edital rdc eletrÔnico nº 001/2018-20 · 2018-04-18 · processo nº 50600.600553/2017-94 página...

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

EDITAL RDC ELETRÔNICO Nº 001/2018-20

OBJETO: Contratação de empresa para Execução de Obras de

Revitalização (Recuperação e Manutenção) – CREMA, na Rodovia: BR-

104/AL; Trecho: Div. PE/AL – Praça Centenário (Maceió); Subtrecho: : Entr.

AL-404 (Acesso CEASA) – Praça Centenário (Maceió); Extensão: 32,47 km;

e na Rodovia: BR-316/AL; Trecho: Div. PE/AL – Entr. BR-424/AL – 101

(Porto Maceió); Subtrecho: Ponte sobre o Riacho Mafrial – Entr. 104;

Extensão: 29,39 km; Extensão Total dos Subtrechos: 61,86 km; Lote: Único.

DADOS DO RDC

DATA: 10/05/2018;

MODO DE DISPUTA: ABERTO;

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO;

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO;

VALOR ESTIMADO: R$ 39.661.260,24;

DATA-BASE: NOVEMBRO/2016.


SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Rua Comendador Almeida Guimarães, 22 - Pajuçara - Maceió/AL

CEP: 57.030-160

FONE: (82) 3315-1401 - FAX: (82) 3315-1408

HOME PAGE: <http://www.dnit.gov.br/>

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 2 de 112

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

RDC ELETRÔNICO Nº 001/2018-20

SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DA LICITAÇÃO

1. DO OBJETO, DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E DOS

ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.

2. DO FUNDAMENTO LEGAL, DA DATA, DO HORÁRIO, DA FORMA DE

EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO, DO MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE

CONTRATAÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO.

3. DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS

SERVIÇOS

4. DA FONTE DE RECURSOS

5. DA PARTICIPAÇÃO

6. DA PROPOSTA DE DESCONTO

7. DOS PAGAMENTOS

8. DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

9. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

10. DAS GARANTIAS

11. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

12. DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS

13. DO SEGURO RISCO DE ENGENHARIA

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 3 de 112



SEÇÃO II – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO

14. DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME

ELETRÔNICO

15. DA OPERACIONALIDADE DA LICITAÇÃO

16. DA REFERÊNCIA DE TEMPO

17. DA ABERTURA DA PROPOSTA DE DESCONTO E DA ETAPA

COMPETITIVA

18. DA NEGOCIAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

19. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA, DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E DA REGULARIDADE

FISCAL E TRABALHISTA

20. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS

21. DO ENCERRAMENTO

22. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 4 de 112



ANEXOS

I. PROJETO BÁSICO

II. PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - ORÇAMENTO

III. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

IV. CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESCONTO

(MODELO)

V. TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE

CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO)

VI. QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO (MODELO)

VII. TERMO DE COMPROMISSO (MODELO)

VIII. QUADROS

Quadro 01 - Relação dos Serviços Executados por Profissional(is)

detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica por Execução e

Serviço(s) compatíveis com o objeto da licitação

Quadro 02 - Relação dos Serviços Executados pelo proponente compatível

com o objeto da licitação

Quadro 03 - Relação e vinculação da equipe técnica

Quadro 04 - Identificação, formação e experiência da equipe técnica

IX. PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

X. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E

DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVIÇOS (MODELO)

XI. PLANILHA DE DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - ES

(MODELO)

XII. CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO

CONTRATO (MODELO)

XIII. CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇOS PARA SOLUÇÃO

GLOBALIZADA (MODELO)

XIV. PROJETO EXECUTIVO

XV. MINUTA DE CONTRATO

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 5 de 112



O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, através da

Superintendência Regional do DNIT no Estado de Alagoas, mediante a Comissão

Permanente de Licitação para Obras e Serviços de Engenharia, constituída pela Portaria

nº 74, do Superintendente Regional do DNIT em Alagoas, publicada no Diário Oficial da

União - DOU - nº 225, de 25 de Novembro de 2015, seção 02, página 49, doravante

designada simplesmente de COMISSÃO, torna pública, para conhecimento das

interessadas, a abertura de licitação, destinada à contratação do objeto citado no Subitem

1.1 deste Edital.

SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DA LICITAÇÃO

1. DO OBJETO, DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E DO

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS

1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa para Execução de Obras

de Revitalização (Recuperação e Manutenção) – CREMA, na Rodovia: BR-104/AL;

Trecho: Div. PE/AL – Praça Centenário (Maceió); Subtrecho: : Entr. AL-404 (Acesso

CEASA) – Praça Centenário (Maceió); Extensão: 32,47 km; e na Rodovia: BR-316/AL;

Trecho: Div. PE/AL – Entr. BR-424/AL – 101 (Porto Maceió); Subtrecho: Ponte sobre

o Riacho Mafrial – Entr. 104; Extensão: 29,39 km; Extensão Total dos Subtrechos:

61,86 km; Lote: Único, conforme especificações constantes no item 1.1 do Projeto Básico

– Anexo I.

1.2. O Instrumento Convocatório e seus Anexos poderão ser retirados na Comissão

Permanente de Licitação para Obras e Serviços de Engenharia da Superintendência

Regional do DNIT no Estado de Alagoas, no endereço Rua Comendador Almeida

Guimarães, 22 - Pajuçara - Maceió/AL - CEP: 57.030-160, de 2ª a 6ª feira (dias úteis),

das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h, ou no site de licitações do DNIT, no endereço

eletrônico <http://www.dnit.gov.br/licitacoes/superintendencias>;

1.3. Os documentos que integram o Edital serão disponibilizados somente em mídia

digital a serem retirados no local e horários citados no item anterior, mediante

requerimento da Licitante interessada à COMISSÃO, assinada pelo seu representante

legal, devendo fornecer CD/DVD para extração de cópias ou no site de licitações do

DNIT, no endereço <http://www.dnit.gov.br/licitacoes/superintendencias>;

1.4. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderão ser

solicitados, preferencialmente, via e-mail <[email protected]>, ou por

correspondência dirigida à COMISSÃO, no local citado no item 1.2, no serviço de

protocolo, nos dias úteis, nos horários citados no item 1.2, até 05 (cinco) dias úteis

anteriores à data fixada para abertura da licitação. Os esclarecimentos prestados serão

estendidos a todos os adquirentes do Edital e disponibilizados no site

<http://www.dnit.gov.br/licitacoes/superintendencias>, por meio do Caderno de

Perguntas e Respostas publicado até o dia anterior da abertura da sessão pública deste

certame.

http://www.dnit.gov.br/licitações/editais-da-sede

http://www.dnit.gov.br/licitacoes/editais-da-sede

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 6 de 112

1.5. A resposta do Presidente aos esclarecimentos será divulgada mediante publicação

no site do DNIT, no caderno de perguntas e respostas disponível no endereço eletrônico

<http://www.dnit.gov.br/licitacoes/superintendencias>, ficando as empresas interessadas

em participar do certame, obrigadas a acessar o endereço para a obtenção das informações

prestadas.

2. DO FUNDAMENTO LEGAL, DA DATA, DO HORÁRIO, DA FORMA DE

EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO, DO MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE

CONTRATAÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO.

2.1. A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e seus Anexos, conforme

disposto na Lei nº 12.462, de 05 de agosto de 2011, no Decreto nº 7.581, de 11 de outubro

de 2011, aplicando - se a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, quando expressamente

indicado na Lei nº 12.462/2011;

2.2. Fundamento Legal: inciso IV, art. 1º, da Lei nº 12.462 /2011;

2.3. Às 9h30 horas do dia 10/05/2018, a sessão pública será aberta por comando do

Presidente da COMISSÃO;

2.4. Forma de Execução da Licitação: A licitação será realizada na forma

ELETRÔNICA, por meio do endereço eletrônico:

<http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>, mediante condições de segurança -

criptografia e autenticação;

2.5. Modo de Disputa: ABERTO;

2.6. Regime de Contratação: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO;

2.7. Critério de Julgamento: MAIOR DESCONTO.

3. DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS

SERVIÇOS

3.1. O prazo de Execução é de 60 (sessenta) meses ou de 1800 (mil e oitocentos) dias

consecutivos, contados a partir de sua assinatura, tendo eficácia após publicado o

respectivo extrato na Imprensa Oficial.

3.2. A expedição da “Ordem de Serviço Inicial” somente se efetivará após a publicação

do extrato do Contrato no “Diário Oficial da União” e a entrega das “Garantias de

Cumprimento do Contrato".

3.3. Os locais dos serviços serão executados, conforme descrito no Anexo I - Projeto

Básico, subitem 1.2:

Rodovia: BR-104/AL

Trecho: Div. PE/AL – Praça Centenário (Maceió)

Subtrecho: Entr. AL-404 (Acesso CEASA) – Praça Centenário (Maceió)

Segmento:

Segmento 1: km 93,50 ao km 108,72 (Pista dupla - sentido crescente)

Segmento 2: km 108,72 ao km 93,50(Pista dupla - sentido decrescente)

Segmento 3: km 96,69 ao km 97,06 (Pista lateral-direita)

http://www.dnit.gov.br/licitacoes/editais-da-sede

http://www.cpmprasnet.gov.br/

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 7 de 112


Segmento 5: km 101,92 ao km 102,12 (Pista lateral-esquerda)


Extensão: 32,47 km

Rodovia: BR-316/AL

Trecho: Div. PE/AL – Entr. BR-424/AL – 101 (Porto Maceió)

Subtrecho: Ponte sobre o Riacho Mafrial – Entr. 104

Segmento:

Segmento 1: km 272,00 ao km 276,10 (Pista Simples)






Segmento 7: 280,28 km ao km 279,73 (Pista lateral-esquerda)


Extensão: 29,39 km

Extensão Total dos Subtrechos: 61,86 km (32,47 km + 29,39 km)

4. DA FONTE DE RECURSOS

4.1. Os serviços objeto deste Edital serão custeados por recursos conforme Rubrica

Orçamentária PAC 26.782.2087.20VJ.0027 - Manutenção de Trechos Rodoviários na

Região Nordeste No Estado de Alagoas.

5. DA PARTICIPAÇÃO

5.1. Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus

Anexos, poderá participar desta licitação:

5.1.1. Qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País, que atenda às

exigências deste Edital e seus Anexos e que esteja devidamente credenciada no sistema

eletrônico do sítio <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/> –

COMPRASGOVERNAMENTAIS, possuindo chave de identificação e de senha;

5.1.2. A empresa estrangeira deverá atender as Resoluções nº 1.025 de 30/10/2009 e

nº 444 de 14/04/2000 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA;

5.2. Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação:

5.2.1. Empresário declarado inidôneo por órgão ou entidade da Administração

Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

5.2.2. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o

DNIT, durante o prazo da sanção aplicada;

http://www.cpmprasnet.gov.br/

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 8 de 112

5.2.3. Empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da

sanção aplicada;

5.2.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

5.2.5. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial,

recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

5.2.5.1. Será permitida a participação de empresas em recuperação judicial, desde

que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente (Acórdão

TCU 8.271/2011);

5.2.6. Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Edital;

5.2.7. Empresário submisso a concurso de credores;

5.2.8. Sociedades integrantes de indium mesmo grupo econômico, assim entendidas

aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem

recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que

não agem representando interesse econômico em comum;

5.2.8.1. Caso constatada tal situação, ainda que a posteriori, a Licitante será

desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sanções previstas no

Art. 47 da lei 12.462/2011.

5.2.9. Pessoa física ou jurídica que elaborou, isoladamente ou em consórcio, o projeto

básico ou executivo correspondente;

5.2.10. Da pessoa jurídica da qual o autor do projeto básico ou executivo seja

administrador, sócio com mais de cinco por cento do capital votante, controlador,

gerente, responsável técnico ou subcontratado, ou

5.2.11. Servidor público ou ocupante de cargo em comissão do DNIT ou responsável

pela licitação ou empregado contratado por esta Autarquia.

5.2.12. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza

técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto,

pessoa física ou jurídica, e o Licitante ou responsável pelos serviços, fornecimento e

obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários;

5.2.12.1. Para o REGIME de CONTRATAÇÃO INTEGRADA, não se

aplicam as vedações previstas nos Subitens 5.2.9 e 5.2.10; e é vedada a

participação direta ou indireta nas licitações da pessoa física ou jurídica que

elaborar o anteprojeto de engenharia.

5.2.12.2. O que dispõe o subitem 5.2.12 também se aplica aos membros da

Comissão de Licitação.

5.2.13. Sociedade empresária constituída com o mesmo objeto e por qualquer um dos

sócios e/ou administradores de empresas declaradas inidôneas, após a aplicação dessa

sanção e no prazo de sua vigência, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/1992,

observando o contraditório e a ampla defesa a todos os interessados;

5.2.14. Aqueles que estejam proibidos de contratar com a Administração Pública, em

razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental,

nos termos do artigo 72, § 8º, da Lei 9.605/1998.

5.3. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos

os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 9 de 112

observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela

fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer

fase do processo.

6. DA PROPOSTA DE DESCONTO

6.1. A participação no RDC eletrônico ocorrerá mediante utilização da chave de

identificação e de senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da

PROPOSTA DE DESCONTO no valor total do item.

6.2. Após a divulgação do edital, os licitantes deverão encaminhar PROPOSTA DE

DESCONTO inicial até a data e hora marcadas para a abertura da sessão,

exclusivamente por meio do sistema eletrônico –

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - quando, então, encerrar-se-á,

automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

7. Validade da Proposta – Decorridos 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega

da proposta, sem convocação para assinatura do contrato ficam os licitantes liberados dos

compromissos assumidos;

7.1. No momento do envio da proposta o licitante deverá declarar por meio do sistema

eletrônico as seguintes declarações:

7.1.1. No caso de Microempresa – ME ou de Empresa de Pequeno Porte - EPP, que

cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de

dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art.

34, declarando que a Empresa/Cooperativa está apta a usufruir o tratamento favorecido

estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar;

7.1.2. Que está ciente com as condições contidas no Edital e em seus anexos, bem

como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

7.1.3. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências

posteriores;

7.1.4. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de

1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor

de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de

aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; e

7.1.5. Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira

independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2, de 16

de setembro de 2009, da SLTI/MP.

7.2. As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão visualizadas pelo

presidente, na fase de habilitação, quando serão impressas e anexadas aos autos do

processo, não havendo necessidade de envio por meio de fax ou outra forma.

7.3. Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa licitante estará sujeita à

tipificação no crime de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal

Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei nº 8.666/93, além

de poder ser punido administrativamente, conforme as sanções previstas no presente

Edital.

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 10 de 112

7.4. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta

anteriormente apresentada.

7.5. Ao cadastrar sua proposta no sítio do Sistema COMPRAS GOVERNAMENTAIS

o licitante deverá fazer a descrição detalhada do objeto. Para o detalhamento deverá ser

utilizado o campo “Descrição detalhada do objeto ofertado”. Não serão aceitas

descrições como: “CONFORME EDITAL” ou “DESCRIÇÃO CONTIDA NO

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO”, etc.

7.6. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente das

condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

7.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente

edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

7.8. O desconto proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro,

omissão ou qualquer outro pretexto.

7.9. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no

instrumento convocatório, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos;

7.10. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes incidirá linearmente sobre os

preços de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento convocatório;

7.11. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste

certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o

licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.

7.12. Quaisquer elementos que possam identificar o licitante importará na

desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

7.13. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

8. DOS PAGAMENTOS

8.1. Os percentuais máximos admitidos para pagamento de cada evento serão os

indicados no CRONOGRAMA DE ATIVIDADES constante no ANEXO IV, referente

a proposta da licitante aceita pela comissão de licitação, observadas as condições de

aceitação da mesma.

8.2. As medições mensais deverão seguir o preconizado nas especificações de serviço

do DNIT, sendo posteriormente atestadas pelo Engenheiro Fiscal do Contrato. As

medições serão processadas por meio convencional já utilizado pelo DNIT, constando de

folhas-resumo com a relação de serviços, quantidades parciais e totais, conforme

cronograma de atividades aprovado.

8.3. Nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado um relatório de

controle da qualidade. Não será motivo de medição em separado: mão-de-obra, materiais,

transportes, equipamentos e encargos.

8.4. As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação de serviços,

conforme indicados no CRONOGRAMA DE ATIVIDADES constante no ANEXO IV.

8.5. No processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelos

respectivos Municípios.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 11 de 112

8.6. O DNIT pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, o preço

integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência

de imprevistos, conforme Art. 9, parágrafo 4°, itens I e II da Lei 12.462, de 05/08/11.

8.7. Fica expressamente estabelecido que os preços por solução globalizada incluam a

sinalização provisória, todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos

financeiros, lucros e bonificações, de acordo com as condições previstas nas

Especificações e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitação,

constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

8.8. Obedecido ao Cronograma de Atividades apresentado, será procedida à medição

dos serviços.

8.9. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá apresentar na sede da

Superintendência Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes à medição, que

será encaminhada à Coordenação-Geral competente após devidamente atestada pela

Superintendência Regional.

8.10. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir

da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pelo DNIT.

8.11. Anteriormente ao pagamento, referente a cada medição, será verificada a

Regularidade Fiscal da contratada, nos termos do Edital e no estabelecido no Contrato.

8.12. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da

Contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que

apresente justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a

empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art.

78, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

8.13. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação ao DNIT dos documentos

hábeis de cobrança, nos termos e condições estabelecidas na minuta do Contrato deste

Edital.

8.14. Os pagamentos serão efetuados por meio de medições mensais, vinculadas ao

desempenho (execução) da contratada.

8.15. As medições terão por base os critérios de pagamento mostrados na PLANILHA

DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS constante no ANEXO IX.

9. DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

9.1. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverão ser

atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso,

conforme o disposto no Art. 1º-F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redação dada

pelo Art. 5º, da Lei 11.960, de 29/06/2009, após decorridos 30 dias contados a partir da

data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.

9.2. Em caso de atraso de pagamento, motivado pelo DNIT, o valor a ser pago será

atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo

pagamento, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA,

pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] x VP

Onde:

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 12 de 112

AF = Atualização Financeira;

IPCA = Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

10. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

10.1. Os preços contratuais, em Reais, poderão ser reajustados pelos Índices utilizados

pelo DNIT, para o setor Rodoviário, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas,

após decorrido 01(um) ano do mês base da proposta, que deverá ser o mesmo do

orçamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3º, § 1º da Lei nº 10.192, de

14/02/01, sendo o índice inicial referente ao mês do Orçamento do DNIT

(Novembro/2016 SICRO-2). No caso das soluções globalizadas previstas para pista e

acostamento, o índice inicial será composto, por solução, a partir dos índices fornecidos

pela FGV relativos a todos os serviços que compõem cada solução globalizada.

10.2. Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data-base da proposta,

o reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos

índices do 1º mês de cada período subsequente de 12 meses.

10.2.1. PISTA E ACOSTAMENTO - O valor do reajustamento devido no mês i, para

cada solução globalizada, será calculado através da seguinte fórmula:

Ri = ∑ [(In

j

In0 − 1) x Cn] x Vi

14

n=1

Onde:

In é o número índice n, variando de 1 até 14, os quais serão os índices para

obras e serviços rodoviários publicados pela Fundação Getúlio Vargas:

1. Terraplenagem

2. Obras de Arte Especiais

3. Obras de Arte Especiais (sem aço)

4. Pavimentação

5. Consultoria

6. Drenagem

7. Sinalização Horizontal

8. Sinalização Vertical

9. Pavimentação Concreto Portland

10. Conservação Rodoviária

11. Ligantes Betuminosos

12. Cimento Asfáltico de Petróleo

13. Asfalto diluído

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 13 de 112

14. Emulsão

Cn é o peso relativo do índice In no preço da solução globalizada.

i é o mês do pagamento.

j é o primeiro mês de cada período de 12 meses.

0 é o mês da data de base da proposta.

Vi = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço

globalizado a ser reajustado.

Para o Contrato, os valores de Cn serão calculados para cada solução

globalizada, sendo fornecidos no Relatório de Projeto, segundo o modelo do

Quadro apresentado no Anexo XIII, com aproximação de uma casa decimal,

para adequar aos parâmetros do Sistema de Acompanhamento de Contratos

(SIAC), conforme estabelecido na INSTRUÇÃO DESERVIÇO Nº 05

DG/DNIT, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2005.

* Caso a sinalização definitiva seja executada dentro de outro programa, esses

itens deverão ser desconsiderados para efeito de reajustamento.

10.2.2. DEMAIS ITENS DO CONTRATO - Os reajustes dos preços unitários

contratuais serão calculados pela seguinte fórmula:

R =Ii − Io

IoxV

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

Io = Índice de preço verificado no mês do orçamento do DNIT

Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser

reajustado.

10.3. Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus

semelhantes.

10.4. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no Edital,

deverão ser atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao

atraso, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de

poupança, conforme o disposto no Art. 1º F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a

redação dada pelo Art. 5º, da Lei 11.960, de 29/06/2009 após decorridos 30 dias contados

a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal, devendo ser

observado o disposto no Edital.

10.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o DNIT pagará à

CONTRATADA a importância calculada pelo índice anual vigente, liquidando a

diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

10.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer

forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento

do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

10.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 14 de 112

11. DAS GARANTIAS

11.1. A Contratada deverá providenciar, no prazo de 10 (dez) dias após a convocação

para assinatura do contrato e entregar no DNIT antes de sua assinatura, a Garantia de

Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento), do seu valor global

(importância segurada), com prazo de vigência não inferior ao prazo de vigência do

Contrato, numa das seguintes modalidades:

11.1.1. CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA:

11.1.1.1. A Caução em dinheiro deverá ser efetuada em conta de caução,

obrigatoriamente da Caixa Econômica Federal (Decreto-Lei nº 1.737/79, art. 1º,

inciso IV), vinculada ao DNIT.

