edital de licitaÇÃo objeto: manutenÇÃo preventiva … · 1 tribunal de justiÇa do estado de...

1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE LICITAÇÃO

Objeto: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SUBESTAÇÕES E QUADROS GERAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM DIVERSOS PRÉDIOS DO TRIBUNAL LOCALIZADOS EM BELO HORIZONTE – MG.

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET

http://www.tjmg.jus.br

Senhor Interessado: Caso deseje receber informações a respeito do andamento desta licitação, fineza preencher os dados abaixo e encaminhá-los pelo endereço: [email protected] ou pelo fax (31) 3224-2816.

Pregão Presencial nº. 030/11

Razão Social:

Endereço:

Contato:

Fone: Fax:

e-mail:

O Edital constante dos autos prevalecerá sobre o disponibilizado na internet, caso haja divergências entre eles.

mailto:[email protected]

2

PREGÃO PRESENCIAL

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 04.04.2011 às 09 horas.

Local: Rua dos Timbiras nº. 1.802 – Belo Horizonte/MG.

Pregoeiro (a): Márcia Andrade Alves

Equipe de Apoio: Antônio Carlos Carvalho de Oliveira Helena Lima de Franco Tânia Mara Ferreira de Paiva Apoio Técnico: Marcelo Junqueira Santos

(Pregoeiro e equipe de Apoio designados pela Portaria nº. 2529/2010 de 17/12/2010).

SUMÁRIO

PREÂMBULO .................................................................................................................................. 3

1. OBJETO ...................................................................................................................................... 3

2. DA PARTICIPAÇÃO.................................................................................................................... 3

3. DO CREDENCIAMENTO ............................................................................................................ 3

4. DA PROPOSTA ........................................................................................................................... 4

5. DA SESSÃO DO PREGÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES ............................................ 4

6. DA HABILITAÇÃO ...................................................................................................................... 6

7. DO RECURSO ............................................................................................................................. 8

8. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO ............................................................................ 8

9. DA CONTRATAÇÃO ................................................................................................................... 9

10. DOS PRAZOS, LOCAIS, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS ...................................................................................................................................... 9

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ............................................................................................ 9

12. DAS MEDIÇÕES ....................................................................................................................... 9

13. DO PAGAMENTO .................................................................................................................. 10

14. DO SEGURO ........................................................................................................................... 10

15. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ................................................................................................ 10

16. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL ............................................. 10

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS ................................................................................................... 10

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA .......................................................................................... 12

ANEXO II – (MODELO) CREDENCIAMENTO .............................................................................. 27

ANEXO III – (MODELO) DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO ............................... 28

ANEXO IV - MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL ................................................................. 29

ANEXO V – (MODELO) DECLARAÇÃO DE MENOR EMPREGADO .......................................... 30

ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO ......................................................................................... 31


Requisitante: Gerência de Manutenção Predial – GEMAP

Objeto: Manutenção preventiva de subestações e quadros gerais de distribuição de energia elétrica em diversos prédios do TRIBUNAL localizados em Belo Horizonte.

LICITAÇÃO Nº. 030/11 PROCESSO Nº. 1473/10

3

PREÂMBULO

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais torna público aos interessados que, promoverá a presente licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, cuja sessão pública de abertura das propostas ocorrerá no dia, hora e local já mencionados, regida pela Lei Federal nº. 10.520 de 17.07.02, pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18.09.01, nº. 14.167, de 10.01.02, pelos Decretos Estaduais de nº. 44.786 de 18.04.08, de nº. 44.431, de 29.12.06, pela Lei Complementar nº. 123, de 14.12.06, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.93, e alterações posteriores a estas normas, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto neste Edital, destinada a selecionar a proposta mais vantajosa, pelo critério de julgamento do menor preço total do lote.

1. OBJETO

Manutenção preventiva de subestações e quadros gerais de distribuição de energia elétrica em diversos prédios do TRIBUNAL localizados em Belo Horizonte – MG, conforme especificações constante do Termo de Referência e nos demais anexos deste edital.

2. DA PARTICIPAÇÃO 2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem às exigências constantes deste Edital, inclusive quanto à documentação, que consiste em: a) credenciamento junto ao Pregoeiro, devendo o interessado, ou seu representante, comprovar a

existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática dos demais atos inerentes ao certame;

b) declaração do LICITANTE dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação; c) proposta comercial em envelope lacrado, no qual deverão constar, na parte externa, a identificação

do LICITANTE e o número da licitação, além dos dizeres: Envelope 01 – Proposta Comercial; d) documentos de habilitação em envelope lacrado, no qual deverão constar, na parte externa, a

identificação do LICITANTE e o número da licitação, além dos dizeres: Envelope 02 – Habilitação. 2.2. Não poderão participar da presente licitação: a) consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; b) empresas ou sociedades estrangeiras; c) pessoas físicas ou jurídicas que estiverem suspensas de participar em licitação e impedidas de

contratar junto a qualquer órgão da Administração Pública Estadual; d) pessoas físicas ou jurídicas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar junto a

qualquer órgão da Administração Pública Estadual, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

e) pessoas físicas ou jurídicas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

f) pessoas físicas ou jurídicas que incidirem no estipulado no art. 9º da Lei Federal nº. 8.666/93. 2.3. A participação no certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 3. DO CREDENCIAMENTO 3.1. No dia, hora e local estabelecidos neste Edital, o proponente deverá comprovar que detém poderes para a formulação de propostas e para a prática dos atos relativos ao certame, apresentando-se junto ao Pregoeiro munido de documento que o habilite, podendo utilizar-se, para tanto, do modelo de credenciamento constante deste Edital. 3.2. O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada LICITANTE e comparecerá à sessão munido de documento de identidade e procuração pública ou particular com firma reconhecida. Caso a procuração seja por instrumento particular, deverá ser juntado o Contrato Social ou documento equivalente que comprove os poderes do outorgante. 3.3. Caso o credenciado seja sócio ou dirigente do LICITANTE, é indispensável que se comprove, na


Requisitante: Gerência de Manutenção Predial – GEMAP

Objeto: Manutenção preventiva de subestações e quadros gerais de distribuição de energia elétrica em diversos prédios do TRIBUNAL localizados em Belo Horizonte – MG.

LICITAÇÃO Nº. 030/11 PROCESSO Nº. 1473/10

4

ocasião, ser detentor de poderes que o habilitem a formular lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, em nome do proponente. 3.4. O LICITANTE enquadrado na condição de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar nº. 123/06 e disciplinados no Decreto Estadual nº. 44.630/07, deverá declarar ou comprovar tal condição, quando do seu credenciamento, sob pena de preclusão. 3.5. Será realizada consulta junto ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP para verificação dos impedimentos. 3.6. A ausência de credenciamento não excluirá o LICITANTE do certame, mas importará a preclusão do direito de formular lances na sessão, na renúncia ao direito de interposição de recursos e a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

4. DA PROPOSTA 4.1. A proposta comercial poderá ser elaborada conforme modelo deste Edital, obedecidas as disposições do Termo de Referência.

4.1.1. Na proposta comercial deverão constar os seguintes elementos: a) razão social, CNPJ (que deverá ser o mesmo para a proposta comercial e Nota Fiscal),

endereço completo, número de telefone, e-mail (se houver) e fax, bem como o nome do banco, número da conta e a respectiva agência onde deseja receber seus créditos;

b) especificações técnicas e outros elementos exigidos no termo de referencia e demais anexos, de modo a identificar o serviços ora licitados e atender ao disposto no art. 31, da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor;1

c) preços unitário e total de todos os itens que compõem o lote em moeda corrente do País, em algarismos, com 2 (duas) casas decimais após a vírgula, para todos os itens que compõem a proposta;

d) preço total do lote em algarismos e por extenso. e) data e assinatura do representante legal do LICITANTE, com a identificação de seu nome abaixo

da assinatura; 4.1.2. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço total, prevalecerá o valor do preço

unitário. 4.2. O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração. 4.3. Consideram-se incluídas na proposta todas as despesas necessárias à execução do objeto, como tributos, encargos sociais, frete, seguros, cargas e descargas até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo exclusivamente do LICITANTE vencedor. 4.4. A proposta não poderá impor condições ou conter opções. 4.5. A Administração não se responsabilizará por envelopes que não sejam entregues ao Pregoeiro designado, no local, data e horário definidos neste Edital. 4.6. Após a abertura das propostas, não será admitido cancelamento, inclusão ou exclusão de documentos, retirada da proposta ou alteração nas suas condições, ficando o LICITANTE sujeito à suspensão ou cancelamento do seu registro, de acordo com as previsões legais, além da inclusão no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual, instituído pela Lei nº. 13.994 de 18.09.2001. 4.7. Falhas meramente formais poderão, após a análise, serem sanadas pelo Pregoeiro, desde que não caracterizem tratamento diferenciado em relação aos demais licitantes.

5. DA SESSÃO DO PREGÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 5.1. No dia, hora e local estabelecidos neste Edital, será realizada sessão pública para recebimento dos envelopes, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e comprovar a existência dos

1 Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas

e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

5

poderes necessários para a formulação de proposta e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

5.1.1. Após o credenciamento dos participantes o pregoeiro declarará aberta a sessão e receberá dos licitantes a DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo constante deste Edital, e os envelopes de PROPOSTA COMERCIAL e HABILITAÇÃO.

5.1.2. Declarada aberta a sessão pública, não serão aceitos e nem credenciados novos licitantes. 5.1.3. A apresentação da proposta vinculará o seu autor a todas as condições e obrigações

inerentes ao certame. 5.1.4. Em seguida, dar-se-á início a abertura dos envelopes de propostas comerciais para

classificação. 5.2. Da Classificação das Propostas:

5.2.1. Após abertas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade das mesmas, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

5.2.2. Será declarada classificada, pelo Pregoeiro, a proposta do LICITANTE que ofertar o menor preço, conforme critério de julgamento indicado no preâmbulo deste Edital, bem como as propostas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquele, obedecendo ao item 4.

5.2.3. Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará as próximas três melhores propostas subsequentes. 5.3. Dos Lances:

5.3.1. O Pregoeiro convidará os licitantes classificados, individualmente e de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

5.3.2. Poderão ser ofertados lances intermediários, na hipótese do ofertante declarar impossibilidade de cobrir o menor preço, que ficarão registrados em ata e servirão, inclusive, para definir a ordenação das propostas, após concluída a etapa de lances.

5.3.3. A critério do Pregoeiro, poderá ser acordado entre os licitantes participantes da etapa de lances, valor de redução ou percentual mínimo entre os mesmos e tempo máximo para sua formulação.

5.3.4. Dos lances ofertados não caberá retratação. 5.3.5. Caso o sistema informatizado de realização do pregão não defina automaticamente a

classificação de propostas iniciais com preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

5.3.6. A desistência em apresentar lance verbal implicará a exclusão do LICITANTE da continuidade da etapa de lances e a manutenção do último preço apresentado, para efeito de posterior ordenação das propostas.

5.3.7. O encerramento da etapa de lances dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, todos os licitantes classificados manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

5.3.8. Se não forem ofertados lances verbais, será verificada a conformidade entre a melhor proposta escrita, ainda que seja a única formulada, e o valor praticado no mercado, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o proponente.

5.3.9. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123 de 14.12.2006.

5.3.9.1. Ocorrendo a hipótese acima, proceder-se-á da forma descrita nos artigos 44 e 45 dessa Lei.

5.3.10. Caso entenda necessário, o Pregoeiro solicitará ao LICITANTE a demonstração detalhada da composição de sua oferta, através de apresentação de planilha, que deverá ser elaborada e encaminhada nos termos dos incisos XV a XVIII do art. 12 do Decreto 44.786/2008, conforme prazo estipulado na própria sessão.

