prefeitura municipal de jaguarÃo · balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último...

31
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 Fone (53) 3261-1321 e-mail [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO PROCESSO N.º 5930/2013-15849 TOMADA DE PREÇO N.º 005/2015 TIPO MENOR PREÇO GLOBAL EDITAL DE TOMADA DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO/RS O Senhor Prefeito Municipal de Jaguarão, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 8666/93, e suas alterações posteriores, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 09:00 horas do dia 19 (dezenove) do mês de maio do ano de 2015, no Departamento Almoxarifado Central, Patrimônio e Compras, na Av. 27 de janeiro, 422 se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, designada pela portaria nº 1218/2014, com a finalidade de receber as propostas para contratação de empresa, tipo menor preço global. Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastrados no Município de Jaguarão, ou que apresentarem toda a documentação necessária para o cadastro até o 3º terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento da habilitação e propostas. 1 OBJETO 1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de comunicação visual para execução de projeto de sinalização turística do Município de Jaguarão/RS, com fornecimento de material, equipamentos e mão-de-obra, de acordo com o projeto (memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e plantas) em anexo, e de acordo com o Contrato de Repasse 0412753-22. 1.2. Todos os serviços deverão, necessariamente, obedecer às normas, especificações e procedimentos que orientam os processos de concepção, desenvolvimento, aprovação e avaliação de projetos, estudos, diagnósticos, relatórios e serviços, que se constituem em: Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT; Guia Brasileiro de Sinalização Turística do Ministério do Turismo; Todas as legislações de âmbito federal, estadual, e municipal vigente, incluindo-se as de caráter ambiental e de preservação e proteção cultural; Caderno de Encargos para Elaboração de Projetos do DNIT. Os materiais a serem utilizados deverão ser novos e da melhor qualidade, assim como, atender as exigências elencadas neste Edital e em seus anexos integrantes. 2 CONDIÇÕES GERAIS 2.1. O licitante vencedor do certame deverá executar os serviços de acordo com as condições estabelecidas no presente edital, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro na sua íntegra e seus anexos. 2.2. Somente poderão participar desta licitação as empresas que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital. 2.3. Os proponentes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e seus anexos, devendo verificar as condições atuais, sem poder invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou

Upload: voduong

Post on 30-Nov-2018

212 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PROCESSO N.º 5930/2013-15849 TOMADA DE PREÇO N.º 005/2015

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO PARA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

EM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL

PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE

JAGUARÃO/RS

O Senhor Prefeito Municipal de Jaguarão, no uso de suas atribuições legais e de

conformidade com a Lei n.º 8666/93, e suas alterações posteriores, torna público, para o

conhecimento dos interessados, que às 09:00 horas do dia 19 (dezenove) do mês de maio do

ano de 2015, no Departamento Almoxarifado Central, Patrimônio e Compras, na Av. 27 de

janeiro, 422 se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, designada pela portaria nº

1218/2014, com a finalidade de receber as propostas para contratação de empresa, tipo menor

preço global.

Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado,

cadastrados no Município de Jaguarão, ou que apresentarem toda a documentação necessária

para o cadastro até o 3º terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento da habilitação e

propostas.

1 – OBJETO 1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em serviços de

comunicação visual para execução de projeto de sinalização turística do Município de

Jaguarão/RS, com fornecimento de material, equipamentos e mão-de-obra, de acordo com o

projeto (memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e plantas)

em anexo, e de acordo com o Contrato de Repasse 0412753-22.

1.2. Todos os serviços deverão, necessariamente, obedecer às normas, especificações e

procedimentos que orientam os processos de concepção, desenvolvimento, aprovação e

avaliação de projetos, estudos, diagnósticos, relatórios e serviços, que se constituem em:

Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

Guia Brasileiro de Sinalização Turística do Ministério do Turismo;

Todas as legislações de âmbito federal, estadual, e municipal vigente, incluindo-se as de caráter ambiental e de preservação e proteção cultural;

Caderno de Encargos para Elaboração de Projetos do DNIT.

Os materiais a serem utilizados deverão ser novos e da melhor qualidade, assim como,

atender as exigências elencadas neste Edital e em seus anexos integrantes.

2 – CONDIÇÕES GERAIS

2.1. O licitante vencedor do certame deverá executar os serviços de acordo com as condições

estabelecidas no presente edital, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro na

sua íntegra e seus anexos.

2.2. Somente poderão participar desta licitação as empresas que satisfaçam as

condições estabelecidas neste Edital.

2.3. Os proponentes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e seus

anexos, devendo verificar as condições atuais, sem poder invocar qualquer

desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

2

do integral cumprimento do contrato, não sendo aceitas reivindicações posteriores

sob quaisquer alegações;

2.4. O proponente arcará com todos os custos diretos e indiretos para a preparação e

apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do processo

licitatório; 2.5. O representante do licitante que comparecer na sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes e desejar manifestar-se em nome da empresa deverá anexar juntamente com a documentação constante do Envelope n° l, credencial de representação com poderes decisórios para todas as fases da licitação, com firma do outorgante devidamente reconhecida em cartório, salvo se o representante for proprietário da empresa, hipótese que deverá ser comprovada com a apresentação de documento de identificação.

3 – DO CADASTRO 3.0.1. Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 14 de maio de

2015, os seguintes documentos:

3.0.2. Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da constituição Federal.

3.1. DA HABILITAÇÃO JURIDICA

3.1.1. Registro Comercial no caso de empresa individual;

3.1.2. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se

tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de

documentos de eleição de seus administradores;

3.1.3. Decreto da autorização, em se tratando de empresa ou Sociedade Estrangeira em

funcionamento no País e Ato de Registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo

órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

3.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (CNDT/CF/NDDA - Certidão Negativa de

Débito de Tributos e Contribuições Federais expedidas pela Secretaria da Receita Federal e

Negativa de Débitos quanto a Divida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da

Fazenda Nacional), a qual abrange, inclusive, as Contribuições Sociais previstas na Lei Federal

nº 8.212/1991 - Seguridade Social (CND/INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social),

demonstrando Situação Regular no cumprimento dos Encargos Sociais instituídos em Lei;

3.2.2.1 - Com Base nas Informações obtidas através do Portal da Receita Federal na internet

(site: www.portal.fazenda.gov.br), a partir do dia 03/11/2014, passou a Não Existir mais a

Emissão de Certidão Específica relativa a Contribuições Previdenciárias para CNPJ, ou seja, o

Contribuinte que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta PGFN/RFB,

Emitidas Antes da referida Data e Dentro da Validade nelas Indicados, deverá Apresenta-las

Conjuntamente. Entretanto, se Possuir apenas Umas das Certidões ainda no Prazo de Validade,

terá que Emitir a Nova Certidão que entrou em Vigência, Esta que Abrange Todos os Créditos

Tributários Federais administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN).

