edital senai iracemapolsis pe0342015

Av. Paulista, 1313, 2º andar 01311-923 – São Paulo - SP Tel.: (11) 3146-7098 / 3146-7470

e-mail: [email protected] www.sesisp.org.br www.sp.senai.br

SESI Serviço Social da Indústria

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

DAF/GLBS

A T E N Ç Ã O ! EM RAZÃO DO ARQUIVO EXCEDER O LIMITE MÁXIMO PARA SER INSERIDO NO SITE, INFORMAMOS QUE O EDITAL COMPLETO GRAVADO EM CD-ROM DEVERÁ SER RETIRADO, EXCLUSIVAMENTE, NO PERÍODO DE 10/03/2015 A 20/03/2015, NA GERÊNCIA DE LICITAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS – GLBS, LOCALIZADA NA AVENIDA PAULISTA, 1313, 2º ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO, SP. A retirada do CD-ROM pode ser efetuada por qualquer portador, desde que munido do nome completo da empresa, número do telefone e e-mail para contato. Mais informações podem ser obtidas com a Sra. Cristiane de Jesus Vianna, da Gerência de Licitações de Bens e Serviços – GLBS, pelo telefone (11) 3146-7631.

Gerência de Licitações de Bens e Serviços – GLBS

DAF/GLBS 1 Pregão Eletrônico 034/2015 – Serviços de Cabeamento

DAF GLBS

EDITAL

PREGÃO (Eletrônico)

N.º 034/2015

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE

INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO PARA REDE DE DADOS E VOZ

NORMAS ESPECÍFICAS


DAF GLBS

Edital do Pregão Eletrônico n.º 034/2015

Normas Específicas

1. Preliminares 1.1. A presente licitação, na modalidade Pregão (Eletrônico), tipo menor preço, será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI-SP, Entidade de Direito Privado, e por estas Normas Específicas. 1.2. O presente Edital e seus anexos, contendo todos os documentos, dados e informações necessários à elaboração da proposta poderão ser obtidos na Diretoria Administrativa Financeira - DAF/ Gerência de Licitações de Bens e Serviços – GLBS, situada na Avenida Paulista, 1313, 2º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, bem como no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, onde se encontra o link para o Sistema de Pregão Eletrônico, no qual ocorrerá a sessão pública, realizada por meio da Internet. 1.3. As regras e condições do presente Pregão Eletrônico estão devidamente explicitadas nestas Normas Específicas e nos seguintes anexos que integram este Edital: Anexo A Atestado de Visita Anexo B Minuta de Contrato Anexo C Memorial descritivo dos serviços de infraestrutura e cabeamento de rede básicos e

especificações (fornecido em CD-ROM) Anexo D Planilhas de preços dos materiais (fornecido em CD-ROM) Anexo E Mapa de distribuição de pontos (fornecido em CD-ROM) Anexo F Esquema de equipamentos de rede a serem instalados (fornecido em CD-ROM) Anexo G Backbone de Fibra ótica (fornecido em CD-ROM) Anexo H Atestado de Conclusão de Obra (Evento Físico) Anexo I Atestado de Conclusão de Obra (Eventos Físico e Lógico) Anexo J Modelo de “as built” – Documentação de construção da rede de telecomunicação 1.4. Definições. Para fins desta licitação, consideram-se: SENAI-SP: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, Departamento Regional de São Paulo Diretor Regional: Autoridade máxima no âmbito do SENAI-SP. Comissão de Licitação: Comissão formada por 3 membros, que analisará e dará parecer técnico-financeiro sobre as propostas e documentos apresentados, o qual será encaminhado para aprovação na forma regimental. O Pregoeiro, formalmente designado, integrará a Comissão de Licitação.


DAF GLBS

Proponente ou Licitante: A empresa que apresentar proposta nesta licitação, previamente credenciada perante o provedor do sistema eletrônico. 2. Objeto e Condições de Participação 2.1 O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para execução de instalação de infraestrutura e cabeamento para rede de dados e voz, de acordo com o projeto físico descrito no Anexo C, para a unidade do SENAI abaixo: LOTE 01 Centro de Treinamento Senai - Iracemápolis Rua Miguel de Oliveira, s/n – Segundo Distrito Industrial Cep: 13495-000 – Iracemápolis – SP 2.2. O regime de contratação será o de empreitada por preço global. 2.3. O prazo de execução é de no máximo 90 (noventa) dias corridos, a partir da data de início dos serviços, conforme demais condições indicadas no item 10. 2.4. As empresas interessadas em conhecer as instalações onde as obras se realizarão, poderão visitar o local e atestar a exequibilidade dos serviços, ocasião em que receberão o documento “Atestado de Visita Técnica”, cujo modelo está apresentado no Anexo A. Alternativamente poderá ser apresentado documento de emissão própria, em papel timbrado da empresa, firmado por seu representante legalmente constituído, consignando, sob as penas da lei, que assume todos os riscos envolvidos e quaisquer ônus decorrentes da execução do projeto, independentemente de sua participação na visita técnica anteriormente agendada, bem como que atenderá a todos os requisitos elencados no edital de licitação e seus anexos e que formatará sua proposta técnica e comercial contemplando integralmente os requerimentos identificados neste pregão. 2.4.1. A visita se realizará no local e horário determinado e será acompanhada por um técnico da Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI do SENAI-SP, que estará presente na data e local indicados no cronograma, às fls. 20. A data e hora da visita deverão ser rigorosamente observadas, pois implica o deslocamento do técnico do SENAI-SP para acompanhá-la e os profissionais da unidade não estão aptos a esclarecer e detalhar o escopo dos serviços. 2.4.2. Cabe evidenciar a importância da visita técnica às instalações onde os serviços se realizarão, uma vez que para as intervenções nos ambientes da unidade há que se conhecer as condições não apenas da construção em si, mas também dos sistemas e equipamentos e demais periféricos que serão integrados sob a configuração da infraestrutura do cabeamento a ser instalado. Adicionalmente, há que se obter informações acerca do entorno da unidade onde os serviços se realizarão para conhecer as condições de hospedagem, alimentação, deslocamento, estacionamento, acesso para carga e descarga, etc., uma vez que dentro das


DAF GLBS

instalações, a exceção da carga/descarga, essas ações não serão permitidas. Estes ambientes possuem características, funcionalidades, idades e estados de conservação impossíveis de serem identificados com precisão mediante uma simples descrição técnica a qual não se faz suficientemente clara para determinar as grandezas que serão envolvidas. 2.5. Poderão participar desta licitação empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da presente licitação. 2.6. Não serão admitidas empresas:

- reunidas sob regime de Consórcio;

- que possuam em seu quadro societário dirigente ou empregado do SENAI. 3. Das Instruções às Proponentes 3.1. As Propostas Comerciais serão recebidas por meio da Internet, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, “Acesso Identificado”, onde se encontra o link para o sistema de Pregão Eletrônico, sendo que a abertura das propostas e início da sessão pública de disputa de preços ocorrerão no dia e horário previsto no cronograma anexo. 3.1.1. Para todas as referências de tempo contidas neste Edital, será observado o horário de Brasília/DF. 3.2. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, sendo conduzido pelo Pregoeiro que cuidará do seu processamento e julgamento. 3.2.1. Para simples acompanhamento da licitação, o interessado poderá acessar na internet, por meio do endereço www.licitacoes-e.com.br, onde se encontra o link para o sistema de Pregão Eletrônico. 3.3. Os documentos poderão ser apresentados em original, cópias autenticadas, cópias simples, publicações em órgão de imprensa oficial (com a devida identificação e data), inclusive aqueles emitidos pela Internet. 3.4. Os documentos deverão estar válidos na data de entrega. 3.5. A validade mínima das ofertas será de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública. 3.5.1. Havendo recursos, o prazo de validade das propostas será suspenso, reiniciando-se a contagem a partir da divulgação do resultado da decisão. 3.6. A data base dos preços será a data de início da sessão pública. 3.7. Os preços cotados e os valores faturados, em moeda corrente nacional, deverão ser fixos e irreajustáveis, não sofrendo qualquer atualização monetária até o seu efetivo pagamento.


