estado do rio grande do sul prefeitura municipal de ... · sala de espera, Área de registro de...

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ GABINETE DO PREFEITO

Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2011

TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SILVESTRE SPILLER, ESQUINA COM A RUA EUCLIDES DA CUNHA, BAIRRO NOSSA SENHORA DA PAZ-PROMORAR, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS, COM ÁREA DE 237,17M2, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SÁUDE/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0304672-56/2009, PROCESSO Nº 030467256/2009- CONVÊNIO SICONV 715276 OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.

O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ, através de seu Prefeito Municipal , no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Nº 8.666/93, alterada pela Lei Nº 8.883/94, torna público, para que chegue ao conhecimento dos interessados, que se encontra aberta Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) para CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE. Os envelopes da documentação e das propostas serão recebidos até as 9 horas e 30 minutos do dia 14 de dezembro de 2011. Na mesma oportunidade os licitantes deverão fazer prova de seu registro cadastral e, se for o caso, complementar a documentação de habilitação na forma do artigo 32, parágrafos 2º e 3º da Lei Nº 8.666/93, alterada pela Lei Nº 8.883/94. A abertura dos envelopes e julgamento das propostas será a partir das 9 horas e 30 minutos do dia 14 de dezembro de 2011, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guaporé, na Av. Silvio Sanson, 1135. 1.0. DO OBJETO: 1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SILVESTRE SPILLER, ESQUINA COM A RUA EUCLIDES DA CUNHA, BAIRRO NOSSA SENHORA DA PAZ-PROMORAR, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS, COM ÁREA DE 237,17M2, COMPOSTA POR: SALA DE ESPERA, ÁREA DE REGISTRO DE PACIENTES, CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, CONSULTÓRIO DIFERENCIADO, CONSULTÓRIOS INDIFERENCIADOS ÁREA DE CIRCULAÇÃO, SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO, SALA DE IMUNIZAÇÃO, SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SALA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, SALA DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SALA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE




MATERIAL ESTERILIZADO, SALA DE UTILIDADES, BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS, DML, COPA, VARANDA E ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE AUTOMÓVEIS, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SÁUDE/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0304672-56/2009, PROCESSO Nº 030467256/2009- CONVÊNIO SICONV 715276 OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. 1.1.1 – O descritivo detalhado do presente objeto encontra-se no Projeto, Memorial Descritivo, Orçamento de Custo e Cronograma Físico-Financeiro, anexos. 1.1.2 É de responsabilidade da licitante vencedora efetuar a matrícula da obra junto ao INSS e apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART referente à execução da obra 1.2. Integram o presente Edital os seguintes documentos: ANEXO I - Modelo de Proposta Financeira; ANEXO II – Modelo Orçamento de Custo; ANEXO III - Modelo de Cronograma Físico-Financeiro; ANEXO IV - Projeto Executivo – Desenhos e Especificações Técnicas (retirar junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guaporé; ANEXO V – Orçamento de Custo e Cronograma Físico-Financeiro Estimados; ANEXO VI - Modelo de declaração do cumprimento ao disposto no art. 27, inc. V, da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal; ANEXO VI I- Modelo de Atestado de Participação na Visita Técnica; ANEXO VIII - Modelo de Carta de Credenciamento; ANEXO IX - Modelo de Declaração de Disponibilidade dos Equipamentos e do Pessoal Técnico Adequado e de Indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela execução do objeto da licitação; ANEXO X - Minuta de Contrato ANEXO XI - Modelo de Declaração de enquadramento no Art. 3º e não incursão nos impedimentos do § 4º do mesmo Artigo da Lei Complementar n.º 123/06. ANEXO XII – Planilha de Composição do BDI(índices mínimos e máximos) 1.3. As informações a respeito do cadastramento das empresas junto ao Município de Guaporé poderão ser obtidas no Setor de Licitações, pelos telefones (54) 3443-5717 e 3443-4190, ou pelo site www.guapore.rs.gov.br. 1.3.1. As informações de ordem técnica e jurídica poderão ser obtidas no endereço supracitado e pelo telefone (54) 3443-6353. 1.3.2. As cópias do presente Edital e de seus Anexos poderão ser obtidas no Setor de Licitações, Av. Silvio Sanson, 1135, telefone (54) 3443-5717 ou através do site www.guapore.rs.gov.br




1.3.3. Impugnações ao Edital e Recursos, caso interpostas, deverão ser apresentados por escrito, junto ao Protocolo Geral do Município, sito na Av. Silvio Sanson, 1135, Guaporé (RS) e dirigidos a Comissão Permanente de Licitações até o segundo dia útil que anteceder a data de abertura da licitação. Não serão aceitos se remetidos via fax, correio ou e-mail. 1.3.4. Pedidos de esclarecimentos devem ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitações, por escrito, via Protocolo Geral do Município, somente até o terceiro dia útil que anteceder a data de abertura da licitação. Não serão aceitos se remetidos via correio ou e-mail. 1.4. Poderá participar da licitação toda e qualquer empresa que satisfaça plenamente as condições do presente Edital, desde que não esteja enquadrada em uma das situações abaixo relacionadas: a) Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, sejam membros, empregados ou ocupantes de cargo comissionado da Prefeitura Municipal de Guaporé; b) Empresa que seja autora do Projeto de Engenharia; c) Empresa da qual o autor do Projeto de Engenharia seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou responsável técnico, ou subcontratado. 1.5. Não será permitida a participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio. 2.0. DA HABILITAÇÃO 2.1. Para efeitos de cadastramento os interessados deverão apresentar, até 3 (três) dias que antecedem a data da abertura da licitação, a seguinte documentação: 2.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: a - Cédula de Identidade dos Diretores; b - Registro Comercial, em caso de empresa individual; c - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; d – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e – Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País. 2.3.. REGULARIDADE FISCAL: a - Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes; CNPJ. b - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, sendo a última do domicilio ou sede do licitante;




c - prova de Regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei; d - Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 2.4.. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a – Registro da Empresa no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura-CREA, dentro do prazo de validade; b) Prova de Registro ou Inscrição do Responsável Técnico indicado junto ao

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura-CREA;

c) – Comprovação de aptidão do responsável técnico para desempenho de atividade pertinente e compatível em quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de no mínimo um Atestado /Certidão de Capacidade Técnica, fornecidos por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado, devidamente certificados pelo CREA.

d) Atestado de participação na visita Técnica, conforme anexo, assinado pelo Responsável técnico da licitante e pelo técnico da Administração, demonstrando que teve ciência de todas as condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação e que recebeu todas as informações relativas aos produtos finais que deverão ser entregues;

e) A visita técnica deverá ser realizada com o acompanhamento de técnico da Administração, no local da obra, às 14:00 do dia 9 de dezembro de 2011;

f) A visita técnica deve ser agendada pelo telefone 54-3443- 6353 ou 3443-4190 com a Secretaria de Coordenação e Planejamento, com o Sr.Luis Carlos Zelinski;

g) O responsável técnico da licitante, na data da visita, deverá apresentar: - Identidade Profissional: - certidão de pessoa jurídica do CREA, onde conste seu nome; - ofício, preferencialmente em folha timbrada da licitante, nomeando-o seu representante. Caso o profissional seja sócio da empresa, apresentar o contrato social onde conste o seu nome.

h) Declaração formal, conforme modelo anexo, de disponibilidade das instalações, dos equipamentos adequados à realização do objeto, contendo, no mínimo os equipamentos abaixo arrolados e indicação do(s) Responsável(eis) Técnico(s) pela execução do objeto da licitação, sendo este, no mínimo, 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto, devidamente registrado(s) no Conselho Regional Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA assinada por representante legal ou por procurador / credenciado, munido de procuração hábil, nos termos da Lei, ou de carta de credenciamento, nos termos do modelo anexo:




i) Os equipamentos constantes do rol abaixo deverão estar no canteiro de obras, em condições de trabalho, durante a execução dos serviços, de acordo com o que dispõe o Parágrafo 6º, do Artigo 30, da Lei n.° 8.666/93:

- 01 betorneira com capacidade mínima de 220 litros - 02 Carrinhos-de-mão; - 01 serra circular; - 01 máquinas de cortar ferro;

j) Prova de que o(s) Responsável(is) Técnico(s) indicado(s) pertence(m) ao quadro

permanente da licitante na data a abertura da licitação, o que deverá ser feito mediante a apresentação de carteira profissional (CTPS) ou ficha de registro de empregados (FRE), esta com o visto do órgão competente (DRT/MTb), no caso de vínculo empregatício, de ato constitutivo, contrato social ou estatuto, devidamente registrado no órgão competente, no caso de vínculo societário, ou documento de ingresso / adesão, no caso de cooperado ou contrato de prestação de serviços firmado entre o profissional e a empresa licitante, devidamente registrado no órgão competente.

k) Declaração de que a empresa cumpre com a legislação do Ministério do

Trabalho, de que está em dia com os seguintes documentos: PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e com o PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. l) Declaração do cumprimento ao disposto no art. 27, inc. V, da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal; 2.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: a - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancete ou balanço provisório, que comprovem a boa situação financeira da empresa nos termos do artigo 31,I da Lei nº 8.666/93 e alterações. Com base nos dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade financeira da licitante , como segue: a) Índice de Liquidez Corrente (ILC) – deverá ser igual ou superior a 1,30 conforme fórmula abaixo: ILC = Ativo Circulante Passivo Circulante b) Índice de Liquidez Geral (ILG) – deverá ser igual ou superior a 1,30 conforme fórmula abaixo: ILG = Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo




c) Índice de Solvência Geral (ISG) – deverá ser igual o superior a 1,50 conforme fórmula abaixo: ISG = Ativo Total Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo d) Índice de Endividamento Total (ET) – deverá ser igual ou inferior a 0,60 conforme fórmula abaixo: ET = Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo Ativo Total 2.6. Certidão Negativa de falência ou Recuperação Judicial e Extrajudicial da empresa, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 2.7. Os documentos constantes dos itens 2.2 a 2.6, poderão ser apresentados em original, cópia autenticada por tabelião, ou por funcionário do Município, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 2.7.1 - Os documentos acima relacionados poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral (CRF) em vigor, expedido pelo Município. No caso de documentos com prazo de validade vencido deverão anexar junto ao CRF a documentação atualizada, em original ou autenticada em cartório ou por funcionário público responsável pelo recebimento dos mesmos, com exceção do item 2.4 do edital.