11.1.1.2. Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá o Índice Nacional

de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore pela fórmula

estabelecida na Minuta do Contrato deste EDITAL, atualizada a partir da data de

recolhimento ao DNIT;

11.1.1.3. Os Títulos da Dívida Pública serão admitidos desde que emitidos pelo

Tesouro Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custódia e Liquidação

Financeira de Títulos, sob a fiscalização do Banco Central do Brasil, ou junto a

instituições financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e

Custódia de Títulos Públicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez

livremente negociados no mercado de valores mobiliários, e, ainda, sua titularidade

estar gravada em nome da EMPRESA CONTRATADA;

11.1.2. FIANÇA BANCÁRIA conforme ANEXO XII – CARTA DE FIANÇA

BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO

(MODELO): carta de fiança fornecida por estabelecimento bancário, devidamente

registrada em cartório de registro de títulos e documentos, conforme determinado pela

Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

11.1.2.1. Cópia autenticada do estatuto social do banco;

11.1.2.2. Cópia autenticada da assembleia que elegeu a última diretoria do banco;

11.1.2.3. Cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de

procurador do banco;

11.1.2.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança.

11.1.3. SEGURO-GARANTIA – entrega da apólice, inclusive digital, emitida por

Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros:

11.1.3.1. O seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender a CIRCULAR

SUSEP Nº 477, de 30 de setembro de 2013 e seu Anexo I;

11.1.3.2. A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da

consulta ao

site<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>.

11.1.3.3. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais

contemplar Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias do

CONTRATADO (TOMADOR) em relação à obra.

11.1.3.4. O seguro-garantia deverá prever o atendimento deste edital como

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 15 de 112

condição geral. Em caso de impossibilidade de atendimento, deverá haver expressa

justificativa a ser aceita pela Autarquia.

11.1.3.5. Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes

informações:

11.1.3.5.1. Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento,

o número do Contrato;

11.1.3.5.2. Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

11.1.3.5.3. Nome e número do CNPJ do SEGURADO (DNIT);

11.1.3.5.4. Nome e número do CNPJ do emitente (Seguradora);

11.1.3.5.5. Nome e número do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da

apólice).

11.1.3.6. A garantia do Seguro Garantia somente será liberada ou restituída após a

execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56

da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará pelo recebimento do objeto do

contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93, além das hipóteses abaixo

previstas:

I. quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for

definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo

segurado ou devolução da apólice;

II. quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III. quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo

de garantia da apólice;

IV. quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais

haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a

obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V. quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido

em contrário nas Condições Especiais previstas na Circular SUSEP nº

477, de 30 de setembro de 2013 e seus Anexos.

11.1.4. As apólices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fiança,

e seus endossos e aditamentos, devem expressar o DNIT como SEGURADA e

especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de

Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

11.1.5. Respeitadas as demais condições contidas neste Edital e seus Anexos, a

garantia será liberada após a integral execução do Contrato, desde que a Licitante

CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigações contratuais.

11.1.6. A garantia deverá contemplar, além do prazo de execução de Contrato, o

prazo para recebimento definitivo da obra, devendo ser renovada a cada prorrogação,

repactuação ou alteração efetiva no Contrato;

11.1.7. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, para

qualquer aumento do valor contratual, inclusive quando houver acréscimo de objeto;

11.1.8. Na carta fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia

pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro.

11.1.9. Apresentar o Termo de Compromisso relativo à Garantia Caucionária

conforme ANEXO VII - TERMO DE COMPROMISSO (MODELO).

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 16 de 112

12. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

12.1. As empresas interessadas, por meio de um representante, deverão procurar o(s)

Responsável da(s) Unidade(s) Local(is) do DNIT, para efetuar a visita técnica no local

dos serviços referidos no item 1.2, para constatar as condições de execução e

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos.

12.2. As visitas técnicas deverão ser agendadas com antecedência e serão realizadas e

acompanhadas pelo(s) Engenheiro(s) Residente(s), que certificará a visita, expedindo o

necessário Atestado de Visita e Informações Técnicas. Esse atestado será Juntado à

Documentação de Habilitação, nos termos do inciso III do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de

21/06/93. Quaisquer informações quanto às visitas poderão ser obtidas junto a

Superintendência Regional DNIT no Estado de Alagoas através do telefone (82) 3131-

1407.

12.3. As visitas poderão ocorrer até o último dia útil anterior à data da abertura da

proposta de desconto.

12.4. A licitante não poderá alegar, à posterior, desconhecimento de qualquer fato. Caso

a licitante não queira participar da visita, deverá apresentar, em substituição ao atestado

de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei,

que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos

trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta

declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado,

quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

13. DAS SITUAÇÕE ESPECIAIS

13.1. Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio,

por se tratar de um objeto de baixa complexidade técnica e por não exigir grandes

quantidades para a comprovação da capacidade operacional, não se justificando a

participação de consórcios.

14. DO SEGURO RISCO DE ENGENHARIA

14.1. A Contratada deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do

Contrato e antes da emissão da ordem de serviço, a apólice de Seguro Risco de

Engenharia e Responsabilidade Civil Profissional atendida as seguintes condições:

14.1.1. A CONTRATADA deverá providenciar, às suas custas, seguro de Riscos

de Engenharia - RE e Responsabilidade Civil Profissional - RCP, abrangendo a

cobertura básica e demais coberturas adicionais, conforme descrito a seguir, até o

momento da Ordem de Serviço, tendo o DNIT como COSSEGURADO no seguro de

Riscos de Engenharia.

14.1.2. Os seguros de Riscos de Engenharia e de Responsabilidade Civil

Profissional vigorarão durante o período de execução da obra, ficando sob a

responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente

correção no montante contratual, bem como solicitar prorrogação de vigência da

apólice se houver ampliação do prazo de execução da obra;

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 17 de 112

14.1.2.1. A CONTRATADA deverá manter válidas as apólices de seguros RE e

RCP e apresentar junto com a medição o comprovante de adimplemento.

14.2. Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia

14.2.1. Cobertura Básica - Garante os danos físicos decorrentes de acidentes

ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval,

queda de granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e demais eventos

(incêndio, explosão, desabamento, entre outros).

14.2.2. A cobertura prevista no subitem anterior contemplará 100% (cem por

cento) do valor do contrato.

14.3. Coberturas Adicionais

14.3.1. Erro na elaboração do Projeto e na execução da obra/serviço: cobre danos

causados à obra decorrentes de erro de projeto e na sua execução, mais prejuízos

ocorridos durante reposição, reparo ou retificação. Excluem-se os custos que seriam

suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os

tributos e despesas afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro.

14.3.2. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplará 100% (cem por


14.4. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais,

involuntariamente causados a terceiros que não tenham relação com a obra, em

decorrência dos trabalhos pertinentes a ela e/ou instalação. Nesta cobertura, a

responsabilidade se estende aos participantes da apólice do segurado principal e demais

cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apólice em separado, em que todos são

considerados terceiros entre si. Além de garantir indenização para danos a terceiros, cobre

gastos com honorários de advogados. Essa garantia deverá se estender para Erro de

Projeto.

14.4.1. Para contratos com valores até R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais),

o limite mínimo segurado será de 10% (dez por cento) do valor do contrato, com

mínimo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

14.4.2. Para contratos com valores superiores à R$ 20.000.000,00 (vinte milhões

de reais) e até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), o limite mínimo

segurado será de 8% (oito por cento) do valor do contrato, com mínimo de R$

2.000.000,00 (dois milhões de reais);

14.4.3. Para contratos com valores superiores à R$ 50.000.000,00 (cinquenta

milhões de reais) e até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), o limite mínimo

segurado será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com mínimo de R$

4.000.000,00 (quatro milhões de reais);

14.4.4. Para contratos com valores acima de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de

reais), o limite mínimo segurado será de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

14.5. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do

Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos

empregados da obra para residência ou da residência para a obra em caso do transporte

por conta do segurado, que resulte em morte e / ou invalidez (total ou parcial) permanente

de funcionários registrados ou com contrato de trabalho.

14.5.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplará 20% (vinte por

cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 18 de 112

14.6. Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a bens

de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle,

localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessários à

execução dos serviços.

14.6.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplará 20% (vinte por

cento) do valor do contrato, com limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

14.7. Lucros Cessantes: cobre as indenizações decorrentes de perdas financeiras, lucros

cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que resultantes

de danos físicos e/ou corporais resultantes da execução dos serviços/obras contratados.

14.7.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplará 20% (vinte por

cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

14.8. Manutenção Ampla: Cobre os danos físicos acidentais às coisas seguradas,

causados pelos empreiteiros segurados, no curso das operações por eles realizadas para

fins de cumprimento das obrigações assumidas na cláusula de manutenção do contrato ou

verificadas durante o período de manutenção, porém consequentes de ocorrência havida

no local do risco (canteiro de obras) durante o período segurado da obra. Essa garantia

inicia-se após o final da cobertura básica, desde que a obra tenha sido concluída, e tem

duração de 06 (seis) meses.

14.8.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplará 100% (cem por


14.9. Despesas extraordinárias: Cobre as despesas com trabalho adicional de mão de

obra em dias de feriados, finais de semana, período noturno e/ou envio por um meio de

transporte rápido (exceto aeronave), para evitar atraso no cronograma da obra, em função

de sinistro ocorrido.

14.9.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplará 5% (cinco por cento)

da cobertura Básica

14.10. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto e greve.



14.11. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em função

de riscos cobertos pelo seguro.



14.12. Despesas de Salvamento e Contenção de Sinistros: cobre despesas com

providências de emergência para conter as consequências de prejuízo decorrente de riscos

cobertos pelo seguro.

14.12.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplará o valor mínimo de

R$ 100.000,00 (cem mil reais)

14.13. Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos materiais e

/ ou de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos pertinentes à obra.

14.13.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplará 20% (vinte por

cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

14.14. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 19 de 112

14.14.1. Erros e Omissões: danos materiais e / ou corporais consequentes de atos

de negligência, imperícia e/ou imprudência, cometidas pelo Segurado contra

terceiros;

14.14.2. Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um

risco coberto pelo presente seguro;

14.14.3. Danos Morais decorrentes de Ações ou Omissões cometidas pelo

Segurado, contra terceiros, no exercício de suas atividades profissionais;

14.14.4. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade

do Segurado;

14.14.5. Custas de Defesa, Honorários de advogados e demais despesas

relacionadas com o processo e a defesa do Segurado. O Advogado é de livre escolha

do segurado e há a antecipação de honorários.

14.14.6. Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratação de empresa

especializada em serviços de comunicação e assessoria de imagem para amenizar os

prejuízos à imagem, honra ou reputação do segurado, decorrentes de vazamento de

informações sigilosas.

14.14.7. Tempo da Reclamação e Prazo Complementar: A apólice deverá,

obrigatoriamente, possibilitar a apresentação de reclamações durante a execução do

contrato e ainda durante o prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses.

14.15. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para os

subcontratados na responsabilidade que couber ao segurado.

14.16. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional deverá ser contratado com limite

mínimo de indenização equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do

contrato, limitado a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

SEÇÃO II – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO

15. CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME

ELETRÔNICO

15.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, provido pela Secretaria de

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão (SLTI), por meio do sítio eletrônico <www.comprasgovernamentais.gov.br>;

15.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave

de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-

se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para

sua correta utilização.

15.2. O credenciamento do Licitante dependerá de registro cadastral atualizado no

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será

requisito obrigatório para fins de habilitação.

15.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do

Licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes

ao RDC, na forma eletrônica.


Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 20 de 112

15.4. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva,

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo

ao provedor do sistema ou ao DNIT, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de

uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

16. DA OPERACIONALIDADE DA LICITAÇÃO

16.1. Os trabalhos serão conduzidos por servidor público do DNIT, denominado

Presidente da COMISSÃO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou

transferidos no endereço eletrônico <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>.

16.2. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da

senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente

encaminhamento da PROPOSTA DE DESCONTO, exclusivamente por meio do sistema

eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital;

16.3. O encaminhamento da PROPOSTA DE DESCONTO pressupõe o pleno

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. A

licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no

sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiras sua PROPOSTA DE

DESCONTO e seus lances;

16.4. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública do RDC, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante

da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

16.5. Se ocorrer a desconexão do Presidente no decorrer da etapa de lances, e o sistema

eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos,

sem prejuízo dos atos realizados.

16.6. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do

RDC Eletrônico será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos

anteriormente praticados, somente após comunicação expressa do presidente aos

participantes, no sítio <http://www.comprascovernamentais.gov.br/>.

16.7. Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou

quando, após uma desconexão superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável,

o processo de formulação de lances, a sessão do RDC Eletrônico será definitivamente

interrompida, o que acarretará, consequentemente, a renovação do procedimento,

inclusive com nova publicação do aviso.

16.8. No caso de desconexão, cada licitante deverá de imediato, sob sua inteira

responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema.

17. DA REFERÊNCIA DE TEMPO

17.1. Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da

licitação e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF

e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao

certame.


http://www.comprascovernamentais.gov.br/

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 21 de 112

18. DA ABERTURA DA PROPOSTA DE DESCONTO E DA ETAPA

COMPETITIVA

18.1. A abertura da sessão pública deste RDC, conduzida pelo Presidente da Comissão

de Licitação, ocorrerá na data e na hora indicadas no Item 2.3 deste Edital, no sítio

<http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>.

18.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Presidente e os licitantes ocorrerá

exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio do sistema

eletrônico. Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-

mail;

18.3. O Presidente verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente,

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

18.4. Somente os licitantes com propostas cadastradas participarão da fase de lances.

18.5. A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no

sistema, com acompanhamento em tempo real pelas licitantes;

18.6. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderão encaminhar lances

públicos, sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo

imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.

18.7. Durante o transcurso da sessão, os licitantes terão informações, em tempo real, do

valor do menor lance (maior desconto) registrado, mantendo-se em sigilo a identificação

do ofertante;

18.8. Será permitido aos licitantes a apresentação de lances intermediários durante a

disputa. São considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor (maior

desconto) já ofertado;

18.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da seção,

sujeitando-se a licitante desistente às sanções previstas neste Edital.

18.10. Durante a fase de lances, o Presidente poderá excluir, justificadamente, lance cujo

valor seja manifestamente inexequível.

18.11. A primeira etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do

Presidente da COMISSÃO que informará, com cinco minutos de antecedência, o horário

previsto para o início do tempo de iminência;

18.12. Decorrido o prazo fixado pelo Presidente da Comissão, o sistema eletrônico

iniciará a segunda fase, encaminhando aviso de fechamento iminente dos lances, após o

que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado

pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances;

18.13. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á através dos

seguintes critérios, nesta ordem:

I. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta

fechada em ato contínuo à classificação;

II. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista

sistema objetivo de avaliação instituído;

III. Os critérios estabelecidos no art. 3° da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991,

e no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e

IV. Sorteio;


Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 22 de 112

18.14. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta

classificada em segundo lugar for de pelo menos 10% (dez por cento), a COMISSÃO

poderá admitir o reinício da disputa aberta para a definição das demais colocações, fase

em que os licitantes serão convocados a reapresentar lances.

18.14.1. No caso do Subitem 17.14, os lances iguais serão classificados conforme a

ordem de apresentação;

18.15. A licitante melhor classificada deverá ser convocada para reelaborar e apresentar

à administração pública, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos

quantitativos e dos custos unitários, bem como do detalhamento das Bonificações e

Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores

adequados ao lance vencedor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, juntamente com a

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DE HABILITAÇÃO.

18.16. Será exigida a apresentação da Declaração de Cumprimento dos Requisitos

Habilitatórios, a ser apresentado via sistema COMPRAS GOVERNAMENTAIS.

19. DA NEGOCIAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

19.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Presidente poderá

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado

lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de

julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.

19.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

19.3. O Presidente anunciará o lance vencedor imediatamente após o encerramento da

etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão

acerca da aceitação do lance de menor valor.

19.4. Será vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MAIOR DESCONTO;

19.5. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver

seu preço aceito) com os requisitos do instrumento convocatório, será desclassificada

caso:

19.5.1. Contenha vícios insanáveis;

19.5.2. Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento

convocatório;

19.5.3. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do

orçamento estimado para a contratação, inclusive nas hipóteses previstas no caput do

art. 9º do Decreto 7.581/11.

19.5.4. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela

Administração Pública; ou

19.5.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento

convocatório, desde que insanável.

19.6. A Comissão de Licitação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da

proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

19.6.1. Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 23 de 112

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta

por cento) do valor do orçamento estimado pela administração pública, ou

b) Valor do orçamento estimado pela Administração Pública.

19.7. A administração conferirá ao licitante a oportunidade de demonstrar a

exequibilidade da sua proposta.

19.8. Na hipótese acima, o licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é

compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e

aos coeficientes de produtividade adotados nas composições do valor global.

19.9. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a

serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade

da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.

20. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA, DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA, DA REGULARIDADE FISCAL

E TRABALHISTA

20.1. A comprovação do cumprimento das exigências relativas à HABILITAÇÃO

JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e

REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA pela licitante que tiver obtido o

MAIOR DESCONTO, será realizada:

20.1.1. Mediante consulta “on-line” no Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores – SICAF, sendo verificados os níveis validados referentes a:

I. Credenciamento

II. Habilitação jurídica

III. Regularidade Fiscal Federal

a) Receita Federal do Brasil – Receita

b) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS

c) Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

IV. Regularidade Fiscal Estadual/Municipal

a) Receita Estadual/Distrital

b) Receita Municipal

V. Qualificação Econômico-Financeira

a) A comprovação de boa situação financeira da empresa através dos

Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez

Corrente (LC), que deverão ser maiores ou iguais a 1,00 (um

inteiro);

20.1.1.1. Será verificada a composição societária das empresas a serem

contratadas, no sistema SICAF, para comprovar a inexistência de servidores do

órgão contratante na relação de sócios.

20.1.1.2. Caso a Licitante não esteja com sua Habilitação Jurídica, Regularidade

Fiscal e Qualificação Econômico-Financeira válidas perante o SICAF e sítio oficial

correspondente e apresente cópia do Recibo de Solicitação de Serviço entregue à

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 24 de 112

sua Unidade Cadastradora no prazo regulamentar, na sessão pertinente, nos termos

do art. 37 da Instrução Normativa nº 2, de 11/10/2010, a COMISSÃO fará

diligência junto à SLTI;

20.1.2. A Comissão verificará mediante consulta “online” nos respectivos sítios

eletrônicos dos órgãos oficiais:

20.1.2.1. A existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS da Controladoria-Geral da

União - CGU, disponível no Portal da Transparência

(http://www.portaltransparencia.gov.br);

20.1.2.2. A existência de registros impeditivos de contratação por improbidade

administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de

improbidade Administrativa e Inelegibilidade disponível no Portal do Conselho

Nacional de Justiça – CNJ (http://www.cnj.jus.br); e

20.1.2.3. A validação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

perante a Justiça do Trabalho, ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa,

expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo

Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e instituída pela Lei nº 12.440, de 07/07/2011.

20.1.3. A licitante vencedora deverá providenciar a DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e

REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA no prazo de 24 (vinte e quatro)

horas contadas a partir da solicitação, anexando na opção “Enviar anexo”, com

tamanho não superior a 50 MB, podendo ser incluídos quantos arquivos forem

necessários desde que não ultrapasse este limite, devendo ser encaminhados os

seguintes documentos:

20.1.3.1. Certidão negativa de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial,

expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da Licitante, Justiça Comum;

20.1.3.2. Contrato social e suas alterações;

20.1.3.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício

social, onde a licitante deverá comprovar Patrimônio Líquido igual ou superior a

10% (dez por cento) do valor de sua PROPOSTA DE DESCONTO final;

20.1.3.4. A Licitante deverá comprovar Capital Circulante Líquido (CCL) ou

Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66%

(dezesseis virgula sessenta e seis por cento) do valor da PROPOSTA DE

DESCONTO final;

20.1.3.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justiça do

Trabalho, ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal

Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Título VII-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de

01/05/1943, e instituída pela Lei nº 12.440, de 07/07/2011;

20.1.3.6. Carta de apresentação da proposta de desconto, conforme ANEXO III –

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESCONTO;

20.1.3.7. Composição analítica do percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas

- BDI, discriminando todas as parcelas que o compõem, conforme ANEXO X -

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 25 de 112

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E

DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVIÇOS (MODELO);

20.1.3.8. Composição analítica do percentual dos Encargos Sociais – ES,

discriminando todas as parcelas que o compõem, conforme ANEXO XI -

PLANILHA DE DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS – ES

(MODELO);

20.1.3.9. Critério de Pagamento (PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS

SERVIÇOS), conforme ANEXO IX adequado à melhor proposta;

20.1.3.10. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, conforme ANEXO IV, com

periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, não se admitindo parcela na forma de

pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de execução

20.1.3.11. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.

20.2. A comprovação do cumprimento das exigências relativas à QUALIFICAÇÃO

TÉCNICA pela licitante que tiver obtido a melhor proposta, será realizada mediante a

apresentação dos seguintes documentos:

20.2.1. Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da Licitante e

dos seus responsáveis técnicos no respectivo Conselho de Classe da região a que

estiver vinculada, que comprove o exercício da atividade relacionada com o objeto da

licitação;

20.2.2. Declaração formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessários

para execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis

e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização. Esses equipamentos

estarão sujeitos à vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasião de sua utilização e

sempre que necessário.

20.2.3. Atestado de Visita emitido pelo DNIT, em nome da licitante, de que ela,

preferencialmente, por intermédio de integrante do seu quadro de Responsáveis

Técnicos, visitou os locais onde serão executadas as obras/serviços, tomando

conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na

execução dos mesmos até o dia de realização do certame;

19.2.3.1 A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo,

neste caso, necessário apresentar em substituição ao atestado de visita,

declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei,

que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza

dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total

RESPONSABILIDADE por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de

pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais,

de natureza técnica e/ou financeira.