DAF GLBS

3.8. Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos incidentes, tais como o IPI, ICMS, ISS e outros, quando for o caso. 3.9. Em caso de divergência entre os valores unitários e os totais, prevalecerão os primeiros, e se houver divergência entre os valores por extenso e seus correspondentes em algarismos, prevalecerão os valores por extenso. 3.10. Não serão aceitas opções para pagamento antecipado, sendo que as condições previstas estão definidas no item 12 deste Edital. 3.11. Pela elaboração da proposta a proponente não terá direito a auferir qualquer vantagem, remuneração ou indenização. 3.12. É facultado ao SENAI-SP, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 3.12.1. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados. 3.12.2. Se for comprovado o não atendimento aos requisitos desta licitação a proponente será inabilitada e/ou desclassificada, conforme o caso. 3.13. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, a proponente que não o fizer até 2 (dois) dias úteis anteriores à abertura das propostas, por falhas ou irregularidades que o viciariam. 3.14. Na hipótese de inabilitação e/ou desclassificação de todas as proponentes, o SENAI-SP poderá fixar novo prazo para apresentação de documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que implicaram na inabilitação ou desclassificação.

3.15. As condições estabelecidas neste Edital, no que se aplicar, farão parte do pedido correspondente, independentemente de transcrição em seu texto. 3.16. O SENAI-SP poderá por interesse próprio, devidamente justificado, cancelar a presente licitação, no seu todo ou em parte, inclusive por vício ou ilegalidade, de ofício ou mediante provocação, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para abertura das propostas, sem que caiba às proponentes qualquer direito a reclamação ou indenização. 3.17. Eventuais esclarecimentos e/ou alterações serão disponibilizados às empresas exclusivamente no site do Banco do Brasil no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 3.18. Do Credenciamento no Aplicativo Licitações 3.18.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, ambas intransferíveis, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (agências do Banco do Brasil S/A).


DAF GLBS

3.18.2. As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação ao Banco do Brasil (agência de livre escolha do interessado) de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema. 3.18.2.1. Em se tratando de sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá ser apresentada ao Banco do Brasil cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social e alterações, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações. 3.18.3. A chave de identificação e a senha terão validade de 1 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do SENAI-SP, devidamente justificada. 3.18.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao SENAI-SP a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 3.18.5. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 3.19. Da Participação 3.19.1. A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando as datas, prazos, horário limite e demais condições e especificações estabelecidos pelo instrumento convocatório. 3.19.1.1. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site, opção “Acesso Identificado”. 3.19.2. O encaminhamento da proposta por meio eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e classificação previstas neste Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 3.19.3. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 4. Da Proposta no Sistema Eletrônico 4.1. Ao apresentar sua proposta por meio eletrônico, conforme o item 3.18, e ao formular lances, o licitante, concorda com as seguintes condições:


DAF GLBS

4.1.1. O objeto deverá atender a todas as especificações constantes deste Edital e anexo(s). 4.1.2. A proposta deverá indicar: 4.1.2.1. Os valores totais de material, mão de obra e o preço global (incluindo todas as despesas e impostos incidentes), condições de pagamento, prazo previsto para execução, e os complementos que a empresa julgar necessários. 4.1.3. Planilha de preços de materiais (Anexo D) deverá ser preenchida em todos os seus itens e nas colunas próprias (unidades, quantidades, preço unitário e total, subtotais e totais), não sendo aceito qualquer grupamento de itens com valor único. 4.1.3.1. Na elaboração da planilha de materiais deverão ser rigorosamente observadas as quantidades mínimas indicadas para cada item, quanto estas estiverem expressas no documento. 4.1.4. Eventuais documentos técnicos exigidos na especificação, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser solicitados quando da análise técnica. 4.1.5. Não há obrigatoriedade de apresentação de proposta para todos os lotes do certame, todavia, somente estará habilitada a Proponente que comparecer à visita técnica no local correspondente às unidades em que apresentar oferta para o respectivo lote, devidamente legitimada através da apresentação do Atestado de Visita ou que, alternativamente, declarar por meio de documento de emissão própria e sob as penas da lei, que assumirá todos os riscos envolvidos e quaisquer ônus decorrentes da execução do projeto, independentemente de sua participação na visita técnica anteriormente agendada, conforme indicado no item 2.4 deste edital. 5. Da Abertura das Propostas 5.1. A partir do horário previsto no cronograma anexo a este Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas. 6. Do Julgamento, da Fase de Lances e da Aceitação das Propostas 6.1. A critério da Comissão de Licitação, poderão ser relevados erros ou omissões formais, de que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas. 6.2. Não serão consideradas as propostas:

- que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, ainda que não se tenha estabelecido limite mínimo. 6.3. O julgamento desta licitação será feito pelo critério de “menor preço” por lote.


DAF GLBS

6.3.1. A composição dos lotes e os valores mínimos de redução entre os lances são:

LOTE ITENS REDUÇÃO MÍNIMA ENTRE OS LANCES

SUBSEQUENTES DA MESMA PROPONENTE 01 Iracemápolis (5.94) R$ 10,00

6.4. Avaliação das Propostas 6.4.1. Todos os cálculos serão realizados com duas casas decimais, desprezando-se sempre a fração remanescente. 6.4.2. As propostas serão classificadas em ordem crescente. 6.4.3. A Comissão analisará as propostas de preços encaminhadas, desclassificando aquelas que não estiverem em consonância com o estabelecido pelo instrumento convocatório, cabendo ao pregoeiro registrar e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo real pelos licitantes. 6.4.4. Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de reconsideração à própria Comissão, a ser apresentado exclusivamente por meio do sistema eletrônico, acompanhado da justificativa de suas razões, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos a contar do momento em que vier a ser disponibilizada no sistema eletrônico. 6.4.5. A Comissão de Licitação decidirá no mesmo prazo, salvo motivos que justifiquem a sua prorrogação, cabendo ao pregoeiro registrar e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico, para acompanhamento em tempo real pelos licitantes. 6.4.6. Da decisão da Comissão de Licitação relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso. 6.4.7. A validade da licitação não ficará comprometida, se inviabilizada a fase de lances, em razão da apresentação e/ou classificação de apenas uma empresa. 6.4.8. A hipótese prevista no item 6.4.7, deverá, para ter validade, ser justificada pela Comissão de Licitação, inclusive quanto ao preço, a ser ratificado pelo Sr. Diretor Regional do SENAI-SP. 6.4.9. Os quantitativos orçados, desde que respeitadas as quantidades mínimas indicadas pelo SENAI-SP na planilha de materiais (item 4.1.3.) são de responsabilidade exclusiva da Proponente, de acordo com sua interpretação acerca dos elementos de projeto fornecidos. Assim, quaisquer outros elementos que a proponente julgue necessários para a boa execução das obras e serviços deverão ter seus custos diluídos no orçamento, uma vez que o regime é o de Empreitada por Preço Global, razão pela qual, embora facultativa, a visita técnica referenciada nos itens 2.4 e 7.1.2.1 deste edital é recomendada pelo SENAI-SP.


DAF GLBS

6.4.10. Além de todos os custos diretos com a execução da obra, deverão também, ser computados todos os custos operacionais e administrativos, tanto diretos quanto indiretos, bem como, as despesas decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, acidentaria, encargos sociais e quaisquer outros que possam incidir no custo do serviço. 6.4.11. Todas as obras e serviços propostos nos desenhos e/ou memoriais, mesmo quando não incluídos nas planilhas, deverão ser obrigatoriamente considerados pela proponente, assim como quaisquer outros que julgue necessários para a perfeita execução das obras, não sendo aceita qualquer cobrança posterior de custos adicionais. 6.4.12. Deverão estar previstos na proposta da Proponente eventuais alterações no número de pontos de rede em face de possíveis ajustes no número de equipamentos existentes nas unidades operacionais, que não ultrapassem 10% do número de pontos, sendo que as referidas alterações deverão ser absorvidas pela própria empresa, sem qualquer pagamento adicional. 6.4.12.1. Somente serão objeto de negociações a hipótese destas alterações superarem o limite de 10% no número de pontos, para mais ou para menos. Nessa situação será utilizada como base para negociação a planilha de materiais (Anexo D) fornecida na proposta. 6.4.13. A proponente poderá, a partir do levantamento dos serviços a serem executados, propor projeto alternativo, desde que não altere o número final de pontos a serem contemplados e que apresente compatibilidade com a tecnologia preconizada no Anexo C. Obrigatoriamente deverão estar indicadas na proposta alternativa todas as informações que possibilitem a análise de viabilidade técnica e econômica do projeto a partir da equipe técnica do SENAI-SP. 6.4.13.1. A apresentação do projeto alternativo se processará com a emissão de todos os documentos constantes dos itens 4.1.2. e 4.1.3 de maneira a proporcionar a avaliação das duas opções apresentadas. 6.5. Da Fase de Lances 6.5.1. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 6.5.2. Iniciada a fase de lances, os autores das propostas classificadas poderão oferecer lances sem restrições de quantidade ou de qualquer ordem classificatória ou cronológica específica, mas sempre inferior ao seu último lance ofertado, seguindo as instruções do item 6.5.5. 6.5.3. Todos os lances oferecidos serão registrados pelo sistema eletrônico, que estará sempre indicando o lance de menor valor para acompanhamento em tempo real pelos licitantes.