2.8 - A empresa de pequeno porte e microempresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, bem como as cooperativas que tenham auferido , no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 2.400.000,00 (conforme disposto no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007), deverão comprovar o seu enquadramento em tal situação jurídica, juntando declaração, firmada por contador e do representante legal da empresa, no envelope nº 01 de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, conforme modelo anexo (ANEXO XI). 2.9 - A microempresa, empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 2.8 deste edital, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos nas alíneas “b” a “d” do item 2.3 deste Edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 2 (dois) dias úteis, a contar da data de abertura da licitação. 2.10 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 2.9 acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.




3.0. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 3.1. As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitações, no dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, assinadas em sua última folha e rubricadas nas demais, pelos proponentes ou seus procuradores constituídos, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos, fechados e contendo na sua parte externa fronteira a seguinte inscrição: AO MUNICIPIO DE GUAPORE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS Nº 005/2011 ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTACÃO PROPONENTE: NOME DA EMPRESA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- AO MUNICIPIO DE GUAPORÉ EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2011 ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA PROPONENTE: NOME DA EMPRESA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.2.. O ENVELOPE Nº 01 DEVERÁ CONTER: a - Certificado de Registro Cadastral, fornecido pelo Município b - Declaração pertinente a não superveniência de fato impeditivo à participação nesta Licitação; c) A documentação referente a qualificação técnica constantes no item 2.4 do edital. d) Declaração inidoneidade e cumprimento ao artigo 27, inciso IV da Lei 8.666/93, conforme anexo VI do edital; e) Atestado de visita técnica, emitido pela administração, conforme anexo VII do edital; f) Declaração Disponibilidade de equipamentos e pessoal técnico, conforme anexo IX do edital; g) Declaração enquadramento no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006, conforme anexo XI do edital;

h) – Declaração de plena submissão às condições do Edital, em todas as fases da licitação. i) - Se o proponente for representado por Procurador, deverá juntar procuração com poderes para decidir a respeito dos atos constituintes da presente licitação; 3.3.. O ENVELOPE Nº 02 DEVERÁ CONTER:




a - Proposta financeira, mencionando o preço GLOBAL TOTAL e por extenso, considerando o custo total dos serviços, incluídos material e mão-de-obra, devendo neste preço, estar embutidos todos os acréscimos decorrentes de tributos e encargos e todos os benefícios decorrentes de deduções e descontos, separando o valor da mão-de-obra e do material, conforme ANEXO I e II do Edital, e informando o BDI utilizado para composição dos custos, quanto a garantia, risco, despesas financeiras, administração central, lucro e tributos, observado o limite de variação mínimo e máximo constante no ANEXO XII do Edital; b) Orçamento de Custo conforme Anexo II do Edital; c) Cronograma Físico-Financeiro, conforme Anexo III do Edital, d) Prazo de pagamento conforme Edital; e) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 dias. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade da proposta será considerado tacitamente o prazo de 60 dias. 4.0. DO JULGAMENTO 4.1.. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, considerando os valores do material e da mão-de-obra, conforme especificado nos ANEXOS I e II do Edital e nos termos das disposições contidas na Lei nº 8.666/93, desde que atendidas as condições estabelecidas neste Edital e todos seus ANEXOS. 4.2. O preço global, bem como os preços e quantitativos unitários apresentados na proposta, terão como parâmetro de custos para o julgamento o Orçamento de Custos Estimado, constante no ANEXO V do Edital, sendo desclassificadas as propostas com valor superior ao Orçamento de Custo Estimado de R$ 268.003,83 (duzentos e sessenta e oito mil, três reais e oitenta e três centavos). 4.2.1 - Sendo vencedora a licitante Cooperativa, será acrescido ao valor da proposta financeira, o percentual equivalente a 15% (quinze por cento), incidente exclusivamente sobre a mão-de-obra. Deste cálculo resultará o valor total da proposta, a ser examinado para fins de julgamento. O acréscimo referido fundamenta-se nas disposições da Lei 9.876/99 que alterou as Leis n.º 8.212/91 e 8.213/91, que impõe ao Município, quando contratar com Cooperativa, a obrigação de recolher 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços referente à mão-de-obra, mais adicional de 5% (cinco por cento) por exposição a agentes de riscos, conforme artigo 295 da Instrução Normativa 971/2009. 4.3. Esta Licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos, da Lei Nº 8.666/93 alterada pela Lei Nº 8.883/94. 4.4. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei N º 8.666/93 alterada pela Lei Nº 8.883/94, será realizado o sorteio em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.




4.5- Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte e Cooperativas. 4.6 - Verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2° da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 2.8 deste Edital.

4.7 - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 10 % (dez por cento) à proposta de menor valor.

4.8 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) Para cada empresa dentro do limite de empate, será concedido o tempo de até 24 (vinte e quatro) horas para o licitante que estiver presente e, na sua ausência será concedido o mesmo prazo de até 24(vinte e quatro) horas para formular nova proposta inferior àquela considerada, até então, de menor preço ou para a desistência, na ordem de classificação apresentada, sendo que a nova proposta deverá ser formulada por escrito e enviada ao Setor de Licitações.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma do item anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresa de pequeno porte ou cooperativas remanescentes que se enquadrarem na hipótese da alínea “a” deste Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto no mesmo item. 4.9 – Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originalmente de menor valor. 4.10 – O disposto nas alíneas “a” e “b” do item 4.8 deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 4.11 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 44 da Lei Complementar nº 123 será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 4.12 – O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123 somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.




5.0. DOS RECURSOS 5.1. Em todas as fases da presente Licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei Nº 8.666/93 alterada pela Lei Nº 8.883/94. 6.0. DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 6.1.. Esgotados os prazos recursais, a Administração, no prazo de até 05 (cinco) dias, convocará o licitante vencedor para assinatura do Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93 alterada pela Lei Nº 8.883/94. 6.1.1. O prazo de que trata o item anterior, poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo referido. 6.1.2. Se, dentro do prazo o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para assinatura do Contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços utilizados pelo critério previsto na proposta, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente 10% (dez por cento) do valor do contrato e, mais a proibição de licitar com o município de Guaporé, pelo prazo de um ano. 6.2 . DAS GARANTIAS 6.2.1 A CONTRATADA deverá, no prazo de 07 dias úteis após o recebimento de sua via original do Contrato, prestar garantia de 5% do valor deste, sob pena de decair o direito à contratação. 6.2.2. A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades ou combinação destas:

a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública, devendo estes: terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda

b) Seguro Garantia c) Carta de Fiança Bancária.

6.2.3. No caso de Carta de Fiança Bancária, esta deverá ser fornecida por um banco localizado no Brasil. No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome do Município de Guaporé (RS), cobrindo o risco de quebra de Contrato. 6.2.4. A garantia prestada pela CONTRATADA ser-lhe-á restituída ou liberada 30 (trinta) dias corridos após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do objeto.




7.0 INADIMPLEMENTO: 7.1. Em caso de inadimplemento, representado pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas do contrato, importará em aplicação de cláusula penal equivalente a l0 % do valor total do contrato, considerando o parâmetro do ítem 6.1.2 acima, aplicada concomitantemente à contratada a proibição de licitar com o município de Guaporé pelo prazo de um ano. 8.0. DA EXECUÇÃO 8.1. A execução do Contrato far-se-á sob regime de empreitada GLOBAL, conforme especificações constantes nos ANEXO I, II e III DO EDITAL. 9.0. DOS PAGAMENTOS 9.1. Os pagamentos serão efetuados conforme execução dos serviços, obedecido ao Cronograma físico-financeiro, cujo pagamento será efetuado COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SÁUDE/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0304672-56/2009, PROCESSO Nº 030467256/2009- CONVÊNIO SICONV 715276 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. 9.2. A execução do Contrato se fará conforme cronograma físico-financeiro, e os respectivos pagamentos serão efetuados mensalmente, em até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal e do Termo de Recebimento dos Serviços, correspondente às etapas realizadas, depois de revisadas e aceitas pela fiscalização das obras, sendo considerada, individualmente, cada etapa. 9.3. As Notas Fiscais não deverão portar vícios ou incorreções que atrasem ou impossibilitem o pagamento, hipótese em que a CONTRATADA suportará o ônus decorrente do atraso. 9.4. O processo para pagamento deverá ser encaminhado à Secretaria da Fazenda do Município de Guaporé, devendo a CONTRATADA anexar às cópias das guias de recolhimento do FGTS e do INSS, acompanhadas da GEFIP referente folha de pagamento dos seus funcionários ligados diretamente às obras. 9.5. Todos os serviços executados a mais por comprovada negligência, imperícia ou imprudência da CONTRATADA serão por esta pagos. 10.0. DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS 10.1. As obras deverão estar concluídas no prazo de até 180 (cento e oitenta ) dias corridos, a contar da data de recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Início dos Serviços (OIS), conforme Cronograma Físico Financeiro, descontados os dias de chuva e os dias subseqüentes,




