PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17. a REGIÃO

TERMO DE CONTRATO TRT-17.a REGIÃO N.O ~/2010

Contratação de empresa de engenharia para execução da terceira etapa das obras de construção do prédio da Sede deste Regional, que entre si celebram a União, por intermédio do Tribunal Regional do Trabalho da 17.a Região e a empresa PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Aos 16 dias do mês de dezembro de 2010, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17.a Região, situada na Rua Pietrângelo de Biase n. O 33 - 7.0 andar do Edifício Presidente Castelo Branco, 29010-922, Centro, Vitória-ES, de um lado a UNIÃO, por intermédio do Tribunal Regional do Trabalho da 17.a Região, neste ato representado por sua Presidente, a Ex.ma Sr.a Desembargadora Wanda Lúcia Costa Leite França Decuzzi, doravante também designada CONTRATANTE ou TRT e, de outro lado, a empresa PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. estabelecida na SC/N Quadra 1, Bloco "A", lojas 47 e 125 - térreo, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 00.475.251/0001-22, neste ato representada por Fernando Pfeifer Gutierrez, portador da Cédula de Identidade n.o 9038594553 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n.o 023.621.631-72, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento, autorizado pelo despacho exarado nos autos do Processo TRT - MA 904/2008 pela Ex. ma Sr.a Desembargadora-Presidente do TRT, contrato de prestação de serviços de engenharia para execução da terceira etapa das obras de construção do prédio da Sede da CONTRATANTE, em conformidade com o disposto na Lei n.o 8.666/93 e alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO E DA SUBCON-rRATAçÃO

DO OBJETO cLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços de engenharia, para execução da terceira etapa das obras de construção do prédio da Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17.a Região, em terreno de sua propriedade localizado na avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Lote 04 A, Quadra RC3 C, Enseada do Suá, Vitória/ES, conforme especificações descritas nos Anexos do Edital da Concorrência n.O 1/2009, de acordo com a proposta da CONTRATADA (fls. 11032/11241 e 11486/11487 dos autos MA 904/2008).

Parágrafo Primeiro As características gerais do edifício são as seguintes: a) Constitui-se de uma base e dois blocos, interligados, um com 18 pavimentos e um

pavimento de cobertura (ático), e outro com 10 pavimentos, além de um subsolo comum, com área a ser construída coberta de 49.137,18 m2; e área construída descoberta de 1.429,06m2 , com taxa de permeabilidade de 10,09%, construída sobre o terreno de área total de 9591,98 m 2 , de acordo com o definido no alinhamento fornecido pela PMV;

b) Além dos setores inerentes ao funcionamento da Justiça do Trabalho, o edifício contempla um auditório, duas agências bancárias no pavimento térreo, duas lanchonetes e um restaurante, e ainda 672 vagas para veículos, sendo 300 unidades no subsolo, 47 no 1.0 pavimento, 184 no 2.0 pavimento e 141 no 3.0 pavimento; possui ainda 37 vagas para motos e um bicicletário;

c) A área total de construção será de SO.S66,24m 2 , considerando área coberta e descoberta, assim composta:

Página 1 de 43 I

PAVIMENTO AREA (m 2 )

subsolo 8575,57 1.0 6.36541 2.° 5.72046 3.° 2.68672

4.0 ao 9.0 2.686,72 10.° 2.818,93 11.° 790,02

12.0 ao 14.0 72722 15.0 ao 18.0 74392

Atico 76940

Parágrafo Segundo - Para todos os efeitos, fazem parte integrante deste contrato, como se nele estivessem transcritos, os documentos a seguir mencionados: a) Edital da Concorrência 1/2009 promovida pelo TRT da 17.a Região, com todos os seus anexos; b) Caderno de Encargos, no tocante às especificações dos serviços; c) Projetos Executivos; d) os cronogramas físico-financeiro e descritivo da obra; e) o Caderno Geral de Encargos (CGE), de pleno conhecimento das partes, do qual a CON"rRATADA recebe um exemplar em perfeita ordem, em mídia eletrônica f) a proposta apresentada pela CONTRATADA na Concorrência 1/2009. ...)

Parágrafo Terceiro - Os serviços deverão ser executados segundo as especificações constantes dos projetos executivos, planilhas orçamentárias e memoriais constantes do Edital, compreendendo:

01 Preliminares

02 Implantação e Administração

03 Movimento de Terra e Serviços Correlatos

04 Fundação

05 Estrutura

06 Alvenaria e Outras Vedações

07 Cobertura

08 Impermeabilização

09 Tratamento Térmico e Acústico

10 Pavimentação

11 Revestimento

12 Divisórias, Forros e Pisos Falsos

13 Carpintaria e Marcenaria

14 Serralha ria

15 Ferragens

16 Vidraçaria

17 Pintura

18 Enceramento e Lustração

19 Instalações Elétricas, Telecomunicações, Aterramentos e Proteção Contra Descargas Elétricas Atmosféricas, Antenas de TV/FM, Segurança Predial, Automação e Supervisão Predial

20 Instalação de Água /

.J

Página 2 de 43

21 Instalação Contra Incêndio

22 Instalações Sanitárias, de Esgotos e Águas Pluviais

23 Instalações Especiais

24 Instalação de Gás

25 Instalação de Transporte Vertical

26 Instalações de Ar Condicionado, Ventilação e Exaustão

27 Coleta Seletiva Lixo

28 Equipamentos Sanitários e de Cozinha

29 Diversos

30 Limpeza e Verificação Final

Parágrafo Quarto - Os serviços serão prestados diretamente pela CONTRATADA, vedada a cessão ou a transferência, total ou parcial. A subcontratação de serviços somente será admitida nos termos previstos neste contrato e no Edital da Concorrência 1/2009.

Parágrafo Quinto - Neste contrato, considera-se: - FISCALIZAÇÃO - Empresa contratada pelo TRT da 17.a Região, nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, para que, sem prejuízo do disposto no artigo 58, inciso lU, daquele mesmo diploma legal, auxilie a Administração a proceder à fiscalização técnica dos serviços, nos termos do artigo 7.°, alínea "e", da Lei 5.194/66. Sua equipe será composta por profissionais de Engenharia e Arquitetura, respeitadas as atribuições legais de cada área e especialidade, atuando no controle sistemático da obra ou serviços técnicos, verificando a conformidade dos projetos, especificações, dos métodos executivos, da aplicação das normas técnicas, dos prazos estabelecidos, conforme dispostos nos cronogramas descritivos e físico-financeiro e recebimento dos serviços executados pela CONTRATADA, bem como o cumprimento das demais obrigações estabelecidas no contrato, referentes ao presente instrumento;

- SUPERVISÃO TÉCNICA DA FISCALIZAÇÃO Comissão de servidores do TRT da 17.a, devidamente designados pela Administração para, nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, fiscalizar os contratos celebrados para: a) construção da futura sede deste Tribunal; b) fiscalização técnica terceirizada da construção do edifício sede deste TRT, tratando-se de equipe especializada multidisciplinar de engenheiros e arquitetos, respeitadas as atribuições legais de cada área e especialidade, com autoridade para exercer, em nome da contratante, toda e qualquer ação de orientação e inspeção das atividades e serviços técnicos prestados pela Fiscalização terceirizada;

- SEDEP - Serviço de Desenvolvimento de Projetos e Acompanhamento de Obras do Tribunal Regional do Trabalho da 17.a Região;

- SEPRO - Seção de Projetos e Obras do Tribunal Regional do Trabalho da 17.a Região;

- SEMEQ - Seção de Manutenção de Equipamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 17.a Região;

- MTb - Ministério do Trabalho;

- CGE - CADERNO GERAL DE ENCARGOS: Documento, elaborado e editado em 1995 pelo BANCO DO BRASIL S/A, que contém normas e especificações básicas Generalidades (G), Especificações de Materiais e Equipamentos (E) e Procedimentos (P);

- CADERNO DE ENCARGOS - PARTE ESPECÍFICA DA OBRA OU ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS - Documento que contém características de produtos e materiais e normas de execução complementares para cada um dos tipos de serviços previstos especificamente na presente Licitação;

- PROJETOS EXECUTIVOS - Conjunto dos elementos necessários à execução comPlet~/da obra;

V Página 3 de 43

I

- ABNT ­ Associação Brasileira de Normas Técnicas;

- NBR ­ Norma Brasileira da ABNT;

- PMV ­ Prefeitura Municipal de Vitória;

- MS ­ Ministério da Saúde;

- CREA ­ Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

- ARI - Air Conditioning and Refrigeratíon Institute;

- ASHRAE - American Society of Heatíng, Refrigeration and Air Conditioning Engineers;

- SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association;

- ART ­ Anotação de Responsabilidade Técnica;

- BOI ­ Benefício/Bonificação e Despesas Indiretas;

- CTPS Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

- Manual de Obras Públicas ­Administração e do Patrimônio.

Edificações - Práticas da SEAP ­ Secretaria de Estado da

DA SUBCONTRATACÃO Parágrafo Sexto - Será admitida a subcontratação parcial dos serviços, conforme explicitado neste contrato, observadas todas as exigências previstas no edital da Concorrência 1/2009, sem prejuízo das responsabilidades legais e contratuais da CONTRATADA, a quem caberá transmitir à(s) subcontratada(s) todos os elementos necessários à perfeita execução dos serviços nos termos contratuais, bem como fiscalizar sua execução. A CONTRATANTE não admitirá a subcontratação da obra com empresa que possua, em seu quadro, servidor da CONTRATANTE ou membro da Administração como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou acionista controlador, ou responsável técnico, nem com empresa que tenha sido declarada inidônea ou que tenha sido suspensa de contratar com a Administração.

..)

Parágrafo Sétimo - Na execução do objeto contratual, a CONTRATADA poderá subcontratar as seguintes parcelas da obra, sendo admitida, conforme o caso, a subcontratação tanto do fornecimento de materiais e equipamentos quanto da execução dos serviços de instalação, conjunta ou separadamente:

I) Fornecimento e instalação de estrutura metálica;

lI) Execução de serviços de topografia;

IH) Fornecimento e fachadas externas;

instalação de sistema construtivo tipo pele de vidro em ..,. .."

IV) Fornecimento e instalação de sistema de impermeabilização;

V) Fornecimento e instalação de divisória de gesso acartonado;

VI) Fornecimento e instalação de forro de gesso;

VII) Fornecimento vinílico;

e instalação de sistema construtivo tipo piso elevado e piso

VIII) execução de sistema de prevenção contra incêndio por rede de hidrante e/ou rede de splinkers;

IX)Fornecimento e execução de sistema de automação e supervisão predial para atender aos seguintes sistemas: de ar-condiCionado, elétrico e de iluminação, inteligente de detecção e alarme de incêndio, de monitoramento por meio do CFTV, de sonorização ambiente com central microprocessada, de energia estabilizada distribuída por no break, rede pressurizada de combate a incêndio;

X) Fornecimento incêndio;

J)

e instalação de sistema inteligente de detecção e alarme de

Página 4 de 43

XI) Execução de rede de cabeamento estruturado;

XII) Fornecimento e instalação de subestação com cubículos blindados, com chaves de abertura sob carga em SF6, com disjuntores classe 15kV a vácuo, extraíveís;

XIII) Fornecimento e instalação de barramentos blindados (bus-way) e os respectivos cofres blindados de derivação;

XIV) Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado, com central de água gelada;

XV) Execução de instalação ou montagem de elevadores.

Parágrafo Oitavo - Relativamente às parcelas da obra que podem ser subcontratadas, caso tenham sido consideradas parcelas relevantes para efeito de habilitação técnica, caberá à Contratada comprovar a capacidade técnica do(s) subcontratado(s), apresentando, no prazo previsto no parágrafo dez desta cláusula, a documentação necessária.

Parágrafo Nono - A autorização de qualquer subcontratação estará condicionada ao exame e à aprovação, pela CONTRATANTE, em qualquer caso, das exigências constantes deste contrato, do edital da Concorrência 1/2009 e de seus anexos, em relação à documentação exigida dos subcontratados. A CONTRATAN"rE analisará, caso a caso, as empresas e profissionais indicados pela CONTRATADA para executar serviços mediante subcontratação e manifestar-se-á, por escrito, quanto à possibilidade de aprovação de tais subcontratações. Eventuais recusas serão devidamente justificadas pela CONTRATANTE.

Parágrafo Dez - A CONTRATADA deverá apresentar à Supervisão Técnica da Fiscalização, no prazo de 30 (trinta) dias antes do início das atividades de cada um dos serviços, a documentação exigida dos subcontratados quanto à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica (inclusive, no que couber, habilitação para comprovação da capacidade técnico-profissional e da capacidade técnico-operacional), referente às parcelas da obra subcontratadas, visto que cada parcela específica, passível de subcontratação, terá o seu tempo certo de início das atividades a ela pertinentes e apresentarão marcos referentes ao seu início, conforme discriminado no Cronograma Físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA, nos termos deste contrato.

Parágrafo Onze - No prazo de 10 (dez) dias a contados da aprovação dos documentos a que se refere o parágrafo anterior, também deverão ser submetidos à análise da Supervisão Técnica da Fiscalização do contrato os documentos previstos nas alíneas "h" a "m" do parágrafo onze da cLÁUSULA TERCEIRA deste contrato, além da documentação complementar eXigível por força de lei ou deste contrato, observando-se: a) A Supervisão Técnica da Fiscalização terá o prazo de 15 (quinze) dias contados da data de apresentação pela CONTRATADA da documentação do(s) subcontratado(s) para analisar a viabilidade da subcontratação. Após a análise da documentação pertinente, a Supervisão Técnica da Fiscalização notificará por escrito a CONTRATADA acerca da admissibilidade da subcontratação pretendida;

b) Qualquer atraso ocorrido em relação aos serviços, decorrente da apresentação fora do prazo, ou de forma incorreta, da documentação dos subcontratados pela CONTRATADA, que acarretem prejuízos ao prazo de conclusão dos serviços, será de responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a penalidade aplicável, nos termos deste contrato;

Parágrafo Doze - Durante o período da subcontratação, a(s) subcontratada(s) deverá(ão) manter vigentes as condições iniciais de regularidade técnica, fiscal e jurídica.

J

Página 5 de 43

I

I

I

Parágrafo Treze A substituição pela CONTRATADA does) eventual(ais) subcontratado(s), já anteriormente aprovado(s) e autorizado(s), dependerá da prévia anuência escrita da CONTRATANTE, devendo o(s) substituto(s) apresentar(em) as mesmas condições técnicas e legais estabelecidas no Edital da Concorrência 1/2009 e seus anexos, observando-se que a substituição deverá obedecer às mesmas condições de prazo estabelecida para a primeira indicação, tempestivamente, sem prejuízo do cronograma físico-financeiro.

Parágrafo Catorze - A CONTRATADA deverá incluir em todos os contratos que vier a celebrar com os subcontratados dispositivo que permita à CONTRATANTE exercer amplo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratual, nos termos estabelecidos no ajuste celebrado pelo TRT da 17.a Região e a empresa que vier a ser contratada para fiscalização da obra.

Parágrafo Quinze - As empresas e os profissionais indicados para execução dos serviços subcontratados nos termos desta cláusula contratual serão, conforme o caso, os responsáveis técnicos pelos serviços, devendo providenciar, no prazo estabelecido nesta cláusula, o recolhimento de ART (referente ao contrato firmado entre CONTRATADA e subcontratada e em nome do profissional responsável pela execução) perante o CREA-ES e apresentar cópias à CONTRATADA, que as repassará à CONTRATANTE.

Parágrafo Dezesseis - Os serviços subcontratados, caso não satisfaçam os projetos ou as especificações, serão impugnados pela CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA e à empresa subcontratada todo o ônus decorrente de sua reexecução.

Parágrafo Dezessete - Os serviços a cargo de diferentes empresas subcontratadas serão coordenados pela CONTRATADA, de modo a proporcionar o andamento harmonioso da obra, permanecendo sob sua inteira responsabilidade o cumprimento das obrigações contratuais.

Parágrafo Dezoito - Quando da quitação de quaisquer notas fiscais/faturas referentes aos serviços prestados à CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá apresentar cópias das notas fiscais/faturas ou recibos emitidos pela(s) subcontratada(s), com vinculação inequívoca à obra objeto deste contrato, bem como dos correspondentes documentos de arrecadação da retenção e da(s) GFIP(s) da(s) subcontratada(s), com comprovante de entrega e com informações específicas da tomadora dos serviços.