3.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do Domicílio ou Sede do licitante;

3.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do Domicílio ou Sede do licitante;

3.2.5. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

3.2.6. Prova de regularidade junto à Justiça do Trabalho (CNDT).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

3

3.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.3.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, sendo

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por

índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação das

propostas, tomando como base a variação, ocorrida no período, do Índice Geral de Preços -

Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro

indicador que o venha substituir;

3.3.2. Se necessária à atualização do balanço deverá ser apresentado juntamente com os

documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, assinado por contador habilitado

ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de

Contabilidade;

3.3.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações

contábeis assim apresentados:

a) Sociedades Anônimas, observada as exceções legais, a sociedade deverá apresentar as

publicações do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis na Imprensa Oficial, bem como

a Ata de aprovação devidamente arquivada na Junta Comercial respectiva;

b) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA), Termo de Abertura e cópias

legíveis e autenticadas das páginas do Diário Geral onde os mesmos foram transcritos com as

devidas Notas Explicativas e Termo de Encerramento, assinados por técnico ou contador

responsável e por seus sócios, registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou

em outro órgão equivalente, conforme determina a legislação vigente que regula esta matéria;

3.3.4. A comprovação da boa situação financeira a ser demonstrada pela licitante deverá estar

devidamente aplicada em memorial de cálculo juntado ao balanço, assinado por contador

habilitado ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional

de Contabilidade, a ser ratificada através dos índices abaixo descritos. Caso o memorial não seja

apresentado, a Comissão Permanente de Licitações reserva-se o direito de efetuar os cálculos:

a) ILC – Índice de Liquidez Corrente igual ou superior a 1,00

b) ILG – Índice de Liquidez Geral igual ou superior a 1,00

c) GE – Grau de Endividamento igual ou inferior a 0,50, sendo:

ILC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

GE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Total do Ativo

3.3.5. Para atendimento ao disposto no § 5º do Art. 31 da Lei nº 8.666/93, são definidos a seguir,

os índices acima citados:

a) Índice de Liquidez Corrente (ILC igual ou superior a 1,0): representa a

capacidade das empresas em saldar suas obrigações de curto prazo (um

ano), honrando seus compromissos nas datas de vencimento. A maioria

das obrigações classificadas no Passivo Circulante vence imediatamente

após o encerramento do balanço. Somente o Imposto de Renda

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

4

provisionado e os empréstimos contraídos são amortizados ao longo do

próximo exercício;

b) Índice de Liquidez Geral (ILG igual ou superior a 1,00): contempla o

entendimento do primeiro, visto que agrega a capacidade de pagamento

em longo prazo, sem que a empresa tenha que dispor do Ativo

Permanente;

c) Grau de Endividamento (GE igual ou inferior a 0,50): consolida a análise

de boa situação da empresa, pois demonstra a estrutura do capital onde a

participação do capital de terceiros superior a 2/3 (dois terços) do capital

próprio torna a empresa vulnerável a qualquer intempérie.

3.3.6. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física a menos de 90

(noventa) dias da abertura dos envelopes;

Certidão da junta comercial do Estado, ou em caso de Sociedade Civil Certidão do Cartório de

Registro de Pessoa Jurídica onde a empresa tem seu domicílio legal, comprovando possuir

patrimônio liquido até a data da apresentação da proposta, igual ou superior a 10% (dez

por cento) do valor orçado para a contratação;

3.3.6.1. Relação dos compromissos assumidos que importem diminuição da sua capacidade

operativa ou absorção de sua disponibilidade financeira, que será calculada diante do patrimônio

líquido atualizado e sua capacidade de rotação;

3.3.6.2. Informar a relação dos contratos assinados até a data de abertura dos envelopes desta

licitação, com no mínimo as seguintes informações: a contratante, o nº do contrato, objeto, data

de inicio e prazo de execução, valor total contratado, percentual executado e a executar.

3.3.7. Declaração de que não foi declarada inidônea nem está suspensa do direito de licitar ou

contratar com a Administração Pública e que comunicará a esta Administração a superveniência

de fato impeditivo da habilitação.

4 – DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 4.1 Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela Comissão de

Licitações no dia, hora e local mencionado no preâmbulo, em 02(dois) envelopes distintos,

fechados, lacrados e identificados, respectivamente como de nº 1 e nº 2, para o que sugere-se a

seguinte inscrição:

AO

MUNICÍPIO DE JAGUARÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.º 005/2015

ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

AO

MUNICÍPIO DE JAGUARÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.º 005/2015

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

5

5. DOS INVÓLUCROS N.º 01 E 02

No envelope n.º 1 (DOCUMENTAÇÃO) deverão constar:

5.1. Certificado do Registro Cadastral, válido e atualizado fornecido pelo Município;

5.1.1. Para os Certificados já emitidos, no caso de Certidões vencidas, juntar as CND’s

atualizadas.

5.2. Declaração de Licitante de que concorda com os termos do presente Edital.

5.3. Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração registrada em Cartório ou

carta de credenciamento, outorgado com poderes ao representante para decidir a respeito dos

atos constantes da presente licitação com firma do outorgante devidamente reconhecida em

cartório, salvo se o representante for proprietário da empresa, hipótese que deverá ser

comprovada com a apresentação de documento de identificação;

5.4. A empresa deverá comprovar sua capacidade técnica ou do responsável técnico pelos

serviços, com a apresentação de pelo menos 01 (um) atestado e / ou certidão expedida por pessoa

jurídica de direito público ou privado, comprovando que a Empresa ou o Responsável Técnico

tenha executado projetos de características semelhantes e de complexidade tecnológica e

operacional equivalentes ou superiores ao do objeto da licitação.

5.5. Comprovação de vínculo empregatício ou contratual de arquiteto e/ou engenheiro civil

devidamente registrado nos conselhos competentes CAU e/ou CREA;

5.6. Indicação do(s) profissional (is) responsável (is) técnico(s) pelo cumprimento do objeto

desta licitação, comprovando ser integrante(s) do quadro permanente da licitante na data de

abertura das propostas, detentor (es) de Atestado(s) de Capacidade Técnica, compatível(is) em

características, quantidades e prazos com o objeto deste certame;

5.7. Declaração que executará a(s) obra(s) / serviço (s) de acordo com o Projeto e suas

Especificações, e se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários

à realização das obras/serviços, e que se encontram em condições adequadas de utilização e que

alocará profissionais com experiência na realização de obras/serviços, de complexidade igual ou

maior ao do objeto desta licitação.

5.8. Comprovante de visita ao local da obra do responsável técnico que assinará a proposta, pelo

qual reconhece ser perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações

assumidas e estabelecidas no presente edital, em todas as fases da presente licitação, que

verificou todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução das obras,

através de atestado fornecido pela Arquiteta e/ou Engenheiro Civil do Município à ser emitido

no prazo limite de 03 (três) dias corridos antes da data de entrega dos envelopes de Habilitação e

Propostas, ; (ANEXO X);

5.8.1. Todos os custos que os interessados tiverem em relação à visita técnica, serão de

responsabilidade das proponentes;

5.9. Declaração de Concordância com todos os termos do Edital e seus Anexos; (ANEXO XII).

5.10. Declaração da empresa de que está em condições de iniciar as obras imediatamente, após

a assinatura do contrato e recebimento da competente Ordem de Serviço Inicial emitida pela

Secretaria de Planejamento e Urbanismo;

5.11. Comprovação de que o (s) profissional (is) referido (s) acima pertence (m) ao seu quadro

permanente de funcionários, por meio de Carteira de Trabalho, Contrato de Trabalho ou Contrato

Social, na data prevista para a abertura da licitação, detentor (es) de Atestado, que atestem

atividades referentes ao artigo 1º da Resolução 218 do CONFEA – Atividade de Execução de

obras e Serviço Técnico;

5.12. A empresa habilitada, deverá apresentar declaração conforme modelo (ANEXO XIII),

abrindo mão do prazo recursal referente à fase de habilitação.