quando certificada pela fiscalização da obra a inviabilidade de execução dos serviços, conforme anotações no Diário de Obras. 10.1.1. As obras deverão ser iniciadas na data contida na Ordem de Início dos Serviços, a qual deverá ser entregue à CONTRATADA pela Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento. 10.2. A CONTRATADA deverá entregar na Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento as guias das ARTs de execução da obra, devidamente quitadas. 10.2.1 Será de responsabilidade da CONTRATANTE as guias das ARTs de fiscalização e controle da obra. 10.3. O presente Contrato tem sua vigência vinculada à conclusão das obras, mediante Termo de Recebimento Definitivo das Obras, a ser expedido pela fiscalização do Contrato. 11. DA RESCISÃO CONTRATUAL 11.1. O Contrato poderá ser rescindido: a) Amigavelmente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; b) Por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei n.º 8.666/93; c) Judicialmente 12. DAS PENALIDADES 12.1. Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades: a) Advertência escrita, através de notificação. a.1.) Considerando o número de advertências e a gravidade das faltas, poderá ser encaminhado o caso à autoridade municipal competente, com pedido formal de rescisão de Contrato. b) Multa, correspondente aos seguintes valores, conforme o caso: b.1.) Multa 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no início, na conclusão ou na adequação / substituição da obra, aplicada sobre o valor total do Contrato, atualizado monetariamente. b.2.) Multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do objeto aplicada sobre o valor total do Contrato, atualizado monetariamente. b.3.) Multa de 25% (vinte e cinco por cento) por inexecução total ou subempreitada do objeto, aplicada sobre o valor total do Contrato, atualizado monetariamente. 12.2. Ocorrendo qualquer das hipóteses das alíneas “b.2” e “b.3”, a CONTRATADA ficará sujeita, além da aplicação da multa correspondente, às penalidades previstas no artigo 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/93, nos termos que seguem:




a) Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 01 (um) ano, em caso de inexecução parcial do Contrato. b) Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 02 (dois) anos, e declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, em caso de inexecução total do objeto ou de subempreitada. 13.0 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 13.1 As despesas decorrentes do presente contrato serão sustentadas pelas seguintes dotações orçamentárias: 1.092 – FNS-Construção de Unidade de Atenção Básica à Saúde 1.012 – Contrapartida na Construção de Unidade de Atenção Básica de Saúde 4.4.90.51.91.00.00.00– Obras em Andamento 14.0. DISPOSICÕES GERAIS 14.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do presente Edital. 14.2. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação e propostas exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de recebimento. 14.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer outros documentos. 14.4. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas ou contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão Julgadora. 14.5. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos à licitação os participantes retardatários. 14.6. Do Contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas necessárias previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Nº 8.666/93 alterada pela Nº 8.883/94, no que pertinem a este tipo de licitação. 14.7. Demais cláusulas relativas aos Prazos e Vigência Contratual, Condições Gerais, Obrigações da Contratada e do Contratante, Fiscalização, Pagamentos, Penalidades e demais cláusulas e condições relativas à execução do objeto, estão previstas na Minuta de Contrato, além do Cronograma Físico- Financeiro e Proposta Financeira apresentados, os quais deverão ser atendidos na íntegra.




15. Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guaporé, à Av. Silvio Sanson, 1135, ou pelo telefone (054) 443-5717 e 3443-4190. Guaporé, 25 de novembro de 2011. Bel. HAMILTON JOSÉ POLITA ANTÔNIO CARLOS SPILLER ASSESSOR JURÍDICO PREFEITO MUNICIPAL OAB/RS Nº 30.965




ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 005/2011

EMPRESA: ENDEREÇO: CNPJ: DADOS BANCÁRIOS: Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SILVESTRE SPILLER, ESQUINA COM A RUA EUCLIDES DA CUNHA, BAIRRO NOSSA SENHORA DA PAZ-PROMORAR, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS, COM ÁREA DE 237,17M2, COMPOSTA POR: SALA DE ESPERA, ÁREA DE REGISTRO DE PACIENTES, CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, CONSULTÓRIO DIFERENCIADO, CONSULTÓRIOS INDIFERENCIADOS, ÁREA DE CIRCULAÇÃO, SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO, SALA DE IMUNIZAÇÃO, SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SALA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, SALA DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SALA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESTERILIZADO, SALA DE UTILIDADES, BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS, DML, COPA, VARANDA E ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE AUTOMÓVEIS, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SÁUDE/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0304672-56/2009, PROCESSO Nº 030467256/2009- CONVÊNIO SICONV 715276 OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. Prezados Senhores: Nosso preço global para execução da obra por empreitada global, (mão-de-obra e material) é de R$ _________________ sendo: R$ _______________________referente ao material que será empregado na obra e R$ _______________________________referente a mão-de-obra e, será executada inteiramente de acordo com o Projeto disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Guaporé.

DECLARAÇÕES 1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do Projeto disponibilizado e descrito no item 1.1 deste Edital. 2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme estipulado no edital. 3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais. 4. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes. 5. Foram utilizados os índices abaixo de Composição do BDI para formação dos preços propostos. - Garantia - Risco - Despesas Financeiras




- Administração Central - lucro - Tributos 6. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

À elevada consideração de Vossas Senhorias. _________________________ Assinatura e Carimbo da Licitante

EDITAL TOMADA DE PREÇOS 005/2011

ANEXO II – MODELO ORÇAMENTO DE CUSTO EMPRESA: ENDEREÇO: CNPJ: OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE LOCAL: RUA ANTÔNIO SILVESTRE SPILLER ESQUINA COM A RUA EUCLIDES DA CUNHA, BAIRRO NOSSA SENHORA DA PAZ-PROMORAR PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Guaporé LOCALIDADE: Guaporé, RS.

ITEM SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO UNIT.

PREÇO TOTAL P. UNIT. P. TOTAL PREÇO

TOTAL MÃO-DE-OBRA

MÃO-DE-OBRA

MATERIAL MATERIAL

1 Projeto

1.1 Projeto de Fundações m² 240,00

1.2 Projeto de estruturas de concreto armado m²

240,00

1.3 Plano de prevenção e combate à incêndio m²

240,00

TOTAL DO PROJETOS 2 Instalação da Obra

2.1 Limpeza do Terreno m² 765,00

2.2 Tapume simples de compensado - Altura de 2,20m m

18,00

2.3 Deposito de tabuas cedrinho - Sem forro/com assoalho m²

4,00

2.4

Instalação provisoria água-reservatorio c/ rede alimentadora pt

1,00

2.5 Entrada provisória de energia pt 1,00

2.6 Instalação provisoria unidade sanitária - 5,0m² pt

1,00

2.7 Locação de obra por m² construido m²

240,00




2.8 Placa de obra - pintada/fixada estrutura de madeira m²

3,00

TOTAL INSTALAÇÃO DA OBRA

3 Movimento de Terra

3.1 Escavação mecanica de solo até 5,00m m³

60,00

3.2 Reaterro/material de vala-compactação mecanica m³

240,00

TOTAL MOVIMENTO DE TERRA

4 Infraestrutura (fundações)

4.1 Instalação de equipamento para estaqueamento unid.

1,00

4.2 Estaca a trado moldada in loco - 300mm em concreto armado m

63,00

4.3 Corte de cabeça de estaca-diametro médio unid.

21,00

4.4 Bloco de concreto armado fck15MPa - Completo m³

4,50

4.5 Viga respaldo concreto armado fck15MPa-completa m³

15,00

TOTAL INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)

