentação da Nota Fiscal/Fatura, não acarretando qualquer ônus para a CODEBA.

Em cumprimento ao disposto no Art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e IN-SRF nº 539/2005, de 25 de abril de 2005 e suas alterações, a Gerência de Recursos Financeiros - CRF reterá, na fonte, o imposto sobre a renda da Pes-soa Jurídica - IRPJ, bem assim a contribuição sobre o lucro líquido, a contribuição para a seguridade social - COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP sobre os

30

pagamentos que efetuar a pessoas jurídicas que não apresentarem a cópia do Termo de Opção do Simples.

Caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impos-tos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIM-PLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida com-provação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, em conformidade com a Lei nº 9.317, de 1996, e com a Lei Complementar nº 123, de 2006.

A Fiscalização fornecerá à Contratada uma cópia da medição dos serviços cita-dos no item anterior, para fins de faturamento.

A CODEBA não assumirá os custos provenientes das sobras de materiais que porventura houver.

Concluído os serviços, será feita uma verificação das medições até então reali-zadas, para elaboração do Boletim de Medição dos Serviços Finais, procedendo-se, na ocasião, a um acerto de contas, creditando-se à Contratada o valor dos serviços realizados e ainda não pagos e deduzindo-se valores correspondentes a multas e outros débitos porventura existentes, bem como a serviços que, eventu-almente, tenham sido pagos indevidamente.

A aceitação por parte da Contratada do pagamento correspondente à liquidação final efetuado depois que a CODEBA expeça o Certificado de Aceitação dos Ser-viços, desobrigará a CODEBA e a todos os seus representantes de qualquer re-clamação posterior ou responsabilidade para com a Contratada, seja qual for a natureza, exceção à soma ou somas que fiquem pendentes de acordo com os termos do Contrato.

A CODEBA poderá deduzir no montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos do Edital.

Os preços unitários não serão reajustados em contratos com prazo de execução igual ou inferior a 01 (um) ano, de acordo com a Lei n.º 8.880 de 27/05/94. Em caso de revisão contratual o termo inicial do período de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em que a anterior revisão tiver ocor-rido. A periodicidade anual nos contratos será contada a partir da data limite da apre-sentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir. A Fórmula para reajustamento do preço histórico será: R = V I1-Io

31

Io R = Valor do reajustamento procurado; V = Valor contratual dos fornecimentos, obras ou serviços a serem reajustados; Io = Índice do mês da proposta I1 = Índice relativo ao mês da correção/reajuste. Quando o prazo do contrato for superior a 01 (um) ano os índices de preços a se-rem utilizados para reajustamento dos preços de serviços /obras/locações são os seguintes:

Para obras de arte especiais – índice da FGV de obras rodoviárias e portuá-rias;

Para obras/serviços de pavimentação/terraplenagem – índice da FGV obras rodoviárias e portuárias;

Para edificações – índice FIPE da Construção Civil e Obras Públicas – edifica-ções – São Paulo (Geral);

Para estrutura e obras em concreto armado - índice da FGV obras rodoviárias e portuárias;

Para estrutura e fundações metálicas - índice da FGV obras rodoviárias e por-tuárias;

Para dragagens - índice da FGV obras rodoviárias e portuárias;

Para enrocamento - índice da FGV obras rodoviárias e portuárias;

Para redes de energia elétrica e sinalização ferroviária - índice da FGV obras rodoviárias e portuárias;

Para linhas férreas - índice da FGV obras rodoviárias e portuárias Coluna;

Para obras/serviços complementares - índice da FGV obras rodoviárias e por-tuárias;

Para serviços de consultoria - índice da FGV para serviços de consultoria;

Para mão de obra – índice fornecido pelos sindicatos da categoria referente a Convenção Coletiva de Trabalho;

Para locações (sanitários químicos, toldos, equipamentos), limpeza de reserva-tórios de água potável, manutenção de balança rodoviária, elevadores, central telefônica – índices gerais de preços (IGP- M) da FGV.

32

9. PRAZO

A Contratada se obriga a observar rigorosamente os seguintes prazos, relati-vamente aos serviços contratados:

Para início dos serviços: a data estabelecida na Ordem de Serviço, emitida pe-la CODEBA.