DAF GLBS

6.5.4. O sistema não identificará os autores dos lances aos demais participantes, durante o transcurso da sessão pública. 6.5.5. Por iniciativa do pregoeiro, o sistema eletrônico emitirá aviso de que terá início período randômico de até 30 (trinta) minutos para o encerramento da fase de lances, findo o qual estará automaticamente encerrada a recepção de lances. 6.5.5.1. Esse período de tempo de até 30 (trinta) minutos terá duração aleatoriamente determinada pelo sistema, sem interferência do pregoeiro. 6.5.6. Durante toda a disputa, as proponentes que efetuarem lances deverão observar o valor estipulado para redução mínima entre os lances subsequentes, em relação ao seu lance anterior, para cada lote do Edital, informada no item 6.3.1. 6.5.7. Encerrada a disputa, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, e bem assim, decidir sobre sua aceitação. 6.5.8. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 6.6. Ultrapassada a fase compreendida pelos subitens 6.5.7 e 6.5.8, o Pregoeiro determinará ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, o encaminhamento, preferencialmente, por meio eletrônico através do e-mail: [email protected] ou ainda, pelo fax (11) 3146-7040 ou 3146-7050: a) da proposta escrita devidamente preenchida, datada e assinada em todas as folhas, contendo as especificações dos serviços ofertados. b) dos documentos de habilitação constantes do item 7 deste Edital. 6.6.1. O preço global da proposta comercial escrita deverá ser o mesmo ofertado por lance durante a disputa eletrônica, salvo se houver tratativas realizadas com o Pregoeiro, para obtenção de preço menor. 6.6.2. Tais documentos, originais ou em cópias, deverão ser entregues em até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação do Pregoeiro, com exceção daqueles cuja entrega é facultada para a ocasião da assinatura do futuro contrato ou durante a execução do ajuste a critério do SENAI-SP (item 7.1.2.3). 6.6.3. Quando solicitada pela Comissão de Licitação, a proposta da empresa arrematante será encaminhada aos técnicos do SENAI-SP, para confirmação do atendimento das especificações solicitadas no Edital, podendo ser exigidos esclarecimentos ou informações complementares.


DAF GLBS

6.6.3.1. A inobservância da(s) exigência(s), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, resultará na desclassificação da proposta para o(s) lote(s) correspondente(s). 7. Da Habilitação 7.1 Habilitação Jurídica: a) Inscrição no Registro Comercial no caso de empresário individual b) Em se tratando de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados e, especificamente no caso de sociedade por ações, acompanhando de documentos de eleição dos seus administradores. c) No caso de sociedade simples, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores. 7.1.2. Qualificação Técnica: 7.1.2.1. Atestado(s) de Visita (Anexo A), comprovando conhecer as condições do local de prestação dos serviços ou, alternativamente, documento de emissão própria, em papel timbrado da empresa, firmado por seu representante legalmente constituído, consignando, sob as penas da lei, que assume todos os riscos envolvidos e quaisquer ônus decorrentes da execução do projeto, independentemente de sua participação na visita técnica, bem como que atenderá integralmente a todos os requerimentos especificados no edital de licitação e seus anexos. O(s) Atestado(s) de Visita somente terá(ão) validade mediante assinatura do técnico da Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI do SENAI-SP que acompanhou a(s) visita(s). A proponente deverá apresentar o(s) atestado(s) de visita(s) correspondente(s) a cada unidade visitada, conforme datas informadas no cronograma deste edital ou, opcionalmente, a declaração de responsabilidade citada acima. A ausência do atestado de visita ou a não apresentação do documento de emissão própria assumindo plenamente a responsabilidade pela execução dos serviços conforme acima especificado, para os lotes correspondentes à(s) unidade(s) em que a Proponente apresentar proposta, implicará na desclassificação sumária da presente licitação nestes lotes. A data e hora da visita estão indicadas no Cronograma de Eventos deste Edital e deverão ser rigorosamente observadas. A tolerância máxima para início da visita técnica será de 15 minutos, sendo que em hipótese alguma será agendada nova visita. 7.1.2.2. Declaração de cliente da Proponente, em papel timbrado desta, atestando a capacidade técnica da empresa na prestação de serviços objeto deste Edital, fazendo referência a projeto necessariamente concluído e em operação, onde o serviço prestado pela proponente deverá obrigatoriamente comportar, no mínimo, uma única instalação (único local) de 60


DAF GLBS

(sessenta) pontos de rede para equipamentos, informação esta que deverá estar explícita no documento. Esse número de pontos representa menos de 50% do volume de demandas estimadas para as unidades de menor porte. 7.1.2.2.1. No documento apresentado em 7.1.2.2 deverão constar obrigatoriamente o endereço da obra e a data de início e de término dos serviços. 7.1.2.2.2. A data de encerramento da prestação dos serviços correspondentes ao documento apresentado em 7.1.2.2 não poderá ser superior a 24 meses considerando a data de abertura das propostas, uma vez que esse prazo evidencia que a Proponente reúne um corpo técnico atualizado que acompanha, de forma razoável, a evolução da tecnologia empregada pelos fabricantes envolvidos no fornecimento dos recursos de cabeamento estruturado. 7.1.2.2.3. A declaração deverá indicar como objeto a “Contratação de Serviços de Instalação de Infraestrutura e Cabeamento para Rede de Dados” ou outro termo que expresse necessariamente esse objeto. 7.1.2.2.4. A declaração deverá, ainda, ter sido emitida em data posterior à finalização dos serviços contratados, trazendo em seu corpo o nome completo do signatário, com informações para contato (cargo, telefone, e-mail, etc.). 7.1.2.3. Declaração fornecida pela Proponente, em papel timbrado, assegurando que a obra será executada integralmente com o concurso de mão de obra própria (empregados da Proponente). 7.1.2.3.1. Opcionalmente, na hipótese de terceirização dos serviços, a Proponente deverá indicar no documento mencionado em 7.1.2.3, as informações comerciais da empresa subcontratada e anexar os documentos de habilitação técnica da mesma, consoante requerido nos itens 7.1.2.2 e 7.1.2.3. 7.1.3. Regularidade Fiscal: a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); b) prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; c) prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; d) prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); e) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, consubstanciada na Certidão expedida pela Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda e/ou Procuradoria Geral do Estado;


DAF GLBS

f) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, referente a tributos mobiliários do domicílio ou sede do licitante; g) prova de regularidade referente às contribuições previdenciárias (CND); h) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, do domicílio ou sede do licitante. Observações:

• Será aceita, em substituição às certidões previstas nos itens “d” e “g” a certidão unificada comprovando a regularidade de todos os tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, conforme Portaria MF nº 358, de 05/09/14, alterada pela portaria MF nº 443, de 17/10/14.

• Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa. 7.2. A Comissão de Licitação, antes de declarar o vencedor, promoverá a verificação da documentação relativa à habilitação do licitante que, na ordenação feita pelo pregoeiro, apresentou o menor preço. 7.3. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser saneadas, inclusive mediante: a) substituição e apresentação de documentos ou, b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 7.4. Na constatação das situações previstas no item 2.3, as proponentes serão inabilitadas. 7.5. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 7.6. O SENAI-SP não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 7.7. Se a licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada, ou na hipótese de descumprimento de qualquer outra exigência estabelecida no instrumento convocatório, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociar com o seu autor, decidir sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificar as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora. 7.8. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a proponente será habilitada e declarada vencedora do certame.


