172757-224268-000- especificaÇÃo tÉcnica prÉdios modulares

VALLOUREC & SUMITOMO TUBOS DO BRASIL LTDA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉDIOS MODULARES

REVISÃO

N.º DESCRIÇÃO ELABORADOR APROVADOR DATA

0 Emissão Inicial Aliomar/Marcelo Franco Aliomar Araújo 26/07/2012

TIPO DE DOCUMENTO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº VSB 172757 224268

ÁREA GERAL ESTE DOCUMENTO ENTRA EM VIGOR

NA DATA DE 26/07/2012

ESTE DOCUMENTO E SEU CONTEÚDO SÃO PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA

VALLOUREC & SUMITOMO TUBOS DO BRASIL LTDA

A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO OU CESSÃO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA POR

ESCRITO É PROIBIDA. AS PENALIDADES PREVISTAS PELA LEI SERÃO APLICADAS AOS INFRATORES.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PRÉDIOS MODULARES

Data Emissão 26/07/2012 Revisão 0 Data Revisão - Página 2 de 19

ÍNDICE

1.0 OBJETIVO ............................................................................................................................... 3

2.0 DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO .................................................................................... 3

3.0 CONDIÇÕES AMBIENTAIS ..................................................................................................... 3

4.0 CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ......................................................................................... 3

5.0 ESCOPO DE FORNECIMENTO .............................................................................................. 3

6.0 FORA DE ESCOPO ................................................................................................................. 11

7.0 PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGENS E PLANEJAMENTO......... 11

8.0 ITENS DE ATENÇÃO .............................................................................................................. 12

9.0 SAÚDE OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE ......................................................................... 13

10 CONDIÇÕES GERAIS .............................................................................................................. 14

11 FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ...................................................................................... 18

12 APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ............................................................................... 18

13 NORMAS TÉCNICAS – PADRÕES VSB .................................................................................. 19

14 ANEXOS .................................................................................................................................. 19




1.0 OBJETIVO Este documento tem por objetivo descrever o escopo de fornecimento e montagens dos prédios modulares pertencentes a diversas áreas da Usina de Jeceaba, da Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil LTDA. 2.0 DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO A Usina da Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil Ltda., está localizada no município de Jeceaba, no Estado de Minas Gerais, a uma distância de aproximadamente 100 km da cidade de Belo Horizonte. A VSB salienta que os municípios de Jeceaba, São Brás do Suaçuí e Entre Rios não poderão ser utilizados para alojamento da equipe de montagem necessária para a execução das atividades da presente especificação. Os alojamentos da equipe deverão atender no mínimo os requisitos do Ministério do Trabalho e NR´s. 3.0 CONDIÇÕES AMBIENTAIS Altitude: 905m Umidade relativa do ar (média): 78% (21,5ºC) Umidade relativa do ar (máxima): 94% (12,5ºC) Temperatura ambiente (mínima): +5ºC Temperatura ambiente (máxima): +50ºC 4.0 CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 4.1 A PROPONENTE deve realizar pesquisas regionais a respeito dos aspectos acima mencionados, visando incorporar os facilitadores e dificultadores na definição da logística do seu plano de obra, bem como no cronograma de execução. 4.2 A PROPONENTE deverá declarar explicitamente na documentação que conhece as condições climáticas da região bem como as incidências de chuvas, não podendo estas condições climáticas ser motivo para quaisquer alegações ou ônus adicionais. 5.0 ESCOPO DE FORNECIMENTO 5.1 Este documento tem por objetivo fornecer as informações necessárias e importantes relativas ao fornecimento e instalação de prédios modulares na área industrial da VSB. Os produtos devem ser entregues em Jeceaba/MG. 5.2 Dados gerais dos prédios modulares: 5.2.1 Os módulos devem ser fabricados em estrutura metálica galvanizada e pintada, com fechamentos em chapa sandwich de poliuretano entre duas chapas de aço, espessura mínima de 40mm, piso de chapa em compensado naval ou fibro-cimento mínimo 20mm de espessura, cobertura em telha galvalume com isolamento em lã de vidro e forro acústico em lã de vidro com película decorativa de PVC, espessura mínimo de 20mm. 5.2.2 O nível de ruído interno aos ambientes deve ser no máximo 59 dB, exceto onde indicado.