5.13. Os documentos a que se refere o subitem 3.3 (qualificação econômico-financeira) também

devem constar dentro do envelope n.º 1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

6

Obs: Os documentos exigidos nos itens 5.1 a 5.13 deverão estar preferencialmente na ordem

descrita acima, numerados, rubricados e em envelopes fechados e lacrados.

No envelope n.º 2 (PROPOSTA) deverão constar: 5.14. Proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinadas na última, pelo

representante legal da empresa, mencionando o preço global para a execução da obra, objeto

desta licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos com material, mão-de-obra,

inclusive o BDI (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.)

5.15. Planilha quantitativa e custos unitários.

6- DISPOSIÇÕES REFERENTES À DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 6.1. Os documentos para Habilitação e do invólucro n.º 01 deverão ser apresentados em uma via

em originais ou por qualquer processo com cópia autenticada;

6.2. A falta de qualquer documento solicitado nesta Licitação implicará na inabilitação da

proponente, ressalvado o disposto no §1º do art. 43 da Lei Complementar nº123/2006.

6.3. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, aos termos do Edital, e sendo apresentadas

vinculam o licitante ao mesmo;

6.4. Não serão considerados os itens das propostas que contiverem entrelinhas, emendas, rasuras

ou borrões;

6.5. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações, nas condições

estabelecidas, uma vez abertas as propostas;

6.6. Quaisquer outros esclarecimentos deverão ser solicitados pela proponente, por escrito, em

papel timbrado da empresa, protocolado no setor do protocolo central do Município em até 03

(três) dias anteriores a data da entrega dos invólucros;

6.7. Documento vencido e documento apócrifo serão tidos como inexistentes, considerar-se-á

inabilitada a licitante que o apresentar, independentemente da natureza da empresa. 6.8. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas,

uma vez abertas as propostas;

6.9. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para sua entrega;

6.10. Quaisquer inserções que visem modificar, extinguir ou criar direitos sem previsão no edital, serão

tidas como inexistente, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento

convocatório;

6.11. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das disposições deste edital,

sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, bem como aquela(s) manifestamente

inexequíveis, presumindo-se como tais as que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que

ofertarem alternativas;

6.12. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições

estabelecidas neste edital.

7 – DAS OBRIGAÇÕES

7.1. São obrigações da CONTRATANTE:

a) Atestar às notas fiscais/ faturas, a efetiva entrega do objeto a esta licitação.

b) Aplicar a empresa vencedora penalidades, quando for caso.

c) Efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, após a entrega da nota fiscal / fatura no

setor competente.

d) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de

acordo com as exigências deste edital e os termos da sua proposta;

e) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, visando

sempre à segurança e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Guia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

7

Brasileiro de Sinalização Turística do Ministério do Turismo, todas as legislações de âmbito

federal, estadual, e municipal vigente, incluindo-se as de caráter ambiental e de preservação

e proteção cultural e caderno de encargos para elaboração de projetos do DNIT;

7.2. Obrigações da CONTRATADA:

a) Cumprir os prazos estipulados;

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;

c) Realizar o serviço em obediência às especificações técnicas e as condições estabelecidas

pelo EDITAL, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO NA SUA ÍNTEGRA E SEUS ANEXOS, devendo substituí-lo no prazo

estipulado e às suas expensas, estando em desacordo com as especificações;

d) Comprovar, sempre que solicitada pela CONTRATANTE, à quitação das obrigações

trabalhistas e tributárias;

e) Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados pela fiscalização

da CONTRATANTE, caso os mesmos não atendam as especificações constantes no

Memorial Descritivo, deve visar sempre à segurança e normas da Associação Brasileira

de Normas Técnicas – ABNT, o Guia Brasileiro de Sinalização Turística do Ministério do

Turismo, todas as legislações de âmbito federal, estadual, e municipal vigente, incluindo-

se as de caráter ambiental e de preservação e proteção cultural e caderno de encargos para

elaboração de projetos do DNIT.

f) Responsabilizar-se, integralmente, pelo serviço adquirido pela CONTRATANTE, até seu

término, respondendo por todos os custos operacionais, encargos previdenciários,

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta e indiretamente

na realização dos serviços;

8 – DO JULGAMENTO 8.1. Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL e o julgamento será realizado pela

Comissão Permanente de Licitações, levando em conta o atendimento obrigatório de todas as

exigências constantes desse Edital, e qualquer fato decorrente ou que ocorra ao contrário será

analisado com base na Lei n.º 8666/93 e suas alterações posteriores.

8.1.1. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus

incisos e parágrafos da Lei nº. 8.666/93, levando em conta o atendimento obrigatório de todas as

exigências constantes neste edital;

8.2. Caberá a Comissão também:

8.3. Receber os envelopes de “Documentação e Proposta” na forma estabelecida no Edital;

8.4. Proceder a abertura dos envelopes contendo a “Documentação”, que será rubricada por

todos os presentes, folha por folha;

8.5. Examinar a documentação, nos termos deste Edital, rejeitando a apresentada de maneira

deficiente ou incompleta;

8.6. Uma vez abertos os envelopes da “Documentação”, estando os concorrentes habilitados,

será realizada a abertura dos envelopes das propostas, onde se verifica a conformidade de cada

proposta com os requisitos do Edital e após se realizará o julgamento e classificação das

propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do Edital;

8.7. Lavrar as Atas circunstanciadas das sessões de licitações, que serão assinadas pelos

membros da Comissão Permanente de Licitação e por todos os licitantes presentes, independente

de terem ou não sido julgados habilitados;

8.8. No término dos seus trabalhos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a Comissão Permanente de

Licitação elaborará o relatório final, concluindo, formal e explicitamente, com a recomendação

do proponente vencedor, assim considerado aquele que tiver apresentado a proposta com o

Menor Preço GLOBAL, ou seja, cotações conforme objeto do presente Edital, podendo, ainda,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

8

quando julgar conveniente, propor a revogação ou anulação desta Tomada de Preço, dentro do

prazo, justificando a proposição.

8.9. A Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, poderá promover

diligência, visando esclarecer ou completar a instrução do processo; 8.10. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital;

8.11. No caso de absoluta igualdade de condições entre 02 (duas) ou mais propostas, a Comissão

de Licitação adotará como critério de desempate o sorteio, em ato publico, com convocação

previa de todos os participantes, na forma do Art.3, inciso 2 da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações

posteriores;

8.12. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, baseada nas

ofertas dos demais licitantes;

8.13. Esta licitação é do tipo menor preço global e o julgamento será realizado pela Comissão

Julgadora, levando em consideração o menor preço global para a realização do serviço.