DAF GLBS

7.9. Declarado o licitante vencedor pela Comissão de Licitação, o pregoeiro consignará esta decisão e os eventos ocorridos em ata própria, que será disponibilizada pelo sistema eletrônico, a todos os licitantes. 8. Dos Recursos 8.1. Caberá recurso ao Presidente da Comissão de Licitação, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contra a decisão que declarar o licitante vencedor, nos termos previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI-SP. 8.2. Ao final da sessão de lances, declarado o vencedor, qualquer proponente poderá, motivadamente, manifestar a intenção de recorrer. 8.3. Esta manifestação se fará com o registro da síntese de suas razões, em campo próprio do sistema eletrônico, devendo juntar memoriais no prazo previsto no item 8.1, devendo ser entregues na Diretoria Administrativa Financeira - DAF/ Gerência de Licitações de Bens e Serviços – GLBS, situada na Avenida Paulista, 1313, 2º andar, Bela Vista, São Paulo, SP. 8.4. A falta de manifestação imediata e motivada da proponente, bem como a não apresentação de memoriais fundados naquelas razões, ou documentos que instruam o recurso, no prazo previsto no item 8.1, importará na decadência do direito de recurso. 9. Da Homologação Realizado o julgamento final, sendo declarado o licitante vencedor e não havendo recursos, ou julgados estes, o processo será encaminhado ao Diretor Regional do SENAI-SP, para apreciação, homologação e adjudicação do resultado da licitação. 10. Da Contratação 10.1. Após a adjudicação e homologação desta licitação, a proponente vencedora será notificada para comparecer em local designado para assinar o contrato. 10.1.1. A proponente vencedora deverá efetuar e/ou atualizar o Cadastro em até 5 (cinco) dias, junto à DAF/GLBS/Cadastro, localizada na Avenida Paulista, 1313, 1º subsolo, Bela Vista, CEP 01311-923. A relação dos documentos encontra-se disponível nos “sites”: www.sesisp.org.br e/ou www.sp.senai.br. 10.2. Por ocasião da comunicação do resultado do certame, a proponente vencedora deverá indicar o(s) representante(s) legal(is) ou o(s) procurador(es) que firmará(ão) o contrato, apresentando nessa mesma ocasião os respectivos documentos comprobatórios. Na hipótese de ter havido modificação do(s) representante(s) legal(is) ou do(s) procurador(es) até a data da assinatura do contrato, a proponente vencedora deverá proceder nos termos do item 10.2.


DAF GLBS

10.3. Quando da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar Cópia da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, na razão social da Proponente, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA, em plena validade, no qual deverão constar obrigatoriamente:

a) o objetivo social da Proponente, que guarde compatibilidade com o objeto do Edital;

b) indicação do responsável técnico e sua respectiva atribuição, devendo constar obrigatoriamente o nome do profissional com a habilitação em engenharia ou nível técnico nas áreas de eletrônica, eletricista, elétrica ou telecomunicações.

10.4. Caso a proponente vencedora não atenda a convocação para assinar o contrato no prazo estabelecido, ou não efetue seu cadastro, o SENAI-SP poderá convocar a proponente subsequente, na estrita ordem de classificação das propostas, e negociar os valores e condições, e assim sucessivamente, ou realizar nova licitação, sem prejuízo de aplicação das penalidades previstas no item 13. 10.5. Antes da assinatura do contrato, o SENAI-SP poderá desclassificar a proponente vencedora, caso tenha conhecimento de qualquer fato anterior ou posterior ao julgamento desta licitação que venha desaboná-la técnica, financeira ou administrativamente, não lhe cabendo direito a qualquer reclamação, indenização ou ressarcimento, sem prejuízo de aplicação das penalidades previstas no item 13. 10.6. O contrato vigorará pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser renovado mediante elaboração do competente termo aditivo, porém, não poderá ultrapassar, inclusive com suas eventuais prorrogações, o limite máximo de 60 (sessenta) meses. 10.6.1. O SENAI-SP emitirá a Ordem de Serviço, OS, para início da obra durante a execução contratual. Por ocasião da visita técnica à unidade serão transmitidas às Proponentes presentes informações acerca da disponibilidade física da unidade e consequente previsão da data de início dos serviços objetos deste edital. 10.6.2. Fica convencionado que na hipótese de prorrogação do prazo contratual, poderá, a critério das partes, após o 12º mês de vigência deste ajuste, ser aplicado o reajustamento de preço com base na variação da média aritmética simples da variação acumulada nos últimos 12 (doze) meses, dos índices IPC Fipe, INPC e IGP-DI, relativo ao mês anterior do término de vigência do contrato ou, mediante concordância entre as partes, referente ao segundo mês anterior ao vencimento deste instrumento, ou ainda, por outro índice que venha a substituí-los, caso haja a extinção de um deles. 10.6.3. Na hipótese de prorrogação do prazo contratual será aplicado o mesmo critério de reajustamento monetário, a cada período de 12 (doze) meses, assim como o instrumento poderá ser rescindido após comunicação prévia entre as partes. 11. Do Recebimento e garantia dos serviços 11.1. A contratada se obriga a:


DAF GLBS

11.1.1. Executar os serviços, objeto da licitação, de acordo com as especificações definidas neste Edital. 11.1.2. Responsabilizar-se, em caráter exclusivo, pela execução dos serviços. 11.1.3. Solucionar eventuais falhas, sem ônus ao SENAI-SP. 11.1.4. Arcar com eventuais custos de transporte, estadia, alimentação e outros necessários à execução dos serviços. 11.1.5. Notificar o SENAI-SP, por escrito, caso ocorra qualquer fato que impossibilite o cumprimento das cláusulas contratuais dentro dos prazos previstos. 11.2. A contratada deverá considerar a vistoria e aceitação dos serviços, se for o caso, por técnicos do SENAI-SP, em local a ser definido de comum acordo. 12. Do Pagamento 12.1. O(s) pagamento(s) dos serviços objeto deste Edital será(ão) efetuado(s) após a execução dos serviços e após o de acordo da equipe técnica da Gerência de Operações de Tecnologia da Informação da DTI, o que ocorrerá a partir da finalização dos eventos físico e lógico do projeto. 12.1.1. Por ocasião da conclusão do evento físico do projeto, o SENAI-SP emitirá o Atestado de Conclusão de Obra (Evento Físico), Anexo H, certificando que a Contratada concluiu as obras segundo os requerimentos constantes do projeto físico do Edital; 12.1.2. A partir da conclusão do evento lógico do projeto, que incluirá a realização, com sucesso, de testes lógicos conclusivos e a migração para a nova rede de dados e voz, o SENAI-SP emitirá o Atestado de Conclusão de Obra (Eventos Físico e Lógico), Anexo I. 12.1.3. Se durante a realização dos testes lógicos conclusivos e/ou da migração para a nova rede de dados e voz ficarem evidenciadas disfunções importantes que impliquem na necessidade de reparos físicos na obra, o Atestado de Conclusão de Obra (Evento Físico) mencionado em 12.1.1 perderá sua validade e somente será reemitido pelo SENAI-SP quando da finalização destes reparos. 12.2. Uma vez o serviço sendo aceito pelo SENAI-SP, o que ocorrerá após a emissão dos atestados mencionados em 12.1.1 e 12.1.2, a contratada deverá emitir fatura correspondente aos serviços executados com pagamento para 15 dias da data de emissão da fatura, de acordo com as condições estabelecidas no item 12.3. 12.3. O pagamento dos serviços será efetuado rigorosamente nas seguintes condições: 12.3.1. 50% (cinquenta por cento) do valor dos materiais aplicados na obra, constante da Planilha de Materiais, ao término dos serviços;


DAF GLBS

12.3.2. 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente à mão de obra aplicada no projeto, igualmente ao término dos serviços; 12.3.3. Restantes 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente aos materiais empregados e à mão-de-obra serão pagos quando do recebimento, pelo SENAI-SP: 12.3.3.1. do Certificado de Garantia do Cabeamento obrigatoriamente com identificação e dados da obra executada ou declaração igualmente indicando os dados da obra, a exemplo do Certificado de Garantia, fornecida pelo fabricante do cabeamento e dos demais componentes para rede de dados (necessariamente único fabricante de ambos os produtos), informando o prazo de garantia da certificação pelo período mínimo de 25 (vinte e cinco) anos, e 12.3.3.2. da documentação de construção da rede de telecomunicação (as built) conforme modelo Anexo J deste edital, fornecida pelo SESI-SP e composto pelos subitens: 12.3.3.2.1. índice das as built 12.3.3.2.2. descritivo técnico da licitação atualizado, quando for o caso 12.3.3.2.3. diagrama lógico da rede 12.3.3.2.4. diagrama de equipamentos 12.3.3.2.5. planilha de endereçamento de Vlans 12.3.3.2.6. imagens 12.3.3.2.7. certificação da rede UTP 12.3.3.2.8. certificação da Fibra Ótica 12.3.3.2.9. layout 12.3.4. Na hipótese de impedimento de execução dos serviços motivado exclusivamente pelo SENAI-SP, decorridos 180 (cento e oitenta) dias da assinatura do contrato, as partes poderão negociar o recebimento dos materiais a serem aplicados na execução do projeto, em local a ser definido pelo SENAI-SP, bem como o respectivo pagamento devido. 12.4. Fica vedada a negociação de duplicatas com terceiros, bem como o desconto ou a promoção de cobrança através da rede bancária. 12.5. Por força das legislações vigentes, se for o caso, o SENAI-SP deverá reter do valor bruto da nota fiscal, as alíquotas pertinentes aos impostos/taxas a seguir discriminados: IR, INSS, ISS, CSLL, COFINS e PIS/PASEP.