5.2.3 Antes do início da fabricação, o PROPONENTE deve enviar o layout consolidado para validação/aprovação da VSB, conforme prioridades listadas no item 7.1.1. 5.2.4 Após conclusão dos projetos, o PROPONENTE deve entregar à VSB todos os desenhos nos formatos padrões VSB. Estruturas Estruturas metálicas galvanizadas pintadas de cinza claro (RAL 06 D 43). Coberturas dos Módulos Coberturas em telhas de chapa galvalume 65/100, inserida dentro da estrutura dos módulos, com calha embutida e escoamento através dos pilares de canto. Isolamento e Forro Isolamento térmico entre o forro e a cobertura com lã de vidro espessura de aprox.60mm. Forro acústico em lã mineral com película decorativa de PVC para isolação acústica, garantindo o nível de ruído, conforme especificado nos itens posteriores. Fechamentos Externos Fechamento em painel tipo sandwich com isolamento em espuma de poliuretano injetado entre duas chapas metálicas galvanizadas e pré-pintadas. Lado externo pintado gofrado (aparência pintura martelada) em cinza claro (RAL 06 D 43) e lado interno liso em branco. Piso Piso em chapa de compensado naval resistente á água ou fibro-cimento, espessura 20 mm. O revestimento de piso em laminado vinílico multicamada em manta. O PROPONENTE deve cotar as duas opções para todos os prédios, exceto onde indicado piso diferente. Elétrica As instalações elétricas devem atender a tensão de 220V. Esquadrias Externas Prever porta inteiriça com batente em alumínio branco, 830mm x 2100mm altura, com folha de porta em painel tipo sandwich espessura 40mm com isolamento em espuma de poliuretano injetado entre duas chapas metálicas galvanizadas e pintadas, com ferragens e fechadura. Esquadrias Internas Portas inteiriças com batente em alumínio branco, 700mm x 2060mm altura.




Divisórias Internas Prever divisórias internas em painel tipo sandwich com isolamento em espuma de poliuretano injetado entre duas chapas metálicas galvanizadas e pintadas.

Particularidades O PROPONENTE deve observar com atenção os itens particulares/específicos listados posteriormente nessa especificação. 5.3 Sala de Telepresença VSB Essa sala será utilizada pela VSB para reuniões nacionais/internacionais através de um sistema de telepresença e será instalado no apoio 04 (lado externo – ao tempo). Devido a sua particularidade, essa sala deve seguir os padrões estabelecidos no ANEXO A desta especificação e os itens citados abaixo, não se limitando a:

Layout básico (ANEXO B);

Nível de ruído máximo permitido de 55 dB;

Módulos compatíveis para fixação e instalação dos equipamentos da CTS-1300, citada no ANEXO A;

Telhado/Toldo na parte frontal, próxima a porta;

Porta com mola aérea para retorno;

Piso em carpete, estilo bouclê comercial para tráfego intenso, superfície 100% filamento contínuo de nylon, deverá ser antiestático, não propagar chama, resistente a sujeira, isolamento acústico e antialérgico na cor grafite.

Dimensionar, fornecer e instalar todo o sistema elétrico do prédio: aterramento, SPDA, iluminação, dispositivos de proteção, tomadas e quadros elétricos (até o TOP), conforme orientações do ANEXO A;

Dimensionar, fornecer e instalar todo o sistema de TI para telefone e computador até o TOP;

Fornecer e instalar suporte de teto universal para TV 42”;

Ar condicionado conforme orientações do ANEXO A;

Pintura externa nas cores padrões da VSB (Padrão Técnico – PT 1782); Esse prédio pode ser entregue montado.