9 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

9.1 Na ausência de recursos ou decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo

licitatório será submetido à autoridade competente para que se proceda à devida homologação e

consequente adjudicação do objeto licitado à licitante vencedora.

9.2 O objeto da presente licitação será adjudicado globalmente a uma só empresa, após

consideradas todas as condições estabelecidas nesta Tomada de Preço.

10 – RECURSOS

10.1. Em todas as fases da presente licitação, serão observadas às normas previstas pelos artigos

n.º 109, da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores.

10.2. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do

presente Edital, por irregularidade comprovada, protocolizando pedido nos termos do Art. 41 da

Lei 8.666/93 no protocolo central do Município.

11 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

11.1 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do

presente Edital, por irregularidade comprovada, protocolizando pedido nos termos do Art. 41 da

Lei 8.666/93.

11.1.1 O pedido deve ser anexo ao processo em documento original devidamente assinado pelo

representante da empresa, nesta fase do Processo Licitatório.

11.1.2 As razões e/ou as impugnações e recursos serão interpostos por escrito, na

recepção/protocolo, registrando-se a data e a hora de sua entrega, mediante protocolo, no

endereço discriminado no subitem deste Edital.

11.1.3 Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os respectivos

prazos legais;

11.1.4 Os pedidos serão encaminhados à autoridade competente, que decidirá no prazo de 3

(três) dias úteis.

11.2 Acolhida à petição impugnando o Ato Convocatório será designada nova data para a

realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação

das propostas.

12-OS PRAZOS 12.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,

convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem

prejuízo das sanções previstas no Art.81 da Lei nº 8.666/93;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

9

12.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma vez pelo mesmo período,

desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo;

12.3. Se dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato em igual prazo

e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços e nas

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados

pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da

pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor de contrato e mais a

suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração por prazo de 02 (dois) anos;

12.4. O prazo de vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, a contar da sua

assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administração e com anuência da contratada,

nos termos do art. 57, da Lei nº 8.666/93, no que couber.

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 13.1. Advertência;

13.2. Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, incidente sobre o

valor do contrato, depois de decorridos 05 (cinco) dias úteis, do prazo de convocação para a

assinatura do contrato, conforme subitem 12.1;

13.2.1. Na hipótese de eventual vitória do adjudicatário em regular processo administrativo que

questione a incidência e a amplitude da multa, o valor pecuniário respectivo será restituído

àquele;

13.3. Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total da proposta, cumulada com a

pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo

prazo de 02(dois) anos, depois de decorrido prazo do item anterior.

Observação: As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato.

14 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1. A execução da obra será objeto de medição, realizada pela fiscalização da obra a cada etapa

do cronograma físico-financeiro, mediante solicitação da contratada.

14.1.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após aprovação do Boletim de

Medição pela fiscalização da obra e emissão da Nota Fiscal, a cada etapa do Cronograma Físico-

Financeiro.

14.1.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura somente será autorizada após o Ateste da Conclusão da

Etapa pela Fiscalização e seu valor deverá ser igual ao aprovado.

14.2. Todos os documentos fiscais apresentados deverão acompanhar as guias de recolhimentos

de encargos trabalhistas (INSS, FGTS) referente a mão de obra empregada.

14.3. No caso de constatação, pela fiscalização, de condições de execução insuficientes de partes

da obra, estas poderão ser glosadas a qualquer tempo, reduzindo-se do valor a receber a parcela

correspondente.

14.4. Poderão ser realizadas medições extraordinárias, além do número de etapas da obra, em

comum acordo entre as partes, acarretando o custo das respectivas medições em despesa a ser

compensada com o ônus suportado pelo Contratante perante a instituição financeira (Caixa

Econômica Federal), decorrente do Termo de Compromisso correspondente.

14.5. Ocorrendo atraso no pagamento pela administração, será atualizado financeiramente,

acrescido de encargos moratórios apurados desde a data acima referida até a data do efetivo

pagamento, mediante aplicação da formula “pro rata tempore” calculada com base na variação

do INCC/FGV.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

10

15 – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO E DO REAJUSTE

15.1- Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, será

concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela CONTRATADA,

desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual;

15.2- O valor dos Serviços de Sinalização Turística e Comunicação Visual será atualizado, de

acordo com o reajuste de Mercado, podendo haver redução ou majoração no preço do mesmo.

16 – DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO

PORTE E COOPERATIVAS

16.1. A microempresa e/ou a empresa de pequeno porte, que pretender se utilizar dos benefícios

previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123/06, deverão apresentar, além de todos os

documentos exigidos para o Envelope n.º 01, uma declaração, firmada por responsável

(contador ou técnico contábil), de que se enquadra como microempresa ou empresa de

pequeno porte; 16.2. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite

de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42

à 45 da Lei Complementar 123/06, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488/07, desde que

também apresentem além de todos os documentos exigidos para o Envelope n.º 01, uma

declaração, firmada por responsável (contador ou técnico contábil), de que se enquadram

no limite de receita referido acima;

16.3. A não apresentação das declarações especificadas nos itens 16.1 ou 16.2, não é motivo de

inabilitação da licitante, entretanto a sua omissão será entendida como renúncia a qualquer

privilégio, recebendo, portanto o mesmo tratamento das demais empresas não beneficiadas pelo

disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123/06.

17 - DA ENTREGA E GARANTIA DA OBRA EXECUTADA

17.1. O prazo de garantia de conservação da obra e funcionamento de suas instalações será de 05

(cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo, excetuando-se dano

comprovadamente decorrente de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

17.2. A Contratada, deverá por sua conta e responsabilidade, proteger a área onde são

executados os serviços, em virtude dos possíveis riscos ocasionados pela execução do Contrato,

relativos aos danos que seu pessoal, máquinas, equipamentos ou veículos causarem às

instalações atuais e a terceiros.

17.3. O recebimento da obra se dará provisoriamente, por comissão responsável ou fiscal

obra/serviço por seu acompanhamento, mediante termo circunstaciado, assinado pelas partes em

até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada.

17.4. O recebimento definitivo se dará por servidor, ou comissão designada pela autoridade

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de

observação (60 dias), ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,

observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93. O Termo de Recebimento Definitivo

só poderá ser emitido mediante apresentação da baixa da obra no CREA e no INSS, inexistindo

qualquer pendência no Contrato.

18 – DISPOSIÇÕES GERAIS 18.1. A inabilitação de licitante em qualquer das fases do procedimento licitatório importa

preclusão de seu direito de participar das fases subsequentes;

18.2. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições

deste Edital;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

11

18.3. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação e

propostas exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de recebimento, ressalvado o disposto

no § 1°, do art. 43 da Lei Complementar 123/2006.