DAF GLBS

12.6. Quando da emissão da nota fiscal, a contratada deverá destacar o valor das retenções, dos impostos/taxas referidos no item anterior. 12.7. O SENAI-SP, ainda, se reserva o direito de reter quaisquer importâncias referentes a outros impostos, taxas e recolhimentos obrigatórios, incidentes sobre a prestação de serviços ora contratados. 12.8. Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário. Para tanto, deverão ser encaminhados, obrigatoriamente, as duplicatas e/ou recibos devidamente quitados. Não deverão ser emitidos boletos bancários, bem como, não é permitido negociar os títulos. 12.9. Os demais procedimentos para encaminhamento e pagamento dos serviços objeto deste Edital são os definidos na respectiva minuta de contrato e/ou pedido de compra ou documento equivalente. 13. Das Penalidades 13.1. No caso de violação de qualquer cláusula contratual, para a qual não haja penalidade específica, ou no caso de ter provocado a rescisão contratual, fica a contratada sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, devidamente atualizado para a época de aplicação da multa, sem prejuízo da reversão em favor do SENAI-SP da garantia referida no subitem 3.3.3 da Cláusula Terceira da Minuta de Contrato, qualquer que seja o estágio da obra ou o prazo decorrido. 13.2 Se o início do trabalho não se der até 10 (dez) dias a contar da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço-OS pelo SENAI-SP, a contratada ficará sujeita a multa de 0,10 (dez centésimos por cento) do valor total do contrato reajustado para a época de aplicação da multa, por dia de atraso, independentemente de outra sanção que o SENAI-SP possa aplicar, que será debitada em conta corrente e descontada na ocasião do pagamento da segunda parcela. 13.3. A ocorrência de atraso em relação ao previsto na proposta, implicará na multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor da parcela do serviço em atraso. 13.4. Será igualmente aplicada a multa de 0,10% (dez centésimos por cento) sobre o valor total do contrato reajustado para a época de aplicação da multa, por dia que exceda o prazo contratual para a conclusão dos serviços. 13.5. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas pela Contratada, dará ao SENAI-SP o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório ou neste ajuste, inclusive a de suspensão do direito de participar de procedimento licitatório junto ao SESI-SP e ao SENAI-SP por prazo não superior a 02 (dois) anos, impedimento esse extensivo às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar enquanto


DAF GLBS

perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurem como sócios, e às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas acima mencionadas. 14. Disposições Gerais 14.1. A contratada terá como obrigação fornecer todo o material e toda a mão de obra especializada, disponibilizando ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução das obras e em quantidade que atenda aos prazos demarcados. 14.1.1. A responsabilidade pelo recebimento e guarda dos materiais a serem empregados nos serviços de instalação serão de competência da Contratada que deverá disponibilizar funcionário próprio para recepção, conferência, armazenagem e controle de utilização desses recursos ao longo da obra.

14.1.2. O SENAI-SP disponibilizará local apropriado para armazenagem desses materiais. 14.2. O SENAI-SP poderá antes do início dos serviços, ou durante a sua execução, apresentar alterações nos projetos e/ou especificações técnicas. No caso de alteração dos quantitativos, tanto para mais como para menos, seu acréscimo ou redução será feito com base nos preços unitários da proponente. Eventuais serviços extracontratuais serão tratados conforme o disposto na minuta do contrato. 14.3. Caso o SENAI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum material e/ou equipamento, seu valor correspondente será devidamente descontado da Composição de Preço Unitário devida, observando-se, entretanto, as especificações técnicas e prazos, de forma a não prejudicar a qualidade e o andamento dos serviços. 14.3.1. O SENAI-SP a seu exclusivo critério poderá acrescer os serviços e obras, objetos da presente licitação em até 25% (vinte e cinco por cento). 14.3.2. Qualquer dano causado a bens e propriedades do SENAI-SP deverá ser reparado pela contratada, sem ônus para o SENAI-SP. 15. Casos Omissos Qualquer caso omisso no decurso desta licitação será dirimido pela Comissão de Licitação e produzirá seus efeitos.

São Paulo, 10 de março de 2015.

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI Gerência de Licitações de Bens e Serviços – GLBS


DAF GLBS

CRONOGRAMA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2015

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE

INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO PARA REDE DE DADOS E VOZ

EVENTOS DATAS

Publicação do Aviso

10/03/2015

Retirada do Edital

10/03/2015 a 20/03/2015

Somente em CD-ROM na Avenida Paulista, 1.313, 2º andar, São Paulo, SP

Visita técnica facultativa à unidade

a) Unidade Iracemápolis - dia 27/03/2015, às 10h00

Centro de Treinamento Senai - Iracemápolis Rua Miguel de Oliveira, s/n – Segundo Distrito Industrial Cep: 13495-000 – Iracemápolis – SP

Formulação de dúvidas e-mail: [email protected]

Até 01/04/2015

Registro de proposta no site

A partir da retirada do edital até 01 (uma) hora antes da sessão de disputa

Abertura das propostas – meio eletrônico

06/04/2015 às 8h30

Início da sessão pública de disputa de preços

06/04/2015 às 9h30

Obs.: Participarão da sessão os licitantes que registrarem suas propostas até 01 (uma) hora antes da sessão de disputa de preços.


DAF GLBS

Prezados Senhores Com o objetivo do aprimoramento contínuo de nossos processos licitatórios, solicitamos a V.Sas. a gentileza de encaminhar-nos justificativa, no caso dessa empresa não participar desta licitação. A justificativa poderá ser enviada pelo e-mail [email protected] ou pelo fax (0xx11) 3146-7040. Informações cadastrais poderão ser obtidas com a Sra. Cibele, pelos telefones 3146-7472 ou 3146-7473, respectivamente e/ou nos sites www.sesisp.org.br e www.sp.senai.br. Informações sobre o andamento deste pregão podem ser obtidas com a Pregoeira Cristiane de Jesus Vianna, pelo telefone (11) 3146-7631. Agradecemos antecipadamente pela atenção.

Atenciosamente

Gerência de Licitações de Bens e Serviços – GLBS


DAF GLBS

ANEXO A

ATESTADO DE VISITA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2015

__________________, representante do SENAI, atesta para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 034/2015, que o Sr. ______________________, portador da Cédula de Identidade RG n.º _____________, representante da empresa __________________, esteve visitando a Escola SENAI _________ situada na Rua ________, n.º _____, objeto da presente licitação, tomando conhecimento das condições locais. São Paulo, de de _____ ____________________________ SENAI


DAF GLBS

ANEXO H

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2015

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

((EEvveennttoo FFííssiiccoo))

Atestamos que os serviços executados pela empresa ........................................... na(s) unidade(s) SENAI “..............”, compreendendo a instalação de infraestrutura e cabeamento para rede de dados, de acordo com o projeto físico constante do Pregão Eletrônico nº 034/2015, tiveram seus eventos físicos finalizados nesta data.

A conclusão total dos serviços e consequentemente o direito de cobrança se processarão quando da realização dos testes lógicos conclusivos, incluindo a migração para a nova rede de dados, e do recebimento, pela Gerência de Operações de Tecnologia da Informação, do SENAI-SP, do Certificado de Garantia para o Cabeamento e de cópia da Planilha de Certificação de Pontos, assegurando período mínimo de 25 (vinte e cinco) anos, emitidos pelo fabricante dos cabos aplicados na obra, pondo termo, assim, aos eventos físicos e lógicos do projeto.

Nesta ocasião o SENAI-SP emitirá o documento Atestado de Conclusão de Obra (Eventos Físico e Lógico), a partir do qual a Contratada poderá emitir a(s) fatura(s) correspondente(s) aos serviços prestados, de acordo com as condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico supramencionado.