20.2.4. Capacidade Técnica Operacional e Profissional da Licitante, conforme

Item 5 (Habilitação) do Anexo I – Projeto Básico.

20.2.4.1. Para cada um dos serviços executados a título de experiência do técnico,

deverá ser anexado atestado e/ou certidão e/ou declaração comprovando a execução

dos mesmos. Ditos atestados e/ou certidões e/ou declarações deverão ser

apresentados indicando que o profissional esteja listado entre os nomes indicados e

emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 26 de 112

certificados pelo Conselho Regional Competente, neles constando os contratos,

nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços.

20.2.4.2. Quando a certidão e/ou atestado e/ou declaração não for emitida pelo

contratante principal da obra, deverá ser juntada à documentação declaração formal

do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsável pela

sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos.

20.2.5. Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante e

dos seus responsáveis técnicos no Órgão ou Conselho Regional Competente, da região

a que estiver vinculada, que comprove o exercício da atividade relacionada com o

objeto da licitação.

20.2.6. A licitante deverá apresentar devidamente preenchido, conforme atestados

de capacidade técnico-profissional apresentados, o Quadro 01 do Anexo VIII –

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS PROFISSIONAIS

DETENTORES DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA

LICITAÇÃO;

20.2.6.1. Para cada um dos serviços executados e relacionados no Quadro 01 do

Anexo VIII, a título de experiência do técnico, deverá ser anexado atestado e/ou

certidão comprovando a execução dos mesmos. Ditos atestados e/ou certidões

deverão ser apresentados indicando que o profissional esteja listado entre os nomes

apresentados e emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e

devidamente certificados pelo Conselho Regional competente, neles constando os

contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços. Estes

atestados serão válidos para a obtenção de créditos no julgamento da proposta

quanto à Experiência de Serviços da Equipe nas funções de coordenação,

elaboração de projetos e/ou execução das obras/serviços de engenharia.

20.2.6.1.1. Os atestados e/ou certidões de responsabilidade técnica deverão estar

de acordo com o Título e as Atribuições definidas na legislação específica de

cada profissão; os atestados e/ou certidões de responsabilidade técnica deverão

ainda ser emitidos por órgãos públicos ou EMPRESAS privadas contratantes dos

serviços, devendo estar devidamente registrados no Conselho de Classe

competente da região onde os serviços foram executados, quando couber, e

acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT), quando

couber, expedidas por aqueles Conselhos.

20.2.6.1.2. Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de

capacidade técnico-profissional, ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo

Conselho de Classe competente, em destaque, os seguintes dados: data de início

e término dos serviços; local de execução; nome do contratante e pessoa jurídica

e da pessoa jurídica CONTRATADA; nome do(s) responsável(is) técnico(s),

seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no Conselho de Classe

competente; especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados;

20.2.7. A licitante deverá apresentar devidamente preenchido o Quadro 02 do

Anexo VIII - RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO

PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO.


Anexo VIII - RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 27 de 112


Anexo VIII - IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE

TÉCNICA para cada profissional constante do Quadro 03 do Anexo VIII.

20.2.10. Termo de Compromisso de Execução dos Serviços e de Cessão de Direitos

Autorais de cada um dos profissionais relacionados na Equipe Técnica Mínima,

conforme modelo ANEXO V - TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO

DOS SERVIÇOS E DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

(MODELO);

20.2.11. Termo de indicação do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais

indicados pela Licitante, para fins de comprovação de capacidade técnica, declarem

que participarão, a serviço da Licitante, das obras ou serviços. Este termo deverá ser

firmado pelo representante da Licitante com o ciente do profissional conforme

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO

(MODELO);

20.2.11.1. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovação da

capacidade técnico-profissional deverão participar da obra ou serviço objeto da

licitação, admitindo-se, excepcionalmente, a substituição por profissionais de

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do contrato e

ratificada pelo seu superior.

20.2.12. Comprovação da Licitante de possuir em seu quadro permanente, na data

prevista para a realização deste certame, profissional(is) de nível superior, ou outro(s),

reconhecido(s) pelo Conselho de Classe competente, quando couber, detentor de

atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no respectivo

Conselho de Classe competente da região onde os serviços foram executados (quando

couber), acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acerto Técnico – CAT

(quando couber), expedidas por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s)

profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou

indireta, federal, estaduais, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa

privada, experiência na execução de objeto de mesmo caráter e de igual complexidade

ou superior, que comprove a parcela relevante, elaborada conforme o disposto na

Portaria nº. 108/2008 e I.S./DG nº. 10/2009, conforme anotação em acervo técnico e

atestado de boa execução, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

20.2.12.1. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro

permanente:

20.2.12.1.1. Sócio;

20.2.12.1.2. Diretor;

20.2.12.1.3. Empregado;

20.2.12.1.4. Responsável técnico;

20.2.12.1.5. Profissional contratado.

20.2.12.2. A comprovação de vinculação dos profissionais deverá atender aos

seguintes requisitos:

20.2.12.2.1. Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão

competente;

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 28 de 112

20.2.12.2.2. Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma

individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na

imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

20.2.12.2.3. Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência

Social – CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

20.2.12.2.4. Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo Conselho

de Classe competente da Sede ou Filial da Licitante onde consta o registro do

profissional como RT, ou a apresentação de um dos seguintes documentos:

20.2.12.2.4.1. Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada

no Ministério do Trabalho; ou

20.2.12.2.4.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome

do profissional; ou

20.2.12.2.4.3. Contrato Social ou último aditivo se houver; ou

20.2.12.2.4.4. Contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício.

20.2.12.2.5. Profissional contratado: contrato de prestação de serviço vigente

ou contrato de prestação de serviço futuro, com a anuência do profissional.

20.3. A licitante vencedora deverá ainda providenciar o envio da documentação

referente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA juntamente com os documentos de

habilitação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados a partir da solicitação,

anexando na opção “Enviar anexo”, com tamanho não superior a 50 MB, podendo ser

incluídos quantos arquivos forem necessários, desde que não ultrapasse este limite;

20.4. Toda a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (habilitação jurídica,

qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e regularidade fiscal e

trabalhista) deverá ser entregue na Comissão Permanente de Licitação para Obras e

Serviços de Engenharia da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Alagoas,

no endereço Rua Comendador Almeida Guimarães, 22 - Pajuçara - Maceió/AL - CEP:

57.030-160, Serviço de Protocolo, nos dias úteis, das 08h30 às 12h e das 13h30 às 17h,

no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de encerramento da

fase de aceitação das propostas e convocação pelo presidente da comissão, em envelope

opaco e lacrado, contendo as seguintes indicações no seu anverso:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ENVELOPE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO


RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ OU DOCUMENTO EQUIVALENTE

20.4.1. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser

apresentadas em seus originais ou cópias devidamente autenticadas, devendo estar

encadernadas, rubricadas pelo representante legal da Licitante e numeradas

sequencialmente, da primeira à última, de modo a refletir o seu número exato;

20.5. Na hipótese da licitante vencedora na etapa de lances ser considerada inabilitada,

serão requeridos e analisados a proposta de desconto e os documentos de habilitação do

licitante subsequente, por ordem de classificação;

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 29 de 112

20.6. A hipótese que trata o subitem anterior poderá ser realizada mais de uma vez, até

que se obtenha uma licitante habilitada, sempre observando que sua proposta deverá estar

abaixo do orçamento referencial do DNIT, sendo o Presidente da Comissão responsável

por negociar uma proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

21. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS

21.1. A impugnação e/ou solicitação de esclarecimentos do Edital e de seus Anexos

deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão, mediante petição a ser enviada

exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail <[email protected]>, até 05

(cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão.

21.1.1. Apresentada a impugnação e/ou solicitação de esclarecimentos, os mesmos

serão respondidos aos interessados, dando-se ciência aos demais adquirentes do

EDITAL, antes da abertura da sessão;

21.1.2. A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não a impedirá de

participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente,

devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA DE DESCONTO à COMISSÃO

até a data e hora marcados para a abertura da sessão.

21.2. Divulgada a decisão da COMISSÃO, em face do ato de julgamento (declaração

do vencedor), se dela discordar, a Licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para

interpor recurso, contados a partir da data de intimação ou da lavratura da ata;

21.2.1. A Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da

proposta ou da habilitação deverá manifestar imediatamente, através do sistema, após

o término de cada sessão a sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão;

21.2.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, e

começará imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere o Subitem

20.2;

21.2.3. É assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus

interesses.

21.2.4. Os Recursos poderão versar sobre as decisões relativas à habilitação, ao

julgamento das propostas e aos lances.

21.3. Serão desconsiderados pelo Presidente da Comissão os recursos interpostos fora do

meio eletrônico – Sistema COMPRAS GOVERNAMENTAIS;

21.4. Caso o Presidente decida pelo indeferimento do recurso, a questão será apreciada

pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que poderá ratificar ou

não a decisão do Presidente antes da adjudicação.

21.5. Caso não ratifique a decisão do Presidente, a Autoridade Competente determinará

as medidas que julgar cabíveis no caso.

21.6. O recurso contra a decisão do Presidente não terá efeito suspensivo.

21.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na

Comissão Permanente de Licitação para Obras e Serviços de Engenharia da

Superintendência Regional do DNIT no Estado de Alagoas, no endereço Rua

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 30 de 112

Comendador Almeida Guimarães, 22 - Pajuçara - Maceió/AL - CEP: 57.030-160, nos

dias úteis, das 08:30 às 12:00 e das 14:30 às 18:00 horas.

21.8. Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão

disponibilizados no seguinte endereço eletrônico:

http://www.dnit.gov.br/licitacoes/superintendencias.

21.9. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis

de aproveitamento;

21.10. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste

EDITAL e seus ANEXOS não serão conhecidos;

21.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-

se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.

21.12. Os prazos previstos neste EDITAL e seus ANEXOS iniciam e expiram

exclusivamente em dia de expediente no âmbito do DNIT.

22. DO ENCERRAMENTO

22.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o DNIT poderá

negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado;

22.2. Exaurida a negociação o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a

Autoridade Competente que poderá:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem

supríveis;

b) anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;

c) revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os autos

ao órgão requisitante/interessado para que esse convoque o adjudicatário para

assinatura do contrato.

22.2.1. Encerrada a licitação, a COMISSÃO divulgará no site do DNIT os atos de

adjudicação do objeto, de homologação do certame, bem como os valores do

orçamento previamente estimado para a contratação;

22.3. É facultado ao DNIT, quando a Licitante adjudicatária não cumprir as

condições deste Edital e seus Anexos, não apresentar a garantia de execução do Contrato,

não assinar o Contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e

condições estabelecidas:

22.3.1. Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas no

Art. 47 da Lei 12.462/2011 e neste edital;

22.3.2. Convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a

celebração do Contrato nas mesmas condições ofertadas pelo Licitante vencedor.

22.3.2.1. Na hipótese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratação nos termos do

subitem acima, o DNIT poderá convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de

classificação, para a celebração do Contrato nas condições ofertada por estes, desde

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 31 de 112

que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a

contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos deste Edital.

23. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA

23.1. A adjudicatária terá o prazo de até 10 (dez) dias, após formalmente convidada,

para assinar o Contrato, que obedecerá ao modelo constante do Anexo XV deste Edital;

23.1.1. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando

solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja

aceita pelo DNIT.

23.2. Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no

subitem precedente, estará sujeita às penalidades previstas neste Edital;

23.3. A CONTRATADA deverá atender a Instrução de Serviço nº. 03 de 04 Fevereiro

de 2011, que Dispõe sobre a Responsabilidade Ambiental da Contratada – RAC, bem

como, comprometer-se a cumprir a legislação ambiental vigente, as Normas Técnicas do

DNIT, da ABNT, e do Ministério do Trabalho e Emprego, e demais legislações

pertinentes.

23.4. Manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor

Público Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de

julho de 2002;

23.5. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer

obrigações da Licitante Adjudicatária, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de

qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão

inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido;

23.6. É facultado ao DNIT, quando a Licitante adjudicatária não cumprir as condições

deste EDITAL e seus ANEXOS, não apresentar a garantia de execução do Contrato, não

assinar o Contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e

condições estabelecidas:

23.6.1. Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas no

Art. 47 da Lei 12.462/2011 e neste edital;

23.6.2. Convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a

celebração do Contrato nas mesmas condições ofertadas pelo Licitante vencedor.

23.6.3. Na hipótese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratação nos termos do

Subitem 22.6.2, o DNIT poderá convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de

classificação, para a celebração do Contrato nas condições ofertada por estes, desde

que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação,

inclusive quanto aos preços atualizados nos termos deste EDITAL.

23.7. A CONTRATADA deverá colocar e manter placas indicativas do

empreendimento, de acordo com os modelos adotados pelo DNIT, que deverão ser

afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos serviços.

23.8. A CONTRATADA deverá providenciar, sem ônus para o DNIT e no interesse da

segurança dos usuários do EMPREENDIMENTO e do seu próprio pessoal, o

fornecimento de roupas adequadas ao serviço e de outros dispositivos de segurança a seus

empregados, bem como a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas Normas

do DNIT.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 32 de 112

23.9. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira

responsabilidade da CONTRATADA.

23.10. Os percentuais máximos admitidos para remuneração de cada etapa de serviço

serão aqueles estabelecidos pelo Órgão no Anexo IX - Critério de Pagamento

(PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS), que não poderão ser modificados

pela CONTRATADA.

23.11. As medições deverão seguir o preconizado nas Especificações de Serviço do

DNIT e serão elaboradas mensalmente pela FISCALIZAÇÃO, sempre que os grupos de

serviço forem concluídos.

23.12. Cabe ressaltar que nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado

o relatório de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente

interpretados, caracterizando a qualidade dos serviços executados. No processo de

medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo Município.

23.13. A CONTRATADA deverá conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e

registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os Servidores ou Empregados

do Órgão ou Entidade Contratante e dos Órgãos de Controle Interno e Externo.

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1. As sanções deste Contrato são advertência, multa, suspensão temporária de

participação em licitação, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade,

nos termos do estabelecido no Edital, e nos art. 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de

1993, art. 47 da Lei nº 12.462 de 04 de agosto de 2011 e Instruções Normativas do DNIT

Nº 01/2013 e Nº 03/2013, e demais disposições da legislação vigente. As respectivas

Instruções Normativas encontram-se disponíveis através do endereço eletrônico:

http://www.dnit.gov.br/licitacoes/legislacao/instrucoes-normativas.

24.2. O rito para o Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade – PAAR

referente às infrações praticadas pelos fornecedores do DNIT é o previsto na IN 01/2013

e IN 03/2013, disponíveis no endereço eletrônico:

http://www.dnit.gov.br/licitacoes/legislacao/instrucoes-normativas/in-dg-no-01-de-25-

11-2013.pdf.

24.3. Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, o DNIT poderá aplicar sanções

de natureza moratória e punitiva à CONTRATADA, diante do não cumprimento das

cláusulas contratuais.

24.4. Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar

no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único,

do artigo 416, do Código Civil.

24.5. Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, o DNIT

poderá ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

24.5.1. ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou

Contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido:

24.5.1.1. Pelo Setor responsável pelas licitações do Órgão, tanto na Sede quanto

nas Superintendências Regionais, quando o descumprimento da obrigação correr

no âmbito do procedimento licitatório, sendo emitida por documento oficial do

DNIT e registrada no SICAF, nos seguintes casos:

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 33 de 112

24.5.1.1.1. quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no

edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma

provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva;

24.5.1.1.2. quando a licitante ofertar preço visivelmente inexequível na

formulação da proposta inicial ou na fase de lances;

24.5.1.1.3. quando a licitante não honrar com o valor ofertado durante a fase

de lances e solicitar sua exclusão antes da aceitação das propostas;

24.5.1.1.4. quando a licitante manifestar intenção de recurso e não impetrá-lo;

24.5.1.1.5. quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame,

qualquer fase da licitação.

24.5.1.2. Pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsável pelo recebimento

do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de

execução do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em

assinar o Contrato, nos seguintes casos:

24.5.1.2.1. quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a

assinar o Contrato, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do

vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

24.5.1.2.2. quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua

proposta, atrasar ou ensejar o retardamento na execução do seu objeto, por um

período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para início da

execução do objeto;

24.5.1.2.3. quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado

atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao

Cronograma Aprovado, não justificado pela empresa contratada.

24.5.1.2.4. quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao

objeto da licitação, sendo a advertência registrada e fundamentada em

documento específico.

24.5.2. MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo

Ordenador de Despesas do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências

Regionais, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução

do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:

24.5.2.1. Nos casos de atrasos:

24.5.2.1.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na

entrega do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte

inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, vírgula, nove por cento), que

corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

24.5.2.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na

entrega do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre

o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a

critério do DNIT, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

24.5.2.1.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por

descumprimento do prazo de entrega objeto da licitação, sem prejuízo da

aplicação do disposto nos subitens 23.5.2.1.1 e 23.5.2.1.2;

24.5.2.2. Nos casos de recusa ou inexecução:

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 34 de 112

24.5.2.2.1. 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de

recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo DNIT ou

inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente;

24.5.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela

inexecução total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer

cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.

24.5.2.3. A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo

65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo

administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla

defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação,

nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte

ordem:

24.5.2.3.1. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo

Contrato;

24.5.2.3.2. Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

24.5.2.3.3. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

24.5.2.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da

perda desta, responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada

pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM ou equivalente, que será

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo DNIT ou cobrados

judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias

corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de

expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

24.5.2.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

24.5.2.5.1. O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05

(cinco) dias; e

24.5.2.5.2. A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos

custos de cobrança.

24.5.2.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções,

segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da

proporcionalidade e da razoabilidade.

24.5.2.7. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo

Administrativo com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão

unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse do DNIT em admitir

atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do

subitem 23.5.1.2.

24.5.3. SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de

participar de licitações e contratar com o DNIT e toda a Administração Pública

Federal, e suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, sem prejuízo das multas previstas

neste Edital e Anexos, bem como das demais cominações legais, garantida prévia e

fundamentada defesa, de acordo com os prazos a seguir:

24.5.3.1. Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo

estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 35 de 112

forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou

ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação;

24.5.3.2. Por até 2 (dois) anos quando a contratada deixar de efetuar o pagamento

de qualquer das multas previstas no item 23.5.2.

24.5.3.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

24.5.3.3.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não

celebrar o Contrato, inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do

Art. 40 e no Art. 41 da Lei 12.462/2011;

24.5.3.3.2. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou

apresentar documento falso;

24.5.3.3.3. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da

licitação sem motivo justificado;

24.5.3.3.4. não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato

superveniente, devidamente justificado;

24.5.3.3.5. fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do

Contrato;

24.5.3.3.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou

24.5.3.3.7. der causa à inexecução total ou parcial do Contrato.

24.5.3.3.8. a aplicação da sanção de que trata o subitem 23.5.3.2 deste Edital

implicará ainda o descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, do

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

24.5.3.4. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

24.5.3.4.1. O Setor responsável pelas licitações do Órgão, tanto na Sede

quanto nas Superintendências Regionais, quando o descumprimento da

obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e

24.5.3.4.2. O Ordenador de Despesas do Órgão, tanto na Sede quanto nas

Superintendências Regionais, se o descumprimento da obrigação ocorrer na

fase de execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a

nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento hábil que venha

substituí-lo.

24.5.3.5. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial da União e

registrada no SICAF.

24.5.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será

aplicada somente pelo Ministro de Estado dos Transportes, à vista dos motivos

informados na instrução processual.

24.5.4.1. Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos

Art. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

24.6. As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da

Lei nº 8.666/93, aplicam-se a esta licitação e ao Contrato decorrente.

24.7. Disposições gerais

24.7.1. As sanções previstas no item 23.5.3 e 23.5.4 poderão também ser aplicadas

às empresas ou aos profissionais que, em razão do Contrato:

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 36 de 112

24.7.1.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

24.7.1.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

24.7.1.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração

em virtude de atos ilícitos praticados.

24.8. Do direito de defesa

24.8.1. É facultado à Contratada interpor recurso contra a aplicação das penas de

advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a

contar da ciência da respectiva notificação.

24.8.2. O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da

autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de

05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05

(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

24.8.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início

e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando

for explicitamente disposto em contrário;

24.8.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase

recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato

deverá ser publicado no Diário Oficial da União, devendo constar:

24.8.4.1. A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.

24.8.4.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar;

24.8.4.3. O fundamento legal da sanção aplicada; e

24.8.4.4. O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no

Cadastro da Receita Federal.

24.8.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua

interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção comunicará

imediatamente ao órgão competente que por sua vez providenciará a imediata inclusão

da sanção no SICAF, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema em caso

de suspensão para licitar.

24.9. Do assentamento em registros

24.9.1. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial da União as

sanções aplicadas com fundamento nos itens 23.5.1 e 23.5.2, as quais se formalizam

por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65,

parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93.

24.9.2. Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de

expediente no órgão ou na entidade.

24.10. Da sujeição a perdas e danos

24.10.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a

Contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados ao DNIT

pelo descumprimento das obrigações licitatórias.

24.11. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso,

contados a partir da data de intimação ou da lavratura da ata, em face:

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 37 de 112

24.11.1. da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei

nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

24.11.2. da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade,

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

administração pública.

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1. As atas serão geradas eletronicamente após o encerramento da sessão pelo

Presidente da Comissão;

25.1.1. Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das Licitantes

participantes, das propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação,

da(s) vencedora(s) e da manifestação da intenção de interposição de recurso(s), se for

o caso;

25.1.2. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação.

25.2. A Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e

seus Anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA DE DESCONTO submete a

Licitante à aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem

como representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de

desconhecimento de qualquer pormenor;

25.2.1. No caso de eventual divergência entre o EDITAL de Licitação e seus

ANEXOS, prevalecerão as disposições do primeiro.