5 Supraestrutura

5.1 Viga de concreto armado - escor.forma.arm.lanc.cua.des. m³

9,50

5.2 Pilar de concreto armado - escor.forma.arm.lanc.cura.d. m³

0,15

TOTAL SUPRAESTRUTURA

6 Paredes em Geral

6.1 Alvenaria Tij.6 furos - de 15cm-J15 ci-ca-ar 1:2:8 m²

230,00

6.2 Alvenaria Tij.6 furos - de 20cm-J15,, ci-ca-ar 1:2:8 m²

180,00

6.3 Alvenaria Tij. A Vista - de 20cm-J1cm ci-ar 1:5 m²

50,00

6.4 Verga 11x11cm-vão até 2,4m c/ desforma arg. Ci-ar 1:4 m

30,00

6.5 Divisóra divilux 35mm - colocada box de banheiro m²

8,00

6.6 Fechamento lateral com telha fibrocimento 6mm m²

16,00

6.7 Fechamento lateral com telha metálica m³

28,00

TOTAL PAREDES EM GERAL

7 Coberturas

7.1 Estrutura de madeira - telha fibrocimento aluminio ou m²

275,00




plástico

7.2 Cobertura com telha fibrocimento 8mm m²

275,00

7.3 Cumeeira para telha fibrocimento ondulada m

8,00

7.4 Calha beiral chapa galvanizada corte 38 m

21,00

7.5 Algeroz chapa galvanizada corte 25-fixo alvenaria m

95,00

7.6 Forro de lambri de PVC - 15cm m² 215,00

TOTAL COBERTURA

8 Impermeabilizações e Isolamentos

8.1 Impermeabilização com hidroasfalto 4 demãos m²

125,00

8.2 Isolamento termico - Lã de vidro m²

240,00

TOTAL INTEM 08 9 Pavimentações

9.1 Leito de pedra britada 5cm m² 240,00

9.2

Contrapiso de concreto impermeavel - 10cm-350kg ci/m³ m²

240,00

9.3 Piso cerâmico com argamassa colante - PEI-4 m²

206,87

9.4 Degrau basalto serrado 30x100 - arg.ci-ar 1:4-3cm unid.

15,00

9.5 Rodape ceramico 7,5x16-arg.ci-ar 1:4-1cm m

210,00

9.6 Soleira basalto 15cm-arg.ci-ar. 1:4-3cm m

6,00

VALOR TOTAL PAVIMENTAÇÕES

10 Revestimentos

10.1 Chapisco ci-ar 1:3-7mm - preparo e aplicação m²

870,00

10.2 Emboco argamassa regular ca-ar 1:5+7%ci-10mm(int) m²

600,00

10.3 Reboco argamassa fina - ca-af 1:3-10%ci-5mm (int) m²

450,00

10.4 Massa única 20mm-argamassa regular ca-ar 1:5+20%ci m²

270,00

10.5 Ceramica com argamassa colante m²

150,00

10.6 Peitoril de basalto 15cm-arg ci-ar 1:5-3cm m

83,00

VALOR TOTAL REVESTIMENTOS

11 Esquadrias 11.1 Porta Int. Semi-oca cj




compensado cedro s/ ferro. 0,60x2,10

1,00

11.2

Porta Int. Semi-oca compensado cedro s/ ferro. 0,70x2,10 cj

4,00

11.3


15,00

11.4

Janela Maxi-ar de vidro temperado 8mm c/ perfis de aluminio m²

8,00

11.5 Caxilho fixo de aluminio m² 8,00

11.6 Caxilho tipo basculante de aluminio m²

42,00

11.7 Porta de abrir-aluminio m² 3,00

11.8

Porta de abrir de vidro temperado 10mm c/ ferragens de aluminio m²

2,00

VALOR TOTAL ESQUADRIAS

12 Ferragens para Esquadrias

12.1 Ferragem completa para porta interna cj

15,00

12.2 Ferragem completa para porta externa cj

2,00

12.3 Ferragem completa para porta de sanitário cj

5,00

VALOR FERRAGENS PARA ESQUADRIAS

13 Vidraçaria

13.1 Vidro transparente 4mm colocado com massa m²

45,00

13.2 Vidro fantasia canelado 4mm colocado com massa m²

5,00

VALOR TOTAL FERRAGENS PARA ESQUADRIAS

14 Pinturas

14.1 Pintura interna reboco-selado m. cor. Latex PVA - 2 demãos m²

450,00

14.2

Pintura externa reboco-selado m. ACR. Latex ACER - 2 demãos m²

270,00

14.3

Pintura esmalte briho s/ madeira - 2 demãos - incl. Fdo. Bco. m²

70,00

14.4 Pintura silicone sobre tijolo/concreto - 2 demãos m²

50,00

VALOR TOTAL PINTURAS




15 Equipamento Sanitário

15.1 Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada e assento unid.

4,00

15.2 Lavatório de louça com coluna unid. 11,00

15.3 Chuveiro eletrico plástico unid. 2,00

15.4 Porta toalha metalico com bastão unid.

4,00

15.5 Papeleira metalica unid. 4,00

15.6 Torneira curta cromada c/ união p/ jardim 12mm (1/2)" unid.

16,00

15.7 Registro pressão canopla cromada 20mm (3/4)" unid.

10,00

VALOR TOTAL EQUIPAMENTO SANITÁRIO

16 Instalações Hidraulico-Sanitarias

16.1 Cavalete entrada tubo galvanizado (20mm) 3/4" unid.

1,00

16.2 Caixa D'agua fibrocimento - 1.000L unid.

1,00

16.3 Ponto hidraulico torneira de pia com tubo galvanziado pt

5,00

16.4 Ponto hidraulico chuveiro com tubo galvanizado pt

2,00

16.5 Ponto hidraulico lavatorio com coluna pt

11,00

16.6 Ponto hidraulico bacia sanitaria com tubo cromado pt

4,00

16.7 Tubo PVC rigido sold. Cl. 15 25mm m

140,00

16.8 TE 90 PVC rigido sold. Cl 15 25mm unid.

25,00

16.9 Joelho 90 PVC rigido sold. Cl 15 25mm unid.

50,00

16.10 Tubo PVC rigido sold. Cl 15 32mm m

20,00


5,00


10,00

16.13 Extintor de incendio CO com suporte - 6kg unid.

2,00

16.14 Extintor de incendio agua com suporte - 10kg unid.

2,00

16.15 Extintor de incendio pó quimico com suporte - 4kg unid.

2,00

16.16 Ralo sifonado saida lisa c/ grelha 100x40 saída 40mm unid.

4,00

16.17 Caixa gordura com tampa de unid.




aluminio 250x172x50 1,00

16.18 Caixa de inspeção 50x50x50cm ALV. 15 c/ tampa de concreto unid.

11,00

16.19 Tubo PVC rigido soldavel 40mm esgoto secundário m

40,00

16.20 Curva 90 curta PVC rigido soldável 40mm ESG. SEC. unid.

15,00

16.21 TE 90 PVC rigido soldavel 40mm ESG. SEC. unid.

7,00

16.22 Tubo PVC rigido 50mm esgoto primário m

25,00

16.23 Curva 90 PVC rigido 50mm esgoto primário unid.

10,00

16.24 TE sanitário PVC rigido 50x50mm esgoto primário unid.

5,00


20,00


7,00


3,00


90,00


30,00


15,00

16.31 Fossa septica - 1.350L - 5 pessoas unid.

1,00

16.32 Filtro anaeróbio - 1.350L - 5 pessoas unid.

1,00

VALOR TOTAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

17,00 Instalações Eletricas

17.1 Rasgo em alvenaria para eletroduto com enchimento m

200,00

17.2 Centro distribuição chapa 18 até 12 disjuntores unid.

1,00

17.3 Fio isolado 2,5mm² (12AWG) m 900,00

17.4 Fio isolado 4,00mm²(10AWG) m 200,00

17.5 Fio isolado 10mm² (6AWG) m 100,00

17.6 Caixa entrada medição até 10kw instalada unid.

1,00

17.7 Disjuntor monopolar 20A unid. 6,00


17.9 Disjuntos bipolar 20A unid.




1,00

17.10 Tomada embutir simples inclusive caixa 2x4" unid.

61,00

17.11 Interruptor embutir simples inclusive caixa 2x4" unid.

26,00

17.12 Interruptor embutir duplo inclusive caixa 2x4" unid.

2,00

17.13 Interruptor embutir triplo-inclusive caixa 2x4" unid.

2,00

17.14 Tecla campainha embutir inclusive caixa 2x4" unid.

1,00

17.15 Campainha sobrepor inclusive caixa 2x4" unid.

1,00

17.16 Plafon com globo leitoso 9x4" - c/ lampada incandescente 100w unid.

14,00

17.17 Luminaria fluorescente 2x40w completa unid.

34,00

VALOR TOTAL INSTALAÇÕES ELETRICAS

18,00 Serviços Finais e Eventuais

18.1 Limpeza de piso ceramico m² 195,00

18.2 Limpeza de ceramica em parede m²

150,00

18.3 Limpeza de vidros m² 50,00

18.4 Limpeza de aparelhos sanitários unid. 15,00

18.5 Teste de funcionamento de aparelhos sanitários unid.

15,00

18.6 Desmontagem de galpões provisórios unid.

1,00

VALOR TOTAL SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

VALOR TOTAL

Importa o presente orçamento a quantia de R$ _______________ *Preço Total de Mão-de-obra: R$ ______________ *Preço Total de Material: R$ ________________

_____ de ______2011.

_____________________________________ (Carimbo e Assinatura do licitante e do Responsável Técnico





ANEXO III - MODELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EMPRESA: ENDEREÇO: CNPJ OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE LOCAL: RUA ANTÔNIO SILVESTRE SPILLER ESQUINA COM A RUA EUCLIDES DA CUNHA, BAIRRO NOSSA SENHORA DA PAZ-PROMORAR PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Guaporé LOCALIDADE: Guaporé, RS.

Item Descrição das

etapas 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês Total 1 Projeto




2 Instalação de obra

3 Movimento de terra

4 Infraestrutura 5 Supraestrutura 6 Paredes de geral 7 Coberturas

8 Impermeabilização e isolamentos

9 Pavimentações 10 Revestimentos 11 Esquadrias

12 Ferragens p/ esquadrias

13 Vidraçaria 14 Pinturas

15 Equipamentos sanitários

16 Instalações hidraulico sanitario

17 Instalações Elétricas

18 Serviços finais Total

Importa o presente cronograma físico-financeiro na quantia de R$ ......................................................... (Carimbo e Assinatura do licitante e do Responsável Técnico





ANEXO IV – PROJETO BÁSICO

(Retirar junto a Prefeitura Municipal de Guaporé ( Cópia Digital)

TOMADA DE PREÇOS 005/2011

ANEXO V – ORÇAMENTO DE CUSTO ESTIMADO

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SILVESTRE SPILLER, ESQUINA COM A RUA EUCLIDES DA CUNHA, BAIRRO NOSSA SENHORA DA PAZ-PROMORAR, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS, COM ÁREA DE 237,17M2, COMPOSTA POR: SALA DE ESPERA, ÁREA DE REGISTRO DE PACIENTES, CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, CONSULTÓRIO DIFERENCIADO, CONSULTÓRIOS INDIFERENCIADOS, ÁREA DE CIRCULAÇÃO, SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO, SALA DE IMUNIZAÇÃO, SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SALA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, SALA DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SALA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESTERILIZADO, SALA DE UTILIDADE, BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS, DML, COPA, VARANDA E ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE AUTOMÓVEIS, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA




SÁUDE/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0304672-56/2009, PROCESSO Nº 030467256/2009- CONVÊNIO SICONV 715276 OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.

ITEM SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO UNIT.