Eventuais penalidades a serem aplicadas em decorrência de inadimplemento do contrato, que respeitem a atrasos na conclusão dos serviços, estão limitadas à data de emissão do presente documento.

São Paulo, ___ de ____________ de ______.

Gerente de Operações de TI Técnico Responsável Diretoria de Tecnologia da Informação (vistoria final)


DAF GLBS

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2015

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA ((EEvveennttooss FFííssiiccoo ee LL óóggiiccoo))

Atestamos que os serviços executados pela empresa .................................. na(s) unidade(s) SENAI “.............”, compreendendo a instalação de infraestrutura e cabeamento para rede de dados, de acordo com o projeto físico constante do Pregão Eletrônico nº 034/2015, tiveram seus eventos físicos e lógicos finalizados nesta data, os quais incluíram a realização, com sucesso, dos testes lógicos pertinentes e a migração para a nova rede de dados.

Declaramos também que recebemos, nesta data, cópia da Planilha de Certificação de Pontos, cujo original foi encaminhado ao fabricante dos cabos aplicados na obra, pondo termo, assim, aos eventos físicos e lógicos do projeto.

A partir desta data a empresa________________________ está autorizada a emitir a(s) fatura(s) correspondente(s) aos serviços prestados, consoante condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico supramencionado.

São Paulo, ___ de ____________ de ______.

Gerente de Operações de TI Técnico Responsável Diretoria de Tecnologia da Informação (vistoria final)


DAF GLBS

ANEXO J

MODELO DE “AS-BUILT” DOCUMENTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE TELECOMUNICAÇ ÃO

Descritivo Técnico:

Co

nte

úd

o

Certificação de Rede - UTP : Memorial descritivo dos serviços executados.

Certificados de comprovação do funcionamento de todos pontos de redes das instalações.

Diagrama Lógico da Rede Certificação de Fibra Ótica : Visão lógica da rede de dados e voz.

Certificados de comprovação do funcionamento de todos lances de fibras óticas da instalação.

Diagrama de Equipamentos: Layout: Ligação física dos equipamentos de rede de dados.

Planta Baixa dos Blocos da escola com a localização de todos os pontos de redes de dados e voz instalados.

Planilha de Endereçamento: Planilha descritiva contendo as informações dos pontos de rede(endereçamento ou Vlans) e pontos telefônicos instalados.

Imagens: Imagens das instalações realizadas.

Requisitos de Sistema: Windows:XP/VISTA/WINDOWS 7

CD-ROM: 4X em diante

Requisitos de Sistema: Windows:XP/VISTA/WINDOWS 7

CD-ROM: 4X em diante

CABEAMENTO REDE DE DADOS_(padrÃ£o2014_SENAI).doc

1

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E CABEAMENTO PARA REDE DE DADOS

Pelo presente instrumento particular e, na melhor forma de direito, em que são partes contratantes, de um lado, o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, Departamento Regional de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.774.819/0001-02, com sede nesta Capital, na Avenida Paulista n.º 1313, Bairro Bela Vista, CEP 01311-923, neste ato representado por seu Diretor da Diretoria de Tecnologia da Informação, Erulos Ferrari Filho, a seguir denominado, simplesmente, SENAI-SP, e, de outro lado, , com inscrição no CNPJ sob o nº , com sede na , nº , Bairro , CEP , na cidade de , Estado de , neste ato representada de acordo com seus atos constitutivos, a seguir denominada, simplesmente, CONTRATADA, têm, entre si, ajustados e contratados a celebração do presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições que, mutuamente, aceitam e outorgam.

Cláusula Primeira - Do Objeto Constitui o objeto do presente contrato a execução de instalação de infraestrutura e cabeamento para rede de dados e voz para a(s) Unidade(s) do SENAI-SP relacionada(s) no Anexo Único, parte integrante deste instrumento, pelo regime de empreitada por preço global e de acordo com o Projeto Físico descrito no Anexo C e os elementos anexos ao Edital do Pregão n.º / , que independente de transcrição fazem parte integrante deste ajuste.

Cláusula Segunda – Da Vigência e Dos Prazos

2.1. Este contrato vigorará pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de

sua assinatura, podendo ser renovado por até 60 (sessenta) meses, mediante a emissão de competente Termo Aditivo.

2.2. CONTRATADA dará início aos serviços em até 10 (dez) dias corridos contados da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço - OS, pelo SENAI-SP, mediante prévios entendimentos com a Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI. Caberá à CONTRATADA, a partir da data de assinatura deste contrato, transferir para si a responsabilidade técnica da obra junto aos órgãos competentes. O atraso da transferência da responsabilidade técnica não será motivo de prorrogação de prazo.

2.3. O prazo total para a conclusão de todos os serviços é de 90 (noventa) dias corridos, a partir da data de início de sua execução.

2.4. O prazo da entrega final dos serviços só será prorrogado, desde que, devidamente justificado pela CONTRATADA, nos seguintes casos:

2.4.1. por motivo de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação em vigor;


2

2.4.2. por modificações introduzidas no projeto que acarretem comprovadamente aumento dos quantitativos de serviços; e,

2.4.3. por suspensão ou interrupção dos serviços, desde que não motivada pela CONTRATADA e com a concordância do SENAI-SP.

2.5. Fica convencionado que na hipótese de prorrogação do prazo contratual, poderá, a critério das partes, após o 12º mês de vigência deste ajuste, ser aplicado o reajustamento de preço com base na variação da média aritmética simples da variação acumulada nos últimos 12 (doze) meses, dos índices IPC Fipe, INPC e IGP-DI, relativo ao mês anterior do término de vigência do contrato ou, mediante concordância entre as partes, referente ao segundo mês anterior ao vencimento deste instrumento, ou ainda, por outro índice que venha a substituí-los, caso haja a extinção de um deles.

Cláusula Terceira - Dos Preços e Pagamentos 3.1. O preço global a ser pago pela execução dos serviços, objeto deste contrato é de

R$ ( ), de acordo com a proposta da CONTRATADA.

3.1.1. Caso o SENAI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum material e/ou equipamento, seu valor correspondente será devidamente descontado da Composição de Preço Unitário devida, observando-se, entretanto, as especificações técnicas e prazos, de forma a não prejudicar a qualidade e o andamento dos serviços.

3.2. O pagamento dos serviços objeto deste contrato será efetuado após a execução dos mesmos serviços e após o de acordo da equipe técnica da Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI do SENAI-SP, o que ocorrerá a partir da finalização dos eventos físico e lógico do projeto. Para atestar a finalização dos serviços, segundo os requerimentos realizados, a DTI emitirá:

a) Atestado de Conclusão de Obra (evento físico); e, b) Atestado de Conclusão de Obra (evento físico e lógico).

3.2.1. Em sendo o serviço aceito pelo SENAI-SP a CONTRATADA deverá emitir fatura correspondente aos serviços com pagamento para 15 (quinze) dias da data de emissão da fatura.

3.3. O pagamento dos serviços será efetuado nas seguintes condições:

3.3.1. 50% (cinquenta por cento) do valor dos materiais aplicados na obra, constante da Planilha de Materiais, após o término dos serviços;

3.3.2. 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente à mão-de-obra aplicada no projeto, após o término dos serviços; e,

3.3.3. os restantes 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente aos materiais empregados e à mão-de-obra, serão pagos quando do recebimento, pelo SENAI-SP:


3

3.3.3.1. do Certificado de Garantia do Cabeamento, obrigatoriamente com identificação e dados da obra executada ou declaração igualmente indicando os dados da obra, a exemplo do Certificado de Garantia, fornecida pelo fabricante do cabeamento e dos demais componentes para rede de dados (necessariamente único fabricante de ambos os produtos), informando o prazo de garantia da certificação pelo período de 25 (vinte e cinco) anos.

3.3.3.2. da documentação de construção da rede de telecomunicação (as

built), conforme Anexo J do Edital de Licitação, composta pelos seguintes subitens:

- índice das “as built”; - descritivo técnico da licitação atualizado, quando for o caso; - diagrama lógico da rede; - diagrama de equipamentos; - planilha de endereçamento de Vlans; - imagens; - certificação da rede UTP; - certificação da fibra ótica; e, - layout.

3.4. Os pagamentos dos serviços serão efetuados através de crédito bancário. Para

tanto, deverão ser encaminhadas, obrigatoriamente, as duplicatas e/ou recibos devidamente quitados, sem a emissão de boletos bancários.