25.3. A Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a

imediata desclassificação da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a

adjudicatária, a rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções

cabíveis;

25.4. O DNIT reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de

interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como

adiar sine die ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE

DESCONTO ou da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, desclassificar qualquer

proposta ou desqualificar qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a

capacidade financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito à

indenização ou ressarcimento de qualquer natureza;

25.5. É facultado à COMISSÃO, em qualquer fase da licitação, desde que não seja

alterada a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer

informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou complementar

a instrução do processo;

25.6. Quaisquer informações, com relação a este Edital e seus Anexos, poderão ser

obtidas via email <[email protected]>, por FAX nº (082) 3315-1408 ou no site do

DNIT, no endereço eletrônico: http://www.dnit.gov.br/licitacoes/superintendencias;

25.7. Todas as informações, atas e relatórios pertinentes à presente licitação serão

disponibilizadas no site do DNIT no endereço eletrônico:

http://www.dnit.gov.br/licitacoes/superintendencias;

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 38 de 112

25.8. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade

da proposta, deverá a Licitante, independente de comunicação formal do DNIT, revalidar,

por igual período, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatório;

25.9. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o

Contrato vinculado a esta licitação, fica eleito ao foro da Justiça Federal de Primeira

Instância, com sede na cidade de Maceió, com exclusão de qualquer outro.

Maceió, 09 de abril de 2018.

Cláudia Alexandra de Lima Barbosa Alves

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

para Obras e Serviços de Engenharia

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 39 de 112

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

1. OBJETO / DEFINIÇÕES / INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

1.1. OBJETO

Contratação de empresa para Execução de Obras de Revitalização (Recuperação e

Manutenção) – CREMA, na Rodovia: BR-104/AL; Trecho: Div. PE/AL – Praça

Centenário (Maceió); Subtrecho: : Entr. AL-404 (Acesso CEASA) – Praça Centenário

(Maceió); Extensão: 32,47 km; e na Rodovia: BR-316/AL; Trecho: Div. PE/AL – Entr.

BR-424/AL – 101 (Porto Maceió); Subtrecho: Ponte sobre o Riacho Mafrial – Entr. 104;

Extensão: 29,39 km; Extensão Total dos Subtrechos: 61,86 km; Lote: Único, conforme

lote adiante descrito:

1.2. DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Superintendência Regional do DNIT no Estado de Alagoas

Rodovia: BR-104/AL



Segmento:







Extensão: 32,47 km

Rodovia: BR-316/AL



Segmento:









Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 40 de 112

Extensão: 29,39 km


Regime de Execução: Empreitada por preço unitário. O regime adotado é mais

flexível, permitindo a Fiscalização do DNIT mobiliar ou desmobilizar, conforme o

ritmo de trabalho.

Forma de execução: Eletrônico.

Modo de disputa: Aberto.

Critério de julgamento: Maior Desconto.

Lote: Único (Lote 01).

1) Justificativa de loteamento: Não aplicável. Em conformidade com as soluções

adotadas pelo Projeto Executivo de Engenharia.

2) Justificativa para não-divisão do objeto: As diretrizes do Programa CREMA

constantes na Portaria / MT nº 345, de 20/12/2011, Art. 2º, inciso V, recomendam

que os lotes de obras estejam entre 300 e 600 km preferencialmente, bem como para

atender as soluções adotadas pelo Projeto Executivo de Engenharia. Dessa forma,

o objeto pode ser executado em um único lote.

3) Permite participação de Consórcios: Não. Por se tratar de um objeto de baixa

complexidade técnica e por não exigir grandes quantidades para a comprovação da

capacidade operacional, não se justifica a participação de consórcios.

4) Permite Subcontratação: Sim. Para as atividades que não constituam o escopo

principal do objeto, até o limite de 30% do orçamento, desde que autorizado pela

Administração. Devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do

início da realização dos serviços, apresentar documentação que comprove sua

habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária, nos

termos previstos neste Projeto Básico. Não poderão ser subcontratados os serviços

considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-operacional e técnico-

profissional;

5) Orçamento estimado: R$ 39.661.260,24 (trinta e nove milhões, seiscentos e

sessenta e um mil, duzentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos). Conforme

§1º, Art. 6º da Lei n. 12.462 de 05 de agosto de 2011 c/c Art. 9º do Decreto n.

7.581/2011. O orçamento estimado para as contratações pelo RDC constará do

instrumento convocatório. O orçamento está detalhado na Planilha de Quantidades

e Preços (Anexo I).

6) Referência de Preços: Os preços unitários que deram origem ao valor do

orçamento referencial foram elaborados com base na Tabela do SICRO 2 para o

Estado de Alagoas, na data base de Novembro/2016.

No orçamento de referência do DNIT foram consideradas as seguintes taxas de

Bonificação e Despesas Indiretas (BDI):

• BDI de 26,70% (vinte e seis vírgulas setenta por cento) para a obra;

• BDI de 15,00% (quinze por cento) para fornecimento e transporte de materiais

asfálticos e serviços especializados;

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 41 de 112

Para os percentuais de Encargos Sociais foram considerados os seguintes valores:

• Encargos Sociais Mensalista: 84,04% (oitenta e quatro vírgula zero quatro por

cento);

• Encargos Sociais Horista: 114,84% (cento e quatorze vírgula oitenta e quatro

por cento);

NOTA 1: Na composição das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas – BDI, não

deverão ser apropriados os percentuais de IRPJ e CSLL, consoante Acórdão

325/2007 – TCU/Plenário;

NOTA 2: O orçamento de referência do DNIT, foi elaborado com as alíquotas de

PIS e COFINS de 0,65% e 3,00%, respectivamente, admitindo-se o Regime

Tributário do LUCRO REAL.

7) Fonte de Recurso: As despesas decorrentes da contratação ocorrerão por conta da

Rubrica Orçamentária PAC 26.782.2087.20VJ.0027 - Manutenção de Trechos

Rodoviários na Região Nordeste No Estado de Alagoas.

8) Relação de Índices Contábeis: previstos na minuta de edital padrão do DNIT

(qualificação econômico-financeira): Em atendimento ao §2º do Art. 6º da Instrução

Normativa nº 01/MT, de 04 de outubro de 2007, para os devidos efeitos, declaro

que concordo com a utilização desta Relação de Índices Contábeis exigidas para

fins de qualificação econômico-financeira.

9) Exclusividade/Benefício ME – Micro Empresa/EPP – Empresa de Pequeno

Porte (Art. 48, Lei complementar 123/2006): Não se aplica.

10) Serviço contínuo: Não se aplica.

11) Contato do responsável: [email protected] e (82) 3131-1407/1404.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A conservação das rodovias federais de responsabilidade do DNIT constitui a principal

obrigação do órgão uma vez que quando negligenciada gera desconforto, insegurança e

prejuízos aos usuários, prejudicando e onerando a livre circulação de bens e pessoas.

Com a finalidade de otimizar as condições funcionais e estruturais do pavimento da malha

rodoviária federal, por meio de ações de conservação, restauração e recuperação foi

instituído o Programa CREMA, pela Portaria MT nº 345, de 20/12/2011, regulamentada

pela Instrução de Serviço/DG nº 01, de 17/02/2012, com pagamento dos serviços

vinculados à avaliação de desempenho das empresas.

As Rodovias BR-104/AL e BR-316/AL, nos segmentos considerados, foi incluída no

Programa CREMA, tendo sido seu Projeto Executivo aprovado pela Portaria nº 1.701,

publicada no Boletim Administrativo nº 066, de 06/08/2018.

2.2. DA OPÇÃO PELO USO DO RDC

A opção é pelo RDC Eletrônico. O art. 13 da Lei nº. 12.462/2001 e o art. 8º, II c/c art. 13,

do Decreto nº. 7.581/2011 informam que as licitações deverão ser realizadas

preferencialmente sob a forma eletrônica.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 42 de 112

O Decreto que regulamenta o RDC estabelece um elenco a ser seguido pela

Administração Pública, a fim de que esta possa definir, de modo preciso e satisfatório, as

condições da disputa e do contrato a ser executado.

Alguns itens foram significativos para escolha da modalidade:

Busca por maior simplificação, celeridade, transparência e eficiência nos

procedimentos para dispêndio de recursos públicos;

Aplicar ao Setor Público procedimentos semelhantes ao Setor Privado, fazendo

com que a celeridade do trâmite administrativo se reflita em economia e benefício

à população.

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, QUANTITATIVOS E VALOR

Este Projeto Básico visa descrever o constante do Projeto Executivo de Engenharia,

previamente pela Superintendência Regional do DNIT no Estado de Alagoas, e que

compreende a execução das obras nas Rodovias BR-104/AL e BR-316/AL numa

extensão total de 61,86 km, enquadrada no Programa CREMA, segundo os Grupos de

Atividades abaixo:

Grupo 01 – Serviços de Manutenção e Conservação (que se desenvolverão ao longo de

todo o período de duração do contrato) – Pavimento das Pistas e Acostamentos, Canteiros,

Interseções e Faixas de Domínio, Dispositivos de Proteção e Segurança, Terraplenos e

Estruturas de Contenção, Sistemas de Drenagem e OAC;

Grupo 02 – Obras de Recuperação – Recuperação de Pista, incluindo sinalização

provisória, Recuperação de Terceiras Faixas e Recuperação de Acostamentos;

Grupo 03 – Obras de Drenagem - Drenagem Superficial, Drenagem Profunda e

Drenagem de Talvegue;

Grupo 04 – Obras Complementares - Cercas e Defensas;

Grupo 05 – Obras de Melhoramentos: Travessias Urbanas e Intervenções de

Recuperação Ambiental

Grupo 06 – Serviços Complementares de Conservação – Remoção Mecanizada de

Barreira (Solo), Remoção Mecanizada de Barreira (Rocha), Recomposição de Bueiro,

Enrocamento Pedra Arrumada, Enrocamento Pedra Jogada e Execução de Muro Gabião.

As Obras de Restauração deverão se desenvolver no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses

e os componentes que sofrerem intervenções de Restauração deverão atender as

Especificações do DNIT para sua aceitação e os elementos componentes do Corpo

Estradal deverão atender aos padrões de desempenho exigidos pelo DNIT, mantendo-se

atendidos durante todo o período do contrato.

As obras estão orçadas, conforme os Preços Unitários do SICRO 2, para o Estado de

Alagoas, na data base de Novembro/2016,

O prazo de Execução é de 60 (sessenta) meses ou de 1800 (mil e oitocentos) dias

consecutivos.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 43 de 112

4. PROPOSTA

A proposta, que compreende a descrição do objeto ofertado pelo licitante, preço unitário,

preço total e percentual de desconto, deverá ser compatível com as especificações

constantes do Projeto Executivo e seus anexos. Deverão ser apresentados os quadros

abaixo:

Quadro 01 – Resumo de Preços - a preços Iniciais (PI)

Quadro 02 – Composição de Preço Unitário;

Quadro 03 – Preços Unitários

Quadro 04 – Escala Salarial de Mão de Obra

Quadro 05 – Preços por Solução

Quadro 06 – Cronograma de Atividades

a) Na execução do Objeto deverão ser observadas as Especificações Gerais e

Particulares do Projeto Executivo;

b) Validade da Proposta – Decorridos 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega da

proposta, sem convocação para assinatura do contrato ficam os licitantes liberados

dos compromissos assumidos.

c) As empresas deverão apresentar nas propostas, a composição detalhada de formação

da Bonificação e Despesas Indiretas – BDI e Encargos Sociais - ES, conforme modelo

disponível nos Anexos IV e V, respectivamente.

d) No orçamento proposto, não poderá haver preço unitário inexequível, assim como,

não poderá haver preço unitário com valor superior ao da Tabela do SICRO 2 para o

Estado de Alagoas, na data base de Novembro/2016 e/ou do Orçamento Referencial.

e) O percentual de desconto oferecido incidirá linearmente sobre os preços de todos os

itens do orçamento estimado constante no instrumento convocatório.

5. HABILITAÇÃO

5.1. ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

Em atendimento ao disposto no §9º do Art. 8º e §2º do Art. 9º da Instrução Normativa nº

01/MT, de 04 de outubro de 2007, tem-se:

a) Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante e dos seus

responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da

região a que estiver vinculada, que comprove o exercício da atividade relacionada

com o objeto da licitação.

b) Declaração formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessários para

execução da obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e

em perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos estarão

sujeitos à vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasião da contratação e sempre que

necessário.

5.2. CAPACIDADE OPERACIONAL

A licitante (pessoa jurídica) deve ter experiência na execução de objeto de mesmo caráter

e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo com a

tabela adiante, elaborada conforme o disposto na Portaria nº 108/2008 e I.S./DG º

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 44 de 112

10/2009, conforme atestado de boa execução, emitido por pessoa jurídica de direito

público ou privado.

Lote Itens a Serem Comprovados

Quantidade

de

Atestados

Unidade

Exigências Técnicas

Quantidade Percentual

(%)

Único

CONCRETO BETUMINOSO

USINADO A QUENTE

(BINDER/CAPA)

01* t 103.438 50

A comprovação da Capacidade Operacional da Licitante dar-se-á por meio de 01 (um)

único atestado para o item de CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

(BINDER/CAPA).

* Será o permitido o somatório de atestados distintos para a comprovação da

capacidade para o serviço de CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

(BINDER/CAPA), desde que os atestados evidenciem a execução anterior da

quantidade desejada, ainda que em obras distintas, mas simultâneas, no mesmo

decurso de tempo.

A limitação da quantidade de atestados exigida para comprovar a Capacidade Operacional

da Licitante, decorre da relevância da execução de serviços em empreendimentos

rodoviários e, especificamente, da necessidade por parte da administração de garantir que

a vencedora do certame detenha condições operacionais de mobilização, logística e

planejamento, baseando-se na cautela da administração pública.

Sob pena de inabilitação, os documentos acima referenciados deverão estar em nome da

licitante e conter o mesmo número do CNPJ, que deverá corresponder ao CNPJ constante

da proposta da licitante. Se a licitante for da matriz, todos os documentos deverão estar

em nome na matriz; e se a licitante for da filial, todos os documentos deverão estar em

nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,

forem emitidos somente em nome da matriz.

5.3. CAPACIDADE PROFISSIONAL

O Responsável Técnico deve ter experiência na execução de objeto de mesmo caráter e

de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo com a

tabela adiante, elaborada conforme o disposto na Portaria nº 108/2008 e I.S./DG º

10/2009, conforme anotação em acervo técnico e atestado de execução, emitido por

pessoa jurídica e registrado no CREA. Cada Responsável Técnico só poderá representar

uma única empresa, sob pena de inabilitação das Licitantes.

Serviços a serem comprovados por profissional de nível superior, com formação em

Engenharia Civil, devidamente registrado no CREA, vinculados ao quadro permanente

da empresa.

Lote Serviços a Serem Comprovados

Único CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 45 de 112

Para cada um dos serviços executados e relacionados acima a título de qualificação do

profissional deverá ser anexado atestado e/ou certidão comprovando a execução dos

mesmos, devidamente certificados/averbados pelo CREA, quando couber, neles

constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços.

Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão

ou ente público), deverá ser juntado à documentação:

Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado

foi responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos,

ou;

Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de

Empresa – FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do objeto do

atestado/certidão, ou;

Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à Época da

execução do objeto do atestado/certidão.

Entende-se, para fins de vinculação ao quadro permanente:

a) Sócio;

b) Diretor;

c) Empregado;

d) Responsável técnico.

e) Profissional contratado.

A comprovação de vinculação dos profissionais deverá atender aos seguintes requisitos:

a) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;

b) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou

cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de

sociedade anônima;

c) Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou

Contrato de Trabalho em vigor;

d) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da

licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentação de um dos

seguintes documentos:

Ficha de Registro do Empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do

Trabalho; ou

Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou

Contrato Social ou último aditivo se houver; ou

Contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício.

e) Profissional contratado: contrato de prestação de serviço vigente ou contrato de

prestação de serviço futuro, com a anuência do profissional.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 46 de 112

6. VISTORIA

As empresas interessadas, por meio de um representante, deverão procurar o(s)

Responsável da(s) Unidade(s) Local(is) do DNIT, para efetuar a visita técnica no local

dos serviços referidos no item 1.2, para constatar as condições de execução e

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos.

As visitas técnicas deverão ser agendadas com antecedência e serão realizadas e

acompanhadas pelo(s) Engenheiro(s) Residente(s), que certificará a visita, expedindo o

necessário Atestado de Visita e Informações Técnicas. Esse atestado será Juntado à

Documentação de Habilitação, nos termos do inciso III do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de

21/06/93. Quaisquer informações quanto às visitas poderão ser obtidas junto a

Superintendência Regional DNIT no Estado de Alagoas através do telefone (82) 3131-

1407.

As visitas poderão ocorrer até o último dia útil anterior à data da abertura da proposta de

preço.

A licitante não poderá alegar, à posterior, desconhecimento de qualquer fato. Caso a

licitante não queira participar da visita, deverá apresentar, em substituição ao atestado de

visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei,

que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos

trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta

declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado,

quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

7. LOCAL / PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Local: conforme descrito no item 1.2 do Projeto Básico.

O prazo de execução é de 60 (sessenta meses) ou de 1800 (mil e oitocentos) dias

consecutivos.

A execução dos serviços dar-se-á a partir da expedição da Ordem de Serviço.

O prazo de execução contratual estabelecido para os serviços poderá ser prorrogado,

dentro da vigência do prazo anterior, em conformidade com o disposto no Art. 57, inciso

I, da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações.

8. GARANTIA DO OBJETO

A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Código Civil, Lei

10.406 de 10 de janeiro de 2002.

9. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR

Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e seu(s) anexo(s), decorrem

as obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto desta

licitação.

Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação relativa à obra

são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um

documento e omitido em outro será considerado especificado e válido.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 47 de 112

A Contratada deverá manter as condições de habilitação, inclusive o recolhimento do

ISSQN ao Município do Local da prestação do serviço, durante toda a execução do

contrato.

A Contratada deverá manter no local da obra, durante toda a execução do contrato, usina

de asfalto capaz de produzir o quantitativo necessário a execução dos serviços, conforme

especificado e orçado no Projeto Executivo de Engenharia. A usina de asfalto deverá ser

mobilizada em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da emissão da Ordem de

Serviço.

O contrato compreenderá a totalidade dos serviços, baseado na relação de preços unitários

propostos pela licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e

bonificações.

O contratado deverá manter um Preposto, aceito pela Administração, no local do serviço,

para representá-lo na execução do contrato (art. 68 da Lei 8.666/93).

A empresa contratada deverá instalar e manter, sem ônus para o DNIT, no canteiro de

obras, um escritório e os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos

serviços por parte do DNIT com área mínima de 15 m².

A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas, de acordo com os

modelos adotados pelo DNIT, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto

durar a execução dos serviços.

A empresa contratada deverá providenciar, sem ônus para o DNIT e no interesse da

segurança dos usuários da Rodovia e do seu próprio pessoal, o fornecimento de roupas

adequadas ao serviço e de outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem como

a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas Normas do DNIT.

Constituem Anexos do Edital dele fazendo parte integrante: O Projeto Básico, com todas

as suas partes, com as especificações complementares; Minuta do Contrato a ser firmado

bem como minuta de carta de fiança bancária. Constam do Projeto Executivo Desenhos,

especificações e outros complementos; planilhas de quantitativos e custos unitários

demonstrativos do orçamento.

A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira

responsabilidade do contratado.

As distâncias de transportes de materiais de jazidas de solos, areia, pedreiras e quaisquer

outras constantes dos projetos de engenharia fornecidos pelo DNIT as licitantes, bem

como os traços ou projetos de misturas betuminosas, deverão ser verificados quanto à

suficiência, qualidade e viabilidade, inclusive quanto a questões ambientais, referentes a

estes itens e seus respectivos preços, que deverão ser previstos pela licitante, quando da

apresentação de sua proposta.

A contratada deverá realizar ensaios, cálculos e laudos conclusivos acerca da viabilidade

técnico/econômica da utilização de pedreiras, areais e cascalheiras circunvizinhas aos

trechos de realização das obras e que não possuam licenciamento ou lavra concedida,

identificados no site do Departamento Nacional de Produção Mineral, mas possam ser

objeto de prévio bloqueio das jazidas junto ao DNPM, ou que possuam menor distância

de transporte, tais medidas serão adotadas no prazo de até 90 (noventa) dias após a

emissão das ordens de serviço e, se for a hipótese serão adotadas as providências

necessárias para reestabelecer o equilíbrio econômico/financeiro dos contratos

eventualmente celebrados modificando-se as fontes de aquisição dos insumos previstas

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 48 de 112

originalmente no projeto, bem como alterando-se os respectivos preços dos serviços

desenvolvidos.

O contratado deverá manter no Canteiro de Obras, a Anotação de Responsabilidade

Técnica (ART) e o Diário de Obras, onde este será mantido sob a sua guarda e

responsabilidade, colocado em local acessível à Supervisora e a Fiscalização do DNIT,

conforme preceitua a norma DNIT 097/2007-PRO.

Após a Homologação do resultado desta licitação, antes da assinatura do(s) contrato(s)

decorrente(s) ou durante a execução deste(s), poderá ser permitida que a(s) licitante(s)

vencedora(s) ou contratada(s) sofram processo de Fusão, Incorporação ou Cisão, desde

que sejam observadas pela(s) nova(s) empresa(s) os requisitos de Habilitação previstos

no Edital e que sejam mantidas as condições estabelecidas no(s) contrato(s) original(is),

quando já contratado, sendo que, em qualquer uma das hipóteses, o DNIT deverá ser

notificado do processo e deliberará sobre a sua aceitação, ou não, condicionada à análise

por parte da Administração quanto à possibilidade de riscos de insucesso, além da

comprovação dos requisitos contidos no Edital.

Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de

qualquer uma destas operações ficará condicionada à análise por esta administração

contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de

insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação contratual.

10. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

10.1. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS

Os serviços serão medidos mensalmente. Os preços serão os constantes da Proposta de

Preços por Solução Globalizada (km de faixa) e incluem a sinalização provisória em todos

os insumos de transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e

bonificações, acrescido da parcela da mensalidade referente à manutenção.

A aceitabilidade da obra deverá ser avaliada pela fiscalização conforme os grupos

estipulados no Anexo III - Planilha de Medição de Serviços e estará condicionada à

correta execução do projeto de engenharia, ao acompanhamento e atestação dos serviços

pela fiscalização, aos relatórios de controle da qualidade, que contenham os resultados

dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos serviços

executados e o atendimento aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT e do

DNIT.

As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação de serviços, quantidades,

unidades, (km de faixa), parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

No processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo

Município.

Nas medições que abrangem mais de um município, o cálculo deverá ser realizado por

município abrangido, sendo vedada à utilização do critério da média ponderada entre os

diversos municípios e suas alíquotas.

10.2. FORMA DE PAGAMENTO

O DNIT pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços

integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência

de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços por solução globalizada

incluem a sinalização provisória todos os insumos e transportes, bem como impostos,

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 49 de 112

taxas, custos financeiros, lucros e bonificações, de acordo com as condições previstas nas

Especificações e nas Normas indicadas no edital e demais documentos da licitação,

constituindo assim juntamente com as parcelas mensais referentes à manutenção as únicas

remunerações pelos trabalhos contratados e executados.

Obedecido o cronograma de atividades apresentado (Anexo II), será procedida à medição

dos serviços. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá apresentar na sede

da Superintendência Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes à medição, que

será encaminhada à Coordenação-Geral competente após devidamente atestada pela

Superintendência Regional.

Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data

da emissão do aceite na nota fiscal recebida pelo DNIT.

O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela

contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada,

esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente

justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa

regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei

nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

11. FISCALIZAÇÃO

Os serviços objeto do presente Projeto Básico serão fiscalizados pela Superintendência

Regional do DNIT no Estado de Alagoas.

A Coordenação dos trabalhos será supervisionada pela Coordenação Geral de

Manutenção e Restauração Rodoviária do DNIT.

12. VIGÊNCIA DO CONTRATO

A vigência contratual será considerada igual ao prazo de execução informado no Item 3

do Projeto Básico.

13. GARANTIA CONTRATUAL E SEGURO RISCO DE ENGENHARIA

a) Garantia Contratual

Para assinar o contrato, deverá o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do

valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à contratação.

A garantia inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a

totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais

aditivos e reajustamentos se houver).

A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública;

b) Seguro-garantia;

c) Carta de fiança bancária, conforme minuta constante do edital;

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 50 de 112

No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério da licitante, fornecida por um banco

localizado no Brasil, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada

providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação

do DNIT, sob pena de rescisão contratual, ressalvados os casos em que a duração do

contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando deverá a caução ser feita pelo

prazo contratual.

No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da

competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome do DNIT,

cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato, devendo a

contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de

notificação do DNIT, sob pena de rescisão contratual.

No caso de opção pelo Título da Dívida Pública, estes deverão estar acompanhados de

laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informará sobre a

exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização, condições de resgate.

No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá procurar a Tesouraria

Central do DNIT, em Brasília/DF, para obter instruções de como efetuá-la.

A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe será restituída ou liberada após o

Recebimento Definitivo do(s) serviço(s).

A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a

terceiros, na forma do art. 70, da Lei nº 8.666/93. O contratado é responsável pelos

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do

contrato, inclusive no caso de subcontratação, quando ficará solidariamente responsável

com o subcontratado pelo cumprimento dessas obrigações. A inadimplência do

contratado ou do subcontratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e

comerciais não transfere ao DNIT a responsabilidade sobre o seu pagamento, nem poderá

onerar objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,

inclusive perante o registro de imóveis, consoante o disposto no § 1º do Art. 71, da Lei

8.666/93.

No caso de consórcio, fica obrigada a empresa líder do consórcio ou o representante do

mesmo a oferecer caução garantia do contrato.

a) Seguro Risco de Engenharia

A contratada deverá providenciar, as suas custas, seguro com coberturas básica, especiais,

adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada em até 10 (dez) dias úteis após a

assinatura do Contrato e antes da emissão da ordem de serviço, a apólice de Risco de

Engenharia com as coberturas previstas, tendo o DNIT como BENEFICIÁRIO, no valor

da contratação e prazo de vigência não inferior ao do Contrato.

a.1) Coberturas Mínimas

1. Cobertura Básica

Seguros para obras civis em construção (OCC)

• Riscos inerentes à construção ou erro de execução ou de projeto e sabotagens;

• Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e

alagamento, entre outros);

2. Coberturas especiais

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 51 de 112

Despesas extraordinárias: cobre despesas de mão de obra para serviços noturnos e/ou

realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de

transporte.

Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal

(lockout).

Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local.

Obras concluídas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas.

Obras temporárias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracões e

andaimes existentes no local da construção.

Despesas de salvamento e contenção de sinistros: cobre despesas com providências de

emergência para conter as consequências de prejuízo decorrente de acidentes.

Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados

involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à obra.

3. Coberturas adicionais:

Erro de projeto / risco de fabricante: cobre danos causados à obra decorrentes de erro de

projeto mais prejuízos ocorridos durante reposição, reparo ou retificação.

Responsabilidade civil: além de garantir indenização para danos a terceiros, cobre gastos

com honorários de advogados.

Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados

involuntariamente a terceiros, decorrentes da execução da obra por empreiteiros ou

subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestação de serviços

durante o prazo de vigência da apólice.

Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do

segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle, existentes no

canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execução ou

testes.

Manutenção simples, ampla e garantia.

Manutenção simples: garante danos causados aos bens decorrentes da execução dos

trabalhos de acertos, ajustes e verificação realizados durante o período de manutenção.

Manutenção ampla: além da cobertura para manutenção simples, ou seja, para os

empreiteiros segurados, durante as operações realizadas por eles, no período de

manutenção, garante danos verificados nesse mesmo período, porém ocorridos na fase de

construção ou instalação.

Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas quais o

segurado é responsável, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados

involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à obra.

Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o segurado vier a

ser responsável civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a

empregados ou a seus representantes quando estiverem exclusivamente a seu serviço no

canteiro de obras.

a.2) na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:

1. Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do

contrato;

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 52 de 112

2. Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

3. Localidade do risco, destacando o nome da obra onde será executado o objeto licitado;

4. Nome e número do CNPJ do emitente (seguradora);

5. Nome e número do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apólice).

a.3) o valor segurado deverá ser corrigido toda vez que incidir correspondente correção

no montante contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogação do prazo contratual a

vigência da apólice deverá ser prorrogada por igual período;

14. REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

Os preços contratuais, em Reais, poderão ser reajustados pelos Índices utilizados pelo

DNIT, para o setor Rodoviário, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas,

após decorrido 01 (um) ano do mês base da proposta, que deverá ser o mesmo do

orçamento preestabelecido no Edital, nos termos do art. 3º, § 1º da Lei nº 10.192, de

14/02/01, sendo o índice inicial referente ao mês do Orçamento do DNIT

(Novembro/2016 SICRO-2). No caso das soluções globalizadas previstas para pista e

acostamento, o índice inicial será composto, por solução, a partir dos índices fornecidos

pela FGV relativos a todos os serviços que compõem cada solução globalizada.

Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data-base da proposta, o

reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices

do 1º mês de cada período subsequente de 12 meses.

a) PISTA E ACOSTAMENTO - O valor do reajustamento devido no mês i, para cada

solução globalizada, será calculado através da seguinte fórmula:

Ri = ∑ [(In

j


14

n=1

Onde:

In é o número índice n, variando de 1 até 14, os quais serão os índices para obras e

serviços rodoviários publicados pela Fundação Getúlio Vargas:

1. Terraplenagem


3.Obras de Arte Especiais (sem aço)

4. Pavimentação

5. Consultoria

6. Drenagem







Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 53 de 112


14.Emulsão





Vi = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço globalizado a ser

reajustado.

Para o Contrato, os valores de Cn serão calculados para cada solução globalizada, sendo

fornecidos no Relatório de Projeto, segundo o modelo do Quadro apresentado no Anexo

VI, com aproximação de uma casa decimal, para adequar aos parâmetros do Sistema de

Acompanhamento de Contratos (SIAC), conforme estabelecido na INSTRUÇÃO

DESERVIÇO Nº 05 DG/DNIT, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2005.

* Caso a sinalização definitiva seja executada dentro de outro programa, esses itens

deverão ser desconsiderados para efeito de reajustamento.

b) DEMAIS ITENS DO CONTRATO - Os reajustes dos preços unitários contratuais

serão calculados pela seguinte fórmula:

𝐑 =𝐈𝐢 − 𝐈𝐨

𝐈𝐨𝐱𝐕

Onde:




V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

c) Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.

Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no Edital, deverão

ser atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso,

pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,

conforme o disposto no Art. 1º F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redação dada

pelo Art. 5º, da Lei 11.960, de 29/06/2009 após decorridos 30 dias contados a partir da

data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal, devendo ser observado o

disposto no Edital.

15. CRONOGRAMAS

a) Cronograma de desembolso

O DNIT observará para que cronograma máximo por período esteja em conformidade

com a disponibilidade de recursos financeiros do OGU e PPA 2016/2019. Nos exercícios

seguintes, as despesas correrão a conta dos créditos próprios consignados no Orçamento

Geral da União a cargo do DNIT ou no Plano Plurianual de Investimento.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 54 de 112

b) Cronograma de Atividades

O cronograma de atividades apresentado pela licitante, representa as quantidades de

serviços a serem executadas pelo contrato e é o elemento básico de controle da obra, como

também elemento de referência para medição e pagamento. Com base nesse cronograma

de licitação, será ajustado o cronograma de execução, de acordo com a programação física

e financeira existente por ocasião da assinatura do contrato ou de outro documento hábil.

A planilha deve ser previamente aprovada pela Administração.

16. SANÇÕES

As sanções deste Contrato são advertência, multa, suspensão temporária de participação

em licitação, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, nos termos

do estabelecido no Edital, e nos art. 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 47

da Lei nº 12.462 de 04 de agosto de 2011 e Instruções Normativas do DNIT Nº 01/2013

e IN03/2013, e demais disposições da legislação vigente.

O rito para o Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade – PAAR

referente às infrações praticadas pelos fornecedores do DNIT é o previsto na IN 03/2018,

de 08/03/2018, disponível no DOU nº 46, seção 1, pg. 163 a 166.

17. ASSINATURAS

Declaro que sou responsável pela elaboração deste Projeto Básico para licitação. O

Projeto Básico está atualizado e adequado ao que dispõe o Art. 6º, inciso IX, da Lei nº

8.666/93, bem como ao que dispõe o Art. 4º CAPUT da Instrução Normativa nº 01/MT,

de 04 de outubro de 2007.

O Projeto Executivo de Engenharia é de responsabilidade da Superintendência Regional

do DNIT no Estado de Alagoas.

Em de abril de 2018.

Jonathan da Fonseca Trindade

Chefe do Serviço de Manutenção

Em conformidade com o Inciso I do § 2º do Art. 7 da Lei 8.666/93, aprovo o Projeto

Básico para Licitação, bem como estou de acordo com todas as informações prestadas

nas declarações e assinaturas acima.

Em de abril de 2018.

Fabrício de Oliveira Galvão

Superintendente Regional do DNIT no Estado de Alagoas

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 55 de 112

ANEXO II

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

REF.: SICRO 2

NOV.2016/AL

Código Descrição unid. Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 PISTA ROLAMENTO

FS(5)

5 S 02 990 12 Fresagem Descontínua do Pav. (e=5cm) m3 599,962 277,42 166.441,45

5 S 02 990 11 Fresagem Contínua do Pav. (e=5cm) m³ 1.171,838 197,27 231.168,48

5 S 02 400 00 Pintura de Ligação m2 35.436,000 0,22 7.795,92

5 S 02 540 71 CBUQ (e=5cm) ton. 4.296,615 144,53 620.989,76

FS(10)

5 S 02 990 11 Fresagem Contínua do Pav. (e=10cm) m3 29.461,440 197,27 5.811.858,26

BINDER (6) - Recomposição


5 S 02 540 52 BINDER (e=6cm) ton. 42.866,395 126,30 5.414.025,68

CBUQ (4) - Recomposição


5 S 02 540 71 CBUQ (e=4cm) ton. 28.577,597 144,53 4.130.320,09

CBUQ 4


5 S 02 540 71 CBUQ (e=4cm) ton. 24.597,939 144,53 3.555.140,12

2 ACOSTAMENTO

CBUQ 4


5 S 02 540 71 CBUQ (e=4cm) ton. 3.100,411 144,53 448.102,40

3 DRENAGEM SUPERFICIAL

2 S 04 910 51 Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC m 246,000 84,69 20.833,74

2 S 04 910 55 Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC m 3.253,000 41,01 133.405,53

2 S 04 900 51 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 AC/BC m 891,000 74,27 66.174,57

2 S 04 940 51 Descida d'água tipo rap.calha concreto-DAR 01AC/BC m 137,000 184,72 25.306,64

2 S 04 940 52 Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC m 48,500 102,67 4.979,49

2 S 04 401 54 Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 04 AC/BC m 691,000 101,06 69.832,46

4 RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE

Terraplenagem

5 S 01 000 00 Desm. dest. e limp. áreas c/ arv. diam. até 0,15m m² 40,000 0,44 17,60

5 S 01 100 26 Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 800 a 1000m c/e m3 600,000 9,29 5.574,00

5 S 01 511 00 Compactação de aterros a 100% proctor normal m3 480,000 3,92 1.881,60

Drenagem Superficial

2 S 04 942 52 Entrada d'água - EDA 02 AC/BC unid. 1,000 64,97 64,97

2 S 04 941 51 Descida d'água aterros em degraus arm‐DAD 01 AC/BC m 14,000 142,94 2.001,16

2 S 04 950 71 Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC unid. 1,000 338,40 338,40

2 S 04 910 51 Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC m 200,000 84,69 16.938,00

Serviços Ambientais

5 S 05 102 00 Hidrossemeadura m² 70,000 1,32 92,40

5 SINALIZAÇÃO

Sinalização Provisória

4 S 06 100 13 Pintura de faixa (sinalização provisória) m2 37.016,158 17,42 644.821,47

6 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

- Serviços de Manutenção e Conservação (1º ano) mês 12,000 64.362,86 772.354,32





7 MATERIAL BETUMINOSO

Aquisição

Aquisição Aquisição CAP 50 70 ton. 5.474,811 2.090,67 11.446.023,11

Aquisição Aquisição RR 1C ton. 364,086 1.310,63 477.182,03

Transporte (DMT = 924 km)

Transporte Transp. CAP 50 70 ton. 5.474,811 406,01 2.222.828,01

Transporte (DMT = 551 km)

Transporte Transp. RR 1C ton. 364,086 263,25 95.845,63

8 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

Mobilização unid. 47,000 98,94 4.650,18

Usina de Asfalto unid. 1,000 98.103,40 98.103,40

Instalação do Canteiro de Obras m² 4.500,000 3,51 15.795,00

Dependências da Área Técnica e Administrativa m² 172,000 765,51 131.667,72

Manutenção do Canteiro de Obras mês 59,000 11.790,15 695.618,85

TOTAL (R$) 39.661.260,24

Orçamento Planilha de Preços Unitários

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 56 de 112

REF.: SICRO 2

NOV.2016/AL

Código Descrição unid. Quantidade Preço Unitário Preço Total

EDITAL: LOTE: 1 R$/km 641.145,49

RODOVIA: BR-104/AL e BR-316/AL

SUBTRECHO: ENTR. AL-404 (ACESSO CEASA) - PRAÇA CENTENÁRIO

EXTENSÃO 61,86

Obs.:

1. O fornecimento e transporte de material betuminoso serão pagos separadamente dos serviços que os aplicam.

2. A quantidade de cada material é o produto da taxa utilizada pela área/tonelagem efetivamente executada.

Orçamento Planilha de Preços Unitários

3. Com a homologação do contrato da construtora, a mesma deverá apresentar o croqui do canteiro a ser implantado, em atendimento à determinação do TCU (Súmula

258/2010).

4. O valor unitário dos equipamentos mobilizados deverão ser pagos de acordo com o percentual de apropriação de cada equipamento.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 57 de 112

ANEXO III

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 58 de 112

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 59 de 112

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 60 de 112

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 61 de 112

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 62 de 112

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 63 de 112

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 64 de 112

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 65 de 112

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 66 de 112

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 67 de 112

ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESCONTO

(MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESCONTO

AO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -

DNIT


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de

......................................., pelo preço global de R$ _________

(_______________________), com desconto ofertado de _____ %, para execução em

____ (____) dias consecutivos, conforme Planilha de Preços anexa.

Declaramos que em nossa proposta estão inclusas todas as despesas, inclusive

aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas

exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo

de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização

de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito

regressivo em relação ao DNIT.

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das

normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou

superior, bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização do DNIT,

assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de

conformidade com as especificações.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE DESCONTO é de

___ (_____) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a

assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para

esse fim o Sr. ___________________, Carteira de Identidade nº. ___________ expedida

em __/__/____, Órgão Expedidor ____________, e CPF nº ________, como

representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos

relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas

no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Local e data

__________________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 68 de 112

ANEXO V - TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E

DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO)


TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE

CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

AO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-

DNIT


Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os serviços

objeto desta licitação a serviço da [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE],

inscrita no CNPJ / MF sob o nº.........................

Outrossim, declaramos que, em obediência ao art. 111 da Lei n.º 8.666/93, cedemos ao

DNIT, por este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de

natureza patrimonial referentes aos serviços que viermos a realizar no âmbito do contrato

decorrente desta licitação, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia,

existente ou que venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos

profissionais responsáveis pela elaboração dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do DNIT em

relação aos citados serviços:

1 – O DNIT poderá proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, a seu

exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem ônus adicional,

independentemente de autorização específica, na forma prevista no art. 29 da Lei n°

9.610/1998 c/c art. 18 da Lei nº 5.194/1966 e art. 16 da Lei nº 12.378/2010.

2 – O DNIT poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da

forma que considerar mais adequada, na divulgação do empreendimento ou dos planos

ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo não indicá-los ou anunciá-los se houver

limitação de espaço ou tempo na mídia de divulgação, inclusive nas hipóteses de alteração

dos planos ou projetos e de elaboração de planos ou projetos derivados – estes, conforme

conceito da Lei nº 9.610/1998, art. 5º, inc. VIII, alínea “g”

3 – O DNIT poderá reutilizar os planos ou projetos originais para outras áreas ou

localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptações

técnicas que considerar necessárias, sendo que o DNIT não nos remunerará por essa

reutilização.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor

os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério do DNIT:

a. o teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a

inscrição “PROPRIEDADE DO DNIT; e

b. se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos estudos

anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepção

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 69 de 112

dos trabalhos a serem feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores empregados do

DNIT ou não

Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos nossos

projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade

das obras.

Atenciosamente,

.........................................,........de.........................de 2018.

--------------------------------------------------------------------------

[NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL]

[IDENTIDADE] – [CPF / MF]

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 70 de 112

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO (MODELO)


QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO

AO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-

DNIT

REFERÊNCIA:

RDC ELETRÔNICO 001/2018-20

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO A

SER UTILIZADO NAS

OBRAS/SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL DA

LICITANTE:______________________________________

NOME FUNÇÃO ESPECIALIZAÇÃO TEMPO DE

EXPERIÊNCIA

Comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência.

Local e data

Cientes:

__________________________ __________________________

Assinatura Assinatura

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

____________________________ ___________________________

Assinatura Assinatura

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

_______________________________________


____________________________________________________________

CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

CARGO:

OBS: As declarações poderão ser apresentadas individualmente.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 71 de 112

ANEXO VII - TERMO DE COMPROMISSO (MODELO)


TERMO DE COMPROMISSO AO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES –

DNIT

Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº 001/2018-20

Pelo presente termo e, em atendimento à CF Nº _______, declaramos ter ciência que a

garantia caucionária de nº ______________ relativa ao Termo de Contrato nº

________________, será analisada pelo DNIT após a assinatura do retrocitado Termo de

Contrato pelas partes contratantes, e que eventuais ajustes, correções ou

complementações de dados verificados em sua análise serão atendidos por esta

EMPRESA, mediante endosso ou apresentação de nova garantia, no prazo máximo de 7

(sete) dias úteis, a contar da data de notificação.

Maceió, ___ de ________________ de _____.

__________________________________________


ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 72 de 112

ANEXO VIII

QUADROS de 01 a 04

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 73 de 112

QUADRO 01 RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO

DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO

Nº DE ORDEM (1) IDENTIFICAÇÃO DOS

COMPATÍVEIS SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM

COM O OBJETO DA ANDAMENTO,

LICITAÇÃO

PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATANTE

(Nome e Endereço) ATESTADO/CERTIDÃO

(02) INÍCIO (Mês/Ano) FIM (Mês/Ano)

COM O OBJETO DA LICITAÇÃO

DATA: NOME DA FIRMA: IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

(1) Por ordem cronológica das datas de início (2) Juntar cópias dos atestados / certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público devidamente certificados averbados pelo CREA ou CRA indicando na coluna o número de ordem do atestado pertinente.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 74 de 112

QUADRO 02 RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO

Nº DE ORDEM

(1) IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS

SERVIÇOS OBJETO OU

NATUREZA DOS

SERVIÇOS CONTRATANTE

(Nome e Endereço) QUANTIDADE/ UNIDADE ATESTADO

E PÁGINA

(2)

EDITAL: LOTE: DATA:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

NOME DA EMPRESA:

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

(1) Por ordem cronológica das datas de início. (2) Juntar cópias dos atestados / certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público devidamente certificados averbados pelo CREA ou CRA indicando na coluna o número de ordem de atestado pertinente.