PREÇO TOTAL P. UNIT. P. TOTAL PREÇO

TOTAL MÃO-DE-OBRA

MÃO-DE-OBRA

MATERIAL MATERIAL

1 Projeto

1.1 Projeto de Fundações m² 240,00

1,80

432,00

-

-

432,00

1.2 Projeto de estruturas de concreto armado m²

240,00

2,70

648,00

-

-

648,00

1.3 Plano de prevenção e combate à incêndio m²

240,00

0,90

216,00

-

-

216,00

TOTAL DO PROJETOS 1.296,00

-

1.296,00

2 Instalação da Obra

2.1 Limpeza do Terreno m² 765,00

1,00

765,00

-

-

765,00

2.2

Tapume simples de compensado - Altura de 2,20m m

18,00

18,00

324,00

36,00

648,00

972,00

2.3 Deposito de tabuas cedrinho - Sem forro/com assoalho m²

4,00

45,00

180,00

180,00

720,00

900,00

2.4

Instalação provisoria água-reservatorio c/ rede alimentadora pt

1,00

200,00

200,00

300,00

300,00

500,00

2.5 Entrada provisória de energia pt

1,00

110,00

110,00

440,00

440,00

550,00

2.6 Instalação provisoria unidade sanitária - 5,0m² pt

1,00

90,00

90,00

135,00

135,00

225,00

2.7 Locação de obra por m² construido m²

240,00

0,90

216,00

0,35

84,00

300,00

2.8

Placa de obra - pintada/fixada estrutura de madeira m²

3,00

9,00

27,00

225,00

675,00

702,00

TOTAL INSTALAÇÃO DA OBRA

1.912,00

3.002,00

4.914,00

3 Movimento de Terra

3.1 Escavação mecanica de solo até 5,00m m³

60,00

1,35

81,00

7,00

420,00

501,00

3.2 Reaterro/material de vala-compactação mecanica m³

240,00

7,00

1.680,00

7,00

1.680,00

3.360,00

TOTAL MOVIMENTO DE TERRA

1.761,00

2.100,00

3.861,00

4 Infraestrutura (fundações)

4.1 Instalação de equipamento para estaqueamento unid.

1,00

-

-

1.200,00

1.200,00

1.200,00

4.2 Estaca a trado moldada in m




loco - 300mm em concreto armado

63,00 20,00 1.260,00 51,50 3.244,50 4.504,50

4.3 Corte de cabeça de estaca-diametro médio unid.

21,00

20,00

420,00

-

-

420,00

4.4 Bloco de concreto armado fck15MPa - Completo m³

4,50

360,00

1.620,00

500,00

2.250,00

3.870,00

4.5 Viga respaldo concreto armado fck15MPa-completa m³

15,00

550,00

8.250,00

930,00

13.950,00

22.200,00

TOTAL INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)

11.550,00

20.644,50

32.194,50

5 Supraestrutura

5.1 Viga de concreto armado - escor.forma.arm.lanc.cua.des. m³

9,50

550,00

5.225,00

930,00

8.835,00

14.060,00

5.2 Pilar de concreto armado - escor.forma.arm.lanc.cura.d. m³

0,15

600,00

90,00

1.100,00

165,00

255,00

TOTAL SUPRAESTRUTURA

5.315,00

9.000,00

14.315,00

6 Paredes em Geral

6.1 Alvenaria Tij.6 furos - de 15cm-J15 ci-ca-ar 1:2:8 m²

230,00

19,00

4.370,00

28,00

6.440,00

10.810,00

6.2 Alvenaria Tij.6 furos - de 20cm-J15,, ci-ca-ar 1:2:8 m²

180,00

25,00

4.500,00

36,00

6.480,00

10.980,00

6.3 Alvenaria Tij. A Vista - de 20cm-J1cm ci-ar 1:5 m²

50,00

33,00

1.650,00

72,00

3.600,00

5.250,00

6.4

Verga 11x11cm-vão até 2,4m c/ desforma arg. Ci-ar 1:4 m

30,00

10,00

300,00

13,40

402,00

702,00

6.5 Divisóra divilux 35mm - colocada box de banheiro m²

8,00

-

-

85,00

680,00

680,00

6.6 Fechamento lateral com telha fibrocimento 6mm m²

16,00

8,00

128,00

18,00

288,00

416,00

6.7 Fechamento lateral com telha metálica m³

28,00

10,00

280,00

26,00

728,00

1.008,00

TOTAL PAREDES EM GERAL

11.228,00

18.618,00

29.846,00

7 Coberturas

7.1

Estrutura de madeira - telha fibrocimento aluminio ou plástico m²

275,00

13,00

3.575,00

25,00

6.875,00

10.450,00

7.2 Cobertura com telha fibrocimento 8mm m²

275,00

7,00

1.925,00

29,00

7.975,00

9.900,00

7.3 Cumeeira para telha fibrocimento ondulada m

8,00

3,00

24,00

38,00

304,00

328,00

7.4 Calha beiral chapa galvanizada corte 38 m

21,00

-

-

46,00

966,00

966,00

7.5 Algeroz chapa galvanizada corte 25-fixo alvenaria m

95,00

3,00

285,00

20,00

1.900,00

2.185,00

7.6 Forro de lambri de PVC - m²




15cm 215,00 14,00 3.010,00 28,00 6.020,00 9.030,00

TOTAL COBERTURA 8.819,00

24.040,00

32.859,00

8 Impermeabilizações e Isolamentos

8.1 Impermeabilização com hidroasfalto 4 demãos m²

125,00

7,00

875,00

5,00

625,00

1.500,00

8.2 Isolamento termico - Lã de vidro m²

240,00

5,50

1.320,00

5,50

1.320,00

2.640,00

TOTAL INTEM 08 2.195,00

1.945,00

4.140,00

9 Pavimentações

9.1 Leito de pedra britada 5cm m² 240,00

0,90

216,00

2,70

648,00

864,00

9.2

Contrapiso de concreto impermeavel - 10cm-350kg ci/m³ m²

240,00

17,00

4.080,00

31,00

7.440,00

11.520,00

9.3 Piso cerâmico com argamassa colante - PEI-4 m²

206,87

20,00

4.137,40

39,00

8.067,93

12.205,33

9.4 Degrau basalto serrado 30x100 - arg.ci-ar 1:4-3cm unid.

15,00

12,00

180,00

42,00

630,00

810,00

9.5 Rodape ceramico 7,5x16-arg.ci-ar 1:4-1cm m

210,00

9,00

1.890,00

8,00

1.680,00

3.570,00

9.6 Soleira basalto 15cm-arg.ci-ar. 1:4-3cm m

6,00

12,00

72,00

35,00

210,00

282,00

VALOR TOTAL PAVIMENTAÇÕES

10.575,40

18.675,93

29.251,33

10 Revestimentos

10.1 Chapisco ci-ar 1:3-7mm - preparo e aplicação m²

870,00

3,00

2.610,00

2,00

1.740,00

4.350,00

10.2 Emboco argamassa regular ca-ar 1:5+7%ci-10mm(int) m²

600,00

11,00

6.600,00

7,00

4.200,00

10.800,00

10.3 Reboco argamassa fina - ca-af 1:3-10%ci-5mm (int) m²

450,00

7,00

3.150,00

3,50

1.575,00

4.725,00

10.4

Massa única 20mm-argamassa regular ca-ar 1:5+20%ci m²

270,00

11,00

2.970,00

3,00

810,00

3.780,00

10.5 Ceramica com argamassa colante m²

150,00

20,00

3.000,00

30,00

4.500,00

7.500,00

10.6 Peitoril de basalto 15cm-arg ci-ar 1:5-3cm m

83,00

10,00

830,00

45,00

3.735,00

4.565,00

VALOR TOTAL REVESTIMENTOS

19.160,00

16.560,00

35.720,00

11 Esquadrias

11.1


1,00

60,00

60,00

250,00

250,00

310,00

11.2 Porta Int. Semi-oca compensado cedro s/ ferro. cj

4,00

60,00

240,00

300,00

1.200,00

1.440,00




0,70x2,10

11.3


15,00

60,00

900,00

300,00

4.500,00

5.400,00

11.4

Janela Maxi-ar de vidro temperado 8mm c/ perfis de aluminio m²

8,00

35,00

280,00

375,00

3.000,00

3.280,00

11.5 Caxilho fixo de aluminio m² 8,00

25,00

200,00

200,00

1.600,00

1.800,00

11.6 Caxilho tipo basculante de aluminio m²

42,00

25,00

1.050,00

400,00

16.800,00

17.850,00

11.7 Porta de abrir-aluminio m² 3,00

30,00

90,00

450,00

1.350,00

1.440,00

11.8

Porta de abrir de vidro temperado 10mm c/ ferragens de aluminio m²

2,00

100,00

200,00

320,00

640,00

840,00

VALOR TOTAL ESQUADRIAS

3.020,00

29.340,00

32.360,00

12 Ferragens para Esquadrias

12.1 Ferragem completa para porta interna cj

15,00

45,00

675,00

63,00

945,00

1.620,00

12.2 Ferragem completa para porta externa cj

2,00

45,00

90,00

90,00

180,00

270,00

12.3 Ferragem completa para porta de sanitário cj

5,00

54,00

270,00

63,00

315,00

585,00

VALOR FERRAGENS PARA ESQUADRIAS

1.035,00

1.440,00

2.475,00

13 Vidraçaria

13.1 Vidro transparente 4mm colocado com massa m²

45,00

18,00

810,00

36,00

1.620,00

2.430,00

13.2 Vidro fantasia canelado 4mm colocado com massa m²

5,00

18,00

90,00

27,00

135,00

225,00

VALOR TOTAL FERRAGENS PARA ESQUADRIAS

900,00

1.755,00

2.655,00

14 Pinturas

14.1

Pintura interna reboco-selado m. cor. Latex PVA - 2 demãos m²

450,00

8,00

3.600,00

8,00

3.600,00

7.200,00

14.2

Pintura externa reboco-selado m. ACR. Latex ACER - 2 demãos m²

270,00

8,00

2.160,00

8,00

2.160,00

4.320,00

14.3

Pintura esmalte briho s/ madeira - 2 demãos - incl. Fdo. Bco. m²

70,00

9,00

630,00

6,00

420,00

1.050,00

14.4 Pintura silicone sobre tijolo/concreto - 2 demãos m²

50,00

6,00

300,00

5,00

250,00

550,00




VALOR TOTAL PINTURAS

6.690,00

6.430,00

13.120,00

15 Equipamento Sanitário

15.1 Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada e assento unid.