3.5. Deverão estar previstos na proposta da CONTRATADA eventuais alterações no

número de pontos de rede em face de possíveis ajustes no número de equipamentos existentes nas unidades operacionais, que não ultrapassem 10% do número de pontos, sendo que as referidas alterações deverão ser absorvidas pela própria CONTRATADA, sem qualquer pagamento adicional.

3.5.1. Somente será objeto de negociações a hipótese de estas alterações

superarem o limite de 10% no número de pontos, para mais ou para menos. Nessa situação será utilizada como base para negociação a planilha de materiais (Anexo D do Edital) fornecida na proposta.

3.6. A CONTRATADA declara ter analisado as normas e especificações que integram o

contrato, considerando-as adequadas à completa e integral execução dos serviços até o final, pela modalidade de empreitada global. Em decorrência, não poderá a CONTRATADA pleitear pagamentos adicionais relativos a eventuais serviços não constantes na Planilha de Preços, porém necessários à cabal execução dos serviços, ficando claro e entendido que os preços unitários da proposta cobrem todas as despesas diretas e indiretas para a sua efetiva realização.

3.7. O SENAI-SP a seu exclusivo critério poderá reduzir ou acrescer os serviços e obras,

objetos do presente instrumento em até 25% (vinte e cinco por cento), modificando ou não o projeto, sem que caiba qualquer pedido de ressarcimento da CONTRATADA, seja a que título for. Tanto no caso de acréscimo como de redução, serão pagos os serviços, a partir dos preços unitários contratuais ou aprovados.


4

3.8. Não serão computados para estes fins de pagamento, serviços executados em

desacordo com as especificações técnicas constantes dos projetos e memoriais descritivos, cabendo à CONTRATADA sua imediata correção, sem ônus para o SENAI-SP.

3.9. Após efetuado o serviço, a Fiscalização do SENAI-SP terá um prazo de até 05

(cinco) dias corridos para autorizar a emissão das faturas. Autorizada essa emissão, ou decorrido esse prazo sem qualquer manifestação, as faturas poderão ser emitidas, devendo os pagamentos ser efetuados no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da apresentação das Notas Fiscais, faturas, não sendo admitida a cobrança bancária.

3.10. Para que seja efetuado o devido pagamento deverão ser apresentados os seguintes

documentos, os quais serão conferidos pela Fiscalização do SENAI-SP:

- Comprovante de recolhimento do INSS - GPS relativo aos subempreiteiros, juntamente com a nota fiscal;

- Comprovante de recolhimento do FGTS próprio e de subempreiteiros devidamente compatibilizados com a relação nominal de empregados; e,

- Comprovante de pagamento das folhas de salário própria e de subempreiteiros, inclusive relativa às dispensas, se houver.

3.11. Os pagamentos efetuados pelo SENAI-SP à CONTRATADA não isentarão esta de

suas obrigações e responsabilidades contratuais e legais, e nem implicarão em aceitação ou recebimento dos serviços pagos, podendo o SENAI-SP rejeitá-los posteriormente e solicitar sua reexecução, renunciando a CONTRATADA a presunção do Artigo 614, bem como seus parágrafos primeiro e segundo, do Código Civil Brasileiro.

3.12. Por força das legislações vigentes, se for o caso, o SENAI-SP deverá reter do valor

bruto da nota fiscal, as alíquotas pertinentes aos impostos/taxas a seguir discriminados:

- Imposto de Renda; - INSS; - ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza); - CSLL (Contribuição Social Sobre Lucro Líquido); - COFINS; e, - PIS/PASEP.

3.12.1. Quando da emissão da nota fiscal, a CONTRATADA deverá destacar o

valor das retenções dos impostos/taxas referidos no item anterior. 3.13. O SENAI-SP, ainda, se reserva o direito de reter quaisquer importâncias referentes

a outros impostos, taxas e recolhimentos obrigatórios, incidentes sobre a prestação de serviços ora contratados.


5

3.14. Havendo alteração da listagem de empregados e subempreteiros, a CONTRATADA deverá apresentar relação atualizada e devidamente vistada pelo Encarregado, bem como todos os documentos comprobatórios dos recolhimentos devidos.

Cláusula Quarta - Das Responsabilidades da CONTRATADA 4.1. A CONTRATADA executará este contrato sob sua inteira responsabilidade técnica,

nos termos do Artigo 618, do Código Civil Brasileiro, de acordo com as especificações do Edital do Pregão nº / , observando, ainda, no que couberem, as normas, regulamentos e instruções vigentes no SENAI-SP.

4.2. A CONTRATADA estará na execução dos serviços obrigada a:

4.2.1. Fornecer todos os materiais da melhor qualidade a serem adquiridos de fornecedores idôneos e tradicionais, mão-de-obra e equipamentos necessários ao total cumprimento de suas obrigações.

4.2.2. Observar fielmente a prática dos serviços, em perfeito atendimento às

especificações, normas e demais instruções dadas pelo SENAI-SP, de acordo com os requisitos de qualidade, utilidade e resistência recomendadas pelas Normas Técnicas aplicáveis.

4.2.3. Providenciar para que os materiais estejam a tempo no local da prestação de

serviços e manter no mesmo, número suficiente de técnicos e equipamentos, para que os trabalhos tenham andamento normal, condizentes com o prazo estipulado.

4.2.4 Fornecer todos os equipamentos, ferramentas, transportes e serviços

complementares à execução dos serviços, respondendo por todas as despesas daí decorrentes, inclusive taxas eventualmente exigíveis pelo uso de métodos, processos, materiais e/ou equipamentos utilizados. Os equipamentos e ferramentas deverão ser adequados, seguros e estar em boas condições para a realização dos trabalhos.

4.2.5. Refazer, às suas expensas, qualquer serviço que não seja aceito pela

Fiscalização do SENAI-SP.

4.2.6. Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas e outras determinações das autoridades federais, estaduais e municipais e outras aplicáveis, inclusive leis e portarias referentes à Higiene e Segurança do Trabalho e de Controle Ambiental, sendo de sua integral responsabilidade as conseqüências de qualquer transgressão sua ou de seus prepostos.

4.2.7. Refazer, às suas expensas, qualquer serviço que não seja aceito pelo

SENAI-SP. 4.3. A CONTRATADA é a única responsável, em qualquer caso, por danos ou prejuízos

que eventualmente possa causar a terceiros, especialmente vizinhos, seus próprios empregados, funcionários e/ou prepostos do SENAI-SP, em decorrência da


6

execução de serviços, objeto deste contrato, sem qualquer responsabilidade ou ônus para o SENAI-SP pelo ressarcimento ou indenização devidos.

4.3.1. Na hipótese de sobrevir qualquer ação ou medida extrajudicial contra o SENAI-SP, a CONTRATADA obriga-se a assumir a responsabilidade de tal forma a exonerar o SENAI-SP de qualquer arguição na espécie. Se não lograr a exclusão, de plano, do SENAI-SP, a CONTRATADA responderá pelas despesas desse com a sua defesa e, se for solicitado pelo SENAI-SP, fornecerá caução como garantia da futura exigibilidade dos valores em discussão.

4.4. Fica igualmente a CONTRATADA como única empregadora, responsável pelos encargos securitários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, incidentes ou que venham a incidir sobre o custo da mão-de-obra resultantes da execução do presente contrato.

4.5. A CONTRATADA se obriga também a manter no local da prestação de serviços, em tempo integral, um técnico responsável.

4.6. Ficam também, sob a responsabilidade e por conta da CONTRATADA, quaisquer multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo aquelas que por força dos dispositivos legais sejam impostas ao SENAI-SP, com relação a este contrato.

4.7. Não poderá a CONTRATADA pleitear acréscimo de preço sob alegação de falhas, omissões ou inexequibilidade de qualquer parte das normas e especificações, entendendo-se previstos nos preços unitários constantes da proposta, o custo dos serviços e das modificações que forem imprescindíveis à execução.

4.8. A CONTRATADA obriga-se a executar quaisquer serviços extraordinários que decorram de modificações das normas e especificações, ou outros serviços complementares solicitados pelo SENAI-SP, mediante solicitação escrita, observando-se para a sua execução, os preços unitários que figurem na proposta da contratada, cabendo ao SENAI-SP a análise e aprovação desses preços. Não constando esses preços unitários na proposta, serão apresentadas pela CONTRATADA novas composições para análise e aprovação por parte do SENAI-SP, conforme estabelecido na cláusula 3.4. deste contrato.