DO PREÇO CLÁUSULA SEGUNDA - O preço global para a execução dos serviços contratados é de R$108.519.331,33 (cento e oito milhões quinhentos e dezenove mil trezentos e trinta e um reais e trinta e três centavos), conforme discriminado na planilha integrante da proposta de preços apresentada pela CONTRATADA. Após a adoção das medidas determinadas pelo Tribunal de Contas da União quanto à planilha estimativa do custo da obra, caberá à CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a convocação formal que lhe for encaminhada pela CONTRATANTE, adequar seus orçamentos sintéticos e descritivos à nova estimativa elaborada pela CONTRATANTE, na forma prevista no subitem 5.1 do Capítulo VII do Edital da Concorrência 1/2009, apresentando inclusive o cronograma físico-financeiro da obra e a ART referente à elaboração dos novos orçamentos.

Parágrafo Primeiro - O preço acima indicado será pago em até 40 (quarenta) parcelas, cada uma delas com o valor calculado na base de percentual sobre o preço global, conforme exposto a seguir. Cada parcela será paga após satisfeitas as condições a ela correspondentes, constantes dos cronogramas físico-financeiro e descritivo da obra, observando-se a aferição feita pela CONTRATANTE e a aplicação do disposto neste contrato quanto a eventuais atrasos das partes no tocante ao cumprimento de suas obrigações: ,

J

Página 6 de 43

.". ..",

..;)

PRAZO PARA CONCLUSÃO PARCELA PERCENTUAL VALOR (R$) DOS SERVIÇOS

•

REFERENTES À PARCELA A definir, de acordo com o

01 % cronograma físico­ 30 DIAS financeiro da obra

02 % 60 DIAS (. .. ) L .. ) 40 % 1200 DIAS

Parágrafo Segundo - O prazo para conclusão dos serviços referentes a cada parcela será contado a partir da data de recebimento da Ordem de Início da Obra, conforme estabelecido neste contrato.

Parágrafo Terceiro - No preço acima indicado já se encontram incluídos todos os salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, taxas, impostos, emolumentos, multas ou obrigações legais decorrentes dos serviços contratados, referentes ao período de sua execução.

Parágrafo Quarto - Quaisquer tributos, encargos ou obrigações legais criados, alterados, extintos, acrescidos ou reduzidos que se reflitam, comprovadamente, nos preços contratados, implicarão revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

DOS PRAZOS CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo global para execução dos serviços será de 40 (QUARENTA) meses, ou 1.200 (MIL E DUZENTOS) dias, contados a partir da data definida na Ordem de Serviço Inicial - OSI, com rigorosa observância dos prazos previstos no Cronograma Físico-Financeiro de Execução da CONTRATADA, observando­se que:

a) A emissão e envio da OSI à CONTRATADA ocorrerá em até 60 (sessenta) dias após assinatura do contrato, desde que cumpridas as seguintes etapas;

a.l) Após a CONTRATANTE ajustar as planilhas orçamentárias analítica e sintética relativas ao objeto contratual, cumprindo as determinações do Tribunal de Contas da União - TCU, encaminhará esses documentos à CONTRATADA;

• a.2) no prazo de 10 (dez) dias úteis após o recebimento das planilhas estimativas devidamente ajustadas, a CONTRATADA deverá adequar sua proposta de preços (planilhas analítica e sintética) a essas novas planilhas estimativas e apresentar à CONTRATANTE: a. 2.1) suas planilhas de preços analítica e sintética, devidamente ajustadas às determinações do TCU, obedecendo às regras contidas no subitem 5.1 do Capítulo VII do edital da Concorrência 1/2009; a.2.2) os cronogramas físico-financeiro e descritivo da obra (modelos constantes dos Anexos 1 e J do projeto básico que acompanhou o edital da Concorrência 1/2009), acompanhados das curvas ABC de insumos e serviços; a.2.3) a planilha com a discriminação detalhada sobre os custos, em separado, de Mobilização e Desmobilização; a.2.4) a ART/CREA referente à elaboração da planilha orçamentária que integrou a proposta vencedora da licitação (orçamento analítico e sintético), devidamente paga;

a.3) O prazo estabelecido na alínea 'a.2 1 pode ser prorrogado a pedido da CONTRATADA, desde que seja apresentada justificativa aceita pela CONTRATANTE;

Página 7 de 43

b) A OSI deverá ser emitida pela CONTRATANTE e enviada à CONTRATADA com antecedência de, no mínimo, 10 (dez) dias e, no máximo, de 30 (trinta) dias da data definida para início dos serviços;

c) Os prazos ora definidos poderão ser alterados mediante acordo entre as partes;

d) O recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA presumir-se-á feito no dia seguinte à data de seu envio, ou da comunicação certificada pela CONTRATANTE;

e) Os serviços somente terão início após a apresentação das apólices dos seguros de que trata o inciso LXXII da cláusula nona deste contrato;

f) Toda a obra deverá ser executada dentro do prazo global fixado, com as devidas licenças e regularizações porventura exigidas pelas autoridades competentes, excluindo­se as que necessariamente deverão ocorrer após a conclusão;

g) Poderá ocorrer a suspensão da contagem de prazo, a partir da data de conclusão da obra até a manifestação da Supervisão Técnica da Fiscalização da Contratante, se for o caso, quanto à existência de pendências, na forma estabelecida no item referente ao recebimento do objeto contratual;

h) A contagem do prazo global encerra-se na data de entrega da obra, assim entendida como a data da comunicação escrita dessa entrega feita pela CONTRATADA, atestada no Recebimento Provisório da última parcela de pagamento;

Parágrafo Primeiro - O cronograma a que se refere os itens 13.1 alínea "ali e 13.3 do ~ Projeto Básico estabelece os prazos para cumprimento das etapas. Pelo não­cumprimento de determinado prazo, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas neste instrumento contratual.

DOS PRAZOS DA CONTRATADA Parágrafo Segundo - Após a assinatura deste contrato e antes da emissão da Ordem de Serviço a que se refere esta cláusula, a Fiscalização da obra, contratada ou exercida pela CONTRATANTE, notificará a CONTRATADA, por meio de correio eletrônico ou documento em que acuse o recebimento pela CONTRATADA, para apresentação, no prazo de 3 (três) dias, dos seguintes documentos: a) Histograma de Mão-de-Obra b) Rede de Operacionalização Executiva da Obra; c) Gráfico de Gantt e Curva S; d) Projeto das Instalações Provisórias; e) ART, devidamente paga, referente às planilhas orçamentárias apresentada com a

proposta de preços.

Parágrafo Terceiro - O efetivo início dos serviços na obra ficará condicionado à apresentação pela CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias após o recebimento da ~ Ordem de Serviço, dos seguintes documentos: a) Comunicação prévia do início da obra, por escrito, junto à Delegacia Regional do

Trabalho - MTb, antes do início das atividades; b) Matrícula da Obra junto ao INSS - CEI, ou o protocolo de solicitação dessa

matrícula; c) Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT)i d) Laudo Técnico sobre a Produção Antecipada de Provas, acompanhado da ART-CREA,

devidamente paga, conforme definido no caderno de encargos, parte específica da obra (especificações dos serviços);.

e) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT);

f) Programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO), que demonstre o gerenciamento de riscos ambientais por parte da empresa construtora;

g) Alvará para execução da Obra PMV, ou o protocolo de solicitação do alvará; h) ARTjCREA-ES, devidamente paga da Contratada pela responsabilidade técnica para

a execução dos serviços i /'

V

Página 8 de 43

i) ARTs/CREA-ES, devidamente paga, de todos os profissionais responsáveis técnicos da Contratada para execução dos serviços, inclusive do Preposto/Gerente de Contrato;

j) Certidão de Registro no Crea do Preposto/Gerente de Contrato, bem como, o visto no CREA-ES da empresa e de todos os profissionais as Certidões de Registro desses estiverem vinculados ao CREA de outra jurisdição, dos outros profissionais nos respectivos conselhos.

I) Relação nominal dos profissionais membros da equipe técnica da Contratada, que serão disponibilizados para a execução dos serviços, conforme modelo a ser fornecido pela Administração, observando ainda:

•

1.1) Nos casos específicos, a comprovação formal declaratória do profissional, na qual conste a sua anuência e a autorização como Responsável Técnico pela execução do serviço, e, também, a declaração de conhecimento das condições contratuais e assinatura; 1.2) Nos casos de outros profissionais, que não sejam da área de engenharia ou de arquitetura, deverão ser apresentadas cópias das carteiras profissionais dos respectivos conselhos, com o visto em conselho regional do ES, se estiverem vinculados a Conselho de outra jurisdição; 1.3) A indicação do Gerente de Contrato I Preposto: 1.4) Que o vínculo profissional formal does) Responsável(is) Técnico(s) e Preposto/Gerente de Contrato poderá ser feito mediante a apresentação de um dos documentos relacionados no tópico específico deste Projeto Básico;

m) Quadro contendo a relação de funcionários da Contratada (administrativos do canteiro de obras e operários), conforme definido no Anexo l-A, acompanhado:

m.l) do original ou cópia autenticada da carteira de trabalho e previdência social (CrpS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o número de registro, qualificação civil e contrato de trabalho ou ficha de registro de empregado (FRE), em frente e verso; m.2) dos certificados de todos os empregados (administrativos e operários), que estejam alocados na execução do empreendimento, referentes à participação em curso relativo à formação básica em segurança do trabalho de acordo com a NR-18;

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deverá providenciar junto aos órgãos competentes todas as licenças necessárias à execução da obra, tempestivamente, observando que: a) o Alvará de Execução de Obras deverá ser recolhido mensalmente junto à PMV;

• b) deverá recolher as taxas e obtenção e manutenção, junto aos órgãos competentes, das licenças, alvarás, vistorias e registros técnicos necessários à instalação do canteiro e à execução dos fornecimentos, obras ou serviços integrantes da execução do empreendimento, assegurando tal providência por parte dos subcontratados, quando for o caso;

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA deverá apresentar a documentação dos funcionários da obra da Contratada e das subcontratadas, relativa:

a) ao pagamento - contracheques e ao pagamento de verbas indenizatórias, se for o caso;

b) ao recolhimento à previdência social: GPS - INSS;

c) ao recolhimento de GFIP - FGTS.

Parágrafo Sexto - A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início das atividades, observado, se for o caso, o prazo estipulado no parágrafo terceiro desta cláusula:

I. Certificado de treinamento admissional de todos os empregados, de acordo com a NR-18, visando a garantir a execução de suas atividades com segurança. (118.550-0 / 12). Este treinamento admissional deverá ter carga horária mínima de 6 (seis) horas, sendo ministrado dentro do horário de trabalho, antes de o trabalhador iniciar suas atividades, constando de:

Página 9 de 43 I

a) informações sobre as condições e meio ambiente de trabalho; (118.551-9/12);

b) riscos inerentes à sua função; (118.552-7 /12);

c) uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI; (118.553-5/12);

d) informações sobre os Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC, existentes no canteiro de obra. (118.554-3/12).

1.1 Nos treinamentos, os trabalhadores devem receber cópias dos procedimentos e operações a serem realizadas com segurança. (118.557-8/12)

1.2 ASO - Atestado de Saúde ocupacional de todos os empregados.

Parágrafo Sétimo - A CONTRATADA deverá solicitar a substituição de qualquer Responsável Técnico com antecedência mínima de 10 (dez) dias em relação à data de afastamento do profissional.

Parágrafo Oitavo - A CONTRATADA deverá em casos de afastamentos imprevisíveis, encaminhar substituto para qualquer posto de trabalho, no prazo de até 2 (dois) dias contados do recebimento da comunicação do não-comparecimento do empregado ao trabalho, inclusive quanto aos responsáveis técnicos; Parágrafo Nono - A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos e informações pertinentes à execução da obra, atualizados, sempre que solicitados pelo Contratante ou seus fiscais, bem como prestar os esclarecimentos técnicos que se fizerem necessários, cumprindo tais obrigações no prazo máximo de 2 (dois) dias após a respectiva solicitação formal, quando não houver sido estabelecido outro prazo para aquele fim;

Parágrafo dez - A CONTRATADA deverá solicitar a substituição de qualquer Responsável Técnico com antecedência mínima de 10 (dez) dias em relação à data de afastamento do profissional.

Parágrafo onze - A CONTRATADA deverá apresentar a documentação exigida dos subcontratados, quanto à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica, no prazo de 30 (trinta) dias antes do início das atividades de cada um dos subcontratados, na forma prevista neste contrato.

Parágrafo doze - A CONTRATADA deverá no prazo de 10(dez) dias a contar da aprovação da empresa subcontratada, também deverão ser submetidos à análise da Supervisão Técnica da Fiscalização, e no que couber os documentos previstos no edital e no parágrafo terceiro desta cláusula, alíneas "h" a "m", além de eventual documentação complementar aplicável ao caso.

Parágrafo treze - As apólices dos seguros a que se refere a cLÁUSULA NONA, inciso LXXII, deste contrato, em originais, deverão ser apresentadas à CONTRATANTE no prazo máximo de 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato.

Parágrafo catorze - A renovação de cada apólice deve ser providenciada com antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias anteriormente à extinção de seu(s) prazo(s), de modo a manter as coberturas requeridas no contrato, em qualquer ocasião e até a emissão de termo de recebimento definitivo.

Parágrafo quinze - DOS PRAZOS DIVERSOS - A CONTRATADA deverá, ainda: a) Entregar mensalmente, por ocasião da conclusão de cada parcela, relatório técnico­

fotog ráfico,

b) Verificar a compatibilidade dos projetos executivos, antes do início da execução da obra. Caso sejam observadas divergências ou falta de informações relativas à execução desta etapa das obras, a CONTRATADA deverá informar à fiscalização da CONTRATANTE para que sejam tomadas as devidas providências;

v' Página 10 de 43

c) Só executar serviços em horários extraordinários após a autorização expressa da Supervisão Técnica da Fiscalização, devendo, nos casos previsíveis, solicitar essa autorização com antecedência mínima de 72 horas em relação ao início desses;

c.1) Manter rigoroso controle da jornada de trabalho do pessoal empregado na execução do empreendimento, bem como os intervalos interjornada e intrajornada, previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, encaminhando ao Contratante, mensalmente, relatório contendo o somatório de horas das jornadas de trabalho mensais de todos os empregados, tanto da Contratada quanto das subcontratadas, envolvidos na execução dos serviços;

d) Informar prontamente à CONTRATANTE a necessidade de quaisquer providências que caibam ao TRT junto a órgãos públicos relacionadas à execução do objeto contratual, tempestivamente, sem prejuízo do cumprimento dos prazos devidos. A CONTRATANTE definirá se eventuais gestões poderão ser efetuadas diretamente pela CONTRATADA;

e) Retirar do canteiro e dos locais da obra, no prazo que for julgado adequado pela Fiscalização, todo e qualquer material que for rejeitado em inspeção feita pela FiscaIização;

• f) Apresentar, no prazo previsto na legislação em vigor, certificados de qualificação dos

empregados que operem com ferramentas de fixação a pólvora e autorização assinada por responsável para sua utilização, tanto da CONTRATADA quanto das subcontratadas.

g) apresentar relatório semanal da obra, redigido pelo engenheiro de segurança do trabalho ou pelo técnico de segurança do trabalho mensalmente, até o 5.° dia útil do mês subsequente, ou quando solicitado pela Supervisão Técnica da CONTRATANTE, ou conforme a legislação.

h) Encaminhamento da Relação Mensal de Acidente do Trabalho sempre que ocorrer um acidente com pessoal próprio ou de subcontratados, mensalmente, até o 5.0 dia útil do mês subsequente, ou quando solicitado pela Supervisão Técnica da CONTRATANTE, ou conforme a legislação;

i) Enviar o "Relatório de Análise de Acidente de Trabalho" à CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias após a ocorrência de acidentes com vítimas, fatais ou não, ou sem vítimas, mas com danos materiais significativos em instalações ou bens, ou, ainda, lesões que não possam causar incapacidade permanente;

j) Encaminhar à CONTRATANTE, trimestralmente, relatório contendo as taxas de freqüência e de gravidade de acidentes com pessoal próprio, de subcontratados e da soma de ambos;

k) Disponibilizar prontamente as informações requeridas pela CONTRATANTE relativas ao andamento das obras, particularmente aquelas pertinentes ao controle de qualidade e a garantia da qualidade dos materiais, equipamentos e serviços, assim como esclarecer toda e qualquer dúvida com referência à execução do objeto contratual;

I) Realizar o treinamento periódico de todos os empregados, o qual deverá ser ministrado:

a) sempre que se tornar necessário; (118.555-1 / 12); b) ao início de cada fase da obra. (118.556-0/12)

1.1) Nos treinamentos, os trabalhadores devem receber cópias dos procedimentos e operações a serem realizadas com segurança. (118.557-8 / 12).

m) Providenciar, ao final da obra, junto aos órgãos competentes, toda a documentação que se fizer necessária, inclusive habite-se;

v

Página 11 de 43 I

n) Manter atualizada, a qualquer tempo, durante toda a execução do contrato, a documentação apresentada na habilitação, devendo informar à CONTRATANTE, imediata e formalmente, caso ocorra, a impossibilidade de renovação ou apresentação de qualquer documento, justificando a ocorrência, e conforme o caso, promover a substituição atendendo as mesmas condições de prazos previstos neste contrato.

o) Concluída a obra, providenciar a averbação da edificação na matrícula/registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóvel competente e obter junto ao Corpo de Bombeiros e à PMV a licença de operação/Habite-se;

p) informar à CONTRATANTE, no prazo de 2 (dois) dias, qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa.