Para andamento dos serviços: os prazos estabelecidos no Cronograma Con-tratual, ratificado na Ordem de Serviço emitida pela CODEBA, que só poderão ser alterados mediante assinatura de Termo Aditivo.

Para conclusão dos serviços: o prazo estabelecido no Contrato.

Serão acrescidos ao prazo de conclusão dos serviços os dias em que os traba-lhos estiverem paralisados devido às chuvas ou consequências destas, capa-zes de, comprovadamente, influir no andamento dos trabalhos, desde que convenientemente registrados no Diário de Obras e reconhecidos pela Fiscali-zação.

Igualmente serão acrescidos ao referido prazo os dias de paralisação dos ser-viços por causas que independam da vontade ou de controle da Contratada, is-to é, por motivos de comprovada força maior, ou caso fortuito, verificados pela CODEBA.

Se a CODEBA verificar, a qualquer tempo, que o andamento dos trabalhos não permitirá a execução dos serviços no prazo previsto no cronograma, por culpa exclusiva da Contratada, poderá exigir da mesma, e esta se obriga a atender, o emprego de mais mão de obra, o trabalho em horas extras e/ou a utilização de equipamentos adicionais, tanto quanto for necessário, de modo a eliminar o atraso e permitir a conclusão dos serviços na data prevista, sem que isto, no entanto, implique em qualquer alteração dos preços ou qualquer ônus para a CODEBA.

Poderá a CODEBA, antes da assinatura do Contrato, ou a qualquer tempo, so-licitar a apresentação de um cronograma físico-financeiro mais detalhado, fi-cando estabelecido que este conterá os mesmos prazos parciais e finais e a sequência básica do cronograma anterior integrante da proposta.

10. ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

33

A Contratada deverá comunicar ao Fiscal sobre a data de término da obra ou do serviço 10 (dez) dias antes da sua efetiva conclusão.

O Fiscal efetuará uma inspeção final e notificará a Contratada as partes do tra-balho que não estejam de acordo com os planos e as especificações, bem co-mo os defeitos que possa encontrar. A Contratada deverá então reconstituir ou restaurar imediatamente tais partes da obra, de maneira que satisfaçam os re-quisitos dos planos e especificações e consertará os defeitos por sua própria conta e custo, até entregá-la satisfatoriamente. Ao término de tais substituições ou reparos, a CODEBA expedirá um certificado de aceitação final da obra. A expedição de tal certificado não impedirá a mesma de ressarcir-se, em qual-quer época subsequente, dos prejuízos causados por qualquer trabalho que se encontre efetivamente defeituoso.

Os serviços registrados no Boletim de Medição de Serviços serão conside-rados como provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamento parcial.

A medição final dos serviços bem como a aceitação definitiva e total dos mesmos pela CODEBA e a assinatura do Termo de Entrega e Recebimento Definitivo dar-se-á após a realização da vistoria final, quando serão verificados os serviços, comparando-os com o de projeto.

Encontrados defeitos, erros ou imperfeições na execução dos serviços os Do-cumentos supracitados só serão emitidos após sanados os defeitos ou falhas de execução apontados pela CODEBA.

A aceitação definitiva dos serviços dar-se-á na conclusão total dos mesmos e após a assinatura, pelas partes (CODEBA e Contratada) do Termo de Entrega e Recebimento definitivo.

A critério exclusivo da CODEBA poderá ser lavrado e assinado pelas partes, Termo (s) de Recebimento Provisório ou Parcial, quando todo ou parte bem definida dos serviços estiverem concluídos, e já realizada a respectiva medi-ção.

A liberação dos valores caucionados só dar-se-á após a assinatura do Termo de Entrega e Recebimento dos Serviços e Instrumento de Liquidação Final do Contrato.

11. ATIVIDADES AMBIENTAIS

A Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos no Guia Prático de Licitações Sustentáveis da Consultoria Jurídica da União no Estado de São Paulo – AGU, da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos

34

Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obe-decendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deve-rão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encami-nhados a aterro de resíduos Classe A de reserva de material para usos futuros;

b.2) Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou re-ciclagem futura;

b.3) Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua recicla-gem/ recuperação): deverão ser armazenados, transportados e desti-nados em conformidade com as normas técnicas específicas;

b.4) Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformida-de com as normas técnicas específicas.

c) Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encos-tas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

35

d) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resí-duos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n.os 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004”.

e) A contratada deverá providenciar o recolhimento e o adequado descarte

dos frascos de aerossol originários da contratação, recolhendo-os ao siste-ma de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor para fins de sua destinação final ambientalmen-te adequada, conforme artigos 1° e 2° da lei estadual n° 10.888, de 2001, do Estado de São Paulo e legislação correlata.

f) As embalagens e os resíduos de produtos preservativos de madeira não podem ser reutilizados ou reaproveitados, devendo ser recolhidos pela con-tratada e descartados de acordo com as recomendações técnicas apresen-tadas na bula, para destinação final ambientalmente adequada, conforme item VI da Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 20/10/92, e legislação cor-relata.