4,00

45,00

180,00

180,00

720,00

900,00

15.2 Lavatório de louça com coluna unid.

11,00

33,00

363,00

180,00

1.980,00

2.343,00

15.3 Chuveiro eletrico plástico unid. 2,00

14,00

28,00

65,00

130,00

158,00

15.4 Porta toalha metalico com bastão unid.

4,00

2,70

10,80

27,00

108,00

118,80

15.5 Papeleira metalica unid. 4,00

1,80

7,20

14,00

56,00

63,20

15.6 Torneira curta cromada c/ união p/ jardim 12mm (1/2)" unid.

16,00

4,50

72,00

18,00

288,00

360,00

15.7 Registro pressão canopla cromada 20mm (3/4)" unid.

10,00

9,00

90,00

54,00

540,00

630,00

VALOR TOTAL EQUIPAMENTO SANITÁRIO

751,00

3.822,00

4.573,00

16 Instalações Hidraulico-Sanitarias

16.1 Cavalete entrada tubo galvanizado (20mm) 3/4" unid.

1,00

95,00

95,00

230,00

230,00

325,00

16.2 Caixa D'agua fibrocimento - 1.000L unid.

1,00

60,00

60,00

260,00

260,00

320,00

16.3 Ponto hidraulico torneira de pia com tubo galvanziado pt

5,00

15,00

75,00

42,00

210,00

285,00

16.4 Ponto hidraulico chuveiro com tubo galvanizado pt

2,00

63,00

126,00

280,00

560,00

686,00

16.5 Ponto hidraulico lavatorio com coluna pt

11,00

30,00

330,00

47,00

517,00

847,00

16.6 Ponto hidraulico bacia sanitaria com tubo cromado pt

4,00

63,00

252,00

180,00

720,00

972,00

16.7 Tubo PVC rigido sold. Cl. 15 25mm m

140,00

3,00

420,00

3,00

420,00

840,00


25,00

3,00

75,00

2,00

50,00

125,00


50,00

3,00

150,00

1,00

50,00

200,00

16.10 Tubo PVC rigido sold. Cl 15 32mm m

20,00

3,00

60,00

6,00

120,00

180,00


5,00

4,00

20,00

3,00

15,00

35,00


10,00

4,00

40,00

1,80

18,00

58,00

16.13 Extintor de incendio CO com suporte - 6kg unid.

2,00

6,00

12,00

395,00

790,00

802,00

16.14 Extintor de incendio agua unid.




com suporte - 10kg 2,00 6,00 12,00 90,00 180,00 192,00

16.15 Extintor de incendio pó quimico com suporte - 4kg unid.

2,00

6,00

12,00

87,00

174,00

186,00

16.16 Ralo sifonado saida lisa c/ grelha 100x40 saída 40mm unid.

4,00

5,00

20,00

9,00

36,00

56,00

16.17 Caixa gordura com tampa de aluminio 250x172x50 unid.

1,00

6,00

6,00

38,00

38,00

44,00

16.18

Caixa de inspeção 50x50x50cm ALV. 15 c/ tampa de concreto unid.

11,00

40,00

440,00

80,00

880,00

1.320,00

16.19 Tubo PVC rigido soldavel 40mm esgoto secundário m

40,00

6,00

240,00

3,00

120,00

360,00

16.20 Curva 90 curta PVC rigido soldável 40mm ESG. SEC. unid.

15,00

6,00

90,00

2,00

30,00

120,00

16.21 TE 90 PVC rigido soldavel 40mm ESG. SEC. unid.

7,00

6,00

42,00

2,00

14,00

56,00


25,00

5,00

125,00

6,00

150,00

275,00


10,00

5,00

50,00

6,00

60,00

110,00


5,00

6,00

30,00

6,00

30,00

60,00


20,00

6,00

120,00

7,00

140,00

260,00


7,00

6,00

42,00

11,00

77,00

119,00


3,00

7,00

21,00

10,00

30,00

51,00


90,00

8,00

720,00

9,00

810,00

1.530,00


30,00

8,00

240,00

13,00

390,00

630,00


15,00

9,00

135,00

13,00

195,00

330,00

16.31 Fossa septica - 1.350L - 5 pessoas unid.

1,00

140,00

140,00

820,00

820,00

960,00

16.32 Filtro anaeróbio - 1.350L - 5 pessoas unid.

1,00

140,00

140,00

980,00

980,00

1.120,00

VALOR TOTAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

4.340,00

9.114,00

13.454,00

17,00 Instalações Eletricas

17.1 Rasgo em alvenaria para eletroduto com enchimento m

200,00

5,00

1.000,00

1,00

200,00

1.200,00

17.2 Centro distribuição chapa 18 até 12 disjuntores unid.

1,00

28,00

28,00

37,00

37,00

65,00

17.3 Fio isolado 2,5mm² (12AWG) m

900,00

1,00

900,00

1,00

900,00

1.800,00




17.4 Fio isolado 4,00mm²(10AWG) m

200,00

1,00

200,00

1,50

300,00

500,00

17.5 Fio isolado 10mm² (6AWG) m 100,00

2,50

250,00

3,00

300,00

550,00

17.6 Caixa entrada medição até 10kw instalada unid.

1,00

200,00

200,00

960,00

960,00

1.160,00


5,00

30,00

6,00

36,00

66,00


5,00

15,00

6,00

18,00

33,00

17.9 Disjuntos bipolar 20A unid. 1,00

8,00

8,00

33,00

33,00

41,00

17.10 Tomada embutir simples inclusive caixa 2x4" unid.

61,00

6,00

366,00

11,00

671,00

1.037,00

17.11 Interruptor embutir simples inclusive caixa 2x4" unid.

26,00

6,00

156,00

7,00

182,00

338,00

17.12 Interruptor embutir duplo inclusive caixa 2x4" unid.

2,00

7,00

14,00

9,00

18,00

32,00

17.13 Interruptor embutir triplo-inclusive caixa 2x4" unid.

2,00

8,00

16,00

12,00

24,00

40,00

17.14 Tecla campainha embutir inclusive caixa 2x4" unid.

1,00

6,00

6,00

7,00

7,00

13,00

17.15 Campainha sobrepor inclusive caixa 2x4" unid.

1,00

7,00

7,00

43,00

43,00

50,00

17.16

Plafon com globo leitoso 9x4" - c/ lampada incandescente 100w unid.

14,00

9,00

126,00

16,00

224,00

350,00

17.17 Luminaria fluorescente 2x40w completa unid.

34,00

19,00

646,00

49,00

1.666,00

2.312,00

VALOR TOTAL INSTALAÇÕES ELETRICAS

3.968,00

5.619,00

9.587,00

18,00 Serviços Finais e Eventuais

18.1 Limpeza de piso ceramico m² 195,00

2,00

390,00

1,00

195,00

585,00

18.2 Limpeza de ceramica em parede m²

150,00

2,00

300,00

1,00

150,00

450,00

18.3 Limpeza de vidros m² 50,00

2,00

100,00

2,00

100,00

200,00

18.4 Limpeza de aparelhos sanitários unid.

15,00

2,00

30,00

1,00

15,00

45,00

18.5 Teste de funcionamento de aparelhos sanitários unid.

15,00

4,00

60,00

-

-

60,00

18.6 Desmontagem de galpões provisórios unid.

1,00

43,00

43,00

-

-

43,00

VALOR TOTAL SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

923,00

460,00

1.383,00




VALOR TOTAL 95.438,40

172.565,43

268.003,83

Observação: O BDI está incluso nos preços com a composição de 0,40% de garantia, 2,00% de risco, 1,20% de despesas financeiras, 8,00% de despesas administrativas, 9,90% de lucro e 9,00 de tributos. Importa o presente Orçamento a quantia de R$ 268.003,83 (duzentos e sessenta e oito mil, três reais e oitenta e três centavos), sendo que R$ 95.438,40 Noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) de mão-de-obra e R$ 172.565,43 (cento e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos) de material. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMADO




Item Descrição das

etapas 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês Total 1 Projeto R$ 1.296,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.296,00

2 Instalação de obra R$ 4.914,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.914,00

3 Movimento de terra R$ 3.861,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.861,00 4 Infraestrutura R$ 32.194,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.194,50

5 Supraestrutura R$ 0,00 R$ 14.315,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.315,00

6 Paredes de geral R$ 0,00 R$ 27.742,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

2.104,00 R$ 29.846,00

7 Coberturas R$ 0,00 R$ 0,00 R$

10.953,00 R$ 10.953,00 R$

10.953,00 R$ 0,00 R$ 32.859,00

8 Impermeabilização e isolamentos R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 2.640,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.140,00

9 Pavimentações R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.750,00 R$ 9.750,00 R$ 9.751,33 R$ 0,00 R$ 29.251,33

10 Revestimentos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.930,00 R$ 8.930,00 R$ 8.930,00 R$

8.930,00 R$ 35.720,00

11 Esquadrias R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

16.180,00 R$

16.180,00 R$ 32.360,00

12 Ferragens p/ esquadrias R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.237,50 R$

1.237,50 R$ 2.475,00

13 Vidraçaria R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

2.655,00 R$ 2.655,00

14 Pinturas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.560,00 R$

6.560,00 R$ 13.120,00

15 Equipamentos sanitários R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 4.573,00 R$ 4.573,00

16 Instalações hidraulico sanitario R$ 2.242,00 R$ 2.242,00 R$ 2.242,00 R$ 2.242,00 R$ 2.242,00

R$ 2.244,00 R$ 13.454,00

17 Instalações Elétricas R$ 2.396,75 R$ 0,00 R$ 2.396,75 R$ 0,00 R$ 2.396,75 R$

2.396,75 R$ 9.587,00

18 Serviços finais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

1.383,00 R$ 1.383,00

Total R$ 46.904,25 R$ 45.799,00 R$

36.911,75 R$ 31.875,00 R$

58.250,58 R$

48.263,25 R$ 268.003,83 Importa o presente orçamento na quantia de R$ 268.003,83 (duzentos e sessenta e oito mil, três reais e oitenta e três centavos)




EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2011 ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE CUMPRIMENTO DO ART. 27, INC. V, DA LEI N.º 8.666/93 Declaro(amos) que a Empresa …........................ .........………........................…....……......, CNPJ n.º ......................................………..., não está temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração, não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal.