DOS PRAZOS DA FISCALIZAÇÃO TERCEIRIZADA E DA SUPERVISÃO TÉCNICA DA FISCALIZAÇÃO Parágrafo Dezesseis - A Fiscalização e a Supervisão Técnica da Fiscalização terão um prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento, para verificação, análise e emissão de parecer sobre qualquer documentação que lhes for apresentada pela CONTRATADA, quando não houver outro prazo estabelecido neste contrato, observando-se: a) A Supervisão Técnica da Fiscalização da CONTRATANTE fará análise minuciosa dos documentos apresentados e aprovará ou rejeitará tais documentos, sendo, neste caso, enviada à CONTRATADA notificação para que sejam corrigidas as distorções J apontadas e elaborados os ajustes. A CONTRATADA terá um prazo de 3 (três) dias da notificação recebida da CONTRATANTE para efetuar as correções e os ajustes necessários.

b) A Supervisão Técnica da Fiscalização terá o prazo de 15 (quinze) dias contado da data de apresentação da documentação does) subcontratado(s) pela CONTRATADA para análise. Após a análise da documentação referida, a Supervisão Técnica da Fiscalização notificará por escrito à CONTRATADA sobre a admissão ou não does) subcontratado(s).

DOS PRAZOS DO RECEBIMENTO E PAGAMENTO Parágrafo Dezessete - O recebimento e o pagamento dos serviços serão efetuados nos prazos previstos, respectivamente, nas Cláusulas Catorze e Dezesseis deste contrato.

DOS PRAZOS EM ATRASO Parágrafo Dezoito - Ocorrendo atrasos no cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades definidas neste contrato, observando-se: a) No caso de descumprimento do prazo global para o término dos serviços, o atraso

será contado por dia, a partir do primeiro dia útil após o encerramento do prazo contratual estabelecido;

b) Caso os serviços contratados tenham sido concluídos dentro do prazo, mas não se encontrem em condições de recebimento, o prazo de entrega se reiniciará a partir da comunicação da CONTRATANTE de que se faz necessário corrigir os defeitos relacionados;

c) Havendo atraso na execução dos serviços previstos para determinada parcela, conforme definido nos cronogramas físico-financeiro e descritivo, os dia de atraso, para efeito de aplicação de multa, serão contados a partir do 1.0 dia posterior à data do vencimento da respectiva parcela, até a data em que esses serviços faltantes forem plenamente executados. Caso, contudo, os serviços faltantes de determinada parcela sejam concluídos até o vencimento da parcela subseqüente, não será aplicada multa à CONTRATADA.

c) Caso não sejam sanados eventuais problemas encontrados no período definido para o recebimento definitivo, será considerado o atraso, por dia, a partir do primeiro dia útil após a finalização do prazo estipulado, até a efetiva reparação do defeito constatado. li

\.1' Página 12 de 43

DO AMPARO LEGAL CLÁUSULA QUARTA - A lavratura do presente contrato decorre da realização da Concorrência n.O 1/2009, promovida com fundamento no art. 22, inciso I e § 1.0, combinado com o artigo 23, inciso I, alínea "c" da Lei n.O8.666/93.

Parágrafo Único - O serviço foi adjudicado em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no processo n.o 904/2008, tomando como base o disposto no artigo 45, parágrafo 1.0, inciso I, da Lei n.o 8.666/93.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO cLÁUSULA QUINTA - A Contratada prestou garantia de execução do contrato, no valor de R$5.425.966,57 (cinco milhões quatrocentos e vinte e cinco mil novecentos e sessenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total atualizado da contratação, apresentando ao TRT o comprovante de seguro­garantia, vigente durante todo o período do contrato, devendo a apólice, portanto, ter sua vigência tempestivamente renovada, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato.

• Parágrafo Primeiro - A apólice deverá abranger o período de vigência do contrato e garantir todas as obrigações assumidas na forma deste contrato, inclusive aquelas relativas às conseqüências de inexecução e rescisão contratual, multas e penalidades. A garantia, nestes casos, deverá conter declaração de expresso conhecimento dos termos deste contrato e, em caso de sancionamento ou ressarcimento, assegurará pagamento imediato à CONTRATANTE, mediante simples requisição acompanhada de cópia da decisão final da autoridade administrativa que aplicou a multa ou determinou o ressarcimento.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA providenciará, compulsoriamente, a atualização do valor da garantia, por meio de tantos aditamentos quantos forem necessários até o término da vigência do contrato, de modo a cumprir a obrigação constante desta cláusula quinta no tocante ao percentual da garantia em relação ao valor contratual.

Parágrafo Terceiro - A perda da garantia em favor do TRT, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.

• Parágrafo Quarto - No caso de resclsao do contrato, por inexecução total, a empresa contratada, além das penalidades constante da Cláusula Vinte e Um, perderá o valor da garantia de que trata esta Cláusula.

Parágrafo Quinto - A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 15 (quinze) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores.

Parágrafo Sexto - A qualquer tempo, mediante comunicação à CONTRATANTE, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as condições estabelecidas neste contrato.

Parágrafo Sétimo - A garantia será liberada após o recebimento definitivo do objeto contratual, no prazo de até 10 dias, a partir da solicitação da CONTRATADA à CONTRATANTE.

J

Página 13 de 43 I

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO CLÁUSULA SEXTA - A execução deste Contrato regular-se-á pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-Ihes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n.o 8.666/93, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE CLÁUSULA SÉTIMA - O contrato terá vigência desde a data de sua assinatura até a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

Parágrafo Único - Em função dos prazos estabelecidos para a emissão da Ordem de Serviço Inicial - 051 (30 dias após a assinatura do contrato), para início dos serviços (máximo de 30 dias, estabelecido na 051), para conclusão da obra (1.200 dias) e de recebimento definitivo do objeto contratual (100 dias após a conclusão), a vigência do contrato será de 1.360 (mil trezentos e sessenta) dias após sua assinatura, expirando sua vigência em 7 de setembro de 2014.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE CLÁUSULA OITAVA - Caberá à CONTRATANTE:

I. Designar a comissão de acompanhamento e recebimento do objeto contratual;

lI. Fornecer, aprovados junto aos órgãos competentes, os projetos executivos de arquitetura e de engenharia, em compact disc;

m. Prestar as informações e tomar as decisões de sua competência necessárias ao perfeito andamento dos serviços;

IV. Notificar tempestivamente, por escrito, a CONTRATADA, quando da constatação de quaisquer problemas pertinentes ao bom andamento dos serviços bem como da aplicação de eventuais penalidades, e, também, de todas e quaisquer autuações, notificações e intimações que venha a receber com relação ao inadimplemento pela CONTRATADA de suas obrigações contratuais;

V. Efetuar a retenção e o recolhimento de tributos, quando a legislação assim o exigir;

VI. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, de acordo com o prazo e forma estabelecidos neste contrato e na Lei 8.666/93;

VII. Manifestar-se no prazo estipulado neste contrato quanto às solicitações e aos comentários ou à aprovação de projetos, cronogramas, planilhas e outras .,j atividades, de forma que não prejudiquem o cronograma físico-financeiro de execução do empreendimento;

VIII. Agendar reuniões com a CONTRATADA sempre que julgar necessário;

IX. Garantir ao responsável técnico autor dos projetos o direito à autoria (ou co­autoria), nos termos do contrato celebrado com a empresa NBC - Arquitetura e Construções Ltda., autora dos projetos executivos do empreendimento, quando houver alteração ou complementação de algum dos projetos executivos, por parte da CONTRATADA, nos casos previstos no edital;

X. Certificar o recebimento dos documentos enviados pela CONTRATADA;

XI. Cumprir, de forma a não retardar os prazos da CONTRATADA, suas obrigações contratuais que constituam pré-reqUisitos para que a CONTRATADA cumpra suas próprias obrigações, especialmente quanto à obtenção de autorizações e licenças r governamentais de sua responsabilidade, que sejam requeridas para a execução do empreendimento. .

J'

Página 14 de 43

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA CLÁUSULA NONA - Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no Edital da Concorrência n.O 1/2009 e seus anexos e de outras decorrentes do cumprimento de normas legais e regulamentares: I. Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto do contrato, executando

o empreendimento mediante o fornecimento de materiais, equipamentos e mão­de-obra contemplados nas planilhas de orçamento sintético e orçamento detalhado das composições, quantitativos e custos unitários, gerenciando, em todas as suas fases, as atividades inerentes à integral execução e responsabilizando-se pela integração de todas as atividades, obrigações e controles durante o período de execução do empreendimento, por meio da coordenação das atividades de engenharia, execução das obras, fabricação e montagem de equipamentos eletromecânicos, buscando o perfeito sincronismo entre as distintas fases construtivas e suas interações;

11. Realizar a supervisão e o gerenciamento da execução das obras e serviços necessários à completa entrega desta etapa do empreendimento, com integral observância das disposições do presente contrato, incluindo prazos, projetos, desenhos e especificações técnicas, normas ambientais, de engenharia e de segurança e medicina do trabalho, além da legislação aplicável, assegurando sua conformidade, adequação, qualidade, segurança e solidez;

111. Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e pelas precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, respondendo diretamente, perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros, por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos, subcontratados, independentemente de culpa e que não sejam comprovadamente conseqüência de ação ou omissão do CONTRATANTE;

IV. Proceder à produção antecipada de provas, conforme definido no caderno de encargos, parte específica da obra (especificações dos serviços) e no prazo definido neste contrato;

•

V. Apresentar, no prazo e forma determinados neste contrato o projeto das instalações provisórias com a proposta de instalação do canteiro de obras e as planilhas de orçamentos sintético e analítico com a discriminação dos preços unitários de materiais e mão-de-obra compatíveis entre ambas. Quanto ao projeto das instalações provisórias, a CONTRATADA deverá apresentar o leiaute que atenda ao número relativo à média de operários previstos no histograma, em conformidade com as Normas Regulamentadoras NR-18 e NR-24, observando:

a) o leiaute referente ao projeto das instalações provisórias que integra o edital da Concorrência 1/2009 é simples indicativo de possibilidade de localização, não constando daquele projeto o dimensionamento das instalações em conformidade com o número de operários em função da demanda dos serviços relativos à obra. No entanto, a planilha orçamentária estimativa de custo do CONTRATANTE foi elaborada considerando-se a média de operários da obra e o número destes operários em conformidade com a demanda dos serviços;

b) o canteiro de obras é mutável, e deverá estar condicionado à necessidade da demanda dos serviços. Em atendimento à demanda, em momentos específicos poderão ser utilizadas as próprias instalações da estrutura da edificação para ampliação do canteiro;

c) a CONTRATADA deverá permitir a instalação dos fornecedores contratados pelo TRT em etapas independentes dessa contratação, inclusive assegurar local de sua área de trabalho (canteiro), dando condições de privacidade e condições de controle do seu espaço.

IPágina 15 de 43

VI. Providenciar, junto aos órgãos competentes, as ligações provlsonas de água e energia elétrica para o canteiro de obras e responsabilizar-se pelo pagamento de todas as Notas Fiscais/faturas mensais referentes a esses serviços prestados durante toda a execução da obra;

VII. Proceder às Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) junto ao CREA, da CONTRATADA e subcontratadas, mantendo-as atualizadas, apresentando-as à CONTRATANTE, quando solicitado, em cumprimento à legislação pertinente aplicável à execução do empreendimento;

VIII. Atualizar o cronograma físico-financeiro de acordo com a prevlsao orçamentária anual e suas modificações em decorrência das alterações legais, e de outras quando devidamente justificadas de acordo com o previsto nesse edital;

IX. Providenciar junto aos órgãos competentes e a suas expensas, logo após a assinatura deste contrato, todas as licenças necessárias à execução da obra, bem como a matrícula específica para a obra junto ao INSS, observando que:

a) o Alvará de Execução de Obras deverá ser recolhido mensalmente junto à PMV;

b) a CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo recolhimento das taxas e obtenção e manutenção, junto aos órgãos competentes, das licenças, alvarás, vistorias e registros técnicos necessários à instalação do canteiro e à execução dos fornecimentos, obras ou serviços integrantes da execução do empreendimento, assegurando tal providência por parte dos subcontratados, .,. quando for o caso; ""'"

X. Verificar a compatibilidade dos projetos executivos, antes do início da execução da obra. Caso sejam observadas divergências ou falta de informações relativas à execução desta etapa das obras, a CONTRATADA deverá informar à fiscalização da CONTRATANTE para que sejam tomadas as devidas providências;

XI. Só executar serviços em horários extraordinários após a autorização expressa da Supervisão Técnica da Fiscalização, devendo, nos casos previsíveis, solicitar essa autorização com antecedência mínima de 72 horas em relação ao início desses serviços, arcando com os custos referentes ao pagamento pelos serviços da Fiscalização Terceirizada durante a execução dos serviços no horário extraordinário, salvo se tais serviços forem determinados por iniciativa do TRT ou se por este for dispensada a presença da fiscalização;

XII. Utilizar somente pessoal qualificado e em número suficiente à execução de todos os serviços relacionados à execução do empreendimento, assumindo plena e exclusiva responsabilidade por sua contratação, pelos contratos de trabalho celebrados com seus empregados e respectivos encargos decorrentes, incluindo pagamento de seus salários e benefícios, tributos e contribuições correlatas, alojamento, alimentação, transporte, indenizações, multas e outras penalidades ~ eventualmente advindas de infrações cometidas, reclamatórias judiciais e quaisquer medidas propostas por seus empregados, ou por empregados dos subcontratados, eximindo a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade direta, solidária ou subsidiária, a qualquer tempo, e assumindo integral responsabilidade por quaisquer reclamações trabalhistas que vierem a ser ajuizadas em virtude do contrato celebrado;

XIII. Utilizar equipamentos e materiais de qualidade e suficientes à execução do empreendimento, observando sempre as normas técnicas ABNT vigentes e resoluções do CONFEA/CREA e responsabilizar-se por sua conformidade, adequação, desempenho e qualidade, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho, de acordo com as condições estabelecidas no contrato;