5.3.11. Ocorrendo alteração do valor global da proposta escrita, o LICITANTE declarado vencedor deverá reapresentar, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após encerrada a sessão pública, proposta de preços com os valores readequados.

5.3.12. Para fins de readequação dos valores da proposta comercial, encerrada a fase de lances, o LICITANTE declarado vencedor deverá aplicar desconto percentual linear nos preços unitários da

6

proposta inicial, calculado a partir da diferença entre o valor global da proposta vencedora e o valor global da respectiva proposta inicial, dividida pelo valor global inicial, conforme art. 6º, IV do decreto estadual nº. 44.786/2008. 6. DA HABILITAÇÃO 6.1. Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à análise da documentação constante do envelope de habilitação do LICITANTE detentor da proposta de menor preço, para a verificação do atendimento às condições fixadas neste Edital. Para a habilitação, o LICITANTE deverá apresentar:

6.1.1. Documentos referentes à Habilitação Jurídica: a) Para empresário individual: registro comercial; b) Para sociedades por ações: última ata de eleição de seus diretores registrada na Junta

Comercial e cópia do Estatuto arquivado na Junta Comercial; c) Para Sociedade empresárias ou não empresárias: cópia do contrato social e última alteração

contratual; d) CPF e Cédula de Identidade do proprietário, diretores ou sócios, caso estes não constem

relacionados nos documentos acima. 6.1.2. Documentos referentes à Regularidade Fiscal: a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao

domicílio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União Junto à Receita Federal do Brasil;

d) Certificado de regularidade perante o fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal;

e) Certidão negativa de débito – CND, com o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS); f) Certidão negativa da Fazenda Estadual (em cumprimento à Lei Estadual 14.167/02, art. 9º XII). 6.1.3 Documentos referentes à Qualificação Econômico-financeira: a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

jurídica;

6.1.4. Documentos referentes à Qualificação técnica

6.1.4.1. Capacidade Técnico-operacional: Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características tecnológicas e operacionais com o objeto da licitação, mediante a apresentação de atestado(s), em nome do LICITANTE, emitido(s) por pessoa jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA e acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove(m) a execução da seguinte parcela de maior relevância técnica e valor significativo:

Prestação de serviço de manutenção em, no mínimo, 02 subestações elétricas.

a) Serão considerados todos os atestados em que constem o LICITANTE como contratado, bem como os decorrentes de subcontratação ou cessão, se formalmente autorizados pelo contratante, devidamente comprovado através de documentação pertinente.

b) Não serão aceitos atestados emitidos pelo próprio LICITANTE.

c) O quantitativo mínimo exigido para a parcela de maior relevância descrita neste item poderá constar em mais de um atestado, sendo admitidos somatórios de quantidades para efeito de comprovação.

6.1.4.2. Capacidade Técnico-profissional: Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestado(s) em nome de profissional(is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, que tenha vínculo profissional formal com o LICITANTE, devidamente comprovado por documentação pertinente, na data prevista para entrega da proposta e que conste na Certidão de Registro do CREA como responsável técnico do LICITANTE . Tal(is) atestado(s) deverá(ão) ter sido emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA e deverá(ão) estar acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que

7

comprove(m) a execução das seguintes parcelas de maior relevância técnica e valor significativo:

Prestação de serviço de manutenção em subestações elétricas

a) A comprovação do vínculo profissional formal do responsável técnico com o LICITANTE deverá ser feita mediante apresentação de um dos seguintes documentos:

I. no caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o n.º de registro, qualificação civil, contrato de trabalho e última alteração de salário;

II. no caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio competente, do domicílio ou da sede do LICITANTE.

III. no caso de profissional autônomo, contrato de prestação de serviço devidamente registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos e no CREA.

IV. Outros documentos hábeis a comprovação do vinculo profissional.

6.1.4.3. Declaração indicando o(s) responsável(eis) técnico(s) que irá acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação, que deverá(ao) ser o(s) mesmo(s) constante(s) da CAT.

a) Deverá ser a declaração acima assinada em conjunto pelo representante legal da empresa e pelo(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s), conforme o caso;

b) Os profissionais indicados e comprovados pelo LICITANTE através dos atestados de capacidade técnica deverão participar do serviço, objeto desta licitação, admitindo-se a sua substituição, caso necessário, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que formalmente solicitado e demonstrado a ocorrência de fato superveniente, devendo ser prontamente aprovado pelo TRIBUNAL.

6.1.5. Declarações e Documentos Complementares: a) Declaração de cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da República,

modelo Anexo V deste Edital; 6.2. Os documentos relacionados no subitem 6.1. poderão ser substituídos por um dos certificados abaixo, em vigor na data da realização do Pregão, desde que expressamente indicados no referido cadastro:

a) Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Cadastro Geral de Fornecedores de MG – CAGEF e/ou b) Certificado emitido pelo SICAF.

6.3. No caso de não constar dos mencionados cadastros quaisquer documentos exigidos ou estiverem com os prazos vencidos, o LICITANTE deverá incluí-los no envelope de habilitação, válidos e regulares. 6.4. Para fins de habilitação, é facultada ao Pregoeiro a verificação das informações e o fornecimento de documentos que constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal, emissores de certidões, devendo tais documentos serem juntados ao processo.

6.4.1. No caso do LICITANTE deixar de apresentar documentos cuja validade possa ser confirmada via internet, não será motivo para a sua inabilitação, desde que, na fase habilitatória a verificação dos mesmos seja possível.

6.4.2. A possibilidade de consulta prevista no caput não constitui direito do LICITANTE e a Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos no momento da diligência, hipótese em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o LICITANTE será declarado inabilitado. 6.5. Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas no cartório competente ou por servidor designado para o pregão. 6.6. Documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 6.7. Os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome do LICITANTE e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço, inclusive para os casos de documentações de estabelecimentos matriz ou filial, exceto aqueles somente emitidos em nome da matriz. 6.8. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os

8

documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 6.8.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal das ME e EPP, será assegurado o

prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial ocorrerá na sessão pública, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização.

6.8.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.

6.8.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos dois dias úteis inicialmente concedidos.

6.8.4. A não regularização da documentação fiscal, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 6.9. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para a realização do pregão, sendo que, na hipótese de inexistir nos documentos prazo expresso de sua validade, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 6.10. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste título, será inabilitado e o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação da LICITANTE seguinte, na ordem de classificação, até a seleção daquela que atenda ao Edital, e cujo ofertante, uma vez preenchidas as condições de habilitação, será declarado vencedor. 6.11. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o LICITANTE será declarada vencedora. 6.12. O LICITANTE obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, observadas as penalidades cabíveis. 6.13. O TRIBUNAL manterá em seu poder, por meio da Gerência de Compra de Bens e Serviços – GECOMP, os envelopes de habilitação dos demais licitantes, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após a homologação da licitação, devendo as licitantes retirá-los após este período, sob pena de inutilização dos mesmos.

7. DO RECURSO 7.1. Declarado o vencedor, qualquer LICITANTE poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata.

7.1.1. Aos licitantes que manifestarem a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso;

7.1.2. Aos demais licitantes, independentemente de intimação, será concedido igual prazo para apresentação de contrarrazões, o qual começará a contar a partir do término do prazo concedido ao recorrente. 7.2. O encaminhamento das razões e contrarrazões deverá ser feito por escrito e protocolizado no TRIBUNAL de Justiça do Estado de Minas Gerais, na Rua dos Timbiras, 1802, Centro, Belo Horizonte/MG. 7.3. O LICITANTE poderá apresentar as razões do recurso na própria sessão do pregão, as quais serão reduzidas a termo pelo Pregoeiro na respectiva ata. 7.4. Após o término da sessão será assegurada vista imediata dos autos a todos os licitantes. 7.5. Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro, que reconsiderando ou não a sua decisão, os encaminhará devidamente informados, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, à Diretoria-Executiva da Gestão de Bens, Serviços e Patrimônio – DIRSEP. 7.6. A falta de manifestação imediata e motivada do LICITANTE, quanto ao resultado do certame, importará a decadência do direito de interposição de recurso. 7.7. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 8.1. Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública do pregão com registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, dos preços ofertados, da análise dos documentos de habilitação e dos recursos interpostos além de outros registros pertinentes. 8.2. O procedimento de adjudicação é atribuição do pregoeiro, se não houver recurso, ou, havendo, da autoridade competente do TRIBUNAL, que também procederá à homologação do certame.

9

9. DA CONTRATAÇÃO 9.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante CONTRATO a ser firmado com o licitante vencedor, e suas condições são as estabelecidas neste Edital, no Termo de Referência e nos demais anexos, além de outras fixadas na proposta vencedora e necessárias à fiel execução do objeto licitado. 9.2. Após a homologação da presente licitação, o licitante vencedor será convocado pela DIRSEP para assinatura do Termo de Contrato nesta Diretoria, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da convocação, podendo esse prazo ser prorrogado, desde que formalmente solicitado e mediante aprovação da DIRSEP, por igual período.

9.2.1. A liberação dos compromissos assumidos pelos licitantes estará condicionada à observância dos prazos e condições previstos neste Edital. 9.3. Se o licitante declarado vencedor não assinar o contrato no prazo estabelecido, caducará o seu direito à contratação. 9.4. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao edital, podendo negociar com o proponente para que seja obtido preço melhor. 9.5. Caso o adjudicatário se recuse a assinar o contrato, aceitar ou retirar instrumento equivalente no prazo estabelecido no subitem anterior, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas para inexecução total do objeto previstas na Minuta do Contrato. 9.6. O licitante vencedor deverá, por ocasião da assinatura do contrato, indicar o nome de seu representante, responsável pela gestão do contrato, informando endereço, telefone, fax, e-mail, etc. 9.7. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.1993. 9.8. O prazo de vigência do contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias contados a partir da assinatura do mesmo. 9.8.1. O prazo de execução do objeto será de até 90 (noventa) dias corridos a contar da data estabelecida na Autorização de Início conforme cronograma aprovado pelo TRIBUNAL. 9.8.2. Após a publicação do extrato do contrato no Diário do Judiciário Eletrônico, será emitida Autorização de Início dos Serviços, com prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos para o seu início, contados data estabelecida na autorização. 9.9. O recebimento do objeto se efetivará na forma prevista no art. 73, inciso I, da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.1993 e nas condições e disposições do Termo de Referência. 9.10. A contratada não poderá, em hipótese alguma, caucionar ou utilizar o contrato com o TRIBUNAL para qualquer operação financeira. 9.11. A contratada não poderá transferir ou ceder direitos ou obrigações do contrato, salvo com autorização expressa do Tribunal, concedida após análise e aprovação da documentação exigida. 9.12. A contratada deverá manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 9.13. A contratação decorrente desta licitação poderá ser rescindida, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que a contratada, por isso, tenha direito a qualquer reclamação ou indenização, salvo pelos serviços executados até o momento da rescisão. 9.14. A rescisão do contrato provocada pela inadimplência da contratada acarretará aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal. 10. DOS PRAZOS, LOCAIS, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 11.1. Os prazos, locais e condições de execução e recebimento dos serviços estão definidos no Termo de Referência e nos demais anexos deste edital. 11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta de dotação própria do TRIBUNAL, na classificações orçamentárias 3.3.90.39.22 – Reparos de bens imóveis.