18.4. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificação ou substituição das propostas ou

qualquer outro documento;

18.5. Os documentos retirados dos envelopes, para julgamento da habilitação, serão rubricados

pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes ou procuradores das Empresas

licitantes. O procedimento será repetido quando da abertura das propostas;

18.6. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos

e assinar as atas, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão

Permanente de Licitações;

18.7. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à “Documentação”, não serão

admitidos à licitação os concorrentes retardatários;

18.8. Ao Prefeito, fica assegurado o direito de, no interesse do Município, revogar ou anular a

presente licitação, sem que caiba aos licitantes quaisquer direitos e reclamação ou indenização;

18.9. As despesas da contratação, de que trata o Edital correrá por conta das seguintes verbas:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Dotação Orçamentária:

Ação: 1.147 – Sinalização Turística

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00.0000 – Obras e Instalações.

Cód. Red.: 117 Fonte: 1295 - Sinalização Turística 412.753.22

18.10. Prazo de validade da proposta será de 60 dias;

18.11. Fica eleito o foro da Comarca de Jaguarão, para quaisquer litígios e decorrentes deste

Edital;

18.12. Mais informações serão prestadas aos interessados no Departamento Almoxarifado

Central, Patrimônio e Compras sito à Av. 27 de janeiro,422 em Jaguarão, ou pelo fone:

(53).3261.1321, no horário das 8:00 às 12:00 horas ou na Secretaria de Planejamento e

Urbanismo ( 53) 3261.3236;

18.13. Constituem anexos e fazem parte integrante deste Edital:

Anexo I - Cronograma Físico Financeiro;

Anexo II - Memorial Descritivo;

Anexo III - Planilha Orçamentária;

Anexo IV - Mapas com a localização;

Anexo V - Minuta do contrato;

Anexo VI - Modelo Declaração Lei Complementar 123/06;

Anexo VII - Modelo de Inexistência de Fato Impeditivo;

Anexo VIII - Modelo de Declaração de Não Emprega Menor;

Anexo IX - Modelo de Proposta;

Anexo X - Modelo Termo de Visita Técnica;

Anexo XI - Declaração de Atendimento ao Decreto 7.983/13;

Anexo XII - Modelo de Declaração de Concordância com os Termos do Edital e seus Anexos;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

12

Anexo XIII-Modelo de declaração para renúncia de prazo recursal referente à fase de

habilitação.

Jaguarão, 23 de abril de 2015.

Jose Cláudio Ferreira Martins

Prefeito Municipal

Este edital se encontra examinado e

Aprovado por esta Procuradoria

Jurídica.

Em ____/___/____

______________________________

Procurador Jurídico

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

13

ANEXO I

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

http://www.jaguarao.rs.gov.br/wp-content/uploads/2015/01/Anexo-I-TP-005-2015-

Sinaliza%C3%A7%C3%A3o-Tur%C3%ADstica-Cronograma-F%C3%ADsico-Financeiro.pdf

ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO

http://www.jaguarao.rs.gov.br/wp-content/uploads/2015/01/Anexo-II-TP-005-2015-

Sinaliza%C3%A7%C3%A3o-Tur%C3%ADstica-Memorial-Descritivo.pdf

ANEXO III

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

http://www.jaguarao.rs.gov.br/wp-content/uploads/2015/01/Anexo-III-TP-005-2015-

Sinaliza%C3%A7%C3%A3o-Tur%C3%ADstica-Planilha-Or%C3%A7ament%C3%A1ria.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

14

ANEXO IV

MAPAS COM A LOCALIZAÇÃO

OBS: Os ANEXOS IV, Mapas com a localização, serão entregues em CD, na Sede da Prefeitura

Municipal de Jaguarão, na Secretaria de Planejamento e Urbanismo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

15

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE JAGUARÃO, administração

pública direta, inscrita no CNPJ/MF sob nº 88.414.552/0001-97, com sede na Avenida 27 de

Janeiro, nº 422, representada pelo Sr. Prefeito Municipal, José Claudio Ferreira Martins, neste ato

simplesmente denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa

_______________________, com sede __________________, (cidade), inscrita no CNPJ

_______________, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) _____________________, portador da CI

nº___________e CPF nº ________________, aqui simplesmente denominada CONTRATADA

têm, entre si, certo e ajustado as condições e cláusulas a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa de especializada para Confecção e

Instalação de Placas de Sinalização, com fornecimento de material, equipamentos e mão-de-obra,

de acordo com o projeto (memorial descritivo, termo de referência, planilhas orçamentárias,

cronograma físico-financeiro e plantas) em anexo, e de acordo com o Contrato de Repasse

0412753-22, conforme processo 5930/2013-15849, de acordo com os anexos deste edital (Projeto

Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro).

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE:

São obrigações da CONTRATANTE:

a) Cumprir fielmente as disposições do contrato;

b) Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela credenciada;

c) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no contrato;

d) Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

e) Designar servidor público ou comissão responsável, para fiscalizar, acompanhar e relatar a

execução do contrato aferindo os trabalhos de engenharia, ainda, atestar as faturas, ficando

permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações a essa atribuição;

f) Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços

(execução de obra), sob os aspectos qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e

comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam

medidas corretivas por parte daquela;

g) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços

dentro das normas do Contrato;

h) Exigir, após ter advertido a CONTRATADA por escrito, o imediato afastamento de qualquer

empregado ou preposto da mesma, que não mereça a sua confiança ou embarace a fiscalização ou,

ainda que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe

forem atribuídas;

i) Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e

tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais

decorrentes da execução do contrato;

j) Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA, inclusive

quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os caso de força maior,

justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não devem ser interrompidas;

k) Responsabilizar-se pela comunicação em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete interrupção

na execução do contrato;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

16

l) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de

acordo com as determinações do contrato e do edital e dos demais anexos, especialmente do

projeto;

m) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA de acordo com as

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

n) Não permitir que a CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as pré-estabelecidas no

Contrato.

o) Solicitar que seja refeito o serviço e substituído o material que não atender às especificações

constantes no Edital, e seus anexos

p) Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando necessário, para execução

dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

São obrigações da CONTRATADA:

a) Quando da assinatura do contrato, apresentar documentação comprobatória do visto ou registro da

empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA/RS) e/ou

CAU, do vínculo empregatício (carteira assinada e comprovação do visto ou registro no CREA e/ou

CAU) ou vínculo contratual de seu responsável técnico;

b) Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução

da obra, tais como: salários; seguros de acidente; taxas, impostos e contribuições; indenizações;

vales-refeição; vales-transporte; e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo

Governo.

c) Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem

qualquer vínculo empregatício com o órgão;

d) Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir, no

prazo estabelecido, qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas

disciplinares da CONTRATANTE;

e) Manter sediado junto à Administração durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar

decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

f) Responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da obra, não excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;

g) Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da

CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução

da obra;

h) Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus

empregados na obra ou no recinto da CONTRATANTE;

i) Assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, solidez e

estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;

j) Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços. No caso de falhas,

erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às normas técnicas, regulamentos ou

posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita à CONTRATANTE, de

forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.

k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados referentes à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes

da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (dias) dias, contados da ciência, ou

no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização;

l) Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no sentido de

evitar qualquer tipo de acidente;

m) Fornecer condições adequadas para a fiscalização da obra;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