XIV. Informar prontamente à CON"rRATANTE a necessidade de quaisquert providências que caibam à CONTRATANTE junto a órgãos públicos, relacionadas à execução do objeto contratual. A CONTRATANTE definirá se eventuais gestões poderão ser efetuadas diretamente pela CONTRATADA;

v' Página 16 de 43

XV. Comunicar previamente à Supervisão Técnica da Fiscalização a necessidade de realizar qualquer serviço aos sábados, domingos e feriados, observando, nos casos previsíveis, a antecedência mínima de 72 horas, especialmente no caso citado no inciso XI desta cláusula;

a) Quaisquer serviços a serem realizados em horários extraordinários ou nos dias acima relacionados dependerão de prévia e formal comunicação à Supervisão Técnica da Fiscalização e não implicarão nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado para a execução da obra ora licitada, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, "horas-extras" ou "adicionais-noturnos", uma vez que a licitante vencedora se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados na Concorrência 1/2009;

b) A CONTRATADA deverá providenciar, prontamente, a liberação de quaisquer frentes de serviço, evitando atraso na execução da obra, bem como responsabilizar-se pelo eventual acréscimo dos custos do empreendimento, quando, por determinação da autoridade competente, os serviços forem embargados ou tiverem sua execução suspensa por razões imputáveis à CONTRATADA;

• XVI. Responsabilizar-se pela verificação, ensaios e provas para avaliar a boa qualidade

e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações, como condições prévias e indispensáveis do reconhecimento dos serviços, devendo ser realizados sempre que necessário e aconselhável para garantir segurança no resultado da execução do objeto contratual, observando as obrigações constantes dos Cadernos de Encargos;

XVII. Fornecer amostras de material a ser utilizado na execução do empreendimento, bem como responsabilizar-se por sua reposição, sem qualquer custo adicional, sempre que solicitado pela CONTRATANTE;

XVIII. Substituir ou reparar, às suas custas, quaisquer bens ou serviços relacionados ao empreendimento que venham a ser justificadamente considerados pela CONTRATANTE como defeituosos, incorretos, insuficientes ou inadequados;

XIX. Reparar as não-conformidades, em caso de rejeição de serviços pela CONTRATANTE ou pela Fiscalização Terceirizada, de acordo com a necessidade de atendimento ao cronograma físico-financeiro, certificando-se de que o item reparado atende aos requisitos do contrato;

• XX. Retirar do canteiro e dos locais da obra, no prazo que for julgado adequado pela

Fiscalização, todo e qualquer material que for rejeitado em inspeção feita pela Fiscalização;

XXI. Apresentar toda a documentação necessária prevista no contrato, inclusive a habilitação técnica, does) responsável(is) técnico(s) da(s) subcontratada(s), conforme o caso, por fornecimento de materiais ou execução de serviços que dependam de habilitação técnica, conforme legislação específica, de modo a respaldar a qualificação técnica dos serviços complementares, como: execução de concreto; produção de prova antecipada; ensaios, provas e testes para análise da boa execução dos serviços, dentre outros;

XXII. Executar as atividades necessárias à conclusão do empreendimento de modo a não interferir com as instalações existentes, públicas ou privadas;

XXIII. Evitar danos ou perturbação à propriedade de terceiros, resultantes de poluição, incluindo ruído e outras causas advindas do seu método de trabalho;

XXIV. Reparar, ou, quando isto for impossível, indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, que, decorrentes da execução do contrato, por sua responsabilidade ou de seus prepostos e subcontratados, sobrevenham em prejuízo do CONTRATANTE ou de terceiros;

V

Página 17 de 43

xxv. Manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou reclamações de seus empregados, prepostos ou terceiros, em decorrência da execução deste contrato;

XXVI. Apresentar, nos prazos previstos em lei e neste contrato, conforme o caso:

a) Comunicação prévia do início da obra, por escrito, junto à Delegacia Regional do Trabalho - MTb, antes do início das atividades, contendo as seguintes informações: endereço correto da obra, endereço correto e qualificação (CEI e CGC) da CONTRATAN"rE! tipo da obra, datas previstas do início e conclusão da obra e o número máximo previsto de trabalhadores na obra;

b) Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT);

c) Laudo Técnico sobre a Produção Antecipada de Provas! acompanhado da ART-CREA, devidamente paga;

d) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT) conforme NR-18 item 18.3, combinado com a convenção coletiva atualizada da categoria, observando:

d.l) O PCMAT deverá contemplar as exigências contidas na NR-9 - Programa de Prevenção e Riscos Ambientais (PPRA);

d.2) O PCMAT deverá ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho;

d.3) Devem constar do PCMAT os seguintes documentos:

d.3.1) memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e operações, levando-se em consideração riscos de acidentes e de doenças do trabalho e suas respectivas medidas preventivas; (118.009-6/14)

d.3.2) projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas de execução da obra; (118.010-0/14)

d.3.3) especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas; (118.011-8/14)

d.3.4) cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT; (118.012-6 / 13)

d.3.5) leiaute inicial do canteiro de obras, contemplando, inclusive, previsão de dimensionamento das áreas de vivência; (118.013-4/12);

d.3.6) programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do trabalho, com sua carga horária. (118.014-2/ 12).

e) Programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO), de acordo com a NR- .1t. 7, que demonstre o gerenciamento de riscos ambientais por parte da empresa ... construtora;

XXVII. Responsabilizar-se pela instalação! operação e, conforme o caso, manutenção do canteiro e demais estruturas operacionais no local do empreendimento! inclusive todas as instalações provisórias! tais como acessos! urbanização, proteção com cercas e correlatas, além das placas da obra exigidas pelos órgãos competentes, em local visível, de acordo com as exigências do CONFEA, e placa do contratante, conforme modelo próprio;

XXVIII. Proteger e manter o canteiro em perfeitas condições de uso! funcionamento, vigilância, higiene e segurança, durante a execução da obra, providenciando as ligações provisórias necessárias, com atendimento de todos os aspectos e recomendações previstas na legislação pertinente, inclusive os relativos à engenharia sanitária e legislação ambiental, bem como manter e conservar o empreendimento contra qualquer deterioração, perdas e danos, durante a execução do contrato, incluindo eventuais períodos de suspensão da execução contratual, até a sua efetiva entrega à CONTRATANTE; .

'Ji

Página 18 de 43

XXIX. Construir e manter no canteiro de obras, a suas expensas, escritório para uso pela Equipe da Supervisão Técnica da Fiscalização da CONTRATANTE, bem como para os terceirizados contratados pela CONTRATANTE para este fim, observando que a mobília, os equipamentos de informática, o material de expediente e as despesas com telefone e internet a serem utilizados pela Equipe de Fiscalização terceirizada serão por esta adquiridos e custeados;

XXX. Assegurar, em conformidade com a legislação e normas pertinentes, a adequada sinalização e isolamento de riscos potenciais das vias no local do empreendimento, bem como, em se tratando de execução dos serviços em vias públicas, obter dos órgãos públicos competentes as respectivas permissões e providências necessárias;

XXXI. Indicar pelo menos 1 (um) Preposto/Gerente de Contrato, no prazo de 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, cujo nome será submetido à aprovação da Administração da CONTRATANTE, para representá-Ia junto a este sempre que for necessário durante o período de vigência do contrato e para gerenciar operacionalmente os empregados, bem como receber as comunicações, por parte do CONTRATANTE, das falhas porventura constatadas na prestação dos serviços, observando:

• a) O Preposto/Gerente de Contrato deverá ser profissional de nível superior, Engenheiro Civil;

b) No prazo estabelecido neste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar a documentação exigível em relação ao Preposto/Gerente de Contrato, bem como aos demais profissionais que integrarão sua equipe técnica;

c) O Preposto/Gerente de Contrato deverá ter dedicação integral no período em que os serviços estiverem sendo realizados;

d) O Preposto/Gerente de Contrato terá por responsabilidades: d.1) a direção, orientação e condução do trabalho, inclusive sendo responsável pelo provimento das condições materiais, equipamentos e de pessoal; d.2) Coordenar o pessoal contratado, responsabilizando-se pela disciplina, pelo controle da freqüência e da pontualidade e pelo encaminhamento à CONTRATADA de todas as reclamações e reivindicações dos funcionários, bem como providenciar o acompanhamento pelo responsável técnico dos serviços a serem executados; d.3) Receber e encaminhar à CONTRATADA quaisquer documentos de interesse dos funcionários; dA) Receber da CONTRATADA e entregar aos funcionários os documentos a eles encaminhados; d.S) Zelar pela boa execução dos serviços, orientando e controlando o desempenho dos profissionais contratados, mediante inspeção nos locais de • prestação dos serviços, durante a jornada de trabalho; d.6) Adotar as providências necessárias à satisfatória correção das falhas detectadas ou apontadas pela Fiscalização da e obra e do Contrato; d.7) Comunicar imediatamente à Fiscalização da obra qualquer irregularidade ou anormalidade, bem como qualquer ocorrência que impeça ou prejudique o bom andamento dos serviços;

e) No caso de substituição do Gerente de Contrato/Preposto deverá serem obedecidas as mesmas condições previstas no edital a Concorrência 1/2009.

XXXII. Apresentar, juntamente com a indicação do Preposto/Gerente de Contrato, no prazo de 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, a relação nominal dos profissionais membros da equipe técnica que serão disponibilizados para a execução dos serviços, com a indicação das respectivas qualificações técnicas e serviços para os quais serão responsáveis na realização do objeto contratual, observando:

J /

Página 19 de 43 I

a) a CONTRATADA indicará os profissionais que serão os responsáveis técnicos pelos serviços definidos nos itens 3.1.2 do Projeto Básico que integra o edital da Concorrência 1/2009. Indicará, ainda, os profissionais da(s) subcontratada(s), quando for o caso, que serão os responsáveis técnicos pelos serviços que pretenda subcontratar, nos termos do edital e deste contrato;

a.1) É vedada a acumulação de funções pelos profissionais técnicos indicados, nos termos deste Projeto Básico, exceto na função de Preposto/Gerente da obra;

b) deve ser apresentada comprovação formal da anuência de cada um dos profissionais que compõem a equipe em relação à inclusão de seu nome na equipe técnica responsável pela execução do objeto contratual. Dessa autorização devem constar o nome do serviço pelo qual o profissional será responsável, a declaração de conhecimento das condições contratuais e a sua assinatura;

c) as autorizações e declarações a que se referem a alínea anterior poderão ser apresentadas em conjunto, ou individualmente, desde que em qualquer caso, satisfaçam as exigências formais e de conteúdo deste contrato, sendo considerada, também, a declaração por meio da assinatura do profissional na relação dos profissionais, conforme modelo elaborado pela CONTRATANTE;

d) deverá ser anexada Certidão de Registro ou inscrição, emitida pelo CREA da Região à qual estão vinculados os profissionais responsáveis pela execução dos serviços, que comprove a habilitação desses profissionais para atuar na área do objeto da licitação; ~

e) Os profissionais indicados para atuarem no contrato como responsáveis técnicos e preposto/gerente de contrato deverão manter vínculo societário ou empregatício com a contratada, devendo ser comprovado esse vínculo, mediante a apresentação de cópia do contrato social ou da CTPS devidamente anotada, respectivamente, conforme o caso;

f) devem ser apresentadas as CTPS e o Livro de Registro de Empregados, ou a Ficha de Registro de Empregados, de todos os funcionários utilizados na execução dos serviços contratados, no prazo e forma estabelecidos neste contrato, tanto da CONTRATADA quanto das subcontratadas, em cópias simples acompanhadas dos documentos originais, ou em cópias autenticadas dos documentos.

XXXIII. Apresentar a documentação dos funcionários da obra, nos prazos e condições estabelecidos neste contrato, da CONTRATADA e das subcontratadas, em relação:

a) ao pagamento - contracheques e ao pagamento de verbas indenizatórias, se for o caso;

b) aos recolhimentos à previdência social: GPS - INSS;

c) ao recolhimento do FGTS - GFIP.

XXXIV. Solicitar a substituição de qualquer Responsável Técnico no prazo estabelecido neste contrato, apresentando a documentação comprobatória da qualificação do substituto, para análise e aprovação pela CONTRATANTE, sendo certo que tal substituição só será possível se os profissionais apresentarem qualificação equivalente ou superior à mínima exigida no edital da licitação realizada para contratação dos serviços;

XXXV. Providenciar, em casos de afastamentos imprevisíveis, o encaminhamento de substituto para qualquer posto de trabalho, no prazo estabelecido neste contrato, inclusive quanto aos responsáveis técnicos;

XXXVI. Promover encontro entre o responsável técnico substituído e o novo responsável, para transição e apresentação da realização dos serviços, salvo quando comprovadamente dispensável;

'J

Página 20 de 43

XXXVII. Apresentar as carteiras profissionais de todos os responsáveis técnicos pelos serviços e as Certidões de Registro da CONTRATADA e subcontratada(s), com o visto no CREA-ES, caso estes profissionais ou empresas estejam vinculados ao CREA de uma outra jurisdição;

XXXVIII. Apresentar o quadro que contenha a relação de funcionários (administrativos do canteiro de obras e operários), da CONTRATADA e subcontratada(s), separadamente, identificando-se o Quadro da CONTRATADA e o Quadro de cada uma das subcontratadas, conforme definido no Anexo l-A do edital da Concorrência 1/2009.

XXXIX. Manter equipe técnica referente aos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho - SESMT, conforme o quadro 11 da NR4 -Dimensionamento dos SESMT, de acordo com a evolução da obra e observado, quanto à disponibilidade do engenheiro de segurança, o disposto no Caderno de Encargos, conforme o cronograma vigente. Nos períodos em que o número de empregados da obra ultrapassar a 500, a composição da equipe deverá observar as seguintes exigências:

a) devem ser disponibilizados:

• a.l) um segundo e um terceiro técnico de segurança do trabalho - técnico portador de comprovação de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, conforme a necessidade dos serviços;

a.2) 01 (um) engenheiro de segurança do trabalho - engenheiro ou arquiteto portador de certificado de conclusão de curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho, em nível de pós-graduação;

a.3) 01 (um) médico de segurança do trabalho - médico portador de certificado de conclusão de curso de especialização em Medicina do Trabalho, em nível de pós-graduação, ou portador de certificado de residência médica em área de concentração em saúde do trabalhador ou denominação equivalente, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, do Ministério da Educação, ambos ministrados por Universidade ou Faculdade que mantenha curso de graduação em Medicina;

b) os contratos dos profissionais a que se refere a alínea anterior poderão ser por prazo determinado e deverão ser registrados nas respectivas crps, sendo que o engenheiro e o médico de segurança do trabalho deverão ter carga horária compatível com a norma pertinentes;

• XL. Apresentar, antes do início das atividades:

1) Certificado de treinamento admissional de todos os empregados, de acordo com a NR-18, visando a garantir a execução de suas atividades com segurança. (118.550-0/ 12). Este treinamento admissional deverá ter carga horária mínima de 6 (seis) horas, sendo ministrado dentro do horário de trabalho, antes de o trabalhador iniciar suas atividades, constando de:

a) informações sobre as condições e meio ambiente de trabalho; (118.551-9 / 12);

b) riscos inerentes à sua função; (118.552-7 / 12);

c) uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI; (118.553-5 / 12);

d) informações sobre os Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC, existentes no canteiro de obra. (118.554-3/ 12).

Deve ser observado que, nos treinamentos, os trabalhadores devem receber /cópias dos procedimentos e operações a serem realizadas com segurança. (118.557-8/ 12).

2) ASO - Atestado de Saúde ocupacional de todos os empregados. ..)

IPágina 21 de 43

Além disso, deverá a CONTRATADA realizar o treinamento periódico de todos os empregados, o qual deverá ser ministrado:

a) sempre que se tornar necessário; (118.555-1 / 12)

b) ao início de cada fase da obra. (118.556-0/12)

Nos treinamentos, os trabalhadores devem receber cópias dos procedimentos e operações a serem realizadas com segurança. (118.557-8/12).

XLI. Apresentar, no prazo previsto na legislação em vigor, certificados de qualificação dos empregados que operem com ferramentas de fixação a pólvora e autorização assinada por responsável para sua utilização pela CONTRATADA ou pelas subcontratadas. Caso não seja utilizado tal equipamento, deverá ser declarada sua não-utilização;

XLII. Preparar a estrutura para apoio do andaime suspenso, conforme Norma Regulamentadora NR-18;

XLIII. Proceder diretamente à descarga de materiais adqUiridos de fornecedores, por meio de funcionários da obra, só sendo permitida a descarga de materiais pelos fornecedores se forem por eles apresentados todos os documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária dos funcionários envolvidos na descarga dos materiais, inclusive quanto ao treinamento periódico a que se refere o inciso XL desta cláusula. Nos casos de serviços específicos, nos quais os fornecedores tenham que necessariamente atuar de forma a interagir .;) com a obra (por exemplo, no caso do fornecimento de concreto), serão exigidos dos empregados dos fornecedores documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, inclusive o treinamento periódico a que se refere o inciso XL desta cláusula.