12. DAS MEDIÇÕES 12.1. As medições serão efetuadas conforme previsto no Termo de Referência.

10

13. DO PAGAMENTO 13.1. Os pagamentos serão efetuados conforme estabelecido no Contrato.

14. DO SEGURO 14.1. O seguro será efetuado conforme estabelecido no Contrato.

15. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS 15.1. Na forma prevista no art. 12 da Lei Estadual nº. 14.167, de 2002, c/c o art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93, garantida a ampla defesa, poderá ser aplicada sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, àquele LICITANTE que:

a) apresentar documentação falsa; b) deixar de apresentar documentação exigida para o certame; c) convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato; d) ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; e) não mantiver a proposta; f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

15.1.1. Configurada quaisquer das hipóteses do item anterior, o LICITANTE estará sujeito à multa de até 20% (vinte por cento) do valor da sua proposta originária.

15.1.2. O prazo do impedimento de licitar e contratar será de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

15.1.3. As sanções serão registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública do Estado de Minas Gerais – CAFIMP por período de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 15.2. Pela inexecução total ou parcial do ajuste contratual efetuado, a CONTRATADA ficará sujeita às sanções previstas na Minuta de Contrato, garantida a ampla defesa e o contraditório.

16. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 16.1. Até às 18 horas do dia 30.03.2011 qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, mediante petição, dirigida à GECOMP, devendo protocolizá-la na Rua dos Timbiras nº. 1.802, Centro, Belo Horizonte/MG. 16.2. No prazo legal, a GECOMP decidirá sobre a impugnação. 16.3. Os pedidos de esclarecimentos, obedecido o prazo do subitem 16.1, deverão ser encaminhados à GECOMP/COALI pelo e-mail [email protected] ou pelo fax (31) 3224-2816. Quaisquer outras informações poderão ser obtidas através dos telefones (31) 3249.8033 e 3249.8034. 16.4. As respostas a esclarecimentos, impugnações, recursos e a comunicação dos demais atos serão disponibilizadas no endereço eletrônico www.tjmg.jus.br, por meio do link “Licitações”, para conhecimento dos interessados em participar do certame, cabendo a estes acessá-lo para obtenção das informações prestadas. 17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 17.1. A apresentação de proposta obriga o LICITANTE declarado vencedor ao cumprimento de todas as disposições contidas neste Edital. 17.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, no interesse da Administração: a) em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a

instrução do processo; b) solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar

suas decisões; c) sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados no credenciamento, na proposta e

na documentação, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.

17.3. Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da proposta ou dos documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá suspender o pregão e marcar nova data para sua continuidade, intimando todos os participantes. 17.4. A presente licitação poderá ser revogada, por motivo de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou

mailto:[email protected]

http://www.tjmg.jus.br/

11

por provocação de terceiros, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização por esses fatos, de acordo com o art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 17.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 17.6. Suspenso o expediente no TRIBUNAL nas datas previstas, estas ficam automaticamente prorrogadas para o mesmo horário do primeiro dia útil de expediente. 17.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 17.8. São partes integrantes e inseparáveis do presente Edital:

- Anexo I – Termo de Referência; - Anexo II – (Modelo) Credenciamento; - Anexo III – (Modelo) Declaração de que preenche os requisitos de habilitação; - Anexo IV – (Modelo) Proposta Comercial; - Anexo V – (Modelo) Declaração de Menor Empregado; - Anexo VI – Minuta de Contrato

17.9. Cópia deste Edital e informações sobre o andamento desta licitação estarão à disposição dos interessados no sítio www.tjmg.jus.br ou na Rua dos Timbiras nº. 1.802, Centro, Belo Horizonte/MG. 17.10. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação.

Belo Horizonte, 21 de março de 2011.

TJ 3779-6

Maria da Conceição Gabriche S. Menezes Gerente de Compra de Bens e Serviços

http://www.tjmg.jus.br/

12

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. SETOR REQUISITANTE

Gerência de Manutenção, Instalações Prediais e Controle do Patrimônio Imobiliário – GEMAP.

2. OBJETO

Manutenção preventiva de subestações e de quadros gerais de distribuição de energia elétrica em diversos prédios do TJMG em Belo Horizonte, sendo:

Lote Itens Descrição dos serviços

Lote Único

01 Manutenção preventiva da subestação abrigada do FORUM LAFAYETTE, reaperto de conexões elétricas e emissão de laudo técnico

02 Manutenção preventiva da subestação aérea do (Juizado Especial) JESP CRIMINAL, reaperto de conexões elétricas e emissão de laudo técnico

03 Manutenção preventiva da subestação abrigada do (Juizado Especial) JESP CIVEL GUTIERREZ, reaperto de conexões elétricas e emissão de laudo técnico

04 Manutenção preventiva da subestação abrigada da UNIDADE FRANCISCO SALES, reaperto de conexões elétricas e emissão de laudo técnico

05 Manutenção preventiva da subestação aérea do ALMOXARIFADO COPAT – GALPÃO CAMARGOS, reaperto de conexões elétricas e emissão de laudo técnico

06 Manutenção Preventiva do QGBT e equipamentos elétricos da subestação internos à edificação do ANEXO II e emissão de laudo técnico

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1. Considerações iniciais

3.1.1. Esta especificação tem como objetivo estabelecer os requisitos mínimos de qualidade a serem observados na execução dos serviços em referência. Os procedimentos indicados deverão ser obedecidos. O mesmo se aplica às recomendações das normas NBR-5410 e NB-79 da ABNT, NEC (NATIONAL ELECTRICAL CODE) e da CEMIG.

3.1.2. Todos os materiais deverão ser novos, não danificados, livres de falhas.

3.1.3. Intervenções de manutenção como as pretendidas exigem o desligamento total de cada edificação a ser efetuado pela CEMIG. Por este motivo, a marcação de desligamentos será sempre agendada com antecedência através da GEMAP/DENGEP/TJMG, para o final de semana ou feriado de modo a não perturbar o atendimento público.

3.1.4 A Contratada acompanhará a equipe da CEMIG desde o princípio da manobra de desconexão da edificação da rede de alimentação. Fora isso, será fornecido laudo técnico sobre a situação dos equipamentos afetados em cada subestação, após a manutenção, relatando todas as etapas do serviço executado e eventuais anormalidades corrigidas.

13

3.2. Relação de equipamentos principais e projetos das subestações

Prédio Tipo de subestação

Projetos, fotografias e desenhos EQUIPAMENTOS (mais

importantes)

FORUM LAFAYETTE Abrigada

SE FLafayette 01-03 - ManutPrev2009 – proj SE FLafayette 02-03 - ManutPrev2009 – proj SE FLafayette 03-03 - ManutPrev2009 – proj SE FLafayette QGBT - ManutPrev2009 – proj

Dois trafos de 1500kVA; um QGBT, um barramento blindado, um banco de

capacitores, três No-breaks, dois disjuntores 2000A

JESP CRIMINAL Aérea

SE JCriminal E-07-08 - diagrama QGD – proj SE JCriminal E-08-08 – proj

Trafo aéreo, 225kV, 220/127V

QGD (interior do prédio)

JESP CIVEL GUTIERREZ Abrigada

SE JEsp Gutierrez 01-01 - ManutPrev2009 – proj SE Jesp Gutierrez disjuntor – desenho SE Jesp Gutierrez Planta - desenho

Um trafo 225kVA, duas chaves seccionadoras

secas, um disjuntor tripolar

UNIDADE FRANCISCO SALES Abrigada

SE Unidade Francisco Sales 01-03 – proj SE Unidade Francisco Sales 02-03 – proj SE Unidade Francisco Sales planta - proj

Dois Bancos de Capacitores, um QGBT, um

Trafo

ALMOXARIFADO COPAT – GALPÃO CAMARGOS

Aérea

SE Almoxarif Copat - Galpão Camargos - foto 1 SE Almoxarif Copat - Galpão Camargos - foto 2 SE Almoxarif Copat - Galpão Camargos - foto 3 SE Almoxarif Copat - Galpão Camargos - foto 4 SE Almoxarif Copat - Galpão Camargos - foto 5, casa de força SE Almoxarif COPAT - Galpão Camargos ARQ – proj

Um trafo 300kVA

ANEXO II Abrigada (rede reticulada)

SE Anexo II 01-02 E01 - proj SE Anexo II 02-02 E01 - proj

Um QGBT

3.3. Serviços em subestações abrigadas

3.3.1. Serviços em transformadores de potência

3.3.1.1. Desconectar a entrada e saída de energia do transformador.

3.3.1.2. Efetuar limpeza completa dos isoladores, suportes físicos, abas, parafusos, aletas e reentrâncias.

3.3.1.3. Coletar previamente o óleo isolante para análise físico-química.

3.3.1.4. Efetuar ensaios iniciais.

3.3.1.5. Inspecionar minuciosamente o exterior do trafo e adjacências.

3.3.1.6. Verificar a existência de vazamentos.

3.3.1.7. Verificar a existência de trincas e fissuras nas buchas.

3.3.1.8. Complementar, se necessário, o óleo isolante.

3.3.1.9. Inspecionar instrumentos e acessórios.

3.3.1.10. Reapertar todas as conexões elétricas.

3.3.1.11. Ensaiar resistência de isolamento em corrente contínua.

3.3.1.12. Ensaiar resistência ôhmica dos enrolamentos.

3.3.1.13. Ensaiar a relação de transformação.

3.3.1.14. Verificar as conexões de aterramento.

3.3.1.15. Reconectar as entradas e saídas de energia do transformador.

3.3.1.16. Emitir o relatório/laudo técnico.

3.3.2. Serviços nos disjuntores PVO (pequeno volume de óleo)

3.3.2.1. Ensaiar grandezas elétricas características.

3.3.2.2. Drenar o óleo isolante.

3.3.2.3. Inspecionar e efetuar limpeza dos contatos fixos e móveis.

3.3.2.4. Encher as câmaras respectivas com óleo isolante novo

3.3.2.5. Inspecionar o mecanismo de comando, limpá-lo e lubrificá-lo.

14

3.3.2.6. Inspecionar o exterior do disjuntor e efetuar a limpeza externa geral.

3.3.2.7. Reapertar todas as conexões elétricas, com o torque adequado para evitar quebra de conexões e de equipamentos.

3.3.2.8. Ensaiar a resistência de contato.

3.3.2.9. Ensaiar a resistência de isolamento em corrente contínua.

3.3.2.10. Testar a operação do disjuntor.

3.3.2.11. Limpar, inspecionar, substituir o fluido se necessário.

3.3.2.12. Ajustar os relés primários se necessário.

3.3.3. Serviços nos disjuntores a vácuo – Fórum Lafayette e Anexo II

3.3.3.1. Ajustar grandezas elétricas com atenção aos dados fornecidos pelo TJMG, conforme contratado junto à CEMIG, se necessário.

3.3.3.2. Ensaiar a resistência de isolamento em corrente contínua.

3.3.3.3. Reapertar parafusos.

3.3.4. Chaves seccionadoras

3.3.4.1. Inspecionar e efetuar limpeza.

3.3.4.2. Desoxidar e polir os contatos.

3.3.4.3. Lubrificar as partes articuladas.

3.3.4.4. Reapertar todas as conexões elétricas que estiverem frouxas nas chaves.

3.3.4.5. Testar

3.3.4.6. Ajustar a pressão das molas.

3.3.5. QGBT, Barramentos, Isoladores e Dependências

3.3.5.1. Inspecionar e efetuar limpeza geral dos barramentos, cubículos ou celas, isoladores e painéis

3.3.5.2. Reapertar todas as conexões elétricas munidas de parafusos, com o torque adequado para evitar quebra de conexões e de equipamentos

3.3.5.3. Reapertar todas as conexões de aterramento.

3.3.5.4. Efetuar limpeza geral das dependências da subestação, inclusive a parte superior das cabines.

3.3.5.4.1. Poderá ser feita a lavagem, desde que não sejam atingidos equipamentos elétricos sensíveis.

3.3.5.5. Fornecer duas fotografias digitais nítidas, com legenda completa (data, hora, edificação e título descritivo do objeto fotografado em primeiro plano), em mídia digital, como anexo do laudo técnico.