17

n) Exibir a placa obrigatória do CREA e/ou CAU;

o) Exibir a placa obrigatória de obra de acordo com as orientações de padronização de placas e

adesivos, indicativos de obras financiadas pelo Governo Federal, de acordo com as normas e

padrões estipulados pelo Governo Federal. A placa do serviço e/ou obra deverá ser fixada e

executada pela empresa.

p) Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra,

durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final;

q) Submeter à aprovação da CONTRATANTE, antes do início dos trabalhos, a relação nominal de

seu pessoal técnico envolvido com a execução da obra;

r) Permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles a quem formalmente indicar acesso às suas

instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto;

s) Fornecer e preencher o Diário de Obra para registrar informações importantes sobre cada dia de

atividade;

t) Comunicar à CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus

empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a

qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público ou particular;

u) A CONTRATADA será responsável direta, perante a CONTRATANTE, por perdas e danos,

inclusive lucros cessantes, por dolo ou culpa a que der causa, inclusive através de seus prepostos,

independentemente das sanções contratuais supramencionadas, quando da execução da obra, não

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela

CONTRATANTE.

v) Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras,

vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras

construções provisórias necessárias à fiel execução do objeto contratado;

w) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços

pela comissão fiscalizadora ou fiscal de obra/serviço da CONTRATANTE e pelos atrasos

acarretados por esta rejeição;

x) Responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem

como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados;

y) Providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais

apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, sempre que a fiscalização

da CONTRATANTE julgar necessário;

z) Providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no

CREA e/ou CAU da região onde os serviços serão realizados, entregando uma via à

CONTRATANTE;

aa)Exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados,

apresentando-a à unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado;

bb) Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados,

obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento

conveniente dos trabalhos;

cc) Submeter à aprovação da comissão fiscalizadora ou fiscal de obra/serviço da CONTRATANTE,

o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável

técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado;

dd) Submeter à comissão fiscalizadora ou fiscal obra/serviço da CONTRATANTE as amostras de

todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução;

ee) Garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir

da data da emissão do termo de recebimento definitivo, conforme art. 618 do Código Civil

Brasileiro;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

18

ff) Durante o período de garantia de que trata o inciso anterior, a CONTRATADA deverá, sob pena

de eventual aplicação das sanções legais, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo

máximo de 2 (dois) dias corridos, contados da comunicação oficial;

gg) Manter, durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta tomada de preço;

hh) Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do contrato, de modo a

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o

contrato, no prazo determinado;

ii) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as

determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores

condições de segurança, higiene e disciplina;

jj) Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho e em

especial dotar o canteiro de obras de toda infraestrutura exigida e demais determinações em estrita

obediência à Norma Regulamentadora nº 18 do Ministério do Trabalho (NR-18) que trata das

“Condições de Trabalho na Indústria da Construção”, sendo que a observância do estabelecido na

referida NR não desobriga a CONTRATADA do cumprimento das disposições relativas às

condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal, estadual e/ou municipal,

e em outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho;

kk) Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do projeto;

ll) Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo

executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de

terceiros;

mm) Adotar as providências e precauções necessárias a fim de que não venham a ser danificadas as

redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas;

nn) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas e tudo o que for

necessário à execução dos serviços, durante a execução da obra;

oo) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,

equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

pp) Enviar à FISCALIZAÇÃO, em até 10 (dez) dias após a emissão da ordem de serviço, relação

com os nomes dos funcionários que irão trabalhar na obra acompanhada dos seus respectivos

vínculos empregatícios (cópia de carteira de trabalho e previdência social devidamente assinada) ou

vínculo contratual;

qq) Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do

cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS

e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços;

rr) Tomar as providências necessárias para que, sempre que a utilização da obra depender de

aprovação de outras entidades (órgão ambiental, concessionárias de abastecimento elétrico, de água,

de gás, de serviços de telefonia e saneamento, corpo de bombeiros, etc.), esta aprovação seja obtida

em tempo hábil, para não atrasar o início da utilização, que deverá coincidir com a entrega da obra,

cabendo-lhe, ainda, providenciar as vistorias, testes e aprovações de materiais, equipamentos e

instalações exigidos por aquelas entidades, quando for o caso, arcando com o pagamento das taxas e

emolumentos correspondentes;

ss) A CONTRATADA terá a seu cargo as ligações provisórias para o abastecimento de energia e de

água, além do serviço telefônico do canteiro, cabendo-lhe também dar solução adequada aos

esgotos sanitários, águas pluviais e resíduos sólidos (lixo) desses locais. A CONTRATADA poderá

fazer uso das instalações sanitárias e valer-se do abastecimento de água e eletricidade existentes

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

19

eventualmente no local da obra, desde que reembolse a CONTRATANTE os custos destes insumos,

em valores fixados pela fiscalização.

tt) Será vedado ao vencedor da TOMADA DE PREÇO n° 005/2015, sob pena de rescisão

contratual, caucionar ou utilizar o contrato a ser assinado entre as partes para qualquer operação

financeira, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; e

uu) Será obrigatório o controle tecnológico, devendo ser exigido da construtora e será de sua

responsabilidade apresentar o Laudo Técnico de Controle Tecnológico e os resultados dos ensaios

realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT e ABNT, os quais

devem ser entregues obrigatoriamente ao Município para que façam parte da documentação técnica

do contrato para nos casos de problemas precoces na realização do serviço, subsidiarem os reparos

de responsabilidade do contratado, bem como da responsabilidade solidária da empresa executora

dos serviços e controle tecnológico.

vv) Todas as especificações são complementadas pelos projetos e detalhes de execução, devendo

ser integralmente cumpridas. As indicações do Memorial Descritivo, em caso de divergência com

as do Projeto Geométrico e Complementares deverão ser comunicadas à fiscalização para ser dada à

resolução final. Nas diferenças de cotas e medidas em desenho, prevalecerão sempre os valores

escritos.

ww) A não descrição de um material ou serviço deverá ser entendida como de primeira qualidade e

primeiro uso e estar de acordo com as Normas Brasileiras, especificações e método da ABNT.

xx) Toda aplicação de material industrializado ou de emprego especial deverá obedecer de acordo

com as recomendações de seus fabricantes.

yy) A mão-de-obra empregada deverá ser qualificada e capacitada a executar o serviço requerido.

Toda técnica construtiva utilizada deverá seguir a todos os preceitos normativos.

zz) Todos os serviços terão os arremates, acabamentos e adaptações que se fizerem necessários e

perfeitamente executados. Caso algum material tenha sido empregado indevidamente, ou tenha sido

impugnado pela fiscalização, deverá ser removido sem qualquer custo para a Contratante. Os

materiais reutilizados, resultante de demolição ou escavação, serão destinados conforme orientação

da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

SUBCLÁUSULA ÚNICA:

Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações:

I - Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos;

II - Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e

III - Cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, a contar de sua assinatura,

podendo ser prorrogado a critério da Administração e com anuência da contratada, nos termos do

art. 57, da Lei nº 8.666/93, no que couber.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO:

Pela aquisição do serviço licitado a CONTRATANTE pagará o valor de R$_______, estando nele

incluídas todas as despesas necessárias à sua perfeita execução.