XLIV. Fornecer e assegurar a utilização dos EPls (Equipamentos de Proteção Individual) e EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva) necessários à proteção da integridade física dos trabalhadores, inclusive nos casos de descarga previsto no inciso acima;

XLV. Manter rigoroso controle da jornada de trabalho do pessoal empregado na execução do empreendimento, bem como os intervalos interjornada e intrajornada, previstos na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, encaminhando à CONTRATANTE, mensalmente, relatório contendo o somatório de horas das jornadas de trabalho mensais de todos os empregados, tanto da CONTRATADA quanto das subcontratadas, envolvidos na execução dos serviços;

XLVI. Elaborar relatório semanal da obra, redigido pelo engenheiro de segurança do trabalho ou pelo técnico de segurança do trabalho, quando aquele não se fizer presente no canteiro de obra, conforme exigência prevista na NR4, no qual deverá constar todo o andamento da obra, no tocante à parte preventiva e corretiva de Engenharia e Medicina de Segurança do Trabalho. Estes relatórios deverão ser entregues ao coordenador da Equipe Técnica de Supervisão Técnica da Fiscalização da CONTRATANTE, mensalmente, até o 5.0 dia útil do mês subsequente;

XLVII. Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com os empregados envolvidos na execução do contrato, tanto os seus quanto aqueles das subcontratadas, ou de seus fornecedores presentes no local da obra;

XLVIII. Responsabilizar-se pela segurança de todos os envolvidos na execução do empreendimento e de terceiros que transitem ou tenham acesso ao local das obras, praticando todos os atos necessários à minimização de riscos de acidentes, incluindo, mas sem se limitar, cumprir e fazer cumprir todas as leis, decretos, demais instruções normativas, normas regulamentares, portarias e notas técnicas emitidas pelo Ministério do Trabalho, relativas à segurança e saúde no trabalho e as Normas Regulamentares de Segurança e Saúde no Trabalho, aplicáveis à obra;

V ./

Página 22 de 43

XLIX. Solicitar a presença da CONTRATANTE no local, toda vez que ocorrerem acidentes fatais, ou visando ao acompanhamento da perícia necessária para apuração de responsabilidades, de acordo com a NR 18 (item 18.31);

L. Providenciar o encaminhamento da Relação Mensal de Acidente do Trabalho juntamente com uma cópia da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT, conforme previsto na legislação previdenciária, sempre que ocorrer um acidente com pessoal próprio ou de subcontratados. Este relatório deverá ser encaminhado até o 5.0 dia útil do mês subsequente;

LI. Enviar o "Relatório de Análise de Acidente de Trabalho" à CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias após a ocorrência de acidentes com vítimas, fatais ou não, ou sem vítimas, mas com danos materiais significativos em instalações ou bens, ou, ainda, lesões que não possam causar incapacidade permanente;

LII. Fornecer à CONTRATANTE, sempre que solicitado, informações complementares sobre acidentes ocorridos com pessoal próprio ou de subcontratados;

L1H. Encaminhar à CONTRATANTE, trimestralmente, relatório contendo as taxas de freqüência e de gravidade de acidentes com pessoal próprio, de subcontratados e da soma de ambos;

L1V. Afastar da obra, imediatamente após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, qualquer empregado, seu ou de empresa subcontratada, que, comprovadamente e por recomendação da Fiscalização designada pela CONTRATANTE, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica ou mantiver atitude hostil para com os prepostos da CONTRATANTE, causando, portanto, embaraço à boa execução do objeto contratual;

LV. Manter no local da execução da obra, sem prejuízo de quaisquer outros documentos exigidos por Lei:

a) um Livro de Registro de Diário de Obras, conforme modelo aprovado pela Fiscalização da CONTRATANTE, no qual serão anotadas todas as atividades realizadas e identificados os profissionais alocados pela CONTRATADA e pelas empresas subcontratadas para execução dos serviços, especificando o nome de tais empresas, e, ainda, servindo para as devidas anotações de justificativas de eventuais atrasos de execução e alteração de projeto, bem como para o registro diário de outras ocorrências de caráter técnico e administrativo;

b) Livro original de Inspeção do Trabalho disponível para a Fiscalização do Ministério do Trabalho;

• c) Livro de Registro dos Empregados ou Fichas de Registros dos Empregados, conforme conveniência da CONTRATADA, referentes aos funcionários da CONTRATADA e das subcontratadas e Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs);

LVI. Manter atualizados os projetos executivos, registrando eventuais distorções e apresentando as medidas corretivas com vistas a fazer cumprir a metodologia, o planejamento e o cronograma de execução das obras adotados, verificando, entre outros:

a) a fabricação dos equipamentos e testes de seu desempenho;

b) a fabricação e montagem da estrutura metálica;

c) as características e especificações dos equipamentos e sistemas auxiliares elétricos, mecânicos, de proteção e controle;

d) a relação dos seus subcontratados e fornecedores, a qualquer título;

LVII. Prover adequada estocagem do material a ser incorporado ao empreendimento e permitir a estocagem dos materiais dos contratados para execução dos serviços referentes à próxima etapa da obra;

Página 23 de 43

LVIII. Manter, durante toda a execução da obra, a vigilância do canteiro e a proteção e a conservação da obra executada até a sua entrega à CONTRATANTE, caracterizada pelo recebimento provisório do objeto do contrato, responsabilizando-se pela vigilância de todos os bens mantidos no escritório da Fiscalização;

LIX. Permitir o livre exercício da Fiscalização credenciada pela CONTRATANTE, incluindo acesso de pessoas credenciadas e autorizadas pelo TRT para verificação da obra e realização de vistorias, inclusive para a realização de visita técnica relativa à etapa seguinte de execução da obra, bem como para execução dos serviços complementares, a serem contratados pelo TRT para finalização do empreendimento;

LX. Manter no escritório da Fiscalização jogos de cópias de todos os projetos executivos, exclusivamente para fins de registros de execução - "as built";

LXI. Manter atualizados os projetos referidos no subitem anterior, as anotações e registros de alterações necessárias, verificadas no decorrer das obras e autorizadas pela Fiscalização, assim como reproduzir e entregar à CONTRATANTE novo conjunto constando as devidas alterações nos prazos definidos neste contrato;

LXII. Fornecer todos os documentos e informações pertinentes à execução da obra, atualizados, sempre que solicitados pela CONTRATANTE ou seus fiscais, bem como prestar os esclarecimentos técnicos que se fizerem necessários, cumprindo ~ tais obrigações no prazo máximo de 2 (dois) dias após a respectiva solicitação formal;

LXIII. Disponibilizar prontamente as informações requeridas pela CONTRATANTE relativas ao andamento das obras, particularmente aquelas pertinentes ao controle de qualidade e a garantia da qualidade dos materiais, equipamentos e serviços, assim como esclarecer toda e qualquer dúvida com referência à execução do objeto contratual;

LXIV. Emitir e entregar à CONTRATANTE, nos prazos estabelecidos neste contrato, os originais de toda a documentação referente à execução do empreendimento;

LXV. Proceder, ao final da execução da obra, à limpeza e remoção do material indesejável;

LXVI. Providenciar, ao final da obra, junto aos órgãos competentes, toda a documentação que se fizer necessária;

LXVII. Solicitar, quando necessário, o agendamento de reuniões com a comissão de Fiscalização da CONTRATANTE, definindo o assunto que será abordado, inclusive para apresentar os serviços até então executados, bem como definir ~ novas ações de trabalho;

LXVIII. Participar, por meio de seus representantes, das reuniões agendadas pela CONTRATANTE, garantindo a presença de todos os responsáveis técnicos convocados pela CONTRATANTE;

LXIX. Só proceder a qualquer alteração na execução das obras com relação aos projetos executivos, bem como ao emprego de quaisquer materiais diferentes daqueles apontados como referência, após autorização préVia e expressa da Supervisão de Fiscalização da CONTRATANTE;

LXX. Executar, dentro dos prazos estabelecidos no projeto executivo, nos cronogramas aprovados e no contrato, todos os serviços contratados, obrigando-se a entregar, ao término desse prazo, os serviços inteiramente concluídos e com as licenças ou aprovações necessárias junto às autoridades competentes e concessionárias de serviços públicos;

LXXI. Apresentar, nos prazos estabelecidos, todos os documentos exigidos neste contrato;

v

Página 24 de 43

LXXII. Garantir, durante toda a execução do empreendimento e até o fim da vigência deste contrato, cobertura contra riscos, mediante seguros contratados junto a seguradoras de primeira linha, cobrindo:

COBERTURAS Limite mínimo de contratação Valor (R$)

Básíca 100% do valor de contrato 108.519.331 33 conseqüêncía de erro d 10% do valor de contrato

10% do valor de contrato 10.851.933,13 10% do valor de contrato 10.851.933,13

kout 5% do valor do contrato 5.425.966,57 Cruzada 10% do valor de contrato 10.851.933,13

LXXII.! - Como forma de garantir a liquidação do sinistro do segurado, a CONTRATADA deverá apresentar o seguro devidamente RESSEGURADO, caso a legislação assim o determinar, visto que o valor estimado da obra ultrapassa o valor R$!OO.OOO,OOO,OO (cem milhões de reais).

• LXXIII.Apresentar à CONTRATANTE as apólices dos seguros, em originais, no prazo

máximo de 20 (vinte) dias após a assinatura deste contrato;

LXXIV. Exigir que as subcontratadas mantenham em vigor, nos períodos em que estiverem trabalhando no empreendimento e até o integral cumprimento do escopo que a elas incumbir, o seguro de Morte e Invalidez Permanente, com pleno atendimento a todas as normas da convenção coletiva do SINDICON/ES em vigor;

LXXV. Comprovar junto à CONTRATANTE a renovação de cada apólice, com antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias anteriormente à extinção de seu(s) prazo(s), de modo a manter as coberturas requeridas no contrato, em qualquer ocasião e até a emissão de termo de recebimento definitivo;

LXXVI. Fazer constar, em todas as apólices dos seguros contratados em virtude deste contrato, cláusula de renúncia aos direitos de sub-rogação contra a CONTRATANTE, seus representantes, os financiadores e seus sucessores, e, ainda, estipulando que tais apólices não serão canceladas sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE nem terão alteradas quaisquer de suas condições sem o consentimento prévio e escrito da CON"rRATANTE;

LXXVII. Responsabilizar-se, em caso de ação ou omissão sua que venha a ocasionar perda ou redução das coberturas de qualquer seguro exigido nos termos deste contrato, pelas quantias que seriam indenizadas pela seguradora em caso de sinistro;

LXXVIII. Manter atualizada, a qualquer tempo, durante toda a execução do contrato, a documentação apresentada na habilitação, devendo informar à CONTRATANTE, imediata e formalmente, caso ocorra, a impossibilidade de renovação ou apresentação de qualquer documento, justificando a ocorrência.

LXXIX. Concluída a obra, providenciar a averbação da edificação na matrícula/registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóvel competente e obter junto ao Corpo de Bombeiros e à PMV a licença de operação/Habite-se;

LXXX. Ceder ao CONTRATANTE os direitos patrimoniais pelos projetos elaborados, quando houver alteração ou complementação de algum dos projetos executivos, por parte da CONTRATADA, nos casos previstos no edital;

LXXXI. Providenciar a instalacão de objeto de arte exigido pela PMV para obtenção do habite-se ou regularização do edifício, atendendo à legislação Municipal pertinente, para o qual poderá ser a foto do Foyer prevista no Memorial de J Arquitetura, ou outro objeto fornecido pelo TRT, a seu critério, a ser definido na época da execução.

'0 Página 25 de 43

I

DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, COMERCIAIS E FISCAIS CLÁUSULA DEZ - À CONTRATADA caberá, ainda: a) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações

trabalhistas previstos na legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CON"rRATANTE;

b) assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE;

c) assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

d) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato.

Parágrafo Primeiro - Os empregados da CONTRATADA, quando prestando serviços nas dependências da CONTRATANTE, estarão sujeitos às suas normas disciplinares, mas em nenhuma hipótese terão vínculo empregatício com a CONTRATANTE, pois manterão contrato de trabalho com a CONTRATADA nos termos da CLT e demais legislações vigentes, sendo a CONTRATADA responsável por todos os encargos sociais ~ resultantes da execução do presente CONTRATO.

Parágrafo Segundo - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos neste contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto da contratação, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade com a CONTRATANTE. Caso venha a CONTRATANTE a satisfazer tais encargos, ser-Ihe-á assegurado o direito de regresso, sendo os valores pagos atualizados financeiramente, desde a data em que tiverem sido pagos pela CONTRATANTE, até aquela em que ocorrer o ressarcimento pela CONTRATADA.

DAS OBRIGAÇÕES GERAIS CLÁUSULA ONZE - A CONTRATADA deverá, ainda, cumprir as seguintes exigências: a) Durante a vigência deste contrato, é expressamente proibida a contratação pela

CONTRATADA de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE ou por ela requisitado;

b) A CONTRATADA obriga-se a informar à CONTRATANTE, no prazo de 2 (dois) dias, qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da ~ empresa;

c) Na hipótese de fusão, de cisão, de incorporação da CONTRATADA, a CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o contrato, ou continuar sua execução com a empresa resultante da alteração social;

d) É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;

e) A CONTRATADA não poderá utilizar o nome da CONTRATANTE, ou sua qualidade de contratada, em quaisquer atividades de divulgação profissional, como em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos, etc., sob pena de imediata rescisão do presente contrato, independentemente de aviso ou de interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Único - A não-utilização pelas partes de quaisquer dos direitos assegurados neste contrato, ou na lei em geral, não implica novação, não devendo ser interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos à disposição neste contrato são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais. /

v

Página 26 de 43

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO cLÁUSULA DOZE - Durante o período de vigência deste Contrato, os serviços serão fiscalizados, nos termos dos artigos 58, inciso IH e 67, ambos da Lei 8.666/93, por Comissão de Fiscalização e Recebimento da CONTRATANTE, também denominada fiscalização, formada por servidores da CONTRATANTE designados por meio de Portaria, permitida a contratação, também nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93, de terceiros para assisti-Ia e subsidiá-Ia de informações pertinentes a essa atribuição, tendo autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da obra em nome da CONTRATANTE, devendo:

a) promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico-Financeiro;

b) atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos deste Contrato, para efeito de pagamento.

Parágrafo Primeiro - Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, à Comissão designada pela CONTRATANTE compete também sustar qualquer serviço que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária.

Parágrafo Segundo - Os contatos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA serão mantidos por intermédio da Equipe de Supervisão de FISCALIZAÇÃO, que se utilizará de Ordens de Serviço, observados os termos do Anexo 1 - N do edital da Concorrência 1/2009, que trata das diretrizes da fiscalização terceirizada a ser contratada pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Terceiro - Todas as Ordens de Serviço e comunicações entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA serão transmitidas por escrito, convenientemente numeradas em ordem seqüencial, em 4 (quatro) vias, cujos destinos serão os seguintes: a) a primeira ficará em poder do emitente, depois de visada pelo destinatário; b) a segunda via será entregue ao destinatário; c) uma via será juntada aos autos do Processo TRT-MA 904/2008; d) a quarta via ficará arquivada no canteiro da obra.

Parágrafo Quarto - A FISCALIZAÇÃO poderá efetuar a qualquer momento a vistoria da obra e a verificação de materiais e equipamentos destinados à empreitada, tanto no canteiro quanto em oficinas, depósitos, armazéns ou quaisquer dependências em que se encontrem, ainda que de propriedade de terceiros.

Parágrafo Quinto - À FISCALIZAÇÃO é assegurado o direito de ordenar a suspensão da obra, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que esta tenha direito à indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 2 (dois) dias a contar da entrega da Ordem de Serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito em serviço executado ou em material empregado ou adquirido para emprego nos serviços.