Só será admitida a oferta de produto preservativo de madeira que esteja previamente registrada no IBAMA, conforme artigo 3° da Portaria Interminis-terial n° 292, de 28/04/89, dos Ministros da Fazenda, da Saúde e do Interior e da Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 20/10/92 e legislação correlata.

g) É vedada à Contratada a utilização, na contratação de produtos preservati-vos de madeira que contenham os ingredientes ativos lindano (gama – he-xaclorociclohexano) e Pentaclorofenol (PCF) e seus sais.

h) Só será admitida a oferta de veículo automotor que atenda aos limites má-

ximos de emissão de poluentes provenientes do escapamento fixados no âmbito do Programa de Controle da Poluição do Ar por veículos Automoto-res – PROCONVE, conforme Resoluções CONAMA n° 18 de 06/05/1986 e n° 315 de 29/10/2002 e legislação correlata.

i) Os veículos automotores utilizados na prestação dos serviços deverão aten-

der aos limites máximos de emissão de poluentes provenientes do escapa-mento fixados no âmbito do Programa de Controle da Poluição do Ar por ve-ículos Automotores.

36

A Contratada será responsável pela implementação das atividades ambi-

entais, em consonância com as diretrizes dos órgãos ambientais e legis-

lação vigente.

Caberá à Contratada monitorar os impactos relacionados com a atividade rea-lizada nas áreas de influência da atividade desenvolvida, com obrigatoriedade de informar a CODEBA os resultados alcançados.

Caberá a Contratada o gerenciamento de resíduos sólidos com a coleta e des-tinação desses que forem gerados no empreendimento, com obrigatoriedade de informar a CODEBA o volume, o tipo de resíduo, a destinação final e os profissionais envolvidos.

Ficará a cargo da Contratada a comunicação social para estabelecer uma co-municação eficiente entre a empresa e os grupos sociais envolvidos na área de abrangência do projeto. Deve ser observado a adequação dos veículos de co-municação e o nível de percepção dos diferentes atores.

Caberá a Contratada a conscientização dos profissionais envolvidos nas ativi-dades a serem implantadas na área em foco, participando do Programa de Educação Ambiental da CODEBA, quando for o caso.

Caberá a Contratada apresentar mensalmente à GIE, Relatório da Implantação das Atividades de todos os programas, para Coordenação de Infraestrutura fornecer à Área de Meio Ambiente, no intuito de garantir a eficiência dos objeti-vos e resultados elencados no contrato.

12. OUTRAS DISPOSIÇÕES

A Contratada deverá fornecer e manter no canteiro de serviços, devidamente atualizado o "Diário de Obras" conforme modelo a ser fornecido pela CODE-BA para registro, na oportunidade, das reclamações e impugnações e outros fatos cujo registro seja considerado necessário pela Fiscalização. O Diário deverá ser assinado conjuntamente pelos representantes da CODEBA e da Contratada. O referido "Diário de Obras" ficará até às 12 horas do dia subse-quente aos serviços com a Contratada para as anotações devidas, sendo neste horário entregue à Fiscalização, a qual procederá também os seus re-gistros, retornando à empreiteira às 18 horas do mesmo dia. Reclamações ou reivindicações quaisquer que porventura aconteçam em diário atrasado, não serão consideradas.

Quando a natureza dos serviços contraindicar a adoção do LIVRO DE OCORRÊNCIAS, o Órgão Fiscalizador poderá substituí-lo por outro instru-mento adequado ao registro dos fatos de interesse para os objetivos da Fis-calização.

37

Será de inteira responsabilidade da Contratada o problema de acidente na obra e os prejuízos causados à CODEBA e a terceiros, por si e seus empre-gados, quando da execução dos serviços.