3.3.5.6. Suprir os parafusos eventualmente faltantes nos espelhos dos quadros.

3.3.5.7. Efetuar limpeza interna contra poeira, graxas, óleos, água, ferrugem.

3.3.5.8. Tratar corrosões das paredes metálicas, especialmente juntas de chapas e aplicar uma demão de pintura adequada para proteção nos locais onde isto for preciso. Preservar e/ou recompor dizeres existentes.

3.3.6. Óleo isolante

3.3.6.1. Coletar o óleo isolante dos transformadores antes da manutenção.

3.3.6.2. Efetuar análise do óleo isolante em laboratório credenciado para tal com entrega do relatório à Fiscalização em impresso próprio do mesmo.

15

3.3.6.3. Complementar o óleo isolante de cada transformador se necessário

3.4. Serviços na subestação abrigada do edifício Anexo II – Rede reticulada da CEMIG

3.4.1. Reapertar e limpar as conexões elétricas do QGBT, especialmente barramentos.

3.4.2. Substituir o suporte isolador quebrado de uma das fases do barramento que se encontra no QGBT. Verificar minuciosamente os demais suportes isoladores do QGBT.

3.4.3. Efetuar limpeza geral e tratamento de eventuais pontos de corrosão encontrados.

3.5. Serviços nas subestações aéreas do Juizado Criminal e do Galpão Camargos

3.5.1. Realizar os procedimentos aplicáveis do item 3.3.1.

3.5.2. Inspecionar os suportes isoladores, a trave, o poste e os suportes de sustentação para detectar corrosões, fissuras, trincas, e movimentações inesperadas.

3.5.3. Reapertar e limpar as conexões elétricas do QGBT ou QGD, inclusive barramentos, se houver.

3.5.4. Efetuar limpeza completa do QGBT ou QGD contra poeira, graxas, óleos, água, ferrugem.

3.5.4.1. Promover pequenas vedações se e onde necessário.

3.5.5. Tratar corrosões das caixas e aplicar uma demão de pintura adequada para proteção. Preservar dizeres existentes.

3.6. Projetos técnicos e fotografias digitais

3.6.1. Os projetos técnicos disponíveis são fornecidos pelo TJMG e passarão a integrar o Edital.

3.6.2. Há prédios cujos desenhos estão indisponíveis. Procuramos representá-los mediante fotografias digitais, levando em consideração a utilização de materiais e equipamentos padronizados para sua construção. O TJMG fornece, também, fotografias digitais disponíveis dos QGBT e de detalhes de cada subestação.

3.7. Relatórios técnicos

3.7.1. Ao final dos serviços a empresa contratada deverá fornecer ao TJMG um relatório técnico descrevendo a situação final das subestações. O relatório técnico apresentará a descrição dos serviços executados, dados dos equipamentos, os ensaios executados, diagnósticos e análises pertinentes e será entregue em meio digital (CD) e também em 01 (uma) via em papel, encadernado, seguindo padrão de apresentação.

3.7.2. O padrão de apresentação do relatório será o seguinte:

a) Ficha técnica constando os seguintes dados:

• Data de execução dos serviços:

• Local:

• Equipamento:

• Patrimônio:

• Série:

• Demais dados de placa dos equipamentos.

b) Nas inspeções e ensaios feitos nos equipamentos em campo, informações gerais quanto à inspeção visual inicial, vazamentos corrigidos, estado geral e dos acessórios, temperatura ambiente, umidade relativa do ar, bem como quaisquer outras observações relevantes ao processo.

c) O relatório da análise físico-química do óleo mineral do transformador conterá, além dos dados fornecidos no laudo, o seguinte:

16

• Temperatura ambiente do dia da coleta.

• Umidade relativa do ar.

• Identificação de quem realizou a coleta.

• Local e data da obtenção da amostra.

d) Diagnóstico, conclusões e sugestões para manutenção corretiva.

e) Data e hora de chegada e saída do técnico executante, seu nome legível com assinatura respectiva, nome legível com assinatura do servidor do tribunal (administrador) ou outro por ele designado, lista de verificação baseada na especificação técnica dos serviços e cópia do laudo do transformador.

3.8. Descrição dos equipamentos típicos, necessários à prestação dos serviços

3.8.1. Medidor de relação de transformação.

3.8.2. Micro ohmímetro digital de 100A.

3.8.3. Micro ohmímetro digital de 10A.

3.8.4. Oscilógrafo digital.

3.8.5. Megger de isolamento CC.

3.8.6. Terrômetro.

3.8.7. Detector de tensão.

3.8.8. Conjunto de aterramento.

3.8.9. Kit para coleta de óleo mineral isolante.

3.8.10. Vidro para coleta óleo mineral isolante.

3.8.11. Seringa para coleta de óleo mineral isolante.

3.8.12. Termômetro a laser.

3.8.13. Bastões de manobra.

3.8.14. Escadas.

3.8.15. Gerador.

3.8.16. Transformador auxiliar 220/110 V.

3.8.17. Extensões.

3.8.18. Multímetros.

3.8.19. Alicate amperímetro.

3.8.20. Ferramentas em geral.

3.8.21. Fornecimento de EPI's e EPC's.

4. JUSTIFICATIVA

A manutenção preventiva é um importante meio de manter íntegros os sistemas elétricos de entrada, naturalmente sujeitos às agressões do ambiente e à ação do tempo, que degrada peças, contatos e equipamentos. Por este motivo as normas que regulam a manutenção elétrica exigem a manutenção preventiva das subestações como prática padrão a ser efetuada periodicamente. Esses serviços propiciam maior segurança à edificação e seus usuários. Garante-se a normalidade do funcionamento elétrico das edificações e fica possível prever ações corretivas com antecedência, eliminando custos desnecessários.

A justificativa supracitada atende de forma regular o que preceitua os termos dos incisos I e III do artigo 3º da lei 10.520 de 2002.

17

5. LOCAIS, TIPO, PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS, PRAZOS DE EXECUÇÃO E GARANTIA DOS SERVIÇOS

5.1. Endereços das subestações, com indicação do tipo e da existência de desenho técnico.

PRÉDIOS E ENDEREÇOS TIPO DE SUBESTAÇÃO EQUIPAMENTOS (mais relevantes para estes serviços)

FORUM LAFAYETTE

Avenida Augusto de Lima, nº1549 - Barro Preto, BH

Abrigada Dois trafos de 1500kVA; um QGBT, um barramento blindado, um banco de capacitores, três No-breaks, dois disjuntores 2000A

JESP CRIMINAL

Avenida JK (Via Expressa), nº3250 - Minas Brasil, BH

Aérea Trafo aéreo, 225kV, 220/127V, QGD (interior do prédio)

JESP CIVEL GUTIERREZ

Avenida Francisco Sá, nº1.409 – Gutierrez, BH

Abrigada Um trafo 225kVA, duas chaves seccionadoras secas, um disjuntor tripolar

UNIDADE FRANCISCO SALES

Avenida Francisco Sales, nº1.446 – Santa Efigênia, BH

Abrigada Dois Bancos de Capacitores, um QGBT, dois Trafos

ALMOXARIFADO COPAT

Rua Agenério Araújo, nº77 – Camargos, BH

Aérea Um trafo 300kVA

ANEXO II

Rua Goiás, nº253 – Centro, BH Abrigada (rede reticulada) Um QGBT

5.2. O prazo de execução completa das manutenções preventivas objeto da licitação, contados a partir da data estabelecida na autorização de início dos serviços, será de até 90 (noventa) dias corridos contados a partir da data estabelecida na autorização de início dos serviços. A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente o cronograma a ser preparado pelo vencedor da licitação e aprovado pelo TJMG, a partir do modelo fornecido pelo Tribunal.

5.3. Haverá necessidade de prévio desligamento de cada prédio, por este motivo devem ser agendadas as datas dos respectivos desligamentos sempre para fim de semana ou feriado, de acordo com a necessidade e solicitação do TJMG, sendo o horário exato definido em comum acordo entre a GEMAP e os setores onde ocorrerão tais instalações, avisada a concessionária de energia respectiva.

5.4. O prazo de vigência do contrato será de 150 (cento e cinqüenta) dias, contados da assinatura do contrato.

5.5. O período mínimo de garantia dos materiais aplicados e serviços de manutenção deverá ser de 90 (noventa) dias para eventuais falhas técnicas oriundas dos serviços de manutenção realizados pela contratada, a contar da data do termo de recebimento provisório dos serviços.

6. FORMA DE MEDIÇÃO

6.1. Forma de medição

6.1.1. As medições serão feitas mensalmente, a partir da data prevista para o início dos serviços, conforme cronograma apresentado.

6.1.2. As medições serão efetivadas pela fiscalização mediante conclusão dos serviços conforme cronograma e apresentação dos relatórios técnicos previstos nas especificações, bem como na apresentação de recibo de comprovação da execução de serviços na localidade por parte da Administração de cada prédio e aprovação pela fiscalização do TJMG.

6.1.3. Farão parte das medições somente os prédios em que as subestações elétricas estejam devidamente manutenidas e em perfeito estado de funcionamento.

18

7. DEVERES DO CONTRATADO

7.1. Efetuar a entrega dos serviços no prazo estipulado, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência e demais condições estabelecidas no Edital, incluindo o Relatório Técnico de cada subestação e o Laudo de cada transformador.

7.2. Desenvolver os projetos técnicos “Como construído – As-built”, quando ocorrerem alterações no projeto técnico original de cada subestação

7.3. Comunicar à Gerência de Manutenção Predial e Controle do Patrimônio Imobiliário, do TJMG, em até 02 (dois) dias do prazo de vencimento da entrega dos serviços, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento, informando a nova data de entrega, para avaliação pelo Tribunal.

7.4. Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o dano que causar às instalações da edificação, em decorrência de ações ou de omissões de seus funcionários designados.

7.5. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, taxas comerciais, tributos e contribuições que incidam direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, especialmente as taxas eventualmente cobradas pela concessionária, que forem decorrentes de atrasos por sua culpa ou omissão ou, ainda, ocasionados por deixar de tomar providência necessária com a correta antecedência.

7.6. Apresentar prontamente informações coletadas sobre anormalidades que vier a detectar, como defeito de equipamentos-chave, evento ou situação anômala causador de problemas imediatos ou possíveis, para análise e providências pela fiscalização do Tribunal.

7.7. Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.8. Cumprir requisitos previstos pelas normas técnicas pertinentes, tanto no que tange ao desenvolvimento técnico dos trabalhos, quanto ao assunto segurança do trabalhador, o que infere o fornecimento de equipamentos de proteção individual.

7.9. Todos os serviços objeto do presente contrato deverão ser supervisionados, orientados, coordenados e fiscalizados por um engenheiro eletricista, com experiência em manutenção elétrica predial de média e baixa tensão.

7.10. Diligenciar para que seus funcionários tratem com urbanidade e cortesia os funcionários, magistrados e visitantes do Tribunal.