Parágrafo Sexto - Sempre que solicitados pela FISCALIZAÇÃO e de forma a dirimir dúvidas devidamente fundamentadas, serão realizados pela CONTRATADA, sem ônus adicionais, ensaios e testes que comprovem a qualidade dos materiais empregados, sem prejuízo do cumprimento das exigências estabelecidas nas normas técnicas em vigor.

Parágrafo Sétimo A ausência de manifestação escrita da FISCALIZAÇÃO quando da ocorrência de falhas não exime a CONTRATADA, em nenhuma hipótese, da responsabilidade de corrigi-Ias.

J"

Página 27 de 43

DO REGIME DE EXECUÇÃO CLÁUSULA TREZE - Os serviços objeto deste contrato serão prestados no regime de execução indireta, empreitada por preço global.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS CLÁUSULA CATORZE - A CONTRATADA deverá executar e concluir os serviços de acordo com o cronograma estabelecido. A entrega dos serviços concluídos será feita mediante comunicação expressa da CONTRATADA à CONTRATANTE, por meio de documentos em que deverão se encontrar os dados necessários à regular liquidação da despesa, nos termos da Lei 4.320/64, observando-se:

a) A data da conclusão e entrega de cada parcela da obra será, via de regra, aquela do recebimento, pela Supervisão de Fiscalização do TRT, do comunicado de conclusão a que se refere o caput desta cláusula. Contudo, será admitido que a CONTRATADA avise antecipadamente à CONTRATANTE a data prevista para a finalização de cada parcela da obra, caso em que a entrega se presumirá feita na data indicada;

b) Deverá ser entregue MENSALMENTE, por ocasião da conclusão de cada parcela, relatório técniCO-fotográfico, em meio digital e com resolução mínima de 300dpi, no qual devem ser retratados fielmente todos os serviços e atividades desenvolvidas, na ordem correspondente aos cronogramas físico-financeiro e descritivo, ou seja, de evolução da obra, registrando os serviços realizados diariamente no respectivo período, que deve ser devidamente identificado;

c) Por ocasião da entrega da última parcela da obra, a CONTRATADA deverá apresentar o histórico do andamento e desenvolvimento dos serviços, contendo todos os arquivos e materiais produzidos relativos à execução da obra, para efeito de registro da completa execução do empreendimento. O histórico deverá ser entregue impresso e em compact disc, organizado em pastas e encadernados, conforme material, devendo, ainda, conter obrigatoriamente o relatório técniCO-fotográfico e apresentar identificação por período e ocorrências;

d) O recebimento deverá ser efetuado por servidor ou Comissão designada pela CONTRATANTE, assessorados pela Fiscalização dos serviços, da seguinte forma:

d.1) Provisoriamente, na entrega do objeto totalmente concluído; d.2) Definitivamente, após o prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

Parágrafo Primeiro - O RECEBIMENTO PROVISÓRIO será efetuado quando os serviços contratados ficarem integralmente concluídos, de acordo com o previsto neste Contrato, observando-se:

a) Será lavrado um Termo de Recebimento Provisório, em 3 (três) vias de igual teor, todas elas assinadas pelos responsáveis pelo seu acompanhamento e fiscalização, ~ representantes da CONTRATANTE e Fiscalização terceirizada e pelo representante legal da CONTRATADA, sendo que as duas primeiras vias ficarão em poder da CONTRATANTE, destinando-se a terceira à CONTRATADA.

b) O Termo de Recebimento Provisório deverá ser emitido em até 10 (dez) dias após a data em que houve a finalização dos serviços, conforme indicado na comunicação expressa da CONTRATADA, nos termos definidos no caput desta cláusula. Para tanto, faz-se necessário que tenha havido a conclusão integral dos serviços, nas quantidades e com a qualidade exigida, e que tenham sido cumpridas as demais obrigações assumidas, dentre elas:

b.1) a entrega à CONTRATANTE de todos os projetos atualizados ("as built"), caso tenha ocorrido alguma alteração; b.2) a entrega de todas as Anotações de Responsabilidade Técnica junto ao CREA devidamente paga, referentes aos serviços constantes do objeto; b.3) a apresentação de todos os documentos exigidos neste contrato e seus anexos, principalmente:

b.3.1) a Certidão de Regularidade do FGTS da CONTRATADA e das / subcontratadas; .

v Página 28 de 43

b.3.2) a Certidão Negativa de débito junto ao Município da execução da obra da CONTRATADA e das subcontratadas;

b.3.3) Prova de Regularidade com as Fazendas Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa, válidas, ou outras equivalentes, na forma da Lei, da CONTRATADA e das subcontratadas.

Parágrafo Segundo - Caso não tenha sido cumprida pela CONTRATADA alguma exigência necessária à realização do recebimento do objeto até a data prevista para a finalização e emissão do termo circunstanciado, a Supervisão Técnica da Fiscalização informará à CONTRATADA as obrigações ainda pendentes.

Parágrafo Terceiro - A comunicação formal da conclusão da obra, nos termos do edital de licitação, acarretará a suspensão da contagem do prazo de entrega do objeto contratual, a partir da data estabelecida da alínea 'a' do caput desta cláusula.

• Parágrafo Quarto - Não sendo possível proceder ao recebimento provisório dos serviços, em função de pendências cuja regularização caiba à CONTRATADA, a contagem do prazo de conclusão da obra será retomada a partir da entrega do relatório constando as pendências para regularização, ou seja, da informação por parte do TRT da falta de requisitos para o recebimento .

Parágrafo Quinto - O recebimento provisório não exime a CONTRATADA das responsabilidades cabíveis, até o recebimento definitivo, e, posteriormente, na forma da lei, por reparos de materiais, equipamentos e serviços com vícios ocultos não constatados no recebimento provisório, ou que apresentarem problemas de execução ou de má qualidade.

Parágrafo Sexto - O RECEBIMENTO DEFINITIVO será efetuado por Comissão designada pela CON"rRATANTE, a quem caberá lavrar o respectivo Termo de Recebimento Definitivo, após o prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, sem prejuízo do disposto no Código Civil sobre a empreitada de material e mão-de-obra, e desde que tenham sido satisfeitas as condições a seguir:

•

a) tenham sido cumpridas integralmente as obrigações contratuais e não sejam constatados defeitos ou imperfeições nos serviços executados, ou que tenham sido atendidas todas as reclamações referentes a defeitos ou imperfeições verificadas e notificadas; b) sejam entregues à CONTRATANTE todos os originais dos documentos técnicos do empreendimento, bem com os demais necessários à satisfação efetiva das obrigações contratuais, inclusive:

b.1) a Certidão Negativa de Débito com o CEI da Obra junto ao INSS (CND­CEI) da CONTRATADA e Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND) das subcontratadas;

b.2) originais da documentação técnica relativa ao empreendimento, incluindo manual de uso, operação e manutenção, juntamente com as notas fiscais e termo de garantia dos equipamentos;

b.3) Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros;

b.4) Certidão de Averbação da obra edificada, obtida junto ao Cartório de Registro de Imóveis e licença de operação/Habite-se da PMV;

c) tenham sido solucionadas todas as reclamações, porventura feitas, quanto à falta de pagamento a operários e empregados na obra.

Parágrafo Sétimo - O Termo de Recebimento Definitivo será emitido em até 90 (noventa) dias após a data do Recebimento Provisório, independentemente de comunicação por parte da CONTRATADA.

v/

Página 29 de 43

Parágrafo Oitavo - A CONTRATANTE receberá definitivamente o objeto, ou, havendo pendências, informará o fato, por escrito, à CONTRATADA, que deverá, no prazo de 2 (dois) dias, apresentar relatório técnico informando as medidas a serem adotadas para resolução dos problemas constatados e o prazo para solução.

Parágrafo Nono - Sendo necessário, poderá haver a prorrogação da vigência do contrato, de forma a que se proceda o recebimento definitivo apenas após a resolução dos problemas verificados.

Parágrafo Dez - Caso não sejam sanados eventuais problemas encontrados no período definido para o Recebimento Definitivo, será considerado o atraso, por dia, a partir do primeiro dia útil após a finalização do prazo estipulado, até a efetiva reparação do defeito constatado.

Parágrafo Onze - A CONTRATANTE poderá utilizar-se das garantias referidas neste contrato para sanar os defeitos e imperfeições não corrigidos tempestivamente pela CONTRATADA no prazo para o recebimento definitivo, ou após o decurso do prazo que lhe for concedido para resolução das pendências existentes. Parágrafo Doze - O recebimento definitivo da obra não isenta a CONTRATADA de suas responsabilidades pela correção e qualidade dos materiais, equipamentos e serviços objeto do contrato, bem como das responsabilidades remanescentes ressalvadas ou previstas no contrato e na legislação aplicável.

Parágrafo Treze - CONDIÇÕES GERAIS DO RECEBIMENTO:

a) Ocorrendo atrasos no cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades preVistas neste contrato.

b) No caso de descumprimento do prazo global para término dos serviços, o atraso será contado por dia, a partir do primeiro dia útil após o encerramento do prazo contratual estabelecido.

c) Caso os serviços contratados tenham sido concluídos dentro do prazo, mas não se encontrem em condições de recebimento, o prazo de entrega se reiniciará a partir da comunicação do TRT de que se faz necessário corrigir os defeitos relacionados.

d) Havendo atraso na execução dos serviços previstos para determinada parcela, conforme definido nos cronogramas físico-financeiro e descritivo, os dia de atraso, para efeito de aplicação de multa, serão contados a partir do 1.0 dia posterior à data do vencimento da respectiva parcela, até a data em que esses serviços faltantes forem plenamente executados. Caso, contudo, os serviços faltantes de determinada parcela sejam concluídos até o vencimento da parcela subseqüente, não será aplicada multa à CONTRATADA.

DA DESPESA CLÁUSULA QUINZE - A despesa com a execução dos serviços objeto deste contrato, mediante a emissão de nota de empenho ordinário, está a cargo do elemento orçamentário próprio - 02.122.0571.1851.0101 - 000722 - Natureza de Despesa 449051 Obras e Instalações, conforme previsto no PPA 2008/2011.

DO FATURAMENTO E PAGAMENTO CLÁUSULA DEZESSEIS - O pagamento dos serviços será efetuado em parcelas mensais e sucessivas, cujos valores corresponderão a percentuais do valor contratado, de acordo com o previsto nos cronogramas descritivo e físico-financeiro, desde que efetivamente concluídos no período até a data da verificação da realização dos serviços pela Fiscalização da CONTRATANTE, observando-se:

a) qualquer faturamento mensal inferior ao previsto no cronograma físico-financeiro de execução, injustificado ou cuja justificativa não seja aceita pela FISCALIZAÇÃO, será considerado como atraso, constituindo motivo bastante para a aplicação das penalidades / previstas no presente contrato;

Página 30 de 43

b) nenhum pagamento será feito à CONTRATADA, caso não esteja regularizada a documentação que dela é exigida em virtude deste contrato, inclusive no tocante à documentação de habilitação na Concorrência 1/2009;

c) o pagamento dos valores referentes aos equipamentos de proteção individual será feito em função da efetiva disponibilização aos empregados que se encontram prestando serviços no canteiro, em conformidade com o histograma e com o cronograma descritivo da obra;

d) os custos unitários dos insumos (materiais, equipamentos e mão-de-obra), bem como o percentual do BOI, serão aqueles constantes da Planilha Orçamentária apresentada na proposta vencedora da licitação;

e) o pagamento referente aos equipamentos adquiridos junto a terceiros - elevadores e sistema de ar-condicionado, por exemplo -, instalados pela CONTRATADA ou por intermédio de subcontratadas, terá por limite máximo o valor cotado na proposta vencedora da licitação;

• f) nos casos de eventos relativos a equipamentos, considera-se em condições de pagamento aqueles efetivamente funcionando ou instalados/integrados ao edifício, conforme o caso, e desde que o seu valor esteja contemplado individualizado no orçamento. No caso de elevadores, restringe-se à condição de funcionamento, ainda que seja por energia provisória. Assim, o pagamento desses equipamentos constitui-se exceção à regra prevista no parágrafo quarto desta cláusula, visto que só será permitido seu pagamento integral. Ou seja, ainda que 85% ou mais de sua instalação estejam concluídos, o pagamento só poderá ser liberado quando eles se encontrem em funcionamento;

Parágrafo Primeiro - As parcelas serão liberadas para pagamento de acordo com o cumprimento dos cronogramas descritivo e físico-financeiro apresentados pela CONTRATADA e aprovados pela CONTRATANTE, conforme previsto neste contrato.

Parágrafo Segundo - As datas de vencimento para verificação do cumprimento dos serviços constantes das parcelas para os devidos pagamentos ocorrerão em intervalos de 30 dias, ou seja, a primeira parcela será verificada a partir do 30. 0 (trigésimo) dia contado da data de início dos serviços constante da Ordem de Serviço Inicial - OSI emitida pela CONTRATANTE, e assim sucessivamente, desde que cumpridas as demais condições contratuais.

Parágrafo Terceiro - Os valores das parcelas serão definidos pelo percentual correspondente aos serviços constantes do cronograma descritivo efetivamente concluídos no período, de acordo com o cumprimento do Cronograma físico-financeiro da CONTRATADA.

Parágrafo Quarto - As parcelas serão liberadas para pagamento somente se forem cumpridos, no mínimo: 85% dos serviços previstos nas parcelas compreendidas entre a primeira e a penúltima, incluindo estas; 100 % dos serviços previstos na última parcela, ou seja, no recebimento provisório dos serviços.

Parágrafo Quinto - Caso o percentual mínimo estabelecido no parágrafo anterior não seja atingido, a parcela correspondente não será paga, ficando o pagamento retido e acumulado para o pagamento na(s) parcela(s) seguinte(s), sucessivamente e sem prejuízo das sanções previstas no contrato, até que se concluam os serviços, ou seja, 100% de parcela.

Parágrafo Sexto - Caso o percentual mínimo estabelecido no parágrafo quarto seja atingido, sem que contudo haja a conclusão integral da parcela, o valor correspondente aos serviços que não foram executados, na quantidade correspondente a um percentual igualou menor a 15%, ficará retido, sendo pago na parcela posterior à sua conclusão, sem prejuízo das sanções previstas no contrato.

Parágrafo Sétimo - O pagamento será no total correspondente ao previsto no cronograma descritivo da execução, caso a contratada execute integralmente os serviços /previstos para a parcela a ser paga.

V

Página 31 de 43

Parágrafo Oitavo - Para liberação do pagamento! consideram-se serviços efetivamente concluídos aqueles que tenham sido executados de acordo com as definições dos cadernos de encargos, dentro da técnica pertinente e que tenham sido cumpridas todas as exigências documentais previstas no contrato.

Parágrafo Nono - Serão efetuados pagamentos por parcelas mensais até a finalização do prazo total l sendo os serviços referentes a essas parcelas recebidos pela Equipe de Supervisão Técnica da Fiscalização do TRT! mediante o atesto das respectivas Notas Fiscais/faturas apresentadasl por meio de documento que faça explícita referência a cada Nota Fiscal/fatura a ser paga e que atestem que os serviços prestados atendem quantitativa e qualitativamente as exigências contratuais. Após o vencimento do prazo de conclusão da obrai somente haverá a liberação de qualquer pagamento após a devida finalização do objeto contratual, caso em que será efetuado o pagamento da totalidade do valor contratadol sem prejuízo das sanções aplicáveis.

Parágrafo Dez - Na entrega do objeto contratual finalizadol será pago o valor restante devidol resguardando-se os valores relativos a qualquer penalidadel se for o caso.