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta aquisição estão programadas nas seguintes dotações orçamentárias:

Dotação Orçamentária:

Ação: 1.147 – Sinalização Turística-Elemento de despesa: 4.4.90.51.00.0000 – Obras e Instalações.

Cód. Red.: 117 Fonte: 1295 - Sinalização Turística 412.753.22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

20

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO:

A execução da obra será objeto de medição, realizada pela fiscalização da obra a cada etapa do

cronograma físico-financeiro, mediante solicitação da contratada.

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após aprovação do Boletim de Medição pela

fiscalização da obra e emissão da Nota Fiscal, a cada etapa do Cronograma Físico-Financeiro.

A emissão da Nota Fiscal/Fatura somente será autorizada após o Ateste da Conclusão da Etapa pela

Fiscalização e seu valor deverá ser igual ao aprovado.

Todos os documentos fiscais apresentados deverão acompanhar as guias de recolhimentos de

encargos trabalhistas (INSS, FGTS) referente a mão de obra empregada.

No caso de constatação, pela fiscalização, de condições de execução insuficientes de partes da obra,

estas poderão ser glosadas a qualquer tempo, reduzindo-se do valor a receber a parcela

correspondente.

Poderão ser realizadas medições extraordinárias, além do número de etapas da obra, em comum

acordo entre as partes, acarretando o custo das respectivas medições em despesa a ser compensada

com o ônus suportado pelo Contratante perante a instituição financeira (Caixa Econômica Federal),

decorrente do Termo de Compromisso correspondente.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:

Na hipótese de atraso de pagamento da nota fiscal devidamente atestada pela Administração, será

atualizado financeiramente, acrescido de encargos moratórios apurados desde a data acima referida

até a data do efetivo pagamento, mediante aplicação da fórmula “pro rata“ calculada com base na

variação do INCC/FGV do período.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA:

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, estes, serão

restituídos à CONTRATADA para as correções necessárias no prazo de três dias, sendo devolvidos

no mesmo prazo, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de

atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA:

O pagamento efetivado pela contratante será procedido de prévia verificação da regularidade fiscal.

CLÁUSULA OITAVA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO E DO

REAJUSTE:

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:

Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93, será

concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela CONTRATADA, desde

que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual;

SUBCLÁUSULA SEGUNDA:

O valor dos produtos será atualizado, de acordo com o reajuste de Mercado, conforme sistema de

referencia de preço constantes no orçamento geral da obra, podendo haver redução ou majoração no

preço do mesmo.

CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE CIVIL:

A CONTRATADA responderá por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais que seus

empregados ou preposto, em razão de omissão dolosa ou culposa, venham a causar em decorrência

da prestação dos serviços, incluindo-se, também, os danos materiais ou pessoais a terceiros, a que

título for.

CLÁUSULA DÉCIMA – ÔNUS E ENCARGOS:

Todos os ônus ou encargos referentes à execução deste contrato, que se destinem à realização dos

serviços, a locomoção de pessoal, seguros de acidentes, impostos, taxas, contribuições

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

21

previdenciárias, encargos trabalhistas e outros que forem devidos em razão dos serviços, ficarão

totalmente a cargo da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO: Nos termos do art. 67, § 1º da Lei nº. 8.666 de 1993, a CONTRATANTE designará um

representante ou comissão responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato,

anotando em registro próprio todas as ocorrências e determinando o que for necessária a

regularização das falhas ou defeitos observados.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Da mesma forma, a CONTRATADA deverá indicar um preposto para, se aceito pela

CONTRATANTE, representá-la na execução do contrato.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo

com o edital e este termo de contrato.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA:

Cabe à contratante, a seu critério e através do corpo técnico da Secretaria competente, em conjunto

com a empresa contratada para supervisão e apoio à fiscalização das obras, exercerem ampla,

irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução da obra.

SUBCLÁUSULA QUARTA:

A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação

e controle a serem adotados pela Contratante.

SUBCLÁUSULA QUINTA:

A existência de atuação da fiscalização da Contratante em nada restringe a responsabilidade única,

íntegra e exclusiva da Contratada, no que concerne ao objeto contratado e às suas consequências e

implicações, próximas ou remotas.

SUBCLÁUSULA SEXTA:

As obras, deste Contrato serão fiscalizadas e recebidas de acordo com o disposto nos arts. 67, 68,

69,73, inciso I e § § 2º e 3º, 76 da Lei nº 8666/93.

SUBCLÁUSULA SÉTIMA:

Somente será emitido atestado técnico de obra após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo

e após os testes de operação, caso não se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

O não cumprimento das obrigações assumidas em razão deste termo de contrato sujeitará a

CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, será aplicada multa de 0,33% por

dia de atraso, incidente sobre o valor do serviço licitado, limitada há 15 dias, a partir dos

quais será causa de rescisão contratual completa;

c) Multa de 8% ( oito por cento ) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a

pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração

pelo prazo de 01 ( um ano);

d) Multa de 10% sobre o valor do contrato no caso de inexecução total, cumulada com a pena

de suspensão de direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo

prazo de 02 (dois anos);

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação,

na forma da Lei;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

22

f) Quando a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação,

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração

falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar

e de contratar com administração pública, pelo prazo de até dois anos, sem prejuízo das

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

SUBCLÁUSULA – ÚNICA:

As sanções de multa poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a defesa

previa do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que tomar

ciência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ENTREGA E GARANTIA DA OBRA

EXECUTADA

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:

O prazo de garantia de conservação da obra e funcionamento de suas instalações será de 05 (cinco)

anos, contados da data do recebimento definitivo, excetuando-se dano comprovadamente

decorrente de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: A Contratada, deverá por sua conta e responsabilidade, proteger a área onde são executados os

serviços, em virtude dos possíveis riscos ocasionados pela execução do Contrato, relativos aos

danos que seu pessoal, máquinas, equipamentos ou veículos causarem às instalações atuais e a

terceiros.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA: O recebimento da obra se dará provisoriamente, por comissão responsável ou fiscal de obra/serviço

por seu acompanhamento, mediante termo circunstaciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)

dias da comunicação escrita da Contratada.

SUBCLÁUSULA QUARTA: O recebimento definitivo se dará por servidor, ou comissão designada pela autoridade competente,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação (60

dias), ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto

no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93. O Termo de Recebimento Definitivo só poderá ser emitido

mediante apresentação da baixa da obra no CREA e no INSS, inexistindo qualquer pendência no

Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO: A inexecução total ou parcial deste termo de contrato ensejará a sua rescisão, de conformidade com

os artigos 77 a 80, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa

prevista no artigo 77 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÃO: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma do estatuído no artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO:

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste contrato será o da Comarca de

Jaguarão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

23

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em _____vias de igual

teor e forma, para um só efeito.

Jaguarão, xx de xxxxxxx de 2015.

__________________________ ___________________________

José Claudio Ferreira Martins Empresa Contratada

Prefeito Municipal

____________________________

Pedro Almeida Caetano

Secretaria de Planejamento e Urbanismo

Testemunha:________________________ Testemunha:________________________

CPF:______________________________ CPF:______________________________

Esta Minuta de contrato se

encontra examinado e aprovado

por esta Procuradoria Jurídica.