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora

declarada será imediatamente comunicada, por escrito, a Prefeitura Municipal de Guaporé / RS. .................................., ............ de ............................ de

Assinatura do representante legal da licitante

………….........................................................

Nome do representante legal da licitante

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue dentro do envelope n.º 01.





ANEXO VII – MODELO DE ATESTADO DE PARTICIPAÇÃO NA VISITA TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins, que a Empresa ………………………………....…………… ………….…………………….....…..................………….........………...., CNPJ nº .………………...………………, com sede na ………………………………………………………………… ……………………………………..……………………………, neste ato representada por seu responsável técnico, Sr(a). …………………………………………………….……………………………, participou da Visita Técnica realizada conforme exigência da TOMADA DE PREÇOS n° 005/2011.

O responsável técnico da Empresa declarou ter recebido as informações técnicas necessárias para a formulação da Proposta Financeira e para ciência da extensão do objeto a ser executado, caso contratada.

Guaporé (RS), ……… de ……………………………… de 2011. .................................................... Responsável designado pela Prefeitura Municipal de Guaporé

De acordo. Confirmo a declaração supra e declaro que recebi uma via deste documento, nesta data.

............................................................................... (assinatura do Responsável Técnico da empresa)

OBSERVAÇÃO: Este atestado deverá ser entregue dentro do Envelope nº 01.





ANEXO VIII – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (Papel timbrado da empresa, preferencialmente)

A Empresa ............................................................................................., neste ato

representado por seu sócio-gerente / presidente / diretor

............................................................................................................., credencia o / a Sr.(a)

.................................................................................................... ................................., conferindo-

lhe todos os poderes gerais necessários à prática de quaisquer atos relacionados com a licitação,

modalidade TOMADA DE PREÇOS n.º 005/2011, assim como os poderes específicos para assinar/

rubricar toda a documentação e as propostas, emitir declarações, apresentar reclamações,

impugnações ou recursos, desistir de prazos recursais, e assinar atas.

.................................., ............ de ............................ de 2011.

……………………………………………………………………

Assinatura do representante legal da licitante

OBSERVAÇÃO: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes.





ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS E DO PESSOAL TÉCNICO ADEQUADOS E DE INDICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA

EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que a Empresa ……….........……………………

…….…………………..................................…....……....., CNPJ nº ......................................………..., dispõe dos equipamentos e pessoal técnico adequados para a execução do objeto da licitação, sendo: Equipamentos Mínimos:

- 01 betorneira com capacidade mínima de 220 litros - 02 Carrinhos-de-mão; - 01 serra circular; - 01 máquinas de cortar ferro;

Declaro (amos), ainda, que será(ao) Responsável(is) Técnico(s) pela execução dos serviços objeto do presente certame, os Srs.(as) ................................................................., Engenheiros(as) Civil(is), inscrito(s) no CREA sob os nº ……….....…......…… , pertencente(s) ao quadro permanente, conforme comprovam os documentos em anexo.

.................................., ............ de ............................ de 2011. …………………………………………………………………… Assinatura do representante legal da licitante …………………………………………………………………… Nome do representante legal da licitante OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue dentro do Envelope nº 01.





ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO

O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ / RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ nº 87.862.397/0001-09, com sede na Av.Silvio Sanson, 1135, na cidade de Guaporé-RS, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, ANTÔNIO CARLOS SPILLER, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ............................., estabelecida em ............, na Rua/Avenida ........, inscrita no CNPJ sob o nº ..., neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ........, portador da Carteira de Identidade nº .............................., doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato que foi procedido da TOMADA DE PREÇOS n.º 005/2011, cujo processo foi homologado em .......... ........ subordinando-se as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como das seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 1.1. O presente Contrato tem como objeto a EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO SILVESTRE SPILLER, ESQUINA COM A RUA EUCLIDES DA CUNHA, BAIRRO NOSSA SENHORA DA PAZ-PROMORAR, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS, COM ÁREA DE 237,17M2, COMPOSTA POR: SALA DE ESPERA, ÁREA DE REGISTRO DE PACIENTES, CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, CONSULTÓRIO DIFERENCIADO, CONSULTÓRIOS INDIFERENCIADOS ÁREA DE CIRCULAÇÃO, SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO, SALA DE IMUNIZAÇÃO, SALA DE APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SALA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, SALA DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SALA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESTERILIZADO, SALA DE UTILIDADES, BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS, DML, COPA, VARANDA E ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE AUTOMÓVEIS, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SÁUDE/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0304672-56/2009, PROCESSO Nº 030467256/2009- CONVÊNIO SICONV 715276 OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. 1.1.1 – O descritivo detalhado do presente objeto encontra-se no Projeto, Memorial Descritivo, Orçamento de Custo e Cronograma Físico-Financeiro. 1.1.2 - É de responsabilidade da licitante vencedora efetuar a matrícula da obra junto ao INSS e apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART referente à execução da obra.




CLÁUSULA SEGUNDA: DAS ESPECIFICAÇÕES 2.1. Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, as especificações técnicas e disposições do Edital de TOMADA DE PREÇOS n.° 005/2011 e de seus Anexos, a Proposta Financeira e o Cronograma Físico-Financeiro apresentados pela CONTRATADA. CLÁUSULA TERCEIRA: DA EXECUÇÃO 3.1. A execução do presente Contrato far-se-á sob regime de empreitada GLOBAL (mão-de-obra e material) por preços de serviços unitários, conforme especificações constantes no ANEXO I e II DO EDITAL. CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO 4.1. O preço total, incluídos, além do objeto contratado, o fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos de proteção individual (EPI), máquinas e demais equipamentos, material de sinalização necessário à execução do Contrato, bem como frete(s) e/ou quaisquer deslocamentos, transportes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais, bem como demais encargos pagos ou devidos em decorrências da execução do objeto contratado, é de R$ ....................., sendo R$.............................referente ao material e R$............................referente a mão-de-obra. CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS 5.1. As obras deverão estar concluídas no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Início dos Serviços (OIS), conforme Cronograma(s) Físico(s) Financeiro(s), descontados os dias de chuva e os dias subseqüentes, quando certificada pela fiscalização da obra a inviabilidade de execução dos serviços, conforme anotações no Diário de Obras. 5.2. As obras deverão ser iniciadas na data contida na Ordem de Início dos Serviços, a qual deverá ser entregue à CONTRATADA pela Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento. 5.2.1. A CONTRATADA deverá entregar na Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento as guias das ARTs de execução da obra devidamente quitadas. 5.2.2. Será de responsabilidade da CONTRATANTE as guias das ARTs de fiscalização e controle da obra. 5.3. O presente Contrato tem sua vigência vinculada à conclusão das obras, mediante Termo de Recebimento Definitivo das Obras, a ser expedido pela fiscalização do Contrato.




CLÁUSULA SEXTA: DO PAGAMENTO 6.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução dos serviços contratados, o valor constante no item 4.1 deste instrumento, preços estes, constantes da sua proposta e, conforme Cronograma físico-financeiro que, rubricados pelas partes, ficam fazendo parte integrante deste Contrato, como se aqui expressamente transcritos, cujo pagamento será efetuado com recursos do MINISTÉRIO DA SÁUDE/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0304672-56/2009, PROCESSO Nº 030467256/2009- CONVÊNIO SICONV 715276, no valor de ..................................... e com recursos ASPS no valor de R$ ........ através do Banco..................... , Agência .........................Conta Corrente nº................... 6.2. A execução do Contrato se fará conforme o cronograma físico financeiro, e os respectivos pagamentos serão efetuados mensalmente, em até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal e do Termo de Recebimento dos Serviços, correspondente às etapas realizadas, depois de revisadas e aceitas pela fiscalização das obras, sendo considerada, individualmente, cada etapa. 6.3. As Notas Fiscais não deverão portar vícios ou incorreções que atrasem ou impossibilitem o pagamento, hipótese em que a CONTRATADA suportará o ônus decorrente do atraso. 6.4. Deverá constar na Nota Fiscal o número do CONTRATO DE REPASSE Nº 0304672-56/2009/ MINISTÉRIO DA SÁUDE/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o número da Matrícula da Obra –CEI. 6.5. O processo para pagamento deverá ser encaminhado à Secretaria da Fazenda do Município de Guaporé, devendo a CONTRATADA anexar às cópias das guias de recolhimento do FGTS e do INSS, acompanhadas da GEFIP referente folha de pagamento dos seus funcionários ligados diretamente às obras. 6.6. Todos os serviços executados a mais por comprovada negligência, imperícia ou imprudência da CONTRATADA serão por esta pagos. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 7.1. Constituir-se-ão obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste Contrato e em seus Anexos, e deles decorrentes: 7.1.1. Prestar os serviços e fornecer os equipamentos/materiais com elevada qualidade e eficiência.