Parágrafo Onze - O pagamento das parcelas ocorrerá somente após o cumprimento das exigências estabelecidas e apresentação dos documentos necessários! nos termos da lei e deste contrato l observando-se que: a) especificamente para a primeira parcelai o pagamento ficará condicionado à comprovação da matrícula da obra no INSS (CEI da OBRA) e do pagamento e apresentação de todas as ARTs exigidas neste contratol Licença de obra na PMV pela CONTRATADA! juntamente com as taxas efetivamente pagas à PMV referentes ao objetol e demais documentos previstos no edital; b) Para todas as parcelas! o pagamento fica condicionado à apresentação dos seguintes documentos, desde que já exigíveis, nos termos da lei, na data de recebimento da respectiva fatura pela Fiscalização do contrato:

b.l) das planilhas de aferição correspondentesl Anexo l-L (MODELO DE PLANILHA DE AFERIÇÃO)I elaboradas pela Fiscalização do contratol em relação à parcela correspondente no Cronograma Descritivo da obra; b.2) dos comprovantes de recolhimento dos tributos exigíveis dos subcontratados (ISS! PIS e COFINS), para os quais houver serviço executado na planilha de aferição das parcelas; b.3) dos contracheques e comprovantes de recolhimento dos encargos trabalhistas! de acordo com o estipulado no edital, dos funcionários, conforme a relação nominal dos profissionais membros da equipe técnica e a relação de funcionários (administrativos e operários), da CONTRATADA e de eventuais subcontratadas, individualmente por empresa, bem como os comprovantes de pagamento de verbas indenizatórias! se for o caso; b.4) das guias de recolhimento junto à Previdência Social (GPS - INSS) e as guias de recolhimento junto ao FGTS (GFIP), de todos os empregados utilizados na execução do contrato, da CONTRATADA e de eventuais subcontratadas.

c) O pagamento da última parcela ficará condicionado à apresentação dos comprovantes relativos ao cumprimento das obrigações trabalhistas em relação à mão-de-obra empregada na execução dos serviços! sendo contado o prazo de pagamento dessa parcela somente após a entrega desses comprovantes à Fiscalização da obra;

Parágrafo Doze - A CONTRATADA estará dispensada de anexar os comprovantes de Regularidade para com a Fazenda Federal, a CND e o Certificado de Regularidade de situação perante o FGTS, caso mantenha a referida documentação atualizada para verificação on-line por ocasião do pagamento. Em qualquer caso, os documentos exigidos deverão ser apresentados nas mesmas formas prescritas no Edital da Concorrência 1/2009 para a habilitação das empresas.

Parágrafo Treze - Os documentos comprobatórios da matrícula da obra no INSS, dos recolhimentos ao INSS, ao FGTS, ao Município (ISS) e do pagamento do pessoal empregado serão emitidos única e exclusivamente para esta obra, não se admitindo, em / hipótese nenhuma, a inclusão de outras contratações.

Página 32 de 43

Parágrafo Catorze - Para que se proceda o recebimento definitivo dos serviços, deverá a CONTRATADA comprovar as baixas dos documentos relacionados acima, sendo que poderá ser aceito protocolo de solicitação das baixas relacionadas, se, comprovadamente, houver atraso por parte dos órgãos competentes.

Parágrafo Quinze - A fiscalização da CONTRATANTE deverá efetuar a verificação do efetivo cumprimento das obrigações previstas para cada parcela e enviar à CONTRATADA, no dia seguinte à data de encerramento da parcela a ser paga, o Relatório de Verificação, contendo a conclusão e as informações a ele relativas. Recebido o relatório, a CONTRATADA, com base na aferição efetuada pela Fiscalização, deverá emitir, no prazo máximo de 5 dias após a data de conclusão de cada parcela a ser paga, a nota fiscal/fatura correspondente, se aprovada pela Supervisão Técnica da Fiscalização da obra, apresentando-a acompanhada dos seguintes documentos:

a) relatório fotográfico, em meio digital e com resolução mínima de 300dpi, mostrando a evolução da obra no período;

b) 1 (uma) via do Relatório de Aferição emitido pela Fiscalização, devidamente assinado pelas partes envolvidas (contratada, Fiscalização e Equipe de Supervisão do contratante) em que constem todos os serviços executados na referente parcela aferida da obra, cujos quantitativos e os aspectos qualitativos estarão de acordo com os Anexos l-A (Caderno de Encargos Específico da Obra); l-B (Planilhas Orçamentárias e Composição do BOI) e l-C (Projetos Executivos) do edital de licitação. Esta planilha deverá ser elaborada e

• apresentada conforme o Anexo l-L (MODELO de Planilha de Aferição);

b.l) A planilha de aferição das parcelas integrante do Relatório de Verificação deverá ser apresentada conforme o Anexo l-L (MODELO DE PLANILHA DE AFERIÇÃO) Anexo l-L (MODELO DE PLANILHA DE AFERIÇÃO DAS PARCELAS), na qual conste a indicação dos percentuais individuais correspondentes aos valores de cada serviço executado em relação ao valor global contratado da Obra - relativos à parcela que está sendo aferida;

c) demais documentos relativos à parcela, exigidos no Contrato, inclusive no tocante às obrigações fiscais e trabalhistas;

Parágrafo Dezesseis - O Relatório de Verificação deverá conter, conforme o caso, a aceitação total ou parcial dos serviços descritos no cronograma descritivo e correspondentes no cronograma físico-financeiro, nos limites definidos por parcela. Deverá também apontar, em relação ao cronograma original da obra, eventuais divergências, indicando os serviços que não deverão ser considerados para pagamento, se houver. A avaliação da Fiscalização será realizada quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos dos serviços relativos à parcela a ser paga, por meio da análise minuciosa e aferições, observando, ainda:

a) serão excluídos os serviços não executados, ou não executados a contento, que apresentem pendências e necessidades de correções;

b) serão aceitos todos os serviços efetivamente cumpridos, que atendam as condições técnicas de execução, conforme previsão constante dos cronogramas descritivo e físico­financeiro e das EspeCificações Técnicas constantes do Anexo l-A;

c) os preços unitários dos insumos (materiais, equipamentos e mão-de-obra), bem como o percentual do BOI, serão aqueles constantes da Planilha Orçamentária apresentada na proposta vencedora da licitação;

t

d) não serão aferidos serviços executados em desacordo com os projetos e as especificações que integram o presente edital.

Parágrafo Dezessete - A CONTRATADA deverá, no prazo indicado no parágrafo quinze desta cláusula, emitir e apresentar nota fiscal/fatura, com valor correspondente aos serviços cumpridos e certificados pela fiscalização, caso atingido o percentual mínimo estabelecido no parágrafo quarto desta cláusula.

v

Página 33 de 43

I

Parágrafo Dezoito - A Nota Fiscal/fatura deverá ser emitida em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 17.a Região, devendo constar o CNPJ da CONTRATANTE (02.488.507/0001-61). Nela devem estar discriminados separadamente os totais equivalentes à mão-de-obra empregada e aos respectivos materiais.

Parágrafo Dezenove - A CONTRATADA deverá encaminhar correspondência, anexando a nota fiscal/fatura e demais documentos, de acordo com o termo de contrato, informando: a) A agência e número da conta corrente da CONTRATADA, para o devido pagamento; b) O número da nota de empenho, o número do contrato e o item do OBJETO a ser pago.

Parágrafo Vinte - A emissão e apresentação da Nota Fiscal/fatura pela CONTRATADA somente deverá ocorrer após autorização expressa da CONTRATANTE, mediante correspondência informando o cumprimento da etapa contratual, a ser paga.

Parágrafo Vinte e Um - A Fiscalização e a Supervisão do TRT deverão atestar o recebimento dos serviços e solicitar o pagamento da parcela à administração do TRT, em até 10 (dez) dias contados a partir da data de cumprimento das exigências pela CONTRATADA. Caso a nota fiscal/fatura apresente qualquer divergência ou irregularidade, ou no tocante à documentação, não sejam cumpridas as obrigações contratuais, a Fiscalização, dentro do prazo de atestação dos serviços, fará a devolução da Nota Fiscal/fatura e dos documentos desconformes à CONTRATADA, sendo interrompido o prazo para pagamento, até que sanadas as falhas apontadas.

Parágrafo Vinte e Dois - A CONTRATADA terá um prazo de 03 (três) dias corridos, contados da data da devolução da documentação a que se refere o parágrafo anterior, para correção das pendências e reapresentação da Nota Fiscal/fatura e dos documentos. Reapresentados os documentos e a Nota Fiscal/fatura anteriormente devolvidos pela Administração, reabre-se o prazo para pagamento, tendo a Fiscalização novo prazo de 10 (dez) dias, contados dessa data de reapresentação, para solicitar o pagamento à Administração da CONTRATANTE. Caso não tenham sido cumpridas pela CONTRATADA as exigências da Fiscalização, o valor referente à parcela ficará acumulado para o próximo pagamento, desde que resolvidas as pendências apontadas, não sendo devida nenhuma atualização financeira.

~

Parágrafo Vinte e Três - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito na conta corrente da CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, reiniciando-se a contagem deste prazo sempre que concedido à CONTRATADA prazo para a reapresentação ou correção de documentos que se vinculam ao pagamento da parcela. Considerar-se-á como data de adimplemento de uma parcela aquela prevista para conclusão dos serviços relativos à parcela, ou, no caso da última aferição, da apresentação dos documentos previstos no contrato celebrado.

Parágrafo Vinte e Quatro - Para todos os fins, será pagamento o dia de emissão de Ordem Bancária pelo TRT.

considerado como data de ..:I

Parágrafo Vinte e Cinco - Por ocasião do pagamento, haverá retenções tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

a título de

Parágrafo Vinte e Seis - O cumprimento do prazo estipulado acima ficará condicionado à disponibilização dos recursos pelo Tesouro Nacional e ao desembolso orçamentário durante o período do exercício, dependente da dotação orçamentária definida no edital de licitação.

Parágrafo Vinte e Sete - É condição indispensável para que os pagamentos sejam efetuados no prazo estipulado que os documentos exigidos na contratação não se encontrem com o prazo de validade vencido e que sejam cumpridas todas as obrigações devidas relativas à execução do objeto contratual.

Parágrafo Vinte e Oito - Após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deverá apresentar documento de cobrança, correspondente ao saldo de pagamento de parcela eventualmente existente e remanescente das garantias 1contratuats efetuadas, o qual será liberado após cumprimento das exigências contidas no / Edital.v!

Página 34 de 43

Parágrafo Vinte e Nove - Ultrapassado o prazo para pagamento previsto nesta cláusula! por responsabilidade da CONTRATANTE! a CONTRATADA fará jus a compensação financeira! ficando convencionado que a taxa de encargos moratórios será de 1% (um por cento) ao mêsf "pro rata" dia, sobre a parcela em atraso.

DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO cLÁUSULA DEZESSETE - O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93! desde que haja interesse da CONTRATANTE! com a apresentação das devidas justificativas.

Parágrafo Único - A CONTRATANTE poderá alterar unilateralmente o contrato nos seguintes casos: a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações.

• cLÁUSULA DEZOITO - No interesse da CONTRATANTE! mediante termo aditivo! o objeto da contratação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme disposto no art. 65, parágrafos 1.0 e 2.0, da Lei n.O 8.666/93.

Parágrafo Primeiro - Nenhum acréscimo ou supressão poderá ocorrer após o pagamento da última parcela.

Parágrafo Segundo - Na hipótese de virem a ser necessários serviços ou materiais não previstos inicialmente no objeto do contratof em virtude de modificações nos projetos ou especificações fornecidos pela CONTRATANTE, a CONTRATADA somente poderá fazê­los após a lavratura do respectivo termo aditivo e mediante a prévia autorização! por escrito! da FISCALIZAÇÃO.

•

Parágrafo Terceiro - Nos casos previstos no parágrafo anterior! os preços unitários dos materiais e serviços constantes dos aditamentos serão orçados em moeda corrente! sendo os seus valores apurados conforme a ordem de precedência dos critérios abaixo discriminados: 1.° critério: preços unitários constantes da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI! mantido pela Caixa Econômica Federal; 2.° critério: preços unitários praticados no mercado, conforme apurado pelas partes contratantes .

CLÁUSULA DEZENOVE - Nos preços constantes do objeto de qualquer aditamento manter-se-ão todas as exigências constantes do edital de licitação quanto à composição de preços.

DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS DO CONTRATO

CLÁUSULA VINTE - Será permitido o reajustamento dos preços inicialmente contratados! desde que esse reajustamento seja previamente aprovado pela CONTRATADA e que sejam respeitadas as seguintes condições:

I - o primeiro reajustamento deverá ocorrer após o intervalo mínimo de 12 (doze) meses da data prevista para apresentação de proposta na Concorrência 1/2009, ou do orçamento a que essa proposta se referir;

II - os reajustamentos subseqüentes devem obedecer ao intervalo mínimo de 12 (doze) ) meses, contados a partir da data do último reajustamento;

Página 35 de 43

III - só serão reajustados os preços dos serviços e materiais remanescentes para a conclusão da obra, não sendo permitido o reajustamento de preços de serviços já prestados ou materiais já fornecidos, ainda que o pagamento dessas parcelas deva ocorrer após o interregno de que trata o inciso I deste cláusula. O disposto neste inciso levará em consideração o cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA, não sendo devido, portanto, reajustamento do preço de serviços prestados com atraso em relação àquele cronograma;

IV - incumbirá à CONTRATADA a iniciativa de solicitar o reajustamento dos preços contratuais, devendo o pedido ser acompanhado de demonstração de aumento dos índices a que se refere o inciso seguinte e o reajustamento se dar de respeitando as Planilhas de Preços Analítica e Sintética apresentadas na proposta inicial e observado o critério;

V - de forma a garantir a perfeita correlação entre a efetiva variação dos custos do empreendimento ao longo do tempo e o critério de reajuste previsto neste contrato, o reajuste deverá ter como parâmetro a variação de índices específicos de custos da construção civil acompanhados pela Fundação Getúlio Vargas por meio do INCC/FGV, de acordo com a metodologia a seguir demonstrada.

Considerando-se:

"s" um determinado serviço cujo preço se pretende reajustar;

"V" o valor desse serviço "s" cotado na proposta vencedora da licitação;

"IIf, "J" e "L" os insumos que compõem o custo desse serviço "SIf, todos com variação de valor monetário aferida pelo INCC/FGV;

"X", "Y" e "Z" os percentuais de cada um dos insumos "r', "J" e "L tt,

respectivamente, na composição do custo do serviço "S";

"lo", "Jo" e "Lo" os valores dos índices relativos aos insumos "I", "J" e "L", respectivamente, no mês de apresentação da proposta de preços referente ao contrato celebrado;

"li", "J1" e "Li" os valores dos índices relativos aos insumos "I", "JIf e "L", respectivamente, no décimo segundo mês depois da apresentação da proposta de preços referente ao contrato celebrado, ou do mês do orçamento a que a estimativa de preços da Administração se referir;

"R" o fator de reajuste de preços no valor "V" do serviço "s", Chega-se, então, ao seguinte cálculo:

R = [X*«11 - 10)/ lo) + Y*«Jl - Jo)! Jo) + Z*«L1 - Lo)/ Lo)]

Logo, o valor reajustado (Vi) do serviço "s" seria:

Vi =V * (l+R)

VI - os itens referentes a insumos cujos custos, sucessivamente, não sejam acompanhados pela FGV, ou que representem parcelas de valor não significativo do valor total do empreendimento (insumos que compõem a parcela C, de acordo com a curva ABC relativa à proposta vencedora da licitação), podem ser reajustados por meio do INCC/FGV, coluna 35;

VII - o percentual de variação dos índices de reajuste previstos neste contrato servirá de limite para o reajustamento dos preços, não de autorização automática, podendo, em cada caso, haver a negociação dos preços iniciais do contrato.

DAS PENALIDADES CLÁUSULA VINTE E UM - Os atos praticados pela CONTRATADA, prejudiciais à / execução do contrato, SUjeitam-na às seguintes sanções:

y Página 36 de 43

a) advertência;

b) multa, na forma prevista nesta cláusula;

c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE, por período não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, devendo a CONTRATADA ser formalmente notificada pela CONTRATANTE das sanções a ela aplicáveis, inclusive para defesa prévia.

Parágrafo Segundo - A atuação irregular da CONTRATADA será devidamente registrada pela FISCALIZAÇÃO.

ParágrafO Terceiro - A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer:

a) o descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE;

b) a execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços, desde que sua gravidade não recomende a aplicação de multa, suspensão

• temporária ou declaração de inidoneidade.

Parágrafo Quarto - Os percentuais das multas aplicáveiS são aqueles que se encontram na tabela abaixo:

GRAU CORRESPONDÊNCIA

01 0,2 0/0 por dia sobre o(s) valor(es) does) item(ns) does) serviço(s) da planilha prçamentária

02 ",1 0/0 por dia sobre o(s) valor(es) does) item(ns) does) serviço(s) da planilha orçamentária

03 0,01 0/0 por dia sobre o(s) valor(es) does) item(ns) does) serviço(s) dai planilha orçamentária

04 0,01 0/0 por dia sobre o(s) valor( es) does) item(ns) does) insumo(s) correspondente da curva ABC de Insumos apresentada pela Contratada !