Em :______/______/_______.

_____________________

Procurador Jurídico

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

24

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO

PORTE

..............................................................., inscrita no CNPJ nº................., por intermédio de seu

representante legal o(a) Sr.(a)............................, portador(a) da Carteira de Identidade nº..................

e do CPF nº................/.., DECLARA, para fins legais, ser microempresa/empresa de pequeno porte

nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e, que essa

Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida

Lei, não estando incurso nas exclusões do §4º do citado artigo.

Jaguarão......de ................... de 2015.

___________________________________________________

Nome e Assinatura do Representante Legal

Assinatura(s) com a indicação do nome completo do(s) empresário/sócios e número de documento

de identificação oficial e CRC do Contador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

25

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A Empresa ___________________________________________, inscrita sob o CNPJ n

_____________________ /____________-_____ sediada na cidade de

_________________________________, Estado _______, à rua

____________________________________, nº.________ bairro ___________________, CEP

__________-______, FONE nº. ___________________, FAX nº. _______________________,

Dados Bancários: Banco _________________, Agência _______________________, Conta

Corrente _____________________________, declara sob as penas da lei, que até a presente data:

a) inexistem fatos supervenientes impeditivos de sua participação no presente processo licitatório,

bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

b) não possui em seu quadro societário nenhum Servidor Público Federal, salvo na forma excetuada

no Inciso X do artigo nº. 117 da Lei nº. 8.112/90.

c) não possui em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum servidor ou funcionário

ligado à Prefeitura Municipal de Jaguarão, conforme dispõe o Inciso III do artigo 9°da Lei nº.

8.666/93.

d) não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública

ou de sociedade de economia mista.

Data:

Assinatura

Nome do Declarante

R.G.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

26

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII DA CF/88

…………………………………….....………………………………………………, inscrito no

CNPJ nº. ……………………………………, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

………………………………………………………………, portador (a) da Carteira de Identidade

nº. ……………………………… e do CPF nº. ………………………/……, DECLARA, para fins

do disposto no inciso XXXIII do artigo 7 da Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº. 4.358,

de 05 de setembro de 2002, c/c o artigo 27, inciso V, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,

acrescida pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

………………………………………………………

(data)

………………………………………………………………………………………………

(representante legal)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

27

ANEXO IX

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

01– IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

NOME DA EMPRESA:

CNPJ/MF:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE/UF: CEP:

FONE: ( ) FAX: ( )

Email:

NOME PARA CONTATO:

02 – DADOS BANCÁRIOS:

Conta n.º: _________________

Agencia n.º: _______________

Banco: ____________________

03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital

04 - VALIDADE DA PROPOSTA: ( ) dias contados da abertura da licitação -

prazo mínimo de 60 (sessenta) dias.

05 – PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: ( ) dias contados do recebimento da nota de

empenho (obs: não deve ser superior a _________)

06 – PREÇOS: Conforme planilha de preços anexa.

Local, _______de_______________ de 2015.

____________________________________

Assinatura do Representante legal

[ Carimbo Padronizado do CNPJ ]

Nome:

Cargo:

RG.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

28

ANEXO X

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Declaro em atendimento ao previsto no item 5.8, da Tomada de Preço 005/2015, que eu,

___________________________, portador (a) do CPF n° ________________ e da CI n°

____________, expedida pelo órgão _________ do ____ (sigla do estado), representante da

empresa __________________________________ estabelecida no (a)

_________________________________ como seu representante legal para os fins da presente

declaração, compareci perante o representante da Prefeitura Municipal de Jaguarão e vistoriei o(s)

local (is) onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência

das condições e peculiaridades existentes.

Declaro ainda que tenho ciência da relação de serviços a executar, listados no Edital, bem como de

todas as implicações técnicas e financeiras dos serviços e que não se utilizará deste para quaisquer

questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal

de Jaguarão.

__________________, ____/____/2015.

__________________________________________________

Assinatura e carimbo

(representante legal)

Nome:

R.G.:

O representante legal, para comprovação de sua condição, deverá apresentar:

• Documento de identidade, e

• Procuração delegando poderes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

(nome e representante legal da Instituição)

De acordo:

(assinatura do

representante)

Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

29

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 7.983/2013

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ N° _______________, sediada na rua _______________,

(Cidade/Estado), por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr(a). __________, portador (a) da

Carteira de Identidade n° ____________ e do CPF n° ______________ DECLARA que cumpre as

regras e os critérios para a elaboração do orçamento de referência da obra de que trata a Tomada de

Preço nº 005/2015, estabelecidos no Decreto nº 7983/2013, de 08 de abril de 2013.

LOCAL E DATA

____________________________________________

NOME E QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

CARIMBO DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

30

ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E SEUS

ANEXOS

Á Prefeitura Municipal de Jaguarão

Comissão Permanente de Licitação

Tomada de Preços nº 05/2015

Proponente:

Razão Social ...............................................................................................................

CNPJ nº. ......................................................................................................................

Prezados Senhores:

Para efeito da licitação em epígrafe, a empresa acima qualificada, por seu representante legal,

DECLARA:

1. concordar, na íntegra, com os termos do Edital de licitação e com todos documentos dela

componentes;

2. que sob as penalidades cabíveis, não há superveniência de fato impeditivo a sua

habilitação;

3. que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos do edital e às demais

exigências contidas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações;

4. que recebeu os documentos, visitou os locais onde serão executadas as obras/serviços,

que se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta;

5. que tem pleno conhecimento do projeto básico detalhado, das especificações, das

condições e da natureza do trabalho a ser executado e que os preços propostos cobrirão

quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços;

6. que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo,

exime a ora Contratante de qualquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;

7. que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou quando

solicitado;

8. que o(s) engenheiro(s) responsável(is) técnico(s) relacionados possui vínculo junto à

empresa, dentro das leis vigentes;

9. que se compromete a apresentar a documentação original, quando a mesma for solicitada

pela Comissão de Licitação, no prazo que a mesma estipular;

10. que dispõe dos equipamentos mínimos necessários para a execução das obras e atesta o

bom estado de conservação dos mesmos;

11. que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pela Prefeitura de

Jaguarão, em qualquer fase deste processo, licitação, contrato e execução;

LOCAL E DATA

____________________________________________

NOME E QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

CARIMBO DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS

Av. 27 de Janeiro, 422 - Cep 96300-000 – Fone (53) 3261-1321

e-mail – [email protected]

31

ANEXO XIII

DECLARAÇÃO

A empresa acima qualificada, por intermédio de seu representante legal Sr(a)

.............................., portador(a) da carteira de identidade nº ................, e do CPF nº ................

abaixo assinado, ciente do prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis relativo a fase de habilitação,

conforme art. 43, inc. III da Lei Federal 8.666/93, se habilitada, DECLARA recusá-lo para os

devidos fins deste Processo Licitatório.

LOCAL E DATA

____________________________________________

NOME E QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

CARIMBO DA EMPRESA