7.11. Utilizar equipamentos, ferramental e instrumental adequados, necessários e suficientes à boa execução dos serviços de instalação sob sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e danos materiais que possam ser ocasionados ao TJMG e/ou a terceiros.

7.12. Indicar o nome do representante da empresa contratada responsável pela gestão do Contrato, inclusive durante o período de garantia, informando endereço, telefone, fax e e-mail.

7.13. Demais exigências constantes neste termo e nas normas vigentes.

7.14. Proceder os ajustes solicitados na documentação entregue quando da assinatura do contrato, o seu desatendimento poderá ensejar a rescisão do contrato nos termos do Artigo 78 I da Lei Federal nº. 8.666/93.

8. DEVERES ESPECÍFICOS DA CONTRATADA NO PERÍODO DE GARANTIA

8.1. Execução dos serviços corretivos ocasionados por falhas técnicas oriundas dos serviços de manutenção realizados pela contratada, englobando a substituição das peças danificadas e/ou de reposição quando necessário.

8.2. Os prazos máximos para atendimento aos chamados serão considerados a partir do momento da abertura do chamado corretivo pelo TJMG até a chegada efetiva do profissional responsável ao local de realização dos serviços. O prazo máximo é de 08 (oito) horas úteis para os todos os prédios

8.3. Após o atendimento, a contratada emitirá um relatório técnico conclusivo, assinado pelo engenheiro

19

responsável técnico, informando as causas dos problemas e as condições gerais das instalações.

8.4 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Tribunal durante o período de garantia, no caso de reclamações, respondê-las prontamente.

9. DEVERES DO TRIBUNAL

9.1. Receber o objeto que atender aos requisitos deste Termo de Referência e do Edital.

9.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, indicando as razões da recusa.

9.3. Notificar o Contratado, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na prestação dos serviços;

9.4. Permitir ao pessoal técnico do Contratado livre acesso aos locais onde se encontram os equipamentos, para execução da manutenção preventiva, nos dias e horários solicitados e aprovados previamente;

9.5. Efetuar o pagamento mensalmente, observando se os requisitos de recebimento do serviço foram cumpridos;

9.6. Proibir que pessoas não habilitadas efetuem intervenção técnica nos equipamentos das subestações;

9.7. Manter a subestação livre e desimpedida, não permitindo depósito de materiais estranhos à sua finalidade, bem como impedindo a infiltração de água (vide NBR 7192/85), especialmente nas subestações abrigadas.

9.8. Manter a subestação sempre limpa.

9.9. Conferir a documentação exigida para a assinatura do contrato e em caso de inconformidades verificadas, notificar a contratada para que providencie os ajustes no prazo de três dias.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

10.1. O serviço será recebido:

a) Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita de sua conclusão, pela CONTRATADA, ficando essa responsável, até o recebimento definitivo, pela entrega da documentação exigida e por reparos ou ajustes de todo e qualquer serviço que apresentar problemas decorrentes da execução.

b) Definitivamente, decorridos 90 (noventa) dias da entrega provisória dos serviços, ocasião em que o TJMG expedirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, sem prejuízo do disposto no Código Civil a respeito da empreitada de material e mão-de-obra, satisfeitas as seguintes condições:

b.1) Atendidas todas as reclamações referentes a defeitos ou imperfeições verificadas e notificadas;

b.2) Encaminhamento à Gerência de Manutenção, Instalações Prediais e Controle do Patrimônio Imobiliário (GEMAP) da Diretoria Executiva de Engenharia e Gestão Predial (DENGEP) do TRIBUNAL, a seguinte documentação:

Certidão de Regularidade do FGTS;

Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – RFB/PGFN), Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa, válidas, ou outra equivalente, na forma da lei;

“AS BUILT” (Caso tenha ocorrido alteração de projeto original das subestações).

20

11. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES E EQUIPAMENTOS A

SEREM MANUTENIDOS:

FÓRUM LAFAYETTE

Fig.01 Entrada de Alimentação do Transformador.

Fig.02 Relé de proteção térmica.

Fig.03 e 04 Barramentos ligados à saída do transformador até entrada do QGBT.

Fig.05 Painel de média tensão.

Fig.06 Painel do QGBT.

Fig.07 Disjuntor removível.

Fig.08 Barramentos do QGBT.





Fig. 13 Barramentos do QGBT.

Fig.14 Banco de capacitores.

Fig.15 Painel de conversores.

Fig. 16 No Break.

Fig. 17 No Break aberto.

Fig. 01

Fig. 02

Fig. 03

Fig. 04

Fig. 05

Fig. 06

Fig. 07

Fig. 08

Fig. 09

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

21

JESP CRIMINAL

Fig.18 Subestação primária de entrada aérea.



Fig.21 QGBT.

Fig.22 QGBT.

Fig.23 QGBT.

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

22

JESP CIVEL GUTIERREZ

Fig.24 Subestação .

Fig.25 Transformadores de correntes.

Fig.26 Transformadores de potencial.

Fig.27 Disjuntor de pequeno volume de óleo.

Fig.28 Disjuntor de pequeno volume de óleo.

Fig. 29 Isoladores.

Fig. 30 Isoladores.

Fig. 31 Isoladores.

Fig. 32 Isoladores.

Fig. 33 Entrada de alimentação do transformador.



Fig. 36 Saída de tensão do transformador para o QGBT.

Fig. 37 QGBT.

Fig. 38 QGBT.

Fig. 39 QGBT.

Fig. 40 QGBT.

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

Fig.29

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33

Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40

23

UNIDADE FRANCISCO SALES

Fig.41 Transformadores.

Fig.42 Transformadores.

Fig.43 Disjuntor.







Fig.50 QGBT.

Fig.51 QGBT.

Fig.52 QGBT.

Fig. 41

Fig. 42

Fig. 43

Fig. 44

Fig. 45

Fig. 46

Fig. 47

Fig. 48

Fig. 49

Fig. 50

Fig. 51

Fig. 52

24

ALMOXARIFADO COPAT




Fig. 56 QGBT.

Fig. 57 QGBT.

Fig. 58 QGBT.

Fig. 53

Fig. 54

Fig. 55

Fig. 56

Fig. 57

Fig. 58

25

ANEXO II

As figuras 59 a 70 demonstram os painéis QGBT e seus barramentos no edifício ANEXO II

Fig. 59

Fig. 60

Fig. 61

Fig. 62

Fig. 63

Fig. 64

Fig. 65

Fig. 66

Fig. 67

Fig. 68

Fig. 69

Fig. 70

26

12. Modelo de cronograma físico-financeiro:

ESPAÇO PARA O LOGOTIPO DA

EMPRESA VENCEDORA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE MANUTENÇÃO DAS

SUBESTAÇÕES

DATA:

PRAZO DO SERVIÇO:

OBJETO DA LICITAÇÃO: PERÍODOS FOLHA:

SERVIÇO

Mês 01 Mês 02 Mês 03 R$ TOTAL

SEM.01

SEM. 02

SEM. 03

SEM. 04

SEM.05

SEM. 06

SEM. 07

SEM. 08

SEM.09

SEM.10

SEM.11

SEM.12

Manutenção preventiva da subestação abrigada do Fórum de FORUM LAFAYETTE, reaperto de conexões elétricas e emissão de laudo técnico

%

R$

Manutenção preventiva da subestação aérea do (Juizado Especial) JESP CRIMINAL, reaperto de conexões elétricas e emissão de laudo técnico

%

R$

Manutenção preventiva da subestação abrigada do (Juizado Especial) JESP CIVEL GUTIERREZ, reaperto de conexões elétricas e emissão de laudo técnico

%

R$

Manutenção preventiva da subestação abrigada da UNIDADE FRANCISCO SALES, reaperto de conexões elétricas e emissão de laudo técnico

%

R$

Manutenção preventiva da subestação aérea do ALMOXARIFADO COPAT – GALPÃO CAMARGOS, reaperto de conexões elétricas e emissão de laudo técnico

%

R$

Manutenção Preventiva do QGBT e equipamentos elétricos da subestação internos à edificação dos ANEXO II e emissão de laudo técnico

%

R$

TOTAL DA ETAPA

VALOR DO CONTRATO

TOTAL ACUMULADO

% DA ETAPA REALIZADA

100,00%

% ACUMULADA

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO:

1. Para cada localidade deverão ser preenchidas as porcentagens e o total em reais

2. Para cada período deverá ser indicado o TOTAL DA ETAPA, o TOTAL ACUMULADO, o % DA ETAPA e o % ACUMULADA.

3. O % ACUMULADO do último período deverá ser igual a 100%.

27

ANEXO II – (MODELO) CREDENCIAMENTO

Credenciamos o(a) Sr.(a) ......................................................., portador(a) da Cédula de

Identidade n.º ........................................... e CPF n.º ..............................................., a participar do

Pregão instaurado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob o n.º 030/11, na qualidade

de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da

LICITANTE ....................................................................., CNPJ nº. .........................................., bem

como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

( ) DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que nossa empresa encontra-se enquadrada como

(microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP), para fins das prerrogativas da Lei

Complementar nº. 123/2006.

.................................., ............ de ....................... de .........

Assinatura do responsável pela empresa Nome do responsável pela empresa

Obs.: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar pela sociedade, a falta de qualquer uma delas invalida o documento, salvo se for saneada no momento do credenciamento.

28

ANEXO III – (MODELO) DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

______________ (inserir a razão social) ________________, CNPJ nº. _________, sediada

_________________ (endereço completo) _________________, declara, sob as penas da lei, que

cumpre os requisitos de habilitação para a participação no Procedimento Licitatório nº. 030/11.

.................................., ............ de ....................... de xxxx.


29

ANEXO IV - MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL Pregão nº: 030/2011 Objeto: Manutenção preventiva de subestações e de quadros gerais de distribuição de energia elétrica em diversos prédios do TRIBUNAL em Belo Horizonte conforme detalhamento do Termo de Referência deste Edital.

Razão Social: CNPJ:

Endereço: Nº Bairro: Cidade: CEP:

Telefone: Fax: E-mail:

Banco: Nome e nº da agência: Conta Bancária:

LOTE ITEM DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS) UNID QTD Valor unitário

Lo

te Ú

nic

o

01

Manutenção preventiva da subestação abrigada do Fórum de FORUM LAFAYETTE, reaperto de conexões elétricas e

emissão de laudo técnico Vb 01

02 Manutenção preventiva da subestação aérea do (Juizado

Especial) JESP CRIMINAL, reaperto de conexões elétricas e emissão de laudo técnico

Vb 01

03 Manutenção preventiva da subestação abrigada do

(Juizado Especial) JESP CIVEL GUTIERREZ, reaperto de conexões elétricas e emissão de laudo técnico

Vb 01

04 Manutenção preventiva da subestação abrigada da

UNIDADE FRANCISCO SALES, reaperto de conexões elétricas e emissão de laudo técnico

Vb 01

05 Manutenção preventiva da subestação aérea do

ALMOXARIFADO COPAT – GALPÃO CAMARGOS, reaperto de conexões elétricas e emissão de laudo técnico

Vb 01

06

Manutenção Preventiva do QGBT e equipamentos elétricos da subestação internos à edificação do ANEXO II

e emissão de laudo técnico Vb 01

VALOR TOTAL: R$

- Prazo de validade da proposta: no mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública. Local e data. Assinatura do representante legal

30

ANEXO V – (MODELO) DECLARAÇÃO DE MENOR EMPREGADO

(Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal)

PESSOA JURÍDICA

Ref.: Licitação nº 030/2011 (nome da empresa), CPF/CNPJ nº _______________, por intermédio de seu representante legal

o(a) Sr(a). (nome do representante), portador(a) da Carteira de Identidade nº____________, DECLARA,

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

________________, _____ de _________ de xxxx


PESSOA FÍSICA

Ref.: Licitação nº 030/2011 (nome do LICITANTE), portador(a) da Carteira de Identidade nº____________, e do CPF nº

__________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de

junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

________________, _____ de _________ de xxxx


31

ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO GECONT/CONTRAT Ct. nº. XXX/2011

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, com sede em Belo Horizonte, na Av. Afonso Pena nº. 1.420 e Rua Goiás nº. 229, CNPJ nº. 21.154.554/0001-13, doravante denominado TRIBUNAL, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador CLÁUDIO RENATO DOS SANTOS COSTA, e a empresa XXXXXXXXXXXXXX, com sede em XXXXXXXXXXXXX, Rua/Av. XXXXXXXX nº. XXXX, Bairro XXXXXXXXX, CNPJ nº. XX.XXX.XXX/XXXX-XX doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo (a) XXXXXXXX, Sr.(a) XXXXXXXXX, CPF nº. XXX.XXX.XXX-XX, celebram o presente contrato, decorrente do Processo de Licitação nº. 1473/2010 – Licitação nº. 030/2011 - Pregão Presencial, regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, Leis Estaduais nº. 13.994/2001, nº. 14.167/2002, pelos Decretos Estaduais nº. 44.786/08, nº. 44.431/2006 e suas alterações posteriores, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, além das demais disposições legais aplicáveis e às cláusulas deste.

OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de manutenção preventiva de subestações elétricas e de quadros gerais de distribuição de energia elétrica em diversos prédios do TRIBUNAL em Belo Horizonte, conforme especificações técnicas contidas no Anexo I (Termo de Referência) do Edital da Licitação nº. 030/2011 – Pregão Presencial. 1.1. A forma de execução será indireta, no regime de empreitada por preço global e prazo determinado, que implica total e completa responsabilidade da CONTRATADA, por todo e qualquer serviço e fornecimento, próprio ou de terceiro, que sejam necessários à completa e perfeita execução do objeto contratado. CLÁUSULA SEGUNDA: Os serviços a serem executados são os constantes do edital e seus anexos e da proposta da CONTRATADA à Licitação nº. 030/2011 – Pregão Presencial, parte integrante e inseparável do presente contrato. 2.1. Os serviços de manutenção preventiva incluem a emissão de relatórios técnicos e revisão dos quadros gerais de distribuição de energia elétrica, conforme especificação técnica constante do Anexo I.

RESPONSABILIDADES E DIREITOS DOS CONTRATANTES

CLÁUSULA TERCEIRA: Compete ao TRIBUNAL: 3.1. Exercer ampla fiscalização sobre os serviços contratados, por intermédio de prepostos seus, devidamente credenciados, aos quais a CONTRATADA deverá facilitar o exercício de suas funções. 3.2. Fornecer à CONTRATADA as informações e documentação técnica, indispensáveis, à execução do objeto, recebendo-o após verificação de atendimento dos requisitos licitados e contratados. 3.3. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, indicando as razões da recusa. 3.4. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na prestação dos serviços. 3.5. Efetuar o pagamento mensalmente à CONTRATADA, observando se os requisitos de recebimento do serviço foram cumpridos.

32

3.6. Proibir que pessoas não habilitadas efetuem intervenção técnica nos equipamentos das subestações. 3.7. Manter as subestações sempre limpas, livres e desimpedidas, não permitindo depósito de materiais estranhos à sua finalidade, bem como impedindo a infiltração de água especialmente nas subestações abrigadas. 3.8. Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA livre acesso aos locais onde se encontram os equipamentos para execução dos serviços da manutenção preventiva, nos dias e horários solicitados e aprovados previamente. CLÁUSULA QUARTA: Compete à CONTRATADA: 4.1. Observar fielmente o Termo de Referência e projetos, responsabilizando-se pela qualidade dos trabalhos, bem como pela vigilância e guarda dos seus materiais e equipamentos. 4.2. Desmanchar e refazer, a sua custa, dentro do prazo fixado pelo TRIBUNAL, todos os serviços nos quais constatem falhas e quaisquer outras irregularidades.

4.3. Informar à Gerência de Manutenção Predial e Controle do Patrimônio Imobiliário (GEMAP), da Diretoria Executiva de Engenharia e Gestão Predial (DENGEP) do TRIBUNAL a ocorrência de qualquer ato, fato ou circunstância que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas cabíveis para sua regularização.

4.3.1. Todas as notificações e acordos deverão ser realizados por escrito.

4.4. Agendar, com antecedência, na GEMAP/DENGEP do TRIBUNAL, a marcação de desligamentos, para o final de semana ou feriado de modo a não perturbar o atendimento público, considerando-se que as intervenções de manutenção, como as pretendidas, exigem o desligamento total de cada edificação, o que deverá ser efetuado pela CEMIG.

4.4.1. A CONTRATATA deverá acompanhar a equipe da CEMIG desde o princípio da manobra de desconexão da edificação da rede de alimentação.

4.5. Arcar com todas as despesas necessárias ao cumprimento do objeto do presente contrato, ressalvada a hipótese prevista no § 5º do artigo 65 da Lei Federal n. 8.666/93. 4.6. Todas as providências judiciais ou extrajudiciais para a solução de questões vinculadas a danos causados a terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA e serão tomadas em seu próprio nome e as suas expensas. 4.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 4.8. Cumprir o disposto do art. 27, inciso V, da Lei Federal n. 8.666/93. 4.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação pátria vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, social, securitários, fiscal, comercial civil e criminal, bem como com as taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a prestação de serviços ora contratados, inclusive no tocante a empregados, dirigentes, subcontratados ou prepostos, pagando, inclusive, as multas porventura impostas pelas autoridades, de tudo dando ciência ao TRIBUNAL, através da obrigatória apresentação dos comprovantes correspondentes. 4.10. Indenizar o TRIBUNAL e/ou terceiros por todo e qualquer dano decorrente da execução do presente Contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos. 4.10.1. Para garantia do ressarcimento do dano, total ou parcial, tem o TRIBUNAL o direito de retenção sobre o pagamento devido à CONTRATADA. 4.11. Efetuar a entrega dos serviços no prazo estipulado, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência e demais condições estabelecidas neste contrato, incluindo o Relatório Técnico de cada subestação e o Laudo de cada transformador. 4.12. Desenvolver os projetos técnicos “Como construído – As-built”, quando ocorrerem alterações no projeto técnico original de cada subestação 4.13. Comunicar à GEMAP, em até 02 (dois) dias, contados a partir do vencimento do prazo de entrega dos serviços, constante da Cláusula Sexta, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento, informando a nova data de entrega para avaliação pelo TRIBUNAL. 4.14. Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o dano que causar às instalações da edificação, em decorrência de ações ou de omissões de seus funcionários designados. 4.15. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, taxas comerciais, tributos e contribuições que

33

incidam direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, especialmente as taxas eventualmente cobradas pela concessionária, que forem decorrentes de atrasos por sua culpa ou omissão ou, ainda, ocasionados por deixar de tomar providência necessária com a correta antecedência. 4.16. Apresentar prontamente informações coletadas sobre anormalidades que vier a detectar, como defeito de equipamentos-chave, evento ou situação anômala causador de problemas imediatos ou possíveis, para análise e providências pela fiscalização do TRIBUNAL. 4.17. Cumprir requisitos previstos pelas normas técnicas pertinentes, tanto no que tange ao desenvolvimento técnico dos trabalhos, quanto ao assunto segurança do trabalhador, o que infere o fornecimento de equipamentos de proteção individual. 4.18. Supervisionar, orientar, coordenar e fiscalizar todos os serviços objeto do presente contrato por meio de um engenheiro eletricista com experiência em manutenção elétrica predial de média e baixa tensão. 4.18.1. Deverão ser apresentadas, pelos responsáveis técnicos pela execução do presente contrato, as respectivas ART’s. 4.19. Diligenciar para que seus funcionários tratem com urbanidade e cortesia os funcionários, magistrados e visitantes do TRIBUNAL. 4.20. Prover seus funcionários de todo material – ferramentais e componentes – necessários e suficientes à correta execução do serviço de manutenção preventiva, sem ônus adicional para o TRIBUNAL; 4.20.1. O uso de equipamentos e ferramental, assim como a execução dos serviços, deverá obedecer às normas de segurança da Portaria nº. 3214 do Ministério do Trabalho, de 08 de junho de 1978, e suas revisões, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos acidentes que eventualmente ocorrerem com seus funcionários e/ou com terceiros nas dependências da edificação, relacionados à prestação do serviço; 4.20.2. Os materiais utilizados deverão ser novos, não danificados e livres de falhas. 4.21. Reparar prontamente os danos ou avarias causados por seus funcionários aos bens do TRIBUNAL ou de terceiros; 4.22. Indicar o nome do representante da empresa CONTRATADA responsável pela gestão do Contrato, inclusive durante o período de garantia, informando endereço, telefone, fax e e-mail. 4.23. Observar as demais exigências constantes neste termo e nas normas vigentes. 4.24. Proceder aos ajustes solicitados na documentação entregue quando da assinatura do contrato. O seu desatendimento poderá ensejar a rescisão do contrato nos termos do Artigo 78, I da Lei Federal nº. 8.666/93.

DA SUPERVISÃO, DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA: Sem prejuízo ou dispensa das obrigações da CONTRATADA, o TRIBUNAL exercerá ampla supervisão, controle e fiscalização sobre a execução dos serviços, através de equipe própria, de prepostos seus, devidamente credenciados, ou empresa CONTRATADA, que atuará na fiscalização de todas as etapas de execução. 5.1. O exercício, pelo TRIBUNAL, do direito de supervisionar, controlar e fiscalizar a execução dos serviços, não atenuará, reduzirá ou eximirá qualquer responsabilidade ou obrigação da CONTRATADA nos termos deste contrato. 5.2. A equipe de supervisão e fiscalização do TRIBUNAL, à qual a CONTRATADA deverá facilitar o exercício de suas funções, terá poderes para fiscalizar a execução dos serviços e especialmente para: a) sustar os trabalhos, sempre que considerar a medida necessária; b) exigir da CONTRATADA a manutenção, durante a execução do contrato, em compatibilidade com

as obrigações assumidas, de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; c) fazer auditorias sobre os processos e metodologias adotados pela CONTRATADA no cumprimento

de suas obrigações previstas neste contrato; d) notificar a CONTRATADA sobre sua inadimplência no cumprimento de obrigações previstas neste

contrato, determinando sua regularização; ou, sendo o caso, remetendo à autoridade competente para abertura de processo;

e) fazer as aferições necessárias para a liberação de pagamentos em conformidade ao Cronograma Físico-Financeiro de Execução, de acordo com as condições estabelecidas contratualmente, e também para aprovação do respectivo relatório de medição mensal;

34

f) recusar os serviços que tenham sido realizados pela CONTRATADA em desacordo com as condições estabelecidas no presente contrato, apresentando as devidas justificativas;

g) exigir da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a realização dos serviços pessoa por ela empregada que, a critério do TRIBUNAL, comporte-se de maneira indevida, atue com negligência, imprudência, imperícia ou incompetência no desempenho de suas atribuições ou, ainda, persista em conduta prejudicial à saúde, à segurança ou ao meio ambiente, no local da execução dos serviços, ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o andamento normal da execução dos serviços, a imagem do TRIBUNAL, ou que prejudique a relação desse com as autoridades e/ou comunidades locais, devendo a CONTRATADA providenciar a imediata substituição da referida pessoa por outra que atenda aos requisitos necessários ao desempenho da respectiva função;

h) decidir em nome do TRIBUNAL e no limite de suas atribuições, as demais questões que venham a ser suscitadas quanto à execução do objeto deste contrato.