05 0,1 010 por mês sobre o valor da parcela a ser paga no mês que ocorrer ai infração

06 0,01 0/0 por dia sobre o valor total do contrato

07 10 % do valor remanescente do contrato

Parágrafo Quinto - Os percentuais previstos na tabela que se encontra no parágrafo anterior são aplicáveis aos serviços que se encontrem na parcela A da curva ABC de serviços da contratada. Para os serviços das parcelas B e C daquela curva, os percentuais serão multiplicados, respectivamente, por 5 elO.

ParágrafO Sexto - As infrações que ensejam a aplicação de multa à contratada encontram-se na tabela a seguir:

GRAU INFRAÇÃO

não-apresentação, no prazo previsto no projeto básico, das licenças~ necessárias à execução da obra junto à Prefeitura Municipal de Vitória - PMVou

03 ~a matrícula específica para a obra junto ao INSS, sendo a multa aplicada sobre p valor mensal da licença da obra junto à PMV I~ ~ não-apresentação, no prazo previsto, de quaisquer documentos exigidos no

05 ~ontrato, inclusive aquela referente à habilitação técnica dos responsáveiS écnicos das subcontratadas

,JV'

Página 37 de 43

02 Manter trabalhador sem qualificação exigida para executar os serviços contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela FISCALIZAÇÃO, por trabalhador

02 Deixar de atender a NR4 quanto à Manutenção no canteiro de obra de equipe écnica de Serviço EspeCializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do

Trabalho - SESMT compatível com o histograma da obra

02 Não apresentar o relatório semanal da obra no prazo previsto no projeto básico. A sanção cabível recairá sobre o valor correspondente ao item referente ao profissional responsável pela elaboração do relatório

02

Não encaminhar o relatório mensal de Acidente do Trabalho juntamente com uma cópia da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT, sempre que ocorrer um acidente do trabalho com pessoal próprio ou de subcontratados. A sanção cabível recairá sobre o valor correspondente ao item referente ao profissional responsável pela elaboração do relatório

05 Inobservância do disposto na legislação federal, estadual e municipal vigente por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou subcontratados Que cause a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros

05 Suspender ou interromper, salvo por motivo de ordem técnica devidamente ·ustificada, de força maior ou caso fortuito os serviços contratuais

04 Recusar-se a refazer qualquer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇAO,I caracterizada a infração se a medida corretiva não se efetivar no prazo previsto no proleto básico

I 04

Recusar-se a substituir qualquer material defeituoso ou fora de especificação empregado na execução da obra e que vier a ser rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, caracterizada a infração se a substituição não ocorrer no prazo previsto no Iprojeto básico

I 05 Deixar de recolher ou efetuar os pagamentos devidos, relativos aos encargos ~ociais ou às indenizações trabalhistas relativas a qualquer um dos empregados yinculados a execução da obra

03 ~trasar injustificadamente a execução de serviço constante do cronograma ísico-financeiro contratado

06 Não apresentar, no prazo previsto no Projeto Básico, as apólices de qualquer um dos seguros contratados por força do contrato celebrado com este Tribunal

I 01

Deixar de cumprir ou cumprir com atraso as demais obrigações ou exigências contratuais diretamente ligadas à prestação dos serviços, bem como as constantes deste Projeto Básico

I 05

Descumprir as exigências provenientes de órgãos públicos, ocasionando atraso no cumprimento das demais obrigações ligadas direta ou indiretamente à Qrestação dos serviços ou obriaação de fazer esti~ulada neste Projeto Básico

07 Inexecução total ou parcial do contrato

Parágrafo Sétimo - Pelas infrações relacionadas neste parágrafo, a CONTRATADA estará sujeita a multas nos valores previstos na seguinte tabela, sendo tais valores reajustados anualmente, com base na variação do IGP-m/FGV, tendo como data-base a I de assinatura dque a este contrato: I

VALOR INFRAÇÃO! IR$500,OO Permitir a execução de serviços (atividades - insumos) sem a !(quinhentos utilização de EPI ou a presença de trabalhador fora dos locais em que reais) por evento estão sendo realizados os serviços, por trabalhador R$300,OO Deixar de cumprir determinação formal ou instrução da (trezentos reais) FISCALIZAÇÃO, caracterizando infração não contemplada nesta por evento abela por ocorrência R$500,OO Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão (quinhentos reais) por evento corporal ou conseqüências letais

I

Página 38 de 43

Parágrafo Oitavo - A Equipe de Supervisão Técnica da Fiscalização poderá, conforme o caso concreto, orientar a contratada acerca de ocorrência de possíveis irregularidades de natureza leve, desde que não implique sob nenhuma hipótese lesão ao erário ou possível ameaça à integridade física das pessoas que transitarem no canteiro de obras, registrando o fato na Ordem de Serviço/Relatório de Vistoria, antes de decidir por sugerir à Administração a aplicação de penalidades contratuais.

Parágrafo Nono - a reincidência das irregularidades sobre as quais foi orientada a contratada obriga a equipe de fiscalização a sugerir aplicação das penalidades previstas no contrato.

Parágrafo Dez - A multa por atraso no cumprimento de prazo de conclusão de cada uma das etapas previstas contratualmente não será devida caso ocorram prorrogações compensatórias formalmente concedidas pela CONTRATANTE, por comprovado impedimento de execução dos trabalhos, efetuando-se, então, uma revisão dos cronogramas, em comum acordo pelas partes e tomando-se por base, daí por diante, os documentos atualizados resultantes. Por conseguinte, as multas aplicadas poderão ser restituídas à CONTRATADA, integral ou parcialmente, em função dos novos cronogramas, sem qualquer atualização/reajustamento do valor da multa originalmente aplicada.

• Parágrafo Onze - Para operacionalização do disposto nos parágrafos dez e treze desta cláusula, quanto à possibilidade de devolução do valor de multa aplicada à CONTRATADA, o valor de qualquer multa a ela aplicável poderá ser automaticamente retido de quaisquer notas fiscais/faturas cujos pagamentos lhe sejam devidos. A retencão do valor correspondente à multa moratória dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA ser-Ihe-á comunicada para abertura de prazo para defesa prévia, garantindo-se-Ihe o pagamento imediato do valor incontroverso.

Parágrafo Doze - A CONTRATADA será formalmente notificada pela CONTRATANTE das sanções a ela aplicadas.

ParágrafO Treze - Havendo atraso na conclusão dos serviços referentes a determinada parcela, caso a CONTRATADA recupere esse atraso até a 2.a parcela subseqüente àquela em que ele ocorrer, poderão a ela ser devolvidas as importâncias das multas cobradas por infração nos prazos parciais, sem qualquer atualização/reajustamento do valor da multa originalmente aplicada.

ParágrafO Catorze - O diário de obra será utilizado como prova documental para as verificações de atrasos e outras ocorrências.

• Parágrafo Quinze - Em caso de reincidência, o percentual das multas estipuladas nesta cláusula serão elevados para o dobro .

ParágrafO Dezesseis - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

Parágrafo Dezessete - Sem prejuízo do disposto nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, quanto ao desconto do valor das multas aplicadas da garantia contratual, poderá ser autorizado que a CONTRATADA proceda ao recolhimento da multa aplicada no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da notificação. O recolhimento se dará mediante GRU, a ser emitida pelo Serviço de Orçamento e Finanças - SEOFI do TRT.

ParágrafO Dezoito - Decorrido o prazo previsto no item anterior sem que a CONTRATADA tenha depositado o valor da multa ou apresentado recurso no prazo legal, ou em caso de ser negado provimento ao recurso apresentado, o valor decorrente da aplicação da sanção será:

a) deduzido dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, de modo a possibilitar a devolução prevista nos parágrafos treze e dez desta cláusula, quando a causa de aplicação da penalidade for o atraso no cumprimento do cronograma dos ( serviços;

Página 39 de 43 I

b) descontado da garantia contratual, nos termos da Lei 8.666/93, ou cobrado judicialmente, nos demais casos de aplicação de multa, após transcorrido in a/bis o prazo para recolhimento espontâneo previsto no parágrafo dezessete desta cláusula. Os prejuízos causados à CONTRATANTE pela CONTRATADA também serão ressarcidos nos termos desta alínea;

Parágrafo Dezenove - A CONTRATADA desde logo autoriza a CONTRATANTE a descontar dos valores por esta devidos o montante das multas a ela aplicadas, podendo o desconto recair sobre o valor da nota fiscal/fatura.

Parágrafo Vinte - O percentual máximo das multas aplicadas será de 10% (dez por cento), qualquer que seja o motivo da aplicação da penalidade.

Parágrafo Vinte e Um - A suspensão temporária para licitar com a CONTRATANTE poderá ser aplicada quando ocorrer:

a) a apresentação de documentos falsos ou falsificados;

b) a reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados, acarretando prejuízos à CONTRATANTE;

c) o atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o disposto no contrato;

d) a reiterada reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa, por motivo pelo qual a contratada já houver sido penalizada;

e) as irregularidades que acarretem prejuízo à CONTRATANTE, ensejando rescisão contratual;

f) as ações com intuito de tumultuar a execução do contrato.

Parágrafo Vinte e Dois - A declaração de inidoneidade poderá ser aplicada quando constatada:

a) a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo da CONTRATANTE;

b) a evidência de atuação com interesses escusos;

c) a reincidência de faltas que acarretem prejuízo à CONTRATANTE e/ou aplicações sucessivas de outras penalidades;

d) a prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com a CONTRATANTE;

e) a condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

Parágrafo Vinte e Três - Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração da CONTRATANTE, em relação a ~ um dos eventos arrolados nesta cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

DA RESCISÃO CLÁUSULA VINTE E DOIS A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua M

rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

Parágrafo Primeiro - os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Segundo M A rescisão do contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA.

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da desde que haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE;

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria;

J Página 40 de 43

Parágrafo Terceiro - O TRT poderá rescindir o contrato por inexecução total e por atraso superior a 30 (trinta) dias no cumprimento de qualquer prazo contratual, exceto quanto à regularização da garantia contratual, cujo atraso máximo aceitável será de 10 (dez) dias.

Parágrafo Quarto - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

Parágrafo Quinto - A Administração poderá, atendidas todas as condições do Edital, aceitar a continuidade da prestação contratual pela sucessora, na hipótese de alteração da estrutura da pessoa jurídica da CONTRATADA, como fusão, cisão ou incorporação.

IDA GARANTIA DOS SERVIÇOS E DOS EQUIPAMENTOS CLÁUSULA VINTE E TRÊS - Os serviços executados serão garantidos pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 618 da Lei n.o 10.406, de 10.01.2002 (Código Civil Brasileiro).

Parágrafo Primeiro - Os equipamentos fornecidos serão garantidos pelo período mínimo de 12 (doze) meses. f Parágrafo Segundo - O prazo de garantia dos serviços e dos equipamentos será 1contado a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da obra.

• ( DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS IcLÁUSULA VINTE E QUATRO - As dúvidas ou omlssoes porventura existentes nas especificações técnicas constantes do objeto do contrato serão resolvidas pela SUPERVISÃO TÉCNICA DA FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

Parágrafo primeiro - Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada serviços constantes das Especificações.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo modificações sem a préVia consulta e I,concordância da Administração da CONTRATANTE.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA CLÁUSULA VINTE E CINCO - Este Contrato fica vinculado aos termos da Concorrência n.O 1/2009, constante do Processo TRT-MA n.o 904/2008, e aos termos das propostas da CONTRATADA.

DAS CONSIDERAÇÃOES FINAIS CLÁUSULA VINTE E SEIS - No cumprimento do presente contrato deve ser observado: a) os custos de MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO da obra encontram-se inclusos no orçamento, observando-se:

a.l) entende-se por mobilização o conjunto de medidas a serem adotadas visando à preparação da infra-estrutura operacional da obra, incluindo o preparo e a montagem no local da obra de todos os equipamentos fixos, mão-de-obra, transporte, etc.; a.2) a desmobilização consiste na desmontagem e na retirada de toda a estrutura provisória, construções e equipamentos do canteiro de obras, incluindo a desmobilização de pessoal, limpeza geral e reconstituição da área à situação adequada. a.3) Havendo mobilização e desmobilização eventuais, como as previstas nos artigos 78, inciso XIV e 79, § 2.°, inciso lU da Lei 8.666/93, os custos relativos a conjunto das ações serão definidos oportunamente de acordo com o estágio d obra e valores em conformidade com a planilha específica apresentada pela CONTRATADA.

Página 41 de 43

b) a CONTRATANTE poderá eXIgIr, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das obrigações estipuladas, reservando-se o direito de reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até a regularização das obrigações pendentes.

c) a CONTRATADA e os responsáveis técnicos pela execução dos serviços NÃO são obrigados a realizar serviços que não se encontrem de acordo com os procedimentos técnicos cabíveis. No caso de identificação de falhas ou insuficiência de dados nos projetos, a CONTRATADA se obriga a informar as correções ou complementações que se fizerem necessárias, a qualquer tempo, durante todo o período da execução da obra, cabendo à CONTRATANTE analisar e aprovar as soluções propostas, após a devida manifestação da Fiscalização.

d) à CONTRATADA e aos responsáveis técnicos pela execução dos serviços cabe analisar previamente as condições técnicas dessa execução, devendo compatibilizar a execução de todo o objeto, conforme os projetos executivos;

e) para efeito de interpretação de eventuais divergências, fica estabelecido que: e.l) em caso de divergência entre o Caderno de Encargos Específico da Obra (especificações e serviços) e o Projeto, prevalecerá o último; e.2) em caso de divergência entre o Caderno de Encargos Específico da Obra e memoriais e a Planilha de Orçamento prevalecerá esta última; e.3) em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, o CONTRATANTE, sob consulta prévia, definirá a dimensão,~ correta; .., e.4) em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala; d.S) em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes; e.6) em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos, das normas ou deste contrato, a CONTRATANTE deverá ser consultada;

f) as correspondências devem ser claramente destinadas à Fiscalização ou à Administração da CONTRATANTE, conforme for o caso;

g) a entrega de documentos poderá ser feita da seguinte forma: g.l) diretamente à Fiscalização, que deverá datar e certificar o recibo correspondente; g.2) mediante protocolização da Seção de Protocolo Administrativo do TRT, no horário das 12 às 19 horas; Endereço: Rua Pietrângelo de Biase, n. o 33, Edifício Presidente Castelo Branco, 7.0 andar, Secretaria Administrativa - SEADM, g.3) pelos Correios, desde que seja postada correspondência com aviso de recebimento, caso em que será considerada a entrega na data de recebimento anotada no respectivo AR pelo destinatário.

h) é de total responsabilidade da CONTRATADA o sucesso no recebimento de documentos enviados via postal. Portanto, somente serão considerados os documentos que comprovadamente foram recebidos pela CONTRATANTE.

i) os prazos estabelecidos neste contrato serão contados na forma prevista no artigo 110 da Lei 8.666/93, ou seja, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contráriol só se iniciando e vencendo prazos em dia de expediente na CONTRATANTE.

j) todos os documentos que não possuírem data de validade específica terão validade por 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da sua emissão.

k) a CONTRATADA responderá, na forma da Lei, a qualquer tempol pela veraCidade das informações e documentos apresentados, assim como deverá apresentar quaisquer documentos adicionais eventualmente exigidos.

I) Toda mudança de endereço, telefone, correio eletrônico ou fax, bem como qualquer alteração ocorrida em sua organização, seja de ordem econômica, administrativa ou financeira, deverá ser comunicada por escrito pela CONTRATADA à CONTRATANTE. /

Página 42 de 43 V 1

---

DO FORO CLÁUSULA VINTE E SETE - As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da Cidade de Vitória (ES), Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, é lavrado o presente contrato, que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes, em 4 (quatro) vias de igual teor e de mesmos efeitos legais.

•

\~{!.,\M Wanda Lúcia Costa Leite Fr

Desembargadora-Presi ente do TRT

PAULO OC OBILIÁRIOS LTDA.

Página 43 de 43