5.4 Banheiros para pontes rolantes (02 unidades) Os 02 (dois) banheiros serão instalados na viga de rolamento das pontes (nível +21.100mm), Eixo A13 e E110 do galpão da Aciaria. Particularidades de fornecimento, não se limitando a:

Layout básico (ANEXO C);

Ventilação do ambiente;

Fornecer e instalar lavabo cerâmico, com torneira metálica;




Dimensionar, fornecer e instalar todo o sistema elétrico interno ao banheiro: iluminação, tomadas e quadros elétricos e aterramento (até o TOP);

Fornecer e instalar espelho de 30x50 cm localizado acima do lavabo;

Dimensionar, fornecer e instalar sanitário em cerâmica com assento, caixa de descarga em cerâmica e porta papel (higiênico e toalha);

Fornecer e instalar as respectivas tubulações de água e esgoto até o TOP;

Piso resistente a água;

Esses módulos deverão ser montados na área devido a dificuldades de acesso. 5.5 Banheiro para o Forno Panela O banheiro será instalado na plataforma FILA B (+8.600mm) do galpão da Aciaria. Particularidades de fornecimento, não se limitando a:

Layout básico (ANEXO C);

Ventilação do ambiente;


Dimensionar, fornecer e instalar todo o sistema elétrico interno ao banheiro: iluminação, tomadas e quadros elétricos e aterramento (até o TOP);


Fornecer e instalar sanitário em cerâmica com assento, caixa de descarga em cerâmica e porta papel (higiênico e toalha);


Piso resistente a água;

Esse prédio pode ser entregue montado. 5.6 Cabine para Serras do Q+T Conforme pode ser observado na foto abaixo, esse local já existe, e o PROPONENTE deve instalar as placas envolvendo a plataforma metálica.




Particularidades de fornecimento, não se limitando a:

Deverá ser instalada porta para acesso/manutenção no painel elétrico existente e recorte para ar condicionado existente do painel;

Layout básico (ANEXO D);


Prever janelas fixas, com vidro duplo, conforme medidas do projeto;

Prever barra antipânico e mola aérea de retorno na porta externa;

A porta externa deverá ter visor com vidro duplo;

Dimensionar, fornecer e instalar todo o sistema elétrico interno: aterramento, iluminação, dispositivos de proteção, tomadas e quadros elétricos (até o TOP);

Ar condicionado (aparelho de janela);

Esses módulos deverão ser montados na área devido as interferências citadas acima.




5.7 Posto Avançado - NDT Esse prédio será instalado entre os vãos D3 e D4 no galpão da Laminação. Particularidades de fornecimento, não se limitando a:

Layout básico (ANEXO E);


Prever janelas fixas (1177 x 1050mm), com vidros duplos, conforme layout;



Dimensionar, fornecer e instalar todo o sistema elétrico interno ao prédio: aterramento, iluminação, dispositivos de proteção, tomadas e quadros elétricos (até o TOP);


Ar condicionado (aparelho de janela);

Esse prédio pode ser entregue montado. 5.8 Prédio de Terceiros - Logística Será instalado próximo ao almoxarifado central da VSB (ambiente externo). Particularidades de fornecimento, não se limitando a:

Layout básico (ANEXO F);


Prever janelas (1177 x 1050mm) de correr, com vidro simples, conforme layout;


A porta externa deverá ter visor;




Fornecer e instalar pia cerâmica com bancada na copa;


Dimensionar, fornecer e instalar todo o sistema elétrico interno ao prédio: aterramento, SPDA, iluminação, dispositivos de proteção, tomadas e quadros elétricos (até o TOP);


Ar condicionado (aparelho de janela); Esse prédio pode ser entregue montado.




5.9 Prédio Operação Q+T Será instalado próximo ao vão D20 do galpão da laminação. Particularidades de fornecimento, não se limitando a:

Layout básico (ANEXO G);



Prever barra antipânico e mola aérea de retorno nas portas externas;

As portas externas deverão ter visor com vidro duplo;







Dimensionar e fornecer ar condicionado para os ambientes internos; Esse prédio deverá ser montado no local devido a dificuldades de acesso.

5.10 Prédio de Manutenção e Operação - OCTG Deve ser instalado segundo pavimento sobre o prédio existente entre os vãos F17 e F18 do galpão da laminação. Particularidades de fornecimento, não se limitando a:

Layout básico (ANEXO H);







Ar condicionado tipo split com água gelada;

O PROPONENTE deverá avaliar a estrutura existente para execução do projeto, inclusive verificar se há necessidade de reforçar a estrutura para inclusão do 2º pavimento;

O PROPONENTE deverá prever escada para acesso a esse prédio; Esse prédio deverá ser montado no local devido a dificuldades de acesso.