A CODEBA se reserva ao direito de solicitar do proponente a prova de propri-edade ou disponibilidade do equipamento proposto bem como fazer a inspe-ção do mesmo.

Os serviços objeto do presente Caderno de Encargos e Especificações Téc-nicas poderão, a critério exclusivo da CODEBA, ser contratados no todo ou em parte, devendo ser mantidos, pela Contratada, os preços unitários propos-tos, não cabendo, em decorrência disto, qualquer indenização ou ressarci-mento.

De acordo com as normas internas de arquivamento e de forma que facilite o manuseio na Mapoteca da Coordenação de Infraestrutura da CODEBA, os desenhos que a Contratada elaborar deverão obedecer aos padrões a seguir indicados:

------------------------------------------------------------------------------------------

Nº DO FORMATO SÉRIE “ A “ (MM) ---------------------------------------------------------------------------------------- 0 841 X 1.189 1 594 X 841 2 420 X 594 3 297 X 420 4 210 X 297 5 148 X 210 6 105 X 148 7 74 X 105

Pelos mesmos motivos, o carimbo dos desenhos deverá ser elaborado de acordo com modelo anexo ou a ser fornecido pela Fiscalização.

Durante a fase de elaboração dos desenhos, a Contratada deverá solicitar à CODEBA o código dos mesmos, para preenchimento dos respectivos carim-bos.

Os desenhos originais dos projetos deverão ser entregues à CODEBA em meio digital, e em 03 (três) conjuntos completos em cópia heliográfica, devi-damente encadernados, assinados pelo responsável técnico reconhecido pe-lo CREA, inclusive ART.

38

Se o rendimento dos serviços não atender às previsões contidas no Crono-grama aprovado, ressalvado o disposto em itens anteriores desta Cláusula, a CODEBA, caso não prefira usar o direito de rescisão que lhe assiste, poderá delegar a terceiros parte dos serviços em execução, sem que à Contratada caiba o direito a reclamação e/ou indenização, respondendo a Contratada, di-retamente, por quaisquer prejuízos que como consequência venha a sofrer a CODEBA.

Todos os projetos a serem elaborados pela Contratada deverão ser submeti-dos a aprovação da CODEBA, sem embargo único e exclusivo da responsabi-lidade da Contratada, perante os projetos realizados e as obras executadas.

Após a conclusão das obras e ou serviços, a Contratada deverá proceder a revisão geral dos desenhos, retificando ou complementando todos aqueles em que ocorreram modificações durante o período de execução da obra e ou serviço, de forma a se obter um cadastro completo de todo o projeto. Tal me-dida independerá da autoria do projeto, seja da CODEBA ou da responsabili-dade da Contratada.

No caso de desenhos da CODEBA, esta Companhia, mediante termo de re-cebimento, fará a entrega dos respectivos originais, para que sejam procedi-das as devidas modificações. A emissão do Termo de Entrega e Recebimento da Obra ficará condicionada à entrega, por parte da Contratada, dos desenhos devidamente revisados.

Para todos os serviços constantes destas Especificações Técnicas e da Pla-nilha de Preços correspondente, deverão estar incluídos a mão de obra bem como o fornecimento e transporte, até o local da obra, dos materiais necessá-rios, excetuando-se apenas os casos explicitamente indicados.

A Contratada se obriga a fornecer para a Fiscalização, e fixar no canteiro de trabalho:

1. Programa de Controle Médico da Saúde Operacional – PCMSO, nos ter-

mos da NR-7. 2. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, nos termos da NR

9. 3. Programa de Treinamento de Segurança a ser elaborado em função dos

riscos e agentes ambientais presente nos ambientes de trabalho dos seus empregados.

4. Treinamento sobre o uso obrigatório, conservação e guarda de equipamen-tos de proteção individual – EPI.

5. Certificado de aprovação dos EPI fornecidos aos seus empregados.

39

6. Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR, Laudo Técnico de Condi-ções Ambientais do Trabalho – LTCAT e Perfil Profissiográfico Previdenci-ário – PPP para cada empregado.

40

ANEXO 1

41

CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO

42

PLANILHA DE PREÇOS

43

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS E COTAÇÕES

caderno de encargos e especificaÇÕes tÉcnicas … · dos nos preços unitários dos demais...

Documents