5.3. As ações de que tratam o item anterior serão formalizadas pela equipe de supervisão e fiscalização através dos competentes relatórios. 5.4. Todo e qualquer entendimento entre a equipe de supervisão e fiscalização do TRIBUNAL e a CONTRATADA deverá ser formalizado por documento escrito contendo as assinaturas dos representantes das Partes, sem as quais não terá validade. 5.5. A CONTRATADA deverá ajustar, prontamente, na forma prevista por acordo das Partes, o Planejamento dos serviços, conforme as providências que forem acordadas para a solução das discordâncias ou impasses, de forma a não permitir o comprometimento da qualidade dos serviços ou prejuízos aos prazos e valores contratuais. 5.6. A fiscalização do TRIBUNAL não elimina ou atenua as responsabilidades da CONTRATADA. 5.7. A fiscalização do TRIBUNAL ou representante por ele designado, juntamente com a CONTRATADA, poderá efetuar uma inspeção em subestações selecionadas a qualquer tempo durante a vigência do contrato, com exigência de relatório assinado pelo engenheiro técnico responsável, informando a correção de anomalias porventura existentes.

DOS PRAZOS

CLÁUSULA SEXTA: O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato é de 90 (noventa) dias corridos, contado a partir da data estabelecida na autorização de início dos serviços, prorrogável na forma do art.57 § 1º da Lei Federal 8.666/93. 6.1. O objeto será executado, observando o cronograma apresentado pela CONTRATADA e demais elementos apresentados na proposta técnica, aprovados pelo TRIBUNAL. 6.2. O prazo de vigência do contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data da sua assinatura, aí compreendidos os prazos para execução e recebimento definitivo dos serviços. 6.3. Após a assinatura do contrato, será emitida “Autorização de Início”, com prazo de 30 (trinta) dias consecutivos para o início dos serviços, condicionada à apresentação da documentação constante no item 01 do Anexo I deste contrato. 6.4. Caso ocorra(m) modificação(ões) no projeto básico para sua melhor adequação, sem culpa da CONTRATADA, o prazo de execução do contrato poderá ser prorrogado. 6.5. Caso seja(m) necessária(s) modificação(ões) no projeto, configurada a culpa da CONTRATADA, o prazo de execução do contrato não será prorrogado, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SÉTIMA: O TRIBUNAL pagará à CONTRATADA, pela execução dos serviços contratados, o valor global de R$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme discriminado abaixo:

35

LOTE ITEM DESCRIÇÃO (ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS) UNID QTD Valor unitário

Lo

te Ú

nic

o

01

Manutenção preventiva da subestação abrigada do Fórum de FORUM LAFAYETTE, reaperto de conexões elétricas e

emissão de laudo técnico Vb 01

02 Manutenção preventiva da subestação aérea do (Juizado

Especial) JESP CRIMINAL, reaperto de conexões elétricas e emissão de laudo técnico

Vb 01

03 Manutenção preventiva da subestação abrigada do

(Juizado Especial) JESP CIVEL GUTIERREZ, reaperto de conexões elétricas e emissão de laudo técnico

Vb 01

04 Manutenção preventiva da subestação abrigada da

UNIDADE FRANCISCO SALES, reaperto de conexões elétricas e emissão de laudo técnico

Vb 01

05 Manutenção preventiva da subestação aérea do

ALMOXARIFADO COPAT – GALPÃO CAMARGOS, reaperto de conexões elétricas e emissão de laudo técnico

Vb 01

06

Manutenção Preventiva do QGBT e equipamentos elétricos da subestação internos à edificação do ANEXO II

e emissão de laudo técnico Vb 01

7.1. As despesas decorrentes da execução deste CONTRATO correrão à conta da dotação orçamentária nº. 1031.02.061.723.4.224.3.3.90.39.22 – Reparos de Bens Imóveis.

DOS PREÇOS

CLÁUSULA OITAVA: Os preços contratuais serão os constantes da proposta da CONTRATADA e da planilha detalhada e constituem a única remuneração pela execução dos serviços contratados. 8.1. O TRIBUNAL se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações nas especificações, que impliquem redução ou aumento de serviços, das quais resulte ou não correção do valor contratual, obedecido o limite legal. 8.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de acordo com os limites previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 8.3. Quando, na execução do contrato, houver alterações das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, a CONTRATADA levantará previamente os quantitativos, observado os critérios de medição do TRIBUNAL e os custos. 8.3.1. Após exame e aprovação do orçamento pelo TRIBUNAL e celebração do devido termo aditivo, será emitida autorização escrita para a realização dos serviços. 8.3.2. Serão reconhecidas como alterações das especificações somente aquelas feitas com autorização escrita do TRIBUNAL.

DAS MEDIÇÕES

CLÁUSULA NONA: As medições serão feitas mensalmente a partir da data prevista para o início dos serviços, conforme cronograma apresentado. 9.1. As medições serão efetivadas pela fiscalização mediante conclusão dos serviços conforme cronograma e apresentação dos relatórios técnicos previstos nas especificações, bem como na apresentação de recibo de comprovação da execução de serviços na localidade por parte da Administração de cada prédio e aprovação pela GEMAP. 9.2. Farão parte das medições somente os prédios em que as subestações elétricas estejam devidamente manutenidas e em perfeito estado de funcionamento.

DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA: A CONTRATADA apresentará, mensalmente, na GEMAP – Gerência de Manutenção Predial do TRIBUNAL, situada na Av. do Contorno nº. 629 – 3º andar - Belo Horizonte, a

36

Nota Fiscal/Fatura, contendo discriminação clara e precisa do objeto contratado e seus elementos característicos, acompanhada dos originais das Certidões de regularidade junto ao INSS, FGTS e Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União junto à Receita Federal do Brasil (válidas e regulares); 10.1. O TRIBUNAL só efetuará pagamentos após a devida medição nos termos da Cláusula Nona deste Contrato, mediante apresentação, pela CONTRATADA, da documentação exigida para sua liberação. 10.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais, especialmente as de natureza fiscal, acrescida das seguintes informações:

a) indicação do objeto do Contrato; b) indicação do número do Contrato; c) indicação do mês de referência a que se refere o faturamento; d) destaque, conforme regulação específica, das retenções incidentes sobre o faturamento

(ISSQN, INSS, IRRF e outros), se houver; e) destaque de valor relativo a qualquer retenção aplicada pelo TRIBUNAL, para produzir,

exclusivamente, efeitos financeiros no ato de pagamento, não podendo alterar o valor total do documento fiscal;

f) número da conta bancária nº. XXXX, Banco XXX, agência XXX, conforme indicado pela CONTRATADA.

10.3. A GEMAP terá o prazo de até 3 (três) dias úteis, após o recebimento da documentação acima discriminada, para a conferência e envio da documentação fiscal da CONTRATADA à DIRFIN para pagamento, juntamente com Termo de Recebimento ou ateste no verso da Nota Fiscal. 10.4. O pagamento será depositado na conta bancária da CONTRATADA até o 7º (sétimo) dia útil após a emissão do Termo de Recebimento ou o ateste no verso da nota fiscal. 10.5. Para fins de pagamento, a DIRFIN realizará consulta ao CAFIMP. 10.6. A devolução da fatura não aprovada pelo TRIBUNAL em nenhuma hipótese servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do contrato ou deixe de prestar o atendimento necessário. 10.7. Caso o TRIBUNAL identifique qualquer divergência na emissão da nota fiscal, esta será devolvida à CONTRATADA para regularização, sendo que os prazos estipulados nos subitens 10.3 e 10.4 serão contados a partir da reapresentação do documento fiscal devidamente regularizado. 10.8. O TRIBUNAL se reserva o direito de descontar do pagamento da CONTRATADA os eventuais débitos, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos contra terceiros. 10.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo TRIBUNAL, entre a última data prevista para pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serão pagos mediante solicitação da CONTRATADA, e calculados, “pro rata tempore”, por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP Na qual: EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = i/365 onde i = taxa percentual anual no valor de 6%

10.10. Nenhum pagamento será efetuado estando pendente qualquer obrigação da CONTRATADA, sem que isso implique alteração do preço proposto, correção monetária, compensação financeira ou interrupção da prestação dos serviços.

DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA deverá apresentar garantia dos materiais aplicados e dos serviços de manutenção pelo período mínimo de 90 (noventa) dias. 11.1. A garantia deverá contemplar eventuais falhas técnicas oriundas dos serviços de manutenção realizados pela CONTRATADA, contados da data do termo de recebimento provisório dos serviços. 11.2. A garantia deverá contemplar a execução dos serviços corretivos ocasionados por falhas técnicas

37

oriundas dos serviços de manutenção realizados pela CONTRATADA, englobando a substituição das peças danificadas e/ou de reposição quando necessário, sem nenhum ônus para o TRIBUNAL, incluindo-se custos de transporte. 11.2.1. A execução dos serviços corretivos ocasionados por falhas técnicas oriundas dos serviços de manutenção realizados pela CONTRATADA, deverá englobar a substituição das peças danificadas e/ou de reposição quando necessário. 11.4. A CONTRATADA deverá prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo TRIBUNAL durante o período de garantia e, no caso de reclamações, respondê-las prontamente. 11.5. Os prazos máximos para atendimento dos chamados serão considerados a partir do momento da abertura do chamado corretivo pelo TRIBUNAL até a chegada efetiva do profissional responsável ao local de realização dos serviços. 11.5.1. O prazo máximo é de 08 (oito) horas úteis para os todos os prédios. 11.6. A CONTRATADA deverá emitir um relatório técnico conclusivo, após o atendimento, assinado pelo engenheiro responsável técnico, informando as causas dos problemas e as condições gerais das instalações.

DA SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O TRIBUNAL se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender ou cancelar os serviços objeto deste contrato, mediante comunicação escrita à CONTRATADA. 12.1. A suspensão da execução dos serviços pelo TRIBUNAL terá duração de até 120 (cento e vinte) dias, podendo ocorrer, em especial, mas não exclusivamente, nas seguintes hipóteses: a) se assim decidir o TRIBUNAL, a seu exclusivo critério, como forma de preservar a segura e

adequada condução dos serviços; b) por determinação do Poder Público; c) caso o TRIBUNAL seja prejudicado por inadimplemento da CONTRATADA no cumprimento de

suas obrigações no âmbito deste contrato, que não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior se houver acordo entre as Partes.