5.11 Prédio de Manutenção - GPM Será instalado próximo ao vão C24 do galpão da laminação. Particularidades de fornecimento, não se limitando a:

Layout básico (ANEXO I);




Piso deve ter coloração escura;








Ar condicionado tipo split;

Esse prédio pode ser entregue montado. 5.12 Laboratórios de Fosfatização – FAST e FÁBRICA DE LUVAS (02 Unidades) O prédio do laboratório da FAST será instalado dentro do galpão da laminação e o prédio do laboratório da Fábrica de Luvas será instalado próximo ao galpão da Fábrica de Luvas (ambiente externo). Particularidades de fornecimento, não se limitando a:

Layout básico (ANEXO J);


Prever janelas fixas, com vidro duplo, conforme medidas do projeto;



Fornecer e instalar lavatório de inox e respectivas tubulações de água e esgoto até o TOP;

Prever ponto de água e esgoto para o lava olhos até o TOP;


SPDA para o laboratório da fábrica de luvas;


Ar condicionado tipo split;




Piso deve ser nivelado e antiderrapante; Esse prédio pode ser entregue montado.

6.0 FORA DE ESCOPO 6.1 As seguintes atividades relacionadas NÃO fazem parte do escopo da PROPONENTE:

Obra Civil

Interligações fora do limite de escopo da PROPONENTE

Detecção e Combate a Incêndio

6.2 Caso haja a solicitação para a execução de atividade que não conste no escopo da PROPONENTE, a mesma deverá ser negociada previamente entre a VSB e a PROPONENTE para aprovação formal pela coordenação de Implantação VSB, e passarão a compor a relação de serviços como atividades fora de escopo. 6.3 A PROPONENTE deve apresentar uma relação detalhada dos itens fora de escopo. Qualquer item que não constar na RELAÇÃO DE ESCOPO DE FORNECIMENTO desta Especificação, mas cuja necessidade ao desempenho da estrutura seja comprovada, será considerado como parte do escopo.

7.0 PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGENS E PLANEJAMENTO

7.1 Considerações 7.1.1 O PROPONENTE deverá apresentar cronograma detalhado de entrega e montagem dos prédios, conforme priorização abaixo:

a) Sala de Telepresença VSB

b) Prédio Operação Q+T

c) Prédio de Manutenção – GPM

d) Laboratório da Fábrica de Luvas

e) Laboratório da FAST

f) Prédio de Manutenção e Operação – OCTG

g) Prédio de Terceiros – Logística

h) Cabine para Serras do Q+T

i) Posto Avançado – NDT

j) Banheiros para pontes rolantes (02 unidades)

k) Banheiro para o Forno Panela

7.1.2 A execução das atividades de montagem obedecerá ao cronograma anexo ao contrato. As seguintes observações são necessárias para o atendimento ao cronograma: - A PROPONENTE deverá apresentar o prazo necessário para mobilização de sua equipe.




- A execução das atividades deverá ser programada de forma a se utilizar o máximo de atividades paralelas. Logo, o efetivo deverá ser corretamente dimensionado para atendimento dos prazos apresentados no cronograma; - Os prazos de cada serviço serão previamente discutidos e enquadrados em regime de trabalho da montagem que atenda as necessidades da VSB, e a PROPONENTE o cumprirá impreterivelmente. O cronograma de atividades será analisado em tempo real. 7.1.3 A mobilização será feita tendo em vista que os serviços serão executados durante as fases abaixo: - Planejamento e preparação/antecipação: 10 dias úteis antes do início da Montagem. - Montagem: conforme cronograma de execução. 7.1.4 Para a conclusão das etapas deverá ser realizado levantamento de campo, visando avaliar processo de montagem, nível de interferências, condições de trabalho e de segurança e demais pontos importantes, visando um ótimo planejamento da montagem, e conseqüentemente, uma ótima execução. Todo este trabalho deverá ser feito em conjunto com a VSB. 8.0 ITENS DE ATENÇÃO 8.1 Serviços não Satisfatórios A Fiscalização determinará revisão de todos os serviços julgados não satisfatórios. Se a PROPONENTE for a responsável pela inadequada execução desses serviços, a revisão deverá ser feita pela mesma, sem nenhum ônus para a VSB. 8.2 Aceitação 8.2.1 A aceitação da instalação se dará após a entrega, quando todos os requisitos estabelecidos no contrato estiverem atendidos. A instalação deverá estar montada e sem pendências. 8.2.2 Para aceitação serão realizadas inspeções em conjunto pela VSB e pela PROPONENTE, onde os seguintes parâmetros serão avaliados:

Execução de todos os serviços constantes no escopo;

Qualidade dos serviços executados e materiais fornecidos.