7.1.2. Realizar com seus próprios recursos todos os serviços relacionados com o objeto deste Contrato, de acordo com as especificações determinadas neste Contrato e em seus Anexos, assumindo a responsabilidade técnica pela execução dos mesmos. 7.1.3. Apresentar ao CONTRATANTE todas as informações necessárias à execução do objeto deste Contrato. 7.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto executado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 7.1.5. Fornecer todo o equipamento necessário e mão-de-obra, em conformidade com as normas técnicas pertinentes. 7.1.6. Cumprir a legislação federal, estadual e municipal pertinente, e se responsabilizar pelos danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de ações ou omissões, culposas ou dolosas, que praticar. 7.1.7. Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como todos os encargos trabalhistas e previdenciários, prêmios de seguro e de acidente de trabalho, que forem pagos ou devidos em decorrência do objeto deste Contrato. 7.1.8. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação. 7.1.9. As questões inerentes aos serviços e obras serão tratadas entre o Fiscal do Contrato e os responsáveis técnicos e, na ausência destes, não se admitindo aos demais empregados da CONTRATADA tratarem questões técnicas com o Fiscal do Contrato. 7.1.10. Todos os materiais e equipamentos necessários para execução dos serviços deverão ser fornecidos e colocados no local de execução pela CONTRATADA sem ônus de qualquer espécie para o Município, obedecendo às especificações do Memorial Descritivo. 7.1.11. Se forem constatados problemas que gerem dúvidas quanto à integridade dos serviços, o Fiscal do Contrato poderá solicitar parecer ou laudo técnico de profissional não ligado diretamente ao Contrato, às expensas da CONTRATADA, a fim de apurar os dados necessários à adequada decisão sobre os serviços afetados. 7.1.12. Confeccionar placa para o trecho a ser executado, conforme modelo do Município, fornecido juntamente com a Ordem de Início dos Serviços. A placa deverá ser fixada no terreno, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar do início dos serviços e obras, devendo esta permanecer no(s) local(is) por prazo indeterminado.




7.1.13. A CONTRATADA deverá instalar um galpão, antes do início dos serviços, em local próximo às obras, no qual manterá o Diário de Obras, atualizado, onde deverão constar, obrigatoriamente, o número da folha, a data, o quadro de indicação das condições climáticas, espaço para anotações da CONTRATADA e dos fiscais das obras, em duas vias, após a vistoria diária; o(s) responsável(is) técnico(s) da CONTRATADA deverá assinar o Diário de Obras no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após as ANOTAÇÕES dos fiscais das obras. 7.1.14. A CONTRATADA providenciará a sinalização das obras de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e orientação prévia da Secretaria Municipal de Obras e Viação do Município de Guaporé. 7.1.15. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 8.1. Constituir-se-ão obrigações do CONTRATANTE: a) Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução do Contrato; b) Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, sobre as irregularidades observadas no cumprimento do Contrato; c) Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas neste Contrato. CLÁUSULA NONA: DA GARANTIA 9.1. A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis após o recebimento da via original deste temo Contratual, prestar garantia sob a modalidade de ..., no valor de R$.................(...), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, conforme disposição do art. 56, §1°, da Lei n.° 8.666/93, alcançando as hipóteses contidas no art. 65 § 1º, do mesmo Diploma Legal. 9.2. A CONTRATADA deverá apresentar nova garantia caso a garantia indicada no item 9.1. supra, vença antes do término do presente Contrato, o que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias antes do vencimento da garantia apresentada, sob pena de retenção dos créditos pendentes por serviços já executados. 9.3. A garantia prestada pela CONTRATADA ser-lhe-á restituída ou liberada 30 (trinta) dias corridos após o recebimento definitivo dos serviços. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES




10.1. Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades: a) Advertência escrita, através de notificação. a.1.) Considerando o número de advertências e a gravidade das faltas, poderá ser encaminhado o caso à autoridade municipal competente, com pedido formal de rescisão de Contrato. b) Multa, correspondente aos seguintes valores, conforme o caso: b.1.) Multa 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no início, na conclusão ou na adequação / substituição da obra, aplicada sobre o valor total do Contrato, atualizado monetariamente. b.2.) Multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do objeto aplicada sobre o valor total do Contrato, atualizado monetariamente. b.3.) Multa de 25% (vinte e cinco por cento) por inexecução total ou subempreitada do objeto, aplicada sobre o valor total do Contrato, atualizado monetariamente. 10.2. Ocorrendo qualquer das hipóteses das alíneas “b.2” e “b.3”, a CONTRATADA ficará sujeita, além da aplicação da multa correspondente, às penalidades previstas no artigo 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/93, nos termos que seguem: a) Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 01 (um) ano, em caso de inexecução parcial do Contrato. b) Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 02 (dois) anos, e declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, em caso de inexecução total do objeto ou de subempreitada. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 11.1. Todos os serviços deverão seguir as especificações técnicas, desenhos e condições expressas neste Contrato e nos Anexos da TOMADA DE PREÇOS n.° 005/2011, que ficam fazendo parte integrante deste Contrato. 11.2. A execução do Contrato se fará por empreitada GLOBAL por preços de serviços unitários, conforme especificações constantes no anexo I e II do Edital. 11.3. As etapas somente serão consideradas concluídas após o registro de conclusão no Diário de Obra, feito pelo fiscal do Contrato. 11.4. É expressamente vedada a sub-contratação dos serviços, do objeto deste Contrato. 11.5. Por motivos técnicos, e havendo recursos, o CONTRATANTE poderá acrescer ou suprimir o objeto contratado, conforme art. 65, §1º, da Lei n.º 8.666/93, mantidas as condições iniciais do Contrato.




11.6. A CONTRATANTE poderá determinar, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, a mobilização ou desmobilização do pessoal da CONTRATADA. 11.7. Os itens contratados deverão ser executados nos locais designados nos Anexos do Edital de TOMADA DE PREÇOS n.º 005/2011. 11.8. A CONTRATANTE poderá determinar, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, a mobilização ou desmobilização do pessoal da CONTRATADA. 11.9. Fazem parte do presente Contrato, a proposta, o Edital e todos os Anexos da TOMADA DE PREÇOS nº 005/2011. 11.10. O CONTRATANTE não responderá por danos causados a terceiros por culpa ou dolo da CONTRATADA. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA FISCALIZAÇÃO 12.1. A fiscalização na execução das obras, objeto desta Licitação, ficará a cargo do Responsável Técnico Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Guaporé e pelo Secretário Municipal de Saúde , que verificará a qualidade dos serviços prestados e rejeitará os que não satisfizerem as especificações quantitativas e qualitativas estabelecidas no Edital e seus Anexos, responsabilizando-se a CONTRATADA pela execução correta, contida no Edital e seus Anexos, no menos prazo possível, a critério da sobredita fiscalização. 12.2. A fiscalização das obras poderá embargá-las, no todo ou em parte, se os serviços executados estiverem em desacordo com as condições técnicas exigidas. 12.3. Caso a obra seja embargada o tempo de paralisação será contado como de execução. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO RECEBIMENTO 13.1. O objeto se estiver de acordo com o Contrato, será recebido: 13.1.1. Provisoriamente, na mesma data de entrada da Nota Fiscal final. 13.1.2. No prazo de até 30 (trinta) dias da data de concessão do Recebimento Provisório da Obra, será fornecido o Termo de Recebimento Definitivo das Obras. 13.2. O recebimento provisório e/ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA VINCULAÇÃO E DA REGÊNCIA




14.1. O presente Contrato vincula-se à TOMADA DE PREÇOS n.° 005/2011. 14.2. O presente Contrato rege-se pelas normas constantes deste Contrato e pela Lei n.º 8.666/93. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 15.1. Servirá de cobertura para o Contrato a seguinte dotação orçamentária: 1.092 – FNS-Construção de Unidade de Atenção Básica à Saúde 1.012 – Contrapartida na Construção de Unidade de Atenção Básica de Saúde 4.4.90.51.91.00.00.00 – Obras em Andamento CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOS DANOS E DA RESPONSABILIDADE 16.1. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na realização do objeto deste Contrato, não excluindo ou reduzindo sua responsabilidade a Fiscalização dos serviços pelo servidor municipal designado. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 17.1. O Contrato poderá ser rescindido: a) Amigavelmente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; b) Por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei n.º 8.666/93; c) Judicialmente. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO 18.1. As dúvidas e controvérsias oriundas do Contrato serão dirimidas no Foro da Comarca de Guaporé, quando não resolvidas administrativamente. E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 5 (cinco) vias de igual teor e forma. Guaporé,

ANTÔNIO CARLOS SPILLER CONTRATADA CONTRATANTE




TESTEMUNHAS BEL. HAMILTON JOSÉ POLITA _____________________ ASSESSOR JURÍDICO OAB/RS 30.965 ____________________

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2011 ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO ART. 3º E NÃO

INCURSÃO NOS IMPEDIMENTOS DO § 4º DO MESMO ARTIGO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06

Declaro, sob as penas da Lei, que a

licitante.......................................................................................... CNPJ nº

........................................., se enquadra ........ na definição do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06,

pelo que pretende exercer o direito de preferência conferido por esta Lei e que, para tanto, atende

suas condições e requisitos, não estando incursa em nenhum dos impedimentos constantes de seu § 4º.

.................................., ............ de ............................ de 2011.

______________________________________________________________________

Assinatura do representante legal da licitante ou do procurador / preposto / credenciado/ e do

Contador




ANEXO XII

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (INDICES ADMISSÍVEIS MÍNIMOS E MÁXIMOS)

ITEM COMPOSIÇÃO BDI MÍNIMO MÁXIMO Garantia 0,00 0,42 Risco 0,00 2,05 Despesas financeiras 0,00 1,20 Administração Central 0,11 8,03 Lucro 3,83 9,96 Tributos 6,03 9,03

estado do rio grande do sul prefeitura municipal de ... · sala de espera, Área de registro de...

Documents