12.2. Não tendo a suspensão da execução resultado de motivos gerados pela CONTRATADA, o TRIBUNAL deverá efetuar o pagamento dos trabalhos e serviços realizados e ainda não pagos, nos termos do contrato, na extensão do que já tiver sido executado e recebido pela fiscalização. 12.3. Ocorrendo a suspensão da execução dos serviços, conforme previsto nesta Cláusula, não tendo a suspensão sido determinada por culpa da CONTRATADA, os prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro de execução, serão prorrogados conforme disposto no art. 79, §5º, Lei n. 8.666/93, por prazo não superior àquele da suspensão, conforme se verifique necessário para permitir a retomada normal do andamento das atividades de execução dos serviços. 12.4. Não serão prorrogados os prazos previstos no cronograma físico-financeiro de execução, nem admitidos quaisquer reembolsos de custos adicionais quando a suspensão dos serviços ocorrer por razões exclusivamente imputáveis à CONTRATADA. 12.5. O cancelamento definitivo dos trabalhos pelo TRIBUNAL determinará de pleno direito a rescisão do presente contrato, sem que assista à CONTRATADA o direito a nenhuma indenização, além da remuneração dos serviços efetivamente executados. 12.6. Ocorrendo a hipótese acima, a CONTRATADA terá direito a receber o valor dos serviços desenvolvidos, demonstrados por meio eletrônico e/ou gráficos através de formatos específicos, pelos preços obtidos através da planilha e do cronograma apresentados pela CONTRATADA. 12.7. A CONTRATADA obriga-se a paralisar os serviços a partir da data da comunicação escrita que receber, respondendo por todas as obrigações definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos executados. 12.8. A CONTRATADA, após o aviso de suspensão, deve: a) suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado no aviso; b) não emitir novas ordens para aquisições de materiais e serviços relacionados com o trabalho

suspenso.

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Executado o serviço, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73, inciso I da Lei Federal nº.8.666/93.

38

a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, até 15 (quinze) dias da comunicação escrita de sua conclusão, pela CONTRATADA, ficando esta responsável, até o recebimento definitivo, pela entrega da documentação exigida e por reparos ou ajustes de todo e qualquer serviço que apresentar problemas decorrentes da execução.

b) definitivamente, decorridos 90 (noventa) dias da entrega provisória dos serviços, ocasião em que o TRIBUNAL expedirá o “Termo de Recebimento Definitivo”, sem prejuízo do disposto no Código Civil a respeito da empreitada de material e mão-de-obra, satisfeitas as seguintes condições: b.1) atendidas todas as reclamações referentes a defeitos ou imperfeições verificadas e

notificadas; b.2) encaminhamento à Gerência de Manutenção, Instalações Prediais e Controle do Patrimônio

Imobiliário – GEMAP da Diretoria Executiva de Engenharia e Gestão Predial (DENGEP) do TRIBUNAL, da seguinte documentação:

- Certidão de Regularidade junto ao FGTS, válidas; - Certidão de Regularidade da empresa com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, válidas, ou

outra equivalente, na forma da lei; - “AS BUILT” (caso tenha ocorrido alteração de projeto original das subestações);

13.2. Caso seja constatado o não-cumprimento ou o cumprimento irregular de condição contratual, a CONTRATADA deverá promover as correções e/ou as conclusões necessárias, estando sujeita as sanções administrativas previstas neste Contrato.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 77 e seguintes da Lei Federal nº. 8.666/93, bem como: a) Por ato unilateral e escrito do TRIBUNAL, independente de aviso, notificação ou interpelação judicial. b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo. c) Por Incapacidade, desaparelhamento ou inidoneidade revelados pela CONTRATADA durante a prestação dos serviços. 14.1. Ocorrendo a rescisão contratual, o TRIBUNAL não indenizará a CONTRATADA, salvo pelos serviços já executados até o momento da rescisão. 14.2. No caso de a rescisão do contrato ser provocada por inadimplência da CONTRATADA, esta ficará sujeita às penalidades previstas na Lei n. 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções: a) ADVERTÊNCIA, por escrito, informando-a sobre o descumprimento de quaisquer obrigações assumidas e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção; b) MULTA, observados os seguintes limites: b.1) até 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da prestação dos serviços, ou pela inexecução parcial da obrigação assumida, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; b.2) até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias da prestação dos serviços, ou pela inexecução parcial da obrigação assumida. b.3) até 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecução total da obrigação assumida, bem como na hipótese de rescisão do contrato prevista no inc. I do art. 79 da Lei Federal nº. 8.666/93 c) Suspensão temporária para participar em licitações promovidas pelo TRIBUNAL e impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual, nos termos do art. 6º da Lei nº. 13.994/01 e demais disposições correlatas; d) Declaração de inidoneidade, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e do inc. IV do art. 18 do Decreto Estadual nº. 44.431/06 e alterações posteriores. 15.1. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste contrato.

39

15.2. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido pela CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação da sanção, sob pena de ser retido de pagamento de fatura eventualmente devido pelo TRIBUNAL e, caso não seja suficiente, cobrado na forma da legislação em vigor.

DAS ALTERAÇÕES CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O objeto do presente contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.1993. 16.1. O TRIBUNAL se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações nos projetos ou nas especificações, que impliquem redução ou aumento de serviços, das quais resulte ou não correção do valor contratual, obedecido o limite legal. 16.1.1. Quando, na execução do contrato, houver alterações do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, a contratada levantará previamente os quantitativos, observado os critérios de medição do TRIBUNAL e os custos. 16.1.2. Após exame e aprovação do orçamento pelo TRIBUNAL e celebração do devido termo aditivo, será emitida autorização escrita para a realização dos serviços. 16.2. Serão reconhecidas como alterações dos projetos ou das especificações somente aquelas feitas com autorização escrita do TRIBUNAL.

DO SEGURO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A CONTRATADA deverá entregar na Diretoria-Executiva de Finanças e Execução Orçamentária – DIRFIN, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da publicação do extrato do Contrato, as apólices de seguro para as seguintes coberturas: a) Morte ou invalidez permanente de qualquer empregado seu, vitimado em razão da execução do

objeto do contrato. O valor será da cobertura mínima do seguro devido em grupo, conforme Convenção Coletiva de Trabalho do SINDUSCON-MG - Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado de Minas Gerais.

17.1. O seguro poderá ser definido de acordo com o número de trabalhadores constantes da GFIP do mês de competência do pagamento. 17.2. A cobertura do seguro deverá abranger o período compreendido entre a data prevista para início dos serviços constante da Autorização de início até o término da vigência do contrato, inclusive suas possíveis prorrogações. 17.3. Se a CONTRATADA não apresentar qualquer dos certificados e apólices exigidos, o TRIBUNAL poderá rescindir este contrato aplicando as sanções previstas. 17.4. Poderão ser introduzidas modificações nos termos do seguro, desde que seja com a aprovação do TRIBUNAL. 17.5. As partes devem atender às condições das apólices de seguro.

DA HIPÓTESE DE ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO JURÍDICA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Na hipótese de alteração das condições de habilitação jurídica da CONTRATADA, mediante fusão, cisão, incorporação ou associação com outrem, o TRIBUNAL se reserva o direito de rescindir o Contrato ou continuar sua execução com empresa resultante da alteração social. 18.1. Em caso de cisão, o TRIBUNAL poderá rescindir o Contrato ou continuar sua execução pela empresa que, dentre as que surgidas da cisão, melhor atenda as condições iniciais de habilitação em relação ao prazo restante do Contrato. 18.2. Em qualquer dessas hipóteses, deverá ser formalmente comunicada a ocorrência ao TRIBUNAL, com a documentação comprobatória da alteração, devidamente registrada. 18.2.1. A não-apresentação do comprovante em até 05 (cinco) dias úteis após o registro da alteração social ocorrida implicará aplicação da sanção de advertência e, persistindo a situação, poderá ser rescindido o Contrato por culpa da CONTRATADA, com a aplicação da multa e das demais sanções previstas em lei nessa hipótese.

40

DAS VEDAÇÕES CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, bem como: 18.1. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte do TRIBUNAL, salvo nos casos previstos em lei. 18.2. Subcontratar o todo ou parte do serviço, sem prévia e expressa autorização do TRIBUNAL, ensejando tal ato sanções administrativas e rescisão previstas neste Contrato. 18.3. A CONTRATADA não poderá transferir ou ceder os direitos e obrigações deste contrato, salvo com autorização expressa do TRIBUNAL, a ser concedida após análise e aprovação da documentação exigida. 18.4. É vedado a CONTRATADA contratar empregado para prestação de serviço nas dependências do TRIBUNAL, que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de magistrado ou de servidor em exercício de cargos de direção ou de assessoramento da Secretaria do TRIBUNAL de Justiça e da Justiça de primeiro grau, nos termos da Resolução nº. 07, de 18 de outubro de 2005 do Conselho Nacional de Justiça, bem como da Portaria nº. 1.860, de 20 de dezembro de 2005 deste TRIBUNAL;

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A eficácia deste contrato decorrerá da publicação de seu extrato no órgão de comunicação oficial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais (“Diário do Judiciário Eletrônico”).

DO FORO CLÁUSULA VIGÉSIMA: As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios eventualmente emergentes deste contrato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim ajustadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. Belo Horizonte, xxxxxxxxxxxxxx PELO TRIBUNAL:

Desembargador CLÁUDIO RENATO DOS SANTOS COSTA Presidente

PELA CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX TESTEMUNHAS: XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

41

ANEXO I - AO CT. XXX/2011

(Parte integrante e inseparável da Licitação n. 030/2011 – Pregão Presencial)

1 – DOCUMENTAÇÃO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Documentação a ser apresentada na Gerência de Manutenção, Instalações Prediais e Controle do Patrimônio Imobiliário – GEMAP pertencente à Diretoria Executiva de Engenharia e Gestão Predial (DENGEP), no prazo de 05 (três) dias úteis, após a publicação do extrato do contrato no Diário do Judiciário Eletrônico:

a)Cronograma físico-financeiro da execução dos serviços, conforme modelo fornecido pelo TRIBUNAL, com indicação, para cada período, dos dias de início e conclusão de cada item e subitem dos serviços, do percentual executivo e dos faturamentos parcial e total dos períodos; b)Registro no CREA/MG, caso a CONTRATADA tenha sede em outra unidade da Federação, devendo constar como responsável(eis) técnico(s) da empresa, obrigatoriamente, aqueles aprovados durante a fase de habilitação desta licitação; c)Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s junto ao CREA.

1.1. A documentação citada no item acima será conferida pela Gerência de Manutenção e Instalações Prediais e Controle do Patrimônio Imobiliário (GEMAP) da Diretoria Executiva de Engenharia e Gestão Predial (DENGEP) e caso sejam necessários ajustes, a empresa será notificada para que os reapresente devidamente ajustados, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da notificação. 1.2. O desatendimento de quaisquer das exigências enumeradas no caput ou, o descumprimento do ajuste estipulado no item acima, descaracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. Documentação a ser apresentada na Diretoria-Executiva de Finanças e Execução Orçamentária do TRIBUNAL (DIRFIN), no prazo máximo de 20 (vinte) dias após publicação do extrato do contrato no Diário do Judiciário Eletrônico: - Originais do comprovante do certificado e apólice de seguro, conforme previsto no contrato,

acompanhados da quitação do seu respectivo prêmio. 2 – DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA QUANDO DO RECEBIMENTO “DEFINITIVO” DOS SERVIÇOS À GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL (GEMAP): - Certidão de Regularidade da empresa, junto ao INSS e FGTS, válidas; - Certidão de Regularidade da empresa com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, válidas, ou

outra equivalente, na forma da lei; - “AS BUILT” (caso tenha ocorrido alteração de projeto original das subestações); Endereços para entrega dos documentos: Gerência de Manutenção, Instalações Prediais e Controle do Patrimônio Imobiliário – GEMAP – Diretoria Executiva de Engenharia e Gestão Predial (DENGEP): Av. do Contorno, 629 – 3º andar – Bairro Floresta – Belo Horizonte- Tel: (31) 3237-6338/39. Diretoria Executiva de Finanças e Execução Orçamentária (DIRFIN): Rua Guajajaras, 40, 22º andar – Belo Horizonte- Tel: (31) 3247-8723.

edital de licitaÇÃo objeto: manutenÇÃo preventiva … · 1 tribunal de justiÇa do estado de...

Documents