Atendimento aos demais itens contratuais. 8.3 Garantia 8.3.1 A PROPONENTE deverá garantir que todos os serviços, materiais e instalações serão de primeira qualidade e livre de imperfeições, comprometendo-se a reparar prontamente quaisquer defeitos ou falhas que surgirem durante o período de garantia após a conclusão dos serviços.




8.3.2 O período de garantia recomeçara a ser contado para a parcela de serviços na qual o direito de garantia tenha sido aplicado, a partir da de aceitação da VSB. 8.5 Relação de Fornecimento

A lista de fornecedores / equipamentos / fabricantes parte integrante do fornecimento do escopo deverá ser apresentada na documentação da PROPONENTE. 8.6 Sub-contratadas

Qualquer tipo de parceria proposta pela PROPONENTE deverá ser aprovado pela VSB e informado em proposta técnica para avaliação, como também mencionar a experiência em serviços similares. Toda a responsabilidade do fornecimento é exclusiva da PROPONENTE. 9.0 SAÚDE OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE 9.1 AROC E SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL 9.1.1 O objetivo do AROC é antecipar para as empresas que participarão dos processos de concorrência, quais são as exigências da VSB, de forma a evitar surpresas e atrasos após a contratação, através do conhecimento prévio dos exames médicos, documentos, procedimentos e EPI’s relacionados à saúde ocupacional do trabalhador e que deverão ser atendidos pela PROPONENTE quando da liberação da VSB para a execução do serviço. O AROC serve, também, para orientar o fornecedor na sua formação de preços, visto que o mesmo contém itens que representam custo para seu efetivo cumprimento, tais como os citados exames e EPI’s. 9.1.2 Salientamos que o processo do AROC demanda um prazo de até 21 dias, e, portanto deverá ser iniciado com bastante antecedência, de forma que toda a documentação esteja disponível em prazo compatível com o inicio dos serviços. 9.1.3 Neste quesito a PROPONENTE deverá atender aos seguintes documentos:

PG 1028 – Regras para Prestação de Serviço;

PG 31253 – Regras para Portaria

PG 1027 – Manual de SSO para Prestador de Serviços 9.2 MEIO AMBIENTE 9.2.1 Além dos dispositivos legais que regem as obrigações quanto a Proteção do Meio Ambiente, a serem observados e cumpridos, a PROPONENTE será responsável, ainda, em face das peculiaridades da planta da VSB, pelo cumprimento das normas internas aplicáveis, de acordo com as atividades do escopo contratado e correspondentes aspectos ambientais decorrentes, a saber: 9.2.2 Manter o local de trabalho limpo e organizado, a fim de preservar condições adequadas de higiene e um ambiente seguro, nos termos da legislação em vigor, não depositando qualquer material em local não apropriado, vias de acesso, entradas e saídas de veículos e pessoas, ou em áreas alocadas a outras empresas, sem a permissão da VSB, removendo-o as suas expensas e sem demora;