4.9. Obriga-se a CONTRATADA a fornecer os Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, e obrigar o uso por seus funcionários, conforme previsto na legislação sobre Segurança e Higiene do Trabalho.

4.10. A CONTRATADA deverá assumir toda e qualquer responsabilidade, inclusive as despesas a título de indenizações no âmbito civil e trabalhista, na hipótese dos seus empregados deixarem de utilizar os EPIs.

4.11. Providenciar a obtenção junto aos órgãos competentes de todas as licenças necessárias à execução dos serviços objeto deste contrato.

4.12. Admitir, manter e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho, reforçando o contingente de mão-de-obra sempre que constatada sua insuficiência, para permitir a execução dos serviços dentro dos prazos previstos.


7

4.13. Manter um plano básico de segurança para os serviços contratados, conforme previsto no memorial descritivo.

4.14. Dar ciência ao SENAI-SP, de imediato, do recebimento de quaisquer notificações, avisos ou interpelações de autoridades competentes que digam respeito aos serviços ora contratados.

4.15. Informar por escrito, ao SENAI-SP, sem prejuízo das comunicações que devam ser feitas às autoridades competentes, os acidentes, fatos relevantes e anormais.

Cláusula Quinta - Das Obrigações do SENAI-SP O SENAI-SP se obriga a:

5.1. proporcionar à CONTRATADA as condições adequadas para desenvolvimento dos trabalhos;

5.2. disponibilizar todas as informações necessárias para a perfeita consecução do objeto deste contrato; e,

5.3. efetuar o(s) pagamento(s) nas datas aprazadas neste instrumento.

Cláusula Sexta - Das Penalidades 6.1. No caso de violação de qualquer cláusula contratual, para a qual não haja

penalidade específica, ou no caso de ter provocado a rescisão contratual, fica a CONTRATADA sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, devidamente atualizado para a época de aplicação da multa, sem prejuízo da reversão em favor do SENAI-SP da garantia referida no subitem 3.3.3 da Cláusula Terceira, qualquer que seja o estágio da obra ou o prazo decorrido.

6.2. Se o início do trabalho não se der em até 10 (dez) dias a contar da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço pelo SENAI-SP, a CONTRATADA ficará sujeita a multa de 0,10 (dez centésimos por cento) do valor total do contrato reajustado para a época de aplicação da multa, por dia de atraso, independentemente de outra sanção que o SENAI-SP possa aplicar, que será debitada em conta corrente e descontada na ocasião do pagamento da segunda parcela.

6.3. A ocorrência de atraso em relação ao previsto na proposta implicará na multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor da parcela do serviço em atraso.

6.4. Será igualmente aplicada a multa de 0,10% (dez centésimos por cento) sobre o valor total do contrato reajustado para a época de aplicação da multa, por dia que exceda o prazo contratual para a conclusão da obra.

6.5. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA, dará ao SENAI-SP o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste ajuste, inclusive a de suspensão do direito de participar de procedimento licitatório junto ao SENAI-SP e ao SESI-SP por prazo não superior a 02 (dois) anos, impedimento esse extensivo às pessoas


8

físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurem como sócios, e às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas acima mencionadas.

6.6. As penalidades aqui previstas são independentes, não excludentes e poderão ser aplicadas cumulativamente, quando for o caso.

Cláusula Sétima - Da Denúncia e da Rescisão 7.1. O presente contrato poderá ser considerado rescindido, independentemente de

interpelação ou notificação judicial e mediante simples aviso por escrito, dado com 15 (quinze) dias de antecedência, de uma parte a outra. 7.1.1. Por iniciativa motivada do SENAI-SP:

a) pela infração à qualquer cláusula do presente contrato; b) se a CONTRATADA paralisar o serviço pelo espaço de 10 (dez) dias

consecutivos, sem motivo justificado; c) em caso de recuperação judicial/extrajudicial, falência, dissolução ou liquidação

da CONTRATADA; d) em caso de atraso superior a 10 (dez) dias no cumprimento de qualquer etapa

do cronograma físico, ou lentidão na execução dos serviços de que resulte, comprovadamente, a impossibilidade de sua conclusão no prazo estipulado;

e) se o SENAI-SP achar por bem paralisar a qualquer título, adiar ou cancelar a obra, por sua única e exclusiva conveniência.

f) suspensão dos serviços por determinação de autoridades competentes, ficando a CONTRATADA responsável pelos eventuais aumentos nos custos de serviços e pelas perdas e danos que o SENAI-SP venha a sofrer;

g) associação com outrem, fusão ou incorporação da CONTRATADA, ou ainda alteração de seu Contrato Social ou Estatuto, que modifique seu objeto, estrutura ou prejudique a execução deste contrato;

h) subcontratação total, cessão ou transferência do contrato; i) subcontratação parcial dos serviços, sem prévia concordância do SENAI-SP; e, j) cometimento reiterado de faltas ou não atendimento das determinações da

fiscalização do SENAI-SP.

7.1.2. Por iniciativa motivada da CONTRATADA:

a) pela suspensão da execução dos serviços pelo SENAI-SP por prazo superior a 60 (sessenta) dias corridos ou intercalados, salvo em casos de calamidade pública ou grave perturbação da ordem; e,

b) supressão dos serviços por parte do SENAI-SP que reduza o valor inicial do contrato, além de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor.

7.2. Fica assegurado ao SENAI-SP, mediante prévio aviso por escrito, o direito de cancelar parcialmente ou de introduzir modificações julgadas convenientes nos serviços objeto deste contrato, bem como de solicitar a execução de serviços extras.


9

Cláusula Oitava - Das Considerações Finais

8.1. Todos os Impostos e demais despesas incidentes sobre este contrato, ou dele

decorrentes, inclusive emolumentos e taxas, se necessário for correrão por conta da CONTRATADA, que efetuará seu pagamento na forma e nos prazos determinados em lei, obrigando-se, se solicitada pelo SENAI-SP, a apresentar comprovante do atendimento destas obrigações.

8.2. O SENAI-SP reserva-se o direito de contratar a execução, no mesmo local, de serviços diversos dos ora contratados, cabendo à CONTRATADA tudo fazer para o cabal desempenho das demais contratadas.

8.3. Os serviços ora contratados integrarão, de imediato, a propriedade do SENAI-SP, a medida em que forem sendo executados.

8.4. O SENAI-SP não responde pelos compromissos de qualquer espécie assumidos pela CONTRATADA.

8.5. Se assim lhe convier, o SENAI-SP poderá usufruir dos serviços já concluídos, comprometendo-se a não interferir ou prejudicar o andamento dos serviços ainda em execução.

8.6. Não será permitido à CONTRATADA transferir ou caucionar a outrem os direitos ou garantias deste contrato.

8.7. O SENAI-SP poderá exigir todos os ensaios, testes ou exames, pareceres e demais provas que forem necessárias para a boa execução da obra, devendo ser executados por profissionais, laboratórios ou firmas especializadas, aprovadas pelo SENAI-SP, correndo as despesas por conta da CONTRATADA.

Cláusula Nona – Da Fundamentação Legal Fazem parte integrante do presente contrato os dispositivos do Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI (Decreto nº 404/62, atualizado pelo Decreto nº 6.635/08), e seu Regulamento de Licitações e Contratos.

Cláusula Décima – Da Representação da CONTRATADA A CONTRATADA declara neste ato, para todos os fins e efeitos de direito, que o(s) signatário(s) é(são) seu(s) legítimo(s) representante(s) na data de assinatura deste instrumento, conforme documentos societários e quando for o caso, procuração, constantes de seu cadastro junto ao SENAI-SP, estando ciente de que a falsidade na prestação desta informação, sem prejuízo de serem aplicadas as penalidades previstas neste instrumento, inclusive sua rescisão e apuração de perdas e danos, sujeitará todas as pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal).

Cláusula Décima Primeira - Do Foro


10

O Foro para qualquer postulação decorrente do presente Contrato é o da cidade de São Paulo, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar. Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em 2 (duas) vias, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, de de 20 .

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -SENAI Departamento Regional de São Paulo

Erulos Ferrari Filho

Diretor da Diretoria de Tecnologia da Informação

CONTRATADA

______________________________ (Repres. Legal)

Nome(s): CPF(s): Cargo(s):

Testemunhas: _____________________ _____________________ Nome: Nome: RG n.º RG n.º

edital senai iracemapolsis pe0342015

Documents