OBS.: Recomendamos destacar nos atestados, os quantitativos usados para comprovar a capacidade técnica.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 75 de 112

QUADRO 03 ÇRELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Nº DE ORDEM (1) NOME

ÁREA TÉCNICA PROPOSTA CÓDIGOS

FUNÇÃO (I) L (II) VINCULAÇÃO (III) REGIME (IV)

Data: Nome da Empresa: Identificação, qualificação e assinatura do responsável pelas informações

OBSERVAÇÃO: ÁREA TÉCNICA PROPOSTA - (I)/(II) Função/Nível

Consultor/C Coordenador/P0 Membro de Equipe Sênior/P3 CÓDIGOS:

Vinculação (III) 1 - Acionista 2 - Sócio 3 - Empregado CLT 4 - Autônomo 5 - Compromisso Futuro 6 - Diretor

Chefe de Equipe/P1 Engenheiro Residente/P2 Membro de Equipe Júnior, Engenheiro Auxiliar/P4

Regime (IV)1 - Tempo Integral com dedicação exclusiva 2 - Tempo Integral 3 - Tempo Parcial 4 - Outros (especificar)

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 76 de 112

QUADRO 04 IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA

Nome da Firma: Nome do Técnico Nº do CPF:

Data de Admissão: Especialização: Data de Nascimento: Nacionalidade: Endereço:

INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS GRADUAÇÃO, ETC.

Nº Discriminação Esclarecimento de Ensino ou Entidade Localidade: Duração: Ano de Conclusão:

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Identificação dos serviços executados (Objeto/Natureza; Localização; Extensão; Quantitativos)

Função Desempenhada Período de Execução

Contratante Cliente Final

Indicado para a Função: Assinatura do Técnico:

Nome do Informante: Qualificação: Assinatura do Informante:

(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE: 1 - Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos. (II) Informações adicionais devem constar no verso do quadro. 2 - Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividades e níveis definidos. (III) O DNIT se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos, em original, comprobatórios das informações fornecidas. 3- Seu compromisso de estar

disponível no período proposto.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 77 de 112

ANEXO IX

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO UNID. Qte. ProjetoPreço

UnitárioValor a PI

PISTA ROLAMENTO

FS5(100%) (L = 3,5m) - ( Ext. =3,02 Kmf, Preço Unit. = R$ 157104,94) kmf 474.456,93 kmf = 3,020

Fresagem Contínua do Pav. (e=5cm) m³ 528,500 197,27 104.257,19

Pintura de Ligação m² 10.570,000 0,22 2.325,40

Aquisição RR 1C ton. 4,228 1.310,63 5.541,34

Transp. RR 1C ton. 4,228 263,25 1.113,02

CBUQ (e=5cm) ton. 1.281,613 144,53 185.231,52

AAUQ (e=5cm) ton. 0,000 131,95 0,00

Aquisição CAP 50 70 ton. 70,489 2.090,67 147.369,23

Transp. CAP 50 70 ton. 70,489 406,01 28.619,23



Pintura de Ligação m² 1.100,000 0,22 242,00

Aquisição RR 1C ton. 0,440 1.310,63 576,67

Transp. RR 1C ton. 0,440 263,25 115,83

CBUQ (e=5cm) ton. 133,375 144,53 19.276,68

AAUQ (e=5cm) ton. 0,000 131,95 0,00


Transp. CAP 50 70 ton. 7,336 406,01 2.978,48





Transp. RR 1C ton. 3,218 263,25 847,13

CBUQ (e=5cm) ton. 975,305 144,53 140.960,83

AAUQ (e=5cm) ton. 0,000 131,95 0,00


Transp. CAP 50 70 ton. 53,642 406,01 21.779,18


Fresagem Descontínua do Pav. (e=5cm) m³ 249,600 277,42 69.244,03



Transp. RR 1C ton. 1,997 263,25 525,71

CBUQ (e=5cm) ton. 605,280 144,53 87.481,11

AAUQ (e=5cm) ton. 0,000 131,95 0,00


Transp. CAP 50 70 ton. 33,290 406,01 13.516,07



Pintura de Ligação m² 297,000 0,22 65,34


Transp. RR 1C ton. 0,119 263,25 31,32

CBUQ (e=5cm) ton. 36,011 144,53 5.204,66

AAUQ (e=5cm) ton. 0,000 131,95 0,00


Transp. CAP 50 70 ton. 1,981 406,01 804,30





Transp. RR 1C ton. 0,613 263,25 161,37

CBUQ (e=5cm) ton. 185,876 144,53 26.864,65

AAUQ (e=5cm) ton. 0,000 131,95 0,00


Transp. CAP 50 70 ton. 10,223 406,01 4.150,64





Transp. RR 1C ton. 1,524 263,25 401,19

CBUQ (e=5cm) ton. 461,841 144,53 66.749,87

AAUQ (e=5cm) ton. 0,000 131,95 0,00


Transp. CAP 50 70 ton. 25,401 406,01 10.313,06





Transp. RR 1C ton. 0,547 263,25 143,99

CBUQ (e=5cm) ton. 165,900 144,53 23.977,52

AAUQ (e=5cm) ton. 0,000 131,95 0,00


Transp. CAP 50 70 ton. 9,125 406,01 3.704,84

FS10(100%) (L = 3,38m) - ( Ext. =15,96 Kmf, Preço Unit. = R$ 66578,62) kmf 1.062.594,85 kmf = 15,960

Fresagem Contínua do Pav. (e=10cm) m³ 5.386,500 197,27 1.062.594,85

Planilha de Medição de Serviços

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 78 de 112


UnitárioValor a PI

BINDER(6) (100%) (L = 3,375m)- ( Ext. =15,96 Kmf, Preço Unit. = R$ 126189,74) kmf 2.013.988,28 kmf = 15,960



Transp. RR 1C ton. 21,546 263,25 5.671,98

BINDER (e=6cm) ton. 7.837,357 126,30 989.858,18


Transp. CAP 50 70 ton. 391,868 406,01 159.102,32

CBUQ(4) (100%) (L = 3,375m)- ( Ext. =15,96 Kmf, Preço Unit. = R$ 95137,06) kmf 1.518.387,54 kmf = 15,960



Transp. RR 1C ton. 21,546 263,25 5.671,98

CBUQ (e=4cm) ton. 5.224,905 144,53 755.155,51


Transp. CAP 50 70 ton. 287,370 406,01 116.675,09


Fresagem Contínua do Pav. (e=10cm) m³ 2.310,000 197,27 455.693,70

BINDER(6) (100%) (L = 3,5m)- ( Ext. =6,6 Kmf, Preço Unit. = R$ 130863,61) kmf 863.699,81 kmf = 6,600



Transp. RR 1C ton. 9,240 263,25 2.432,43

BINDER (e=6cm) ton. 3.361,050 126,30 424.500,61


Transp. CAP 50 70 ton. 168,053 406,01 68.231,19

CBUQ(4) (100%) (L = 3,5m)- ( Ext. =6,6 Kmf, Preço Unit. = R$ 98660,81) kmf 651.161,36 kmf = 6,600



Transp. RR 1C ton. 9,240 263,25 2.432,43

CBUQ (e=4cm) ton. 2.240,700 144,53 323.848,37


Transp. CAP 50 70 ton. 123,239 406,01 50.036,26






Transp. RR 1C ton. 1,214 263,25 319,58

BINDER (e=6cm) ton. 441,738 126,30 55.791,50


Transp. CAP 50 70 ton. 22,087 406,01 8.967,54

CBUQ(4) (100%) (L = 3,3m)- ( Ext. =0,92 Kmf, Preço Unit. = R$ 93022) kmf 85.580,24 kmf = 0,920



Transp. RR 1C ton. 1,214 263,25 319,58

CBUQ (e=4cm) ton. 294,492 144,53 42.562,92


Transp. CAP 50 70 ton. 16,197 406,01 6.576,14






Transp. RR 1C ton. 0,806 263,25 212,17

BINDER (e=6cm) ton. 293,328 126,30 37.047,32


Transp. CAP 50 70 ton. 14,666 406,01 5.954,54




Transp. RR 1C ton. 0,806 263,25 212,17

CBUQ (e=4cm) ton. 195,552 144,53 28.263,13


Transp. CAP 50 70 ton. 10,755 406,01 4.366,63






Transp. RR 1C ton. 0,984 263,25 259,03

BINDER (e=6cm) ton. 357,930 126,30 45.206,55


Transp. CAP 50 70 ton. 17,897 406,01 7.266,36


Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 79 de 112


UnitárioValor a PI




Transp. RR 1C ton. 0,984 263,25 259,03

CBUQ (e=4cm) ton. 238,620 144,53 34.487,74


Transp. CAP 50 70 ton. 13,124 406,01 5.328,47






Transp. RR 1C ton. 0,608 263,25 160,05

BINDER (e=6cm) ton. 221,305 126,30 27.950,82


Transp. CAP 50 70 ton. 11,065 406,01 4.492,50




Transp. RR 1C ton. 0,608 263,25 160,05

CBUQ (e=4cm) ton. 147,537 144,53 21.323,52


Transp. CAP 50 70 ton. 8,115 406,01 3.294,77






Transp. RR 1C ton. 1,898 263,25 499,64

BINDER (e=6cm) ton. 690,543 126,30 87.215,58


Transp. CAP 50 70 ton. 34,527 406,01 14.018,30




Transp. RR 1C ton. 1,898 263,25 499,64

CBUQ (e=4cm) ton. 460,362 144,53 66.536,11


Transp. CAP 50 70 ton. 25,320 406,01 10.280,17






Transp. RR 1C ton. 1,037 263,25 272,99

BINDER (e=6cm) ton. 377,136 126,30 47.632,27


Transp. CAP 50 70 ton. 18,857 406,01 7.656,13




Transp. RR 1C ton. 1,037 263,25 272,99

CBUQ (e=4cm) ton. 251,424 144,53 36.338,31


Transp. CAP 50 70 ton. 13,828 406,01 5.614,30

FS10(100%) (L = 3,4m) - ( Ext. =55,17 Kmf, Preço Unit. = R$ 67071,8) kmf 3.700.351,20 kmf = 55,170

Fresagem Contínua do Pav. (e=10cm) m³ 18.757,800 197,27 3.700.351,20

BINDER(6) (100%) (L = 3,4m)- ( Ext. =55,17 Kmf, Preço Unit. = R$ 127124,46) kmf 7.013.456,61 kmf = 55,170



Transp. RR 1C ton. 75,031 263,25 19.751,91

BINDER (e=6cm) ton. 27.292,599 126,30 3.447.055,25

Aquisição CAP 50 70 ton. 1.364,630 2.090,67 2.852.991,00

Transp. CAP 50 70 ton. 1.364,630 406,01 554.053,42

CBUQ(4) (100%) (L = 3,4m)- ( Ext. =55,17 Kmf, Preço Unit. = R$ 95841,76) kmf 5.287.589,89 kmf = 55,170



Transp. RR 1C ton. 75,031 263,25 19.751,91

CBUQ (e=4cm) ton. 18.195,066 144,53 2.629.732,88

Aquisição CAP 50 70 ton. 1.000,729 2.090,67 2.092.194,09

Transp. CAP 50 70 ton. 1.000,729 406,01 406.305,98


Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 80 de 112


UnitárioValor a PI






Transp. RR 1C ton. 0,524 263,25 137,94

BINDER (e=6cm) ton. 190,460 126,30 24.055,09


Transp. CAP 50 70 ton. 9,523 406,01 3.866,43




Transp. RR 1C ton. 0,524 263,25 137,94

CBUQ (e=4cm) ton. 126,973 144,53 18.351,40


Transp. CAP 50 70 ton. 6,984 406,01 2.835,57






Transp. RR 1C ton. 0,364 263,25 95,82

BINDER (e=6cm) ton. 132,405 126,30 16.722,75


Transp. CAP 50 70 ton. 6,620 406,01 2.687,78




Transp. RR 1C ton. 0,364 263,25 95,82

CBUQ (e=4cm) ton. 88,270 144,53 12.757,66


Transp. CAP 50 70 ton. 4,855 406,01 1.971,17






Transp. RR 1C ton. 0,514 263,25 135,31

BINDER (e=6cm) ton. 186,997 126,30 23.617,72


Transp. CAP 50 70 ton. 9,350 406,01 3.796,19




Transp. RR 1C ton. 0,514 263,25 135,31

CBUQ (e=4cm) ton. 124,664 144,53 18.017,68


Transp. CAP 50 70 ton. 6,857 406,01 2.784,01






Transp. RR 1C ton. 2,240 263,25 589,68

BINDER (e=6cm) ton. 814,800 126,30 102.909,24

AAUQ (e=10cm) ton. 0,000 131,95 0,00


Transp. CAP 50 70 ton. 40,740 406,01 16.540,84




Transp. RR 1C ton. 2,240 263,25 589,68

CBUQ (e=4cm) ton. 543,200 144,53 78.508,69

AAUQ (e=10cm) ton. 0,000 131,95 0,00


Transp. CAP 50 70 ton. 29,876 406,01 12.129,95






Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 81 de 112


UnitárioValor a PI


Transp. RR 1C ton. 1,656 263,25 435,94

BINDER (e=6cm) ton. 602,545 126,30 76.101,43

AAUQ (e=10cm) ton. 0,000 131,95 0,00


Transp. CAP 50 70 ton. 30,127 406,01 12.231,86




Transp. RR 1C ton. 1,656 263,25 435,94

CBUQ (e=4cm) ton. 401,696 144,53 58.057,12

AAUQ (e=10cm) ton. 0,000 131,95 0,00


Transp. CAP 50 70 ton. 22,093 406,01 8.969,97






Transp. RR 1C ton. 0,182 263,25 47,91

BINDER (e=6cm) ton. 66,203 126,30 8.361,43


Transp. CAP 50 70 ton. 3,310 406,01 1.343,89




Transp. RR 1C ton. 0,182 263,25 47,91

CBUQ (e=4cm) ton. 44,135 144,53 6.378,83


Transp. CAP 50 70 ton. 2,427 406,01 985,38

CBUQ(4) (L = 3,25m)- ( Ext. =43,94 Kmf, Preço Unit. = R$ 91613,45) kmf 4.025.495,19 kmf = 43,940



Transp. RR 1C ton. 57,122 263,25 15.037,36

CBUQ (e=4cm) ton. 13.852,085 144,53 2.002.041,84

Aquisição CAP 50 70 ton. 761,865 2.090,67 1.592.808,29

Transp. CAP 50 70 ton. 761,865 406,01 309.324,80

CBUQ(4) (L = 5,5m)- ( Ext. =0,4 Kmf, Preço Unit. = R$ 155038,08) kmf 62.015,23 kmf = 0,400



Transp. RR 1C ton. 0,880 263,25 231,66

CBUQ (e=4cm) ton. 213,400 144,53 30.842,70


Transp. CAP 50 70 ton. 11,737 406,01 4.765,33




Transp. RR 1C ton. 8,486 263,25 2.233,93

CBUQ (e=4cm) ton. 2.057,952 144,53 297.435,80


Transp. CAP 50 70 ton. 113,187 406,01 45.955,05




Transp. RR 1C ton. 1,728 263,25 454,89

CBUQ (e=4cm) ton. 419,040 144,53 60.563,85


Transp. CAP 50 70 ton. 23,047 406,01 9.357,31




Transp. RR 1C ton. 1,188 263,25 312,74

CBUQ (e=4cm) ton. 288,090 144,53 41.637,64


Transp. CAP 50 70 ton. 15,845 406,01 6.433,22



Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 82 de 112


UnitárioValor a PI



Transp. RR 1C ton. 2,362 263,25 621,79

CBUQ (e=4cm) ton. 572,688 144,53 82.770,59


Transp. CAP 50 70 ton. 31,498 406,01 12.788,50

CBUQ(4) (L = 3,5m)- ( Ext. =18,4 Kmf, Preço Unit. = R$ 98660,62) kmf 1.815.355,46 kmf = 18,400



Transp. RR 1C ton. 25,760 263,25 6.781,32

CBUQ (e=4cm) ton. 6.246,800 144,53 902.850,00


Transp. CAP 50 70 ton. 343,574 406,01 139.494,47




Transp. RR 1C ton. 0,302 263,25 79,50

CBUQ (e=4cm) ton. 73,332 144,53 10.598,67


Transp. CAP 50 70 ton. 4,033 406,01 1.637,43

CBUQ(4) (L = 3m)- ( Ext. =0,22 Kmf, Preço Unit. = R$ 84565) kmf 18.604,30 kmf = 0,220



Transp. RR 1C ton. 0,264 263,25 69,49

CBUQ (e=4cm) ton. 64,020 144,53 9.252,81


Transp. CAP 50 70 ton. 3,521 406,01 1.429,56




Transp. RR 1C ton. 0,364 263,25 95,82

CBUQ (e=4cm) ton. 88,270 144,53 12.757,66


Transp. CAP 50 70 ton. 4,855 406,01 1.971,17

3ª FAIXA





Transp. RR 1C ton. 1,489 263,25 391,97

CBUQ (e=5cm) ton. 451,414 144,53 65.242,86

CBUQ (e=5cm) ton. 0,000 131,95 0,00


Transp. CAP 50 70 ton. 24,828 406,01 10.080,41

CBUQ(4) (L = 3,4m) - ( Ext. =2,19 Kmf, Preço Unit. = R$ 95840,98) kmf 209.891,75 Kmf = 2,190



Transp. RR 1C ton. 2,978 263,25 783,95

CBUQ (e=4cm) ton. 722,262 144,53 104.388,52


Transp. CAP 50 70 ton. 39,724 406,01 16.128,34

ACOSTAMENTO




Transp. RR 1C ton. 1,954 263,25 514,39

CBUQ (e=4cm) ton. 473,748 144,53 68.470,79


Transp. CAP 50 70 ton. 26,056 406,01 10.578,99




Transp. RR 1C ton. 2,751 263,25 724,20

CBUQ (e=4cm) ton. 667,069 144,53 96.411,48


Transp. CAP 50 70 ton. 36,689 406,01 14.896,10




Transp. RR 1C ton. 3,853 263,25 1.014,30

CBUQ (e=4cm) ton. 934,304 144,53 135.034,95


Transp. CAP 50 70 ton. 51,387 406,01 20.863,63


Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 83 de 112


UnitárioValor a PI




Transp. RR 1C ton. 4,228 263,25 1.113,02

CBUQ (e=4cm) ton. 1.025,290 144,53 148.185,16


Transp. CAP 50 70 ton. 56,391 406,01 22.895,30

DRENAGEM SUPERFICIAL 320.532,43

Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC m 246,000 84,69 20.833,74

Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC m 3.253,000 41,01 133.405,53

Sarjeta triangular de concreto - STC 01 AC/BC m 891,000 74,27 66.174,57

Descida d'água tipo rap.calha concreto-DAR 01AC/BC m 137,000 184,72 25.306,64

Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC m 48,500 102,67 4.979,49

Valeta prot.de aterro c/revest.concr.VPA 04 AC/BC m 691,000 101,06 69.832,46

RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES 26.908,13

Desm. dest. e limp. áreas c/ arv. diam. até 0,15m m 40,000 0,44 17,60

Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 800 a 1000m c/e m 600,000 9,29 5.574,00

Compactação de aterros a 100% proctor normal m 480,000 3,92 1.881,60

Entrada d'água - EDA 02 AC/BC m 1,000 64,97 64,97

Descida d'água aterros em degraus arm‐DAD 01 AC/BC m 14,000 142,94 2.001,16

Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC m 1,000 338,40 338,40

Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC m 200,000 84,69 16.938,00

Hidrossemeadura m 70,000 1,32 92,40

SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA* 644.821,47

Pintura de faixa (sinalização provisória) m² 37.016,158 17,42 644.821,47

* Em atendimento ao item 9.1.2 do ACÓRDÃO Nº 2011/2015 - TCU - Plenário, a sinalização provisória conta na planilha como item de serviço separado.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Manutenção e Conservação (1º ano) mês 772.354,32

Serviços de Manutenção e Conservação (1º ano) mês 12,000 64.362,86 772.354,32









CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO 945.835,15

Mobilização unid. 47,000 98,94 4.650,18

Usina de Asfalto unid. 1,000 98.103,40 98.103,40

Instalação do Canteiro de Obras m² 4.500,000 3,51 15.795,00

Dependências da Área Técnica e Administrativa m² 172,000 765,51 131.667,72

Manutenção do Canteiro de Obras mês 59,000 11.790,15 695.618,85

39.661.259,45

EDITAL: LOTE: 1

BR-104/AL e BR-316/AL

Subtrecho: ENTR. AL-404 (ACESSO CEASA) - PRAÇA CENTENÁRIO

Segmento: (km 93,5 ao km 108,72)

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

TOTAL

Nome da empresa:


Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 84 de 112

ANEXO X

(MODELO)

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS -

BDI - SERVIÇOS


Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº ________/2018-__

Bonificação e Despesas Indiretas

GRUPO A

Administração Central __%

Risco __%

Total __%

GRUPO B

Garantia __%

Lucro Bruto __%

Despesas financeiras __%

Total __%

GRUPO C

ISS (Observar Percentual da Localidade) __%

PIS __%

COFINS __%

Total __%

BDI __%

Fórmula para o cálculo do BDI:

BDI = { [ ( (1 + A) x (1 + B) ) / (1 – C) ] – 1 } x 100

NOTAS:

Alíquota do ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço

conforme art. 1º da Lei Complementar nº 116/2003. Ressalta-se, que conforme o art. 8º desta Lei

Complementar a alíquota máxima admitida é de 5%. Além disso, registra-se, ainda, que deve-se

verificar a legislação municipal, se esta possibilita a redução da base de cálculo deste tributo, pois

conforme o §2º, inciso I, art. 7º desta mesma lei complementar, a base de cálculo do ISS é o preço do

serviço, excluindo-se o valor dos materiais;

Alíquota máxima do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei nº 10.833/03.