9.2.3 Os resíduos gerados deverão ser corretamente segregados, acondicionados e encaminhados para o local de descarte legalizado para esta finalidade. 9.2.4 Inspecionar e avaliar periodicamente os locais de trabalho, máquinas, equipamentos e ferramentas, de forma levantar possíveis desvios na gestão ambiental, e estabelecer medidas e serem adotadas para prevenir a poluição, mantendo registro de tais operações; 9.2.5 Qualquer comunicação ou nota a imprensa ou ainda a comunidade, autoridades ou órgãos oficiais, inclusive no que se referente a possíveis acidentes e/ou incidentes ambientais somente poderá ser executada após avaliação e autorização previa, por escrito, da VSB 9.2.6 Não utilizar telhas de amianto nas edificações que porventura vierem a ser instaladas, ainda que provisoriamente. 9.2.7 A PROPONENTE declara estar ciente de todos os documentos mencionados acima necessários à execução dos serviços ora contratados. 9.2.8 A PROPONENTE e seus subcontratados deverão seguir rigorosamente o PCA (Plano de Controle Ambiental). 10 CONDIÇÕES GERAIS 10.1 OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE 10.1.1 A PROPONENTE, além dos demais encargos assumidos neste contrato, obriga-se a apresentar a VSB e realizar os seguintes itens, não se limitando à: - Obedecer, juntamente com todos os seus funcionários, todas as Normas internas e externas e a Legislação em vigor sobre a Segurança, higiene e Medicina do Trabalho (Portaria 3.214 MTB e NR’s). - Informar aos setores de Segurança do Trabalho e Vigilância da VSB, antes do início das obras, a natureza dos serviços e o local em que vai executá-los, apresentando o plano de prevenção individual dos quais pretende utilizar-se. - Organizar, técnica e administrativamente, os serviços sob sua responsabilidade, conduzindo-os em obediência ao cronograma contratual e especificações aqui estabelecidas, bem como às normas e legislação vigentes. - Responsabilizar-se pela análise dos documentos fornecidos pela VSB, partes integrantes deste contrato, cabendo-lhe a esta alertar sobre falhas técnicas eventualmente encontradas. - Zelar pela manutenção da disciplina e identificação de seus empregados, mantendo atualizada junto à fiscalização a relação de pessoal base, proibindo a permanência na Usina de qualquer empregado considerado inconveniente pela VSB. - Facilitar a ação fiscalizadora da VSB quanto à execução dos serviços. - Sustar qualquer serviço em execução, que comprovadamente não esteja sendo efetuado de acordo com a técnica ou que ponha em risco a segurança pública, da VSB ou de terceiros, independentemente de solicitação desta. - Arcar com as despesas de transporte, bem como as de aquisição manutenção e distribuição de todos os equipamentos de proteção individual que, conforme a natureza dos serviços se fazerem necessários, assim como as de aquisição de cavaletes, tapumes e material de alerta e de sinalização, indispensáveis à segurança no local da obra.




- Arcar com as despesas de uniformização e alimentação de seu pessoal. - Arcar com todos os ônus trabalhistas, previdenciários e sociais em relação aos seus empregados, ou aos seus subcontratados e decorrentes dos serviços contratados, sem qualquer comprometimento da VSB, assim como os tributos legais de qualquer natureza. - Realizar reunião de montagem, com a presença obrigatória de representantes dos setores de montagem, engenharia e segurança da VSB, quando serão discutidos os próximos eventos de montagem e outros assuntos referentes à obra além de se analisar os documentos exigidos para o andamento do serviço. - Em caso de atraso do cronograma, elaborar um plano de ação e reforçar todo o pessoal de supervisão e de execução, para todos os serviços que se tornarem críticos ou saírem da linha de base do cronograma geral. - É obrigação de a PROPONENTE manter os locais de montagem limpos e organizados durante a montagem até a Aceitação Final, devendo também ao término de seus serviços entregar a área totalmente limpa e livre de entulho, disponibilizando equipe de limpeza. Caso a VSB não seja atendida, após prévia comunicação à PROPONENTE, terá o direito de contratar uma firma de limpeza, que executará os serviços ficando os custos desta por conta da PROPONENTE. 10.2. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART 10.2.1 A PROPONENTE deverá apresentar em todo contrato de execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia e à Arquitetura "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART), por disciplina, no Conselho Regional em cuja jurisdição for exercida a respectiva atividade, respeitando as normas do CREA/CONFEA quanto à emissão deste documento. Em complementação ao atendimento da ART, os desenhos e documentos técnicos deverão constar o "Nome do Responsável Técnico", mencionado na ART do referido projeto, para todos fornecedores e subfornecedores. 10.3 JORNADA DE TRABALHO 10.3.1 Os serviços serão executados em conformidade com a legislação trabalhista, perfazendo 44 horas semanais, incluindo, se necessário, mudança de turno e/ou escalonamento visando atender prazos acertados. 10.3.2 A PROPONENTE obedecerá rigorosamente às seguintes condições: - Descanso obrigatório no sétimo dia. - Será respeitado o limite mínimo de 11 (onze) horas de descanso entre as jornadas de trabalho. - Toda e qualquer necessidade de serviços em: regime de horas-extras, turno adicional e trabalho em dias não úteis necessários para correção de desvios do cronograma por conseqüência de erros de planejamento e execução da PROPONENTE, deverão possuir prévia autorização da fiscalização e, deverá possuir registro em diário de obras. Todo e qualquer custo de refeições, alojamentos, transporte, equipamentos, ferramentas serão de responsabilidade exclusiva da PROPONENTE.




