grupo de trabalho cais mauá -...

Relatório Final (mar/16)

Grupo de Trabalho Cais Mauá

Grupo de Trabalho Cais Mauá – Relatório Final (mar/16)

OBJETIVO

- Analisar as ações de implementação do projeto de Revitalização;

- Diagnosticar os fatos ocorridos durante a execução do contrato de arrendamento;

Grupo de Trabalho Cais Mauá - Relatório Final (mar/16)


COMPOSIÇÃO

-Secretarias dos Transportes- Secretaria de Planejamento e

Desenvolvimento Regional- Secretaria Geral de Governo- Procuradoria Geral do Estado

- Superintendência de Portos e Hidrovias- Prefeitura de Porto Alegre



CENTRALIZAÇÃO DOS PROCESSOS

Expedientes tramitando na Casa Civil

Expedientes tramitando na SPH


APONTAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Inspeção Especial nº 23290200/11- 2 (2011)

- Falta de Liberação das Áreas à Cais Mauá do Brasil/SA- Não Apresentação das Garantias Contratuais- Estruturação Financeira do Empreendimento- Atraso na Entrega dos Projetos Executivos- Alterações na Composição Acionária



LIBERAÇÃO DAS ÁREAS ARRENDADAS

Áreas aguardando realocações:– Superintendência de Portos e Hidrovias– OGMO– Grupamento de Busca e Salvamento

Áreas utilizadas com autorização da Cais Mauá do Brasil– Cisne Branco, Grêmio Náutico União, Estacionamento

Catsul Áreas Utilizadas para o Transporte Hidroviário de

Passageiros.– Catsul


GARANTIAS CONTRATUAIS Seguro Compreensivo Empresarial Nº Apólice

1001800001754, no valor de R$9.700.000,00 – Validade: 10.03.2016 (Já renovada)

Seguro Executante Construtor Nº Apólice 001.1007500001818, no valor de R$7.000.000,00 – Validade: 17.11.2017

Seguro de Responsabilidade Civil - Nº Apólice 43511000273, no valor de R$1.000.000,00 – Validade: 09.04.2016


Quando pactuado financiamento para construção, implantação, manutenção, conservação, melhoria, gestão, exploração e operação do Complexo Cais Mauá, a Arrendatária deverá apresentar ao Arrendante, no prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias após a celebração do Contrato de Arrendamento, o(s) contrato(s) firmado(s) com instituição(ões) financeira(s) com patrimônio líquido mínimo de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões).

ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA


ENTREGA DOS PROJETOS EXECUTIVOS

Previsão do Edital

IV - A Arrendatária deverá apresentar o Projeto Executivo, em plena consonância com sua Proposta de Metodologia de Execução, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do Contrato.

Resposta do Município de Porto Alegre– Projetos executivos representam o conjunto de plantas para fins de

execução da obra.– Os projetos executivos somente devem ser concluídos após a

aprovação do projeto legal (projeto básico) e emissão da Licença de Instalação pelo município, sob pena de sofrer alterações substanciais.


ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS

Falta de comunicação prévia

Qualificação econômico-financeira

Qualificação técnico-profissional



Da análise das informações reunidas ao longo dos trabalhos desenvolvidos pelo GT, corroborados pelas manifestações da CAGE e da PGE, não foram encontrados elementos que pudessem comprometer a execução do contrato a ponto de se recomendar a sua rescisão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS


RECOMENDAÇÕES

Que a SPH apresente suas manifestações aos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado com o que foi apurado e encaminhado pelo Grupo de Trabalho;

A manutenção do Grupo de Trabalho em caráter permanente, com o objetivo de acompanhar as ações de implementação do Projeto Cais Mauá;

Disponibilização do Relatório no site da Secretaria dos Transportes www.transportes.rs.gov.br


Relatório Final (mar/16)

Grupo de Trabalho Cais Mauá

grupo de trabalho cais mauá -...

Documents