Alíquota máxima do COFINS é de 3%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº. 10.833/03.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 85 de 112

ANEXO XI

(MODELO)

PLANILHA DE DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - ES


Ref.: RDC ELETRÔNICO Nº ________/2018-__

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 86 de 112

ANEXO XII - CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA – GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO

CONTRATO (MODELO)


CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO

AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT

Pela presente Carta de Fiança, o Banco.........................................................., com sede ........................,

CNPJ/MF nº ..........................., por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a DEPARTAMENTO

NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT, com sede em Brasília, Distrito Federal,

CNPJ/MF nº 00352294/0001-10, em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador, com

expressa renúncia aos benefícios estatuídos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro, da firma

............................................................, com sede ............................, CNPJ/MF nº ............................., da importância

de R$ .................................., correspondente a ____ (___ por cento) do valor do Contrato decorrente da RDC Nº

____/____-____.

A presente fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por parte de nossa Afiançada,

das obrigações estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa Afiançada e a DEPARTAMENTO

NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT

Por força da presente fiança e em consonância com o Contrato acima indicado, obriga-se este Banco a pagar

a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT, no prazo de 24 (vinte e

quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer

importâncias cobertas por esta fiança.

Esta Carta de Fiança, vigorará pelo prazo de ___ (___) meses corridos, ou até a extinção de todas as

obrigações assumidas por nossa Afiançada mediante o referido Contrato.

Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este Banco para o fim de

escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este Instrumento perante ao DEPARTAMENTO

NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem

assim por honorários advocatícios, na hipótese do DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE

TRANSPORTES-DNIT se ver compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se

refere a presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz às

determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste

instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central

do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados

pela referida entidade federal.

A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via.

.................................... (.......), ....... de ....................de 20......

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 87 de 112

ANEXO XIII

(MODELO)

CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇOS PARA SOLUÇÃO GLOBALIZADA

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 88 de 112

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 89 de 112

ANEXO XIV - PROJETO EXECUTIVO

Os documentos que integram o PROJETO EXECUTIVO serão disponibilizados somente em mídia

digital a serem retirados na Comissão Permanente de Licitação para Obras e Serviços de Engenharia

da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Alagoas, no endereço Rua Comendador Almeida

Guimarães, 22 - Pajuçara - Maceió/AL - CEP: 57.030-160, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8:30 às

12:00 e das 14:30 às 18:00 horas, mediante requerimento da licitante interessada à COMISSÃO,

assinada pelo seu representante legal, devendo fornecer CD/DVD para extração de cópias ou no site

de licitações do DNIT, no endereço eletrônico <http://www.dnit.gov.br/licitacoes/projetos/editais-

2018>.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 90 de 112

ANEXO XV - MINUTA DE CONTRATO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES


TERMO DE CONTRATO Nº______, SOB O REGIME

DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE

ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO NACIONAL

DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT E A

EMPRESA _________________________________

________________________________________, PARA

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO

(RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) – CREMA, NA

RODOVIA BR-423/AL E NA RODOVIA BR-110/AL,

NA FORMA ABAIXO:

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRURA DE TRANSPORTES, ente autárquico

federal, vinculado ao Ministério dos Transportes, com sede em Brasília/DF – Setor de Autarquias

Norte, Núcleo dos Transportes Q-3, B-A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 04.892.707/0001-00,

doravante simplesmente denominado DNIT ou CONTRATANTE, representado pelo Diretor Geral

_____________________, Nacionalidade ___________________, estado civil

___________________________, profissão __________________, residente e domiciliado

_________________________, portador de Carteira de Identidade nº _________________,

expedida pela ___________________, inscrito no CPF/MF sob o nº

__________________________, e do outro lado , a EMPRESA __________________________,

pessoa jurídica de direito privado, com sede _____________________________ inscrita no CNPJ

sob o nº _____________, aqui denominada CONTRATADA, representada pelo seu Titular,

___________ , inscrito no CPF/MF sob o nº ____________________, brasileiro, residente e

domiciliado __________________________, conforme documento que fica arquivado no setor

competente.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato fundamenta-se na Lei n° 8.666/1993, na Lei n° 12.462/2011 e no Decreto nº

7.581/2011, e vincula-se ao Edital RDC Eletrônico Nº ______/2018-00 e seus anexos, bem como à

proposta da CONTRATADA, constante do Processo Administrativo nº 50620.600553/2017-94- DNIT.

As partes têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Contrato, instruído no Processo

Administrativo nº 50620.600553/2017-94 - DNIT, cujo resultado foi homologado em ___/____/____

pela autoridade competente do DNIT, ratificada por meio de deliberação da Diretoria Colegiada em

____/____/____, que aprovou o Relato DIREX nº _____/______ mediante as cláusulas e condições

que se seguem:

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 91 de 112

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto deste contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS

DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) – CREMA, NA RODOVIA: BR-

423/AL; TRECHO: DIV. PE/AL – ENTR. BR-110 (DIV. AL/BA); SUBTRECHO: DIV. PE/AL –

ENTR. BR-110 (DIV. AL/BA); SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 105,60; EXTENSÃO: 105,60 KM;

E NA RODOVIA: BR-110/AL; TRECHO: DIV. PE/AL - DIV. AL/BA; SUBTRECHO: DIV. PE/AL

– ENTR. BR-423 (A); SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 11,60; EXTENSÃO: 11,60 KM; EXTENSÃO

TOTAL DOS SUBTRECHOS: 117,20 KM; LOTE: ÚNICO, conforme especificações técnicas e

demais elementos técnicos constantes no Edital e seus Anexos e na proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de recursos próprios do

CONTRATANTE alocado(s) no(s) seguinte(s) código(s) orçamentário(s): (descrever:

Gestão/Unidade, Fonte, Programa de Trabalho, Elemento de Despesa, categoria econômica, etc).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R$ _____________

(________________________________).

3.2. Os serviços objeto deste Contrato serão executados de forma indireta pelo regime de

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E DO LOCAL DA SERVIÇOS

4.1. O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses contados da sua assinatura, tendo

eficácia após publicado o respectivo extrato na Imprensa Oficial, podendo ser prorrogado em

conformidade com o disposto no art. 57, inciso I da Lei 8.666/93.

4.2. A expedição da Ordem de Serviço Inicial somente se efetivará após a publicação do extrato do

Contrato no Diário Oficial da União, e a entrega da Garantia de Cumprimento do Contrato.

4.3. Os serviços serão executados no local a seguir:

Superintendência Regional do DNIT no Estado de Alagoas

Rodovia: BR-104/AL



Segmento:




Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 92 de 112




Extensão: 32,47 km

Rodovia: BR-316/AL



Segmento:









Extensão: 29,39 km


CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

5.1. A CONTRATADA, na assinatura deste Contrato, prestou a garantia no valor de R$ _______

(_________), na modalidade de _____________________, correspondente à 5 % (cinco por cento) do

valor total do Contrato.

5.2. A garantia contratual deve ser cumprida conforme o disposto no item 10 do Edital.

5.3. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser

readequada ou renovada nas mesmas condições.

5.4. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, para

compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da CONTRATADA,

esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que

tiver sido notificada.

5.4.1. Na notificação devem constar as razões da utilização da garantia, com referência ao documento

em que a CONTRATADA foi cientificada das correções que deveria providenciar e do valor das

mesmas.

5.5. Quando for oferecida garantia na modalidade de Seguro Garantia esta somente será liberada ou

restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 93 de 112

Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará pelo recebimento do objeto do contrato nos termos

do art. 73 da Lei nº 8.666/93, além das hipóteses previstas no subitem 10.1.3.6 do Edital.

5.6. A garantia apresentada terá seu valor atualizado nas mesmas condições do valor contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DO SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA E RESPONSABILIDADE

CIVIL PROFISSIONAL

6.1. A CONTRATADA deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste Contrato

e antes da emissão da ordem de serviço, a apólice de Seguro Risco de Engenharia e Responsabilidade

Civil Profissional, conforme estabelecido no item 13 do Edital.

6.1.1. Os seguros de Riscos de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil Profissional (RCP)

vigorarão durante o período de execução da obra, ficando sob a responsabilidade do segurado atualizar

seu valor sempre que incidir correspondente correção no montante contratual, bem como solicitar

prorrogação de vigência da apólice se houver ampliação do prazo de execução da obra e o prazo

disposto no item 13 do Edital.

6.2. A CONTRATADA deverá manter válidas as apólices de seguros RE e RCP e apresentá-las junto

com a medição o comprovante de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. O CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, Anexo IV do Edital, conforme proposta da

CONTRATADA, constitui-se parte integrante deste instrumento.

7.2. O CRONOGRAMA DE ATIVIDADES deverá ser ajustado ao efetivo início dos serviços,

quando da emissão da ORDEM DE SERVIÇO.

7.2.1. A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta a

produtividades de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo

estabelecido na CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E DO LOCAL DA SERVIÇOS.

7.3. O CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, além de expressar a programação das atividades e o

correspondente desembolso mensal do presente instrumento, deverá, obrigatoriamente:

7.3.1. Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessário à execução do objeto contratado no

prazo pactuado;

7.3.2. Apresentar informações suficientes e necessárias para o monitoramento e controle das etapas

da obra, sobretudo do caminho crítico.

7.4. O CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, parte integrante deste Contrato, deverá representar

todo o caminho crítico do projeto/empreendimento, o qual não poderá ser alterado sem motivação

circunstanciada, independente da não alteração do prazo final.

7.5. O cronograma deverá identificar, previamente, as etapas mais relevantes para o cumprimento dos

prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da execução parcial do objeto contratado e

aplicação das sanções previstas na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES

ADMINISTRATIVAS.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 94 de 112

7.5.1. O cronograma deverá representar ainda o integral planejamento do empreendimento, inclusive

das suas etapas/serviços, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avençados, bem ainda,

a aplicação das sanções previstas na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES

ADMINISTRATIVAS deste instrumento, em caso de seu inadimplemento.

7.6. A CONTRATADA deverá manter as entregas de cada etapa dos serviços, estabelecidas no

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, sujeitando a CONTRATADA a penalidades a título de multa,

incidente no percentual não realizado de cada etapa do serviço, conforme na CLÁUSULA DÉCIMA

TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.7. O CRONOGRAMA DE ATIVIDADES deverá representar todas as ATIVIDADES da planilha

orçamentária, com grau de detalhamento compatível com o planejamento de execução da

CONTRATADA.

7.8. Além das obrigações descritas na CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA

CONTRATADA deste contrato, compete à CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término

de cada etapa, de acordo com o CRONOGRAMA DE ATIVIDADES.

7.9. O período de avaliação dos serviços executados relacionado ao cumprimento do

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES tomará como base o primeiro e o último dia do mês em que o

SERVIÇO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZAÇÃO.

7.10. Os relatórios de gerenciamento e/ou cronogramas deverão ser compatíveis com o MS PROJECT.

7.11. Caso a CONTRATADA julgue necessário, a sistemática de planejamento, acompanhamento e

controle da execução das obras poderá ser apresentada em relatórios complementares ao

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES.

CLÁUSULA OITAVA – CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE, MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E

FORMA DE PAGAMENTO

8.1. Critério de aceitabilidade

8.1.1. A aceitabilidade/recebimento do objeto deste contrato deverá ser avaliada pela fiscalização

conforme os grupos estipulados na PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS (Anexo IX do

Edital), condicionada à correta execução do previsto no CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (Anexo

IV do Edital), condicionada ao atendimento as disposições do Projeto Executivo de Engenharia (Anexo

XIV do Edital), ao acompanhamento e atestação dos serviços pela fiscalização, aos relatórios de

controle da qualidade, que contenham os resultados dos ensaios devidamente interpretados,

caracterizando a qualidade dos serviços executados e o atendimento aos requisitos impostos pelas

normas vigentes da ABNT e do DNIT.

8.2. Medições dos serviços

8.2.1. Os serviços serão medidos mensalmente. Os preços serão os constantes da Proposta de Preços

por Solução Globalizada (km de faixa) e incluem a sinalização provisória em todos os insumos de

transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificações, acrescido da parcela

da mensalidade referente à manutenção.

8.2.2. As medições mensais deverão seguir o preconizado nas especificações de serviço do DNIT,

sendo posteriormente atestadas pelo Engenheiro Fiscal do Contrato. As medições serão processadas

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 95 de 112

por meio convencional já utilizado pelo DNIT, constando de folhas-resumo com a relação de serviços,

quantidades parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

8.2.3. Nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado um relatório de controle da

qualidade. Não será motivo de medição em separado: mão-de-obra, materiais, transportes,

equipamentos e encargos.

8.2.4. As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação de serviços, quantidades,

unidades, (km de faixa), parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

8.2.5. No processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo

Município.

8.2.6. Nas medições que abrangem mais de um município, o cálculo deverá ser realizado por

município abrangido, sendo vedada à utilização do critério da média ponderada entre os diversos

municípios e suas alíquotas.

8.3. Forma de pagamento

8.3.1. Os pagamentos referentes aos serviços efetivamente executados e medidos somente serão

efetuados se cumpridas todas as exigências contratuais.

8.3.2. Os pagamentos serão efetuados por meio de medições mensais, vinculadas ao desempenho

(execução) da CONTRATADA.

8.3.3. Os percentuais máximos admitidos para pagamento de cada evento serão os indicados no

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES constante no Anexo IV do Edital, referente a proposta da

licitante aceita pela comissão de licitação, observadas as condições de aceitação da mesma.

8.3.4. O CONTRATANTE pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços

integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de

imprevistos, conforme Art. 9, parágrafo 4°, itens I e II da Lei 12.462, de 05/08/11.

8.3.5. Fica expressamente estabelecido que os preços por solução globalizada incluem a

sinalização provisória todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros,

lucros e bonificações, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas

indicadas no edital e demais documentos da licitação, constituindo assim juntamente com as

parcelas mensais referentes à manutenção as únicas remunerações pelos trabalhos contratados e

executados.

8.3.6. Obedecido o cronograma de atividades apresentado, será procedida à medição dos serviços.

8.3.7. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá apresentar na sede da

Superintendência Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes à medição, que será

encaminhada à Coordenação-Geral competente após devidamente atestada pela Superintendência

Regional.

8.3.8. O pagamento relativo a cada medição somente será efetuado após a conferência, aceite e ateste,

pelo fiscal do contrato, das respectivas Faturas ou Notas Fiscais, sendo precedido de consulta ao SICAF

e ao sítio eletrônico www.tst.jus.br/certidao, para comprovação do cumprimento dos requisitos de

habilitação previstos no instrumento convocatório da licitação.

8.3.9. Juntamente com a documentação de cobrança (Nota Fiscal), a CONTRATADA deverá

apresentar, sob pena de haver sustação da análise e prosseguimento do pagamento, a seguinte

documentação:

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 96 de 112

8.3.9.1. Cópia autenticada da GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço e Informações à Previdência Social completa e quitada, referente a este contrato e seu

respectivo comprovante de entrega, nos termos da legislação vigente.

8.3.9.2. Cópia autenticada da GPS – Guia de Previdência Social quitada, com o valor indicado no

relatório da GFIP e indicação da matrícula CEI da obra.

8.3.9.3. Declaração de periodicidade mensal, firmada pelo representante legal da CONTRATADA e

por seu contador, de que a CONTRATADA possui escrituração contábil regular.

8.3.10. O pagamento será creditado em nome do contratado, mediante ordem bancária em conta

corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste edital, após o

fornecimento/execução do objeto da licitação, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data

final do período de adimplemento, mediante apresentação, aceitação e atesto do responsável nos

documentos hábeis de cobrança.

8.3.11. Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido emitido o

respectivo Relatório de Medição.

8.3.12. Não haverá antecipação de pagamento em razão do disposto na cláusula anterior.

8.3.13. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da CONTRATADA,

esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e

comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, estará

sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

8.3.14. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a

CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o

CONTRATANTE.

8.3.15. Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado

pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para

o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo – IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] x VP

Onde:

AF = Atualização Financeira;

IPCA = Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

8.3.16. É vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação do serviço,

contudo, na hipótese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medições

subsequentes ao efetivo pagamento, o benefício auferido pela CONTRATADA será deduzido dos

créditos que a CONTRATADA fizer jus.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 97 de 112

8.3.16.1. Detectada antecipação de pagamento indevida, o valor será estornado em favor do

CONTRATANTE, incidindo sobre a correspondente parcela a atualização financeira, mediante adoção

da fórmula e índices tratados no subitem 8.3.15 deste Contrato.

8.3.17. Eventuais acertos no Relatório de Medição a favor do CONTRATANTE, ocorridos após a

liquidação do pagamento, serão efetuados nos créditos que a CONTRATADA fizer jus, incidindo sobre

a parcela líquida a atualização financeira, mediante aplicação da fórmula e índices constantes do

subitem 8.3.15 deste Contrato.

8.3.18. O pagamento referente à última medição ficará condicionado a entrega do documento

comprobatório de solicitação de encerramento da matrícula CEI.

8.3.19. O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela

CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

8.3.19.1. Execução defeituosa dos serviços;

8.3.19.2. Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA

8.3.20. Enquanto pendente de entrega o documento comprobatório de encerramento da matrícula CEI,

a CONTRATADA se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da assinatura do TERMO DE

RECEBIMENTO DEFINITIVO, o requerimento de baixa de matrícula CEI realizado perante a Receita

Federal do Brasil (RFB), assim como entregar a cada 180 dias Certidão Negativa de Débito ou Certidão

Positiva de Débito com Efeitos de Negativa válida, relativa à regularidade das Contribuições

Previdenciárias, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os preços contratuais, em Reais, poderão ser reajustados pelos Índices utilizados pelo DNIT,

para o setor Rodoviário, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após decorrido 01(um)

ano do mês base da proposta, que deverá ser o mesmo do orçamento preestabelecido no Edital, nos

termos do art. 3º, § 1º da Lei nº 10.192, de 14/02/01, sendo o índice inicial referente ao mês do

Orçamento do DNIT (novembro/2018 SICRO-2). No caso das soluções globalizadas previstas para

pista e acostamento, o índice inicial será composto, por solução, a partir dos índices fornecidos pela

FGV relativos a todos os serviços que compõem cada solução globalizada.

9.2. Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data-base da proposta, o reajuste será

aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices do 1º mês de cada período

subsequente de 12 meses.

9.2.1. PISTA E ACOSTAMENTO - O valor do reajustamento devido no mês i, para cada solução

globalizada, será calculado através da seguinte fórmula:

Ri = ∑ [(In

j


14

n=1

Onde:

In é o número índice n, variando de 1 até 14, os quais serão os índices para obras e serviços

rodoviários publicados pela Fundação Getulio Vargas:

1. Terraplenagem

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 98 de 112


3.Obras de Arte Especiais (sem aço)

4. Pavimentação

5. Consultoria

6. Drenagem








14.Emulsão





Vi = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço globalizado a ser

reajustado.

Para o Contrato, os valores de Cn serão calculados para cada solução globalizada, sendo

fornecidos no Relatório de Projeto, segundo o modelo do Quadro apresentado no Anexo

XIII do Edital, com aproximação de uma casa decimal, para adequar aos parâmetros do

Sistema de Acompanhamento de Contratos (SIAC), conforme estabelecido na INSTRUÇÃO

DESERVIÇO Nº 05 DG/DNIT, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2005.

* Caso a sinalização definitiva seja executada dentro de outro programa, esses itens deverão

ser desconsiderados para efeito de reajustamento.

9.2.2. DEMAIS ITENS DO CONTRATO - Os reajustes dos preços unitários contratuais serão

calculados pela seguinte fórmula:

R =Ii − Io

IoxV

Onde:




V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 99 de 112

9.3. Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.

9.4. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no Edital, deverão ser

atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, pelos índices

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o disposto no Art.

1º F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redação dada pelo Art. 5º, da Lei 11.960, de 29/06/2009

após decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal,

devendo ser observado o disposto no Edital.

9.5. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso o

adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA

conforme Cronograma Físico-Financeiro aprovado pela FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.

9.6. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o DNIT pagará à

CONTRATADA a importância calculada pelo índice anual vigente, liquidando a diferença

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

9.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa

mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser

determinado pela legislação então em vigor.

9.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,

para reajustamento do preço do valor remanescente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste Contrato, constituem

obrigações da CONTRATADA:

10.1.1. Executar os serviços com presteza e qualidade técnica e entregar os produtos em conformidade

com o respectivo planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda com as instruções emitidas

pelo CONTRATANTE.

10.1.2. Reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em

que se verificarem defeitos, ou incorreções que forem detectadas durante a vigência do contrato, cuja

responsabilidade lhe seja atribuível, exclusivamente;

10.1.3. Os projetos, especificações e toda a documentação relativa à obra são complementares entre

si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro será considerado

especificado e válido.

10.1.4. O contrato compreenderá a totalidade dos serviços, baseado na relação de preços unitários

propostos pela licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificações.

10.1.5. Manter as condições de habilitação, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Município do

Local da prestação do serviço, durante toda a execução do contrato.

10.1.6. O contratado deverá manter um Preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para

representá-lo na execução do contrato.

10.1.7. Manter no local da obra, durante toda a execução do contrato, usina de asfalto capaz de

produzir o quantitativo necessário a execução dos serviços, conforme especificado e orçado no Projeto

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 100 de 112

Executivo de Engenharia. A usina de asfalto deverá ser mobilizada em um prazo máximo de 60

(sessenta) dias, a contar da emissão da Ordem de Serviço.

10.1.8. Instalar e manter, sem ônus para o DNIT, no canteiro de obras, um escritório e os meios

necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte do DNIT com área mínima de

15 m².

10.1.9. Colocar e manter placas indicativas, de acordo com os modelos adotados pelo

CONTRATANTE, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos

serviços.

10.1.10. Providenciar, sem ônus para o DNIT e no interesse da segurança dos usuários da Rodovia e

do seu próprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao serviço e de outros dispositivos de

segurança a seus empregados, bem como a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas

Normas do DNIT.

10.1.11. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade

do contratado.