10.4 ASPECTOS REFERENTE AO FORNECIMENTO 10.4.1 A empresa PROPONENTE deverá fazer o carregamento e transporte interno de todos os equipamentos, materiais e/ou componentes até o local da obra, descarregamento e abertura das embalagens, observando avarias ou danos nos mesmos, comunicando à VSB, imediatamente, toda e qualquer anormalidade encontrada, bem como a retirada dos entulhos provenientes das embalagens e sua correta disposição. 10.4.2 Descarregamento no local da obra ou local de estocagem intermediária, de todos os equipamentos e/ou materiais que forem fornecidos pela PROPONENTE e/ou sub-fornecedores. 10.4.3 Fornecimento de todo o pessoal, com ferramental próprio e adequado para execução dos serviços a que se destinam. 10.4.4 Todos os profissionais que desenvolverão os trabalhos com mão-de-obra direta ou indireta, deverão estar tecnicamente capacitados para a função a eles atribuída, sendo que a VSB poderá, a qualquer tempo, solicitar sua substituição, em caso necessidade constatada. 10.4.5 Não será permitida a troca do pessoal de supervisão durante a montagem, sem a prévia permissão, por escrito, da VSB. 10.4.6 Fornecimento de todos os materiais de consumo, tais como gases para corte e solda, varetas e eletrodos para solda, discos abrasivos, pincéis, tinta para retoque etc.

10.4.7 Fornecer todos os equipamentos e acessórios (cabo de aço, roldanas, manilhas, etc.) para transportes e içamentos necessários (andaimes, guindastes, caminhão munk, etc.).

10.5 DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE AO CONTRATO 10.5.1 A PROPONENTE, antes do início de qualquer atividade, deverá ter a liberação da VSB para execução da montagem; 10.5.2 Plano de execução de serviços; 10.5.3 Cronograma de execução de serviço; 10.5.4 Plano de segurança específico para esta obra. 10.6 PRAZO DE MOBILIZAÇÃO E MONTAGEM 10.6.1 A mobilização deve ser efetivada de forma que os serviços sejam executados durante o período previsto no cronograma. 10.6.2 A alocação dos recursos de mão-de-obra, ferramentas, equipamentos de içamento, deslocamento e etc., de responsabilidade da PROPONENTE, devem ser mobilizados de acordo com o andamento da seqüência dos trabalhos, visando sempre atender ao cronograma proposto pela PROPONENTE e validado pela VSB.




10.6.3 A PROPONENTE arcará com todas as despesas necessárias para fazer cumprir os prazos pactuados, tais como horas extras, tarefas e turnos adicionais e/ou serviços noturnos de todos os serviços contratados. 13.6.4 Em caso de atraso de responsabilidade da PROPONENTE do cronograma, a PROPONENTE deverá prever serviços em horas extraordinárias, visando recuperar o atraso do cronograma, em especial os serviços constantes do caminho crítico, incluindo a supervisão. 13.6.5 Independente do plano de trabalho que vier a ser adotado, visando o cumprimento dos prazos, a permanência diária de cada funcionário, no interior da Usina, deve ser considerada pelo período máximo de 11(onze) horas corridas, com descanso obrigatório no sétimo dia.

10.7 ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DA VSB

10.7.1 O acesso à obra em Jeceaba, de empregados da PROPONENTE e/ou Sub-fornecedores, se dará através do cadastramento, via Internet, no Sistema "Controle de Empreiteiras”, no endereço: http:\\www.vmtubes.com.br/acessovmb, mediante senha a ser fornecida pela VSB. Este cadastramento somente terá eficácia após a validação da VSB. Em principio deverá ser atendido o quanto estabelecido no PG 1028, e quando da implantação do sistema Ronda na VSB, será passado o endereço eletrônico correto para o cadastro dos funcionários. 10.8 AGENDAMENTO DE VISITAS Após o recebimento e análise dessa especificação técnica, poderá ser efetuada visita técnica no local da obra e nas dependências da VSB, onde poderá ser esclarecida duvida, quando houver. A visita técnica deverá ser agendada através da área de Suprimentos da VSB. 10.9 TRANSPORTE INTERNO A PROPONENTE será responsável pelo transporte interno, incluindo carga e descarga dos equipamentos e materiais, seguindo as normas de segurança para transporte.

10.10 TRANSPORTE DE PESSOAL (EXTERNO E INTERNO) O transporte de pessoal de e para a obra, será de inteira responsabilidade da PROPONENTE. Todos os veículos serão vistoriados e deverão seguir os padrões determinados pela legislação em vigor e recomendações da VSB (ver norma VS-E-017-1, item 4.2) e PPVSB 01. 10.11 CONDIÇÃO DOS VEÍCULOS A PROPONENTE somente fará uso, na prestação de serviços, de veículos devidamente aprovados pelo DETRAN, vistoriados pelos serviços de segurança do trabalho e vigilância da VSB, além de atender às exigências legais referentes ao meio ambiente como controle de fumaça preta e vazamento de óleo.




10.12 DESPESAS COM PESSOAL

As despesas referentes à EPI’s necessários à execução da obras, transporte, alimentação, seguro de vida em grupo, plano de assistência médica, cesta básica, hospedagem e encargos sociais estão diluídos nos valores apresentados.

11 FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO Não obstante a PROPONENTE seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços objetivados, a VSB se reserva o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, através de equipe especialmente designada e, para esse efeito, a CONTRATADA, notadamente se obriga a:

- Prestar todo e qualquer esclarecimento e informações solicitadas pela equipe de fiscalização da VSB, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução;

- Atender prontamente às reclamações, exigências ou observações feitas pela equipe de fiscalização da VSB, desfazendo ou corrigindo, quando for o caso, os serviços que não obedeçam aos respectivos projetos ou especificações e normas; 12 APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 12.1 A documentação técnica deverá ser apresentada separadamente da documentação comercial e, se solicitado, da documentação legal. 12.2 A ordem de apresentação da documentação é a seguinte:

Experiência técnica no setor;

Escopo dos serviços;

Cronograma de Projeto;

Cronograma de Montagens;

Organograma;

Materiais de Fornecimento da CONTRATADA “itemizado”;

Relação de Sub-fornecedores;

Garantias;

Acompanhamento e Fiscalização dos Serviços; Questionamentos;

12.3 Os preços dos sistemas de ar condicionado devem ser separados por sala/equipamento.




13 NORMAS TÉCNICAS – PADRÕES VSB

13.1 Os padrões técnicos VSB anexos e abaixo relacionados, fazem parte integrante do pedido.

PT 1509 Padrões Técnicos de Engenharia

PT 17807 Construção Regime Preço Global

PT 1752 Electrical And Electronic Symbols

PT 1754 Electrical Standard Specifications Documents

PT 1755 Electrical Standard Specifications - Electrical Projects Criteria

PT 1766 Nomenclatura e Identificação de Cabos e Bandejas

PT 1768 Numeração e Identificação de Painéis Elétricos

PT 1782 Pintura de Superfícies Metálicas

PG 1028 Regras para Prestação de Serviço;

PG 31253 Regras para Portaria

PG 1027 Manual de SSO para Prestador de Serviços

14 ANEXOS

1. ANEXO A - Cisco TelePresence System 1300 Assembly, First-Time Setup, and Field Replaceable Unit Guide

2. ANEXO B – Layout básico da sala de telepresença

3. ANEXO C – Layout básico dos banheiros

4. ANEXO D – Layout básico da cabine de serras

5. ANEXO E – Layout básico do posto avançado de NDT

6. ANEXO F – Layout básico do prédio de terceiros – Logística

7. ANEXO G – Layout básico do prédio de operação Q+T

8. ANEXO H – Layout básico do prédio de operação e manutenção OCTG

9. ANEXO I – Layout básico do prédio de manutenção GPM

10. ANEXO J – Layout básico dos laboratórios da fabrica de luvas e FAST