10.1.12. As distâncias de transportes de materiais de jazidas de solos, areia, pedreiras e quaisquer

outras constantes dos projetos de engenharia fornecidos pelo DNIT as licitantes, bem como os traços

ou projetos de misturas betuminosas, deverão ser verificados quanto à suficiência, qualidade e

viabilidade, inclusive quanto a questões ambientais, referentes a estes itens e seus respectivos preços,

que deverão ser previstos pela licitante, quando da apresentação de sua proposta.

10.1.13. Realizar ensaios, cálculos e laudos conclusivos acerca da viabilidade técnico/econômica da

utilização de pedreiras, areais e cascalheiras circunvizinhas aos trechos de realização das obras

e que não possuam licenciamento ou lavra concedida, identificados no site do Departamento

Nacional de Produção Mineral, mas possam ser objeto de prévio bloqueio das jazidas junto ao

DNPM, ou que possuam menor distância de transporte, tais medidas serão adotadas no prazo de até 90

(noventa) dias após a emissão das ordens de serviço e, se for a hipótese serão adotadas as providências

necessárias para reestabelecer o equilíbrio econômico/financeiro dos contratos eventualmente

celebrados modificando-se as fontes de aquisição dos insumos previstas originalmente no projeto, bem

como alterando-se os respectivos preços dos serviços desenvolvidos.

10.1.14. Manter no Canteiro de Obras, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e o Diário de

Obras, onde este será mantido sob a sua guarda e responsabilidade, colocado em local acessível à

Supervisora e a Fiscalização do DNIT, conforme preceitua a norma DNIT 097/2007-PRO.

10.1.15. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a realização dos serviços contratados, sem que

haja prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;

10.1.16. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo, ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e

ao acompanhamento da CONTRATANTE;

10.1.17. Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e

especificações que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso em razão da prestação dos

serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los, reproduzi-los ou deles dar

conhecimento a quaisquer terceiros;

10.1.18. Participar das reuniões com o CONTRATANTE sempre que solicitada;

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 101 de 112

10.1.19. Não veicular publicidade ou quaisquer informações acerca das atividades objetos deste

contrato, sem a prévia e expressa autorização do CONTRATANTE;

10.1.20. Credenciar como Equipe Técnica Responsável aquela indicada para fins de comprovação da

capacidade técnico-profissional, ficando sua substituição sujeita à aprovação do CONTRATANTE e

desde que atendidas às condições originais de habilitação;

10.1.21. Permitir e/ou facilitar a fiscalização, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;

10.1.22. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro

não previsto neste Contrato, resultante da execução do contrato;

10.1.23. Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos

serviços, que o CONTRATANTE julgar necessárias conhecer ou analisar;

10.1.24. Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO.

10.1.25. O não atendimento das solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO será considerado motivo

para aplicação das sanções contratuais.

10.1.26. O exercício das funções da FISCALIZAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de sua

própria responsabilidade, quanto à adequada execução dos serviços contratados;

10.1.27. Cumprir fielmente as Instruções de Serviços do DNIT, em especial, a IS nº 3, de 04 de

fevereiro de 2011, a qual define a Responsabilidade Ambiental das Contratadas – RAC, bem como

comprometer-se a cumprir a legislação ambiental vigente, as Normas Técnicas do DNIT, da ABNT e

do Ministério do Trabalho e Emprego, e demais legislações pertinentes;

10.1.28. Manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal

- CADIN, conforme disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002;

10.1.29. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos documentos, dos dados e do

anteprojeto pela FISCALIZAÇÃO, e pelos atrasos acarretados por esta rejeição, bem como por

qualquer multa a que vier a ser imposta pelo CONTRATANTE, de acordo com as disposições deste

Contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1. Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste Contrato, constituem

obrigações da CONTRATANTE:

11.1.1. Emitir a ordem de serviço inicial;

11.1.2. Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no

Cronograma Físico-Financeiro;

11.1.3. Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos serviços

executados, medidos e aceitos;

11.1.4. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas;

11.1.5. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e

no caso de não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execução

e/ou aplicar as sanções previstas neste edital e em legislação pertinente;

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 102 de 112

11.1.6. Emitir os Atestados de Conformidade de cada etapa nos prazos e condições estipuladas neste

Contrato e no Cronograma para execução dos serviços – Informações técnicas do Edital.

11.1.7. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as especificações técnicas do

CONTRATANTE discriminadas no Projeto Básico, no Edital e seus anexos e outras aplicáveis;

11.1.8. Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou emergência,

sendo reservado à CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE, por

escrito, a posterior confirmação de ordens ou instruções verbais recebidas;

11.1.9. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que

não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;

11.1.10. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à compreensão dos

"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e

interpretação dos mesmos;

11.1.11. Obter, tempestivamente, as licenças ou autorizações, quando de sua competência, junto a

outros órgãos/entidades, necessárias à execução dos serviços contratados;

11.1.12. Designar a fiscalização do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pela

Superintendência Regional do DNIT no Estado de Alagoas e, se assim o DNIT entender, também

através de supervisão contratada. As atribuições, deveres e obrigações dessa fiscalização e da

supervisão estão especificadas nas “Normas e procedimentos administrativos sobre contratações de

obras e serviços de Engenharia”.

12.2. A Coordenação dos trabalhos será supervisionada pela Coordenação Geral de Manutenção e

Restauração Rodoviária do DNIT.

12.3. O fiscal da obra, formalmente designado e comprovadamente habilitado para fiscalizar o

contrato, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes

aos encargos complementares.

12.4. Além das atividades neste contrato, no edital que originou esse contrato, bem como em seus

anexos, são atribuições do fiscal de obra:

12.4.1. Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar

se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos

estabelecidos e demais obrigações do contrato;

12.4.2. Organizar de forma sistemática todas as informações pertinentes aos processos que envolvem

a obra: projetos, licitação, contrato, medições, cronogramas previstos e realizados, aditivos,

reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, Projeto como Construído (as built), termos de

recebimento provisório e definitivo, devolução de cauções, etc.

12.4.3. Disponibilizar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra;

12.4.4. Solicitar, formalmente, a CONTRATADA, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa

técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a

documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos;

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 103 de 112

12.4.5. Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela CONTRATADA,

mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas.

12.4.6. Exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA DE

ATIVIDADES apresentado anexo a este instrumento, considerando que a execução de cada

serviço/etapa será aferido, em cada medição, consoante CRONOGRAMA DE ATIVIDADES,

previamente aprovado e que a aferição dos prazos se dará mediante a comparação entre o valor total

da etapa prevista no cronograma e o efetivamente realizado, no mês em análise.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. As sanções deste Contrato são advertência, multa, suspensão temporária de participação em

licitação, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, nos termos do estabelecido

no Edital, e nos art. 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 47 da Lei nº 12.462 de 04 de agosto

de 2011 e Instruções Normativas do DNIT Nº 01/2013 e Nº 03/2013, e demais disposições da legislação

vigente.

13.2. O rito para o Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade – PAAR referente às

infrações praticadas pelos fornecedores do DNIT é o previsto na IN 01/2013 e IN 03/2013, ou outra

que a venha substituir.

13.3. Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, o DNIT poderá aplicar sanções de natureza

moratória e punitiva à CONTRATADA, diante do não cumprimento das cláusulas contratuais.

13.4. Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no montante

equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do Código

Civil.

13.5. Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, o DNIT poderá ainda,

garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

13.5.1. ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada

descumprir qualquer obrigação, e será expedido:

13.5.1.1. Pelo Setor responsável pelas licitações do Órgão, tanto na Sede quanto nas

Superintendências Regionais, quando o descumprimento da obrigação correr no âmbito do

procedimento licitatório, sendo emitida por documento oficial do DNIT e registrada no SICAF, nos

seguintes casos:

13.5.1.1.1. quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e

anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de

forma definitiva;

13.5.1.1.2. quando a licitante ofertar preço visivelmente inexequível na formulação da proposta inicial

ou na fase de lances;

13.5.1.1.3. quando a licitante não honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar sua

exclusão antes da aceitação das propostas;

13.5.1.1.4. quando a licitante manifestar intenção de recurso e não impetrá-lo;

13.5.1.1.5. quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da

licitação.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 104 de 112

13.5.1.2. Pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto da

licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde a

recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes casos:

13.5.1.2.1. quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um

período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

13.5.1.2.2. quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou

ensejar o retardamento na execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do

vencimento do prazo para início da execução do objeto;

13.5.1.2.3. quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 15

(quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado pela

empresa contratada.

13.5.1.2.4. quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto da licitação,

sendo a advertência registrada e fundamentada em documento específico.

13.5.2. MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas

do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais, por atraso injustificado na execução

do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos

seguintes percentuais:

13.5.2.1. Nos casos de atrasos:

13.5.2.1.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da

licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove,

vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

13.5.2.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da

licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente,

em caráter excepcional, e a critério do DNIT, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

13.5.2.1.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de

entrega objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 13.5.2.1.1 e 13.5.2.1.2;

13.5.2.2. Nos casos de recusa ou inexecução:

13.5.2.2.1. 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do

adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido

pelo DNIT ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente;

13.5.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da

licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.

13.5.2.3. A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da

Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a

oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do

recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, observada a

seguinte ordem:

13.5.2.3.1. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;

13.5.2.3.2. Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

13.5.2.3.3. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 105 de 112

13.5.2.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços de

Mercado – IGPM ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo

DNIT ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias

corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal

na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

13.5.2.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

13.5.2.5.1. O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e

13.5.2.5.2. A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

13.5.2.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a

gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

13.5.2.7. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com o

objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver

justificado interesse do DNIT em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as

penalidades na forma do subitem 13.5.1.2.

13.5.3. SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de

licitações e contratar com o DNIT e toda a Administração Pública Federal, e suspende o registro

cadastral da licitante e/ou contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -

SICAF, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e Anexos, bem como das demais cominações

legais, garantida prévia e fundamentada defesa, de acordo com os prazos a seguir:

13.5.3.1. Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no

edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou

cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame,

qualquer fase da licitação;

13.5.3.2. Por até 2 (dois) anos quando a contratada deixar de efetuar o pagamento de qualquer das

multas previstas no item 13.5.2.

13.5.3.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

13.5.3.3.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o Contrato, inclusive

nas hipóteses previstas no parágrafo único do Art. 40 e no Art. 41 da Lei 12.462/2011;

13.5.3.3.2. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento falso;

13.5.3.3.3. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo

justificado;

13.5.3.3.4. não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente

justificado;

13.5.3.3.5. fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do Contrato;

13.5.3.3.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou

13.5.3.3.7. der causa à inexecução total ou parcial do Contrato.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 106 de 112

13.5.3.3.8. a aplicação da sanção de que trata o subitem 13.5.3.2 deste Edital implicará ainda o

descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores - SICAF;

13.5.3.4. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

13.5.3.4.1. O Setor responsável pelas licitações do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências

Regionais, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e

13.5.3.4.2. O Ordenador de Despesas do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências

Regionais, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto da licitação,

entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento

hábil que venha substituí-lo.

13.5.3.5. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial da União e registrada no SICAF.

13.5.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada

somente pelo Ministro de Estado dos Transportes, à vista dos motivos informados na instrução

processual.

13.5.4.1. Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos Art. 90, 92, 93,

94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

13.6. As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº

8.666/93, aplicam-se a esta licitação e ao Contrato decorrente.

13.7. Disposições gerais

13.7.1. As sanções previstas no item 13.5.3 e 13.5.4 poderão também ser aplicadas às empresas ou

aos profissionais que, em razão do Contrato:

13.7.1.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

13.7.1.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.7.1.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos

ilícitos praticados.

13.8. Do direito de defesa

13.8.1. É facultado à Contratada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência,

suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva

notificação.

13.8.2. O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da autoridade que aplicou

a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a

decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob

pena de responsabilidade.

13.8.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o

do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em

contrário;

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 107 de 112

13.8.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal, a

aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no

Diário Oficial da União, devendo constar:

13.8.4.1. A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.

13.8.4.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar;

13.8.4.3. O fundamento legal da sanção aplicada; e

13.8.4.4. O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita

Federal.

13.8.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a

autoridade competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão competente que

por sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no SICAF, inclusive para o bloqueio da senha

de acesso ao sistema em caso de suspensão para licitar.

13.9. Do assentamento em registros

13.9.1. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial da União as sanções aplicadas

com fundamento nos itens 13.5.1 e 13.5.2, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento

e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93.

13.9.2. Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão

ou na entidade.

13.10. Da sujeição a perdas e danos

13.10.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada ficará sujeita,

ainda, à composição das perdas e danos causados ao DNIT pelo descumprimento das obrigações

licitatórias.

13.11. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, contados a partir

da data de intimação ou da lavratura da ata, em face:

13.11.1. da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666, de 21 de

junho de 1993;

13.11.2. da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade, suspensão

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

14.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão e acarretará as

consequências previstas neste instrumento e na legislação pertinente;

14.2. Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato, pelo

CONTRATANTE:

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais;

b) O não cumprimento de prazos;

c) O não cumprimento das condições técnicas constantes das especificações e dos projetos;

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 108 de 112

d) A lentidão na execução dos serviços, que leve ao CONTRATANTE a presumir sua não conclusão

no prazo contratual;

e) O atraso injustificado no início dos serviços;

f) A paralisação do fornecimento/execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao

CONTRATANTE;

g) A subcontratação total dos serviços e cessão ou transferência total ou parcial deste contrato;

h) A subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido, dos serviços objeto deste Contrato,

sem a prévia e expressa autorização do CONTRATANTE;

i) A associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitida

neste Contrato ou no Edital que originou o mesmo;

j) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

k) A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

l) A alteração societária que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a juízo

do CONTRATANTE, inviabilize ou prejudique a execução deste Contrato;

m) O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão de fundos, que caracterizem

a insolvência da CONTRATADA;

n) A prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou órgão/entidade arrecadador/credor

dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

o) O descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de seus superiores;

p) O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços;

q) Quebra de sigilo sobre as informações e documentos recebidos do CONTRATANTE, para a

execução dos serviços contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA, por

força do Contrato;

r) Razões de interesse público;

s) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução

do Contrato.

t) O descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

14.3. Constituem motivos para rescisão deste Contrato pela CONTRATADA:

a) A supressão de serviços, por parte do CONTRATANTE, sem anuência da CONTRATADA,

acarretando modificações do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;

b) A suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120

(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou

guerra;

c) O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE relativos aos

serviços já recebidos e faturados, salvo nas hipóteses de calamidade pública, grave perturbação da

ordem interna ou guerra, assegurado neste caso, à CONTRATADA o direito de optar pela

suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 109 de 112

d) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução

do Contrato;

14.4. Nos casos relacionados nas alíneas de “a” a “c” do subitem 14.3 a CONTRATADA será

ressarcida dos prejuízos até então sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito

a:

a) Devolução da garantia prestada;

b) Pagamento dos serviços que executou, desde que aceitos, até a data da rescisão do Contrato,

porventura ainda não pagos.

14.5. A rescisão do Contrato, efetivada pelo CONTRATANTE, com base no ajuste constante nas

alíneas de “a” a “q” do subitem 14.2, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo da aplicação

das sanções previstas neste Contrato e na lei:

a) Assunção imediata, pelo CONTRATANTE, dos serviços objeto deste Contrato, no estado e no

local em que se encontram, por ato próprio seu;

b) Ocupação e utilização, pelo CONTRATANTE, do local, instalações, equipamentos, materiais e

pessoal empregado na execução dos serviços, indispensáveis à sua continuidade, os quais serão

devolvidos ou ressarcidos posteriormente à CONTRATADA, mediante avaliação prévia do

CONTRATANTE;

c) Execução, imediata, da garantia contratual constituída para se ressarcir de danos, inclusive multas

aplicadas;

14.6. A rescisão do Contrato, seja decretada pelo CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, não

impedirá que o CONTRATANTE dê continuidade à execução dos serviços, mediante contratação de

terceiros.

14.7. A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou a ocorrência de caso fortuito ou de

força maior dará à CONTRATADA o direito a liberação da garantia contratual e ao recebimento do(s)

valor (es) pertinente(s) aos serviços executados e aceitos;

14.8. Caso não convenha ao CONTRATANTE exercer o direito de rescindir o Contrato, quando a ação

ou omissão da CONTRATADA justificar essa medida, poderá suspender a execução do mesmo, a seu

exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo na execução dos

serviços, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que a CONTRATADA cumpra

integralmente a condição contratual infringida.

14.8.1. Na hipótese de ocorrer acréscimos nos preços dos serviços, em consequência da adoção das

medidas mencionadas neste item, correrão os mesmos por conta da CONTRATADA e o respectivo

valor poderá ser descontado dos seus créditos ou da garantia constituída.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

15.1. A CONTRATADA deverá proceder para execução/entrega dos serviços pactuados neste

contrato, conforme especificações do CONTRATANTE discriminadas nos Critérios de Aceitabilidade

(CLÁUSULA OITAVA deste contrato) e no Projeto Básico (ANEXO I do Edital).

15.2. Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao

dirigente do CONTRATANTE, poderá solicitar o recebimento dos mesmos.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 110 de 112

15.3. Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério do

CONTRATANTE pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da

CONTRATADA.

15.4. O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) Os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse

fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento.

b) Os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar

os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazos para correção,

que não poderão ser superiores a 90 dias.

15.5. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à FISCALIZAÇÃO não atestar a última

e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a

ser apontadas no TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.

15.6. Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão CONTRATANTE

designará servidor ou comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, que comprove a adequação do objeto aos termos

contratuais.

15.6.1. O RECEBIMENTO DEFINITIVO deverá ocorrer em no máximo 90 (noventa) dias, contados

a partir do decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos

desse contrato.

15.7. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a CONTRATADA das

responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem exclui as

garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos

de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for estipulado neste Contrato.

15.7.1. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o início dos

prazos previstos no artigo 618, do Código Civil não exime a CONTRATADA das responsabilidades

que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e

contratuais, as quais podem ser arguidas pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos de garantia e

responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for estipulado neste Contrato.

15.8. Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela

CONTRATADA será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente, conforme procedimentos

descritos na cláusula deste Contrato que trata de garantias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato, bem como dos serviços principais, ou seja,

os considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-operacional e técnico profissional como

relevantes.

16.2. É permitida a subcontratação para as atividades que não constituam o escopo principal do objeto,

conforme estabelecido no subitem anterior, até o limite de 30% do orçamento.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 111 de 112

16.3. A subcontratação de que trata este item não exclui a responsabilidade da CONTRATADA

perante o órgão licitante quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado.

16.4. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer

técnico da fiscalização, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação

técnica necessários para a execução dos serviços.

16.4.1. A CONTRATADA originária deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o pedido de

prévia anuência para subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da

respectiva documentação, que deve corresponder a exigida para habilitação nesta licitação;

16.4.2. Uma vez aprovado o limite da subcontratação, conforme critérios do CONTRATANTE, deverá

a mesma ser autorizada por despacho da autoridade competente, com amparo em cláusula contratual

autorizativa da providência;

16.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da

CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação

das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

16.6. A regularidade do pagamento, quando efetuado diretamente a subcontratada, decorrerá da

comprovação, além dos procedimentos descritos nos subitens anteriores desta cláusula, dos seguintes:

a) O contrato de subcontratação contendo a previsão do pagamento direto ao subcontratado, dos

valores referentes à parcela objeto da subcontratação e a ressalva expressa de que o pagamento

direto não afeta a disciplina jurídica da subcontratação, conforme erigida no art. 72 da Lei nº

8.666/93, não caracterizando sub-rogação, e reiterando-se que a CONTRATADA principal

permanece responsável pelo cumprimento de suas obrigações contratuais e legais perante o

CONTRATANTE, limitando-se a referida disposição ao aspecto financeiro do contrato,

estritamente nos limites e para os fins da subcontratação autorizada;

b) A CONTRATANTE e a CONTRATADA originária deverão formalizar termo aditivo ao contrato,

cujo extrato deverá ser publicado na Imprensa Oficial, na forma da Lei, o qual terá por escopo a

alteração contratual processada por via da subcontratação, com apostilamento da publicação do

extrato no contrato, conforme artigos 60, 61 e 65 da Lei nº 8.6666/93;

c) Formalizados tais instrumentos, a subcontratada processará o faturamento dos serviços diretamente

à CONTRATANTE, mediante a apresentação da nota fiscal e demais documentos tratados neste

Contrato no item pertinente aos procedimentos de pagamentos;

d) No momento da liquidação da despesa, deverá ocorrer o controle das exigências criadas, referentes

à subcontratação com pagamento direto.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.

17.2. Os casos omissos neste CONTRATO serão resolvidos pelas Leis 8.666/93, 12.642/2011 e

12.688/2012 e pelo Decreto Federal nº 7.581/2011 e demais legislação pertinente.

17.3. A CONTRATADA deverá informar imediatamente ao CONTRATANTE, quando ocorrer

alteração do endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de

correspondências, comunicados, notificações dentre outros.

Processo nº 50600.600553/2017-94

Página 112 de 112

17.3.1. O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem

qualquer objeção, das determinações emanadas do CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos

de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a execução das obras ora contratadas.

17.4. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em

razão deste, o integrarão para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são anexos.

17.5. Compete ao CONTRATANTE dirimir divergência, de qualquer natureza, havida entre os

documentos integrantes deste Instrumento;

17.6. As partes considerarão completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as

obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo

CONTRATANTE.

17.6.1. Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execução deste

Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o cometimento de

outras.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal do Estado de Alagoas, na cidade de Maceió, como o

competente para dirimir quaisquer questões advindas da aplicação deste Instrumento, com renúncia

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor,

que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

..........................................., ..........de.......................................... de 2018.

____________________________________________

Responsável legal da CONTRATANTE

_____________________________________________

Responsável legal da CONTRATADA

edital rdc eletrÔnico nº 001/2018-20 · 2018-04-18 · processo nº 50600.600553/2017-94 página...

Documents